Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 56
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ANO CXXXVI- MES VIII
Numero 39.181
Caracas, martes 19 de mayo de 2009
SUMARIO
Presldencla de la Republica
Decreto N° 6.708 mediante el cual se dicta el Reglamento de Ley de Contrataciones Public as.
Decreto N° 6.709 mediante el cual se ad scribe al Ministerio del Poder Popular para la Educaci6n Superior, la Fundaci6n Mlsiiln S~cre.
Decreto N° 6.710 mediante eI cual se acuerda una Rectificaci6n al Presupuesto de Gastas vigente del Ministerio del Poder Popular para las Obras Publicas y Vivienda.
Decreta N" 6.711 mediante et cual sa acuerda una RecIificaciOn al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Ia Oefensa.
Decrelo N° 6.712 mediante el cual se acuerda un Traspaso de Creditos Presupueslarios al Presupuesto de Gastos vlgente del Ministerio del Poder Popular para Economla y Finanzas.
Decreto N" 6.714 mediante eI QJaI sa prorroga par seis (6) mesas elfapso para fa supresi6n y liQuidaci6n del Servicio AutOnomo Radio NadonaI de Venezuela, ordenada mediante Decreta ND 6.473. de fecha 14 de CICkIbre de 2008.
Decreto N° 6.715 mediante el cual se prorroga por seis (6) meses el lapso para ta supresi6n y llquldacion del Servicio AutOnomo Agencia Bolivariana de Noticias uABNlt. ordenada mediante Decreto N° 6.466, de fecha 07 de oclubre de 2008.
Mlnlsterio del Poder Popular para Reladonn Exterlores Resoluci6n por la cual se designa a la ciudadana Lourdes Elena Perez Martinez como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la Republica Bollvariana de Venezuela ante la Republica de Gambia.
Resoluci6n par la cual cesa en sus funciones la ciudadana Dia Nader como Embajadora Exlraordinaria y PleniP.Qtenciaria de ia Republica Bolivariana de Venezuela en la Republica Arabe Sina.
Resolucion por la cual se designa al ciudadano Armando J086 Laguna Laguna como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Republica Bolivariana de Venezuela en la Republica de Honduras.
Mlnlsterlo del Poder Popul.r para Economia y Fln.nus
Aviso Oflcial mediante el cual 58 conige par efTa' matef1a11a ResoIuci6n ND 2.303 de fecha 14 de ma){) de 2009. en kJs lBrmlnos Que en ill 58 indican.
ONAPRE
Providencia por la cual se procede a la publicaciOn de un traspaso de creditos presupuestarios, de gastos corrientes para gastos de capital del Minislerio del Poder Popular para la Allmentaciiln.
SUDEBAN
Resoluci6n por ta cual se levanta la medida temporal de suspenston de fa autorizaci6n de funcionamiento de la sociedad mercantil ItaliMrica Casa de Cambio, C. A.
Resoluci6n por la cual se designa a la ciudadana YelilZa Joseflna Reano Guevara para Que ejerza el cargo de Gerenle de Seeretarra General.
Resoluci6n por la cual se delega en la ciudadana Yelltza Josefina Reano Guevara la finna de los aetas y documentos que en ella se s.oolan.
Resoluci6n por ta cual se intervlene la sociedad mercantil Consorcio Banguaira, CA
Resoluci6n por la cual se designa a la cludadana Yelitza Josefina Reano Guevara para que ejerza el cargo de Auditor Inlemo (Encargada).
Superintendencia de Seguros
Providencia mediante la cual 58 revaea la autorizaciiln para operar como Corredar de Seguros otorgada al ciudadano Dav1cI Jes.Us Dlaz Garcia.
Providencia mediante la cual se revoca la autorizaci6n otorgada al ciudadano Alberto Sciascia Lara para actuar como Corredor de Seguros.
Comlsl6n Nacional de Valores
Resoluci6n por la cual sa autoriza a la socledad mercantil SFC Investment Venezuela, Saeiedad de Corretaje de Valores, C.A. para actuar como Corredor Publico de Yalores en los mercados primario y secundarlo.
Resoluci6n por la cual se autoriza la oferta publica de acetones comunes nominativas por la cantidad Que en ella se menciona. por el valor nominal Que en ella se senata. destinadas a aumentar el capital social del Banco Hipotecarlo de Inversi6n Turlstica de Venezuela, C.A. (INVERBANCO). en los terminos Que en ella se indican.
CADIVI
Providencia mediante la cual se deslgna a los ciudadanos Que en ella se mencionan, como miembros principales y suplentes de la Comisi6n de Contrataciones de la Comisi6n de Administraci6n de Divisas (CADIVI), en los lermlnos Que en ella se indican.
Mlnlsterlos del Poder Popular para Economla y Flnanzas, para el Comerclo, para la Energla y Petr6leo,
para las Obras Publlcaa y Vlvlenda
y para Clencla, Tecnologla • lndustrlas Intermedlas .
ResoIuciOf'l conjunta mediante fa cual 58 estableoen las Normas caTforme a las cuales I~s empresas ensambladoras, fabrlcantes, importadoras y COInerdalazadoras de Vehlculos Automotores. asl cane los 6rgal106 y Entes del Ejecutivo Nacional cumpll~n con su partlclpaci6n en el Programa de Gas Natural Vehicular (GNV). en los t6rminos Que en ella se indican.
Mlnlsterlo del Poder Popular para la Defensa
Resoluciones par las cuales se designa a los ciudadanos Que en elias se sanalan, como responsables del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403) Que se giren a las Unidades Adminislradoras Desconcentradas, Que en elias se especifican.
Resoluciones por las cuales se nom bra a los Generales de Brigada que en elias sa indican en los cargos y en los teminos Que en elias se especifican.
Mlnlsterlo del Poder Popular para la Agrlcultura y Tierra iNDER
Provfdencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos Que en elias se mencionan en los cargos Que en elias se sei'lalan.
ClARA
Providencla por la cual se constltuye la Comisi6n de Conlrataciones de la Fundaci6n de Capacitaci6n e IMovaci6n para Apoyar la Revoluci6n Agraria (ClARA), la cual estar.. integrada por los ciudadanos Que en ella se mencionan.
Mlnlsterlo del Poder Popular para la Educacl6n Superior
Re80lucl6n par la cual se recompone la Junta Directiva de la Fundaci6n para el Servicio de Aslstencia M~dica Hospltalarla para los Estudiantes de Educacl6n Superior (FAMES). la cual Queda~ confonnada por los ciudadanos Que en eua se indican.
Mlnlaterlo del Poder Popular para la Energia y Petr61eo
Resoluci6n per la cuel se dispone que las empresas Que en ella se mencionan, prestan servicios y poseen bienes esenciales Que son conexos con la realizaci6n de las actividades primarias prevlstas en la Ley Org~nica de Hldrocarburos, por 10 cual se subsumen en la pl'evisi6n del articulo 2 de la Ley Org~nica Que Reserva al Eslado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hldraearburos. Por tanto, se enuncia con la indlcaciOn de la razon social, el Registro' de Informaci6n Fiscal, y la Indicaci6n de los servicios y bienes afectados. con la advertencia de que, las enunciaciones en cuesnen no !ienen car..eter faxativo sino meramente enunciativo.
Aetas.
Mlnlsterlo del Poder Popular para Clencla. Tecnologia e Industria Intennedlas
FONACIT
Provldencla mediante la cual se convoca al concurso para la provlslen del cargo de titular de la Unldad de Auditorla Intema del Fonda Nacional de Clencia, Tecnologla e Innovaci6n (FONACIT).
FundaciOn Centro Nacional de Desarrollo e Investigaci6n en Telecomunlcaciones
Providencia mediante la cual se reestructura la Comlsi6n de Conlrataciones de la Fundaci6n Centro Nacional de Desarrollo e Investigaci6n en Tel~ municaclones.
Comlsl6n de Funclon.mlento y Reestructuracl6n del Sistema JudiCial Sentencias dictadas par esta Comisi6n.- (Ores. luis Rodolfo Herrera y Maria del Pilar Puerta de Baraza).
369.112
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
Decreto NO 6.708
19 de mayo de 2009
Pl"Oyectos Productlvos Sustentables: Son los provectos desarrollados con aportes del Estado 0 de particuiares, para procurer la produccion de bienes V servlcios de rnanera continua, utilizando las unidades de producdon, sus recursos para garantizar esa continuldad y loqrar el sostenimiento de las actividades econornlcas V sociales contenidas en el proyecto.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA
HUGO CHAVEZ FRIAS Presldente de la Republica
Medlano Productor: Son personas naturales 0 juridicas que desarroltan actividades comprendidas en la cadena agroalimentaria, que tengan una nomina prornedio anual de hasta cuarenta (40) trabajadores V con una facturacion anual superior de cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.) hasta cincuenta mil unidades tributarias (50.000 U.T).
En ejercido de la atnbuoon que Ie confiere el numeral 10 del articulo 236 de la Consutuoon de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordance con 10 dispuesto en el articulo 88 del Decreto cop. Rango, V.alor y Fuerza de Lev Organica de la Adrnirustracion Publica, en Consejo de Ministros.
Obra: Es la construccion, rehabilitacion, rernodetadon, restauraocn, arnptladon 0 reparadon total 0 parcial de edificadones, infraestructuras para servicios baslcos, plantas 0 complejos de plantas, preparacion, adecuadon de areas de trabajos. No constrtuve obra el solo mantenimiento de edificadones.
Decreta
Servlclos Comerciales: Cualquier actividad en la que sean prindpales las obligaciones de nacer, excepto el contrato de obra, los servidos profesionales V laborales.
EI siguiente,
TITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Servlcio de Redes Informatlcas de Informad6n:
Corresponde a los servicios asociados a la instalacion de los equipos para el rnanejo de datos a traves de redes intemas 0 externas de informacion. Exduve los equipos V accesonos necesarios para el funcionamiento de las redes.
Reglamento de la ley de Contrataclones Publicas
Capitulo I Disposiciones Generales
Contrataci6n entre
6rganos y entes del Estado Articulo 3°, E1 Compromiso de Responsabilidad Social no se exigira para la adquislclon de bienes, prestacion de servicios y ejecuoon de obras contratados directamente entre los orqanos V entes serialados en el articulo 3 de la Lev de Contrataciones PUbJicas 0 cuando ta seieccon del contratista es encomendada a estos 6rganos 0 entes.
No obstante, se debe garantizar que el gasto este cor recta mente imputado a la correspondiente partida del presupuesto 0, en su case, a creditos adidonales, que exista disponibilidad presupuestana, que los precios sean justos y razonables, que se estabtezcan los controles y mecanisrnos para responder por las obligaciones que ha de asumir eJ organa 0 ente contratista.
Objeto Articulo 1°, EI presente Reglamento tiene como objeto desarrollar las normas que regulan las rnaterias r:ontenidas en la Lev de Contrataciones Publicas.
Definiciones Articulo 2°. A los efectos de este Reglamento, se entJende por:
Contrato Marco: Contrato mediante el cual se establecen los predos unitarios de las pertidas que conforman la edquistclon de bienes, prestaoon de servidos V ejecuci6n de obras, co." un monto total maximo del contrato, el cual se ejecutara por ordenes de trabajo, en las cuales se estableceran las condiciones y terrmnos espedficos de las cantidades a ejecutar, no existiendo la obligacion por parte del 6rgano 0 Ente Contratante de ejecutar una cantidad determinada ni de pagar al Contratista el monto maximo establecido. Los terminos V condidones de este Contrato Marco regiran V se consioeraran incorporados a las respectivas ordenes de trabajo.
USb de Predos: Es la relacion de preoos unitarios ofertados, por los renglones 0 ccsiciones inciuidos dentro del alcance de los bienes a adquirir, servicios a prestar u obras a ser ejecutadas, considerados en los pliegos 0 en las condiciones de la contratacion, cuvo resultado sera la edjudtcadon y firma de un Contrato Marco.
Allanzas Articulo 4°.Las AJianzas Cornerciales V Estrateqicas seran aprobadas por la maxima autoridad del 6rgano 0 ente contratante.
En las Alianzas Comerdales, el orqano 0 ente contratante deflntra las actividades que desarrollara conjuntamente con el tercero, utilizando las potencialidades de ambos para la obtendon de un benefido mutuo. En el documento donde se formalice la Alianza se deben establecer las ventajas V obligadones de ambas partes y ta duracion de la misma.
Unldad Usuaria: Es ta unidad responsable de efectuar las actividades previas a la contratacon, forrnutar el requerimiento a la Unidad Contratante, administrar el contrato V evaluar la actuaoon V desempefio del contratista durante su ejecudon, en la contrataci6n para la adquisidon de bienes, prestacion de servidos V ejecud6n de obras en las modalidades de selecci6n de Contratistas previstas en la Ley de Contratadones Publicas V en los procedimientos exciuidos de la apncacon de las roodeucaoes de selecciOn.
Para las Alianzas Estrategicas 105 bienes 0 servicios que se incluiran deben estar asociados al proceso productivo del orqano 0 ente contratante, resultando de la aplicad6n de estas alianzas benefidos para el cumplimiento de las actividades sustandales de estos organos 0 entes. Debe establecerse en el documento donde se formallce, las venlajas V obligadones de ambas partes V la duraoon de la misma.
A los efectos de establecer una Alianza Comercial 0 Alianza Estrategica, las caracterlsticas del suministro de bienes, prestadon de servido 0 ejecucion de obras, no hacen posible la competence.
Unldad Contratante: Es la unidad responsable de soiidtar V analizar las ofert.as, preparar el informe de recornendadon y soIicitar eI otorgamiento de ta adjudicadon para la adouistcton de bienes, prestaoon de servidos V ejecud6n de obras, en las modalidades de Consulta de Predos, Contratad6n Directl V de los procedlmientos exduidos de la aplicad6n de las modalidades.
Normatlva apllcable a los acuerdos
internacionales de cooperadon Articulo 50.En los contratos que tengan por objeto, la adquisld6n de bienes, la prestaoon de servicios V la ejecuoon de obras que se encuentren en el marco del cumplimiento de acuerdos internadonales de cooperadon entre la Republica Bolivariana de Venezuela y otros Estados exduidos de la epticadon de la Ley de Contrataciones Pubticas, en los cuales la
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARlANA DE VENEZUELA
369.113
Rep(JbIlOi Bolivariana de venezuela sutraga la contrataoon: se <Ietlefan aplicar las dernas disposidones legales que regulan la materia de oontratad6n publica, a los fines de garantizar la partidpadon nadonal y establecer las garantias para las
operadones reladonadas con la activldad contractual.
Capitulo n
Medldas de Promocion de Desarrollo Econ6mlco
necesarias para asegurar que en los contratos que hayan de ser sufragados con recursos provenlentes de acuerdos Intemadonales de cooperadon entre la Republica BoUvarlana de Venezuela y otros Estados, asi como, en Ia contratadon con empresas mixtas constituidas en el marco de estos convenios, sea incorporada la mayor partldpaci6n posible de componentes de ongen nadonal.
Comunicad6n oon eI 6rgano 0 ente conb'atante ArtIalio 60, En todas las modalidades de contretacion prevlstas en la Ley de Contratadones Publlcas 'se debe garantizar que la comunlcad6n entre los partldpantes u oterentes y los responsables del procedimiento de contratedon, se limite a la formalidad reladonada con las adaratorias, con la flnalidad de velar por el curnplimlento de los prindpios de igualdad y transparenda sefialados en la dtada Ley.
Promod6n de encuentros Articulo 11. EI Servido Naclonal de Contrataciones es el responsable de consolldar la informacion sobre la demanda de suministro de bienes, prestadon de servlclos 0 ejecucton de obras espedficadas por los orqanos 0 entes contratantes en la Programad6n Anual de Contratadones y de organizar y convocar los encuentros con la pequefia y mediana industria, cooperativas y otras formas asoclatlvas de producdon, enmarcados dentro de las politlcas de desarrollo econ6mico y social de la Nacion, con la finalidad de desarrollar la capacldad productiva y promover la parnclpadon de la pequena y mediana Industria, cooperativas 0 cualquier otra forma asodativa de produccion. Asimlsmo, es el responsable de organ;zar y convocar los encuentros que promuevan directamente los 6rganos 0 entes contratantes, estableciendo los procedimientos y controles que deban desarrollar de acuerdo a 10 dispuesto en la Ley.
ActIvidades previas a la contratad6n ArtIculo 7°. Para todas las modatidades de selecoon de Contratistas previstas en la Ley de Contratadones Publlcas, asi como en los procedlmientos exduidos de la apllcad6n de estas modalldades, el Organa 0 ente contratante debera efectuar actividades previas que garantlcen una adecuada selecdon, edemas de preparar el presupuesto base indicado en la mendonada Ley. Asimlsmo, se debe contar con: programad6n presupuestaria, especificaciones tecnicas, deterrninaoon de las ventajas economlcas y tecnicas de la contratadon, la previsi6n en la proqrarnacion anual de compras, sl es aplicable, modele del contrato, si el procedimiento tiene caracter plurianual efectuar la notificacion al 6rgano competente en la planificaci6n central, evaluar la recurrencia de la contrataci6n y determinar si es viable agruparla en un solo procedimiento 0 bajo la modalidad de contrato marco, estimando las cantidades de bienes, servicios u obras a contratar.
r Planes excepdonales
Articulo 12. Los Planes Excepcionales estableddos en la Ley de Contrataciones Publicas con base en la demanda de bienes, servldos u obras, que estimen y presenten los orqanos o entes contratantes, deben ser aprobados por el Ejecutivo NadC'nOlI previa revision de la Comision Central de Planiflcacion.
En las modalidades de Concurso Cerrado, Consulta de Precios y Contrataci6n Directa los partidpantes deben ser previarnente seleccionados segun su capaddad legal, financiera y tecnica,
Considerando la demanda contenida en la Programacion Anual de Compras del Estado, el Servido Nacional de Contrataciones podra proponer Planes Excepdonales con la finalidad de desarrollar la capaddad productiva y pr~over la partici~acion de la pequefia y mediana industria, cooperatives 0 cualquier otra forma asociativa de producci6n.
Evaluacion del contratista Articulo 8°. ta eveluaden de actuaoon 0 desernpefio del contratista debe efectuarse a todos los proveedores y Contratistas que hayan obtenido la ad1udicadon para el suministro de bienes y prestaci6n de servicios por un monto superior a cuatro mil Unidades Tributarias (4.000 U.T.) Y para la ejecuoon de obras por un monto superior a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).
Independientemente del monto de la adjudicadon, los organos o entes sujetos a la Ley de Contratadones Publlcas deben realizar la evaluad6n de actuaci6n 0 desempeilo a los proveedores y Contratistas que incumplan con las condidones u obligadones derivadas de la contratad6n, y deben someter sus recomendadones ante el organo 0 ente competente para solldtar Ia ephceoon de las sanciones correspondientes.
Lapso del plan excepdonal Articulo 13. La contrataclon y la ejecucion de los proyectos que seran induidos en el marco del plan excepdonal, ,se efectueran en un periodo no mayor de trescientos (300) dlas continuos, dado que el caracter excepcional de los planes no hace posible su inclusion en el plan operative del orqano 0 ente contratante.
A los contratistas exduidos de las mcdalidades de seleccion, de acuerdo a 10 estableddo en el Articulo 5 de la Ley, que no requieren su insaipcion en el Registro Nadonal de Contratistas, debe aplicarse la evaluadon de desernpeno, cuando incumplan con las condldones u obligadones derlvadas de la contratadon, a los fines que, el Servido Nadonal de Contratadones, pueda aplicar las sandones correspondientes por incumplimiento.
Condldones para ejecucl6n
de plan excepclonal Articulo 14. Los organos 0 entes contratantes sujetos a la Ley de Contrataciones Publlcas, para proponer la ejecudon de un plan excepdonal deberan:
Preferenda de la participaci6n national Articulo 10. ta maxima autoridad de los 6rganos 0 entes contratantes seiialados en los numerales 1 al 6 del articulo 3 de la Ley de Contratadones Publicas, adoptara las rnedldas
1. Tener previstos los recursos presupuestarios y financieros para atender los desembolsos correspondlentes a las contratadones que se vayan a efectuar.
2. Selecdonar preferentemente a las pequefias y medianas industrias, cooperativas u otras formas asociativas de producdon, esten inscritas 0 no en el Registro Nacional de Contratistas, conforme a 10 previsto en la Ley de Contrataciones Publlcas.
3. Elaborar y aprobar las condidones de partlopaclon y especificadones tecrucas de las contrataclones induidas como programas 0 proyectos en el plan excepclonal, previo cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes, y entregarlos junto con la invltad6n a participar en el proceso de adjudicadon del contrato.
4. Fijar el Compromiso de Responsabilldad Soda I, de ser aplicable.
5. Incorporar en los criterios de evaluacl6n, Ja maxima oferta nacional de bienes y servlcios conexos producidos por la pequefia y medlana industria, cooperativas u otras formas asociatlvas de producci6n; asi mismo, otorgar preferencias a aquellas empresas cuva sede principal 0 Jugar de manufactura se encuentre ubicada nSicamente en la zona donde el organo 0 ente contratante requiera los
Apllcad6n de las medidas temporales ArtiQ.llo go, tas preferendas contempladas en la Ley de Contrataciones Publicas, se aplicaran con posterioridad a la evaluacion de las ofertas, considerando las medldas temporales que dicte el Ejecutivo Nadonal para promover la participad6n de las pequeiias y medianas industrlas, cooperatJvas y otras formas asociativas, con base en el componente de origen nadonal induido en las ofertas redbidas, 10 que debe ser sefelado en los pliegos y condidones de contratacion.
369.114
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENELv£LA
Martes 19 de mayo de 2009
Atrlbuclones de la Comlsion de Contrataciones
estabtecidas en el pliego de condiciones, 0 que sean inadecuadas a los tines del orcano 0 ente contratante.
9, Determinar, visto el informe del grupo evaluador, las ofertas que en forma integral, resulten mas favorables a los intereses del orqano 0 ente contratante; todo ello, de conformidad con los
requisltos estabteclcos en el pHego de
condiciones, emitiendo la recornendadon
consiguiente.
10. Considerar y aprobar los informes de recornendaclon
por Consultas de Precios cuyo monto exceda las dos mil quinientas unidades lributarias (2.500 U.T.), para adquisicion de bienes y presta don de servicios y cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.), para ejecudon de obras, previamente a su presentacion a la maxima autoridad.
11. Considerar y opinar acerca del acto rnotivado Que se someta a la maxima autoridad del orqano 0 ente contratante, para proceder por Contratadon Directa como modalidad excepdonal de selecdon de Contratistas, en especial las razones Que justifican el usa de dicha modalidad, el fundamento legal,la contratista seleccionada y las ventajas estrateqtcas, operacionales 0 administrativas para dicha selecdon,
12. Deddir los recursos de reconsideradon interpuestos por los oferentes en contra de las dedsiones de descellticacion para partidpar en una determinada modalidad de seleccion de Contratistas, con la asesoria de la Consultoria Juri'dica del orqano 0 ente contratante y, de ser necesario, con el apovo de un grupo interdisciplinario designado al efecto.
13. Conocer y recomendar las propuestas de
modificadones en los contratos con forme a 10 cstablecido en la Ley de Contrataciones Publicas,
14. Conocer y recomendar las variaciones en los preoos establecidos en el contrato, en los casos Que le corresponda conocer 0 Que sea sollcitado par la Unidad Usuaria 0 Unidad Contratante.
15. Aprobar el cierre del contrato y la evaluadon sobre la actuaci6n 0 desempefio del contratista, en el suministro de bienes, prestacion de servicios y la eiecucion de obras de contrataciones Que hayan sido recomendadas par la Cormsion, antes de su envio al Servicio National de Contratadones.
16. Remitir a la unidad de auditoria interna del organo 0 ente contratante los casas Que, producto de la evatuacion de actuacion 0 desempefio del contratista, presente supuestos Que puedan generar averiquacion administrativa para determinacion de responsabilidades y establecimiento de las sanciones correspandientes.
17. Conocer y emitir recornendadon acerca de las solicitudes de paralizaciones. en la prestacion de services y la ejecuoon de obras, que impliquen desfase significativo del desarrollo de proyect.os, 0 Que afecten el periodo contractual, en un lapso mayor de veinte dias continuos a partir de la paralizaci6n.
18. Conocer y emitir recornendacton acerca de la adquisici6n de bienes, prestacion de servicios y ejecucion de obras, destinados a proyectos sociates para el desarrollo de la infraestructura, habitat, seiud, saneamiento ambiental, entre otros, y desarrollo de proyectos oroductivos sustentables, aplicando los recursos financieros provenlentes de los aportes en dinero u ofertas sociales, enmarcados dentro de los Compromises de Responsalnhdad Social que asumen los Contratistas.
19, Presentar el informe de gesti6n realizada al culminar las acuvidades como rmernbros de la Comisi6n de contrataciones, dentro de los vemte (20) dias habues siguientes a la designaci6n de la nueva Comision. Este informe debe ser presentado igualmente cuando se trate del cese de las funciones de alguno de sus rnternbros,
20. E)ercer cualquier otra Que Ie senate la legislacior aphcable y las normas internas del orqano 0 ente contratante.,
6.
bienes, services 0 la ejecuci6n de las obras objeto de contrataCi6n.
Selecdonar las ofertas mediante evaluadon
competitiva de precios entre las ofertas
presentadas, considerando el Valor Agregado
Nacional, y las preferencias adicionales establecidas en las medidas ternporates de prornooon decretadas par el Ejecutivo Nadona!.
Establecer los mecanismos para la recepdon y aperture de las ofertas respetando los printipios estableodos en la Ley de Contrataciones Pubhcas. Remitir al Servido Nacional de Contrataciones dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma de cada u~o de los contratos que se ejecuten de conforrnidad con este procedimiento una relacion que indicara al menos: datos de los P~rticiPantes el ~nefidario de la adjudiCacion: el numero, fecha, objeto, monto del contrato y el nombre de la localidad don de se eiecutara,
7.
8.
Capitulo III Comislones de Contrataclones
• Creacl6n y pubJicaci6n
Articulo 15. La creaci6n y contormacron de las comisiones de contratacio~es ~~e ~ertenezcan a los orqanos 0 entes de I~ AdmlnlstraCion Publica deben ser publicadas en Ja Gaceta OfiC1al correspondiente.
La m~xima autoridad del 6rgano 0 ente contratante deter~mara ~i 10;; fundonarios 0 empleados miembros de la comrsron, reahzaran sus fundones a tiempo completo 0 en tiernpo parcial, considerando para ello el volumen de los procesos Que manejara la corrusion 0 la complejidad de los mismos.
Articulo 16. Sin perjuido de las atribuciones previstas en la Ley de Contratadones Publicas, las comisiones de contratadones tendran las siguientes:
1. Redbir, abnr. analizar, directa 0 indirectamente a traves de un grupo evaluador interdisciplinario, los documentos relativos a la calificacion de los oferentes, examinar, evaluar y comparar las ofertas reclbidas, a cuyo efecto podra designar 0 hacer Que la Unidad Usuaria 0 Unidad Contratante proponga grupos de evaluadon interdlsdplinarios, 0 recomendar la contretadon de asesoria extern a especializada en case Que la complejidad del objeto de la contratad6n 10 requiera.
2. Verificar 0 hacer Que se verlflque la inscripclon de los oferentes en el Registro Nacional de Contratistas, en contratadones cuvo monto estimado sea superior a cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.) para bienes y servidos, y cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para ejecudon de obras.
3. Solidtar a la maxima autoridad administrativa del orqano 0 ente contratante, la designadon del sustituto, cuando se produzca la falta absoluta de algun miembro prindpal de la comisi6n.
4. Convocar el suplente en caso de falta accidental 0 temporal del miembro principal.
5. Emitir recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su consideracion e incluidos en las agendas de reuniones.
6. Velar porque los procedimientos de contratacion se realicen de conformidad con 10 establecido en ra legisladon vigente que rige la materia, wando ello fuere apltcable, y con la normative mterna de cada orqano 0 ente contratante.
7. Considerar y emitir recomendaci6n sobre el regimen legal aplicable, la estrategia de contrataci6n adoptada, la modalidad de sereccon de contratistas, para metros, ponderaciones y criterios de setecoon de oferentes y evaluaoon de ofertas, el compromiso de responsabilidad social, y sobre cualquier otra propuesta que te presente la Unidad Usuana 0 la Unidad Contratante.
8. Descaliticar oferentes 0 rechazar ofertas, sequn el caso, Que no cumplan con los requisites 0 condiciones
Deslgnacion de asesores "! tecnicos Articulo 17. La Comision de Contrataciones podra designar un
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOL I VARI AN A DE VENEZUELA
369.115
equlpo tecnlco de trabajo para analtzar las ofertas recibidas en los procedimientos de selecoon de Contratistas iniciados, el cual debe presenter un informe con los resultados y recomendaciones, a los fines de la adjudicacion del contrato correspondiente. La deslqnacion de tecnicos, perltos y asesores dependera de la complejidad de la contratacion que se etectue.
1. La ldentiflcaoon de 105 miembros de la Cornlsion de Contrataciones.
2. La modalidad de seteccion aplicada y su objeto.
3. La ldentificaoon de 105 partidpantes y de los oferentes.
4. Las rezones tecnlcas, econormcas y financieras en las que se fundamenta la evaiuacon, la selecci6n de la
oferta que rnerezca la adjudicacion, asi como las de aquellas que hubieren obtenido la segunda y la tercera opcion, si fuere el caso.
5. La apucacion de medidas de prornooon de desarrollo econornlco, si fuere el caso.
6. Las motivaciones particulares de la seleccion, cuando el participante recomendado para el otorgamiento de la adjudicaclon no haya ofrecido el preclo mas bajo.
7. En caso de haberse delegado la revision tecnica, se incluira el informe debidamente suscrito par los encargados de su elaboradon.
8. Lugar y fecha del informe, el cual sera firma do par todos los miembros de la cornision y par el Secretario.
9. EI veto salvado de alqun miembro de la Comision de Contrataclones y el inforrne correspondiente, si 10 hubiere.
Causales de :nhibicion Articulo 18. Los rniernbros y los representantes que conformen las Cornlsiones de Contrataciones, deben inhibirse del conocimiento de los asuntos cuya competencia les atribuye la Ley de Contrataciones Publicas, cuando:
1. Personal mente, 0 bien su convuoe 0 algun pariente dentro del cuarto qrado de consanguinidad 0 segundo de afinidad tengan mteres en el procedimiento.
2. Tengan amistad intima 0 enerntstad manifiesta con
cualquiera de las personas lnteresadas que
intervengan en el procedimiento.
3. Haven intervemdo como testigos 0 peritos en el procedimiento en que partiopan, 0 si como funcionarios hubieren rnarutestado previamente su opinion en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar la resolucion del asunto, 0, tratandose de un recurso administrativo, que hubieren resuelto 0 intervenido en la decision del acto que se impuqna. Quedan a salvo los cases de revocaclon de oficio y de la decisi6n del recurso de reconsideradon.
4. Tengan relacion de servioo 0 de subordmacion con cualquiera de los directamente lnteresados en el asunto.
Los aspectos sefialados que correspondan, pueden incluirse en el intorrne de recomendacion resultante de la apltcacion de las modalidades de consultas de precios y contrataciones directas.
Capitulo IV
Comisiones Comunales de Contrataciones
Disentlmiento de los :niembros Articulo 19. EI miembro de la Cornision de Contrataciones que disienta de alguna decision, 10 manfestara en el rnisrno acto, y deberan en un (1) dia habil siguiente, consiqnar por escrito las razones de su disentimiento, que se enexeran al expediente.
Responsabilidad Articulo 23. Las Cornlsiones Comunales de Contratadones seran responsables de conocer, independientemente del monto, tcdos los procedlmientos para la adjudicaci6n de bienes, prestaci6n de servicios y ejecuclon de obras que realice el Consejo Comunal con recursos provenientes de 105 orqanos 0 entes de la Adrnmlstradon Publica Nacional, Estadal 0 Municipal, Central 0 Descentralizada.
Atribuciones de la Comision Comunal de Contrataciones Articulo 24. Las Comisiones Com un ales de Contrataciones en el ejercicio de sus funciones tendran las siguientes atribuciones:
Falta absoluta Articulo 20. Son causes de falta absoluta de cualquiera de 105 . miembros de la Corniston de Contratadones:
Contenldo dellnforme
de recemendacton Articulo 22. EI informe de recornendaclon de la Cornision de Contrataciones a que hace referenda el articulo 70 de ta Ley de Contrataciones Publlcas, debe contener aoemas:
1. Recibir, abrlr y analizar 0 hacer que se analicen
todos los documentos relatives a la caliticacion de oferentes y evaluaoon de las otertas recibidas, a cuyo efecto podran solicitar apoyo tecnico para el anausts de 105 referidos documentos u ofertas, en caso que
fuera necesario.
2. Verificar 0 hacer que se verifique la inscripd6n de los
oferentes en el Registro Nacional de Contratistas, en contrataciones cuyo monto estimado sea superior a cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.) para el surninlstro de bienes y prestacion de servicios, y cinco mil Unidades Tributarias (5.000 U.T.) para la ejecuoon de obras.
3. Velar porque 105 procedimientos de contratacion se realicen de conformidad con 10 establecido en la legisladon vigente que rige la materia, cuando ello fuere aplicable.
4. Determinar las ofertas que en forma integral,
resulten mas convenientes, de conformidad con los requisitos 0 condiciones establecidas en la Ley de
Contratadones Publica y el presente
Reglamento, emitiendo la recomendaciOn
correspondiente.
5. Aprobar el cierre del contrato y la evatuacion sobre la actuadon 0 desernpefio del contratista en el suministro de bienes, prestadon de servidos 0 en la ejecudon de obras, antes de su envio al Servicio Nacional de Contrataciones.
6. Remitir a la Contralorla General de la Republica 105 casos que, producto de ta evaluacon de actuaoon 0 desempefio del contratista, presente supuestos que puedan generar averiquacon administrativa para determinar las respansabilidades y establecer las sanciones correspondientes.
1. La muerte 0 incapacidad absoluta y permanente.
2. EI despido 0 destitudon,
3. EI retire, la renuncia, la jubilaoon, la remocion 0 la situadon de disponibilldad, salvo que de conformidad con 10 dispuesto en el ordenamiento juridico, la maxima autoridad administrativa decida su permanencia como miembro de la ComisiOn.
Falta temporal Articulo 21. Son causas de falta temporal de cualquiera de 105 miembros de la Comision de Contrataciones:
1. EI dlsfrute de vacadones. reposos medicos, permisos, licencias y ausenoas debidamente justificadas que no excedan de dos (2) meses 0 cuando la misma sea durante el tiempo previsto, dentro de los lapsos de ejecucion de ley, de una modalidad de seteccton de Contratistas determinada. Para este ultimo caso, en eI nurnero de aetos que deban darse conforme a la Ley de Contrataciones Publicas en un proceso espedfico, se dara curnpllrniento,
2. La suspension como consecuenda del trarnite de un procedimiento discipllnarlo.
3. Mientras dure el trarnite de la inhlbidon de algun rniernbro de la comsion de Contratadones.
7. Conocer y emitir recornendadon acerca de las solicitudes de paralizaciones en la adquisicion de blenes, prestacion de servicios y ejecucion de obras contratados, que impliquen desfase significativo en la ejecucion de proyectos, obras 0 servidos, 0 que afecten el periodo contractual, en un lapse no mayor de veinte (20) dias continuos contados a partir de la presentaclon de ta sohcitud de parahzacon.
369.116
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
8. Ejercer cualesqulera otras que Ie sefialen la legislation apHcable V las que sefiate la Asamblea de Ciudadanos V Ciudadanas.
capitulo V Expediente de Contrataci6n
4. Ados MoUvados.
5. Uamado 0 Invitad6n a los partidpantes.
6. Modlficaciones 0 Aclaratorias del Pliego de Condidones si las hubiere.
7. Acta de recepclon de los cocurnentos para cahflcad6n u ofertas.
8. Ofertas recibidas.
9. Informe de analisis V recomendadOn de la adjudicad6n 0 dedaratoria de desierta.
10. Documento de Adjudkadon,
11. Notificaci6n al beneRdario de la adjudicadon V otros oferentes si fuere el caso.
12. Contrato generado par la adjudicati6n.
13. Cualquier otro relacionado con el procedimiento de selecciOn aplicado.
Disponibilidad de recursos Articulo 25. Las Conuslones Comunales de Contrataciones venficaran que se cuente con los recursos financieros requeridos para la ejecuci6n de las activldades objeto de contrataci6n, antes de recomendar el inicio de la modalidad de seleccion de Contratistas correspondiente.
Coordinaci6n de las Reuniones Articulo 26. EJ Secretario 0 Secretaria de la Corntsion Comunal de Contrataciones debe coordinar la logistica de las reuniones V veriflcar la asistenda de ta rnavona simple de sus miembros, antes del iniciO de cada reunion.
Asi mismo, en la administration del contrato se deben incorparar 105 documentos que se reladonen con:
Informe mensual de su gestlon Articulo 28. Las Comisiones Comunales de Contrataciones deben preparar un informe mensual de su gestion a la Asamblea de Ciudadanos V Ciudadanas; quien podra solicitar ala Unidad de Contraloria Social del Consejo Comunal sus recomendaciones V, de existir aetos, hechos u ornisiones que 10 justifiquen, remitir los expedientes respectivos a la Contralorfa General de la Republica para el establecimiento de las responsabilidades V sandones respectivas.
1. Garantias
2. Aetas de inido, suspension, terrnlnadon V recepd6n provisional 0 deflnltiva de los bienes, servicios V obras, 51 fuere el case,
3. Documentos reladonados con modlficati6n de los
contratos, 5'1 fuere el caso.
4. Formularios para el pago 0 valuadones.
5. Aprobadones de pago.
6. Pagos reauzados,
7. Finiquito.
8. Uberad6n de garantias.
9. Evaluadon de actuaoon 0 desempeiio del contratista.
10. Cualquier otro reladonado con la adrnirustraoon del contrato V evaluadon posterior.
Designaci6n de equipo tecnlco Articulo 27. La Asamblea de Ciudadanos V Cludadanas podra designar, a requenmlento de la Comislon Comunal de Contrataciones, un equipo tecnico de trabajo para analizar las ofertas recibidas de los procedimientos de seleccion de Contratistas iniclados, quien debe presentar a la referida comision un informe con los resultados V recomendaciones, a los fines de la adjudicadon del contrato correspondiente.
Solidtud de apoyo Articulo 29. La Asamblea de Ciudadanos V Ciudadanas del Consejo Comunal podra solicitar el apovo del Servlcio Nacional de Contrataciones para la forrnadon de los integrantes de las Comislones Comunales de Contrataciones V otros integrantes del Consejo Comunal en las materias tecnicas de su competencia.
Expedlente no sometfdo a III
Comisi6n de Contratad6n Artfculo 33. La Unidad Usuaria 0 Unidad Contratante debe formar, sustanciar V llevar el expediente correspondiente a los procedimientos de selecdon de contratistas para las contratadones de bienes, servldos u obras, cuando por eI monto de estas Ie sea delegada la selecd6n de Contratistas. E1 expediente debe contener la solidtud, recepdon, analisls de las ofertas e informe de recornendaoon,
caprtuJo VI
Compromiso de Responsabilidad Socia'
Vrgencia de la Comislon Comunal
de Contrataciones Articulo 30. La vigencia de las Comisiones Comunales de Contratacion tendril una duraoon de un (1) afio, pudiendo ser renovada par la Asamblea de Oudadanos V Ciudadanas por el mismo periodo. La Asamblea de Ciudadanos V Oudadanas podra, en cualquier momento, sustituir cualquiera de los miembros, en caso de determinar que havan incumplido con las disposkiones legales que regulan las actividades de la Ccmislon,
Supuesto cuantltatfvo de procedendll Articulo 34. EI Compromiso de Responsabiticlad Sodal sera requerido en todas las ofertas presentadas en las modaUdades de selecdon de Contratistas previstas en la Ley de Contrataciones Publlcas, asi como, en los procedlmientos exduidos de Ia aplicadoo de estes, ruyo monto total, Induldos los tributos, superen las dos mil qulnientas uniclades tributarlas (2.500 U.n.
Dlsposicl6n del Expedlente Articulo 31. EI exarnen, lectura V coplado de los documentos del expediente, excepto los declarados confidenciales, debe realizarse durante el horario de atenoon al publico del orqano 0 ente contratante, previa soiidtud par escrito del interesado con al rnenos dos (2) dias habdes de anticipaci6n, la cual sera
atendida de acuerdo a 10 establecido en ta LeV que regula la materia.
Rango y nonnatiVa 'ntenla Artlculo 35. Para eI suministro de bl.enes, prestad6n de servldos 0 ejecudon de obras, se establece para eI Compromiso de Responsabilldad Sodal un valor minima del uno por ciento (1%) V un valor maximo del dnco por dento (5%) del monto del contrato susatto, eJ cual asumllin los Contratistas benetidanos de la adjudicadon del mismo. Los 6rganos 0 entes contratantes deberan fijar los pa~jes a ser aplicados a cada condid6n del Compromiso de Responsabilidad Social, asf como, establecer categorias 0 esc:alas propordonales con base en los montos de los contratos a ser susaitos.
1. SolldbJd de la Unidad Usuaria 0 requirente.
2. Documento que autoriza eI inielo del procedimlento 0 acta de Inido de la modalidad a aplicar.
3. Pllego de Condidones 0 condidones de la contratad6n.
Plazo de ejeaKI6n Articulo 36. A los Rnes de garantizar eI rumplimiento del Compromiso de Responsabllidad Sodal, eI piazo de ejecud6n de ta obra 0 provecto socal debe ser menor al plazo de Ia ejecudon de la actMdad u objeto del cootrato principal, para asegurar 50 termlnadOn V entrega a entera satisfaa:i6n de la comunidad beneftdada, antes 0 en \a misma tedla del derre adminlstratlvo del cootrato, para eIIo se estIpulari eI compromise ofreddo en las d6usulas del cootratD que se susaiba.
Contenldo de los expedientes Artfculo 32. Los expedientes deben contener los siguientes documentos;
\tartes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.117
tncorporaclen en las condiciones
de contratacion Articulo 37. La Unidad Usuaria 0 Unidad Contratante debe incorporar 0 velar que se incorpore el Compromise de Responsabilidad Social dentro de las condiciones de la contratecicn, fijando 105 cnterios 0 elementos que deben comprometerse a cumplir los orerentes,
Naturaleza del Compromlso de
Responsabilidad Social Articulo 39. EI Compromiso de Responsabilidad SodaJ es independiente del objeto de la contrataclon que realize el orqano 0 ente contratante, perc puede ser de la misma naturaleza, con el fin de aprovechar las potencialidades V ventajas cornpetiuvas de los Contraustas beneflctarios de ta adjudicaclon del contrato para satisfacer las necesldades 0 requerimientos sedates que maneje el organa 0 ente contrata nte.
Unidad de seguimiento y control Articulo 44. Los orqanos 0 entes contratantes veteran por el cumplimiento del Compromise de Responsabilidad Social asumido por los Contratistas, para ello defin'ran dentro de su estructura una unidad tecnica adrnt-ustrativa que se encargue del seguimiento V control de su eiecuoon V curnplirruento,
Declaracion jurada Articulo 38. Los Oferentes en las modalidades de selecdon de Contratistas previstas en la Lev de Contrataciones Publicas, asi como en los procedimientos excluidos de la aplicacton de estas rnodalidades, deben presentar, junto con sus ofertas. una declaracion jurada mediante la cual especifique el Compromiso de Responsabilidad Social ofrecldo.
Responsabilidad del contratista Articulo 45. La ejecucion de la obra 0 provecto social, para el suministro de oienes, presta cion de servidos 0 la ejecudon de obras a una comunidad determinada es responsabilidad unica V exclusiva del Contratista con el cual e! orqano 0 ente contratente ha suscrito el contrato.
Exclusi6n en la matriz de evaluaclen de ofertas Articulo 46. Las condiciones que integran el Compromiso de Responsabilidad Social no deben ser consideradas para evaluar comparativamente las ofertas redbidas, para no impactar en !a calidad del suministro de los bienes, prestacion de servicios 0 la ejecucion de la obra, objeto de la contrataci6n.
Servlcios Laborales Articulo 40. Para los servioos laborales exduidos de la apllcacion de las modalidades de seleccion de Contratistas previstos en la Lev de Contrataciones Publicas, no es aplicable el Cornprorruso de Responsabilidad Social.
Establecimlento de preferencias Articulo 47. Los orqanos 0 entes contratantes, en las modalidades de seleccion de Contratistas, deben establecer para ias pequefias V medianas mdustrias, cooperativas u otras formas asociativas de produccion. preferencias en los parametres a cumplir dentro del Cornprornlso de Responsabilidad Sodal exiqido por el orqano 0 ente contratante, considerando el tipo de empress.
Modalidades del Compromiso de
Responsabilidad Social Articulo 41. EI Compromiso de Responsabilidad Social que se establezca puede ser aplicado mediante provectos sedates los cuales seran constituidos por la informacion de las necesidades del entorno social del orqano 0 ente contratante 0 de las comunidades orqaruzadas ubicadas en las areas de influencia de los rnismos, V serviran de base para lncorporarlos en los pliegos 0 condiciones de contrataci6n en las diferentes modalidades de selecclon de Contratistas, asi como en los procedimientos excluidos de la epticacion de estes modalidades a excepcion de los servicios taborates V los orcanos y entes del Estado. Estos provectos cornprenderan:
Empresas extranjeras
no domicilladas en Venezuela Articulo 48. En el caso de contrataclon con ernpresas extranjeras que no tengan filiales ni esten domiciliadas en Venezuela, para la adquisidcn de bienes 0 prestaclon de serviclos fuera del pais, en los cuales la oferta nacional no cubra la demanda del orqano 0 ente contratante, no se aphcara el Cornprorniso de Responsabilidad Social.
1. La ejecucion de provectos de desarrollo socio
comunitario.
L La creacion de nuevos empleos perrnanentes,
3. Fcrmacion soda productiva de integrantes de la
comunidad.
4. Venta de bienes a preoos solrdarios 0 al costo.
S. Aporte en especies a programas sociales
determinados por el Estado 0 a instituciones sin fines de lucro.
6. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del organo 0 ente contratante.
Empresas con filJales en Venezuela Articulo 49. Cuando el 6rgano 0 ente contratante adquiera bienes, servidos u obras a empresas domiciliadas en el exterior que tengan filiales en la Republica Bolivariana de Venezuela y cuvo surninistro de bienes, prestacon de servidos 0 ejecuci6n de obras, se estJme ser realizada en el territorio nacional, debe aplicarse el Cornpromiso de Responsabilidad Social.
EJercido de la Conb"aloria Social Articulo 50. En la ejecudon de la obra 0 proyect.o social dentro del Cornpromlso de Responsabilidad Social, deben intervenir, edemas de la Contratista V las comunidades beneficiadas y los 6rganos de control y seguimiento.
TITULO II
SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES
Otorgamiento y publicad6n Articulo 42. La aojuoicaoon del contrato se otorqara a la oferta que integralmente sea conveniente a los intereses del orqano 0 ente contratante y que sea presentada junto con el Compromiso de Responsabilidad Social. Los orqenos 0 entes contratantes deberan publicar en su pagina web el otorqarmento de la adjudlcadon, sefiatando el Compromiso de Responsabilidad Social asumido por el adjudicatario.
capitulo I
Comisl6n Sectorial de Conb"ataciones
Comlsi6n Sectorial Articulo 51. La Cornlsion Central de Planificacion creara una Comisi6n Sectorial de Contrataciones, a los fines de velar por el cumplimiento de los linearnientos, politicas y planes emanados de la Cormsion Central de Plarufkadon en materia de Contratadones Publicas, atendiendo a 10 dispuesto al Plan de Desarrollo Economico V Social de la Nadon.
Programas sociales Articulo 43. EI Compromiso de Responsabilldad Social no podra utitizarse para atender requerlmientos que formen parte de las obligaciones de 105 organos 0 entes contratantes; asi mismo, la adquisicion de bienes, presteoon de servicios 0 ejecuoon de obras que se sugieran para el cumplimiento del Cornprorniso de Responsabilidad Social en los pliegos 0 condiciones de contrataci6n no podran corresponder a las contempladas en los Planes Operatives de los orqanos 0 entes contratantes.
Atribuciones Articulo 52. La Cormsion Sectorial de Contrataciones tendra las siguientes atribuciones:
1. Dictar lineamientos relacionados con el
establecimiento de controles que se deban apllcar a la ejecucion de la Planificacion de Compras del Estado en coordmacion con el Servicio Nacional de Contrataoones, a los efectos de qarantizar eJ
369.118
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de ...... ) 0 de 2fl'"
Capitulo II
Servlcio Nacional de Contrataciones
el C6digo Penal V la Ley contra la Ccrrupcion, a los efectos de que se realicen los actos de lnvestlqacion correspandientes V ejercer las acdones civiles V
penales si fuera procedente.
10. Presentar a la Comision Central de Planificacion, los provectos de reglamentos lnternos relacionados con la Lev de Contratadones publicas.
11. Publicar en la pagina web ofidal los Uamados de Partidpad6n a Concurso Abierto V Concurso Ablerto Anunciado Internadonalmente, que a los efectos Ie remitan los organos 0 entes de administrad6n pUblica.
12. Mantener actualizado tecnoloqkamente el Servldo Nadonal de Contratadones.
13. Aprobar el sistema interne de Recursos Humanos del Servido.
14. Cualquier otra que Ie sefiale su Reglamento Intemo.
curnphmlento de 10 establecldo en el Plan de Desarrollo Econ6mico V Social de la Nad6n.
2. Evaluar la informad6n anual V trimestral que consolide el Servicio Nacional de Contrataclones V verificar que la misma se ajusta a 10 dispuesto en eI Plan de Desarrollo Economico V Sodal de la Nacion,
3. Garantizar que el Servido Nacional de Contrataciones promueva V ejecute las actividades de apovo V
acompariarntento para el mejoramiento
perfecdonamiento del Sistema Nadonei : de
Contrataciones.
4. Cualquler otra que sea asignada por la Comisi6n Central de PlanificaciOn.
Organjzaci6n Articulo 53. EI Servido Nacional de Contrataciones estara integrado por la oirecoon General, €I Registro Nacional de Contratistas V el Registro Nacional de Compras del Estado, asi mismo con las unidades de epovo V asesoria para atender las areas de Planificadon V Presupuesto, Tecnologia, Gestion Administrativa y Seguridad, Recursos Humanos, Relaciones Interinstitucionales, Asuntos Juridicos V la Control Interno.
Directora 0 Director Artiaalo 55. EI Servido Nacional de Contratadones debe estar a cargo de una Directora 0 Director General quien sera designado par la maxima autoridad de la Comision Central de Pia nificaciOn.
EI Despacho del Director General estara integrado por una Directora 0 Director General V sus asesores.
Atribuciones Artiaalo 56. Correspande a la Directora 0 Director General del Servido Nadonal de Contratadones las siguientes atribuciones:
1. Dictar las politicas V normas para el funcionamiento de los Registros Auxiliares de Contratistas, as! como velar por el cumplimiento de las mismas.
2. Evaluar, anatizar V hacer seguimiento a la informaci6n enviada por los 6rganos y entes a que se refiere la Lev de Contrataciones Publicas, con la finalidad de ernitlr estadisticas, informes tecnlcos V de qestion, que perrnitan la forrnulaoon de pohncas de desarrollo econ6mico V social par parte de la Cornision Central de PlanificaciOn.
J. Suspender del Registro Nacional de Contratistas, las personas que navan dejado de actualizar sus datos en el sistema. Sin embargo, el contratista suspendido par esta causa podra participar en los procedimientos de selecclon de Contratistas previstos en la Lev de Contrataciones Publicas si cumple nuevamente con 1a actualizadon de sus datos en el sistema de inscrtpdon,
4. Declarer la inhabilitaclon de aquellas personas naturales, una vez que ta Contraloria General de la Republica determine la responsabllidad admirustrativa correspondlente, de acuerdo a 10 establecido en la Lev de Contrataciones Publicas.
5. Recibir de los orqanos 0 entes sujetos a la Ley de Contrataciones Publicas, informacion acerca de las Contrataciones Directas basados en el numeral 4 del articulo 76 para determinar si la emergencia fue declarada justificadamente, efectuando la califlcadon vel seguimiento correspondiente,
6. Vermcar V evaluar los resultados de la aplicadon de los Planes Excepcionales dictados por el Ejecutivo Nacional.
7. Podren efectuar segulmlento V control de las actividades que realicen las Comisiones Comunales de
Contretaoon, con la finalidad
de asegurar el curnpllmiento de las normas
estableddas en la Lev de Contratadones Publicas.
8. Verificar V evaluar los sistemas que establezcan los orqenos 0 entes contratantes mediante la utilizaclon de Medios ElectrOnicos para efectuar contrataciones electr6nicas, de rnanera que garanticen el cumplimiento de los prlndplos sefialados en la Ley de Contrataciones Publicas V 10 establecido en este Reglamento.
9. Inforrnar a las autoridades competentes el
incumplimiento de las disposldones previstas en la Ley de Contrataciones Publicas, que pudiera implicar la presunta comisi6n de hechos punibles previstos en
1. Ejercer la adrmnlstraclon V representaci6n del
Servicio Nadonal de Contrataciones.
2. Dirigir V coordinar las actividades, que en el ejercicio de sus funciones, reauce el Servicio Nacional de Contrataci on es.
3. Promover, coordinar V mantener las reladones en materia de su competencia con otros entes publicos V privados, nacionales 0 mtemacionales.
4. Planificar, dirigir V aprobar el funcionamiento tecmco
y adrnmistrativo del Servicio Nacional de
Contrataciones.
5. Evaluar V planificar la creaci6n 0 enrnmaoon de Registros AuxUiares a nivel Nacional y estimular el fortalecimiento de los exlstentes.
6. Dictar las politlcas, norrnas V procedimientos del
Servicio Nacional de Contrataciones.
7. Suspender del Registro Nadonal de Contratistas a los infractores de la lev de Contrataciones Publicas de acuerdo a los procedimientos previsros,
8. Ordenar los pagos para la ejecuoon del presupuesto del Servkio Nactonal de Contratadones.
9. Vetar par la adrnrrustracion de los bienes nacionales adscritos 0 mcorporados al Servlcio Nacional de Contrataciones, de acuerdo a la normativa legal vigente.
Atribuciones Articulo 54. Adernes de las competencias establecidas en la lev de Contratadones PUblicas, el Servicio Nacional de Contrataciones tenere las siguientes atribuciones:
10. Autorizar con su firma la correspandencia del Servtclo, pudiendo delegar esta atribuclon en los directores 0 fundonarios que corsidere conveniente.
11. Rendir cuenta anualmente ante la Comislon Central de Planificacion 0 cuando Ie sea requerido, asi mismo presentar la memoria V cuenta de la qestion del Servido Nacional de Contrataciones.
12. Dirigir y coordinar las estrategias, planes V acetones que permitan la ceptacon de los recursos financieros para la autogesti6n del Servicio Nadonal de Contrataciones.
13. Ejercer la administracion de personal del Servicio Nadonal de Contrataciones.
14. Celebrar contratos V canvenios con entes publicos 0 privados, dertvados de las atribudones que Ie competen al Servido Nadonal de Contratadones, previa autorizadon de la Comision Central de Planificecion de acuerdo a 10 que sefiale su regJamento interne,
15. Or'ganizar, establecer, mantener V evaluar el sistema de control interno del Servido Nacional de Contrataciones.
16. Expedir capias certificadas de los documentos que asi se requieran por autoridad judidal, administrauva o a TITULO de parte interesada sobre los documentos que le son de su interes, pudiendo deleqar esta atribucion a los directores 0 fundonarios que cons.idere comoetentes.
Manes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.119
CapibJlo IV
Registro National de Contratistas
personal; as( como supervisar su tundonamlento y el cumplimiento de las norm as y procedlmientos establecidos par el Servido Nadonal de Contratadones.
6. Recibir y procesar la Informadon enviada par los organos 0 entes contratantes sobre la actuation y desempeiio de los Contratistas, en las modalidades de selecdon de Contratistas previstas en la Ley de Contratadones Publlcas y la ejecudon de los contratos.
7. Propaner a la Dlrecdon General la apllc:adon de sandones a los Registros Auxlliares de contratistas, cuando tundonalmente no cumplan con sus actividades, de confonnidad con 10 estableddo en las disposidones legales.
B. Proponer a la Direcdon General del Servicio Naclonal de- Contratadones la creadon 0 eliminadon de Reglstros Auxiliares de Contratistas.
9. Dar respuesta a los recursos adminlstrativos presentados ante el Reglstro Nadonal de Contratistas, cuando la inscnpdon 0 actuallzadon sea negada 0 cuando el solldtante no este de acuerdo con la daslticadon 0 callficacion que se Ie asigno.
10. Diseiiar y coordinar la ejecudon de programas de monvadon, caoadtaclon y adlestramiento. en materia de inscripden y actualizaclon en el Registro Nadonal de Contratistas.
11. Disei'iar y propaner a la Direcdon General del Servicio Nadonal de Contrataciones. los servicios que se otreceran en el Reglstro Naclonal de Contratistas.
12. Las demas que Ie asigne eI Director General del Servicio Nacional de Contrataclones y su Reglamento Interno.
17. Dictar rnecrKlas tendentes a simpllfic:ar los trnmites y requisitos de inscripd6n en eI Reglstro Nadonal de Contratistas a las pequei\as y mediana indusbias. cooperativas y otras fonnas asodativas de producti6n para garantizar su partidpad6n en las modalidades de selection de Contratistas previstas en la Ley de Cootratadones PUblicas.
lB. las demas que Ie asigne la Comision Central de Planificadon y su reglamento.
Capitulo m
Promodon de Encuentros de Oferta y Demanda
Organizac:ion Artiaalo 57. Los encuentros que organlce eI ServidO Nadonal de Cootratadones con Ia ftnalldad de desarroUar Ia capaddad productiva y promover la partldpad6n de la pequeiia y mediana industria, cooperativas 0 rualquler fonna asodativa de producd6n debera planific:arse con base en la demanda contenida en la programaden anual de compras del Estado para la adquisidon de bienes, prestadon de servtdos 0 ejeaJci6n de obras, que por su cuantia 0 complejldad puedan ser realizadas par estes.
Oportunldad ArtIculo 58. EI Servldo Nadonal de Contratadones debe procurar realizar un encoentro trimestral, pudiendo establecer encuentros regionales 0 partlOJlares para organos 0 entes contratantes, que par la cuantia de su programad6n anual de compras y caracteristicas de la demanda 10 permita.
Apllcad6n de las Modalldades Articulo 59. EI Servido Nadonal de Contratationes en Ia planificadon de los erxuentros de oferta y demanda debera efectuar una evaluadon para agrupar la oferta de acuerdo a las modalidades de selecdon de contratista que Ie sea aplicable, respetando el supuesto cuantitativo que para c:ada una de elias corresponda, de acuerdo a 10 estableddo en la Ley de Contrataciones PUblicas. En caso de que se realice un encuentro con base en un Plan Excepdonal, se utilizara la modalidad de Consulta de Precios, independientemente del monto de la contretaoon,
Capitulo IV Procedimientos ante el Regisb'o Nadonal de Contratistas
1. Realizar estudios e investigaciones a fln de mantener
actualizadas las normas y procedimientos de inscription de los Contratistas, de acuerdo al marco legal vigente.
2. Coordinar la etaborecion y coherencia de los planes
estrateqicos Y operatives del Registro Nadonal de ContraUstas, conjuntamente con la Ofidna de Planificadon y Presupuesto, de conformidad oon los lineamientos establecidos par la Dlrecdon General.
3. Requerir de los Contratistas,la documentadon
necesaria a los efeclos de su
identificadon, dasificacion de espedalidad y
determinaclon de la califlcacion legal y f1nanciera, de
acuerdo con las normas y procedimientos
estableddos par el Servido Nadonal de
Contratadones.
4. Diseiiar estrategias que fadliten la mscnpoon de los interesados en el Registro Nadonal de Contratistas.
5. Coordinar las actividades de los Registros Auxiliares de Contratistas y prestar asesoramiento a su
Solicltud de Inscripcl6n Articulo 62. Para Inscribirse en el Registro Nadonal de Contratistas, los interesados deben seceder al sistema del Registro National de Contratistas en linea a traves de su
• I
pagina web, con el objeto de suministrar todos los datos
~eneral~s, legales, de especialidad y financieros, siguiendo las tnstrucdones contenidas en el Manual de Usuarios para Contratistas, elaborados por el Servido Nadonal de Contratadones. AI finalizar el ingreso de la intorrnadon requ~rida par el Sistema, debera dirigirse a cualquier Registro Auxr~l~r con. los requisitos 0 documentos establecidos por el ServlClo. NacJonal d,e Contrataciones y las pianillas generadas ~r el Slste~a en hn~a. De no resultar posible la inscrtpcion en linea, eJ Reglstro Nacionat de Contratistas creara mecanismos alternos que garanticen la inscrlpdon.
Verif1caci6n y evaluaclon de la Informacl6n Articulo 63. EI Registro Auxiliar de Contratistas dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la recepcion de documentos, debe verificar que la informacion contenida en el Sistema Registro Nacional de Contratistas en linea sea igual a la docurnentacion consignada por las personas interesadas. Posteriormente debera realizar la evaluacion legal, de especialidad, y financiera, para luego envier la informacion al Registro Nacional de Contratistas en linea,
Registrador Articulo 60. EI Registro Nadonal de Contratistas estara a cargo de un Registrador el cual sera designado por ~a maxima autoridad de la comtsion Central de Planificaci6n, previa propostcion del Director General del Servido National de Contratadones.
Atribuciones del Registro Nadonal
de Contratlstas Articulo 61. Adernas de las establecidas en la Ley de Contrataciones PUblicas, corresponde al Registro Nacional de Contratistas:
Emlsl6n del Certificado Articulo 64. EI Registro Nacional de Contratistas, en el transcurso de los quince (15) dias habtles siguientes a la recepcion de la inrormaoon seiialada en el articulo anterior, debera constatar el cumplimiento de las norrnas y procedmuentos dictados al efecto, asi mismo verificar que las personas interesadas no se encuentren suspendidas. Vencido el lapso sefialado en este articulo, debe proceder a realizar la califlcacion legal, clasificaci6n de la especialidad y cahficadon finenciera; para emitir el Certificado de Inscripci6n correspondiente.
Publicad6n e Irretroact!vidad de los criterios de callflcad6n Articulo 65. Los cdterlos generales, parametres. ponderaclones y mecanismos para la callflcadon legal y financiera; la clasifrcad6n de espedalidad, documentad6n y
369.120
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
dernas requisttos exigidos para la lnscnpcion seran establecidos par el Servicio Nacional de Contratistas y publicados en la Gaceta Ofidal de la Repubhca Bolivariana de Venezuela; asi mismo su rnodificacion requerira la misma formalidad de aprobacion y publtcacon,
I. Por heber sido objeto tie suspension de acuerdo con los terrmnos de ta Ley de Contratadones Publicas y este Reglamento.
~, Por haber suministradc informacion Iatsa para ta mscnpdon en el Registro Nacional de Contratist.as.
3. Por no cumptir con los requisites establecidos por eJ Servioo Nadonal de Contrataciones.
capitulo V
Direccion del Reglstro National de Compras del Estado
Califlcacl6n legal Articulo 66. La calificacion legal se determina valorando la docurnentadon presentada, con el objeto de determinar la capacdad juridica de las personas para suscribir y ejecutar contratos con los 6rganos y entes a que se refiere el Articulo 3 de la Ley de Contratadones Publicas,
Objeto Articulo 74. La Direcci6n del Registro Nacional de las Compras del Estado tiene per objeto garantizar y mantener un sistema de informacion de las Compras del Estado, con el fin de proveer informacion a los entes privados 0 publicos 0 a cualquier usuario interesado en sus productos.
callficad6n flnanclera Articulo 67. La calificacion financiera se determina valorando la informacion presentada, con el objeto de establecer objetivamente la capacldad financiera maxima estimada a los fines de la contratad6n.
Direccl6n Articulo 75. La Direccion del Registro Nadonal de Compras del Estado del Servicio Nadonal de Contratadones, estara a cargo de un Director 0 Directora designado por la maxima autoridad de la Comisi6n Central de Plan·lficaci6n, previa proposlcion de la Directora 0 Director General del Servicio Nacional de Contrataciones.
Espedalldad y capaddad ~cnica Articulo 68. La calificaci6n de la especialidad y la capacidad tecnica del interesado se determina tomando en consideraci6n ta experiencia, recursos tecnicos y humanos con base en determinados parametres y ponderadones establecidos por el Servicio Nacional de Contrataciones.
Atrlbudones Articulo 76. La Direcci6n del Registro Nacjonal de Compras del Estado tendra las siguientes atribuciones:
Lapso de respuesta y
causas para negar ta inscripclen Articulo 73. Dentro de 105 veinte (20) dias habiles siquientes a la presentacion de la solictud de inscripcion, el Registro Nacional de Contratistas ta podra acordar 0 negar. La decision debe ser motivada y notificada al solicitante en el lapse sefialado. 5610 se podra neqar ia mscrtpcion por las razones siguientes:
1. Proponer a la tnrecdon General del Servicio Nadonal de Contrataciones, las politicas y estrategias pertinentes, para el buen funcionamiento de la Direeeion del Registro Nacional de Compras del Estado.
2. Disefiar estrategias para propiciar y fadlitar la captacion de informacion de la proqrarnaoon de compras y surnarlos trlrnestraies, induyendo las medidas temporales vi gentes, de los 6rganos y entes sujetos a la Ley de Contrataciones publicas.
3. Solicitar y recabar la informacion de la proqrarnacion de cornpras y sumarios trimestrales, incluyendo las rnedidas ternporales viqentes de IU5 entes y 6rganos, sujetos a la Ley de Contrataciones Pubhcas, en materia de contrataci6n publica.
4. Analizar, eontrolar y sisternatizar la informacion de la proqramaoon de cornpras y surnanos trimestrales, incluyendo las rnedidas temporales vigentes, sumlrustradas por los entes sujetos a la Ley de Contrataciones Pubticas,
5. Suministrar informacion a los interes.ados en materia de proqramacon de cornpras y surnario trimcstrat, incluyendo las rnedidas ternporates viqentes, de acuerdo a 10 establecido a 1::1 Ley de Contrateoones Pubhcas.
6. Hacer seguimiento d la informacion de proqrarnaoon de compras y sumario trirnestral, obtemda de los 6rganos 0 entes sujetos a la Ley de Contrataciones Pubticas, a los fines de etaborer y erruur estadisticas, inlorrnes tecnicos e informes de gestion, que permitan proponer las politicas en materia de contrataciones publieas.
7. Organizar y eonvocar encuentros entre los. crqanos y entes contratantes, con la pequeiia y mediana industria, cooperatives 0 cualquier forma asooativs de produccon, con base en la demanda contenida en la Proqrameoon Anual de Compras del Estado, para la adquisicicn de bienes, prestacron de services 0 ejecuoon de obras, que por su cuantia 0 ccmplejidad puedan ser reauzadas par estes.
8. DiseAar y proponer a 10 Dlfeccion Generoi dt'l Servicio Nacional de Contrataciones, 105 productos que se ofreceran en materia de contratacones pubncas.
9. Suministrar informacion y garanUzar el acceso al Sistema Automatizado del ;l.egistro Nacional de Compras del Estado, a los 6n;;anos 0 entes sujetos a la Ley de Contrataciones pubilcas.
10. Las dernas que Ie aSlgne el Oirl,'Ctor General (lei Servido Nacional de Contratauones y su Reglamento Interno.
Obllgacion de notiflcar modificaciones Articulo 69. Las personas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas deben notificar i! este, toda reforma de su acta consntutiva 0 disposktones e stat uta rtas, modlflcacones del capital social, durac'on de sociedades, cambio 0 sustitucion de sus representantes, los actos de nombramiento, revocatcria de apoderados; cualquier otro dato 0 mforrnaoon que revistan interes para su debida identiflcauon, representacion y calificacion legal. Hasta tanto no se realice la nouriceclon prevista en este articulo, estos actos no surtiran efectos respecto a los procedimientos regidos per la Ley de Contrataciones Publicas.
Notificacion del analisis y revision A.rticulo 70. La notulcacon de la .ntorrnaoon a que hace refereneia et articulo anterior debe ser revisada y analizada, por et Registro Nacional de Contratistas y luego este debe dar conocimiento de la actualizadon al orqano 0 ente interesado, para que los actos realizados por las personas lnscritas surtan efectos, respecto a los procedirmentos regulados por la Ley de Contrataciones Pubhcas,
ActuallzacJon anual Articulo 71. L.1 actuauzacon de datos indicada en el Articulo 30 de la Ley de Contrataciones Publicas se debe efectuar anualmente tomando como reference fa fecha de la emisi6n del certificado de inscripd6n vigente.
Notificacion Articulo 72. Toea notlficacion al interesedo se remitira a ra dlrecclon indicada en su solicitud de mscripcon.
Capitulo VI
Reglstros Auxillare!> de Contratistas
Reglstros auxlliares Articulo '17, Los Registros Auxiiiares de Contratistas son 6rganos de apovo del Registro Nacional de Contratistas, los coates se encuentran ublcados ell las sedes de los orqancs y
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFlCIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.121
capitulo I Disposidones Generales
Llmites para contratadona
a empresas no Inscrital Artfculo 85. En los casos de adquisid6n de blenes, prestadon de serviclos 0 ejecudon de obras en que se contrate a personas naturales 0 jurfdlcas no inscritas en el Registro Nadonal de Contratlstas de acuerdo a 10 estableddo en el articulo 29 de la Lev de Contratadones PUbUcas, los montas de las oontratadones no deben superar a las cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.) para adqulsldon de blenes y prestadon de servidos y dnco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la ejecudon de obras en un lapso de dace (12) meses continuos. En caso de que supere este rango en el lapso estableddo, las empresas deberan cumpUr oon eJ requisito de jnso1pcion en el Reglstro Nadonal de Contratlstas.
entes de la Admlnistrad6n PUblica, tenlendo como mlsion prlndpal coadyuvar al Registro Nadonal de Contratlstas en el cumpJlmiento de sus fundones.
Reglstrador auxlllar Articulo 78. EI Reglmo Auxiliar de Contratistas estara a cargo de un Reglstrador Auxiliar de Contratlstas, designado por la maxima autoridad de la Cornlslon Central . de Pianificad6n, previa proposld6n del Director General del Servido Nacional de Contratadones,
Custodia del expedlente Articulo 79. Los Registros Auxillares de Contratlstas ~n obligados a mantener en archivo los expedlentes de las empresas Insaitas, as, como, aquellas que no actualicen su docurnentadon e informacl6n en un periodo de tres (3) anos consecutivos contados a partir del vendmlento del certificado de mscrlpcon, Venddo este lapso podran proceder a la destrucdon de toda la documentad6n, de los Contratistas que se encuentren en esta sltuadon, que reposen en sus archivos y estos no hayan reUrado.
Amplladon de lapsos Articulo 86. En caso de requerir ampllar los lapsos estableddos en la Ley de Contratadones PUblicas en las diterentes modalldades de selecclen de Contratistas, el organc o ente contratante debe considerar:
Oestlno de los expecllentes Articulo 80. AI elimlnar 0 suprimir un Regimo Auxillar de Contratistas, en la Resoluci6n se establecera el trarnite V destine de los expedientes V otros asuntos pendientes del referldo Registro. A tales efectos, el Servlclo Nadonal de Contrataciones tomara en cuenta las condiciones espedficas de otros RegOlstros Auxiliares.
1. La complejldad del suministro de los bienes, presta cion de servidos 0 ejecud6n de obras que seran objeto de la contrataci6n, de acuerdo a 10 que seiialen las especificadones tecnkas,
2. La ubicad6n geografica donde se surnlnlstrara el bien
prestara el servicio 0 ejecutara la obra. r
3. Cuando se encuentren en desarrollo sirnultaneo una cantidad de procesos de selection de Contratistas que no permitan cumplir con las actividades de callficaci6n, enansis, evaluacon V preparaoon de informes de recomendaoon dentro de los lapsos establecidos.
4. Por razones de indole administrativas, operadonales o estrateqlcas que recomienden la modlficacion de los lapsos.
Operacion de los Reglmos Auxlliares Articulo 81. EI 6rgano 0 ente de la Adminimacion PUblica donde funcione el Registro Auxiliar de Contratistas, debe dotar, a requerimiento del Servido Nacional de Contrataciones, de los recursos humanos para apovo tecnko operative, materiales V finanderos necesarlos para su func\onamiento conforme con los requisitos minimos de operacion que establezca el Servicio National de Contratadones.
Dependencia Articulo 82. Los Registros Auxiliares de Contratistas funcionaran de acuerdo con las normas y procedimlentos que establezca el Servido National de Contratadones, estando sujetos a su supervlsi6n.
Consorcios 0 allanzas Articulo 87. En las modalidades de selecdon de Contratistas previstas en la Lev de Contratadones Publicas, podran partlopar Consordos 0 Alianzas constituidas por dos (02) 0 mas empresas, quienes deberan curnphr con al menos los siguientes requisitos:
TrrULOm
MODAUDADES DE SELECCION DE CONTRATISTAS
1. Constituirse a traves de un contrato consorcial 0 de
alian~a, debidamente autenticado; el mismo no podra modiflCarse en rorma alguna sin la autonzadon previa V por escrito del organo 0 ente contratante. La responsabilidad pactada entre los integrantes del consorcio 0 allanza en el contrato debera ser solidaria.
2. Indicar cual de las empresas partldpara como representante del Consorcio V el porcentaje de partidpadon de cada una de elias, igualmente debe sei'\alar que se obligan soadana y mancomunadamente frente al organo 0 ente contratante V ante terceros.
3. Los integrantes del Consorcio 0 AJianza no podran
ceder sus derechos V/u obligadones a terceros 0 a alguno de los otros miembros del Consorclo 0 Alianza sin eutortzaoon previa del organa 0 ente contratante.
4. A los efectos de la cahtlcaden, cada una de las empresas que consutuvan el Consordo 0 .AJianza debe anexar por separado su respecnva docurnentadon requerida por el organo 0 ente contratante para ia evaiuaoon legal, financiera V tecnica, debiendo cada una de elias cumplir con los criterios de calificadon
legal que lndique ei pliego de condldones.
Cuando una 0 mas de las empresas en consorcio, sean empresa extranjera sin sucursales 0 flIiales en el pais, estas deben ser calificadas legal, financiera V tecucamenta con base en los
. ,
parametres requeridos para la contrataci6n, tal V como se
aplica para los Concurso Abiertos Anundados Internadonalmente, V se debe dejar constanda de esa califlcacion en el expediente.
Responsabilidad de Informacion Articulo 83. EI Registrador Auxillar es responsable de Ja veraddad de los datos enviados al Registro National de Contratistas, y que correspondan con los que reposan en sus archives 0 expedlentes.
Participantes no Inscr\tos en el
Reglstro Nacional de Contrataciones Articulo 84, Para presenter ofertas, en caso de no requerirse Ia lnscrtpdon del Contratista en el Registro Nadonal de Contratlstas sequn 10 estableddo en fa Ley de Contrataciones Publlcas, los orqanos 0 entes contratantes podran solicitar en el pliego de condidones la presentadon de la informadon legal, tecnlca V financiera, a los fines de realizar eI procedimiento Ieg_al 0 administrativo requendo para su calificacion 0 dasiticadon previa a la suscripci6n de un centrato.
En caso de contratati6n con proveedores de servicios alta mente especializados 0 de uso esporadico, el 6rgano 0 ente contratante 10 notlfica ra al Servido Nadonal de Contrataciones, dentro de los diez (10) dlas nabues sigulentes a la contratadon, con la finaJidad de que val ide ia utnizadon del supuesto cuaJitatlvo aplicado para no requerir su inscripd6n en el Registro Nacional de Contrataciones.
Aplicacion de modalldades de seleccl6n
entre organos y entes del Estado Articulo 88. Cuando un orqano 0 ente del Estado proceda a adquirir bienes, servicios u obras para otro orqano 0 ente del Estado, seiialado en el Articulo 3, numerales 1 aJ 6 de Ja Lev de
369.122
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZL~LA
Martes 19 de mayo de 2009
Presupuesto Base Articulo 93. En la evaluacion de las ofertas presentadas en las rnodalidades de seleccion de Contratistas previstas en la Ley de Contrataciones Publicas, se debe utilizar el Presupuesto Base para determinar la razonabilldad de las ofertas presentadas, mediante la ccmparaoon de los precios unltarios por rubros 0 partidas; sin embargo, no se debe utilizer a los efectos de otorgar valoradon a las ofertas par comparaclon de p-edes, ni como causa de rechazo de la rnlsrna, salvo 10 dispuesto en la mencionada Ley.
Disponlbilldad presupuesblrfa
para contratar Articulo 94. En las modalidades de selecci6n de Contraastas previstas en ta Ley de Contratadones Publicas que se realicen dentro de un mismo ejerdcio fiscal, sin contar con la totalidad de ta disponibilidad presupuestaria, se apltcara la modalidad correspondiente a la totalidad de la actividad a contratar, adjudieando el monto total, pero contratando y ejecutando unicarnente la porcion de esa totalidad que cuente con drsporubilldad presupuestana, estando condicionada la ejecucion del monto restante a la obtendon de la ceruficacion de la existencia de los recursos presupuestarios.
Contrataciones Publicas, debera emplear la modalidad de seleccon de contratista Que corresponda de acuerdo a los supuestos cuantltativos V cualitativos que sefiala la LeV, para cada una de las rnodahdades.
Adjudicaciones parciales Articulo 89. EI orqano 0 ente contratante podra realizar adjudicedones parciales en un rnisrno proceso de contratacion, las cuales se forrnalizaran en varios contratos, con base en la estrategia adoptada V estableclda en los pliegos de condiciones, alineada a las pounces ernitidas por el Ejecutivo Nacional para promover el desarrollo econormco V SOCial, considerando la naturaleza V las caracteristicas de 105 bienes, servidos u obras, objeto de ta ccntratacion,
En estos cesos, la modalidad de seleccion de Contratistas a epucar para la adqursloon de bienes, prestaoon de servicios 0 ejecuci6n de obras, se correspond era con el monte total esttrnado, independientemente Que el monto estimado para cada uno de las diferentes porciones resultantes y cada contra to a suscribir sean inferiores a los exigidos para efectuar la modalidad de seleccton de Contratistas aplicada.
En case Que el orqano 0 ente contratante no obtenga los recursos para formalizer la contratacon por el resto de la actividad adjudicada, no se generara ninqun derecho a favor del benefida rio de la adjudicacicn.
Contra to Ma rco Articulo 90. A los efectos de garantizar el suministro de bienes, prestaclon de servicios y ejecuci6n de obras Que por sus caractensucas 0 recurrenda dificulten planificar la modalidad de seteccion de Contratistas, los orqanos 0 entes contratantes deberan aplicar la modalidad de selecdon correspondiente, con una esumacion global maxima de precio y cantidades cuyo resultado sera un contrato marco bajo el esquema de lista de precios.
Pliego de condidones Articulo 95. Los pliegos de condiciones, asi como, las condiciones de ta contrataci6n que se suministren en las modalldades de seteccion previstas en Ia Ley de Contratadones Publicas deben elaborarse de forma precisa y resumida, de tal manera Que su rnanejo V comprensi6n par parte de los partidpantes permitan su revision en el menor tiempa posible y generen la menor canudad de adaratonas.
Aetos para modalidades de
Concurso Ablerto y Concurso Cerndo Articulo 96. En la recepcion y apertura de sobres en las modalidades de Concurso Abierto y Concurso Cerrado se reanzaran dos (2) actos, un acto de recepcon de documentos y un acto de apertura de sobres.
En estos cases, el procedimiento a utilizar para la determinacion de los prectos unitarios a establecer en cada contrato, para cubrir parcial 0 total mente las cantidades estimadas para el suministro de bienes, prestadon de servicios V ejecuoon de obras requeridas por el orqano 0 ente contratante, se obtendra de las listas de precios incluidas en cada una de las ofertas presentadas.
Para el acto de recepdon de documentos se establecera un tapso para Que los partlcpentes consignen toda la docurnentaoon a ser redbida y revisada par la Comisi6n de Contratadones, establedendolo en los pliegos de condidones. Culminado el lapso otorgado y recibidos los sobres par los oferentes, se levantara un acta donde se dejara constanda de los partidpantes asistentes y eantidad de sobres entregados.
En caso de Que la ejecucion del contrato supere el monto esurnado global original se apucaran los procedirnientos de control administrativo para la rnodiflcacion del contrato, prevlstos en este Reglamento.
Culminado el acto de recepci6n de documentos se procedera a iniciarse el acto de apertura de sabres, en el Que se veriflcati solo el contenido del mismo sin evaluar cualitativamente los documentos, se levantara acta dondese dejara constance de 10 redbido.
Monto de la contrataclen Articulo 91. Tanto en la esnrnaoon de los montos para contratar como en las ofertas que se reclban en las modalidades de seleccion de Contratistas previstas en la LeV de Contrataciones Publieas a aplicar se debera discriminar el monto objeto de la contrataclon y los tributes correspondientes al mismo.
Los porcentajes para la determinacion de la garantia de anticipo V el compromise de responsabilidad social, cuando corresponda, se calcularan con base en el monto del objeto del contrato, sin considerar el lmpuesto al Valor Agregado.
Lapsos para revlsl6n de oterta. en
Concurso Cerrado y Consulta de Predo.
Articulo 97. Para las modalidades de Concurso Cerrado y Consulta de Precios, el tiempa maximo para la evaluad6n deJas ofertas y elaboreoon del informe de recornendadon sera de tres (3) dias habiles para la contratacion de bienes y servicios y de seis (6) dias habiles en el caso de contrataci6n de obras, contados a partir de la recepclon de las ofertas.
Contratacion conjunta de proyecto y obra Articulo 92. Para contratar conjuntamente el provecto V la ejecuci6n de una obra, de acuerdo a 10 serialado en el articulo 51 de la Ley de Contrataciones Publieas; se debe contar con el anteprovecto respective y la estlrnadon del costo total de la ejecocion. EI costa total resultante para ta ejecucion de la obra, no podra exceder el treinta por ciento (30%) del monto estimado presentado al lnlclo del procedimiento.
Reposici6n de procesos Articulo 98. 5i antes del otorgamiento de la adjudicad6n en un proceso de contratadon iniciado bajo la Ley de Contrataciones Publieas, 0 en el presente Reglamento, Ia Cormsion de Contratadones observe Que en el proceso se han omitido formalidades esenciales previstas en la referida Ley oeste Reglamento, esta podra ordenar ta repostoon del proceso de selecdon, al estado de la ornision, a los fines de subsanar las formalidades esendales.
Igualmente podra, sin necesidad de reponer el proceso, ordenar a Que se practiquen las formalidades no esenoaies omitidas.
5i la omisl6n es observada despues de elaborado el infOfme Que presenta la Comision de Contrataciones a la maxima auton~?d, pero antes del otorgamiento de la adjudicad6n, Ia Cornision 10 notificara, recomendando Que se cumpla Ia formalidac omitida 0 si fuera el caso, ordene la reposioon del procedimiento.
Otorgamiento de la adju~lcadOn Articulo 99. En los casas previstos en eI articulo 86 de la Ley de Contrataciones Publieas, la Comisi6n de Contrataciones
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.123
Capitulo II Concurso Ablerto
Numeracl6n del procedlmlento Articulo 104. EI contenido del lIamado de particlpaoon en Concurso Abierto 0 Concurso Abierto Anunclado Internacionatrnente debe indicar, adernas de los elementos serialados en el articulo 58 de la Ley de Contrataciones Pubhcas, el numero del procedimienlo objeto del lIamado; este numero debe estar vinculado can el indicado en el reporte que el organa 0 ente contratante remita como informacion trimestral al Servicio Nacional de Contrataciones. Igualmente se deben numerar los procedimientos de selecclon que se reancen bajo las modalidades de Concurso Cerrado y Consulta de Precios.
recornendara la edjudicaclon a los oferentes en el orden lndicado.
Preferencias a oferentes con domicilio
principal en el sitio de ejeeucien de la contrataci6n Articulo 100. En los pliegos de condiciones de contratadon, en los criterios de cahficadon se debe indicar la preferenda para calificar oferentes de las localidades donde se adquirtra el bien, se surmnlstrara el servicio 0 se ejecutara la obra cuando est os cumplan con ai menos el setenta y dnco par cento (75%) de los requisitos econ6micos y tecnicos requeridos en el pliego.
En los criterios de evaluacion se incorporara en la matriz un puntaje para las ofertas provenientes de participantes de la localidad don de se va adquirir el bien, suministrar el servicio 0 ejecutar la obra. Se otorqara un puntaje men or a ofertas que provengan de parncpantes de zonas adyacentes.
Tiempo para calificar en aetos separados Articulo 105. EI tiempo para la cantlcacion del Concurso Abierto bajo el mecanismo de aetas separados de entrega de rnanifestacion de voluntad de partlopar y los documentos necesarios para ta calificacion, se debe realizar en un tiernpo maximo de cuatro (4) dias habiles.
Modificacion del alcance en pliegos
de condiciones Articulo 101. En las modalidades de Concurso Abierto, Concurso Cerrado, y Consulta de Precios se adiudlcara ta contratacion a la oferta que resulte can la prirnera opcon, par el monto y cantidades de la oferta presentada, saivo que en el plieqo de condiciones se indique la posibilidad de aumento 0 dtsrn'nucton de cantidades de bienes, service u obra, al momenta de la adjudicaci6n, siempre y cuando el aumento de estas se mantenga cuantitativamente dentro del rango que caracteriza la modalidad aplicada.
Articulo 106. Son causales de Oferentes, las siguientes:
Descalificaci6n descaliflcacion de los
1. Ofertas que no esten accrnpefiadas par la docurnentacion exigida en el pliego a en las condiciones de la contrataci6n;
2. Ofertas que no esten acornoanadas par las garantias exigidas; salvo que la oferta hubiere sido presentada par algunos de los sujetos a que se refiere el articulo 3 de la Ley de Contratadones Publicas.
3. Ofertas acornpariadas por las garantias exigidas, que no se ajusten sustandalmente a los documentos exigidos en el pliego 0 en las condidones de la contratacion:
4. Ofertas cuyo periodo de validez sea menor al requerido;
5. Ofertas que presenten precios unitarios de cuyo anansis se pueda concluir Que el Oferente ha utilizado, para su etaborecon, datos irregulares 0 il6gicos, a tal grado Que hagan irrealizable la ejecuoon del contrato con el monto de la oferta;
6. Cualquier otra establecida en los pliegos 0 en las
condidones de la contrataci6n.
1. 5i et Participante no na suministrado adecuadamente la informacion solicitada, no siendo posible su valoracion 0 apreciaoon.
2. Si durante el proceso de callficacion, una ernpresa en consorcio 0 alianza se declare a es declarado en disolucion, tiquidacicn, at rasa 0 quiebra,
3. Si durante el proceso de calltlcacion, alguna de las ernpresas de un consorcio 0 alianza renuncia a participar en el proceso.
4. 5i el Oferente no cumple con alguno de los criterios
de cahtlcacion establecidos en los pliegos de condiciones.
5. Si el orqano 0 ente contratante deterrnina que el Oferente na presentado informacion falsa en Sus documentos de calttlcacion. En case de deterrninarse esta srtuacion se procedera de acuerdo a 10 estableodo en el articulo 36 de la Ley de Contrataciones Publicas.
causales de rechazo Articulo 102. 50n causates de rechazo de las ofertas, adernas de las establecidas en la Ley de Contrataciones PUblicas las siguienles:
capitulo III Concurso Cerrado
Acta de inicio del procedlmiento Articulo 107. EI acta para dar inicio a la realizadon de un Concurso Cerrado previsto en la Ley de Contrataciones Publicas, debe incluir la siguiente mtorrnaclon:
Llamado Articulo 103. EI tapso para presenter la rnamrestaoon de voluntad en Concurso Abierto se contara a partir del dia siguiente a la publicad6n en la pagina web del Servico Nacional de Contrataciones 0 Ia pagina web del 6rgano a ente contratante, 10 que ocurra prtrnero.
1. Descripcion del objeto de la contratacion y numero
del procedimiento,
2. Monto estimado de la contratadon.
3. Veriflcacion de la snuaoon legal de las empresas.
4. Empresas selecdonadas can indkaclon de Nivel Estimado de Contratad6n y (alificadon Financiera.
5. Razones tecnlcas que fundamentaron la escogenda
de las ernpresas partiopentes.
6. Cronograma de ejecuoon de la modalidad de seiecoon.
7. Firma de los miembros de la Cornislon de
Contrataciones.
Asi mismo, en la modalidad de Consulta de Predos se debe levantar esta acta para dar inicio al procedimiento con las
.. ,
rmsrnas caractensucas senaladas en el presente articulo.
Excepcionalmente de reauzarse la pubucecion en los medics impresos, esta sera par un (1) dia, y la mformacion incluida en el lIamado debe restringirse su contenido a 10 indicado en et articulo 58 de la Ley de Contrataciones Publicas, y las dimensiones del aviso debe ajustarse estrictamente a ese contenido, procurando economia en el costa de la publicaci6n.
Asi mlsmo. el lIamado debe publicarse en la pagina Web del 6rgano 0 ente contratante Y la del Servlcio Nadonal de Contrataciones simultaneamente, de acuerdo a 10 indicado en el articulo 57 de la Ley.
Invltacl6n de empresas exb'3nJeras Articulo 108. Los 6rganos 0 entes contratantes podran invitar a participar en la modalidad de Concurso Cerrado a empresas extranjeras Que no posean sucursales a filiales en el pais, siempre y cuando haya side calificada legal, finandera ~ tecnlcamente, con base en los parametres requeridos para la contrataoon, y se debe dejar constantia de esa califlcacion er el expediente.
369.124
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
Capitulo v Contratad6n Dlrecta
Justifique la otada excepd6n, y debe
contener: exposkion sudnta de los hechos, justificad6n
legal, anahsts y conslderadones de los hechos y decision.
Capitulo IV Consulta de precios
Consulta de Predos
sin Pllego de Condiciones Articulo 109. Los procedirnlentos de selecoon de Contratistas para la adqulsiclon de bienes y services que se realicen mediante Consulta de Predos, pod rim desarroilarse sin la elaboradon de un pliego de condiciones cuando las caracteristicas de los bienes y servidos 10 permitan, de acuerdo a 10 establecido en el articulo 43 de la Ley de Contratadones Publicas; no obstante, las invitadones para participar deben contener 10 siguiente: especificaciones tecnlcas, condiciones de entrega 0 ejecucon, validez de la oferta, lapso y lugar para sollcitar las aclaratorias, lapses de entrega de las ofertas y criterios de evaluacion, asi mismo, en caso que aplique, el compromise de responsabilldad social y garantias.
Lapso de adjudicad6n en
supuestos de Contntaci6n Directl Articulo 115. En el caso de proceder por Contratacion Dlrecta de acuerdo a 10 establecido en los numerales 1 y 5 del articulo 76 de ta Ley de Contrataciones Publlcas, asociados a la necesidad de la contrataoon por el perjuldo que pueda causer al organo 0 ente contratante el retardo por el inicio de un nuevo proceso, el tiempo para la adjudkacon debe ser inferior al establecido para la modalidad de selecoon de contratista que corresponda.
Ajuste de la oferta beneflclaria
de la adjudlcacion Articulo 110. En la modalidad de Consulta de Precios, siempre y cuando 10 estabtezcan las condiciones de la contratecion, cuando todas las ofertas presentadas en sus anansrs de precios unitarios, reflejen desviadones no sustanciales, se podra adjudtcer la contratacion a la que
presente la men or cantidad de desviaciones, hasta por la cantidad de la oferta presentada, pudiendo el orqano 0 ente contratante efectuar ajustes en la oferta, previo acuerdo con el oferente, siempre y cuando el monto resultante de estos ajustes sea menor al monto adjudicado, procediendose a la firma del contrato por el monto ajustado. En caso que el benefidario de la adjudicacon no acepte los ajustes requendos por el orqano 0 ente contratante, decaera la adjudicadon y se podra considerar ta segunda y tercera operon bajo el mismo mecanismo antes seiialado.
Solicitud de ofertas para Contratacl6n Directl Articulo 116. En la Contratadon Di recta , cuando las condidones 10 perrrutan, se podran solicitar al menos dos (2) ofertas, pero se podra otorgar ra adjudkaoon si hubiera recibido al menos una de elias, siempre que cumpla con las condiciones del requerimiento y sea conveniente a los intereses del organo 0 ente contratante.
Procedencia de Contrataci6n Dlrecta
por agotamiento de procedimientos competltlvos Articulo 111. EI orqano 0 ente contratante, efectuado el procedimiento seriaiado en el Articulo 90 de Ia Ley de Contratadones Publicas, y declarada desierta la Consulta de Predos, podra proceder a la Contratadon Directa prevista en el numeral 12 del articulo 76 de la citada Ley. Para proceder a esta modalidad deben siempre agotarse los procedimientos de acuerdo a los supuestos cuantitativos que correspondan.
Consultas de Precios sometldas
a ta Comision de Contratadones Articulo 111. En ta modalidad de Consulta de Precios, la Unidad Contratante debera coordinar las actividades previas a la contrataclon, seleccionar los partidpantes, efectuar las in ... itaoones, redblr las ofertas y preparar el informe de recornendaoon para ta adjudicacion. En los procedimientos que per su cuantia superen las dos mil quinientas unidades bibutarias (2.500 U.T.), para la adquisicion de bienes 0 presta cion de servicios y diez mil unidades tributanas (10.000 U.T.), para la ejecuoon de obras, sornetera el expedtenre estructurado a ta Cornision de Contrataciones para su contorrnaclon de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 75 de la Ley de Contratadones Publicas.
Preferencia regional Articulo 118. Los orqanos 0 entes contratantes, adjudicaran preferentemente bajo esta modalidad a empresas pequefias, y
medianas industrias 0 cualquler otra forma
asoclativa productive cornunitarta, todas natural de la
localidad 0 ubicadas en el lugar donde se ejecutara la contrataci6n.
Contratacion Directa al media no productor Articulo 119. Cuando los orqanos 0 entes contratantes, procedan a la adquisicion de bienes 0 prestad6n de servlcios a medianos productores, para asegurar el desarrollo de la cadena agroalimentaria, deben establecer mecanismos de control que permitan veriftcar que el medlano productor curnoia con los requlsitos de mscnpdon en el Registro Nadonal de Contratlstas, de ser aplicable, y que cuente con la capaddad tecnlca para el suministro.
Preferenda regional en Invltacl6n Articulo 112. Los organos 0 entes contratantes, deben procurer invitar a participar con preferenda en la modalidad de Consulta de Preclos, a empresas, pequeiias y medianas mdustrlas, cooperativas 0 cualquier otra forma asoclativa productiva comunitarla natural en la localidad 0 ubicada en ellugar donde se ejecutara la contratacon.
Capitulo VI Contntaciones electr6nlcas
Constanda de Invltadones y ofertas Articulo 113. Las invitadones para participar en la modalidad de consulta de preoos podran ser efectuadas mediante rernision escrita a los partldpantes, por fax 0 oor correa electronlco: en todos los cases el orqano 0 ente contratante debera solidtar y mantener en el expedlente de la contratad6n, constanda del envlo y ta recepcion de las invitaciones remitidas.
utI11zacl6n de mecUos electr6nlc:os Articulo 120. Cuando para los procedimlentos de selecci6n del Contratistas prevlstos en fa Ley de Contratadones PUbllcas se requiera el cumplimiento de formalidades 0 solemnidades, estas pod ran realizarse utilizando medias electr6nicos.
19ualmente las ofertas podran ser recibidas por fax 0 correa electronico, no obstante en el expediente debe incorporarse la oferta original del benefidarlo de la adjudicadon.
utI11zad6n de Pl'09ramu Articulo 121. En el caso de los programas que permlten leer, visualizar 0 entender los dorumentos, comunlcadones y ofertas se dispondra at menos de tres (3) prograrnas de reconodda caUdad y dlfusl6n. EI contratista podra eleglr de estes el que mas conveniente.
A tal efecto, se Ie garantizara la existenda de mecanismos que permltan a los partiOJlares que no dispongan de acceso a estos medlos, el ejerddo de sus derechos y OJmpllmlento de sus obllgadones, utlllzando medias tradldanales, de forma que se asegure el respeto de los prindplos de 19ualdad y c:ompetencia.
Acto motlvado Articulo 114. En el caso de proceder per Contratad6n Directa debe indicarse en el acto motivado, toda ta Informad6n que
Unldad del ExpedIente Articulo 122. En los ca50S en que se empleen los medIos previstos en eI arUOJlo anterior, el Organo 0 ente c:ontriJtante debe garantizar la unidad del expedlente mediante eI
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.125
Capitulo II Notificaciones
en el referido proceso, el acto mediante el cual se suspence 0 se ca por terrninado el procedirniento.
establedmiento e intecracion de las piezas separadas cuando se utilicen medios electronicos y tradidonales.
TITULO IV
SUSPENSI6N, TERMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO, NOTIFICACIONES Y DECLARATORIA DE DESIERTA
capitulo III Declaratoria de Deslerta
Capitulo I Suspension y TermlnaciOn
Inexistencia de segunda y
tercera opclon en eJ procedimlento Articulo 129. En las modalidades de selecoon de Contratistas, cuando ocurra la nulidad de ta adjudicadon otorgada, y no existan otras ofertas consideradas como segunda y tercera operon, se declarera desierto el procedimiento.
Procedencia de la suspension Articulo 123. las causales para la suspension de los procedimientos de seleccion de contratista previstos en la Ley de Contrataciones Publicas, son:
1. Modificacion de especificaciones tecnlcas.
2, Modificadon de las condidones de la contrataclon.
3. Disrninucion de la disponibilidad presupuestaria.
q, Cualquier otra causa que pueda comprometer los mtereses de 105 orqancs 0 entes contratantes.
Mantenimlento de las: condiciones:
de los procesos declarados deslertos Articulo 130. Efectuadas las modalidades de seleccion de Contratistas mediante Concurso Abierto, Concurso Cerrado y Consulta de Precios y habiendo quedado desiertos los procedimientos 0 cades por terminados. 10 estableddo en los pliegos 0 en las condiciones estaoleodas para las modalidades fallidas deben mantenerse al realizarse la Contrataci6n Directa.
Lapso de la suspensiOn Articulo 124. Si la suspension de un procedimiento de selecci6n de Contratistas, de acuerdo a to mdicado en el Articulo 82 de la Ley de Contrataciones Puollcas, se prolonga por un lapse mayor de cuarenta y cinco (45) dias habites, el procedimiento se considerara terrninado, y el orqano 0 ente contratante podra iruciar un nuevo procedirruento. En este supuesto no procedera tndernntzaclon alguna a favor de los interesados.
nTUlOV
DE LA CONTRATACI6N
capitulo I
Aspectos Generales de la Contrataclon
Termmaclen por utllizaclon de
modaUdad no apllcable Articulo 125. En caso de aplicarse una modalidad de seleccion de Contratistas establecida en la ley de Contrataciones Publicas, que no corresponds, de acuerdo a los supuestos cuentitativos que sefiala la refenda Ley, se dara por terminado €I procedimiento, miciandose el que fuera procedente.
En caso de haberse otorgado la adjudicacion 0 firmado el contrato, procederan los supuestos de nulidad indicados en la Ley,
Modiflcaciones del documento principal Articulo 131. Podra celebrarse entre el organo 0 ente contratante y el Contratista, con posterioridad a ta firma del documento principal, los acuerdos necesarios para modificar el contenido del documento, y de 105 docurnentos tecnicos 0 para determinar cualquier otra circunstancia no prevista en ellos.
En caso que los acuerdos contengan modificadones sustanciales con relaclon al documento principal, relaclonadas
con 105 bienes y servicios a suministrar u obra a
ejecutar, deoeran cumpJirse, previarnente, los mismos
requisitos y tramites que el orqano 0 ente contratante exige para formalizar los contratos onqmeles.
Notlficaclon de la Adjudicaclon Articulo 126. En las modalidades de selecci6n de Contratistas realizadas mediante Concurso Abierto, Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente y Concurso Cerrado, se notificara al beneficiario dentro de los dos (2) dias habues siguientes a la adjudicacion. el acto mediante el cual se otorqo esta, asi rrusrno, se notficara a los oferentes que no hayan side beneficiarios de la adjudicac'lon,
6rdenes de Compra u 6rdenes de Servicio Articulo 132. Cuando la orden de cornpra u orden de servicio sean utilizadas como contrato en los procedimientos para la adquisicior, de bienes 0 prestacon de servicios, estas deben ser firmadas por el representante legal del beneficia rio de la adjudicacion, y deben contener la documentadon sefiatada en el articulo 93 de la Ley de Contrataciones Publicas, en tal sentido, los orqanos 0 entes contratantes adecuaran los formularies de ordenes de compra y servicios para que induyan todos los requerimientos para la torrnalizacon de la adjudicadon.
En las modalidades de seleccion de Contratistas realizadas mediante Consulta de Precios y Contratacion Directa se notificara unicarnente al beneficiario de la adjudicaoon.
Consignacion de garantias Articulo 127. En la notificacion de la adjudicacion, se otorqara al beneficiario de esta, un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de la notmcacion, para que presente las garantias establecidas en los pliegos 0 en las condiciones de la contretaoon, a satisfaccion del organa 0 ente contratante, sin 10 cuat no se suscribira el contrato.
Competencla Juridica Articulo 133. Todas las dudas, controversias y reclamaciones que pueoan suscitarse con rnotwo del contrato y que no lleqaren a ser resueltas por las partes de cornun acuerdo, seran decididas por los tribunates competentes de la Republica Bolivariana de Venezuela de conformidad con sus leyes, sin que por ninqun rnotivo ni causa puedan dar origen a reclarnacones extranjeras.
Cuando el beneficia rio de la adjucicacion fuere uno de los sujetos sefialados en el articulo 3 de la Ley de Contratadones Publicas, no sera necesario el cumplimiento de 10 dispuesto en este articulo.
Notificacion de la suspension 0 termlnaci6n Articulo 128. En caso de suspension 0 terminacion de un procedimiento de selecoon de Contratistas en las modalidades previstas en ta Ley de Contrataciones Publicas, el orqano 0 ente contratante debera notificar por escrito a todos los participantes
Responsabllldad laboral Articulo 134, EI Contratista es el unico patrone del personal que labore en la prestacion de service 0 ejecucion de la obra objeto del contrato, y dara estricto cumplimiento a las dispcsiciones de las leyes que Ie sean aplicabtes, asirntsrno, respcndera del paqo de las obuqeciones que deriven de su relaoon laboral de conformidad con el ordenarmento JuridICo viqente.
369.126
GACETA OFiCIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de IIUI,)'O de 2009
Capitulo II Garantiils
vigencia de las retenoas Leyes, Decretos 0 Contratos COIectivos. La cuantificadon de est:as variadones se determinara tomando en ruenta los analisis de predos unitarios de cada partida que conforma eI presupuesto original.
VJgenda y cuantfa de las garantias
de mantenlmiento de las of ems Articulo 135. La garantia de rnantenlrntento de las ofertas en las diversas madalidades de selecci6n de Contraustas previstas en la Lev de Contratadones Publicas, se debera mantener viqente hasta la suscripcion del contrato, con e', fin de garantizar el sostenimiento de las ofertas benefidarias de la adjudicadon hasta su formalizad6n, salvo aquellas ofertas presentadas par los 6rganos 0 entes contratante a que se hace referencia en los numerates 1 al 6 del articulo 3 de la Lev de Contrataciones Publicas que no requleren garantia de mantenimiento de la oterta,
Porcentaje de retenclon laboral Articulo 136. En caso de no ccnstiturr la flanza laboral sefialada en la Ley de Contrataciones Publicas, el organa a ente contratante, debe establecer una retencion equlvalente al cinco por ciento (5%) sobre los pagos que realke.
VarladOn de predos Articulo 141. B predo de las partidas del presupuestD original base del contrato firmado podra ser aumentado 0 disminuido, sequn el caso, ruando eI predo de los materiaies, equipas, suministros, Hetes V otros insumos varien como oonseruenda directa de medidas arancelarias 0 de regulad6n adoptadas par el Ejecutlvo Nacional, slernpre que esas medldas hubieren sido dictadas en fecha ~ a la preseotadon de la oferta, con impacto en la adquisidon de tos materiales V otros insumos, 0 de la utilizadOn de la maqulnaria V demas equipos auxniares de construcd6n 0 durante la ejecucon del contrato, Adidonalmente tambien varian) eI precio de las partldas del presupuesto original con componente impartado cuando el predo de los
. materiales, equipos, suministros, ftetes V otros insumos sean afectados par vanaciones en la tasa cambiaria ofidal del boliVar respecto a la moneda del pais de origen, de las referidas partidas. 5i el contrato preve la utilizadon de formulas
pounorrscas, las variacones en los precios de los
materiales, equipos, suministros V otros insumos se
determinara en la forma establecida en el contra to, solo en las partidas que vanen.
EI orqano 0 ente contratante debe establecer como rnonto para esta garantia un porcentaje que se encuentre entre el uno V medio par ciento (1,5%) al dos V medio por ciento (2,5%) del presupuesto estimado sin incJuir los tributos, podra ser salicitada como monto fiJo en bolivares 0 como un parcentaje de la oferta presentada.
Capitulo III
Inicio de la ejecucion del contrato
Sin utilizar formula polinomica Articulo 142. En los casos en que el contrato no prevea la utilizacion del mecanismo de ajuste de precios mediante la aplicadoo de formulas polinornicas, para obtener el pago de los aumentos en los preoos previstos en el contrato original, el Contratista debe presenter por escrito una soiicitud al 6rgano 0 ente contratante, debidamente razonada, V debe anexar los elementos probatorios de todos los hechos V circunstancias que invoque, Cuando se trate del pago de aumentos en el predo de la mana de obra V los materiales y equipos, el organa a ente contratante solo Ie dara curse a la solicitud, cuando fuera presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que hava sucedido el evento que rnotrvo la variacron.
Otras garantias Articulo 137, EI oroano a ente contratante podra solicitar a los beneflciartos de la adjudicacion otras qaranuas, distintas a las previstas en la Lev de Contrateciones Publicas que fueren necesarias para responder por el cumplimiento del surrurustro de los bienes, prestacion de los services a ejecucion de obras, sefiatando las rnisrnas en los plieqos a en las condiciones de la contratacion.
Indernnizacion por retraso en Inicio
de ejecuci6n de contrato Articulo 138. 5i el contratista no efectuara e! surninistro de los bienes, la prestacion del servioo a la ejecuoon de la obra, dentro del plazo estipulado en el contrato 0 durante la prorroqa, si la hubiere, paqara al orcano 0 ente contratante, sin necesidad de requeriruiento alquno, por concepto de penalizacion par cada dfa habi: de retraso en el micio, la cantidad que sefiale el contrato, sin perjuicio de que se declare la rescision del contrato si asi 10 estimare procedente el orqano a ente contratante, conforme a 10 previsto en la Ley de Contrataciones Publicas.
EI orqano 0 ente contratanle podra eXlglr al Contratista la presentaoon de las prueoas aoioonares que esurne convenientes, V decidtra ra procedencra 0 no, de ta sohotud del Contratista, en un lapse no mayor de quince (15) dias habiles, con base en las pruebas que este presente y las que el orqano 0 ente contratante hubiera obtenido. Asi mismo, podra hacer las investigaciones necesarias para venficar la veracidad de la informacion surnirustrade en las soliotudes 0 reclamaciones formuladas per el Contratista 0 sabre cualquier otro hecho retaconaco con el contrato. EI Contratrsta esta obligado, cuando sohotare por escnto, a perrnitrr que se practiquen las revisiones, mspecdones 0 auditonas que se estimen convenientes en sus libros y demas documentos administralivos de contabnidad.
Formularios Articulo 139. Los orqanos a entes contratantes, estableceran al inido de la ejecucion del contrato los formularios para aetas de inido, prorroqas, valuaciones y dernas aetas que pudieran utilizarse en la prestacion del servicio 0 ejecucion de la obra.
capitulo IV Variaciones del Contrato
Aumentos 0 disminuciones de obra Articulo 143. Los aumentos 0 disminuciones que se presenten en las cantidades de obras de las partidas del presupuesto original base del contrato, ocasionados par errores en los computes rnetricos originates 0 por modificaciones de la obra debidamente autorizada par el orqano 0 ente contratante. EI pago de los aumentos de obra se efectuara teniendo como base los precios unitarios del presupuesto original.
Incremento de salarios Articulo 140. Adernas de las causas establecidas en el articulo 108 de la LeV de Contrataciones Publicas se consideraran causas de modittcacion del contrato, la emisi6n de ieves, reglamentos 0 decretos que por su contenido afecten las condiciones del contrato original, por 10 cual, el orqano 0 ente cootratante pagara al Contratista las variaciones que se hubieran generado en la prestaci6n de servicios V ejecucion de las obras, siernpre y cuando esas vanaciones fueren consecuencia directa de la prornulqacion de teves, Decretos y Contratos Colectivos de Trabajo cetebrados por parte de la Republica Bolivariana de Venezuela de obliqatorta aplicacon cuando estos se generen con posteriori dad a la presentaci6n del presupuesto de la obra y solo a partir de la fecha de
Antes de ejecutar los aumentos de obra, debe ran preverse la dispanibilidad presupuestaria a fin de permitir su pago opartuno. Asimismo, el orqano 0 ente contratante, debe prever en la elaboracton de los presupuestos anuales, los recursos que a su juido sean requeridos para pagar los incrementos del monto del contrato, habidos, respecto a los presupuestos originales de las obras contratadas en el ana inmediatamente anterior. B organa 0 ente contratante debe dar especial importancia a la prevision de recursos presupuestarios para pagar las variaclones del presupuesto original vigente, en aquellos casos en que las obras conlIatadas representen su culminatiOn, a obJeto de garantJzar que con estos recursos se logre la puesta en servicio de la obra.
Marta 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
369.127
Obru Idc:JaMles Artfa.llo 144. Son obras acfidonales aquellas cuyos preciOS unitanos no hubieren sido prevmos en eI presupuesto original del contrato y se dasificaran en:
1. Obras Extras: las comprendldas en los pianos y espedficadones particulares perc omitidas en los cOmputos originales.
2. Obras COmpiementarias: Las que no tt,eron sefialadas en los pianos y espedficadoneS partlculares, nl en los c6mputes originales, perc wya ejeaJdon sea necesarla para la c:onstrucdon y cabal fundonamiento de la obra contratada.
3. Obras Nuevas: las modiflcadones de la obra
ordenadas por el 6rgano 0 ente Contlatante.
Para proceder a la ejecudon de rualqulera de las obras arriba sefialadas se debe constar con la previa aprobaden per escrito de la autortdad competente del organo 0 ente contratante.
capitulo V Ejealcl6n de Olns
Doc\Imentad6n t6cnlca pa ... obras Articulo 150. EI organo 0 ente contlatante sumlnlstrara al Contratlsta copia de los pianos y espedftcadones de la obra a ejecutar, que fueren necesarios para la ejecudon de los uabajos.
los errores u omlslones que advirtiere eI Contlatista se correglran de acuerdo con la verdadera Intendon que se deduzca de los pianos, especificadones partlculares y del presupuesto original, todo a juldo del organa 0 ente contratante.
Todo 10 contenido en los pianos, aun cuando no esten en las especlficaciones particulares 0 reciprocamente, sera ejecutado par el Contratlsta como si estuviera indicado en los refelidos documentos.
Dlsponlbllldad presupu !Starta Articulo 145. Antes de proceder a la ejecudon de cualquler obra adidonal, el organa a ente contratante debe contar con la disponibilidad presupuestaria requerida para su eJecuci6n. 51 no se cuenta con la disponibilidad presupuestarla para eI pago de las obras adicionates, aumentos de obras u obras complementarias, eJ Contratista presentara al organo 0 ente contratante junto can la sonotud para la aprobadOn de estas, un presupuesto de dismmudon que conlleve a una reducdon de Ja meta fisica establedda en el contrato.
Apllcaci6n de nonnas tknlcas
en la ejecud6n de obras Articulo 151. EI Contratista se compromete a apllcar en la ejecuoon del connate las normas tecnicas que se encuentren vigentes de construccion y las especificadones generales y particulares que se indiquen en el pliego de condldones y en el contrato.
Umite para variaci6n por partida Articulo 146. Cuando las cantidades de obras de una 0 mas partidas del presupuesto original base del contrato firmado sobrepasen el treinta par dento (30%) de 10 que se hubiere previsto a el limite que para esas variaciones se hubiere establecido en el contrato. cualquiera de las partes podra solicttar la reconsiderad6n de los preclos unitarios respectivos y, de haber acuerdo, se sornetera a la consideracton de la Unidad Contratante a Comision de Contrataciones sequn sea el case para su revision.
Jnicio de trabajos en obras Articulo 152. EI Contransta procedera a inidar la ejecudon de cualquier trabejo de la obra contratada conforme con las especificaciones aprobadas, previa notlncadon can dos (2) d,as habiles de anticipaci6n al Ingeniero inspector de la obra. Transcurrido ese lapso sin que haya habido pronuncrarniento del inspector, ei Centratista remltira su solicitud al supervisor inmediato del inspector, quien resolvera dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, sin rnenoscabo de las responsabilidades y sanciones que les fueren aplicables por su conducta omisiva.
Los precios unitarios que resultaren aprobacos por la maxima autoridad del orqano 0 ente contratante a a quien este delegue, de acuerdo can el parrafo anterior, se apncaran a las cantidades de obras correspondientes a los aumentos que sobrepasen el limite establecido en este articulo.
La falta de pronunciamiento del supervisor inrnediato del 'Inspector en este ultimo plazo, cara lugar a una prorroqa, contada a partir de la fecha de vencimiento del mismo.
Modificaciones superiores
al dlez por ciento(10%) Articulo 147. Las modltlcaciones del contrato que superen el die; par ciento (10%) del manto original, deberan ser consideradas par la Unidad Con.tratante 0 Comision de Contrataciones sequn sea el caso, para que sea postenormente sornetrda a 12 aprobacion de la maxima autondad del organa a ente contratante 0 a quien este delegue.
Atencion de los trabajos Articulo 153. EI ContralisLa debera rnantener en el sino de la obra y en condiciones norrnales de trabajo toda la maquinaria y equ.pos que fueren necesarios para la corrects ejecuoon de la obra y no oodra retirar!os sin la autorlzadon cscrita del organa o ente contratante, asirmsrno el Ccntratisra rnantendra en el sure de lrabajo tcdo el personal tecruco, adrninlstratlvo y obrero que rlJ~~rc necesano par a er curnpumiento dei contrato.
Autorizaclones para modiflcacicn Articulo 148. E/ Ingeniero Inspector a supervisor no podra rnodificar. alterar 0 dismmuir los requerlrnientos de las >:speClflcaclones del servicio 0 de la obra contratada ni dar .nstruccrooes contrenas a las establecidas en los pianos y en los documentos inteqrentes del contrato, a menos que este expresarnente autorizado para ella, per escrito, por el 6rgano a ente contratante.
Replanteos Articulo 154. EI Controusta hara los reolanteos necesarios pard i.:J construccron de la obra sobre la base de los puntos topoqraficos de referencia co'ocados en el sitio de Ii] obra par el organa a ente contratante y de los alineernientos y niveles fijados en los pianos y demas documentos tecnlcos de la obra, 10 sometera <: la aprobaocn del Ingeniero .nspector, de 10 cual se dejera constancla en acta preparada al efecto.
Cuando el ingeniero 'Inspector 0 supervisor considcre conveniente hacer modificaciones a las espedflcaciones, y dernas documentos tecrucos del contrato, debera solicitar la autonzacton de la maxima autoridad del organa 0 ente contrataote. Tal soncuuc cebera estar acornpanada de las varlaciones que estas modificaciones causen al presupuesto original.
Materiales y equipos Articulo 155. EI Contratista provcera y pagaril todos :05
materiales, mana de obra, utiles de
trabajo, equipos, transporte, enerqia etecrnca y den,,"~
materiales necesanos para la ejecucion de la obra, los equ.pos que seran incorporados a la rnisrna, y los qastos admlnistranvos que sean necesarios para la ejecucion de la cora contratada, que deben estar incluidos en el presupuesto original.
Informacion a los garantes Articulo 149. EI organa 0 ente contratante podra, antes 0 despues de iniclar el suministro de bienes, prestaoon de servioos a ejecuoon de la obra, introducir en ella los cambios 0 modificadones que estime convenientes, debiendo notificarle estos carnblos a los garantes.
Salvo estipulacron escnta en contrario, el Contratista solo uti;;zar~ materiales nuevas y tanto estes como la mano de obra seran de primera calidad. Todos los rnatenales y equipos a ser incorporados para formar parte de la obra seran almacenacos de tal manera que se encuentren salvaguardados contra cualquier contingencia, asegurando ellibre acceso del Ingeniero
369.128
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
inspector para su examen. Los mareriales podran ser atmacenados en el sitio de la obra siernpre que no se obstaculicen los trabajos y con autortzadon del ingeniero inspector.
Permisos Articulo 161. En nlnqun caso el Contratista podra afectar, ocupar 0 destruir propiedad~ 0 derechos de terceras per,sonas para la ejecucion de la obra, sin la constancia de que el organo 0 ente contratante ha obtenido la autorizadon de los Interesados, 0 ha lIenado los tramites correspondientes. 5i 10 hace sin haber lIenado esos requisitos, el Contratista sera responsable ante terceros y ante el Organo 0 ente contratante por los daiios y perjuidos que ocaslone.
Prevlslones en favo.- de terceros Articulo 162. EI Contratista orqanizara los trabajos en forma tal que los terceros no sufran sino las molestias absolutamente indispensables,
Suminlstro de materlales 0 equipos
por el o.-gano 0 ente contratante Articulo 156. EI 6rgano 0 ente contratante podra suministrar al Contratista cualquier material 0 equipo utilizables en la obra conforme a 105 precios previstos en el contrato, Cuando el orqano 0 ente contratante dedda hacer uso de tal facultad, 10 notificara por escrito al Contratista con suficiente anncipaclon. 5i el Contratista considera que los materiales 0 equlpos ofrecidos por el orqano 0 ente contratante no son idoneos para la ejecucion de la obra, debera hacer previamente y por escrito sus observaciones y si el orqano 0 ente contratante insistiera en utilizar dichos materiales 0 equipos, 10 ordenara igualmente por escrito al Contratista.
Las doacas, drenajes, aceras, catzadas, vias, instaladones electncas y de comun.caoones, acueductos y dernas servidos adyacentes 0 cercanos a la obra, soto seran obstruidos 0 interrumpidos en la medida estrictamente necesaria para Ia ejecudoo de los trabajos y previa autonzaclon por escrito de los orqanos 0 entes que tengan competencia para otorgarla. EI Contratista debera tomar todas las medidas y precauciones necesarias para evitar situadones de insalubridad en la zona de los trabajos derivada de sus instalaciones, de 105 trabajos mismos 0 de cualquier otro hecho 0 clrcunstancla relacionado con estes, cumpliendo con las disposidones que regulan la materia ambiental y del medio ambiente del trabajo,
P.-uebas de calidad Articulo 157. 5i hubiere divergencias entre el resultado de las pruebas de caudad del material presentado por el Contratista y eJ presentado por el Ingeniero inspector, el orqano 0 ente contratente decidira con vista de 105 resultados que presente un laboratorio de materiales de reconocida cauflcacion tecnica que selecoonara al efecto, dando preference a los laboratorios de uruversldades 0 institutes especializados naoonales oebuiamente acreditados. Los gastos que se ocasionen seran ~9ados por el Contratista, salvo que la cornprobacion confirrne lOS resultados que este huorere oresentado.
Apoyo del Contratista a .-epresentantes
del o.-gano 0 ente contratanta Articulo 163. EI Contratista esta obligado a prestar al Ingeniero inspector 0 a cualquier representante del organa 0 ente contratante debidamente autorizado para ello, las facilidades disponibles en el sitio de los trabajos y durante eI tiempo que sea necesario, cuando asi 10 requieran las labores de inspeccion de la obra.
Exploslvos Articulo 158. En los casos en que deban utilizarse exolosivos en la obra, el Contratista curnpllra con las disposiciones contenidas en la Ley y dernas norrnas vigentes que requlen la materia.
libro de obra Articulo 164. EI Contratista esta obiiqado a llevar un libro de obra, que debe estar debidamente foliado en cada una de sus paginas y la aperture y sellado del mismo debe ser etectuado per el representante del orqano 0 er.te contratante, igualmente debe ser firmado por el ingemero inspector. el ingeniero residente y el Contratista. Este libro debera ser revisado mensualmente por el supervisor inmediato del ingeniero inspector y dejar constanda de su conformldad u observadones que hubiere formulado y contenora al menos:
. . De.-echos de paso
Artlcul~ 160. EI organo 0 ente contratante tramitara v obtendra los permisos, las servidumbres de paso y los derechos que fueren necesarios para la ejecuoon de ta obra,
1. La fecha del contra to.
2. La fecha del Acta de Inicio.
3. Las fechas y montos de las valuaciones de obra entregadas por el mqeruero residente v, de ser el caso, las fechas en que el ingeniero inspector las devuelve al ingeniero resrdente para su debida correcoon,
4. Las prorroqas otorgadas por el orqano 0 ente contratante.
5. Las fechas en que el Contratista inicie la tramitaci6n de obras extras, obras adicionales, reconslderaclon de predos unitarios y los presupuestos de dismlnuclen de obras, si fuere el C3S0, asi como, tam bien las fechas en que eI ingeniero Inspector remite todas estas tramitadones al organo 0 ente contratmte para su debida revision y aceptadon,
6. Los asuntos tratados en las comunicadones entre er ingeniero inspector y el ingeniero residente con indicacion de fechas.
7. La fecha en que vence el plazo de entrega de ta obra tomando en consideraci6n las prorrooas otorgadas, st las hubiere.
6. La recha de firma del acta de terrnmaoon de la obra y los dias de atraso- en la ejecucon del contrato si los hubiere, asi como el monto total de la penalidad por atraso.
9. La fecha de la solidtud del acta de aceptacion provisional y constancia de los recaudos entregados por el Contratista.
10. La fecha del acta de aceptacion provisional de la obra ejecutada.
11. La fecha del acta de recepoon defimtiva de la obra ejecutada.
12. Cualquier otro hecho de importancia a juicio del Ingeniero inspector.
13, Cualquier otra incidencia en ta oora,
Los explosives que el Contratista necesitare para ejecutar la obra, los adquirlra de los institutos publicos nacionales especializados en la fabr icacion y surnlnistro, siempre que estes se encuentren en condiciones y disponibilidad de surrurustrai los. La adquisroon de dichos explcsivos y los que se requiera importar, asi como el usa, atrnacenaje, seguridad y transporte de los misrnos, quedaran sujetos a las drsposiciooes legales que rijan la materia.
Emel"gendas en la obra Articulo 159. 51 en razon de una emergencia en el trabajo surqiere un peligro para la seguridad e integridad de las personas, de las propiedades, 0 de la propia obra 0 parte de ella, el Conlratista debera actuar de inrnediato para evitar que se produzcan 105 dafios potenciales identificados 0 para disminuirlos en 10 posible, si es que no puede evitarlos total mente.
Debera notificar de inmediato, con ta urgencia del caso, al orqano 0 ente contratante sobre los neches y medidas tomadas durante la emergencia.
Cuando en ta ejecuoon de la obra S~ requiera ocupar, demoler o afectar en cualquier forma propiedades 0 derechos de terceres personas, el Contratista debera notificarlo al orqano 0 ente contretante por escrito para que adopte las medidas y complete ios trarrutes legales necesarios para que la ejecuclon de la obra no se vea arectada.
Procedencla de la paralizadon Articulo 165. EI ingeniero inspector solicitara a Id dependencia del organo 0 ente contratante que Ie corresponda, que se ordene ta parali!aclon total de la cjea.:ci6n de la obra, ruando el ContratiS"..a no rumpla con las normas
en la ejecuci6n de la obra Articulo 170. EI Contratista sera responsable de los danos y perjuicios que se ocasionen durante la ejecucion de los trabajos, bien sea por errores, omisiones 0 negligencia del propio Contrausta 0 del personal a su cargo, a causados con los equipos y maquinarias que uti lice; por 10 tanto debera mantener estricta vigilanda de las instaladones y operaciones, tomando las precauciones necesanas para evitar que se causen defies a la obra 0 a terceros; as!
rmsrno, orotecera tanto las propiedades y blenes de la Republica como las de los particulares, y el ambiente en general.
micas, las especificadones de ta misma 0 cualquier otro IncumpUmiento con dlsposidones legales y reglamentarias.
Orden del ingenlero Inspector Articulo 166. Toda orden del ingeniero inspector sabre redlazo de materlales, equipos, personal tecnlco y obrero del Contratista, de suspensl6n de la ejecud6n de partes de la obra D de prohibldon de retirar de la obra la maquinaria y. equipo necesarios para su ejecud6n oebera ser dada por esa1t.o debidamente razonada y partldpada al organo 0 ente contratante.
Avtsos y senalamlentos Articulo 171. Es cbliqacion del Contratista colocar los avisos de sefialamiento que sean necesarios, para advernr de los obstaculos en la via que puedan constitulr peligro para terceros. Todos los avisos, barreras y obstacutos deberan ser llumlnados desde eJ atardecer hasta el arnanecer,
EI Contratista podra solldtar por esaito ante la unidad competente del 6rgano 0 ente contratante, la revocatoria total o pardal de las medidas tomadas por el ingeniero inspector, en lodo caso debe acatarlas hasta que sea notiflcadc de la dedsi6n.
La ornrslon de 10 establecido en este articulo, acarreara responsabilidad por parte del Contratista por los dafios que pueda causer a terceros.
Observaciones del contratlsta Articulo 167. EI Contratista sornetera oportunamente a la conslderad6n del Ingeniero inspector, las observaciones que tuviere sobre la ejecucion de los trabajos aSI como los pianos de detalles necesarios para ellos. EI Contratista hara las correcciones que indique el ingeniero inspector y Ie surnirnstrara las copias de los pianos definitivos que se requieran.
Colocacl6n de ValJas Articulo 172. EI Contratista debe colocar dentro de los dlez (10) dias hablles siguientes al lnlcio de la obra, a sus expenses, y en sitio fadlmente visible para el publico, un aviso identificador de Ja obra, cuyas dimensiones, menciones y dernas caracteristicas seran determinados por el organo 0 ente contr atante.
EI aviso 0 valla de identification de la obra debera contener at menos:
Conocimiento del sltio de la obra Articulo 168. EI Contratista debera conocer el lugar y las condidones donde se construira la cora objeto del contrato, estar en cuenta de todas las circunstancias relatives a los trabajos y haber estudiado cuidadosamente 105 pianos y dernas documentos tecntcos, por 10 que se entiende que ha suscrito el contrato con entero conocimiento de todo 10 sefialado y de los lnconvemenres que pudieren presentarse, por 10 que no tenere derecho a reclarnaclon alguna por dificultades de orden tecruco, errores, ornistones u otras causas que Ie fueren directamente imputables.
1. Identificadon del Procedimiento: Espacio destinado para registrar datos inherentes a la modalidad de selecdon del contratista.
2. Indicar el nurnero de contrato de la obra.
3. Descripcion de la obra contratada.
4. Monto en bolivares del contrato.
S. Contratista: Nombre de la contratista de la obra con indicaci6n del numero del Registro de Informadon Fiscal.
6. Ingeniero Residente: Indicar el (los) nombre (5) y apellido (s) del Ingeniero Residente.
7. Ingeniero inspector: Indicar el (los) nombre (s) y apellido (s) dellngeniero inspector.
EI Contratista no podra negarse a ejecutar la obra contratada alegando que la desconoda y seran improcedentes las reclamaciones que hidere oor este concepto.
EI orqano 0 ente contratante souotara en los pliegos de condiciones una decleracion jurada de conodmtento del sitlo donde sera ejecutada la obra.
Si el Contratista no cumple con 10 estipulado en el presente articulo en el plazo indicado, pagara' al organa 0 ente con~atante, sin necesidad de requerimiento alguno, una cantidad cuyo monto sera fijado en el contrato, por cada dia continuo de retraso en la instalacion de la valla. En todo caso, las penalidades por atraso no podran ser acumulativamente mayor al dtez por clento (10%) del monto total del contrato.
Responsabilidad de la buena ejecud6n de la obra Articulo 169. EI Contratista sera el unlco responsable por la buena ejecucon de la obra.
1. SI se encontrare que alguna parte de la obra ha sido ejecutada en forma defectuosa, el Contratista debera repararia 0 reconstruirla a sus expenses.
2. Si el Contratista se negare a ello 0 no corrtgiere oportunamente los defectos, el organa 0 ente contratante podra hacerlo con sus proplos elementos o con los del Contratista.
3. EI costo de los trabajos que sean necesarios reallzar
en la forma antes indicada mas los defies y perjuidos correspondientes, se deducira, de 10 que el organo 0 ente contratante adeude al Contratista por cualquier concepto derivado del contrato include el uso de materiales y equipos,
Segurtdad de los trabajadores Articulo 173. EI Contratista adoptara las precaudones necesarias para prevenir y evitar accidentes de trabajo y tornara especial tnteres en el cumpltmiento de las disposidones que regulan la materia ambiental, de segurldad industr1al y de medio ambiente del trabajo.
Las disposiciones anteriores no afectan el derecho que Ie corresponde al orqano 0 ente contratante de rescindir unilateralmente el contrato y de hacer uso de las dernas garantias, recursos, retenciones y acciones que Ie otorgan el contrato y las leyes.
Monto del contrato de In.pecd6n Articulo 174. En los casos que los 6rganos 0 entes contratantes procedan a la contrataci6n de la inspecd6n, eI monto de esta sera inferior at cinco por dento (5%) del manto total del contrato original de la obra; las condidones de la ejecud6n del service sera preferibtemente por obra ejecutada, pudiendo establecer forma de pago de los componentes fijos y variables de la ejecud6n.
En caso de paralizad6n de la ejecucion de la obra la maxima autoridad del 6rgano 0 ente contratante debe justlficar la permanencia de la lnspeccion contratada.
Antlclpo para Inspeccl6n de obras Articulo 175. En los casos que los organos 0 entes contratantes procedan a la contretacion de la mspecoon de las obras, solo se Ie podra otorgar anticipo en los casos en que la inspeccion contratada requiera emprender gastos preliminares a la ejecucion de la actividad de mspeccion, y este monto no oodra exceder del quince par ciento (15%) del monto contra~~o, siendo descontado el anticipo, en la misma proporoon, de los paqos que realice eJ 6rgano 0 ente contratante.
369.130
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEL:.
Martes 19 de mayo de 2009
Capitulo VI Pagos
de compra, 6rdenes de servicio 0 contrato, las penalidades que se apucaran por retraso en el cumplimiento de las condiciones establecidas para el sumlnlstro de los bienes 0 servicios.
Deducdon de anticipos Articulo 176. En los cases que los orqanos 0 entes contratantes otorguen annopos a proveedores ° Contratistas, estos debersn ser deduddos en la misma proporcion que fueran otorgados de cada tacturacion pardal 0 valuacion que presente el Contratista en la trarnltaodn de los pagos.
En caso de ejecuoon de obras, cuando esta culmine y quedare un remanente de anncipo, este se Ie descontara de las .... aluaciones pendientes per paqar al Contratista independientemente del monto.
Garantias de equipos Articulo 1E2. En la terrrunacion de la obra, el Contratista debe entregar al organa 0 ente contratante los documentos donee conste que los proveedores de los equipos e instalaciones se obligan a p r estar el servicio de mantenimlento adecuado, g~rantilar la buena calidad y fundonamiento de estos equipos e instalaciones y se comprometen a responder par las fallas 0 derectos que presenien, asl mismo, efectuara a sus expenses las reparaciones necesarias durante el lapse de garanlla, sicrnpre que tales tallas 0 defectos no hayan sido causados par el mal uso de los equipos e instalaciones. La entrega de esas garantias no exirne al Contratista de las responsabiliJades que Ie corresponden.
Pago en servicios y obras Articulo 177. En los casas de prestaoon de servidos y ejecuoon de obras, el Contratista debera presenter las facturas o valuaoones en los lapses establecidos en la Ley de Contratacicnes Publicas, oebidamente conformadas por el supervisor 0 Ingeniero inspector. EI funcionario respcnsabte autorizera el pago en un plazo no mayor a ocno (8) dias habiles, Una vez otorgada ta autonzaoon, el pago se realizara en un plazo no mayor de ocno (8) dias habiles.
Aceptacion provisIonal de la obra Articulo 1&3. Dentro de los sesenta (60) dias calendarios siguientes a la fe:ha en que hava sido presentada la solicitud de Aceptacion Provisional de la obra, el organa 0 ente contratante procedera a una revision general de esta,
Preferencias de anticipo y pronto pago Articulo 178. EI Ejecutivo Nacionaj podra establecer medidas temparales para las preferendas de anticipos y pronto pago para asegurar la promooon y desarrollo de la pequefia y mediana industria, cooperativas y otras formas de asooacon productiva comunitana para el trabajo, donde podra disminuir los tiempos previstos en eI presente reglamento.
Si el orqano 0 ente contratante encontrare fallas 0 defectos en la obra, no efectuara la aceptacion provisional y hara la parncpacon par escrito al Contrabsta, a fin de que este proceda a subsanarlas a sus proptas expenses en el tiempo que establezca el orqano 0 ente contratante.
Compras antidpadas de production agricola Articulo 179. En los casas de suministro de producdon agricola par parte de los pequeilos y medianos productores, los orqanos 0 entes contratantes pod ran reauzar cornpras
anticipadas de prodoctos agricolas que aun no bavan sidO cosechados. A tal efecto los arganos 0 entes deben establecer actividades que permitan verificar ta existenda y Ia propiedad de la siembra, y la supefVisi6n basta su cosedla; para garanbzar asi el suministro final de los productos a adquirir. A efectos del pago se podriI cancetar en forma antiopada hasta el setenta y cinco par ciento (75%) de la esnmaoon, cancelancose la tDtalidad al momento del suministro de la cosecha, y verificado el resultado total de la producdon a adquirir.
La aceptacicn provisional de la obra se tencra par efectuada en el caso de que el orqano 0 ente contratante no manifieste par escnto al Contratista su aceptacion u ordenado reparaciones 0 reconstrucdones dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha en que el Contratista hubiere presentado la solicitud de aceptacion provisional, y siempre que este hava acompaiiado a la solidtud de todos los documentos requeridos par el organo 0 ente contratante para tal fin.
Aceptacion provisional unilateral Articulo 184. Si el Contratista no soucitare la Aceptacion Provisional de la obra dentro del plazo serialado en el articulo anterior, 0 si hebiendola solicitado no hubiere acornpafiado alguno 0 vanes de los documentos requeridos, el orqano 0 ente contratante mioara per si rnlsrno el procedimiento para la aceptaoon provisional. Si se observan fallas 0 defectos en la obra, el Contratista procedera a subsanarla a sus propias expenses, previa notificadon escrita en el lapse establecido por parte del orqano 0 ente contratante.
capitulo vn Tenninad6n del Contrato de obr.l
Si la obra ha sido ejecutada de acuerdo con 10 previsto en el contrato, 0 correqidas las fallas 0 defectos que hubieren side observados, se procedera a ta Aceptaoon Provisional.
Pnmogas ejecucion de obras Articulo 180. Para la consideradon de la prorroqa solicitada, el Organo 0 ente contratante exigirci al Contratista eI respectivo programa de trabajo y un aonograma de ejecuoon de la obra,
EI organa 0 ente contratante podra efectuar la aceptacon provisional de la obra aun cuando el Contratista siendo notificado no asista al acto 0 se niegue a suscribir el acta correspondiente, dejando constancia de ello.
Penalidades por atraso
en ejecucion de obras Articulo 181. 5i el Contratista no inicia 0 termina los trabajos en el plazo estipulado en el contrato, induidas las prorroqas si las hubiere, paqara al orqano a ente contratante, sin necesidad de requertmiento alguno, una cantidad cuyo monto sera fijado en el contrato, par cada dia continuo de retraso en la terrninacion de la obra, cuando las penallcades superen el quince par ciento (15%) del monto del contrato, se rescmdira umlateralmente, con la simple notifccacion al Contratista, y se ejecutaran las garantias correspandienles.
Disposicion de obras por necesidad de uso Articulo 185. EI organo 0 ente contratante podra, cuando causas especiales asi 10 exijan, tomar posesion de aquellas partes de la obra que se encuentren terminadas, awn cuando no se hubiere efectuado la aceptacion provisional. En este caso, se levantara un acta de entrega de las areas de que se trate, en la que se dejara constance expresa del estado general de la obra, de los defectos que esta presente y de las disposicrones sabre su rnantenirruento y conservacron hasta la aceptacion provisional.
EI orqano 0 ente contratante sOlo dara curse a la solicrtud de prorroqa si el Contratista la presenta par 10 menos con quince (is) dias calendario de aotelaoon a la fecna de terminadon estipulada en el contrato de obra.
lapso de garantia de funcionamiento Articulo 186. EI lapso de garantia establecido en el contra to queda Igualmente prorrogado por todo el tiempo que transcurra hasta que hubieren quedado realizadas, a satisfaccion del organo 0 ente contratante, las correcciones 0 reparaciones que hubieren sido ordenadas al Contratista.
Para la adquisicion de bienes 0 prestacion de servlCiOS los organos 0 entes contratantes deben incorparar en las 6rdenes
Durante el lapso de garantia correspondera al Contrtltista la reahzacion de los trabajos de conservaci6n y mantenimJento de
M_a_rt_e_s _19_de_m_a.:;.y_o_d_e_2_00_9 G~~_\C-=ETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARlANA DE VE1\'IZUELA
369.131
Pagos por contrato tennlnados antldpadamente Articulo 191. En el caso prevista en el articulo anterior, el organo a ente contratante pagara al Contratista:
de su adquisicion. A tal efecto, el Contratista debera presenter ta jusbflcacion de esos gastos al organa 0 ente contratante con las pruebas correspondientes.
c) Una indernruzadon que se estirnara asi:
la obra, de acuerdo can las normas tecrlcas y las especficaclones exigidas como parte de los documentos tecnicos del contrato.
Pn,rroga dell ... pso de garantia Articulo 187. 5i el Contrausta no hubiere hecho 'a solicitud de aceptacion provisional dentro 1d terrnino estat.ecido en el presente regia mento, 0 la hubiere hecho sin heber ecornpafiado a la rnisrna con todos los dccumentos requeridos, el lapso de garantia quedara prorroqado por un periodo 'gua! al que demore el Contratista para presenter 13 sol'otuc y los documentos referidos, contados a partir del temino de los sesenta (60) dias calendario establecrdos.
V'cios ocultos Articulo 189. 5i despues de reallzada la reception deflrutiva de la obra, de conformidad can 10 cispuerto en este Reglamento, durante el plazo de diez (10) aiios ;Jrevisto en el Codigo Civil, Ilegare a comprobarse tehacle-iternente la existencia de algun vicio 0 defecto en la construcc.on de la obra que fueren imputables al Contratista, este debe.a hacer a sus expenses las correccrones necesarias. Si se tratare de vicios del suelo no advertrdos en el estudio de suelos, la responsabilidad recaera en la persona natural 0 juridica a quien se hubiera contratado y ejecutado el estudio,
1. Un diez por ciento (10%) del valor de la obra no ejecutada, si la resdsion ocurnere cuando no se hubieren comenzado los trabajos c los que se hub.eren ejecutado tengan un valor inferior al treinta por dento (30%) del mento original del contrato.
2. Un ocho por ciento (8%) del valor de la obra no ejecutada. Sl ia resosion ocurriere cuando se nubiesen ejecutado trabajos por un valor superior a! tremta por ciento (30%) del monto del contrato. perc inferior al oncuenta por ciento (50%) del mismo.
3. Un siete por ciento (7%) del valor de la obra no ejecutada, si la resdsion ocurriere cuanda se hubiesen ejecutado trabajos por un valor superior al cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato, pew inferior al setenta por ciento (70%) del mismo.
4. Un sets por ciento (6%) del valor de la obra no ejecutada, si la rescsion ocurriere cuando se hubiesen ejecutado trabajos por un valor superior al setenta por ciento (70%) del manto del contrato, pero inferior at noventa por ciento (90%) del manto del mismo.
S. Un cinco por ciento (5%) del valor de la obra no ejecutaca, Sl la resosion ocurnere cuando se hubiesen ejecutado trabajos por un valor superior al noventa per ciento (90%) del manto del contrato.
Recepclon definltlviS unilateral Articulo 188. 5i el Contratista no presentare 13 soncuuo de Recepcion Definitiva de la obra conforme a [0 di~puesto en [a Ley de Contrataciones Pubhcas, el orqano 0 ente contratante podra proceder a hacerla srn SU lntervenoon, previa notlficadon al contratlsta, a traves de la duecoon 0 unidad competente, quien reauzara el corte de cuenta correspondiente, Si en el terrnino de noventa (90) dias calendano despues de presentada [a solicitud de Recepcion Definit]vaje [a obra, el Organo 0 ente contratante no hubiere notificado al Contratista que debe nacerte reparaciones 0 correcciones, se tendril por reahzada la recepcion definitiva.
Reselucion de contrato Articulo 192. EI orqano 0 ente contratante y et Contratista podran resolver el contrato de comun acuerdo cuando las circunstancias 10 hagan aconsejabte. En este caso no procederan las indemnizaciones a que se refiere e[ articulo anterior.
EI Contratista debera pagar al organa 0 ente contratante los gastos ocasionados por tales trabajos y tencra derecho a sonctar y realizer una comprooacion de esos ga51os.
Tenninadon del contrato por
incumplimientos del Contratista Articulo 193. Cuando el organo 0 ente contratante decida resdndir unilateralmente el contrato por haber incumdo el Comrausta en alguna a algunas de las causales indicadas en la Ley de Contrataciones PUblicas, las disposiciones de este Reglamento 0 las establecidas en el contrato, 10 notfxara por escrito a €!ste, a los garantes y cesionarios si los hubiere.
5i el Contratista no cornenzare a suosanar en forma ceoroa las fallas a defectos que se detecten en la obra, at terrmno de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la notificacion escrita que se Ie nava realizado, el organa 0 ente contratante podra corregir dichas fallas 0 defectos.
Termlnaclon de contrato por causes
no Imputables at contratista Articulo 190. EI organa a ente contratante podra desistir en cualquier momento de Ia construccion de la obra contratada, aun cuando esta hubiese sido comenzada yaunque no haya mediado (alta del Contratista. En cualquier caso, su dedsi6n debera ser notificada por esaito.
Tan pronto el Contrabsta reoba la nonncaoon, debe paranzar 105 trabaios de la obra y no iniciara ningun otro, a rnenos que el organa 0 ente contratante los autorice, poor escrito, a conduir alguna de las partes ya inidadas.
En contrataciones para adquisidOO de bfenes y prestaoon de servicios que revisten lnteres publico, se utilizara el supuesto establecido en este artiaJlo, en 10 que fuere aplicable.
En contrataciones para adqu'lsicion de bienes y prestaoon de servicios que revistan mteres publico, se uuuzara el supuesto establecido en este articulo, en 10 que fuere aplicable.
Cobro pol' conuato tenninado
anHdpadamente Articulo 194. En los casos en que se acuerde la resosion del contrato poi' las causales indicadas en el articulo 127 de la Ley de Contrataciones PUblicas, eI Contratista pagara al organa a ente contratante, por roncepto de indemnizad6n una cantidad que se caicutara en ta misma forma y cuantia sefialada en el articulo 191 de este Reglamento, para las indemnizadones a favor del Contratista.
51 los trabajos hubiesen sido iniciados por el Contratista, este debera parauzarlos y no iniciara ninqun otro desde el momenta en que redba la notiflcacion a que se refiere este articulo, a menos que el 6rgano a ente contratante 10 autorice para concluir alguna parte de la obra ya iniciada.
EI manto de la indemnizaci6n se deducira de lo que el organa a ente contratante adeude al Contratista por cualquier concepto y, si fuere necesario, se oroceoera a la ejecucion de las garantias atorgadas poor el Contratista, sin perjuido de que se ejerzan las acctones legales correspondief1tes.
a) EI precio de la obra efect.ivamente
eje<:utada, calculado de aGJerdo can el presupuesto vigente del contrato.
b) EI precio de los materiales y equipos que hubiere adquirido el Contratista para ser incorporados a la obra, eI GJaf se determinara de acuerdo con los predos efectivamente cancelados para el momento
Disposidones Tr.tnsitorias
Primera. Los organos 0 enles contratantes podran elabOrar procedimientos internos que permitan Ia adqUisidon de btenes, prestaoOn de servicios y ejecudon de oblClS senalados en los numerates del articulo 5 de la Ley de Contratadones Pubhcas, exduidos de la aplicaci6n de las modalidades de
369.132
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
selecd6n de Contratistas, hasta tanto la Presidenta 0 el Presidente de la Repub[ica Bo[ivarlana de Venezuela en Consejo de Ministros dicte las medidas que regulen la mocJalidad de seleccion de estas materias. Los organos 0 entes contratantes, en los procedimientos internes de contratacion que elaboren, deben observer y respetar los prindpios seiialados en el Articulo 2 de la ley de Contratadones publicas.
HUGO DlAVEZ FRIAS
Refrendado
EI V"lCepresidente Ejecutlvo (L.S.)
RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO
Refrendado
El Mlnistro deJ Poder Popular del Despacho de la Presldencla (L.S.)
LUIS RAMON REYES REYES
Segunda. Hasta tanto el servtco Nadonal de Contratadones designe los Registradores Aaxiliares, los actuales Registradores continuaran en el ejerddo de sus funciones.
Refrendado
EI Ministerio del Poder Popular
para Reladones Interlores y Justida (L.S.)
TAREQ( EL AlSSAH1
Tercera. los 6rganos 0 entes contratantes adecuaran la estructura y fundonamiento de las Comlsiones de Contrataciones para dar cumplimiento a las atribudones sefialadas en este Reglamento, dentro de los treinta (30) dias continuos contados a partir de su entrada en vigencia.
Refrendado
EI Mlnistro del Poder Popular para Reladones Exteriores
(L.S.)
NICOLAS MADURa MOROS
Cuarta. EI Servido Nacional de Contrataciones adecuara su estructura y funcionamiento para dar cumplimiento a las atribuclones seiialadas en este Reglamento, dentro de los treinta (30) dias continuos contados a partir de su entrada en vigencia.
Refrendado
El Mlnistro del Poder Popular para Economia y Rnanzas
(L.S.)
AU RODRIGUEZ ARAQUE
Quinta. Los organos 0 entes contratantes podran crear su proplo sistema referendal de precios para facilitar la elaboraci6n de los presuouestos base, hasta tanto el Ejecutivo Nacional designe at organa 0 ente contratante responsable de consolidar y crear el sistema nacional referendal de preclos,
Refrendado
EI Encargado del Mlnlsterio d~ Poder Popular Para la Defensa
(L.S.)
RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGlFO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el Comercio
(L.S.)
EDUARDO SAMAN
Disposiciones Derogatotias
Refrendado
El MlllIstro del Poder Popular para I as Industrias Baslcas y Mlneria (L.S.)
Primera. Se deroga el Reglamento Parcial del Decreto de RefOfma Parcial de la Ley de licitadones, promulgado mediante decreto NO 4.032 de fecha 14 de novlembre de 2005, publica do en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nro. 36.313 de la misma fecha asi como tocJas las disposiciones de rango sub legal que en materia de contrataclones colidan con el presente Reglamento.
RODOLFO EDUARDO SNU
Refrendado
EI Mlnlslro del Poder Popular para el Turismo
(LS.)
PEDRO MOREJON CARRILLO
Segunda. Se deroga el Reglamento Parcial del Decreta de Reforma Parcial de la ley de Udtadones para la Adquisicl6n Directa en caso de Contratadon de Obras, Servicios 0 Adquisicl6n de Bienes, promulgado mediante Decreto Nro. 2.371 de fecha 24 de abril de 2003, pubucado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nro. 37.668 de fecha 13 de mayo de 2003.
Refrendado
El Mlnlstro del Poder Popular pan! la AgricultlJra y Tlerras
(L.S.)
ELIAS JAUA MIlAHO
Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular para la Educad6n SUperior
(L.S.)
LUIS AaJ~ CEDEf«>
Tercera, Se deroqa del Decreto Nro. 1,417 Condiciones Generales de Ccntratadon para la Ejecucion de Obras publlcado en Gaceta Otrctal de la Republica de Venezuela NO 5.096 Extraordinario de fecha 31 de Julio de 1996.
Refrendado
El Mlnlstro del Poder Popular para la Educaci6n
(LS.)
HECTOR NAYAAAO
Disposiclon Final
Refrendado
EI Mlnistro del Poder Popular pan! la Salud y Protocd6n Sodal
(L.S.)
JESUS MARIA MANTIlU 0l..lVER0S
Unlca. EI presente Reglamento de la Ley de Contratadones Publlcas, entrara en vigenda a partir de su publlcad6n en la Gaceta Ofldal de la Republica Bollvarlana de Venezuela. Publiquese el texto del presente Reglamento.
Refrendado
L1 Mlnlstra del Poder Popular pan! eI Trabajo y Se:glJl1di)d Sodal (LS.)
MARlA CRI5T1NA IGlfSIAS
Dado en Caracas, a los diecinueve dfas del mes de mayo de dos mil nueve. Alios 1990 de la Independenda, 1500 de la Federaci6n y 110 de la Revoluc\6n Bolivariana.
Refrendado
EI Mlnistro del Peder Popular pan! Las Obras PUbllcas y Vlvlenda (L.S.)
DIOSDADO CABEllO RONDON
Ejecltese. (loS.)
Refrendado
EI Mlnlstro del Peder Popular para la Energra y Petr6ieo
(LS.)
Refrendado
La Mlnlstra del Poder Poput. pan!I eI Ambiente
(L.S.)
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.133
MARIA LEON
creaoon fue autortzada mediante Decreto N° 2.604 de fecha 09 de septiembre de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de ta Republica Bolivariana de Venezuela N° 37.772 de fecha 10 de septiembre de 2003.
Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular para la Planificacion y Oesarrollo
(L.S.)
JORGE GIORDANI
BLANCA EEKHOUT
Articulo 2°. EI Ministerio de Poder Popular para la Educaoon Superior reeuzara los trarmtes necesarios para protocolizar ta reforma del Acta Constitutiva Estatutaria de la FUNDACI6N MISION SUCRE, a los fines de adecuarla a la adscnpdon prevista en el presente Decreto, previa revision del respective proyecto par parte de la Procuraduna General de la Republica. A tal efeeto, el Ministerio de Poder Popular para la Educaci6n Superior designara a la funcionaria 0 funcionario Que ejecutara dicha funcion.
Refrendado
E1 Ministro del Poder Popular para
Oencia, Tecnologia e Industries Intermedias (L.S.)
JESSE CHACO~ ESCAMILLO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la Comunicacl6n y la Informacion (L.S.)
Refl'endado
La Ministra del Poder Popular para las Comunas
u.s.:
ERIKA DEL VAll..E FARIAS PENA
Articulo 3°, EI Ministro de Poder Popular para ta Educacion Superior queda encargado de la ejecucion del presents Decreta.
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para la Allmentacion
(loS.)
FELIX RAMON OSORIO GUZMAN
Articulo 4°, EI presente Decreto entrara en vigencia a partir de su puoncacion en la Gaceta Ofioal de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para ta Cultura
u.s.)
Dado en Caracas, a/os diednueve dias del mes de mayo de dos mil nueve. Ailos 1990 de la Inoependencla, 1500 de ta Federacion y 110 de la Revolucion Bolivariana.
HECTOR ENRIQUE SOTe CASTElLANOS
Ejecutese, u.s.:
Refrendado
La Miflistra del Poder Popular para el Deporte
u.s.i
HUGO CHAVEZ FRIAS
VlCTORIA MERCEDES MATA GARCIA
Refrendado
EI Vlcepresidente EJecutivo (L.S.)
Refrendado
La Ministrd del Poder Popular para los Pueblos IndigemlS
u.s.i
RAMON ALONZO CARRlZALEZ RENGIF(
NICIA MALDONADO MALDONADO
Rerrendado
EI Mlnistro del Poder Popular del Despacho de ta Presidencia (L.S.)
Refrendado
La Minislra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Genero (L.S.)
LUIS RAMON REYES REYE!
Refrendado
EI Miflisterio del Poder Popular
para Relaciones Intenores y Justitia u.s.:
Decreto NO 6.709 19 de mayo de 2009
TARECK EL AISSAt-'
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la Republica
RefTendado
EI Mini:;tro dcl Poder Popular para Relaciones Exteriores
(loS.)
NICOlAS MADURO MORO
En ejercicio de las atribuciones que fe confieren el numeral 2 del articulo 236 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, y el articulo 117 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orqamca de la Adrnmistradon Publica, en Consejo de Ministros,
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para Econom;a y Finanlas
(l.S.)
AU RODRIGUEZ ARAQL
Refrerdado
EI Encargado del Mlnisterio del Poder Popular Para ra Derensa
(L.S.)
CONSIDERANDO
RAMON ALONZO CARRIZAlEZ RENGIF
Que es deber del Estado proplciar la adecuaoon de sus orqanos, entes y dernas estructuras conforme a los seetores que atiende,
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para el Comercio
(l.S.)
EDUARDO SAMt
CONSIDERANDO
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para las Industries sastcas y Minen'a (L.S.)
RODOLFO EDUAROO SAl
Que es competencia del Ejecutivo Nacional, determinar V varier la adscrtocion de los entes de la AdministraciOn Publica descentralizada funcionalmente.
Refl'endado
EI Ministro del Poder Popular para el Turisrno
(L.S.)
PEDRO MOREJON CARRIlI
DECRETA
Articulo 1°, Se adscribe al Ministerio de Poder Popular para la Educacion Superior, la FUNDACION MISI6N SUCRE, cuya
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para la Agriculturi:l y Tierras
(L.S.)
EUAS JAUA MILAr
369.134
GACETA OF1CIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
Retrendado
a MlnlstrD del Peder Popular para la Educad6n Superior
(LS.)
~'AR\A. LEON
Decreto NO 6.710
19 de mayo de 2009
LUIS ACUNA CEDENO
HUGO CHAVEZ FRIAS Presldente de la Repubalca
Refrendado
B MlnlstrD del Poder POPU0r para la Eduadon
(LS.)
HECTOR NAVARRO
En ejefddo de las atribuciooes que Ie conliere el numeral 11, del articulo 236 de la Constitud6n de Ia Republica 80Iivariana de Venezuela, el primer aparte del artiaJlo 53 de Ia Ley Organica de ia Administradon Anandera del Sector PUbliCO, en concordancia con el articulo 84, numeral 2, del Reglamento N° 1 de la citada Ley OrgilOica, sobre el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.
Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular para la Salud V Protecd6n Sodal
(LS.)
JESUS MARIA MANTILLA OUVEROS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para eI Trabajo V SeguMdad Social (L.S.)
DECRETA
MARIA CRISTINA IGLESIAS
Articulo 10. Se acuerda una rectificaci6n por la cantidad de VEINTIOCHO MIllONES OCHOClENTOS MIL BOUVARES (B5.28.800.000). al Presupueslo de Gastos vigente del MINISTERIO DEL POOER POPULAR PARA LAS OBRAS PUBLlCAS Y VIVIENDA, CUVa trnputaoon presopuestarla es la siguiente:
Refrendado
8 Mimstro del Poder Popular para Las Obras Publicas y Villienda (LS.)
DIOSDADQ CABELLO RONDON
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para la Energfa y Petr61eo
(L.S.)
MJN1SfERlO DO. PODt:R POPUU.R PARA US OaRAS PU8UCAS Y VIVJENOA.
8 ..
21.100.000
ProyKto:
S50034000 "fondo d. Aportu del ~ Publico 2009 (F.A.S.P)·
21,100,000
RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el Ambiente
(LS.)
ACaQn Especillca:
55CJ34OQ I 'Tr~nsf~enOas fll>ar.aeras 01 Banro lloKlOIIal de V_r.da y ~brtat Co.'l'IQ U~lCo AdmlnlSlr"oor de los Recursos dt;! 'a Ley clel ~9.mcn Pr~$I.IICJOI)dI a.. Vrv.enda"
28.800.000
YUVIRI ORTEGA LOVERA
Partda:
~.Dl
-Transrereocias· y Doo.-..:IQOeIi. Fin~r.o"mlel1to Ord",ano
Refrendado
EI Mmistro del Poder Popular para la Planificadon V Desarrollo
(L.S.)
JORGE GIORDANI
Sub·Part:,<ia~ Gen~. ESpt:C"'ClO y Sub·espeOfJCd:
03.D3.C5
AD7ll
-Tran'iterl!llCldS de capital a Entes ~nltahlados F'Mnciefos ll.:mcanos·'
~nco NiKlO~al de V"',CNld Y Kib.(,lt (BANAVIH)
. U,ban'lOC,on P~t<lf~la. ResdellodS t.erenses
Bs.
18.800.000
28.800.000
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
Cienda, Tecnoloqta e lndustrias Interrnedias (L.S.)
26.600.000
JESSE CHACON ESCAMILLO
Articulo 2°. Los t\1lnistros del Poder Popular para Economia y FlOanzas y del Poder Popular para las Obras Puolrcas y Vivlenda quedan encarqados de la ejecucion del presente Decreta.
Refrendado
La Minist.ra del Poder Popular para Ja Comunicad6n y Ia Informad6n (L.S.)
BLANCA EEKHOUT
Dado en Caracas, _a los dteooueve dias del mes de mayo de dos mil. ~ueve. Anos 1990 de la lndependenda, 1500 de la Federadon y 110 de la Revoludon BoIJvanana.
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para las Comunas
(L.S.)
EJecutese, (L.S.)
ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA
HUGO CHAVEZ FRIAS
Refrendado
EI Mlnistro del Poder Popular para ra Alimentaclon
(L.S.)
Refrenilddo
[J VJC:epres.dente Ejecutivo (LS.)
FEUX RAMON OSORIO GUZMAN
Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular para la Culture
(L.S.)
R.efrerldado
B Mirastro d~1 PO~r Pop:Jlar del Despacho de ta Pres.d~nc.a (LS.)
LUIS RAMON REYES REYES
HECTOR ENRIQUE SOTO CASTELLANOS
Refrendado
La MinistTa del Poder Popular para el Deporte
(L.5.)
VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA
~ilado
EI Hlnisteno del Poller Popular
para ReiaCioncs Intenores y Jushoa (LS.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos lndfgenas
(L.S.)
TAAECK EL A1SSAMI
N1ClA MALDONADO MALDONADO
Refuniado
8 Mmistro del Podcr Popular para ReIiJr.:iones Exteriores
(LS.)
NICOlAS MADURO MOROS
RelTendado
La Min'stra del Poder Popular
para 1<1 MUJer y la Igualdad de Genero (LS.)
Rzfrendlldo
EI Jl4inisuo del Poder Pcpular para Economia y F,ranzas
(LS.)
AU RODRIGUEZ ARAQUE
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.135
RetrerdacIo
B Encargado del Minislerio del Poder Popular PIr1l Ia Oefensa.
(loS.}
EDUARDO SAMAN
Rerrendm
La Ministra del Poder Popular para el Deporte
(L.S.)
VICTORIA MERCEDES MATA GARClA
RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO
RetrerdacIo
EI fi.lnlstro del Poder Popular para elComerdo
(loS.)
Rerrendado
La Minjstra del Poder popular para los Pueblos Indigenas
(L.S.)
NICIA MALDONADO MAlDONADO
RetrerdacIo
EI ",nIstro del roder Popular para las lndu:sbi.l:s Basicas y Minen" (loS.)
Refrendado
La Mlnistra del Poder popular
para la Mujer y la Igualdad de ~o (L.S.)
MARIA LEON
ROOOLFO EDUARDO SANZ
RetrerdacIo
EI Minlstro del PQder PopulaT para eI Turismo
u.s)
Oecreto NO 6.711
19 de mayo de 2009
PEDRO MORooN CARRIll.O
Refrendado
B Ministro del Poder Popular para Ia Agricultura v Tierrol$
(loS.)
HUGO CHAVEZ FRIAS Presldente de la Republica
EUAS JAUA MILANO
Refrendado
EI Ministro del Poder populilr para Ia EducaClon Supenor
u.s.)
LUIS ACUNA CfDENO
En ejercido de las atribudones que Ie confiere el numeral 11, del articulo 236 de la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela, el primer aparte del articulo 5] de la Ley Orgtmica de la AdministraciOn Financiera del Sector Publico y el articulo 84 numeral 2 del Reglamento N° 1 de la citada Ley Organica, sobre el Sistema Presupueslario, en Consejo de Ministros.
Rrfrendildo
E1 Min,st.ro del Poder Popular para Ia Educaclon
(L.S.)
HECTOR NAVARAO
Refrendado
EI M,n,st.ro del Poder Po pulil( para loa Salud y Protl!(C,OO Social
(L.S.)
DECRETA
MARIA CRISTINA IGLESIAS
Articulo 10. Se acuerda una Rectification por la cantlded de VEINTIDOS MILLONES NOVEOENTOS DIECISIETE MIL CUATROClENTOS SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (85. 22.917.479,82), al Presupuesto de Gastos vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, de acuerdo con la siquiente irnputaoon presupuestaria:
JESUS MARtA MAN1lLLA OLIVEROS
Refrendado
u Ministra del POder Popular para el Tr;,bajo y Segundad Social n.s.)
Retrendado
EI Mlnist.ro del Poder Popular para lM Obras PUblicas y VtVienda (L.S.)
MINIS1l:RIO DEL PODfR POPULAR PARA LA DfffltSA.
5s.
22.917.479,.2
DIOSDAOO CABELLO RONDON
Proyeao:
019999000 "Aport.. y Tr.n.'erend .. p.n fln.nelar 101 Proyectol d. 101 (ntel Deac>entr.lludol"
22.9170479,82
Retref\dado
EI Mlniwo del POder Popular para lit Ener"gia v Petr61eo
(L.S.)
RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO
089999011 ·Aport~~ Y T,~f~~n<;Jas para fu)'!!nllolr 10, Proycct.os del Enl" Senndo Aut61"\OffiO Sin
Personalodad Juridic<! d~ III
F ""rza Ae,rea V~fleZoiar.a (SMAV) •
21917 1]:182
Refrendado
u Ministra del Poder Popular para eI Ambienle
[loS.)
YUvlRl ORTEGA lOVERA
Partida:
Retrendado
B Mlnlstro del PocIer Popular para II PlanificadOn y Desarroilo
(loS.)
Sub-Part~~ Genenc.a.
E ~ pecihc.a y Sub·E5~:rIQ:
01.03.02
.,. ransfcrenciM (o"~l"s a cntes desct!nt'~lZados sm fl~
empu!!>arlales" Ss.
AO 194 5ervoOO Au\Ooo(no s.n Persor.alldad J uOdIc<! de III
Fuerza Aerea Vet"IO!zoiar.a (SAFAV)
JORGE GIORDANI
22.917.'179.82
R~
EI MlnlStro del Poder Popular para
Oenda, Tecnolog;a e Industn~ Imerrned-as [L.S.)
JESSE CHACON ESCAMILLO
Articulo 2°. Los Ministros del Peder Popular para Economia y Finanzas y del Poder Popular para la DefensiI, quedan encargados de la ejecucion del presente Decreto
Relrendado
La Ministra del Pode. Popular para la Comunicac1oo y la Informaci6n (l.S.)
Dado en Caracas, a los diecinueve dias del mes de mayo de dos mil nueve. Ailos 1990 de la Independencia, 1S00 de la Federaoon y 110 de la Revoludon Bolivariana.
8LANCA EEKHOUT
EJecutese, (L.S.)
Renf\dado
la M,nistra dt!1 Poder Popular par d las Comunas
u.s.:
HUGO CHAVEZ FRIAS
ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA
Refrendado
EI vxepresrderne Ejecut.vo (L.S.)
Relrendado
EI Ministro del Pode' Pooeler par a ia AI"'\en!a( ,On
u.s.)
FEUX RAMON OSORIO GUZMAN
RAMON ALONZO CARRIZALEZ tl.ENGIFC
..... '1~.lIoI~~ r u~.~_ ...... _o'l c..:'tt" tr:. ""'I ,.,~ ~t ~ ar:w. ""., 001 ~~~"""I r ....... pu CI"< ... .,. .. 1I .. :a,.:.<:.I8w;. ..... _,..w ·"' .. ' ... n, .... ~j.I;;iaot .. ""'.,..~'''''':-- .. '..-:w'f'1or) .... ':;'.I"c-"-.I ~< ....... U r;)&~~ ')11..,.,..,., 'JIfliN'
Retref\dado
EI M,nl.5trO del ;>~ Popular para II CuItlA
(l.S.;
Refrendado
EI Min,stro del PO<Ier Popular CIeI Despacho de ia Presidenca (L.S.)
HECTOR ENRIQUE SOTO CASTELLANOS
LUIS RAMON REYES REYE~
369.136
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
JORGE GIORDANI
Refrendado
La Mlnistra del PO<Ier Popular para las Co--nuoas
(L.S.)
ERIKA DEL VALLE FARIAS PEN"
Refrendado
B Minlstefio del Poder Popular
para Rcla(lonC$ [ntenores y 'u~ia (LS.)
TARECK EL AISSAMI
RefTendado
8 Ministro del Poder Popular para Reladones Extenores
(L.S.)
NICOLAS MADURO MOROS
RerTendado
EI Mlnistro del PO<Ier Popular para la Alimentaci6n
(L.S.)
FELIX RAMON OSORIO GUZMAN
Refreodado
B Mlnistro del Poder PopiJ(ar para Ecooomia y Floanzas
(LS.)
AU RODRIGUEZ AAAQUE
Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular para la Cultura
(L.S.)
HECTOR ENRIQUE SOTO CASTEU..ANOS
RefrclXlado
EI E~rgado del Minist.erio del Poder Popular Para la Defensa
(L.S.)
Refrendado
La Mi ni5triJ del Poder Popular paTa el Deporte
(l.S.)
RAMON ALONlO CARRIZALEZ RENGIFO
VICTORIA MERCEDES MATA GARCU
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular par a eI Comerdo
(L.S.)
Refrendado
La MintStri! del Poder Popular para los Pueblo$ Indigenas
(l.S.)
EDUARDO SAMAN
NIaA MALDONADO MAl.DON.'OO
RefTerodado
B Ministro del Poder Popular para las Industrias Basicas y Mmeria (l.S.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdlld de Genera (LS.)
RODOLFO EDUARDO SANZ
MARIA LEON
Refrenclado
El MlOistJO del Poder Popular para eI Turismo
(LS.)
PEDRO MOREJON CARRILLO
Decreto N° 6.712
19 de mayo de 2009
Refrendado
EI Ministro del Podet' Popular para la Agr1cullur a y T1erras
(LS.)
EUAS JAUA MILANO
HUGO CHAVEZ FRIAS Presldente de Ia Republica
RefTendado
EI Ministro del Poder Popular para Iii Educaci6n Superior
(LS.)
LUIS ACUNA CEDENO
En ejerddo de la atribudOn que Ie confiere el numeral 11 del artlQJlo 236 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela y el numeral 4 del articulo 84 del Reglamento ND 1 de la Ley Organica de la Administrad6n Finandera del Sedor Publico, soore el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros.
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para fa Educaoon
(L.S.)
DECRETA
HECTOR NAVARRO
Refrendado
Et Mioistro del Poder Popular para la Salud y Protecd6n SocIal
(LS.)
JESUS MARIA MANTlU..A OUVEROS
Artfado 1°. Se acuerda un Traspaso de ~Jtos Presupuestarios por la cantidad de CUATRO NILLON!S QUINIEHTOS SESENTA Y QNCO Mn DOSQENTOS TRECE BOUVARES CON 00/100 (85. 4.565.213,00). <II Presupuesto de Gastos Vigente del MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA ECONOMIA Y FINANZAS a.sya
imputadOn presopuestana es la slgulente: '
Refrendado
La Mlnistra del Poder Popular para eI Trabajo y Seguridad Social (L.S.)
MARlA CRISTINA IGLESIAS
MlNlSnRIO D!l PODER POPULAR PAltA ECONOMIA y FINA1IIZAS:
a!"DENTI!S
AcDcIn
Cenlnlludll:
...
Refrenclado
EI Ministro del Poder Popular para Las Obras PUbhcas y liivienda (LS.)
..........
DIOSOAOO CABELLO RONDON
070001000
100.000.00
RetrclXlado
EI Mrnlstro del Poder Popular para fa Energla y Pelr6leo
(l.S.)
070001001
'A5II;iIllldOO Y O)IJtroi de los I2IClIn(>S para gastos de los 'tnb!l)adotes"
loo,OOQ 00
RAFAEL DAAIO RAMIREZ CARRENO
RefJl!Odado
La Mlnistra del !'oder Popular para ~ Alnbiente
(L.S.)
P~rtidlJ:
~.OJ
100.000,00
BlANCA EEKHOUT
SiJb-Pa~
Gmerica,
Espedfic;a y '~ de CllpadtadOn Y
Sub-EspecHla : 10.07,00
1II1te5I;nnIIen!D • 85. 100.000,00
Aa:I6n ]]5.21).00
c.ntnll1uda: 070001000 .GMti6n H .... nlltratiw-
,\Cd6n
EspedIIca: 070002001 "ADora ~I • las
~ espedI'as de los
~ del orvanisrno· 335J1,3,00
Partida: ~.O2 .~, sumlnIsttos y
merandas· 198,813,00
~OnInar1os _.---
Sub-f'artlcS.u
Gerth1als,
Espec::iftcM y
Sub-€spe:itlca: 01.01.00 "~y bebIdas PID
penooes" 2D.oco,oo
OJ.01.oo "T I!!CUIeS" *',50
OJ.02.00 ·PftndIS de -..estIr" )0.900,00 YUVlRl ORTEGA LOVERA
Refrendado
B MinjS!ro del Poder Popular para fa 1't3l1ificad6n y Desarrollo
(L.S,)
Refrendado
B Minlstro del !'oder Popular para
a~, Tecnolog(a e Industrias lrJtermedla5 (L.S.)
JESSE CHACON ESCAMILLO
Refrendado
La M;n,sb'iI det !'oder Popular para la Comunicad6n y 111 Informac6n (LS.)
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.137
OS.OLCO "Pclp<o oc Il).)dua. Pdpel y
c~flcn' 8.000.00
05.Q3.oo "Prododos de papel Y c.:lrtOO
.p.-Jra o~:::.na" )5.000.00
06.0'l.00 · PrOCuClD': r~""lIO!ulicc, v
.I'1"led-:~mento'§,'" 4.800.00
oe.oa.oo .. Herr"rn~ta5 mencrcs,
ccd)rl'eria V articulo.s
lierer~:es de rerret1!ri.a- 464,00
OS.09.00 ·ReplA.'Stos V accesooos
para equipos de transpone- 1.920.00
08.10.00 "Repuestos y eccesooos
para otros eGulpos- 2.880,00
1O.01.(}J "Alllcu~ de oepone,
JC<"re..ciOn V J\I9uetes· 4.1lOO,00
10.05.C~ ·W_1es C'c esQJlorlo. ofoc,r ...
y 1fio'I1~''''''~5 de Ins!rua:J6n" ~1.000,00
10.06.00 '(~'Co'aOooes, o'rcndas
V Sitt!l!.1rc~- 9.881.00
10.CB.00 -Mam1ialcs para equipos de
comp~1.OcI6n- 44.950.00
10.11.00 "Mu!erkll~ 1!!~.ctnc05" 4.650,50
99.01.00 ·OVOS malen,,!es y
sumlnis!ros· 9.100,00
Partldil: 4.03 "Servkros no personales· 136.'100.00
RC(ursos Ordinarios -~--------- .... -
SutH'drtldas
Gcner;cas.
Especitl( as y
Srb-EspeDloca: 03.03.00 ·PdqOOe<; Y PfO'Jramas de
co:npo.JtacrQo" lD-J.OOO,OO
11.02.C~ • Ccn~r;dd601 V
repanxcres ~nor~ de
equipos de transporte,
tram,)" y cie'oladOn" Bs. 9.'100.00
11.07.C'O -Cor~r;acJ6n y
rt!.pdr,')clCT1eS merrorcs de
m,l,;J}JI·'~s. muebles y demas
eqrJipos de oflClna y
.~m_lo" 10.Oe1o,00
1?01.00 'CQ-"Iser;XlOn V
!ep~riJd!}llc"s menores ce
cbru ~r\ bienes del ccrmruo
p'il'~G<l'- J.OCO.OO
16.01.00 -Scrvicoos oe dlyersJ6n,
espercirn.ento Y o."turales" 10.000,00
Proyecto: 010035000 "Fortaledmlenta de I.
plauromw de
comunlc..donN dill
Mlnl.lerio del Poder
Popul •• p"'. fconom'. 'I
flnanzas'" 1.9111.000,00
Acc.,on
ESPl!Clf>ea: Ol0035C1J1 "_R'~-'ei[rl;ctulaoon do:
~I;l;S d~ [n!L'f~1 a
Mel r<::oelhemet" Z~llOO.QQ
P~rnd3: '1.02 ' Matenales, sumlnlstn:J.s
rnercar.oJS .. 76-1l,000,00
ReQJrsos OrdlnarJo~ --.-<----------
SUb-Panidas
GeneJK3S,
Espeotkas v
SUb- hpec,f'QI. 06.0].00 -Tlnta~, pln1uras V
colorantes" 96.000,00
08.01.00 ·Proouctos primarlos de
hle-IIOY ecero" %.000,00
OB.Ol.00 ·ProduclO$ de mel2llcos II<)
rerrosos" 96.000,00
08.04.00 ·Productos metallCos
estn.: ClUJ a it's" 192.000,00
08.10.00 ·R"PIJO'~os y iK£L...::.rlos
par" oIros e<julpos- 96.000,00
08.99.00 '01(05 prodoctos mreta!icos- %.000,00
99.01.00 "01T05 mat~1d1es Y
sumlnl5tros" 96.000,00
AcciOn
EsPKifO: 0700]5002 'Cablcado estrllctur ado del
I!d~.cio sede" l...2.l.J.OOrQ.QO
Pallid.>: '1.03 ·Ser;oc.ios no ~s- 1.113.000.00
RI!CU~ Ord~r1oli ---------------
Sub-Pallldas
~rbs.
EspeOl1cas y
Sub-EspeOrlCil: 02.03.00 ·.r.Jqurje,e-s doc equlpos de
COfTkJnicaclOneS V de
~3iamlento" 8s. 20.000.00
02_06.00 • Alqulk:res de m.6q"rna~,
muebles y dl!fNs equtpcs
de ofldna y alojamieolo- 20.000,00
03.03.00 'Parc;uetes y pt'og<iIfTlib de
rurnput.lo6n· 300.000,00
04.05.00 .S<!r;dQ de
comunlCadooes" 400.000,00
05.05.00 ~ de adminlstrad6n,
'¥IgJlanda y mant.enlm"nto
de: ~ ce
comunlcadone!- 200.000,00
10.03.00 ·Ser;1dos de procesamlenlo
de datos" 73.000.00
10.07.00 -S<!rv.cloS de c.Jpacttao6n Y
ad~str~mleoto· 200.000.00
Proyecto: 010036000 ·HlgradOn de serrvlclo. y
• pllc.a~ • .oftw.re
libra· 1.499.000,00
A«>6n
fspeof.ca: 070036001 ·In'¥enta~ de apli(,l(.1OoeS y
5er;rdos'" 15Q.IlOO,oo
Partida: 4.01 "Gastos de Persotr.ill· 450.000.00
Reo.J~ Ordillarios _e. '~T'" ."T~"_.
Sub-Partidas
Generica,
hpedroca v
Sub-Especrl'.ca: 01, IB.OO ·Rem~ al
pe~ COI'Itratado· 450.000,00 ACOoo
Especifw:<t: 070036002 ·Impl.ontaoan de 1M
a;JIw:aciones y ~" 1.00.000.00
Par1:lOa: 4.02 ·Malenae. suminlstros y
men:anci<ls" 192.000,00
R~Ordlnar'ros ...--_--_.
Sub-P~rtJdas
Gerterica:5~
EspecifIc.!s V
SUb-E.pedf'Ol: 05.03.00 • Proouct.o. de papo!l V c.JllOn
I",a oOCrNl' 96_000.00
10.99.00 'Olios productos y ut:r~
~. 96.000,00
Part:da: 4.03 ·SeI\'1ClOS no pet<;OOa~- B57.ooo,OO
Recul'SO:i Ordrnanos --.------~~<-.
5"b-Partldiu
Ge~5.
Especifasy
Sub-Especil:rca: 09.01.00 ·VioitlQ» Y pasajes dentro
~I 1liiis' as. 140.000,00
09.02.00 '\Iritbals Y p.ll.a)eS fuera dt!l
pais· 150.000,00
10.01.00 ·Sc<'Vooos de caj)llClladOn Y
od~t:r amlento' 167.000,00
17.01.00 ·S<!rw:JOs de !jCSbOn
3dmjn'Watlva prestado5 pt')(
or~n~ de asistenda
te.:noc.a· 200.000,00
Pro'lecto; 010031000 ·Remod .... d6n del
centro eire dlIms
Ao:.oo prindp"l· 650.000,00
Espeof>ea: 070037002 • Ado:cLJ.xI6n dl!1 CJ!ntro de
datns pnncipar ~
Partida: 4.0] "Se7viOos 00 ~Ies- 1150.000.00
ReQJ=S Orthnari05 _______ ---0--_-
SulH'"rtld.:is
Ge~c.a,
hp«if)Q y
s..b-Especifa; 1701.00 "Sc""CIO> do: ~
admlnl:!>tratIYa ~ pt')(
cr9<]nlsmos de as.l~leocia
tecnlc.o- 650.000,00
RECEPTORA
A006"
Centnlluda: 010002000 'GNtl6n admlnlstratln- 4.565.213,00
AccrOn
Especjf>ca: 070002001 ..... poyo l"sUludo",,' d LlS
~ espea(ocas de los
proyecIos del Ofllanl5mo" i,~~ .il:IJ Qil
Partld~: 4.02 ·Mater1aIes, sumlnlstros y
rnetc.lncias- 211.1.00,00
Recu~ Qreinar10s ~--------
Sub-P~rtJdas
~,
Espejfoca y
Suh- Especifoca: 03.02.00 'Prendas de ~r" 211.200,00
Partrda: 4.03 ·SeMcios no ~Je< 4.]54.013,00
RC(~ O.drnarlOS .. _-_-
Sub-PaflOC'as
Ger>erICaS,
EspeciflClls Y
Sub-Especi11Ca : 12.01.00 .c:on_...adc\n
V
reparaclone5 rnerrorm de
oIns en bOenes del dommlo
PrlYado" 85. 3.654.013,00
111.01.00 .Ser\ridos de dl\rersl6n,
e5J1ardmlento y cuklJ~e' 700.000,00 Articulo 2°, EI Ministro del Poder Popt.. ,: para Econom{a y Finanzas, QUeda encargado de la ejecudon del presente Decreto.
Dado ~n Caracas, a los diednueve dias del mes de mayo de dos mil. nueve. Mos 1990 de Ia Indepeodenda, 15()O de la Federao6n y 110 de la Revolud6n Bolivariana.
EjecUtese,
(LS.)
HUGO CHAVEZ FRIAS
Rerrert~o
EI V1cep~deI1te EJecutlvo (L.S.)
RAMON ALONZO CAAlUZALEZ RENG1FO ..... ~--"'.-.
MQI..I"I ~. LOlli dIt w.. dIt ...... l.a."
.._ _"""" _-
.. V ,l'diI.~ ~ .
r.......CI"dIt .... alMlt:.dIt ..
Refrendado
EI MinistrQ del Poder Popular del Despacho de Iii Presidend;t (LS.)
LUIS RAMON REYES REY'ES
Refrer"ldado
EI Ministerio del Pode1- Populilr
para Relacione5 lntet'iores y JI.SticIll (loS.)
TAR£CX EL AISSAMJ
369.138
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
I~artes 19 de mayo de 2009
Refrendado
a Ministl'o ~ Poder Popular para Relaaones Exteriores
(l.S.)
JORGE GIORDANI
Refren<lado
EI p.,1ini:;t!o del Poder Popular para la Ahmenlac:i6n
(L.S.)
NICOLAS MADURO MOROS
FELIX RAMON OSORIO GUZMAN
Refrendado
B Mlnlstro d~1 Pooer Popular para Ecooomia y Hnanzas
(L.S.)
AU RODRIGUEZ ARAQUE
Refrendado
EI Miniitro del Poder Popular par;, la Cultura
(L.S.)
HEGOR ENRIQUE SOTO CASTELLANOS
Refrendado
EI Encargado del Mmlsterio del Poder Popular Para la Defe~
(L.S.)
R~trendac:lo
La MJnlitra del Poder Popular pa-a el Deporte
(L.S.)
RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO
VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA
Retrendado
EI Ministro del Poder Popular para eI Cornercio
(l.S.)
Retrendado
La Minima del Pocer Popular para los Pt;eblos lr.dig~nas
(L.S.)
EDUARDO SAMAN
NICIA MALDONADO MALDONADO
Retrendado
EI Minlstro de! Poder Popular para las Industrias 8.isKas y Mineria (L.S.)
Refren<lado
La Min~a del Pocer popular
para la Mujer y la 19ualdad de Genero (L.S.)
RODOLFQ EDUARDO SANZ
MARIA LEON
Rehendado
EI M.inistro del Poder Popular para eI Turismo
(L.S. )
PEDRO MOREJON CARRILLO
RefrendadO
EI Mini~1.ro dei Pocer Pop.nar para la Agncultur a y Tierras
(L.S.)
Decreto N° 6.714
19 de mayo de 2009
ELlAS JAUA MILANO
Refrl!fldddo
EI Minlstro (lei Poder Popular para la Educllclon Superior
(L.S,)
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la Republica
LUIS ACUNA CEDENO
Refrendado
EI MI rustro del Poder Popular para Ia Educaoon
(L.S.)
HEGOR NAVARRO
En ejercicio de las atribuciones que Ie confieren los numerates 2 y 11 del articulo 236 de la Constitudcn de la Republica Bolivariana de Venezuela en concordance con los articuJos 15 y 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orqanica de la Adrrunlstracon Publica, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bohvariana de Venezuela NO 5.890, Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, en Consejo de Ministros,
Refrenaado
El MI nlstro del Poder Po~ular pa ra la SallOd y Proteccioo Social
(LS.)
JESUS MARIA MA."'ITILLA OLIVEROS
Refrcndado
La MlOistIa del Poder Popular para eI T rabajo y Segurioad Social (LS.)
CONSIDERANDO
MARlA CRISTINA IGLESIAS
Que mediante Decreto N° 1.643 de fecha 8 de julio de 1987, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela NO 33.755 de la rnlsrna fecha, se estebleoo que la Radio Nadonal de Venezuela, functonara C0l110 un Servicio Autonorno, sin personaltdad juridica, dependiente jerarquicamente de la Oficina Central de Informacion de la Presidenda de la Republica,
Retrendado
EI MinistIo del Poder Popular para us Obras PubllC~ y I/p.lieoda (LS,)
DIOSDAOO CABELLO RONDON
Refrendado
El Minima del Poder Popular pan! la Energia y Pe troleo
(LS.)
RAFAa DARlO RAMIREZ CARRENO
CONSIDERANDO
Retrendado
~ Minislra del Poder Popular para e! Ambiente
(L.S,)
YUVIRI ORTEGA LOVERA
Que mediante Decreto N° 6.4 73 de fecha 14 de octubre de 2008, pubticado en la Gaceta Oficlal de la Republica Bolivariana de Venezuela NO 39.040 de fecha 17 de octubre de 2008 se orden a la supresion y liQuidacion del Service Autonorno R~diO Nacional de Venezuela, con el objeto de crear una ernpresa del Estado bajo la forma de compafua anorurna, la cual se denornlnara Radio Nacional de Venezuela, CA., segun Decreta NO 6.474, de fecha 14 de octubre de 2008, publicado en la
Gaceta Ofioal de ta Republica Bolivariana de Venezuela NO 39.040, de fecha 17 de octubre de 2008,
Retrendado
EI Mtnlstro del Poder Popular para la I'tanificadon y Desarrollo
(l.S.)
Refrendado
EI Mlnlstro <leI POCIer Popular part!
Oenda. T ecnoIO<Jia c Industri.u Intermedras (l.S.)
JESSE CHACON ESCAMILLO
CONSIDERANDO
Bl...t.NCA EEKHOOT
Que conforme al Decreto N° 6.473 de fecha 14 de octubre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de ta Republica Bollvariana de Venezuela NO 39.0-"0 de fecha 17 de ocl:1.Jbre de 2008, se ordeno la supresion y liquidation del Servicio Autonomo Radio Nadonal de Venezuela, la cual se lIevaria a cabo en un lapso de sets (6) meses, contados a partir de la publication del Deo'eto en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, prorrogable par un perfodc igual, eo ceso de que fuere impasible su culm·lnadOn,
Refr~ndado
La Ministra del Poder Popular para Ia Comunlcad6n y 1.1 Infonnadon (L.S.)
Refreodado
La Ministn 0eI Poder Popular PomI IasComunas
(L.S,)
ERIl<.A DEL VALLE FARIAS PENA
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.139
CONSIDERANDO
TARECK EL AISSAMI
Refrendado
EI Mlnistro del Poder Popular para el Comerdo
(L.S.)
Que para culminar el proceso de supresion y liquidaeion del Servicio Autonorno Radio Naeional de Venezuela, se requiere una pr6rroga de seis (6) meses, ya que exist.en aceiones pendientes para garantizar la culminad6n efectiva y material del referido proceso de supresion y liquidati6n.
EDUARDO SAMAN
Refrendado
EI Minimo del Poder Popular para las Industrias B3sicas V Mineria (L.S.)
ROOOLFO EDUARDO SANZ
DECRETA
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para el Turismo
(L.S.)
Articulo 10. Se prorroga por sels (6) meses el tapso para la supresi6n y liquidadon del Servido Aut6nomo Radio Nadonal de Venezuela, ordenada mediante Decreta N° 6.473 de fecha 14 de octubre de 2008, publicado en la Gaeeta Ofieial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.040 de fecha 17 de octubre de 2008.
PEDRO MOREJON CARRILLO
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para la Agrlcul(ura V Tlerras
u.s.:
ELIAS JAUA MILANO
Articulo 20. Se delega en la Minlstra del Poder Popular para fa Comunicaci6n y la Informacion, la potestad de nombrar y remover a los miembros prtncipales y suplentes de la Junta UQuidadora del referido Servido Aut6nomo Radio Nadonal de Venezuela designados mediante Decreto 6.473 de fecha 14 de octubre de 2008, pubJicado en la Gaceta Ofieial de la Republica sonvartana de Venezuela N° 39.040 de fecha 17 de octubre de 2008.
Refrendado
EI Mlnistro del Poder Popular para la Educaoon Superior
(L.S.)
LUIS ACUNA CEDENO
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para la Educad6n
(L.S.)
HECTOR NAVARRO
Articulo 3°. La Junta tiquidadora continuara rigiendose par las dispostciones estableeidas en el Decreta N° 6.473 de fecha 7 de octubre de 2008, publicado en la Gaceta Ofieia! de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.034 de fecha 14 de octubre de 2008, puolicado en la Gaeeta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela NO 39.040 de fecha 17 de octubre de 2008.
Refrendado
El Mlnlstro del Poder Popular para la Salud y Protecdon Sodal
(LS.)
JESUS MARIA MANTU.I.A OLIVEROS
Refrendado
La Ministrll del Poder Popular para el Trabajo y Segurldad Sodal (L.S.)
(
Articulo 4°. La Minlstra del Poder Popular para Ia
Comurucacion y la lntormadon queda encarqada de la ejecucion del presente Decreta.
MARIA CRISTINA IGLESIAS
Retrendado
EI Ministro del Poder Popular para Las ooras Publicas V Vivienda (L.S.)
Articulo 5°. EI presente Decreta entrara en vigencia a partir del 18 de abril de 2009.
DIOSDAOO CABELLO RONOON
Dado en Caracas, a los diecinuelle dias del mes de mayo de dos mil nueve. Mas 1990 de la Independenda, 1500 de fa Federaoon y 110 de la Revoluci6n Bolivariana.
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para la Energia V Petr61eo
(L.S.)
RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO
EjecUtese, (L.S.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el Ambiente
(L.S.)
YUVIRI ORTEGA LOVERA
HUGO CHAVEZ FRIAS
Refrendado
EI Minlstro del Poder Popular para la Plllnificadon y Desarrollo
(L.S.)
Refreod.ldo
EI Vkepresloente EjecutiVo (L.S.)
RAMON ALONZO CAARIZALEZ RENGIFO
JORGE GIORDANI
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidenda (L.S.)
LUIS RAMON REYES REYES
Refrendado
EI Minimo del Poder Popular para
Oenda, Tecnologia e tncustnas Jntennedlas (LS.)
JESSE CHACON ESCAMILLO
Refrendado
EI Ministerlo del Podei' Popular
para Reladones lntenores y Jusllcia (L.S.)
Retrendado
La Mlnistra de! Poder Popular para le Cornunicacion y la Informacion (L.S.)
BLANCA EEKHOUT
Refrendado
EI Minlwo del Poder Popular palil Reladones Exteriores
(L.5.)
NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para las Comunas
(L.S.)
ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA
Retrendado
EI Mlnlstro del PodeI- Popular para Economia y Finanzas
(LS.)
AU RODRIGUEZ AAAQUE
Refrendado
EI Minlslro del Poder Popular para la Allmentad6n
(L.S.)
FEUX RAMON OSORIO GUZMAN
Refreodado
B Encargado del Mlnisterlo ~ Poder Popular Pari Ia Defensa
(LS.)
Refrendado
B Mlnistro del Poder Popular palil la CulWra
(L.S.)
RAMON AlONZO CARRIZALE2 RfPolGIFO
HECTOR ENRIQUE SOTO CASTEll.ANOS
369.140
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2000
MARlA LEON
Bolivariana de Venezuela, prorrogable por un periodo igual, en caso de que fuere imposible su culminad6n,
Rel'rendado
La Minlstra del Poder Popular para el Deporte
(L.S.)
VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA
CONSIDERANDO
Rcl'rendado
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indlgenas
(l.S.)
NIClA MAlDONADO MALDONADO
Que para culminar el proceso de supresion y uquldaocn del servioo Autonomo Agencia Bolivariana de Notlcias "ABN", se requlere una pr6rroga de sets (6) meses, ya que existen acciones pendientes para garantizar la culrninacion efectiva y material del rerertdo proceso de supresion y liquidaci6n.
Rel'rendado
La MinistTa del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Genero (l.S.)
DECRETA
Decreto N° 6.71S
19 de mayo de 2009
Articulo 10. Se prorroga por seis (6) meses el lapse para la supresion y liquidacion del Servicio Aut6nomo Agenda Bollvariana de Notloas "ABN", ordenada mediante Decreto N° 6A66 de fecha 07 de octubre de 2008, publicado en la Gaceta Ofldal de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.034 de fecha 9 de octubre de 2008.
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de 101 Republica
En ejerdcio de las atribuciones que Ie confleren los numerates 2 y 11 del articulo 236 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela en concordancia con los articulos 15 y 16 del Decreta con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgimica de la Adrnmistracion Publica, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 5.890, Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, en Consejo de Minlstros,
Articulo 2°. Se delega en la Ministra del Poder Popular para la Comunicaci6n y la Informacion, la potestad de nombrar y remover a los rnlernbros princlpales y suplentes de la Junta Uquidadora del Servicio Autonomo Agencia Bollvariana de Noticias "ABN", designados mediante Decreto 6.466 de fecha 7 de octubre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela NO 39.034 de fecha 9 de octubre de 2008.
CONSIDERANDO
Articulo 3°. La Junta Uquidadora continuara riqiendose par las disposiciones estableddas en el Decreto N° 6.466 de fecha 7 de octubre de 2008, publicado en la Gaceta Oncial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.034 de fecha 9 de octubre de 2008.
Que mediante Decreto NO 1.264 de fecha 15 de noviembre de 1990, publicado en la Gaceta Oflcial de la Republica de Venezuela N° 34.598 de fecha 20 de noviembre de 1990, se establecio que el Servicio de Informacion Periodistlca y Opinion VENPRES, funcionaria como un Servicio Aut6nomo, sin personalidad juridica, dependiente jererqukarnente de la Qficina Central de Informad6n de la Presidencia de la Republica,
Articulo 4°, La Ministra del Poder Popular para la Comunicacion y la Intorrnaoon queda encargada de la ejecucion del presente Decreto.
CONSIDERANDO
Articulo 5°. EI presente Decreto entrara en vlgenda a partir del 10 de abril de 2009.
Dado en caracas, a los diecinueve dfas del mes de mayo de dos mil nueve. Arios 1990 de la Independenda, 1500 de la Federacion y 11 ° de la Revoluci6n Bolivariana.
Que a traves del Decreto NO 3.575 de fecha 8 de abril de 2005, publicado en la Gaceta Ofidal de la Republica Bollvariana de Venezuela N° 38.162 de la misma fecha, se moditlco la denomination del Servido de Intormadon Periodistica y Opinion VENPRES, par Agencia Bolivariana de Notldas "ABN",
Ejecutese, (L.S.)
CONSIDERANDO
HUGO CHAVEZ FRIAS
Que mediante Decreta N° 6.466 de fecha 07 de octubre de 2008, publica do en la Gaceta Ofidal de la Republica Bolivarlana de Venezuela N° 39.034 de fecha 9 de octubre de 2008, se ordena la supresion y llquidaclon del Servicio AutOnomo,
Refrendado
EI Vlcepresldente Ejea.Jtlvo (l.S.)
RAMON AlONZO CARRlZAlEZ RENGlFO
Agenda Bolivariana de Notidas "ABN", con el objeto de crear una empresa del Estado bajo la forma de compania anonima, la rual se denornmara Agencia Venezolana de Notidas, C.A., segun Decreto N° 6 . .:J67, de fecha 07 de octubre de 2008, publicado en la Gaceta Ofidal de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.034, de fecha 9 de octubre de 2008,
Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular del Despacho de la Presldenda u.s.)
LUIS RAMON REYES REYES
Rel'rendado
8 Mlnlsterio del Poder Popular
para Reladones lntericres y Justlda (L.S.)
TARECK EL AISSAMI
CONSIDERANDO
Refrendado
EI M!nistro del Poder Popular para Reladones Extertores
(L.S.)
Que contorme al Decreto NO 6.466 de fecha 7 de octubre de 2008, publicado en la Gaceta Ofidal de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.034 de fecha 9 de octubre de 2008, se orden6 la supresi6n y liquldacion del Servldo AutOnomo Agenda Bolivariana de Noticias "ABN", la cual se lIevaria a cabo en un /apso de seis (6) meses, contados a partir de la publicad6n del Decreto en la Gaceta Ofidal de la Republica
NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
EJ Mlnistro del Poder Popular para Economia y Finanzas
(L.S.)
AU RODRIGUEZ ARAQUE
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.141
Martes 19 de mayo de 2009
Rerrendado
EI Encargado del Minjsterio del Poder Popular Para la Defense
(L.S.)
RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO
Refrendado
EI Mlnlstro del Poder Popular para el Comercio
(L.S.)
EDUA~DO SAMAN
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para las Industrias Basicas y Mineria (L.S.)
RODOLFO EDUARDO SANZ
Rerrendado
EI Ministro del Poder Popular para el Turismo
(L.S.)
PEDRO MOREJON CARRILLO
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)
EUAS JAUA MILANO
Refrendado
EI Mlnistro del Pooer Popular para la Educaclon Superior
(L.s.)
LUIS ACUNA CEDENO
Refrendado
EJ Mlnistro del Poder Popular para la Educacion
(L.S.)
HECTOR NAVARRO
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para ta Salud y Protecclon Social
(L,S.)
JESUS MARlA MANTILLA OUVEROS
Refrendado
La Mlnlstra del Poder Popular para eI Trabajo y Seguridad Social (L.S.)
MARlA CRlsnNA IGLESIAS
Rcfrendado
EI Ministro del Poder Popular para Las Obras Pubhcas y Vlvlenda (L.S.)
DIOSDADO CABELLO RONDON
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para ta Energia y Petroleo
u.s.)
RAFAEL DARla RAMIREZ CARRENO
Refrendado
La Minlstra del Poder Popular para el Arnbrente
(L.S,)
YUVIRI ORnGA LOVERA
Rdrendado
EI Ministro del Poder Popular para ta Planifieacion y Desarrollo
(L.S.)
JORGE GIORDANI
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para
Clencia, Tecnologia e Industrias Intermedias (L.S.)
JESSE CHACON ESCAMIlJ.O
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la Cornumcaclon y la Informadon (L,S.)
BLANCA EEKHOUT
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para las Comunas
(L.S.)
ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA
Refrendado
EI Ministro del Poder Popular para la Alimentacion
(L.S.)
FELIX RAMON OSORIO GUZMAN
Refrendado
EI Mlnistro del Peder Popular para la Cultura
(L.S,)
HECTOR ENRIQUE SOTO CASTEllANOS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para elDeporte
(L.S,)
VICTORIA MERCEDES MATA GAROA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indigenas
(L,S.)
NIClA MALDONADO MAlDONAOO
Re(rendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Genero (L.S.)
MARIA LEON
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL POOER POPULAR PARA RELACIONESJEXTERIORES OESPACHO DEL MINISTRO
0 .. N· 050-8
Caracas, 16 de lIoI~lO de 2009
I"· Y 160·
RESOLUCION
POt d.5g0StetOn ael oudildano Pre~K1""!1I de Ia Repub!oca BoIivalla .... de VeneZllela. "'''110 Rafael Cll&vez FIIa~, ~~ cOO'\&ta en e4 PuniO oe euen .. N" :J&I de 'ech.iI 24 de oc1IAJr. de 2008, .1 1.IU1i$lro del Poclel POilUlar pal. R ... c:io(IM E>1eOOfes • .-gun DeaelO N" 5 1 06 dol 06 de onOIO ce 2007. publ"",oo on Gaeel. OfoOal all Ia Rllp.:.,*,,- BoIr" .. r ...... de V""~Z" .. 1e N" 38 (;00 de t .. clla 09 Oil 0 ..... ,0 Oil 2007. V"" 8jIIrcrOO de I .. al11buc:Jo<loM OUllie conh!ll.n 10$ art:culos 62 V 77. numerll"~" y 19 cIeI Deetero N" 6 217. ron Rengo, Va'cl y Fuerza de Ley Oro"'''''' do Ia AdmlnoStrao6n Pubka. pubKaoo 00 G,.ceI;I OfDal Exlt~old,nat .... N" 5 890 de lech8 3' 0 .. JUIlo dot 2008; nn COfICOldano~ QJ<1 ... M1iwlQ 5' <l~1 ReglamenlO N" I CO ra Loty Oro~oea (]e Ie. I\dmU1l$lrao6n F,l\iIJlO8ra del SeclOt PUblICO soere .1 51$18n\11 P,"supuestaIlO.
RESUElVE
D.5'gn., a Ia coudM .. na Lourd.. Elen. P' .. z lI.rtI..... liIu"" de .. C6du1a de Idonhdad N" V.' 4.435.4'l. como Emb .. aaOta Exuaor~ y ~ de .. Flep,;Dlu:a BOIIVa'oana dll Venezuela ani ... RepUbloc:a d. Gamboa.
Do confonn"'aa con ... articulo 23 d" la Loy Canlra Ie CorrugOt)o. debeti Pf- .... ~ ORela'aCtOn Ju,ada de P~I"moo,O V a ..... _ totooopoa del OOtnptoban'- emrIIldo poo III Conllalr)riB General de Ia RII~bllQ Y coo~ .... rkl ante Ia Ofiana ell!! ~,_ Huma ....
5e ,n~lr"ye a Ia OIICoIlII de Recu1505 "'umaoo& para QUO nolr1rque <II III in"'~, CUmpftondo con 10 establecodo en el artiCUlo 13 de Ia Ley O'lIifllC4l de Prooedim_ Adml",,&lraIM)41
REPUBUCA BOUVARIANA DE VENUUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR pARA REIJICIONES EXTERIORES DESPACHO DEL IIINISTRO
OlIN· 055-5
Caraca. 01 de .br II de 2009
"r y 110'
RESOlUCION
PO<' drallQarco6n del ClUdadAno p, ... .oente de Ia RepUbioar EIoinI_ de V • Hugo
Ratae4 Cnivez F,;as. legUn QJ<11ta .... 1 Purrlo de Cuen" N" 340 .... teena ... ""_O de: poder Popular g .... R~ ElI1l1fOOfu leg"" Decrelo N" ~ 10115 d'IoI oe de _0 dot 2007. publoc.edo .. " GaCAta OfIC<'" dela RepJDioGa ~ de V~ N" 38 eoo
369.142
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARlANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
RESUELVE
articulo 139 de su Reglamento General de Apllcacion, 105 corredores de seguros deberan cortar sus cuentas al 31 de didembre de cada afio y presenter a la Superintendenda de Seguros, dentro de los prirneros noventa (90) dias slguientes a la fecha de cierre, el balance, estado de ganandas y perdldas y los anexos contables.
d~ lec.h.I 09 de enero dI! 2007, Y en ~,.,rl;;c,o de la, atr:buoone~ que :e COerleren 'os Wliculos 62 Y 77. n~merales 4 y 19 del Decrero N° 62 ~ 7. COn Ra'lgO. Valor y F~ .... a de Ley OrganIC.) de la Adm .... rraciOn PUb:,c" pubJocado en Ga~a OIK;,aJ ElrInoQ'dlnar'a N" S.890 de recl1a 31 de Jo.fto de 2008
Cesar en 10. fur)CJOO<H a I" ClUdad"na Dla Nad •• , r~ular de Ia c.dula de Iden!id;oa N" 11.- 4,011. 'Sol, como EmbaJadCr. E>traordlO¥,. Y PJeni>Orer)C,'an~ de J;o Rep.;b'oca EIoINanan" de V.nez""l" 8n ta RepUblic. Atabe S n".
Visto que de revision efectuada a los archivos de este Organismo, se observe que el ciudadano David JesUs Diaz Garcia,tl,tular de la cecula de identldad N° 10.347.264, corredor de seguros autorizado con el N° 6.877, presuntamente no presento los estados financleros correspondientes a los ejercicios econormcos finallzados el 31 de diciembre de los afios 2002, 2003, 2004 y 2005.
De COI'!Ofm,dad COl) el arlicwlo 23 de la Ley Conlr" Ja COffiJpcl6n. debera presonlat '" Dedarao6n Jur~ de ParnmonJo y ane.ar lotococ-a del ccmprobante emilldo PO< ia CooI,,,lo,,a Gereral Oe '" RepUbhc.a y CO'lS'I1nar'O ante la O1,c,na de R.curso, H...""noe
Dill N· 065
En virtud de 10 anterior, esta Superintendencia de Seguros inicio un procedlmiento adrninistratlvo al cltado ciudadano en fecha 23 de junlo de 2006, mediante et Auto N° FSS-2-1- 000718, a fin de determinar la presunta configuracion de 10 establecido en los articulos 96, 145, 146 Y 143 literal h) de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y el articulo 139 del Reglamento General de Aplicacion.
Se ,nstruye " ta Of'c,na de R""ursos HUlllano •. PO' 6!ga~o d~ fa D,reccOfl d~ P"rsona! del SeNJOo E>tenor, par .. qvo notrf"oque a Ia ,nter~.iOda, cU(npj,enC:o con 10 esl"t>lecKio en 61 anIWa 73 de ta Ley Organ";,, de PrOCe<l,m08l11os Adm,n'3tratNot
g~,.
/, '~"4()~ A
!~. C' ni'}9l'94!! 'I Pub'ique~e.
Ic:p'" Maduro "'oroa
MiQ't't? del P, ,/!oP":ar cara R~ac,or)es ExleflOle.
\' ". , > ,,' ,
'<"_.~ .. ...o;. ... I_' _
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINlsrERtO DEL PODER POPULAR PARA RELACrONES EJl.TERIORES DESPACHO DEL ~I.INISTRO
Esta decision fue notificada de manera personal mediante el Oficio N° FSS-2-1-002521/005937, de fecha 27 de junio de 2006, lntorrnandole at cttado ciudadano sobre la aperture de la avenquadon y del lapse probatorto para que expusiera sus pruebas y alegatos,
Car .. cas, 07 ~e ""yo de 2009
R!PUlllICA IIOUVAIUANA ~ VfNEZU UA.
II. ALEGATOS.-
RESOLUCION
EI cludadano David Jesus Diaz Garcia, en fecha 16 de noviembre de 2006, rernitio su escrlto de pruebas 0 alegatos a este Organismo identificado con el N° 21779 del control de correspondencia.
Per dl'!ipc-"lc,6n ce: (l:.Jjau;H,\O Pr~~':::::e~'te C~ la Re~,Jt:I~::'iJ BC!l'altlfl(Jn;J d~ Vf:r:~lu~:;} HI_jJo R.llael Ct"1~",e.l F"as. S(!9Un ccnsta en ~I Pl....nlo co Cuenli ~~i:l 009IiJlr.t !.fI_'::I"t.J I!I MLf.l,'!i~rO de: Poder Pop~J~' para Relac;cne~ E>ler,c,es 5equn ~cr.eJa, !;;~ !; IC6 ael ~ ~\\ ~r.""O de 2007 ~bhcad" en G~cet. Of'c,ai co I~ Rcpcb'ca Bel,va"an .. ~"\<"I'ICl"",:a 1;1' 1a ~OV de rccna 09 ce e r er o ce 2087. 'j en eJerc:c.o ue ILI-~ .Jlf·llj-\;i-c'-orr~ rg~'~ !.J cc_n1):rretn res '~,Cc!C5 621 77 o"m~'a:~~ 4 ~ 19 del uecreto N" 6 "'7, <!.on,fllimgo, 'll,aIo, 'V F~er.,.ce Let CrQa~;ca de ta Admlr.ls,tr3CjG-n PLOtl'C.1 opt:bl:ciKl-O en .mii::eJ:_IlJQ:rI':Ij~ lEi.!fJa"C_(_du"ianil ~D ~ B90 de f~cha 31 de IU:'o de 2CC8. en vonCD'o.r·Cl:' ccn e:1 ,_..."cu'" M ilel,R ... !!'I ... """,nlo '" , ce Ia Ley Orqa~c~ de 'a AalT'.m,sl,a:,6n F,nanoer~ 001 S",cto' gutl:':" $:ODre,~I'S.,JIC.m~ Ple~up;..~~la~la
En drcha comuntcacron anexo una serte de documentos tales como, relactones de lnqreso de los afios 2002, 2003, 2004 y 2005; cartas de postulacion y constancias de inscrtpoon para fungir como candidate del Municipio Jose Rafael R.evenga del Estado Aragua y un informe medico en el cual se Ie indica repose por el lapse de un (01) mes, comprendido entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2006.
RESUELVE
o..",gn~' "I c,~dad~ro AR"'ANOO JOSE LAGUNA LAGUNA ~,'ul ... r~ III eJlt.tl":,, cc ldenl,d<ld N" V.-3,959.126. corro Emb"Jodor E'II~ord,",,"" I Pten'l'ot",;c,ano de ta RepubllCii 8o!lvCI'.a0\3 de Venezucl.a en 13 Rcp.:.tll::. ce Hond .... r as, le~~!)nsao:tI de J.a U~odaa Adm,n,slri>Cora N" 030%
III. CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS.-
EI objeto de la presente evenquacron adrnirustrauva es cornprobar si el ciudadano David Jesus Diaz Garcia, reauzo aetos que conlleven a la infraccion de una conducta exigida por el ordenamiento juridico que regula la actividad aseguradora; la determinacion de la responsabilidad administrativa y la lrnposioon de las sanciones a que hubtere lugar, en virtud del contenido de los artkulos 96, 14SJ 146 Y 143 literal h) de ta Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y el articulo 139 del Reglamento General de Aptkaoon, y consecuenciaJmente Ia presunta inactividad en el ejercido de sus funciones.
0.. corlormodad COf"' cl arnculo 2l de la Ley Centra I .. Ccrrucc.co dnoola p e ~onla' ra DL""';'I"I:..K.,tn jurMia de Pa'J..rnor\lo 'I ilf'.e'lar 'o~~a del comprobanl_o em,(tdo cO( I.., C()r."a)",·,a G~ne,al 00 ''l ROPU~'iC<l '1 COOS'9narla ~~I~ la Of lOin a de Recur~o~ Humaoos
So In~truyt;' .a la O'.<::I~CI ae Recur'1o~ Hurnanos. ccr c)(qa.r'!Q QO 1411 Dlr"!'Gclton CPo PArsooa~ eel Sero.rlC10 Extercr para q~e r:ol f aue tll 1I n 1i1!lftS3.JO CL.mphendo con 10 a~tablecldO en el arnccto 73 ce 'a Le~ Crqar':~.l 00 P'occd:m,eC!o~ Aam,o,!tr.I,."os
De acuerdo con 10 anterior y a On de establecer si existe 0 no la reauzadon de una conducta contraria a los citados articulos, esta Superintendenda de Seguros estirna necesarlo sefialar que el articulo 143 establece:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y FINANZAS
Caracas,31jOS/2007
Providencia N° 2-1-001159
" ... Articulo 143: EI Superintendente de Seguros podra imponer multo hasta oor cincuenta mil bolivares (85. 50.00~OO), suspender temporslmente 0 revocar la sutonzeaor: y cancelar la iascripdon de los productores de sequros, segun fa gravedad de la faltal cuendo:
h) Cesen en el ejercicio habitual de las operecioncs para las wales han sido sutorizsdos. ... ''.
MIHIST1:RlO DEl PODeR POPULAR PARA LAS FINANZAS
~-- ..... ------.-~----------.
Para el caso que nos ocupa, luego que este Organismo efectuara la revision correspondiente se observe que efectivamente el ciudadano David Jesus Diaz Garcia no consiqno en su oportunidad el balance, estado de ganancias y perdidas y los anexos contables correspondiente a los ejercicios economicos culminados el 31 de diciembre de los
I. ANTECEDENTES.-
VIStO que de acuerdo con 10 previsto en los articulos 96; 145 Y 146 de la Ley de Empresas de Seguros y Rease9uros y el
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.143
anos 2002, 2003, 2004 Y 2005, tal como este mismo 10 aflrma y se demuestra de los documentos remltldos Junto can su esoito de ciescargo.
REPUBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y FINANZAS
AVISO OF.CIAL
Aftrma que ella se debl6 a que fue postulado como candldato para funglr como Alcalde del Munldplo Jose Rafael Revenga del Estado Aragua, as( como per problemas de salud.
Por cuanto en la Relo'uci6n N' 2.303 de fecha 14 de mayo 2009. publiCada en la Gaceta Orieial de liiI Republica Boliviilriiilna de Venezueliil N' 39.178 de leena 14-05-2009. mediante Is cual se lnstruye iii ta Superinlendenda de Banccs y Olriil! Instiluciones Financleras para que proceda de inmediato a InleNenir sin cese de in'ermediaci6n financiera al Banco Induslrjal de Venezuela. CA, toda vez que se incurri6 en el siguiente error material:
Ahara bien, en cuanto at primero de los argumentos, cabe mendonar que efectivamente, el artiOJlo 138 de la ley de Empresas de Seguros y Reaseguros establece, que quienes se encuentren actuando como fundonario 0 empleado publico, no pueden actlJar como productores de seguros, por 10 cual dlchos dudadanos deben solidtar fa suspension de su autorlzadon, 10 cual no ocumo en este caso ya Que unicamente se remlten documentos de pastulad6n e Inscrlpci6n ante el Consejo Nadonal Electoral, mas no constanda de haber salido favorecido en dimas elecdones, en cuyo caso, como se oto, se debia solidtar la suspension, sltuad6n ocurrida durante el ano 2004, par 10 cual se desestlman dichos argumentos,
Dondl! dice:
"14 de mayo de 2009"
Debe decir:
- 1 3 de mayo de 2009"
Se precede en ccnseeuencla de conlormidad con el artlcuto 84 de la Ley Orgtmica de Procedirmentos Aomimstrauvos. en concorcanc.a ron el articulo 4' de la Ley de Publicaciones Oficiales a una nueva impresi6n subsanando el rererido error y cualquier one a que hubiere lugar. mantenrendose el nurnero de la relenda Resoluci6n.
En cuanto a las coplas de la constantia medica y del reposo emitldo par el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, esoos se refieren unlcarnente a un mes comprendido entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2006.
Dado en Caracas. a los /q del mes de mayo de dos mil nueve. Anos
199' de la Independencia y 150' de la Fedcracl6n.
Comuniquese y publlquese.
All RODRIGUEZ A~~ .. r~1l ~!n.wo del Podur Popular para E~zas
De acuerdo con 10 anterior, nada se sefiala en cuanto a los periodos correspandientes a los ejercicios 2002, 2003 Y 2005, par 10 que se evtdencla, y as! el rnisrno ciudadano David Jesus Diu Garcia 10 menciona, no tuvo actividades como corredor de seguros,
Vista que e\ articulo 169 del regia menta General de apllcacion establece Que en los casos Que el Superintendente de Seguros, de conformidad con ef articulo 143 de la ley, imponga a un intermediario de seguros las sanciones de suspension 0 revocatoria de la autorlzadon, debera en el acto administrativo Indicar en forma expresa la duracion de la suspension 0 terrnlno que debera transcurrir antes de que el productor pueda solicitar nuevamente su lnscnpcion en el Registro, en el caso de la revocatorla.
REPUBLICA BOUVARJANA DE VENEZUELA
N° 2.303
Cilracas 13 de mayo dlt 2009
199· Y 150· RESOLUCI6N
Visto los hechos antes expuestos, quedo comprobado el cese en el ejercicio habitual de las operactones p~ra las cuales fue autorizado el ciudadano DAVID JESUS DlAZ GARCIA, es par 10 que esta Superintendencia de Seguros par organa de qulen suscrlbe, decide:
Vrsta ra crtuca suuac.on cconormca, flnanClera y patnrnorual que presenla el Banco lndustrial de Venezuela. CA .. al 31 de marzo de 2009. -sequn sa desprende del inforrne N° SBIF- DSB·GGCJ-GAlE-068JJ del 11 de ma~o de 2009. ernanado de la Supeuntendenc.a de Bancos y Otras InslitUCloncs Fio-ancieras asi como vista ta opimen favorable del Banco Central de Venezuela segu~ sest6n de su D.rec'ono N' 4.182 de fecha 13 de mayo de 2009. y GO~iderando que el Banco rndustual de Venezo,;e:a. CA. es una enlldad bancaria en la cual 101 Republica Bohvariana de Venezuela. por 6r9ano del M.nlslello del Poder Popular para Economia y Frnanzas, Ilene parncipacrcn que representa cl setenla y Ires par crento (73%) de su capital social; este MlnlSlerio. en Bras de preservar los miereses de. 101 Republica. la estabthdad del sistema fmanciero nacional y los derecnos e mtereses de los ahorristas. cepositantes, clientes y screedores del Banco tndustnal ne Venezuela. CA. previa opinion favorable dol Consejo Superior. 101 cuat consta en Acta N° 003 - 2009 de techa 13 de mayo de 2009:
RESUELVE
PRlMERO: Revocar la autorlzaoon para operar como corredor de seguros otorgada al ciudadano David Jesus Oiaz Garcia, bajo el N° 6.877, de conformidad con 10 previsto en elliteral h) del articulo 143 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. En consecuenda, ordenese la mseroon en el Ubro de Registro resoecnvo la nota marginal correspondiente.
10 insmnr a la Supenntendencia de Bancos y Otras lostnucones Financieraa, para que proceda de IOmedlato a inlerverur sin cesc de intcrmediao6n fmanciera. OIl Banco lndustnal de Venezuela. CA.
SEGUNOO: La Garantia a la Naci6n depositada en el Banco Central de Venezuela no podra ser llberada sino transcurridos seis (6) meses despues de la publicad6n de la presente declsl6n en la Gaceta Oftdal de la Republica Bolivariana de Venezuela, de conformidad con 10 previsto en el articulo 141 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.
TERCERO: De acuerdo con 10 preceptuado en eJ paragrafo segundo del articulo 168 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, la senoon de revocatorta consistira en la anuladon del registro del productor de seguros, el cual para poder dedicarse nuevamente a la activldad de tntermeoiacon debera efectuar una solidtud de autortzadon dando cumplimiento a los requisitos previstos en la dtada Ley y su Reglamento, 10 que padra hacer una vez transcurrido un ano y medlo (1/2), contado a partir de la
publlcaci6n de la presente Provldenda en la Ga~ta Oftdal de la Republica Bolivartana de Venezuela ..
Publiquese y comuniQuese.
A.ng Tt!re$ Fe~rln; Sllperilt~ • SeglirOS Rcsoluci6n No. 1.8S3 de fecha 31 de enero de 2007 G.O-R.8_V_ No. 38.616 de fech. 31 de eIlero de 2007
2° La mtervencicn sin case de 101 interrnedracron fmancera del Banco Indus tn al ce Venezuela. C.A .. se realizara sin mengua de los derecbos e intereses de fa RepublICa la cual. por rnedro de su organa competente. el Mmisleno del Poder Popular para Economia y Fmanzas. de conforrnioed con 10 prevrsto en el articulo 9. numerates 1 y 6 del Oecreto N° 6670 de fecha 23 de abnl de 2009 pubficado en ra Gacata Ohoal de ta Republica Bollvariana de Venezuela de lecha jueves 23 de
abril de 2009. pubncado e la Gaceta Oficial de la Republica Bonvariana de
Vene~uela de fecha 23 de abril de 2009, sobre la Organizaci6n y Funcionamiento de Ia Adrntnistracion Publica Nacional, ejercera ta rectona en 10 relativo a la regulaci6n. organizaci6n. rlsca~~aci6n. control y seguimiento de la intervencion Sin cese de la rntermedisc.6n Imanciera del Banco Industrial de Venezuela, C.A., a ser ejecutada de acuerdo con la Resolucj()n que al eteeto dicte Ia Superintendencia de Bancos y 011 as I nsnt uc. ones F t(\iincleras. q uien aciuara adecuando el ejercioo de sus lunciones a la especial naturaleza del citado Banco lOegun la ley que 10 riga, pubhcada en la Gaeeta Oficial de la Republica de Venezuela N° 5396 Extraordinaria de lecha lunes 25 de octubre de 1999. de conformidad con at articulo 43 eiusaom
3° A lOS fines de prac1icar la inteIVenci6n sin cese de la Inlermedlaci6n financiera. se mstruye a ta Superintendencia de Bancos y Otras lnstuuctones Fmanoeras designar como inlegrantes de la Junta iotervemora a Ia ciudadana Jenny Figueredo Frias, titular de la ~ula de k:len1k:1ad N° 3.211.421. VlCeministra de Regulaci6n y Control del MJmMerio del Poder Popular para Economla y Finanzas. quian Ia presidira; la ciudadana Marla Julia T ur, titular de la cl!cIula de idenlidad N" 7.221307. Y la eiudadana Mirna Molina de Brown, titular de la oedula de identidad N°3974.59\.
4° La Junta IntervenllHa a ser designada tendra las mas amplias facultades de adminrslraci6n .. d~poslci6n. control Y'oligilancia. las c.uaJes e)efteran alsndlendo los derechos II! \nlereses de la Republica Boli'olariana de VenezUela. representada por 6rgano del)Ministerio del Poder Popular plira Economla y Finanzas; en tal 'oIi!tud todos lOll 6rganos y enles del Sislema FU)8nciero PUbI~ pf'85ta"'n su conCIJrso a ola Junta Interventora para el logro d~tido.
Comunlque$e y Publlquese.
ALIROD' A rJ
Mlnisllo del Poder Popular pa conomia y anzas.
Presidente del Con MperW;"
369.144
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
Republica Bohvariana de Venezuela - Minisleno del Poder Popular para Econornia y Fmanzas - Oficina Nacional de Presupuesro - Numero 22 - Caracas, 11 de Mayo de 2009 - 199· Y 150·
PROVIDENCIA
De con form idad con 10 establecido en el Articulo 4 de I as Disposic iones Generales de la Ley de Presupuesto vigente, se precede a la pubhcacion de IIJl rraspaso de creduos presupuestarios, de gastos corrientes par~ gastos de caPIIAl del MINISTERlO DEI. rODER roruLAR rARA LA ALlMI:NT ACI6N, par la canridad de OCHO MILLONI:S TRESCII:NTOS MIL BOLtV ARES (Bs, 8..JOO.OOO). autorizado par esta Oficina en fecha II de Mayo de 2009, de acuerdo can la siguiente imputaci6n:
MINISTERJO DEL roDER rOPVLAR
rARA LA ALlMENTACI6N D,. S.300.000
Accion
Ctolr.liuda: 410002000 "Gestl6n Ad mla lstratlva"
8.300.000
Accion
Especifica: 410002001 "Apoyo Insritucional a lil.!I
Acetones Espect ficas de los
Proyectos del Organisrno " §.,~
DF.:
Partida: 4.03 "Servicios no Personates" fl..)_QQ.~
- Recursos Ordinaries
Sub-Parndas
Gencnca
Espccifics y
Sub-Especitica. 12.01.00 "Conservacion y
Reparaciones Menores de
Obras en Bienes del Dommio
Privado" Bs. 8.300.000
rARA:
Partida: 4.04 .. At;;llVOS Rules" 8·)99.·999
- Recursos Ordinaries Sub-Parndas Generica Especifica y Sub-Especifics:
02_01.00 "Conservacion, Amphaciones y Mejoras Mayores de Obras en Brenes del Dominic Privado"
8.300.000
Comuniquese y Publlquese, Por el Ejecutivo Nacional
ALFREDO R. p.1RDO ACo/TA~l Jefe de la Oficina Ntt;;lonal dyresupu ~,,-~
Vi~to que en fecha 17 de :;epticmbre de 1991, el ciudadano Raul Briceno Silva, Representante de la Agenda de Viajes It.aliberica, C.A., solicito autonzadon para ampliar el obJeto social de la misma, a los Ones de realizar las opera?o~es de Casa de Cambia' dlcha empresa fue constituida mediante documento conStitutivo estaMaIlO inscrito'por ante el Regisrro Mercantil de la Circunsoipcion Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el N° 66, Tomo 29, ana 1961, signada con el numero de expediente 19885, cuya Clausula Se<junda fue moclllicada por cambio de objeto SOCIal segun el Acta d~ Asamblea General Extraordinaria de Aa:ionistas de esa sooedad mercantil, celebrada en fedla 3 de febrero de 1992.
Visto que este Ente Supervisor mediante oficlo Nt' HSB-E-301·2721 de fecha IQ de )unio de 1992, recomendo al Minlsterlo de Hacienda (hoy Ministefio del Peder popular para Economia y Finanzas) la autorizaciOn de funciOflamlenlO de la menciollada sOCledad mercantil como CaSCI de Camblo.
VlstO que mediante comunicadon de fecha 31 de Julio de 2000, consignada ante este Organ:smo en tech<! ide agosto de ese miSmo ana, el dud ada no RomanosKabctll, en su caracter de PreSldente de ltalibenca Casa de Camblo y AgenCla de Vlajes, C.A, solic,to la separaci6n legal de las actlvidades de Ager£ia de Vlajes y Casa de Camblo que en forma conjunt.a conformaban el objeto social de la menaonada socledad mercantil.
Visto que sequn se eW:tenoa del Acta de Asamblea General Extraon:hllaria de Acctonlstas de esa emp: cse, celeorada el 7 de agosto de 2000, deodieron a fin de materializar la seperaooo i~rnp\~~sta, la mooificaci6n estatut.aria actual, eliminando de la clausula del objeto ta fJnciQn ce CaS<! de Cambio y procediendo de manera sirn ulta neil al registro de una ernpresa, cuya denornmaoon serla 1t.aIiOOrica case de Carnbio, C.A., la cual QUeCo inscrit.a ante el Registro Mercantil Primero de la Oramscripdoo Judicial del Distnto Capital y Est.aCo Miranda, en fecha 2 de agosto de 2001, baio el N° 26, Tomo 14{)-A-Pro. En este senndo, este Ente Supervisor mediante ofkio NO SBIF-OJ-DAF-69J5 de fecha 14 de sepnernbre de 2000, no two objeoones que formular respecto de la rder;oa soucnud,
Visto que el ciudadano ROl)1anos Katxhl, en su condlcl6n de Presldente de It.allberica Casa de Cambio, i:«, mediante comuncaoon de fecha 9 de julio de 2004, solJcitO la suspension per un lapse d(> seis (6) rneses de iii autonzadcn de funcionamiento de 5IJ representada, motivando su requerimiento en razones eeon6mlcas y/o fillanderas que Ie impcdian para el momento cumplir con su obJetivo social, ceboo a la ausencta de ingresos para seguir soportando las operadooes corrientes de esa Casa de Qlmbio, producto de la restTiccl6n legal a pllcable al mercado cambtarto y para la correction de (alias de npo adrrunistrativo y contable que Ie han sido senaladas por este Organlsmo; por 10 que previa opinion f"vorable del Banco Central de Venezuela a traves de su reunion de Directorio de 'echa 7 de octubre de 2004; asi como, la opini6n (avorable del Consejo Superior conforme al Acta NO 001-2005 de ta reunl6n celebrada en techa 3 de merzo de 2005 de ese Conse)o; acordo iii otada suspension a traves de la Resolucion N° 101.05 celebrada en fecha 31 de rnarzo de 2005, pub!icada en iii Gaceta Ofleial de ta Republica Bollvariana de Venezuela N° 38.167 de teeha 15 de abril de 2005.
Visto que el ciudadano Raimundo Kabchi, en su caracter de Presldente de It.aliberiCa Casa de Cambro, C.A., mediante cornurscacion de fecha 25 de abril de 2007, consignada en esta Superinlendenda el 4 de juniQ del ano 2007, solldto el levantamtento de la suspension de la autorizaci6n de fundonamiento acordada en la senalada ResoluciOn. En ese sentido, rerrutio copra del Acta de Asamblea General Extraordlnaria de Accionistas ce It.ahbenca Casa de Camblo, CA., celebrada el 11 de julio de 2006, donee se aprobo la conttnuaocn del giro cornerctal de esa Casa de Camblo.
Visto que en reladon con el requerlmlento formulado por It.aUberica Casa de Cambio, CA., esta Superintendenc'la no tuvo objeoones legales que formular a la sohcitud de levant.amiento de ta medlda temporal de suspensi6n de la autodzadon de funcionamiento, oor 10 que consldero viable acordar dicho levant.amlento en uso de la atribuci6n conferida en el numeral 4 <lei articulo 235 del derogado Decreto con Fuena de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Institudones Rnanc)eras.
vrsto que este Ente Supervisor, de acuerdo con 10 dispuesto en el primer eparte del ilrticulo 235 del derogado Decreta con Ranqo, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituoones Financieras, requirio la opinioo del Banco Central de Venezuela con respecto a la soiidtud de levant.amiento de la medkla temporal de suspension de la autorlzaoon de fiJndonamiento de ta senalada Qlsa de Cambio y en ese sentido en su reunl6n de Directorio N° 4.036 de fecha 20 de dldembre de 2007, ese Ente Emisor opin6 favorablemente sobre la mendonada solicitud.
Visto que este Organismo, de acuerdo con 10 estabtectdo eo el numeral 1 del articulo 235 del Decreto con Rango, Valor y Fuerla de Ley de Refonna Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Institudones Rnanderas, sometio a la considerad6n del Consejo Superior la fefenda sohdtud, el cual conforme se evidenoa en el Acta NO 002-2008 de la reuni6n de ese Conse1o celebrada en fedla 17 de noviembre de 2008, opmo tavorablemente con relacion a la solicitud de Icvantamiento de la medlda temporal de Suspensi6n de ta autorizaci6n de funcionamiento de la sodedad mercanbl ltal"lbenca Casa de Cambio, C.A.,
En consecuenda cadas las conslderaoones precedentes esta Superintendenda de Bancos y Otras Institudones Anancieras,
RESUELVE
1. Levantar la medlda temporal de suspension de ta autOfizad6n de fundonamlento de ta sodedad rnercantil ltaliberlca CaSCI de Camblo, C.A.
2. Notiflcar a la sodedad mcrcantilltallberica Casa de Carnblo, C.A., 10 acordado en la presente Resoludon.
Contra esta decision podra mterponerse el Recurso de Reconslderacl6n prevtsto en los articul05 451 y 456 del Decreto con Ranqo, Valor y Fuerza de Ley de RefollTla Partial de la Ley General d~ Bancos y Otras Inst1tvciones Financieras, ante esta Superintendenda, dentTo de los dlez (10) dias sigulentes a la publicad6n de la presente Resoludon en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, 0 el Recurso Contendoso Administrativo de Nul'ldad antes cualesqulera de las Cortes de 10 Contencioso Admlnistrativo dentro de los cuarent.a y dnco (45) dias continuos siguientes a la publicacion de la presente Resolucion en la Gacet.a OIicial de la Republica Bolivariana de Venezuelil 0 de aquella que resuelva el Recurso de Reconsideraoon, sl este liegare a inte rse, il tenor de 10 dispuesto en el articulo
452 ejusdem. ;P-_~."
" ~.,~ 1 !~~f ~\
_.\
RESOLUCION
NUMERO:
164-09
FECHA: 2 I ABR lUIl9
De conform,dad con la facultad conferlda en el numeral 5 del articulo 223 del D«Ieto COfl Rango, Villor y fuerza de Ley de Reforma Pardal de la Ley General de Bilncos y Otras Inslltuciones Flnanderils, ~: Superintendente de Bancos y Otras Instituoones Financiefas;
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARlANA DE VENEZUELA
369.145
RESUELVE
Oesignar a ta dudadana Yelitza Josefina Reano Guevara, titular de la .cedula de identidad N0 V-7.929.65~, para que ejerza eI cargo de Gerente de Secrelana General, a partir del dia 6 de abril de 2009.
~"
Comuniq~ y Publiquese, If!~r.~. \:'~,
EdQirfAernandez Behrens Superi ntendente
RESOLUCION
NUMERO: , 6 5 . 0 9
F ECHAt \ AB.q 20119
EI Supennlendente de Bancos V Otras Insntuciones Ftnancieras, en ejeooo de las atribuciones Que Ie confiere el numeral 5 del articulo 223 del Decreto con Rar.go, valor V Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la ley General de sancos V otras tnsntuoones Finanoeras;
RESUELVE
Deleqar 3 la ciudadana Yelliza Josefina Reano Guevara, tJtular de la cedola de identidad NO V-7.929.65<1, Gerente de Secretarla General, la firma de los actos y documenlos s,gu,entes:
a) Requenmlento de mforrnacon y documentaclon;
b) NotificaClon de observaoones a 13 documentaoon reobida; .
c) Acuses de reobo a comuo.cacones de particulares V entes orkrates:
d) Remlslon de Inforrnactoo: v,
e} CertificaCion de documentos en el a~~ su cornpetencra.
vrstc que mediante Resoluoon NO 178-1095 de fecha 26 de octubre de 1995, publicada en la Gaceta Ofidal de ta Republica de Venezuela NO 5,00<1 Extraordlnario de fecha 13 de noviernbre de 1995, la Junta de Emergencia Financiera acord61a liQuidaci6n V revoco la aulorizad6n de fundonamiento del BANCO LA GUAlRA, 5AC.A., BANCO HlPOTECARIO DE LA VIVIENDA, SA, BANGUAlRA SOCIEDAD FINANCIEAA, CA., ARRENDADORA BANGUAlRA, C.A" BANGUAIRA MERCADO DE CAPITAlES, CA. e INVERSIONES BANGUAlRA, CA.
VISto que en fecha 26 de septJembre de 2007 los mterventores para ese rnomento del Grupo Flnanciero La Guaira solidtaron la intervenci6n de Ia empresa CONSORCIO 6ANGUAlRA, CA., sodedad mercanbl onginalmente inscTita por ante el Registro Mercantil Primero de la OrcunSOipd6n Judicial del Distrito Federal V Estado Miranda, en fecha 13 de febrero de 1985, baJo el NO 22, Torno 24-A-Pro, en razan de la problemabca presentada con las Resoluciones de Intervention 'I/o liquidaci6n de las empresas reladonadas a los Grupos RnallCieros en regimen especial, acordadas per la extinta Junta de Emergenda Flnandera que a ta fecha no han sldo publlcadas en la Gaceta Ofidal de la Republica Bolivariana de Venezuela, consignandose a esos efectos la informaci6n respecbva,
Visto que dlct1a solicitud es formulada por los interveotores, a los fines de resguardar los bienes, iOversiones y demas activos propiedad de la empresa, para salvaguardar los Intereses de sus acreedores V demas pel'!iOflas vinculadas a las mismas; asi como, para poder ideobficar los posibles activos que posea dicha sociedad mercanbl, ya que el rescate de los mismos es considerado de vital importancia para cumplir con el objeto fundamental del Estado, como es la recuperaci6n de los auxil'los financieros otorgados per el FondO de Garantia de DepOsitos V Protecd6n Bancaria (FOGADE) al GRUPO FINANOERO LA GUA1RA,
Visto Que eI articulo 161 del Deaeto con Fuena de Ley de Reforrna de la Ley General de Bancos V Otras Insbtudones Finand~s (actualmente Decreto con Range, Valor V Fuerza de LeV de Refocma Pardal de Ia LeV General de Bancos V Obits Instituciones Finanderas) define como grupo finandero el conjunto de bancos, enbdades de ahorro V prestamo, otras Institudones fillanderas y dem.is empresas que constitl.Jyan una unidad de dedSl6n 0 gesti6n.
VlstO que el referido articulo establece criterios especiflcos para determinar OJando existe unidad de decision 0 ~esti6n entre un banco 0 institudOn flnanciera V otra soceoac 0 empresa; asi como, cuanoo personas naturales 0 juridicas tienen esa rela06n con respecto a un banco 0 instltuoon finandera, a saber:
a.- La parnopaoon accionarta directa 0 indirecta igual 0 superior al dncueota por ciento (50%) de su capital 0 patrimonio; 0,
b.· EI control i~ual 0 superior a la tercera parte de los votes de sus 6rganos de direa:i6n o administradon: 0,
c.- EI control sobre las oecsiones de sus 6rganos de dlrecci6n 0 administraci6n, mediante clausulas contractuales, estatutarias 0 por cualquier otra modalidad.
Tambien podran ser consideradas personas vinculadas 0 reladonadas aquellas personas naturales, jurldlcas 0 enbdades 0 coiectJvidades cuando tengan entre Sl vinculad6n acoonana, f1nanaera, organizabva 0 juridica, V existan fundados indidos de que con ra aoopdon de form as V procedimientos juridlcos ajustados a derecho, se han ubllzado como medio para eludlr las probibioones del rrenoonado Deoeto LeV 0 dlSlTlinuido la responsabrhdad patrimomal que denva de los negOCios realizaclos con eI respective ente.
VIStO Que el citedo articulo contampra una potestad tecnjca discreoonel, a traves de 121 cual ta Superintendencia de Bancos V otras Instituciones Finanderas puede, aunque no se verifiquen ninguno de los elementos antes oescntos, considerar que existe relaci6n entre ernpresas V soceoaoes respecto de bancos e Instituciones finanoeras, cuando exista entre alquna 0 algunas de las jnstituciones regldas per el referido Decreto Ley y otras ernpresas, inf1uencia sjgnificativa 0 control, entendiendose como influenda si~nificatlva, cuando un banco, institucion finanoera 0 entidad de ahorro V prestamo Ilene sobre otres empresas, 0 ~s sobre los misrnos, capaddad para afec:tar en un grado irnportante las politicas operacionales V financieras, 0 cuando un banco, mstituoon financiera 0 entidad de ahorro y prestarno tenga resoecto de ouas sooedades 0 empresas, 0 cuando personas naturales 0 juridlcas tengan respecto de alguno de ellos participaoon directa 0 indirecta entre el veinte por demo (20%) V eI cincuenta por ciento (50%) del capital social de la empresa.
v.sto que este Organismo podra considerar como empresas reladonadas a un grupo financiero, aquellas empresas que realtcen habitualmente obras 0 serviocs para un banco, entidad de ahorro y prestarno u otra iosntuoon finandera, en un volumen Que coostuuva ta fuente principal de sus ingresos, slernpre Que se evidenaen relationes operaciooales 0 de oeono.
VIStO Que esta Supenntenclencia tarnbieo incluira a un grupo financiero, cuando 10 considere conveniente, a las sooeoades propietenas de acciones de las insbtudooes financier as integrantes del grupo, que controlen dict1as instituoones.
visto Que senata el articulo 162 del Decreto con Fuerza de Lev de Reforma de la Ley General de Bancos y otres Institudones Flnanderas (actualmente Deaeto con Range, Valor V Fuerza de LeV de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otru Instituciones Finllnderas), que el terrnino empresas a estos efectos, cornprende tambien a las fliiales, afiliadas V reladonadas, esten 0 no domidliadas 0 constituidas en eJ pais, CUVO objeto 0 actividad prindpal sea complementario 0 conexo al de los bancos, otras rnstituciooes linanderas V enbdades de ahorro V prestamo.
VIStO que el articulo 163 ejusdem faculta a esta Supenntendencia para determinar los bancos, msutucooes nnancreras V entidades de ahorro V prestarno que forman parte de un grupo finanoero: asi como, para exduir a una empresa 0 msntudon finandera cuando cesaren las ceusas que motivaron 50 vinculacion.
II,
OISTRIBUClON AC09NAAIA
Visto que al examiner los recaudos consJgnados, V de conformidad con el Documento Constitutive Estatutario anterior mente idenbficado V sus posteriores refOfmas, se constat6 que el capital socal de Ia empresa CONSOROO BANGUAIRA, CA., es de Cuatro Millones Doscientos Mil Bolivares (65. 4.200,000,(0) dMdido en Cuarenta V Dos MHiones (42.000,000,00) acdones con un valor nominal de Diez centimos de Bolivar (Bs. 0,10) cada una, pertenecientes a las Siguientes socedsoes mercantJles: Inmobiliaria 3.000, CA., con una partidpad6n acdonaria del vemtidnco por dento (25%), lnmobillaria Banguaira, CA" con una participadon acdonana del veinbdnco por ciento (25%), Inmobiiiaria Jao:. 64, C.A" con una participadOn acconana del veinbcinco por cento (25%) e Inmobiliaria ReJgua, CA" con una participad6n acconarta del veintidnco por dento (25%).
visto que es precise destacar Que las sodedades I1'Iefcanbles antes iclenbflcadas se encuentran en prooeso de IiQuidacion, a saber:
1. INMOBIUARlA 3,000, CA" liquldada mediante Resoluci6n NO 125.05 de fecha 13 de abnl de 2005, publicada en ra Gareta Oficial de ta RepUblica BoIivarlana de VenezueJa NO 38.163 de fecha 10 de mayo de 2005,
2, [NMOBILlAAlA BANGUAIAA, CA., IIQuidada mediante ResoIud6n NO 476.06 de fecha 1 ~ de septiembre de 2006, publlcada en la Gaceta Ofidal de Ia ~blica Bolivariana de Venezuela NO 36.541 de fec:ha 11 de octubre de 2006,
3. INMOBIUARIA JACK 64, CA., Ilqujdada mediante ResoIud6n N° 137,01 de fecna 13 de julio de 2001, publicada en la Gaceta Ofidal de la Republica BoIivarlana de Venezuela N° 37.2~1 de lecha 17 de Julio de 2001.
4, INMOBIUARlA RELGUA, CA., liquidada mediante ResoIuCi6n NO 372.06 de fecna 18 de julio de 2006, publlcada en la Gaceta Ofidal de la Republica BoIivanana de Venezuela NO 5,818 Extraordinano de fecha IS de agosto de 2006.
IU,
ADMIN~o6N Y GEST16N
VlstO que la administradon y gesti6n de la empresa CONSOROO BANGUAIRA, CA segun Asamblea General extraordinaria de Acdonistas celebrada en fecha 2 de noviembre de 1993, insaita per ante el Registro Mercanbl Segundo de la Qrcunscripd6n Judidal del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 22 de noviembre de 1993, billJO eI NO I, Torno 9O-A-Sgdo., estaba conformada por los dudadanos Ram6n Guzman y Jose Manuel Fernandez como Directores Gerentes Principa~ V los dudlldanos Useth Penaloza V Carlos Javier Herrera como DJrectores Gerentes SuPfentes,
Visto que los dud<ldanos Ram6n Guzman, Jose Manuel Fernandez, UseIt1 PeiiaIoza V Carlos Javier Herrera ocuparon el Cilrgo de Gerentes de Departamento del B.Jnco La Guaira, S.A.CA,
V,5to que ha quedado plena mente comprobado que existe unidad de ded~OIl Y gestI6n Y comunidad de intereses entre la sodedad mercanbl CONSOROO BANGUAIAA, CA V
369.146
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
eI GRUPO flNANCIERO LA GUAIRA, coofigurimdose el supuesto contenido en el numeral 1 del articulo 161 del Decreto con fuerza de Lev de Reforma de la Lev General de Bancos V Otras lnsutuoones Financ'leras (actual mente Decreto con Rango. Valor y Fuerze de Lev de Reforma Parcial de ta Lev General de Bancos V Otras Instrtucrones Financrer as).
vtsto que de los elementcs senalados se pueoe verificar que existe vmcuraoon acoonana. financier a, orqenizativa 0 juridica, entre la sefiatada sociedad rnercantu V ei cnado Grupe Rnanciero; en virtud de ta identidad de quienes rungen como accionistas y/o titulares de cargos de cirecoon en la sooedad rnercantu antes menoonsda 'I quienes ben en los rrnsrnos oerecbos y ejercen las rnismas arnouoones en las otras ernpresas que forman parte del rrusrro Grupe Finanoero; siendo que en tocas elias se han acootedo torrnas y procecuruentos ajustedos a derecho, cuvo fin no es otro que el de elt;d'r las protnblooncs de ra ley, confiqurandose el supuesto contenido en el tercer parraro del articulo 161 del ejusdem.
Visto que ex rste la necesidad de proteger y controla r los actwos de 105 G ruoos Flnar.deros mterverudos, estatizados 0 en proceso de tlqurdadon, a los fines de reducir el coste que para el Estado venezolano ha tenido eJ oerre de los mtsmos.
Vrsto que los Interventores del Grupe Flnanciero en referenoa, consideraron necesarta la rnterverxion de esta ernpresa, a los fines de recuperer V controlar etecnvamente los acuvos que forman parte del mismo.
Visto que la intervencion de la menoonada em presa oerrnruna su mejor control por parte de los mtervemores, con 10 cual podria lograrse informaci6n adroonal respecto a posibles cperaoones reanzadas con el Grupe Financiero aun no delerminada~ V a otros actives que pueden pertenecer al rrusrno, asi Como la pos.ote existencia de otras empresas que formen parte del Grupe Financrero.
vrsto que esta Supenntendenoa, mediante el ofioo N° SBIF-DSB-GGCJ-GALE-22378 de techa 12 de noviembre de 2007, requmo la opinion del Banco Central de venezi.eta con respecto a ~a sohotud de Intervenoon de la socedad mercanlil CONSORCIO BANGUAlRA, C.A. a tenor de :0 dispuesto en el primer aparte dei articulo 235 del derogado Decreto con FJ.;erza de Ley de Reforma de la Ley General de [Jancos )' Otras InstJtuciones F,nancieras (actualmente Decreto con f<i,ngo, Valor V Fuerza de Ley de Reforrna Parctat de la Lev General de sancos y Otras Instrtucicnes Financreres). e! cual en su sesion ce Drrectono N° 4.033 ce lecna II ce dlciembre de 20:)7, opmo favorablemente sabre la menaonada souotuc,
V15[0 qJ;e este Orqarusrno, a traves de los onoos Nros. SBIF-DS[J-GGC.J.GALE-00635, SI31F-DSB-GGCJ·GALE-00636, 513IF-DSB-GGO-GALE-00637 Y SBIF-DS[J'GGO-GAlE' 00638 tcoos ce tecna 16 de enero de 2008, ce acuerco con 10 estabtecrdo en et numeral 4 del articulo 255 eel Decreto con Fuerza cc Ley de Re:forrna de ta Lev Ger,tral de Bancos y Otras Instuuoones Financieras (actualmente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Lev de Reforma Parcial de la LeV General de Bancos y Otras inslJtuCiones Fmancier as), sorneuo a la conslceraoon eel Consejo Supenor ra sohotuc en corner-to, el cual conforme se evrcenoa en cl Acta N0 002·2008 de ta reunion ce ese Consejo ceiebrada en fecha 17 de noviernbre de 2008, opmo favorablernente con relacron a la sohotud de intervenocn de la sooedad rnercantil CONSORCIO BANGUAIRA, CA.
V'StO que esta Superintendenda comparte el cnteno de ios antiquos interventores del Grupe Fmanoero en reterencia, conforme al oual existe untded de decision V gestlon entre la sooedad rrercantit CONSORCIO BANGUAIRA, C.A. y el GRUPQ F1NANCIERO LA GUAlRA, per 10 que este Organismo de conforrrudad con 10 estabtecrdo en el numeral S del articulo 235 del Decreto con Rilngo, Valor V Fuerza de ley de Reforma Parcial de ra Lev General de Bancos V Otras Insl.ltuciones Flnancieras,
RESUELVE
1.. Intervenir la sooecad mercantil CONSOROO BANGUAIRA, CA.
2.- Deslgnar a la dudadana Mireya Pantoja, titular de la a!dula de idenOdad NO 6.268.169, como Intervento-a de ta otaoa sociedad mercantd.
3.- La lnterventora designada tendril en eI desempeno de sus funoones las mas arnpuas facultades de adrnmistradcn, crsposroon, control V ... igilancia, mcluvendo todas las atnbuciooes que tanto la Ley como los E!.tatutos socrates, confieren a la Asarnbiea de Acdonlstas, a los ACiministradore V a los dernas orqanos de adrninlstraoon de Ia rnenoonada ernoresa.
4.- De confOfmidad con el artioulo 395 del Decreto con Range, Valor V Fuerza de Lev de Reforma Pardal de la Ley General de Bancos V Otras Instituoones Finanoeras la interventora debeta presenter ante esta Supenntendenda, dentro de un plazo de sesenta (60) dies coolinuos, contados a partir de la teens de la pubhcaoon de la Resolucion que la de51gne en la Gaceta Ofidal de Ja RepUbhca Bohvarjana de Venezuela, las ecoones a seguir en el regimen de interveno6n, srendo enunoauvarnente las siguientes:
Establecer los mec.anlStnos de control sabre areas operatl\las, administratl\las V en el area informatica de 1a sociedad merCilnlil.
Programar la formad6n de in\lentarios de acti ... os, para su protecdon, custodia V corretta \laloraooo.
Formar expedlentes acerca de hechos irrcgulares que se determinen en la socledad mercanlil, con el objeto de hacer la partidpacien correspondiente a las autoridades competentes.
Contra esta decislOn, de conformidad con los articulos 451 V 4S6 ejusdem poCirCt ejercerse el Recurso de ReconsideradOn, ante esta Supenntendencla de Bancos V Otras Insbtuciones Fmancieras, dentro de los diez (10) dias habiles bancariOs siguientes a la pubhcaclon de la presente Resoluci6n en la Gaceta Ofidal de la Republica BoINariana de Veneluela; 0 ei Recurso de Anulaooo ante cualesquiera de las Cortes de 10 ContenCioso Admimstral.i\lo, dentro de los cuarenta y onco (45) djas continuos ~Iguientes a la pubhcaCion de Ia presente Resolud6n en la Gaceta Ofidal de la Republica BolJvariana de Venezuela, 0 de aquella mediante la cual se resuel ... a el Recurso de Reconslderilc,on. , este ruera interpuesto. de acuerdo con el articulo 452 ibidem.
EdqarmTndnj<!~ 5cnrens Supenr:tencente
RESOLUCION
NUMERO: 17 4 . 09
FECHA: '2 1 ABR "1009
De contorrrudad con Ii] Iacuttad confenda en el numeral 5 del art.culo 223 del Decreto con Ran.,o, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parciai de la Ley General de B<lncos y Otras lnstuuoones F,nancieras, e: Superinteocente de sancos y Otras lnst.tuoones Flnanc,eras;
RESUELVE
D2slgnar a la cu.oaoana Yehtze Joseflna Reafio Guevara, titular de la cedula de rdenticad N~ V·7.929.654, pard que ejerza el cargo de Auditor Interne (Encargada), cor ;::1 iapso de sesenta (60) dias continuos, a partir del dia 7 tie abnl de 2009.
Ecgar't'iemindez Bct1rens Supenntendcnte
!.:.-
. .
\ ,_~,;~'. _ ~ t ". ~i
\' ,""'" '. '., --j/
... -~.,-.
REPUBLICA aOLIVARIANA DE \lENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMiA Y FlNANZAS
S u peri n tendenda de Selluro.s
Providencia N° l' C 11 4 G
I 3 ~PR 1iJ~9
Caracas - (~
,
1980 Y 1500
Visto que en fecha 14 de septiernbre de 2007, este Organismo inicto un procedimiento administrativo mediante la Providencia N° 001776, al ciudadano Alberto Scioscia Lara, mayor de eoad, titular de la cedula de identidad N° V- 4.881.390, Corredor de Seguros autorizado bajo el N° 1.870, en vista del presunto mcumplimiento de las obligaciones previstas en los articulos 96 de la Ley de Ernpresas de Seguros y Reaseguros, y 139 del RegJamento General de Aplicacion,
Vista que en fecha 10 de octubre de 2007, se recibio por ante este Organismo la cornumcaoon NO 17319 de nuestro control interne de ccrrespondencra, por medio de la cual la ciudadana Maria Carolina Rea de Sciosa, mforrno el fallecimiento del oudadano Alberto Scioscia Lara, antes identificado, de acuerdo con Acta de Detuncion ernitida par el Registro Municipal del Municipio Miranda del Estado Guarico el dia 15 de enero de 2005,
Por tanto, quien suscribe, Ana Teresa Ferrini, Superintendente de Seguros, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, decide:
PRIMERO: Revocar la autorizacion otorgada al ciudadano Alberto Scioscia Lara, titular de la ceoura de identidad N° V- 4.881.390, para ac;tuar como Corredor de Seguros N° 1.870. de conformidad con 10 dispuesto en el literal H) del articulo 143 ae la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. Por tanto, insertese la nota marginal correspond'lente en el Libro de Registro de Corredores de Seguros,
SEGUNDO: La Garantia a la Nacion deposjtada en el Banco Central de Venezuela no podra ser liberada sino transcurridos seis .. C?) meses despues de la publicacion de la presente deCISion en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivanana de Venezuela, de conformidad con 10 previsto en el articulo 141 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros,
Contra la presente decision podra ser interpuesto el Recurso de ReconsideraCion previsto en eJ articulo 94 de la Ley Organica de Procedim'lentos Administrativos, por ante la
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.147
SFC INVESTMENT
4.- Notificar a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., 10 acordaoo en la presente Resoluci6n.
Comuniquese y publiquese.
Caracas, 13 de r~br~ro d~ 2009
irector
.nOS ~c.rmon.
Director
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y FINANZAS COMISION NACIONAL DE VALORES
Resoluclon N' 023-200S
198· Y 149'
Visto que el ciudadano SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO. titular de la cedula de identidad N· 6.976.207. actuando en su caracter de Presidente de la Junta Directlva de la sociedad mercantil SFC~ INVESTMENT VENEZUELA, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE~ VALORES, C.A. se dirigi6 ante este Organismo de conformidad con el articulo 75 de la Ley de Mercado de Capitates, a fin de sollcitar autorizaciOn para que su representada pueda actuar como sociedad de corretaje de vatores en los mercados primario y secunda rio.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA YINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOHOyfA Y FIHANZAS COlliSION NACIONAL DE VALORES
Resoluci6n N" O~9-2009
Caracas, 13 d ••• r"" d_ ~D09
198- Y 150D
J
La Comisi6n Nacional de Valores, en uso de las atribucrones QU~ Ie
confiere el artIculo 9 numeral 20 de la ley de Mercado de Capitales, y los arnculos 75 y 78 ejusdem en concordancia con el articulo 2 del Reglamento Parcial W 3 de la Ley de Mercado de
I
Capitales. Sobre Sociedades 0 Casas de Corretaje de Titulos
Valores.
Visto que la socledad mercantil Banco Hlpotecario de Inversl6n Turfstlca de Venezuela, C.A. (INVERBANCO), de conformldad COn los numerates 1 y 6 del artfculo 9 de la ley de Mercado de Capitales, se dirigl6 a este Organismo, a fin de solicltar en primer terminc, autorizaci6n para hacer oferta publica de DIEZ MtLlONES (10.000.000) de acciones, comunes nomlnatlvas, con un valor nominal de UN BoLIvAR (Bs.F. 1,00) cada una, por un monto de DIEZ MILLONES DE BoLIvARES (Bs.F. 10.000.000,00), destlnadas a aumentar el capital social de ra precitada entidad bancaria; y en segundo t~rmlno, la lnscripclon en el Reglstro Nacional de Valores de las referidas acciones, emltidas conforme a 10 aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de marzo de 2007, y 10 acordado por la Junta Dlrectlva, en su sesl6n de fecha 05 de [unto de 2007.
Visto que de la revrston efectuada a la solicitud consignada per el representante de la sociedad merca ntil SFC INVESTMENT
,
VENEZUELA, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A., antes identificado, conjuntamente con el anausrs realizado a la documentaci6n pertinente, se pudo constatar que la referida solicitante. hOI dado cumplimiento a los requisitos exiqidos en 101 ley de Mercado de Capitales y las Normas que al efecto reg ulan 101 actividad para actuar como Corredor Publico de valores.
RESUELVE
Visto que de conformidad con 10 aprobado en ta precltada Asamblea, del Banco Hipotecario de Inversl6n Turlstlca de Venezuela, CA. (INVERBANCO), acord6 aumentar su capital social de la cantidad de OCHO MtLLONES DE BoLIVARES (Bs.F. 8.000.000,00), a la cantldad de DIEZ Y OCHO MILLONES OE BoLIVARES, (Bs.F. 18.000.000,00), mediante ta emlsl6n de DIEZ MILLONES (10.000.000) de acclones, comunes nomlnatlvas, con un valor nominal de UN BoLIVAR (Bs.F. 1,00), cada una, por un m7 de DIEZ MILlONES DE BoLIVARES (Bs.F. 10.000.000,00). / II
Visto que el presente aumento de capital, rue autorizado al Banco Hipotecario de Inversi6n Turlstlca de Venezuela, C.A. (INVERBANCO), por ta Superlntendencla de Bancos y Otras Instituciones Financleras, mediante Oficlo SBIF·DSB-II-GGTEGEE-23.3B5, de fecha 24 de dlciembre de 200B.
1.- Autorizar a 13 sociedad mercantil SFC INVESTMENT VENEZUELA, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.,; para actuar como Corredor PUbl'lCO de Valores en los mercados primario y secundario.
2.. tnscribir a la sociedad mercantil SFC INVESTMENT VENEZUELA, SOC'EDAD DE CORRETAJE DE VALORES. C.A~,· como sociedad de corretaje de valores. en el Libro de Registr~ q~~' a tal efecto es IIevado por el Registro Nacional de valores.:
3.- Notificar a la sociedad mercantil
La Comlsl6n Naclonal de Valores en ejerclclo de las atrlbuclones que Ie confieren los numerales 1 y 6 del artfculo 9. y arttcuro 23 de la Ley de Mercado de Capltales, en concordancla con eJ artfculo 21 de las ~Normas Relatlvas a 101 Oferta PUblica y Colocacl6n Prlmarla de Tltulos Valores y a la Publlcldad de las Ernlslones"
VENEZUELA, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C,A., en la persona de Santiago Femandez Castro, titular de la ceduta de identidad N· 6.976.207. en su caracter de Presidente de la Ju~ta Dlrectiva de la socleoac en referencia. de conrormrcao con IO~ establecido en eJ articulo 73 de la Ley Organica de procedimientos t Administrativos, 10 acordado en la presente Resoluci6n.
RESUElVE
1.- Autorizar la oferta publica de C?IEZ MILLONES (10.000.000) de acclones. comunes nomlnatlvas, con un valor nominal de UN BoLIVAR (Bs.F. 1,00), cada una, por un monto de DIEZ MILLONES
369.148
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
DE BoLIvARES (Bs.F. 10.000.000,00), destinadas a aumentar el capital social del Banco Hipotecario de Inversi6n Turlstica de Venezuela, C.A. (INVERBANCO), de la cantidad de OCHO MILLONES DE BOLivARES (Bs.F. 8.000.000,00). a la cantidad de DIEZ Y OCHO MILLONES DE BoLIvARES, (Bs.F. 18.000.000.00). todo euo, de confonnidad con 10 aprobado en la Asamblea General EJrtraordinaria de Acclonistas, celebrada en fecha 21 de marzo de 2007 y 10 acordado por la Junta Directiva. en su sesl6n de fecha 05 de junto de 2007.
Por el A.rea (con6mlca - Flundenl:
Principal William Ernesto Pacneco Giron C.I: 16.028.967
Suplente Jonan Manuel G6mez C.I; 15.082.056
Por el Area T6cnIc.a:
Prindpal Eglee del Carmen Humbria Burgos C.I: 11.768.522 Suplente Tomas Alberto Hurtado Ortiz C.l: 12.294.097
Secrebrio: Angelo Sorrentino
C.l: 17.754.541
2.- Inscriblr en el Registro Nacional de Valores, las DIEZ MllLONES (10.000.000) de acetones comunes nomlnatlvas, con un valor nominal de UN BOLivAR (Bs.F. 1,00). cada una, por un monto de DIEZ MllLONES DE BOLIvARES (8s.!=. 10.000.000.00). destinadas a aumentar el capital social del Banco Hipotecario de Inversl6n Turfstlca de Venezuela, C.A. (INVER BANCO}.
Altfa.tlo 2. Las faltas absolutas, temporaies 0 acddentales de los mlembros pnndpetes seran cubtertas por sus respecttvos suplentes. En caso de que concurran las ausendas de ambos seran sustituldas por los tunclonarios 0 empleados que a tal etecto deslgne el Cuerpo Coleglado de la Comisl6n de Admlnlstrad¢n de Divisas (CADM).
Articulo 3. La Comlsl6n de Contratadones se constltulra valldamente con Ia oresenda de la mavoria de sus mlembros principales, 0 de sus respectiyOS suplentes, cuanoo sean COOVoca<los V sus deCisiones se tomaran con el voto favorable de la mayoria.
Articulo 1. Se cle5ignan como rmernbros pnnclpates y sucrentes de ta ComlsiOn c.1e ContratadoneS para la adqul~cl6n de oienes, cresteoon de servctos V ejecud6n de obras distintos a los profeslooales V laborales de la ComisJ6n de AdminlStriKi6n de Divisas (CADM), a los siguientes dudadanos:
PoI'.1 Aru Jurldla:
Prind~1 Rosa Riera Escalona,
SUpiente Daglhier Abreu AVila
c.t: 8.671.280, C.I: 13.872.061
Articulo 4. EI Seaetario 0 Secretaria de la Comlsi6n de Contratadones tendra derecho a VOZ, mas no a voto; V sera el enc.argildo 0 encargada de compilar, organlzar V suministrar toda la informaci6n V documentaci6n que fuere necesaria para la correcta actividad de la Comisl6n de Contraladones. En el eJercicio IJe sus funciones, debera levantar las aetas de las reunlones que se lIeven a cabo V de los ados publicps de recepdon V apertura de sobres contentivos de manlfestadooes de voluntad V de otertas, asi corno reeiizar cualquler otra labor que Ie sea encomendada V reladonada con Ia Cornisi6n de Contratadones.
3.· Eximir al Banco Hipotecario .de Inversi6n Turfstica de Venezuela, C.A. (INVERBANCO) de la elaboraci6n del prospecto correspondlente. habida cuenta que la referlda oferta publica de acciones, esta dlrigJda a Sus propios acclonistas.
4.· Notiflcar al Banco Hlpotecario de Inversi6n Turfstica de Venezuela, C.A. (INVERBANCO), 10 acordado en la presente Resoluci6n conforme a 10 dispuesto en el articulo 73 de la Ley OrgAnica de Procedlmientos Administrativos.
Articulo 5. A los aetos publiCos Que se celebren durante 10-; procedlmlentos de seiecccn de Contralista, asi como las reunlones de la Comlsl6n de Ccrurataoones, ;:odran aslstir como cbservaoores Sin derecno a voto la Gerenda IJe Control Posterioc de Ia Comisi6n de Administraci6n de Divisas (CADIVI), asi como ra Contraloria General de Ia Republica v/o ta unidad de Auditoria Intema del Mmisterio del Poder Popular para Economia V Flnanzas.
5.- Notificar a la Boisa de Valores de Caracas, CA, 10 acordado en la presente Resoluci6n.
Comunfquese y publfquese
~Q.-,L.
Articulo 6. La Corruslon de ConlTataciones podra convocar a la Gerencla, Coordinaci6n 0 Area solicitante del bIen 0 servioo a contratar, para que partidpe en el procedlmlento respectivo V (on sus eportes conocer los detalles de los .requerimientos V necesdades, con oerecno a voz perc sin veto.
Artlc~IO. 7. La Comisi6n de Contratadones velara por el estricto cumplimiento de los pnnclolos V normas c.ontenidos en la Constltuci6n de la RepUbliCa 801i\tariana de Venezuela en concordancla con 10 establecido en la LeV de ConlrataciOlles publicas.
Articulo 8. Se deroga la Providencld NO 091 de fetha 19 de septiembre de 2008, publlcada en la Gaceta oticial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela NO 39.021, de fecha 22 de sepnembre de 2008.
REPUBUCA BOLIVARlANA DE VENEZUELA COMlSl6N DE ADMINlSTRAC16N DE DIYISAS (CADM)
Articulo 9. La presente Provldenda entrara en vlgencia, a partir de su publicad6n en la Gaceta Ofidal de Ia Republica BoIivariana~ Venezuela.
caracas, 14 de mayo de 2009
AHo 1990 y 150"
La Comlsi6n IJe Admlnistracl6n de OiVisas (CADlVl), actuando de conformidad c.on 10 establedlO en el articulo 4 del Corwerno CambjariO ND 1, suscri!o entre el Ejecubvo Nacional por 6rgano IJeI otrora Mln'lsterio de Flnanzas V el Banco Central de Venezuela (BCV) en recna 05 de tebrero de 2003, publicado en ta Gaceta Ofldal de la RepUblICa BoIivariana de Venezuela N° 37.625 IJe la misma fecha, relmpreso en la Gaceta OfIcial de Ia Republica Bollvariana IJe Venezuela NO 37.653 de fecha 19 de rnarzo de 2003, en coocordanda con 10 establecldo en los articulos 4 V 5 del Decreto ND 2.330 del 6 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de Ja Republica Bolivariana de Venezuela NO 37.644 de (echa 06 de marzo de 2003, V parcialmente retormado par el Decreta NO 2.379, de fecha 24 de abril de 2003, publlcado en la Gaceta Oneial de la Republica Boilvarlana de Venezuela NO 5.638- Extraonllnario de fecha 29 de abnl de 2003; V dando cumplimiento a 10 cispuesto en el articulo 17 de ta LeV Organlca IJe Procedlmlenlos AdmlnlstralJVos, en concordanda con 10 dispuesto en el articulo lO de III Ley de Contralaclones PUblleas, publleada en Ia Gaceta Ofidal de la Republica Bolivariana de Venezuela NO 39.165 de fecha 24 de abfjl de 2009, dicta ra siguiente:
Provldenda N· 095
Comuniquese V Publiquese,
PROYIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNAN A LOS MIEMBROS DE LA COMISl6N DE CONTRATAClONES
AM
.s-:
HAlGUAUDA ANGULO CALZADILLA
~e:IISltanIe de Banco Ca1baI de YtnIIaJeIil
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.149
MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y FINANZAS, PARA EL COMERCIO, PARA LA ENERGIA Y PETROLEO, PARA LAS OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA Y PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS
REPUBLICA BOUVARJANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA Y PETROLEO.- RESOLUCION DM/ N° ~ MINISTERJO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMiA Y FINANZAS.- RESOLuaON DM/ N°__; MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERClO.- RESOLUClON DM/ N° __; MINISTERJO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PUSUCAS Y VIVIENDA.RESOLUCION DM/N° __ ; MINISTERJO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA, TECNOLOGiA E INDUSTRlAS INTERMEDIAS.RESOLUCI6N DM/ND __ •
CARACAS, 1 S MAY 2009
1990 Y 1500
De conformidad con 10 establecido en el articuic 16 ,ie ia Ley Orqamca de Procedimientos Administrativos, articulo 77 ~u;;,,, .sles 1, 3, 9 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgilnl"'~ ·je la Administraci6n PUblica y los articuos 20 numeral 2; 9 numer.J12:: ! '( 12; 11 numerates 1, 5 Y 6; 19 numeral 1 y 23 numereies 7, 8 Y ! 2: W~I ::'ecreto N° 6.670 de fecha 22 de abnl de 2009 sabre Organlzacion V -unoonarmento de la AdministraCJ6n Publica Nacional, publicado cli ie Gaceta Ofkial de la Republica de Bolivariana de Venezuela N° 39. :;-;3 C~ fecha, 22 de abril de 2009; en conccrcancia con la Resoludon ConJ'JIIVt je los Ministenos del Poder Popular para Industries Ligeras y Comerc.c, Fmanzas y Energia y Petr61eo Nos. 354, 1970 Y 280, respectiverr.cnte, de fecha 31 de diClembre de 2007, publicada en la Gacera Of;.:Jal de la Republica Bolivariana de Venezuela NO 38.846 de fecha 9 de enero de 2008.
Por cuanto, el Ejecutivo Naclonal ha venido deserrotlando una pOlitiC3 para el fortaleorruento del sector autornotor, j,ngida a estirnular la prcoucoon nacional y asequrar su vircutacoo con la politica enerqetica de pais:
Par cuanto, el Programa de Gas Natural VehicUlar (GNV) representa una politlca del Estado mediante la cual el EjecutlVl\ Nacional impulse el uso raoonat de los cornbusnoles liquid as, destinados al rnercado interno y estimula el procesamiento de materias pumas susceptibles de ser aprovechadas en beneficia de los proyectos estrategicos del Estado, perrmtiendo la creacion y usa de nuevas tecnoroqles:
Por cuanto, dentro de la rnatnz enerqenca de los combustibles destinados al mercado mterno, se debe .rnpulsar el usc del Gas Natural como alternative de combustible a ser utulzadc en el iJdJQue automotor a nlvel nacional:
Por cuanto, el Estado debe prornover el incremento del usa del Gas Natural a fin de contnburr con la preservacon del ambiente, y al mlsmo tiempo, radonalizar el uso de los combustibles Hquidos, estos Despachos;
RESUELVEN
Articulo 1.- La presente Resoluci6n nene per objeto estableoer las normas conforme a las cuales las ernpreses ensarnbtadoras, tabrtcantes, importadoras y comerciauzacores de Vehiculos Automotores, asi como los 6rganos y Entes del E]ecutlvo Nacional, curnphran con su participaci6n en el Proerarna de Gas Natural Vehicular (GNV).
Articulo 2.- A los etectos de la interpretacion 'I ejecuoon de la presente Resoluci6n, se aphcaran las slguientes definiclone::;:
AHo calendarlo: Periodo comprendido entre ~I ;"(Illero (1°) de enero y el trernta y uno (31) de d:cien Ible de un mrsrn; .;r.o.
AHo Modelo: Afio asignado por el fabricante ;,;,,!a hacer referencia a un determinado mOdelo.
AHo Producc16n: Afio calendario en el cual ei veniculo es ensamblado 0 manuracturado.
Autorlzaci6n: Documenlo mediante el ctial -.;e lIace constar que un vehfculo automotor cumple con ios criteria:> ~stabi~Cldos en la PoHlica Automotriz vigente para su participilci6n en e: ;'rograma de Gas Natural Vehicular, emitido par el Ministeri'J del Poder ~()pul!lr con competencia en la reguladon de la industria automotr'IZ.
Autorlzacl6n de Importacl6n de Prototipo: ;_;~,:umento que emlte el Mlnisterio del Poder Popular con (ompetenOd '~l 12 mater'la, mediante el CUll I autoriza al mteresado pllra importar ur: 'jt1ni<:ulo Automotor Prototipo
para su evaluadon tecruca, legal y comeroet, que perrmta .:Iefinir SU oarucpaoon en el Programa de Gas Natural Vehicular.
Clllndro de GNV: Recipiente espedalmente dlSenado para almacenamiento de GNV, el cuet sera desttnaco para su usa en Vehlculos Automotores.
Certlflado de Homo'ogad6n Vehicular: Documento expedido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, previo a la comeroehzaoon del vehiono automotor, mediante el cual se hace constar el cumplimiento de 10 establecido en ta Ley de Transoorte Terrestre y su reglamentaci6n sobre aspectos de seguriclad, higiene y contort, adem as de 10 contemplado en las norrnas y reglamentos tecmcos score tipologia y componentes.
Empresa Fabrlcante de Vehiculos: Persona natural 0 ju.idica que etebora las partes de un vehiculo eutornotor y los ensambla en el territorio naoonal.
Empresa Ensambladora de Vehiculos: Persona juridica con capaodad para ejecutar en el pais un proceso producnvc para fabricar y/o ensarnblar vehiculos automotores, bien en sus propias instalaciones 0 en las de terceros.
Empresa Importadora de Vehiculos: Persona juridica decrcaca a la nnportaoon de vehiculos ensamblados, previa autonzaoon del orgamsmo competente.
Empresa Comerciafizadora de Vehfculos: Persona juridica que reahza la actJVIdad de cornerdelizacion de vemculos autornotores, entre los cuales se encuentran aqueUos que tienen mcorporado el Sistema de GNV, o con rnotores dedicados a GNV, Que han side reobtdos lie las ernpreses ensamoiadores, fabrrcantes 0 importaocras autonzadas, la cuales posee mfraestructure necesana, equipos, garantia de repuestos y personal cepaotado requeridos para prestar el deb Ida service tecrnco y mantenimiento durante la vida util del vehiculo.
INTEVEP: Institute Tecnol6gico Venezolano de Petr61co, filial de Petr61P.OS de Venezuela. SA
Gas Natural: Mezcla de hidrocarburos naturales que se encuentra en estado gaseoso por si sola 0 asocrada a cetroleo, y que oerrnenece asi 11 condiciones norrnales de temperatura y presion. En SU composidon prevaiece el metano, aunque tam bien contiene eta no y otros rudrocarburos mas pesadcs en rnenor proporcion,
Gas Natural Vehicular (GNV): Es el yas natural que na side previa mente tratado y cornprlrntdo adecuadamente, para ser ublizado como combustible en vehiculos call motores a combusti6n interna (conoodo par sus siglas en ingles como eNG)_
Kit de Convenl6n: Es el conjunto de componentes y accesonos requendos para la utilizaci6n del gas natural como combustible en vehiculos con motores de combusnon interne, segun las normas teoucas apnceoles que al efecto disponga el Mmisterio del Poder Popular para ia Energia y Petr6leo.
Motor Dedlatdo GNV: Motor de combustion. interne, disei'iado para operar exdusivamente can Gas Natural como combustible
NoUflcad6n de Conformldad: Documento que emite INTEVEP, don de se hace constar Ia validaa6n tecruca v operedonat del Sistema de GNV su mstalaci6n y fundonamiento en los vemcotos automotores conforme ~ la reglamentaci6n tecrnca apncabte.
Sistema de GNV: Conjunto de componentes y accesonos, induidc el onndro de almacenamiento de GNV, requertdos para la util1z.aci6n del gas natural como combustible en vemcutos can motores de combusti6n intern a, asi como aQueHos utilizados para motores drsenacos para operar exclusivamente con GNV (Motor dedicado).
VehKulo Automotor: Conjunto ensamotado can partes, piezas y componentes autornotrices, destinado al transporte de personas a mercandas y capaz de circular per las vlas terrestres.
Vehk:ulo con Motor Dedlcado a GNV: Vehfculo autornotor cuyo motor ha side diseriadc para operar con Gas Natural como combustible.
Vehiculo con Sistema de GNV: Vehiculo automotor que uhliza gasohna como combustible, al cual se Ie ha mcorporado el Sistema de GNV.
Veh(culo Automotor Prototipo: Vehiculo oresentaco a las autoridades cornoetentes como patron con el fin de ser evaluado y verific.ar el
c~mplimiento can la legislacion tecmca aplicable, y cuyas espedficadones tecmcas y norrnativas de construccron se replican en el proceso de: tabrlcacon 0 ensamblaje del modele a comerCializar.
Articulo 3.- Para dar cumplimiento a los porcentajes de comerdaliz(l66n estableddos en la presente Resolua6n, las empresas er.sambladoras fabricantes, importadoras y comeroalizadoras de Vehlculos Automotore~ deberan presentu por ante el Mmlsterio del Poder Popular para Oenoa, Tecnologia e Industnas lntermedias, ante INTEVEP filial de Petr61eos de Venezuela S.A. y ante el [nstituto NaCiona! de Transporte Terrestre (INn), adscrito ai Mlnisterio del Poder Popular Para Obras Publicas y Vlvlenda, la documentaci6n tecnic.a, legal y comerdal correspoodiente para la obtenci6n de las autorizaciones respectJvas, de por 10 menos <los (2) vehiculos automotores protot.po,> de ,jiferentes modelos por marCd, que pretendan comerCialtzar en el terntOriO naaonal, con la debldd
369.150
GACETA OnCIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
1nmrp0rad6n del sistema GNV en vehrculos con motores de combustl6n Intmla a gasdina 0 dedlcados a GNV, cuyc ano mooelo Que &SIgna el fBbficante 0 eI af'lo de fabrlcad6n, debemn coInddlr con el al'lo en eI Que se reallza Ia solldtud, 0 con el arlo slgulente. A tal efecto, debero1n aJmpllr ron los Slgulentes tramltes:
Artk:uID 12.- A partir del 1° de ottubre de 2009, las empresas ensambladoras y fBbricantes de vehk:utos autornotores. debeQn Incorporar en eI Material de Ensamblaje Importado para Vehk:ulos (MEIV), los componentes y accesorIos del ststema de GNV por marta y modelo de los vehrculos autor1zados a pal'Udpar en eI ProgRima dt:. .Gas Natural VehlaJlar, para elJo, deben§n prevlamente I'IdIfiaIr sobre la escogenda de su proveedor y de los detalles de las partes del SIstema de GNV a ser Incluldos en eI MBV a Ia Ofidna de Pennlsologra y Al:end6n al PUbllco del Mlnlster10 del Poder Popular para la Energla y Petr6leo, Qulen notiticani 10 conducentt al Mlnlsterlo del Poder Popular para fa Denda, Tecnologra e Indusb1as Intennedlas.
Articulo 13.- En eI caso de las empresas Importadoras de vehic:ulos automotores, deberan solicltilr par ante el Minlsterio del Poder Popular para Energra y Petr61eo el permeo de Importad6n para la adqulsld6n de los componentes y accesonos del SIstema de GNV que sera IlICOI'pOI'ado en los vehlculos Que han sido autorizados para su partidpad6n en el programa de Gas Natural Vehicular. EI permiso otorgado no relevaro1 al lnteresado de cumpllr con los procedlmlentos que Ie sean exigldos por los otros organlSmos con responsabilidad en et cumplimiento de esta polltlca, a fin de que la jmportad6n aurorizada cumpla con los objetivos indicados en fa presente Re:solud6n.
Articulo 14.- Las empresas ensambladoras, fabricantes e lmportadoras exhibiran de manera permanente los vehlculos automotores que hayan obtenido el correspondlente Certiflcado de Homologaci6n Vehicular, 0 que se encuentren en el proceso de obtend6n de dlcho certlf\cado por el Instituto Naclonal de Transporte Terrestre (INTT), a traves de su red de comercializadoras. Dkhas empresas, induvendo las comerdallzadoras deberan incorporar los vehiculos con Sistema de GNV en s~ prornocones, de contormidad con 10 estableddo en el Decreta con Rango V Fuerza de lev para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Blenes V Servicios V en las campai'ias publldtarias en el ambito nadonaJ Incluidos los medlos Impresos, radlales V televisivos. '
Articulo 15.- Petr61eos de Venezuela SA, a baves de la filial que ~ deslgne, Implementara el mecanlsmo a tr"av6 del cual reconccera los costos de los componentes V accesorios del Sistema de GNV que sean de producd6n nadonal 0 Importados, Instalados en los vehiculos a~torjzados. As! mismo, asumini los costos de la instalad6n, partes V piezas reemplazadas en el Sistema de GNV durante el periodo de garantia que la ernoresa comerdalizadora Ie otorga al vehiculo adquirido. Estos costos no pocran ser incorporados nl presentados como c:ost.os adiclonales que se Ie han generado a las empresas del sector rrente a terceros,
Articulo 16.- EI prec!o de venta al publico V las condidones de venta V post-venta de un vehlculo automotor con Sistema de GNV no pod~ ser superior a un vehfculo de igual marca, modelo V versi6n sin Sistema de GNV.
a. SoIiCititr por BIlte el Mlnlsterio del Poder Popular para Oenda, TecnoIogla e Jndustr1as Intermedias, la autorizad6n de los vehk:ulos alJtomotores prototlpos que seran IOduldos en el Programa de Gas Natural Vehicular (GNV), garantlzando que estas
. unldades cumplen con los panimetros establecldos en la polrtica automotriz vlgentt.
b. Acudir ante INTEVEP filial de Petr61eos de Venezuela, 5.A. para la presentad6n en ffslco de los vehfculos automotores prototlpos que han Sldo autoriZados por el Mlnlsterio del Poder Popular para Oenda, Tecnologia e Jndustrlas Intermedlas, a los cuales se les realizarin las verificadoneS t~nlcas V operadonales correspondientes al comportamiento, instalad6n V partes que confonnan el Slst·ema de GNV, a los fines del otorgamlento de la Notificaei6n de Conformldad.
c. Realizar ante el Instituto Nadonal de Transporte Terrestre (INTT), la COnsignaCl6n de los soportes V documentad6n necesarla V la presentad6n en ffsico de los vehiculos automotores protonpos, a fin de verificar el cumpllmiento de 10 estableddo en la lev de Transporte Terrestre V su Reglamentaci6n sobre aspectos de seguridad, higlene V contort, edemas de 10 contemplado en las normas V reglamentos tecrucos sobre tlpologia y componentes, a los fines de obtener la Certiflcad6n de Homologad6n previo a la comercializad6n del vehrculo.
ArtIculo 4.- Para la Indusi6n de nuevos rnodetos por marca de vehfculos automotores prototlpos al Programa del Gas Natural Vehicular (GNV), las empresas ensambladoras, fabricantes e importadoras cumpliran los tramites indlcados en el ArtIculo 3.
ArtIculo 5.- A partir del prtrnero (1°) de abrll del aiio 2009, las empreses ensambladoras, fabricantes, Importadoras V comerciallzadoras de venkulos Automotores oeberan dispon"er para su venta los vehiculos con eI Sistema de GNV en motores a GasoJina 0 Dedicados a GNV, cumpliendo previamente con 10 preceptuaco en el Articulo 3.
Articulo 6.- La instalaCi6n del sistema de GNV en motores a Gasolina 0 Dedicados a GNV es responsabilidad de las empresas ensambladoras, fabricantes e importadoras de Vehiculos Automotores, V debe ser realizada en el terntorto naclonal, salvo 10 contemplado en el articulo 19 de la presente Resoluci6n.
La garantia del vehfculo automotor induirA al Sistema de (:~ ..... como parte integral del mismo. Por tanto, queda prohibida la modificaCi6n 0 remoci6n
de dicho sistema. .
Articulo 7.- las empresas ensambladoras, fabricantes e irnportadoras 5610 incorporaran en los vehfculos automotores los Sistemas de GNV que haven sido autorizados por el Ministerio del Poder Popular para la Energia V Petroleo, en cumplimiento de las Normas Ttknicas Apncables.
Articulo 8,- Las empresas ensambladoras, fabricantes e irnportadoras de Vehiculos Automotores garantizartm que en el penodo cornorenddo entre el prirnero (10) de abril a! 31 de diciernbre del ai'io 2009, el treinta por cento (30%) de los Vehiculos Automotores que comeroaazaren en el terntor.o nadonal tengan incorporado el Sistema de GNV.
Artkulo 17.- Las unportaoones de los componentes V accesorios del sistema de -GNV se rnantendran haste tanto se garantice ra producci6n nacional de los mtsrnos, Petr61eos de Venezuela, S.A., a traves de la filial que este designe, sera responsable de informar score ta capacidad de producci6n nacional de dichas cornconentes.
Articulo 18.- EI Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), a los (mes de coadvuvar en el control del proqrarna del Gas Natural Vehicular, notlficara a las ernpresas ensambladoras, fabricantes e importadoras la obligaci6n de induir en el certificado de origen de los vehkulos eutornotores que comercializan, informacion sobre el sistema de combustible de los rmsrnos. De Igual forma, el Institute NacionaJ de Transporte Terrestre (INTI) incluir~ dicha mlormaoon en el certificado de registro, carnet de circulacon V en todas las revisiones vehiculares que se realizan al parque autornotor nacional.
Articulo 19.- Las empresl'ls sujetas a esta Resolud6n que tengan interes en comerciallzar vehio . .::os automotores deuicados a GNV dirigidos al transporte publiCO V/o privado de personas, vehiculos particulares V de carga, deberan solicitar por ante el Ministeno del Poder Popular para (ienda, Tecnoloqfa e Industrias Intermedias la autonzaci6n respectiva para la importaci6n, si fuere e~taso, de al menos un vehiculo automotor prototlpo para ser eV31IJado par los Mlnisterios responsables en la eJecuci6n de esta Resolu(,6n. Esta dlsposi(16n no altera los porcentajes de incorporaci6n de vehiculos automotores al mercado interno, estableodos en las pre')entes normas para las empresas que aplique.
Articulo 20.- Quedan exceptuados de la apllcaci6n de la presente Resoluci6n los vehiculc!. destinados al transporte publico V privado de personas que funcionen con combustible Diesel, los de carga que u1lhzan combustible Diesel y los venfculos no motorizados, motos V bactoies, hasta tanto se deterrr.I;1e la tecnologia que permita V garantice la conversion de los mismos al Sistema de GNV, propendiendo al desarrollo de programas pilotos dirigidos al usa exclusivo de GNV como combustible.
Articulo 21.- A Dl'lrtfr del 1° de enero de 2010, las empresas que ensamblen, fabnquen 0 Importen vehiculos automotores destinados al transporte publiCO 0 pnvado de personas y/o carga, deberan presentar al menos uno de los modeios que comercializan vlo comerdalizaran en el Terntorio Nacional con !i! incorporad6n del Sistema de GNV 0 dedlcado GNV. La comerciallzacior. de los vehfculos a los que se refiere el presente articulo deber~ iniciarse ese mismo aiio, pudiendo inidar su venta para la fecha de la publicacI6n de la presente Resoludon si va cuentan con
Articulo g.- A los fines de impulsar el Programa de Gas Natural Vehicular (GNV), fas empresas ensambladoras, fabricantes e Importadoras de vehiculos automotores deberan incrementar a un cuarenta por ciento (40%) para el ana 2010 V a un cincuenta por ciento (50%) para el ana 2011, del total anual de su producci6n e importaci6n a ser comerCiaHzada en el territorio nacional con el Sistema de GNV. Este ultimo porcentaje se mantendra hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca nuevas metas 0 politicas energeticas e Industriales.
ArtIculo 10.- Las empresas ensambladoras que efectlien Simultaneamente actividades como import.adoras, las fabricantes e importadoras de Vehiculos Automotores debe ran reportar los primeros cinco (5) dias de cada mes ante el Mlnisterio del Poder Popular para Oencla, Tecnologia e Industrias Intermedias, la relaci6n de las unidades ensambladas, las importadas V comercializadas en el mercado intemo, a !ClS cuales se les hava incorporado el sistema de GNV, esto incluye aquellas que con estas caracteristicas se haVan comerCializado a los 6rgaros V entes del sector publico naoona), estadar y municipal.
Articulo 11.- EI Minlsterio del Poder Popular para la Energla V Petr61eo tnformara a las empresas ensambladoras, fabricantes e importadoras de venlculos automotores, sobre las empresas proveedoras autOrlzadas par este Minlsteno para suministrar los componentes V accesonos del sistema de GNV, garantizandoles la IIbre escogenCia de su proveedor.
Las empresas ensambladoras, fabricantes e importadoras que deseen se les autonce una empresa proveedora de los componentes y accesonoS del sistema de GNV, distinta a las notificadas como autonzadas, deberan presentar la debida sollcitud por ante el Ministerio del Poder Popular para ia Energia y Petr6leo, a los fines de su evaluaci6n V posterior aprobaci6n, Sl fuere el caso.
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OF1ClAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.151
modeIos con estas condiciones. En cualquier caso debera cumplirse con los trimltes establecidos en el Articulo 3.
AIdaIIo 21- A partir de la publlc3d6n de la presente Resolud6n, los organismos y entes del Ejecubvo Nadonal, a los fines de conb1bulr en el mejor cumpljmiento de la pofltica publica y foftalecer ~ programa de Gas HabJral VehlaJlar, deben garantlzar que 121 menos el 50% de 112 flota de vehkulos automotores adQulridos en eI merradQ interno 0 importados, dispongan del Sistema de GNV en vehiaJlos automotores de combusti6n Intema a Gasollna 0 dedlcado a GNV Y Que dlchas unidades cumplan con las ewluadones y homologadones de los organismOS' competentes, conrorme a 10 previsto en 112 presente Resolud6n.
En todo caso, cada organlsmo 0 ente debe generar los mecanismos de segulmlento y control que aseguren el cumpJimiento del presente articulo.
Par6grafo Unlc:o: Respecto a la nota existente de vehfculos Que utilizan 112 gasollna como unlco combustible, dlchos organlsmos procederan a 112 Instalad6n del Sistema GNV de su flota, de acuerdo a 112 forma y coodldones que establezca el Ministerio del Poder Popular para la Energfa y PetrOIeo.
ArtIculo 23.- En las areas geograficas 0 comunidades del territorio nadonal donde exista disponlbilidad del Gas Natural Vehicular en establedmientos autonzados para su expendlo, los programas desanollados por los 6rganos y entes del Ejecutivo Nadonal desbnados a olorgar cuaiquier medic de finandamiento 0 entrega de vehiculos para el transporte publico y prtvado de personas ylo carga, induiran con preferenda a las unidades Que contengan el Sistema de GNV 0 dedicado aGNV.
Estos 6rganos y entes, podran otorgar finandamlentos para unidades a Gasolina ylo Diesel destinadas al transporte publico de personas 0 carga, en aquellas areas geograticas 0 comunidades donde no se garantice el suminiStro de Gas Natural Vehicular.
Cuando el 6rgano nacional competente en materra de energia y petroteo, inronne sobre la Incorporacion del abasteorniento del Gas Natura:
Vehicular en las areas geograficas 0 comurncades Que antes caredan de el, los 6rganos y entes del Ejecutivo Nacional ceberan iniciar la mclusion de unidades Que contenqan el Sistema de GNV 0 oeorcaco a GNV, de manera oreferente, en los proqramas de flnanciarruento y entrega de unidades para esas zonas,
Ardc:ulo 24.- Los organism OS con competencia en la materia procederan a evaluar y ejecutar programas de mcennvos al usa oel Sistema de GNV, que perrrutan incrementar el numero de vehkuios automotores con este SIstema. Drchos incentives deber an ser dirigldos 2 la adquisioon de urucades nuevas con el Sistema de GNV 0 oecrcacos a GNV, aSI como la conversion a dicno sistema de acuenos vehicu!os autornotores Que se encuentren en usa. Como parte de estos .ncennvos, los orcerusrnos competentes drspondran los rnecarusrnos de transparencia y regulilC,on en los preoos y la comerCfalizaci6n de 105 vehiculos can Sistema de GNV en el mercado mterno. a nn de Que no se arecte el Programa de G3s Natural Vehicular.
Articulo 25.- Petr61eos de Venezuela, S.A. a traves de la filial Que esta designe, evatuara 112 irnptantacron de un proqrama de adquisicron de unidaoes de transoorte publicO de personas, con el Sistema de GNV a urudades oedrcacas a GNV, las cuales podran ser unnzadas para el mtercambio de flota de transporte publico que eJ MlnisterlO del Poder Popular para la Energia y Petr61eo, en coordmaoen con los organismos competentes, consideren necesano,
Articulo 26.- Todos los vehkutos automotores a 105 cuates se Ie haya mcorporado el sistema GNV, 0 los dectcacos Que hevan sido autonzacos para su parnopadon en el Programa de Gas Natural Vehicular, se ceberan comerclahzar exdusivarnente en el mercado interno.
Articulo 27.- Los MinJstros del Poder Popular para Ia Energia y Petroleo, para 112 Economia y Fmanzas, para Comeroo, para Ciencia, Tecnologia e Industries Intermedias y para las Obras Pubhcas y Vtvlenda, quedan encargados, dentro del ambito de sus respecnvas competencias y actuando en forma coordmeda, de velar por el cabal cumplimiento y ejecucon de ta presente Resoluci6n, aSI mismo, cuedaren facultados para resolver todas las inodenoas adminlstratlvas y te01icas Que se presentan y que permitan 112 ejecuoon de esta politica.
A tal fin, tnstaleran Mesas de Coordinaci6n integradas por los representantes deslgnados por los Ministros competentes, y queoaran farultadas para gen~ar!.os mecanismos V tramites que sean requendos pera rnetenanzar ra mejor ejecuci6n de cads una de las dtsposicones establecces en la presente Resaluci6n
Articulo 28.- EI mcurnpumtento de ta presente Resolucion por parte de las ernpresas ensambladoras, fabricantes, importadoras y comercil!lizadoras de vehiculos automotores y de Quienes realicen operaciones vinculadas con las actividades antes descritas, sera sandonado por los organismos competentes con alTeglo a las normas aphcables sobre suspenSion, revocatoria 0 anulad6n de los permisos, registros, licencias 0 cualquier otra autorizad6n 0 habllitacl6n Que les hayan sido otorgadas para eI ejerddo de su actividad, Sin perjuiCiO de las demas sanciones establecidas en las leyes y nonnas correspondtentes. EI Institute para 112 Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y SeMdos (INDEPABIS). en uso de sus atrlbudones Que Ie confiere la ley,
velara por el cumplimiento de las oisocsocnes estableddas en ta presente Resolud6n destinadas a dar protecd6n a los oudadenos y dudadanas Que adquleran vehfculos automotores con Sistema de GNV 0 dedicados, protegiendo igua/mente la buena marcha del Programa de Gas Natural vehicular.
Articulo 29.- Con 112 entrada en vlgencla de Ia presente Resolud6n, los tramltes ya inidados por las empresas ensambladoras, fabricantes e lmportadoras de vehkulos automotores por ante los organismos competentes para cumpllr con el Programa del Gas Natural Vehicular, continuaran reauzandose, en adecuad6n a 10 establecido en la presente Resolucl6n.
ArdQlIo 30.- Los 6rganos responsables en 112 ejecucl6n de esta pOlitlca, a los fines de dar cumplimiento al porcentaje establecido en el articulo 8 de la presente Resoluci6n, evaluaran la aplicad6n de rnecanlsmos expeditos y el otorgamiento de documentos Que permitan rnatenahzar la importadon de Sistemas de GNV, a las empresas del sector Que consideren necesarios.
Articulo 31.- Se deroga la Resolucion conjunta de los Ministerios del Poder Popular para la Energia y Petroleo, N° 191; para la Economia y Flnanzas, N° 2083; para las Industrias Ligeras y Comerdo, N° 423 Y para la Infraestructura, W 060, de recha 7 de julio de 2008, pub'lcada en la Gaceta Otidal de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.967, de la rnisrna fecha.
vigencia a partir de su lvartana de Venezuela.
comunquese y PubliQuese,
"'---
RAFA L RAMIREZ CARRENO
Mlnlstro del Poder Popular para la Energfa y Petr61eo
JESSE CHAC6N ESCAMILLO
Mlnlstro del Poder Popular para Ciencia, Tecnologia e Industrlas Intermedlas
ALi RODRIGUEZ ARAQUE
Mlnlstro del Poder Popular para Economia y Finanzas
EDUARDO SAMAN
Mlnlstro del Poder Popular para el Comercio
DIOSDADO CABELLO ROND6N
.Mlnlstro del Poder Popular para Obras Publlcas y Vlv.lenda
MINISTERJO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 1 ~ MAY 2009
1990 Y 1500
RESOLUCI6N N0 010042
EI Mintstro del Poder Popular para la perensa, design ado mediante Decreto NO 6.627 de fecha OJ de Marzo de 2009, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bohvariana de Venezuela NO J9.130 de feena OJ de Marzo de 2009, en ejercido de las atJibuciooes que Ie confiere el articulo T7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de 101 Administradon PUblica, actuando de conformidad coo Ie establecido en eI articulo 11 del Decreta oon Rango, Valor y Fuerza de Ley OrganiCl de la Fuerza Armada Nadonal BoIivariana de fecha 31 de Julio de :2008. en concord ada relad6n can 10 dlspuesto en eI articulo NO 47 del Reglamento NO I
369.152
GACETA OF1CIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
Call1ca5, 1 ~ ~AY 2009
ejercido de las atnbodcoes Que Ie coofiere el artiOJIo n del DecretD con Raogo, Valor V Fuerza de Ley Org~nica de la Adminlstnld6n PUbHaI, actuanoJo de conformidad con 10 estableddo en el artit\llo 11 del Decreto coo Range, Valor y Fuerza de Ley Organica de la Fuerza Armada Nadonal 80Iivariana de tema J 1 de julio de 2008, en concordada relad6n con 10 dispuesto en eI articulo NO 47 del Reglamento NO 1 de la ley Organica de la Admlnlstraci6n Anandera del sector PubliCO sobre el S!5tt'ma ilre-;upuestilrio,
de la ley Organica de ta Administracion Financiera del Sector Publico seore el Sistema Presupuestario,
RESUELVE:
Urill:Q: Deslgnar a partir del 14 de abril de 2009, al General de Brigada ASDRUBAL ARMANDO VELOZ VlLL£GAS, C.!. NO 7.047.633, como responsable del nlanejo de los Fondos de fundonamiento (Partidas 402 y 403) Que se glren a la Unidad Administril(lora Descoocentnlda sin delegad6n de ~nna 31 BRIGADA DE INFANTERiA, C6digo N° 29286, COIl sede en Fuerte Tiuna, Caracas.
RESUELVE:
iliili;Q: Deslgnar ~ partir del 14 de abnl de 2009, al Capitan de eoroeta RUBERTH ALEXA.NDJ!R CORRALES CAMARGO, c.r. NO 10.809.532, como respoosable del marejo de los Fondos de funCionamiento (Partidas 402 y 103)
Por el EJecubliO Nad
REPUBUCA BOLIVARlANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
DJ-/P~R/.k/a.6.L'&. ~26May:Rr09 - ~.
,
r» IP~R/~C/92¥
~15MAY2009
-------
caracas, 1 ~ MAY 2009
15190 Y 1500
RESOLUCI6N N°
010043
EI Ministro del Poder Popular para la Defensa, designado mediante Decreto NO 6.627 de techa 03 de marzo de 2009, publicado en Gaceta OfiCiaI de la Republica Bolfva riana de Venezuela N° 39.130 de fecha 03 de marzo de 2009, en e;erck:io de las atnbuoones Que Ie confiere el articulO 77 del Decreta con Rango, Valor V Fuerza de Ley Org3nica de ta Administracion PUblica, actuanoo de conformldad con 10 establecido en el articulo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de ra Fuerza Armada Nadonal Bol"lliariana de techa 31 de juho de 2008, en roncordada relad6n con 10 dispuesro en el articulo N° 47 del Reglamenlo NO 1 de la Ley Organica de la Adminlstraa6n Financiera del Sector PUblico score el Sistema Presupuestario,
REPUBUCA BOLIVAIUANA DE VENEZUELA MINISTEIUO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
caracas, 1 ~ ~AY 2009
RESUELVE:
RESOLUCI6N N°
OlG047
E1 Ministro del Puder Popular para la Defense, deslgnado mediante oecreto NO 6.627 de fecha 03 de marzo de 2009, publicado en Gaceta Of\dal de \a Republica 8oIivariar:a de Venezuela NO 39.130 de fed1a 03 de marzo de 2009, en e}erdtio de las atnbudones QU~ te coofiere el articulo 77 del Decreto con Range, Valor y Fuerza de tev Qrg3nica de la Admlnistrad6n PUblica, actuando de con(ormiclad con 10 estab!ecido en el articulo 11 del Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley O~glnlca de la Fuma Armada Nadonal BoIlvllnana de techa 31 de julio de 2008, en ccncordada relaCi6n con 10 dispuesto en el articulo NO 47 dej Regiamento N° 1 de ta Lev Organlca de la Administrad6n Anandenl del Sector Publico score el Sistema Presupuestario,
Will:Q: Deslqnar a partir del 14 de abol de 2009, al General de Brigada CELSO ENRIQUE CANELQNES GUEVARA, c.t. NO 8.054.710, como responsable del rnanejo de los F()f1dos de funcionarmento (Parudes 402 V 403) Que se giren a la
RESUELVE:
(\J p~R/~/a.6.~
~6MaY20051 ..
!ir:tKQ: Designar a partir del. 14 de abOl de 2009, al VJCealmlrante JAIME ENRIQUE TORO ~LDER6N, c.i. NO 5.532.274, como respor.sable del manejo de los Fond05 de funconarniento (partidas 102 y 103) Que se gire1l a 1a
Comuruquese y pub POI' et Ejecl.wo N
REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCI6N N°
OlG046
El MiniStrO del Poder Popular para la Defensa, designado mediante Decreta NO 6.627 de recha 03 de marzo de 2009, pubUcado ell Gaceta Otldal de la Republica BoIlvariana de Venezuela NO 39.130 oe techa 03 de marro de 2009, en
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.153
REPUBUCA BOLIVARlANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPUlA.R PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
La Mar, Estado Va~as.
~/p~/~a.6·wf
~04Mily2009
caracas, 1 , MAY 2009
RESOLUCION N0 _0_1_0_0_4_8
EI Minlstro del Poder Popular para la Defensa, design3do mediante Decreto N° 6.627 de fecha 03 de marzo de 2009, publicado en Gacela Ofidal de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.130 de fecha 03 de rnarzo de 2009, en ejerocto de las atnbudones Que le confiere el articulo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Organiea de Ia Administraci6n PUblica, actuando de conformidad con 10 estableddo en eI articulo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Orqanica de la Fuerza Armada Nadonal Bolivariana de fecha ]1 de julio de 2008, en conccrdaca r<!laden con 10 dispuesto en el articulo N° 47 del Reglamenlo N° 1 de ta ley Orqarnca de la Administradon Frnandera del Sector Publi(o sabre el Sistema Presupuestario,
REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUElA.
MINISTERlO DEL PODER POPUlA.R PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
RESUELVE:
Caracas, 1 ~ MAY 2009
RESOLUCION NoOIGu53
1990 Y 150°
Carabobo.
EI Minimo del Poder Popular para la Defensa, desigoado mediante Decreta N° 6.627 de fecha 03 de Marzo de 2009, pubhcado en Gacela Ofiaal de fa RepUblica Bolivariana de Venezuela NO 39.130 de fecha 03 de Marzo de 2009, en ejerccto de las atribuciones Que Ie confiere el articulo 77 del Decreta con Rango, Valor y Fuerza de ley Organlca de ra Administraden PUblica, i!ctuando de ccntorrnided con 10 estableddo en eI articulo 11 del Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley Organlca de la Fuerza Armada Nadonal Bolivanana de (ed1a 31 de julio de 2008, en concordada relaci6n con 10 dispuesto en el articulo N° 47 del Reglamento NO 1 de la ley Organica de la AdminiStnldoo Rnaooer(l del Sector Publico sobre eI Sistema Presupuestario,
1lliKQ: Designar a partir del 14 de abnl de 2009, al Capitan de Navio JOS~ RAM6N FRANCISCO TORREALBA, c.t. N° 6.443.576, como responsable del
,
manejo de los =ondos de funcionamiento (Partidas 402 y 403) Que se giren iii la
RESUELVE:
~: Designar iii partir del 14 de abnl de 2009, al General de Brigada LUis MANUEL JATAR MEDINA. c.r, N° 7.315.200, como responsable del manejo de los Fondos de fundOllamiento (Partidi!15 402 y 403) que se giren a la Unldad AdministradOOI Descopcentrada sin delegad6n de firma BASE AtREA -EL
REPUBLICA BOUVARlANA DE VENEZUELA MINISTERlO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
Car.rocas, 1 , ~AY 2009
RESOLUC16N N0 OlCG49
REPUBUCA BOLIVARlANA DE VENEZUELA MINlSTfRlO DEL PODER POPULAR PARA lA. DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
EI Ministro del Poder Popular para la Oefensa, deslgnado mediante Decreto N° 6.627 de (echa 03 de marzo de 2009, publiC3c1o en G;K:eta Ofidal de la RepUblica Bolivariana de Venezuela NO 39.130 de (echa 03 de rnarzo de 2009, en ejerooo de las abibudones Que Ie connere el articulo 77 del Decreta (011 Rango, Valor y Fuerza de Ley Organlca de la Admlnistrad6n Publica, actuando de con(ormldad con 10 establedclo en e! artiOJlo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuena de Ley Org~nlca de la Fuerza Armada Nadonal Bollvar1ana de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relaci6n con 10 dlspuesto en el articulo NO 17 del R@9lamento N° 1 de ta ley Organica de la Adminlstraci6n Rnaooera del Sed.of PubliCO sabre el Sistema Presupuestario,
CJirilc.lS, 1 ~ MAY 2009
RESOLUCI6N N0 _O_lC_O_~_4
RESUELVE:
E1 Ministro del Poder Popular para ta Defensa, designado mediante Decreto N° 6.627 de fecha OJ de marIO de 2009, publicZldo en QK:eta 0fidaI de II Republica Boljyariana de VenellJela NO 39.130 de fec:ha 03 de marzo de 2009, en ejerddo de las ablbudones que Ie coo!'lere eI artirulo rt del Decreta con Rango, Valor y Fuerza de Ley Or!pnica de la AdmlnistBd6n PUbliC3, ac:tuando ~ mnformlclad mn 10 estableddo en eI artJrulo 11 del DecretD coo RaI'9O, VlJJiof ~ Fuerza de Ley Organka de II Fuerz.a Ar'TMda Nadonal Bolivariana de fec:ha 31 oe julio de 2008, ef1 con~ relaaen con 10 dispuesto en ej artiaJlo NO 47 de Regillmenta N° 1 de la Ley Organica de la Administrad6n Finanoera del Sector PUbilm sobI'e eI Sistema Presupuestario,
~: Deslgnar a partir del 14 de abril de 2009, al caplt:i§n de Navfo OR.I.AHDO MIGUEL MANEIRO GASPAR,. C.I. NO 6.364.127, como responsable del manejo
,
de los Fondos de tundonamlento (Partidas 402 y 403) Que se giren II III Unldad
Admlnistradora DesconoentTada sin delegad6n de !'Irma, BRJCiADA DE
369.154
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
c.rac:as, 1 ~ MAY 2009
RESOLUCl6N N0. OlG044
1990 Y 1500
Fuerza de ley Orgim tea de la Fuerza Armada N actona I Bolivar ia na de fecha 31 de julio de 2008,
RESUELVE:
Ut:llm: Designar a partir del 13 de aMI de 2009, al Teniente Coronel JUAN JOSt MENDOZA CEDENO, c.r. NO 7.256.524, como responsable del manejo
,
de los Fond05 de funconarrnento (Partidas 402 y 103) que se gfren a la Unidad
RESUELVE:
Aragua.
0.llirQ; Efectuar el si9uiente nombrarruento:
CQMANPANs;IA GENEMl PEL ~ERCITQ NAQONAL BOUYARIANO SEGUNDA DlVlSION DE INFANTERIA
25 Brigada de InfaoteriO
- General de Brigada PAUL HEN LLET ESCALONA, C.I. NO 6.425.453,
:..<>v'>j~o
Comandante, p/v. ~"'t-:-e;.$I"<:''foOd.'~:<''1- .
.§Q I o~
!!! ~;L
Comuniquese y pubhq . ~ , ,/ ...
Por el E)eCutilio Nacion 1 »» - " CUu rt\ .
~~ H6N ALONZO R LEZ RENGIFO
Hlnlstro d I Poder Popular
pa la Defensa
~/PJ~/LCC. .:»
~38HaY2009' 'Wl
Comuniquese y
~/PL./' k{6.~
13081lMaY2ro~ a.
REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEfENSA DESPACHO DEL MINISTRO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
CaF3C3S, 1 , MAY 2009
199D Y 1500
Caracas, 1 ~ MAY 2009 1990 y 1500
RESOLUCl6N N0 _0_1C_O_5_5
RESOLUCI6N NO 01;:;'056
El Minlstro del Poder Popular para la Defensa, designado mediante neereto NO 6.627 de fecha 03 de marzo de 2009, publicado en Gaceta orlCtal de la RepUbiita BoliliariaM de Venezuela N0 39.130 de fecha 03 de rnarzo de 2009, en ejerddo de las atJibuciones que Ie confiere el articulo 77 del Decreto con Rango, Valoc' y Fuena de ley Oryanlca de Ia Adminlstraci6n PUblica, actuando de cooformidad coo 10 estableddo en el artiaJlo 11 del Decreto con Rango, Valor y FuernI de ley Orgi!lnica de la Fuerza Armada Nadonal Bolivariana de tech? 31 de Julio de 2008, en concordada relad6n 0011 10 dispueslo en el articulo NO 47 del ReglameJ\to NO 1 de la ley O~nica de la Administrad6n Anandera del Sector PUblico sabre el SIstema Presupuestar1o,
EI Minislro del POOer Popular para la Defensa, designado mediante Decreto N° 6.627 de fecha 03 de rnarzo de 2009, publicado en Gaceta Ofidal de la Republica Bolivanana de Venezuela NO 39.130 de fecha 03 de marzo de 2009, en ejercicio de las atnbuoones que Ie confiere el articulo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orqanica de ta Administraci6n Publica, actuando de conformidad con 10 establecldo en el articulo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fu~rza de Ley Orgi!lnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivanana de fecha 31 de julio de 2008,
RESUELVE:
RESUELVE:
.U.r:ill;Q: Efectuar el sigutente nombrarnlento:
Urtlw: Designar a partir del 14 de abril de 2009, al General de Brigada ALBERTO ENRIQUE RIVAS PENA. C.I. NO 7.211.628, como responsable del
,
manejo de los For1dos de fundooamieJ\to (Partidas 402 y 403) que se glren a la
Unidad Admlnistradora Desroncent:rada sin delegadon de firma, BASE AtREA
"MANUEL Rios-, C6dl , con sede en el Sombfero, Estado Guarico.
~~o.
fJ'?o~~~
;r~,~ ~ ... .:./
~.{/ 6N"_ONZ~"NGIfQ ~ Hlntsm!eoder PopUlilr
paF3 Ia Defensa
CQMANDO ESTRATEGICQ QPERAgONAL DE LA fUERZA ARMADA NAC10NAL BQUVARIbNA
Bf&i6.N DE DEEENSA1NIEGRAL LOS tWOS ESWdQ Mawr
L6pEZ ALVARADO, C.I. NO
Comuniquese Por el Ejecuti
Q_/P~Jir..6.h'~ m:;17*'2001 ~.
REPUBUCA BOUVARlAHA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
REPUBUCA BOUVARlANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
EI Minlstro del Poder Popular para la Defensa, deslgnado mediante Decreta NO 6.627 de fecha 03 de mana de 2009, publlcado en Gaceta Ofidal de I., RepUblica BoIlvariana de Venezuela NO 39.130 de fecha 03 de marzo de 2009, en ejefdcio de las abibudones que te confiere el articulo 77 del Decreta con Rango, Valor y Fuemt de Ley Organica de ta Admlnistrad6n PUbl1ca, actuando de cooformilD:! con 10 establecido en el articulo 11 del Decreto con Rango, Valor y
Caracas, 1 4 MAY 2009
RESOLUCI6N N0 _O_1._~O_5_7
Par disposici6n del Oudadano Presioente de la RepubliCa BoII~riana de Venezuela, de coororrmdad con 10 dispuesto en el articulo n del Decreta con Rango,
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARJANA DE VENEZUELA
369.155
Valor y Fuerza de Ley Qrganica de ta Administrad6n Publica, y en concordanca con 10 estableddo en el artiallo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuer1a de Ley Organica de Ia Fuerza Almada Nadonal Bolivariana de fecha 31 de julio de 2008,
RfSUElVE:
U!ill:o: Efectuar el siguiente nombramiento:
DESPACt:lO DEL VICEMINISIRO DE SERVICIOS DlBECOON GENERAL DE EMPRESAS Y SERYI<;IOS Pirecg6n de EyaluatiOn Q>ntrol de EmDfes<lS y ServjdOS
General de Brigada PEDRO MARtiNEZ PEREZ, c.i. NO 5.885.438,
Director. ~~c~
l'.?o • .4.:t~~
.tla\fa
Comuniquese y, 'iqu ~
Por el EjecutlVO ~. a . _. <r ~~
... ~.......-.~. . "
~ M6N ALONZO ~rn RENGIFO
Mlnlstro d P er opular
~/~/~a.6."J:>. para a Defenaa
~52ABR2009 ~
REPUBUCA BOUVARJANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
car.cu, 14 WAY 2009
1990 Y 1500
RESOLUCION NO 01C058
B Min~ del Poder Popular para Ia Defensa, designado mediante Decreta NO 6.627 de fema 03 de rnarzo de 2009, publlcado en Gaceta Ofidal de la Republica Bo!ivarlana de Venezuela NO 39.130 de fed'la 0] de rnarzo de 2009, en elerdcio de las atribudones que Ie c.oofiere eI artiOJlo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuena de Ley Organiat de Administrad6n Publica, IICtuando de conformldad con 10 establecldo en eI arnOJlo 11 del Dec.reto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organlca de la Fuerza Almada Nacional BoIIvariana de fecha ] 1 de julio de 2008,
RESUELVE:
.Llww: Efectuar eI sigulente nombrilmiento:
- General de Brlg~ TEODARDO RAl'AEL MAMBEL GONzALU, c.!. NO 5.435.847, Director, elr del General de Brlgada FRAAOSCO JAVIEL L6pEZ AJ..VAAAOO, C.I NQ 8.151.019.
"INISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS
REPUBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA
M1NlSTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICUL TURA Y TIERRAS INSTITUTO NAClONAl DE DESARROLLO RURAL PRESIDENClA
PROVIDENCIA N° 000039-2009
CARACAS,04 DE MAYO DE 2009.
ANOS 1990 v 1500
Nien suscnbe, AMERICO ALEX MAlA GARciA, venezolano, mayor de dad, titular de la cedula de identidad nurnero V.-12.711.021, ejerciendo
el caracter de PRESIDENTE del Instituto Nadonal de Desarrollo Rural, caracter que consta en el Decreto 6.297 de fecha 08 de agosto de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la RepUbllca BoIivariana de Venezuela numero 38.990, de fecha 08 de Agosto de 2008, en ejerdcio de las atribuciones que me confieren los nurnerales 2 y 9 del articulo 142 de la Ley de tterres y Desarrollo Agrario, en concordancia con 10 dispuesto en el articulo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Fundon Publica; dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA:
Articulo 1. Se designa a la ciudadana MARIA AlEJANDRA CAMERO MONTANEZ, venezolana, mayor de edad, titular de :a cedula de identidad nurnero V.-13.846.713, como GERENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO, a partir del 04 de mayo de 2009; en consecuencia, queda facultada para ta firma de las comuntcadones inherentes al cargo para el cual ha sido designada.
Comuniquese,
AMi~O ALEX-s:A J-ARC.l.l(~. . ...
Presidente d~/ln tituto Na ·onal J, DesarrofftiRtJial oecreto 6.2 7 de teeM '8 de agosto de 2008,
p~blicado en /a Gaceta Oncial de la 'Publica Bo/ivarfana de Venezuela mimero 38.990, de teeha 08 de agosto de 2008.
REPUBLlCA BOLlVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRJCUL TURA Y TIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL PRESIDENCIA
PROVIDENCIA NO 000042-2009
CARACAS, 13 DE MAYO DE 2009.
ANOS 1990 v 1500
Quien suscrlbe, AMERICO ALEX MATA GARCiA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad nurnero V.-12.711.021, ejerciendo el :ariicter de PRESIDENTE del Institute Nadonal de Desarrollo' Rural, carecter que consta en el Decreta 6.297 de fecha 08 de agosto de 2008, publicado en la Gecete Ofioal de ra Republica Bolivanana de Venezuela nurnero 38.990, de fecha 08 de Agosto de 2008, en ejerdcio de las atribuciones que me conneren los numerales 2 y 9 del articulo 142 de ta Ley de TIerras y Desarrollo Agrario, en concordanda con 10 dispuesto en el articulo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de ta Fund6n PUblica; dicta la siguiente:
PROvtDENCIA ADMINISTRATIVA:
Articulo 1. Se designa al dudadano PUNIO MANUEL MONGES BOLIVAR, venezoiano, mayor de ectad, titular de ta cl!dula de idenndad nurnero V.·12.828.305, como GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, a partir del 20 de mayo de 2009; en consecuenda, queda facu~do para la firma de las comunicadones inherentes al cargo para eI cual ha sioo designado.
Comuniquese,
Al'li.r/;CO ALE~ :A GitRCfA ~"'L" r .".,:::)/
Presldena: del I tituto Na ·onill d~ DesillTDifiiIID..r' ,
~ oeaeto 6.2 '7 de feeha de agosto de 2008,
p tstceaa en la Gaceta OficiJI de la epubl/ca BoiJvarfJna de Venezuela' '. ruanero 38.990, de teeM '8 de agosto de 2008.
,
REPUBUCA BOlIVARlANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPUU.R PARA LA AGRICULTURA Y TlERRAS. FUNDACI6N DE CAPACITACI6N E INNOVACl6N PARA APOYAR LA REVOLUCI6N AGRARIA. PR.OvtDENCIA ADMINISTRATIVA N° 08/2009. CARACAS, 12 DE MAYO DE 2009.
AMOS 1990 Y 1500
En ejerddo de las funciones que me tueron delegadas mediante el Punto de Cuenta N° 2, aprobado por la Junta Directiva de Ia Fundacion de Capadtad6n e Innovad6n para Apoyar la Revolud6n Agrar1a (CIARA), en techa 19 de febrero de 2009, referente al ejerddo de las ab'ibodones previstas en el, entonces Decreto N° 5.929, con Rango, Valor y Fuerza de ley de Conb'ataciones Publlcas, hoy ley de ConlIataciones Publicas y a tenor de 10 dlspuesto en el articulo 10 ejusdem, procedo a dictar la sigulente:
PROVlDENCIA ADMINISTRAnYA
Articulo 1.- Se conStituye la Comlsl6n de ContratacioneS de la Funclad6n de CapadtadOn e Innovad6n para Apoyar Ia RevoIud6n Agraria (ClARA),
369.156
GACETAOF1CIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
Ia cual tendra como funciones el cumpllmiento de los procedimientos de selecd6n de conbatistas para Ia adqulslcl6n de blenes, prestad6n de servidos, y/o ejecud6n de obras y dem3s fundones que Ie sean Inherentes de conformidad coo Ia Ley de Contratadones PUblicas.
AItIa.Ilo 2.- Se designan como integrantes de Ia ComiSi6n de Contratadones de la Fundad6n de capacltad6n e Innoyad6n para ~r la RevoIud6n Agrana (ClAAA). a los sigulentes dudadanos:
AREA MlEMaRO PRINCPAL MllM_O SUP\.ENTl
POR CONSULToliIA CARlOS BARRERO HotNANDEZ JOHNNY LOPEZ HALAVER
JUIUDICA CI. Y-13.075.8M C.I. Y-11.1I111.:n1
POR lOd ORnGA MATAMOROS NORMA CONIllntU MAURY
ADMINISI'RAo6N Y
nNANW C.L V-11571.1172 c.I. V-ll.740.225
PORll.AREA JUUA I..AJU GUTlERREZ EGUN aRACAMONTE RAMIREZ
nouCA C.L V-ll.917.224 c.r, Y-6.048.6S4
POR TECNOLOGiA Of YlRWlNG IlAUZUAL NARANJO PETtR BLANCO BETAHCOURT I
LA IHFORMA06N C.I. V-U.44t • .lN C.1. V·U.l1S.4ll I
POR R!CURSOS YULY SANTANA ..... RRlO YELITV. nHA IIRlTO I
HUMANOS C.I. V-12.062.401 C.I. V-7.1I11l.1l8 ArtJallo 3.- La Comisi6n de Contratadones de la Fundad6n de (apadtad6n e Innovad6n para Apoyar Ja Revolud6n Agraria (ClARA), veJara por el estrlcto cumpllmiento de la Ley de Contratadones publicas. Articulo 4.- Se designa a la ciudadana GIUSY AlfSSANDRA PALADINO ARDIZZONE, titular de la ddula de identidad riumero V-14.016.240, como Secretarla de la Comisi6n de Contratadones de la Fundad6n de capacitad6n e tnooveoon para Apoyar la Revolucion Agraria (ClARA), quien tendra derecno a V02 sin veto: y como su suplente a la ciudadana CLAUDIA LAREZ SERNA, titular de la ceduta de identidad nurnero V-17.143_182, quien cubrinl las eusenclas temporales de Ia titular, teniendo en su caso derecho a voz sin vote.
Artfculo 5.- La presente Providenda Administrativa errtrara en vigencia a partir de su publicaci6n en la Gaceta Oficial de ta Republica Bolivariana de Venezuela.
Comuniquese y publiquese.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR
REPUBUCA BOlIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACl6N SUPERIOR DESPACHO DEL MINISTRO
RESOlUCION NQ,!>.w-I CARACAS, t I IiTl.
ANOS 1990 Y 1500
En confonnldad con 10 preVlSto en el numeral 13 del articulo 77 del Decreto N0 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organlca de I" Administraci6n Publica, y en ejerdclo de la tutela conferida en eI Acta Constitlrtiva de fa Fundacl6n para el Servldo de Asistenda M&lica Hospitalaria para los Estudiantes de Educad6n Superior,
RESUElVE
ARTicULO 1: Se recompone 13 Junta Dir~ de la FUNDACION PARA EL SERVJClO DE ASISTENCIA MEDICA HOSPrTALARIA PARA lOS ESTUDIANTES DE EDUCAClON SUPERIOR (FAMES), fa C\Jal qoedara cooformada de la sigulente manera:
NOMBRE C.I. NO MIEH8RO ORGANISMO QUE
REPRESEHTA
MARCOS ANTONIO 5.744.533 PrIncipal Ufllversidlldes
PINO MEHESINI Aut6nomas
LUIS' 'SURGA DE LA 5.704.174 Suplent.c UntversldiJQes
ROSA Aut6nornG3
-
MYRIAM MARlH 6.123.474 Pr1nd~1 Unl\lersldades
~(IIentille5
RAFAEL flORES 3.984.037 Supiente Unl\lersldades
ROJAS Experirnentales J CARLOS ALVANDRO 6.854.838 Prllldpal OtIdna de
TORRES BASTlDAS Planllk:llcl4ln del
Sec.toru~
(OPSU
EUO RICARDO 6.204.389 Suplente OOOnide
RA.MIREZ flGUEROA PIanI1'ItAw;i6n del
Sec.torUn~
(OPSU)
SARA! PA11UCIA 5.968.547 Prlndpal Mlnlst;erio de Salud y
CASTRO GIllY DesamIIlo SocIal
OSCAR JOse 8.640.895 Svplente Mln1sterio de Salud y
BRUZUAL GUEVARA Desarrollo Soda!
RICHARD JOSE 12.438.668 PrIncipal 1«Ie'ad6n de
ALVARADO LUGO Centrm
Unll/lerslt3rios
JESUS ,l0AQUtN 12.165.545 Sup!ente F1'!dfnd6n de
U RBAEZ LEON Centros
Untmsltilr10s
EDUARDO ALfONSO 17.556.216 Pnndpal ~~
I PUERTA SIERRA. EstIJdlantll de Ioas
U~
ExDerimentales
RENNY JO~ RAUL 16.220.439 Suplente RepresetUnte
ANTONIO PEHA Estudiilntll de las
Un~
ExDer1rnentaies ARtiCULO 2: Esta ResoIUci6n entra en vigenda, a partir de su public:ad6n en la Gaceta Of'idal de ta RepUblica BoIivarlana de Venezuela, fedla esta, en que se deja sin ereeto, la Resolucion N° 3.561 de 06 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Ofldal N° 39.133 de la misma fecha.
~y ~r#iquese,
" ~RjQf ACUNA CEDENO
Mlnlstro d~cf para la Educaci6n SuPerior
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA Y PETROLEO
REPUBUCA BOUVARIANA DI: VENEZUELA
MLNISTERlO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA YPETROLEO
DESPACHO DEL MINISTRO
065
Caracas, 1 9 MAY 2009
1990 Y 1500
RESOLUCI6N
De conformidad con 10 dlspuesto en el articulo 20 del Decreto sobre Organizad6n y Funclonamlento de la Adminlstracl6n PUbHca Nadonal y con 10 dlspuesto en los articulos 3 y 4 de fa Ley Orgilnlca que Reserva al Estado Brenes y Servldos Conexos a las ActMdades Pr1mar1as de Hldrocarburos,
CONSIDE RAN DO
Que los blenes y servlclos de empresas 0 sectores que se menclonan en la presente Resolud6n, se subsumen en la previsi6n de los articulos 1 y 2 de fa Ley Organlca que Reserva al Estado Blenes y Servidos Conexos a las Actividades Prlmarlas de
Hidrocarburos. .
CONSIDERANDO
Que los blenes y servldos de empresas 0 sectores que pasen a enunciarse, est.an sujetos en la forma prevtsta en el articulo 4 de la Ley Organlca que Reserva al Estado Blenes y Servldos Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, al ejerdcio por parte
_ del Ministerio del Poder Popurar para Ja Energfa y Petr61eo, del control de las operaciones que realizan, a los fines de garantizar su contlnuidad, y en consecuencia, es procedente la toma de posesi6n inmediata de los blenes.
RESUELVE
Articulo 1. Que las empresas que se enuncian a continuaci6n, prestan servldos y poseen bienes esenciales que son conexos con fa realizaci6n de las actividades' primarlas previstas en la Ley orcamca de HidrocarbuiOs; por 10 war se subsumen en la previsi6n del articulo 2 de la Ley Orgimjca que Reserva al Estado Blenes y
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hldrocarburos. Por tanto, se enuncia con [a indicad6n de la raz6n social, el Registro de Informacl6n Fiscal, y la indicacion de los servtcios y bienes afectados, con la advertenda de que, las enundadones en cuesnon no tienen caracter taxativo sino meramente enoncattvo.
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.157
J0101812S'
inmediata de las Instalaclones, documentadon, bienes y equipos, afectos a las actMdades a que se refiere a esta Resolud6n.
lNICH.'S PA~ liL TRAHSPORTE DE PE RSON"'l. REtM)LCAOORES Y
JIl7o:133340 BARC ..... AS CON GRUA P"'~ El TRANSPOOlTE OE MATERIAlES.
OU:SEl, "'GUA INDUSTRIAl.
En tal sentido, a efectos de dejar asentada la informad6n especffica de la instalaclones, bienes y equipos afectados por esta Resolud6n, se reaUzara una evaluadon y se levantar~ una acta a ser suscrita entre representantes de Petr6leos de Venezuela, SA 0 de la filial designada y de las empresas afectadas; 0 mediante eI mecanismos de levantamlento de un acta de inspecdOn judicial 0 acta notarial, en un plazo no mayor de quince (15) dias MbJIes. En todo case, si de Ja referida evaluad6n se determlnase que no existe interes en la toma de posesI6n de 105 Servidos de Empresa 0 Sectores y Bienes enundados anterlormente quedara sin efecto su afed:ad6n por parte de esta Resoluci6n.
AL-lOYS. C A
l.AN('~ PAWl EL ~TE DE PERSOfol.O..l, REIIIOlCAOORE5 Y
JJ111272Sl i1 ... RCAZM CON GRu.o. P.oJV, EL TRI<N5POOlTE DE MA T'ERiAlES.
OI£SEl .... GUA INDUS TRI ... l
~+-------------------~----~---
EI,oI.RCAZM CON GRIJA P.oJV, a.
JIl100011111 ~PORTE DE MATERIAlE5,
OIESEl. AGUA INDUSTRJAl
3
BRUCCIJINI & PAl TRlfoIIE RJ.CA (BRUPALCAt
CAAABALLO SERVICIOS, C ..... (CARSECA)
ArtiOllo 3. EI Minlsterio del Poder , Popular para la Energia y Petr6leo se reserva la apllcaci6n de las medidas que considere necesar1as, para garantizar la continuldad de las actMdades afectaclas por la presente R~0Iud6n. Asimlsmo, se reserve eI derecho de detenninar otros bienes, servlcios de empresas 0 sectores y empresas afectadas por la Ley Orgiinlca que Reserva a/ Estado Blenes y Servldos Conexos a las Activldades Primarlas de Hidrocarbu ros.
CONSTRUCC'ONES CAROOZO \Ill..lASMIL. CA, ICONSCAA\il)
JJI ,e!Jo04lI~ cllNQU.S DE J.lA«TEN:MIENTO
Articulo 4. Se encarga al Vteepresidente de Exploradon y Producci6n de Petr6leos de Venezuela, S.A., de velar por eI c4mplimiento de esta Resolucl6n.
Articulo S. La presente Resolud6n entrara en vigencia a partir de su publicacion en la Gaceta Ofldal de la Republica Bolivariana de Venezuela.
L_ANO.IA5 PA~ El TRANsPORTE DE PERSOi'U\l. PEMOLCAOORES Y
JJO~:JoC1IOI! SARCAZAS COM GRU ... P.oJV, El TfINoISPORTE DE MA It.RI'''lES.
DIESEL, ... GUA I!.OUSTRI"'l
e CON5TRUCCIONES Y SERVICOS
I_-+ __ A_::L T_AR---,.fIi:_:."'- C A (CDNSERALC"') CONSTR:l.ICION£S VASCO lUTI, SOCIEDAD A!IK}IIIIMA (COOVALSA)
JJI62J1i6G1 LAlK:1-iAS DE IMNTE"'~1ENTO
l-*.NCkIIS p_o.,.ov. El TRAPoSPORTE DE PERSDI<AL Y DE M.o.NTENlMIENTD
RAF~EL RAMIREZ CARRENO Mlntstro det Popular para la Energia y PetrOleo
13 LANCH.'S ZUllANAS. C ..
LAM: .... s PA~ EL T~SPORTE DE
I ~ERS~LY
.10700--41 J6 REMOlCADORES, "IlJELlES Y
DI;:,uES DE GUAlOUlER i'U\TURALEZA ~~'------------------+-------+--------~~~--~==~
14 MUElLES Y SERVICIOS. S" .I070'().41~ MVHLE5 Y DlQUE5 OE ClJAlOU!ER I
~-t .~~ ~ ,NATURAlEZA
i'U\\I1E~ UNI()A DE TRANSPOA:T'E I~STRlAL. C ... [NIoUTICA)
S~RV1C1() DE 802:05
.~
J( ~~- races. a IlIOI ocho Y ""'ola do la manana dill dla 12 de ne.~mbrll del alia 2007 t· , 4!(1 mO en la S~II del Mlnls""10 <leI Pod.r P"Iluiar per. ia En"'Vla Y p.r.o!eo· .~' Y.b'c On .,' E~iriao d. PlllrOleos de Vannu.la, S.A •• Av.nlda L.ibe"..do, To,,~
-~. "10 II" la cludad y Muoiclpoo MaracaibO ~Iado Zull.. ~Ia el :;-:nlll 1:Of' Q.'l~~merdo que Ilavaba Ia s.c'1I1111ia dill Juz~do Prim.ro 'da P,'m::;' ~ .... a",::~l:~ d!
CM! y MercanlU da Ia C;.c..,~n Judicial dill el1l1dO Zulla en leche 113 d
de 19-40, anolado bejo al No, I T 0010 28 dll 1M Dbros respec·u_ • mayo Conslilurivo - Esla!UtarlO foo le!ormaoo por ':'Ilima vez medlanla ~ :ro ~en~o Accoolsras NO 290. ceMlb'ada 01 24 d" mayo de 2006 lolios det 4, Bal' a • 01 Aaolslro "-4e'canll' P'imolo d8 Ia Ci/C\JnOlCr1pcl6n Jt.dlcilll del ElI, .. d ~" inK<;'" en I 2 <HI Junia d.:1'OO8 anoJada ba)o .' N. 50 T 0 U la, II" tIChoo Ing. J .. II". Ran~1 P"»idante d. e:- CKrlO 34-A" a5;"1<o,on .. 0"'11 At..llm~e al
1 id d' en. quilln p'asiQlO Ie. ANmbllta de
con,orm a con 10 dl5pue,1O an III articulo 21 do :IY Acta ConsUluU"a _
acc'o(]n~ra, Ing. R., .. I Ram',a". UInIaII'O d&1 Pode, Popula, pala IaU;:IUIO,&,.1
POlrol,:' qulen eje,c!O Ia ,lIp senlacl6n d. I. Republic. BoJ""""n!ll dll VII':~":~
oIICClOn la mayonlllno mular d 003.31:1'.9I!I5 .C'Clones olomlnahvu' Carlo '
Luengo H., Vlcepresrdanh. do A$unlas Ju.jdtcos do ENELVEN q~ y!lcl' "Eo ~'a'''rio do III as.slnblea. EI 'ng. oM.uS Rangol. OOnala'O el qUOn:.m r 1,Ie': como calebrociOn do loll Asambkla, por 10 cualill decll,6 ~almenra oonsn eq peIa Ia ~cr u 'a a la COnV<>C8IO<ia pubih;a(la an 01 O;ano Panolama de circ..:a:' ~:::1 dar dd Io.la,sca,bo del E'laI:Io Zulla an sy I<IIclOn N" '" 386 d r~"6 3 d ' ucIa(l 2007 c I )f)Q , ". • a -... e llO\o'Iemb'lI de
"", (ENELV~~ A~t' le~ ~_nl.; ·C.A. ENEAGrA EL~CTA'CA DE VENE1!UELA
-";';_.', sen a a .... Ierto del Pode, Populer j)oII'" la enaIVla y Pev61eo Capilal
V \ ONVOCATORlA. De conIormidao:l con Ia ulabl&ddo .. n 10. Atticu~ 278 y'2n'""j
, r '00 da Comarclo, sa ~ a loa .. flo,.. lIOCionistas de eN com IIf
, I r unJ,so 0" A.stomblea Gllneral EJirr.oralnar1.a de Acdonlalq al dr, ~ PB(' :1')' .. ~
.~, "'o,,,b,,. dal aflo 2007 a '6_ 8'lO • .....
c ',:.," u,' " -, lI.m. en Ie, 0I1dn •• d .. 1 Minbleno del Pode,
. op 10 Pilla I') Ena'g,a y POlr6leo. ublcedo .... Ia To.-'8 OasLe dill Ed~1CIo U. Cempl/la
~"~ado an I. C,udad da Ca,acas, Vane~llI; con la 1!l\8Jldad d . SOQ~n'os asunlos: 1) AjuslO del Capiral ". Ia empIasa con VI~ ~ Il00';: ~
Aud,ro~ea Extll'~, 2) Tran&lerencie d. las aooone, propledad da fa .
~llV6anana de VenezU4la a 'ravO. dal MOnIeIerio da' Podg. POPU!a, pilla Ia ~
ell leo, a I. Corporact6n EWocllica Nac:O~ S A J f Eo ... I
anlarlore.s, ecoruar la modilicaciOn d&1 artl ....... ..:, '5 ci. lo~a:O.:r~~r~III~.~IO~ Compan, .... ) Asunr:;i6n d. la ope",ci6r! y manr."'mieolo dll Ia. in.lalaclo,_ eIoktr1c41 <Ie dl5Jr,bu<:iOn Y oone,acJOn rennlca .... el ~lIIdo FAlcOn adlclooal & <IOnd" esla ope rando, ~) OeSignaCi6n del Comlsar1o p.Inc!p.-J ;::.anta II Iu ir"e.! ejerClCios ecoo6mk;Qs OOf18&pOf1dief1!es II loa alios 2007 ~ planW', par ~ .
Maracaibo. I de nov19mbrll da 2007. III Junia Admlnlallado,,-, S8QIJ ?".
I p,?CadiO a co,.."Id .. ra, 10. punlO. COtll.I'IIde.S an la convccaIDrIa: I'RIMERQ, AJu_ D C.plllll rift I •• mp, ... con "I •••• 1 Info,"". d. '0. Auditor •• ~.t.rno •. A
.... proposlCoOo del lno· Ral"ol Ramir!ll. an su car;i~.r d. Monisuo d.1 ~, Popo,Mr ~'a la En.ergSa Y Pe~61~o, y a fln de dar tumpiim'enlo -8 loa rwsulladoa otMenidoe .n .,. ,,,te.,m .. do Io~ AudllOJas &lemos, I. A!.amblea da Aa;JonloSlas CIOO,(16 ~~, a raab..U.r w<l ajuato en el capilli' d. la .mprIlS<l, el cuel MOUn .I.ct.a N· 2811 caillbrada en 'eet ... 24 de mayo (I. 2006, J ... 'nuamenlado e Ia CAl'lldad d& CUA TROCIENTC3 CUA TAO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SES€HTA V TRES MIL NOVECIENTOS BoLiv .... F;ES (B~.404,68:1'.583,900,OO) DImo ajwM Prooc.ade, .. n. 'IlZ6n de que &e av;o.ncl6 .n docno InfO,"",. una ~ncla en I0Il monlo. ,.1191800. an .1 8alance G .. n,ual y en &, e.IaOO de Io4oIAm .. nlo de ... c-. d .. Pa"lmonio, y "" tal sanlldo al monlo ,aal del Capital Sooar _ de CU .... TRQCIEN1OS MIL TRESCIENTOS SESENTA V sEla Iroftu.o"'ES SEJSCIENTOS TREINTA Y NUEVE IoAIL QUINIENTOS BOliVARES CON COIOO (B5.400.366,639.500.oo), dlYidodo en CU .... TRO MIL TRES IvIILl.ONES SEiSClEHiAS
Aslmlsmo, se afectan medIante la presente >tesoluclon a las empresas que directa 0 indirectamente pr€aten Servidos a las sodedades identificadas 0 a los Sectores y Bief'e5 enunciados.
Artfculo 2. Se instruye a Petroleos de Venezuela, S.A. 0 la filial que esta deslgne, a tomar, el control de las ti~rdciones y posesl6n
l'
12
'369.158
GACETAQIlCIALDE LA REPUBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
~ Sf:SENTA y 5£15 MIL TRECIENTOS NOVEN'TA Y CINCO (4.003.666.395) acdonts '~ ... , nonIlnaIIYu comunes d. CIEN BOIJVARES CON 001100 [B,.IOO,OO) cada una. De .na lonna qUllda modlllcado .1 ar11cu1o 6 d. 10. Eal8lu1o.s SodIIIlea de III empIIISCI. SEGUNDO, Tran.f_nef. d. Ie. aecl",_ prop,.d_ eM ,. ~ptJblle. Bollva".,.. t· fie V..--u • ~. dal ",In,-/wfo ., Pao.r Popu/.,. ".,. ,. E ... rpI. Y Petr6lao, • I. CfNPOracldn Elktrlca Hulo,..' S.A: Coolormo al mendelO 11111&1 eom.nido lin el articulo 2 d.1 o.CI.lo con Rango, ValOr y FUllrza do Ley Org6n1ca da
Reorganlulcl6o del Seclor El.cl1lco. N" f>33O do leeha 02 de mllYO de 2007. publlcado .n Gecete Oticlal NO :111.736 de fllCha 31 do lullo de 2007, Ie Asambllla aeon:l6 por urwnImlOlld 1I'8M'.r1r an ellle IIcto 101. tol8ldad de la' aeeiones propledad d. Ia Rep(jbllca Bollvar1ana do Venezuela II III Corporaol6n EI~ Naclonal, SA ~CBO. En _.0 d •• probal' , ... punloa .nlerlorw., .t:O~ I. modlnc.cJ6n dol at1fI:Ulo 5 fie I ... & .. tul ... Socl., •• fie I. Comt»lI/o: En vlrrud d, 101. Iran$leroncla ~ .... OCIOO8S dot III RepUblica BolNllliane do V&nazuela a III CcMporaci6n EldClIb Neclol'llll, S.A .• aprobada en .1 punlo anlerlor, III Asemblea pot unanimldlld acord6 Ie mocIlIIClIclOn d.1 ar1lculo 5 do los Eslalulos SOCIallts da III C.A. Enorc1a EIQclril;~ do VaneZUotla (ENELVEN) el cual qu«l6 rllClaClado de la ~guienta rNlnQra; 'Artlculo 5: 'EJ c.pilal de 18 Compal\[1l es de CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS SeSENTA V SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL aUINIENTOS BOLiVARES CON 001100 (B.t.400.366.639.500.00), repr_nl8do en CUATRO MIL Tnes MILLONES SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO [4.000.666.395) a;:elOnos nomlnahv{lS wmunos de CIEN BoLIVARES (Bs.IOO.OO) Cllda una. Esr .. capil8l ba si()O suscri,o y pagado de la slguienle lorm,,; La RopUbllC8
·\.cuATRO MIL TRES MILLONES TRESCIENTAS DOCE MIL NOVECIE ~~OVENTA (4.003.312.990) aceiones pagadaa por Ia untidad 00 CUATRIQ(;JIIlijl6S:~~
. ·· ... ,L TREScrENTOS TREINTA Y UN "'ILLONES OOSCIENTOS NOVENTA· EVE
; ,',MIL BOLIVARES (1),s,400.J3I.299.000.00l, Y 10$ SOCIoS privado~ TRE'EN'fo.~~ , )CINCUENTA Y TRES MIL CUATRQCIENTOS CINCO (353.405) accion p.~lIad~~:·
,l pO, iii f;lInl~lld dot TREINTA. Y CINCO MILlONES TFlESCIENTOS CUAFlENT MIL'"
~ aUINIENTOS BoLIVARES (B5.35.3-10.500.00). Las ac<:iones suscr1rEls.v pallad p<.Jr
j;>li RepUblica han qu«lado Ir"MI'ridas a ta Ca.porad6n Eltclrica NticlOnal. S par
d4ocIsl6n de la ASlLmble .. dQ Acclanislas de toch:!. 12 da novlombre de 2007; asl mbmo. Cj.. ENERGfA ELtCTRICA DE VENEZUELA (ENELVEN). quoda conslilu~" an IIIIal de Ia Ccwporllo6n EJ«u,.;:a N~cion"l. S.A .• V adscril" al Minlsillrio del Podor Popular para Ia EnQIQiil V POlr6klo. on cumplim;."lo <lit 10 dl~puos,o en 01 Oocr.'0 con Rango, Valor V Fuerz8 do Luy Org~nica dti ReorganlZ8Cl6n del 5~clor Elklrjco N" 5.330 d .. lOch" 02 de mayo dll 2007, pubbcado On GlLcela Ollclal N" 38.736.00 tocha 31 de Iulio d. 2007". ~LQ. A,.un~lO" de Ia op.,.cI6n y m8nl,m/m/llnlo dll '.11 'nata/.e/o".. .,4c/,lc8,. do dl,lrlbucl6n y g.n."..clOn ,<I,mlc8 .n III E~Iad" F.'e6n, adiclonlllm,,,,', a laa ~,,, •• d" dond ••• ,11 op.nrndo: En cumolirrna nro de III Raaolucl6n NO 190 dol 08 do oclul"" de 2007, p .. bl"",da .. n Gacora Ollcilll N" 38.785 de Ie m~ 'echa. 10 .... ""'m\)l08 pos un"nlm~ad aeoroo. quo la C.A. Enorgle EI~cIJica d. Venezuela (Eno"' .. n) asumQ la opsraclen V manr,mlmlenlo do la!l insllOlaclones elk1ricu do dlslrrbucl6n on el Eslado Falc6n. adlclonalmonro a Ius aru"s donde 8sla Openu>do. ICualmonle, V en raz6n do la ,8rcanla googralica y la simlhll .. d d" los equlpos d" Qonomci6n ublcados on 10 ZOtI" Zulla - F"Ic6n, $0 '1l$lruyo a 101 omple. ENELVEN. a tm do quo apoyo a la emp,esa. qu. IOnC" a su cargo ia oporacl6n y mantenimlenlO do la~ instalacionu 011 generaci6n litrmk:a ubi<;odas en "I Eslado FalcOn, En esle senlido. se ,nslruyo a los miombro,. du 101. Junta Adrmmslrado,a para que preslotn toda la cOlaboraclOn V d'Sp<.JsJcI6n on 01 curnphmlunto do los IInoarnlontos qlle sean Imp"rtido5 por el Goblorno Naclonal para el desaHol1o do las politicas socialas del Eslado. IQU9.lrMnIO. lOs m,ernbros do til JU<\la Admim5l,,,dola dsbe,i\.n inslruir " rooo 01 perwnal do 19. compel\(e para SU ojDcUC;()n. QJJJ!:!IQ. O".lgnacI6n d., Com/sa,Io P"nclpal 'y Sl,Jp/"nl., p.ra 10' Itjere/clo", ltCon6m'coa co".apondl"nr". " 10. ario ... 2007 y 2008: Puoslil on conside ..... c.:>" 10 rjesiownac06n del Comisario Principal y Suplanta de ta ernprosa, la Asambloa a,vAr"'" por unarnmldad. oo~iQnar a 'os aconciados HilIrnias Fo"or Ma ntero, htlll"r do I" cHdula da id8ntidad N" 2.661.368 Y SOmaira Manl~nscro titutar do la c,hju!a de idcntidao NO 4.36T.644. como Comlsa.iQ Principal y Suplol'lls. rospoctl.amonlo, para HI ojorcloo econ6mioo co"o~pond,onro " 10. ~~os 2007 Y 2008. ~. Nombflu 10. Audllo,,,. E:,"ernoa pa,. lOll Ejarc1e/o. F/rJlInclaro", d. /0:1 8;;0. 2007 y 2008. Hablondo conslderado 01 purno ralacionauo con 81 nornbrarnianto do los Audirohl'l E.tomos. La AsarnbJoa por un.animidad acoroo quo \a "rrna KPMG Alcaraz, Cabrera, vasquez A6oclados rooh.llrtt 01 IrobolO de aoduona 00 los ostados linancloros dol 2001 y 2006. Do 'gual rnanora so acoroo, de!egar an la J~nla Aomin~lrDdora Co III cmprASa Ia
,", aprobacl6n dol mooio quo )0 c"ncel;uA por cooceptc de honorarios prolosionales por
,. dlchas aooito,ia. En cuanto a Io~ caslos reombolsabl.s en lOS cusies .0 lncu(lan.,~ puran'e 1& r.ahzocl¢n do las alJelilOrias corrospood'"nIBS SO aplUob" dDIQ'JlI~~,Ili· .! Ullnta Admlnislradora de Ie omoresa, ra hjaci6n do lOS ml~mos. dO(:;<lOOS" ""\llbh!clda .'Qua no e)LCodertm do\ dil3z por cioruo (10~nJ dol mQnlO corrtJ~~f"'I1torD'll a lo'S .
t)onorarios pro!osio<1al~". Sin mas ountos 'lVH Iralar se !iQclllra con<:lUtda 1.1 J...Sl\.mbltJi!.~! y 50 lovama III pre~e",o ACI" quo !irman todcs los accrorustas p rosonll1s: InQ. Rafael ' Ramiroz, vonozolano. mayo' oe odad. tilura, dti In CO<Jula do Idonlidad NO 5 ~79.706 Mln,stro dlO'~ Podor Popuhtr pltrfll Is EmugLa y PeHOLoo Q\J'O actua como lopre.~", ... 1I1n\O
do RepUblica Bol",,,"ana d~ Vo",,~uela. Irlulnr de 4.003.3' 5 a lones, el Inc.;
Jos':':' RI)~el. en so car;1Clor de Pr"s~nro de I" Compar'\ y el 8~ado C."los E.
Lu .. "CO H. No ""bloMO 0110 a"u"lo qUQ I'alar, So 10'10 la ~o5i6n provlll lec!ura aprob .. c.6" y Illmo de Ia ·pro~.",'o. 58 aulorizd "I abOl)ad Carlos K. para QUO &I"clue la corrD~POndi~nl~"anirCSlaCi6n V dom~s .. mile
Mareanl't. : V. • "" .,)~
• ~...... ~Jo 1"!
fJ'/. .t:~t \ ~
-........... ~'''' :j;I
R EL RA"IREZ CARRENO > - .. , ~"
Minislro u~r p+", Populor Darara Enoorllia y POlr61oo
C _A. D"'1'(1 Did",,, j. fA t~rI" U"."laf
'. C " S 1M" S
~ -. vr A~~"".U:~S D[ ~CCI~JSTI'IS
.1:'[.;-:... 47
gsl \CT" ~----
.. ~1.
FiJII"ICAS .. la'i rr~"'& di!' '" mn.l\aM del dl..t 12 de do nlTviembre dol .. 1'wJ 2007. !to ~'vrtJiO rfl la ~&d-e- de-I ~i"" tJ.e.rlo dfll P'O<Mr Pcpl.Jll"u Dara ~8 Energia 'I Pe-lrtIAoO. l.ib-'Cad •
.,.... 1!If'l el Ed.~I(:.o ::::Ie Peov6loos de Venelu~. SA .. A ...... nhjl!l L;.b.r1.dot. TO<I'f" 0e.,1<!!' , .IJrtNI"~I'lICrO·) l.t. C,Ji(T"p ..... .l. una. A:samble<:l Exll.OId''l-!li.f!I CIa ACCJQn..:.;Ii)S dHi \.ri C.A. E.Ne.FlGiA ELECTFlICA OE. LA COSTA ORIENTAL IENELCO) . ..,..~(\a(J m'"c~n'~ ccn don"u';fi,) l'In La ow~ !je CablTlas, E.s18do ZlA~. con:;ntl"lltdll s.~"f1 doI:\Imer.IQ In.s.c:nlQ DOf ant, .' Re-r.J'~lro ,""",,'c.alnh" SeO'LJ("do !je la Clrcunscnpe.c-n J-,Jdtdal eel esuloo Zu;LJI. 81 CI!iI 15 doft da::;i.o.'T'.b,. oe 1989, ba:o ~I NO. 29. Torno 04 ..... a, k3s l.brOI r."ceC:hvt;lS. cLI)'o o()c_lI"I1anlO Cc;'\..-,,;:"V;ivD~EI~9h.;.a(i.u lue I.~orrra&do por ulilTll!I ... e.z medl .... ~. A~la d. As.emtrlea da ,A.c".or.i~l8~ N' 2' ... clI'kIb1'ads I!! I 26 d. 1l~$IO d& '9'98. lo'J()S d9I 80 al 84 . ..."rI'~ en ., F<.<J,r.jro !.'<r'"aolo' S~ d. Ia C ~c""$Cnpc;06"
_', Jw.c'AJ del E.,~oo Z.Ji.o. ~n leo:~ 09 de no~ .. mor. <Ie 1998 ... ""ratla ba", .1 ... !; I. 'J~O '·A. 410 ~11IT·ftJ.lr •• ilWhOI.Dr'1 a e.sL1 AS4Illl>l&1I III Ing. J •• USI Aanlj1<!!'I, '·"~~""~~radar 0. ENELCO. y ~11r>Q Flat"'lpmlr.~. """, .. IrQ del PO<Mr POI)UIar D~ra
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.159
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGIA
E INDUSTRIAS INTERMEDIAS
REPmaUCA BOUVARlAllA DE VBKEZUELA.
IIDIlB'I'ERlO DEL PODER POP'UI.AR PARA CIBJICIA TECKOLOGIA E IIIDU8T1UA8 IlITBRllEDL\8
FORDO RAClOllAL DB CIERClA me.OLOGIA E IlQIOVACION (FONACIT,
199 de la Independencia y 150 de la Federaci6n Fecha: 29 de abril de 2009
Nro 015/030
EI Directorio del Fondo Nacional de Ciencia Teenologia e Innovacion ~~ACIT. l~uiJI:ituto AutOnomo adllaito del Ministerio del Poder Popular ,." Cienaa Tecnologia e Induatrias Intermedias, precediendo de . ~ormidad con 10 establetido en la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal en los articulos 27 Y 28, en concerdancia con 10 previsto en el articulo 5 del ResJamento B?bre los Concursos PUblico8 para la Designaci6n de los Contralorea Dlstnta1ea y Municipales y los Titulares de las Unidades de .uditoria Intema de los Organoa del Poder PUblico National. Estadal Dill~ta1 y Municipal Y sus Entes Descentralizados public.ado en Gacet~ Oficw de la Republica Bolivariana de Venezuela W 38.386 de fecha 23-02. 2006 Y en las Resoluciones W 01-00-00068 de Iecha 13 de marzo de 2007 ernanada de la Conlraloria General de Ia Republica
CONSWBRAlfDO
Que la Contraloria General de la Republica mediante Resolucion N° 01- f 00-00-0068, de Iecha 13 ·03-2007, pu ulicada en Gaceta Oficial de Ia " Republica. Bolivariana de Venezuela W38.645 de fecha 15-03-2007, insta a (,. Jas. maxirnas autoridades de 105 6rganos y entidades a que se reliere el ;
ilO 9 numeral" 1,5.6,7,8.9.10 y II de ,,, Ley Organica de 18. aloria y del Sistema. Nacional de Control Piscal a hacer ' el llamado '} ~ue se convoque a un concurso publico para la provision de 10sC .. del Titular de la Untdad de Audiloria Intema. "
CONSIDERANDO
Que III selecc.l6n del titular de la Unidad de Audiloria Interna de este Fon~o debe hacerse de conformidad con el procedimiento estableeido en el Reillunenlo sobre los Concursos Publicos para la Designaci6r1 de los ContraJores Dislritales y Murucipalea y los Titulares de las Unidades de Auditoria Intema de los Organos del Poder PUblico Nacional Estadal ·Dil~t.&I ~ M.unicipaJ y sus Entes Descentralizados, por 10 qu~ resuelvr ~ la siguiente
PROVlDENClA ADMINIBTR.\.TlVA
L- Convoca al concurso para la provisi6n del c.argo de titular de la Unidad de Audilorill Interna del Fondo Nacional de Ciencia Tecnologia e Innovaci6n FONACIT. de conformidad con 10 establecido en el articulo 5" del Reglarnento sobre los Concuraos Publices para la Designacion de los Contralores Distritales y Municipales y los Titulares de 19.9 Unidades de Auditoria Interna de los Organos del Poder PUblico Nacional. EstadEil. Dislrital y Municipal y aus Enles Descentralil:Qdos
2.- Delega en la ~sidencia del Fondo N"cional de Ciencia Teenologin e
~"lnnovaci6n las atribuciones reservadas al Directorio relEitivas III
procedimiento del c<lncurso para la designation del tilular de Ia. Unidad de Auditoria Interna de esle Fond<l.
3.- Deaign" a la Abogada Marynella Fiero Alfaro, titular dc la cedula de id.entidad nro 14.908.578. miembro de enla~ entre la Superintendencia t,tacional de Auditoria Inlema SUNAI y eale Fondo. para todo 10 relacionados con los tranules del concurso objeto de la presenle
conv0C8loria r
La presenle Providencia Ad . entrara en vigencia a partir de su
aprobaci6n por parte del ~ el Fondo Nacional de Ciencia
Tecnolo e Innovacion T. ...~~
"'7.I>·rr'
('"_: ~~
:.; ;:~' .. \ k:
t:oN'~6;Tbj
~
~
'::c
eo ~nlaC'lbn
Ministerio ~lPoder Popular para Ciencia
. "~ologia e Induatri.u lntermediu
inisterio del Poder Popular pan. Ciencia TCilIto.lQ8ia e Industriaa ntcrmediu
REP UBLIC A sou V ARlAI'A DE YEro:ZlfELA
~L,(ISTERIO DEL POD[R POPUUR PARA CIJ:NClA. TEC:-;OLOG1A [J]I."I)USTlUAS I!'nl:RMID lAS
FREDDY CL.A1IET BIUTO MAESTlIf_ ....... -. mI)"" do ,dad do .... _k,l .. y ,,,,,Iao de I. <6dlJ1. '" i4r:l'llldtd ~. j 69] )'11'6, CI.&)U c-t:.k.Itr C:QIII.I.l. CII I .. RnoMiOn :N~ J46... de f«ha 01 de Abol dt 2006. Irna."clda doll Duplil:l'Io dtl W.IUJU'.;I. put-h~ I:tlil GIW ... OflC.a.I" "l\t~jQ Boh .. .,....,.dr Vlnc.z;u,cl.l 'bajo.~ N·]I.II dt fccha 11 de A..bnl de '~IJO(.. nprnrrWJd.l erI ~1':C' Klo a!. eu "lricter dt Prw •• t:InI!l [E], a.I COf1I4IJ'O Di:r~ch1'Q .. I. "Fw~d.:"'" C'utfrQ {'i.aQ"~ ~t D, ... "f1{1o • IIfW6fifMiI,. , ... rl'lll'H' ..... Wt""'I'I·. IdIcrrt. a.I Wlnill.mo dc.I Podtr p~·.w- f'U'I C.a.:-ia.,TI!IU1C:IoIII , Jn4u.I~IU Inl~u ~Ida mr6illtn. Du.n:Io N· l.11-6 ea.1Mdo tit lI. P,n..lmc" do I. ~ ~._ do v ............... _ II do ''"'''' do 10(". pobhc .... '" 1& GaMa CJtII<iaI ~. )1216.do _27 do ivlliodo ~~. y<uya ACI&c.-""" .. yE ........ So< ..... _cItI>_ pr_oItradoo ~, ... 1 ~.~ _II .. , dol _ eire."" dol h4.nlclpio l<~ dol 0""'10 C.,.;o:.l ... frl<u 2j) do ac-. del ·~OO'. f19bI- '" lo 0_ or",,,) };. ). N. do !cella 21 dol DmIIr' do 100'. CocoMlo ...,. .... KID do
,"oofamldld C«l kI dilputslo I" 1.1 pcuitldl Aaa CONIJI1III y 'Es~ So.:-i.a.kl de III ~ 'I C.QftrOl1M I 10
p'''''''' on ... Ank.lo. 1 y IQ do lAy do e_ I'lithQO ~ tot 1& G ..... ertelll do II R~
0 ... ...,_ do V_II )oj. 1916' do [oct.. 2< do ••• 01 do 2(109
rRlMDO; Sf I'Wfmvcrwrz II CamLiIo6fl .& ~i«wI • 1 ..... ,.· ... dh C~"U'f:I N.t""'_ I~ lHM,""",- , IIfWIJt,_.eJ4It ,. T~"k.dMtD -. 61 .:-oo'amndld .PJf'I kI d.1of'W1CQ pot' ., COO'Mjo l>Ir~.a. .. 1"O C'I"I el f"uMo tit e..,...};. 01. Apndo 01"2(109, do r",," 29 de Ami do 2001' ...... 1 ...... e ..... i60 _ .... do Io.~"'_ do 'M1o::t....6A ell ~J\I..I pIl:II ... J~j,(Jft ell obru.ldqui1~". bM:N • ., prulac.ion eII......-.c:lOJ de canrormMtid CIDft I. ~I_ .. 1& Ley do ~ ... _. "'lth, ... ,I ~.Jlam<N ..... "'" 1& .. 0lC11 Y .1 ~.~ do f_, ..... _ do" c-iUta do c-....._~ o;o'Ob.odo por 01 COIlKJ'O Dlroc",. ~ __ do C_ N. 02.
A&«d' 02·_. do _21 doAml do 200 •.
Sr;(;~:'fIlO; 10 C_I,i60 do C_ .. lOR __ por 100 ""';'", .... ,,_ ... m ....,..._ do ...
~ Lqa~ ~i.w-t;n&nc ... )' tH.nka. )' c.otMV1. con It; ~K. 00ft'I0 'M tS~4f'tQ I ~0i'If~ .
nC8tIA8h}
T.!RC.!RO: La Camll..an.de CorJI;r .... ionc .• kl'Ah loJ.dIIbc:fC'l y atnlu."lOftU que' Ie C"Of'fiur Lt U)' tit COlih&ll:'lOVI F\II;.llICu ... I 1I.CJ,I~ que r)i:t I.t malU ..... ~I Rc~~oJ Jc h/"lili I<I'MlnllnlO 411: I. COImiJ.oa • O;,...traI.II;~ '1 ~ I'U"I'MI .,. J"C",!.an !I In*r~ .. ""la.ndo C'1- tcdo :'II(IrnmlQ jX.'t' cl ._,tnCIO C>.M'\phrn-ic1¥O .de I-tl d'IfOIKI(IftItt CIMLaIi\4ai em lot ",mc.~J !."IJot. k:pJ.rt '1 rq~1lM111-U1ot
COMISION DE FUNCIONAl\fiENTO Y REESTRU.CTURACION
DEL SISTEMA JUDICIAL
REPUBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA COMISION DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL SISTEMA JUDICIAL
Comialorrada Porronto Alicia Gllrcla de Nicholill Expedlentll N" A-028-2009
En locha 23 de eoero de 2W9 se receie en esra Com.SIOO de Fur-oonam,ento y Reeslrucll.traQ6~ dOl Sistema Jud,c,al 01:00 N' 305B-08. de facha 10 de d,c'emll<e dQ 2C08. suscuo per ra In$p."clor~a Genera: de Trlbunales. anaxo al cuai rem,lIo iI esta tnsrancia 'l:.:pedlenle s:lll'iinoal.iallvD N" 05Q595 -rcrnenctatura Co ese OrlllWlo" Y escuto contant.vo co la apo.li!lc.6n mtorpuosta per la ciudadana Scartol t.atouche l6p82. Or] su ccodrocn de Fiscal Sexag6sima Torcera del Minialerio Publieo an materill Disclplinaria Judicial. conlra el auto dlctado PO{ 01 Organo Inwuclor en fecha 11 de febt9(0 de 2008. on el CJJal ordeno 0: archivo de las aclu"~'Qnos contenldas en a56 sxped:9'1te admlnlstratlvo al CQrls;dara' qCJ8 los hewos der]~naados pC' 81 cludadano Osms' Rafael Vasquoz Garcia no CO(lst.tuian lalla d,sGlphnans de LuiS Rodolfo Herrera, quien actualmenle 56 oesompel'la como Juez del TrIbunal Sagundo de Pr'~lora Inslooc.a an 10 C,viI. Mereanl,1 y 091 Trilns-to de ]a CIfCUlscnpcl6n Jud,clal do~ Area Metrcpohtana de Caraeas
En esa mlsma facha. med,ante nota de SOCl"I!lria sa d.o enlrada al expo<! onle y so Ie aSlgr:6 eo! N' A·02B·2009 (nomar.cJatura de osle Organo). y so dlclO un aulD med,ante el cual SO d916 CO(l$tat"lC.a QUe da confOtlllldad con 10 pnNlStO en el art iculO 10 oal Reglarnonto qua rrge las Funclcnos de eSla Insla~cia Dlsc<plln9fia COffespO(1de d8c,dlr la presente apglaooo a la ComlslOnaCle Pro5lClenia Doctora A~tla Garct. d. NICholl •• QUien procede a dead" "n las 19rmiflOs sllluientos'
I ItrHEcEoENTea
La 'nvost'llacl6n dlsopl.nafla se 000'00 en 1t'lrtud de Ie denuoc.a Inltlfpousla.m tocha 29 do abnl de 2005. por eI c<udadaflO Olm., RaI .. t Vbquez Gan::ia. ',t"lar de la c6dula de lQenfidad N· 1.882.090, conUa ef audadano Lull Rodorro Hamllr. Gonz.lilez. 9n su canklet' de Juez del Tribunal S"'JunQo de Primera InSlanCIe en 10 CIvil. Mereanlil y det Transito de la C,rOJ1scnpaOn Judicial del Area MelropoMana de Caracas. aI haber If'oC\.i'ndo pn,svnlamenle en ,rrogulandad8s dUfanlo Ie lramila66n de la causa judlclllL N· 02-61108, en la cual acluaba como apodar adO jUdiCial de los demandado$ Jo.' Uno d. Andrade y M.rt. Udia FemAndez de Andrade. cuyo contBllldo eslaba (efendO a una demanda por rosolua6n do C04'I!rato de venia con resorva da dOlTlInio, Intorpuesta par la ampi"esB Corporao6n Mumcal' CA, contra los refendos oudadanos,
S&gUn eo! dBnunoante la Inoguiar,dad cans,sl.O en oonegarle Jusl.oa_ al no proounc,arse an'o dos solic.ludes quo hlQ9fa al Tf"Jbunal con relao6n a la refeflCla causa. al flO haber decodldo pllnJerO. aCB(ca de la sollC!lud de nulldad de todas las acluaGJooes qua ~aban en el cu!lderno pnnclpal de oss el<peClli!!nte efeCluadas per la SOCIedad MalC.lln1i1 Operadora CoIoJ")ll. C.A. que no ara parte en el jwoo. 510 embar~, al juez Ie habie perm,hdo actuar 'I lornar decisiooes en base a e~5 actuaoona& que provenian do un t9fcoro tolalmenle a,eno a la retooi6n procesai Soljotud presenlada en fedla J de noy,ambte de 2004. '~flCllda ef 2 de fall<aro y el 4 do marz.o de.20Q5. IIslo aunado AI hedlQ de no provoerte una& coplas certiflCadas de elgunas aduaoones que sohoto mod'ilnlB dd,gencras presenladlls en fadlas 11 y 15 de maf"ZO de 2005 Por Utluoo IndiC6. que la empress que venia aduando $in cuahdad procosal para hace<to. inlenlO una demanda da tor08,;a en contra de sus ropresootadDs. aco60 que se tramrt6 en cuaderno &epa-ado. y 10005 10 pedimenlos que Bsa e~resa planleeba al Tnbunal eran debJdamernll ra5pondidos. no asi los que ill presentaba en nombre de sus poderdanles
369.160
GACETAOF1CIALDE LA REPUBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 1009
II
DEL AC10 CONCLUSIYO D4CTADO PO~ LA INSPEC lO~1A
de 2005, V si D'~ h-lblll W$eNiIdo trI re:aroo de aprOll.lmlidamenle dos (2) meses para diclar asa r8~~'"C,6n, SII debia [0ITIa{ on cu~1 II que para consideiar e~a ciro.ElS[ancia di"cj;;,))r;ar\.~l'!lenla sanooi'loble, era necesano que la mlsm.!l lullre In;,Jslificada de ~.O'1I",",l1idao ron 10 preYlslo par el numeral 7 ole! anlculo 38 de la Lev de C arrera Judtcia, apoyan.:lo esa aflflTlllClOo en la deCisi6n dlCtaCla por esta ComlSiOn en feena -9 de lunio de 2006, recaida on el e;<pedienle 1527-2005. en la que se clctamm6 qV"" eta nOO8!8lJ() ponUe;<I' Ia SlIulIOOn real que hsoo que al juez, en delarmlniidea OlU~$, incutra eo l"8I<I'do, entre elias. el coogeshonarnienlo doel Tnbunal, 81 cU:"Il'~!o de -:<lu~S Iramiladas, III comPiejidad de las m'5maa, 18 d9licioncia da pe~nal. ta actuatiOn pfOcesal doe las pao1es V el rendlmlanlo del juez .Ciro..nslancias que perrnileo delanninar 51 la conducta del jtJIIZ resuna sanc:ionabl~ q,sC/plin8riamonle, ~' do acuerdO e la ptoblemiilica que oonfrontan 105 Tribunales de Primera Instancia de n:UlI;ple CQlTlpelenoas que op9l'E11l an el Area Melropolilllna da Caracas, COOSId'1r6 ql..-::t al relwdo ~ido en el prosente case, era ,usllficado.
A 10 anlonor agre,,6 que de la inv~hgaciOn re9lizada no 58 OO5«'t6 parCiaiidad del ;uez, haCla al~ro ,~l !OS Ir..ganles respecto e sus actuaciof\es dentro de ese prcceso: y en ccar:o aI hoctIo denunoado de que s6l0 daba res.puesla a las sohctcoes 10rmulilQ.ils pr ... 01 terC91'O inll!f\ll~lBf1le, cooststo que 01 jUe:>: fuo diligenle en prOVIIIIf tooas :£S ~t:oo",,~ int8rpV6$Ia3 por las pari es, selvo 10 reladonedo con 101 sohCJlud de llu:,"1~ ,10 :0 actuados per 16 emPfesa Operaclora Colona, C A., que deb! a Sll( respcllCI(tfi flO : .... ~",,:enda delinlbvs, como en efedo oculTi6.
Tramllada eaa dllfllrloa. la lnspectoria Genefal da Tnbunalas, en 18'd1a 26 de soptiambra de 2005, orden6 lOO'mar al e;<pedlanta rMpOdivo, V al 10 da mayo de 2006 ini06 la Invesligaci&n COf:"aspondlente, una vaz finahzada, dICI6 ei ecto concluslv.o al 11 de tabrero de 21lOa, rnedianle el que dedd16 no lormular acvsacon. V orden6 el arcnlVO de las ecluaciona5, bajO las slljUienlas consideraciones
En II ~a acto ce cterre el Organo Instructor daj6 sanledo de manera ra'liTllda ttl contenido 00 ra donunOa interpuesla per el audedano Osmar Raleel VaSQUez Garcia. v de seguidas explan6 105 hechos qua durante al corso de la tnvaSllgaci6n oonslat6, sel'la!ando qua hal:la iniciado Ia il'Ivesligaci6n en fed1a 10 de mayo del aM 2006, V II! 6 do lunio del rnisrno w"to, at Inspector COIT1ISlOl1ado cons1go6 las resuilas de 101 misma, en la cr~e quedaron c:onslalados los 5iguientes h8chos
Que la causa judicial N° 02-5908, nomenclelura del Juzgado Segundo da Primera Instan::.a en 10 oVII, Mercanlll V de: Transato de la CirrunsaipciOn Judicial del Area Melropolttana de Careces a car~ del iuez denulldado, contenia 101 demande Inlerpuesla par ta omprasa CorpOtaci6n Mun,car C A , centra el crudadano Jose uno de Arldrade. por resoluc.ion de comrato de venta con resarva de dominoo en la coal aparscla cemo tercero InlEINlfltenta la sooedad mefcantll Operadora C~a, C.A , a 101 cual se Ie d;o enltada el 11 de octubre de 2002, y en Iedla 20 de noviembre, el Tnbcnal negO ia admisi6n de la lercerla que habia Pfopuesto la emcresa Operadora Colona, C.A. pOI' ccmrsversr 10 dispua510 en ra deos'lon dictada en fecha 6 de agO!to de 2002, por el Jo.Jzgedo Supsnor Otlomo an 10 C,V,l, Mercartlll V del Trans-to ce la Circunscrtpd6<l Judicial del hea Maltopohlllfl8 do Carsces. rllz6n por le que. . los apooerados )Udlclale$ de esa empresa ,"Ierpusleron recurso do apola:::6n el 27 00 noviembre de 2002
Que n;ed,anle 0010 de fecha a de OCIubro do 2003, el Tribunal admlllo 101 tercerie propuesla por Operadora Colona. C A, V el 19 de anero de 2005, el apoderado judicial de: demandado, abogado Osmar V~squez, dro contestacon a 18 mrsma sollalendo se deciararll sin lugar, posteoormente. el 21 do febrero de 2005, presento escruc d~ prOrTlOClOO de pruebas, cuVa admisl6n Ius nl!l;adll par auto dol a de abol eel rmsrno af)o, al sar c:onsideradas a)(1empar~noas. y sl 5e admilieron las prornevidas par los apoceraoos :udlOalos oel tercero inlorw1I8I11e
Por todo 10 anten;)~ ,:.;t\.~1.:ler6 que e! Juoz Luis Rodoilo Horrera Gonzalez no podia ser sancooaoo, <1' ~:.l&daf comprobado que sus aduaaona$ no tenian ninguna Ira~denda d;~'f':lf'\aI'la, de manera que rosl1l1eba lorzoso at'Chivllr laa act~ooes, V a~i <0 :v.ord6
I
CDI'llra esle adO, Is ",5ca! Sexag(tSlma Taraera del Ministerio PUblico en maleria Oisaphnana Jud:cial 'con wmpeleooa a Nlvel Nacional, ciudadana Searlel Latoudle. ,nlerpuso recurso ,I(, Q ..... IIC.On eo fecha 2B de fobrll(o de 2008, para ser cooocido, sustanaado V d80lIldo cor este Organo Drsciphnario, el cuat fundilmenl6 en las cons.oeraaonos que de SOl1JldaS se seflalan:
III
DE LA APELACION
Quo an f8'd1a 22 de septiembre de 2005. el Tribunal dict6 deClSi6n en III qUO conslder6 lolalmenle vahdas las actuaclooes dol lercero inloNlnlonle en el Qladerno prinCipal do esa expedlenle, por cuanlO las m.smas so hablan reatl~ on comphml8nto de 10 o,denado por U'1 Ju.z~ SuperlOl". asi como en e! elercloo da su doracho a Ia defensa, ello, parquo on una pnmera oportUOldad rue negada la admlst6ri do la ler~ia Pfopullsla, V no qued6 allernativa allercero In!E!fV1nlenle, quo 101 de reahzar acluaaCJl"les, de manera lomporal. an el cuaoerno pOrIc.pal A5Imlsmo, doclar6 Sin lugar la damanda de resoilJC.lon de conlralo da venia con reS8fVa de dom,nlO V, cen lugar la demanda da terceria propuesla par Ia ompresa Colona C A
En su escnlo recursl"o, a; M10iSterio Publico efedu6 un resumen de las actuaclOO8' conslatadas dur1iNe 101 inves\igaaoo, sabre las cuales re Inspector la Iuldament6 et acto racumoo; su~!er.!6 su apelaa6n indoeando que 50IlUn 10 manifoslado por e! del'l.Jnciante, es'!! habill dillgenciado on lochas " Y 15 de marzo de 2~, on ta caus.a judlCJal N· 02· 5908. sohc:ilando copjas cerlllicadaa de algulas aduliaones, SlruaciOn que verif;ct la tn~peclorla, dejando coo5tallda en el aa.a do investigaciOn de lecha l' de jUflio de 2006. Igualmenle 00591\16 058 Rapl'eSenlacioo Fiscal, que dichas soltciludll5 no I .. oron proveidas pot 01 Tribunal a cwgo ~ ;.,.ez denunciado, qu:on eo su defen58 aleg6 quo de oonformidad con 10 previsto en eI arl!QJIo 111 dill C 6digo de Proced<m;enlo CMI, 101 lacullad de e;<pedil coptaS cerbficadas OOI1lIsponde exdus<vamenle e! ~Jellino del Tnbunal, no al Juez, y el soiialanla no hizo ningun redamo lin lomo a '11 lnactiv;dad del personal adsailo a asa depondenda [)IIIlI IIphcar los COfToc~VOS a que huboaro lugar, argumentos IICOgldo5 por la lnapedorfa para af .. -mar que Ia IDI1a do caleridad on la explI(l"u:i6n do las copies cet!ificadal. no debia enhtnderse oomo '-'n r9'la.'"Ilo impulable iii Juez, quo dic:t1os pedlmontos debl_n sar Impulsados pro~satmente ,y modianle 'allfo~ par el saliCJlanle
Sefial6 lamb<en, que en ledla 17 do mayo do 2005, el abogado do la demandada apel6 del auto que n0g6 ra admlsl6n do las prueeas que nab la prornovido, en esa misma facna prasentc dihgenc.a en la que solial6 se dedarari;l sm lugar la tercena Inlerpuesla e Inmodlatamenle deSlsti6 de III apelaoOn ojllrcida; para posll1riormel')te. -eo lecIla 21 de jwn,o do 2005-. schotar la dllClaratoOa do null(jad de wnas copas cerllficadas eSlregadas ala demandanla en lercerill. por cua'110 hebian sldo lomadas ,de ccpills Slmples que cursaban en el oxpedleote ludlcial; y adcrn.h, sustllUy6 los . poIjeras que Ie fuoron oIorllados por lOS def)landado!, 011 aOogado Gorman Ernesto Peroza V"'$C1uez. En fecna 27 do junio de 2005, III Juzgado a cargo de! denunclado, medlentll aulo, declarO CO(1.SU'rnIdo el deslslimlento de la apolaa6n que habia Inlerp<.Jeslo 01 apodll(ado de la demand ada contra la negatiya dll admlsi6n de pruebas, orden6 ell.podir las copras tenlficadas sohaladas par este y 101116 nola de Is suslilo.;doo do poder
En su acto conclusiv~ la Inspecto<ia. Iranser'boo 10 manileslado par el Juez denuooado LUIS Rodoiro Herrera en :w oscnto de dascargos presel'llOCo en 18'd1a 6 de junio de 2006 ol,nnlo eI curso doe Ia loveshg80oo, en e! que ser'lal6 como aspeClo fundamental a su delensa que 10 SollCilado par eI d!ll"1lJOC.iante raspedo a la declwator,a da ruklad de las actuBCIones de un lercoro 811 jUlcio so cormspond ia con un aspoclo a deodtr en 13 senlenc.a der)nitI'Ja, 10 cual hizo en fecha 22 de soptlemtlre de 2005. V eo cuanto a las cop.as que supuestamanto no Ie !ueroo provaidas Indlc6. que osa luoooo corrospondJe exclusivamenle al Se<:retano del Tnbunal y no a! Juez', ademas, el deounctanle no 10 puso 811 cooocimiento de esa Sltuac.6n para impaner los cOITocbvQS de rnanera Inrnediata.
AI rospedo, Ia FI5C8' apelanle considefa que con base a 10 ptoV!slo por el aniwo 10 0Ii.! C6dlgo de PrQC6lJimlento C)Y11, ta justioa so admin~\raf~ 10 mas breva POSibill, V efJ:,lps casas eo QoJII :a !oV no fije 0116rmino para eIIdar alguna provldenda debora III )Uel\Ulac.erlo dentro de los Ires (J) dia~ siguoeotes a ElqUIII en se Ie haya 1ormulado I_ peliaro correspondlllOle; IISlmisrno se.'lai6 que WlgUn 01 arlicuio 51 doe I_ Conaillucioo de la RepUbj,ce 8oljYa'lana doe Vonezuela. tada persona tionll deroctlo • dll~ir petiaones ante Ql8Iquior lMondad y a obtaner resp<.Jesla edecuada V opor1una; 10 qya en su op<nioo ooosbhJye un deber de obIigatOlio cumpllmlenlo p •• los admlIllstriidores de iusliCia, maxlme, OJIIndo el articulo 15 del C6dlgo Adjativo CiVil, diSpone que los jueces dobao garanliur y manlener a las pertes en loa derochos V facullades comun9S a eles, 5.0 prerll(aooas nl desigualdades.
Con~iderO qlOO de habar IflcundO en relardo u oml5loo, eshm6 que dabie lomarse en cons<deraa6n la CflSlS aXlstanle en lOs T nbunalos do Plimoril Inslanaa en 10 C~v il Mercanlll y del T ransilo del />Jea Melropolltana de Caracas, donde d'anamenla so al18l1de gran nlimero de demandas y soliCJliJdes coo pocos r9OJf5OS para atendor1os, apoyandO ese argumenlo eo la deciSiOn do Ia Sala Cons~tuClOnal del Tnbunal Supremo do JuSllcla, d,Clada en feclle 1 ° de lunlO de 2001. recaida en 01 oxpedlOnto 'If#" 001491, de 101 cual trascrlblO un Qxtraclo, y de uN! docls.6n emanada de Ia
'lnspeCloria Genll(al de TIIbunales, de f8'd1a 30 de abnl dlO 20001 on e;<pedlen!e Nb 02- 0626. co las que ambos Organos rocooocan al gran ... oluman do Irllbalo 8xisten18 de algunos TIIbunale5 de la RepUOtlce, rororz6 oslo alegalo afirmando que en el Tnbunal a su cargo aXlsten selS (6000) mil causas para un Tnbu .... al UrJpersona! con un plant,!la do lroco (13) runClOO8riOs, con IIm',lada capacitacr6n.
Con base a esa normel,va os~m6 inexcusable Ie oondud. orr"liv8 det jUllz denunciedo quien se d61and<6 invocando 10 provisto en al W1ia.llo I 11 del C6digQ de Procedimienlo Civil, porque sl bien era tierto quo los S8C1'8tano5 lenlan eI debar dII e;<pedir las copias ~aa, OJITospondia al luez pcowerlas, aoord8ndolos 0 negandolas, mediar.11I una respu~11I c61ent V oporlu:la. o:lI"IIornia 10 ordona la Cons"IudOn, y 1011 roormll8 a les Que h@ r.rorenoe, p<.Je5 aun cu9l"ldo et citado h801I alustOn expresamenle al SBGf'etano del T ritulal como fuolciOl'lllrio 8Ulorjzlldo para I_ expodlci6n do oopii!lS oorlilicadas, de oonfOflTlided oon eI artIculo 112 ejusdem, ClJYo oon!onido traf'lscribio, Mtableoa que IllS QQI1iJJ_l'_Qell_QludonlNl de QIJ8 se lrale no podIjIn dine sino pre ... io decreto del jUez, par 10 tanIO, es a hta flrtcAtvlario 8 quion ~spondo eI dobar do proveIII' 10 COI"I()Jcento, y no 011 SeCteiariO a quien 5610 correspondO axped!r1<ts,
Por 1000 ello, OOI'ISidera la r8OJlT8nle que 01 juez denunoado oornpromell6 8U responsabihdad disdpkn8l'ia. al no proveer oporIunamenle las copialI OIIr1ificadas sohciladas, 10 CUIII en 5U opnlOn, podria oonslrtuir causal de IIITlOflllsleciOn par retrasos 'I deSQI .. nOOS itlustificad05 en 101 tramitac.i6n dII los procesos dll oonfoImidad con et hpo disciplinario previsto en eI numeral 7 del arllculo 37 de la Lay Org;iniea del ConsolO do Is JudicatlXa, en COflCOj'danc:ia con el o,IeIlIecido an II! nurTMl(al 7 del art ,wo 38 de la Ley do C&rrera Judicial.
Coo lundamenlo en los hocnos cornprobados, la Inspecroria General de Tnbunalos determlno que Cler1amonle el Tnbunal a cargo del cludadano Luis Radotfo Hormra, CClOOCOO y treml16 la causa ludlaal N" 02-5908 co<Ilentlva de Ia demanda quo par rosolu60n de OOOlralo de ... entll con rosaNa de doo'linio habill InterpueslO la emPfosa Corporacloo Muilicar, CA, contra 01 Clu08dano Jose L,no de Andrade, V da una lerceriainlarpuasla par la Soaodad Mercantll Operadora Colona. C.A. Asimismo af,rmO. QUo tal como 10 habiB .saOaI.II.® el deounciante. asa soaedad mercantll -. Opertloor. Colona, C A.- habia reallzado acluOClOO8S en el coademo pnncipal del ~Icio que all i se Iramitaba, pero que eSI] slluaaoo habia sido acJarada por eI l..e:/: on la doCISIOO qua dlclO al 22 de sephembra de 2005, en vlrlud de que las m,smas fueron raaliLadas 00 cumplimianlO de io OO'denado por el Juzgado Superior DeCJmo on Jo C,Vil, Mercanlll V de! Transito oe ase ml$ma CirCl.I'Iscripc.iOn Judioal, en deCls.6n de locha 6 da agoslo de 2002, en la cual estableCi6 qua se &bI ;era una arllculac.Cn probalona en e1 ruaderno pnnapal a los lones de que los Intll(asados alegaran V probaran 10 cooducenle respedo del vohiculo ob_lelO dellillgio
Respeclo a 10 man,ferotado por eI donuno~" relacionado con las copias qye habia soholado e~ lochas , I Y 15 de malZo de 2005, acerca da 10 ruat no obtuvo resp<..H!sla, 1"";;c6 ej 6fgano IOStrvctor, qua tal como 10 IIlego al Jue:/: en su delensa, el C6digo dll Procad1m,anlo C, ... II oslablece eI procedimlento para la expedlCl6n de cop'as cartlfrcades, ectiviosd asia que correspoocle aI fuolclOOllIio que da fe de IllS reproducrKlfl8s elaboraaas V constilUyo un dobar del sollCllan!e Impulsar procesalmenle y .. medianre lIulo· el pedirnenlo V part'Clpar1e en 1000 casa, al juez de la laJta de c:elendad on Ie tramilac.6n de asa sohalud, 10 rual no consta en lOS autos, por 10 101010, consider6 que &sa d,lacioo no Ie era lITllU\able
En cuanto at retardo de aPfoximadamenia dos (2) mesas on e! que i0<UTi6 eI pin denunciado para dictar el pronunciamionto lDfTespondienie re5j)eClO doe Ia 50ilcitud de nul"tdad de las eGluliOonas 81ectuadas pol' la lorcera Inl8l'\lil'llenle 00 la causa judicial bajo IIOShsis. so!iOtud_(lJe habia sido lormulada por eI donunaante en r8Gh8 21 da junio de 2005, y lue proveiCla ej 2 de septiamtlfe dal mlSrno el\o; retardo q.,tII, si bjen lue constelado pol' !a Inspedorla. 10 oonsider6 lustificado bajo at argumento de la necesidad do soposar el congeSlionamlllflto del Tribunal, e! O:,IInulo de CIIIusas Ir amiladas, la CiOOJpJejldad de las mism&s, la mulllp!iodad de compelancial, Ia deliCiencia de personal a su cargo V Ia ectuacr6n procesal de las parle,.
AIlte esa ahrm8C16n. la recurrenla alaga que cuando W IIWeallQUB retardo proc8581 Imputable a un juez. dobe probersa si 81ec1ivamonto, 81'l al caso concrato, 0,0&1181'00 o no siluaoonas que :0 juSllfiq<Jen, las cuales, segUn 10 asentado por 8!ta Instancia O,sc;pl.n8fia. esl~" re'eridas a 101 gran cantldad do causaa Eldmilldas pol' el T nbunel, sufic:ientes para jusillicar siluaCJOOliS como 18 presenlada en el caso analizado; as dedr. tirCUll3tencia, ajor.e.s a Ja VOluolad del JUIIZ, a Pllsar de su esfuarzo por deodlr V dOSCOIlgIIshonar los e:<pe(lIentes lIevados por su Tnbunal; to cual. an opinioo de I.a Fiscal. no esll!t domo~trado en el presente expedlanle dlsc:iplinano.
En cvanlo a la denegec,oo de luslloa denunciade, per e! hecho de que en ~VEnas CpOrlUfl<d8de5 sallol6 la nu!tdad de las aCIU8CtOnIIS raalizadas en trI cuademo pnnopal de! IU'CJO par partll de la lercera Inl8fllsada, Operadora Colooa, C A. Y no sa ! e dlo respuosta. asanl6 la Inspeclofla en :w ado conC!USIVO que esa soliotud fue re:ouel1a en la declsiCn dlclada per eI ~9Z en la OeciSl¢n do fed1a 22 de sepllembre
POI lado 10 aXj)Uaslo '1n s" eSO'llo recurSlvo, la apelanla ~,o16 II asia Com,siOn, ordeo8rll prosaguir lil Invashgacioo a ITn de recabor los elemenlos doe oonV1Cdoo necos:ar\o8, para COI'\sl.llier 'a omi&IOO en la qua InaJI'n6 al JUIIZ Luis Radello Herrll(a Gonzalez, aJ r'IO proveer oportunamento las copias cortiflC.8das SOItcitadas, V sa
,\stablazca Ie rasponsabihdad d,sciplinaria: que hubillill lugar.
: CON81OEllAClONEI PARA DE<;!DIR
Vistos los aJegatos osgrimldOs pol' la. Fiscal 63" del M'l'IIstll(io Publico on matlll1.!l dlsOplir.aria Judicial ~ revis3do el expochente del caso. aste Oespac:ho pa~ a emllir pronundam,enlo provia laa Slt;l\Jienlos oonsidll(aciones
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFlCIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.161
AhartJ bIMl. en reIaciOII ton r. ~..".,e~. ~ eM ju5loall ,,,1_. {>{J' 81 ~UIICi_. par C<*1lD ... ~ opottunid ..... .- ill nuI>dftd de 1& «!u~ ar.a~fJd .. poi .. _td fI'>IIf'CfIIIIi Op««kx. Colon •. C.A.. ~ qutt .,a _sa no M patte del ilJit;iQ. Oft 0I~nc.;Jn e _110. Sot ......moo qutt /e mI_ ".. fWWl8 med>"""_ <Ma'n:ln de Ie<:IIa 22 de .. ptJemlirfl de ZOO5. otu ........ _ ... III fIII_ pfJla dd~ '_MlQ" eM ~" __ f¥fI
~ _$Os. En Ia! tMIido. r1"I'MtOO lomar fin ruenfe QUfI pet1I qutt III r«_ $O. s.....".,.b.W ~·IIITMOt". de .:on/omIicMd cor! .t> rupu",'o en 81 OfIlItIfI/ j'pftmo del eftlculo 37 de Jil ~oY 0t"g0Inics WI Consajo de r. J_,.." y ... <>I """'" otd<naI WI eftlculo J8 de ill LflY de c:wnw. Juddai, __ "/~JtI_. H. s..r.flltdo I_
camS.", de FuocIon~o y R"._1¥lK:i6n del s.st"",. Jlldidff/ qIJfI • .". ~ pondrJrBI" I. s.ilu8CliOfl _I que hllCfl qutt .1 Juez, fit: a.t_1U c,""sn ~..,....,a "" r81"""~'. flntr_ eII.s: eI oof1QNflOfl_ del rnf>~ _I COOl""" d<> cau~9. /T8frVItdM. ill OOfJIfJIepded de 18$ "".",.n. I~ m ... ~ 00 con1pOl .... 'ciss. Ie dfI_fIOiJ de fJ'KS'X1IOJ " su cargo. Jil ... -n.M:>On ~<xoUJI de 1M periM Y 81 ~o del Ju,u (~de lee". ,~ dfI Junia d<> 2006, ftIQJr1. MI ,,1 o.o:poOifl"'. N" '526-10(5). ..t>s IIr>8s de ~ $) Jil C>MdllCtfl del JUill rosulr. OIOfISEntlIe 0 no c1m:.ipIIrIarl_" poi VIJI.,... de III fIII_ i~ 0 ""usIIIIcado. Po< .10. "" Mle • I .. 01>0""'_' """ManIs Y • 1.1 ~mIta que ~an 10. rnl>unal<t~ de _ .... Inst8ilO •.
con mullJpklded a. compel8flC<4l. q... optIr3fJ "" ,,; AtM MWOpooW_ d. C.-.c ... 81 ,_® ... ", quo ~ ", JOOI P_ __ ncl-$O~f'J~~ -
Ciel1lltnl!rlle ha sioo reconoOdo por el Max,mo Tnbl.nal, QUO eI oonge,tiOIwnienlO dllllido el aKo vqlumen de carga laboral. 'I las ddicultades que dlanamenifl afr"orUn 105 JUfI08s dado las careooas de rerursos existenlas pued8n consllluirM en arCU1&IanCOIili quoit JUSllf.quen que un Juez(a) no dicta uoe decisi60 denlrO de4 Iapso 0 lemllf~ estebladdo. perc 9 Clitorio de esle 6t"gano debe SIll en casos debidameola comprobados, a fin de dejar ev1denle ra imposlballdad de resolyer en 01 liempO que disponga la Ley aphcabla aI C9$O CIJI1CIelo; IlU8' el Juzgador(a) debe 1_ &11!11'npra preserrte, quoit allletnpO que 1rallSC\J1T8 antre aquoI qua 50flaIa la Lay. pai'8 dlCllI' la resojVCI60. y la fOCl\a an que sa proruce. bena que ser tolerable. no s6Io pot fli jUllICleble como primOI' afact&do. SII'lO 1BlT'bi41n para III propio Eslado. qua prflscnbe danlrO de sus postul&dos el da la celendad
AI respectO es impottanle indlcer que este Organo DiadpllnlWio conooe .e raalidad a que :se ha hedlo re'erenoa, y (l(I sa trala de 6IIflQonar por saraoonar. como 10 laI\aI6 en juez denuneiado en SIJ dafensa; 10 qua no as eceplable as que IoS,llJ8O&S no den raspuast .. a las soI;ciludQs bajO ta flXcusa qua en eI Tnbunal a su cargo 50 lt8ITlilan muchas causas; dildo que eu S/wao6n no debe traslada,-. a qui_s &CUdan al 6rgano jurisdleo:onal an busca de justicia. pues 10 ,w.J808. !ienon eI dober de ajullar su actuaci60 a la Cons~luo6rI Si bien an OCIISIOfles no puaden :esoIvar lal $Olloludes an er ~empo prav,sto pot' ellag,sladDl. que setia 10 ideal. daben hacarlo COI15IB1" axprosamente an autos con la prOCls.a Indicao6n da tas causas que 10 irnpiden. IJCl«lUII de ecepter lal OXCUs.a rome una verdad abSOlula sin su corrasporodianle oomprobaca6n, para juSlificar a pnOIl la aCluaci6n da, un juaz, para no dlctar un pronuno.amlento en la opor1\.Il1Idad fi,ada pot' la norma segUl sea eI case del cual se Irala. moooscabar ill fa vagenc.a de los pnnopios conslitutionalas de tutala JUdIcial afectlva. celended y oportuna respuesta
POl' 10 anlerior asta Comisi6n. oonlrario a 10 OSlablec<do por la Inspectoria Genaral de Tnbunales en e( acto r9QJI"do. coos.dela que 01 juaz denlS1Oado 51 oompromah6 IU responsabihdad dlsOphnaria aI no dar raspussla oponuna e la sot,Cltod Cf,Ie la focmul6 el donuncianla an lecha 3 do nollialnbre de 2004, quo ra~~06 III 2 da labfelo y elA de marzo dG 2005. con 10 cual vulner6 su dal"lKho a la lutala JudICial alactlva. aI da pelrci6n y oponUla rGspunla, En cuento a los argun1enlos de dalensa alagados poe 81. relacionadoS 01 CDIlg&stion8llliento, al volumen de causes an irilmlla y el d6fiols de personal, debiO el 6fgano InslnJdDl dartos por demostradas, a r,n de detarminar Sl afactlyamenla estas circunslilnClas 56 erig;eron como un yerdadaro Imped'mer'lIO para l"e$olvor 10 soj,Citado den(ro de un I,empo prudenClal, 10 cual no consla. en a: c8.sO. bajo anahsis; y en culWllo a 10 elagado respec10 a que 10 sohcitado pot al dari~ante de la declaralOfla do nuhdad da las aCluaoooes del larcero en JUIOO, sa co~ia con un aspeclo a dscldar en la santencia de~n.~Ya. roo jushfica Ia aCluqQM delplegada por &I. quien Yino II resolver una petico6n que se Ie focmul6 eI 3 de Ilb-Ilembre de 2004. eI 22 de sapll8mbfe de 2005. afumaci6n que a JUiOo dfl quien dacade COMtiluye la raspueste qua oportunemenle dobi6 d.salo el justlollble .
En cuanlo al segundo hecho denu'lOedo. ral8CI.onadO con la felta de resputlsla para prov_ las copies certrlicadas que habia SQ!,olado et ciudadano Osmar V~squez Garcia. en fed'\8s 11 y 15 da malZo de 2005. la Fiscal r8OJl"l8nla consider a qua con base a 10 pravislo par el articulo 10 del C60ago de Procedimienlo Civil. la juSliO ... ad,mnislrarillo mas breve poslbla. y en lOS casos en que la ley no fijO el 18rnI'no p.tIt1I ~ictar oIguna providoncill daboia al tUIIZ hacarlo danlro de los lIes (3) dias 51guienlal a aquel en $& Ie haya lonTIJiado la pe~o6n correspondienta; aSlmismo sal'lal6 que segun eI eniruo 5 I de Ie Constiluci6n de la RepUblica BolivlW'iana da V_zue1I .
'. loda persona bane deredlo a dlrig;r peboooes ante Cl,Jalquier aulondad y a obIenar raspuesla lICIacuada y oportuna; 10 QJilI en su opon.6n const.I\I)'e un dabel' de oologlilono cumplomlonlo para los adm,"istradoras de ;"'slicia; mAxime. cuando aI articulo 15 dill C60igo Adjalivo Civ~, dispone que loS jueces daben gll'antizar y mantenar a las partes on los derllChos y Iscul1ades comunss II ellal, sin pIlIlaranciu ,,; desrgualda.1aS; 100re esa base flSlim6 inexcuS8bla la oonduda om!.tiya del J'Az denuooado qu.an en su daferu.a inyooO 10 pray.slo por el articulo II I del C6dago de Prooadimiento C,yll. af.rmando que esa obligao6n correspondia al secreleno y no a su penona, por 10 qua no podia a1nbuir$&le ase relardo
Da las actal que oonforman 01 axpedaente disopl.n8fio sa despronda quo las actuaciones denunciadas sa rarl8l'an concrolamente a oos hodlos OCUTidos an la causa judicial N· D2·5808, nomoodalura del Juzgado Sogundo de Pnmara InSlanoa an 10 Civil. Marcan~1 'I dal Transito da la CIIW'lsaipci6n Judioal del Area Matropol1lan9 de CW8C8S, causa eSla en la que sa eslaba Iramitando una demanda per resoluci6n de oonlralo de vanta con ,._... de dominio, lin Ie qua eI denuncianta lII;tualla como apoderado judicial de los demilndados. EsO$ hllChos astiln relandos o\Inctelamenlli a la omisi6n de pronuncaemianlo por parta dal cludadano Luis Rodolfo ~rrara Gonzil!ez. en su cond,ciOn de juez dal menaonado Tnbu'lal. ecerca de cos ~IiCiones fDlmuladas por III apcoaraoo del demandado. una. medlanle escrito de teena 3 ee novlembrll de 2004. en ta sollClt6 Sll dedarara la nulKiad de las lIduociones efectuadas pot la larcara interviniente en esa causa. Operadora CoiOfla. CA. quo hablan sido tramitadas en el cuaderno prioopal da ese pJio,o. 10 cual no podIa hilClilr ya qua no era parte 00 el; sol,oludas q..e ratlfic6 en fechas 2 da febrero da 2005 y 4 de marzo del rnrsmo a~. 'I pare 81 momento en Que interpuso \a danuooa. el 29 de abrll de 2005, todavla no habia ob!enido respuesta por parle del T{lb\Jnal. La otra pel,d60. que sag';'" 01 denU"ICiante. lampoco luvo respuesla. fua la fDlmulada por el en rechEls 1 I Y 15 de rnarzo da 2005, en las quo medianle d'hgeocias. solicitaba sa Ie expldl9l"ar1 unas coplas certJf1cadas
Con baaa an ta Inveslrgad6n Revada a cabo par IS InspedDlia Ganeral de Tnbunales. asa Organo afinn6 haber comprooada asos neches derlVld~. establoc.endo que habla orumdo un ratardo en la lramll8CI.6n de asa cau~ JUdIcial. pero 10$ justifi06 al acoger 101 alegalos de deJensa axpueslos pot' el juez denunciado. tal 'I como se lIarr6 an el capilul0 curaspondien!e oontenido en la pr9!.9nta dedsi6n
En cuanto al primal necno, refflrido a la fillla dB prO<'1Ul"oCiam,enl0 per parte del Juez Luis Rodolto Harrera Gonzalez a cerea de ta sohcilud IDlmulada por el denune>anle medlanla esctito preseniliOO en al TI1bu"lal de la causa en lema 3 de noy,emI)re de 20()4, Y que ral>f.c6 e: 2 oe febraro y e I 4 de marzc de 2005. se ooserva quo ia I~spector ia en su acto C<JnCIuslYo eSlablecl6 lax1ualmen!e:
• Se oonstnlO. r8/ como 10 Sd'1\ijO el OO()UfIoCII!I1I11f 1111 ,&J 8'salto. Q&J8 C1n .. b..., !Odu;ooom, d<> I_ .~ed fIW"CNJf~ OptKMorilt Colort.o. C A "" 81 ClJedemo pmcopIII de ,.I01....::.:In d<> oontrBlo 00 __ con
'~s"",,, de domonoO. f)fI(O fBI ,an;~rl11Oe lue lOCIw1tda poi fI'IUffl t>a1JiW& mfKbfNII" dIta.Iidn de ItIoCh& 22 de $tIP'-- de XIOJ. "" III cu81 cons_o lo!em.(l/8 ·,6Odu Ie. «!uK>Or!" r."'zflr1es por 81 len:flfO e() III C1Jlldeino fYinci~ d8' Ia -c • .uSQI. fKJ' c:uHa I.s mi ..... 5 se '8"'''''' "" "1InpIImioI"'o de "" mende/o OfIMnaoo par 01 JUlg_ SIIPJI7Qt" ~ on 10 C ...... Mtlfr;1IIII( Y <1fII Tfa"s<lo d<> , .. ~ J_ HI Ant. MeIJlJpoIOane de C.,.c .. , de IfIC/NI ~ dol 8gOoto d<> ZW2 •• 0 '" QuO a~AOIooO ... -. ""'" IIf'I<ui9G>On j)'OOarOl'l8 fIf) a' c_roo pnnc.P8I, a .t>o 1In,,~ de Q'1IIt Io~ in/M.ar1os MIlIlAO y tyOb~en .t> co...dv.:ttnle respeao del ..... hlC<Jlo 00jfN0 del Il19o ( .. .)
En OJanlo a est a punlo Ind,c6 Ia recurrenla. que cuaoao se ,nveslaQa un ratardo procasal Impulable a un juez, dabe probane SI efoctivamante. en al caso concralo, axl.l,aron 0 no situBCion85 que 10 JUSlifiqU8l1. las cuales. sogUn 10 asentado en dacislOlles dlClades por esla Inslanela Dlsdplinane. esttln rotoridas a la gran canlidad de causas admll idOlS poe 01 Tllbun!tl. suhci8l1tes p8fa jushrlCllr siluadones como la prasenlada en el caso anahzado. es deCiI. cllcunslandas ajenas a la Yoluntad dal JUez. a pesar de su Bs/uOl"lO par deodrr y doscongesllonar los al(.pechellias lIevados por su Tnwnal. 10 cual, en SU opini6n, no S8 ancuentra damoslrltdo.
RaYisadas las aetas Insartss aI expadjente dl$caphnano. y asI 10 IlSent6 la InspectOf'a Genaral de Tribu'laln en kI aelo de ard1ivo. se obMrVa qua cier1amente .. dilnuncianla an hlcha 1 1 de malZo lie 2005. soIlcil6. madi.,1e dlligencia, sa II expidiers CQpia certificada de asa SollOlud, del aulo que la proyoyara y de loa escr~os qua habla presllfllado en factlas 3 do noviembra de 2004, 2 da faerero 'I 4 de mlll'ZO de 2005, quoit contanlan su paclimanlo aoerca de la dadarator1a de nulidacl
\ .de las actuaciones dela elTlpl'fll.I que actulba como larearo en el ;"'ido ~ 102 de t. bjU:I t).l&imilmo CCItIIII al folio 104 OOa diligenl;ia cahzada eo facha 15 de malZo de 2005, mediante la cual pido6 sa la BXpldl9ra copia cer1ificada de asG documer'llO, daol aulo que 10 PfO\'aa 'I de lOS podll'as qUG Ie OIorg6 eI codamandado Jo541 Uno de Anaade. 19Ualmante consign6 el inslrurMnlo dOflde conllaba al poder qua la 0I01'g6 la codemandacla MlI'ia lKll8 Farn8nciaz: Andrade, con la solicrtud de que pf8lti. lectl.ta de los milll'lOl por S8a'etari., fuaran agreg.ados a 108 aulos.
AJ respaclo se observe que COOS1a en eI ~"p<lc"ente dlscopllnano. ta: como 10 al0g6 el denUlClan19. que en feena 3 dB nov'emble de 200<1. inlerpuso un 9&er1to en el que sohotaba aI juez denuocaado declarara nulas las lICIuaaonas cumploda5 por la lerCoilla Intlll'o'oOlenlo. en eI cuadorno pnnC/p3I. pues al no SGr pane en ese jUICIO. segun SU op,niOn. 10 que Is correspondia &riI ectuar en el cuadarno sep8fadO dOflde Ie lramilarlalo conducenta lFoIIo. se .t !IO ".1. pIezJ ll.
Esa soliotud rue ratificada en facha 2 d& faerero de 2005. aproximadamanle Ires (3) mB$8S de5pu6s. lal como consta a los lotios 92 al 95 de la refenda piaa; ',nlisliendo sabre 10 mismo en 'ache. da malZo dil 2005, 5agiJn sa dasprande de la oopifl del eSClllO que cur~ e 101 fotlos 96 II 101; Y al fed1a 22 de lephen'lbre de 2005. cuando III JUOz denunoado dlo respuasla a 10 soj'otado. segUn sentancia qua nela 8 loa aulos a los folios tO~.1 134 da la piaza 1 dill expedienla disdplinario.
De ata conslalaci6n raSUn9 daro Que la Inspeelorla ,oa.arri6 en un felsa supuesto de r.cho al consrderll' que eI retardo denuo"oClado era de clas (2) masos. pues tianemente al (iampo transcul1'ido anini la pnm«a aoliCilud y la decisiOn donde $& re1Olvi6 10 peeI.dO ea exactamanla de dlsz (10) I118MS Y dlecinue'18 (19) dlas ~s, 10 Cl.ial es un tepao mey« que supera ampllsman(e asos dos (2) mases tndiCado5. 10 que perm~e afirmlllr que no sa pondar6 correctarneola en al aulo de Clal1'e eS8S laches, ioduyandoaquallal en las cualll1i ralifl06 et oudadano Osmar Vilsquez Garcia, esa solicilud. siando 6sle al aspaclo primordlel de su danunoa. lal como consta a los folios 1 aI 3 de la p,aza '. del presanta expaclienia.
Adamils de Is antariOf obaerveci6n. Yale acotar que el articulo 5' de la Cons~luci6n ds la RepUblica Bohvanana de Vanezuala prey6 01 derecho da Iodil persona a •... repteS6fl.ar 0 ding,r pefi(;iones ante ~alQuiltr autoridfKi, funaonario publico 0 fufldonaria pUblica sabre los asunlos Que sean de la compelanda de &$10$ 0 &$Ial. y de oblaner opOl1una y adeCueda respuesta Quienes vioIfHI 5Ste derecho. sontn sancionados 0 sanciOnadas coolorme a ~ _ley, pudlendo sor destilu;do$ 0 deshtuidlJ$ titJ c;81l1O respeclivo·. Aslmismo al articulo 26 aslablece .• Toda per.i(Jna bene derrte/)O de aoc:eso a 103 6tVanos de 8Clminislr8dOn de j&n/JOil para hater vaJ&r SU$ derech03 e jntereses. inc/uSQ los coIec1NOS 0 dlfusos. a la lul8la ef«iivll de los m;sIDO$ y a oble,.- con pronfillKlla dacisi6n oorresponc1ianf9. B Estado gal1lnliuni una jllSbcia gratuda. aooesible. ;mperc:ial, id6nea. It8nsparenta, aut6nomll, ind~nla. responselJJe. equifaliva y eilpedil.a. sin dllaCiOnes inoebidas, sin fomJalismos 0 reposiClonas iII/iDles". En el8flCl~ a asia mandate oonaIrtucional. oorralponda a los jUe<::85 de la RapUblica garantizat a 101 jultieiables, Eli pleno ajertiCio de estes oarachoa. aI eslar en 10 ob~gaci6n III raspellll10l por encima de cualquier circuMlancia, 'I menos anla "mplas aIBgIIIOI, sin comprobacKln iIIgunII como en al caso bIIjo anil~si5, da lIdmIIirto ul, I«la acepla' la inaplicabilidlld raaI de 101 .-tiCUOI 26 y :51 de 18 C.u Magn., pracadanlementa Iransaitol.
AI resplldO eSla Insl~a coneideI'a en 10 atr.enle a •• t. pu1IO quo nilla la raz6n a Is 18OJI1'enle. pues 18 ju&liIiC4lCi6n en Ia qua el InslNclOf lit fundament6 1*'8 rons.derll' que en cuanto a asia aapacto qua 81 juez denunciado no hablfl compmmalido su re5ponaab<IIdad dlscipllnMia. por CUllnlo COfTlIapondla aI SacrMMio del Tribunal esa ob"gaci~ dao oon!ormidad con 10 pravi.lo en el articulo 111 del C6dlgo de PrOO9dimiento Ci~il; en alieno de asl. 6("ano 1II argumentaci6n no ett6 &juslada a oaredlo, auto en eI cuaI leldualmflnle alirm6:
• ... PtIr WI~, "" 10 ~ flO''' a.n __ . qw WI I'Io<tIu " y M de ,.,...0 r1. 2OOS. _.ro ~. <A'JgIIIIC'jI. ""'*' ~ .. eM _ ... ""'_. 00 ~ -"",.1 ~ ... eMbe doIlt8cw_ll", lei OMIO '" e"P'W18 « J .... _" .~
.1tlIo dI o.-vo. eI C()dago de _to CNi, «
~ pet. II.~ de OOpgl~, IMw» fltl .- __ prop. del ~ ~ eM If ($Ie) de IN ~4 OI~ .. E. _ dtI __ de -.
POpi.1. 0npuINt" ~ .......... y mediwh I"'" 81 ~ Y (iIifIr:;I~. "" _ CUD, a!Jun de 11_ eM ~fItT'U __ , .., ~ CDfIIt. I ,.. ""'11.1 III ,_v"lteolM, ..,
8fI'IDItVO. NI. ciIIOdn /10 Otc. ~ OMIO '" nJl8IOO ~IIJ ... r ... ~
Cillftamanta al C6digo de PlOO9dill1ienlo Civil Nlablece el prooodimiento a ~ir plI'a la lIOlicitud y axpedici6n de copaaa cartificadas de 111& aduacionea que 000It«I en un ~IBfda JUdicial, el asr qua de Ie lactura del artloio 111 sa entiande qu<l1U expedItiOn OOITl:Isponda aI s.a....,o 1111 Tribunal, perc e88 I1OI'TTI8 e~ indica. en QJII{'Ito aI v810f probatDlIO da Ia. copl.' cer1aficada •• que ell ... ,,_, f. cuancIo I0I'l axpadjllal oon!oone a 10 dispuNto en eI ar1iculo liguiante; '1_ aniCUo. qua as el 112 texlualmenta ,"abieoa:
"Oe&p~ ~ ooncIuiOe UM call", ., ~rlo~" II. ~ 0 copiS6 dB cu,blqlMfa lIdIJacione. qlle eKin.n ~ ..... QIMrt 10 pde, • III !lORa. fxc.plurlndo .qllM'lll qu. 18 ,._.".,., por a.o.naIi P~. dB .. cu.1I, no ~ ~_ lestunonlo am ... perfIN. En cuelqlMr.-do df • OIJus.I, Ii .. ~I'I cop;. OIrtifIcMM df III,IU" d<xumMlo 0 __ .Jdn ~ '1oCOS, • II .-Ii • q_n'- ()Ide ... ".",. (jUIJ _ 0 "')'1 sQo petie III" juit;io. 51 .. pidilI'I '- df~ ~ ~ originaIN p« ,. ~ petie qw lOs "')'1 P~. .. II .ntwgal'ln. .; hJJbiIIte "...;0 ,. opotfunJdtId df au tad>I 0 dfsc:onodrni«llo. QUIIdIndo ~ tII.tfIM ,. QQPIiIt INpecCw ~ p« 14 s.a.c.rlo. Y III ., ~ __ ,.
GACETA OFICIAL DE LAREPUBUCA BOUVARIANADE VENEZUELA
Martes 19 de mayo de 2009
Siando asi, resulta oovo que para <;tJa el Secretano del TnbuMt exp;cllera las cooras certi~cadas que en eI caso bajo anal:s4S habia sollotado al def1v;oanle. cuya obligaci6n de e.xpedlna" no esta en duda. se l'equoria f)8C1,15Sr.amenle que el Juez denunciado. armttera 0.1 decreto 0 ta resolu06n qua las acoroara 0 I<ls negat'a, esto
. por OI'den e~P«Isa del Leglslador, pulis no poOia 01 SGCt9tano 9xpocMas 5Jn que plalliamenle el Juoz 10 oreenera: en consecuencia asiste la raz6n a Ia rOQj(re<lle, pues no consla en autos QUe el c<udadano Luis Rc:oollo Herrera Gor>zi~uez. hublera emilido ese oecreto.
En euanto a la aflrmaciOn de Ia Inspec1()(ia, de que el sclicuante estaca ob:'gado a impulsar procasalmente y mediante aula el pedunenlo y en 100:) caso oamopane al luez la lalta de celeridad en esa trarndacron, y 5610 en el caso de naoertc hecho. se podria irr.pu1ar al Juez esa dliaoOn. y no constaba en autos que'lIi cenunoanto hubiera dado conoormento al ;uez do esa sltuacl6n. cons.cera osta Ccmlsl6n, que no as crerto que cl denuooanle lI.mera la carga de reahzar la aClivlda:i q~e ret,ere la lnspecioria, aoernas hIe haota torrnulado esn soucin.d en cos oponur,dad~saun wando se tra~3'a de eopras d feren~es. y en el rm s rno orden de Ideas, c:.ebe esanlarse en osta docisiOn quo las partes no se d<rigon al Tnbunal per mecic de aulos. como se estableo6 en ra recurnda: la Un',ca maritlra de hacerto, os a tr;)vtls do dlhg8flC1as, escrnos y 00 rnanera oral, en las audlenoas de esa natu-aieza E.n conaecuencia, prospera 10 a:egei;lo por la Fiscal r~ente en el presenta case
Es irnportante se~Blar que de SU10s no se desprende que el denurcianle hubiera sido eleC1Jllamenle rollflcado eel auto de crerre, al no haber sido iocahzado por al rurcionano asrgnado a tales atectcs, en r azOO 00 que en ta dlrecci6n Q\ie aparece en el expedl6f1le. Ie Informa'ctl que 6Sl0 tenia meses que no Iba a esa 011008; suuacion quo no atecta el procecirmento, pot'~e la Represenlante de! Mlnlsle~lo PubliCO una vez r.ollficaoa Ojorcl6 el reccrso de apelaa6n que en esla oponunidaa se deode, y da acoeeoc a 10 dlspuesto en el artlcoo ,000 I;) Ley Orgar.lca 001 M,nlsleno PUb(ICO, est a orgiiO'1lsmo prelle la obligac16n de velar pDf la exilCfa ocservanc.a de \a COnstl1lJ06n y de las 'eyes, y en B"1iculo 11 referido a 'os deoeres y atnecocoes oe lOs Frscalas esla la de lIe\ar por \a coservanc.a tie la Coosntucron. de las Leyes y de la, hb03r1ades IIJf1damenl81es en rooo el TerrjtorlO Nacional. y en el numeral artic~lo 2, de ese mlsmo dlspos,uvo preceptUa QUe 0000 IIlgllar 01 respelo 00 los derechos y garilflHas consMuc:onales pot' la colended y cuena marena de la BOmlnlstr8CJ6:" de jUstic:;), en !odos los plOC&sos en que eslen Intmosaoos el erdon pUCliCO y las buonas costumcres. liCne la apelanle, la ccalrdad para interponer d,chO reeurso. el cual puade sar dec,dldo a pe~at' de la situacoo refenda con relaa6n at denundante
En lIirlud do las antenores con~de<ooooes. esle CrgaflO D,scip:llKlno declare Con Lugar 101 apelao6n Inlerpt,JBsta por Ia oudadana Scarlet L81ouche. Fiscal 630 CIa I Mmisleno PublICO an materia DiscpliMria JudiCIal con competancra a N'llel Nae'ona!; en COIlsecuencia, ordena a Ia Inspectoria Gor.eral de Tnbl.inales que proceda a formular ao.JS;)CI6n contra el ciud8dano Ll;ls Rcdollo Herro'a Gonza:az, pol' sus acluaciones como ,uez del Juzgado SeQl.ndo de Pnmere Instancla lin 10 CIIIII. Mercan~l y del Tranlllto da la Circunscripcl6n Judlaal del Ivea Metropolilana da CBfIlCQ.5, durante la tramilaci6n de 101 causa ,~dlclal N° 02-59C8, en COI)seo..etlCla. de conr()(midad con 10 pleviSlo en el arliculo 45 de Iii Le." Orga~lca Cel COf)seJO de la Jud,calura Sll oroena ;) Ie tnspecl()(ia Ger~ral de TrlbUNIles preseme la acusaccn correspoodlenle por eXlslJr en au10s elomentos suf,CJentlls de CO/')II,CCI6n que complometen d,sclpjlnena del mencionado cludadano. Asl lie decide.
N DECISION
Con fundatner)to en los razOflllm,enlos lanlo de rocno CCfTlQ de derecho plocedentemenle eJ<PUestas, aSia Coml$l6n de Fl.;ncionamlenlO y Reestruclvaci6n del Sisl8ma Judicial, en nombre dll la RepUblica y por autoll<iad de \a ley. ~ara CON LUGAR la apelaci6n 'nlerpuesta po( 1<1 ciudadana Scarlat Laloucho en au ca,k!er de Fiscal 63· del Mlnl.lerlo Publico en Matllna DI.clpUna,ia .Judicial con complllencia a Nivel Nacional, en contra de la doosl6n dlctade por la In~peCl()(ia Genoral do TribunaJas que ()(den6. en facha 11 de jet;rero do 2008. el aren,vo 00 les acluaciones segwdas al oudadar.o Luis Rodolfo Herrenl Gonzalllz, en su condlci6n de JUez del Juzgado $eguni;lo de Pnmera InSlatlCla en 10 C'VII. Mercanhl y tiel Tr;\nsllo de la C ifcul\$cflpc;6n J ud',Oai del Ivea Metropohliina da Caracas; en cof')SecutnCla, ~e r8llDCa 18 rn~ma
Noliliquese de la ple&enle d8cis<6n e 101 apelanlo, ciudadilo'la Scanel Latouche. Fiscal 53· del ·.nisledo PM!lI'X' tfl Maleria Oi$Cipinana Judicial con Competenc~ a N,yel NaciOflllI, a Ia Inspectoria Geneta: de Tnbunalos, y al ciudadano LuIS Rodolfo Herrera Gonzalez.
Put>liquese en la Gacala OIidal da 18 ReplbllC8 BohvllfllWla de Venezuela.
REPUBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA COMISION DE FUNCIONAMIENTO Y RE£STRUCTURACION DEL SISTEMA JUDICIAL
Coml6lonacta Pon.n'. Alicia Garcia de Nicholl. Expedhtnle N· A.Q26-2009
En lecha 2J de enero de 2009, S8 reabt6 en eSia Comisoo de Funoonamlenlo Y Reesl1\Jduraci6n del Sistema Judicial O1\cio N" 3056~, de tech;) 10 de dlCJem'ofa do 2oce. SUSCtlto per Ia InspeclOl'ia General De Trlb,;nales. ar>exo 011 cuel remitiO e asia Instanoa axpod,enl8 adminiatratl'Jo N· 060C48 \nomenclelul;) de ~ Organo), y eSO'lla rontentivo de la apelao6n ~llIrpuel!a por el cl.Jdadar.Q Juan Cmnacho Camacho, CQntra el aula d:d<Klo por ese ~ena 1n$lrvctcr en techa 30 de mavo de
2008, a:,) al cual Of®o'l6 el arcrnvc de las actuaciones conlenidas en ese expedle~te admlnlslratillo aI conSIClerar q ... e los nechos der:unaados poi" ~ste 110 co~slltu la fs.1a dlSc.phnaria de Ie cludedana J,,!ana dill Pilar Puerta de Baraza, qulBf1 se dasemper'.aba como Jueza del Tribunal Vigeslmo S~undo en Funciooes de Control del Ci:culo Jud:dal Penal detlvea Motrop:>lllana oe Ca!'acas
En esa misma tecna. mediante nota de Soc:relaria se clio entrada al exped',ente y so. 10 M.fr;ln6 e: N' A-OZ&.2009 (rcmer-clafura de este Crgar,o), y se d.ct6 un .auto ~eoianle el rual se de)¢ ccnsta-ica QUe de contorrnidso con 10 prevrsro en ei articulo 10 Clel Regla:narto q"A riga las Func:o~os ce ilSt~ tnstarcra Disc.pllnanacorrosponoe deddo( la preseme apo~aCJb a ra CDITIlsio:1ada .presldenta Doctora Allell Glreil ~e N,<hoU., qwe" precede a deCldrr en las Itlrminos siguie:lles.
I ANTECEDENTES
La presonte Invasl'9a06n dlsopllnarl8 so angln6 en IIlrtud de den'-'1cia Interpu8S1a en tecna 23 de enero de 2006. por el ciUClada:1O Juan Camacho Camacho, Ilt\,;lar de la ~ula de i®o'ltidad N" 1.3Sg. 140 ccrnra la oooadana M.na dol PI'.ar F'uer1a d. &ir1lZa, en su caracter de Jl.:aza de: Tribl;fla! VIg{lsimo Segunoo en F\""Clc~s ae Coolrol dal C)fCU.!O JUDiCial Paral del Ivea Metropojllana de Caracas Segun se extrae del escnto del cenunoante, las /rregJ:aridadeS presunlamente ocurnercn en la ceusa ;udiClal 22C-4575-0S, d.rarue ta celeb,a~.:On de una aud.eooa cral llevada a cabo el lOde d:c:iambre de 2005, la OJal habia flJado 101 jUeza a fin de escue.Mer e las parte, en IIlrtLd del escnla pressntado el Mlf1islerio PUO:ICO,. en el qua. sollClt6 el socrcseim.ento de esa causa; audrorc.a en ra cuai sogur. el don""'Clanle 00 .Ie perrnrnercn condUit ccn su cerecr-o da paiabra, raz6n por ta que anex6 e, IU e~C;'Io cenuoca, una informac.ltn conlen'da en un occurnento que denomln6 follehn al cual trataoa 10 GU8 pralendia exponer en ese acto.
Relat6, (fI,:e en facna 11 de marzo del etlo 2005, la Fiscall~ Vigeslrna Seida del M,nlstello Pubhco cOllvea MelrapoMana de Caracas. sohol6 e, sooreseirniento de ta cause pOI" considefar Que lOS becbos oenun:iaeos roo rellestian caracter penal, y. en su 0;1rr"6tl. eslo vLlneraba 10 previsto par e! a11culo 1~O, ord'nal 7 de! C6digo, Organico Pracesal, ya que cl wore$mmienlo soilCJlado sa basada tel como lextualrr.en:e 10 ir:dic6 8.., la denunCJa 8n-faimaCes y ca/ummas que deCiararon los ;mpulados. qUJenes consignaron a/ eXf!!diento cerea cre cuarrCDontos (olIOS lolalmenle ajenos a la causa sm aporlar SJquiera une sola pruetla ImpreS<! re(ufafldo m.s doc<Jmenlos crobalonos, plfJsen/ados anfel LA FlSCAUA SUi'£R1OR DEL ~T1l1O puallco en ml acJJ5aoOn confra los clud8c18nos Aln,o To .... ' Vug.,., por los creMos de '&PROfUCK>N INDEBlOA ." g,_ d. c.",Jouldod en perjuic!o Ge crearmus!ca y deIIfOSPrTA~ ORrop~o INrANrIL o£ CAI1ACAS, propicfaoo de mis eerachos GO aufor desde !lace mas de cincuenla alJos.( ... j, Too/liD 01 .. AI.b •• he, per los; deillos; do £STM,& Y APROPIA CION ~DEBJDA IrreluraDlemer.te probados en QI oxpea;enie Y HUGO B£;NEDICTO 9Or..JVAR BO!JvAR. aOogado, par el deMo de PREYARIC,&clON EN GRADO OE COHnMlJOAD ... " [R ...... 'iI~:l t::.-ntrQ r I.):'ID)
Sei'1a!6 que desde 01 mo~lo en que la ,olio.lud de sobreserm:enlo de Ie causa rue presantada al T nbunal Vigesimo Segundo etl F ~ncic nes d~ Control de Ie C ircu~sc~pd6n J\,;d,c<al del C Irc. .. 1l10 Judloal Penal del Area Mel(opohtana de Caracas, Ie 'o'\lInararon los derechos que III concede la ConSllfuc.6n de la RepUblica Bol,variana de Venezuola y 1;)5 Jeyes, IndUSO sus aerechOs hUllEll'10S lei como 10 po-elendia expcnar en la aud,ono;) craJ que so 1116 para al dia 23 de navlembre del ar.o 2005, aUOloraa que no sa raahz6 aJ haOOI Sid:) difenda para ~ mes do _0 del afb 2006. por la incomparecenoa dol impulada Alllaro Tovar Vergara: '-'0 obstante, segun su dlchO, Ie JLErZa Ie hilbla prome1ldo delar.te de Su secrelar la aoogada lay.ois Su;el Az~iIIe. que serfa el ':'.Iimo c<fenmlento ]::ues la alJC;er,oe se reahzaria en la o;lOrtunl:Jad f'lada con los pJ&senles al aclo. dandele Instl'1.Jcc,anes a 1030 seaeta'la de q"e asi cons tara en 185 boletas de alacicn
IMIc6 rambien que o! "(oJlell",' 10 prepar6 en base a lOs acho (e) a"'o$ de experienoa que tonia de la su.:ssivas quereHas q\,;e nabia ,nlerpuesto contra los Imputados, Te:)filO Dlaz Azabache y su abogado Hugo BeneClelo Bolivar Bo:lvar, qUlenBs durante QSB 10 hlcieron objOIO do Inflnidad de zancadillas, trampas, COrT'fXas de t!lstlQOs ralsos, de sus abogados anlet'lor&S, de poIlcias del Cuarpo de Inyesligac.ones Cientificas, Penales y Cnminalisucas, de funaonarlOS de Notaries Pub/,cas, Flscales y Jueces, motlvo pDf III cual 6fa conocedor dal olBdlvO peder persueslvo de las impulados.
Quo an virtud de su enfalica protesta, 10 jueza denuncieda ecord6 di(enr la audioocia para eI die ,0 tie dlciembre de 2005, 10 coal so 118116 a cabo, y en e,a oportunidad los imp.Jtados y sus apoderados decJaroron oomo Sl Mren y,cumas, Sin aportar une pl'1.Jeba de sus deSCLIrgos, conduidas sus exposlClO<lOS se Ie COOceCllO el derecho de pela'ofa para exponet', que an esto eaSQ em 10 que ronlenla III lOlletln, aI. wal no enlreg6 al reportero de GlobovisrOn que sa encootreba en aI. PalaCIO de JUStIClO, en
a de que las Impulados la habian pedKlo lIegar e un aruerdo reparalOl'IO que so Izaria 00 al Tribunal Conbnu6 sllllalando. qua flO se Ie perml116 condUit su 8 OfVencl6n debido a 10 evanzedo do la hara, ya quo !Iran las 3:30 pm, 10 que _.'O"sider6 un irraspeto 010 previsto en los artlculos 177 y 179 del C6dtgo Org.!lnico ,7Procesal Penal.
:.;.
Quo conduide la audiencla se les C<16 para al olil Vl8rnes a las I 1.00 am. y ose mismo dia a las 3:00 pm. la jueza sa d~lp6 por Ie oom()(e on atenderlas en virtud a que ill habia plesenleoo varias documanlos y eI Tnbunai debio revisanos minua~samente pare no comel8r BlTor8S fIiI la d8CI,,6n Dobtdo a 8SO 50. les eM nuevemenle para eI dla 05 de dlCiembre de 2005, ]a que an su opiniOn I~ pllrec:ill coITOClo y 10 t0m6 coroo un m8l15Sje trarqJllrZ9dor. luego fue que entandi6 ~ el mens.ajo era claro y pr9CISO para los impuliidos_
Ese ola 5, acucfl6 al Tnbu"'fl_para leer la deosl6n que 58 habla 10miKJa, la wal a loerla obsCH\l6 que &stabe functiWll8ntada en 105 mlsmos IIfgumenlos e~pueslos poe la Fiscal, en su SoilC<1ud de SQbreseimiento. y beSlldIl en las decleraciones de ]a! imputl!dos sin lomar en CLJOnla at oIljeto de SoU demands, ni las pruebas que hshi. aportadlo en esa causa.
En lIists de eSB situeciOn soIiQI6 copiss de Ia deciSiOn, y pot' cuanto so la ofracierQf" enlregar eI dia jueves 8 de t11Ci8fJ\'ofe da 2005, se apers0n6 01 tribunal en 00r8S de Ii mai\ena. inl()(m;1ndo1e que rogresao-a en horllS de la larde. Cuando Vofvt6 18 indicarQf" que ragrllsa'a III dia viemlls 9 de dlQembr8 do 2005; Ifegado 8S8 die, lo! funoor.arios Ie aC00$8f3ron que regtBSllf'a el IlIlIIs po!que la jueZ8 esl8b( comgiendo la dedsi6n, finalmenle se las entregeron el dia lunes 12 de OOOrnbf8 do. allo 2005. POI' (lira parte manlfesl6. que en 101 OOf1a rntervenaOn que tlNO 90 I. auoie~.cia, e~pres6 que su acusaci6n contra et oudadaoo Alvaro TOllar 6fa po! e delito ds apropoaa6n Indebide C()nllnueda at aprop,arse de sus Dered"l(1s de AuIO! Que \II pertenec.en al Hospilal Ortopedico Infanhl como se indica en la portada del CC edl!ado PO< Foca ReCOfd, Y n8CIa de e80 sa met1Clon6 en ddla de<:isi6n; po! ultimc indoc6, ~a iinexaba copia del mencionado '(ollelln" y copia carMcada del escritc conten~vo de sus alegalos que no Ie permllieron lI~r en Ia audiencia. y pidi6 ~e sa hiciera justicia en su Cii5O. con Ie scoloo6n do QUe sa Ie aplieara Ia Ley, en e caso da tlelerm,nat50 Ia rlmedad da su denunoa 0 rajamlanlo pruabas PosterlOt'rnente el 1" de marzo do 2006. el preS9016 f1.:Jevo eSCTilo ante la InspeC1()(i a General de Tnbunales medlanle &l cuaI cons,gn6 rocaudoa que conslder6 per1lnonlDs 11000 el do "',..... 1 .... ~. d""'P''''''''l
Tramllada ess denuncia. la Inspectoria G!ll'I8tal de Tnbu'1a1ss inici6 la invelligaciOr' en lecha 06 de marzo del aIIo 2006, conunu€Wldo con 101 m,srna en techll 3 d8 oc:tubr1i dal &1'>0 2006, y una lIez finalozeoa did6 al ada conclusive en feche 30 de mayo del
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.163
aI'Io 2008, an eI rual deodiO no rorm ... lar ~, y ocd0n6 0: ard'll.o de 'as aduaOonas, lundllmen1ando osa decisioo en las considera<;iones
Ta'T1b,en se pt'.:.n .... ,;;.,~ el Inslt\JClor can respecto a ra pet,CoOn de: denunClanta da que se ree\lz,ara uM. invesl'Qaooo en rela.::06n ala. presumes amenszes que reQb,O pO( parte de algunllS de las paries en }V;CIo. tal como 10 seflai6 en su cscnro presentado en tecna 14' de IUO;O de 2000; a 10 cual te Ind'eD que debia acocrr al Orgat"',o competenla para reanzar ese lipo do invest ~ac.ones. ya que las mismas 00 se ccrraspoooen con la compatanc.a que esa lnspectoria 1,90e astabreooa, que 00 es otra, que ra de vela' por la activrdad de los IUeces d~ la Republtca. s)~ Iacuuades para In\lest:gar a personas natura:as que cornetan hechos que ccmoronetan su respcnsecmoad en jUlc:o. per 10 tanto, para Ih.strs· al cem.noante Ie iOOleD que ascapa de Ia compe:or.cia de ese 6rga~ l(VlJiSCUlrso en noczos <;uyn investlgaooo no :e co-responde seg';'" 10 esracrecdo par la ley razoo PO' la cual declar6 que era imprcceoeote ia SO'IQlu:l del den<Jnc'anle ef1 ese sent.co.
II
DEL ACTO CONClVSIVO DlCTADO POR LA INSPECTORIA
EI Organo Inslrudo' en el ado de oerre recundo. de;O seotedo de ma-.era resornrda 01 conten.do de la oenunoa Inlerpt,Mlsta po< al dudadano Juan C"macho Ca-nacoo ~tando ademM que este habia prosentado nuevos escntos en Iecnas 14 C:e "wneo era 2000 (r~io 324 y 325 ptezal). IS de _ro.1· v 22 de rabrero. 16 de abnl, 2 y 28 de Julio. lOde agosl0 yl 0 de octubte de 2007. lOS cuales guarda:'! relaciO:'l con la c1el'lUnaa intetpUeSla, y de seg ... idas eKplanO los hechos que d'.Jrante e: CUTSQ de ta tl1vest'g8oOn consialO. set"lalando que hable irsciado ta omes~'QaoOn en racha 6 de marzo del aIIo 2006. y el 21 do aOOI de 20;)6. al Jnspeclor ccrmsro-aco consigr.O las resulta de ta misma
Par ultimo. d,clam:r.O q~e con funda'llenlo en 10 antenor, la actuaoioo deSplegada per 18 oucadana Maria del Pilar Pue'la de Ba/aza, no contlg~raba n""b'-!na de las ra1l2ls d,sc;~hr,"'ns previstas an la Ley de CYre<a J,,;d,dal r, en 'a Ley Orgtmlca del ConseJO do la JU<1lcalura. yen l2IzO."I de el!o c,deno el arch,vo do las a:luac·o,-:<!s. y las nctrtcaooees ccrrespc-oremcs cooua este acto el cenunoante mtorpvso rocorso de apela::,6~ en teena 17 de ,unlo do 20:19. para ser co"ooC:o, 5'!Slan"ado y decldloo cor este Orllano Drscicnnar.o, al cual ft.n::1a'llenIO en las ccns.ceraocnes que de sag croas se narr an
Luego en teens 03 de odubre de 2tlO6. el Organo Instn.;c1or com,SlonO I) ra fnspectora de Tnbu1ales Luz Maria Botero a lin da quo esia connoaara coo ra inve.tigatioo; la cua!. ur.a vez culmll~ada arr0;6 como resuJIado los slgUierAa hechos' L"!dic6 1(1 Inspedoria qua del anIViSls del expedienle ;udiCiaI W 22C-4575-C5. nomenclat ... ra del Tnbt.6\a1 Vig6simo Segundo COI1 Funcionos ce Con~ro~ del C,rCU,lO JudlOai del /voa Motropolitana de Ca·aeas. so oVlden<:IO qce el rmsrno se InlCIO medlanle dentJnCja lormulada par eI oudadano Juan Camact.o Camacho en tecna 3O'de sepnernbre de 2003. par lIfIIe la Fiscalia Superloc de la clrCt..flSCI'lPC6n JI.idIC!al Oal /vea Metropolttana de Catacas, contra' Alvaro Tovat V8fgnra. pO( la prosunla comlsioo de 1011 delttos de Fraude y Apro~ao6-1 lnoob;da. y TeOrtio Oiaz Azabache, per la presunta com,so6f'i del de:lto de Estara, y Hugo Bened,Clo BoH\lar, por la presunta comlStOo da los deluos Prevaf>caOOO commusda rCflamlQnIO de OOCUTllfIlo pUbhco. estala y rraude.
III
DE LA APELACION
Que on lect.a 1· do a0(11 de 2005. el Tnb-..oal a cargo oe la Jueza Malia de: Pilar Puer1a de Baraza, reoo;O el e:<pe<jlenla ptoven,enle de la Fiscalia Vigeslma sexta del MiniSleno PUbliCO de asta C IrCUf1SO"poOn JU~loal CO'1 la s~iotud de aobre_m;ento de ta causa de contomudad con 10 pt9'Visto en eI ordinal 2· del lIr1iculo 31S de! C6dtgo Org~nico Procesal Penal. raz6n pO( la ,,",e. eJ Tr.buna' a cer~ de la d&nutlCiac1a .. en redla 18 do abtll de 2005. acord6 fli3f 1a ~lebrilC1On de J •• udia11Cla oral estaOledda 011 el artiCUlO 323 eiusoem. para aJ dia ,. de jl..n,o de 2005; lleoado ese dia se dtflr!6 para el era 6 do ,ultO de 2005. D pellclOn del apoderlldo del Cludadano Juan CamachO. alegendo r azo","s de salud de su rep'eHl1tedo, y en lecha 6 de juliO de 2005. lampoco se reallzo Ia a,,;d,enoa dabldo a la Ialta de comparecenCla de 1610 da los Impulados. DOC 10 que se acordO d,rarl, Is m',Ima para el dia 11 de agoSl0 de 2005, locha esla an ,,",e no se lIavO a cabo la lIudtencia \'151a la soIialud dal imputado Hugo Benedldo Bolivar en Vlf1ud de que en eN! misma led1a acudlria (I (SIa audtencia orel y publica e<'l unn ca.J5a en ;e cpJ8 ac:tullbe como reprasonlenle de la v,CllmB. fljilndo5e l'IUevame<'lle para el dia 17 de odutwe d, 2005. recha esla a 18 qua no comparederon los IIrpulado» T.,o1,10 Diaz y Alvaro Tovar Vergara. rllZOO por Ie que de nuevo se dlflrib eI acto para 1)1 dia 23 de noviembla de 2005. oportunldad en Ja quo 00 wnpa(eciO er impulado Alvaro Tovar Vergarll ni el rept85entante de la vIctims. pO( 10 que una vez m~5 sa dif'rtO el acto. 8ItI vez para III 1· de dlciemtwe de 2005, y a su vez Se aoorOb remillr la bolela de nolirlC;8ci6n 001 impulado Alvaro Tovar Vergara a traves del Organo Pollaal dol MunicipiO L,tMlr1ador.
EI apelante 'nic 0 S\.J e~Clllo mamtestanoo ~u .reOC1.Jr:aciOn per la deoSlO~ da ard'llvar las presernes acuiaccoes, que cev)o". do la nagaocn de justicia 00 ra que ha SlOO vidima y quo afecla mtls que a e~. al srstema jud:c,al y a Venezuela Transcrib10 un extracto del escotc q,Je presentO en te::i"a 14 de j:';!lJO do 2OC6. on el que habla senalado que mas que una danu"ICIa centra los jueces nacia una pelicloo a fin de qua sa investJgara al imp.Jla::!o Taofi'o Diaz Azaba~h<I y a su abcqado H~bo Bolivar OO!ivar. cebldo a qce habia rucibrco arnenazas de los rmsmos, y la razon de su den~r.aa centra ta juaza Maria del Pi: .... Puena de Baaza, era ev.tar que cor 'soItdarldad fWlmja!" sa conca;1.era al t>enefl:io do 101 Impunidad por los det.tos q~ habia comet Ida en ejercioo de sus lu~Ciones. 10 que Iraeria como consecccoc-a quo 10:; 'delmcuenles',mputaoos quedaran tamble:'! asi baneficlados
ReiierO QUO de los tantos OSC1Jtos que dir:g'O a la Inspectc~ia G~ral de T,,~unales oel'll..noanda 81 MCho de que I.OS tunClOll8flOs do ese Orga"o quatlranlaron las IOyOS 'sOltdarizandolie con 8/ gremIO'. es decir. ccn los Jc;eces y abogaoos. 10 cual en su opiniOn. q.JedO conf"mado en el ofi<;io N" 1565·08 del 30 do mayo do 2!J08. a lravlls del cual el tUnOOIlBriO que 10 redadO. manlp:;16 la verdad a tavor do Ia jueza denunCladii y de los imputados. Pera su31antar esta alirmac,On. ser"lale q~o 00 el acto COfI~lusi .... o dlClado per la Inspeclcrfa so puede leer an la pAgina 3. lineas 21 y 24. con raspecto 011 10110\0 Y cop a cer1 .. f.cada de su a(gumlJntacIO" 'l.;e el si 0,..,.,50 a!l1Qa~os on la et.;dleooa oral, 10 que, segun s .. s dtdlos. den'lueslra la ma"l,puiao6n a la q .. e hace refer!lflCla. anexando Garno al1eKO 'A' copla de la ape:80On quo Inla~puso anle eI Tnb(SlaJ de la JUeza denunc,a,da en la que habla ;nd,caOO que no pudo exponer 3US alegaC1o~.es
En fed1a 1· de diciembro do 2005, so logr6 celebrar III 8I..tdlencia oral y debodo a que I. milml I. axtench6 hasta las 3:15 p.m. sa drfll'iO 01 pronunoam'enlo Da'a el ~ia liguilll!o. 2 de diciambte de 2005; el cual 00 ae diclO perque ese dia eI Tnbu'lal so ytCOntraba de guardia, y dabooo ala comploJ,dad <leI caso en razOn de la cantJdad oe a,;;tuaClOlles que dllbian eXamin&l'8e axhauslNl!lmenle. acordO convocar a las partes pira 01 5 de dlciemtwo con 10 r.nahdad ae d,Clar el p'onunQamian1O OOIrespond,enle. yon e$8 misrna le<:ha el Tnbunat se pronuncib decratando 01 sOlXeselm,enl0 do la causa conlorma a 10 prev,slo en al ordonal 2· del articulo 318 del C6dlgo Organico Procesal Penal, decisioo conua la cual III denuncilrole intarplJSO reCU'so de apeiac<On 14 15 de dlciemOre de 2005. reCl.if'SO que rue tramitaoo y decidldo pO( la Sala 10 de 'a Cut. de ,A,pelao0llll3 dol CirClJito Judicial Penal del hea Metropolilaoa de Caraces, Ie aJaI did6 sentencia el 16 de mana de 2006. dedsrl\ndolo sin lugar. por 10 que ~O asi c:onftrmada ta dIIOli60 didada por Ie ~~ denundada
ASlmismo. h,zo referar.Da a 10 er.l8bleDQo on el ado d,Glado par el In.tf1.JGltY cuando ser"lale que la apelaclOn que lit ,rtc(puso tue dec··ara:la Sin lugar y co~ltrmada Iii deosl60 que habia didado la ,ueU! Inveshgada. sOt"lalar.do et apelanta que esa aftmaci6n de la Inspectoria ·(uo Iranscrita dal punto 5 del escfllo de la c'lJdJdena Maria del PIlar Puerla de Baraza~ 10 cual demuoslra con anexo que ,denhfioO marcado "B' qua os la copia del escrilo de defel'lSa que prosenlO la lueza denunciada duranle la ;nvesllgaClOn. iOO,cando lidemils. que no hllO menoOn la Inspedoria del cooler-ido de un documenlo quo coosign6 idenliliClldo 'E". que en el laxlualmonle refiri6: "a la solie/Iud de lJC1aralOna suscnle por eI abogada impJJlado Hugo BeI'"a, BoI'var, en diligenCla (Ane~o C} de tacha 20 -02-06. Esla inlenoon de meier gala por lieO",. repehda por 1a Ora. Marla del Pller Puerta 110 Baraza. cons/ltuye un') falra de resptMo a la majBslad da SU SEr.oR!A y un de/;fo provrlOlo y sanoonaoo por el arlicv/o 316 del OOdigo f)6nal Marcado "D' ana~o copia de /a olada ooMcaOOn do fecha 22 do feOrl3fU de 2000'.
Ternbien lranscttbiO 18 IruplClOll1i en .... ado eondUSIVO 10 manilestaoo per la jlJeza Marla dol Pilar PuMa da Baraza en au esailo de doscarpo presenlac10 en fecha 15 de mayo de 2006, a hizo mencioo del esailo consignado en fedls 21 de diciembre de 2006. en iii CYSI ratifioO 105 aleoa!OS que OXPU50 en el anterior.
Con fundamento an los hechos amba comprobadoS, la II1~ori8 Genoral de Tribunalas aSlablaoO. quo oertalTl8f'1ta al Tnbunal a cargo do la oudadana Ma~ia del Pilar Puerta de B.raza celebr6, an !acna I· de dociem~re da 2005. la Bt..d,orOa orel a.tablaoda en al ar1iculo 323 de! C~o Olganico Processl Penal. cumpllendo COIl 101 requerimienlOs eXIQidos para la ceillbracioo da la mlsma. a posar de los multiplas dderimienlos. acetCII c:e los cualas se de,6 dobXla conslanoa on las aclas !ava'1!edas en rechu 18 de mayo. 30 de mayo. 6 de )Ullo. 11 de 900510. 17 do oclubre y 23 ee noviembra dll 2005, pllf8 flnalmenle. al dia 1° de d,aembte lIe .... ar a cabo la cellbraCioo de III misma. Asimosl'l1O. sel'laJO que los lantos direrimienlos ocurridos an II causa. 008d9cialon a rezones que de nir¢1 modo pueden impu1arSeles. aunado • QUe an la opor1unldad en que una do las partes no compareeiO pO( SDgunda .... az al acto, hto orCIen6 noIificertD a !ravlls do los 6rganos da POI/cia dando cu.'nphmi&nlo
··· •• 1 <;art su oblJgaciOn de garant,zllf la celebrac>On de la audlenda, po.' 10 que oonsidllrO q ... e la Jueza Marla dal Pilar Puer1a da Baraza q~daba eXlm,do de rasponsebihdad Ili'I cuanto a Ie demore oca~l~ada on dJ~ causa par la tardnnza en 18 calebraa6n de ase OlClo. y asi 10 estebieaO
Conhnu6 aleganda' ",.. En ml e=lo dtngldo a su despitCllo el n07·06 (an, no 'Ej en fespuesla el eSCflro de la Ora, Maria del Pilllr Puerla de 8ara,a (MtgldO .:J 5U dospacllo el 20-04·2006, como refulaoon al menoonado punlo 5 (_ PSa J , 4) expongo '"efulablemen:e, en m p~rralos marc ados. A, 8. C. D , E, 10 que eI funcionano redadOl de su 0I1C1O 15e~·oe, eludi6 meneioner. ,ncucriendo asi en el daMo pm~l$Io y sanoonado en eI CAPfTV(O 1:1. Of: FJlLS£:DAO EN LOS ACTOS Y cocu"'E.'ITOS se~alados en /os arlfcufO.s J Id Y J r 7 del cOc.'UO PEIfAL AU!lQue &31e oflClO haya SIde ooiJclado per ~rdenas SUp6(lOres PileS de conformrdad al arlicu/o '" de Ia Const,'uaOn. aso no /0 a~rme de culpa .. ' En eI pvnlo 7 menocnado en la linea 11 de la pSfljna 1 de lOU orlOO r Se5-03. /a Ora Puerta da Barala at;rma 10 sigwan/e ·C".ndo I. p,odujo pOr .. gunrM VIZ, J. InuJlIMcJ. dl TlOtIlo DI.l A.r.b • .:hl .• II IrlbUilll oralnil IU nocJt;c..eJOn • ttavU del 0'''_'''_0 Por/d.J corr.."o"m.n"'. Esta a~rma06n es alra falsedad da la Om PUflrlll de 8araza, mencionada en parciaJ favorrl'MtO en fa /lll6a 33 de 1a {l8f1ma 7 de su oficlo r_ dol JI).~1cm. en virtud de que mi sal'Cltud an/e su despecho de jnvestigar anre el DIRECTOR DE POLJ·CJlRJlCAS la IJtJraddad do tal al'irmaoon. 1U6 igl'lOrBdll a (avor parr:ia1i~8do a la DRA PUERTA DE 8ARJlZA. Igualmenfe so igooraron mlS pronunciamien/os expU6sros en el punfo ~ de mi escri/D del 27-iJ7·~·IR.II •• c, <M' 1.-101
En cuanl0 al plllflla8milll\10 del denuncianle relondo a que en la celeOraei~~ de la lanl., veces menclonada audlO(ICla no 5e ~e permil10 coodu" coo S'J derecho de pelabrll ~ qua "mabnteflcion8damenle' no rue agragaaa al acta que se levant6 al eleelo. su InlervenoOl'l. la Insped[)(ia dalo:mtn6 que dol contenlOO de osa aGla da /ed1a 1° de dl()om~ro de 2005. quedaba compt'obaC:o que el c<udada'1O Jua'l Camecho CamaCl10 sa Ie cone&ct,O al d ... ect'a de palabra y expuso 10 quo CO~"<l .. rO oportur'lO en 0$8 ocasioo. y ceslaro 1a InspeClcria q.xl este lu\lO Qf:o"lJIldad de haGer ase se!\alam,enlo a' momenlo do [rma,la 10 ClJal no hlzo. pO( e~ conlrano la mlsma aperece susCI,la PDf asle Oil cada uno de sus loltos en sellal do S'J conformldad con al conta:'lido c:e la misma Igua lmenle ind,cO haber conslataoo que al Tnbunal pfOlT0g6 para eI 2 de dioemhra de 2005. la opor1lI1l~ad para diCla( el pronunallflliento, pero como 5a encootr8ba do ~ardia. y debtdo a la comple,ldad del NUrtlo, aoord6 d!feril1o l"I)avamenle. &5la vez. para 61 5 de dloambte do 2005. y Ifeglldo es. dla. dic16 decisiOn an la quo dadar6 III sobr'ose'mienlo de asa ca .. se
Asimisrno sel\alo' .... En al punlo Ilia Drs. PuMa de Baraza. deol8ta ()/ra fals8dad mas. al allrmar /0 s.gt;i6nte. 'EI erud.rnno Ju.n C_tNcho C.m.cho o~r.nhJI>_I. ell.,ld.d rM pr.'4.,mr. ",'..:rlm. qu,.n ." I. .udlinc/l r.yd su .JU'flO, o.J.ndo I • .eon.J'.I1~/. d. que ',oprodu)o •• rt>.'m.,.,.·. Esla fBlsedad es reproduClde en la Ilno" r 7. de la ptJgma B df:1 oflC.'o 1565·08. como argumento para eximrr de culpil tI la DR ... PUERTA 0£. 8~ZA. pUllS en la men:;,onilda audltJnCla oral, 00 se me f)6rm,t/6 leer rru escrrlo. no oostante que en /a m,sma se ooscn/;e mJ dooaraCJ6n, lil que manipuladafT!6n1e conciu~ as I:
Paso a r.produelr In for", •... rIi.I, 01 IJcrlro conl'"n.Oo Int. OIl. Iffl>un.' .n f~h. JJ·ft· ZD04. E. /Odo. Oebo adarar al hacho de que: como un show men/ado per /05 demss invo!ucrados favo(fJCidos; BJ Ilamade> vrgenre de la Ora Puerta de 8aram acudreron pres/os a flrmar el Acta sm leerill. por 10 que yo. desp~s de 10Br la mayor parte del dcx;umento. an/o eJ apuro de 105 presanles, procedi firmar eJ acta, sm ptHcalarme de la trampa Ce la u/!1ma Iinee Queda claro qu" mJ firma fUB producto de componenea como 10 es su of,'C>(J en Cli8sMn N" r 565-08 quo r.o hay dud". usled firm6 mcoocI8tllomen'e ... -. ~R.I.r.C!::- • ., .. tfll'l:l'C)
f'ostanotmente, al denunci8f'lte apel6 de esa doclslOn recurso que lua I,a'T1llac!o. y ~OCIOO pO( la SaJa 10 de la Corto de ApelaDones del CtrW,to J~d,clal c:e~ Area
ttrOPOIrtBl'l8 da CIIl'BC8S. 10 r8solvl6 en fed'la 16 c!e marzo de 2006. OecJara/'iOQlo lugllr. ~ per 10 quo resullO esl conr,rmada 10 QOCIS<oo d,clada par e: Tnbunel a rpo de I. Jueza dIIl'IUno.~, All mismo ,ndlc6. q~e el denunClanle en su 030"110 ,eI\II16 que de&de III momento an que la sOl!otUCI de Sobresaimienlo de la Causa tregO • Tnbu"l8l, Ie fueron vi~lI00" todos )os der'ed'los que Ie confi8lllfl la ConltitutiOn y las layes , induso flUS defeCh03 h~aoos. SltuaciOn ilsla qua el 0,.,.00 Ntruc:toc no pudo determinar, toda vez que revisada5 1111 ades procesalas 00 sa eVldenClO quetnntlfllienlO de orden proouel, ni ..,~ao6n de los dered10s CICIIIS8Or.dol en la Corutituci6n y lea !ey1l5; pO( al COIlIrnrio. eso Organo manllesl0 I'I8bet oornpfobado QUe La aclU8CI00 de III jU9Z8 ,nvestigada fue ddlgenle en cuanto a II ~ltllC>6n de Me proceso Y • Ie ntalizaCiOn de ta aud'800a oral.
Sigue relalando el ape!anle q~a • Como afirmac;6n de las arguoas y (alsedades ulillZadas por la ORA PlJERTA DE !!ARAZA en sus acluaoones, cons.g1lO (,)fl()~0 f) copla del eSCfr/o a su Cespacho d& la DRA PUERT'" DE !J.'IRJlZA de tacha 15- r ]·2006 Asl mlsmo (ane~o G) cons.'gno cop:a ae m' escnlo, il 5U dr:spacho de Ie::na 29·01· 2007, en el cual, ponJO al d8scuO..er10, las talscdados de la ORA. PVERTA DE 8.RAZ .... mlimaS que fueron tgnoradas· a favOf ae la mencronoda· pcr el func'onar.o, rroaClor del o~c;o N" 1565-08, de fecna 30 de mayo de 2008 Como prueoa Irrefutaole de las mampuli*CIcnes y falstJdades rJe fa On PUERTA DE O"'I'I"'ZA. crio el p~rrafo marci1do X· en la pligina 2 de lOU esen/o. en la que menoona, 10 sJgu!en/e; 'on ,..I.el<lil • 10 tnnuriro ut 'up,.._, fHt'io ... ".1., In prlm.r ,.rm)t)O qu. cI.scanruC"o I •• .:d~rl1J~J. d.1 U~/UO .1 cu., '-c. ,..f.,."cJ,t .1 c/udodono Ju." C.m.eho C.mKItD, como ."..,.<10 • UQ rt.~".cho •• n lOCh. 17· OS.08, Y pO( .nd. III conlen/do, fXK 10 qu. me( puodo .j.reor .'gun. Q.fQn •• on COIJIrO cHI ""imo' • / relOpec(o cabs aciarar; qve 61 menCionado eserito de techa 27-07-06, es et' anexo marcaoo 'E~ el cua!. su conlenldo jushfica su arguaa o~puesla en las Dos ul(lmas lineas en /a qua s6l1ala, PeA LO Q:.JE !.IAl Po.JEDO fiJERC£R 'WUI,'A DUEl/SA Elf CO~TRA DEL .... ,5.UO . .'. (RMlh-.!O ...... ENQ)
">f8l'a (,naltzar su ralal0 ecotO: '. La larsedad celICtr.la de /8 Ora. Puerla de Bareza. Ccnsisre, en el hacho de engafiar.. menQOna /a fecha del mJ5mo 27~, cuanda en
3690164
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MaTtes 19 de mayo de lOO9
ffI/MffJfKJ la fecha es: 27.IJ7.()(J, Es Ob'lio, que pdre enteralS8 de mi esc;rito del ~, ,. Drs, Pvert8 de Beraze, lING que revisar eI eXpe<1len/e ~, En su dflcIar&d6n In&Iillia algo Qrave, 001110 es el hecho de afirmar. que mi cscrito anterior de facha 27- W.IJe, no .sa enconlrBb8 en eI axpedienle ilIIOOoI~, " ~
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
eonster: '". conVOCllda 001110 sa esM la continuaOOn de la AUCliencia Oral (XIIl~ " 10 preVlsto 911 eI articulo 323 del C6diJ1o OrQllnioo Procesal Penal, en III "",_.. cJusa. 58 deja consIBoo'a de que cs!e Tn'Dunel se cncuenlra de guardia. "unado",. oompleji08d de las preS8nres actu8Ciones. Ie> que amenia un« revisiOn minudostJ y exha~liva, se acuerda oonvocar a las partes para eI dla ~ de l1iciembre daI prsstmls a/lo (. . .) plJra qua ranga Jugar la contjnuaOOn dela mtsma .. , 0
Set\,,16, que esperaba que eI presenle recurso de apelaci60 sa docidiera en el plezo ellleblecido por la Lay as! como el habla OJmplido con al plazo do cinco (5) dial para Pf858ntw SU ascrito recursivo; que 61 ha acodido en vano a lOcIas las instancias Pf8vislas an la Lev V la Constituci6n por 10 qua s610 Ie quada acud;r a los medlos de comunicaci6n, Comign6 an8XOS marcados con las lotras H. I, J V K. conlanlivos da OCIQias de Sus a3aitos dirigidos a la joez dot Juzgado V!Q6simo S~undo de Control en fechas: 20-02-00, 10-07-00. 10-05-06 V 10-07-03 va Ia Sala 10 de ,Aptiaci6n de fache 30-03-06. soIialando sean valor~ en asta oportunidad al cohtonido da los mismos; por unlmo. in'0'0C6 a su favor el contenioo de los artlOJlos 25, 26 V 141 de la Comtlluci6n da 18 RepUblica BoIIl.'anana de Venezuela
En facha 5 de ~ciembre de 2005. seoUn acta de CX!ntinuad6n de audiencia 0l1Il CJJe riala a los rolios del 132 al 134 del presenta a)l.ped·IOnla Cliadpllnario. Ia aeuaadII, previo la constaleci6n de la aslstoncia CIa las panes en a88 caU88 judioal. did6 .. pron~damienlo corTasJ)Ol'o<ljenie que CCIlsisti6 en dedarar con lug. Is soIicitud de sobfesa.mianto formulada por el Minlstario Publioo aI coosld_ qua no amergian de las adas la com'lsiOn de los delilos imputados.
I!:n fechs 19 de junio do 2008. el danuncianla present6 nuevo eaai10 anta la lJ'\SPedoria Ganeral de Tribunalos que denomin6 complamenlo da su apeJaci60 al ~I ossa en el rolio 264 do la pieza 2 del axpediente disciplinario. an eI que htzo ~rencia a una soIicitud de edsfatoria que nabla pedido a la In&peetora General de Tljbunales. 10 que, sf3'!lun sus dichos no Ie hlible sido respondiOO
En asa misme recha publi06 eI extenso do 8S8 CIoclsi6n 5egiJn oonsla a los foIloa 1:M 111142; conua te cuel apel6 III ciudadano Juan CalMCho an facha 1~ da diOembre del mismo ao"to. V tue 'mmliada conforms a 10 osLablecido en el C60g0 Org*'"oo Procesal PllnIll, y una vaz curnplioo lIs'e se remiti6 p.a su distribud6n correspon<:liendo s« ... ....,ocimiento ala Sala 10 dala Corta de Apetadones del CiroJIo Judicial Penal dol hea Metropolitana de Caracas, Orljano que did6 la decill()n correspondlanta en focha 1 e de rnarzo de 2006. en Ie. que astabjeci6'
.... - lilt. s-. _ '" a.cwon ~ POt" e/ JJn.gado V'"",""'" st'gl.¥Jdo dt A'tneI1t ~ en F_ de Control dtt o~ ~ .JudocitIJJ P8nIll, en IedtII ~ dtt ~0ffIbre dt 2005, "*'_ '" clMJl dttawlll III soln~ dtt Ie ceun ~ a Io~ ci~~ ~FJLO fJIA.1. A.L48AC~ HtJGO 8ENEDICTO eotlvltR Y AI. V~ TOVAA \I£RG.4RA, dt COfIIomtidIid OM 10 P'fI\'IsIO on e/ wtiarlo J,,, MIInlJI 2" cie/ C<ldigo ~ F'roo&uJ •• _00 r1II/ M~i0t800 ~. ~a _na. ¥1$1- 8 demctIo. y iii .sl ao/~ •• u cx:mt;'RlJ", I. """IN, En ~ ... CECI...4RA SW L IlGAII eI mc;;so dt ape_ "'IerpwsID p<X eI ciIJdIIdano JUMJ C ........ C.'olO CAMACHO. OM ~to on eI artlc".;o ~~, MWI.!"'~ to y J" '*'1 C<!d9> CJrvoInoco Procual Poer>al. y .. s1 SE DECJOO ... •
Del ~sll5is a las aetas que c:oo!'orman el expedienle oc!mil'lis\lativ"o se do!prenda que los heches que Oieron lugar a la dern ~cia que origin6 eI presente procectim'lento d1sdphniMio. se relrieran al decroto del Sobreseimienlo de la causa que ,ncoare eI ciudadano Juan Camacho Camacho contra los c.udadanos Toofilo Dlaz Azabache. Alvaro Tovw Vargara y Hugo Benedicto Bollvar Bolivar. por la presunta comIsiOn de los deillos. Aproptad60 Indebida' en grade de cootir1Uldad. ESlara V Aproplacl60 Indobida V PravariC<lci6n conunJada. Forlomiento de Docurnento PUblico. ESIala V Fra.-da Sobrasoimienlo que rue docrotaOO par la juaza denunciada. ciudadana Marla del Pilar Puet1a da Barnza. a soliol ... d del Minislerio Pubhco, Organo que afadu6 la invesligacI6n de 105 hochos ql.ie lueron <lonLXlciaOOs V posteriormente ao...sados par 01 hoy apela~le. dad 5i6n que sogun el apo~anto no so oncontraba ajuSlada a dorecho porque. ro se Ie permitiO axponer sus alagalos en la oponunldad on que se celabr6 la auGlencia oral en esa causa ludlcial. V parque. saglri sus dlchos, sa vlOlentaron sus derachos constilucionales per eJ tramlte Qwe a osa causa dlo ta jUl!za danunoooa. raz60 por la cual el cludajaoo Juan Camacho. la denunci6 anto !a Inspectoria General de Tnbunalos
ConsLalado 10 snlenor sa obssrva que al trM1<1e procesal Climplido en Ia causa ~ estudio estuvo apegado a 10 normetwa que nge 10 matana: as! tenerros, que .t Articulo 31S ordinal 2' del C6d1QO Organlco Procesal Penal. ostabjace: of! sobreseimienfa p~e ClJando. 2. EI hecho impulado no es f(pial 0 COOCllml una causa de jusMcaci6n. inwlpabifidad 0 oe no pumiJllld8d.
Reclcida asa !oliatud en al Tribunal a cwgo de Jl>aza denundada, sa ecora6 .. colsbraci6n de la audiancia que al afeeto C()(I'lISpon<:Iia tal como 10 6S1ablece en ~ enca'cazamiento 01 artlcU:o J2::l el ralerido C6di\;O OigAni~ qua sal\ala: 'P1'esentada /8 $OflC;tud de sobraseJ(l1.enro. 01 Juez debera cc nvocar a les partes y a 18 VlCfima a una Audl8nciB oral para C1ebabr los fundament05 de /a pel,(xm' En base a 10 ~Isp~esto an ese articulo sa fi,06 la auCIienc'a. que cier1amenta so lIev6 a cabo oeS~u8S de vanes Cliferlmiantos, y osta comprobaoo que rirqJno fue per una cauu '~Iabla al Tnbunai. puas asl 50 desprencl6 de las aetas levanladas qua consllln en" e: expediante o.sciphnano oonce sa asantaron las razonas por las cueles M dil~la en cada oportunidad; constatanOOso que on looas las o~u.'lidadea en III acta_ sa fi,taba la n ... ulva oportunldad para celebrar la audloncia. POI' :0 que en reteci6n a esle hecho an coocrelO se obsllfVa que no es suscaptlble de ser considerado como consll".I~vo de falla dlsClp1lnana alljur.a.
Con mctivo de asa denurtCla !a Inspactorla Inlci6 I" invostigaa6n V una vaz cooclUlda coos;der6. que al no habersa demoS\laoo ringUn hecho quo> ccmproo:etiar8 la responsablhdad dlsaplir.aria de la releride j~a?1. Ol'deOO el arrovo de las actuacones con:e:-Jdas en este o~pedlenla admln.slrat.IVo: dedsi60 asia que fue recurnda por el donur.cianta biljO e! argu'flento de qLe esa deasi6n luo d1ctada por Que los '~ncionarias Ge ose Orga-o actuaron vlOlandO la Lev. al sohdanZSfSI! gramlalmenla con la denunoada 10 que produ)O qLO la il"1punidad oon la que fua prolllg.<la abarcara lambian a las ~ersCJ(las qLe 0.1 habla acusa<::o: sellalar,dQ adamas. que la Inspectcrla fUI! engat\ada per la Jueza denuncia<la quian an suS descarljos habia dlcho que el si e:w.puso cralmente Sus alegatos en la audlancia lIevada a cabo en ese causa. :0 DJallns.ste on nega".
I~ua:mente o~ls ~rr:prob,g:jo Que a~ dia I' da d.Ctembra de 2oo~. en que del111tlvamenle se ceJeblO !II a~dlenc.a, so lavanl6 01 acla respectiva donds se hiz.o constar que esluvlet'OO presenles, la Rep~esenlanla de la Fiscalia Vlg4Isima SolCto del Minlsterlo PubliCO a cargo de la abogada. Marga de Zambral1O. la defensa p'ivada de los impu!.aOos a cargo abo~ados. Frsd:iy Jose Amaya H;<Jalgo y Carlos de Quirul, los audada'lOs TooF-lo Diaz Azabache, Huo;o 8ene<llclo 80~ivar 801ivar. Alvaro To .... Vorgara. en su carll::tor da imptltados, y Juan CamaCho Camacho on su condici6n de vlctima, quien pr05cindl6 da Is presoncia de Su abogaoo dudadano Henber10 Duoo
Para daCldli SO observa qua sogun coosla en eI expediente dlsCl~liNirio. !a causa Judlc.al cuostiOt'ada per el ciu:1adano Juan Camacho. two SU ongan. en un primal' docurr:anlo qua !n:erpu~o ante la Fiscalia Supoflor dal Araa Matropolitana do Carecas. [rollo< ~4 .1 eQ "'" '. ~21 ') C~y9 data es dol :}O da sopt:embre de 1roJ. y Su contonldo hoee raferenda a una carur.cla contra los cludadanos Alvaro Tova .. Guavara, Ta6filo Dlaz Azabacho V Hugo Bolivar Bolivar. per Nlller cometldo presunlemente los delitos da Ilaude V aproplaci6n indeblda. 01 primero de los nombrados; estafa. 01 sagundo. y ·prevan·cac:6n oon/inusds·. est ala 'I fOl')Smjento do documanlo 0blico. el larcaro. Posleriormenta, en lecha IT de novlembre de 1003, pro!Ont6 n"ovo esai10 anlo Ie Fiscalia Vlgssima Soxla dol M.nlsterlO Pubhoo en el cual acus6 e loS antes msnc:of'laOOs ciudadaoos por los mismos delilos. (1010)5110 .1;4 ~e III 1T'I!oI118 pl8U). Se desprende lambie;1, qua el Minlsteno PubliCO Inl06 la ,nvestigacl6n V el finalizar1a dicl6 e1 aClo COI'ICluslVO en Ischa JI de marzo de 2003. an el cual establsd6 que los hecl10s denut'lCiados no roveslian car acter panal por 10 qua proc.edo6 a sollcitar el sobl'esaimillflto de la caUH de ~.tormidad con 10 pravisto en el numeral 2 del artico...lo 3 I e del C6digo Organico Procesal Panal. I' ..... lie II ~. pfu. 1)
En esa misma leche. 3' da marzo da 2005. ruo presentada la soiicitud do sobresoimianla anta la Unid1ld do RIIC&PC!6n V DislnbudOn de Documanlos del C icCUtlo JudioaJ PeM dal Area Metropohtar.a <10 Caracas 'I la correspondl6 CQI'IOCe" de la m.sma al Juzgado V.gbsimo Sogundo do Primora inslanoa un !undones de Control 001 Clrcuilo Judidal Penal de la Ciro..;nsaipci60 Judicial del Area Metropolitan a de Caracas, eI cual 10 dio entrada en rlldla ,0 de abfll de 2005. Y so Ie asigoo al numero 22C145T5-~. (101 .. 102). Por aula de locha 's do abril da ~. se flj6la calebraci6n de la audiencia oral V pUblJca proviste an el ar1iculo 323 dol C6d.go OrIjSnlCO Procesal Panal. para 01 dia 10 de Junlo de 2005, pe/O se d,IIn6 por auto del 30 de mayo dal misrno allo. en v.r1ud aa la solicitud po'esentado at TribLXlel por eI abogade dol ciudadano Juan Camllcho, POI' prosontar esta problemas de salud. "JiIndo6a para ol I) de juliO. (_. '03 r '~1. quo ose dla. la auClierrcie se dilin6 nuavemsnlO. pues no se praSel'l16 €II eeto al imputaOO Te6lilo Dlaz. y se fij6 su calebl'ac.6n para eI I' do agosto de ese ello 2005. perO al 5 de agosto, el imputado I::IiQLBolivar Bolivar prosenl6 un esenlo al Tribunal a carge de Ia jueza denunciooll sohc.tando 01 dilenmionlo de la aooel"lCla pau!ada para el 11 da ageslo alegando que no podia presentar5e al Tribunal aso dia ye que dabla asislJr on olro procedimlento que se onconllaba en etapa de .'-IIC<O. a la vlctima de un dohla de homICIGIO. por 10 que so dffiri6 la audiencia para el 11 de oct\b'e de 21m. opor1u"idad en la OJal se vol ..... 6 a dlrenr par no asistir al "nislano Publico, nl los Imputados Te6fllo Dlaz y Alvaro Tovar, V se ~j6 nuevamento para al 2J de noviomble de 2005, facha en la quo se volvi6 a dilenr por la incomparecenoa del Imputedo Alvaro Tovar. a quipn se orden6 notificar a trav6s de la Pohcie de Caracas. al no habef comperodClO en dos opor1unidodos, y sa fijO Ia audlancia oral y pUbI.ca pMa el ,. de dloemcre O!I 2005 Ir...,. '".01 "n En oste ulhma roche se ~ev6 a cabo la auo-ellOa or~ con la asistanoa de looes las par1e! levantandose el lIeta respectiva la cual riela a los foliOS 119 al In. de la cual so desprende la exposlci6n efectuada per los aSlslentes al acto. inclusive Ie dol c-.;dadano Juan Camacho Camacho. on la q'Je hizo una sene de saflalamienlos contre los imputados. rouso so asentO 10 e)(puesto coo relac<60 aI heche manifestado por este da quo an Ja Opor1unldad antercr. cuando no sa 118\'6 a cabo la audiancia oral. he~lo ofrecooo C1lscu1pas a la FI~! del Minlsteno PubJico, per la lorma an quo po'esenlO su esail0 red'lazando eI sobiesermiel'llo soliC/tade PDf ella, opOO L'I1ldad an la OJal 10 dijo que eI Seflor T e¢rrlo Diaz, Ie habla manciorado que Iban II lIegar a un aaJ8l'do y 61 aswliba a q1J8 fuma por la cal'llldad de \les miUardos do bolivares. pero que asa cantidlild sa Ia menci0n6 porqua 9sta 10 preljunlO. pero a nadlO mas. nl a su abOgado habia comentado al roSPICtO Flna'mente se hizo conslar on er acta da la audiollOa en coosll60. que el apelanlo 1lflrmO· Olios sslitn reVlVJendo lin CBSO ds hseer sais ello$. el ~sl es por el iorjlJm;enlo de un ronlnJ!O Que ya lue rasuelto, 56 hll habl8do de lode menos del dell/o de Prevancad6r1 por el /;Uar se denunci6. paso a raprodr)(;k en forma verDa! al escliro conslgr1tKJo ante este TriblPl<Jl sn feche 23-' 1.2~, es Iodo ... •
Sa observa adamss. que a cada "ne de las par1es so Ie cor.aedo6 su derecho de palabl'i1 an aJ orden arriba mencionado. observ<lnd03e que eI apeJanto de autos, him su expos >Ci6n lal como qued6 constatado en p8l'rafos anteriores. V esa Int01Venci6n la conduy6 con ill efllmaa6n do que en ese aelo reproducir en forma vllfbal el I!soito consignaOO anle ose Tribunal en rech8 2J de I10viembfe de 2OO~. escnto 6eta CJJe conlenia sus eiogaci0ll86 l11duyendo 5U di5COl1formKlad con 1& SOIicitud de sobreselmianto de la causa. SlenOO asl. no hay lugar a dudas que a al audadano ~ CaI:DarJlo~s.e la permiti6 axponef an asa audieooa oral. que M realiz6 para dlsCUlir 10 reJadonado CO~ la 50hcilud prosentada por 01 Miol~1Irio Publ;co, tal como 5e dosprenda de la cop!a car1lficada del ada leva/1lada en eaa opor1unidad, 111 cuel aparece suscrila per sste sin hebe!' oleduado nil1gUl'lll observaci60. esto a lOs erectos de dojar ~entado en ese recha de Ia calabraci6n del aclo de quo Ie fueron CO(lOJlcados sus dereches a lOs qUII rofiri6 en su denunda.
Por otra pllt'1e. la docisi6n lomada par la jueza denuOClada, que ~ .. sobJ'&soJmJento full revisadlil por la alzada' correspon<:llenta, Organo que Ja oonfInn6, sin obs8f'o'aci6n de alguna naluraleza. tal como S8 evidencia do la copia que ,_ • lOs aulos, V pano de 18 misma luo lrensaila en los pM'afos snlerio(as. En .. senlido sa precise aootar que an un slStemll procesaJ penal como ot que riga en Venezuela, correspon<:le a Ia FisCllila del Minl81erio pUblico al monopoho en .. e)6rciclo de !a 110060 penal en todes los dalitos de aOO6n pUblica. -preciSlllTlllOl8 Ice denunciados POI' al dudadano./\Jan Camacho Camacho- quien l6'Ia vez realizada Ia investigaci6n de qua se Irale arribara al acto ~ndusivo quo estime prOCilldenle como resultado del mllrito que Bfrojen los elemanlos de convloci60 rllCllblldos; un .. C8IO de aulos Iue la soIicilud de sobniseimiemo, al con.siderar el titulw de 18 aa:I6n penel, quo Jos hachos Investigados no r8Vesilen carActar penal V IIsl 10 plonle6 1nI. al TnbunaJ de control, enla quo dando esll'lC!o o,mplimianlo a 10 e5tabjeado ~ Ie norme alljativa ponal, N~mO que debla corwocsr a Ille partaa 'I la victims a ~ aUdterrcia oral para debatir los lIlndamentos de Ie petJa60 fiscal. y aun OJando no 10 e)(JlUso de mllnera lI:w.pre5a an III auto Qua aCOtd6 Ja audiencie, 58 infiera que ~ .. ;ueZ8 110 era neC888r.o eI debale parll complobar 01 mol iva qua hacla PfO()8deottI .1 sobreseimiento, que en el caso de merras, ara que los heches no revaaHan ~ penal. Ellie ad.uaci6n por pane de la juzQadora hene cabtda on III prindpio de independencia del OJal gozan :os lueces.
En esa misma acte. la juaza asentO quo diferla eI dldado do la deOsi60 para ei dla s.ljuutl'lta. liS dear, al 2 de diciembre da 2005. por OJanlO Ie audlorx.a se nabi II elCtendldo haste las \las V quince mlr:uto! de la larde (3:'~ pm). Ese dia. sego,jn coosta en aulas e los fohos 1)0 y '31 dtt 18 pie ... 1. que sa levan:6 OIta ada en Ie Que 58 hizo
Por 10 que on bese a oSle principia las decisionss didadas per los ~stos, esl*! oslnctamente enmarcad8ll on su qu&/'1acer lurlSdicdonal. ello porque 10(1 Independlentes en la intlll'prelacl60 de la Ley y el derecho, debiendo ac:tlM de man8ra imparcial, sin tamer ni 'avoriIJsmo. ni obedecienOO inleres sectoriat IIIgUno, Clamor pUbliCX! 0 mieoo a la crllic:a. lal como :0 Mleblece el artiOJlo 31 d. Ia Ley Org<lnu:a del Consojo de la Judicatura. en coosecuencia no po<lr~n Sill' sanaonadol d Isop:inariamente POI' s ... s ded$iones 0 par lOS lundamonl05 do eilas, SlenOO objeto 5610 da Jo~ rtrClJl'sos procesalas que el efecl0 leQillmente asian previ5tos. $8~ CJJe a:QLXla de las Saas <::111 Tribunal SUplamo. en conodmianto de causa. dedare que Ie procedi6 con greve 0 ine)l.OJsable dosoonocimienlo de la Lay. 0 b;en CjI,Ie .. determine Q1,;e (j_jranle la lramileci6n de Ia C8lJ$a donde sa CIoct6 N8 deciMrn. II Juez{a) hublera incurrido en un lupueStO <la hectlO que pulldll Sf!( subllUl1libl. en una la lIa discipllneria, eSIo confOfl'lle 10 sostenido reiteradamente la Sala Pollttc. del Tnbunal Supremo de Justlda. haslB ei 25 de msrzo de 2009, INII1lenitll1do como cfJteno Que en ocaliones, ei oxamen de la disciplina de Ioa~. inQuyen ... r~ de aspectos ;visd"lOOoneln, Clada la relponubotidad CjI,Ie ILIJlOI"IO 1& funci6n de JUZQw. per exlsijr una Ma llnaa Cllvisaia entre Ia reYlli6r\ de upedOI r~ coo la aptitud penonal del juez V los rel8livqs al Ambito junldiocional, per 10 CJJe Ie precisa atender al caso COI"ICI'eto, a fin do CIBf hm~a III elcance del poder ailOipji~ de la admmiSlrlld6n, para no invadir indebidamente el campo de actueden ,unsdlc6onal.
Martes 19 de mayo de 2009
GACETA OFlCIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
369.165
Con fundamanlO £II citadel criteno, al razonam;enlo de! aYlllanla en el reosso ll'lleq>uasta, y a los afec\os de dar la h.Jtala que ro.-re3~nde. se prooede sin transgredlr 10 dlspuesto &n los articu10s 4 00 III ley Orga.."ca del Poder Jud>aal, y 31 de la ley OrQar~ca del Conseju da 1£1 Judicatura, a reVl,ar no 1610 10 asentado 9fI el au10 de cierro dldado par al Organo Insln..d.or contra III "ual se 11)9(06 la 'mpugnaci6n, sino lambi6n la dec.$I6n de $Obreseimier.lc .:11.:100£1 par Is jueZ8 aanunoada esto a fin de dlllorminar e~clullivamonkl, si a p8'''' de d8f cumphmienlO a las nonnas legates y oonstltuconales a lall cuales debi ~ oe,'w su adusc;6n, pudo InCU'f]r 0 no en una oond.Jda suscepUbl1l dll ler reproct1'lda di~dplif18fiamenle. POI sllo, coostatadu que la BCtuaci6n de la jueza Maria del P illY P\.;'It1a estuvo ajuSlada al procedlmiento qua pauta la ley para casas como at 8:1al,.;:.".:IO, del rual fYJ sa dasprenall que &tica y moralmente haya ino..:rrido an ese tipe &, con<lUCla, y par 10 demllt, la estllt vsdaeo a seta COmisi6n ra~isar 10 ollCicld:J ~, eer da estrictQ orden jUl'IsdiroonaJ, y conforma a t.1S normas que flgon 18 act'V1.:J3<1 f6:u:'s.va, ya 10 realiz6 la alzada, 1£1 Que confolme 8 su competenoa luroc.ooai CCinl'f"'~ ''I decisi6f1 apelada dentro <leI lltmbilo juri5dioc:iOt"laI, lal OOIr.O se evidenoa d~ acros. se dedara quo M asisle !a raz6n £II apelanle y asf se dei:ide.
hUfJlMe ~ "" 6 .. 3. ~1It rMd_ 011 ~~, hN. 8 p.W.i- -. 8tI confrI • ..,... 9 011 'u _. 4 M.':fJ{o'M 8 ,. acUS.aM dtJI FI$~ 0 1ormuI",. .... «..- /»11"'_"" _ CX>tlO'-. fi /mp<JI4do WI IW .- ... 011 ~ pdt)I:rAl: 0 I>'II! acu!"'~, rr.-..~~ en ... delIIa. dependStirot8$ de fi31~ lie Odf1e; 5 E/"I""" "., «e.>.-.es _. CM el olJItIIo de fI)(:J_ (~ ... """"._ civ~ ~o·""~,,,,<o d~1 ,._ pur<DJe; II. Sar 1)OIIIk;aa'.1Ie III flIro/uoM dtI F_ .;.fIe """''''' .1 rctno dIJ ~l. f3auxlos; 1 381 okJ. pot' ., il"1bur1M iInI'"" ~ I.~ ~ .. QfJI SOC¥1tJ41.wnlotWo 0 n",:s de ~81' cuaJqlbel" "".10M Oif.";,IJj:1 QI.J6 pot'IQI! ~o/IO tI (¥fXlllSO 0 10 &u.spM>da cana"""".me",~ ! ·.n~ el s.obr~J.ltJI'I'IentD 0 I.e .s-'erta-rtC.oId aDlColwfOf!."
Con fundamento en Las razones tanto de heche como de cMred10 prec:eden11KOllnl8 expulIlIlas, qUlan aqul deOde con.sidera que en al case oonaato, lot hechoI denunciados fYJ trascillnden a la eslara dosciplinlll"ia; ell ~a, 5e dedara ain lug.r 1£1 apelad6n in!erpuesla par eI danuncaanlB y se confirma III acto d>dado pot II Inspedoria Gllneral de Tribun8les lin fed1a 30 dll mayo de 2008. mea,an!a ei CY8I decidi6 archivar las presenlas ac!uacionell. AAI •• decide.
IV DECISiON
IQO,Jalmanla, nlaulla opor1tnJ r_slll' ~ lOs derechos <pe ccrno "'clima !&nia al recurren'e tu«on ~lII"antizadQ5. an e$O sontido ill eeserva ','_") 0;1 arllCllIo 120 dill C6dogo ~nico Procesel Penal astableoa:
Con fundamenlO en 105 razonamientos tanlo de hedlo como de oarecilO Pf8Ctld9fl!lII11an!a lIxptJ8stOS, esta COITIIs<6n de Fuooooamle!'lto y Rooslructufao.6n dill Sistama Judicial, en nombro da Ie RepUblica y par Au10ridad de Ia Lay, declara StN LUGAR .£1 ape'ao6n in!erpuesta par al ciudadal"lO Juan Camacho Camacho. titular de 1£1 ceduia de IdenllOild N" , 389.140, derulOantll a:1 eI praMnIB expedi9fl!e, contre la dedsi6n dldada par ra ;n,pecloria Gonttfal de TnbuNtlas en 1000a 30 de ma~o de 2008, an el C1.Jal «den6 el arclll\lo de la.s actuaoonal con!entillas de la inllastigao6n efllCluada a 1£1 audadatla Maria del Pilar PuoJ1a BllfaZ8. par su desoolpel\o oomo tuaza del Juzgaclo V,g6MTlO Segundo M fU"lc.ones da Conltol dal CiraJito Judicial Pe~ del ""aa Metropolltona de Caracu, y an cans8CU8nOa se conlirma la misma. or~ su <YCIlIVO 001'irt111'olO .
Not,fiquese ee la p<eSonta Ceo$l6n al ~lanla, a 19 Inspoclofia G_ral de Tnbunales, at Fiscal en Malena DIS(;lpMar.a con Compel&noa Nsc.onal )I a la C/Udadana Maria del P,lar Puerta de BarBza. ,niormar'ldo5eles que contra ta presenle deClsi6n pod(Qrl intarpone!' raD.1l'SO ClJnlal'lOOSo &Omlnlstrahllo 011 anuiao6n ante Ie Sala POlitico Administra!iv9 del Tribunal Supremo da Jusucia, don!ro de los !retnts (30) dias continuos sigUlOfllOS 9 Su notIfICSc6n
Dada, fI da9b,,1
Respecto iii 1& oetici6n del spelsnta an cuamo a que 5e if'Ju~\'\J"O aI iO'PUlado Teofllo Dlaz Az9bache y a su atlogado Hugo 601illa<" Solillar. a.., ~..a~tc 3 la.s amenazas de ~SIO~, Ie Ie indica QUII debCI aCUd" a la.s Organas CDfllP"'~[o("ll.H "ala c.onocel de ese hedlo, pues oortorma a 10 pj"eVi5l0 9fI al Ultimo aparte oel Mli~o t 75 Oel C6O!go Penal IU persecud6n Pfocedo s6Io a ins!ao1cia do parte ... "VI' I,:, I~r~o no corresporlde n'fl9,Jn proounciamlenlo par parte de osla Comisi6n pv£ts S<J. c<".'~;J6tencja a~cJuslva es Is de as!ab~ecar la responsabllidOO dlsaplonana de Iv~ J~aces y Juezas dela RepUb4lC11 Botillarrana de Venezuola
Revisadas las aetas que OOlllorman al prosenta elq)8C,':'''le o:~c<p~nario se observa que toeos los dorecl-to.s que 1£1 Ley otorga al ciudildano Jun("l !;amacno Camacho, 1~lIfon ejarcldos POI' 6sle, d~ant8 tada 'a !OCUS'a de esa causa iud.Clal, par ello, no sa desprel".d8 nifV.JOllllllllraCl6n 0 falta por parta de la )' ,alB OOnullClada dur.nle la tram,tllci6n de esta caU5Q; y 1£1 orCU'lstanoa de l1aJ)Ot oxi<vooo al SOIlfOsaimlanio. no I;IS 00,1110 de revI"i6n par esta Inslancaa, tal como sa dlctam,r.~
CONSl1TUCI6N de la Republka BOUVARIANA de Venezuela
Ley Organlca
de Telecomunicaclones
Compendlo
(Ley de Creaci6n, Estfmulo.
Promod6n y Oes.rroUo del Sistema Mlcrofinanclero, ley Espe<::lal de ASOCiactone<> Cooperatives)
ley de Creaci6n, Enfmulo, Promocl6n y Desarrollo del Sistema Mkrofinanciero
VERSION MINIATURA
Ley de Tierras
y DeS4rroilo Agrario
Ley Organica de Hidrocarburos
GACETA OFICIl\L
DEL ARE PUB Lie A BOL I V A R I A N A DEVENEZUELA DEPOSITO LEGAL ppo 187207DFI
ANO CXXXVI- MES VIII
>:umero .i9.181
Caracas, martes 19 de mayo de 2009 ========================~---
www.gacetaoficial.gov. ve San Lazaro a Puente Victorta N° 89 CARACAS-VENEZUELA
Tarifa sujeta a publicaci6n de fecha 14 de noviernbre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818
Esta Gaceta contiene 56 Pags. costo equivalante a 22,85 %valor Unidad Tributaria
LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941
.vn, 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Deereto Ejecutivo del II ce octubre de 1872, continuara editandose en la lmprenta Nacional con la denominaci6n GACETA OFICIAL DE LA REPUBUCA DE v ENEZUELA.
Art, 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENE~""UELA, se publicara todos los dlas habiles, sin perjuicio de que se cditen numeros extraordinarios siempre que fuere necesario; y debe-an insertarse en ella sin retardo los ados oficlalts que hayan de publicarse.
Paragrafo Unico.- Las ediciones extraordlnarias de la GACETA OFI, :.-\L tendran una numeration especial.
vrt, 13.- En la GACETA OFlClAL DE LA REPUBLICA DE VENEI U ELA, se publica ran los ados de los Poderes PUblicos que deberan insertarse y aquellos cuya inclusion sea convenlente por el Ejecutivo ·:JcionaJ.
Art. 14.- Las Leyes, Deeretos y demas actos oficlalts tend ran caracter de publlcos por el hecho de aparecer en la GACETA OFlClAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendran fuerza de documentos publlcos,
EI DIRECTOR GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA advierte, que esta publicaci6n se procesa por reproducci6n fotomecanica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, originados en los diferentes Despachos dela Administraci6n Publica y que par consiguiente, sus trabajadores graficos no son responsables de inserciones cuyos originales lleguen en forma defectuosa.
A LA VENTA
• Co n s t i t u c i o n de fa Republica Bolivariana de Venezuela
• Ley de Cr e a c i o n , Es t i m u l o , Pr o m o c i o n y Desarrollo
del Sistema Micro/inanciero,
• Ley Orgallica de Te l e c o m u n i c a c i o n e s ,
• Co m p e n d i o - Ley de Cr e a c i o n , Es t i m u l o , Pr o m o c i o n y Desarrollo
del Sistema Micro/inanciero - Ley Especial de Asociaciones Cooperativas,
• Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, • Ley Organica de Hidrocarburos,
en las t a q u il l a s de l a Gaceta Of i c i a l