Bases Exp. Tecnico de Ambar Puquio

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
Aprobado mediante Directiva Nº 001-2017-OSCE/CD
SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
SIMBOLOGÍA UTILIZADA:
Nº Símbolo Descripción
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1 [ABC] / […….] completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
2 [ABC] / […….] específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o
por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación del
sobre de la oferta.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
3 de selección y por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
4 de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de
las bases.
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:
Nº Características Parámetros
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Márgenes
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de página
Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
Automático: Para el contenido en general

4 Color de Fuente
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica

11 : Para el nombre de los Capítulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaño de Letra
9 : Para el encabezado y pie de página
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineación Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres
de los Capítulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado
Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún
9 Subrayado
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto
deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la

Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.
Elaboradas en marzo de 2018

Modificadas en mayo de 2018
[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA DE OBRA1
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº
[CONSIGNAR EL NÚMERO DE CONVOCATORIA]
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE

OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE SANEAMIENTO
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS
CENTROS POBLADOS DE AMBAR PUQUIO, QUINCHES ALTO, QUINCHES BAJO,
PUEBLO NUEVO, TOPAYA, LA MINA, PAMPA GASPAR, CASA VIEJA Y CUCHUCHIN
DEL DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA”
1
Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición:
Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico
de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural o jurídica
encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no menor de 1 año; en el caso de supervisiones
de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 años.
1
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO
DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS
CENTROS POBLADOS DE AMBAR PUQUIO, QUINCHES ALTO, QUINCHES BAJO, PUEBLO NUEVO,
TOPAYA, LA MINA, PAMPA GASPAR, CASA VIEJA Y CUCHUCHIN DEL DISTRITO DE SAYAN - HUAURA -
LIMA”
ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Distrital de Sayán, con domicilio legal en Calle Grau N°258, Distrito de Sayán- Provincia
de Huaura y departamento de Lima.
I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
Consultoría de persona natural o jurídica Profesional que preste el servicio en la elaboración de
estudio definitivo del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE AMBAR PUQUIO, QUINCHES ALTO,
QUINCHES BAJO, PUEBLO NUEVO, TOPAYA, LA MINA, PAMPA GASPAR, CASA VIEJA Y
CUCHUCHIN DEL DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA”.
Nº Nombre del PIP (Referencial)*

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS
CENTROS POBLADOS DE AMBAR PUQUIO, QUINCHES ALTO, QUINCHES BAJO, PUEBLO
01
NUEVO, TOPAYA, LA MINA, PAMPA GASPAR, CASA VIEJA Y CUCHUCHIN DEL DISTRITO
DE SAYAN - HUAURA - LIMA”
* El nombre del documento técnico es referencial, ya que estará sujeto al desarrollo del estudio
realizado.
II. BASE LEGAL
- Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública
- Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- D.S. Nº 102-2007-EF Reglamento del SNIP actualizado.
- R.D. Nº 003-2011-EF/68.01, aprobación de la Directiva General del SNIP – Directiva N°
001-2011-EF/68.01 y sus modificatorias mediante: R.D. Nº 002-2011-EF/63.01 (23 de julio de 2011), R.D.
N° 003-2012-EF/63.01 (23 de mayo de 2012), R.D. N° 008-2012-EF/63.01 (13 de diciembre de 2012),
R.D. Nº 003-2013-EF/63.01 (2 de mayo de 2013), R.D. N° 004-2013-EF/63.01 (7 de julio de 2013), R.D.
N° 005-2013-EF/63.01 (27 de julio de 2013), R.D. Nº 008-2013-EF/63.01 (31 de octubre de 2013) , R.D.
Nº 005-2014-EF/63.01 (20 de mayo 2014), R.D. N° 001-2015-EF763.01 (05 de febrero de 2015) y R.D.
N° 004-2015-EF/63.01 (09 de abril de 2015).
- Resolución Directoral respectiva, Aprobación de la Guía Metodología para Proyectos de Infraestructura
Pública.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para al año fiscal 2017.
- Reglamento del Decreto Legislativo N°1017 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 138-2012-EF, y sus modificatorias.
- Ley N° 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras
de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles
afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, D.S N° 043-2003-PCM.
- Directivas, Comunicados y Pronunciamiento del OSCE.
- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972.
2
- Normatividad vigente de la Contraloría General de la república.
III. ANTECEDENTES.
A continuación se presentan los principales antecedes del PIP:
a. La Municipalidad Distrital de Sayán, considera necesario brindar iniciativas de apoyo a las

diferentes obras que se ejecutan en su jurisdicción, en mejora de la calidad de vida y
generación de empleo e ingresos para los habitantes de las diferentes localidades del Distrito
de Sayán – Huaura – Lima.
b. Por necesidad de servicio básico de agua potable y Alcantarillado en los Centros Poblados de
Ambar Puquio, Quinches Alto, Quinches Bajo, Pueblo Nuevo, Topaya, La Mina, Pampa
Gaspar, Casa Vieja Y Cuchuchin Del Distrito De Sayan - Huaura - Lima”
Es por ello que se plantea la elaboración del estudio definitivo del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE AMBAR
PUQUIO, QUINCHES ALTO, QUINCHES BAJO, PUEBLO NUEVO, TOPAYA, LA MINA, PAMPA
GASPAR, CASA VIEJA Y CUCHUCHIN DEL DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA”
Así mismo, los recursos con los que cuenta la Municipalidad Distrital de Sayán para la ejecución de
proyectos de inversión en el presente año son principalmente de la fuente de financiamiento de
Recursos Determinados, en el rubro de Canon y Sobre Canon Minero, y se prevé que se mantendrán
de esta manera en los próximos años. A partir de ello se identifica la necesidad de fortalecer
orgánicamente el proceso de priorización y formulación de los proyectos, de acuerdo a su plan y sus
lineamientos.
En tal sentido, se necesita la identificación de alternativas para seleccionar la más viable, evaluando el
proyecto desde varios puntos de vista, económico, social o ambiental, ello determinara la viabilidad del
proyecto antes mencionado, el cual será para el beneficio de los estudiantes y la población en general.
Ubicación
Región: Lima.
Provincia: Huaura.
Distrito: Sayán.
Centros Poblados: Ambar Puquio, Quinches Alto, Quinches Bajo, Pueblo Nuevo, Topaya, La
Mina, Pampa Gaspar, Casa Vieja Y Cuchuchin Del Distrito De Sayan - Huaura - Lima”
1. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objeto del presente servicio incluye la aprobación y conformidad de los estudios básicos y expediente
técnico, de proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LOS CENTROS POBLADOS DE AMBAR PUQUIO, QUINCHES ALTO, QUINCHES BAJO, PUEBLO
NUEVO, TOPAYA, LA MINA, PAMPA GASPAR, CASA VIEJA Y CUCHUCHIN DEL DISTRITO DE
SAYAN - HUAURA - LIMA” con código SNIP N° 301381; El consultor, para los objetivos del estudio,
podrá ampliar o profundizar el servicio (no podrá reducirlos), sin variar el monto de su propuesta, siendo
responsable de todo los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes términos de
Referencia.
Los alcances del servicio son los siguientes:
a. La elaboración del Expediente Técnico debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada
la declaración de viabilidad.
b. En cualquier etapa en que se encontrase el Servicio, La Entidad rechazará el Expediente Técnico
sí éste no se ha desarrollado respetando los alcances establecidos en el Estudio de Pre Inversión
a nivel de perfil; reservándose el derecho de resolver el Contrato por incumplimiento de El
3
Consultor. El estricto cumplimiento de los alcances establecidos en el Estudio de Pre inversión, es

de exclusiva responsabilidad de El Consultor.
c. Elaborar todos los estudios de ingeniería necesarios para el desarrollo del expediente técnico.
d. Gestionar y documentar el expediente técnico con las facilidades de servicios básicos.
e. Elaborar y gestionar los expedientes para la obtención de las licencias y autorizaciones de las
entidades reguladoras.
f. El consultor realizara una evaluación ambiental que muestre los impactos positivos y negativos
derivados de la construcción de la obra, estableciendo las medidas a tomar para reducir la
contaminación y las molestias físicas que provoque la obra, de modo de no alterar la salud y
comodidad de los vecinos y usuarios y gestionara su aprobación ante la entidad competente.
g. Durante el desarrollo de cualquiera de las etapas previstas, El Consultor deberá informar
oportunamente al órgano revisor en la instancia respectiva, sobre cualquier modificación,
incongruencia o factor que pueda generar la alteración de los alcances establecidos en el estudio
de pre inversión. La omisión de dicha comunicación, constituye falta de El Consultor, quien
asumirá la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.
1.1. Servicios básicos que prestará el consultor:
El Consultor prestará a La Entidad los siguientes servicios, según grandes rubros:

 Recopilación, evaluación y aprovechamiento de información base: Documentos, planos,
mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos topográficos, Estudios de suelos,
fotografías, etc.
 Ejecución y/o contratación de los ensayos, pruebas requeridas y estudios necesarios para la
elaboración del expediente técnico.
 Elaboración del levantamiento topográfico, formulación de conclusiones y recomendaciones.
 Elaboración de estudios de mecánica de suelos, formulación de conclusiones y
recomendaciones.
 Desarrollo del anteproyecto.
 Desarrollo de proyecto integral de construcción.
 Memorias Descriptivas del Expediente Técnico.
 Elaboración de Especificaciones Técnicas.
 Elaboración de Metrados del Proyecto
 Formulación de Costos y Presupuesto de ejecución de la Obra.
 Elaboración de Fórmula Polinómica de reajuste de precios.
 Determinación de plazo de ejecución de la Obra y elaboración de calendarios valorizados y
cronogramas de avance de Obra (Diagrama Gantt).
 Absolución permanente de las consultas referidas a la documentación técnica que elabore o
presente como parte del mismo. Este servicio se dará durante la ejecución de la obra o por el
tiempo mínimo de 04 años, debiendo emitir pronunciamiento a las observaciones que formule
el ejecutor de obra.
Estudio Topográfico
Estudio de levantamiento topográfico teniendo en cuenta el sistema de coordenadas que debe
estar referido al sistema Básico Nacional de Coordenadas (UTM modificado); de igual forma, la
altura debe estar referida a los Bench Mark de la Red Nacional (de no existir utilizar GPS de
buena sensibilidad), establecido por el Instituto Geográfico Nacional
Trabajo de gabinete para el cálculo de las cotas y coordenadas de las progresivas, radios
ubicados, los cuales se dibujarán en planos topográficos a escala conveniente.
El trabajo topográfico se presentará en planos en Autocad en formato físico y digital. Plano de
levantamiento topográfico en planta a escala adecuada. Curvas de nivel, cálculos de volúmenes
de corte y relleno, memoria descriptiva y registro fotográfico.
Efectuará como mínimo todo lo descrito en el Item de I.- ALCANCES DEL SERVICIO.
Será entregado por el consultor
Estudios de Mecánica de Suelos de la Zona y canteras
4
Los análisis y ensayos deben ser ejecutados en un laboratorio de mecánica de suelos y

pavimentos de instituciones de prestigio como UDEP, Sencico, u Otras similares a nivel
nacional.
Efectuará como mínimo todo lo descrito en el Ítem de I.- ALCANCES DEL SERVICIO.
Ambos estudios serán entregados por el consultor
Estudio de Estimación de Riesgos:

Se debe efectuar el análisis del riesgo del proyecto y plantear las medidas de reducción
pertinentes, para lo cual es importante que el profesional verifique que no se está exponiendo
los componentes o elementos del proyecto a potenciales peligros, seleccionando una adecuada
localización.
Si la exposición a riesgos es inevitable, el profesional debe analizar los factores de
vulnerabilidad para definir mecanismos y medidas que permitan reducir el peligro identificado.
También debe considerar medidas para que el proyecto pueda operar en condiciones normales,
en caso de desastre. Incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos, en el caso que
se presenten.
Efectuará mínimo lo descrito en el Ítem 6.4 de I.- ALCANCES DEL SERVICIO
Será entregado por el consultor
Estudios de Evaluación Arqueológica

Será tramitado por el consultor ante el Ministerio de Cultura. Incluye los pagos administrativos
que se tengan que realizar en este Ministerio a fin de lograr la obtención del CIRA (Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueológicos) o documento que corresponde al tipo de proyecto.
Estudio de Clasificación Ambiental o FTA según corresponda:

El Estudio de Clasificación Ambiental (FICA) o Ficha Técnica Ambiental, según corresponda,
deberá identificar los potenciales impactos positivos y negativos que generará el Estudio en sus
diferentes etapas: diseño, construcción, operación y mantenimiento; proporcionando los
lineamientos a seguir para la mitigación de los impactos negativos que podrían darse. Deberá
seguir de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
Efectuará como mínimo todo lo descrito en el Ítem de I.- ALCANCES DEL SERVICIO. Será
entregado por el consultor
Estudio de las Fuentes de Agua:
El Consultor deberá realizar el análisis físico, químico, bacteriológico y de metales de la fuente
de agua que actualmente abastece a los caseríos en un laboratorio. El análisis se realizara a
dos muestras como mínimo.
Servicios Varios.
a) Servicios de Impresiones y fotocopias.
b) Servicios de movilidad local y viáticos.
1.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad
A fin que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecución del servicio, la entidad
proporcionará los siguientes recursos:
- Copia de los estudios de pre inversión y/o información del tipo de ejecución del proyecto a fin
de calcular los costos de gastos generales.
- Orientación para la elaboración del expediente.
- Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energía, y agua.
1.3. Responsabilidades del consultor:
5
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Consultor conforme a los dispositivos
legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes al servicio contratado, éste se obliga y
compromete a cumplir con lo siguiente:
 Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al
objeto de la Consultoría.
 Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia.
 Realizar la visita de campo al sector donde se desarrollará el proyecto, materia de la
Consultoría.
 Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características
climatológicas, hidrológicas, geotécnicas, geológicas y topográficas correspondientes en el
área de estudio sobre el que se ejecutará el proyecto.
 El Consultor es responsable por presentar el Proyecto Definitivo ante la entidad contratante.
 Garantizar la participación del personal profesional mínimo (Personal técnico y auxiliar) que se
exige en el presente documento, así como de los servicios y equipos que garanticen la buena y
oportuna ejecución del Servicio.
 Es de su exclusiva responsabilidad cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para los Servicios comprendidos en la Consultoría.
 Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad de los Servicios que preste, para lo
cual mantendrá coordinación permanente con La Entidad sobre los trabajos que ejecuten sus
proyectistas.
 El Consultor será legalmente responsable en el campo administrativo, civil y penal; por los
resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como
producto de los estudios efectuados.
 El Consultor está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales,
normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo
de la Consultoría, así como para sustentar adecuadamente la documentación técnica que
formulará para La Entidad.
 De ser necesario el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones al Coordinador y/o Supervisor de la Consultoría que designará La Entidad, así como
al Equipo Revisor que eventualmente tendrá a su cargo la revisión de los documentos que
vaya elaborando El Consultor.
 El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de El
Consultor; las que se complementarán con los aquí listados.
 El Consultor es responsable por la precisión de los metrados del Proyecto, los cuales deben
estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial
del orden de más o menos 5% de los metrados reales.
 El consultor es responsable de emitir aclaraciones en relación a consultas que pudieran
derivarse de la ejecución de obra por el tiempo que ésta dure.
 El Consultor está obligado asistir a las reuniones de trabajo ante cualquier entidad competente
para la revisión y aprobación del proyecto.
2. ETAPAS DE LA CONSULTORÍA:
PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA

CONSULTORÍA:
Durante el proceso de elaboración del expediente técnico de corresponder y ser solicitado por la
Municipalidad, El Consultor efectuará tres (03) entregas oficiales y obligatorias, que corresponderán a
cada una de las etapas que se definen en los presentes Términos de Referencia, y que corresponden a:
OPORTUNIDAD DE PRESENTACION:
a. Para cada una de las Etapas (Primera y Segunda) del Servicio de Consultoría de Obras, El
Consultor presentará en calidad de “borrador” a la (La Entidad), la documentación de la primera
6
etapa y segunda de los presentes Términos de Referencia, debidamente sellada y firmada por
cada profesional responsable de su elaboración, Jefe del Proyecto y el Representante Legal del
Consultor. Los sellos deben ser legibles y contener el número de colegiatura correspondiente.
b. Dicha documentación deberá ser presentada adicionalmente en Discos Compactos (CD) con los
archivos digitalizados de la información correspondiente a dicha etapa con los formatos y software
requeridos: Textos en Word, todos los cálculos en Excel, Planos en Autocad. Los CD’s deberán
estar debidamente rotulados.
c. El consultor deberá presentar avances, en forma impresa y digital, de acuerdo al siguiente
cronograma:
 PRIMER INFORME
A los 20 días calendarios de iniciado el plazo contractual, en original y dos copias y deberá
contener lo siguiente:
- Resumen Ejecutivo del Anteproyecto,
- Recopilación, revisión y análisis de la información y documentación existente;
- Visita e inspección técnica al lugar del proyecto;
- Planos de ubicación
- Documento de Libre Disponibilidad del Terreno y/o saneamiento físico legal donde se
ubican los componentes del proyecto y otros.
- Cronograma de Ejecución de la Consultoría en sus diferentes etapas.
El avance parcial debe ser presentado a la Unidad de Estudios y Proyectos en medio físico
y en versión digitalizada CD-ROOM, estará sujeto a revisión, la cual se efectuará
paralelamente a la continuación del desarrollo del estudio.
 SEGUNDO INFORME
A los 60 días calendarios de iniciado el plazo contractual, en original y dos copias y deberá
contener lo siguiente:
EL CONSULTOR presentará el Anteproyecto en donde planteará su propuesta de solución
de espacio físico y el cual será sujeto a aprobación para que pueda proseguir con el
desarrollo del Expediente Técnico de acuerdo al PIP viable, tiene carácter de obligatorio y
debe ser presentado a la Unidad de Estudios Y proyectos en medio físico y en versión
digitalizada CD-ROOM, estará sujeto a revisión, la cual se efectuará paralelamente a la
continuación del desarrollo del estudio.
Dentro de los documentos a presentar en este informe se incluyen los siguientes Estudios
Básicos de Ingeniería:
- Estudios Topográficos.
- Estudios de Mecánica de Suelos
- Estudios de Canteras.
- Estudios de Análisis de Riesgo.
- Estudios de evaluación Arqueológica.
- Estudio de Clasificación Ambiental o FTA según corresponda. Anexar cargo de
presentación ante la DNS del MVCS.
- Estudio de las Fuentes de Agua, si corresponde.
- Solicitud de Acreditación de disponibilidad hídrica, por el ALA, si corresponde.
 INFORME FINAL (PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO CULMINADO)

A los 120 días calendarios de iniciado el plazo contractual, en dos originales y dos copias y
deberá contener lo siguiente:
En este último informe se entregará el Expediente Técnico completo el cual incluirá: Planos
de planta, elevaciones, cortes y detalles de todas las especialidades, Memoria Descriptiva,
presupuesto referencial, análisis de costos, etc. En concordancia con lo indicado en el
ACÁPITE 7, de I.- ALCANCES DEL SERVICIO.
El Expediente Técnico será entregado en forma impresa y digital. El estudio impreso
terminado deberá presentarse en cuatro (03) ejemplares, dos (01) original y dos (02)
7
copias, impresos en papel bond A4 de 80 gr. debidamente foliado, sellado y firmado en

cada hoja por el Jefe del Estudio y los especialistas correspondientes, y una (01) copia
digital de los textos en Word, cálculos en Excel, Base de datos del presupuesto en S10 o
PCUWIN, planos en Autocad (mínimo versión 2010), Base de datos del levantamiento
topográfico de la Estación Total, y otros utilizados, procesados en Acrobat o Adobe Reader,
anexos conteniendo los planos, estudios de ingeniería: Estudios Topográficos, estudios de
mecánica de suelos y canteras, estudios de Impacto ambiental, estudios de evaluación
arqueológica, etc y documentos de compromisos de los beneficiarios directos e
instituciones involucradas, encuestas de ser necesario, entre otros documentos exigidos
por la Unidad de Estudios y Proyectos.
El Expediente Técnico debe ser presentado a la Entidad con atención a la Unidad de
Estudios y Proyectos en medio físico y en versión digitalizada CD-ROOM, estará sujeto a
revisión, para lo cual se debe cumplir el siguiente cronograma.
Todos los informes deberán ser firmados y sellados por todos los profesionales
responsables de su elaboración y por el Jefe del Proyecto.
d. Todo retraso en la entrega total de la documentación establecida de los presentes Términos de

Referencia para cada una de las Etapas, que exceda el plazo otorgado, se considerará como mora
para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso; según lo señalado por el Reglamento de
contrataciones del Estado.
e. Toda la documentación que se formule en cualquiera de las Etapas se elaborará cumpliendo los
alcances, contenidos, formatos y anexos otorgados por La Entidad.
f. No se considerará como entrega oficial, cuando El Consultor efectúe la presentación incompleta
de los documentos exigidos en cada etapa. En este caso, y para todo efecto, se considerará como
no efectuada la entrega.
REVISIÓN Y EVALUACION:
a. La Entidad revisará el Servicio de Consultoría, de acuerdo al siguiente cronograma:
CONSULTOR (Proyectista) 1er Informe a los 20 D.C desde el inicio del plazo
contractual
Supervisor 05 D.C para revisar 1er Informe
CONSULTOR (Proyectista) 2do Informe a los 60 D.C desde el inicio del plazo
contractual
Supervisor 05 D.C para revisar 2do Informe
CONSULTOR (Proyectista) Presentación del Exp. Técnico a los 120 D.C desde
el inicio del plazo contractual
Supervisor 05 D.C para formular Observaciones
Unidad de Estudios y 03 D.C para Notificar al Proyectista las
Proyectos Observaciones formuladas por el revisor
CONSULTOR 10 D.C para Subsanar Observaciones
Supervisor 05 D.C para revisar y emitir conformidad
De persistir las observaciones, se procederá de acuerdo a la Ley de Contrataciones del

Estado.
Los plazos considerados de evaluación, levantamiento de observaciones y aprobación de los
informes finales del Expediente Técnico por parte del evaluador, no se computarán como
parte de los plazos para la elaboración del Expediente Técnico.
b. El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar la entidad y empresas
prestadoras de servicio y/o concesionarias a las Etapas correspondientes no deberá afectar al
desarrollo del Servicio de Consultoría, por tanto, el Consultor debe cumplir con presentarlos en la
oportunidad establecida en los Términos de Referencia.
8
c. Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, se
considerará como mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculará
de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones. El Consultor adjuntará al
Expediente corregido, el expediente observado, a efectos de facilitar el control de las correcciones
efectuadas.
d. El Consultor no contará con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas, o que se
deriven de correcciones fallidas. En este caso, la penalidad por mora se computará desde el
mismo día en que se reciba el Pliego de Observaciones No Subsanadas, la Entidad le aplicará al
Consultor una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la
penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.
APROBACIÓN:
a. La Entidad, luego de verificar el cumplimiento del servicio, procederá a otorgar la aprobación de la
Etapa correspondiente del Servicio de Consultoría.
b. El Consultor, dentro de los Cinco (05) días calendarios siguientes a la aprobación del expediente,
hará entrega a La Entidad de lo siguiente:
 Dos (01) ejemplar original completo, compatibilizado e integrado, de cada uno de los
documentos indicados en los presentes Términos de Referencia. Para documentos en
formato A4 se empleará papel bond extra blanco alcalino de 80 gramos y para formatos
A1 se empleará papel bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estarán
debidamente suscritos y sellados por los profesionales responsables de su elaboración
en cada especialidad, Jefe del Proyecto y por el Representante Legal de El Consultor. Se
presentarán en Pioneres A-4 de dos anillos o archivadores y tapa plastificada rígida. Los
expedientes deberán ser debidamente rotulados con carátula frontal y en el lomo.
Textos
El tipo a usar será el que a continuación se describe:
Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamaño
T1 Títulos Arial Negrita-sub rayado 14
T2 Sub-Títulos y contenidos Arial Negrita 12
Fotografías:
Serán impresas a color en alta resolución, con leyenda respectiva en la parte inferior con
tipo T2. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva.
Metrados, se requiere la presentación en papel bond A4 del metrado total, en los que se
detallen por columnas los metrados de los componentes.
Asimismo se deberá incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente,
con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera
firmados por el Ingeniero Civil responsable.
Presupuesto
El presupuesto debe ser presentado en Software S10 2005 y/o SYSCU en forma
digitalizada e impresa en papel bond formato A4 y debe incluir:
 Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la hoja de resumen de
metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.
 Análisis de costos unitarios del total del presupuesto, los mismos que incluyen
los precios de los materiales sin IGV puestos en obra es decir que incluyen el
flete, con rendimientos de mano de obra.
 Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en:
materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines.
9
 Dos (02) copias simples (Fotocopias) completa de cada uno de los volúmenes originales.
Se presentarán en Archivadores. Los expedientes deberán ser debidamente rotulados
con carátula frontal y en el lomo, e identificado como “COPIA”. Deben constar las firmas
correspondientes y serán entregados una vez cuenten con el informe de aprobación del
área de infraestructura al final del servicio.
 Dos (02) CDs conteniendo información completa del Expediente Técnico (Auto Cad,
Excel, PDF, bases de datos S10, Word, S10, SySCU u otro programa afín) y
documentación sustentatoria escaneada.
3. REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO:
Requerimientos del proyecto:

El Consultor deberá elaborar el Expediente Técnico y brindar los servicios detallado en los Objetivos de
los presentes términos de referencia. Así mismo, debe desarrollar los estudios complementarios, tales
como: Estudio Topográfico, Estudio de Mecánica Suelos, Estudio de Canteras.
El trazo definitivo de las obras, así como las obras complementarias deberán ser establecidos por el
Consultor en el Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra en concordancia con lo que está
plasmado en el estudio del perfil de Pre Inversión, utilizando la mejor práctica de la ingeniería y el
reglamento respectivo para este tipo de proyecto.
El Consultor tendrá como marco referencial de partidas las del Presupuesto de construcción consignado
en los anexos del Estudio del Perfil de Pre Inversión declarado viable.
Descripción de las Obras a Ejecutar:

El presente expediente técnico respetara las metas del perfil viable, y cualquier mejora o cambio de
tecnología del proyecto será previa autorización de la Unidad Formuladora y la gerencia de desarrollo
urbano.
4. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:
Para el desarrollo del Expediente Técnico se deberá hacer uso de información básica contenida en el
Estudio de Pre Inversión viable,
El Consultor contratado coordinará la ejecución del proyecto directamente con la Entidad a fin de aclarar
cualquier duda respecto al desarrollo de la documentación técnica requerida.
Efectuada la entrega del Expediente definitivo LA ENTIDAD procederá a efectuar su revisión, en cada
una de sus especialidades y componentes.
El Consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del Expediente
Técnico, causal que originará la resolución del contrato.
4.1 Recopilación de información y coordinación con empresas de servicios y otras entidades:

El Consultor deberá obtener la información oficial siempre que sea necesario de las redes
Existentes, de las empresas de servicio tales como son: EMPRESAS Y PROPIETARIOS DE
LOS TERRENOS, así mismo deberá dar solución técnica a interferencias que se encontrarán
durante la elaboración del Expediente Técnico definitivo en coordinación con las empresas de
servicios correspondientes.
4.2 Inspección y trabajo de campo:

a) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura existente de agua y desagüe y/o
eliminación de excretas de la zona, veredas y pavimentos que permita tomar conocimiento de
la real situación de la zona del estudio, así como efectuar los trabajos de topografía y
levantamiento de datos que viabilicen la elaboración del proyecto y su ejecución.
b) Se realizarán piques exploratorios para verificar las interferencias con los servicios
existentes.
10
c) Todas informaciones de las instalaciones existentes deberán estar ubicadas en los planos a
escalas convenientes acotando su distancia horizontal y profundidad.
4.3 Planeamiento de mejoras del proyecto:

El Consultor, desarrollará la ALTERNATIVA seleccionada en el Estudio de Pre Inversión viable,
pudiendo ser esta enriquecida con observaciones que pudieran plantear el Consultor, relativo a
optimizar las solución técnico - económica del proyecto, entre las que se estudiaran la mejor
solución teniendo en cuenta que en la región se presentan periódicamente el fenómeno del Niño,
entre otros componentes planteados en el estudio de Pre Inversión viable.
4.4 ESTUDIOS BASICOS

El Expediente Técnico debe contar con los siguientes estudios básicos:
Estudio Topográfico
Será entregado por el Consultor y deberá contener como mínimo lo siguiente:
El levantamiento topográfico, se efectuará mediante ESTACIÓN TOTAL DIGITAL por
coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistema I.G.N y a un B.M oficial existente y a
escala, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a su fin, como se indican a
continuación:
1. Deberá presentar la fecha expedida por el I.G.N, sobre la ubicación del BM oficial
empleado (De existir en la red nacional de no ser el caso utilizar GPS en buen estado)
2. Levantamiento topográfico de las obras a ejecutar tomando como referencia lo existente
en el caserío, anexando a éste las ampliaciones actuales y futuras a escala conveniente y
con curvas de nivel que equidisten 1.00metro.
3. Ubicación de estaciones de bombeo, cámaras de rejas, lagunas de oxidación, u otras
estructuras especiales a escala 1/250, con curvas a nivel cada 0.50m.
4. Deberán dejarse un BM principal del esquena y BBMM auxiliares para la ubicación exacta
de lagunas de oxidación, estaciones de bombeo, cámaras de rejas, y/o otras estructuras
proyectadas, lo que deberán indicarse en los planos respectivos; indicando además su
cota topográfica, coordenadas y descripción de la ubicación referida a un punto fijo,
acompañando una fotografía que dé una buena idea de su ubicación.
5. Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos
sobre una estructura existente.
6. Se indicará toda la información superficial encontrada: vías, pavimentos, bermas, jardines,
árboles, postes, buzones, canales y otros que son relevantes.
7. Todos estos detalles deben presentarse en un informe específico del levantamiento
topográfico, adjuntando además los planos impresos y en disquetes.
Estudios de Mecánica de Suelos de la Zona

Se efectuarán calicatas para examen de las características de los suelos que atravesarán las
tuberías, así como aquellas que comprometerán las estructuras del proyecto. El número y
profundidad de las misas serán determinadas por el CONSULTOR, en coordinación con la
entidad, con relación a la naturaleza y condiciones de diseño de las estructuras y/o tuberías
consideradas y las particularidades del terreno, de forma de garantizar un adecuado y suficiente
conocimiento de las condiciones de cimentación y permitir con suficiente precisión el metrado de
los distintos tipos de suelos que encontrará el contratista durante la ejecución de las obras, así
como adoptar las soluciones técnicas apropiadas durante el diseño.
Este estudio, en lo que respecta al diseño estructural de la cimentación deberá tener como
mínimo las siguientes características:
11
- Una (01) calicata localizada en el eje de la estructura

- Una (01) calicatas diametralmente en estructuras importantes
- Las calicatas tendrán profundidades técnicamente posibles de alcanzar y que
proporcionen muestras representativas y confiables del suelo las que deberán ser debidamente
ubicada en los planos y señalizadas en el campo.
- En los planos de perfiles de la línea de Conducción, aducción, impulsión, entre otros,
deberá especificarse el tipo de terreno.
El consultor deberá ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar
la capacidad portante del terreno en aquellas zonas en las que se localizarán las estructuras del
esquema; así como determinar la estabilidad de las cimentaciones proyectadas.
Se deberán efectuar toma de muestras y ensayos para determinar la calidad físico química de
cada tipo de suelo, por donde atravesarán las tuberías y en donde se localicen las estructuras
especiales, tales como: nivel de cloruros y sulfatos, ph, Conductividad, etc. Determinando la
agresividad del terreno el material de las tuberías, concreto, fierro y otros materiales de la obra.
En base a estos resultados
De éstas investigaciones los sustentará mediante un informe técnico, al cual adjuntará los
originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas.
Para las estructuras existentes también se determinará la calidad físico química del suelo en el
área donde está ubicada dicha estructura. También se determinará la estabilidad de la
cimentación mediante un estudio geotécnico del área compromete la estructura.
El consultor presentará el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye:
1. Descripción y Objetivo
2. Ubicación del área en estudio (especificando la ubicación de cada una de las estructuras y
líneas proyectadas).
3. Características del proyecto.
4. Investigaciones realizadas:
Antecedentes geológicos de la zona: Geomorfología y Geología.
5. Trabajos de campo: Calicatas, densidad natural, muestreos y registro de exploración.
6. Ensayos de laboratorio: Ensayos estándares y ensayos especiales.
7. Reconocimiento petrográfico macroscópico de ser el caso.
8. Calificación de suelos.
9. Perfiles Estatigráficos.
10. Descripción de la conformación del subsuelo del área en estudio (especificando para cada
una de las estructuras y líneas proyectadas).
11. Análisis de la cimentación
- Tipo y profundidad de cimentación (especificando para cada una de las estructuras
y líneas proyectadas).
- Cálculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada una de las
estructuras y líneas proyectadas).
- Determinación de asentamientos (especificando para cada una de las estructuras
y líneas proyectadas).
12. Aspectos Sísmicos
13. Análisis químico de sales agresivas al concreto. Agresividad de los sulfatos al concreto y
agresividad de los cloruros al fierro.
14. Conclusiones y Recomendaciones:
Los resultados de los ensayos serán admitidos siempre y cuando provengan de laboratorios
reconocidos y de administración Estatal.
Así mismo el consultor deberá adjuntar a su informe, los testimonios gráficos respectivos de
cada una de las calicatas (Plano de ubicación de calicatas).
Normativa con respecto a los E.M.S tenemos, los siguientes:
1. Norma E.050 de suelos y cimentaciones para obras de edificación, norma integrante de
D.S N°011-2006-VIV (Reglamento Nacional de Edificaciones.
2. D.S N°011-2006-VIV, que contiene la Norma G.030. Derecho y responsabilidades, Art°20.
12
Estudio de Canteras.

Se realizará la identificación de canteras y deberán ubicarse respecto del proyecto en
elaboración, delimitando aproximadamente su área de explotación mediante prospecciones, de
las cuales se tomaran muestras representativas y se analizara la calidad de los materiales
mediante ensayos de laboratorio (clasificación de suelos, CBR de los agregados de cantera,
tamaño de la partícula máxima en mm de los agregados, índices de plasticidad, y durabilidad
(Prueba de Los Ángeles) de acuerdo al uso; a partir de los cuales se clasificaran las canteras y
su capacidad de explotación (potencia) deberá garantizar en forma económica los volúmenes
totales a ser usados en la ejecución de la obra; así como indicar además las condiciones y
posibles derechos de explotación.
Los estudios de cantera deberán proporcionar la siguiente información: grafico de ubicación de
canteras, nombre y denominación, materiales a explotar, acceso y distancia a la zona del
proyecto, determinación de la capacidad de explotación y rendimiento probable.
Se realizara la identificación de las fuentes de agua que abastecerá durante la ejecución de la
obra, se analizaran las propiedades para ser empleadas en la preparación de los concretos para
las obras de lagunas de oxidación, caseta de bombeo, buzones, etc.
En base a los resultados de los análisis físico- químicos de las muestras de agua de diferentes
fuentes, se seleccionara la mas recomendable para emplearla en la ejecución de las obras del
proyecto, el agua a usarse en las obras de concreto cumplirá con los requisitos establecidos por
la norma E.060 y donde sea aplicable los de la A.S.T.M. y AASHTO.
En los estudios de cantera y de identificación de fuentes de agua el consultor deberá
proporcionar el grafico de ubicación de fuentes de agua y análisis físico químico del agua con
certificación de Instituciones de prestigio.
Estudios de Análisis de Riesgo.

Se realizara el estudio de análisis de la Gestión de Riesgo por Vulnerabilidad, especialmente en
los puntos del tramo donde se construirán las lagunas de oxidación. Los estudios de análisis de
riesgo serán realizados por un profesional con experiencia en el tema bajo la supervisión del
profesional responsable del proyecto.
Estudios de Evaluación Arqueológica

El consultor deberá de tramitar el Certificado de Inexistencia de restos arqueológicos del
proyecto, para adjuntarlo y si es necesario utilizarlo como materia prima en la elaboración del
Expediente técnico.
Estudio de Clasificación Ambiental o FTA según corresponda:

El estudio de Clasificación Ambiental deberá identificar los potenciales impactos positivos y
negativos que generará el proyecto en sus diferentes etapas: diseño, construcción y operación y
mantenimiento; proporcionando los lineamientos a seguir para la mitigación de los efectos
negativos que podrían darse. El consultor deberá presentar el E.I.A en un volumen anillado
(original y 1 copia) debidamente sustentado y firmado por el Ing. Consultor del Proyecto,
debiendo incluir los siguientes puntos:
- Resumen ejecutivo
- Marco Legal
- Introducción
- Objetivo del Documento
- Descripción técnica del proyecto de agua potable y alcantarillado.
13
- Descripción de áreas de influencia

- Identificación y análisis de Impactos
- Cuantificación de Impactos Potenciales para cada una de las siguientes etapas:
1. Etapas de Diseño
2. Etapas de obra
- campamento y disposición sanitaria asociada, aguas residuales, residuos sólidos,
etc.
- Parqueo de equipos y almacenaje de materiales
- Control de ruidos
- Control de polvos
- Manejo y depósito de escombros
- Accesos y manejo de tráfico
3. Etapa de Operación Y mantenimiento
- Plan de manejo ambiental
- Plan de monitoreo ambiental
- Plan de seguridad y salud ocupacional
- Plan de contingencias
- Plan de vulnerabilidad
- Plan de cierre y rehabilitación
- Consulta ciudadana
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Glosario
- Anexos (Fotos).
- En la cuantificación de impactos ambientales se hará uso de indicadores
ambientales.
El Estudio de Clasificación Ambiental es presentado ante la Dirección Nacional de Saneamiento

del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para su aprobación. El tiempo que
demore la aprobación del presente Estudio no se contempla dentro del plazo de ejecución de la
consultoría.
Estudio de las Fuentes de Agua:

El Consultor deberá realizar el análisis físico, químico, bacteriológico y de metales de la fuente
de agua que actualmente abastece a los caseríos en un laboratorio acreditado . El análisis se
realizara a dos muestras como mínimo.
Acreditación de la disponibilidad hídrica:

El consultor deberá tramitar la acreditcion la disponibilidad hídrica de la fuente de agua emitida
por el ALA.
4.5 Presentación del Expediente Técnico:

El Expediente Técnico es el instrumento elaborado por el Consultor para los fines de Ejecución
de la obra pública.
El expediente técnico es el resultado de trabajo multidisciplinario de varios profesionales y
técnicos, en donde todos ellos deben comprometerse al estudio, aportando sus mejores
capacidades profesionales y personales en la parte que le corresponda.
En razón de lo anterior es fundamental buscar la COMPATIBILIDAD total de los documentos del
Expediente técnico es decir por ejemplo, que lo que dice en la especificación técnica concuerde
con lo que figure en los análisis de costos unitarios.
El Consultor, suscribirá todas las páginas del Expediente Técnico en señal de conformidad y
responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física. Así mismo, de haber
especialistas particulares que hayan participado en la elaboración del Expediente Técnico,
como parte del personal técnico de la persona natural o jurídica ganadora del servicio, de ser el
caso, estos deberán visar los documentos (páginas, planos, memorias de cálculo, gráficos,
cuadros, etc.) por los cuales, tendrá responsabilidad específica.
14
El Expediente Técnico debe contener necesariamente las siguientes partes:
a) Índice
b) Resumen Ejecutivo
c) Memoria Descriptiva General
Forman parte de la Memoria Descriptiva:

- Nombre del proyecto.
- Antecedentes
- Ubicación del proyecto.
- Acceso a la zona con rutas y tiempos.
- Generalidades (área del proyecto, fisiografía, clima, características de la zona de estudio y
del suelo, beneficios del proyecto, cantidad y tipo de población beneficiada, diagnóstico de
la situación actual).
- Objetivo del Proyecto.
- Metas
- Justificación del proyecto.
- Ingeniería del proyecto (datos base de diseño- dotación, periodo de diseño, tasa de
crecimiento, población y caudales de diseño y de agua).
- Descripción de las obras proyectadas, implementación de Jass, mitigación ambiental y
capacitación;
- Ubicación de canteras;
- Monto del valor referencial incluido los conceptos que incidan en su costo, de acuerdo con
el estudio de mercado y el IGV;
- Modalidad de Ejecución;
- Plazo de ejecución de la obra.
- Indicaciones respecto a si se considera fórmula de reajuste de precios, norma de cálculos
utilizados, tipo de suministro de agua potable, dotación de energía eléctrica, análisis de
impacto ambiental.
- recomendación del tiempo ideal de ejecución de obra acorde con las condiciones
climáticas, etc.)
En general, la Memoria Descriptiva debe ser una ficha técnica elaborada con precisión y
claridad, donde se muestre una visión integral del proyecto desde todos sus aspectos.
d) Especificaciones Técnicas
Deberán elaborarse de conformidad a la normatividad vigente de Saneamiento y el Reglamento
Nacional de Edificaciones. Se elaborará cada partida que conforma el presupuesto de la obra,
definiendo la naturaleza de los trabajos.
La estructura de una especificación técnica fue establecida en una norma de contraloría:
- Descripción de los trabajos
- Método de construcción,
- Calidad de materiales
- Sistemas de control de calidad.
- Método de medición
- Condiciones de pago.
Cada partida que conforma el presupuesto de la obra, deberá contener sus respectivas
especificaciones técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza de la
prestación. La enumeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente
con la enumeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto.
e) Planilla de Metrados
Los metrados del expediente técnico deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, incluyendo
explanaciones. La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de
cálculo electrónica excel o similar.
15
Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han
programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del Valor Referencial,
por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Es necesario que los metrados
se hagan lo más claro, ordenado y transparente posible.
Una adecuada sustentación de los metrados reduce los errores y omisiones que pudiera
incurrirse en la presentación de las partidas conformantes del presupuesto, por cuanto estos son
utilizados por le postor para establecer el monto de su oferta.
f) Análisis de Costos Unitarios.
Para obras por contrata:
- Mano de obra : Costo H-H (Reg. Laboral Const. Civil vigentes)
- Materiales : Precios Sin I.G.V, presentar cotización
- Equipo : Costo H-M= Costo Posesión+Costo operación (Sin I.G.V).
MAESTRO DE OBRA, el denominado maestro de obra no figura en las normas sobre Régimen
Laboral de Construcción Civil. Este costo de la mano de obra no corresponde a los costos
directos sino a los indirectos, es decir a los Gastos Generales y con incidencia directa al plazo de
ejecución a tiempo completo. No debe considerarse en el análisis de costos el insumo de
capataz.
RENDIMIENTO, en este rubro lo único establecido por una norma legal hasta la fecha son “los
Rendimientos mínimos oficiales de mano de obra en Edificación”, aprobados por Resolución
Ministerial N°175 del 09.04.68 planteados en la tabla consignada de la Cámara Peruana de la
Construcción (CAPECO). Es importante que para las partidas donde sólo hay participación
solamente de mano de obra (no de equipos o maquinarias) se considere los rendimientos acorde
con las reales condiciones de la obra, caso contrario se generaran problemas en los tiempos de
ejecución.
El tema de “cuadrillas” es básicamente información de campo dado que no hay forma de calcular
esta composición.
FLETE, Definimos el flete como costo adicional que por transporte hacia la obra, se debe
incrementar al precio de los materiales que, generalmente, se compran en las fábricas o
proveedores.
No se aceptarán análisis de costos estimados, globales, sin su cuantificación técnica respectiva.
Se deberá hacer un análisis detallado del costo del flete a la zona de la obra.
El consultor deberá establecer en forma analítica los costos que por manipuleo y traslado
demanden los materiales para ser llevados a la obra. Si el caso lo requiere, el Consultor deberá
hacer los análisis de costos de la extracción de agregados en cantera. No se aceptarán
supuestos ni estimados.
HERRAMIENTAS, Teniendo en consideración que el proceso constructivo de cualquier obra

requiere herramientas menores de diversos tipos. Picos, palanas, carretillas, bouggie, etc, Las
cuales son suministradas por el contratista, este debe incluir su depreciación dentro de los
costos diversos.
La práctica usual establece el costo de herramientas con un porcentaje del costo de la mano de
obra. Estos porcentajes son variables y a criterio del analista, sin embargo suelen ser del 3% y al
5% del costo de la mano de obra.
RECOMENDACIONES, Verificar que los A.C.U sean compatibles con las especificaciones
Técnicas (E.T), Verificar no omitir, ni sobre considerar los recursos.
El código de numeración de C.U debe coincidir exactamente con el Código de su Especificación
Técnica.
g) Relación de Insumos desagregado por rubros de costos y cantidades
16
Deberá incluirse un listado disgregado en mano de obra, materiales (se debe evitar la duplicidad
de insumos semejantes siempre que técnicamente sea posible), equipos, herramientas y demás
rubros de costo que conforman el total del costo de la obra.
La relación de insumos deberá presentarse en forma general, así como por grupos, es decir
mano de obra, materiales y equipo/herramientas. Se debe considerar que en el listado de
insumos del presupuesto debe aparecer el metrado total costo parcial y total por insumo que se
va a necesitar para el proyecto. La sumatoria de los montos totales para cada uno de ellos debe
ser concordante con el costo de partidas del presupuesto.
(Adjuntar Cotizaciones de maquinaria, agregados y de los materiales con mayor incidencia,
etc.).
h) Desagregado de Gastos Generales

Los gastos generales de la obra deberán incluir como mínimo los siguientes rubros: Gastos
Directos, Indirectos, Financieros.
Dentro de los gastos directos de obras se deberá considerar: Sueldos del personal técnico de la
obra (Ingeniero, técnico, Topógrafo, etc.), gastos de movilidad, gastos de alimentación, gastos de
apoyo logístico, diseño de mezclas, entre otros. Estos gastos están relacionados directamente
con el tiempo de duración de la obra.
Dentro de los gastos indirectos de la obra se deberá considerar: sueldos del personal de la
oficina central, gastos de útiles de oficina, mobiliario y gastos logísticos entre otros. Estos gastos
dependen indirectamente del plazo de ejecución de la obra.
i) Hoja Resumen de Presupuesto:

Máximo hasta 5 componentes y por especialidad.
j) Presupuesto del costo Directo

El CONSULTOR para el cálculo del presupuesto usara el software S10 ó PCUWIN, con la base
de datos correspondiente.
Se deberá agrupar las partidas del presupuesto por especialidad.
Se deberá tomar en cuenta las partidas que se necesitan para la ejecución de las obras
proyectadas, así como los metrados de cada una de estas partidas y los costos unitarios de cada
una de ellas.
Al pie del presupuesto se deberán consignar los porcentajes de gastos generales y de la utilidad.
En concordancia con la modificatoria de la Quinta Disposición Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 049-2007-EF, el
valor referencial establecido deberá incluir todos los conceptos que inciden en el costo, incluido
el IGV (18%), determinado en el correspondiente estudio de mercado o indagación que realizó
la Entidad. En términos técnicos y prácticos el presupuesto de obra deberá reflejar el
seguimiento del proceso constructivo.
Se debe considerar los siguientes aspectos:
Costo directo (a): partidas relacionadas a la ejecución del proyecto, dentro de las cuales deben
considerarse los fletes locales.
Gasto generales (b): los gastos generales deben representar un máximo del 10% del costo
directo y deben ser divididos en: Fijos y Variables
Utilidad (c): La utilidad en ningún caso debe ser mayor al 10% tomando en cuenta que se tomara
este ítem, solo para aquellos proyectos previstos a ser ejecutados por contrata.
Impuestos – IGV (d): Se debe considerar el IGV correspondiente al 18 % sobre el subtotal que
resulte de la suma de los ítems. (a+b+c).
Costo total de obra: Se considerará a la suma total de los ítems. (a+b+c+d); para los casos de
obras por contrata este costo será considerado como el presupuesto base o referencial para el
proceso de contratación.
La fecha más tardía del valor referencial deberá ser un mes antes de la aceptación del
Expediente Técnico por parte de la División de Estudios y Proyectos de la MPM-CH; sin
embargo, el Consultor deberá actualizar el presupuesto si es que el procedimiento administrativo
de la adjudicación de la obra se atrasa.
17
CRITERIOS DE ELABORACIÓN
a). las partidas que se necesitan: Codificadas.
b). Los metrados de cada una de estas partidas: sustentados
c). Los costos unitarios de cada una de ellas: revisados
d). Los porcentajes de Gastos Generales: (sustentados)
e). La utilidad (estimada)
f). El impuesto general a las ventas (18%)
k) Fórmula Polinómica.
Para obras con un plazo de ejecución mayor o igual a 30 días calendario, necesariamente se
deberá considerar fórmula de reajuste de precios y con un máximo de cuatro (04) Fórmulas
Polinómicas, que es el requisito exigido actualmente por la OPMI, para proceder al ingreso del
Formato SNIP N°15.
Se recomienda verificar que los códigos que se utilizan en la fórmula polinómica estén vigentes y
corresponda a ese recurso y que la sumatoria de coeficientes de incidencia debe ser igual a
1.000.
Tener en consideración lo siguiente:
Se agrupó (cambio de índices) con Res.074-80-VC-9200 del 21-04-80. Índices unificados de
precios 35 y 36 dentro de código 28, de 25 y 76 dentro del código 30; de código 58 dentro del
código 56; de código 67 dentro del 66 y de código 75 dentro del código 74, del código 63 dentro
del 65, de código 79 dentro del 30.
l) Cronograma valorizado de avance de Obra

Deberá consignarse un programa detallado de obra, distribuido en el tiempo de ejecución y
debidamente valorizado.
En términos estrictamente técnicos el cronograma de ejecución obra se desprende de la
Programación de Obra Pert- CPM, sin embargo en términos prácticos también es posible
formular el cronograma, representándolo como el diagrama de Barras Gant., indicando la ruta
crítica, el valor en cada periodo programado y por cada partida del presupuesto, indicando los
montos valorizados por mes y el porcentaje correspondiente.
m) Cronograma mensual de desembolsos

Deberá elaborarse un cronograma tentativo de los desembolsos proyectados para la ejecución
de la obra. En el caso de considerarse reajustes de precios, este deberá ser proyectado
racionalmente.
n) Panel fotográfico
Se deberán adjuntar al Expediente Técnico un mínimo de 04 fotografías de los aspectos más
relevantes que el Profesional crea conveniente resaltar.
o) Estudios
1. Estudio Topográfico
2. Estudio de Mecánica de Suelos
3. Estudio de Canteras
4. Estudio de Análisis de Riesgo
5. Estudio de Evaluación Arqueológica
6. Estudio de Clasificación Ambiental
7. Estudio de la Fuente de Agua
p) Planos de ejecución de obra

Se presentarán como mínimo la siguiente información:
Los planos deberán dibujarse en el Software de dibujo Autocad 2010 o similar. En la entrega final
del Expediente Técnico, el Consultor deberá también entregar en un CD el contenido de los
Planos Finales.
18
1. Plano de ubicación y localización en escala 1/2500 y 1/5000 y deberá señalarse el Norte

Magnético.
2. Planos Levantamiento Topográfico en Planta General del estado actual antes del proyecto
a escala adecuada (en el rango de 1:1000 a 1:2000, con leyenda, curvas de nivel, cálculos
de volúmenes de corte y relleno y registro fotográfico, se deberá señalar el Norte
Magnético, BM, Leyenda y se deberá alcanzar la base de datos en Estación Total.
Las plantas y elevaciones de los levantamientos topográficos deberán tener escalas de
1/25, 1/50, 1/75 ó 1/100, dependiendo de las características particulares del proyecto, por
cada especialidad, incluyendo planta, cortes, elevación y detalles.
Las curvas de nivel deberán dibujarse cada 1.00 metros como promedio, debiendo el plano
dibujarse a escala 1/50 u otra que permita la mejor visualización de los Desniveles del
terreno.
Deberá fijarse con precisión el BM principal del proyecto, y deberá referenciar las
estructuras proyectadas con respecto a este BM. El BM deberá monumentarse en campo y
en los planos deberá incluirse la información necesaria para que al inicio de las obras dicho
punto pueda ubicarse con facilidad: Los Límites de propiedad deberán estar señalados y
referenciados adecuadamente.
3. En el caso de existir estructuras por demolerse, estas deberán estar perfectamente
ubicadas en los planos mediante un achurado conveniente, en un plano de demoliciones.
4. Planos de Planta Proyectada con secciones transversales y/o Perfiles Longitudinales,
Escala (en el rango de 1:1000 a 1:2000), deberá señalarse el Norte Magnético, BM y
Leyenda.
5. Los planos generales de Estructuras, Instalaciones Sanitarias deberán dibujarse en escala
1/50, 1/75 ó 1/100. Los detalles deberán dibujarse en escala 1/10, 1/20, 1/25.
6. Plano de Lotización.
7. Plano de Ubicación de calicatas.
8. Plano de situación actual de Agua Potable.
9. Plano de Agua potable Proyectado, conexiones domiciliarias, cortes y detalles.
10. Plano de Letrinas con arrastre hidráulico, cortes y detalles.
11. Planos de la Línea de Energía Eléctrica
12. Planos de la Subestación aérea Monoposte.
13. Y demás que sean necesarios para el óptimo funcionamiento del proyecto.
En los planos deberán aparecer en forma visible las especificaciones técnicas que correspondan,
las normas de cálculo utilizadas, un resumen de los metrados que correspondan y las
observaciones técnicas que sea necesario resaltar.
2. Anexos
- Memoria de cálculo Hidráulico, Estructural, Mecánico Eléctrico, Electromecánico, y en
general se debe anexar la memoria de cálculo de los diseños formulados
- Diseño estructural
- Cotizaciones
- Formato SNIP N°03
- Presentar informe con cuadros comparativos de los metrados e inversión (presupuesto)
entre el PIP y el Expediente Técnico (coordinar con Supervisor de Proyecto)
- Otros sustentatoria.
- Foliar toda la documentación de abajo hacia arriba o desde el final hasta el inicio de cada
hoja.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:
El plazo para la ejecución del Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo
no deberá ser mayor a CIENTO VEINTE días (120) días calendario. La fecha de inicio de ejecución del
servicio será computado al día siguiente de suscrito el contrato.
19
6. VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial por el servicio a prestar será de S/. 137,342.08, 08 (ciento treinta y siete mil
trescientos cuarenta y dos con 08/100 soles) Incluye todo tipo de impuestos, costos de movilidad y
viáticos a la zona, según detalle indicado de modo siguiente cuadro
VALOR REFERENCIAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
20
PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE SANEAMIENTO

ENTIDA D: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN
FECHA : JUNIO - 2018
Pro yecto : “ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A GUA POTA BL E Y A L CANTA RIL L ADO EN L OS CENTROS POBLADOS DE A MB AR PUQUIO, QUINCHES A LTO,
QUINCHES BAJO, PUEBLO NUEVO, TOPAYA , L A MINA , PA MPA GASPA R, CASA VIEJA Y CUCHUCHIN DEL DISTRITO DE SAYA N, HUAURA-L IMA”
UNIDAD DE PRECIO COSTO COSTO

DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO PARCIAL TOTAL REAL
2.0 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 108,777.19
A. COSTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES 39,900.00
Ing. Sanitario (Jefe de Proy ecto) Mes 4.0 3,950.00 15,800.00 15,800.00
asistente 01 - Civ il (Estructurista) Mes 4.0 3,850.00 15,400.00 15,400.00
asistente 02 - Especialista en Metrados y presupuesto Mes 3.0 2,900.00 8,700.00 8,700.00
B ESTUDIOS Y GESTION 62,221.00

D1.-Elaboracion de CIRA
Costo de tramite CIRA según tupa Glb 1.0 3693.75 3693.75 3,693.75
formulacion del informe CIRA propiamente dicho Glb 1.0 2343.75 2343.75 2,343.75
D2.-Estudio de Fuentes de agua

Costo de analisis de agua para consumo humano - laboratorio acreditado por INACAL Punto 3.0 1062.50 3187.5 3,187.50
formulacion del informe según el analisis de resultados de la fuentes. Glb 1.0 1500.00 1500 1,500.00
D3.-Elaboracion de ALA
Costo de tramite ALA según tupa Und 1.0 350.00 350 350.00
Formulacion del informe ALA propiamente dicho Und 1.0 4500.00 4500 4,500.00
Costo de tramite por la inspeccion de los miembros del ALA (por la salida a campo) tupa glb 1.0 1500.00 1500 1,500.00
D4.-Elaboracion de certificacion ambiental ( FTA -MVCS)

Costo de tramite certificacion ambiental (ficha tecnica ambiental mediante el aplicativ o WEB
Glb 1.0 8625.00 8625 8,625.00
de la direccion general de asuntos ambientales para el MINSTERIO DE VIVIENDA)
D5.-Estudio de mecanica de suelos 36,521.00

Costo de calicata para determinacion el tipo de suelo y capacidad portante 21,562.50
calicata en la capacion Und 3.0 312.50 937.5 937.50
calicata en linea de conduccion Und 20.0 312.50 6250 6,250.00
calicata en cada reserv orio Und 8.0 312.50 2500 2,500.00
calicata en la linea de aduccion Und 9.0 312.50 2812.5 2,812.50
calicatas en al red de distribucion Und 14.0 312.50 4375 4,375.00
calicatas en las plantas de tratamiento de aguas residuales Und 7.0 312.50 2187.5 2,187.50
calicatas en las UBS de las zonas Und 8.0 312.50 2500 2,500.00
Costo de calicata para determinacion de agresiv idad (sulfatos ) 2,812.50
calicatas - al menos 01 en cada zona) Und 9.0 312.50 2812.5 2,812.50
Costo de calicata para determinacion de permeabilidad de la unidades basicas. 3,600.00
calicatas - al menos 01 en cada zona) Und 9.0 400.00 3600 3,600.00
Costo de excav acion de calicata 5,046.00
01 peon para la ex cav acion de calicatas 1.50 promedio Und 87.0 58.00 5046 5,046.00
Informe Tecnico del Estudio de Mecanica de suelos 3,500.00
Elaboracion del informe de EMS según los resultados obtenidos en los laboratorios Und 1.0 3500.00 3500 3,500.00
C MAT ERIAL, MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA 6,656.19

Copias, Impresiones y Ploteos de Planos - por cada zona aprox 12 tomos en total Glb 2.0 1687.50 3375.00 3375.00
Materiales de Oficina y Utiles de Escritorio Glb 1.0 889.69 889.69 889.69
formulacion de las propuesta tecnica y economica para el proceso de licitacion Glb 1.0 2391.50 2391.50 2391.50
COSTO DIRECTO (CD) A+B+C+D+E = CD 108,777.19
RESUMEN GENERAL DE GASTOS GENERAL ES

COSTO DIRECTO S/. (SIN IGV) S/. 108,777.19
UTILIDADES IGV (7% ) S/. 7,614.40
IGV IGV (18% ) S/. 20,950.49
TOTAL S/. 137,342.08
21
7. FORMA DE PAGO:
.
Los pagos al Consultor se efectuarán, mediante valorizaciones en cada una de las presentaciones de los
Informes de avance, los cuales deben contar con el respectivo levantamiento de observaciones y la
conformidad del supervisor.
Los pagos al CONSULTOR se efectuarán mediante valorizaciones, de la forma siguiente:

1er Pago : 35 % del monto contractual, a la aprobación del 1° informe y Plan de Trabajo
2do Pago : 50% del monto contractual, a la presentación del estudio definitivo.
3er Pago : 15% del monto contractual, al obtener la resolución de aprobación del Expediente Técnico
por parte de la Municipalidad Distrital de Sayan.
El pago del servicio de la Consultoría propiamente dicha se efectuará dentro del plazo de diez (10) días
naturales computados desde la conformidad del servicio con Resolución de Alcaldía conforme a lo
establecido por el artículo 176º del Reglamento. Para efectos del pago de las contraprestaciones
ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:
- Conformidad de la supervisión con informe y pronunciamiento al respecto
- Recepción de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Sayan.
- Factura y/o recibo por honorarios.
- Certificado de Habilidad
- Copia de DNI ampliada del consultor.
Los pagos se harán previa conformidad de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Sayán.
La entidad se obliga a pagar la contraprestación al consultor o empresa consultora en soles, dentro de
los quince (15) días calendarios a la conformidad de la consultoría, según lo establecido en el Artículo
149° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.
8. PERFIL DEL CONSULTOR
DEL POSTOR: Deberá estar acreditado en el Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de

Consultores de Obra Vigente, CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y A FINES, Categoría
“C” o superior.
9. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS MINIMOS REQUERIDOS:
El personal mínimo indispensable que debe presentar la consultoría para cumplir los alcances del
servicio es el siguiente:
Respecto a los recursos humanos y físicos mínimos requeridos.
Recurso Humanos
- 1 (un) Ingeniero Sanitario - Jefe de Proyecto, profesional titulado y colegiado, con Experiencia de
haber realizado como mínimo 05 Expedientes técnicos motivo de la presente convocatoria o similares
en agua y desagüe, sustentado con contrato y/o constancia y/o certificado con su debida conformidad.
Tendrá a su cargo la dirección del servicio y en particular procederá a la revisión y aprobación del
estudio en general. Estas actividades, podrán ser priorizadas de acuerdo a las coordinaciones que
oportunamente se efectúen entre la Entidad – Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano, rural y
Catastro y/o áreas responsables, además resolverán los alcances del servicio expresamente requeridos
y derivados.
1 (un) Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras; profesional titulado y colegiado, con experiencia
como especialista en estructuras en la elaboración de expedientes técnicos en general, acreditados con
copia de contrato y/o constancia y/o certificado con su debida conformidad.
Así mismo, los profesionales y técnicos propuestos deberán adjuntar su copia simple legible del DNI
vigente.
22
RETIRO DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

Toda sustitución del personal que el contratista quiera efectuar, deberá observar el cumplimiento de los
requisitos mínimos establecidos en los presentes términos de referencia y ser comunicado oportunamente
al supervisor y/o estudios y proyectos, presentando la documentación obligatoria correspondiente.
El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional
ofertado inicialmente.
10. EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO REQUERIDO

El equipo mínimo propuesto por el postor ganador de la buena pro, será verificado por el área
encargada.
11. CONTROL, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN:
CONTROL:
a) El Consultor estará sujeto a fiscalización permanente por parte de los funcionarios que designe La
Entidad, quienes verificarán el cumplimiento de los avances de la Consultoría y de los
compromisos contractuales asumidos.
b) La Entidad designará un Coordinador y/o supervisor, el que será acreditado de su propio plantel
profesional; así como, eventualmente, un Equipo Revisor, que podrá ser contratado; a quienes El
Consultor brindará todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones.
c) El Coordinador y/o supervisor estará encargado del seguimiento, control, coordinación y revisión
básica de los documentos formulados por El Consultor. Controlará el cumplimiento de los
alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes. También tendrá a su
cargo, informar sobre la procedencia de pago de las valorizaciones del Servicio; gestionando los
documentos administrativos que se requiera.
d) La Entidad, en aplicación de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del
Contrato, podrá convocar a El Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar
coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la Consultoría; así como para que informe o
asesore en asuntos concernientes a la Consultoría que se contrata.
e) El Consultor deberá levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La Entidad,
dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento.
f) No procederá la aprobación de los documentos presentados por El Consultor si éste no ha
efectivizado la entrega de la etapa completa, incluida la subsanación de las observaciones
formuladas.
COORDINACION Y SEGUIMIENTO:
a) El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberá efectuar continuas reuniones con El
Coordinador y/o supervisor designado por la Entidad, a efectos de uniformizar los criterios técnicos
que servirán de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.
b) Las coordinaciones están orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revisión oficial de los documentos técnicos por parte de La
Entidad.
c) La Entidad es la última instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de
los estudios, ensayos, evaluaciones, y demás documentos formulados por El Consultor. En tal
sentido, El Consultor no podrá negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a
cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro
funcionario o instancia técnica de La Entidad.
d) La Entidad, en protección de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico elaborado por El Consultor, sí dicho documento no contase con la calidad y
consistencia técnica requerida.
e) La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor información complementaria a la
elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser
23
incoherente, incongruente, ilógica o poco clara. El Consultor no podrá negarse a su cumplimiento.

Dicha exigencia no implica ampliación de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.
12. EXTENSIÓN DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:

a) El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de
absolver y/o subsanar oportunamente, cualquier observación o consulta referida al Expediente
Técnico que elaborará para ésta, y que pueda provenir de los Postores o de La Entidad durante el
proceso de adjudicación, de parte de La Entidad, correspondiente durante el trámite de obtención
autorizaciones y/o licencias, de parte del Supervisor o Constructor durante la ejecución de la Obra;
o de los órganos de fiscalización y control del Estado, o de la propia Entidad, en las oportunidades
que éstas últimas lo estimen necesario.
b) El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los
documentos que integran el Expediente Técnico y el Proyecto Definitivo, sí estos son observados
durante el trámite de obtención de autorizaciones y/o Licencias.
c) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad
podrá requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de reuniones de
coordinación o mediante su presencia en la Obra; y en las oportunidades que sean necesarias. El
Consultor no podrá negarse a cumplir dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o
fuerza mayor debidamente comprobada.
d) El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolución de las consultas en forma
escrita, o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute la
Obra.
e) El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboración del
estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentación técnica que lo integra.
f) El consultor se comprometa a subsanar observaciones cuando: se presenten variaciones en las
metas previstas del estudio de pre inversión, con la consiguiente reformulación de los formatos 15
y 16 del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
g) El consultor una vez realizado el estudio de campo (in situ) donde se observe cambios
sustanciales en las metas físicas y presupuestales que superen la sensibilidad del estudio de pre
inversión; inmediatamente deberá comunicar al área usuaria, bajo su entera responsabilidad
mencionados cambios, para realizar las consultas con la unidad formuladora del estudio de pre
inversión.
13. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, ya
sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de consultoría brindado.
El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del Expediente
técnico, causal que originará la resolución del contrato.
El consultor o empresa consultora debe cumplir con los parámetros considerado en la Resolución
Ministerial N° 155-2017-Vivienda, donde se establecen Requisitos de Admisibilidad y Criterios de
Evaluación para priorizar la Asignación de Recursos a las Inversiones en el Sector Saneamiento.
Resolución Ministerial N° 155-2017-Vivienda
Artículo 1.- Objeto
Establecer los Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la asignación de recursos a
las inversiones en el sector Saneamiento, en el marco delos lineamientos de la Política Nacional de
Saneamiento la normatividad vigente, cuya ejecución está sujeta al cumplimiento de lo previsto en la presente
norma y en los convenios que se suscriban con las entidades solicitantes. Artículo 2.- Ámbito de aplicación 2.1.
Los Requisitos de Admisibilidad y Criterios devaluación a que se refiere el artículo 1, son de aplicación las
solicitudes de financiamiento que presenten los gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas prestadoras
de servicios de saneamiento públicas (en adelante empresas prestadoras públicas), ante el Programa Nacional
de Saneamiento Urbano (PNSU) y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).
24
de cada año, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprueba mediante Resolución Ministerial, a
propuesta del Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento, en base a lo informado por el PNSU y
el PNSR, el monto total de recursos disponibles para su asignación en el año fiscal respectivo, conforme a los
criterios referidos.2.2. Los requisitos de admisibilidad y criterios devaluación a que se refiere el artículo 1, no son
de aplicación a la asignación de recursos para la continuidad de las inversiones que se encuentran en la etapa
de ejecución y para el reinicio de inversiones paralizadas, así como para financiar inversiones e intervenciones
de fortalecimiento de la gestión de las empresas prestadoras públicas incorporadas al Régimen de Apoyo
Transitorio
(RAT), causal izadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y priorizadas por
el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento.
14. ADELANTOS
La Entidad no otorgará ningún tipo de adelantos.
15. CONFIDENCIALIDAD
El consultor se obliga a mantener en reserva la información presentada y contenida en los entregables y
el expediente técnico.
16. PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda la documentación producto de la elaboración del expediente técnico pasa a ser propiedad de la
Municipalidad Distrital de Sayán.
17. SUBCONTRATACIÓN
En la ejecución del servicio el contratista está prohibido de sub contratar totalmente el servicio, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley.
18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 146 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (2) años contados a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
19. PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se
aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula de acuerdo al Artículo 133 del
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.
De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la
ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de
aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
En esta sección se debe incluir la siguiente penalidad:
Penalidades
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
En caso culmine la relación contractual entre 0.5 UIT por cada Según informe de la Gerencia de
1 el contratista y el personal ofertado y la día de ausencia Según informe de la Sub Gerencia
Entidad no haya aprobado la sustitución del del personal. de Desarrollo Urbano y Rural de la
25
Penalidades
personal por no cumplir con las experiencias y MDS
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
0.5 UIT, Por cada Según informe de la Sub Gerencia
Por cambio del personal propuesto de la
2 vez que sea de Desarrollo Urbano y Rural de la
oferta técnica
cambiado MDS
0.5 UIT Según informe de la Sub Gerencia
No responder las solicitudes escritas de la
3 Cada vez que de Desarrollo Urbano y Rural de la
Entidad en el plazo establecido.
suceda MDS
Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 0.5 UIT Según informe de la Sub Gerencia
4 actividad, por inasistencia injustificada o Cada vez que de Desarrollo Urbano y Rural de la
carencia de equipos. suceda MDS
Incumplimiento en la presentación del informe 0.5 UIT Según informe de la Sub Gerencia
5 mensual u otro requerido, en el plazo Cada vez que de Desarrollo Urbano y Rural de la
establecido. suceda MDS
0.5 UIT Según informe de la Sub Gerencia
Presentación incompleta de informes o
6 Cada vez que de Desarrollo Urbano y Rural de la
entregables.
suceda MDS
No presenta la subsanación de observaciones 0.5 UIT Según informe de la Sub Gerencia
7 del entregable respectivo dentro del plazo Cada vez que de Desarrollo Urbano y Rural de la
previsto. suceda MDS
No levanta todas las observaciones 0.5 UIT Según informe de la Sub Gerencia
8 formuladas al entregable que corresponda Cada vez que de Desarrollo Urbano y Rural de la
dentro del plazo previsto. suceda MDS
Sayán, 01 de JUNIO del 2018.
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN2
A CAPACIDAD LEGAL
A.1 REPRESENTACIÓN
Requisitos:
 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.
 Promesa de consorcio con firmas legalizadas3, en la que se consigne los integrantes, el representante
común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo Nº 5)
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato,
con amplias y suficientes facultades.
Acreditación:
 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no
2
La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28
del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.
3
En caso de presentarse en consorcio.
26
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario
a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
 Promesa de consorcio con firmas legalizadas.
A.2 HABILITACIÓN
Requisitos:
Estar inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, EN EL CAPITULO DE CONSULTOR DE

OBRAS
Acreditación:
Copia simple del REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES – CAPITULO CONSULTOR DE OBRAS,
ESPECIALIDAD 3. OBRAS DE SANEAMIENTO, CATEGORIA C.
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a

ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar
este requisito.
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACIÓN ACADÉMICA
01 JEFE DE PROYECTO
Requisito mínimo:
 Ingeniero Sanitario del personal clave requerido como JEFE DE PROYECTO.
Acreditación:
Se acreditará con copia simple de TÍTULO PROFESIONAL
01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA
Requisito mínimo:
 Ingeniero Civil del personal clave requerido como especialista en estructura
Acreditación:
Se acreditará con copia simple de TÍTULO PROFESIONAL
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido al personal clave
propuesto para la ejecución del servicio de consultoría de obra.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
JEFE DE PROYECTO
Deberá acreditar experiencia profesional efectiva mínima de doce (12) meses como jefe de proyecto y/o
jefe de estudios en la elaboración de expedientes técnicos en consultorías de obras en general.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA
Deberá acreditar experiencia profesional efectiva mínima de diez (12) meses como especialista en
estructura en la elaboración de expedientes técnicos o en estudios definitivos en consultorías de obras en
general.
27
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido al personal clave
propuesto para la ejecución del servicio de consultoría de obra.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR

C.1 TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA4
Requisitos:
El postor debe acreditar un (1) año de experiencia efectiva especializada en servicios de consultoría de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria.
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de expedientes

técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de saneamiento.
Acreditación:
El tiempo de experiencia efectiva del postor se acreditará con copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o liquidación del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido al Tiempo Mínimo
de Experiencia del Postor.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar el tiempo
mínimo de experiencia del postor.
D CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

D.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Requisitos:
El equipamiento mínimo para la elaboración del expediente técnico será el siguiente:
ITEM EQUIPO CANTIDAD

1 ESTACION TOTAL 1
2 NIVEL TOPOFRAFICO 1
3 GPS 1
4 PRISMA 2
5 EQUIPO DE COMPUTO OPERATIVOS 2
6 IMPRESORAS 2
7 CAMARAS FOTOGRAFICAS 1
8 PLOTTER 1
9 CAMIONETA 4 X 4 1
Acreditación:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
Nota: todos los equipos y herramientas no deberá tener una antigüedad mayor a siete (07) años a la
presentación de las propuestas.
E EXPERIENCIA DEL POSTOR

E.1 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) vez el valor referencial de la
contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra, correspondiente a la elaboración de
expedientes técnicos objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la
presentación de las ofertas.
Acreditación:
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, (con voucher de depósito o reporte de estado
de cuenta), correspondientes a un máximo de quince (15) contrataciones.
4
De conformidad con el tiempo mínimo de experiencia establecido en la definición “consultoría de obras” que consta en el
Anexo Único de Definiciones del Reglamento.
28
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Actividad.
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho
contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.
Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago,
según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Actividad.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia
en la actividad.
E.2 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la
contratación, por la contracción de servicios de consultoría de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de expedientes

técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de saneamiento básico.
Acreditación:
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, (con voucher de depósito o reporte de estado
de cuenta), correspondientes a un máximo de quince (15) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho
contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
29
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se

ejecutaron en partes iguales.
Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago,
según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.
30
CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN PARA SU ASIGNACIÓN
A. METODOLOGÍA PROPUESTA [20] puntos
Criterio:
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de

la consultoría de obra, debiendo desarrollar y presentar la metodología
de trabajo para el desarrollo del servicio el cual debe de contemplar
mecanismos de control, recursos a emplear y medición del tiempo para
garantizar la ejecución del servicio en el plazo previsto.
Desarrolla la metodología
Se debe de incluir los diagramas que permitan a la vez una descripción que sustenta la oferta
pormenorizada. [20] puntos
Se otorga el máximo puntaje al postor que presente lo siguiente: No desarrolla la metodología

que sustente la oferta
a. Programación Gantt o PERT CPM. [00] puntos
b. Utilización de Recursos de Personal.
c. Matriz de asignación de responsabilidades.
Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la

metodología propuesta.
CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL [80] puntos

B.
CLAVE
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE [10] puntos
B.1.
FORMACIÓN ACADÉMICA:
1
A) Criterio:
NIVEL 1 DE FORMACIÓN
Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal ACADÉMICA] :
clave propuesto como JEFE DE PROYECTO considerándose los [05] puntos
siguientes niveles:
NIVEL 2 DE FORMACIÓN
NIVEL 1 : Segunda carrera profesional Ingeniería Civil. ACADÉMICA] :
[02] puntos”
NIVEL 2 : Maestría o cursando en Ciencia e Ingeniería con mención en
Ingeniería Estructural
Acreditación:
Se acreditarán con copia simple de titulo, constancia de egresado,

diploma de egresado, u otros documentos, según corresponda.
B) Criterio:
Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal NIVEL 1 DE FORMACIÓN
clave propuesto como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA ACADÉMICA] :
considerándose los siguientes niveles: [05] puntos
NIVEL 1 : Maestría en estructura NIVEL 2 DE FORMACIÓN

ACADÉMICA] :
NIVEL 2 : Doctorado en ingeniería civil [02] puntos”
Acreditación:
31
FACTORES DE EVALUACIÓN PARA SU ASIGNACIÓN
Se acreditarán con copia simple de titulo, constancia de egresado,
diploma de egresado, u otros documentos, según corresponda.
B.1.
CAPACITACIÓN [35] puntos
2
A) Criterio:
Se evaluará en función del tiempo de capacitación del personal clave Más de 620 horas:
propuesto como JEFE DE ESTUDIO, en Elaboración de Expedientes [20] puntos
Técnicos, o en seguridad.
Más de [300] hasta [620]:
Acreditación: [10] puntos
Se acreditarán con copia simple de constancias, diplomas, Menos de [300]:
certificados, u otros documentos, según corresponda. [08] puntos
B) Criterio: Más de [100] horas:

Se evaluará en función del tiempo de capacitación del personal clave [15] puntos
propuesto como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA.
Menos de [100]:
Se acreditarán con copia simple de constancias, diplomas,
certificados, u otros documentos, según corresponda
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE [35] puntos
JEFE DE PROYECTO
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del Más de [24] Meses:

personal clave propuesto como de jefe de proyecto habiéndose [20] puntos
desempeñado como: Jefe de Proyecto o jefe de estudios, en servicios
de consultoría en general. Menos de [24] meses:
[15] puntos
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto como especialista en estructura habiéndose Más de [12] Meses:
desempeñado como: especialista en estructura, en servicios de [15] puntos
consultoría en general
Menos de [12] mese:
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos5
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico
mínimo de ochenta (80) puntos.
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)
FACTOR DE EVALUACIÓN
PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO
Evaluación: La evaluación consistirá en

asignar un puntaje de cien (100) a
Se evaluará considerando la oferta económica del postor. la oferta más próxima al
5
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.
32
FACTOR DE EVALUACIÓN
PARA SU ASIGNACIÓN
promedio de las ofertas válidas
Acreditación: que quedan en competencia
incluyendo el valor referencial y
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta otorgar a las demás ofertas
económica ( Anexo N° 10) puntajes, según la siguiente
fórmula:
Om
Pi= x PMOE
Om+|Om−Oi|
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta económica i
Oi = Oferta económica i
Om = Oferta económica de monto o
precio más próximo al promedio de las
ofertas válidas incluido el valor
referencial
PMOE = Puntaje máximo de la oferta
económica
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
33
CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra

[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………],
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO6

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción
formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un

plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
6
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
34
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo

establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].
Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación,
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se
debe consignar lo siguiente:
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS
DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora 7, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
 De fiel cumplimiento del contrato 8: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL

TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
Importante
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 9: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
7
La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.
8
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel
cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.
9
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las
contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación
o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada
periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en
35
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N°

[INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
cláusula:
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO10
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y

OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 11
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN]
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la
solicitud.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes

a la presentación de la solicitud del contratista.”
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].
De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,

indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con

las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las
penalidades respectivas.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
ningún caso.
10
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el
adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 148 del Reglamento.
11
De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo
mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado.
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías podrán ser emitidas con una vigencia
menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
36
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO

MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada
por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s)
después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según
corresponda.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
F x Plazo en días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que
debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la
prestación parcial que fuera materia de retraso.
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:
Penalidades
1 En caso culmine la relación contractual entre [INCLUIR LA FORMA Según informe del
el contratista y el personal ofertado y la DE CÁLCULO, QUE [CONSIGNAR EL ÁREA
Entidad no haya aprobado la sustitución del NO PUEDE SER USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experiencias y MENOR A LA MITAD DE LA SUPERVISIÓN
calificaciones del profesional a ser DE UNA UNIDAD DEL CONTRATO].
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada día de
ausencia del personal.
2 (…)
Importante
37
De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el
artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3
del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo
136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo
38
45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES] 12.
Importante
Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales

propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 185.3 del
artículo 185 del Reglamento.
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad
con el inciso 189.1 del artículo 189 del Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
12
Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.
39
CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA
De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Número del documento

DOCUMENTO Fecha de emisión del

documento
2 DATOS DEL Nombre, denominación o razón
CONTRATISTA
social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Nombre o razón social del Descripción de las
RUC %
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL
Número del contrato
CONTRATO
Tipo y número del

procedimiento de selección
Elaboración de Supervisión de
Objeto del contrato
Expediente Técnico Obra
Descripción del objeto del

contrato
Fecha de suscripción del

contrato
Monto total ejecutado del

contrato
Plazo original días calendario
Ampliación(es) de plazo días calendario
Total plazo días calendario
Plazo de ejecución contractual Fecha de inicio de la

consultoría de obra
Fecha final de la consultoría

de obra
En caso de elaboración de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominación del proyecto
EXPEDIENTE
TÉCNICO Ubicación del proyecto
Monto del presupuesto
En caso de Supervisión de Obras

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra
Ubicación de la obra
Número de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Número de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
40
6 APLICACIÓN DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES
mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades

aplicadas
7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del

funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
41
ANEXOS
42
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
Correo electrónico :
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio.
43
ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.
4.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio
de integridad.
5.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
6.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como las disposiciones aplicables en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
………………………….………………………..
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
44
ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
Señores
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos
del procedimiento.
…….………………………….…………………..
Representante legal o común, según corresponda
Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.
45
ANEXO Nº 4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE

OBRA
Señores
Presente.-
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL
DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.
……..........................................................
46
ANEXO Nº 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
Presente.-
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de

consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

1. [ % ] 13
CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

2. [ % ] 14
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
13
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
14
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
47
TOTAL OBLIGACIONES 100%15
..…………………………………………. ..…………………………………………..
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o
de su Representante Legal de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
15
Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
48
ANEXO Nº 6
DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
Señores
AJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto
es el siguiente:
DOCUMENTO
N° DE N° DE
NACIONAL DE TIEMPO DE
NOMBRES Y FOLIO EN FOLIO EN
IDENTIDAD U CARGO ESPECIALIDAD EXPERIENCIA
APELLIDOS LA LA
OTRO ACREDITADA
OFERTA OFERTA
ANÁLOGO
………..........................................................
Importante
El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave
con firma legalizada, según Anexo Nº 13.
49
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
ANEXO Nº 7
TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR
Señores
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla el siguiente TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADA:
TIEMPO DE N° DE FOLIO
FECHA DE FECHA DE
Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO EXPERIENCIA TIEMPO ACUMULADO EN LA
INICIO CULMINACIÓN
DEL CONTRATO OFERTA
50
TIEMPO DE N° DE FOLIO
FECHA DE FECHA DE
Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO EXPERIENCIA TIEMPO ACUMULADO EN LA
INICIO CULMINACIÓN
DEL CONTRATO OFERTA
10
…
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADA ACUMULADA: [CONSIGNAR EL TIEMPO TOTAL ACUMULADO EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN
CORRESPONDA]
………..........................................................
Importante
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo
traslapado
51
ANEXO Nº 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD
Señores
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:
N° CONTRATO/
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE FECHA16 MONEDA IMPORTE
CONTRATO VENTA17 ACUMULADO18
PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
17
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
18
Consignar en la moneda establecida en las bases.
52
N° CONTRATO/
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE FECHA MONEDA IMPORTE
CONTRATO VENTA ACUMULADO
PAGO
TOTAL
………..........................................................
53
ANEXO Nº 9
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Señores
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
N° CONTRATO/
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE FECHA19 MONEDA IMPORTE
CONTRATO VENTA20 ACUMULADO21
PAGO
19
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
20
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
21
Consignar en la moneda establecida en las bases.
54
N° CONTRATO/
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE FECHA MONEDA IMPORTE
CONTRATO VENTA ACUMULADO
PAGO
10
TOTAL
………..........................................................
55
ANEXO Nº 10
OFERTA ECONÓMICA
(MODELO)
Señores
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:
OFERTA ECONÓMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
CONCEPTO
TARIFA22 ECONÓMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]
TOTAL
La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los
tributos respectivos.
……………………………….…………………..

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems
que se presente”.
 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación
principal y las prestaciones accesorias”.
 En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:

“El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica”.
 En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

“El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para
el perfeccionamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica
de las bases”.
 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
22
Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
56
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N°
11), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.
Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
57
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037,
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.
ANEXO Nº 11
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA

EXONERACIÓN DEL IGV
Señores
Presente.-
Ref.- ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL

PROCEDIMIENTO]

SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa 23 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.
………………………….………………………..
Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados
23
En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en
la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas
en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del
Impuesto a la Renta.”
58
En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de

Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe consignarse este anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.
ANEXO Nº 12
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])
Señores
Presente.-

SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE
ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACIÓN] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR
DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O
PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO DE
CONSULTORÍA DE OBRA, LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O
REGIÓN].
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor
Importante
 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
 Cuando se trate de consorcios, esta solicitud debe ser presentada por cada uno de los
consorciados
59
ANEXO Nº 13
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE
Señores
Presente.-
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad

N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A

DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR 24]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones
Carrera o Especialidad
Universidad
Bachiller Título Profesional
Fecha de expedición del grado o título
B. Experiencia
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE

SECCIÓN DE LAS BASES].
Objeto de la Fecha de Fecha de

N° Cliente o Empleador Tiempo
contratación inicio culminación
1
2
(…)
La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN

AÑOS, MESES Y DÍAS SEGÚN CORRESPONDA]
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del personal
Importante
 De conformidad con el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.
 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
24
En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
60

Bases Exp. Tecnico de Ambar Puquio

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Bases Exp. Tecnico de Ambar Puquio

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Bases Exp. Tecnico de Ambar Puquio

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2017-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Automático: Para el contenido en general

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la

Elaboradas en marzo de 2018

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

[CONSIGNAR EL NÚMERO DE CONVOCATORIA]

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE

Nº Nombre del PIP (Referencial)*

II. BASE LEGAL

- Normatividad vigente de la Contraloría General de la república.

a. La Municipalidad Distrital de Sayán, considera necesario brindar iniciativas de apoyo a las

1. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los alcances del servicio son los siguientes:

Consultor. El estricto cumplimiento de los alcances establecidos en el Estudio de Pre inversión, es

1.1. Servicios básicos que prestará el consultor:

El Consultor prestará a La Entidad los siguientes servicios, según grandes rubros:

Los análisis y ensayos deben ser ejecutados en un laboratorio de mecánica de suelos y

Estudio de Estimación de Riesgos:

Estudios de Evaluación Arqueológica

Estudio de Clasificación Ambiental o FTA según corresponda:

1.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad

1.3. Responsabilidades del consultor:

PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA

 INFORME FINAL (PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO CULMINADO)

copias, impresos en papel bond A4 de 80 gr. debidamente foliado, sellado y firmado en

d. Todo retraso en la entrega total de la documentación establecida de los presentes Términos de

De persistir las observaciones, se procederá de acuerdo a la Ley de Contrataciones del

3. REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

Requerimientos del proyecto:

Descripción de las Obras a Ejecutar:

4. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

4.1 Recopilación de información y coordinación con empresas de servicios y otras entidades:

4.2 Inspección y trabajo de campo:

4.3 Planeamiento de mejoras del proyecto:

4.4 ESTUDIOS BASICOS

Estudios de Mecánica de Suelos de la Zona

- Una (01) calicata localizada en el eje de la estructura

Será entregado por el Consultor y deberá contener como mínimo lo siguiente:

Estudios de Análisis de Riesgo.

Estudios de Evaluación Arqueológica

Estudio de Clasificación Ambiental o FTA según corresponda:

- Descripción de áreas de influencia

El Estudio de Clasificación Ambiental es presentado ante la Dirección Nacional de Saneamiento

Estudio de las Fuentes de Agua:

Acreditación de la disponibilidad hídrica:

4.5 Presentación del Expediente Técnico:

El Expediente Técnico debe contener necesariamente las siguientes partes:

Forman parte de la Memoria Descriptiva:

HERRAMIENTAS, Teniendo en consideración que el proceso constructivo de cualquier obra

g) Relación de Insumos desagregado por rubros de costos y cantidades

h) Desagregado de Gastos Generales

i) Hoja Resumen de Presupuesto:

j) Presupuesto del costo Directo

l) Cronograma valorizado de avance de Obra