Solicitud de Ampliacion de Plazo #01

" Año de la unidad, la paz y el desarrollo "
Lima, 21 de Febrero del 2023
CARTA N° 027-2023-RC CONSORCIO MB
Señores:
SR. ERICK JAVIER RUBIO BRICEÑO
Gerente General - Andico Ingenieros S.R.L
ING. LELIO GUZMÁN VENTURA ESTRADA - C.I.P. N° 41666

Jefe de Supervisión - Andico Ingenieros S.R.L
Presente.-
Obra : Reconstrucción del Puente Huaycoloro y Componente

Complementario de Gestión de Riesgos (Accesos) en la
Av. Campoy y en la Av. Los Cisnes, Distrito de San Juan
de Lurigancho y Lurigancho – Chosica, Provincia de
Lima, Departamento de Lima CUI (IRI) 2386551.
Asunto : Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 13, por

Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al
Contratista.
Referencia :
- Carta N° 336-2022-RC CONSORCIO MB (31/12/2022).
- Resolución de Sub Gerencia Regional de Administración y
Finanzas N° 022-2022-MML/GRLM-SRAF (27/12/2022).
Tengo el agrado de dirigirme ante ustedes en mi calidad de representante legal del

Consorcio MB con R.U.C. N° 20608448374, para saludarles cordialmente y a la vez
presentar la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 13, por 10 días calendario a
partir del 24/02/2023, originario de la causal que provoco la Ampliación de Plazo
Parcial N° 08, N° 09, N° 10, N° 11 y N° 12, por la causal de atrasos y/o paralizaciones
por causas no atribuibles al Contratista debido a la existencia de múltiples
interferencias, que por falta de liberación han afectado la ejecución de las partidas
pertenecientes a la ruta crítica, ocasionando la modificación del programa de ejecución
de obra vigente, acorde con lo estipulado en el art. 85 del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de ustedes.
Atentamente;
INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 13
Av. Arequipa N° 4130 Dpto. 803 Miraflores - Lima - Lima Telefono: 01 697 8033
E-mail: concretta.sac@hotmail.com Cel: 933 729 270
1.00.- FICHA TECNICA DE LA OBRA
Sistema de Contratación : A Precios Unitarios.
Obra : “Reconstrucción del Puente Huaycoloro y

Componente Complementario de Gestión de Riesgos
(Accesos) en la Av. Campoy y en la Av. Los Cisnes,
Distrito de San Juan de Lurigancho y Lurigancho –
Chosica, Provincia de Lima, Departamento de Lima”,
CUI (IRI) 2386551.
Ubicación de la Obra : Lugar :

Puente Huaycoloro.
Distrito :
San Juan de Lurigancho – Santa
María de Huachipa.
Provincia : Lima.
Departamento : Lima.
Valor Referencial : S/. 8’860,006.61 Soles (Inc. I.G.V)

- Obras Provisionales, Trabajos Preliminares,
Seguridad y Salud en Obra
: S/. 328,314.02 (Inc. I.G.V)
- Puente
: S/. 5’220,840.31 (Inc. I.G.V)
- Componentes Complementarios por Gestión de
Riesgos
: S/. 3’243,697.91 (Inc. I.G.V)
- Plan de Manejo Ambiental
: S/. 67,154.38 (Inc. I.G.V)
Contrato de Obra : N° 028 – 2021 – MML – PGRLM – SRAF
Fecha de firma de contrato : 27/09/2021
Plazo de Ejecución : 120 días calendarios
Contratista : CONSORCIO MB - R.U.C N° 20608448374

- CONCRETTA S.A.C. – R.U.C N° 20511631760
- CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP S.A.C
– R.U.C N° 20517785530
Residente de Obra :
- Ing. Carlos Antonio Calvo Astete - C.I.P. N°
60764, desde el 23/10/2021 al 09/12/2021.
- Ing. Fredy Olórtegui Aguirre - C.I.P. N° 99365,
desde el 10/12/2021.
Monto Total de Contrato : S/. 7’974,005.95 Soles (Inc. I.G.V)

- A Precios Unitarios : S/. 7’974,005.95 (Inc.
I.G.V)
Adelanto Directo : S/. 797,400.60 Soles (Inc. I.G.V) – 10.00% del Monto
Contratado.
- Carta Fianza N° 7102110101014-000 emitido por
la Empresa Aseguradora MAPFRE, con vigencia
desde el 04/10/2021 al 02/01/2022, por el monto
de S/. 797,400.60 Soles.
de S/. 797,400.60 Soles.
de S/. 797,400.60 Soles.
de S/. 609,000.00 Soles.
de S/. 609,000.00 Soles.
- Amortizado al 100% en la Valorización del mes de
Noviembre.
Adelanto para Materiales : S/. 1’594,747.98 Soles (Inc. I.G.V) – 19.9993% del
Monto Contratado.
de S/. 1’594,801.19 Soles.
de S/. 1’594,801.19 Soles.
de S/. 1’555,012.16 Soles.
de S/. 1’221,855.41 Soles.
de S/. 964,113.12 Soles.
Entrega de Terreno : 22 de Octubre del 2,021
Inicio de Obra : 23/10/2021
Término de Obra Inicial : 19/02/2022
Suspensión del Plazo N° 01 : Del 30/10/2021 al 24/11/2021 (26 días calendarios)
Ampliación de Plazo : 229 días calendarios.

- Ampliación de Plazo N° 01: 00 días
calendarios, declarado improcedente con
Resolución de Sub Gerencia Regional de
Administración y Finanzas N° 038-2022-
MML/PGRLM-SRAF del 10/03/2022.
- Ampliación de Plazo N° 02: 00 días
calendarios, declarado improcedente con
Resolución de Sub Gerencia Regional de
Administración y Finanzas N° 062-2022-
MML/PGRLM-SRAF del 28/04/2022.
- Ampliación de Plazo Parcial N° 03: 85 días
calendarios, aprobado con Resolución de Sub
Gerencia Regional de Administración y
Finanzas N° 076-2022-MML/PGRLM-SRAF
del 24/05/2022.
del 16/06/2022.
del 23/08/2022.
del 15/09/2022.
del 14/10/2022.
del 16/11/2022.
Finanzas N° 012-2022-MML/GRLM-SRAF del
06/12/2022.
Finanzas N° 022-2022-MML/GRLM-SRAF del
27/12/2022.
calendarios a partir del 18/12/2022 (Pendiente
de aprobación).
calendarios a partir del 01/01/2023 (Pendiente
de aprobación).
Término de Obra Contractual : 23/02/2023
Adicionales de Obra : S/. 2’419,505.72 Soles (Inc. I.G.V) – 30.342% del

Monto Contratado.
- Adicional de Obra N° 01: S/. 163,525.31 Soles
(Inc. I.G.V), aprobado con Resolución de Sub
del 15/02/2022.
- Adicional de Obra N° 02: S/. 1’675,868.65

Soles (Inc. I.G.V), aprobado con Resolución
de Sub Gerencia Regional de Administración
y Finanzas N° 073-2022-MML/PGRLM-SRAF
del 12/05/2022.

del 07/07/2022.

del 19/08/2022.

(Inc. I.G.V) – Pendiente de aprobación.
Deductivos de Obra : S/. 2,079,421.13 Soles (Inc. I.G.V) – 26.077% del

Monto Contratado.
- Deductivo de Obra N° 01: S/. 1’324,532.85
del 12/05/2022.
- Deductivo de Obra N° 02: S/. 111,518.66

del 07/07/2022.
del 19/08/2022
- Deductivo de Obra N° 04: S/. 28,872.90 Soles

(Inc. I.G.V) – Pendiente de aprobación.

Soles (Inc. I.G.V) – Pendiente de aprobación.
Adicional Neto : S/. 340,084.59 Soles (Inc. I.G.V) – 4.265% del Monto
Contratado.
Garantía de Fiel Cumplimiento : S/. 797,400.60 Soles (Inc. I.G.V) – 10.00% del
Monto Contratado.
- Se realizará la retención por el monto de la
garantía, correspondiente al 10% del monto
contratado en el pago de las valorizaciones.
Inspección :
- Ing. José Luis Alarcón Presentación - Reg. C.I.P
N° 54527 (Del 23/10/2021 al 21/11/2021).
- Ing. Arturo César López Cárdenas, - Reg. C.I.P
N° 204638 (Del 22/11/2021 a la fecha).
Supervisión : ANDICO - INGENIEROS S.R.L - R.U.C N°

20600824822
Jefe de Supervisión :
- Ing. Lelio Guzmán Ventura Estrada - C.I.P. N°
41666, desde el 18/04/2022 a la fecha.
Proyectista : No corresponde.
2.00.- ANTECEDENTES
Con Resolución N° 009-2021-MML/PGRLM-SRI de fecha 07 de Mayo de 2021, el
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, resuelve APROBAR el
Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública “RECONSTRUCCIÓN DEL
PUENTE HUAYCOLORO Y COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE GESTIÓN DE
RIESGOS (ACCESOS) EN LA AV. CAMPOY Y EN LA AV. LOS CISNES, DISTRITO
DE Y LURIGANCHO SAN JUAN DE LURIGANCHO – CHOSICA, PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”.
Con fecha 30 de Octubre del 2021, se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo N° 01,
acordando que la suspensión será hasta que el nuevo plan de desvío sea aprobado
por la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) y la Gerencia de Desarrollo Urbano
(GDU) autorice la interferencia de las vías.
Con Resolución de Subgerencia N° D008262-2021-MML-GMU-SIT del 07 de

Noviembre del 2021, se reformula el plan de desvío implementando una ruta alterna
para el tránsito pesado en la autopista en la Av. Ramiro Prialé, donde se hace
necesario utilizar un carril de la vía derecha en la Av. Ramiro Prialé, para desviar el
tránsito pesado reduciendo el riesgo de colapso del puente provisional.
Con fecha 24/11/2021, se suscribe al Acta de Reinicio de Obra N° 01, donde se

establece como fecha de reinicio el 25/11/2021.
Debido a las restricciones para el cumplimiento del plan de desvío en la Av. Malecón
Checa (a la altura de la Plaza de Campoy) y en el Malecón Zárate (también
denominado Boulevard de Campoy), teniendo interferencia por parte de la
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, se ha suscrito con la Entidad una segunda
Acta de Suspensión de Plazo el 29/12/2021, con eficacia anticipada a partir del
16/12/2021.
Con fecha 31/01/2022 se firma el Acta de Reinicio de Obra N° 02, donde se programa
en común acuerdo reiniciar el plazo de ejecución de obra el día 02/02/2022.
Se verifica también que las modificaciones provenientes de la reformulación del plan

de desvío, aprobado con Resolución de Subgerencia N° D008262-2021-MML-GMU-
SIT, generan un incremento de las señalizaciones y dispositivos de control; por lo que,
se hace necesario la ejecución de prestaciones adicionales para la puesta en marcha,
seguimiento y supervisión del plan de desvío reformulado; por lo que, con Resolución
de Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas N° 023-2022-MML/PGRLM-
SRAF del 15/02/2022, se ha resuelto aprobar la solicitud de ejecución de prestación
adicional N° 01 por el monto de S/. 163,525.31 Soles.
Carta N° 078-2022-RC CONSORCIO MB del 04/04/2022 el Contratista ha presentado

la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 – Parcial N°01, por 55 días calendario
contados desde el 05/02/2022 al 31/03/2022, por la causal de atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista debido a la existencias de
múltiples interferencias que han provocado el retraso y la paralización de partidas
pertenecientes a la ruta crítica, ocasionando la modificación de la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente, acorde con lo estipulado en el art. 85 del
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios.
Con Carta N° 279-2022-MML/PGRLM-SRI del 11/04/2022 la Entidad informa al

Contratista el incumplimiento de los plazos estipulados en el art. 90 del Reglamento
del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con
Cambios, otorgando 02 días calendarios para la presentación del Expediente Técnico
de Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante de Obra N° 01.
Carta N° 092-2022-RC CONSORCIO MB del 12/04/2022 el Contratista ha justificado la

demora en la presentación del Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 02 y
Deductivo Vinculante de Obra N° 01, debido a no contar con planos definitivos de
Redes de Alcantarillado hasta el 07/04/2022, superior a la fecha de entrega del
Expediente el día 02/04/2022, los cuales son la base para rediseño de la sub-
estructura en ambos márgenes, ya que el objetivo es evitar en altura y en planta las
interferencias con las redes y buzones de desagüe, sumado a ello los diseños
especiales que conlleva el rediseño de la sub-estructura con interferencias; solicitando
prorrogar la fecha de entrega hasta el 18/04/2022.
Con Carta N° 171-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 29/04/2022 la Entidad notifica al

Contratista la Resolución de Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas N°
062-2022-MML/PGRLM-SRAF de fecha 28/04/2022, donde se declara improcedente la
solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 – Parcial N° 01 debido a que la causal tenía
como fecha prevista de término el 02/05/2022.
Carta N° 106-2022-RC CONSORCIO MB del 04/05/2022 el Contratista presenta a la

Supervisión la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 – Parcial N°01, por 85 días
calendario contados desde el 05/02/2022 al 30/04/2022, originario de la causal de
Ampliación de Plazo N° 02, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista debido a la existencias de múltiples interferencias que han
provocado el retraso y la paralización de partidas pertenecientes a la ruta crítica,
ocasionando la modificación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra
vigente.

073-2022-MML/PGRLM-SRAF de fecha 12/05/2022, donde se resuelve aprobar el
Expediente de la Prestación Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01.

076-2022-MML/PGRLM-SRAF del 24/05/2022, donde se resuelva aprobar la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N° 03 por 85 días calendarios, teniendo como nueva
fecha de término de obra el 28/07/2022.


103-2022-MML/PGRLM-SRAF de fecha 07/07/2022, donde se resuelve aprobar el

Supervisión el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante
N° 03, referido a la necesidad del cambio del tipo de cimentación profunda (pilotes) a
una cimentación superficial mediante el uso de falsas zapatas.

Supervisión la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 05, por 59 días calendario
paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista debido a la incompatibilidad de
los estratos de suelos encontrados durante las perforaciones de los ductos para los
pilotes en el margen derecho en relación con lo indicado en el Expediente Técnico,
generándose vicios ocultos en su ejecución, que han provocado la paralización de los
trabajos de cimentación y sub-estructura en este margen, requiriéndose el cambio del
tipo de cimentación, siendo necesario para su ejecución la aprobación de prestaciones
adicionales y deductivos vinculantes, lo cual ha afectado la ejecución de las partidas
pertenecientes a la ruta crítica, ocasionando la modificación de la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente.
Con Carta N° 322-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 19/08//2022 la Entidad notifica al

128-2022-MML/PGRLM-SRAF del 19/08/2022, donde se resuelve aprobar el


contados desde el 01/08/2022 al 19/08/2022, originario de la causal que provoco la
Ampliación de Plazo Parcial N° 05, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuibles al Contratista debido a la incompatibilidad de los estratos de
suelos encontrados durante las perforaciones de los ductos para los pilotes en el
margen derecho en relación con lo indicado en el Expediente Técnico.

de Ampliación de Plazo N° 06 por 19 días calendarios, teniendo como nueva fecha de
término de obra el 06/10/2022.

paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista debido a la existencia de
interferencia con las redes de desagüe durante los trabajos de falsa zapata
correspondiente a la prestación adicional N° 04.

de Ampliación de Plazo N° 07 por 22 días calendarios, teniendo como nueva fecha de
término de obra el 28/10/2022.
Supervisión la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 08, por 25 días calendario,
por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista
debido a la existencia de múltiples interferencias, que por falta de liberación de
interferencias han afectado la ejecución de las partidas pertenecientes a la ruta crítica.


Con Carta N° 019-2022-MML/GRLM-SRAF-AL del 06/12//2022 la Entidad notifica al

012-2022-MML/GRLM-SRAF del 06/12/2022, donde se resuelva aprobar la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N° 09 por 15 días calendarios, teniendo como nueva


Con Carta N° 041-2022-MML/GRLM-SRAF-AL del 27/12//2022 la Entidad notifica al

022-2022-MML/GRLM-SRAF del 27/12/2022, donde se resuelva aprobar la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N° 10 por 15 días calendarios, teniendo como nueva

Con fecha 11 de Enero del 2023, se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo de Obra
N° 03, acordando que la suspensión será hasta el día en que la Entidad comunique
sobre la liberación de la interferencia.
Con fecha 17/02/2023, se suscribe al Acta de Reinicio de Obra N° 03, donde se
establece como fecha de reinicio el 17/02/2023.
La Ampliación de Plazo Parcial N° 13, es originario de la causal que provoco la
Ampliación de Plazo Parcial N° 08, N° 09, N° 10, N° 11 y N° 12, el cual se genera por
la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, debido
a la existencia de múltiples interferencias con los trabajos en la red subterránea de
Claro, trabajos de reubicación de tubería de gas y construcción de túnel liner, que por
falta de liberación han afectado la ejecución de las partidas pertenecientes a la ruta
crítica, ocasionando la modificación de la ruta crítica del programa de ejecución de
obra vigente, acorde con lo estipulado en el art. 85 del Reglamento del Procedimiento
de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, describiendo a
continuación el sustento con las anotaciones realizadas en el Cuaderno de Obra:
 Según Asiento N° 646 del Residente del 31/12/2022 (Solicitud de Ampliación

de Plazo Parcial N° 12 – Ampliaciones de Plazo) se manifiesta lo siguiente:
Se informa a la fecha que la causal de ampliación de plazo por atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista debido a las múltiples
interferencias, continua vigente, faltando realizar la liberación de las
interferencias de la red de agua, interferencias con los trabajos de instalación
de la red subterránea de Claro e interferencias con los trabajos de reubicación
de las redes de gas y construcción de tubo liner, los cuales continúan
afectando los trabajos de ruta crítica del cronograma de obra vigente.
A la fecha se encuentra pendiente de aprobación la solicitud parcial de
ampliación de plazo N° 11 y de acuerdo a lo descrito en el asiento N° 631 del
19/12/2022, se ha marcado el inicio del quinto parcial a partir del
18/12/2022, ya que el cuarto parcial se ha contabilizado hasta el 17/12/2022;
por lo que, teniéndose vigente la causal de ampliación de plazo por
causas no atribuibles al Contratista por la existencia de múltiples
interferencias, que han provocado atrasos y/o paralización en diferentes
puntos y áreas de trabajos que pertenecen a la ruta crítica de obra, lo cual
modifica el cronograma de obra vigente, en las partidas concernientes a
pavimento de la bocacalle N° 05, veredas, rampas vehiculares, rampas
peatonales, muros de contención, rellenos y demás partidas sucesoras;
además de no haberse suspendido el plazo de ejecución contractual por
dicha causal, se solicitará parcialmente hasta hoy la solicitud de
ampliación de plazo acorde con lo descrito en el art. 85 del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con
Cambios.
 Según Asiento N° 649 del Residente del 02/01/2023 (Causal de Ampliación de

Plazo por Interferencias continúa vigente – Ampliaciones de Plazo) se
manifiesta lo siguiente:
interferencias de la red de agua, con los trabajos de instalación de la red
subterránea de Claro e interferencias con los trabajos de reubicación de las
redes de gas y construcción de tubo liner, los cuales continúan afectando los
trabajos de ruta crítica del cronograma de obra vigente.
Hasta el 31/12/2022 se ha contabilizado el quinto parcial de la ampliación de
plazo por interferencias; por lo que, se anota la continuación de la causal de
ampliación de plazo marcando el inicio del sexto parcial a partir del
01/01/2023, acotando que estos atrasos y/o paralizaciones que generan la
ampliación de plazo, han modificado el cronograma de ejecución de obra
vigente, afectando a la fecha la ejecución de las partidas de ruta crítica
pertenecientes a pavimento de la bocacalle N° 05, veredas, rampas
vehiculares, rampas peatonales, muros de contención, rellenos y demás
partidas sucesoras.

Plazo por ejecución de la Prestación Adicional N° 05 – Ampliaciones de Plazo)
se manifiesta lo siguiente:
Se informa a la Supervisión que las áreas que se encontraban paralizadas por
la liberación de las interferencias de la red de agua, forman parte de la
intervención de las áreas pertenecientes a la Prestación adicional N° 05,
esperando la aprobación de parte de la Entidad para recién poder intervenir
estas áreas; por lo que, se anota el inicio de la causal de ampliación de plazo,
por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, debido a
la falta de aprobación de la prestación adicional N° 05, no pudiéndose realizar
la intervención en diversas zonas del proyecto, lo que provoca la modificación
de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente en las partidas de
Veredas y Rampas de concreto y otras sucesoras.
Se anexa el plano de intervención de la Prestación Adicional N° 05.
Plazo por interferencias continúa vigente – Ampliaciones de Plazo) se
manifiesta lo siguiente:
Se informa a la Supervisión que los trabajos pertenecientes a la ruta crítica
como son de pavimento de la bocacalle N° 05, veredas, rampas peatonales,
muros de contención, rellenos y demás partidas sucesoras, continúan
paralizadas, debido a la falta de liberación de interferencias con los trabajos de
instalación de la red subterránea de Claro e interferencias con los trabajos de
reubicación de las redes de gas y construcción de tubo liner.
En ese sentido, la causal de ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones
por causas no atribuibles al Contratista, debido a interferencias, continua
vigente, ejecutándose partidas que bien pueden ejecutarse de forma paralela a
las partidas pertenecientes a la ruta crítica. Por lo que, se recomienda realizar
la suspensión de los trabajos acorde a lo indicado en el art. 74 del Reglamento
del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con
Cambios.
 Según Asiento N° 662 de la Supervisión del 13/01/2023 (SUSPENSION DEL

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 03 - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN) se manifiesta lo siguiente:
SE DEJA CONSTANCIA QUE CON FECHA 10.01.2023 SE HA
FORMALIZADO LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA, HASTA QUE LA ENTIDAD COMUNIQUE FORMALMENTE AL
CONTRATISTA SOBRE LA LIBERACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR
TRABAJOS DE CALIDDA PARA LA REUBICACIÓN DE REDES DE GAS
PARA LA OBRA PTE. RAMIRO PRIALE QUE PERTENECE A INVERMET,
DICHA SUSPENSIÓN DE PLAZO SE HA FORMALIZADO CON LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE OBRA N°03
APARÁNDOSE EN EL NUMERAL 74.1 DEL ARTÍCULO 74 DEL
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS Y SU
MODIFICATORIA MEDIANTE D.S. N°148-2019-PCM.
 Según Asiento N° 664 del Residente del 17/02/2023 (Áreas de trabajo

actualmente paralizadas – Otras Ocurrencias) se manifiesta lo siguiente:
El día de ayer con Carta 045-2023-MMUGRML-SRI, la Entidad ha solicitado
evaluar la viabilidad del reinicio de los trabajos a partir del 17/02/2023 debido a
hechos acontecidos en las última semanas productos de accidentes suscitados
en la Autopista Ramiro Prialé, evidenciando la necesidad de continuar con los
trabajos correspondientes a la obra y con la finalidad de adoptar acciones
inmediatas que permitan garantizar la seguridad del tránsito vehicular y
peatonal en la zona de influencia de la obra, reduciendo la carga vehicular en
la Autopista Ramiro Prialé la cual se encuentra en cierre parcial debido a la
ejecución de obra.
A la fecha se puede constatar en campo, que las áreas continúan siendo
intervenidas por los trabajos de reubicación de las redes de gas y construcción
de túnel liner, siendo liberadas únicamente lo concerniente a los trabajos de
instalación de la red subterránea de Claro; por lo que, continúan existiendo
interferencias y la causal de ampliación de plazo por interferencias
continúa vigente.
Asimismo, se ha podido verificar en campo que actualmente se han iniciado la
ejecución de los muros del encauzamiento de 10.00 m. de altura aguas abajo
del estribo izquierdo, obra que se ejecuta con los fondos de INVERMET,
teniéndose que culminar los trabajos en dicho muro para recién poder
intervenir en la construcción de los muros, rampas y veredas en esa área, ya
que de lo contrario existiría el riesgo de colapso de la estructura que se desea
construir en nuestra obra al quitarse el suelo de apoyo.
Por otro lado, se encuentra pendiente de aprobación el Expediente de
Adicional N° 05 y Deductivo Vinculante N° 04, no siendo posible intervenir en
áreas de veredas que abarca el expediente, generándose que estas áreas se
encuentren también paralizadas.
Se presenta el plano de áreas afectadas a la fecha, recomendándose continuar
con la suspensión hasta la liberación de las interferencias y tener las áreas
libres para su normal ejecución.
 Según Asiento N° 665 del Residente del 17/02/2023 (Reinicio de trabajos,

levantamiento de suspensión N° 03 – Otras Ocurrencias) se manifiesta lo
siguiente:
El día de hoy se ha suscrito con la Supervisión y la Entidad el Acta de
Reinicio de obra, a partir del 17/02/2023, estando la obra suspendida
desde el 10/01/2023 y teniéndose aprobada la solicitud de ampliación de
plazo N° 12 por 15 días calendarios, se tendría como nueva fecha de
término el 23/02/2023.
Por otro lado, se reinicia con los trabajos de limpieza, trazos y replanteos, así
como con la instalación de los topes longitudinales en las vigas principales
acorde a las indicaciones del expediente; se deja constancia que se continúa
con las interferencias con los trabajos de reubicación de las redes de gas y
construcción de túnel liner, esperando la liberación parcial en el lado de
Huachipa para el día 19/02/2023.
Se solicita la verificación de la Supervisión para la continuación de los trabajos.
 Según Asiento N° 669 del Residente del 20/02/2023 (Solicitud de Ampliación

de Plazo Parcial N° 13 – Ampliaciones de Plazo) se manifiesta lo siguiente:
interferencias con los trabajos de reubicación de las redes de gas y
construcción de tubo liner, el cual continúa afectando los trabajos de ruta crítica
del cronograma de obra vigente.
A la fecha se encuentra pendiente de aprobación la solicitud parcial de
ampliación de plazo N° 12 y de acuerdo a lo descrito en el asiento N° 649 del
02/01/2023, se ha marcado el inicio del sexto parcial a partir del 01/01/2023, ya
que el quinto parcial se ha contabilizado hasta el 31/12/2022; por lo que,
teniéndose vigente la causal de ampliación de plazo por causas no atribuibles
al Contratista por la existencia de múltiples interferencias, que han provocado
atrasos y/o paralización en diferentes puntos y áreas de trabajos que
pertenecen a la ruta crítica de obra, lo cual modifica el cronograma de obra
vigente, en las partidas concernientes a pavimento de la bocacalle N° 05,
veredas, rampas peatonales, muros de contención, rellenos y demás partidas
sucesoras; además de encontrarse la obra actualmente en ejecución al
haberse levantado la suspensión, se solicitará parcialmente hasta hoy la
solicitud de ampliación de plazo acorde con lo descrito en el art. 85 del
Se presenta el plano actual de interferencias, donde se evidencia que hasta
hoy, solo se ha liberado el área perteneciente a la bocacalle 05; sin embrago,
las demás partidas que también pertenecen a la ruta como las veredas, rampas
vehiculares, rampas peatonales, muros de contención, rellenos y demás
partidas sucesoras aún no han sido liberadas.
3.00.- BASE LEGAL

Reconstrucción con Cambios:
Artículo 85.- Causales de ampliación de plazo y procedimiento.
85.1 El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por

cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al
momento de la solicitud de ampliación:
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la
prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el
plazo de las garantías que hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los
mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente
técnico de obra, en contratos a precios unitarios.
85.2 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo
establecido en el numeral precedente, el contratista, por intermedio de su
residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de
ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los
hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente.
El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su
opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y
al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados
desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve
sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo
máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la
recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor
en su informe.
Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud,
la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector,
se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a
un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de
ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente.
En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de
conclusión, hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado
por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de
ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad
otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el
contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para
cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado.
La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago
de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación
CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo
acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo
las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de
plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista
de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe
elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el
contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día
siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el
contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del
día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la
Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez
aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse
la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario
elevado por el inspector o supervisor.
Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de
plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias
dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la
Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria,
total o parcial, de la solicitud formulada.
Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecución de
proyectos de inversión pública deben ser comunicadas por la Entidad a la
autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
4.00.- JUSTIFICACION Y ANALISIS
Se justifica la Ampliación de Plazo Parcial N° 13, por 13 días calendario a partir del
21/02/2023, originario de la causal que provoco la Ampliación de Plazo Parcial N° 08,
N° 09, N° 10, N° 11 y N° 12, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista, debido a la existencia de múltiples interferencias con los
trabajos de red subterránea de Claro, trabajos de reubicación de tubería de gas y
construcción de túnel liner, que por falta de liberación han afectado la ejecución de las
partidas pertenecientes a la ruta crítica, ocasionando la modificación de la ruta crítica
del programa de ejecución de obra vigente; por lo que, se realiza el siguiente análisis
concordante con lo requerido en el art. 85 del Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios:
 De acuerdo a lo descrito en el art. 85 del Reglamento del Procedimiento de

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, el
Contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, siempre que modifiquen
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la
solicitud de ampliación.
Para nuestro caso, la causal es originario de la causal que ha provocado la

Ampliación de Plazo Parcial N° 08, N° 09, N° 10, N° 11 y N° 12, informándose
en los asientos N° 646 del 31/12/2022 (Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial
N° 12 – Ampliaciones de Plazo), N° 649 del 02/01/2023 (Causal de Ampliación
de Plazo por Interferencias continúa vigente – Ampliaciones de Plazo), N° 655
del 05/01/2023 (Causal de Ampliación de Plazo por ejecución de la Prestación
Adicional N° 05 – Ampliaciones de Plazo), N° 660 del 11/02/2023 (Causal de
Ampliación de Plazo por interferencias continúa vigente – Ampliaciones de
Plazo), N° 664 del 17/02/2023 (Áreas de trabajo actualmente paralizadas –
Otras Ocurrencias), N° 665 del 17/02/2023 (Reinicio de trabajos, levantamiento
de suspensión N° 03 – Otras Ocurrencias) y N° 669 del 20/02/2023 (Solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N° 13 – Ampliaciones de Plazo), que la causal
de ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista, continúa vigente, esto referido a la existencia de
múltiples interferencias con los trabajos de red subterránea de Claro, trabajos
de reubicación de tubería de gas y construcción de túnel liner, siendo necesario
la liberación de estas para poder continuar con la ejecución de los trabajos que
a la fecha se encuentran paralizados, los cuales han provocado atrasos y/o
paralizaciones en los trabajos de pavimento de la bocacalle N° 05, veredas,
rampas vehiculares, rampas peatonales, muros de contención, rellenos y
demás partidas sucesoras, afectando la ejecución de las partidas
pertenecientes a la ruta crítica del cronograma de obra vigente.
En las partidas base del Expediente no se prevé la ejecución de la obra bajo

situaciones de interferencias de algún tipo, teniéndose rendimientos y tiempos
de ejecución libres de interferencias; por lo que, al no estar consideradas
dentro de los alcances del contrato de ejecución de obra, los atrasos y/o
paralizaciones por la existencia de múltiples interferencias no son atribuibles ni
es responsabilidad del Contratista.
Con lo descrito en los párrafos anteriores, se demuestra que no son
atribuibles al Contratista los atrasos y/o paralización de los trabajos de
peatonales, muros de contención, rellenos y demás partidas sucesoras y
que, al pertenecer estas partidas a la ruta crítica de la obra, se ha
afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, acorde
al cronograma vigente, tal y como se muestra en las siguientes imágenes:
Cronograma Base
Del Cronograma de ejecución de obra vigente, se puede observar que las
partidas de pavimento de las bocacalles, veredas, rampas vehiculares, rampas
peatonales, muros de contención, rellenos, pertenecen a la ruta crítica de la
obra, así como también partidas sucesoras a estas, las cuales también se han
visto afectadas por los atrasos y/o paralizaciones producto de las múltiples
interferencias con las redes de agua, trabajos de red subterránea de Claro,
trabajos de reubicación de tubería de gas y construcción de túnel liner.
Asimismo, todos estos atrasos y/o paralizaciones fueron descritos en los
asientos N° 646 del 31/12/2022 (Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 12
– Ampliaciones de Plazo), N° 649 del 02/01/2023 (Causal de Ampliación de
Plazo por Interferencias continúa vigente – Ampliaciones de Plazo), N° 655 del
05/01/2023 (Causal de Ampliación de Plazo por ejecución de la Prestación
Adicional N° 05 – Ampliaciones de Plazo), N° 660 del 11/02/2023 (Causal de
Ampliación de Plazo por interferencias continúa vigente – Ampliaciones de
Plazo), N° 664 del 17/02/2023 (Áreas de trabajo actualmente paralizadas –
Otras Ocurrencias), N° 665 del 17/02/2023 (Reinicio de trabajos, levantamiento
de suspensión N° 03 – Otras Ocurrencias) y N° 669 del 20/02/2023 (Solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N° 13 – Ampliaciones de Plazo), donde a la
fecha no se ha realizado la liberación de las interferencias referido a los
trabajos de reubicación de las tuberías de gas y construcción de túnel
liner, los cuales aún continúan afectando los trabajos de ruta crítica;
manifestado además que la causal no es atribuible al Contratista y que se ha
provocado la afectación a la ruta crítica del cronograma de obra vigente.
Se demuestra además, que es la continuación de la causal que ha
provocado la Ampliación de Plazo Parcial N° 08, N° 09, N° 10, N° 11 y N°
12, donde al encontrarse la obra actualmente en ejecución al haberse
levantado la Suspensión de Obra N° 03, se ha parcializado la solicitud de
ampliación de plazo acorde con lo descrito en el art. 85 del Reglamento del
Cambios, demostrándose que la causal continúa vigente además de no
ser atribuible al Contratista, hasta que se liberen las áreas de trabajo por
interferencias, según se describe en los asientos del cuaderno de obra.
Por lo que, se cumple con los requisitos para poder solicitar la ampliación
de plazo parcial pactado por atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista.

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, para que
proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el
numeral precedente, el Contratista, por intermedio de su Residente debe
anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su
criterio determinen ampliación de plazo.
- En el asiento N° 649 del Residente de Obra del 02/01/2023, se

comunica a la Supervisión la causal de ampliación de plazo por
atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista
debido a las múltiples interferencias, continua vigente, faltando realizar
la liberación de las interferencias de la red de agua, con los trabajos
de instalación de la red subterránea de Claro e interferencias con los
trabajos de reubicación de las redes de gas y construcción de tubo
liner, los cuales continúan afectando los trabajos de ruta crítica del
cronograma de obra vigente.
Además que hasta el 31/12/2022 se ha contabilizado el quinto parcial
de la ampliación de plazo por interferencias; por lo que, se anota la
continuación de la causal de ampliación de plazo marcando el
inicio del sexto parcial a partir del 01/01/2023, acotando que estos
atrasos y/o paralizaciones que generan la ampliación de plazo, han
modificado el cronograma de ejecución de obra vigente, afectando a la
fecha la ejecución de las partidas de ruta crítica pertenecientes a
pavimento de la bocacalle N° 05, veredas, rampas vehiculares,
rampas peatonales, muros de contención, rellenos y demás partidas
sucesoras.
En ese sentido, el Contratista ha cumplido por intermedio de su

Residente, en realizar la anotación en el Cuaderno de Obra, donde se
ha informado de la vigencia de la causal por atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, debido a
la existencia de múltiples interferencias con las redes de agua,
con los trabajos de instalación de la red subterránea de Claro,
con los trabajos de reubicación de tubería de gas y construcción
de túnel liner, que por falta de liberación han afectado la
ejecución de las partidas pertenecientes a la ruta crítica; en ese
sentido, la causal de este sexto parcial que ha generado la ampliación
de plazo se computa a partir del 01/01/2023.
Asimismo, estas anotaciones han sido recurrentes tal y como se
puede observar en los asientos N° 655 del 05/01/2023 (Causal de
Ampliación de Plazo por ejecución de la Prestación Adicional N° 05 –
Ampliaciones de Plazo), N° 660 del 11/02/2023 (Causal de Ampliación
de Plazo por interferencias continúa vigente – Ampliaciones de Plazo),
N° 664 del 17/02/2023 (Áreas de trabajo actualmente paralizadas –
Otras Ocurrencias), N° 665 del 17/02/2023 (Reinicio de trabajos,
levantamiento de suspensión N° 03 – Otras Ocurrencias) y N° 669 del
20/02/2023 (Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 13 –
Ampliaciones de Plazo).
- Respecto al final de la causal, se aclara que la causal de ampliación

de plazo continúa vigente ya que a la fecha solo se ha realizado
parcialmente la liberación de las interferencias con los trabajos de
reubicación de las tuberías de gas y construcción de túnel liner, la cual
continúa afectando los trabajos de ruta crítica pertenecientes a
veredas, rampas vehiculares, rampas peatonales, muros de
contención, rellenos y demás partidas sucesoras. Por lo que, se ha
visto por conveniente y necesario solicitar la Ampliación de Plazo
Parcial N° 13, describiendo para ello en el asiento N° 669 del
20/02/2023 que teniéndose vigente la causal de ampliación de plazo
por causas no atribuibles al Contratista por la existencia de múltiples
interferencias, que han provocado atrasos y/o paralización en
diferentes puntos y áreas de trabajos que pertenecen a la ruta crítica
de obra, lo cual modifica el cronograma de obra vigente, en las
partidas concernientes a pavimento de la bocacalle N° 05, veredas,
rampas vehiculares, rampas peatonales, muros de contención,
rellenos y demás partidas sucesoras; además de encontrarse la obra
actualmente en ejecución al haberse levantado la suspensión, se
solicitará parcialmente hasta hoy la solicitud de ampliación de
plazo acorde con lo descrito en el art. 85 del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Por lo que, en el asiento N° 669 del 20/02/2023 se marca como sexto

fin parcial de causal de ampliación de plazo por atrasos y/o
paralizaciones de partidas pertenecientes a la ruta crítica, por causas
no atribuibles al Contratista debido a la existencia de múltiples
interferencias, ocasionando la modificación de la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente, contabilizándose la solicitud
de ampliación de plazo parcial N° 13 hasta el 20/02/2023.
En ese sentido, el Contratista ha cumplido, por intermedio de su

Residente, en realizar la anotación en el Cuaderno de Obra, de
parcializar el final de la causal de ampliación de plazo con fecha
20/02/2023.

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, en tanto
se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho
que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y
no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede
solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales.
Para nuestro caso, se menciona en el asiento N° 646, N° 649, N° 655, N° 660,

N° 664, N° 665 y N° 669 del Residente, que continua vigente la causal de
Ampliación de Plazo por causas no atribuibles al Contratista por la existencia
de múltiples interferencias, que han provocado atrasos y/o paralización en
diferentes puntos y áreas de trabajos que pertenecen a la ruta crítica de obra,
lo cual modifica el cronograma de obra vigente, en las partidas concernientes a
peatonales, muros de contención, rellenos y demás partidas sucesoras.
En los asientos del Cuaderno de Obra, se menciona que a la fecha solo se ha
realizado la liberación parcial de las interferencias con los trabajos de
reubicación de las tuberías de gas y construcción de túnel liner, lo cual
continúa afectando los trabajos de ruta crítica.
De lo descrito en el párrafo anterior, se acredita y sustenta que no se cuenta
con fecha prevista de conclusión de causal de la Ampliación de Plazo
Parcial N° 13, el cual es originario de la causal que ha provocado la Ampliación
de Plazo Parcial N° 08, N° 09, N° 10, N° 11 y N° 12, por la causal de atrasos
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista por la existencia de
múltiples interferencias, siendo necesario a la fecha la liberación de las
interferencias con los trabajos de reubicación de las tuberías de gas y
construcción de túnel liner.

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, dentro de
los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el
Contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud
de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda,
siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra
vigente.
Para nuestro caso, la causal de Ampliación de Plazo N° 13, tiene como fecha
de fin parcial de causal el 20/02/2023, de acuerdo con lo descrito en el
asiento N° 669 del Residente de Obra del 20/02/2023; sin embargo, al tener
como fecha de término (según la Solicitud Parcial de Ampliación de Plazo N°
12 y Suspensión de Plazo de Obra N° 03) el 23/02/2023, solo se cuenta hasta
el 23/02/2023 para para que el Contratista solicite, cuantifique y sustente la
solicitud de ampliación de plazo ante el Supervisor, encontrándonos dentro del
plazo previsto en el Reglamento para solicitar la ampliación de plazo.
 De todo lo descrito en los párrafos anteriores, se justifica y se sustenta la

causal de ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas
no atribuibles al Contratista, debido a la existencia de múltiples
interferencia con los trabajos de reubicación de tubería de gas y
construcción de túnel liner, lo cual ha afectado la ejecución de las partidas
pertenecientes a la ruta crítica, ocasionando la modificación de la ruta crítica
del programa de ejecución de obra vigente en los siguientes ítems así como de
las partidas sucesoras:
 BOCACALLES:
 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE.
 BASE GRANULAR E=0.20M.
 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c=350 kg/cm2
(H=22cm.).
 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO.
 MUROS DE CONTENCIÓN.
 Para la cuantificación de la causal de Ampliación de Plazo Parcial N° 13, se

identificará las áreas de trabajo que se han visto afectadas por las
interferencias, convirtiéndolas en plazos de ejecución y contabilizando la
afectación a partir del inicio de la causal para cada tipo de interferencia; para lo
cual se calcularán los metrados de las partidas de ruta crítica representativas
que conllevan cantidades grandes de metrados afectados y por ende que
conllevarán mayores tiempos de ejecución, que para nuestro caso acorde al
cronograma vigente correspondería a las partidas de veredas de concreto,
según se puede observar en la siguiente imagen:
Para el cálculo de los metrados afectados de las Veredas de Concreto, ya que

hasta la fecha no se ha liberado las interferencias con los trabajos de
reubicación de tubería de gas y construcción de túnel liner, interferencia que
afectan los trabajos en veredas, se tomarán las áreas afectadas hasta el
20/02/2023 fecha donde se considera termino parcial de la presente ampliación
de plazo, áreas que también fueron identificadas acorde a la siguiente imagen:
Áreas paralizadas de veredas y pavimento por

De donde se interferencia
tiene un área con latotal
red de
degasVeredas
hasta el 20/02/2023
afectado por interferencias de
381.545 m2, que representa el 15.69% del total.
En base a estos metrados y porcentajes, se ha calculado el total en días del
plazo afectado por interferencias, acorde al siguiente cuadro:
ANALISIS PARA VEREDAS DE CONCRETO AFECTADO HASTA EL 20/02/2023
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO

VEREDAS DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175 kg/cm2 ,
03.04.04.03 m3 314.27
E=0.10M ACABADO C:A 1:2
VOLUMEN DE VEREDAS AFECTADO m3 49.31

MARGEN DERECHO 30.49
MARGEN IZQUIERDO 7.66
UÑAS 11.16
% DEL TOTAL 15.69%
PLAZO PLAZO
ITEM DESCRIPCION
CONTRACTUAL AFECTADO
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA
03.04.02.01 58.00 9.00
VEREDAS
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
03.04.02.03 C/EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE PARA RAMPAS 58.00 9.00
Y VEREDAS
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE
03.04.02.04 57.00 9.00
PARA VEREDAS
03.04.03.01 BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M 58.00 9.00
03.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 34.00 5.00
03.04.04.03 VEREDAS DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175 kg/cm2 , 54.00 8.00

E=0.10M ACABADO C:A 1:2
03.04.04.06 JUNTA CON ASFALTO E=1" PARA VEREDAS 2.00 0.00
03.04.04.07 CURADO DE CONCRETO 55.00 9.00
De donde se puede observar que los trabajos de ruta crítica pertenecientes a la

partida 03.04.04.03 VEREDAS DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175
kg/cm2, E=0.10M ACABADO C:A 1:2, ha sido afectado un periodo de 9 días.
Cuantificación de la causal que ha generado atrasos y/o paralizaciones:

Para la cuantificación del plazo total afectado, se trabajará con el cronograma
de obra vigente, donde a las partidas que no intervienen se colocará un plazo
de ejecución de cero y se colocará el plazo afectado para cada partida, acorde
al cálculo realizado en el cuadro anterior, para posteriormente extraer las
fechas de comienzo y fin y establecer con esas fechas el plazo de afectación a
la ruta crítica de la obra debido a interferencias.
 Para el caso de las Veredas de Concreto, de acuerdo a los plazos

afectados, teniendo en consideración la secuencia de ejecución, acorde a
cronograma aprobado, se obtiene el siguiente cronograma de fecha de
inicio y fin:
De donde se puede observar que las partidas involucradas inician el
21/02/2023 y termina el 05/03/2023; es decir, se requiere un total de 13
días calendario de ejecución para la construcción de los 49.31 m3 de
veredas afectado por las interferencias, contados a partir del
21/02/2023.
Después del análisis realizado a las partidas de ruta crítica afectados, se puede
verificar que la causal que ha originado atrasos y/o paralizaciones no
atribuibles al Contratista, producto de la existencia de interferencia con los
trabajos de reubicación de tubería de gas y construcción de túnel liner, que ha
provocado la modificación del cronograma de obra vigente, en las partidas
concernientes a pavimento de las bocacalles, veredas, rampas vehiculares,
rampas peatonales, muros de contención, rellenos y otras partidas sucesoras,
aún continúa vigente y que el plazo de afectación a los trabajos de ruta
crítica del cronograma de obra vigente se contabiliza en 13 días
calendario contados a partir del 21/02/2023, para poder culminar con los
trabajos paralizados pendiente de ejecución.
5.00.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 De acuerdo con el art. art. 85 del Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, el plazo
máximo para que el Contratista solicite, cuantifique y sustente la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N° 13, para nuestro caso es el 07/03/2023; sin
embargo, cabe señalar que la fecha de término (según la Solicitud Parcial de
Ampliación de Plazo N° 12 y Suspensión de Plazo de Obra N° 03) es el
23/02/2023; por lo que, solo se cuenta hasta el 23/02/2023 para solicitar,
cuantificar y sustentar la solicitud de ampliación de plazo, y estamos
dentro de los plazos establecidos.
 Se verifica, en el asiento N° 646 del 31/12/2022 (Solicitud de Ampliación de

Plazo Parcial N° 12 – Ampliaciones de Plazo), N° 649 del 02/01/2023 (Causal
de Ampliación de Plazo por Interferencias continúa vigente – Ampliaciones de
Plazo), N° 655 del 05/01/2023 (Causal de Ampliación de Plazo por ejecución
de la Prestación Adicional N° 05 – Ampliaciones de Plazo), N° 660 del
11/02/2023 (Causal de Ampliación de Plazo por interferencias continúa vigente
– Ampliaciones de Plazo), N° 664 del 17/02/2023 (Áreas de trabajo
actualmente paralizadas – Otras Ocurrencias), N° 665 del 17/02/2023 (Reinicio
de trabajos, levantamiento de suspensión N° 03 – Otras Ocurrencias) y N° 669
del 20/02/2023 (Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 13 – Ampliaciones
de Plazo), que se han paralizado los trabajos de pavimento de las bocacalles,
veredas, rampas vehiculares, rampas peatonales, muros de contención,
rellenos y otras partidas sucesoras, que acorde al cronograma vigente
pertenecen a la ruta crítica de la obra, marcándose el inicio de la causal para
el Sexto Parcial de Ampliación de Plazo desde el 01/01/2023, por atrasos
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, debido a la
existencia de la interferencia con los trabajos de reubicación de tubería de gas
y construcción de túnel liner, provocando que se afecten los plazos de las
partidas que pertenecen a la ruta crítica del cronograma de obra vigente.
 Se verifica, de acuerdo con la anotación del Cuaderno de Obra, que a la fecha

no se ha realizado la liberación de las interferencias con los trabajos de
reubicación de las tuberías de gas y construcción de túnel liner, lo cual
continúa afectando los trabajos de ruta crítica; por lo que, la causal que ha
generado la ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista, debido a la existencia de múltiples interferencias,
continúa vigente, siendo necesario a la fecha la liberación de la interferencia
con los trabajos de reubicación de las tuberías de gas y construcción de túnel
liner, para poder así continuar con los trabajos de ruta crítica afectados; por lo
que, se ha parcializado nuevamente el final de la causal de ampliación de
plazo hasta el 20/02/2023, ya que se desconoce la fecha de la liberación de la
interferencia vigente.
 Se ha dejado constancia en el asiento N° 669 del 20/02/2023 del cuaderno de

obra (Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 13 – Ampliaciones de Plazo)
que la causal continúa vigente, faltando realizar la liberación de la interferencia
con los trabajos de reubicación de las redes de gas y construcción de tubo
liner; por lo que, la causal de ampliación de plazo continuará vigente,
acreditando y sustentando que no se cuenta con fecha prevista de conclusión
de causal, persistiendo la causal Ampliación de Plazo Parcial N° 13, por
atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista debido a la
existencia de interferencias con los trabajos de reubicación de las tuberías de
gas y construcción de túnel liner, y que por falta de liberación continúan
afectando la ejecución de las partidas pertenecientes a la ruta crítica,
ocasionando la modificación de la ruta crítica del programa de ejecución de
obra vigente; con lo cual se acredita y sustenta que no se cuenta con fecha
prevista de conclusión de causal de la ampliación de plazo.
 Se sustenta la Ampliación de Plazo Parcial N° 13 por 13 días calendario, a

partir del 21/02/2023, para poder culminar con los trabajos paralizados
pendiente de ejecución, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuibles al Contratista, producto de la existencia de interferencia
con los trabajos de reubicación de tubería de gas y construcción de túnel liner,
que ha provocado la modificación del cronograma de obra vigente, en las
partidas concernientes a pavimento de las bocacalles, veredas, rampas
vehiculares, rampas peatonales, muros de contención, rellenos y otras partidas
sucesoras, ocasionando la modificación del programa de ejecución de obra
vigente, acorde con lo estipulado en el art. 85 del Reglamento del
Cambios.
 Al tener vigente el plazo de ejecución hasta el 23/02/2023 y al contabilizarse en

esta solicitud de ampliación 13 días calendario, a partir del 21/02/2023, para
poder culminar con los trabajos paralizados pendiente de ejecución, se
concluye que se requiere de una Ampliación de Plazo Parcial N° 13 por 10
días calendario contados a partir del 24/02/2023.
 Las nuevas fechas de plazo contractual serán:

- Plazo de ejecución : 120 días calendario.
- Inicio de Obra : 23/10/2021.
- Término de Obra Inicial : 19/02/2022.
- Suspensión de Plazo N° 01 : 26 días calendario (Del
30/10/2021 al 24/11/2021).
16/12/2021 al 01/02/2022).
10/01/2023 al 16/02/2023).
- Ampliación de Plazo N° 01 : 00 días calendario (Resolución
de Sub Gerencia Regional de
Administración y Finanzas N°
038-2022-MML/PGRLM-SRAF
del 10/03/2022).
del 28/04/2022).
del 24/05/2022).
del 16/06/2022).
del 23/08/2022).
del 15/09/2022).
del 15/09/2022).
del 16/11/2022).
012-2022-MML/GRLM-SRAF del
06/12/2022)
022-2022-MML/GRLM-SRAF del
27/12/2022).
- Ampliación de Plazo N° 11 : 15 días calendario (Pendiente de
aprobación).
aprobación).
aprobación).
- Nueva Fecha de Término de Obra : 05/03/2023.
COPIA DE CONTRATO
DE OBRA
COPIA DE LOS
ASIENTOS DE
CUADERNO DE OBRA
ACTA DE SUSPENSIÓN
DE PLAZO
ACTA DE REINICIO DE
OBRA
RESOLUCIÓN DE SUB
GERENCIA REGIONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS N° 076-2022-
MML/PGRLM-SRAF
RESOLUCIÓN DE SUB
GERENCIA REGIONAL
MML/PGRLM-SRAF
RESOLUCIÓN DE SUB
GERENCIA REGIONAL
MML/PGRLM-SRAF
RESOLUCIÓN DE SUB
GERENCIA REGIONAL
MML/PGRLM-SRAF
RESOLUCIÓN DE SUB
GERENCIA REGIONAL
MML/PGRLM-SRAF
RESOLUCIÓN DE SUB
GERENCIA REGIONAL
MML/PGRLM-SRAF
RESOLUCIÓN DE SUB
GERENCIA REGIONAL
MML/GRLM-SRAF
RESOLUCIÓN DE SUB
GERENCIA REGIONAL
MML/GRLM-SRAF
CRONOGRAMA
VIGENTE
CRONOGRAMA
GENERAL
CRONOGRAMA DE
PARTIDAS DE VEREDAS
– PARA AMPLIACION
PLANO

Solicitud de Ampliacion de Plazo #01

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Solicitud de Ampliacion de Plazo #01

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Solicitud de Ampliacion de Plazo #01

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

" Año de la unidad, la paz y el desarrollo "

Lima, 21 de Febrero del 2023

CARTA N° 027-2023-RC CONSORCIO MB

ING. LELIO GUZMÁN VENTURA ESTRADA - C.I.P. N° 41666

Obra : Reconstrucción del Puente Huaycoloro y Componente

Asunto : Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 13, por

Tengo el agrado de dirigirme ante ustedes en mi calidad de representante legal del

INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 13

Sistema de Contratación : A Precios Unitarios.

Obra : “Reconstrucción del Puente Huaycoloro y

Ubicación de la Obra : Lugar :

Valor Referencial : S/. 8’860,006.61 Soles (Inc. I.G.V)

Contrato de Obra : N° 028 – 2021 – MML – PGRLM – SRAF

Fecha de firma de contrato : 27/09/2021

Plazo de Ejecución : 120 días calendarios

Contratista : CONSORCIO MB - R.U.C N° 20608448374

Monto Total de Contrato : S/. 7’974,005.95 Soles (Inc. I.G.V)

Entrega de Terreno : 22 de Octubre del 2,021

Inicio de Obra : 23/10/2021

Término de Obra Inicial : 19/02/2022

Suspensión del Plazo N° 01 : Del 30/10/2021 al 24/11/2021 (26 días calendarios)

Suspensión del Plazo N° 03 : Del 10/01/2023 al 16/02/2023 (38 días calendarios)

Ampliación de Plazo : 229 días calendarios.

Término de Obra Contractual : 23/02/2023

Adicionales de Obra : S/. 2’419,505.72 Soles (Inc. I.G.V) – 30.342% del

- Adicional de Obra N° 02: S/. 1’675,868.65

- Adicional de Obra N° 03: S/. 222,511.03 Soles

- Adicional de Obra N° 04: S/. 227,856.48 Soles

- Adicional de Obra N° 05: S/. 129,744.25 Soles

Deductivos de Obra : S/. 2,079,421.13 Soles (Inc. I.G.V) – 26.077% del

- Deductivo de Obra N° 02: S/. 111,518.66

- Deductivo de Obra N° 04: S/. 28,872.90 Soles

- Deductivo de Obra N° 05: S/. 123,550.39

Supervisión : ANDICO - INGENIEROS S.R.L - R.U.C N°

Con Resolución de Subgerencia N° D008262-2021-MML-GMU-SIT del 07 de

Con fecha 24/11/2021, se suscribe al Acta de Reinicio de Obra N° 01, donde se

Se verifica también que las modificaciones provenientes de la reformulación del plan

Carta N° 078-2022-RC CONSORCIO MB del 04/04/2022 el Contratista ha presentado

Con Carta N° 279-2022-MML/PGRLM-SRI del 11/04/2022 la Entidad informa al

Carta N° 092-2022-RC CONSORCIO MB del 12/04/2022 el Contratista ha justificado la

Con Carta N° 171-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 29/04/2022 la Entidad notifica al

Carta N° 106-2022-RC CONSORCIO MB del 04/05/2022 el Contratista presenta a la

Con Carta N° 195-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 12/05/2022 la Entidad notifica al

Con Carta N° 208-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 24/05/2022 la Entidad notifica al

Con Carta N° 235-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 16/06/2022 la Entidad notifica al

Con Carta N° 268-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 07/07/2022 la Entidad notifica al

Carta N° 177-2022-RC CONSORCIO MB del 26/07/2022 el Contratista presenta a la

Carta N° 190-2022-RC CONSORCIO MB del 08/08/2022 el Contratista presenta a la

Con Carta N° 322-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 19/08//2022 la Entidad notifica al

Con Carta N° 326-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 23/08//2022 la Entidad notifica al

Carta N° 206-2022-RC CONSORCIO MB del 31/08/2022 el Contratista presenta a la

Con Carta N° 359-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 15/09//2022 la Entidad notifica al

Carta N° 225-2022-RC CONSORCIO MB del 26/09/2022 el Contratista presenta a la

Con Carta N° 395-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 14/10//2022 la Entidad notifica al

Con Carta N° 423-2022-MML/PGRLM-SRAF-AL del 16/11//2022 la Entidad notifica al

Carta N° 275-2022-RC CONSORCIO MB del 17/11/2022 el Contratista presenta a la

Con Carta N° 019-2022-MML/GRLM-SRAF-AL del 06/12//2022 la Entidad notifica al

Carta N° 300-2022-RC CONSORCIO MB del 02/12/2022 el Contratista presenta a la

Carta N° 312-2022-RC CONSORCIO MB del 17/12/2022 el Contratista presenta a la