MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME Nº -2022-UOP-GIAT/MPA

A : ING. EDWARD F. INOCENTE CARLOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DE : ING. AQUINO CONDEZO JOHN HENRY
JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA POR MVCS-CAC HUÁNUCO

REFERENCIA : 1) OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUARACALLA Y HUALLA, DISTRITO
DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” CUI:2215829
2) CONVENIO N° 565-2013-VIVIENDA/VMCS/PNSU

FECHA : AMBO, 13 DE ENERO DEL 2022

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo muy cordialmente y a la vez en atención a la solicitud realizada por
el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento CAC-HUANUCO, vía correo electrónico con fecha
11/01/2022, a lo cual comunico lo siguiente:

Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°361-2019-MPA/A, de fecha 16 de setiembre del 2019, se

aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión denominado CULMINACION DE SALDO SEGUNDA
ETAPA de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES
DE HUARACALLA Y HUALLA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” CUI:2215829. Por un
monto de S/ 347,631.67 (Trecientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Uno con 67/100 Soles), bajo la
modalidad de ejecución por Administración Directa por un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Mediante ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, de fecha 30 de enero del 2020 el área usuaria
representados por el Ing. Edward F. Inocente Carlos (Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial) y el
Ing. John H. Aquino Condezo (jefe de la Unidad de Obras Publicas), se hace entrega del terreno a los responsables
de la obra Residente y Supervisor Ing. Miguel Saul Solorzano Mejía e Ing. Josué Manuel García Hilario
respectivamente , de la obra CULMINACION DE SALDO SEGUNDA ETAPA de la obra : “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUARACALLA Y HUALLA, DISTRITO
DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” CUI:2215829.

Mediante ACTA DE INICIO DE OBRA de fecha 04 de febrero del 2020 entre representantes de la
Municipalidad Provincial de Ambo Ing. Edward F. Inocente Carlos (Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento
Territorial) y el Ing. John H. Aquino Condezo (jefe de la Unidad de Obras Publicas), y los responsables de la
ejecución de la obra Residente y Supervisor Ing. Miguel Saul Solorzano Mejía e Ing. Josué Manuel García Hilario
respectivamente, se formaliza el inicio del plazo de ejecución de la obra CULMINACION DE SALDO SEGUNDA
ETAPA de la obra : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES
DE HUARACALLA Y HUALLA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” CUI:2215829.

Que en mérito de DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM, 15/03/2020, Decreto Supremo que declara
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19, decreta el aislamiento social obligatorio siendo esa causal de primera suspensión de plazo de
ejecución de la obra.

Jr. Constitución Nº 353 plaza de armas – Ambo.

Municipalidad.ambo2019@gmail.com
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Mediante RESOLUCION GERENCIAL N°068-2020-GIAT-MPA, de fecha 18/08/2020, se aprueba el plan
de vigilancia, prevención y control del COVID-19, para la ejecución de CULMINACION DE SALDO SEGUNDA
ETAPA de la obra : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES
DE HUARACALLA Y HUALLA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” CUI:2215829, con un
presupuesto de S/ 26,814.24 (Veinte y Seis Mil Ochocientos catorce con 24/100 Soles).

Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°051-2020-MPA/A, de fecha 24 de julio del 2020, se aprueba la

ampliación excepcional de plazo de la ejecución de la obra CULMINACION DE SALDO SEGUNDA ETAPA de la
obra : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE
HUARACALLA Y HUALLA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” CUI:2215829, por un total
de 218 (Doscientos Dieciocho) días calendario, donde se considera 30 días calendario de ampliación por ejecución
de obra con la medidas de prevención y control del Covid-19 en el trabajo, asi mismo se aprueba el reinicio del
plazo de ejecución de la obra con fecha 21 de setiembre del 2020

Mediante RESOLUCION GERENCIAL N°146-2020-GIAT-MPA, de fecha 04/12/2020, se aprueba la

ampliación de plazo N°02 de la obra por 28 días calendario, a causa del clima.

Mediante RESOLUCION GERENCIAL N°144-2020-MPA-GM, de fecha 23/12/2020 declara procedente el

expediente técnico de adicional de obra N°01 de CULMINACION DE SALDO SEGUNDA ETAPA de la obra :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUARACALLA
Y HUALLA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” CUI:2215829, por el monto de S/ 32,320.20
(Treinta y dos Mil Trecientos Veinte con 20/100 Soles)

Mediante RESOLUCION GERENCIAL N°180-2020-GIAT-MPA, de fecha 30/12/2020, se aprueba la

ampliación de plazo N°03 de la obra por 17 días calendario en merito al adicional N° 01 de obra aprobado.

Mediante ACTA DE PARALIZACION DE OBRA N°02 de fecha 05 de enero del 2021, se paraliza la obra
por segunda vez, siendo causal las constantes precipitaciones pluviales que se presenta en la región en esta época,
y asi evitar los las enfermedades respiratorias que pueda emanar a causa de ello en los trabajadores.

Mediante RESOLUCION GERENCIAL N°157-2021-GIAT-MPA, de fecha 09/12/2021, se resuelve aprobar

la ampliación de plazo N°03 de la CULMINACION DE SALDO SEGUNDA ETAPA de la obra : “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUARACALLA Y HUALLA, DISTRITO
DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” CUI:2215829, por un periodo de 35 días calendario, contados
desde el 11 de diciembre del 2021 y siendo la nueva fecha de culminación de la obra el 14 de enero del 2022.

Respecto sobre el post laudo arbitral, la Municipalidad Provincial de Ambo, como cumplimiento con lo
dispuesto por el árbitro único Dra. Patricia Mary Lora Ríos, en el cual resuelve en ordenar a la Municipalidad
Provincial de Ambo, entregar el acta de pliego de observaciones de recepción obra, por lo que la Municipalidad
Provincial de Ambo reconformo el comité de recepción para revisar las observaciones descritas en el acta de
observaciones formuladas por el comité de recepción de obra inicial, el cual se sustenta con la RESOLUCION DE
ALCALDIA N°217-2021-MPA/A, 30/11/2021, comunicado a esta Unidad con fecha 23/12/2021. Es de precisar

Jr. Constitución Nº 353 plaza de armas – Ambo.

Municipalidad.ambo2019@gmail.com
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

además a la fecha el Ing. Luis Santos Alvarado, Ingeniero II de la Unidad de Obras Publicas ya no se encuentra
laborando en la entidad, asi también se hace precisa también la renuncia del Ing. Christian Albino Fretel, por tanto,
la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial no cuenta con profesionales en planta que puedan
asumir como miembros de comité de recepción. Por lo que esta Unidad está en evaluación para volver a
reconformar un nuevo comité de recepción.

Respecto a los gaviones colapsados, al respecto el nuevo comité de recepción que se reconformara
debido a la renuncia de varios profesionales de la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial,
evaluara durante la visita a obra y evaluar e imitara informe al respecto.

Respeto a la liquidación de culminación de saldo de obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUARACALLA Y HUALLA, DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” (I etapa), cabe mencionar que debido a la recarga laboral y no disponibilidad
de profesional técnico en liquidaciones en la Unidad de Obras Públicas, se solicitó el requerimiento para la
contratación de servicio de de un consultor para la elaboración del expediente de liquidación técnica y financiera de
la culminación de saldo de obra (I etapa), esto mediante INFORME N°0051-2021-UOP-GIAT/MPA, por tanto ello se
encuentra en etapa de contratación a responsabilidad del área de contrataciones de la entidad.

Respecto a la ejecución de culminación de saldo de obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUARACALLA Y HUALLA, DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” (II etapa) y mediante acta de monitoreo que realizó el Ing. Axel Ventura
Baldeon de fecha 12/11/2021, se comunicó estas al residente de obra para así tome las acciones y medidas
correctivas conforme al expediente técnico aprobado, esto mediante CARTA N°350-2021-GIAT-MPA, 19/11/2021

Se informa además que con RESOLUCION DE ALCALDIA N°157-2021-MPA/A, 09/12/2021, se aprueba la

ampliación de plazo N°03 de la culminación de saldo segunda etapa de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUARACALLA Y HUALLA, DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” por 35 días calendarios, teniendo como nueva fecha de culminación de obra
el 14/01/2022.

Se adjunta a la presente copias de:

 RESOLUCION DE ALCALDIA N°217-2021-MPA/A, 30/11/2021.
 INFORME N°0051-2021-UOP-GIAT/MPA, 09/02/2021
 CARTA N°350-2021-GIAT-MPA, 19/11/2021
 RESOLUCION DE ALCALDIA N°157-2021-MPA/A, 09/12/2021

Por tanto, derívese la presente documentación al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Ambo, para los fines que ameriten a petición del administrado.

Sin otro en particular es todo cuanto se remite e informa a usted, para su conocimiento, fines y acciones
pertinentes.

Atentamente,

Jr. Constitución Nº 353 plaza de armas – Ambo.

Municipalidad.ambo2019@gmail.com
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Jr. Constitución Nº 353 plaza de armas – Ambo.

Municipalidad.ambo2019@gmail.com