FORMATO N°03 - AB

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

Órgano y/o Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE COMPETITIVA AGRARIA

Actividad del POI/Acción
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Estratégica PEI:
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
Denominación de la Contratación: PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA Y PALCAMAYO DE LA
PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN”, CON CUI 2481265 A
CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA.

I. FINALIDAD PÚBLICA
La Dirección Regional de Agricultura de Junín ha considerado en su programación la formulación del expediente técnico del
proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA Y PALCAMAYO
DE LA PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI 2481265, proyecto de inversión pública que permitirá
brindar un mejor SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO a la población de los distritos de Acobamba y
Palcamayo, provincia Tarma de la región Junín.
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para la contratación del servicio de consultoría de obra para la
FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA Y PALCAMAYO DE LA PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE
JUNIN”, CON CUI 2481265
OBJETIVO ESPECIFICO:
- Contar con un expediente técnico de calidad que garantizara la ejecución del proyecto dentro de las
normas técnicas, costos y plazos establecidos.
- Brindar un mejor servicio de provisión de agua para riego a loa población de los distrito de Acobamba y
Palcamayo en la provincia de Tarma de la región Junín.
III. ALCANCES DEL SERVICIO:
3.1. ALCANCES DEL SERVICIO A CONTRATAR
El servicio de consultoría de obra para la formulación del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA Y PALCAMAYO DE LA PROVINCIA DE TARMA
DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI 2481265, comprende el desarrollo de los trabajos en el CANAL LATERAL y CANAL
PRINCIPAL ubicada en el distrito de Acobamba y Palcamayo, provincia de Tarma de la región Junín. Asimismo, el servicio de
consultoría comprende mínimamente la ejecución de pruebas de campo en la infraestructura existente, la obtención de
permisos sectoriales, autorizaciones y licencias requeridas de acuerdo a la tipología y emplazamiento del proyecto.
3.2. CONTENIDO DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONTENIDO DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
CARATULA
DECLARACION JURADA
Declaración Jurada de los Profesionales que Intervinieron en el proyecto, en cada especialidad
1 RESUMEN EJECUTIVO
A. Refleja la información empleada y los resultados más relevantes del proceso de formulación del
expediente técnico
2 MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL
A. Memoria descriptiva contiene: Introducción, Nombre del proyecto, Antecedentes, Objetivos, Metas
físicas, Ubicación del proyecto, Número de beneficiarios directos e indirectos y área bajo riego (existente
y/o incorporada). Resumen del costo del Proyecto, Modalidad de ejecución, Plazo de ejecución y época
recomendable. En caso de tratarse de un proyecto de riego tecnificado, se procederá conforme a lo
establecido en la Ley N° 28585. Ley de Riego Tecnificado.
3 SITUACION ACTUAL
A. Situación actual contiene: Características físicas generales (clima, topografía, geología y geotecnia,
 hidrología, vías de acceso, etc). Características socio económicas (población beneficiada, actividad
económica principal, niveles de vida, servicios básicos de la población, etc), Característica agronómicas
(área agrícola aprovechada y potencial). Situación actual de la infraestructura existente (inventario). En
caso de riego tecnificado las áreas de riego deberán acreditarse la propiedad y/o posesión del terreno,
según Ley N° 28585
4 INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1 Planteamiento o Planeamiento Hidráulico
A. Planeamiento hidráulico del sistema de riego (Esquema hidráulico, indicando la fuente hídrica según
caudal de captación disponible autorizado por el ANA, características de línea de conducción,
estructuras hidráulicas consideradas, módulos/área de riego, etc.)
4.2 Criterios y consideraciones de Diseño Hidráulico- Estructural
A. Criterios hidráulicos y estructurales de las estructuras hidráulicas proyectadas (Indica criterios y
consideraciones establecidas según las condiciones propias de la zona de estudio y en el marco de la
normatividad vigente sobre la especialidad).
B. Diseño hidráulico y estructural de las obras planteadas en el estudio. (Indica procedimiento de cálculo,
empleo de sofware que valida los b. cálculos y resultados)
4.3 Descripción Técnica de las Obras Hidráulicas Proyectadas
A. Estructura hidráulica proyectada (Indicando dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc)
4.4 Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Metrados, Relación de Insumos
A. Presupuesto detallado de la Obra (Costo Directo y Costo Indirecto)
B. Análisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada
C. Planillas de metrados de todas las partidas presupuestadas
D. Relación de Insumos por item (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias, insumos)
E. Cálculos de Flete desde la ciudad de abastecimiento a obra y Flete dentro de la zona de la obra
F. Gastos generales de obra (desagregado en gastos variable y gasto fijo) y gastos generales de
supervisión (desagregado)
G. Fórmula Polinómica (De acuerdo al D.S. N°011-79-VC, debiendo adjuntar los cálculos justificativos,
agrupamiento de monomios y conformación de la fórmula definitiva)
4.5 Especificaciones Técnicas
A. Especificaciones técnicas generales y específicas, acordes las partidas del presupuesto. Considera los
siguientes item descripción de los trabajos, métodos de construcción, métodos de medición y
condiciones de pago.
4.6 Programación y Cronograma de Ejecución de Obra
A. Cronograma de Ejecución Física de obra por todas las partidas genéricas (en diagrama de barra -
Gantt).
B. Cronograma valorizado (establece el valor en cada período programado y cada partida del presupuesto,
indica montos valorizados por mes y porcentaje correspondiente).
C. Cronograma de Adquisición de materiales (por cada insumo del presupuesto indicando montos,
valorizado por mes)
4.7 Seguridad y Salud en Obra
A. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, según D.S.N°011-2019-TR, concordando con la
Norma G-050 Seguridad durante la Construcción.
4.8 Planos a nivel constructivo
A. Plano de ubicación donde se ubica el proyecto (Georreferenciado en coordenadas Universal Transversal
Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84).
B. Plano Clave que permita verificar el planteamiento del proyecto (la ubicación de las obras propuestas y
las áreas beneficiarias con el proyecto, etc.). (Para el caso de PIP de riego tecnificado el plano deberá
mostrar los predios y/o áreas a regar, indicando unidades de riego, caudal de riego, turno de riego, etc)
C. Planos Topográficos, que contienen la red de los BMs y puntos de referencia usados en el
levantamiento topográfico, (debidamente c. identificados, con coordenadas UTM sistema WGS84)
D. Planos de detalle de las estructuras hidráulicas proyectadas (Sistema de Almacenamiento, Sistema de
Captación, obras de arte proyectadas, debidamente acotadas, emplazadas en curva de nivel según
corresponda, a escala adecuada y en concordancia con los diseños hidráulicos y estructurales del
proyecto)
E. Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convencional adecuada y legible indicando BMs, puntos
 de referencia, cuadro de elementos de curva, cuadro de características hidráulicas, sección típica entre
otros. (Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captación, Sistema de conducción y distribución
principal y laterales según corresponda)
F. Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuada y legible que muestran área de
corte y relleno. Presenta cuadro resumen del movimiento de tierras. (Sistema de Almacenamiento,
Sistema de Captación, Canales y/o línea de conducción principal, canales laterales y/o líneas de
conducción secundaria y/o terciaria)
G. Planos según especialidad; Geológicos-geotécnicos, agrológicos, hidrológico entre otros.
5 ESTUDIOS BÁSICOS
5.1 Estudio Topográfico
A. Estudio topográfico, que contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripción del área del proyecto,
metodología de trabajo (planeamiento, reconocimiento y monumentación, etc.), características de los
equipos empleados, equipo de cómputo, software topográfico, brigadas de campo y gabinete, etc).
Trabajo de campo, Red de control vertical y horizontal, monumentación de puntos de apoyo y BMs,
levantamiento topográfico), para presas (descripción del levantamiento batimétrico, etc.). Trabajo de
Gabinete: procesamiento de la información recolectada, softwares empleados, etc), según corresponda
B. Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciación, monumentación de hitos, red geodésica
(mínimo 03 puntos, según magnitud de proyecto), parámetros de configuración, punto base de control y
procesamiento). Adjunta Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos de orden C, con certificación
de puntos geodésicos certificados por el IGN)
C. Georreferenciación del proyecto está en coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el
Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84)
D. Planos de ubicación, ubicación de puntos geodésicos, BMs, levantamiento planialtimétrico, planos de
levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada que sea manejable y legible)
5.2 Estudio Hidrológico
A. Descripción general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hídrica de aporte
B. Oferta hídrica disponible (Registro de aforos, generación de caudales, estimación de la oferta, oferta
hídrica al 75% de persistencia); en caso de presas o similares, determina la capacidad del vaso de
embalse, la producción hídrica de la cuenca respecto al eje de presa. Comparada y analiza con la libre
disponibilidad o Licencia de uso de agua otorgada por la ANA, según sea el caso.
C. Demanda hídrica de acuerdo a la cédula de cultivos, indicando Kc de cultivo, Eto y ETR, eficiencia de
riego, etc. (Todo dato consignado en los cálculos esta referenciado).
D. Balance Hídrico (Oferta -Demanda), en caso de presa se deberá desarrollar la simulación extendida y
operación de embalse o presas. El balance hídrico deberá considerar la disponibilidad acreditada por la
autoridad de aguas.
E. Estimación del caudal máximo de avenidas con metodología adecuada. (en caso de presas, embalses o
similares realiza el tránsito de avenidas)
5.3 Estudio Geológico y Geotécnico
A. Estudio geológico, que contiene geomorfología, geología local, condiciones geológicas del sistema de
conducción, captación y obras de arte. En caso de presas o similares (Geología local de la presa,
estratigrafía, estructuras geológicas, hidrogeología, característica y condiciones geológicas del eje de
presa y obras conexas. Características geológicas del vaso o zona de embalse, condiciones
morfológicas y estanqueidad).
B. Estudio geotécnico, describe las características geotécnicas del sistema de conducción y distribución
principal, obras de arte especiales (bocatoma, reservorios, alcantarillas, etc.). En caso de presas:
Levantamiento geotécnico de la boquilla y vaso de la represa. Estudios especiales como perforaciones
diamantinas, ensayos geolectrico y MASW. Además, presenta el estudio de canteras de las materiales
de construcción, según corresponda
C. Resultado de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecánica de suelos), en caso de sistema
de conducción y distribución principal cada 500 metros. En caso de presas lo similares: Perforaciones
diamantinas a 1.5 metros de la altura de la presa, mínimo 03 en eje de presa y 02 en estribos). Ensayos
Geoeléctrico una malla mínima de 10 puntos y ensayos MAW un mínimo de 04 líneas sísmicas. Los
resultados son emitidos por laboratorios certificados por INACAL, según corresponda
D. Planos de ubicación de calicatas, perforaciones diamantinas, ensayos MASW, SEV, según corresponda
E. Planos de ubicación de canteras de materiales de construcción según corresponda, indicando acceso
(estado y distancia), influencia de la e. cantera, área, espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad,
 tratamiento.
5.4 Estudio de Impacto Ambiental
A. Impactos ambientales que ocasionaría el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas
B. Plan de Manejo Ambiental, incluye presupuesto del plan.
5.5 Estudio de Riesgo y Desastres
A. Gestión de riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los lineamientos aprobados con
Resolución Ministerial N° 0484-2019a. MINAGRI, de fecha 31/12/2019)
B. Identifica los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta
las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. (Directiva N° 12-
2017-OSCE/CD)
5.6 Estudio Agrológico
A. Estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-AG) o según corresponda
B. Informe de determinación de las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego. Aspectos
agronómicos (plan de desarrollo agrícola y cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la
cédula de cultivo)
6 ESTUDIO SOCIAL
A. Estudio social de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social"
B. Documentos de sostenibilidad de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social"
7 DOCUMENTOS DE GESTION
A. Acreditación de Disponibilidad del Recurso Hídrico vigente, emitido por la Autoridad Nacional del Agua
B. Resolución de Dirección Aprobando el IGA o documento de certificación ambiental según corresponda,
emitida por la DGAAA, vigente
C. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA vigente, emitida por el Ministerio de Cultura
(según corresponda) y/o Documento equivalente emitido por Ministerio de Cultura.
D. Documentos de Saneamiento Físico Legal, según corresponda
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR
4.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR
- Ser persona natural y/o jurídica.
- Con inscripción vigente en Registro Nacional de Proveedores (RNP), en la especialidad de “Consultoría en obras
represas, irrigaciones y afines – Categoría C o superior.
- Con ruc activo y habido.
- Contar con código CCI.
- No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el estado.
- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial, por la contratación
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del
comprobante de pago, según corresponda.

- Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de Estudios de Pre Inversión y/o
Elaboración de Expediente Técnico y/o Reformulación de Expedientes Técnicos de la: Construcción y/o Mejoramiento
y/o Ampliación y/o Instalación y/o Creación y/o Rehabilitación y/o Recuperación y/o Remodelación de: Infraestructuras
del sector Agricultura y/o Riego y/o Irrigaciones y/o saneamiento básico, ejecutadas para entidades públicas.
4.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se establece lo siguiente:
 El número máximo de consorciados es de 03 integrantes.
 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.
 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 30%.

4.3. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL:

CARGO FORMACION PROFESIONAL FORMACION ACADEMICA
Jefe de proyecto Experiencia mínima de (24) meses
como: Jefe de Proyecto y/o Jefe de
Ingeniero Civil y/o Agrícola. Colegiado
Estudio y/o Responsable de Estudio
y Habilitado
Definitivo y/o la combinación de los
términos anteriores, en la Elaboración
 y/o Supervisión y/o Formulación de:
Expedientes Técnicos y/o Estudios de
Pre Inversión, de obras similares
ejecutadas para entidades públicas o
privadas.

La experiencia se computará a partir

de la obtención de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada

paralelamente (traslape), para el
computo de la experiencia solo se
considerará una vez el periodo
traslapado.
Especialista en diseño Experiencia mínima de (12) meses
agronómico como: Especialista en Diseño
Agronómico y/o Jefe de Proyecto y/o la
combinación de los términos
anteriores, en la Elaboración y/o
Supervisión y/o Formulación de:
Expedientes Técnicos y/o Estudios de
Pre Inversión, de obras similares
Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero
ejecutadas para entidades públicas o
Agrícola. Colegiado y Habilitado.
privadas.
La experiencia se computará a partir
de la obtención de la colegiatura.
De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el
computo de la experiencia solo se
considerará una vez el periodo
traslapado.
Especialista en Hidráulica y Experiencia mínima de (12) meses
Estructuras como: Especialista en Diseño
Hidráulico y/o Ingeniero Hidráulico y/o
Ingeniero Especialista en Mecánica de
Fluidos y/o Especialista en Diseño
Hidráulico y/o Especialista en Diseño
Estructural y/o Especialista en
Estructuras y/o la combinación de los
términos anteriores, en la Elaboración
y/o Supervisión y/o Formulación de:
Ingeniero Civil y/o Agrícola. Colegiado
Expedientes Técnicos y/o Estudios de
y Habilitado.
Pre Inversión en obras similares
ejecutadas para entidades públicas o
privadas.
La experiencia se computará a partir
de la obtención de la colegiatura.
De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el
computo de la experiencia solo se
considerará una vez el periodo
traslapado.
Especialista en Riesgos Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado. Experiencia mínima de (12) meses
como: Especialista en Riesgos, en la
Elaboración y/o Supervisión y/o
Formulación y/o Evaluación de:
Proyectos de Pre Inversión y/o
Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, de obras en general
ejecutadas para entidades públicas o
 privadas.
La experiencia se computará a partir
de la obtención de la colegiatura.
De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el
computo de la experiencia solo se
considerará una vez el periodo
traslapado.
Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental. Colegiado y Experiencia mínima de (12) meses
Habilitado. como: Especialista Ambiental y/o
Ingeniero Especialista en Seguridad y
Medio Ambiente y/o la combinación de
los términos anteriores, en:
- Elaboración y/o Supervisión y/o
Formulación de: Expedientes
Técnicos; de obras en general, y/o
- Ejecución de obras en general.

Ejecutadas para entidades públicas o

privadas.
La experiencia se computará a partir
de la obtención de la colegiatura.
De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el
computo de la experiencia solo se
considerará una vez el periodo
traslapado.
Especialista en Costos y Ingeniero Civil. Colegiado y Experiencia mínima de (12) meses
Presupuestos Habilitado. como: Especialista en Costos y
Presupuestos y/o Especialista en
Costos, Metrados y Valorizaciones y/o
Ingeniero de Costos, Metrados y
Valorizaciones y/o Ingeniero de
Metrados y Valorizaciones y/o Jefe en
Metrados, Costos y Valorizaciones y/o
Responsable de Presupuesto y
Valorizaciones y/o Especialista de
Costos y Programación de Obras y/o
Ingeniero de Oficina Técnica y
Programación de obras y/o la
combinación de los términos
anteriores, en la Elaboración y/o
Supervisión y/o Formulación de:
Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, de obras en general
ejecutadas para entidades públicas o
privadas.
La experiencia se computará a partir
de la obtención de la colegiatura.
De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el
computo de la experiencia solo se
considerará una vez el periodo
traslapado.
Especialista en Topografía Ingeniero Topógrafo y/o Ingeniero Experiencia mínima de (12) meses
Civil, titulado y habilitado. como: Especialista en Topografía y/o
Topógrafo y/o Especialista en
Topografía y Diseño y/o Jefe de
Explanaciones y Topografía y/o
Responsable en Replanteo,
 Explanaciones y Topografía y/o la
combinación de los términos
anteriores, en:
- Elaboración y/o Supervisión y/o
Formulación de: Expedientes
Técnicos; de obras en general, y/o
- Ejecución de obras en general.

Ejecutadas para entidades públicas o

privadas.
La experiencia se computará a partir
de la obtención de la colegiatura.
De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el
computo de la experiencia solo se
considerará una vez el periodo
traslapado.
Especialista en Relaciones Sociólogo y/o Antropólogo y/o Experiencia mínima de (06) meses
Comunitarias Ingeniero Agrícola. Colegiado y como: Especialista en Relaciones
Habilitado. Comunitarias y/o Responsable de
Relaciones Comunitarias y/o Jefe de
Relaciones Comunitarias y/o la
combinación de los términos
anteriores, en:
- Elaboración y/o Supervisión y/o
Formulación de: Expedientes
Técnicos; de obras en general, y/o
- Ejecución de obras en general.

Ejecutadas para entidades públicas o

privadas.
La experiencia se computará a partir
de la obtención de la colegiatura.
De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el
computo de la experiencia solo se
considerará una vez el periodo
traslapado.
NOTA:
La colegiatura y habilitación del personal clave se requerirá para el inicio de participación efectiva en la ejecución
del servicio de consultoría de obra.
DEFINICION DE OBRA SIMILAR PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de Estudios de Pre Inversión
y/o Elaboración de Expediente Técnico y/o Reformulación del Expediente Técnico de la: Construcción y/o
Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación y/o Creación y/o Rehabilitación y/o Recuperación y/o Remodelación
de: Infraestructuras del sector Agricultura y/o Riego y/o Irrigaciones y/o Saneamiento Básico, ejecutadas para
entidades públicas y/o privadas.

V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

LUGAR: El proyecto se encuentra localizado en el distrito de Acobamba y Palcamayo, provincia de Tarma -
departamento de Junín.
El estudio estará compuesto por actividades de campo y gabinete, los cuales se realizarán en la zona del
Proyecto, así como en las instalaciones propias del consultor.
PLAZO: Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 90
días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, de acuerdo al detalle siguiente:
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN PLAZO DE ENTREGA
1 1. RESUMEN EJECUTIVO (AVANCES), 2 A los 20 días calendarios
MEMORIA DESCRIPTIVA (AVANCES) Y contados a partir del día
SITUACION ACTUAL, 3. SITUACION ACTUAL, siguiente de la suscripción del
 5.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO. 5.3 ESTUDIO
contrato.
GEOLOGICO Y GEOTECNICO.
4.1 PLANTEAMIENTO O PLANEAMIENTO
HIDRAULICO, 4.2 CRITERIOS Y
A los 40 días calendarios
CONSIDERACIONES DE DISEÑO HIDRAULICO
contados a partir del día
2 – ESTRUCTURAL, 4.3 DESCRIPCION TECNICA
siguiente de la suscripción del
DE LAS OBRAS HIDRAULICAS PROYECTADAS.
contrato.
5.2 ESTUDIO HIDROLOGICO, 5.6 ESTUDIO
AGROLOGICO.
4.4 PRESUPUESTO DE OBRA, ANALISIS DE
COSTOS UNITARIOS, METRADOS, RELACION
DE INSUMOS, 4.5 ESPECIFICACIONES
TECNICAS, 4.6 PROGRAMACION Y
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, 4.7
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, 4.8 PLANOS A
NIVEL CONSTRUCTIVO, 5.4 ESTUDIO DE A los 60 días calendarios
IMPACTO AMBIENTAL, 5.5 ESTUDIO DE contados a partir del día
3
RIESGO Y DESASTRES, 6. ESTUDIO SOCIAL, siguiente de la suscripción del
7. DOCUMENTOS DE GESTION. contrato.

NOTA: Respecto al estudio de impacto ambiental

requerido en el numeral 5.4 de los estudios
básicos, se presentará la aprobación del estudio
de impacto ambiental o el trámite en que se
encuentra dicho estudio ante el ente competente.

Presentación final y consolidada de la

A los 90 días calendarios
Formulación del Expediente Técnico. Asimismo,
contados a partir del día
4 se presentará la Declaración Jurada de los
siguiente de la suscripción del
Profesionales que intervinieron en el proyecto
contrato.
según su especialidad.

(*) El consultor presentará cada entregable en 01 juego de formato físico original con firmas y foliación según el orden del contenido del
expediente Y 01 archivo digital CD y/o DVD que contendrá los archivos digitales y nativos del expediente técnico organizados según el orden
de su contenido.

VI. ENTREGABLES
6.1. DE LOS ENTREGABLES

6.1.1.PRIMER ENTREGABLE
1. RESUMEN EJECUTIVO (AVANCES), 2 MEMORIA DESCRIPTIVA (AVANCES) Y SITUACION ACTUAL, 3.
SITUACION ACTUAL, 5.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO. 5.3 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO; del Expediente
Técnico, en 01 juego de formato físico en versión original (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 1
archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y documentos Anexos.

6.1.2.SEGUNDO ENTREGABLE
4.1 PLANTEAMIENTO O PLANEAMIENTO HIDRAULICO, 4.2 CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO
HIDRAULICO – ESTRUCTURAL, 4.3 DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS HIDRAULICAS PROYECTADAS. 5.2
ESTUDIO HIDROLOGICO, 5.6 ESTUDIO AGROLOGICO, del Expediente Técnico, en 01 juego de formato físico en
versión original (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 1 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los
archivos digitales y nativos) y documentos Anexos.

6.1.3.TERCER ENTREGABLE
4.4 PRESUPUESTO DE OBRA, ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, METRADOS, RELACION DE INSUMOS, 4.5
ESPECIFICACIONES TECNICAS, 4.6 PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, 4.7
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, 4.8 PLANOS A NIVEL CONSTRUCTIVO, 5.4 ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL, 5.5 ESTUDIO DE RIESGO Y DESASTRES, 6. ESTUDIO SOCIAL, 7. DOCUMENTOS DE GESTION, del
Expediente Técnico, en 01 juego de formato físico en versión original (debidamente firmado por cada especialista,
foliado), 1 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y documentos Anexos.

NOTA: Respecto al estudio de impacto ambiental requerido en el numeral 5.4 de los estudios básicos, se presentará la
aprobación del estudio de impacto ambiental o el trámite en que se encuentra dicho estudio ante el ente competente.
 6.1.4.CUARTO ENTREGABLE
Presentación final y consolidada de la formulación del Expediente Técnico. Asimismo, se presentará la Declaración
Jurada de los Profesionales que intervinieron en el proyecto según su especialidad. Consolidado en 01 juego de
formato físico en versión original (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 01 archivo digital en CD y/o DVD
(contendrá los archivos digitales y nativos).

VII. CONFORMIDAD
7.1. CONFORMIDAD DE SERVICIOS
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la
Ley de contrataciones del Estado. La Conformidad será otorgada por la la Dirección de Competitividad Agraria
de la Dirección Regional de Agricultura Junín, previa opinión e informe favorable del evaluador y/o coordinador
del proyecto.
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo
otorgado EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

VIII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS PERIODICOS,
de acuerdo al siguiente detalle:

N.º
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DE PAGO
PAGO
A la conformidad del 1er Entregable: 1. RESUMEN EJECUTIVO
(AVANCES), 2 MEMORIA DESCRIPTIVA (AVANCES) Y SITUACION 25% del monto
1
ACTUAL, 3. SITUACION ACTUAL, 5.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO. 5.3 contractual.
ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO
A la conformidad del 2do Entregable: 4.1 PLANTEAMIENTO O
PLANEAMIENTO HIDRAULICO, 4.2 CRITERIOS Y CONSIDERACIONES
25% del monto
2 DE DISEÑO HIDRAULICO – ESTRUCTURAL, 4.3 DESCRIPCION
contractual.
TECNICA DE LAS OBRAS HIDRAULICAS PROYECTADAS. 5.2
ESTUDIO HIDROLOGICO, 5.6 ESTUDIO AGROLOGICO.
A la conformidad del 3er Entregable: 4.4 PRESUPUESTO DE OBRA,
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, METRADOS, RELACION DE
INSUMOS, 4.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS, 4.6 PROGRAMACION
Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, 4.7 SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRA, 4.8 PLANOS A NIVEL CONSTRUCTIVO, 5.4
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, 5.5 ESTUDIO DE RIESGO Y
3 25% del monto contractual
DESASTRES, 6. ESTUDIO SOCIAL, 7. DOCUMENTOS DE GESTION.

NOTA: Respecto al estudio de impacto ambiental requerido en el numeral

5.4 de los estudios básicos, se presentará la aprobación del estudio de
impacto ambiental o el trámite en que se encuentra dicho estudio ante el
ente competente.
4 A la conformidad del 4to Entregable y aprobación de la Formulación del 25% del monto
Expediente Técnico mediante acto resolutivo emitido por la Dirección contractual.
Regional de Agricultura de Junín.

(*)El consultor presentará el cuarto entregable (Expediente Técnico Consolidado)

en 01 juego de formato físico en versión original (debidamente firmado por cada
especialista, foliado), 01 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos
 digitales y nativos).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentación:

- Presentación de los entregables de acuerdo con lo estipulado en el ítem 6.4.1.

- Informe Técnico de Aprobación del Evaluador y/o jefe de Evaluación del Expediente Técnico.
- Informe del funcionario responsable de la Dirección de Competitividad Agraria emitiendo la
conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Resolución de aprobación del Expediente Técnico. (Aplicable para el cuarto pago)
- Consentimiento o aprobación, según corresponda, de la liquidación del Contrato de Consultoría de
obra.
- Otro documento solicitado por la entidad

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes presencial de la Dirección Regional de

Agricultura de Junin, sito en Calle Real 507, distrito El Tambo y provincia de Huancayo.
IX. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)
El contratado debe guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a
la que se tenga acceso relacionada con la prestación, y queda expresamente prohibido revelar dicha
información a terceros. Asimismo, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la información.

X. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser
reclamada por la Entidad por TRES (3) AÑOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

XI. PENALIDADES POR MORA

7.2. PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en días

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,

se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este
último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N.º Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece menos de (0.1) UIT por cada día Según informe de
sesenta (60) días desde el inicio de su participación de ausencia del la Dirección de
en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de personal en el plazo Competitividad
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, previsto. Agraria.
 de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligación de Según informe de
(0.1) UIT por cada día
ejecutar la prestación con el personal acreditado o la Dirección de
2 de ausencia del
debidamente sustituido. Competitividad
personal.
Agraria.
En caso el contratista no respondiera en los plazos
Según informe de
establecidos las consultas y/o absoluciones
(0.1) UIT por cada día la Dirección de
3 mediante carta e informes de la Dirección de
de no responder. Competitividad
Competitividad Agraria a través de cualquiera de los
Agraria.
medios de notificación.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
XII. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
La entidad podrá resolver el contrato por las siguientes causales:
a) Cuando el contratista incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello;
b) Cuando el contratista acumule el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo;
c) Cuando el contratista paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido
requerido para corregir tal situación.

XIII. SANCIONES
EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo
previsto en el artículo 50 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.
XIV. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a
través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, EL PROVEEDOR debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

XV. APLICACIÓN SUPLETORIA

La Entidad aplica de manera supletoria el [Código Civil], siempre que no se contradiga con las
disposiciones establecidas en los Términos de Referencia.
XVI. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestión en las oficinas de la Entidad, debe
cumplir con los siguientes protocolos sanitarios:
 Lavarse las manos, con agua y jabón, mínimo 20 segundos.
 Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o papel desechable, al estornudar o toser.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, sin haberte lavado las manos.
 Ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de garganta y fiebre), quédese en casa y comuníquese
con el número 113 y con la Entidad.
 Evitar saludo de mano o beso en la mejilla.

XVII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son
resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.
XVIII. AFECTACION PRESUPUESTAL:
a. Fuente de Financiamiento :
b. Meta Mnemónico :
c. Especifica de Gasto : 2.6. 8 1. 2. 1
d. Ejercicio Fiscal : 2023

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACIÓN ACADÉMICA
Requisitos:

N.º CARGO FORMACIÓN ACADEMICA

1 Jefe de proyecto Ingeniero Civil y/o Agrícola. Colegiado
y Habilitado
2 Especialista en diseño agronómico Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero
Agrícola. Colegiado y Habilitado.
3 Especialista en Hidráulica y Ingeniero Civil y/o Agrícola. Colegiado
Estructuras y Habilitado.
4 Especialista en Riesgos Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado.

5 Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental. Colegiado y

Habilitado.
6 Especialista en Costos y Ingeniero Civil. Colegiado y Habilitado.
Presupuestos
 7 Especialista en Topografía Ingeniero Topógrafo y/o Ingeniero Civil,
titulado y habilitado.
8 Especialista en Relaciones Sociólogo y/o Antropólogo y/o
Comunitarias Ingeniero Agrícola. Colegiado y
Habilitado.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
Importante
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del
Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N.º CARGO EXPERIENCIA

Experiencia mínima de (24) meses como: Jefe de Proyecto y/o Jefe de
Estudio y/o Responsable de Estudio Definitivo y/o la combinación de los
términos anteriores, en la Elaboración y/o Supervisión y/o Formulación
de: Expedientes Técnicos y/o Estudios de Pre Inversión, de obras
similares ejecutadas para entidades públicas o privadas.
Jefe de
1
proyecto
La experiencia se computará a partir de la obtención de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el

computo de la experiencia solo se considerará una vez el periodo
traslapado.
Experiencia mínima de (12) meses como: Especialista en Diseño
Agronómico y/o Jefe de Proyecto y/o la combinación de los términos
anteriores, en la Elaboración y/o Supervisión y/o Formulación de:
Expedientes Técnicos y/o Estudios de Pre Inversión, de obras similares
Especialista en ejecutadas para entidades públicas o privadas.
2 diseño
agronómico La experiencia se computará a partir de la obtención de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el

computo de la experiencia solo se considerará una vez el periodo
traslapado.
Experiencia mínima de (12) meses como: Especialista en Diseño
Hidráulico y/o Ingeniero Hidráulico y/o Ingeniero Especialista en
Mecánica de Fluidos y/o Especialista en Diseño Hidráulico y/o
Especialista en Diseño Estructural y/o Especialista en Estructuras y/o la
combinación de los términos anteriores, en la Elaboración y/o
Supervisión y/o Formulación de: Expedientes Técnicos y/o Estudios de
Especialista en
Pre Inversión en obras similares ejecutadas para entidades públicas o
3 Hidráulica y
privadas.
Estructuras
La experiencia se computará a partir de la obtención de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el

computo de la experiencia solo se considerará una vez el periodo
traslapado.
4 Especialista en Experiencia mínima de (12) meses como: Especialista en Riesgos, en la
 Elaboración y/o Supervisión y/o Formulación y/o Evaluación de:
Proyectos de Pre Inversión y/o Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, de obras en general ejecutadas para entidades públicas o
privadas.
Riesgos
La experiencia se computará a partir de la obtención de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el

computo de la experiencia solo se considerará una vez el periodo
traslapado.
Experiencia mínima de (12) meses como: Especialista Ambiental y/o
Ingeniero Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o la
combinación de los términos anteriores, en:
- Elaboración y/o Supervisión y/o Formulación de: Expedientes
Técnicos; de obras en general, y/o
- Ejecución de obras en general.
Especialista
5
Ambiental Ejecutadas para entidades públicas o privadas.

La experiencia se computará a partir de la obtención de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el

computo de la experiencia solo se considerará una vez el periodo
traslapado.
Experiencia mínima de (12) meses como: Especialista en Costos y
Presupuestos y/o Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones y/o
Ingeniero de Costos, Metrados y Valorizaciones y/o Ingeniero de
Metrados y Valorizaciones y/o Jefe en Metrados, Costos y
Valorizaciones y/o Responsable de Presupuesto y Valorizaciones y/o
Especialista de Costos y Programación de Obras y/o Ingeniero de
Oficina Técnica y Programación de obras y/o la combinación de los
Especialista en
términos anteriores, en la Elaboración y/o Supervisión y/o Formulación
6 Costos y
de: Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos, de obras en general
Presupuestos
ejecutadas para entidades públicas o privadas.

La experiencia se computará a partir de la obtención de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el

computo de la experiencia solo se considerará una vez el periodo
traslapado.
Experiencia mínima de (12) meses como: Especialista en Topografía y/o
Topógrafo y/o Especialista en Topografía y Diseño y/o Jefe de
Explanaciones y Topografía y/o Responsable en Replanteo,
Explanaciones y Topografía y/o la combinación de los términos
anteriores, en:
- Elaboración y/o Supervisión y/o Formulación de: Expedientes
Técnicos; de obras en general, y/o
Especialista en - Ejecución de obras en general.
7
Topografía
Ejecutadas para entidades públicas o privadas.

La experiencia se computará a partir de la obtención de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el

computo de la experiencia solo se considerará una vez el periodo
traslapado.
8 Especialista en Experiencia mínima de (06) meses como: Especialista en Relaciones
Relaciones Comunitarias y/o Responsable de Relaciones Comunitarias y/o Jefe de
Comunitarias Relaciones Comunitarias y/o la combinación de los términos anteriores,
en:
 - Elaboración y/o Supervisión y/o Formulación de: Expedientes
Técnicos; de obras en general, y/o
- Ejecución de obras en general.

Ejecutadas para entidades públicas o privadas.

La experiencia se computará a partir de la obtención de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el

computo de la experiencia solo se considerará una vez el periodo
traslapado.

DEFINICION DE OBRA SIMILAR PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de Estudios de Pre
Inversión y/o Elaboración de Expediente Técnico y/o Reformulación del Expediente Técnico de la: Construcción
y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación y/o Creación y/o Rehabilitación y/o Recuperación y/o
Remodelación de: Infraestructuras del sector Agricultura y/o Riego y/o Irrigaciones y/o Saneamiento Básico,
ejecutadas para entidades públicas y/o privadas.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Requisitos:

N.º DESCRIPCION
CANT

1 Camioneta 4*4 1

2 Computadoras y/o Laptops 2

3 Plotter a color mínimo A1 1

4 Impresora a color A4 y/o superior 1

5 Estación Total 1

El equipamiento estratégico requerido tendrá una antigüedad máxima de 10 años a la fecha de presentación de
las ofertas.
 Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor referencial, por la
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de Estudios de Pre
Inversión y/o Elaboración de Expediente Técnico y/o Reformulación del Expediente Técnico de la: Construcción
y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación y/o Creación y/o Rehabilitación y/o Recuperación y/o
Remodelación de: Infraestructuras del sector Agricultura y/o Riego y/o Irrigaciones y/o Saneamiento Básico,
ejecutadas para entidades públicas y/o privadas

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de
servicios y su respectiva conformidad o resolución de aprobación, constancia de prestación o liquidación del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher
de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se
1
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”
(…) “Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de
servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante
 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En
tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades
que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
 CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN
PARA SU ASIGNACIÓN
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluación:
M = Monto facturado acumulado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 vez
por el postor por la prestación de
el valor referencial por la contratación de servicios de consultoría de obra
servicios de consultoría en la
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años
especialidad
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según
corresponda.
M >= 1.00 veces el valor
referencial:
Acreditación:
70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i)
M >= 0.75 veces el valor
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o resolución de
referencial y < 1.00 veces el
aprobación, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii)
valor referencial:
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y
60 puntos
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
M >0.50 veces el valor
que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de
referencial y < 0.75 veces el
pago2.
valor referencial:
50 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la
presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.
B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos
Evaluación:
Desarrolla adecuadamente la
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la metodología que sustenta la
consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: oferta
30 puntos
1.Antecedentes
 Consigna antecedente relacionados al proyecto objeto de la No desarrolla la metodología
convocatoria. adecuadamente que sustente la
oferta
2.Objetivos 0 puntos
 Consigna objetivos relacionados con el presente servicio de
consultoría.

3.Plan de Trabajo acorde a la metodología propuesta

 Presenta un plan de trabajo del servicio de consultoría acorde a una
propuesta metodológica de gestión de proyectos.
2
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el
comprobante de pago ha sido cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde
certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
 PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN
PARA SU ASIGNACIÓN

4.Calendario de trabajos acorde a los términos de referencia

 Presenta calendario de trabajo acorde a los términos de referencia.

5.Gestión de Recursos
Efectuar una descripción y programación del uso de cada uno de los
recursos previstos en la estructura de costos del servicio de consultoría

6.Mejoramiento del detalle de los entregable y/o informes.

 Señalar propuestas para la mejora de los entregables y/o informes
relacionados con el presente servicio de consultoría.

7.Conclusiones
 Consigna conclusiones que guardan relación y/o vinculación con el
presente servicio de consultoría.

8.Recomendaciones
 Detalla recomendaciones relacionados con el presente servicio de
consultoría.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la

metodología propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS

“ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA Y PALCAMAYO DE LA PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE
JUNIN”

ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTO
ITEM DESCRIPCION CANT UND UNIT COSTO
PARCIAL
1 PERSONAL PROFESIONAL S/ 153,000.00
1.1 Jefe de proyecto 3 mes S/ 9,000.00 S/ 27,000.00
1.2 Especialista en diseño agronómico 3 mes S/ 6,000.00 S/ 18,000.00
1.3 Especialista en Hidráulica y Estructuras 3 mes S/ 6,000.00 S/ 18,000.00
1.4 Especialista en Riesgos 3 mes S/ 6,000.00 S/ 18,000.00
1.5 Especialista Ambiental 3 mes S/ 6,000.00 S/ 18,000.00
1.6 Especialista en Costos y Presupuestos 3 mes S/ 6,000.00 S/ 18,000.00
1.7 Especialista en Topografía 3 mes S/ 6,000.00 S/ 18,000.00
1.8 Especialista en Relaciones Comunitarias 3 mes S/ 6,000.00 S/ 18,000.00
2 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL S/ 39,600.00
2.1 Elaboracion de planos digitalizados de diseño agronómico 3 glb S/ 2,200.00 S/ 6,600.00
2.2 Elaboracion de planos digitalizados de Hidraulica 3 glb S/ 2,200.00 S/ 6,600.00
2.3 Elaboracion de planos digitalizados de Hidrologia 3 glb S/ 2,200.00 S/ 6,600.00
2.5 Elaboracion de planos digitalizados de Geotecnia 3 glb S/ 2,200.00 S/ 6,600.00
2.6 Elaboracion de planos digitalizados de Estruturas 3 glb S/ 2,200.00 S/ 6,600.00
2.7 Elaboracion de planos digitalizados de Topografia 3 glb S/ 2,200.00 S/ 6,600.00
3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S/ 134,900.00
2.1 Obtencion de Puntos Geodesicos 1 glb S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
2.2 Compra de Datos Metereologicos 1 glb S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
2.3 Excavacion de Calicatas 1 glb S/ 9,100.00 S/ 9,100.00
2.4 Ensayo de Clasificacion de Suelos 1 glb S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
2.5 Ensayo de Corte Directo y/o Triaxial 1 glb S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
2.6 Diseño de Mezclas 1 glb S/ 4,800.00 S/ 4,800.00
2.7 Estudio de Canteras 1 glb S/ 4,500.00 S/ 4,500.00
2.8 Estudio Agralogico 1 glb S/ 7,500.00 S/ 7,500.00
2.9 Tramite de Cira y/o PMA 1 glb S/ 12,500.00 S/ 12,500.00
2.1 Certificado Ambiental 1 glb S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
2.11 Permisos ante el ANA 1 glb S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
2.12 Saneamiento de Terreno 1 glb S/ 15,000.00 S/ 15,000.00
2.13 Estudios Complementarios 1 glb S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
4 EQUIPAMIENTO ESTRAT EGICO S/ 25,607.35
4.1 Camioneta 4*4 3 mes S/ 4,500.00 S/ 13,500.00
4.2 Computadoras y/o Laptops 2 und S/ 2,700.00 S/ 5,400.00
4.3 Plotter a color 1 und S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
4.4 Impresora 1 und S/ 1,707.35 S/ 1,707.35
4.5 Estación Total 1 und S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 353,107.35
B. COSTO GASTOS GENERALES S/ 35,310.73
C. UTILIDAD (10.00% CD) S/ 35,310.73
SUB TOTAL (A+B+C) S/ 423,728.81
IGV (18.00% ) S/ 76,271.19
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 500,000.00