2) Bases SM Dop 002 Rec Fec Habitat

H.
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN

TEXMELUCAN, PUEBLA.
COMIT MUNICIPAL DE OBRA PBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS
LICITACIN No. SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT
BASES DE LICITACIN
Pgina 1 de 149
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN

TEXMELUCAN, PUEBLA.
DISPOSICIONES GENERALES:
A.- Para efectos de las presentes bases, se entender por:
I.- Convocante:
RELACIONADOS;
COMITL
DE
OBRAS
PBLICAS
SERVICIOS
II.- Contralora.- La Contralora Municipal;

III.- Contratista.- La persona que celebre contratos de obra pblica o de
servicios, relacionados con la misma;
IV.- Instancia contratante.- El municipio encargado de contratar y ejecutar
la obra, misma que se Indica en el ANEXO A
V.- Licitante.- La persona que participe en cualquier procedimiento de
licitacin pblica;
B.- EL ANEXO A DE LAS BASES FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.
ANEXO A
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN TEXMELUCAN PUEBLA, A TRAVS DEL COMIT DE OBRAS
PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO
134 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AS COMO EN EL
ARTCULO 30 FRACCIN I y 33 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMAS, CONVOCA A LA LICITACIN PBLICA, PARA LA REALIZACIN DE LOS TRABAJOS QUE SE
DEFINEN EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIN.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN
LUGAR DONDE SE LLEVARN A CABO LOS EVENTOS: DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS
UBICADA EN BOULEVARD XICOTNCATL, PLAZA CRISTAL, SAN MARTN TEXMELUCAN PUE.
No. de
licitacin
SM-DOP002REC.FEDHABITAT
No. de
licitacin
SM-DOP002REC.FEDHABITAT
Fecha y hora
limite para
adquirir las
bases
30/10/2014 al
03/11/2014 de
9:00 a 13:00 hrs.
Fecha y hora
visita de obra
Fecha y
hora junta
de
aclaracione
s
Fecha y
hora
propuesta
tcnica
Fecha y
hora
propuesta
econmica
Fecha y
hora fallo
de la
licitacin
06/11/2014
11:00 hrs.
06/11/2014
12:00 hrs.
10/11/2014
11:00 hrs.
10/11/2014
12:00 hrs.
11/11/2014
11:00 hrs
No. de obra y Descripcin de la

obra
CONSTRUCCIN DE LA CALLE
XOCHICALCO ENTRE CALLE
REFORMA Y MISMA CALLE
NO. de
Asignacin
Periodo de ejecucin
de los trabajos
Capital contable
requerido
HASMT-TM103/14
44 DAS NATURALES
A PARTIR DE LA
FIRMA DEL
CONTRATO
$1,800,000.00
Pgina 2 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

DISPOSICIONES GENERALES:
1.- LAS BASES DE LA LICITACIN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y VENTA EN
http://compranet.gob.mx, O EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL DOMICILIO BOULEVARD
XICOTNCATL NO. 612 PLAZA CRISTAL, EN SAN MARTN TEXMELUCAN A PARTIR DE LA FECHA DE LA
PUBLICACIN DE 9:00 A 13:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. EL COSTO NO REEMBOLSABLE DE LAS
BASES SER DE $2,500.00, PAGO QUE SE EFECTUAR EN LAS CAJAS DE LA TESORERA MUNICIPAL, EL
PAGO PODR EFECTUARSE EN EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A NOMBRE DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTN TEXMELUCAN PUEBLA.
2.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIN, AS COMO DE LAS
PROPUESTAS PRESENTADAS PODRN SER NEGOCIADAS.
3.- EN LOS CONTRATOS SE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA CON
I.V.A. INCLUIDO.
4.- SE INFORMA QUE LOS TRABAJOS MOTIVOS DE ESTA LICITACIN NO PODRN SUBCONTRATAR
NINGUNA PARTE DE LOS MISMOS.
5.- LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS ES DE RAMO 15 (HABITAT)-RAMO 33 (FORTAMUN) 2014.
6.- LA FECHA PREVISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SER EL DA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, Y
LA FECHA DE TERMINACIN SER EL DA 26 DE DICIEMBRE DE 2014.
7.- EL IDIOMA EN QUE DEBERN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SER EN: ESPAOL.
8.- LA MONEDA EN QUE DEBERN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SER EN: PESO MEXICANO.
9.- CAPITAL CONTABLE MNIMO REQUERIDO DEBER ACREDITARSE CON LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIN: ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2013 Y PARCIALES A
AGOSTO DE 2014, RELACIN ANALTICA DE LOS RENGLONES DE ACTIVOS, INCLUYENDO BALANCE
GENERAL Y ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS (AUDITADOS; EN EL CASO DE ESTAR DENTRO DE
LOS SUPUESTOS DEL ARTCULO 32-A DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN), TODOS LOS
DOCUMENTOS MENCIONADOS EN ESTE INCISO, DICTAMINADOS POR UN CONTADOR PBLICO CON
CDULA PROFESIONAL EMITIDA POR LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA Y POR EL APODERADO
O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, AS COMO EXHIBIR LA DECLARACIN FISCAL ANUAL DE 2013, SE
REQUIERE QUE SE PRESENTE LTIMO PAGO PROVISIONAL OBLIGADO DE IMPUESTOS FEDERALES DE
2014, AS COMO DECLARACIN ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.
4.- COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES, COPIA SIMPLE DE LA
IDENTIFICACIN DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA SIMPLE DEL RFC., COPIA SIMPLE DE
COMPROBANTE DOMICILIARIO. (PRESENTAR DOCUMENTACIN ORIGINAL PARA SU COTEJO).
CONTENIDO:
1.- INTRODUCCIN
1.1.
Descripcin de los trabajos (objeto de la licitacin)
1.2.
Origen y disponibilidad de los recursos
1.3.
Objetivos
2.- BASES PARA LA LICITACIN

2.1 Informacin general
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Descripcin de los trabajos (objeto del contrato)

Duracin del contrato
Inicio y terminacin de los trabajos
Adquisicin de las bases de la licitacin
Pgina 3 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
Visita tcnica
Junta de aclaraciones
Modificacin de plazos u otros aspectos establecidos en la
convocatoria o en las bases de licitacin.
Acreditacin de la existencia y personalidad jurdica del licitante
Capital contable mnimo requerido.
Empleo de recursos humanos y utilizacin de bienes de la regin
Acuerdo de participacin de dos o ms personas fsicas o morales
2.2 Documentos de licitacin

2.2.1.
2.2.2.
Idioma y moneda en que se presentarn las proposiciones.

Integracin de las proposiciones.
SOBRE No. 1.- PROPUESTA TCNICA.- Carpetas 1 y 2 (Relacin de
documentos)
SOBRE No. 2.- PROPUESTA ECONMICA.- Carpetas 3 (Relacin de
documentos)
2.3 Presentacin de las proposiciones

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3
2.3.4.
Sellado y rotulacin de proposiciones

Firmas, sellos y foliado de los documentos que conforman las
proposiciones.
Proposiciones enviadas a travs del servicio postal, mensajera
Previo al acto de presentacin y apertura de proposiciones
2.4 Apertura y evaluacin de las proposiciones

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
Acto de presentacin y apertura de proposiciones

Evaluacin de las proposiciones
Rechazo de proposiciones en el acto de apertura
Motivos de descalificacin de las proposiciones
Criterios para correccin de errores en las proposiciones
No se negociar con los trminos de las bases y/o proposiciones
entregadas
2.5 Adjudicacin del contrato

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
Notificacin del fallo de la licitacin

Recursos de los licitantes para interponer inconformidades
Motivos para declarar desierta la licitacin o cancelarla
Firma del contrato
Informacin especfica sobre las partes de los trabajos que podrn
subcontratarse
Pgina 4 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
Garantas de seriedad, anticipo, cumplimiento del contrato y vicios

ocultos
Otorgamiento de anticipos
Retenciones
2.6. De la ejecucin de los trabajos

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
Para el inicio de los trabajos

Residencia de obra de la dependencia o entidad contratante
Estimaciones de los trabajos ejecutados
Bitcora de obra
Ajuste de costos
2.7 Otros puntos relevantes a considerar por parte de los licitantes

2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.7.
Personal de la contratista
Responsabilidad laboral
Manejo de materiales, equipo y herramienta
Reglamento de trabajo
Seguridad e higiene
Responsabilidad de la contratista
Control de identificacin y acceso en la obra.
3.- INFORMACIN COMPLEMENTARIA

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Legislacin
Normatividad ecolgica y de seguridad laboral
Personal y responsabilidad laboral
Sanciones por incumplimiento
Terminacin del contrato
Rescisin del contrato
Jurisdiccin
ANEXOS
PROPUESTA TCNICA (PT)
PROPUESTA ECONMICA (PE)
PT-1
DOCUMENTACIN QUE ACREDITA

LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD
JURDICA DEL LICITANTE.
PE-1
ESCRITO PROPOSICIN
PT-2
MODELO DE CONTRATO
PE-2
GARANTA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICIN
PT-3
BASES DEL CONCURSO Y

RELACIN DE DOCUMENTOS,
DEBIDAMENTE RUBRICADOS
PE-3
CATLOGO DE CONCEPTOS
UNIDADES DE MEDICIN Y
CANTIDADES DE TRABAJO.
Pgina 5 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

PT-4
DECLARACIN POR ESCRITO DE

NO ENCONTRARSE EN LOS
SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA
LEY DE OBRAS PBLICAS
CON LAS MISMAS
PE-4
TARJETAS DE ANLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS.
PT-5
DOCUMENTACIN TRIBUTARIA
(DECLARACIN FISCAL)
PE-5
RESUMEN DE LOS FACTORES:

INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y
UTILIDAD.
PT-6
ESTADOS FINANCIEROS
PE-6
ANLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
PT-7
CUMPLIMIENTO EN CASO DE
ENCONTRARSE O NO EN LOS
SUPUESTOS DEL ART. 32-A DEL
CDIGO FISCAL DE LA FED.
PE-7
ANLISIS DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO
PT-8
DECLARACIN POR ESCRITO

MANIFESTANDO ENCONTRARSE
AL CORRIENTE DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES.
PE-8
ANLISIS DEL CARGO POR UTILIDAD
PT-9
ESPECIFICACIONES RUBRICADAS
PE-9
ANLISIS DE INTEGRACIN DEL

FACTOR DE SALARIO REAL.
PT-10 CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

DE EJECUCIN DE LA OBRA.
PE-10
TARJETAS DE ANLISIS DE COSTOS

HORARIOS
DE
EQUIPO
Y
MAQUINARIA
PT-11 ACTA DE LA JUNTA DE

ACLARACIONES.
PE-11
ANLISIS DE BSICOS AUXILIARES
PT-12 RELACIN DE DATOS BSICOS

DE COSTO DE MATERIALES.
PE-12
EXPLOSIN DE INSUMOS DE
MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACIN
PERMANENTE.
PT-13 RELACIN DE DATOS BSICOS DE

MANO DE OBRA.
PE-13 EXPLOSIN DE INSUMOS DE MANO DE

OBRA.
PT-14 RELACIN DE DATOS BSICOS DE

Y MAQUINARIA Y EQUIPO.
PE-14
EXPLOSIN DE INSUMOS DE EQUIPO

MAQUINARIA.
PT-15 PROGRAMA CALENDARIZADO

MENSUAL DE LOS TRABAJOS,
EJECUCIN POR PARTIDA.
PE-15
PROGRAMA DE INVERSIN POR

MONTOS MENSUALES DE LA
DE LOS TRABAJOS.
PT-16 PROGRAMA DE SUMINISTRO DE

MATERIALES Y EQUIPOS DE
MATERIALES INSTALACIN
PERMANENTE
PE-16

MONTOS MENSUALES, DE
Y EQUIPOS DE INSTALACIN
PERMANENTE.
Pgina 6 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-17 PROGRAMA DE UTILIZACIN DE

MANO DE OBRA EN CAMPO.
PE-17
PT-18 PROGRAMA DE UTILIZACIN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO.
PE-18

MONTOS MENSUALES DE
UTILIZACIN DE MANO DE OBRA DE
CAMPO.
MONTOS MENSUALES DE
UTILIZACIN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO.
PT-19 RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA

MANERA EN QUE SE PROPONE
REALIZAR LOS TRABAJOS.
PT-20 RELACIN DE CONTRATOS EN
VIGOR Y ANTERIORES.
PT-21 DECLARACIN POR ESCRITO DE
CONTAR CON EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA
LICITACIN.
1.- INTRODUCCIN
El H. Ayuntamiento de San Martn Texmelucan Puebla, a travs del COMIT DE OBRAS
PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS de conformidad con lo establecido en el artculo
134 de la constitucin poltica de los estados unidos mexicanos, as como en el artculo 30
fraccin I y 33 de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, convoca
a la licitacin pblica, para la realizacin de los trabajos que se definen en las presentes
bases de licitacin.
En stas, se presentan los Criterios, Mtodos, Normas,
Procedimientos con los que se desarrollar el proceso de Licitacin.
Lineamientos
1.1. Descripcin de los Trabajos a Ejecutar (Objeto de la Licitacin)

El alcance de este documento est definido con el propsito de presentar a los
interesados en participar en el proceso de licitacin, las bases que regirn para la
adjudicacin del contrato de obra pblica correspondiente a la realizacin de los trabajos que
se describen en el ANEXO A.
1.2. Origen y Disponibilidad de los Recursos

El origen de los recursos que cubrirn las erogaciones que se deriven del contrato de
obra pblica por adjudicar mediante el presente proceso de licitacin, as como el numero
de oficio, fecha y la emisora, en la que se manifiesta la disponibilidad de los recursos
necesarios para contratar la obra que se licita, se registran en el ANEXO A.
Una vez que se haya adjudicado el contrato, la contratante otorgar un anticipo sobre
el monto total autorizado para el ejercicio fiscal 2014 por la Secretara de Finanzas y
Pgina 7 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, sujetndose los subsecuentes
anticipos a la disponibilidad presupuestal del ejercicio correspondiente.
La ejecucin de obras pblicas con cargo total o parcial a fondos Federales, conforme
a los convenios que al efecto se celebren, estar sujeta a las disposiciones de la Ley de
obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, y en lo conducente a lo previsto por
este ordenamiento.
1.3. Objetivos
Para la definicin clara de las bases del concurso, que establezcan los mismos
requisitos y condiciones para todos los participantes, se emite este documento con una
ordenacin de los diferentes aspectos que deben considerar los licitantes para su
participacin en el evento, documento que se presenta en un solo paquete de informacin,
en donde se estipulan los procedimientos de integracin, presentacin, recepcin, apertura,
seleccin, evaluacin y calificacin de propuestas, as como los trminos, lineamientos,
instrucciones, formularios, normas y especificaciones que los licitantes deben cumplir y las
condiciones que rigen la celebracin del concurso y adjudicacin del contrato.
As mismo, se adjunta el modelo del contrato con sus anexos, donde los interesados
podrn darse cuenta de los trminos y condiciones en que se llevarn a cabo los trabajos
objeto de este concurso.
Adems, se presenta la informacin tcnica para la elaboracin de los anlisis
bsicos auxiliares, precios unitarios, costos horarios de equipo y maquinaria, desglose del
factor de indirectos, listado de mano de obra y anlisis del factor de salario real, listado de
materiales, programas de obra, etc., que los licitantes tendrn que desarrollar.
Los participantes en esta licitacin, debern cumplir con todos los requisitos que se
estipulan en la convocatoria y en las presentes bases, as como, demostrar que se cuenta
con experiencia, solvencia tcnica satisfactoria y capacidad financiera, de acuerdo con las
caractersticas, complejidad y magnitud de los trabajos motivo de la presente licitacin, para
hacer vlido y efectivo el contrato.
2.- BASES PARA LA LICITACIN

2.1. Informacin general
Al presentar las proposiciones los interesados aceptan que:
a).- Conocen la Ley de obras publicas y servicios relacionados con la mismas,
las normas generales para la contratacin, as como las normas de construccin en vigor, y
que tales instrumentos jurdicos rigen en lo conducente respecto al presente concurso. Que
habrn juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los anlisis
de precios unitarios, tales como ubicacin y condiciones de acceso a la obra observados en
la visita tcnica a la misma; poca del ao en la cual se realizarn los trabajos de acuerdo
con el programa, condiciones del mercado de insumos, mano de obra, materiales y
maquinaria en la fecha de apertura de las proposiciones, todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razn de costo directo, del
indirecto y de la utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se harn al precio unitario
que se fije en el contrato para la unidad de obra terminada segn lo establecido en el
catlogo de conceptos de trabajo del licitante a quin se adjudique el contrato.
b).- Las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas en el
CATALOGO DE CONCEPTOS, contenidas y resultantes del proyecto ejecutivo, entregado
Pgina 8 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

por la dependencia ejecutora, durante la ejecucin de la obra, ya sean aumentos o
reducciones, no justificar reclamacin alguna del contratista en relacin con los precios
unitarios respectivos.
c).- Se propondrn precios unitarios nicamente para los conceptos contenidos en el
CATALOGO DE CONCEPTOS y que no debern proponerse alternativas que modifiquen lo
establecido en el pliego de requisitos.
d).- La propuesta de programas de ejecucin, racionalidad de explosin de insumos,
maquinaria, equipo y mano de obra, tanto en tiempos como en montos es la interpretacin
libre que refleja el actuar, la experiencia y la calidad de la empresa y que por ningn motivo
sern argumentos para modificar el costo asociado reconocido en el catalogo de conceptos
que forma parte de la propuesta.
e).- Que la ejecucin de las obras quedar sujeta a las autorizaciones presupuestales
que para cada ejercicio fiscal autorice el H. Congreso del Estado.
2.1.1 Descripcin de los trabajos (objeto del contrato )

Los trabajos a realizar se describen en el ANEXO A:
2.1.2. Duracin del contrato

El contrato tendr la duracin en das naturales indicada en el ANEXO A. Mismos que
estarn comprendidos entre las fechas marcadas para inicio y terminacin de los trabajos.
2.1.3. Inicio y terminacin de los trabajos

Los trabajos correspondientes, debern iniciarse
indican en el ANEXO A
terminarse los das que se
2.1.4. Adquisicin de las bases de licitacin y forma de pago

El costo de adquisicin de las bases de licitacin se manifiesta en el ANEXO A, las
que estarn a disposicin en el domicilio de la convocante, y podrn ser consultadas y
adquiridas (Previo Pago con I.V.A. incluido. Del derecho no reembolsable indicado en el
ANEXO A, El cual se realizara mediante la Tesorera Municipal, en el domicilio ubicado en
BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, A partir de la fecha de publicacin de la licitacin y
en horario de 9:00 a 13:00 hrs. de lunes a viernes (en das hbiles) hasta inclusive el da
que se indica en el ANEXO A para este fin.
Los interesados podrn revisar las bases previamente a su pago, el cual no ser
requisito para participar en la licitacin.
El licitante deber sufragar todos los costos relacionados con la preparacin y
presentacin de sus ofertas y el COMITL DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS no ser responsable, en ningn caso, de dichos costos, cualquiera que
sea la forma en que se realice la Licitacin o su resultado.
2.1.5. Visita Tcnica

La Convocante la realizar en el da, la fecha, hora y en el punto de reunin que se
indica en el ANEXO A, ser obligatoria para los interesados, por lo que no podrn
invocar su desconocimiento o solicitar sus modificaciones al contrato por este motivo.
A los licitantes que asistan, se les entregar la correspondiente constancia de visita
al lugar.
Pgina 9 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
2.1.6. Junta de Aclaraciones.

Los licitantes podrn solicitar aclaraciones sobre los documentos e informacin contenida en
las bases de licitacin, trminos, lineamientos, instrucciones, formularios, especificaciones,
proyectos, alcances, requisitos y condiciones que rigen la celebracin de la licitacin y
adjudicacin de contrato. Sern solicitadas mediante documento escrito, en las que se
relacionen dichas aclaraciones, debiendo ser dirigidas Presidente del COMITL DE OBRAS
PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS Del H. Ayuntamiento del Municipio de San Martn
Texmelucan.
Estas, se efectuarn en la junta de aclaraciones la que se realizara en la fecha y hora
que se indica en el ANEXO A, en el domicilio ubicado en: BOULEVARD XICOTENCATL No.
612.
Y cuya asistencia quedar registrada mediante una constancia en la que se anotarn
los representantes de cada empresa licitante. La Direccin de obras y servicios pblicos
fijar ese mismo da la fecha y hora para dar respuesta por escrito mediante una Acta en la
que se compilarn dichas respuestas, a las aclaraciones solicitadas por todos y cada uno de
los licitantes que lo hayan solicitado, entregando copia de esta, a todos los licitantes que
participan en el concurso.
Las modificaciones acordadas en la junta de aclaraciones debern ser consideradas
por todos los participantes y el no hacerlo ser motivo suficiente para desechar sus
propuestas.
2.1.7. Modificacin de plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria

o en las bases de licitacin.
La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nmero de licitantes,
podr modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases
de licitacin, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el
sexto da natural previo al acto de presentacin y apertura de proposiciones, siempre que:
I. Tratndose de la convocatoria, las modificaciones se harn del conocimiento de los
interesados a travs de los mismos medios utilizados para su publicacin.
II.- En el caso de las bases de la licitacin, se publicar un aviso en el Peridico
Oficial del Estado, a fin de que los interesados concurran ante la Convocante para
conocer de manera especfica, las modificaciones respectivas.
III.- No ser necesario hacer la publicacin del aviso a que se refiere la fraccin
anterior, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre
que a ms tardar en el plazo sealado en este apartado, se entregue copia del acta
respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la
correspondiente licitacin.
Las modificaciones referidas en este apartado, en ningn caso podrn consistir en la
sustitucin o variacin sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en
la adicin de otros distintos.
Cualquier modificacin a las bases de la licitacin, derivada del resultado de la o las
juntas de aclaraciones, ser considerada como parte integrante de las propias bases
de licitacin.
Pgina 10 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

2.1.8. Acreditacin de la existencia y personalidad jurdica del licitante.
La documentacin requerida para acreditar la existencia y personalidad jurdica del
licitante, es la siguiente:
a).-carta poder, ratificada ante notario publico, en la que la persona facultada para
obligarse a nombre de la empresa, autorice a quien la representa en el proceso de la
licitacin.
b).- Original para su cotejo y copias fotostticas de: identificacin oficial con
fotografa (credencial de elector, pasaporte, cartilla del S.M.N., Cdula Profesional).
c).- Original para su cotejo y copias fotostticas de:
- Tratndose de persona moral.- Testimonio notarial del acta constitutiva de la
proponente y en su caso todas las modificaciones que haya sufrido, con su debida
inscripcin en el registro pblico de la propiedad y de comercio correspondiente,
comprobante domiciliario de la principal sede de sus actividades y poder que acredite
la personalidad del representante legal, Registro Federal de Contribuyentes.
-Tratndose de persona fsica.- Registro Federal de Contribuyentes, Acta de
nacimiento, identificacin oficial con fotografa (credencial de elector, pasaporte,
cartilla del S.M.N., cdula profesional).
-Cuando dos o ms empresas o personas fsicas participen conjuntamente en
la licitacin.a).- Adems de los documentos solicitados en los prrafos anteriores segn sea el
caso, documentos que debern entregar todas y cada una de las empresas o
personas fsicas que realicen la propuesta en forma conjunta, ser obligatorio que
presenten un documento, donde se asiente el acuerdo de participacin para
presentar conjuntamente la propuesta y designar un representante comn,
documento que deber ser suscrito por los representantes legales, de conformidad
con las escrituras constitutivas de cada una de las empresas participantes, o por las
personas fsicas participantes, segn corresponda.
El licitante ganador deber entregar copia certificada de la documentacin que segn
el caso le corresponda, a la dependencia o entidad contratante.
2.1.9. Capital contable mnimo requerido.

El Capital contable mnimo que el licitante deber demostrar mediante la
documentacin administrativa y fiscal que se solicita en los documentos No. PT-5 y PT-6,
para la ejecucin de los trabajos objeto de la presente licitacin, ser la solicitada en el
ANEXO A.
2.1.10. Empleo de recursos humanos y utilizacin de bienes de la regin.

En los procedimientos de contratacin de obras pblicas, as como en su ejecucin,
se deber optar, en igualdad de condiciones, por el empleo de recursos humanos del Pas
y/o la entidad o regin donde se ejecutarn stas, adems, por la utilizacin de bienes o
servicios de procedencia Nacional y los propios de la Regin. Situaciones que debern
tomarse en consideracin para la preparacin de la presente licitacin.
2.1.11. Acuerdo de participacin de dos o ms personas fsicas o morales.
Pgina 11 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

Dos o ms personas podrn presentar conjuntamente proposiciones en la licitacin,
sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales,
siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato en caso de asignrsele, se
establezcan con precisin y a satisfaccin de la convocante, las partes de los trabajos que
cada persona se obligar a ejecutar, as como la manera en que se exigira el cumplimiento
de las obligaciones. En este supuesto, la propuesta deber ser firmada por el representante
comn que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.
En el documento No. PT-1, del punto 2.2.2. Integracin de las Propuestas de las
presentes bases, se indica la documentacin que se deber presentar con respecto al
presente punto.
2.2. Documentos de licitacin

2.2.1. Idioma y moneda en que debern presentarse las proposiciones
Los licitantes debern integrar y entregar sus proposiciones, en el los) idioma(s):
indicados en el ANEXO A, los documentos de apoyo y la literatura impresa que presente el
licitante en otro idioma, deber acompaarse con una traduccin al espaol de las partes
correspondientes al material o equipo ofertado, en su caso; lo cual prevalecer para los
efectos de interpretacin de la proposicin.
Los licitantes debern expresar las cantidades de dinero en sus proposiciones en la
moneda indicada en el ANEXO A:
2.2.2. Integracin de las proposiciones

La documentacin deber integrarse de la siguiente forma:
Sobre nmero 1, con la Propuesta Tcnica (que a su vez contendr las carpetas N1 y
N2) y el
Sobre nmero 2, con la Propuesta Econmica (que a su vez contendr la carpeta N 3).
Documentos que debern presentarse debidamente clasificados conforme al siguiente
orden:
SOBRE NMERO 1 (PROPUESTA TCNICA) PT

CARPETA N 1
Documentacin jurdica
Documento No. PT-1
a).-carta poder, ratificada ante notario pblico, en la que la persona facultada para
obligarse a nombre de la empresa, autorice a quien la representa en el proceso de la
licitacin.
b).- Original para su cotejo y copias fotostticas de: identificacin oficial con fotografa
(credencial de elector, pasaporte, cartilla del S.M.N., cdula profesional).
Pgina 12 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

c).- Original para su cotejo y copias fotostticas de:
- Tratndose de persona moral.- Testimonio notarial del acta constitutiva de la
proponente y en su caso todas las modificaciones que haya sufrido, en donde se
establezca que su objeto social contempla la ejecucin de obra, con su debida
inscripcin en el registro pblico de la propiedad y de comercio correspondiente,
comprobante domiciliario de la principal sede de sus actividades y poder que acredite
la personalidad del representante legal.
-Tratndose de persona fsica.- Registro Federal de Contribuyentes, acta de
nacimiento, identificacin oficial con fotografa (credencial de elector, pasaporte,
cartilla del S.M.N., cdula profesional).
-Cuando dos o ms empresas o personas fsicas participen conjuntamente en la
licitacin.a).- Adems de los documentos solicitados en los prrafos anteriores segn sea el
caso, documentos que debern entregar todas y cada una de las empresas o
personas fsicas que realicen la propuesta en forma conjunta, ser obligatorio que
presenten un documento, donde se asiente el acuerdo de participacin para
presentar conjuntamente la propuesta y designar un representante comn,
documento que deber ser suscrito por los representantes legales, de conformidad
con las escrituras constitutivas de cada una de las empresas participantes, o por las
personas fsicas participantes, segn corresponda.
Documento No. PT-2

Modelo de contrato, debidamente rubricado.
Documento No. PT-3

Bases del concurso y relacin de documentos, debidamente rubricados.
Documento No. PT-4

Declaracin por escrito y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los
supuestos del artculo 51 de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las
mismas.
Documentacin Administrativa-Fiscal
Documento No. PT-5
Original para su cotejo y copia fotosttica, de la Declaracin Fiscal, correspondiente
al ejercicio terminado indicado en el ANEXO A.
Documento No. PT-6

Estados financieros, balance general y estado de resultados (Auditados, en caso de
estar dentro de los supuestos del articulo 32-A del Cdigo Fiscal de la Federacin)
para el ejercicio indicado en el ANEXO A, formulados de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados, incluyendo relacin analtica de
los renglones principales de activos, as como estados financieros parciales de
acuerdo a lo solicitado en el ANEXO A, todos los documentos antes mencionados en
este inciso, avalados y firmados por contador pblico, con cdula profesional emitida
Pgina 13 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

por la Secretaria de Educacin Publica, y por el apoderado de la empresa, y adonde
se demuestre que el licitante cuenta con un capital contable mnimo requerido de
acuerdo a lo enunciado en el ANEXO A.
Documento No. PT-7

Las Personas Fsicas con actividades empresariales y las personas morales que se
encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artculo 32-A del Cdigo
Fiscal de la Federacin, debern presentar: copia del dictamen de estados
financieros, formulados por contador pblico registrado, incluyendo la informacin y
documentacin, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 50 y 51 del
Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin. De acuerdo a lo solicitado en el
ANEXO A.
Las personas fsicas con actividades empresariales y las personas morales que no se
encuentren en algunos de los supuestos establecidos en el mencionado artculo, lo
harn constar por escrito ante la convocante, documento que deber ser firmado
por el representante legal.
Documento No. PT-8

Declaracin por escrito firmado por el representante legal y bajo protesta de decir
verdad, de que en cumplimiento por lo dispuesto por el artculo 32-D del Cdigo
Fiscal de la Federacin y al punto 2.1.14 de la cuarta Resolucin de Modificaciones a
la Miscelnea Fiscal para 1999, publicada en el Diario Oficial de la Federacin de
fecha 17 de Mayo de 1999, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones previstas por las disposiciones fiscales.
CARPETA N 2
Documentacin Tcnica
Documento No. PT-9
Debe contener las especificaciones particulares, especificaciones generales, planos y
croquis del proyecto, que hayan sido entregadas por la convocante (adjuntas a las
bases de licitacin). Debidamente rubricados.
Documento No. PT-10

Constancia de visita al lugar de la obra. Debiendo contener lo siguiente:
a).- Constancia de visita al lugar y manifestacin escrita de conocer el sitio de la
obra.
Documento No. PT-11

a).- Acta de junta de aclaraciones. Debe contener el acta de la junta de aclaraciones
y:
I).- la Constancia de asistencia a la junta de aclaraciones.
Pgina 14 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
Documento No. PT-12

Relacin de datos bsicos del costo de materiales a utilizar en el desarrollo de la obra
(puestos en esta), y sin cargo de IVA. (Se anexa formato)
Documento No. PT-13

Relacin de datos bsicos de la mano de obra a utilizar en el desarrollo de la obra
(salarios base, factor de salario real utilizado y salario real, de cada categora). (se
anexa formato)
Documento No. PT-14

Relacin de datos bsicos de la maquinaria y equipo que interviene en el desarrollo
de la obra.
a).- Relacin de la cantidad de maquinaria y equipo que interviene, indicando si es
propia y/o rentada, y en donde se encuentra ubicada. (Se anexa formato).
b).- Relacin de costos horarios (activo e inactivo). (Se anexa formato).
Documento No. PT-15

Programa calendarizado mensual, indicando fecha de inicio y terminacin, de la
ejecucin de los trabajos, por partidas, (diagrama de barras, sin expresar montos).
(Se anexa formato).
Documento No. PT-16

Programa calendarizado mensual indicando fecha de inicio y terminacin, del
suministro de materiales y equipo de instalacin permanente, (diagrama de barras,
sin expresar montos). (Se anexa formato).
Documento No. PT-17

Programa calendarizado mensual indicando fecha de inicio y terminacin, de
utilizacin de mano de obra directa en campo, (diagrama de barras, sin expresar
montos). (Se anexa Formato).
Documento No. PT-18

Programa calendarizado mensual indicando fecha de inicio y terminacin, de
utilizacin de la maquinaria y equipo de construccin, (diagrama de barras, sin
expresar montos). (Se anexa Formato).
Documento No. PT-19

Resumen descriptivo respecto de la forma en que el licitante propone realizar los
trabajos, a fin de que se pueda establecer un marco de referencia de cmo propone
utilizar de manera compatible en el periodo de ejecucin de los trabajos, la utilizacin
de: materiales, mano de obra, equipo, maquinaria. Y que la convocante disponga de
los elementos necesarios a fin de normar criterios adecuados para evaluar los
programas calendarizados de los documentos PT-15 al PT-18. Este documento
deber ser llenado en papel membretado de la empresa.
Pgina 15 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
Documento No. PT-20

Relacin de contratos en vigor y anteriores celebrados por el licitante tanto con el
sector pblico, como con el sector privado, sealando los importes totales contratados
y los importes por ejercer, desglosados por anualidades, as como plazos y avances
(expresados en montos y porcentajes), destacando de ellos los que sean relativos a
trabajos similares a los que son motivo de esta licitacin, debiendo anexar copia
fotosttica de los documentos oficiales que acrediten la ejecucin de los trabajos
relacionados, para su verificacin. (Se anexa Formato).
Documento No. PT-21

Declaracin por escrito firmada por el representante legal, y bajo protesta de decir
verdad, de que en cumplimiento por lo dispuesto en las bases de licitacin, la
empresa y el personal tcnico que participar en la ejecucin de los trabajos, cuentan
con capacidad y experiencia tcnica para la realizacin de los trabajos motivo de la
licitacin, anexando resumen del currculum vitae de la empresa licitante y del
personal tcnico que participar en la ejecucin de la obra. (Se anexa formato).
SOBRE NMERO 2 (PROPUESTA ECONMICA) PE

CARPETA N 3
Documento No. PE-1
Escrito-proposicin. Este documento deber ser llenado en papel membretado de la
empresa (de acuerdo al modelo adjunto), en este documento deber sealarse el
nombre del tcnico titulado que ser el representante del postor en la ejecucin de la
obra objeto de este concurso, el cual, debe corresponder con el contenido del
Documento No. PT-21.
Documento No. PE-2

Garanta de Seriedad de la Proposicin, mediante cheque cruzado, de institucin de
crdito autorizada para operar en el Pas, expedido a favor de la Tesorera Municipal
del H. Ayuntamiento de San Martn Texmelucan, por una cantidad equivalente al
10 (diez) % del monto total de la propuesta sin IVA, expedido por el licitante, en
moneda nacional.
Las garantas entregadas por los licitantes, sern devueltas 15 das hbiles despus
de la fecha del acto en que la convocante d a conocer su resolucin, a la
presentacin del recibo de garanta que se entrega en el acto de apertura, excepto la
del licitante ganador, la cual ser devuelta cuando le sea aprobada la garanta de
cumplimiento del contrato correspondiente.
La validez de la garanta deber mantener su vigencia hasta la sustitucin por la
garanta de cumplimiento.
Pgina 16 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

Documento No. PE-3
Catlogo de Conceptos: Se presentar en papelera que contenga los datos del
Licitante y se deber respetar tanto el alcance de los conceptos de trabajo como las
unidades de medicin y cantidades de trabajo contenidos en disco CD-R
proporcionado; anotando los precios unitarios de cada uno de los conceptos de
trabajo con nmero y letra, sin IVA. El importe de cada concepto ser el resultado de
multiplicar las cantidades de trabajo impresas en el catlogo, por los precios unitarios
respectivos propuestos, y el importe total de la propuesta, ser igual a la suma de los
importes de todos los conceptos del catlogo. En caso de existir alguna diferencia
entre alguna cantidad expresada con nmero y la anotada con letra, regir esta
ltima, siempre y cuando corresponda con la cantidad obtenida de la tarjeta de
anlisis de precio unitario correspondiente, cantidad que regir sobre las del catlogo.
ste, deber ser impreso original, presentndose sin raspaduras, enmendaduras ni
correcciones.
El CD-R deber reintegrarse sin modificaciones al contenido inicial (formato,
descripcin de los alcances de los conceptos, cantidades de trabajo y unidades).
Documento No. PE-4

Tarjetas de anlisis de precios unitarios, de todos y cada uno de los conceptos de
trabajo sealados en el documento PE-3, los cuales sern estructurados y elaborados
detalladamente, con base en los alcances de cada uno de los conceptos de trabajo,
las normas de construccin vigentes, as como las especificaciones generales y
particulares de la obra motivo de sta licitacin. Los cuales sern integrados
conforme al modelo anexo. Debiendo presentarse en el mismo orden y con las
mismas claves de los conceptos del catlogo, sin correcciones, raspaduras ni
enmendaduras.
Documento No. PE-5

a).- Resumen de los factores analizados de: la determinacin e integracin de los
costos indirectos, del costo por financiamiento y del cargo por utilidad.
Documento No. PE-6

Anlisis de costos Indirectos. (Se anexa Formato)
Documento No. PE-7

Anlisis del costo por financiamiento. (Se anexa Formato)
Documento No. PE-8

Anlisis del porcentaje del cargo por utilidad. (Se anexa formato)
Documento No. PE-9

Anlisis de integracin del factor de salario real. (Se anexa formato)
Documento No. PE-10

Tarjetas de anlisis de costos horarios de equipo y maquinaria de construccin. (Se
anexa formato).
Pgina 17 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
Documento No. PE-11

Anlisis de bsicos auxiliares. (Se anexa formato).
Documento No. PE-12

Explosin de insumos de materiales y equipo de instalacin permanente, donde
aparezcan los costos de adquisicin y puestos en obra de los materiales, unidades de
medicin y cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de
participacin de todos y cada uno de los insumos de materiales utilizados. As como
la participacin del rubro total de materiales en monto y porcentaje, respecto al
importe total del costo de la obra.
Documento No. PE-13

Explosin de insumos de mano de obra, donde aparezcan los salarios reales por
categoras del personal de campo, unidades de medicin y cantidades a utilizar,
debiendo expresarse los montos y porcentajes de participacin de todas y cada una
de las categoras de mano de obra utilizados. As como la participacin del rubro total
de mano de obra en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.
Documento No. PE-14

Explosin de insumos de equipo y maquinaria de construccin, donde aparezcan los
costos horarios de estos, las unidades de medicin y las cantidades a utilizar,
debiendo expresarse los montos y porcentajes de participacin de todos y cada uno
de dichos equipos y maquinarias utilizados. As como la participacin del rubro total
equipo y maquinaria, en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la
obra.
Documento No. PE-15

Programa de inversin por montos mensuales de la ejecucin de los trabajos (por
partida).
Documento No. PE-16

Programa de inversin por montos mensuales de la utilizacin de materiales y
equipos de instalacin permanente.
Documento No. PE-17

Programa de inversin por montos mensuales de la utilizacin de mano de obra
directa de campo.
Documento No. PE-18

Programa de inversin por montos mensuales de la utilizacin de maquinaria y equipo
de construccin.
MODELO DE FORMATOS ANEXOS.

Los modelos de formatos anexos, proporcionados en estas bases, son en los cuales deber
basarse el participante para elaborar su propia documentacin y conformar su oferta,
debern reintegrarse debidamente firmados por el proponente bajo protesta de decir verdad,
y colocarse en el separador del documento que le corresponda.
Pgina 18 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

Los modelos de formatos anexos son los que a continuacin se relacionan:
PROPUESTA TCNICA (PT)
PT-1
PROPUESTA ECONMICA (PE)
DOCUMENTACIN QUE ACREDITA

LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD
JURDICA DEL LICITANTE.
MODELO DE CONTRATO
PE-1
ESCRITO PROPOSICIN
PE-2
GARANTA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICIN
PT-3
BASES DEL CONCURSO Y

RELACIN DE DOCUMENTOS,
PE-3
CATLOGO DE CONCEPTOS
UNIDADES DE MEDICIN Y
CANTIDADES DE TRABAJO.
PT-4

NO ENCONTRARSE EN LOS
SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA
LEY DE OBRAS PBLICAS
CON LA MISMAS
PE-4
TARJETAS DE ANLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS.
PT-5
DOCUMENTACIN TRIBUTARIA
(DECLARACIN FISCAL)
PE-5
RESUMEN DE LOS FACTORES:

INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y
UTILIDAD.
PT-6
ESTADOS FINANCIEROS
PE-6
PT-7
CUMPLIMIENTO EN CASO DE
ENCONTRARSE O NO EN LOS
SUPUESTOS DEL ART. 32-A DEL
CDIGO FISCAL DE LA FED.
PE-7
ANLISIS DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO
PT-8
DECLARACIN POR ESCRITO

MANIFESTANDO ENCONTRARSE
AL CORRIENTE DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES.
PE-8
ANLISIS DEL CARGO POR UTILIDAD
PT-9
ESPECIFICACIONES RUBRICADAS
PE-9
ANLISIS DE INTEGRACIN DEL

FACTOR DE SALARIO REAL.
PT-10
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

DE EJECUCIN DE LA OBRA.
PE-10
TARJETAS DE ANLISIS DE COSTOS

HORARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA
PT-11
ACTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES.
PE-11
PT-12
RELACIN DE DATOS BSICOS DEL

COSTO DE MATERIALES.
PE-12
EXPLOSIN DE INSUMOS DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIN
PERMANENTE.
PT-13
RELACIN DE DATOS BSICOS DE

MANO DE OBRA.
PE-13
EXPLOSIN DE INSUMOS DE MANO DE

OBRA.
PT-14
RELACIN DE DATOS BSICOS DE

PE-14
EXPLOSIN DE INSUMOS DE EQUIPO Y

MAQUINARIA.
PT-2
Pgina 19 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-15
PROGRAMA CALENDARIZADO
MENSUAL DE LOS TRABAJOS,
POR PARTIDA.
PE-15

MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCIN
DE LOS TRABAJOS.
PT-16
PROGRAMA DE SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACIN PERMANENTE.
PE-16
PT-17
PROGRAMA DE UTILIZACIN DE
MANO DE OBRA EN CAMPO.
PE-17

MONTOS MENSUALES, DE MATERIALES
Y EQUIPOS DE INSTALACIN
PERMANENTE.
MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIN
DE MANO DE OBRA EN CAMPO.
PT-18
PROGRAMA DE UTILIZACIN DE
PE-18
PT-19
RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA
MANERA EN QUE SE PROPONE
REALIZAR LOS TRABAJOS.
PT-20
RELACIN DE CONTRATOS EN
VIGOR Y ANTERIORES.
PT-21

CONTAR CON EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA
LICITACIN.

MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIN
DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
2.3 Presentacin de las proposiciones.

2.3.1. Sellado y rotulacin de las proposiciones
I.- La entrega de proposiciones se har en 2 (dos) sobres cerrados y sellados de
manera inviolable, que contendrn por separado la propuesta tcnica y la propuesta
econmica.
II.- Rotulacin de los Sobres.- Para su rotulacin, los sobres debern contener la
siguiente identificacin claramente marcada en el exterior:
a).- DATOS DEL CONVOCANTE: COMIT DE OBRAS PBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS. Domicilio: BOULEVARD XICOTENCATL.No
612
b).- NMERO DE LICITACIN DE REFERENCIA: SM-DOP-002-REC.FEDHABITAT
c).- DESCRIPCIN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIN:
CONSTRUCCIN DE LA CALLE XOCHICALCO ENTRE CALLE
REFORMA Y MISMA CALLE.
NMERO DE SOBRE Y SU CONTENIDO:
- Sobre No.1. PROPUESTA TCNICA:
Carpeta No. 1 y Carpeta No. 2
- Sobre No.2. PROPUESTA ECONMICA: Carpeta No. 3.
d).- LAS PALABRAS NO ABRIR ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL

2014 A LAS 11:00 HRS.
Pgina 20 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

e).- DATOS QUE
PERMITAN LA ADECUADA IDENTIFICACIN DEL
LICITANTE (Nombre de la Empresa, domicilio, etc.)
III.- Portada de las Carpetas.- Cada una de las carpetas deber estar claramente
identificada en su portada exterior con la siguiente informacin:
a).- DATOS DEL CONVOCANTE: COMIT DE OBRAS PBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
b).- NMERO DE LICITACIN DE REFERENCIA:
c).- DESCRIPCIN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIN:
d).-NMERO DE CARPETA Y LA PROPUESTA A LA QUE PERTENECE:
Carpeta No. 1 y Carpeta No. 2 (Propuesta Tcnica); Carpeta No. 3
(Propuesta Econmica).
e).-DATOS QUE
PERMITAN LA ADECUADA IDENTIFICACIN DEL
LICITANTE (Nombre de la Empresa, domicilio, etc.)
2.3.2. Firmas, sellos y foliado de los documentos que conforman las

proposiciones
La informacin que se plasme en la documentacin de la licitacin, deber
presentarse impresa o escrita claramente en tinta indeleble, adems, invariablemente todas
y cada una de las hojas que conforman las propuestas tcnica y econmica, debern:
a).- Ser firmadas o rubricadas en forma autgrafa, por el representante autorizado y
acreditado para contraer obligaciones contractuales.
b).- Contener el sello de la empresa o persona fsica.
c).- Estar foliadas con nmeros consecutivos en dgitos enteros (SIN INCISOS O
FRACCIONES, ejemplo de lo que no es valido: 1.A, 1.a, 1.1, 1.I ETC.) siguiendo la
secuencia de las carpetas, por ejemplo, Carpeta No.1, del folio 0001 al 0500;
Carpeta No. 2, del folio 0501 al 0950; y as sucesivamente.
2.3.3. Proposiciones enviadas a travs del servicio postal, mensajera o medios

remotos de comunicacin electrnica.
Los licitantes que opten por enviar sus proposiciones por alguno de estos medios,
debern notificarlo oportunamente a la direccin general, para indicarles los trminos y
condiciones a que debern ajustarse. Lo anterior no limita, en ningn caso, que asistan a los
diferentes actos derivados de la licitacin.
En el caso de las proposiciones que se presenten por medios remotos de comunicacin
electrnica, los sobres sern generados mediante el uso de tecnologas que resguarden la
confidencialidad de la informacin de tal forma que sea inviolable, conforme a las
disposiciones tcnicas que al efecto establezca la contralora.
Las proposiciones presentadas, debern ser firmadas autgrafamente por los licitantes o sus
apoderados; en el caso de que stas sean enviadas a travs de medios remotos de
comunicacin electrnica, en sustitucin de la firma autgrafa, se emplearn medios de
identificacin electrnica, los cuales producirn los mismos efectos que las leyes otorgan a
los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrn el mismo valor probatorio.
Pgina 21 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
La contralora operar y se encargar del sistema de certificacin de los medios de

identificacin electrnica que utilicen los licitantes y ser responsable de ejercer el control de
estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la informacin que se remita por esa
va.
2.3.4. Previo al acto de presentacin y apertura de proposiciones

Previo al acto de presentacin y apertura de proposiciones, la convocante podr
efectuar el registro de participantes, as como realizar revisiones preliminares a la
documentacin distinta a la propuesta tcnica y econmica. Lo anterior ser optativo para
los licitantes, por lo que no se podr impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de
las bases y decidan presentar su documentacin y proposiciones durante el propio acto.
2.4. Apertura y evaluacin de las proposiciones

2.4.1. Acto de presentacin y apertura de proposiciones
El Acto de presentacin y apertura de proposiciones se llevar a cabo el da y hora
indicada en el ANEXO A.
En las oficinas del COMITL DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN TEXMELUCAN, con domicilio ubicado en
BOULEVARD XICOTENCATL No. 612.
El acto de presentacin y apertura de
proposiciones, se llevar a cabo en sesin pblica del organismo convocante, al que podrn
asistir los licitantes, conforme a lo siguiente:
I.- Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se proceder a la
apertura formal de la propuesta tcnica exclusivamente, procediendo a desechar las que
hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos;
II.- Slo en caso de estimarlo necesario, por razn del nmero, caractersticas,
complejidad o cualquier otra causa suficiente a juicio del organismo convocante, se podr
sealar nueva fecha y hora en que se dar apertura a las propuestas econmicas.
Debindose en todo caso, levantar acta circunstanciada en que se har relacin de las
propuestas tcnicas aceptadas para su anlisis, as como las que hubieren sido desechadas
y las causas que lo motivaron; la que deber ser firmada por el organismo convocante y
pasada ante la fe del Notario Pblico, quedando a disposicin de los licitantes y de los
asistentes. La falta de firma de algn licitante no invalidar su contenido y efectos,
ponindose a partir de esta fecha, tambin a disposicin de los que no hayan asistido, para
efecto de su notificacin;
III.- Si en el mismo acto las condiciones lo permiten, el organismo Convocante,
proceder a realizar el anlisis de las propuestas tcnicas aceptadas, debiendo dar a
conocer el resultado a los licitantes;
IV.- Acto seguido, se proceder a la apertura de las propuestas econmicas de los
licitantes cuyas propuestas tcnicas no hubieren sido desechadas, y se dar lectura al
importe total de cada una de las propuestas que cubran los requisitos exigidos; dndose a
conocer pblicamente el fallo de la licitacin, en el mismo acto o en diverso, sealando
previa fecha en que se comunicar, en su caso, dicho fallo, siempre y cuando no exceda de
diez das hbiles contados a partir del acto de apertura de las propuestas econmicas.
Pgina 22 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

En el acta que se debe levantar, se harn constar las propuestas econmicas que
fueron aceptadas para su anlisis, al igual que las que hubieran sido desechadas y las
causas que lo motivaron, as como las dems circunstancias que resultaren; sta acta
deber ser firmada por los asistentes y quedar a su disposicin o se les podr entregar
copia de la misma, la falta de firma de algn licitante no invalidar su contenido y efectos,
ponindose a partir de esa fecha a disposicin de los que no hayan asistido para efecto de
su notificacin.
V.- Cualquier situacin no prevista deber ser resuelta por el organismo convocante,
el que previo pronunciamiento decidir las acciones y medidas ms adecuadas para el eficaz
desenvolvimiento de este acto.
2.4.2. Evaluacin de las Proposiciones

La Convocante para hacer la evaluacin de las proposiciones, verificar que stas
cumplan con los requisitos solicitados en las presentes bases de licitacin, para tal efecto, la
convocante establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar
la solvencia de las propuestas, dependiendo de las caractersticas, complejidad y magnitud
de los trabajos por realizar.
Se verificarn, entre otros aspectos:
a).- Que las proposiciones recibidas en los casos de apertura, invariablemente
incluyan la informacin, documentacin y requisitos solicitados en las presentes
Bases.
b).- El cumplimiento de las condiciones legales y fiscales exigidas al licitante.
c).- Que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucin, las cantidades de trabajo
establecidas.
d).- Que la metodologa, los alcances tcnicos, los procedimientos y los programas
de ejecucin propuestos por el licitante, sean congruentes y factibles de ejecutarse en
el plazo solicitado.
e).- Que las caractersticas, especificaciones y calidad de los materiales que se
consideren en la elaboracin de la propuesta, sean los requeridos por la Convocante.
f).- Que el anlisis, clculo e integracin de los precios, sean acordes con las
condiciones de costos vigentes en la zona o regin donde se ejecuten los trabajos.
As como los rendimientos de mano de obra, materiales, equipo y maquinaria que
conformen dichos precios, sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente los
alcances de los trabajos establecidas.
g).- Que el anlisis, clculo e integracin de los factores de costos indirectos, costos
de financiamiento y cargos por utilidad, sean acordes, claros y congruentes con los
datos, condiciones y procedimientos vigentes establecidos.
h).- Que el anlisis, clculo e integracin del Factor de Salario Real, sea acorde con
los datos y condiciones vigentes establecidas.
En ningn caso podrn utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su
evaluacin. No sern objeto de evaluacin las condiciones establecidas por la convocante,
que tienen como propsito facilitar la presentacin de las proposiciones y agilizar la
conduccin de los actos de licitacin, as como, cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento
por s mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los
Licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no ser motivo para desechar sus
propuestas.
Pgina 23 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

Una vez hecha la evaluacin de las proposiciones, el contrato se adjudicar de entre
los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque rene, conforme a los criterios
de adjudicacin establecidos en las presentes bases de licitacin, las condiciones legales,
tcnicas y econmicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o ms proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad
de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicar a quien
presente la proposicin cuyo precio sea el ms bajo. La convocante emitir un dictamen que
servir como base para el fallo, en el que se har constar una resea cronolgica de los
actos del procedimiento, el anlisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o
desecharlas.
2.4.3. Rechazo de proposiciones en el acto de apertura

Sern rechazadas por la convocante en el acto de apertura, las proposiciones que
presenten los siguientes casos:
a).- Cuando los Sobres no estn cerrados en forma inviolable.
b).- Cuando el representante del postor no presente cualquiera de los documentos
indicados en el documento No. PT-1, o cuando dichos documentos no estn firmados
por la persona autorizada.
c).- Cuando el representante del postor no se identifique a satisfaccin del
convocante (con las identificaciones oficiales indicadas).
d).- Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados en
original, en los trminos que especifica este pliego de requisitos.
e).- Cuando las proposiciones se pretendan entregar de manera extempornea, es
decir, despus de la hora y da fijados para la recepcin establecidas en el punto
2.4.1., no se recibirn.
2.4.4. Motivos de descalificacin de las proposiciones

La convocante descalificar, posteriormente al acto de apertura y durante el proceso
de evaluacin y revisin detallada de las proposiciones, aquellas que:
a).- Contengan Precios Unitarios no remunerativos para uno o varios de los
conceptos de trabajo, (de acuerdo a lo que se establece en el punto 2.4.2. referente a
la Evaluacin de las proposiciones, en su inciso f y se determine que el impacto
por la incidencia de participacin de dichos conceptos en el importe total propuesto,
sean importantes y se ponga en entredicho la solvencia de la proposicin
econmica), con la finalidad de obtener ventaja sobre los dems licitantes.
b).-En los anlisis detallados de precios unitarios hagan intervenir, destajos o
lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipo.
c).- Incluyan el INFONAVIT y el SAR en la integracin del factor de salario
real, por ser prestaciones del patrn al trabajador, as como la inclusin del IVA y las
deducciones de la CMIC en cualquier documento de la propuesta.
d).- No contengan completas las tarjetas de los anlisis de bsicos auxiliares,
anlisis de costos horarios activos, integracin de cuadrillas, utilizados a su vez en
la integracin y sustento de las tarjetas de anlisis detallados de precios unitarios, as
como la omisin de categoras y salarios del personal obrero, y costos unitarios de
Pgina 24 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

materiales e insumos, que intervengan en los anlisis detallados de precios unitarios
para la ejecucin de la obra.
e).- No contengan completos y actualizados los datos para el anlisis del
factor de integracin de salario real, (salario mnimo general del D.F.; Primas de
cotizacin del IMSS, tales como: enfermedades y maternidad, la aportacin patronal
correspondiente a: prestaciones en especie; prestaciones en dinero; y prestaciones
en especie adicional).
f).- No respeten las especificaciones y los alcances descritos para cada uno
de los conceptos solicitados en el documento No. PE-3, para efectuar sus anlisis
detallados de precios unitarios correspondientes.
g).- En los anlisis detallados de precios unitarios consideren costos bsicos
de materiales, insumos, mano de obra, equipo y maquinaria, diferentes a los
indicados en su proposicin tcnica.
h).- No contengan la totalidad de las tarjetas de anlisis detalladas de precios
unitarios, de los conceptos solicitados en el documento PE-3,
i).- Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el
convocante en estas bases y conforme a las cuales se desarrollar la licitacin.
j).- No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado
en el anlisis para la determinacin del costo indirecto.
k).- No contengan completos los documentos, anlisis y listados solicitados, o
que se haya omitido algn requisito.
l).- No sean congruentes los programas de utilizacin de maquinaria y equipo
de construccin, adquisicin de materiales, utilizacin del personal obrero, as como
los de montos mensuales.
m).- No se ajusten los programas y montos mensuales de trabajo a los
tiempos de ejecucin establecidos por la convocante y al importe total de la propuesta
econmica.
n).- El postor o su representante no firmen alguno de los documentos que
integran la proposicin, falte sello en cualquiera de estos, o presente folios
fraccionados o con incisos.
o)- Alteren la informacin contenida en los formatos en cuanto se requiere a la
preparacin, aclaraciones, aperturas evaluaciones y todo lo referente a los requisitos,
de forma o de fondo, determinados en estas bases y sus anexos.
p).-Vengan con tachaduras o enmendaduras en el Catlogo de Conceptos y
Volmenes de obra (Documento No. PE-3)
q).- No contengan las especificaciones solicitadas y plasmadas en los
formatos que se entregan al licitante.
r).- Se compruebe que algn licitante ha acordado con otro u otros elevar el
costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una
ventaja sobre los dems licitantes.
s).- Incurra en falsedad de informacin o documentacin.
t).- Se compruebe que algn proveedor haya acordado con otro u otros
proveedores, elevar los precios de los materiales para incidir en las proposiciones.
u).- Se encuentren en alguno de los trminos establecidos en el artculo 51, en
sus fracciones de la I a la XI, de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con
las mismas.
Pgina 25 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

v).- No satisfaga cualquiera de los requisitos estipulados en las presentes
bases y sus anexos, y que no hayan sido detectados en el acto de presentacin y
apertura de proposiciones.
w) No respete la instruccin de que ninguna de las condiciones contenidas en
las presentes bases de licitacin, as como el contenido de la informacin y
documentacin de las proposiciones presentadas por los licitantes, podrn ser
negociadas.
2.4.5. Criterios para correccin de errores en las proposiciones

En las proposiciones econmicas que hayan sido determinadas como aceptables, en
caso de existir cualquier error en los documentos en los que se expresen resultados de
operaciones aritmticas, sern corregidos por la convocante conforme a los siguientes
criterios:
a).- En el catlogo de conceptos, cuando existan discrepancias entre las
cantidades de los precios unitarios, expresadas en nmeros y letras, prevalecer el
marcado con letra, siempre y cuando coincida con la cantidad del precio que se
expresa en la tarjeta de anlisis de p.u. correspondiente, el cual, rige sobre los
precios expresados en el catlogo de conceptos.
b).- En el catlogo de conceptos, si existen diferencias en los importes de los
conceptos que resulten de multiplicar el precio unitario correcto o corregido, por las
cantidades de obra correspondientes, se corregirn los importes resultantes para
cada uno de los conceptos en los que se presente este caso.
c).- El importe total de la proposicin ser ajustado por la convocante de
acuerdo a la aplicacin de los criterios anteriormente mencionados.
d).- Si el licitante no aceptara el ajuste del importe total de su proposicin,
motivado por la correccin de errores, conforme a los criterios anteriormente
indicados, su proposicin ser rechazada.
2.4.6. No se negociar con los trminos de las bases y/o proposiciones

entregadas.
Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitacin, as como
el contenido de la informacin y documentacin de las proposiciones presentadas por los
licitantes, no podrn ser negociadas.
2.5. Adjudicacin del contrato

2.5.1. Notificacin del fallo de la licitacin
El Acto de Fallo de la Licitacin se llevar a cabo el da y hora que se indica en el
ANEXO A., en el SALN DE CABILDOS del H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN
TEXMELUCAN ubicadas en BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, PLAZA CRYSTAL.
La Convocante, con base en el anlisis comparativo de las proposiciones admitidas,
emitir el Fallo de la presente Licitacin, que se dar a conocer en junta pblica a la que
libremente podrn asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentacin y
apertura de proposiciones, levantndose el acta respectiva, que firmarn los asistentes, a
quienes se entregar copia de la misma. La falta de firma de algn licitante no ser causa
Pgina 26 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

para invalidar su contenido y efectos, ponindose a partir de esta fecha, a disposicin de los
que no hayan asistido, para efecto de su notificacin.
En el mismo acto, la convocante, proporcionar tambin por escrito a cada uno de los
licitantes la informacin acerca de las razones por las cuales su propuesta no resulto
ganadora. En sustitucin de la junta pblica referida, y en caso de que la convocante as lo
determine, esta podr optar por notificar el fallo de la licitacin por escrito a cada uno de los
licitantes, dentro de los cinco das naturales siguientes a su emisin.
2.5.2. Recursos de los licitantes para interponer inconformidades

Contra la resolucin que contenga el fallo no proceder recurso alguno; sin embargo,
los licitantes podrn interponer sus inconformidades, ante la contralora correspondiente, en
los trminos que se establecen claramente en el artculo 83 fraccin I y III de la Ley de Obras
Pblicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, misma que a la letra dice:
Podr interponerse inconformidad ante la Secretara de la Funcin Pblica por actos
del procedimiento de contratacin que contravengan las disposiciones que rigen las materias
objeto de esta Ley, cuando dicho actos se relacionen con:
I.
La convocatoria a la licitacin, y las juntas de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad slo podr presentarse por el interesado que
haya manifestado su inters por participar en el procedimiento segn lo establecido
en el artculo 35 de esta Ley, dentro de los seis das hbiles siguientes a la
celebracin de la ltima junta de aclaraciones;
II.
El acto de presentacin y apertura de proposiciones, y el fallo.

En este caso, la inconformidad slo podr presentarse por quien hubiere presentado
proposicin, dentro de los seis das hbiles siguientes a la celebracin de la junta
pblica en la que se d a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en
los casos en que no se celebre junta pblica.
2.5.3. Motivos para declarar desierta la licitacin o cancelarla

La Convocante declarar desierta la licitacin, cuando las propuestas presentadas no
renan los requisitos solicitados en las presentes bases, o sus precios no fueran aceptables.
Y se deber proceder a expedir una segunda Convocatoria.
La Convocante podr cancelar la licitacin por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando
existan circunstancias debidamente justificadas, que a juicio del convocante, provoquen la
extincin de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento
de licitacin, se pudiera ocasionar un dao o perjuicio a la dependencia o entidad
convocante.
2.5.4. Firma del Contrato

La adjudicacin del contrato obligar a la instancia contratante y a la persona fsica
o moral en quien hubiere recado, a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya
establecido en las bases de la licitacin, la cual no podr exceder de los treinta das
Pgina 27 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

naturales siguientes al de la notificacin del fallo. No podr formalizarse contrato alguno
mientras no se tengan la garanta de anticipo y la garanta de cumplimiento de los contratos.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables a el mismo, dentro del
plazo al que se hizo referencia en el prrafo anterior, la convocante podr, sin necesidad de
un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la
siguiente proposicin solvente ms baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a
que se refiere el ltimo prrafo del punto 2.4.2. Evaluacin de las proposiciones de las
presentes bases, y as sucesivamente en caso de que ste ltimo no acepte la adjudicacin,
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. Adems, el interesado que no firme
el contrato por causas imputables a l mismo, ser sancionado conforme a los trminos que
se indican en los artculos 77 y 78 de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con
las mismas.
Si la dependencia o entidad contratante no firmara el contrato respectivo, el licitante
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estar obligado a ejecutar los trabajos. En este
supuesto, la dependencia o entidad contratante, a solicitud escrita del licitante, cubrir los
gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta,
siempre y cuando estos sean razonables, estn debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la presente licitacin.
El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de
Licitacin, al cual se le incorporarn las especificaciones y acuerdos establecidos entre las
dos partes.
2.5.5. Informacin especifica sobre las partes de los trabajos que podrn
subcontratarse.
El licitante a quien se adjudique el contrato, no podr hacerlo ejecutar por otro; pero,
con autorizacin previa del titular del rea responsable de la ejecucin de los trabajos en la
Instancia contratante, podr hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacin en la obra. Esta autorizacin previa no se
requerir cuando se seale especficamente en las presentes bases de licitacin, las partes
de los trabajos que podrn ser objeto de subcontratacin. En todo caso, el contratista seguir
siendo el nico responsable de la ejecucin de los trabajos ante la Instancia contratante.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrn cederse en
forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepcin de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deber contar con el
consentimiento de la Instancia contratante.
2.5.6. Garantas de seriedad, anticipo, cumplimiento del contrato y vicios

ocultos.
I.- Garanta de seriedad de la proposicin, mediante cheque cruzado, de institucin
de crdito autorizada para operar en el Pas, expedido a favor de la Tesorera Municipal del
H. Ayuntamiento de San Martn Texmelucan, por una cantidad equivalente al 10 (diez) % del
monto total de la propuesta sin IVA, expedido por el licitante, en moneda nacional. Las
garantas entregadas por los licitantes, sern devueltas 15 das hbiles despus de la fecha
del acto en que el convocante d a conocer su resolucin, a la presentacin del recibo de
garanta que se entrega en el acto de apertura, excepto la del licitante ganador, la cual ser
devuelta cuando le sea aprobada la garanta de cumplimiento del contrato correspondiente.
Pgina 28 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

La validez de la Garanta deber mantener su vigencia hasta la sustitucin por la
garanta de cumplimiento.
II._Las Personas Fsicas o Morales que celebren los contratos a que se refieren las
presentes Bases, debern garantizar mediante Fianzas de:
a).- Los anticipos que, en su caso, reciban, y su correcta inversin, de acuerdo con lo
pactado; estas garantas debern constituirse dentro de los quince das naturales
siguientes a la fecha de notificacin del fallo y deber ser por el 100 % del monto total
de los anticipos.
b).- El Cumplimento de los contratos. Esta garanta deber constituirse dentro de los
quince das naturales siguientes a la fecha de notificacin del fallo y deber ser por el
10 % del monto total del contrato.
c).- La reparacin de posibles vicios ocultos que llegare a presentar la obra, as como
de daos y perjuicios que por la ejecucin de la misma, sea ocasionada por el
contratista. Esta garanta deber ser entregada al momento en que se efecte la
entrega recepcin de la obra a la dependencia o entidad ejecutora. Los contratistas, a
su eleccin, debern constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crdito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar
recursos lquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto
en fideicomisos que para el tal efecto constituya la Tesorera Municipal del H.
Ayuntamiento de San Martn Texmelucan.
Las garantas que deban otorgar los contratistas sern a favor de:
III.- Las Tesorera Municipal cuando se trate de actos o contratos celebrados por los
Ayuntamientos o cualquier entidad de la administracin Pblica Municipal.
2.5.7. Otorgamiento de Anticipos.

El otorgamiento del anticipo se deber pactar en los contratos y se sujetar a lo siguiente:
I.- El importe del anticipo concedido ser puesto a disposicin del contratista
con antelacin a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega
del anticipo ser motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucin que se
haya pactado. Cuando el contratista no entregue la garanta de anticipo dentro del
plazo sealado en el punto 2.5.6. Garantas de Anticipo,... de las presentes Bases,
no proceder el diferimiento y por lo tanto, deber iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.
II.- Las Dependencias y entidades contratantes podrn otorgar hasta un treinta
por ciento de la asignacin presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que
se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccin de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccin e inicio de los trabajos; as como,
para la compra y produccin de materiales de construccin, la adquisicin de equipos
que se instalen permanentemente y dems insumos que debern otorgar.
III.- El importe del anticipo deber ser considerado obligatoriamente por los
licitantes para la determinacin del costo financiero de su propuesta.
IV.- Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de
anticipo podr ser mayor, en cuyo caso ser necesaria la autorizacin escrita del
titular de la instancia contratante o de la persona en quien ste haya delegado tal
facultad.
Pgina 29 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

V.- Cuando los trabajos rebasen ms de un ejercicio presupuestal, y se inicien
en el ltimo trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, la Instancia
contratante podrn, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto
total de la asignacin autorizada al contrato durante el primer ejercicio, vigilando que
se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar, en el
ejercicio que se trate.
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deber hacerse dentro de los tres
meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garanta
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos ser motivo para ajustar el
costo financiero pactado en el contrato.
VI.- No se otorgarn anticipos para los importes resultantes de los ajustes de
costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de
que se trate.
Para la amortizacin del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el
saldo por amortizar se reintegrar a la Instancia contratante en un plazo no mayor de
diez das naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al
contratista la determinacin de dar por rescindido el contrato.
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sealado, cubrir los
cargos que resulten conforme a lo indicado en el prrafo primero del artculo 55 de la
Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.
2.5.8. Retenciones.
El licitante a quin se le adjudique el contrato acepta las retenciones procedentes, de
acuerdo a los convenios entre las instancias ejecutoras y las diferentes cmaras con otras
dependencias.
2.6. De la ejecucin de los trabajos

2.6.1. Para el Inicio de los trabajos.
La ejecucin de los trabajos deber iniciarse en la fecha sealada en el contrato, y la
instancia contratante, oportunamente pondr a disposicin del contratista el o los inmuebles
o sitios en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la instancia contratante
prorrogar en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusin de los trabajos.
La entrega de dichos inmuebles o sitios, deber constar por escrito.
2.6.2. Residencia de obra de la dependencia o entidad contratante.

Las instancias contratantes establecern la residencia de obra con anterioridad a la
iniciacin de las mismas, la cual deber recaer en un servidor pblico designado por la
instancia contratante, quin fungir como su representante ante el contratista y ser el
responsable directo de la supervisin, vigilancia, control y revisin de los trabajos, incluyendo
la aprobacin de los nmeros generadores y las estimaciones que presente el contratista. La
residencia de obra deber estar ubicada en el sitio de ejecucin de los trabajos.
2.6.3. Estimaciones de los trabajos ejecutados.
Pgina 30 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se debern formular con una
periodicidad no mayor de un mes. El Contratista deber presentarlas a la Residencia de
Obra dentro de los cinco das naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que fije la instancia contratante en el contrato, acompaadas de la
documentacin que acredite la procedencia de su pago. La residencia de obra para realizar
la revisin y autorizacin de las estimaciones contar con un plazo no mayor de quince das
naturales siguientes a su presentacin. En el supuesto de que surjan diferencias tcnicas o
numricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, stas se resolvern e
incorporarn en la siguiente estimacin.
Las estimaciones por trabajos ejecutados debern pagarse por parte de la instancia
contratante, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez das hbiles, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, son
independientes entre s, y por lo tanto, cualquier tipo y secuencia ser solo para efecto de
control administrativo.
2.6.4. Bitcora de obra.

La bitcora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por las partes en el contrato, constituye el instrumento que permite a los
rganos de control verificar los avances y modificaciones en la ejecucin de los trabajos,
motivo por el cual se considera que dicha bitcora de obra, conjuntamente con el contrato y
sus anexos, son los instrumentos legales que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.
2.6.5. Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacin de propuestas ocurran circunstancias de orden
econmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccin de los costos
de los trabajos an no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando
procedan, debern ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado
por las partes en el contrato.
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, sern calculados con
base en los relativos o ndices que determina peridicamente la SECODAM.
2.7. Otros Puntos Relevantes a Considerar por los Licitantes

2.7.1. Personal de la contratista.
La contratacin del personal obrero ser a cargo de la contratista, debiendo cumplir
con todos los requisitos impuestos por la legislacin vigente.
La contratante no contraer ninguna relacin laboral con el personal de la contratista,
durante la vigencia del contrato ni a su finalizacin.
La contratista se obliga a dirigir los trabajos a travs de un representante en el sitio,
que previa proposicin de la contratista, ser aprobado por la contratante. Adems, ste
debe corresponder con los nombres establecidos en el documento No. PT-21 y PE-1 de las
presentes bases, personal que deber tener los suficientes conocimientos y experiencia,
para resolver cualquier situacin que se presente con motivo de los trabajos y el poder
necesario, para actuar a nombre del contratista en el entendido de que todas la instrucciones
que se le den sern consideradas como dadas a la Contratista.
Pgina 31 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
2.7.2. Responsabilidad Laboral.

La Contratista reconoce expresamente que en su carcter de Patrn, es el nico y
exclusivo responsable de las obligaciones laborales derivadas de las relaciones de trabajo
establecidas, o que se establezcan entre l y sus trabajadores y manifiesta que en los
trminos del artculo dcimo tercero de la Ley Federal del Trabajo, cuenta con los elementos
propios suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de la relacin con sus
trabajadores.
Independientemente de lo anterior, la Contratista se obliga a sacar en paz y a salvo a
la Contratante de cualquier conflicto, individual o colectivo, que pudiera afectar la debida
ejecucin del Contrato o representar un riesgo para la Contratante, incluyendo demandas,
emplazamientos a huelga, pliegos petitorios, etc. La Contratista ser responsable por
cualquier reclamacin o demanda por muerte, lesiones o daos en accidentes durante la
ejecucin de los trabajos.
2.7.3. Manejo de Materiales, Equipo y Herramientas.

Todo el equipo mvil que utilice la Contratista lo deber mantener en buenas
condiciones de operacin, quedando a consideracin de la Contratante el retiro del equipo
que se considere como un riesgo para personas o propiedades.
La Contratista ser la responsable de supervisar el manejo adecuado de los
materiales, equipos y herramientas que se empleen en las maniobras o actividades de
operacin del sistema y del mantenimiento de los mismos
2.7.4. Reglamento de Trabajo.

La Contratista vigilar e impedir que sus empleados cometan actos que afecten
negativamente la armona, seguridad o las condiciones de trabajo. Adems, vigilar que se
haga un uso adecuado de todas las instalaciones.
Es obligacin del contratista, la elaboracin del reglamento interior del trabajo que
establecen los artculos 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que contendr entre
otros puntos:
a).- Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo
b).- Das y lugares de trabajo.
c).- Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para comidas.
d).- Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los
primeros auxilios.
e).- Permisos y licencias (relacionados con la propia ley)
f).- Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicacin.
2.7.5. Seguridad e Higiene.

La Contratista deber familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para
casos de emergencia, as como, establecer procedimientos expedidos con el IMSS para el
traslado y tratamiento de los trabajadores que as lo requieran.
La Contratista ser responsable y tiene obligacin de colocar los avisos y anuncios de
obra, con los lineamientos que emita la dependencia o entidad contratante, as como los que
sean necesarios, tales como: No fumar, Peligro, No estacionarse, etc., debiendo vigilar
Pgina 32 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

su cumplimiento. La Contratista deber orientar a sus trabajadores en el uso de equipo de
seguridad y ser responsable de que esto se cumpla.
2.7.6. Responsabilidad de la Contratista.

Todos los gastos que la Contratista tenga que hacer, los debe considerar en su precio
y por lo tanto no se aceptar ninguna reclamacin basada en su cumplimento.
Adems de todos los gastos para el cumplimiento de los establecido en el Contrato,
sern tambin responsabilidades de la Contratista las que pudieran originarse por: montaje,
desmontaje y retiro de cualquier elemento; los de proteccin de materiales; seguridad de
personas en las instalaciones o lugares de trabajo; as como tambin las que pudieran
derivarse por las correcciones de deficiencias que se pongan de manifiesto en las
inspecciones de la Contratante.
Sern por cuenta de la Contratista cuantos recargos o impuestos sean inherentes a la
prestacin del servicio y la tramitacin de documentos que a el se refieran.
2.7.7. Control de Identificacin y acceso en la Obra.

La Contratista proporcionar y vigilar que se usen en todo momento y en todo lugar,
gafetes de identificacin para todo su personal, y no permitir el acceso a personas ajenas al
sistema.
3.- INFORMACIN COMPLEMENTARIA.

3.1. Legislacin.
Ser responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las disposiciones
legales del Estado de Puebla, especialmente en los aspectos; laborales, tributarios,
administrativos y de legislacin sobre la Obra Pblica.
Para la interpretacin y cumplimiento del Contrato de obra respectivo, as como para
todo aquello que no est expresamente estipulado en la presente documentacin y en el
modelo de contrato, el Licitante acepta someterse a la jurisdiccin de los Tribunales
Estatales con sede en la Ciudad de Puebla, por lo que deber renunciar al fuero que pudiera
corresponderle en razn de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.
3.2. Normatividad, Ecologa y de Seguridad Laboral.

La Contratista ser el nico responsable del cumplimiento de las Normas Tcnicas
ambientales establecidas por las autoridades competentes, as mismo, de las normas de
seguridad laboral, emisiones a la atmsfera y ruido.
3.3. Personal y Responsabilidad Laboral.

La Contratista en su carcter de patrn del personal que destinar a la realizacin de
los trabajos materia del contrato a celebrar, ser el nico responsable del cumplimiento de
las obligaciones que sealan las disposiciones legales y administrativas en materia de
trabajo y seguridad social vigentes, sin que en ningn momento se establezca un vnculo
laboral del personal contratado con la Contratante. En tal virtud, la contratacin del personal
que preste sus servicios para llevar a cabo el trabajo materia del contrato, correr por cuenta
de la Contratista. Al trmino del Contrato o en caso de rescisin de este por causa imputable
a la Contratista, este se obliga a dar por concluidas, en los trminos de las disposiciones
Pgina 33 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

laborales aplicables, las relaciones laborales que a la fecha tenga establecidas con los
trabajadores a su servicio.
3.4. Sanciones Por Incumplimiento.

La Contratista cubrir las sanciones que le impongan la Instancia Contratante por no
cumplir con alcances y trminos que se establecen el Contrato, no cumplir con las normas
tcnicas, ecolgicas y condiciones particulares de la legislacin vigente en la materia. De
acuerdo a los artculos 77 y 78 a las infracciones y sanciones de la Ley de obras pblicas y
servicios relacionados con las mismas. As como a lo indicado en la clusula vigsima
tercera de el modelo de contrato.
3.5. Terminacin del Contrato.

El Contrato podr darse por terminado por las siguientes causas:
a).- Por el vencimiento del plazo de vigencia pactada siempre y cuando este
concluida la obra.
b).- Por mutuo acuerdo entre las partes.
c).- Por cualquier otra prevista en las leyes, reglamentos o disposiciones
administrativas, que a juicio de la contratante haga imposible la continuacin del
contrato.
3.6. Rescisin del Contrato.

La Contratante podr dar inicio al procedimiento de rescisin del contrato en forma
administrativa, sin necesidad de declaracin judicial, en el caso de incumplimiento de las
obligaciones por parte de la contratista especificadas en el contrato.
3.7. Jurisdiccin.
Para todo lo relativo a interpretacin y aplicacin u observancia obligatoria del
contrato, las partes se someten a la jurisdiccin y competencia de los tribunales estatales
con sede en la ciudad de Puebla, renunciando expresamente a la competencia que pudiera
corresponderle en el presente o en el futuro a otra autoridad, por razn de su domicilio o por
cualquier otra causa.
Pgina 34 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 1
DOCUMENTACIN JURDICA
DOCUMENTO N PT-1
(ORIGINAL PARA SU COTEJO Y COPIA FOTOSTTICA EN PT-1, CARPETA N1)
PERSONA MORAL:
CARTA PODER, RATIFICADA ANTE NOTARIO PUBLICO, EN LA QUE LA PERSONA FACULTADA

PARA OBLIGARSE A NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORICE A QUIEN LA REPRESENTA EN EL
PROCESO DE LA LICITACIN
TESTIMONIO NOTARIAL DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES.
INSCRIPCIN AL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.
PODER NOTARIAL, QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL.
COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA PRINCIPAL SEDE DE ACTIVIDADES.
IDENTIFICACIN OFICIAL CON FOTOGRAFA
PERSONA FSICA:
REGISTR FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
ACTA DE NACIMIENTO.
IDENTIFICACIN OFICIAL CON FOTOGRAFA
CUANDO DOS O MS EMPRESAS SE ASOCIEN:
(IDEM DOCUMENTACIN INDICADA PARA PERSONA MORAL) DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PERSONAS ASOCIADAS.
DOCUMENTO DONDE SE ASIENTE EL ACUERDO DE PARTICIPACIN Y DESIGNACIN DE UN

REPRESENTANTE COMN SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA UNA DE
LAS EMPRESAS ASOCIADAS.
Pgina 35 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 1
DOCUMENTO N PT-2
MODELO DE CONTRATO
DEBIDAMENTE RUBRICADO
Pgina 36 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
Contrato de Obra Pblica No.: XXXXXX

No. de Obra:
XXXXX
Nombre de la Obra: XXXXXXXX
Ubicacin de la Obra: XXXXXXXX
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN TEXMELUCAN, PUEBLA.
CONTRATO DE OBRA PBLICA MUNICIPAL A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN TEXMELUCAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA EL CONTRATANTE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
ING.
JOS
RAFAEL
NEZ
RAMREZ,
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL ARQ. BENJAMN GARCA NO EN SU
CARCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES, ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE; Y POR OTRA
PARTE, LA (PERSONA FSICA O MORAL), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA EL CONTRATISTA, IDENTIFICANDOSE A AMBAS COMO LAS
PARTES CUANDO SE DENOMINEN O ACTEN EN CONJUNTO; AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLUSULAS:
I.- De EL CONTRATANTE:
I.1.- Que, el Municipio de San Martn Texmelucan, Puebla, es una entidad de
derecho pblico, base de la divisin territorial y de la organizacin poltica y
administrativa del estado, investida de personalidad jurdica y patrimonio propios
cuyo gobierno corresponde al H. Ayuntamiento, en merito de lo dispuesto por los
artculos 115 fraccin II de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos;
102, 103 y 105 fraccin XI de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y 2, 3, 46 y 78 fraccin XVIII de la Ley Orgnica Municipal.
1.2. Que, el ING. JOS RAFAEL NEZ RAMREZ, acredita su personalidad
jurdica, como Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San
Martn Texmelucan, Puebla, tal y como se desprende de la Constancia de Mayora
de Eleccin de Miembros del Ayuntamiento nmero IEE-073-13, expedida por el
Comit Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla, de
fecha 10 de Julio de 2013; encontrndose facultado para suscribir el presente
Convenio conforme lo dispuesto por el artculo 91 fracciones III, XLVI y XLVII de la
Ley Orgnica Municipal para el Estado de Puebla, as como con la autorizacin
expresa del H. Cabildo para celebrar convenios y contratos, hecha en el punto 14 de
la Primera Sesin Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Febrero de 2014.
Pgina 37 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
I.3.- Que, la adjudicacin del presente Contrato, se efectu mediante LICITACION

PUBLICACION No. SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT de fecha 30 de octubre de
2014, de conformidad con los Artculos 27 y 43 de la Ley de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas vigentes, y artculo Art.3 Fraccin IX del
Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2014, anexo 8
I.4.- Que, cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento a las
obligaciones que asume en virtud del presente acto, toda vez que la Secretaria de
Hacienda y Crdito Pblico, radicar la inversin correspondiente a la obra objeto de
este Contrato con cargo a los Programas financiados con recursos del FONDO
xxxxxxxxx 2014, y mediante oficio de autorizacin de suficiencia presupuestal No.
xxxxxxx de fecha (dia) de (mes) de 2014, emitido por la Tesorera Municipal de
conformidad con los artculos 166 y 167 de la Ley Orgnica Municipal para el Estado
de Puebla, anexa al presente Contrato y con el Oficio de Asignacin No. xxxxxx de
fecha (dia) de (mes) de 2014, emitido por la Secretaria de Finanzas y Administracin
del Gobierno del Estado de Puebla.
I.5.- Que gestionar y obtendr todas y cada una de las autorizaciones, licencias y
permisos que en derecho se requiere para la ejecucin de la obra, objeto de este
Contrato.
I.6.- Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el
nmero MSM850101CP2.
I.7.- Que, se seala como domicilio para los efectos correspondientes el ubicado en
Boulevard Xicotncatl Nmero 612, San Martn Texmelucan, Puebla, Cdigo
Postal 74000.
II.- De EL CONTRATISTA:
II.1.- Que, es una (tipo de empresa) de nacionalidad mexicana, constituida conforme
a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, segn se desprende del Instrumento
Notarial (numero de instrumento), volumen (numero), de fecha (da) de (mes),
otorgada ante la fe del Licenciado (nombre del notario pblico), Notario Pblico
Nmero (numero de Notaria) (lugar de ubicacin de la Notaria Pblica).
II.2.-Que, mediante escritura pbica numero (numero), volumen (numero), de fecha
(fecha de constitucin), otorgada ante la fe del (nombre del notario pblico),
Notario Pblico Nmero (numero) (ubicacin de la Notaria Pblica); manifiesta bajo
protesta de decir verdad que, lo anterior corresponde a la ltima modificacin que
sufri su representado con el objeto de aumento de capital de inversionistas.
Pgina 38 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

II.3.- Que, dentro de su objeto social se encuentra entre otros, (descripcin del
objetivo de la empresa segn acta constitutiva); tal y como se desprende de la
Clusula Segunda.
II.4.- Que, el (nombre del representante), en su carcter de xxxxxxx, bajo protesta
de decir verdad manifiesta que cuenta con facultades suficientes para suscribir el
presente Contrato, tal y como se desprende de Instrumento Notarial (numero),
mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o restringidas en forma
alguna.
II.5.- Que, cuenta con la solvencia econmica, financiera, condiciones legales y
tcnica profesional, conforme a la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, para cumplir con el objeto del presente
Contrato.
II.6.- Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pblica
y servicios relacionadas con la misma para el Estado de Puebla; el documento donde
se consigna el precio unitario de la obra; los proyectos arquitectnicos y de
ingeniera; las normas de calidad de los materiales y equipos de instalacin
permanente para este tipo de obra; especificaciones de construccin aplicable para
este tipo de obra; normas de servicios tcnicos vigentes; catalogo de partidas de
trabajo e importes parciales y el total de la proposicin; de los conceptos de trabajo;
relacin de los materiales y equipos de instalacin permanente que en su caso
proporcione el contratante y su programa de utilizacin; programa de ejecucin de
los trabajos detallados por partida, consignado por periodos las cantidades por
ejecutar e importes correspondientes; programa de utilizacin de la maquinaria y
equipo de contraccin; anexos que debidamente firmados por las partes, integran el
presente contrato, as como, las dems normas que regulan la ejecucin de los
trabajos.
II.7.- Que, previamente a la suscripcin del presente Contrato inspeccion
debidamente el sitio de los trabajos objeto de este Contrato, para ofrecer su oferta en
la Licitacin Pblica No. SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT de la que se deriva la
adjudicacin del presente Contrato y en la que tom en consideracin todos los
factores que intervienen en su ejecucin, que en forma enunciativa ms no limitativa
son los siguientes: condiciones climatolgicas, hidrolgicas, orogrficas, flora, fauna,
vas de comunicacin o de acceso existentes en la zona en que se ejecutar la obra,
as como los elementos naturales y condiciones fsicas propias del lugar.
II.8.- Que, bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en alguno de los
supuestos que le impida suscribir el presente Contrato, previstos en el artculo
51 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Pgina 39 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

II.9.- Que, se encuentra inscrito en el Padrn de Contratistas del Municipio de San
Martn Texmelucan, mismo que se encuentra vigente hasta el da 31 de mayo del
2014.
II.10.- Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el
nmero (R.F.C.), para realizar xxxxxxxxxx.
II.11.- Que, seala como su domicilio para los efectos del presente Contrato el
ubicado en (domicilio fiscal de la empresa y del representante legal)
III.- De LAS PARTES:
NICO.- Que, se reconocen la capacidad y personalidad jurdica con que se
ostentan y con las cuales celebran este Contrato, manifestando que no existe error,
dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se celebra.
Asimismo, que conocen el alcance y el contenido de los documentos del concurso,
mismo que forman parte integrante del presente Contrato y consta de la
convocatoria; bases del concurso y pliego de requisitos con sus Anexos.
En merito de lo anteriormente expuesto, LAS PARTES se someten a las
siguientes:
CLUSULAS
PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE
encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacin de una obra denominada:
CONSTRUCCIN DE LA CALLE XOCHICALCO ENTRE CALLE REFORMA Y
MISMA CALLE consistente en lo establecido en su Anexo I adjunto al presente.
Ubicada en SANTA MARIA MOYOTZINGO, y este se obliga a realizarlas hasta su
total terminacin, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sealados en los Puntos II.6 y III, as como las normas de
construccin vigentes para este tipo de trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este Contrato.
SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente Contrato es de
$MONTO (MONTO EN LETRA) MS EL 16% DEL IMPUESTO al Valor Agregado,
equivalente a $ MONTO (MONTO EN LETRA) y que ambas cantidades suman un
gran total de $MONTO (MONTO EN LETRA); mismo que se mantendr fijo e
invariable durante la vigencia del presente Contrato, el cual incluye la remuneracin o
pago total fijo a EL CONTRATISTA por todos los gastos directos o indirectos que
Pgina 40 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente Instrumento a cargo de EL CONTRATISTA.
LAS PARTES establecen como plazo de ejecucin de los trabajos objeto del
presente Contrato 44 dias (cuarenta y cuatro) das naturales, de conformidad con el
programa de ejecucin.
La iniciacin de los trabajos que se formalizan, ser a ms tardar el da 12 de
Noviembre y conforme al Programa de Ejecucin debern concluirse a ms tardar el
da 26 de Diciembre de 2014.
Para los efectos del presente Instrumento, las bases de licitacin, las actas derivadas
de la misma, sus anexos y la bitcora de los trabajos, son instrumentos que vinculan
a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones. Las propuestas presentadas por
"EL CONTRATISTA forman parte integral del presente Contrato.
EL CONTRATISTA se obliga a presentar en forma anticipada a la iniciacin de los
trabajos, para el visto bueno de EL CONTRATANTE el currculum del
representante de EL CONTRATISTA, el que deber contar con experiencia,
conocimiento suficiente y tener el ms amplio poder para tomar decisiones, en el sitio
de realizacin de la misma y deber contar con Cdula Profesional expedida por la
Direccin General de Profesiones. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de
aceptacin o requerimiento de sustitucin del representante de EL
CONTRATISTA, derecho que podr ejercer en cualquier tiempo. De igual forma,
EL CONTRATISTA se obliga a solicitar la autorizacin de "LA CONTRATANTE"
en el supuesto de que se llegare a reemplazar, modificar o disminuir el personal
clave asignado a la ejecucin de los trabajos.
TERCERA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS. EL CONTRATANTE se obliga a poner a disposicin de EL
CONTRATISTA, l o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos,
materia de este Contrato, as como los dictmenes, permisos, licencias y dems
autorizaciones que se requieran para su realizacin, que se agregan al presente
Instrumento para que formen parte integral del mismo.
CUARTA.- DE LOS ANTICIPOS. Para el inicio de los trabajos, objeto del presente
contrato EL CONTRATANTE otorgara un anticipo del (10%) de la asignacin
aprobada al contrato correspondiente para el primer ejercicio presupuestario, que
importa la cantidad de $ importe (IMPORTE EN LETRA), y EL CONTRATISTA se
obliga a utilizarlo en dichos trabajos.
Adems del anticipo anterior EL CONTRATANTE de la asignacin autorizada del
presente Contrato, otorgara un anticipo por el veinte por ciento (20%) que importa la
cantidad de $ IMPORTE (IMPORTE EN LETRA), para la compra de equipos y
Pgina 41 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

materiales de instalacin permanente y dems insumos necesarios para la
realizacin de los trabajos objeto de este Instrumento.
Anticipos que sumados representan el treinta por ciento (30%) de la asignacin
aprobada al contrato y que importa la cantidad de $ IMPORTE (IMPORTE EN
LETRA), para el cual EL CONTRATISTA exhibir una factura con requisitos
fiscales y pliza de fianza para su aprobacin.
QUINTA.- DE LAS GARANTAS. Para garantizar la correcta inversin del
anticipo, EL CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) das hbiles siguientes a
partir de la fecha de recepcin de la copia del Contrato o del acta de fallo de
adjudicacin, deber presentar a EL CONTRATANTE Fianza por el cien por ciento
(100%) del importe del anticipo a favor de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento
del Municipio de San Martn Texmelucan, otorgada por Institucin de Fianza
autorizada y aceptable para EL CONTRATANTE.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversin del anticipo, se cancelara
cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo, previa
autorizacin escrita de EL CONTRATANTE.
Para el correcto cumplimiento de los trabajos EL CONTRATISTA se obliga a
presentar una garanta por el diez por ciento (10%) del importe del contrato que
asciende a la cantidad de $ IMPORTE (IMPORTE EN LETRA), a favor de la
Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martn Texmelucan;
otorgada por instituciones de fianza autorizada y aceptable para EL
CONTRATANTE, y ser vigente hasta la fecha de la terminacin de la obra para su
cancelacin se requerir la autorizacin expresa por escrito de "EL
CONTRATANTE a la Institucin de Fianzas correspondiente; fianza que se deber
presentar en un trmino de 15 (quince) das hbiles despus de la firma.
Del Contrato concluida la obra, no obstante su recepcin formal, EL
CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos y vicios ocultos que
resultaren de la misma, garantizado durante un plazo de doce meses posteriores a la
terminacin y entrega formal; por lo que el contratista deber constituir Fianza a favor
de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martn
Texmelucan por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del ejercicio
de la obra.
En el caso de rescisin del Contrato el saldo por amortizar se reintegrara a EL
CONTRATANTE el plazo y trminos que se sealen en el comunicado de rescisin;
si no se cumple con lo establecido por este ordenamiento, deber pagar EL
CONTRATISTA gastos financieros.
Pgina 42 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

EL CONTRATISTA deber otorgar dichas garantas a favor de la tesorera
municipal en trminos de lo que establecen los artculos 49 de Ley de Obras
Pblicas y Servicios Relacionados con la Mismas, fianzas que slo podrn ser
canceladas previa conformidad expresa y por escrito que emita EL
CONTRATANTE.
SEXTA.- DE LA FORMA DE PAGO. LAS PARTES convienen que el pago
de la obra del presente Contrato, se realice mediante pagos parciales a cuenta del
precio unitario convenido, mismo que estarn sujetos al porcentaje de avance de la
obra conforme al programa de erogaciones mensuales de las partidas ponderadas y
harn las veces del pago total o parcial segn el caso. La formulacin de pagos
abarcara periodos de quince das, los que sern presentados por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisin dentro de los cuatro das hbiles
siguientes a la fecha de corte, para la elaboracin de los mismos; cuando los pagos
no sean presentados en el termino antes sealado se incorporaran al siguiente pago
para que EL CONTRATANTE inicie su trmite de liquidacin.
Una vez que EL CONTRATANTE apruebe los pagos este los entregar a la
Tesorera Municipal para efectos de liquidacin de conformidad con los trminos de
financiamiento aludido en la Declaracin I.5.
EL CONTRATANTE pagar a EL CONTRATISTA a travs de la Tesorera
Municipal, en el domicilio de sta ubicado en Boulevard Xicotncatl nmero 612, San
Martn Texmelucan, Puebla, Cdigo Postal 74000.
SPTIMA.- DEL REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS EN EXCESO. En
caso de que existan pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, ste
deber reintegrar las cantidades pagadas en exceso, ms los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el artculo 55 de la Ley
de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
En caso de negativa el cobro se realizar mediante el procedimiento de ejecucin
establecido para el cobro de adeudos de carcter fiscal en trminos de la legislacin
fiscal correspondiente. Los cargos se calcularn sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computarn por das naturales desde la fecha de pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicin de EL
CONTRATANTE.
OCTAVA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATANTE a
travs de los representantes que para tal efecto designe o de la empresa supervisora
que contrate, tiene el derecho de supervisar en todo momento, los trabajos objeto del
Contrato y dar a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucin, en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso ordene.
Pgina 43 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
Es facultad de EL CONTRATANTE realizar la inspeccin de todas las

instalaciones, materiales y equipo que vayan a usarse en la ejecucin de los
trabajos, en el sitio de stos.
En el caso de que las instalaciones, materiales y equipos que utilice EL
CONTRATISTA, presenten defectos o vicios ocultos, los gastos que generen con
motivo de las inspecciones adicionales que realice EL CONTRATANTE a travs de
quien designe para tal efecto, sern por cuenta de EL CONTRATISTA.
Por su parte, EL CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar de los trabajos por
todo el tiempo que dure la ejecucin de los mismos, a un representante, el que
deber conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para
ejecutar los trabajos a que se refiere el presente Contrato. Las estimaciones de
trabajo o liquidacin que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
de EL CONTRATISTA en todo o referente al Contrato y sus Anexos.
NOVENA.- DE LA EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. La informacin
que se genere por la prestacin de los servicios materia de este Contrato ser
propiedad nica y exclusiva de EL CONTRATANTE, por lo que EL PRESTADOR
DE SERVICIOS se obliga a guardar en todo momento secreto profesional. Toda
informacin que le proporcione EL CONTRATANTE tendr el carcter de
confidencial, por lo que EL PRESTADOR DE SERVICIOS la mantendr de forma
segura y se abstendr de reproducirla o hacer copias totales o parciales de la misma,
incluyendo aquella informacin que no le sea proporcionada a EL PRESTADOR DE
SERVICIOS directamente por EL CONTRATANTE, pero de la cual tuviese
conocimiento con motivo del desarrollo de sus actividades; esta obligacin ser a
perpetuidad. Asimismo, se obliga a no difundir la informacin a terceros no
involucrados en la prestacin de los servicios o, en caso contrario, responder de los
daos y perjuicios que se le causen a EL CONTRATANTE, a menos que dicha
informacin haya sido difundida en forma oficial y sea del conocimiento pblico.
Por lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a guardar sigilo, discrecin y
abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona fsica o moral cualquier
informacin relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningn motivo
podr:
a) Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno,
independientemente de que se realice a ttulo oneroso o gratuito, sobre los
trabajos realizados por EL CONTRATISTA.
b) Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra
forma, el contenido de las bases de licitacin, el catalogo de conceptos, los
trminos del presente Contrato o sus Anexos, los datos y resultados obtenidos
de los trabajos objeto de este Instrumento, sin la autorizacin expresa y por
Pgina 44 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

escrito de EL CONTRATANTE, reconociendo que dichos resultados son
propiedad de sta ltima.
c) Cualquier obra, trabajo, programa, estudio, informe, documento, etc., realizado
por EL CONTRATISTA, independientemente de su avance; derivado del
presente trabajo es propiedad exclusiva de EL CONTRATANTE, por lo que
cualquier asunto relacionado con stos se deber dar a conocer y autorizar
por EL CONTRATANTE.
d) EL CONTRATISTA, sus empleados, socios y representantes debern
proteger y mantener en secreto toda la informacin administrativa, contable,
financiera, tcnica, operacional, y de cualquier otra naturaleza que no se haya
hecho del conocimiento pblico, y se compromete y obliga a no divulgarla por
ningn medio o forma, ni a utilizar para fines distintos a los sealados en el
presente Contrato, sin la autorizacin expresa y por escrito de EL
CONTRATANTE, pues dicha informacin es propiedad de este ltimo.
DCIMA.- DE LA RECEPCIN DE LOS TRABAJOS. La recepcin de los
trabajos; ya sea parcial o total, se realizara previo aviso de terminaciones de los
trabajos que EL CONTRATISTA comunique a EL CONTRATANTE conforme a lo
previsto por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Al
efecto se levantar un acta de Entrega-Recepcin de los trabajos en la que se
detallarn el alcance de los mismos, los faltantes o trabajos mal ejecutados y que
debern ser corregidos por EL CONTRATISTA y los saldos y los finiquitos que se
tengan que hacer a EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA ser el nico responsable de la recepcin de los trabajos y
deber sujetarse a todos los ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de obra pblica de construccin, seguridad y uso de la va pblica, as como
a las disposiciones establecidas al efecto por EL CONTRATANTE las
responsabilidades los daos y prejuicios que resulten por su inobservancia sern a
cargo de EL CONTRATISTA.
DCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacin de los
trabajos, en el sitio de la realizacin de los mismos, un representante permanente
como su superintendente de construccin, el cual deber tener poder amplio y
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato,
EL CONTRATANTE se reservar el derecho de su aceptacin el cual podr ejercer
en cualquier tiempo. Lo anterior deber quedar asentado en la apertura de la bitcora
de la obra.
El superintendente de construccin designado por EL CONTRATISTA, tendr la
obligacin de conocer el Contrato, el proyecto y las especificaciones tcnicas y
deber estar facultado para dirigir la ejecucin de los trabajos a que se refiere este
Pgina 45 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

Instrumento, as como para aceptar u objetar los pagos de obra que se formulen y,
en general para actuar a nombre de EL CONTRATISTA, las facultades legales
necesarias para el cumplimiento de este Contrato.
A su vez "EL CONTRATANTE" en cumplimiento a lo dispuesto por el Artculo 86 del
Reglamento de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas,
designar a un Supervisor de Obra, para tratar asuntos relacionados con los
trabajos.
DCIMA SEGUNDA.- DE LAS RELACIONES LABORALES. EL
CONTRATISTA reconoce que ser el nico obligado del pago y cumplimiento de
todas las prestaciones de carcter laboral, individuales o colectivas y de seguridad
social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan
sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por
cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, y por lo mismo se obliga a
acudir ante las autoridades, dependencias, tribunales administrativos o laborales y
ante los organismos de seguridad social, para responder de las obligaciones
contradas ante las mismas o que se reclamen a travs de ellas, obligndose a
deslindar a EL CONTRATANTE de cualquiera de las responsabilidades u
obligaciones que se pudieren generar ante dichas instancias.
En caso de incumplimiento de las obligaciones de la presente Clusula por EL
CONTRATISTA, ser causa de rescisin a juicio de EL CONTRATANTE y los
gastos de cualquier naturaleza que se originen a ste por el incumplimiento
sealado, pasarn a ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que
tenga a su favor EL CONTRATISTA, o en su caso se har efectiva la Fianza que
ampara el cumplimiento del Contrato.
DCIMA TERCERA.- DE LA SUBCONTRATACIN. "EL CONTRATISTA" se
obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas fsicas o morales sus derechos
y obligaciones derivadas de este contrato, as como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este Contrato sin previa aprobacin
expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE, en los trminos del artculo 51 de la
Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.
DCIMA CUARTA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los
trabajos objeto de la obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en la Declaracin II.6 de declaraciones de este Contrato y a que la
realizacin de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecten a
satisfaccin de EL CONTRATANTE as como a responder por su cuenta y riesgo
de los efectos y vicios ocultos de la misma y de los daos y prejuicios que por
inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE
o a terceros, en cuyo caso se har efectiva la garanta otorgada por el cumplimiento
Pgina 46 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

del contrato, hasta por su monto total de la misma, igualmente se obliga a EL
CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fsicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos as como los derechos de
cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa
aprobacin expresa y por escrito de EL CONTRATANTE en los trminos de la Ley
de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL CONTRATISTA ser el nico responsable de la ejecucin de las obras cuando
estas no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el contrato o de acuerdo a
las especificaciones aplicables para este tipo de obras y que por escrito EL
CONTRATANTE, ordenar su reparacin o reposicin inmediata y ser por cuenta
de EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA deber sujetarse a las disposiciones de seguridad que EL
CONTRATANTE tenga establecidos en el lugar de la obra as como a los dems
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccin, seguridad y uso de la va pblica. EL CONTRATISTA ser
responsable y a su cargo de los daos y perjuicios que cause a EL
CONTRATANTE o a terceras personas con motivo de la ejecucin de las obras por
no ajustarse al contrato por la inobservancia de las Leyes aplicables. Los riesgos y
conservacin de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a EL
CONTRATANTE cuando aparezca desperfectos o vicios en la obra dentro del ao
siguiente a la fecha de recepcin de la misma por EL CONTRATANTE, EL
CONTRATISTA reparar o repondr inmediatamente y por su cuenta los mismos.
Los riesgos, la conservacin y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su
entrega sern a cargo de EL CONTRATISTA.
DCIMA QUINTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. EL CONTRATANTE tendr la facultad de
verificar si las obras objeto de este Contrato se estn ejecutando por EL
CONTRATISTA de acuerdo con el programa de la obra aprobado, para lo cual EL
CONTRATANTE comparar peridicamente contra el programa el avance de la
obra, as de la comparacin anterior, el avance es menor que lo que debi realizarse,
EL CONTRATANTE proceder a penalizar con el uno por ciento (1%) de la
deficiencia de dichos importes por cada mes transcurrido, desde la fecha de
incumplimiento del programa hasta la revisin.
Independientemente de la pena convencional sealada en el prrafo anterior, EL
CONTRATANTE podr optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la
rescisin del mismo.
Pgina 47 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

En caso de que EL CONTRATANTE opte por la rescisin del Contrato, en los
trminos de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas,
cobrar y aplicar en su favor la totalidad de la Fianza de cumplimiento.
DCIMA SEXTA.- DE LA SUSPENSIN TEMPORAL DEL CONTRATO. EL
CONTRATANTE podr suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de inters
general sin que ello implique su terminacin definitiva. El presente Contrato podr
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspensin, para lo cual se estar a lo dispuesto por el
artculo 60 Primer prrafo y aplicables de la Ley de obras pblicas y servicios
relacionados con las mismas.
DCIMA SEPTIMA.- DE LA TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
LAS PARTES podrn dar por terminado de manera anticipada el presente
Contrato cuando concurran causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien razones de
inters general que imposibiliten la continuacin de las obras, debindose ajustar al
procedimiento previsto en el artculo 60 Segundo prrafo de la Ley de obras pblicas
y servicios relacionados con las mismas.
DCIMA OCTAVA.- DE LA RESCISIN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
EL CONTRATANTE con fundamento en los artculos 61, 62 y 63 de la Ley de
obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, as como el artculo 124 y
127 del Reglamento de la Ley en comento, podr en cualquier momento rescindir
administrativamente este Contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA,
misma que operar de pleno derecho y sin necesidad de declaracin judicial.
Son causas de rescisin del presente contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA, las siguientes:
a) No iniciar los trabajos objeto del contrato, sin causa justificada conforme a
la Ley.
b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucin de los trabajos objeto del
Contrato o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que
hubiesen sido detectados como defectuosos por EL CONTRATANTE.
c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el Contrato o
sin motivo justificado no acata las rdenes dadas por escrito por EL
CONTRATANTE, de conformidad con el programa de ejecucin.
d) Si no da cumplimiento al programa de ejecucin por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccin a cargo de l y que a juicio de EL
CONTRATANTE, el atraso pueda dificultar la terminacin satisfactoria de
los trabajos en el plazo estipulado; as como, cualquier otra causa que
implique contravencin a los trminos del Contrato debindose levantar un
Pgina 48 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
e)
f)
g)
h)
i)
j)
acta donde se describan la forma y trminos en que se ejecut la obra,

avances, materiales, entre otros.
Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los trminos
de la Ley de Concursos Mercantiles.
Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la
autorizacin por escrito de EL CONTRATANTE.
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacin por escrito de EL CONTRATANTE.
Si no da a EL CONTRATANTE as como a las Dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios, para la
inspeccin, vigilancia y supervisin de los materiales y trabajos.
Si durante el proceso de adjudicacin o de ejecucin o en la obtencin de
la calificacin que se otorgue por parte de EL CONTRATANTE, se
demuestra que incurri en irregularidades.
La contravencin a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y dems
disposiciones administrativas sobre la materia; as como el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan
en el presente Contrato, da derecho a su rescisin inmediata sin
responsabilidad para EL CONTRATANTE, adems de que se apliquen las
penas convencionales conforme a lo establecido por este Contrato se le
haga efectiva la garanta otorgada para el cumplimiento del mismo.
EL CONTRATANTE, atendiendo a las caractersticas, magnitud y complejidad de

los trabajos, podr establecer otras causas de rescisin.
DCIMA NOVENA.- DE LA LEGISLACION APLICABLE. LAS PARTES se
obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecucin de la obra objeto de este
Contrato a toda y cada una de las Clusulas que lo integran as como los trminos,
lineamientos, procedimiento y requisitos que establece la Ley de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y dems normas y disposiciones
administrativas que les sean aplicables.
VIGSIMA.DE
OTRAS
ESTIPULACIONES
ESPECFICAS.
EL
CONTRATISTA acepta que de los pagos que se le cubran se hagan las deducciones
correspondientes a la parte proporcional otorgada como anticipo, as como se hagan
retenciones del Cinco al millar, en cumplimiento del artculo 191 de la Ley Federal de
Derechos vigente
VIGSIMA PRIMERA.- JURISDICCIN Y TRIBUNALES COMPETENTES.
Para la interpretacin y cumplimiento del presente Contrato, as como para todo
aquello que no est expresamente estipulado, LAS PARTES se someten a la
Pgina 49 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

Jurisdiccin y Competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Huejotzingo,
Puebla; por lo tanto, EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razn de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra
causa.
Ledo que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad en San Martn Texmelucan,
Puebla, a ____ das del mes de _______________ del ao 2014
Pgina 50 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 1
DOCUMENTO N PT-3
BASES DEL CONCURSO Y RELACIN DE DOCUMENTOS,

Pgina 51 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 1
DOCUMENTO N PT-4
RELACIN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS

SUPUESTOS DEL ARTCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.
Pgina 52 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-4
LUGAR Y FECHA
C. ING. JOS RAFAEL NEZ RAMREZ

PRESIDENTE DEL COMIT DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADO DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTN TEXMELUCAN.
PRESENTE
Con relacin a la Licitacin No. ______________ , referente a la Obra: No.____________

por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarnos en
ninguno de los supuestos que marca el artculo 51 y sus XI fracciones, de la Ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas.
Por lo que participamos en la mencionada licitacin dentro de los trminos indicados por la
ley.
Sin otro particular me despido de usted.
ATENTAMENTE
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA
(ESTE DOCUMENTO DEBER PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA).
Pgina 53 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 1
DOCUMENTO N PT-5
DECLARACIN FISCAL, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Pgina 54 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 1
DOCUMENTO N PT-6
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE POSICIN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS AVALADOS Y FIRMADOS POR
CONTADOR PBLICO CON CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA.
Pgina 55 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 1
DOCUMENTO N PT-7
LAS PERSONAS FSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y LAS PERSONAS

MORALES QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS
EN EL ARTCULO 32-A DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN, COPIA DEL DICTAMEN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, FORMULADOS POR CONTADOR PBLICO
REGISTRADO, POR EL EJERCICIO ADECLA, INFORMACIN Y DOCUMENTACIN, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO
DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN.
LAS PERSONAS FSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y LAS PERSONAS

MORALES QUE NO SE ENCUENTREN EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL MENCIONADO ARTCULO, CONSTAR POR ESCRITO, FIRMADO
POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
Pgina 56 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 1
DOCUMENTO N PT-8
DECLARACIN POR ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE QUE

CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 32-D DEL CDIGO FISCAL DE
FEDERACIN Y AL PUNTO 2.1.14 DE LA CUARTA RESOLUCIN DE MODIFICACIONES DE
MISCELNEA FISCAL PARA 1999, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
LAS OBLIGACIONES PREVISTAS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES.
Pgina 57 de 149
EN
LA
LA
DE

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-9
ESPECIFICACIONES PARTICULARES, ESPECIFICACIONES

GENERALES, PLANOS Y CROQUIS DEL PROYECTO
DEBIDAMENTE RUBRICADAS
(LAS CUALES SE ENTREGARON ADJUNTAS A LAS BASES DE LICITACIN)
Pgina 58 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-10
CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA:

a).- CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR Y MANIFESTACIN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO
DE LA OBRA.
Pgina 59 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
No. DE CONCURSO:
(OBRA)
Con la presente, se hace constar que los Representantes Tcnicos de las siguientes
empresas realizaron la visita Tcnica al lugar de la obra y por lo tanto han tomado en
consideracin las caractersticas y condiciones de la zona, tanto para su como en los costos
de materiales, mano de obra y equipos de su propuesta econmica.
Se extiende la presente a las _________ das del mes de ________________ de

20_____.
Vo.Bo.
Pgina 60 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-10
MANIFESTACIN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA
LUGAR Y FECHA

PRESENTE
Me refiero a lo estipulado en el inciso 2.1.5 Visita Tcnica de las Bases de Licitacin

referente al concurso No. LICITACION: __________________
relativo a la obra: _______________________________________.
Sobre el particular como representante legal de: _______________________
manifiesto a usted que se visito el lugar de la obra, y por lo tanto han tomado en
consideracin las caractersticas y condiciones de la zona, tanto en su ejecucin como en
costos de materiales, mano de obra y equipo.
___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: ANEXAR LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR COMIT DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS (SUPERVISIN DE OBRA), DEBIDAMENTE FIRMADA.
Pgina 61 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-11
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

...................
CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES,
Pgina 62 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-12
En caso de que la presente licitacin solicite la propuesta a precio alzado no es
necesaria la presentacin de este documento
RELACIN DE DATOS BSICOS DEL COSTO DE

MATERIALES
Pgina 63 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUA DE LLENADO DEL PT-12

DATOS BSICOS DE COSTOS DE MATERIALES
OBRA
UBICACIN Y DESCRIPCIN DE LA OBRA CONFORME A

LAS BASES DE LICITACION
LICITACIN No.
EL NUMERO DE LICITACIN CORRESPONDIENTE
LUGAR Y FECHA
LUGAR Y FECHA DE LA LICITACIN.
MATERIAL/EQUIPO
SE ANOTARA CLARAMENTE EL NOMBRE DE

TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES
Y/O EQUIPOS DE INSTALACIN PERMANENTE
QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIN
DE LOS TRABAJOS INDICANDO SUS
CARACTERSTICAS EN FORMA GENRICA.
UNIDAD
SE ANOTARA LA UNIDAD DE MEDIDA DEL

MATERIAL Y/O EQUIPO
COSTO UNITARIO
SE ANOTARA EL COSTO DE ADQUISICIN PUESTO EN
OBRA DEL MATERIAL Y/O EQUIPO POR UNIDAD (SIN I.V.A.)
NOMBRE Y FIRMA
DEL LICITANTE
SE SUSCRIBIR POR EL REPRESENTANTE

LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA
CONSTITUIDA O FIRMA DE PERSONA FSICA.
NOTA. ESTE DOCUMENTO DEBER PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL

FORMATO.
Pgina 64 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-12
LISTADO DE DATOS BSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES
LUGAR Y FECHA

PRESENTE
Por medio de la presente, doy a conocer el listado de costos de los materiales sin I.V.A
puestos en el sitio de la ejecucin de los trabajos en la obra: _______ Licitacin No.
________________.
MATERIALES/EQUIPOS
COSTO UNITARIO
( SIN I.V.A )
UNIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nota: Se debern incluir todos los materiales y/o equipos que se requieran para realizar el
trabajo.
ATENTAMENTE
______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOTA: Este documento deber presentarse en papel membretado de la empresa o persona fsica
participante
Pgina 65 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-13

RELACIN DE DATOS BSICOS DE LA MANO DE OBRA A

UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE LA LICITACION
Pgina 66 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUA DE LLENADO DEL PT-13

RELACIN DE DATOS BSICOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA LICITACION
LICITACIN No.
EL NUMERO CORRESPONDIENTE DE LA
LICITACIN.
OBRA
UBICACIN Y DESCRIPCIN DE LA
CONFORME A LAS BASES DE LICITACION
LUGAR Y FECHA
CATEGORA
INDICAR TODAS Y CADA UNA DE LAS

CATEGORAS DEL PERSONAL OBRERO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCIN
DE LA OBRA.
SALARIO BASE
SE INDICARAN LOS SALARIOS BASE

PROPUESTOS PARA LA REGIN.
FACTOR DEL SALARIO

REAL
EL CORRESPONDIENTE DEL ANLISIS

DE FACTOR DE SALARIO REAL
DETERMINADO EN EL PE-9.
SALARIO REAL
EL RESULTADO DE AFECTAR EL SALARIO BASE

POR EL FACTOR DEL SALARIO REAL
NOMBRE Y FIRMA
DEL LICITANTE
SE SUSCRIBIR EL REPRESENTANTE
CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FSICA.
OBRA

FORMATO.
Pgina 67 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-13
LISTADO DE DATOS BSICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA
(DEBE APARECER EL FACTOR DE INTEGRACIN)
LUGAR Y FECHA

PRESENTE
Por medio de la presente, nos permitimos darle a conocer la relacin de datos bsicos del
costo de la mano de obra (debe aparecer el factor de integracin) que intervendr en la
ejecucin de la Obra: _______ Licitacin No: _____________
CATEGORA
UNIDAD
SALARIO BASE
$
$
$
$
$
FACTOR
SALARIO REAL
$
$
$
$
$
Nota: Se deber enlistar todas las categoras con los respectivos salarios del distinto
personal obrero que intervendr en la obra.
ATENTAMENTE
______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
participante
Pgina 68 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-14

RELACIN DE DATOS BSICOS DE LA MAQUINARIA Y

EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DE LA
OBRA.
14.a).- RELACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDR EN LA

EJECUCIN DE LA OBRA
14.b).-
DATOS
CONSTRUCCIN
BSICOS
DEL
COSTO
Pgina 69 de 149
DE
LA
MAQUINARIA
DE

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUA DE LLENADO DEL ANEXO PT-14 a)

RELACIN DE DATOS BSICOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE
INTERVIENE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.
LICITACIN No.
EL NUMERO CORRESPONDIENTE DE LA
LICITACIN
OBRA
DESCRIPCIN Y UBICACIN DE LA OBRA

CORRESPONDIENTE A LA LICITACIN
LUGAR Y FECHA
DESCRIPCIN
NOMBRE Y DESCRIPCIN GENRICA DE LA

MAQUINARIA Y/O EQUIPO INDISPENSABLE
PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA
CANTIDAD
NUMERO DE MAQUINAS QUE SE VAN A

UTILIZAR DURANTE LA EJECUCIN DE LOS
TRABAJOS.
VIDA TIL
AOS DE VIDA TIL DE LA MAQUINARIA
DISPONIBILIDAD
DEBER MANIFESTAR SI LA MAQUINARIA

O EQUIPO ES PROPIA O RENTADA
UBICACIN
LUGAR FSICO DONDE SE ENCUENTRA LA

MAQUINARIA O EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA
DEL LICITANTE
SE SUSCRIBIR EL REPRESENTANTE
CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FSICA.

FORMATO.
Pgina 70 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-14 a)
RELACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDR EN LA EJECUCIN
DE LA OBRA
LUGAR Y FECHA

PRESENTE
Por medio de la presente, nos permitimos darle a conocer la relacin de toda la maquinaria y
el equipo que se utilizar durante la ejecucin de la Obra: _______ Licitacin No.
______________
DESCRIPCIN
CANTIDAD
VIDA TIL
DISPONIBILIDAD
PROPIA
RENTADA
UBICACIN
En aos
En aos
En aos
En aos
Nota: Se enlista toda la maquinaria y equipo a utilizar.
Sin ms por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracin
ATENTAMENTE
_____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBER PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
O PERSONA FSICA PARTICIPANTE.
Pgina 71 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUA DE LLENADO DEL PT-14 b)

DATOS BSICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN
LICITACIN No.
OBRA
DESCRIPCIN Y UBICACIN DE LA OBRA

CORRESPONDIENTE A LA LICITACION
LUGAR Y FECHA
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
ANOTAR EL NOMBRE GENRICO DE LA

MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN
LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO,
POTENCIA, TIPO DE TRACCIN ETC.
COSTO HORARIO
EL COSTO POR HORA DE TRABAJO DE LA

MAQUINA O EQUIPO A EMPLEAR DE ACUERDO
CON LOS ANLISIS DE COSTO HORARIO
RESPECTIVOS. (ACTIVO E INACTIVO)
NOMBRE Y FIRMA
DEL LICITANTE


FORMATO.
Pgina 72 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-14 b)
LISTADO DE DATOS BSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
LUGAR Y FECHA

PRESENTE
Por medio de la presente, nos permitimos darle a conocer la relacin de datos

bsicos de costo horario del uso de la maquinaria y el equipo que se utilizar en la
ejecucin de la Obra: ________Licitacin No. __________
MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO HORARIO
ACTIVO
$
$
$
$
INACTIVO
$
$
$
$
Nota: Se deber enlistar toda la maquinaria y equipo que se utilizar en la

obra.
ATENTAMENTE
______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
participante
Pgina 73 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-15
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA

EJECUCIN DE LOS TRABAJOS
(DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS)
Pgina 74 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUA DE LLENADO DEL ANEXO PT-15

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIN DE LOS
TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO SEALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIN Y LA FIRMA DEL
CONTRATO DE LA OBRA, QUEDAR CONVENIDO CON LA DEPENDENCIA CONTRATANTE LA
ENTREGA DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIN, AS COMO LAS FECHAS CLAVE
INTERMEDIAS QUE DEBER CUMPLIR EL CONTRATISTA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE
ESTAS FECHAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE TOMAR LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN.
1). LICITACIN N
EL NUMERO CORRESPONDIENTE DE LA LICITACIN.
2). OBRA
UBICACIN Y DESCRIPCIN DE LA(S) OBRAS(S) CONFORME A LAS

BASES DE LICITACION.
3). ESTADO
MUNICIPIO Y ESTADO
4). INICIO Y TERMINACIN
ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIN PROGRAMADAS

PARA LA OBRA QUE SE LICITA
5). CLAVE
CLAVE QUE LE CORRESPONDE A LA PARTIDA CONFORME A LO

INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
6).PARTIDA
DESCRIPCIN DE LA PARTIDA DE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE

SE ESTA REFIRIENDO: (EJEMPLO PRELIMINARES, CIMENTACIN,
ESTRUCTURA,
INSTALACIN
ELECTRICA,
INSTALACIN
HIDRAULICA, ACARREOS, ETC.)
7). PROGRAMA
PROGRAMAR INDICANDO POR MEDIO DE UNA BARRA EL PLAZO DE

EJECUCIN DE LA ACTIVIDAD (CON INICIO Y TERMINACIN DE LAS
MISMAS)
8). EMPRESA O PERSONA

FSICA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FSICA PARTICIPANTE
9). NOMBRE Y FIRMA

DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O

PERSONA FSICA PARTICIPANTE.

FORMATO.
Pgina 75 de 149
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS

PT-15
No. LICITACIN:___________________________________________________________________
(1)_____________________________
OBRA:____________________________________________________________
(2)________________________________________________
ESTADO:____________________________________________________________________________
(3)_____________________
FECHA DE INICIO Y TERMINACION: (4)_______________________________________________________________
M E S E S (N O M B R E)
CLAVE
PARTIDAS
(5)
(6)
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES "N"
(7)
EMPRESA: _____________________________________________
(8)__________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:________________________________________________________
(9)______________________________________________

TEXMELUCAN, PUEBLA.
LICITACIN No. SM-DOP-001-REC.FED-CONT.ECO
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-16
En caso de que la presente licitacin solicite la propuesta a precio alzado no es necesaria
la presentacin de este documento
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL

DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACIN PERMANENTE
Pgina 78 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUIA DE LLENADO DEL PT-16

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
1). LICITACIN N
EL NMERO CORRESPONDIENTE SEGN BASES DE LICITACION
2). OBRA
UBICACIN Y DESCRIPCIN DE LA(S) OBRA(S) CONFORME A LAS PUBLICADAS EN LAS

BASES DE LICITACION
3). ESTADO
MUNICIPIO Y ESTADO
4). INICIO Y
ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIN PROGRAMADAS PARA LA OBRA MOTIVO
TERMINACIN
DE LA LICITACION
5). CANTIDAD
CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS.
6). MATERIALES Y
DESCRIPCIN DEL MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIN PERMANENTE QUE SE UTILIZARA
EQUIPO
PARA LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS.
7). PROGRAMA
PROGRAMAR INDICANDO CON BARRAS LOS PERIODOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES

O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
8). EMPRESA O
LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAA LICITANTE O NOMBRE
PERSONA FISICA
DE LA PERSONA FSICA
9). NOMBRE Y
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA
FIRMA DEL LICITANTE
O FIRMA DE LA PERSONA FSICA.
NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS SOLICITADOS EN EL

FORMATO.
Pgina 79 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

PT-16
(1)
No. LICITACIN:________________________________________________
OBRA:___________________________________________________
(2)_____________________________________________________________
ESTADO:_____________________________________________________
(3)_______________________________________________________
FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____________________________________________________________________
(4)_____________________________________________
CANTI-
MATERIALES
DAD
Y
EQUIPO INST. PERM.
(5)
P R O G R AMA
MES 1
1
MES 2
4
MES 3
8
10
(6)
11
MES 4
12
13
14
15
MES 5
16
17
18
19
MES 6
20
21
22
23
MES "N"
24
25
26
27
28
(7)
EMPRESA: ______________________________________________(8)____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:____________________________________________________________
(9)________________________________________________
Pgina 80 de 149
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-17

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIN DE

MANO DE OBRA DIRECTA EN CAMPO

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-17
POGRAMA CALANDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIN
DE MANO DE OBRA DIRECTA EN CAMPO
1). LICITACIN N
2). OBRA
UBICACIN Y DESCRIPCIN DE LA(S) OBRA(S) CONFORME A LAS

BASES DE LICITACION
3). ESTADO
MUNICIPIO Y ESTADO
4). FECHA DE INICIO Y
ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIN PROGRAMADAS PARA LA OBRA ASENTADA
TERMINACIN
EN LAS BASES DE LICITACION
5). CANTIDAD
SE ANOTARA EL NMERO DE PERSONAS QUE SE OCUPARAN DURANTE LA EJECUCIN DE

LOS TRABAJOS.
6). CATEGORA
SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE CAMPO
7). PROGRAMA
PROGRAMAR INDICANDO CON BARRAS EL PERIODO EN QUE SE UTILIZARAN

LOS SERVICIOS DEL PERSONAL
LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAA LICITANTE O PERSONA FSICA
FISICA
9). NOMBRE Y FIRMA
SE SUSCRIBIRA EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O
DEL LICITANTE
FIRMA DE LA PERSONA FSICA.

FORMATO.
Pgina 82 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIN DE MANO DE OBRA DIRECTA DE CAMPO

(DIAGRAMA DE BARRAS , SIN EXPRESAR MONTOS)
PT-17
(2)
(1)
No. LICITACIN:__________________________________________________
OBRA:____________________________________________________________________________________
(4)
ESTADO:______________________________________________________________
FECHA DE IINICIO Y TERMINACION:_____________________________________________________________
(3)
PRO G RA MA
CANT.
CATEGORA
MES 1
1
(5)
MES 2
4
MES 3
8
10
11
MES 4
12
13
14
15
MES 5
16
17
18
19
MES 6
20
21
22
23
MES "N"
24
25
26
27
28
(6)
(7)
(8)
(9)
EMPRESA:___________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:___________________________________________________
Pgina 83 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-18

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALDE UTILIZACIN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN
Pgina 84 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

GUIA DE LLENADO DEL PT-18
1). LICITACIN N
2). OBRA

BASES DE LICITACION
3). ESTADO
MUNICIPIO Y ESTADO
4). INICIO Y
ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIN PROGRAMADAS PARA LA OBRA
TERMINACIN
QUE SE LICITA
5). No.
EL NMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.
6). MAQUINARIA O
RELACIONAR LA MAQUINARIA EN EL QUE SE EJECUTARA EL CONCEPTO O ACTIVIDAD
EQUIPO
7). RENDIMIENTO POR
CONSIGNAR EL RENDIMIENTO EFECTIVO POR DIA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO
DA
8). CANTIDAD DE
NMERO DE MAQUINAS QUE SE UTILIZARAN EN EL CONCEPTO O ACTIVIDAD.
MAQUINARIA
9). PROGRAMA
PROGRAMAR INDICANDO CON BARRAS EL PERIODO DE UTILIZACIN DE LA MAQUINARIA

O EQUIPO
FISICA
11). NOMBRE Y FIRMA
DEL LICITANTE

FORMATO.
Pgina 85 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIN DE LA MAQUINARIA

Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN
PT-18
No. LICITACIN:________________________________________________
(1)_______________________________
OBRA:___________________________________________________________
(2)____________________________________
ESTADO:__________________________________________________
(3)_______________________________________________________________________
FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____________________________________________________________
(4)_________________________________________
N
(5)
MAQUINARIA
EQUIPO
(6)
Y/O RENDIMIENTO
POR DIA
(7)
(10)
PR O G RA MA
CANTIDAD
MES 1
1
MES 2
4
(8)
EMPRESA:____________________________________
MES 3
8
MES 4
MES 5
MES 6
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
(9)
(11)
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:_____________________________________
Pgina 86 de 149
MES "N"

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-19
RESUMEN DESCRIPTIVO RESPECTO DE LA FORMA EN QUE EL LICITANTE

PROPONE REALIZAR LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE SE PUEDA
ESTABLECER UN MARCO DE REFERENCIA DE CMO PROPONE UTILIZAR
DE MANERA COMPATIBLE EN EL PERIODO DE EJECUCIN DE LOS
TRABAJOS, LA UTILIZACIN DE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
MAQUINARIA. Y QUE LA CONVOCANTE DISPONGA DE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS A FIN DE NORMAR CRITERIOS ADECUADOS PARA EVALUAR
LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LOS DOCUMENTOS PT-15 AL PT18. ESTE DOCUMENTO DEBER SER LLENADO EN PAPEL MEMBRETADO
DE LA EMPRESA. (DOS CUARTILLAS MAXIMO)
Pgina 87 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-19
LUGAR Y FECHA

PRESENTE
Por medio de la presente nos permitimos exponer de manera la forma en que pretendamos
realizar los trabajos motivo de la licitacin No. ________ referente a la obra: ________________
Memoria descriptiva de la forma en que se pretende realizar los trabajos:
ATENTAMENTE
____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
participante.
Pgina 88 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-20
RELACIN DE CONTRATOS EN VIGOR Y ANTERIORES

CELEBRADOS POR EL LICITANTE TANTO CON EL SECTOR
PBLICO, COMO CON EL SECTOR PRIVADO
Pgina 89 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PT-20
MANIFESTACIN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIN
PUBLICA O CON LA INICIATIVA PRIVADA Y DOCUMENTACIN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD Y
EXPERIENCIA TCNICA REQUERIDA
LUGAR Y FECHA

PRESENTE
Por medio de la presente, doy a conocer a usted la relacin de los contratos que nuestra
empresa tiene celebrados a la fecha con la Administracin Pblica, as como con Particulares:
DEPENDENCIA
O ENTIDAD
OBRA Y
UBICACIN
MONTO
CONTRATADO
MONTO
EJERCIDO
MONTO POR
EJERCER
AVANCE FSICO
OBRA Y
UBICACIN
MONTO
CONTRATADO
MONTO
EJERCIDO
MONTO POR
EJERCER
AVANCE FSICO
SUB-TOTAL
INICIATIVA
PRIVADA
SUB-TOTAL
TOTALES
Sin ms por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracin.
ATENTAMENTE
______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
EN CASO DE QUE NO TENGA CELEBRADOS CONTRATOS, DEBER ANEXAR CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TCNICA REQUERIDA NOTA: Este
documento deber presentarse en papel membretado de la empresa o persona fsica participante
Pgina 90 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA TCNICA:
LICITACION:
CARPETA N 2
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTO N PT-21
DECLARACIN POR ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD, Y EN CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO EN LAS
BASES DE LICITACIN, QUE LA EMPRESA Y EL PERSONAL TCNICO QUE
PARTICIPAR EN LA EJECUCIN DE LA OBRA, CUENTA CON CAPACIDAD
TCNICA Y EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIN DE LOS
TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIN.
C/ANEXO: RESUMEN DEL CURRCULUM VITAE DE LA EMPRESA LICITANTE Y DEL

PERSONAL TCNICO QUE PARTICIPAR EN LA EJECUCIN (DESTACANDO LOS
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON MOTIVO DE ESTA LICITACIN)
PT-21
Pgina 91 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
LUGAR Y FECHA

PRESENTE
Por medio de la presente, declaro bajo protesta de decir la verdad, y en cumplimiento por
lo dispuesto en las bases de licitacin, que la empresa y el personal tcnico que participar en la
ejecucin de la obra :__________, cuenta con capacidad tcnica y experiencia para llevar a cabo
la realizacin de los trabajos motivo de la licitacin: ________, y para comprobacin anexo al
presente un resumen del currculum vitae de la empresa as como del personal tcnico que
participar en la ejecucin. (Destacando los trabajos preliminares a los que son motivo de esta
licitacin).
Sin ms por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracin.
ATENTAMENTE
______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
participante
PROPUESTA ECONMICA:
Pgina 92 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTACIN ECONMICA
DOCUMENTO N PE-1
ESCRITO PROPOSICIN
Pgina 93 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PE-1
ESCRITO PROPOSICIN
LUGAR Y FECHA

PRESENTE
Hago referencia a la convocatoria de fecha ________ emitida por COMIT DE OBRAS

PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS, Puebla, relativa a la Licitacin Pblica No.
_________referente
a
la
obra:
_______________________________________________________________________
Sobre el particular el suscrito ____________________________en mi calidad de
___________________________ manifiesto a usted lo siguiente:
1.- Declaro bajo protesta de decir la verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de
ninguno de los supuestos comprendidos en el Artculo 51 de la Ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas.
2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta
licitacin de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y
con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relacin que forma parte de los
anexos de esta proposicin.
3.- Declaro que hemos ledo, analizado y considerado al detalle las bases de licitacin, las
normas y especificaciones de construccin generales o particulares correspondientes, el
juego de planos que nos fue proporcionado por el COMITL DE OBRAS PBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS, as como las especificaciones complementarias.
4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar
las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de la obra.
Pgina 94 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
5.- Que tambin hemos ledo detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue
proporcionado del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha
tomado en consideracin al formular el programa de ejecucin y los precios unitarios que
proponemos.
6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que
nos solicitaron, tomando en consideracin circunstancias tales como tipo de terreno,
lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos
precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos,
financiamiento y utilidad.
7.- Que si en la licitacin, resultamos favorecidos con el fallo nos comprometamos a
formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las bases de licitacin o
dentro de los 20 das naturales siguientes a la notificacin del fallo.
8.- Que nuestro representante tcnico, ser el seor_____________________ con Cdula
Profesional No. _____________ expedida por la Direccin General de Profesiones de la SEP.
9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposicin con los documentos escritos en las
bases de licitacin, que se encuentran dentro de los sobres cerrados de manera inviolable,
que se entregan al COMITL DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS.
10.- Que conoce la Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, as
como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se
oponga a la Ley, aceptndose en lo conducente a la licitacin correspondiente y dems
actos que de ella se deriven.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA
NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBER PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA

EMPRESA O PERSONA FSICA PARTICIPANTE
Pgina 95 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-2
GARANTA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIN
Pgina 96 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PE-2
GARANTA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIN
LICITACIN No.________________ OBRA: _________________________________________

PARA ASEGURAR LA SERIEDAD DE LA PROPOSICIN, EL LICITANTE DEBER ENTREGAR.
1.- CHEQUE CRUZADO DE CUALQUIER INSTITUCIN DE CRDITO
N______________________DE FECHA __________________________________________
CONSTITUIDO, EMITIDO O EXPEDIDO (SEGN EL CASO) POR ______________________
___________________________________________________________________________
POR UN VALOR DE $ _____________________________ (... CON LETRA...) A FAVOR DE LA
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ______________________ EN APEGO A
LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIN RESPECTIVA, CUYO DOCUMENTO SE
ANEXA Y QUEDA RETENIDO POR EL COMITL DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS.
EL DOCUMENTO QUE AMPARA LA GARANTA, CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO
INDICADO EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES EN REFERENCIA, TANTO EN SU
FORMA COMO EN SU MONTO.
ANEXAR LA GARANTA.
________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
Pgina 97 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-3
CATLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNIDADES DE

MEDICIN Y CANTIDADES, CON PRECIOS UNITARIOS,
PRESUPUESTO E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
Pgina 98 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUA DE LLENADO DEL PE-3

CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA
UBICACIN Y DESCRIPCIN DE LA OBRA CONFORME A

LAS BASES DE LICITACION
LICITACIN No.
LUGAR Y FECHA
CLAVE
SE ANOTARA LA CLAVE QUE SE ASIGNE AL CONCEPTO

DE TRABAJO
DESCRIPCIN DEL
CONCEPTO
SE DESCRIBIRA EL CONCEPTO DE TRABAJO,

CONFORME AL ALCANCE DEFINIDO POR
CONTRATANTE
UNIDAD
SE ANOTARA LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO

DE TRABAJO
CANTIDAD
SE ANOTARA LA CANTIDAD O VOLUMEN A EJECUTAR

DEL CONCEPTO DE TRABAJO
PRECIO UNITARIO
C/ NUMERO
SE ANOTARA EL PRECIO UNITARIO CON NUMERO

CONFORME A LA TARJETA DE P.U. ANALIZADA
PRECIO UNITARIO
C/LETRA
SE ANOTARA EL PRECIO UNITARIO CON LETRA
IMPORTE
SE ANOTARA EL IMPORTE RESULTANTE DE MULTIPLICAR EL PRECIO

UNITARIO POR LA CANTIDAD O VOLUMEN DE OBRA A EJECUTAR
SUBTOTAL
SE ANOTARA LA SUMA PARCIAL DE LOS IMPORTES DE LOS

CONCEPTOS DE TRABAJO
TOTAL
SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
NOMBRE Y FIRMA
DEL LICITANTE

LA
DEPENDENCIA
NOTA. ESTE DOCUMENTO DEBER PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL FORMATO.
Pgina 99 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PRESUPUESTO DE OBRA
No. LICITACIN
EMPRESA:
OBRA:
UBICACIN:
CLAVE
DESCRPCIN DEL CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
( CON
NMERO )
PRECIO
UNITARIO
( CON LETRA )
IMPORTE
SUBTOTAL
$ __________
TOTAL
$ __________
NOTA:
LAS CANTIDADES DE OBRA SON APROXIMADAS , POR LO QUE CUALQUIER AUMENTO O DISMINUCIN DE LAS MISMAS , NO
OBLIGA AL COMIT MUNICIPAL DE OBRA PBLICA A PAGAR DIFERENTES PRECIOS UNITARIOS O COMPENSACIN ADICIONAL
ESTE DOCUMENTO DEBER PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO.
Pgina 100 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-4
TARJETAS DE ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pgina 101 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUA DE LLENADO PE-4

A).- ENCABEZADO
LICITACIN No.
El nmero asignado a la LICITACIN.
FECHA
La fecha de la LICITACIN.
OBRA
Se especificar el nombre de la obra y el lugar donde se

realizarn los trabajos.
NMERO
El nmero progresivo que corresponde al concepto de trabajo,

segn el anexo PE-3 (catalogo de conceptos)
CONCEPTO
La descripcin del concepto de trabajo y su alcance.
CLAVE
Nmero consecutivo de la matriz del precio unitario.
UNIDAD
La unidad de medida del concepto analizado.
B).- DESCRIPCIN GENERICA

MATERIALES
Nombre de los materiales que intervienen en el anlisis,

indicando sus caractersticas generales.
UNIDAD
La unidad de medida del material.
CANTIDAD
La cuanta del material considerado para ejecutar el concepto

de trabajo.
COSTO UNITARIO
El costo unitario del material sin incluir I.V.A.
IMPORTE
Se anotar el resultado de multiplicar la cantidad por el costo

unitario correspondiente.
SUBTOTAL: MATERIALES
Se anotar el resultado de sumar los importes parciales de los

materiales
C).- MANO DE OBRA

CATEGORA
Se anotar la categora del personal que interviene en el

concepto de obra.
UNIDAD
Unidad de costo unitario (Jornal, Turno, Hora)
CANTIDAD
Ser el resultado de aplicar el inverso al rendimiento del

personal correspondiente, con tres decimales.
COSTO UNITARIO
El salario del personal por unidad, (hora, turno, etc.) segn la

categora empleada.
IMPORTE
Se anotar el resultado de multiplicar la cantidad por el salario

del personal correspondiente.
Pgina 102 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
SUBTOTAL : MANO DE OBRA
Ser el resultado de sumar los importes parciales de mano de

obra.
D).- HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO
El nombre de la maquinaria y/o equipo que se utiliza en el

concepto de trabajo.
UNIDAD
La que corresponda a la maquinaria y/o equipo (hora, turno,

etc.)
CANTIDAD
El inverso del rendimiento de la maquinaria y/o equipo en

cuestin.
COSTO UNITARIO
El costo por unidad (hora, turno, etc.)
IMPORTE
Se anotar el resultado de multiplicar la cantidad por el costo

unitario correspondiente.
HERRAMIENTA
En el caso que se utilice herramienta menor en el concepto,

se proceder como sigue: En el espacio destinado para el
nombre de la herramienta, maquinaria y equipo, se anotar la
leyenda herramienta menor; en el espacio de la unidad, el
signo %; en el espacio de cantidad, el por ciento
SUBTOTAL: HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y EQUIPO
Ser el resultado de sumar los importes parciales de

herramienta, maquinaria y equipo.
COSTO DIRECTO
El resultado de sumar los importes totales de material, mano

de obra, herramienta, maquinaria y equipo.
PORCENTAJE DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
Los indicados en el anexo PE-5.
IMPORTE POR CONCEPTO

DE INDIRECTOS
Ser el resultado de multiplicar el costo directo por el

porcentaje de indirectos.
IMPORTE POR CONCEPTO DE

COSTO DE FINANCIAMIENTO
Ser el resultado de la suma del costo directo ms el costo

indirecto, multiplicados por el porcentaje de financiamiento.
IMPORTE POR CONCEPTO DE

UTILIDAD
Ser el resultado de la suma del costo directo, indirecto y

financiamiento, multiplicados por el porcentaje de utilidad.
SAR, INFONAVIT Y
SECODAM
Ver ejemplo numrico (Anexo PE-8) para facilitar el llenado de

este anexo, tomando los datos del anlisis del factor de
salario real (Anexo PE-9).
NOMBRE DEL LICITANTE
Razn social de la compaa LICITANTE.
FIRMA
Suscribir el representante legal del LICITANTE.
NOTA:
Pgina 103 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
Pgina 104 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

PE-4
CLAVE:
ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD:
LICITACIN No:
FECHA:
OBRA:
HOJA
No: ________
____ / ____
CONCEPTO
MATERIALES
UNIDAD
CANTIDAD CTO. UNIT.

( $)
SUBTOTAL :
IMPORTE
( $)
MATERIALES
MANO DE OBRA
CATEGORA
UNIDAD
SUBTOTAL :
CANTIDAD CTO. UNIT.

( $)
IMPORTE
( $)
MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO
A) COSTO DIRECTO:
UNIDAD
CANTIDAD CTO. UNIT.

( $)
SUBTOTAL: HERR. MAQ. Y EQUIPO

TOTAL
B) COSTOS INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES

C) COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO
D) SUBTOTAL (A + B + C)
E) COSTO FINANCIERO
F) SUBTOTAL (D + E)
G) UTILIDAD:
H) SUBTOTAL (F + G)
I) TOTAL DEL PRECIO UNITARIO =
IMPORTE
( $)
IMPORTE
%
%
%
%
UNIDAD
NOMBRE DEL LICITANTE:
FIRMA
El Concursante podr optar por presentar la informacin solicitada en este anexo, en forma computarizada; siempre que
tome en cuenta el contenido y la separacin de los diversos conceptos.
Pgina 105 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-5

RESUMEN DE LOS FACTORES DE LOS COSTOS INDIRECTOS,

COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD
Pgina 106 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
RESUMEN DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD APLICABLE
CARGO
COSTO DIRECTO
IMPORTE
PORCENTAJE
FACTOR
$100.00
0.00%
1.0000
$15.00
15.00%
1.1500
COSTO FINANCIAMIENTO
$1.73
1.50%
UTILIDAD
$9.34
8.00%
COSTO INDIRECTO
SOBRE-COSTO
$26.06
1.1673
1.2606
0.2606
INDIR, FIN. Y UTIL.
Ejemplo hipotetico considerando que el costo directo es de $100.00
Pgina 107 de 149
26.06%

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-6

Pgina 108 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PE-6
GUA DE LLENADO
A).- ENCABEZADO
LICITACIN No. El nmero correspondiente.
DE FECHA La fecha de la LICITACIN.
OBRA Se especificar el nombre de la obra y lugar donde se realizarn los trabajos.
B).- EXPLICACIN GENERICA
De acuerdo con lo estipulado en el pliego de requisitos, en el Reglamento de

Ley de Obras Pblicas y en las Reglas Generales para la Contratacin y
Ejecucin de Obras Pblicas, se indican los conceptos que intervienen para
el clculo de los importes de los costos indirectos y de financiamiento y sus
respectivos porcentajes; el cargo por utilidad neta ser la suma de las
aportaciones que el licitante realice por concepto de Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR); aportaciones por concepto del Instituto del Fondo Nacional
para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT); el pago por el Servicio de
Inspeccin y Control que realiza la Secretara de Contralora y Desarrollo
Administrativo y el monto de la utilidad fijada por el licitante esta suma se
expresar en forma porcentual sobre los costos directos e indirectos y de
financiamiento.
COSTO INDIRECTO
Corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucin de los

trabajos no incluidos en los cargos directos que realiza el contratista, tanto en
sus oficinas centrales como en la obra, y que comprenden, entre otros, los
gastos de administracin, organizacin, direccin tcnica, vigilancia,
supervisin, financiamiento, imprevistos, transporte de maquinaria y en su
caso, prestaciones sociales correspondientes al personal directivo y
administrativo.
DATOS PARA EL CALCULO DEL

COSTO INDIRECTO:
COSTO DIRECTO
Importe del Costo Directo
PERIODO DE EJECUCIN
Plazo de ejecucin , expresado en nmero de meses
PARTICIPACIN DE OFICINA
CENTRAL
Porcentaje de participacin que el personal de oficinas centrales, le dedique

a la ejecucin de la obra en particular, debiendo tomar en consideracin los
gastos de la planta tcnico-administrativa y los montos ejercidos en aos
anteriores.
PARTCIPACION DE OFICINA DE
CAMPO
Porcentaje de participacin que el personal de oficinas de campo, le dedique

a la ejecucin de la obra en particular, debiendo tomar en consideracin los
gastos de la planta tcnico-administrativa y los montos ejercidos en aos
anteriores.
En el rengln y columna correspondiente en cada caso, se anotar el importe
Pgina 109 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
parcial del concepto y del acumulado por grupo, as como sus porcentajes
respectivos, de acuerdo a lo que se seala a continuacin:
A).-OFICINA CENTRAL
En la columna Concepto, se detallan los rubros mas frecuentes de:

honorarios, sueldos y prestaciones del personal directivo, el tcnico, el
administrativo, el personal en transito, las cuotas del IMSS e impuestos, y
dems prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo.
Los de Depreciacin, Mantenimiento y Rentas. Los servicios, los fletes y
acarreos los gastos de oficina, seguros y fianzas y los gastos por los
trabajos previos y auxiliares necesarios para la ejecucin de la obra.
En la columna correspondiente al Importe / mes, se anotarn los importes
de cada uno de los gastos que por los conceptos antes citados se generen.
En la columna correspondiente a Tiempo, se anotar el periodo de ejecucin
de la obra conforme a programa de trabajo en meses, adicionando el periodo
de tiempo que se considere necesario para el finiquito de obra.
En la columna correspondiente al Porcentaje de Participacin, se anotara
en fraccin porcentual, el tiempo en que el personal de oficinas centrales, le
dedique a la ejecucin de la obra en particular, debiendo tomar en
consideracin, la planta tcnico- administrativa para los montos ejercidos en
aos anteriores.
En la Columna Importe Total, ser el producto de cada uno de la columnas
antes citadas.
En la columna de % del C.D. (POR CIENTO DEL COSTO DIRECTO), este
cargo ser el que resulte de dividir el Importe Total correspondiente a la
oficinas centrales, entre el importe del Costo Directo total de la obra y
multiplicado por 100. El resultado se deber aproximar a dos decimales.
TOTALES
Suma de los subtotales de cada columna
B).-OFICINA DE CAMPO
En la columna Concepto, se detallan los rubros mas frecuentes de:

honorarios, sueldos y prestaciones del personal directivo, el tcnico, el
administrativo, el personal en transito, las cuotas del IMSS e impuestos, y
dems prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo.
Los de depreciacin, mantenimiento y rentas. Los servicios, los fletes y
acarreos los gastos de campo, seguros y fianzas y los gastos por los
trabajos previos y auxiliares necesarios para la ejecucin de la obra.
En la columna correspondiente al Importe / mes, se anotarn los importes
de cada uno de los gastos que por los conceptos antes citados se generen.
En la columna correspondiente a tiempo, se anotar el periodo de ejecucin
de la obra conforme a programa de trabajo en meses, adicionando el periodo
de tiempo que se considere necesario para el finiquito de obra.
En la columna correspondiente al porcentaje de participacin, se anotara
en fraccin porcentual, el tiempo en que el personal de campo, le dedique a
la ejecucin de la obra en particular, debiendo tomar en consideracin, la
planta tcnico- administrativa para los montos ejercidos en aos anteriores.
En la Columna Importe Total, ser el producto de cada uno de la columnas
antes citadas.
En la columna de % del C.D. (POR CIENTO DEL COSTO DIRECTO), este
cargo ser el que resulte de dividir el Importe Total correspondiente a las
Oficinas de Campo, entre el importe del Costo Directo total de la obra y
multiplicado por 100. El resultado se deber aproximar a dos decimales.
Pgina 110 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
TOTALES
Suma de los Subtotales de cada Columna
RESUMEN:
DATOS de A).- y de B).-
Se anotar tanto el importe que se obtenga de la suma de los importes

acumulados de oficina central (A), ms el de oficinas de campo (B), como el
por ciento de estos cargos.
A).- + B).- PORCENTAJE TOTAL DE

INDIRECTOS
Ser el que resulte de sumar los porcentajes correspondientes a oficina

central, ms el de oficinas de campo, que deber ser igual al que resulte de
dividir el importe total de indirectos entre el importe total del costo directo de
la obra, y multiplicado por 100. El resultado se deber aproximar a dos
decimales.
FIRMA
NOTAS
El LICITANTE podr optar por presentar la informacin solicitada en este anexo en forma computarizada, siempre que
tome en cuenta el contenido, la separacin y distribucin de los diversos conceptos.
Pgina 111 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
LICITACION NUM:
OBRA:
FECHA:
CALCULO DE COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO $
PERIODO DE EJECUCIN _____________
PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL _____________
PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO
%
%
C oncepto
A ).-
MESES
Importe/ mes
Tiempo
%Part.
Importe Total
% DEL C .D.
OFIC INA C ENTR A L
Honorarios sueldos y prestaciones
1.1
Personal directivo
0.00
1.2
Personal tcnico
0.00
1.3
Personal administrativo
0.00
1.4
Personal en trnsito
0.00
1.5
Cuotas del IM SS e impuestos de 1.1 al 1.5
0.00
1.6
Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo
0.00
1.7
Pasajes y viticos
0.00
Subtotal
$
$
Depreciacin, mantenimiento y rentas
2.1
Edificios y locales
0.00
2.2
Locales de mantenimiento y guarda
0.00
2.3
Bodegas
0.00
2.4
Instalaciones generales
0.00
2.5
M uebles y enseres
0.00
2.6
Depreciacin, o renta y operaciones de veh culos
0.00
2.7
Depreciacin, mantenimiento y rentas de campamentos
0.00
Subtotal
Servicios
3.1
Consultores, asesores, servicios y laboratorios
0.00
3.2
Estudios e investigaciones
0.00
Subtotal
$
$
$
$
Fletes y acarreos
4.1
De campamentos
0.00
4.2
De equipo de construccin
0.00
4.3
De plantas y elementos para instalaciones
0.00
4.4
De moviliario
0.00
Gastos de ofi cina
5.1
Papeler a y tiles de escritorio
0.00
5.2
Correos, telfonos, telgrafos, radio
0.00
5.3
Situacin de fondos
0.00
5.4
Copias y duplicados
0.00
5.5
Luz, gas y otros consumos
0.00
5.6
Gastos de concurso
0.00
Seguros y fi anzas
6.1
Primas de seguros
0.00
6.2
Primas de fianzas
0.00
Subtotal
Trabajos previos y auxiliares
7.1
Construccin y conservacin de caminos de acceso
0.00
7.2
M ontajes y desmantelamiento de equipo
0.00
Subtotal
TOTAL A).-
$
%
$
$
$
$
Pgina 112 de 149
$
$
$
$
Subtotal
Subtotal
%
0.00%

TEXMELUCAN, PUEBLA.
LICITACION NUM:
OBRA:
FECHA:
CALCULO DE COSTO INDIRECTO

COSTO
DIRECTO _____________
$
PERIODO
DE EJECUCIN
PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL _____________
PARTICIPACION DE OFICINA DE CAM PO
MESES
%
%
C oncepto
Importe/ mes
Tiempo
%Part.
Importe Total
% DEL C .D.
B).- OFICINA DE CAMPO

1.2
Personal tcnico
0.00
1.3
Personal administrativo
0.00
1.4
Personal en trnsito
0.00
1.5
Cuotas del IM SS e impuestos de 1.1 al 1.5
0.00
1.6
Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo
0.00
1.7
Pasajes y viticos
0.00
Subtotal
2
2.1
Edificios y locales
0.00
2.2
Locales de mantenimiento y guarda
0.00
2.3
B odegas
0.00
2.4
Instalaciones generales
0.00
2.5
M uebles y enseres
0.00
2.6
Depreciacin, o renta y operaciones de veh culos
0.00
2.7
Depreciacin, mantenimiento y rentas de campamentos
0.00
Subtotal
3
Consultores, asesores, servicios y laboratorios
0.00
3.2
Estudios e investigaciones
0.00
Subtotal
$
$
De campamentos
0.00
4.2
De equipo de construccin
0.00
4.3
De plantas y elementos para instalaciones
0.00
4.4
De moviliario
0.00
Subtotal
Papeler a y tiles de escritorio
0.00
5.2
Correos, telfonos, telgrafos, radio
0.00
5.3
Situacin de fondos
0.00
5.4
Copias y duplicados
0.00
5.5
Luz, gas y otros consumos
0.00
5.6
Gastos de concurso
0.00
Subtotal
Seguros y fi anzas
6.1
Primas de seguros
0.00
6.2
Primas de fianzas
0.00
Subtotal
7
Gastos de ofi cina
5.1
F letes y acarreos
4.1
Servicios
3.1
Depreciacin, mantenimiento y rentas
$
$
T rabajos previos y auxiliares
7.1
Construccin y conservacin de caminos de acceso
0.00
7.2
M ontajes y desmantelamiento de equipo
0.00
$
$
Subtotal
TOTAL B).-
0.00%
A ) Ofi cina central
0.00%
B ) Ofi cina de campo
0.00%
R ESU M E N
Pgina 113 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-7
ANLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO
Pgina 114 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PE-7
GUA DE LLENADO
ANLISIS DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO
A).- ENCABEZADO
LICITACIN No.
El nmero correspondiente.
DE FECHA
OBRA

B).- TEXTO
Deber presentarse el anlisis detallado del costo

financiero. Considerando para tal fin los gastos que
realizar en la ejecucin de los trabajos y los pagos por
anticipo y estimaciones que recibir as como la tasa de
inters que aplicar de acuerdo al
instrumento de
captacin oficial propuesto, la cual deber indicarse al
realizar el anlisis, el licitante se obliga a presentar este
costo.
Razn Social de la compaa LICITANTE.
FIRMA
Suscribir el representante legal de LICITANTE.
COSTO FINANCIERO
COSTO DE FINANCIAMIENTO
En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotar el importe

que resulte del anlisis financiero que realice el licitante.
El por ciento solicitado para este cargo, ser el que resulte de dividir el
importe del costo de financiamiento entre el resultado que se obtenga de la
suma del importe del costo directo total de la obra ms el importe total de
indirectos, y multiplicado por 100. El resultado se deber aproximar a dos
decimales.
NOTA:
El LICITANTE podr optar por presentar la informacin solicitada en este Anexo, en forma computarizada. Se incluye
esta gua como secuela de clculo para el anlisis financiero de acuerdo a los trminos de Ley de obras pblicas y
servicios relacionados con las mismas (EJEMPLO OPCIONAL).
Pgina 115 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
ANLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO
Nombre del Licitante
Firma
Pgina 116 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
SECUENCIA DE CLCULO PARA OBTENER EL ANLISIS FINANCIERO

Para realizar este estudio es necesario contar con la siguiente informacin.
a).- Monto total de la obra (sin IVA) (M.O.).
b).- Porcentaje del anticipo (P.A.).
c).- Total de estimaciones
d).- Porcentaje de utilidad (%U).
e).- Velocidad en el pago de estimaciones (V.P.).
f).- Tasa de inters mensual vigente editada por SHCP o BM (i).
Por facilidad en el clculo hemos dividido este anlisis en dos tablas, la primera nos sirve para realizar el clculo tanto
de los cobros (estimaciones) como de los gastos realizados por el postor.
La segunda tabla nos describe un flujo de caja, que finalmente nos genera una sumatoria de importes que van a ser
financiados, la cual dividida entre la sumatoria de los gastos nos genera una cantidad que representa el costo
financiero.
A continuacin se describe paso a paso el presente mtodo.
-
El primer paso consiste en calcular el valor del anticipo (V.A.), este es igual al producto del monto total de la obra
(M.O.) multiplicado por el porcentaje de anticipo (P.A.).
Se resta a cada una de las estimaciones el porcentaje anticipo (P.A.), esto se logra realizando la siguiente operacin;
cada estimacin es multiplicada por (1-PA).
Los valores obtenidos en el paso anterior son divididos entre el porcentaje de utilidad (% U) con lo cual se estn
generando las estimaciones a costo de venta.
Los tres pasos anteriores forman la tabla 1 en donde se encuentra representada la obra a costo de venta y a precio
de venta.
En la tabla 2 se presenta en 6 columnas el flujo de caja. En la primera columna se indican los meses iniciando
desde el mes cero, la duracin de la obra y adems se considera la velocidad de pago de las estimaciones.
En la columna 2 se indica el anticipo (el cual se otorga en el mes cero), la velocidad de pago de estimaciones y el
valor de las estimaciones descontando el porcentaje de anticipo (estas ya fueron calculadas en la tabla 1).
En la columna 3 se indican los gastos iniciando desde el mes 1: Los gastos estn representados por las
estimaciones mensuales a costo de venta calculadas ya en la tabla 1
El siguiente paso consiste en restar la columna 3 de la 2 lo cual generar cantidades tanto positivas como negativas
y es importante indicar el signo correspondiente.
En la columna 5 se realiza una suma algebraica de los valores antes obtenidos y al igual que en la columna anterior
se pueden generar cantidades tanto negativas como positivas.
Las cantidades que resultaron negativas de la columna anterior (5) sern multiplicadas por la tasa de inters, esto
representa los importes que deben financiarse.
Por ltimo, realizando la suma de las cantidades encontradas en el paso anterior as como la suma de la columna 3
y dividindolas nos generar el porcentaje del costo financiero.
Pgina 117 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
A continuacin se desarrolla un ejemplo especfico:

Considrese una obra cualesquiera de la cual se requiere conocer el costo financiero teniendo los siguientes datos:
a).- Monto total de la obra sin IVA (en millones) $ 217'390
b).- Porcentaje del anticipo 30%
c).- Total de las estimaciones
MES
EST.
1
$ 46'376
2
$ 135'623
3
$ 24'696
4
$ 10'695
d).- Porcentaje de utilidad 8%

e).- Velocidad en el pago de estimaciones (1 mes)
f).- Tasa de inters vigente mensual, para este ejemplo es del 4%
ANTICIPO = $ 217'390 x 0.30 = $65217
Estimacin 1
Estimacin 2
Estimacin 3
Estimacin 4
$ 46'376 x (1 - 0.30) = $ 32463,20

$ 135'623 x (1 - 0.30) = $ 94936,10
$ 24'696 x (1 - 0.30) = $ 17287,20
$ 10'695 x (1 - 0.30) = $ 7486,50
DEL PRECIO DE LA ESTIMACIN SE LE DEDUCE LA UTILIDAD OBTENIENDO EL COSTO DE VENTA.

Estimacin 1 $ 32'463,20 = $ 30'058,52
1.08
Estimacin 2 $ 94'936.10 = $ 87'903,80
1.08
Estimacin 3 $ 17'287,20 = $ 16'006,67
1.08
Estimacin 4 $
7'486.50 = $
6'931,94
1.08
* Estos valores se vacan en la tabla 1

TABLA 1
MES
VALOR DE LA
ESTIMACIN
PRECIO DE VENTA
COSTO DE VENTA
GASTOS
MES
MES
MES
46376
135623
24696
10695
32463,20
30058,52
94936,10
87903,80
17287,20
16006,67
7486,50
6931,94
Pgina 118 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
TABLA 2
(1)
MES
0
1
2
3
4
(2)
ESTIMACIN
(ANTICIPO)
65217
32463,20
94936,10
17287,20
7486.50
217390
COSTO FINANCIERO:
(3)
GASTOS
(4)
DIFERENCIA
65217
(5)
DIF. ACUM.
65217
30058,52
87903,80
16006,67
6931.94
-(30058,52)
-(55440,60)
78929,43
10355.26
35158.48
-(20282,12)
58647,31
69002,57
140900,93
811,28
140900,93
(6)
FINANCIAMIENTO
811,28
881,28
= 0.00576 = 0.58 %
NOTA:
PRECIO DE VENTA: REPRESENTA EL VALOR ECONMICO DE LA OBRA DEL CUAL EL CONTRATISTA
OBTENDR AL TERMINO DE ESTA UNA UTILIDAD DETERMINADA, ES DECIR, SE
CONSIDERA TANTO EL COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO (CON TODO LO QUE
ESTE ENGLOBA) Y UTILIDAD.
COSTO DE VENTA: REPRESENTA EL VALOR ECONMICO REAL DE LA OBRA ES DECIR, CONSIDERANDO EL
COSTO DIRECTO Y EL COSTO INDIRECTO.
Pgina 119 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-8
ANLISIS DEL PORCENTAJE DEL CARGO POR UTILIDAD
Pgina 120 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
DOCUMENTO N PE-8
CARGO POR UTILIDAD
GUIA DE LLENADO
En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotar la suma de

las aportaciones que eroga el licitante por concepto de Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR); por concepto del Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores; el pago por Servicio de Vigilancia, Inspeccin y
Control que realizar la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo
(SECODAM) para obras con cargo a fondos de participacin federal y la
utilidad propuesta por el licitante. En la columna correspondiente se anotar
el importe analizado por el licitante.
El por ciento solicitado para este cargo, ser el que resulte de dividir el
importe de la utilidad entre el resultado que se obtenga de la suma del costo
directo, ms el indirecto, ms el financiamiento y multiplicado por 100. El
resultado deber aproximarse a dos decimales.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
Pgina 121 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
DOCUMENTO N PE-9
ANLISIS DE INTEGRACIN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
PE-9
ANLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
GUA DE LLENADO
A).- ENCABEZADO
LICITACIN No.
El nmero correspondiente.
Pgina 122 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
DE FECHA
OBRA
Se especificar el nombre de la obra y lugar donde se

B).- TEXTO
En los espacios libres de cada rengln se anotarn con
nmero los datos necesarios para la determinacin del
Factor de Salario Real.
CONCEPTO Y GENERADOR
En la columna correspondiente se anotar la suma parcial

de cada grupo y se harn las operaciones indicadas.
La razn social completa de la Compaa LICITANTE.
FIRMA DEL LICITANTE
DAS CALENDARIO
Anualizado 365 das / ao
DAS DE AGUINALDO
15 Das por ao (Anualizado)
DAS DE PRIMA VACACIONAL
1.5 Das
SPTIMO DIA
52 Das (Anualizado)
DAS DE VACACIONES
6 Das por ao
DIAS FESTIVOS POR LEY
7 Das por ao
DIAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE
4 Das mximo
DIAS NO LABORABLES POR OTRAS CAUSAS
Anexar justificacin
FACTOR DIAS PAGADOS-DIAS TRABAJADOS
Das pagados / Das trabajados
CUOTAS PATRONALES AL SEGURO SOCIAL
Conforme a la Nueva ley de IMSS aplicables al factor de

salario base (FASAB)
RIESGO DE TRABAJO GRUPO MEDIO CLASE V
7.58875% del SBC. el que determine el IMSS a travs

de estudio de siniestralidad. (Anexar estudio)
SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
PRESTACIONES EN ESPECIE
PRESTACIONES EN DINERO
GASTOS MEDICOS PENSIONADOS
Cuota fija del 15.85% aplicable sobre la base de un

Salario mnimo general diario para el D.F.
cuota adicional del 4.53% aplicable al excedente de la
diferencia entre el salario base de cotizacin y 3 veces el
salario mnimo general del D.F. ($40.35) valores para el
ao 2001
0.70% del SBC. Aplicable a (FASAB)
1.05% del SBC. Aplicable a FASAB
Pgina 123 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA
CESANTIA Y VEJEZ
GUARDERIAS
1.00 % del SBC. Aplicable a FASAB
IMPUESTOS LOCALES SOBRE NOMINAS
1.00% Aplicable a FASAB
El LICITANTE podr optar por presentar la informacin solicitada en este Anexo en forma computarizada,
siempre que tome en cuenta el contenido y la separacin de los diversos conceptos.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
Pgina 124 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
DOCUMENTO N PE-10

TARJETAS DE ANLISIS DE COSTO HORARIOS DE EQUIPO Y

MAQUINARIA
GUA DE LLENADO PE-10

DESCRIPCIN DE LA MAQUINA
Nombre, marca y caractersticas generales de la mquina o

equipo, su potencia, tipo de motor, elementos de que
conste.
DATOS GENERALES
EQ
EQUIPO ACTIVO E INACTIVO
Equipo activo, es aquel que se encuentra desarrollando el

trabajo para el cual fue diseado, dentro de su ciclo de uso,
a una capacidad del 100% de su disponibilidad de trabajo
(motor encendido, en movimiento)
Pgina 125 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
Equipo inactivo es aquel que se encuentra desarrollando

su capacidad de trabajo para el que fue diseado, dentro
de su ciclo de uso, a una capacidad menor al 100% (motor
encendido, sin movimiento, con aplicacin nula de su
potencia de trabajo).
Esto implica que algunos renglones del costo horario,
correspondiente al equipo que se trate, se consideran
inferiores al 100% de intervencin
(Pm) Precio de la mquina
El costo comercial de adquisicin de la mquina nueva con

todos sus accesorios y piezas especiales; sin incluir el
I.V.A.
A).- ENCABEZADO
LICITACIN No.
El nmero que le corresponda.
FECHA
OBRA
Se especificar el nombre de la obra y lugar donde se

B).- TEXTO
EQUIPO NMERO
El nmero que le corresponda de acuerdo al anexo # PT14.
CLASIFICACIN
La clasificacin correspondiente de mquina o equipo

segn el anexo PT-14.
DESCRIPCIN DE LA MAQUINA
Nombre, marca y caractersticas generales de la mquina o

equipo, su potencia, tipo de motor, elementos de que
conste.
DATOS GENERALES
(Pm) Precio de la mquina
(Vll) Valor de las llantas

(Vpe) Valor de las piezas
El costo comercial de adquisicin de la mquina nueva con

todos sus accesorios y piezas especiales; sin incluir el
I.V.A.
En su caso se anotar el costo de las llantas, de la mquina

o equipo, sin incluir el I.V.A.
especiales
El costo de las piezas especiales cuando la mquina o

equipo lo requiera y se deprecien por separado, sin incluir
el I.V.A.
(Va) Valor de adquisicin
Es el precio inicial de adquisicin de la mquina nueva,
Pgina 126 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
descontando el costo de las llantas y piezas especiales en

su caso.
(Vr) Valor de rescate
_______%Va.
Se anotar el porcentaje considerado para el tipo de

mquina o equipo.
(Ve) Vida econmica
Se anotar la vida econmica de la mquina o equipo

expresado en horas de trabajo.
(i) Tasa de inversin
Se anotar el inters anual adecuado para el tipo de

mquina o equipo, expresado en decimales.
_______anual
(ha) Horas efectivas por ao
Las horas efectivas de trabajo de la mquina o equipo, por

ao.
(S) Prima de seguro
El porcentaje anual promedio adecuado para el tipo de

mquina o equipo.
_______%anual
(Q)Mantenimiento mayor
y menor _______%
El porcentaje adecuado de acuerdo al tipo y caractersticas

de trabajo de la mquina o equipo.
(Hp) Potencia nominal
Se anotarn los Hp del motor(es) especificados por el

fabricante de la mquina o equipo.
(HVLL) Vida de las Llantas
Las horas de vida til de las llantas considerando el

promedio de las condiciones de trabajo impuestas a las
mismas.
(Hvpe) Vida de las piezas especiales.
Las horas de vida til de las piezas especiales,

considerando el promedio de las condiciones de trabajo
impuestas a stas.
(Fo.) Factor de operacin
Factor de horas efectivas de trabajo dentro de la jornada.
(H) Horas de la jornada
El nmero de horas trabajadas por jornada.
CARGOS FIJOS
Son los correspondientes a la depreciacin, inversin,

seguros y mantenimientos mayor o menor.
(D + I - S + T) = cargos fijos.
CONSUMOS
De acuerdo con el tipo de motor de la mquina (diesel o

gasolina) se anotar en el rengln correspondiente la
potencia del equipo, se har la operacin y se obtendr la
cantidad que al ser afectada por el costo unitario del
combustible dar el costo por hora; procedindose de la
misma manera con el consumo de aceite del motor, etc.
Cargos por consumo = suma de cargos por combustible
(diesel o gasolina) + lubricantes, en caso que el equipo
consuma otro tipo de energa, se anexar su clculo en el
rengln correspondiente.
Pgina 127 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
LLANTAS
En su caso, se anotarn los datos y se aplicarn la frmula

correspondiente para as determinar su costo por hora.
OTROS ELEMENTOS
Cuando la mquina en estudio, tenga algn elemento

especial que requiera ser depreciado por separado, se
anotar en este espacio el nombre del mismo, su costo de
adquisicin, su duracin en horas, y se aplicar la frmula
indicada para as obtener su costo por hora
(PIEZAS ESPECIALES)
So) OPERACIN
De acuerdo con el tipo de mquina, la cuadrilla de

operacin podr ser de un operador; y ayudante(s), etc.
Se indicar la categora de cada uno, su salario real, la
cantidad de cada categora y su importe parcial; se har la
suma (So) = S y se aplicar en cada caso, la frmula
indicada de acuerdo con las horas efectivas de operacin
(Fo. X H).
COSTO DIRECTO POR HORA
En el espacio derecho del total, se anotar el resultado de

la operacin de la suma de cargos fijos + consumos +
llantas (en su caso) + piezas especiales (en su caso) +
operacin.
La razn social completa de la compaa LICITANTE.
FIRMA
NOTA: EL LICITANTE podr optar por presentar la informacin solicitada en este anexo o en forma computarizada,
siempre que tomen en cuenta el contenido y la separacin de los diversos conceptos que lo integran.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
Pgina 128 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
DOCUMENTO N PE-11
GUA DE LLENADO PE-11

ANLISIS DE BSICOS
A).- ENCABEZADO
LICITACIN No.
El nmero asignado a la LICITACIN.
FECHA
OBRA

NMERO
El nmero progresivo que corresponde al concepto de

trabajo, segn el anexo 3 (Catalogo de Conceptos).
ESPECIFICACIONES
La descripcin del concepto de trabajo y su alcance.
CLAVE
Nmero consecutivo de la matriz del precio unitario.
Pgina 129 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
UNIDAD
La unidad de medida del concepto analizado.
B).- TEXTO
MATERIALES
Nombre de los materiales que intervienen en el anlisis,

indicando sus caractersticas generales.
UNIDAD
La unidad de medida del material.
CANTIDAD
La cuanta del material considerado para ejecutar el

COSTO UNITARIO
El costo unitario del material sin incluir I.V.A.
IMPORTE
Se anotar el resultado de multiplicar la cantidad por el

costo unitario correspondiente.
SUBTOTAL: MATERIALES
Se anotar el resultado de sumar los importes parciales

de los materiales
C).- MANO DE OBRA

CATEGORA
Se anotar la categora o cuadrilla del personal que

interviene en el concepto de obra.
UNIDAD
Unidad de costo unitario (Jornal, Turno, Hora)
CANTIDAD
Ser el resultado de aplicar el inverso al rendimiento del

personal correspondiente, con tres decimales.
COSTO UNITARIO
El salario del personal por unidad, (hora, turno, etc.)

segn la categora empleada.
IMPORTE

salario del personal correspondiente.
SUBTOTAL : MANO DE OBRA

mano de obra.
D).- HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO
El nombre de la maquinaria y/o equipo que se utiliza en el

UNIDAD
La que corresponda a la maquinaria y/o equipo (hora,

turno, etc.)
CANTIDAD
El inverso del rendimiento de la maquinaria y/o equipo en

cuestin.
COSTO UNITARIO
El costo por unidad (hora, turno, etc.)
IMPORTE

costo unitario correspondiente.
Pgina 130 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
HERRAMIENTA
En el caso que se utilice herramienta menor en el

concepto, se proceder como sigue: En el espacio
destinado para el nombre de la herramienta, maquinaria y
equipo, se anotar la leyenda herramienta menor; en el
espacio de la unidad, el signo %; en el espacio de
cantidad, el porciento
SUBTOTAL: HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y EQUIPO

herramienta, maquinaria y equipo.
COSTO DIRECTO
El resultado de sumar los importes totales de material,

mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo.
FIRMA
NOTA:
El Concursante podr optar por presentar la informacin solicitada en este anexo, en forma computarizada; siempre que
tome en cuenta el contenido y la separacin de los diversos conceptos.
Pgina 131 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PE11
CLAVE:
ANLISIS DE BASICOS AUXILIARES
UNIDAD
:
LICITACIN No:
FECHA:
OBRA
:
No:
________
HOJA
____ /
____
CONCEPTO
MATERIALES
UNIDAD
SUBTOTAL:
CANTIDA
D
CTO. UNIT.
( $)
IMPORTE
( $)
CTO. UNIT.
( $)
IMPORTE
( $)
MATERIALES
MANO DE OBRA
CATEGORA
UNIDAD
SUBTOTAL:
CANTIDA
D
MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO
A) COSTO DIRECTO:
UNIDAD
CANTIDA
D
CTO. UNIT.
( $)
SUBTOTAL: HERR. MAQ. Y EQUIPO

TOTAL
UNIDAD
NOMBRE DEL LICITANTE:
FIRM
A
Pgina 132 de 149
IMPORTE
( $)
IMPORTE

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-12
EXPLOSIN DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE

Pgina 133 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUIA DE LLENADO APLICABLE A LOS DOCUMENTOS:

PE-12, PE-13 y PE-14
GUIA DESCRIPTIVA
Clave; Nm. y/o letra asignado a cada

uno de los insumos
Descripcin del insumo, conforme a
las relaciones de Materiales, Mano de
Obra, Herramienta y Equipo
Unidad de medicin del insumo
Cantidad del insumo que se utiliza, para
la ejecucin total de la obra que se trate
Costo unitario del insumo por unidad
asignada
Monto; resultado de la multiplicacin de
cantidad por costo unitario
% Participacin en monto, del insumo en
el importe total de la obra.
Sumas totales por tipo de insumo,
clasificados en.
Materiales, Mano de obra, Herramienta
y Equipo
Total del importe de insumos
Pgina 134 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-13

EXPLOSIN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA
Pgina 135 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-14
EXPLOSIN DE INSUMOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE

CONSTRUCCIN
Pgina 136 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-15
PROGRAMA DE INVERSIN POR MONTOS MENSUALES DE

LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA.
(DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS)
Pgina 137 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUA DE LLENADO DEL ANEXO PE-15

DENTRO DEL PLAZO SEALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIN Y LA FIRMA DEL
CONTRATO DE LA OBRA, QUEDAR CONVENIDO CON LA DEPENDENCIA CONTRATANTE LA
ENTREGA DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIN, AS COMO LAS FECHAS CLAVE
INTERMEDIAS QUE DEBER CUMPLIR EL CONTRATISTA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS
FECHAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE
CONFORME A LA LEY PROCEDAN.
1). LICITACIN N
EL NUMERO CORRESPONDIENTE DE LA LICITACIN.
2). OBRA
UBICACIN Y DESCRIPCIN DE LA(S) OBRAS(S) CONFORME A LAS

BASES DE LICITACION.
3). ESTADO
MUNICIPIO Y ESTADO
4). INICIO Y TERMINACIN
ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIN PROGRAMADAS PARA LA

OBRA QUE SE LICITA
5). CLAVE
CLAVE QUE LE CORRESPONDE A LA PARTIDA CONFORME A LO INDICADO

EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
6).PARTIDA
DESCRIPCIN DE LA PARTIDA DE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE

ESTA
REFIRIENDO:
(EJEMPLO
PRELIMINARES,
CIMENTACIN,
ESTRUCTURA, INSTALACIN ELECTRICA, INSTALACIN HIDRAULICA,
ACARREOS, ETC.)
7). PROGRAMA
PROGRAMAR INDICANDO POR MEDIO DE UNA BARRA E IMPORTES EL

PLAZO DE EJECUCIN DE LA ACTIVIDAD (CON INICIO Y TERMINACIN DE
LAS MISMAS)

FSICA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FSICA PARTICIPANTE
9). NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O
DEL LICITANTE
PERSONA FSICA PARTICIPANTE.
FORMATO.
Pgina 138 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

PE-15
No. LICITACIN:___________________________________________________________________
(1)_____________________________
OBRA:____________________________________________________________
(2)________________________________________________
ESTADO:____________________________________________________________________________
(3)_____________________
FECHA DE INICIO Y TERMINACION: (4)_______________________________________________________________
M E S E S (N O M B R E)
CLAVE
PARTIDAS
(5)
(6)
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES "N"
(7)
TOTAL MENSUAL
EMPRESA: _____________________________________________
(8)__________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:________________________________________________________
(9)______________________________________________
Pgina 139 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-16

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL

DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE
Pgina 140 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUIA DE LLENADO DEL PE-16

(DIAGRAMA DE BARAS, CON MONTOS)
1). LICITACIN N
2). OBRA
UBICACIN Y DESCRIPCIN DE LA(S) OBRA(S) CONFORME A LAS PUBLICADAS EN LAS

BASES DE LICITACION
3). ESTADO
MUNICIPIO Y ESTADO
4). INICIO Y
ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIN PROGRAMADAS PARA LA OBRA MOTIVO
TERMINACIN
DE LA LICITACION
5).UNIDAD
ANOTAR LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDENTE AL MATERIAL QUE SE DESCIBE
6). CANTIDAD
CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS.
7). MATERIALES Y
DESCRIPCIN DEL MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIN PERMANENTE QUE SE UTILIZARA
EQUIPO
PARA LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS.
8). PROGRAMA
PROGRAMAR INDICANDO CON BARRAS E IMPORTES LOS PERIODOS DE LA ADQUISICION DE

MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
9). EMPRESA O
LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAA LICITANTE O NOMBRE
PERSONA FISICA
DE LA PERSONA FSICA
10). NOMBRE Y
FIRMA DEL LICITANTE

FORMATO.
Pgina 141 de 149

PE-16
(1)
No. LICITACIN:________________________________________________
OBRA:___________________________________________________
(2)_____________________________________________________________
ESTADO:_____________________________________________________
(3)_______________________________________________________
FECHA DE INICIO Y TERMINACION:___________________________________________________________
(4)_____________________________________________
UNIDAD
CANTIDAD
Y
EQUIPO INST. PERM.
(5)
(6)
P R O G R AMA
MATERIALES
(7)
MES 1
1
MES 2
4
MES 3
8
10
11
MES 4
12
13
14
15
MES 5
16
17
18
19
MES 6
20
21
22
23
MES "N"
24
25
26
27
28
-8
TOTAL MENSUAL
EMPRESA: ______________________________________________(9)____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:____________________________________________________________
(10)________________________________________________

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-17


MANO DE OBRA DIRECTA EN CAMPO
Pgina 144 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PE-17
POGRAMA CALANDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIN
DE MANO DE OBRA DIRECTA EN CAMPO
1). LICITACIN N
2). OBRA

BASES DE LICITACION
3). ESTADO
MUNICIPIO Y ESTADO
3). FECHA DE INICIO Y
ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIN PROGRAMADAS PARA LA OBRA ASENTADA
TERMINACIN
EN LAS BASES DE LICITACION
4). CANTIDAD
SE ANOTARA EL NMERO DE PERSONAS QUE SE OCUPARAN DURANTE LA EJECUCIN DE

LOS TRABAJOS.
5). CATEGORA
SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE CAMPO
6). PROGRAMA
PROGRAMAR INDICANDO CON BARRAS E IMPORTES EL PERIODO EN QUE SE UTILIZARAN

LOS SERVICIOS DEL PERSONAL
FISICA
8). NOMBRE Y FIRMA
SE SUSCRIBIRA EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O
DEL LICITANTE
FIRMA DE LA PERSONA FSICA.

FORMATO.
Pgina 145 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIN DE MANO DE OBRA DIRECTA DE CAMPO

(DIAGRAMA DE BARRAS , CON MONTOS)
PE-17
(2)
(1)
No. LICITACIN:__________________________________________________
OBRA:____________________________________________________________________________________
(4)
ESTADO:______________________________________________________________
FECHA DE IINICIO Y TERMINACION:_____________________________________________________________
(3)
PRO G RA MA
CANT.
CATEGORA
MES 1
1
(5)
MES 2
4
MES 3
8
10
11
MES 4
12
13
14
15
MES 5
16
17
18
19
MES 6
20
21
22
23
MES "N"
24
25
26
27
28
(6)
(7)
TOTAL MENSUAL
(8)
(9)
EMPRESA:___________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:___________________________________________________
Pgina 146 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
PROPUESTA ECONMICA:
LICITACION:
CARPETA N 3
DOCUMENTO N PE-18

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALDE UTILIZACIN DE

Pgina 147 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.
GUIA DE LLENADO DEL PE-18

1). LICITACIN N
2). OBRA

BASES DE LICITACION
3). ESTADO
MUNICIPIO Y ESTADO
4). INICIO Y
ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIN PROGRAMADAS PARA LA OBRA
TERMINACIN
QUE SE LICITA
5). No.
EL NMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.
6). MAQUINARIA O
RELACIONAR LA MAQUINARIA EN EL QUE SE EJECUTARA EL CONCEPTO O ACTIVIDAD
EQUIPO
7). RENDIMIENTO POR
CONSIGNAR EL RENDIMIENTO EFECTIVO POR DIA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO
DA
8). CANTIDAD DE
NMERO DE MAQUINAS QUE SE UTILIZARAN EN EL CONCEPTO O ACTIVIDAD.
MAQUINARIA
9). PROGRAMA
PROGRAMAR INDICANDO CON BARRAS E IMPORTES EL PERIODO DE UTILIZACIN DE LA

MAQUINARIA O EQUIPO
FISICA
11). NOMBRE Y FIRMA
DEL LICITANTE

FORMATO.
Pgina 148 de 149

TEXMELUCAN, PUEBLA.

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIN DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN
PE-18
No. LICITACIN:________________________________________________
(1)_______________________________
OBRA:___________________________________________________________
(2)____________________________________
ESTADO:__________________________________________________
(3)_______________________________________________________________________
FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____________________________________________________________
(4)_________________________________________
N
(5)
MAQUINARIA
EQUIPO
(6)
Y/O RENDIMIENTO
POR DIA
(7)
PRO G RA MA
CANTIDAD
MES 1
1
(8)
MES 2
4
MES 3
8
MES 4
MES 5
MES 6
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(9)
TOTAL MENSUAL
(10)
EMPRESA:____________________________________
Pgina 149 de 149
(11)
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE______________________________________

2) Bases SM Dop 002 Rec Fec Habitat

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

2) Bases SM Dop 002 Rec Fec Habitat

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

2) Bases SM Dop 002 Rec Fec Habitat

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN

LICITACIN No. SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN

LICITACIN No. SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT

II.- Contralora.- La Contralora Municipal;

No. de obra y Descripcin de la

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN

LICITACIN No. SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT

Descripcin de los trabajos (objeto de la licitacin)

Origen y disponibilidad de los recursos

2.- BASES PARA LA LICITACIN

Descripcin de los trabajos (objeto del contrato)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN

LICITACIN No. SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT

2.2 Documentos de licitacin

Idioma y moneda en que se presentarn las proposiciones.

2.3 Presentacin de las proposiciones

Sellado y rotulacin de proposiciones

2.4 Apertura y evaluacin de las proposiciones

Acto de presentacin y apertura de proposiciones

2.5 Adjudicacin del contrato

Notificacin del fallo de la licitacin

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN

LICITACIN No. SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT

Garantas de seriedad, anticipo, cumplimiento del contrato y vicios

2.6. De la ejecucin de los trabajos

Para el inicio de los trabajos

2.7 Otros puntos relevantes a considerar por parte de los licitantes

3.- INFORMACIN COMPLEMENTARIA

PROPUESTA ECONMICA (PE)

DOCUMENTACIN QUE ACREDITA

BASES DEL CONCURSO Y

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN

LICITACIN No. SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT

DECLARACIN POR ESCRITO DE

TARJETAS DE ANLISIS DE PRECIOS

RESUMEN DE LOS FACTORES:

ANLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

ANLISIS DEL COSTO POR

DECLARACIN POR ESCRITO

ANLISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

ANLISIS DE INTEGRACIN DEL

PT-10 CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

TARJETAS DE ANLISIS DE COSTOS

PT-11 ACTA DE LA JUNTA DE

ANLISIS DE BSICOS AUXILIARES

PT-12 RELACIN DE DATOS BSICOS

PT-13 RELACIN DE DATOS BSICOS DE

PE-13 EXPLOSIN DE INSUMOS DE MANO DE

PT-14 RELACIN DE DATOS BSICOS DE

EXPLOSIN DE INSUMOS DE EQUIPO

PT-15 PROGRAMA CALENDARIZADO

PROGRAMA DE INVERSIN POR

PT-16 PROGRAMA DE SUMINISTRO DE

PROGRAMA DE INVERSIN POR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN

LICITACIN No. SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT

PT-17 PROGRAMA DE UTILIZACIN DE