Bid Chachapoyas

DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN
Contratación de Obras
Menores
Solicitud de Ofertas (SDO) mediante
Licitación Pública Internacional
Banco Interamericano de Desarrollo
Enero 2020
2
DOCUMENTO DE LICITACIÓN
Contratación de Obras
Menores
“MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) -

CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”
Emitido: Setiembre 2021
SDO No: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN
Contratante: PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC
País: REPUBLICA DE PERÚ

Índice General
Sección I. Instrucciones a los Oferentes......................................................................................

Sección II. Datos de la Licitación...............................................................................................
Sección III. Países Elegibles.......................................................................................................
Sección IV. Formularios de la Oferta........................................................................................
Sección V. Condiciones Generales del Contrato.......................................................................
Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato...................................................................125
Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento............................................141
Sección VIII. Planos...................................................................................................................142
Sección IX. Lista de Cantidades ..............................................................................................143
Sección X. Formularios de Contrato.......................................................................................149
Llamado a Licitación.................................................................................................................164
4
Sección I. Instrucciones a los Oferentes
En esta Sección del documento de licitación se proporciona la información que los Oferentes
necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.
También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y
sobre la adjudicación del Contrato.
Las disposiciones que rigen las obligaciones del Contratista, los pagos que se efectúen en
virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud
del Contrato no se deben incluir en las Instrucciones a los Oferentes, sino en la Sección V,
Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en la Sección VI, "Condiciones Especiales del
Contrato (CEC"). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en
distintas secciones del documento, habrá que tener especial cuidado para evitar las
contradicciones entre instrucciones que se refieran al mismo asunto.
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Índice de Instrucciones
A. Disposiciones Generales..........................................................................................................2
1..........Alcance de la Licitación...........................................................................................1
2. .......Fuente de fondos......................................................................................................1
3. ........Prácticas Prohibidas.................................................................................................2
4. ........Oferentes Elegibles..................................................................................................8
5..........Calificaciones del Oferente....................................................................................11
6..........Una Oferta por Oferente........................................................................................14
7..........Costo de las Ofertas...............................................................................................14
8..........Visita al Lugar de las Obras..................................................................................14
B. Documento de Licitación........................................................................................................15
9..........Contenido del Documento de Licitación...............................................................15
10........Aclaración del Documento de Licitación..............................................................15
11........Enmiendas al Documento de Licitación................................................................15
C. Preparación de las Ofertas.....................................................................................................16
12........Idioma de las Ofertas.............................................................................................16
13........Documentos que conforman la Oferta...................................................................16
14........Precios de la Oferta................................................................................................16
15........Monedas de la Oferta y pago.................................................................................17
16........Validez de las Ofertas............................................................................................18
17........Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la
Oferta.....................................................................................................................18
18........Ofertas Alternativas de los Oferentes....................................................................20
19........Formato y firma de la Oferta.................................................................................21
D. Presentación de las Ofertas....................................................................................................22
20........Presentación, Cierre e Identificación de las Ofertas..............................................22
21........Plazo para la Presentación de las Ofertas..............................................................22
22........Ofertas Tardías.......................................................................................................23
23........Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas..................................................23
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas...................................................................................23
24........Apertura de las Ofertas..........................................................................................23
25........Confidencialidad....................................................................................................24
26........Aclaración de las Ofertas.......................................................................................25
27........Determinación del Cumplimiento de las Ofertas...................................................25
28........Corrección de Errores............................................................................................26
29........Moneda para la Evaluación de las Ofertas.............................................................27
30........Evaluación y Comparación de las Ofertas.............................................................27
31. ......Ofertas Anormalmente Bajas.................................................................................28
32. ......Ofertas Desequilibradas o con Pagos Iniciales Abultados.....................................29
33. ......Mejor Oferta Final o Negociaciones......................................................................29
34........Preferencia Nacional..............................................................................................30
35........Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas
las Ofertas..............................................................................................................30
36. ......Plazo Suspensivo...................................................................................................30
37. ......Notificación de la Intención de Adjudicar.............................................................31
F. Adjudicación del Contrato.....................................................................................................31

38........Criterios de Adjudicación......................................................................................31
39........Notificación de Adjudicación................................................................................32
40. ......Explicaciones del Contratante................................................................................33
41. ......Firma del Contrato.................................................................................................34
42. ......Garantía de Cumplimiento.....................................................................................34
43........Pago de Anticipo y Garantía..................................................................................35
44. .....Conciliador.............................................................................................................35
45. ......Quejas Relacionadas con Adquisiciones...............................................................35
Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A. Disposiciones Generales
1. Alcance de la 1.1 El Contratante, según la definición 1 que consta en la

Licitación Sección V, “Condiciones Generales del Contrato” (CGC)
e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación”
(DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de
las Obras que se describen en los DDL y en la Sección
VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el número de identificación del Contrato están
especificados en los DDL y en las CEC.
1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la
Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL
y en la Subcláusula 1.1 (r) de las CEC.
1.3 En este documento de licitación:
(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicado
de manera escrita (por ejemplo, por correo postal,
correo electrónico incluyendo, si así se especifica en
la IAO 1.4, distribuido o recibido a través del
sistema electrónico de adquisiciones utilizado por el
Contratante), con prueba de recibo;
(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;
(c) “día” significa día calendario; y
(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales
y de seguridad y salud en el trabajo (incluyendo
explotación y abuso sexual - EAS - y violencia de
género -VBG).
1.4 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la
intención de usar el sistema electrónico de adquisiciones,
indicado en los DDL y que será utilizado para gestionar
los aspectos de la licitación indicados en los DDL0.
2. Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone
destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado
"BID" o el “Banco”) identificado en los DDL, por un
monto indicado en los DDL para sufragar parcialmente el
costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de
cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las
Obras. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud
del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado
de conformidad con las estipulaciones del Contrato de
Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus
1
Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones
0
En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el párrafo
3.21 de las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15
aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el

Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más
que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud
del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre
los fondos del préstamo.
2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos
solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco
Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de
conformidad con las estipulaciones establecidas en el
acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en
adelante denominado “el Contrato de Préstamo”).
Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el
Banco Interamericano de Desarrollo acuerde
expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario
podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de
Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del
financiamiento.
3. Prácticas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
Prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, al igual que a todas las firmas, entidades o
individuos participando en actividades financiadas por
el Banco o actuando como oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas), entre otros,
observar los más altos niveles éticos y denunciar al
Banco0 todo acto sospechoso de constituir una Práctica
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de selección y las negociaciones o la
ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son
las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas
colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comisión de Prácticas
Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado
procedimientos para sancionar a quienes hayan
incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco
suscribió con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento
0
En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la
supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el
acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
mutuo de las decisiones de inhabilitación.
(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de

las Prácticas Prohibidas son las siguientes
(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer,

dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u

omisión, incluida la tergiversación de hechos
y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra índole o para
evadir una obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en

perjudicar o causar daño, o amenazar con
perjudicar o causar daño, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre

dos o más partes realizado con la intención
de alcanzar un propósito inapropiado, lo que
incluye influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
i. destruir, falsificar, alterar u ocultar

evidencia significativa para una
investigación del Grupo BID, o realizar
declaraciones falsas ante los
investigadores con la intención de
impedir una investigación del Grupo BID;
ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier

parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son
importantes para una investigación del
Grupo BID o que prosiga con la
investigación; o
iii. actos realizados con la intención de

impedir el ejercicio de los derechos
contractuales de auditoría e inspección
del Grupo BID previstos en el IAO 3.1 (f)

de abajo, o sus derechos de acceso a la
información;
(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso

de fondos o recursos del Grupo BID para un
propósito indebido o para un propósito no
autorizado, cometido de forma intencional o
por negligencia grave.
(b) Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de Sanciones del Banco, que los
Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores y organismos
Compradores incluyendo miembros de su personal,
cualquier firma, entidad o individuo participando en
una actividad financiada por el Banco o actuando
como, entre otros, oferentes, proveedores,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes
o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un
contrato, el Banco podrá:
i. no financiar ninguna propuesta de

adjudicación de un contrato para la
adquisición de bienes o servicios, la
contratación de obras, o servicios de
consultoría;
ii. suspender los desembolsos de la

operación si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o
representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo
Comprador ha cometido una Práctica
Prohibida;
iii. declarar una contratación no elegible para

financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donación relacionada
inequívocamente con un contrato, cuando
exista evidencia de que el representante
del Prestatario, o Beneficiario de una
donación, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye,
entre otras cosas, la notificación
adecuada al Banco tras tener

conocimiento de la comisión de la
Práctica Prohibida) en un plazo que el
Banco considere razonable;
iv. emitir una amonestación a la firma,

entidad o individuo en el formato de una
carta oficial de censura por su conducta;
v. declarar a una firma, entidad o individuo

inelegible, en forma permanente o por
un período determinado de tiempo, para
la participación y/o la adjudicación de
contratos adicionales financiados con
recursos del Grupo BID;
vi. imponer otras sanciones que considere

apropiadas, entre otras, restitución de
fondos y multas equivalentes al
reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones
previstas en los Procedimientos de
Sanciones. Dichas sanciones podrán ser
impuestas en forma adicional o en
sustitución de las sanciones arriba
referidas" (las sanciones “arriba
referidas” son la amonestación y la
inhabilitación/inelegibilidad).
vii. extender las sanciones impuestas a

cualquier individuo, entidad o firma que,
directa o indirectamente, sea propietario
o controle a una entidad sancionada, sea
de propiedad o esté controlada por un
sancionado o sea objeto de propiedad o
control común con un sancionado, así
como a los funcionarios, empleados,
afiliados o agentes de un sancionado que
sean también propietarios de una entidad
sancionada y/o ejerzan control sobre una
entidad sancionada aun cuando no se
haya concluido que esas partes
incurrieron directamente en una Práctica
Prohibida.
viii. remitir el tema a las autoridades

nacionales pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b)

se aplicará también en los casos en que las partes

hayan sido declaradas temporalmente inelegibles
para la adjudicación de nuevos contratos en espera
de que se adopte una decisión definitiva en un
proceso de sanción, u otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea

tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente será de carácter
público.
(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo

de Decisiones de Inhabilitación firmado con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFIs),
cualquier firma, entidad o individuo participando en
una actividad financiada por el Banco o actuando
como oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, personal de los Prestatarios
(incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes
o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una
sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente
párrafo, el término “sanción” incluye toda
inhabilitación permanente, imposición de
condiciones para la participación en futuros contratos
o adopción pública de medidas en respuesta a una
contravención del marco vigente de una IFI aplicable
a la resolución de denuncias de comisión de
Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes,

proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y
sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, funcionarios o empleados,
servicios y sus representantes o agentes, y
concesionarios le permitan revisar cuentas, registros
y otros documentos relacionados con la presentación
de propuestas y el cumplimiento del contrato, y
someterlos a una auditoría por auditores designados
por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente,
solicitante, proveedor de bienes y su representante o
agente, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios
y concesionario deberá prestar plena asistencia al
Banco en su investigación. El Banco también
requiere que los licitantes, oferentes, proponentes,

solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas
por el Banco por un período de siete (7) años luego
de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario
para la investigación de denuncias de comisión de
Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y
sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de que las actividades han sido
financiadas por el Banco, estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la
investigación provenientes de personal del Banco o
de cualquier investigador, agente, auditor, o
consultor debidamente designado. Si los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario
se niega a cooperar o incumple el requerimiento del
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá
tomar medidas apropiadas en contra los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios, o
concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios

distintos de servicios de consultoría, obras o
servicios de consultoría directamente de una agencia
especializada, todas las disposiciones relativas a las
Prácticas Prohibidas, y a las sanciones
correspondientes, se aplicarán íntegramente a los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes,
ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos

con dicha agencia especializada para la provisión de
bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoría en conexión con actividades financiadas
por el Banco. El Banco se reserva el derecho de
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspensión o la rescisión. Las agencias
especializadas deberán consultar la lista de firmas e
individuos declarados inelegibles temporal o
permanentemente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una
orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible por el Banco, este no financiará
los gastos conexos y tomará las medidas que
considere convenientes.
3.2 Los Oferentes al presentar sus ofertas, propuestas o

solicitudes, declaran y garantizan:
(a) que han leído y entendido las definiciones de

Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones
aplicables de conformidad con los Procedimientos de
Sanciones;
(b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna

Práctica Prohibida descrita en este documento
durante los procesos de selección, negociación,
adjudicación o ejecución de este contrato;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho

sustancial durante los procesos de selección,
negociación, adjudicación o ejecución de este
contrato;
(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas,

subconsultores, directores, personal clave o
accionistas principales son inelegibles para la
adjudicación de contratos financiados por el Banco;
(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios

de representantes o agentes, pagos por servicios de
facilitación o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el
Banco; y
(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera

de estas garantías podrá dar lugar a la imposición por
el Banco de una o más de las medidas descritas en la
IAO 3.1 (b).
4. Oferentes Elegibles 4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,
deberán ser originarios de países miembros del Banco.
Los Oferentes originarios de países no miembros del
Banco serán descalificados de participar en contratos
financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la
Sección III, "Países Elegibles" de este documento se
indican los países miembros del Banco al igual que los
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes
y el origen de los bienes y servicios. Los Oferentes de un
país miembro del Banco, al igual que las obras y bienes
suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles:
(a) si las leyes o la reglamentación oficial del país del
Prestatario prohíben las relaciones comerciales con
aquel país, a condición de que se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no
impedirá́ una competencia efectiva respecto a la
construcción de las obras de que se trate; o
(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en
virtud del Capítulo VII de la Carta de esa
Organización, el país del Prestatario prohíba las
importaciones de bienes de ese país en cuestión o
pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una
persona o una entidad.
4.2 Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes, no deberá tener conflictos de interés a
menos que haya sido resuelto a satisfacción del Banco.
Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto
de interés serán descalificados. Podrá considerarse que un
Oferente tiene un conflicto de intereses a los efectos de
este proceso de licitación si el Oferente:
(a) tiene control0 de manera directa o indirecta a otro
Oferente, es controlado de manera directa o indirecta
por otro Oferente o es controlado junto a otro
Oferente por una persona natural o jurídica en
común; o
(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o

indirecto de otro Oferente; o
(c) comparte el mismo representante legal con

0
Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a
través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la
propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos
de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un fondo de
inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto de
cada caso particular.
otro Oferente; o
(d) posee una relación con otro Oferente, directamente o

a través de terceros en común, que le permite influir
en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del
Contratante en relación con esta licitación; o
(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como

consultora en la preparación del diseño o las
especificaciones técnicas de las obras que
constituyen el objeto de la Oferta;
(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se

propone para ser contratada) por el Contratante o por
el Prestatario como Gerente de Proyecto para la
ejecución del Contrato; o
(g) proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de

consultoría resultantes de los servicios de
consultoría, o directamente relacionados con ellos,
para la preparación o ejecución del proyecto
especificado en los DDL en referencia a la IAO 2.1
que él haya provisto o que hayan sido provistos por
cualquier filial que controle de manera directa o
indirecta a esa firma, sea controlada de manera
directa o indirecta por esa firma o sea controlada
junto a esa firma por una entidad en común; o
(h) posee una estrecha0 relación familiar, financiera o de

empleo previo o subsiguiente con algún profesional
del personal del Prestatario (o del organismo de
ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte
del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente
relacionado con la preparación del documento de
licitación o las especificaciones del Contrato, o el
proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o
(ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o
supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto
derivado de tal relación haya sido resuelto de manera
aceptable para el Banco durante el proceso de
licitación y la ejecución del Contrato.
4.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus

subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o
prestadores de servicios que intervienen en alguna parte
del Contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, funcionarios, accionistas principales, personal
propuesto y agentes) son objeto de una suspensión
0
Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el
segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad).
temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o de

una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un
acuerdo para el reconocimiento de decisiones de
inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de
desarrollo. La lista de tales firmas e individuos inelegibles
se indica en los DDL.
4.4 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o
como integrante de una Asociación en Participación,
consorcio o Asociación (“APCA”)) no podrá participar
como Oferente o como integrante de una APCA en más
de una Oferta, salvo en el caso de Ofertas alternativas
permitidas. Tal participación redundará en la
descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado
involucrada la firma en cuestión. Una firma que no es un
Oferente ni un miembro de una APCA puede participar
como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se
especifique en los DDL, no existe límite en el número de
miembros de una APCA.
4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía
legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del
Prestatario.
4.6 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante
para presentar ofertas o propuestas como resultado del
incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento
de la Oferta o la Propuesta.
4.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante
evidencia satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad,
cuando el Contratante razonablemente la solicite.
5. Calificaciones del 5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV,
Oferente “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar
del método de trabajo y cronograma que proponen,
incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.
5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles
Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los
Oferentes precalificados para la adjudicación del
Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán
confirmar en sus Ofertas que la información presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la
fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así,
incluir con su Oferta cualquier información que actualice
su información original de precalificación. La
confirmación o actualización de la información deberá
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la
Sección IV, “Formularios de la Oferta”.
5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los

posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir
con sus Ofertas la siguiente información y documentos
en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, a menos
que se establezca otra cosa en los DDL:
(a) copias de los documentos originales que
establezcan la constitución o incorporación y sede
del Oferente, así como el poder otorgado a quien
suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al
Oferente;
(b) monto total anual facturado por la construcción de
las obras civiles realizadas en cada uno de los
últimos cinco (5) años;
(c) experiencia en obras de similar naturaleza y
magnitud en cada uno de los últimos cinco (5)
años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo
compromiso contractual, así como de los clientes
que puedan ser contactados para obtener más
información sobre dichos contratos;
(d) principales equipos de construcción que el
Oferente propone para cumplir con el contrato;
(e) calificaciones y experiencia del personal clave
tanto técnico como administrativo propuesto para
desempeñarse en el Lugar de las Obras;
(f) informes sobre el estado financiero del Oferente,
tales como informes de pérdidas y ganancias e
informes de auditoría de los últimos cinco (5)
años;
(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente
capital de trabajo para este Contrato (acceso a
línea(s) de crédito y disponibilidad de otros
recursos financieros);
(h) autorización para solicitar referencias a las
instituciones bancarias del Oferente;
(i) información relativa a litigios presentes o habidos
durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el
Oferente estuvo o está involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia, y los
resultados; y
(j) propuestas para subcontratar componentes de las
Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10)
por ciento del Precio del Contrato. El límite
máximo del porcentaje de participación de
subcontratistas está establecido en los DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en
Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
constituida por dos o más firmas deberán cumplir con
los siguientes requisitos, a menos que se indique otra
cosa en los DDL:
(a) la Oferta deberá contener toda la información
enumerada en la antes mencionada IAO 5.3 para
cada miembro de la APCA;
(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que
constituya una obligación legal para todos los
socios;
(c) todos los socios serán responsables conjunta y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato
de acuerdo con las condiciones de este;
(d) uno de los socios deberá ser designado como
representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por
y en nombre de cualquier o todos los miembros de
la APCA;
(e) la ejecución de la totalidad del Contrato,
incluyendo los pagos, se harán exclusivamente
con el socio designado; y
(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del
Convenio de la APCA firmado por todos lo socios
o una Carta de Intención para formalizar el
convenio de constitución de una APCA en caso de
resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada
por todos los socios y estar acompañada de una
copia del Convenio propuesto. El Convenio o la
Carta deben especificar el porcentaje de
participación de cada miembro.
5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes
deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos
de calificación:
(a) tener una facturación promedio anual por
construcción de obras por el período indicado en
los DDL de por lo menos el múltiplo indicado en
los DDL.
(b) demostrar experiencia como Contratista principal
en la construcción de por lo menos el número de
obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y
complejidad sean equivalentes a las de las Obras
licitadas, adquirida durante el período indicado en

los DDL (para cumplir con este requisito, las
obras citadas deberán estar terminadas en al
menos un setenta (70) por ciento);
(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad
oportuna del equipo esencial listado en los DDL
(sea este propio, alquilado o disponible mediante
arrendamiento financiero);
(d) contar con un Administrador de Obras con cinco
años de experiencia en obras cuya naturaleza y
volumen sean equivalentes a las de las Obras
licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser
como Administrador de Obras; y
(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de
crédito libres de otros compromisos contractuales y
excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir
bajo el Contrato, por un monto superior a la suma
indicada en los DDL.0
Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de
una APCA podría ser causal para su descalificación.
5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los
integrantes de una APCA se sumarán a fin de
determinar si el Oferente cumple con los requisitos
mínimos de calificación de conformidad con las IAO
5.5 (a) y (e); sin embargo, para que pueda adjudicarse el
Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe
cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%)
de los requisitos mínimos para Oferentes individuales
que se establecen en las IAO 5.5 (a), (b) y (e); y el
socio designado como representante debe cumplir al
menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no
satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la
APCA será rechazada.
5.7 Para determinar la conformidad del Oferente con los
criterios de calificación no se tomarán en cuenta la
experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo
que se indique otra cosa en los DDL.
6. Una Oferta por 6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya
Oferente sea individualmente o como miembro de una APCA 0.
El Oferente que presente o participe en más de una
Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en
0
Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en base al
avance promedio de construcción (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia dependerá de la
rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.
0
Para los efectos de esta instrucción, en el caso de licitaciones con lotes, "Oferta" significa Oferta en cada lote.
los casos cuando se permite presentar o se solicitan

propuestas alternativas) ocasionará que todas las
ofertas en las cuales participa sean rechazadas.
7. Costo de las Ofertas 7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos
asociados con la preparación y presentación de sus
Ofertas y el Contratante en ningún momento será
responsable por dichos gastos.
8. Visita al Lugar de 8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
las Obras responsabilidad y a su propio riesgo, visite e
inspeccione el Lugar de las Obras y sus alrededores y
obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser
necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato
para la construcción de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del
Oferente.
B. Documento de Licitación
9. Contenido del 9.1 El conjunto del documento de licitación comprende
Documento de los documentos que se enumeran en la siguiente tabla
Licitación y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de
conformidad con la IAO 11:
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Sección III. Países Elegibles
Sección IV. Formularios de la Oferta
Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección VII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento
Sección VIII. Planos
Sección IX. Lista de Cantidades0
Sección X. Formularios de Contrato
10. Aclaración del 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran
Documento de aclaraciones sobre el documento de licitación deberán
Licitación solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección
indicada en los DDL. El Contratante deberá
responder a cualquier solicitud de aclaración recibida
por lo menos 14 días antes de la fecha límite para la
presentación de las Ofertas.0 Se enviarán copias de la
respuesta del Contratante a todos los que compraron
0
En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Lista de Actividades".
0
Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios
sustanciales a los Documentos de Licitación. Véase la cláusula 11 de las IAO.
el documento de licitación, la cual incluirá una

descripción de la consulta, pero sin identificar su
origen.
11. Enmiendas al 11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las
Documento de Ofertas, el Contratante podrá modificar el documento
Licitación de licitación mediante una enmienda.
11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte
integral del documento de licitación y será
comunicada por escrito a todos los que compraron el
documento de licitación.0 Los posibles Oferentes
deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.
11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la
preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá
extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentación de las Ofertas, de conformidad con la
IAO 21.2.
C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas
Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se
especifica en los DDL.
13. Documentos que 13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar
conforman la conformada por los siguientes documentos:
Oferta
(a) Carta de Oferta en el formulario indicado en la
Sección IV, “Formularios de la Oferta”;
(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta,
si de conformidad con la IAO 17 así se requiere;
(c) Lista de Cantidades valoradas (es decir, con
indicación de precios) o Lista de Actividades
valoradas0 de conformidad con IAO 14;
(d) Calificaciones en el formulario y los
documentos de Información para la
Calificación;
(e) Oferta Alternativa, de haberse solicitado; y
(f) cualquier otra documentación que se solicite a
los Oferentes completar y presentar, según se
0
Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido
el documento de licitación y sus direcciones.
0
En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Lista de Actividades".
especifique en los DDL.

14. Precios de la Oferta 14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras
especificadas en la IAO 1.1, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas 0 presentada por el Oferente.
14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios
totales para todos los rubros de las Obras descritos en la
Lista de Cantidades.0 El Contratante no efectuará pagos
por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no
haya indicado precios, por cuanto los mismos se
considerarán incluidos en los demás precios unitarios y
totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere
correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y
fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos
correctamente.
14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes
que deba pagar el Contratista en virtud de este
Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días
antes de la fecha del plazo para la presentación de las
Ofertas, deberán estar incluidos en los precios
unitarios y en el precio total de la Oferta presentada
por el Oferente.0
14.4 Los precios unitarios0 que cotice el Oferente estarán
sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si
así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las
estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El
Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la
información requerida en las Condiciones Especiales
del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.
15. Monedas de la 15.1 Los precios unitarios0 deberán ser cotizados por el
Oferta y pago Oferente enteramente en la moneda del país del
Contratante según se especifica en los DDL. Los
requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán
indicar como porcentajes del precio de la Oferta
(excluyendo las sumas provisionales0) y serán
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a
elección del Oferente.
15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para
determinar los montos equivalentes en la moneda
nacional y establecer los porcentajes mencionados en
0
En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Lista de Actividades".
0
En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por “descritas en
los planos y en las Especificaciones y enumeradas en la Lista de Actividades”.
0
En los contratos por suma alzada, suprimir “en los precios unitarios y.”
0
En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.
0
En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.
0
Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a
su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.
la IAO 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor

para transacciones similares establecido por la fuente
estipulada en los DDL, vigente a la fecha
correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para
la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio
aplicará para todos los pagos con el fin que el
Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el
Oferente aplica otros tipos de cambio, las
disposiciones de la IAO 29.1 aplicarán, y en todo
caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de
cambio cotizadas en la Oferta.
15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de
las necesidades previstas en monedas extranjeras.
15.4 Es posible que el Contratante requiera que los
Oferentes aclaren sus necesidades en monedas
extranjeras y que sustenten que las cantidades
incluidas en los precios0, si así se requiere en los
DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de
la IAO 15.1.
16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período0
Ofertas estipulado en los DDL.
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá
solicitar a los Oferentes que extiendan el período de
validez por un plazo adicional específico. La solicitud
y las respuestas de los Oferentes deberán ser por
escrito. Si se ha solicitado una Garantía de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la
IAO 17, ésta deberá extenderse también por 28 días
después de la fecha límite prorrogada para la
presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la
garantía o se ejecute la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le
permitirá que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la IAO 17.
16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de
precio), si el período de validez de las Ofertas se
prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al
Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera
se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de
extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el
Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes
0
En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.
0
El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación de las
Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco (cuando la adjudicación del contrato está sujeta a
revisión previa).
señalados.
17. Garantía de 17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá
Mantenimiento de presentar como parte de su Oferta, una Garantía de
la Oferta y Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original,
Mantenimiento de como especificado en los DDL.
la Oferta
17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la
suma estipulada en los DDL y denominada en la
moneda del país del Contratante, o en la moneda de la
Oferta, o en cualquier otra moneda de libre
convertibilidad, y deberá:
(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de
crédito o en una garantía bancaria emitida por
una institución bancaria, o una fianza o póliza
de caución emitida por una aseguradora o
afianzadora;
(b) ser emitida por una institución de prestigio
seleccionada por el Oferente en cualquier país.
Si la institución que emite la garantía está
localizada fuera del país del Contratante, ésta
deberá tener una institución financiera
corresponsal en el país del Contratante que
permita hacer efectiva la garantía;
(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantía de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Sección IV, “Formularios
de la Oferta” u otro formulario aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentación
de la Oferta;
(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud
escrita del Contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en la IAO
17.5;
(e) ser presentada en original (no se aceptarán
copias);
(f) permanecer válida por un período que expire 28
días después de la fecha límite de la validez de
las Ofertas, o del período prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la IAO 16.2;
17.3 Si la IAO 17.1 exige una Garantía de Mantenimiento
de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de
la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas
por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaración de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la

instrucción mencionada, serán rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.
17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas
serán devueltas inmediatamente después de que el
Oferente seleccionado suministre su Garantía de
Cumplimiento.
17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá
hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de
la Oferta se podrá ejecutar si:
(a) el Oferente retira su Oferta durante el período
de validez de la Oferta especificado por el
Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la
IAO 16.2; o
(b) el Oferente seleccionado no acepta las

correcciones al Precio de su Oferta, de
conformidad con la IAO 28;
(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro

del plazo estipulado con:
(i) firmar el Contrato; o
(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento

solicitada.
17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la

Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una
APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que
presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido
legalmente constituida en el momento de presentar la
Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser
emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros
socios de la APCA tal como se denominan en la carta
de intención.
18. Ofertas Alternativas 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que

de los Oferentes específicamente se estipule en los DDL. Si se
permiten, las IAO 18.1 y 18.2 regirán y en los DDL
se especificará cuál de las siguientes opciones se
permitirá:
(a) Opción Uno: un Oferente podrá presentar
Ofertas alternativas juntamente con su Oferta
básica. El Contratante considerará solamente las
Ofertas alternativas presentadas por el Oferente

cuya Oferta básica haya sido determinada como
la Oferta evaluada de menor precio.
(b) Opción Dos: un Oferente podrá presentar una
Oferta alternativa con o sin una Oferta para el
caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el
caso básico, así como las Ofertas alternativas
que cumplan con las Especificaciones y los
requisitos de funcionamiento de la Sección VII,
"Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento", serán evaluadas sobre la base
de sus propios méritos.
18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar
toda la información necesaria para su completa
evaluación por parte del Contratante, incluyendo los
cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construcción
propuestos y otros detalles pertinentes.
19. Formato y firma de 19.1 El Oferente preparará un original de los documentos

la Oferta que comprenden la Oferta según se describe en la
IAO 13, el cual deberá formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcará claramente como
“ORIGINAL”. Además, el Oferente deberá presentar
el número de copias de la Oferta que se indica en los
DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y
las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de
las copias.
19.2 Los Oferentes deberán marcar como “Confidencial”

la información incluida en sus Ofertas que sea de
carácter confidencial para sus empresas. Esto puede
incluir información de dominio privado, secretos
comerciales o información delicada de índole
comercial o financiera.
19.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
deberán estar firmadas por la persona o personas
debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del
Oferente, de conformidad con la IAO 5.3 (a). Todas
las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o
enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la Oferta.
19.4 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones,

excepto aquellas que cumplan con las instrucciones
emitidas por el Contratante o las que sean necesarias
para corregir errores del Oferente, en cuyo caso

dichas correcciones deberán ser rubricadas por la
persona o personas que firme(n) la Oferta.
19.5 El Oferente proporcionará la información sobre

comisiones o gratificaciones que se describe en el
Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por
pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la
ejecución del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.
D. Presentación de las Ofertas

20. Presentación, 20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por
Cierre e correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes
Identificación de las podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando
Ofertas así se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los
procedimientos indicados en los DDL para la
presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas
enviadas por correo o entregadas personalmente, el
Oferente pondrá el original y todas las copias de la
Oferta en dos sobres interiores, que cerrará e
identificará claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de
un sobre exterior que también deberá cerrar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección0

proporcionada en los DDL;
(b) llevar el nombre y número de identificación del

Contrato indicados en los DDL y CEC; y
(c) llevar la nota de advertencia indicada en los

DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes
de la hora y fecha de apertura de Ofertas
indicadas en los DDL.
20.3 Además de la identificación requerida en la IAO 20.2,

los sobres interiores deberán llevar el nombre y la
dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver
su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea
declarada Oferta tardía, de conformidad con la IAO 22.
20.4 Si el sobre exterior no está cerrado e identificado

como se ha indicado anteriormente, el Contratante no
0
La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con
personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la
apertura. No se debe indicar una dirección de apartado postal. La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la
misma que se indique en el Llamado a licitación.
se responsabilizará en caso de que la Oferta se

extravíe o sea abierta prematuramente.
21. Plazo para la 21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en
Presentación de las la dirección especificada conforme a la IAO 20.2 (a),
Ofertas a más tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.
21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la
presentación de Ofertas mediante una enmienda al
documento de licitación, de conformidad con la IAO
11. En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a
la fecha límite original para presentar las Ofertas
quedarán sujetos a la nueva fecha límite.
22. Ofertas Tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la
fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas
especificada de conformidad con la IAO 21 será
devuelta al Oferente remitente sin abrir.
23. Retiro, sustitución y 23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus
modificación de las Ofertas mediante una notificación por escrito antes de
Ofertas la fecha límite indicada en la IAO 21.
23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o
modificación de la Oferta deberá ser preparada,
cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las IAO 19 y 20, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”,
según corresponda.
23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o
modificación deberán ser entregadas al Contratante en
la dirección especificada conforme a la IAO 20.2 (a),
a más tardar en la fecha y hora que se indican en IAO
21.1 de los DDL.
23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha
de vencimiento del plazo para la presentación de
Ofertas y la expiración del período de validez de las
Ofertas indicado en los DDL en referencia a la IAO
16.1 o del período prorrogado de conformidad con la
IAO 16.2, puede dar lugar a que se haga efectiva la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute
la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto en la IAO
17.
23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o
modificar los precios de sus Ofertas sometiendo
modificaciones a la Oferta de conformidad con esta
cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

24. Apertura de las 24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones
Ofertas de retiro, sustitución y modificación de Ofertas
presentadas de conformidad con la IAO 23, en acto
público con la presencia de los representantes de los
Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha
y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas
electrónicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la IAO 20.1, estarán indicados en
los DDL.
24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados
“RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se
haya presentado una notificación aceptable de retiro,
de conformidad con las disposiciones de la IAO 23.
24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz
alta, y notificará por línea electrónica cuando
corresponda, y registrará en un Acta los nombres de
los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitución o modificación de
Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el
acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de
conformidad con la IAO 22. Las sustituciones y
modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo
con las disposiciones de la IAO 23 que no sean
abiertas y leídas en voz alta durante el acto de
apertura no podrán ser consideradas para evaluación
sin importar las circunstancias y serán devueltas sin
abrir a los Oferentes remitentes.
24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las
Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y
toda la información dada a conocer a los asistentes de
conformidad con la IAO 24.30 y enviará prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente.
25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona
0
Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al Banco
Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluación de las ofertas.
que no esté oficialmente involucrada con el proceso

de la licitación, información relacionada con el
examen, aclaración, evaluación, comparación de las
Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del
contrato hasta que la Notificación de la Intención de
Adjudicar el Contrato se haya comunicado a todos los
Oferentes, con arreglo a la IAO 37.1. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo
de su Oferta. No obstante, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicación del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier
asunto relacionado con el proceso de la licitación,
deberá hacerlo por escrito.
26. Aclaración de las 26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación
Ofertas de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de
solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta,
incluyendo el desglose de los precios unitarios0. La
solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente
deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará,
ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la corrección de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante
la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la IAO.
27. Determinación del 27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las
Cumplimiento de Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas:
las Ofertas
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad
establecidos en la IAO 4;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento
de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento
de la Oferta si se solicitaron; y
(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitación.
27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que
satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones del documento de licitación sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviación, reserva u omisión significativa es aquella
0
En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en la Lista de
Actividades".
que:
(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de las Obras;
(b) limita de una manera considerable, inconsistente
con el documento de licitación, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas
cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitación.
27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los
requisitos del documento de licitación, será rechazada
por el Contratante y el Oferente no podrá
posteriormente transformarla en una oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitación mediante la corrección o el
retiro de las desviaciones o reservas.
28. Corrección de 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen
Errores sustancialmente con los requisitos del documento de
licitación contienen errores aritméticos. En el caso de
contratos por precios unitarios y cantidades de obra,
dichos errores serán corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:
(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y
el precio total obtenido al multiplicar ese precio
unitario por las cantidades, prevalecerá el precio
unitario y el precio total será corregido, a menos
que, en opinión del Contratante, haya un error
obvio en la colocación del punto decimal en el
precio unitario, en cuyo caso el precio total
cotizado prevalecerá y se corregirá el
precio unitario,
(b) si hay un error en un total que corresponde a la
suma o resta de subtotales, los subtotales
prevalecerán y se corregirá el total, y
(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerá el monto expresado en palabras, a
menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) anteriores.
28.2 En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante
corregirá los errores aritméticos de la siguiente forma:

(a) Lista de Subactividades con Precios: si hay errores
entre el total de los montos dados en la columna
para el Precio de Sub-actividad y el monto dado
en el total para la Sub-actividad, prevalecerá el
primero y este último corregido en consecuencia;
(b) Lista de Actividades con Precios: si hay errores
entre el total de los importes dados en la columna
para el Precio de la Actividad y el monto dado en el
precio total de las Actividades, prevalecerá el
primero y éste será corregido en consecuencia; y
cuando exista un error entre el total de los montos
en la Lista de Sub-actividad con Precios y el monto
correspondiente en el Cronograma de Actividades
con Precios, prevalecerá el primero y el segundo
será corregido en consecuencia; y
(c) Resumen global: en caso de errores entre el precio
total de las actividades en la Lista de Actividades
con precios y el importe indicado en el Resumen
Global, prevalecerá el primero y éste se corregirá en
consecuencia.
28.3 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta
de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la
corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el
nuevo monto se considerará de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta
será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de
Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la IAO 17.5 (b).
29. Moneda para la 29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la
Evaluación de las moneda del país del Contratante, de conformidad con la
Ofertas IAO 15.1, a menos que el Oferente haya usado tipos de
cambio diferentes de las establecidas de conformidad
con la IAO 15.2, en cuyo caso, primero la Oferta se
convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y
después se reconvertirá a la moneda del país del
Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados
de conformidad con la IAO 15.2.
30. Evaluación y 30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que
Comparación de las determine que cumplen sustancialmente con los
Ofertas requisitos del documento de licitación de conformidad
con la IAO 27.
30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el

precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la
siguiente manera:
(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los
estipulado en la IAO 28;
(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas
para imprevistos, si existieran, en la Lista de
Cantidades0, pero incluyendo los Trabajos por
Administración0, siempre que sus precios sean
cotizados de manera competitiva;
(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con la
IAO 18;
(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar

los descuentos u otras modificaciones de precios
ofrecidas de conformidad con la IAO 23.5; y
(e) usando la Mejor Oferta Final si así se especifica en

la DDL en referencia a IAO 33.2.
30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o

rechazar cualquier variación, desviación u oferta
alternativa. En la evaluación de las ofertas no se
tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos
del documento de licitación o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.
30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta

el efecto estimado de ninguna de las condiciones para
ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47
de las CGC, durante el período de ejecución del
Contrato.
30.5 0
31. Ofertas 31.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo

Anormalmente precio, en combinación con otros elementos
0
En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Lista de Actividades".
0
Trabajos por Administración son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se
remuneran conforme al tiempo que les tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los
fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los Trabajos por Administración ha sido cotizado de
manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros
individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días- persona
de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por
los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
0
Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, agregar la siguiente IAO 30.5: "En caso de que existan varios
lotes, de acuerdo con la IAO 30.2 (d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes."
Bajas constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que

despierta serias dudas en el Contratante sobre la
capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.
31.2 En caso de detectar lo que podría constituir una

Oferta anormalmente baja, el Contratante pedirá al
Oferente que brinde aclaraciones por escrito, y en
especial, que presente análisis pormenorizados del
Precio de la Oferta en relación con el objeto del
contrato, el alcance, la metodología propuesta, el
cronograma, la distribución de riesgos
y responsabilidades y cualquier otro requisito
establecido en el documento de licitación.
31.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que

el Oferente no ha demostrado su capacidad para
ejecutar el Contrato al precio cotizado, el
Contratante rechazará la Oferta.
32. Ofertas 32.1 Si la Oferta por un contrato basado en la medición de

Desequilibradas o ejecución de obra con el costo evaluado más bajo está,
con Pagos Iniciales a juicio del Contratante, seriamente desequilibrada o
Abultados implica pagos iniciales abultados, el Contratante
puede pedir al Oferente que presente aclaraciones por
escrito que incluyan, por ejemplo, análisis
pormenorizados de precios para demostrar la
coherencia del precio de la Oferta con el alcance de las
Obras, la metodología propuesta, el cronograma y
cualquier otro requisito establecido en el documento de
licitación.
32.2 Después de evaluar la información y los análisis

pormenorizados de precios presentados por el
Oferente, el Contratante puede, según proceda:
(a) aceptar la Oferta, o
(b) solicitar que el monto de la Garantía de

Cumplimiento se incremente a expensas del
Oferente hasta un nivel que no supere el 20 % del
Precio del Contrato, o
(c) rechazar la Oferta.
33. Mejor Oferta Final 33.1 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará
o Negociaciones el método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que
presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los
requisitos del documento de licitación serán invitados,
de conformidad con IAO 33.3 a IAO 33.6, a presentar
su Mejor Oferta Final reduciendo los precios,

aclarando o modificando su Oferta o suministrando
información adicional, como corresponda.
33.2 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará
Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes
de la adjudicación final del Contrato, el Oferente que
presentó la Oferta Más Ventajosa será invitado a
entablar Negociaciones de conformidad con IAO 38.2
y siguientes.
33.3 Los Oferentes no están obligados a presentar una
Mejor Oferta Final. No habrá Negociaciones después
de la presentación de la Mejor Oferta Final.
33.4 Para observar e informar la aplicación de la Mejor
Oferta Final el Contratante podrá, y en caso de
Negociaciones deberá, nombrar a la Autoridad
Independiente de Probidad que se indica en los DDL.
33.5 El Contratante establecerá un nuevo plazo y detalles
para la presentación de la Mejor Oferta Final de cada
Oferente o para iniciar Negociaciones y para la
presentación de la Oferta negociada en los DDL,
como corresponda. En lo que corresponda, las
instrucciones en IAO 20 a IAO 26 aplicarán a la
presentación, apertura y aclaraciones de la Mejor
Oferta Final de cada Oferente.
33.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada
Oferente, el Contratante procederá nuevamente con la
evaluación y comparación de las Ofertas de
conformidad con las IAO 27 a IAO 32 y luego
procederá con la IAO 34 y siguientes.
34. Preferencia 34.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar
Nacional las ofertas de los contratistas nacionales con las de los
contratistas extranjeros.
35. Derecho del 35.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o
Contratante a rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de
aceptar cualquier licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier
Oferta o a rechazar momento antes de la adjudicación del contrato, sin
cualquier o todas las que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el
Ofertas (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a
informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos
de la decisión del Contratante.0
36. Plazo Suspensivo 36.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización
del Plazo Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de
0
El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las
Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
diez (10) días hábiles salvo que se extienda de

conformidad con IAO 40. El Plazo Suspensivo
comenzará cuando se envíe a los Oferentes la
Notificación de Intención de Adjudicación del
Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si
este contrato es en respuesta a una situación de
emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el
Plazo Suspensivo.
37. Notificación de la 37.1 El Contratante transmitirá a todos los Oferentes la
Intención de Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato al
Adjudicar Oferente seleccionado. La Notificación deberá
contener, como mínimo, la siguiente información:
(a) el nombre y la dirección del Oferente que
presentó la Oferta seleccionada;
(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;
(c) los nombres de todos los Oferentes que
presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas,
tal como se leyeron en voz alta en la apertura de
las Ofertas;
(d) una declaración donde se expongan las razones
por las cuales no fue seleccionada la Oferta del
Oferente no seleccionado a quien se remite la
notificación, a menos que la información sobre
el precio incluida en el subpárrafo (c) anterior
ya revele la razón;
(e) si la evaluación incluyó el método de la Mejor
Oferta Final, si procede;
(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y
(g) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones
y/o presentar una queja durante el Plazo
Suspensivo.
F. Adjudicación del Contrato

38. Criterios de 38.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAO 35, el
Adjudicación Contratante adjudicará el Contrato al Oferente que
ofrezca la Oferta Más Ventajosa, es decir, aquella
que ha sido presentada por un Oferente que cumple
con los criterios de calificación y que, además:
(a) se ajusta sustancialmente al documento de
licitación; y
(b) tiene el costo evaluado más bajo.
38.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor

Oferta Final en la evaluación de Ofertas y en los DDL
en referencia a IAO 33.2 se establece que Contratante
utilizará Negociaciones con el Oferente de la Oferta
Más Ventajosa, el Oferente seleccionado será invitado
a Negociaciones antes de la adjudicación final del
Contrato. Estas se realizarán en presencia de la
Autoridad Independiente de Probidad establecida en
los DDL en referencia a la IAO 33.4.
38.3 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Más
Ventajosa, el Contratante le notificará prontamente el
plazo para iniciar Negociaciones de conformidad con
los DDL en referencia a la IAO 33.5. Las
Negociaciones podrán incluir términos y
condiciones, precio o aspectos sociales, ambientales,
innovadores y de ciberseguridad, siempre y cuando
no se modifiquen los requisitos mínimos de la
Oferta.
38.4 El Contratante negociará primero con el Oferente que
haya presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el
resultado no es satisfactorio o no se alcanza un
acuerdo, el Contratante notificará al Oferente que las
Negociaciones concluyeron sin acuerdo y podrá
entonces notificar al Oferente con la siguiente Oferta
Más Ventajosa de la lista, y así́ sucesivamente hasta
lograr un resultado satisfactorio.
39. Notificación de 39.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la
Adjudicación Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de
cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, y tras la
resolución satisfactoria de cualquier queja que se haya
presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el
Contratante notificará al Oferente seleccionado, por
escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la
notificación de adjudicación (denominada adelante y en
los Formularios del Contrato, la "Carta de Aceptación")
se especificará el monto que pagará al Proveedor por la
ejecución del Contrato (denominado en lo sucesivo, así
como en las Condiciones Contractuales y en los
Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”).
39.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la
fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el
Contratante publicará la Notificación de la
Adjudicación del Contrato, que contendrá, como
mínimo, la siguiente información:
(a) el nombre y la dirección del Contratante;
(b) el nombre y el número de referencia del contrato
que se está adjudicando y método de selección

utilizado;
(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran
presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal
como se leyeron en voz alta y tal como se
evaluaron;
(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas (ya sea por no responder a los
requisitos o por no cumplir con los criterios de
calificación) o no fueron evaluadas, con los
motivos correspondientes;
(e) el nombre del Oferente ganador, el precio final
total del Contrato, su duración y un resumen de su
alcance;
(f) la adjudicación final incluyó el uso de
Negociaciones, si procede; y
(g) el Formulario de Divulgación de la Propiedad
Efectiva del Oferente seleccionado, si se especifica
en los DDL en referencia a IAO 41.1.
39.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se
publicará en el sitio web de acceso gratuito del
Contratante, si se encontrara disponible, o en al menos
un periódico de circulación nacional del País del
Contratante o en el boletín oficial. El Contratante
también deberá incluir dicha notificación en el sitio web
de la publicación de las Naciones Unidas Development
Business.
39.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal,
la Carta de Aceptación constituirá un Contrato
vinculante.
40. Explicaciones 40.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificación de
del Contratante Intención de Adjudicar a la que se hace referencia en
la IAO 43.1, los Oferentes no favorecidos tendrán un
plazo de tres (3) días hábiles para presentar una
solicitud de explicaciones por escrito dirigida al
Contratante. El Contratante deberá brindar las
explicaciones correspondientes a todos los Oferentes
cuya solicitud se reciba dentro del plazo establecido.
40.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de
este plazo, el Contratante deberá proporcionarla
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, a
menos que decida, por razones justificadas, hacerlo
fuera de ese período. En ese caso, el Plazo
Suspensivo se extenderá automáticamente hasta los
cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la

mencionada explicación. Si se produce una demora
de este tipo en más de una explicación, el Plazo
Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5)
días hábiles posteriores a la última explicación
proporcionada. El Contratante informará sin demora
y por el medio más rápido disponible a todos los
Oferentes acerca de la extensión del
Plazo Suspensivo.
40.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de
explicaciones después de concluido el plazo de tres
(3) días hábiles, deberá hacer llegar dicha explicación
tan pronto como le sea posible y normalmente a más
tardar a los quince (15) días hábiles después de la
fecha de publicación de la Notificación de
Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de
explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de
tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga del
Plazo Suspensivo.
40.4 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados
podrán darse por escrito o mediante una reunión de
información, o ambas, a opción del Contratante. Los
gastos incurridos para asistir a la reunión a recibir las
explicaciones correrán por cuenta del Oferente.
41. Firma del Contrato 41.1 Inmediatamente después de la Notificación de la
Adjudicación, el Contratante enviará el Convenio
Contractual al Oferente seleccionado, y, si se
especifica en los DDL, una solicitud para presentar
el Formulario de Divulgación de la Propiedad
Efectiva de la Sección IX, “Formularios del
Contrato” que proporciona información adicional
sobre su titularidad real. El Formulario de
Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se
solicita, deberá enviarse dentro de los ocho (8) días
hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud.
41.2 Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la
recepción del Convenio Contractual, el Oferente
seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo
al Contratante.
42. Garantía de 42.1 Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la
Cumplimiento recepción de la Carta de Aceptación cursada por el
Contratante, el Oferente seleccionado deberá
presentar la Garantía de Cumplimiento de
conformidad con las Condiciones Generales del
Contrato y el formulario en la Sección X,
“Formularios del Contrato”, o cualquier otro
formulario aceptable para el Contratante. Si el

Oferente seleccionado suministra una fianza como
Garantía de Cumplimiento, debe cerciorarse de que
la fianza haya sido emitida por una compañía de
fianzas o seguros que resulte aceptable para el
Contratante. Toda institución extranjera que
proporcione una fianza deberá tener una institución
financiera corresponsal en el país del Contratante,
amenos que el Contratante haya convenido por
escrito que no se requiere una institución financiera
corresponsal.
42.2 El incumplimiento, por parte del Oferente
seleccionado, de su obligación de presentar la
Garantía de Cumplimiento antes mencionadas o de
firmar el Convenio constituirá causa suficiente para
la anulación de la adjudicación y la pérdida de la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En ese
caso, el Contratante puede adjudicar el Contrato al
Oferente que presentó la segunda Oferta Más
Ventajosa.
43. Pago de Anticipo y 43.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del
Garantía Contrato, de acuerdo con lo estipulado en las CGC y
supeditado al monto máximo establecido en los DDL.
El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la
recepción de una garantía. En la Sección X
“Formularios de Contrato” se proporciona un
formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.
44. Conciliador 44.1 El Contratante propone que se designe como

Técnico Conciliador Técnico bajo el Contrato a la persona
nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los
honorarios por hora estipulados en los DDL, más
gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de
acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su
Oferta. Si en la Carta de Aceptación el Contratante no
expresa estar de acuerdo con la designación del
Conciliador Técnico, el Conciliador Técnico deberá ser
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las
CEC, a solicitud de cualquiera de las partes.
45. Quejas 45.1 Los procedimientos para presentar una queja
Relacionadas con relacionada con el proceso de adquisiciones se
Adquisiciones especifican en los DDL.
36 Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Sección II. Datos de la Licitación0

Los datos específicos que se presentan a continuación complementan, suplementan o
modifican las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso
de conflicto, las disposiciones que aquí se incluyen prevalecerán sobre las previstas en las
IAO.
IAO 1.1 El Contratante es: El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Descentralizado, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC,
quien procede para el presente caso en el marco del PROGRAMA DE
APOYO DE TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS.
La Obras es: “MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-

08B (DAGUAS) - CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE
DAGUAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS/”, de 7.24 Km.
El Camino Vecinal Emp.PE-08B (DAGUAS) se ubica en el distrito de

San Francisco de Daguas, en la provincia de Chachapoyas, departamento
de Amazonas.
El inicio del tramo (Km. 0+000) se ubica en el distrito de Chancahuaycco.

El término del tramo se ubica en el Anexo de Rosario (Km. 11+981.474)
UBICACION ESTE NORTE

INICIO
PE-08B (Daguas) 197563 9310631
Km. 00+000
FINAL
201195 9307762
Km. 07+240
El nombre e identificación del proceso de licitación son:
CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN – Ejecución de la Obra:

“MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) -
CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS -
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS”
Referencia SEPA: PATS-482-LPN-O
Como resultado de la licitación se suscribirá un contrato a Precios

Unitarios.
0
Esta Sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación.
El costo estimado del presente proceso es: S/ 12,267,539.92 (Incluido

IGV), el cual incluye el costo estimado para la implementación del Plan
de Manejo Ambiental y Social, ascendente a S/ 463,399.94.
El monto señalado es únicamente a título indicativo. Es responsabilidad

del Oferente elaborar sus propias estimaciones.
Este proceso de licitación se regirá por las normas de contrataciones del

BID. (GN-2349-15)
No se aplica la Ley ni el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminación de la Obra es al final de 150 días

calendario, contados a partir de la Fecha de Inicio de los trabajos. En este
plazo están previstas las condiciones climatológicas normales propias de
la zona.
IAO 1.4 El Contratante no usará ningún sistema electrónico de adquisiciones para

Sistema gestionar esta Solicitud de Ofertas.
Electrónico No obstante, el Contratante usará el Portal del SEACE y Development
de Business, para gestionar el siguiente aspecto del proceso de adquisición:
Adquisiciones Publicación de la Licitación.
IAO 2.1 El Prestatario es el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC.
IAO 2.1 Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos
con excepción de los países elegibles en donde la membresía es diferente
(Ver Sección III, “Países Elegibles”). Las referencias en este documento a
“préstamos” abarca los instrumentos y métodos de financiamiento, las
cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de operaciones.
Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los

instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones
del Banco. El préstamo del Banco es: N° 3587/OC-PE.
Número: N° 3587/OC-PE.
Fecha: 04/04/2016
El monto del préstamo es: US$ 50 MM
IAO 2.1 El nombre del Proyecto es PROGRAMA DE APOYO DE

TRANSPORTE SUBNACIONAL – PATS
Cuyo objetivo es facilitar el acceso vial sostenible de la población rural

del Perú a servicios básicos para contribuir a la reducción de la pobreza; y
contribuir a mejorar la competitividad del país reduciendo los costos de
transporte en caminos vecinales asociados a los corredores logísticos
prioritarios.
IAO 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita

información sobre las empresas y personas sancionadas.
IAO 5.30 La información solicitada a los Oferentes en las subcláusulas IAO 5.3 y IAO
13.1 se modifica y reemplaza con lo siguiente:
Documento 1: Formulario 1.- Carta de la Oferta.

Documento 2: Formulario 2.1 Información del Licitante
Formulario 2.2 Información sobre los Miembros de una
APCA
Documento 3: Formulario 3.1 Capacidad Financiera – Balances Generales.
Formulario 3.2 Facturación Promedio de Construcción
Anual
Formulario 3.3 Evidencia de Recursos Financieros.
Documento 4: Formulario 4.1 Experiencia General.
Formulario 4.2 Experiencia Específica.
Documento 5: Formulario 5.1 Litigios.
Formulario 5.2 Incumplimientos o abandonos de contratos.
Documento 6: Formulario 6.1 Personal Clave.
Formulario 6.2 Currículum Vitae del Personal clave.
Documento 7: Formulario 7 Disponibilidad de Equipo y Herramientas.
Documento 8: Formulario 8 Inspección Técnica (Declaración Jurada).
Documento 9: Formulario 9 Convenio de Asociación o Consorcio APCA.
Documento 10: Formulario 10 Lista de Cantidades.
Documento 11: Formulario 11 Análisis de Precios.
Documento 12: Formulario 12 Declaración Jurada de no estar sancionado.
Documento 13: Formulario 13 Declaración Jurada de Equivalencia de
Título Profesional.
Documento 14: Formulario ASSS – GEPI
Documento 15: Normas de Conducta
Documento 16.- Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta.
IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: hasta un 10%
de las obras.
IAO 5.4 Los requisitos para la calificación de las APCAs en la IAO 5.4 se modifican
de la siguiente manera: Ninguna
0
Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 39
IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de las IAO se modifican de la siguiente manera:
5.5 Criterios de calificación cumple o no cumple
Factor Elegibilidad
Criterios
Licitante
Subfactor Entidad Asociación en participación, consorcio o asociación Documentación requerida
Requisito
individual Todas las partes Cada socio Al menos
combinadas un socio
APCA existente o Documento 1
De conformidad con lo estipulado en Debe cumplir el Debe cumplir
Nacionalidad propuesta debe N/A (Formulario 1)
la subcláusula 4.1 de las IAO. requisito el requisito
cumplir el requisito Carta de la Oferta
No presentar conflictos de intereses APCA existente o Documento 1
Debe cumplir el Debe cumplir
Conflicto de intereses conforme a lo estipulado en la propuesta debe N/A (Formulario 1)
requisito el requisito
subcláusula 4.2 de las IAO. cumplir el requisito Carta de la Oferta
No haber sido declarado inelegible
APCA existente o Documento 1
Inelegibilidad por por el Banco, conforme a lo Debe cumplir el Debe cumplir
propuesta debe N/A (Formulario 1)
parte del Banco estipulado en la subcláusula 4.3 de requisito el requisito
cumplir el requisito Carta de la Oferta
las IAO.
Documento 2:
Cumplimiento de las condiciones APCA existente o
Debe cumplir el Debe cumplir Formularios 2.1 y 2.2, con
estipuladas en la subcláusula 4.4 de propuesta debe N/A
Entidad del Estado requisito el requisito los anexos
las IAO. cumplir el requisito
No haber sido excluido en virtud de
Inelegibilidad en alguna ley o regulación oficial del
virtud de la resolución país Prestatario, ni en cumplimiento APCA existente o Documento 1
Debe cumplir el Debe cumplir
de las Naciones de una resolución del Consejo de propuesta debe N/A (Formulario 1)
requisito el requisito
Unidas o legislación Seguridad de las Naciones Unidas, cumplir el requisito Carta de la Oferta
del país Prestatario de conformidad con lo estipulado en
la subcláusula 4.1 de las IAO.
IAO 5.5 (a)

Factor Capacidad Financiera

Criterios
Licitante
Asociación en participación, consorcio o
Documentación
Subfactor asociación (APCA)
Requisito Entidad requerida
Todas las partes Cada socio Al menos
individual
combinadas del del APCA un socio
APCA del APCA
Capacidad Fi- Presentación de documentación (Balance General) que Documento 3
nanciera Históri- evidencie la solidez actual de la situación financiera (Formulario 3.1 y
ca del oferente en los últimos cinco (5) años 2016, 2017, 3.2)
2018, 2019 y 2020. Balance General de
Debe
Debe cumplir los últimos cinco
N/A cumplir el N/A
el requisito (05) años 2016,
requisito
2017, 2018, 2019 y
2020 (no se
requieren que estén
auditados).
Factor Capacidad Financiera

Criterios
Licitante
Asociación en participación, consorcio o
Documentación
Subfactor asociación (APCA)
Requisito Entidad requerida
Todas las partes Cada socio Al menos
individual
combinadas del del APCA un socio
APCA del APCA
El Oferente deberá demostrar que tiene a su disposición o
cuenta con acceso a líneas de crédito APROBADAS, por
Recursos finan- un valor no menor de S/ 4,900,000.00 soles (cuatro
cieros millones novecientos mil con 00/100 soles). A través de
este requisito el Oferente debe acreditar que cuenta con
activos líquidos, los cuales deben ser distintos de pagos
por anticipos contractuales, con los cuales puede cubrir Los recursos
los costos y/o contingencias del contrato materia de financieros Documento 3
licitación. combinado de (Formulario 3.3)
todos los
Las líneas de créditos aprobadas deberán ser emitidas por miembros del Carta Bancaria
Debe cumplir
una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la APCA pueden N/A N/A Original que
el requisito
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP del Perú o acreditar el acredite acceso a
que esté considerada en la lista actualizada de bancos requisito líneas de Crédito
extranjeros de primera categoría que periódicamente Aprobada.
publica el Banco Central de Reserva del Perú.
En el caso de empresas extranjeras, si utilizan servicios

con bancos extranjeros deberán tener un banco
corresponsal local que este considerado en la lista antes
indicada.
IAO 5.5 (b)

Factor Capacidad Técnica

Criterios
Licitante
Asociación en participación, consorcio o Documentación

Subfactor
Requisito asociación requerida
Entidad
Todas las Cada socio Al menos un
individual
partes socio
combinadas
Experiencia en contratos de obra, completados Documento 4
satisfactoriamente como contratista de obras, en los últimos (Formulario 4.1)
Experiencia diez (10) años contados a partir de la fecha de terminación de
general la obra y la fecha límite para la presentación de propuestas, Copia simple de
por un monto acumulado de: S/ 24,535,079.84 (veinticuatro contratos y su
millones quinientos treinta y cinco mil setenta y nueve con respectiva Acta
La
84/100 soles). de Recepción y
experiencia
conformidad;
general
El oferente presentará Resoluciones de Liquidación de Obra o contratos y su
Debe combinada
Constancias de Conformidad de Obra u otros Documentos que respectiva
cumplir el de todos los
acrediten la culminación de las obras contratadas a N/A N/A liquidación de
requisito miembros del
satisfacción del que fuera su contratante. obra u otros
APCA
documentos que
pueden
acrediten la
acreditar el
culminación de
requisito
las obras
contratadas a
satisfacción del
que fuera su
contratante
Experiencia como contratista de obras similares* como Documento 4

máximo de cinco (05) contratos completados (Formulario 4.2)
Debe
satisfactoriamente en los últimos diez (10) años contados a La
cumplir el
partir de la fecha de terminación de la obra y la fecha límite experiencia N/A N/A Copia simple de
requisito
Experiencia para la presentación de propuestas, por un mínimo acumulado especifica contratos y su
específica de S/ 12,267,539.92 (Doce millones doscientos sesenta y siete combinada respectiva Acta
mil quinientos treinta y nueve con 92/100 Soles). de todos los de Recepción y

Criterios
Licitante

Subfactor
Entidad
individual
partes socio
combinadas
conformidad;
*Se entiende por obras similares: Obras de mejoramiento contratos y su
y/o rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o respectiva
creación de carreteras de la red vial nacional o departamental liquidación de
o vecinal, mínimo con superficie de rodadura a nivel de miembros del obra u otros
afirmado. APCA documentos que
pueden acrediten la
El oferente presentará Resoluciones de Liquidación de Obra o acreditar el culminación de
Constancias de Conformidad de Obra u otros Documentos que requisito las obras
acrediten la culminación de las obras contratadas a contratadas a
satisfacción del que fuera su contratante. satisfacción del
que fuera su
contratante
-El Oferente no debe tener, en los últimos 5 años, un historial

Litigios consistente de litigios, procesos arbitrales en curso o laudos en
pendientes e contra o cualquiera de los integrantes (de ser una APCA).
Documento 5
incumplimiento Debe
Debe cumplir (Formularios 5.1
o abandono de -El oferente no debe tener, en los últimos 05 años, un historial cumplir el N/A N/A
el requisito y 5.2)
contratos continuo de incumplimientos o abandonos de contratos de requisito
obras con el Estado Peruano.
Nota: En caso de verificarse que efectivamente si tenga

historial consistente de litigios, se podrá descalificar la oferta.

Criterios
Licitante

Subfactor
Entidad
individual
partes socio
combinadas
1. Un (01) Ingeniero Residente de Obra
2. Un (01) Ingeniero Especialista en Metrados y
Valorizaciones.
3. Un (01) Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos
El personal
4. Un (01) Especialista Ambiental.
propuesto
5. Un (01) Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
por cada uno
6. Un (01) Especialista Social.
Debe de los Documento 6
7. Un (01) Especialista en Arqueología
cumplir el miembros del (Formulario 6.1
Personal No será motivo de descalificación durante el periodo de N/A N/A
requisito APCA de y 6.2)
evaluación de ofertas en caso de que algún miembro del
manera
personal clave no cumpla con los requisitos mínimos
combinada
exigidos. Sin embargo, el oferente de serle adjudicado el
pueden
contrato, deberá cumplir con este requisito en cuanto a
acreditar el
personal clave hasta antes de la suscripción del contrato. El
requisito
no cumplimiento será motivo de la pérdida de la adjudicación
del contrato.

Criterios
Licitante

Subfactor
Entidad
individual
partes socio
combinadas
Según Relación de Equipos (Detallada en la página 45 el

presente DDL) El equipo
propuesto
“No será motivo de descalificación durante el periodo de por cada uno
evaluación de ofertas en caso de que algún equipo o Debe de los
herramienta solicitada, no cumpla con los requisitos mínimos cumplir el miembros del Documento 07
Equipo propio N/A N/A
exigidos. Sin embargo, el oferente de serle adjudicado el requisito APCA de (formulario 07)
o alquilado
contrato, deberá cumplir con este requisito en cuanto a los manera
equipos y herramientas solicitados hasta antes de la combinada
suscripción del contrato. El no cumplimiento será motivo de pueden
pérdida de la adjudicación”. acreditar el
requisito

Criterios
Licitante

Subfactor
Entidad
individual
partes socio
combinadas
El Oferente PRESENTARÁ una declaración jurada, donde
evidenciará con fotografías haber cumplido lo siguiente:
- Haber realizado la visita al sitio de la obra y corroborado

la disponibilidad de las canteras y sus accesos, según lo
estipula el Expediente Técnico. Cada uno de
los miembros Documento 08
Debe
El Oferente PRESENTARÁ una declaración jurada, donde del APCA de (formulario 08)
Inspección cumplir el
menciona haber corroborado el stock del aditivo en el manera N/A N/A
Técnica requisito
mercado y previsto el tiempo necesario para el suministro a combinada Declaración
emplear en la estabilización del afirmado. pueden Jurada
acreditar el
El Oferente PRESENTARÁ una declaración jurada, requisito
comprometiéndose a tramitar los permisos correspondientes
necesarias para la ejecución de obra requeridos en el
Expediente Técnico (Autorización ante ANA, PMA, entre
otros.)
IAO El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el
5.5 (c) Contrato es:
IAO El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros
5.5 (e) compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de S/ 4,900,000.00 soles
0
(cuatro millones novecientos mil con 00/100 soles).

IAO El cumplimiento de los requisitos de calificaciones para cada socio del APCA está
5.6 definido en la tabla del IAO 5.5. Ver requisitos definidos en la columna “Asociación en
participación, consorcio o asociación (APCA)” en la tabla IAO 5.5.
IAO No aplica
5.7
B. Documento de Licitación
IAO Se puede solicitar aclaraciones al contratante sobre el documento de licitación hasta el

10.1 30 de setiembre de 2021.
Su solicitud de aclaraciones oficial, debe remitirse debidamente firmada y en formato
PDF. Adicionalmente, deberá adjuntar la misma solicitud en formato Word. Ambos
0
archivos electrónicos deberán ser remitidos a la siguiente dirección electrónica:

serv_oa_101@proviasdes.gob.pe
Se debe consignar en el asunto del e -mail, el siguiente texto: “SOLICITUD DE

ACLARACIONES PARA EL PROCESO CONV-PROC- 34-2021-MTC/21-LPN”.
El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida el 06 de
octubre de 2021. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que
compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta,
pero sin identificar su origen.
C. Preparación de las Ofertas
IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español
IAO 13.1 Además, el oferente deberá presentar dentro de su oferta, la estrategia de

(f) cumplimiento de los siguientes documentos:
1. Medidas de Mitigación/Prevención del instrumento de gestión ambiental aprobado

por PVD para el proyecto (Las cuales se encuentran dentro de la DIA del
Expediente Técnico del Proyecto).
2. Normas de conducta estándar (La cual se encuentra dentro de la DIA del
Expediente Técnico del Proyecto).
3. Sistema de resolución de quejas y reclamos del Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional (PATS), (La cual se encuentra dentro de la DIA del Expediente
Técnico del Proyecto).
4. Matriz de requisitos socio ambientales a cumplir durante la ejecución de obra
(complementar lo detallado en el Informe de Evaluación ambiental)
(Las cuales se encuentran dentro de la DIA del Expediente Técnico del Proyecto).
Asimismo, tener en cuenta que la INSPECCIÓN TÉCNICA, es de carácter obligatorio, y

deberá acreditarse mediante declaraciones juradas, como sigue:
El oferente PRESENTARÁ una declaración jurada, donde evidenciará con fotografías

haber cumplido lo siguiente:
- Haber realizado la visita al sitio de la obra y corroborado la disponibilidad de

las canteras y sus accesos, según lo estipula el Expediente Técnico.
El oferente PRESENTARÁ una declaración jurada, donde menciona haber

corroborado el stock del aditivo en el mercado y previsto el tiempo necesario para el
suministro a emplear en la estabilización del afirmado.
El oferente PRESENTARÁ una declaración jurada, comprometiéndose a tramitar los

permisos correspondientes necesarias para la ejecución de obra requeridos en el
Expediente Técnico (Autorización ante ANA, PMA, entre otros.)
IAO 14.4 Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la
cláusula 47 de las CGC.
IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es: Sol

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: La Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (http://www.sbs.gob.pe/).
IAO 15.4 Los Oferentes no tendrán que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera
incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la IAO
15.1.
IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 90 días calendario, a partir de 21 de
octubre de 2021 días contados a partir de la fecha de presentación de Ofertas.
IAO 17.1 La Oferta deberá incluir una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando
el formulario incluido en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”.
IAO 17.2 No Aplica
IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas.
IAO 19.1 El oferente presentará un (1) original de toda su oferta.
REQUISITOS ADICIONALES: el Oferente presentara con su oferta un CD o

USB, que contenga el Documento: Lista de Cantidades y el Documento: Análisis
de Precios Unitarios, ambos documentos en formato Excel.
D. Presentación de las Ofertas
IAO 20.1 Los Oferentes No podrán presentar Ofertas electrónicamente.

IAO 20.2 Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: JR.
(a) CAMANÁ N° 678, PISO 2 – OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO (MESA
DE PARTES):
Atención: Presidente del CREP 2
Dirección: JR. CAMANÁ N° 678
Número del Piso/ Oficina: PISO 2 – OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
(MESA DE PARTES);
Ciudad y Código postal: LIMA – LIMA 01;
País: PERÚ.
IAO 20.2 Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1.:
(b) Nombre: OBRA: “CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) - CHETO,
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Número: CONV-PROC-
34-2021-MTC/21-LPN
IAO 20.2 La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 21 de octubre de 2021,
(c) a las 10:30 hora local.
IAO La fecha límite para la presentación de las Ofertas es:

21.1
Fecha: 21 de octubre de 2021
Hora: 10:00 hora local
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

IAO La apertura de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes:
24.1 Dirección: ________Jr. Camaná N° 678
Piso/Oficina: ________ Piso 5
Ciudad: _________, Lima 1
País: _________ Perú
Fecha: 21 de octubre 2021
Hora: 10:30 hora local
Provias Descentralizado, dentro del marco legal y su directiva de prevención contra el
COVID-19, ha adoptado las medidas necesarias de seguridad, siendo una de ellas el uso
de mascarillas, protector facial y el distanciamiento.
IAO 33 No Aplica
F. Adjudicación del Contrato

IAO 41.1 El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación
Propiedad de la Propiedad Efectiva.
Efectiva
IAO 41.2 Se ajusta a lo siguiente:
Dentro de los doce (12) días siguientes de la recepción de la Notificación
de la Adjudicación (o Carta de Aceptación), sin mediar citación alguna el
Oferente deberá presentar a la Entidad la documentación para suscripción
del convenio, prevista en los Documentos de Licitación.
Asimismo, dentro de los mismos doce (12) días siguientes de la recepción
de la Notificación de la Adjudicación, el Contratante deberá suscribir el
Convenio Contractual u otorgar un plazo adicional para subsanar los
requisitos. El plazo de subsanación es de máximo diez (10) días que se 0
contabilizará desde el día siguiente de la notificación de la Entidad al

Oferente, pudiendo estar el plazo otorgado para subsanación fuera del
plazo ordinario de los doce (12) días previstos en la IAO 41.2.
IAO 42.1 Se ajusta el plazo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento:
Garantía Dentro de los doce (12) días siguientes a la recepción de la Notificación de
la Adjudicación (o Carta de Aceptación) cursada por el Contratante, el
Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de
conformidad con las Condiciones Generales del Contrato y el formulario
en la Sección X, “Formularios del Contrato”, o cualquier otro formulario
aceptable para el Contratante.
La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable por el

Contratante será una Garantía Bancaria en carta fianza por el 10% por
ciento del Precio del Contrato establecido en la CGC cláusula 52.1, dicha
garantía será solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización
automática al solo requerimiento del CONTRATANTE. En caso de ser
emitidos por bancos peruanos, estos bancos deben estar autorizados por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. En el caso de bancos
extranjeros, deberán estar incluidos en la relación vigente de banco(s)
extranjero(s) de primera categoría aprobada por el Banco Central de
Reserva del Perú. (Circular vigente).
El plazo para su presentación también será indicado en la Carta de

Aceptación.
La Garantía de Cumplimiento deberá ser emitida a nombre de:
PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC.
0
Previa autorización de la entidad contratante, dicho plazo podrá ser ampliado por única vez
IAO 43.1 El pago por anticipo será de hasta el 30% del monto total del contrato de
la obra y supeditado a la presentación de una Garantía Bancaria.
Anticipo
(Según formulario de Garantía de Cumplimiento de la Sección X, y/o
cualquier otro formulario aceptable para el Contratante según formulario
del Banco Comercial que emite la Garantía Bancaria, de ser el caso).
Garantía por Anticipos
La entidad puede entregar anticipos contra la presentación de una garantía

emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser
exceptuada en ningún caso.
Los anticipos podrán ser:

a) Para movilización, equipos y otros gastos, que en ningún caso excederá
el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.
b) Para materiales, que no superará al quince por ciento (15%) del monto
del contrato original
El Contratista desde el día siguiente a la suscripción del contrato hasta el

quinto (5) día de iniciado el plazo de ejecución de la obra, podrá solicitar
formalmente la entrega del ANTICIPO para movilización, equipos y otros
gastos; de encontrarlo conforme, la Entidad entregará el anticipo al
Contratista en un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente
de haberlo solicitado a la entidad contratante.
El Contratista podrá solicitar el anticipo por materiales una vez iniciado el

plazo de ejecución de obra y considerando el Calendario de adquisición de
materiales presentado por el contratista antes del inicio de la obra.
Corresponde al Supervisor revisar la solicitud del contratista y expresar su
conformidad; de encontrarlo conforme, la Entidad entregará el anticipo al
contratista en un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente
de haberlo solicitado a la entidad.
El anticipo será reembolsado o amortizado mediante la deducción de

montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado, en conformidad al 51.3 de la CGC.
La Garantía Bancaria por Anticipo debe emitirse a favor de PROVIAS

DESCENTRALIZADO – MTC, con carácter irrevocable, solidaria,
incondicional, indivisible, sin beneficio de excusión y de realización
automática en el país, al solo requerimiento del Contratante. Asimismo,
será emitida por entidades financieras que se encuentren bajo la
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), deben estar autorizadas para
emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco
Central de Reserva del Perú.
En el caso de firmas extranjeras, si utilizan servicios con bancos
extranjeros deberán tener un banco corresponsal local que este
considerado en la lista antes indicada.
IAO 44.1 El Conciliador que propone el Contratante es el Centro de Análisis y

Conciliador Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del
Técnico Perú.
IAO 45 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la
Quejas adquisición se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y
Relacionadas Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-
con 15.
Adquisiciones
Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición,
el Oferente deberá presentar su reclamación por correo electrónico a:
A la atención del: Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas

Título / posición: Presidente del CREP N° 2
Contratante: PROVIAS DESCENTRALIZADO
Dirección de correo electrónico: serv_oa_77@proviasdes.gob.pe
Sección III. Países Elegibles 55
Sección III. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco
1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de

Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia,
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel,
Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, República Dominicana, República
Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de
Francia.
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.
c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire,
Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los
Países Bajos.
d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de
China.
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles

para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y
servicios, se utilizarán los siguientes criterios:
A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface

uno de los siguientes requisitos:
(i) es ciudadano de un país miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona
fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
país miembro del Banco; y
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con
responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.
B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,
cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consista de varios componentes individuales que requieren

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como
una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y
embarcado con destino al comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico
de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de
estos.
C) Origen de los Servicios
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje,
ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
Sección IV. Formularios de la Oferta

Índice de Formularios de la Oferta
1. Carta de Oferta........................................................................................................................56
2. Información para la Calificación...........................................................................................59
3. Formulario ASSS - GEPI........................................................................................................85
4. Normas de Conducta...............................................................................................................86
7. Declaración de Mantenimiento de la Oferta.........................................................................86
58 Sección III. Países Elegibles
1. DOCUMENTO 01
FORMULARIO 01: CARTA DE OFERTA
[fecha]
Obra: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B

(DAGUAS) - CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
(N°: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN)
A: PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC – Jr. Camaná N° 678, Piso 2, Centro de Lima.

SEÑORES: PROVIAS DESCENTRALIZADO - CREP
Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:
(a) Conformidad: Después de haber examinado el documento de licitación, incluyendo la(s)

enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda];
(b) Precio Total: El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:
Moneda Porcentaje pagadero en la Tasa de cambio: [indique Insumos para los que se
moneda el número de unidades de requieren monedas
moneda nacional que extranjeras
equivalen a una unidad de
moneda extranjera]
(a)
(b)
(c)
(d)
(c) Pago de Anticipo: El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda
(a)
(b)
(c)
(d)
(d) Conciliador: Aceptamos la designación de Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la

Pontificia Universidad Católica del Perú, como Conciliador;
[o]
No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como

Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre Conciliador a [indique el nombre], cuyos
honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario;
(e) Contrato vinculante: Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio
cumplimiento entre ambas partes;
(f) Obligación de aceptar: Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Oferta Más
Ventajosa ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir;
(g) Validez de la Oferta y Garantía: Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el
período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de
Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los
documentos de licitación y especificados en los DDL;
(h) Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier
parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la IAO
4.1 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto
de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de
selección, las negociaciones o la ejecución del Contrato. En caso de que el contrato de obras
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y
servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.
Además, nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la IAO 4.2;
y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de
interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de
selección y las negociaciones o la ejecución del Contrato;
(i) Suspensión e Inhabilitación Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores,
fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto
de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID ni de una inhabilitación impuesta
por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación
firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.
Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País del
Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
(j) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opción correspondiente y eliminar la otra]
no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado, pero
reunimos los requisitos establecidos en la IAO 4.50;
(k) Cooperación: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.
(l) Comisiones, gratificaciones y honorarios: De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser

pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es
adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:
Nombre y dirección del Monto y Moneda Propósito de la Comisión

Receptor o Gratificación
_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)
(m) Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Contratante utiliza el método de
Mejor Oferta Final (que podrá ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad
acordada con el Banco) en la evaluación de Ofertas o utiliza Negociaciones (que deberá ser en
0
El Oferente deberá indicar lo que corresponda.
presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el Banco) en la adjudicación

final, la Autoridad de Independiente de Probidad, si procede, será contratada por el Contratante y
actuará para observar e informar sobre este proceso.
(n) Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier

componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y entendido las
definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de estas
que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas pertinentes sobre las
mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar
adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción,
incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante.
Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del

contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas
principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el incumplimiento de
cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco de
una o más de las medidas que se describen en la IAO 3.1.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores para
cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):
(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución Financiera
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos financiados por cualquiera de
éstas; y
(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en
prácticas prohibidas.
(o) Formulario de Propiedad Efectiva: (Aplica en el caso de que el Oferente seleccionado deba
suministrar el Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta estaremos
proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la Propiedad
Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible proporcionar la
información requerida. El Prestatario publicará como parte de la Notificación de la Adjudicación
del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos
nuestra autorización.
Firma Autorizada: ____________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________
Nombre del Oferente: _________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
2. INFORMACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN

Documento 02
Formulario 2.1 Información del Licitante
Fecha: ____________________
No: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN
PRIMERA CONVOCATORIA
Página _____ de _____ páginas
1. Nombre jurídico del Licitante
2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada socio:
3. Lugar de constitución o incorporación del Licitante:
4. Año de registro del Licitante:
5. Dirección legal del Licitante en el País de Registro:
6. Sede principal de actividades:

7. Información del representante autorizado del Licitante
Nombre:
Dirección:
Número de teléfono / Fax:
Correo electrónico:
8. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:
 Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente
en el punto 1.
 Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión
de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA.
9. Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con las subclausula

5.3 (j) son ………….. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC.
Nombre de las (s) otra (s) Causa de la Controversia Monto en Cuestión

Parte(s)
(a)
(b)
Secciones de Valor del Subcontratista Experiencia en obras
las obras Subcontrato (nombre y dirección) similares
(a)
(b)

Nombre del Oferente:
Documento 02
Formulario 2.2: Información sobre los Miembros de una APCA
Fecha: ____________________
1. Nombre jurídico del Licitante:
2. Nombre jurídico del miembro de la APCA:
3. País de registro del miembro de la APCA:
4. Año de registro del miembro de la APCA:
5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro:
6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA

Nombre:
Dirección:
Número de teléfono / Fax:
Correo electrónico:
7. Se adjunta copia del original de los Documentos de constitución o de registro de la entidad
legal indicada anteriormente en el punto 1.
8. Poder otorgado al (a los) firmante (s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la
APCA.
Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA, en que
conste:
 Todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el

cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo.
 Se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades
para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada
uno de los integrantes de la APCA; y
 La ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se
manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.

Documento 03
Formulario 3.1 Capacidad Financiera Histórica – Balances Generales
Cada uno de los socios del APCA debe presentar su Balance General de los últimos cinco (05) años 2016, 2017,
2018, 2019 y 2020 (no se requieren que estén auditados).

Documento 03
Formulario 3.2 Facturación Promedio de Construcción Anual (*)
Nombre jurídico del Licitante: _______________________ Fecha: _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ __________________
Página ____ de ____ páginas
Cifras de facturación anual (sólo construcción)

Año Monto y moneda Equivalente Nuevos Soles
_________________________________________ ____________________
_________________________________________ ____________________
_________________________________________ ____________________
_________________________________________ ____________________
_________________________________________ ____________________
_________________________________________ ____________________
(*) Facturación promedio anual calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por
contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años.

Documento 03
Formulario 3.3: Evidencia de Recursos Financieros
Indique en la siguiente tabla la(s) línea(s) de crédito aprobadas distintas de pagos por anticipos contractuales,
con los cuales pueden cubrir los costos del contrato.
El Oferente deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a líneas de crédito
APROBADAS,). A través de este requisito el Oferente debe demostrar que cuenta con activos líquidos, los
cuales deben ser distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales puede cubrir los costos y/o
contingencias del contrato materia de licitación.
Las líneas de créditos aprobadas deberán ser emitidas por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP del Perú o que esté considerada en la lista actualizada de
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
En el caso de empresas extranjeras, si utilizan servicios con bancos extranjeros deberán tener un banco
corresponsal local que este considerado en la lista antes indicada.
Nombre Entidad Financiera Monto Soles

1.
2.
3.
4.
Adjuntar Carta Bancaria original que acredite acceso a línea de crédito APROBADA, a que hace
referencia el Factor Capacidad Financiera - sub factor Recursos Financieros de la IAO 5.5
“Criterios para la calificación” – Sección II, de estos DDL.
Adjuntar autorización con nombre, dirección, números de teléfono y correo electrónico para
contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante
se las solicite.

Documento 04
Formulario 4.1 - Experiencia General
Nombre jurídico del Licitante: _______________________ Fecha: ________________

Nombre jurídico del socio de la APCA: ___________________________________________
Contrato de obra N° ___ [indicar el número Información

específico] de ___ [número total de contratos
similares requeridos]
Identificación del Contrato _______________________________________
Fecha de adjudicación _______________________________________
Fecha de terminación _______________________________________
Función en el Contrato   
Contratista Contratista Subcontratista
administrador
Monto total del Contrato ____________________________ S/.__________

Si es socio de una APCA o subcontratista,
indique participación en el monto total del __________% _____________ S/._______
Contrato
Nombre del Contratante: _______________________________________
Dirección: _______________________________________
_______________________________________
Número de teléfono / Fax: _______________________________________
Correo electrónico: _______________________________________

Documento 04
Formulario 4.2 - Experiencia Especifica
Nombre jurídico del Licitante: _______________________ Fecha: ________________

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ __________________
Contrato de obra similar N° ___ [indicar el Información

número específico] de ___ [número total de
contratos similares requeridos]
Identificación del Contrato _______________________________________
Fecha de adjudicación _______________________________________
Fecha de terminación _______________________________________
Función en el Contrato   
Contratista Contratista Subcontratista
administrador
Monto total del Contrato ____________________________ S/.__________

Si es socio de una APCA o subcontratista,
indique participación en el monto total del __________% _____________ S/._______
Contrato
Nombre del Contratante: _______________________________________
Dirección: _______________________________________
_______________________________________
Número de teléfono / Fax: _______________________________________
Correo electrónico: _______________________________________

Documento 04
Formulario 4.2 - Experiencia Especifica (continuación)
Nombre jurídico del Licitante: ___________________________ Página____ de ___ páginas

Nombre jurídico del socio de la APCA: ___________________________
Contrato de obra similar No. ___ [indicar el

Información
número específico] de ___ [número total de
contratos similares requeridos]
Descripción de la similitud
Monto _________________________________
Tamaño físico _________________________________
Complejidad _________________________________
Métodos/Tecnología _________________________________

Documento 05
Formulario 5.1 - Litigios
Estado
situacional
Nombre de Identificación Causa de la Identificación
Monto en y/o
la(s) Parte(s) del contrato controversi del proceso
litigio S./ resultado
en litigio a arbitral
del laudo
arbitral
(a) -Identificación Nombre del
del contrato; Centro de
(b) -Monto Arbitraje y Nº
contratado proceso arbitral
-País: (Indicando el año
-Fuente de inicio y de
Financiamiento: conclusión)
-Dirección y -Dirección y
contacto del contacto del
contratante (e- contratante (e-
mail, mail, teléfono…)
teléfono…)
Identificación
de proceso
arbitral y/o
conciliación.
a)
(b)

Formulario 5.2 Incumplimientos o abandonos de contratos
Causa del
Identificación del contrato
incumplimiento
o abandono
-Identificación del contrato;
-Monto contratado
-País:
-Fuente Financiamiento:
-Dirección y contacto del contratante (e-mail, teléfono…)
Identificación de proceso arbitral y/o conciliación.
Declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o terminados por un Contratante por
razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardia ambiental, social
(incluyendo explotación y abusos sexuales (EAS) y violencia de género (VBG)) o de seguridad y salud en
el trabajo en los últimos cinco años.

Documento 06
Formulario 6.1 Personal Clave
Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
Cargo Nombre Experiencia general Experiencia

especifica
Ingeniero Residente de
Obra
Ingeniero Especialista en
Metrados y Valorizaciones
Ingeniero Especialista en
Suelos y Pavimentos
Especialista Ambiental
Especialista en Seguridad
y Salud Ocupacional
Especialista Social
Especialista en
Arqueología
Personal Clave
La experiencia general del personal clave será considerada y evaluada a partir de la fecha de titulación,
acreditada con copia simple del título profesional.
A fin de sustentar la experiencia especifica del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.
El no cumplimiento del perfil del Personal solicitado, no será motivo de descalificación durante el periodo
de evaluación de ofertas en caso de que algún miembro del personal clave no cumpla con los requisitos
mínimos exigidos. Sin embargo, el oferente de serle adjudicado el contrato, deberá cumplir con este
requisito en cuanto a personal clave hasta antes de la suscripción del contrato. El no cumplimiento será
motivo de perdida de la adjudicación.

Formulario 6.2 Currículum Vitae del Personal Clave
El Oferente deberá proveer toda la información solicitada abajo. Los campos marcados con asterisco (*)
deben ser usados para la evaluación.
El presente formulario deberá estar firmado además por el profesional que presenta el licitante.
Cargo*
Información Nombre* Fecha de nacimiento

personal
Domicilio:
Correo Electrónico / e-mail:
Teléfono celular/móvil: Teléfono de casa:
Calificaciones profesionales:
Título Profesional:
Fecha del Título Profesional:
Empleo actual Nombre del Empleador:
Dirección del Empleador:
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de

personal)
Fax Dirección electrónica
Cargo actual Años y meses con el empleador actual
Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para
este Contrato.
EXPERIENCIA GENERAL
Desde* Hasta* Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

(mes/año) (mes/año) relevante*
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Desde* Hasta* Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

(mes/año) (mes/año) relevante*
Firma autorizada del Profesional: _______________________________
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________
Nombre del Oferente: ___________________________

NOTA DEL DOCUMENTO 06:
Personal Clave (Se declarará y acreditará con el Documento Nº 06: Formulario 6.1 y Formulario
6.2)
Para la presentación de ofertas:
Para la participación del Personal Clave en caso de procedencia extranjera, la formación académica de ellos debe
tener la equivalencia al título profesional peruano con carta simple de pronunciamiento del Colegio Profesional
Nacional correspondiente (también se aceptará DECLARACIÓN JURADA suscrita por el Representante Legal del
Oferente, (Documento 13 Declaración Jurada de Equivalencia del Título Profesional del Personal ) donde se
manifieste y precise la equivalencia de dicha profesión, según modelo que se adjunta, siempre que dicho Profesional
Clave cumpla con los requisitos mínimos solicitados.
Para dichos casos, en la propuesta del Oferente, se deberá adjuntar la copia del Título Profesional del país de origen,
documento de colegiatura del país de origen y documento de pronunciamiento emitido por el Colegio Profesional
Peruano (o DECLARACIÓN JURADA suscrita por el Representante Legal del Oferente, según modelo descrito en
el párrafo anterior donde se manifieste y precise la equivalencia de dicha profesión según corresponda.
Previo a la firma del Contrato, el Oferente que obtenga la adjudicación del contrato (buena pro) deberá Confirmar la
disponibilidad de todo el Personal Clave incluido en su Propuesta, por lo que para dicha etapa deberá acreditar el
registro del Personal Clave en el Colegio Profesional Peruano correspondiente, de acuerdo a la normativa vigente.
Adicionalmente los profesionales en Arqueología deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Arqueólogos
(RNA).
El oferente deberá demostrar que cuenta con el siguiente personal:

PERSONAL CLAVE (sujeto a evaluación)
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
UN (01) INGENIERO Profesión:
RESIDENTE DE Ingeniero Civil colegiado y habilitado.
OBRA Experiencia General:
Ingeniero Civil con cinco (05) años en el ejercicio de la profesión a
partir de la obtención del título (Título profesional o equivalente en
su país de origen).
Experiencia Especifica:
Tres (3) años de experiencia como Ing. Residente de obra y/o
supervisor de obra y/o Jefe de Supervisión de obra y/o Inspector de
Obra, desempeñándose en la supervisión o ejecución de obras
iguales o similares al objeto de la contratación.

ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil colegiado y habilitado.
METRADOS Y Experiencia General:
VALORIZACIONES Ingeniero Civil, con tres (03) años en el ejercicio de su profesión a
Dos (2) años de experiencia como Ing. Especialista en Metrados
y/o Valorizaciones y/o Costos y/o Presupuestos o cualquier
combinación de estas denominaciones, experiencia
desempeñánda en la supervisión o ejecución de obras iguales o
similares al objeto de la contratación.

ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil colegiado y habilitado.
SUELOS Y Experiencia General:
PAVIMENTOS Ingeniero Civil con tres (03) años en el ejercicio de la profesión a
Dos (2) años de experiencia como Ing. Especialista en Suelos o
Suelos y Pavimentos, experiencia desempeñada en la supervisión
o ejecución de obras iguales o similares al objeto de la
contratación.
UN (01) Profesión:
ESPECIALISTA Ing. Civil, Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Biólogo, Geógrafo, Ing.
AMBIENTAL Ambiental, Ing. Agrícola, colegiado y habilitado.
Experiencia General:
Ing. Civil, Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Biólogo, Geógrafo, Ing.
Ambiental, Ing. Agrícola, con tres (3) años en el ejercicio de la
profesión a partir de la obtención del título (título profesional o
equivalente en su país de origen).
Dos (2) años de experiencia como Ing. Especialista Ambiental y/o
Especialista en Gestión Ambiental o cualquier otra denominación
que exprese fehacientemente estar referida a la especialidad
profesional, desempeñándose en la supervisión o ejecución de
obras iguales o similares al objeto de la contratación.
UN (01) Profesión:
ESPECIALISTA EN Ing. Civil, Ing. Industrial, Ing. Ambiental, Ing. Minas, Geógrafo,
SEGURIDAD Y colegiado y habilitado.
SALUD Experiencia General:
OCUPACIONAL Ing. Civil, Ing. Industrial, Ing. Ambiental, Ing. Minas, Geógrafo, con
tres (3) años en el ejercicio de la profesión a partir de la obtención
del título (título profesional o equivalente en su país de origen).
Dos (2) años de experiencia como Especialista en Seguridad
Laboral, y/o SSOMA o cualquier otra denominación que exprese
fehacientemente estar referida a la especialidad profesional,
desempeñándose en la supervisión o ejecución de obras iguales o
similares al objeto de la contratación.
UN (01) Profesión:
ESPECIALISTA Licenciado en Ciencias Sociales y/o Sociología o Ingeniero.
SOCIAL Experiencia General:
Licenciado en Ciencias Sociales y/o Sociología o Ingeniero, con
tres (3) años en el ejercicio de la profesión a partir de la obtención
del título (título profesional o equivalente en su país de origen).
Experiencia como Especialista Social o cualquier otra
denominación que exprese fehacientemente estar referida a la
especialidad profesional, habiéndose desempeñado en la
ejecución de dos (2) obras iguales o similares al objeto de la
contratación. Dicha experiencia no podrá tener una antigüedad
mayor a 10 años contabilizados desde la fecha de presentación de
ofertas.
UN (01) Profesión:
ESPECIALISTA EN Arqueólogo
ARQUEOLOGÍA Experiencia General:
Arqueólogo con tres (3) años en el ejercicio de la profesión a partir
de la obtención del título (título profesional o equivalente en su país
de origen).
Experiencia como Especialista en Arqueología o Arqueólogo o
cualquier otra denominación que exprese fehacientemente estar
referida a la especialidad profesional, habiéndose desempeñado
en la ejecución de dos (2) obras iguales o similares al objeto de la
contratación. Dicha experiencia no podrá tener una antigüedad
mayor a 10 años contabilizados desde la fecha de presentación de
ofertas.
Importante: Es pertinente precisar que los profesionales propuestos, deberán estar colegiados y habilitados en la
República del Perú, previo a la suscripción del contrato; para la presentación de propuestas no es un requisito.
Acreditación:
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) Copia simple de contrato y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) Certificados; (iv) cualquier otro
documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.
Se define como obras similares, al mejoramiento y/o rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o
creación de carreteras de la red vial nacional o departamental o vecinal, mínimo con superficie de rodadura a nivel
de afirmado.
El oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal clave propuesto y su experiencia, en los
formularios 6.1 y 6.2 incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta.
El personal clave deberá tener un tiempo exclusivo de dedicación a la obra y ser reemplazado inmediatamente a
solicitud del contratante si no cumple estrictamente con sus obligaciones contractuales y estar disponible en la Fecha
de inicio de la obra.
“El no cumplimiento del perfil del Personal solicitado, no será motivo de descalificación durante el periodo de
evaluación de ofertas en caso de que algún miembro del personal clave no cumpla con los requisitos mínimos
exigidos. Sin embargo, el oferente de serle adjudicado el contrato, deberá cumplir con este requisito en cuanto a
personal clave hasta antes de la suscripción del contrato. El no cumplimiento será motivo de la pérdida de la
adjudicación”
Documento 07
Formulario 7. Disponibilidad de Equipo y Herramientas
Los principales equipos de construcción y herramientas que propone el Contratista son:

De acuerdo a la Relación de Equipo contemplada en el Expediente Técnico.
Propio, alquilado
mediante
Condición, (nuevo,
arrendamiento
Descripción, marca y buen estado, mal
Equipo financiero (nombre de
antigüedad (años) estado) y cantidad de
la arrendadora), o por
unidades disponibles
comprar (nombre del
vendedor)
(a)
(b)

NOTA DEL DOCUMENTO 07:
Equipos y herramientas mínimos:
El ofertante deberá demostrar que cuenta con los equipos y herramientas que se describen en el folio 072 del
Volumen IV: Costos y presupuestos del expediente técnico.
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el formulario 6 de la Sección
IV, Formularios de la Oferta.
A fin de garantizar la disponibilidad del equipo necesario para lograr el cumplimiento de las metas de la obra:
En el caso de no ser equipo propio, el oferente debe adjuntar la Carta de Compromiso de Alquiler indicando el
periodo de alquiler.
En caso de ser equipo propio, el oferente debe adjuntar la documentación que sustente la propiedad del equipo,
debiendo cumplirse las características de la maquinaria según lo solicitado en el expediente técnico.
No será motivo de descalificación durante el periodo de evaluación de ofertas en caso de que algún equipo o
herramienta solicitada, no cumpla con los requisitos mínimos exigidos. Sin embargo, el oferente de serle adjudicado
el contrato, deberá cumplir con este requisito en cuanto a los equipos y herramientas solicitados hasta antes de la
suscripción del contrato. El no cumplimiento será motivo de la pérdida de la adjudicación de la Buena Pro.
Documento 08
Formulario 08. INSPECCIÓN TÉCNICA - DECLARACIÓN JURADA
(FORMULARIO LIBRE)
Documento 09
Formulario 9.- Convenio de Asociación o Consorcio APCA
Señores
PROVIAS DESCENTRALIZADO
COMITÉ DE RECEPCIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS - CREP
No: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -
De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el
proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la Licitación Pública Internacional N o: CONV-34-
2021-MTC/21-LPN PRIMERA CONVOCATORIA, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las
condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado),
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común
del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato
correspondiente con la Entidad PROVIAS DESCENTRALIZADO. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal
común en [.............................].
Declaramos que de obtener la buena pro:
(a) Todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato
de acuerdo con las condiciones del mismo;
(b) Se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer
obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA;
y
(c) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente
con el integrante designado como representante.
Nombres y firmas de los representantes legales
------------------ -------------------------------- --------------------------

NOTA: Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la
APCA.
Documento 10
Lista de Cantidades
(Debe ser completado e incluido por el oferente)
Precio Parcial
Ítem Descripción de la partida Und. Metrado S/ S/
01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.0
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB
0
7.2
01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM
4
0.7
01.03 DESBROCE Y LIMPEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS HA
2
5.0
01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS MES
0
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
68,993.8
02.01 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO M3
5
39,477.1
02.02 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FRACTURADA M3
5
32,474.5
02.03 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJA M3
7
7,116.5
02.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO M3
6
41,584.4
02.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE M2
7
146,502.5
02.06 CONFORMACION Y ACOMODO DE DME M3
2
03 PAVIMENTOS
6,796.0
03.01 SUELO ESTABILIZADO CON ADITIVO QUIMICO M3
4
41,624.3
03.02 RIEGO DE LIGA M2
4
41,624.3
03.03 SLURRY SEAL M2
4
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 ALCANTARILLAS TIPO MARCO
336.2
04.01.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3
2
148.1
04.01.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO M3
3
474.9
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2
1
90.5
04.01.04 CONCRETO CLASE D (F'C=210KG/CM2) M3
3
10.0
04.01.05 CONCRETO CLASE H (F'C=175KG/CM2+70%P.M.) M3
0
11.9
04.01.06 CONCRETO CLASE G (F'C=100KG/CM2) M3
5
5,666.0
04.01.07 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG
7
04.02 ALCANTARILLAS TIPO TMC
780.6
04.02.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3
6
278.9
2
1,122.0
7
82.5
1
14.8
8
19.1
5
Precio Parcial
6,288.5
6
120.9
04.02.08 TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE DIAMETRO 36" M
1
04.03 BADENES
253.6
4
12.4
4
208.6
3
164.5
9
83.7
0
120.5
04.03.06 JUNTA DE DILATACIÓN M
3
6,934.5
5
04.04 MUROS DE CONCRETO ARMADO
3,742.7
3
2,404.5
2
2,584.7
6
760.8
4
527.4
04.04.05 TUBO PVC D=2" PARA DRENAJE M
0
55,461.1
3
376.3
04.04.07 MATERIAL FILTRANTE M3
0
61.3
5
390.0
04.04.09 CONCRETO CLASE I (F'C=100KG/CM2+30%P.G.) M3
0
04.05 CUNETAS
9,750.0
04.05.01 CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA M
0
965.0
04.05.02 CUNETA RECTANGULAR REVESTIDA M
0
814.0
04.05.03 CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE PIEDRA EMBOQUILLADA M
0
05 TRANSPORTE
14,637.8
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA D<=1 KM M3K
6
164,157.9
05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1KM M3K
9
2,723.9
05.03 TRANSPORTE MATERIAL PARA AGREGADO PARA D<=1KM M3K
2
24,074.8
05.04 TRANSPORTE MATERIAL PARA AGREGADO PARA D>1KM M3K
6
179.7
05.05 TRANSPORTE DE PIEDRA PARA D<=1KM M3K
6
1,464.4
05.06 TRANSPORTE DE PIEDRA PARA D>1KM M3K
9
84,211.2
05.07 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D<=1 KM M3K
7
59,806.5
05.08 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D>1 KM M3K
8
06 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
06.01 SEÑALES INFORMATIVAS
06.01.01 PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS M2
14.85
06.01.02 CIMENTACION DE SEÑALES INFORMATIVAS UND
8.00
Precio Parcial
06.01.03 TUBO D=3" M

71.90
06.02 SEÑAL PREVENTIVA 0.60 X 0.60M UND
73.00
06.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS UND
21.00
06.04 POSTE DE KILOMETRAJE UND
8.00
06.05 MARCAS EN EL PAVIMENTO M2
1,900.50
06.06 TACHAS REFLECTIVAS UND
1,183.00
06.07 BARRERAS DE SEGURIDAD M
810.00
06.08 POSTES DELINEADORES UND
330.00
07 PROTECCION AMBIENTAL Y SOCIAL
07.01 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SOCIO AMBIENTAL
07.01.01 CALIDAD DE AIRE GLB
1.00
07.01.02 NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL GLB
1.00
07.01.03 NIVELES DE VIBRACIÓN GLB
1.00
07.01.04 CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL GLB
1.00
07.01.05 CALIDAD DE SUELO GLB
1.00
07.01.06 EVALUACION DE FLORA SILVESTRE GLB
1.00
07.01.07 EVALUACION DE FAUNA SILVESTRE GLB
1.00
07.02 RECUPERACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MAQUINAS M2
480.15
07.03 CAPA SUPERFICIAL DE SUELO ORGANICO M2
38,709.03
07.04 REVEGETACION DEL TERRENO M2
38,709.03
08 PLAN COVID
IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE
GLB
COVID EN EL TRABAJO 1.00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUBTOTAL
IGV 18.00%
TOTAL
Sección IV. Formularios de la Oferta 85
Documento 11
Análisis de Precios Unitarios.

Sección IV. Formularios de la Oferta 86
Documento 12
Formulario 12
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR SANCIONADO/INHABILITADO PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO PERUANO
Fecha: ____________________
Señores
PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC
No: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -
De nuestra consideración,
El que suscribe…………….. (o representante legal de …………), identificado con DNI

Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se
presenta como postor del PROCESO Nº CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN, declaro bajo
juramento:
No tengo impedimento para contratar con el Estado Peruano.
Lima,………………………………………
Firma Autorizada:
____________________________________________________________

Sección IV. Formulario de la Oferta
Documento 13
Formulario 13
DECLARACIÓN JURADA DE EQUIVALENCIA DEL TÍTULO PROFESIONAL
Señores
PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC
Presente. -
Yo, (indicar el nombre completo del representante legal del oferente)

______________________________________________ en mi calidad de representante legal
de la firma (indicar el nombre completo del oferente), identificado con (nombre y número del
documento de identidad del representante legal del oferente) manifiesto bajo juramento que el
profesional que presento como miembro del equipo clave del proceso de (indicar el nombre
del proceso de selección al cual se presenta) ________________________________ tiene la
equivalencia de _____________________________________ (indicar la equivalencia
profesional).
Asimismo, expreso que de ser favorecido con la adjudicación del contrato (buena pro)
confirmaré la disponibilidad de todo el Personal Profesional incluido en la Propuesta, por lo
que previo a la firma del contrato acreditaré el registro en el Colegio Profesional peruano
correspondiente, según lo establecido en la (indicar la Ley N° 16053, Ley N° 28858 y su
reglamento, Ley N° 28966 y su reglamento, correspondiente).
Atentamente,
______________________________________________________
(Nombre completo del representante legal del oferente)
(Nombre y número del documento de identidad del representante legal del oferente)
88 Sección IV. Formulario de la Oferta
(Documento 14)
3. Formulario ASSS - GEPI
Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo
Estrategias de Gestión y Planes de Implementación
El oferente presentará, como parte de los documentos de su oferta, la estrategia de

cumplimiento de los documentos antes citados en la IAO 13.1 (f).
Documento 15
4. NORMAS DE CONDUCTA
Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)
El oferente presentará, como parte de los documentos de su oferta, la estrategia de

cumplimiento de los documentos antes citados en la IAO 13.1 (f).
Documento 16
5. DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.]
_________________________________________________________________________
Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]
No. de Identificación del Contrato: [indique el número]
Llamado a Licitación: [Indique el número]
A: PROVIAS DESCENTRALIZADO ________________________________
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar
respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de 3 años contados a partir
de 21 de octubre de 2021, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la
Oferta sea porque:
(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado

por nosotros en el Formulario de la Oferta; o
(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones

a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o
(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante

el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el
Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar
la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no

somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i)
hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra
Oferta.
4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta

deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido
legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como
se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO.
Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la
entidad que autoriza]
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año].

Sección V. Condiciones Generales del Contrato 93
Sección V. Condiciones Generales del Contrato
Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.
El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia
en la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.
El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio
unitario y puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las
notas de pie de página, para contratos de suma alzada.
El uso de CGC estándar para construcciones y obras civiles fomentarán en los países
amplitud de cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y
tiempo en la preparación y revisión de las Ofertas, y el desarrollo de un sólido antecedente
histórico de casos jurídicos.
Índice de Cláusulas
A. Disposiciones Generales.......................................................................................................93
1..........Definiciones...................................................... 95¡Error! Marcador no definido.
2. ........Interpretación.........................................................................................................
3..........Idioma y Ley Aplicables........................................................................................
4..........Decisiones del Gerente de Obras...........................................................................
5..........Delegación de funciones........................................................................................
6..........Comunicaciones.....................................................................................................
7..........Subcontratos...........................................................................................................
8..........Otros Contratistas...................................................................................................
9..........Personal..................................................................................................................
10........Riesgos del Contratante y del Contratista..............................................................
11........Riesgos del Contratante.........................................................................................
12........Riesgos del Contratista..........................................................................................
13........Seguros...................................................................................................................
14........Informes de investigación del Lugar de las Obras...................................................
15........Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato.................................
16........Construcción de las Obras por el Contratista...........................................................
17........Terminación de las Obras en la fecha prevista.........................................................
18........Aprobación por el Gerente de Obras...................................................................100
19........ASSS....................................................................................................................100
20........Descubrimientos..................................................................................................100
21........Toma de posesión del Lugar de las Obras...........................................................100
22........Acceso al Lugar de las Obras...............................................................................100
23........Instrucciones, Inspecciones y Auditorías.............................................................100
24........Controversias.......................................................................................................101
25........Procedimientos para la solución de controversias...............................................101
26........Reemplazo del Conciliador..................................................................................101
B. Control de Plazos..................................................................................................................101
27. Programa....................................................................................................................102
28........Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación....................................................102
29........Aceleración de las Obras.....................................................................................102
30........Demoras ordenadas por el Gerente de Obras.......................................................103
31........Reuniones administrativas...................................................................................103
32........Advertencia Anticipada.......................................................................................103
C. Control de Calidad................................................................................................................103
33........Identificación de Defectos...................................................................................103
34........Pruebas.................................................................................................................103
35........Corrección de Defectos........................................................................................104
36........Defectos no corregidos........................................................................................104
D. Control de Costos..................................................................................................................105
37........Lista de Cantidades..............................................................................................105
38........Modificaciones en las Cantidades........................................................................105
39........Variaciones..........................................................................................................105
40........Pagos de las Variaciones......................................................................................105
41........Proyecciones de Flujo de Efectivos.....................................................................107
42........Certificados de Pago............................................................................................107
43........Pagos....................................................................................................................109
44........Eventos Compensables........................................................................................109
45........Impuestos.............................................................................................................111
46........Monedas...............................................................................................................111
47........Ajustes de Precios................................................................................................111
48........Retenciones..........................................................................................................112
49........Liquidación por daños y perjuicios......................................................................112
50........Bonificaciones......................................................................................................112
51........Pago de anticipo...................................................................................................112
52........Garantías..............................................................................................................113
53........Trabajos por Administración...............................................................................113
54........Costo de reparaciones..........................................................................................114
E. Finalización del Contrato.....................................................................................................114
55........Terminación de las Obras....................................................................................114
56........Recepción de las Obras........................................................................................114
57........Liquidación final..................................................................................................114
58........Manuales de Operación y de Mantenimiento......................................................114
59........Terminación del Contrato....................................................................................115
61........Pagos posteriores a la terminación del Contrato..................................................122
62........Derechos de propiedad.........................................................................................122
63........Liberación de cumplimiento................................................................................122
64........Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco.........................................123
65. Elegibilidad................................................................................................................123
Condiciones Generales del Contrato
1. Definiciones 1.1. Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla.
(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas
CGC.
(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.
(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas
CGC.
(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras,
certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula
55.1 de estas CGC.
(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.
(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la
ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.
(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.
(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad
con las disposiciones del Contrato.
(i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario.
(j) Trabajos por Administración significa una variedad de trabajos
que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.
(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.
(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.
(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período
98 Sección V. Condiciones Generales del Contrato
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a

partir de la fecha de terminación.
(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecución del Contrato.
(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.
(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Lugar de las Obras
para la construcción de las Obras.
(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.
(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser
modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una
prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.
(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
función mecánica, eléctrica, química o biológica.
(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.
(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(w) El Lugar de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.
(x) Los Informes de Investigación del Lugar de las Obras,
incluidos en el documento de licitación, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Lugar de las
Obras.
(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.
(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el
Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que
está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesión del Lugar de las

Obras.
(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Lugar de las Obras.
(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construcción o instalación de las Obras.
(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente
de Obras que modifica las Obras.
(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.
(ee) ASSS son las medidas ambientales, sociales, de
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotación y
abuso sexual y violencia de género) descritas en la Oferta
del Contratista aceptada por el Contratante, que el
Contratista se obliga a implementar en la ejecución de las
Obras, así como los requisitos nacionales en esa materia,
y si no existieren, de conformidad con las políticas y
procedimientos el BID y con las Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento del contrato.
2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.
2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada
Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha
de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la
totalidad de las Obras).
2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el
siguiente orden de prioridad:
(a) Convenio,
(b) Carta de Aceptación,
(c) Oferta (la última si el proceso de licitación incluyó Mejor
Oferta Final o Negociaciones),
(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,
(g) Planos,
(h) Lista de Cantidades,0 y
(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.
3. Idioma y Ley 3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las
Aplicables CEC.
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
Gerente de Obras representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.
5. Delegación de 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá
funciones delegar en otras personas, con excepción del Conciliador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá
cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al
Contratista.
6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán
en vigor una vez que sean entregadas.
7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato
sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no
altera las obligaciones del Contratista.
8. Otros 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Lugar de las Obras
Contratistas con otros contratistas, autoridades, empresas de servicios públicos y
el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de
Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.
9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.
0
En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Lista de Actividades".
9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha
persona se retire del Lugar de las Obras dentro de los siete días
siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos
relacionados con el Contrato. Las razones para destituir a una
persona incluye comportamiento que desacata las Normas de
Conducta ASSS (tales como propagación de enfermedades
contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG), explotación
y abusos sexuales (EAS), actividades ilegales o criminales).
10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante y del que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
Contratista que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Contratante Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:
(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:
(i) el uso u ocupación del Lugar de las Obras por las Obras,
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o
(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.
(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminación radioactiva que afecte directamente al país
donde se han de realizar las Obras.
11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante
la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o daños como consecuencia de:
(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;
(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y
que no constituía un riesgo del Contratante; o
(c) las actividades del Contratista en el Lugar de las Obras
después de la Fecha de Terminación.
12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Contratista Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad
(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista.

12.2 Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las obligaciones
ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)
(incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género)
establecidas en la ley aplicable y en las Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento.
13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:
(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o daños a -- los Equipos;
(c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios
ocasionados.
13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.
13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación
del Gerente de Obras.
13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las
pólizas de seguro.
14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de
investigación del investigación del Lugar de las Obras indicados en las CEC,
Lugar de las además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.
Obras
15. Consultas acerca 15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.
de las Condiciones
Especiales del
Contrato
16. Construcción de 16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad
las Obras por el con las Especificaciones y los Planos.
Contratista
16.2 El Contratista no podrá ejecutar las Obras, incluyendo la
movilización y/o las actividades previas a la construcción (tales
como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a
los sitios de los trabajos, realizar investigaciones geológicas o
investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales
como canteras o áreas de préstamos de materiales) a menos que el
Gerente de Proyecto exprese satisfacción sobre la adopción de las
medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental,
social, y en seguridad y salud en el trabajo. Para el inicio de esas
actividades preliminares, como mínimo, el Contratista debe estar
aplicando las Estrategias de Gestión, el Plan de Implementación y
las Normas de Conducta ASSS, que fueron presentados en la oferta
y acordados como parte del Contrato. El Contratista debe presentar
en forma constante, para aprobación previa del Gerente de
Proyecto cualquier Estrategia de Gestión y Planes de
Implementación suplementarios que sean necesarios en la gestión
de los riesgos e impactos de la materia de ASSS durante la
ejecución de las Obras. Estas estrategias y planes en conjunto
constituyen el Plan de Gestión Social y Ambiental (PGAS del
Contratista). El PGAS del Contratista debe ser aprobado antes del
inicio de las actividades de construcción (tales como excavaciones,
corte y relleno, puentes y estructuras, desvíos de caminos y vías de
agua, extracción de materiales, producción de concretos y de
asfalto). El PGAS del Contratista aprobado debe ser revisado por
el Contratista periódicamente (al menos cada seis meses) y
actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de
asegurar que el PGAS del Contratista contiene las disposiciones
apropiadas para las actividades de las Obras que se están
ejecutando. La actualización del PGAS del Contratista debe ser
previamente aprobado por el Gerente de Proyecto.
17. Terminación de 17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha
las Obras en la de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
fecha prevista hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminación.
18. Aprobación por el 18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las
Gerente de Obras Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.
18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras
provisionales.
18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.
18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de
las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.
19. ASSS 19.1 El Contratista será responsable por todas las obligaciones relativas
al ambiente, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo en ASSS
(incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) de
todas las actividades en el Lugar de las Obras, de conformidad con
las regulaciones del país del Contratante, y si no existieran, de
conformidad con las estipulaciones de las condiciones contractuales
y las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.
20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
21. Toma de posesión 21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad
del Lugar de las del Lugar de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna
Obras parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.
22. Acceso al Lugar 22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
de las Obras persona autorizada por éste, el acceso al Lugar de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.
23. Instrucciones, 23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Inspecciones y Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Lugar de las Obras.
Auditorías
23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice
auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista deberá
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un período de siete (7) años
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco
todo documento necesario para la investigación pertinente sobre
denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos,
empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas
provenientes de personal del Banco.
24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del
Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la
decisión del Gerente de Obras.

25. Procedimientos 25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de
para la solución los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una
de controversias controversia.
25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea

su decisión, por hora según los honorarios especificados en los
DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable
indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá
someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días
siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y
obligatoria.
25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en
el lugar establecido en las CEC.
26. Reemplazo del 26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Conciliador Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
está cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de
30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los
14 días siguientes a la recepción de la petición.
B. Control de Plazos
27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de
Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las
metodologías generales, la organización, la secuencia y el
calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las
Obras.
27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.
27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su
aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta
dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de
Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado

el Programa atrasado.
27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente
de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.
28. Prórroga de la 28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se
Terminación ordene una Variación que haga imposible la terminación de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.
28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de
Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un
Evento Compensable y proporcione toda la información
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no será considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminación.
29. Aceleración de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras
deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir
la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.
29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporarán al Precio del Contrato.
30. Demoras 30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la
ordenadas por el iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Gerente de Obras Obras.
31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a
administrativas la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones será la revisión de la programación de los
trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Cláusula 32.
31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias de este a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relación con las medidas que deban adoptarse.
32. Advertencia 32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible
Anticipada sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de
Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha
estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.
32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación
y consideración de posibles maneras en que cualquier participante
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.
C. Control de Calidad
33. Identificación de 33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le
Defectos notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún
defecto.
34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento
Compensable.
35. Corrección de 35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de
Defectos que tenga conocimiento antes de que finalice el Período
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminación y se define en las CEC. El Período de
Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden
defectos por corregir.
35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de
Obras.
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
corregidos especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista
deberá pagar dicho monto.

D. Control de Costos
37. Lista de 37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros
Cantidades0 correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y
los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.
37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del

Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades.
38. Modificaciones 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más
en las de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un
Cantidades0 rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1%
del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará
los precios para reflejar el cambio.
38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a

diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio
Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con
la aprobación previa del Contratante.
38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.
39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 0
actualizados que presente el Contratista.
40. Pagos de las 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá
Variaciones e presentarle una cotización para la ejecución de una Variación.
Ingeniería de El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7)
Valor días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de
Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la
Variación.
40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan
con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio
0
En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Lista de Actividades", y reemplazar las
Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:
“37.1El Contratista deberá presentar una Lista de Actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su solicitud por
parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán coordinarse con las del Programa.
37.2 En la Lista de Actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Lugar de las
Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”
0
En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Lista de Actividades", y reemplazar
toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1:
“38.1La Lista de Actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método
de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios de la Lista de Actividades no sufrirán
modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”
0
En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Listas de Actividades" después de “Programas”.
del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario

de ejecución no produce cambios en el costo unitario por
encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para
calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en
la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si
la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos
correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros
de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar
una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes
de los trabajos.0
40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la
Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimación de los efectos de la Variación sobre los
costos del Contratista.
40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación
no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los
trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se
considerará como un Evento Compensable.
40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales
que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.
40.6 Ingeniería de Valor: El Contratista puede preparar, a su
propio costo, una propuesta de ingeniería de valor en
cualquier momento durante la ejecución del contrato. Tal
propuesta contendrá, como mínimo, los siguientes
elementos:
(a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripción de la
diferencia respecto de los requisitos contractuales
existentes;
(b) un análisis completo de los costos y beneficios del
cambio o los cambios propuesto(s), incluidas una
descripción y una estimación de los costos (incluidos
los costos durante la vida útil) que puede acarrear al
Contratante la implementación de la propuesta de
ingeniería de valor, y
(c) una descripción de los efectos del cambio en el
desempeño o la funcionalidad;
(d) una descripción del trabajo propuesto que se ha de
realizar, un programa para su ejecución y suficiente
información ASSS para permitir una evaluación de los
riesgos y los impactos ASSS;
0
Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada.
El Contratante puede aceptar la propuesta de ingeniería de

valor si se demuestra que esta conlleva los siguientes
beneficios:
(a) acelerar el período de cumplimiento de contrato; o
(b) reducir el Precio del Contrato o los costos durante la
vida útil que debe afrontar el Contratante; o
(c) mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la
sustentabilidad de las Instalaciones; o
(d) producir cualquier otro beneficio para el Contratante,
sin comprometer la funcionalidad de las Obras.
Si la propuesta de ingeniería de valor es aprobada por el
Contratante y redunda:
(i) en una reducción del Precio del Contrato, el monto
pagadero al Contratista será el porcentaje de tal
reducción especificado en las CEC, o
(ii) en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una
disminución de los costos durante la vida útil por alguno
de los beneficios descritos en los subpárrafos (a) a (d)
anteriores, el monto pagadero al Contratista será el
aumento completo del Precio del Contrato.
41. Proyecciones de 41.1 Cuando se actualice el Programa,0 el Contratista deberá
Flujo de proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada
Efectivos del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir
diferentes monedas según se estipulen en el Contrato,
convertidas según sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.
42. Certificados de 42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas
Pago mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por
el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula
42.2.
42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.
42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el
Gerente de Obras.
42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de
las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista
de Cantidades.0
0
En los contratos a suma alzada, agregar "o Lista de Actividades" después de “Programa”.
0
En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente:
"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en la Lista de
Actividades".
42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de

las Variaciones y de los Eventos Compensables.
42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido
en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier
rubro que se hubiera certificado anteriormente en
consideración de información más reciente.
42.7 Si el Contratista no ha cumplido o está incumpliendo con las
obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de
este trabajo u obligación, según lo determinado por el
Gerente de Proyecto, podrá ser retenido hasta que el trabajo
u obligación haya sido realizado, y / o el costo de
rectificación o reemplazo, según lo determinado por el
Gerente de Proyecto, puede ser retenido hasta que se haya
completado la rectificación o reemplazo. El incumplimiento
incluye, pero no se limita a lo siguiente:
(i) el incumplimiento de cualquier obligación o trabajo
ASSS descrito en los Requisitos de Obras que pueden
incluir: trabajar fuera de los límites del sitio, polvo
excesivo, no mantener las vías públicas en condiciones
de uso seguro, daños a la vegetación fuera del sitio,
contaminación de vías de agua con aceites o
sedimentación, contaminación de tierras con aceites,
desechos humanos, daños a la arqueología o al
patrimonio cultural, contaminación del aire como
resultado de una combustión no autorizada y / o
ineficiente;
(ii) la falta de revisión periódica del PGAS del Contratista
y / o su actualización en el momento oportuno para
abordar las cuestiones ASSS emergentes, o los riesgos
o impactos previstos;
(iii) falta de ejecución del PGAS del Contratista; por
ejemplo, falta de capacitación o sensibilización;
(iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados
antes de emprender Obras o actividades relacionadas;
(v) falta de implementación las medidas de mitigación
según lo instruido por el Gerente de Proyecto dentro del
plazo especificado (por ejemplo, las medidas de
mitigación que abordan los incumplimientos).
43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al
Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras
dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre
el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha

en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la
fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de
interés vigente para préstamos comerciales para cada una de
las monedas en las cuales se hace el pago.
43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el
Conciliador o un Arbitro, se le pagará interés al Contratista
sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula.
El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería
haber certificado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.
43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas
en que está expresado el Precio del Contrato.
43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los
cuales no se indicó precio y se entenderá que están
cubiertos en otros precios en el Contrato.
44. Eventos 44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:
Compensables
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del
Lugar de las Obras en la Fecha de Posesión del Lugar
de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las
CGC.
(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas
de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en
virtud del Contrato.
(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.
(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.
(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una
subcontratación.
(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables
que lo que razonablemente se podía inferir antes de la
emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la
información emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigación del Lugar de las Obras), la
información disponible públicamente y la inspección
visual del Lugar de las Obras.
(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para

lidiar con una condición imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.
(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de
servicios públicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas
en el Contrato, causando demoras o costos adicionales
al Contratista.
(i) El anticipo se paga atrasado.
(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.
(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la
emisión del Certificado de Terminación.
44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio
del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del
Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y
si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en
qué medida.
44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información
que demuestre los efectos de cada evento compensable en
su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y
ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimación del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su
propia estimación y ajustará el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el
Contratista reaccionará en forma competente y
oportunamente frente al evento.
44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna
compensación en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Gerente de Obras.
45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el
período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a
la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por
el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la

aplicación de la cláusula 47 de las CGC.
46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la
del país del Contratante estipulada en las CEC, las tasas
de cambio que se utilizarán para calcular las sumas
pagaderas serán las estipulados en la Oferta.
47. Ajustes de 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones
Precios del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las
CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado
de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo,
se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.
Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una
fórmula similar a la siguiente:
Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)
en la cual:
Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
específica, "c";
Ac y Bc son coeficientes0 estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda específica "c", e
Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e I oc es el
índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28
días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se
refieren a la moneda “c”.
47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado
en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá
hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los
cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.
48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al
Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que
las Obras estén terminadas totalmente.
48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente
de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las
Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC,
se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la
0
La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto
que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada
(usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes
para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
otra mitad cuando haya transcurrido el Período de

Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya
certificado que todos los defectos notificados al Contratista
antes del vencimiento de este período han sido corregidos.
48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el
Contratista podrá sustituir la retención con una garantía
bancaria “a la vista”.
49. Liquidación por 49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y
daños y perjuicios conforme al precio por día establecida en las
perjuicios CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con
respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total
de daños y perjuicios no deberá exceder del monto
estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha
indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.
El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones
del Contratista.
49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de
Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán
pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el período entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subcláusula 43.1 de las CGC.
50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la
tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los
días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de
Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la
Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá
certificar que se han terminado las Obras de conformidad con
la Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para
terminarlas no estuviera vencido.
51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentación por el Contratista de una
Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un
banco aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la garantía será reducido progresivamente en los
montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengará intereses.
51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para

tales fines mediante la presentación de copias de las facturas
u otros documentos al Gerente de Obras.
51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación
por daños y perjuicios.
52. Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía
de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta
de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para
el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días
la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las
Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un
año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.
53. Trabajos por 53.1 Cuando corresponda, los precios para Trabajos por
Administración Administración indicadas en la Oferta se aplicarán para
pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el
Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecución de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.
53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como Trabajos por Administración. El Gerente de
Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este propósito.
53.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por
Administración estarán supeditados a la presentación de los
formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC.
54. Costo de 54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta
reparaciones propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
E. Finalización del Contrato

55. Terminación de 55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un
las Obras Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de

Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están
terminadas.
56. Recepción de las 56.1 El Contratante tomará posesión del Lugar de las Obras y de
Obras las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en
que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación
de las Obras.
57. Liquidación 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un
final estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista
considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El
Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad
por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude
al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido
del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el
Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista
que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones
que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese
a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio
a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que
deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.
58. Manuales de 58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Operación y de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los
Mantenimiento entregará en las fechas estipuladas en las CEC.
58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operación y
mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las
CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste
retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que
se le adeuden al Contratista.
59. Terminación del 59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si
Contrato la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.
59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán,
pero no estarán limitados a los siguientes:
(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando
el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;
(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los
28 días siguientes;
(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra
o entran en liquidación por causas distintas de una

reorganización o fusión de sociedades;
(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84
días siguientes a la fecha de emisión del certificado por
el Gerente de Obras;
(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Gerente de Obras en la
notificación;
(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea
exigida en el Contrato;
(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras
por el número de días para el cual se puede pagar el
monto máximo por concepto de daños y perjuicios,
según lo estipulado en las CEC.
(h) si como consecuencia de la aplicación del sistema de
sanciones del Banco, el Banco y el Contratante
determinan que el Contratista incurrió, durante el
proceso de licitación o en la ejecución del Contrato,
en Fraude y Corrupción o Prácticas Prohibidas como
establecidas en la Cláusula 60 de las CGC;
(i) si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de
los derechos del Banco de realizar auditorías, sin
perjuicio de lo indicado en la Cláusula 60.1 de las
CGC.
59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una
causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las
CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el
incumplimiento es o no fundamental.
59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.
59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las Obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.
60. Prácticas 60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
Prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, al igual que a todas las firmas, entidades o

individuos participando en actividades financiadas por el
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas),
entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar
al Banco0 todo acto sospechoso de constituir una Práctica
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de selección y las negociaciones o la
ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las
siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas;
(iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v)
prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco
ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del
Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha
adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan
incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco
suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales
(IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones
de inhabilitación.
(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las

Prácticas Prohibidas son las siguientes
(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar,

recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u

omisión, incluida la tergiversación de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente,
engañen, o intenten engañar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra índole o
para evadir una obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o
a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o

más partes realizado con la intención de alcanzar
0
En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la
supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el
acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
un propósito inapropiado, lo que incluye

influenciar en forma inapropiada las acciones de
otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia

significativa para una investigación del
Grupo BID, o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con la intención de
impedir una investigación del Grupo BID;
ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte

para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una
investigación del Grupo BID o que prosiga con
la investigación; o
iii. actos realizados con la intención de impedir el

ejercicio de los derechos contractuales de
auditoría e inspección del Grupo BID previstos
en la Subcláusula 60.1 (f) abajo, o sus derechos
de acceso a la información;
(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de

fondos o recursos del Grupo BID para un
propósito indebido o para un propósito no
autorizado, cometido de forma intencional o por
negligencia grave.
(b) Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de Sanciones del Banco, que los
Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos Compradores
incluyendo miembros de su personal, cualquier firma,
entidad o individuo participando en una actividad
financiada por el Banco o actuando como, entre otros,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha
cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación

de un contrato para la adquisición de bienes o
servicios, la contratación de obras, o servicios
de consultoría;
ii. suspender los desembolsos de la operación si

se determina, en cualquier etapa, que un

empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Comprador ha cometido una
Práctica Prohibida;
iii. declarar una contratación no elegible para

financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de
la donación relacionada inequívocamente con
un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donación, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre
otras cosas, la notificación adecuada al Banco
tras tener conocimiento de la comisión de la
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;
iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o

individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;
v. declarar a una firma, entidad o individuo

inelegible, en forma permanente o por un
período determinado de tiempo, para la
participación y/o la adjudicación de contratos
adicionales financiados con recursos del Grupo
BID;
vi. imponer otras sanciones que considere

apropiadas, entre otras, restitución de fondos y
multas equivalentes al reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y
actuaciones previstas en los Procedimientos de
Sanciones. Dichas sanciones podrán ser
impuestas en forma adicional o en sustitución
de las sanciones arriba referidas" (las sanciones
“arriba referidas” son la amonestación y la
inhabilitación/inelegibilidad).
vii. extender las sanciones impuestas a cualquier

individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control común con un sancionado,
así como a los funcionarios, empleados,
afiliados o agentes de un sancionado que sean
también propietarios de una entidad sancionada
y/o ejerzan control sobre una entidad

sancionada aun cuando no se haya concluido
que esas partes incurrieron directamente en una
Práctica Prohibida.
viii. remitir el tema a las autoridades nacionales

pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 60.1

(b) se aplicará también en los casos en que las partes hayan
sido declaradas temporalmente inelegibles para la
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, u
otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea

tomada por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas anteriormente será de carácter público.
(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de

Decisiones de Inhabilitación firmado con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier
firma, entidad o individuo participando en una actividad
financiada por el Banco o actuando como oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios
(incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros,
podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo
dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción”
incluye toda inhabilitación permanente, imposición de
condiciones para la participación en futuros contratos o
adopción pública de medidas en respuesta a una
contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la
resolución de denuncias de comisión de Prácticas
Prohibidas.
(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,

solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, funcionarios o
empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios y sus representantes o agentes, y
concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y
otros documentos relacionados con la presentación de
propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a
una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo

licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario deberá prestar
plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco
también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes,
agentes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un período de siete (7) años luego de terminado
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigación
de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii)
aseguren que los empleados o agentes de los los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes
y sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de que las
actividades han sido financiadas por el Banco, estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con
la investigación provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de
servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple
el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente,
podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y
su representante o agente, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos

de servicios de consultoría, obras o servicios de
consultoría directamente de una agencia especializada,
todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas,
y a las sanciones correspondientes, se aplicarán
íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes,
agentes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia

especializada para la provisión de bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoría en conexión con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva
el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a
recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las
agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas
e individuos declarados inelegibles temporal o
permanentemente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de
compra con una firma o individuo declarado inelegible por
el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará
las medidas que considere convenientes.
60.2 El Contratista, declara y garantiza:
(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;
(b) que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica

Prohibida descrita en este documento durante los
procesos de selección, negociación, adjudicación o
ejecución de este contrato;
(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho

sustancial durante los procesos de selección,
negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;
(d) que ni él ni sus agentes, subcontratistas,

subconsultores, directores, personal clave o accionistas
principales son inelegibles para la adjudicación de
contratos financiados por el Banco;
(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de

representantes o agentes, pagos por servicios de
facilitación o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco;
y
(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de

estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el
Banco de una o más de las medidas descritas en la
Subcláusula 60.1 (b).
61. Pagos 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del

posteriores a la Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado
terminación del en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Contrato Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho

certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC
que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se
hubieran terminado. No corresponderá pagar
indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto
de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.
61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado
por el valor de los trabajos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriación del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de
las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emisión de dicho certificado.
62. Derechos de 62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
propiedad todos los Materiales que se encuentren en el Lugar de las
Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las
Obras se considerarán de propiedad del Contratante.
63. Liberación de 63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cumplimiento cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá
certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el
Contratista deberá disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Lugar de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado. En
caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre
los cuales se hubieran adquirido compromisos.
64. Suspensión de 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Desembolsos del Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a
Préstamo del pagar al Contratista:
Banco
(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista
sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días
contados a partir de la fecha de la recepción por parte
del Contratante de la notificación de suspensión del
Banco
(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los
pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista
podrá emitir inmediatamente una notificación para
terminar el Contrato en el plazo de 14 días.

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios
de países miembros del Banco. Se considera que un
Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país
elegible si cumple con los siguientes requisitos:
(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país
miembro del Banco si el o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:
i. es ciudadano de un país miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro
como residente “bona fide” y está
legalmente autorizado para trabajar en dicho
país.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro
si satisface los dos siguientes requisitos:
i. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un país miembro del
Banco; y
ii. más del cincuenta por ciento (50%) del
capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de países miembros del
Banco.
65.2 Todos los socios de una asociación en participación,

consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad
conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben
cumplir con los requisitos arriba establecidos.
65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier
país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país
miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,
cosechados o producidos en un país miembro del Banco.
Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su
función o propósito de uso son substancialmente diferentes
de sus partes o componentes.
129 Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato
Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

A.Disposiciones Generales
CGC 1.1 (m) El Período de Responsabilidad por defectos es de seis (6) meses.
El Período de Responsabilidad por vicios ocultos es de siete (7) años.
El periodo de responsabilidad por defectos se contabilizará desde el día siguiente

de la fecha de terminación de obra y el periodo de responsabilidad por vicios
ocultos se contabilizará a partir de la emisión del certificado de terminación de
obra.
CGC 1.1 (o) El Contratante es PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC
Domiciliado en JR. CAMANÁ N° 678, PISO 11
Representado por su Secretario Técnico: Abog. Michell Luis León Alarcón
CGC 1.1 (q) El precio inicial del contrato es el precio del contrato indicado en la Carta de
Aceptación de El Contratante, el cual asciende a S/ XXXXXXXXX.
CGC 1.1 (r) La fecha prevista de Terminación de la Obra es al final de 150 días calendario,
contados a partir de la Fecha de Inicio de los trabajos. En este plazo están previstas
las condiciones climatológicas normales propias de la zona.
CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es: La persona que ocupa el cargo de responsable del área
usuaria, el Gerente de Intervenciones Especiales.
Las Obras estarán también sometidas a inspección por funcionarios del Contratante
y del BID, cuando lo estimen pertinente. El Contratista deberá prestar todas las
facilidades a los funcionarios del Contratante y del BID para la revisión del
Cuaderno de Obra y debe proporcionar toda la información que le sea necesario.
Para efectos de la supervisión, control directo y correcta ejecución técnica,

económica y administrativa de la ejecución de la obra, el Gerente de Obras, será
representado en campo, por la firma consultora que sea seleccionada para llevar
adelante labores de supervisión de obra.
(*) Ver CGC 6.1, complementariamente.
CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicada en el Distrito de San Francisco de Daguas, Provincia
de Chachapoyas y Departamento de Amazonas, y está definida en los planos.
CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio de ejecución de la obra, es desde el día hábil siguiente al
cumplimiento de todas las siguientes condiciones:
 Suscripción del contrato.
 Entrega (total o parcial) de los terrenos de obra, acorde al cronograma de
ejecución de obra y a las condiciones legales sobre la materia.
 Presentación del supervisor o inspector de obra.
 Entrega del expediente técnico, siempre y cuando haya sufrido modificaciones
durante el proceso de selección.
CGC 1.1 (cc) Una variación es una instrucción impartida por el Gerente de obras que modifica
las obras.
Algunas variaciones pueden ser: prestaciones adicionales y/o reducciones.
CGC 1.1 (dd) Las Obras consisten en el mejoramiento del camino vecinal con una longitud de
7.24 km, conforme al Estudio Definitivo (Expediente Técnico).
CGC 2.2 NO APLICA
CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
 La Estrategia de Gestión y el Plan de Implementación de la materia ASSS

(GEPI);
 Normas de Conducta ASSS; y
 El documento de licitación del proceso y sus enmiendas.

 La oferta,
CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: ESPAÑOL.
Este proceso de licitación se rige por las Políticas para la adquisición de bienes y de
obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15) de Mayo
2019.
No se aplica la Ley ni el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La Ley que gobierna el Contrato es la ley del Perú.
CGC 6.1 Se añade:
Si el contratista modificase su dirección legal y/o dirección electrónica debe

comunicar por escrito al contratante, bajo responsabilidad. Dicha modificación debe
ser aceptada por el contratante y formalizada mediante adenda al contrato. Durante
el periodo de aceptación y formalización de la adenda prevalece la dirección
primigenia.
Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo surtirán efecto cuando sean
efectuadas por escrito (*), en cuyo caso se considerará legalmente realizada.
Para efectos de toda comunicación, el Gerente de Obra podrá designar a un personal
de la Gerencia de Intervenciones Especiales.
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la permanente revisión del correo

electrónico declarado a la suscripción del Contrato.
(*) El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico,
facsímile, telex) con prueba de recibido.
CGC 7.1 Solo se puede subcontratar hasta el 10% de las obras.
El Gerente de obra aprobará la subcontratación de los trabajos.
CGC 8.1 No Aplica

CGC 9.1 Personal Clave:

Personal Clave Nombre y Apellidos Documento de Identidad N°
INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA
INGENIERO ESPECIALISTA EN
METRADOS Y
VALORIZACIONES
INGENIERO ESPECIALISTA EN
SUELOS Y PAVIMENTOS
ESPECIALISTA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL
ESPECIALISTA SOCIAL
ESPECIALISTA EN
ARQUEOLOGIA
El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal

Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones
especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras.
El reemplazo de cualquier personal clave de la lista solo procederá previa autorización
escrita por el Gerente de Obras. Para efectos del referido trámite (debidamente
sustentada y presentado por Mesa de Partes / Trámite Documentario) dentro de los
ocho (8) días hábiles siguientes a la solicitud, el Gerente de Obras emitirá
pronunciamiento, caso contrario se considerará denegada.
El profesional clave propuesto como reemplazante deberá reunir calificaciones,

habilidades, preparación, capacidad y experiencia iguales o superiores a las del
personal que figura en la Lista (reemplazado).
El Gerente de Obras, podrá aceptar el cambio de personal clave, lo cual estará sujeta
a penalidad, de acuerdo a lo detallado en el rubro P2: Penalidades durante la
ejecución contractual (CGC 49.1). Esta penalidad será exceptuada por muerte,
incapacidad sobreviniente y/o inhabilitación para ejercer la profesión.
En caso que se detecte remplazo de personal sin autorización del contratante; el

contratante además de no proceder al pago por los servicios brindados por el personal
no autorizado, podrá proceder a la resolución de contrato, desconociendo todo el
trabajo efectuado por personal no autorizado a brindar servicios.
En el caso de haber una solicitud de reemplazo en el personal clave debido a la

pandemia COVID-19, esto generará que el reemplazante propuesto por el
CONTRATISTA deberá reunir calificaciones profesionales, habilidades, preparación,
capacidad y experiencia, iguales o superiores a las establecidas en los documentos de
Licitación.
De detectarse ausencia del personal igualmente se procederá a efectuar a EL

CONTRATISTA las deducciones correspondientes por dicho personal a prorrata por
los días de ausencia.
EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad respecto a su personal

por el pago de todas las obligaciones laborales, contractuales o de otra índole y, demás
derechos y beneficios que le correspondan, obligándose a mantener al
CONTRATANTE libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho

personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con el
CONTRATANTE.
CGC 11 Aplica
CGC 13.1 Se modifica el periodo de vigencia del seguro contratado:
El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista

y del Contratante para cubrir el periodo comprendido entre la fecha de inicio y la
recepción de la obra.
Para efectos de este contrato, los seguros con los que deberá contar el contratista son
los siguientes:
1. Seguro contra todo Riesgo de Construcción (CAR): la suma asegurada base

debe ser el monto total del contrato adjudicado. La póliza debe incluir a
Provías Descentralizado como Asegurado Adicional o estar endosada a su
nombre. Las cuales son:
SUMAS
COBERTURAS ASEGURADAS
(% valor de la obra)
"A" - Cobertura Principal 100
"B" - Terremoto, Temblor, Maremoto 100
"C" - Avenida, Inundación, Lluvia 100
"D" -Mantenimiento Amplio 100
"E" y "F" - Responsabilidad Civil incluyendo Resp. Civil Cruzada 20
OPA - Otras Propiedad Existentes 20
"G" - Remoción de Escombros 20
Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y 100
Terrorismo
Gastos Adicionales por Horas Extras, Trabajos Nocturno, Feriados,
25
reparaciones provisorias, costos de aceleración y Flete Expreso
Flete aéreo 25
Riesgo de Diseño 30
Vibraciones, Debilitamiento de Elementos Portantes 30
Masas y subsuelos 15
Campamentos y Almacenes dentro de la obra 15
Bienes Almacenados fuera de lugar de las obras 15
Robo Para bienes fuera de la obra ( Equipos y/o Herramientas y/o 15
Maquinarias de Construcción )
Transporte terrestre nacional 5
RC Patronal 5
impacto de Vehículos 15
2. Seguro de Accidentes Personales: con las siguientes coberturas y sumas

aseguradas.
Cobertura Suma Asegurada

Fallecimiento S/ 100,000.00
Invalidez Parcial o Permanente S/ 100,000.00
Gastos de Curación S/ 50,000.00
3. El contratista deberá contratar para su personal y/o personal de subcontratistas

los seguros de ley (SCTR de salud y pensión) de acuerdo a la actividad que
realiza y mantenerlos vigente durante la ejecución del contrato. (No es
requisito presentarlo a la suscripción del contrato, pero si al inicio de la obra).
Las pólizas solicitadas deberán contener las siguientes condiciones:
- Se deberá indicar la razón social del contratista, vigencia de acuerdo al

contrato, la ubicación de la obra y el número de licitación pública
- La compañía de seguros se compromete a lar aviso al Contratante, en un
plazo máximo de 15 días calendario, sobre la anulación, modificación de
condiciones, falta de pago, corte de vigencia o cualquier otra circunstancia
en relación a las pólizas presentadas por el Contratista para el presente
contrato.
El Contratista ANTES DEL INICIO DE LA OBRA deberá presentar copia

de las pólizas (Seguro contra todo Riesgo de Construcción (CAR) y Seguro
de Accidentes Personales) así como factura de cancelación o en su defecto,
convenio de pago establecido. Si fuera lo último deberá presentar la factura
cancelada de la primera cuota conforme al convenio de pago. Las demás
cuotas canceladas serán presentadas en copia conforme al convenio de pago.
Los deducibles serán asumidos por el Contratista.
Asimismo, el Contratista es el único responsable por los daños materiales o personales

que ocasione de acuerdo a las obligaciones asumidas en el presente contrato debiendo
resarcir cualquier daño a Provías Descentralizado, independientemente de las
condiciones contratadas en sus pólizas de seguros.
CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Lugar de las Obras: se encuentran en el Estudio
Definitivo (Expediente Técnico).
El contratista, antes de suscribir el presente contrato debió, durante el periodo de

preparación de su oferta, revisar el expediente técnico y verificar en campo la totalidad
de las condiciones establecidas en el expediente técnico, validando las mismas con la
suscripción del presente contrato.
CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras, es la fecha del acto de entrega
del terreno.
CGC 25.2 Los honorarios pagaderos al conciliador serán estipulados de acuerdo al a las
escalas salariales del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
CGC 25.3 De acuerdo con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de
Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El lugar del arbitraje será: la ciudad de Lima. Perú.
CGC 26.1 La autoridad nominadora será: el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.
B. Control de Plazos
CGC 27.1 El Contratista presentará un Programa en el que consten las metodologías generales,
la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades
relativas a las Obras, para la aprobación del Gerente de Obras.
El Contratista presentará ANTES DEL INICIO DE LA OBRA el Programa al

Gerente de Obras, para su aprobación. Adicionalmente, el programa contemplará la
presentación de un calendario valorizado, calendario de utilización de equipo,
calendario de adquisición de materiales y la programación CPM.
La presentación retrasada del Programa generará una penalidad por cada día de
atraso, la que se establece en el ítem CGC 49.1 de las condiciones especiales del
contrato, y será responsabilidad del Gerente de Obras informar estos atrasos y
consignarlos en las valorizaciones que correspondan
CGC 27.2 El Programa actualizado servirá para verificar y garantizar el cumplimiento del
programa de ejecución vigente. Programa que debe ser presentado ante la
supervisión para su revisión, validación y correspondiente conformidad, en un plazo
no mayor a cinco (05) días calendario, de producida la motivación de la
actualización. Una vez validado por la supervisión, este deberá ser enviado al
Contratante, para su aprobación.
La no presentación del programa actualizado generará una penalidad por cada día
de atraso, la que se establece en el ítem CGC 49.1 de las condiciones especiales del
contrato, y será responsabilidad del Supervisor informar estos atrasos y
consignarlos en las valorizaciones que correspondan.
CGC 27.3 El contratista también deberá presentar un programa actualizado cuando se
evidencie una ejecución acumulada menor al 80% del programa de ejecución
vigente, el mismo que será presentado dentro de los cinco (05) días contados a
partir de la solicitud del supervisor. Dichas actualizaciones deberán ser revisadas,
validadas y contar con la correspondiente conformidad de la supervisión. Una vez
validado por la supervisión, este deberá ser enviado al Contratante, para su
aprobación.
La presentación retrasada del Programa actualizado generará una penalidad por
cada día de atraso, la que se establece en el ítem CGC 49.1 de las especificaciones y
condiciones de cumplimiento, y será responsabilidad del Gerente de Obras informar
estos atrasos y consignarlos en las valorizaciones que correspondan.
CGC 28.2 El Contratista solo podrá solicitar prórrogas de la fecha prevista de terminación
durante la ejecución de las obras, por alguna de las siguientes causales, siempre que
modifiquen la ruta crítica del Programa vigente (aprobado) al momento de la
solicitud de prórroga, y la prórroga resulte necesaria para la culminación de la obra:
 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.
 Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por
causas atribuibles a la Entidad.
 Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
 Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el
Contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
Así mismo, para el caso de inclemencias climáticas (lluvias, nevadas, otros), se

deberá tener en cuenta lo siguiente:
Inclemencias climáticas habituales

Cuando sucedan inclemencias climáticas habituales no se otorgarán prórrogas en
ninguno de los plazos que se mencionan en el contrato.
La prórroga deberá ser solicitada por el CONTRATISTA antes que venza el plazo
originalmente establecido.
Procedimiento General (para todas las causales)

La solicitud de prórroga deberá ser presentada por el CONTRATISTA al supervisor con
copia a la Entidad, debidamente justificada (sustentando la imposibilidad de ejecutar los
trabajos). Para que proceda una prórroga, el CONTRATISTA, por intermedio de su
Residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancia que a su criterio
ameriten una prórroga; dentro de los 15 días calendarios posteriores al término del evento
que motiva la solicitud.
El Supervisor, lo revisará y dará conformidad (de ser el caso) en un plazo de 7 días
calendario de recibido y presentarlo al CONTRATANTE. En cada caso particular, se
evaluará si corresponde la prórroga y dispondrá las condiciones en que se otorga la eventual
prórroga.
En el caso que el CONTRATANTE no se pronuncie en un plazo de 21 días calendario
contados a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la solicitud del
CONTRATISTA, se dará por no aceptada la prórroga.
CGC 28.2 (a) Inclemencias climáticas extraordinarias
Cuando sucedan inclemencias climáticas extraordinarias y/o situaciones
provenientes de un contexto pandémico (ejemplo: COVID 19), cuyos efectos sean
tipificados como causal de caso fortuito o fuerza mayor, se podrá paralizar el plazo
contractual y reanudarse el mismo (sin que ello signifique una prórroga del plazo
contractual), por acuerdo entre las partes contratantes.
Dicho acuerdo de paralización no deberá generar reconocimiento de mayores gastos
generales, salvo los estrictamente acreditables que deriven de la paralización
practicada.
C. Control de la Calidad
CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por defectos es de seis (6) meses.
Los vicios ocultos se presentan cuando la prestación adolece de defectos cuya

existencia es anterior o concomitante al momento en el que la Entidad emite la
conformidad y que no pudieron ser detectados en dicha oportunidad.
Adicionalmente, se contemplará un periodo de responsabilidad por vicios ocultos, el
cual será de siete (07) años; el mismo que no altera el periodo de responsabilidad
por defectos de seis (06) meses.
El periodo de responsabilidad por defectos se contabilizará desde el día siguiente de

la fecha de terminación de obra y el periodo de responsabilidad por vicios ocultos se
contabilizará a partir de la emisión del certificado de terminación de obra.
*Considerar:
El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que
se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de
Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.
Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo
especificado en la notificación del Gerente de Obras.
D. Control de Costos
CGC 40.1
Cuando el Gerente de Obras la solicite la variación, el Contratista deberá presentarle
una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá
proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un
plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. La variación
presentada por el contratista deberá contar con el pronunciamiento de la supervisión.
El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación.
La variación que contenga presupuestos adicionales serán formulados con los

montos contratados y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables
propios de la prestación adicional para lo cual deberá realizarse el análisis
correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales
del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del
presupuesto contratado y los impuestos correspondientes.
La necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de prestaciones adicionales
debe ser anotada en el cuaderno de obra, ya sea por el Supervisor o por el
CONTRATISTA. El Supervisor debe comunicar al CONTRATANTE sobre la
necesidad de elaborar el Expediente técnico de la prestación adicional, que estará a
cargo del CONTRATISTA.
Concluida la elaboración del expediente técnico por parte del CONTRATISTA, el
Supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir al
CONTRATANTE el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución
de la prestación adicional. Recibido dicho informe, el CONTRATANTE cuenta con
catorce (14) días para emitir y notificar al CONTRATISTA la resolución mediante
la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional.
El Contratista deberá proporcionar información sobre cualquier riesgo ASSS y su
impacto en la Variación.
En caso que la variación consista en una reducción, esta deberá ser acreditada por el
Contratista y el Supervisor y avalada por el Gerente de Obras, para efectos se
deberá emitir el documento resolutivo que lo apruebe.
CGC 40.6 (i) Si el Contratante aprueba la propuesta de ingeniería de valor, el monto pagadero al
Contratista será el 40% de la reducción del Precio del Contrato.
CGC 42.3 El valor de los trabajos ejecutados será evaluado, cuantificado y validado por el
personal asignado al control del Contrato (Supervisor).
CGC 43.1 La tasa de interés que se aplicará, será la tasa de interés legal vigente.
CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Sol
CGC 47.1 No Aplica.

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: 5% por ciento de cada
valorización.
CGC 49.1 P1: Penalidad por retraso de la fecha Prevista de Terminación
El monto de la indemnización por daños y perjuicios por retraso de la fecha de

terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación será calculado de
acuerdo a la fórmula señalada líneas abajo. El monto máximo de la indemnización por

daños y perjuicios por este concepto es del 10% del precio final del Contrato.
La penalidad se calculará según la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto total vigente del contrato

F x Plazo total de ejecución de la obra en días calendario
Donde “F” tiene los siguientes valores:

- Para plazos mayores o iguales a sesenta (60) días = 0.15
- Para plazos menores a sesenta (60) días = 0.40
Donde:
Monto total vigente del contrato, se define como el monto del contrato total que
incluye todas las modificaciones y/o adendas.
Plazo total de ejecución de la obra en días calendarios, es el número de días

calendarios previstos originalmente para terminar la obra, e incluyendo las
modificatorias o adendas de ampliación de tiempo.
P2: Penalidades durante la ejecución contractual. El monto máximo de la

indemnización por este concepto es del 10% del precio final del Contrato.
% del Monto final
N° INFRACCION Unidad
del Contrato original
1 No contar con las pólizas de seguro vigentes Cada vez 0.05
Ausencia del personal de clave: Ingeniero Por día y por
2 0.05
residente, Profesionales Especialistas profesional
No tener al día el cuaderno de obra o no tenerlo
3 Cada vez 0.05
físicamente en la obra.
Incumplimiento de uso de implementos de
4 seguridad del personal del Contratista señalado Cada día 0.015
en el expediente técnico.
Incumplimiento de uso de la maquinaria Por día y por
5 0.05
propuesta en la oferta. máquina
Por solicitud aceptada de reemplazo de personal
Por cada
clave (penalidad exceptuada por muerte,
6 profesional 0.01
incapacidad sobreviniente y/o inhabilitación para
aceptado
ejercer la profesión).
Demora en presentación del programa Por cada día
7 0.01
actualizado. de retraso
Incumplimiento en la implementación de los
Requisitos Ambientales, Sociales, de Seguridad y
8 Cada vez* 0.05
Salud (ASSS) y el Plan de Manejo Ambiental y
Social (PMAS)
Incumpliendo de los Lineamientos para la
vigilancia, prevención y control de la salud de los
9 trabajadores con riesgo de exposición a SARS- Cada vez* 0.01
CoV-2. (RM N° 972-2020-MINSA, y
modificatorias).
Incumplimiento en la presentación ante la
Dirección Desconcentrada de Cultura del Plan de
10 Única Vez 0.05
Monitoreo Arqueológico (PMA) antes del inicio
de obra.
Uso de las Fuentes de Agua que no cuenten con
Por cada falta
11 Autorización por parte de la Autoridad Local del 0.01
corroborada*
Agua (ALA)
Uso de Áreas Auxiliares no contempladas en el
Por cada área
12 Expediente Técnico sin previa autorización de la 0.05
auxiliar*
Autoridad Ambiental y del Ministerio de Cultura
*Presentado en el informe mensual del supervisor.
El monto máximo de penalidades (PT), será de 20% y será la sumatoria de P1

+ P2.
Es decir:
PT= p1 + p2 (máximo 20%)
Notas importantes:
El documento de prueba de las infracciones signadas del 1 al 5 y del 7 al 12 será el
informe mensual o documento formal expreso de la supervisión donde reporte el
incumplimiento.
El documento de prueba de la infracción 6, será el documento formal de solicitud
de reemplazo del personal. No se eximirá de la penalidad, si la solicitud no haya
sido aceptada.
CGC 50.1 No Aplica
CGC 51.1 El pago por anticipo será de hasta el 30% del monto total del contrato de la obra y
supeditado a la presentación de una Garantía Bancaria.
(Según formulario de Garantía de Cumplimiento de la Sección X, y/o cualquier otro
formulario aceptable para el Contratante según formulario del Banco Comercial que
emite la Garantía Bancaria, de ser el caso).
Garantía por Anticipos
La entidad puede entregar anticipos contra la presentación de una garantía emitida por
idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún
caso.
Los anticipos podrán ser:

a) Para movilización, equipos y otros gastos, que en ningún caso excederá el quince
por ciento (15%) del monto del contrato original.
b) Para materiales, que no superará al quince por ciento (15%) del monto del contrato
original
El Contratista desde el día siguiente a la suscripción del contrato hasta el quinto (5) día
de iniciado el plazo de ejecución de la obra, podrá solicitar formalmente la entrega del
ANTICIPO para movilización, equipos y otros gastos; de encontrarlo conforme, la
Entidad entregará el anticipo al Contratista en un plazo de 10 días hábiles contados
desde el día siguiente de haberlo solicitado a la entidad contratante.
El Contratista podrá solicitar el anticipo por materiales una vez iniciado el plazo de
ejecución de obra y considerando el Calendario de adquisición de materiales
presentado por el contratista antes del inicio de la obra. Corresponde al Supervisor
revisar la solicitud del contratista y expresar su conformidad; de encontrarlo conforme,
la Entidad entregará el anticipo al contratista en un plazo de 10 días hábiles contados
desde el día siguiente de haberlo solicitado a la entidad.
El anticipo será reembolsado o amortizado mediante la deducción de montos

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la
valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado, en conformidad al
51.3 de la CGC.
La Garantía Bancaria por Anticipo debe emitirse a favor de PROVIAS

DESCENTRALIZADO – MTC, con carácter irrevocable, solidaria, incondicional,
indivisible, sin beneficio de excusión y de realización automática en el país, al solo
requerimiento del Contratante. Asimismo, será emitida por entidades financieras que
se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), deben estar autorizadas para
emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
En el caso de firmas extranjeras, si utilizan servicios con bancos extranjeros deberán
tener un banco corresponsal local que este considerado en la lista antes indicada.
CGC 52.1 La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será una
Carta Fianza de Garantía Bancaria por el 10% del monto del contrato
(Según formulario de Garantía de Cumplimiento de la Sección X, y/o cualquier otro
formulario aceptable para el Contratante según formulario del Banco Comercial que
emite la Garantía Bancaria, de ser el caso).
Esta Garantía Bancaria será emitida por una entidad financiera que se encuentre
bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), o que esté considerada en la lista
actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica
el Banco Central de Reserva del Perú.
En el caso de firmas extranjeras, si utilizan servicios con bancos extranjeros deberán
tener un banco corresponsal local que este considerado en la lista antes indicada.
La Garantía de Cumplimiento contractual, deberá tener las características de:
incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, al sólo
requerimiento del Contratante.
La Garantía de Cumplimiento deberá ser emitida a nombre del: PROVIAS
DESCENTRALIZADO – MTC.
El plazo para su presentación está establecido en la IAO 42.1
E. Finalización del Contrato
CGC 55.1 Previo a la emisión del certificado de terminación de obra debe cumplirse lo siguiente:
En la fecha de la terminación de la obra, el CONTRATISTA anota tal hecho en el
cuaderno de obras y solicita el certificado de terminación de la misma. El Supervisor,
en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informa
al CONTRATANTE, ratificando o no lo indicado por el CONTRATISTA.
En caso que el Supervisor informe que la obra ha culminado, el CONTRATANTE
debe designar un comité de verificación de terminación de obra dentro de los quince
(15) días siguientes a la recepción de la comunicación del Supervisor.
El comité estará integrado, por un representante del CONTRATANTE,
necesariamente ingeniero siendo el Supervisor, asesor técnico de dicho Comité.
Dentro de los veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de
recepción inicia, junto al contratista, el procedimiento de verificación de terminación
de obra. Para tal efecto procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los
planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para
comprobar la calidad de la obra.
Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la realización
del acta de verificación de término de obra, y se considera concluida en la fecha
anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta debe ser suscrita por los
miembros del comité y el contratista.
De existir observaciones, estas se consignan en un Acta de Observaciones y no se
recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución
vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del
día siguiente de suscrito el acta. Las obras que se ejecuten en dicho periodo como
consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del
contratista, supervisor ni a la aplicación de penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente el certificado de
terminación de la obra en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el supervisor e
informado al Contratante, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de
la anotación. El comité de verificación junto con el contratista se constituye en la obra

dentro de los siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor.
La comprobación que realiza el comité, se sujeta a verificar la subsanación de las
observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones.
De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de verificación, se
suscribe el Acta de verificación de terminación de la obra.
En caso el contratista o el comité de verificación no estuviese conforme con las
observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta
respectiva. El comité de verificación eleva al CONTRANTE todo lo actuado con un
informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. El
CONTRATANTE debe pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo.
De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje, según
corresponda.
Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el
inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes,
salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de
inmediato al CONTRATANTE quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al
Contratista. A partir del día siguiente de la mencionada notificación la Entidad asume
la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago
o de las garantías.
Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar
lugar a que el Contratante resuelva el contrato por incumplimiento.
Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de
verificación constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones
antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de verificación de Obra, informa al
CONTRATANTE para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del
caso.
CGC 57.1 Si bien el contratista presentará su estado de cuenta detallado del monto final para su
evaluación, para este trámite también se deberá incluir la documentación técnica que
sustente la liquidación, la cual debe ser evaluada y validada por la supervisión, en un
plazo no mayor a veinte (20) días calendarios.
En caso de atrasos en la ejecución de obra por causas imputables al contratista, con

respecto a la fecha prevista de terminación de obra, y considerando que dicho atraso
puede producir una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un
mayor costo; el contratista ejecutor asume el pago del monto correspondiente a los
servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación
del contrato de ejecución de obra.
CGC 58.1 Los planos actualizados finales y los certificados de calidad de las partidas deberán
presentarse a más tardar al décimo (10) día de la emisión del certificado de
terminación de obra.
CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados
finales y los certificados de calidad de las partidas en la fecha establecida en las CGC
58.1 (de la cláusula anterior) es de 0.1% por cada día de atraso, a partir del décimo
primero (11) días de terminada la obra.
CGC 59.2 (g) El Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el
cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios.
El número máximo de días se calculará de acuerdo al numeral CGC 49.1.

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 20% .
Sección VII. Especificaciones y Condiciones de

Cumplimiento
La ejecución técnica de la obra de OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL

EMP. PE-08B (DAGUAS), DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS –
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, se basará en
lo establecido en los documentos que conforman el expediente técnico de la obra.
Asimismo, es importante mencionar que el Contratista seleccionado deberá cumplir con las
Políticas Ambientales y Sociales del BID: Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales
del BID OP-703 (Directrices: B.01 Políticas del Banco, B.02 Legislación y Regulaciones
Nacionales, B.3 Pre evaluación y Clasificación, B.4 Otros Factores de Riesgo, B.5 Requisitos
de Evaluación y Planes Ambientales y Sociales, B.6 Consultas, B.7 Supervisión y
Cumplimiento, B.9 Hábitats Naturales, Especies Invasoras y Sitios Culturales, B.11
Prevención y Reducción de la Contaminación, B.10 Materiales Peligrosos, B.17
Adquisiciones); OP-102 Política de Acceso a la Información, OP-704 Política de Gestión del
Riesgo de Desastres Naturales, OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento
Involuntario, OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo, OP-765
Política Operativa sobre Pueblos Indígenas).
Asimismo, deberá cumplir con el código de conducta estándar e implementar el mecanismo

de atención de quejas y reclamos establecido en el marco del Programa PATS.
Por otra parte, el contratista deberá elaborar y presentar al Gerente de obras:

- Plan de monitoreo arqueológico, de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico
- Informe mensual de cumplimiento del monitoreo arqueológico
- Informe mensual de la implementación del plan de monitoreo arqueológico
- Informe mensual del cumplimiento del sistema de quejas y reclamos
- Informe mensual de verificación de los indicadores de medio ambiente, salud, seguri-
dad y social que incluya planes de acciones correspondientes.
- El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) de manera mensual
(deberá presentarse con el informe de valorizaciones mensuales) contados a partir del
día de inicio de obra, dicho informe deberá contener información cuantificable y deberá
estar debidamente sustentado, así como el récord de índices de cumplimiento de las sal-
vaguardas socio ambientales.
- El informe socio ambiental final (ISAF).
En tal sentido, se entenderá que la Oferta incluye todos los costos necesarios (aunque no se
encuentren expresamente indicados en su propuesta económica) para ejecutar la obra de
acuerdo a los documentos mencionados precedentemente, el expediente técnico, su propuesta
técnica y todos los documentos de licitación.
146 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Sección VIII. Planos
SE ADJUNTA EN MEDIO MAGNETICO EL EXPEDIENTE DE LA OBRA, EL MISMO QUE

CONTIENE LOS PLANOS
Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 147
Sección IX. Lista de Cantidades 0

Objetivos
Los objetivos de la Lista de Cantidades son:
(a) proporcionar información suficiente acerca de las cantidades de las Obras que deberán
realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con precisión, y
(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades con precios, para
ser utilizada en la valoración periódica de las Obras ejecutadas.
Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberán desglosarse en la Lista de Cantidades con
suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre las Obras de
la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes que puedan dar lugar a
otras consideraciones en materia de costos. Consistente con estos requisitos, la Lista de Cantidades
deberá ser, en forma y contenido, lo más simple y breve posible.
Lista de Trabajos por Administración
La Lista de Trabajos por Administración deberá incluirse únicamente si existe la probabilidad de realizar
trabajos imprevistos, en adición a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades. Para facilitar al
Contratante la verificación de que los precios cotizados por los Oferentes se ajustan a la realidad, la
Lista de Trabajos por Administración normalmente deberá comprender lo siguiente:
(a) Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de construcción para
las cuales el Oferente deberá indicar precios básicos de trabajo por día, junto con una
declaración de las condiciones bajo las cuales se pagarán al Contratista los trabajos
realizados de acuerdo con la modalidad de Trabajos por Administración;
(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los Trabajos por Administración, cuyo precio
cada Oferente deberá calcular al precio cotizado para Trabajos por Administración. El
precio que debe indicar el Oferente para cada rubro básico de Trabajos por Administración
deberá comprender las utilidades del Contratista, gastos generales, cargos por supervisión y
cargos de otra naturaleza.
Sumas Provisionales
Podrá hacerse una asignación general para contingencias físicas (excesos sobre las cantidades),
incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades. Igualmente, se deberá establecer
una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida de Cantidades y sus precios. La
inclusión de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso de aprobación presupuestaria al
evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones suplementarias a medida que surjan nuevas
necesidades. Cuando se utilicen tales sumas provisionales o reservas para contingencias, deberá
indicarse en las Condiciones Especiales del Contrato la manera como se han de usar y la autoridad
(usualmente el Gerente de Obras) a la que su uso va a estar supeditada.
El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los materiales
especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la cláusula 8 de las CGC) deberá indicarse como una
suma provisional con una breve descripción, donde corresponda en la Lista de Cantidades. El Contratante
normalmente lleva a cabo un proceso de licitación separado para seleccionar a dichos contratistas
especializados. Con el fin de introducir competencia entre los Oferentes con respecto a cualquiera
0
En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma parte del contrato. El documento
contractual preparado por el Oferente será una “Lista de Actividades”.
instalación, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el Oferente seleccionado en calidad de
Contratista principal, para el uso y conveniencia de los contratistas especializados, cada suma provisional
pertinente debe ir acompañada por un rubro en la Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice
un precio por tales instalaciones, servicios, asistencia, etc.
Estas notas para preparar las Lista de Cantidades tienen como único objeto informar al Contratante o la
persona que redacte los documentos de licitación y no deben incluirse en los documentos finales.
Las sumas provisionales pueden incluir montos para implementar medidas ASSS, capacitación y
sensibilización en materia de explotación y abuso sexual y violencia de género, si corresponde.
Lista de Cantidades
Precio Parcial
01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.0
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB
0
7.2
01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM
4
0.7
01.03 DESBROCE Y LIMPEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS HA
2
5.0
01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS MES
0
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
68,993.8
02.01 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO M3
5
39,477.1
02.02 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FRACTURADA M3
5
32,474.5
02.03 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJA M3
7
7,116.5
02.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO M3
6
41,584.4
02.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE M2
7
146,502.5
02.06 CONFORMACION Y ACOMODO DE DME M3
2
03 PAVIMENTOS
6,796.0
03.01 SUELO ESTABILIZADO CON ADITIVO QUIMICO M3
4
41,624.3
03.02 RIEGO DE LIGA M2
4
41,624.3
03.03 SLURRY SEAL M2
4
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 ALCANTARILLAS TIPO MARCO
336.2
2
148.1
3
474.9
1
90.5
3
10.0
0
11.9
5
5,666.0
7
04.02 ALCANTARILLAS TIPO TMC
780.6
6
278.9
2
1,122.0
7
82.5
1
14.8
8
19.1
5
6,288.5
6
120.9
04.02.08 TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE DIAMETRO 36" M
1
04.03 BADENES
253.6
4
04.03.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 12.4
Precio Parcial
4
208.6
3
164.5
9
83.7
0
120.5
04.03.06 JUNTA DE DILATACIÓN M
3
6,934.5
5
04.04 MUROS DE CONCRETO ARMADO
3,742.7
3
2,404.52
2,584.7
6
760.8
4
527.4
04.04.05 TUBO PVC D=2" PARA DRENAJE M
0
55,461.1
3
376.3
04.04.07 MATERIAL FILTRANTE M3
0
61.3
5
390.0
04.04.09 CONCRETO CLASE I (F'C=100KG/CM2+30%P.G.) M3
0
04.05 CUNETAS
9,750.0
04.05.01 CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA M
0
965.0
04.05.02 CUNETA RECTANGULAR REVESTIDA M
0
814.0
04.05.03 CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE PIEDRA EMBOQUILLADA M
0
05 TRANSPORTE
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA D<=1 KM M3K
14,637.86
05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1KM M3K
164,157.99
05.03 TRANSPORTE MATERIAL PARA AGREGADO PARA D<=1KM M3K
2,723.92
05.04 TRANSPORTE MATERIAL PARA AGREGADO PARA D>1KM M3K
24,074.86
05.05 TRANSPORTE DE PIEDRA PARA D<=1KM M3K
179.76
05.06 TRANSPORTE DE PIEDRA PARA D>1KM M3K
1,464.49
05.07 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D<=1 KM M3K
84,211.27
05.08 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D>1 KM M3K
59,806.58
06 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
06.01 SEÑALES INFORMATIVAS
06.01.01 PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS M2
14.85
06.01.02 CIMENTACION DE SEÑALES INFORMATIVAS UND
8.00
06.01.03 TUBO D=3" M
71.90
06.02 SEÑAL PREVENTIVA 0.60 X 0.60M UND
73.00
06.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS UND
21.00
06.04 POSTE DE KILOMETRAJE UND
8.00
Precio Parcial
06.05 MARCAS EN EL PAVIMENTO M2

1,900.50
06.06 TACHAS REFLECTIVAS UND
1,183.00
06.07 BARRERAS DE SEGURIDAD M
810.00
06.08 POSTES DELINEADORES UND
330.00
07 PROTECCION AMBIENTAL Y SOCIAL
07.01 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SOCIO AMBIENTAL
07.01.01 CALIDAD DE AIRE GLB
1.00
07.01.02 NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL GLB
1.00
07.01.03 NIVELES DE VIBRACIÓN GLB
1.00
07.01.04 CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL GLB
1.00
07.01.05 CALIDAD DE SUELO GLB
1.00
07.01.06 EVALUACION DE FLORA SILVESTRE GLB
1.00
07.01.07 EVALUACION DE FAUNA SILVESTRE GLB
1.00
07.02 RECUPERACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MAQUINAS M2
480.15
07.03 CAPA SUPERFICIAL DE SUELO ORGANICO M2
38,709.03
07.04 REVEGETACION DEL TERRENO M2
38,709.03
08 PLAN COVID
IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE
GLB
COVID EN EL TRABAJO 1.00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUBTOTAL
IGV 18.00%
TOTAL
Sección VIII. Planos 152
Documento
Análisis de Precios Unitarios.
Sección X. Formularios de Contrato 153
Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de
Anticipo. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de
Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el
Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías.
Índice de Formularios de Contrato
Notificación de Intención de Adjudicación..............................................................................150

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva............................................................154
Carta de Aceptación..................................................................................................................156
Convenio Contractual...............................................................................................................157
Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)...................................................................158
Garantía de Cumplimiento (Fianza)........................................................................................160
Garantía Bancaria por Pago de Anticipo................................................................................162
Sección X. Formularios de Contrato 154
NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE ADJUDICACIÓN
A la atención del Representante Autorizado del Oferente

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]
Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado]
Números de teléfono: [insertar los números de teléfono del Representante Autorizado]
Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del
Representante Autorizado]
[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes.

La Notificación debe enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa
en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.]
FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico]

el [fecha] (hora local)
Notificación de Intención de Adjudicación
Contratante: PROVIAS DESCENTRALIZADA

Proyecto: PROGRAMA DEL APOYO AL TRANSPORTE SUB NACIONAL - PATS
Título del contrato: CONTRATO DE PRESTAMO N° 3587/ OC-PE
País: PERÚ
Número de préstamo: 3587/OC-PE
SDO No: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPI
Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión
de adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período
de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:
(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o
(b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar
el contrato.
1. El Adjudicatario
Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado]
Dirección: [ingresar la dirección del Oferente seleccionado]
[ingresar el precio de la Oferta del Oferente

Precio del contrato:
seleccionado]
2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes

que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado,
así como el precio de la Oferta leído en la apertura.]
Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado (si aplica)
[ingrese el precio de la
[ingrese el nombre] [ingrese el precio evaluado]
Oferta]
Oferta]
Oferta]
Oferta]
Oferta]
3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a) una
comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) información que el Oferente indique como
confidencial en su Oferta.]
4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

De conformidad con las IAO 33.1 en la evaluación de las Ofertas se utilizó, o, si de conformidad con la IAO 33.2 en
la adjudicación final de este Contrato, se utilizó el método de:
 Mejor Oferta Final
 Negociaciones
 Ninguno de los dos métodos
[Suprima si no corresponde]
El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad]
156 Sección X. Formularios de Contrato
5. Cómo solicitar una sesión informativa
FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el [insertar fecha y
hora local].
Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no sobre la evaluación de
otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación.
Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la
solicitud de explicación así:
Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Título / posición: [insertar título / posición]
Agencia: [indicar el nombre del Contratante]
Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico]
Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa
dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se
proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo
Suspensivo extendido.
La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la
manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora.
Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso,
proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles
desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato.
6. Cómo presentar una queja
Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse
antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local].
Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la queja
relacionada con la adquisición así:
Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]
Título / posición: [insertar título / posición]
Agencia: [insertar el nombre del Contratante]
Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico]
En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la
decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar
esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el
Plazo Suspensivo.
En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:
1. Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentó una Oferta en este
proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación.
2. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato.
3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.
4. Debe presentar la queja de conformidad con los párrafos 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus Apéndices 1 y
3.
7. Plazo Suspensivo
FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local]
El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención de
Adjudicación.
El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 5 anterior.
Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.
En nombre del Contratante
Firma: _______________________________________________
Nombre:______________________________________________
Título / cargo: _________________________________________
Teléfono: _____________________________________________
Email:________________________________________________
FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD EFECTIVA

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE
SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO
Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser

completado por el Oferente seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar
un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se
presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación.
Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier

persona natural que en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más
de las siguientes condiciones:
• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de
administración u órgano de gobierno equivalente del Oferente.
No. SDO: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN

Solicitud de Oferta: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN
A: PROVIAS DESCENTRALIZADO
En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta

de Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real:
[seleccione una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]
(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva
Detalles de la Propiedad Efectiva
Tiene participación Tiene directa o Tiene directa o indirectamente

directa o indirecta del indirectamente el el derecho a designar a la
Identidad del 25% o más de las 25% o más de los mayoría del consejo de
Propietario Efectivo acciones derechos de voto administración, junta directiva
o del órgano de gobierno
(Sí / No) (Sí / No) equivalente del Oferente
(Sí / No)
[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, país de
residencia]
O bien
(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las
siguientes condiciones:
 posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
 posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
 tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de
administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente
O bien
(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una
o más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá
explicar por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]:
 que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones

 que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
 que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de
administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente
Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación

del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para
firmar la Oferta]
Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que
firma la Oferta]
Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo
se indican más arriba]
Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año]
Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________.

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el
caso de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgación de la
Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.
** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los
documentos y formularios de la Oferta.
CARTA DE ACEPTACIÓN
[en papel con membrete oficial del Contratante]
[indique la fecha]
Número de Identificación y Título del Contrato: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN

Ejecución de la OBRA: “MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B
(DAGUAS) - CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”
A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]
La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su
Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución de la OBRA: “MEJORAMIENTO
CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) - CHETO, DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS – N°: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN, por el Precio del Contrato
equivalente0 a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la
moneda], con las correcciones y modificaciones0 efectuadas de conformidad con las
Instrucciones a los Oferentes.
(a) Aceptamos la designación de Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la

Pontificia Universidad Católica del Perú como Conciliador como Conciliador.0
Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad
con la IAO 42.1, es decir, dentro de los 15 días siguientes después de haber recibido esta
Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC; y (d) la
información adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad con los DDL en referencie
a IAO 41.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles empleando el Formulario de
Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección X. Formularios de Contrato.
Firma Autorizada
______________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:
____________________________________________________
Nombre de la Entidad:
__________________________________________________________
Adjunto: Convenio Contractual
0
Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.
0
Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato
(página siguiente).
0
Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador
propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.
CONVENIO CONTRACTUAL
Este Convenio Contractual se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el

año] entre PROVIAS DESCENTRALIZADO, con domicilio en la JR. CAMANA Nº 678,
PISO 11, Lima (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el
nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra
parte;
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de
identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado
la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto
de estas;
En consecuencia, este Convenio Contractual atestigua lo siguiente:
1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo significado
que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte
de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.
2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante
a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución
por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio
del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.
En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio Contractual en el día, mes y
año antes indicados.
El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]
______________________________
fue estampado en el presente documento en presencia de:
_______________________________
Firmado, Sellado y Expedido por

_________________________________________________
en presencia de:
_______________________________________________________________
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (GARANTÍA BANCARIA)

(Incondicional)
[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este
formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta
clase de garantía.]
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]
Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el número de la Garantía de

Cumplimiento]
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de
fecha [indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato
y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantía de Cumplimiento.
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un
monto total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras], 0 la cual será
pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de
ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de
una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus
obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que
sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.
Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la
emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de
dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes]
mes del [indicar el año],0 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago
bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.
0
El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y
denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.
0
Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá
observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una
extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha
establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al
formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no
superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será
presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”
Esta garantía tiene las características de solidaria, incondicional, irrevocable, indivisible y de

realización automática al solo requerimiento a favor del CONTRATANTE.
Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación
del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20
(a) está aquí excluido.
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]
(*) En caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante solicitará al
Garante una extensión de esta Garantía; o en su defecto requerirá al oferente seleccionado
tramitar la extensión de dicha Garantía.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (FIANZA)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante
solicita este tipo de garantía]
Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante,
compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se
obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante]
en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de
fianza] [indique el monto de la fianza en palabras] 0, a cuyo pago en forma legal, en los tipos
y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el
Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y
solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a
estos términos.
Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha 0 del
[indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para [indique el nombre del
Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los
mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia
parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.
Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación
quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto. En cualquier momento que
el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por
su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el
incumplimiento o deberá proceder de inmediato a:
(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o
(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al

Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del
mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es
el Oferente que ofrece la oferta evaluada más baja que se ajusta a las condiciones
de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el
Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algún
incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los
Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este
párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la
terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin
exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, incluidos otros
costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en
virtud de la presente fianza. La expresión "saldo del Precio del Contrato"
0
El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s)
moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
0
Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.
utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el Contratante al

Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera
pagado debidamente al Contratista, o
(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto
de esta fianza.
El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que
constituye esta fianza.
Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un
año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.
Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho
alguno en virtud de esta fianza.
En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante

ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por
la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique
el año].
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]
GARANTÍA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del
Contrato se hará un pago anticipado]
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]
Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”)
ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha
[indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una
breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al
Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas
indicada(s) a continuación.
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras] 0 contra el recibo de su
primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus
obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo
para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras.
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número
[indique número] en el [indique el nombre y dirección del banco].
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten.
Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del
Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato
ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de
0
El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de
las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable al Contratante.
[indique el año]0, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta
garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.
Esta garantía tiene las características de solidaria, incondicional, irrevocable, indivisible y de

realización automática al solo requerimiento a favor del CONTRATANTE.
Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC
Publicación No. 758.
[firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]
(*) En caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante solicitará al
Garante una extensión de esta Garantía; o en su defecto requerirá al oferente seleccionado
tramitar la extensión de dicha Garantía.
0
Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberá advertir que en caso de
una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de
esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario,
al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior
a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será
presentada antes de que expire la Garantía.”
Llamado a Licitación 169
Llamado a Licitación
Solicitud de Ofertas (SDO)
PERÚ
Programa de Apoyo de Transporte Subnacional - PATS
PRESTAMO: N° 3587/OC-PE – Banco Interamericano de Desarrollo
Llamado del Proceso No: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN
1. Esta Llamado de Licitación se emite en seguimiento del Aviso General de

Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición
No. I0DB1591- 11/16 de fecha 10 de noviembre 2016.
2. El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias
Descentralizado) ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para
financiar parcialmente el costo del Programa de Apoyo de Transporte Subnacional - PATS, y
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el
Contrato de la Obra: “MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) -
CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - No CONV-PROC-34-2021-
MTC/21-LPN.
3. PROVIAS DESCENTRALIZADO invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas
cerradas para la Obra: “MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS)
- CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS- No: CONV-PROC-34-2021-
MTC/21-LPN. El plazo de entrega / construcción es 150 días calendario.
4. La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de
Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco
Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15 aprobada por el
Directorio Ejecutivo del Banco el 2 de julio 2019 y efectiva el 1 de enero de 2020, y está
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en el documentos de
licitación0.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional al
email: serv_oa_77@proviasdes.gob.pe y revisar los documentos de licitación en la dirección
indicada al final de este Llamado desde las 08:30 hasta las 16:00 hora local.
6. Los requisitos de calificación se detallan en los documentos de Licitación del presente
proceso. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs Nacionales.
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de
Licitación en español (en versión digital), a partir del miércoles 22 de setiembre de 2021
desde las 08:30 hasta las 16:00 hora local, en la siguiente dirección: PROVIAS
DESCENTRALIZADO, Oficina de Procesos PATS: Jr. Camaná N° 678, piso 2, Cercado de
0
Día, mes, año, por ejemplo, 19 de diciembre de 2017.
0
Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen o amplíen aún más la
elegibilidad a un grupo particular de países miembros. Cuando este sea el caso, se deberá mencionar en este párrafo.
170 Llamado a Licitación
Lima, Lima – Perú, y contra el pago de una suma no reembolsable de S/ 15.00 (quince y
00/100 Soles). Esta suma podrá pagarse en efectivo al momento de la compra en la Caja de la
Entidad (PVD).
El documento será entregado en versión digital en la misma dirección donde se solicitó su
compra a partir del miércoles 22 de setiembre de 2021 desde las 08:30 hora local, previa
presentación de la constancia del pago.
Solo podrán presentar, solicitud de aclaraciones y Ofertas aquellos Oferentes que hayan
comprado los documentos de licitación.
8. El contratante realizará una (1) reunión previa a la Licitación, en la que podrán
participar dos (02) personas por oferentes que estén interesados, la cual tiene por objeto dar a
conocer los alcances técnicos del proyecto y recomendaciones para la presentación de las
ofertas. La reunión se llevará a cabo el martes 28 de setiembre de 2021, a las 10:00 a.m. en el
Jirón Camaná N° 678 – Piso 5, Provias descentralizado.
9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección Jr. Camaná N° 678 Piso 2 Mesa de
Partes/Trámite documentario a más tardar a las 10:00 hora local del día Jueves 21 de octubre
de 2021. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo
serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los
Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección Jr. Camaná 678, Piso 5 Auditorio de
Provias Descentralizado, a las 10:30 hora local del día jueves 21 de octubre de 2021.
10. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración Jurada de
Mantenimiento de la Oferta.
11. La dirección referida arriba es: Jr. Camaná N° 678, Piso 2, Lima 01 - Perú. Oficina de
Trámite Documentario/Mesa de Partes con atención al Comité de Recepción y Evaluación de
Propuestas – CREP – PROVIAS DESCENTRALIZADO y la apertura de Ofertas se realizará
en el mismo domicilio, solo que, en el auditorio de la entidad, ubicado en el piso 5.

Bid Chachapoyas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Bid Chachapoyas

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Bid Chachapoyas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN

Banco Interamericano de Desarrollo

“MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) -

Emitido: Setiembre 2021

SDO No: CONV-PROC-34-2021-MTC/21-LPN

Contratante: PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC

País: REPUBLICA DE PERÚ

Sección I. Instrucciones a los Oferentes......................................................................................

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

F. Adjudicación del Contrato.....................................................................................................31

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, según la definición 1 que consta en la

aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el

mutuo de las decisiones de inhabilitación.

(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer,

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u

(iii) Una práctica coercitiva consiste en

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier

iii. actos realizados con la intención de

del Grupo BID previstos en el IAO 3.1 (f)

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso

i. no financiar ninguna propuesta de

ii. suspender los desembolsos de la

iii. declarar una contratación no elegible para

adecuada al Banco tras tener

iv. emitir una amonestación a la firma,

v. declarar a una firma, entidad o individuo

vi. imponer otras sanciones que considere

vii. extender las sanciones impuestas a

viii. remitir el tema a las autoridades

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b)

se aplicará también en los casos en que las partes

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes,

requiere que los licitantes, oferentes, proponentes,

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios

cualquier otra entidad que haya suscrito contratos

3.2 Los Oferentes al presentar sus ofertas, propuestas o

(a) que han leído y entendido las definiciones de

(b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas,

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera

(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o

(c) comparte el mismo representante legal con

(d) posee una relación con otro Oferente, directamente o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se

(g) proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de

(h) posee una estrecha0 relación familiar, financiera o de

4.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus

temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o de

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los

subcontratistas está establecido en los DDL.