Pliego de Eted CCC LPN 2016 004

REPÚBLICA DOMINICANA
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA

“Año del fomento de la vivienda”
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA

CONTRATACIÓN DE OBRAS
“CONSTRUCCIONDE LA LINEA DE TRANSMISION 138 KV DUVERGE-JIMANI”
LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO.

ETED-CCC-LPN-2016-004
Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana
Marzo, 2016
SNCC.P.006 Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras
TABLA DE CONTENIDO
GENERALIDADES ............................................................................................................................ 5
Prefacio ........................................................................................................................................... 5
PARTE I ..................................................................................................................................... 8
PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN .......................................................................................... 8
Sección I .......................................................................................................................................... 8
Instrucciones a los Oferentes (IAO) .................................................................................................. 8
1.1 Antecedentes .................................................................................................................................................. 8
1.2 Objetivos y Alcance ....................................................................................................................................... 8
1.3 Definiciones e Interpretaciones ...................................................................................................................... 8
1.4 Idioma .......................................................................................................................................................... 12
1.5 Precio de la Oferta ....................................................................................................................................... 12
1.6 Moneda de la Oferta..................................................................................................................................... 13
1.7 Normativa Aplicable .................................................................................................................................... 13
1.8 Competencia Judicial ................................................................................................................................... 14
1.9 Proceso Arbitral ........................................................................................................................................... 14
1.10 De la Publicidad ......................................................................................................................................... 14
1.11 Etapas de la Licitación .............................................................................................................................. 14
1.12 Iniciativa Privada ...........................................................................................................................................
1.14 Atribuciones ............................................................................................................................................... 15
1.15 Órgano Responsable del Proceso ............................................................................................................... 15
1.16 Exención de Responsabilidades ................................................................................................................. 15
1.17 Prácticas Corruptas o Fraudulentas ............................................................................................................ 15
1.18 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles .................................................................................... 16
1.19 Prohibición de Contratar ............................................................................................................................ 16
1.20 Demostración de Capacidad para Contratar ............................................................................................... 18
1.21 Representante Legal ................................................................................................................................... 18
1.22 Subsanaciones ............................................................................................................................................ 18
1.23 Rectificaciones Aritméticas ....................................................................................................................... 19
1.24 Garantías .................................................................................................................................................... 19
1.24.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta ....................................................................................................... 19
1.24.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato ........................................................................................... 19
1.25 Garantía de Buen Uso del Anticipo ........................................................................................................... 20
1.26 Garantía Adicional ..................................................................................................................................... 20
1.27 Devolución de las Garantías ..................................................................................................................... 20
1.28 Consultas .................................................................................................................................................... 21
1.29 Circulares ................................................................................................................................................... 21
1.30 Enmiendas .................................................................................................................................................. 21
1.31 Visita al lugar de las Obras ........................................................................................................................ 22
1.32 Reclamos, Impugnaciones y Controversias .............................................................................................. 22
1.33 Comisión de Veeduría ....................................................................................................................................
Sección II ....................................................................................................................................... 24
Datos de la Licitación (DDL) ........................................................................................................... 24
2.1 Objeto de la Licitación ................................................................................................................................. 24
2.2 Procedimiento de Selección ......................................................................................................................... 24
2.3 Modalidad Iniciativa Privada ...........................................................................................................................
2.4 Fuente de Recursos ...................................................................................................................................... 24
2.5 Condiciones de Pago .................................................................................................................................... 24
2.6 Cronograma de la Licitación ........................................................................................................................ 25
2.7 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones ............................................................................ 26
2.8 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones .............................................................................. 26
Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2

2.9 Especificaciones Técnicas............................................................................................................................ 27

2.10 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra ................................................................................................ 27
2.11 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B” ............................................ 27
2.12 Lugar, Fecha y Hora .................................................................................................................................. 28
2.13 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A” .......................................... 28
2.14 Documentación a Presentar ........................................................................................................................ 28
2.15 Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B” ................................................................ 29
Sección III ...................................................................................................................................... 31
Apertura y Validación de Ofertas .................................................................................................... 31
3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres .......................................................................................................... 31
3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de Propuestas Técnicas ....................................................................... 32
3.3 Validación y Verificación de Documentos .................................................................................................. 32
3.4 Criterios de Evaluación ................................................................................................................................ 33
3.5 Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas ........................................................ 33
3.6 Confidencialidad del Proceso ....................................................................................................................... 34
3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta ............................................................................................................... 34
3.8 Evaluación Oferta Económica ..................................................................................................................... 35
3.9 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica ..................................................................... 35
Sección IV ...................................................................................................................................... 36
Adjudicación .................................................................................................................................. 36
4.1 Criterios de Adjudicación ............................................................................................................................ 36
4.2 Empate entre Oferentes ................................................................................................................................ 37
4.3 Declaración de Desierto ............................................................................................................................... 37
4.4 Acuerdo de Adjudicación............................................................................................................................ 37
4.5 Compensación autor de Iniciativa Privada .......................................................................................................
4.6 Adjudicaciones Posteriores .......................................................................................................................... 37
PARTE 2......................................................................................................................................... 38
CONTRATO .................................................................................................................................... 38
Sección V ....................................................................................................................................... 38
Disposiciones Sobre los Contratos ................................................................................................ 38
5.1 Condiciones Generales del Contrato ............................................................................................................ 38
5.1.1 Validez del Contrato ................................................................................................................................. 38
5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato ............................................................................................. 38
5.1.3 Garantía de Buen uso del anticipo ............................................................................................................ 39
5.1.4 Perfeccionamiento del Contrato ............................................................................................................... 39
5.1.5 Plazo para la Suscripción del Contrato ..................................................................................................... 39
5.1.6 Ampliación o Reducción de la Contratación............................................................................................. 39
5.1.7 Finalización del Contrato .......................................................................................................................... 39
5.1.8 Subcontratos.............................................................................................................................................. 39
5.2 Condiciones Específicas del Contrato .......................................................................................................... 39
5.2.1 Vigencia del Contrato ............................................................................................................................... 40
Sección VI ...................................................................................................................................... 40
Incumplimiento del Contrato .......................................................................................................... 40
6.1 Incumplimiento del Contrato ....................................................................................................................... 40
6.2 Efectos del Incumplimiento ......................................................................................................................... 40
6.3 Tipos de Incumplimientos ........................................................................................................................... 40
6.4 Sanciones .................................................................................................................................................... 41
Sección VII ..................................................................................................................................... 41
Ejecución y Recepción de la Obra .................................................................................................. 41

7.1 Inicio de la Construcción ............................................................................................................................ 41

7.2 Recepción Provisional ............................................................................................................................... 41
7.3 Recepción Definitiva .................................................................................................................................. 42
7.4 Garantía de Vicios Ocultos ......................................................................................................................... 42
Sección VIII .................................................................................................................................... 42
Obligaciones de las Partes ............................................................................................................. 42
8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante ....................................................................................................... 42
8.2 Obligaciones del Contratista ........................................................................................................................ 42
8.2.1 Normas Técnicas ....................................................................................................................................... 43
8.2.2 Seguridad .................................................................................................................................................. 44
8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales ...................................................................................................... 44
8.2.4 Responsabilidad de Seguros .................................................................................................................... 45
8.2.5 Seguro contra daños a terceros .................................................................................................................. 45
8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo .......................................................................................................... 46
8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo ...................................................................... 46
8.2.8 Seguridad Industrial .................................................................................................................................. 47
8.2.9 Contabilidad del Contratista...................................................................................................................... 47
Sección IX ...................................................................................................................................... 47
Formularios ................................................................................................................................... 47
9.1 Formularios Tipo ......................................................................................................................................... 47
9.2 Anexos ......................................................................................................................................................... 47

GENERALIDADES
Prefacio
Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la ejecución o contratación Obras,
ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado en los
Procedimientos de Licitaciones, regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del
dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su
modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006),
y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de
septiembre de dos mil doce (2012).
A continuación se incluye una breve descripción de su contenido.

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de Licitación. Las

disposiciones de esta sección son de uso obligatorio en todos los procedimientos de
Licitación para la Contratación de Obras regidos por la Ley No. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06 y su Reglamento
de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y

proporciona información al Oferente de cómo preparar sus Ofertas.
Sección III. Apertura y Validación de Ofertas
Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas, Técnicas

y Económicas, incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de Estudio de
Precios.
Sección IV. Adjudicación
Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para

Adjudicaciones Posteriores.
PARTE 2 – CONTRATO
Sección V. Disposiciones sobre los Contratos
Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser
modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que se
hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las
Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.
Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los
contratos.
Sección VI. Incumplimiento de Contrato
Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento y las
sanciones que devienen de estos.
PARTE 3 – OBRAS
Sección VII. Ejecución y Recepción de Obras

Esta sección incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepción Provisional
y la Recepción Definitiva.
Sección VIII. Obligaciones de las Partes
Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las del
contratista.
Sección IX. Formularios Tipo
Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, presentación

de oferta y garantías que el oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta.

PARTE I
PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN
Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)
1
1.2 Objetivos y Alcance
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas,

técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias,
facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
que deseen participar en la Licitación para laCONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION
138 KV DUVERGE-JIMANI,llevada a cabo por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana,
ETED (Referencia: ETED-CCC-LPN-2016- 004.
Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente

omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones
Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al
mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.
1.3 Definiciones e Interpretaciones
A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician
con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:
Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.
Análisis de Costo: Análisis del Precio de los puntos de partida.
Bienes: Equipos que El Oferente está obligado a suministrar a la Entidad Contratante, según las
exigencias del presente Pliego de Condiciones Específicas.
Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por
ser extraño a la voluntad de las personas.
Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista

al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha cumplido sus
obligaciones contractuales.
Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultas
planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de Condiciones,
formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los
Oferentes/Proponentes.

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable

de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del
servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del
Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas.
Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir

información de la Licitación.
Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se
organizan para participar en un procedimiento de contratación.
Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento

establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración, interpretación o
modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones.
Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con

los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley.
Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública Nacional, resulta

adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas.
Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un

Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en el
Pliego de Condiciones Específica, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que
posteriormente pasa a la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la entidad
contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura de su Oferta
Económica Sobre B.
Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Licitación.
Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las

actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Licitación.
Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición
de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado.
Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas.
Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa
es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras,
cuando todas se encuentran bajo un control común. Empresas controlantes son aquellas que están
en posibilidad de controlar a otras, ya sea por su participación directa o indirecta en más del
cincuenta por ciento (50%) del capital, o en más del cincuenta por ciento (50%) de los votos de las
Asambleas, o en el control de la dirección de las empresas subsidiarias.
Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe
ejecutarse la Obra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de
aplicación de la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.
Estado: Estado Dominicano.
Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el
contenido del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se
hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.
Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas.
Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante,
imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.
Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de
contratación que se esté llevando a cabo.
Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado
realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas,
de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones
correspondientes. Las licitaciones públicas podrán ser internacionales o nacionales. La licitación
pública nacionalva dirigida a los Contratistas nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el
país.
Licitación Restringida: Es la invitación a participar a un número limitado de proveedores que

pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de las Obras a ejecutarse, razón por la
cual sólo puede obtenerse un número limitado de participantes, de los cuales se invitará un mínimo
de cinco (5) Oferentes cuando el registro sea mayor. No obstante ser una licitación restringida se
hará de conocimiento público por los medios previstos.
Líder del Consorcio: Persona natural o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal.
Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien

tenga la autorización para celebrar Contrato.
Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes

sobre los resultados finales del Procedimiento de Licitación, dentro de un plazo de cinco (05) días
hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación.
Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.
Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación o
renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparación del terreno, la
excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los
servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la fotografía por
satélite, los estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de
esos servicios no excede del de las propias Obras.
Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitación ni en el

Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta
prevista de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del
monto total Adjudicado.
Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el

proceso de Licitación.
Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta

Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.
Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.
Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante,
de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y
evaluando propuestas, elaborando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento
para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.
Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito
impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.
Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o

indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación
de una parte.
Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas

importantes respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o
formular declaraciones farsas a los investigadores con la intensión de impedir sustancialmente una
investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre prácticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito
de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o
que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un contrato.
Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que
habrán de regirse las partes en la presente Licitación.
Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y

Contrataciones procede a la adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del
procedimiento de compra o contratación.
Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o
Económicas.
Supervisor: Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la ejecución

de acuerdo con el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y especificaciones técnicas y
de construcción del Contrato de Obra..
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa

de los procedimientos de Compras y Contrataciones.
Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:
 Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y

viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.
 El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de
recepción.
 Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o anexo
se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de
CondicionesEspecíficas, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de
capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y
no afectarán su interpretación.
 Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este
documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.
 Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad
Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.
 Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que
expresamente se utilice la expresión de “días hábiles”, en cuyo caso serán días
hábiles de acuerdo con la legislación dominicana.
1.4 Idioma
El idioma oficial de la presente Licitación es el español, por tanto, toda la correspondencia y

documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el
Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en
idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial
debidamente autorizado.
1.5Precio de la Oferta
Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica

deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación
de Oferta Económica (Listado de Partidas). Si un formulario de Oferta Económica detalla partidas
pero no las cotiza, se asumirá que está incluido en el precio total de la Oferta. Asimismo, cuando
alguna partida no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que
está incluida en el precio total de la Oferta.
Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán
sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los Datos de la Licitación
(DDL).
1.6Moneda de la Oferta
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a
excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la
moneda del país de origen de los mismos.
De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA vigente al cierre del día anterior a la fecha de
recepción de ofertas.
1.7Normativa Aplicable
El proceso de Licitación, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la

República Dominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la
Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido
mediante el Decreto No.543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se
dicten en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a
intervenir.
Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente
explicativos.
Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se

seguirá el siguiente orden de prelación:
1) La Constitución de la República Dominicana;

2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No.
449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
3) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12,
de fecha seis (06) de septiembre del 2012;
4) El Pliego de Condiciones Específicas;
5) La Oferta;
6) La Adjudicación;
7) El Contrato;
8) La Orden de Compra.

1.8 Competencia Judicial
Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a
intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al
Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Leyque instituye el
Tribunal Superior Administrativo.
1.9 Proceso Arbitral
De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la
República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta
(30) de diciembre del dos mil ocho (2008).
1.10De la Publicidad
La convocatoria a presentar Ofertas en las Licitaciones Públicas deberá efectuarse mediante la

publicación, al menos en dos (02) diarios de circulación nacional por el término de dos (2) días
consecutivos, con un mínimo de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.
La comprobación de que en un llamado a Licitación Pública se hubieran omitido los requisitos de

publicidad, dará lugar a la cancelación inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de
aplicación en cualquier estado de trámite en que se encuentre.
1.11Etapas de la Licitación
Las Licitaciones podrán ser de Etapa Única o de Etapas Múltiples.
Etapa Única:
Cuando la comparación de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo acto.
Etapa Múltiple:
Cuando las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se evalúan en etapas separadas:
Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega de los “Sobres A”, contentivos de las Ofertas Técnicas,
en acto público y en presencia de Notario Público. Concluye con la valoración de las Ofertas
Técnicas y la Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados
del Proceso de Homologación.
Etapa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario Público de las
Ofertas Económicas “Sobre B”, que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la
primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los
Oferentes/Proponentes.

1.13Órgano de Contratación
El órgano administrativo competente para la contratación de las obras a ser contratadas es la

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en la persona de la Máxima Autoridad
Ejecutiva de la institución.
1.14Atribuciones
Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:
a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión.

b) Nombrar a los Peritos.
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al
proceso.
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitación, por las causas que
considere pertinentes. En consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos y
condiciones que determine.
1.15Órgano Responsable del Proceso
El Órgano responsable del proceso de Licitación es el Comité de Compras y Contrataciones. El

Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05) miembros:
 El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo presidirá;

 El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado;
 El Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;
 El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente;
 El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.
1.16Exención de Responsabilidades
El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a

ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no
demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones
Específicas.
1.17Prácticas Corruptas o Fraudulentas
Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en de la Convención

Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que
establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo
de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, si
éste ya se hubiere celebrado.A los efectos anteriores se entenderá por:
a) “práctica corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de

valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de
contratación o a la ejecución del Contrato, y,

b) “práctica fraudulenta”, a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un

proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio del
contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con
anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios
de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la
competencia libre y abierta.
1.18De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles
Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones,
tendrá derecho a participar en la presente Licitación, siempre y cuando reúna las condiciones
exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente
Pliego de Condiciones.
1.19Prohibición de Contratar
No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas
o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:
1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de

Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de
la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara
de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y
Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor

General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el
Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la
República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el
Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las
instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06;
2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y
subjefes de la Policía Nacional;
3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del
procedimiento de contratación administrativa;
4) Todo personal de la entidad contratante;
5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo
grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la
prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas
con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y
descendientes de estas personas;

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los
Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital
social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;
7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier
etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos
de supervisión;
8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de
falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos
públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de
información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya
transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra
la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;
9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las
convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier
ordenamiento jurídico;
11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades
ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;
12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con
entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus
reglamentos;
13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las
normativas vigentes;
PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se

extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo.
PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal
referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos
últimos prestan servicios.
En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO
podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en
el Registro de Proveedores del Estado.

1.20Demostración de Capacidad para Contratar
Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:
1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los

recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el
personal necesario para ejecutar el contrato.
2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios

no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han
sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de
los motivos precedentes;
3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;
4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano

en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;
5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de

licitaciones públicas nacionales;
6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;
1.21Representante Legal
Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitación

deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.
1.22Subsanaciones
A los fines de la presente Licitación se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los
Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos
documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de
requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.
La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los

documentos de la Licitación se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir
a pruebas externas.
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un
plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.
Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos
bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad

de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada
de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.
No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de
una oferta para que se la mejore.
La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de

Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta,
que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.
1.23Rectificaciones Aritméticas
Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:
a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida
multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será
corregido.
b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera;

esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado

en palabras.
Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.
1.24 Garantías
Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para
la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la
presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite.
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:
1.24.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta
Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.
PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá

incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de
Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, o haya sido presentada en otro formato
que no haya sido el exigido por la Entidad Contratante, significará la desestimación de la Oferta sin
más trámite.
1.24.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil
Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a

constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida

solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y
renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la
Adjudicación, por el importe delCUATRO POR CIENTO (4%)del monto total del Contrato a intervenir,
en el caso de tratarse de una MIPYMES, corresponderá a UNO POR CIENTO (1%) a disposición de
la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del
Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME)
el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%).La Garantía de Fiel Cumplimiento de
Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República
Dominicana.
La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de

Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía
de Seriedad de la Oferta.
Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad

Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones
correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de
Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario
depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la
Entidad Contratante, mediante comunicación formal.
1.25Garantía de Buen Uso del Anticipo
Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras deberán presentar una garantía de
anticipo equivalente al monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual será igual o
menor al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y que será amortizada en igual
proporción en cada certificado o avance de obra.
1.26Garantía Adicional
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas
por él a satisfacción de la Entidad Contratante, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos
realizados al concluir la Obra.
Esta garantía deberá ser por un período de tres (3) años contados a partir de la Recepción
Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún
defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser
otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la
Entidad Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículo 1792 y siguientes del Código
Civil Dominicano.
1.27 Devolución de las Garantías
a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes

participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfacción

de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad
alguna.
1.28Consultas
Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de
Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO(50%) del
plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes por escrito,
sus representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas
conforme a la naturaleza de la misma.
Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA, (ETED)
Referencia: ETED-CCC-LPN-2016-0041
Dirección: Av. Rómulo Betancourt No. 1228, Bella Vista
Fax: 809-255-5550
Teléfonos: 809-255-5555 Ext. 1203/1207
Correo electrónico: rcuevas@eted.gov.do/adeleon@eted.gov.do
1.29Circulares
El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las
Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego
de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos.Dichas circulares deberán ser emitidas solo
con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha
que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de
las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de
Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano
Rector.
1.30Enmiendas
De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de
Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones
Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de
todos los Oferentes/Proponentes y se publicaran en el portal institucional y en el administrado por el
Órgano Rector.
1La referencia corresponde al nombre de la institución-Comité de Licitaciones-Licitación Pública Nacional,

Licitación Pública Internacional o Licitación Restringida- Año-número secuencial de procedimientos llevados a
cabo.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones
pasarán a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de
cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.
1.31Visita al lugar de las Obras
Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de

la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación
relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que
requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que
consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La
Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar
estos trabajos.
1.32Reclamos, Impugnaciones y Controversias
En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de

Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de
Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos:
1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no

mayor de diez días (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que
razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a
disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación
en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como
confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su
consentimiento.
2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el

mismo se regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de
Condiciones Específicas.
3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará
valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá
analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante.
4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de

un plazo de dos (2) días hábiles.
5) Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días
calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán
excluidos de los debates.
6) La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un

plazo no mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso
o del vencimiento del plazo para hacerlo.

7) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre

pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir
un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión
de la adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.
8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas,
cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector,
dando por concluida la vía administrativa.
Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la

Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente
completo.
Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no

perjudicará la participación de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no esté
basada en hechos falsos.
Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anteriorserán

sometidas al Tribunal Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje.
La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitación, o en el proceso

de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el
Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales
legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores.

Sección II
Datos de la Licitación (DDL)
2.1 Objeto de la Licitación
Constituye el objeto de la presente convocatoria para laCONSTRUCCION DE LALINEA DE

TRANSMISION 138 KV DUVERGE-JIMANI, de acuerdo con las condiciones fijadas en el
presente Pliego de Condiciones Específicas.
2.2 Procedimiento de Selección
Procedimiento de Selecciónde esta licitación será de Etapas Múltiples.
2.3Fuente de Recursos
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, (ETED)de conformidad conel Artículo 32 del

Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma
las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos
correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2016que sustentará el pago de todos los bienes
adjudicados y adquiridos mediante la presente Licitación. Las partidas de fondos para liquidar las
entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las
condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del
mismo.
2.5Condiciones de Pago
La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será
máximo de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del
Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad
del Avance Inicial.
La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas
por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán en un período no
mayor de quince (15) días a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por ElSupervisor.
El monto de la Primera Cubicación realizada por elContratista, deberá exceder o por lo menos
alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.
La Entidad Contratantepodrá retener un cinco por ciento (5%) de cada pago, como garantía por los
trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por elContratista, lo cual le será
devuelto a éste último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Código de
Trabajo, con la presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los
procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir.
El Contratista presentará cubicaciones cada treinta (30) días que deben corresponderse con los
Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la
Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad
Contratante retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización del
Avance Inicial.
La Entidad Contratante retendrá además, un cinco por ciento (5%) del costo de la Obra para el
pago del personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en la Obra y un uno por
ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones.
El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista los
documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales.
Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les
dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos,
en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.
2.6Cronograma de la Licitación2
ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación 09/03/2016

2. Período para realizar consultas por parte de los
Hasta 11/04/2016
interesados
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de
Compras y Contrataciones, mediante circulares o Hasta21/04/2016
enmiendas
4. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre
04/05/2016 11:00 M.
B” y apertura de “Sobre A” Propuestas
Técnicas.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de 25/05/2016

las Propuestas Técnicas “Sobre A”.
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 27/05/2016

subsanables.
7. Periodo de subsanación de ofertas 01/06/2016
8. Período de Ponderación de Subsanaciones 06/06/2016
2
Nota: Incluir en el cronograma una actividad de reunión técnica o aclaratoria, si procede.

9. Notificación Resultados del Proceso de

Subsanación y Oferentes Habilitados para la 08/06/2016
presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas

14/06/2016
“Sobre B”
28/06/2016
11. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”
Concluido el proceso de evaluación
12. Adjudicación
5 días hábiles a partir del Acto
13. Notificación y Publicación de Adjudicación Administrativo de Adjudicación
Dentro de los siguientes 05 días hábiles,

14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria contados a partir de la Notificación de
de Fiel Cumplimiento de Contrato Adjudicación
No mayor a 20 días hábiles contados a

15. Suscripción del Contrato partir de la Notificación de Adjudicación
16. Publicación de los Contratos en el portal institución Inmediatamente después de suscritos por
y en el portal administrado por el Órgano Rector. las partes
2.7Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones
El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central de la Empresa
de Transmisión Eléctrica Dominicana, ubicada en la Av. Rómulo Betancourt No. 1228, Bella
Vista en el horario de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M, en la fecha indicada en el
Cronograma de la Licitación y en la página Web de la instituciónwww.eted.gob.do y en el portal
administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados.
El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución,

www.eted.gov.doo del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do,
deberá enviar un correo electrónico a rcuevas@eted.gov.do/adeleon@eted.gov.do o en su
defecto, notificar a la Gerencia de Compras de la ETED sobre la adquisición del mismo, al correo
compras@eted.gov.do, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés
en participar.
2.8Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones
El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno conocimiento,

aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su Representante Legal, a los

procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el

presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.
2.9Especificaciones Técnicas (ver Anexo1)
Políticas Públicas de Accesibilidad Universal.
La accesibilidad universal es una política pública que promueve la Dirección General de

Contrataciones Públicas, debido a la necesidad que deber ser garantizada en las edificaciones y
espacios públicos o privados en todo el territorio nacional, tal como lo señala la normativa nacional e
internacional.
En todos los nuevos proyectos de construcción, ampliación y remodelación del Estado y privados de
uso público, así como los espacios urbanos y de recreación (edificaciones, escuelas, hospitales y
otros.) deben ser garantizadas las condiciones de accesibilidad universal establecidas en el
Reglamento M-007sobre construcción sin barreras arquitectónicas y urbanísticas del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones, con el finde garantizar el acceso a todas las personas en
igualdad de condiciones.
2.10Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra(ver Anexo1)
Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas
de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programación de los tiempos estimados.
El tiempo de ejecución del proyecto no debe exceder 18 Meses.
Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y
en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.
2.11 Presentación de PropuestasTécnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”
Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las

siguientes inscripciones:COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Correo electrónico: rcuevas@eted.gov.do/adeleon@eted.gov.do
NOMBRE DEL OFERENTE

(Sello social)
Firma del Representante Legal
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA, (ETED)
Referencia: ETED-CCC-LPN-2016-004
Dirección:Av. Rómulo Betancourt No. 1228, Bella Vista
Fax: 809-255-5550
Teléfonos:809-255-5555 Ext. 1203/1207

Este Sobre contendrá en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta

Económica.
Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren
observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte de los peritos
designados.
2.12Lugar, Fecha y Hora

La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité
de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante, Edificio ETED, 2da. Planta, Salón de
Conferencia, Santo Domingo, República Dominicana, sito Av. Rómulo Betancourt 1228, Bella
Vista,a las11:00 A.M., del día indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá postergarse
por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones
Específicas.
Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de
Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al
Cronograma establecido.
La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e

identificados según lo dispuesto anteriormente.
2.13Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”
Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente

marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con Dos (2) fotocopias simples
de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias
deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán
llevar el sello social de la compañía.
El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:
NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED
PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA
REFERENCIA : ETED-CCC-LPN- 2016-004
2.14Documentación a Presentar
A. Documentación legal:
1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE)con documentos legales-administrativos
actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

B. Documentación financiera:
1. Estados Financieros de los Tres (3)últimos ejercicios contables consecutivos.
C. Documentación técnica:
1) Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
2) Plan de Trabajo
3) Listado de Partidas con volumetría
4) Cronograma de Ejecución de Obra
5) Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de
actividad:
a. Experiencia como contratista(SNCC.D.049)
b. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia
profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)
c. Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de
expedición, con el fin de determinar la experiencia general.
d. Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se
especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la
disponibilidad exigida.
e. Certificado de vigencia de la matrícula profesional.
6) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo
desempeñado. (Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049)
7) Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado (SNCC.F.035)
8) Equipos del Oferente (SNCC.F.036)
9) Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)
Para los consorcios:
En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:

1) Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales.
2) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.
2.15Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B”
A) Formulario de Presentación de Oferta Económica(SNCC.F.33), presentado en Un (1)

original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto
con Dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera página,
como “COPIA”. El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el
Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.
B) Presupuesto

C) Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y

equipos)
D) Garantía de la Seriedad de la Oferta.Correspondiente aPóliza de Fianza. La vigencia de la

garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en el numeral 3.7 del
presente Pliego de Condiciones.
El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:
NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED
PRESENTACIÓN: OFERTAECONÓMICA
REFERENCIA : ETED-CCC-LPN- 2016-004
Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto,
(SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.
El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante lo cual deberá presentarse

detalle de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La
sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada partida deberá ser igual al
precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la
liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de Obra que ordene la Entidad
Contratante.
La Entidad Contratante no efectuará pagos por las tareas necesarias para la ejecución de los
trabajos para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en
los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes.
El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los
precios fijados en el Contrato.
Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la Obras, se

corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato. Si los defectos fuesen aparentes y
el Contratista no los hubiera señalado en forma previa o concomitante a la formulación de su
Propuesta no tendrá derecho a formular reclamo alguno.
La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$).Los precios deberán expresarse en dos
decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que
correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.
Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de
medida establecida en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Licitación, debe mantener
durante todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que proponga en el momento de
presentación de la Oferta.
El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que
hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la
República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.
Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podrá contratar o
convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de
impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.
El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se auto-
descalifica para ser adjudicatario.
A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica (US$), la Empresa deTransmisión Eléctrica Dominicana, ETED, podrá considerar
eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%)
con relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o
menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano (US$)
publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta
Económica.
En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, la Empresa

deTransmisión Eléctrica Dominicana, ETEDse compromete a dar respuesta dentro de los
siguientes cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud
realizada.
La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que,

el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los
Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.
Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad
de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.
Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades
de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta
Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos
productos. El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios
unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.
Sección III
Apertura y Validación de Ofertas
3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y

Contrataciones y del Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el
Cronograma de Licitación.
Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes,
no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la
hora señalada.
3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de Propuestas Técnicas
El Notario Público actuante procederá a la apertura de los “Sobres A”, según el orden de llegada,
procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correcta de conformidad
con el listado que al efecto le será entregado. El Notario actuante, deberá rubricar y sellar cada una
de las páginas de los documentos contenidos en los “Sobres A”, haciendo constar en el mismo la
cantidad de páginas existentes.
En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los documentos efectivamente
presentados, el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarial.
El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones
realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere.
El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por concluido el mismo, indicando la
hora de cierre.
Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes
Legales, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso
a la Información (OAI).
3.3 Validación y Verificación de Documentos
Los Peritos Especialistas, procederá a la validación y verificación de los documentos contenidos en

el referido “Sobre A”. Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrá comprobar, por
los medios que considere adecuados, la veracidad de la información recibida.
No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en

respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad
Contratante y la respuesta deberán ser hechas por escrito.
Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A”, los Peritos determinarán si cada Oferta
se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si existen desviaciones,
reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo establecido
en el numeral 1.20 del presente documento.
En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo
subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos
establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

3.4 Criterios de Evaluación(Ver Anexo 1)
 Situación Financiera
Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual
Contrato.
El Oferente deberá presentar los Estados Financieros de los Tres (3) últimos ejercicios contables
consecutivos. Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público Autorizado, siendo
causal de exclusión la no presentación de alguno de los mismos o la falta de certificación.
Sobre el último balance, se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores: (los otros balances
serán analizados para evaluar tendencias).
a) Índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

Límite establecido: Mayor 1.20
b) Índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

Límite establecido: Mayor 0.9
c) Índice de endeudamiento = PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO

Límite establecido: Menor 1.50
En caso de no cumplir alguna, no será objeto de calificación en este criterio.
 Experiencia de la Empresa (ver Anexo 1)
3.5 Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas
El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas
Económicas, “Sobre B”, conforme a la hora y en el lugar indicado.
Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado
habilitados en la primera etapa del proceso. Son éstos aquellos que una vez finalizada la evaluación
de las Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección Criterios de evaluación.
Las demás serán devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan
resultado CONFORME en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.
A la hora fijada en el Cronograma de la Licitación, el Consultor Jurídico de la institución, en su

calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega formal al Notario
actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Económicas, “Sobre B”, que se
mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas.

En acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la apertura y
lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada página
contenida en el “Sobre B”.
Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo deberán realizarse en ese mismo
instante, levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes procederán hacer
constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.
Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederán a invitar a los
Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso
de conformidad, se procederá a la clausura del acto.
No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos

peyorativos en contra de cualquiera de las casas participantes.
El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la palabra

sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será
sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden.
En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, debidamente

recepcionado por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento
escrito.
El o los Notarios Públicos actuantes elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las
observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura de los mismos, si las hubiera, por parte
de los Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial deberá estar
acompañada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales estarán
disponibles para los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas
deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).
3.6Confidencialidad del Proceso
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las

recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del
Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio Licitante. Todo
intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación
por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente.
3.7Plazo de Mantenimiento de Oferta
Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de120 días hábiles
contados a partir de la fecha del acto de apertura.
La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga,

antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los
Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado

sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de
Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y
deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.
El plazo de vigencia de la oferta, requerido en este numeral, será verificado a través del Formulario
de Presentación de Ofertas SNCC.F.034. Las ofertas que no cumplan por lo menos con el plazo
aquí establecido serán eliminadas sin más trámite.
3.8 Evaluación Oferta Económica
Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas se procederá a evaluar exclusivamente las
respectivas Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes que hayan cumplido con TODOS los
criterios señalados en el numeral 3.4– Criterios de Evaluación y, adicionalmente que hayan
superado un mínimo de 70 puntos en la evaluación de las Propuestas Técnicas.
3.8.1 Evaluación de la Oferta Económica más Conveniente
La evaluación de la Propuesta Económica consistirá en asignar un puntaje de 100 establecido a la

Oferta Económica de menor monto. Al resto de propuestas se le asignará puntaje según la siguiente
fórmula:
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la Propuesta Económica
Oi = Propuesta Económica
Om = Propuesta Económica más baja
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica.
El puntaje de la Propuesta Económica se calculará tomando en consideración el puntaje máximo

para la Propuesta Económica de 100 puntos.
3.9 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica
El Criterio de evaluación para las Ofertas Combinadas es el siguiente:
Oferta Técnica---------------100 puntos (C1)x 100

Oferta Económica-----------100 puntos(C2)X100
Una vez calificadas las propuestas mediante la Evaluación Técnica y Económica se procederá a
determinar el puntaje de las mismas.

Tanto la evaluación Técnica como la evaluación Económica se califican sobre cien (100) puntos. El
puntaje total de la Propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicación de la siguiente fórmula:
PTPi = c1PTi + c2PEi
Dónde:
PTPi = Puntaje Total del Oferente

PTi = Puntaje por evaluación Técnica del Oferente
PEi = Puntaje por evaluación económica del Oferente
c1 =Coeficiente de ponderación y/o reducción para la evaluación técnica
c2 =Coeficiente de ponderación para la evaluación económica
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir con las condiciones siguientes:
1. La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).

2. El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no deberá ser mayor de 0.5
3. Los valores que se aplicarán para los coeficientes de ponderación son:
C1 = 50
C2 = 50
Posteriormente, luego de aplicar la fórmula precedente, se procederá a la Adjudicación del Oferente

que haya presentado la Propuesta que obtenga el mayor puntaje.
Sección IV
Adjudicación
4.1 Criterios de Adjudicación
El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de
transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y
comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en
cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los
requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales,
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás
condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.
Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera
conveniente a los intereses de la Institución.

4.2 Empate entre Oferentes
En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente

procedimiento:
El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia de Notario
Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.
4.3 Declaración de Desierto
El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o

parcialmente, en los siguientes casos:
 Por no haberse presentado Ofertas.

 Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses
nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada.
En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la

presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.
4.4 Acuerdo de Adjudicación
El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificación y validación del informe de

recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el
acta contentiva de la Resolución de Adjudicación.
Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus

anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el
Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.
Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Compras y Contrataciones dictará la Resolución

Definitiva de Adjudicación y ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la
Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al
procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones.
4.6Adjudicaciones Posteriores
En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a solicitar,

mediante “Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al siguiente Oferente/Proponente que certifique
si está en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo no mayor del plazo
indicado en su oferta. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de Cuarenta y Ocho (48)
horas para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente
deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los DDL.

PARTE 2
CONTRATO
Sección V
Disposiciones Sobre los Contratos
5.1 Condiciones Generales del Contrato
5.1.1 Validez del Contrato
El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto
definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean
cumplidos.
5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá aPresentación de Garantía, Póliza

de Fianza La vigencia de la garantía será de 120, contados a partir de la constitución de la misma
hasta el fiel cumplimiento del contrato.

5.1.3 Garantía de Buen uso del anticipo
La Garantía de buen uso del anticipo corresponderá a un veinte por ciento 20%, el cual deberá ser
presentado en forma de Presentación de Garantía, Póliza de Fianza.
5.1.4Perfeccionamiento del Contrato
Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes,

cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que
se adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
5.1.5Plazo para la Suscripción del Contrato
Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones
Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días
hábiles, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación.
5.1.6Ampliación o Reducción de la Contratación
La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por Ciento
(25%) el monto del Contrato original de la Obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se
presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de
Contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.
5.1.7Finalización del Contrato
El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes
causas de resolución:
 Incumplimiento del Proveedor.

 Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de
contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en
especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
5.1.8Subcontratos
El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego
de Condiciones Específicas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El Oferente, en su
propuesta, debe indicar las Obras que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de
ellas; en el entendido, que El Contratista será el único responsable de todos los actos, comisiones,
defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los subcontratistas, de sus empleados o
trabajadores.
5.2 Condiciones Específicas del Contrato

5.2.1 Vigencia del Contrato
La vigencia del Contrato será hasta el[Insertar la fecha de finalización del contrato], a partir de la
fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma
de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.
Sección VI
Incumplimiento del Contrato
6.1 Incumplimiento del Contrato
Se considerará incumplimiento del Contrato:
a. La mora del Proveedor en la entrega de las Obras.
b. La falta de calidad de las Obrasentregadas.
6.2 Efectos del Incumplimiento
El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y supondrá
para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a
contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.
6.3 Tipos de Incumplimientos
A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en leves,
graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:
a. Incumplimientos leves
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego
de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra.
b. Incumplimientos graves
de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra.
c. Incumplimientos gravísimos
de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra.
En caso de acumulación de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera:
Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.

Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.

6.4 Sanciones
La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista de la

aplicación de las sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias.
En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de
las demás acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio causado.
El cálculo de los días de retraso se hará tomando en consideración los tiempos de ejecución
establecidos en el numeral 2.10del presente documento y siempre que la causa del retraso sea
imputable al Contratista.
La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos
previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra.
PARTE 3
DE LAS OBRAS
Sección VII
Ejecución y Recepción de la Obra
7.1 Inicio de la Construcción
Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El Contratista, este
último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al plazo de ejecución y plan de trabajo
presentados en su Propuesta Técnica.
7.2 Recepción Provisional
Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas

en este Pliego de Condiciones Específicas, El Contratista hará entrega de la misma al personal
designado por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión.
Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante

o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida
en forma provisional.

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y
proceda, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, a la corrección de los errores
detectados.
7.3 Recepción Definitiva
Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá
a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare
conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción
Definitiva de la Obra.
Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con
todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.
Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme
a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción
Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue,
quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.
La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la
recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad
de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya
cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.
7.4 Garantía de Vicios Ocultos
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía que consistirá en[Insertar
forma de presentación de Garantía, Póliza de Fianza o Garantía Bancaria]de una entidad de
reconocida solvencia en la República Dominicana de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la
Entidad Contratante.
Sección VIII
Obligaciones de las Partes
8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante
a) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones serán tramitados y obtenidos por

cuenta de la Entidad Contratante.
b) La asignación de la correspondiente Supervisión Técnica.
c) Los pagos al Contratista en un plazo no mayor de quince (15) días, contados a partir de
que la cubicación sea certificada por El Supervisor.
8.2 Obligaciones del Contratista

8.2.1 Normas Técnicas
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la

Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y
conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva.
Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de
inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar
afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales
trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los
vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o
parcial. La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de
ésta, hará responsable al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del
proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales
provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos
constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella.
Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son
responsabilidad del Contratista.
La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del
Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la
Construcción del tipo de obra objeto de la adjudicación, establecidas por los respectivos ministerios
u otras entidades del Estado Dominicano. En caso de no contarse con especificaciones técnicas
dominicanas se usarán normas internacionales reconocidas. En los casos que estas últimas normas
superen en exigencia las respectivas dominicanas se usarán las internacionales reconocidas
siempre que ello vaya en beneficio del interés público.
Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido
previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante.
El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o
el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.
El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección,
inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las
expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se
suspendan los trabajos.
El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de
construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala calidad
de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de
que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) años de recibida la Obra en forma definitiva. El
plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento en que la ruina
total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispensa contractual de
responsabilidad por ruina total o parcial.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá
deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado
Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que
en adelante se impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá
considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y
en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones.
8.2.2 Seguridad
El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la

Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u
ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las
personas.
Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre,
señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de
Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la
protección de las Obras y para la seguridad y comodidad del público en general.
Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio
previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la
Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resultantes
de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes
producidos por los métodos utilizados para la realización de la Obra.
La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra, deberá ceñirse a las
disposiciones vigentes.
El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en

su caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de
normas de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.
Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos

adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su
calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción
permanezcanprestando servicio público.
8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales
Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación

de las Obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como:
vías provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y lubricantes; las Obras necesarias para la
protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por
razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda Obra provisional
relacionada con los trabajos.

Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y distribución
temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos
necesarios de protección y seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones,
debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá autorizar la instalación
provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo de estos servicios
públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los recibos de pago correspondientes
debidamente cancelados.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas.
Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud relativos a la
salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en
las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, así como dotar a su personal de
los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la
seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de riesgos laborales.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la Adjudicación
del Contrato deberá retirar todas las Obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las
zonas en estado razonable de limpieza y de orden. Así mismo, será responsable de la
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras provisionales y
permanentes.
8.2.4 Responsabilidad de Seguros
El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante

frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente
Contrato por El Contratista y su respectivo personal.
El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para
la ejecución de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho de objetar
aquellas pólizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una
cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes
correspondientes.
8.2.5 Seguro contra daños a terceros
Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El Contratista suscribirá un
seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos.
La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de Obra,
así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como
terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo
El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentación vigente. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente a
todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este sentido.
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes durante
toda la vigencia del Contrato
Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo a la
compañía de seguros por la Entidad Contratante.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la Adjudicataria
queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la
acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas
y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a
deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depósito en
garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco (5) días.
8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo
El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de

todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su
remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la
reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que
respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de
reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.
Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será
directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios,
auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida,
todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la representación legal
ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato, que con ocasión de esta
Licitación se suscriba.
Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la

mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a petición de éste, la lista
actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones.
La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista el
despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena
ejecución de la Obra.
El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos
de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.

8.2.8 Seguridad Industrial
Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y

Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación
vigente de Seguridad Social.
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o
servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá
modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del
Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor

para velar por el cumplimiento de dichas medidas.
El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que
hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se
repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar
cubierto por ítems de presupuesto. El Contratista será responsable de todos los accidentes que
puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o
descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista. El Supervisor podrá ordenar en
cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en general,
si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de
seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna o a la
ampliación de los plazos de construcción.
8.2.9 Contabilidad del Contratista
El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y fehacientemente las
operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación vigente que rige en la materia.
A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en cualquier
momento, con el solo requisito de la previa comunicación.
Sección IX
Formularios
9.1 Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios
determinados en el presente Pliego de CondicionesEspecíficas, los cuales se anexan como parte
integral del mismo.
9.2 Anexos
1. Modelo de Contrato de Ejecución de Obras(SNCC.C.026)

2. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033)

3. Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
4. Estructura para brindar Soporte Técnico (SNCC.F.035)
5. Equipos del Oferente (SNCC.D.036)
6. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.D.037)
7. Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato (SNCC.D.038), si procede.
8. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
9. Currículo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia Profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048)
10. Experiencia como contratista(SNCC.D.049)
FORMULARIOS


SNCC.C.026 Pliego
SNCC.P.006 – Modelo de Contrato
Estándar de Ejecución
de Condiciones de Obra de Obras
Específicas
MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
ENTRE:
De una parte, [la Entidad Contratante], institución del Estado Dominicano creada en virtud de [indicar
en virtud de qué ley fue creada], con domicilio y asiento social en [indicar dirección completa],
debidamente representada por [indicar nombre y generales de quien actúa en representación de la
Secretaria] quien para los fines del presente Contrato, se denominará “[la Entidad Contratante]”, o por
su nombre completo.
De la otra parte [indicar nombre de El Contratista], RNC[-----------], sociedad comercial organizada y

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y asiento
principal en [indicar dirección completa] debidamente representada para los fines del presente Contrato
por su [indicar posición del representante] dominicano(a), mayor de edad, [indicar estado civil],
portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte [indicar número de cédula, o pasaporte
cuando aplique], domiciliado(a) y residente en la ciudad [indicar lugar de residencia], quien actúa de
conformidad con el [indicar documento], quien para los fines del presente Contrato, se denominará “EL
CONTRATISTA”.
Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES
PREÁMBULO
POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras
y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación
contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los
Procedimientos de Selección la Licitación Pública Nacional.
POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que: “Licitación
Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado
público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales
seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”.
POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la
cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento a aplicar en
un proceso de compra o contratación.
[Incluir la Resolución emitida por el Órgano Rector, contentiva de los Umbrales]
POR CUANTO: Los días ______ [_____] y ______ [_____] del mes del año [……] [la Entidad
Contratante] convocó a Licitación Pública Nacional, para la ejecución de [indicar el proyecto].
POR CUANTO: Que hasta el día _______ [______] del mes del año [………], estuvieron disponible para
todos los interesados los Pliegos de Condiciones Específicas para la referida Licitación.

SNCC.D.045 No.Página
EXPEDIENTE
1 de 1
Click here to enter text.
Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental Seleccione la fecha
Página 1 de 1
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
1. Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:
_________________________________________________________________________
2. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]:
_________________________________________________________________________
3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:
_________________________________________________________________________
4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________
5. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados

del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que
los obtuvo.]
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido

los grados indicados en el 5 – Dónde obtuvo la educación]:
_________________________________________________________________________
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha
trabajado en los últimos diez años]:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras
/UR.10.2012
SNCC.D.048 No. EXPEDIENTE

Página 1 de 1
Seleccione la fecha
Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental
Página 1 de 1
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL
Currículum Vitae
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)
Función Prevista en el Contrato
1. Apellidos:
2. Nombre:
3. Fecha y Lugar de Nacimiento:
4. Nacionalidad:
5. Estado Civil:
6. Formación:
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:
Instituciones Fecha Titulación

De (mes/año)
A (mes/año)
8. Conocimientos lingüísticos:
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)
Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

Lengua Materna

DISTRIBUCIÓN
/UR.10.2012

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA Página 1 de 1
Fecha: ________________________________
Nombre del Oferente:…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [Incluir en números] años.
¿Certificación
Valor total del definitiva
Periodo % del Órgano de Titular principal
proyecto del que ha Fecha de expedida? -Sí
Título del proyecto del proyecto contratación y (P) o
sido responsable el comienzo –Aún No
contrato completado lugar Subcontratista (S)
contratista (contratos en
curso)-No
A) Nacionales
B) Internacionales
Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en………..… folios adjuntos.
Firma
Sello
(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
/UR.02.2014 Original 1 - Expediente de Compras

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA Página 1 de 1
Fecha: ________________________________
Nombre del Oferente:…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [Incluir en números] años.
¿Certificación
Valor total del definitiva
Periodo % del Órgano de Titular principal
proyecto del que ha Fecha de expedida? -Sí
Título del proyecto del proyecto contratación y (P) o
sido responsable el comienzo –Aún No
contrato completado lugar Subcontratista (S)
contratista (contratos en
curso)-No
A) Nacionales
B) Internacionales
Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en………..… folios adjuntos.
Firma
Sello

/UR.02.2014 Original 1 - Expediente de Compras

SNCC.F.033
No. EXPEDIENTE

Seleccione la fecha
OFERTA ECONÓMICA
Página 1 de 1
NOMBRE DEL OFERENTE:
Item Unidad de Precio Unitario

Descripción del Bien, Servicio u Obra Cantidad2 Precio Unitario ITBIS
No. medida1 Final
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ………………………………………..……… RD$
Valor total de la oferta en letras:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de ……………………………………………….., debidamente autorizado para

actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)
Firma ___________________________________
……../……../……….… fecha
1
Si aplica.
2
Si aplica. DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino
/UR.02.2011

SNCC.F.034 No. EXPEDIENTE

Página
Click here 1 de
to enter 1
text.
Seleccione la fecha
Página 1 de 1
PRESENTACIÓN DE OFERTA
Señores
Indicar Nombre de la Entidad
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la

Licitación de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los mismos:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega

especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar
los siguientes servicios u Obras:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (………….) días, contado a

partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los
Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada
en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel

cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la
Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la
adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una

Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de
Condiciones de la Licitación.
f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o

proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el
Comprador para presentar ofertas.
Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino55
/UR.02.2011

Click here to enter1text.
Página de 1
Seleccione la fecha
Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental Página 1 de 1
ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO
Nombre del Oferente:
A. Personal de soporte técnico.
Nombre Cargo o labor que Estudios realizados y Experiencia en su

desempeña profesión labor actual
B. Facilidades del taller.
Instalaciones físicas:
Equipos de medición y herramientas:
Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:

/UR.010-2012 Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Seleccione la fecha
Página 1 de 1
EQUIPOS DEL OFERENTE
Señores:
Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra

(denominación de la obra) contratada a través del proceso referencia (Indicar Procedimiento
de Contratación) de esa Institución.
Propiedad
(P) o
Alquiler
No. (A) y Valor actual
Potencia/ Antigüedad Origen
Descripción de porcentaje en Pesos
Capacidad (años) (país)
unidades de la Dominicanos
propiedad
a) Equipos de construcción
b) Vehículos y Camiones
c) Otros Equipos
Firma ____________________________________________________________________
Sello
/UR.10.2012

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE Página 1 de 1
Señores
Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la

obra (denominación de la obra) contratada a través del proceso (Indicar Procedimiento de
Contratación) de esa Institución.
i- Total de personal
a. Personal de dirección y gestión

b. Personal administrativo
c. Personal técnico
- Ingenieros
- Geómetras
- Capataces
- Mecánicos
- Técnicos
- Operadores de maquinaria
- Conductores
- Otros especialistas
- Obreros y manos de obra no cualificada
Total
ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)

a. Gestión de obra
b. Personal administrativo
c. Personal técnico
- Ingenieros
- Geómetras
- Capataces
- Mecánicos
- Técnicos
- Operadores de maquinaria
- Conductores
- Otros especialistas
- Obreros y manos de obra no cualificada
Total
Firma _____________________________________
Sello
Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas
/UR.10.2012
58

Seleccione la fecha
Página 1 de 1
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se
aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]
Fecha: _______________________________
1. Nombre/ Razón Social del Oferente:[indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

[indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:
4. RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]
5. Domicilio legal del Oferente:
6. Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Dirección:[indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante
autorizado]
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del

representante autorizado]
DISTRIBUCIÓN
/UR.01.2014
X - CREACIÓN3:
Fecha Realizado por: Aprobado Por:

Firma: DR. ERIC HAZIM
Dpto. de Políticas, Normas y Director General de Contrataciones Públicas
Mayo 2010
Procedimientos. Nombre
Cargo
Referencia:
XI - CONTROL DE CAMBIOS:
No. Fecha Realizada /Aprobada por: Descripción y Referencias.

Realizada por:  Sustitución Decreto 490-07 por Decreto
543-12
Dpto. de Políticas, Normas y  Sustitución Comité de Licitaciones por
Procedimientos. Comité de Compras y Contrataciones.
Aprobado por:  Numeral 1.2 concepto del Comité de
Compras y Contrataciones y Consorcios.
Dra. Yokasta Guzmán S.  Numeral 1.8 adición días consecutivos
Directora de Contrataciones para la convocatoria.
Públicas.  Numeral 1.12, nuevos integrantes para el
Comité de Compras y Contrataciones.
1 3 de octubre2012  Numeral 1.20 Subsanaciones de
conformidad Art. 91 Decreto 543-12.
 Se eliminó Numeral 1.22 del Pliego
anterior sobre excepciones para las
subsanaciones.
 Numeral 1.22 Modificación en los montos
para las garantías.
 Numeral 4.1 Criterios de idoneidad del
proponente no es considerado para la
adjudicación sino para la habilitación.
3
Las secciones en azul son de uso exclusivo de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Realizada por:
 Inclusión de Políticas Publicas de
Dpto. de Políticas, Normas y Accesibilidad, en el Numeral 2.8
2 08 de julio 2013 Procedimientos. Especificaciones Técnicas.
 Inclusión del Formulario No.
Aprobado por: (SNCC.PCC.002) sobre especificaciones
técnicas de accesibilidad universal.
Dra. Yokasta Guzmán S.  Numeral 2.14 Presentación de la
Directora de Contrataciones Documentación Contenida en el “Sobre
Públicas. B”
 Numeral 1.2 - Definiciones e

Interpretaciones, Definición de Consorcio
conforme el Art. 37 del Decreto 543-12.
 Numeral 1.8 – De la Publicidad. Adición
de instrucción de eliminar párrafos en el
caso de que no apliquen.
 Numeral 1.22 – Garantías, importes de
garantías en la misma moneda que la
Oferta.
 Numeral 1.22.2, porcentaje de Garantía
de Fiel Cumplimiento de Contrato para
MIPYMES conforme Decreto 543-12.
 Numeral 1.25 – Devolución de las
Garantías, devolución de garantías
conforme Art. 121 del Decreto 543-12.
 Numeral 2.5 – Cronograma de la
Licitación, modificación Numerales 7) y 8)
3 05 de Febrero2014
del Cronograma.
 Numeral 2.6 – Disponibilidad y Adquisición
del Pliego de Condiciones, notificación de
descarga vía web de los pliegos de
condiciones.
 Numeral 2.13– Documentación a
presentar, adición de los Formularios
SNCC.F.042, SNCC.F.035, SNCC.F.036,
SNCC.F.037.
 Numeral 2.13– Documentación a
presentar, adición de la documentación a
presentar para los Consorcios.
 Numeral 2.14 – Presentación de la
Documentación contenida en el “Sobre B”,
vigencia de la Garantía de la Seriedad de
la Oferta.
 Numeral 2.14 – Presentación de la

Documentación contenida en el “Sobre B”,

eliminación del término “Pesos Oro
Dominicanos”.
 Numeral 4.2 – Empate entre Oferentes,
método de sorteo para la resolución de
empates.
 Numeral 5.1.2 – Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato, vigencia de la
Garantía de Cumplimiento de Contrato.
 Adición del Numeral 5.1.3
 Numeral 6.4 – Sanciones, sanciones
conforme a la Ley, Reglamento y demás
normas complementarias.
Realizada por:  Actualización de Portada del Documento.

 Numeral 1.1- Antecedentes, inclusión de
Dpto. de Políticas, Normas y una sección de Antecedentes.
Procedimientos.  Numeral 1.3- Definiciones e
Interpretaciones, aclaración de definición
Aprobado por: de Credenciales.
 Numeral 1.6- Moneda de la Oferta,
Dra. Yokasta Guzmán S. aclaración del cálculo del importe de la
Directora de Contrataciones Oferta, en caso que no sea presentada en
Públicas moneda local.
 Numeral 1.8- Competencia Judicial,
actualización del termino Tribunal Superior
Administrativo.
 Adición numeral 1.12- Iniciativa Privada.
 Numeral 1.19- Prohibición a Contratar,
eliminación de repetición innecesaria
4 26 de Febrero 2015
sobre la no contratación de oferentes
inhabilitados.
 Eliminación numeral sobre Agentes
Autorizados y sus formularios.
 Numeral 1.31- Visita al Lugar de las
Obras, aclaración del párrafo dispuesto en
este numeral.
 Numeral 1.33- Comisión de Veeduría,
inclusión de los datos de contacto de la
Comisión de Veeduría (cuando aplique).
 Numeral 2.6- Cronograma de la Licitación,
eliminación numeral 2- Adquisición del
Pliego de Condiciones.
 Numeral 2.6- Cronograma de la Licitación,
inclusión Nota en el Cronograma de
Actividades sobre reunión técnica o

aclaratoria.
 Numeral 2.14- Documentación a
presentar, clasificación de la sección
Documentación a presentar.
 Numeral 2.14- Documentación a
presentar, aclaración de Registro de
Proveedores Actualizado (implica la
eliminación de Certificaciones DGII, TSS y
de Declaración Jurada).
 Numeral 2.15- Presentación de la
documentación contenida en el “Sobre B”,
equivalencia de la vigencia de la GSO con
el plazo de vigencia de Oferta.
 Numeral 3.4- Criterios de Evaluación,
Aclaración del método de evaluación.
 Numeral 3.7- Plazo Mantenimiento de
Oferta, eliminación de párrafo sobre
prórroga automática.
 Numeral 3.7- Plazo Mantenimiento de
Oferta, relación con formulario
SNCC.F.034 para cumplimiento del plazo
de vigencia requerido.
 Numeral 4.3- Declaración de Desierto,
aclaración de cuando procede la
declaración de desierto.
 Adición Numeral 4.5- Compensación Autor
Iniciativa Privada.
 Numeral 5.1.7- Finalización del Contrato,
eliminación del término prórroga.
 Numeral 8.2.1- Normas Técnicas,
referencia a normas internacionales
reconocidas.
No hay nada escrito después de esta línea

ANEXO I

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Técnicas para la Construcción de la

L.T. 138 kV Duvergé - Jimaní
Índice
1. Descripción del proyecto.......................................................................................................... 10
1.1 Alcance de los Trabajos ...................................................................................................... 10
2. Características principales de esta línea a 138kV .................................................................... 11

3. Especificaciones generales de diseño ...................................................................................... 12
3.1 Requerimientos generales ...................................................................................... 12
3.1.1 Planos y Cálculos .................................................................................................... 12
3.1.1.1 Planos del Contratante .............................................................................................. 12
3.1.1.2 Planos y Cálculos del Contratista.................................................................................. 12
3.1.1.3 Códigos, Normas, Especificaciones .............................................................................. 13
3.1.1.4 Puesta en operación ...................................................................................................... 13
3.2 Informes ........................................................................................................................... 14
3.2.1 Informes semanales ................................................................................................................. 14

3.2.2 Informes mensuales ................................................................................................................. 14
3.3 Embalaje ........................................................................................................................... 15
3.4 Descarga y Almacenamiento en el Sitio ........................................................................... 15
3.5 Programa de los Trabajos ................................................................................................. 15
3.6 Informe de Recepción con Daños .................................................................................... 15
3.7 Materiales Excedentes ..................................................................................................... 16
4 Condiciones del sitio ................................................................................................................ 17

4.1 Condiciones Climáticas ..................................................................................................... 17
4.2 Acceso al Sitio................................................................................................................... 17
4.3 Protección de Bienes Raíces ............................................................................................. 17
4.4 Verjas Existentes .............................................................................................................. 17
4.5 Líneas de Transmisión de Energía, Teléfono y Cable-TV .................................................. 17
Page | 2
4.6 Cortes en Líneas de Transmisión ...................................................................................... 18
4.7 Interferencia con Instalaciones Existentes ....................................................................... 18
4.8 Trabajos en las Proximidades de Servicios Públicos ........................................................ 19
4.9 Conexión de Nuevas Instalaciones ................................................................................... 19
5 Instalación en el sitio ................................................................................................................ 20

5.1 Emplazamiento Provisional y Permanente ...................................................................... 20
5.2 Instalación ........................................................................................................................ 20
5.3 Desmontaje ...................................................................................................................... 20
5.4 Material ............................................................................................................................ 20
 Material Recuperado................................................................................................. 20
5.5 Instalaciones Subterráneas .............................................................................................. 21
5.6 Poda y Corte de Árboles ................................................................................................... 21
5.7 Trabajos Auxiliares ........................................................................................................... 21
6 Identificación de equipos ......................................................................................................... 22

7 Fundamentos para el diseño .................................................................................................... 22
8 Requerimientos técnicos generales ......................................................................................... 23
8.1 Generalidades .................................................................................................................. 23
8.1.1 Cálculos .................................................................................................................... 24
8.1.2 Características Técnicas Fundamentales (Sistema – AT 138kV) ...................................... 29
8.1.3 Condiciones Ambientales ................................................................................................. 29
8.1.4 Datos de Diseño ............................................................................................................... 30
9 Topografía y estudio de suelos ................................................................................................ 36

9.1 Trabajos de topografía ..................................................................................................... 36
9.1.1 Generalidades ........................................................................................................... 36
9.1.2 Instrumentos y Equipos Especiales ........................................................................... 36

Page | 3
9.1.3 Registro de Datos...................................................................................................... 36
9.2 Trabajo de Campo ............................................................................................................ 37
9.2.1 Línea de levantamiento topográfico.......................................................................... 37
9.2.2 Elevaciones ............................................................................................................... 37
9.2.3 Hitos y marcas de derecho de paso ........................................................................... 37
9.2.4 Estacado.................................................................................................................... 37
9.3 Propiedad Pública y Privada ............................................................................................. 38
9.3.1 Cercos y Puertas ............................................................................................................ 38
9.3.2 Ingresos.......................................................................................................................... 38
9.3.3 Corte de Árboles ....................................................................................................... 38
9.4 Localización de Postes y Torres ........................................................................................ 39
9.5 Condiciones del terreno y del suelo ................................................................................. 39
10 Estructuras de las Líneas de Transmisión............................................................................. 40

10.1 Generalidades .................................................................................................................. 40
10.1.1 OBJETO ........................................................................................................................... 40

10.2 Tipos de Estructuras ......................................................................................................... 40
10.3 Localización de las Estructuras ......................................................................................... 40
10.4 Vanos de Diseño ............................................................................................................... 40
10.5 Cargas de Diseño (Proseguir aquí) ................................................................................... 41
10.6 Materiales para Estructuras ............................................................................................. 42
10.6.1 Particularidades de los Materiales.................................................................................. 42
10.6.2. Esfuerzos tolerables ..................................................................................................... 43
10.6.3. Normas........................................................................................................................ 43
11 TORRES ............................................................................................................................. 44
Page | 4
11.1 Diseño....................................................................................................................... 44
11.2 Requerimientos del funcionamiento ......................................................................... 45
11.3 Material .................................................................................................................... 45
11.4 Fabricación/Construcción ......................................................................................... 46
11.5 Herrajes ................................................................................................................... 46
11.6 Pernos y tuercas ........................................................................................................ 47
11.7 Dispositivo Anti-Escalamiento ................................................................................. 47
11.8 Pernos de Escalamiento ............................................................................................ 47
11.9 Herrajes de los Conductores y Cable de Tierra ......................................................... 48
11.10 Puesta a Tierra de Estructuras ................................................................................... 48
11.11 Pernos de Puesta a Tierra .......................................................................................... 48
11.12 Acabado ................................................................................................................... 48
11.13 Placas de Estructuras ................................................................................................ 49
12 Conductores, aisladores y accesorios .................................................................................. 52

12.1 Conductores y accesorios ................................................................................................. 52
12.1.1 Conductores .............................................................................................................. 52
12.1.1.1 Condiciones de la Superficie....................................................................................... 52
12.1.1.2 Carretes ....................................................................................................................... 52
12.1.1.3 Accesorios del Conductor ........................................................................................... 52
12.1.1.4 Suspensión .................................................................................................................. 53
12.1.1.5 Dispositivo Grapa de Tensión (grapa tipo mecánica) ................................................. 53
12.1.1.6 Empalmes de compresión ........................................................................................... 53
12.1.1.7 Manguito de Reparación ............................................................................................. 54
12.2 Cable de guarda y accesorios ........................................................................................... 54
Page | 5
12.2.1 Normas ..................................................................................................................... 54
12.2.2 Condiciones de la Superficie .................................................................................... 54
12.2.3 Transporte ................................................................................................................. 54
12.2.4 Accesorios del Cable de Guarda ............................................................................... 54
12.2.4.1 Grapa de Suspensión................................................................................................... 54
12.2.4.2 Dispositivos de Tensión .............................................................................................. 55
12.2.4.3 Juntas de Compresión ................................................................................................. 55
12.2.4.4 Manguitos de Reparación ........................................................................................... 55
12.3 Aisladores y Herrajes ............................................................................................. 55
12.3.1 Aisladores ................................................................................................................. 55
12.3.2 Normas ..................................................................................................................... 56
12.3.3 Componentes del Aislador ........................................................................................ 56
12.3.4 Componentes metálicos ............................................................................................ 56
12.3.5 Conjunto de Aisladores............................................................................................. 57
12.3.6 Dispositivos de Fijación para los Aisladores y Accesorios de Conductores ............. 57
12.3.7 Corona y radio interferencia ..................................................................................... 58
13 Puesta a tierra ...................................................................................................................... 59

13.1 Puestas a tierra................................................................................................................. 59
13.1.1 Generalidades ........................................................................................................... 59
13.1.2 Electrodos ................................................................................................................. 59
13.1.3 Cables ...................................................................................................................... 59
14 Instalación y Erección ........................................................................................................... 60

14.1 Trabajos de Erección ........................................................................................................ 60
14.1.1 Generalidades ........................................................................................................... 60
14.1.2 Accesos..................................................................................................................... 60
Page | 6
14.1.3 Limpieza del Derecho de Vía ................................................................................... 61
14.2 Instalación de Fundaciones .............................................................................................. 61
14.2.1 Generalidades ........................................................................................................... 61
14.2.2 Excavación ............................................................................................................... 62
14.2.3 Colocación ................................................................................................................ 62
14.2.4 Relleno y Limpieza ................................................................................................... 62
14.2.5 Fundaciones de Hormigón ........................................................................................ 63
14.2.6 Calidad del Hormigón............................................................................................... 63
14.2.7 Cemento Portland ..................................................................................................... 63
14.2.8 Agregados ................................................................................................................. 64
14.2.9 Hormigón Pre-Mezclado .......................................................................................... 64
14.2.10 Pruebas del Hormigón ................................................................................................. 64
14.2.11 Refuerzo de Acero ....................................................................................................... 65
14.2.12 Agua ............................................................................................................................ 65
14.2.13 Moldes ......................................................................................................................... 65
14.2.14 Preparación de la Fundación ........................................................................................ 65
14.2.15 Proporciones en el Hormigón ...................................................................................... 65
14.2.16 Mezcla y Batido del Hormigón .................................................................................... 66
14.2.17 Transporte y Colocación Del Hormigón ...................................................................... 66
14.2.18 Curado del Hormigón .................................................................................................. 66
14.2.19 Ensayos en las Fundaciones ......................................................................................... 66
14.3 Erección de los Soportes .................................................................................................. 67
14.3.1 Generalidades ........................................................................................................... 67
14.3.2 Acarreo y Almacenamiento ...................................................................................... 67
Page | 7
14.3.3 Erección .................................................................................................................... 68
Postes/Torres de Metal ................................................................................................................. 68

14.3.4 Vestido de Estructuras .............................................................................................. 68
14.3.5 Instalación de la Tierra ............................................................................................. 69
14.4 Instalación de los Conjuntos de Aisladores ...................................................................... 70
14.5 Instalación de Conductores, Cable de Guarda y Accesorios ............................................ 70
14.5.1 Requerimientos ......................................................................................................... 70
14.5.2 Distancias Libres ...................................................................................................... 70
14.5.3 Tensado .................................................................................................................... 71
14.5.4 Cruce de Servicios Públicos ..................................................................................... 71
14.5.5 Empalmes ................................................................................................................. 72
14.5.6 Flechado ................................................................................................................... 72
14.5.7 Interconexión ............................................................................................................ 74
14.5.8 Puentes (Jumpers) ..................................................................................................... 74
15 Medio Ambiente .................................................................................................................. 75

15.1 Generalidades .................................................................................................................. 75
15.2 Franja de Servidumbre ..................................................................................................... 75
15.3 Vías de acceso y Desviaciones ............................................................................................... 76
15.4 Hallazgo de piezas arqueológicas, paleontológicas y/o históricas................................... 78
15.5 Especies en peligro de extinción ...................................................................................... 78
15.6 Controles Temporales .......................................................................................................... 79
15.7 Disposición de Residuos ................................................................................................... 80
15.8 Restauración de las áreas utilizadas para la obra ................................................................ 80
15.9 Instalaciones temporales ................................................................................................. 80
Page | 8
15.10 Aspectos sociales ................................................................................................................. 81
15.11 Seguridad ............................................................................................................................. 82
15.12 Seguridad Industrial............................................................................................................. 82
16 Criterios de Evaluación ......................................................................................................... 83

16.1 Criterios de Evaluación ......................................................................................................... 84
16.1.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Suministros. .............................. 89
16.1.2 Equipos del Oferente ........................................................................................................... 90
16.1.3 Plan de Trabajo ................................................................................................................... 91
16.1.4 Cronograma ......................................................................................................................... 91
17 Anexo: Tablas de Cantidades ............................................................................................... 92

18 Anexo: Tablas de Datos Técnicos (Torres, Conductores,
Aisladores y Herrajes)....................................................................................................................... 93
19 Anexo: Arboles de Carga ...................................................................................................... 94
20 Anexo: Siluetas ..................................................................................................................... 95
21 Anexo: Planos de Diseño de Línea, Planos preliminares de Diseño Obra Civil, Ruta en
Google Earth y Cartográfico ............................................................................................................. 96
22 Anexo: Datos de Visita al Sitio. ......................................................................................... 97
Page | 9
Especificaciones Técnicas para la Construcción de la

L.T. 138kV Duvergé – Jimaní
1. Descripción del proyecto

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), responsable de la expansión y
operación del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica en la República Dominicana, proyecta
realizar la construcción de la línea de transmisión L.T. 138kV Duvergé - Jimaní, con una longitud
aproximada de 41.014 km. La misma será soportada en torres tipo celosía en acero galvanizado en
caliente, doble (2) circuito (una (1) terna equipada), un (1) conductor por fase AAAC 559.5 MCM
Darién y un (1) cable de guarda OPGW 24 Fibras.
Nota: Las torres tendrán tornillos antivandálicos hasta una altura de 5mts. Los oferentes deben
considerar esto dentro de su oferta técnica y económica. Las características de los tornillos
cumplirán con las normas ASTM-394.
1.1 Alcance de los Trabajos
El trabajo objeto de estas Especificaciones Técnicas, consiste en lo siguiente:

- Suministro (Todas las torres, herrajes, conductores y aisladores deben ser
suministrados por parte del contratista, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
presentadas en este documento). Así también, el almacenamiento temporal, la carga,
el transporte y la entrega al destino final).
- Replanteo de la línea (uso de la brigada topográfica del contratista).
- Entrega diseño obra civil (Incluye cálculo estructural y cimentaciones de los apoyos
propuestos por parte del contratista para fines de aprobación). Los diseños
presentados en este documento son preliminares.
- Caminos de acceso y excavaciones.
- Fundaciones y armado de torres.
- Puesta a tierra y vestido de estructuras.
- Tendido y tensado de conductores y cable de guarda.
- Puesta en servicio.
- Entrega de planos “Como Construido” por parte del contratista.
- Traslado al almacén del Contratante el material sobrante.
- El contratista deberá presentar los certificados de pruebas de los materiales a
suministrar.
Page | 10
 Cualquier otra actividad no considerada en el listado anterior.
2. Características principales de esta línea a 138kV

Sistema de Transmisión
Tensión 138 kV
Frecuencia 60 Hz
Nivel básico de aislamiento 650 kV
Torres Metálicas
Tipo Celosía
Material Acero Galvanizado en Caliente
Cable de guarda
Tipo OPGW 24 Fibras
Conductor
Tipo AAAC
Calibre 559.5 MCM
Número de conductores por fase 1 C/F
Sección 283.7 mm2
Código del conductor Darién
Aisladores
De Suspensión Tipo Long Rod

De Tensión Tipo Long Rod
Material Polímero
Condiciones del terreno
Tipos de fundaciones.
Para torres metálicas: Fundaciones para suelo: Cohesivo, No Cohesivo, Rocoso y Arenoso.
Page | 11
3. Especificaciones generales de diseño

3.1 Requerimientos generales
3.1.1 Planos y Cálculos
3.1.1.1 Planos del Contratante
Los Planos suministrados por el Contratante y/o Gerente de Obras serán usados para la
construcción de las obras. Los planos de la oferta mostrarán los límites del alcance de
responsabilidad del ofertante.
3.1.1.2 Planos y Cálculos del Contratista
El Contratista revisará los planos, en conexión con la Gerencia de Planificación y Diseño

de proyectos antes de proceder con la erección, instalación o construcción de las obras,
teniendo la responsabilidad de entregar los planos ¨Como Construido¨ al terminar la
ejecución del proyecto.
Los planos del Contratista mostrarán todas las dimensiones, datos para replanteo de las
obras civiles y tolerancias y cualquier otra información relacionada necesaria para cumplir
todos los requerimientos para la erección, instalación y construcción satisfactoria.
La erección, instalación y construcción de cualquier porción de los trabajos previos a la
aprobación del contratante, serán a riesgo del Contratista.
El Contratista verificará todos los planos y cálculos cuidadosamente para exactitud y
conformidad con la Especificación y requerimientos del Contrato.
El Contratista suministrará todos los planos finales de arreglo, cálculos, planos de obras
civiles, planos de armado y de trabajos de los equipos, a más tardar treinta (30) días
después de la entrega del anticipo. El Gerente de Obras dará a conocer su aprobación
dentro de veintiún (21) días después de la recepción.
Planos
Cantidad de Ejemplares de Planos del Contratante
Se requerirán las siguientes cantidades de planos, etc.:

Planos para construcción 2 copias
Planos de armado cadenas 2 copias
Planos ¨Como Construido¨ de la línea: 1 original y 2 copias (Todos estos planos serán
entregados además en archivo electrónico, bajo Autocad)
Page | 12
Los planos ¨Como Construido¨ deberán incluir la ubicación de cada estructura en

coordenadas UTM o la que defina el Gerente de Obras. Estas coordenadas serán tomadas
con GPS en sistema WGS 84.
3.1.1.3 Códigos, Normas, Especificaciones
Todos los materiales serán seleccionados, diseñados, manufacturados, probados y

mantenidos en conformidad con las emisiones de los códigos, normas y especificaciones
relevantes internacionales, tales como ANSI, ASTM, DIN, CEI, VDE, ACI y/u otros
válidos a la fecha de la firma de los acuerdos contractuales. Cualquier requerimiento
específico como está establecido en las Especificaciones Técnicas deberá ser cumplido. Sin
embargo, los equipos o materiales que cumplan otras normas, que aseguren una calidad
igual o mayor que las normas especificadas, serán también aceptados.
El Gerente de Obras se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las alternativas de
códigos, o normas propuestas por el Contratista.
Un juego de los planos del proyecto será mantenido en las oficinas del Contratista en la
obra y estarán accesibles al Gerente de Obras o su representante durante las horas de
trabajo.
El Contratista deberá observar todas las normas y procedimientos relativos al medio
ambiente y su cuidado en el proceso de estudio y construcción de la línea de transmisión.
3.1.1.4 Puesta en operación
El programa propuesto para la puesta en operación incluirá todos los procedimientos

requeridos para la operación en todas las condiciones imaginables. El Contratista informará
al Gerente de Obras cuando cada parte completa esté lista para la puesta en operación.
El procedimiento será llevado a cabo de acuerdo al programa aprobado hasta que el
Contratista se convenza a sí mismo y al Gerente de Obras que la instalación está completa
en todos los aspectos y que todos los componentes estén trabajando apropiadamente.
Después de cumplir las obligaciones, de conformidad con las cláusulas "Pruebas
Preliminares y Funcionales a la Terminación" y "La Puesta en Operación" el Gerente de
Obras emitirá el Certificado de Terminación al Contratista.
Después del período de Responsabilidad Contra Defectos, el Gerente de Obras emitirá el
Certificado de Aceptación Final.
Page | 13
3.2 Informes
Informes cubriendo el progreso de los trabajos serán trasmitidos al Gerente de Obras en los
períodos siguientes:
3.2.1 Informes semanales
Los Informes Semanales describirán el progreso de las obras en el sitio, incluirán:

- Semana
- Personal de supervisión, número y tipos de trabajadores
- Equipo del Contratista en uso
- Inicio, progreso y final de cada sección particular de las obras
- Eventos importantes
El Contratista enviará el Reporte semanal de progreso tres días laborables después del
último día del período de reporte.
3.2.2 Informes mensuales
Los Reportes Mensuales de Progreso describirán el progreso de las obras desde el inicio
del diseño hasta la emisión del Certificado de Aceptación Final, incluirán:
- Mes y Año
- Etapas de ejecución de secciones particulares de los trabajos expresados en
porcentajes
- Ejecución de los trabajos en porcentaje, subdivididos en trabajos mecánicos,
eléctricos y civiles
- Eventos importantes
- Desviaciones del "Programa de Trabajo" aprobado y sus explicaciones
- Fotografías
El Contratista someterá el Reporte Mensual de Progreso en el siguiente día laborable
después de la última semana completa del mes.
El contenido y formato del informe será acordado con el Gerente de Obras.
Page | 14
3.3 Embalaje
Todos los embalajes serán adecuados para transporte desde los almacenes del Contratante,
manejo rudo en el destino, transporte terrestre y movimiento hacia y en la obra.
Precauciones especiales deberán ser tomadas contra las severas condiciones climáticas
locales prevalecientes.
3.4 Descarga y Almacenamiento en el Sitio
La descarga y almacenamiento en el sitio serán llevados a cabo por el Contratista, quien

para estos fines tomará todas las previsiones y arreglos necesarios para todos los equipos.
El Contratista descargará en el sitio todos los equipos y materiales recibidos desde los
camiones, remolques y vehículos de entrega. Los artículos para instalación permanente
serán apropiada y cuidadosamente almacenados en áreas designadas por el Gerente de
Obras y serán protegidos para prevenir daños o deterioro de cualquier tipo. Los métodos de
almacenamiento deben ser tales que causen el mínimo de inconveniencia a otros y serán
arreglados para facilitar la inspección y retiro de los almacenes.
Los materiales en almacén e instalados son responsabilidad del Contratista hasta la puesta
en servicio de la obra.
3.5 Programa de los Trabajos
El Contratista enviará al Gerente de Obras, dentro de los 10 días después de la fecha del
comienzo, dos copias del Programa de los Trabajos, especificando los períodos de,
erección y usando como base el Cronograma de Progreso propuesto.
Tal programa será basado en el método de ruta crítica (LCPM) aplicado a un PERT o a un
sistema equivalente de programas de computadora, con el fin de permitir un Cronograma
de Obras más flexible y económico en tiempo. Este programa será actualizado
periódicamente (cada 15 días) por el Contratista, y deberá incluir un diagrama de las
cantidades principales de obras previstas para ejecución quincenal.
En la preparación de los Programas de Obras debe prestarse la debida consideración y
mostrarse evidencias, de posibles influencias de la temporada de lluvias en la ejecución de
obras en el Sitio.
3.6 Informe de Recepción con Daños
Al recibir cada suministro, será descargado, abierto, y cuidadosamente verificado para

cualquier daño en tránsito por el Contratista quien inmediatamente someterá un reporte de
daños refrendado por el Gerente de Obras al Contratante y al Gerente de Obras. Cuando los
Page | 15
daños hayan ocurrido en el transporte, una copia del reporte de daños será también enviada
al supervisor.
Si cualquier parte de los suministros fuera dañada durante la carga, transporte y descarga;
será responsabilidad del Contratista. En todos los casos de daños irreparables, el
Contratista inmediatamente notificará al Contratante para renovar o reemplazar las partes
dañadas. El representante del Contratante enviará un Informe de Recepción con Daños y
los costos de reposición de los suministros deberán ser cubiertos por el Contratista, de
forma tal que se garantice el término de la obra sin retrasos.
3.7 Materiales Excedentes
Ningún equipo utilizable o adquirido para las obras o las herramientas de construcción y
equipos serán removidos de la obra sin el consentimiento escrito del Gerente de Obras.
Después de la ejecución de los trabajos cualquier planta o suministros consumibles que
quede en exceso pasarán a la propiedad del Contratante. El Contratante tiene el derecho de
aceptar todo o parte del material en exceso. El material de exceso rechazado será removido
por el Contratista.
Page | 16
4 Condiciones del sitio

4.1 Condiciones Climáticas
Todo equipo será completamente adecuado para uso bajo las condiciones prevalecientes en
el Sitio. En el artículo 6 del presente capítulo se indican los datos climáticos prevalecientes
en el sitio de construcción, altitud indicada, temperaturas máxima, mínima y ambiental,
humedad, precipitación, velocidad del viento, agresividad de la atmósfera, nivel
isoceraúnico, descargas. Estas características tienen que ser consideradas durante todas las
fases de cálculo, manufactura, transporte y erección.
4.2 Acceso al Sitio
El Contratista usará el derecho de paso provisto por el Contratante para accesar al Sitio. El
Contratante no asume ninguna responsabilidad por la condición o mantenimiento de
ninguna ruta de acceso propuesta, o de ningún camino existente o estructura que pueda ser
usada por el Contratista para la realización de los trabajos bajo estos documentos de
licitación. Cualquiera y todos los trabajos requeridos a lo largo de las rutas para asegurar el
acceso adecuado serán realizados por el Contratista. Los precios de estos trabajos serán
incluidos en los precios relevantes de erección.
4.3 Protección de Bienes Raíces
El Contratista limitará el movimiento de sus cuadrillas y equipos en cualquier derecho de

paso, incluyendo rutas de accesos aprobadas, para así minimizar los daños a la propiedad.
4.4 Verjas Existentes
Donde sea necesario transportar equipo a través de verjas existentes, el Contratista instalará
puertas provisionales adecuadas. Las puertas provisionales serán construidas de material
igual a la verja existente. Antes de cortar la verja para la instalación de las puertas
provisionales el Contratista instalará refuerzos adecuados y postes adicionales si es
necesario a ambos lados de la apertura, y anclará la verja firmemente para que todas las
cuerdas mantengan su tensión original después de que la apertura sea cortada. Excepto
cuando los equipos estén pasando a través de ellas, estas puertas deberán mantenerse
cerradas. Después de la ejecución de la obra, la verja será restaurada lo más cercana y
prácticamente a su condición original, como se apruebe.
4.5 Líneas de Transmisión de Energía, Teléfono y Cable-TV
El Contratista hará todo lo necesario y tomará todas las previsiones requeridas y ejecutará
todo trabajo requerido bajo el Contrato e incidental a cualquier interferencia con las líneas
Page | 17
de transmisión de energía, teléfono y cable-TV que existan a la fecha de apertura de la

oferta, con su operación o con el mantenimiento o con el servicio de las mismas, todo de
una manera satisfactoria, como se apruebe.
Cuando se realice el tensado de los conductores de la línea de transmisión o cables de
guarda que crucen por encima de líneas eléctricas energizadas, el Contratista notificará al
Contratante del período de tiempo durante el cual se intentará el tensado, deberá obtener un
acuse de recibo por escrito y deberá presentar el mismo al Gerente de Obras antes de que el
tensado del vano en cuestión se inicie.
El costo de proveer y mantener todos los vigilantes necesarios y señales requeridas,
guardas y estructuras provisionales, de realizar cualquier reparación necesaria, de
operaciones de reemplazo o similares, de pagar indemnizaciones u otros bonos, si es
requerido, y todos los otros costos requeridos en este párrafo, serán pagados por el
Contratista.
4.6 Cortes en Líneas de Transmisión
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista deberá informar al Gerente de Obras de
su programa de cortes de líneas, indicando las líneas afectadas, las fechas y la duración
aproximada de cada corte; este programa deberá abarcar la duración total del contrato.
Los cortes serán autorizados por el Gerente de Obras, y subsecuentemente por la Dirección
de Operaciones de la ETED, Organismo Coordinador y/o Empresa Distribuidora.
Al trabajar en la proximidad de líneas de transmisión, el CONTRATISTA deberá instalar
por su cuenta, toda la protección necesaria para garantizar la seguridad y continuidad de
servicio de cualquier línea que El Contratante decida mantener en servicio. Las medidas de
seguridad estarán sujetas a la aprobación del GERENTE DE OBRAS.
El Contratista deberá instalar por su cuenta toda la protección necesaria para líneas de
transmisión/distribución definidas como líneas operadas a 69 kV y a tensiones menores,
cuando El Contratante decide mantener estas líneas en servicio.
4.7 Interferencia con Instalaciones Existentes
El Contratista dará todos los pasos necesarios para minimizar toda interferencia con las
instalaciones existentes incluyendo todos los cortes de energía. Si no es posible evitar
cortes extensos del suministro, por medio de conexiones temporales, el Contratista
realizará todos los trabajos necesarios sin cargos extras. Después de la ejecución de los
trabajos, todas las estructuras provisionales serán removidas. El permiso para entrar a las
instalaciones existentes para ejecutar estos trabajos será obtenido por escrito del
Contratante vía el Gerente de Obras. Todas las acciones de conmutación, serán ejecutadas
por el personal del Contratante.
Page | 18
Si las instalaciones existentes deben ser reubicadas, reconectadas o cambiadas de cualquier

forma para crear espacio para la instalación nueva o provisional, estos trabajos serán
considerados como ya incluidos en el precio del Contrato.
4.8 Trabajos en las Proximidades de Servicios Públicos
Por los menos dos (2) semanas antes de efectuar trabajos en la proximidad de servicios
públicos, el Contratista deberá suministrar al Gerente de Obras un programa detallado de
sus actividades planificadas.
El Contratante obtendrá todos los permisos necesarios para trabajar cerca de, por encima o
por debajo de servicios de entidades públicas, como teléfonos, telecables, líneas de
transmisión y distribución y todos aquellos que no son de la propiedad del Contratante;
oleoductos, caminos, autopistas, etc. Además El Contratante pagará todos los costos que
las Compañías involucradas crean necesario para proteger sus instalaciones.
Antes del comienzo de cualquier trabajo que necesite protección, el Contratista deberá
preparar los dibujos, croquis y descripciones escritas, etc., de la protección necesaria y
enviarlos al Gerente de Obras para su aprobación. Sin embargo, el Contratista deberá, si es
requerido, colocar por su propia cuenta las estructuras provisionales necesarias para la
protección de estos servicios, conforme a sus propios planos aprobados.
4.9 Conexión de Nuevas Instalaciones
El Contratista no ejecutará los trabajos para conectar las nuevas instalaciones con la
línea/subestación ya existente, estos trabajos de conexión serán realizados por ETED.
Page | 19
5 Instalación en el sitio
Toda instalación relevante requerida en el sitio, para la ejecución del proyecto completo
será provista por el Contratista.
5.1 Emplazamiento Provisional y Permanente
Dondequiera que la palabra "Emplazamiento" aparezca, esto significará el Emplazamiento

provisional o permanente. El Emplazamiento provisional se requiere para el almacenaje
correcto y seguro del equipamiento y materiales importados o localmente obtenidos, desde
los cuales pueden ser transportados al Emplazamiento permanente.
El Contratista es responsable de proporcionar un Emplazamiento provisional y cualquier
costo relacionado con esto se considera que está incluido en el Precio del Contrato.
Adicionalmente los seguros incluirán al Emplazamiento provisional.
Los Certificados de Pagos relacionados con materiales o equipamiento suministrados por el
Contratista no hacen diferencia entre el Emplazamiento provisional y permanente.
5.2 Instalación
La instalación en Sitio incluirá la entrega, transporte, erección, mantenimiento y

suplementar si es requerido, todos los equipos del Contratista, instalaciones provisionales y
permanentes (permanente es en el sentido que de acuerdo al Contrato, permanecerán para
el uso del Contratante después de completar los trabajos
5.3 Desmontaje
Si es requerido, el Contratista deberá desmontar todo material de tal manera de evitar

cualquier rotura o pérdida de los equipos recuperados. Cualquier material así dañado o
perdido por negligencia del Contratista será cargado a éste el precio del reemplazo más el
treinta (30) por ciento.
5.4 Material
Todo equipo, material y herramientas requeridas para la ejecución de los trabajos serán
aptos para el mismo y serán mantenidos en buenas condiciones de trabajo.
 Material Recuperado
Todo el material recuperado será llevado por el Contratista al lugar indicado por el Gerente
de Obras.
Page | 20
5.5 Instalaciones Subterráneas
El Contratista deberá informarse completamente por sí mismo, por medio de las

autoridades competentes, de la existencia y ruta actual de cualquier cable, canalización o
instalación subterránea que pudiese ser afectado por sus Obras, y deberá tomar, a su propio
costo, todas las medidas necesarias para su protección y/o su reparación.
El Contratista será responsable de las consecuencias de cualquier omisión o error en la
adquisición de estos datos arriba mencionados.
5.6 Poda y Corte de Árboles
Todos los trabajos asociados con podar y cortar árboles serán responsabilidad del
Contratista, de acuerdo con las normas del Contratante y con la aprobación previa del
Gerente de Obras.
5.7 Trabajos Auxiliares
Los trabajos auxiliares comprenderán todo y cualquier clase de trabajos, materiales,

servicios, medidas de seguridad etc., requeridos para la ejecución de las obras, pero no
estarán necesariamente limitados a los siguientes:
b) Limpieza y nivelación del área para la instalación en obra incluyendo la remoción
de desperdicios, etc.
c) Instalaciones sanitarias, pozo séptico y su limpieza, remoción del agua sucia
cuando sea necesaria.
d) Ejecución de todas las instalaciones mecánicas y eléctricas, trabajos de
fundaciones para los equipos, maquinarias, almacenamiento y facilidades en obra,
etc.
e) Albergues provisionales para áreas de trabajo.
f) Verjas provisionales, vigilancia en la obra.
g) Arreglos después de la remoción de las instalaciones de obra.
Page | 21
6 Identificación de equipos
Todos los vehículos sin excepción y equipos pesados del Contratista destinados a las obras
serán identificados con el nombre de la compañía (LOGO).
El Contratista erigirá también a su propio costo dos (2) letreros de designación del
Proyecto, de construcción robusta, con una superficie mínima de 8' x 12' (pies) que llevará
los detalles de identificación del Proyecto de manera profesional. Los textos de tales
letreros serán aprobados por el Gerente de Obras antes de su realización.
El Contratista suministrará también todas las vallas de precaución/protección requeridas
que deberán llevar el nombre de la compañía (LOGO) y la designación del Proyecto tal
como es detallado para el equipo.
7 Fundamentos para el diseño

Todas las figuras y datos han de ser asumidos sólo para propósitos de cálculo y para
completar las hojas de datos. El Contratista está obligado, por ejemplo, a determinar las
condiciones actuales del subsuelo, incluyendo el nivel del agua subterránea, resistividad del
suelo etc., por medio de mediciones. Para construir, en consecuencia, debe presentar el
diseño de las torres a instalar, para realizar el diseño de las torres se debe tomar en cuenta
la topografía del terreno dispuesto para instalar estas estructuras según el diseño de la línea
en cuestión, también se debe de someter el diseño de fundaciones a la Gerencia de
Planificación y Diseño de Proyectos para fines de aprobación, este diseño de fundaciones
debe elaborarse tomando en consideración las características del suelo existente en el
trayecto de la línea y las reacciones (cargas) que transmitirán las torres. Estas cargas deben
estar sustentadas en la memoria técnica de cálculo estructural de los apoyos propuestos en
la línea.
También el contratista debe considerar, en el caso que fuera necesario, realizar diseños para
la estabilización de taludes circundantes a las fundaciones de torres para la seguridad e
integridad de los mismos. Estos diseños deben ser sometidos a la Gerencia de Planificación
y Diseño de Proyectos para fines de aprobación.
Las especificaciones técnicas tienen como objeto dar el marco de referencia para el
suministro y la instalación requerida. Queda entendido, que el trabajo incluye todo lo
requerido y/o necesario para finalizar apropiadamente todo el trabajo y el equipo tiene que
estar completo en todos los aspectos, no obstante que algún artículo no sea específicamente
mencionado.
Page | 22
8 Requerimientos técnicos generales

Cualquier instalación eléctrica o mecánica a ser ejecutada bajo este contrato de acuerdo al
Tablas de datos técnicos, deberá cubrir los requerimientos expuestos en estas
Especificaciones Técnicas.
Todo equipo debe ser adecuado para las condiciones climáticas prevalecientes.
Deberá prestarse atención particular a condiciones prevalecientes de alta corrosión. Una
cantidad considerable de emisiones y de sal está contenida en la atmósfera, produciendo
por esta razón un ataque de corrosión, con la ayuda de la alta humedad del ambiente.
La fuente general de contaminación es la combinación de condiciones ambientales
naturales e industriales en las zonas costeras de la isla.
Este tipo de polución atmosférica que consiste en depósitos muy adhesivos y a menudo
conductivos (industriales) y cristalinos (llevados por el viento de las aguas salinas) atacan
la superficie de los diferentes componentes de la línea.
Al instalar las líneas de transmisión para que operen en esta área de alta polución
atmosférica, deberán evitarse producir daños a los materiales para evitar el ataque de la
corrosión a las superficies y lograr el grado requerido de confiabilidad de la línea.
El equipo deberá ser ensamblado en la más alta calidad posible, por el Contratista o el
Subcontratista.
8.1 Generalidades
Las Fundaciones para las torres serán realizadas atendiendo a las características del suelo
existente en el trayecto de la línea, también a las reacciones (cargas) que transmitirán las
torres al suelo de fundación, estas cargas deben estar sustentadas en la memoria técnica de
cálculo estructural de los apoyos propuestos en la línea.
El hormigón de fundaciones para las torres debe ser hormigón industrial y la compañía que
suministre el hormigón debe estar certificada y que cumpla con los estándares mínimos de
calidad que requieren estos trabajos. Es responsabilidad del contratista realizar la toma,
curado y rotura de las probetas al hormigón a utilizar en las fundaciones. La toma y
rotura de probetas debe realizarse en laboratorio y en campo. El hormigón dispuesto
para las fundaciones debe de realizársele la prueba de revenimiento antes de su vertido a la
cimentación. La resistencia a compresión mínima del hormigón de las fundaciones debe ser
210 kgs/cm².
Los ensayos de resistencia a la compresión y revenimiento al hormigón de las fundaciones
deben ejecutarse acorde a las estipulaciones establecidas en el código ACI.
Page | 23
El contratista informará al supervisor de obra civil de la entidad contratante la fecha de la

rotura de probetas y entregará un informe con los datos obtenidos después de realizada la
prueba.
Las dimensiones de todas las fundaciones serán determinadas para la reacción de la
torre/poste metálico para la máxima carga estructural resultante de las condiciones de
carga a ser adoptadas. Todas las reacciones del cuerpo de las torres/postes metálicos serán
calculadas de la carga estructural de diseño incluyendo sus factores de seguridad
especificados.
Los documentos de Licitación proporcionan la siguiente información referente a la
fundación para estructuras de líneas áreas de Transmisión:
- Tipo de torre
- Tipo de Poste
- Ruta de la línea de transmisión
- Criterios de diseño para fundaciones de
- Factor de seguridad considerado en el diseño de la línea
La información arriba indicada se proporciona para propósitos de Licitación, y no debe ser
tomada como información precisa y exacta para la construcción final. El Contratista está
obligado a referirse a las investigaciones de suelo para obtener la información relevante, al
cálculo estructural de las estructuras.
8.1.1 Cálculos
Para todas las fundaciones el Contratista remitirá documentación detallada que indiquen las
asunciones para los cálculos y condiciones de estabilidad que muestren que:
Para fundaciones de torres en bloques separados escalonados, sometidas a cargas por
compresión deberá, probarse que las presiones en el suelo que se asumen, que son
uniformemente distribuidas sobre la fundación, no exceden las presiones permisibles del
suelo, de acuerdo a la tabla 12 de la norma DIN VDE 0210. La carga muerta del suelo que
descansa verticalmente sobre la base de la fundación será considerada como una
sobrecarga.
En caso de una fundación de bloques escalonados sometida a una carga de arrancamiento,
será probada una estabilidad de factor 1.5 a ser levantada.
El Contratista también remitirá los cálculos y planos que muestren la capacidad portante y
los esfuerzos en cada sección crítica del hormigón y del acero de refuerzo.
El posible deterioro de la consistencia de suelos cohesivos, si los hubiera, y la resultante
reducción de ella, será considerado en la capacidad portante. Si existe agua subterránea, el
Page | 24
correspondiente decremento del peso de la tierra y del hormigón debido a las condiciones
de arrancamiento deberá ser considerado en los cálculos.
Los factores de seguridad para los cálculos de las fundaciones, presiones tolerables sobre el
suelo y la estabilidad de la fundación contra cargas de arrancamiento serán como se indica
en la norma DIN VDE 0210.
Para propósitos de cálculo, el peso unitario de hormigón no reforzado será asumido en 22
kN/m3 y aquel de hormigón reforzado en 24 kN/m3. El refuerzo a la compresión del
hormigón será un mínimo de 21 kN/m3 después de 28 días.
Para propósitos de Licitación, el diseño de las fundaciones seguirá las Especificaciones y
Asunciones, para condiciones de terreno, como se indica en el Anexo 8.1.1.1. Tales
diseños estarán sujetos a modificaciones para adecuarse a las condiciones del sitio como se
aprueben por el Gerente de Obras.
Page | 25
ANEXO 8.1.1.1 CRITERIOS Y DATOS BASICOS PARA EL CALCULO Y
SELECCIÓN DEL TIPO DE FUNDACIONES
Presión
Calidad del Sub-suelo 1) Permisible Tipos de fundaciones (recomendaciones)
N/cm2
Suelo liviano - Clase I 2) 20 40 10 Fundación normal Toda la estructura de acero deberá

ser empotrada firmemente en los bloques de
Arena o gravilla no
hormigón diseñados para soportar las cargas debidas
compactada con tamaño de
a las condiciones especificadas. A menos que sea
hasta 60 mm de muy escasa
aprobado de otra manera, la transmisión de la carga
o ninguna cohesión con
hacia las fundaciones no deberá incidir enteramente
suelos barrosos o arcillosos.
en la ligazón entre los montantes para anclaje y las
Suelo mediano - clase II 2) fundaciones de bloques de hormigón. Los montantes
de anclaje deberán estar provistos con abrazaderas.
Suelo con grava, arena El montante de anclaje deberá poseer la misma
gruesa o balasto de un inclinación que el montante correspondiente de la
tamaño superior a los 60 torre. Cuando sea necesario, se reforzará el hormigón
mm y con ninguna para asegurar que los esfuerzos sobre el hormigón no
cohesión con suelos excedan los valores permisibles. La mínima cubierta
barrosos o arcillosos. de hormigón sobre los perfiles de acero no deberá ser
menor de 8 cm y sobre la armadura de acero no
Suelo mediano pastoso -
menor de 5 cm. La construcción del último escalón de
clase III 2)
fundación para cimentación múltiple depende
Suelo que en estado primordialmente de la constitución del suelo. Con
húmedo tiene considerable suelos firmes con partes cohesivas puede
adherencia, por ejemplo, introducirse el encofrado hasta el canto superior del
arena limosa, barro, marga, escalón inferior. La excavación para el último escalón
arcilla calcárea, etc. y se realiza entonces hasta el fondo de la base y
pueden trabajarse excavando por lo menos 20 cm hacia los lados. En
Manualmente con la pala. esta forma se unirá el hormigón perfectamente con el
suelo colindante. Esta excavación lateral no puede
Page | 26
realizarse en suelo no cohesivo. La fundación a

escalones se realiza entonces directamente en el suelo
natural.
Roca liviana Fundación en roca
Suelo de acumulaciones de Para torres livianas se pueden usar como anclajes los
rocas sueltas, quebradizas, mismos montantes de anclaje arriba mencionados,
fisuradas o afectadas por que pueden estar provistos de una barra de acero de
intemperismo con arena o construcción soldada en su prolongación u otro tipo
grava, aglutinadas por de construcción aprobado. En torres pesadas donde
efectos Químicos y capas el montante de anclaje o la barra reforzada de acero
de margas con piedras de de construcción soldada en éste no tengan la
un tamaño mayor de superficie de adherencia requerida, el montante de
200mm. Esta clase de suelo anclaje puede ser previsto de uñas o ángulos
puede excavarse sin sujetadores.
recurrir al martillo de aire
comprimido o a la
aplicación de explosivos.
Roca pesada Piedras o
rocas bien cohesionadas
que por su dureza
requieren la aplicación del
martillo de aire o
explosivos.
Page | 27
Suelo inundado Fundación especial
Suelos con alto contenido Suelos con altos contenido de agua requieren, por
de agua, de razones técnicas y
constitución suave como comerciales, de medidas especiales en forma de

por ejemplo, fundaciones con pilares.
lodo y fango. A estos se Según la capacidad de carga de un pilar y de las

suman todos fuerzas en los extremos se
los suelos orgánicos, como usarán más o menos pilares. Se usarán pilares de
turba, acero (de diferentes
marga, limo. perfiles) y hormigón, así como piezas prefabricadas

de hormigón. La carga se
distribuye a una gran extensión.
1) Según norma DIN 18300
2) Nivel freático: Debajo de la base de la fundación
Page | 28
8.1.2 Características Técnicas Fundamentales (Sistema – AT 138kV)
Descripción Unidad Requerido
Tensión nominal kV 145

Tensión de servicio kV 138
Frecuencia nominal Hz 60
Valor Eléctrico AT
Puesta a tierra de sistema Directo
Voltaje no disruptivo kV 1,175
1.2/50 ms
Voltaje no disruptivo
(Frecuencia de servicio) kV 520
Distancia de fuga cm/kV 2.8
a Um = 362 kV
IEC 815/85
Corriente de corto circuito kA 25
Fase – Fase
8.1.3 Condiciones Ambientales
Altitud sobre el nivel del mar <1000 m
Precipitación anual 1,400 mm
Humedad relativa
Máx. 90%
Mín. 80%
Prom. 85%
Nivel isoceraúnico 130
Page | 29
(Número de tormentas al año)
Aceleración sísmica horizontal 0.55 g
8.1.4 Datos de Diseño
Temperaturas
Temperatura ambiente máxima ºC 35

Temperatura mínima del conductor ºC 10
Temperatura máxima del conductor ºC 70
Temperatura diaria (promedio)
del conductor ºC 25
Carga de viento
Viento de diseño km/h 120
Máxima velocidad del viento (viento extremo) km/h 200
Presión dinámica del viento en toda Pv = 54.0 kg/m² para 120 km/h
el área proyectada por conductores y Pv = 147.0 kg/m² para 200 km/h
cable de tierra
Presión dinámica del viento en toda Pv = 70.0 kg/m² para 120 km/h
el área proyectada para torres/postes Pv = 196 kg/m² para 200 km/h
Coeficiente aerodinámico cf para:
- Conductores hasta 12.5 mm diámetro 1,20
- Conductores entre 12.5 y 15.8 mm diámetro 1,10
- Conductores con más de 15.8 mm diámetro 1,00
Carga del viento sobre el poste o equivalente. Según DIN VDE 0210
Coeficiente aerodinámico cf para:
Page | 30
- torres reticulares de acero consistentes en perfiles 2.8
- Postes cilíndricos de acero, hormigón o madera 0.7
- Postes octogonales/hexagonales de acero 1.0
Vanos de Cálculo Para Torres
Vano Básico 330 m
Vano Viento 330 m
Vano Peso 500 m
Hipótesis de Cálculo de conductores
Tensión de cada día o EDS (Every Day Stress) a 25°C sin viento
Para el conductor Darién EDS mínimo 11% en Torres
Para el conductor Darién EDS mínimo 10% en Postes
Tensión final con viento de diseño a 10°C 120 km/h
Tensión final con viento extremo a 15°C 200 km/h
Máxima flecha con máxima temperatura a 70°C sin viento
Nota: Hipótesis (normales/anormales) de carga según DIN VDE 0210 o equivalente.
Page | 31
Distancias libres mínimas
Las distancias libres mínimas entre el conductor energizado y otros objetos, la cual
corresponde a las condiciones de flecha máxima del conductor.
Distancias libres
verticales
Item Descripción mínimas en
metros
138 kV
1 Terreno normal (pueden transitar peatones) 8.0
2 Zonas rurales (campos) con posibilidad vehicular 10.0
3 Autopistas y carreteras principales 10.0
Sobre vías férreas, desde el tope del riel (sin línea del
4 9.8
sistema eléctrico)
5 Líneas de energía eléctrica 69 kV por debajo 2.6
6 Líneas de telecomunicaciones por debajo 2.5
7 Árboles 2.5
Cualquier estructura de acero, letreros publicitarios,

8 luminarias, señales de aviso etc.(sobre los que no se puede 3.7
trepar )
Para objetos no listados los requerimientos para distancias mínimas deben cumplir con la normas
RUS o VDE 0210.
Page | 32
Factores de Seguridad
Factor Mínimo de Seguridad
1. TORRES/POSTES (1)
- Todo tipo de torres/postes sometidos
a carga de trabajo normal 2.5

- Todo tipo de torres/postes bajo
carga asimétrica (cable roto) 1.5
- Todo tipo de torres/postes para
condiciones extremas de máximo viento 1.1
2. FUNDACIONES 2)
- Fundaciones para todo tipo de
Torres/postes sometidos a carga de trabajo normal 2.0
Torres/postes bajo carga asimétrica (cable roto) 1.5
Torres/postes bajo carga de viento extremo 1.1
1)
Notas: Los coeficientes de Seguridad para elementos metálicos son con respecto al
límite elástico, para elementos de hormigón armado, de madera o
tirantes/vientos; a la rotura.
2)
Coeficiente de Seguridad a aplicar el vuelco, ángulo máximo de inclinación
de la fundación de acuerdo a la norma DIN VDE 0210.
Page | 33
3. CONDUCTORES Y ACCESORIOS
- Conductores sometidos a la máxima
tensión final de trabajo con viento de diseño. 3.0

- Conductores sometidos a la máxima
tensión final de trabajo con viento extremo. 2.0
- Conductores a la tensión final sin
Presión de viento a temperatura diaria 5.0
- Grapas de compresión para anclaje
y empalmes de compresión 3.0
4. CABLES DE TIERRA
- Cables de tierra con tensión máxima
de trabajo, con viento de diseño. 3.0

- Cables de tierra con tensión máxima
de trabajo, con viento extremo. 3.0

- Cable de tierra sin presión de
viento a temperatura diaria 6.0
5. CONJUNTO DEL AISLADOR TIPO CADENA LONG ROD

- Conjunto del aislador y herrajes del conductor
con máxima tensión (anclaje). 3.0

Con viento extremo.
- Conjunto del aislador y herraje con
carga máxima vertical en el punto
de unión del aislador (suspensión). 5.0

Con viento extremo
Page | 34
6. CONJUNTO DEL AISLADOR TIPO LINE POST

- Conjunto del aislador y herraje con
carga máxima vertical en el punto
de unión del aislador (suspensión).

Cantilever (*) 2.5
Compresión (**) 2.0
Tensión (**) 2.0
(*) Factor aplicado al Specified Cantilever Load (SCL)
(**) Factores aplicados al Specified Mechanical Load (SML)
7. CONJUNTO DEL HERRAJES PARA CABLE DE GUARDA
- Ensamble completo de tensión
bajo tensión máxima de trabajo
del cable de tierra 3.0

Con viento extremo. 2.0
- Ensamble completo de suspensión
con carga vertical máxima
en el punto de unión del cable
de tierra 5.0
Con viento extremo. 2.0
Page | 35
9 Topografía y estudio de suelos

9.1 Trabajos de topografía
9.1.1 Generalidades
El Contratista aceptará sin restricción las condiciones visibles existentes y del subsuelo del
área para la ejecución del proyecto en cuestión como haya sido asignado por el Gerente de
Obras.
Al Contratista se le pide iniciar poco después de la fecha de comienzo los trabajos de
replanteo, incluyendo el levantamiento final, localización de estructuras, vientos, etc., así
como la preparación de planos y perfiles definitivos. La precisión del estudio deberá ser a
satisfacción del Gerente de Obras.
Es responsabilidad del Contratista proveer toda la mano de obra, materiales, equipos,
transporte y realizar los bosquejos y cálculos de gabinete necesarios para llevar a cabo los
levantamientos de replanteo como son indicados por el Gerente de Obras.
9.1.2 Instrumentos y Equipos Especiales
Sólo serán usados aquellos instrumentos que sean aceptables para el Gerente de Obras y
que hayan pasado recientemente la oficina de calibración. El Contratista procurará
transporte especial, equipos de alineación y de limpieza tales como botes, excavadoras, o
reflectores, si son requeridos por el terreno y aprobados por el Gerente de Obras. Todo
costo incurrido en el equipo especial necesario, será cubierto por el Contratista.
9.1.3 Registro de Datos
Todos los datos del levantamiento deberán ser registrados en libretas de campo en forma
clara y ordenada a medida que se obtengan en el terreno. Los errores u omisiones en el
registro de datos deberán ser re-levantados y corregidos a expensas del Contratista.
Cuando se registre la topografía (replanteo) sobre la ruta de la línea final de postes será
escrita en la libreta de campo cada estación y la información detallada a una escala
aproximada cubriendo la ruta. Este método se prescribe de manera que las estructuras
puedan ser dibujadas en la libreta en la localización apropiada y aproximada, determinada
por las estaciones como hayan sido estacadas.
Page | 36
9.2 Trabajo de Campo
9.2.1 Línea de levantamiento topográfico
Cuando una línea de levantamiento topográfico (replanteo) sea realizada, deberán, por
medios adecuados, dejarse mínimo cada 50 m una estación; p.e. en camino pavimentado,
pueden usarse clavos; a través de tierra no pavimentada, una estaca corta marcará las
estaciones. Puntos de control, tales como PI los cuales van a ser usados repetidamente han
de ser espigas de madera de 2" x 2" o más grande con una punta para clavar. Estos puntos
tendrán también estacas de referencia en el evento de que se pierdan o sean movidos.
9.2.2 Elevaciones
Siempre que sean tomados los niveles, el Representante del Gerente de Obras aconsejará si
una Cota de Referencia asumida (BM-Bench Mark) o un BM conocido será usada como
referencia. El nivel promedio del mar USC & GS es preferido donde esté disponible.
9.2.3 Hitos y marcas de derecho de paso
El Contratista fijará los hitos y marcas a requerimiento y en las localizaciones

especificadas por el Gerente de Obras. La descripción de estos hitos y marcas es listada a
continuación.
- Los hitos para levantamiento topográficos serán prefabricados e instalados como
indique el Gerente de Obras.
- Los hitos de Esquina de Propiedad serán fabricados en sitio.
- Marcas de Derecho de Paso serán instaladas como sea indicado por el Gerente de
Obras.
9.2.4 Estacado
Todas las estacas y todas las espigas serán suministradas por el Contratista sin costo
adicional para el Contratante.
El Contratista obtendrá estacas para localizar las facilidades a ser instaladas tales como
postes, anclajes, torres, fundaciones etc. Estas estacas deberán ser de madera de 1" x 2" y
24" de longitud, a menos que sea especificado otro tamaño. El material para los hitos
normalizados de concreto será suministrado por el Contratista. En caso de ser necesario el
Contratista deberá proporcionar materiales complementarios de otro tipo para el estacado y
señalizaciones (tal como banderolas de colores) sin costo adicional al Contratante.
Page | 37
9.3 Propiedad Pública y Privada
El Contratista deberá ejercer extremo cuidado para no dañar propiedades públicas o

privadas mientras se realiza el trabajo y deberá mantener al contratante y al Gerente de
Obras indemne de todos los reclamos resultantes de cualquier daño.
9.3.1 Cercos y Puertas
El Contratista deberá pagar, y reparar a la satisfacción del dueño de la propiedad, todas las
cercas y puertas dañadas por las brigadas topográficas. El Contratista deberá ser
responsable para arreglar todos los reclamos de cercas y puertas dañadas y por puertas
dejadas abiertas por el Topógrafo.
9.3.2 Ingresos
Será responsabilidad del Contratante obtener autorización de todos los propietarios de

terrenos para cruzar su propiedad, con el propósito de transportar equipos, materiales y
personal hacia el lugar de trabajo. El Contratante ayudará al Contratista en contactar a los
propietarios si el Contratista así lo solicita. El Contratista mantendrá al Contratante
indemne de cualquier reclamo y litigios incoados contra el Contratante y provocados por
negligencia del Contratista en obtener tales permisos.
9.3.3 Corte de Árboles
Las brigadas topográficas del Contratista no cortarán ningún árbol o arbusto sin la
aprobación de "DIRECCION DE FORESTA", los dueños de la propiedad o del
Contratante. Cuando se realice un levantamiento topográfico o estacado dentro de los
límites de servidumbre de ETED, el permiso para cortar árboles y arbustos será dado al
Contratista por el Gerente de Obras. Cuando la brigada topográfica del Contratista deba
dejar los límites de la servidumbre con el fin de establecer líneas de propiedad y líneas de
terreno, será responsabilidad del Contratante obtener los permisos necesarios para traspasar
y cortar los árboles y arbustos necesarios de la propiedad contigua.
Cuando sea necesario para la brigada topográfica cortar árboles o arbustos, con el fin de
establecer líneas de visión, debe tenerse cuidado en prevenir que los árboles o arbustos no
bloqueen carreteras, caminos, zanjas, canales y pistas para bomberos. Será responsabilidad
del Contratista el instruir a sus brigadas en este sentido y emplear la supervisión necesaria
para la aplicación. Los resultados de todo el trabajo topográfico ejecutado por el
Contratista serán remitidos al Gerente de Obras en duplicado y será ajustado, si es
requerido.
Page | 38
9.4 Localización de Postes y Torres
El Contratista ejecutará todos los levantamientos del Sitio que sean necesarios, preparará
los perfiles longitudinales y mapas de rutas, restablecerá la línea de centro de la
transmisión y estacará las bases de los postes/torres.
Los planos (Como Construido) de perfil (escalas 1:2,000 horizontal, 1:200 vertical) serán
preparados por el Contratista.
El Contratista trazará en ellos las posiciones de postes/torres y enviará el perfil para
aprobación. Los postes/torres serán localizados de tal forma que los vanos de viento y peso
especificados en estos documentos no se sobrepasen.
El Contratista localizará la Cota de Referencia (BM), y puntos de referencia existentes. El
Gerente de Obras prestará asistencia al Contratista proveyendo información sobre las
localizaciones de los puntos de Referencia. Donde éstos no existan el Contratista se
proveerá de los mismos solicitándolos a las autoridades a cargo de estos puntos de
referencia. p.e. el Departamento Municipal de Planeamiento, el Departamento de Obras
Públicas, etc. Todas las estacas u otras marcas serán preservadas hasta que su remoción sea
autorizada por el Gerente de Obras.
Cada poste/torre será localizado y centrado, transversalmente dentro de los 5.0 cm de la
línea de centros y longitudinalmente dentro del 0,5% de desviación de la longitud de su
vano posterior, en su posición especificada en el plano y perfiles. La relocalización de un
poste/torre que exceda los límites de desviación longitudinal será permitida sólo si es
aprobada por el Gerente de Obras y para propósito de mejorar las condiciones del suelo
para los trabajos de fundaciones. Tal relocalización no excederá 5.0 m en ningún caso en
cualquiera de las dos direcciones y será permitida si el espaciamiento al suelo no se
desmejora y la carga específica de un poste/torre particular no se excede.
Una vez concluidas las instalaciones de las estructuras (postes/torres) el Contratista deberá
entregar al Gerente de Obras los reportes correspondiente de la ubicación con GPS, en
sistema WGS 84, de cada estructura en coordinadas UTM o las que defina el Gerente de
Obras.
9.5 Condiciones del terreno y del suelo
Las condiciones del terreno y del suelo en cada sitio deben ser examinadas por el
Contratista.
Page | 39
10 Estructuras de las Líneas de Transmisión

10.1 Generalidades
10.1.1 OBJETO
En relación con las especificaciones contenidas en esta parte y como se muestra en los
Planos del Documento, el Contratante suministrará, todas las estructuras de línea de
transmisión y todos los suministros requeridos y especificados aquí, para la erección de las
estructuras. La Construcción de las líneas de transmisión está cubierta en la parte de
instalación y erección de estructuras.
Las especificaciones están orientadas al comportamiento y no obstante lo indicado aquí, al
contratante se le suministrará estructuras de las líneas de transmisión que satisfagan los
criterios de comportamiento indicados en el diseño.
10.2 Tipos de Estructuras
Las estructuras de ésta línea de transmisión a 138kV serán torres metálicas tipo celosía en
acero galvanizado en caliente, doble (2) circuito (una (1) terna equipada), un (1) conductor
por fase AAAC 559.5 MCM Darién, un (1) cable de guarda OPGW 24 Fibras, instalado
con los herrajes apropiados en la parte superior extrema de las estructuras.
10.3 Localización de las Estructuras
Basado en los planos suministrados, el Contratista deberá replantear las estructuras. Se

deberá evitar todas las localizaciones de los postes/torres con cargas adicionales debidas a
tramos que excedieran los tramos máximos para el peso de conductores y cable de tierra.
10.4 Vanos de Diseño
El diseño para las estructuras deberá proporcionar el vano básico, el vano peso y el vano
viento para los postes y torres.
El término "vano básico" se refiere a la distancia horizontal entre los centros de soportes
adyacentes y del cual se derivan los espacios libres al suelo del conductor especificado, con
aire tranquilo y a temperatura máxima. El término "vano viento" significa la media
aritmética de los tramos adyacentes a la estructura (postes/torres). El término "vano-peso"
significa la longitud del conductor, cuyo peso está soportado por una determinada
estructura a temperatura mínima y viento tranquilo. En posición suspendida el peso
mínimo del conductor soportado no deberá ser menor del 25 % del peso total de conductor
en dos tramos adyacentes.
Los "vanos-básicos" a considerar son especificados en el acápite 8.1.4
Page | 40
10.5 Cargas de Diseño (Proseguir aquí)
El diseño se basará en las siguientes consideraciones y de acuerdo con la norma DIN VDE
0210, sección 8.1 (suposición de cargas).
i) CONDICIONES NORMALES
 Cargas verticales (V) consistiendo en:
a) Peso resultante de la porción efectiva de los tramos de conductores y cable de

tierra adyacentes.
b) Peso del conjunto de los aisladores y del liniero con su equipo.
c) El peso del poste/torre será determinado adecuadamente.
 Cargas transversales (T) consistiendo en:
a) Fuerzas del viento resultante de la porción efectiva de los conductores y cables de

tierra adyacentes.
b) Fuerzas del viento sobre conjunto de aisladores.
c) Fuerzas de tensión máxima resultantes del ángulo correspondiente a cada tipo de
poste/torre.
d) Presión del viento sobre la torre actuando sobre 2 veces el área expuesta del área
frontal de la torre.
 Cargas longitudinales (L):
Son las fuerzas resultantes de la máxima tensión de conductores o cable de tierra en

dirección perpendicular a las crucetas. El diseño de la estructura terminal será tal que
ningún esfuerzo del conductor o cable de tierra será trasmitido al pórtico de la subestación.
Cargas verticales (V) consistiendo en:
a) 75% del peso producido por la porción efectiva de los tramos de conductores y
cable de tierra adyacentes.
b) Peso de los conjuntos de aisladores y un liniero con su equipo.
Page | 41
 Cargas transversales (T) consistiendo en:
a) 75% por ciento de la condición normal de carga del viento.

b) 50% de la condición normal para ángulo máximo.
 Cargas longitudinales (L)
a) 70% de la tensión máxima de trabajo de conductores de una fase y 100% del cable
de tierra para torres de suspensión.
b) 100% de la tensión máxima de trabajo de conductores o cable de tierra para torres
de tensión en ángulo y terminales.
Fuerza sísmicas
La Fuerza Sísmica será calculada acorde los requerimientos estipulados en el Reglamento

para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras (R001) del MOPC.
La disminución de las cargas verticales y transversales se refiere sólo a fases donde los conductores
se han roto.
Las torres de acero se diseñarán de modo que todos los miembros puedan resistir las condiciones
normales de ruptura de conductores con los factores de seguridad como se especifica en los datos
de diseño. La carga total para la estructura incluirá el peso muerto de la estructura más la fuerza
transversal del viento sobre la misma, más la aplicación simultánea de los esfuerzos, como se
especifica arriba para cada tipo de torre.
Las fuerzas del viento sobre las extensiones de las patas de la torre se tomarán en consideración.
Estructuras terminales serán diseñadas haciendo frente a la línea de llegada y deberá resistir la
carga de todos los conductores y cable de tierra. El Contratista remitirá el cálculo de análisis de
esfuerzos para miembros de torres/secciones de postes de todos los tipos. Una explicación
suficiente con cálculo computarizado deberá remitirse incluyendo en forma tabular los factores de
seguridad disponible para las diferentes condiciones de carga.
10.6 Materiales para Estructuras
10.6.1 Particularidades de los Materiales
Descripción Unidad Valores Mínimos

-- Acero de construcción
Resistencia a la tensión N/mm2 410
Límite Elástico N/mm2 275
Page | 42
-- Acero de alta resistencia

-- Tornillos de acero de alta resistencia

-- Hormigón
Resistencia a la compresión
(Después de 28 días) Kgs/Cms2 210
10.6.2. Esfuerzos tolerables
- Acero de construcción DIN 1050

- Aluminio de construcción DIN 4113
- Hormigón (ACI 318), DIN 1045/4228
10.6.3. Normas
- Acero de construcción DIN 17100

- Tornillos y pernos DIN 267
- Hormigón ACI 318, DIN 1045/4227
- Cemento ASTM C150, DIN 1045
- Agregados ASTM C33, DIN 1045/4226
- Acero pretensado ASTM A416/A421/A722, DIN 1045
- Acero de refuerzo ASTM A615/617/706, DIN 488
Nota: Los esfuerzos permisibles en los componentes para las estructuras de líneas de
transmisión, incluyendo valores para diferentes tipos de esfuerzos, tales como tracción, corte,
esfuerzos compresivos o sostenimiento, están especificadas en la norma DIN VDE 0210.
Page | 43
11 TORRES
11.1 Diseño
Las torres metálicas para las líneas de 138kV se diseñarán a modo de poder extender o
reducir su altura en rangos de tres (3) metros, cuando así sea requerido. Una torre se
definirá por su altura básica.
Para el uso en terreno empinado y pendiente, las torres del tipo básico o extendido se
diseñarán con extensiones de las patas en pesos de 1 m (±1, ±2, ±3), sin reducir los factores
de seguridad de ninguna manera, a modo de compensar la topografía del terreno. El
Contratista determinará los requerimientos definitivos de las torres al realizar su topografía
final del Sitio y suministrará todas las extensiones necesarias.
Las torres de acero forman entramados tri-dimensionales y pueden ser consideradas
estructuras predominantemente sometidas a cargas estáticas. El método de análisis para las
torres reticuladas de acero se escogerá de acuerdo con el tipo de estructura y se hará de
acuerdo con las normas DIN VDE 0210, sección 8.4 y siguientes. En caso que se adopten
condiciones de equilibrio al sistema no deformado, la determinación de los esfuerzos en los
miembros de los componentes estructurales individuales se podrá hacer siguiendo la teoría
de primer orden.
Las unidades de esfuerzo en miembros y conexiones para el diseño estructural según
cálculo de cargas balanceadas o desbalanceadas (condición de ruptura de conductores),
multiplicadas por factores de seguridad especificados, no deberán exceder los valores
permitidos. Las torres se diseñarán para una capacidad de sobrecarga (factor de seguridad)
de f1 veces la carga de diseño desbalanceada especificada. Ningún daño o distorsión
permanente de algún miembro, perno, ajuste, o elongación de los agujeros de ensamblaje
será permitido para estas condiciones de diseño.
Cuando se determinen las fuerzas en los miembros del cuerpo de la torre de cuatro patas,
pueden usarse asunciones simplificadas de acuerdo a DIN VDE 0210, sección 8.4.2.1
La evaluación de esfuerzos de miembros cargados a la tracción, miembros con cargas de
compresión axial y excéntrica, así como miembros a compresión compuesta, será realizada
de acuerdo a las secciones 8.4.2.6 hasta 8.4.2.8 de la DIN VDE 0210.
Adicionalmente se aplicarán las correspondientes cláusulas para la determinación de la
longitud de pandeo de miembros de las patas y tirantes y de la prueba de pandeo local y se
tomarán en consideración los principios básicos de diseño y fabricación como se da en la
sección 8.4.3 de la norma DIN VDE 0210.
Los esfuerzos permisibles en miembros de acero de estructuras para líneas de transmisión
(acero St 37-2 y St 52.3) así como para los pernos y remaches correspondientes, están
Page | 44
plasmados en la tabla 9 de DIN VDE 0210. Están especificados también los valores para
diferentes tipos de esfuerzos tal como tensión de tracción, corte, compresión y de trabajo.
11.2 Requerimientos del funcionamiento
Las estructuras son clasificadas de acuerdo con los requerimientos indicados en las tablas
de datos técnicos. El refuerzo final de las torres será tal que los mismos resistirán las
máximas cargas incrementadas por los factores indicados, sin deformación permanente
inaceptable (daño) a la torre.
Una estructura que esté permanentemente deformada (dañada) es una en la cual el acero ha
sido esforzado más allá de su límite elástico.
11.3 Material
El material para las torres de acero será del tipo y grado más adecuado a la aplicación
propuesta. Todo el material metálico será de fábrica y enteramente galvanizado en proceso
de inmersión en caliente y deberá satisfacer las últimas especificaciones y prácticas
recomendadas de la industria.
En lo que concierne a materiales, esfuerzo máximo permitido, uso de pernos de acero de
alta resistencia, juntas de soldadura y espesor del material, se aplicarán en general los
mismos requerimientos para ambos tipos de soportes.
La calidad del acero al carbón y acero de baja aleación a usarse para la fabricación de los
soportes de las líneas de transmisión corresponderán por lo menos a las normas St 37-2 y
St 52-3, DIN 17100 u otras normas aprobadas. El acero a usarse será de calidad tal que no
sufrirá alteración en sus propiedades físicas o devenir frágil al ser sometido al proceso de
galvanización. Acero según el proceso Thomas no es aceptable.
Todo el material de acero será sometido a pruebas en la fábrica de acuerdo a las normas y
especificaciones aplicables a las condiciones de fabricación de los mismos.
El suplidor (ETED) suministrará protocolos certificados de pruebas de fábrica. Las
pruebas se harán según las normas ASTM/DIN o equivalente. Las pruebas a
efectuarse incluirán, pero no se limitarán, a uniformidad de la capa de galvanización,
propiedades mecánicas y químicas de todo el acero y pruebas de fragilidad adicional
en acero de alta resistencia.
La prueba de la superficie será de acuerdo al procedimiento de galvanización
empleado.
Page | 45
11.4 Fabricación/Construcción
Las torres serán de una fabricación normalizada y diseñadas a modo de reducir al mínimo
los miembros de las diferentes partes, además de facilitar el transporte y erección. Ningún
miembro será de dimensiones menores que 35 x 35 x 4 mm. El espesor mínimo de patas y
miembros de compresión en crucetas y puntas de caballete de los cables de tierra será de
6.0 mm. Las placas de unión de hierro angular no tendrán espesor menor de 6 mm. Los
montantes de anclaje serán por lo menos 2 mm más gruesos que los hierros angulares de
las patas ensambladas en ellos. Ancho máximo del acero angular de las patas: 16 veces el
espesor del acero angular de las patas. No se permitirán en la construcción de las torres
estructurales acero biselado, acero plano o varillas.
El diámetro de los agujeros para todos los tipos de torres no excederá en más de 1.6 mm el
diámetro nominal de los pernos. Todos los miembros de las torres serán ensamblados por
medio de pernos. Las conexiones de los miembros serán diseñadas de modo de evitar
excentricidad.
11.5 Herrajes
Los varios tipos de herrajes a ser suministrados y utilizados para la construcción de las
estructuras de la línea de transmisión planificada, cumplirán con las normas indicadas en
este documento y sus características generales serán adecuadas para el propósito
perseguido.
El diseño de todos los herrajes evitará cantos y proyecciones agudas que puedan producir
un alto campo eléctrico durante la operación. El diseño de las partes metálicas adyacentes y
las superficies de contacto será tal como para prevenir la corrosión de la superficie de
contacto y para mantener un buen contacto eléctrico bajo todas las condiciones de servicio.
Generalmente sólo será usado acero estructural tipo St 37-2 y St 52-3 de acuerdo a DIN
17100 como material para los herrajes de las torres. Las especificaciones de materiales de
esta norma se aplican a aceros al carbón y aceros de baja aleación; los esfuerzos
permisibles para St 37-2 y St 52-3 así como los valores para diferentes tipos de esfuerzos
tales como tracción, corte y esfuerzo de trabajo para los correspondientes pernos y
remaches se dan en DIN VDE 0210, tabla 9.
Todos los herrajes para las estructuras, hechos de hierro colado, hierro maleable, acero
fundido o forjado, deberán ser galvanizados después de la fabricación, de acuerdo a las
normas de CEI.
Excepto donde otra cosa sea especificada, el factor de seguridad para todos los herrajes no
deberá ser menor de 2.5 relativo a la carga de ruptura del material.
Page | 46
11.6 Pernos y tuercas
Todos los pernos y tuercas de las partes de la torre no serán de un diámetro menor de 16
mm, de acuerdo al sistema métrico, de rosca gruesa y satisfarán las normas DIN 267 y DIN
555 o equivalente. Para acero angular de 35 mm y 40 mm de ancho, se podrán usar pernos
de 12 mm de diámetro.
El largo de pernos y rosca deberá ser tal que el apoyo sea sobre el asta y no sobre la rosca.
Sin embargo se debe considerar la rosca para determinar la resistencia permisible de los
pernos.
Los pernos deberán tener cabeza y tuerca hexagonales. El grado mínimo para pernos M 12
es 8.8, de acuerdo a DIN 267; para tamaños M 16 y más, se usará el grado mínimo de 5.6.
Todos los pernos de un mismo diámetro deberán ser de una misma resistencia. Pernos y
tuercas serán de acero de alta resistencia y serán asegurados con arandelas espirales con
cerraduras de presión, de acuerdo a DIN 127, y con arandelas planas según DIN 126.
Todos los pernos y tuercas deberán estar galvanizados por inmersión en caliente. Las
roscas antes de galvanizarse serán de hilo grueso. Ningún exceso deberá depositarse en la
base de la rosca y las tuercas deberán girar fácilmente sobre el perno sin soltura excesiva.
Las roscas de las tuercas serán sacudidas después de la galvanización, a modo de producir
un ajuste a presión de los dedos, sin excesiva flojedad, ni presión y serán rechazados por el
Gerente de Obras si no llenan este requisito.
11.6.1 Pernos Antivandálicos
Los pernos antivandálicos serán suministrados para ser colocados en las torres hasta una
altura de 5 mts. Los mismos cumplirán con las mismas características de los tornillos
normales de las torres (en cuanto a galvanizados y normas (ASTM -153, ASTM 123 y
ASTM A394).
11.7 Dispositivo Anti-Escalamiento
Cada torre será equipada con un dispositivo anti-escalamiento para evitar que personas no
autorizadas suban en ellas. El dispositivo será del tipo de puntas o de otro tipo aprobado y
será fijado a no menos de tres (3) metros sobre el suelo, alrededor del cuerpo de la torre.
11.8 Pernos de Escalamiento
Pernos de escalamiento serán provistos en dos patas en diagonal de cada torre. Deberán
comenzar a 3.0 m de la base y continuar hasta la punta y deberán espaciarse en las caras
alternas de cada pata a no más de 300 mm centro a centro. La distancia libre entre los
pernos de escalamiento será constante en todo el trayecto de la torre. Todos los pernos de
escalamiento serán de 20 mm de diámetro, 20 cm de largo, de cabeza apropiada y
uniformes para todas las torres.
Page | 47
11.9 Herrajes de los Conductores y Cable de Tierra
Los herrajes de los conductores y cable de tierra y todos los dispositivos como son
requeridos en sus respectivas torres, se suministrarán como parte integral de éstas. Las
torres de suspensión tendrán dispositivos de suspensión adaptables para unidades dobles
asociadas a los conjuntos de suspensión de conductores y deberán ser flexibles en dirección
de la línea y rígidos en sentido transversal. Las torres angulares y terminales tendrán
dispositivos de soporte para aisladores, asociadas con ensambles de retención del
conductor. Serán previstos grampas y huecos en la punta de la torre para conexiones
directas del cable de tierra.
Dentro de los herrajes de los conductores serán considerados los separadores que sean
necesarios para mantener los conductores separados en posición triangular. En las líneas de
tres conductores por fase.
11.10 Puesta a Tierra de Estructuras
Cada estructura será dotada de una puesta a tierra básica y con puesta a tierra adicional en
estructuras ubicadas en suelos de alta resistividad. Los electrodos de tierra pueden consistir
de varillas o de perfiles angulares. En sitios en que se encuentra capa de roca es
recomendable el uso de una cinta metálica enterrada.
Los diferentes tipos de electrodos de tierra que se puede usar están indicados en las Tablas
de Datos Técnicos. Para facilitar conexiones de tierra adicionales se debe dotar las cuatro
patas de la torre con agujeros para acomodar pernos de 16 mm. Para conectar conductores
de cobre con varillas recubiertas de cobre con la estructura, por dentro o por fuera del
hormigón de la fundación, se usará un conector de compresión o tipo grapa aprobado.
11.11 Pernos de Puesta a Tierra
Como punto de puesta a tierra será previsto un perno M 16 con arandela de presión,
arandela plana y tuerca en cada cruceta y en una posición accesible, sujeto a la aprobación
del Gerente de Obras, cerca de cada base de las cadenas de aisladores. Este punto será
usado para la puesta a tierra del sistema durante reparaciones y mantenimiento.
11.12 Acabado
Todo trabajo será realizado según la mejor práctica moderna de fabricación de materiales y
según las Especificaciones. El Contratista será responsable por el ajuste correcto de todas
las partes y reemplazará, libre de costo, todo material defectuoso encontrado durante la
erección y realizará el trabajo de correcciones y reemplazos. Todas las partes de la
estructura serán de un acabado nítido, libre de torceduras, deterioros o dobleces. Todos los
agujeros serán hechos con herramientas afiladas y serán limpios, sin bordes dentados. La
Page | 48
fabricación deberá estar en completa concordancia con los dibujos de taller preparados por
el Contratista y aprobado por el Gerente de Obras.
El material estructural será rectificado y limpiado de herrumbre y suciedad antes de la
erección. Los cortes de material se realizarán cuidadosamente. No se permitirán cortes
manuales con soplete.
Todos los agujeros en los miembros serán punzonados, escariados o perforados antes de la
galvanización. Los huecos serán perforados y no punzonados cuando el grueso de las
láminas exceda 8 mm y en todos los miembros de crucetas sujetos a tensión permanente.
Todos los agujeros serán perforados limpiamente sin bordes dentados, perpendiculares a la
superficie y rebanados de filo o de orillas ásperas.
El diámetro del agujero acabado, será no mayor de 1.6 mm más que el del perno que lo
atraviese. No se permitirá corrección en forma de taponamiento, soldadura, etc. de los
agujeros mal perforados. Los huecos serán localizados de manera precisa de forma tal que
las diferentes partes deberán estar en línea, para permitir un empernado correcto.
11.13 Placas de Estructuras
Las placas requeridas en cada torre son:

- De advertencia de peligro: 2
- De numeración: 2
- Designación de circuito: 1
- De posición y secuencia de las fases:
- Circuito doble 2
La placa de advertencia de peligro y la placa de numeración se debe instalar a 2.0 m de

elevación de la base de torre. Las placas de designación del circuito y las placas de
numeración de circuitos, así como las placas de secuencia de fases serán instaladas debajo
de cada circuito y será fijado colindante a los pernos de escalamiento en las estructuras de
la línea de transmisión. Serán fijados de tal forma que facilite observarlos desde el nivel de
la tierra.
Se instalará adicionalmente en cada torre de ángulo una placa de numeración donde se
pueda observar del aire en la punta del caballete del cable de guarda (tierra). Todas las
placas, a excepción de la placa de peligro serán de base blanca con letras negras.
Las placas de peligro señalarán una figura en negro de dos fémures cruzados con una
calavera sobre una base en amarillo. El texto "ALTA TENSION - PELIGRO DE
MUERTE" en negro, debe aparecer en letras grandes.
Page | 49
La placa de designación de circuito señalará, además del número del circuito, también la
secuencia de fase en configuración geométrica en la estructura usando tres subplacas de
colores Rojo, Amarillo y Azul.
Todas las placas serán de aluminio con un mínimo de 1.2 mm de espesor pintada y
esmaltado con barniz catalítico de protección intemperie.
La pintura a ser usada en las placas de aluminio debe ser de alta calidad, de adhesión
superior al aluminio, resistente a rayos ultravioleta y del ambiente local.
Los colores letras y símbolos en todas las placas deben ser visibles y legibles durante un
mínimo de 10 años. Las letras y dimensiones de las placas deberán ser según el modelo
colocado en este documento.
11.14 Pruebas de Estructura a Carga Plena
Los tipos de torres no estandarizados, ensamblados y no galvanizados serán seleccionadas para

realizar la prueba a plena carga, en concordancia con lo estipulado en la última norma IEC 60652
“Loading test on overhead line structure”.
Para la realización de la Prueba el contratista deberá tomar en consideración lo siguiente:
 Para la prueba los materiales y el proceso de fabricación usado en la elaboración de la torre

de soporte (para la prueba) deben ser de las mismas especificaciones que los utilizados
durante la fabricación para producción. Los tornillos cumplirán con lo requerido en estas
especificaciones, grado, forma y material. El contratista deberá suministrar un certificado
de prueba donde se verifique la calidad de los materiales y pruebas de galvanizados a los
mismos.
 Las torres serán erigidas en una estructura de fundación y anclajes, las cuales cumplirán
con la consistencia y rigidez adecuada para soportar con seguridad las reacciones de la
torre bajo pruebas de carga.
 Cualquier defecto o torcedura de uno de los miembros será considerado como un defecto
que debe ser corregido mediante la verificación y modificación del diseño y realizar luego
una repetición de la prueba a otra torre ensamblada con los defectos corregidos.
 Las cargas de la pruebas serán las cargas obtenidas al multiplicar las cargas de diseño por
el factor de seguridad. Cualquier combinación de la carga de prueba será aplicada para
probar la capacidad de la estructura de resistir todas las cargas requeridas.
 Cada tipo de torre deberá resistir las cargas de prueba por lo menos cinco (5) minutos sin
fallar o presentar deformación permanente de ninguno de sus miembros.
Page | 50
 El contratista deberá suministrar a la entidad contratante un programa de prueba donde

incluirá los métodos propuestos para la aplicación de las diferentes cargas y medidas de
deflexión al apoyo.
 El contratista deberá calibrar los dinamómetros y calibradores antes de la prueba.
 El contratista deberá tomar en consideración dentro de su oferta el precio de las pruebas el

cual debe ser incluido en el costo de suministro de la misma.
 El contratista deberá suministrar a la Entidad Contratante tres (3) ejemplares de la

Norma IEC 60652 en formato físico y digital, el mismo debe ser entregado quince (15)
días después de la firma del contrato.
Page | 51
12 Conductores, aisladores y accesorios

12.1 Conductores y accesorios
12.1.1 Conductores
12.1.1.1 Condiciones de la Superficie
Todos los hilos del conductor deberán estar libres de puntas, filos, abrasión u otras
imperfecciones que tienden a aumentar la radio interferencia y las pérdidas por efecto
corona. Los conductores deberán estar libres de partículas de metal y suciedad. El acabado
y disposición de las capas de conductores deberá ser tal que al cortarlo no tiendan los hilos
a saltar y apartarse del núcleo. El enrollado deberá ser de tal forma que al someter el cable
al 50% de su esfuerzo de rotura se mantenga la forma cilíndrica de los hilos.
12.1.1.2 Carretes
Los conductores serán suministrados en el sitio en carretes según DIN 46391,

suficientemente robustos y de diámetros grandes para dar protección contra daños durante
el transporte, almacenamiento en clima tropical, manipuleo y operación de tensado. Los
carretes deberán contener aproximadamente iguales longitudes de conductor. Cada carrete
deberá tener un marcado resistente a la intemperie y además de las marcas para el
embarque, cada carrete llevará marcado un número de serie, tipo de conductor, longitud,
una flecha indicando la dirección de giro para moverlo de un lugar a otro y los pesos bruto,
tara y neto.
Cada carrete deberá protegerse por medio de entablado sobre la circunferencia con un
espesor de por lo menos 40 mm.
12.1.1.3 Accesorios del Conductor
Todos los accesorios y herrajes del conductor deberán ser marcados en forma duradera y
visible (por ejemplo por troquel) con el nombre o emblema del fabricante y la resistencia
mecánica nominal. Todas las partes de acero deberán estar galvanizadas por inmersión en
caliente. Se tomará cuidado en eliminar la posibilidad de corrosión electrolítica.
El diseño de grapas a usarse será tal que reduzca al mínimo la posibilidad de un ensamblaje
equivocado. Las partes individuales de las grapas serán intercambiables.
Todos los pernos serán del tipo prisionero y las tuercas externas se fijarán de manera
aprobada. No deberá haber flojedad dentro de la grapa entre las capas individuales del
conductor mismo.
Page | 52
12.1.1.4 Suspensión
Para la fijación de conductores en los conjuntos de aisladores de estructuras de suspensión

se usarán grapas de suspensión con armaduras preformadas o grapas de suspensión
universal de tipo muñón. La grapa consistirá de una pieza de sujeción de un material
similar al material del conductor, con los pernos y demás accesorios de acero forjado
galvanizado por inmersión en caliente. Herrajes y accesorios serán diseñados de modo que
no produzcan un anillo magnético alrededor del conductor. La grapa de suspensión será
diseñada para que las cargas a aplicarse que se consideran no sean menos del 15% del
esfuerzo de rotura y debe sostener seguramente al conductor en casos de tensiones
mecánicas desbalanceadas, que pueden presentarse durante la operación.
En caso de usarse una grapa de suspensión tipo muñón se asegurará que la posición del
conductor en su cuerpo de soporte esté situada por encima del perno móvil (muñón) de
manera de evitar la caída del conductor al fallar la grapa.
12.1.1.5 Dispositivo Grapa de Tensión (grapa tipo mecánica)
La conexión de conductores a los conjuntos de aisladores en estructuras de tensión, de

ángulo y terminales será hecha por medio de un ensamble terminal mecánico compatible
con el material del conductor. Cada ensamble terminal deberá poseer no menos del 95% de
la tensión mecánica de rotura del conductor y una conductividad no menor a la del
conductor.
Las grapas de tensión serán enviadas con una cubierta plástica retirable en los planos de
contacto con los conductores de la parte de unión. Los respectivos planos de los
conductores serán cubiertos de la misma forma.
12.1.1.6 Empalmes de compresión
Los empalmes a mitad de vano de los conductores serán exclusivamente del tipo
compresión. Cada junta de compresión consistirá de un manguito de compresión
compatible con el material del conductor para el cable completo y tapones de aluminio
para sellar los agujeros en el manguito a través de los cuales se inyectará una pasta pesada
de relleno. La compresión para conductores de aleación de aluminio consistirá de un
manguito de compresión de aleación de aluminio. Cada junta de compresión será capaz de
desarrollar no menos del 95% del esfuerzo de rotura del conductor y tendrá una
conductividad no menor que la del conductor.
Page | 53
12.1.1.7 Manguito de Reparación
Manguitos de reparación del tipo compresión de material adecuado al material del

conductor se usarán solamente en donde el conductor necesite refuerzo porque algunos
hilos se han dañado. Ningún manguito de reparación se usará en cruces de carreteras. El
método de reparación estará sujeto a la aprobación del Gerente de Obras.
12.2 Cable de guarda y accesorios
En esta línea de transmisión a 138kV, se tiene previsto la utilización del cable de guarda
OPGW 24 Fibras, el cual debe ser instalado con los herrajes apropiados en la parte superior
extrema de las estructuras.
12.2.1 Normas
El cable de guarda será fabricado y probado de acuerdo a las normas que sean aplicables o
a cualquier otra norma que pueda ser aprobada por el Gerente de Obras.
12.2.2 Condiciones de la Superficie
Todos los hilos que forman parte del cable de guarda deberán estar libres de puntas, filos,
raspaduras u otras imperfecciones. El cable deberá estar libre de partículas metálicas y de
suciedad. El acabado del cable será tal que no tiendan a desunirse o desenrollarse las capas
de hilos al cortar el cable. Los hilos deberán mantenerse juntos. La capa exterior deberá
estar enrollada hacia la derecha.
12.2.3 Transporte
Las mismas precauciones que para los conductores de línea se tomarán para el cable de
guarda con respecto a empaques y transporte, en las dos modalidades que se aplicarán.
12.2.4 Accesorios del Cable de Guarda
12.2.4.1 Grapa de Suspensión
El dispositivo de fijación del cable de guarda consistirá de un soporte de suspensión en

montaje vertical y una grapa de suspensión oscilante. Esta última tendrá características de
diseño similares como las mencionadas para la de los conductores de fase. La grapa deberá
poder oscilar en un ángulo de 60º de la vertical y será de un material adecuado al cable de
guarda seleccionado, a fin de prevenir esfuerzos de oscilación y vibración del cable de
guarda. El soporte será de hierro maleable y galvanizado por inmersión en caliente. De
acuerdo al tipo de conductor, deberá ser suministrada una pieza de ajuste compatible al
material para prevenir la posibilidad de corrosión electrolítica.
Page | 54
12.2.4.2 Dispositivos de Tensión
Las fijaciones del cable de guarda a estructuras en tensión, en ángulo o terminales serán
hechas de dispositivos de tensión consistentes de grapa de tensión y soporte del cable de
guarda diseñado para uso a tensión total, desarrollando un esfuerzo mecánico a un mínimo
de 95% de la tensión de ruptura del cable. De acuerdo al tipo de conductor deberá ser una
pieza de ajuste compatible suministrada con el conductor, para prevenir la posibilidad de
corrosión electrolítica.
12.2.4.3 Juntas de Compresión
Las juntas de compresión para el cable de guarda consistirán en piezas de alta resistencia
adaptadas al conductor escogido y diseñadas para uso a la tensión total, desarrollando por
lo menos 95% del esfuerzo de rotura del cable.
12.2.4.4 Manguitos de Reparación
Serán usados manguitos de reparación del tipo de compresión, consistente en dos piezas y
adecuadas para la reparación del conductor de guarda. Los manguitos se aplicarán a los
cables si algunos hilos son dañados. Las reparaciones estarán sujetas a la aprobación del
Gerente de Obras.
12.3 Aisladores y Herrajes
12.3.1 Aisladores
Las unidades de aisladores serán de los siguientes:

- rígidos del tipo de varilla para torres/postes de suspensión/tensión de acuerdo a lo
especificado.
Los aisladores a ser utilizados en la obra serán obtenidos por un fabricante aprobado y con
experiencia propia en el campo industrial por más de diez (10) años para sistema de tensión
69 kV y por encima.
Los aisladores serán a prueba de perforaciones.
Los aisladores deberán estar diseñados en vista a las condiciones climáticas prevalecientes
de la región en donde se instalará la línea. El material del disco aislante de barra central
debe ser resistente a la radiación ultravioleta (por lo menos 30 años de exposición UV
normal), resistente al ozono, repelente de agua y tener una resistencia probada contra el
aire marino.
Page | 55
El conjunto de aisladores será elegido de modo de satisfacer la distancia de fuga (entre

líneas). Los perfiles de vertimiento y la distancia de fuga serán diseñadas a la habilidad de
auto-limpieza y comportamiento anti-polución, de una manera óptima.
Los aisladores rígidos (suspensión/tensión) para las líneas de alta tensión deben tener
resistencia mecánica suficiente para soportar los conductores con adecuado margen de
seguridad, bajo todas las cargas estáticas y dinámicas esperadas. En caso de falla de un
aislador en una suspensión con doble conjunto, se garantizará una restricción del desarrollo
de fuerzas dinámicas.
Los aisladores proporcionarán una terminal inferior, libre de efecto corona, a un mínimo de
1.2 veces el voltaje nominal.
12.3.2 Normas
Los aisladores deberán satisfacer las normas IEC Nº 383, 433, ANSI C 29.1/C 29.2 así
como la norma DIN VDE 0446, como sean aplicables u otras normas como sean aprobadas
y cumplirán con los requerimientos especificados en cualquier lugar de esta Especificación.
12.3.3 Componentes del Aislador
El miembro resistente del aislador compuesto será una varilla reforzada de fibra de vidrio
con el disco aislante hecho de una composición de caucho-silicona. Los discos aislantes
aerodinámicos proporcionarán una superficie hidrófoba aun después de exposición
prolongada a UV y a humedad. La selección del tipo correcto y de la longitud del aislador
compuesto, será hecha de acuerdo a los patrones climáticos locales y al comportamiento de
contaminación referido a la naturaleza de los contaminantes locales (industrial/agua
marina) involucrados.
12.3.4 Componentes metálicos
La parte final del cuerpo de los aisladores se diseñará en forma cónica y la caperuza será de
hierro fundido maleable, galvanizado por inmersión en caliente y será de un diseño que no
se deforme o distorsione bajo las cargas mecánicas específicas, de manera tal que añada
esfuerzos indebidos al material del aislador. Para la unión de la caperuza con los
componentes del aislador, se usará un pegamento apropiado como cemento Portland o
aleación plomo-antimonio.
En general, los contornos de metal serán tal como para eliminar áreas o puntos de alta
concentración del campo eléctrico.
Page | 56
12.3.5 Conjunto de Aisladores
Los conjuntos de aisladores de suspensión/tensión, y/o rígido tipo columna, con todas sus
grapas, fijaciones completas y dispositivos de protección tendrán las características
eléctricas y mecánicas como se especifica.
Los conjuntos de aisladores deberán ser aptos para resistir las cargas mecánicas aplicadas
requeridas por las tensiones mecánicas de trabajo del conductor, del vano - viento, vano -
peso, en adición a las fuerzas del viento sobre el conjunto más el peso del liniero con todo
y su equipo, multiplicados por el factor de seguridad especificado. Todos los conjuntos de
aisladores se fijarán en las estructuras por medio de gonces. No se permitirán ganchos.
12.3.6 Dispositivos de Fijación para los Aisladores y Accesorios de Conductores
Todos los herrajes de fijación de conductores y estructuras tales como ojo-bola,

abrazaderas, yugos, grilletes, barras de extensión, etc., cuernos de arqueo y anillos
reductores de gradiente deberán ser suministrados como sean requeridos, como parte del
conjunto de los aisladores. Todas las partes ferrosas deberán ser galvanizadas por
inmersión en caliente. La capa de zinc deberá ser por lo menos 610 g/m2 y será probada
según la última edición de la norma ASTM (A 90). La altura efectiva de las estructuras -
distancia de la fijación del conductor más bajo al suelo -prescrita en los planos es nominal
y no toma en cuenta todas las formas de los herrajes de ajuste de los aisladores a las líneas
que pudieran reducir la altura utilizable. El Contratista armará los herrajes de ajuste, los
aisladores y grapas a modo de no reducir esta altura en más de 30 cm. Para la conexión de
aisladores y los herrajes de ajuste se usarán pernos asegurados con tuercas de seguridad.
Vástagos asegurados por chavetas y tuercas lisas no serán permitidos.
El diseño de todos los herrajes de ajuste del conductor y los accesorios deberá evitar
esquinas y cantos con filo, que producen altos valores del campo eléctrico en condiciones
de operación normal. El diseño de partes de metal adyacentes y superficies de trabajo será
tal como para prevenir corrosión de las superficies de contacto y mantener un buen
contacto eléctrico en condiciones operacionales. La cadena de aisladores deberá satisfacer
los requerimientos de voltaje de radio interferencia (RIV) y corona visible, según la última
publicación de la norma IEC (Nº 437).
La carga durante la ruptura de un aislador desde su estado inicial hasta el estado final
deberá ser desplazada a modo de que no suceda una ruptura en el segundo conjunto del
aislador. El conjunto del yugo adyacente al conductor deberá ser capaz de debilitar las
fuerzas dinámicas y reducir los picos de carga que pudieran causar daño a los aisladores.
Los suplidores estarán sujetos a presentar catálogos que prueben las propiedades
mecánicas, térmicas y eléctricas de los dispositivos.
Page | 57
12.3.7 Corona y radio interferencia
El diseño de todos los herrajes de ajuste para los conductores de la línea, amortiguadores
de vibración, etc. deberá evitar esquinas, cantos, y filos que produzcan una concentración
del campo eléctrico. El diseño de las partes metálicas adyacentes y áreas de trabajo deberán
ser tal como para evitar corrosión de las superficies de contacto y mantener una buena
unión eléctrica en las condiciones de servicio.
Deberá ser tomado especial cuidado, durante la fabricación de los conductores y herrajes de
ajuste y durante la manipulación, para asegurar superficies suaves libres de abrasión.
Page | 58
13 Puesta a tierra
13.1 Puestas a tierra
13.1.1 Generalidades
Todas las estructuras de las líneas de transmisión deberán ser puestas a tierra con los
materiales indicados en la presente especificación.
Los componentes de las puestas a tierra son:
Electrodos de puesta a tierra (varillas)
Cable de puesta a tierra
Conectores
13.1.2 Electrodos
Los electrodos de puesta a tierra deberán ser de acero galvanizado de un diámetro mínimo
de 16 mm (5/8”) y una longitud de 2,400 mm (8 pies). En el extremo superior deberá
contar con una placa con un agujero de 16 mm de diámetro para fijar el cable de puesta a
tierra al electrodo. El extremo inferior deberá ser tipo cónico para facilitar la introducción
al terreno.
El galvanizado de la varilla deberá ser en caliente y será llevado a cabo luego de que se
haya forjado la punta cónica.
13.1.3 Cables
El cable de puesta a tierra deberá ser de acero galvanizado 3/8” será fabricado y probado de
acuerdo a las normas IEC que sean aplicables o a cualquier otra norma que pueda ser
aprobada por el Gerente de Obras.
Todos los hilos que forman parte del cable de tierra deberán estar libres de puntas, filos,
raspaduras u otras imperfecciones. El cable deberá estar libre de partículas metálicas y de
suciedad. El acabado del cable será tal que no tiendan a desunirse o desenrollarse las capas
de hilos al cortar el cable. Los hilos deberán mantenerse juntos. La capa exterior deberá
estar enrollada hacia la derecha.
El diámetro del cable no será menor a 3/8”.
Page | 59
14 Instalación y Erección
14.1 Trabajos de Erección
El Contratista será responsable por la verdadera y correcta ejecución de los trabajos de

erección en relación a las líneas de trazado e hitos de referencia y por la correcta posición,
niveles, dimensiones y alineamiento de todas las partes de la línea.
Todo trabajo de erección deberá ser realizado en la presencia y bajo supervisión del
Gerente de Obras. Todos los diseños de erección, diagramas y otras informaciones
relevantes deberán ser aprobados por el Gerente de Obras antes de iniciar cualquier
proceso de instalación. El Contratista deberá proveer al Gerente de Obras, cuando sea
requerido, el uso razonable de sus facilidades y equipo para permitir la inspección,
medición y prueba del trabajo de erección.
El Contratista deberá mantener los daños al derecho de vía al mínimo, consistentemente
con la ejecución precisa de todo el trabajo de erección. El Contratista deberá usar de toda
precaución para evitar daños a plantaciones, cosechas y a propiedades privadas. El
Contratista deberá satisfacer todas las regulaciones nacionales y locales respecto a
barricadas, desvíos y señales de advertencia. Los daños a pistas, aceras, puentes, cercos,
etc., causados por el Contratista serán reparados a sus expensas.
14.1.2 Accesos
El Contratista proporcionará y mantendrá todos los accesos desde las carreteras principales
a las rutas de la línea de Transmisión y a la localización de torres/postes durante la
erección, como sea requerido por el Gerente de Obras y conveniente para él.
No se harán pagos separados al Contratista para la construcción o reparación de
accesos, (incluyendo el suministro, colocación y compactación de material clasificado
en los caminos de acceso que lo amerite. Así como también, suministro y colocación de
alcantarillas con sus respectivos cabezales para paso vehicular en posible tramo de los
caminos de acceso que lo amerite, por la ocurrencia o paso de cursos de agua). Lo
mismo se aplica a los pequeños cambios en la ruta de la línea que puedan ser
requeridos para trasladar la ruta de la línea a causa de los requerimientos de las
autoridades locales y del Contratante/Gerente de Obras. Se hace referencia adicional a
la Sección C Condiciones Generales. Debe notarse que las rutas de líneas contenidas en
estos Documentos de Licitación son de propósito tentativo y preliminar, aunque ellas
hayan sido parcialmente aprobadas por las autoridades locales pertinentes.
Page | 60
14.1.3 Limpieza del Derecho de Vía
El Contratista despejará el derecho de vía, sacará toda vegetación y dispondrá del material
El podado de los árboles será evitado tanto como sea posible. Antes de cortar cualquier
planta deberá ser obtenido por el Contratista un permiso escrito de la Autoridad pertinente.
No será permitida una tala indiscriminada de árboles y cualquier costo adicional así
incurrido será a cargo del Contratista.
El Contratista hará los arreglos necesarios con los propietarios para permitir la tala o el
podado de los árboles localizados tanto dentro y fuera del derecho de vía donde la tala o el
podado sean inevitable. El Contratante podrá proporcionar asistencia hasta donde sea
posible. En adición, donde los árboles fuera del área despejada tengan tal altura que puedan
caer dentro de los dos metros de los conductores, ellos serán talados o podados a una altura
conveniente para evitar tal posibilidad.
Si se encuentran árboles en la localización de torres/postes, el Contratista solicitará su
remoción por la Autoridad pertinente o Propietario (s) para ser replantado en otro lugar.
Cualquier costo que surja del replantado y el mantenimiento sub-secuente de los árboles
replantados se considera que están incluidos en el Precio del Contrato.
Al final de este capítulo ver lo referente al balizaje obligatorio a colocar en la línea cuando
cruza sembríos o plantaciones susceptibles de fumigación o cercanía a aeropuertos.
14.2 Instalación de Fundaciones
La fundación de postes/torres incluirá la preparación del Sitio, excavación, medidas del

emplazamiento, ensamblaje y colocación de la fundación aprobada, relleno y limpieza.
El Contratista deberá remover toda vegetación y deshechos del Emplazamiento que
pudieran interferir con sus operaciones. La preparación del poste será realizada de tal modo
que prevenga la revisión del diseño de la base. La vegetación y deshechos no se
acumularán. Los niveles del terreno existentes antes de la instalación de las fundaciones
deberán considerarse para determinar la altura del poste. El Contratista dispondrá del
material y regulará el movimiento de equipos a modo de no exponer los niveles y deberán
mantenerse los declives necesarios para mantener las características de carga,
especialmente en localizaciones sobre colinas.
La profundidad de la base deberá medirse desde el nivel más bajo del área ocupada por la
estructura.
Page | 61
14.2.2 Excavación
Postes metálicos
El Contratista hará la excavación necesaria para la fundación aprobada. Si durante la

excavación se encontrara que las condiciones del suelo difieren de aquellas determinadas
por los estudios de investigación de suelos, el Gerente de Obras será informado
apropiadamente y bajo aprobación, las fundaciones serán modificadas para acomodarse a
las actuales condiciones del suelo.
Para colinas de fuerte pendiente, no será aceptada la formación de una plataforma por
excavación del lado más alto y usar el suelo para rellenar el lado más bajo. Las fuertes
lluvias son responsables de lavar el relleno a ciertas áreas.
Las operaciones de excavación serán realizadas en un área mínima que asegure la eficacia
del trabajo.
El Contratista deberá ejecutar todas las operaciones de bombeo requeridas para la
construcción de la fundación y para mantener la base de la fundación seca. Las
excavaciones en áreas de suelo inestable deberán protegerse adecuadamente por encofrado
o estabilización del suelo.
Todas las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a la pendiente y profundidad
especificadas. El área de compromiso de la fundación deberá estar libre de toda materia
vegetal, rocas o desprendimientos sueltos y ha de corresponder al tamaño y forma de la
base de los postes.
El acero será soportado y el vaciado del hormigón realizado de una manera aprobada, de
forma tal que no se ejerza esfuerzos en la estructura.
14.2.3 Colocación
Postes metálicos/ Torres metálicas
Todas las fundaciones serán ensambladas, colocadas y niveladas; las medidas y mezclas se
indican en los planos de colocación. Para todas las colocaciones se permitirá una tolerancia
máxima de 6 mm en cualquier dimensión.
14.2.4 Relleno y Limpieza
Todo material de relleno deberá estar libre de materias orgánicas u otro material dañino.
Cualquier material excavado no aceptable como relleno será botado y dispuesto en lugar y
a manera satisfactoria al Gerente de Obras. Todo material de construcción se removerá de
la excavación antes del relleno. El relleno de las fundaciones de postes/torres y la
Page | 62
corrección de relleno no satisfactorio deberá estar terminado antes de la erección del

poste/torre.
Todos los rellenos serán completamente compactados por capas de 15 cm. En ninguna
circunstancia se usará turba o material equivalente como relleno para fundaciones de
hormigón. Donde haya excavaciones necesarias en material turboso, ellas serán rellenadas
de una manera aprobada con suelo adecuado o piedra gruesa de una fuente aprobada y en la
cantidad acordada por el Gerente de Obras.
La parte superior de la base de hormigón deberá estar por lo menos 25 cm sobre el nivel
del suelo o nivel de relleno. El relleno para fundaciones de hormigón deberá ser de material
fino para los primeros 30 cm inferiores.
14.2.5 Fundaciones de Hormigón
El Contratista proveerá todos los materiales y facilidades, transporte, colocación, acabado,

protección y cura del hormigón. Además deberá construir, erigir y desmantelar los
encofrados.
Hormigón reforzado y no reforzado será suministrado como sea requerido. El hormigón
reforzado se usará en localizaciones donde las fundaciones no reforzadas sean inadecuadas
para satisfacer los requerimientos de carga y las condiciones del suelo.
14.2.6 Calidad del Hormigón
El hormigón será compuesto de cemento Portland, agua, agregados finos y gruesos y

cuando sea requerido o instruido por el Gerente de Obras, con aditivos acelerantes. El
diseño de mezclas de hormigón será basado para asegurar una mezcla plástica, moldeable y
apropiada para las condiciones específicas de colocación y cuando sea correctamente
curada, proporcione un producto durable, impermeable y resistente de acuerdo a los
requerimientos de la fundación. La calidad mínima del hormigón será 25 N/mm2 de
acuerdo a las normas ACI 318 (~3,000 psi) o DIN 1045 (B25).
14.2.7 Cemento Portland
Todo cemento será de composición Portland obtenido de un fabricante aprobado. Deberá

cumplir en todo aspecto con las normas ASTM C150, DIN 1164 o norma equivalente.
Donde el hormigón de cemento Portland sea susceptible de ataque químico será usado un
cemento de alta resistencia bajo pedido y aprobación del Gerente de Obras.
Page | 63
14.2.8 Agregados
Generalidades
Todos los agregados deberán consistir de partículas duras, adheribles, durables y sin
recubrimiento. El Contratista deberá seleccionar las fuentes de sus agregados y las fuentes
de éstos deberán ser aprobadas por el Gerente de Obras.
Los agregados deberán estar limpios y libres de barro, tierra, materias orgánicas, sal u otras
impurezas y deberán satisfacer las normas ASTM C33, DIN 1045/4226 (o equivalente).
Agregados finos
Los agregados finos, lavados y libres de barro, deberán ser arena natural bien cernida o
arena fabricada con partículas no mayores de 4 mm de diámetro. No se permitirá el uso de
arena de costa marina.
Agregados gruesos
Los agregados gruesos, lavados y libres de barro, deberán consistir de piedra triturada,
grava u otro material inerte aprobado con similares características o una mezcla de éstos y
su diámetro no serán mayor de 3 cm.
14.2.9 Hormigón Pre-Mezclado
El uso de hormigón pre-mezclado, si se consigue, puede ser permitido si el Contratista

asegura que la composición del hormigón corresponde a estos Documentos de Licitación.
Deberá obtenerse permiso previo del Gerente de Obras antes de utilizar hormigón
premezclado.
14.2.10 Pruebas del Hormigón
El Contratista deberá preparar a sus expensas las probetas de prueba del hormigón como
sea instruido por el Gerente de Obras y hacerlas ensayar en un laboratorio aprobado por el
Gerente de Obras de acuerdo a las correspondientes normas ASTM o DIN 1045.
Un suficiente número de tales probetas se llenarán con el fin de obtener datos confiables
sobre la consistencia del hormigón en cada día de trabajo.
Page | 64
14.2.11 Refuerzo de Acero
Las varillas de refuerzo serán de acero estructural de buena adherencia por corrugación.
Estas deberán estar libres de herrumbre, aceite, grasa, suciedad o capas de hormigón u otro
material susceptible de disminuir su adhesión con el hormigón fresco y tener una
resistencia mínima de 4200 kgs/Cm².
14.2.12 Agua
El agua usada en mezclas de hormigón deberá estar limpia y libre de cantidades dañinas de
polvo de roca, agua de cloaca, aceites, ácidos, álcalis, sales, materias orgánicas u otras
materias contaminantes.
14.2.13 Moldes
El Contratista deberá construir, erigir y mantener todos los moldes apropiados para
confinar el hormigón dentro de las líneas y pendientes mostradas en los planos. Las
superficies de los moldes deberán estar completamente limpias antes de la erección,
dejándolas lisas y libres de polvo, suciedad, herrumbre y materias extrañas.
Los moldes se dejarán en su lugar hasta que el hormigón haya ganado suficiente
consistencia para soportar su propio peso y cualquier carga impuesta sobre él, pero la
remoción de los moldes se hará tan pronto como fuere practicable para evitar retrasos y/o
reparaciones de imperfecciones de la superficie.
14.2.14 Preparación de la Fundación
La preparación de la superficie de base deberá estar correctamente concluida antes del

llenado con el hormigón. Las superficies rocosas serán limpiadas de partículas sueltas,
barro y restos de material que no sea parte integral de estas rocas, usando chorros de agua o
de aire, soplete de arena u otro medio. Las superficies se impregnarán de agua antes de
aplicar el hormigón. Las superficies de partes a sumergirse en el hormigón deberán estar
libres de suciedad, argamasa seca, lechada, grasa, aceite o cualquier sustancia que interfiera
la adhesión.
14.2.15 Proporciones en el Hormigón
Las cantidades de cemento, agregados y agua serán proporcionadas de tal modo que al
mezclarlos produzcan hormigón de consistencia uniforme y características adecuadas para
cumplir con los requerimientos de resistencia y acabado. Las proporciones se ajustarán
cada vez que fuere necesario para mantener la calidad normalizada requerida en estas
Especificaciones.
Page | 65
14.2.16 Mezcla y Batido del Hormigón
Todo el hormigón deberá ser completamente mezclado en un mezclador-batidor mecánico

de tipo y dimensiones aprobados, y que asegure una correcta y uniforme distribución de
todos los materiales componentes durante la operación de mezclado. El cemento será
medido por su peso y los agregados finos y gruesos por medio de cajas de medidas
aprobadas por el Gerente de Obras.
14.2.17 Transporte y Colocación Del Hormigón
Solamente se permitirán métodos de transporte y colocación del hormigón que eviten la

segregación o pérdida de ingredientes y que suministren hormigón de la consistencia
apropiada.
El hormigón se colocará antes de que el cemento comience a endurecerse o a lo sumo 30
minutos después de preparar la mezcla, lo que sea más temprano.
No se dejará caer el hormigón de una altura mayor que 1,5 m, excepto donde hay equipo
adecuado para evitar la segregación o donde fuere específicamente autorizado por el
Gerente de Obras.
El hormigón será trabajado prontamente en las esquinas y cantos de los moldes y alrededor
de todo refuerzo y partes embutidas sin permitir que los componentes del hormigón se
segreguen. El hormigón se colocará con la ayuda de vibradores mecánicos suplementados
con rastrillos y apisonado.
14.2.18 Curado del Hormigón
Todo hormigón será curado usando una capa de compuesto de cura o dejando el hormigón
continuamente húmedo durante un período no menor de 14 días, según el método aprobado
por el Gerente de Obras. Después del curado la fundación secará al aire por otro período de
14 días.
14.2.19 Ensayos en las Fundaciones
Sí es requerido, el Contratista ejecutará ensayos en las fundaciones de manera de probar la

adecuación de la fundación seleccionada al particular tipo de suelo. Los resultados de las
pruebas serán remitidas en un formato como sea solicitado por el Gerente de Obras.
Serán considerados los siguientes tipos de pruebas:
- Ensayo tipo de fundación:
Se requerirán aproximadamente 3 pruebas por tipo de fundaciones tanto para

condición de arranque y como para la determinación de la capacidad portante del
Page | 66
suelo. Estos ensayos se realizarán de acuerdo al método especificado en normas

aprobadas.
- Ensayo de rutina:
En adición a los ensayos arriba mencionados el Contratista realizará ensayos de

rutina en las fundaciones en trabajo de manera de garantizar los requerimientos de
diseño dados en esta especificación.
Los resultados de las pruebas están sujetos a la aprobación del Gerente de Obras.
14.3 Erección de los Soportes
El Contratista deberá investigar que todas las fundaciones de hormigón o la lechada de los
anclajes en roca hayan sido curadas y que todo el material de relleno haya sido compactado
hasta el nivel aprobado antes de erigir el poste sobre la fundación. El hormigón de las
fundaciones de las estructuras deberá tener un fraguado mínimo de 7 días antes de erigir el
poste/torre y mínimo de 28 días antes de instalar los conductores y el cable de tierra en el
poste/torre.
El Contratista deberá erigir los tipos de soportes para las localizaciones indicadas en el
último perfil aprobado por el Gerente de Obras.
Las estructuras serán ensambladas de acuerdo a los planos aprobados y erigidos según el
método adecuado, que no sobrecargue y/o deforme los miembros estructurales o dañe las
fundaciones.
14.3.2 Acarreo y Almacenamiento
Postes / Torres de Metal
El poste/torres almacenado no deberá tocar el suelo y se tomarán todas las medidas

necesarias para protegerlo de daño estructural.
Los postes/ torres no deberán arrastrarse por el suelo, ni será permitido tirarlos en
montones o transportarlos rozándose entre sí dañando las superficies.
Los postes dañados por mal manejo por parte del contratista a la opinión del Gerente de
Obras serán reemplazados por el Contratista sin costo para el Contratante.
Page | 67
14.3.3 Erección
Postes/Torres de Metal
Después que los conductores y cable de tierra hayan sido tensados, todas las estructuras
serán controladas en su verticalidad, aceptando una tolerancia en la desviación de la
plomada de máximo 2 mm/m.
Durante la erección ninguna herramienta se llevará sobre los postes excepto la llave de
estructuras. Sólo se permitirá llaves tales que no deformen, ni dañen la capa galvanizada de
las tuercas.
Cada tuerca será apretada de manera segura con un torque adecuado pero no excesivo.
La firmeza apropiada será controlada por el Gerente de Obras haciendo revisiones de
muestreo con una llave calibrada (torquímetro). El Contratista especificará cual es el torque
máximo a aplicarse a cada tamaño de tuerca.
Serán empleados tamaños correctos de pernos, tuercas y arandelas. Al menos tres roscas
deberán aparecer cuando la tuerca haya sido completamente instalada y ajustada.
Todas las estructuras deberán ser completamente ajustadas tan pronto se hayan ensamblado
y dejadas listas en condiciones de trabajo, completas y seguras en todo aspecto.
Una pequeña desviación de los miembros será aceptable en el ensamblaje.
Cualquier desviación no deberá distorsionar los miembros o alargar el agujero.
Las estructuras deberán estar completamente erigidas y venteadas con todas sus
crucetas/aisladores en su lugar y con los pernos seguramente ajustados, antes de iniciar el
tensado de conductores o cables de tierra. Todas las estructuras deberán ser inspeccionadas
por el Gerente de Obras acompañado del Contratista antes del tensado. Se requiere la
aprobación del Gerente de Obras antes de la erección de una estructura que haya sido
completamente ensamblada sobre el terreno.
14.3.4 Vestido de Estructuras
Debe ser entendido que el vestido de estructuras significa la colocación de los herrajes,
riostras, aisladores, etc., en el correspondiente lugar en cada estructura y de acuerdo con los
planos.
Todos los materiales serán instalados de acuerdo con los planos correspondientes a las
estructuras para líneas de 138 kV, teniendo cuidado que el ensamble sea hecho en una
manera que permanezca firme y completo.
No será hecha ninguna sustitución de material de ningún tipo sin la autorización del
Gerente de Obras.
Page | 68
Todas las tuercas y seguros usados en las estructuras serán atornilladas en los pernos
adecuadamente ajustados pero no excesivamente, para lo cual se aplicará una llave
regulada (torquímetro).
Los aisladores y herrajes serán instalados por el Contratista como se muestra en los planos
o como de otra manera sea instruido por el Gerente de Obras.
Todos los aisladores serán cuidadosamente manipulados durante el transporte, ensamble y
reinstalación en la estructura para evitar cualquier tipo de daños. Todos los aisladores serán
limpiados antes de su instalación. El paño usado para la limpieza de los aisladores será
libre de cualquier material abrasivo.
A la terminación de la línea, los aisladores y accesorios permanecerán limpios y todos los
herrajes estarán libres de cortes, rebabas y otras marcas.
14.3.5 Instalación de la Tierra
El Contratista deberá instalar, como mínimo, un (1) electrodo de tierra en cada poste y pata
de la torre. Los electrodos se introducirán en tierra no perturbada en la esquina extrema de
la fundación.
Para las localizaciones de postes donde los electrodos normales no pueden usarse debido a
las condiciones del suelo, el Contratista, bajo la aprobación del Gerente de Obras, instalará
electrodos de profundidad o dos cables de tierra (alumolweld de ½”) de 20 m de largo a
una profundidad de 60 cm.
Después de la erección de las estructuras y de los electrodos de tierra, pero antes de la
instalación del cable de tierra, se medirá el valor de resistencia de tierra de cada poste por
medio de un instrumento tipo "Megger" u otro sistema aprobado. Donde el valor supere los
10 Ohmios el Contratista deberá instalar electrodos adicionales de tierra hasta que el valor
sea disminuido al valor requerido.
Todas las superficies de contacto en conectores, electrodos y cables de conexión deberán
ser perfectamente limpiadas y untadas con material compuesto apropiado, después de hacer
la conexión.
Todos los conductores serán perfectamente unidos con los conectores y todo perno deberá
ser bien ceñido para asegurar un buen contacto eléctrico. Todos los cables serán tratados
con cuidado para evitar dobleces, torceduras o daño de cualquier índole.
Después de la instalación final, serán hechas mediciones de la puesta a tierra en cada
estructura, antes de tensar el cable de tierra, y los resultados de tales mediciones remitidas
al Gerente de Obras para su aprobación.
Para la instalación de las puestas a tierra de los postes deberán instalarse los segmentos
interiores en el eje de la línea y nunca en el sentido lateral del eje.
Page | 69
14.4 Instalación de los Conjuntos de Aisladores
Los aisladores deberán estar limpios al instalarse. Para remover el polvo, grasa, suciedad o
cualquier material extraño se usarán trapos de lana. Las superficies de los aisladores
deberán presentar un acabado brillante y las superficies metálicas deberán estar libres de
contaminación.
Antes de energizar cualquiera de las líneas el Contratista se asegurará de que las superficies
de los aisladores estén en condición limpia. El Gerente de Obras podrá requerir al
Contratista realizar trabajos de limpieza si lo encuentra necesario.
Los linieros no deberán montarse sobre los conjuntos de aisladores después de su
instalación.
Los herrajes y accesorios serán manipulados evitando su roce con la tierra. Todas las partes
deberán estar limpias e inspeccionadas con respecto a piezas faltantes o defectos visibles
antes de la instalación. Toda conexión se hará de acuerdo a los planos del Contratante o
como lo prescrito por el fabricante, los pernos serán firmemente ajustados y las chavetas
insertadas donde sea necesario, todo con una buena ejecución y de acuerdo a las mejores
prácticas de construcción de líneas.
Todas las chavetas de cada aislador serán cuidadosamente verificadas para asegurarse de
que están adecuadamente anclados a fin de evitar un desacople accidental de alguna
cadena. Todas las chavetas se orientarán hacia el lado exterior de la acera a fin de facilitar
inspección.
Piezas de herraje imperfectas o incompletamente galvanizadas cuando sean determinadas
por el Gerente de Obras serán desechadas. Tales piezas serán reemplazadas por herrajes
nuevos de calidad aceptable al Gerente de Obras.
14.5 Instalación de Conductores, Cable de Guarda y Accesorios
14.5.1 Requerimientos
El Contratista deberá flechar los conductores y cable de guarda de acuerdo a tablas de

flechado y tensado a ser preparadas por el contratante y basadas en las tablas de tensiones.
14.5.2 Distancias Libres
Las distancias libres deberán satisfacer los criterios de seguridad según las normas.
Page | 70
14.5.3 Tensado
Los conductores y cable de guarda se instalarán por métodos de tendido por tensión. El
Contratista suministrará las herramientas necesarias y equipo de tensado, los cuales serán
sometidos a la aprobación del Gerente de Obras. Bajo ninguna circunstancia deberán los
conductores o cable de guarda entrar en contacto con el suelo.
El equipo y operación de tensado será tal como para evitar sobre-esfuerzos a las estructuras
o fundaciones. Cualquier daño a postes o fundaciones que ocurra en tal operación será
reparado a costo del Contratista.
Serán usados dinamómetros para mantener la correcta tensión. Cuando sea requerido por el
Gerente de Obras se probarán los dinamómetros y si es necesario serán re-calibrados.
Las flechas serán verificadas usando teodolito y como método estipulado de verificación
cruzada al azar, empleando un cronómetro de flechas (método de retorno de onda).
Los conductores y cable de guarda serán desenrollados con cuidado para no ocasionar
quiebres, aflojamiento de hilos, fragmentaciones, hendiduras u otros daños a los mismos.
No serán permitidas curvaturas de un radio menor de 20 veces el diámetro del cable. Los
puentes de conexión (jumpers) serán formados entre los terminales de cables y con una
forma parabólica para cumplir con las distancias mínimas especificadas en los planos y de
tal manera que la cadena de aisladores del puente, a ser suministrado en ubicaciones de
estructuras que excedan un ángulo de desviación de 60º, no presente deflexión de su
alineamiento de plomada.
Roldanas o garruchas (poleas) apropiadas serán usadas para no dañar los conductores o
cable de guarda. Las roldanas deberán tener un diámetro medido en el fondo del canal no
menor de 20 veces el diámetro de los conductores o cables de tierra. Estas roldanas podrán
colgarse de las cadenas de aisladores o de ganchos de suficiente longitud y diseñados para
distribuir la carga sobre las estructuras. Estas serán instaladas a tal altura como para
soportar al conductor o al cable de guarda en su elevación permanente como cuando está
instalado. Las superficies de rodaje de las roldanas con el conductor o cable de guarda
deberán ser forradas con neopreno o caucho.
La operación de tensado deberá ser realizada con la debida seguridad de erección, del
personal trabajador y del público. Mientras se corran los conductores y se tensen, y
finalmente se fijen, todos los conductores deberán ser puestos a tierra por el Contratista en
los puntos aprobados por el Gerente de Obras.
14.5.4 Cruce de Servicios Públicos
Cuando el Contratista está próximo a realizar el tendido y/o tensado de conductores a lo

largo o sobre líneas eléctricas o circuitos de telecomunicación, vías públicas, el contratante
deberá solicitar, con tres días laborables de antelación, autorización a las autoridades
Page | 71
competentes indicando el día y hora en que se propone ejecutar el trabajo. Además, debe
especificar la duración en horas de la realización del trabajo.
El Contratista suministrará e instalará a su propio costo, todas las estructuras de guarda
requeridas para el cruce sobre líneas eléctricas o de telecomunicación, carreteras,
autopistas, obstrucciones y para la protección de los conductores. Todas estas estructuras
de guarda serán de la consistencia adecuada para resistir los esfuerzos a los cuales podrían
someterse. El montaje y desmontaje de las estructuras de guarda está sujeto a la aprobación
del Gerente de Obras. Serán instalados pórticos de cruce aprobados para las restricciones
de altura en cruces de carreteras como sea autorizado por el Gerente de Obras sin ningún
costo adicional. Las estructuras adyacentes al cruce serán equipadas con cadenas dobles de
aisladores y serán adicionalmente aterrizadas.
14.5.5 Empalmes
Los empalmes de plena tensión serán hechos con juntas de unión del tipo compresión,
adecuadas al material del conductor.
Cuando un daño al conductor no excede de tres hilos, sea que estén cortados o hundidos en
más de 1/3 de su diámetro, se permitirá el uso de manguitos de reparación y cuando se
supere este límite deberá cortarse el cable e instalarse un empalme de compresión.
Un máximo de un empalme por conductor o cable de tierra será permitido en solamente un
circuito por sección tensada, pero ningún empalme será usado en vanos que crucen líneas
eléctricas o de telecomunicación, carreteras principales, o en secciones entre estructuras de
3 vanos. No serán permitidos empalmes en circuitos en vanos adyacentes. El Contratista
mantendrá un registro de cada junta, dando las ubicaciones del ajuste y la fecha de
instalación.
14.5.6 Flechado
Las flechas y tensiones finales para los conductores y cable de guarda bajo aire tranquilo
para el vano básico serán como se indique.
Basado en la tabla de flechas finales suministradas por el Contratante, el Contratista
tenderá y tensará las tablas de flechas iniciales y finales y las tablas de tensión que
muestran para cada uno y todos los vanos las flechas y tensiones para diferentes
temperaturas.
Estas tablas deberán calcularse por computadora.
Los valores iniciales de flechas deberán tomar en consideración la elongación permanente
del conductor a largo plazo. Para abarcar esta elongación permanente el Contratista deberá
proponer un valor de pretensión al cual el conductor deberá sobre tensarse por un período
Page | 72
de por lo menos seis (6) horas. El valor de pretensión será máximo 1.1 veces el valor de
tensión de cada día.
La fijación de los conductores o cable de tierra deberá hacerse dentro de los (4) cuatro días
después del tensado, pero no más temprano de dos (2) días. Después de la fijación cada
tramo no deberá desviarse de su valor de flecha inicial en más o menos 3%.
El método de "vano equivalente" se usará para los conductores y cable de guarda de
acuerdo al cual la tensión de cualquier sección de línea (por ejemplo entre 2 estructuras de
tensión) es la que se aplicaría a un vano igual a la raíz cuadrada del resultado de dividir, en
la sección considerada, la suma de los cubos de longitudes de vanos individuales entre la
suma de éstos.
Las longitudes de conductores y cables de guarda deberán limitarse a aquellas que pueden
tensarse satisfactoriamente en una sola operación.
Antes del flechado se remitirán la selección del vano regulador y los cálculos de la flecha
objetivo para su aprobación. La tensión mecánica prescrita en las tablas de flechado y
tensado no deberá ser excedida en más de 10% en ningún momento durante el tensado.
La temperatura del conductor durante el flechado deberá controlarse con un termómetro de
precisión. Se halará un metro del núcleo del conductor y dentro de este espacio vacío se
introducirá el termómetro y se expondrá al sol a un nivel cercano al punto de suspensión
del conductor. La temperatura leída después de llegar a su punto final será usada como la
temperatura para el flechado.
La flecha se medirá con un teodolito. Sujeto a la aprobación del Gerente de Obras podrán
usarse otros métodos de control de las flechas. El control del flechado se hará cada diez
(10) estructuras y por cada vano que exceda los 80 m.
Se tomará cuidado en no dañar el conductor, aisladores o miembros de la estructura
durante la fijación. El equipo y métodos a usarse estarán sujetos a la aprobación del
Gerente de Obras.
Las cadenas de suspensión deberán colgar verticalmente después de la fijación y serán
sujetas de aprobación por el Gerente de Obras. Las varillas de protección se centrarán en el
punto de fijación.
Tan pronto como sea posible después de la fijación, el Contratista deberá controlar
nuevamente las flechas en cuanto a su corrección y entregar los resultados iniciales y de
verificación de flecha al Gerente de Obras.
Page | 73
14.5.7 Interconexión
Para la interconexión de la línea nueva con las existentes, el Contratista deberá preparar los
puntos de interconexión (PI), tener disponibles todos los materiales necesarios para la
interconexión a las líneas existentes. Estos materiales deberán ser entregados a la brigada
de mantenimiento de la ETED que será la responsable de ejecutar estos trabajos.
Previo a la interconexión, la línea será inspeccionada por una comisión conformada por el
ingeniero supervisor de la obra (Gerente de Obra) y un supervisor del Departamento de
Diseño de Redes, quienes levantarán un acta de aceptación de la obra o harán las
observaciones correctivas de lugar.
ETED deberá realizar las conexiones de las líneas de transmisión de manera de completar
las Obras en todo sentido para permitir iniciar la operación de la nueva línea.
14.5.8 Puentes (Jumpers)
Al instalar las grapas paralelas (en el punto central) de los puentes (jumpers), se pondrá
especial cuidado para evitar cualquier aflojamiento de hilos del cable. Después de la
instalación deberán presentar los puentes un aspecto uniforme y curvatura adecuada, sin
dobleces agudos.
Page | 74
15 Medio Ambiente
15.1 Generalidades
Se describe los lineamientos generales de las consideraciones ambientales que debe

cumplir el CONTRATISTA durante la ejecución de las obras. Adicionalmente el
CONTRATISTA deberá someterse a todas las estipulaciones de los resultados de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el cual será proporcionado por el Contratante.
15.2 Franja de Servidumbre
El ancho de la franja de servidumbre garantizará dos hechos fundamentales que hacen a la

preservación ambiental, en la franja de servidumbre.
El campo eléctrico no excederá los 10 kV/m en el borde exterior de la franja de

servidumbre.
El nivel audible de ruido no excederá los niveles de acuerdo a las categorías de áreas
especificadas en la norma NA-RU-001-3 "Normas ambientales para la protección contra
ruidos" de la República Dominicana, en el borde exterior de la franja de servidumbre.
En la franja de servidumbre se permitirá la permanencia de plantaciones, arbustos y árboles

bajos que no excedan una altura recomendada por el diseñador de la línea (dependiendo del
voltaje, tipo de torres, velocidad del viento de diseño, etc.) y que situados en el centro de la
franja de servidumbre, permitiéndose un incremento gradual de sus alturas a medida que su
ubicación se acerca a los extremos de la franja de servidumbre.
La cantidad de árboles y arbustos por cortar será el mínimo necesario para obtener el
acceso a la Obra, las operaciones de montaje y para el funcionamiento de la línea.
Se tendrá especial cuidado en preservar toda la vegetación, tal como árboles, plantas,
maleza y césped sobre o adyacente a la franja de servidumbre que no interfieran
razonablemente con la ejecución del trabajo.
No será permitida la remoción de la cobertura natural o cualquier otra perturbación

innecesaria.
El CONTRATISTA deberá tener especial cuidado para evitar la erosión eólica y/o hídrica
en la franja de servidumbre.
Page | 75
En las zonas de cultivos intensivos, el CONTRATISTA deberá tomar el máximo de

precauciones compatibles con las condiciones de distancias eléctricas, y empleará métodos
de trabajos que produzcan el mínimo de daños posibles en los cultivos o plantaciones.
15.3 Vías de acceso y Desviaciones
Para llegar hasta la línea, el CONTRATISTA deberá emplear en la medida de lo posible

los caminos existentes, mejorar los que no se encuentren aptos y sólo si no existe otra
posibilidad construir nuevos accesos.
Será obligación del CONTRATISTA mantener la transitabilidad de las vías existentes y

realizar las reparaciones de los daños provocados por el tránsito de sus equipos.
Si el CONTRATISTA escogiera utilizar los caminos de tierra existentes como accesos a la

zona de construcciones, éstos deberán ser reacondicionados hasta obtener condiciones
aceptables una vez finalizada la obra.
En el caso de que existan caminos mejorados y/o pavimentados, el CONTRATISTA

también deberá restaurar los mismos, volviéndolos a sus condiciones originales.
Se procurará mantener la topografía de la franja y los escurrimientos naturales de las aguas.

En caso contrario, se deberán construir los desagües y drenajes necesarios para evitar
daños en los predios y erosiones localizadas en los terrenos adyacentes al de la ubicación
de las estructuras que, al sólo juicio de la Supervisión Ambiental, pudieran comprometer su
estabilidad.
El acceso en la franja se realizará, dentro de lo posible, en un trazado paralelo y aguas

abajo al eje de la línea.
Cuando resulte necesario atravesar, cerrar u obstruir caminos, calles, rutas o autopistas, ya
sean públicas o privadas, el CONTRATISTA deberá proveer y mantener puentes que
ofrezcan seguridad, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra medida que resulte
conveniente a los fines de agilizar la circulación del tránsito público y privado.
Se deberán utilizar equipos tractores y/o con neumáticos aptos para la zona, que no ejerzan
una presión excesiva sobre la capa superior del suelo.
Si resultase necesaria la clausura de caminos por parte del CONTRATISTA para el normal
desarrollo de los trabajos, éste deberá proveer y mantener modos de salida alternativos para
Page | 76
las personas que residan en la zona o para aquellas que tengan actividad comercial a lo
largo de la ruta de la Obra.
Si fuese necesario cerrar totalmente los caminos por períodos mayores a dos (2) horas,
permitiendo exclusivamente el paso de los vehículos pertenecientes a los dueños de las
propiedades de la zona, el CONTRATISTA deberá notificar por escrito a dichos
propietarios con un plazo de tres (3) días de anticipación al cierre de los mismos.
En este caso, se permitirán clausuras de hasta cuatro (4) horas. Sólo podrán efectuarse
cierres de hasta diez (10) horas si se distribuye una notificación con una semana de
antelación, a fin de no producir molestias indebidas.
No será necesario mantener el paso del tránsito en caso que el CONTRATISTA obtenga un
permiso por escrito firmado por el dueño o tenedor de la propiedad privada, o de la
autoridad con jurisdicción sobre la propiedad pública en el área involucrada, para
interrumpir el tránsito en el lugar designado.
Será responsabilidad del CONTRATISTA mantener permanentemente en servicio todas las

tuberías conductoras de combustible y gas, las líneas de energía, los cables de
telecomunicaciones, los acueductos y alcantarillados, los canales de riego, cloacales, los
postes y las líneas de energías eléctricas aéreas y todo otro servicio afectado por la Obra. A
no ser que sean construidos otros sistemas de provisión que satisfagan los requerimientos
de los prestatarios de dichos servicios.
El CONTRATISTA deberá asegurar la correcta protección con barricadas efectivas y

señales adecuadas de precaución para calles, caminos, rutas, autopistas y cualquier otra vía
pública en la que haya resultado imprescindible su cierre total o parcial al tránsito.
Deberán ubicarse señalizaciones en las intersecciones de la vía pública más próximas,

sobre ambos lados del área bloqueada.
El CONTRATISTA deberá garantizar la debida iluminación de las barricadas y de las

obstrucciones con luces de precaución.
Page | 77
15.4 Hallazgo de piezas arqueológicas, paleontológicas y/o históricas
Las piezas halladas deberán ser cubiertas con un plástico, el que deberá ser afirmado al
suelo cuidando de no apoyarlo sobre las piezas encontradas. De acuerdo con el tipo de
hallazgo, podría ser necesario efectuar un relleno adicional para asegurar su debida
protección de una estructura en ruinas, o para prevenir cualquier tipo de derrumbe,
rellenando los espacios vacíos con material de relleno, el que se ubicará suelto en la parte
lateral externa del plástico.
De ser necesario, deberá estacarse o apuntalarse la estructura hallada para protegerla

adecuadamente. Deberá construirse una defensa temporal para evitar el acceso al lugar de
personas no autorizadas.
El Museo del Hombre Dominicano establecerá el destino de los hallazgos, de acuerdo con
las leyes y reglamentos vigentes, quedando entendido que el CONTRATISTA no podrá
extraer, revolver ni apoderarse de ninguno de dichos objetos, considerando que, en todos
los casos, son propiedad de Estado.
15.5 Especies en peligro de extinción
El CONTRATISTA deberá establecer, de acuerdo con estudios previos llevados a cabo en

la región o el Estudio de Impacto Ambiental (si existe), cuales son las especies de flora y
fauna que se encuentran consideradas en peligro "crítico" de extinción, en peligro de
extinción, exóticas y/o raras, o perseguidas por el hombre por algún motivo, con el fin de
dar a conocer a todo su personal las estrategias de preservación de estas especies, así como
la prohibición de la perturbación de su hábitat o de los individuos mismos.
El CONTRATISTA deberá contar con un profesional en Biología que esté familiarizado

con las especies que se encuentran amenazadas y/o en peligro de extinción en la República
Dominicana para intervenir en el desarrollo del diseño final de la línea de transmisión.
Una estrategia apropiada se podría incluir el traslado de los emplazamientos de las

estructuras y los caminos de acceso hacia zonas que no constituyan hábitats naturales de
las especies autóctonas, programando las actividades de construcción de forma tal que sea
posible evitar un impacto perjudicial para las especies en importantes momentos críticos
para sus hábitats estaciónales, tales como los periódicos de búsqueda y construcción de
nidos, de desove o de búsqueda de alimentos.
Page | 78
Como consecuencia el CONTRATISTA deberá demarcar las áreas reconocidas como

habitas naturales de las especies en extinción antes del inicio de las actividades de
construcción.
15.6 Controles Temporales
Asimismo, el CONTRATISTA deberá realizar algún tipo de tratamiento (humectación,

reducción de velocidad, imprimación, pavimentación, etc.) para prevenir el levantamiento
de polvo en aquellas calles, caminos y desvíos no pavimentados que se encuentren dentro
de los 30 metros de zonas residenciales.
Todos los equipos utilizados por el CONTRATISTA deberán ser monitoreados y revisados
con frecuencia con el fin de asegurar una eliminación de gases desde sus conductores de
escape que no exceda los límites impuestos por las normas que rigen en la materia a fin de
evitar la contaminación del aire.
El CONTRATISTA deberá mantener los cursos de agua, diques, alcantarilladas, drenajes

naturales y/o desagües permanentemente libres de todo tipo de obstrucción, tales como
materiales de construcción y/o escombros.
El CONTRATISTA deberá arbitrar los medios para que ningún combustible, sustancia
química y/o cualquier otro producto contaminante sea derramado en los cursos de agua.
El CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos de construcción, deberá someter a la

aprobación de la supervisión Ambiental un informe detallado explicando los sistemas que
se llevarán a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de afluentes, tales como
desagües, pluviales y de aguas freáticas, así como de la descarga de los sistemas de
bombeo.
Queda expresamente prohibida la disposición de residuos en todos los cursos de agua. El

CONTRATISTA deberá proveer contenedores apropiados para la recolección y
disposición de materiales de desecho, escombros y residuos en general.
El CONTRATISTA deberá hacerse cargo de la provisión, operación y mantenimiento de

las instalaciones necesarias para controlar posible erosión y derrumbes y para proteger a la
Obra y las instalaciones existentes de crecientes que pudieran producirse durante el periodo
de construcción.
Page | 79
El CONTRATISTA deberá diseñar y construir instalaciones para defensa de márgenes a

fin de controlar la erosión, teles como: trampas de sedimentos, sedimentadores,
empedradización, etc.
15.7 Disposición de Residuos
Para el manejo de los residuos sólidos comunes el CONTRATISTA se deberá establecer

procedimientos de reciclaje y recolección periódica de los desechos. Los desechos no
reciclables se deberá disponer de un sitio de disposición, bien sea los vertederos (rellenos
sanitarios) municipales o adecuar rellenos sanitarios manuales para la disposición de los
residuos biodegradables.
Como una medida alternativa se propone la incineración de los desechos, sin embargo, ésta
se deberá efectuar en los lugares permitidos, en espacios desiertos dentro de la franja de
servidumbre. La ubicación para la incineración para la incineración de materiales de
desecho estará sujeta a la aprobación de las autoridades competentes.
15.8 Restauración de las áreas utilizadas para la obra
El CONTRATISTA devolverá, a la Recepción Definitiva de la Obra, todos los terrenos

recibidos en uso, debiendo adoptar los resguardos del caso a fin de que, dentro de las
posibilidades, se encuentren en las mismas condiciones originales.
El CONTRATISTA deberá re nivelar, preparar la superficie y rellenar los caminos, las

áreas de construcción y todas las otras áreas alteradas y no requeridas para la operación y
mantenimiento del Proyecto.
Este trabajo consistirá, especialmente, en la colocación de relleno y fertilizantes, en las

áreas a restaurar.
El abono deberá realizarse con hierbas naturales o pajas sueltas provenientes de malezas
nocivas, o relativamente sueltas si provienen de las malezas y pastos sujetos
uniformemente al suelo sobre el área sembrada.
15.9 Instalaciones temporales
Los campamentos deberán estar en un terreno con un relativo nivel de altura, que
permita un buen drenaje, no esté expuesto a inundaciones y esté limpio de residuos
sólidos.
Page | 80
Estas instalaciones deberán construirse en módulos de fácil armado y

desmantelamiento, con el fin de que puedan ser trasladados en cualquier momento a
otro sitio.
El CONTRATISTA deber asegurar la provisión de agua potable en todas las

instalaciones temporales, la que deberá reunir condiciones aptas para su consumo como
bebida y cocción de alimentos, así como para lavado y aseo.
El CONTRATISTA deberá proveer un sistema para la colección, almacenamiento y

disposición de residuos sólidos en todas las instalaciones.
Asimismo, el CONTRATISTA deberá proveer los desagües adecuados para la colección y

disposición del agua de lluvia.
El CONTRATISTA estará obligado a mantener las condiciones generales de limpieza y

pulcritud de las instalaciones temporales.
El área utilizada para la Obra, una vez finalizados los trabajos, deberá ser restaurada, a
satisfacción de los propietarios de las tierras. En ningún caso podrán abandonarse en el
lugar residuos sólidos de ninguna especie.
15.10 Aspectos sociales
El CONTRATISTA deberá proveer y mantener durante el desarrollo de las obras, desde las
firmas del Contrato hasta la Recepción Definitiva de aquellas, Servicios de Medicina
preventiva, Seguridad e Higiene, de acuerdo con las recomendaciones internacionales
sobre la materia.
El CONTRATISTA deberá proveer y mantener durante la vigencia del Contrato, un
Servicio Social destinado a atender los problemas referidos a la salud y bienestar social del
personal de su dependencia, incluyendo a los familiares a su cargo.
El CONTRATISTA deberá asegurar a su personal transporte, alojamiento digno y
posibilidades de alimentación en caso de no contar la zona con facilidades para ello.
El CONTRATISTA deberá asegurar la limpieza permanente en locales, almacenes,
talles, viviendas, servicios sanitarios y lugares de tránsito y permanencia de público en
toda el área de la Obra.
La derivación o traslado a centros asistenciales de los trabajadores que iniciaran
enfermedades durante el trabajo estará a cargo del CONTRATISTA.
En la zona de obras, el CONTRATISTA deberá tener un Jefe de Seguridad titulado que será
el interlocutor válido para el tratamiento de esta temática. Dicho Jefe de Seguridad, recibirá
Page | 81
de la Inspección de Obras toda comunicación referente a normas o disposiciones a

cumplir y rendirá los informes o formulará los requerimientos que fueren necesarios.
15.11 Seguridad
El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en

la Zona de trabajo y mantener éstas y las Obras circundantes en buen estado con el fin de
evitar todo riesgo para las personas. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los
dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los
momentos y lugares necesarios.
Debe evitar todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resultantes de la
contaminación, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes
producidos por los métodos utilizados para la realización de la Obra.
15.12 Seguridad Industrial
Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y

Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la
legislación vigente de Seguridad Social. El Contratista deberá tomar las precauciones
necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de
seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además,
ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista deberá
responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor para velar por
el cumplimiento de dichas medidas.
Page | 82
16 Criterios de Evaluación
Page | 83
Introducción
En estos documentos se describen los criterios de evaluación a utilizar para la revisión de las
ofertas técnicas y económicas, para las licitaciones realizadas y publicadas por la Empresa de
Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).
16.1 Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación serán divididos en elegibilidad por calificación cumple/no

cumple de los aspectos financieros y credenciales y elegibilidad técnica mediante
puntaje.
 Elegibilidad Aspectos Financieros y Credenciales Bajo Modalidad Cumple/ no

Cumple.
Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para

demostrar los siguientes aspectos que serán únicamente verificados bajo la modalidad
“CUMPLE/ NO CUMPLE”:
 Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades

comerciales en el país.
 Situación Financiera
Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual
Contrato.
El Oferente deberá presentar los Estados Financieros de los tres (3) últimos ejercicios contables
consecutivos. Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público Autorizado, siendo
causal de exclusión la no presentación de alguno de los mismos o la falta de certificación.
Sobre el último balance, se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores: (los otros
balances serán analizados para evaluar tendencias).
Page | 84
Indices Financieros Limites

a) Índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL > 1.20
b) Índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE > 0.9
c) Índice de endeudamiento = PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO < 1.50

15 % Monto
Capital de trabajo
de la Obra
El oferente deberá presentar líneas de crédito de entidades bancarias que den soporte al
capital de trabajo con el que debe cumplir según lo requerido en los términos de referencia de
la presente licitación.
Para calificación en este punto el oferente deberá cumplir con los indicadores financieros o
con el capital de trabajo.
 Experiencia de la Empresa
El Oferente/Proponente deberá acreditar una experiencia mínima de un (1) proyecto en Obras

similares (entendiendo por obras similares la construcción (suministro y montaje) de líneas de
Transmisión a 138 kV) ejecutado, por lo menos 20 km en los últimos Diez (10) años. Solo se
tomaran en consideración las obras que tengan las certificaciones correspondientes para
clasificación en este criterio. La experiencia debe ser completada y presentada en el formulario
SNCC. D.049.
 Experiencia del Personal Clave
El Oferente/Proponente deberá acreditar que los profesionales técnicos que se encargarán de la

dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesarias para llevar la adecuada
administración de los trabajos en obras similares (entendiendo por obras similares la construcción
(suministro y montaje) de líneas de transmisión a 138 kV).
Page | 85
DIRECTOR DE OBRA Requerimientos
Grado Ingeniero Eléctrico/Electromecánico
Obras similares 3
Años de graduado Mínimo 7 años
Maestría No requerida
Encargado Obras Civiles Requerimientos
Grado Ingeniero Civil
Obras similares 3
Maestría No requerida
Encargado Obras Electromecánicas Requerimientos
Grado Ingeniero Eléctrico/Electromecánico
Obras similares 3
Otras Maestrías No requerida
Page | 86
Encargado de Seguridad Industrial Requerimientos
Ingeniero Industrial: con especialidad en

Grado
seguridad industrial
Obras similares No Aplica
Maestrías
Nota: Cualquier oferente que no califique en la elegibilidad financiera y credenciales, no será

objeto de habilitación para la evaluación de elegibilidad técnica.
Page | 87
 Elegibilidad Técnica
Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para

demostrar los siguientes aspectos, los cuales serán evaluados bajo la modalidad de “PUNTAJE”:
Criterios
Conceptos de Evaluación
Puntajes
Puntajes Mínimos
Máximos
PROPUESTA TÉCNICA
• Evaluación de la Elegibilidad Técnica
a) Cumplimiento con las Especificaciones

70 49
Técnicas de los Suministros
15 10.5
1RA ETAPA
b) Equipos del Oferente
10 7
c) Plan de Trabajo
d) Cronograma 5 3.5
PUNTAJE TÉCNICO TOTAL – PTT 100 70

(MÁXIMO/MÍNIMO)
Será evaluada de acuerdo a lo expresado en

PROPUESTA ECONÓMICA
el Art. 3.8.1 del Pliego de Licitación
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Será evaluada de acuerdo a lo expresado en

ETAPA
2 DA
FINAL el Art. 3.9 del Pliego de Licitación.
Nota: El licitante que no obtenga la puntuación mínima en cada ítem será descalificado
automáticamente, aunque sume una puntuación mayor o igual a 70 puntos.
Page | 88
16.1.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Suministros.
La evaluación de este concepto se realizará como se muestra en la siguiente tabla:
Descripción Desglose Puntuación
Tabla de datos Técnicos

56
(Ver anexo no. 18)
Catálogos
 Presentación 4
 Evaluación 10
Total 70
 Tabla de Datos Garantizados.

Se compararan las tablas de datos técnicos y se le otorgará cincuenta y seis (56)
puntos a los licitantes que satisfagan al 100 % las necesidades requeridas. Los
puntos serán distribuidos de la siguiente manera:
Descripción Desglose Puntación
Tabla de Cable de Guarda y Conductor 22
Tabla de Torres 30.4
Tabla de Herrajes y Materiales 3.6
 Catalogo
En este punto el oferente deberá presentar los catálogos de los Materiales,
estructuras y herrajes a ofertar para la construcción del proyecto los cuales deben
coincidir con las informaciones colocados en la Tabla de Datos Garantizados.
Adicional a los catálogos debe presentarse la certificación ISO-9001 respecto a la
calidad del fabricante, así como la autorización del fabricante para la presentación
de sus equipos en esta licitación.
Page | 89
16.1.2 Equipos del Oferente
Los equipos para la construcción deberán ser presentados en el formulario no. SNCC.
F.036 anexo a estas especificaciones. A continuación se presenta un listado de la cantidad
de los equipos de construcción mínima que requiere el oferente:
Cantidad
No. Descripción Mínima
Requerida
1.0 Topografía
1.1 Estación Total 1
1.2 Camioneta 1
2.0 Obra Civiles
2.1 Retroexcavadora 2
2.2 Perforadora para pilotes fabricados in situs 1

(TRIVELA)
2.3 Compactadores manuales y/o automáticos 2
2.4 Compresores 2
2.5 Camión pick up 3
2.6 Mezcladora de Concreto Manual 1
3.0 Transporte (materiales y equipos)
3.1 Camión para transporte liviano 2
3.2 camión para transporte pesado 2
4.0 Montaje
4.1 Camión Canasto 2
4.2 Camión Grúa (acorde a la necesidad) 2
La puntuación será distribuida de acuerdo a los puntos requeridos en la tabla anterior.
Page | 90
16.1.3 Plan de Trabajo
El oferente debe presentar una plan de trabajo que se ajuste al tiempo delimitado
para este proyecto Debe describir de forma coherente y lógica las actividades a
realizar para alcanzar los objetivos del mismo.
El Plan de Trabajo propuesto debe ser presentado con los recursos nivelados
(Diagrama de tareas) que cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla
con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal
responsable. Se le otorgara la puntación máxima al oferente que satisfaga todo los
requisitos expuestos en esta licitación.
16.1.4 Cronograma
El licitante presentara en detalle las actividades a realizar en el mismo se verificara

el nivel de detalle del cronograma, la secuencia lógica y organización del mismo, así
como la asignación de los recursos humanos y materiales dispuestos para cada
actividad. Las propuestas cuyo plazo de ejecución sea mayor a 18 meses hábiles
(incluyendo sábados hasta el medio día) serán descalificadas.
La puntación máxima será otorgada al cronograma que presente una duración menor
o igual a 18 meses hábiles cumpliendo con todos los requerimiento expuestos para
este renglón.
Los plazos propuestos deberán estar debidamente justificados por el cronograma de
trabajo detallado y racional, para lo cual se requiere la presentación de un gráfico de
barras (Gráfico de Gantt) que señale la serie de actividades, independientes o no,
que se propone realizar el licitante para llevar a cabo el proyecto.
Page | 91
17 Anexo: Tablas de Cantidades
Page | 92
TABLAS DE PRECIOS No.1 Tabla No.1 / Pág. 1 de 5
SUMINISTRO EXTRANJERO
L.T. 138 kV Duvergé - Jimaní Nombre del Licitante
Precio Unitario Precio Total

Cantidad USD USD
POS. DESCRIPCION MATERIALES Fabricante Catalogo
Cantidad Unidad CIF CIP CIP
(1) (2) (3) (1) x (3)
1.0 MATERIALES GENERALES A SUMINISTRAR

1.1 Amortiguador vibración para cable OPGW 146
1.2 Amortiguador vibración para conductor según calibre 438
1.3 Caja de Empalme paar cable OPGW 16
1.4 Conector de empalme paralelo mecánico para conductor según calibre 78
1.5 Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW 113
1.6 Conector para fijar cable de guarda a torre 160
1.7 Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" 120
1.8 Grapa suspensión Armada para cable de OPGW 24 fibras 113
1.9 Grapa suspensión con casquillo para conductor según calibre sin varilla protectora 15
1.10 Grapa suspensión con casquillo para conductor según calibre 360
1.11 Grapa terminal con casquillo para conductor según calibre 156
1.12 Grillete recto con pasador de 5/8" 531
1.13 Guardacabo para OPGW 64
1.14 Rotula -ojo(corta) 375
1.15 Rotula - ojo(larga) 156
1.16 Soporte doble de bajada para cable de guarda 140
1.17 Soporte simple de bajada para cable de guarda 40
1.18 Soporte en C (CABALLETE) 113
1.19 Tirante 300 mm 34
1.20 Tirante 600 mm 30
1.21 Tuerca de ojo para tornillo 5/8" 292
1.22 Varilla de puesta a tierra de acero galvanizado 5/8" x 8' 292
1.23 Varilla preformada para cable OPGW 64
1.24 Varilla preformada para conductor según calibre 360
Sub - Total 1,1 al 1,24


Unidad USD USD
POS. Fabricante Catalogo
Cantidad Cantidad CIF CIP CIP
(1) (2) (3) (1) x (3)
2.0 AISLADORES
2.1 Aislador Polimerico Long Rod 531
Sub - Total 2.1


Unidad USD USD
POS. Fabricante Catalogo
Cantidad / Unidad Cantidad CIF CIP CIP
(1) (2) (3) (1) x (3)
3.0 CABLES Y CONDUCTORES

3.1 Cable de Guarda OPGW 24 Fibras 43,065 km
3.2 Conductor AAAC 559.5 MCM Darién 129,194 km
TOTAL POS. 3.1 a 3.2


Unidad USD USD
POS. DESCRIPCION MATERIALES Fabricante Catalogo
Cantidad Cantidad CIF CIP CIP
(1) (2) (3) (1) x (3)
4.0 TORRES A SUMINISTRAR

4.1 Torre recticulada de acero galvanizado doble circuito, (TRS1(2)1-14) 2
4.7 Torre recticulada de acero galvanizado doble circuito, (TRA2(2)1-14) 1
4.17 Torre recticulada de acero galvanizado doble circuito, (TRT(2)1-20) 4
4.20 Torre recticulada de acero galvanizado doble circuito (TRA3(2)1-17) (solo suministro) 2
4.21 Torre recticulada de acero galvanizado doble circuito (TRA1(2)1-23) (solo suministro) 2
TOTAL POS. 4.1 a 4.19 150

DESCRIPCION MATERIALES A SUMINISTRAR USD USD
POS.
CIF CIP CIP
MATERIALES A SUMINISTRAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA

L.T. 138 kV DUVERGE - JIMANI
1.0 MATERIALES GENERALES
2.0 AISLADORES
3.0 CABLES Y CONDUCTORES
4.0 TORRES DE ACERO
TOTAL SUMINISTRO EXTRANJERO SECCION DE OBRA
PAIS / DIRECCION DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE

TABLAS DE PRECIOS No.2
SERVICIOS DE INSTALACION SECCION DE OBRA
L.T. 138kV Duvergé - Jimaní
Tabla No.2 / Pág. 1 de 4
Moneda Extranjera : Dolares de los Estados Unidos (USD)
Moneda Nacional : Pesos Dominicanos RD$ NOMBRE DEL LICITANTE

Pos. Unidad
Cantidad (*) RD$ (*) RD$
(1) (2) (3) (1) x (2) (1) x (3)
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Instalaciones en el sitio (incluye todas las intalaciones necesarias para la ejecución 1 Global
de las obras y para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, como son:
Topografía, Ubicación de estructuras, Replanteo total de la línea, etc.)
1.2 Alineamiento y estaqueo final de la línea de transmisión 138kV Duvergé - Jimaní 41,014 km
(incluye la orientación y preparación de perfiles en escala 1:2000 horizontal y 1:200 vertical
con la localización y determinación del tipo de estructura)
1.3 Estudio de suelo 1 Global
Caminos de acceso para la construcción de las fundaciones de las estructuras de la

1.4 línea (incluye toda la limpieza necesaria, suministro, colocación y compactación de material de 1 Global
préstamo clasificado, etc)
Obras Complementarias (incluye trabajos de estabilización de taludes y sistema de drenaje

1.5 1 Global
pluvial en posibles zonas de ubicación de estructuras en caso de requerirlo)
1.6 Visita para pruebas de las Estructuras (en fabrica o laboratorio certificado) 1 Global
TOTAL POS. 1,1 al 1,6
Nota: La visita de 4 Ingenieros de la Entidad Contratante.


Pos. Unidad
(1) (2) (3) (1) x (2) (1) x (3)
2.0 INSTALACION LINEA 138kV DUVERGE - JIMANI
2.1 INSTALACION DE ESTRUCTURAS

(incluye izado, instalación aisladores, herrajes, conexiones y puesta a tierra)
2.1.2 INSTALACION DE TORRES METALICA

(incluye izado, conexiones y puesta a tierra)
2.1.2.1 Torre recticulada de acero galvanizado doble circuito, (TRS1(2)1-14) 2

2.1.2.7 Torre recticulada de acero galvanizado doble circuito, (TRA2(2)1-14) 1
2.1.2.17 Torre recticulada de acero galvanizado doble circuito, (TRT(2)1-20) 4
2.2 VESTIDO DE ESTRUCTURAS
2.2.1 TRS1(2) 117

2.2.2 TRS2(2) 3
2.2.3 TRA1(2) 5
2.2.4 TRA2(2) 4
2.2.5 TRA3(2) 13
2.2.6 TRT(2) 4
2.3 TENDIDO Y TENSADO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDA
2.3.1 Cable de Guarda OPGW 24 Fibras 43,065

2.3.2 Conductor AAAC 559.5 MCM Darién 129,194
SUB-TOTAL POS. 2,0 al 2,3


Pos. Unidad
(1) (2) (3) (1) x (2) (1) x (3)
3.0 OBRA CIVIL (FUNDACIONES)
3.1 Suelo Cohesivo
TRS1(2) 30
TRS2(2) 1
TRA1(2) 1
TRA2(2) 1
TRA3(2) 3
TRT(2) 0
3.2 Suelo No Cohesivo
TRS1(2) 44
TRS2(2) 1
TRA1(2) 2
TRA2(2) 2
TRA3(2) 5
TRT(2) 4
3.3 Suelo Rocoso
TRS1(2) 18
TRS2(2) 0
TRA1(2) 1
TRA2(2) 0
TRA3(2) 4
TRT(2) 0
3.4 Suelo Arenoso
TRS1(2) 25
TRS2(2) 1
TRA1(2) 1
TRA2(2) 1
TRA3(2) 1
TRT(2) 0
SUB-TOTAL POS. 3.1 al 3.4 146

SUMARIO SERVICIOS DE INSTALACION SECCION DE OBRA

Pos. Unidad
(1) (2) (3) (1) x (2) (1) x (3)
SERVICIOS DE INSTALACION PARA LA LINEA 138 KV DUVERGE - JIMANI
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
2.0 INSTALACION LINEA 138 KV DUVERGE - JIMANI
3.0 OBRA CIVIL (FUNDACIONES)
TOTAL SERVICIO DE INSTALACION SECCION DE OBRA
FIRMA DEL LICITANTE

RESUMEN GLOBAL
Moneda Extranjera : Dolares de los Estados Unidos (USD) Tabla No. 3 / Pág. 1 de 1
Moneda Nacional : Pesos Dominicanos RD$
Pos. Descripción de Obras Moneda Extranjera Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Nacional
(*) RD$ (*) RD$
A. TOTAL TABLAS DE PRECIOS No.1

SUMINISTROS EXTRANJEROS
B. TOTAL TABLAS DE PRECIOS No.2

SERVICIOS DE INSTALACION Y OTROS
SUB - TOTAL GENERAL DE OBRA
ITBIS 18% DEL 10% (MONTO TOTAL DE LA OBRA)
TOTAL GENERAL DE OBRA SIN IMPREVISTO
IMPREVISTO 15%
TOTAL GENERAL DE OBRA CON IMPREVISTO

18 Anexo: Tablas de Datos Técnicos

(Torres, Conductores, Aisladores y Herrajes)
Page | 93
TABLA DE DATOS TÉCNICOS Nº01:
TORRE TERMINAL – LINEA 138 kV DOBLE CIRCUITO
DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
Fabricante / País
Tipo de Torre: TRT (2) Terminal
Altura sobre el suelo del aislador inferior (mínima)

a m 20
Distancia entre:
Punta – 1era cruceta m ~6.25
1era cruceta – 2da cruceta m ~3.70
2da cruceta – 3era cruceta m ~3.70
Longitud cruceta m ~2.83
Extensión de Patas (-1.0,+ 1.0, + 2.0 ,+3.0) si
Perfil de los miembros L perfil
Calidad del acero de los miembros - St 37.2 / 52.3
Calidad del acero de los pernos St 52.3
Capa de galvanización mínima µm 100
Dispositivo anti - escalamiento Si
Perno de escalamiento Sí
Placas de numeración pieza 1
Placas de peligro pieza 2
Peso total de la torre (mínimo) TRT (2)
a kg
Normas de calidad y pruebas DIN VDE 0210

ASTM, DIN,
IEC
TORRE SUSPENSION – LINEA 138 kV DOBLE CIRCUITO
Fabricante / País
Suspensión
Tipo de Torre: TRS1 (2)

a m 14
b m 17
c m 20
d m 23
e m 26
f m 29
Distancia entre:
1 era cruceta – 2da cruceta m ~3.60
2 da cruceta – 3era cruceta m ~3.60
Extensión de Patas (+ 1.0, + 1.5 + 2.0) si
Peso total de la torre (mínimo) TRS1 (2)

a kg
b kg
c kg
d kg
e kg
f kg
ASTM, DIN,
IEC

TORRE SUSPENSION – LINEA 138 kV DOBLE CIRCUITO
Fabricante / País
Tipo de Torre: TRS2 (2) Suspensión

a m 14
b m 20
c m 26
Distancia entre:
Peso total de la torre (mínimo) TRS2 (2)
a kg
b kg
c kg

ASTM, DIN, IEC

TORRE AMARRE – LINEA 138 kV DOBLE CIRCUITO
Fabricante / País
Tipo de Torre: TRA1 (2) Amarre

a m 17
b m 23
Distancia entre:
Peso total de la torre (mínimo) TRA1 (2)
a kg
b kg

ASTM, DIN,
IEC
Fabricante / País

a m 14
b m 20
c m 23
Distancia entre:
a kg
b kg
c kg

ASTM, DIN,
IEC
Fabricante / País

a m 17
b m 20
c m 23
d m 26
Distancia entre:
a kg
b kg
c kg
d kg

ASTM, DIN,
IEC
CONDUCTOR LINEA 138 kV DOBLE CIRCUITO
DESCRIPCIÓN UNIDAD REQUERIDO OFERTADO
Fabricante / País
Material Aleación de Aluminio

(AAAC-6201)
Calibre /sección del conductor MCM 559.5
mm2 283.7
Código del conductor Darién
Número y diámetro de los hilos:
- Número Nº 19
- Diámetro mm 4.36
Diámetro total del conductor mm 21.8
Ultima resistencia kN 83.6
Módulo de elasticidad final kN/mm2 57
Coeficiente de expansión lineal por 1/°C 23 x 10-6
Peso normado del conductor kg/km 781
Resistencia eléctrica (corriente cont.) a 20 °C ohm/km 0.1181
Longitud mínima (en una pieza) en carretes

m
Normas ASTM B – 398
ASTM B – 399
ANSI C7.21
IEC 61089
CABLE DE GUARDA – LINEA 138 kV DOBLE CIRCUITO
Descripcion Unidad Requerido Ofertado
Fabricante / País
Material Silicia/doped silicia
Mono modo
Tipo de Fibra ( ITU-T G652D ) (SMSF)
IEC 60793-1
Categoría B1.1
Atenuación a 1310 nm (max) dB/km < 0.33

Atenuación a 1550 nm (max) dB/km < 0.23
Cero dispersión longitud de onda
nm 1300-1324
Número de fibras 24
Diámetro del revestimiento um 125 +/- (1.0)
Dispersión cromática D 1285-1330 nm ps/nm*km 3.5
Dispersión cromática D 1550 nm (max) ps/nm*km 18
Grado de admisión de longitud de onda nm 1260
Casquilla de tubo central libre mm/mm Si

Diametro del tubo de aluminio Nº/Nº Por especificar
exterior/interior
Nº tubo loose x Nº fibras
Armadura (single layer) Hilo/mm Por especificar
Hilos/mm Por especificar
Numero y diametro de hilos
Mm
Aluminium alloy
Aluminio Acero Chapado
Margen de Temperatura del OPGW

Transporte y almacenaje ºC -20C a +80C
Instalacion y operación ºC +10C a +40C
Diámetro total del OPGW (apróx.) mm 16

Número de Fibras 24
Peso del cable (aprox.) kg/km 670
Caracteristicas Mecánicas
Carga de rotura mínima kN 78
Módolo de elasticidad (apróx.) kN/mm² 80
Coeficiente de expansión térmica 10-6 K 14-18
I²t a 20°C (mín.) kA²s 200
Resistencia DC (apróx.) Ω/km 0.3
Cortocircuito Max. (0.5s) kA 20

Longitud por bobina m 4500
AISLADORES POLIMERICOS PARA LONG ROD LINEA 138 kV
Fabricante / País
Tipo de aislador Long Rod
Material del núcleo polímero
Material del disco aislante
Cantidad de unidades Nº
Tensión nominal kV 145
Tensión de servicio kV 138
Tensión de contorneo a frecuencia kV 275

industrial, en seco
(60 Hz, 1 minuto)
Tensión soportada a impulso tipo rayo +kV 650

-kV
Longitud total desde la parte de mm

suspensión del conductor al punto de
fijación a la estructura
Número de discos aislantes Nº
Diámetro exterior del aislador mm
Espaciamiento entre discos aislantes mm
Carga máxima (tensión) de servicio

- Aislador de suspensión
Carga Mecánica Especificada (SML) kN
Carga de Prueba de rutina (SRL) kN
- Aislador de tensión
Carga Mecánica Especificada (SML) kN
Carga de Prueba de rutina (SRL) kN
Peso por unidad (incl. Herrajes) kg
Distancia de fuga Cm/kV 2.8 / IEC
Reductor de gradiente Sí
Normas IEC 383, 433

ANSI C29.11
DIN VDE
0446
FICHA TECNICA - HERRAJES
Amortiguador Vibración para Cable OPGW
Descripción Requerido Ofertado

Material
Grapa Aleación de Aluminio
Contrapeso Acero Galvanizado en Caliente
Tornillería Acero Galvanizado en Caliente
Rango Grapa (mm)
Mín. 13
Máx. 20
Amortiguador Vibración para Conductor según Calibre

Material
Grapa Aleación de Aluminio
Contrapeso Acero Galvanizado en Caliente
Tornillería Acero Galvanizado en Caliente
Rango Grapa (mm)
Mín. 19.6
Máx. 24.6
Conector de Empalme Paralelo Mecánico para Conductor según Calibre

Material
Cuerpo Aleación de Aluminio
Tornilleria Acero galvanizado en caliente
Diametro cable (mm)
Mín. 11
Máx. 28
Conector de Empalme Paralelo Mecánico para Cable de Guarda OPGW

Material
Par de Apriete 3 kg.m
Diametro cable (mm)
Mín. 11
Máx. 28
Conector para Fijar Cable de Guarda a Torre

Material
Par de Apriete 30 N.m
Diametro cable (mm)
Mín. 8
Máx. 14
Eslabón Revirado de 4´´ con ojo de 1/2´´

Material
Cuerpo Acero galvanizado en caliente
Par de Apriete 12,500 daN
Grapa Suspensión Armada para Cable de OPGW 24 Fibras

Material
Cuerpo y Varilla Protec. Aleación de Aluminio
Carga de Rotura 7,500 daN
No. De Varillas 12
Diametro cable (mm)
Mín. 15.76
Máx. 16.25
Grapa Suspensión con Casquillo para Conductor según Calibre sin Varilla
Protectora

Material
Cuerpo Aluminio
Carga de Rotura 25,000 lbs (11,340 klg)
(Fitting Socket)
Rango Grapa (mm)
Mín. 12.70
Máx. 26.42
Grapa Suspensión con Casquillo para Conductor según Calibre

Material
Grapa Aluminio
Carga de Rotura 25,000 lbs (11,340 klg)
(Fitting Sockey)
Diametro cable (mm)
Mín. 27.94
Máx. 41.15
Grapa Terminal con Casquillo para Conductor según Calibre

Material
Grapa Aluminio
Tipo (fitting) Socket
Diametro (mm)
Min 10.16
Max 23.88
Carga de Rotura 25,000 lbs
Grillete Recto con Pasador de 5/8´´

Material
Tornillos y Bulones Acero galvanizado en caliente
Pasadores Acero Inoxidable o Latón
Guardacabo para OPGW

Material
Cuerpo Fundición nodular galvanizado

en caliente
Pasador Acero Inoxidable o Latón
Rótula - Ojo (corta)

Material
Cuerpo Ductile Iron
Eye Width 0.875 in (22.23 mm)
Coupling Length 2.063 in (52.40 mm)
Ultimate Strenght 30,000 lb (13,608 kg)
Hole 0.688 in
Rótula - Ojo (larga)

Material
Cuerpo Ductile Iron
Eye Width 0.813 in (20.64 mm)
Coupling Length 10.00 in (254.0 mm)
Ultimate Strenght 30,000 lb (13,608 kg)
Hole 0.688 in
Soporte Doble de Bajada para Cable de Guarda OPGW

Rango Cable (mm)
Mín. 12
Máx. 24
Soporte Simple de Bajada para Cable de Guarda OPGW

Rango Cable (mm)
Mín. 14
Máx. 18
Soporte en C (CABALLETE)

Fundición Nodular
Material
Galvanizada en Caliente
Tirante 300 mm

Material
Longitud 300 mm
Tirante 600 mm

Material
Longitud 600 mm
Tuerca de Ojo para Tornillo 5/8´´

Material Hot Dip Galvanized
Varilla de Puesta a Tierra de Acero Galvanizado 5/8´´ x 8´

Material Hot Dip Galvanized
Carga de Rotura 30,000 lbs

Varilla Preformada para Cable OPGW

Material Acero Recubierto de Aluminio
Rango Cable (mm)
Mín. 15.60
Máx. 16.50
Longitud (mm) 2.6
Varilla Preformada para Conductor según Calibre

Material Acero Recubierto de Aluminio
Rango Cable (mm)
Mín. 21.4884
Máx. 23.0378
(Presentar Catálogos)
Notas:
• Se deben presentar los catálogos de todos los suministros.

19 Anexo: Arboles de Carga
Page | 94
ARBOL DE CARGA TRS1(2) PROYECTO L.T. 138 kV DUVERGE - JIMANÍ
282 243
255 182
1086
410 410 298 410
1199
448 448 369 448
410 410 410 410
448 448 448 448
410 410 410 410
448 448 448 448
Hipotesis no. 2
Hipotesis no. 1
Rotura C. G. y Fase Sup. Izq; F.S. = 1.5
Viento Normal. F.S. = 2.5
Presión sobre apoyo: 2.8*71 kg/m2
Presión sobre apoyo: 2.8*71
sobre 2 caras
kg/m2 sobre 2 caras
243 243
182 182
1086 1086
410 410 410 410
448 448 448 448
298 410 410 410
1199 369 448 448 448
410 410 298 410
448 448 1199 369 448
Hipotesis no. 3 Hipotesis no. 4

Rotura C. G. y Fase Med; F.S. = 1.5 Rotura C. G. y Fase Inf; F.S. = 1.5
Presión sobre apoyo: 2.8*71 kg/m2 Presión sobre apoyo: 2.8*71 kg/m2
sobre 2 caras sobre 2 caras
282 282
255 255
298 298 298 410
1199 369 1199 369 1199 369 448
410 410 410 298
448 448 448 1199 369
410 410 410 410
448 448 448 448

Rotura Fase Sup. Izq. y Dcha; F.S. = 1.5 Rotura Fase Sup. Izq. y Med. Dcha;
Presión sobre apoyo: 2.8*71 kg/m2 F.S.= 1.5; Presión sobre apoyo: 2.8*71
sobre 2 caras kg/m2 sobre 2 caras
282 282
255 255
298 410 410 410
1199 369 448 448 448
410 410 298 298
448 448 1199 369 1199 369
410 298 410 410
448 1199 369 448 448

Rotura Fase Sup. Izq. E Inf. Dcha Rotura Fase Med. Izq. y Med. Dcha;
F.S.= 1.5; Presión sobre apoyo: F.S.= 1.5; Presión sobre apoyo:
2.8*71 kg/m2 sobre 2 caras 2.8*71 kg/m2 sobre 2 caras
282 282
255 255
410 410 410 410
448 448 448 448
298 410 410 410
1199 369 448 448 448
448 298 298 298
410 1199 369 1199 369 1199 369

Rotura Fase Med. Izq. e Inf. Dcha; Rotura Fase Inf. Izq. E Inf. Dcha;
F.S. = 1.5; Presión sobre apoyo: F.S = 1.5; Presión sobre apoyo:
282
887
1406 1406
448 448
1406 1406
448 448
1406 1406
448 448
Hipotesis no. 11
Viento Maximo. F.S. = 1.1
Presión sobre apoyo: 2.8*196kg/m2
sobre 2 caras
ARBOL DE CARGA TRS2(2) PROYECTO L.T. 138 kV DUVERGE - JIMANÍ
282 243
312 210
1085
499 499 343 499
1198
448 448 369 448
499 499 499 499
448 448 448 448
499 499 499 499
448 448 448 448
Hipotesis no. 2
Hipotesis no. 1
sobre 2 caras
kg/m2 sobre 2 caras
243 243
210 210
1085 1085
499 499 499 499
448 448 448 448
343 499 499 499
1198 369 448 448 448
499 499 343 499
448 448 1198 369 448

282 282
312 312
343 343 343 499
1198 369 1198 369 1198 369 448
499 499 499 343
448 448 448 1198 369
499 499 499 499
448 448 448 448

282 282
312 312
343 499 499 499
1198 369 448 448 448
499 499 343 343
448 448 1198 369 1198 369
499 343 499 499
448 1198 369 448 448

282 282
312 312
499 499 499 499
448 448 448 448
343 499 499 499
1198 369 448 448 448
448 343 343 343
499 1198 369 1198 369 1198 369

282
1031
1629 1629
448 448
1629 1629
0
448 448
1629 1629
448 448
Hipotesis no. 11
sobre 2 caras
ARBOL DE CARGA TRA1(2) PROYECTO L.T. 138 kV DUVERGE - JIMANÍ
289 250
503 307
1077
797 797 492 797
1698
463 463 384 463
797 797 797 797
463 463 463 463
797 797 797 797
463 463 463 463
Hipotesis no. 2
Hipotesis no. 1
sobre 2 caras
kg/m2 sobre 2 caras
250 250
307 307
1077 1077
797 797 797 797
463 463 463 463
492 797 797 797
1698 384 463 463 463
797 797 492 797
463 463 1698 384 463

289 289
503 503
492 492 492 797
1698 384 1698 384 1698 384 463
797 797 797 492
463 463 463 1698 384
797 797 797 797
463 463 463 463

289 289
503 503
492 797 797 797
1698 384 463 463 463
797 797 492 492
463 463 1698 384 1698 384
797 492 797 797
463 1698 384 463 463

289 289
503 503
797 797 797 797
463 463 463 463
492 797 797 797
1698 384 463 463 463
463 492 492 492
797 1698 384 1698 384 1698 384

289
1516
2370 2370
463 463
2370 2370
463 463
2370 2370
463 463
Hipotesis no. 11
sobre 2 caras
289 250
782 446
1049
1237 1237 711 1237
1655
463 463 384 463
1237 1237 1237 1237
463 463 463 463
1237 1237 1237 1237
463 463 463 463
Hipotesis no. 2
Hipotesis no. 1
sobre 2 caras
kg/m2 sobre 2 caras
250 250
446 446
1049 1049
1237 1237 1237 1237
463 463 463 463
711 1237 1237 1237
1655 384 463 463 463
1237 1237 711 1237
463 463 1655 384 463

289 289
782 782
711 711 711 1237
1655 384 1655 384 1655 384 463
1237 1237 1237 711
463 463 463 1655 384
1237 1237 1237 1237
463 463 463 463

289 289
782 782
711 1237 1237 1237
1655 384 463 463 463
1237 1237 711 711
463 463 1655 384 1655 384
1237 711 1237 1237
463 1655 384 463 463

289 289
782 782
1237 1237 1237 1237
463 463 463 463
711 1237 1237 1237
1655 384 463 463 463
463 711 711 711
1237 1655 384 1655 384 1655 384

289
2223
3465 3465
463 463
3465 3465
463 463
3465 3465
463 463
Hipotesis no. 11
sobre 2 caras
289 250
1305 708
941
2063 2063 1125 2063
1484
463 463 384 463
2063 2063 2063 2063
463 463 463 463
2063 2063 2063 2063
463 463 463 463
Hipotesis no. 2
Hipotesis no. 1
sobre 2 caras
kg/m2 sobre 2 caras
250 250
708 708
941 941
2063 2063 2063 2063
463 463 463 463
1125 2063 2063 2063
1484 384 463 463 463
2063 2063 1125 2063
463 463 1484 384 463

289 289
1305 1305
1125 1125 1125 2063
1484 384 1484 384 1484 384 463
2063 2063 2063 1125
463 463 463 1484 384
2063 2063 2063 2063
463 463 463 463

289 289
1305 1305
1125 2063 2063 2063
1484 384 463 463 463
2063 2063 1125 1125
463 463 1484 384 1484 384
2063 1125 2063 2063
463 1484 384 463 463

289 289
1305 1305
2063 2063 2063 2063
463 463 463 463
1125 2063 2063 2063
1484 384 463 463 463
463 1125 1125 1125
2063 1484 384 1484 384 1484 384

289
3550
5523 5523
463 463
5523 5523
463 463
5523 5523
463 463
Hipotesis no. 11
sobre 2 caras
ARBOL DE CARGA TRT(2) AMARRE PROYECTO L.T. 138 kV DUVERGE - JIMANÍ
289 250
1755 933
768
2772 2772 1479 2772
1211
463 463 384 463
2772 2772 2772 2772
463 463 463 463
2772 2772 2772 2772
463 463 463 463
Hipotesis no. 2
Hipotesis no. 1
sobre 2 caras
kg/m2 sobre 2 caras
250 250
933 933
768 768
2772 2772 2772 2772
463 463 463 463
1479 2772 2772 2772
1211 384 463 463 463
2772 2772 1479 2772
463 463 1211 384 463

289 289
1755 1755
1479 1479 1479 2772
1211 384 1211 384 1211 384 463
2772 2772 2772 1479
463 463 463 1211 384
2772 2772 2772 2772
463 463 463 463

289 289
1755 1755
1479 2772 2772 2772
1211 384 463 463 463
2772 2772 1479 1479
463 463 1211 384 1211 384
2772 1479 2772 2772
463 1211 384 463 463

289 289
1755 1755
2772 2772 2772 2772
463 463 463 463
1479 2772 2772 2772
1211 384 463 463 463
463 1479 1479 1479
2772 1211 384 1211 384 1211 384

289
4691
7290 7290
463 463
7290 7290
463 463
7290 7290
463 463
Hipotesis no. 11
sobre 2 caras
ARBOL DE CARGA TRT(2) TERMINAL 45º PROYECTO L.T. 138 kV DUVERGE - JIMANÍ
289 250
1051 581
1003
1661 1661 924 1661
1583
463 463 384 463
1661 1661 1661 1661
463 463 463 463
1661 1661 1661 1661
463 463 463 463
Hipotesis no. 2
Hipotesis no. 1
sobre 2 caras
kg/m2 sobre 2 caras
250 250
581 581
1003 1003
1661 1661 1661 1661
463 463 463 463
924 1661 1661 1661
1583 384 463 463 463
1661 1661 924 1661
463 463 1583 384 463

289 289
1051 1051
924 924 924 1661
1583 384 1583 384 1583 384 463
1661 1661 1661 924
463 463 463 1583 384
1661 1661 1661 1661
463 463 463 463

289 289
1051 1051
924 1661 1661 1661
1583 384 463 463 463
1661 1661 924 924
463 463 1583 384 1583 384
1661 924 1661 1661
463 1583 384 463 463

289 289
1051 1051
1661 1661 1661 1661
463 463 463 463
924 1661 1661 1661
1583 384 463 463 463
463 924 924 924
1661 1583 384 1583 384 1583 384

289
2905
4522 4522
463 463
4522 4522
463 463
4522 4522
463 463
Hipotesis no. 11
sobre 2 caras
ARBOL DE CARGA TRT(2) TERMINAL 90º PROYECTO L.T. 138 kV DUVERGE - JIMANÍ
329 279
1755 933
768
2772 2772 1479 2772
1211
541 541 443 541
2772 2772 2772 2772
541 541 541 541
2772 2772 2772 2772
541 541 541 541
Hipotesis no. 1
Hipotesis no. 2
Presión sobre apoyo: 1*71 kg/m2
Presión sobre apoyo: 1*71 kg/m2
sobre 1.5 caras
sobre 1.5 caras
279 279
933 933
768 768
2772 2772 2772 2772
541 541 541 541
1479 2772 2772 2772
1211 443 541 541 541
2772 2772 1479 2772
541 541 1211 443 541

Presión sobre apoyo: 1*71 kg/m2 Presión sobre apoyo: 1*71 kg/m2
sobre 1.5 caras sobre 1.5 caras
329 329
1755 1755
1479 1479 1479 2772
1211 443 1211 443 1211 443 541
2772 2772 2772 1479
541 541 541 1211 443
2772 2772 2772 2772
541 541 541 541

Presión sobre apoyo: 1*71 kg/m2 F.S.= 1.5; Presión sobre apoyo: 1*71 kg/m2
sobre 1.5 caras sobre 1.5 caras
329 329
1755 1755
1479 2772 2772 2772
1211 443 541 541 541
2772 2772 1479 1479
541 541 1211 443 1211 443
2772 1479 2772 2772
541 1211 443 541 541
Hipotesis no. 7
Rotura Fase Sup. Izq. E Inf. Dcha Hipotesis no. 8
F.S.= 1.5; Presión sobre apoyo:1*71 Rotura Fase Med. Izq. y Med. Dcha;
kg/m2 sobre 1.5 caras F.S.= 1.5; Presión sobre apoyo: 1*71
kg/m2 sobre 1.5 caras
329 329
1755 1755
2772 2772 2772 2772
541 541 541 541
1479 2772 2772 2772
1211 443 541 541 541
541 1479 1479 1479
2772 1211 443 1211 443 1211 443
Hipotesis no. 9
Rotura Fase Med. Izq. e Inf. Dcha; Hipotesis no. 10
F.S. = 1.5; Presión sobre apoyo: Rotura Fase Inf. Izq. E Inf. Dcha;
1*71 kg/m2 sobre 1.5 caras F.S = 1.5; Presión sobre apoyo:
1*71 kg/m2 sobre 1.5 caras
329
4691
1947
7290 7290
3017 3017
541 541
7290 7290
3017 3017
541 541
7290 7290
3017 3017
541 541
Hipotes is no. 11
Viento Maxim o. F.S. = 1.1
Pres ión s obre apoyo: 1*196kg/m 2
s obre 1.5 caras
20 Anexo: Siluetas
Page | 95
21 Anexo: Planos de Diseño de Línea, Planos preliminares de Diseño

Obra Civil, Ruta en Google Earth y Cartográfico
Page | 96
PI-1
1
0+000.00
"
TRT(2) 23
X=236362.71
Y=2033141.27
Alambrada
Camino
Ca
m
ino
Alambrada
Alambrada
Alambrada
Alambrada
2
2
TRS1(2) 23
Alambrada
Alambrada
Alambrada
Alambrada
3
TRS1(2) 23
3
Alambrada
Alambrada
Ca
m
ino
Alambrada
Camino
Alambrada
Alambrada
4
4
Alambrada TRS1(2) 23
Alambrada
Alambrada
Alambrada
5
TRS1(2) 23
Alambrada
Alambrada
Alambrada
6
TRA3(2) 23
6
TRS1(2) 23
7
Alambrada
Alambrada
Alambrada
Alambrada
8
8
TRS1(2) 23
Alambrada
Alambrada
Alambrada
9
TRS1(2) 23
9
Alambrada
Alambrada Ca
mi
Camino no
Alambrada
Drenaje
TRS1(2) 23
10
10
Alambrada
Alambrada
Camino
Ca
m
Alambrada
in
o
TRS1(2) 23
11
11
Alambrada
Cam
Camino ino
Alambrada
Inicio Pantano
Canal Riego
Zona Pantano
Canal Riego
Fin Pantano
PI-2
3+496.35
TRA1(2) 23
V-2
12
12
X=233396.53
Y=2034992.27
ETED
Alambrada
Alambrada
TRS1(2) 23
13
13
Alambrada
Alambrada
Alambrada
TRS1(2) 23
13
13
Alambrada
Alambrada
Alambrada
Ca
m
Camino
ino
Alambrada
Alambrada
TRS1(2) 23
14
14
Alambrada
Alambrada
Alambrada Ca
m
Camino ino
Alambrada
PI-2A
V-2
TRA3(2) 23
4+482.34
15
V-2A
15
X=232577.95
Canal
Y=2035427.82
Alambrada
Ca
m
Camino
ino
Alambrada
Alambrada
Alambrada TRS1(2) 23
16
16
Alambrada
Alambrada
Alambrada
PI-2B
TRA2(2) 23
17
5+079.06
17
V-2B
X=231915.44
Y=2035411.64
Alambrada
Alambrada
Alambrada Cam
Camino ino
Alambrada
Alambrada
Alambrada
Alambrada
TRS1(2) 23
18
18
Alambrada Camin
o
Camino
Alambrada
Alambrada
Rio
TRS1(2) 23
19
19
Alambrada Camino
Camino
Alambrada
Alambrada
TRS1(2) 20
20
20
Alambrada
Alambrada
Alambrada
Alambrada
TRS1(2) 20
21
21
Alambrada
Ca
m
in
o
Camino
TRS1(2) 23
22
22
Alambrada
Alambrada
TRS1(2) 23
23
23
Alambrada
PI-3
7+100.58
TRA3(2) 23
24
V-3
24
X=229970.0
Y=2035961.0
Alambrada
Alambrada
Alambrada
ETED
TRS1(2) 26
25
25
Ca
re r
Carretera Duverge - Jimani

te
ra
Du
ve
rg
e
-J
im
an
i
PI-4
7+736.00
TRA3(2) 17
V-4
26
26
X=229437.23
Y=2035614.71
PI-4 PI-5 PI-6
X=229437.23 X=227200.00 X=226896.21
Y=2035614.71 Y=2036360.00 Y=2036380.65
7+736.00 10+094.10 10+398.59
V-4 V-5 V-6

Ca
r re
te
r a
Du
ve
rg
e
-J
im
an
i
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
17
TRS1(2)
29
17
23
TRA1(2)
TRS1(2)
20
TRA2(2)
23
36
30
TRS1(2)
29
TRS1(2)
20
35
TRS1(2)
40
17
28
20
TRA3(2)
20
20
20
TRS1(2)
37
TRS1(2)
TRS1(2)
TRS1(2)
20
23
26
TRS1(2)
20
TRS1(2)
39
TRS1(2)
31 38
s
34
5Mt
@1
33
rdo
quie
27 32
al Iz
Carretera Duverge - Jimani
r
Late
ETED
PI-7 PI-8 PI-9
X=225385.00 X=224863.02 X=223227.23
Y=2036594.00 Y=2036895.61 Y=2036533.60
11+924.78 12+489.86 14+203.00
V-7 V-8 V-9
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
23
23
TRS1(2)
TRS1(2)
14
26
TRS1(2)
41
TRS1(2)
23
23
40
TRA3(2)
TRS1(2)
23
23
49
TRS1(2)
45
TRA2(2)
23
17
50
TRS1(2)
46
TRA1(2)
47
44
23
48
TRS1(2)
42
43
ETED
PI-10 PI-11
X=221275.49 X=219547.00
Y=2037865.73 Y=2037671.00
16+566.02 18+305.45
V-10 V-11
Cruce Linea
55 59 60 61 62 63 64 65 66 67
14
TRS2(2)
65
14
20
TRA2(2)
TRS2(2)
64
66
17
TRS1(2)
63
20
TRS1(2)
67
23
TRS1(2)
62
23
23
TRS1(2)
TRS1(2)
23
TRS1(2)
23
61
TRA3(2)
60
59
58
ETED
67
TRS1(2) 20
67
TRS1(2) 17
68
68
TRS1(2) 20
69
69
TRS1(2) 20
70
70
TRS1(2) 23
71
71
TRS1(2) 23
72
72
TRS1(2) 26
73
73
74
TRS1(2) 20
74
75
TRA3(2) 17
75
TRS1(2) 23
76
76
TRS1(2) 26
77
77
TRS1(2) 17
78
78
PI-12
TRA1(2) 23
79
V-12
79
22+439.67
X=215560.37
Y=2038765.79
ETED
TRS1(2) 26
80
80
TRS1(2) 23
81
81
TRS1(2) 23
81
81
TRS2(2) 26
82
82
83
TRS1(2) 23
83
84
TRS1(2) 23
84
TRS1(2) 23
85
85
TRA3(2) 23
86
86
TRS1(2) 23
87
87
TRS1(2) 26
88
88
89
TRS1(2) 23
89
TRS1(2) 23
90
90
TRS1(2) 23
91
91
TRS1(2) 23
92
92
TRS1(2) 23
93
93
ETED
TRS1(2) 20
94
94
TRS1(2) 20
94
94
TRS1(2) 20
95
95
TRS1(2) 23
96
96
TRA3(2) 23
97
97
TRS1(2) 20
98
98
TRS1(2) 20
99
99
TRS1(2) 20
100
100
TRS1(2) 23
101
101
TRS1(2) 23
102
102
TRS1(2) 20
103
103
TRA3(2) 26
104
104
TRS1(2) 26
105
105
PI-13
TRA1(2) 17
V-13
30+311.84
106
106
X=207713.53
Y=2039396.80
ETED
TRS1(2) 23
107
107
TRS1(2) 23
108
108
PI-14 PI-15
X=205714.96 X=205469.73
Y=2039891.98 Y=2040913.15
32+370.84 33+421.04
V-14 V-15
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
26
TRS1(2)
122
23
TRS1(2)
121
20
TRS1(2)
120
20
26
20
TRS1(2)
TRA3(2)
TRS1(2)
119
117
TRS1(2) 26
118
116
20
23
23
23
23
23
20
TRS1(2)
TRS1(2)
20
TRS1(2)
TRS1(2)
TRS1(2)
TRS1(2)
TRS1(2)
TRT(2)
108 115
109 111 112 113 114
110
ETED
TRS1(2) 26
122
122
TRS1(2) 26
123
123
TRS1(2) 26
124
124
TRS1(2) 20
125
125
TRA3(2) 20
126
126
127
TRS1(2) 26
127
TRS1(2) 26
128
128
TRS1(2) 23
129
129
TRS1(2) 26
130
130
TRS1(2) 20
131
131
TRS1(2) 20
132
132
TRS1(2) 20
133
133
TRS1(2) 20
134
134
TRS1(2) 20
135
135
TRS1(2) 23
136
136
ETED
TRS1(2) 23
137
137
138
TRA3(2) 20
138
PI-16 PI-17
X=199777.76 X=199938.77
Y=2040913.15 Y=2045746.14
40+776.89 41+013.64
V-16
138 139 140 141 142 143 144 145
146
20
TRA3(2)
138
14
TRS1(2)
139
20
TRS1(2)
140
20
TRS1(2)
141
23
TRS1(2)
23
23
142
TRS1(2)
TRS1(2)
20
20
TRT(2)
TRT(2)
144
143
145
146
Alambrada
ETED
ACERO 1
0.05
L
NTN
P
ESTRIBOS
E J
A SECCION COLUMNA
M
NOTAS
1-RESTENCIA MINIMA DEL CONCRETO EN COMPRESIONEN 28 DIAS ES DE 210 Kg/cm
C 2-EL REFUERZO DEL ACERO SERA DE ACUERDO ASTM 615

GRADO 60 REBAR
3-EL REVESTIMIENTO MINIMO DE LAS ARMADURAS SERA
DE 70 MM .(ACI 318 Art.7.7.1)
ETED
L
X
50
P
NT 2 ESTRIBOS
LOS CERCOS CIRCULARES SE REALIZARAN

DE ACUERDO CONLA FIGURA SIGUIENTE
SECCION A-A
CERCOS C/250 mm
C
C
Y S B
B
R
NOTAS
2-EL REFUERZO DEL ACERO SERA DE ACUERDO ASTM 615
GRADO 60 REBAR
DE 70 MM .(ACI 318 Art.7.7.1)
ETED
0.50
C
NT
A
A
S B
B 2 ESTRIBOS
LOS CERCOS CIRCULARES SE REALIZARAN R
DE ACUERDO CONLA FIGURA SIGUIENTE

A
0.70
A
SECCION A-A NOTAS

2-EL REFUERZO DEL ACERO SERA DE ACUERDO ASTM 615
GRADO 60 REBAR
DE 70 MM .(ACI 318 Art.7.7.1)
1
ACERO 1
2 ACERO 2
L
M
ETED
PI-17
PI-16
PI-15
PI-14 PI-12
PI-13
PI-10
PI-11 PI-8
PI-7 PI-5
PI-9 PI-3
PI-6 PI-2A
PI-4 PI-2
PI-2B
PI-1
ETED
ETED
22 Anexo: Datos de Visita al Sitio.
(Se programará una visita a la ruta de la línea propuesta, con el objetivo de que los
oferentes tomen en consideración dentro de su oferta tanto técnica como económica,
como están las vías de acceso a los puntos donde se colocaran los apoyos y la topografía
de ubicación de los mismos.)
El día de la visita será fijado durante el proceso de licitación y entre los días pautados
dentro del calendario de la misma.
Page | 97

Pliego de Eted CCC LPN 2016 004

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Pliego de Eted CCC LPN 2016 004

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pliego de Eted CCC LPN 2016 004

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

REPÚBLICA DOMINICANA

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA

“CONSTRUCCIONDE LA LINEA DE TRANSMISION 138 KV DUVERGE-JIMANI”

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO.

Santo Domingo, Distrito Nacional

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2

2.9 Especificaciones Técnicas............................................................................................................................ 27

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 3

7.1 Inicio de la Construcción ............................................................................................................................ 41

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 4

A continuación se incluye una breve descripción de su contenido.

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 5

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de Licitación. Las

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas, Técnicas

Sección IV. Adjudicación

Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos

Sección VI. Incumplimiento de Contrato

Sección VII. Ejecución y Recepción de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 6

Sección VIII. Obligaciones de las Partes

Sección IX. Formularios Tipo

Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, presentación

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 7

1.2 Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas,

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente

1.3 Definiciones e Interpretaciones

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.

Análisis de Costo: Análisis del Precio de los puntos de partida.

Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 8

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con

Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública Nacional, resulta

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un

Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Licitación.

Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las

Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas.

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 9

Estado: Estado Dominicano.

Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas.

Licitación Restringida: Es la invitación a participar a un número limitado de proveedores que

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 10

Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitación ni en el

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta