CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Entre [Nombre del contratista], con domicilio en [Dirección del contratista] (en
adelante "El Contratista"), y [Nombre del cliente], con domicilio en [Dirección del
cliente] (en adelante "El Cliente"), se celebra el presente contrato de servicios de
construcción (en adelante "El Contrato") para llevar a cabo los trabajos de
construcción descritos a continuación:

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la construcción de una [Descripción de la obra

civil] (en adelante "La Obra") ubicada en [Dirección de la Obra].

ALCANCE DEL TRABAJO

El Contratista se compromete a realizar todos los trabajos necesarios para llevar a

cabo la construcción de La Obra de acuerdo con los planos, especificaciones y
términos acordados en este contrato. El alcance del trabajo incluye, pero no se
limita a:

[Descripción de los trabajos a realizar]

[Descripción de los materiales a utilizar]
[Descripción de los plazos de entrega]

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de La Obra será de [Número de días/meses/años] a partir de

la fecha de inicio del trabajo, la cual será acordada por ambas partes.

PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total de La Obra es de [Cantidad en moneda local] (en adelante "El
Precio"). El Cliente se compromete a pagar El Precio en [Número de cuotas]
cuotas de [Cantidad en moneda local] cada una, a ser pagadas de acuerdo con el
siguiente calendario de pagos:

[Descripción de las cuotas y fechas de pago]

El Cliente se compromete a realizar los pagos de acuerdo con el calendario de

pagos establecido en este contrato. En caso de retraso en el pago, el Contratista
tendrá derecho a suspender los trabajos hasta que se realice el pago
correspondiente.

GARANTÍAS

El Contratista garantiza que todos los trabajos realizados cumplirán con las
especificaciones acordadas en este contrato y serán de calidad adecuada.
Además, el Contratista se compromete a corregir cualquier defecto o problema
que surja durante [Número de meses/años] a partir de la fecha de finalización de
La Obra.

RESPONSABILIDAD

El Contratista será responsable de cualquier daño o pérdida causada a La Obra

durante la ejecución de los trabajos. El Contratista se compromete a tomar todas
las medidas necesarias para minimizar los riesgos y evitar daños a terceros.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

Cualquiera de las partes tendrá derecho a dar por terminado este contrato antes
del plazo acordado en caso de incumplimiento por parte de la otra parte. En caso
de terminación anticipada, el Contratista tendrá derecho a recibir el pago por los
trabajos realizados hasta la fecha de terminación.

JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Este contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del [País], y
cualquier controversia que surja en relación con este contrato será resuelta por los
tribunales competentes en [Ciudad].

En señal de conformidad, las partes firman este contrato en dos ejemplares

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier modificación a este contrato deberá ser acordada por ambas partes y
deberá ser realizada por escrito y firmada por ambas partes.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

El Cliente se compromete a proporcionar acceso a La Obra en el plazo acordado y

a cumplir con cualquier otra obligación establecida en este contrato.

SEGUROS

El Contratista se compromete a mantener en vigor durante el plazo de La Obra,

los seguros necesarios para protegerse contra cualquier reclamación por daños o
lesiones causadas por sus trabajos. El Cliente se compromete a mantener en vigor
durante el plazo de La Obra, los seguros necesarios para protegerse contra
cualquier reclamación por daños o lesiones causadas por terceros.

SUBCONTRATISTAS

El Contratista puede utilizar subcontratistas para llevar a cabo los trabajos

necesarios para la construcción de La Obra. El Contratista será responsable de
cualquier trabajo realizado por los subcontratistas y garantizará que se cumplan
las especificaciones acordadas en este contrato.
 CONFIDENCIALIDAD

Las partes acuerdan mantener confidencial cualquier información relacionada con

este contrato y no divulgarla a terceros, salvo que sea requerido por las leyes y
regulaciones aplicables.

NOTIFICACIONES

Cualquier notificación o comunicación relacionada con este contrato deberá ser

realizada por escrito y enviada a las direcciones establecidas en este contrato.

DIVISIBILIDAD

Si alguna disposición de este contrato es considerada inválida o inaplicable por

cualquier tribunal competente, las demás disposiciones permanecerán en pleno
vigor y efecto.

En señal de conformidad, las partes firman este contrato en dos ejemplares.

[Nombre del contratista] [Nombre del cliente]

Firma Firma
Fecha: Fecha:

Por supuesto, aquí tienes una explicación más detallada de cada punto del
contrato de construcción:

OBJETO DEL CONTRATO:

Este punto establece la descripción detallada de los trabajos a realizar,
incluyendo la ubicación de la obra, la duración de la obra, y cualquier otra
especificación relevante. Es importante ser específico y detallado para evitar
confusiones o malentendidos en el futuro.
 PRECIO:
Este punto establece el precio total acordado por el contratista para la
realización de los trabajos. Además, debe incluir detalles sobre cómo se hará el
pago, como por ejemplo, un calendario de pagos y el método de pago.

TIEMPO DE ENTREGA:
Este punto establece la fecha de inicio y finalización del proyecto, y cualquier
otra fecha relevante para la obra.

GARANTÍA:
Este punto establece cualquier garantía que ofrezca el contratista para los
trabajos realizados. Esto podría incluir una garantía de calidad o de duración, o
cualquier otra garantía que se acuerde.

RESPONSABILIDAD:
Este punto establece las responsabilidades del contratista durante la obra. Esto
podría incluir la responsabilidad de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables,
mantener un lugar de trabajo seguro, y cualquier otra responsabilidad relacionada
con el proyecto.

MATERIALES:
Este punto establece quién será responsable de suministrar los materiales
necesarios para la obra. Si el cliente proporciona los materiales, este punto debe
detallar las especificaciones necesarias.

INSPECCIÓN:
Este punto establece cómo se realizará la inspección de los trabajos. Esto
podría incluir la frecuencia y el proceso de inspección, y cualquier requisito
específico.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
 Este punto establece cómo se resolverán los conflictos que puedan surgir
durante la obra. Esto podría incluir la mediación, la arbitraje, o cualquier otro
método acordado por ambas partes.

MODIFICACIONES AL CONTRATO:
Este punto establece cómo se realizarán las modificaciones al contrato original.
Es importante acordar por escrito cualquier modificación y asegurarse de que
ambas partes estén de acuerdo.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE:

Este punto establece las obligaciones del cliente durante la obra. Esto podría
incluir la responsabilidad de proporcionar acceso al lugar de trabajo y cualquier
otro requisito específico.

SEGUROS:
Este punto establece quién será responsable de los seguros necesarios para
protegerse contra cualquier reclamación por daños o lesiones durante la obra.

SUBCONTRATISTAS:
Este punto establece si el contratista utilizará subcontratistas para llevar a cabo
los trabajos necesarios, y si es así, cómo se supervisará y garantizará su trabajo.

CONFIDENCIALIDAD:
Este punto establece que ambas partes mantendrán cualquier información
relacionada con el contrato confidencial, y no la divulgarán a terceros.

NOTIFICACIONES:
Este punto establece cómo se realizarán las notificaciones y comunicaciones
relacionadas con el contrato.

DIVISIBILIDAD:
 Este punto establece que, en caso de que alguna disposición del contrato sea
considerada inválida o inaplicable, las demás disposiciones permanecerán en
vigor.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN:

Este punto establece qué ley se aplicará al contrato y cualquier disputa que
surja de él, así como la jurisdicción en la que se resolverán las disputas.

CESIÓN Y TRANSFERENCIA:
Este punto establece si alguna de las partes puede ceder o transferir sus
derechos o obligaciones en virtud del contrato a otra persona o entidad.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

Este punto establece cómo se puede terminar el contrato antes de la
finalización del proyecto y las consecuencias de la terminación.

COMUNICACIONES:
Este punto establece cómo se llevarán a cabo las comunicaciones entre las
partes. Puede incluir una dirección de correo electrónico o un número de teléfono
específico para comunicaciones urgentes.

FIRMA Y FECHA:
Este punto establece que el contrato debe ser firmado y fechado por ambas
partes para que sea legalmente vinculante.

Es importante que tanto el contratista como el cliente entiendan y acuerden todos

los términos del contrato antes de firmarlo. Debe ser un documento claro,
detallado y fácil de entender para evitar malentendidos y conflictos en el futuro.