Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin".

AYUDA MEMORIA
DEPARTAMENTO DE SAN MARTN
A.1. PROYECTOS DE INVERSIN
1.

CARRETERA JUANJU - TOCACHE (176,6 Km.)

Ubicada en la Ruta Nacional PE-5N. Comprende los siguientes tramos:
La carretera Tocache Juanju, forma parte de la Ruta Nacional longitudinal PE-5N: Carretera Fernando
Belaunde Terry (Ex Marginal de la Selva), que permite la interconexin entre las Regiones de Amazonas, San
Martn, Hunuco y Ucayali.
En los aos 2002 y 2003, el MTC, a travs de la Direccin Ejecutiva de Provas Departamental y en Convenio
con la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), elabora el Expediente Definitivo y de
Impacto Ambiental de la Carretera Fernando Belaunde Terry, Tramo Tocache-Juanju, a nivel de licitacin, bajo
la modalidad de administracin directa, con un nivel de intervencin a nivel de afirmado y de acuerdo a la
viabilidad dada en el ao 2002. El estudio subdivide los 172 Km de carretera en 4 sub tramos:
Los beneficiarios potenciales directos del proyecto, en primer lugar, son los aproximadamente 123,504 usuarios
de transporte interprovincial al ao, que viajan a travs de la carretera.
Sub Tramo I
Sub Tramo II
Sub Tramo III
Sub Tramo IV
1.1

Juanju Campanilla
43.40 Km
Campanilla Pizarrn
44.70 Km
Pizana Pizarrn 46.20 Km
Tocache Pizana 37.70 Km

Tramo I: Juanjui - Campanilla (43,4 Km.)

OBRA CONCLUIDA EN FECHA 08.DIC.14
El tramo Juanjui-Campanilla, se encuentra ubicado en la provincia de Mariscal Cceres, en el
Departamento de San Martn. El inicio del tramo, (Km.0+000) se ubica en el Puente Juanjuicillo y el final
del tramo en el Mirador de Campanilla. Con una longitud aproximada de 43,40 Km., en su recorrido
atraviesa los caseros de Huayabamba, Callena, San Juan de Lagunas, Huinguillo, Quinilla, Balzayacu y
Ampato.
Tiempos de viaje aproximados:
Antes
: 2 horas
Despus
: 1 hora, 15 mn.
Caractersticas tcnicas de la obra:
Longitud del Proyecto
: 43.40 Km.
Tipo de pavimento
: Carpeta Asfltica Mac e=0.075 m.
Velocidad de Directriz
: 40 Km. / h y 30 Km / h, segn sector
Ancho de calzada
: 6.60 m.
Ancho de Berma
: Variable de 1.20 a 1.50 a cada lado, segn sector
Obras de arte
: Alcantarillas, cunetas, pontones
Contratista:
Consorcio Huallaga(Hidalgo e Hidalgo - CASA - Aramayo)
Contrato de Obra N 090-2012-MTC/20 suscrito el 25.Oct.12, por S/.169 782 756,62
Supervisin:
Consorcio Supervisor Juanjui (HOB CPS SAC)
Contrato N 103-2012-MTC/20 suscrito el 14.Nov.12 por S/. 9 969 896,43.

www.proviasnac.gob.p e

Jirn Zorritos 1203

Lima, Lima 01 Per
(511) 615-7800

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin".

Mediante Adendas 02 del 07.Dic.12, se traslada el inicio de obra para el 01.Abr.13, debido al inicio del
periodo de lluvias en el sector de intervencin.
Inicio del periodo contractual es el 05.Abr.13.
En fecha 08.Dic.14 se dieron por concluidos los trabajos al 100%.
Cabe resaltar que se han concluido los trabajos antes de plazo contractual aprobado.
Inversin Total:
Costo de Obra
Costo Supervisin
TOTAL
:
1.2

S/. 194 899 082,05

:
S/. 9 969 896,43
S/. 204 868 987,48

Tramos II y III: Pizana Plvora Pizarrn Perlamayo Campanilla 90,9 Km.

ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION. APROBACION PREVISTA PARA EL MES DE AGOSTO
2015
Tramos ubicados en la provincia de Mariscal Caceres y Tocache. Ruta Nacional PE-5N
Cdigo SNIP: 2794
El 30.Nov.09 se suscribi el Contrato de Servicios de Consultora N 129-2009-MTC/20 con el Consorcio
Tocache (JNR Consultores OCTASAC), por el monto contractual inicial ascendente a S/. 1 564 807,89
para la elaboracin del Estudio Definitivo del tramo: Plvora Pizarrn Perla Mayo de 48,9 Km.
El contrato fue resuelto con RD N567-2010-MTC/20 de fecha 11.Jun.10. El Consultor someti a
Arbitraje la resolucin del contrato. El Tribunal Arbitral emiti su laudo, dando por vlido la resolucin del
contrato.
Mediante R.D. N 1262-2013-MTC/20 del 26.Nov.13 se aprob el Expediente de Contratacin del CP
N 030-2013-MTC/20 para la elaboracin del Estudio Definitivo para la Rehabilitacin y Mejoramiento
de la Carretera Tocache Juanju, tramo: Pizana La Plvora Pizarrn Perlamayo Campanilla.
En fecha 19.Dic.13 se dio inicio al proceso de seleccin CP N 030-2013-MTC/20, para seleccionar al
consultor que elaborar el Estudio Definitivo, con un valor referencial ascendente a S/. 4 748 799,62.
El 09.Abr.14 se suscribi el Contrato N 042- 2014-MTC/20, 04.2014, suscrito con el Consorcio Vial
Pizana (Alpha Consult S.A. R & Q Ingeniera S.A. Sucursal del Per), por el monto de su propuesta
econmica ascendente a S/. 4 273 919,66 (incluido IGV), para la Elaboracin del Estudio Definitivo del
Proyecto de Rehabilitacin y Mejoramiento.de la Carretera Tocache Juanju. Tramo: Pizana - La
Plvora Pizarrn Perlamayo Campanilla.
Plazo de ejecucin Contractual
Firma del Contrato
Inicio del Servicio

:
:
:

190 das calendario

09.Abril 2014
25 Abril.2014

Caractersticas Tcnicas:
Longitud
Red Vial
Ancho de superficie de Rodadura
Bermas
Superficie de rodadura
Bombeo

:
:
:
:
:
:

90.9 Km
PE-5N
6.60 m
0.60 m 0.90 m
Mezcla asfltica en Caliente de 4
2.0%

Descripcin del Proyecto

Rehabilitacin y Mejoramiento de la carretera Tocache-Juanju; Tramo: Pizana-La Plvora-PizarrnPerlamayo-Campanilla en base a las consideraciones tcnicas indicadas en los Trminos de
Referencia.
Inversin estimada para la obra: S/. 461311,742.12..

www.proviasnac.gob.p e

Jirn Zorritos 1203

Lima, Lima 01 Per
(511) 615-7800

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin".

Situacin del Estudio

Componte de ingeniera: Se estima conformidad a fines de junio 2015
Informe N 1: Aprobado
Informe N 2: Aprobado
Informe N 3 Borrador del Informe Final: Consultor levanta observaciones, se estima su
conformidad para el mes de junio del presente ao.

Componente Ambiental: Se estima aprobarlo en Julio 15

Informe N 1: Aprobado.
Informe N 2: Borrador del Informe Final: Aprobado.

Previa difusin radial entre el 4 y el 14 de marzo_15, se realizaron las Consultas Pblicas y Especficas
en la Plvora el 14.Mar.15 a horas 09:00 y en Campanilla el 15.03.15 a horas. 09:00

1.3

Opinin tcnica vinculante del SERNANP (solicitado el 14.May.15 (Se estima en julio)
Verificacin de la Viabilidad en julio_15 (Estimado)
Aprobacin del Estudio en agosto_15 (Estimado)

Tramo IV: Tocache - Pizana (37,7 Km.)

OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
CONCLUIDAS EN FECHA 07.DIC.13
El tramo Tocache Pizana, se ubica en las Provincias de Tocache y Plvora. El inicio del tramo es en el
Km. 0+000, ubicado a la salida de la ciudad de Tocache, a la altura del cuartel militar de esa ciudad. El
termino del tramo se ubica en el estribo izquierdo del Puente Pizana, antes de ingresar al Centro
Poblado del mismo nombre.
Los tiempos de viaje son:
Antes de la construccin de la carretera:
69 minutos.
Despues de la construccin de la carretera: 38 minutos.
Puentes incluidos en el proyecto:
Puente Canutillo, Puente Jergon y Pte. Shiruy. Adems del mantenimiento de los Puentes Pucayacu y
Challuayacu.
Contratista:
Consorcio Juanjui III(Mlaga-Neptuno-Johesa)
Contrato de Obra N 036-2012-MTC/20, suscrito el 15.May.12 por S/.152 769 770,80
Supervisor:
Consorcio Supervisor Tocache(Acruta Tapia-Euroconsult)
Contrato de Consultora de Obra N 041-2012-MTC/20 del 29.May.12, S/. 8 703 520,36
En fecha 30.May.12, se realiz la entrega oficial del terreno. La obra se inici el 06.Jun.12.
El 07.Dic.13, se realiz la verificacin por parte del Supervisor, determinandose dicha fecha como
termino real de obra.
Inversin actual
La inversin actual para la Ejecucin y Supervisin es de S/. 185 480 605.47. Incluye IGV.
En fecha 07.Ene.14 se realiz la Inauguracin de la Obra,

www.proviasnac.gob.p e

Jirn Zorritos 1203

Lima, Lima 01 Per
(511) 615-7800

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin".

2.

CARRETERA TOCACHE PUENTE PORONGO (156,8 Km.)

Ubicada en la Ruta Nacional PE-5N.El proyecto beneficiar directamente a 212,000 habitantes quienes se
encuentran ubicados en el departamento de San Martn y Hunuco, de las provincias de Tocache y Leoncio
Prado respectivamente. Comprende lo siguiente:
2.1

Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu (61,2 km.)

OBRA CONCLUIDA. El proyecto consiste en ejecutar trabajos a nivel de C.A.C. E=0,075 m.
Los trabajos se iniciaron el 20.Jun.08 y concluyeron el 30.Nov.09. Inversin Total S/. 124,98 millones,

2.2

Tramo II: Puente Pucayacu - Casero Porongo (63, 9 Km.)

OBRA CONCLUIDA EL 15.JUL.11.
Los tiempos de viaje aproximados son:
Antes
: 4.0 horas (con una velocidad aprox. de 15 km/h).
Despus
: 1.2 horas (con una velocidad de diseo promedio de 50 km/h).
La obra se inici el 09.Ago.08. Los trabajos de la Obra principal culminaron el 15 de Julio del 2011.
Inversin total: S/. 147,97 millones.

2.3

Tramo III: Tocache (Km. 0+000) - Casero Porongo (Km. 30+000) (30 Km.)
OBRA CONCLUIDA
Se realizaron trabajos de Mejoramiento de la Serviciabilidad a nivel de tratamiento superficial bicapa, a
cargo del Contratista: Consorcio Tocache y la supervisin a cargo del Consorcio Vial del Oriente
(Consultora de proyectos Andinos E.I.R.L Lagesa Ingenieros Consultores S.A.
La ejecucin de la obra se inici el 04.Abr.07 y concluy el 09.Ene.09.
El Gobierno Regional de San Martn, otorg mediante transferencia a Provas Nacional la suma de S/.
22,0 millones para financiar la ejecucin de la Obra.
Inversin Total del Proyecto: S/. 25,17 millones.

3.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE TOCACHE; SECTOR

YUNGAYPAMPA TRES CRUCES SIHUAS HUACRACHUCO UCHIZA EMP. PE-5N TOCACHE,
TRAMO: SUCHIMAN (6 KM. INCLUYE EL PUENTE SUCHIMAN). TRAMO: CENTRO POBLADO
PORTACHUELO (HUANUCO) HASTA EL EMPALME RUTA 5N (SAN MARTIN) (86,96 Km.)
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD APROBADO CON RD N 1204-2014MTC/20 DEL 19.NOV.14
ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO SOLO DEL TRAMO DECLARADO VIABLE (Tramo: Centro

Poblado Portachuelo (Hunuco) hasta el Emp. Ruta 5N, por el Centro Poblado Santa Luca Km.
468+004 (San Martn): 86,96 Km.
Con Resolucin Directoral N1204-2014-MTC/20 del 19.Nov.14 se aprob administrativamente el Estudio de
Factibilidad para la Construccin y Mejoramiento de la Carretera: Chimbote-Tocache; Sector: Yungaypampa
Tres Cruces - Sihuas- Huacrachuco Uchiza - Emp. Ruta 05N - Tocache, Tramo: Puente El Chorro - Tres
Cruces - Sihuas- Huacrachuco -Uchiza-Emp. Ruta 05N.
Inversin estimada del proyecto: S/. 523 583 590.
Cabe precisar que de los 358.5 Km., aproximadamente, slo han salido viables 87 Km. Aproximadamente
(incluido el Puente Huallaga de 300 ml.). Por lo tanto, corresponde continuar con la elaboracin del estudio
slo de los 87 Km., viables:
(Tramo: Centro Poblado Portachuelo (Hunuco) hasta el Emp. Ruta 5N, por el Centro Poblado
Santa Luca Km. 468+004 (San Martn): 86,96 Km.

www.proviasnac.gob.p e

Jirn Zorritos 1203

Lima, Lima 01 Per
(511) 615-7800

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin".

Del 21 al 24 de Abril se realiz la Inspeccin de Campo para recabar informacin relevante para la
elaboracin de los Trminos de Referencia, cuyo resultado determin que deben realizarse dos Estudios
Definitivos:
1.
2.

Estudio Definitivo del Tramo: Ajenjo Uchiza- Emp. Ruta 05N. Longitud aprox. 87 km. que incluir
ya una via de evitamiento para la ciudad de Uchiza.
Estudio Definitivo del Puente Suchiman y Accesos. Longitud aprox. 6 km. Los TdR de este Estudio
se elaborarn culminado los TdR del tramo anterior.

El 14.May.15 se envi a los especialistas la versin N01 de los Trminos de Referencia y el Cronograma de
Ejecucin para los aportes correspondientes.
La programacin de las actividades para la elaboracin del Estudio es la siguiente:
5.

Elaboracin de los Trminos de Referencia para los meses de mayo y junio.

Solicitud de inclusin en el PAC-2015 junio-2015
Solicitud de Clasificacin y aprobacin de los TdR Ambiental a la DGASA-MTC, Junio-2015
Elaboracin del Valor Referencial por la UGAD: Julio-2015
Aprobacin del Expediente de Contratacin y nombramiento del Comit Especial: Agosto-2015
Convocatoria del Proceso de Seleccin: Setiembre-2015
Buena Pro y Firma de Contrato: Noviembre-2015
Inicio del Servicio: Diciembre 2015
Plazo: 240 das (8 meses)
Trmino programado: Agosto 2016

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA EMP. PE-5N (LA CALZADA),

TRAMO: SELVA ALEGRE LA CALZADA (27,4 Km.)
INICIO DE OBRAS: 23.MAR.15
CONTRATO DE OBRA N 156-2014-MTC/20 SUSCRITO EL 30.DIC.2014.
Ubicada en la provincia de Moyobamba, PE-8B. Forma parte del Componente B: Mejoramiento de Vas
Afirmadas, financiado con Recursos del Contrato de Prstamo 1827/OC-PE- BID IV.
El tramo se inicia en la interseccin de la carretera Fernando Belaunde, ahora Eje multimodal Amazonas
IIRSA Norte, altura km 494.1 de la Carretera Chiclayo-Tarapoto, y concluye en el km 27+392.36. Desde el
km 10+300 se ingresa a la zona urbana de Soritor, la cual concluye en el km 14+200. En la actualidad
presenta curvas forzadas que dificultan el trnsito de vehculos de carga.
Poblacin beneficiada: 29,091 habitantes
Tipo de intervencin: Mejoramiento
Mediante RD N 333-2009-MTC/20 del 23.Mar.09 se aprob el estudio a nivel de perfil
Componentes del Proyecto:

Longitud
IMD al ao 2012
Obra
Ancho de la calzada
Ancho de bermas
Velocidad directriz
Bombeo
Radio mnimo
Pendiente mxima
Derecho de va
Pavimento

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

27.392 Km
101-1,819 vehculos
Mejoramiento
6.60 m
0.90 a 1.50m a cada lado
40 Km/h.
3%
30.00 a 50.00 m
8%
20 m. c/cada lado del eje.
Carpeta asfltica 3 (7.5 cm) y Bicapa 1 (2.5 cm)

www.proviasnac.gob.p e

Jirn Zorritos 1203

Lima, Lima 01 Per
(511) 615-7800

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin".

Base granular
Sub Base granular
Cunetas
Alcantarillas

Puentes
Pontn

:
:
:
:
:
:

15 cm.
15 a 20 cm
Triangulares revestidas
42 menores con marco de concreto (MC), 01 con marco de concreto
armado (MCA), 48 menores de Tubera Metal Corrugado (TMC)
Puentes: Ochique y Huicungo;
Mangayacu, Pucacaca, Roque Vallejo, Cuchillo

El Componente Ambiental fue aprobado por la DGASA mediante R.D. No 480-2013-MTC/16 del 22.Nov.2013
Mediante R.D. N 243-2014-MTC/20 del 31.Mar.14 fue aprobado el estudio definitivo, con un Presupuesto
de obra de Obra S/. 79829,821.44 (precios a Oct.2013) y un plazo de ejecucin de 365 d.c.
El 30.Abr.14 se dio inicio al proceso de licitacin de la obra LP N 006-2014-MTC/20, con un valor referencial
de S/. 79 829 821,44.
Contratista:
ATERPA M. MARTINS S.A SUCURSAL DEL PERU
Contrato N 156-2014-MTC/20 suscrito el 30.Dic.14, por el monto de su propuesta econmica ascendente a
la suma de S/.86 619 269,37.
Supervisin
ALPHA CONSULT SA,
Contrato N 137-2014 -MTC/20 de fecha 25.Nov.2014, por el monto S/. 6 258 649,71
Acta de entrega de terreno de fecha 14.Ene.2015
Acta del 17.Feb.2015, recomendacin de postergacin de obra por 20 d.c. (situaciones climticas)
Inicio de obra 23.Mar.2015 (Suscripcin de Adenda N 01, por traslado del inicio de ejecucin de obra
debido a las condiciones climticas en el sector)
Termino estimado Marzo 2016
INVERSION ACTUAL
Ejecucin de Obra
S/. 86 619 269.37
Supervisin de Obra
S/. 6258,649.71
Inversin actual Obra y Supervisin:
S/. 92877,919.08
Avance ejecutado al 31.May.15: 2,69% (Avance programado: 0,82%)6.

VIA EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE TOCACHE (3,5 Km.)

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROGRAMADO.
El 12.Dic.12 se aprob el Estudio a Nivel de Perfil con RD N 1114-2012-MTC/20, recomendando la
elaboracin del estudio de factibilidad.
Presupuesto de obra
Poblacin Beneficiaria

:
:

S/. 13 241 142

17,554 habitantes

Se encuentra programado la elaboracin del Estudio de Preinversin a nivel de Factibilidad para la

Construccin de la Va de Evitamiento a la ciudad de Tocache, con un costo estimado en S/. 703 846,91.
Convocatoria prevista para el primer semestre 2015.

www.proviasnac.gob.p e

Jirn Zorritos 1203

Lima, Lima 01 Per
(511) 615-7800

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin".

7.

CARRETERA ABRA EL NARANJILLO - EMP. PE-5N (PTE SANTA MARTHA) 160,3 Km.
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL EN CONVENIO
El Abra El Naranjillo est ubicado en el lmite de los Departamentos de La Libertad y San Martn y el
proyecto se desarrolla en la zona protegida correspondiente al Parque Nacional del Ro Abiseo. Slo existe
una trocha entre el puente Santa Martha y Huipungo en direccin al Abra El Naranjillo de aproximadamente
10 km de longitud.
El 16.Oct.08 se suscribi un Convenio Marco Tripartito con los GR de La Libertad y San Martn, a fin de
establecer las condiciones y trminos de cooperacin para la ejecucin de las fases de preinversin e
inversin del ciclo de proyecto Carretera Abra El Naranjillo (La Libertad) Emp. PE-5N (Puente Santa
Martha), Ruta Nacional N 10B.
En fecha 21.Jun.11 se suscribi el Convenio Especfico N 010-A-2011-MTC/20, donde se establece que los
gobiernos regionales de San Martn y La Libertad financiarn y contratarn al Consultor que elabore el
estudio a nivel de Perfil, mientras que PVN revisar y dar conformidad al Perfil.
Con fecha 10.Jun.11 se suscribi La Adenda N 1, con el objeto de ampliar la vigencia del Convenio Marco
suscrito el 16.10.08 entre el MTC y los Gobiernos Regionales de La Libertad y San Martn
El Gobierno Regional de La Libertad con Oficio N 1035-2014-GRLL-GGR-GRI del 25.Set.014 solicit a
Provias Nacional gestionar ante el SERNANP la compatibilidad del proyecto respecto a la zona protegida de
El Abiseo.
Provias Nacional con Oficio N 3178-2014-MTC/20.6 del 25.Nov.14 solicit al SERNANP la emisin de
compatibilidad sobre el proyecto que se tiene previsto desarrollar en el tramo Abra El Naranjillo (La Libertad)
Emp. Ruta PE-5N. Puente Santa Martha (San Martn).
Mediante Oficio N 1555-2014-SERNANP-DGANP del 10.Dic.2014 indic que para otorgar la emisin de
compatibilidad se requiere informacin a nivel de coordenadas UTM del posible eje de la carretera as como
del polgono de superposicin entre el rea de influencia directa y el rea protegida, informacin que se est
preparando.
Con Oficio N 721-2015-MTC/20.6 del 16.Abr.2015 se levant la observacin del SERNANP y se le solicit
la emisin de Compatibilidad del proyecto

8.

VIA EVITAMIENTO JUANJUI: 12 KM.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
Proyecto ubicado en la provincia de Mariscal Cceres, departamento de San Martn.
La red vial PE5N que atraviesa la ciudad de Juanjui viene siendo afectada por el trfico pesado que transita
entre Tarapoto y Tocache y viceversa, generando congestin y accidentes de trnsito.
La Municipalidad Provincial de Juanjui ha solicitado que dicha ruta PE-5N que actualmente discurre por la
ciudad, sea modificada y se considere la va de evitamiento de Juanjui. En ese contexto se ha tomado en
cuenta plantear entre las progresivas Km. 747+200 al Km. 757+500 el desarrollo de la va de evitamiento
con una longitud de alrededor de 12 Km aproximadamente.
Los Trminos de Referencia han sido elaborados y se proceder a tramitar su aprobacin ante la OPI-MTC.
Se est a la espera de la resolucin para la inclusin en el PAC del 2015.
Fecha estimada para su convocatoria :
Valor estimado referencial
:

A.2

Agosto del 2015

S/. 427 689.24 (sin estudio de mercado)

CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO: PROYECTO PER:

www.proviasnac.gob.p e

Jirn Zorritos 1203

Lima, Lima 01 Per
(511) 615-7800

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin".

1.

CORREDOR VIAL: EMP. PE-18 A (DV. TINGO MARIA) AUCAYACU NUEVO PROGRESO TOCACHE
JUANJUI PICOTA TARAPOTO (458 Km.)
TRABAJOS CONCLUYERON EL 26.ABR.15. EN TRAMITE LA SUSCRIPCION DE UN CONTRATO
COMPLEMENTARIO PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
Contrato
Ruta
Longitud
Contratista

N 057-2010-MTC/20 del 12.Mar.10

PE-5N
458.00 Km.

Monto de Contrato

Consorcio Vial Juanjui

Construccin y Administracin S.A.
Hidalgo E Hidalgo S.A.
S/. 181,376,627.00

Tiempo de Contrato

5 aos

Integrantes:

Inicio de Trabajos

27 - Abr. 10

Fecha de Trmino

26 - Abr. 15

La Carretera Dv. Tingo Mara Aucayacu Nuevo Progreso Tocache Juanjui Picota Tarapoto de
458,07 kilmetros, se ubica entre los departamentos de Hunuco y San Martn, atravesando los distritos de
Rupa Rupa (Tingo Mara), Jos Crespo y Castillo (Aucayacu), Tocache, Juanjui, Picota Tarapoto; de los
cuales 391,73 kilmetros corresponden a San Martn y 66,34 kilmetros a Hunuco.
Esta carretera slo se encuentra pavimentada el tramo Dv. Tingo Mara a Tocache, siendo la Poblacin
Beneficiaria de aproximadamente 480 530 habitantes.
La carretera forma parte a su vez del Corredor Logstico N 03: Lima La Oroya Cerro de Pasco
Hunuco Tingo Mara Pucallpa, es decir es de suma importancia y contribuye a la integracin de los
pueblos notablemente ya que une la Costa, Sierra y Selva.
El 12.Mar.10 se suscribi el Contrato de Servicios N 057-2010-MTC/20, por el monto de su propuesta
econmica de S/. 181 376 627,05, con el Consorcio Vial Juanjui (Hidalgo e Hidalgo - CASA).
Entrega de Terreno: 16 Abr.10. Inicio de los trabajos: 27.Abr.10. Trabajos concluidos el 26.Abr.15.
Caractersticas de la superficie de rodadura:
Asfalto en caliente : Una longitud de 327.47 km, que representa el 71.50% de la longitud total con un
ancho de calzada de 6.00 a 7.00 m.
Slurry Seal
: Una longitud de 127.20 km, que representa el 27.77% de la longitud total
Afirmado
: Una longitud de 4.74 km., que representa el 1.03% de la longitud total
Tramos:
1. Dv. Tingo Mara Puente Porongo (132 Km.): tramo totalmente asfaltado, en el cual se ejecut
conservacin rutinaria.
2. Puente Porongo Tocache (30 Km.): La carpeta asfltica fue reforzada con un mortero, posteriormente
se realiz la conservacin rutinaria.
3. Tocache Pizana (35 Km.): Se realizaron obras de rehabilitacin de su superficie de rodadura con
asfalto, fue recepcionada por el Contratista Conservador en enero 20124, posteriormente se continu
con el mantenimiento rutinario con el contrato de conservacin.

www.proviasnac.gob.p e

Jirn Zorritos 1203

Lima, Lima 01 Per
(511) 615-7800

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin".

4. Pizana Perlamayo (70.44 Km.):

La Conservacin Peridica en este tramo culmin Ago.2013 se coloc una superficie de Slurry Seal
(Solucin Bsica); posteriormente se realiz la conservacin rutinaria, atencin de emergencias y
relevamiento de informacin.
5. Perlamayo Campanilla (20 Km.):
La Conservacin Peridica en este tramo culmin Abr.2013, se coloc una superficie de Slurry Seal
(Solucin Bsica). Se realizaron trabajos de conservacin rutinaria, atencin de emergencias y
relevamiento de informacin.
6. Campanilla Juanjui ( 45 Km.) La obra de rehabilitacin fue recepcioando pr el Contratista Conservador en Dic.2014. Se realiz la conservacin rutinaria.
7. Juanjui Caspizapa (63 Km.): tramo totalmente asfaltado, se realizaron trabajos de conservacin
rutinaria.
8. Caspizapa Picota (11 Km.) Se coloc una superficie de Slurry Seal y se realiz el mantenimiento
rutinario.
9. Picota Tarapoto (60 Km.): Tramo totalmente asfaltado en el cual se
conservacin rutinaria.

ejecutaron trabajos de

Estrategia de Seguimiento:
A la fecha, se viene gestionando los trmites para la realizacin de un contrato complementario, el mismo
que se estima se suscriba para Junio del presente ao.

Lima, Junio 2015

www.proviasnac.gob.p e

Jirn Zorritos 1203

Lima, Lima 01 Per
(511) 615-7800