CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No.

SIE-UC-057-2022 PARA LA
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA”

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA

ELECTRÓNICA

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Econ. Miguel Fernando
Martínez Toledo, Director Administrativo Financiero portador de la CI.0102713609 en
calidad de delegado de la primera autoridad ejecutiva a través de Resolución No. UC-R-018-
2022 de fecha 25 de octubre de 2022, a quien en adelante se le denominará contratante; y, por otra
Julio César Álvarez Morales con RUC. 0101962090001, a quien en adelante se le denominará
contratista. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, y artículos 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación
de la contratante, contempla la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA.”

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolvió
aprobar el pliego de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-UC-057-2022 para la “ADQUISICIÓN DE
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria

No. 01 00 000 001 530811 0101 001 0000 0000 Descripción Insumos Materiales y Suministros para
Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y
placas, conforme consta en la certificación aprobada por la Ing. Dory Janeth Tapia Vera en calidad
de Coordinadora Financiera, mediante documento Certificación Presupuestaria No. 3090 de
fecha 28 de Octubre de 2022 (28-10-2022).

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el 17 de noviembre de 2022 (2022-11-17 15:00:00), a

través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

1
1.5 Luego del procedimiento correspondiente, el Econ. Miguel Fernando Martínez Toledo,
Director Administrativo Financiero en calidad de delegado de la primera autoridad ejecutiva
a través de Resolución No. UC-R-018-2022 de fecha 25 de octubre de 2022, mediante
resolución No. 111-2022 de fecha 08 de diciembre de 2022, adjudicó el contrato para la
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.”
al oferente ALVAREZ MORALES JULIO CESAR con RUC No. 0101962090001.

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP)
incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios

(CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en el la Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública.

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantías presentadas por el contratista. (Garantía Técnica)

e) La resolución de adjudicación No. 111-2022 de fecha 08 de diciembre de 2022.

f) Las certificaciones de la Dirección Administrativa Financiera, que acrediten la existencia de la

partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.

Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El contratista se obliga con la Universidad de Cuenca a suministrar y entregar debidamente

funcionando los MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA y a
ejecutar el contrato a entera satisfacción de la contratante, para este fin, se entregará los materiales en
el Campus Huayna Cápac: Av. Huayna Cápac y República, según las características y
especificaciones técnicas o términos de referencia constantes en la oferta, que se agrega y forma parte
integrante de este contrato.

3.2 A continuación el detalle de bienes:

2
 DESCRIPCIÓN DEL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA
UNIDAD CANTIDAD
BIEN DEL BIEN

"Para tuberías desde 6 hasta 63 mm.

Acabado superficial: cincado electrolítico,
recubrimiento >5µ .
ABRAZADERA 1/2 UNIDAD 2.000
Perfil de acero de 1 a 1,4 mm de espesor.
Indicado para cables y tubos de acero y PVC.
Facilidad y rapidez de montaje."

Longitud: 2,40 m
(a) anchos:150mm.
(h) altos disponibles: 50mm.
BANDEJA PORTA Acabado superficial de pintura electrostática al
UNIDAD 250
CABLES TIPO DUCTO horno en color a elección del cliente.
Galvalume pre pintado.
Galvanizado en caliente.
Norma: INEN
Boquilla: gu10.
Tipo de base: gu10
Máxima salida: 100w.
BOQUILLA GU10 PARA
Compatible con dicroico o lámpara led. UNIDAD 100
DICROICO PIN
Medida boquilla: diámetro 2.5cm, alto 1.5cm.
Medida cable: largo 16cm, diámetro 2.5cm.
Material: plástico.
Material: plástico.
BOQUILLA PARA
Medida boquilla: diámetro 2.5cm, alto 1.5cm. UNIDAD 100
LÁMPARA GU 5.3
Medida cable: largo 16cm, diámetro 2.5cm.
Boquilla 4 puntas loza.
BOQUILLA TIPO E27 4a 120v.
UNIDAD 350
CERÁMICA E 27 Cuerpo fabricado en porcelana sobrepuesta.
Soporta temperaturas hasta 350 °C.
Interruptor en miniatura termomanetico QO.
Range: QOD.
Current Rating: 16 A.
Voltage Rating: 120 V CA 120 V CA 48 V DC.
BREAKER MONOFASICO
Numero de Polos: 1P. Tipo de disyuntor: UNIDAD 25
16 A
estándar.
Clasificacion de interrupción: 10kA 120V CA
50/60 Hz, 5kA 48 V DC.
Tamaño: 14AWG…8AWG cobre o aluminio.
Interruptor en miniatura termomagnetico QO.
Rango: QOD.
Current Rating: 20 A.
Voltage Rating:120 V CA 120 V CA 48 V DC.
BREAKER MONOFASICO
Numero de polos: 1P. UNIDAD 50
20 A
Tipo de disyuntor: estándar.
Clasificacion de interrupción: 10kA 120V CA
50/60 Hz, 5kA 48 V DC.
Tamaño: 14AWG…8AWG cobre o aluminio.

3
 Interruptor en miniatura termomagnetico QO.
Range: QOD.
Current Rating: 30 A
Voltage Rating: 120 V CA 120 V CA 48 V DC
BREAKER MONOFASICO
Numero de polos: 1P. UNIDAD 15
30 A
Tipo de disyuntor: Estándar.
Clasificacion de interrupción: 10kA 120V CA
50/60 Hz, 5kA 48 V DC.
Tamaño: 14AWG…8AWG cobre o aluminio.
Cable concéntrico 90°C THHN/THWN 3X16
CABLE CONCÉNTRICO
AWG 600V. METRO 500
3X16 AWG
Presentación: rollo 100 metros.
Cable concéntrico 90°c THHN/THWN 3x18
AWG 600v formación # de alambres: 7 x 1.56.
Diámetro final mm: 6,46.
CABLE CONCÉNTRICO
Colores referenciales: blanco (4), azul(2), METRO 1000
3X18 AWG
verde(4), rojo(4), negro(4) y amarillo(2).
Norma: NTE 2345,ASTM b3, b8, UL 83.
Presentación: rollo 100 metros.
Características:
Voltaje de servicio: 600v.
Temperatura de trabajo: 90°C Material
Corriente máxima: 40 Amperios.
Aislamiento: Material PVC 90°C Espesor
CABLE UNYLAY FLEX
promedio 0,51mm Chaqueta exterior Material
THHN/THWN METRO 5000
Nylon Espesor 1 punto: 0,10mm.
10 AWG
Tipo de Formación: UNILAY.
Diámetro Exterior Total: 4,11 mm.
Área de Sección Transversal: 5,261 mm².
Normativas: NTE INEN 2345 UL 83 ASTM B3
ASTM B787.
Características:
Voltaje de servicio: 600v.
Temperatura de trabajo: 90°C.
Corriente maxima: 25 Amperios.
Aislamiento: Material PVC 90°C Espesor
CABLE UNILAY FLEX
promedio 0,38mm Chaqueta exterior Material
THHN/THWN METRO 24.000
Nylon Espesor 1 punto: 0,10mm.
14 AWG
Tipo de Formación: UNILAY.
Diámetro Exterior Total: 2,76 mm.
Área de Sección Transversal: 2,08 mm².
Normativas: NTE INEN 2345 UL 83 ASTM B3
ASTM B787.
Conductor de cobre para 0.6 KV
Aislado con policloruro de vinilo.
CABLE FLEXIBLE #16
(PVC) 60 °C resistente a la Humedad. METRO 7400
AWG
Colores sugeridos(referencial): blanco (2), azul
(2), verde (2), rojo (2) y amarillo (2).

4
 Norma: NTE INEN 2305 UL 66 ASTM b3.
Presentación: rollo de 100mt.
Longitud del conductor: 100 metros.
Calibre: 2x16 AWG
CABLE GEMELO 2X16 Temperatura máxima: 60°c
METRO 700
AWG Voltaje máximo: 300 v
Recubrimiento: PVC
Certificado de conformidad: UL 62.
CABLE GEMELO 2X18 Aislamiento: material: PVC.
METRO 500
AWG normativas UL 62 NTE INEN 2 305.
Alambre n° 12 AWG.
Voltaje de servicio: 600v
CABLE RÍGIDO # 12
Tipo: THHN color amarillo normativas NTE METRO 100
AWG
INEN 2345
Presentación: rollo 100m
Características:
Voltaje de servicio: 600v.
Temperatura de trabajo: 90°C
Corriente maxima: 30 Amperios.
Aislamiento: Material PVC 90°C Espesor
CABLE UNYLAY FLEX
promedio 0,38mm Chaqueta exterior Material
THHN/THWN METRO 20000
Nylon Espesor 1 punto: 0,10mm.
12AWG
Tipo de Formación: UNILAY.
Diámetro Exterior Total: 3,26 mm.
Área de Sección Transversal: 3,31 mm².
Normativas: NTE INEN 2345 UL 83 ASTM B3
ASTM B787.
Tamaño (alto x ancho x fondo): 300 x 300 x 150
mm.
Caja de distribución.
Doble fondo.
CAJA DE INSTALACIÓN
Protección ip65.
ELÉCTRICA PARA UNIDAD 20
Fabricada en acero de grosor 1.2mm.
PARED
Dispone de un cierre de cuarto de vuelta. se
suministra una llave.
Chapa de acero galvanizado de 2mm de grosor,
para el montaje de los componentes eléctricos.

Cajetín de 101 mm x 101 mm x 43mm de

profundidad, (medidas referenciales)
Hecho con tol galvanizado de alta calidad con
recubrimiento de Zinc G60 (.60 oz/pie cuadrado)
CAJETIN OCOTOGONAL
otorgando extra resistencia contra la corrosión. UNIDAD 1300
GRANDE
Perforaciones múltiples para salida y entrada de
tubería de ½, ¾ y 1"".
Espesor ≥calibre 24 (0.60 mm) (medidas
referenciales)."

5
 Cajetin de 100.80mmx51mmx41.50 profundidad.
Fácil manipulación en acometidas eléctricas.
Hecho con tol galvanizado de alta calidad con
recubrimiento de Zinc G60, (.60 oz/pie cuadrado)
otorgando extra resistencia contra la corrosión.
Diseño de cejas laterales para dar mayor rigidez.
CAJETIN RECTANGULAR
Perforaciones múltiples para salida y entrada de UNIDAD 1100
PROFUNDO
tubería de 1⁄2, 3⁄4 y 1".
Todas las cajas son cortadas, embutidas y
troqueladas.
Los espesores disponibles son los siguientes:
calibre 26 (0.45mm), calibre (0.50 mm) y calibre
24 (0.60 mm).
Instalación eléctrica
Color blanco, con adhesivo, sin división, con
sistema para retención de cables,
Sistema de cierre con agarre, que impida que la
CANALETA BLANCA canaleta se abra fácilmente
UNIDAD 500
20X12 Fabricado con PVC resistente a impactos,
lubricantes y aceites, humedad, rayos
Rayos UV, insectos, roedores. estructura sólida y
de alta durabilidad, no conductivas.
presentación: 2m de largo.
Montaje: Empotrar/Sobreponer.
numero de puestos: 12
Conexión eléctrica: Aluminio Estañado -
Bimetálico conexión de embarrado.
[In] corriente nominal 200 A.
Número de fases de la red 3 fases.
Intensidad de cortocircuito 10 kA.
CENTRO DE CARGA 12 [Ue] tensión asignada de empleo 240 V
PUESTO Frecuencia de red 50/60 Hz. UNIDAD 16
TRIFASICO Dimensiones:
Altura 481 mm
Anchura 280 mm
Profundidad 89 mm
Normas IEC 60439-3
Grado de protección IP IP2xC
Certificaciones de producto RETIE acorde a IEC
60439-3 acorde a IEC 60439-3
Conector de acero para tubo EMT elaborado en
acero de 1/2"" medida 13mm material Acero.
Método de fabricación: Laminado en frío.
Tipo de revestimiento: Metálico.
CONECTOR
Tipo de acabado: zinc plateado/zincado. UNIDAD 3000
GALVANIZADO 1/2"
Accesorios integrados: cuerpo, tornillo y contra
tuerca.
Posee rosca estándar utilizada en las instalaciones
con cajas de conduit.

6
 Corriente nominal:16Amp.
Tensión nominal:127-250-227V ~60Hz.
Sección máx. cond.:2x12AWG.
Tensión de prueba: 1250V, 60Hz graduales
durante un minuto.
Resistencia de aislamiento probada a 500V: 75Ω.
Poder de interrupción: 200 maniobras a 1.25 In
CONMUTADOR DOBLE 1.10V cos Φ 0.6.
UNIDAD 40
10A 125/250V BLANCO Vida útil: 100,000 maniobras a In Vn cos Φ 0.6
de acuerdo a la Norma Certificación NOM-
ANCE. NOM-003-SCFI-2000.
Bornes de conexión protegidos: Evitan el
contacto con las partes energizadas.
Orificios para conductores: Permiten conectar
hasta 2 cables calibre 12 AWG (4mm2) por
borne.
Aislamiento espesor mínimo promedio mm 0.9
mm.
Aislamiento material XLPE
Calibre AWG: 2 AWG
Chaqueta espesor mínimo promedio mm 1.1 mm
Normas de referencia ASTM B3, B172, B174,
CONDUCTOR CU
IEC 60502-1 METROS 20
DESNUDO # 2 AWG
Número de hilos: 266 o superior
Resistencia eléctrica a CC Ω/km 0.522 Ω/km
Temperatura máxima ºC 90 °C
Voltaje máximo v: 1000 v
voltaje nominal: 600 v
chaqueta material: pvc

Hasta un 90% de ahorro energético

Bajo consumo de 18W
Angulo de Haz de 40°
Disponible en diferentes temperaturas de color:
DICROICO 18 W Luz hogar 2700K, Blanco Cálido 3000K y Blanco UNIDAD 100
Frío 4000K
Alta eficacia de hasta 60lm/W
Vida media de 25.000 horas
Factor de potencia de 0,75

Extractor de olor para baño.

Acabado: blanco.
Potencia de entrada: 14W.
Revoluciones: 3050 revoluciones/minuto.
EXTRACTOR DE OLORES Forma exterior: cuadrado para instalación en UNIDAD 40
techo o pared.
Dimensiones referenciales: 15 x 15 x 9.5 cm.
Compatible a una red monofásica (110v; 60Hz).
Garantía: 2 años.

7
 Boquilla: tipo e27; potencia: 15W.
Rendimiento: mayor o igual al 90%; lúmenes/w
mayor o igual a 85.
FOCO LED 15W Temperatura de color:4000k-5000k; UNIDAD 300
CRI≥ 80; plástico: aluminio; horas de duración
mínimas mayor o igual a 15.000;
Garantía: 3 años.
Categoría: focos LED.
Dimerizable: No.
Base: GU10.
Potencia: 7W.
Temperatura de color: 5000-6500K.
Lúmenes: mayor o igual a 550LM.
CRI: mayor o igual a 80.
FOCO LED GU10 7W Voltaje de operación: 110. UNIDAD 100
Frecuencia: 60HZ.
Factor potencia: FP mayor o igual a 0,6.
Ángulo de apertura: 35º.
Horas de duración: mínimas mayores o igual a
15000H.
Medidas referenciales: 50X53.5MM.
Garantía: 2 AÑOS.
Categoría: focos led.
Dimerizable: no.
Base: gu5.3.
Potencia: 7w.
Temperatura de color: 2700-3000k.
Lúmenes mayor o igual a 550lm.
CRI mayor o igual 80.
FOCO LED GU5.3 7W Voltaje de operación: 110V. UNIDAD 100
Frecuencia: 60HZ.
Factor potencia: FP mayor o igual a 0,6.
Ángulo de apertura: 35º.
Horas de duración mínimas mayor o igual a
15000h.
Medidas referenciales: 50 x 45.8mm.
Garantía: 2 años.
Material: plástico policarbonato
Potencia: 9w - 10w
Luz dimerizable que cambia de color
Boquilla: E27.
Flujo luminoso: 810 LM.
FOCO LUZ RGB UNIDAD 20
Vida útil mayor que o igual a 15000 horas
Voltaje de operación: 110V.
Dimensiones: 60 mm x 118 mm.
Incluye control.
Garantía: 2 años.

8
 Categoría: luminarias led de emergencia.
Forma: rectangular.
Potencia: 2x2w.
Tipo de batería: NICAD 3.6v 1000mah
recargable.
Tiempo de carga de la batería: 24 horas.
Tiempo de respaldo de la batería: 90min.
LÁMPARA LED DE
Aislamiento: tipo II.
EMERGENCIA 40CM UNIDAD 30
Rango de cobertura: 80m².
2X2W
Temperatura operación: 0°c~40°c.
Voltaje de operación: 110 y 220.
Frecuencia: 50/60hz.
Horas de duración mínimas≥25.000h.
Medidas referenciales: 401.7x130.5x103.7mm
≥ip20.
Garantía: 2 años.
Categoría: luminarias led sumergibles y
empotrables.
Tipo: empotrable.
Forma: redondo.
Color: SILVER.
Potencia: 1w.
Temperatura de color: 2700k-3000k.
LUMINARIA LED
Lúmenes ≥ 80lm, CRI ≥80.
EMPOTRABLE EN PISO UNIDAD 100
Eficiencia lumínica: 80 lm/w.
1W
Factor de potencia ≥ 0.5.
Voltaje de operación: 110 y 220.
Frecuencia: 50/60hz.
Horas de vida≥20.000h.
Grado de protección≥IP67.
Medidas referenciales: ø42x73mm.
Garantía: 3 años.
Categoría: ojos de buey led
Forma: redondo
Potencia: 12w
Temperatura de color: 2700k - 3000k
Lúmenes ≥ 960lm, CRI≥80
Eficiencia lumínica: 80 LM/w
Voltaje de operación: 110 y 220
OJO DE BUEY LED 12W UNIDAD 200
Frecuencia: 50/60HZ.
Factor potencia: FP ≥0.9.
Horas de vida≥25.000h.
Grado de protección: ip20.
Medidas referenciales: ø168mm.
Medidas referenciales de corte: ø150mm.
Garantía: 3 años.

9
 Categoría: ojos de buey led.
Tipo: empotrable.
Dimerizable: sí.
Forma: redondo.
Potencia entre: 9w - 12w.
Temperatura de color: 2700- 3000k
Lúmenes mayo que o igual a 720lm
CRI mayor que o igual 80.
OJO DE BUEY LED
Voltaje de operación: 110. UNIDAD 30
DIMERIZABLE
Frecuencia: 50/60hz.
Factor potencia: FP ≥0.9.
Ángulo de apertura: 120°.
Horas de vida ≥20.000h.
Grado de protección: IP20.
Medidas referenciales: ф138x92mm.
Medidas referenciales de corte: ф100x88mm.
Garantía: 3 años.
Dimensión (mm): 600x600.
Angulo de apertura: 120°.
Potencia: 36W.
Rendimiento: 90 por ciento.
Lúmenes/w: =85.
Temperatura de Color: 4000-5000K.
PANEL LED 36W 60X60. UNIDAD 1000
CRI Factor: =80.
Estructura: Aluminio.
Grado de Protección IP: 20.
Horas de duración: 50.000.
Voltaje: 110-277V.
Normas: EN 55015: 2013; EN61547: 2019.
Instalación: eléctrica.
Presentación: 100 m.
POLITUBO 1/2" Norma: ASTM D 2239. METRO 2000
Hecho con material virgen y no contaminante
Color: negra.
Instalación: eléctrica.
Presentación: 100 M.
POLITUBO 3/4" Norma: ASTM D 2239. METRO 3000
Hecho con material virgen y no contaminante.
Color: negra
Categoría: proyectores led
Potencia: 50w
Temperatura de color: 4000k-5000k
Lúmenes mayor que o igual 5000lm
Crimayo que o igual a 80
PROYECTOR LED 50W UNIDAD 20
Voltaje de operación: 110 y 220
Frecuencia: 50/60hz
Factor potencia: FP mayor que o igual a 0.9
Ángulo de apertura: 120º
Horas de vida mayor que o igual 30000h

10
 Medidas referenciales: 230x200x41mm
Grado de protección: ip65
Garantía: 3 años.
Categoría: antideslumbrante LED.
Potencia: 30W.
Temperatura de color: mayor que o igual 5000K.
Lúmenes: mayo que o igual 1600LM.
CRI: mayor que o igual 70.
PROYECTOR LED Voltaje de operación: 110 Y 220.
ANTIDESLUMBRANTE Frecuencia: 50/60HZ. UNIDAD 50
30W Factor potencia: FP mayor que o igual a 90.
Ángulo de apertura: 120º.
Horas de vida: mayor que o igual a 25000H.
Medidas referenciales: 134.2X158.38MM.
Grado de protección: IP65.
Garantía: 3 años.
Categoría: proyectores LED
Tipo: proyector
Color: silver
Potencia: 100W
Temperatura de color: 3000K - 5500K
Lúmenes: mayor o igual a 10000LM
CRI: mayor o igual a 80
Voltaje de operación: 220
REFLECTOR LED 100W
Frecuencia: 60HZ UNIDAD 20
BIFÁSICO
Factor de potencia: mayor o igual a 0.9
Ángulo: 90°
Horas de vida: mayor o igual a 25000H
IP: IP65
Medidas referenciales: 250 X 289 X 179 MM
Dimerizable: Si
Segmento: Industrial
Garantía: 3 años.
Categoría: proyectores LED.
Potencia: 100W.
Temperatura de color: 3000K -5000K.
Lúmenes: mayor o igual a 10000LM.
CRI: mayor o igual a 80.
Voltaje de operación: 110.
Frecuencia: 50/60HZ.
REFLECTOR LED 100W
Factor potencia: mayor o igual a 0.9. UNIDAD 20
MONOFÁSICO
Ángulo de apertura: 120º.
Horas de vida: mayor o igual a 30000H.
Medidas referenciales: 290X265X50MM.
Grado de protección: IP65.
Segmento: Comercial.
Profesional: No.
Garantía: 3 AÑOS.

11
 Tipo: PAR38.
Dimerizable: Si.
Base: E27.
Potencia: entre 14 W hasta 18W.
Temperatura de color: 2700K - 3000K.
Lúmenes: mayor o igual a 1000LM.
REFLECTOR LED PAR 38 UNIDAD 60
CRI: mayor o igual a 80.
Voltaje de operación: 110.
Frecuencia: 60HZ.
Factor potencia: FP mayor o igual a 0,7.
Horas de vida; mayor o igual a 25000H.
Garantía: 3 años.
Color: Negro.
Potencia: 200W.
Temperatura de color: 4000- 5000K.
Lúmenes mayor o igual a 26000 LM.
CRI mayor o igual a 80.
Voltaje de operación: 110 Y 220.
Frecuencia: 60hz.
REFLECTOR Factor de protección: FP≥0.9.
UNIDAD 15
SUSPENDIDO 200W Ángulo: 120°.
Horas de vida mayor o igual a 50000 H.
IP: IP65.
Medidas referenciales: Ø290X160MM.
Dimerizable: No.
Segmento: Industrial.
Profesional: No.
Garantía: 5 años.
Reloj digital programable diario y semanal.
Voltaje de operación: 220.
17 programaciones semanales amperaje: 13 a /
2850 W.
RELOJ PROGRAMABLE
Reserva funcionamiento 150 horas (batería de
DÍAS-SEMANA-HORA UNIDAD 20
litio) permanente de conmutación ON/OFF.
BIFÁSICO
Botón para liberar conexión.
Rango de programación: 1 min-24 horas pantalla
LCD.
Garantía: 2 años.
Reloj digital programable diario y semanal.
Voltaje de operación: 110 .
17 programaciones semanales amperaje: 15 a /
1800 W.
RELOJ PROGRAMABLE
Reserva funcionamiento 150 horas (batería de
DÍAS-SEMANA-HORA UNIDAD 20
litio) permanente de conmutación ON/OFF.
MONOFÁSICO
Botón para liberar conexión.
Rango de programación: 1 min-24 horas pantalla
LCD.
Garantía: 2 años.

12
 Kit de anclaje techo para bandeja porta-cable: 2
SOPORTE DE LOSA PARA
tornillo esparrago 3/8″ x 600 + 2 taco 1/2″ + 4 UNIDAD 620
BANDEJA DE CABLES
tuerca hex/arandela plana 1/2″ + soporte C.
Características del Producto:
Identificación: cartucho de soldadura Exotérmica
15gr.
SUELDA HEXOTERMICA Composición: Óxido de aluminio, oxido de cobre,
UNIDAD 3
115G reductores y catalizadores.
Aspecto Físico: Polvo.
Uso: soldar conexiones exotérmicas entre cables
de cobre, acero, varillas y estructuras.
Componente: Nylon
Diámetro de agujero mm: 6mm.
Longitud anclaje mm: 30mm.
Profundidad del agujero mm: 40mm.
TACO FISHER NORMAL Rango Temperatura ° C: – 40 + 80.
UNIDAD 4000
#6 Cuello largo para evitar roturas en enlucidos
débiles.
Profundos y fuertes dientes para mayor
resistencia.
Aletas de freno para evitar el giro del taco.
Componente: Acero
Acabado:Niquelado
Diámetro # tornillo mm: 8
Largo: pulg 1
TORNILLO 1X8 PARA
Diámetro: cabeza19/64 UNIDAD 4000
TACO F6
Altura cabeza: 1/8
Dirección del hilo: Derecha
Forma cabeza: Avellanada
Norma: DIN 7982
Tomacorriente Doble De Atornillar Con Placa De
20Amp - 125V Para Red Regulada.
TOMACORRIENTES Suministra una señal de advertencia por voltaje
UNIDAD 300
REGULADO más potente, para conexion de dispositivos con
alto consumo, y suministra la cantidad de energía
necesaria.
Largo Normal: 3m.
Diámetro interior (d)mm: 16.75mm.
Diámetro exterior (d)mm: 20.70mm.
TUBO EMT 1/2 Espesor (e)mm: 1.98mm.
3.05mx17.93mmx1.07mm Recubrimiento: Galvanizado. UNIDAD 1000
reforzado. Norma de Fabricación: NTE INEN 2472 UL 6,
ANSI C 80.1.
Espesores: Desde 1.98 a 3.81 mm.
Extremos: Con coplas y tapa.

13
 Conexiones de tubo led.Conexión por dos
lados:material: plástico; Potencia:10W; Flujo
luminoso: 900lm, 950lm, 1000l; Ángulo de
TUBO LED 10 W apertura: 120º; Temperatura de color: 6400 K; UNIDAD 1000
CRI >80; Voltaje: 110-277V; Casquillo T8 (TL-
D): Interior-exterior Interior; Garantía: 3 años;
Protección: IP IP20.

Características técnicas:
material: plástico; Tamaño: 120 cm; Potencia:
18W; Voltaje: 110-277V; Hertz: 50- 60; Flujo
TUBO LED 18 w T8 UNIDAD 1000
luminoso: 1 700 lm; Temperatura de color: 6400
K; IRC: >80; Tiempo de vida: 30 000; Base: T8;
Garantía: 3 años IP20

Material: AcerO.
aplicación: UTILIZADOS PARA unir tramos de
TUBOS CONDUIT EMT.
UNIÓN METÁLICO
Normas: UNIDAD 1000
GALVANIZADO DE 1/2"
• CERTIFICADO UL 514B.
• CERTIFICADO, Código Eléctrico Nacional,
ANSI / NFPA 70
Material acero galvanizado, incluye tornillería
UNION 90° PARA para montaje y ensamble, así como 2 uniones
UNIDAD 15
BANDEJA METALICO rígidas.
Dimensiones: 50mmx150mm
Material acero galvanizado, incluye tornillería
UNION T PARA BANDEJA para montaje y ensamble, así como 2 uniones
UNIDAD 6
METALICO rígidas.
Dimensiones: 50mmx150mm

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de USD 73.900,00
(SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA,
de conformidad con la oferta presentada por el contratista, valor que se desglosa como se indica a
continuación:

ESPECIFICACIÓN P.
ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN TÉCNICA REQUERIDA DEL UNIDAD CANTIDAD UNITAR P. TOTAL
BIEN IO
"Para tuberías desde 6 hasta 63 mm.
Acabado superficial: cincado
electrolítico, recubrimiento >5µ .
Perfil de acero de 1 a 1,4 mm de
1 ABRAZADERA 1/2 UNIDAD 2.000 0,03 60,00
espesor.
Indicado para cables y tubos de acero
y PVC.
Facilidad y rapidez de montaje."

14
 Longitud: 2,40 m
(a) anchos:150mm.
(h) altos disponibles: 50mm.
Acabado superficial de pintura
BANDEJA PORTA CABLES
2 electrostática al horno en color a UNIDAD 250 18,06 4.515,00
TIPO DUCTO
elección del cliente.
Galvalume pre pintado.
Galvanizado en caliente.
Norma: INEN

Boquilla: gu10.
Tipo de base: gu10
Máxima salida: 100w.
Compatible con dicroico o lámpara
BOQUILLA GU10 PARA led.
3 UNIDAD 100 0,34 34,00
DICROICO PIN Medida boquilla: diámetro 2.5cm,
alto 1.5cm.
Medida cable: largo 16cm, diámetro
2.5cm.
Material: plástico.
Material: plástico.
Medida boquilla: diámetro 2.5cm,
BOQUILLA PARA LÁMPARA
4 alto 1.5cm. UNIDAD 100 0,39 39,00
GU 5.3
Medida cable: largo 16cm, diámetro
2.5cm.

Boquilla 4 puntas loza.

E27 4a 120v.
BOQUILLA TIPO CERÁMICA E
5 Cuerpo fabricado en porcelana UNIDAD 350 0,18 63,00
27
sobrepuesta.
Soporta temperaturas hasta 350 °C.

Interruptor en miniatura
termomanetico QO.
Range: QOD.
Current Rating: 16 A.
Voltage Rating: 120 V CA 120 V CA
48 V DC.
6 BREAKER MONOFASICO 16 A UNIDAD 25 4,65 116,25
Numero de Polos: 1P. Tipo de
disyuntor: estándar.
Clasificacion de interrupción: 10kA
120V CA 50/60 Hz, 5kA 48 V DC.
Tamaño: 14AWG…8AWG cobre o
aluminio.
Interruptor en miniatura
termomagnetico QO.
Rango: QOD.
Current Rating: 20 A.
Voltage Rating:120 V CA 120 V CA
48 V DC.
7 BREAKER MONOFASICO 20 A UNIDAD 50 4,65 232,50
Numero de polos: 1P.
Tipo de disyuntor: estándar.
Clasificacion de interrupción: 10kA
120V CA 50/60 Hz, 5kA 48 V DC.
Tamaño: 14AWG…8AWG cobre o
aluminio.
Interruptor en miniatura
termomagnetico QO.
Range: QOD.
Current Rating: 30 A
Voltage Rating: 120 V CA 120 V CA
48 V DC
8 BREAKER MONOFASICO 30 A UNIDAD 15 4,65 69,75
Numero de polos: 1P.
Tipo de disyuntor: Estándar.
Clasificacion de interrupción: 10kA
120V CA 50/60 Hz, 5kA 48 V DC.
Tamaño: 14AWG…8AWG cobre o
aluminio.

15
 Cable concéntrico 90°C
CABLE CONCÉNTRICO 3X16
9 THHN/THWN 3X16 AWG 600V. METRO 500 0,48 240,00
AWG
Presentación: rollo 100 metros.

Cable concéntrico 90°c

THHN/THWN 3x18 AWG 600v
formación # de alambres: 7 x 1.56.
Diámetro final mm: 6,46.
CABLE CONCÉNTRICO 3X18 Colores referenciales: blanco (4),
10 METRO 1000 0,47 470,00
AWG azul(2), verde(4), rojo(4), negro(4) y
amarillo(2).
Norma: NTE 2345,ASTM b3, b8, UL
83.
Presentación: rollo 100 metros.

Características:
Voltaje de servicio: 600v.
Temperatura de trabajo: 90°C
Material
Corriente máxima: 40 Amperios.
Aislamiento: Material PVC 90°C
CABLE UNYLAY FLEX Espesor promedio 0,51mm Chaqueta
11 THHN/THWN exterior Material Nylon Espesor 1 METRO 5000 0,68 3.400,00
10 AWG punto: 0,10mm.
Tipo de Formación: UNILAY.
Diámetro Exterior Total: 4,11 mm.
Área de Sección Transversal: 5,261
mm².
Normativas: NTE INEN 2345 UL 83
ASTM B3 ASTM B787.

Características:
Voltaje de servicio: 600v.
Temperatura de trabajo: 90°C.
Corriente maxima: 25 Amperios.
Aislamiento: Material PVC 90°C
Espesor promedio 0,38mm Chaqueta
CABLE UNILAY FLEX
exterior Material Nylon Espesor 1
12 THHN/THWN METRO 24.000 0,27 6.480,00
punto: 0,10mm.
14 AWG
Tipo de Formación: UNILAY.
Diámetro Exterior Total: 2,76 mm.
Área de Sección Transversal: 2,08
mm².
Normativas: NTE INEN 2345 UL 83
ASTM B3 ASTM B787.

Conductor de cobre para 0.6 KV

Aislado con policloruro de vinilo.
(PVC) 60 °C resistente a la
Humedad.
Colores sugeridos(referencial):
13 CABLE FLEXIBLE #16 AWG METRO 7400 0,20 1.480,00
blanco (2), azul (2), verde (2), rojo
(2) y amarillo (2).
Norma: NTE INEN 2305 UL 66
ASTM b3.
Presentación: rollo de 100mt.

Longitud del conductor: 100 metros.

Calibre: 2x16 AWG
Temperatura máxima: 60°c
14 CABLE GEMELO 2X16 AWG METRO 700 0,53 371,00
Voltaje máximo: 300 v
Recubrimiento: PVC
Certificado de conformidad: UL 62.

Aislamiento: material: PVC.

15 CABLE GEMELO 2X18 AWG METRO 500 0,29 145,00
normativas UL 62 NTE INEN 2 305.

16
 Alambre n° 12 AWG.
Voltaje de servicio: 600v
16 CABLE RÍGIDO # 12 AWG Tipo: THHN color amarillo METRO 100 0,39 39,00
normativas NTE INEN 2345
Presentación: rollo 100m
Características:
Voltaje de servicio: 600v.
Temperatura de trabajo: 90°C
Corriente maxima: 30 Amperios.
Aislamiento: Material PVC 90°C
Espesor promedio 0,38mm Chaqueta
CABLE UNYLAY FLEX
exterior Material Nylon Espesor 1
17 THHN/THWN METRO 20000 0,43 8.600,00
punto: 0,10mm.
12AWG
Tipo de Formación: UNILAY.
Diámetro Exterior Total: 3,26 mm.
Área de Sección Transversal: 3,31
mm².
Normativas: NTE INEN 2345 UL 83
ASTM B3 ASTM B787.
Tamaño (alto x ancho x fondo): 300 x
300 x 150 mm.
Caja de distribución.
Doble fondo.
Protección ip65.
CAJA DE INSTALACIÓN
18 Fabricada en acero de grosor 1.2mm. UNIDAD 20 34,80 696,00
ELÉCTRICA PARA PARED
Dispone de un cierre de cuarto de
vuelta. se suministra una llave.
Chapa de acero galvanizado de 2mm
de grosor, para el montaje de los
componentes eléctricos.
Cajetín de 101 mm x 101 mm x
43mm de profundidad, (medidas
referenciales)
Hecho con tol galvanizado de alta
calidad con recubrimiento de Zinc
CAJETIN OCOTOGONAL
19 G60 (.60 oz/pie cuadrado) otorgando UNIDAD 1300 0,48 624,00
GRANDE
extra resistencia contra la corrosión.
Perforaciones múltiples para salida y
entrada de tubería de ½, ¾ y 1"".
Espesor ≥calibre 24 (0.60 mm)
(medidas referenciales)."
Cajetin de 100.80mmx51mmx41.50
profundidad.
Fácil manipulación en acometidas
eléctricas.
Hecho con tol galvanizado de alta
calidad con recubrimiento de Zinc
G60, (.60 oz/pie cuadrado) otorgando
extra resistencia contra la corrosión.
CAJETIN RECTANGULAR Diseño de cejas laterales para dar
20 UNIDAD 1100 0,40 440,00
PROFUNDO mayor rigidez.
Perforaciones múltiples para salida y
entrada de tubería de 1⁄2, 3⁄4 y 1".
Todas las cajas son cortadas,
embutidas y troqueladas.
Los espesores disponibles son los
siguientes: calibre 26 (0.45mm),
calibre (0.50 mm) y calibre 24 (0.60
mm).

17
 Instalación eléctrica
Color blanco, con adhesivo, sin
división, con sistema para retención
de cables,
Sistema de cierre con agarre, que
impida que la canaleta se abra
fácilmente
21 CANALETA BLANCA 20X12 UNIDAD 500 2,04 1.020,00
Fabricado con PVC resistente a
impactos, lubricantes y aceites,
humedad, rayos
Rayos UV, insectos, roedores.
estructura sólida y de alta
durabilidad, no conductivas.
presentación: 2m de largo.
Montaje: Empotrar/Sobreponer.
numero de puestos: 12
Conexión eléctrica: Aluminio
Estañado - Bimetálico conexión de
embarrado.
[In] corriente nominal 200 A.
Número de fases de la red 3 fases.
Intensidad de cortocircuito 10 kA.
[Ue] tensión asignada de empleo 240
CENTRO DE CARGA 12
V
22 PUESTO UNIDAD 16 82,58 1.321,28
Frecuencia de red 50/60 Hz.
TRIFASICO
Dimensiones:
Altura 481 mm
Anchura 280 mm
Profundidad 89 mm
Normas IEC 60439-3
Grado de protección IP IP2xC
Certificaciones de producto RETIE
acorde a IEC 60439-3 acorde a IEC
60439-3
Conector de acero para tubo EMT
elaborado en acero de 1/2"" medida
13mm material Acero.
Método de fabricación: Laminado en
frío.
CONECTOR GALVANIZADO Tipo de revestimiento: Metálico.
23 UNIDAD 3000 0,13 390,00
1/2" Tipo de acabado: zinc
plateado/zincado.
Accesorios integrados: cuerpo,
tornillo y contra tuerca.
Posee rosca estándar utilizada en las
instalaciones con cajas de conduit.
Corriente nominal:16Amp.
Tensión nominal:127-250-227V
~60Hz.
Sección máx. cond.:2x12AWG.
Tensión de prueba: 1250V, 60Hz
graduales durante un minuto.
Resistencia de aislamiento probada a
500V: 75Ω.
Poder de interrupción: 200 maniobras
CONMUTADOR DOBLE 10A a 1.25 In 1.10V cos Φ 0.6.
24 UNIDAD 40 1,85 74,00
125/250V BLANCO Vida útil: 100,000 maniobras a In Vn
cos Φ 0.6 de acuerdo a la Norma
Certificación NOM-ANCE. NOM-
003-SCFI-2000.
Bornes de conexión protegidos:
Evitan el contacto con las partes
energizadas.
Orificios para conductores: Permiten
conectar hasta 2 cables calibre 12
AWG (4mm2) por borne.

18
 Aislamiento espesor mínimo
promedio mm 0.9 mm.
Aislamiento material XLPE
Calibre AWG: 2 AWG
Chaqueta espesor mínimo promedio
mm 1.1 mm
Normas de referencia ASTM B3,
CONDUCTOR CU DESNUDO #
25 B172, B174, IEC 60502-1 METROS 20 4,13 82,60
2 AWG
Número de hilos: 266 o superior
Resistencia eléctrica a CC Ω/km
0.522 Ω/km
Temperatura máxima ºC 90 °C
Voltaje máximo v: 1000 v
voltaje nominal: 600 v
chaqueta material: pvc

Hasta un 90% de ahorro energético

Bajo consumo de 18W
Angulo de Haz de 40°
Disponible en diferentes temperaturas
26 DICROICO 18 W de color: Luz hogar 2700K, Blanco UNIDAD 100 3,91 391,00
Cálido 3000K y Blanco Frío 4000K
Alta eficacia de hasta 60lm/W
Vida media de 25.000 horas
Factor de potencia de 0,75

Extractor de olor para baño.

Acabado: blanco.
Potencia de entrada: 14W.
Revoluciones: 3050
revoluciones/minuto.
Forma exterior: cuadrado para
27 EXTRACTOR DE OLORES UNIDAD 40 15,75 630,04
instalación en techo o pared.
Dimensiones referenciales: 15 x 15 x
9.5 cm.
Compatible a una red monofásica
(110v; 60Hz).
Garantía: 2 años.

Boquilla: tipo e27; potencia: 15W.

Rendimiento: mayor o igual al 90%;
lúmenes/w mayor o igual a 85.
Temperatura de color:4000k-5000k;
28 FOCO LED 15W UNIDAD 300 1,22 366,00
CRI≥ 80; plástico: aluminio; horas de
duración mínimas mayor o igual a
15.000;
Garantía: 3 años.
Categoría: focos LED.
Dimerizable: No.
Base: GU10.
Potencia: 7W.
Temperatura de color: 5000-6500K.
Lúmenes: mayor o igual a 550LM.
CRI: mayor o igual a 80.
Voltaje de operación: 110.
29 FOCO LED GU10 7W UNIDAD 100 1,20 120,00
Frecuencia: 60HZ.
Factor potencia: FP mayor o igual a
0,6.
Ángulo de apertura: 35º.
Horas de duración: mínimas mayores
o igual a 15000H.
Medidas referenciales: 50X53.5MM.
Garantía: 2 AÑOS.

19
 Categoría: focos led.
Dimerizable: no.
Base: gu5.3.
Potencia: 7w.
Temperatura de color: 2700-3000k.
Lúmenes mayor o igual a 550lm.
CRI mayor o igual 80.
Voltaje de operación: 110V.
30 FOCO LED GU5.3 7W UNIDAD 100 1,20 120,00
Frecuencia: 60HZ.
Factor potencia: FP mayor o igual a
0,6.
Ángulo de apertura: 35º.
Horas de duración mínimas mayor o
igual a 15000h.
Medidas referenciales: 50 x 45.8mm.
Garantía: 2 años.

Material: plástico policarbonato

Potencia: 9w - 10w
Luz dimerizable que cambia de color
Boquilla: E27.
Flujo luminoso: 810 LM.
31 FOCO LUZ RGB Vida útil mayor que o igual a 15000 UNIDAD 20 3,52 70,40
horas
Voltaje de operación: 110V.
Dimensiones: 60 mm x 118 mm.
Incluye control.
Garantía: 2 años.
Categoría: luminarias led de
emergencia.
Forma: rectangular.
Potencia: 2x2w.
Tipo de batería: NICAD 3.6v
1000mah recargable.
Tiempo de carga de la batería: 24
horas.
Tiempo de respaldo de la batería:
LÁMPARA LED DE
32 90min. UNIDAD 30 15,49 464,70
EMERGENCIA 40CM 2X2W
Aislamiento: tipo II.
Rango de cobertura: 80m².
Temperatura operación: 0°c~40°c.
Voltaje de operación: 110 y 220.
Frecuencia: 50/60hz.
Horas de duración mínimas≥25.000h.
Medidas referenciales:
401.7x130.5x103.7mm ≥ip20.
Garantía: 2 años.

Categoría: luminarias led sumergibles

y empotrables.
Tipo: empotrable.
Forma: redondo.
Color: SILVER.
Potencia: 1w.
Temperatura de color: 2700k-3000k.
LUMINARIA LED Lúmenes ≥ 80lm, CRI ≥80.
33 UNIDAD 100 13,69 1.369,00
EMPOTRABLE EN PISO 1W Eficiencia lumínica: 80 lm/w.
Factor de potencia ≥ 0.5.
Voltaje de operación: 110 y 220.
Frecuencia: 50/60hz.
Horas de vida≥20.000h.
Grado de protección≥IP67.
Medidas referenciales: ø42x73mm.
Garantía: 3 años.

20
 Categoría: ojos de buey led
Forma: redondo
Potencia: 12w
Temperatura de color: 2700k - 3000k
Lúmenes ≥ 960lm, CRI≥80
Eficiencia lumínica: 80 LM/w
Voltaje de operación: 110 y 220
34 OJO DE BUEY LED 12W Frecuencia: 50/60HZ. UNIDAD 200 3,31 662,00
Factor potencia: FP ≥0.9.
Horas de vida≥25.000h.
Grado de protección: ip20.
Medidas referenciales: ø168mm.
Medidas referenciales de corte:
ø150mm.
Garantía: 3 años.
Categoría: ojos de buey led.
Tipo: empotrable.
Dimerizable: sí.
Forma: redondo.
Potencia entre: 9w - 12w.
Temperatura de color: 2700- 3000k
Lúmenes mayo que o igual a 720lm
CRI mayor que o igual 80.
OJO DE BUEY LED Voltaje de operación: 110.
35 UNIDAD 30 4,40 132,00
DIMERIZABLE Frecuencia: 50/60hz.
Factor potencia: FP ≥0.9.
Ángulo de apertura: 120°.
Horas de vida ≥20.000h.
Grado de protección: IP20.
Medidas referenciales: ф138x92mm.
Medidas referenciales de corte:
ф100x88mm.
Garantía: 3 años.
Dimensión (mm): 600x600.
Angulo de apertura: 120°.
Potencia: 36W.
Rendimiento: 90 por ciento.
Lúmenes/w: =85.
Temperatura de Color: 4000-5000K.
36 PANEL LED 36W 60X60. CRI Factor: =80. UNIDAD 1000 21,64 21.640,00
Estructura: Aluminio.
Grado de Protección IP: 20.
Horas de duración: 50.000.
Voltaje: 110-277V.
Normas: EN 55015: 2013; EN61547:
2019.

Instalación: eléctrica.
Presentación: 100 m.
Norma: ASTM D 2239.
37 POLITUBO 1/2" METRO 2000 0,09 180,00
Hecho con material virgen y no
contaminante
Color: negra.

Instalación: eléctrica.
Presentación: 100 M.
Norma: ASTM D 2239.
38 POLITUBO 3/4" METRO 3000 0,19 570,00
Hecho con material virgen y no
contaminante.
Color: negra

21
 Categoría: proyectores led
Potencia: 50w
Temperatura de color: 4000k-5000k
Lúmenes mayor que o igual 5000lm
Crimayo que o igual a 80
Voltaje de operación: 110 y 220
Frecuencia: 50/60hz
Factor potencia: FP mayor que o
39 PROYECTOR LED 50W UNIDAD 20 10,54 210,80
igual a 0.9
Ángulo de apertura: 120º
Horas de vida mayor que o igual
30000h
Medidas referenciales:
230x200x41mm
Grado de protección: ip65
Garantía: 3 años.
Categoría: antideslumbrante LED.
Potencia: 30W.
Temperatura de color: mayor que o
igual 5000K.
Lúmenes: mayo que o igual 1600LM.
CRI: mayor que o igual 70.
Voltaje de operación: 110 Y 220.
Frecuencia: 50/60HZ.
PROYECTOR LED
40 Factor potencia: FP mayor que o UNIDAD 50 10,70 535,00
ANTIDESLUMBRANTE 30W
igual a 90.
Ángulo de apertura: 120º.
Horas de vida: mayor que o igual a
25000H.
Medidas referenciales:
134.2X158.38MM.
Grado de protección: IP65.
Garantía: 3 años.
Categoría: proyectores LED
Tipo: proyector
Color: silver
Potencia: 100W
Temperatura de color: 3000K -
5500K
Lúmenes: mayor o igual a 10000LM
CRI: mayor o igual a 80
Voltaje de operación: 220
Frecuencia: 60HZ
REFLECTOR LED 100W
41 Factor de potencia: mayor o igual a UNIDAD 20 79,32 1.586,40
BIFÁSICO
0.9
Ángulo: 90°
Horas de vida: mayor o igual a
25000H
IP: IP65
Medidas referenciales: 250 X 289 X
179 MM
Dimerizable: Si
Segmento: Industrial
Garantía: 3 años.

22
 Categoría: proyectores LED.
Potencia: 100W.
Temperatura de color: 3000K -
5000K.
Lúmenes: mayor o igual a 10000LM.
CRI: mayor o igual a 80.
Voltaje de operación: 110.
Frecuencia: 50/60HZ.
REFLECTOR LED 100W Factor potencia: mayor o igual a 0.9.
42 UNIDAD 20 54,10 1.082,00
MONOFÁSICO Ángulo de apertura: 120º.
Horas de vida: mayor o igual a
30000H.
Medidas referenciales:
290X265X50MM.
Grado de protección: IP65.
Segmento: Comercial.
Profesional: No.
Garantía: 3 AÑOS.

Tipo: PAR38.
Dimerizable: Si.
Base: E27.
Potencia: entre 14 W hasta 18W.
Temperatura de color: 2700K -
3000K.
Lúmenes: mayor o igual a 1000LM.
43 REFLECTOR LED PAR 38 CRI: mayor o igual a 80. UNIDAD 60 4,90 294,00
Voltaje de operación: 110.
Frecuencia: 60HZ.
Factor potencia: FP mayor o igual a
0,7.
Horas de vida; mayor o igual a
25000H.
Garantía: 3 años.

Color: Negro.
Potencia: 200W.
Temperatura de color: 4000- 5000K.
Lúmenes mayor o igual a 26000 LM.
CRI mayor o igual a 80.
Voltaje de operación: 110 Y 220.
Frecuencia: 60hz.
Factor de protección: FP≥0.9.
REFLECTOR SUSPENDIDO Ángulo: 120°.
44 UNIDAD 15 92,97 1.394,55
200W Horas de vida mayor o igual a 50000
H.
IP: IP65.
Medidas referenciales:
Ø290X160MM.
Dimerizable: No.
Segmento: Industrial.
Profesional: No.
Garantía: 5 años.

Reloj digital programable diario y

semanal.
Voltaje de operación: 220.
17 programaciones semanales
amperaje: 13 a / 2850 W.
RELOJ PROGRAMABLE DÍAS- Reserva funcionamiento 150 horas
45 UNIDAD 20 12,14 242,80
SEMANA-HORA BIFÁSICO (batería de litio) permanente de
conmutación ON/OFF.
Botón para liberar conexión.
Rango de programación: 1 min-24
horas pantalla LCD.
Garantía: 2 años.

23
 Reloj digital programable diario y
semanal.
Voltaje de operación: 110 .
17 programaciones semanales
amperaje: 15 a / 1800 W.
RELOJ PROGRAMABLE DÍAS-
Reserva funcionamiento 150 horas
46 SEMANA-HORA UNIDAD 20 12,14 242,80
(batería de litio) permanente de
MONOFÁSICO
conmutación ON/OFF.
Botón para liberar conexión.
Rango de programación: 1 min-24
horas pantalla LCD.
Garantía: 2 años.

Kit de anclaje techo para bandeja

SOPORTE DE LOSA PARA porta-cable: 2 tornillo esparrago 3/8″
47 UNIDAD 620 5,00 3.100,00
BANDEJA DE CABLES x 600 + 2 taco 1/2″ + 4 tuerca
hex/arandela plana 1/2″ + soporte C.

Características del Producto:

Identificación: cartucho de soldadura
Exotérmica 15gr.
Composición: Óxido de aluminio,
oxido de cobre, reductores y
48 SUELDA HEXOTERMICA 115G UNIDAD 3 3,45 10,35
catalizadores.
Aspecto Físico: Polvo.
Uso: soldar conexiones exotérmicas
entre cables de cobre, acero, varillas
y estructuras.

Componente: Nylon
Diámetro de agujero mm: 6mm.
Longitud anclaje mm: 30mm.
Profundidad del agujero mm: 40mm.
Rango Temperatura ° C: – 40 + 80.
49 TACO FISHER NORMAL #6 Cuello largo para evitar roturas en UNIDAD 4000 0,01 40,00
enlucidos débiles.
Profundos y fuertes dientes para
mayor resistencia.
Aletas de freno para evitar el giro del
taco.

Componente: Acero
Acabado:Niquelado
Diámetro # tornillo mm: 8
Largo: pulg 1
TORNILLO 1X8 PARA TACO
50 Diámetro: cabeza19/64 UNIDAD 4000 0,02 80,00
F6
Altura cabeza: 1/8
Dirección del hilo: Derecha
Forma cabeza: Avellanada
Norma: DIN 7982

Tomacorriente Doble De Atornillar

Con Placa De 20Amp - 125V Para
Red Regulada.
TOMACORRIENTES Suministra una señal de advertencia
51 UNIDAD 300 5,09 1.527,00
REGULADO por voltaje más potente, para
conexion de dispositivos con alto
consumo, y suministra la cantidad de
energía necesaria.

24
 Largo Normal: 3m.
Diámetro interior (d)mm: 16.75mm.
Diámetro exterior (d)mm: 20.70mm.
TUBO EMT 1/2 Espesor (e)mm: 1.98mm.
52 3.05mx17.93mmx1.07mm Recubrimiento: Galvanizado. UNIDAD 1000 3,18 3.180,00
reforzado. Norma de Fabricación: NTE INEN
2472 UL 6, ANSI C 80.1.
Espesores: Desde 1.98 a 3.81 mm.
Extremos: Con coplas y tapa.

Conexiones de tubo led.Conexión por

dos lados:material: plástico;
Potencia:10W; Flujo luminoso:
900lm, 950lm, 1000l; Ángulo de
53 TUBO LED 10 W apertura: 120º; Temperatura de color: UNIDAD 1000 1,15 1.150,00
6400 K; CRI >80; Voltaje: 110-
277V; Casquillo T8 (TL-D): Interior-
exterior Interior; Garantía: 3 años;
Protección: IP IP20.

Características técnicas:
material: plástico; Tamaño: 120 cm;
Potencia: 18W; Voltaje: 110-277V;
54 TUBO LED 18 w T8 Hertz: 50- 60; Flujo luminoso: 1 700 UNIDAD 1000 1,31 1.310,00
lm; Temperatura de color: 6400 K;
IRC: >80; Tiempo de vida: 30 000;
Base: T8; Garantía: 3 años IP20

Material: AcerO.
aplicación: UTILIZADOS PARA
unir tramos de TUBOS CONDUIT
UNIÓN METÁLICO EMT.
55 UNIDAD 1000 0,16 160,00
GALVANIZADO DE 1/2" Normas:
• CERTIFICADO UL 514B.
• CERTIFICADO, Código Eléctrico
Nacional, ANSI / NFPA 70

Material acero galvanizado, incluye

UNION 90° PARA BANDEJA tornillería para montaje y ensamble,
56 UNIDAD 15 1,54 23,10
METALICO así como 2 uniones rígidas.
Dimensiones: 50mmx150mm

Material acero galvanizado, incluye

UNION T PARA BANDEJA tornillería para montaje y ensamble,
57 UNIDAD 6 2,28 13,68
METALICO así como 2 uniones rígidas.
Dimensiones: 50mmx150mm

73.900,00

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por
todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el
Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

Cláusula Quinta. - FORMA DE PAGO

25
5.1 La entidad contratante realizará el pago del cien por ciento (100%) contra entrega de la
totalidad del objeto contractual, previa entrega de los documentos habilitantes para el pago.

5.2 No se otorgará anticipo.

5.3 Documentos habilitantes para el pago:

Respecto del bien:

a) Factura del contratista
b) Certificación presupuestaria
c) Contrato
d) Solicitud del contratista para la recepción de los bienes.
e) Informe favorable del administrador del contrato
f) Acta de entrega definitiva, suscrita de conformidad a lo señalado en los artículos 319, 325 y
326 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
g) Impresión del portal del SERCOP de encontrarse FINALIZADO.

Cláusula Sexta. - GARANTÍAS

6.1 En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

Garantía Técnica: El contratista deberá entregar la garantía técnica, conforme lo estipula el artículo
76 de la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) La garantía técnica
será extendida cubriendo al menos lo siguiente:

a) Analizar que los productos son nuevos de fábrica, completos, listos, y cumplen las
especificaciones técnicas o características.
b) Reposición inmediata (24 horas a partir de la notificación por parte del administrador del
contrato) ante defectos de fabricación.
c) De acuerdo a la naturaleza de los ítems el oferente deberá presentar la garantía técnica
conforme a lo establecido en el documento denominado: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUERIDAS Y OFERTADAS

6.2 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 263 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto,
deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante.

Cláusula Séptima.- PLAZO

26
7.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera satisfacción de la
contratante es de 10 días, contado a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.

Cláusula Octava. - MULTAS

8.1 Por cada día de retraso en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales,
se aplicará la multa del uno por mil (1x1000) de las obligaciones que se encuentran pendientes de
ejecutarse, de conformidad con el Art. 71 de la LOSNCP.

Cláusula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1 No se contempla reajuste de precios.

Cláusula Décima. – DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.1 Obligaciones del contratista:

● Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

● Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y
condiciones del contrato.
Entregar una tabla de cantidades con el precio unitario, que deberá ser ajustado al valor
adjudicado.
● Entregar los materiales eléctricos en los lugares establecidos en el numeral 2 de este
documento.
● Garantía técnica conforme lo establecido en el documento denominado:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y OFERTADAS.
● Reponer de forma inmediata los materiales eléctricos, en caso de no cumplir con las
especificaciones técnicas determinadas por la Universidad de Cuenca y luego de haber sido
notificado formalmente por el administrador del contrato.
● A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones
Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con
cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por
constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

10.2 Obligaciones de la contratante:

• Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en
un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
• Contar con disponibilidad del espacio físico para la recepción de los materiales eléctricos.

27
 • Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato.
• Suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva y en general cumplir con las obligaciones
establecidas en el contrato.

Cláusula Undécima. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

11.1 La contratante designa al profesional Mateo Francisco León Jaramillo, en calidad de

administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego
que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo
dispuesto en los artículos 295 y 296 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

11.2 La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al
contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Duodécima. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO

12.1 Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y
Generales del Contrato.

12.2 Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento del

contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se
considerarán las siguientes causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación

de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de
propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal
modificación;

b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión,
capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente
el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del contratista;

28
 c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de
bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada;

d) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la oferta

- Presentación y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o
inexactitud en la información presentada por la contratista, en el procedimiento
precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o
inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin
perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

12.3 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la

terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décima Tercera. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

13.1 En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el

cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre
las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la República
del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del Centro de Arbitraje y Mediación de las
Cámaras de la Producción del Azuay y a las siguientes normas:

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación
para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se someten
a arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la
Producción del Azuay. El Tribunal estará conformado por tres árbitros principales y un
alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una de las partes, en el término de
cinco días contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista
oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el
mismo término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al
árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial
proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y el término para su designación se
contará a partir de la fecha en que los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado
por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o
29
 los árbitros designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro
del término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes,
conforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares que
procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecución de tales
medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y
administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno.

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por consiguiente
sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a
la doctrina.

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el
demandante.

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad de Cuenca, en las instalaciones del Centro de
Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción del Azuay y su tramitación será
confidencial.

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia, ésta
se someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo
competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal
efecto, el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas
las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación
a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que
serán resueltas en el laudo arbitral.

i) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este
contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.

j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista

declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado
el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Cuarta. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el

30
administrador del contrato y el contratista se harán a través de documentos escritos o por medios
electrónicos.

Cláusula Décima Quinta. - DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad
de Cuenca.

15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:

Contratante: UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dirección: Av. 12 de abril y Agustín Cueva.
Ciudad: Cuenca
Teléfonos: (593-7) 405 1000
Correo electrónico: mateo.leonj@ucuenca.edu.ec

El contratista: JULIO CESAR ALVAREZ MORALES

Dirección: Manuel Vega 7-50 y Mariscal Sucre
Ciudad: Cuenca
Teléfonos: 072825975
Correo electrónico: g@electroinstalaciones.com.ec

Cláusula Décima Sexta. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

16.1 Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan
el texto íntegro de las Condiciones Generales del Contrato de Subasta Inversa Electrónica, publicado
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la
convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que
están suscribiendo.

16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de diciembre de 2022.

31
 Firmado electrónicamente por: Firmado electrónicamente por:

MIGUEL FERNANDO JULIO CESAR

MARTINEZ TOLEDO ALVAREZ
MORALES
___________________________________ _______________________________
Econ. Miguel Fernando Martínez Toledo Julio César Álvarez Morales
Delegado de la máxima autoridad
UNIVERSIDAD DE CUENCA
LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Elaborador por: Firmado electrónicamente por:

DANIELA
Mgs. Daniela Estefanía Pesántez Ochoa ESTEFANIA
PESANTEZ OCHOA
Abogada de la Secretaría General Procuraduría
Aprobado por: Firmado electrónicamente por:

CLAUDIO MANUEL
Mgs. Claudio Manuel Quevedo Troya QUEVEDO TROYA
Secretario General Procurador

32
MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES
Y/O SERVICIOS

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O DE

SERVICIOS

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y/o prestación de
servicios son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas
que celebren este tipo de contratos, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, como “Subasta Inversa Electrónica”
“Licitación”, “Cotización” y “Menor Cuantía”.

Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE

TÉRMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes
normas:

a) Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de

Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De
existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán
las normas del contrato.
c) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
d) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del
Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.

33
1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de
la manera que se indica a continuación:

a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.

b) “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratación, a la que le corresponde actuar de conformidad con la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa
expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las
disposiciones administrativas que fueren aplicables.
c) “Contratista”, es el oferente adjudicatario.
d) “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
f) “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Púbica.
g) “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una
"oferta", en atención al procedimiento de contratación.
h) “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente
a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
provisión de bienes o prestación de servicios..
i) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda. - FORMA DE PAGO

Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del Contrato, y además:

2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista
aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de
un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de
la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por
la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al
proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución del contrato, no
podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

34
2.2 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se
realizará conforme lo establecido en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.3 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán
con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del
administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en

cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido
por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el
contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante,
reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido
por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1 Se estará a lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la
contratante en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por
causas imputables al contratista.
b) Si la contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a la
contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la
liquidación del contrato.

3.2.3 La técnica:
35
 a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en
el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO

4.1 La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:
a) Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho,
siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado,
previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de
fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar con la ejecución
del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del
contrato para reanudarlo.
b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.
c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales
en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

4.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante,
previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte
del contrato, las siguientes:

5.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de

contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de
referencia elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con
los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios.
La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren
aprobados por la administración.

36
5.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que
éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución
del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el administrador del

contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la
eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete
durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la entidad
contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o
atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar el
contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el
pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado de ser
el caso.

5.4 El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.5 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código

del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por
tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el
personal de la subcontratista.

5.6 El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su

oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

5.7 Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto
de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley
Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica,
el contratista en la ejecución del contrato contará con al menos el 70% de servicios o mano
de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las

37
que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa
Circunscripción.

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones Particulares

del Pliego que son parte del contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (Aplica únicamente para

Servicios)

7.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, y en su Reglamento General.

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

(De acuerdo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
en los contratos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios, existirá solamente la
recepción definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza del contrato -si se
estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se conviene en recibir los bienes
o el servicio por etapas o de manera sucesiva-, puedan efectuarse recepciones parciales).

La recepción del (objeto de la contratación) se realizará a entera satisfacción de la contratante,

y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el contratista y los
integrantes de la comisión designada por la contratante, en los términos del artículo 124 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La
liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del
Reglamento mencionado, y formará parte del acta.

8.1 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre
las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública .

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

9.1 La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.
38
La contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social
provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de
Seguridad Social.

9.2 Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas
del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En
dicho caso, el contratista entregará a la contratante hasta dos copias del contrato, debidamente
protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales
y el de las copias será de cuenta del contratista.

Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la

interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

Cláusula Undécima.- LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO

Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control

correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras,
que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el caso de personas
jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las
asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y
recursos a emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así
mismo, autorizo que toda la información relacionada con los pagos recibidos como
contratista o sub contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el
carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página
web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos
públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo
de información.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61
de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas
bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como
socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o
consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán
39
sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición,
inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se
beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

(Hasta aquí el texto de las Condiciones Generales del Contrato para la adquisición de bienes
o contratación de servicios).

NOTA.- Las Condiciones Generales de los Contratos de bienes y/o servicios, no requieren de firma por parte
de los representantes de la entidad contratante ni del contratista, puesto que están incorporados como parte
integrante del contrato de adquisición de bienes y/o servicios, conforme la cláusula segunda “DOCUMENTOS
DEL CONTRATO” de la Condiciones Particulares del Contrato de Subasta Inversa Electrónica, Licitación,
Cotización o Menor Cuantía, según corresponda.

40