Liquidación de Obra.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO DE
HUANCAVELICA CARRERA
LIQUIDACIÓN DE OBRA PROFESIONAL:
CONTABILIDAD
A mis padres por la
ayuda incondicional que
me brindan durante mi
formación profesional.
INDICE
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
INTRODUCCIÓN.
CAPÍTULO I
1. LIQUIDACIÓN DE OBRA.
2. FINALIDAD.
2.1 Liquidación Técnica Financiera de Obra por Contrata.
2.2 Liquidación Técnica Financiera por Administración Directa.
3. PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
3.1 Proceso Normal.
3.2 Proceso de Regularización.
4. CLASES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA.
4.1 Por la modalidad de Ejecución de la Obra.
4.2 Por la dimensión de la Obra Ejecutada.
5. LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.
6. LIQUIDACIÓN FINANCIERA.
7. COMPARACIÓN ENTRE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA POR CONTRATA Y LA
LIQUIDACIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
8. ACTA DE ENTRGA DE OBRA O TRANSFERENCIA DE OBRA AL SECTOR.
9. CONTENIDO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA POR LA MODALIDAD DE
CONTRATA.
CAPÍTULO II
CASO PRÁCTICO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA POR CONTRATA.
 Conclusiones.
 Sugerencias.
 Bibliografía.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
INTRODUCCIÓN
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
La liquidación de la obra constituye la última fase de la consumación del contrato
de obra, proceso por el cual se realiza el Calculo Técnico, bajo las condiciones
normativas y contractuales aplicables al contrato. Una vez que la misma ha sido
terminada, entregada y recibida por el promotor, éste tiene la obligación de pagar
el precio convenido. En el presente trabajo vamos a estudiar no sólo la liquidación
técnica y financiera de Obras por Contrata si no también la Liquidaciones Técnica
Financiera por Administración Directa, ya que esta comparación nos ayudara a
entender mejor estas dos modalidades de Liquidaciones sobre todo la Liquidación
de Obra por la modalidad de contrata, que es lo que se tendrá que realizar un
mejor análisis así como también la normatividad aplicadas a las Liquidaciones de
Obra por la modalidad de contrata y los pasos a seguir para una correcta
aplicación, también incluyo en la parte final de la presente monografía un caso
Practico de Liquidación de Obra por la modalidad de Contrata.
El Alumno
CAPITULO I
1. LIQUIDACIÓN DE OBRA.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
Las normas vigentes no definen que es una liquidación Final de Obra.
En este marco podemos ensayar a definir a la liquidación Final de Obra
como un proceso de Calculo Técnico, bajo las condiciones normativas y
contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar
principalmente lo siguiente:
1. El costo Total de la Obra Publica
2. El Saldo Económico que puede ser a favor o contra, sea del
Contratista o sea de la entidad.
2. FINALIDAD.
El desarrollo de la siguiente monografía tiene por finalidad exponer sobre
las:
2.1 Liquidaciones Técnica Financiera de Obras por Contrata.
Serán elaborados por el contratista quien presentará la liquidación
debidamente sustentada y con cálculos detallados.

 Base Legal: El Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 184-
2008-EF, señala, en su artículo 211°, referido a la
Liquidación del contrato de obra, algunos aspectos
centrales.
Así mismo el contratista tendrá en cuenta la siguiente normativa:
 Cuando la obra es por contrata, el contratista presentará
la liquidación debidamente sustentada y con cálculos
detallados, dentro de un plazo de 60 días o el equivalente
a un décimo del plazo de ejecución de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el día siguiente de la
recepción de la obra.
• Dentro de un plazo de 30 días de recibida, la Entidad
deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación
presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
elaborando otra, y notificará al contratista para que éste
se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.

• Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo
previsto, su elaboración será de responsabilidad exclusiva
de la entidad en plazo idéntico, siendo los gastos de cargo
del contratista. La entidad notificará la liquidación al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15
días siguientes.
• La liquidación quedará consentida cuando, practicada por
una de las partes, no sea observada por la otra dentro del
plazo establecido.
• Cuando una de las partes observe la liquidación
presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse de haber
recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por
aprobada la liquidación con las observaciones aprobadas.

• En el caso de que una de las partes no acoja las
observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los 15 días
hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá
solicitar el sometimiento de esta controversia a
conciliación y/o arbitraje.

• Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve
según las disposiciones previstas para la solución de
controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
• En el caso de obras contratadas bajo el sistema de
precios unitarios la liquidación final se practicará con los
precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados;
mientras que en las obras contratadas bajo el sistema de
Suma Alzada la liquidación se practicará con los precios,
gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados
por el factor de relación.

2.2 Liquidaciones Técnica Financiera por Administración Directa.
Serán elaboradas por las Oficinas de Supervisión y Liquidación en
las entidades del Gobierno Regional y Gobiernos Locales e
Instituciones descentralizadas donde se ejecuten obras públicas.
Que la Liquidaciones se ejecuten observando los criterios y
procedimientos establecidos en la normatividad vigente y que
tengan incidencia económica y social; cuente con la suficiente y
oportuna asignación presupuestal y suficiente capacidad técnica y
administrativa para ejecutarlas según Base Legal:

 Ley Nº 28411, Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto.
 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
 Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Normas que
regulan las Obras por Ejecución Directa.

 Ley N° 28716 de Control Interno de las Entidades del
Estado publicada e18/04/2006.

 Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, mediante la
cual se Aprueban Normas Control Interno para el área
de Obras Públicas).
3.- PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
3.1 Proceso Normal.
Cuando las acciones y actividades del proceso de recepción y
liquidación es realizada por las personas y óranos competentes
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
cumpliendo los requisitos, plazos y formalidades establecidos por las
normas legales y Administrativas para la recepción, liquidación y
transferencia de las obras y proyectos.

 La liquidación de las obras por contrata, se ejecutan cuando los
trabajos hayan sido culminados en las obras al 100% de las
metas físicas programadas de acuerdo al Expediente Técnico
incluyendo los adicionales y los deductivos de haber sido
aprobados. En la modalidad de contrata, la responsabilidad de su
elaboración y presentación corresponde al Contratista de Obra
para la revisión y aprobación correspondiente por parte de
Entidad Contratante.
 En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios
unitarios, la liquidación final se realiza con los precios unitarios,
gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras
contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se
practicara con los precios, gastos generales y utilidad del valor
referencial, afectados par el factor de relación. No se procederá a
la Liquidación mientras existan controversias pendientes de
resolver.
3.2 Proceso de Regularización.
Se efectúa cuando el proceso de recepción, liquidación y
transferencia al que ha sido sometido una obra o proyecto es
considerado como inconcluso, por los que se deben efectuar
acciones y actividades complementarias al proceso normal para
regularizar su situación y cumplir con los requisitos y formalidades
que exige un proceso normal.
4.- CLASES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
La liquidación de obras se clasifica tomando como referencia dos
criterios.
a) Por la modalidad de ejecución de la obra.
b) Por la dimensión o aspecto técnico financiero de la obra
ejecutada.
4.1 Por la modalidad de ejecución de la obra.
La liquidación técnico financiera se realiza para las siguientes
modalidades.
 Por administración directa
 Por contrata
 Liquidación de obras de convenios con organismos
internacionales.
4.2 Por la dimensión de la obra ejecutada.
Se clasifica en dos etapas:
 Liquidación técnica.
 Liquidación financiera.
5.- LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.
Se elabora tomando la estructura del Valor Referencial, dado por la
valorización total ejecutada, incluido los adicionales y deductivos de
obra y cualquier otro concepto producido por la variación y/o
modificación, que implique la variación del Valor Referencial.

6.- LIQUIDACIÓN FINANCIERA.
Se consideran los documentos fuente de los gastos reales
efectuados en la ejecución de la obra. Para la determinación de los
montos para la Liquidación Financiera, se solicita una conformidad de
gastos al área de Contabilidad.
7.- COMPARACIÓN ENTRE LIQUIDACIÓN DE OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON LIQUIDACIÓN DE OBRA POR
CONTRATA.
LIQUIDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN LIQUIDACIÓN POR CONTRATA
DIRECTA
 El cuaderno de Obra debe  El cuaderno de Obra debe
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
estar foliado y legalizado. foliado y firmado encada hoja por

 Contiene la relación de
el supervisor y residente de obra.
insumos utilizados y  No se considera los insumos
sobrantes valorizados. utilizados.

 Se hace una comparación  Se efectúa la liquidación de
de los materiales contrato

 La Liquidación de Obra es la
proyectados vs los
suma de los la liquidación de
materiales adquiridos, por
contrato del consultor que
la ley de Pareto y se
efectuó el expediente Técnico +
determina si utilizó material
los gastos generales
en exceso en la obra.
 No contempla liquidación ocasionados en esa etapa mas
de contrato. Las liquidaciones de Contrato de

 La Liquidación de Obra es la
Los Contratista que ejecutaron la
suma de los gastos
obra más Los pagos efectuados
realizados en la
al supervisor o inspector más los
elaboración del expediente
gastos generales que generaron
técnico + los gastos
a la entidad por la ejecución de
realizados en la ejecución
obra.
de la entidad mas los
aportes de los beneficiarios
menos el saldo valorizado
de los materiales
sobrantes.
 La liquidación por  Ley N° 26850 Ley de
administración directa esta Contrataciones y Adquisiciones
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
normado por la Resolución del Estado y modificatorias leyes
de Contraloría General N° N° 27070, N° 27148, N° 27330 y
195-88-GG, Ejecución de N° 28267.
Obras por Administración
Directa.
8.- ACTA DE ENTREGA DE OBRA O TRANSFERENCIA DE OBRA AL

SECTOR.
La obra concluida y que cuenta con la documentación respectiva será
motivo de entrega o transferencia al sector correspondiente para su
uso, conservación, mantenimiento y administración, la que se hará
constar en un acta.
9. CONTENIDO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD
DE CONTRATA.
1 Presentación
2 Generalidades de la Obra
3 Memoria Descriptiva Valorizada
4 Ficha de identificación de la Obra
5 Liquidación Final de Contrato
6 Cuadro del Monto Vigente de Inversión
7 Valorizaciones Pagadas
8 Calculo de Reintegro Autorizado
9 Reintegros Autorizados que No Corresponden por Adelanto en
Efectivo
10 Calculo del "K"
11 Resumen de Valorización
12 Metrado de obras programadas y ejecudas
13 Especificaciones Técnicas de las Obras Ejecutadas
14 Copia de Valorizaciones Presentadas
15 Acta de Entrega de Terreno
16 Acta de Inicio de Obra
17 Acta de Recepción y Conformidad de Obra
18 Constancia de no adeudar en la zona del proyecto
19 Ficha SNIP
20 Certificado de calidad de los materiales
21 Pruebas de Calidad Realizada
22 Seguro Complementario
23 Copia de Contrato de Ejecución de Obra
24 Valorización Final (Cierre de la 1ra y 2da Valorización)
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
25 Planos
26 Panel Fotográfico
27 Liquidación Financiera
28 Pago a Sunat
29 Copia de Órdenes de Servicio y Facturas Pagadas.
30 Constancia de Capacidad Libre de Contratación
31 Del Proceso de Selección: Acta de Otorgamiento de la Buena Pro
32 Actas de Apertura del Proceso de Selección
33 Bases de Ejecución de Obra
34 Documentos de la Empresa
CAPITULO II
Caso Práctico de Liquidación de Obra por Contrata.
La empresa Ayro Contratitas Generales S.A.C celebra un contrato de
Ejecución de Obras con la Municipalidad Distrital de Acobambilla
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS –
ACOBAMBILLA – HUANCAVELICA”, según contrato N°001 – 2012/M.D.A.-
HVCA/G.M., el costo del Proyecto es de 97,058.84 S/, al 30 de Junio del 2012
se culmino la Obra al 100% , para lo cual se requiere de un Contador Publico
Colegiado para elaborar la Liquidación Final de la Obra. Para lo cual se
adjuntan las Facturas de las Valorizaciones pagadas por la entidad, el
Expediente Técnico y los documentos de compromiso.
VALORIZACION N° 01 S/ 63,238.55
VALORIZACION N° 02 S/ 33,820.29
TOTAL COSTO DEL PROYECTO S/ 97,058.84
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA

Jefatura de Obras
L.P. Nº : Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2012/M.D.A. – HVCA/CEP
Obra : “AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
PARA EL
CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS –
ACOBAMBILLA –
HUANCAVELICA”
Contrato Nº : N°001 – 2012/M.D.A.-HVCA/G.M.
Contratista : AYRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
Ubicación :
Localidad : Centro Poblado de Viñas
Distrito : Acobambilla
Provincia : Huancavelica
Región : Huancavelica
LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO
Contiene:
1 Presentación
2 Generalidades de la Obra
3 Memoria Descriptiva Valorizada
4 Ficha de identificación de la Obra
5 Liquidación Final de Contrato
6 Cuadro del Monto Vigente de Inversión
7 Valorizaciones Pagadas
8 Calculo de Reintegro Autorizado
9 Reintegros Autorizados que No Corresponden por Adelanto en Efectivo
10 Calculo del "K"
11 Resumen de Valorización
12 Metrado de obras programadas y ejecudas
13 Especificaciones Técnicas de las Obras Ejecutadas
14 Copia de Valorizaciones Presentadas
15 Acta de Entrega de Terreno
16 Acta de Inicio de Obra
17 Acta de Recepción y Conformidad de Obra
18 Constancia de no adeudar en la zona del proyecto
19 Ficha SNIP
20 Certificado de calidad de los materiales
21 Pruebas de Calidad Realizada
22 Seguro Complementario
23 Copia de Contrato de Ejecución de Obra
24 Valorización Final (Cierre de la 1ra y 2da Valorización)
25 Planos
26 Panel Fotográfico
27 Liquidación Financiera
28 Pago a Sunat
29 Copia de Órdenes de Servicio y Facturas Pagadas.
30 Constancia de Capacidad Libre de Contratación
31 Del Proceso de Selección: Acta de Otorgamiento de la Buena Pro
32 Actas de Apertura del Proceso de Selección
33 Bases de Ejecución de Obra
34 Documentos de la Empresa
AYRO S.AC.
2012
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
1.0 PRESENTACION.
El presente Documento “LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA” del proyecto

denominado “AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS – ACOBAMBILLA
– HUANCAVELICA” Ejecutado con el ejercicio Presupuestal del año 2012, financiado por
la Municipalidad Distrital de Acobambilla, a través del fuente de financiamiento
RECURSOS DETERMINADOS, se pone en consideración general de Control y
Seguimiento de la comisión encargada de la verificación del Proceso de Ejecución de la
Obra , Así mismo, el presente documento Contribuye el fiel Testimonio de la Gestión
Administrativa y Ejecución de la Obra arriba en mención.
La municipalidad Distrital de Acobambilla, ha plasmado su acción. En Marco de los
lineamientos Técnicos y Políticos del actual gobierno con miras ala reconstrucción
Nacional en concordancia con los objetivos del Gobierno Local, donde se desarrolla los
resultados mas Significativos del Municipio Descriptivo, Así como la Administración y
Ejecución de la obra desde su Inicio hasta el final de la misma.
Expresamos nuestros Reconocimientos a los Integrantes del Municipio; ellos
comprometidos con el desarrollo de nuestras Comunidades se dedicaron con pundonor y
abnegación a los diferentes trabajos que se les Encomendaron en aras del desarrollo del
Distrito de Acobambilla.
Acobambilla 10 de Agosto del 2012
INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA Nº .001-

LIQ.T.F./AYRO S.A.C.-2012
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
SEÑOR :
Vilca Renojo Abner
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Acobambilla
ATENCION : Ing. José Ismael Aguilar Vilcahuaman
Supervisor Externo de la Municipalidad Distrital de Acobambilla
DEL : Sr. German Julio Ayuque Rodríguez.
Representante de la Empresa “AYRO S.A.C.”
ASUNTO : Entrega de Informe de Liquidación Final de Obra y Documentos
Pertinentes a la liquidación Técnica Financiera del Proyecto
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO
POBLADO DE VIÑAS – ACOBAMBILLA – HUANCAVELICA”
REFERENCIA : SEGÚN CONTRATO N°001 – 2012/M.D.A.-HVCA/G.M.
FECHA : Huancavelica Agosto del 2012.
=========================================================================
Por intermedio del presente, es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de remitirle las
documentaciones respectivas de la Liquidación Final de Obra “AMPLIACION DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO EN
EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS – ACOBAMBILLA – HUANCAVELICA” cuyos
contenidos consigno en los siguientes documentos que adjunto al presente.
 Documento Técnicos
 Documentos Financieros
1.- MONTO FINAL DE CONTRATO
1.01.- Monto Inicial de Contrato S/. 97,058.84

1.02.- Monto Total valorizado según avance S/. 97,058.84
1.03.- Monto de pago a cuenta a favor del contratista S/. 0.00
1.04.- Monto por cancelar por avance al Contratista S/. 0.00
1.05.- Monto saldo por ejecutar según valorización S/. 0.00
1.06.- Mayores gastos generales tramitados (ninguno) S/. 0.00
1.07.- Reajuste de precios tramitados S/. 0.00
1.08.- Reajuste de precios aprobados S/. 0.00
1.09.- Deductivos tramitados (ninguno) S/. 0.00
1.10.- Interés por demora en cancelación de las liquidaciones S/. 0.00
2.-PLAZO DE EJECUCION
2.01.- Plazo de ejecución de la Obra: 60 días Calendarios.

2.02.- Fecha de Inicio de obra: 17 de Marzo del 2012
2.03.- Fecha real de Término de Obra: 30 de Abril 2012
Por lo expuesto y considerando que la ejecución de obra se culminó en un 100 % se

efectúa la Liquidación final de obra, se procede así a la entrega de la Liquidación final de
obra.
Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines del caso.
Atentamente.
2.00 GENERALIDADES DE LA OBRA
2.01. GENERALIDADES:
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
El presente documento ha sido estructurado por la Gerencia de la Empresa Ejecutora

“AYRO S.A.C.”, quien ha sido encargada de dirigir el proceso de la Construcción de la
Obra “AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL
CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS – ACOBAMBILLA –
HUANCAVELICA” por la Modalidad de Contrata, la cual ha sido financiado por la
Municipalidad Distrital de Acobambilla”
2.02. OBJETIVOS:
El objetivo es de Establecer las Normas y Procedimientos que orienten la formulación de
la Liquidación Técnica y Financiera del presente Proyecto ejecutada por la modalidad de
Contrata, señalándose las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento de las Normas
Técnicas Legales sobre la materia y determinar el monto total de Inversión y su
evaluación en el cumplimiento de metas.
2.03 FINALIDAD
 Establecer métodos y procedimientos para determinar el costo total del Proyecto.

 Comprobar el cumplimiento de las Metas previstas en el Expediente técnico.
 Permitir la Evaluación Físico- Financiero de la Obra , para emitir su resolución de
culminación de Obra)
2.04 ASPECTOS LEGALES

BASE LEGAL:
 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control Nº 19039 Decreto Supremo Nº
001.172CG Y Decreto Ley Nº 26162 del 30-12-92.
 Ley Anual de Presupuestos de 2005 28128 Sistema Nacional de Presupuestos.
 Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley Nº 26850 y
D.S. Nº 083 y 084-2004-PCM.
 Nuevo Plan Contable Gubernamental aprobado por Resolución Nº 010-97-
EF/3.01 del Concejo Normativo de Contabilidad de Fecha 17 de Setiembre de
1,997.
 Modificación de Listado de Cuentas e nuevo plan Contable Gubernamental,
Resolución de Contaduría Nº 078-99-EF/93.01.
 Amplían Listado de Cuentas de Nuevo Plan Contable Gubernamental, Resolución
de Contaduría Nº 081-99/93.01.
 Nuevo Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295.
2.05 DE LA EJECUCION
Entrega de Terreno:
Con fecha de 17 de Marzo del 2012, los representantes de la Municipalidad
Distrital de Acobambilla, hicieron la entrega de Terreno al contratista, en
presencia de las Autoridades y Comuneros en general del C.P de Viñas,
procediendo previamente a efectuar el recorrido del terreno donde se ejecutara
la obra, y efectuando la compatibilidad del terreno con el expediente técnico.
Del cuaderno de Obra:

El cuaderno de Obra se encuentra legalizado, dicho cuaderno de Obra se
encuentra debidamente sellado desde el folio Nº 01 hasta el folio Nº 100; las que
cuentan una página original y tres copias.
En el primer folio hábil se consigna la legalización correspondiente y el segundo
folio hábil se encuentra trascrito y asentado el acta de entrega de terreno con
fecha 17 de Marzo del 2011.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
En dicho cuaderno de Obra, a partir del tercer folio se encuentran anotados

todas las ocurrencias, consultas y órdenes expuestas tanto por el Residente y el
Supervisor de Obra respectivamente, desde el inicio hasta el final de obra.
Plano de Replanteo Final:

Existen planos de replanteo de las obras ejecutadas hasta la verificación y
finalización de las obras ejecutadas.
DE LA RECEPCION DE LA OBRA
Documento público elaborado por los integrantes de la comisión de recepción y

liquidación de obra, donde acreditan que la obra acido ejecutada de acuerdo a
las exigencias del expediente técnico aprobado.
Se presenta la presente liquidación ‘’final de obra’’ a la municipalidad Distrital
de Acobambilla, con los requerimientos de las valorizaciones pagadas así como
los saldos.
DE LOS ADELANTOS:
Al contratista no se le otorgo adelanto alguno por cuanto inicio sus labores de

ejecución de obra con sus propios recursos.
DE LAS VALORIZACIONES:
En el proceso de la ejecución de la obra se han presentado dos valorizaciones

las que se pagaron de acuerdo a lo requerido y cuenta con el siguiente detalle.
1. Al contratista, se le otorgo la primera valorización solicitada la suma de S/.

63,238.55 Nuevo Soles en base al avance físico financiero del Proyecto
arriba en mención, con una retención del 10 % del Costo Total de la Obra por
Carta Fianza que haciende a la suma de S/. 9,705.88 Nuevos Soles y el
monto desembolsado por la Empresa fue la suma de S/.53,532.67 Nuevos
Soles.
2. Al contratista, se le otorgo la Segunda Valorización solicitada la suma de S/.
33,820.29 Nuevos Soles en base al avance físico financiero del Proyecto
arriba en mención, y el monto desembolsado por la Empresa fue la suma de
S/.33,820.29 Nuevos Soles, que dando como saldo la suma de S/. 9,705.88
Nuevos Soles a favor del contratista por retención de carta fianza monto que
será devuelto a la presentación de la liquidación técnica financiera de acuerdo
a la Cláusula octava: “Garantías” del contrato Nº001-2012/M.D.A.-
HVCA/G.M.
DE LOS REAJUSTES DE PRECIOS:

No se ha efectuado reajustes de precios de las valorizaciones con aplicación de
las formulas polinomicas establecidas y contenidas en el expediente técnico.
DEDUCTIVO DE LA OBRA:
En la presente Obra no hubo deductivos o reducciones de obra.
ADICIONAL DE OBRA:
En la presente obra no hubo adicionales.
3.- MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

ENTIDAD FINANCIERA : Municipalidad Distrital de Acobambilla
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
NOMBRE DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE

AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO EN
EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS – ACOBAMBILLA –
HUANCAVELICA”
UBICACIÓN:
Lugar : Viñas.
Provincia : Huancavelica.
Dpto. : Huancavelica
3.01.- ANTECEDENTES:
El Comité Especial de la Municipalidad Distrital de Acobambilla procede a convocar el
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2012/M.D.A. – HVCA/CEP, el día
28 de Febrero del 2012 para la selección del postor que se encargue de la Ejecución
de la Obra “AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS –
ACOBAMBILLA – HUANCAVELICA”, a quien represento ha sido calificado para la
ejecución de la Obra arriba en mención, es así que el día 16 de Marzo del 2012 se
Celebra el contrato de Ejecución de Obra Nº 001-2012/M.D.A, entre la Entidad
Financiera (LA MUNICIPALIDAD) y el Ejecutor de Obras (AYRO S.A.C.) por lo tanto
describo en el presente documento los pormenores del contenido del Proyecto, para su
Liquidación Final de Obra y su resolución de aprobación correspondiente.
3.02.-CRITERIOS DE DISEÑO: En el diseño de la Obra “AMPLIACION DEL SISTEMA

DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL
CENTRO POBLADO DE VIÑAS – ACOBAMBILLA – HUANCAVELICA”, se ha tomado
en cuenta las condiciones del Reglamento Nacional de construcciones, Reglamento de
Metrados, por lo tanto se ha procedido a dar cumplimiento con el Reglamento,
considerando especificado.
3.03.00 CONTROL DE OBRA
3.03.01 CONTROL DE CAMPO
El presente control está referido a las ocurrencias de obras correspondientes al

periodo del 17/Marzo del 2012 al 30/04/2012.
3.03.02 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES
En esta fase de ejecución de la obra se ha solicitado los protocolos de, diseño de

Mezcla y las pruebas de concreto de 210 kg/cm2, y de 175kg/cm2 en zapatas, vigas
de cimentación columnas vigas portantes, muros, techo y otros (resistencia, calidad
de concreto) y así mismo la resistencia y calidad de las tuberías y accesorios.
3.03.03 CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
En los trabajos realizados en la presente obra se ha contado con maquinarias pesadas

como mezcladora, Compactadora, herramientas manuales, necesarias, en el proceso
de ejecución de la obra materia del presente informe.
3.03.04 CONTROL DE MANO DE OBRA
El personal que laboro durante la ejecución de obra desde el inicio hasta el final de
obra es la siguiente.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
 Residente de Obra
 Asistente Técnico
 Maestro de obra
 Operarios
 Oficiales
 Peones
3.04.00 DESAGREGADO DEL COSTO DE LA OBRA PROGRAMADO-EJECUTADO
COSTO TOTAL DE TOTAL DE

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DIRECTO
PROGRAMADO EJECUTADO
A Total Costo Directo C.D 73,529.42 73,529.42
B Gastos Generales 8 % G.G 5,882.35 5,882.35
C Utilidad 6 % U.T 4,411.77 4,411.77
D I.G.V. 18 % 13,235.30 13,235.30
SUB TOTAL 97,058.84 97,058.84
D Supervision 4 % I.G.V 2,941.18 2,941.18
E TOTAL P.P.T 100,000.02 100,000.02
3.05.00 DESCRIPCION DEL PROYECTO
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL

CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS – ACOBAMBILLA –
HUANCAVELICA”
El proyecto Ejecutado consta de:
1. RED DE AGUA POTABLE - OBRAS PROVISIONALES

2. RESERVORIO 7 M3 (01 UND)
3. CAMARA DE REUNIÓN
4. CAPTACIÓN TIPO LADERA
3.06 CONTROL DE AVANCE FISICO:

Los avances acumulados programados y reales del presupuesto General, según el
Cronograma de Avance Físico – Financiero (Actualizado), se descompone de la
siguiente manera:
3.06.01 AVANCE ACUMULADO GENERAL
A la fecha de la presentación del informe los avances son como sigue:
METAS ALCANZADAS:
En la ejecución de la obra se ha cumplido con lo programado en un porcentaje del

100%.
a.- AVANCES:
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
 Avance Físico De La Obra En Porcentajes
Formula:
Avance Físico Acumulado x 100

AF = --------------------------------------------- = Avance en %
Costo Directo
Según Formula
82,253.25 x 100
Avance físico Parcial =---------------------------- = 100.00 %
82,253.25
Avance Físico Total = 100.00 %
 Avance Financiero De Obra En Porcentajes
Formula:
Avance Total Financiero x 100

AF = --------------------------------------- = Avance en %
Costo Total de Obra
Según Formula:
97,058.84 x100
AF= -------------------------- = 100.00 %
97,058.84
Avance Financiero Total = 100.00 %
El Avance Físico programado Acumulado es de 100%.

El Avance Físico Real Acumulado es de 100%.
Saldo por Ejecutar Físico Real es de 0.0%.
La comparación de estos valores indica que la obra SE EJECUTO EN CONFORMIDAD

LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL EXPEDIENTE TECNICO, el mismo que se
visualiza en el porcentaje ejecutado y obviamente en la valorización final de Obra.
La obra como se puede apreciar en la valorización a la presente fecha se encuentra de
acuerdo a las especificaciones técnicas en el avance del 100% de las obras ejecutadas.
RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA
RESUMEN DE VALORIZACIONES
MONTO TOTAL DE LA OBRA: S/. 97,058.84
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
VALORIZACION Nº VALORIZACI VALORIZACION SALDO SALDO

ON FISICA % FISICO % ECON
ECONOMICA OMICO
VALORIZACION N° 01 63,238.55 65.15 34.85 % 33,820
.29
%
VALORIZACION FINAL 33,820.29 34.85 00.00 % 00,000
%
Total a pagar de la
Valorización Final de 33,820.29
Obra
al contratista
Monto a Facturar por
el contratistas 33,820.29
1ra Retención Fondo
de Garantía (10% Del 9,705.88 9,705.
Monto Total de la 88
Obra)
RESUMEN DE LA PRIMERA VALORIZACION

VALORIZA
Nº DESCRIPCION CION PARCIAL TOTAL
FISICA %
VALORIZACION DE LA OBRA
01 Nº 01 (INC. F.R 1.00) 65.15 51,855.6 51,855.6
VALORIZACION DE OBRA Nº 1 1
01 (SIN IGV)
TOTAL VALORIZACION Nº 01
(I)
02 AMORTIZACIONES
02.1 AMORTIZACIONES POR 0.00 0.00
02.2 ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACIONES POR 0.00
ADELANTO DE MATERIALES
TOTAL AMORTIZACIONES ( II )
SUB TOTAL (I) – (II) 51,855.
I.G.V 18% 61
TOTAL A RECIBIR POR 11,382.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
ELCONTRATISTA 94
63,238.
55
SON: Sesenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Ocho con 55/100
Nuevos Soles
RESUMEN DE LA VALORIZACION FINAL

VALORIZA
Nº DESCRIPCION CION PARCIAL TOTAL
FISICA %
VALORIZACION DE LA OBRA
02 Nº 02 (INC. F.R 1.00) 34.85 27,732.6 27,732.

VALORIZACION DE OBRA Nº 4 64
01 (SIN IGV)
TOTAL VALORIZACION Nº 01
(I)
02 AMORTIZACIONES
02.1 AMORTIZACIONES POR 0.00 0.00
02.2 ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACIONES POR 0.00
ADELANTO DE MATERIALES
TOTAL AMORTIZACIONES ( II )
SUB TOTAL (I) – (II) 27,732
I.G.V 18% .64
TOTAL A RECIBIR POR 6,08
ELCONTRATISTA 7.65
33,82
0.29
SON: Treinta y Tres Mil Ochocientos Veinte con 29/100 Nuevos
Soles
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
4.00 FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA.

1. Obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA
EL CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS – ACOBAMBILLA –
HUANCAVELICA”
2. Ubicación:
Región : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Localidad : C. Poblado Viñas
3. Obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA
EL CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS – ACOBAMBILLA –
HUANCAVELICA”
4. Contratista: : AYRO CONTRATISTAS GENERALES

S.A.C.
5. Financiamiento: : RECURSOS DETERMINADOS
6. Proyecto No. : Nº 001-2012-MDA
7. Proceso de Selección : Adjudicación de Menor Cuantía Nº
001-2012/M.D.A.-HVCA/CEP.
8. Modalidad de Ejecución : Contrata
9. Presupuesto base, con IGV y Fecha : S/. 97,058.84 16/03/2012
10. Presupuesto base, sin IGV y Fecha : S/. 82,253.25 16/03/2012
11. Contrato No. y fecha : N° 001-2012/M.D.A.-HVCA/G.M.
16/03/2012
12. Monto del contrato, con IGV : S/. 97,058.84 F. R. = 1.00
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
13. Monto del contrato, sin IGV : S/. 82,253.25
14. Plazo de ejecución, en d. c. : 60 Días Calendarios

15. Plazo de ejecución según Bases Licitación : 60 Días Calendarios
16. Prórrogas, días calendario : 0 Días Calendarios
17. Adicionales de obra, con IGV Nº 01 : S/. 0.00
18. Adicionales de obra, sin IGV Nº 01 : S/. 0.00
19. Deduct. Obra Nº 01, con IGV : S/. 0.00
20. Deduct. Obra Nº 01, sin IGV : S/. 0.00
21. Monto de la inversión, con IGV : S/. 97,058.84
22. Monto de la inversión, sin IGV : S/. 82,253.25
23. Monto de Reajuste de Obra (Formula Polinomica) S/. 97,291.18
24. Solicitud del Adelanto en Efectivo : S/. 0.00
25. Adelanto en efectivo con IGV : S/. 0.00
26. Adelanto en efectivo sin IGV y fecha pago : S/. 0.00
27. Entrega del terreno : 17 de Marzo del 2012
28. Inicio oficial del plazo : 17 de Marzo del 2012
29. Adelantos para materiales, sin IGV y fecha : S/. 0.00
30. Término original programado de obra : 14 de Mayo del 2012
31. Término vigente programado de obra : 14 de Mayo del 2012
32. Término real obra según Supervisor : 30 de Abril del 2012
33. Acta de constatación física : 30 de Abril del 2012
34. Acta recepción de obra : 13 de Junio del 2012
35. Multa por retraso en el inicio de la Obra : S/. 0.00
36. Multa por retraso en la entrega de la Obra : S/. 0.00
37. Mayores Gastos Generales con IGV y FR : S/. 0.00
38. Reintegros Contrato Principal : S/. 0.00
39. Reintegros Adicional de Obra : S/. 0.00
40. Supervisor de Obra : Ing. José Ismael Aguilar
Vilcahuaman
41. Residente de Obra : Ing. Paco Contreras José
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
5.00 LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
6.00 CUADRO DEL MONTO VIGENTE DE INVERSION.
7.00 VALORIZACIONES PAGADAS.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
8.00 CALCULO DE REINTEGRO AUTORIZADO.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
9.00 REINTEGRO AUTORIZADOS QUE NO CORRESPONDEN POR

ADELANTO EN EFECTIVO.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
10.00 CALCULO DE “K”.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
11.00 RESUMEN DE VALORIZACIÓN.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
CONCLUSIONES
 Al realizar la presente monografía se conoció de forma práctica los
alcances normativas, procedimientos e implicancias de la nueva
legislación sobre Liquidaciones Financieras de Obras Públicas, en la
modalidad de contrata.
 Al realizar una pequeña comparación de las dos modalidades de
Liquidación de Obra, sirvió para tener un conocimiento mejor de
como funciona y se puede realizar trabajos mas adecuados de
Liquidaciones de Obra por la Modalidad de Contrata.

 El caso practico que se adjunta ayuda a comprender mejor como se
realiza trabajos de Liquidaciones de Obra por la modalidad de
Contrata.
SUGERENCIAS
 Ante la gran dificultad que experimentamos en nuestra estadía en el Instituto,
se recomienda que el Instituto mantenga convenios con Estudios Contables,
empresas privadas y entidades del Estado para que se facilite esta situación.
El asunto no es solo formar a los estudiantes, me parece que debe
complementarse en el interés por los egresados y graduados.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD
 Que los directivos del Centro de prácticas brinden facilidades y proporcionen
confianza a los alumnos practicantes, para el mejor desenvolvimiento de
nosotros en la Institución.
 Toda la documentación que se hace en el instituto debe ser más relevante con
la comunicación con los demás áreas para así acelerar con nuestra titulación.
BIBLIOFRAFÍA
 CARLOS PALOMINO BALBIN “LIQUIDACIÓN TÉCNICO -
FINANCIERA DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR CONTRATA
Y ADMINISTRACIÓN DIRECTA”
 V. BERRIO B. NUEVA LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO.
 LEY DE INVERSIÓN EN SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS
PÚBLICAS.
 “NORMAS DE CONTROL INTERNO” APROBADA MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 320-2006-CG DE
30.OCT.2006.
 http://www.construccion.org/ INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DE
LA CONSTRUCCION PARA LAS SEIS ÁREAS GEOGRÁFICAS.
1
PÚBLICO DE
CONTABILIDAD

Liquidación de Obra.

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Liquidación de Obra.

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Liquidación de Obra.

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INSTITUTO DE EDUCACIÓN

A mis padres por la

ayuda incondicional que

2.1 Liquidación Técnica Financiera de Obra por Contrata.

2.2 Liquidación Técnica Financiera por Administración Directa.

3.1 Proceso Normal.

3.2 Proceso de Regularización.

4. CLASES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA.

4.1 Por la modalidad de Ejecución de la Obra.

4.2 Por la dimensión de la Obra Ejecutada.

5. LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.

7. COMPARACIÓN ENTRE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA POR CONTRATA Y LA

LIQUIDACIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

8. ACTA DE ENTRGA DE OBRA O TRANSFERENCIA DE OBRA AL SECTOR.

9. CONTENIDO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA POR LA MODALIDAD DE

CASO PRÁCTICO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA POR CONTRATA.

La liquidación de la obra constituye la última fase de la consumación del contrato

normativas y contractuales aplicables al contrato. Una vez que la misma ha sido

terminada, entregada y recibida por el promotor, éste tiene la obligación de pagar

el precio convenido. En el presente trabajo vamos a estudiar no sólo la liquidación

técnica y financiera de Obras por Contrata si no también la Liquidaciones Técnica

Financiera por Administración Directa, ya que esta comparación nos ayudara a

entender mejor estas dos modalidades de Liquidaciones sobre todo la Liquidación

de Obra por la modalidad de contrata, que es lo que se tendrá que realizar un

mejor análisis así como también la normatividad aplicadas a las Liquidaciones de

aplicación, también incluyo en la parte final de la presente monografía un caso

Practico de Liquidación de Obra por la modalidad de Contrata.

Las normas vigentes no definen que es una liquidación Final de Obra.

En este marco podemos ensayar a definir a la liquidación Final de Obra

como un proceso de Calculo Técnico, bajo las condiciones normativas y

contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar

debidamente sustentada y con cálculos detallados.

del Estado, aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 184-

2008-EF, señala, en su artículo 211°, referido a la

Liquidación del contrato de obra, algunos aspectos

la liquidación debidamente sustentada y con cálculos

detallados, dentro de un plazo de 60 días o el equivalente

a un décimo del plazo de ejecución de la obra, el que

resulte mayor, contado desde el día siguiente de la

deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación

presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,

elaborando otra, y notificará al contratista para que éste

se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.

previsto, su elaboración será de responsabilidad exclusiva

de la entidad en plazo idéntico, siendo los gastos de cargo

del contratista. La entidad notificará la liquidación al

contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15

una de las partes, no sea observada por la otra dentro del

presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse de haber

recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por

aprobada la liquidación con las observaciones aprobadas.

observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá

manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el

párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los 15 días

hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá

solicitar el sometimiento de esta controversia a

conciliación y/o arbitraje.

según las disposiciones previstas para la solución de

controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sin