BASES DE COTIZACIÓN No.

58-2019
“BASES QUE REGIRAN EN LA CONTRATACION
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 9A CALLE Y 6A AVENIDA ZONA 1
(AREA URBANA),
SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ”

1. ÁMBITO LEGAL DE APLICACIÓN:

Las Bases de Cotización se rigen por las leyes de la República de Guatemala y

específicamente por la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, su Reglamento y Reformas, por lo tanto, para la correcta
aplicación de los instrumentos legales citados en las presentes bases, deberán utilizarse las
definiciones establecidas en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

2. OBJETO DE LA COTIZACIÓN:

La Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz está interesada en recibir ofertas para
ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 9A CALLE Y 6A AVENIDA
ZONA 1 (AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ” el cual constara de
todas las cantidades y renglones de trabajo mencionados a continuación los cuales deberán
de ejecutarse conforme a medidas y demás especificaciones técnicas debidamente
detalladas en los planos que aparecen en el estudio previamente elaborado por parte del
Ingeniero Civil Colegiado Activo contratado para el efecto o por personal de la Dirección
Municipal de Planificación.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

No. RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Limpieza, chapeo y destronque 395.80 M2
1.2 Replanteo topográfico y planos finales 197.90 ML
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación no clasificada de desperdicio
2.1 (corte y cajuela) 763.20 M3
3.0 SUB-RASANTE
3.1 Conformación de sub-rasante 989.50 M2
3.2 Compactación de sub-rasante 989.50 M2
4.0 CAPA DE RODADURA
Corte y carga de material de balasto en
4.1 banco 149.00 M3
4.2 Acarreo de material de balasto 298.00 M3-KM
Tendido, conformado y compactado de
4.3 balasto 989.50 M2
 Empedrado de Concreto Ciclópeo
4.4 Revestido 989.50 M2
5.0 DRENAJES
5.1 Bordillo prefabricado 395.80 M
6.0 ROTULO DE PROYECTO
6.1 Rotulo de Proyecto 1.00 Especie metal

4. DURACIÓN DE LA OBRA:

La duración de los trabajos de la obra “MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 9A. CALLE Y 6A

AVENIDA ZONA 1 (AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ”. Bajo las
características ya mencionadas, quedarán a criterio del oferente, de acuerdo a su cálculo,
conforme visita que obligatoriamente hará al lugar donde se ejecutara el proyecto, y el
análisis de las especificaciones técnicas las cuales serán publicadas en el sistema
Guatecompras, y según los planos elaborados para la ejecución de dicho proyecto
debiéndose adquirir en esta Municipalidad para que tenga una mejor idea de la cantidad de
trabajo a realizar. El tiempo de ejecución, será motivo de calificación de parte de la Junta de
Cotización.

5. CANTIDADES DE TRABAJO:

Las cantidades de trabajo para esta obra, se refieren específicamente a la construcción la

cual deberán incluir el suministro e instalación de todos los materiales; así como los demás
trabajos conexos, el oferente ganador deberá colocar el rotulo inmediatamente de firmado el
contrato, cuyo texto, modelo y demás especificaciones se le proporcionarán en su
oportunidad.

6. CONDICIONES GENERALES:

a) La persona individual o jurídica que desee participar en el presente evento de

Cotización deberá estar habilitado por el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado –GUATECOMPRAS- y la Superintendencia de Administración Tributaria
–SAT-. Las ofertas de los proveedores que se encuentren inhabilitados, serán
rechazadas por la Junta de Cotización, sin responsabilidad de su parte. Artículos 18,
19, 30 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su reglamento;
artículo 56 del Código Tributario.

b) Se aceptará una sola oferta por persona individual o jurídica, nacional o extranjera.
Artículos 25, 25Bis y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado.

c) La Junta de Cotización podrá solicitar a los oferentes la información complementaria,

que considere pertinente. Artículo 27 Ley de Contrataciones del Estado.
d) Deberá agregarse al sistema denominado GUATECOMRAS como requisitos de las
bases del sistema y del usuario, información del oferente requerida, así mismo la
documentación que conforma la oferta deberá ser entregada únicamente por el
propietario o representante legal de la empresa en el lugar y horas señalados en
numeral 25. Artículo 18 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e) Las ofertas deben contener el precio unitario y total de lo solicitado, el que se deberá
anotar en números y en letras expresadas en quetzales. Artículos 6 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

f) El Oferente deberá circunscribirse a lo requerido en las Bases de Cotización y/o la

información que se emita por medio electrónico a través del Sistema
GUATECOMPRAS. Artículos 18 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y
artículo 16 de su Reglamento.

g) El oferente deberá presentar su oferta impresa, de forma ordenada, legible y foliada,

a manera que sea posible su estudio de manera ágil y sin dar lugar a dudas o
contradicciones; además deberán presentar digitalmente tres copias en Cd’s;
Artículos 10, 19, 24 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado, 18 y 20 de su
Reglamento. Así mismo deberá agregarse al sistema denominado GUATECOMRAS
como requisitos de las bases del sistema y del usuario, información del oferente
requerida.

h) El oferente debe dedicarse de manera legal y permanente al giro comercial

relacionado con los servicios requeridos; así como estar en condiciones de vender
y/o contratar los mismos. Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y
18 de su Reglamento.

i) Para el pago de estimaciones, el oferente deberá emitir únicamente factura

electrónica. Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia No. SAT-DSI-243-
2019.

j) La Junta de Cotización, verificará la autenticidad de los documentos presentados,

así como la veracidad de la información que contenga la oferta. De encontrar
falsedad o engaño en los mismos, procederá a rechazar la oferta, sin perjuicio de
las acciones penales, administrativas y civiles que sean del caso y su inhabilitación
en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS. Artículos 11, 30, 42 de la Ley
de Contrataciones del Estado; y 18, 19, 20 y 77 de su Reglamento.
k) En los casos en que el adjudicatario no sostenga su oferta o no concurriere a
celebrar el contrato respectivo, dentro del plazo de ley, la negociación podrá llevarse
a cabo con el subsiguiente clasificado en su orden, sin perjuicio de que se reclame el
monto de la fianza de sostenimiento de oferta. Artículos 28,33, 42 y 64 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 53 de su Reglamento.

l) El Ingeniero Civil Colegiado Activo designado por el contratista como responsable de

la obra deberá fechar y firmar los informes respectivos.

m) El representante Legal o propietario de la empresa ejecutora deberá firmar el Acta

de Inicio, Solicitud de desembolsos y el Acta de Recepción de la Obra.

n) La oferta y todos los documentos a presentarse deben ser cuidadosamente

redactados, en español y no deben contener errores, borrones, raspaduras,
enmiendas, alteraciones. Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y
18 de su Reglamento.

o) Las bases obtenidas por medio del sistema GUATECOMPRAS deberán guardar
total identidad con las que se hallen publicadas en dicho medio. Artículo 18 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

p) En cualquier fase del procedimiento de Contratación Pública en la que el funcionario

o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los
documentos o declaraciones presentadas por el oferente o adjudicatario, deberá
requerir a este por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda
en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho la cual deberá
anexarse al expediente respectivo. Para el efecto la autoridad concederá al oferente
o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar.
En caso que el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias
requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público responsable de la
etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación, resolverá: a)
Rechazar la oferta o b) Improbar lo actuado. Articulo 2 disposiciones especiales de
las bases de contratación. Normas de Transparencia en los procedimientos de
Compras o Contratación Pública. Acuerdo Ministerial No. 24-2010 de fecha 22 de
abril de 2010 del Ministerio de Finanzas Públicas.

q) CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO: El contratista deberá manifestar que conoce

las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en
capítulo III del título XIII del decreto 17-73 del Congreso de la República.
Adicionalmente, que conoce las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior
 de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderle, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado de Guatemala. Artículo 3. Clausulas Especiales del
Proyecto de Contrato. Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compras
o Contratación Pública. Acuerdo Ministerial No. 24-2010 de fecha 22 de abril de
2010 del Ministerio de Finanzas Públicas.

7. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Deberán agregarse al sistema denominado GUATECOMRAS como requisitos de las

bases del sistema y del usuario, la información siguiente:

a) Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado (RTU)

b) Formulario Electrónico
c) Patente de Comercio y/ Sociedad
d) Documento de Identificación Personal
e) Oferta Firmada y Sellada
f) Cronograma de actividades
g) Declaración Jurada de Oferente no es Deudor Moroso
h) Declaración Jurada Oferente no tiene Prohibiciones
i) Declaración Jurada de Capacidad Económica Oferente
j) Fianza Sostenimiento de Oferta
k) Solvencia Fiscal Actualizada
l) Constancia de Inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado
m) Constancia de precalificación vigente del Registro General de Adquisiciones del
Estado.
n) Estados de Situación Financiera últimos 3 años
o) Solvencia de Pago Extendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS)
p) Ultimo Pago Realizado a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

Las ofertas deben presentarse impresas a la junta de cotización o licitación en sobre cerrado
únicamente por el propietario o representante legal de la empresa, conteniendo en su orden
en original y dos copias Artículos 10, 19, 28, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado; 18,
19 y 20 de su Reglamento.

Documentación a presentar:
a) Oferta firmada por el propietario o representante legal de la empresa. (Conforme
Modelo de oferta) Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo
18 de su Reglamento.

b) Formulario de Cotización. (Conforme Modelo) Artículos 19, 41, 42 de la Ley de

Contrataciones del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

c) Cronograma de actividades de ejecución de la obra (cada uno firmado y sellado por

el ofertante) Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 18
de su Reglamento.
a. Físico
b. Financiero
c. Inversión de anticipo 20%

d) Oferta por renglones de trabajo. Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del

Estado y Artículo 18 de su Reglamento

e) Desglose de precios unitarios. Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del

Estado y Artículo 18 de su Reglamento

f) Declaración jurada ante Notario que el oferente no es deudor moroso del Estado, ni
entidades a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del estado o en
su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación,
previo a la suscripción de contrato acreditará haber efectuado el pago
correspondiente. Inciso 10 del artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado y
Artículo 18 de su Reglamento.

g) Declaración jurada ante Notario que el oferente no está comprendido en ninguno de

los casos de prohibiciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones
del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

h) Declaración jurada ante Notario en la que conste la capacidad económica, giro

comercial, objeto de la organización y su historial. Artículo 19, 42 de la Ley de
Contrataciones del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

i) Declaración jurada ante Notario donde conste el juramento del ofertante de la

veracidad de la información y documentación presentada. Artículo 19, 42 de la Ley
de Contrataciones del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.
j) Declaración jurada ante Notario donde haga constar que toda la información y
documentos anexos proporcionados por el oferente al Registro de Proveedores
adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas está actualizada y es de fácil acceso.
Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 18 y 77 de su
Reglamento.

k) Declaración jurada ante Notario sobre la inexistencia de conflicto de intereses entre

el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias. Artículos
19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

l) Declaración jurada ante Notario de dar cumplimiento a la Mitigación Ambiental

conforme Resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Artículos 19,
42 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

m) Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que

conforman la entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles,
únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas. Artículos 19, 42
de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 18 y 77 de su Reglamento.

n) Constancia Original de Inscripción en la Superintendencia de Administración

Tributaria, especificando el NIT, régimen del impuesto del valor agregado –IVA- y del
impuesto sobre la renta – ISR- Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del
Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

o) Fotocopia del último pago realizado a la SAT. Artículos 19, 42 de la Ley de

Contrataciones del Estado y artículos 18 y 77 de su Reglamento.

p) Solvencia fiscal actualizada extendida por la Superintendencia de Administración

Tributaria -SAT. Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículos
18 y 77 de su Reglamento.

q) Fotocopia de Número de Identificación Tributaria –NIT- Artículos 19, 42 de la Ley de

Contrataciones del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

r) Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS-

Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 18 de Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y 26 del Acuerdo Gubernativo No. 170-2018.
s) Constancia de equipo disponible de la empresa, firmadas y selladas por el oferente.
Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 18 y 77 de su
Reglamento.

t) Constancia de inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

Artículos 71, 72 inciso b, literal i de la Ley de Contrataciones del Estado; artículos
18 numeral 4 y 9 de su Reglamento y articulo 27 del Acuerdo Gubernativo No. 170-
2018.

u) Constancia de precalificación vigente del Registro General de Adquisiciones del

Estado para el presente evento. Artículos 71, 72 inciso b, literal i de la Ley de
Contrataciones del Estado; artículos 18 numeral 4 y 9 de su Reglamento y articulo
27 del Acuerdo Gubernativo No. 170-2018

v) Constancia de Colegiado activo del profesional a cargo del proyecto vigente por un
periodo no menor de doce meses. Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del
Estado y artículos 18 y 77 de su Reglamento.

w) Fotocopia de finiquitos de las últimas tres obras realizadas. Artículos 19, 42 de la

Ley de Contrataciones del Estado y artículos 18 y 77 de su Reglamento.

x) Fotocopia de Patente de Comercio. Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del

Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

y) Fotocopia de Patente de Sociedad (si lo fuera) Artículos 19, 42 de la Ley de

Contrataciones del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

z) Fotocopia Documento Personal de Identificación (DPI) del Propietario o

representante legal, en caso fuese este último agregar el mandato legal de
representación de la empresa. Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del
Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

aa) Constancia de Visita de Campo, la visita de campo se realizará en coordinación con

personal de la Dirección Municipal de Planificación, el día 25/10/2019, por lo que el
propietario o representante legal de la empresa deberá presentarse al edificio
municipal a las 08:00 horas del día señalado. Artículos 19, 42 de la Ley de
Contrataciones del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

bb) Curriculum Vitae de la empresa. Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del

Estado y Artículo 18 de su Reglamento.
 cc) Constancia firmada por el propietario donde adquiere el compromiso de entregar la
fianza de cumplimiento, anticipo, de conservación de obra o funcionamiento y de
saldos deudores con firmas y sellos originales. Artículos 19, 42 de la Ley de
Contrataciones del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

dd) Estados de situación financiera (últimos 3 años), firmados por contador y propietario
o representante legal de la empresa. Artículo 19, 42 de la Ley de Contrataciones
del Estado y artículos 18 y 77 de su Reglamento.

ee) Constancia de inscripción en el IGSS (original o fotocopia autenticada) Artículos 19,

42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 18 y 77 de su Reglamento.

ff) Solvencia de pago extendida por el IGSS. Artículos 19, 42 de la Ley de

Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.

gg) Fianza de Sostenimiento de Oferta correspondiente al 5% del valor total de la oferta.

Artículos 19, 42 y 64 Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su
Reglamento.

hh) Certificado extendido por banco del sistema que acredite la titularidad de las cuentas
y operaciones bancarias que posea el oferente.
Para el efecto deberá contener la información siguiente:
Identificación del cuentahabiente
Tipos de cuentas que posee en la entidad bancaria
Promedio de cifras antes del punto decimal
Tiempo de manejo de la cuenta
Clase de cuentahabiente
Determinación si posee créditos
Saldo del deudor, y
Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa
correspondiente. Artículo 1. Documentos adicionales en la Plica de
Ofertas. Normas de Transparencia en los procedimientos de Compras o
Contratación Pública.

ii) Recibo original del pago por juego de planos. Artículos 19, 42 de la Ley de
Contrataciones del Estado y Artículo 18 de su Reglamento.

Todas las fotocopias y documentos generados de sistemas Gubernamentales contenidos en

la plica original deben presentarse autenticadas por Notario.
Como separador de cada documento a presentar, los oferentes deberán incluir una hoja que
identifique el documento que acompañan al expediente.

8. REQUISITOS FUNDAMENTALES:

La totalidad de los documentos mencionados en el numeral 7 denominado “REQUISITOS Y

DOCUMENTACION PARA PRESENTACION DE OFERTAS” se consideran requisitos
fundamentales, por lo que la Junta de Cotización rechazará al momento de apertura de las
plicas, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a estos requisitos
fundamentales. Artículos 30 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado.

9. OFERENTES:

Para participar en la presente cotización, las personas individuales o jurídicas, deberán estar
inscritas en el Registro de Precalificados del Registro General de Adquisiciones del Estado y
estar comprendidas como mínimo en el grupo de capacidad económica “C”, Especialidades:
24.14 Pavimento rígido y 24.56 Pavimentación de calles. Artículos 71, 72, 76 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 18 numeral 4 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y Acuerdo Gubernativo número 170-2018.

10. GARANTÍAS:

La Empresa oferente deberá presentar a favor de la Municipalidad de San Pedro Carchá, del
departamento de Alta Verapaz, en original, las garantías siguientes:

1. Fianza de Sostenimiento de oferta. Por un monto del 5% del valor de la oferta

presentada. La cual cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de
plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y en todo caso, tendrá una vigencia de
ciento veinte (120) días. Según artículo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. Fianza de Cumplimiento de Contrato. De adjudicarse la obra, el Contratista

deberá presentar a favor de la Municipalidad Fianza de Cumplimiento de Contrato,
por un monto del 10% sobre el valor del Contrato la que deberá estar vigente hasta
que se le extienda constancia de haber presentado a entera satisfacción de la
municipalidad de San Pedro Carcha la garantía de conservación de obra. Artículo
65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 55 y 56 de su Reglamento.

3. Fianza de Anticipo. El Contratista favorecido la constituirá por el 100% del valor del
anticipo recibido, según el Artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado, la que
estará vigente hasta su total amortización.
 4. Fianza de Conservación de Obra o de calidad o de Funcionamiento. El
contratista responderá por la conservación de la obra mediante Fianza de
Conservación de obra por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original
del contrato, con la cual cubrirá el valor de las reparaciones de las fallas o
desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de
responsabilidad de 18 meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra.
Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado.

5. Fianza de Saldos Deudores, El contratista deberá de garantizar por medio de

fianza por el 5% del valor original del contrato el pago de saldos deudores que
pudieran resultar a favor de la Municipalidad, conforme lo establece el Artículo 68 de
la Ley de Contrataciones del Estado.

11. FORMALIDADES:

Las fianzas anteriormente referidas deberán formalizarse mediante póliza emitida por
instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con lo estipulado
en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado.

12. AUTENTICIDAD DE LAS FIANZAS:

La autenticidad de las fianzas se verificara mediante la certificación de autenticidad que

emita la entidad afianzadora, misma que deberá anexarse a la póliza respectiva, en
donde se hará constar que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige
la emisión de fianzas y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias
respectivas. Artículo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se solicita que las fianzas a presentar se envíen protegidas en bolsa plástica sin ninguna
grapa y/o perforación.

• Asimismo, la Empresa favorecida deberá de entregar a la Municipalidad,

previo a recibir el anticipo, un libro autorizado por la Contraloría General de
Cuentas, para la bitácora de la obra.

13. EJECUCIÓN DE LAS FIANZAS:

Las diferentes Fianzas se harán efectivas así:

Sostenimiento de la Oferta. Son causas para hacer efectiva la garantía de sostenimiento
de oferta: a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta; b) Si no concurriere a suscribir el
contrato respectivo dentro del plazo que determina el Artículo 47 de la Ley o si habiéndolo
hecho no presenta garantía de cumplimiento dentro del plazo de quince días siguientes de
firmado el contrato. Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fianza de Cumplimiento de Contrato. Si el Contratista ejecuta la obra en forma diferente a

lo indicado en planos y especificaciones; si el Contratista no dispone del personal calificado y
de la maquinaria adecuada para la correcta ejecución de los trabajos; o si el Contratista
interrumpe la construcción por más de diez días consecutivos sin previo aviso y sin causa
justificada.

Fianza de Anticipo. Si por cualquier motivo el Contratista no amortiza en cada estimación el

porcentaje de anticipo que se fija en el Contrato.

Fianza de Conservación de la Obra. Si el Contratista no responde por daños, fallas o

desperfectos que sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad
de dieciocho meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Artículo 67 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Fianza de Saldos Deudores. Si el Contratista se negara al pago de saldos deudores a la

Municipalidad o de terceros, siempre con relación a la obra.

14. DERECHO DE PRESCINDIR:

La Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, podrá prescindir de la negociación en

cualquier fase en que está se encuentre, hasta antes de la suscripción del contrato
respectivo. Artículos 37 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado.

15. CONTRATO:

El contrato será elaborado en la unidad de Secretaria Municipal de la Municipalidad de San

Pedro Carcha, Alta Verapaz, debiendo la Empresa Constructora cancelar los timbres de
Ingeniería, además de cubrir los gastos que puedan ocasionar su elaboración.

16. FORMA DE PAGO:

Anticipo del 20% del valor del Contrato.

El 80% restante conforme avance físico en estimaciones periódicas.

De los pagos efectuados por concepto de cada estimación, se harán las retenciones
siguientes:
 1. Amortización del valor del anticipo de acuerdo a la formula respectiva y de
conformidad con la ley.
2. Impuesto sobre la renta, cuando lo amerite según el régimen bajo el cual se
encuentre registrado el contribuyente adjudicado.

17. SUPERVISIÓN:

La Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, se reserva el derecho de nombrar a

un Supervisor para que verifique la ejecución de los trabajos, en cuanto a cantidad y calidad,
debiendo mediar el informe de dicho profesional antes de efectuar cualquier pago de
estimación, o de cualquier cambio que se quiera hacer al diseño original, el que deberá ser
aprobado por la Autoridad Administrativa Superior según lo indica la Ley de Contrataciones
del Estado. Artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado.

18. SANCIONES POR RETRASO:

El retraso en la entrega de la obra por causas imputables al Contratista, se sancionará con

el pago de una multa por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar
(0.5/oo) del valor total del contrato. Base Legal. Artículo 85 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

19. RESPONSABILIDAD PATRONAL:

Queda entendido que el Contratista al firmar el Contrato, se constituye en patrono de los

trabajadores que contrate, debiendo cubrir las prestaciones y las cuotas patronales de ley.
La Municipalidad no podrá intervenir ni tendrá responsabilidad en los problemas que deriven.

20. ADICIONES O DISMINUCIONES:

Cualquier adición o disminución en las cantidades de trabajo, deberán ser autorizadas por la
Autoridad Administrativa Superior, previo dictamen del Supervisor que se tenga para el
efecto.

La Municipalidad de San Pedro Carcha, Alta Verapaz, hace énfasis en que el precio total
más bajo, no necesariamente será el oferente ganador. Ya que son motivo de calificación: el
tiempo de entrega, la presentación de documentos requeridos, la solidez de la Empresa y la
experiencia en la ejecución de la misma, y sobre todo, se tomará siempre en cuenta la
protección de los intereses municipales.
Para la recepción, apertura, calificación y adjudicación de ofertas, la Junta de Cotización
nombrada para el efecto, seguirá el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable a
los intereses de la Municipalidad.

Previo la adjudicación definitiva, se calificaran los requisitos de capacidad técnica, jurídica y

financiera del proveedor o contratistas que presenten la mejor calidad y el menor precio
ofertado, y demás condiciones que se fijan en las bases.

21. PROCEDIMIENTO QUE APLICARÁ LA JUNTA DE COTIZACIÓN PARA CALIFICAR

LAS OFERTAS:

ASPECTO A EVALUAR RANGO DE PUNTAJE PUNTOS

Cumplió con los documentos 20 puntos si cumplió con los

solicitados documentos solicitados.
0 puntos si no cumplió con los 20
documentos solicitados.

Integración de costos y precios: 10 puntos si se encuentra congruencia

Desglose de integración de precios en la oferta presentada. 10
por unidad.

Currículo laboral (∑) 5 puntos si ha ejecutado proyectos

similares. 10
5 puntos si ha ejecutado proyectos con
fuente de financiamiento público.

Plazo de ejecución razonable: Se

evaluara con mayor puntaje la Plazo más bajo X 10 puntos
OFERTA que tenga menor tiempo Plazo N
de ejecución, dentro del rango 10
propuesto por el ente planificador. Plazo N= Cada plazo subsiguiente al
plazo más bajo

Programa y Metodología de
trabajo. Programa preliminar de
ejecución e inversión incluyendo 10 puntos al programa y metodología de
todos los renglones de trabajo a trabajo técnicamente adecuado y 5
ejecutar, indicando la duración de puntos menos al programa y 10
los mismos así como la inversión metodología de trabajo con deficiencias.
requerida expresada en quetzales
y porcentajes.

Precio: Se calificará con 40 puntos

la OFERTA económica ubicada
dentro de la franja 10% arriba y
15% abajo del presupuesto
estimado y ofrezca el precio más
bajo en relación al resto de los Precio más bajo X 40 puntos 40
oferentes. A los oferentes que Precio N
estén por arriba del presupuesto Precio N= Cada precio subsiguiente al
estimado se les calificara con los precio más bajo
puntos en forma inversamente
proporcional como les corresponda
respecto al total de los punto de la
oferta más económica de
conformidad con la siguiente
fórmula:

TOTAL 100

La Junta de Cotización podrá solicitar aclaraciones en forma escrita a los oferentes para
facilitar la evaluación cuando fuere necesario.

22. ADQUISICIÓN DE LAS BASES:

Las bases para el presente evento de Cotización, las especificaciones técnicas y constancia
visita de campo pueden obtenerse a través del sistema denominado GUATECOMPRAS en
la dirección de Internet www.guatecompras.gob.gt sin costo alguno. Artículos 22 y 42 de La
Ley de Contrataciones del Estado.

Los planos deberán de ser adquiridos en la Municipalidad de San Pedro Carcha, previo pago
realizado en la caja receptora de la Dirección Financiera Municipal por la cantidad de Dos mil
quetzales exactos (Q. 2,000.00) por gastos de reproducción los cuales no serán
reembolsables. Artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
23. CONSULTA DE BASES:

Los oferentes que deseen efectuar preguntas o consultas relacionadas con las Bases de
Cotización, deberán realizarlas a través del Sistema denominado GUATECOMPRAS, por el
mismo medio se les hará llegar la respuesta.

24. COMPETENCIA DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN:

a) Recibir y aceptar las propuestas de los oferentes, las mismas que deberán rubricar,
foliar y sellar luego de darse la apertura de plicas.

b) Revisar y aceptar la documentación básica que se detalla en la documentación que

deberán presentar los oferentes.

c) Verificar la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la

información que contenga la oferta. De encontrar falsedad o engaño en los mismos,
procederá a rechazar la oferta, sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y
civiles que sean del caso.

d) Calificar y adjudicar en forma razonada el negocio de acuerdo a lo que establecen las

bases.

e) Notificar a los oferentes.

f) Clasificar sucesivamente a los oferentes.

Artículos: 10, 11, 24, 25Bis, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 10, 19, 20, 21, de su Reglamento.

25. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS:

La recepción de ofertas está fijada para el día JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019
a las DOCE HORAS (12:00 hrs.) y se deben entregar directamente a la Junta de Cotización
únicamente por propietario o representante legal de la empresa, en el Salón de Sesiones
Municipales, Segundo Nivel del Palacio Municipal. Transcurridos 30 minutos de la hora
señalada, no se aceptarán más ofertas y se procederá al acto público de apertura de plicas.
Se suscribirá acta para dejar constancia. Los nombres de los oferentes y el precio total de
cada oferta serán publicados en Guatecompras dentro de los dos días hábiles posterior a la
fecha establecida de recepción de ofertas y apertura de plicas. Artículo 20 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Deberá agregarse al sistema denominado GUATECOMPRAS información del oferente
requerida como requisitos de las bases del sistema y del usuario, antes del día JUEVES 07
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 a las DOCE HORAS (12:00 hrs.)

El propietario o representante legal de la empresa, deberá entregar directamente a la Junta

de Cotización tres Cd’s con su oferta en digital.

26. ADJUDICACIÓN:

La Junta de Cotización realizará la adjudicación en el plazo que estipula el artículo 21 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Adjudicará la oferta que cumpla con los
requisitos solicitados y que obtenga el mayor punteo en los criterios de calificación que
señalan las bases, constituyéndose esta en la oferta más conveniente y favorable para los
intereses de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Hará también la
calificación de las ofertas que clasifiquen sucesivamente en el caso de que el adjudicatario
no suscribiere el contrato correspondiente, la negociación pueda llevarse a cabo con el
subsiguiente clasificado en su orden. Artículos 33, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 21 de su Reglamento.

27. INTEGRACIÓN DEL PRECIO OFICIAL:

Se estableció en un 10% hacia arriba y un 15% hacia abajo, de conformidad con el Artículo
29 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyas cantidades se definirán al momento de
hacer las operaciones respectivas en aplicación del citado artículo, luego de haber
establecido el costo total oficial estimado. Todas las operaciones deberán de hacerse en
cumplimiento a dicha normativa, la Junta de Cotización deberá dejar constancia en acta.

28. RECHAZO DE OFERTAS:

La Junta de Cotización sin responsabilidad de su parte, rechazará las ofertas que:

a) No se sujeten a las disposiciones contenidas en bases.
b) No presenten los documentos exigidos en bases.
c) Cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para
los intereses de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
d) Si se comprueba falsedad en la documentación presentada por el oferente.
e) No cumplan con todas las especificaciones solicitadas.
f) No subsane los requisitos formales y los errores u omisiones que la Junta de Licitación
señale.
 g) Evidencie pacto colusorio entre oferentes, sin perjuicio de las medidas que determine
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y otras Leyes. Artículos 25, 25
Bis, 42 y 30 de la Ley de Contrataciones del Estado.

29. FLUCTUACIÓN DE PRECIOS: artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Se entiende como fluctuación de precios el cambio en más (incremento) o en menos

(decremento), que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras, sobre la
base de los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e incorporados a los contratos.
Artículo 7 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La fórmula del costo directo que se desarrollará para el reajuste de precios es la siguiente:
C= MP+MD+MOD
Costo= Materia Prima + Materiales Directos + Mano de Obra Directa

Adicionalmente a los elementos asociados al costo directo, se podrán considerar en la

fluctuación de precios los elementos indicados en el artículo 61 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

30. CONTROVERSIAS:

Cualquier controversia que surgiere entre las partes, derivado del incumplimiento,
interpretación, aplicación y efectos del contrato que se celebre, se someterá a la jurisdicción
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Artículo 102 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Todos los casos no contemplados en estas bases, se interpretaran de acuerdo al espíritu de

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ

ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

LIC. ERWIN ALFONSO CATÚN MAQUÍN

ALCALDE MUNICIPAL