Pliego de Bases y Condiciones Particulares PDF
Pliego de Bases y Condiciones Particulares PDF
Pliego de Bases y Condiciones Particulares PDF
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
0
página 1 de 77
INDICE
DE LA LICITACIÓN
Artículo 4 TERMINOLOGÍA
Artículo 5 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
Artículo 6 PRESUPUESTO OFICIAL
Artículo 7 ANTICIPO DE OBRA
Artículo 8 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Artículo 9 GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
Artículo 10 PLIEGO - ADQUISICIÓN
Artículo 11 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA
Artículo 12 CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
Artículo 13 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Artículo 14 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Artículo 15 CAPACIDAD JURÍDICA
Artículo 16 DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA
Artículo 17 PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Artículo 18 APERTURA DE OFERTAS
Artículo 19 VISTA DE OFERTAS
Artículo 20 FORMA DE COTIZAR
Artículo 21 ANÁLISIS DE PRECIOS
Artículo 22 FORMULA DE LA PROPUESTA
Artículo 23 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Artículo 24 SOLICITUD DE ACLARACIONES RESPECTO DE LAS PROPUESTAS
Artículo 25 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Artículo 26 DESESTIMACIÓN POR OFERTA VIL O PRECIO NO SERIO
Artículo 27 PREADJUDICACIÓN
Artículo 28 ADJUDICACIÓN
Artículo 29 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Artículo 30 FIRMA DEL CONTRATO
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Artículo 31 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA
Artículo 32 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
Artículo 33 NOTAS DE PEDIDO
Artículo 34 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO
Artículo 35 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA
Artículo 36 REPLANTEO DE OBRA
Artículo 37 CARTEL DE OBRA
Artículo 38 DE LA MEDICIÓN
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
1
página 2 de 77
Artículo 39 DEL PAGO
Artículo 40 GARANTÍA DE OBRA
Artículo 41 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
Artículo 42 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES
Artículo 43 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES
Artículo 44 MULTAS
Artículo 45 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES
Artículo 46 INFORME MENSUAL
Artículo 47 PROGRAMACIÓN DE OBRAS E INTERFERENCIAS
Artículo 48 CRUCES
Artículo 49 EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD
PARA EL PÚBLICO. INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO
Artículo 50 RECLAMOS
Artículo 51 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIÓN
Artículo 52 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS
Artículo 53 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 54 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS
Artículo 55 SUBCONTRATACIÓN
DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA
Artículo 56 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA
Artículo 57 MEDICIÓN FINAL
Artículo 58 RECEPCIÓN PROVISORIA
Artículo 59 RECEPCIÓN DEFINITIVA
GENERALES
Artículo 60 PÓLIZA DE SEGURO
Artículo 61 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS
Artículo 62 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA
Artículo 63 CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN
Artículo 64 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA
Artículo 65 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA
Artículo 66 ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 67 VARIACIONES DE COSTOS
Artículo 68 COMBUSTIBLES
Artículo 69 PERSONAL OBRERO
Artículo 70 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Artículo 71 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N°20.774
Artículo 72 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS PROFESIONALES
Artículo 73 RÉGIMEN ÚNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS
POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO Y/O ACUERDOS
BILATERALES (DECRETO 1.299/16)
FORMULARIOS Y ANEXOS
A. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN
B. PLANILLA DE COTIZACIÓN
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
2
página 3 de 77
C. MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA
D. DETALLE DE OBRAS
D-1: DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA
D-2: DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN
E. PLANILLA DE OBRAS CONTRATADAS
F. PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES
G. PLANILLA DE PERSONAL A AFECTAR A OBRA
G-1: PERSONAL PROPUESTO
G- 2: CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO
H. PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A OBRA
I. MODELO DE CONTRATO
J. MODELO DE ACTA DE CONSTATACIÓN.
K. NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDERTERMINACIÓN DE PRECIOS DE
LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
L. CARTELES DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN
M. RÉGIMEN ÚNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS POR
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO Y/O ACUERDOS BILATERALES
(DECRETO 1.299/16).
N. COMPROMISO DE INTEGRIDAD
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
3
página 4 de 77
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 1/20
“RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE DESAGUES CLOACALES Y
MEJORA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL
MONTE – PARTIDO DE MONTE “
página 5 de 77
Solamente se podrá presentar una sola Oferta con su correspondiente Propuesta Técnica
(ver Artículo 25. 6 Propuesta Técnica) por cada Oferente.
Una vez contratada la obra, el Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo e
Ingeniería de Detalle de la obra a ejecutar, en su conjunto y de cada una de sus partes
componentes sobre la base de la Propuesta Técnica que haya presentado como parte de su
Oferta, el cual estará sujeta a la aprobación del Comitente.
DE LA LICITACIÓN
Artículo 4 TERMINOLOGÍA
En el presente pliego y en la documentación del contrato que se celebre, el significado de
los términos que se emplean son los que a continuación se establecen:
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Agua y Cloacas.
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
DPCyC: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones
DIPAC: Dirección Provincial de Agua y Cloacas.
GPBA.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
PCG, PCP y PET.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y
Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.
PGA: Plan de Gestión Ambiental entiéndase como sinónimo de PGAyS.
PGAyS: Plan de Gestión Ambiental y Social
MISP: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
UT/Consorcio: Unión Transitoria.
DÍAS: se consideran días corridos, salvo que expresamente se establezca que son días
hábiles.
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo tiene
el significado dado por el uso y la costumbre.
página 6 de 77
b) Por lo tanto, al cotizar por ajuste alzado, el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y acepta que la
misma no variará cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente
ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que esta funcione de
acuerdo al fin para el que fue proyectada.
c) Se entiende que la contratación por Ajuste Alzado no significa la contratación de tantas
obras independientes como Ítems se coticen por este sistema, sino que lo que el Comitente
contratará es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el que fue
proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el método explicado precedentemente.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
6
página 7 de 77
Artículo 9 GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
El plazo de garantía por toda la obra será de 365 días contados desde la fecha del acta de
recepción provisional (Art. 52° Ley 6.021 Obras Públicas PBA). Durante este período la
Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que
surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo y equipos.
El Contratante a su sola discreción podrá otorgar recepciones parciales de las obras en
tanto las mismas constituyan conjuntos funcionales que puedan ser puestos en operación
en forma independiente de aquellos componentes de la obra que no estuvieren finalizados
en su integralidad.
página 8 de 77
Solo serán considerados los pedidos de prórroga a la fecha de apertura por parte de
posibles Oferentes, cuando sean realizados con una antelación mínima de diez (10) días
hábiles de la fecha prevista para apertura de ofertas, quedando sujeto a criterio del
Contratante, la aceptación o el rechazo de tal pedido.
Cuando la Prórroga de apertura de ofertas sea dispuesta por parte del contratante, la
misma podrá ser publicada hasta un (1) día antes de la fecha prevista para la misma.
En caso de prorrogarse la fecha fijada para la presentación de ofertas, el contratante, de
considerarlo necesario, podrá asimismo prorrogar el plazo para formular consultas.
Dichas consultas y sus respuestas o cualquier aclaración de oficio y/o modificaciones serán
publicadas en la página web del Ministerio del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires:
https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones . Será de exclusiva responsabilidad del
interesado consultar periódicamente dicha página a fin de descargar las circulares
aclaratorias con o sin consulta y/o circulares modificatorias y notificarse de las mismas.
La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Licitante
conoce y acepta el Documento de Licitación original, sus modificaciones y aclaraciones.
Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, y las modificaciones forman parte del
Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formarán parte).
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
8
página 9 de 77
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta presentada por una UT deberá ser emitida en
nombre de ésta. Si la UT no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la
Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar a nombre de todos los
futuros socios del consorcio.
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período de
veintiocho (28 días) posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período
prorrogado, si corresponde.
página 10 de 77
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la UT.
Las empresas integrantes de la UT dejarán constancia de su participación societaria
mediante instrumento público que integrarán a la Oferta.
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la responsabilidad
solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la
asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, renunciando a los beneficios
de división y excusión durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni
salvedades.
Para el caso de UT en formación, deberá presentarse un compromiso de conformación de
UT por Acta Notarial que se hará efectivo en caso que resulten adjudicatarias, conteniendo
los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UT. El contrato de UT,
deberá acreditarse previo a la suscripción del contrato de obra respectivo.
Las sociedades extranjeras deberán presentar la documentación equivalente conforme la
normativa vigente en cada país, en los términos indicados en el presente Artículo.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
10
página 11 de 77
2. Declaración jurada de constitución de domicilio especial electrónico en la cual se tendrán
por notificadas todas las comunicaciones referentes a la presente licitación, y su número
telefónico.
3. Carta de Presentación conforme modelo que se acompaña en el Anexo A.
4. Documentación requerida a fin de acreditar los antecedentes empresarios, aspectos
técnicos y antecedentes económico-financieros requeridos en los Anexos D, E, F, G y H
conforme modelos adjuntos al presente.
5. Balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios,
certificados por Contador Público Nacional o la autoridad que corresponda, cuya firma
deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
correspondientey copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas o de Reunión de
Socios aprobatoria de ambos balances. Se indicará, asimismo, la liquidez de su activo y la
exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación.
Las sociedades extranjeras deberán presentar balances económicos y financieros, así como
estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, conforme la normativa vigente en cada
país, en los términos indicados en el presente Artículo.
6. Listado de equipos.
7. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.
8. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes
de la Oferta.
9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades vigentes,
debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio correspondiente, y poderes de
representación vigentes, certificados por escribano público. El Acta de Asamblea o Reunión
de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia
en que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades.
Las sociedades extranjeras deberán presentar la documentación equivalente conforme la
normativa vigente en cada país, en los términos indicados en el presente Artículo.
Para el caso de Ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas,
deberá incluirse:
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformación transitoria de empresas.
b. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se
dispone en el presente Artículo.
página 12 de 77
12. Declaración jurada, manifestando que el Licitante no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.
13. Propuesta Técnica.
14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo I del presente debidamente firmado
por el Licitante.
15. De corresponder según la normativa del Pais de Origen del Oferente y/o empresas
integrantes de la UT, Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la
adjudicación.
16. De corresponder según la Normativa del Pais de Origen del Oferente y respecto a sus
correspondientes autoridades máximas del Oferente y/o empresas integrantes de la UT,
Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado,
exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación.
17. Declaración Jurada donde se informe los litigios pendientes que tiene el licitante, a los
fines de evaluar su situación conforme Artículo 25.1.
18. Datos garantizados y listado de equipos y materiales que el Oferente propone utilizar
en la materialización de la obra los cuales deberán ser de alta calidad y origen reconocido,
cumplimentando certificaciones de calidad según corresponda a la componente de la obra
a ejecutar , bajo normas emitidas por instituciones nacionales como instituciones
internacionales de alto prestigio y reconocimiento en la materia.
19. Compromiso de Integridad conforme Anexo N.
20. La propuesta económica conforme Anexo C.
21. Planilla de cotización conforme Anexo B.
22. Los Análisis de Precios de los ítems de la Planilla de cotización, desagregando sus
componentes, incluyendo mano de obra, herramientas materiales , equipos, cargas
sociales, gastos directos, gastos indirectos, gastos financieros , imprevistos, beneficios y
costos tributarios.
23. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA.
Los precios de referencia o indices seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.
24. Planilla de Equipos, según Anexo H.
25. Curva de Inversión y Plan de Trabajo .
26. Plan de inversión del Anticipo de Obra.
27. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación
(firmada y foliada), presentada por el Licitante. El Licitante deberá identificar los archivos
de manera que se presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
12
página 13 de 77
documentación original. A su vez se debera incluir la planilla de cotizacion y los analisis de
precios de cada uno de los items en soporte magnetico, formato excel.
El Licitante formulará su propuesta indicando los precios globales según corresponda y los
montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras.
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará
prioridad al precio escrito en letras.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 17° de la Ley 6.021, su Reglamentación y
modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que acarrearan
el rechazo de la propuesta son los siguientes:
1) Garantía de la Oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6.021;
2) Planilla de cotización conforme Anexo B.
Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ninguna oferta será
rechazada en el acto de apertura.
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras o
errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pie de aquellas.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
13
página 14 de 77
Artículo 19 VISTA DE OFERTAS
Los licitantes no podrán tomar vista de las ofertas en ningún momento del Acto de
apertura como así tampoco durante el proceso de evaluación de oferta.
No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada
con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración,
evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato
hasta que se haya publicado la adjudicación y notificado la misma a todos los Licitantes.
Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo
de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Licitante desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá
hacerlo por escrito.
página 15 de 77
• Incendio.
• Protección de las fuentes de agua potable.
• Entrada de agua en la obra, en especial en las excavaciones que se ejecuten.
• Fisuras y/o daños y/o derrumbe y/o ruina de los edificios y/o instalaciones de servicios
y/o espacios de uso público (rutas, calles, avenidas, obras de arte, veredas, etc.) lindantes
con o afectadas por las obras como consecuencia de los trabajos realizados.
• Materiales defectuosos.
• Gestión de residuos.
• Conservación del medio ambiente.
• Seguridad de las obras y de las personas.
• Movimientos del terreno.
• Inundación.
• Contingencias climáticas y hechos de la naturaleza.
• Impuestos, tasas, aportes sociales, laborales y/o profesionales involucrados o que sobre
bases razonables resulten directamente aplicables a la ejecución de las obras, de
conformidad con lo que establezcan las respectivas normas en vigor en la actualidad. Las
excepciones, si las hubiera, a lo precedentemente dispuesto, estarán previstas
expresamente en la documentación contractual.
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes vigentes.
Solamente deberán considerarse Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno
reviste condición de Exento. En consecuencia, en las Ofertas no deberá discriminarse el
importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en
el precio cotizado. En caso de constatarse en la evaluación de la Ofertas que el Oferente
hubiere cotizado Gastos Impositivos por debajo de los valores vigentes aplicables el
oferente deberá absorber la diferencia correspondiente
Asimismo en caso de constatarse en la evaluación de la Ofertas que el Oferente hubiere
cotizado la Mano de Obra por debajo de los valores mínimos de las escalas salariales
vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el oferente deberá absorber la
diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor mínimo establecido para las respectivas
escalas salariales.
En igual sentido se establece expresamente que en caso que el Oferente hubiere cotizado
los Honorarios Profesionales por Representación Técnica u otros Honorarios Profesionales
aplicables por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber cotizado
dichos honorarios por debajo del mínimo vigente deberá ser absorbida por el oferente.
página 16 de 77
omisiones. Las omisiones que contengan las Ofertas y que en condiciones normales
deberían haber sido previstos mediando la adecuada diligencia del Ingeniero obrando
prudentemente, son de exclusiva responsabilidad de los Oferentes y no podrán ser usados
para gestionar y/o justificar solicitudes de reconocimientos o resarcimientos económicos
adicionales de ninguna índole.
De tal modo se considerarán incluidos en los precios ofertados, todo trabajo y/o servicio
detallado en la Documentación Licitatoria y Contractual o que, sin estar expresamente
indicado en ella resulte implícitamente necesario efectuar para que las obras, en su
totalidad, queden correctamente terminadas en un todo de acuerdo con su fin y con las
reglas del arte de construir y los estandares de calidad aceptados por el Comitente,
incluyendo, pero no limitado a el suministro de equipos y mano de obra especializada para
concretar las obras contratadas , la preparación de la Ingeniería de Detalle Constructiva, la
provisión, transporte y colocación y/o montaje de todos los materiales, componentes y
equipos; la mano de obra y todo el personal directo e indirecto que resulte necesario para
la realización correcta y completa de la obra; la provisión de los implementos,
instrumentos, planteles y equipos para la ejecución de las pruebas y la puesta en marcha
de las obras; el retiro del material sobrante de las excavaciones y su disposición final y
rellenos, los recursos necesarios para la mitigación del impacto ambiental y cualquier otra
provisión necesaria para la terminación de las obras y la reparación de los posibles defectos
de las mismas; así como los gastos directos e indirectos, los riesgos y contingencias y las
ganancias esperadas. Los precios incluirán, asimismo, la totalidad de tasas e impuestos,
costos de permisos, aportes patronales, seguridad e higiene y sociales directamente
aplicables al personal, honorarios profesionales, de representación técnica, seguros,
garantías, etc. De igual manera cualquier aporte previsional, impositivo o profesional
aplicable.
En cualquier circunstancia deberán estar incluidos todos los trabajos necesarios para que
las obras en su totalidad queden total y correctamente terminadas de acuerdo con su fin y
en completa conformidad al Proyecto Ejecutivo que sea aprobado, considerando las
funcionalidades previstas en el presente Pliego y la Propuesta Técnica aceptada, y demás
documentación licitatoria y contractual. Los planos definitivos del proyecto de la obra a
construir, deben surgir como producto del desarrollo del Proyecto Ejecutivo a desarrollar
por el Oferente en base a su propuesta aceptada por el Contratante, considerando todo
aspecto requerido para desarrollar el contrato de acuerdo con los Objetivos del
Contratante. Las cantidades que surjan del Proyecto Ejecutivo, basado en la Oferta
aceptada, serán responsabilidad única y exclusiva del Oferente.
No se reconocerá diferencia entre las cantidades o eventuales ítems faltantes, que surjan
del la Proyecto Ejecutivo que se apruebe basada sobre la Propuesta Técnica aceptada, y las
eventualmente indicadas referencialmente por el Oferente en su Propuesta Tecnica ni de
una eventual variación de las mismas durante la ejecución de la Obra que fueren
necesarias para cumplir con los objetivos funcionales de la misma, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones, o modificaciones debidamente autorizadas por el Contratante
de acuerdo con la evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia que este efectúe en
base a hechos relevantes que ameriten los cambios que se dispongan.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
16
página 17 de 77
Artículo 21 ANÁLISIS DE PRECIOS
El Licitante deberá presentar un análisis detallado de los precios de cada uno de los ítems
indicados en la planilla de cotización, desagregando cada uno en todos sus componentes
necesarios para llevarlos a cabo (por ejemplo materiales, equipamiento jornales, cargas
sociales, equipo necesario para la construcción y montaje a utilizar, su amortización,
reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes, etc ). Se establecerá además los
parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos
generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos
análisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios
nuevos, por modificación de obra.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
17
página 18 de 77
Artículo 25 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de acuerdo
a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los casos que
corresponda, los formularios que se incluyen como Anexos al presente PCP.
25.1 Litigios Pendientes
Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un Licitante cuando la suma total de
los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los cuales el solicitante es
demandado represente más del treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del mismo,
siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuación descriptas:
a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o demanda (aunque
aquella no esté firme), y
b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución.
Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no corresponderá el
rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito,
incorporando el mismo al pasivo del último estado contable presentado.
Los juicios en los que la empresa sea demandante no serán considerados.
Para el caso de una UT esta condición se aplicará a cada uno de sus integrantes, y el
incumplimiento de uno de sus integrantes dará lugar a que la oferta de la UT sea
rechazada.
25.2 Situación Financiera
25.2.1 Capacidad
Los licitantes individuales y cada miembro en caso de una UT, deberán presentar
ejemplares de estados contables (Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados,
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas Respectivas) para cada uno de los
dos últimos ejercicios anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas
aprobatoria de dichos estados o documentos equivalentes, los que deberán contar con
dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se considerará para su
evaluación el último Estado Contable anual cerrado a la fecha del acto de apertura de las
ofertas, conforme a los parámetros de medición que a continuación se establecen:
1) Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) = ó> a 1
2) Endeudamiento (Total Pasivo/ Patrimonio Neto) = ó< a 3,5. Se permitirá un índice
de endeudamiento = ó < a 4, sólo si dicho incremental de 0,5 corresponde a deuda
cuyo vencimiento opere en un plazo posterior a 36 meses contados desde la fecha
de cierre del último Estado Contable anual conforme lo expresado en el primer
párrafo de este artículo.
3) Solvencia(Total Activo/ Total Pasivo) = ó> a 1,28
4) Demostración de tener posibilidades de acceso a recursos financieros tales como
dinero en efectivo, líneas de crédito bancario, depósitos en entidades financieras,
tenencia de bonos y acciones, tenencia de divisas, con los cuales cubrir el siguiente
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
18
página 19 de 77
flujo de efectivo: PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL CON 00/100 ($37.656.000,00).
Como evidencia de capital sólo podrá presentar las siguientes certificaciones:
Certificación de los saldos en Caja (con firma del Contador Público certificada por el
Consejo profesional) y/o Bancos (con certificación bancaria). Certificaciones bancarias
de las líneas de crédito otorgadas y disponibles, emitidas con una antelación no mayor
de 15 (quince) días de la apertura, emitida por entidad bancaria. Certificado de
tenencia de títulos con valor de cotización actualizado a la fecha de presentación.
Para el caso de que el oferente sea una UT, el integrante principal de la UT deberá
cumplir, al menos, con el 40% de ese monto. Cada uno de los integrantes deberá
cumplir, al menos con el 25% de ese monto, hasta completar la diferencia entre lo
cubierto por el integrante principal y el monto a demostrar según lo previsto para este
requisito de calificación. La información deberá presentarse con documentación de
respaldo fehaciente y con una antigüedad no mayor a 60 días previos a la fecha de
presentación de la oferta.
El licitante deberá cumplir con el requisito establecido en el apartado 4) Recursos
Financieros, como asimismo, con las exigencias de dos de los índices contemplados en los
apartados 1) a 3) de este Artículo. Para el caso de que el licitante sea una UT, cada
integrante de la misma deberá cumplir con las exigencias de dos de los índices
contemplados en los apartados 1) a 3) de este Artículo.
En caso de no cumplir los requisitos exigidos, la oferta será rechazada.
Las empresas extranjeras deberán presentar la documentación equivalente conforme la
normativa vigente en cada país, en los términos indicados en el presente Artículo.
25.2.2 Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción
El licitante individual deberá demostrar haber alcanzado en obras de construcción, en doce
(12) meses consecutivos dentro de los últimos quince (15) años, contados desde el mes
anterior a la fecha de apertura de las ofertas, una facturación por un valor igual o superior
al monto de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CON
00/100 ($316.303.000,00).
Los licitantes que tengan una antigüedad menor a quince (15) años deberán cumplir, en su
período de actividad, con el requisito solicitado. En el supuesto de que el licitante acredite
facturación en otras monedas, la conversión a pesos se realizará de acuerdo a la tabla
indicada en el Artículo 25.8. “Factor de Actualización y Conversión a Moneda Local”. La
facturación expresada en moneda local será actualizada mediante el Factor de
Actualización también indicado en la tabla referida precedentemente. El cumplimiento de
esta exigencia deberá ser acreditada, para el caso de licitantes nacionales, a través de una
certificación emitida por un contador público independiente, -o funcionario o profesional
con incumbencia y facultades similares, y para el caso de licitantes extranjeros de acuerdo
a la legislación del país del licitante. Asimismo, el licitante deberá completar los
Formularios del Anexo D y E adjuntos al presente. En el caso de UT, el volumen anual de
trabajos de construcción de cada empresa miembro del consorcio podrá ser sumado para
cumplir con el mínimo requerido, debiendo cada una de las socias cumplir con al menos el
25%, y el integrante principal de la UT con el 40%, de la facturación mínima exigida a un
licitante individual. PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
19
página 20 de 77
En caso de no cumplir los requisitos exigidos la oferta será rechazada.
25.3 Experiencia
A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a continuación
se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e indubitable
(originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de obras, las
características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente
ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. El contratante se reserva el derecho
de solicitar al Licitante el certificado de buen desempeño del comitente de la obra de
considerarlo necesario, durante la etapa de evaluación de ofertas. Asimismo, el licitante
deberá completar el Anexo F adjunto al presente. En caso de incumplimiento del presente
requisito, se procederá al rechazo de la oferta.
25.3.1 Experiencia en Obras de Naturaleza y Complejidad Similar a la Licitada
Los oferentes deberán acreditar antecedentes demostrativos en los 15 últimos años - es
decir entre los años 2005 y 2020 inclusive- de la capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo de las que se concursan, de la siguiente manera:
Planta de tratamiento de agua potable
El Oferente deberá tener experiencia específica como contratista o subcontratista en la
construcción de plantas de tratamiento de agua potable por procesos de ósmosis o
intercambio iónico. Para ello deberá demostrar haber ejecutado en los últimos 15 (quince)
años plantas con un caudal de diseño igual o mayor a un acumulado de 300 m3/h
distribuido en hasta 6 (plantas) como máximo y 2 (dos) plantas como mínimo, con un
mínimo de 50 m3/h por planta.
A fin de cumplir este requisito las obras antecedentes deberán estar 100 % ejecutadas y
con recepción provisoria como mínimo.
El requisito de antecedente de diseño, es decir ingeniería a nivel de proyecto ejecutivo,
puede ser cumplido por el único Oferente, por un subcontratista nominado con
compromiso irrevocable presentado con la Oferta, o en el caso de UT por alguno de los
miembros de la misma.
Planta de efluentes cloacales
El Oferente deberá demostrar experiencia específica como contratista o subcontratista en
construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Para ello deberá demostrar
haber diseñado y puesto en funcionamiento en los últimos 15 (quince) años plantas o
ampliaciones de plantas con un caudal de diseño igual o mayor a un acumulado de 300
m3/h distribuido en hasta 6 (plantas) como máximo y 2 (dos) plantas como mínimo, con un
mínimo de 50 m3/h por planta.
A fin de cumplir este requisito las obras antecedentes deberán estar 100 % ejecutadas y
con recepción provisoria como mínimo.
El requisito de antecedente de diseño, es decir ingeniería a nivel de proyecto ejecutivo,
puede ser cumplido por el único Oferente, por un subcontratista nominado con
compromiso irrevocable presentado con la Oferta, o en caso de UT por alguno de los
miembros de la misma.
Consideraciones Generales para acreditar los antecedentesPLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
20
página 21 de 77
Para el caso de UT los antecedentes requeridos deberán ser cumplidos según las siguientes
opciones:
• en forma individual por la empresa integrante principal que conforma la UT, o
• que al menos dos de los integrantes de la UT (el Principal y otro), acrediten
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similar cada uno, de manera de
sumar las obras requeridas.
Los integrantes de las UT deberán designar a uno de los integrantes como representante
del consorcio, quien será asimismo el integrante principal del mismo.
Para el caso que un Oferente invoque un determinado antecedente de una obra ejecutada
y finalizada por una UT en la que este haya tenido participación, el mismo solo será
considerado como válido en su totalidad, a los efectos del cumplimiento de los requisitos
exigidos en esta licitación, si el Oferente demuestra a través de documentación
respaldatoria suficiente (por ejemplo el contrato de UT correspondiente) que o bien ha
tenido una participación en la misma igual o superior al 40% o que de dicha
documentación surge concluyentemente que la responsabilidad ejecutiva plena para la
construcción y puesta en funcionamiento del antecedente invocado fue otorgada por
dicha UT al Oferente en virtud de sus especificas capacidades.
25.4 Personal
El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación
acordes a la obra licitada.
A tal efecto, se exigirá que el Representante Técnico y el Jefe de Obra posean título
Universitario en la especialidad, posean una antigüedad en la matrícula no inferior a la
indicada en el siguiente cuadro y experiencia desempeñando los cargos propuestos en
obras de características similares a la licitada.
El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple
los siguientes requisitos:
• 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a ejecutar,
con por lo menos 5 (cinco) años de experiencia. Antes del inicio de la obra deberá
presentar comprobante de matrícula habilitante del Colegio de Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires.
• 1 (Un) Especialista en Medio Ambiente con por lo menos 5 (cinco) años de experiencia.
Antes del inicio de la obra deberá presentar comprobante de habilitación del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
21
página 22 de 77
• 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 5 (cinco) años de experiencia.
Antes del inicio de la obra deberá presentar comprobante de matrícula habilitante del
Colegio de correspondiente de la Provincia de Buenos Aires.
• 1 (Un) Especialista en Suelos con por lo menos 5 (cinco) años de experiencia. Antes del
inicio de la obra deberá presentar comprobante de matrícula habilitante del Colegio de
correspondiente de la Provincia de Buenos Aires.
• 1 (Un) Ingeniero Estructuralista con por lo menos 5 (cinco) años de experiencia. Antes del
inicio de la obra deberá presentar comprobante de matrícula habilitante del Colegio de
correspondiente de la Provincia de Buenos Aires.
25.5 Equipos
El equipo mínimo que deberá afectar el Oferente para ejecutar el contrato es el detallado a
continuación:
Nº Tipo de equipo y características Número mínimo exigido
1 retroexcavadora (75 HP mínimo) 2
2 retroexcavadora (120 HP mínimo) 2
3 camión volcador (140 HP mínimo) 5
4 minicargadora (60 HP mínimo) 2
Así, el Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos claves necesarios para
ejecutar la obra, debiendo denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando,
según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en la
planilla incluida en el Anexo H.
En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos
mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada.
25.6 Propuesta Técnica
El Oferente entregará una Propuesta Técnica que deberá contener una descripción de los
métodos de trabajo conforme las Especificaciones Técnicas Particulares, los equipos, el
personal y el calendario de las obras, así como cualquierPLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
otra información necesaria, con
22
página 23 de 77
detalles suficientes para demostrar que su propuesta cumple adecuadamente los
requisitos de la obra y el plazo para completarla, conforme el siguiente detalle mínimo:
1 Memoria descriptiva, exponiendo en forma detallada la metodología de los trabajos a
desarrollar, tiempos previstos, recursos de equipos y personal a utilizar en cada tarea,
etc. subdividida en los siguientes ítems principales para la Obra en su conjunto y para
cada uno de los renglones de la misma:
a. Programa General de la obra con identificación de los distintos trabajos
incluyendo el programa del Diseño de la Obra a ejecutar, la Ingeniería de Detalle
Constructiva con sus plazos de realización y memoria de definición de la producción
media de los mismos con los medios correspondientes previstos para alcanzarlos.
Incluirá un programa de reconocimientos geotécnicos, tomas de muestras de agua y
demás estudios complementarios que el Oferente propone realizar para desarrollar la
Ingeniería de detalle
b. Plan de estudios y movimientos de suelos, incluyendo los lugares, de depósito
final para los suelos excavados.
c. Metodologías de la Construcción de los distintos componentes de la Obra en
cada uno de sus componentes, incluyendo a título descriptivo excavaciones,
estanqueidad, drenaje, desagote, depresión de la napa freática, montaje y desmontaje
de los equipos, metodología de construcción de obras civiles en general, metodología
del montaje electromecánico, rehabilitación de los lugares afectados por la obra.
Metodología de elaboración de los hormigones colados "in situ" incluyendo pruebas y
ensayos. Pruebas de funcionamiento. Metodología para la realización de pruebas
hidráulicas, de puesta a tierra, de recepción, etc.
d. Descripción del sistema de gestión de calidad a implementar.
e. Memoria con el plan de asistencia técnica durante el período de garantía.
f. Consideraciones de productividad y logística constructiva incluyendo:
i. Número y características de frentes de trabajo previstos
ii. Plazos y previsiones de fabricación, entrega , montaje y puesta en
funcionamiento de los principles componetes y equipos
La Memoria descriptiva, expondrá en forma detallada las características del suministro
ofrecido, el sistema constructivo, los materiales y equipos a utilizar etc. En particular
deberá describir y brindar los datos garantizados de los materiales, equipos, sistemas,
componentes, instrumentación y demás partes integrantes del Sistema a construir en
cada uno de sus componentes principales según lo indicado en el Artículo 2 del
presente Pliego. Así, deberá contener una descripción detallada, completa y
documentada de la totalidad de los componentes constitutivos de las Ofertas, los
materiales, mecanismos, procedimientos, normas, especificaciones etc. demostrando
la idoneidad del desempeño y comportamiento del sistema propuesto. Se
acompañarán planos, croquis, cómputos, folletos y memorias, necesarios y suficientes
para comprender acabadamente las propuestas.
2. Nómina de equipos a afectar a la obra, con indicación de marca, características, estado
de conservación (nuevo o usado), si son propios o alquilados.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
23
página 24 de 77
3. Informe de Ingeniería justificando a nivel de ingeniería básica la adecuación y el
dimensionamiento de las propuestas contenidas en la Oferta para los diferentes
componentes de la obra tales como:
a. Consideración de los objetivos de funcionalidades requeridas, procesos, diseño
hidráulico, eficiencia, duración de vida útil, resistencia mecánica, corrosión,
estanqueidad y pérdidas de carga requeridos para las estructuras, conducciones,
instalaciones y sistemas de abastecimiento eléctrico, entre otros . Los oferentes
deberán presentar sus propuestas con suficiente detalle y dimensionamiento de los
distintos componentes de las obras para permitir una comprensión y entendimiento
técnico.
b. Este informe deberá incluir memorias de predimensionamiento , croquis
explicativos y demás aspectos necesarios para el entendimiento y a los efectos de
una más acabada comprensión y evaluación de las Ofertaspor parte del Comitente
4. Cronograma de Trabajos tipo Gantt:
Se remarca la necesidad de presentar la estimación de la Ejecución física mensual
expresada en porcentajes parciales y acumulados, para cada componente principal y
para el conjunto de la Obra.
5. Programa detallado del sistema que se propone utilizar para mantener informadas a
las autoridades y a la comunidad involucradas en las obras, sobre el desarrollo de las
mismas .
6. Programa detallado del sistema que se propone utilizar para el control de la calidad de
los trabajos a desarrollar.
7. Programa detallado para el Control Ambiental y sus medidas de mitigación, conforme
los Procedimientos para la Protección y Control Ambiental establecidos en el Anexo II-
Manual de Gestión Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las Especificaciones
Técnicas Generales y en el Ítem 5 de las Especificaciones Técnicas Particulares.
8. Organigrama de obra incluyendo la nómina de principales profesionales propuestos
para las especialidades principales.
página 25 de 77
Los licitantes deberán tener una capacidad de contratación o un volumen anual disponible
igual o superior al monto del presupuesto oficial anualizado. En caso de UT, tal requisito
deberá ser cumplido en conjunto.
Se evaluará la Capacidad de Contratación mediante el cálculo del Volumen Anual
Disponible, aplicándose la siguiente metodología:
VAD = CEA – CO
Dónde:
CEA = Capacidad de ejecución anualizada
CO = Compromiso de Obra
La CEA se determinará de la siguiente manera: CEA = PB x 1,30
PB = Producción Básica
La Producción Básica (PB) será la mejor facturación obtenida por el licitante en obras de
construcción, en doce meses consecutivos dentro de los últimos quince (15) años, contados
desde el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto, se tendrá en
cuenta facturación actualizada que acredite para el cumplimiento del requisito exigido por
el numeral 25.2.2 de este PCP, denunciada mediante el Formulario D-1 del Anexo D.
El Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromiso contractual remanente
de los doce (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura, tomados de las
obras en ejecución o encargadas o bajo compromiso, denunciadas en el formulario D-2
Detalle de Obras en Ejecución del Anexo D.
Para determinar el Compromiso de Obra (CO), se realizará, para cada obra contratada, el
siguiente cálculo:
CO = A / B x 12
Dónde:
A = Saldo del monto contractual actualizado con el Factor de Actualización y Conversión a
Moneda Local.
B = Saldo del plazo contractual en meses.
No obstante, para obras de plazo de hasta seis (6) meses, la ecuación queda reducida a CO
=A
La suma de los parciales hará el total de CO que se utilizará en la fórmula del VAD.
El VAD se calculará con relación a todos los contratos que le hayan sido adjudicados al
Licitante a título individual, y la parte proporcional de los contratos que le hayan sido
adjudicados como miembro de una UT, computando el valor del contrato ponderado por el
porcentaje de participación del Licitante en la UT contratista de la obra.
La Capacidad de Contratación Anual o el VAD que se requiere para ejecutar la obra no
podrá ser inferior a: PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL CON 00/100 ($180.745.000,00).
En caso que el Licitante sea una UT, los respectivos VAD se suman con la condición que el
aporte de cada uno de los integrantes de la UT no sea inferior al 25 % del VAD mínimo
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
25
página 26 de 77
requerido y el aporte del integrante principal sea superior al 40 % del VAD mínimo
requerido.
En caso de no cumplir con el VAD exigido, la oferta será rechazada.
FACTOR DE
AÑO
ACTUALIZACIÓN*
2005 25,71
2006 21,41
2007 17,84
2008 15,12
2009 13,66
2010 11,70
2011 9,74
2012 7,76
2013 6,50
2014 4,93
2015 3,93
2016 2,94
2017 2,30
2018 1,78
2019 1,45
2020 1,00
página 27 de 77
AÑO VALOR DE CONVERSIÓN A PESOS
2005 1 Dólar = 2,92 Pesos
2006 1 Dólar = 3,07 Pesos
2007 1 Dólar = 3,12 Pesos
Artículo 27 PREADJUDICACIÓN
Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el Artículo 22° de la Ley 6.021. Dicho informe tendrá el
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
27
página 28 de 77
carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas necesarias que
servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto administrativo de
adjudicación.
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los Licitantes, sin que las mismas puedan importar
una modificación de la Oferta presentada.
Artículo 28 ADJUDICACIÓN
Los Licitantes extranjeros que no reúnan los requisitos legales para operar en la República
Argentina como empresas locales, deberán cumplirlos como condición previa a la
adjudicación.
El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta el Contratante haya
determinado que cumple íntegramente con los requisitos del Pliego y que representa el
costo evaluado como más bajo.
Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Licitante podrá proceder a la anulación de la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al
Licitante que le sigue en el orden de conveniencia de las Ofertas, o a efectuar un nuevo
llamado.
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los
Licitantes.
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones contenidas
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.
página 29 de 77
Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de “...se someten a la
jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”.
• Constitución de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Artículo 31 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA
El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene del trabajo, sean éstas de carácter Nacional, Provincial o Municipal. Respetará
también las normas que corresponden según la índole de trabajos a realizar.
El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el
futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.
El Contratista deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea
que habrá que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones necesarias para que
dicho personal utilice permanentemente los mencionados elementos.
El Comitente establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales con
adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la protección necesaria a los
trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos.
Dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio, y antes del
comienzo de la ejecución de la obra, el Contratista presentará para la revisión y aprobación
del Comitente un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos específicos a ser
empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto
Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97 Reglamentario de Seguridad e Higiene para
la Industria de la Construcción; la Ley 24.557 de Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Pliego
de Bases y Condiciones; y toda otra ley, decreto y reglamentación vigente que sea
aplicable.
Asimismo deberá nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.
El profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene será el encargado de la
implementación y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, que estará disponible
durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la Inspección de obra, y además
se hará cargo en forma directa de la instrucción a su personal de obra.
El incumplimiento en la presentación del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y forma,
será penalizado con una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por
cada día de demora.
Los desvíos en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene serán pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralización de los trabajos según sea la gravedad de la no
conformidad detectada a juicio de la Inspección de Obra.
El Contratista deberá presentar el primer día hábil de cada mes la nómina del personal de
obra actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART),
informando altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de cobertura, todo visado
por la ART.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
29
página 30 de 77
El Contratista no podrá empezar la ejecución de la obra si previamente el Comitente no ha
aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma.
Los gastos por las tareas demandadas para la elaboración, implementación y seguimiento
del Plan de Seguridad e Higiene no recibirán compensación alguna, entendiéndose que se
encuentran prorrateados en los demás Ítem.
página 31 de 77
La oficina del Inspector de Obras estará equipada con:
• Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.
• Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.
• Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.
• Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas
giratorias cada una.
• Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.
La disposición general de la oficina y los elementos provistos serán sometidos a la
aprobación del Inspector.
Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendrán cerraduras.
El Contratista proveerá además desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepción Provisoria
tres (3) teléfonos celulares tipo Samsung Galaxy J7 o similar con 500 minutos libres en
horas pico y memoria de 32 Gb para ser utilizados en toda el área de la provincia de
Buenos Aires.
Proveerá a su vez para la oficina de la Inspección de Obra, tres (3) días antes de la fecha de
inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedará de propiedad del Contratante
al finalizar la obra. Las características del equipamiento se podrán actualizar con diez (10)
días de anticipación al llamado de licitación.
• Dos (2) computadoras tipo desktop de igual o superior calidad con las siguientes
características:
o Procesador Intel Core i7 octava generación o superior.
o Motherboard Asus P5K-E WIFI BOX o Intel de igual o superior calidad que soporte las
memorias DDR2.
o Disco rígido 1 Tb Western Digital o Samsung o similar.
o Memoria RAM 16 Gb DDR4 1600 Mhz Kingston o similar de igual o superior calidad.
o Monitor LCD TFT de 24” resolución máxima 1920 x 1080 píxeles Samsung o similar de
igual o superior calidad.
o Placa de video nVidia GeForce GTX 2gb DDR5 o similar de igual o superior calidad.
o Placa de sonido 3D Compatible Creative Sound Blaster o similar de igual o superior
calidad.
o Placa de red 10/100 Ethernet o similar de igual o superior calidad.
o 10 puertos USB 2.0.
o 2 puertos PCI-Express 16 x.
o Lectograbadora de DVD 20x Sata 2 Samsung o Sony o LG.
o Gabinete ATX 4 bahías 550 W.
o Mouse óptico Genius o Logitech o Microsoft.
o Teclado Genius o Microsoft español.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
31
página 32 de 77
o Parlantes potenciados USB 220 W.
o Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.
o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
o Microsoft Windows 10 con CD de instalación
o Microsoft Office 2013 con CD de instalación
o Antivirus Eset con CD de instalación y licencia paga.
o Autocad 2012 con CD de instalación y licencia para 10 equipos.
o UPS Lyonn CTB 800va (Con estabilizador y filtro de linea).
o Internet Móvil ilimitado.
Garantías:
o Procesador: 3 años.
o Motherboard: 3 años.
o Monitor: 3 años.
o Memorias: de por vida.
o Demás componentes: 1 año.
• Una (1) computadora tipo notebook de igual o superior calidad con las siguientes
características:
o Procesador Intel® Core™ i7 de 7° generación
o Memoria RAM 16 GB DDR4
o Gráficos NVIDIA® GeForce® 820M 2 GB
o Unidad de estado sólido 512GB
o Pantalla FHD antirreflejo 15"
o 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, lector de tarjetas 4 en 1 (SD/MMC/SDHC/SDXC), CRT, HDMI, RJ45,
entrada para audio.
o 1 HDMI 2.0
o Tarjeta Inalámbrica Intel® 3165 802.11ac doble banda 2.4GHz y 5.00GHz + Bluetooth 4.2
o Parlantes estéreos integrados con certificación Dolby® Advanced Audio™
o Teclado iluminado de tamaño completo, resistente a derrames y con teclado numérico.
o Cámara web de pantalla ancha HD (720p) integrada con arreglo de micrófono digital
doble
o Mouse óptico Genius o Logitech o Microsoft.
o Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.
o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
o Windows® 10 Pro con licencia.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
32
página 33 de 77
o Antivirus Eset con licencia.
o Autocad 2014 con licencia
o Microsoft Office 2014 con licencia.
o Sistema de audio con amplificador, subwoofer, potencia 35w RMS.
o Garantía 3 años.
Todos los elementos deberán tener sus correspondientes cables.
• Diez (10) Juegos de cartuchos HP 932 xl negro y HP 933 xl color.
• Diez (10) Juegos de cartuchos HP Ink Cartridge NT C2612.
• Ochenta (80) resmas de hojas A4 gramaje 80.
• Ochenta (80) resmas de hojas A3 gramaje 80.
• Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard Laser 9050 A3 o similar de igual o superior
calidad con las siguientes características:
o Software incluido: instalador de la impresora y drivers.
o Con placa de red.
o Con cable USB.
o Cartuchos: se entregarán diez (10) juegos de cartuchos originales HP.
Desde tres (3) días antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra
el Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra todos los elementos que solicite y
que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, fiscalización y
medición de los trabajos en ejecución. La lista que sigue es meramente enunciativa para
cada tarea:
• Una (1) Estación total c/trípode, estuche, plomada óptica, prisma con soporte y
accesorios.
• Un (1) Nivel de anteojo automático, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfín, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con trípode estuche
y accesorios.
• Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescópicas de 4 m de longitud.
• Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m,
tipo ruleta.
• Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.
• Dos (2) Equipos de comunicación UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a
los requerimientos de la obra.
• Cuatro (4) Moldes cilíndricos para la confección de probetas de hormigón,
• Un (1) Cono de Abrams
• Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificación de progresivas en cantidad suficiente.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
33
página 34 de 77
• Cascos, botines de seguridad marca Funcional o similar y campera de lluvia con
abrigo para todo el personal del comitente asignado a la obra (un inspector de obra,
un profesional en seguridad e higiene, un especialista ambiental).
Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista deberá haber entregado al
Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente artículo.
A tal efecto se formalizará un acta de entrega, donde se describirá la oficina y elementos
provistos, la cual será firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector
de Obra.
El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos por
la Inspección de Obra será penado con una multa equivalente al no cumplimiento de una
orden de servicio por cada día de demora.
Movilidad para la Inspección
Dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecución
de las obras, el Contratista deberá proveer las movilidades que se describen a
continuación.
Se admitirá, únicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su
reemplazo en el primer mes de obra por un vehículo similar o por un servicio de remise.
El vehículo estará en poder del Contratante hasta la recepción definitiva de la obra, en cuya
oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.
El Contratista deberá afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspección de Obra
un (1) vehículo Cero Kilómetro con las siguientes características o superior:
Vehículo tipo utilitario con 5 asientos, motor diesel 1.5lts de 89 cv con caja de 5
velocidades.
Seguridad: ABS con EBD, airbag frontales (conductor y acompañante), control de
estabilidad, control de tracción. Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos.
Equipamiento interior: Aire acondicionado, dirección asistida electrohidráulica.
Además deberá proveer los accesorios necesarios para la circulación por las rutas de la
provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros,
linterna, chaleco reflectante, botiquín de primeros auxilios, etc.).
Deberá cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificación.
Deberá proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas con
Smartphonelink o similar de igual o superior calidad.
Si un vehículo quedase fuera de servicio, el Contratista deberá reemplazarlo en tres (3) días
corridos por otro sustituto de similares características, cualquiera fuese la causa de su
desafectación.
Las patentes, los impuestos, póliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo serán responsabilidad del Contratista y correrán por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspección de Obra suministrará al Contratista copia
del correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que deberá cumplirse dentro de
las pautas y plazos que se fijen al efecto.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
34
página 35 de 77
Asimismo, estarán a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilización del
vehículo: reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios
y todo otro gasto generado por la normal utilización de dicho vehículo, incluyendo
patentamiento, impuestos y póliza de seguro contra todo riesgo.
El Contratista tendrá la obligación de entregar mensualmente y antes del día 10 de cada
mes, vales de combustible equivalentes a seiscientos (600) litros de Gasoil de bajo
contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del
contrato y hasta el mes que se opere la Recepción Provisoria inclusive, y de doscientos
(200) litros de Gasoil de bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta
y hasta la Recepción Definitiva inclusive. También quedarán a cargo del Contratista los
gastos de peaje (si existieran) hasta la Recepción Definitiva.
El incumplimiento en el plazo de entrega será penado con una multa equivalente al no
cumplimiento de una Orden de Servicio por cada día de demora. El incumplimiento de la
provisión de los vales de combustible y todo otro gasto necesario para el correcto
funcionamiento del vehículo dentro de los plazos establecidos será penado con una multa
equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio.
página 36 de 77
• Permisos de Ejecución de la Obra refrendados por el Contratante de acuerdo con la
normativa requerida. Sin perjuicio de la colaboración que le prestará el Contratante
para agilizar en la mayor medida posible los trámites correspondientes será
responsabilidad del Contratista la tramitación y obtención de los permisos
correspondientes de cualquier naturaleza (municipales, provinciales, nacionales, de
prestadores de servicios públicos, etc.) requeridos por la normativa vigente en cada
jurisdicción.
• Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Contratante.
• Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
• Plan de Gestión Ambiental y social aprobado por la inpeccion.
• Plan de trabajos aprobado por el Contratante.
• Relevamiento fotográfico y video-filmación, certificado por escribano público, del
estado de las veredas y calles a ser afectadas por la traza de la obra.
• Obrador/es instalado/s de acuerdo con los frentes de Obra a ejecutar. El
Contratante, a través de la Inspección podrá solicitar mejoras y cambios a los
mismos de considerar que no responden a las funcionalidades y prestaciones
requeridas para una obra de esta naturaleza
• Prestaciones y movilidad para la Supervisión de Obra entregados.
• Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra.
• Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del Programa
de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental.
• Lugares de descarga de la tierra sobrante identificados y autorizados por el
Contratante.
página 37 de 77
días de efectuado el replanteo de la obra. Deberá incluir aspectos regulados por el
Organismo Financiador en la materia (Manual de uso de Logotipo de CAF).
Se ubicarán donde la Inspección lo determine y deberán ser retirados previo a la Recepción
Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido.
Artículo 38 DE LA MEDICIÓN
Para la medición de trabajos, mensualmente y por períodos que cerrarán el último día de
cada mes, la Inspeccion de Obra designada por el Comitente efectuara la evaluación de
avance físico de la obra ponderando la ejecución lograda en el periodo correspondiente
respecto el periodo inmediato anterior, en cada uno d ellos ítems principales de la Obra. A
la finalización de la Obra se deberá haber medido el ciento por ciento de los ítems
contemplados en el Proyecto Ejecutivo aprobado Los trabajos ejecutados de acuerdo al
contrato serán medidos
El Registro de Mediciones será llevado por el Inspector de Obras y se detallarán en él todas
las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.
La evaluacion del avance se sustentara y asentara en documentación suficiente que
justifique y registre las tareas ejecutadas en el periodo y se acompañarán con los croquis
que se estimen necesarios para su perfecta interpretación. Cada folio será firmado por el
Inspector de Obras y por el Representante Técnico del Contratista.
Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los
porcentajes de avance asentados en este registro. Los folios originales serán archivados
por el Inspector de Obras, el duplicado se entregará al Contratista y el triplicado
acompañará a los certificados de obra. Este registro permanecerá en obra en la oficina del
Inspector de Obras.
La medición se realizará dentro de los primeros cinco (5) días siguientes al del vencimiento
del período mensual. Será efectuada por el Inspector de Obras con asistencia del
Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinará la no procedencia de
reclamos sobre el resultado de la medición. El Contratista proporcionará las personas
competentes, los medios y los materiales que requiera el Inspector de Obras para efectuar
las mediciones.
Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará el
Inspector de Obras y serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
dos (2) días hábiles de finalizadas.
Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad con la
medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto
con la medición final.
Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Comitente dentro de los cinco
(5) días hábiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los que se
crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. El Comitente deberá
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
37
página 38 de 77
resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el
mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido
denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias,
parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva
medición.
Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el Contratista o
el Inspector de Obras contarán con la presencia a voluntad del Comitente. La concurrencia
o no del Comitente no relevará al Contratista de sus responsabilidades ni impedirá la
realización de los actos.
Medición de trabajos que quedarán ocultos
El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de
la obra que quedarán ocultos. Si no mediase tal pedido, tendrá que atenerse a lo que
resuelva el Inspector de Obras.
La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales establecidos
a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así realizada se
incorporará al primer certificado que se emita.
Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos deberá
registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta
interpretación.
página 39 de 77
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las ganancias
si corresponde.
b) Retenciones: de acuerdo con lo establecido en el Artículo 42° de la Ley 6021, del
importe de cada certificado mensual se descontará y retendrá el 5% (cinco por
ciento) en concepto de fondo de reparo; estos descuentos se realizarán sin perjuicio
de la garantía de cumplimiento del Contrato. El fondo de reparo se le retendrá al
Contratista hasta la recepción final de la obra, en garantía de la correcta ejecución
de los trabajos y para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias, y que
el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. El Contratista podrá sustituir
el fondo de reparo por una garantía constituida en alguna de las modalidades y
condiciones previstas para la Garantía de Cumplimiento.
página 40 de 77
municipales que con relación a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en cada
jurisdicción en que se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo
que pudiera significar su observancia se considerará incluido en el Contrato. Queda
establecida la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con las
diversas autoridades, originadas en el incumplimiento de las normas mencionadas.
El Contratista deberá cumplimentar las disposiciones vigentes que para la ejecución de los
trabajos contratados establezcan los Organismos con jurisdicción pertinente, realizando
todas las tramitaciones y pagos de aranceles que correspondan hasta obtener la
aprobación y los permisos correspondientes. Ello sin perjuicio de la colaboración que
prestara el Contratante al Contratista a los efectos de agilizar en la mayor medida posible
las tramitaciones requeridas para concretar la obra en el marco de la normativa aplicable y
en su caso brindar su asistenciapara resolver los conflictos que pudieren suscitarse y lograr
el avance de las obras contratadas.
El Oferente y en su caso Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los
permisos para realizar tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc.,
pertenecientes a Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales,
Comunales, Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares, serán gestionados por
su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre del Contratante. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser obtenidos
por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la aprobación del Proyecto Ejecutivo de
Obra o parte del mismo que se trate. Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de
toda la documentación conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios
de gestión y aprobación, aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se considerarán incluidas en Contrato, y no
darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como
gastos directos dentro del precio unitario de los Ítems involucrados.
página 41 de 77
Artículo 44 MULTAS
El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de la
aplicación de las multas que se especifican en el presente Documento de Licitación y enla
Ley 6.021, las que se calcularán como porcentajes del monto contractual previamente
redeterminado, si correspondiere aplicar la normativa vigente en materia de
redeterminación de precios de los contratos de obra pública.
El incumplimiento de una Orden de Servicio hará pasible al contratista a la aplicación de
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
41
página 42 de 77
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no darán
lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos
directos dentro del precio unitario de los Ítems involucrados.
Trabajos a ejecutar - Precauciones
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las empresas
responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento
por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorización de la Inspección en
tal sentido.
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna
sin el conocimiento y la autorización arriba señalados.
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará
todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la
presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo.
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto
del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego
de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y
retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados
por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las
instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser coordinados por el
Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra.
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias
detalladas en la presente cláusula.
Remoción de obstáculos
El Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que puedan
ser afectados por la obra.
Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de tránsito,
maceteros, alambrados, árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construcción no incluida en el punto "Interferencias de Instalaciones de
Servicios Públicos".
El Contratista previo a la iniciación de un tramo de obra presentará al Comitente para su
aprobación un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.
El incumplimiento significará la plena responsabilidad del Contratista ante los reclamos que
puedan efectuar los terceros perjudicados.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
42
página 43 de 77
No se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remoción y
reconstrucción de estos obstáculos, entendiendo que el pago se encuentra prorrateado en
los Ítem de la obra.
Interferencias con Instalaciones de Servicios Públicos y Privados
Previo a la presentación de la oferta, el Oferente deberá haber verificado la existencia de
instalaciones superficiales y subterráneas pertenecientes a distintos servicios de
infraestructura urbana, tales como: telefonía, electricidad, gas, hidráulica, señalización e
iluminación, televisión por cable, etc.
Será responsabilidad exclusiva del Oferente recabar en los distintos organismos
prestatarios de los servicios la ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes y
sus características.
No se reconocerá adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o cruzar sobre
o por debajo de dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o demoliciones y/o
reconstrucciones a efectuar en éstas, aun cuando las mismas pudieran ser detectables por
documentación existente en los organismos prestatarios de servicios y/o Municipalidad de
la localidad. El Oferente deberá tener conocimiento de la documentación técnica
disponible a esos efectos, y además haber recorrido la totalidad de la traza que establece el
proyecto. Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en el Plan
de Trabajo, habrá adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas instalaciones no
interfieran con el normal avance de la obra.
Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la prestación de
los distintos servicios afectados y los daños o deterioros que su labor pudiera ocasionar,
quedando a su cargo la reparación de los mismos.
El costo que demande recabar la información ante los organismos prestatarios, deberá
imputarse a los Gastos Generales.
La responsabilidad de la detección de las interferencias corresponde al Contratista. La
misma deberá realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación de todas las
interferencias sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberán ser presentados a
la Inspección de Obras dentro de los 15 días de firmada el acta de replanteo. Los planos y
toda información referida al tendido de los servicios que pudieran adjuntarse a la presente
documentación, tendrán carácter meramente orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud
en la información brindada en el presente Pliego de Bases y Condiciones no exime al
Contratista de su responsabilidad en lo referente a la detección y remoción o readecuación
de todos los servicios que interfieran con la obra a ejecutar.
La traza y la altimetría de los servicios subterráneos que puedan interferir con la obra a
construir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes en el
Pliego de Bases y Condiciones, de los planos obtenidos de la Empresa prestadora del
servicio o por observación directa, deberán ser determinados o verificados por el
Contratista previamente a la presentación de los proyectos de remociones.
Si correspondiera realizar proyectos para la remoción y/o reconstrucción de instalaciones,
los mismos deberán ser elaborados por el Contratista.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
43
página 44 de 77
El Contratista se hará cargo directamente, ante esta Repartición y ante terceros afectados,
por los daños causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstáculos, por
motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza.
Por lo tanto, los costos por roturas o daños de cualquier instalación sobre la traza será
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Entes y no podrá trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección.
Serán a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las tramitaciones,
cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la correcta ubicación de las
instalaciones subterráneas consignadas o no en el presente Pliego de Bases y Condiciones.
Se entiende que, de detectarse una instalación no prevista en la documentación obrante o
que no figure como Ítem de contrato, todos los gastos que impliquen las tareas de
detección y tramitaciones serán a exclusiva cuenta del Contratista.
No se aceptarán reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran producirse por
demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de instalaciones
superficiales o subterráneas previstas o no en el presente Pliego de Bases y Condiciones.
Cuando las remociones figuren como Ítem de contrato, los precios unitarios incluirán (salvo
indicación contraria en los artículos correspondientes a tales Ítem) todos los costos
referentes a materiales, equipos, mano de obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio,
rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas, y todas las tareas necesarias para la
correcta ejecución del Ítem así como los eventuales pagos de honorarios por los proyectos
que requiera la remoción y el pago de derechos y autorizaciones.
El Contratista deberá seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la prestadora
del servicio correspondiente indique para la correcta ejecución de las tareas.
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta
de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones
subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de la Obra, que
interfieran la ejecución de la misma, se procederá de la siguiente manera:
a) Interferencias previstas en el proyecto
a.1) Gestión
a.1.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo,
presentará al Comitente la constancia de haber solicitado a todas las Empresas prestadoras
de servicios públicos y privados los planos de instalaciones que pudieren interferir con la
obra, y acreditará tal solicitud ante el Comitente.
La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentación de la
solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que deberá actuar
con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud,
durante los veinte (20) días subsiguientes a la fecha de la primera presentación; en caso de
no tener repuesta, deberá acreditar ante el Comitente esta situación.
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, la
hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de
Servicio por cada día de demora, hasta tanto lo cumpla.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
44
página 45 de 77
a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última instancia
del trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá al Comitente.
a.1.3) El Contratista deberá comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentación lograda.
a.1.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser
realizadas por el Contratista, quien deberá solicitar su realización a la Prestadora dentro de
los tres (3) días corridos de haber recibido la Documentación. Asimismo, deberá
cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestadoras.
El Contratista informará del estado de estas gestiones al Comitente en forma mensual.
a.2) Ejecución
Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecución de las remociones, la
misma será la responsable de su realización. Como se señaló anteriormente, la prestadora
será la única responsable de la ejecución de las remociones, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorización de
la Inspección en tal sentido.
Será responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecución de las
remociones hasta su concreción, debiendo informar al Inspector de Obras sobre cualquier
demora o cambio en la ejecución de las mismas.
b) Interferencias no previstas en el proyecto
b.1) Gestión
b.1.1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante
la ejecución de la obra y que interfieren con la misma, el Contratista realizará los siguientes
procedimientos:
• Solicitará los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber tomado
conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la obra y
elevar dichas constancias al Comitente.
• Elaborará una modificación del proyecto original de la obra (una o más alternativas)
para evitar la remoción, si la misma fuera técnicamente posible, que consistirá en un
anteproyecto de la o las alternativas, que contendrá como mínimo una memoria
descriptiva, planimetría, perfiles longitudinales y cómputo y presupuesto.
El Contratista deberá realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la
ejecución de la obra, de modo de poder detectar las posibles interferencias no previstas
con la suficiente antelación, tal que se permitan realizar modificaciones al proyecto original
si el Comitente lo considerase más conveniente que ejecutar las remociones pertinentes.
El Contratista procederá también con la misma cautela en relación a posibles interferencias
nuevas emplazadas durante la ejecución de la obra.
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposición para detectar con antelación las interferencias. En caso que considere que
el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante orden de servicio.
b.1.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la cotización de las
remociones de las interferencias imprevistas, presentará su presupuesto ante el
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
45
página 46 de 77
Comitente. Asimismo junto con el mismo presentará el anteproyecto de la modificación de
obra.
El Comitente será el responsable de elegir la opción que crea más conveniente a su criterio,
es decir, la ejecución de las remociones o la modificación del proyecto original, debiendo
comunicar su decisión al Contratista mediante orden de servicio.
Si el Comitente decidiera ejecutar la modificación del proyecto, el Contratista deberá
entonces realizar el proyecto ejecutivo de dicha modificación y presentarlo al Comitente
para su aprobación. Para la presentación y aprobación del proyecto ejecutivo se seguirá la
modalidad prevista en las Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista deberá
incluir en el presupuesto de la modificación los honorarios profesionales y aportes
correspondientes al profesional responsable del proyecto ejecutivo.
Si el Comitente optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista
contemplará el pago de Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio, vallado,
balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea necesaria para la ejecución de las
remociones, como así también los posibles adicionales que se justifiquen cuando deba
completarse algún tramo inconcluso.
b.1.3) Tanto en el caso de la modificación de proyecto como en la ejecución de
remociones, para el pago de la misma el Comitente podrá tratarla como una modificación
y/o ampliación de obra.
Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas
por el Contratista, quien deberá solicitar su ejecución a la Prestadora dentro de los tres (3)
días corridos de haber sido autorizados los trabajos por parte del Comitente.
b.1.4) El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los puntos b.1.1) a
b.1.3) anteriores, lo hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al no
cumplimiento de una Orden de Servicio por cada día de demora, hasta tanto lo cumpla.
b.2) Ejecución
b.2.1) Si el Contratista actuó conforme lo establecido en el punto b.1):
Una vez cumplimentando el punto b.1.3), se procederá de la misma forma que para la
ejecución de las remociones previstas, de acuerdo a lo indicado en el punto a.2).
b.2.2) Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto b.1):
En este caso el Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar
el sector de obra inconcluso, y el Comitente, una vez que se haya ejecutado toda la parte
de obra posible de ejecutarse, establecerá por acto administrativo, que el plazo de la obra
ha finalizado y que una vez realizada la remoción el Contratista deberá completar el sector
que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El tiempo que demande su
concreción se considerará mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa establecida en
el punto b.1.4).
Ayuda de Gremio
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción prevista
o no prevista y que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, serán obligatorias para
el Contratista, quién deberá realizarlas en el momento en que lo soliciten estas empresas
y/o el Comitente. PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
46
página 47 de 77
Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar cada
remoción, por lo tanto los costos derivados de las mismas se consideran incluidos dentro
de los precios que se coticen para las remociones.
Artículo 48 CRUCES
Para la ejecución de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles,
ríos, arroyos, etc., el Contratista deberá cumplir con lo estipulado en el presente artículo,
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.
El Contratista será responsable de las gestiones a realizar ante la Empresa y/o ente que
corresponda para la obtención del permiso correspondiente, con la anticipación y
continuidad necesarias. Dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes a la notificación
de la firma del Contrato el Contratista deberá iniciar las gestiones para la aprobación del
cruce correspondiente.
La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentación de la
solicitud del permiso de cruce, sino que deberá actuar con la continuidad necesaria
reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los veinte (20) días
subsiguientes a la fecha de la primera presentación; en caso de no tener respuesta, deberá
acreditar ante el Comitente esta situación.
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, la
hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de
Servicio por cada día de demora, hasta tanto lo cumpla.
Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del
trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá al Comitente.
El Contratista deberá comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta obtenida,
adjuntando una copia de la documentación lograda.
Todas las gestiones necesarias para la ejecución de los cruces deberán ser realizadas por el
Contratista, quien deberá solicitar su realización a la autoridad pertinente dentro de los 3
(tres) días corridos de haber recibido la documentación. Asimismo, deberá cumplimentar
todas las exigencias técnicas de los organismos autorizantes.
Los costos por rotura o daño de cualquier instalación sobre la traza será responsabilidad
exclusiva del Contratista ante los distintos entes y no podrá trasladar responsabilidad
alguna al Comitente o a la Inspección.
El Contratista será el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de cruce y de
tramitar su aprobación ante el Organismo que corresponda. Antes de comenzar a
materializar la obra, deberá presentar ante la Inspección los planos de la misma,
debidamente aprobados por dicho Organismo. Dichos planos deberán estar acompañados
de toda la documentación técnica pertinente con la descripción de los procesos
constructivos y demás aspectos que hagan a la correcta interpretación de la solución
propuesta.
Una vez que el organismo autorizante haya dado su conformidad a la ejecución de los
cruces, el Contratista será el responsable de su realización.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
47
página 48 de 77
El Contratista está obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la normal
circulación (servicios ferroviarios, automotores, etc.) como así también a reparar o
reconstruir cualquier deterioro que por uso o defecto de construcción, afecte total o
parcialmente a las construcciones existentes dentro de la zona del cruce y al solo
requerimiento de la empresa autorizante del mismo.
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la
presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo.
Cruces no previstos
En el supuesto de detectarse cruces no previstos durante la ejecución de la obra el
Contratista procederá de la misma manera que en los cruces previstos.
Para el pago de los mismos, los cruces no previstos se podrán tratar como una modificación
y/o ampliación de obra, en tanto se verificare que los mismos no pudieron ser conocidos
durante la etapa de diseño ejecutivo a pesar de haber actuado el Contratista con la debida
diligencia.
Todo trámite administrativo, solicitud de permisos ante los Organismos mencionados
anteriormente, estarán incluidos en el presupuesto del cruce a realizar.
Artículo 50 RECLAMOS
La Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar
sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspección de
Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos
justificados, solicitará de la Contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
48
página 49 de 77
fueran graves y justificados tomará las medidas que correspondan para evitar que se
repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica fija (o en su
defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que surjan durante el período de
ejecución de la obra.
La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de Gestión
Ambiental.
El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los reclamos
durante la jornada de trabajo.
La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado,
documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de Reclamos
en tiempo y forma.
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos.
Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los mismos.
Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos atendidos,
adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere que el
Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de Servicio.
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una multa
equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada día de demora, hasta
tanto lo cumpla.
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten o
demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá comunicar al Inspector de
Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicará entonces
al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista afectará
el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente Artículo, se
consideran incluidos en los gastos generales.
página 50 de 77
Artículo 52 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS
La Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso máximo de
los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en tránsito por pavimento
según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales
vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas será sancionada como ellas lo
indiquen.
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo crea oportuno,
debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.
página 51 de 77
Artículo 55 SUBCONTRATACIÓN
El contratista no podrá subcontratar por más de un treinta por ciento (30%) del total de la
obra.
El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.
Todo Subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente la cual
podrá ser denegada por este con expresión de causas y posibilidad de apelación por parte
del Contratista.La aprobación no eximirá a la Contratista de responsabilidad u obligación
contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.
La Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como mínimo,
la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la fecha de
comienzo de dichas obras.
En el caso de subcontratación autorizada, la Contratista deberá requerir del Subcontratista
el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el Contrato, ello mediante
nota con firma certificada por escribano público, en la que asuma dichas obligaciones y en
especial que conoce y acepta el total de la documentación que conforma el contrato entre
el Comitente y la Contratista, incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación
que integran tal documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra,
como condición previa para que ésta autorice al Subcontratista a realizar trabajos en la
obra.
Ningún subcontrato eximirá a la Contratista del cumplimiento de las obligaciones asumidas
por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le
corresponderá como si las hubiera realizado directamente.
En caso que el Comitente considere que un Subcontratista incurre en violación o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este Artículo, tendrá
derecho a solicitar a la Contratista su reemplazo.
DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA
Artículo 56 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA
La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
21 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no aprobó
la documentación conforme a obra.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
51
página 52 de 77
Artículo 58 RECEPCIÓN PROVISORIA
La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer
párrafo del Artículo 53º de la Ley 6.021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del mismo.
La obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por art. 49º y 50º de la Ley 6.021 y
Reglamentarios de los mismos.
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Particulares.
Recepciones provisorias parciales
El Comitente podrá autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las mismas serán
por partes de obra terminada que puedan libarse al uso y que llenen la finalidad para la
que fueron proyectadas.
GENERALES
Artículo 60 PÓLIZA DE SEGURO
Para aquellas Pólizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la certificación de las
firmas insertas en las mismas y la justificación del carácter invocado por el/los
representante/s deberán ser certificadas por Escribano Público.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
52
página 53 de 77
"ESTA PÓLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL
CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACA".
“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCIÓN DEL FUERO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA”.
Cuando en las Condiciones Generales de las Pólizas, se establezca la intimación previa a la
configuración del siniestro, deberá anularse dicho Artículo y hacer renuncia expresa a la
interpelación previa ya sea judicial o extrajudicial.
página 54 de 77
o Contratistas siempre que a juicio de esta Administración quede debidamente probado
que actúan en beneficio de estas.
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los
oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación o
beneficio, no hubieran llegado a consumarse.
Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, el
oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la empresa
incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida
autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los más altos niveles éticos y no
participarán en ningún tipo de práctica prohibida en relación a dichos procesos.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
54
página 55 de 77
El Plazo de obra propuesto por el Contratista en su Oferta deberá contemplar una previsión
de días cinco (5) por mes calendario de trabajo en los cuales la lluvia o sus consecuencias
impedirán el normal desarrollo de los trabajos.
Solamente se justificarán demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se
produzcan impidan el normal desarrollo de los trabajos , que se están ejecutando y hayan
excedido la previsión indicada en el párrafo anterior , aun actuando el Contratista con la
debida diligencia , debiendo el Contratista presentar los comprobantes respectivos
emitidos por los entes u Organismos Oficiales que cuenten con los registros pluviométricos
de la región, debiendo la Inspección de Obra determinar la correspondencia de la
ampliación producida por la lluvia y sus consecuencias bajo las condiciones establecidas.
Artículo 68 COMBUSTIBLES
En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, referido,
a la obligación de la Contratista de usar exclusivamente los productos que este articulo
hace mención.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
55
página 56 de 77
Artículo 71 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.774
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, y sus
modificatorias, la Contratista deberá presentar ante la Inspección como previo a la emisión
del certificado mensual de avance de la obra, la certificación contable legalizada que
acredite el cumplimiento de las obligaciones previsionales, asistenciales y remuneratorias
del personal a su cargo, así como también respecto al pago de los seguros previstos en el
presente pliego. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y/o la Dirección
Provincial de Agua y Cloacas podrán auditar con su personal o por terceros el cumplimiento
de tales obligaciones.
En cumplimiento del Artículo 2° del Anexo Único del Decreto 1.299/16, se hace saber que
la presente contratación, se regirá por las prescripciones del referido Decreto que forma
parte del presente Pliego como Anexo M.
La presente licitación se enmarca en el “PROGRAMA DE REHABILITACION EN
INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” a ser financiado por la CAF (Banco
de Desarrollo de América Latina) mediante Contrato de Préstamo N° 10059.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
56
página 57 de 77
ANEXO A - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN
Señores
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Dirección Provincial de Compras y Contrataciones
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59
La Plata,
República Argentina
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
57
página 58 de 77
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución
de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u
omisión en la preparación de esta Oferta.
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la información que
ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en
caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación.
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su
Oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o
información que hubiere sido omitida en la Oferta original.
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación.
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a
cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio.
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del
Contrato.
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.
Que en el caso de resultar Adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la
garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, o que
no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, se perderá la garantía de Oferta.
Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unión Transitoria
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
58
página 59 de 77
ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIÓN
I-4 GL 1
Planta de tratamiento de agua
II SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS
CLOACALES
II-1 Rehabilitación de planta depuradora de líquidos GL 1
cloacales
IMPORTE TOTAL:
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 60 de 77
59
ANEXO C - MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA
Provincia de Buenos Aires
Señores
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Dirección Provincial de Compras y Contrataciones
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59
La Plata
República Argentina
Atentamente.
Firma/s proponente/s
Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 61 de 77
60
ANEXO D–DETALLE DE OBRAS
Las obras que se detallan deben haberse realizado dentro de los últimos quince (15) años.
Obras ejecutadas en 12 meses corridos mayor producción contados desde el mes anterior
inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación.
El índice de actualización será el Factor de Actualización “FA” correspondiente al año en
cuestión.
Mes de actualización: (indicar mes anterior a la fecha de Llamado a Licitación)
Período seleccionado: desde …/…./….hasta ../…./…
61
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 62 de 77
D-2 DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN
TOTAL__________
Si el valor es 6 (seis) o menos y se ha certificado más del 50% (cincuenta por ciento) se colocará como
monto de obra comprometida al valor saldo A. Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el monto de
Obra Comprometida será el valor del saldo A
62
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 63 de 77
ANEXO E - PLANILLA DE OBRAS CONTRATADAS
63
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 64 de 77
ANEXO F- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES
UBIC. DENOMINACIÓN. COMIT. MONTO FECHA OBSERVAC.
(1) (2) (3) CONTRACTUAL TERMINACION (4)
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 65 de 77
64
ANEXO G - PLANILLA DE PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA
1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre
65
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 66 de 77
G-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto
Nombre del Licitante
Cargo
Calificaciones profesionales
Tipo de empleo
Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante
66
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 67 de 77
ANEXO H - PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA:
Referencias:
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación.
(3) Indicar año de fabricación.
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando
descripción si es necesario) y capacidad.
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda.
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 68 de 77
67
ANEXO I - MODELO DE CONTRATO
68
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 69 de 77
6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la obra al
Sr.………………………
7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes de........................de
dos mil…….
69
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 70 de 77
ANEXO J - MODELO DE ACTA DE CONSTATACIÓN
Intimación: Consecuentemente, se intima para que dentro de las 24 horas proceda a dar
estricto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, las cuales deben estar finalizadas
dentro del plazo de 72 horas de la presente, sin perjuicio de las sanciones que la autoridad
competente disponga respecto del presente incumplimiento.
Se deja constancia que la presente acta ha sido confeccionada por cuadruplicado quedando
el original exhibido a fs. ___ del Libro de Órdenes de Servicio, el duplicado lo elevará el
Inspector a la DIPAC para la prosecución del trámite y el triplicado se entrega a “La
Contratista” y el cuadriplicado lo se le entrega al Inspector. En este acto se le hace saber a
70
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 71 de 77
“La Contratista” que a partir de la fecha tiene diez (10) días hábiles administrativos para
presentar el descargo que considere ante la DIPAC.
Queda Ud. debidamente notificado.
71
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 72 de 77
ANEXO K- NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
-Decreto 2017-367-E-GPBA
-Resolución 2017-235-E-MIYSPGP
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 73 de 77
72
ANEXO L– CARTELES DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 74 de 77
73
ANEXO M – RÉGIMEN ÚNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS POR
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO Y/O ACUERDOS BILATERALES (DECRETO
1.299/16)
74
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 75 de 77
ANEXO N - COMPROMISO DE INTEGRIDAD
Expediente N°
Por la presente, la empresa ……………., representada en este acto por el Sr. ………………, D.N.I.
………, en su carácter de apoderado/presidente, en adelante LA EMPRESA se COMPROMETE
a garantizar que ni ella en forma directa o indirectamente, con su intervención o en su
nombre, interés o beneficio y/o ningún, accionista/socio, administrador, dependiente o
representante de LA EMPRESA, incluidos subcontratistas en su caso, por si o en nombre de
la firma, ha incurrido o incurrirá en ninguna de las Prácticas Prohibidas dispuestas en la
presente, en relación a la contratación y ejecución de la obra, obligándonos a informarle
cualquier caso de
Práctica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organización, en el
marco del presente contrato o cualquier procedimiento de contratación.
En función de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de
colaboración en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier delito
que entrañe una Práctica Prohibida, en conexión con cualquier proceso de licitación o
ejecución de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco años
inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II) cualquiera de dichos
accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o representantes o un
representante de un socio en un contrato de colaboración, en su caso, hubiera sido
despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se haya desprendido de su
tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier Práctica Prohibida; LA EMPRESA se
COMPROMETE a aportar los detalles de la condena, despido, cese o transferencia
accionaria, así como notificar las medidas adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas
detallando las mismas.
En dicho caso LA EMPRESA deberá informar:
a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;
b) Razón social y CUIT de la persona jurídica a la que corresponde;
c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputación y/o condena;
d) Detalle del y/o los contratos que integra o integró el objeto de la investigación
penal;
e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas humanas
vinculadas a esa investigación.
75
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 76 de 77
f) Cualquier otro dato o documentación a requerimiento de la administración.
Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un programa de
integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.
Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administración, en caso de detectar o
ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS PROHIBIDAS (ya sea
en etapa licitatoria o de ejecución contractual), comunicará inmediatamente dicha
situación a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires para la intervención y fines de su competencia, sin perjuicio de
las medidas que correspondan a los organismos intervinientes en el marco de su
competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos comprometemos a notificar
fehacientemente a la Administración, cualquier modificación que se suscite en este
sentido, durante todo el periodo que dure la licitación y/o ejecución del contrato.
Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo, durante el
transcurso del proceso licitatorio –y de corresponder durante la vigencia del contrato- a un
ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que hará ejecutivo el
compromiso. El que tendrá como función principal velar por el presente, asignándole a este
las facultades necesarias y garantizando la inmediación del agente con el organismo.
………………………….., DNI…………………….., en su carácter de ejecutivo responsable de la firma
……………., en los términos de la presente, suscribe al pie, asumiendo el compromiso que
del documento se desprende.
A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes:
•Práctica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa
de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros.
•Práctica Fraudulenta: cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que deliberada o
temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una ventaja financiera
o de otro tipo, o para eludir una obligación.
•Práctica Coercitiva: perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o causar un
daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de cualquier persona
para influir indebidamente en sus acciones.
•Práctica Colusoria: un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un objetivo
indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
•Práctica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente pruebas
sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar
que revelen información sobre asuntos pertinentes al inicio de una investigación o
proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de
los derechos contractuales de la Administración o acceso a la información o de los
derechos que cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo
equivalente.
Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos contra la
administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación Argentina y/o aquellos
enunciados en el artículo 1 de la ley 27.401.
76
PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP
página 77 de 77
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires
Número: PLIEG-2020-04952013-GDEBA-DPCYCMIYSPGP