Bases Eo-907077974-N11-2016

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
Y COMUNICACIONES
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
BASES DE LICITACIÓN
LICITACIÓN:
No. EO-907077974-N11-2016
 DATOS DE LA OBRA:
No. 1651051 – CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL ALTO
DE GRIJALVA (1A. ETAPA) (CAPTACIONES Y 13,080 ML. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN
PRINCIPAL CON TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 18", 16", 8" Y 6" DE DIAMETRO)
 LOCALIDAD:
EL PLAN
 MUNICIPIO:
BELLAVISTA
 ESTADO:
CHI AP AS
Documentos que integran la propuesta técnica -económica

1
Bases Licitación Pública Estatal
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Contenido
Documentos que integran la propuesta técnica:
Documento No. 1
I. Anexar copia simple del certificado de registro del contratista 2016, emitido por
la Secretaria de la Función Pública del Estado de Chiapas, o en su caso copia del
acuse de recepción de documentos para la actualización correspondiente
expedida por la misma, que deberá contar con la especialidad correspondiente,
capital contable, que se acreditará con el registro de contratistas.
II. Anexar copia simple de la constancia del registro de contratistas dela Secretaría
de Obra Pública y Comunicaciones (SOPYC), vigente al año en curso.
III. Bases de Licitación y sus anexos adjuntar bases y anexos.
La omisión del párrafo II no invalidará y/o motivará a desechar su propuesta.
Documento No. 2 Recibo de registro de participación.
 Anexar el recibo de registro de participación expedido por la

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de
Chiapas.
Documento No. 3 Declaración de integridad.
 Mediante la cual el licitante manifieste de que por sí mismo o a

través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas
para que los servidores públicos la Comisión, induzcan o alteren
las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes.
Documento No. 4 Copia de la identificación oficial vigente
 Copia de identificación oficial vigente con fotografía, siendo esta;

credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del
servicio militar nacional o licencia de manejo de la persona que
suscriba el contrato.
Documento No. 5 Currículum de la empresa.
 Relación de contratos que acrediten la capacidad técnica en

trabajos similares a los de esta Licitación, misma que deberá
2
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
reflejar el total de días naturales trabajados en el proceso de

ejecución de cada obra que hayan celebrado con la
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con
particulares.
Anexar copia simple del acta de entrega recepción de obras

ejecutadas y/o carátula de contrato donde especifique, inicio
y término de obra de los últimos 5 años, similares a la obra
objeto de la presente licitación
Documento No. 6 Currículum del personal técnico
 Currículos de los profesionales técnicos al servicio del Licitante,

identificando a los que se encargan de la ejecución y
administración de la obra, los que deben tener experiencia en
obras de características técnicas y magnitudes similares a las de
la presente Licitación.
Documento No. 7 Manifestaciones escritas bajo protesta de decir verdad lo Siguiente

Y modelo de Contrato.
7.1. Manifestación escrita de conocer y haber tomado en consideración

las bases de Licitacióny sus anexos.
 Cualquier modificación a las bases de Licitación, derivada del

resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como
parte integrante de las propias bases de la Licitación.
7.2. Manifestación escrita de conocer las leyes y reglamentos que rigen

al contrato de obra, objeto de la Licitación y su conformidad de
ajustarse a sus términos.
7.3. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la

integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación
permanente,
 Que en su caso, le haya proporcionado la convocante, así como

el programa de suministro correspondiente.
 Caso contrario deberá manifestar por escrito que en su caso no

aplica.
7.4. Manifestación escrita de las partes que subcontratará y/o los

materiales y/o equipo que pretenda adquirir, que incluya su
instalación.
3
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
 No se subcontratará ninguna parte de la obra.

 El contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacer
ejecutar la obra por otro; pero, con autorización previa la Comisión
podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera
materiales y/o equipos que incluyan su instalación en la obra.
 Cuando el contratista pretenda subcontratar parte de la obra será
previa autorización de la Comisión
 No se requerirá autorización cuando la Comisión señale
específicamente en las bases de Licitación, las partes de la obra
que podrá ser objeto de subcontratación, en todo caso, el
contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de
la obra ante la Comisión.
7.5. Manifestación escrita de conocer el sitio de la realización de los

trabajos y sus condiciones ambientales.
 Así como haber considerado las aclaraciones y modificaciones que
en su caso, se hayan efectuado a las bases de Licitación.
7.6. Manifestación escrita de no encontrarse en ninguno de los

supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Chiapas.
 Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
7.7. Manifestación escrita de los contratos de obra que tiene el licitante

en proceso de ejecución o de Licitación de obra en que participe y
esté pendiente la emisión del Fallo respectivo;
 señalando los datos del contrato de la obra, del contratante y del

avance físico-financiero que tenga a la fecha de la convocatoria,
por lo que se refiere el primer caso, por lo que corresponde al
segundo caso, indicará el número de Licitación, la obra, la instancia
convocante y el monto de su propuesta.
7.8. Manifestación escrita de que no existe ninguna circunstancia que

modifique los datos o información contenida en la constancia de
inscripción del registro de contratista.
 De la Secretaría de la Función Pública, y que pueda provocar la

cancelación de la misma.
7.9. Manifestación escrita de conocer las normas de calidad de los

materiales, así como las especificaciones generales y particulares
de construcción de la Comisión.
4
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
7.10. Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de

ingeniería
 (no adjuntar planos) deberá presentar Relación de los mismos

con el nombre respectivo de los mismos.
Documento No. 8 Planeación integral.
 Descripción detallada de la planeación, desarrollo y organización

de los trabajos objeto de esta Licitación la cual deberá ser
congruente con las características, complejidad y magnitud de los
trabajos.
Documento No. 9 Procedimiento constructivo.
 Deberá describir en forma detallada y desglosada el procedimiento

constructivo de la ejecución de los trabajos, demostrar que conoce
los trabajos a realizar y cuenta con la capacidad, experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente así como también los cuales deben
guardar congruencia con los análisis de precios unitarios y el
programa de ejecución de los trabajos.
Documento No. 10 Constancia original de visita al lugar de la obra expedida por la

Comisión de caminos e infraestructura Hidráulica
 O bien, manifestación de conocer el sitio de los trabajos y sus

condiciones ambientales, en caso de no haber asistido a la visita
de la obra en la fecha oficial establecida previamente por la
Comisión.
Documento No. 11 Especificaciones de construcción aplicables.
 Deberá adjuntar las especificaciones de construcción expedidas

por la Comisión.
Documento No. 12 Minuta de la junta de aclaraciones.
 Donde se asentaran las preguntas y respuestas que en relación a

la obra formulen los licitantes.
 En caso de que en la minuta de junta de aclaraciones se

establezcan cambios en el periodo de ejecución de obra, el
5
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
licitante deberá modificar las bases de Licitación de la obra

correspondiente, conforme a lo establecido en dicha minuta.
 Incluso los licitantes que no hayan acudido a la visita de la obra

en la fecha oficial establecida por la Comisión, deberán incluir
dicha minuta.
Documento No. 13 Adendas

 En estos documentos se asentará la información complementaria
por la, o las nuevas disposiciones que regirán la Licitación.
Documento No. 14 Listado de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos.
 Incluye fletes, maniobras y acarreos.
Documento No. 15 Cálculo del factor de salario real.
 Se considerara el factor correspondiente del año en curso.
 Anualizado e integrando las aportaciones de ahorro para el retiro

(SAR), al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los
Trabajadores (INFONAVIT) y el impuesto sobre nómina vigente
en el Estado. El factor de riesgo de trabajo deberá ser el del
licitante en el Municipio correspondiente a la obra y deberá
anexar copia del mismo, caso contrario, se utilizara el que asigna
la Instituto Mexicano del Seguro Social, el mismo de acuerdo a la
última reforma de la Ley Federal del Trabajo.
Documento No. 16 Tabulador de salarios base.
 Los vigentes en el sitio de los trabajos. Factor de salario real

(Fasar) por jornada diurna de ocho horas.
Documento No. 17 Tabulador de salarios reales.
 Empleando para su integración los datos de los documentos 15 y

16.
Documento No. 18 Importe de la mano de obra gravable.
 Para el cálculo del impuesto sobre nómina.
Documento No. 19 Listado de la maquinaria y equipo de construcción.
 que se utilizara en la ejecución de la obra.

6
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 1
 Certificado de Registro de Contratistas 2016, emitido por la Secretaria de la Función
Pública.
 Constancia del registro de contratistas dela Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPYC), vigente al año en curso.
 Bases de Licitación y sus anexos
7
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
 El representante común deberá manifestar por escrito que la proposición se

presenta de manera conjuntasi en su caso aplica.
Con fundamento en el Artículo 47 Fracción IV del Reglamento de la Ley de Obra Pública del
Estado de Chiapas.
Deberán presentar la siguiente documentación original para su cotejo:

 Certificado de registro de contratistas 2016, emitido por la secretaria de la
Función pública
 Instrumento público con el que se acredite la personalidad jurídica y sus
modificaciones si en su caso aplica o acta de nacimiento si es persona física,
de quien representara al contratista para firma del contrato respectivo
 Registro Federal de Contribuyentes.
 Registro de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social
 Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar
nacional o licencia de manejo del representante y/o apoderado legal de la
empresa.
Los representantes legales podrán delegar su representación en los actos de

apertura y fallo a otra persona, llenando el formato que figura como anexo No.
1, en papel membretado de su empresa, sin notariar debiendo presentar
original y copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector,
pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o licencia de
manejo), de la persona que asista al acto (del representante legal deberá
presentar copia de identificación oficial con fotografía).
8
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 1
De acuerdo a la Licitación Pública Estatal No. EO-907077974-N9-2016 que con fecha 18 de

Noviembre de 2016, fue dirigida a las empresas para participar en los procedimientos de
adjudicación y contratación a lo estipulado en el Artículo número 40 Fracción I de la Ley de Obra
Pública del Estado de Chiapas, los interesados que deseen participar deberán estar inscritos
en el registro de contratistas, conforme a lo estipulado en los artículos No. 23 y 26 de la
misma Ley, a continuación se les estipula a los convocados las bases de la Licitación para la
preparación y presentación de sus propuestas dentro de las siguientes:
Bases de Licitación
Bases de Licitación a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
Para efectos de la Ley entenderá por:
La Comisión Comisión de caminos e infraestructura hidráulica del estado de Chiapas
Ley Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas
Titular El director General de la Comisión de caminos e Infraestructura

hidráulica
Contratista A la persona Física o Moral que celebra contratos de obra pública en los
términos de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Licitante o Proponente Persona Física o Moral que participa en cualquier procedimiento de

Licitación pública o bien de Invitación restringida a tres o más personas
Órgano de Control La dependencia del Ejecutivo Estatal denominada: Secretaria de la

Función Publica
Para los efectos de la ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, se considera obra pública
lo estipulado en el Artículo número 4, Fracciones I, II, III, IV y V.
El procedimiento de Licitación Pública Estatal se realizará en las dos etapas siguientes:
I. La primera etapa será la presentación y apertura de propuestas técnicas–

9
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Económicas.
II. La segunda etapa consistirá en el acto para la comunicación de Fallo al
Licitante, la cual se podrá realizar en junta pública a la que libremente podrán asistir
los licitantes que hubieran participado en el acto de presentación y apertura de
propuestas, con fundamento en el artículo número 67 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Chiapas.
1. Datos De la obra:
Obra No.1651051
Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL

ALTO DE GRIJALVA (1A. ETAPA) (CAPTACIONES Y 13,080 ML. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN
PRINCIPAL CON TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 18", 16", 8" Y 6" DE DIAMETRO)
La obra a ejecutarse consiste en:
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL ALTO DE GRIJALVA

(1A. ETAPA) (CAPTACIONES Y 13,080 ML. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL CON
TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 18", 16", 8" Y 6" DE DIAMETRO)
Ubicación.-
Localidad: EL PLAN
Municipio: BELLAVISTA, CHIAPAS
1.1. Periodo de ejecución
El plazo de ejecución será de 150 días naturales y la fecha estimada de inicio de los trabajos
es el día 10 DE DICIEMBRE DEL 2016, y la fecha de terminación será el día 08 DE MAYO DE
2017.
En caso de que haya un diferimiento, ya sea en las fechas de realización de la apertura técnica-
económica, fallo o firma de contrato, que provoque el diferimiento en la fecha de inicio y
terminación de la obra, o bien, en la minuta de junta de aclaraciones se establezcan cambios en el
período de ejecución de obra, el licitante deberá modificar las bases de Licitación de la obra
correspondiente, conforme a lo establecido en dicho acuerdo.
1.2. Origen de los fondos.
SH/SUBE/DGPCP/1352/2016 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016
10
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Capital Contable requerido: para poder participar el contratista deberá acreditar un capital
contable mínimo requerido por la Comisión de $12,000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.) mismo que acreditará con el registro de contratistas expedido por la Secretaría de la
Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas con fundamento en los artículos Nos. 23 y 54
Fracción VII, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Cuando la propuesta se presente de manera conjunta la capacidad financiera y especialidad, así

como demás condiciones requeridas en las bases de licitación para considerar solvente la
propuesta, podrán acreditarse de manera conjunta con respecto a cada una de las partes de la
obra que les corresponda ejecutar, conforme al contrato que suscribirán en aplicación de esta
disposición legal, siempre y cuando el coordinador y representante común, cuente con la
experiencia técnica requerida o ésta se acredite por cada una de los contratistas, como se
establece en el párrafo tercero del Artículo No. 63 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas.
1.3. Visita al sitio de realización de los trabajos:
Se efectuará el día 24 de Noviembre de 2016 a las 10:00 Hrs., el punto de reunión será: en la
Presidencia Municipal de BELLAVISTA, Chiapas, para lo cual deberán coordinarse con el ING.
JUAN CARLOS PALACIOS CORZO, ING. JUAN CARLOS PALACIOS CORZO, quien designará
a un representante de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica que asistirá a la visita.
La asistencia de los licitantes a la visita de la obra en la fecha oficial establecida

previamente por la Comisión será optativa, y en caso de no asistir en esa fecha oficial, deberá
presentar un escrito en el que manifieste conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus
condiciones ambientales. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo sin embargo, se recomienda que asistan a la visita
de la obra en la fecha oficial, para que consideren las especificaciones y documentaciones
relativas, inspeccionen los lugares de trabajo, hagan las valoraciones de los elementos que se
requieren y grados de dificultad en la ejecución de la obra, estimen las condiciones locales
climatológicas o cualquier otra que pudieran afectar la ejecución de la obra, tomándose en cuenta
sus observaciones en la minuta, ya que en ningún caso la Comisión asumirá responsabilidad por
las observaciones que tengan los licitantes que no asistieron a la visita en la fecha oficial y el hecho
de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo releva de su obligación
para ejecutar y concluirlos trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que se le
adjudique la obra, en lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Dicha visita deberá ser realizada por un representante técnico de la empresa debidamente
acreditada por la misma, en papel membretado, copia de identificación oficial vigente a quien se le
extenderá la constancia correspondiente.
1.4. Junta de aclaraciones
11
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Se efectuará el día 24 de Noviembre de 2016 a las 11:00 Hrs. en el lugar de los trabajos, en la
cual se aclarará las dudas de los licitantes con respecto a las bases de Licitación. En caso de que
en la minuta de junta de aclaraciones se establezcan cambios en el período de ejecución de
obra y/o conceptos de obra, el proponente deberá modificar o considerar lo establecido en
la minuta antes mencionada, conforme a lo establecido en dicha minuta, en lo previsto en los
artículos Nos. 60 Y 61 fracción II, párrafo segundo y último párrafo de la Ley de Obra Pública del
Estado de Chiapas.
1.5. Representación Legal
Los representantes legales de los licitantes deberán tener poder certificado ante notario público, en
el que deberán especificar que la persona que participe en los actos relativos a la presente
Licitación se encuentra autorizada para participar en los actos de apertura de proposiciones y de
fallo, en su caso a firmar las proposiciones.
Asimismo se aceptarán los poderes notariales que faculten al representante legal a ejercer actos
de administración y/o dominio.
Los representantes legales podrán delegar su representación en los actos de apertura y fallo a otra
persona, llenando el formato que figura como anexo No. 1, en papel membretado de su empresa,
sin notariar.
Los que opten por delegar las facultades de acuerdo al párrafo anterior, deberán presentar
identificación oficial y el poder notarial original o copia certificada por notario público del
representante legal que otorgó el poder para cotejo y adicionalmente una copia simple de dicho
poder.
La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por el contratista o su representante legal

y no simplemente rubricado en todas y cada una de las fojas que la integren la propuesta, la
omisión de lo previsto por esta disposición será causa de desechamiento, con fundamento
en el artículo número 65, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
2. De la presentación y apertura de las proposiciones.
Las bases se pondrán a disposición de los interesados a partir de la fecha en que se

publique la convocatoria y hasta, el sexto día natural previo al acto de presentación y
apertura de propuestas en Calz. Samuel León Brindis No. 1330, col. Caminera, Tuxtla
Gutiérrez; Chiapas. Vía internet, en la página de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica ccih.chiapas.gob.mx, Será responsabilidad exclusiva de los
interesados, adquirir las bases dentro de los plazos y horarios establecidos por la
Comisión con fundamento en el Artículo número 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Chiapas.
Las bases serán entregadas a los interesados a título gratuito; a todo interesado que
desee participar y cumpla con los requisitos solicitados, se le entregará un
12
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
comprobante de registro y tendrá derecho a participar en la licitación como se

establece en el Artículo número 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Si el interesado adquiere las bases fuera del horario establecido como último día, no
se le permitirá su participación en el procedimiento licitatorio, con fundamento en el
Artículo número 57, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Fecha de publicación del resumen de la convocatoria:

18 de Noviembre de 2016.
Fecha límite de inscripción a la Licitación:

24 de Noviembre de 2016.
I m p o r t a n t e:
Los participantes que deseen participar deberán acudir en la fecha Límite de manera
personal al Departamento de Licitaciones, Concursos Adjudicaciones y Contratos de
esta Comisión, en el horario de 8:00 horas a 16:00 horas, con la siguiente
documentación:
 Oficio de Aceptación de Participación en la Licitación.

 Escrito de Declaración Bajo Protesta de Decir Verdad de No Encontrarse en los
supuestos del Artículo 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
 Copia de Constancia de Registro de Contratista 2016 Expedida por la Secretaria
de la Función Pública o en su caso acuse de recibo de inicio de trámite de
modificación y/o actualización.
 Copia de simple de la constancia del registro de contratistas de la Secretaría de
Obra Pública y Comunicaciones del Estado de Chiapas (SOPYC), vigente al año
en curso o en su caso acuse de recibo de inicio de trámite de actualización del
año que corresponda.
 Copia simple de la Constancia de No Adeudos Fiscales actualizada.
 Convenio de Participación Conjunta si en caso aplica, deberá anexar los
requisitos solicitados de cada participante que interviene en el convenio.
El procedimiento de Licitación Pública se realizará en dos etapas siguientes, como se

establece en el Artículo número 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y
artículos Nos. 49, 50, 51 de su Reglamento.
La primera etapa será la presentación y apertura de Propuestas Técnicas y

económicas la cual se desarrollará como a continuación se indica:
13
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
A) se procederá a recepcionar las propuestas que sean presentadas en los términos de las
bases de la Licitación, en el lugar hora y fecha establecidos en las mismas los convocantes
se abstendrán de recibir propuestas que sean presentadas fuera de la hora límite para ello
los participantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en
tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de propuestas.
B) Recibidas las propuestas, en el caso de las que se presentan en sobre único cerrado, se
procederá a su apertura y se realizará una revisión cuantitativa de los documentos que los
integran, sin entrar a la revisión del contenido de los mismos, y se desecharán las
propuestas que hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos, elaborándose una
relación del contenido documental de cada una de las propuestas.
DE LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA–ECONÓMICA.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta en las licitaciones, sin
necesidad de constituir una sociedad o corporación de personas morales, siempre que para tales
efectos, suscriban un contrato para la presentación de propuesta conjunta en materia de obra
pública, el cual tendrá pleno valor sin necesidad de hacerlo constar en instrumento público; en el
cual harán constar un domicilio común, la parte de la obra que cada uno ejecutara y la obligación
conjunta y solidaria que asumen en el procedimiento; licitatorio y, en su caso, en el cumplimiento
del contrato de obra pública respectivo, nombrando a un coordinador que a su vez será el
representante común, quien estará facultado para realizar todos los actos que les sean comunes
como se establece en el Artículo número 63 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
El contrato regulado por esta disposición legal, deberá presentarse como documento integrante de
la propuesta correspondiente, y será motivo de desechamiento de ésta, el que dicho contrato no
reúna los requisitos previstos en este artículo.
En el acto de presentación y de propuestas técnica - económica el representante común deberá

manifestar por escrito que la proposición se presenta de forma conjunta y así lo deberá hacer
constar en los documentos que por su contenido requieran tal precisión e invariablemente lo hará
constar en el escrito de propuesta económica como se establece en el Artículo número 47 Fracción
IV del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Quien acuda a la presentación de proposiciones, deberá acreditar su personalidad mediante carta

poder simple en papel membretado signada por el representante legal, deberá mostrar y anexar
copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional,
cartilla del servicio militar nacional o licencia de manejo).
Una vez recibidas las proposiciones en sobre único cerrado, se procederá a su apertura y se
realizará una revisión cuantitativa de los documentos que los integran, y se desecharán las
proposiciones que hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos.
14
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Se sugiere que todas las fojas que integran la proposición técnica-económica estén foliadas (con
foliador), en forma consecutiva en broche, en la carátula del sobre de cada propuesta indicar el No.
de folio inicial y final. El incumplimiento de estas sugerencias no será motivo de desechamiento, sin
embargo son importantes para un mejor desarrollo y transparencia del proceso de adjudicación de
la presente licitación.
De cada una de las proposiciones presentadas deberán ser rubricados los siguientes documentos:
escrito de propuesta económica, catálogo de conceptos o presupuesto, programa de erogación de
la ejecución general de los trabajos y la relación del contenido documental de las proposiciones
recepcionadas, por lo menos por un licitante que acuerde la mayoría de los presentes y por dos
servidores públicos la Comisión, inclusive serán rubricados los documentos antes señalados que
correspondan a las proposiciones que hayan sido desechadas, las cuales quedan en custodia la
Comisión, y sólo podrán ser entregadas en términos de los dispuesto en el último párrafo del
artículo número 72, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
La entrega de proposiciones se hará por escrito mediante un representante de la empresa,

debidamente acreditado e identificado. el licitante deberá integrar su propuesta en original, de la
forma como se indica en las presentes bases. Una vez integrada, deberá presentar la propuesta
técnica-económica en sobre único inviolable, cuyo contenido, se sugiere esté unido con broche
bacco; el sobre de la propuesta técnica-económica deberá tener pegada una hoja membretada de
la empresa, con la siguiente información: número de la Licitación, nombre de la obra, localidad,
municipio, folio inicial, folio final.
Importante:
Deberá presentar el documento 20 escrito de propuesta económica,
documento 22 catálogo de conceptos, documento 28.1 programas de montos
mensuales, de manera Individual con broche bacco, dentro también del sobre
único que contiene la propuesta técnica-económica, con la finalidad de
minorar tiempo en quitarlos del paquete, para que sea rubricado por los
funcionarios y contratistas correspondientes durante el acto de apertura.
Una vez terminada la presentación y apertura de propuesta técnica-económica se elabora acta, la
cual será firmada por los asistentes al acto y se les entregará copia de la misma a los licitantes que
lo soliciten, entendiéndose que la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto
de su notificación.
En el sobre de la proposición técnica-económica se incluirán los 28 documentos relacionados en

estas bases.
Deberán integrar en la proposición técnica-económica el archivo con la información

completa de la hoja de software de llenado y base de datos de los precios unitarios Pu-neo
15
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
en CD, en caso de que no abra el archivo o no se haya integrado en la proposición, se les

permitirá entregarlo dos horas posterior al término del acto de apertura, de no hacerlo en
ese plazo, la proposición será desechada dentro del análisis detallado cualitativo y
evaluatorio que hace mención la Ley de Obra Pública del Estado en sus artículos Nos. 68 y
69.
La presentación de la proposición técnica-económica, será el día 30 de Noviembre de 2016 a

las 09:30 Hrs.,a efectuarse en el aula de capacitación de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica sita en el Calz. Samuel León Brindis No. 1330, Col. Caminera en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El punto de reunión será en la Sala de Recepción de la
Comisión, en donde minutos antes de iniciar dichos actos, se les avisará y guiará hacia el
salón respectivo.
Se recomienda estar 30 minutos antes de iniciar la apertura; de no asistir con estricta

puntualidad a la apertura técnica-económica, la Comisión se abstendrá de recibir cualquier
proposición que se presente después de la fecha, hora y lugar establecidos en las bases,
Los licitantes o sus representantes deberán acreditarse como tales a satisfacción la
Comisión, para tener acceso al lugar del acto y permanecer durante el desarrollo del mismo.
Con fundamento en el artículo número 67, fracción I A) de la Ley de Obra Pública del Estado
de Chiapas.
Integrar en el documento 15.- cálculo del factor de salario real, las aportaciones del sistema
de ahorro para el retiro (SAR), la Comisión del fondo nacional de vivienda de los
trabajadores (INFONAVIT) y el impuesto sobre nómina vigente en el Estado factor de riesgo
de trabajo.
Al formular la proposición técnica-económica, los licitantes aceptarán y cumplirán las

consideraciones siguientes:
3.2.1.-Se le hace del conocimiento al licitante que en caso de que obtenga fallo a su favor para que
se le adjudique el contrato de obra Pública objeto de la presente Licitación, se le retendrá el tres al
millar (0.3%) del importe antes del IVA y de retenciones y deducciones de las estimaciones que se
generan con motivo del contrato respectivo, para destinarlo a la operación de la Comisión de
Capacitación de la Industria de la Construcción.
- En caso de ser agremiado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,

Delegación Chiapas, (CMIC)de la Industria de la Construcción, A.C., Delegación Chiapas; se
aplicará y considerará lo siguiente:
En términos del convenio de colaboración para el fomento a la capacitación y adiestramiento
a los trabajadores de la industria de la construcción en el estado de Chiapas, suscrito con
fecha 03 de julio de 2013, celebrado entre el poder ejecutivo del estado de Chiapas, el
sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Chiapas, la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, y la Comisión de Capacitación de la
Industria de la Construcción, A.C., Delegación Chiapas; “el contratista” desde este momento
cede su derecho de cobro al instituto de capacitación de la Industria de la Construcción,
16
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
A.C., Delegación Chiapas, por el tres al millar (0.3%) del importe antes del I.V.A. y
retenciones y deducciones de la estimaciones que se generen con motivo del presente
contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado del importe del tres al millar
(0.3%) de cada estimación; en términos del artículo 84 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Chiapas, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro
que en este acto realiza.
- En caso de ser agremiado a los Empresarios Chiapanecos de la Industria de la
Construcción, A.C., (ECIC)o agrupación Independiente registrada y reconocida se aplicará
la siguiente deducción:
En términos del convenio de colaboración y coordinación para implementar programas de
capacitación y adiestramiento para los trabajadores de la Industria de la Construcción en el
Estado de Chiapas, suscrito con fecha 03 de julio de 2013, celebrado entre el poder
ejecutivo del Estado de Chiapas, el sistema para el desarrollo integral de la familia del
Estado de Chiapas, y los empresarios chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C.;
“el contratista” desde este momento cede su derecho de cobro a los empresarios
chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C., por el tres al millar (0.3%) del importe
antes del I.V.A. y de retenciones y deducciones de la estimaciones que se generen con
motivo del presente contrato, por lo que esta estipulación se da por pagado del importe tres
al millar (0.3%) de cada estimación; en términos del artículo 84 de la Ley de Obra Pública
del Estado de Chiapas, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos
de cobro que en este acto realiza.
En caso de no ser agremiado a ninguno de los órganos anteriores, no será aplicable lo
establecido en numeral No. 3.2.1 de las presentes bases, siempre y cuando El contratista
que está cumpliendo con la obligación de la capacitación y adiestramiento de sus
trabajadores, por cualquier otro medio distinto a los Empresarios Chiapanecos de la
Industria de la Construcción, A. C. y de acuerdo a las formas previstas en el Art. 153 B, de
la ley federal del trabajo.
A efecto de dar cumplimiento de lo dispuesto por los artículo 123 apartado a” fracción XIII
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 132 fracción XV,
153 “A” y 153 “B” de la Ley Federal del Trabajo, EL CONTRATISTA manifiesta su
conformidad con la sesión de derechos de cobro.
En caso de ser agremiado a la Organización de Constructores Independientes del Estado
de Chiapas, A.C. (OCIECH), se aplicará la siguiente deducción:
En términos del convenio de colaboración para implementar programas de fomento a la
capacitación y adiestramiento para los trabajadores de la industria de la construcción en el
estado de Chiapas, suscrito con fecha 15 de agosto de 2016, celebrado entre el poder
ejecutivo del estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y la Organización de
Constructores Independientes del Estado de Chiapas, A.C. (OCIECH); “el contratista” desde
este momento cede su derecho de cobro a la organización de constructores independientes
17
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
del estado de Chiapas, A.C. (OCIECH), por el tres al millar (0.3%) del importe antes del
I.V.A. y de retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con motivo del
presente contrato, por lo que esta estipulación se da por pagado del importe tres al millar
(0.3%) de cada estimación; en términos del artículo 84 de la ley de obra Pública del Estado
de Chiapas, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro
que en este acto realiza.
En caso de No ser agremiado a ninguno de los organismos anteriores, no será aplicable lo
establecido siempre y cuando “el contratista” acredite documentalmente ante “la comisión” que
está cumpliendo la obligación de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, por
cualquier otro medio distinto a los de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
Delegación Chiapas, y al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C.;
Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C. (ECIC), Organización de
Constructores Independientes del Estado de Chiapas, A.C. (OCIECH)o agrupación
independiente registrada y reconocida; de acuerdo a las formas previstas en el artículo 153 b,
de la ley federal del trabajo.
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 123, apartado “a”, fracción XIII, de
la constitución política de los estados unidos mexicanos, 132, fracción XV y 153-b, de la ley
federal del trabajo, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de
cobro.
2.2.-Para hacer efectiva la retención correspondiente en el contrato de Obra Pública que se
suscriba, se estipulará lo siguiente:
2.3.- “El contratista” desde este momento cede su derecho de cobro

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, (CMIC)
Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C., (ECIC)
Organización de Constructores Independientes del Estado de Chiapas, A.C. (OCIECH)
al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, por el tres al millar (0.3%) del

importe antes del IVA y de retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con
motivo del presente contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado del importe del tres
al millar (0.3%) de cada estimación; en términos del Artículo 84 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Chiapas, “el contratista” deberá manifestar su conformidad con la cesión de derechos de cobro que
en este acto realiza.
2.4.- Para hacer efectiva la cesión de derechos de cobro, “el contratista” incorporará a la factura
correspondiente en el rubro de “deducciones” la cantidad que resulte de la aplicación del tres al
millar (0.3%) del importe antes del I.V.A. y de retenciones y deducciones que se generen con
motivo del presente contrato.
2.5.- Esta cláusula no será aplicable, en los casos en que “el contratista” acredite documentalmente
ante “la contratante” que está cumpliendo la obligación de capacitación y adiestramiento de sus
trabajadores, por cualquier otro medio distinto a los empresarios chiapanecos de la Industria de la
Construcción, A.C. Delegación Chiapas, y de acuerdo a las formas previstas en el artículo 153 “b”,
de la Ley Federal del Trabajo.
18
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
2.6.- Esta disposición es de cumplimiento obligatorio para quienes contratan obra Pública con la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, y solamente no se aplicará si el licitante acredita
documentalmente que cumple con la obligación de capacitación a sus trabajadores a través de
otros medios distintos a la intervención de la Comisión de Capacitación de la Industria de la
Construcción, A.C. y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 b, de la Ley Federal del Trabajo.
2.7.- La capacitación a sus trabajadores constituye una obligación del contratista prevista en el
artículo 132, fracción XV de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el importe de la retención aquí
prevista, no debe ser considerada o repercutir en la integración o importe de las propuesta
económicas que el licitante presente en el procedimiento de contratación correspondiente.
2.8.-La Comisión se abstendrá de recibir propuesta que sean presentadas fuera de la hora límite
para ello. Los concursantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas
en tiempo y forma al acto de presentación y apertura de propuesta con fundamento en los
artículos.
La Comisión se abstendrá de recibir proposiciones que sean presentadas fuera de la hora límite
para ello. Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en
tiempo y forma al acto de presentación y apertura de proposiciones.
Todas las hojas de la propuesta deberán ser firmadas autógrafamente por el contratista o
representante legal de la empresa. (No rubricada, ni antefirma).
Para la Evaluación de las propuestas Técnicas – Económicas la Comisión observará los

siguientes criterios en lo previsto en los artículos Nos. 66, 68, 69 de la Ley y 54 del
Reglamento de la Ley Obra Pública del Estado de Chiapas.
3. Causas de Desechamiento:
a) La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento y/o requisito especificado

en las bases de la presente Licitación.
b) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la

convocante.
c) Cuando la empresa no cuente con la especialidad requerida para el tipo de obra que se
trate, en el Registro de Contratistas y anexos), requerida para la ejecución de la obra objeto
de la presente Licitación.
d) Cuando no cumpla con el capital contable requerido en las bases de Licitación.
e) Cuando los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos e
indirectos así como financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, cinco al millar de
la S.F.P.
f) La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de
la propuesta Técnica-Económica.
g) La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 44, de la Ley
de Obra Pública del Estado de Chiapas.
19
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
h) Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en

estas bases de la Licitación, así mismo se especifica que ninguna de las condiciones
contenidas en estas bases de la Licitación así como en las proposiciones presentadas por el
contratista podrán ser negociadas.
i) Verificará que el importe total de la propuesta económica sea congruente con todos los
datos derivados de los documentos que la integran o soportan.
j) Los catálogos se presentaran ya sea en el sistema Neodata según los formatos

proporcionados por la Comisión, o bien el contratista podrá generarlos en sus propios
sistemas, siempre y cuando no modifique el formato de codificación, datos solicitados en el
formato anexo, texto del concepto, la unidad y la cantidad, de acuerdo a los requerimientos
de la Comisión.
3.1. Además, serán rechazadas por el Departamento de Licitaciones, Concursos,

Adjudicaciones y contratos las proposiciones en los casos siguientes:
3.1.1 Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable.

3.1.2 Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados, los
presente incompletos, haya omitido algún requisito de las bases o en los
formatos de la Licitación o los modifique en cuanto a su contenido.
3.1.3 Cuando a la empresa le falte anotar un precio unitario con letra en el
catálogo de conceptos.
3.1.4 Cuando exista diferencia superior a +/- $1.00 entre el análisis de precio
unitario presentado y el precio anotado con letra en el catálogo de
conceptos.
3.1.5 Cuando exista diferencia entre el importe anotado en el documento No. 20.-
escrito de propuesta económica, el anotado como importe total en el
documento No. 22.- catálogo de conceptos, y el anotado en el documento
No. 28.1.- programa de montos mensuales.
3.1.6 Cuando exista diferencia en +/- $1.00 en el importe total del catálogo de
conceptos.
3.1.7 Cuando falte al menos uno de los análisis de precios unitarios solicitados
que forman parte de estas bases.
3.1.8 Cuando no se considere en su propuesta lo establecido en la minuta de la
junta de aclaraciones.
3.1.9 Que en los análisis de precios unitarios consideren costos diferentes a los
reportados en el listado de insumos.
3.1.10 Que en la integración de sus análisis de precios unitarios no considere el
cargo adicional por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control
que presta la Secretaria de la Función Pública, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 45 Fracción IV, de la Ley Estatal de Derechos vigente, tal y como
se indica en el formato de dicho documento.
20
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
3.1.11 Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje el porcentaje del

anticipo que la Comisión otorgará para la ejecución de los trabajos así como
se solicita en las bases de la Licitación,
3.1.12 Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje anticipo a proveedores.
3.1.13 Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje la tasa de interés usada
de acuerdo al indicador económico anexado por la empresa,
3.1.14 Cuando en el cálculo de financiamiento la tasa de interés usada sea
diferente al indicador económico anexado por la empresa,
3.1.15 Que proponga alternativas al calendario de trabajos mayores en plazo a los
tiempos establecidos y/o que presenten dicho calendario con actividades
incongruentes en cuanto a su orden o plazo de ejecución. Que se ponga de
acuerdo con otros licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la
Licitación.
3.1.16 Cuando el licitante no tome en cuenta aspectos importantes que por la
complejidad de los trabajos o el lugar de ubicación de los mismos debe
tomar en consideración los precios básicos de adquisición de los materiales
considerados en los análisis correspondientes, se encuentran dentro de los
parámetros de precios vigentes en el mercado puestos en el sitio de los
trabajos el licitante y que de no considerarlo, será motivo para declarar
insolvente la propuesta.
3.1.17 Por no contemplar en el documento No. 15.- cálculo del factor de salario
real, el impuesto sobre nómina, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal
correspondiente al año en curso, capítulo I del impuesto sobre nóminas,
artículo No. 235, donde se especifica que los contribuyentes del I.S.N.
determinaran y pagaran el impuesto aplicando la tasa del 2.00 % sobre la
base gravable dicho porcentaje se indica en el formato respectivo de las
bases de Licitación.
3.1.18 Por no contemplar en el documento No. 27.3.- cargo por utilidad y cargos
adicionales, el cargo adicional por concepto de servicio de vigilancia,
inspección y control que presta la Secretaria de la Función Pública, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo número 45, fracción IV de la Ley Estatal
de Derechos del Estado de Chiapas vigente al año en curso, tal y como se
indica en el formato de dicho documento, contemplado en las bases de la
Licitación.
3.1.19 Por no considerar el porcentaje del ISR (impuesto sobre la renta), o del PTU.
(participación de los trabajadores en la utilidad), considerados en el artículo
66, fracc.VI, inciso j de la Ley de Obra Pública del Estado, y que están
contemplados en el documento 27.3.- cargos por utilidad y cargos
adicionales de las bases de la Licitación.
3.1.20 Qué No expresen claramente en el análisis financiero, que se tomó en
cuenta, en su caso del o los anticipos que se otorguen, la tasa de interés
activa mensual, manifestando el indicador económico más los puntos de
intermediación de la banca utilizado
21
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
3.1.21 que en el financiamiento no expresen que las estimaciones se pagarán

dentro de un plazo no mayor de veintidós (22) días naturales contados a
partir de la fecha en que las hubiere recibido el residente de supervisión de
obra de que se trate.
3.1.22 Cuando exista diferencia en el costo del programa de utilización del personal
técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión
y administración de los trabajos, con el importe de la administración oficina
central y administración oficina de campo.
3.1.23 Cuando en el cálculo de financiamiento la tasa de interés usada sea
diferente al indicador económico anexo.
3.1.24 Cuando en el cálculo de financiamiento no considere el Anticipo a
Proveedores.
3.1.25 Cuando exista diferencia en el importe del programa de adquisición de
materiales y equipo de instalación permanente, con el insumo de materiales.
3.1.26 Cuando exista diferencia en el programa de utilización del personal técnico,
administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los
trabajos, con el importe de la mano de obra.
3.1.27 Cuando exista diferencia en el programa de utilización de maquinaria y
equipo de construcción, con el importe de equipo y herramienta.
3.1.28 Cuando exista diferencia en el total de los insumos que intervienen en la
integración de la propuesta documento 26 con el costo directo reflejado en el
desglose de los costos indirectos27.1 y determinación del porcentaje de
financiamiento documento 27.2
3.1.26Para determinar el Factor de Salario Real, se debe considerar el salario
mínimo vigente generalizado 2016
3.1.27 Por no considerar para el año 2016, 366 días calendario anualizado en la
Determinación del factor del salario real.
3.1.28 Por no considerar en la determinación del factor del salario real 52 días
domingos no trabajados para el ejercicio 2016.
La constancia de visita al lugar de la obra deberá regresarse dentro del sobre de la proposición y
las disposiciones que contenga se considerarán válidas durante la vigencia del contrato respectivo
y sus convenios adicionales.
El análisis del costo de financiamiento de los trabajos (documento 27.2) debe presentarse
indicando claramente el proceso de cálculo, las consideraciones hechas, la tasa de interés
aplicable, la cual debe calcularse por el contratista con base en un indicador económico especifico
actualizado al mes y año curso, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del
contrato. Se debe presentar el indicador económico que se utilizó, en caso de no ser así, se
desechará la propuesta.
Para el (documento No. 27.1), debe requisitarse el desglose de los costos indirectos en la forma
indicada en el formato que se incluye.
4. Idioma y moneda.
22
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Las proposiciones deben entregarse en idioma español y la moneda a considerar será el

peso, como se establece en la fracción VII Incisos A) y B) del Artículo número 55 de la Ley
5. Criterio para la adjudicación del contrato.
En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o

porcentajes.
La evaluación se efectuará de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69, de la

Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y Artículo número 54 Fracciones I,
II,III,IV,V,VI,VII, apartado a) de su Reglamento.
5.1. Análisis comparativo de las proposiciones en el aspecto técnico-económico:

Para la evaluación de las propuestas técnica – económicas, la convocante observará los
siguientes criterios:
1.- Aspecto técnico y Económico
a) Verificará que los documentos que integran las propuestas y la información que se deriva de
estos, cumplan con los requerimientos solicitados en las bases de licitación;
b) Revisará que los recursos propuestos para el licitante sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución y las cantidades de trabajo
establecidas.
c) Verificará que cuenta con la maquinaria y herramienta adecuadas para la correcta ejecución
de los trabajos.
d) Verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con lo solicitado
en las bases y con las condiciones de costos vigentes en la zona o región respecto a mano
de obra, materiales y demás insumos.
e) Verificará que la capacidad legal, técnica y económica que acredita el licitante por si o a
través de su representante y personal técnico profesional, garantice la correcta y continua
ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista;
f) Verificará que el importe total de la propuesta económica sea congruente con todos los
datos derivados de los documentos que la integran o soportan;
g) Verificará que el programa de ejecución de los trabajos sea congruente y factible de realizar
con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y cantidades de
23
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
trabajo establecidas, que las características, especificaciones y calidad de los materiales

que se vayan a utilizar, sean las requeridas en las especificaciones de construcción y en las
normas de calidad de los materiales.
h) Verificar que los programas específicos sean congruentes con el programa de erogaciones
de ejecución general de los trabajos. Que el cargo por maquinaria y equipo de construcción,
se haya determinado con base al precio y al rendimiento de estos, considerados como
nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente,
que el monto del costo Indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y
prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga; y
que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe de los anticipos.
i) Verificará que las propuestas económicas presentadas por los licitantes sean aceptables. se
considerarán como no aceptables, aquellas que propongan importes que no puedan ser
pagados por la convocante en base al presupuesto autorizado para la obra y a la
disponibilidad de los recursos que pueda asignársele a la misma. en todo caso, la Comisión
podrá determinar a su criterio, si es necesario obtener autorización para otorgar suficiencia
presupuestaría a la obra de que se trate;
j) Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se calificarán
como solventes técnica y económicamente y, por tanto, solo estas serán objeto del análisis
comparativo.
k) No será objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan
como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los
actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no
afecte la solvencia de la propuesta. la inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos, no será motivo para desechar sus propuestas.
l) Verificar que la capacidad legal del contratista garantice la correcta y continua ejecución de
los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
La Comisión podrá establecer en la bases de licitación criterios adicionales de evaluación, a

los aquí dispuestos, de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los
trabajos, así como definir los aspectos que tomará en consideración para aplicar los criterios
respectivos.
La Comisión podrá solicitar al órgano encargado del registro de contratistas (Secretaría de

la función pública), información complementaria que obre en sus archivos respecto al contratista de
que se trate, para llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 69 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Chiapas.
5.2. En los aspectos preparatorios para la emisión del fallo:
24
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
5.2.1. Elaborar un dictamen, con base únicamente en el resultado del análisis

detallado cualitativo y evaluatorio de las proposiciones no desechadas, que
servirá como fundamento para que la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica y se emitirá el fallo de la Licitación en lo previsto en el artículo
número 68, de Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
5.2.2. El contrato respectivo se asignara al licitante que, de entre los proponentes
haya presentado la propuesta que resulte solvente porque reúne las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
5.2.3. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto,
satisfacen la totalidad de los requerimientos la Comisión, el contrato se
adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo.
5.2.4. Licitación Desierta. En el caso de que en la presentación de las propuestas
todas hayan sido desechadas en los términos de la ley o cuando no se
presenten propuestas se declarará desierta la Licitación y se procederá a
expedir una nueva convocatoria con base artículo número 72, de la Ley de
Obra Pública del Estado de Chiapas.
6. Comunicación Oficial del Fallo.
Se realizará en el salón de usos múltiples de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

el día 06 de Diciembre de 2016, a las 15:00 Hrs..
7. Firma del contrato.
El tipo de contrato es a precios unitarios y tiempo determinado.
La firma de contrato será el día 06 de Diciembre de 2016, a las 18:00 Hrs.,en el Departamento de
Contratos y Estimaciones de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, ubicada en el
Calz. Samuel León Brindis No. 1330, Col. La Caminera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La empresa física o moral que resulte ganadora, deberá entregar en la oficina de contratos,
constancia original de no adeudos fiscales (vigente al mes en curso o al inmediato anterior
de la fecha de la invitación o convocatoria), expedida por la Dirección de Ingresos de la
Secretaria de Finanzas del Estado de Chiapas, de lo contrario no podrá firmar el contrato.
El licitante que resulte ganador tendrá quince días naturales siguientes a la fecha en que
suscriba el contrato respectivo para presentar fianza de anticipo, fianza de cumplimiento y
factura de anticipo, con fundamento en el Título Tercero de la Obra Pública por contrato
capítulo I disposiciones preliminares artículo número 42, fracción II párrafo penúltimo de la
Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
25
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Cuando la propuesta ganadora de la Licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias
personas, para la firma del contrato, se observará lo dispuesto en el último párrafo del artículo
número 46, del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
8. Garantías.
8.1 El contratista al cual se le adjudique el contrato debe garantizar con fianza a favor de
la Secretaria de Hacienda.
8.2 Los anticipos que en su caso reciba, esta garantía deberá constituirse por la totalidad
del monto del anticipo, siempre permanecerá vigente, hasta cuando se haya
amortizado o devuelto totalmente el anticipo otorgado y, en su caso los intereses que
procedan conforme a lo estipulado en el artículo número 85, fracción VIII, de la Ley
con fundamento en el artículo 42 fracción I, de la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas.
8.3 La citada Fianza se cancelará automáticamente una vez transcurrida su vigencia,

siempre y cuando en este plazo no haya habido reclamación alguna por escrito de
esta comisión Artículo número 42 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas.
8.4 Cuando durante el plazo de vigencia de la fianza antes señalada, el contratista haya
corregido algún vicio oculto, deberá exhibir por una sola vez, una fianza con vigencia
de un año por la corrección realizada, considerando el monto en que ese vicio oculto
afecte la obra.
8.5 Las garantías previstas en este artículo, deberán presentarse dentro de los quince
días naturales siguientes a la fecha en que el contratista suscriba el contrato.
8.6 Garantía de cumplimiento del contrato mediante fianza con un importe del diez por
ciento del monto total contratado.
Con fundamento en el artículo número 42, fracción I y II de la Ley de Obra Pública del
Estado de Chiapas.
9. Forma y términos de pago de los trabajos objeto de este contrato:
9.1 Las estimaciones de trabajo ejecutados a más tardar, se presentaran por el

contratista a la Comisión por periodos mensuales, acompañados de la documentación
que acredite la procedencia de su pago
26
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
-Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o

pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo
terminado.
9.2 Deberán pagarse dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de
la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por las partes, fecha
que se hará constar en la bitácora y las propias estimaciones
-El pago de las estimaciones no se considerará como aceptación plena de los

trabajos, ya que la Comisión tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o
mal ejecutados y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado,
-El pago de cada una de las estimaciones por trabajos son independientes entre si
y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control
administrativo.
9.3 Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso,

se incorporaran en la siguiente estimación.
Retenciones que la Comisión aplicara sobre las Estimaciones por pagar.
El licitante al que se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada estimación
se le hagan las siguientes retenciones:
El licitante al que se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada estimación se le
hagan las siguientes retenciones:
1.- Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la
Secretaría de la Función Pública, los contratistas que celebren contratos de obra pública con las
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, pagaran un derecho equivalente al Cinco al
Millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. según lo establece el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
2.- Retención del 2.00% sobre la base gravable por concepto de Impuesto Sobre Nómina de
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 235 capítulo I del Código de la Hacienda Pública del
Estado de Chiapas.
3.- El 1% sobre el monto ejercido del presente contrato por concepto de aportación al Estado
para la realización de obras de beneficio social, conforme lo establece el artículo 1º de la Ley de
Ingresos del Estado de Chiapas, correspondiente al Ejercicio Fiscal vigente.
10.- Porcentajes, forma y términos de o los anticipos que se otorgaran:
27
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Se otorgará el 50 % de anticipo para realizar en el sitio de los trabajos la construcción de sus

Oficinas, Almacenes, Bodegas e Instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; Así como, para la compra y producción
de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y
demás insumos, Cuando las condiciones de la obra lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá
ser mayor con fundamento en el artículo número 85 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas.
Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con antelación
a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo, será motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.
Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el
Artículo número42, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas
Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el punto
No. 8 no procederá diferimiento, por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente.
Los contratistas, para la integración de su proposición, deberán considerar obligatoriamente el

importe del anticipo para la determinación del costo financiero de su propuesta;
11.- Procedimiento de la ejecución de los trabajos
Responsables de los Trabajos

La Comisión al inicio de los trabajos, designará por escrito a un servidor público que desempeñará
el cargo de supervisor de obra en la ejecución de la obra pública de que se trate, quien fungirá
como representante de esta Comisión ante el contratista en el lugar de los trabajos y será el
responsable directo de la supervisión, vigilancia, y revisión de los trabajos, incluyendo la
aprobación de los generadores presentados por el contratista así mismo, la supervisión será el
responsable y la encargada de verificar que toda la documentación técnica y financiera que
suscriba con relación a la obra de que se trate, contenga claramente las cantidades y conceptos de
obra en concordancia con la situación legal, física y financiera que realmente guarda la misma, con
el fundamento en el artículo número. 86, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Así mismo el contratista deberá designar a un superintendente de construcción que estará obligado
a conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción,
catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución de los trabajos, el contrato,
convenio y toda la información y documentos técnicos y legales para la correcta ejecución de los
trabajos; que fungirá como representante del contratista en el lugar de los trabajos, por lo que
contará con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato y estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones
28
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
relacionadas con la obra y aun las de carácter personal que se deban realizar al contratista con
fundamento en el artículo número 88, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Bitácora de Obra Pública

Al inicio de la obra obligatoriamente se abrirá la bitácora correspondiente, la que deberá
permanecer en la residencia de supervisión, en ella se anotarán todas las situaciones del proceso
constructivo y desarrollo de la obra, y servirá de medio de comunicación formal entre la secretaría
o el municipio, y el contratista. la bitácora formará parte del contrato de obra correspondiente,
tendrá validez probatoria plena dentro de cualquier proceso administrativo y judicial, siempre que
esté firmada por los representantes de las partes del contrato en la notas correspondientes o de no
estarlo, exista requerimiento debidamente notificado a la parte que no firmó, sobre el contenido
dela nota, sin que exista respuesta que lo desvirtué, en un plazo de cinco días hábiles siguientes a
dicha notificación, con fundamento en el artículo número 89, de la Ley de Obra Pública del Estado
de Chiapas.
La ejecución de la obra contratada, deberá iniciarse en la fecha señalada y para ese efecto, La
Comisión oportunamente pondrá a disposición del contratista el inmueble en que deba llevarse a
cabo, la entrega deberá constar por escrito, el incumplimiento por parte de la Comisión en la
entrega del mismo diferirá el inicio de la ejecución de los trabajos en igual plazo el programa de
ejecución de la obra originalmente pactado.
El diferimiento del inicio del plazo de ejecución de los trabajos, se ocasionará por cualquier causa,
además de las previstas por esta ley, por la que el contratista esté impedido para iniciar la
ejecución de los trabajos y por razones no imputables al mismo.
El diferimiento se autorizará por oficio y previa solicitud del contratista en que justifique la causa de
la petición; la Comisión , considerando las circunstancias del caso, podrá otorgar hasta un plazo de
cinco días hábiles al contratista para que inicie los trabajos, contados a partir de que desaparezca
la causa que impida el inicio de la obra, en caso de diferimiento, el contratista deberá presentar un
nuevo programa de obra debidamente firmado, considerando el plazo de ejecución originalmente
pactado, a partir de la nueva fecha prevista para el inicio de la ejecución de los trabajos; mismo
diferimiento que será autorizado por el responsable de la ejecución de los trabajos, con
fundamento en el Artículo 90 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
12.- Procedimiento de ajuste de costos.
12.1 Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento
o decremento en un cinco por ciento o más en el costo de los insumos respecto de la
obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato
o, en caso de existir diferimiento, ampliación o prorroga no imputable al contratista,
con respecto al programa vigente. Cuando exista atraso por causa imputable al
29
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera

estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.
12.2 Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con
base en los índices nacionales de precio productor con servicios que determine el
Banco de México. Cuando los relativos que requiera la Comisión no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México la Comisión procederá a calcularlos
conforme a los precios vigentes que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y metodologías que expida el Banco de México, con fundamento en el
capítulo IV de los contratos de obra pública artículo número 96 fracción III de la Ley
12.3 Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento está sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta. El
ajuste de los costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los treinta
días naturales siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito, el aumento o
reducción respectivo, y se revisará un grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar según el programa que sea
aplicable, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato. La
revisión será a solicitud escrita del contratista, la que se deberá acompañar del
estudio y la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excederá de veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos
correspondientes; y transcurrido este plazo sin presentar la solicitud, se perderá este
derecho y no procederá reclamación alguna. Dentro de los veinte días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud, se resolverá sobre la procedencia de ésta.
13.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios:
13.1.- Cuando a juicio de la Dirección de Supervisión y Control de Obras, y con la

autorización la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, sea necesario llevar
a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el
programa se procederá de la siguiente forma:
13.2.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean

aplicables a los trabajos de que se trate, la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, estará facultada para ordenar al contratista su ejecución y este obliga a
realizarlo conforme a dichos precios.
13.3.- queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en

el contrato son aproximadas y, por tanto, sujeta a variaciones sin que por este motivo
30
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
los precios unitarios convenidos deban ser modificados fuera de los términos
establecidos anteriormente.
14.- Sanciones.
14.1.- Cuando el contratista no suscriba el contrato de obra que se le haya adjudicado, por
causa imputable a él, dentro de los 20 días naturales siguientes al fallo de adjudicación, la
Comisión sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato al
participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, y así
sucesivamente, en caso de que este último no acepte adjudicación, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiera resultado
ganadora, no sea superior al 10% con Fundamento en el artículo número 78 párrafo
segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
15.- Consideraciones importantes:

Lea cuidadosamente estas bases y presente su propuesta de acuerdo a lo que se
solicita en la forma indicada.
Nota 1.-Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundadas, la Comisión

de Caminos e Infraestructura Hidráulica, a través de la Dirección correspondiente podrán
aumentar, reducir o cancelar algunos de los conceptos señalados en el documento No. 22lo
cual no justificará reclamación alguna por parte del contratista, en relación a los conceptos
modificados.
Nota 2.-Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundadas, la Comisión
de Caminos e Infraestructura Hidráulica, a través de la Dirección correspondiente podrá
Incluir y/o modificar alguna de las especificaciones de los conceptos señalados en el
documento No. 11 y/o del proyecto, para lo cual el costo de los materiales y sus
rendimientos, Mano de obra y rendimientos, maquinaria y su rendimiento, así como
herramienta en su porcentaje, se determinaran sobre las mismas bases y costos
establecidos en la propuesta de la Licitación respectiva.
Nota 3.-Todas las propuestas de los licitantes que hayan participado, podrán ser
devueltas después de transcurridos diez días hábiles siguientes a la fecha en que se dé a
conocer el fallo respectivo, siempre que el licitante respectivo lo solicite por escrito; con
excepción de la propuesta ganadora y aquellas cuya propuesta hayan sido declaradas
solventes y se encuentren en una diferencia de precio que no sea superior al diez por
ciento de propuesta ganadora en lo dispuesto en el artículo número 72 párrafo último de la
Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
16.- Inconvenientes para poder participar el procedimiento de la Licitación.
Con fundamento en el artículo número 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas
y 35 de su Reglamento la Comisión se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato
alguno en las materias aquí reguladas, con las personas siguientes:
I.-Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de contratación, tengan relación personal, familiar o de negocios de las que
31
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
pueda resultar algún, beneficio para él, su cónyuge, concubina o parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el servidor público le esté
permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo.
II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las
sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y especifica
del órgano de control respectivo conforme a la ley de responsabilidades de los servidores
públicos del estado, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, derivados de la aplicación de dicha ley, de la ley en materia
de adquisición del estado y del presente ordenamiento.
III.- los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación y que se
encuentren vinculados entre si por algún socio o asociado en común.
IV.- aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, con los que la secretaría o el municipio tenga alguna controversia derivado de
algún contrato de obra pública; y se trate de la contratación de un servicio relacionado con la
obra pública como dictámenes, peritajes, análisis u otras similares, que se requieren ser
utilizados para resolver la controversia respectiva.
V.- aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, hayan intervenido en la elaboración de la propuesta presentada o que se
pretenda presentar por otro licitante o en algún servicio relacionando la obra pública
vinculada con el procedimiento de contratación en que desee participar.
VI.- las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado
la suspensión de los efectos del mismo.
VII.- las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la ley
o así lo determine el órgano de control respectivo. Cuando una persona física se encuentre
en los supuestos previstos en este artículo, el impedimento alcanzara a la persona moral
respecto a la cual forme parte.
32
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
33
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
“Anexo No. 1·”
Comisión de Caminos de Infraestructura Hidráulica

Calzada Dr. Samuel León Brindis 1330 Col. Caminera
C i u d a d.
_________________________________ bajo protesta de decir verdad,

(nombre de quien otorga el poder)
En mi carácter de: _______________________________________ de la empresa

denominada______________ __________________ según consta en el testimonio notarial
de fecha ______________________ otorgado ante notario público número de la ciudad de
____________________________________ y que se encuentra registrado bajo número
________ del registro público de comercio de la ciudad de
____________________________.
Por este conducto autorizo a _______________________________________ para que a mi

nombre representada, (nombre de quien recibe el poder)
se encargue de las siguientes gestiones:

“Entregar y recibir documentación, comparecer a los actos de apertura de oferta y fallo y
hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación
_________________________________________________”,
(clave de la Licitación)
_________________________________________
Lugar y fecha de expedición.
______________________________________________
___________________________
(Nombre, domicilio y firma) (Nombre, domicilio y firma)

de quién otorga el poder de quiénrecibe el poder.
testigos
__________________________________________________________________________
(Nombre, domicilio y firma)
__________________________________________________________________________
(Nombre, domicilio y firma)
Nota: estos documentos deberán presentarse en hoja membretada de la

Empresa sin sufrir modificación alguna.
34
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
“Anexo No. 3·”
Comisión de Caminos de Infraestructura Hidráulica

Calzada Dr. Samuel León Brindis 1330 Col. Caminera
C i u d a d.
Yo C.____________________ en mi carácter de representante legal de la empresa :

__________________________
Notificó a esta Comisión, que la firma que a continuación aparece es la autorizada para que
aparezca en toda la documentación de la Licitación No.
____________________________________
Que conforma la propuesta técnica-económica.
__________________________________________
firma
Atentamente
C. Representante Legal
Nota: estos documentos deberán presentarse en hoja membretada de la empresa sin sufrir modificación
alguna.
35
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Procedimiento de evaluación electrónica
La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica ha decidido que la obra pública que

ejercerá será a través de la modalidad de Licitación Pública y/o Invitación Restringida, de tal
manera que deberá requerir un sistema que le permita evaluar de manera rápida, precisa,
ágil y oportuna las proposiciones de los contratistas. Por tal motivo se implementó la
evaluación de forma electrónica, el cual consiste en lo siguiente:
 Hoja de llenado;
La cuál contiene en un formato específico el catálogo de conceptos de la Licitación, esta
hoja es el presupuesto oficial que el contratista entregará a la Entidad.
 Base de datos de precios unitarios para neodata versión 2009 o posterior;

La cuál contiene el catálogo de conceptos de la Licitación y un listado de insumos propuesto
por la Entidad.
Objetivos de la Entidad.
1. Agilizar el proceso de evaluación de proposiciones
2. Mantener la ruta crítica o programa de obra actualizado
3. Realizar el control a detalle de avance de obra vía estimaciones
4. Comparar programa de obra contra avances reales.
5. Facilitar el cálculo de factor de ajuste de costos.
Ventajas para el contratista.
1. Se suprime el llenado manual del catálogo de conceptos, ya que la base que entrega la
dependencia es llenada de manera electrónica.
2. Se eliminan errores de escritura en textos, cantidades, precios e importes.
3. Se genera un control de estimaciones a partir de la proposición ganadora. Se podrá
mantener programa de obra actualizada y poder hacerle modificaciones cuando así proceda.
4. El sistema de precios unitarios neodata 2009 o posterior, le genera el 100% de los reportes
para su proposición técnica y económica, totalmente homologados con la dependencia.
5. Con el sistema de precios unitarios neodata 2009 o posterior, el contratista puede generar
sus estimaciones, ya que es el mismo que utilizará la Comisión.
Lineamientos que debe cumplir el contratista
 Licitación Pública e Invitación Restringida.
La Comisión entregará al contratista lo siguiente:
36
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
1. Un CD que contiene el software de llenado, el cual deberá instalar en su computadora (este

CD será entregado por una sola vez).
2. Un disco flexible en el cual tiene grabados dos archivos uno que tiene el prefijo llenado y
como extensión .mdb (base de datos Microsoft) y el otro tiene el prefijo inicial p.u. neo y
como extensión .neo, inmediatamente el número de la Licitación. por ejemplo:
a. Llenado_pafef-001-2003.mdb ; contiene la base hoja de llenado

b. Puneo_pafef-001-2003.neo; contiene la base de datos de precios unitarios neodata y
los insumos a utilizar. (para versión 2009 o posterior).
Este disco será entregado por la Entidad por cada Licitación a realizar, así mismo cuando
existan cambios al catálogo de conceptos por adendos como resultado de la Junta de
Aclaraciones, el contratista acudirá a la dependencia con sus discos proporcionados
originalmente para ser modificados cuando así proceda. Estos sustituyen a los discos
originalmente entregados.
El contratista entregará a la Entidad lo siguiente:
1. El contratista entregará la base de datos neodata, es decir deberá realizar su proposición en

neodata precios unitarios versión 2009 o posterior. incluyendo: precios unitarios, programa
de obra por concepto, factor de salario real, indirecto, financiamiento y utilidad.
2. Además el contratista entregará la hoja de llenado, el cual lo realizará con el procedimiento

indicado en el manual correspondiente. así mismo deberá capturar los porcentajes
correspondientes a indirecto, financiamiento y utilidad.
Nota importante: es requisito indispensable que el contratista entregue su proposición en la

base de datos de precios unitarios con su respectivo análisis de precios unitarios y su
programa de obra. Y capture o pegue los precios de su proposición obtenida en precios
unitarios neodata a la hoja de llenado, el monto total deberá ser el mismo en ambas.
¿Qué es la hoja de llenado?
Es una base que entrega la Entidad al contratista para que este pueda capturar sus precios
unitarios a precio de venta, o en su caso puede copiar de neodata precios unitarios el presupuesto
y pegar en la hoja de llenado. Además de capturar los datos generales de la empresa, los factores
de indirecto, financiamiento y utilidad.
La hoja de llenado únicamente puede ser modificada por la dependencia, quedando inhabilitado
todas las columnas excepto la correspondiente a precio unitario.
37
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
¿Qué es la base de datos neodata?
Es una base de datos que entrega la dependencia al contratista la cual contiene en formato para el
sistema de precios unitarios neodata versión 2009 o posterior, el catálogo de conceptos y un
listado de insumos. El contratista integrará sus precios unitarios, básicos, cuadrillas a utilizar
usando este catálogo de conceptos y los insumos proporcionados. De tal manera que la
dependencia pueda comparar además de precio unitario contra precio unitario, insumos contra
insumos.
El contratista podrá agregar los insumos faltantes en su caso.
La Comisión recepcionará cada disco para realizar la comparativa. Esta comparativa se realizará a
nivel precio unitario contra precio unitario, e insumos contra insumos.
Nota importante la comparación de costos de insumos se llevara a cabo con la base de

datos de precios unitarios.
38
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 2
 Recibo de registro de participación
Anexar copia
39
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 3
 Declaración de integridad
40
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
FORMATO DE CARTA RELATIVO A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE

INTEGRIDAD
(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año
(Nombre del Director General)

C Director General dela Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica
Presente.
Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______

donde se convoca a participar en la licitación No. ___________ Para la ejecución de la obra
___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________
El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa Por
este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que abstendré de adoptar conductas par los servidores
públicos de la COMISIÓN, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de
contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes de la presente Licitación.
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.
____________________________________
(Nombre del Representante Legal)
(Cargo)
41
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 4
 Identificación oficial vigente
(Anexar copia)
42
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 5
 Currículum de la empresa
43
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 6
Currículum del personal técnico
44
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 7
 Manifestaciones Escritas Bajo Protesta de Decir Verdad lo Siguiente y
Modelo de contrato
(Anexar Manifestaciones escritas)
(No anexar Modelo de contrato)
45
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
(ESCRITO ORIGINAL EN IDIOMA ESPAÑOL)
Documento No. 7.1
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS BASES DE

LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.

Presente.

El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa
manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer y haber tomado en consideración las bases y sus anexos para la
presente Licitación.
____________________________________
(Cargo)
46
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 7.2
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE

RIGEN AL CONTRATO DE OBRA, OBJETO DE LA LICITACIÓN Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS
TÉRMINOS.

Presente.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce el contenido del modelo
de contrato así como también manifiesta su conformidad y sujetarse a sus términos.
____________________________________
(Cargo)
47
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 7.3
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA

INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU
CASO, LE HAYA PROPORCIONADO LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE.

Presente.

(Deberá manifestarlo por escrito si en su caso no aplica)

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce y ha considerado en la
integración de su propuesta los materiales y equipo de instalación permanente que la Comisión nos ha proporcionado,
así como el programa correspondiente.
____________________________________
(Cargo)
48
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 7.4
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE PRETENDA SUBCONTRATAR

Y/O LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR.
En caso de que el licitante no subcontrate parte de la obra deberá manifestarlo por

escrito

Presente.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no subcontratará ninguna de las
partes de la obra objeto de la presente Licitación
____________________________________
(Cargo)
49
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 7.5

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS
ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACIÓN.

Presente.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio de la realización de los trabajos y sus
condiciones ambientales, así como de haber considerado las aclaraciones y modificaciones que en su caso, se hayan
efectuado a las bases de la presente Licitación.
.
____________________________________
(Cargo)
50
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 7.6
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Presente.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no encuentra en ninguno de los
supuestos que establece Artículo 44 de la ley de Obra Pública del Estado de Chiapas
____________________________________
(Cargo)
51
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 7.7
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL

LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE CONCURSO DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE
PENDIENTE LA EMISIÓN DEL FALLO RESPECTIVO.
Señalando los datos del contrato de la obra, del contratante y del avance físico-financiero que tenga a la fecha
de la publicación del Resumen de la convocatoria.

Presente.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no tiene obras en proceso de
ejecución o de participación en licitación alguna y/o este pendiente de la comunicación del fallo respectivo.
____________________________________
(Cargo)
52
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Anexo No. 7.7.1


Presente.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento tiene las siguientes obras en
proceso de ejecución a continuación detalladas.
CONTRATANTE UBICACIÓN FECHA FECHA

Descripción de la obra Localidad Municipio Contrato No. Monto Inicio Término
____________________________________
(Cargo)
53
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 7.8
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN LA CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR

QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFICQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN
LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATISTA EN EL PADRÓN DE LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE PUEDA PROVOCAR LA CANCELACIÓN DE LA MISMA.

Presente.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no existe ninguna circunstancia que modifique los datos o
información contenida en la constancia de inscripción del registro de contratista en el padrón de la Secretaría de la
Función Pública que pueda provocar la cancelación de la misma
____________________________________
(Cargo)
54
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 7.9
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS

MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE
LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO, COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA.

Presente.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce las normas de calidad
de los materiales, así como las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia nos ha
proporcionado, así como también conocemos las normas de la calidad de Infraestructura Hidráulica. .
____________________________________
(Cargo)
55
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 7.10
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

Y DE INGENIERÍA

Presente.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce los Proyectos
Arquitectónicos y de Ingeniería, que la Comisión ha proporcionado en tiempo y forma.
____________________________________
(Cargo)
56
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
(Documento No. PT-7)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ÓRGANO AUXILIAR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES DEL
ESTADO DE CHIAPAS, REPRESENTADO POR EL C. ING. BRUNO JESÚS MARTÍNEZ MEJÍA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL (LA) C.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DEXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
DECLARACIONES
I. “LA COMISIÓN” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:
I.1.- QUE ES UN ORGANISMO AUXILIAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y
COMUNICACIONES, PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, TÉCNICA, DE GESTIÓN, DE OPERACIÓN Y DE
EJECUCIÓN PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS ATRIBUCIONES, CREADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1400-A-2016, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 226-4a. SECCIÓN, DE FECHA: 02 DE MARZO DE 2016.
I.2.- QUE EL C. ING. BRUNO JESÚS MARTÍNEZ MEJÍA, ACREDITA SU PERSONALIDAD EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE CAMINOS
E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ÓRGANO AUXILIAR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE CHIAPAS,
CONFORME AL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016, POR LO QUE SE ENCUENTRA
FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE CHIAPAS; 8, FRACCIÓN VIII Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 1400-A-2016
POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, DE LA LEY
DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, VIGENTE.
I.3.- QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO
NO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX, DE FECHA: XX DE XXXXXX DE XXXX, SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EL O (LA) C.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,FINANCIADOS CON RECURSOS DEL
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.
I.4.- QUE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ÓRGANO AUXILIAR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE
OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA SESIÓN NÚMERO XXXX, DE FECHA: XX DE XXXXXXXX DE 2016, MEDIANTE
ACUERDO NÚMERO COPCOCAHI/XXXX/X-XXX/2016, DETERMINÓ ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO XXX, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.
I.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALZADA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS No. 1330 COLONIA CAMINERA C.P. 29090, DE LA CIUDAD DE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
I.6.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CCI1603029F1.
II.- “EL CONTRATISTA” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:
II.1.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NÚMERO XXXXXXX, XXXXXXXX XX, DE
FECHA XX DE XXXXXXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 0, XXX. XXXXXXX XXXXXXX, DE LA CIUDAD DEXXXXXXXXXX
XXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXXXXX, REGISTRADA BAJO EL XXXXXX NÚMERO XXXXXXX, SECCIÓN XXXXXXXDEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE XXXXXXXXXX,XXXXXX; CON FECHA XX DE XXXXXXX DE XXXX.
EL (LA) REPRESENTANTE C. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, CON EL TESTIMONIO DE
LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXXX, XXXXXXXX XX, DE FECHA XX DE XXXXXXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO 0, XXX. XXXXXXX XXXXXXX, DE LA CIUDAD DEXXXXXXXXXX XXXXXXX,DEL ESTADO DEXXXXXXXX; REGISTRADA BAJO EL XXXXXX NÚMERO
XXXXXXX, SECCIÓN XXXXXXX, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE XXXXXXXXXX, XXXXXX; CON
FECHA XX DE XXXXXXX DE XXXX.
II.2.- “EL CONTRATISTA”, DECLARA SER MEXICANO Y SEÑALA QUE EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SEGUIRÁ CONSIDERÁNDOSE
MEXICANO POR LO QUE SE REFIERE A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE CUALQUIER ACCIÓN QUE DERIVE
57
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
DE SU INCUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DENTRO

DEL TERRITORIO NACIONAL QUE POR RAZÓN DE MATERIA DEBA CONOCERLE; ASÍ MISMO, BAJO SU MAS CONSCIENTE RESPONSABILIDAD,
MANIFIESTA RENUNCIAR A LA LEYES Y A LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA CONVENCIONAL DE PERDER EN
BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS TODO DERECHO DERIVADO DE LO CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.
QUE CUENTA CON LOS REGISTROS VIGENTES QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN:
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: XXXXXXXXXXXXX.

REGISTRO DE CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: XXXXXXXXXXXXXXXX.
REGISTRO DEL PADRÓN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON NÚMERO: XXX-XXXXX-XX-X.
II.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADOS Y TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.
II.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL ESTABLECIDO EN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, COLONIA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 0 TELÉFONO(S): XX XXX XX X XX XX, EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX; MISMO
QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
II.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SU REGLAMENTO; LAS
NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, LAS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES; ASÍ COMO
DE LOS ANEXOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS CUALES DEBIDAMENTE FUERON SUSCRITOS POR
AMBAS PARTES, QUEDANDO POR TANTO OBLIGADO A LO CONTENIDO EN ÉL, ASÍ COMO A LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.
II.6.- “EL CONTRATISTA”, MANIFIESTA QUE PERSONALMENTE HA INSPECCIONADO EL LUGAR ESPECÍFICO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FÍSICOS QUE INTERVIENEN EN SU PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN, EJECUCIÓN, GASTO, CONTROL Y DEMÁS ACCIONES COMPLEMENTARIAS, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR INCREMENTOS
DESPROPORCIONALES, VARIACIONES SUSTANCIALES, MODIFICACIONES AL OBJETO DEL CONTRATO Y/O RECLAMOS POSTERIORES, QUE VAYAN EN
PERJUICIO DEL ERARIO DE LA FEDERACIÓN.
II.7.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 44, DE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
III.- “LAS PARTES” DECLARAN:
III.1.- DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” RECONOCEN RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD
JURÍDICA Y ACEPTAN LA CAPACIDAD LEGAL CON QUE SE OSTENTAN PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, QUE CONOCEN EL
CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS A
QUE ESTA SUJETA LA OBRA PÚBLICA.
III.2.- PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, RESULTAN APLICABLES LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.
POR LO ANTES EXPUESTO, LAS PARTES ACEPTAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN” ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX.
CONSISTENTE EN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX.
LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA(S)LOCALIDAD(ES) DE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DEL(DE LOS) MUNICIPIO(S) DE:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CHIAPAS.
ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LAS INSTRUCCIONES DE “LA
COMISIÓN”, EN CUANTO A LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Y LA UBICACIÓN DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS
58
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Y NORMAS LEGALES SEÑALADOS EN EL PUNTO II.5 DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTES, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA.
“EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE OBSERVARÁ, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES PARA
LAS PARTES Y QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE
DEL MISMO.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL QUE SE PAGARÁ POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $
XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
MONTO +16% I. V. A. MONTO TOTAL
$ XX,XXX,XXX.XX $ XX,XXX,XXX.XX $ XX,XXX,XXX.XX
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 0 DÍAS NATURALES
CON FECHA DE INICIO A PARTIR DEL XX DE XXXXXXX DE XXXX, Y FECHA DE CONCLUSIÓN EL XX DE XXXXXXX DE XXXX,DE CONFORMIDAD CON LOS
SIGUIENTES PROGRAMAS: PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DETALLADO POR CONCEPTOS; PROGRAMA DE
EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS
MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE
UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, TÉCNICO Y DE SERVICIOS RESPONSABLE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y DEMÁS PROGRAMAS QUE AUTORICEN LAS PARTES EN LOS DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN
FORMADO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
CUANDO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE INICIARA EN LA FECHA ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL CONTRATISTA”
SE ENCUENTRA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS, SOLICITANDO A “LA COMISIÓN” SU AUTORIZACIÓN, LA CUAL DEBERÁ
COINCIDIR CON EL INICIO DE SU EJECUCIÓN REAL AUTORIZADA, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRÓRROGA Y/O AMPLIACIÓN AUTORIZADA DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN SERÁ MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACIÓN.
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERÁ LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRÁ EL
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
“EL CONTRATISTA”, COMUNICARÁ A “LA COMISIÓN”, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTÉ, DENTRO DEL
PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL
FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” CUENTA CON UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A LA RECEPCIÓN FÍSICA
DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE.
RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 103DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
EN EL SUPUESTO DE QUE “LA COMISIÓN” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
DE EJECUCIÓN PACTADO, SIN EMBARGO, CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO
PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO, POR LO QUE NO SE REPROGRAMARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
CUARTA: REPRESENTANTE TÉCNICO.- SERÁ REPRESENTANTE TÉCNICO DE “EL CONTRATISTA”, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, EL
XXX. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, QUIEN SE IDENTIFICA CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO 0, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE FECHA XX DE XXXXXXX DE XXXX, SEGÚN LO ACREDITADO EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS EMITIDO POR LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; ACATANDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 146 DE SU
REGLAMENTO.
QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA COMISIÓN”, SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90, DE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACIÓN.
ASÍ TAMBIÉN ENTREGARÁ LOS DEMÁS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS.
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERÁ LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRÁ EL AVANCE EN LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
SEXTA: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN O DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A DESIGNAR A MAS TARDAR EL DÍA DE INICIO DE LA OBRA,
A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN O DE SERVICIOS, MISMO QUE ESTARÁ OBLIGADO A CONOCER CON AMPLITUD EL PROYECTO, NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS, EL
59
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
PRESENTE CONTRATO Y TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ MISMO
FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE CONTARÁ CON LAS FACULTADES SUFICIENTES
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ADEMÁS PARA OÍR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA Y AUN CON LAS DE CARÁCTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR A “EL
CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 88, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN VIGOR Y 146 DE SU
REGLAMENTO.
“LA COMISIÓN”, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCIÓN QUE “EL CONTRATISTA” DESIGNE. DEL MISMO MODO, DICHO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, SIEMPRE DEBERÁ TENER A
DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN” LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS, PARA QUE ÉSTE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA
CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA, EN LOS PLAZOS Y FORMAS CONVENIDAS.
SÉPTIMA: ANTICIPOS.- PARA QUE “EL CONTRATISTA” INICIE LOS TRABAJOS Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS,
ALMACENES, BODEGAS, INSTALACIONES, PARA LOS GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES ASÍ COMO PARA LA COMPRA DE PRODUCCIÓN
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE EN SU CASO SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS; “LA COMISIÓN”
OTORGARÁ ANTICIPO POR EL 0% DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIONES II Y V SEGÚN AL CASO QUE
CORRESPONDA, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLOS EN DICHOS TRABAJOS, QUE
REPRESENTA LA CANTIDAD DE $ XX,XXX,XXX.XX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX/100 M.N.)
I.V.A. INCLUIDO. EL CUAL SE ENCUENTRA DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
MONTO + 16% I.V.A. MONTO TOTAL
$ XX,XXX,XXX.XX $ XX,XXX,XXX.XX $ XX,XXX,XXX.XX
EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL DEL EJERCICIO A QUE CORRESPONDA EL RECURSO.
LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, ASÍ COMO DE LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES SE
SUJETE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS
NORMAS COMPLEMENTARIAS.
PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “LA COMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA; POR LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGAN EN OBRA O EN
PROCESO DE ADQUISICIÓN, DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LOS JUSTIFICANTES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LOS
DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DE LA LICITACIÓN, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN O
TERMINACIÓN ANTICIPADA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, COMPROMETIÉNDOSE “EL
CONTRATISTA” A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “LA COMISIÓN”, “EL CONTRATISTA” EXHIBIRÁ LA FACTURA Y LA PÓLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU
APROBACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PRESENTAR A “LA COMISIÓN” FIANZA POR EL 100%
(CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, MISMA QUE DEBERÁ SER EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, EN LA
FECHA Y LUGAR ESTABLECIDOS POR “LA COMISIÓN”O EN SU DEFECTO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA SU TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “LA COMISIÓN” DANDO CONOCIMIENTO A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE CORRESPONDE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN
AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN, ASÍ MISMO SI “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO DENTRO DE LOS DIEZ
DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, QUE ES UNA TASA QUE SERÁ COMO SI SE TRATARA
DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE
COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA
COMISIÓN”.
OCTAVA: FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN PERIODOS
NO MAYORES A UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA
RESIDENCIA DE OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE FIJE “LA COMISIÓN”, ACOMPAÑADAS DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 92, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS.
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA COMISIÓN” TENDRÁ EL DERECHO DE
RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.
60
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBERÁN SER REVISADAS Y AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE “LA COMISIÓN”, EN
UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE SU PRESENTACIÓN, DEBIENDO QUEDAR CONSTANCIA POR ESCRITO DE ESTE
HECHO. EN EL CASO DE DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E
INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.
EL PAGO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, Y POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ
SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.
“LA COMISIÓN”, AUTORIZARÁ EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO DE VEINTE DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y SE
ENCUENTREN ACOMPAÑADAS DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS.
CUANDO “EL CONTRATISTA”, NO PRESENTARE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN”
PODRÁ, SI ASÍ LO ESTIMA CONVENIENTE, ELABORARLAS DE CONFORMIDAD CON LOS NÚMEROS GENERADORES DE OBRA EJECUTADA QUE AUTORICE LA
RESIDENCIA DE LA OBRA, SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LOS GENERADORES, LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACIÓN QUE “LA
COMISIÓN” ELABORE, EN ESTE SUPUESTO, TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SE LE HAYA
NOTIFICADO ÉSTAS, PARA PRESENTAR POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES QUE A SU INTERÉS CONVENGA, POR LO QUE, SI AL
TRANSCURRIR DICHO PLAZO “EL CONTRATISTA”, NADA MANIFIESTA, O LO MANIFESTADO RESULTA IMPROCEDENTE, PREVIA DETERMINACIÓN DE “LA
COMISIÓN” NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARÁ QUE LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN QUEDA FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
NOVENA: GARANTÍAS. - “EL CONTRATISTA”, OTORGARÁ LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTÍAS
PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 42, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES BASES:
I.- “EL CONTRATISTA”, GARANTIZARÁ LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS QUE RECIBA, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR ANTE “LA COMISIÓN”,
GARANTÍA QUE SE OTORGARÁ MEDIANTE FIANZA QUE DEBERÁ CONSTITUIRSE POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE
LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” SEA NOTIFICADO DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, O EN EL MOMENTO EN
QUE SE SUSCRIBA EL CONTRATO.
LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, Y UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYO CASO
“LA COMISIÓN”, A PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DE LA MISMA, MEDIANTE NOTIFICACIÓN EXPRESA, Y POR ESCRITO DE LA
PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.
II.- PARA GARANTIZAR LA SANA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
PRESENTAR ANTE “LA COMISIÓN”, FIANZA POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE “LA OBRA” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
ASIMISMO, SE CONVIENE QUE ÚNICAMENTE LE SERÁN ACEPTADAS PÓLIZAS DE FIANZAS QUE TENGAN INSERTA “CLÁUSULA ESPECIAL” QUE PRECISE QUE LA
COMPAÑÍA AFIANZADORA PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO
DE CHIAPAS, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE DOMICILIO.
ADEMÁS, EN EL TEXTO DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE ESTRICTAMENTE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 282,
283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
POR LO QUE, “EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, GARANTIZARÁ LA MISMA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POSTERIORES
A DICHA RECEPCIÓN, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” EN SU EJECUCIÓN.
TANTO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO COMO LA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE DEBERÁN PRESENTAR EN LA FECHA Y LUGAR ESTABLECIDOS POR“LA
COMISIÓN” O EN SU DEFECTO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL ACTA DE
COMUNICACIÓN DE FALLO O DEL CONTRATO SUSCRITO POR ESTE, O DE LA FECHA EN QUE SE NOTIFIQUE A “EL CONTRATISTA” LA INVERSIÓN AUTORIZADA
CUANDO SE TRATE DE EJERCICIOS SUBSECUENTES.
DÉCIMA: AJUSTES DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN
ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS
COSTOS EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, MISMOS QUE SERÁN ANALIZADOS POR “LA COMISIÓN”,
A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA”, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.
LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS Y SU PROCEDIMIENTO, SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 95 Y 96 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO IV, SECCIÓN SEGUNDA, APARTADO H DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY DE OBRA
PÚBLICA.
DÉCIMA PRIMERA: COSTOS INDIRECTOS. - EN BASE AL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TIENE LA
OBLIGACIÓN DE DEMOSTRARLE A “LA COMISIÓN” TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS EN DICHO ANÁLISIS; DE NO SER ASÍ, “LA
61
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
COMISIÓN” HARÁ LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS COSTOS DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS POR “LA COMISIÓN” AL REALIZARSE EL FINIQUITO DE LA
OBRA ESTANDO DE ACUERDO AMBAS PARTES.
DÉCIMA SEGUNDA: SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA.- LOS PAGOS EN EXCESO PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 93, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, GENERARÁN LOS INTERESES PREVISTOS POR DICHA DISPOSICIÓN LEGAL; SE CONSIDERA PAGOS EN EXCESO CUALQUIER
PAGO INDEBIDO A “EL CONTRATISTA”, YA SEA POR QUE NO TENGA DERECHO A ELLO O POR QUE TENIENDO, SOBREVENGA ALGUNA CAUSA QUE INVALIDE
DICHO DERECHO, INCLUSIVE LA OBRA NO EJECUTADA QUE RESULTE CON DEFECTOS Y QUE NO SEA SUSTITUIDA A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.
EL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA, DEBERÁ SER REINTEGRADO POR “EL CONTRATISTA”, EN UN PLAZO NO
MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN O DE QUE
SE NOTIFIQUE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN CUALQUIER OTRO CASO, DENTRO DE IGUAL PLAZO, CONTADOS A PARTIR DE QUE SE LE NOTIFIQUE EL
FINIQUITO DE OBRA.
EN CASO DE OMISIÓN O NEGATIVA DE REINTEGRAR EL ANTICIPO RESPECTIVO, SE GENERARÁN CARGOS O INTERESES CONFORME A LA TASA QUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, PARA LOS CASOS DE
PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES.
LOS SALDOS A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, ORIGINADOS POR PAGOS EN EXCESO, ANTICIPO NO AMORTIZADO, PENAS CONVENCIONALES, SOBRECOSTO DE
OBRA O CUALQUIER OTRO QUE SE GENERE O QUE DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” A “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; SE CONSIDERARÁN CRÉDITOS FISCALES, Y PARA EXIGIR U OBTENER EL PAGO, PODRÁ APLICARSE EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN FISCAL SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ANTES CITADA.
DÉCIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, CON EL CARÁCTER DE PATRÓN DIRECTO, RECONOCE QUE POR MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES Y DE LA RELACIÓN LABORAL QUE SE GENERE, TANTO CON EL
PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO CON EL ADMINISTRATIVO QUE REQUIERA, DERIVADO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGÁNDOSE EN TAL VIRTUD, A RESPONDER EN SU CASO, DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES O SUS PROPIOS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE “LA COMISIÓN” EN FORMA EXPRESA SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO
PUDIERA SURGIR.
“EL CONTRATISTA”, DEBERÁ COMPROBAR A “LA COMISIÓN” QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO EL
RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 15 B, 15 C Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,
DEBIENDO INFORMAR MENSUALMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, TANTO A “LA COMISIÓN”
COMO A LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE CUENTA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS
EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ASÍ TAMBIÉN QUE CUMPLE CON SUS TRABAJADORES CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES
EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD A “LA COMISIÓN” COPIAS SIMPLES DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN COMO PATRÓN, DE
FORMA MENSUAL ACOMPAÑADO DE ESCRITO LIBRE POR EL QUE RELACIONE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA, CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN
CASO DE OMITIR U OBSTACULIZAR A “LA COMISIÓN” EN EL CERCIORAMIENTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO PATRÓN, SERÁ
MOTIVO PARA LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO CON RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATISTA”.
ASÍ TAMBIÉN “LA COMISIÓN” NO TENDRÁ OBLIGACIÓN NI RELACIÓN ALGUNA CON LOS PROVEEDORES QUE SUMINISTREN EQUIPO, HERRAMIENTAS O
MATERIALES DE CUALQUIER TIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PROPORCIONAR A SU PERSONAL SUBORDINADO, LAS
HERRAMIENTAS Y/O INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
ASÍ TAMBIÉN, “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE “LA COMISIÓN” LE RETENGA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN TODOS LOS CASOS EN QUE EXISTAN
DEUDAS QUE HAYA CONTRAÍDO CON ACREEDORES POR ADQUISICIONES DE MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RECLAMADOS Y JUSTIFICADOS A TRAVÉS DE “LA COMISIÓN” DENTRO DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS, “LA COMISIÓN”, CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, NOMBRARÁ, POR ESCRITO AL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESEMPEÑARÁ LA
FUNCIÓN DE SUPERVISOR DE ESTA OBRA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y SERÁ EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LOS GENERADORES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA”. ASÍ MISMO, LA SUPERVISIÓN SERÁ LA RESPONSABLE Y ENCARGADA DE VERIFICAR QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA Y FINANCIERA QUE SUSCRIBA CON RELACIÓN A ESTA OBRA, CONTENGA CLARAMENTE LAS CANTIDADES Y CONCEPTOS DE OBRA EN
CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN LEGAL, FÍSICA Y FINANCIERA QUE REALMENTE GUARDA LA MISMA.
DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -
62
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
A) “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A
SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”; DE IGUAL MANERA, SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES GENERALES ASENTADAS EN LAS
BASES, EFECTUÁNDOSE TAMBIÉN, A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.
DEL MISMO MODO, “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA OBLIGADO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA COMISIÓN” O A TERCEROS,
EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.
SIN PERJUICIO DE QUE RESULTARA INSUFICIENTE EL MONTO AFIANZADO, “LA COMISIÓN”, EXIGIRÁ POR CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL LA
RESPONSABILIDAD SUBSISTENTE, IGUALMENTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS, FÍSICAS O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO
SUPUESTO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE A “LA COMISIÓN” DE ACUERDO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
“EL CONTRATISTA”, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CUANDO ÉSTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA OBJETO DEL MISMO, Y QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE “LA
COMISIÓN”, ESTÉ ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA”, DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “LA COMISIÓN” TENGA ESTABLECIDO EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ
COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA
VÍA PÚBLICA.
LOS RIESGOS, LA VIGILANCIA, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE ÉSTAS SE EJECUTEN, HASTA EL MOMENTO DE LA
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA MISMA, CORRERÁN SERÁ A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA”, SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “LA COMISIÓN”, A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES,
LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “LA COMISIÓN” SERÁN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA”, SERÁ RESPONSABLE DE CUBRIR A “LA COMISIÓN”, TODOS LOS GASTOS QUE ESTE ÚLTIMO REALICE POR CONCEPTO DE LA
SUPERVISIÓN EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE SEAN NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA O
LA NO TERMINACIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; EN SU CASO, EL IMPORTE QUE RESULTE DE
LO ANTERIOR, SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “LA COMISIÓN” DEBERÁ HACER A “EL CONTRATISTA”, POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN,
“EL CONTRATISTA”, DEBERÁ CUBRIR EL IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA “LA COMISIÓN”. LO ANTES ESTIPULADO, SE
ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISIÓN DE ESTA OBRA PODRÁ SER EXTERNA Y CONTRATADA POR “LA COMISIÓN”, POR LO QUE, ESTA
RESPONSABILIDAD SE ENCONTRARÁ SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO DE LA SUPERVISIÓN QUE SE GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGÚN EL CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE QUE SE TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA OBRA Y SU ENTREGA FÍSICA Y DOCUMENTAL.
ESTA RESPONSABILIDAD IMPERARÁ INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE TUVIERA LUGAR LA RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO Y SE UTILIZARÁN LAS FORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS.
“EL CONTRATISTA”, SE COMPROMETE A COMUNICAR INMEDIATAMENTE A “LA COMISIÓN”, CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO QUE OCURRA RESPECTO AL
SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE INSTRUMENTO; EN EL SUPUESTO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE
REQUIERA HACERLE A “EL CONTRATISTA” CON CARGO A ÉSTE, “LA COMISIÓN” PODRÁ NOTIFICARLE MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DEL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE LE DEBA SER COMUNICADO, POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL
ESTADO DE CHIAPAS, LO CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS LEGALES PLENAMENTE, SIN QUE AL RESPECTO, “EL CONTRATISTA” PUEDA ALEGAR LA FALTA, LA
INDEBIDA NOTIFICACIÓN, O EN SU CASO, LA VIOLACIÓN A SU DERECHO DE AUDIENCIA.
“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A FABRICAR, ASÍ COMO A COLOCAR AL PIE DE LA OBRA EN UN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO, DESDE SU INICIO HASTA SU
ENTREGA, EL LETRERO INFORMATIVO DE LA MISMA, CON LA INSERCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN QUE REFIERA “LA COMISIÓN”. EL
COSTO QUE SE ORIGINE POR SU ELABORACIÓN, ESTARÁ COMPRENDIDO DENTRO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS QUE EL PROPIO “CONTRATISTA”
CONSIDERÓ EN SU COTIZACIÓN O EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A DEJAR INSTALADO EN PERFECTAS CONDICIONES EL MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO QUE REQUIERA LA OBRA EN EL
LUGAR DE LA MISMA. POR LO CUAL “LA COMISIÓN”, PROPORCIONARÁ CON OPORTUNIDAD LOS BIENES ANTES MENCIONADOS Y LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA A MÁS TARDAR EN LA FECHA EN QUE RECEPCIONE LA OBRA.
“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PRESENTAR AL 100% LA CUANTIFICACIÓN GENERAL DE SU OBRA A EJECUTAR EN LOS SIGUIENTES 15 DÍAS NATURALES
DESPUÉS DEL INICIO REAL Y LO PRESENTE AL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE “LA COMISIÓN”.
B) MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL. EL CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ CONTAR CON UN DICTAMEN DE
RIESGO EMITIDO POR EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON
63
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 Y 42 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE
CHIAPAS.
* REALIZAR UN DIAGNOSTICO DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO DEL ESTADO FÍSICO ACTUAL DE TODOS LOS INMUEBLES COLINDANTES CON LA OBRA A
EJECUTAR, ALMACENES Y BODEGAS, ÁREAS DE DESCARGAS, ETC. Y OTRO AL TÉRMINO DE LA MISMA, PARA DETERMINAR LA VERACIDAD DE LAS POSIBLES
AFECTACIONES EN CASO DE PRESENTARSE.
* EL CONTRATISTADEBERÁ CONTAR CON UN RESIDENTE DE OBRA CON PERFIL DE INGENIERO CIVIL, DE TIEMPO COMPLETO QUE TENGA LA CAPACIDAD DE
ATENDER A LOS VECINOS ANTE CUALQUIER PROBLEMA, DUDA, ETC. Y QUE COADYUVE DE MANERA FAVORABLE CON LA IMAGEN DE LAS AUTORIDADES DEL
GOBIERNO ESTATAL, DE IGUAL MANERA SUGERIMOS PRIVILEGIAR LA SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES Y PERSONAS VECINAS ANTE EL AVANCE DE LA OBRA.
* DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA SE DEBERÁ DELIMITAR Y PROTEGER LAS ÁREAS DE TRABAJO, TALES COMO ALMACENES, BODEGAS, HABILITADOS
DE MATERIALES A UTILIZAR (ACEROS Y CIMBRAS) BANCOS EN OBRA (AGREGADOS), ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EXCAVACIONES
PROFUNDAS, PASOS VEHICULARES Y PEATONALES, ASÍ COMO LA DEBIDA SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL, TODO ESTO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA.
* EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR Y PRESENTAR AL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL
ESTADO DE CHIAPAS, UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN DONDE SE CONTEMPLEN LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN,
DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA.
* EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ALERTAMIENTO VISUAL Y ACÚSTICO PARA EFECTUAR SIMULACROS Y/O EVACUACIÓN PREVENTIVA
DEL PERSONAL ANTE LA PRESENCIA DE CUALQUIER FENÓMENO PERTURBADOR.
* EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL PARAMÉDICO DURANTE LAS HORAS HÁBILES, ASÍ COMO EQUIPO MÍNIMO INDISPENSABLE PARA
HACER FRENTE A CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
* EN CASO DE LLEVAR A CABO CONCEPTOS DE TRABAJOS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO A LA POBLACIÓN (MANIOBRAS PESADAS, EXCAVACIONES, SIN
PROTECCIÓN DE TALUD (ADEMES) ETC., INFORMAR AL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL
ESTADO DE CHIAPAS, LA MANERA EN QUE SE REALIZARAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN CASO DE ALGUNA CONTINGENCIA.
DÉCIMA SEXTA: PAGOS EN EXCESO.- EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA “EL CONTRATISTA” RECIBA PAGOS EN EXCESO, ÉSTE ACEPTA LA OBLIGACIÓN
DE REINTEGRAR A “LA COMISIÓN”, LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA QUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”;
OBSERVÁNDOSE EN TODO CASO, LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 93, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” A “LA COMISIÓN”, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, TIENEN EL CARÁCTER DE CRÉDITOS FISCALES Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LOS MISMOS, SE OBSERVARÁ EL PROCEDIMIENTO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO ANTES SEÑALADO.
DÉCIMA SÉPTIMA: DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. -EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACIÓN DE QUE LOS
DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES.
DÉCIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES.- LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:
“LA COMISIÓN”, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA”, SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA COMISIÓN” COMPARARÁ MENSUALMENTE
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL
EFECTUARSE LA COMPARACIÓN, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR
QUE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA COMISIÓN”, RETENDRÁ EL 3% (TRES PORCIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO POR EL
NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE
SÉ HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA.
SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE, LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE
HACER UNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE“LA COMISIÓN”, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO EXPONER EN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LAS RAZONES DE LA
APLICACIÓN.
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO CONCLUYERA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, ADICIONALMENTE COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERÁ CUBRIR A “LA COMISIÓN” MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES
64
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA. PARA
DETERMINAR LAS RETENCIONES, Y EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS; NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN TAL SUPUESTO, “LA COMISIÓN”, EFECTUARÁ
LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA QUE A SU JUICIO ESTIME PERTINENTES.
LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CUANDO:
“EL CONTRATISTA”, NO FIRME EL CONTRATO O NO PRESENTE LA FIANZA CORRESPONDIENTE EN LA FECHA CONVENIDA.
SE DEMUESTRE QUE LA OBRA EJECUTADA, NO REÚNE LOS REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES OFRECIDAS POR “EL CONTRATISTA”, O NO SE ENCUENTRAN A
SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.
OCURRAN LAS CAUSAS DE RESCISIÓN CONTENIDAS EN EL CONTRATO QUE AL RESPECTO SE FIRMA.
DICHAS SANCIONES, SE ESTIPULAN POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”, Y SU MONTO SE DESCONTARÁ
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES EXISTENTES EN FAVOR DE “EL CONTRATISTA” DE LAS LIQUIDACIONES O FINIQUITOS QUE SE FORMULEN,
SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “LA COMISIÓN” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.
DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ MODIFICAR LOS PLANOS, LAS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS DE TRABAJO, CONCEPTOS DE
OBRA Y VOLÚMENES MEDIANTE COMUNICADOS POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, POR LO QUE, DICHAS MODIFICACIONES SERÁN INCORPORADAS A ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.
SI DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO EXISTE LA IMPERIOSA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE
ESTE INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN CAUSAS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, POR MEDIO DEL DICTAMEN
TÉCNICO QUE PARA TALES EFECTOS SE EMITA, SE PODRÁ CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS
TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 91, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 160, 161, 162 Y 163 DE SU REGLAMENTO.
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE TENGA CONVENIDO Y
AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO A “LA COMISIÓN”, MEDIANTE ANOTACIÓN EN BITÁCORA Y PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRÓRROGA O AMPLIACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, MANIFESTANDO LAS JUSTIFICACIONES
QUE TENGA A SU FAVOR Y LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS MISMAS, “LA COMISIÓN”, NO TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA DE CONSIDERAR AMPLIACIONES
O PRÓRROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
PARA EL CASO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO Y/O AL PLAZO QUE EN ESTE APARTADO SE REFIERE, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA A “LA COMISIÓN”, LA MODIFICACIÓN A LA FIANZA EN LA QUE EXPRESAMENTE SE ESTABLEZCA SU VIGENCIA
DURANTE EL TIEMPO DE PRÓRROGA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, DE MANERA TOTAL O PARCIAL, LA OBRA
CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS; PARA TAL EFECTO, “LA COMISIÓN”, DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE
PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR EN SU CASO LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA PARA
FORMALIZAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, SE ELABORARÁ UN ACTA EN LA QUE INTERVENDRÁ “EL CONTRATISTA”, O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, PREVIA CITA QUE PARA TAL EFECTO SE LE HAGA, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE SU
INASISTENCIA NO IMPEDIRÁ LA REALIZACIÓN DE LA DILIGENCIA QUE SUSTENTARÁ EL ACTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 97 DE
LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 182 DE SU REGLAMENTO.
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL JUSTIFICADA, YA SEA PARCIAL O TOTAL PRORROGARÁ LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR DICHO PLAZO CONVENIDO.
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.
VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA COMISIÓN”, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO TERMINAR ANTICIPADAMENTE, DE
MANERA TOTAL O PARCIAL EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL Y EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS O DE
FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS
OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;
ELABORÁNDOSE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 98, 100, 101 Y 103 DE LA LEY DE OBRA
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ OPTAR POR NO
EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A “LA COMISIÓN”, QUIEN
DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE SOLICITUD RESPECTIVO. EN
65
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “LA
COMISIÓN” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.
UNA VEZ COMUNICADA POR “LA COMISIÓN” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE
POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ELABORANDO ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE TAL CIRCUNSTANCIA Y
SOLICITANDO SU PRESENCIA. LA INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” NO SERÁ MOTIVO PARA SUSPENDER LA DILIGENCIA. ESTO MISMO SE OBSERVARÁ EN
CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN” TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN
DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
ESTO MISMO SE OBSERVARÁ EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “LA COMISIÓN”, RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEAN
TERMINADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA”,
NOTIFICARÁ A “LA COMISIÓN”, POR ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ÉSTA VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS
ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, PUDIENDO DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO HACER LAS
OBSERVACIONES O ESTABLECER LAS CONDICIONANTES NECESARIAS PARA CONSIDERAR TERMINADA LA OBRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
“LA COMISIÓN”, PODRÁ DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO
DE OBRA, PARA LO CUAL DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.
RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ELABORARÁN EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES DE RECEPCIONADOS LOS MISMOS, UN
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN, Y EL SALDO RESULTANTE.
EN CASO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SE
PROCEDERÁ CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS, EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
VIGÉSIMA TERCERA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “LA COMISIÓN”, NO CONSIDERA COMO TRABAJOS EJECUTADOS, AQUÉLLOS QUE NO REÚNAN LA CALIDAD
REQUERIDA POR NO APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO O CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, POR LO QUE, EN SU CASO, “EL
CONTRATISTA”, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE DEMOLERLOS O CORREGIRLOS A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”, SEGÚN CORRESPONDA. PARA TAL EFECTO,
“LA COMISIÓN”, COMUNICARÁ POR MEDIO DE LA BITÁCORA DE OBRA O POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, DE LA DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA,
ENCONTRÁNDOSE ÉSTE OBLIGADO A REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORRECCIÓN RESPECTIVOS INMEDIATAMENTE EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS
HÁBILES, EN CASO DE NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN”, PODRÁ ORDENAR LA NO EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA QUE LAS
CONSTRUCCIONES DEFICIENTES SEAN REPARADAS O CORREGIDAS, SIN QUE “EL CONTRATISTA”, PUEDA SOLICITAR PRÓRROGA O AMPLIACIÓN DE TIEMPO
POR ESTE MOTIVO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL TIEMPO QUE SE CONSUMA HASTA LA TOTAL REPARACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS TRABAJOS,
LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE EN SU MOMENTO “LA COMISIÓN”, PUEDA DETERMINAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL O RESCINDIR EL
PRESENTE CONTRATO.
“EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SE REALICEN LAS COMPENSACIONES O DEDUCCIONES QUE
PROCEDAN A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, POR CUALQUIER CAUSA QUE OCURRA DURANTE O POSTERIORMENTE A LA EJECUCIÓN O ENTREGA DE LOS
TRABAJOS, SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO.
EN CASO DE QUE POSTERIORMENTE A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTARAN VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXIGIBLE A “EL CONTRATISTA”; “LA COMISIÓN”, SE LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE EN
UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, O EL QUE SE DETERMINE SEGÚN LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, PROCEDA A LA REPARACIÓN
DE VICIOS OCULTOS O AL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDA; EN CASO DE NEGATIVA U OMISIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SE
PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN PERJUICIO DE EXIGIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE
CORRESPONDA O QUE NO SE ALCANCE A CUBRIR CON EL MONTO DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.
VIGÉSIMA CUARTA: CUMPLIMIENTO Y/O RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA COMISIÓN”, PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” PACTADAS EN EL
PRESENTE INSTRUMENTO O QUE DERIVEN DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO Y/O SU REGLAMENTO Y POR CAUSAS IMPUTABLES
A ÉSTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL. PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ AGOTARSE
EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,
POR LO QUE, PARA TALES EFECTOS “LA COMISIÓN”, SERÁ EL QUE PROMUEVA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RESPECTIVO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
“LA COMISIÓN”, LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO; PARA QUE, EN UN TÉRMINO DE
QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN, “EL CONTRATISTA” EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, BAJO PENA DE PERDER ESTE DERECHO DE NO HACERLO EN EL PLAZO SEÑALADO.
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO ANTES MENCIONADO, “LA COMISIÓN” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO
66
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL CONTRATISTA”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ
SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE DICHO PLAZO. EN CASO DE RESCISIÓN “LA COMISIÓN”
PROCEDERÁ A REASIGNAR LA OBRA A OTRO CONTRATISTA.
“LA COMISIÓN” PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.
OTRA CAUSA DE RESCISIÓN SERÁ QUE EL PERSONAL AUTORIZADO POR “EL CONTRATISTA” PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA, INCURRIERA EN
ACTOS DE VIOLENCIA O MALOS TRATOS EN CONTRA DEL PERSONAL DE “LA COMISIÓN” O DE TERCERAS PERSONAS YA SEA DENTRO DE LAS INSTALACIONES
DE “LA COMISIÓN”, O EN EL LUGAR O CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
UNA VEZ COMUNICADA POR “LA COMISIÓN” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA
DE “EL CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.
UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, “LA COMISIÓN” SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE O ELABOREN POR LAS PARTES EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ
EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE RESCISIÓN A “EL
CONTRATISTA”, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 100, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA
TODO LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE TIENE “LA COMISIÓN” DE EXIGIR, EN SU CASO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
VIGÉSIMA QUINTA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY O DE ESTE CONTRATO
POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y DE NO OPTAR POR LA RESCISIÓN. “LA COMISIÓN”, PREVIO LEVANTAMIENTO DE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA
HACER CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO.
“LA COMISIÓN”, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS OBLIGACIONES QUE NO HAN SIDO CUMPLIDAS, DESCRIBIENDO LAS MISMAS EN SU
CASO, DE SER POSIBLE, CUANTIFICANDO SU VALOR, APERCIBIÉNDOLO QUE EN CASO DE NO CUMPLIRLAS EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES “LA
COMISIÓN”, LE HARÁ CUMPLIR POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” DE LOS GASTOS QUE ORIGINE, EN EL CUAL
SE PODRÁ INCLUIR EN TODO CASO EL SOBRECOSTO DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA”, TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, PARA EXPONER LO QUE A
SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR PRUEBAS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA O JUSTIFICAR QUE NO ES SU
RESPONSABILIDAD CUMPLIR LAS MISMAS, EN UN PLAZO DE CINCO HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE RECIBA LA CONTESTACIÓN,
“LA COMISIÓN”, EMITIRÁ SU RESOLUCIÓN AL RESPECTO.
EN CASO DE QUE “LA COMISIÓN” DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA FORMA Y
TÉRMINOS EN QUE POR SÍ O TRAVÉS DE TERCERA PERSONA, REALIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y EL COSTO QUE TENDRÁ ÉSTE, EN EL CUAL
SE PODRÁ INCLUIR EN TODO CASO EL SOBRECOSTO DE LA OBRA. PROCEDIÉNDOSE EN CASO DE AMERITARLO A AFECTAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO RESPECTIVO.
TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO LA MANIFESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, PARA TAL
EFECTO ANALIZARA, EN SU CASO, LO EXPUESTO POR “EL CONTRATISTA”; EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
SEÑALARA LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERAN A “EL CONTRATISTA”, PARA TENER POR CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN OMITIDA,
OTORGANDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA LLEVAR A CABO LAS MISMAS, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE
LA OBLIGACIÓN OMITIDA; EL PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TÉRMINOS, NO PRORROGARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS DÍAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “LA COMISIÓN”
INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, TOMARA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HARÁ CONSTAR EN ACTA
CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FÍSICO EN QUE SE ENCUENTRAN; A ESTA DILIGENCIA DEBERÁ SER CITADO PREVIAMENTE “EL CONTRATISTA”, BAJO EL
APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSIÓN DE LA MISMA.
REALIZADA LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN”, PODRÁ REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS
MISMOS, ADJUDICANDO LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR A TRAVÉS DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, SIENDO A COSTA DE “EL
CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN ESTE CASO, LA SUBROGACIÓN EN EL DERECHO DEL PAGO DE
ESTIMACIONES Y LA OBLIGACIÓN, EN SU CASO, DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA, “LA COMISIÓN” REALIZARA LAS ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTES SEÑALADO.
VIGÉSIMA SEXTA: ACEPTACIÓN MUTUA DE SUJECIÓN AL CLAUSULADO Y NORMATIVIDAD APLICABLE.- LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN VIRTUD DE QUE LOS
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SON DE CARÁCTER ESTATAL, LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LOS ANEXOS,
ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y
DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE LE SEAN APLICABLES.
67
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
VIGÉSIMA SÉPTIMA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, “LA COMISIÓN”, REALICE
LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:
A. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PAGARÁN UN
DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR (0.5%) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. SEGÚN LO ESTABLECE EL
ARTÍCULO 45, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
B. EL 1% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN AL ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE
BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 269, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
C. RETENCIÓN DEL 2% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 229 Y 235 DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARAEL ESTADO DE CHIAPAS.
D. EN CASO DE SER AGREMIADO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN CHIAPAS, Y AL INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C., DELEGACIÓN CHIAPAS; SE APLICARÁ LO SIGUIENTE:
EN TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SUSCRITO CON FECHA 03 DE JULIO DE 2013, CELEBRADO ENTRE EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CÁMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN CHIAPAS, Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN, A.C., DELEGACIÓN CHIAPAS; “EL CONTRATISTA” DESDE ESTE MOMENTO CEDE SU DERECHO DE COBRO AL INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C., DELEGACIÓN CHIAPAS, POR EL TRES AL MILLAR (0.3%) DEL IMPORTE ANTES DEL
I.V.A. Y RETENCIONES Y DEDUCCIONES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE CON ESTA
ESTIPULACIÓN SE DA POR PAGADO DEL IMPORTE DEL TRES AL MILLAR (0.3%) DE CADA ESTIMACIÓN; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO QUE
EN ESTE ACTO REALIZA.
PARA HACER EFECTIVA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, “EL CONTRATISTA” INCORPORARÁ A LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL RUBRO
DE “DEDUCCIONES” LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LA APLICACIÓN DEL TRES AL MILLAR (0.3%) DEL IMPORTE ANTES DEL I.V.A. Y DE
RETENCIONES Y DEDUCCIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.
EN CASO DE SER AGREMIADO A LOS EMPRESARIOS CHIAPANECOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.(ECIC), SE APLICARÁ LA SIGUIENTE
DEDUCCIÓN:
EN TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SUSCRITO CON FECHA 03 DE JULIO DE 2013,
CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, Y LOS EMPRESARIOS CHIAPANECOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.; “EL CONTRATISTA” DESDE ESTE MOMENTO CEDE
SU DERECHO DE COBRO A LOS EMPRESARIOS CHIAPANECOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C., POR EL TRES AL MILLAR (0.3%) DEL
IMPORTE ANTES DEL I.V.A. Y DE RETENCIONES Y DEDUCCIONES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO, POR LO QUE ESTA ESTIPULACIÓN SE DA POR PAGADO DEL IMPORTE TRES AL MILLAR (0.3%) DE CADA ESTIMACIÓN; EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LA CESIÓN DE
DERECHOS DE COBRO QUE EN ESTE ACTO REALIZA.
EN CASO DE SER AGREMIADO A LA ORGANIZACIÓN DE CONSTRUCTORES INDEPENDIENTES DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C. (OCIECH), SE APLICARÁ LA
SIGUIENTE DEDUCCIÓN:
EN TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA
LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SUSCRITO CON FECHA 15 DE AGOTO DE 2016,
CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES Y LA
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y LA ORGANIZACIÓN DE CONSTRUCTORES INDEPENDIENTES DEL ESTADO DE
CHIAPAS, A.C. (OCIECH); “EL CONTRATISTA” DESDE ESTE MOMENTO CEDE SU DERECHO DE COBRO A LA ORGANIZACIÓN DE CONSTRUCTORES
INDEPENDIENTES DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C. (OCIECH), POR EL TRES AL MILLAR (0.3%) DEL IMPORTE ANTES DEL I.V.A. Y DE RETENCIONES Y
DEDUCCIONES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE ESTA ESTIPULACIÓN SE DA POR
PAGADO DEL IMPORTE TRES AL MILLAR (0.3%) DE CADA ESTIMACIÓN; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO QUE EN ESTE ACTO REALIZA.
68
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
EN CASO DE NO SER AGREMIADO A NINGUNO DE LOS ORGANISMOS ANTERIORES, NO SERÁ APLICABLE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO D, DE ESTA
CLÁUSULA, SIEMPRE Y CUANDO“EL CONTRATISTA” ACREDITE DOCUMENTALMENTE ANTE “LA COMISIÓN” QUE ESTÁ CUMPLIENDO LA OBLIGACIÓN DE
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES, POR CUALQUIER OTRO MEDIO DISTINTO A LOS DE LACÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN CHIAPAS, Y AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN,
A.C.;EMPRESARIOS CHIAPANECOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C. (ECIC), ORGANIZACIÓN DE CONSTRUCTORES INDEPENDIENTES DEL
ESTADO DE CHIAPAS, A.C. (OCIECH) O AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE REGISTRADA Y RECONOCIDA;DE ACUERDO A LAS FORMAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 153 B, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO “A”, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 132, FRACCIÓN XV Y 153-B, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD
CON LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO QUE EN ESTE ACTO REALIZA.
VIGÉSIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE ENTRE LAS PARTES, INCLUSIVE LAS
DE CARÁCTER TÉCNICO, SE TRATARÁN DE RESOLVER DE COMÚN ACUERDO, PARA LO CUAL “LA COMISIÓN” OPTATIVAMENTE PODRÁ PROPONER POR
ESCRITO UNA SOLUCIÓN A “EL CONTRATISTA” O BIEN, ÉSTE SERÁ CONVOCADO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL OBJETO DE DIRIMIR LA
CONTROVERSIA, SIN EMBARGO, EN EL SUPUESTO DE QUE ÉSTE NO RINDA SU CONTESTACIÓN POR ESCRITO, EN UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES O A
PESAR DE PLANTEAR LA SOLUCIÓN, NO SE RESUELVA EN EL FONDO PORQUE NO SE LLEGUE A UN ACUERDO CONSENSUAL O POR INASISTENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN”, RESOLVERÁ LO PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y DEMÁS LEYES
APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO.
LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREVISTA EN EL TÍTULO SEXTO, CAPÍTULO ÚNICO,
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
VIGÉSIMA NOVENA: JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO PORLA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; ASIMISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE, POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE
O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, MANIFIESTA QUE EN SU CELEBRACIÓN NO HA
HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESIÓN, COACCIÓN O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO QUE, PARA
CONSTANCIA LO FIRMAN EN TRES EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LOS XX DÍAS DEL MES DE XXXXXXXXX DEL AÑO XXXX.
POR “LA COMISIÓN” POR “EL CONTRATISTA”
ING. BRUNO JESÚS MARTÍNEZ MEJÍA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE CAMINOS E XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
TESTIGOS DE ASISTENCIA
C.P. OFELIA NUÑEZ CABRERA C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES

DIRECTORA DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS,
ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
69
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 8
 Planeación integral
70
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 9
 Procedimiento constructivo
71
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 10
 Constancia de visita al lugar de la obra
72
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 11
 Especificaciones de construcción aplicables
Documento PT-11
73
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento PT-11
ESPECIFICACIONES GENERALES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES GENERALES TÉCNICAS
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REGIRAN PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, MOTIVO DE ESTE CONCURSO, SON LAS QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN LA OBRA
“ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO”EDITADA POR LA COMISION DE CAMINOS E INFRESTRUCTURA HIDRAULICA Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION DELA OBRA PUBLICA
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE CONSIGNAN EN LAS HOJAS

SIGUIENTES COMPLEMENTAN, ADICIONAN O MODIFICAN A LAS QUE SE CITAN EN LA
OBRA“ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO”.
NOTAS IMPORTANTES
=====================
 EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LA TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES PARA LAS OBRAS MOTIVO DE ESTE
CONCURSO, POR LO QUE DEBERA CONSIDERARLOS DENTRO DE SU ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DONDE
INTERVENGAN ESTOS MATERIALES; TANTO LA TUBERIA COMO PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. O Fo.Go.
DEBERAN SER NUEVOS Y DE MARCA Y CALIDAD RECONOCIDA, EN EL CASO DE TUBERIAS DE P.V.C. NO SE
ACEPTARA TUBERIAS CON CAMPANAS CEMENTADAS, ES DECIR, DEBERA SER TUBERIAS CON CAMPANA
INTEGRAL.
 EN CASO DE QUE UNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES HUBIESE PRESENTADO PROPOSICIONES

PARA MAS DE UN CONCURSO Y RESULTARE TRIUNFADORA EN DOS O MAS EVENTOS ESTA COMISION,
CON OBJETO DE PROTEGER SUS INTERESES, SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICARLE EL O LOS
CONTRATOS QUE A SU JUICIO CONSIDERE PODRAN SER DEBIDAMENTE CUMPLIDO PROCEDIENDO A
DESCALIFICARLA EN LOS DEMAS CONCURSOS EN LOS QUE HUBIESE PRESENTADO PROPUESTA.
 EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPUESTA

EL SUMINISTRO PARA LA LOCALIDAD DE 2 COPLES DE REPARACION POR CADA KILOMETRO DE LINEA DE
CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL DIAMETRO INSTALADO EN CADA LOCALIDAD DE SU
CONTRATO, QUE SERVIRAN PARA POSIBLES REPARACIONES QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A FUTURO
EN LA LOCALIDAD.
 SE ENTENDERA COMO PIEZAS ESPECIALES CODOS, TEE, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS, TAPONES, YE,
ADAPTADORES, EXTREMIDADES, TUERCAS UNION Y NIPLES O TUBOS CORTOS MENORES DE 1.50 M DE
DIFERENTES DIAMETROS EN TUBERIAS DE ACERO QUE SE REQUIERE PARA LAS OBRAS MOTIVO DEL
PRESENTE CONCURSO QUE DEBERA SER SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA; POR LOS QUE DEBERA
CONSIDERAR DENTRO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EL COSTO DE LAS PIEZAS ESPECIALES,
74
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
TORNILLERIA, EMPAQUES Y ANILLOS SEGUN EL CASO, ASI COMO TODOS LOS CARGOS INHERENTES A
ESTE MATERIAL (ACARREOS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS, TODAS LAS MANIOBRAS CONEXAS Y
ACARREOS NECESARIOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION). ASI MISMO SERA DE SU RESPONSABILIDAD
DE QUE LA FABRICA DE PIEZAS ESPECIALES QUE HAYA ELEGIDO, GARANTICE EL SUMINISTRO DE ESTOS
MATERIALES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE SU PROGRAMA DE TRABAJO Y DE QUE CUMPLA
CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS.
 DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERA DE CONSIDERAR TODOS

LOS CAMINOS DE ACCESO NECESARIOS A LAS OBRAS, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE NO
SE HARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR PARA QUE LOS
MATERIALES Y DEMAS COMPONENTES DE LA OBRA LLEGUEN AL SITIO DE SU UTILIZACION, ASI MISMO LO
REFERENTE A ALMACENAMIENTO, POR LO QUE DEBERA DE SER CONSIDERADO ESTAS ACTIVIDADES
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES.
 EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR DENTRO DE SU ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DONDE

INTERVENGAN, LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION QUE SEA NECESARIA REALIZAR CON LOS
PATRONATOS DE AGUA POTABLE Y/O AUTORIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES DONDE SE HAYA
CONSTRUIDO UN SISTEMA DE AGUA POTABLE BAJO EL REGIMEN DE BOMBEO Y SOLICITEN ANTE LA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CONTRATO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE ASI MISMO SE
DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE EL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA. EL CUAL SE HARA A
NOMBRE DE LA COMUNIDAD Y/O EL QUE SE LE INDIQUE, ESTAS ACTIVIDADES DEBERA LLEVARSE A CABO
CON ANTICIPACION A LA FECHA PROGRAMADA DE LA TERMINACION DELA OBRA, CON EL OBJETO QUE SEA
RECEPCIONADA EN FORMA INMEDIATA POR LA COMUNIDAD EN CONDICIONES DE OPERACION,
DEBIENDOSE EVITAR QUE ESTOS TRAMITES SE INICIEN DESPUES DE HABER CONCLUIDO LA OBRA.
* LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SU

PROPUESTA LA ENTREGA DE UN ALBUM FOTOGRAFICO DE CADA UNA DE LAS LOCALIDADES INCLUIDAS EN
SU CONTRATO (FOTOGRAFIA DE CADA UNA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DURANTE Y AL TERMINO
DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) AL TERMINO DEL MISMO.
 LA EMPRESA CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS

OBRAS DE SU CONTRATO DURANTE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA
EMPRESA A COMISION NACIONAL DEL AGUA DE QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y
OPERANDO.
ESTO SE HARA MEDIANTE UN RECORRIDO DE VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, Y

LA ENTREGA DE UN REPORTE SEMANAL FIRMADO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA,
SUPERVISORA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS .
 LAS CANTIDADES DE OBRAS SE ENCUENTRAN AGRUPADAS, AUNQUE EN LA REALIDAD PERTENECEN A

VARIAS LOCALIDADES SEPARADAS ENTRE SI.
 LOS TUBOS DE ACERO CON UNA LONGITUD MAYOR A LOS 1.50 M. DEBERAN CONSIDERARSE DENTRO
DE LA INSTALACION DE TUBERIA.
 LAS EXCAVACIONES EN MATERIAL III SE DEBEN REALIZAR SIN USO DE EXPLOSIVOS POR LO QUE
SE DEBERÁ UTILIZAR EL EQUIPO ADECUADO.
 LOS RELLENOS Y PLANTILLAS CON MATERIAL DE BANCO DEBEN INCLUIR EL TOTAL DE ACARREOS,
FLETES, CARGAS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ABUNDAMIENTO, ETC.
 EL CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTO EN EL CONCURSO,

SIN EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION,
75
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS

PROGRAMAS DE TRABAJO; EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA
MODIFICACION DEL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
 EL POSTOR DEBERA CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPUESTA, EL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN LETRERO POR LOCALIDAD PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE
1.50 x 2.50 METROS CUYO TEXTO, LOGOTIPO Y COLOCACION SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES
DEL INGENIERO, DICHO LETRERO DEBERA SER DE LAMINA CALIBRE No. 18 CON ANGULOS DE 1 ¼” x 1 ¼” Y
ESPESOR =1/8”.
 EL POSTOR DEBERA CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPOSICION, EL

PAGO POR DERECHOS DE PERFORACION DE POZOS Y EL TRAMITE DE CONCESION Y/O ASIGNACION DEL
MISMO.
 QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL

PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE
CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS CASOS
EXCEPCIONALES DE VARIACIONES EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA.
 NO EXISTE UN CONCEPTO ESPECIFICO DE LIMPIEZA DE OBRA, SE RATIFICA QUE ESTA ACTIVIDAD ES

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN CADA ETAPA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; POR LO QUE DEBE
SER CONSIDERADA DENTRO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES.
 DEBERA CONSIDERAR TAMBIEN INCLUIDO EN SUS PRECIOS UNITARIOS LA ENTREGA ALA LOCALIDAD
DE UN LOTE DE HERRAMIENTAS (NUEVO) PARA REPARACIONES FUTURAS CONTENIENDO LO SIGUIENTE:
1.0 LLAVE STEELSON MEDIANA No. 10

1.0 PINZA DE PRESION MEDIANA
1.0 PINZA MECANICA
1.0 LIMATON MEDIANO
1.0 ARCO Y SEGUETA CON 2 REPUESTOS
1.0 PICO
1.0 PALA
1.0 BARRETA
1.0 DESARMADOR PLANO MEDIANO
DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO
DEFINICION Y EJECUCION:
ESTE TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR ALGUNA, ALGUNAS O TODAS LAS OPERACIONES SIGUIENTES:
CORTAR, DESENRAIZAR, QUEMAR Y RETIRAR DE LOS SITIOS DE CONSTRUCCION, LOS ARBOLES,
ARBUSTOS, HIERBAS, BASURA, PIEDRAS SUELTAS O CUALQUIER VEGETACIÓN COMPRENDIDA DENTRO
DEL DERECHO DE VIA, LAS AREAS DE CONSTRUCCION Y LOS BANCOS DE PRESTAMO INDICADOS EN LOS
PLANOS O QUE ORDENE EL RESIDENTE.
ESTAS OPERACIONES PUEDEN SER EFECTUADAS INDISTINTAMENTE A MANO O MEDIANTE EL EMPLEO DE

EQUIPO MECANICO.
TODA LA MATERIA VEGETAL PROVENIENTE DEL DESMONTE DEBERA COLOCARSE FUERA DE LAS ZONAS
DESTINADAS A LA CONSTRUCCION DENTRO DEL DERECHO VIA, EN LA ZONA DE LIBRE COLOCACION. SE
ENTENDERA POR ZONA DE LIBRE COLOCACION A LA FAJA DE TERRENO COMPRENDIDA ENTRE LA LINEA
LIMITE DE LA ZONA DE CONSTRUCCION Y UNA LINEA PARALELA A ESTA DISTANCIA 60 (SESENTA) METROS;
76
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
ASI MISMO EN EL ALCANCE DE ESTE CONCEPTO ESTA IMPLICITO EL TRAZO Y LA NIVELACION INSTALANDO
BANCOS DE NIVEL Y EL ESTACADO NECESARIO EN EL AREA POR CONSTRUIR PARA VERIFICAR LOS DATOS
DE PROYECTO ENTREGADOS POR LA C.N.A. AL CONTRATISTA.
ESTA VERIFICACION SERA CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS A
SU CARGO.
EN NINGUN CASO LA COMISION HARA MÁS DE UN PAGO POR DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO EJECUTADOS
EN LA MISMA SUPERFICIE.
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A PROPIEDAD AJENA PRODUCIDOS POR ESTOS TRABAJOS EFECTUADOS
INDEBIDAMENTE DENTRO O FUERA DEL DERECHO DE VIA O DE LAS ZONAS DE CONSTRUCCION SERAN DE
LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
ESTOS TRABAJOS DEBERAN EFECTUARSE INVARIABLEMENTE EN FORMA PREVIA A LOS TRABAJOS DE

CONSTRUCCION CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA NO ENTORPECER EL DESARROLLO DE ESTOS.
MEDICION Y PAGO:
EL DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M²) CON
APROXIMACION DE UNA DECIMA.
NO SE ESTIMARA PARA FINES DE PAGO LOS TRABAJOS FUERA DE LAS AREAS QUE SE INDIQUEN EN EL
PROYECTO Y/U ORDENADAS POR EL RESIDENTE.
EXCAVACION EN ZANJAS.
PARA LOS CONCEPTOS QUE APLIQUEN REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES
GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS
CON LAS CLAVES QUE CORRESPONDAN EN DICHO REGISTRO
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS.
PARA LOS CONCEPTOS QUE APLIQUEN REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MISMAS QUE DEMOSTRAR EN EL PADRON DE
REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS
CON LAS CLAVES QUE CORRESPONDAN EN DICHO REGISTRO
EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS
SE ENTENDERA POR EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS LAS QUE SE REALICEN PARA CIMENTACION, PARA
ALOJARLAS O QUE FORMEN PARTE DE ELLAS, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA
AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LA MISMA, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
LAS EXCAVACIONES A LA ZONA DE LIBRE COLOCACION DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO
INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE DICHAS
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION SATISFACTORIADE LAS
77
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERAN

EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL PREVIAMENTE A SU EXCAVACION.
LAS EXCAVACIONES DEBERAN EFECTUARSE DE ACUERDO CON LOS DATOS DEL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL RESIDENTE, AFINÁNDOSE EN TAL FORMA QUE NINGUNA SALIENTE DEL TERRENO PENETRE
MAS DE 1 CM. DENTRO DE LAS SECCIONES DE CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS.
SE ENTRENDERA POR ZONAS DE COLOCACION LIBRE LA COMPRENDIDA ENTRE ALGUNAS O TODAS LAS
LINEAS DE INTERSECCION DE LOS PLANOS DE LAS EXCAVACIONES CON LA SUPERFICIE DEL TERRENO, Y
LAS LINEAS PARALELAS A ELLAS DISITANTES 20 METROS.
CUANDO LOS TALUDES O PLANTAS DE LAS EXCAVACIONES VAYAN A RECIBIR MAMPOSTERIAS O

MEMBRANA DE HULE BUTILO, DEBERA SER AFINADAS HASTA LAS LINEAS O NIVELES DEL PROYECTO Y/O
ORDENADAS POR EL RESIDENTE EN TAL FORMA QUE NINGUN PUNTO DE LA SECCION EXCAVADA DISTE
MAS DE 10 CMS. DEL CORRESPONDIENTE DE LA SECCION DEL PROYECTO, SALVO CUANDO LAS
EXCAVACIONES SE EFECTUEN EN ROCA FIJA EN CUYO CASO DICHA TOLERANCIA SE DETERIMINARA DE
ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL MATERIAL EXCAVADO SIN QUE ESTO IMPLIQUE OBLIGACION ALGUNA
PARA LA COMISION DE PAGAR AL CONTRATISTA LAS EXCAVACIONES EN EXCESO, FUERA DE LAS LINEAS O
NIVELES DEL PROYECTO.
EL AFINE DE LAS EXCAVACIONES PARA RECIBIR MAMPOSTERIA O MEMBRANA DE BUTILO EN ELLAS,

DEBERA HACERSE CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE AL MOMENTO DE CONSTRUCCION DE LAS
MAMPOSTERIAS O A LA COLOCACION DELA MEMBRANA DE HULE BUTILO, A FIN DE EVITAR QUE EL
TERRENO SE DEBILITE O ALTERE POR EL INTEMPERISMO.
LA PENDIENTE QUE DEBERA TENER LOS TALUDES DE ESTAS EXCAVACIONES SERA DETERMINADA EN LA
OBRA POR EL RESIDENTE, SEGÚN LA NATURALEZA O ESTABILIDAD DEL MATERIAL EXCAVADO
CONSIDERANDOSE LA SECCION RESULTANTE COMO SECCION DE PROYECTO.
LA PENDIENTE QUE DEBERA TENER LOS TALUDES EN ESTAS EXCAVACIONES SERA DE 1:3 EN EL
INTERIOR DE LA HOYA Y DE 1.5:1 HASTA 2:1 EN EL TALUD EXTERIOR, ESTA SERA DETERMINADA EN LA
OBRA POR EL RESIDENTE, SEGUN LA NATURALEZA O ESTABILIDAD DEL MATERIAL EXCAVADO,
CONSIDERANDOSE LA SECCION RESULTANTE COMO SECCION DE PROYECTO.
EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PODRA SER UTILIZADO SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL RESIDENTE EN RELLENOS U OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO DE CUALQUIER LUGAR DE
LAS OBRAS, SIN COMPENSACION ADICIONAL AL CONTRATISTA CUANDO ESTE TRABAJO SE EFECTUE
DENTRO DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACION, FORMA SIMULTANEA EL TRABAJO DE EXCAVACION Y SIN
NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL A LAS QUE CORRESPONDEN A LA COLOCACION DEL MATERIAL EN
UN BANCO DE DESPERDICIO.
MEDICION Y PAGO:
LAS EXAVACIONES PARA ESTRUCTURAS SE MEDIRAN EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION DE UN

DECIMAL AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LAS EXCAVACIONES EL VOLUMEN DE LOS
DIVERSOS MATERIALES EXCAVADOS DE ACUERDO CON LAS SECCIONES DE PROYECTO Y/O LAS ORDENES
DEL RESIDENTE.
NO SE ESTIMARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL CONTRATISTA FUERA DE
LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE FUERA DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADOS COMO SOBRE EXCAVACIONES.
78
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
EN AQUELLOS CASOS QUE POR CONDICONES DEL PROYECTO Y/U ORDENES DEL RESIDENTE EL
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE COLOQUE EN BANCOS DE DEPERDICIOS FUERA DE LA ZONA
DE LIBRE COLOCACION, SE ESTIMARA Y PAGARA POR SEPARADO AL CONTRATISTA ESTE MOVIMIENTO.
CUANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVAVCIONES DE LAS ESTRUCTURAS SEA UTILIZADO PARA
RELLENOS U OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO, FUERA DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACION, O BIEN
DENTRO DE ELLA EN FORMA NO SIMULTANEA A LA EXCAVACION HABIENDO SIDO DEPOSITADO PARA ELLO
EN BANCO DE ALMACENAMIENTO, O UTILIZADO DE ACUERDO CON ALGUN PROCESO DE COLOCACION O
CAMPACTACION QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/O EL RESIDENTE, ESTAS OPERACIONES SERAN PAGADAS Y
ESTIMADAS EL CONTRATISTA POR SEPARADO.
EL PAGO SE HARA EXCLUSIVAMENTE AL HECHO DE CONSIDERAR LAS LINEAS NETAS DE PROYECTO; Y A

CONTINUACION DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES.
A).- AFLOJE DE MATERIAL Y SU EXTRACCION.
B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, Y AFINES.
C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES.
E).- EXTRACCION DE DERRUMBES.
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO SIN COMPACTACION ESPECIAL,

INCLUYE:
EXTRACCION, CARGA, ACARREOS AL SITIO DE UTILIZACION Y HUMEDAD
REQUERIDA.
CUANDO LA EXCAVACION HAYA SIDO EFECTUADA EN UN MATERIAL CON CLASIFICACION COMUN-ROCA EL

MATERIAL COMUN APTO PARA PLANTILLAS Y RELLENOS DEBERA SER UTILIZADO Y EL RESTO REQUERIDO
SERA DE MATERIAL DE BANCO, EL CUAL SE UBICARA A JUICIO DEL ING. RESIDENTE.
LAS PLANTILLAS SE CONSTRUIRAN INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA Y PREVIAMENTE A

DICHO TENDIDO EL CONTRATISTA DEBERA RECABAR EL VISTO BUENO DEL RESIDENTE PARA LA
PLANTILLA CONSTRUIDA, YA QUE EN CASO CONTRARIO ESTE PODRA ORDENAR, SI LO CONSIDERA
CONVENIENTE, QUE SE LEVANTE LA TUBERIA COLOCADA Y LOS TRAMOS DE PLANTILLA QUE CONSIDERE
DEFECTUOSOS. Y QUE SE CONSTRUYAN NUEVAMENTE EN FORMA CORRECTA, SIN QUE EL CONTRATISTA
TENGA DERECHO A NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO.
SE ENTENDERA POR RELLENO SIN COMPACTACION ESPECIAL AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL
MATERIAL EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL RESIDENTE, PERO
EN NINGUN CASO MAYOR DE 15 (QUINCE) CM. CON LA HUMEDAD QUE REQUIERA EL MATERIAL. CADA
CAPA SERA COMPACTADA UNIFORMEMENTE EN TODA SU SUPERFICIE MEDIANTE EL EMPLEO DE PISONES
DE MANO NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN ANTES DE
OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL RESIDENTE, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA
ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN
QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO. EL RELLENO DEBERA SER
CUIDADOSAMENTE COLOCADO Y COMPACTADO EN AMBOS LADOS DE LAS TUBERIAS HASTA UN NIVEL DE
30 (TREINTA) CMS. ARRIBA DEL LOMO SUPERIOR DEL TUBO O SEGUN PROYECTO.
79
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
MEDICION Y PAGO:
PARA EFECTOS DE PAGO, EL RESIDENTE ESTIMARA EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION DE UNA
DECIMA, LOS VOLUMENES EFECTIVAMENTE COLOCADOS POR EL CONTRATISTA SEGUN PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL RESIDENTE MEDIDOS EN EL SITIO DE EJECUCION. NO SE ESTIMARAN PARA FINES DE
PAGO LOS VOLUMENES CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA PARA RELLENO DE SOBRE-EXCAVACIONES.
A CONTINUACION DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE

INCLUIR EL PRECIO UNITARIO.
COSTO, OBTENCION, EXTRACCION, CARGA, ACARREO AL SITIO DE UTILIZACION Y

DESCARGA EN EL SITIO DE LA UTILIZACION DEL MATERIAL. PROPORCIONAR LA HUMEDAD
NECESARIA PARA LA COMPACTACION. COMPACTACION.
A) ACARREOS, MOVIMIENTOS Y TRASPALEOS LOCALES.
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL, INCLUYE

PRUEBA HIDROSTATICA Y MANIOBRAS
DEFINICION
PARAESTOS CONCEPTOS REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993 PAGINAS 35 Y 36 HACIENDO
LA ADECUACION EN MEDICION Y PAGO QUE SERA LA SIGUIENTE.
MEDICION Y PAGO:
LA INSTALACION SERA MEDIDA EN METROS CON APROXIMACION DE UN DECIMO AL EFECTO SE
DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERIA COLOCADAS EN FUNCION DE
DIAMETRO Y CON BASE EN LO SEÑALADO POR EL PROYECTO DEBIENDO INCLUIR LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES QUE SE MENCIONAN CON CARÁCTER ENUNCIATIVO.
A).- REVISION DE TUBERIAS, JUNTAS Y MATERIALES PARA CERTIFICAR SU BUEN ESTADO
B).- INSTALACION Y BAJADO DE LA TUBERIA Y PRUEBA HIDROSTATICA CON EL MANEJO DEL AGUA Y
REPARACIONES QUE SE PUEDIESEN REQUERIR.
SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE INSTALACION DE TUBERIA TANTO DE LINEAS DE CONDUCCION Y
REDES DE DISTRIBUCION UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA
CORRESPONDIENTE Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS.
PRUEBA HIDROSTATICA Y REPARACION DE TUBERIAS DE PVC CON COPLE
INTEGRAL.
PARA EFECTOS DE LA PRUEBA HIDROSTATICA SE DEJAN LIBRES TODAS LAS CONEXIONES Y CRUCEROS,
SOMETIENDO LAS TUBERIAS Y CONEXIONES INSTALADAS A UNA PRUEBA HIDROSTATICA POR MEDIO DE
PRESION DE AGUA, EN LA QUE SE CUANTIFICARAN LAS FUGAS DEL TRAMO INSTALADO.
LOS TRAMOS QUE SE PROBARAN DEBERAN ESTAR COMPRENDIDOS ENTRE CRUCEROS, INCLUYENDO
PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS DE LOS MISMOS. EN ESTA PRUEBA LA TUBERIA SE LLENARA
LENTAMENTE DE AGUA Y SE PURGARA DE AIRE ENTRAMPADO EN ELLA MEDIANTE LA INSERCION DE UNA
VALVULA DE AIRE EN LAS PARTES MAS ALTAS DEL TRAMO POR PROBAR. SE APLICARA LA PRESION DE
PRUEBA MEDIANTE UNA BOMBA APROPIADA Y SE MANTENDRA UNA HORA COMO MINIMO.
MEDICION Y PAGO:
80
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
LA PRUEBA HIDROSTATICA SERA MEDIDA EN METROS CON APROXIMACION DE UN DECIMO AL EFECTO SE

DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERIA PROBADAS EN FUNCION DE SU
DIAMETRO Y CON BASE EN LO SEÑALADO POR EL PROYECTO DEBIENDO INCLUIR LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES QUE SE MENCIONAN CON CARÁCTER ENUNCIATIVO.
A).- INCORPORAR, MANEJAR Y TRANSVASAR EL AGUA.

B).- REPONER DESPERDICIOS.
C).- LEVANTAR PRESION HASTA LO ESPECIFICADO.
D).- REPARAR DESPERFECTOS
SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTATICA EN LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE

DISTRIBUCION UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE
HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS.
PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE Fo. Go. .

POR PRUEBA HIDROSTATICA DE LA TUBERIA DE Fo. Go., SE ENTENDERÁ A TODAS LAS MANIOBRAS QUE SE
REALICEN EN UNE TRAMO LINEAL DE CONDUCCION PARA PROBAR LA TUBERIA MEDIANTE INYECCION DE
AGUA A PRESION HASTA LA INDICADA EN EL PROYECTO.
MEDICION Y PAGO:
LA PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO SERA MEDIDA EN METROS CON APROXIMACION DE UN

DECIMO AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERIA
PROBADAS DE CADA DIAMETRO, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR EL PROYECTO Y/O ORDENADO
POR EL RESIDENTE.

C).- LEVANTAR PRESION HASTA LO ESPECIFICADO.
D).- REPARAR DESPERFECTOS
SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTATICA EN LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE

DISTRIBUCION UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE
PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA DE P.V.C.
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.
POR PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA TUBERÍA DE P.V.C., SE ENTENDERÁ A TODAS LAS MANIOBRAS QUE SE
REALICEN EN UN TRAMO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN O RED DE DISTRIBUCIÓN PARA PROBAR LA TUBERÍA
MEDIANTE INYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN HASTA LA INDICADA EN EL PROYECTO.
LA TUBERÍA SE LLENARA LENTAMENTE DE AGUA Y SE PURGARÁ AL AIRE ATRAPADO, MEDIANTE LA

INSERCIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE EN LA PARTE MAS ALTA DE LA TUBERÍA,
UNA VEZ QUE HAYA ESCAPADO EL AIRE SE PROCEDERÁ A CERRAR LA VÁLVULA DE ADMISIÓN Y
EXPULSIÓN DE AIRE, Y SE APLICARA LA PRESIÓN DE PRUEBA MEDIANTE UNA BOMBA ADECUADA DE ALTA
PRESIÓN QUE SE CONECTARÁ A LA TUBERÍA. UNA VEZ ALCANZADA LA PRESIÓN DE PRUEBA SE
SOSTENDRÁ ÉSTA CONTINUAMENTE DURANTE EL TIEMPO NECESARIO PARA REVISAR CADA TUBO, LAS
81
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
JUNTAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES A FIN DE LOCALIZAR POSIBLES FUGAS, LAS CUALES NO
DEBERÁN EXISTIR A LO LARGO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE DISTRIBUCION.
EN EL CASO DE QUE LAS FALLAS O FUGAS SE DEBAN AL JUNTEO DE LAS TUBERÍAS A LA MALA CALIDAD
Y/O COLOCACIÓN DE LOS EMPAQUES DE HULE ASÍ COMO FUGAS POR DAÑOS A TUBERÍAS OCASIONADOS
POR OBJETOS PUNZOCORTANTES ESTAS SERÁN REPARADAS, SUMINISTRADAS E INSTALADAS POR EL
CONTRATISTA NO RECIBIENDO COMPENSACIÓN ALGUNA.
EL SECCIONAMIENTO DE CADA TRAMO SE LLEVARA A CABO A TRAVÉS DE TAPONES DE PRUEBA O

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO QUE ESTARÁN UBICADOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES
TOPOGRÁFICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA RESIDENCIA.
LA COMISIÓN PROPORCIONARÁ AL CONTRATISTA EL O LOS SITIOS DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA PARA LA PRUEBA DELA TUBERÍA, QUEDANDO A CARGO DEL CONTRATISTA EL BOMBEO.
MEDICION Y PAGO
PARA FINES DE ESTIMACIÓN Y PAGO, LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE P.V.C. SE UTILIZARA EL

METRO CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMAL, INCLUYENDO DENTRO DE ESTE PRECIO UNITARIO LA
REPARACIÓN DE FUGAS.
AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERÍA CON BASE EN EL

PROYECTO; EFECTIVAMENTE PROBADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR LA RESIDENCIA. SE
CUANTIFICARAN PARA FINES DE PAGO LAS TUBERÍAS DE P.V.C., QUE NO HAYAN PASADO LAS PRUEBAS DE
PRESIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER SUSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA HACIENDO EL PAGO POR
SEPARADO DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR.
EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR LOS MATERIALES, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

PARA LA REALIZACIÓN DELA PRUEBA HIDROSTÁTICA.
DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES CONTEMPLADAS EN ESTE

CONCEPTO:

C).- LEVANTAR PRESIÓN HASTA LO ESPECIFICADO Y PROBAR TUBERÍA
D).- SUMINISTRAR E INSTALAR PIEZAS ESPECIALES, ANILLOS DE HULE O ACCESORIOS NECESARIOS PARA
REPARARDESPERFECTOS O FUGAS.
EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LOS PREPARATIVOS NECESARIOS, COLOCAR TAPONES, ATRAQUES

PROVISIONALES, ETC.
SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE
DISTRIBUCIÓN UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE
PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.
POR PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, SE ENTENDERÁ A TODAS

LAS MANIOBRAS QUE SE REALICEN EN UN TRAMO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN O RED DE DISTRIBUCIÓN
82
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
PARA PROBAR LA TUBERÍA MEDIANTE INYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN HASTA LA INDICADA EN EL

PROYECTO.
LA TUBERÍA SE LLENARA LENTAMENTE DE AGUA Y SE PURGARÁ AL AIRE ATRAPADO, MEDIANTE LA

INSERCIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE EN LA PARTE MAS ALTA DE LA TUBERÍA,
UNA VEZ QUE HAYA ESCAPADO EL AIRE SE PROCEDERÁ A CERRAR LA VÁLVULA DE ADMISIÓN Y
EXPULSIÓN DE AIRE, Y SE APLICARA LA PRESIÓN DE PRUEBA MEDIANTE UNA BOMBA ADECUADA DE
ALTA PRESIÓN QUE SE CONECTARÁ A LA TUBERÍA. UNA VEZ ALCANZADA LA PRESIÓN DE PRUEBA SE
SOSTENDRÁ ÉSTA CONTINUAMENTE DURANTE EL TIEMPONECESARIO PARA REVISAR CADA TUBO, LAS
JUNTAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES A FIN DE LOCALIZAR POSIBLES FUGAS, LAS CUALES NO
DEBERÁN EXISTIR A LO LARGO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE DISTRIBUCION.
EN EL CASO DE QUE LAS FALLAS O FUGAS SE DEBAN AL ACOPLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS, ESTAS
SERÁN REPARADAS, SUMINISTRANDO E INSTALANDO LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO, NO RECIBIENDO EL CONTRATISTA COMPENSACIÓN ALGUNA.
EN SECCIONAMIENTO DE CADA TRAMO SE LLEVARA A CABO A TRAVÉS DE TAPONES DE PRUEBA O

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO QUE ESTARÁN UBICADOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES
TOPOGRÁFICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE RESIDENCIA.
EN CASO DE QUE SE REQUIERA ATRAQUES U OBRAS DE APOYO PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA, ÉSTOS
DEBERÁN SER CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA, SUMINISTRANDO TODOS LOS MATERIALES PARA
ELLO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ASI MISMO, EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A
DEMOLERLOS Y RETIRAR TODOS LOS MATERIALES RESULTANTES DE DICHA DEMOLICIÓN.
LA COMISIÓN PROPORCIONARÁ AL CONTRATISTA EL O LOS SITIOS DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA PARA LA PRUEBA DELA TUBERÍA, QUEDANDO A CARGO DEL CONTRATISTA EL BOMBEO.
MEDICION Y PAGO
PARA FINES DE ESTIMACIÓN Y PAGO, LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE FO.GO. CED-40 SE

UTILIZARA EL METRO CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMAL, INCLUYENDO DENTRO DE ESTE PRECIO
UNITARIO LA REPARACIÓN DE FUGAS.
AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERÍA CON BASE EN

EL PROYECTO; EFECTIVAMENTE PROBADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR LA RESIDENCIA. SE
CUANTIFICARAN PARA FINES DE PAGO LAS TUBERÍAS DE FO.GO. CED-40, QUE NO HAYAN PASADO LAS
PRUEBAS DE PRESIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER SUSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA HACIENDO EL
PAGO POR SEPARADO DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR.
EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR LOS MATERIALES, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

PARA LA REALIZACIÓN DELA PRUEBA HIDROSTÁTICA.
DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES CONTEMPLADAS EN ESTE

CONCEPTO:

C).- LEVANTAR PRESIÓN HASTA LO ESPECIFICADO Y PROBAR TUBERÍA
D).- SUMINISTRAR E INSTALAR PIEZAS ESPECIALES, NIPLES CORTOS Ó ACCESORIOS NECESARIOS PARA
REPARAR DESPERFECTOS O FUGAS.
83
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LOS PREPARATIVOS NECESARIOS, COLOCAR TAPONES, ATRAQUES

PROVISIONALES ETC.
SE PAGARA EN 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE
DISTRIBUCIÓN UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE
SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS.
CAJAS DE OPERACION DE VÁLVULAS.
DEFINICION Y EJECUCIÓN.
PARA EL CONCEPTO QUE APLIQUEN REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES

GENERALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993 Y RETOMADAS DE LA
CLAVE 2240 01 AL 13 CON LA CONSIDERACION DELA TAPA A INSTALAR.
LA TAPA A INSTALAR EN LAS CAJAS SERA DE LAMINA CALIBRE 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2” X
¼” DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, INCLUYENDO MATERIALES (CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA),
ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS.
LA TAPA PARA FINES DE PRESUPUESTO, SERA ESTIMADA EN EL PRECIO UNITARIO DE LA CAJA. ES

IMPORTANTE DESTACAR QUE LA LLAVE A UTILIZARSE DEBERA SER MAESTRA, ES DECIR, QUE ABRIRA A
LOS CANDADOS DE TODAS LAS CAJAS QUE EXISTAN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
SE ENTENDERA POR INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS DE FIERRO GALVANIZADO AL CONJUNTO DE

OPERACIONES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE SEÑALE
EL PROYECTO Y/U ORDENE EL INGENIERO, LAS TUBERIAS DE ESTA CLASE, QUE SE REQUIERAN EN LA
CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.
LAS TUBERIAS DE FIERRO GALVANIZADO QUE DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL
RESIDENTE DEBAN SER INSTALADAS, SERAN JUNTEADAS CON SELLADOR Y COPLES DEL MISMO
MATERIAL Y DE LOS DIAMETROS ADECUADOS.
LA UNION DE LOS TRAMOS DE DIFERENTES DIAMETROS SE REALIZARA POR MEDIO DE TUERCAS DE

REDUCCION Y/O REDUCCIONES DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE,
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE EMPLEARAN TRAMOS ENTEROS DE TUBO CON LAS LONGITUDES
ORIGINALES DE FABRICA. LOS CORTES QUE SEAN NECESARIOS SE HARAN PRECISAMENTE EN ANGULO
RETO CON RESPECTO A SU EJE LONGITUDINAL; EL DIAMETRO INTERIOR DEBERA QUEDAR LIBRE DE
REBABAS. LAS CUERDAS SE HARAN EN LA FORMA Y LONGITUD QUE PERMITA ATORNILLARLAS
HERMETICAMENTE SIN FORZARLAS MAS DE LO DEBIDO.
PARA LAS CONEXIONES SE USARAN PIEZAS EN BUEN ESTADO, SIN NINGUN DEFECTO QUE IMPIDA EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA.
CUANDO SEA PROCEDENTE INSTALAR LAS TUBERIAS CON ALGUN GRADO DE CURVATURA, SE PERMITIRA
CURVAR LOS TUBOS EN FRIO O CALIENTE, SIN ESTRANGULAR O DEFORMAR LOS MISMOS,
EJECUTANDOSE CON HERRAMIENTAS ESPECIALES.
LAS PRUEBAS DE LAS TUBERIAS SERAN HECHAS POR EL CONTRATISTA POR SU CUENTA, COMO PARTE DE
LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES Y CON LA APROBACION DEL RESIDENTE.
84
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
MEDICION Y PAGO:
LA INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO SERA MEDIDO EN METROS CON APROXIMACION

DE UN DECIMAL. AL EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE
TUBERIAS COLOCADAS DE CADA DIAMETRO, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR EL PROYECTO Y/O
ORDENADO POR EL RESIDENTE.
POR EL PRECIO UNITARIO EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON
CARÁCTER ENUNCIATIVO:
A). - MANIOBRAS PARA COLOCARLA A UN LADO DE LA ZANJA

B). - INSTALACION Y BAJADO DE LA TUBERIA
C). - PRUEBA HIDROSTATICA Y POSIBLES REPARACIONES
D). - INSTALACION AEREA EN CRUCES DE ARROYOS Y RIOS
E). - ESTE PRECIO UNITARIO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DEBIENDO CONTEMPLARSE EL
SUMINISTRO, ACARREOS, TRANSVASOS Y DESPERDICIOS DE AGUA.
NO SE MEDIRAN PARA FINES DE PAGO LAS TUBERIAS QUE HAYAN SIDO COLOCADAS FUERA DE LAS
LINEAS Y NIVELES SEÑALADOS POR EL PROYECTO Y/O ORDENADOS POR EL RESIDENTE, NI LA
INSTALACION, NI LA REPOSICION DE TUBERIA QUE DEBA HACER EL CONTRATISTA POR HABER SIDO
COLOCADAS EN FORMA DEFECTUOSA O POR NO HABER RESISTIDO LAS PRUEBAS DE PRESION
HIDROSTATICA, NI TAMPOCO SE ACEPTARAN AQUELLOS TRAMOS EN LOS QUE SE COLOQUE LA TUBERÍA
CON LONGITUDES MENORES A LA DEL TRAMO ORIGINAL SIN QUE SE JUSTIFIQUE SU COLOCACIÓN EN
OBRA, Y/O AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE.
SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE INSTALACION DE TUBERIA TANTO DE LINEAS DE CONDUCCION Y

REDES DE DISTRIBUCION UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA
CORRESPONDIENTE Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS
RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS.
FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO
PARA LOS CONCEPTOS No. QUEAPLIQUEN, REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES
GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN
1993” CON LA CLAVE 4030 01 AL 05. HACIENDO LA ADECUACION A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE
CONTEMPLAN EN ESTOS CONCEPTOS:
A). - EL SUMINISTRO DEL CEMENTO EN LA CANTIDAD QUE SE REQUIERA PUESTO EN OBRA, INCLUYENDO
MERMAS Y DESPERDICIOS PARA DAR LA RESISTENCIA REQUERIDA.
B). - LA ADQUISICION Y/O OBTENCION DE LA ARENA Y GRAVA EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PUESTA
EN OBRA INCLUYENDO CARGA, ACARREO, DESCARGA, MERMAS Y DESPERDICIO.
C). - EL SUMINISTRO DE AGUA EN OBRA CON MERMAS Y DESPERDICIOS.
D). - EL CURADO CON MEMBRANA Y/O AGUA Y/O CURACRETO INCLUYENDO ACARREO HASTA EL SITIO DE
UTILIZACION.
E). - LA MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS DE P.V.C.
85
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
SE ENTENDERA POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE P.V.C., A LA SUMA DE ACTIVIDADES

QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR E INSTALAR UN SELLO DE CLORURO DE
POLIVINILO CORRUGADO DE 6” O 9” DE ANCHO, QUE SE COLOCARAN SEGÚN PROYECTO EN LAS JUNTAS
DE CONSTRUCCION.
LOS SELLOS SERAN DE CALIDAD TOTALMENTE SATISFACTORIA Y EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR

TODAS LAS PREPARACIONES PARA COLOCARLOS ADECUADAMENTE, SUMINISTRANDO LOS MATERIALES
PARA SU EJECUCION CONTEMPLADO MERMAS Y DESPERDICIOS.
MEDICION Y PAGO:
PARA FINES DE PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE P.V.C., SE ESTIMARA POR METROS
LINEALES CON APROXIMACION AL DECIMO, DETERMINANDO DIRECTAMENTE EL TOTAL DE LAS
LONGITUDES INSTALADAS SEGÚN PROYECTO.
SUMINISTRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA, EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE AQUELLAS QUE SE

REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE.
TODAS LAS TUBERIAS SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES FIJADAS EN EL PROYECTO Y

DEBERAN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES VALUADAS POR EL ORGANISMO RECTOR (SECOFI), SEGÚN
LA CLASE DE TUBERIA DE QUE SE TRATE.
LA FABRICACION DELA TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO SERA POR EL PROCESO DE INMERSION EN

CALIENTE, CON COSTURA LONGITUDINAL ROSCADOS EN AMBOS EXTREMOS, CEDULA 40; NORMA ASTM-A-
53 GRADO B CON TAPAS PROTECTORAS DE PLASTICO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE COPLES, NORMA
NMX-B-177.
LOS NIPLES CORTOS DE Fo.Go. DE 1.50 MTS. EN ADELANTE ASI COMO TAMBIEN LOS TUBOS ROSCADOS
UN EXTREMO SERAN CONSIDERADOS COMO SUMINISTRO DE TUBERIA.
REFERENTE AL SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ESTA DEBERA SER CON CAMPANA INTEGRAL.
INCLUYENDO ANILLOS DE HULE Y LUBRICANTE.
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA CONTEMPLAR LO SIGUIENTE:
1. - EL ACARREO DE LA TUBERIA HASTA EL SITIO DE UTILIZACION.
2. - MANO DE OBRA
3. - LOS DESPERDICIOS ORIGINADOS POR LA PROPIA INSTALACION (CORTES, MERMAS, ETC.)
MEDICION Y PAGO:
86
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
EL SUMINISTRO DE TUBERIA SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO POR METRO LINEAL, CON
APROXIMACION DE UNA DECIMAL. AL EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL
NUMERO DE METROS LINEALES COLOCADOS SEGÚN EL PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE.
SE ESTIMARA UN 90% DE LA CANTIDAD SUMINISTRADA UNA VEZ QUE ESTA SE ENCUENTRE EN EL

ALMACEN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL USO QUE
SE LE DÉ Y EL 10% RESTANTE CUANDO LA TUBERIA SUMINISTRADA SE ENCUENTRE A PIE DE ZANJA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EL QUE HAGA EL CONTRATISTA

DE LAS UNIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE, SEGÚN LO SEÑALE EL PROYECTO.
LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS PIEZAS ESPECIALES SE LLEVARA A CABO CONJUNTAMENTE CON LAS
VALVULAS Y TUBERIAS.
EL CUERPO DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y SUS BRIDAS, SERAN FABRICADAS PARA RESISTIR UNA PRESION
DE TRABAJO DE 14.1 KG/CM2. (200IB/PULG2)
LOS EMPAQUES DE PLOMO PARA LAS BRIDAS DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
ESTARAN FABRICADOS CON PLOMO ALTAMENTE REFINADO QUE CONTENGA COMO MINIMO UN 99.94 % DE
PLOMO, DE ACUERDO CON LO CONSIGNADO EN LA NORMA DGC-21.61 DE LA SIC.
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. - EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES
2. - EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION
3. - LOS EMPAQUES Y TORNILLOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.
MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES SE MEDIRAN EN KILOGRAMOS CON

APROXIMACION A LA UNIDAD AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL PESO DE
CADA UNA DE LAS PIEZAS CON LIMITACION MAXIMA AL INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE
FABRICACION.
SE ESTIMARA UN 70% DEL CONCEPTO UNA VEZ QUE LAS PIEZAS ESPECIALES ESTEN SUMINISTRADAS Y
DEBIDAMENTE INSTALADAS Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA EJECUTADO LA PRUEBA
HIDROSTATICA CORRESPONDIENTE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO
DEFINICION Y EJECUCION
SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDADES EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE

LAS UNIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE, SEGÚN LO SEÑALA EL PROYECTO.
LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS EXTREMIDADES SE LLEVARA A CABO CONJUNTAMENTE CON LAS

VALVULAS Y TUBERIAS.
87
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
EL CUERPO DE LAS EXTREMIDADES Y SUS BRIDAS, SERAN FABRICADAS PARA RESISTIR UNA PRESION DE
2 2
TRABAJO DE 14.1 KG./CM . (200 LB/PULG ).
LOS EMPAQUES DE PLOMO PARA LAS BRIDAS DE LAS EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO ESTARAN
FABRICADOS CON PLOMO ALTAMENTE REFINADO QUE CONTENGA COMO MINIMO UN 99.94% DE PLOMO,
DE ACUERDO CON LO CONSIGNADO EN LA NORMA DGN-21-61 DE LA SIC.
1.- EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS EXTREMIDADES.
2.- EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION.
3.- LOS EMPAQUES Y TORNILLOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION
MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES SE MEDIRA EN KILOGRAMOS CON APROXIMACION A LA

UNIDAD; AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL PESO DE CADA UNA DE LAS PIEZAS
CON LIMITACION MAXIMA AL INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO ASFALTICO
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO ASFALTICO A LA SUMA DE ACTIVIDADES

QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, PARA PROPORCIONAR Y COLOCAR UN RELLENO EN LAS JUNTAS
DE DILATACION EN LOSA DE FONDO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO O REGULARIZACION.
LOS RELLENOS SERAN DE CALIDAD TOTALMENTE SATISFACTORIAS Y EL CONTRATISTA DEBERA

EJECUTAR TODAS LAS PREPARACIONES PARA COLOCARLOS ADECUADAMENTE.
1. - EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA
2. - MANO DE OBRA PARA SU COLOCACION
3. - MERMAS Y DESPERDICIOS
MEDICION Y PAGO:
PARA FINES DE PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEL RELLENO ASFALTICO SE ESTIMARA POR
METROS LINEALES CON APROXIMACION AL DECIMO, DETERMINANDOSE DIRECTAMENTE EL TOTAL DE LAS
LONGITUDES INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
PARA LOS CONCEPTOS No. QUE SE INDICAN REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN
1993”, CON LAS CLAVES.
88
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES, EL QUE REALICE EL CONTRATISTA

PARA PROPORCIONAR AQUELLOS QUE SE REQUIERAN PARA LA MEDICION Y MACRO MEDICION DE REDES
DE DISTRIBUCION Y LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.
LOS MEDIDORES SERAN FUNDAMENTALMENTE DE DOS TIPOS : MEDIDORES TIPO DOMICILIARIOS Y

MEDIDORES PARA POZOS, INCLUYENDO TAMBIEN MEDICION EN LOS CAUDALES A LA ENTRADA O SALIDA
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES DE DEPOSITO, ETC. EN EL CASO DE MEDIDORES PARA POZOS O
CUALQUIER OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, ESTOS DEBERAN ESTAR PROVISTOS DE UN MEDIDOR
INSTANTANEO DE GASTO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR EL GASTO QUE ENVIE EL EQUIPO INSTALADO
O LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, SERA DEL TIPO QUE PUEDA DESMONTARSE SIN AFECTAR LA
OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO.
PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN EL FUNCIONAMIENTO, SE ENUNCIA A CONTINUACION

CONDICIONES SIMPLES TALES COMO:
a). - INSTALAR EL MEDIDOR EN UN PUNTO DONDE LA TUBERIA SIEMPRE ESTE TOTALMENTE LLENA DE
AGUA.
b). - PARA REDUCIR LA TURBULENCIA EN EL CAUDAL Y QUE EL MEDIDOR TRABAJE CON UN FLUJO LO
MAS LAMINADO POSIBLE, RESPETAR POR LO MENOS 5 DIAMETROS ENTRE LA ULTIMA PIEZA
ESPECIAL, CAMBIO DE DIRECCION O DE DIAMETRO Y EL MEDIDOR.
c). - EVITAR LOS RETROCESOS DE FLUJO.
d). - SUMINISTRAR EL MEDIDOR DE ACUERDO AL RANGO DE MEDICION REQUERIDO SEGÚN PROYECTO

EN CADA CASO PARTICULAR.
TODOS LOS MEDIDORES SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES, MATERIALES Y

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO Y SATISFACIENDO TOTALMENTE LAS
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO FIJADAS POR SECOFI SEGÚN EL MEDIDOR DE QUE SE TRATE.
CNA/MAPA/LV/4As/DIS.INST.MECANICAS/ESP.INST.MEDICION/C6-4
NORMAS QUE SE APLICAN (GENERALES Y PARTICULARES).
GENERALES.-
NO. TITULO
NOM-Z-1-1981 NORMA OFICIAL MEXICANA, SISTEMA GENERAL DE

UNIDADES DE MEDIDA, SISTEMA INTERNACIONAL DE
UNIDADES (SI), DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS.
ANSI/ISA-S5.A-1984 ESTANDAR DEL INSTRUMENT SOCIETY OF AMÉRICA

89
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
(ISA), INSTRUMENTATION SYMBOLS AND

IDENTIFICATION (SÍMBOLOS E IDENTIFICACIÓN DE
INSTRUMENTACIÓN).
ASME/ANSI B16.5 ESTANDAR DEL AMERICAN NATIONAL SOCIETY (ANSI),

PIPE FLANGES AN FLANGED FITTINGS (BRIDAS DE
TUBERÍAS Y ACCESORIOS BRIDADOS.
ISA RP3.2 FLANGE MOUNTED SHARP EDEGED ORIFICE PLANTES

FOR FLOW MEASUREMENT, PARA PLACA DE ORIFICIO.
OSHA TITLE 29 LABOR STANDARD OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AN

PART 1910 HEALTH ADMINISTRATION) TITLE 29 “RULES AND
REGULATIONS.
DEPARTAMENT OF LABOR USA.
PARTICULARES.-
ANSI/AWWA C701-88 AWWA (AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION)

STANDARD FOR COLD-WATER METERS-TURBINE
TYPE, FOR CUSTOMER SERVICE, PARA MEDIDORES
TIPO PROPELA.
ISA-R.P.3.2. NORMA ISA, (INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA)

FLANGED MOUNTED SHARP EDGED ORIFICE PLATES
FOR FLOW MEASUREMENTS, PARA PLACA DE
ORIFICIO.
NEMA SECCIONES : ICS, NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES

ICS-110 ASSOCIATION.
SAMA SECCIONES : PCM SCIENTIFICS APPARATUS MAKER ASSOCIATION.

20.1, RC-6.10, RC-4.1
SE SEGUIRAN LOS ESTANDARES PROPIOS DE CADA FABRICANTE YA QUE NO EXISTEN OFICIALES PARA
LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO : PITOT (ANNUBAR), MAGNÉTICO, ULTRASONICO Y DOPPLER.
PARTES DE REPUESTO REQUERIDAS.
PAR LOS MEDIDORES TIPO PITOT MODIFICADO (ANNUBAR) Y PROPELA, DEBERA SUMINISTRAR EL
CONTRATISTA CUANDO MENOS 1 JUEGO DE EMPAQUES, HERRAJES Y TORNILLERIA REQUERIDA.
PARA AQUELLOS INSTRUMENTOS QUE POSEAN PARTES EN MOVIMIENTOS SUJETAS A DESGASTE, POR
EJEMPLO RODAMENTOS, BALEROS, BUJES O PIEZAS DE CONSUMO, COMO SON POR EJEMPLO
ELECTRODOS O CRISTALES, SUMINISTRARAN UNA PIEZA DE REPUESTO POR CADA UNA DE ELLAS.
PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS.
ADICIONALMENTE A LAS PARTES DE REPUESTO INDICADAS EN EL INCISO ANTERIOR, DE ACUERDO CON

SU EXPERIENCIA EL PROVEEDOR PODRA AGREGAR UNA LISTA DE PARTES DE REPUESTO
RECOMENDADAS POR EL PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE SUS INSTRUMENTOS,
90
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
TOMANDO COMO BASE QUE SE DEBEN COTIZAR PARTES DE REPUESTO PARA 5 AÑOS DE OPERACIÓN
CONTINUA EN CADA INSTRUMENTO.
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
TODOS LOS MEDIDORES DE FLUJO TENDRAN QUE SER LIMPIADOS POR EL FABRICANTE, ELIMINANDO
INCRUSTACIONES, ACEITES O GRASAS, REBABAS, ETC. PARA LO CUAL UTILIZARA ABRASIVOS A PRESION
PARA OBTENER UNA SUPERFICIE LO MAS CERCANA AL ESPEJO.
LOS RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS Y LAS PINTURAS QUE SE APLIQUEN TENDRAN QUE ESTAR DE
ACUERDO A LA ZONA DE INSTALACION DEL INSTRUMENTO, QUE PUEDE SER DE CLIMA TROPICAL, FRIO,
ETC., Y AL AMBIENTE, CORROSIVO, SALINO, RUDO, ETC.
CARACTERÍSTICAS GENERALES.
TODOS LOS ELEMENTOS PRIMARIOS DE MEDICION DE GASTO DEBERAN SER DE ACABADO ROBUSTO, CON
SUPERFICIES PULIDAS, LIBRES DE REBABAS.
LA HERMETICIDAD DE CADA MEDIDOR DE FLUJO DEBE QUEDAR GARANTIZADA, TANTO EN SU PARTE

INTERNA EN CONTACTO CON EL AGUA, COMO EN EL CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.
EL DISEÑO DE LOS MEDIDORES DEBE SER DE TAL FORMA QUE EL ENSAMBLE Y DESENSAMBLE DE SUS
COMPONENTES SEA HECHO DE UNA MANERA FACIL, SIN DETERIORO DE NINGUNA DE SUS PARTES.
LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO PROPELA MAGNETICO, ULTRASONICO Y DOPPLER, TIENEN

COMPONENTES ELECTRICOS, POR LO QUE ESTOS DEBEN SER SUJETADOS FIRMEMENTE EN SUS PUNTOS
CORRESPONDIENTES, PARA EVITAR EFECTOS PERTURBATORIOS EN SUS MEDICIONES.
EN FORMA MUY PARECIDA LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO PITOT MODIFICADO (ANNUBAR), PLACA DE
ORIFICIO, TIENEN COMPONENTES MECÁNICOS QUE TAMBIEN DEBEN ESTAR FIJOS PARA EVITAR EFECTOS
PERTURBATORIOS.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO.
EN FORMA PARTICULAR LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO PARA LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO
PROPELA (TURBINA) ESTAN REGIDAS POR EL “STANDARD ANSI/AWWA C701-88 FOR COLD WATER TURBINE
TYPE, FOR CUSTOMER SERVICE”.
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCION.
LOS ESPESORES DE LAS PLACAS DE ORIFICIO, EN FORMA GENERAL, SE ENCUENTRAN DETERMINADOS

POR EL CODIGO ASME “FLOWMETER COMPUTATION HAND BOOK”, QUEDANDO EN FORMA PRACTICA
INDICADOS A CONTINUACION:
PARA DIAMETROS DE TUBERIA PARA TEMP. ABAJO DE

NOMINALES 316ºC ESPESOR EN MM.
HASTA 76 MM 2.38
DESDE 101 MM A 153 MM 3.96
DESDE 177 MM A 203 MM 6.3
DESDE 254 MM A MAYORES 9.5
EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL AGUA TENDRA UNA RUGOSIDAD QUE
PUEDE VARIAR ENTRE 0.381 Y 0.762 MICRAS.
91
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
MEDICION Y PAGO :
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS Y TIPO SERA

MEDIDO PARA FINES DE PAGO POR PIEZA, TODO ESTO EN FUNCIONAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DRESSER
8040 00, 8050 01, 8050 00E, 8051 00 Y 8052 00.
DEFINICION Y EJECUCIÓN:
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION A TODAS LAS OPERACIONES QUE DEBERA EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA PROVEER Y ALMACENAR LA JUNTA.
POR JUNTA DRESSER SE ENTENDERA EL CONJUNTO DE ANILLOS, COPLES, EMPAQUES Y TORNILLERIA

UTILIZADOS PARA UNIR TUBERIA DE ACERO, ASBESTO, CEMENTO Y PLASTICO EN FORMA TOTALMENTE
HERMETICA CUYO DISEÑO ES CAPAZ DE ABSORBER DILATACIONES POR CAMBIOS BRUSCOS DE
TEMPERATURA Y ACOPLARSE EN TUBERIA DE TAL MANERA QUE PERMITAN DESALINEACIONES HASTA DE
15 GRADOS ENTRE LOS TUBOS.
LA JUNTA DRESSER ESTILO 32, SE UTILIZA PARA CONECTAR TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO CON
DIAMETROS Y CLASE IGUALES, PARA AJUSTAR SOBRE LA SEGUNDA ESPIGA O EL CUERPO DEL TUBO.
LA JUNTA DRESSER ESTILO 38 SE UTILIZA CUANDO LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS DEBAN ESTAR
FLOTANDO YA QUE PERMITEN MOVIMIENTOS LONGITUDINALES HASTA 5 CMS. Y QUE TENGAN DIAMETROS
Y ESPESORES IGUALES; Y SEAN DE ACERO O P.V.C.
LA JUNTA DRESSER ESTILO 40 SU USO ES SIMILAR AL ESTILO 38, CON UN DISEÑO DE MAYOR LONGITUD
(TAMAÑO EXTRA LARGO) PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DELA UNION.
LA JUNTA DRESSER ESTILO 69 SE UTILIZA PARA COMBINACIONES DE TUBERIA ACERO CON ASBESTO-
CEMENTO O CON TUBOS DE DIAMETROS Y ESPESORES DESIGUALES.
LA JUNTA DRESSER DEBERA ESTAR FORMADA POR UN CILINDRO DE ACERO, DOS EMPAQUES ELASTICOS,
DOS ANILLOS UNIDOS CON TORNILLOS Y TUBERIAS.
EL CILINDRO DEBERA TENER UN CONO FORJADO HACIA AFUERA EN CADA EXTREMO, COMO LOS BORDES
DE UN EMBUDO PARA RECIBIR LA PARTE TRIANGULAR DE LOS EMPAQUES DE HULE, LOS ANILLOS
EXTERIORES DEBERAN ESTAR FORMADOS DE TAL MANERA QUE OPRIMAN LA PARTE PLANA DE LOS
EMPAQUES AL APRETAR LAS TUERCAS CON LOS TORNILLOS, ESTO COMPRIME LOS EMPAQUES ENTRE LA
PARTE DE EMBUDO DEL CILINDRO DE ACERO Y LA SUPERFICIE DEL TUBO, RESULTANDO UN SELLO
HERMETICO Y FLEXIBLE.
LAS SECCIONES DE ESTOS EMPAQUES DEBERAN DE SER AMPLIAS PARA PROPORCIONAR UNA
ADECUADA SUPERFICIE DE CONTACTO Y ASI OBTENER UNA JUNTA SEGURA Y PERMANENTE.
LAS COMPONENTES DE ACERO DEBERAN DE SER FORJADAS ASTM A283 O B281 DE LA D.G.N. Y PROBADA
SU HERMETICIDAD Y EL ACABADO SERA ANTICORROSIVO EPOXICO Y BASE DE INORGANICO DE ZINC.
MEDICION Y PAGO:
92
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
LA JUNTA DEBERA SUMINISTRARSE COMPLETAMENTE ARMADA Y LOS EMPAQUES POR SEPARADO

PROTEGIDOS DE LA INTEMPERIE NO DEBIENDO DESEMPACARSE HASTA EL MOMENTO DE SU USO. EL
PAGO SE HARA POR PIEZA SUMINISTRADA E INSTALADA COMPLETA INCLUYENDO LOS EMPAQUES EN EL
SITIO DE SU UTILIZACION Y DE ACUERDO CON EL NUMERO DE PIEZAS Y DIAMETROS QUE EN FUNCION DEL
PROYECTO Y LA RATIFICACION DEL INGENIERO SE HUBIESEN SOLICITADO.
ACARREO, CARGA Y DESCARGA DE TUBERIA DE P.V.C. Y Fo. Go. DE 150 MM (6”) DE DIAMETRO.
ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE TUBERIA DE P.V.C. Y Fo.

Go. DE 150 MM (6”) DE DIAMETRO.
DEFINICION Y EJECUCION
SE ENTENDERÁ POR ACARREOS DE TUBERÍAS DE PVC Y Fo. Go. DE 150 MM (6”) DE DIAMETRO, LA
TRANSPORTACIÓN DE LOS MISMOS DESDE EL SITIO (ALMACEN DE CNA), EN QUE LA COMISIÓN SE LOS
ENTREGUE AL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN EN LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO
MEDICION Y PAGO:
EL ACARREO DE TUBERÍAS DE PVC Y Fo. Go. DE 150 MM (6”) DE DIAMETRO EN CAMIÓN DE RADILAS O
PLATAFORMA A UNA DISTANCIA DE UN KILOMETRO, SE MEDIRÁ PARA SU PAGO EN METRO LINEAL CON
APROXIMACIÓN A UN DECIMAL INCLUYE CARGA Y DESCARGA A MANO.
PARA KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO EL ACARREO DE TUBERÍA DE PVC Y Fo. Go. DE 150 MM
(6”) DE DIAMETRO SE MEDIARA EN ML-KM, EL NUMERO DE ML-KM QUE SE PAGARA AL CONTRATISTA SERA
EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LOS METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC POR EL NUMERO DE
KILÓMETROS DE ACARREO.
TODOS LOS DAÑOS QUE SUFRAN LOS MATERIALES DURANTE SU TRANSPORTACIÓN SERÁN REPARADOS
POR CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.
POR PIEZA ESPECIAL DE Fo. Go. Y PARA EFECTO DE ESTA ESPECIFICACION SE DEBERA ENTENDER
AQUELLAS PIEZAS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN CONSIDERARSE COMO PECULIARES O
ESPECIALES : CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO SE INDICAN ALGUNAS DE ELLAS :
CODOS DE DIFERENTES GRADOS, REDUCCION CAMPANA Y BUSHING, TEES, CRUCES, TAPONES, ETC., ASI
MISMO SE ENTENDERA COMO PIEZAS ESPECIALES, NIPLES CORTOS CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 1.50
METROS Y EN CUALQUIER DIAMETRO LOS TUBOS CON UNA LONGITUD MAYOR DE 1.50 METROS DEBERAN
DE CONSIDERARSE PARA FINES DE PAGO DENTRO DE LA INSTALACION DE TUBERIA DE Fo. Go.
LA FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DEBERAN SER DE LA MISMA CALIDAD QUE LA TUBERIA DE

FIERRO GALVANIZADO QUE SE SUMINISTRE PARA LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.
EN EL PRECIO UNITARIO DEBERAN INCLUIR LO SIGUIENTE :
1. EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES REQUERIDAS
93
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
2. EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION
3. ALMACENAJE
4. LA PRUEBA HIDROSTATICA
MEDICION Y PAGO :
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go. SE CUANTIFICARA POR KILOGRAMO

PARA FINES DE PAGO, CON APROXIMACION DE UNA DECIMAL CONSIDERÁNDOSE ÚNICAMENTE LAS
PIEZAS INSTALADAS DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE.
SE ESTIMARA UN 70% DEL CONCEPTO UNA VEZ QUE LAS PIEZAS ESPECIALES ESTEN SUMINISTRADAS Y
DEBIDAMENTE INSTALADAS Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA EJECUTADO LA PRUEBA
HIDROSTATICA CORRESPONDIENTE.
NO SE MEDIRÁ PARA FINES DE PAGO LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE SE CONSIDERAN COMO PIEZAS
ESPECIALES Y QUE SE UTILICEN EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN, SIN
QUE SE JUSTIFIQUE SU COLOCACIÓN EN OBRA Y/O LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE

COMBINADA TIPO MIXTA, CUERPO Y TAPA DE HIERRO GRIS ASTM A-48 C 30 FLOTADOR
ACERO INOXIDABLE ASTM A 250 INCLUYE : PINTURA
DEFINICION Y EJECUCION :
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE AL

CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR
SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO, LAS VALVULAS QUE FORMEN PARTE DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE.
ANTES DE SU INSTALACION LAS VALVULAS DEBERA SER LIMPIADAS DE TIERRA, EXCESO DE PINTURA,
ACEITE POLVO O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN SU INTERIOR.
PREVIAMENTE A SU INSTALACION EL RESIDENTE INSPECCIONARA CADA UNIDAD PARA ELIMINAR LAS QUE
PRESENTEN ALGUN DEFECTO EN SU MANUFACTURA. LAS PIEZAS DEFECTUOSAS SE RETIRARAN DE LA
OBRA Y NO PODRAN EMPLEARSE EN NINGUN LUGAR DE LA MISMA, DEBIENDO SER REPUESTAS POR EL
CONTRATISTA.
LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS VALVULAS SE LLEVARA A CABO CONJUNTAMENTE CON LAS PIEZAS
ESPECIALES Y TUBERIAS.
SE EVITARA QUE CUANDO SE PONGA EN OPERACIÓN EL SISTEMA QUEDEN LAS VALVULAS PARCIALMENTE
ABIERTAS Y EN CONDICIONES EXPUESTAS AL GOLPE DE ARIETE, YA QUE ESTO OCASIONA
DESPERFECTOS O DESAJUSTES EN LAS MISMAS, DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA O RUPTURA DE TUBERIAS.
PARA CADA CASO ESPECÍFICO LAS VALVULAS DEBEN CUMPLIMENTAR LOS REQUISITOS DE
CONSTRUCCION, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA
NORMATIVIDAD RESPECTIVA DE ORGANISMOS OFICIALES.
94
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
LAS PARTES INTEGRANTES DE LAS VALVULAS SERAN CAPACES DE RESISTIR UNA PRESION MINIMA DE
PRUEBA DE 20 KG/CM2. (300 LB/PULG²), SIN QUE SUFRAN DEFORMACIONES PERMANENTE, NI DESAJUSTES
EN CUALQUIERA DE SUS PARTES; A RESERVA QUE EL PROYECTO SEÑALES ESPECIFICACION DIFERENTE.
LAS VALVULAS QUE NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES O QUE RESULTEN

DEFECTUOSAS AL EFECTUAR LAS PRUEBAS, SERAN SUSTITUIDAS Y REINSTALADAS NUEVAMENTE POR EL
CONTRATISTA SIN COMPENSACION ADICIONAL.
EN EL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA VALVULA ALIVIADORA DE AIRE CON SU CORRESPONDIENTE

VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION EN
LA VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA TIPO MIXTA, DEL DIAMETRO REQUERIDO
POR EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE.
 EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA V.A.E.A. COMBINADA TIPO MIXTA
 EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION
 EL ALMACENAJE
 LA PRUEBA HIDROSTATICA
 LA PRUEBA ANTICORROSIVA
MEDICION Y PAGO :
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS SE MEDIRA POR UNIDAD COMPLETA; AL EFECTO SE

DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL NUMERO QUE HUBIERE PROPORCIONADO EL
CONTRATISTA CON EL FIN DE QUE EL PAGO SE VERIFIQUE DE ACUERDO CON EL TIPO, DIAMETRO
RESPECTIVO, SELECCIONADO CONFORME AL CATALOGO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE.
BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE BOMB.07
ESTE CONCEPTO COMPRENDE EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS

BASICOS QUE SERVIRA PARA BOMBEAR VOLUMENES DE AGUA DESDE LA CAPTACION, HASTA EL LUGAR
DE DONDE SE REQUIERA.
LA BOMBA TENDRA UNA CAPACIDAD SEÑALADA EN EL PROYECTO (IMP), PARA VENCER UNA CARGA
DINAMICA TOTAL DE ACUERDO AL PROYECTO (MCA) CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS QUE SE
DESCRIBEN A CONTINUACION.
1. - ALCANCE
ESTAS ESPECIFICACIONES CUBREN LOS ASPECTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON UNA
BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, CON COLADOR Y MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION Y
COLUMNA DE DESCARGA.
EL PROVEEDOR DEBERA CONSIDERAR INTEGRAL EL SUMINISTRO DE LA BOMBA, DESDE EL DISEÑO,

FABRICACION Y PRUEBA, HASTA EL TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
95
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
2. - CONDICIONES DE OPERACIÓN
LIQUIDO A MANEJAR
GASTO DE DISEÑO
LA BOMBA CONTARA CON UN MOTOR ELECTRICO PARA SU ACCIONAMIENTO O SIMILAR AL QUE SE

DESCRIBE A CONTINUACION:
POTENCIA DEL MOTOR

R.P.M.
2A. - NORMAS APLICABLES.
3. - SUMINISTRO
3.2.- DISEÑO
3.2.1.- LA BOMBA DEBE SER CENTRIFUGA CON VELOCIDAD CONSTANTE, PARA TRABAJO PESADO Y
OPERACIÓN CONTINUA, DISEÑADA Y FABRICADA DE ACUERDO A LAS NORMAS APLICABLES ANTES
MENCIONADAS. EL PLANO DE “ARREGLO MECANICO” INDICA LA FORMA EN QUE SE FIJARA LA BOMBA A
UNA COLUMNA VERTICAL DE DESCARGA.
3.2.2.- EL EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL ESTARA CONSTRUIDO FUNDAMENTALMENTE POR

UN CUERPO DE TAZONES CON IMPULSORES MIXTOS O RADICALES, ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO
VERTICAL SUMERGIBLE LUBRICADO Y ENFRIADO CON AGUA. LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE
LA BOMBA SE INDICAN EN LA HOJA DE DATOS (INCISO 2).
3.2.3.- EL DISEÑO DEBERA SER TAL QUE LA UNIDAD POSEA UN NUMERO MINIMO DE PARTES,
FACILMENTE INSPECCIONABLES, CON DISPOSITIVOS PARA FACIL DESMONTAJE Y REPOSICION.
3.2.4.- LA BOMBA SE DISEÑARA PARA UNA OPERACIÓN CONTINUA DE 24 HORAS POR DIA.
3.2.5.- LA VELOCIDAD MAXIMA ACEPTADA ES DE 3600 RPM Y LA VELOCIDAD CRITICA DEL ELEMENTO
ROTATORIO NO DEBE SER MENOR QUE EL 125% DE LA VELOCIDAD DE OPERACIÓN FIJADA EN LA HORA DE
DATOS. EL CONTRATISTA SOMETERA A LA CONSIDERACION DEL COMPRADOR LOS RESULTADOS DEL
ANALISIS DINAMICO DEL EQUIPO.
3.2.6.- LA POTENCIA DEL MOTOR DEBE CUBRIR EL RANGO DE OPERACIÓN DEL IMPULSOR UTILIZADO, A
TODO LO LARGO DE LA CURVA CARACTERISTICA Y A LA VELOCIDAD DE DISEÑO.
3.2.7.- EL EQUIPO TENDRA UNA VIDA UTIL MINIMA DE 15 AÑOS CONSIDERANDO OPERACIÓN CONTINUA
ACEPTÁNDOSE UNA PERFORACION MAXIMA DE HASTA ¼ PARTE DEL ESPESOR DEL IMPULSOR Y DEL
TAZON.
3.2.8.- ASI MISMO LA CURVA CARGA GASTO ASCENDERA CONTINUAMENTE HASTA LLEGAR A FLUJO CERO
SIN ONDULACIONES.
3.2.9.- TODOS LOS ELEMENTOS ROTATORIOS DE LA BOMBA ESTARAN BALANCEADOS ESTATICA Y

DINAMICAMENTE.
EL LIMITE DE AMPLITUD DE LA VIBRACION MAXIMA PERMISIBLE (PICO A PICO) ESTARA DE ACUERDO CON
EL HIS EN TODO EL RANGO COMPRENDIDO POR LA CURVA CARACTERISTICA DEL EQUIPO.
96
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
3.2.10.- LA CURVA CARGA GASTO DEBERA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE TODO RANGO
FUNCIONAL FACTIBLE DE PRESENTARSE.
3.2.11.- DEBERA MANTENERSE EN LUGAR VISIBLE, DOS PLACAS METALICAS QUE CONTENGAN LOS
SIGUIENTES DATOS: (UNA EN LOS TAZONES Y OTRA EN LA ABRAZADERA SOPORTE).
 FABRICANTE Y MODELO
 NUMERO DE SERIE
 TAMAÑO Y TIPO DE LA BOMBA
 CAPACIDAD
 CARGA DE DISEÑO
 NUMERO DE PASOS
 VELOCIDAD DE OPERACIÓN
 PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA
 DIAMETRO DE IMPULSOR
 FECHA DE FABRICACION
 LONGITUD DE LA COLUMNA
 POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE DEL MOTOR
3.2.12.- EL PUNTO DE OPERACIÓN EN CONDICIONES DE DISEÑO PREFERENTEMENTE DEBE QUEDAR

PROXIMO A LA ZONA DE MAXIMA EFICIENCIA ENVIANDO RECIRCULACION EXCESIVA A CUALQUIER
SITUACION NO RECOMENDABLE.
3.2.13.- ARRANQUE Y PARO.
LA BOMBA ARRANCARA Y PARARA NORMALMENTE CON LA VALVULA DE SECCIONAMIENTO TOTALMENTE

ABIERTA Y LA COLUMNA Y TUBERIA DE CONDUCCION CARGADA DE AGUA.
LA VALVULA CHECK SERA DEL TIPO DE CIERRE Y APERTURA LIBRE, A MENOS QUE SE INDIQUE LO
CONTRARIO EN LA HOJA DE DATOS.
4.- CARACTERÍSTICAS MECANICAS
4.1.- TAZONES
PERMITIRAN EL PASO EFICIENTE DEL AGUA, DISPONIENDO DE ALABES DIFUSORES. LOS TAZONES DE LA
BOMBA DEBERAN SER DE FIERRO FUNDIDO ASTM A 48 CLASE 30 GRADO B, GRANO FINO, SIN POROS
PROVOCADOS POR ARENA O GASES.
LOS TAZONES SERAN DE DISEÑO TAL QUE PERMITA RETIRAR FACILMENTE EL IMPULSO Y LOS
RODAMIENTOS.
4.2.- IMPULSORES
EL IMPULSOR DE LA BOMBA ESTARA CONSTRUIDO EN BRONCE ASTM B-584 C 90500, CON ACABADO DE
ALTA PRECISION Y DEBERA SUJETARSE A LA FLECHA DE TAL FORMA QUE PUEDA RETIRARSE
FACILMENTE.
EL IMPULSOR DEBERA ESTAR BALANCEADO ESTATICA Y DINAMICAMENTE PARA ELIMINAR AL MAXIMO

POSIBLES VIBRACIONES Y DESGASTE.
4.3.- ANILLOS DE DESGASTE
97
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
LOS IMPULSORES Y EN SU CASO LOS TAZONES DEBERAN ESTAR PROVISTOS DE ANILLOS DE DESGASTE
RENOVABLES Y SE FIJAN ATORNILLADOS CONTRA LA ROTACION, BRIDADOS O POR AJUSTE FORZADO Y
SUJETADOS CON PASADORES. NO SE USARA SOLDADURA. EL FABRICANTE DARA MAYOR INFORMACION
EN EL “CUESTIONARIO TECNICO” DE ESTA ESPECIFICACION.
4.4.- FLECHA DE LA BOMBA
SERA CONSTRUIDA EN MATERIAL ASTM-A 572 :65 O SIMILAR, DE UNA SOLA PIEZA, ROLADA O FORJADA,
PULIDA Y DIMENSIONADA PARA GARANTIZAR MINIMA DEFLEXION, CONTRA CUALQUIER CONDICION DE
SERVICIO FACTIBLE DE PRESENTARSE.
4.5.- CHUMACERAS
LAS CHUMACERAS DE LOS TAZONES SERAN DE HULE Y LAS CHUMACERAS SUPERIOR E INFERIOR DE
BRONCE ASTM B 584. EL CASQUILLO DE LA CHUMACERA SUPERIOR SERA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A
276 :410, LUBRICADAS CON AGUA. LA CHUMACERA SUPERIOR LLEVARA UNA PROTECCION CONTRA LA
ENTRADA DE ARENA.
4.6.- ACCESORIOS
EN LA DESCARGA DELA BOMBA SE ENCUENTRA MONTADA UNA VALVULA DE RETENCION DEL TIPO SILENT
CHECK.
LA CARCASA DE SUCCION SE ENCUENTRA ENTRE LA BOMBA Y EL MOTOR Y VA CUBIERTA CON UN

COLADOR DE LAMINA PARA EVITAR LA ENTRADA DE GRANDES SOLIDOS.
4.7.- COLUMNA Y BASE SOPORTE
LA COLUMNA CONSISTIRA DE TUBERIA ROSCADA DE ACERO AL CARBON ASTM A 53 GR B O SIMILAR EN

TRAMOS DE 3.05 M., UNIDOS CON COPLES CON ESPESOR MINIMO DE 6.4 MM QUE SOPORTEN EL PESO Y
EMPUJE AXIAL DE TODO EL CONJUNTO.
SE DEBERA SUMINISTRAR UNA PLACA BASE O ABRAZADERA QUE SOSTENGA A NIVEL DE PISO DE
OPERACIÓN A TODO EL CONJUNTO DE MOTOBOMBA Y COLUMNA DE DESCARGA.
4.8.- TORNILLERIA
SERA CONFORME A ANSI B1.1 (ESTANDARES UNIFICADOS DE CUERDAS Y FILETES PARA ROSCA) EN
MATERIAL ASTM A-307 GR B O SIMILAR. CON OBJETO DE FACILITAR LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO TODA LA TORNILLERIA SERA DE UN MATERIAL RESISTENTE AL ATAQUE CORROSIVO DEL
FLUIDO A BOMBEAR.
4.9.- PINTURA
LA PINTURA Y ACABADO DE TODAS LAS PARTES EXPUESTAS A CONTACTO CON AGUA DEBERA CUMPLIR
CON LO SIGUIENTE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE: LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA SILICA, ACABADOS A METAL BLANCO
CONFORME A LO INDICADO EN “STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL SUFRACE PREPARATION
SPECIFICATION”.
PRIMARIO : UNA CAPA DE 5 MILS ( SECA) DE RP - 10 EPOXICO CATALIZADO ADUCTOAMINA.
98
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
ACABADO: UNA CAPA DE 6 MIL (SECA) DE RA - 29 EPOXICO CATALIZADO ADUCTOAMINA.
PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO SE EMPLEARA LA NORMA PEMEX 3,132.01.
4.10.-NOTA
LOS MATERIALES MOSTRADOS SON INDICATIVOS MAS NO LIMITATIVOS. EL CONCURSANTE DEBERA

SELECCIONAR SUS MATERIALES PARA PREVENIR LA CORROSION Y A LAS CONDICIONES DE SERVICIO
ESTABLECIDAS, GARANTIZANDO LA VIDA UTIL REQUERIDA EN PARRAFOS ANTERIORES.
5.- CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS.
5.1.- MOTOR ELECTRICO
EL MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE INDUCCION SERA DEL TIPO JAULA DE ARDILLA, DE LA CAPACIDAD
ADECUADA Y PROBADO PREVIAMENTE EN FÁBRICA PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CAMPO. EL MOTOR
ESTARA LLENO DE AGUA Y SELLADO, PARA LUBRICACION DE LAS CHUMACERAS Y ENFRIAMIENTO DE LAS
BOBINAS.
EL DEVANADO DEL MOTOR, ESTATOR, SE FORMARA CON CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLITICO. EL

CIRCUITO MAGNETICO ESTARA FORMADO POR UN MATERIAL DE ALTA PERMEABILIDAD DE FORMA Y
TAMAÑO SUFICIENTE PARA PERMITIR VENTILACION Y SUJECION DE LOS DEVANADOS.
EL ENSAMBLE DEL ROTOR CONSISTIRA EN HOJAS DE ACERO AL SILICIO, FIRMEMENTE UNIDOS A LA

FLECHA SE DEBERA GARANTIZAR UNA ALTA RESISTENCIA INTRALAMINAR.
LA CONSTRUCCION DEL NUCLEO DEL ROTOR DEBERA GARANTIZAR LA AUSENCIA DE ESFUERZOS

DEBIDOS A EXPANSION TERMICA. EL ROTOR COMPLETO DEBERA LOGRAR EL BALANCEO DINAMICO SIN
VIBRACIONES.
5.2.- CABLE SUBMARINO
EL CABLE SERA DEL TIPO SUBMARINO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO CON CUBIERTA DE PVC, 600 V,
75º C Y DE CALIBRE ADECUADO PARA LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD Y TEMPERATURA. SERAN 4
CONDUCTORES, 3 DE CORRIENTE Y 1 DE TIERRA. LOS CABLES SE SELLAN A LA SALIDA DEL MOTOR CON
UN PRENSA ESTOPAS.
5.3.- FUERZA AXIAL
LA FUERZA AXIAL PROVENIENTE DE LA BOMBA LA ABSORBERA UN COJINETE DE RANGUA EN LA PARTE

INFERIOR DEL MOTOR. EN LA HOJA DE DATOS SE INDICA EL VALOR DE EMPUJE AXIAL MINIMO DESEADO
QUE DEBE SOPORTAR EL MOTOR.
5.4.- SELLO Y SOBREPRESION
EL MOTOR ESTARA SELLADO POR ANILLOS DE RETEN PARA EVITAR QUE EL AGUA EXTERIOR ENTRE AL
MOTOR. UN DIAFRAGMA ABAJO DEL COJINETE DE RANGUA EQUILIBRARA EL CALENTAMIENTO Y LA
EXPANSION DEL AGUA DENTRO DEL MOTOR Y EVITA LA SOBREPRESION.
5.5.- NUMERO DE ARRANQUES
EL NUMERO DE ARRANQUES POR HORA PERMISIBLE DEBERA SER NO MENOR A SEIS, CONSIDERANDO
INTERVALOS EN REPOSO DE MINIMO SEIS MINUTOS.
99
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
5.6.- CHUMACERA
LAS CHUMACERAS SUPERIOR E INFERIOR, LUBRICADAS POR AGUA, SERAN DE BRONCE Y DEBERAN
GARANTIZAR POR LO MENOS UN SERVICIO CONTINUO DE 5 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES DE
TRABAJO. LA CHUMACERA AXIAL SERA DE SEGMENTOS TIPO KINGSBURY TAMBIEN LUBRICADA POR AGUA.
6.- PRUEBAS
6.1.- INSPECCION Y PRUEBA EN FABRICA
LAS PRUEBAS MINIMAS QUE EL CONTRATANTE EXIGE AL PROVEEDOR PARA EL EQUIPO TRATADO, SE
INDICAN EN LOS INCISOS SIGUIENTES, PERO ADEMAS DEBE PROPORCIONAR UNA RELACION DE LAS
PRUEBAS ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DE SU CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE
FABRICACION. A SOLICITUD DEL INSPECTOR DEL CONTRATANTE, EL PROVEEDOR DEBE MOSTRAR SU
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACION CON EL FIN DE VERIFICAR EL
SEGUIMIENTO.
6.2.- PRUEBAS HIDROSTATICAS
EN GENERAL, TODAS LAS PARTES SUJETAS A PRESION DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, SERA PROBADAS
HIDROSTATICAMENTE A 1.5 VECES SU PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN Y NO MENOR DE 150 PSI.
TODAS LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS TENDRAN UNA DURACION MINIMA DE 5 MINUTOS Y ESTARAN DE
ACUERDO A “CENTRIFUGAL PUMP TES CODE” DE HYDRAULIC INSTITUTE STANDARD.
NO SE PERMITIRAN FUGAS, NI REPARACIONES EN DEFECTOS DE FUNDICION O FORJA, EN EL CUERPO DE

TAZONES Y EN EL CABEZAL DE DESCARGA.
6.3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN
EL FABRICANTE OPERARA EL EQUIPO EN EL LABORATORIO POR UN PERIODO DE TIEMPO SUFICIENTE

PARA POSIBILITARLO A OBTENER INFORMACION TAL COMO: CARGA, GASTO, POTENCIA, EFICIENCIA,
NPSHR, ETC. EN EL RANGO COMPLETO DE LA CURVA CARACTERISTICA DE LA BOMBA, MANTENIÉNDOSE
CONSTANTE LA VELOCIDAD DE DISEÑO. SE DEBERA OBTENER LO ANTERIOR POR LO MENOS CON CINCO
PUNTOS EQUIDISTANTES.
EL PROVEEDOR PROPORCIONARA AL COMPRADOR UN REPORTE DETALLADO Y CERTIFICADO DE LOS

RESULTADOS FINALES.
EN CASO DE NO CUMPLIR EL FABRICANTE CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA PROPUESTA, EL
COMPRADOR FIJARA LAS MULTAS CORRESPONDIENTES, CONSIDERANDO LOS EFECTOS Y COSTOS DE
OPERACIÓN QUE ESTO LE ACARREE DURANTE 15 AÑOS DE TRABAJO CONTINUO. NO SE DARA NINGUN
CREDITO O BONIFICACION AL PROVEEDOR POR CUALQUIER MEJORA LOGRADA SOBRE LOS VALORES
ESPECIFICADOS.
6.4.- TOLERANCIA DE LAS PRUEBAS
LAS PRUEBAS FUNCIONALES SE LLEVARAN A CABO CONFORME A “CENTRIFUGAL PUMP TEST CODE” DE
H.I.S. NO SE PERMITIRA NINGUNA TOLERANCIA O MARGEN NEGATIVO CON RESPECTO A LA CAPACIDAD,
CARGA TOTAL Y EFICIENCIA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA HOJA DE DATOS, CUESTIONARIOS TECNICO O
PLACA DE LA BOMBA.
6.5.- PRUEBAS ELECTRICAS.
100
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
LAS SIGUIENTES PRUEBAS SERAN HECHAS EN LA FÁBRICA AL MOTOR
 RESISTENCIA DEL DEVANADO PRIMARIO

 PRUEBA EN VACIO : CORRIENTE, PERDIDAS Y FACTOR DE POTENCIA
 PRUEBA DE ROTOR BLOQUEADO
 PRUEBA DE ALTO VOLTAJE Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
 VIBRACION
 PRUEBA DE TEMPERATURA
 PERDIDAS, EFICIENCIA, POTENCIA DE SALIDA, FACTOR DE POTENCIA, DESLIZAMIENTO, PAR MAXIMO,
PAR DE ARRANQUE, ETC. TODO A CARGA NOMINAL.
6.6.- PRUEBAS EN EL SITIO DE INSTALACION
SIENDO APROBADAS LAS PRUEBAS EN LABORATORIO, EL FABRICANTE DEBERA TRANSPORTAR E

INSTALAR EL EQUIPO EN EL POZO PARA EL CUAL FUE DESTINADO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL MISMO
VERIFICAR LAS CONDICIONES Y TIPO DE SERVICIOS CON QUE CUENTA EL POZO, A FIN DE CONSIDERAR
LOS ELEMENTOS Y MANIOBRAS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACION Y PRUEBAS DE CAMPO.
EL PROVEEDOR DEBERA PROBAR LA UNIDAD DE BOMBEO EN TODO SU RANGO OPERACIONAL.
7.- INSPECCION
7.1.- EL VENDEDOR DEBERA NOTIFICAR AL COMPRADOR ANTES DE REALIZAR LAS PRUEBAS, CON EL
OBJETO DE QUE UN INSPECTOR PUEDA ESTAR PRESENTE PARA UNA INSPECCION PREVIA A LAS PRUEBAS
Y ATESTIGUAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.
EN CASO DE NO SER POSIBLE ATESTIGUARLAS, EL CONTRATISTA ENTREGARA AL COMPRADOR UN JUEGO

DE TRES COPIAS DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS CERTIFICADAS.
7.2.- EL COMPRADOR O SUS REPRESENTANTES TENDRAN EL DERECHO DE INSPECCIONAR EL EQUIPO EN

CUALQUIER ETAPA DURANTE SU FABRICACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESTEN DE ACUERDO CON
ESTA ESPECIFICACION Y CON LOS DOCUMENTOS APLICABLES DE REFERENCIA.
7.3.- LA APROBACION DE CUALQUIER TRABAJO O DOCUMENTO POR EL COMPRADOR O SUS

REPRESENTANTES Y LA LIBERACION DEL EQUIPO PARA EMBARQUE, NO RELEVA DE NINGUNA MANERA AL
FABRICANTE DE SUS RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ESTA
ESPECIFICACION NI DE SUMINISTRAR UN EQUIPO SATISFACTORIO.
8. - INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL CONTRATISTA DESPUES DE LA ADJUDICACION.
 PLANOS DE LA BOMBA, INCLUYENDO PLANTA, CORTES Y DETALLES.

 CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO
 CATALOGOS E INSTRUCCIONES DE CARACTERÍSTICAS OPERACIONES DE LA BOMBA, ACCESORIOS QUE
SUMINISTRARA. PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS, MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO.
PROGRAMA DE FABRICACION Y PRUEBAS.
INFORMACION COMPLETA QUE POSIBILITE A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCION DELA

OBRA, EL DISEÑO DE LA CIMENTACION.
DATOS DE CONFORMIDAD
101
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
EL VENDEDOR DEBERA ENVIAR LOS SIGUIENTES DATOS DE CONFIABILIDAD:
 NUMERO PROMEDIO DE FALLAS POR AÑO

 TIEMPO PROMEDIO REQUERIDO PARA REPARAR O DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO O A SUS PARTES
EXPUESTAS A MAYOR DESGASTE.
PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS
EL CONCURSANTE DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LAS PARTES DE REPUESTO

RECOMENDADAS A FIN DE GARANTIZAR UNA OPERACIÓN CONFIABLE.
PUEDE COTIZAR LAS PARTES ADICIONALES, INDICANDO LA DESCRIPCION DE LAS MISMAS Y SUS
CORRESPONDIENTES PRECIOS UNITARIOS. ESTAS PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS, NO DEBEN
FORMAR PARTE DEL SUMINISTRO Y SU ADQUISICION SERA OPCIONAL POR PARTE DE LA DEPENDENCIA
ENCARGADA DE LA CONSTRUCCION DELA OBRA.
9. - GARANTIA
TODO EL EQUIPO QUE SE SUMINISTRARA BAJO ESTAS ESPECIFICACIONES DEBERA TENER LAS
SIGUIENTES
GARANTIAS:
 EL PROVEEDOR GARANTIZARA POR ESCRITO QUE EL DISEÑO, FABRICACION, EQUIPO, DISPOSITIVOS Y

MATERIALES, SON DE LA MAXIMA CALIDAD Y CUMPLEN POR COMPLETO CON ESTA ESPECIFICACION
INDICANDO EN SU CASO LA DESVIACION CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO.
 EL EQUIPO ESTARA GARANTIZADO CONTRA FALLAS DURANTE OPERACIÓN NORMAL, DEFECTOS EN

MANO DE OBRA Y DISEÑO INADECUADO, POR UN PERIODO MINIMO DE 12 MESES DESPUES DE PUESTO
EN SERVICIO, O POR UN PERIODO MINIMO DE 18 MESES DESPUES DE LA FECHA DE EMBARQUE, LO QUE
OCURRA PRIMERO. EL COMPRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR Y EXIGIR LA
REPARACION O REMPLAZO DE TODO EL EQUIPO QUE RESULTE DEFECTUOSO SIN COSTO ALGUNO
PARA EL COMPRADOR.
 ESTAS GARANTIAS DEBERAN ENTREGARSE AL COMPRADOR AL MOMENTO DE RECIBIR EL PEDIDO.
10. - EMBARQUE
10.1. - TODOS LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO A SUMINISTRAR DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE SECOS Y
LIMPIOS EN SU INTERIOR Y EXTERIOR, LIBRES DE BASURA Y MATERIAL DE DESPERDICIOS.
10.2. - LAS ABERTURAS ROSCADAS SERAN PROTEGIDAS MEDIANTE TAPONES METALICOS.
10.3. - SE DEBERA PROPORCIONAR EL EMPAQUE Y ENHUACALADO NECESARIOS PARA MINIMIZAR LAS

POSIBILIDADES DE DAÑO DURANTE EL TRANSPORTE.
10.4. - EL UNICO RESPONSABLE DEL EMPAQUE Y ENHUACALADO NECESARIOS PARA MINIMIZAR LAS
POSIBILIDADES DE DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE.
MEDICION Y PAGO:
102
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE HARA POR UNIDAD COMPLETA, INCLUYE EL SUMINISTRO,

PRESENTACION, INSTALACION, PRUEBA, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS DE CADA BOMBA VERTICAL
SUMERGIBLE, ASI COMO SU MOTOR.
EL EQUIPO SE ESPECIFICARA EN GASTO (LPM), VELOCIDAD DE GIRO DE MOTOR (RPM) CARGA DINAMICA
TOTAL (CDT), POTENCIA DEL MOTOR (HP) Y DIAMETROS DE SUCCION Y DESCARGA (IN).
EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO SE PAGARA POR PIEZAS COMPLETA INCLUYENDO TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y PERFECTA OPERACIÓN.
SE ESTIMARA UN 50% DEL PRECIO UNITARIO DEL EQUIPO UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OBRA Y
EL 50% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y ESTE EN OPERACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR, ACOPLADO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA
INCLUYE: REVISION, PRESENTACION, PRUEBA, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS.
POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA

SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES EN OBRA, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS, ASI COMO
LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA INSTALAR EL GENERADOR CON LAS CARACTERÍSTICAS
SEÑALADAS EN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO.
CARACTERISTICAS:
GENERADOR
MOTOR
1. - OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
REQUERIMIENTOS TECNICOS QUE DEBEN REUNIR LOS GENERADORES A GASOLINA DE SERVICIO

CONTINUO DE 220/127 VOLTS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS LOCALIDADES RURALES EN EL ESTADO DE
CHIAPAS, DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (C.N.A.).
2. - NORMAS QUE SE APLICAN
ANSI C37.13.1981 LOW VOLTAGE AC POWE CIRCUIT

BRAKERS USED IN ENCLOSURES
ANSI C.50.10-1977 SYNCHRONOUS MACHINES,
GENERAL REQUERIMENTS.
ANSI C.57.13-1978 REQUERIMENTS FOR INSTRUMENT
TRANSFORMES
ANSI Z55.1-1967 GRAY FINISHES FOR INDUSTRIAL
APPARATUS AND EQUIPMET
(REV.1973)
NEMA MG-1-1987 MOTORS AND GENERATORS.
NOTA: EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES SEAN REVISADOS O

MODIFICADOS, DEBE TOMARSE EN CUENTA LA ÚLTIMA EDICION.
3. - ALCANCE DEL SUMINISTRO
EL ALCANCE DE SUMINISTRO SERA TAL COMO SE INDICA EN ESTA ESPECIFICACION Y/O PROYECTO.
4. - GENERALIDADES
103
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
4.1. -MOTOR A GASOLINA
EL MOTOR A GASOLINA DEBE CONTENER LO SIGUIENTE:
4.1.1. - CAPACIDAD
LA POTENCIA DEL MOTOR A GASOLINA ESTA DADA EN KW AL FRENO.
LA CAPACIDAD DELA UNIDAD GENERADORA GASOLINA ELKECTRIOCA, MEDIDA EN LAS TERMINALES DEL
GENERADOR, OPERANDO A VELOCIDAD, FRECUENCIA, TENSION NOMINALES Y SIN EXCEDER LOS LIMITES
DE TEMPERATURA INDICADOS EN ESTA ESPECIFICACION PARA EL GENERADOR.
LA UNIDAD GENERADORA A GASOLINA-ELECTRICA DEBE SER CAPAZ DE SUMINISTRAR LA SIGUIENTE

POTENCIA:
a) POTENCIA PARA SERVICIO CONTINUO.

b) POTENCIA DE SERVICIO EN EMERGENCIA, SUMINISTRADA POR UN PERIODO DE 2 HORAS, SIN QUE LA
UNIDAD SUFRA DAÑOS O DEFORMACIONES PERMANENTES Y SIN QUE SE ACORTE LA VIDA UTIL DE LA
UNIDAD.
PARA QUE LA CAPACIDAD DEL MOTOR CUMPLA CON LA POTENCIA CONTINUA, EL MOTOR DEBE CUMPLIR
CON LO SIGUIENTE:
 OPERACIÓN CONFORME A LA HOJA DE DATOS Y AL SITIO EN OPERACIÓN

 A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 45ºC AMBIENTE HUMEDO
TIPO DE SERVICIO: HUMEDO
NUMERO DE TIEMPOS: VER HOJA DE DATOS
VELOCIDAD: 3600/4000 RPM.
4.1.2. - SISTEMA DE COMBUSTIBLE
 TANQUE DE DIA PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD EN HORAS (VER HOJA DE DATOS) DE
OPERACIÓN AL 100% DE LA CARGA DELA UNIDAD GENERADORA.
 TUBERIAS FLEXIBLES PARA ENTRADA Y SALIDA DEL COMBUSTIBLE.
 MOTOBOMBA DE INYECCION, INYECTORES, TUBERIAS PARA SU CONEXIÓN.
 FILTRO DE ELEMENTO REEMPLAZABLE.
 CONTROL DE ACELERADOR.
 VALVULA SOLENOIDE PARA ENTRADA DE COMBUSTIBLE.
4.1.3. - SISTEMA DE LUBRICACION
 DEPOSITO DE ACEITE LUBRICANTE CON TAPON DE PURGA.

 BOMBA DE ENGRANES INTEGRAL A MOTOR.
 FILTRO REEMPLAZABLE PARA EL 100% DEL FLUJO DE ACEITE LUBRICANTE, CON CARTUCHO DE
PAPEL.
4.1.4. - SISTEMA DE ADMISION DE AIRE
EL SISTEMA DEBE SUMINISTRARSE CON LO SIGUIENTE:
 FILTRO DE AIRE COMUN.

 CUBIERTAS Y SOPORTES PARA EL MONTAJE.
4.1.5. - TABLERO DE CONTROL LOCAL DEL MOTOR DIESEL DEBE SER HERMETICO AL POLVO (NEMA-1) Y
DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES EQUIPOS :
104
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
 INDICADOR DE PRESION DE ACEITE

 BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, (PARA GENERADORES DE 7KW Y MAYORES).
4.2. - GENERADOR TIPO ALTERNADOR
4.2.1. - CAPACIDAD
LA CAPACIDAD DELA UNIDAD GENERADORA, EN LAS TERMINALES DEL GENERADOR SINCRONO

DEDUCIENDO LOS AUXILIARES PROPIOS DE LA UNIDAD Y OPERANDO A VELOCIDAD, FRECUENCIA Y
TENSION NOMINALES ES LA INDICADA EN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES; LA CAPACIDAD DEL
GENERADOR DEBE ESTAR EXPRESADA EN KW Y DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
a) POTENCIA PARA SERVICIO CONTINUO: VER CARACTERÍSTICAS PARTICULARES.
4.2.2. - GENERALIDADES
a) CLASE DE AISLAMIENTO TIPO NEMA F

b) ELEVACION DE TEMPERATURA
ELEVACION DE TEMPERATURA DE ACUERDO A LO QUE INDICA

DEL EMBOBINADO DEL ESTATOR, LA NORMA MG-1.
ROTOR, NUCLEO MAGNÉTICO EN
CONTACTO CON EL EMBOBINADO.
c) FACTOR DE POTENCIA0.8 ATRASADO

d) TENSION NOMINAL 220 / 127 V
e) VARIACION DE LA TENSION
EL GENERADOR DEBE SER CAPAZ DE OPERAR CONTINUAMENTE A LA CAPACIDAD, FACTOR DE POTENCIA

Y FRECUENCIA NOMINALES CON UNA VARIACION DE TENSION DE ±5% DE ACUERDO A LA NORMA MG-1.
f) No. DE FASES 1
g) FRECUENCIA NOMINAL : 60 Hz
h) VELOCIDAD NOMINAL : 3600 / 4000 R/MIN
i) EXCITACIÓN : EL SISTEMA DE EXCITACIÓN DEBE SER SIN ESCOBILLAS,
AUTOEXCITADO.
j) SOBRECARGA MAXIMA MOMENTANEA.
EL GENERADOR DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UNA SOBRECARGA DE UN 200% DE LA CAPACIDAD

NOMINAL, DURANTE UN MINUTO, CON LA EXCITACIÓN DE CAMPO EN CONDICIONES NOMINALES.
k) REQUERIMIENTOS DE CORTO - CIRCUITO.

ESTOS DEBEN CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LA NORMA MG-1.
l) CONSTRUCCION
LA CONSTRUCCION DEL GENERADOR DEBE SER DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES.
m) SOBREVELOCIDAD
EL GENERADOR DEBE SER CONSTRUIDO PARA SOPORTAR UN 25% DE SOBREVELOCIDAD SIN SUFRIR
DAÑOS MECÁNICOS O VIBRACIONES ANORMALES.
105
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
n) TERMINALES DEL GENERADOR.

EL DEVANADO DEL ESTATOR DEBE ESTA CONECTADO DE ACUERDO CON NEMA Y LAS TERMINALES DEBEN
ALOJARSE FUERA DEL GENERADOR EN UNA CAJA DE CONEXIONES CON RECEPTACULO.
SE DEBEN SUMINISTRAR LOS CONECTORES DE COBRE O BRONCE DE LA FASE.
o) SISTEMA DE REGULACION DE TENSION
EL SISTEMA DEBE SUMINISTRARSE CON LO SIGUIENTE:
 TIPO ESTADO SOLIDO

 EL REGULADOR DE TENSION DEBE CONTROLAR LA TENSION DE SALIDA, CONTROLANDO
AUTOMATICAMENTE LA EXCITACIÓN DEL CAMPO.
 REOSTATO DE AJUSTE FINO DE TENSION.
4.3. - TABLERO DE DISTRIBUCION Y PROTECCION DEL GENERADOR
EL ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL TABLERO, NEMA-1, ESTARA CONSTITUIDO POR:
a) UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAPACIDAD ADECUADA A LA POTENCIA DEL

GENERADOR, DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 220 VOLTS, FASE 60 Hz. Y A LA CORRIENTE
NOMINAL DE DISPARO, EL CUAL ESTARÁ INTEGRADO CON LA UNIDAD GENERADORA EN CAJA
NEMA-1.
b) EL INTERRUPTOR DEBE SER DE MONTAJE FIJO Y OPERACIÓN MANUAL.
c) EL INTERRUPTOR (TABLERO) SERA ADECUADO PARA LA PROTECCION Y DISTRIBUCION PROPIA
DEL GENERADOR.
d) SECCION DE CONTROL CON EQUIPO DIGITAL O ANALOGICO :
 UN AMPERIMETRO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD

 UN VOLTIMETRO0-600 V.
 PLACAS DE IDENTIFICACION
5. - CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1. - CARACTERÍSTICAS DE FABRICACION DEL GABINETE.
EL GABINETE DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
a) DEBE ESTAR FORMADO POR UN CUBICULO DE CONTROL

b) EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QUE FORMA EL TABLERO DEBEN DE SER DE MONTAJE
FIJO.
c) EL GABINETE DEBE ESTAR PROVISTO PARA LA ENTRADA DE LOS CABLES DE FUERZA DEL
GENERADOR POR LA PARTE SUPERIOR O INFERIOR DEL GABINETE, A MENOS QUE SE INDIQUE
LO CONTRARIO EN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES.
d) EL FABRICANTE DEBE SUMINISTRAR TODOS LOS CONECTORES TERMINALES DE COBRE PARA
RECIBIR LOS CABLES DE COBRE DE FUERZA DEL GENERADOR.
5.2. - ALAMBRADO DE FUERZA.
EL ALAMBRADO DE FUERZA DEBE SER HECHO POR EL PROVEEDOR, ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:
106
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
 EL ALAMBRADO DEL TABLERO PARA LAS CONEXIONES AL EXTERIOR DEBE LLEVARSE A

TABLILLAS TERMINALES. DEBE ALAMBRARSE DE UN SOLO LADO DE LA TABLILLA TERMINAL.
CUALQUIER CONEXIÓN COMUN QUE SE REQUIERA POR EL PROVEEDOR DEBE SER HECHA EN
ESE MISMO LADO DEJANDO LIBRE AL OTRO LADO, PARA LA LLEGADA DEL ALAMBRADO
EXTERNO.
a) CONDUCTORES
 DEBE UTILIZARSE CABLE TIPO FLEXIBLE PARA 600 V Y 363 K (90ºC), CON AISLAMIENTO DE PVC.
 LOS CABLES QUE PASEN A PUERTAS CON BISAGRAS DEBEN SER DEL TIPO EXTRA FLEXIBLE,
ADECUADO PARA ESTA APLICACIÓN.
 EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES USADOS DEBE SER EL ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN,
PERO EN NINGUN CASO MENOR QUE EL NUMERO 14 AWG (19 HILOS)
 CADA CABLE DEBE SER IDENTIFICADO CON SU NÚMERO EN LOS EXTREMOS POR MEDIO DE UN
MANGUITO DE PLASTICO U OTRA IDENTIFICACION PERMANENTE SIMILAR.
b) TERMINALES DE CABLES DE CONTROL
 LAS TERMINALES DE LOS CONDUCTORES DEBEN SER TIPO OJO O ANILLO Y SUJETARSE A LAS
TABLILLAS TERMINALES POR MEDIO DE TORNILLOS.
 NO SE ACEPTAN ZAPATAS ABIERTAS NI TIPO ESPADA.
 NO SE PERMITEN MAS DE DOS TERMINALES DE ALAMBRADO INTERNO POR PUNTO TERMINAL.
c) TABLILLAS TERMINALES DE CONTROL
 TODAS LAS TABLILLAS DE CONTROL DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS.

 LAS TABLILLAS TERMINALES DEBEN SER DEL TIPO DE SUJECION DE LA ZAPATA TERMINAL DEL
CABLE, POR MEDIO DE TORNILLO.
5.3. - PLACAS DE IDENTIFICACION
SE DEBE SUMINISTRAR LAS SIGUIENTES PLACAS DE IDENTIFICACION, MONTADAS EN FORMA INVIOLABLE.
a) MOTOR A GASOLINA
 MARCA Y NUMERO DE SERIE

 TIEMPO MAXIMO EN SEGUNDOS, PARA ARRANCAR A VELOCIDAD NOMINAL
 MODELO
 POTENCIA AL FRENO PARA SERVICIO CONTINUO
 POTENCIA AL FRENO PARA SERVICIO DE EMERGENCIA DURANTE 2 HORAS
 ALTURA DE OPERACIÓN
 VELOCIDAD
 COMBUSTIBLE
b) GENERADOR
 MARCA Y NUMERO DE SERIE

 POTENCIA DE SALIDA EN KVA / KW
 FACTOR DE POTENCIA
 CLASE DE AISLAMIENTO F (RESINA EPOXICA)
 INCREMENTO DE TEMPERATURA EN ARMADURA
 INCREMENTO DE TEMPERATURA EN CAMPO
 VELOCIDAD
107
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
 TENSION
 CORRIENTE NOMINAL
 NUMERO DE FASES
 FRECUENCIA
 CORRIENTE DE CAMPO
 TENSION DE EXCITACIÓN
6. - CONTROL DE CALIDAD
6.1. -PRUEBAS DE RUTINA DEL MOTOR A GASOLINA Y DEL GENERADOR
a) EL PROVEEDOR DEBE PROBAR EL GRUPO MOTOR GENERADOR AL 100% DE LA CAPACIDAD

NOMINAL DEL GENERADOR.
b) LAS PRUEBAS DE RUTINA PARA EL GENERADOR DEBEN ESTAR DE ACUERDO A LA NORMA MG-1
Y DEBEN SER LAS SIGUIENTES :
 RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS DE LA ARMADURA Y DE CAMPO

 VERIFICAR LA CORRIENTE DEL EXCITADOR DEL CAMPO, ESTANDO EL GENERADOR SIN CARGA Y
A TENSION FRECUENCIA NOMINALES
 POTENCIA APLICADO
 DEVANADO DE LA ARMADURA, SE DEBE APLICAR UNA TENSION DE 1960 V, 60 HZ.
 DEVANADO DEL CAMPO DEL GENERADOR Y DEVANADO DE LA ARMADURA DELA EXCITATRIZ. SE
DEBE APLICAR UNA TENSION A 60 Hz, DE 10 VECES LA TENSION NOMINAL DE EXCITACIÓN, PERO
NO DEBE SER MENOR DE 1500 V.
c) TODO EL MATERIAL Y COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS DEBE SER
SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE.
d) LA UNIDAD GENERADORA A GASOLINA DEBE PROBARSE APLICANDOSE LA CARGA

MENCIONADA EN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES, PRIMERO EN FORMA GRADUAL Y
LUEGO REPENTINAMENTE.
6.2. -PRUEBAS
EL FABRICANTE DEBERA PROPORCIONAR CERTIFICADOS DE PRUEBAS PROTOTIPO.
7. - PARTES DE REPUESTO Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
7.1. -PARTES DE REPUESTO REQUERIDAS POR LA CNA
EL CONCURSANTE DEBE INCLUIR EN SU PRECIO, UN LOTE DE PARTES DE REPUESTO PARA EL LOTE

COMPLETO DE LAS UNIDADES GENERADORAS A GASOLINA.
TODAS LAS PARTES DE REPUESTO DEBEN SER IGUALES A LAS PARTES ORIGINALES, SER
INTERCAMBIABLES Y TENER LA MISMA CALIDAD EN MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE LAS PARTES
ORIGINALES CORRESPONDIENTES.
EL LOTE DE PARTES DE REPUESTO QUE FORMA PARTE DEL ALCANCE DE SUMINISTRO PARA CADA
EQUIPO, DEBE CONSISTIR DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
 DOS (2) REPUESTO PARA EL FILTRO DE COMBUSTIBLE

108
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
 DOS (2) FILTROS DE AIRE PARA EL MOTOR

 DOS (2) BUJIAS, REPUESTOS DEL FILTRO DE ACEITE LUBRICANTE
7.2. -PARTES RECOMENDADAS POR EL PROVEEDOR
EL FABRICANTE PROPONDRA TODAS LAS PARTES DE REPUESTO NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DURANTE UN AÑO. ES OBLIGACION DEL FABRICANTE DAR UNA LISTA DETALLADA DE
ESTAS PIEZAS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS, HACIENDO UNA DESCRIPCION DEL TIPO DE
MANTENIMIENTO Y FRECUENCIA CON QUE DEBE LLEVARSE A CABO EL MISMO, JUSTIFICANDO LAS PARTES
DE REPUESTO PROPUESTAS.
TODAS LAS PARTES DE REPUESTO DEBEN SER IGUALES A LAS PARTES ORIGINALES, SER
INTERCAMBIABLES Y TENER LA MISMA CALIDAD EN MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE LAS PARTES
ORIGINALES CORRESPONDIENTES.
LAS PARTES DE REPUESTO QUEDARAN INCLUIDAS EN EL “PRECIO”.
8. - CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES QUE LA CNA PROPORCIONA AL SOLICITAR LA COTIZACION DEL

GENERADOR A GASOLINA, SON COMPLEMENTO DE LA PRESENTE ESPECIFICACION.
GARANTIAS:
A MENOS QUE ESPECIFICAMENTE EL CONTRATISTA ESTABLEZCA LAS EXCEPCIONES EN SU PROPUESTA,

LAS GARANTIAS SERAN LAS SIGUIENTES:
A) EL CONTRATISTA GARANTIZARA QUE EL EQUIPO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO

CON LAS CONDICIONES DE SERVICIO A QUE SE DISEÑO.
B) EL CONTRATISTA DARA A LA C.N.A. UNA GARANTIA POR ESCRITO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE
DISEÑO, MATERIALES O MANUFACTURA DEL EQUIPO.
C) EL CONTRATISTA CORREGIRA SIN NINGUN COSTO PARA LA C.N.A. CUALQUIER DEFECTO QUE
APAREZCA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA C.N.A. TRES JUEGOS DE INSTRUCTIVOS (EN ESPAÑOL) DE

TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES TEMAS:
INSTRUCTIVOS DE MONTAJE
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN
INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO
RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE CAMPO
EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LAS PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE SEAN NECESARIAS
EN CAMPO, ESTAS PRUEBAS SERAN PREVIAS A LA ACEPTACION FINAL Y TENDRAN COMO OBJETO LA
COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL
CONTRATISTA.
MEDICION Y FORMAS DE PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION SE PAGARA POR EQUIPO, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS

NECESARIOS PARA SU TOTAL Y COMPLETA OPERACIÓN.
109
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
SE ESTIMARA UN 70% DEL PRECIO UNITARIO DEL GENERADOR UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN EL
SE LE DÉ Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y QUE ESTE EN
OPERACIÓN.
EQUIPO DE BOMBEO TIPO ARIETE MARCA ARIETOR MODELO TA-151 O SIMILAR.
ESTE CONCEPTO COMPRENDE EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS

BASICOS QUE SERVIRA PARA BOMBEAR VOLUMENES DE AGUA DESDE LA CAPTACION, HASTA EL LUGAR
DE DONDE SE REQUIERA.
LA BOMBA TENDRA UNA CAPACIDAD SEÑALADA EN EL PROYECTO (IMP), PARA VENCER UNA CARGA
DINAMICA TOTAL DE ACUERDO AL PROYECTO (MCA) CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS QUE SE
DESCRIBEN A CONTINUACION.
1.- ALCANCE
ESTAS ESPECIFICACIONES CUBREN LOS ASPECTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON UNA
BOMBA TIPO ARIETE ACONDICIONADA PARA GRANDES ALTURAS.
EL PROVEEDOR DEBERA CONSIDERAR INTEGRAL EL SUMINISTRO DE LA BOMBA, DESDE EL DISEÑO,

FABRICACION Y PRUEBA, HASTA EL TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
2.- CONDICIONES DE OPERACIÓN
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
LIQUIDO A MANEJAR
GASTO DE DISEÑO (L.P.S.) 2.63 L.P.S.
MEDICION Y PAGO:
EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE HARA POR UNIDAD COMPLETA, INCLUYE EL SUMINISTRO,

PRESENTACION, INSTALACION, PRUEBA, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS DE CADA BOMBA TIPO ARIETE.
EL EQUIPO SE ESPECIFICARA EN GASTO (LPM), VELOCIDAD DE GIRO DE MOTOR (RPM) CARGA DINAMICA
TOTAL (CDT), POTENCIA DEL MOTOR (HP) Y DIAMETROS DE SUCCION Y DESCARGA (IN).
EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO SE PAGARA POR PIEZAS COMPLETA INCLUYENDO TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y PERFECTA OPERACIÓN.
SE ESTIMARA UN 50% DEL PRECIO UNITARIO DEL EQUIPO UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OBRA Y
EL 50% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y ESTE EN OPERACIÓN.
FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE

DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR LAS ESCALERAS FABRICADAS CON
VARILLA LISA DE ¾” DE DIAMETRO EN LOS TANQUES DE REGULARIZACION SEGÚN PROYECTO.
110
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
1. - SUMINISTRO DE LA ESCALERA PUESTA EN OBRA
2. - LAS ANCLAS DE APOYO CON PLACAS DE ACERO DE 20 X 20 CM Y ¼” DE ESPESOR.
3. - MANO DE OBRA Y EQUIPO REQUERIDO PARA SU INSTALACION.
4. - PINTURA ANTICORROSIVA
MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERAS MARINAS SE CUANTIFICARAN POR PIEZAS.
AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE ESCALERAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O

ORDENES DEL INGENIERO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE DE 3

POLOS, 125 A 225 AMPS. KA SQARE’D O SIMILAR.

SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES EN OBRA DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
APROBADOS POR LA C.F.E., ASI COMO LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA INSTALAR EL
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR EL
PROYECTO.
CODIGOS Y REGLAMENTOS.
LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, SERAN DISEÑADOS, CONSTRUIDOS Y PROBADOS DE

ACUERDO CON LA ÚLTIMA REVISION DE LAS SIGUIENTES NORMAS:
IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGIVEERS

ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE
NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASOCIATION
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
NOM NORMAS MEXICANAS
GARANTIAS

A).- EL CONTRATISTA GARANTIZARA QUE EL EQUIPO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, DE ACUERDO

B).- EL CONTRATISTA DARA A LA C.N.A. UNA GARANTIA POR ESCRITO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE
DISEÑO, MATERIALES O MANUFACTURA DEL EQUIPO.
111
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
C).- EL CONTRATISTA CORREGIRA SIN NINGUN COSTO PARA LA C.N.A. CUALQUIER DEFECTO QUE
APAREZCA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
INSTRUCTIVOS
EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA C.N.A. TRES JUGOS DE INSTRUCTIVOS DE TODOS LOS

EQUIPOS Y COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES TEMAS:
 INSTRUCTIVOS DE MONTAJE
 INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN
 INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO
 RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE CAMPO
PRUEBAS EN CAMPO
EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LAS PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE SEAN NECESARIOS
EN CAMPO, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LAS NORMAS YA MENCIONADAS.
ESTAS PRUEBAS SERAN PREVIAS A LA ACEPTACION FINAL Y TENDRAN COMO OBJETO LA COMPROBACION
DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.
MEDICION Y FORMAS DE PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION SE PAGARA POR PIEZA COMPLETA, INCLUYENDO TODOS LOS

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y COMPLETA OPERACIÓN.
SE ESTIMARA COMO PIEZA EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO

DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA.
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERA

REALIZAR EL CONTRATISTA PAR COLOCAR SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE UNA
MUFA COMPLETA.
LOS MATERIALES QUE SEAN EMPLEADOS, DEBERAN SER NUEVOS DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS
POR ACREDITADO FABRICANTE.
LOS TRABAJOS QUE EJECUTE EL CONTRATISTA Y LOS MATERIALES QUE UTILICE, DEBERAN CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS MINIMOS ESTIPULADOS EN EL REGLAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES ELECTRICAS
DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CON LAS MODALIDADES YO MODIFICACIONES VIGENTES.
1. - EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN OBRA.
112
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
2. - MANO DE OBRA Y EQUIPO.
MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA SE MEDIRA POR PIEZA AL EFECTO SE CONTARAN

DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL
INGENIERO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE PÚBLICO.
POR HIDRANTES PUBLICOS SE ENTENDERAN LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERIA

FABRICADAS Y ALOJADAS SOBRE LA VIA PUBLICA, DESTINADAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A
UN SECTOR DE FAMILIAS DE UNA LOCALIDAD.
LOS HIDRANTES PUBLICOS SERAN CONSTRUIDOS EN LOS LUGARES SEÑALADOS POR EL PROYECTO Y/U
ORDENADAS POR EL INGENIERO.
LA CONSTRUCCION DE LOS HIDRANTES PUBLICOS SE HARAN SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS

EN LOS PLANOS, LINEAS Y NIVELES DEL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO.
LOS HIDRANTES PUBLICOS SE CONSTRUIRAN SEGÚN EL PLANO APROBADO POR LA COMISION, SALVO
ESTIPULACION U ORDENES EN CONTRARIO, SE CONSTRUIRAN DE CONCRETO CON LA RESISTENCIA
INDICADA EN EL PROYECTO Y SE APEGARAN A LAS ESPECIFICACIONES 4030.01 AL 05, ARMADAS CON
ACERO DE REFUERZO, BASANDOSE EN LAS ESPECIFICACIONES 4090.01 AL 03, UTILIZANDO CIMBRA DE
MADERA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 4080.01 AL 07 O CONSTRUIDAS DE MAMPOSTERIA DE
TABIQUE O DE PIEDRA, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO Y ARENA EN PROPORCION DE 1 :3
FABRICADO DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES 4000.01 Y 02, 4001.01 AL 03.
LAS PIEZAS ESPECIALES QUE COMPONEN AL HIDRANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE INSTALARA

PREVIAMENTE A LA CONSTRUCCION DELA ESTRUCTURA PARA QUE QUEDEN ASENTADAS
CORRECTAMENTE Y A SUS NIVELES DE PROYECTO.
CUANDO ASI LO SEÑALE EL PROYECTO SE CONSTRUIRAN HIDRANTES PUBLICOS DE DISEÑO ESPECIAL, DE

ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES QUE OPORTUNAMENTE SUMINISTRARA LA COMISION
AL CONTRATISTA.
CON BASE AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PUBLICADA EL 14 DE OCTUBRE DE 1996 LA NOM - 002 -
CNA - 1995, DENOMINADA “ TOMA DOMICILIARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE -
ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA “ MISMA QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 12 DE ABRIL DE 1997,
QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE LA TOMA DOMICILIARIA PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE PRESERVAR EL RECURSO HIDRAULICO Y ES DE
OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS RESPONSABLES DE LA FABRICACION Y PRUEBA DE LOS
ELEMENTOS QUE INTEGRAN DICHA TOMA, ASI COMO LOS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO E INSTALACION
DE LAS MISMAS.
MEDICION Y PAGO :
LA CONSTRUCCION DE HIDRANTES PUBLICOS PARA LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION

DE AGUA POTABLE, SERA MEDIDA PARA FINES DE PAGO EN UNIDADES CONSIDERANDOSE COMO UNIDAD
UNA PIEZA TOTALMENTE CONSTRUIDA.
113
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
DE MANERA ENUNCIATIVA SE INDICA A CONTINUACION LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPLICITAS EN

ESTOS CONCEPTOS.
SUMINISTRO EN EL LUGAR DE LA OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DE LAS PIEZAS INTERIORES Y SU

CORRESPONDIENTE COLOCACION, INCLUYENDO FLETES, MERMAS Y DESPERDICIOS, ASI COMO TRAZO,
NIVELACION, CONCRETO F’C= 200 KG/CM². EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO.
NO DEBERAN INCLUIR EL POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD, LA EXCAVACION Y RELLENOS PARA INSTALAR

EL MISMO.
9900 17 EQUIPO DE CLORACION ELEMENTAL
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION ELEMENTAL A LOS

TRABAJOS QUE EL CONTRATISTA REALIZARA PARA DESINFECTAR EL AGUA PROVENIENTE DE LOS
MANANTIALES O POZOS TIPO NORIA O PROFUNDOS.
EL EQUIPO DE CLORACION SERA EL QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO ESTE SERA INSTALADO

COMO LO MARCA EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE
REGULARIZACION O ALMACENAMIENTO.
EN EL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE :
1. - MATERIALES PARA SU SUJECION
2. - SUMINISTRO DE CLORADOR PLASTICO PUESTO EN OBRA
3. - MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION
4. - SUMINISTRO PARA LA LOCALIDAD DE UN COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL CON SUS RESPECTIVOS

REACTIVOS (ORTOTOLOIDINA Y ROJO DE SENOL)
MEDICION Y PAGO:
EL EQUIPO DE CLORACION SE CUANTIFICARA PARA FINES DE PAGO POR LOTE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA.
DEFICINICION Y EJECUCION:
POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA

SUMINISTRARA TODOS LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA LA
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON P.V.C. O Fo. Go., LOS CUALES DEBERAN SER NUEVOS DE
PRIMERA CALIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO O EN SU DEFECTO
CON LAS ORDENES DEL INGENIERO.
ASI MISMO HARA LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA DEJAR LA TOMA DOMICILIARIA TOTALMENTE
TERMINADA Y EN CONDICIONES DE SERVICIO.
114
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
LOS MATERIALES POR TOMA DOMICILIARIA QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL
CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO PODRAN SER, A TITULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LOS
SIGUIENTES:
ABRAZADERA DE P.V.C. 1 PIEZA

COPLE ROSCADO 1 PIEZA
ADAPTADOR DE INSERCION 2 PIEZAS
CODO DE Fo. Go. DE 90º 2 PIEZAS
NIPLE DE Fo. Go. DE 100 CM. DE LONGITUD 1 PIEZA
LLAVE DE NARIZ DE BRONCE 1 PIEZA
BASE DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM². DE 20 X 20 CM. DE BASE Y UNA ALTURA DE 40 CMS. PARA RIGIDIZAR
EL CUADRO DE TOMA.
NOM - 002 - CNA - 1995, DENOMINADA “ TOMA DOMICILIARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE -
ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA “ MISMA QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 12 DE ABRIL DE 1997,
QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE LA TOMA DOMICILIARIA PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE PRESERVAR EL RECURSO HIDRAULICO Y ES DE
OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS RESPONSABLES DE LA FABRICACION Y PRUEBA DE LOS
ELEMENTOS QUE INTEGRAN DICHA TOMA, ASI COMO LOS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO E INSTALACION
DE LAS MISMAS.
MEDICION Y PAGO:
PARA EFECTOS DE PAGO SE MEDIRA LA TOMA DOMICILIARIA TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, QUE
HAYA SIDO CONSTRUIDA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE SE ESTIMARA COMO
SUMINISTRO E INSTALACION UN 70% DEL VOLUMEN EJECUTADO UNA VEZ PROBADO Y EL 30% RESTANTE
UNA VEZ EFECTUADA LA OPERACIÓN TRANSITORIA.
NO SE CONSIDERARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE ½" DE

DIAMETRO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA DE TRANSMISION TRIFASICA

SUMINISTRARA TODOS LOS MATERIALES (POSTES, AISLADORES, CABLES NEUTROS NECESARIOS,
ESTRUCTURAS DE ATERRIZAJE, ETC.). DE ACUERDO A LA ZONA DE QUE SE TRATE, DISPOSITIVOS, EQUIPO
Y MANO DE OBRA (EXCAVACIONES, DESMONTE, LIMPIA, TRAZO ETC.) DE TODOS LOS TRABAJOS
INHERENTES QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION DE UNA LÍNEA ELECTRICA BIFASICA LOS CUALES
DEBERAN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA C.F.E. (EN LA ZONA
CORRESPONDIENTE) Y CON LO ESTIPULADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO O EN SU DEFECTO CON LAS
ORDENES DEL RESIDENTE.
ASI MISMO DEBERA DE CONSIDERAR LOS TRAMITES ANTE LA C.F.E. PARA LA APROBACION DEL PROYECTO
ELECTRICO LOS TRAMITES ANTE C.F.E. DEBERAN INICIAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS
POSTERIORES A LA SIGNACION DEL CONTRATO Ó INMEDIATAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS FISICOS
Y LA APROBACIÓN DE FACTIBILIDAD Y SU POSTERIOR RECEPCION UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS,
DEBIENDO ENTREGAR A LA C.N.A. EL EXPEDIENTE COMPLETO CON LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA LÍNEA
ELECTRICA Y ACTAS DE RECEPCION DEBIDAMENTE VALIDADAS.
MEDICION Y PAGO:
115
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
PARA EFECTOS DE PAGO SE MEDIRA EN KILOMETROS DE LÍNEA ELECTRICA TOTALMENTE INSTALADA Y

PROBADA QUE HAYA SIDO CONSTRUIDA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE; SE
PAGARA UN 80% DE LA LINEA ELECTRICA UNA VEZ QUE ESTE CONCLUIDA Y EL 20% SE PAGARA CUANDO
SE CUENTE CON EL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA A NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ESTE
DEBIDAMENTE ENERGIZADA PARA LA OPERACION DEL SISTEMA.
PLANTILLA Y RELLENO SIN COMPACTACION ESPECIAL CON MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION, EXCEPTO ROCA, INCLUYE : HUMEDAD REQUERIDA.
CUANDO A JUICIO DEL RESIDENTE EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES DONDE SE INSTALARAN TUBERIAS
NO OFREZCA LA CONSISTENCIA NECESARIA PARA SUSTENTARLAS Y MANTENERLAS EN SU POSICION EN
FORMA ESTABLE O CUANDO LA EXCAVACION HAYA SIDO HECHA EN ROCA QUE POR SU NATURALEZA NO
HAYA PODIDO AFINARSE EN GRADO TAL QUE LA TUBERIA TENGA EL ASIENTO CORRECTO, SE
CONSTRUIRA UNA PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR MAXIMO, HECHA CON MATERIAL ADECUADO PARA
DEJAR UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UNA CORRECTA COLOCACION DE LA TUBERIA.
LAS PLANTILLAS SE CONSTRUIRAN INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA Y PREVIAMENTE A

DICHO TENDIDO EL CONTRATISTA DEBERA RECABAR EL VISTO BUENO DEL INGENIERO PARA LA
PLANTILLA CONSTRUIDA, YA QUE EN CASO CONTRARIO ESTE PODRA ORDENAR, SI LO CONSIDERA
CONVENIENTE, QUE SE LEVANTE LA TUBERIA COLOCADA Y LOS TRAMOS DE PLANTILLA QUE CONSIDERE
DEFECTUOSOS Y QUE SE CONSTRUYAN NUEVAMENTE EN FORMA CORRECTA, SIN QUE EL CONTRATISTA
TENGA DERECHO A NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO SE ENTENDERA POR
RELLENO SIN COMPACTACION ESPECIAL AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL RESIDENTE, PERO EN NINGUN CASO
MAYOR DE 15 (QUINCE) CM. CON LA HUMEDAD QUE REQUIERA EL MATERIAL CADA CAPA SERA
COMPACTADA UNIFORMEMENTE EN TODA SU SUPERFICIE MEDIANTE EL EMPLEO DE PISONES DE MANO
NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN ANTES OBTENER LA
APROBACION PRO ESCRITO DEL RESIDENTE, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA
TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL
CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO. EL RELLENO SE HARA
INVARIABLEMENTE EMPLEANDO TIERRA LIBRE DE PIEDRA Y DEBERA SER CUIDADOSAMENTE COLOCADO
Y COMPACTADO EN AMBOS LADOS DE LAS TUBERIAS. HASTA UN NIVEL DE 30 (TREINTA) CM. ARRIBA DEL
LOMO SUPERIOR DEL TUBO O SEGÚN PROYECTO.
MEDICION Y PAGO:
PARA EFECTOS DE PAGO, EL RESIDENTE ESTIMARA EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION DE UNA
DECIMAL, LOS VOLUMENES EFECTIVAMENTE COLOCADOS POR EL CONTRATISTA SEGÚN PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL RESIDENTE, MEDIDOS EN EL SITIO DE EJECUCION. NO SE ESTIMARA PARA FINES DE
PAGO LOS VOLUMENES CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA PARA RELLENOS DE SOBRE-
EXCAVACIONES.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO MOSQUITERO GALVANIZADA.
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO MOSQUITERO AL CONJUNTO DE

OPERACIONES NECESARIAS PARA ACARREAR, SUMINISTRAR Y COLOCAR LA MALLA GALVANIZADA EN
OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO.
116
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
1. - EL SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES
2. - MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION
4. - EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACION

MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO POR METRO CUADRADO
CON APROXIMACION DE UNA DECIMAL, AL EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL
NUMERO DE METROS CUADRADOS COLOCADOS SEGÚN EL PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS TIPO OMEGA
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBE

REALIZAR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR E INSTALAR ABRAZADERA DE SOLERA DE 2” X ¼” DE
ESPESOR EN APOYO DE CONCRETO Y SE COLOCARAN LAS ABRAZADERAS NECESARIAS DE ACUERDO AL
DIAMETRO DE LA TUBERIA Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO PARA TUBERIA HASTA DE 6” DE DIAMETRO.
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES :
1. - EL SUMINISTRO DE SOLERA DE 2” X ¼” DE ESPESOR
2. - TUERCAS Y TORNILLERIAS
4. - TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA
5. - MANO DE OBRA
6. - EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION

MEDICION Y PAGO :
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA SE CUANTIFICARA POR PIEZA, AL EFECTO

SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE ABRAZADERAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS TIPO OMEGA
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBE

REALIZAR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR E INSTALAR ABRAZADERA DE SOLERA DE 4” X ¼” DE
117
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
ESPESOR EN APOYO DE CONCRETO Y SE COLOCARAN LAS ABRAZADERAS NECESARIAS DE ACUERDO AL

DIAMETRO DE LA TUBERIA Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO PARA TUBERIA HASTA DE 6” DE DIAMETRO.
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:
7. - EL SUMINISTRO DE SOLERA DE 4” X ¼” DE ESPESOR
8. - TUERCAS Y TORNILLERIAS
10. - TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA
11. - MANO DE OBRA
MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA SE CUANTIFICARA POR PIEZA, AL EFECTO

SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE ABRAZADERAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDIDOR.
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDIDOR AL CONJUNTO DE

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR SEGÚN PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO UNA BASE PARA MEDIDOR COMPLETA.
LOS MATERIALES QUE SEAN EMPLEADOS, DEBERAN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS
LOS TRABAJOS QUE EJECUTE EL CONTRATISTA Y LOS MATERIALES QUE UTILICE, DEBERAN CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS MINIMOS ESTIPULADOS EN EL REGLAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES ELECTRICAS
DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CON LAS MODALIDADES Y/O MODIFICACIONES VIGENTES.
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE :
1. - EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN OBRA.
2. - MANO DE OBRA Y EQUIPO.
MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDIDOR SE CUANTIFICARA PARA FINES DE PAGO POR
PIEZA AL EFECTO SE CONTARAN DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO
Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE.
118
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON AL CONJUNTO DE

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZARA EL CONTRATISTA PARA INSTALAR SEGÚN PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL RESIDENTE UN MANOMETRO COMPLETO.
LOS MATERIALES QUE SEAN EMPLEADOS DEBERAN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS
1. - EL SUMINISTRO DE MANOMETROS EN OBRA
2. - TODOS LOS MATERIALES PARA SU INSTALACION EN OBRA
3. - MANO DE OBRA.
MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO SE CUANTIFICARA PARA FINES DE PAGO POR PIEZA AL

EFECTO SE CONTARAN DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL RESIDENTE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE ½"

DE DIAMETRO.
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD EL QUE HAGA EL

CONTRATISTA DE AQUELLAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE HIDRATANTES Y TOMAS
DOMICILIARIAS, EN REDES DE DISTRIBUCION Y LINEAS DE CONDUCCION.
TODAS LAS TUBERIAS SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES FIJADAS EN EL PROYECTO Y

DEBERAN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES VALUADAS POR EL ORGANISMO RECTOR (SECOFI), SEGÚN
LA CLASE DE TUBERIA DE QUE SE TRATE.
1. - EL SUMINISTRO DE MATERIAL
2. - ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION
3. - MANO DE OBRA
4. - ALMACENAJE
5. - INSTALACION DEL POLIDUCTO Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES EXCEPTO EXCAVACION Y

RELLENOS EN ZANJAS.
119
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
6. - EJECUCION DE PRUEBA HIDROSTATICA

MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO
EN METRO LINEAL CON APROXIMACION DE UNA DECIMAL, CONSIDERANDOSE ÚNICAMENTE LA LONGITUD
EFECTIVA INSTALADA DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADOR
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION A LOS TRABAJOS QUE EL

CONTRATISTA REALIZARA PARA DESINFECTAR EL AGUA PROVENIENTE DE LOS MANANTIALES O POZOS
PROFUNDOS, EL CUAL CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO CON MEDIDAS DE 1.30 X 1.75
M. Y ALTURA DE 1.10 M. A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CADENA Y CASTILLOS ARMADOS;
DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM², APLANADO FINO DE 2.5 CMS. DE ESPESOR, CON DOS TAPAS DE LAMINA
CALIBRE No. 10 DE 0.60 X 0.60 MTS., LOSA TAPA Y PISO DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM²., ESTE REGISTRO
SE COLOCARA A 5.00 MTS. ANTES DE LA LLEGADA AL TANQUE DE REGULARIZACION O EN DONDE EL
INGENIERO LO UBIQUE DE MANERA MAS FACTIBLE.
EL EQUIPO DE CLORACION SERA EL QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO, ESTE SERA INSTALADO

COMO LO MARCA EL PROYECTO, EN EL INTERIOR DEL REGISTRO PREVIAMENTE CONSTRUIDO, SE
UTILIZARA UN BAY-PASS PARA GARANTIZAR QUE EL AGUA SIGA LLEGANDO AL TANQUE DE
REGULARIZACION Y/O A LA RED DE DISTRIBUCION.
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO SE SEÑALA LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE INCLUIR :
1. - EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES DEL CLORADOR.
2. - EL ACARREO DE LAS PIEZAS ESPECIALES AL SITIO DE UTILIZACION
3. - CONSTRUCCION DEL REGISTRO PARA PROTEGER EL CLORADOR SEGÚN CROQUIS INCLUYENDO

TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA PARA SU CONSTRUCCION.
4. - SUMINISTRO PARA LA LOCALIDAD DE UN COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL CON SUS RESPECTIVOS

REACTIVOS (ORTOTOLOIDINA Y ROJO DE SENOL)
MEDICION Y PAGO:
PARA MEDICION Y PAGOSE CONSIDERARA POR LOTE LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCION
DEL SUPERVISOR Y/O ENCARGADO DE LA OBRA.
SUMINISTRO EN OBRA DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL

65% INCLUYE: ACARREOS AL SITIO DE UTILIZACION.
120
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EL QUE HAGA EL

CONTRATISTA DE LAS UNIDADES QUE SE REQUIERAN PARA DAR TRATAMIENTO DE CLORACION AL AGUA A
RAZON DE 1 A 3 PPM DE CLORO.
MEDICION Y PAGO:
PARA EFECTOS DE PAGO SE ESTIMARA POR KG EL NUMERO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO

AL 65% QUE HAGA EL CONTRATISTA PUESTAS EN EL SITIO DE UTILIZACION Y/O LAS ORDENES DEL
INGENIERO.
ROTULACION DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN TANQUES

ELEVADOS, INCLUYE: PINTURA, MANO DE OBRA FLETES Y MANIOBRAS.
POR EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA ROTULARA EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL

DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN UNA CARA DEL TANQUE ELEVADO DE SU CONTRATO, CON LOS
COLORES OFICIALES Y LA TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL. LAS DIMENSIONES SERAN DE ACUERDO A LA ÁREA
DE LA CARA DEL TANQUE Y SU UBICACIÓN DEBERA SER FIJADA POR EL INGENIERO RESIDENTE, SE
DEBERAN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU TERMINACION.
TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE ROTULACION OBJETO
DEL CONTRATO DEBERAN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO Y/O POR EL
INGENIERO RESIDENTE. NUEVO, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES ACREDITADOS.
LAS PINTURAS QUE SE EMPLEEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DEBERAN DE CUMPLIR LOS
SIGUIENTES REQUISITOS MINIMOS:
A). - DEBERAN SER RESISTENTES A LA ACCION DECOLORANTE DIRECTA O REFLEJA DE LA LUZ SOLAR.
B). - TENDRAN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO AGRIETARSE CON
LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO AMBIENTE.
C). - LOS PIGMENTOS Y DEMAS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERAN SER DE PRIMERA
CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACION.
D). - DEBERAN SER FACILES DE APLICAR Y TENDRAN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA AL MINIMO
EL NUMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL.
E). - SERAN RESISTENTES A LA ACCION DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUIMICAS ENTRE SUS
MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR.
F). - SERAN IMPERMEABLES Y LAVABLES, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS SUPERFICIES POR
CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUIMICOS QUE ACTUEN SOBRE ELLAS.
SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERAN APLICARSE PINTURAS ENVASADAS EN

FABRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENADOS.
LA PINTURA DEBERA SER DE CONSISTENCIA HOMOGENEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE BREA, NI POLVOS
ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA “DARLE CUERPO”, TENDRA LA VISCOSIDAD NECESARIA
PARA PERMITIR SU FACIL APLICACIÓN EN PELICULAS DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE
PRESENTEN ESCURRIMIENTOS APRECIABLES.
LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERAN ESTAR LIBRES DE ACEITES, GRASAS, POLVOS Y
CUALQUIER OTRA SUBSTANCIA EXTRAÑA.
LOS TAPAPOROS LIQUIDOS DEBERAN APLICARSE CON BROCHA EN PELICULAS MUY DELGADAS Y SE
DEJARAN SECAR COMPLETAMENTE ANTES DE APLICAR LA PINTURA.
121
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
EN NINGUN CASO SE HARAN TRABAJOS DE ROTULACION EN SUPERFICIES A LA INTEMPERIE DURANTELA

OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUES DE LAS MISMAS, CUANDO LAS SUPERFICIES
ESTEN HUMEDAS.
MEDICION Y PAGO:
PARA EFECTOS DE PAGO SE CUANTIFICARA POR PIEZA TOTALMENTE TERMINADA A SATISFACCION DEL
INGENIERO RESIDENTE.
DESAZOLVE EN CAPTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE ARRASTRE DE RIO.
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN:
SE ENTENDERÁ POR DESAZOLVE, A LA ACCIÓN DE EXTRAER Y RETIRAR EL MATERIAL PRODUCTO DE

DERRUMBAS A UN LUGAR ALEJADO DE LA ZONA LIBRE DE LA ESTRUCTURA.
MEDICIÓN Y PAGO:
LA MEDICIÓN DE LOS VOLÚMENES DE LA EXTRACCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL DE LA ZONA LIBRE DE LA

ESTRUCTURA, SE MEDIRÁ EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN A UN DECIMAL.
DE MANERA ANUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES.
a).- AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL.
b).- TRASPALEO HORIZONTAL Y VERTICAL.
c.- ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBE HASTA UNA ZONA FUERA DE LA ZONAS LIBRE DE
LA ESTRUCTURA.
EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE LA ZONA LIBRE, Y
ESTARÁ CONSIDERADO EN ESTE PRECIO LA CARGA, DESCARGA Y ACARREO A UNA ZONA ALEJADO DE LA
ESTRUCTURA, DONDE NO INTERFIERA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOTE DE MATERIALES DE BAJA TENSION PARA ALIMENTACION DE

BOMBA Y CASETA DE OPERACIÓN.

SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS Y MANO DE OBRA QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION ELECTROMECANICA EN BAJA TENSION E INSTALACION ELECTRICA EN
CASETA DE OPERACIÓN APROBADOS POR LA C.F.E., ASI COMO LOS TRAMITES Y COSTO DE
CONTRATACION ANTE LA C.F.E.
ASI MISMO DEBERA DE CONSIDERAR LOS TRAMITES ANTE C.F.E., PARA LA APROBACION DEL PROYECTO
ELECTRICO Y POSTERIOR RECEPCION UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DEBIENDO ENTREGAR A LA
C.N.A. EL EXPEDIENTE COMPLETO CON LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA INSTALACION ELECTROMECANICA
Y ACTAS DE RECEPCION DEBIDAMENTE VALIDADOS.
MEDICION Y PAGO:
122
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA EL TRABAJO COMO UNA SOLA UNIDAD,
ES DECIR, POR LOTE, Y EL IMPORTE LE SERA CUBIERTO AL CONTRATISTA UNA VEZ QUE LA OBRA HAYA
SIDO PROBADA Y RECIBIDA PRO EL INGENIERO A SU SATISFACCION.
9900 72 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOTE DE MATERIALES DE ALTA TENSION PARA
ALIMENTACION DE BOMBA.

SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS Y MANO DE OBRA QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION ELECTROMECANICA EN ALTA TENSION APROBADOS POR LA C.F.E., ASI
COMO LOS TRAMITES Y COSTOS DE CONTRATACION ANTE LA C.F.E.
ASI MISMO DEBERA DE CONSIDERAR LOS TRAMITES ANTE C.F.E. PARA LA APROBACION DEL PROYECTO
ELECTRICO Y POSTERIOR RECEPCION UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DEBIENDO ENTREGAR A LA
C.N.A. EL EXPEDIENTE COMPLETO CON LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA INSTALACION ELECTROMECANICA
Y ACTAS DE RECEPCION DEBIDAMENTE VALIDADOS.
MEDICION Y PAGO:
PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA EL TRABAJO COMO UNA SOLA UNIDAD,
ES DECIR, POR LOTE, Y EL IMPORTE LE SERA CUBIERTO AL CONTRATISTA UNA VEZ QUE LA OBRA HAYA
SIDO PROBADA Y RECIBIDA POR EL INGENIERO A SU SATISFACCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR
POR EL PRECIO UNITARIO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA, ACARREARA HASTA
EL SITIO DE INSTALACION E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS QUE FORMEN EL
TRANSFORMADOR, DEBIENDO DE SER DE UNA MARCA Y CALIDAD RECONOCIDA.
MEDICION Y PAGO:
PARA EFECTOS DE PAGO EL INGENIERO ESTIMARA POR PIEZA EL TRANSFORMADOR SUMINISTRADO E

INSTALADO POR EL CONTRATISTA SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO.
SE ESTIMARA UN 70% DEL PRECIO UNITARIO DEL TRANSFORMADOR UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE
EN EL ALMACEN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL
USO QUE SE LE DÉ Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y QUE
ESTE EN OPERACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION PLENA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA.

SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES EN OBRA DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
APROBADOS POR LA C.F.E. ; ASI COMO LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA INSTALAR EL
ARRANCADOR AUTOMATICO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTEGRADO, DE ACUERDO A LAS
CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO.
123
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
CODIGOS Y REGLAMENTOS.
LOS ARRANCADORES AUTOMATICOS, SERAN DISEÑADOS, CONSTRUIDOS Y PROBADOS DE ACUERDO CON

LA ÚLTIMA REVISION DE LAS SIGUIENTES NORMAS:
IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGIVEERS

ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE
NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASOCIATION
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
NOM NORMAS MEXICANAS
GARANTIAS

A). - EL CONTRATISTA GARANTIZARA QUE EL EQUIPO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, DE ACUERDO

B). - EL CONTRATISTA DARA A LA C.N.A. UNA GARANTIA POR ESCRITO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE
DISEÑO, MATERIALES O MANUFACTURAS DEL EQUIPO.
C). - EL CONTRATISTA CORREGIRA SIN NINGUN COSTO PARA LA C.N.A. CUALQUIER DEFECTO QUE
APAREZCA DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTIA.
INSTRUCTIVOS
EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA C.N.A. TRES JUEGOS DE INSTRUCTIVOS DE TODOS LOS

EQUIPOS Y COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES TEMAS:
INSTRUCTIVOS DE MONTAJE
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN
INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO
RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE CAMPO
PRUEBAS EN CAMPO
EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LAS PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE SEAN NECESARIOS
EN CAMPO, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LAS NORMAS YA MENCIONADAS.
ESTAS PRUEBAS SERAN PREVIAS A LA ACEPTACION FINAL Y TENDRAN COMO OBJETO LA COMPROBACION
DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.
MEDICION Y FORMAS DE PAGO
EL SUMINISTRO E INSTALACION SE PAGARA POR PIEZA COMPLETA, INCLUYENDO TODOS LOS

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y COMPLETA OPERACIÓN.
SE ESTIMARA UN 70% DEL PRECIO UNITARIO DEL ARRANCADOR UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN EL
124
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
SE LE DÉ Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y QUE ESTE EN

OPERACIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE UNICEL.
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE UNICEL (HIELO SECO), A LA SUMA DE

ACTIVIDADES QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR EN JUNTAS DE
DILATACION EL RELLENO CON HIELO SECO SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE
1. - EL SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACION

3. - LIMPIEZA DE LA JUNTA
4. - MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COLOCACION
MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNICEL SERA MEDIDO EN METROS LINEALES CON APROXIMACION DE

UN DECIMAL, MIDIENDOSE LOS METROS LINEALES EFECTIVAMENTE COLOCADOS DE ACUERDO AL
PROYECTO Y/O ÓRDENES DEL INGENIERO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. AL CONJUNTO DE

ACTIVIDADES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE SEÑALE
EL PROYECTO Y/O ORDENE EL RESIDENTE, LAS PIEZAS ESPECIALES DE ESTA CLASE, Y QUE SE
REQUIERAN EN LOS CRUCEROS DE PROYECTO Y EN LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION,
CAPTACION Y RED DE DISTRIBUCION.
LAS PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. QUE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ÓRDENES DEL RESIDENTE,
DEBEN SER INSTALADAS DEBIDAMENTE, PARA QUE SOPORTE LA PRESION DEL AGUA.
CONSIDERANDOSE COMO PIEZAS ESPECIALES.
CODOS DE DIFERENTES GRADOS, TEE, CRUZ, ADAPTADOR CAMPANA Y ESPIGA, TAPONES, COPLES DE
REPARACION, REDUCCION CAMPANA Y ESPIGA ASI COMO EXTREMIDADES.
1. - SUMINISTRO DE LAS PIEZAS ESPECIALES
2. - INSTALACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES
4. - MANO DE OBRA
125
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
5. - LUBRICANTE PARA SU INSTALACION
6. - ANILLOS DE HULE REQUERIDOS
8. - EMPAQUES Y TORNILLOS
LOS CAMBIOS DE DIRECCION QUE MARQUE EL PROYECTO SE HARA CON LAS PIEZAS QUE LE
CORRESPONDEN DE ACUERDO AL PROYECTO O EN SU CASO LO QUE ORDENE EL RESIDENTE
GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO Y SERAN
DE MATERIAL ORIGINAL, EN BUEN ESTADO, SIN NINGUN DEFECTO QUE IMPIDA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LA TUBERIA.
MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. SE CUANTIFICARA POR PIEZA. AL

EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O
ORDENES DEL RESIDENTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.
SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. AL CONJUNTO DE

ACTIVIDADES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE SEÑALE
EL PROYECTO Y/O ORDENE EL INGENIERO, LAS PIEZAS ESPECIALES DE ESTA CLASE, Y QUE SE
REQUIERAN EN LOS CRUCEROS DE PROYECTO Y EN LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION,
CAPTACION Y RED DE DISTRIBUCION.
LAS PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. QUE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ÓRDENES DEL INGENIERO,
DEBEN SER INSTALADAS DEBIDAMENTE, PARA QUE SOPORTE LA PRESION DEL AGUA.
CONSIDERANDOSE COMO PIEZAS ESPECIALES A:
CODOS DE DIFERENTES GRADOS, TEE, CRUZ, ADAPTADOR CAMPANA Y ESPIGA, TAPONES, COPLES DE
REPARACION, REDUCCION CAMPANA Y ESPIGA ASI COMO EXTREMIDADES.
9. - SUMINISTRO DE LAS PIEZAS ESPECIALES
10. - INSTALACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES
12. - MANO DE OBRA
13. - LUBRICANTE PARA SU INSTALACION
14. - ANILLOS DE HULE REQUERIDOS
126
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
16. - EMPAQUES Y TORNILLOS
LOS CAMBIOS DE DIRECCION QUE MARQUE EL PROYECTO SE HARA CON LAS PIEZAS QUE LE
CORRESPONDEN DE ACUERDO AL PROYECTO O EN SU CASO LO QUE ORDENE EL RESIDENTE
GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO Y SERAN
DE MATERIAL ORIGINAL, EN BUEN ESTADO, SIN NINGUN DEFECTO QUE IMPIDA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LA TUBERIA.
MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. SE CUANTIFICARA POR PIEZA. AL

EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O
OPER-O1.- OPERACION TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.
EN ESTE CONCEPTO QUEDAN INCLUIDAS TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A OPERAR

EFICIENTEMENTE TODOS LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO, DURANTE
LOS DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA ALA COMISION NACIONAL DEL
AGUA DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y OPERANDO.
EN CASO DE QUE EL CONTRATO CONSTE DE DOS O MAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL CONTRATISTA
ELABORARA UN PROGRAMA EN EL CUAL QUEDE ESTABLECIDO LOS DIFERENTES DIAS QUE LA EMPRESA
CONTRATISTA ESTARA OPERANDO CADA UNO DE LOS SISTEMAS CONJUNTAMENTE CON EL PATRONATO
DE AGUA POTABLE.
DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE INDICAN LAS ACTIVIDADES QUE DEBERAN REALIZAR EN

ESTE CONCEPTO.
A).- RECORRIDO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (CAPTACIONES, LINEAS DE CONDUCCION, VAEAS, DESFOGUES, CAJAS
ROMPEDORAS DE PRESION, TANQUES DE REGULARIZACION, REDES DE DISTRIBUCION, TOMAS,
HIDRANTES, EQUIPOS DE CLORACION, VALVULA DE FLOTADOR, ETC.).
B).- CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PATRONATO DE AGUA POTABLE EN LA CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PARTES DEL SISTEMA (LMPIEZA DE FUENTES, CHECAR NIVELES DE
ACEITE EN MOTORES, ARRANQUE Y PARO DE LOS MISMOS, CHECAR MANOMETROS OPERACION Y
LIMPIEZA DE VALVULAS EN GENERAL; DOSIFICACION DE HIPOCLORITO, LIMPIEZA DE TANQUES, ETC. ) Y
TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERACIÓN.
MEDICION Y PAGO:
LA MEDICION Y PAGO DE ESTE CONCEPTO SERA POR DIA DE OPERACION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA

LOCALIDAD EN QUE SE ESTE OPERANDO, ESTO QUIERE DECIR QUE SI EN UN MISMO DIA SE VISITAN 2 O
MAS SISTEMAS, LA OPERACIÓN SERA DE UN DIA.
PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE ENTREGARA UN REPORTE SEMANAL DONDE SE INDIQUEN TODAS
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE DURANTE LA OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS,
FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PATRONATOS, SUPERVISORAS, ATENCIÓN SOCIAL Y EL
CONTRATISTA.
127
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
OPER-O2.- OPERACION TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.
EN ESTE CONCEPTO QUEDAN INCLUIDAS TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A OPERAR

EFICIENTEMENTE TODOS LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO, DURANTE
LOS DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA ALA COMISION NACIONAL DEL
AGUA DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y OPERANDO.
EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE TODO EL SISTEMA, A UN CUANDO

EN EL PRESENTE CONTRATO CONTEMPLE LA REHABILITACIÓN DE UNA PARTE DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE.
EN CASO DE QUE EL CONTRATO CONSTE DE DOS O MAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL CONTRATISTA
ELABORARA UN PROGRAMA EN EL CUAL QUEDE ESTABLECIDO LOS DIFERENTES DIAS QUE LA EMPRESA
CONTRATISTA ESTARA OPERANDO CADA UNO DE LOS SISTEMAS CONJUNTAMENTE CON EL PATRONATO
DE AGUA POTABLE.
DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE INDICAN LAS ACTIVIDADES QUE DEBERAN REALIZAR EN

ESTE CONCEPTO.
A).- RECORRIDO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (CAPTACIONES, LINEAS DE CONDUCCION, VAEAS, DESFOGUES, CAJAS
ROMPEDORAS DE PRESION, TANQUES DE REGULARIZACION, REDES DE DISTRIBUCION, TOMAS,
HIDRANTES, EQUIPOS DE CLORACION, VALVULA DE FLOTADOR, ETC.).
B).- CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PATRONATO DE AGUA POTABLE EN LA CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PARTES DEL SISTEMA (LIMPIEZA DE FUENTES, CHECAR NIVELES DE
ACEITE EN MOTORES, ARRANQUE Y PARO DE LOS MISMOS, CHECAR MANOMETROS OPERACION Y
LIMPIEZA DE VALVULAS EN GENERAL; DOSIFICACION DE HIPOCLORITO, LIMPIEZA DE TANQUES, ETC. ) Y
TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERACIÓN.
MEDICION Y PAGO:
LA MEDICION Y PAGO DE ESTE CONCEPTO SERA POR DIA DE OPERACION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA

LOCALIDAD EN QUE SE ESTE OPERANDO, ESTO QUIERE DECIR QUE SI EN UN MISMO DIA SE VISITAN 2 O
MAS SISTEMAS, LA OPERACIÓN SERA DE UN DIA.
PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE ENTREGARA UN REPORTE SEMANAL DONDE SE INDIQUEN TODAS
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE DURANTE LA OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS,
FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PATRONATOS, SUPERVISORAS, ATENCIÓN SOCIAL Y EL
CONTRATISTA.
128
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 12
 Minuta de la junta de aclaraciones.
(Anexar minuta)
129
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 13
A d e n d o s
(Anexar)
130
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
lugar y fecha:
*Adendos*
No. Materia o asunto de que se trata
Orden
1 En los catálogos de conceptos y cantidades de Obra para expresión de precios

unitarios monto total de la proposición correspondiente a la construcción de la
obra correspondiente, se deberá tomar en consideración lo siguiente:
2 El contratista ganador se compromete a entregar los planos definitivos de la
Obra ejecutada al término de la misma.
3 El contratista ganador deberá presentar dentro de los 20 días naturales
después del inicio un programa de ejecución de Obra por concepto y la
explosión de insumos mensuales.
4 Costo de financiamiento: el contratista debe presentar este cálculo como se
indica en el punto 22.2 del documento 16 hoja 7 de las bases de la Licitación.
5 En la Obra se atenderá con prioridad a lo establecido a lo establecido en el
proyecto, conceptos, especificaciones y procedimientos constructivos
específicos de este trabajo, y lo no contenido en esos documentos regirá lo
indicado en las especificaciones generales o lo que determine la supervisión
6 En los concretos hidráulicos se utilizará cemento normal de la marca cruz azul,
apasco, tolteca o similar, siempre y cuando cumpla con la resistencia y
especificaciones. indicadas en el proyecto ejecutivo, si no se indica en la tarjeta
de precios unitarios., se consideraran incluidos.
7 El material mejorado que se utilizará como relleno será el que cumpla con las
especificaciones y el banco que reúna este requisito, propuesto, por el
contratista, contara con el vo. bo. de la supervisión.
8 Los acarreos de materiales fuera de la Obra a cualquier distancia producto del
despalme, deshierbe y excavación no utilizable, deberán considerarse dentro
de la tarjeta de precio unitario. si no se indican dentro de la tarjeta, se
consideraran incluidos.
9 El mejoramiento al acceso a la Obra y los sobre acarreos de materiales
deberán considerarse dentro de la tarjeta de precio unitario, si no se indican o
desglosan dentro de la tarjeta, se consideran incluidos.
10 En las excavaciones a mano en terreno investigado en Obra a cualquier
profundidad deberá considerarse dentro de la tarjeta de precio unitario los
conceptos de: achique, afine, ademe, traspaleo, desazolve y acarreo libre
dentro y fuera de la Obra, si no se indican o desglosan dentro de la tarjeta, se
consideran incluidos.
11 Para los conceptos que tienen concreto aparente solo se permitirá el uso de
cimbra de buena calidad que reúna los requisitos por especificación
12 Los consumos de energía eléctrica y suministro de agua que genera la Obra,
deberán ser cubiertos por la empresa.
13 No es permitido el uso de las instalaciones existentes, así como no se
131
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
reconocerán los adeudos que la empresa deje en las comunidades.

14 Deberá considerarse dentro de la tarjetas de precio unitario pruebas de
laboratorio de los concretos, pruebas de revenimientos y pesos de los
concretos a utilizar en los elementos estructurales, por lo que deberá de tener
personal técnico capacitado y equipo necesario permanente en la Obra para
las pruebas necesarias hasta finalizar los trabajos y presentar por escrito el
resultado de cada evento cuyos resultados deberán ser anexados en la(s)
estimaciones), correspondiente(s), si no se indican o desglosan, se
consideraran incluidos.
15 El contratista deberá presentar el análisis de precio unitario de los conceptos
extraordinarios, con 15 días de anticipación a la ejecución, debidamente
soportados e indicando los volúmenes a ejecutar, croquis y validados por la
supervisión.
16 Es obligación del contratista contar con residente con experiencia en cada una
de las Obras.
17 El día del inicio real de Obras y para el evento de trazo y nivelación el
contratista deberá llevar la mano de Obra, materiales y herramientas
necesarias.
18 La dosificación de los materiales requeridos para la elaboración del concreto,
para la f’c fijada en proyecto y/o ordenada por la Comisión, será determinada
porel contratista bajo su exclusiva responsabilidad a partir de datos
proporcionados por escrito de un laboratorio y puede ser modificada de
acuerdo con las resistencias obtenidas durante el transcurso de la Obra.
19 Con respecto a los bancos de materiales para agregados (grava y arena) será
aquel que indique la supervisión y sea acorde a las especificaciones, así mismo
deberá de presentar un estudio de laboratorio en el que se indique la
dosificación a utilizarse.
20 Todas las Obras de estructura metálica deberán ser pintadas antes de
colocarla con pintura anticorrosiva y esmalte, de acuerdo a especificaciones de
proyectos
21 Las compactaciones que se realicen con pisón de mano o medios mecánicos al
90% según prueba proctor, se deberán de presentar por escrito en
estimaciones los resultados obtenidos de un laboratorio, considerando el costo
dentro de la tarjeta de precios unitarios, si no le indican en tarjeta de precios
unitarios, se consideraran incluidos.
22 El contratista ganador deberá de presentar al final de la Obra una (1) fotografía
representativa de la misma, de tamaño 40 x 50 cms. con bastidor.
23 El contratista ganador se compromete a suministrar y colocar un letrero alusivo
a la Obra con medidas y leyenda de acuerdo al croquis proporcionado por la
COMISIÓN, mismo que deberá considerar en el desglose de costos indirectos.
24 En todas las tarjetas de precios unitarios, la descripción de las leyendas deberá
ser completa tal como se indican en el catálogo de la Licitación.
25 El contratista ganador deberá de presentar mensualmente y al finalizar la obra
un álbum fotográfico y reporte técnico en forma cronológica de los trabajos
132
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
ejecutados.
26 El costo de suministro de los materiales es puestos en lugar de la Obra,
debiendo hacer todas las consideraciones e incluirlas en el precio unitario, de
no hacerlo se considerara incluido.
133
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 14
 Listado de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos
134
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
LICITACION No. numero de concurso
FECHA: 01-sep-2008
Obra: Nombre de La Obra1

Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado
DOCUMENTO
SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 14
Licitante Cargo del Responsable
LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS
UNIDA Costo
CODIGO DESCRIPCION DEL MATERIAL COSTO PUESTO
D Unitario
de
Acarreo Maniobra Almacenaje Derechos Mermas EN OBRA
Adquisicio
MATERIALES
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $7.26 $7.26
2. ALAMBRON KG $6.31 $6.31
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $5.57 $5.57
4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $5.57 $5.57
6013 SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8" KG $22.87 $22.87
7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $26.62 $26.62
ACEITE ACEITE LTO $19.94 $19.94
ACETILENO ACETILENO CIL $305.35 $305.35
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $14.96 $14.96
ANCLA8 ANCLA DE 1" DE DIAM. DE 90 CM. C/TUERCA PZA $48.61 $48.61
ARENA ARENA M3 $113.02 $10.00 $123.02
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25' PZA $24.20 $24.20
BIBTEJ BIBEL Y TEJUELO DE 1 1/2" JGO $27.95 $27.95
BISAGRAT BISAGRA TUBULAR PZA $4.24 $4.24
CAL CALHIDRA TON $1,149.50 $1,149.50
CE500 CERRADURA DE SOBREPONER PZA $81.31 $81.31
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $1,683.11 $1,683.11
CL203 BIRLO P/TECHO C/TCA Y 2 ROND. DE 3/16 x CTO $138.77 $138.77
CLAVO4 CLAVOS DE 2 A 4" KG $7.26 $7.26
CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS LT $44.14 $44.14
CO08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANC LT $34.67 $34.67
DIESEL DIESEL LTO $5.45 $5.45
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25'' PZA $20.33 $20.33
FB069 VIGA IPR DE 6x4", 8x4" Y 12x4" TON $7,468.51 $7,468.51
FB099 PLACA A-36 DE 3 Y 4'' DE 3/16" A 1/2" TON $6,352.50 $6,352.50
135
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 15
 Cálculo del factor de salario real
136
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

LICITACION No: LIC. No. Fecha: 29-ene-10
OBRA: NOMBRE DE LA OBRA
07EUT0001O
99506
LUGAR; OCOSINGO, OCOSINGO; CHIAPAS.
SU EMPRESA Responsable FIRMA DOCUMENTO
Nombre del Licitante Cargo del Responsable 15
Duracion
Inicio: 1-feb-10 Terminación: 10-jun-10 de la Obra 130 Dias
Captura de datos Para el Factor de Salario Real año 2009 Normales
Días Calendario Anualizado 366.00
1. Días no Trabajados
1.1 Domingos 52.00
1.2 Vacaciones 6.00
1.3 Dias Lunes 3.00
1.4 Días festivos por ley 4.00
1.5
1.6 Condiciones Climatológicas (Lluvias y Otros) 5.00
1.7 Días por costumbre (contrato colectivo) 6.00
1.8 Permisos y Enfermedad no profesional (3 x .15) 0.00
1.9 Días Sindicato (Contrato Colectivo) 0.00
2. Días pagados por LFT
2.1 Aguinaldo por Ley 15.00
2.2 Prima Vacacional (porcentaje) 25% 1.50
2.3 Prima dominical 0% 0.00
Horas extras gravables en el SBC 0.00
Horas extras no gravables en el SBC 0.00
2.4 Total de Horas extras 0.00

2.5 Impuesto Sobre Nómina 2.00%
2.6 Otros cargos 0.00%
Marco jurídico RLOP= Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LFT= Ley Fedral Del Trabajo, LSS=Ley del Seguro Social, RLSS= Reglamento del Seguro Social SMGDF= Salario Minimo General del Distrito Federal
Dias Festivos art. 74 LFT (reforma del 17 enero 2006) Vacaciones art 76 LFT 6 dias por año
1 Enero 16 Septiembre Aguinaldo art 87 LFT 15 dias por año
1er Lunes Febr/ 5 Febrero 3er Lunes Nov/ 20 Noviembre Prima Vacacional art 80 LFT 25% de las Vacaciones
21 Marzo 1 dic. c/6 años Prima Dominical 25.00%
1 Mayo 25 diciembre
Cuota Fija : Art 106 fracción I, (LSS) y Art. 13 fracción I, RLSS *
Excedente a 3 SMGDF, Art 106 Fracción II, (LSS) y Art. 13 Fracción II, (RLSS) **
Prestaciones en Dinero Art. 107 Fracc I y II (LSS) Art. 13 Fracción III, (RLSS) ***
Prestaciones en Especie de los pensionados Art. 25 Párrafo II, (LSS) Art. 13 Frac. IV, (RLSS) ***
Invalidéz y vida, (Art 147 LSS) y Art 14 RLSS, y Art. Vigésimo Quinto Transitorio de La LSS ***
Cesantía en edad avanzada y vejéz Art. 168 Fracción II (LSS) y Art. 16 (RLSS) ***
Riesgos de trabajo Art. 73 y 74 (LSS) ***
Guarderías Art. 211 y 212 (LSS) y Art. 15 (RLSS) ***
Salario Base de Cotización, Art 27(LSS) y Art. 10 (RLSS)
Base de Cotización Mensual, Art. 11 (RLSS)
* Sobre el SMGDF
** Sobre Salario Base de Cotización - 3SMGDF
*** Sobre el Salario Base de Cotización
Fsr= Factor de Salario real, Art. 160 RLOP Fsr= Ps(Tp/Tl)+ (Tp/Tl)
Ps= Obligaciones obrero-patronales en fracción decimal, Art. 160 RLOP
Tp= Dias realmente pagados durante un periodo anual. Art. 160 RLOP
Tl= Dias realmente laborados durante un periodo anual. Art. 160 RLOP
137
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

LICITACION No: num ero de concurso Fecha: 24-dic-15
OBRA: Nombre de La Obra1
Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
LUGAR;Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado
SU EM PRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable FIRM A DOCUM ENTO
Nombre del Licitante Cargo del Responsable PT-15
DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DE ACUERDO AL ARTICULO 160. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Inicio: 03-oct-15 Terminacion: 31-dic-15 Duracion : 90 dias
DICAL DIAS CALENDARIO 366.00
DIAGI DIAS DE AGUINALDO 15.00 Tp Tp
PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical
1.50 Fsr  Ps ( )
Horas extras gravables en el SBC TI TI
Horas extras no gravables en el SBC
Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA: 382.50 Fsr= Representa el factor de salario real.
DIDOM DIAS DOMINGO 52.00 Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la
DIVAC DIAS DE VACACIONES 6.00 Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
DILUN DIAS LUNES 3.00 Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
DIFEO DIAS FESTIVOS POR LEY 4.00 Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) 5.00 Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE 6.00 periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.
DISIN DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)
Dias no Trabajados por Guardia El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo,
DINLA DIAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA: 76.00 de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA) 290.00 Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.
Tp / Tl DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.315500
(Tp -Te) / Tl (DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE) 1.315500
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS 1.045200
OC Otros Cargos
SALARIO MINIMO D.F $: 73.04 3 veces salario mínimo D.F. 219.12 25 veces salario minimo D.F. 1826.00 25 veces salario minimo D.F. 1,314.75
CATEGORIA SALARIO I. RIESGO II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD III IV V TOTAL PS FSR

Dias Excedente Gastos Cesantía en
Factor Salario Aplicación Guarderías y
pagados Salario DE de tres Prestaciones médicos INVALIDEZ Y Retiro edad Suma Obligacion Fsr=[ Ps (Tp-Te)
CLAVE DESCRIPCION Salario Base Base de Cuota Fija IMSS al Prestaciones INFONAVIT
/Dias Nominal $ TRABAJO salarios en dinero pensionado VIDA (SAR) avanzada y prestaciones Obrero-Patronal / Tl ] + (Tp/Tl)
de Cotizacion Cotización excedente sociales
Laborados mínimos DF s vejez
A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T U
(Tp-Te)/ DICAL DxE GxF HxSMDF F-3SMDF JxI KxF LxF MxF NxF OxL PxL QxL SUMA(G:R) S/F FSR
Tp / Tl Sn FSBC SBC 7.58875% 20.4000% 1.5000% 0.9500% 1.4250% 2.3750% 2.00% 4.2750% 1.00% 5.00% SP SP/SBC
MO011 PEON 1.319229 120.00 1.0452 125.43 9.52 10.73 1.19 1.79 2.98 2.51 5.36 1.25 6.27 44.11 0.351670 1.783162
MO021 A Y UDA NTE GENERA L 1.319229 120.00 1.0452 125.43 9.52 10.73 1.19 1.79 2.98 2.51 5.36 1.25 6.27 44.11 0.351670 1.783162
MO031 A Y UDA NTE ESPECIA LIZA DO 1.319229 130.00 1.0452 135.88 10.31 10.73 1.29 1.94 3.23 2.72 5.81 1.36 6.79 46.90 0.345157 1.774570
MO041 OFICIA L A LBA ÑIL 1.319229 150.00 1.0452 156.78 11.90 10.73 1.49 2.23 3.72 3.14 6.70 1.57 7.84 52.46 0.334609 1.760655
MO051 OFICIA L FIERRERO 1.319229 150.00 1.0452 156.78 11.90 10.73 1.49 2.23 3.72 3.14 6.70 1.57 7.84 52.46 0.334609 1.760655
MO052 OFICIA L CA RPINTERO DE O. NEGRA 1.319229 150.00 1.0452 156.78 11.90 10.73 1.49 2.23 3.72 3.14 6.70 1.57 7.84 52.46 0.334609 1.760655
MO053 OFICIA L PINTOR 1.319229 160.00 1.0452 167.24 12.69 10.73 9.47 0.14 1.59 2.38 3.97 3.34 7.15 1.67 8.36 55.36 0.331021 1.755922
MO061 OFICIA L HERRERO 1.319229 150.00 1.0452 156.78 11.90 10.73 1.49 2.23 3.72 3.14 6.70 1.57 7.84 52.46 0.334609 1.760655
MO067 OPERA DOR DE MA QUINA RIA MENOR 1.319229 130.00 1.0452 135.88 10.31 10.73 1.29 1.94 3.23 2.72 5.81 1.36 6.79 46.90 0.345157 1.774570
MO082 CA BO DE OFICIOS 1.319229 280.00 1.0452 292.66 22.21 10.73 134.89 2.02 2.78 4.17 6.95 5.85 12.51 2.93 14.63 90.63 0.309677 1.727764
MO091 OFICIA L SOLDA DOR 1.319229 170.00 1.0452 177.69 13.48 10.73 19.92 0.30 1.69 2.53 4.22 3.55 7.60 1.78 8.88 58.31 0.328156 1.752142
MO092 TOPOGRA FO 1.319229 170.00 1.0452 177.69 13.48 10.73 19.92 0.30 1.69 2.53 4.22 3.55 7.60 1.78 8.88 58.31 0.328156 1.752142
MO093 OPERA DOR DE MA QUINA RIA PESA DA 1.319229 250.00 1.0452 261.30 19.83 10.73 103.53 1.55 2.48 3.72 6.21 5.23 11.17 2.61 13.07 81.83 0.313165 1.732365
138
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 16
 Tabulador de salarios base
139
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

LICITACION No. numero de concurso FECHA: 01-sep-2008
Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUMENTO
Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante
TABULADOR DE SALARIOS BASE. LOS VIGENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.
CODIGO CATEGORIA UNIDAD SALARIO BASE

MANO DE OBRA
MO011 PEON JOR 120.00
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 120.00
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 130.00
MO041 OFICIAL ALBAÑIL JOR 150.00
MO051 OFICIAL FIERRERO JOR 150.00
MO052 OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA JOR 150.00
MO053 OFICIAL PINTOR JOR 160.00
MO061 OFICIAL HERRERO JOR 150.00
MO067 OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR 130.00
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 280.00
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR 170.00
MO092 TOPOGRAFO JOR 170.00
MO093 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR 250.00
140
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 17
 Tabulador de salarios reales
141
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUMENTO
TABULADOR DE SALARIOS REALES EMPLEANDO PARA SU INTEGRACION LOS DATOS DE LOS DOCUMENTOS 15 Y 16
CODIGO CATEGORIA UNIDAD SALARIO BASE FASAR SALARIO REAL

MANO DE OBRA
MO011 PEON JOR 120.00 1.783162 213.98
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 120.00 1.783162 213.98
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 130.00 1.774570 230.69
MO041 OFICIAL ALBAÑIL JOR 150.00 1.760655 264.10
MO051 OFICIAL FIERRERO JOR 150.00 1.760655 264.10
MO052 OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA JOR 150.00 1.760655 264.10
MO053 OFICIAL PINTOR JOR 160.00 1.755922 280.95
MO061 OFICIAL HERRERO JOR 150.00 1.760655 264.10
MO067 OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR 130.00 1.774570 230.69
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 280.00 1.727764 483.77
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR 170.00 1.752142 297.86
MO092 TOPOGRAFO JOR 170.00 1.752142 297.86
MO093 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR 250.00 1.732365 433.09
142
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 18
 Importe de la mano de obra gravable
143
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUMENTO
IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA.
Factor para
Salario Importe Factor para
Código Concepto Unidad Salario Base Salario Cantidad Salario Real Importe Total
Integrado Gravable Salario Real
Integrado
MANO DE OBRA
MO011 PEON JOR 120.00 1.0452 125.42 510.2474 63,995.23 1.783162 213.98 109,182.73
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 120.00 1.0452 125.42 162.2267 20,346.47 1.783162 213.98 34,713.26
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 130.00 1.0452 135.88 348.6857 47,379.41 1.774570 230.69 80,438.31
MO041 OFICIAL ALBAÑIL JOR 150.00 1.0452 156.78 171.3575 26,865.43 1.760655 264.10 45,255.51
MO051 OFICIAL FIERRERO JOR 150.00 1.0452 156.78 76.2000 11,946.64 1.760655 264.10 20,124.42
MO052 OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA JOR 150.00 1.0452 156.78 10.0267 1,571.98 1.760655 264.10 2,648.04
MO053 OFICIAL PINTOR JOR 160.00 1.0452 167.23 1.0000 167.23 1.755922 280.95 280.95
MO061 OFICIAL HERRERO JOR 150.00 1.0452 156.78 63.6667 9,981.66 1.760655 264.10 16,814.37
MO067 OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR 130.00 1.0452 135.88 14.6309 1,988.05 1.774570 230.69 3,375.21
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 280.00 1.0452 292.66 72.6574 21,263.93 1.727764 483.77 35,149.49
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR 170.00 1.0452 177.68 172.6286 30,672.64 1.752142 297.86 51,419.15
MO092 TOPOGRAFO JOR 170.00 1.0452 177.68 3.4286 609.19 1.752142 297.86 1,021.23
MO093 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR 250.00 1.0452 261.30 30.0000 7,839.00 1.732365 433.09 12,992.70
244,626.86
144
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 19
 Listado de la maquinaria y equipo de construcción
145
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUMENTO
LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Fecha Inicio 3-oct-2008 Fecha Terminacion 31-dic-2008
Potencia
Costo de Valor % Número Capacidad Tipo Fecha Ubicación Disponibilidad
Maquina Clasificación Nombre de la del
No Maquinaria o Equipo Marca Adquisición Comercial puesta en actual Por En
de vida útil Modelo de serie del equipo de motor motor Propiedad
Codificación según factura Actual obra estado comprar alquiler
EQUIPO Y HERRAMIENTA
1 EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO
AGA 5,082.00 5,082.00 100.00% X1 12324 22-oct-08 TGZ, CHIS A
2 EQGRUA GRUA DE PATIO PETTIBONEDE G&G
20 TON. 901,450.00 901,450.00 100.00% 2008 g1234 20 TON DIESEL 220 08-nov-08 TGZ, CHIS P
3 EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER MILLER 15,125.00 15,125.00 100.00% X2 WQ2233 22-oct-08 P
4 EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP
KHOLER 14,000.00 14,000.00 100.00% 77BYPOR 0988UI90 1 SACO GASOLINA 8 03-oct-08 1 P
5 EQRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKERWACKER
DE 1/2 TON 82,280.00 82,280.00 100.00% SD1 WQ233 240M2/HR GASOLINA 8 04-nov-08 TGZ, CHIS P
6 EQTRAN TRANSITO Y ESTADALES 4,486.68 4,486.68 100.00% 03-oct-08 A
146
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documentos que integran el aspecto económico
Contenido
Documento No. 20 Escrito de propuesta económica.
Documento No. 21 Convenio de participación para la presentación conjunta en su

caso.
 Convenio ó en su caso manifestar que no aplica, de acuerdo al

artículo 63, fracción VI de la LEY.
Documento No. 22 Catalogo de conceptos.
 Debe ser entregado y firmado en original.
 Integrado por: unidades de medición, cantidades de trabajo, precios

unitarios propuestos en número y letra, e importes parciales y el total
de la proposición, agregando a este último el impuesto al valor
agregado.
 Se sugiere presentar el catálogo de manera individual con broche

bacco, obviamente, dentro también del sobre único que contiene la
propuesta técnica-económica.con la finalidad de ahorrar tiempo en
quitarlo del paquete general para que sea rubricado por los
funcionarios y contratistas correspondientes durante el acto de
apertura.
Documento No. 23 Análisis detallado de los precios unitarios de todos los conceptos
de obra y básicos.
 Llámese conceptos de obra y básicos que participan en el

presupuesto, indicando todos los insumos que lo integran, de
conformidad con las especificaciones técnicas, así como las
cantidades que intervienen.
 Los precios unitarios deberán estructurarse por costos directos,
costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y
cargos adicionales.
 Los costos directos incluirán los cargos por conceptos de materiales,
mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción.
147
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 24 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la

maquinaria y equipo.
 Determinados con base en el precio y rendimiento de estos,

considerados como nuevos y acorde a las condiciones de ejecución del
concepto de trabajo correspondiente
Documento No. 25 Listado de costos horarios de la maquinaria y equipo de

Construcción.
 Listado de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción

calculados en el documento No.24
Documento No. 26 Listado de los insumos que intervienen en la integración de la

propuesta.
 Agrupado por: mano de obra, materiales y equipo de instalación

permanente y maquinaria de construcción.
Documento No. 27 Análisis de costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por

utilidad y cargos adicionales.
 27.1 Análisis de los costos indirectos.

Deberán analizarse detalladamente e incluir este análisis en este
documento y estarán representados como un porcentaje del costo
directo; dichos costos se desglosaran en los correspondientes a la
administración de oficinas centrales y de campo, a los de la obra y a los
de seguros y fianzas.
 27.2 Análisis del costo de financiamiento de los trabajos.

Estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos
e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse
los gastos que realizara el contratista en la ejecución de los trabajos, los
pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que
aplicara.
 27.3 Cargo por utilidad y cargos adicionales.

El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un
porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento. Con fundamento en el artículo 42 fracción VII de la Ley
Estatal de Derechos que a la letra dice: “Por el servicio de vigilancia,
inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la
Secretaria de la Función Pública, los contratistas que celebren contratos
de obra pública con las Dependencias y Entidades del Gobierno del
148
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Estado, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar sobre el

importe de cada una de las estimaciones de trabajo”.
 Los documentos No. 19 y 23 deberán elaborarse de acuerdo a los

ejemplos que se anexan. (Anexo No.2)
Documento No. 28 programas de montos mensuales, conforme a la secuencia de

construcción establecida en el proyecto ejecutivo:
 28.1 Ejecución de los trabajos.

Detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por
ejecutar e importes correspondientes.
 28.2 La utilización de la maquinaria y equipo de construcción

Calendarizados y Cuantificados.
 28.3 Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente

Calendarizados y Cuantificados.
 28.4. Utilización del personal técnico, administrativo y obrero,

Encargado directamente de la ejecución de los trabajos.
 28.5. Utilización del personal técnico, administrativo y de servicio

Encargado de la dirección, supervisión y administración de los
trabajos.
La presente relación constituye las bases de Licitación, verifique que contenga la totalidad
de los documentos, consulte las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones
que integran la oferta, debiendo presentarlos el día de presentación y contenido de la
propuesta técnica-económica.
149
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 20
 Escrito de propuesta económica
150
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Escrito de propuesta económica
Lugar y fecha de expedición
Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía

Director General
De la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Presente
Me refiero a la convocatoria fechada el día del mes de del 2016, con la que se
invita al (el/los) que suscribe (n) a participar en el Licitación para la(s) obra (s):
Licitación No.
Sobre el particular por mi propio derecho, en su caso o como representante legal de la compañía:
Manifiesto a usted lo siguiente:
Se han recogido oportunamente las bases del Licitación, relativas a la preparación y celebración
del Licitación de que se trata, enterados de su contenido y aceptado íntegramente, para tal efecto
se ha tomado la debida nota a que nos sujetamos.
Igualmente expongo que se han tomado las providencias que se contraen en las citadas bases y
que hemos tenido la debida participación de lo tratado y asentado tanto en la (s) minuta (s) de la (s)
junta (s) de aclaraciones como de (el/los) adendo(s) que se han generado al respecto, así también
declara que mi representada posee y conoce toda la información adicional proporcionada por la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica como complemento de la documentación inicial
que se recibió.
Así mismo, manifiesto que esta empresa conoce las especificaciones generales de construcción
que tiene en vigor la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y las especificaciones
particulares que junto con toda la documentación técnica afectan en lo conducente a la Licitación
correspondiente y demás actos que dé él se deriven.
De acuerdo con lo anterior, se presenta la siguiente proposición con un importe de: $

Más IVA.
Importe total: (número y letra)

cuyo desglose y resumen aparecen en ”el catálogo de conceptos y cantidades de obra” del
documento No. 22 siendo el plazo de ejecución de 150 días naturales calendarios contados a
partir del aviso de inicio de obra que la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica de por
escrito a la contratista,
151
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
La validez de la oferta será de 30 días calendario a partir de la fecha de celebración de la

Licitación.
Además comunico y manifiesto que mi representante técnico en la obra será el C.

Acreditado como tal por el colegio de:
Y con cedula profesional No. De fecha:
Expedida por la Dirección General de profesiones de la Secretaria de Educación Pública y que

conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetara en lo conducente, la ejecución de
la obra que se llevara a cabo.
El C. _________________________________________en representación de la empresa

______________________________________________ acredita la existencia legal de la
sociedad con escrituras constitutivas No. __________de
fecha_______________________________________otorgado por el notario público No.
________________ de fecha _____________
así mismo, en el caso de resultar ganador, el contrato deberá ser firmado por el c.
________________________________que tiene el cargo
_____________________________________ según:
( ) testimonio de la escritura enunciada anteriormente
( )poder notarial No. _________ de fecha _______________________otorgado ante la fe del
notario público No. __________ Lic. ______________________________________________de la
ciudad de _______________________________.
los datos de la empresa son:

registro federal de contribuyentes ____________________ registro en el I.M.S.S.
_______________________ registro en la C.M.I.C.. _________________________ la empresa
está ubicada en el No. _____________en las calles de _________________________ colonia
____________________ de la ciudad de _______________________ código postal
___________________ y teléfonos _______________________.
Por último se manifiesta que esta proposición se presenta integrada como se estipula en las bases
del Licitación.
Atentamente
El Representante Legal del Licitante

Nombre, cargo y firma
152
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 21
 Contrato para la presentación de propuesta conjunta
(Ejemplo anexo)
 SI EN SU CASO NO APLICA DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO
153
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
CONTRATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA

(EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA)
Contrato para la presentación de propuesta conjunta que celebran por una parte la empresa
___________________________, representada por el C. _______________________ en su carácter de
Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará Representante Común y por la otra:
_____________________________, representada por el C. _________________________, a quien en lo sucesivo se
le denominará participante obligado solidario A en su carácter de Administrador Único;
_______________________________, representada por el C. ________________________, a quien en lo sucesivo
se le denominará __________________________ participante Obligado Solidario B, en su carácter de Administrador
Único, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas, Así mismo manifestamos que el contrato se suscribe
en términos de lo dispuesto por el artículo 63, de la Ley de obra pública del estado de Chiapas.
DECLARACIONES
I.- Representante común.
I.1.- C. ____________________________, ser representante legal de la empresa ________________________, con

domicilio fiscal ubicado en _____________________________________________ de esta Ciudad, quien lo acredita
con el acta constitutiva, con número _____ de fecha ________________, otorgada ante la fe del Notario Público Nº
___ de esta ciudad capital; _______________________, RFC_______________ y Reg. IMSS _____________, con
capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de
cualquier obra, objeto de este contrato y que en el padrón de contratistas la Función Pública está registrado con el
número _________________.
II.- Obligado solidario A.
II.- Declara el C. ______________________________, ser representante legal de la empresa

___________________________, con domicilio fiscal ubicado en ________________________________ de esta
Ciudad, quien lo acredita con el acta constitutiva con número ______ de fecha _____________________, otorgada
ante la fe del Notario Público Nº ____ de esta ciudad capital, C. _______________________, RFC_________ y Reg.
IMSS ______________, con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para
obligarse a la ejecución de cualquier obra, objeto de este contrato y que en el padrón de contratistas la Función Pública
está registrado con el número _________________.
III.- Obligado solidario B.
III.- Declara el C. ______________________________, ser representante legal de la empresa

________________________________, con domicilio fiscal ubicado en _____________________ ___ de esta
ciudad, quien lo acredita con el acta constitutiva, con número ______ de fecha _________________, otorgada ante la
fe del Notario Público Nº ____ de esta ciudad capital; C. _______________________, RFC______________ y Reg.
IMSS ______________, con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para
obligarse a la ejecución de cualquier obra, objeto de este contrato y que en el padrón de contratistas la Función Pública
está registrado con el número _________________.
IV.- Las partes declaran que:
VI.1.- Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de Licitación
Pública Nº _______________ para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitario y tiempo determinado
para la ejecución de la obra:
154
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
__________________________________________________________________________ UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE _______________ EN EL MUNICIPIO DE ____________, CHIAPAS.
IV.2.- Manifiestan su conformidad en formalizar el presente contrato, con objeto de participar conjuntamente en el
procedimiento de Licitación Pública Nº _________________, presentando propuesta técnica-económica, cumpliendo
con lo estipulado en las bases de licitación y lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas. Puntualizadas las anteriores declaraciones y manifestándose conforme con su contenido, están de acuerdo
en sujetar su voluntad al cumplimiento de las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto: Convenio de Proposición Conjunta.
“Las partes” convienen en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para
presentar proposición técnica-económica en el procedimiento de Licitación Pública Nº _________________ y, en caso
de que sus proposiciones resulten las ganadoras del procedimiento, se obligan a ejecutar la obra denominada
__________________________________________________________________________, ubicado en la Localidad
de _____________________ en el Municipio de _____________, Chiapas.
1.- Representante común.
1.1.- (Describir las actividades correspondientes a la obra, de las cuales se obligará a ejecutar).
Metas a ejecutar y montos correspondientes
2.- Obligado solidario A.
Metas a ejecutar y montoscorrespondientes
3.- Obligado solidario B.
Metas a ejecutar y montoscorrespondientes
Segunda.- Capital Contable:
Convienen las partes que el Capital Contable está formado para dar cumplimiento con lo requerido en el procedimiento
de licitación pública Nº _________________, de la siguiente manera:
PARTICIPANTE CAPITAL CONTABLE APORTACION
Representante común $ __________ Capital

Obligado solidario A $ __________ Capital
Obligado solidario B $ __________ Capital
TOTAL.------------------------------- $ ___________
Tercera.- Representante Común y Obligado Solidario.
155
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Las partes aceptan expresamente en designar como representante común, otorgándole a través del presente contrato,
poder amplio y suficiente para suscribir la propuesta técnica-económica y resolver cualquier asunto que se derive del
procedimiento de Licitación Pública Nº _________________, firma de contrato de obra pública y cobro de las
estimaciones, obligándose a protocolizar este mandato ante Notario Público.
Asimismo, convienen entre sí en constituirse como obligados solidarios para cumplir con el objeto del presente contrato
para la presentación de proposición conjunta, aceptando expresamente en responder ante la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas por la proposición que se presenta y, en su caso, por las obligaciones
que se llegarán a derivar del Contrato de Obra Pública, de resultar ganadoras en el procedimiento de Licitación Pública
Nº __________________, para la obra denominada
__________________________________________________________________________, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE __________________ DEL MUNICIPIO DE _____________, CHIAPAS.
Así también señalan como domicilio común para los efectos que deriven del presente convenio y del proceso licitatorio,
el ubicado en __________________________ de esta ciudad, para efecto de oír y recibir toda clase de notificación y
documentos; dicho domicilio pertenece al Representante Común.
Cuarta.- Del cobro de estimaciones de facturas.
Las partes convienen expresamente, que el Representante Común será el único responsable de la ejecución de los
trabajos ante la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas en caso de resultar
ganadores en el proceso de licitación pública Nº _______________, y el único facultado para efectuar el cobro de las
estimaciones que se generen de los trabajos derivados del procedimiento objeto del presente contrato, sin perjuicio de
lo dispuesto de la cláusula anterior.
Quinta.- Vigencia.
Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato para la presentación proposición conjunta será la
duración que tenga el procedimiento citado en la cláusula primera del presente convenio y en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, el plazo que se estipule en éste.
Sexta.- Obligaciones.
Las partes convienen en el supuesto de que resultara ganadora la propuesta que presenten, se obligan a suscribir el
contrato, por conducto de su representante común y los obligados solidarios que intervinieron en el contrato para la
presentación de propuesta conjunta de proposición conjunta.
Las partes aceptan y se obligan expresamente a responder en su carácter de representante común y obligados
solidarios, como se estipula en la cláusula tercera, a responder ante la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulicadel Estado de Chiapas de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.
Las partes aceptan y se obligan expresamente a protocolizar ante Notario Público el presente convenio, en caso de ser
adjudicatarios del contrato que se derive del fallo emitido en el presente procedimiento de Licitación Pública Nº
_________________ en que participan, y que el presente contrato debidamente protocolizado, formará parte
integrante e inseparable del contrato que suscribirá el representante común, los obligados solidarios y la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas.
156
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Leído fue el presente convenio por las partes, y enterado de su alcance y efectos legales, aceptado que no existe error,
dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día ____ de
_____ del ______.
REPRESENTANTE COMÚN OBLIGADO SOLIDARIO A
_________________________________________ ___________________________________
C. ______________________________________ C.___________________________________
ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR UNICO
OBLIGADO SOLIDARIO B
_______________________________
C. __________________________
ADMINISTRADOR UNICO
157
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 22
 Catálogo de conceptos
158
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
159
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
160
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 23
 Análisis detallado de los precios unitarios de todos los conceptos del
catálogo de obra y básicos
161
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Par: A02 ánalisis no. 5

Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUMENTO
INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS
CODIGO CONCEPTO UNIDAD COSTO CANTIDAD IMPORTE %
Análisis: ACERC4 Unidad: TON

Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $7.26 40.000000 $290.40 3.34%
4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $5.57 1,070.000000 $5,959.90 68.58%
Subtotal: MATERIALES $6,250.30 71.92%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE) JOR $526.46 4.500000 $2,369.07 27.26%
Subtotal: MANO DE OBRA $2,369.07 27.26%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $2,369.07 0.030000 $71.07 0.82%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $71.07 0.82%
Costo directo $8,690.44
INDIRECTOS 15.5479% $1,351.18
Suma 1 $10,041.62
FINANCIAMIENTO 0.488% $49.00
Suma 2 $10,090.62
UTILIDAD 9.6774% $976.51
Suma 3 $11,067.13
CARGOS ADICIONALES
SFPE=5 AL MILLAR (Suma3 / (1-0.005) - Suma3) $55.61
PRECIO UNITARIO $11,122.74
(* ONCE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3.6 Importe: 40041.86
162
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 24
 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo
163
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUMENTO
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES
CODIGO: EQGRUA
MAQUINA: GRUA DE PATIO DE 20.
MODELO: TON
2008
CAPACIDAD: 20 TON
PRECIO DE ADQUISICION: $901,450.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 6.67
PRECIO JUEGO LLANTAS: $44,866.80 HORAS POR AÑO (Hea): 1,500 HRS.
EQUIPO ADICIONAL: VIDA ECONOMICA (Ve): 10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 3,000 HRS. POTENCIA NOMINAL 220 HP
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $5.45 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va): HRS.
VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $856,583.20 COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $19.94 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr): 10% $85,658.32 FACTOR DE OPERACION (Fo): 85.00%
TASA DE INTERES (i): 8.5% POTENCIA DE OPERACION (Po): 187.00
PRIMA DE SEGUROS (s): 4% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $108.27 COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc): 0.1514
SALARIO POR OPERACION(So): $433.09 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa): 0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO4 (Ht): CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 40
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):150 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1.0
ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 856,583.20 - 85,658.32 / 10,000.00 = $77.09
b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (856,583.20 + 85,658.32) * 0.09 / 2 * 1,500.00 = $26.70
c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (856,583.20 + 85,658.32) * 0.04 / 2 * 1,500.00 = $12.56
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 77.09 = $61.67
SUMA CARGOS FIJOS $178.02
CONSUMOS
a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 187.00 * 5.45 = $154.30

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0 $0.00
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 187.00) + 40 / 150] * $19.94/Lt. = $16.50
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $44,866.80 / 3,000.00 = $14.96
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 = $0.00
SUMA DE CONSUMOS: $185.76
OPERACION
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR Po = Sr / (Ht) = $433.09/4 $108.27
OPERACION $108.27
SUMA DE OPERACION POR HORA $108.27
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA $472.05
164
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 25
 Listado de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción
165
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUMENTO
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CALCULADOS EN EL DOCUMENTO No. 24
Codigo Descripcion de la máquina Costo por Hora
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
%MO2 ANDAMIOS
EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO 224.54
EQGRUA GRUA DE PATIO DE 20. TON 472.05
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER 5.78
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP 43.53
EQRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 1/2 TON 52.20
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA 2.24
166
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 26
 Listado de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta
167
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

Licitación N°: DOCUMENTO
PE-26
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE: FECHA DE PRESENTACIÓN DE HOJA:
LICITANTE INICIO: LA PROPUESTA: DE:
TERMINACION:
PLAZO:
LISTADO DE MANO DE OBRA: QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS)
N°. MANO DE OBRA UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL:
168
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA LICITACIÓN N°: DOCUMENTO

PE-26
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE: FECHA DE PRESENTACIÓN HOJA:
LICITANTE INICIO: DE LA PROPUESTA: DE:
TERMINACION:
PLAZO:
LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA

(EXPLOSION DE INSUMOS)
N°. MAQUINARIA Y EQUIPO DE UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CONSTRUCCIÓN
TOTAL:
169
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

LICITACIÓN N°: DOCUMENTO
PE-26
DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL FECHA DE: FECHA DE PRESENTACIÓN HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE INICIO: DE LA PROPUESTA: DE:
TERMINACION:
PLAZO:
LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE: QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN
DELA PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS)
N°. MATERIALES Y EQUIPO DE UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE
INSTALACION PERMANENTE
TOTAL:
170
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA LICITACIÓN N°: DOCUMENTO

PE-26
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE: FECHA DE PRESENTACIÓN HOJA:
LICITANTE INICIO: DE LA PROPUESTA: DE:
TERMINACION:
PLAZO:
TOTALES DE INSUMOS: QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS)
N°. INSUMO IMPORTE
MANO DE OBRA $28,465.08
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN $65,897.28
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN

$256,387.45
PERMANENTE
TOTAL: $ 350, 749.81
171
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 27
 Análisis de costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos

adicionales.
27.1 Análisis de los costos indirectos
27.2 Análisis del costo de financiamiento de los

trabajos
27.3 Cargo por utilidad y cargos adicionales.
Con anexo No.2
172
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
LICITACION No.: numero de concurso FECHA: 01-sep-2008

Nombre de La Obra1
Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado
DOCUMENTO
SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 27.1
INICIO: 03-oct-08 TERMINACION: 31-dic-08 PLAZO: 90 DIAS
DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 1,224,634.58
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

a. Personal directivo incluye: Prestaciones 13,500.00 1.1024%
b. Personal técnico incluye: Prestaciones 11,250.00 0.9186% 27,000.00 2.2047%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones 26,324.25 2.1496% 56,100.00 4.5810%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)
f. Pasajes y viáticos (consideradas)
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.
SUBTOTALES 51,074.25 83,100.00
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
a. Edificios y Locales 2,449.27 0.2000% 1,224.63 0.1000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda 1,224.63 0.1000% 1,836.95 0.1500%
c. Bodegas 918.48 0.0750% 1,836.95 0.1500%
d. Instalaciones Generales 979.71 0.0800% 1,224.63 0.1000%
e. Muebles y enseres 551.09 0.0450% 612.32 0.0500%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos 734.78 0.0600% 1,836.95 0.1500%
g. Campamentos 1,224.63 0.1000%
SUBTOTALES 6,857.95 9,797.08
III. SERVICIOS
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios 2,449.27 0.2000%
b. Estudios e Investigación 2,449.27 0.2000% 1,836.95 0.1500%
SUBTOTALES 2,449.27 4,286.22
IV. FLETES Y ACARREOS
a. De Campamentos 918.48 0.0750%
b. De Equipo de Construcción
c. De Plantas y elementos para Instalaciones
d. De mobiliario 3,061.59 0.2500%
SUBTOTALES 3,980.06
V. GASTOS OFICINA
a. Papelería y útiles de escritorio 1,224.63 0.1000%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. 244.93 0.0200%
c. equipo de computación
d. Situación de fondos
e. Copias y duplicados 306.16 0.0250%
f. Luz, gas y otros consumos 551.09 0.0450% 122.46 0.0100%
g. Gastos de la licitación 1,040.94 0.0850%
SUBTOTALES 1,898.18 1,592.02
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS

a. Primas por Seguro 3,673.90 0.3000%
b. Primas por Fianzas 1,836.95 0.1500% 7,429.33 0.6067%
SUBTOTALES 5,510.86 7,429.33
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a. Construcción y conservación de caminos de acceso 3,061.59 0.2500%
b. Montaje y desmantelamiento de equipo 2,449.27 0.2000%
c. Construcción de Instalaciones generales
1. De Campamentos 918.48 0.0750%
2. De equipo de construcción
3. De plantas y elementos para instalaciones
4. Letrero nominativo de obra 3,673.90 0.3000%
SUBTOTALES 10,103.24
TOTALES 69,872.39 5.7056% 120,532.88 9.8424%
TOTALES $ 190,405.27 % INDIRECTO 15.5479%
173
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

LICITACION No: numero de concurso FECHA: 01-sep-2008

Nombre de La Obra1
Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUMENTO
SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 27.1
INICIO: 03-oct-08 TERMINACION: 31-dic-08 PLAZO: 90 DIAS
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 1,224,634.58
ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMPO TOTALES

CONCEPTO
MONTO % MONTO % MONTO %
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 51,074.25 4.1706% 83,100.00 6.7857% 134,174.25 10.9563%
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 6,857.95 0.5600% 9,797.08 0.8000% 16,655.03 1.3600%
III. SERVICIOS 2,449.27 0.2000% 4,286.22 0.3500% 6,735.49 0.5500%
IV. FLETES Y ACARREOS 3,980.06 0.3250% 3,980.06 0.3250%
V. GASTOS OFICINA 1,898.18 0.1550% 1,592.02 0.1300% 3,490.21 0.2850%
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100% 1,163.40 0.0950%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100% 1,163.40 0.0950%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS 5,510.86 0.4500% 7,429.33 0.6067% 12,940.19 1.0567%
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 10,103.24 0.8250% 10,103.24 0.8250%
T O T A L ES 69,872.39 5.7056% 120,532.88 9.8424% 190,405.27 15.5479%
TOTALES $ 190,405.27 % INDIRECTO 15.5479%
174
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
LICITACION No: numero de concurso Fecha: 3-sep-13

Nombre de La Obra1
Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
Direccion de la Obra, Direccion
Ciudad/Mpio
de de la Obra,
la Obra, Estado
Ciudad/Mpio de la Obra, Estado
SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable DOCUMENTO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA 27.2
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)

Inicio: 03-oct-08 Terminacion: 31-dic-08 Duracion: 90 Dias
COSTO DIRECTO DE LA OBRA: 1,224,634.58 TASA DE INTERES USADA (Anual )= 5.0000% % APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA: 15.5479% + PUNTOS DEL BANCO= 5.0000% 0.6027%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO: 1,415,039.85 TASA DE INTERES DIARIA = 0.0274% LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA: 1,567,220.23 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 22
ANTICIPOS MONTO A EJERCER IMPORTE DE ANTICIPOS INDICADOR ECONOMICO

1a. ASIGNACION 2a. ASIGNACION 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO CETES 28 DIAS DE 30/SEP/08
50.00% 0.00% 1,567,220.23 0.00 470,166.07 0.00
%Am1= AMORTIZACION Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio %Am2= AMORTIZACION
1er Ejercicio 0.00 2do Ejercicio
%Am1= ( Anticipo / 1er + 2do Ejercicio) Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio %Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio
30.0000% Ipa2=Spa1+2do.anticipo 0.00 0.0000%
PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 2

PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0
INGRESOS EGRESOS IMPORTES
GASTOS DE OBRA ANTICIPO DIFERENCIA
PERIODO ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION COBROS DIFERENCIA FINANCIAMIENTO
(CD+I) PROVEEDORES * ACUMULADA
0 470,166.07 0.00 470,166.07 0.00 250,000.00 220,166.07 220,166.07 0.00
Octubre 0.00 146,020.12 0.00 0.00 131,841.26 0.00 -131,841.26 88,324.81 0.00
Noviembre 0.00 717,943.81 43,806.04 102,214.08 648,229.96 0.00 -546,015.87 -457,691.06 -2,758.69
Diciembre 0.00 703,256.30 215,383.14 502,560.67 634,968.63 0.00 -132,407.97 -590,099.03 -3,556.76
0.00 0.00 210,976.89 492,279.41 0.00 0.00 492,279.41 -97,819.62 -589.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 470,166.07 1,567,220.23 1,567,220.23 1,415,039.85 250,000.00 -6,905.04
0.00
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR 6,905.04 %= 0.4880%
GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) 1,415,039.85
* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)
175
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA D O C UM E N T O
DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 27.3

Nombre de La Obra1
Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
176
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA D O C UM E N T O

Nombre de La Obra1
Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
177
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA D OC UM EN T O

Nombre de La Obra1
Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
178
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Importante
1.- La tasa de interés aplicable, debe calcularse por el contratista con base en un indicador
económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.
Se debe indicar que indicador económico se uso (anexar copia), caso contrario se desechara la
propuesta.
2.- Para el cálculo del financiamiento considerar:
i.- Anticipo
II. Estimaciones
a)montos
b)periodos
III.- Tasa de interés
179
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Anexo No. 2
Ejemplo de la determinación del cargo por utilidad
Costo directo calculado (C.D.) n $ 1,100.00
Costo Indirecto calculado ( C.I.) n$ 275.00 (25%)
c. i. n $ 275.00 = 0.25 = 25%

c. d. = n $ 1,100.00
Costo por financiamiento calculado (c.f.) n$ 42.00 (3.05%)
C. F/(C.D.+ C.I.) = 42.00/ (1,100+275)=0.0305 = 3.05%
Cargo por utilidad fijado por el

Contratista c/u) =10.00%
10% (1,100+275+42) =n$ 141.70
180
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES
Documento No. 28
 programas de montos mensuales, conforme a la secuencia de construcción
establecido en el proyecto ejecutivo:
28.1 Ejecución de los trabajos.
28.2 La utilización de la maquinaria y equipo de

construcción.
28.3 Adquisición de materiales y equipo de

instalación permanente.
28.4 Utilización del personal técnico,

administrativo y obrero, encargado
directamente de la ejecución de los
trabajos.
28.5 Utilización del personal técnico,

administrativo y de servicios encargado de
la dirección, supervisión y administración
de los trabajos.
181
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

LICITACION No. numero de concurso FECHA: 00/00/2015
Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUMENTO
SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable No. 28.1
Fecha de Inicio : 03-oct-08 Fecha de Terminacion 31-dic-08 Duracion: 90 dias
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES
CODIGO CONCEPTOS(DESCRIPCION) CANTIDAD UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

A
A01
1,200.0000 $4,284.00 $4,284.00
1,200.0000 1,200.00
■■■■
A06
415.0000 $88,988.45 $88,988.45
415.0000 415.00
■■■■■■■■■■■■■
184.7500 M $38,156.42 $38,156.42

184.7500 184.75
■■■■■■■■
TOTAL DEL PRESUPUESTO $146,020.35 $717,943.58 $703,256.30

ACUMULADO $146,020.35 $863,963.93 $1,567,220.23
PORCENTAJE PERIODO 9.32% 45.81% 44.87%
PORCENTAJE ACUMULADO 9.32% 55.13% 100.00%
182
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3 DOCUMENTO
Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado No. 28.2
SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable

Fecha Inicio 03-oct-08 Fecha Terminacion 31-dic-08 Duracion: 90 dias
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
No. DESCRIPCION No.UNIDAD TIPO MARCA CAP. SERIE No. Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total
$1,570.39 $6,768.79 $5,217.04 $13,556.22
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
$2,688.30 $2,688.30
■■■■■■■■■■■■■■
1.0000 $0.77 $22.47 $15.26 $38.50
0.4941 14.4987 9.8472 24.84
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.0000 $12,597.41 $8,764.99 $21,362.40
70.764 49.236 120.00
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.0000 $0.90 $362.94 $272.58 $636.42
0.3529 141.7751 106.472 248.60
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.0000 $102.07 $356.25 $72.37 $530.69
20.3333 70.9657 14.4152 105.7142
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.0000 $183.26 $183.26
11.3333 11.3333
■■■■■■
1.0000 $107.52 $107.52
48.00 48.00
■■■■
TOTAL DEL PERIODO $1,781.65 $20,291.12 $17,030.54
ACUMULADO $1,781.65 $22,072.77 $39,103.31
183
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUM ENTO
Fecha Inicio 03-oct-08 Fecha Terminacion 31-dic-08 Duracion: 90 dias
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
CANTIDAD
CODIGO MATERIAL
TOTAL UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total
9.2800 KG $61.80 $61.80
9.28 9.28
■■■
12.0000 KG $84.00 $84.00
12.00 12.00
■■■
18.5000 KG $129.50 $129.50
18.50 18.50
■■■
4.0000 PZA $1.56 $1.56
4.00 4.00
■■■
50.5935 PZA $217.43 $149.48 $1,690.22 $2,057.13
5.3476 3.6764 41.5695 50.5935
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
74.0000 KG $563.88 $563.88
74.00 74.00
■■■
1,548.8000 M2 $166,000.38 $166,000.38
1,548.80 1,548.80
■■■■■■■■■■■■■■
4.0000 PZA $1,067.24 $1,067.24
4.00 4.00
■■■
245.1600 LT $4.46 $1,121.19 $811.11 $1,936.76
0.5647 141.9233 102.672 245.16
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ACUMULADO $59,818.38 $397,517.33 $772,115.64
184
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES

LICITACION No. numero de concurso FECHA: 00/00/2015
Nombre de La Obra2
Nombre de La Obra3
DOCUMENTO
Fecha Inicio 03-oct-08 Fecha Terminacion 00/00/2015 Duracion: 90 dias
UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
AREA DE TRABAJO CATEGORIA UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

JOR $28,089.74 $54,507.46 $26,585.54 $109,182.74
131.2727 254.7315 124.2431 510.2473
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JOR $4,866.30 $15,367.64 $14,479.32 $34,713.26
22.7419 71.8181 67.6667 162.2267
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JOR $1,116.60 $46,869.56 $32,452.15 $80,438.31
4.8403 203.1712 140.6743 348.6858
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JOR $4,234.12 $13,492.49 $27,528.90 $45,255.51
16.0323 51.0886 104.2366 171.3575
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JOR $4,436.90 $14,895.22 $792.30 $20,124.42
16.8001 56.3999 3.00 76.20
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JOR $586.34 $2,373.20 $415.68 $3,375.22
2.5417 10.2874 1.8019 14.631
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JOR $6,349.15 $16,524.95 $12,275.39 $35,149.49
13.1243 34.1587 25.3744 72.6574
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JOR $210.24 $30,258.28 $20,950.62 $51,419.14
0.7058 101.5856 70.3371 172.6285
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JOR $1,021.23 $1,021.23
3.4286 3.4286
■■■■
JOR $7,661.80 $5,330.90 $12,992.70
17.691 12.309 30.00
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ACUMULADO $52,479.85 $255,509.26 $413,415.38
185
No. EO-907077974-N11-2016
Y COMUNICACIONES


Nombre de La Obra1 Inicio Terminacion Duracion
Nombre de La Obra2 03-oct-08 31-dic-08 90 Dias
Nombre de La Obra3
Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de lade
Direccion Obra, Estado
la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado
SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable DOCUMENTO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA 28.5
PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SALARIO AÑO 2008 2008 2008

AREA DE TRABAJO CATEGORIA DIARIO IMPORTE Octubre Noviembre Diciembre
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO Cantidad
Personal técnico incluye: Prestaciones simbo lo gia $
Barra
29 30 31
RESIDENTE GENERAL $ 300.00 $ 27,000.00 $ 8,700.00 $ 9,000.00 $ 9,300.00
Subtotal 27,000.00
Personal administrativo incluye: Prestaciones
29 30 31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO $ 200.00 $ 18,000.00 $ 5,800.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00
29 30 31
BODEGUERO $ 133.33 $ 12,000.00 $ 3,866.67 $ 4,000.00 $ 4,133.33
29 30 31
VELADOR $ 140.00 $ 12,600.00 $ 4,060.00 $ 4,200.00 $ 4,340.00
29 30 31
CHOFER $ 150.00 $ 13,500.00 $ 4,350.00 $ 4,500.00 $ 4,650.00
Subtotal 56,100.00
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Personal directivo incluye: Prestaciones
7.25 7.5 7.75

GERENTE GENERAL $ 600.00 $ 13,500.00 $ 4,350.00 $ 4,500.00 $ 4,650.00
Subtotal 13,500.00
Personal técnico incluye: Prestaciones
7.25 7.5 7.75
ANALISTA DE COSTOS $ 333.33 $ 7,500.00 $ 2,416.67 $ 2,500.00 $ 2,583.33
7.25 7.5 7.75

CAPTURISTA DE DATOS $ 166.67 $ 3,750.00 $ 1,208.33 $ 1,250.00 $ 1,291.67
Subtotal 11,250.00
Personal administrativo incluye: Prestaciones
7.25 7.5 7.75
CONTADOR $ 266.67 $ 6,000.00 $ 1,933.33 $ 2,000.00 $ 2,066.67
7.25 7.5 7.75

AUXILIAR DE CONTADOR $ 166.67 $ 3,750.00 $ 1,208.33 $ 1,250.00 $ 1,291.67
7.25 7.5 7.75

SECRETARIA $ 133.33 $ 3,000.00 $ 966.67 $ 1,000.00 $ 1,033.33
7.25 7.5 7.75

RECEPCIONISTA $ 126.67 $ 2,850.00 $ 918.33 $ 950.00 $ 981.67
7.25 7.5 7.75

VELADOR $ 116.67 $ 2,625.00 $ 845.83 $ 875.00 $ 904.17
7.25 7.5 7.75

MENSAJERO $ 106.67 $ 2,400.00 $ 773.33 $ 800.00 $ 826.67
7.25 7.5 7.75

CHOFER $ 153.30 $ 3,449.25 $ 1,111.43 $ 1,149.75 $ 1,188.08
7.25 7.5 7.75

AUXILIAR DE LIMPIEZA $ 100.00 $ 2,250.00 $ 725.00 $ 750.00 $ 775.00
Subtotal 26,324.25
Subtotal por periodo 134,174.25 43,233.93 44,724.75 46,215.58
Subtotal acumulado 43,233.93 87,958.68 134,174.25
186
No. EO-907077974-N11-2016

Bases Eo-907077974-N11-2016

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Bases Eo-907077974-N11-2016

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Bases Eo-907077974-N11-2016

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

Documentos que integran la propuesta técnica -económica

Documentos que integran la propuesta técnica:

La omisión del párrafo II no invalidará y/o motivará a desechar su propuesta.

Documento No. 2 Recibo de registro de participación.

 Anexar el recibo de registro de participación expedido por la

Documento No. 3 Declaración de integridad.

 Mediante la cual el licitante manifieste de que por sí mismo o a

Documento No. 4 Copia de la identificación oficial vigente

 Copia de identificación oficial vigente con fotografía, siendo esta;

Documento No. 5 Currículum de la empresa.

 Relación de contratos que acrediten la capacidad técnica en

reflejar el total de días naturales trabajados en el proceso de

Anexar copia simple del acta de entrega recepción de obras

Documento No. 6 Currículum del personal técnico

 Currículos de los profesionales técnicos al servicio del Licitante,

Documento No. 7 Manifestaciones escritas bajo protesta de decir verdad lo Siguiente

7.1. Manifestación escrita de conocer y haber tomado en consideración

 Cualquier modificación a las bases de Licitación, derivada del

7.2. Manifestación escrita de conocer las leyes y reglamentos que rigen

7.3. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la

 Que en su caso, le haya proporcionado la convocante, así como

 Caso contrario deberá manifestar por escrito que en su caso no

7.4. Manifestación escrita de las partes que subcontratará y/o los

 No se subcontratará ninguna parte de la obra.

7.5. Manifestación escrita de conocer el sitio de la realización de los

7.6. Manifestación escrita de no encontrarse en ninguno de los

 Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

7.7. Manifestación escrita de los contratos de obra que tiene el licitante

 señalando los datos del contrato de la obra, del contratante y del

7.8. Manifestación escrita de que no existe ninguna circunstancia que

 De la Secretaría de la Función Pública, y que pueda provocar la

7.9. Manifestación escrita de conocer las normas de calidad de los

7.10. Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de

 (no adjuntar planos) deberá presentar Relación de los mismos

Documento No. 8 Planeación integral.

 Descripción detallada de la planeación, desarrollo y organización

Documento No. 9 Procedimiento constructivo.

 Deberá describir en forma detallada y desglosada el procedimiento

Documento No. 10 Constancia original de visita al lugar de la obra expedida por la

 O bien, manifestación de conocer el sitio de los trabajos y sus

Documento No. 11 Especificaciones de construcción aplicables.

 Deberá adjuntar las especificaciones de construcción expedidas

Documento No. 12 Minuta de la junta de aclaraciones.

 Donde se asentaran las preguntas y respuestas que en relación a

 En caso de que en la minuta de junta de aclaraciones se

licitante deberá modificar las bases de Licitación de la obra

 Incluso los licitantes que no hayan acudido a la visita de la obra

Documento No. 13 Adendas

Documento No. 14 Listado de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos.

 Incluye fletes, maniobras y acarreos.

Documento No. 15 Cálculo del factor de salario real.

 Se considerara el factor correspondiente del año en curso.

 Anualizado e integrando las aportaciones de ahorro para el retiro

Documento No. 16 Tabulador de salarios base.

 Los vigentes en el sitio de los trabajos. Factor de salario real

Documento No. 17 Tabulador de salarios reales.

 Empleando para su integración los datos de los documentos 15 y