Anexo 08 Modelo Subcontrato NEC 4 (Opción A) - Versión Corta.

PAQUETE 04: ESCUELAS LIMA 4
SUBCONTRATO CORTO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE ENTRE
(1) El CONSORCIO DVC - SACEEM, con R.U.C. N° 20610049886, con domicilio en

la avenida Javier Prado Oeste 757, oficina 1201, distrito de Magdalena del Mar,
provincia y departamento de Lima, integrado por DE VICENTE
CONSTRUCTORA S.A.C., con RUC N° 20548187266, con domicilio en la avenida
Javier Prado Oeste 757, oficina 1201, distrito de Magdalena del Mar, provincia y
departamento de Lima; y SACEEM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con RUC N°
20602857957 y domicilio en Calle Amador Merino Reyna N° 295, Oficina 401,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima (en adelante, “el
Contratista”), debidamente representados de forma conjunta por Álvaro Matías
Beckdorf Altschwager identificado con Carnet de Extranjería No. 004757227, y
Agustín Emanuel Saavedra Bernotti, identificado con Carnet de Extranjería No.
005511046, según lo estipulado en la Escritura Pública del Contrato de Consorcio de
fecha 13 de setiembre de 2023, ante el Notario de Lima Edgardo Hopkins Torres; y,
(2) S & L CONSORCIO METALICO S.A., con R.U.C. N°20565744250, con

domicilio en Calle 05 Mz. E lote 07 Z.I. Quebrada de Pucara El Lúcumo Lote 02,
distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, (en adelante “el
Subcontratista”), debidamente representado por DAVER AGUIRRE BELTRAN,
identificado con DNI No. 44798499, según poderes que obran inscrito en la Partida
Electrónica N° 13306524 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral
de Lima.
ANTECEDENTES
(A) El PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO – PEIP

(en adelante “El Cliente”), suscribió con el Contratista el CONTRATO DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN NEC 04, OPCIÓN A, C y E, para el diseño y la construcción / reconstrucción
de once (11) instituciones educativas (en adelante el “las obras”) en el departamento de Lima que
conforman el PAQUETE 4: ESCUELAS LIMA (en adelante, el “Contrato Principal”); por lo que,
requiere la contratación de un subcontratista de acuerdo con las condiciones y términos detallados
en este contrato y sus anexos.
(B) El Contratista subcontrata la ejecución del Servicio de Suministro e Instalación de Barandas y

Pasamanos metálicas / 200128 I.E. 7086 Los Precursores (en adelante el “las obras”) del
Contrato Principal en el departamento de Lima.
(C) El subcontrato para las obras se encuentra conformado por:
• El presente documento,
• Condiciones del Subcontrato
• Ficha de Datos
• Propuesta Técnica y Económica del Subcontratista.
SE ACUERDA:
(1) El Subcontratista ejecutará las obras y cumplirá sus demás obligaciones de acuerdo
con este contrato.
(2) El Contratista pagará al Subcontratista el monto debido y realizará sus demás

obligaciones de acuerdo con este contrato.
(3) Las condiciones del Subcontrato prevalecerán sobre cualquier otro documento que
conforme el presente acuerdo.
(4) El Subcontratista declara que conoce y se somete libremente a las reglas previstas
tanto en este contrato, como de manera supletoria en el Contrato Principal, así como
los principios NEC. También reconoce que cualquier aprobación de mayor costo,
plazo o daño respecto de sus servicios dependerá de la aceptación previa por parte del
Gerente de Proyecto como un Costo Determinado o una extensión del plazo.
Asimismo, el Subcontratista acepta que las penalidades que sean aplicadas por el
Gerente de Proyecto o el Cliente al Contratista en el Contrato Principal por una
obligación del Subcontratista serán deducidas de las valorizaciones del
Subcontratista o en su defecto, de cualquier garantía que obre en poder del
Contratista.
Suscriben ambas Partes en señal de conformidad el día (18) de (enero) de 2024: (…)
Volumen 1
CLÁUSULAS GENERALES
1. GENERALIDADES
Acciones 10
10.1 Las partes deben cumplir las obligaciones previstas en este subcontrato.
10.2 Las partes deben cumplir sus funciones en un espíritu de confianza y cooperación mutua.
Definición de términos 11
11.1 Para fines de estas condiciones del subcontrato, se han identificado algunos términos en la
Ficha de Datos del Subcontrato, los mismos que aparecen en cursiva y los términos definidos
cuya primera letra aparece en mayúscula.
11.2 (1) Se considera Culminado cuando el Subcontratista:
● ha concluido todos los trabajos señalados en el Alcance del Subcontrato, excepto por
aquellos Defectos que no impiden que el Cliente o el Contratista utilice las obras del
subcontrato ni a Terceros de hacer su trabajo.
(2) La Fecha de Culminación es la fecha de culminación a menos que luego sean modificadas
de conformidad con el subcontrato.
(3) Un Acto Corrupto sucede cuando:
● se ofrece, promete, entrega, acepta o solicita una ventaja como un incentivo para una
acción ilegal, poco ética o de abuso de confianza, o
● se abusa de cualquier poder encomendado para obtener un beneficio privado.
en relación con este subcontrato o cualquier otro contrato con el Contratista. Esto
incluye cualquier comisión pagada como incentivo que no haya sido declarada al
Contratista antes de la Fecha del Subcontrato.
(4) Un Defecto es una parte de las obras del subcontrato que no cumple con el Alcance del
Subcontrato.
(5) El Certificado de Defectos consiste en una lista de Defectos que el Contratista ha

comunicado antes de la fecha de defectos y que el Subcontratista no ha subsanado o, en
el caso de que no existan Defectos, una declaración de que no existe alguno.
(6) El Equipo de Obra son los ítems proporcionados y utilizados por el Subcontratista para
Ejecutar las Obras del Subcontrato y que no son parte de las Obras del subcontrato.
(7) Las Partes son el Contratista y el Subcontratista.
(8) Las Tarifas de Personas son las tarifas de personas a menos que se modifiquen
luego de acuerdo con el subcontrato.
(9) El Equipamiento y los Materiales son artículos destinados a ser incluidos en las obras
del subcontrato.
(10) El Precio por Trabajo Realizado hasta la Fecha es el total de:
● Para las actividades a suma alzada, es el total del resultado del avance porcentual de
cada partida aprobado por el Contratista a las que se les aplicará los precios unitarios
del presupuesto de la oferta
● Cuando se establezca una cantidad para un ítem del Listado de Precios, el monto
resultante de la multiplicación de la cantidad de ítem ejecutado por el precio unitario
de la oferta.
(11) Los Precios son las cantidades establecidas en la columna de Precios en el Listado de
Precios para las actividades a suma alzada. Para las actividades con precios unitarios, los
Precios se obtiene de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario.
(12) Ejecutar las Obras del Subcontrato significa hacer el trabajo necesario para completar las
obras del subcontrato de acuerdo con este subcontrato y todo trabajo, servicios y
acciones accesorias que sean necesarias para este subcontrato.
(13) El Alcance del Subcontrato es la información que:
● especifica y describe las obras del subcontrato o

● indica cualquier restricción sobre cómo el Subcontratista Ejecuta las Obras del
Subcontrato,
y se encuentra
● en los documentos en los que las Fichas de Datos del Subcontrato declaran que
están, o
● en una instrucción dada de acuerdo con el subcontrato.
(14) Información del Sitio es información que:
● describe el Sitio y sus alrededores y
● se encuentra descrita en los documentos mencionados en la Ficha de Datos del

Subcontrato.
(15) El Costo Desestimado es el costo que
- no debería haber sido pagado a Subcontratista o proveedor de acuerdo con su contrato o

- es un costo en que ha incurrido el Contratista o el Cliente le atribuye al Contratista porque
el Subcontratista incurrió u omitió realizar cualquiera de las siguientes conductas:
 incumplió con un procedimiento de aceptación o procura establecido en el Alcance del
Subcontrato
 no dio una alerta temprana a la que estaba obligado de conformidad con el Subcontrato
 no notificó al Contratista sobre la preparación y realización de un proceso de
adjudicación o sobre procedimientos de un tribunal entre el Contratista y un
Subcontratista o proveedor
 incumplió con el ritmo de avance que permita cumplir con las Fechas Clave o de
Culminación y el Contratista tuvo que intervenir y/o resolver el Subcontrato
 incumplió con los hitos contractuales o Fecha de Culminación y el Contratista tuvo que
intervenir y/o resolver el Subcontrato
 cualquier supuesto de aplicación de backcharge previsto en las condiciones del presente
Contrato
- No está justificado en las cuentas, registros y/o estados contables del Subcontratista y el
costo de:
 Corregir los Defectos tras la Culminación y que sean responsabilidad del

Subcontratista,
 Corregir los Defectos identificados en las obras ejecutadas por el Subcontratista como
parte del Alcance del Subcontrato a Suma Alzada.
 Los equipos, materiales y recursos no utilizados por el Subcontratista en los Trabajos
por causas ajenas al Contratista.
 Cumplir con los requisitos particulares del Contratista en materia de SSOMA en el
Sitio.
 Preparación de cotizaciones para la evaluación de los eventos compensables, los costos
de elaboración de informes y documentación técnica para que el Contratista pueda
sustentar frente al Cliente el reconocimiento de un evento compensable en controversia.
 Cualquier otra tramitación y/u obtención de determinados permisos que estuviesen bajo
cargo del Subcontratista.
 Compatibilizar el diseño que ha sido proporcionado por el Contratista y los detalles
constructivos de los trabajos en la medida de lo necesario para la puesta en servicio de
las obras.
Interpretación y Legislación Aplicable 12
12.1 Para fines del presente subcontrato, salvo que el contexto indique lo contrario, las palabras en
singular incluyen el plural y viceversa.
12.2 El presente subcontrato se rige por la ley del subcontrato.
12.3 Ninguna modificación de este subcontrato, salvo que esté previsto en las condiciones del
subcontrato, tendrá efecto salvo que las partes hayan acordado dicha modificación, la misma que
debe constar por escrito y estar firmada por las Partes.
12.4 El presente subcontrato constituye la integridad de los acuerdos entre las Partes.
Comunicaciones 13
13.1 Cualquier comunicación requerida en virtud del Subcontrato deberá hacerse de forma legible, con
copia y ser registrada. La escritura se hará en el idioma del Subcontrato.
Las Partes realizarán todas sus comunicaciones a través del sistema de gestión de
comunicaciones del Contratista.
De manera adicional a lo establecido en el contrato y en la presente cláusula, el

Subcontratista está obligado a utilizar un cuaderno de obra conforme lo dispone el Art.
33 del Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S. N° 011-2006- VIVIENDA)
exclusivamente para los fines de dicha norma. El Contratista, los profesionales
responsables de las diversas especialidades del proyecto por parte del Subcontratista
efectúa anotaciones en el cuaderno de obra.
Todo plazo del Contrato se entiende que es en días calendario, salvo que se estipule lo
contrario. Asimismo, para efectos del cómputo, el plazo empieza al día siguiente de la
fecha en que se notifica la comunicación.
13.2 En caso de que el presente subcontrato exija que el Contratista o el Subcontratista responda a
una comunicación, salvo que se indique lo contrario en las condiciones de este
subcontrato, este deberá responder dentro del plazo de respuesta.
13.3 El Subcontratista está obligado a comunicar al Contratista, a más tardar al día siguiente de ser
notificado, cualquier solicitud o reclamo formulado por terceros. Sin perjuicio de ello, el
Contratista se deberá abstener de dar cualquier respuesta verbal y/o escrita a la solicitudes o
reclamos, sin antes no haber coordinado y haber recibido una instrucción expresa del Contratista,
de ser el caso.
13.4 El Contratista responde a una comunicación presentada o reenviada a él, por el Subcontratista,
para su aceptación. Si no la acepta, el Contratista indica las razones con el detalle suficiente para
corregirla. El Subcontratista reenvía la comunicación dentro del periodo de respuesta
considerando estas razones. Una de las razones para no aceptar es que sea necesario brindar más
información, a fin de evaluar la solicitud del Subcontratista en su totalidad.
13.5 El Contratista puede ampliar el periodo de respuesta para una comunicación, si el Contratista y el
Subcontratista acuerdan dicha ampliación antes de finalizar el periodo de respuesta. El
Contratista notifica al Subcontratista la ampliación acordada.
13.6 El Contratista expide sus certificados al Subcontratista.
13.7 Una notificación requerida por este subcontrato se comunica por separado del resto de
comunicaciones.
13.8 El Contratista puede retener la aceptación de una presentación emitida por el Subcontratista.
Retener debido a una razón establecida en este subcontrato no es un evento de compensación.
El Contratista 14
14.1 El Subcontratista acata las instrucciones que el Contratista realice de conformidad con el
subcontrato.
14.2 El Contratista, previa notificación al Subcontratista, puede delegar cualquiera de las acciones y
puede revocar cualquier delegación que haya dado. La notificación contiene el nombre del
representante y los detalles de las acciones que se delegan o cualquier cancelación de delegación.
Toda referencia a una acción del Contratista en este subcontrato incluye toda acción que tome su
representante. El Contratista puede tomar una acción que haya delegado.
14.3 El Contratista puede enviar una instrucción al Subcontratista en la cual se introduzcan cambios
al Alcance del Subcontrato.
14.4 La aceptación del Contratista a una comunicación del Subcontratista o aceptación a trabajos
ejecutados no limitan la responsabilidad del Subcontratista de Ejecutar las Obras del Subcontrato.
Alerta Temprana 15
15.1 El Subcontratista y el Contratista emiten una alerta temprana notificando a la otra parte ni bien
tomen conocimiento de cualquier asunto o riesgo que pueda:
● aumentar el total de los Precios,

● demorar la Culminación,
● demorar el cumplimiento de una Fecha Clave, o
● perjudicar la ejecución de las obras del subcontrato.
El Subcontratista o el Contratista debe emitir una alerta temprana notificando a la otra parte
cualquier otro asunto que pueda aumentar el costo total del Subcontratista. Es necesario emitir
una alerta temprana para que procedan los eventos compensables del subcontratista.
15.2 Las Partes cooperan para realizar propuestas para mitigar los potenciales o inminentes impactos
que pueda tener el asunto notificado como alerta temprana. Los acuerdos deben registrarse por
escrito.
Acceso al Sitio 16
16.1 El Contratista permite acceso y uso al sitio al Subcontratista, según sea necesario para las Obras
del Subcontrato.
Actos de Corrupción 17
17.1 El Subcontratista no realiza Actos de Corrupción.
17.2 El Subcontratista toma acción para detener inmediatamente cualquier Acto de corrupción que
conoce o debería conocer de algún proveedor, subsubcontratista trabajador, o cualquier Tercero
bajo su responsabilidad.
17.3 El Subcontratista incluye estas previsiones en sus subsubcontratos o contratos de suministro de

Equipamiento y Materiales, entre otros.
2. OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL SUBCONTRATISTA
Ejecución de las Obras del Subcontrato 20
20.1 El Subcontratista realiza la Prestación de las Obras subcontratadas de acuerdo con el

Alcance del Subcontrato. Es una de las obligaciones esenciales del Subcontratista
mantener un ritmo de avance que permita cumplir con las Fechas Clave y/o de
Culminación.
20.2 Los profesionales del Subcontratista y sus Subsubcontratistas deben estar colegiados y
habilitados para prestar servicios profesionales, siempre que lo exija la normativa de la
materia. En el caso de servicios de ingeniería y arquitectura prestados fuera del país o
por profesionales extranjeros, los entregables deben ser revisados y suscritos por
profesionales que se encuentren igualmente colegiados y habilitados.
20.3 Las Partes de mutuo acuerdo convienen en estipular que la Contratista estará facultada a
reducir el alcance de las prestaciones del Subcontrato objeto del presente contrato sin
expresión de causa, sin que ello suponga el pago de ninguna compensación y/u monto
indemnizatorio en favor del Subcontratista. La reducción del monto del presente contrato
en favor del Subcontratista será proporcional en función a la reducción de alcance
determinada por el Contratista. La reducción de alcance regulada en la presente cláusula
no está sujeta a ningún tipo de límite ni porcentaje respecto al monto y prestaciones
(actividades) del presente contrato ni dará derecho a reclamación (no podrá ser opuesta)
de parte del Subcontratista.
Cesión de posición contractual 21
21.1 El Subcontratista no cederá ni transmitirá, directa o indirectamente, bajo cualquier

título, incluyendo de manera enunciativa a la cesión de créditos, la cesión de
posición contractual, la cesión de obligaciones, la fusión, la escisión, el aporte o la
reorganización societaria bajo cualquiera de sus modalidades, sus derechos,
créditos, atributos, potestades, posición contractual, deberes y obligaciones
contemplados en o derivados del Contrato, sin el consentimiento previo, expreso y
por escrito del Contratista, quien podrá denegarlo si así lo considera conveniente y
sin que tal denegatoria genere ninguna responsabilidad para el Contratista. El
incumplimiento de esta obligación genera el derecho de resolver el contrato de
forma automática, en aplicación del artículo 1430° del Código Civil.
Acceso para el Contratista 22
22.1 El Subcontratista mantendrá siempre el acceso al Contratista y a los que este designe al
Sitio de trabajos y almacén de Equipamiento y Materiales, entre otros.
Trabajo con el Contratista y otros 23

23.1 El Subcontratista coopera con Otros, incluso en la obtención y suministro de la
información necesaria en relación con las obras subcontratadas. El Subcontratista comparte
las Áreas de Trabajo con Otros, tal como se indica en el Alcance del Subcontrato.
23.2 El Contratista y el Subcontratista prestan servicios y otras cosas según se indica en el

Alcance. Cualquier costo incurrido por el Contratista como consecuencia del
incumplimiento por parte del Subcontratista con la prestación de los servicios y otras cosas
que deba prestar es evaluado por el Contratista y pagado por el Subcontratista.
23.3 Si el Contratista decide que algún elemento o parte de los trabajos no cumple con la
Condición establecida para una Fecha Clave o con algún estándar regulado en los
Términos de Referencia o en cualquier documento integrante al Alcance, pese a haberle
notificado al Subcontratista con una observación, y a haberle otorgado un plazo para su
subsanación, sin que el Subcontratista haya atendido el requerimiento, el Contratista, a
través del Director del Proyecto o su representante legal o el gerente de sitio, emitirá una
notificación de no conformidad, y tendrá expedito su derecho para intervenir el
Subcontrato total o parcialmente.
Este procedimiento no será de aplicación obligatoria si la causal que genera la intervención

del Subcontrato es la prevista en la cláusula 31.4 del presente contrato.
Si a consecuencia de ello el Contratista incurre en costos y/o gastos ya sea

• en la realización de los trabajos directamente o través de terceros, o
• pagando cantidades adicionales al Cliente
el costo total resultante, que cubrirá gastos administrativos y/o todos los costos
relacionados con la ejecución de dichas actividades, serán íntegramente asumidos por el
Subcontratista. El Contratista efectuará el descuento correspondiente en la valorización
inmediata siguiente, o, en última instancia, a través de la ejecución de la carta fianza de
fiel cumplimiento o fondo de garantía. La responsabilidad, en todos los aspectos
contractuales, inclusive calidad, de los trabajos realizados bajo la intervención, serán de
responsabilidad del Subcontratista.
Los trabajos observados o que cuentan con una no conformidad emitida por el
Contratista no serán valorizados hasta que cuenten con la aprobación del Contratista.
La intervención no libera al Subcontratista del cumplimiento de sus obligaciones. En
caso el Contratista ejerza su derecho a la intervención de la obra por incumplimientos del
Subcontratista, el Subcontratista no tendrá derecho a reclamo de ninguna naturaleza sea
mayores gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo asociado a
intervención del subcontrato. Asimismo, el subcontratista asumirá el costo (backcharge)
por cualquier costo adicional o costo desestimado por el cliente producto de la
intervención realizada por el Contratista.
La selección de terceros para realizar los trabajos originalmente a cargo del

Subcontratista es de exclusivo criterio del Contratista.
En caso el Subcontratista rechace el aviso de intervención del Contratista, el Contratista

tiene la potestad de resolver el Subcontrato. La falta de rechazo del Subcontratista
respecto a la intervención en el plazo de tres (3) días calendario contados desde que el
Contratista comunica al Subcontratista la intervención, se entenderá como aceptación sin
reservas de la intervención.
Asimismo, en caso de que el Contratista detecte que el Subcontratista se encuentre atrasado

con el pago a sus proveedores/personal propio o de terceros desplazados al
Sitio/subsubcontratista o cualquier otro agente relacionados a la ejecución del servicio y/o
obra por un periodo mínimo de un mes, el Contratista podrá decidir pagar
directamente a sus proveedores el valor acordado con el Subcontratista (a cuenta y nombre
del Subcontratista), para lo cual únicamente el Contratista deberá comunicar la realización
de dichos pagos al Subcontratista y efectuará el descuento correspondiente en la siguiente
valorización del Subcontratista, sin que este tenga derecho a objetar. El incumplimiento de
pago a sus proveedores se considera un incumplimiento de obligaciones de este contrato.
Para llevar a cabo el procedimiento anterior, el Contratista está facultado a disponer de

cualquier monto en favor del Subcontratista, las garantías que obren en su poder o las
retenciones ejercidas.
La facultad del Contratista de pagar estas deudas es excepcional y tiene como única
finalidad cumplir con las obligaciones impagas del Subcontratista relacionadas con la
ejecución de los Trabajos, de modo que no se afecte la continuidad normal de los mismos.
Los pagos que el Contratista realice en el ejercicio de esta facultad corresponden a pagos
válidos para la cancelación, total o parcial, según corresponda, de las “valorizaciones”
aprobadas por el Contratista.
Las Partes de mutuo acuerdo convienen en estipular que el Contratista estará facultado a
reducir el alcance de las prestaciones del Subcontrato sin expresión de causa, sin que ello
suponga el pago de ninguna compensación y/o monto indemnizatorio en favor del
Subcontratista. La reducción del monto del presente contrato en favor del Subcontratista
será proporcional en función a la reducción de alcance determinada por el Contratista. La
reducción de alcance regulada en la presente cláusula no está sujeta a ningún tipo de límite
ni porcentaje respecto al monto y prestaciones (actividades) del presente subcontrato ni
dará derecho a reclamación (no podrá ser opuesta) de parte del Subcontratista.
Las partes convienen que, la no utilización y/o aplicación de una facultad o derecho
establecido en cualquier cláusula del Subcontrato por parte del Contratista, no implica la
renuncia al derecho o facultad atribuida.
Subcontratistas 24
24.1 En el caso que el Subcontratista subsubcontrate el trabajo, este será responsable de la

Prestación de las Obras subsubcontratadas como si no hubiera subsubcontratado. El
Subcontrato se aplica como si los empleados y los equipos del subsubcontratista fuesen del
Subcontratista. El Subcontratista y el subsubcontratista asumen responsabilidad solidaria
respecto de cumplimiento de obligaciones a su cargo.
24.2 El Subcontratista presenta el nombre de cada Subsubcontratista propuesto al Contratista

para su aceptación. Una razón para no aceptar al subsubcontratista es que el nombramiento
no permitirá que el Subcontratista realice la Prestación de las Obras subcontratadas. El
Subcontratista no designa a un Subsubcontratista propuesto hasta que el Contratista haya
- aceptado al Subsubcontratista y, en la medida, en que lo requieran estas condiciones

del Subcontrato
- aceptado los documentos del subsubcontrato
24.3 El Subcontratista presenta los documentos del subsubcontrato propuesto, excepto cualquier
información sobre la fijación de precios, por cada subsubcontrato al Contratista para su
aceptación, a menos que
- el Contratista haya acordado que no se requiere ninguna presentación.
Una razón para no aceptar los documentos del subsubcontrato es que
- Su uso no permitirá que el Subcontratista realice la Prestación de las Obras del

Subcontrato
- No incluyen una declaración en el sentido que las partes en el subsubcontrato actúan

en un espíritu de confianza y cooperación mutua.
24.4 El Subcontratista se obliga a mantener patrimonialmente indemne al Contratista y al

Cliente respecto de toda y cualquier acción, reclamo, demanda o pretensión que, bajo
cualquier título, tales Subcontratistas inicien en relación con la ejecución de sus
subsubcontratos.
3. PLAZOS
Fechas de Inicio y Culminación
30.1 El Subcontratista no comienza a trabajar en el Sitio hasta la fecha de inicio del

subcontrato.
30.2 El Subcontratista debe enviar una proyección de la fecha de Culminación cada semana
desde la fecha de inicio hasta la Culminación.
30.3 El Contratista decide la fecha de Culminación y la certifica al Subcontratista dentro de

dos semanas de esta fecha.
30.4 El Contratista puede instruir al Subcontratista que detenga o no inicie trabajos.
30.5 El Subcontratista realiza el trabajo de manera que se pueda cumplir con la Condición
prevista para cada Fecha Clave o Fecha de Culminación Seccional como máximo en la
Fecha establecida para dicho hito contractual. Si de la evaluación que realice el
Contratista y/o el cliente estos determinan que el ritmo de avance del Subcontratista
incumplirá con los hitos contractuales y, como consecuencia de ello, el Contratista incurre
en costos adicionales (i) para realizar el trabajo, o (ii) por pagar montos adicionales a
Terceros para realizar el trabajo, en el mismo proyecto, el costo adicional que el
Contratista ha pagado o que incurrirá es asumido por el Subcontratista.
30.6 En caso de que se suscite cualquier controversia entre el Contratista y el Subcontratista

durante la ejecución del Subcontrato, este último tiene el deber de continuar con la
ejecución de las obras, no pudiendo invocar incumplimiento del Contratista alguno para
suspender sus prestaciones, disminuir el ritmo o detener el ritmo de ejecución de las
obras. Esto es considerado un incumplimiento grave.
Las controversias que eventualmente mantenga el Subcontratista con el Contratista

deberán discutirse en paralelo al avance de los trabajos a través de los mecanismos de
solución de controversias acordados, renunciando a ejercer cualquier acción que impida
o suspenda la continuidad de las obras.
Cronograma de actividades 31
31.1 En el caso que un cronograma no se encuentre identificado en la Ficha de Datos del

Subcontrato, el subcontratista presentará un primer cronograma al Contratista para su
aceptación dentro del plazo indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato.
31.2 El Subcontratista deberá colocar en cada cronograma presentado para su aceptación
- la fecha de inicio, las fechas de acceso, las Fechas Clave y la Fecha de Culminación del
subcontrato
- la Culminación planificada,
- el orden y la oportunidad de las operaciones que el Subcontratista tenga previsto

realizar para la Prestación de las Obras del Subcontrato
- el orden y la oportunidad del trabajo del Cliente, del Contratista y Otros, según lo
acordado por el Contratista o, en su defecto, según lo establecido en el Alcance del
Subcontrato
- las fechas en las que el Subcontratista planea cumplir con cada Condición establecida
en las Fechas Clave y culminar otro trabajo necesario de manera que el Cliente, el
Contratista y Otros puedan realizar su trabajo,
- disposiciones para
o holgura
o las asignaciones por riesgos de tiempo,
o los requisitos de salud y seguridad y
o los procedimientos establecidos en el Subcontrato
- las fechas en las que el Subcontratista necesitará para la Prestación de las Obras de
acuerdo con el cronograma
o tener acceso a una parte del sitio si es posterior a la fecha de acceso del
subcontrato
o las aceptaciones
o el Equipamiento y los Materiales y otras cosas que debe proporcionar el

Cliente y el Contratista, y
o la información de Otros
- Por cada operación, una declaración de la manera en que el Subcontratista planea

realizar el trabajo identificando los Equipos principales y demás recursos que se
utilizarán y
- Otra información que el Alcance del Subcontrato requiera que el Subcontratista incluya
en un cronograma enviado para su aceptación.
Los cronogramas emitidos para su aceptación se harán de la forma indicada en el

Alcance del Subcontrato.
31.3 Dentro de las tres semanas siguientes a que el Subcontratista presente un cronograma para su
aceptación, el Contratista notificará al Subcontratista la aceptación del cronograma o las
razones de su no aceptación. Una razón para no aceptar un cronograma es que
- los planes del Subcontratista presentados no son viables,

- no muestra la información que requiere el subcontrato,
- no representa de manera realista los planes del Subcontratista y
- no cumple con el Alcance del Subcontrato
Ante la ausencia de la notificación de aceptación o no aceptación dentro del tiempo

establecido por parte del Contratista, el Subcontratista podrá comunicar dicha falta al
Contratista. En el caso que la falta continúe por una semana más después de la notificación
del Contratista, se considerará que el cronograma ha sido aceptado por parte del Contratista
31.4 El Contratista revisará el avance del Contratista según el último cronograma aceptado cada
quince (15) días calendario, con la finalidad de verificar que el Subcontratista se encuentre
ejecutando los trabajos en el ritmo y en el plazo previsto para tales efectos.
En caso el Contratista detecte que:

 el desempeño en la(s) actividad(es) crítica(s) supere un desfase del diez por ciento
(10%) de esa actividad, o
 el desempeño supere un desfase global del cinco por ciento (5%) del planificado y
actualizado,
podrá alternativamente:
 exigirle al Subcontratista la recuperación del plazo de las actividades en demora, a su

entero costo, debiendo el Subcontratista presentar un plan de recuperación dentro del
plazo que el Contratista le indicará en la notificación correspondiente, el cual deberá
ser aprobado por el Contratista en plazo máximo de cinco (5) días, para cuya ejecución
el Subcontratista, y asumirá íntegramente el costo de su implementación; o
 intervenir la obra total o parcialmente, pudiendo trasladar al Subcontratista cualquier

costo (directo o indirecto) que surja por la realización de las actividades necesarias a
fin de recuperar el plazo, más los gastos administrativos correspondientes
(backcharge). El Contratista podrá deducir este monto de la valorización inmediata
siguiente, y si resultase necesario podrá recurrir a la ejecución de la carta fianza de fiel
cumplimiento. La ejecución del trabajo de contracargo por el Contratista no liberará al
Subcontratista de ninguna de sus obligaciones en virtud de los documentos
contractuales del subcontrato, inclusive, pero no limitado, a las garantías expresas o
limitadas, las normas de calidad previstas en el subcontrato, las obligaciones e
indemnizaciones contractuales y demás términos y condiciones del subcontrato o
aplicables por Ley.
Toma de Control 35
35.1 El Contratista no necesita tomar el control de las obras antes de la Fecha de Culminación
si los Datos del Subcontrato establecen que no desea hacerlo. De lo contrario, el
Contratista tomará el control de las obras subcontratadas a más tardar dos semanas
después de su Culminación.
35.2 En caso de incumplimiento, el Cliente o el Contratista podrá utilizar cualquier parte de las
obras subcontratadas antes de que se haya certificado su Culminación.
35.3 El Contratista o certifica la fecha en que el Contratista toma el control de cualquier parte
de las Obras y su envergadura a más tardar dentro de una semana desde la fecha.
4. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Pruebas e inspecciones 40
40.1 El Contratista y el Subcontratista realizan las pruebas e inspecciones que requiera
el Alcance. Si una prueba o inspección muestra que un trabajo tiene un Defecto, el
Subcontratista corrige el Defecto, y se repite la prueba o inspección.
Búsqueda y comunicación de Defectos 41
41.1 Hasta finalizar el periodo de detección/subsanación de defectos, el Contratista puede
instruir al Subcontratista que busque un Defecto.
41.2 El Contratista puede notificar un Defecto al Subcontratista en cualquier momento antes
de la Fecha de Defectos.
Corrección de Defectos 42
42.1 El Subcontratista corrige un Defecto independientemente de que el Contratista lo haya

notificado o no.
42.2 El Subcontratista corrige un Defecto notificado antes de que finalice el periodo para la
corrección de defectos. El plazo para la corrección de defectos comienza con la Culminación
y, en el caso de los Defectos notificados antes de la Culminación se deberá subsanar a fin de
emitir el Certificado de Culminación.
42.3 En la medida que no se hayan notificado Defectos, el Cliente emite el Certificado de

Defectos en la fecha de defectos, o en todo caso
- al final del último plazo para la corrección de defectos o

- en la fecha en la que se hayan corregido todos los Defectos notificados, lo que
ocurra primero
Los derechos del Cliente o del Contratista respecto de un Defecto que el Contratista no haya
encontrado o notificado no se verán afectados por la emisión del Certificado de Defectos. El
Subcontratista declara que se sujeta a las inspecciones, aprobaciones y emisión de Certificado
de Defectos que realice el Gerente de Proyecto; en otras palabras, que será el Cliente quien
determine la existencia de Defectos y será responsabilidad del Subcontratista su corrección
hasta que el Cliente emita el Certificado de Defectos libre de Defectos.
Asimismo, las Partes convienen que ninguna decisión, instrucción, rechazo, revisión,
conformidad o aprobación previa por parte del Contratista, liberará al Subcontratista de sus
obligaciones de ejecutar los Trabajos y/o subsanar los Defectos notificados por el Gerente del
Proyecto, de acuerdo con el Subcontrato.
El Contratista tiene derecho a requerir, en el momento que considere oportuno, una inspección
y/o prueba adicional si está propuesta o prevista en las Especificaciones o, a criterio del
Contratista, esta fuera necesaria para verificar o corroborar que el diseño o cualquier obra
terminada o parcialmente terminada es apropiada y no presenta defectos. El costo de la
inspección y/o prueba correspondiente será de cargo del Subcontratista y no será una causal
de evento compensable.
42.4 Con el fin de corregir un Defecto, si fuese necesario, el Contratista dispondrá que el Cliente y
el Contratista permitan el acceso al Subcontratista y el uso de una parte de las obras
subcontratadas que haya tomado control. En este caso, el plazo para la corrección de defectos
comienza una vez que se haya permitido el acceso y uso necesarios
Defectos no subsanados 44
44.1 Si se le da acceso al Subcontratista para subsanar un Defecto notificado, pero no lo ha
subsanado en el periodo de subsanación de defectos, el Contratista calcula el costo
que implica tener el Defecto subsanado por otras personas y el Subcontratista paga
dicho monto.
5. CONDICIONES DE PAGO
Cálculo del monto a pagarse 50
50.1 El Subcontratista presenta una solicitud de pago al Contratista antes de cada fecha de
valorización que establece el monto que el Subcontratista considera se debe en la fecha
de valorización. La solicitud de pago del Subcontratista incluye detalles de cómo se ha
calculado el monto y está en el formulario señalado en el Alcance del Subcontrato.
Al calcular el monto a pagarse, el Contratista debe considerar una solicitud de pago
presentada por el Subcontratista antes de la fecha de valorización.
50.2 Si el Subcontratista presenta una solicitud de pago antes de la fecha de valorización, el
monto a pagarse en la fecha de valorización es
● el Precio por Ejecutar la Obra hasta la Fecha,
● más otros montos que se deba pagar al Subcontratista,
● menos los importes a ser pagadas por, o retenidos al Subcontratista, tales como
penalidades, costos desestimados, backcharges previstos en el contrato o cualquier otro
concepto económico que el Subcontrato habilite al Contratista a retener. Todo pago
adeudado por el Subcontratista al Contratista y derivado del presente contrato (tales
como subsanación de Defectos, penalidades, costos asumidos por el Contratista frente a
incumplimientos del Subcontratista de cualquier índole, daños generados y cualquier
otro concepto que el subcontratista adeude al Contratista) será deducido de cualquier
pago pendiente a favor del Subcontratista, de la retención o de la garantía de fiel
cumplimiento en cualquier momento durante la vigencia del subcontrato. El
Subcontratista acepta el procedimiento anterior y renuncia a cualquier acción contraria
al respecto, obligándose a emitir los documentos que sean necesarios para que el
Contratista haga efectivo el cobro.
La modalidad de pago por avance prevista en este Contrato no altera el sistema de precios
a suma alzada para las actividades del Listado de Precios bajo este sistema. Con lo cual, los
metrados previstos en el Listado de Precios para las actividades a suma alzada serán
referenciales, siendo que el Subcontratista solo tendrá derecho a Los Precios del
Subcontrato.
50.3 Si el Subcontratista no presenta una solicitud de pago antes de la fecha de valorización,

el monto a pagarse en la fecha de valorización es el menor de
● el monto que el Contratista evalúe como la valorización hasta la fecha de
valorización, evaluado como si el Subcontratista hubiera presentado una solicitud
antes de la fecha de valorización, y
● el monto a pagarse en la fecha de valorización anterior.
50.4 Si la Ficha de Datos del Subcontrato no tiene ningún cronograma, se debe retener un
cuarto del Precio por Ejecutar la Obra hasta la Fecha hasta que el Subcontratista haya
presentado un primer cronograma al Contratista para su aceptación mostrando la
información que indica el presente subcontrato.
50.5 El Subcontratista y el Contratista acuerdan que el presente Subcontrato no será pasible de

futuros ajustes de Precios por inflación, ya sea a partir del monto a Suma Alzada o del
Listado de Precios.
Orden de Pago 51
51.1 El Contratista emite la orden de pago dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha
de valorización. El primer pago corresponde al monto a pagarse. Los demás pagos
corresponden a los cambios en el monto a pagarse actualizado mediante una orden de
pago. Los pagos se realizan en la divisa del subcontrato salvo que se exprese lo contrario
en el presente subcontrato.
51.2 Si el Contratista acepta la solicitud de pago del Subcontratista o realiza una propia, el
Contratista emite la orden de pago.
51.3 Dos (02) días calendario después de emitida la orden de pago, el Subcontratista emite la
factura correspondiente. A partir de la emisión de la factura el Contratista tendrá un plazo
de treinta (30) días calendario para efectuar el pago correspondiente.
51.4 Cualquier impuesto que la ley exige que una Parte pague a la otra Parte se agrega a
cualquier pago realizado bajo este subcontrato.
51.5 Si se corrige un monto a pagarse en una orden de pago posterior debido a
 Un error o evento compensable,

 El cumplimiento del tribunal,
En el primer supuesto los intereses a pagarse se calculan desde la fecha de requerimiento del
pago a corregirse y la fecha efectiva de pago. En el segundo supuesto, de existir una
decisión del tribunal arbitral respecto a un monto no reconocido, los intereses de dicho
monto se computan a partir de la fecha de recepción de la solicitud de arbitrajes hasta la
fecha de pago, según corresponda, conforme a las estipulaciones previstas en los artículos
1333 y 1334 del Código Civil.
Valorización Final 53
53 El subcontratista deberá presentar una carta adjuntando la liquidación económica de su

prestación a los quince días de la Fecha de Culminación certificada por el Contratista.
53.1 El Contratista evalúa la liquidación del subcontratista y determina el cálculo del monto
final que se debe y certifica un pago final a las cinco semanas de aprobada la liquidación.
6. EVENTOS COMPENSABLES
Eventos compensables 60
60.0 La aprobación de todos los eventos compensables y sus respectivas cotizaciones está sujeta
al pronunciamiento del Cliente, aplicándose el principio back to back para todos los
reclamos que presente el Subcontratista. Si es que el Contratista determina que el Evento
Compensable del Subcontratista es procedente, notificará al Cliente del Evento
Compensable para su pronunciamiento; si es que el Cliente se pronuncia de forma favorable
sobre el Evento Compensable, el Contratista notifica al Subcontratista y se sigue el
procedimiento de cotizaciones descrito en las cláusulas anteriores. El Subcontratista acepta
dicha vinculación y se compromete a cumplir debidamente con el procedimiento
contractual a fin de sustentar cualquier afectación, aceptando su responsabilidad en todos
los costos y preparación de sustento para que dicho Evento Compensable sea aprobado, lo
que se extiende tanto para la revisión del Gerente de Proyecto como para una eventual
sumisión ante el DAB (resolución de conflictos del Contratista principal y el Cliente).
60.1 A continuación, se enumeran los eventos compensables:

(1) El Contratista imparte una instrucción que cambia el Alcance, excepto
• un cambio realizado para aceptar un Defecto.
(2) El Contratista no permite el acceso y uso de cada parte del Sitio antes o en la fecha
de acceso o en la fecha de acceso contemplada en el Cronograma Aceptado, lo que
ocurra después.
(3) El Contratista no proporciona algo que debe proporcionar antes de la fecha indicada
en el Cronograma Aceptado.
(4) El Contratista instruye detener o no iniciar algún trabajo o cambiar una Fecha
Clave.
(5) El Contratista no responde a una comunicación del Subcontratista dentro del plazo
requerido por el contrato.
(6) El Contratista da instrucciones sobre la manera de proceder respecto de un objeto
de valor o de interés histórico o de otro tipo que se encuentra dentro del Sitio.
(7) El Contratista cambia una decisión previamente comunicada al Subcontratista.
(8) El Contratista deniega una aceptación (que no sea la aceptación de una cotización
para acelerar o para no corregir un Defecto) por una razón no contemplada en el
contrato.
(9) El Contratista instruye al Subcontratista que busque un Defecto, y no se encuentra
ningún Defecto a menos que la búsqueda sea necesaria sólo porque el
Subcontratista no dio aviso suficiente de la realización de un trabajo que puede
obstruir una prueba o una inspección requerida.
(10) Una prueba o inspección realizada por el Contratista provoca retrasos innecesarios.
(11) El Subcontratista encuentra condiciones físicas que

• están dentro del Sitio,
• no son condiciones climáticas y
• un contratista experimentado hubiera juzgado en la Fecha del Contrato que la
posibilidad de su ocurrencia era tan pequeña que hubiese sido poco razonable
haberlos permitido.
(12) En la evaluación de un evento compensable sólo se tiene en cuenta la diferencia
entre las condiciones físicas encontradas y aquellas para las que hubiera sido
razonable haberlos permitido.
(13) Se registra una medición climática
• en un mes natural,
• antes de la Fecha de Culminación de la totalidad de las obras y
• en el lugar indicado en la Ficha de Datos cuyo valor, en comparación con los
datos climatológicos, ha demostrado que ocurre en promedio menos de una vez
cada diez años.
(14) En la evaluación de un evento compensable, sólo se tiene en cuenta la diferencia
entre la medición climatológica y el clima que los datos climatológicos muestran
que se producen en promedio con menos frecuencia que una vez en diez años.
(15) Un evento que sea responsabilidad del Contratista de conformidad con estas
condiciones del contrato.
(16) El Contratista certifica la toma de control de una parte de las obras antes de la
Culminación y la Fecha de Culminación.
(17) El Contratista no proporciona materiales, instalaciones ni muestras para pruebas e
inspecciones tal como se indica en el Alcance.
(18) El Contratista comunica al Subcontratista la corrección de un supuesto que el
Contratista estableció respecto de un evento compensable
(19) Incumplimiento del contrato por parte del Contratista que no sea uno de los otros
eventos compensables del contrato.
(20) Un evento que
• prevenga que el Subcontratista culmine la totalidad de las obras o
• prevenga que el Subcontratista culmine la totalidad de las obras en la Fecha de
Culminación planificada que consta en el Cronograma Aceptado,
y que
• ninguna de las Partes podría impedir,
• un contratista experimentado hubiera juzgado en la Fecha del Contrato que la
posibilidad de su ocurrencia era tan pequeña que hubiese sido poco razonable
haberlo permitido y
• no es uno de los otros eventos compensables establecidos en el contrato.
(21) El Contratista notifica al Subcontratista que no se acepta una cotización para una
instrucción propuesta.
60.2 Al evaluar las condiciones físicas con el fin de evaluar un evento compensable, se supone
que el Subcontratista ha tenido en cuenta
● la Información del Sitio,
● información de dominio público mencionada en la Ficha de Información del
Sitio,
● información que se puede obtener de una inspección visual del Sitio, y
● demás información que un Subcontratista con experiencia podría
razonablemente tener u obtener.
Notificación de los eventos compensables 61
61.1 El Contratista y el Subcontratista notifican al otro de un evento compensable que ha
ocurrido o que esperan que ocurra como un evento compensable.
61.2 Si el Contratista notifica un Evento Compensable, este incluye en la notificación de una
instrucción al Subcontratista para que presente cotizaciones. El Subcontratista envía la
cotización a la semana de haber recibido la instrucción. Si el subcontratista notifica el
evento compensable, remite la cotización con la notificación.
61.3 Si el Subcontratista no cumple con comunicar un evento compensable dentro de la
semana de haber tomado conocimiento del evento, no tendrá derecho a un cambio en los
Precios, la Fecha de Culminación o una Fecha Clave, salvo que el evento surja de alguna
instrucción del Contratista.
61.4 Un evento compensable no es comunicado por el Contratista o el Subcontratista
después de la presentación del Certificado de Defectos.
Cotizaciones de los eventos compensables 62
62.1 Las cotizaciones para los eventos compensables comprenden los cambios propuestos a los
Precios y cualquier retraso en la Fecha de Culminación del Subcontrato y Fechas Clave
evaluadas por el Subcontratista. El Subcontratista presenta los detalles y sustentos de
su evaluación con cada cotización. Si se modifica el cronograma de los trabajos restantes
por un evento compensable, el Subcontratista incluye las modificaciones al Cronograma
Aceptado en su cotización.
62.2 El Contratista responde la notificación de Evento Compensable del Subcontratista. Si el
Contratista decide que el evento notificado
● Surge por responsabilidad del Subcontratista
● No ha ocurrido y no se espera que ocurra
● No es un evento compensable de este contrato
El Contratista notifica que no se modificarán los Precios ni Fecha de Culminación. Si el

Contratista decide de forma contraria, notifica el Subcontratista e indica la aceptación de la
cotización del Subcontratista o su propia evaluación de los efectos del Evento
Compensable.
62.3 Si el Contratista no responde a una cotización dentro del plazo de tres semanas,
el Subcontratista puede comunicar al Contratista su incumplimiento. Si el
Subcontratista presentó más de una cotización para un evento compensable, señala en
su comunicación cuál de las cotizaciones propone sea aceptada.
62.4 Si el Subcontratista no remite una cotización requerida en el plazo se una
semana, el Contratista evalúa el evento compensable y notifica al Subcontratista
a una semana a partir de cuándo debió haber recibido la cotización del
Subcontratista.
Evaluación de los eventos compensables 63
63.1 El cambio en los Precios se evalúa según el costo real que tenga el Evento Compensable
sobre los Precios. Los Precios del Listado de Precios no se utilizarán para la evaluación
de los efectos del impacto que tenga el Evento Compensable. Para sustentar el aumento
de los Precios, el Subcontratista deberá presentar el sustento de los costos en que
efectivamente vaya a incurrir para demostrar el impacto, lo que incluye tanto costos
directos como indirectos. La cotización del Evento Compensable deberá incluir
documentos o planillas de pago de remuneraciones, facturas pagadas, recibos, registros de
ejecución, ordenes de servicio, cotizaciones y otros documentos sujetos a verificación del
Contratista.
63.2 Los cambios a los Precios se evalúan como el efecto de un evento compensable
considerando el cambio que esté debidamente acreditado de una actividad prevista en el
Listado de Precios o el sustento técnico y económico para la inclusión de un ítem nuevo
en el Listado de Precios.
63.3 Las evaluaciones del efecto del evento compensable se basan en los supuestos de que el
Subcontratista reacciona con competencia y prontitud a un evento y que cualquier
aumento de Precios y plazo del evento se incurre razonablemente; en caso de que el
Contratista evalúe que el Subcontratista no cumplió lo anteriormente señalado, lo tomará
en consideración para afectar la evaluación de los cambios en Precios y Fecha de
Culminación.
63.4 El Contratista y el Subcontratista pueden acordar precios unitarios o sumas globales
para evaluar el cambio a los Precios.
63.5 Un retraso en la Fecha de Culminación del Subcontrato se considera como el tiempo que,
debido al evento compensable, la Culminación planificada es impactada y resulta posterior
a la Culminación planificada como se muestra en el Cronograma Aceptado.
63.6 Los derechos del Contratista y del Subcontratista para cambiar los Precios, la Fecha de
Culminación y las Fechas Clave son sus únicos derechos con respecto a un evento
compensable.
63.7 Si
● El Contratista acepta la cotización del Subcontratista
● La cotización del Subcontratista es tratada como aceptada o
● El Contratista a notificado al Subcontratista su propia evaluación
Se considera implementado el Evento Compensable y este surte efectos, modificando los
Precios y/o Fecha de Culminación, de ser el caso.
7. TÍTULO
Título del Contratante sobre Equipamiento y Materiales 70
70.1 Independientemente del título que tenga el Subcontratista sobre el Equipamiento y

Materiales, este se transmite al Contratista si los mismos han sido traídos dentro de las
Áreas de Trabajo. El título de Equipamiento y Materiales se retransmite al
Subcontratista si se retira de las Áreas de Trabajo con el permiso del Contratista.
Marcado de Equipos, Equipamiento y Materiales fuera de las Áreas de Trabajo 71
71.1 El Contratista marca el Equipo, el Equipamiento y los Materiales que se encuentran fuera de
las Áreas de Trabajo si
- el subcontrato los identifica para el pago y
- si el Subcontratista los ha preparado para ser marcados según lo establece el Alcance del
Subcontrato.
Retiro de los Equipos 72
72.1 El Subcontratista retira los Equipos del Sitio cuando ya no son necesarios a menos que el
Contratista autorice que se queden en las obras del Subcontrato.
Objetos y materiales dentro del Sitio 73
73.1 El Subcontratista no tiene ningún título sobre ningún objeto de valor o de interés histórico o
de otro tipo dentro del Sitio. El Subcontratista deberá informar al Contratista en caso
encuentro alguno de estos objetos y el Contratista deberá indicar al Subcontratista la manera
de proceder al respecto. El Subcontratista no moverá el objeto sin haber recibido
instrucciones.
73.2 El Subcontratista posee título sobre los materiales de excavación y demolición a menos que el
Alcance indique lo contrario.
Uso de materiales por parte del Subcontratista 74
74.1 El Subcontratista tiene derecho a utilizar el material suministrado por el Contratista

únicamente para la Prestación de las Obras subcontratadas. El Subcontratista podrá poner
este derecho a disposición de un Subsubcontratista.
8. RESPONSABILIDADES Y SEGUROS
Responsabilidades del Cliente y del Contratista 80
80.1 Las responsabilidades del Cliente y del Contratista son las siguientes.
● Las reclamaciones y procedimientos de Terceros y las indemnizaciones y costos que deben

pagarse a Terceros por
o uso u ocupación del Sitio por las obras o para fines de las obras que son el resultado
inevitable de las obras, o
o negligencia, incumplimiento de obligaciones legales o interferencia con cualquier
derecho legal por parte del Cliente o el Contratista o por cualquier persona empleada o
contratada por ellos, excepto el Subcontratista.
● Algún error del Cliente o del Contratista, o de cualquier persona empleada o contratada por
ellos, excepto el Subcontratista.
● De aplicar, algún error en el diseño que se incluye en
o el Alcance del subcontrato proporcionado por el Contratista o

o una instrucción del Contratista que modifique el Alcance del Subcontrato.
● Pérdida o daño al Equipamiento y Materiales suministrados al Subcontratista por el Cliente

o el Contratista, o por Terceros en nombre del Cliente o del Contratista, hasta que el
Subcontratista los haya recibido y aceptado.
● Pérdida o daño a las obras del subcontrato, Equipamiento y Materiales del

Subcontratista que se deban a
 guerra, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, poder militar o usurpado,

 huelgas, disturbios y conmociones civiles que no se limiten a los empleados del
Subcontratista o
 contaminación radiactiva.
● Pérdida o daño de las obras del subcontrato y de cualquier Equipo de Obra, Materiales y
Equipamiento conservados en el Sitio por el Cliente o el Contratista después de una
culminación, excepto la pérdida o daño que se deba a las actividades del Subcontratista en
el Sitio después de la culminación.
● Pérdida o daño a la propiedad que les pertenece o que es ocupada por el Cliente o el
Contratista que no sean las obras del subcontrato, salvo que la pérdida o el daño que surja
o esté en relación con la ejecución de las obras del subcontrato por el Subcontratista.
Responsabilidades del Subcontratista 81
81.1 Son responsabilidades del Subcontratista las siguientes, a menos que se indique que son
responsabilidades del Cliente o del Contratista.
● Reclamaciones y procedimientos de Terceros e indemnizaciones y costos a pagar a Terceros

que surjan o que estén en relación con la Ejecución de las obras del subcontrato por parte
del Subcontratista.
● Pérdida o daños a las Obras del Subcontrato, Equipo de Obra y Materiales y
Equipamiento.
● Pérdida o daño a la propiedad que les pertenece o es ocupada por el Cliente o el Contratista
que no sean las obras del subcontrato que surja o esté en relación con la Ejecución de las
Obras del Subcontrato por parte del Subcontratista.
● Muerte o lesiones físicas de los empleados del Subcontratista.
Recuperación de los costos 82
82.1 Cualquier costo que el Contratista haya pagado o vaya a pagar como consecuencia de un
evento del que el Subcontratista es responsable y debe pagarlos.
82.2 Cualquier costo que el Subcontratista haya pagado o vaya a pagar a otros como
consecuencia de un evento del que sea responsable el Contratista o el Cliente, será pagado por
el Contratista.
El costo de las reparaciones será asumido íntegramente por el Subcontratista. Si el Subcontratista

no cumpliera con la reparación en los plazos, términos y condiciones regulados en el Subcontrato,
el Contratista podrá intervenir en su posición y efectuar las reparaciones directamente o a través
de terceros.
El Contratista trasladará estos costos al Subcontratista, y le emitirá para tales efectos una solicitud
de pago, la cual deberá pagarse a los quince (15) días calendario de recibida. Si el Subcontratista
no cumple con efectuar el pago en el plazo antes señalado, el Contratista podrá disponer del
Fondo de Retención.
Si el monto consignado en el Fondo de Retención fuera insuficiente, el Contratista podrá ejecutar

la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, en el monto o proporción equivalente a los costos
incurridos para llevar a cabo la reparación.
82.3 El derecho de una Parte a recuperar estos costos se reduce si un evento del que era
responsable contribuyó a los costos. La reducción es proporcional a la medida en que el evento
del que es responsable haya contribuido, teniendo en cuenta las responsabilidades de cada Parte
según este subcontrato.
82.4 El Subcontratista será responsable por el daño indirecto, ulterior, emergente de que surge
por cualquier evento de su responsabilidad.
Cobertura de seguro 83
83.1 El Cliente o el Contratista proporcionan los seguros que el Cliente o el Contratista

deben proporcionar según lo señalado en la Ficha de Datos del Subcontrato.
83.2 Los seguros están a nombre conjunto de las Partes y brindan cobertura para eventos que
corren a riesgo del Subcontratista desde la fecha de inicio del subcontrato hasta que se haya
emitido el Certificado de Defectos o un certificado de terminación. Las pólizas de seguro
incluyen una renuncia por parte de las aseguradoras de sus derechos de subrogación frente las
Partes, los directores y otros empleados de cada asegurado, excepto cuando exista fraude.
83.3 Los seguros de la Tabla de Seguros están a nombre de las Partes, excepto el cuarto seguro
indicado. Los seguros cubren los eventos que son responsabilidad del Subcontratista desde la
fecha de inicio del subcontrato hasta que se emita el Certificado de Defectos o un certificado
de resolución.
TABLA DE SEGUROS
SEGURO CONTRA MONTO MÍNIMO DE COBERTURA

Costo del reemplazo, incluyendo el monto indicado
en la Ficha de Datos del Subcontrato para el
Pérdida o daños a las Obras del
reemplazo de cualquier Equipamiento y
Subcontrato, Equipamiento y Materiales
Materiales suministrados por el Cliente o el
Contratista
Pérdida o daños a Equipos de Obra Costo del reemplazo
Pérdida o daños a bienes (excepto las

Obras del Subcontrato, Equipamiento y
Materiales) y responsabilidad por lesiones
El monto indicado en la Ficha de Datos del
físicas o muerte de una persona (que no
Subcontrato para un evento con responsabilidad
sea un empleado del Subcontratista)
compartida, de forma que el seguro se aplique
causados por una actividad en relación
separadamente a las Partes
con la Ejecución de las Obras del
Subcontrato por parte del
Subcontratista
Muerte o lesiones físicas de los empleados

El monto más grande exigido por la ley aplicable
del Subcontratista que se produzcan en el
y el monto indicado en la Ficha de Datos del
curso de sus labores en relación con el
Subcontrato para un evento
subcontrato
Pólizas de seguro 84
84.1 Antes de la fecha de inicio del subcontrato y en cada renovación de la póliza de

seguros hasta la culminación del periodo de detección/subsanación de defectos, el
Subcontratista presenta al Contratista, para su aceptación, los certificados que indiquen
que el seguro requerido por este subcontrato está vigente. Los certificados son firmados
por la aseguradora o el corredor de seguros del Subcontratista. El Contratista acepta
los certificados si el seguro cumple con el subcontrato y si la posición comercial de la
aseguradora es lo suficientemente fuerte como para asumir las responsabilidades
señaladas.
84.2 Las pólizas de seguro incluyen una renuncia por parte de las aseguradoras de sus
derechos de subrogación frente las Partes, los directores y otros empleados de cada
asegurado, excepto cuando exista fraude.
84.3 Las Partes cumplen con los términos y condiciones de las pólizas de seguro de las que
forman parte. En caso un seguro contratado por el Contratante o el Contratista sea
activado por hechos o actos imputables al Subcontratista, el Subcontratista debe pagar la
prima del seguro correspondiente.
9. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN
Extinción y Resolución 90
90.1 Si una de las Partes desea resolver la obligación del Subcontratista de Ejecutar las
Obras del Subcontrato, lo notificará a la otra Parte, brindando detalles de los motivos
de la resolución. El Contratista emite el certificado de resolución oportunamente para
ambas Partes si el motivo cumple con este subcontrato.
90.2 El Contratista puede resolver este contrato conforme al artículo 1429 del Código Civil, en
los siguientes casos:
• Incumplimiento de las obligaciones del Subcontratista para la ejecución de

las obras según el Alcance
• Incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en este contrato.
90.3 El Contratista puede resolver este contrato conforme al artículo 1430 del Código Civil, en
los siguientes casos.
• La declaración de insolvencia del Subcontratista o su condición de hallarse

en un estado de reestructuración empresarial o patrimonial o, en su caso,
de disolución y liquidación, de acuerdo a la ley de la materia.
• Quiebra declarada del Subcontratista.
• Incumplimiento del inicio las Obras del Subcontrato por más de diez (10)
días calendario con relación a la fecha de inicio de los mismos, por causa
directamente imputable al Subcontratista
• Suspensión de las Obras del Subcontrato por más de siete (03) días
calendario sin que medie causa justa o, sin autorización escrita del
Contratista o por causa directamente imputable al Subcontratista.
• Subcontratación de una parte de las Obras del Subcontrato, sin contar con
la autorización escrita del Contratista.
• Abandono de las Obras del Subcontrato, sin perjuicio de la penalidad
establecida en el presente contrato.
• Cuando se haya alcanzado el límite máximo de penalidad acumulada.
• Incumplimiento en el pago de salarios a su personal y otras obligaciones
legales que pudieran afectar directamente al Contratista.
• Comisión de algún Acto de Corrupción
90.4 Después de que se haya emitido un certificado de resolución, el Subcontratista no

realizará ningún otro trabajo necesario para ejecutar las Obras del Subcontrato.
Pagos debidos por la resolución 91

91.1 El monto a pagar en la resolución incluye
● un monto a pagar calculado para los pagos normales,
● el Costo Determinado para Equipamiento y Materiales
- dentro de las Áreas de Trabajo o

- respecto de los cuales el Contratista tuviera derecho y de los que el Subcontratista
tuviera que aceptar la entrega,
● cualquier monto retenido por el Contratista y
● una deducción de cualquier saldo no reembolsado de un pago anticipado.

Cláusulas de Opciones Secundarias
Opción X2: Cambios normativos
X2.1 Si se produce después de la Fecha del Subcontrato, un cambio en la ley del país en el que se encuentra el
Sitio es un evento compensable. Si el efecto de un evento compensable fuese reducir el Costo Determinado
total, los Precios se reducen.
Opción X5: Culminación de Sección
X5.1 En estas condiciones del subcontrato, salvo que se establezca para la totalidad de las obras
subcontratadas, cada referencia y cláusula pertinente a
• Las obras subcontratadas,
• Culminación y
• Fecha de Culminación del Subcontrato
se aplica, según sea el caso, a la totalidad de las obras subcontratadas o a cualquier sección de las obras
subcontratadas.
Opción X7: Penalidad por Retraso
X7.1 El Subcontratista paga la indemnización por demora a la tasa establecida en la Ficha de Datos del
Subcontrato desde la Fecha de Culminación por cada día hasta la primera de las siguientes fechas (lo que
ocurra primero):
- La Culminación
- La fecha en la que el Contratista toma el control de las obras subcontratadas
- La fecha en la que el Contratista emite el certificado de resolución
X7.2 Si la Fecha de Culminación se posterga a una fecha posterior después de que se haya pagado la
indemnización por demora, el Contratista reembolsa el pago en exceso de las penalidades con intereses. Los
intereses se calculan desde la fecha de pago hasta la fecha de reembolso y la fecha de reembolso es una fecha
de cálculo.
X7.3 Si el Contratista recibe una parte de las obras del subcontrato antes de la Culminación, las penalidades
por retraso se reducen a partir de la fecha en que recibe dicha parte. El Contratista evalúa el beneficio de
recibir una parte de las obras del subcontrato como una proporción del beneficio por todas las obras del
subcontrato que no recibió anteriormente. Las penalidades por retraso se reducirán en dicha proporción.
Opción X9: Transferencia de Derechos
X9.1 El Contratista es propietario de los derechos del Subcontratista sobre el material preparado por este para
el diseño de las obras, salvo que se indique lo contrario en el Alcance del Subcontrato. El Subcontratista
adquiere otros derechos para el Contratista tal como se establece en el Alcance del Subcontrato y adquiere de
un Subsubcontratista derechos equivalentes para el Cliente o el Contratista sobre el material preparado por el
Subcontratista. El Contratista proporciona al Cliente o al Contratista los documentos que le transfieren estos
derechos.
Opción X13: Garantía de Cumplimiento
X13.1 El Subcontratista otorga al Contratista una garantía de cumplimiento, emitida por un banco o
aseguradora que haya sido aprobado previamente por el Contratista, por el monto previsto en la Ficha de
Datos del Subcontrato y en la forma establecida en el Alcance del Subcontratista. Una razón para no aceptar al
banco o aseguradora es que su posición comercial no es lo suficientemente sólida como para respaldar la
garantía. Si la garantía no es otorgada en la Fecha del Subcontrato, esta se otorgará al Contratista en un plazo
máximo de dos semanas a partir de la Fecha del Subcontrato.
Opción X14: Adelanto al Subcontratista
X14.1 El Contratista realiza un adelanto al Subcontratista del monto especificado en la Ficha de Datos del
Subcontrato. El adelanto se incluye en la evaluación realizada en la primera fecha de evaluación o, en caso se
requiera una garantía de adelanto, en la siguiente fecha de evaluación después de que el Cliente haya recibido
la garantía de adelanto.
X14.2 La garantía de adelanto es emitida por un banco o aseguradora que haya sido aprobado previamente por
el Contratista. Una razón para no aceptar al banco o aseguradora propuesto es que su posición comercial no es
lo suficientemente sólida como para respaldar la garantía. La garantía es por el monto del adelanto que el
Subcontratista no haya reembolsado y será en la forma establecida en el Alcance del Subcontrato. El retraso
en la realización del adelanto de acuerdo con el Subcontrato es un evento compensable.
X14.3 El Subcontratista reembolsa el adelanto al Contratista en cuotas del importe especificado en la Ficha de
Datos del Subcontrato. Cada monto adeudado evaluado incluye una cuota luego de transcurrido el plazo
establecido en la Ficha de Datos del Subcontrato hasta que se haya reembolsado el adelanto.
Opción X16: Retención
X16.1 Una vez que el Precio del Trabajo Realizado hasta la Fecha haya alcanzado el monto no sujeto a
retención, se retiene un importe de cada monto adeudado. Hasta
- la Culminación de la totalidad de las obras subcontratadas o
El importe retenido es el porcentaje de retención aplicado al exceso del Precio del Trabajo Realizado hasta la
Fecha por encima del importe no sujeto a retención.
X16.2 El importe retenido se reduce a la mitad:
- en la siguiente evaluación realizada tras la Culminación de la totalidad de las obras subcontratadas

o
El importe retenido seguirá siendo este importe hasta la fecha en que se emita el Certificado de Defectos. No
se retiene ningún importe en las evaluaciones realizadas después de emitido el Certificado de Defectos.
X16.3 Si se establece en la Ficha de Datos del Subcontrato o lo acuerda el Contratista, el Subcontratista podrá
otorgar al Contratista una garantía de retención, emitida por un banco o aseguradora previamente aceptado por
el Contratista por el importe total a ser retenido y en la forma establecida en el Alcance del Subcontrato. Una
razón para no aceptar al banco o aseguradora es que su posición comercial no es lo suficientemente sólida
como para respaldar la garantía. Cualquier importe retenido después de que el Subcontratista haya otorgado al
Contratista una garantía de retención será pagado al Subcontratista en la siguiente evaluación
Condiciones Adicionales del Subcontrato NEC4
Opción Z: Condiciones Adicionales del

Subcontrato Condiciones adicionales del
Subcontrato
Z.0 Se incorpora la cláusula Z.0 con el siguiente texto:
Z.0 La ejecución e interpretación de este subcontrato NEC 4 y todos los documentos que integran el
mismo, se realizará bajo las siguientes consideraciones:
 El Subcontratista conoce las condiciones, obligaciones, riesgos y alcance del Contrato
Principal entre el Cliente y el Contratista.
 Se han efectuado modificaciones a efectos de tener un subcontrato adecuado para el

proyecto en específico, por lo que estas modificaciones han cambiado las instituciones
originales del subcontrato corto NEC 4.
 Las condiciones incluidas en esta sección (cláusulas Z) prevalecen sobre las demás
cláusulas de este subcontrato.
Z.01 El orden de prelación de todos los documentos integrantes de este subcontrato es el siguiente:
 Condiciones Adicionales del Subcontrato NEC 4
 Ficha de Datos del Subcontrato NEC 4
 Condiciones Secundarias del Subcontrato NEC 4
 Condiciones Generales del Subcontrato NEC 4
 Alcance del Subcontrato NEC 4, según el siguiente orden de prelación:
o Términos de Referencia, Alcances y sus anexos.
o Pliego de Absolución de consultas,
o Información del Sitio.
 Propuesta Técnica y Económica del Subcontratista.
Asimismo, se establece como orden de prelación para los documentos que conforman el Proyecto
(“Alcance”) el que, a continuación, se detalla:
 Modelo BIM
 Planos.
 Especificaciones técnicas.
 Memoria descriptiva.
 Presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico.
Z.02 Sistema de Entrega del Subcontrato

El sistema de entrega del proyecto consiste en el modelo de Subcontrato Corto de
Ingeniería y Construcción NEC 4, según el cual se estipulan actividades a suma alzada
o precios unitarios (de corresponder) en el Listado de Actividades o Precios (según
corresponda) y detalladas según el Alcance del Subcontrato. El Subcontratista asume el
riesgo de ejecución, resultado y plazo a los precios y formas establecidos en el
subcontrato.
El Contratista no tiene ninguna relación o responsabilidad con los subcontratistas con

los que el Subcontratista subsubcontrate. Todo conflicto o controversia que surja entre
el Subcontratista y sus subsubcontratistas no debe afectar la ejecución de los trabajos a
cargo del Subcontratista, en virtud de la celebración de este subcontrato.
El Subcontrato es a todo costo, incluyendo los gastos de adquisición de materiales,

equipos, herramientas, transporte y movilización seguros y cualquier otro gasto que
requiera el servicio.
Z.03 La ejecución e interpretación de este subcontrato y todos los documentos que integran el mismo,
se realizará bajo las siguientes consideraciones:
Al suscribirse el presente subcontrato, el Subcontratista reconoce y declara que ha llevado a cabo

su propio análisis, revisión y que ha examinado, verificado e interpretado la información y
diseños entregados por el Contratista hasta la fecha establecida en el Alcance del Subcontrato y
que ha asumido el riesgo de la exactitud, integridad e idoneidad de dicha información e indica que
ha tomado todas las medidas necesarias, que ha considerado pertinente y que es plenamente
consciente de que todos los riesgos derivados de la referida información y diseños son de su
responsabilidad.
En consecuencia, el Subcontratista acepta que será responsable del uso de la información y

diseños entregados por el Contratista. Asimismo, declara que no tendrá derecho ni reclamará
contra el Contratista ni los autores, distribuidores o proveedores de la información y diseños,
incluyendo, sin limitación, daños y perjuicios, eventos compensables en virtud del presente
contrato por cualquier malentendido o asunción de premisa equivocada respecto a la información
y diseños entregados por el Contratista; o basado en que la información era incorrecta o
insuficiente.
El Subcontratista no podrá liberarse de su responsabilidad ni obligaciones bajo este contrato por

los motivos antes indicados ni ninguno que se derive de la información y diseños entregados.
El Subcontratista declara, por tanto, que estos riesgos han sido correctamente evaluados por él y
expresados adecuadamente en los Precios ofertados a suma alzada para la ejecución del
subcontrato.

Z.04 Cláusula Anticorrupción
El Subcontratista declara y garantiza que, directa o indirectamente, o a través de sus socios,
accionistas, integrantes de los órganos de administración, empresas vinculadas, subcontratistas,
directores, apoderados, representantes legales, empleados, asesores o personas vinculadas o
contratadas, no han ofrecido, negociado, intentado ofrecer, intentando pagar, autorizado el pago
o efectuado, cualquier pago o comisión ilegal, en general, no han otorgado ni otorgarán
beneficios, regalos, cosas de valor o incentivos ilegales a algún representante del Contratista
para lograr la celebración del presente subcontrato y/o, en general, no han realizado o realizarán
algún Acto Prohibido.
El Subcontratista se obliga a conducirse, y a hacer que las personas naturales y jurídicas antes
descritas, se conduzcan en todo momento y durante la celebración y/o ejecución del presente
subcontrato con honestidad, probidad, ética, profesionalismo, veracidad e integridad.
El Subcontratista se obliga a que sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de
administración, empresas vinculadas, subcontratistas, directores, apoderados, representantes
legales, funcionarios, empleados, asesores o personas vinculadas, cumplan con todas las leyes,
normas, reglamentos y órdenes aplicables en materia anticorrupción y/o relacionados con Actos
Prohibidos de la República del Perú.
Prohibidos de la República del Perú.
El Subcontratista se obliga a poner de inmediato conocimiento, por escrito y de manera
detallado, al Contratista sobre cualquier solicitud recibida de cualquier autoridad,
representante o funcionario del Contratista que configure un acto prohibido o acto de
corrupción y que guarde relación, directa o indirecta, con la celebración y/o ejecución del
presente subcontrato.
El Subcontratista adoptará medidas, técnicas organizativas y/o laborales apropiadas para
evitar los referidos actos o prácticas, incluyendo, pero sin ser limitativo, modelos de prevención
de delitos, según lo establece la Ley N° 30424, su reglamento y/o sus normas modificatorias
y/o sustitutorias, o según la norma ISO 37001.
El Subcontratista incluye disposiciones equivalentes a estas en los subcontratos y contratos
que suscriba en el marco de la ejecución del presente subcontrato.
Para efectos de la presente cláusula, el Acto Prohibido comprende los delitos tipificados en la
sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal peruano, o delitos equivalentes
cometidos en terceros países.
Prohibidos de la República del Perú
El Subcontratista se obliga a poner de inmediato conocimiento, por escrito y de manera
detallado, al Contratista sobre cualquier solicitud recibida de cualquier autoridad,
representante o funcionario del Contratista que configure un acto prohibido o acto de
corrupción y que guarde relación, directa o indirecta, con la celebración y/o ejecución del
presente subcontrato.
El Subcontratista adoptará medidas, técnicas organizativas y/o laborales apropiadas para
evitar los referidos actos o prácticas, incluyendo, pero sin ser limitativo, modelos de prevención
de delitos, según lo establece la Ley N° 30424, su reglamento y/o sus normas modificatorias
y/o sustitutorias, o según la norma ISO 37001.
El Subcontratista incluye disposiciones equivalentes a estas en los subcontratos y contratos
que suscriba en el marco de la ejecución del presente subcontrato.
Para efectos de la presente cláusula, el Acto Prohibido comprende los delitos tipificados en la
sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal peruano, o delitos equivalentes
cometidos en terceros países.
La suscripción del presente subcontrato se sujeta a lo establecido por las normas del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, para lo cual el presente contrato está sujeto a la disponibilidad
presupuestaria y financiera del Cliente para la ejecución del contrato.
Z.06 Se incorpora la cláusula Z.06 con el siguiente texto
Z.06 Cumplimiento de la normativa SSOMA y normas laborales

El Subcontratista y sus subsubcontratistas son responsables solidarios del cumplimiento de las
normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), así como de las normas
laborales vigentes. En caso el incumplimiento de las normas SSOMA ocasione la imposición de
una multa, el pago de esta será descontado al Subcontratista de cualquier valorización o factura
presentada por el Subcontratista o en su defecto, de cualquier garantía que obre en poder del
Contratista.
El Contratista tendrá derecho a suspender y/o resolver de pleno derecho el presente
Subcontrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios correspondientes, si el
Contratista determina que el Subcontratista ha contravenido o se encuentra contraviniendo
normas de protección al medio ambiente o de seguridad y salud ocupacional contenidas en la
legislación correspondiente a la materia, así como aquellas normas contenidas en el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.

Garantías:
7.1 Carta Fianza de Adelanto Directo:
Si el Alcance así lo prevé, el Subcontratista podrá solicitar un adelanto por el monto previsto
en la Ficha de Datos. Para ello, deberá entregar previamente una Carta Fianza bancaria que
tenga como característica ser incondicional, solidaria, irrevocable y de ejecución automática al
solo requerimiento del Contratista o de quien este designe como beneficiario; emitida por una
institución financiera calificada como de primera categoría de conformidad con las
disposiciones establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Para que el Contratista proceda a la devolución de las garantías otorgadas por el

subcontratista, éste deberá presentar la documentación requerida según el siguiente detalle:
 Carta simple dirigida al área de administración del contratista que incluya:
o Presentación de la última valorización aprobada, donde se verifique la

amortización del 100% del monto del adelanto
o Copia de la factura correspondiente a la última valorización
o Constancia de transferencia del pago realizado por el Contratista referida a la
última valorización presentada
7.2 Garantía de Fiel Cumplimiento:
El Subcontratista entrega al Contratista una garantía de fiel cumplimiento, emitida por un banco o
aseguradora de primer orden supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del
Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o póliza de
caución, la cual debe ser aceptada por el Contratista quien verifica que corresponda al monto
indicado en los Datos de Contrato. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocable, solidaria,
de realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión equivalente al
importe indicado en los Datos del Contrato. Las garantías de fiel cumplimiento deben mantenerse
vigentes hasta la emisión del Certificado de Defectos.
La no renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento antes de la fecha de su vencimiento

habilitará a que el Contratista realice la ejecución.
El Contratista podrá ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento para resarcirse cualquier
concepto en favor suyo, sea penalidad, backcharge, adelanto no amortizado, daños propios o a
terceros, y por cualquier otro costo que el Subcontratista adeude al Contratista. Asimismo, podrá
ejecutarla en caso verifique el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas por
el Subcontratista en virtud de lo establecido en el presente subcontrato, sin perjuicio de las otras
facultades contractuales que otorga el presente subcontrato o a ley, bastando para ello una
comunicación notarial dirigida a la entidad bancaria o la aseguradora especificando el supuesto
de incumplimiento incurrido por el Subcontratista. En caso la ejecución sea parcial, el
Subcontratista se obligará a aumentar el monto de la garantía de fiel cumplimiento o pólizas de
caución dentro del plazo de quince (15) días calendarios, para que la misma cumpla con el monto
indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato.
Las facultades de ejecución de garantías podrán ser ejercidas por el Contratista, en cualquier
momento y de manera inmediata, así haya ejercido o no su derecho a resolver el subcontrato y/o
así haya el Contratista ejercido de manera adicional, alternativa, acumulativa, paralela y/o
sucesiva cualquier otro derecho, facultad y/o remedio del que goce de acuerdo según los términos
del subcontrato y/o por ley.
La aplicación de la garantía de fiel cumplimiento o póliza de caución no limita el derecho de

proceder conforme a los demás derechos que prevea el subcontrato, según corresponda.

Penalidades:
Toda penalidad prevista en el presente Subcontrato se devengará automáticamente y sin

necesidad de intimación en mora. Las penalidades se aplicarán sin perjuicio del daño ulterior y de
los demás remedios legales o contractuales que el Contratista tenga derecho a ejercer frente al
Subcontratista por sus incumplimientos. Las penalidades se encuentran en la Ficha de Datos.
La aplicación de penalidades está a cargo del Contratista, y podrá ser deducida de cualquier
valorización o factura presentada por el Subcontratista o en su defecto, de cualquier garantía que
obre en poder del Contratista. El Subcontratista acepta el procedimiento anterior y renuncia a
cualquier acción contraria al respecto, obligándose a emitir los documentos contables que sean
necesarios para que el Contratista haga efectivo el cobro de las penalidades pactadas.

10 Solución de Controversias
i. Las partes se esforzarán por resolver las controversias y/o disputas de buena fe a través de una
negociación directa y amistosa entre sus representantes designados para este fin. Los
representantes de ambas partes deben tratar de resolver las disputas que surjan dentro de un
plazo no mayor a cinco (5) días calendarios o dentro de un periodo más largo si se acuerda
mutuamente.
ii. Solo las controversias y/o disputas que no puedan resolverse a través del mecanismo alterno de
solución de controversia indicado en el numeral (i) que se deriven de este subcontrato o que
tengan relación con él, incluidas las relativas a su existencia, validez, eficacia, ejecución o
terminación, así como las vinculadas al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante
arbitraje de derecho, bajo la organización y administración del Centro de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Lima, conforme a su Estatuto y Reglamento, a los cuales las partes se someten
incondicionalmente. El laudo será definitivo e inapelable.
iii. El tribunal arbitral estará compuesto por tres (03) árbitros. Se aplicará la ley peruana. La sede
del Arbitraje es la ciudad de Lima.
Ficha de Datos del Subcontrato
PARTE UNO - DATOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA
La culminación de los datos en su totalidad, de acuerdo con las

opciones elegidas, es esencial para crear un contrato completo.
1 General
Las obras del

contrato principal Paquete 4: Escuelas Lima 4
son
Las obras del Servicio de Suministro e Instalación de

Subcontrato Barandas y Pasamanos metálicas / 200128 I.E.
son 7086 Los Precursores
El Contratista es
Consorcio DVC-SACEEM
Nombre
Av. Javier Prado Oeste 757, Magdalena del
Dirección para comunicaciones
Mar, provincia y departamento de Lima.
Dirección para
Comunicaciones vavalos@dvc-saceem.com.pe
electrónicas
El Cliente en el contrato principal es
Proyecto Especial de Inversión Pública –

Escuelas Bicentenario
Nombre
Av. Rivera Navarrete 475, 2do Piso – San

Isidro – Lima.
Dirección para
Comunicaciones
No aplica
electrónicas
El Director del Proyecto en el contrato principal es

Victor Avalos Valencia
Nombre
Calle Chinchón 1018, Piso 3, Distrito de San

Isidro, provincia y departamento de Lima.
Dirección para
Comunicaciones vavalos@dvc-saceem.com.pe
electrónicas
El Supervisor en el contrato principal es
Nombre Consorcio Conurma Consulgal

No aplica
Dirección para
Comunicaciones No aplica
electrónicas
El Alcance del 1. Contrato

Subcontrato se 2. Propuesta Técnica y Económica
encuentra en 3. Carta de Adjudicación de fecha
18.01.24
4. TDR y Anexos
La Información 1. Contrato
2. Propuesta Técnica y Económica
3. Carta de Adjudicación de fecha
18.01.24
4. TDR y Anexos
del Sitio
se encuentra en
Los límites del sitio Ver Términos de Referencia (TDR)

Son
El idioma del Español

Subcontrato es
La ley de
Subcontrat Perú
o es la ley de
El plazo de respuesta del Contratista es 5 dias
El plazo de respuesta del Subcontratista es 3 días
La Fecha del Contrato es 18.01.24
La Fecha de Culminación es 18.03.24
El periodo de detección de defectos es 52 semanas
La fecha de defectos es (52) semanas después de la culminación
2 Condiciones de Pago
Las Partes declaran que la forma de pago es por avance del Listado de Actividades o Precios (según
corresponda)
La divisa del subcontrato es Soles
El plazo dentro del cual se realizan los pagos es

Factura con pago a 30 días de
ingresada en el sistema de
proveedores del Consorcio
DVC-SACEEM.
La Fecha de valorización es quincenal

Resolver y evitar controversias
El tribunal es Arbitral
El procedimiento de arbitraje es El determinado por el Reglamento vigente del

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Lima
El lugar donde se llevará a

cabo el arbitraje es Lima
La persona u organización que elegirá un árbitro si las Partes no pueden

acordar una elección o si el procedimiento de arbitraje no establece
quién elige a un árbitro es
Conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje elegido
Los Representantes Principales del Contratista son
Nombre (1) Alvaro Matias Beckdorf Altschwager

Calle Chinchón N° 1018, Interior 3, Distrito
de San Isidro, provincia y departamento de
Lima.
Dirección para
Comunicaciones
electrónicas No aplica
Nombre (2) Agustín Emanuel Saavedra Bernotti

Calle Chinchón N° 1018, Interior 3, Distrito
de San Isidro, provincia y departamento de
Lima.
Dirección para
Comunicaciones
Electrónicas No aplica
Penalidades por retraso

Las penalidades por retraso en la culminación de la totalidad de las obras
del Subcontrato son por día 0.8% del Precio
Las penalidades por retraso para cada sección de las obras del
subcontrato son
sección fecha de culminación del subcontrato
descripción
18.03.2024
(1) Culminación total de la Obra
(2)
(3)
La penalidad por retraso para el resto de las obras del subcontrato es: 0.8% por
día, la penalidad máxima a aplicar será la totalidad de la utilidad declarada por el
postor adjudicado.
Garantía de fiel cumplimiento
El monto de la garantía de fiel cumplimiento es
5% de retención en cada factura

Pagos anticipados al Subcontratista
El monto del pago anticipado es Sin Adelanto
El plazo posterior a la
Fecha del Subcontrato a partir del No aplicable – la amortización
cual el Subcontratista devuelve los comienza inmediatamente desde la
plazos en cuotas es primera valoración.
Los plazos (ya sea los montos o el

porcentaje del pago que se debe
Garantía de pago No Aplica
pagar) son
anticipado
Se requiere / No se requiere una garantía de pago anticipado. (Marque lo
que proceda)
PARTE DOS - DATOS PROPORCIONADOS POR EL SUBCONTRATISTA
La culminación de los datos en su totalidad, de acuerdo con las Opciones

elegidas, es esencial para crear un subcontrato completo.
1 General
El Subcontratista es
S & L CONSORCIO METÁLICO S.A.
Nombre
Calle 05 Mz. E lote 07 Z.I. Quebrada de
Pucara El Lúcumo Lote 02, distrito de Lurín,
provincia y departamento de Lima
Dirección para s.aguirre@consorciosyl.com.pe

Comunicaciones d.aguirre@consorciosyl.com.pe
electrónicas
El porcentaje de la tasa es No aplica %
Las áreas de trabajo 1. Contrato

del subcontrato son 2. Propuesta Técnica y Económica
3. Carta de Adjudicación de fecha
18.01.24
4. TDR y Anexos
Las personas claves son
Nombre (1) Daver Aguirre Beltran
Trabajo Gerente General
Responsabilidades
Cualificaciones
Experiencia
Saúl Aguirre Beltrán

Nombre (2) Trabajo
Gerente de Proyectos
Responsabilidades
Cualificaciones
Experiencia
LISTADO DE ACTIVIDADES O PRECIOS

Anexo 08 Modelo Subcontrato NEC 4 (Opción A) - Versión Corta.

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Anexo 08 Modelo Subcontrato NEC 4 (Opción A) - Versión Corta.

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Anexo 08 Modelo Subcontrato NEC 4 (Opción A) - Versión Corta.

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PAQUETE 04: ESCUELAS LIMA 4

SUBCONTRATO CORTO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE ENTRE

(1) El CONSORCIO DVC - SACEEM, con R.U.C. N° 20610049886, con domicilio en

(2) S & L CONSORCIO METALICO S.A., con R.U.C. N°20565744250, con

(A) El PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO – PEIP

(B) El Contratista subcontrata la ejecución del Servicio de Suministro e Instalación de Barandas y

(C) El subcontrato para las obras se encuentra conformado por:

(2) El Contratista pagará al Subcontratista el monto debido y realizará sus demás

11.2 (1) Se considera Culminado cuando el Subcontratista:

(3) Un Acto Corrupto sucede cuando:

(5) El Certificado de Defectos consiste en una lista de Defectos que el Contratista ha

(7) Las Partes son el Contratista y el Subcontratista.

(10) El Precio por Trabajo Realizado hasta la Fecha es el total de:

(13) El Alcance del Subcontrato es la información que:

● especifica y describe las obras del subcontrato o

● en una instrucción dada de acuerdo con el subcontrato.

(14) Información del Sitio es información que:

● describe el Sitio y sus alrededores y

● se encuentra descrita en los documentos mencionados en la Ficha de Datos del

(15) El Costo Desestimado es el costo que

- no debería haber sido pagado a Subcontratista o proveedor de acuerdo con su contrato o

 Corregir los Defectos tras la Culminación y que sean responsabilidad del

Interpretación y Legislación Aplicable 12

12.2 El presente subcontrato se rige por la ley del subcontrato.

De manera adicional a lo establecido en el contrato y en la presente cláusula, el

13.6 El Contratista expide sus certificados al Subcontratista.

● aumentar el total de los Precios,

17.1 El Subcontratista no realiza Actos de Corrupción.

17.3 El Subcontratista incluye estas previsiones en sus subsubcontratos o contratos de suministro de

Ejecución de las Obras del Subcontrato 20

20.1 El Subcontratista realiza la Prestación de las Obras subcontratadas de acuerdo con el

Cesión de posición contractual 21

21.1 El Subcontratista no cederá ni transmitirá, directa o indirectamente, bajo cualquier

Acceso para el Contratista 22

Trabajo con el Contratista y otros 23

23.2 El Contratista y el Subcontratista prestan servicios y otras cosas según se indica en el

Este procedimiento no será de aplicación obligatoria si la causal que genera la intervención

Si a consecuencia de ello el Contratista incurre en costos y/o gastos ya sea

La selección de terceros para realizar los trabajos originalmente a cargo del

En caso el Subcontratista rechace el aviso de intervención del Contratista, el Contratista

Asimismo, en caso de que el Contratista detecte que el Subcontratista se encuentre atrasado

Para llevar a cabo el procedimiento anterior, el Contratista está facultado a disponer de

24.1 En el caso que el Subcontratista subsubcontrate el trabajo, este será responsable de la

24.2 El Subcontratista presenta el nombre de cada Subsubcontratista propuesto al Contratista

- aceptado al Subsubcontratista y, en la medida, en que lo requieran estas condiciones

- aceptado los documentos del subsubcontrato

- el Contratista haya acordado que no se requiere ninguna presentación.

Una razón para no aceptar los documentos del subsubcontrato es que

- Su uso no permitirá que el Subcontratista realice la Prestación de las Obras del

- No incluyen una declaración en el sentido que las partes en el subsubcontrato actúan

24.4 El Subcontratista se obliga a mantener patrimonialmente indemne al Contratista y al

Fechas de Inicio y Culminación

30.1 El Subcontratista no comienza a trabajar en el Sitio hasta la fecha de inicio del

30.3 El Contratista decide la fecha de Culminación y la certifica al Subcontratista dentro de

30.4 El Contratista puede instruir al Subcontratista que detenga o no inicie trabajos.

30.6 En caso de que se suscite cualquier controversia entre el Contratista y el Subcontratista

Las controversias que eventualmente mantenga el Subcontratista con el Contratista

31.1 En el caso que un cronograma no se encuentre identificado en la Ficha de Datos del