1 N6 Qcne XW

SOLICITUD DE COTIZACIONES
MÉTODO:
COMPARACIÓN DE PRECIOS
CATEGORÍA:
OBRAS
FONDO NACIONAL DE CONST. SISTEMA DE

INVERSIÒN PRODUCTIVA Y MICRORIEGO SAUCE MAYU (EL
SOCIAL - FPS VILLAR)
Programa Nacional de Riego PRONAREC III-563-CP-O-, FPS-

con Enfoque de Cuenca III 01-00005657
(PRONAREC III)
BID Nº 3699/BL-BO-2 Chuquisaca octubre de 2022

SOLICITUD DE COTIZACIONES CP –
OBRAS
ÍNDICE GENERAL
SECCIÓN I – SOLICITUD DE COTIZACIÓN 2

SECCIÓN II – FORMULARIOS DE LA COTIZACIÓN 39
1. CARTA DE LA COTIZACIÓN 39
2. FORMULARIOS ASSS – GEPI 42
3. FORMULARIO NORMAS DE CONDUCTA 43
4. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA COTIZACIÓN 44
SECCIÓN III – PAÍSES ELEGIBLES 46
SECCIÓN IV – CONTRATO 48
1. ORDEN DE COMPRA 48
2. MODELO DE CONTRATO DE OBRAS 49
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 93
(v. septiembre 2020) 1

OBRAS
FMP/CBO (v. junio de 2020)

OBRAS
SECCIÓN I – SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Este documento se aplica a la contratación de contratistas para que ejecuten obras financiadas total o
parcialmente en programas sufragados por el Banco.
El texto que aparece en itálica, ofrece instrucciones al Contratante en la preparación del documento.
Estas “Notas al Contratante” deberán ser eliminadas o complementadas en el documento final que
será emitido a los Oferentes.
En esta Sección del documento se proporciona la información que los Oferentes necesitan para
preparar Cotizaciones que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También se provee
información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Cotizaciones, y sobre la adjudicación
del Contrato.
Las disposiciones que rigen las obligaciones del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud de un
posible Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del
Contrato que se genere, no se deben incluir en esta sección, sino en la Sección V, “Contrato”.
Se recomienda tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre instrucciones que se
refieran al mismo asunto en distintas partes del documento.
El presente proceso se rige por las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (en su versión vigente), disponibles en la dirección electrónica:
https://www.iadb.org/es/projects/adquisiciones-de-proyectos.
(v. septiembre 2020)

3
OBRAS
ÍNDICE DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1. Alcance. 4
2. Prácticas Prohibidas. 5
3. Oferentes Elegibles. 5
4. Contenido del documento de comparación de precios. 7
5. Documentos que conforman la Cotización. 8
6. Precios de la Cotización. 8
7. Monedas de la Cotización y pago. 8
8. Validez de las Cotizaciones. 8
9. Declaración de Mantenimiento de la Cotización. 9
10. Formato y firma de la Cotización. 9
11. Presentación de Cotizaciones. 10
12. Cotizaciones tardías. 10
13. Apertura de las Cotizaciones. 10
14. Confidencialidad. 10
15. Aclaración de las Cotizaciones. 11
16. Determinación del cumplimiento de las Cotizaciones. 11
17. Corrección de errores. 12
18. Evaluación y comparación de las Cotizaciones. 12
19. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Cotización o a rechazar cualquier o todas las
Cotizaciones. 12
20. Criterios de Adjudicación. 13
21. Adjudicación y presentación de documentos. 13
22. Pago de Anticipo y Garantía. 15
23. Firma del Contrato. 15
24. Conciliador Técnico. 15
25. Expediente Técnico de la Obras. 16

4
OBRAS
1. Alcance.
1.1 El Contratante identificado a continuación, invita a presentar Cotizaciones para la
construcción de las Obras que se describen líneas abajo. El nombre y número de
identificación del Contrato, están especificados seguidamente.
El nombre y número de referencia de este proceso es: FPS-01-00005657

El Contratante es: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social –
Departamental Chuquisaca.
Las Obras son: CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO SAUCE MAYU (EL VILLAR)
Precio Referencial: Bs. 2.439.397,90 (Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil
trecientos noventa y siete 90/100 Bolivianos)
1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación:
el plazo de la obra computables desde la orden de proceder es de 200 días calendario
misma que será detallada en el Contrato.
1.3 En este documento:
(a) por el término “por escrito” se entiende comunicado de manera escrita (por
ejemplo, por correo postal, correo electrónico, con prueba de recibo; incluyendo,
si así se especifica en el numeral 1.4, distribuido o recibido a través del SICOES –
Sistema de Contrataciones Estatales) o un periódico de amplia circulación
nacional;
(b) si el contexto requiere otra definición, el uso del “singular” corresponde

igualmente al “plural” y viceversa;
(c) “día” significa día calendario;
(d) el término “Contrato”, se refiere indistintamente a “Orden de Compra” o

“Contrato”; y
(e) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el

trabajo (incluyendo explotación y abuso sexual – EAS y violencia de género – VBG).
1.4 El Contratante “usara” el SICOES, para publicar los aspectos del proceso detallados a
continuación.
El SICOES con dirección URL: https://www.sicoes.gob.bo se utilizará para publicar los

siguientes aspectos: Inicio del proceso, inspección previa (si corresponde), consultas
escritas, reunión de aclaración (si corresponde), ampliación (si corresponde), presentación y
apertura de cotizaciones adjudicación, información relacionada a la firma de contrato y
entrega definitiva.
 La Convocatoria será publicada en la página oficial del Facebook del FPS:

https://www.facebook.com/FPSBolivia

5
OBRAS
 Las consultas escritas: podrán realizar al correo institucional:

adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo hasta el 11 de octubre de 2022
 La reunión de aclaración: se realizará el 12 de octubre de 2022a horas 09:00
a.m. a través del siguiente link: https://meet.google.com/qqy-wdkg-dcz
 La apertura de ofertas será transmitida a través de la página oficial del Facebook
del FPS https://www.facebook.com/FPSBolivia o
https://www.facebook.com/fpschuquisaca - https://meet.google.com/ytd-gidy-
qdf
1.5 La responsabilidad legal de las contrataciones, de la construcción de las obras, de la

ejecución del proyecto y el respectivo pago de servicios de construcción, es exclusiva del
Contratante. El Contratante solicita, recibe y evalúa las cotizaciones, y adjudica el contrato.
El contrato que se celebre, la ejecución y su administración es entre el Contratante y el
Contratista. El Banco no forma parte del contrato.
2. Prácticas Prohibidas.
2.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, al
igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades financiadas
por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco
todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.
2.2 Las disposiciones relativas al cumplimiento de Prácticas Prohibidas y Elegibilidad, se indican

en la Sección IV “Contrato”.
3. Oferentes Elegibles.
3.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de
países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco
serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del
Banco. En la Sección III, "Países Elegibles" de este documento se indican los países miembros
del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el
origen de los bienes y servicios. Los Oferentes de un país miembro del Banco, al igual que las
obras y bienes suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles:
(a) si las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben las
relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá una competencia
efectiva respecto a la construcción de las obras de que se trate; o
(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del
Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país en cuestión o pagos de
cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad.

6
OBRAS
3.2 Un Oferente, si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o

prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los
casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y
agentes), no deberá tener conflictos de interés a menos que haya sido resuelto a satisfacción
del Banco. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán
descalificados. Podrá considerarse que un Oferente tiene un conflicto de intereses a los
efectos de este proceso, si el Oferente:
(a) tiene control1 de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de

manera directa o indirecta por otro Oferente o es controlado junto a otro
Oferente por una persona natural o jurídica en común; o
(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente; o
(c) comparte el mismo representante legal con otro Oferente; o
(d) posee una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en
común, que le permite influir en la Cotización de otro Oferente o en las decisiones
del Contratante en relación con este proceso; o
(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparación del

diseño o las especificaciones técnicas de las obras que constituyen el objeto de la
Cotización;
(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone para ser contratada)
por el Contratante o por el Prestatario como Gerente de Proyecto para la
ejecución del Contrato; o
(g) proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los
servicios de consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la
preparación o ejecución del proyecto especificado en el numeral 1.1 que él haya
provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que controle de manera
directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por
esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad en común; o
(h) posee una estrecha2 relación familiar, financiera o de empleo previo o

subsiguiente con algún profesional del personal del Prestatario (o del organismo
de ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté
directa o indirectamente relacionado con la preparación del documento de
1
Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya
sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede
incluir la propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de
oro", derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un
fondo de inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinará en el
contexto de cada caso particular.
2
Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o
hasta el segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad).

7
OBRAS
comparación de precios o las especificaciones del Contrato, o el proceso de

evaluación de la Cotización de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado con la
ejecución o supervisión de ese Contrato, a menos que el conflicto derivado de tal
relación haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el presente
proceso y la ejecución.
3.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores,

fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato
(incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales,
personal propuesto y agentes) son objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación
impuesta por el BID, conforme a un acuerdo para el reconocimiento de decisiones de
inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e
individuos inelegibles se facilita en el sitio virtual del Banco, www.iadb.org/integridad.
3.4 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como integrante de una Asociación en
Participación, consorcio o Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o como
integrante de una APCA en más de una Cotización. Tal participación redundará en la
descalificación de todas las Cotizaciones en las que haya estado involucrada la firma en
cuestión. Una firma que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar
como subcontratista en más de una Cotización. Salvo que se especifique, no existe límite en
el número de miembros de una APCA.
El número máximo de integrantes de la APCA será: tres
3.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar
que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii)
no dependen de ninguna agencia del Prestatario.
3.6 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para presentar Cotizaciones como
resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento.
3.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de la vigencia de

su elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
4. Contenido del documento de comparación de precios.

4.1 El conjunto del documento de comparación de precios, comprende las secciones que se
enumeran a continuación.
Sección I. Solicitud de Cotización

Sección II. Formularios de la Cotización
Sección III. Países Elegibles
Sección IV. Contrato
5. Documentos que conforman la Cotización.

5.1 La Cotización que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes
documentos:

8
OBRAS
(a) Formularios contenidos en la Sección II, “Formularios de la Cotización”
(b) Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios)
5.2 Además de los requisitos previstos en el numeral 5.1, la Cotización presentada por una
APCA incluirá una copia del Convenio de la APCA firmado por todos los socios o una
Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de
resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar
acompañada de una copia del Convenio propuesto. El Convenio o la Carta deben
especificar el porcentaje de participación de cada miembro. Uno de los socios deberá ser
designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para
recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA.
6. Precios de la Cotización.
6.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en el numeral 1.1, sobre la
base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente.
6.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las
Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los
precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.
6.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en
virtud de este Contrato, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio
total de la Cotización presentada por el Oferente.
7. Monedas de la Cotización y pago.

7.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en bolivianos.
8. Validez de las Cotizaciones.

8.1 Las Cotizaciones permanecerán válidas por el período3 mínimo de: 60 días calendario
9. Declaración de Mantenimiento de la Cotización.
9.1 Todas las Cotizaciones que no estén acompañadas por una Declaración de
Mantenimiento de la Cotización, que sustancialmente responda a lo requerido en la
respectiva instrucción, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
9.2 La Declaración de Mantenimiento de la Cotización se podrá ejecutar si:
(a) el Oferente retira su Cotización durante el período de validez de la Cotización

especificado por el Oferente en la Carta de la Cotización; o
3
El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación de
las Cotizaciones, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco (cuando la adjudicación del contrato está
sujeta a revisión previa).

9
OBRAS
(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Cotización, de

conformidad con el numeral 17.1;
(c) el Oferente seleccionado no cumple de manera injustificada, dentro del plazo

estipulado con:
(i) firmar la Contrato; o
(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.
Si el Oferente incurre en algunas de las acciones señaladas en los incisos precedentes, el

Contratante “podrá” declarar al Oferente no elegible para la adjudicación de un contrato
por parte del Contratante durante el período que se establece a continuación:
El periodo por inelegibilidad es de un (1) año.
9.3 La Declaración de Mantenimiento de la Cotización de una APCA deberá ser emitida en

nombre de la APCA que presenta la Cotización. Si una APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Cotización, la Declaración de Mantenimiento
de la Cotización deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios
de la APCA tal como se denominan en la carta de intención.
10. Formato y firma de la Cotización.

10.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Cotización
según se describe en el numeral 5.
10.2 El original de la Cotización deberá ser mecanografiada o escrita con tinta indeleble y
deberá estar firmada por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar
en nombre del Oferente. Todas las páginas de la Cotización que contengan anotaciones o
enmiendas, deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la
Cotización.
10.3 La Cotización no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan
con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir
errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la
persona o personas que firme(n) la Cotización.
10.4 Cuando el Oferente sea una APCA, la Cotización deberá ser firmada de manera que
constituya una obligación legal para todos los socios, mismos que serán responsables
conjunta y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las
condiciones de este.
11. Presentación de Cotizaciones.

11.1 Las Cotizaciones deberán ser entregadas al Contratante en la dirección y a más tardar en
la fecha y hora, siguientes:
Atención: FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA

Dirección: Oficina Departamental de Chuquisaca – Av. Emilio Mendizábal N.º 572 Barrio
Petrolero

10
OBRAS
Ciudad: Sucre
País: Estado Plurinacional de Bolivia
La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es:

Fecha:17 de octubre de 2022
Hora: 10:00
11.2 Para que el proceso continúe, es necesaria la recepción de un mínimo de tres

cotizaciones, con el objeto de obtener precios competitivos.
12. Cotizaciones tardías.
12.1 Toda Cotización que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la
presentación de las Cotizaciones especificada en el numeral 11.1, será devuelta al
Oferente remitente sin abrir.
13. Apertura de las Cotizaciones.

13.1 Previo cumplimiento de lo establecido en el numeral 11.2, el Contratante abrirá las
Cotizaciones en la dirección, fecha y hora siguientes:
Fecha: 17 de octubre de 2022

Hora: 10:30
También podrán participar a través del siguiente link de conexión:

https://meet.google.com/ytd-gidy-qdf
13.2 Se leerá en voz alta y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Cotizaciones, descuentos, la existencia o falta de la Declaración de
Mantenimiento de la Cotización. Ninguna Cotización será rechazada en el acto de
apertura, excepto por las Cotizaciones tardías de conformidad con el numeral 12.1.
14. Confidencialidad.
14.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el presente proceso, información relacionada con la aclaración,
evaluación y comparación de las Cotizaciones, ni la recomendación de adjudicación del
Contrato hasta que la notificación de adjudicación del Contrato se haya comunicado a
todos los Oferentes, con arreglo al numeral 21.
14.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el

procesamiento de las Cotizaciones o en la adjudicación del Contrato podrá resultar en el
rechazo de su Cotización.
14.3 No obstante, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de

adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre
cualquier asunto relacionado con el proceso, deberá hacerlo por escrito.
15. Aclaración de las Cotizaciones.

15.1 Para facilitar la evaluación y comparación de las Cotizaciones, el Contratante tendrá la
facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Cotización, incluyendo el desglose de

11
OBRAS
los precios unitarios. No se considerarán aclaraciones a una Cotización presentadas por

Oferentes, cuando no sean en respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de
aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la
Cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Cotizaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 17.
16. Determinación del cumplimiento de las Cotizaciones.

16.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Cotizaciones, el Contratante determinará
si cada una de ellas:
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en el numeral 3;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) está acompañada de la Declaración de Mantenimiento de la Cotización; y
(d) cumple sustancialmente con los requisitos solicitados.
16.2 Una Cotización que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones del presente documento, sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:
(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las

Obras;
(b) limita de una manera considerable, inconsistente con el presente documento, los
derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros

Oferentes cuyas Cotizaciones cumplen sustancialmente con los requisitos
solicitados.
16.3 Si una Cotización no cumple sustancialmente con los requisitos, será rechazada por el
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Cotización que
cumple sustancialmente con los requisitos solicitados mediante la corrección o el retiro
de las desviaciones o reservas.
17. Corrección de errores.

17.1 El Contratante verificará si las Cotizaciones que cumplen sustancialmente con los requisitos
solicitados, contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el
Contratante de la siguiente manera:
(a) sí hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades, prevalecerá el precio unitario y el
precio total será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un

12
OBRAS
error obvio en la colocación del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso
el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario;
(b) sí hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y
(c)sí hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con
los párrafos (a) y (b) anteriores.
17.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Cotización de acuerdo con el procedimiento
antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo
monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Cotización será rechazada y podrá
ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Cotización de conformidad con el
numeral 9.2.
18. Evaluación y comparación de las Cotizaciones.

18.1 El Contratante determinará el precio evaluado de cada Cotización, ajustándolo de la
siguiente manera:
(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en el numeral 17.1;
(b) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos ofrecidos.
18.2 En caso de que existan varios lotes, el Contratante determinará la aplicación de los
descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.
19. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Cotización o a rechazar cualquier o todas las
Cotizaciones.
19.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Cotización, y a
anular, cancelar el presente proceso y rechazar todas las Cotizaciones, en cualquier
momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna
responsabilidad con el(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al(los)
Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.4
20. Criterios de Adjudicación.

20.1 Con sujeción a lo dispuesto en el numeral 19, el Contratante adjudicará el Contrato al
Oferente que ofrezca la Cotización Más Ventajosa, es decir, aquella que ha sido
presentada por un Oferente que:
(a) se ajusta sustancialmente a los requisitos solicitados; y
(b) tiene el costo evaluado más bajo.
4
El Contratante no deberá rechazar Cotizaciones o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo
permiten las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

13
OBRAS
21. Adjudicación y presentación de documentos.

21.1 A más tardar cinco (5) días hábiles posteriores al documento que contenga los resultados
del proceso y antes del vencimiento del período de validez de la Cotización, el
Contratante notificará los resultados del proceso, que contendrá como mínimo la
siguiente información:
(a) el nombre y la dirección del Contratante;
(b) el nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y el método
de selección utilizado;
(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Cotizaciones, con sus
respectivos precios tal como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;
(d) los nombres de los Oferentes cuyas Cotizaciones fueron rechazadas o no fueron
evaluadas, con los motivos correspondientes;
(e) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del Contrato, su duración y un
resumen de su alcance.
21.2 La notificación de los resultados del proceso, se realizará en el mismo medio que solicitó
Cotizaciones y se comunicará a todos los Oferentes que participaron del proceso.
21.3 Al mismo tiempo, se comunicará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Cotización
ha sido aceptada y se le solicitará la presentación de documentos para la firma de
Contrato, conforme al detalle descrito a continuación, incluida la Garantía de
Cumplimiento de Contrato. En caso de que el Oferente seleccionado justifique,
oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para
la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas y aceptadas por el Contratante, se deberá ampliar el plazo de
presentación de documentos.
Los documentos a presentar para proceder con la firma del Contrato, son:
1. Testimonio de Constitución de la Empresa y sus modificaciones (en caso de

corresponder) – Copia Legalizada;
2. Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), válido y
activo;
3. Matricula de Comercio actualizada (excepto para proponentes cuya normativa
legal inherente a su constitución así lo prevea) - Original;
4. Registro en el SIGEP o constancia de inicio de inscripción - Fotocopia simple;
5. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con
facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, registrado en
FUNDEMPRESA(SEPREC), esta inscripción podrá exceptuarse para otros
proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.
Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no
deberán presentar este Poder - Copia Legalizada;

14
OBRAS
6. Cédula de identidad del representante legal - Fotocopia simple;

7. Testimonio de Constitución de Asociación Accidental (cuando corresponda) -
Original;
8. Poder del representante legal de la Asociación Accidental (cuando corresponda) -
Original;
9. Certificación Electrónica del Certificado de no adeudo por concepto de
contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de
Pensiones, emitida por la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo
(AFPs Previsión y Futuro), establecido en el Artículo 100 de la Ley Nº 65 -Original;
10. Cronograma de ejecución detallado por frentes de trabajo, con un plazo no
mayor al solicitado – Original;
11. Documentos originales y/o fotocopias legalizadas más un juego de fotocopias
simples que respalden las informaciones declaradas con relación a la experiencia
de la empresa, personal clave y equipo especificados en este documento. En
cumplimiento a la Ley Nº 1449 y D.S. Nº 26.582, los profesionales con formación
en Ingeniería deben estar acreditados para el ejercicio de su profesión con el
Certificado en Original emitido por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB)
actualizado (aplicable solo para profesionales nacionales).
12. Certificado RUPE que respalde la información declarada en su oferta
13. Análisis de Precios Unitarios
En caso de Asociaciones Accidentales deberá presentarse, de forma individual, la totalidad de la

documentación señalada para cada una de las empresas integrantes.
21.4 El Oferente seleccionado decidirá el tipo de garantía de cumplimiento a presentar. La

forma estándar de Garantía de Cumplimiento, aceptable al Contratante será:
(a) Boleta de Garantía; o
(b) Garantía a Primer Requerimiento; o
(c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.
Que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata;

por el siete por ciento (7%) del Precio del Contrato.
Esta garantía deberá ser emitida por cualquier entidad de intermediación financiera
bancaria o no bancaria o por una empresa aseguradora; en cualquiera de los dos casos,
estas entidades deben estar reguladas y autorizadas por la autoridad financiera
competente en el país.
21.5 El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado, de su obligación de presentar la

Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato, de manera
injustificada, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida
de la Declaración de Mantenimiento de la Cotización. En ese caso, el Contratante puede
adjudicar el Contrato al Oferente que presentó la segunda Cotización Más Ventajosa.

15
OBRAS
22. Pago de Anticipo y Garantía.

22.1 El Contratante podrá, a solicitud del Oferente seleccionado, otorgar un anticipo contra
presentación de una Garantía de Correcta Inversión del Anticipo. El pago del anticipo
deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía emitida por cualquier entidad de
intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia
competente establecida en el país del Contratante. La forma estándar de esta garantía,
aceptable al Contratante será:
(a) Boleta de Garantía; o
(b) Garantía a Primer Requerimiento.
Que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata;

por el veinte por ciento (20%) del Precio del Contrato.
23. Firma del Contrato.

23.1 El Contrato, se firmará sin demora antes de que expire el período de validez de la
Cotización.
24. Conciliador Técnico.

24.1 El Contratante podrá proponer que se designe como Conciliador Técnico bajo el
Contrato, a la persona nombrada a continuación, a quien se le pagarán los honorarios
por hora estipulados, más gastos reembolsables.
Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su

Cotización. Si en la Nota de Adjudicación el Contratante no expresa estar de acuerdo con
la designación del Conciliador Técnico, el Conciliador Técnico deberá ser nombrado por
la autoridad designada a continuación, a solicitud de cualquiera de las partes.
El Conciliador Técnico que propone el Contratante es: Centro de Conciliación y Arbitraje

de la Cámara de Comercio de Chuquisaca
Los honorarios por hora para este Conciliador Técnico serán de: Conforme al Arancel del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Chuquisaca, siendo en
moneda nacional.
Los datos personales de este Conciliador Técnico son los siguientes: Calle España Nº 64
La Autoridad que nombrará al Conciliador Técnico cuando no exista acuerdo es: Centro
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CCA)- Av.
Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edificio Cámara Nacional de Comercio pisos 1 y 2 – La
Paz
25. Expediente Técnico de la Obras.

25.1 La información concerniente a la ejecución de las Obras y que el Oferente debe tomar en
cuenta para elaborar su Cotización, se establece conforme al siguiente detalle:

16
OBRAS
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de las obras se indica en el siguiente cuadro. La presentación de propuesta implica la
sujeción a este plazo.
Nº DESCRIPCION PRECIO REFERENCIAL PLAZO DE LA OBRA

(en Bs.) (días calendario)
1 CONST. SISTEMA DE 2.439.397,90 (Dos 200
MICRORIEGO SAUCE millones cuatrocientos
MAYU (EL VILLAR) treinta y nueve mil
trecientos noventa y
siete 90/100 Bolivianos)
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
El Proponente Adjudicado, como condición para la firma de contrato, deberá presentar los
antecedentes de la experiencia de la empresa, que se indica a continuación y que
imprescindiblemente deberá cumplir los requisitos mínimos que se indican:
EXPERIENCIA GENERAL * EXPERIENCIA ESPECÍFICA **
Mínimamente tres veces el monto de la Mínimamente 2 vez el monto de la

cotización ofertada cotización ofertada
 Construcción sistemas de
Riego Convencional
 Obras de ingeniería en los últimos 10  Construcción sistemas de
años, no se contabilizarán Riego Tecnificado
consultoría en diseños ni estudios  Construcción de proyectos
de canalización
 Construcción de Presas
* La experiencia del Oferente será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los
últimos diez (10) años, que deberán ser acreditados con documentación de respaldo para la firma del contrato.
La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia específica es el conjunto de
obras civiles similares a la obra objeto de la contratación.
** La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la

construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general, sin embargo, la
“construcción de obras civiles en general” no deben ser incluidas como experiencia específica. Esta experiencia
deberá ser acreditada con documentación de respaldo para la firma del contrato
FORMULARIO 1

17
OBRAS
Formulario de Experiencia en Obras Similares
Fecha de Fecha de Monto

Inicio conclusión Nombre del del % de
Nro. (día/mes/año) (día/mes/año) Contratante Contrato ejecución Descripción de la Obra
(Firma del Representante Legal del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)
1. El monto total del contrato debe informase en Bolivianos.
2. Las obras informadas, deberán encontrarse terminadas con acta de recepción definitiva.
3. El oferente deberá indicar una breve descripción del tipo de obra y el alcance de la misma.
4. El proponente Adjudicado para la suscripción del Contrato deberá presentar el presente formulario adjuntando actas
definitivas
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
El Oferente adjudicado, como condición para la firma de contrato, deberá presentar los antecedentes
del personal clave mínimo que se indica a continuación y que imprescindiblemente deberá cumplir los
requisitos mínimos que se indican:
CARGO A OBRAS SIMILARES EXPERIENCIA

N° FORMACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA
DESEMPEÑAR GENERAL
1 DIRECTOR DE OBRA Licenciatura en Construcción 5 años mínimo a Mínimo 3 años a partir de la
CON PERMANENCIA Ingeniería civil o sistemas de Riego partir de la obtención del título académico
TIEMPO COMPLETO su equivalente en su Convencional emisión del como:
país
título académico Supervisión de Obra y/o
Construcción Residente de Obra y/o
sistemas de Riego Director de Obra y/o
Tecnificado Fiscal de Obra y/o
Superintendente de Obra

18
OBRAS
Construcción de
proyectos de
canalización Relacionados a las obras
similares especificados en la
Construcción de EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
Presas
Construcción
sistemas de Riego Mínimo 2 años a partir de la
Convencional obtención del título académico
como:
Construcción Supervisión de Obra y/o
Licenciatura en 3 años mínimo a
sistemas de Riego Residente de Obra y/o
RESIDENTE DE OBRA Ingeniería civil o partir de la
Tecnificado Director de Obra y/o
2 CON PERMANENCIA su equivalente en su emisión del
Fiscal de Obra y/o
TIEMPO COMPLETO país título académico
Construcción de Superintendente de Obra
proyectos de
canalización Relacionados a las obras
similares especificados en la
Construcción de EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
Presas
Mínimo 1 año a partir de la
obtención del Diploma
Académico en:
1. Especialista ambiental en
Licenciatura en obras civiles y/o
2. Supervisor ambiental y/o
Ingeniería Ambiental,
3. Realización de consultorías o
Biólogo, Ingeniero Mínimo 2 años a
trabajos para el área ambiental
UN PROFESIONAL Civil, Ingeniero partir de la
y/o
3 AMBIENTAL Agrónomo, Ingeniero obtención del
4. Evaluación de Impacto
A REQUERIMIENTO Industrial o ramas Título
Ambiental y/o Manejo de
afines Profesional
Cuencas y/o
5. Gestión Ambiental de
(Con Renca VIGENTE) Proyectos y/o
6. Consultor o profesional
ambiental de proyectos en la
etapa de inversión y
preinversión
Mínimo 1 año de experiencia en
obras similares, en:
Mínimo 2 años a 1. Levantamiento topográfico

Ing. Civil, Tec. Civil,
partir de la de sistemas de Riego y/o
Técnico medio o
4 TOPÓGRAFO (**) obtención del 2. Levantamiento topográfico
Superior en
Título de sistemas de agua
Topografía,
Profesional potable, sistemas
sanitarios y/o
Levantamiento topográfico de
carreteras
(*) La Experiencia General y Experiencia específica a se contabilizará partir de la obtención del título en provisión
nacional.
(**) No será sujeto a evaluación, sin embargo, es necesaria la presentación de la Hoja de Vida
Este personal deberá permanecer durante la ejecución de la obra o sus prórrogas, de ser necesario. En caso
de requerir su reemplazo, el personal de reemplazo deberá tener el perfil igual o mayor al propuesto.

19
OBRAS
Formulario de Calificaciones del Personal Clave

(Para ser llenado en cada caso)
FORMULARIO 2
(Director de Obra, Residente de Obra, Profesional Ambiental, Topografo)
Posición para la que es propuesto el profesional
Nombres y Apellidos:
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
N° Cédula de Identidad o Pasaporte
Dirección:

20
OBRAS
Teléfono:
Correo Electrónico:
FORMACIÓN PROFESIONAL
Requisitos Mínimos
Fecha de
Especialidad Entidad Emisión del
Estudios realizados Educativa/Uni Título Criterio de calificación:
o Área versidad ACADÉMICO “cumple/no cumple”
(Mes/Año)
1.1
Experiencia general
Objeto de la Obra Duración del trabajo
(breve descripción de Nombre de la

Cargo Monto de
la Obra, el lugar de Empresa para la
Moneda de la Desde Hasta Total
Ocupado ejecución, y otros que que prestó el
Obra (mes/año) (mes/año) Meses
identifiquen similitud Servicio
con este proyecto)
Criterio de calificación: “cumple/no cumple”
Experiencia Específica
Objeto de la Obra Duración del trabajo
(breve descripción de Nombre de la

Cargo Monto de
la Obra, el lugar de Empresa para la
Moneda de la Desde Hasta Total
Ocupado ejecución, y otros que que prestó el
Obra (mes/año) (mes/año) Meses
identifiquen similitud Servicio
con este proyecto)

21
OBRAS
Criterio de calificación: “cumple/no cumple”
Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa _____________ en caso de que suscriba
el contrato para la Obra de: _______________________ con la entidad: ___________________
Firma del Profesional5: ___________________________
Lugar y Fecha: ________________
5
En caso de que el profesional no firme este formulario, deberá acompañarse la autorización expresa para el firmante.

22
OBRAS
REQUERIMIENTO DE EQUIPO
La presentación de las cotizaciones implica que el Oferente, garantiza el pleno funcionamiento del equipo y
su disponibilidad exclusiva de los siguientes equipos para la ejecución de la obra, el Oferente adjudicado
deberá demostrar dicha disponibilidad (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento
financiero).
El Oferente adjudicado, como condición para la firma de contrato, deberá presentar el equipo mínimo detallado
a continuación:
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

VOLQUETE 8m3
1 UNID 1
2 CAMIONETA 4X4 UNID 1
EQUIPO TOPOGRAFICO
3 EQUIPO 2
(ESTACION TOTAL Y NIVEL)
COMPATADOR MANUAL
4 UNID 2
TIPO CANGURO
5 MOTOBOMBA DE AGUA 5HP UNID 2
6 RETROEXCAVADORA UNID 1
MEZCLADORA DE
7
HORMIGON
UNID 3 100 lt
8 VIBRADORA UNID 2 3 hp

23
OBRAS
FORMULARIO 3
Formulario de Equipo Clave
N° Descripción Unidad Cantidad Características
(…)
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario debe ser documentada al momento de la suscripción
del Contrato, adjuntando facturas de compra, contratos de alquiler o cualquier otro documento que acredite la
propiedad y existencia de los mismos.

24
OBRAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO.
a) Las Especificaciones Técnicas y Especificaciones Técnicas Ambientales: se

encuentran adjuntas en archivo al presente documento.
Nº FRENTE DE TRABAJO: El proponte deberá considerar en su propuesta 4 FRENTES de
trabajo conformado por cuatro personas cada uno (cronograma de ejecución)
b) Lista de Cantidades. El formulario detallado a continuación el Oferente debe

presentar en su propuesta o ser reemplazado por el formulario “PRESUPUESTO DEL
PLIEGO” publicado en el SICOES en archivo Excel con el denominativo “FORMULARIO
DE PRESENTACION”

25
OBRAS
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

(Formato FPS)
FORMULARIO OFICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO - PRESUPUESTOS DEL PLIEGO
Código del proyecto (pliego)___________________________________Fecha:______________________
Nombre del proyecto: ______________________________________________________________________
Código del Módulo: _______________
Descripción del módulo: ____________________________________________________________________
Elemento: ___________________ Componente:______________________________________
Presupuesto: __________________________________
A E1 E2 PRECIO
B C D
PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PARCIAL EN
COD. ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
EN BS. Y CIFRAS EN BS. Y LITERAL BS. (CIFRAS)
ACTIVID
AD
Costo Total del Módulo Bs.
Costo total del proyecto Bs.
Empresa: _______________________________________
Firma y sello: ___________________________________ Representante legal de la Empresa
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS:
1) El presupuesto deberá ser llenado en el Formulario Oficial Únicamente.

2) Los precios unitarios deben cotizarse en BOLIVIANOS en cifras y en letras.
3) Debe cotizarse todas las actividades mostradas en el formulario. No deben adicionarse otras
actividades ni modificar los volúmenes solicitados.
4) No se aceptarán borrones, correcciones o alteraciones en los valores presentados.
Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada

(Nota: Este formulario deberá ser llenado en base a los datos proporcionados por el FPS o ser reemplazado por el formulario a ser
entregado por el FPS).

26
OBRAS
FORMULARIO 4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(PRESENTACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO)
Los Oferentes deben presentar en este formato el análisis de los precios unitarios para cada ítem
cotizado detallando todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas y otros que son
parte de dicho precio unitario, así como su cantidad o volumen, rendimiento. Los análisis de precios
unitarios deben contemplar los impuestos de ley (IVA, IT).
DATOS GENERALES
Proyecto :
Actividad :
Cantidad :
Unidad :
Moneda :
1. MATERIALES
PRECIO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
PRODUCTIVO
TOTAL MATERIALES
2. MANO DE OBRA
PRECIO
PRODUCTIVO
SUBTOTAL MANO DE OBRA
Cargas sociales = (% del subtotal de mano de obra) (55% al 71.18%)
Impuestos IVA mano de obra = (% de suma de subtotal de mano de obra + cargas sociales)
TOTAL MANO DE OBRA
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

27
OBRAS
PRECIO
PRODUCTIVO
(*) Herramientas = (% del total de mano de obra)
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

COSTO TOTAL
(*) GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
5. UTILIDAD
COSTO TOTAL
(*) UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
TOTAL UTILIDAD
6. IMPUESTOS
COSTO TOTAL
(*) IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
(*) El Oferente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
NOTA.- El Oferente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes
sociales y tributarias vigentes.

28
OBRAS
(c) Planos.
Los planos se encuentran en archivo adjunto
(d) Requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad.
GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
Las siguientes consideraciones, son de carácter obligatorio para su cumplimiento por parte del CONTRATISTA, quien deberá
exigir estricto cumplimiento también por parte de sus Subcontratistas y obreros.
 El CONTRATISTA cumplirá con la implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación, de Higiene y Seguridad
Ocupacional que se encuentran definidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS y la Matriz de Plan de Manejo
Ambiental IA FPS-04, sin ser estos aspectos restrictivos; pudiendo el CONTRATISTA proponer y ejecutar medidas de
mitigación adicionales a las establecidas. Asimismo, y según corresponda, deberá dar estricto cumplimiento a los
Instrumentos de Regulación de Alcance Particular IRAP, Salvaguardias Ambientales y Sociales de los Organismos
Financiadores, y otros que correspondan según Convenio y Normativa nacional.
 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo
medio de seguridad en el lugar de la obra, y los lugares adyacentes como ser campamento y ambientes destinados a
materiales e insumos, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el
CONTRATISTA, a la terminación de la obra.
 El CONTRATISTA precautelará de daños de cañerías, árboles, conductores, torres, y cables de instalación eléctrica,
debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. Cualquier acción generada,
deberá ser desarrollada en coordinación con el Supervisor de Obras y conocimiento del FPS.
 El CONTRATISTA velará por realizar la separación de residuos en origen (orgánicos, inorgánicos, no aprovechables y
peligrosos) en contenedores diferenciados según lo mencionado en la Ley N°755 y reglamentación vigente; entregando
los residuos inorgánicos a acopiadores o empresas dedicadas al rubro del reciclaje; orgánicos en centros de compostaje,
entrega a la comunidad para su aprovechamiento o realizar el entierro de los mismos en áreas autorizadas por la
comunidad; no aprovechables en áreas de disposición final autorizadas por el GAM; y peligrosos en centros de acopio u
otras áreas dispuestas por el GAM respectivo. Esta acción, deberá ser reforzada a través de las capacitaciones generadas
por el CONTRATISTA hacia el personal de trabajo, con el fin de mejorar el manejo adecuado y la disposición de los
residuos generados.
 En caso de ejecutar instalaciones sanitarias, el CONTRATISTA deberá velar por la cantidad necesaria según el personal
de trabajo con el que se cuente, y todas las condiciones de higiene (jabón, papel, y agua entre otros), estando éstos acorde
a lo establecido en la Legislación de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar N°16998 y reglamentación vigente.
Dichas instalaciones, deberán mantener la limpieza y desinfección necesaria durante su tiempo de uso, como también ser
cerrada a la conclusión del proyecto o en su defecto entregada a la Comunidad en caso de que así lo requieran.
 El CONTRATISTA deberá regirse a la Legislación Laboral vigente y de acuerdo a las normas establecidas en la seguridad
industrial bajo su exclusiva responsabilidad.
 El CONTRATISTA deberá ejecutar de manera obligatoria actividades de capacitación al personal de trabajo, referidas a
aspectos de seguridad, higiene, salud y medio ambiente generadas en el trabajo (incluyendo actividades de capacitación
ante hallazgos arqueológicos fortuitos), presentando a la SUPERVISION todos los respaldos necesarios que evidencien
dicha acción.
 Conforme a lo establecido en el punto anterior, el CONTRATISTA deberá elaborar por proyecto un “ Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST” de acuerdo a lo establecido en la NTS 009/18 aprobada con Resolución
Administrativa N°1411/18, la cual deberá ser revisada y aprobada por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social. Una vez realizada la Orden de Proceder del proyecto y en un plazo máximo de 20 días hábiles, el CONTRATISTA
deberá contar con éste Plan ya ingresado al Ministerio de Trabajo, y entregar una copia al SUPERVISOR con el Código
de presentación para su conocimiento y seguimiento al cumplimiento del Programa hasta su aprobación por parte del
Sector.
 De acuerdo al punto anterior, el CONTRATISTA deberá emitir los respaldos suficientes que evidencien el cumplimiento
del PSST en concordancia con la Legislación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y normativa vigente, siendo esta
entregada a la SUPERVISIÓN de manera mensual para su posterior reporte al FPS.

29
OBRAS
 En caso de producirse algún impacto ambiental negativo durante la etapa de ejecución, ocasionado por negligencia o
incumplimiento de las medidas consideradas en la Matriz IA FPS-04 y el PGAS, el CONTRATISTA se hará responsable
y cubrirá los costos de remediación con sus recursos propios sin derecho a reembolso.
 Conforme a lo establecido en el punto anterior, el CONTRATISTA deberá ejecutar las Medidas de Mitigación y
Prevención consideradas en el presupuesto de Infraestructura del proyecto, en conformidad a lo establecido en las
Especificaciones Técnicas por proyecto.
 El CONTRATISTA considerará la indicación de que todos los ítems relativos a Gestión Ambiental de campamentos,
gestión de bancos de préstamo, seguridad industrial, buenas prácticas ambientales (Ej. Reducción en generación de polvo,
remediación de suelos por aceites y grasa entre otros) y cualquier otro ítem de índole ambiental o social que no se halle
explícito en el Presupuesto de Infraestructura, serán cubiertos con cargo a los Gastos Generales del CONTRATISTA.
 En caso de que el proyecto considere la ejecución de medidas de Forestación o Reforestación como medida de reducción
de un riesgo identificado, el CONTRATISTA deberá realizar las actividades con especies nativas del lugar que cumplan el
objetivo de reducir el riesgo identificado, excluyendo completamente especies invasivas o introducidas que pudieran
generar o incrementen la modificación del hábitat natural de la zona (como Pino y Eucalipto, entre otros). De manera
obligatoria, estas actividades deberán considerar Señalización Informativa que permita identificar su nivel de importancia
en la zona como también la prohibición de realizar las actividades de tala. Asimismo, se deberá garantizar que el 80% de
los plantines hayan prendido, realizando el número de refallos para tal fin.
 En caso de contar con hallazgos arqueológicos en la zona de intervención del proyecto, el CONTRATISTA deberá
suspender inmediatamente el desarrollo de la Obra en la zona, ejecutando acciones de rescate entre otras por parte del
profesional entendido en el tema, e informando las acciones a ser realizadas a la Autoridad Competente.
 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá
todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y del
CONTRATANTE.
La implementación de las medidas de mitigación y prevención como medidas de seguridad ocupacional e higiene
(mencionadas en el PSST, el PGAS y la Matriz IA FPS-04), deberán ser reportadas de manera mensual al SUPERVISOR a
través de un Informe, adjuntando todos los medios de evidencia del cumplimiento realizado. Asimismo, de acuerdo al formato
de presentación de Informe de Monitoreo Ambiental de la normativa ambiental vigente, el CONTRATISTA deberá
presentar dicho informe a la SUPERVISION en medio digital, el cual evidencie el cumplimiento de las medidas consideradas
en los IRAPs que dieron lugar a la obtención de la Licencia Ambiental. Dicho informe deberá ser presentado 10 días hábiles
antes de concluido el periodo de reporte a la Autoridad Ambiental Competente Departamental.
Adicionalmente, debido a la Emergencia Sanitaria generada por el COVID-19, el CONTRATISTA deberá formular el
Protocolo de Higiene y Bioseguridad, en base a los lineamientos técnicos, administrativos y legales establecidos por el Estado
Central, el cual deberá ser asumido con cargo a los GASTOS GENERALES DEL CONTRATISTA y entregado al
CONTRATANTE y la SUPERVISION antes del inicio de la obra. Asimismo, una vez realizada la Orden de Proceder y en un
plazo máximo de 15 días, el CONTRATISTA deberá ingresar este documento al Ministerio de Trabajo, y entregar la
evidencia de ingreso al CONTRATANTE y a la SUPERVISION para su conocimiento. Finalmente, como evidencia del
cumplimiento del Protocolo mencionado, durante el periodo de ejecución, el CONTRATANTE deberá presentar informes
mensuales con respaldos que evidencien su cumplimiento.
GESTION SOCIAL
La Gestión Social está orientada a desarrollar las actividades necesarias para implementar la normativa y reglamentaciones de
las Políticas de Salvaguardas Sociales del financiador en la ejecución del Proyecto, conforme a ello el Contratista deberá
lograr:
 Contribuir a que los proyectos, no sean paralizados o en sus casos estos generen conflictos sociales con privados,
intracomunales u otros por la intervención u ocupación de espacios - sin autorización ni consultas previas.
 Implementar los planes de gestión social contenidos en el PGAS del proyecto, asegurando que el contratista desarrolle los
planes requeridos y realice una debida implementación de ellos.
 Implementación del Plan de Reasentamiento y su correcta coordinación con la ejecución de las obras de construcción.
Esto implica que se deberá implementar dicho Plan antes de iniciar las obras en el respectivo tramo.
A nivel enunciativo y no limitativo, para tales fines deberá desarrollar las siguientes acciones:
a. Tomar conocimiento de los documentos referidos a las salvaguardas sociales generados para los proyectos como el
marco de las políticas de salvaguardas sociales, planes de reasentamiento, otros relacionados, en caso de inexistencia

30
OBRAS
deberá generar tales documentos a fin de atender e implementar las políticas sociales. En caso de identificar
afectaciones no contempladas en el Plan de Reasentamiento implementado deberá notificar al especialista social de la
FPS .. Entre estos documentos se encuentran el PGAS, los planes de gestión ambiental y social desarrollados por el
contratista, y los informes de consultas de las actividades realizadas con las comunidades.
b. Coordinar con el Supervisor de Obras para tomar conocimiento del alcance del proyecto, cronograma de liberación de
frentes para la generación de los derechos de vía, procesos de consultas ejecutadas, consensos y negociaciones en caso
de que se presentaran afectaciones y otros referidos, con cuya información elaborar el plan de trabajo de todo el
proceso.
c. Desarrollar materiales e instrumentos para los diferentes procesos, movilización de la logística necesaria, organización
de la comunidad, entrevistas, encuestas, inspecciones in situ, brindar asistencia técnica al GAM/ beneficiarios y otros
necesarios.
d. Implementar medidas para la atención a las salvaguardas sociales, de forma oportuna, de satisfacción a las demandas y
necesidades de los beneficiarios y afectados.
e. Brindar información oportuna, instalar el sistema de atención a reclamos, quejas y sugerencias, a través de la
ejecución de reuniones, asambleas, llenado del libro comunal y otros, tanto a los ejecutores del proyecto como a los
beneficiarios y autoridades comunales y locales.
f. Respetar los protocolos y recomendaciones para la implementación de las políticas de salvaguardas sociales a fin de
evitar la desaprobación u observaciones del financiador.

31
OBRAS
SECCIÓN II – FORMULARIOS DE LA COTIZACIÓN
1. CARTA DE LA COTIZACIÓN
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Cotización.]
Fecha: [Indicar día, mes y año de la presentación de la Cotización]
Número del proceso y Título del Contrato: [Indicar el número de identificación y título del Contrato]
Para: [Indicar el nombre completo del Contratante]
Con la presentación de nuestra Cotización, declaramos lo siguiente:
(a) Conformidad: Después de haber examinado el documento de comparación de precios,

ofrecemos ejecutar el [Indicar el número de identificación y título del Contrato] de conformidad
con el Contrato que acompaña a esta Cotización por el Precio de [Indicar la moneda, el monto
en cifras y palabras];
(b) Pago de Anticipo: El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda
(a)
(b)
(c)
(d)
(c) [Solo para el caso de la firma de un Contrato.]

Conciliador: Aceptamos la designación de [Indicar el nombre propuesto en las Instrucciones a los
Oferentes] como Conciliador;
[o]
No aceptamos la designación de [Indicar el nombre propuesto en las Instrucciones a los

Oferentes] como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre Conciliador a [Indicar el
nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario;
(d) Contrato vinculante: Esta Cotización y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de
obligatorio cumplimiento entre ambas partes;
(e) Obligación de aceptar: Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Cotización
Más Ventajosa ni ninguna otra Cotización que pudieran recibir;
(f) Validez de la Cotización y Garantía: Confirmamos por la presente que esta Cotización cumple con
el período de validez de la Cotización y con el suministro de la Declaración de Mantenimiento de la
Cotización exigidos en la Sección I, “Solicitud de Cotización”;

32
OBRAS
(g) Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar
cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de
conformidad con el numeral 3.1 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados, nos
encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al
Contratante, ya sea durante el proceso de selección o la ejecución del Contrato. En caso de que
el Contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a
que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.
Además, nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente

del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 3.2; y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados, nos encontramos en
cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya
sea durante el proceso de selección o la ejecución del Contrato;
(h) Suspensión e Inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato,
no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID conforme al
acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y
otros bancos de desarrollo.
Así mismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del Estado
Plurinacional de Bolivia o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
(i) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opción correspondiente y eliminar la otra]
no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado,
pero reunimos los requisitos establecidos en el numeral 3.56;
(j) Cooperación: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.
(k) Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier

componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y
entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas
pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de
selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las
leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el Estado Plurinacional de
Bolivia.
Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del

contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas
principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el incumplimiento de
6
El Oferente deberá indicar lo que corresponda.

33
OBRAS
cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco de

una o más de las medidas que se describen en el numeral 2.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores para
cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):
(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución Financiera
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos financiados por cualquiera
de éstas; y
(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las medidas
necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro
nombre participe en prácticas prohibidas.
Hemos leído y aceptamos cumplir y conocer las previsiones en cuanto a: i) elegibilidad y ii)
disposiciones relativas a Prácticas Prohibidas descritas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y
Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15), disponibles en el sitio
virtual del Banco www.iadb.org/integridad y descritas en la Sección IV “Contrato”.
Firma Autorizada: [Firma del representante autorizado]
Nombre y Cargo del Firmante: [Indicar el nombre completo del Firmante]
Nombre del Oferente: [Indicar el nombre conforme a la matrícula de comercio]
Dirección: [Indicar la dirección vigente del Oferente]
Teléfono: [Indicar]
NIT: [Indicar el NIT válido y activo]

34
OBRAS
2. FORMULARIOS ASSS – GEPI
MEDIO AMBIENTE SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN
[Nota para el Contratante: modifique el texto como corresponda al Proyecto.]
El Oferente presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y

Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos.
Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de
gestión, etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de las
obras.
En la preparación de estas estrategias y planes, el Oferente tendrá en cuenta las estipulaciones de

ASSS (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, incluyendo las que se
describen más detalladamente en la Sección I, “Solicitud de Cotización”.

35
OBRAS
3. FORMULARIO NORMAS DE CONDUCTA
AMBIENTAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ASSS)
[Nota para el Contratante: modifique el texto en forma apropiada al Proyecto.]
El Oferente debe demostrar que cuenta con Normas de Conducta que se aplicará a los empleados y
subcontratistas del Contratista.
Las Normas de Conducta garantizarán el cumplimiento de las disposiciones de ASSS (incluyendo

explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, incluyendo aquellas que se describen
más detalladamente en la Sección I, “Solicitud de Cotización”.
Además, el Oferente deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas Normas de

Conducta.
Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se proporcionará, cómo
será monitoreado y cómo el Contratista hará frente a las infracciones.

36
OBRAS
4. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA COTIZACIÓN
Fecha: [Indicar]
Identificación del Proceso: [Indicar]
No. de Proceso: [Indicar]
A: [Indicar el nombre completo del Contratante]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas
por una Declaración de Mantenimiento de la Cotización.
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier

proceso de contrato con el Contratante por un período de [Indicar el número de meses o años]
contado a partir de [Indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones
de la Cotización sea porque:
(a) retiráramos nuestra Cotización durante el período de vigencia de la Cotización
especificado por nosotros en el Formulario de Cotización; o
(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con la Solicitud de Cotización
del documento de comparación de precios; o
(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Cotización durante el
período de validez de la misma: (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si así
se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de
Cumplimiento de conformidad con la Solicitud de Cotización.
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Cotización expirará, si no somos el

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido
una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber
transcurrido siete (7) días después de la expiración de nuestra Cotización.
4. Entendemos que, si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Cotización deberá

estar en el nombre de la APCA que presenta la Cotización. Si la APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Cotización, la Declaración de Mantenimiento de la
Cotización deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la
Carta de Intención.
Firmada: [Firma del representante autorizado]
En capacidad de: [Indicar el cargo]
Nombre: [Indicar el nombre]

37
OBRAS
Debidamente autorizado para firmar la Cotización por y en nombre de: [Indicar el nombre la entidad
que autoriza]
Fechada el: [Indicar el día, el mes y el año, por ejemplo, 19 de diciembre de 2017]

38
OBRAS
SECCIÓN III – PAÍSES ELEGIBLES
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco
[Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, al BID Lab como a
cualquier fondo administrado por el Banco.
A continuación, se presentan dos opciones para que el Contratante elija la que corresponda
dependiendo de donde proviene el Financiamiento. Este puede provenir del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), del BID Lab u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por un fondo
administrado por el Banco que podría incluir diferentes criterios para la elegibilidad a un grupo
particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos utilizando la última opción.]
---------------------------------
1. Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido,
República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Territorios elegibles
(a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
(b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
(c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint
Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
(d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.
--------------------------------
1. Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado:
[Incluir la lista de países]
--------------------------------
2. Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles

para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y
servicios, se utilizarán los siguientes criterios:
A) Nacionalidad.
(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

39
OBRAS
(i) es ciudadano de un país miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y
está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país
miembro del Banco; y
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de países miembros del Banco.
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con
responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.
B) Origen de los Bienes.

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,
cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consista de varios componentes individuales que requieren

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien
es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
país específico de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la

firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina
el origen de estos.
C) Origen de los Servicios.

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento,
montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

40
OBRAS
SECCIÓN IV – CONTRATO
[El Contratante, deberá optar por la utilización de una Orden de Compra o un Contrato, para la
relación entre este y el Contratista, cuyo modelo deberá formar parte del presente documento antes
de su emisión.]
1. ORDEN DE COMPRA (NO APLICA)
[En caso de utilizar una Orden de Compra, el modelo deberá contener mínimamente la siguiente
información.]
El contenido mínimo de la Orden de Compra, deberá ser:
1. Nombre del Programa y proceso.
2. Datos del proceso.
3. Partes Contratantes.
4. Descripción de las Obras.
5. Monto y plazo contratado.
6. Lista de Cantidades.
7. Adjuntar Prácticas Prohibidas y Elegibilidad como parte de la Orden de Compra.

41
OBRAS
2. MODELO DE CONTRATO DE OBRAS
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
Primera. - Partes Contratantes

Segunda. - Fuente de los recursos
Tercera. - Antecedentes Legales del Contrato
Cuarta. - Objeto y Causa del Contrato
Quinta. - Plazo de Ejecución de la Obra
Sexta. - Precio del Contrato
Séptima. - Anticipo
Octava. - Garantías
Novena. - Domicilio a Efectos de Notificación
Décima. - Vigencia del Contrato
Décima Primera. - Documentos del Contrato
Décima Segunda. - Idioma
Décima Tercera. - Legislación Aplicable al Contrato
Décima Cuarta. - Derechos del Contratista y Eventos Compensables
Décima Quinta. - Estipulaciones sobre Impuestos
Décima Sexta. - Cumplimiento de Leyes Laborales
Décima Séptima. - Reajuste de Precios
Décima Octava. - Protocolización del Contrato
Décima Novena. - Subcontratos
Vigésima. - Intransferibilidad del Contrato
Vigésima Primera. - Casos de fuerza mayor y/o caso fortuito
Vigésima Segunda. - Terminación del Contrato
Vigésima Tercera. - Solución de Controversias
Vigésima Cuarta. - Modificaciones al Contrato
II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
Vigésima Quinta. - Representante del Contratista

Vigésima Sexta. - Libro de Órdenes de Trabajo
Vigésima Séptima. - Fiscalización y Supervisión de la Obra
Vigésima Octava. - Medición de Cantidades de Obra
Vigésima Novena - Forma de Pago
Trigésima. - Facturación
Trigésima Primera. - Modificación de las obras
Trigésima Segunda. - Pago de Trabajos Adicionales
Trigésima Tercera. - Morosidad y sus Penalidades
Trigésima Cuarta. - Responsabilidad y Obligaciones del Contratista
Trigésima Quinta. - Seguro
Trigésima Sexta. - Inspecciones
Trigésima Séptima. - Suspensión de los Trabajos
Trigésima Octava. - Comisión de Recepción
Trigésima Novena. - Recepción de obra

42
OBRAS
Cuadragésima. - Cierre de contrato

Cuadragésima Primera. - Procedimiento de pago de la planilla o certificado de
liquidación final
Cuadragésima Segunda. - Conformidad

43
OBRAS
MODELO DE CONTRATO
[NOMBRE DEL PROGRAMA]

[NÚMERO DEL PROGRAMA]
[NOMBRE DE LA OBRA]
[Colocar estas referencias, en todas las páginas del Contrato.]
[Indicaciones: Se deberán llenar todos los requisitos aplicables del contrato, previo a la emisión del
documento de Solicitud de Cotizaciones.]
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE [Registrar el lugar donde será
protocolizado el Contrato]
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato
de Obras, para [Registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el lugar], sujeto a los siguientes términos y
condiciones:
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
PRIMERA. - (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: [Registrar el nombre o razón social del
CONTRATANTE], representado por [Registrar el nombre completo y el cargo de los servidores
públicos competentes y responsables de la suscripción del Contrato de Obra] designado(s) por
[Registrar la Resolución de designación por autoridad competente], que en adelante se denominará
el CONTRATANTE y la [Registrar la Razón Social del Oferente adjudicado que ejecutará la obra],
legalmente representada por [Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del
representante legal habilitado para la suscripción del Contrato en representación de la empresa
CONTRATISTA], en virtud del Testimonio de Poder Nº [Registrar el número] otorgado ante [Registrar
el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgado el Poder], el [Registrar la fecha, día, mes,
año]en la [Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder], que en adelante se denominará el
CONTRATISTA, quienes suscriben el presente Contrato de Obra.
SEGUNDA. – (FUENTE DE LOS RECURSOS)

[Indicar el nombre del Prestatario o Beneficiario] (en adelante denominado el “Prestatario”) ha
solicitado o recibido un financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco Interamericano
de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto [Indicar el
nombre del proyecto]. El Prestatario destinará una porción de estos fondos para sufragar los gastos
elegibles, en virtud del Contrato de Préstamo, objeto de la solicitud de cotizaciones. Dichos pagos se
ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. El Banco efectuará
pagos solamente a solicitud del Prestatario y después que el Banco haya aprobado dichos pagos, de
acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Préstamo entre el Prestatario
y el Banco. Los pagos estarán sujetos en todo respecto a los términos y condiciones establecidos en
dicho Contrato de Préstamo. Nadie sino el Prestatario, tendrá derechos en virtud del Contrato de
Préstamo para reclamar los recursos del préstamo.

44
OBRAS
TERCERA. - (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

Dirá usted que el CONTRATANTE, mediante proceso No. [Registrar el número del proceso], convocó
a Oferentes interesados a que presenten documentos y cotizaciones técnicas y económicas, de
acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en la Solicitud de Cotizaciones
(SDC), aprobada mediante Resolución Administrativa u otro instrumento, proceso realizado bajo las
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Que la Comisión de Calificación del CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de cotizaciones

presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación
y Recomendación a la Autoridad Responsable del Proceso, de la obra objeto del presente Contrato, el
mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación
u otro instrumento, resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a[Registrar la razón social del
Oferente adjudicado de la provisión de obra] al cumplir su cotización con todos los requisitos de la
convocatoria y ser la que representa el costo evaluado como más bajo.
CUARTA. - (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos
necesarios para la [Describir de forma detallada la obra que será ejecutada e identificar de forma
clara el lugar de su emplazamiento] que se constituye en el objeto del Contrato hasta su acabado
completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones,
obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas
en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal, que
en adelante se denominará la OBRA, para [Señalar la causa de la contratación].
A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la obra hasta la conclusión del Contrato, el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así
como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y
cotización adjudicada.
QUINTA. - (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA)

El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con
los ítems de la cotización adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las
especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de [Registrar en forma
literal y numeral el plazo de ejecución de la obra] días calendario, que serán computados a partir de
la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden del
CONTRATANTE, misma que constará en el Libro de Órdenes
El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas,
facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de [Registrar en forma literal y numeral el plazo
previsto para el efecto] días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra.
El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los
siguientes casos:
a) Cuando el CONTRATANTE así lo determine;

b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra o;

45
OBRAS
c) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.
En los casos señalados precedentemente, se aplicará el procedimiento establecido en la cláusula

TRIGÉSIMA PRIMERA, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato
Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) de la subcláusula 31.4 del presente
contrato.
SEXTA. - (PRECIO DEL CONTRATO)

El monto total para la ejecución de la obra, objeto del presente Contrato es de [Registrar en forma
literal y numeral el monto del Contrato, en bolivianos establecido en la Resolución de Adjudicación
u otro instrumento]. (Los requisitos de pago establecidos en moneda extranjera, se calcularán
utilizando los tipos de cambio cotizados en la cotización, con el fin que el Oferente no corra ningún
riesgo cambiario).
El precio o valor final de la obra será el resultante de aplicar los precios unitarios de la cotización
adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de la Lista de
Cantidades.
Queda establecido que los precios unitarios consignados en la cotización adjudicada incluyen la
provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y
todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y
cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las
especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes
sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de
seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro
costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la
obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio
establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen
exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los
instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.
[En caso de no existir anticipo, el CONTRATANTE deberá reemplazar el texto de la cláusula SÉPTIMA
indicando lo siguiente: “En el presente Contrato no se otorgará anticipo.”]
SÉPTIMA. - (ANTICIPO)
Después de ser suscrito el Contrato el CONTRATANTE, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá
otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato,
el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de
Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El
importe del anticipo será descontado en [Indicar el número de planillas o certificados de pago
acordados entre ambas partes contratantes] planillas, hasta cubrir el monto total del anticipo.
El importe de la garantía podrá ser cobrado por el CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA no
haya iniciado la obra dentro de los [Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al efecto]
días calendario o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de
la obra estipulada en el Contrato, una vez iniciado éste.

46
OBRAS
Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la
diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado, dicha sustitución procederá con las
planillas de avance de obra aprobadas por el SUPERVISOR y el FISCAL DE OBRA que establezcan el
uso del anticipo, sin necesidad de que las planillas hayan sido pagadas. Las garantías substitutivas
deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.
El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto
y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar al CONTRATANTE su
ejecución.
El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía

de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de [El CONTRATANTE
deberá establecer el plazo] días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción
del Contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.
En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga
efectivo el desembolso total del anticipo.
OCTAVA. - (GARANTÍAS)
El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes
con la [Registrar el tipo de garantía presentada] Nº [Registrar el número]emitida por [Registrar el
nombre de la Entidad emisora de la garantía] el [Registrar la fecha], con vigencia hasta el [Registrar
la fecha], a la orden de [Registrar el nombre o razón social del CONTRATANTE al que fue girada la
garantía] por [Registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal] equivalente al siete por
ciento (7%) del monto total del Contrato.
A sólo requerimiento del CONTRATANTE, el importe de la garantía citada anteriormente será

ejecutado en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de
ningún trámite o acción judicial.
Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha garantía será devuelta.
EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía prevista en la presente

cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control
directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR llevará el control directo de
la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al
CONTRATISTA, o solicitar al CONTRATANTE su ejecución.
El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de

Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento
de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la
solicitud:
a) Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%); y

b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del Contrato, hayan sido ejecutadas sin
retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

47
OBRAS
[Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones señaladas, el
CONTRATISTA podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% del
20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4% del monto total del Contrato.]
El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de
sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL DE
OBRA quien, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, aceptará o rechazará la solicitud realizada
por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL DE OBRA
remitirá a la Unidad Administrativa del CONTRATANTE la solicitud de sustitución y antecedentes a
efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva
garantía.
Las garantías establecidas en el presente Contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa
del CONTRATANTE, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.
NOVENA. - (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén
referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:
Al CONTRATISTA:
[Registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA especificando calle y número del inmueble
donde funcionan sus oficinas]
[Registrar la ciudad]
Al CONTRATANTE:
[Registrar el domicilio del CONTRATANTE, especificando calle y número del inmueble donde
funcionan sus oficinas]
[Registrar la ciudad]
DÉCIMA. - (VIGENCIA DEL CONTRATO)

El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas
partes, hasta la terminación del Contrato establecida en la cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA.
DÉCIMA PRIMERA. - (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte del presente Contrato los siguientes documentos:
11.1 Cotización adjudicada

11.2 Expediente Técnico de la Obra: Especificaciones Técnicas, sus aclaraciones y/o sus enmiendas,
si estas existiesen, Lista de Cantidades, Planos
11.3 La Estrategia de Gestión y el Plan de Implementación de la materia ASSS (GEPI)
11.4 Normas de Conducta ASSS
11.5 Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como: [Señalar los que
correspondan]
11.6 Otros documentos que el CONTRATANTE liste a continuación: [Listar otros documentos, si
corresponde]
DÉCIMA SEGUNDA. - (IDIOMA)

48
OBRAS
El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la

obra, debe ser elaborado en idioma castellano.
DÉCIMA TERCERA. - (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

13.1 El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo
de las siguientes disposiciones:
a) Constitución Política del Estado

b) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
c) Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.
d) Ley del Presupuesto General del Estado.
e) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente
mencionadas.
13.2 Prácticas Prohibidas.

13.2.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en
actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros,
observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco 7 todo acto sospechoso de
constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las
Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas
obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan
incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las
decisiones de inhabilitación.
(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son
las siguientes
(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente
las acciones de otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para
7
En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta
comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el
reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

49
OBRAS
obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una

obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar
con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte
o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado
con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una
investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intención de impedir una investigación del
Grupo BID;
ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para
una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación;
o
iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los
derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID
previstos en la subcláusula 13.2.1 (f) de abajo, o sus derechos de
acceso a la información;
(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del
Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no
autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.
(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del

Banco, que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad
financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean
sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la
adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de
consultoría;
ii. suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica
Prohibida;
iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación
relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia
de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación,
no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre

50
OBRAS
otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de

la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;
iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de
una carta oficial de censura por su conducta;
v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por un período determinado de tiempo, para la
participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con
recursos del Grupo BID;
vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras,
restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los
Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en
forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas" (las
sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la
inhabilitación/inelegibilidad).
vii. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma
que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad
sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea
objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los
funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean
también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control
sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas
partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida.
viii. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la subcláusula 13.2.1 (b) se aplicará
también en los casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente
inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter
público.
(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de

Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs),
cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada
por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios
(incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre
otros, podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el
presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente,

51
OBRAS
imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o

adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco
vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de
Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le
permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una
auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente,
proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco
en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos
los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas
Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan
conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor
proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación,
el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de

consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia
especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios

52
OBRAS
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes,

ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que
haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de
bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar
al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión.
Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso de
que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con
una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no financiará los
gastos conexos y tomará las medidas que considere convenientes.
13.2.2 El CONTRATISTA declara y garantiza:
(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones;
(b) que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica Prohibida descrita en

este documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o
ejecución de este contrato;
(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los

procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;
(d) que ni él, ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal

clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos
financiados por el Banco;
(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o

agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco; y
(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar
lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en la
subcláusula 13.2.1 (b).
13.3 Elegibilidad.
13.3.1 El CONTRATISTA y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del
Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un
país elegible si cumple con los siguientes requisitos:
(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella

satisface uno de los siguientes requisitos:
i. es ciudadano de un país miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona
fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

53
OBRAS
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos
siguientes requisitos:
i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
país miembro del Banco; y
ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.
13.3.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA)
con responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir
con los requisitos arriba establecidos.
13.3.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad

con el Contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en
cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del
Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro
del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o
ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas
características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes
de sus partes o componentes.
DÉCIMA CUARTA. - (DERECHOS DEL CONTRATISTA Y EVENTOS COMPENSABLES)

14.1 Derechos del Contratista.
El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por
cualquier omisión del CONTRATANTE, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier
otro aspecto consignado en el presente Contrato.
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR,
con copia al FISCAL DE OBRA, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el
reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El
SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.
El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el
reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL DE OBRA, para que éste en
el plazo de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será
comunicada de manera escrita al CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL DE OBRA
podrá solicitar las aclaraciones respectivas.
En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL DE OBRA podrá, en el plazo adicional de cinco
(5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las
dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.
En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo

correspondiente, el FISCAL DE OBRA deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de
forma escrita al CONTRATISTA. El FISCAL DE OBRA, en razón al incumplimiento de las
funciones del SUPERVISOR procederá a realizar la llamada de atención respectiva por
negligencia, conforme lo previsto en el Contrato de SUPERVISIÓN.

54
OBRAS
Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles,
computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé
respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la
solicitud del CONTRATISTA considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.
[Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos en
relación al plazo del Contrato.]
14.2 Eventos compensables de plazo.
Los siguientes eventos, serán eventos compensables de plazo en días calendario cuando:
a) El CONTRATANTE no permita el acceso a alguna parte de la zona donde se ejecutará la

obra, una vez emitida la Orden de Proceder.
b) El SUPERVISOR no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la
ejecución de la Obra.
c) El SUPERVISOR ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales
respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.
d) El SUPERVISOR niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista
en la cotización.
e) Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría
supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información
proporcionada a los Oferentes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de
Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular
de la Zona de Obras.
f) El SUPERVISOR imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por el
CONTRATANTE o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.
g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o el CONTRATANTE no trabajen entre
las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos
adicionales al CONTRATISTA.
h) El segundo o los siguientes desembolsos de un anticipo sean desembolsados con retraso.
i) El pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los
cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión del
FISCALDE OBRA a la dependencia del CONTRATANTE que efectuará el pago.
j) Otros eventos compensables de plazo que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR
determina que son aplicables.
Si un evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará
dicha fecha, según la evaluación y determinación del SUPERVISOR.
Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento
Compensable en el plazo previsto de la presente cláusula, el SUPERVISOR evaluará el
requerimiento y, si corresponde, solicitará la ampliación de plazo de ejecución de obra
correspondiente.
DÉCIMA QUINTA. - (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

55
OBRAS
Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de
suscripción del Contrato.
En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales,

disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, el CONTRATANTE y el
CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.
El SUPERVISOR deberá ajustar el precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes
cambian en el período comprendido entre la fecha que sea catorce (14) días, anterior a la de
presentación de las cotizaciones para el Contrato y la fecha del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
CONTRATISTA, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato, o
sean resultado de la aplicación de la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA.
DÉCIMA SEXTA. - (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y SOCIALES)

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado
Plurinacional de Bolivia.
El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener al CONTRATANTE exonerado contra cualquier

multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o
infracción de dicha legislación laboral o social.
[El ajuste de precios es obligatorio para los Contratos que tienen un plazo de terminación superior a
18 meses.]
DÉCIMA SÉPTIMA. - (AJUSTE DE PRECIOS)
17.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos. En tal
caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por
concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a
los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará
por separado una fórmula similar a la siguiente:
Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)
En la cual:
Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del precio del Contrato que debe
pagarse en una moneda específica, "c";
Ac y Bc son coeficientes8estipulados a continuación que representan, respectivamente, las
porciones no ajustables y ajustables del precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda específica "c", e
Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e
Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 14 días antes de la
apertura de las cotizaciones; ambos índices se refieren a la moneda “c”
Los coeficientes para el ajuste de precios son:
8
La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La
suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.

56
OBRAS
(a) Para [Indicar el nombre de la moneda]:

(i) [Indicar el porcentaje] % es la porción no ajustable (coeficiente A).
(ii) [Indicar el porcentaje] % es la porción ajustable (coeficiente B).
(b) Para [Indicar el nombre de la moneda]:

(i) [Indicar el porcentaje] % es la porción no ajustable (coeficiente A).
(ii) [Indicar el porcentaje] % es la porción ajustable (coeficiente B).
El índice I para la moneda nacional será [Indicar el índice].
El índice I para la moneda internacional indicada será [Indicar el índice].
El índice I para todas las monedas, excepto para la moneda local y la moneda internacional
indicada, será [Indicar el índice].
[Estos índices referenciales serán propuestos por el CONTRATISTA, sujetos a la aprobación del
CONTRATANTE.]
17.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá
corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el
valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los
costos.
[Esta cláusula deberá aplicarse conforme lo previsto en el Artículo 88 del Decreto Supremo Nº 0181,
de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.]
DÉCIMA OCTAVA. - (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)
El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de
Ley por el CONTRATANTE. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el
CONTRATISTA. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:
- Contrato (Original).
- Instrumento legal de designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en
representación del CONTRATANTE y Poder del Representante Legal del CONTRATISTA
(fotocopias legalizadas).
- Garantía (s) (fotocopia simple).
En caso de que, por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a
los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.
DÉCIMA NOVENA. - (SUBCONTRATOS).

[En caso que el Oferente no haya declarado la subcontratación, colocar el siguiente texto.]
El presente contrato no prevé la subcontratación.
[En caso que el Oferente haya declarado la subcontratación, colocar la siguiente redacción.]
Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del Contrato, bajo la
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por
los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas.

57
OBRAS
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento

de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las
subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio cotizado y
aceptado por ambas partes en el presente Contrato. El SUPERVISOR realizará el control de ejecución
de obra efectuada por los subcontratistas.
[Utilizar el presente párrafo en caso de que el Oferente adjudicado sea nacional.]

El CONTRATISTA según lo ofertado en su cotización, podrá realizar las subcontrataciones del
[Establecer el porcentaje ofertado en su cotización que no deberá exceder el 25% del monto total
del Contrato] del monto total del Contrato, previa autorización del SUPERVISOR.
[Utilizar la redacción de los siguientes dos párrafos en caso de que el Oferente adjudicado sea
extranjero.]
El CONTRATISTA según lo ofertado en su cotización, deberá realizar la subcontratación de empresas
nacionales del [Establecer el porcentaje ofertado en su cotización que no deberá exceder el 40% del
monto total del Contrato] del monto total del Contrato, siempre y cuando éstas estén disponibles en
el mercado nacional y previa autorización del SUPERVISOR.
El CONTRATISTA, en caso de modificación de la subcontratación, podrá justificar dicha modificación

presentando los respaldos necesarios al SUPERVISOR quien podrá aceptar o rechazar dichas
justificaciones.
VIGÉSIMA. - (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este
Contrato.
En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública,
procederá la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE,
bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.
VIGÉSIMA PRIMERA. - (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la
vigencia del presente Contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza
mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva
consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.
Se entenderá por hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificas, como
aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las
partes. Los hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no
se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o
revoluciones.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de fuerza mayor el mal
tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la obra, por cuanto el
CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de
movilización.

58
OBRAS
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en
la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA
tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el
cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y
justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL DE OBRA la emisión de un certificado de
constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar
todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al
impedimento de la ejecución de la obra.
El FISCAL DE OBRA en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o
rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCALDE OBRA no da respuesta
dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del
impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación
expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la
ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio
procesada conforme se ha estipulado en la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA.
VIGÉSIMA SEGUNDA. - (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).

El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:
22.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto el CONTRATANTE, como el

CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan
dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará
constar por escrito.
22.2 Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del Contrato que
procederá únicamente por las siguientes causales:
22.2.1 Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al

CONTRATISTA. El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del
Contrato, en los siguientes casos:
a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder

demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los
trabajos [En caso de obra de corta duración, este plazo puede ser reducido.]
b) Disolución del CONTRATISTA.
c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por [Registrar los días en función
del plazo total de la obra que se ejecuta] días calendario, sin autorización
escrita del SUPERVISOR.
e) Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma, del
equipo y personal contratados.

59
OBRAS
f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el

CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su
demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.
g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las
especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.
h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la
cotización y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.
i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por
ciento (10%) del monto total del Contrato.
j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte
por ciento (20%) del monto total del Contrato.
22.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al

CONTRATANTE. El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del
Contrato, en los siguientes casos:
a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del

SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la
ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario.
b) Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE a través del
SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de
OBRA sin emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el
caso de incrementos garantice el pago.
c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra
aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario
computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance
de obra por el FISCAL DE OBRA al CONTRATANTE.
22.2.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por
cualquiera de las causales señaladas, el CONTRATANTE o el CONTRATISTA darán
aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se

enmendaran las fallas, se normalizara, el desarrollo de los trabajos y se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y
el requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el
aviso de intención de resolución será retirado.
En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el CONTRATANTE o
el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del Contrato, notificará
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho
efectiva.
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor del CONTRATANTE la Garantía de Cumplimiento
de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta
Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la

60
OBRAS
conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si

la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los

montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente
ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para
su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.
En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna

naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de
obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el
SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo
saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías
pertinentes.
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA
éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el
levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los
compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la
presentación de documentos probatorios y certificados.
22.3 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE. Si en
cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del CONTRATO, el
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten
la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE
en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los
trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación
oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que
al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.
El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo

ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser
empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera
pendiente por compra y otros debidamente documentados.
Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento

de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio
del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.
Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago,
en caso que corresponda.
22.4 Si como consecuencia de la aplicación del sistema de sanciones del Banco, el Banco y el
CONTRATANTE determinan que el CONTRATISTA incurrió, durante el proceso de licitación o en la
ejecución del Contrato, en Prácticas Prohibidas como establecidas en la subcláusula 13.2 de este
Contrato.

61
OBRAS
22.5 Si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías,
sin perjuicio de lo indicado en la subcláusula 13.2 de este Contrato.
VIGÉSIMA TERCERA. - (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

[En primera instancia se deberá acudir ante el Conciliador y posteriormente acudir a la jurisdicción
prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos con Contratistas nacionales o
si el Contratista es extranjero a arbitraje internacional.]
23.1 Si el CONTRATISTA considera que el SUPERVISOR ha tomado una decisión que está fuera de las
facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la
consideración del Conciliador dentro de los catorce (14) días calendario siguientes a la
notificación de la decisión del SUPERVISOR.
23.2 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días
calendario siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.
23.3 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según
los honorarios, además de cualquier otro gasto reembolsable, según se detalla: [Indicar los
honorarios por hora y los gastos reembolsables]; el costo será sufragado por partes iguales por
el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso
de que el CONTRATANTE y el CONTRATISTA coincidieran en que el Conciliador no está
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al
cabo de treinta (30) días calendario el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no han llegado a un
acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la siguiente
Autoridad Nominadora: [Indicar el nombre de la Autoridad] dentro de los catorce (14) días
calendario siguientes a la recepción de la petición.
23.4 No obstante, las referencias anteriores:
(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del
Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y
(b) el CONTRATANTE pagará el dinero que le adeude al CONTRATISTA.
[Se seleccionará una de las siguientes dos opciones (subcláusula 23.5), para CONTRATISTAS locales o
extranjeros, al momento de la realización del Contrato.]
[Esta subcláusula aplica únicamente para CONTRATISTAS locales.]

23.5 Una vez agotada la instancia del Conciliador y de mantenerse las controversias sobre los
derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente Contrato, las
partes podrán acudir a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos
administrativos.
[Esta subcláusula aplica únicamente para CONTRATISTAS extranjeros.]

23.5 Una vez agotada la instancia del Conciliador y de mantenerse las controversias sobre los
derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente Contrato,

62
OBRAS
cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los
veintiocho (28) días calendario siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) días
mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.
Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la
controversia o diferencia mediante dichas negociaciones, entonces el CONTRATANTE o el
CONTRATISTA podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de
arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a
continuación; no se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se
ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual
se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta
cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo según el
reglamento de uno de los procedimientos estipulados a continuación:
[El CONTRATANTE deberá elegir una de las siguientes opciones, antes de la publicación y
eliminar la opción no seleccionada.]
“Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI)”
(UNCITRAL, por sus siglas en inglés)
Reglamento de Arbitraje:
Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por
incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la UNCITRAL.”
[O bien]
“Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI): (ICC, por sus siglas en
inglés)
Cualquiera controversia generada en relación con este Contrato deberá ser resuelta finalmente de
conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional, por uno o más árbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento.”
[O bien]
“Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo:
Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por
incumplimiento, rescisión, o anulación de este, deberán ser resueltos mediante arbitraje de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.”
[O bien]
“Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres:
Cualquiera controversia generada en relación con este Contrato, inclusive cualquier duda sobre su
existencia, validez o rescisión deberá ser remitida y finalmente resuelta mediante arbitraje de
conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres, cuyo reglamento por la
referencia en esta cláusula, se considera aquí incorporado.”
El lugar de arbitraje será: [Indicar la ciudad y el país]
VIGÉSIMA CUARTA. - (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

63
OBRAS
Los términos y condiciones contenidas en este Contrato podrán ser modificados, únicamente
mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.
II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
VIGÉSIMA QUINTA. - (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al [Indicar la denominación del
responsable por parte del CONTRATISTA], profesional calificado, titulado, con suficiente experiencia
en la dirección de obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la
ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos,
mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al
[Indicar la denominación del responsable por parte del CONTRATISTA] y a la SUPERVISIÓN.
El [Indicar la denominación del responsable por parte del CONTRATISTA] de obra tendrá residencia
en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:
a) Dirigir la realización de la obra.

b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.
c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los aspectos
relacionados con la obra.
d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.
e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.
f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo
el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso
necesario.
En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente Contrato, u otras de
fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización del CONTRATANTE a través de la
SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para
actuar en representación del CONTRATISTA.
Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad
debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al [Indicar la
denominación del responsable por parte del CONTRATISTA], presentando a consideración del
CONTRATANTE una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será
reemplazado.
Una vez que el CONTRATANTE acepte por escrito al nuevo [Indicar la denominación del responsable
por parte del CONTRATISTA], éste recién entrará en ejercicio de la función.
VIGÉSIMA SEXTA. - (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO)

Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con
páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de
Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

64
OBRAS
En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al

CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la
constancia firmada del [Indicar la denominación del responsable por parte del CONTRATISTA] de
haberla recibido.
El [Indicar la denominación del responsable por parte del CONTRATISTA] también podrá utilizar el
Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el
SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si
corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá
hacerla conocer al CONTRATANTE por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de
Órdenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará
sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación
posterior.
Así mismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de
Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el
caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el
día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.
El original del Libro de Órdenes, será entregado al CONTRATANTE a tiempo de la Recepción Definitiva
de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las
comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas
por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.
El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la

obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)

27.1 FISCALIZACIÓN: Los trabajos en materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la
FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como FISCALDE OBRA a un
[Registrar la especialidad del profesional a cargo] quien tendrá a su cargo:
a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de obra.

b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando
seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la
Obra.
c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra.
d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los certificados de
obra aprobados por el SUPERVISOR.
e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y
SUPERVISIÓN.
El FISCALDE OBRA tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está
facultado para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades al
SUPERVISOR.

65
OBRAS
27.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRA y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del FISCAL DE
OBRA, o en caso de que el CONTRATANTE y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE
OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones
del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por el CONTRATANTE.
27.3 SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la obra será realizada por [Registrar si se trata de
un Consultor individual, una Firma Consultora o Asociación de Firmas Consultoras]contratada
para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades
inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica,
teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:
a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la obra.

b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta
aplicación por el CONTRATISTA.
c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo,
por el cual le comunicará la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o
certificados de pago.
e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las
características técnicas, diseño o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones
en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones
técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para
conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos de su aprobación.
f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los
Certificados o Planillas de avance de obra.
g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir
oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al
CONTRATANTE a través del FISCALDE OBRA, la ejecución de estas cuando corresponda.
h) Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión al
FISCAL DE OBRA.
Las atribuciones técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de
Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.
Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá

prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición,
todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR y en la SDC.
La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los

defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del
CONTRATISTA.
La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y
verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de
localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.
Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las
especificaciones del Contrato.

66
OBRAS
27.4 Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los
casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos
dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.
27.5 Trabajos topográficos: Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficos destinados a la
ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la
preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de
referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.
La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales

consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la
elaboración de órdenes de trabajo.
Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del
Contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios
unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está
obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así
lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCALDE OBRA definirá la alternativa
correcta.
27.6 Inspección de la calidad de los materiales: Todos los materiales a ser utilizados en la obra deberán
cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a inspección,
examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de
producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la
realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.
27.7 Suministro de materiales, fuentes de origen: El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales
requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales
deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberá
cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que
pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá
estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.
27.8 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas: Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las
especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta
ejecución de la obra.
27.9 Almacenamiento y acopio de materiales: Los materiales de construcción deberán acopiarse en

zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación,
calidad y aceptabilidad para la obra. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y
aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la obra, para verificar si cumplen los requisitos
especificados en el momento de ser utilizados.
Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de

materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible
para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del
CONTRATISTA.

67
OBRAS
27.10 Inspección de la calidad de los trabajos:
a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el

cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o
cualquier parte de la obra.
b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las
facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y
ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el
trabajo.
c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre
cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo
trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones
verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes
que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.
d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la
SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a
la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para
ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su
parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad
de la obra cubierta sin previa autorización.
e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo
que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los
trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades
para la ejecución de la obra de acuerdo con el Contrato.
27.11 Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba
revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si
no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez
determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a
satisfacción de la SUPERVISIÓN.
27.12 Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un
defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la
SUPERVISIÓN. Toda parte de la obra que no cumpla con los requerimientos de las
especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso.
Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de
mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra
causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN
notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción
provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se
procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para
que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa (90) días, previos a la
recepción definitiva.
27.13 Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo

especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la obra, antes de la

68
OBRAS
recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el

precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la
recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.
VIGÉSIMA OCTAVA. - (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA)

Para la medición de las cantidades de obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste
notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para
que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.
Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán
en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales
será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.
El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de

las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas,
excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.
No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el
SUPERVISOR.
Si el CONTRATISTA no ha cumplido o está incumpliendo con las obligaciones o trabajos ASSS bajo el
Contrato, el valor de este trabajo u obligación, según lo determinado por el SUPERVISOR, podrá ser
retenido hasta que el trabajo u obligación haya sido realizado, y/o el costo de rectificación o
reemplazo, según lo determinado por el SUPERVISOR, puede ser retenido hasta que se haya
completado la rectificación o reemplazo. El incumplimiento incluye, pero no se limita a lo siguiente:
(i) el incumplimiento de cualquier obligación o trabajo ASSS descrito en los Expediente Técnico de
la Obra que pueden incluir: trabajar fuera de los límites del sitio, polvo excesivo, no mantener
las vías públicas en condiciones de uso seguro, daños a la vegetación fuera del sitio,
contaminación de vías de agua con aceites o sedimentación, contaminación de tierras con
aceites, desechos humanos, daños a la arqueología o al patrimonio cultural, contaminación del
aire como resultado de una combustión no autorizada y/o ineficiente;
(ii) la falta de revisión periódica del PGAS del CONTRATISTA y/o su actualización en el momento
oportuno para abordar las cuestiones ASSS emergentes, o los riesgos o impactos previstos;
(iii) falta de ejecución del PGAS del CONTRATISTA; por ejemplo, falta de capacitación o
sensibilización;
(iv) no tener los consentimientos/permisos apropiados antes de emprender obras o actividades
relacionadas;
(v) falta de implementación las medidas de mitigación según lo instruido por el SUPERVISOR
dentro del plazo especificado (por ejemplo, las medidas de mitigación que abordan los
incumplimientos).
VIGÉSIMA NOVENA. - (FORMA DE PAGO)

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión
en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos
técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el [Indicar la denominación del

69
OBRAS
responsable por parte del CONTRATISTA], documento que consignará todos los trabajos ejecutados a
los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el
SUPERVISOR y el CONTRATISTA.
De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora
serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL DE OBRA, a efectos de deducir los mismos del
lapso que el CONTRATANTE en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.
El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva
el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que
se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las
correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.
El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCALDE
OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles
subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la
dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha
dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles
computables desde su recepción.
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el
CONTRATISTA dispondrá de hasta cinco (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir
los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCALDE OBRA.
El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista del
CONTRATANTE, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las
deducciones que correspondiesen.
Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y
cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la
dependencia prevista del CONTRATANTE, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar
por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago,
la ampliación de plazo por día de atraso.
Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en
tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.
Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, computables a partir de la
fecha de remisión del FISCALDE OBRA a la dependencia prevista del CONTRATANTE, el CONTRATISTA
tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del
sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365
días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra el CONTRATANTE, como
compensación económica, independiente del plazo.
En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo
corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

70
OBRAS
A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer al CONTRATANTE la demora en el pago, mediante
nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse
hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento del
CONTRATANTE, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las
causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades
administrativa y/o civil que emerjan.
En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en
la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra

hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá
elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que efectuar en forma conjunta con el
CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del [Indicar la denominación del responsable por
parte del CONTRATISTA], con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual,
advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago
a ser aplicado, será el establecido precedentemente.
TRIGÉSIMA. - (FACTURACIÓN)
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada
planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la
factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago de la planilla.
TRIGÉSIMA PRIMERA. - (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS)

31.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete
a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la
esencia del presente Contrato.
31.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que, de forma excepcional, por
causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización
expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la obra, podrá efectuar
modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto
de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.
31.3 El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones

que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar
por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes
instrucciones:
a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.

b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.
c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente
necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.
31.4 El SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE, puede ordenar las modificaciones a
través de los siguientes instrumentos:

71
OBRAS
a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o

redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el
diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán
emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre
en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de
Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo
objeto.
b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser

introducida implique una modificación del precio del Contrato o plazos del mismo, donde
se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados
en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos
ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del
diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas)
solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El
documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día
de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad
de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del
FISCAL DE OBRA, quien con su recomendación enviará a la [Registrar el nombre de la
dependencia responsable del seguimiento de la obra en el CONTRATANTE], para el
procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad
que firmó el Contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el
SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como
máximo quince (15) días calendario.
En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio

de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SÉPTIMA del
presente Contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte
del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.
c) Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser
complementada o por otras circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que
determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un
decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el
SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que
establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.
Esta modalidad de modificación de la obra sólo es admisible hasta el diez por ciento
(10%) del monto original del Contrato e independiente de la emisión de Orden(es) de
Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser
consensuados entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución
en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar
reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las
Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

72
OBRAS
El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR

al FISCALDE OBRA, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha
documentación a la [Registrar el nombre de la dependencia responsable del
seguimiento de la obra en el CONTRATANTE], para el procesamiento de su informe
técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato,
antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS.
Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la conformación de una
comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación, considerando
aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Aprobado el mismo, la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato
Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el Contrato original.
31.5 La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y
suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno
de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra,
excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.
31.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del
mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.
31.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de
modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.
31.8 El CONTRATISTA deberá proporcionar información sobre cualquier riesgo ASSS y su impacto en
alguna modificación.
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES)

Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la cláusula
TRIGÉSIMA PRIMERA, serán pagados según los precios unitarios de la cotización aceptada y
adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se
traten de ítems de nueva creación.
Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de

pago por avance de obra.
[Considerar esta cláusula en el caso de que se trate de una Obra distinta a Proyectos Viales.]
TRIGÉSIMA TERCERA. - (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)
Queda convenido entre las partes CONTRATANTES que, una vez suscrito el presente Contrato, el
Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función a la fecha establecida de
emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión
de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el
CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo
de cinco (5) días calendario actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la
cotización adjudicada.
Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada
por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del

73
OBRAS
control mensual del avance de la obra, así como de control del plazo total y cuando corresponda la
aplicación de multas.
A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR

deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada
actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito verificable fenece sin que se
haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en
mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose a ésta última,
aplicar una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:
Donde:
El SUPERVISOR para efectos de control contabilizará la multa acumulada sumando las multas
establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:
De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora es del diez por ciento (10%) o del
veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al
CONTRATANTE a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme
a lo estipulado en los incisos i) y j) de la subcláusula 22.2.1 de la cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA.
En todos los casos de resolución de Contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, el

CONTRATANTE no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del
Contrato.
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo
su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que el CONTRATANTE
ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios
por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el
Art. 47 de la Ley 1178.
[Considerar esta cláusula en el caso de que se trate de una Obra de Proyectos Viales.]
TRIGÉSIMA TERCERA. - (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)
Queda convenido entre las partes CONTRATANTES que, una vez suscrito el presente Contrato, el
Cronograma de Ejecución de Obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la
Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendarios subsiguientes a la emisión de la Orden
de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso de que el CONTRATISTA
no cumpla con la presentación en el plazo determinado se tomará como valido el Cronograma de
ejecución de obra de su cotización el cual será actualizado por el SUPERVISOR en un plazo de cinco

74
OBRAS
(5) días calendario.
Una vez, aprobado o validado, el Cronograma de ejecución de obra por el SUPERVISOR, según sea el
caso y aceptado por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del presente Contrato
a los fines del control mensual del avance de la obra para la aplicación de las retenciones parciales (o
multa) correspondiente, así como de control del plazo total.
A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR

deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de ejecución de obra, si se
presentase morosidad y atraso respecto al Cronograma de ejecución de obra, se constituirá en mora
sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del
incumplimiento al Cronograma de Ejecución de Obra a pagar, una retención parcial por cada periodo
de atraso acumulativo equivalente al diez por ciento (10%) del porcentaje de avance no ejecutado.
El monto de cada retención se aplica a la planilla de cada periodo de atraso y será acumulativa en
caso de persistir el atraso en función a los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución de obra.
Esta retención podrá ser recuperada por el CONTRATISTA, cuando este recupere el porcentaje de
atraso acumulado.
De establecer el SUPERVISOR un atraso acumulado en el avance de obras mayor al diez por ciento
(10%) antes de concluir el plazo de ejecución de obras, el SUPERVISOR tendrá la obligación de definir
la acciones a seguir con el Contrato, a efectos del procesamiento estas podrán ser la Paralización de
las obras en caso de que el atraso en las obras no sean causadas por el SUPERVISOR o el
CONTRATISTA, la ampliación del porcentaje de subcontratación hasta un máximo de veinte por
ciento (20%) del monto del Contrato adicionales a lo estipulado en la cláusula DÉCIMA NOVENA o la
resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.
El objetivo de la ampliación del porcentaje de subcontratación solo se aplicará cuando el SUPERVISOR

considere que esta decisión servirá para recuperar el porcentaje de atraso y concluir la ejecución de
obras en el plazo establecido contractualmente.
Para la ampliación del porcentaje de subcontratación, queda establecido entre partes, que a cargo del
Contrato el CONTRATISTA autoriza expresamente sin necesidad de ningún previo requerimiento al
CONTRATANTE la subcontratación de una o varias empresas para recuperar el retraso, para esto el
SUPERVISOR en un plazo no mayor a diez (10) días calendario propondrá una terna de Empresas
Constructoras al CONTRATANTE para su evaluación, aprobación y autorización, en caso de
incumplimiento en el plazo determinado el CONTRATANTE definirá la o las Empresas Constructoras
para la subcontratación, el SUPERVISOR es el directo responsable del cumplimiento del objetivo de la
subcontratación.
En caso de Resolución del Contrato cuando el porcentaje de atraso es mayor o igual al diez por ciento
(10%) el SUPERVISOR comunicará oficialmente esta situación al CONTRATANTE y las retenciones
parciales se convierten en multa irreversible.
Si el plazo total fenece sin que se haya concluido la obra en su integridad y en forma satisfactoria con
un porcentaje de atraso menor o igual al diez por ciento (10%) el SUPERVISOR comunicará
oficialmente esta situación al CONTRATANTE y la retención parcial se convertirá en multa irreversible

75
OBRAS
y adicionalmente se aplicaran multas por incumplimiento al Contrato hasta la Entrega Provisional,

para lo cual se aplicará una multa equivalente al cero punto siete por mil del monto total del Contrato
por cada día (calendario) de atraso hasta la Entrega Provisional.
Las retenciones parciales y/o multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente
por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales
o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de
Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción
coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley Nº 1178.
[Adicionalmente si el CONTRATANTE ve por conveniente puede adicionar el siguiente texto a fin de

aplicación de multas.]
De establecer el SUPERVISOR incumplimiento por parte del CONTRATISTA también se aplicarán las
siguientes multas:
a) Multa por cambio de personal.

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de [Señalar el monto en numeral y literal,
considerando que el mismo no puede superar el 0,04% del monto total del Contrato] , toda
vez que solicite al CONTRATANTE, a través de la SUPERVISIÓN, autorización para sustituir a
cualquier personal técnico clave, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios, sea
sustituido por cualquier causa, excepto incapacidad física del profesional, caso de muerte o
rendimiento bajo por causas de salud. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá
acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.
b) Multa por llamada de atención.

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de [Señalar el monto en numeral y literal,
considerando que el mismo sea equivalente a 0,01% del monto total del Contrato],toda vez
que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera llamada de Atención mediante la SUPERVISIÓN
o la unidad que administra el Contrato.
El SUPERVISOR podrá emitir llamada de atención al CONTRATISTA por incumplimiento en:
 Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto.

 Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido.
 Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN.
TRIGÉSIMA CUARTA. - (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

34.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los
planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la obra que le fueron
proporcionados.
En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién
responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta
consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.
En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del

CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

76
OBRAS
34.2 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores,
defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o
defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.
34.3 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no

efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden
correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas
con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de
avance de obra o la liquidación final, según corresponda.
34.4 Queda también establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de
las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos
defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del
SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE procederá al pago de las
sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de
dichos fondos.
Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de
plazo, ni intereses.
34.5 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la obra el CONTRATISTA deberá mantener en
el sitio de la misma al [Indicar la denominación del responsable por parte del CONTRATISTA],
el personal técnico y la mano de obra necesaria, con aprobación del SUPERVISOR.
34.6 El [Indicar la denominación del responsable por parte del CONTRATISTA] deberá ser
necesariamente el profesional, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas
en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.
Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus

responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.
34.7 Personal. - El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave, para llevar a cabo las
funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo
cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del
personal propuesto por el CONTRATISTA.
Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza

laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se
ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete (7) días calendario
y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.
Las razones para destituir a una persona incluyen, comportamiento que desacata las Normas
de Conducta ASSS (tales como propagación de enfermedades contagiosas, acoso sexual,
violencia de género (VBG), explotación y abusos sexuales (EAS), actividades ilegales o
criminales).

77
OBRAS
34.8 Otros CONTRATISTAS. - El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con
otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con el CONTRATANTE en
los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. El CONTRATANTE podrá
modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al CONTRATISTA.
34.9 El CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el
letrero se registrará que la obra es realizada por el CONTRATANTE [Registrar el nombre del
CONTRATANTE y el origen de los recursos que financia la obra], tendrá las dimensiones y
características de acuerdo al modelo proporcionado por el CONTRATANTE a través del
SUPERVISOR.
34.10 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la
Recepción Definitiva de la obra, por el CONTRATANTE.
34.11 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización

adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la obra, que prevenga a terceros
del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la
terminación de la obra.
34.12 [Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral.]
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la obra. En caso
de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo
indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la
obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.
34.13 [Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral.]
El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de
instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia
cuenta y riesgo.
34.14 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la

terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado
de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y del CONTRATANTE.
34.15 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de
las cargas sociales y tributarias contempladas en su cotización, en el marco de las leyes
vigentes, y presentar a requerimiento del CONTRATANTE, el respaldo correspondiente.
34.16 El CONTRATISTA no podrá ejecutar las obras, incluyendo la movilización y/o las actividades
previas a la construcción (tales como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso
a los sitios de los trabajos, realizar investigaciones geológicas o investigaciones para escoger
lugares accesorios a las obras, tales como canteras o áreas de préstamos de materiales) a
menos que el SUPERVISOR exprese satisfacción sobre la adopción de las medidas para reducir
los riesgos e impactos en materia ambiental, social, y en seguridad y salud en el trabajo. Para el
inicio de esas actividades preliminares, como mínimo, el CONTRATISTA debe estar aplicando
las Estrategias de Gestión, el Plan de Implementación y las Normas de Conducta ASSS, que
fueron presentados en la cotización y acordados como parte del Contrato. El CONTRATISTA

78
OBRAS
debe presentar en forma constante, para aprobación previa del SUPERVISOR cualquier
Estrategia de Gestión y Planes de Implementación suplementarios que sean necesarios en la
gestión de los riesgos e impactos de la materia de ASSS durante la ejecución de las obras. Estas
estrategias y planes en conjunto constituyen el Plan de Gestión Social y Ambiental (PGAS del
CONTRATISTA). El PGAS del CONTRATISTA debe ser aprobado antes del inicio de las
actividades de construcción (tales como excavaciones, corte y relleno, puentes y estructuras,
desvíos de caminos y vías de agua, extracción de materiales, producción de concretos y de
asfalto). El PGAS del CONTRATISTA aprobado debe ser revisado por el CONTRATISTA
periódicamente (al menos cada seis meses) y actualizado en forma oportuna cuando necesario
a efecto de asegurar que el PGAS del CONTRATISTA contiene las disposiciones apropiadas para
las actividades de las obras que se están ejecutando. La actualización del PGAS del
CONTRATISTA debe ser previamente aprobado por el SUPERVISOR.
34.17 ASSS.- El CONTRATISTA será responsable por todas las obligaciones relativas al ambiente,
sociales, y de seguridad y salud en el trabajo en ASSS (incluyendo explotación y abuso sexual y
violencia de género) de todas las actividades en el Sitio de las Obras, de conformidad con las
regulaciones del país del CONTRATANTE, y si no existieran, de conformidad con las
estipulaciones de las condiciones contractuales y las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento.
TRIGÉSIMA QUINTA. - (SEGUROS)

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la
propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de
inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos.
Son riesgos del CONTRATISTA el incumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y de

seguridad y salud en el trabajo (ASSS) (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género)
establecidas en la ley aplicable y en las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.
El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y del

CONTRATANTE para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de
iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y
sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:
35.1 Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su
cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en
ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes,
vehículos, etc.
35.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que
trabajan en la obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los
riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos
equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la legislación vigente por accidentes
de trabajo.

79
OBRAS
35.3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la obra,

deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo,
coberturas de seguro sobre daños a terceros.
Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser
aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total
del Contrato.
El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las

pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros
deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.
Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, el CONTRATANTE

podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se
adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
CONTRATISTA.
a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el

FISCAL DE OBRA.
b) Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.
TRIGÉSIMA SEXTA. - (INSPECCIONES)

36.1 El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico del
CONTRATANTE o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de
obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.
El CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la zona de obras. Si

no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se
considerará que el CONTRATANTE ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que
ello constituye un evento compensable.
36.2 El CONTRATISTA permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos
del CONTRATISTA relacionados con la presentación de cotizaciones y la ejecución del Contrato y
realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para
estos efectos, el CONTRATISTA deberá conservan todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de siete (7) años luego de
terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la
investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos,
empleados o agentes del CONTRATISTA que tengan conocimiento del proyecto financiado por
el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS)

El CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier
momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado,
para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una

80
OBRAS
anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia
imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste
incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor
a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control
respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la
respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se
sustente el pago y la ampliación del plazo.
Así mismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte
de las mismas o si se presentan situaciones de fuerza mayor. Esta suspensión puede ser parcial o
total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días
calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente,
el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO,
a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.
Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de

transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.
También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o al CONTRATANTE, la suspensión o

paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten
al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y
cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por
incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá
ninguna ampliación de plazo para la entrega de la obra, ni corresponderá pago alguno por el
mantenimiento de la misma.
TRIGÉSIMA OCTAVA. - (COMISIÓN DE RECEPCIÓN)

Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de
obras, designada en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por
los miembros que la constituyan.
La Comisión de Recepción designada por la MAE (o la autoridad delegada para el efecto), estará
conformada por personal de línea del CONTRATANTE y según su propósito estará integrada por:
a) El fiscal asignado a la obra.

b) Un representante del Unidad Administrativa
c) Un representante técnico de la Unidad Solicitante.
d) Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.
La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva

de las obras contratadas, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de
las especificaciones, términos y condiciones del Contrato.

81
OBRAS
TRIGÉSIMA NOVENA. - (RECEPCIÓN DE OBRA)

A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para
verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del
Contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en
condiciones adecuadas para su entrega.
El CONTRATISTA en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la
obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la
realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.
Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos,
documentos del CONTRATO, mediante el FISCALDE OBRA hará conocer al CONTRATANTE su
intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3)
días hábiles.
La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

39.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla:
La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá
limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de
cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta
limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como
indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del Contrato. Si esta actividad no
fue incluida de manera independiente en el presupuesto, no será sujeto de pago directo,
debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.
La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación del

CONTRATANTE, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a
dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que
se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las
deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia,
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de
defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.
El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo
para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento ochenta
(180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del
plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones
anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea
utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar
la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA
hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.
Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL).Dentro de los diez (10) días calendario
siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una planilla de
cantidades finales de obra, con base a la obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla
será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario

82
OBRAS
subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los

planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del
[Indicar la denominación del responsable por parte del CONTRATISTA].
Así mismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere
tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los
treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por
el CONTRATANTE.
Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo

establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración
de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL DE OBRA,
dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.
Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para

establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si
corresponde a la devolución de Garantías.
Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, el

CONTRATANTE procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado
por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales del CONTRATANTE en el plazo de diez (10) días
calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de
incumplir el CONTRATISTA con el depósito señalado, el CONTRATANTE podrá recurrir a la
ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza
administrativa del Contrato.
39.2 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva,
posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de
Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva
de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y
observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).
El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en

conocimiento del CONTRATANTE, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables
desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su
solicitud directamente al FISCAL DE OBRA a efectos de que la Comisión de Recepción realice la
Recepción Definitiva de la obra.
La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no

surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva.
Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá
considerarse como una admisión de que el Contrato, o alguna parte del mismo, ha sido
debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el Contrato ha sido
completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA,
en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción del CONTRATANTE, y
entregada a esta institución.

83
OBRAS
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas,

no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en
el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que
se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la cláusula
TRIGÉSIMA TERCERA del presente Contrato. Dicha multa deberá ser cobrada de la última
planilla de pago adeudada.
En el caso que la Comisión de Recepción no realizará el acto de Recepción de la Obra en los

treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el
silencio administrativo positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin
ninguna observación, debiendo el CONTRATANTE emitir el Acta de Recepción Definitiva a
requerimiento del CONTRATISTA. Si el CONTRATANTE no elaborase el mencionado
documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará
por concluida la relación contractual.
39.3 Devolución de la garantía: Una vez que se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el
CONTRATANTE en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s)
garantía(s) si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del CONTRATISTA.
CUADRAGÉSIMA. - (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
otorgado por el CONTRATANTE, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite
precedentemente especificado.
CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE

LIQUIDACIÓN FINAL)
Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes
conceptos:
a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b) Reposición de daños, si hubiere.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
d) Las multas y penalidades, si hubiere.
Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de
treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCALDE OBRA, para su aprobación y conocimiento,
quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la
dependencia establecida por el CONTRATANTE, para el procesamiento del pago correspondiente.
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. - (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en
cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el[Registrar el nombre y cargo del servidor público o
servidores públicos competente (s) habilitado (s) para suscribir el Contrato], en representación legal
del CONTRATANTE, y el[Registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para
la firma del Contrato]en representación legal del CONTRATISTA.

84
OBRAS
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la
Contraloría General del Estado.
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.
[Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato]
[Registrar el nombre y cargo del Funcionario [Registrar la razón social del CONTRATISTA]
habilitado para la firma del Contrato]

85
OBRAS
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Lugar y fecha: Chuquisaca 06 de octubre de 2022
Señores
PROPONENTES
REF.: Préstamo: 3699/BL-BO-2. Programa Nacional de Riego con Enfoque

de Cuenca III (PRONAREC III). INVITACIÓN A PRESENTAR
COTIZACIÓN PARA. CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO SAUCE
MAYU (EL VILLAR)
De nuestra consideración:
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de

Desarrollo, para financiar “parcialmente” el Programa citado en la referencia. El FONDO NACIONAL
DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL – GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, es el responsable
de la ejecución del Programa.
En este sentido, solicitamos presentar su Cotización para la obra de la referencia. El precio

referencial de la obra es Bs. 2.439.397,90 (Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil trecientos
noventa y siete 90/100 bolivianos) mismo que incluye impuestos y tiene un plazo estimado de
ejecución de 200 días calendario.
Para la elaboración de su Cotización, adjunto a la presente invitación se remiten los siguientes

documentos:
 Sección I. Solicitud de Cotización

 Sección II. Formularios de la Cotización
 Sección III. Países Elegibles
 Sección IV. Contrato
Los Oferentes entregarán sus Cotizaciones, en oficinas siguiente del Contratante: FONDO NACIONAL DE
INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL – GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, A.V. Emilio Mendizábal
N.º 572 Barrio Petrolero – Sucre - Bolivia; hasta horas 10:00 a.m. del 17 de octubre de 2022. El
Contratante no será responsable por el extravío o entrega tardía de las Cotizaciones, que, por tal
motivo, serán rechazadas.
Finalmente, agradeceremos comunicarnos por escrito, a la brevedad, la conforme recepción de la

presente invitación y si presentará o no una Cotización.
Atentamente,
Ing. Jose Luís Carvajal Mendoza

86
OBRAS
GERENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA

87

1 N6 Qcne XW

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1 N6 Qcne XW

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

1 N6 Qcne XW

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SOLICITUD DE COTIZACIONES

FONDO NACIONAL DE CONST. SISTEMA DE

Programa Nacional de Riego PRONAREC III-563-CP-O-, FPS-

BID Nº 3699/BL-BO-2 Chuquisaca octubre de 2022

SECCIÓN I – SOLICITUD DE COTIZACIÓN 2

(v. septiembre 2020) 1

FMP/CBO (v. junio de 2020)

SECCIÓN I – SOLICITUD DE COTIZACIÓN

(v. septiembre 2020)

ÍNDICE DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

(v. septiembre 2020)

El nombre y número de referencia de este proceso es: FPS-01-00005657

1.3 En este documento:

(b) si el contexto requiere otra definición, el uso del “singular” corresponde

(c) “día” significa día calendario;

(d) el término “Contrato”, se refiere indistintamente a “Orden de Compra” o

(e) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el

El SICOES con dirección URL: https://www.sicoes.gob.bo se utilizará para publicar los

 La Convocatoria será publicada en la página oficial del Facebook del FPS:

(v. septiembre 2020)

 Las consultas escritas: podrán realizar al correo institucional:

1.5 La responsabilidad legal de las contrataciones, de la construcción de las obras, de la

2.2 Las disposiciones relativas al cumplimiento de Prácticas Prohibidas y Elegibilidad, se indican

(v. septiembre 2020)

3.2 Un Oferente, si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o

(a) tiene control1 de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de

(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente; o

(c) comparte el mismo representante legal con otro Oferente; o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparación del

(h) posee una estrecha2 relación familiar, financiera o de empleo previo o

(v. septiembre 2020)

comparación de precios o las especificaciones del Contrato, o el proceso de

3.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores,

El número máximo de integrantes de la APCA será: tres

3.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de la vigencia de

4. Contenido del documento de comparación de precios.

Sección I. Solicitud de Cotización

5. Documentos que conforman la Cotización.

(v. septiembre 2020)

(a) Formularios contenidos en la Sección II, “Formularios de la Cotización”

(b) Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios)

7. Monedas de la Cotización y pago.

8. Validez de las Cotizaciones.

9.2 La Declaración de Mantenimiento de la Cotización se podrá ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Cotización durante el período de validez de la Cotización

(v. septiembre 2020)

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Cotización, de

(c) el Oferente seleccionado no cumple de manera injustificada, dentro del plazo

Si el Oferente incurre en algunas de las acciones señaladas en los incisos precedentes, el

El periodo por inelegibilidad es de un (1) año.

9.3 La Declaración de Mantenimiento de la Cotización de una APCA deberá ser emitida en

10. Formato y firma de la Cotización.

11. Presentación de Cotizaciones.

Atención: FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA

(v. septiembre 2020)

La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es:

11.2 Para que el proceso continúe, es necesaria la recepción de un mínimo de tres

13. Apertura de las Cotizaciones.