Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 55 vistas

    Trabajo

    Cargado por

    Diana Carolina Sanabria
    La sentencia Pavicon Ltda trata sobre si la demora y entrega incompleta de estudios y planos por parte del Departamento de Cundinamarca, así como suspensiones y ampliación del plazo, violaron el equilibrio económico del contrato de obra pública. Adicionalmente, la sentencia complementa los principios del módulo mencionando el principio de solidaridad y factores que pueden afectar el equilibrio económico como actos de la entidad estatal o factores externos. Finalmente, destaca la importancia de la reciprocidad

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Trabajo

    Cargado por

    Diana Carolina Sanabria
    55 vistas1 página
    La sentencia Pavicon Ltda trata sobre si la demora y entrega incompleta de estudios y planos por parte del Departamento de Cundinamarca, así como suspensiones y ampliación del plazo, violaron el equilibrio económico del contrato de obra pública. Adicionalmente, la sentencia complementa los principios del módulo mencionando el principio de solidaridad y factores que pueden afectar el equilibrio económico como actos de la entidad estatal o factores externos. Finalmente, destaca la importancia de la reciprocidad

    Título original

    _Trabajo

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    La sentencia Pavicon Ltda trata sobre si la demora y entrega incompleta de estudios y planos por parte del Departamento de Cundinamarca, así como suspensiones y ampliación del plazo, violaron el equilibrio económico del contrato de obra pública. Adicionalmente, la sentencia complementa los principios del módulo mencionando el principio de solidaridad y factores que pueden afectar el equilibrio económico como actos de la entidad estatal o factores externos. Finalmente, destaca la importancia de la reciprocidad

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    55 vistas1 página

    Trabajo

    Cargado por

    Diana Carolina Sanabria
    La sentencia Pavicon Ltda trata sobre si la demora y entrega incompleta de estudios y planos por parte del Departamento de Cundinamarca, así como suspensiones y ampliación del plazo, violaron el equilibrio económico del contrato de obra pública. Adicionalmente, la sentencia complementa los principios del módulo mencionando el principio de solidaridad y factores que pueden afectar el equilibrio económico como actos de la entidad estatal o factores externos. Finalmente, destaca la importancia de la reciprocidad

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 1

    1.

    Realice una síntesis del problema jurídico tratado alguna de las sentencias
    llamadas "Milton Enrique Oviedo" o "Pavicon Ltda" (se encuentran en la
    carpeta de documentos complementarios).

    Problema jurídico de sentencia "Pavicon Ltda": En el presente caso le corresponde


    a la Sala establecer si la demora y entrega incompleta de los estudios, diseños y
    planos de la obra por parte de la Entidad Estatal (Departamento de Cundinamarca),
    así como las suspensiones y ampliación del plazo de ejecución del contrato,
    conllevaron a una ruptura del equilibrio económico del contrato de obra pública n.°
    SOP-211-93.

    2. Identifique qué aspectos descritos en la sentencia complementan los


    aspectos generales sobre el contrato estatal tratados en el módulo.

    Adicional a los principios tratados en el módulo (Principio de transparencia, principio


    de economía, principio de responsabilidad, principio de la ecuación contractual o del
    equilibrio económico financiero del contrato estatal, principio de interpretación,
    principio del deber de selección objetiva), en la sentencia "Pavicon Ltda" se
    menciona el principio de solidaridad, el cual consiste básicamente en que la Entidad
    Estatal debe ayudar y compensar los mayores gastos que se presenten por factores
    no atribuibles a los mismos contratistas.

    Además, es importante resaltar en cuanto al principio del equilibrio económico del


    contrato, que este puede verse afectado o alterado por:

    i) Actos o hechos de la entidad estatal contratante, por incumplimiento de sus


    obligaciones contractuales o por modificaciones contractuales, abusivas o no.
    ii) Actos de la entidad estatal cuando en ejercicio de sus potestades legales,
    mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta
    negativamente el contrato.
    iii) Factores externos como imprevistos, por circunstancias no imputables al Estado
    y externas al contrato, pero con incidencia en él.

    Teniendo en cuenta las características del contrato estatal vistos en el módulo


    (bilateralidad, onerosidad, solemne, principal y nominado), es importante resaltar
    otros aspectos importantes en un contrato estatal, según la sentencia, como los
    siguientes:

    - Reciprocidad, como un principio fundamental del contrato estatal, el artículo 20


    de la Ley 80 de 1993 establece el principio de reciprocidad como “el compromiso
    adquirido por otro país, mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con
    Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos
    se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales

    También podría gustarte