Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la

construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías

urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados
y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema
de compras y contratación pública. Estos documentos tienen como propósito servir de guía para las
Entidades Estatales.

Colombia Compra Eficiente a través de un trabajo conjunto con el Departamento Nacional de

Planeación, pone a disposición el presente documento tipo de contrato de obra tipo para la
construcción de pavimento rígido en vías urbanas de bajo tránsito, cuyo uso es obligatorio para las
Entidades Estatales que vayan a celebrar contratos plan, en los términos de la Circular 15 del 28 de
agosto de 2014, expedida por Colombia Compra Eficiente. En los demás casos su uso es
recomendado cuando las Entidades Estatales vayan a celebrar contratos que tengan el objeto en
mención. El documento tipo debe adaptarse a las condiciones particulares del Proceso de
Contratación. Los apartes entre corchetes corresponden a espacios para diligenciar.

Contenido

Cláusula 1 – Definiciones .................................................................................................................... 3

Cláusula 2 – Objeto del contrato ......................................................................................................... 3
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato ............................................................................. 4
Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago .............................................................................. 4
Cláusula 5 – Declaraciones del contratista ......................................................................................... 5
Cláusula 6 – Plazo y Cronograma de Obra ........................................................................................ 6
Cláusula 7 – Derechos del Contratista ................................................................................................ 6
Cláusula 8 – Obligaciones del Contratista .......................................................................................... 6
Cláusula 9 – Derechos de la Entidad Estatal contratante ................................................................... 7
Cláusula 10 – Obligaciones de la Entidad Estatal contratante ........................................................... 7
Cláusula 11 –- Responsabilidad.......................................................................................................... 8
Cláusula 12 – Confidencialidad ........................................................................................................... 8
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato ......................... 8
Cláusula 16 – Cláusula Penal ............................................................................................................. 9
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo ....................................................... 9
Cláusula 18 – Independencia del Contratista ................................................................................... 10
Cláusula 19 – Cesiones .................................................................................................................... 10
Cláusula 20 – Subcontratación ......................................................................................................... 10
Cláusula 21 – Indemnidad ................................................................................................................. 10
Cláusula 22 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor .................................................................................... 11
Cláusula 23 – Solución de Controversias ......................................................................................... 11
Cláusula 24 – Notificaciones ............................................................................................................. 12
Cláusula 25 – Supervisión ................................................................................................................. 12
Cláusula 26 – Interventoría ............................................................................................................... 12
Cláusula 27 – Anexos del Contrato ................................................................................................... 12
Cláusula 28 – Perfeccionamiento y ejecución .................................................................................. 13
Cláusula 30 – Lugar de ejecución y domicilio contractual ................................................................ 13
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

Entre los suscritos: [Nombre del representante de la Entidad Estatal contratante],identificado con
[tipo de documento de identificación] con [número cédula de ciudadanía] expedida en [municipio
expedición de la cédula], en su calidad de [cargo del funcionario que representanta a la Entidad
Estatal contratante], nombrado mediante [número acto administrativo de nombramiento] de [fecha
del acto administrativo de nombramiento], cargo para el cual tomó posesión el día [fecha de
posesión], según consta en acta N° [número acta de posesión] del [fecha acta de posesión], en uso
de las facultades y funciones contenidas en [Norma que concede al funcionario de la Entidad Estatal
contratante que firma el contrato la facultad para hacerlo. Puede ser la norma de creación de la
Entidad Estatal contratante o un acto de delegación de funciones] de [fecha de la norma de
competencia], actuando en nombre y representación de [nombre de la Entidad Estatal contratante],
con NIT [Número NIT de la Entidad Estatal contratante], quien para los efectos del presente contrato
se denomina [nombre de la Entidad Estatal contratante] o Entidad Estatal contratante, por una parte;
y por la otra, [nombre del representante del contratista o de la persona natural Contratista]
identificado con [tipo de documento de identificación] con [número documento de identificación]
expedida en [ciudad de expedición] [actuando en su propio nombre] o [en calidad de cargo o vínculo
con el Contratista] de la [nombre sociedad o estructura plural que representa] con Nit. [Número NIT
del Contratista] y matrícula mercantil No. [Número matrícula mercantil], quien para los efectos del
presente Contrato se denominará [nombre sociedad o estructura plural que representa] o [nombre
de la persona natural] o el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra
pública para la construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

I. Que la misión de [nombre de la Entidad Estatal contratante] es [descripción de la misión de la

Entidad Estatal contratante] y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque
[justificación general del porqué la celebración del contrato],

II. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es [descripción de la
necesidad a contratar],

III. Que [nombre de la Entidad Estatal contratante] desarrolló los respectivos estudios y
documentos previos,

IV. Que la Oferta del Proponente [nombre del Contratista] resultó como la ganadora del proceso de
selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el [Pliego de
Condiciones o invitación a participar] No. [identificación Proceso de Contratación en el SECOP],

V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una [licitación pública/ selección
abreviada/ mínima cuantía] identificada con el N° [identificación Proceso de Contratación en el
SECOP],

VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones,

VII. Que por medio de la [número y fecha del acto administrativo de adjudicación o identificación de
la aceptación de la oferta] la Entidad Estatal contratante adjudicó el presente Contrato, y
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

VIII. [Incluir cualquier otra motivación que desee incluir la Entidad Estatal contratante],

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 – Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de
acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

Definiciones

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución

Acta de Inicio
de la obra pública objeto del presente Contrato.
Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la
Acta de Recibo Final
obra.
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En
caso que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]
Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto,
Anexo Técnico
alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante.
Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal contratante al Contratista para
Anticipo que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el
contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley.
Entidad Estatal contratante [Nombre de la Entidad Estatal que suscribe el presente Contrato]
Contratista [Nombre de la persona natural o jurídica o de la estructura plural Contratista]
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
Cronograma Estimado de Obra
Contrato.
Pavimento Rígido Es el conformado por una losa de concreto sobre una base o directamente sobre
la subrasante. Transmite directamente los esfuerzos al suelo en una forma
minimizada, es auto-resistente, y la cantidad de concreto debe ser controlada.
Vías Locales Corredor vial que permiten la accesibilidad a escala local en las diferentes zonas
de la ciudad en articulación con las otras mallas viales.

Cláusula 2 – Objeto del contrato

El objeto del contrato es la construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido con un ancho
de 7 m con dos carriles (vía bidireccional), confinada por sardineles en ambos extremos en
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

[descripción general de la obra, municipio y ubicación] que incluye [descripción específica del objeto
contractual, área, espacios generales, etc ].

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato

Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes: [Incluir las actividades que
debe desarrollar el contratista de la manera más precisa posible].

El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes
especificaciones técnicas, [además de las previstas en el Anexo Técnico si lo hay. Incluir las
condiciones aplicables al servicio en términos de calidad, tiempos de respuesta, alcances
específicos, etc.]

Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de [DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

MILONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
($233.168.324 COP) o, en caso de que el análisis del sector efectuado por la Entidad Estatal haya
arrojado un valor diferente, incluir el valor total en números y en letras] el cual se pagará teniendo en
cuenta que el precio se pactó mediante [establecer en función de la modalidad de pago adoptada,
esto es precios unitarios, precio global fijo o administración delegada].

La Entidad Estatal contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal [datos del certificado de disponibilidad presupuesta] y en
caso que se utilicen vigencias futuras: los recursos de vigencias futuras del [año de las vigencias]
por [valor de la vigencia], aprobadas por [insertar el órgano competente] en [fecha y datos de la
resolución de aprobación de las vigencias futuras].

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales.

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes
[mensualidades o periodos que determine la Entidad Estatal contratante, con arreglo a la modalidad
de pago. Incluir en números y en letras el valor a pagar por mensualidades o por los periodos que
determine la Entidad Estatal contratante].

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de [los informes, hitos de cumplimiento o
entregables previstos por la Entidad Estatal contratante], la certificación de recibo a satisfacción por
parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad
social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

Los pagos se realizarán dentro de los [días previstos por la Entidad Estatal Contratante] siguientes
a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato.

El valor al que se refiere la presente cláusula será cancelado en la forma prevista, mediante
consignación en la cuenta [corriente o de ahorros] N° [número de cuenta al cual se deben transferir
los recursos del pago del contrato] del Banco [nombre del Banco donde se encuentra la cuenta al
cual se deben transferir los recursos del pago del contrato], de la cual es titular el Contratista.

Cláusula 5 – Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibió de [nombre Entidad Estatal contratante] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna

causal de inhabilidad, incompatibilidad.

5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades
necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la
cláusula 6 del presente Contrato.

5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna

causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

5.9 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado
de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de
éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

5.10 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos,
dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los
Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos
de los niños.

5.11 [Conoce que el presente contrato se enmarca dentro de un convenio plan suscrito por [incluir
Entidad Estatal del orden nacional] con la Entidad Estatal contratante.]

Cláusula 6 – Plazo y Cronograma de Obra

El plazo de ejecución del Contrato es de [seis (6) semanas o, en caso de que las necesidades propias
de la Entidad Estatal impliquen un plazo diferente, incluir el tiempo estimado de duración del
Contrato].

El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista
y de la Entidad Estatal contratante y forma parte del presente Contrato como Anexo 2.

[La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes
el Acta de Inicio de obra].

La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta
de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a
cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

Cláusula 7 – Derechos del Contratista

7.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4
del presente Contrato.

7.2. [Incluir cualquier otro derecho que considere la Entidad Estatal contratante].

Cláusula 8 – Obligaciones del Contratista

8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de
Condiciones.

8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato.
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

8.3. Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal contratante] en cualquier requerimiento que ella
haga.

8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal contratante].

8.5. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier reclamación que indirecta
o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

8.6. Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal contratante] cualquier circunstancia política,

jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución
del contrato.

8.7. Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] las respectivas Actas
parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el [Interventor y/o
Supervisor] del Contrato, según corresponda.

8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.

8.9. [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal contratante].

8.10. [Permitir que [incluir Entidad Estatal del orden nacional] defina directrices, lineamientos y
efectúe seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y
lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante
se aplicarán en la ejecución del Contrato].

Cláusula 9 – Derechos de la Entidad Estatal contratante

9.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite.

9.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.

9.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho
consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

9.4. [Incluir cualquier otro derecho de la Entidad Estatal contratante].

Cláusula 10 – Obligaciones de la Entidad Estatal contratante

10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

10.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente
Contrato.

10.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

10.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución,
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina [incluir Entidad Estatal del orden nacional]

10.5. [Incluir cualquier otra obligación de la Entidad Estatal contratante].

Cláusula 11 - Responsabilidad

[Nombre del Contratista] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2
del presente Contrato. [Nombre del Contratista] será responsable por los daños que ocasionen sus
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a [Nombre de la
Entidad Estatal contratante] en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes
será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

Cláusula 12 - Confidencialidad

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información
suministrada tiene el carácter de confidencial.

[La Entidad Estatal contratante puede definir que documentos o asuntos están sometidos a
confidencialidad].

Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato

[Nombre de la Entidad Estatal contratante] puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente
el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Cláusula 14 – Caducidad

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede

ser declarada por [Nombre de la Entidad Estatal contratante] cuando exista un incumplimiento grave
que afecte la ejecución del presente Contrato y por las demás causales previstas por la ley.

Cláusula 15 – Multas
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato,
[Nombre de la Entidad Estatal contratante] puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
imponer las siguientes multas:

[Incluir el valor de las multas].

Cláusula 16 – Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del

presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a [Nombre de la Entidad Estatal contratante],
a título de indemnización, una suma equivalente a [incluir el valor total de la cláusula penal en
números y en letras]. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada
de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que [Nombre
de la Entidad Estatal contratante] adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente
Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 1

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la

Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la siguiente
tabla:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande
la ejecución del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la cláusula
penal de este contrato.

El Contratista debe presentar dentro de los [insertar plazo en días] días hábiles siguientes a la firma
del presente contrato la garantía a favor de [nombre de la Entidad Estatal contratante] por un valor
de [incluir el valor total de la garantía en números y letras y en caso que represente un porcentaje
del valor total del contrato, el respectivo porcentaje en números y letras].

1 En la contratación directa la exigencia de garantías no es obligatoria pero la Entidad Estatal puede solicitarlas en aquellos
casos en que lo considere necesario, señalando para el efecto los amparos, las suficiencias y vigencias respectivas. La
justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

A la Entidad Estatal contratante no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o
defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las
inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro
ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista.

Cláusula 18 – Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente de [nombre de la Entidad Estatal contratante], y en

consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. [Nombre del Contratista]
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
[nombre de la Entidad Estatal contratante], ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

Cláusula 19 – Cesiones

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de [nombre de la Entidad Estatal
contratante].

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, [nombre de la Entidad Estatal

contratante] está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el
Contratista se obliga a informar oportunamente a [nombre de la Entidad Estatal contratante] de la
misma y solicitar su consentimiento.

[Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, [nombre de la Entidad Estatal
contratante] exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la
cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta
garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad
correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control].

Cláusula 20 – Subcontratación

[Nombre del Contratista] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades
relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de
éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de
acuerdo con la cláusula 20.

Cláusula 21 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar a [nombre de la Entidad Estatal contratante] con ocasión de la

violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o

perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por
el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de

carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución
de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Cláusula 22 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus

obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 23 – Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán
empleado una o varias de las siguientes opciones:

[Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse
a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la
amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola
persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra
objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su
formación profesional.]

[Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una
amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante [nombre
del centro de conciliación], previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las
Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el
cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga [nombre del centro
de conciliación], las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la
jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento].]
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

[En caso que se pacte una cláusula compromisoria: El Tribunal de Arbitramento funcionará en la
ciudad de [nombre de la ciudad] y estará sujeto al reglamento del [nombre del Centro de Arbitraje].
El Tribunal de Arbitramento estará integrado por [uno o tres] árbitro[s], quien [es] será[n] abogado[s]
colombiano[s] y decidirá[n] en derecho. [El/Los] árbitro[s] será[n] designados de común acuerdo por
las Partes y a falta de acuerdo los nombrarán el [nombre del centro de arbitraje]. La falta de acuerdo
sobre el nombramiento de[l] [los] árbitros se presumirá si a los diez (10) días hábiles contados a
partir de la solicitud de la instalación del Tribunal de Arbitramento no está[n] [el/los] [tres] [(3)]
árbitro[s] nombrado[s]. Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento serán cubiertos por las
Partes de conformidad con las normas aplicables sobre la materia. La aplicación y los efectos de la
cláusula de caducidad, terminación unilateral, interpretación unilateral y modificación unilateral, no
serán sometidas a arbitramento.]

[Las partes someterán la controversia a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa].

El acuerdo al que se llegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composición, en la conciliación

si hay lugar a ella y el laudo arbitral] es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso
ejecutivo.

Cláusula 24 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo
del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuación:

[Nombre de la Entidad Estatal contratante] [Nombre del Contratista]

Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Dirección: Dirección:
Teléfono: Teléfono:
Correo electrónico: Correo electrónico:

Cláusula 25 - Interventoría

El seguimiento y vigilancia de la ejecución del presente Contrato estará a cargo de un Interventor

contratado por [nombre de la Entidad Estatal] para tal efecto. El objeto del Contrato de Interventoría
es la interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, legal y ambiental del presente
contrato.

Cláusula 26 – Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

26.1. Los estudios previos.

26.2. El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. [Número del Proceso de
Contratación], sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.

26.3. La oferta presentada por el Contratista.

26.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. [Incluir este documento dependiendo de la

modalidad de pago acordada por las partes].

26.6. [Incluir los demás documentos que considere la Entidad Estatal Contratante].

Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución
requiere el registro presupuestal [la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 16 del
presente Contrato] y la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral.

Cláusula 28 – Liquidación

El presente contrato será objeto de liquidación bilateral dentro de los [término fijado por la Entidad
Estatal contratante], o en su defecto dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento
contados a partir del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así
lo disponga. Si no se efectúa de ese modo, la Entidad Estatal contratante podrá liquidar
unilateralmente el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes
señalado.

En caso de que se venza el plazo para la liquidación unilateral sin que se hubiere liquidado el
contrato, el Contratista podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial y
para ello contará con un término de caducidad de la acción de dos (2) años contados a partir del
incumplimiento de la obligación de liquidar.

Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en [lugar o lugares de ejecución

de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionará como
domicilio contractual].

Para constancia, se firma en [lugar de celebración del contrato] el [fecha de celebración del contrato].
Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la
construcción de cien metros (100 m) de pavimento rígido en vías
urbanas de bajo tránsito [nombre del proyecto] del [fecha del
Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].
_______________________________________________________________________________

[Nombre de Entidad Estatal contratante] [Nombre del Contratista]

[Incluir la firma del representante de [Incluir la firma del representante del Contratista]
la Entidad Estatal contratante]

[Datos de la persona natural que firma] [Datos de la persona natural que firma]
[Tipo y número de identificación] [Tipo y número de identificación]