Contrato

CONTRATO DE PROCESO Nº 004-2022-MDI
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 003-2022-MDI-1
ADQUISICIÓN DE BARRA PARA CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DEPORTIVO RECREATIVO EN EL AA.HH. MATARANI 2000 ISLAY (MATARANI) DEL
DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
Conste por el presente documento, la contratación de adquisición de barra para construcción para la
obra “Mejoramiento del Servicio Deportivo Recreativo en el AA.HH. Matarani 2000 Islay (Matarani) del
Distrito de Islay - Provincia de Islay Departamento de Arequipa”, que celebra de una la Municipalidad
Distrital de Islay, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20184482208, con domicilio legal en la Av.
Arequipa N° 225, representada por el ing. HENRY RAFAEL ZENTENO MOLINA, identificado con DNI
Nº 29560505 en calidad de Gerente Municipal en atención a las facultades otorgadas a través de la
Resolución de Alcaldía N° 024-2019-DA/MDI y de otra parte COMERCIAL FERRETERÍA FÁTIMA
S.AC., con RUC Nº 20449458436, con domicilio legal en Mza. J Lote 08 Sect. Parque Industrial - Tacna
- Tacna, inscrita en la partida electrónica N° 11039767 Asiento N° A00001 del Registro de Personas
Jurídicas de la Oficina Registral de Tacna, debidamente representado por su Representante Legal,
Yovana Maruja Quenta Coaquira, con DNI N° 00515540, según poder inscrito en la partida electrónica
N° 11039767 Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tacna,
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 05 de julio del 2022, el Órgano Encargado de las Contrataciones adjudicó la buena pro de
la SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 003-2022-MDI-1 para la contratación de adquisición de
barra para construcción para la obra “Mejoramiento del Servicio Deportivo Recreativo en el AA.HH.
Matarani 2000 Islay (Matarani) del Distrito de Islay - Provincia de Islay Departamento de Arequipa”, a
COMERCIAL FERRETERÍA FÁTIMA S.AC., cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratación de adquisición de barra para construcción para la
obra “Mejoramiento del Servicio Deportivo Recreativo en el AA.HH. Matarani 2000 Islay (Matarani) del
Distrito de Islay - Provincia de Islay Departamento de Arequipa”, conforme al siguiente detalle:
ÍTEM DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD P.U. PRECIO TOTAL

Barra para construcción 3/8” grado 60 -
Unidad 4097.00 23.10 94,640.70
Marca Aceros Arequipa
P Barra para construcción 1/2” grado 60 -
Unidad 1780.00 41.50 73,870.00
a Marca Aceros Arequipa
q
Barra para construcción 5/8” grado 60 -
u Unidad 520.00 63.90 33,228.00
e
t Barra para construcción 3/4” grado 60 -
Unidad 32.00 93.90 3,004.80
e Marca Aceros Arequipa
Barra para construcción 8 mm grado 60 -
Unidad 187.00 16.644380 3,112.50
S/. 207,856.00
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 207,856.00 (Doscientos siete mil ochocientos
cincuenta y seis con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas,
así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia
del presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en Pagos a Cuenta,
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en
el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo
que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas
que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un
plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para
ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
EL CONSTRATISTA, señala como Código de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 002-540-001733273052-

36 a nombre de COMERCIAL FERRETERIA FATIMA S.A.C., del Banco de Crédito del Perú - BCP, a
efectos que el pago pueda ser abonado a dicha cuenta.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de quince (15) días calendarios según el cronograma de
entrega, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación:
1ra. ENTREGA 2da. ENTREGA T

O
ITEM DESCRIPCIÓN U.M. a los tres (03) días a los quince (15) días T
calendarios, contados calendarios, contados A
desde el día siguiente de desde el día siguiente de L
suscrito el contrato suscrito el contrato
Barra para construcción 3/8” grado
Unidad 3000 1097 4097
60 - Marca Aceros Arequipa
P Barra para construcción 1/2” grado

Unidad 1000 780 1780
a 60 - Marca Aceros Arequipa
q
Barra para construcción 5/8” grado
u Unidad 250 270 520
e
t Barra para construcción 3/4” grado
e Unidad 0 32 32
Barra para construcción 8 mm grado

Unidad 0 187 187
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora, así como los documentos
derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.
El contratista cumple con adjuntar con los siguientes documentos, que se anexan al presente:
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza N° 010637916 000 como garantía
de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 10% del monto adjudicado.
b) Código de cuenta interbancaria (CCI).
c) Copia de la vigencia del poder del representante legal.
d) Copia de DNI del representante legal.
e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
f) Correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
g) Detalle de los precios del monto de la Oferta de cada uno de los bienes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por el concepto, monto y vigencia siguiente:
 De fiel cumplimiento del contrato: S/. 20,786.00 (Veinte mil setecientos ochenta y seis con 00/100
soles) a través de la Carta Fianza N° 010637916 000, emitida por la entidad financiera Banco
SCOTIABANK PERU SAA. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de
la prestación.
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por la Unidad
Orgánica de Almacén, y la conformidad será otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, en el plazo máximo de siete (7) días o máximo quince (15) días, en caso se requiera efectuar
pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, días de producida la recepción.
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el

sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días.
Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, el plazo para subsanar
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga
la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación,
aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el
numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32
y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
prácticas.
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que
deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes
o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas
de derecho privado.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo
de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Arequipa N° 225, Distrito de Islay, Provincia de Islay, Departamento
de Arequipa.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mza. J Lote 08 Sect. Parque Industrial - Tacana - Tacna, como se
notificará al correo electrónico fatima-grupo@hotmail.com Teléfono: 990946310.
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Islay al 25 de julio del 2022.
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Contrato

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Contrato

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Contrato

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CONTRATO DE PROCESO Nº 004-2022-MDI

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 003-2022-MDI-1

ADQUISICIÓN DE BARRA PARA CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

ÍTEM DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD P.U. PRECIO TOTAL

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

EL CONSTRATISTA, señala como Código de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 002-540-001733273052-

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

1ra. ENTREGA 2da. ENTREGA T

P Barra para construcción 1/2” grado

Barra para construcción 8 mm grado

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

También podría gustarte