CON’ “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” EXP.187741 CONTRATO N° 0277-2022-GAF/MDP ITRATAGION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO SANIBEN! EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN EMILIANO DE CACHINGARANI DEL DISTRITO DE PANGOA__- 2 OVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JONIN®2 CUl N’)2536533. S.A La Sess iD Conste por el present pf, Ya Contratacién de Serviciald ee de Obra para la Supervision d ‘Sn de Obra: “Croacién del Puente VelfeGlary Peatonal sobre el Rio Saniber munidad Nativa San Emiliano de castings Distrito de Satipo ~ Departamento de Junin” — CUIN* 2538583, que celebra de Pangoa - Provincia’ una pi rte la MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA, con RUC. N° 20146673776, con Satipo de la Regién Junin, débldsjjenté represeritada por el C.P.CSEREDY EPIFANIO SANGHEZ FLORES, identificado con’ domicilio legal Ri 7 de junip N°, 641 del Distito de Pangoa, Provi 1° 20719736,-en falidad de Gerenté de Administfacion y Finanzas, ratificado mediapteResolticin de Alcaldia-N° 007-2022-A/MDP y conto Jas facultades delegadas mediante-Resolucion de Alcaldia N° 019-2022-A/MDP, a.quiert eT adelante se le denomina LA D y-de,otra pate la empresa JASMAX M&KCE [RCI con RUC. N° egal én el JR. AUGUSTO HILSER MZA. DLOTE. IRB. SATIPO 20604921008, cf lar GALINDO (ALTURA JR. 1,DE;NOVIEMBRE) ~ SATIPO ~ JUNIN, representado por PARIACHI MEGAN} ‘con DNI- N°, 48474453, a quien en adelante “iE Inominara EL CONTRATISTAl Wee condicfones siguientes: . Ue tags CLAUSULA PRIMERA. - BASETEGA\ i ‘ConstitucignPolitica del Pdra. ~ (oy Orger SEER Manisipoldades-=Loy N22707 Seer oin |g SitonaNeoral de Prespueso Det aslo N14, Ley de Presupuesto del sector Publico pa! | aio fiscal 2022 — Ley 31365. Bouts upenel as auto o Txesuey © Siders 8 ta) 274444, Ley del Procedimieno Admistravo Genel “De ‘Sbpremo N° 00 Celige Gl Decete Laon NS 285. = Gee 1.30225, Ley de Contrataciones del Estado ~ Decreto Sunprio Ny g82-2010-EF Directiva N° 001-2021-GABIMOP, sTIVACPA ONTRATAGION DE BIENES Y SERVICIOS CUYOS MONTOS 3 ve ES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN\LA ‘MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; EN ADELANTE”; Aprobado Mediante Resolucién ‘Administrativa N° 02-2021-GAF/MDP (Vigente del 07/01/2021) Supletoriamente lo no previsto en el presente contrato se regiré por el cédigo civil segin corresponda, Litrato) del arco Sto dg Text rca Ordenasv a Ley 3 IRI CLAUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES: ERENTIDAD, al amparo del Articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, tiene autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, asimismo, el Articulo 20° inciso 33° de la Ley Organica de Municipalidades, faculta celebrar contratos y conforme a las facultades delegadas mediante Resolucion de Alcaldia N° 019-2022-A/MDP; por lo que, en virlud de estas normas legales, se requiere la Cor la Supervisién de la Ejecucién de Obra: el Rio ratacion de Servicio de Consultoria de Obra para “Creacién del Puente Vehicular y Peatonal sobre ‘San Emiliano de Cachingarani del Distrito de Sanibeni en la Comunidad N. Pangoa ~ Provincia de Satipo ~ Departamento de Junin” ~ CUI N° 2536533, para lo cual la Contato N*0277-2022-GAFIMOP Pagra 1 de15 Construimos desarrollo con interculturalidad.“Afio del Fortalecimfento de la Soberanla Nacional” xP, 187741 (e)Sub Gerencia de Obras Publicas, Ing. Karolain A. Parado Sulea, formula los términos de ‘Slerenia 'y Pedido de Servicios N° 01434-2022 que conforman el Exp. N° 187741 ERCERA. - OBJET Siresene conto ‘iene por objeto la Contratacién de Servicio de Consultoria de Obra para Ta Supervision de la Ejecucién de Obra: “Creacién del Puente Vehicular y Peatonal sobre ‘el Rio Sanibeni en la Comunidad Nativa San Emiliano de Cachingarani del Distrito de Pangoa ~ Provincia de Satipo ~ Departamento de Junin” - CUI N° 2536533, de acuerdo a los términos de referencia que forma parte integrante del presente contrato; para lo cual se compromete a prestar sus servicios con eficiencia y_eficacia en los trabajos que se asigne, uardando confidencialidad, fidelidad’y responsabilidad. : j ty | / AW = BY)» El Supervisor suministrard la totalidad de los servicios necesarios para ‘la supervision y control de la obra, los servicios coniprenderén todo lo relacionado con la Supervisién'y control técnico, contable, ambiental y gathinistrativa de las actividades a ejecutarse. §— \/) Sin exolusién d&7128. “bligaciones gue le corresponden, conforme a los dispdsitivos legales Vigentes, la Supervision de esta obra estard obligada a: =] ‘+ Revisar el Expediente Técnico del proyecto materia de ejecucién y formillar'un informe al respecto, este debera contener entre otros las recomendaciones, complementaciones y/o ‘modificaciones, asi como las probables prestaciones adicionales y/o deductivos que requiera la obra, teniendo en cuenta plazos determinados en la Ley de Contratdciones de! Estado y ‘modalidad de’ejecucién de la obra. q Supervisar y-Conirolar integramente la ejecucién de la obra, verificéfida constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el Expediéinte Técnico, que cumpla con las. Normas“deConstrucci6n, Normas Ambientales, Normas dé Seguridad y reglamentacion vigent, &s1 gn Vegiticar la calidad de los materiales que intervienen en ia obra. ¢ Revisin, vefeacién y ejecucisn de los irazos yniveles lopogréficos en general Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa MS - PROJECT (PERT-CPM) y Diagrama de Barras con el delalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio. hasta su conclusién. | j Ejecutar el control fisico, econémico, administrative y contable-de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la.medicién y valorizacién de las cantidades de partidas ejeculadas. Paralelamente, ,el Supervisor iré controlando IAS valorizados y adicionales autorizados por la Entidad, de) tal manera-de contar-con|melrados finales y planos de replanteo, paralelamente al.avance dé obras, 0s mismios, que*serén presentados en la recepcién de la obra, firmados por el Résidente y Supervisor. Vigitar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad que se necesiten implementar en las zonas de trabajo, asi como del personal involucrado en las ‘obras. El control deberd ser diurno y/o nocturno. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las mismas. Inspeccién y verificacién permanente de la calidad y cantidad de materiales y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado, Debera, ademas llevar un control especial e informar a LA ENTIDAD, sobre ta permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria. ‘Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Se incluira, asimismo los problemas presentados y las soluciones adoptadas. Contato N*0277-2022-GAFIMOP Pagina 26015 Construimos desarrollo con interculturalidt eS ese Coe tercultraista.Durante la etapa previa, ejeou la conservacién ambiental, las medidas ambientales oxi Ambiental, Especiticaciones Técnicas del Proyecto, y otras que resulten aplicables. Recomendar y asesorar a LA ENTIDAD, en lo referente a Sistemas Constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra. Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los procedimientos “Ano del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional” EXP, 18744 ny recepcién de Obra el Supervisor tomara en cuenta para las en el Estudio de Impacto ‘constructivos + Evaluar los expedientes de adicionales y deductivos, cuando hayan sido identiicados por e! residente o supenisoz. V\\\ )) //\\ |) é * Realizar las Liquidacion@ de bias \Segiin lo que por Norma le coffesponde, LD OBLIGAGIONES DEL Grenier ¢ Se ») 18.1. Actividades Generales @ iV 15.2. Actividades especifi¢as del supervisor XM La supervisin Gomprende la Inspeccién, Control Técnico, Control del cumplimiento de plazo de Elecucién de Obra, Verificacién de Calidad de los materiales de la Obra, Control de Conservacién del entorno Ambiental y Control de Medidas de'Seguridad de Obra durante el periodo de Ejecuciéh de a Obra. = La Supervisién, durante sus diferentes etapas de ejecucién del contrato, tomara en cuenta las medidas ambientales exigidas por el estudio de impacto ambiental, especificaciones técnicas 4 Proyecto, asi como las normas de seguridad de Obra necesatia, El supervisor debe asegurar que en cada momento el contratista disponga, de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del cronograma de Obra; siendo esto independiente del numero de equipos ofertados 0 de su rendimiento *) >) yrevias @ la ejecucién de las obras f Movilizacién e instalacién del Supervisor en Obra _& Revisién del Expediente Técnico: = Conocimiento del Expediente Técnico - Revisién del Planteamiento General y Arquitectura ~ Revisién de la inigenieria bésica ad = Revision de la Ingenieria de Retalle ~ Permisos p % = Otros ED f ef Informe de Revisién del Expedienté Técnico” (\\) |. > Revisar detaladamente el Calendar de Avance de Obra (CAO), que el Contratista presente a la Entidad a la firma del Conirato. Revision de la Oferta Técnico-Econémica del Contratista - Precios Unitarios Ofertados - Cronograma de Obra - Cronograma de adquisiciones de Materiales - Cronograma de Usos de Equipos - Verificacién de rendimientos - Compatibilizacién del expediente Técnico con la Absolucién de Consultas + Cumplimiento de Seguros de Obra ~ Revision del plan de seguridad de Obra - Documentacién del Ingeniero Residente, asi como del plan de profesionales destacados en Obra. Informe de revision de la Propuesta Técnico Econémica del Contratista Apertura de cuaderno de Obra (Conrato N° 0277-2022-GAFMDP Paina 3 ae 15 Construimos desarrollo con interculturatidad..SO RCSL ETET DS NS eA “Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” EXP. 187741 * Entrega de Terreno + Asesoramiento en la Entrega del Terreno ~ Delimitaciones del drea de trabajo y Ubicacién de puntos de contro! Topogrético. = Suscripcidn del acta de Entrega del Terreno. + Controlar la Utilizacién del Adelanto de Materiales, segtin ol Calendario de Adquisicién de Materiales, de ser el caso. Actividades durante la ejecucién de la obra + Revisar el Expediente Técnico de la Obra, asi como de las metas a ejecutarse. © Efectuar la supervision Técnica administrativa in, situ en forma permanente, velando por ue la obra se ejecute cumplendo con 6s Paz prevstos, el costo contratado ya calidad especificada. Vie BPA a HD)» Controlar la ejecucién voretia'de la Obra Ld Hacer cumplir las acciénes de Supervision y control de calidéd de los materiales de construccién, equipos y otros de acuerdo a las especificaciones Técnicas del Proyecto, ¢ igualmente al personal Técnico y obrero de la obra, cuenten con la capacidad, idoneidad y calidad requeridas. Elaboracién de metrados ejecutados con el Residente de obra, para.la aprobacién de Valorizaciones Informes de valorizaciones Mensuales de acuerdo ‘al avance de Obra, adjuntando { fotos. Informes mensuales ylo a solctud de las ocurrencias en el avance'de obra, fotografias ‘sustentadoras de su labor mensual. go Verificar y aprobar los trazos de obras parciales,ylo total, anotando las correspondientes autorizaciones en el cuaderno de obra sobre cada etapa del proceso constructivo, asi mismo anotar el cuadero de Obra las ocurrencias, consultas y avances di reportar periédicamente del acumulado de las dichas anota contratista y/o ejecutar la permanencia en obra del personal y del equipo'n Necesario para la ejecucién de la misnia\ wy Es responsabilidad de}. Sugervisor de Obra revisar y aprobar la Liguidacién Técnica y Financiera de la Obra présentada por la empresa contratista dentrovde los plazos. estipulados por la Ley y su Reglamento. Elaborar informe final sobre la liquidacién de obra presentada por el residente de obra. Presentar el acta de recepcién de obra y resolucion de aprobaci6s de iquidacién fsica y financiera de obra De ser el caso elaborar e| expediente técnico con el residente de la obra para adicionales ‘0 deducciones y completar. la documentacién para su aprobacién con resolucién. Verificar y exigir la correcta ejécucién de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las Condiciones estipuladas y obligaciones del EJECUTOR sobre la obra Exigir al residente e! cumplimiento de cronograma de) obra ‘8 informar cuando ésta se encuentre atrasada o paralizada. e Verificar que los materiales empleados en la obra cumplan con las especificaciones técnicas sefialadas en el expediente técnico de la obra. Cuando sea necesario debera exigir que se retire los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala calidad © incumplimiento de las especificaciones técnicas, asi como el desmonte y oiros desechos. Exigir el buen comportamiento de su personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad 0 incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra. Absolver consultas, interpretar planos especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra informacién técnica relacionada con la obra. Disponer cualquier medida urgente en la obra. El cuaderno de Obra debera ser cerrado cuando la obra haya sido recibida por la entidad, Lacancelacién de sus honorarios profesionales se realizar previo informe de conformidad y aprobacién de la liquidacién técnica y financiera de la Sub Gerencia de Obras Publicas de La Entidad. Contato N*0277.2022-GAFIMOP Pegina 46015 (Comme colonel nw ics Ossano “Ao del Fortalocimiento de la Soberanta Nacional” xP. 187781 Actividades de recepcién de la obra _ + El supervisor dentro de los cinco (5) dias de la fecha en que el residente de obra sefiale en el cuaderno de obra que ha torminado la Obra y solicita la recepeién de aquella dard cuenta de este pedido a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA (Sub Gerencia de Obras Publics), con su opinién clara y precisa sobre termind 0 no la obra y en qué fecha se produjo el término de la misma y de ser el caso informara sobre las observaciones pendientes de cumplimiento 0 que tuviera al respecto. El supervisor, presentard un informe de situacion de la obra ejecutada dentro de los cinco dias itiles antes de la recepcién previa de la obra, en que inciuiré el resultado estadistico \ a ij 2 + Al término desta’ Obra’ Inspeccionara minuciosamente todagla Obra verificando su culminacién <)) \ of + Asistir al acto. de’ recepcién de obra, asesorando al comité de recepcin de Obra, efectuando las inediciones y/o pruebas convenientes tomando debidamente nota de las observaciones de la comisién a fin de efectuar la subsanacién por parte del contratista, en el plazo de ley” ss | * El Supervisor alcanzard la documentacién necesaria para la Liquidacién de! Contrato de Obra, segtin la directiva que remita La Entidad, incluida la Memoria Descriptiva de la Obra. I : uh CUADERNO DE OBRA a Obligetoriaments y en estriclo cumpliniento con la Directiva N° 009-2020-OSCEICD, se deberd implementar el Guadeino de obra digital, su registro, control y administracién $8 efectuard de conformidad con las normas vigentes y/o directivas vigentes; para la cual el contratista tendré la responsabilidad ‘de contar y mantener el equipamiento y las condiciones » que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, para ello y a fin de que existe un antecedent, él postor debera adjuntar en su oferta técnica un ¢émpromiso de fil cumplimiento de los lineamientos establecidos © ena Directiva N° 009-2020-OSCEICD- ligeamientos para el uso del cuaderno de obra digital al En el cuademo de obra se digitalizarén los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de ” ella, las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se hardn directamente a la entidad por el contratista a su representante legal, Por medio de comunicacién escrita, En el cuadero de obra serd errado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida definiivamente por la entidad. En caso de resolucién contfactual, por cualquiera de las partes, el cuaderno de obra seré entregado ala entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la Elplazo maximo de aprobacién por el inspector 0 el supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva. CONTENIDO DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES: INDICE * FACTURA EMITIDA * FICHA TECNICA DE OBRA ‘ RESUMEN DE VALORIZACION PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS ** VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA, CConvato N* 0277-2022-GAFIMDP Pagina $6015eat MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA Be 4 “ij ae Say ae suum “Afio del Fortatecimiento de la Soberanta Nacional” EXP, 18741 # RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO DE OBRA ‘+ RESUMEN DE PAGOS POR VALORIZACION RESUMEN DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES Y POR ADELANTO DIRECTO * CONTROL TECNICO DE OBRA + GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADAS (CURVA'S’) + INFORME COMPATIBILIDAD (SOLO EN LA PRIMERA VALORIZACION) + PANEL FOTOGRAFICO EN FISICO Y DIGITAL (EVIDENCIANDO LA PRESENCIA DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR EN TODAS LAS PARTIDAS EJECUTADAS) + COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA + COPIA DE CERTIFICADO Y PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD EN ORIGINAL (DISENO DE MEZCLA) ANALISIS GRANULOMETRICO/ PRUEBAS DE ROTURA, PRUEBAS HIDRAULICAS Y OTROS SEGUN CORRESPONDA A PA OBRA). COPIA CONTRATO DE SUPERVISION CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL SUPERVISOR DE Oana (ORIGINAL) COPIA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL RNP VIGENTE DE LA PERSONA NATURAL Y/O EMPRESA ave. CONFORMAN EL CONSORCIO (DE CORRESPONDER) ‘ COPIA DE ADENDA/S DE CONTRATO (DE SER EL CASO) COPIA DE RESOLUCIONES DE AMPLIACION DE PLAZO (DE SER EL. “CASO), COPIA DE ADICIONALES DE OBRA (DE SER EL CASO). aa CONSTANCIA DE REMYPE CONSTANCIA DE PERMANENCIA EN LA OBRA FIRMADA POR UN REPRESENTANTE DE LA POBLACION BENEFICIADA COPIA VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL ACTUALIZADA (DE CORRESPONDER) ent eo CONTENIDO DE LA LIQUIDAGION DEL SUPERVISOR DE OBRA te FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE OBRA. DECLARACION JURADA DEL SUPERVISOR DE OBRA (HACIENDOSE RESPONSABLE DE LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA, DE HABERSE REALIZADO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, Y DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL. PROYECTO). | i HOJA DE EVALUACION DE DOCUMENTOS INFORME FINAL DE SUPERVISOR DE OBRA APROBANDO LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA (SUPERVISOR). RESUMEN DE VALORIZACION ~~ — PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS i VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA\ os (9) RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO DE OBRA’)\\ RESUMEN DE PAGOS POR VALORIZACION * RESUMEN DE AMORTIZACIONES CONTROL TECNICO DE OBRA GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADAS (CURVA'S") INFORME COMPATIBILIDAD & PANEL FOTOGRAFICO EN FISICO Y DIGITAL (EVIDENCIANDO LA PRESENCIA DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR EN TODAS LAS PARTIDAS EJECUTADAS) CUADRO COMPARATIVO DE LO PROGRAMADO VS EJECUTADO. ANALISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (APROBANDO LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA O CASO CONTRARIO). ASI MISMO INFORMAR SI EXISTE ALGUNA PENALIDAD AL CONTRATISTA Y EL SALDO DE LIQUIDACION (A FAVOR O A CARGO SEGUN SEA EL CASO). + PANEL FOTOGRAFICO. * CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL SUPERVISOR DE OBRA (ORIGINAL) # COPIA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL, Conte" 027.2022-GAF MOP Pine Oe 15PIA “Aiio del Fortalecimfento de la Soberania Nacional” EXP. 187741 + RNP VIGENTE DE LA PERSONA NATURAL YIO EMPRESA QUE CONFORMAN EL CONSORCIO (DE CORRESPONDER) COPIA DE ADENDAIS DE CONTRATO (C EL CASO) + COPIA DE RESOLUCIONES DE AMPLIACION DE PLAZO (DI e CI | © COPIA VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL ACTUALIZADA (OE CORRESPONDER) 4 CONSTANCIA DE NO ADEUDO FIRMADO POR REPRESENTANTES DEL SECTOR. EL CASO). IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACION PRESENTADA TENDRA EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE OBRA. a LA PRESENTACION DE INFORME DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA: < A Sora presentara en 02 originales + 02 CD y se adjuntara ol archivo digital de la valorizacion y Liquidacién de Obra indicando en el CD: Nombre de la obra y Numero de Valorizacién, RECEPCION DE LA OBRA (Art. 208 RLCE). t En la fecha de la culminacién de la obra, el residente anota tal hecho en el uademno de obras y solicita la recepeién de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los. planos, espectfcaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que ia obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificeciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar ta culminacién de la obra anota en.el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad en el mismo plazo, a Dentro de los dos (2) dias hatiles siguientes a la recepcién del certiicado dé conformidad ‘técnica, fa Entidad designa un comité de recepcién, El comité esta integrado, cuando menos, por un representente de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segin corresponda ala naturaleza de los trabajos. | El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Organo de Control Institucional de la Entidad puéde participar, en calidad de veedor, én la recepcién de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. Para el inicio del acto de receptién de obrai el residente de obra entrega al comité de recepcién el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalizecion del acto al residente con la anotacién pertinente del supervisor, de ser el caso A En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacién, el comité de recepcién inicia, junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. el procedimiento de recepcién de obra, en un plazo que no debe exceder un dé plazo de ejecucién vigente de la obra. 1 (1/10) del Para tal efecto procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procede a la recepcién de Ia obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recapcién debe ser suscrita por los miembros del comité y el contratista, ConvatoN*0277-2022-GAF MOP Pégina 7 do 15 Construimos desarrollo con interculturalid lunio N° G81 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin | E-mail; munipangoa@hotmail.com - www.munipangoa.gob peISTRITAL DE PANGOA “Ano del Fortalecimiento do la Soberanfa Nacional” EXP. 187744 ‘Culminada la verificacién, y de no existr observaciones, se procede a la recepcién de obra, y se considera concluida en la fecha anotada por cl contratista en el curaderno de obra. El Acta de Recepcién es suscrita por los miembros del comité, ol supervisor @ inspector y el contralista, De existir observaciones, estas se consignan en un Acta 0 Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. 2\\ De exist observaciones, estas se consignan en un acta o pliego de observaciones y no se recibe i%,.2) 1a obra. El contratsta aispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecucién vigente de Ia obra 0 e's} cuarenta y cinco (45) dias, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se ‘computa a partir de la fecha’de suscrito el Acta 0 Pliego. Las préstaciones que se ejecuten en dicho periodo como consectiencia de observaciones no dan derecho al pago de ningin concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni ala aplicacién de penalidad alguna, Subsanadas las observaciones, el contratista solicta nuevamente la recencién de la obra mediante anotacién en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor & informado a la Entidad, segin corresponda, en el plazo de tres (3) dias siguientes de la = anctacion. El comité'de recepcién junto con el contfatista se constituye en la obra dentro de los 5) siete (7) dias siguientes de recibido el informe del inspector 0 supervisor. La comprobacién que realiza se sujeta a verificar la subsanacién de las observaciones formuladas en el Pliego, no udiendo formular nuevas observaciones> De haberse subsanado las: observaciones a conformided del comité de recepcién, se suscribe el Acta de Recepcién de Obra: En caso el contratista 0 el comité de recepcién no estuviese conforme con las observaciones 0 la subsanacién,'segiin corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva, El comité de TTB, Teeepetn old al Thular de ta Erlad todo lo atuado con un informe. sustenledo de sus go" FPA, observaciones en un piazo maximo de cinco (6) dias. La Entidad debe pronunciarse sobre dichas observaciones én igual plazd.,“~ * CAFE oof") De persistir la digcrepancia) esta puede ser sometida 4 Junta de Resciucién’ de Disputas, D conciliacién y/o arbitraje, segtin corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad 0 al vencimiento del plazo en que este debié realizarse. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacién, el inspector © supervisor verifica que_no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo ircunstancias justiicadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del dia siguiente de la mencionada notificacién la Entidad asume la subsanacién de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o'de acuerdo al procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme:a lo que dispone el numeral 204.3 del articulo 204° del Reglamento. Tg tr Todo relraso en la subsanacién de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente articulo pueden ser aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el presente Reglamento © el contrato segin corresponda. = Esté permitida la recepcin parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera 85 _provisto expresamente en las Bases, on el conrato 0 las partes expresamente lo convengan. La EEE [epi parcial ro exne al cantata dol cumpinleno de plazo de ojeucén on caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. Si por causas ajenas al contratista la recepcién de Ia obra se retrasa, superando los plazos establecidos en ol presente articulo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona al plazo de (ont 0277 2022.GAF MDP Pigina 8 ae 15 Construimos desarrollo con interculturalida Colla 7 do Junto N* 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin / E-mail: munipangea@hotmail.com - wwww.mnunipangoa gob va“Ano del Fortalecimiento do la Soberanta Nacional” EXP. 18741 ejecucién de la misma y se reconace al contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora, Si en el proceso de verificacién de la subsanacién de las observaciones, el comité de recepcién constata la existencia de vicios 0 defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcién de Obra, informa a la Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. RESOLUGION DEL CONTRATO La Gerencia de Inversion Publica, realizard visitas inopinadas a la obra, a fin de constatar el vance de obra y al no encontrarse al Supervisor, én un acumulado DE TRES OPORTUNIDADES sin ninguna justifacién présentada, esta Gerencia aplicaré automaticamente, la penclidad maxima y RESOLUCION DE CONTRATO POR ABANDONO DE OBRA. ¥ Sin perjuicio de las penalidades previstas en el parrafo anterior, LA ENTIDAD queda facultado para resolver el Contrato a EL SUPERVISOR si este no cumpliera,a cabalidad con las funciones y labores séfaladas en su contrato 0 en los términos de referencia o no cumpliese ‘ono ofertado ena propuesta con la que obtuvo la Buena Pro u otorgara servicios de calidad diferente a la ofertada. En caso se produjese el cambio hasta por dos veces del profesional responsable de la supervisién injusiificadamente, éste se verd sujeto a uria penalidad del 10% del mento contratado. (Aplicable a personas juridicas y/o consorcios). EL’ SUPERVISOR saliente deberd entregar a LA ENTIDAD bajo responsabilidad, toda informacién relacionada con sus servicios en un plazo maximo de siete (07) dias bajo responsabilidad. En caso de que LA ENTIDAD se viera obligado a resolver el Contrato’por Incumplimiento, diferente de la demora en el cumplimiento de la prestacién de los servicios, lo ejecutard de conformidad icon el Articulo correspondiente de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo correspondiente de su Reglamento. i En caso de que EL SUPERVISOR demuestre deficiencia, negligencia o insuficiencia en ta ejecucién de las actividades dé la Supervision, LA ENTIDAD solicitara su remocién inmediata, resolvigndose administrativamente el Contrato por decisién unilateral de LA ENTIDAD. LA ENTIDAD, tendrd asimismo el derecho de resolver untiateral y Bdministrativamente of contrato, sin perjuicio de la retencién de los pagos pendientes y la ejecucién de las garantias, adoptando LA ENTIDAD las acciones que la Ley le franquea, en los casos de: ‘a. Incumplimiento injusifgado de los plazos de iniciacién de la ejecucién de los servicios; b. Pérdida de la capacidad técnica de EL SUPERVISOR para continuar los servicios; ¢. Abandono ylo desempefo insuficiente o negligencia, debidamente comprobada, en la prestacion de los servicios de supervision. o> ( fay, 4. Enel caso que la actuacién de EL, SUPERVISOR no esté encuadrada en las disposiciones vigentes, en cuyo caso asumira las fesponsablidades que la Ley sefiaa al respecto. CLAUSULA CUARTA. - MONTO CONTRAGTUAL: Er valor total del servicio asciende a S/ 36,200.00 (Trointa y Tres Mil Dosciontos y 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. DESCRIPCION [NDE PERIODOS | UNIDADDE] TARIFAUNITARIA | _;, DEL OBJETO DE TIEMPO TIEMPO. (Solesidia) TT Cae Superson da obra 70 Dias or 3620.00 ‘$736,200.00 Este monto comprende el costo de! servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier Contato 0277-2022.GAF MOP Piégina 94015 Construimos desarrollo con interculturalidad. Jea@hotmail.com - vewwmunpangoa.god pa Calle 7 de unio M641 - San Martin ds Pangoa - Satipo = Junin Eom“Aflo del Fortalecimiento do la Soberania Nacional” EXP, 187741 pueda tener incidencia sobre la ojecucién de la prestacién materia del presente contrato, otro concepto que El presente contrato se encuentra garantizado y cuenta con Cerlificado de Crédilo Presupuestal N° 0000002488-2022 CLAUSULA QUINTA, - DEL PAG! FORMA DE PAGO + _Supervisién para la Ejecuci ATarifas nde Obra La Entidad realizara el pago de Ja contraprestacién pactada a favor del contratista en pagos periédicos mensuales, mediante valorizaciones de forma proporcional al plazo de ejecucién de obras, en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefialado en los presente términos de feferencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta el momento en qué se efectla la recepcién de obra, debe ser realizado bajo el sistema de TARIFAS. Para efectos del pago de las contrataciones ejecutadas por el contratista, este deberd contar con la conformidad por parte de del Sub Gerente de Obras Publicas y Gerencia de Inversiones Pablicas de la Municipalidad Distrital de Pangoa. Se realizara la retencién del 10% del monto contractual y serd descontados en la primera y segunda velorizacién de la supervision hasta la aprobacién de la liquidacién, la misma que para efectos de devolucién debera presentar la liquidacion de contrato de consultoria en mérito al articulo 170 del RLCE, con la respectiva aprobacién por la Sub Gerencia de Obras Pablicas y Gerencia de Inversiones Publicas para su respectiva devolucién. Para efectos de pago el CONTRATADO debera presentar toda documentacién por Mesa de Partes, adjuntando lo siguientes: vicio preslado, Conforme al contenido descrito en el presente. Comprobante de pago (factura). Fe Suspensién de 4ta categoria si corresponde, t RNP de consultorfa de obras. , Bi cc. | | LA ENTIDAD se obliga’a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente que sustente la prestaci6n efectiva del servicio contratado. Para tal efecto, el responsable dé otorgar la conformidad de la prestacién deberd hacerlo LA ENTIDAD debe efectuar el pago dent de los quince Eel dias calend: conformidad de la prestacién, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato y los términos de referencia, Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de LA ENTIDAD, sito en la Calle 7 de junio N° 641- Pangoa — Satipo - Junin (Frente a la Plaza Principal), en el horario de 09:00 a 17.00 horas. LAUSULA SEXTA. - DEL PLAZO DE LA EJECUGION DE LA PRESTACION: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene, dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectie el pago correspondiente. Contato N° 0277-2022. GAFMOP Pagina 10de 15 Ponetentmne deearralta com Intercultural.“Aho del Fortalecimionto de la Soberania Nacional” exp, 187741 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dla siguiente de que se cumpian las siguientes condiciones establecidas en el artculo 176° del Reglamento: ; sgn corresponda; ¥ Que la Entidad notifique al contratista quien es el supervisor. $s : Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno 0 lugar donde se ejecuta | obra, segin correspond; ¥ Que la Entidad provea el calendario de entrega de los mate acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién: écni eto, en caso Faerie rricd haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra ore Somos es ‘olucién de consultas y observaciones: este haya sido modificado con o« ion dela z ¥ Que la Entidad haya otorg oe ,delanto directo, en las condiciones ¥ Y INTEGRANTES DEL CONT! Er presente cont = formado por los términos de referencia ¥ Pigs 2022 adjuntBXel Exp. N° 187721, presentado por la Sub Gererre dota Municipalizad Bsa de Pango2. ing, Karolain A. Parado Sule: = BARES PERSONALCLAVE “Sy ta al siguiente, personal en chine ni “mina. de Raférencia y la propyesta tecnica: aN ate D> Ye riales e insumos que, de je Servicios N° bras Pablicas TINGAN HERNANDEZ ~ IP 68131 =| SEGUNDO JUAN. a) estrictamente y igq givifapor Io que no genera en i Pes ynide subeccnacién ene LAENTIDADY 6L EONTRATISTA, pos Soe eenstevinculo feboral ene ollos, su suscripcion se sustena ela rcbade necesidad tant. et ido debidamente fundamestada para alcanzar el obetvo de LA ENTIDAD, al Reglamento y modificatorias supletoriamente se affica la Ley de-Corjfalaciones, su correspondientes. ae civil, estando CLAUSULA DECIMA. - CONFORM La conformidad sera otorgada Inversiones Publicas de la Mu as Piblicas y Gerencia de el-Sub Gere q Ge De existir observaciones, LA ENTIDAD debe ‘car las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, ‘otorgandole un plazo para ‘subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias, dependiendo de la complelidad: Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las, penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsaner. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA MUNICIPALIDAD no efectiia la recepcién 0 no otorga la ‘conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las penalidades respectivas. CLAUSULA UNDECIMA, - DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: ELCONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones detivadas del presente contrato. Contato 02772022 GAFINOP Pagina 14 de 15 Construimos desarrollo con interculturalidad...“Affo del Fortalecimiento de la Soberanta Nacional” exp. 187741 ECIMA. = RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO_O FUERZA De acuerdo al articulo 1315° imputable, consistente en un CLAUSULA_bUoD: MAYO del Cédigo Civil el caso fortuito o Ia fuerza mayor es la causa no Goa evento extraordinario, imprevisible @ irresistible, que impide la Jecucion de la obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o dofectuoso. Para efectos de este contrato se comprende en osta definicidn a aqucllas acciones mayores ala accidn del hombre o de tas fuerzas de la naturaleza que no hayan podide ser evitadas obrando con el grado de culdado y previsién requeridos y que afecten las operaciones. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO Ih. tam. De acuerdo a los alcances del rol.coritractuial; el Supervisor seré legalmente responsable por el Periodo de: CINCO (5) aiios por la Supervisish de la Ejécucién de Obra, a partir de la finalizacién de sus servicios, la misma que debe estar vinculado a la duracién de la obra supervisada. CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION A EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, 0 tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7° de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado © efectuado, cualquier pago 0, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal-en relacién al contrat. | t Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del 5) contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa 0 indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado toe Ademés, EL CONTRATISTA se'comnpromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa-y oportund, ‘clialquier acto 0 conducta ilicita 0 corrupta de la que tuviera conocimiento; y, ii) adoptar medidas téchicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, CLAUSULA DECIMA CUARTA, - PENALIDADES: | ‘Si EL CONTRATISTA inourre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD Ie aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo ala siguiente férmula: ea ~0.10 x monto vigente ‘\ FRx plazo\vigente en dias Penalidad Diavia OEY UBS Donde: 4 F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) di Fe 3; .40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, El retraso se juslifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este titimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin tipo. OTRAS PENALIDADES: PENALIDADES APLICABLES Contato N* 0277-2022.GAFIMOP Pagina 12.4015 Construimos desarrollo con tnterculturalidad.. a == ————————EEe—EE = Cello 7 do junto N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin | E-mail: munipangos@hotmail.com - wrvemunipangoa.gob paererON eal Nacional” exp. 197741 tablecidos on el siguiente “saito del Fortalecimiento de la Soberania miotros y a los montos est Se aplicard la penalidad de acuerdo a los P cuadro: POR CANIBIO DE PERSONAL PROPUFSTO: Penatidades Procodinianto oe suestos ce af Forma da csteulo apnesins de plan de pontiod 5 | eens ag ec pamonece nese) | Oa cen | pomp + | cael 2 gear ae exo, (0s ieeaeraie | oer precast od an sarmnags | caer, oe erg aap ate M0 Became acc ene a 9 me asiunpaeado om | ain ees in sr cls es era 9 EM sun gee” | asia Goer somes Sin dl pose POne CN ST personal sete eer a nal 2 aan ee So oo POR INCUM LINIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO: y Penalidades oe ee Fastin ——| = ee arc cl te Doe | att} Seqin ere 8S, Faye ot SG epee comes re i | SOT Seain ie oor Publica sj eeectn 6 Pee al ees smut a 2 8 mf corns ene Por retaso Ir oF la Sub seston ERS cmap onus | CA Simin worm de Fa ioe goon gcc re | Sau a a eae ‘Se aplicaré una ‘Begin informe de ta Sub See i Doxa Pubic. la valerizacn siguiente, cualaulet | penaidad de 0.5% larizar orate sub Garencia de Obs | Ger monio dl scien cbsen ai Por no absoher yr pubes. : cantare SGGRA El LA ELASORACION DEA VALORIZAGION eee el DENORA EN LA EASA vera pra, femtacn &e | 0 ecg tal] $2 oor del Cuando Ser Ge caotecnes time ea ol mesa | 2 aFsko Supt Obra Eiger DOCUIIENTACION INCOMPLETA Siu per cada | Segin—Tnforme det OCUIENTACION Cogs. tome Jo vlotzacén con | races Sebervisor yo Sub Gerento eres incompees sin suteno presented do Obras Pathos. Se UT por cada | Segin Informe del poraprotaria scbrvaleraion dl conta aiizacon Supers ylo Sub Gerenta presonada ae Obras Pobias. Sp Taiaan sala Tvs yaprobacie del calendar eorSgamaco Seain Infoume de Ta Sob Fer ae end creon nfo de dias deste | (02 UT por cada dit Geroncis de Obra Publess Bola eena del aco esolutv. fe ataso Se ee esicim Weunglada ol RA 14 ca [SUT Pereads | Ser TCE ia Sub Resiamento. ‘nracisn Gerencia de Obra Publicas etna cntaon yo povaral ich aos bancearos | OS Um)pereda, | Sea de la Sub ex permit ue tain camp eon fa conpretoin por fos | inracn Gorenca de Obra Publicas Goa ce por ee ueron conalacos, pete al requerimien ‘ecoedo por los benefice. Serpent que el Cenatsta no sala sefaizaibn ceeado de | (2 UT) ata Sogin informe de ta Sub Pott ucipecbva pra deitarla zona de abel Inraccion Geroncia de Obra Publcas ae eee rn is Obaro ssencenta onlazmacoobs | (OSUIT)porcaga | Seain, ome oo SP a = Inrscion Geroncia de Obra Publcas aa wale Go Superson Go conasvendey v6 56 | (@5UMT)poreada | Segin informe de a, SuD xcucira ena zona de obra Infoceon Getencia de Obra Publicas Saar el Perionel il Convaisa 0 capa con lar (02 UIT) porcada | Seain infor. de fa Sub trabajador Geroncia do Obra Publicas ios implementos de seguridad en la ejecucion ‘equpos y herramient Treglamento de seguridad y salud en el traboio ce a obra, incumpie el ‘Convat N° 0277-2022-GAFINOP Pagina 13 de 15 iterculturalidad... Construimos desarrollo con, So munipengea@hotmall.com wrnwmunipangoa.gob. po Galo 7 do junio N° 661 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junin / E-mail:MUNICIPALINAD DISTRITAL DE PANGOA - “Aflo del Foitalecimionto de la Soberanfa Nacional” exper) ease Porn a ee cacibn de penslidad rma de calcula _Procadimiento _| dels actividades elites. La misma sa aie sempre quo no 50 trate de accidntes morales oincapactiog ee] 16 | Por peomtr que cl Contacts no cucnie can ts eaupon | (O2UI porcoda | Sein informe de Sub maquinarias, herramientas @ instrumentos puestos a disposicién de | infraceién ‘Geroncia da Obra Pubjicas ta obra on dpimas condiciones do opersionreaucnides para 1 ejecucon de le cba : 17 | Por no cunplr con auniistar a hasstuctra y oqupanian | (08 UM) por coda minimo igo pera el compliniena del seraco' do canara | necdén Superstn do Obra ems EAE deb Sb Por reres0 en emir informe porta prestacbn adicondl de obra ylo | (0.5 UIT) poreada dla | Segin informe de ta, Sul anglactn Ge pss, ons plate ctaeay on rea | de aoe) Gerenca de Obra Pubticas gente \ “| Segin informe de ia Sub, Gerencia de Obra Pubias asumypercatala | Seain informe de 12 Sub Porno cumpir en emit el Certifcado de Conformidad Técnica, en el 3 plazo provisio segin oA 208 del roglamenio. deatreso «| Gerencia de Obra Publi pana si Segin informe de la Sub (1.0UIT)Porcada ‘| Gerenecia de Obra Publicas El Personal de La empresa Superisera no reporta accidentes de trabajo durante ol desarroa de las actividades. aurrancia Gegin informe de la Sub Gerencia de Obra Pubiicas For cada Vabsjdor cea Superson, que sua un acsdente moral O tal se plcard eta pened et el Vaejedor on momenta del (10 UT) Por cada Socdente, no ullzd tus EPP 6 no sgl los protnoobos 0 | caso. fi brocecin ents da rabao sen = Ef For caca tabaador de te supenision, qo ula un accents 5} incapactarta a rbsjacr en el momen el aeizen'a, routed | (1.0 UIT Per cae Sus EBP 6 to sus bs protocols 0 precedmionis de aba | €3so in wiorne de Te Sub Gereria do Obra Pubess seam IT) por cada dia || Segdn informe de la Sub ar aa onl ule el cont, ncompted oa plaos | © UTD Seain informe ae la SY Cobieddes on A 209 dl Remon 1 | Grands avopetzorenreque dosivanaconincansia(atante) | Seaslzah una | Seqan_wiormo de Ta Sub Stes date tes romatvo, poqudicarda ovate normal de les. | peneldod de 1% del || Gerencla de Obra Pubicas. a ee eee dee Teds vis nels eng Sypevacra camps lasNomas, | (OSUMT)Porcoda | Seqdn_Worne do la Sob Pisoases incontetes yeaa puala Revenoun cool | e200 * |] Beeeham'e Sora Sunes segesneSy taamionn ets ela onal weajo cred Teo Secuaco ee eG. Estas penalidades: se cuantificarén tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de cometerse la infraccién. Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un ‘monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, delitem que debiécjecutarse, _ CLAUSULA DECIMA QUINTA. - INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO: Sin perjuicio de las acciones Civiles y/o Penales conforme lo dispone el articulo 1319° y 1321° del Cédigo Civil (dolo y culpa inexcusable), este contrato podra resolverse sin que para ello se requiere una Resolucién Judicial, sino un simple acto administrative de LA ENTIDAD, por las siguientes causales 1) El Contratista Inoumpla injustificadamente obligaciones contractuales, u obligaciones establecidas en las ordenes de servicio 0 compra, legales 0 reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello, 2) El Contralista haya legado @ acumular el monto maximo de penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacién a su cargo (previo sustentos). 3) Cuando el Contratista paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacién, ese haber sido requerido para corregir tal situacién, y asi mismo por, ‘Galindo Paria Heuer TITULAR Contato N° 0277-2022-GAFIMDP Pagina 14 ce 15, Construimos desarrolto con iitercultural4) 5) 6) 0) 8) La resolucién del contrato opera 460} ap En el caso de suse] Contrato, las parte’ ; ‘con lo establecido effta Ley.de:Conciiacién, Ley N° 26872 y su Rea! Decreto “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” exp. 187744 Incumplimiento parcial ylo total del contrato, uso indebido de bienes y/o recurso °n beneficio propio o de terceros. . a ‘Abandono ylo desempefo insuficiente o negligente, debidamente compro! prestacién del servicio. de Faita de carsctor ciscplinrio que afecten la imagen de LA ENTIDAD, 0 por la falta disponibilidad Presupuestal. : Las partes pueden resolver el presente contrato unilateralmente, con 05 dias de anticipacion. Gualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortulto 0 fuerza may i i quagién del contrato. imposibilte de manera definitv iguapién del cone ata, dando user Soy a LAENTIDAD. |OLUCION DE CONTROVERSIA’ Ge jcUalquier controversia relativa a la validez jon dal presente Ji jiento de conciliacion extra j¥dicial de Jmeterén al procedimiento pe de confor da, en la previa comunicacion yyor que ‘SupremBIN&OD4-2005-JUS( YY) / partes podran xecurrinal Arbitraje, LOS Gqgtos se reairan De no llegar a after conciliatorio es por el anioula Adit Legisiat iv QNO1071 “ Mn ae) “a cLAusuLa DESTHOISEPTIMA. J JURISDISCION Y COMPETENCIA: | iLas partes renuBignypxprdsariente al fueto de sus domicilios y se somete| samente a la competencia tergigfidl de {os'Jubces'de|la Provincia de Satipo, en fodas| jonado:corr la ejecucién y cur into ,deltpresente-contrato y. cualquier consideraci vista en el presente serd al por mujtia'dcuerdo : 4 Las partes declaran?¢! sigujente doniicilio\para efecto de las notificacior Je se realicen durante la ejecut | pre ane trato:, TES CAFE) bomici ox Teh oe LIO DEF ITIDAD: CALLE\7-DE JUNIO N’ Sore PANGOA, PROVINCIA DESATIPO DE'LA REGION JUNIN. ID) DOMICILIO DEL CONTRATISTA JR. AUGUSTO HILSER MZA. D LOTE 14 URB. SATIPO (ALTURA JR. 1 DE NO! /EMBRE) — SATIP( Se consideran validos Jas-modalidades de rbificacién los considerad articulo 20 del Texto Unico Ordenado de.Ley N° 27444 General, concordante con el Cédigo Peng ig JUNIN. =." Sa el numeral 20.1.2 del wees rocedimiento Administrativo finente, los siguientes: en su articul CORREO ELECTRONICO: me mndo22i CELULAR: 960302054. fes debe ser comunicada a la otra Tho menor de quince (15) dias calendario. oars contratantes por mutuo acuerdo formalizan el presente contrato y declaran que en elebracién no median vicios que puedan causar su nulidad, por lo que suscriben en cuatro (04) ejem del 2022. {Contato n° 02 plares originales de igual tenor y validez, en la ciudad de Pangoa, al 08 de Setiembre 77-2022-GAFIMDP Pagina 15 de 15,