PROPUESTA - UNHff

1
DOCUMENTACIÓN DE
PRESENTACIÓN
OBLIGATORIA
ANEXO 1
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 16-
2019/UNH
Presente.-
La que se suscribe, Katherine María Cornejo Asto, postor y/o Representante Legal de ODECON
S.R.L., identificado con DNI Nº 40724181, con poder inscrito en la localidad de La Merced, en la Ficha
Nº 11043515, Asiento Nº 000002, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se
sujeta a la verdad:
Nombre, Denominación o ODECON S.R.L.
Razón Social : 1
Domicilio Legal : AV. PERU NRO. 243 (FTE UGEL LA MERCED)
1 JUNIN - CHANCHAMAYO- CHANCHAMAYO
RUC: 20486937760 j Teléfono(s): 967 269 971
MYPE1 Sí X No
1 1
Correo electrónico : odecon_contratistas_srl@hotmail.com
1
Autorización de notificación por correo electrónico:
SI autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:
1. Citación para la aplicación del criterio de desempate.

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.
Huancavelica, 09 de octubre del 2019

Katherine M. Representante Legal
Cornejo
Asto ---- --- --- -------
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
967269971
CERTIFICADO
VIGENCIA D E PODER
ZONA REGISTRAL VIII - SEDE HUANCA YO
Oficina Registra! LA MERCED
•
r.!
[!] '
.
Código Nº 33479234
Solicitud Nº 586469
30/09/2019 19:20:29
'
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CERTIFICADO DE VIGENCIA
El funcionario que suscribe, CERTIFICA:
Que, en la partida electrónica Nº 11043515 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de LA
MERCED, consta registrado y vigente el poder a favor de CORNEJO ASTO KATHERINE MARIA, identificado con
DNI 40724181 cuyos datos se precisan a continuación:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ODECON S.C.R.L.

LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: 000002
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO.
FACULTADES:
( ....
)
INSCRITO EN EL ASIENTO 000002, POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 25/06/2014, Y JUNTA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE FECHA 07/07/2014, FORMALIZADA POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 10/07/2014, OTORGADA
AMBOS DOCUMENTOS POR Af'JTE NOTARIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE CHUPACA MARCIAL OJEDA
SÁNCHEZ, EL GERENTE GENERAL Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO, CUALQUIERA DE ELLOS
INDISTINTAMENTE Y A SÓLA FIRMA, QUEDAN FACULTADOS PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: 1).-
FACULTADES LABORALES: A).- CONTRATAR PERSONAL DENTRO DE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD.-
B).- AMONESTAR, SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL, OBSERVANDO LAS LEYES LABORALES SOBRE
LA MATERIA.- C).- FIJAR Y MODIFICAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO.- D).- APROBAR EL REGLAMENTO
INTERNO DE TRABAJO.- 2).- FACULTADES CONTRACTUALES: A).- CELEBRAR, MODIFICAR, REGULAR Y
EXTINGUIR TODO TIPO DE ACTOS JURIDICOS Y CONTRATOS EN GENERAL, PUDIENDO CELEBRARLOS A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.- 8).- CELEBRAR CONTRATOS EN GENERAL
CONSIGO MISMO.- C).- COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE BIENES MUEBLES (VEHICULOS) E
INMUEBLES, FIJANDO EL PRECIO, FORMA DE PAGO Y DEMÁS CONDICIONES, FIRMANDO LA MINUTA,
ESCRITURA PÚBLICA, CONTRATOS DE TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS Y CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO QUE SEA NECESARIO.- D).- CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, PUDIENDO ACTUAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, COMO ARRENDADORA O
ARRENDATARIA.- E).- CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA Y/O MOBILIARIA SOBRE LOS BIENES MUEBLES
E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD Y DE TERCERAS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS, A FIN DE
GARANTIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CREDITICIAS, INTERESES, COMISIONES, TRIBUTOS,
SERVICIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS, COSTOS Y COSTAS DE CUALQUIER INDOLE CONTRAIDAS Y/O
QUE PUEDAN CONTRAERSE EN EL FUTURO.- F).- ACEPTAR Y RECHAZAR ADJUDICACIONES Y HACER USO
DEL DERECHO DE TANTEO.- G).- CONSTITUIR, MODIFICAR Y/O LEVANTAR GARANTIAS MOBILIARIAS O
CUALQUIER OTRA GARANTIA O GARANTIAS REALES, SEAN ESTAS COMUNES O SEGÚN LEYES
ESPECIALES, ASÍ COMO TAMBIÉN PUEDAN SUSCRIBIR CUALQUIER DOCUMENTO SEA PÚBLICO O PRIVADO
QUE SE REQUIERA PARA INSCRIBIR LOS REFERIDOS CONTRATOS DE GARANTIAS MOBILIARIAS EN EL
REGISTRO MOBILIARIO O CONTRATOS.-H).- CONTRATAR CUALQUIER CLASE DE SEGUROS Y
ENDOSARLOS.- 1).- CELEBRAR CONTRATOS DE ASOCIACIONES CON PARTICIPACIÓN; CONTRATOS DE
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140• DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN W 126-2012-SUNARP-SN).
La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web https:/lenlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces en el plazo
de 90 días calendario contados desde su emisión.
Página 1 de 3
.··. - .:: ·..
· · --·• .
sunarp j.-
Sui,.iri..,11!tldC?, ... N ,:>naf •... • •
dl· los R�g l•cu PUbli<.os •
RIESGO COMPARTIDO O JOINT VENTURES, CONSORCIOS; ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OTROS

CONTRATOS DE CELEBRACIÓN EMPRESARIAL.- J).- CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO O LEASING.- 3).- FACULTADES CAMBIARIAS PARA REALIZAR EN LAS DIVERSAS ENTIDADES
DEL SISTEMA FINANCIERO Y EN EL BANCO DE LA NACION.- A).- CRÉDITOS EN GENERAL, CRÉDITOS EN
CTA. CTE.- CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, PRÉSTAMOS O MUTUOS. ADVANCE ACCOUNTS.-
ARRENDAMIENTO FINANCIERO. SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS.-ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.· ABRIR Y
CERRAR CTAS. CTES.- ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CTAS. A PLAZO.- ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CTAS. DE
AHORROS.- DEPÓSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA.- EL GERENTE GENERAL Y/O EL GERENTE
ADMINISTRATIVO, A SÓLA FIRMA PODRÁ SOLICITAR PRÉSTAMOS A ENTIDADES BANCARIAS Y
FINANCIERAS.- B).- COBRAR CHEQUES.- SOBREGIROS.- ENDOSAR PARA ABONO EN CTA. DE LA EMPRESA.-
C).- GIRAR LETRAS.- ACEPTAR LETRAS.- ENDOSAR LETRAS.- AVALAR LETRAS.- DESCONTAR LETRAS.-
RENOVAR LETRAS.- 0).- COBRO DE GIROS.- COBRO DE TRANSFERENCIAS.- E).- ALQUILER Y COBRAR
CAJAS DE SEGURIDAD.- AFECTAR CTAS. O DEPÓSITOS EN GARANTIA.- AFECTAR TITULOS VALORES EN
GARANTÍA.- PRESTAR AVALES.- OTORGAR FIANZA.- ENDOSAR WARRANTS.- ENDOSAR CONOCIMIENTOS
DE EMBARQUE.- ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.- ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO.- OTORGAR
FIANZA A FAVOR DE SI MISMO.- OTORGAR FIANZA A FAVOR DE TERCEROS.- CEDER CRÉDITOS.- RECIBIR
AVAL DE TERCEROS CON O SIN GARANTIA HIPOTECARIA O MOBILIARIA.- F).- ENDOSAR A TERCEROS.- G).-
EMITIR Y ACEPTAR PAGARÉS.- ENDOSAR PAGARÉS.- AVALAR PAGARÉS.- DESCONTAR PAGARÉS.-
RENOVAR PAGARÉS.- H). CARGOS.- ABONOS EN CUENTAS. PAGO DE TRANSFERENCIA.- 1).- GIRAR
CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS.- GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES.- GIRAR SOBRE SALDOS
ACREEDORES.- J).- SOLICITAR AVANCES Y CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA
HIPOTECARIA, MOBILIARIA; DE coeRANZA o SIN ELLAS.- K).- CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO A
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO CON O SIN GARANTÍA HIPOTECARIA O MOBILIARIA Y DE CONFORMIDAD
CON LAS LEYES COMUNES O CON LAS ESPECIALES QUE NORMAN LAS ACTIVIDADES DE LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS, PÚBLICAS O PRIVADAS Y CUALQUIER OTRA PERSONA JURÍDICA.- L).-
COMPRA Y VENTA DE VALORES MOBILIARIOS.- 4). FACULTADES DE REPRESENTACION.- A).-
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS,
PÚBLICOS O PRIVADOS, SEAN ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, FISCALES,
CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE ADUANA, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES DE
PRESENTAR TODA CLASE DE SOLICITUDES, RECURSOS Y RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS.- B).-
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES ANTE EL
FUERO COMÚN O MILITAR, CON TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE
LOS ARTÍCULOS 74°, 75º Y 77° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS LA
FACUL TAO DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN.- C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE
PROCESOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE
CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA
EMPRESA ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, FISCALES Y JUDICIALES SIN RESTRICCIÓN.-
DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

PUBLICA DE FECHA 25/06/2014, Y JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 07/07/2014, FORMALIZADA POR
ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 10/07/2014, OTORGADA AMBOS DOCUMENTOS POR ANTE NOTARIO
PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE CHUPACA MARCIAL OJEDA SÁNCHEZ,
11. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS

NINGUNO.
111. TÍTULOS PENDIENTES

Ninguno
IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS

NINGUNO
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140' DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N' 126-2012-SUNARP-SN).
La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces en el plazo
de 90 días calendario contados desde su emísión.
Página 2 de 3
. . sunarp \.=•}::·
··..1:.t=. -..:.·....
" .-.:r,1'11w or\C.iaN,u:u.>n.tl .,.•
dt- 1 Rw ·.t,o, P..:.b�(US. f/1
Nº de Fojas del Certificado: 03
Derechos Pagados:S/.25.00
Mayor Derecho: S/.0.00
Total de Derechos: S/.25.00
Nº Cuenta: ODECON001
Verificado y expedido por MAURA JESUS BERROSPI FIGUEROA, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina
Registra! de LA MERCED, a las 10:21 :37 horas del 1 de Octubre del 2019
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN El REGISTRO Al
TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140• DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N' 126-2012-SUNARP-SN).
La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces en el plazo de
90 días calendario contados desde su emisión.
Página 3 de 3
l•lJ?;;cí-1•1�1 .
ANEXO 2
l1]�í-11]�I
ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 16-2019/UNH
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ODECON SRL, declaro bajo
juramento:
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio
de integridad.
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la
persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas
Anticom petitivas.
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el
presente
procedimiento de selección.
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
Katherine M. Cornejo Asto

Representante Legal
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
Dirección: Av. Perú Nro 243, Chanchamayo - Junín

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
l•l�H•l�I
ANEXO 3
l1JNH1J�I
ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Señores
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases
y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra
"ITEM 11: REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE
HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y
las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de la sección específica de
las bases y los documentos del procedimiento.

Representante Legal

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
(1]p;;[i-{1J�I
ANEX04
1•1@H•1�1
ANEXO Nº4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Señores
Presente.-
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA "ITEM 11: REPARACION DE MURO DE CONTENCION 'EN EL (LA)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA
DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", en el plazo de SESENTA (60) días
calendario.

Representante Legal
Dirección: Av. Perú Nro 243, Chancha mayo - Junín

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
1•11Yí3•1�1
ANEXO 6
1•1J!1:í3•1�1
ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA
ÍTEM Nº 11
Señores
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
es la siguiente:
CONCEPTO PRECIO TOTAL

ITEM 11: REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN EL (LA}
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE
HUANCAVELICA, S/ 185,414.83
PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
TOTAL S/ 185,414.83
El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

Representante Legal

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
Importante
l1]19H1l�I
• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:
Nº ITEM PARTIDA UNI METRA

PU SUB TOTAL
DAD DO
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
01 SEGURIDAD Y SALUD S/31,580.19
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/2,203.84
01.01.01 ALQUILER DE OFICINA olb 2.00 S/184.00

S/368.00
01.01.02 ALMACEN DE OBRA olb 1.00 S/641.22 S/641.22
01.01.03 CERCO PERIMETRICO PROVICIONAL m 163.73 S/4.54 S/743.33
01.01.04 CARTEL DE OBRA und 1.00 S/451.29 S/451.29
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

S/492.61
01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00 S/267.98 S/267.98
01.02.02 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL clb 1.00 S/224.63 S/224.63
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/25,027.01
01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO

S/1,882.40
01.03.01.01 ELIMINACION DE MATERIAL DESLIZADO m3 520.00 S/3.62 S/1,882.40
01.03.02 DEMOLICION DE MATERIAL EXISTENTE S/16, 111.67
01.03.02.01 DEMOLICION DEL MURO DE CONTENCION COLAPSADO m3 105.30 S/148.27 S/15,612.83
01.03.02.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO m3 1.82 S/148.27 S/269.85
01.03.02.03 DEMOLICION DE CUNETA m3 0.65 S/131.60 S/85.54
01.03.02.04 DEMOLICION DE SARDINEL m3 1.09 S/131.60 S/143.44

ELIMINACION DE LAS DEMOLICIONES+ 50% DE
01.03.03 ESPONJAMIENTO S/591.15
ELIMINACION DE DEMOLICION DE MURO DE
01.03.03.01 CONTENCION COLAPSADO m3 157.95 S/3.62 S/571.78
01.03.03.02 ELIMINACION DE DEMOLICION DE PAVIMENTO m3 2.73 S/3.62 S/9.88
01.03.03.03 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CUNETA m3 0.98 S/3.62 S/3.55
01.03.03.04 ELIMINACION DE DEMOLICION DE SARDINEL m3 1.64 S/3.62 S/5.94
01.03.04 TRAZOS. NIVELES Y REPLANTEO S/6,441.80
01.03.04.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,586.65 S/1.58 S/2,506.91
01.03.04.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 1,586.65 S/2.48 S/3,934.89
01.04 SEGURIDAD Y SALUD S/2,800.00

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL
01.04.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO olb 1.00 S/2,800.00 S/2,800.00
01.05 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

S/1,056.72
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
01.05.01 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 S/1,056.72
S/1,056.72
02 ESTRUCTURAS
S/120,257.07
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/34,829.41
02.01.01 CORTE DE TALUD S/13,603.12
02.01.01.01 CORTE DE TALUD EN BANQUETAS m3 3,392.30 S/4.01 S/13,603.12
02.01.02 NIVELACION Y APISONADO S/672.89
02.01.02.01 NIVELACION Y APISONADO DEL TERRENO m2 78.00 S/4.68

S/365.04
02.01.02.02 NIVELACION Y APISONADO DEL RELLENO m2 65.78 S/4.68 S/307.85

EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DEL MURO DE
02.01.03 CONTENCION S/2,380.41
02.01.03.01 CONTENCION m3 304.40 S/7.82 S/2,380.41
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL
02.01.04 SELECCIONADO
S/1,786.70
02.01.04.01 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 75.42 S/23.69 S/1,786.70

Dirección: Av. Perú Nro 243, Chanchamayo -Junin
Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
02.01.05
l •l )2;1í31] � 1
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE+ 25% DE
ESPONJAIVIENTO S/16,386.29
02.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4,526.60 S/3.62 S/16,386.29
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/9,597.14
02.02.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" (10 CM) S/7,689.24
02.02.01.01 SOLADO DE MURO DE CONTENCION m2 78.00 S/98.58 S/7,689.24
02.02.02 SARDINEL S/885.61
02.02.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN SARDINEL m3 1.09 S/325.65 S/354.96
02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL m2 16.64 S/31.89 S/530.65
02.02.03 CUNETA S/211.67
02.02.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN CUNETA m3 0.65 S/325.65 S/211.67
02.02.04 PAVIMENTO S/810.62
02.02.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN PAVIMENTO m3 1.82 S/354.28 S/644.79
02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO m2 5.20 S/31.89 S/165.83
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/74, 109.13
02.03.01 ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 5126,312.79
02.03.01.01 CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C= 210 KG/CM2 m3 61.10 Sl346.49 S/21.170.54
02.03.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATA ko 1,308.46 Sl3.93 Sl5,142.25
02.03.02 PANTALLA DEL MURO DE CONTENCION S/47,796.34
02.03.02.01 CONCRETO PARA PANTALLA DE F'C= 210 KG/CM2 m3 31.40 S/346.49 S/10,879.79
02.03.02.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PANTALLA kg 1,849.32 Sl3.93 S/7,267.83
02.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PANTALLA m2 170.65 Sl173.74 S/29,648.73
02.04 OTROS Sl1,721.38
02.04.01 TUBO PVC 3" PARA LLORONAS m 22.00 S/29.65 S/652.30
02.04.02 JUNTA DE DILATACION E=1" m 9.30 S/6.31 S/58.68
02.04.03 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO qlb 2.00 S/210.00 S/420.00
02.04.04 ROTURA DE PROBETA DE CONCRETO olb 9.00 S/65.60 S/590.40
1 Total costo directo (A) SI 136,635.83

2 Gastos oenerales
2.1 Gastos fijos SI 150.00
2.2 Gastos variables SI 10,780.87
Total castos generales (B) SI 10,930.87
3 Utilidad (C) SI 9,564.51
SUBTOTAL (A+B+C) SI 157, 131.21
4 IGV7 SI 28,283.62
5 Monto total de la oferta SI 185,414.83

Representante Legal
Importante
El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el
siguiente texto:
•Mi oferta no incluye {CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TER/A DE LA EXONERACIÓN/".
De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de /os gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el
perfeccionamiento del contrato.
Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT Nº 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
11
REQUISITOS DE
CALIFICACIÓN
1•1NH•1�1
(B)
EXPERIENCIA DEL POSTOR

EN LA EXPECIALIDAD
Oó
.. o
o
o
o
o
C!
o
o
1- <( 1()
ºº <( 1()
ó
ll)
o
c: :
oz: :, ...1
::, "'U) ll)
M
:¡:, t; :¡:,
<(::, iñ
u.U
<(
ui oe
o - <(
o
D.
- w
;
1z- z
1-U >
o
..
ÚJ
o
o
o
1()
1 -
e: : ó
oD. 1()
U ) "'
=ª
<( (/)
o w
w
z o
:¡:,
o (/)
.J
<(
-1-
fu
e �z
wW .• o
<(
e
:::¡
-zW
C:::wo
w>
z
D.º
� ��
o (/) 1()
w w z<C
<( u o ...
' <(
�
e (/)
e:
a. o::: W,QC:::
0-a:i o o ·
·¡:;
c.
....J
fu <( CIJ ·5
<(
:J:
� (.)
<(
u ...J o C) VJ
o .J
www
(/) u.D:o
N
o ·a,- j V)
"'""z (/) E Q) -o
o w ...IQ
Zo::: o 'E
:,
1
Wt- ..
� ( )
-
O<( o �
ºxt-' �
c <( e:: () Q)
s"' �s
oo
N
z wO
<
..-
e: �
Q) (/)
et a.
.J
·¡;:c.
:J: 1- � Q) Q)
w uZ
w u. (.)
:;!; o
o
e z D:
� w o
Zt-
z
� ; o:::
o ix CIJ
z w
o,
oo :::3'
w X
ii:: w w...J
w Ow
a. o oow
(.)<(o
X
w oE ir>o
o 1- :::! 1-
--� o �01-<(
-
z e
Q)
:e D:
w (/) ir
::::, <
Q)
ir ir !!2
o
e n
... .. W<(O:J
a..::, -�
·¡¡; 1- Oü <(
o z
u ffi wo(/)> z<(
N1
o...J o o, :::! o
(..l..). �
-º o o:: w <(
zC>O::> O >
o
ro w
o ::,<COI ... ..
z aí
<( "O o wQO<{ o

N
o 1- o o::
-
::í -
· ¡:
<(
o o al - 0°00 "O
e -, z <Cm� Q)
!:2 (/) o ::, o )
.... .
' z u. ::::,
(/)
o
::, ow o::1- .o
::::,
,o:J ..J
o:: (/) z <( o

-a. Q) 1- ü
8� e
Q)
1- L.Ú
�...: o
O<C
o ...J
w o
1- Q)
"O
.J "z' Q)
(/) O >
"'wU
,o- o. o
Q)
Q)
w (.) -
o:: o::
ctf
c<C,
-
1- .!::'!
() . z º<( Q)
ºº :::¡
Q) .... e e e z<.'.l
o
Q)
(/)·W-2 Q) w (/) !:: >
<C
�- , e (/) e !!!
.... - :: ::, u ('\J
,g o ( /) ('\J
::::,
e
a>
( / ) o<( e , I
..-
l•lf9í3•l�I
(B.1)
CONTRATO 01
CONSORCIO
SAGITARIO
[1] )Uf{1] � 1
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
"CONSTRUCCION DE UN CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. SECUNDARIOS AGROPECUARIO SILVA, DEL
CENTRO POBLADO DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA- HUANCAVELICA"
Conste por el presente documento el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE UN

CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. SECUNDARIO AGROPECUARIO SILVA DEL CENTRO POBLADO DE SILVA,
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA, que celebran:
CONSORCIO SAGITARIO (en adelante, "EL CONSORCIO"), domiciliada en Pje. Santa Ángela de Falingo Mz.
O Lote 04 (a la altura de la cuadra 23 Av. San Carlos), Distrito y Provincia de Huancayo, Departamento de
Junín; quien procede debidamente representada por su Representante Legal Común, Sr. OMAR
BLADEMIR CABANILLAS MENDOZA, identificado con DNI Nro. 41069521, y de la otra parte:
ODECON SRL (en adelante, "LA EJECUTORA"), con RUC No. 20486937760, con domicilio en Av. Perú N2
243 (Fte. Ugel La Merced), Distrito y Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín,
debidamente representada por su Gerente General, la Srta. Katherine María Cornejo Asto,
identificada con DNI Nº
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. CONSORCIO SAGITARIO, es un consorcio integrado por las empresas: SOLIS HNOS. CONTRATISTAS
S.A.C. con RUC N° 20486970465, CORPORACION DOMINUS S.A.C. con RUC N° 20486960401 y
CORPORACION ACUARIUS S.A.C. con RUC N° 20486848660, cada una dedicados al sector de la
construcción de obras civiles; y que requiere contratar a una empresa para que ejecute la Construcción
de un Cerco Perimétrico de la I.E. Secundario Agropecuario Silva del Centro Poblado de Silva, Distrito
de Acoria - Huancavelica.
1.2. LA EJECUTORA es una empresa privada que declara y garantiza tener experiencia exitosa en la
ejecución de proyectos de obras civiles, que cuenta con independencia técnica y financiera,
equipamiento e instrumental técnico, contar con diversidad de profesionales calificados, los
mismos que se encuentran bajo su exclusiva subordinación. Por ello, reconoce y garantiza la
veracidad de las declaraciones y obligaciones contenidas en el presente Contrato.
1.3. El Gobierno Regional de Huancavelica llevó a cabo el Proceso de Selección AMC Nº 500-
2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada del LP N N2 06-2014/GOB.REG.HVCA/CE - PRIMERA
CONVOCATORIA, para la EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
SECUNDARIOS EN LA I.E. AGROPECUARIO SILVA DEL CENTRO POBLADO DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA
- HUANCAVELICA", que otorgó la adjudicación de la buena pro al CONSORCIO SAGITARIO,
integrado por las empresas: SOLIS HNOS. CONTRATISTAS S.A.C. con RUC N° 20486970465,
CORPORACION DOMINUS S.A.C. con RUC N° 20486960401 y CORPORACION ACUARIUS S.A.C.
con. RUC N°
20486848660.
1.4. LA EJECUTORA ha presentado a EL CONSORCIO una Propuesta Técnica - Económica para la ejecución
de la CONSTRUCCION DE UN CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. SECUNDARIO AGROPECUARIO SILVA
DEL CENTRO POBLADO DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA, la cual en lo que
corresponda, se anexa al final del presente contrato. (Anexo Nº 01).
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente documento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1771 y siguientes del Código
CONSORCIO
SAGITARIO
Civil, EL CONSORCIO encomienda a LA EJECUTORA y esta última se obliga expresamente a ejecutar a favor de
EL CONSORCIO la CONSTRUCCION DE UN CERCO PERIMETRICO DE LA 1.E. SECUNDARIO AGROPECUARIO SILVA
DEL CENTRO POBLADO DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA • HUANCAVELICA, para cuyo efecto, garantiza la calidad
técnica y económica del contenido íntegro del Expediente Técnico del Proyecto.
CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES DE LA EJECUTORA

3.1. Es una persona jurídica debidamente constituida, válidamente existente, debidamente inscrita en el
registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de constitución u organización,
para suscribir el contrato de ejecución de obra y para cumplir con las obligaciones establecidas en
el
mismo.
3.2. Está debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas,
y aquellas otras operaciones contempladas en el presente contrato.
Cuenta con la capacidad y representación suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecución
de obra. La suscripción y cumplimiento del contrato de ejecución de obra ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes.
Ninguno de los actos requeridos para este propósito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos
tienen plena vigencia.
Que, la suscripción, entrega y cumplimiento del contrato de ejecución de obra por parte de LA
EJECUTORA y la realización de los actos contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposición
de las normas legales aplicables, así como tampoco algún acuerdo societario, o contraviene disposición
alguna del estatuto de LA EJECUTORA.
3.5. Se responsabiliza íntegramente por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raíz de
la ejecución de la obra, por un periodo mínimo de siete (7) años, contados a partir de la entrega del
documento de recepción del Proyecto, conforme a lo previsto en el Expediente Técnico del Proyecto
3.6. Garantiza que la ejecución de la obra se efectuará en estricta aplicación del Expediente Técnico
aprobado por el Gobierno Regional de Huancavelica, por lo que, no podrá introducir cambios al
Proyecto en su etapa de ejecución, sin la previa autorización escrita de EL CONSORCIO y la
ENTIDAD. De lo contrario, los realizará bajo su exclusiva responsabilidad, sin derecho a reclamar pago
adicional alguno.
3.7. Los materiales, equipos, bienes y servicios que se requieran para la ejecución de la Obra serán
proporcionados aplicando los metrados, costos y presupuestos consignados en el Expediente Técnico.
3.8. Tomó conocimiento de las zonas donde se ejecutará la obra con anterioridad a la suscripción del
presente contrato y conoce sus condiciones locales, tales como altitud, ubicación y condlciones del
terreno, climáticas y geográficas, facilidades de transporte , estado de carreteras, disponibilidad de
mano de obra, punto de entrega de energía y la tensión de la misma y, en general, todas aquellas
condiciones que previsiblemente podrían afectar de alguna manera la oportuna y óptima ejecución y
culminación del Proyecto a satisfacción de EL CONSORCIO y LA ENTIDAD.
3.9. Reconoce haber tenido en consideración todas las condiciones antes señaladas para fijar la retribución
convenida en la Cláusula Cuarta siguiente, el plazo de ejecución y culminación de la obra y en general,
todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato.
CLAUSULA CUARTA: RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO

4.1. Por la ejecución del proyecto a entera satisfacción del CONSORCIO, esta última pagará a LA EJECUTORA
CONSORCIO
SAGITARIO
una retribución total, única, y definitiva de 5/ 350,500.00 (Trescientos Cincuenta Mil Quinientos con
0
0 Cada importe incluye el Impuesto General a las Ventas, seguros, transporte y todo bien y servicios para
/
1 la correcta ejecución de la obra; y serán cancelados por EL CONSORCIO en la manera prevista en la
0 presente clausula, previa presentación de la factura correspondiente en el domicilio de EL CONSORCIO,
0
S
o
l
e
s
)
p
a
g
a
d
e
r
o
s
d
e
l
a
s
i
g
u
i
e
n
t
e
f
o
r
m
a
:
FORMAS DE PAGO:
EL CONSORCIO se obliga a pagar la contraprestación a LA EJECUTORA en nuevos soles, en periodos de
valorización mensual dentro de un plazo límite máximo de 30 días, dicho plazo correrá al día siguiente
luego de ser aprobada la valorización por el Residente de Obra.
f
l LA EJECUTORA elaborará valorizaciones mensuales de los trabajos efectivamente ejecutados y será
presentados en forma física a EL CONSORCIO para su revisión y aprobación; luego de aceptado la
':(3
,.,.._;f
� valorización presentada por LA EJECUTORA, deberá presentar la factura para su cancelación.'
�P
�..,. .. <, .. º
.f¡J ... CLAUSULA QUINTA: PLAZO

O .1 El plazo de ejecución de la obra, según propuesta es de cuarenta y cinco (45) días calendario y se
O computan a partir del día siguiente de cumplidas las siguientes tres (3) condiciones:
a) Que se firme el presente contrato entre EL CONSORCIO y la EJECUTORA.

b) Que EL CONSORCIO entregue el adelanto directo a LA EJECUTORA.
e) Que EL CONSORCIO entregue la disponibilidad del área a intervenir, no debiendo haber trabajos
que interfieran con la construcción del Cerco Perimétrico.
5.2 LA EJECUTORA podrá solicitar la ampliación de plazo a EL CONSORCIO, de manera escrita, por
cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del
Calendario de Avance de Obra Valorizado de ejecución del Proyecto vigente al momento de la solicitud
de ampliación y, exclusivamente en los siguientes casos.
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EJECUTORA.

b) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
e) En caso haya modificaciones durante la ejecución del proyecto, por parte de EL CONSORCIO y
la ENTIDAD.
5.3 Cuando se produzcan eventos no atribuibles a LAS PARTES que originen la paralización del Proyecto,
éstas acordarán mediante adenda la suspensión del plazo de ejecución del mismo hasta la culminación
de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos.
5.4 La vigencia del presente contrato culmina con el pago de la liquidación de la obra aprobada por el
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA EJECUTORA
Sin perjuicio de cualquier otra obligación asumida en virtud del presente contrato, LA EJECUTORA se obliga
de manera expresa a:
7.1 Cumplir con el plazo de ejecución establecidos en la Cláusula Quinta.
7.2 LA EJECUTORA reconoce que tiene el conocimiento, experiencia, habilidad y recursos necesarios para
ejecutar las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. En tal sentido, se obliga a ejecutar
la obra objeto del contrato de manera profesional y diligente, de acuerdo con lo requerido en el
Expediente Técnico aprobado por el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y ratificado por LA
CONSORCIO
SAGITARIO
EJECUTORA.
7 .3 Proporcionar todos los equipos e instrumentos necesarios para la realización y culminación de la obra
a satisfacción de EL CONSORCIO. Asimismo, proporcionar a su personal todos los equipos de protección
personal y de salud que resulten necesarios durante la ejecución de la obra.
7.4 No ceder su posición en el presente contrato, ni tampoco ceder total o parcialmente, los derechos y
obligaciones asumidos en virtud del mismo, salvo autorización previa, expresa y escrita de EL
CONSORCIO.
7.5 Cumplir con todas y cada una de las obligaciones asumidas directa e indirectamente en virtud
del presente contrato.
cLlAUSULA OCTAVA: PENALIDADES

Si LA EJECUTORA incurre en retraso injustificado en la ejecución de la obra objeto del contrato; EL
CONSORCIO le aplicará a LA EJECUTORA una penalidad por cada día de atraso equivalente a la
suma de S/. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 soles), hasta por un monto máximo equivalente al diez por
f�I� ciento (10%) del monto contractual.
�
O , Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos o del pago final, para dichos efectos, podrá
�: . f
-"'.
:� z
� : - ,.._,;: cu ,.,-
a•: ,t: :.� U�
-..,. .::
hacerse efectivo el cobro de las retenciones que El Consorcio tenga en su poder hasta la fecha o por
º L��
.: >--
r ::.> -..
las garantías.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, El Consorcio podrá resolver el

o contrato por incumplimiento.
..
.
= --
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONSORCIO

EL CONSORCIO se obliga a cancelar a LA EJECUTORA la retribución señalada en la Cláusula Cuarta, en
los montos, plazos y términos allí establecidos.
CLAUSULA OECIMA: RELACION ENTRE LAS PARTES

10.1 Corresponde a LA EJECUTORA asignar el personal idóneo para una cabal ejecución de la obra.
Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato no genera vínculo laboral entre el
personal designado por LA EJECUTORA para la ejecución de la obra contratado por EL CONSORCIO; por
consiguiente, todo trabajador o personal contratado y/o subcontratado de LA EJECUTORA, cualquiera
sea la modalidad de contratación para la ejecución de las prestaciones materia de este contrato, sin
excepción, será de cargo y responsabilidad exclusiva de LA EJECUTORA, por lo que es responsabilidad
exclusiva de ésta el cumplimiento de cualquier obligación de carácter laboral o tributario relacionada
con dicho personal, sin excepción o limitación alguna . En tal sentido, LA EJECUTORA se obliga a
salvaguardar e indemnizar a EL CONSORCIO y/o sµ empresas afiliadas y/o subsidiarias, frente a
cualquier reclamo formulado por su personal, cualquiera sea la modalidad de contratación.
10.2 En atención a lo señalado, queda expresamente establecido que las relaciones derivadas de este
contrato deberán sujetarse a las disposiciones que sobre Prestación de Servicios consigna el
Código Civil peruano en sus artículos 1755 y siguientes; por consiguiente , ninguno de los
términos y/o condiciones del presente contrato pueden ser entendidos y/o interpretados y/o tienen la
intención de crear una relación de subordinación y/o vínculo laboral entre EL CONSORCIO y el
personal empleado y/o designado por LA EJECUTORA para la ejecución de la obra.
CLAUSULA OECIMO PRIMERA: CESION Y SUBCONTRATACION

LA EJECUTORA queda impedida de subcontratar la ejecución de la obra y las obligaciones del presente
CONSORCIO
(1] .P;¡F{1] � 1
SAGITARIO
contrato.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: GARANTIAS

12.1 LA EJECUTORA entregará a favor de EL CONSORCIO una Carta Fianza Bancaria por el Adelanto de la
Retribución por un monto del 20% del valor del Contrato, y deberá ser incondicionada, solidaria,
irrevocable y de realización automática sin derecho de excusión y otorgada por una entidad financiera
calificada, conforme a las exigencias previstas en la Ley 29230 y su Reglamento. Esta garantía debe ser
entregada en un plazo máximo de cinco (OS) días calendario de firmado el presente documento y
permanecer vigente por el plazo de 45 días, tiempo en que culmina la obra. De existir
alguna ampliación, dicha garantía será renovada hasta el término de la ejecución de la obra.
12.2 Las cartas fianzas serán ejecutadas en caso de incumplimiento de las obligaciones de LA EJECUTORA o
si no hubiera llevado a cabo su renovación en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento este
pendiente.
CLAUSULA DECIMOTERCERA: DE LA CONFIDENCIALIDAD

13.1 LA EJECUTORA se obliga a mantener absoluta confidencialidad sobre toda la información que obtenga
a propósito del desarrollo del presente Contrato
13.2 LA EJECUTORA se compromete a utilizar toda la información y datos que le sean proporcionados por
EL CONSORCIO únicamente en el desarrollo de las actividades contempladas en el presente contrato,
obligándose a no divulgarlos a terceros ajenos a este contrato, dado que dicha información y datos son
de propiedad exclusiva de EL CONSORCIO y tienen carácter confidencial. LA EJECUTORA declara
conocer que, de no cumplir con su obligación de mantener la confidencialidad de la información, puede
ocasionar un daño a EL CONSORCIO y/o a sus afiliadas, el mismo que será indemnizable.
13.3 Al momento de la terminación del presente contrato, LA EJECUTORA deberá devolver a EL CONSORCIO
toda la documentación y material, incluyendo copias, que contenga información datos de
propiedad de EL CONSORCIO.
En el caso de terminación del presente contrato, LA EJECUTORA se compromete a no utilizar ni divulgar

la referida información y/o datos en el futuro, asumiendo la responsabilidad de indemnizar a EL
CONSORCIO por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar.
3.4 Las obligaciones previstas en esta cláusula son extensivas a los directivos, empleados, representantes,
apoderados, gestores y terceros contratados por LA EJECUTORA.
LA EJECUTORA será responsable por el incumplimiento a la obligación de confidencialidad de acuerdo

con las leyes civiles, penales y administrativas aplicables.
CLAUSULA DECIMOCUARTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Queda establecido que EL CONSORCIO y LA EJECUTORA no serán responsables por la inejecución de sus
obligaciones, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, cuando tales incumplimientos se deban a un
caso fortuito o fuerza mayor; entendiéndose como caso fortuito o fuerza mayor, todo evento extraordinario
e imprevisible o que siendo previsible fuere irresistible, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1315
del Código Civil.
CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c),
y
44º de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 167° y 168º de su reglamento.
En caso de que alguna de las partes manifieste su voluntad de resolver este Contrato, de acuerdo a lo
CONSORCIO
SAGITARIO
d esto en el párrafo anterior, la otra parte no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna por daños y
i perjuicios, lucro cesante y/o daño moral, ni reparación de ningún tipo en virtud de la resolución. Ello,
s sin perjuicio de los saldos pendientes entre las partes, los que serán plenamente exigibles, así como los
p créditos que existieran respectivamente a favor de cada una de las partes. las partes declaran que el plazo
u de preaviso establecido en el párrafo anterior ha sido fijado de común acuerdo.
15.1 EL CONSORCIO podrá resolver el presente contrato, de pleno derecho y sin responsabilidad resarcitoria y/o
indemnizatoria alguna, bastando para ello remitir una comunicación escrita con seis (6) días de anticipación
en tal sentido a LA EJECUTORA, quedando además facultada para solicitar la indemnización que
corresponda por cualquiera de las siguientes causas previo requerimiento
mediante comunicación escrita a LA EJECUTORA para el cumplimiento de la obligación a su cargo en un

plazo no menor de quince (15) días útiles, desde la fecha de recepción de dicha comunicación:
a) Suspensión o abandono parcial o total de la ejecución de la obra por parte de LA EJECUTORA

por causas imputables a ella.
b) Incumplimiento por parte de LA EJECUTORA de cualquiera de las obligaciones contenidas y
asumidas en virtud del presente contrato.
15.2 En caso se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento por parte de El CONSORCIO del pago de la retribución señalada en Cláusula

Cuarta, en los términos, plazos y condiciones allí establecidas.
b) Incumplimiento por parte de EL CONSORCIO de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato.
CLAUSULA DECIMOSEXTA: DOMICILIO

Las partes fijan como sus domicilios los indicados en la introducción del presente documento, lugar a donde
deberán ser notificadas todas las comunicaciones vinculadas al mismo, salvo estipulación expresa en sentido
contrario en el presente contrato. Para ser válida y oponible a la otra parte, cualquier modificación del
domicilio fijado por una parte deberá ser comunicada a la otra con diez (10) días calendario de anticipación
respecto de la fecha de la variación del domicilio.
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: LEY APLICABLE

Todo lo prescrito en el presente contrato se regirá por el Código Civil, y demás legislación, disposiciones y
reglamentaciones peruanas vigentes y aplicables en la materia.
Firmado por las partes en señal de plena conformidad, en dos (02) ejemplares de un mismo tenor y valor el día
10 de marzo del año dos mil quince.
KATHERINE M. CORNEJO ASTO DNI Nº

40724181
ODECON SRL
CONSORCIO
SAGITARIO
CONSTANCIA DE PRESTACION Y CONFORMIDAD DE OBRA
El que suscribe, Sr. OMAR BLADEMIR CABANILLAS MENDOZA, identificado con .DNI Nº
41069521, Representante Legal Común del CONSORCIO SAGITARIO integrado por las
empresas: (SOLIS HNOS. CONTRATISTAS S.A.C. con RUC Nº 20486970465, CORPORACION
DOMINUS S.A.C. con RUC Nº 20486960401 y CORPORACION ACUARIUS S.A.C. con RUC Nº
20486848660); por el presente documento dejamos constancia que la empresa:
DATOS GENERALES
Razón Social : ODECON S.R.L.
RUC :20486937760
OBJETO : CONSTRUCCIÓN DE UN CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.
SECUNDARIO AGROPECUARIO SILVA DEL CENTRO
POBLADO DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA- HVCA.
REFERENCIA : EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E.
AGROPECUARIO SILVA DEL CENTRO POBLADO DE SILVA,
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA".
PLAZO DE ENTREGA : 45 DIAS CALENDARIO
MONTO : S/ 350,500.00
PENALIDAD : NO APLICA
Luego de verificar los trabajos ejecutados concordantes con las especificaciones técnicas y
planos del expediente técnico, se concluye que la empresa ODECON SRL, ha cumplido
satisfactoriamente con los trabajos encomendados de acuerdo al objeto del contrato y a la
referencia y con la calidad requerida establecida en el contrato celebrado con fecha 1 O de marzo
del 2015, sin que incurra en penalidad.
Calificación del Servicio:
Excelente 0 Bueno D Regular D Malo D

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.
Huancayo, 02 de julio del 2015
Dirección: Pje. Santa Ángela de Falingo Mz. O Lote 04, Huancayo - Junín
Tel. Fijo: 051 (064) 232345
Cel.: 954 955 994
\
.
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

AHC N• S0(!-20:14/GOB.REG.HVCA/CE dettvada del
LP N" 06·20:14/GOll,REG.HVCA/CE-Prlmlra
Controatorfa
CONTRATO Nº 625 - 2014/0RA

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E. AGROPECUARIO
SILVA DEL CENTRO POBLADO DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA -
HUANCAVELICA"
Conste por el presente documento el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E.
AGROPECUARIO snva
DEL
CENTRO POBLADO DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA"', que celebra de
una parte el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA; a quien en adelante se le
denominará "LA ENTIDAD", con RUC Nº 20486020882, con domicilio legal en el Jr. Torre Tagle
Nº 336 - Huancavellca, Representado por su Director Reglonal de Admlnlstracl6n, el Lic. Adm.
GUIDO EFRAIN QUISPE ESCOBAR, Identificado con DNI Nº 41393748; y de la otra parte
el CONSORCIO SAGITARIO, Integrado por; la empresa SOLIS HNOS. CONTRATlSTAS SAC.
(18,00 o/o de Participación) con RUC Nº 20486970465, debidamente representado por el SR.
DAVID QUISPE SOLIS, Identificado con DNI Nº 40611495, según poder otorgado que
figura en el Asiento A00001 de la Partida Nº
11122508, de la Zona Registra! Nº VIII - Sede Huancayo de la Oficina Registra! Huancayo, la
Empresa
CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (81.00 o/o de
Participación), con RUC Nº 20486960401, debidamente representado por su Gerente General
el SR. CCORA QUINTO JUAN ALBERTO, con DNI Nº 41609903, según registro de vigencia de
poder que figura en el Asiento W AOOOOl en la Partida Nº 11008890 del Regístro de Personas
Jurídicas de la Zona Registra! Nº VIII - Sede Huancayo de la Oficina Registra! de Huancavellca,
CORPORACION ACUARIUS SAC. (01.00 o/o de Participación) con RUC Nº
20486848660, debidamente representado por el SR. OMAR
,· BLADEMIR CABANILLAS MENDOZA, Identificado con DNI Nº 41069521, según poder

otorgado que figura en el Asiento A00001 de la Partida Nº 11114641, de la Zona Registra! Nº
VIII - Sede Huancayo
de la Oficina Registra! Huancayo; los cuales mediante contrato de Consorcio de fecha 14 de
Agosto del año 2014, designan como Representante Común el SR. OMAR BLADEMIR
CABANILLAS MENDOZA, fdentlffcado con DNI Nº 41069521, con domfcflfo legal común en Jr.
Inca Roca Nº 147 Barrio de San Cristóbal Distrito, Provincia y Departamento de Huancavellca,
Pj. Santa Ángela de Fallngo Mz. O, Lote
04,(a la altura de la cuadra 23 Av. San Carlos), del distrito y Provincia de Huancayo y
Departamento de Junfn, Jr. Cosmos Mza.B, Lote 11 (a una cuadra del parque Juan Goyzueta), del
distrito y Provincia de Huancayo y Departamento de Junín, con número de teléfono Nº
954955994 y *797714; a la cual se le hará llegar todas las notificaciones y comunicaciones
derivadas del Proceso de Selecclón: AMC Nº 500-
2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada del LP Nº 06-2014/GOB.REG.HVCA/CE- Primera
Convocatoria; a quien en adelante se le denominará •EL CONTRATISTA", este proceso se rige
por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratación, en los
términos y condiciones
siguientes:
CLAUSULA PRIMERA;
ANTECEDENTES
Con fecha 31 de Jullo del 2014, el Comité Especia! adjudicó la Buena Pro del Proceso de Selección
de la
AMC Nº 500-2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada del LP Nº 06-
2014/GOB.REG.HVCA/CE- Prlmera Convocatoria, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E.
AGROPECUARIO SILVA DEL CENTRO POBLADO DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA -
HUANCAVELICA", a EL CONTRATISTA cuyos detalles e Importes totales, constan en los
documentos integrantes del presente contrato. Dicha adjudlcad6n ha quedado consentida y
publicada al día siguiente de producido, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
con fecha 01 de Agosto del año 2014.
CLAUSULA SEGUNDA:
OBJETO
El objeto del presente contrato es la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS. EN LA I.E. AGROPECUARIO SILVA DEL CENTRO
POBLADO DE SILVA, DISTRITO DE ACORI4.::. HUANCAVELICA.., de acuerdo a las
caracterlstlcas sollcltadas en las bases, Integración de bases y en la oferta técnka - económica de
EL CONTRATISTA,
es en los términos que a continuación se
detalla.
RELACION DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA CORRECT" EJECUCION DE LA
OBRA:
1. RESIDENTE DE OBRA: ING. CML HUGO VALENCIA
MIRANDA
2. ASISTENTE DE OBRA: ING. CMLJUAN EPIFANIOVARGAS
VALVERDE
3. MAESTRO DE.OBRA: TEC. CONSTRUCCION CTVIL EULOGIO RODRIGO
HUATARONGO
4. ADMINISTRADOR DE LA OBRA: UC. ADM. MILTON ALEJANDRO MUÑOZ
BORJA
O
E
Q
E
CONTRATO Nº 625 · 2014/0RA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEUCA
AHC Nº S00-2014/GOB,REG,HVCA/CE derivada del
LP Nº 06-20.14/GOB.REG.HVCA/CE-Pr/men, ConroaJtorll
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del
Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por
cuenta del Contratista.
SI el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son Insuficientes o
Inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
EQUIPO MINIMO ,
La Relación de Equipo mínimo será conforme al siguiente detalle:
or:1 Arrnkl ns: s:nllIPO ,..,- ,_ ..
ITEM EQUIPO CANTIDAD

1 TEODOLITO 1
2 REGLA ALUMINIO DE 1''X3"X6M 1
3 ELECTROBOMBA DE 0.6 HP, HDT = llM Q=2.2 LT/S 1
4 MEZCLADORA 11P3 1
5 CAMIÓN VOLQUETE 12M3 1
6 SOLDADORA LECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP 1
7 ANDAMIO METÁUCO 1
8 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1
9 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1
10 VIBRADOR 1
Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e Instrumentos serán puestos a disposición de la obra en
óptimas condiciones de operación. La lista arriba Indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la
presente a Incrementarla y/o a optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que
ello represente pago adicional alguno.
La disponibilidad de los equipos se podrá acreditar con la presentación de declaraclón jurada de tenencia
de equipos y/o documentos que sustenten la propiedad con su respectiva garantía, la posesión, el
compromiso de compra venta o alquiler, en coplas simples, sin perjuicio que se verifique dicha
disponlbilldad con ocasión de la suscripción del contrato; el equipamiento requerido tendrá una antigüedad
no mayor de 05 (cinco) años, con rendimiento al 100%:
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS:
EJECUCIQN DE LA OBRA
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico.
Asimismo el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.
Los criterios de diseño Involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecUción de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías
vigentes y con la consideración que se trata de un establedmlento de atención al público, a fin de asegurar un
producto de calidad, estando sujetos a la aprobacl6n y plena satisfacción de la Entidad.
SEGURIDAD
OEQE 2
CONTRATO N° 625 - 2014/0RA
G081ERNO REGIONAt DE HUANCAVEUCA
ANC N• 500·20,1,4/GOB.REG.HVCA/CE deriviJda del
LP N• 06·2014/GOB.REG.HVCA/CE-Prfmertt Convocatcrla
El Contratista está obligado a tomar tocias las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra
la Integridad, la vida y fa propiedad de las personas, Instituciones o firmas durante la reallzación del
proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de fos equipos y herramientas pertinentes para fa
realización de todos fos trabajos, quedando terminantemente prohfbldo la realización de trabajos en
circuitos energizados para ello se deberá Presentar una declaración jurada donde el postor contara con
implementos de seguridad según NG - OSO.
El Incidente o accidente resultante de fa Inobservancia de esta oblígaclón, correrá únicamente por cuenta
del Contratista.
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, fo cual no lo exime
de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.
MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas
exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas Indicadas en las Bases que
sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la Indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y
demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y económica que lo
justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por e! Contratista, si éstos
no concuerdan con lo estlpulado en las Bases.
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabllldad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
LETREROS INFORMATIVOS
El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros Informativos según el modelo que entregará la
ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el Indicado en el presupuesto contratado.
Dentro del letrero en la parte correspondiente, ·deberá destacarse claramente que la presente obra
es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándolos.
El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de la orden
de
Iniciación de los trabajos, caso contrario se aplicara las penalidades que corresponde conforme la
clausula
Declmo Cuarta
ACCIDENTES - NOTIFICACIONES
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para
¡:iroporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia
de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo
bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un Informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o
materiales que se ocasionen.
Asimismo, el Contratista deberá remitir Inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, coplas de
cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación
con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada
GEQE 3
GOIIERNO l!fGIONAl DE HUANCAVEUCA
ANC Nº 500·2014/GOB.REG.HYCA/CE derivada del
LP N· OG-2014/GOB.REG.HVCA/CE-Prlmera Convoaturlil
para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que
se pudieran derlvar de su lncumpllmiento.
Nada de lo aquí lnduído, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la EITT'IDAD o por cualquier otra Autoridad competente.
RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.
RffiRO DE EQUIPOS O MATERIALES

cuando sea requerido por la EITT'IDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utif12ado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por Incumplir
esta obligación será de cargo del Contratista.
Con el objeto de evitar Interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna

interferencia deberá comunicarla por escrito a la EITT'IDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta
comunicación, y de surgir compflcaclones al reallzar los trabajos correspondientes a los diferentes
proyectos, su costo será asumido por el Contratista.
Si el Contratista durante la construcción del Edificio necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, asl como las
sanciones que se Impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.
Al terminar el trabajo se deberá proceder a la llmpleza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.
Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción, deben
ser taponeados según normas.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos
definitivos generales y de detalle de todas las Instalaciones del Proyecto, las modificaciones de
estructuras, lnstalaclones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejectJción, conforme a lo
previsto en el Cronograma de EjectJclón del Proyecto.
Se observará el Inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, sollcftudes ele autorización, etc. (en
todo lo que no esté regulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento), será presentadas
con una anticipación no Inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de
los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo,
salvo que las Especfflcaclones Técnicas prevean otro plazo.
Toda la documentación se presentará a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación en original y dos

(2) coplas en las escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente
dobladas y encarpetadas.
PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA

OBRA POR CAUSA IMPUTABLE' AL CONTRATISTA
De acuerdo con lo Indicado en el artículo 192º del Reglamento de fa Ley de Contrataciones, en caso de
atraso en la finalización de la obra por causas Imputables al Contratista, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una
extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago
del monto equivalente al de los servicios Indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la
liquldaclón de la obra.
OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD
GEQE
4
AMC Nº 500·2014/GOB.REG,HVCA/CE derivada del
LP Nº 06-2014/GOB,REG,HVCA/CE-Prfmef'11 Convocatoria
La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de
Supervisión de la Obra en calfdad de Supervisor, para lo cual fe delegará todas las atribuciones y
consiguientes obligaciones previstas en la documentación que Integra las presentes Bases y el Contrato a
suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecuclón de la obra, como
ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que está obligado a comunicar Inmediatamente a la Entldad
cualquler hecho que considere lesivo a los Intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen.
MEDICIÓN DE LAS OBRAS

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días de
anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para poder realizarlas
sin obstáculos y con la exactitud necesaria.
Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las
unidades de medida estlpuladas en cada caso.
�--... � Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se
Ar,/,;, �,(.
, � . t
considerarán los materiales almacenados por el Contratista.
,J . RECEPCIÓN PE LA OBRA
�J \ A la termlnaclón de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una Inspección
. ·. -·· conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen
observaciones con relaclón a la calldad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los
·f¡:
' .. ¡·
sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta
correspondiente, en la que se Indicará claramente el estado nnal de la obra. En caso que LA ENTIDAD
...._:-"'.':.-/
.c.:»: crea necesarlo contar con parte de la Infraestructura ejecutada antes del término total de la obra,
LA
1
'Cll.>�- ENTIDAD podrá disponer la recepción parcial de la misma de acuerdo a lo Indicado en el artículo 210° del
-..:,.,..:.:
V"B � · Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
,-·-- �\ n Contratista proporcionará ar Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para
f-" ,u }facilitar la verfflcaclón de la culmlnaclón de la obra y demás documentos que correspondan según lo
GuQ '. ·V
señalado en el numeral XXIII, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la llquidación
� 1· · de la obra.
El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y
sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los
servicios públicos amespondlentes.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negltgencla
durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por
responsabilldad civil.
LA EJECUCIÓN DE OBRA INCLUYE COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO:
DESCRIPCION UNO. CANTIDAD

COMPUTADORA CORE I3 INC. MONITOR TIPO LCD 35
PLANA Y ACCES. UNO
MUEBLES PARA COMPUTADORA UND 35
MESA DE ESTUDIO PARA BIBUOTECA UNO 3
SIUA DE MADERA TORNILLO PARA BIBLIOTECA UNO 30
SIU.A DE MADERA UNO 280
MODULO DE CARPETAS BIPERSONALES UNO 280
LIBROS ACADEMICOS UNO 100
Y DEMÁS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN EL CAPÍTULO m DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE

LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
GEQE 5
GOBIERNO REGIONAL DE HUAHCAVELICA
AHC N• 500·2014/GOB,REG.HVCA/CE derfv¡¡da del
LP N• 06·201A/G08.REG.HVCA/CE-Prlmen, Convocatoria
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total def presente contrato asciende a la suma de S/. 2 '526,450.00 (DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES) a
todo costo, lncluldo I.G.V. y cualquier otro concepto que Incida en ef costo total de la ejecución de la obra,
De acuerdo al Informe Nº 0398-2014-GOB.REG.HVCA/GRPPyAT·SGGPyT, ef egreso que origine el
cumpfimlento del presente contrato será afectado a fa Fuente de Financiamiento 1 Recursos
Ordinarios,
Rubro 00 Recursos Ordinarios, Meta Presupuesta!, 206 especifica de Gasto 2.6.2.2.2.2. Correspondiente al
ejercicio presupuesta( 2014.
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e Impuestos, así como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en periodos
de valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la secclón específica de las Bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o El CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al
, "('.Je.� saldo de la liquldación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendarios, computados desde el día
�- --; :-; ··:t,¡gufente del consentimiento de la liquidación.
o:" ; . '. .
i
·-·····.
A':> ; •
caso de retraso en et pago de las vaiorízaclones, por razones Imputables a LA ENTIDAD, EL
· 'J. · NTRATISTA tendrá derecho al pago de Intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de
{._'· . -' ,,._ .· ntratactones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará
�..; · . : ..,../'una valorízadén de Intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor def contratista en Valorización
Mensual:
Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione
su aprobación por parte de la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN,
una vez aprobado, el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.
Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor
Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación
efectuada.
Factura.
Copia de contrato.
VALORIZACIONES
FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS
La forma de fas valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con
el Supervisor.
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a fas
cantidades establecidas en las mediciones.
VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a partir
del
primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, en tres (03) ejemplares,
acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.
VALORIZACIÓN FINAL,
Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización Anal, la cual será sometida a
la aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita.
Esta valorización flnal, debe estar respaldado por:

• Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están Ubres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.
GEQE 6
GOSIERNO REGIONAL DE HUANCAVl:UCA
AHC N" S00-2014/GOB.RLG.HVCA/CE dtrlvada del
LP N" 06·201f/GOB.REG.HVCA/CE-Prlmen, Convocatoria
• Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante
el período de ejecución.
• Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorlzaclón Final de Medición .
• Costo total de la obra ejecutada, Incluyendo todos los trabajos realizados.
• Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.
• Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.
• Deducciones en favor de la ENTIDAD por Incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los
hubiera.
Saldo a favor o en contra del Contratista.
El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes
establecidos.
Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.
Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las
estimaciones finales. La Inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales,
no deberá ser Interpretada como aceptación de tal trabajo o materia! y en consecuencia no Impedirá
el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está
en estricto acuerdo con las especificaciones.
Este rechazo Incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.
Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no libera al
Contratista de la responsabllldad total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato.
ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

Con la previa autorización del Supervisor, la valorizaclón de la Liquidación Frnal de Pago confeccionado,
conforme lo Indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguirá el trámite de aprobación final y
pago por la ENTIDAD.
Los pagos se realfzarán a nombre de EL CONTRATISTA, CORPORACION ACUARIUS SAC. con RUC
Nº 20486848660, el cual autoriza a LA ENTIDAD a abonar los pagos a la Código de Cuenta
Interbancarfa (CCI) Nº 002 355 002028884034 69, del BANCO DE CREDITO DEL PERU BCP.
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE LA EJECUCIQN DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento ochenta (180) días calendario, el mismo que
se
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en Articulo 184°, del Reglamento
de ra Ley de Contratacrones del Estado.
CLAUSULA SEXTA; UBICACION PE LA PRESTACION

La ubicación del Proyecto y el terreno donde se ejecutará la Obra está situado en:
Región : Huancavelica
Provincia : Huancavellca
Distrito : Acorra
Localidad : C.P.M de Silva
CLAUSULA SEPTIMA¡ PARTES INTEGRANTES DEL CONTRAJO

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de selección que establezcan obllgaclones para las partes.
GEQE 7
G081EIINO REGIONAL Of HUANCAVELICA
AMC N" 500·2014/GOB,REG.HVCA/CE dertva<JJ del
LP N" 06·2014/GOB.REG.HVCA/CE- Primera Convocatorltl
CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregó a fa suscripción del contrato la respectiva garantía soltdarla, Irrevocable,
lncondiclonal y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos,
importes y vigencias siguientes:
GAR.ANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

EL CONTRATISTA entrega la carta Fianza de fiel cumplimiento del contrato por el
monto de S/. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), a través
de la Carta Fianza Nº 0011·0319·9800008893-14, otorgada por BBVA CONTINENTAL,
el cual
rige desde el 18 de Agosto de 2014 hasta el 12 de Diciembre del 2014, S/. 52,656.64
(CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 64/100 NUEVOS
SOLES), a través de fa Carta Fianza Nº 0011-0319-9800008885-10, otorgada por BBVA
CONTINENTAL, el cual rige desde el 18 de Agosto de 2014 hasta el 12 de Diciembre del 2014,
Cantidad que es equlvalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una
vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestaclén.
Esta garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superlntendencla de Banca,
�. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista
¡[,&"': iJ · ·.· \ actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de
' . Reserva del Perú.
;,' t
1, ••
. ;j CLAUSULA NOVENA: EJECUCIÓN PE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

· "/, r LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de Flel Cumplimiento cuando EL CONTRATISTA no
�_;. cumpliera con renovarlas antes del vencimiento de la primera, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMA; ADELANTO

1.- ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada
formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de
pago correspondiente, el adelanto por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato,
siempre que haya sido sollcitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la
suscripción del contrato.
2.- ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos por en cuarenta por ciento (400/o)
del monto del contrato, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e
Insumos presentado por el contratista, previa presentación de la garantía respectiva.
CLAUSULA UNDECIMQ; CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra, dicha conformidad
será dada por la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN.
CLAUSULA DUODECIMO: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obllgaclones derivadas del
presente contrato, bajo sanción de quedar Inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.
CLAUSULA DECIMO TERCERA; RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepclón de obra, ni el consentimiento .de la llquldaclón del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de la °Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo máximo de responsabllldad del contratista es de SIETE (07) AÑOS.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

Si a CONTRATISTA Incurre en retraso Injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalldad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser et caso, del monto del ítem
GEQE 8
AHC N• 500·201.4/GOII.REG,HVCA/CE derivada del
lP N• 06·2014/G0/1.REG,HYCA/CE-Prfmen, Convocatoria
que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. En todos los casos, la penalidad se apllcará automáticamente y se calculará de acuerdo a la
siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Cont[ato

F x plazo en días
Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalldad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato
parcial o totalmente por lncumpllmlento.
Estado y
OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 166
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto por mil del monto del
contrato, se describen en la siguiente tabla:
Nº PENAUDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
1 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los 1/2000
elementos de seouridad. La multa es oor cada día.
CAUDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o
2 utilice para la ejecución de la obra materiales de menos calidad que los especificados en el 1/2000
Exnl!dlente Técnico. La multa es oor cada mat:erfal no eutorízado o no adecuado.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO
Cuando el contratista entregue documentación Incompleta (faltante) o con errores o fuera

3 del plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de 1/2000
adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad,
certificados de habllldad de los profesionales Integrantes de su plantel técnico, etc.). La
mul.ta será por trámite documentarlo.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRATUAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la
4 Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso de demoras 1/2000
Injustificadas los cronogramas reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo
indicado en la Ley de Contrataciones v su Reglamento.
PRUEBAS y ENSAYOS
5 Cuando el contratista no reallza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la 1/2000
calidad de los materiales v los trabales elecutados. La multa es por cada Incumplimiento.
RESIDENTE DE OBRA
6 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa 1/4000
es oor cada día.
: .; EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA
("; 7 Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica. La 1/2000
<.:.:... multa es cor cada eauioo.
f. ;
r·, POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera Injustificada, no presente la subsanación y
o�r
1/2000
8 levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de
.(.'$. manera completa, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de retraso a
oartir de vencido el plazo Indicado en lasbases.
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECVdISTAS DEL CONTRATISTA A REUNION 1/2000
9
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE
GEQE 9
GOSIEIINO REGIONAL DE HUANCAVEUCA
AHC N• 500-Z0:14/GOB.REG.HVCA/CE derfvada del
lP N• 06-2014/GOB.REG.HVCA/CE- Primera Convoclltorf11
PENAUDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA

Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones
convocadas por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de
Inasistencia.
POR NO DISPONIBIUDAD DEL CUADERNO DE OBRA O LA NO ENTREGA DEL
MISMO A SOUCITUD DE LA 1/2000
10 ENTIDAD
Cuando el contratista de manera lnjustlficada,.no disponga del cuaderno de obra durante
la eíecudón o la no entr a del mismo cuahdo lo solicite la Entidad.
POR NO ESTAR AL O A CON LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE 1/2000
OBRA
11 Cuando el contratista de manera Injustificada, no presente el cuaderno de obra con las
anotaciones al día si ulente de su e· cución.
POR NO ENTREGAR El CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE
RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA UQUIDACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA
1/2000
Cuando el contratista no presente a la Entidad el ruademo de obra por la resolución
contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificación de resolución del
12 contrato de obra (en caso de resolución por parte del contratista) o luego de tres días
calendarios de notificada la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad.
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamente con la liquidación
del contrato.
Se a llcará una nalldad r cada día de demora en la entr del cuaderno de obra.
AMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA,
SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.
Para la ejecución de la obra, el Contratista utilizará al personal profesional especificado en su
propuesta técnica, no estando pennltldo cambio salvo por razones de fuerza may
13 (Pronunciamiento Nº 149-2010/DTN) y con aprobación de la Sub Gerencia de Obras (SGO). 6/1000
En caso del residente de obra el cambio deberá aprobar la Oficina Regional de Supervisión
Uquldadón.
Para este efecto, el Contratista deberá proponer a las Instancias respectivas según sea el ca
con cinco días hábiles de antic ación a fin de obtener la a robadón corr ondiente.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE OBRA

La llquldaci6n de la obra se sujetara a lo estal;,lecido en los artículos Nº 211,212, 213 del reglamento de la
Ley de contrataciones del estado.
CLAUSULA DECJMQ SEXTA; RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquíera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40°, inciso c), y 44º
de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso,
LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° y 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: AMPLIACION PE PLAZO

Para la aplicación de plazo en caso de ejecución de obras, procederá conforme se cumpla las condiciones
establecidas en el Articulo Nº 201 del reglamento.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA; RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

cuando una de las partes no ejecute lnjustiflcadamente las obllgaclones asumidas, debe resarcir a la otra
parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no
obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuníarlas a que dicho Incumplimiento
diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLAUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Cívil vigente, cuando corresponda, y demás normas de
derecho privado.
GEQE 10
AMC N• 500-201.4/GOB,REG,HVCA/CE derivada del
LP Nº 06-201.4/GOB.REG.HVCA/CE-Prlm�� Conn,c¡¡torfa
CLAUSULA VIGÉSIMA; SQLUcróN PE CONTROVERSIAS

Cualqulera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad
previsto en los artículos 184°, 199°, 201°, 209°, 210° y 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del estado o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado.
Facultativamente, cualquiera de fas partes podrá someter a conclllación la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el
artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El laudo arbitral emitido es definitivo
e Inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
Los procesos de COnclllación y Arbitraje, que se lleven a cabo conforme a la presente dáusula, deberán
realizarse obligatoriamente en la ámara de Comercio de Huancayo del departamento de .Jun[n.
CLAUSULA VJGESIMQ PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualqulera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escnrura Pública corriendo con todos
los
gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA YJGESIMO SEGUNDA; DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJEcugóN

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se reaílcen durante
la
ejecución del presente contrato:
DOMICIUO DE LA ENTIDAD: Jr. Torre Tagle Nº 336-Cercado de Huancavellca.
DOMICIUO DEL CONTRATISTA: en Jr. Inca Roca Nº 147 Barrio de San Cristóbal Distrito, Provincia y
Departamento de Huancavelica, Pj. Santa Ángela de Fallngo Mz. O, Lote 04,(a la altura de la cuadra 23
Av. San carios), del distrito y Provincia de Huancayo y Departamento de Junín, Jr. Cosmos Mza.B, lote
11 (a una cuadra del parque Juan Goyzueta); del·dlstrlto y Provincia de Huancayo y Departamento
de
Junín, con correo electrónico: omarcabanil!asm@hotmall.com
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huancavelica, el día 18 de
Agosto del 2014
Lic. Adm. Guido Efrafn QUISPE ESCOBAR CONSORCIO SAGITARIO .. ,,.,

Director Regional de Administración
SR. OMAR B. CABANXLLAS MENPOZA
Gobierno Regional de Huancavelica
Representante Legal
GEQE 11
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
SECUNDARIOS EN LA LE AGROPECUARIO SILVA, DEL C.P DE
SILVA, DISTRITO DE ACORlA - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA"
.! Ejecutor Consorcio Sagitario
.!lf>roceso Licitación Pública Nº 06-2014/GOB.REG.HVCA/CEP
1 �.1-t ontrato (Primera Convocatoria)
l fecha de contrato Contrato de Ejecución de Obra Nº 625-2014/0RA-OL
18 de agosto del 2014
1 SI. 2'526,450.00 nuevos soles
Arq. José Luis Calixto Gavina
lng. José Aliaga Perez
180 días calendarios
02 de setiembre del 2014
01 de noviembre del 2014

165 días calendarios
1
111i"..�endo
s
las 9:00 horas del día 06 de Noviembre del 2015, en el C.P de Silva, Distñto de Acoria,
1
.....,�rovincia y Departamento de Huancavelica; se constituyeron en el lugar de la Obra
' ��MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA 1.E
�f,GROPECUARIO SILVA, DEL C.P DE SILVA. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -
• ffi<fiUANCAVELICA
(!) e:>
", los miembros del Comité de Recepción designados mediante Resolución
:!et.Gerencial General Regional Nº 641-2015/GOB. REG. HVCA/GGR de fecha 01 de setiembre del
2015, con la finalidad de verificar la subsanación de las observaciones contempladas en el pliego
uscrito el 21 de setiembre del 2015 y conformado por los siguientes miembros:
lng. Daniel Darío Almonacid Paytan Presidente Primer
lng. José Aliaga Perez Miembro Segundo
lng. Ruben Sanchez Castro Miembro
lng. Wilmer Avalos Neyra Miembro Suplente
ambién participaron del acto por parte de la Empresa Contratista:
Arq. José Luis Calíxto Gavino Residente de Obra

Sr. Ornar Blademir Cabanillas Mendoza Representante Legal Consorcio Sagitario
La Ejecución de la Obra comprende las siguientes Metas:
� COMPONENTE 01 OBRAS EXTERIORES

). COMPONENTE 02 PABELLON AULAS
� COMPONENTE 03 PABELLON ADMINISTRATIVO-AULAS
} COMPONENTE 04 SERVICIOS HIGENICOS
>- COMPONENTE 05 CERCO PERIMETRICO
� COMPONENTE 06 TANQUE ELEVADO
>" COMPONENTE 07 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
� EQUIPAMIENTO DE MOVILIARIO ESCOLAR Y EQUIPOS DE COMPUTO
),:,. MITIGACION AMBIENTAL
Luego de verificar la subsanación de las observaciones, el Comité de Recepción ha constatado

y determinado la conformidad de acuerdo a los Planos y Específicaciones Técnicas del
Expediente Técnico aprobado, por lo cual se procede a la RECEPCIÓN DE LA OBRA.
El Comité de Recepción procede a levantar la presente acta y da por concluida la ejecución de

la obra, quedando encargada la Entidad Ejecutora de coordinar la entrega al sector que
corresponde para su custodia y mantenimiento.
-� Siendo las 16:30 horas del dfa 06 de Noviembre del 2015 y en señal de conformidad se firn,ata
presente acta en seis (06) originales.
ng. José Aliaga Perez

Primer Miembro
Presidente
rq. José Luis Calixto Gavino Sr. Omar Blademir Cabanlllas Mendoza
Residente de Obra Representante Legal Consorcio Sagitario
GOBIERNO REGIONAL
BUANCAVELICA
:Reso.fucíón {ierencíaí:Regíonaí
JVVLQ� -2014-y0:Ji7l:Ey-.71'VCYl/y:RJ
:Jí-uancavetlco/ 1 O JU l. 2014
VISTO:
El Informe Nº 47.5-2011/GOB.REG.HVCNGRI-CREET/rmd y demás
documentos que forman parte de la presente Resolución;
CONSIDERANDO:
Que, el Gobierno Regional de Huancavclica, a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura; aprobó mediante Resolución Gerencial Regional N2 004-2014/GOB.REG.HVCNGRI,
de fecha 29 enero 2011., el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVIéios EDUCATNOS SECUNDARIOS EN 1A I.E AGROPECUARIO SILVA' DEL CP.
DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" con Código SNIP
N1123505_7;
Que, mediante Informe N11 381-20M/GOB.REG.HVCNGRI-SGO, ele focha 02
junio 2011, la Sub Gerencia de Obras solicita a la Gerencia de Infraestructura que por intermedio de
Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos CREET implemente el procedimiento para
la actualización de precios clel Expediente Técnico, a través de la vía que corresponda y posteriormente
se evalué;
Que, mediante Informe Nº 061-2014/GOB.REG.HVCNGRI-CREt'T/ervde fecha
17 febrero 2014, el evaluador Arq, Edgar Ruiz Villar, concluye que luego de evaluado la actualización
presupuesta] del Expediente Técnico, aprueba la actualización de presupuesto, asimismo, señala que 110
ha sufrido variaciones cu el costo total del proyecto;
Que, el coordinador <le la CREF;r mediante, Informe Nº 175-

2014/GOB.REG.HVCNGRI-CREET/nn<l de fecha 18 junio 2014, y remite el Acta ele Sesión N2 053-
2011/GOH.REG.HVCNGIU-CREET, de fecha 18 junio 2011,, mediante el cual recomienda Aprobar
el expediente técnico con el nuevo presupuesto actualizado del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN 1A I.E AGROPECUARIO SILVA , DFL CP.
ru(l...111112'J�-4-DESILVA, DISTRITO DEACORIA-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA" ron Código SNIP
11
N 235057, por el monto de S/. 2'681,560.41 (dos millones seiscientos ochenta y u11 mil
quinientos
- sesenta con 11/100) Nuevos soles; no siendo necesario utilizar Ficha de Registro de Variaciones e11
la Fase ele Inversión (FORMATO 16) ya que el nuevo estudio de actualización de costos no sufre
variación:
Estando a lo informado; y
En concordancia a lo dispuesto por la Resolución de Coiuralorfa Nº 195-88-CG,
sobre las Normas que Regulan La Fjecución de las Obras Públicas por Administración Directa; la
Ley Nll 27783, La Directiva Nº 001-2009/GOB.REG.HVCNGRI, Directiva para la l·�jecució11 de
Obras bajo la Modalidad de Administración Directa a ser Implementadas por Unidades
l�jecutoras y/o Residentes de Obra;
Con la Visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Sub

Gerencia de Estudios, la Sub Gerencia de Obras;
En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado

Peruano de 199:�; La Ley N2 27783, Ley ele Bases de la Descentralización: La Ley N11 27867, Ley
Orgánica ele los Gobiernos Regionales; y la Resolución 06..'1-2012/GOB.REG-HVCA/PR.
1
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
:Jlesolúcíón gerencíaí:Regíonaí
Jí\17'.1.. 0 5-2014-(i021. :R.:E(i-:JIYC..ftf{/
i:JU
•
.7-íuancaYellca; 1 O JUL. 201i.
SE RESUELVE:
ARTICULO 112.- APROBAR, la actualización de costos del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E
��o B.EG10 AGROPECUARIO SILVA , DEL CP. DE SILVA·; DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -
� UANCAVELICA" con Código SNIP N2 235057, por el monto de S/. 2'681,560.41 (dos millones
1
E.N \ r eiscientos ochenta y un mil quinientos sesenta con 41/100) Nuevos soles, conforme al siguiente detalle;
101'1!.'.-. •
..v,,,�J._,. TRUCTIJRA DEL PRFSUPUESTO (ACTIJALlZADO)
��
� ITEM COMPONENTE PRESUPUESTO
INFRAESTRUCTURA
1
1
1 l COMPONENTE 01 OBRAS EXTERIORES S/. 245,246.09
' 2 COMPONENTE 02 PABELLÓ!\' DE AULAS S/. 479,618.57
' 3 COMPONENTE 03 PABELLÓN ADMINI�TRATIVO -AULAS SJ. 444,968.42
'
r- 4 COMPONE!\'TE 04 SERVICIOS HIGIÉNICOS
j e S/. 131,588.63
. 5 COMPONENTE OS CERCO PERIMÉTRICO
� S/. 420,675.98
�.,_f;"' 6 COMPONENTE 06 TANQUE ELEVADO SI. 53,792.86
,o L� COMPONENTE 07 TANQUE SEPTICO Y POZO
� :p
l:i SUB
.,.-v-i:
�'
7 PERCOLADOR S/. 19,172.35
I �ta: EQUIPAMIENTO SI. 14 l ,226.97
1@�
OBR i �,J!.iÚ
ff i$>o.,'D
�
:!)
GER:l
�e¡¡')'
� MITIGACIÓN AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
S/. 4,237.29
SJ. 1'940,527.16
GASTOS GENERALES SI. l 03,601.12
lffILIDJ\D S/. 97 ,026.36
-� q,
SUB TOTAL S/. 2'141,157.94
IGV 18% S/. 385,1-08.13
.,
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA S/. 2'526,566.37
GASTOS DE SUPERVISIÓN SI. 80,.5'1-0.70
GAS'l'OS ADMINISTRATIVOS SI. 24,453.34
EXPEDIENTE Tl::CNICO SI. 50,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2'681,560.41
Gerencial Regional ARTICULO 211.- QUEDA subsistente

N9 001,-2011/GOB.REG.HVCNGHI, contenido
todo 29elenero
de Ierha 2011, endelodo
la loResolución
que no se
oponga a la presente resolución.
11
ARTICULO 3 .- comunicar la presente a los órganos competentes cid Gobierno
Regional de Huancavelica,
l11J?4í31J�I
OTRAS
DECLARACION·ES
l•l@H•l�I
DECLARACIÓN JURADA
REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON El ESTADO
Señores
Presente.-
La que se suscribe, KATHERINE MARIA CORNEJO ASTO, representante legal de ODECON S.R.L.,
identificado con DNI Nº 40724181, DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada no se
encuentra actualmente incluido en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

Representante legal

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
l1]_i;gH1]�I
DECLARACIÓN JURADA IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD SEGÚN NG - 050
Señores
Presente.-
identificado con DNI Nº 40724181, DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada contará
con implementos de seguridad según NG-050.

Representante Legal

Tel. Fíjo: (064} 772075
Cel. Nro.: 967269971
l 1] iYH 1] � 1
DECLARACIÓN JURADA
PRESENTAR MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN LAS EE.TT.
Señores
Presente.-
identificado con DNI Nº 40724181, DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada presentará
materiales de primera calidad según las especificaciones técnicas del expediente técnico.

Representante Legal

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
1•1.í?4í3•1�1
DECLARACIÓN JURADA
ACEPTACION TACITA DE NO ENCONTRAR INCOVENIENTE ALGUNA PARA EL INICIO Y
EJECUCION DE LA OBRA EN FORMA TECNICA
Señores
Presente.-
identificado con DNI Nº 40724181, DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada acepta
tácitamente de no haber encontrado inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de la obra en
forma técnica, según planos entregados.

Representante Legal

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
'
1•1P4:H•1�1
111
FACTORES DE
EVALUACIÓN
l1]v;J:í31]�I .
A.
PRECIO
ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA
ÍTEM Nº 11
Señores
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
es la siguiente:
CONCEPTO PRECIO TOTAL

ITEM 11: REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN EL (LA)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUAN CAVELICA, SI 185,414.83
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
TOTAL SI 185,414.83
El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

Representante Legal

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
Importante
1•1Ní3•1�1
•
- -- ----- -----
El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera
referencial en el siguiente ejemplo:
UNI METRA
Nº ITEM PARTIDA PU SUB TOTAL
DAD DO
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
01 SEGURIDAD Y SALUD S/31,580.19
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/2,203.84
01.01.01 ALQUILER DE OFICINA clb 2.00 S/184.00 S/368.00
01.01.02 ALMACEN DE OBRA otb 1.00 S/641.22 S/641.22
01.01.03 CERCO PERIMETRICO PROVICIONAL m 163.73 S/4.54 S/743.33
01.01.04 CARTEL DE OBRA und 1.00 S/451.29 S/451.29
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/492.61
01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00 S/267.98 S/267.98
01.02.02 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL glb 1.00 S/224.63 S/224.63
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/25,027.01
01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO S/1,882.40
01.03.01.01 ELIMINACION DE MATERIAL DESLIZADO m3 520.00 S/3.62 S/1,882.40
01.03.02 DEMOLICION DE MATERIAL EXISTENTE S/16,111.67
01.03.02.01 DEMOLICION DEL MURO DE CONTENCION COLAPSADO m3 105.30 S/148.27 S/15,612.83
01.03.02.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO m3 1.82 S/148.27 S/269.85
01.03.02.03 DEMOLICION DE CUNETA m3 0.65 S/131.60 S/85.54
01.03.02.04 DEMOLICION DE SARDINEL m3 1.09 S/131.60 S/143.44

ELIMINACION DE LAS DEMOLICIONES+ 50% DE
01.03.03 ESPONJAMIENTO S/591.15
ELIMINACION DE DEMOLICION DE MURO DE
01.03.03.01 CONTENCION COLAPSADO m3 157.95 S/3.62 S/571.78
01.03.03.02 ELIMINACION DE DEMOLICION DE PAVIMENTO m3 2.73 S/3.62 S/9.88
01.03.03.03 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CUNETA m3 0.98 S/3.62 S/3.55
01.03.03.04 ELIMINACION DE DEMOLICION DE SARDINEL m3 1.64 S/3.62 S/5.94

01.03.04 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO S/6,441.80
01.03.04.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,586.65 S/1.58 S/2,506.91
01.03.04.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 1.586.65 S/2.48 S/3,934.89
01.04 SEGURIDAD Y SALUD S/2,800.00

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL
01.04.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO clb 1.00 S/2,800.00 S/2,800.00
01.05 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL S/1,056.72

ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
01.05.01 MITIGACION AMBIENTAL olb 1.00 S/1.056.72 S/1,056.72
02 ESTRUCTURAS S/120,257.07
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/34,829.41
02.01.01 CORTE DE TALUD 5113,603.12
02.01.01.01 CORTE DE TALUD EN BANQUETAS m3 3,392.30 S/4.01 S/13,603.12
02.01.02 NIVELACION Y APISONADO S/672.89
02.01.02.01 NIVELACION Y APISONADO DEL TERRENO m2 78.00 S/4.68 S/365.04
02.01.02.02 NIVELACION Y APISONADO DEL RELLENO m2 65.78 S/4.68 S/307.85

02.01.03 CONTENCION S/2,380.41
02.01.03.01 CONTENCION m3 304.40 S/7.82 S/2,380.41
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL
02.01.04 SELECCIONADO S/1,786.70
02.01.04.01 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 75.42 S/23.69 S/1,786.70
Dirección: Av. Perú Nro 243, Chanchamayo -Junín

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
02.01.05
l 1] J?;;ií-J 1] � 1
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE+ 25% DE
ESPONJAIV'IENTO 5116,386.29
02.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4,526.60 513.62 Sl16,386.29
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Sl9,597.14
02.02.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" (10 CM) S/7,689.24
02.02.01.01 SOLADO DE MURO DE CONTENCION m2 78.00 Sl98.58 Sl?,689.24
02.02.02 SARDINEL 51885.61
02.02.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN SARDINEL m3 1.09 S/325.65 S/354.96
02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL m2 16.64 S/31.89 Sl530.65
02.02.03 CUNETA Sl211.67
02.02.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN CUNETA m3 0.65 S/325.65 Sl211.67
02.02.04 PAVIMENTO 51810.62
02.02.04.01 CONCRETO F'C= 210 KGICM2 EN PAVIMENTO m3 1.82 S/354.28 Sl644.79

02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO m2 5.20 Sl31.89 Sl165.83
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/74,109.13
02.03.01 ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 5126,312.79
02.03.01.01 CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C= 210 KG/CM2 m3 61.10 Sl346.49 S/21.170.54
02.03.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATA ka 1,308.46 S/3.93 Sl5,142.25
02.03.02 PANTALLA DEL MURO DE CONTENCION S/47,796.34
02.03.02.01 CONCRETO PARA PANTALLA DE F'C= 210 KGICM2 m3 31.40 Sl346.49 S/10,879.79
02.03.02.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICM2 PARA PANTALLA kQ 1,849.32 Sl3.93 S/7,267.83
02.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PANTALLA m2 170.65 S/173.74 Sl29,648.73
02.04 OTROS 511,721.38
02.04.01 TUBO PVC 3" PARA LLORONAS m 22.00 Sl29.65 S/652.30
02.04.02 JUNTA DE DILATACION E=1" m 9.30 S/6.31 S/58.68
02.04.03
02.04.04
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
ROTURA DE PROBETA DE CONCRETO

alb
alb
2.00
9.00
.
Sl21 0.00
Sl65.60
S/420.00
S/590.40
1 Total costo directo (A) SI 136,635.83

2 Gastos qenerales
2.1 Gastos fijos SI 150.00
2.2 Gastos variables SI 10,780.87
Total castos generales (B) S/ 10,930.87
3 Utilidad (C) 519,564.51
SUBTOTAL (A+B+C) SI 157,131.21
4 IGV7 SI 28,283.62
5 Monto total de la oferta SI 185,414.83

Representante Legal
Importante
El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el
siguiente texto:
"Mi oferta no incluye {CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para
el perfeccionamiento del contrato.
Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT Nº 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Tel. Fijo: (064) 772075
Cel. Nro.: 967269971
OTROS
DOCUMENTOS
,.. .
, .. ,,,,
�
..
Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo
REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA

EMPRESA
RE
MY
PE
RUC Nº:
ACREDITACI
Razón Social
ÓN
:
20486937760
ODECON S.R.L.
Actividad Económica CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
(*) : CIIU (*) : 4100

AV. PERU 243 (FTE UGEL LA MERCED)
Domicilio:
JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO
Distrito : Provincia: CHANCHAMAYO
Departamento: CHANCHA
Gerente General : MAYO
Representante JUNIN
Legal : INGRID CELEDONIA CORNEJO

Queda Acreditada ASTO INGRID CELEDONIA
como :
CORNEJO ASTO
MICRO EMPRESA
Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0000966257-
2012
Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción
REMYPE: 14/06/2
(•) CIIU v3 : 45207 012
(•) Actividad Económica v3 : CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que
se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o
falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el
registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al
Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Ar!. 32º de la Ley Nº 27444.
La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para
la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.
Fecha de Expedición : 16/11/2012

Codigo Nro. 150106
Impreso el 20/09/2019 09.07.36
Av.
www.mintra.gob. Sal
ave
pe rry
66
5
J
e
s
u
s
M
a
r
i
a
T:
(5
11
)
63
0-
60
0
8/5/2019 CONSTANCIA DEL RNP
j:JSCE '- RUC Nº 20486937760
-_.-. -- ....
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA
ODECON S.R.L.
Domiciliado en: AVENIDA PERU 243 (FTE UGEL LA MERCED) /JUNIN-CHANCHAMAYO-
CHANCHAMAYO (Según información declarada en la SUNAT)
Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:
PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia
Desde 06/05/2016
PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia
Desde 06/05/2016
EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postor y
Desde 24/06/2017
contratista
Capacidad Máxima de Contratación
6,187,522.00 (SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 00/100)
FECHA IMPRESIÓN: 08/05/2019
Nota:
Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la
página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifigue su Inscrir2ción.
�o.6ii] 1 Imprimir I
www.mp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20486937760 1/1

PROPUESTA - UNHff

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROPUESTA - UNHff

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PROPUESTA - UNHff

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Autorización de notificación por correo electrónico:

SI autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Citación para la aplicación del criterio de desempate.

Huancavelica, 09 de octubre del 2019

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

El funcionario que suscribe, CERTIFICA:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ODECON S.C.R.L.

RIESGO COMPARTIDO O JOINT VENTURES, CONSORCIOS; ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OTROS

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

11. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS

111. TÍTULOS PENDIENTES

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS

v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a

Huancavelica, 09 de octubre del 2019

Katherine M. Cornejo Asto

Dirección: Av. Perú Nro 243, Chanchamayo - Junín

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Huancavelica, 09 de octubre del 2019

Katherine M. Cornejo Asto

Dirección: Av. Perú Nro 243, Chanchamayo - Junín

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Huancavelica, 09 de octubre del 2019

Katherine M. Cornejo Asto

Dirección: Av. Perú Nro 243, Chancha mayo - Junín

CONCEPTO PRECIO TOTAL

Huancavelica, 09 de octubre del 2019

Katherine M. Cornejo Asto

Dirección: Av. Perú Nro 243, Chanchamayo - Junín

Nº ITEM PARTIDA UNI METRA

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/2,203.84

01.01.01 ALQUILER DE OFICINA olb 2.00 S/184.00

01.01.02 ALMACEN DE OBRA olb 1.00 S/641.22 S/641.22

01.01.03 CERCO PERIMETRICO PROVICIONAL m 163.73 S/4.54 S/743.33

01.01.04 CARTEL DE OBRA und 1.00 S/451.29 S/451.29

01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00 S/267.98 S/267.98

01.02.02 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL clb 1.00 S/224.63 S/224.63

01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/25,027.01

01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO

01.03.01.01 ELIMINACION DE MATERIAL DESLIZADO m3 520.00 S/3.62 S/1,882.40

01.03.02 DEMOLICION DE MATERIAL EXISTENTE S/16, 111.67

01.03.02.01 DEMOLICION DEL MURO DE CONTENCION COLAPSADO m3 105.30 S/148.27 S/15,612.83

01.03.02.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO m3 1.82 S/148.27 S/269.85

01.03.02.03 DEMOLICION DE CUNETA m3 0.65 S/131.60 S/85.54

01.03.02.04 DEMOLICION DE SARDINEL m3 1.09 S/131.60 S/143.44

01.03.03.02 ELIMINACION DE DEMOLICION DE PAVIMENTO m3 2.73 S/3.62 S/9.88

01.03.03.03 ELIMINACION DE DEMOLICION DE CUNETA m3 0.98 S/3.62 S/3.55

01.03.03.04 ELIMINACION DE DEMOLICION DE SARDINEL m3 1.64 S/3.62 S/5.94

01.03.04 TRAZOS. NIVELES Y REPLANTEO S/6,441.80

01.03.04.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,586.65 S/1.58 S/2,506.91

01.03.04.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 1,586.65 S/2.48 S/3,934.89

01.04 SEGURIDAD Y SALUD S/2,800.00

01.05 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/34,829.41