Dao Gmao

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland

------------- -------------
AUTORITE AERONAUTIQUE CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY
------------- -------------
Commission Interne de Passation des Marchés

(CIPM)
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°___________/AONO/CCAA/CIPM/2017 DU__________
POUR L’ÉTUDE ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DE LA
MAINTENANCE A LA CCAA (En procédure d’urgence)
Financement : Budget de la CCAA,
- Exercice 2017 de la CCAA, tranche ferme (Phase I)

- Exercice 2018 de la CCAA, tranche conditionnelle (Phase II)
Imputation Budgétaire :
Tâche 30602002 imputation 612050 et 201001

.
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE
PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRE ........................................................................................... 3
PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO). ......................................... 8
PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) .................................... 19
PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) .................... 27
PIECE N° 5 : TERMES DE REFERENCE (TDR) ............................................................................... 40
PIECE 6 : TABLEAUX TYPES. ....................................................................................................... 55
PIECE 7 : MODELE DU MARCHE. .............................................................................................. 63
PIECE N° 8 : MODELE DES PIECE A UTILISER PAR LE PRESTATAIRE........................................... 68
Annexe n°1 : Lettre de soumission de la proposition technique ........................................ 69

Annexe n°2 : Lettre de soumission de la proposition financière ......................................... 70
Annexe n°3 : Déclaration d’intention de soumissionner...................................................... 71
Annexe n°4 : Modèle de caution de soumission ................................................................. 72
Annexe n°5 : Modèle de cautionnement définitif ................................................................ 73
Annexe n°6 : Modèle de caution d'avance de démarrage ............................................... 74
Pièce 9 : Liste des Etablissements Bancaires et organismes financiers à émettre des

cautions dans le cadre des marchés publics. ..................................................................... 75
Page 2 sur 76
------------- -------------
------------- -------------

(CIPM)


- Imputation Budgétaire :
PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRE
Page 3 sur 76
Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert
N°_______/AONO/CCAA/CIPM/DG/DT/CEP/2017 du _________
POUR L’ÉTUDE ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DE LA MAINTENANCE A
LA CCAA
1. Objet de l’Appel d’Offres
La CCAA souhaite, d’une part, concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour ses
activités de maintenance sur les plateformes et au siège et, d’autre part, acquérir une
solution technique adaptée de gestion de la maintenance assistée par ordinateur
(GMAO). A cet effet, elle lance un Appel d’Offres National Ouvert relatif à l’Étude et la
mise en œuvre de la Gestion de la Maintenance à la CCAA.
2. Consistance des prestations
Les prestations sont subdivisées en deux (02) phases ci-après définies :
- Phase I : travaux préalables (le diagnostic, la politique, la stratégie, la gestion des

pièces de rechange et les procédures de maintenance) ;
- Phase II : mise en œuvre de la solution GMAO.
3. Délais d’exécution
Le délai maximum prévu pour la réalisation des prestations faisant l’objet du présent
appel d’offres est de neuf (09) mois dont six (06) pour la Phase I et trois (03) pour la Phase
II.
4. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux sociétés et entreprises
nationales spécialisées dans la conception et la mise en place des systèmes de gestion
de la maintenance informatisés.
5. Financement
- Budget 2017 de la CCAA, tranche ferme (Phase I)
- Budget 2018 de la CCAA, tranche conditionnelle (Phase II)
6. Cautionnement provisoire
Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une
caution de soumission d’un montant de 1.980.000 (un million neuf cent quatre-vingt mille)
FCFA établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des
finances et dont la liste figure dans le DAO.
Cette caution de soumission est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date
originale de validité des offres.
7. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la
Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA), Direction technique (Sous-Direction des
Marchés) sise à la Base Aérienne 101 de Yaoundé, (Téléphone 222 30 30 90) dès
publication du présent avis.
Page 4 sur 76
8. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la Cameroon
Civil Aviation Authority (CCAA) Direction technique (Sous-Direction des Marchés) sise à
la Base Aérienne 101 de Yaoundé, (Téléphone 222 30 30 90) dès publication du présent
avis, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de
75.000 (soixante-quinze mille) FCFA au compte n° 33598860001 94 intitulé CAS-ARMP
domicilié dans toutes les agences BICEC.
9. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01)
original et six (06) copies marqués comme telles, devra parvenir, sous pli fermé, sous
peine de rejet, à la Sous-Direction des Marchés de la CCAA, au plus tard le _________ à
14hr et devra porter la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

___________/AONO/CCAA/CIPM/DG/DT/CEP/2017 du _______
POUR L’ÉTUDE ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DE LA MAINTENANCE A LA CCAA »
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
10. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être
impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service
émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement
Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date
originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de
signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera
déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par
une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.
11. Ouverture des plis

L’ouverture des offres se fera en deux temps, l’ouverture des offres administratives et
techniques interviendra dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle
des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale
requise.
12. Critères d’évaluation

12.1. Critères éliminatoires
Les offres ne satisfaisant pas à l’un des critères suivants seront purement et simplement
rejetées :
1- Absence d’une pièce du dossier administratif ;
2- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
3- Absence d’agrément de l’éditeur du Logiciel de GMAO ;
Page 5 sur 76
4- Garantie du logiciel de GMAO inférieur à 1 an.
5- Note technique inférieure à 80 points.
12.2. Critères essentiels
1. Références du soumissionnaire :
- avoir déjà réalisé au moins un (01) Diagnostic de Maintenance dans une

entreprise de taille comparable à la CCAA dans les 5 dernières années ;
- avoir déjà réalisé au moins un (01) Manuel de Maintenance dans une entreprise
de taille comparable à la CCAA dans les 5 dernières années ;
- avoir installé avec succès au moins une (01) solution de GMAO dans une
entreprise de taille comparable à la CCAA au Cameroun dans les 5 dernières
années ;
- produire au moins trois (03) références du logiciel de GMAO proposé dans le

domaine de l’aéronautique en Afrique.
2. Personnel :
- Un (01) Chef de projet, Ingénieur BAC+5 dans le domaine de la maintenance

industrielle, expert en conception de systèmes de maintenance industrielle, avec
au moins quinze (15) ans d’expérience ;
- Un (01) expert GMAO, Ingénieur BAC+5 dans un domaine pertinent, avec au

moins dix (10) ans d’expérience dans le déploiement de solutions GMAO ;
- Un (01) Ingénieur en développement informatique, BAC+5 avec au moins sept

(07) d’expérience dans la conception de solution GMAO.
3. Méthodologie, Planning et délai :
Le soumissionnaire fournira dans son offre technique une note méthodologique et

proposera un planning prévisionnel des travaux et un délai de livraison.
4. Solution GMAO :
- la solution GMAO devra respecter les exigences données par les Termes de
Références du présent DAO.
La période de garantie du logiciel devra être supérieure ou égale à un (01) an.
13. Attribution
Le marché sera attribué au candidat mieux-disant.
14. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date
limite fixée pour la remise des offres.
15. Renseignements complémentaires
Page 6 sur 76
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la
Direction Générale de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA), Direction technique
(Sous-Direction des Marchés) sise à la Base Aérienne 101 de Yaoundé, (Téléphone 222
Yaoundé, le…………..
Ampliations : Le Directeur Général

 ARMP ;
 Président CIPM/CCAA ;
 DT ;
 DECA ;
 DRFM ;
 CRP ;
 Affichage.
Page 7 sur 76
------------- -------------
------------- -------------

(CIPM)


PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO).
Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)
Page 8 sur 76
1. Généralités
1.1. L’Autorité Contractante sélectionne un Prestataire parmi les candidats dont les noms
figurent sur la Lettre d’invitation, conformément à la méthode de sélection spécifiée
dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).
1.2. Les Candidats sont invités à soumettre un dossier administratif, une proposition
technique et une proposition financière pour la prestation des services nécessaires à la
mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de base aux
négociations du contrat et, à terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.
1.3. La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de
Référence. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire
durant une phase donnée devra donner satisfaction au Maître d’Ouvrage avant que la
phase suivante ne débute.
1.4. Les Candidats doivent s’informer des conditions locales et en tenir compte dans
l’établissement de leur proposition. Pour obtenir des informations de première main sur la
mission et les conditions locales, il est recommandé aux Candidats, avant de soumettre
une proposition, d’assister à la conférence préparatoire aux propositions, si le RPAO en
prévoit une. Mais participer à ce genre de réunion n’est pas obligatoire. Les
représentants des Candidats doivent contacter les responsables mentionnés dans le
RPAO pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la
conférence préparatoire. Les Candidats doivent faire en sorte que ces responsables
soient avisés de leur visite en temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions
appropriées.
1.5. Le Maître d’Ouvrage fournit les informations spécifiés dans les Termes de Référence,
aide le Prestataire à obtenir les licences et permis nécessaires à la prestation des services,
et fournit les données et rapports afférents aux projets pertinents.
1.6. Veuillez noter que :
i. Les coûts de l’établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y

compris de la visite au maître d’ouvrage, ne sont pas considérés comme des coûts
directs de la mission et ne sont donc pas remboursables ; et que
ii. L’Autorité Contractante n’est nullement tenu d’accepter l’une quelconque des
propositions qui auront été soumises.
1.7. Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux. En

toutes circonstances ils défendent avant tout les intérêts du Maître d’Ouvrage, sans faire
entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission ultérieure, et qu’ils évitent
scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d’autres activités ou avec les intérêts
de leur société. Les prestataires ne doivent pas être engagés pour des missions qui
seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres
Maîtres d’Ouvrages, ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité d’exécuter leur
tâche au mieux des intérêts du Maître d’Ouvrage.
1.7.1. Sans préjudice du caractère général de cette règle, les Prestataires ne sont pas
engagés dans les circonstances stipulées ci-après :
Page 9 sur 76
a. Aucune entreprise engagée par l’Autorité contractante pour fournir des biens ou
réaliser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est
admise à fournir des services de conseil pour le même projet. De la même manière,
aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la
préparation ou de l’exécution d’un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée,
n’est admis ultérieurement à fournir des biens, réaliser des prestations, ou assurer
des services liés à sa mission initiale pour le même projet (à moins qu’il ne s’agisse
d’une continuation de cette mission);
b. Ni les prestataires ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent être
engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec
une autre de leurs missions.
1.7.2. Comme indiqué à l’alinéa (a) de la clause
1.7.3. Ci-dessus, des Prestataires peuvent être engagés pour assurer des activités en aval
lorsqu’il est essentiel d’assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire état
de cette possibilité et les critères utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre
en compte la probabilité d’une reconduction. Il appartiendra exclusivement au Maître
d’Ouvrage de décider de faire exécuter ou non des activités en aval et, dans
l’affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engagé à cette fin.
1.8. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils

respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et
l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :
a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:
i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte

un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours
de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;
ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature

des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;
iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou

plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou
non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne
correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;
iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à

leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours
de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.
b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé

est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou
s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives
pour l’attribution de ce marché.
1.9. Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes
éventuellement réglées ou devant être réglées à des agents en rapport avec la présente
proposition, et l’exécution du contrat s’il est attribué au candidat, comme demandé sur
le formulaire de proposition financière (lettre de soumission).
Page 10 sur 76
1.10. Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus de toutes attributions de
contrats pour corruption ou manœuvres frauduleuses.
2. Éclaircissements, modifications apportées au DAO et recours

2.1. Les Candidats ont jusqu’à une date limite précisée dans le RPAO pour demander
des éclaircissements sur l’un quelconque des documents du DAO. Toute demande
d’éclaircissement doit être formulée par écrit, et expédiée par courrier, télécopie, ou
courrier électronique à l’adresse de l’Autorité Contractante avec copie au Maître
d’Ouvrage figurant sur le RPAO. L’Autorité Contractante donne sa réponse par courrier,
télécopie ou courrier électronique à tous les candidats destinataires de la lettre
d’invitation et envoie des copies de la réponse (en y joignant une explication de la
demande d’éclaircissement, sans en identifier l’origine) à tous ceux d’entre eux qui
entendent soumettre des propositions.
2.2. À tout moment, avant la soumission des propositions, l’Autorité Contractante peut,
pour n’importe quelle raison, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande
d’éclaircissement d’un candidat invité à soumissionner, modifier l’un des documents du
DAO au moyen d’un additif. Tout additif est publié par écrit sous la forme d’un
addendum. Les addenda sont communiqués par courrier, télécopie ou courrier
électronique à tous les candidats sollicités, et ont force obligatoire pour eux. L’Autorité
Contractante avec copie au Maître d’Ouvrage peut, à sa convenance, reporter la date
limite de remise des propositions.
2.3. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification

des candidats, et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la
procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de
l’Autorité Contractante.
2.4. Le recours doit être adressé au Ministre chargé des Marchés Publics avec copies à
l’Autorité Contractante, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et
au Président de la Commission. Il doit parvenir au plus tard Cinq (05) jours avant la date
d’ouverture des offres.
2.5. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la
réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.
3. Établissement des propositions

3.1. Les candidats sont tenus de soumettre une proposition rédigée dans la (les) langue(s)
spécifiée(s) dans le RPAO.
Proposition technique
3.2. Lors de l’établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés
examiner les documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail.
L’insuffisance patente des renseignements fournis peut entraîner le rejet d’une
proposition.
En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent prêter particulièrement

attention aux considérations suivantes :
i. Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires à la

mission peut se les procurer en s’associant avec un ou plusieurs Candidat(s)
Page 11 sur 76
individuel(s) et/ou d’autres Candidats sous forme de co-entreprise ou de sous-
traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne peuvent s’associer avec les
autres Candidats sollicités en vue de cette mission qu’avec l’approbation de
l’Autorité Contractante, comme indiqué dans le RPAO. Les candidats sont
encouragés à rechercher la participation de candidats nationaux en concluant
des actes de coentreprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une
partie de la mission ;
ii. Pour les missions reposant sur le temps de travail, l’estimation du temps de travail
du personnel est fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder
sur l’estimation du temps de travail du personnel qui est faite par le Candidat ;
iii. Il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de
salariés permanents du Candidat ou entretienne avec lui, de longue date une
relation de travail stable ;
iv. Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum l’expérience indiquée

dans le RPAO, qu’il aura de préférence acquise dans des conditions de travail
analogues à celles du pays où doit se dérouler la mission ;
v. Il ne peut être proposé un choix de personnel spécialisé, et il n’est autorisé de

soumettre qu’un curriculum vitae (CV) par poste.
3.3. Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission
doivent être rédigés dans la (les) langue(s) stipulée(s) dans le RPAO. Il est souhaitable
que le personnel du Candidat ait une bonne connaissance pratique des langues
française et anglaise ;
3.4. La Proposition technique fournit les informations suivantes à l’aide des Tableaux joints
(Pièce 4) :
i. Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans

le cadre de missions similaires (Tableau 4B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé
doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel pro- posé, la durée de
la mission, le montant du contrat et la part prise par le candidat ;
ii. Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et
les données, services et installations devant être fournis par l’Autorité Contractante
(Tableau 4C) ;
iii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la

mission (Tableau 4D) ;
iv. La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont
confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E) ;
v. Des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le

représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 4F).
Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années
d’expérience du Candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le
cadre de diverses missions au cours des dix (10) dernières années ;
vi. Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps)
nécessaire à l’accomplissement de la mission, justifiées par des diagrammes à
Page 12 sur 76
barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe
(Tableaux 4E et 4G) ;
vii. Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi

envisagés pour la formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément
majeur de la mission ;
viii. Toute autre information demandée dans le RPAO.
3.5. La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière.
Proposition financière
3.6. La Proposition financière doit être établie au moyen des Tableaux types (Pièce 5).
Elle énumère tous les coûts afférents à la mission. Si besoin est, toutes les charges peuvent
être ventilées par activité.
3.7. La Proposition financière doit présenter séparément les impôts, droits (y compris
cotisations de sécurité sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de
la législation en vigueur sur les candidats, les sous-traitants et leur personnel (autre que
les ressortissants ou résidents permanents du Cameroun), sauf indication contraire dans
le RPAO.
3.8. Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la (les)monnaie(s) spécifiée(s)
dans le RPAO.
3.9. Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant être réglées par les
Candidats en rapport avec la mission, sont précisées dans la lettre de soumission de la
Proposition financière (Section 5.A).
3.10. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à
compter de la date de soumission. Pendant cette période, les candidats doivent garder
à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. L’Autorité Contractante en
rapport avec le Maître d’Ouvrage fait tout son possible pour mener à bien les
négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des
propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle
prolongation.
4. Soumission, réception et ouverture des propositions

4.1. L’original de la proposition doit être rédigé à l’encre indélébile. Il ne doit comporter
aucun ajout entre les lignes ou surcharge sur le texte même, si ce n’est pour corriger les
éventuelles erreurs du candidat lui-même, toute correction de ce type devant alors être
paraphée par le (les) signataire(s) des propositions.
4.2. Un représentant habilité du candidat doit parapher toutes les pages de la

proposition. Son habilitation est confirmée par une procuration écrite jointe aux
propositions.
4.3. Pour chaque proposition, les candidats doivent préparer le nombre d’exemplaires
indiqué dans le RPAO. Chaque Proposition technique et financière doit porter la mention
“ORIGINAL” ou “COPIE”, selon le cas. En cas de différence entre les exemplaires des
propositions, c’est l’original qui fait foi.
Page 13 sur 76
4.4. Les candidats doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives
énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER
ADMINISTRATIF”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une
enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et
toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant
clairement la mention “PROPOSITION FINANCIÈRE” et l’avertissement “ NE PAS OUVRIR
EN MÊME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE”. Les Candidats placent ensuite ces
trois enveloppes dans une même enveloppe cachetée, laquelle porte l’adresse du lieu
de dépôt des soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que la
mention “ À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT”.
4.5. La Caution de Soumission peut être saisie :
a. Si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. manque à son obligation de souscrire le marché, ou
ii. manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application

de l’article 11 du RGAO ;
iii. refuse de recevoir notification du marché
4.6. Le dossier administratif, la proposition technique et la Proposition financière dûment

établis doivent être remis à l’adresse indiquée au plus tard à la date et à l’heure figurant
dans le RPAO. Toute proposition reçue après l’heure limite de soumission des propositions
est retournée à l’expéditeur sans avoir été ouverte.
4.7. Dès que l’heure limite de remise des propositions est passée, les dossiers administratif
et technique sont ouverts par la Commission de Passation des Marchés. La Proposition
financière reste cachetée et est confiée au Président de la Commission de Passation des
Marchés compétente qui la conserve jusqu’à la séance d’ouverture des propositions
financières.
5. Évaluation des propositions

Généralités
5.1. Les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des
marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre
l’ouverture des plis et l’attribution du marché.
5.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la
Commission des Marchés, relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les
décisions de l’Autorité Contractante vue de l’attribution d’un marché, pourra entraîner
le rejet de son offre.
Évaluation des Propositions techniques

5.3. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des
Marchés évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de
référence, à l’aide des critères d’évaluation, des sous- critères (en règle générale, pas
plus de trois par critère) et du système de points spécifiés dans le RPAO. Chaque
proposition conforme se voit attribuer un score technique (St).
Page 14 sur 76
Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants des
termes de référence, ou n’atteint pas le score technique minimum spécifié dans le RPAO.
5.4. À l’issue de l’évaluation de la qualité technique, l’Autorité Contractante avise les

candidats dont les propositions n’ont pas obtenu la note de qualification minimum, que
leurs offres n’ont pas été retenues ; leurs propositions financières leur seront donc
restituées sur demande, sans avoir été ouvertes à l’issue du processus de sélection.
L’Autorité Contractante dans le même temps, avise les Candidats qui ont obtenu la note
de qualification minimum, et leur indique la date, l’heure et le lieu d’ouverture des
propositions financières. Cette notification peut être adressée par courrier recommandé,
télécopie ou courrier électronique.
Ouverture et évaluation des propositions financières et recours

5.5. Les propositions financières sont ouvertes par la Commission de Passation des
Marchés, en présence des représentants des Candidats qui désirent y assister. Le nom
du candidat et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de
l’ouverture des Propositions financières. L’Autorité Contractante dresse un procès-verbal
de la séance.
5.6. À la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la Commission met
immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée
des offres des soumissionnaires.
5.7. En cas de recours, il doit être adressé au Ministre chargé des Marchés Publics avec
copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Maître
d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des
plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche
de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la
Commission de Passation des marchés.
L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti
des commentaires ou des observations y afférents.
5.8. La Sous-commission d’analyse établit si les Propositions financières sont complètes

(c’est-à-dire si tous les éléments de la Proposition technique correspondante ont été
chiffrés), corrige toute erreur de calcul, et convertit les prix exprimés en diverses monnaies
en francs CFA. Les cours de vente officiels utilisés à cet effet, fournis par la BEAC, sont
ceux en vigueur à la date limite de dépôt des propositions.
L’évaluation est faite sans tenir compte des impôts, droits, taxes et autres charges fiscales
tels que définis au paragraphe 3.7.
5.9. En cas de sélection qualité coût, la proposition financière conforme la moins disante
(Fm) reçoit un score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres
Propositions financières sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont
classées en fonction de leurs Scores technique (St) et financier (Sf) combinés après
introduction de pondérations (T étant le poids attribué à la Proposition technique et P le
poids accordé à la Proposition financière ; T + P étant égal à 100, comme indiqué dans
le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus
élevé est invité à des négociations comme potentiel attributaire du Marché.
Page 15 sur 76
5.10. En cas de sélection dans le cadre d’un budget déterminé, la Sous-commission
d’analyse retient le Consultant ayant remis la Proposition technique la mieux classée
dans les limites du budget (« prix évalué »). Les propositions dépassant ce budget sont
rejetées. En cas de sélection au moindre coût, l’Autorité Contractante retient la
proposition la moins disante (« prix évalué ») parmi celles qui ont obtenu le score
technique minimum requis. Dans les deux cas, le Consultant sélectionné est invité à des
négociations.
6. Négociations
6.1. Les négociations auront lieu à l’adresse indiquée dans le RPAO, entre l’Autorité
Contractante et/ou le Maître d’Ouvrage et le candidat dont la proposition est retenue,
l’objectif étant de parvenir à un accord sur tous les points et de signer un contrat.
En aucun cas des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la
fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées
par un procès-verbal signé par les deux parties.
6.2. Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la

méthodologie proposée (plan de travail), de la dotation en personnel et de toute
suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence. L’Autorité
Contractante et/ou le Maître d’Ouvrage et le candidat mettent ensuite au point les
termes de référence finaux, la dotation en personnel, et les diagrammes à barres
indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain et au siège, le
temps de travail en mois, les aspects logistiques et les conditions d’établissement des
rapports. Le plan de travail et les termes de référence finaux qui ont été convenus sont
ensuite intégrés à la « description des services », qui fait partie du contrat. Il faut veiller
tout particulièrement à obtenir du candidat retenu le maximum qu’il puisse offrir dans les
limites du budget disponible, et à définir clairement les informations que le Maître
d’Ouvrage doit fournir pour assurer la bonne exécution de la mission.
6.3. Les négociations financières visent notamment à préciser (le cas échéant) les
obligations fiscales du Candidat en République du Cameroun, et la manière dont elles
sont prises en compte dans le contrat ; elles intègrent aussi les modifications techniques
convenues au coût des services. Sauf circonstances exceptionnelles, les négociations
financières ne portent ni sur les taux de rémunération du personnel (pas de
décomposition de ces taux), ni sur d’autres taux unitaires quel que soit le mode de
sélection.
6.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel
spécialisé proposé, l’Autorité Contractante entend négocier le contrat sur la base des
experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement à la négociation du
contrat, l’Autorité Contractante exige l’assurance que ces experts soient effectivement
disponibles. Elle ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel
durant les négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que ce
remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de
sélection, ou que ces remplacements sont indispensables à la réalisation des objectifs
de la mission. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que le Candidat a proposé une
personne clé sans s’être assuré de sa disponibilité, la société peut être disqualifiée.
6.5. Les négociations s’achèvent par un examen du projet de contrat. En conclusion des
négociations, l’Autorité Contractante et le candidat paraphent le contrat convenu. Si
Page 16 sur 76
les négociations échouent, l’Autorité Contractante invite le Candidat dont la proposition
a été classée en deuxième position à des négociations.
7. Attribution du contrat
7.1. Une fois les négociations menées à bien, L’Autorité Contractante attribue et publie
les résultats.
7.2. Le candidat est censé commencer sa mission à la date et au lieu spécifié dans le
RPAO.
8. Publication des résultats d’attribution et recours

8.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration
concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la
publication des résultats d’attribution, le rapport de l’Observateur indépendant ainsi que
le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le
rapport d’analyse des offres.
8.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des
soumissionnaires concernés qui en font la demande.
8.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai
maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à
l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés
Publics.
8.4. En cas de recours tel que prévu par le Code des marchés publics, il doit être adressé
au Ministre en charge des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la
régulation des Marchés Publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué
et au Président de la Commission.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication
des résultats.
9. Confidentialité
Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations
d’attribution ne doit être communiqué aux Candidats ayant soumis une proposition ou
à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection,
tant que l’attribution du contrat n’a pas été notifiée au Candidat gagnant.
10. Signature du marché

10.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est
soumis à la Commission de Passation des Marchés concernée pour examen et adoption.
10.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du
marché, à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la
Commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.
10.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date
de sa signature.
11. Cautionnement définitif

Page 17 sur 76
11.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité
Contractante le prestataire fournira au Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif,
sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier
d’Appel d’Offres.
11.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2% et 5% du montant du marché, peut

être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé
conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une
caution personnelle et solidaire.
11.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux

peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une
caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier
rang conformément aux textes en vigueur.
11.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est
susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le
CCAG.
Page 18 sur 76
------------- -------------
------------- -------------

(CIPM)
PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)
Page 19 sur 76
1. Généralités
Le Maître d’Ouvrage bénéficiaire des prestations est le Directeur Général de la
Cameroon Civil Aviation Athority (CCAA).
L’autorité contractante du présent marché est la Cameroon Civil Aviation Athority

(CCAA).
La sélection du présent marché se fera selon la méthode qualité-coût.
2. Financement
Le présent marché est financé par les budgets 2017 et 2018 de la Cameroon Civil
Aviation Athority (CCAA) ainsi qu’il suit :
- Budget 2017 de la CCAA, tranche ferme (Phase I) ;
- Budget 2018 de la CCAA, tranche conditionnelle (Phase II).
Tâche 30602002 imputation 612050 et 201001.
3. Unité monétaire
Tous les montants doivent être exprimés en Franc CFA.
4. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux sociétés et entreprises
nationales spécialisées dans la conception et la mise en place des systèmes de gestion
de la maintenance informatisés.
5. Mode de sélection
Le mode de sélection de ce marché est le mode qualité-coût.
6. Nom, objectifs et description de la mission

La CCCA souhaite concevoir, mettre en œuvre une stratégie pour ses activités de
maintenance sur les plateformes et au siège et acquérir une solution technique adaptée
de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). A cet effet, elle lance
l’Appel d’Offres National Ouvert N°_________/AONO/CCAA/CIPM/DG/DT/CEP/2017 du
_______POUR L’ÉTUDE ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DE LA MAINTENANCE A LA
CCAA.
Les prestations dudit appel d’offres sont subdivisées en deux (02) phases ci-après définies
et détaillées dans les Termes de Référence du présent DAO :
- Phase 1 : travaux préalables (le diagnostic, la politique, la stratégie, la gestion des

pièces de rechange et les procédures de maintenance) ;
- Phase 2 : mise en œuvre de la solution GMAO.
7. Délai d’exécution
La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de
Référence.
Page 20 sur 76
8. Validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à
partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
9. Constitution de l’offre
Les soumissions seront constituées d’un Dossier Administratif, d’une Offre Technique et
d’une Offre Financière composés ainsi qu’il suit :
- Dossier Administratif :
1- L’accord de groupement, le cas échéant ;
2- Le pouvoir de signature, le cas échéant ;
3- Une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
4- Une copie certifiée conforme du registre de commerce ;
5- Une copie certifiée de l’Attestation de non redevance ;
6- Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant

de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;
7- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une

banque agréée par le Ministère des Finances du Cameroun ;
8- Une attestation de localisation ;
9- Une autorisation de vérification des déclarations ;
10- La quittance d’achat du dossier d’appel d’offres ;
11- La caution de soumission d’un montant de 1.980.000 (un million neuf cent quatre-
vingt mille) FCFA et d’une durée de validité trente (30) jours au-delà de la date
originale de validité des offres ;
12- Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics ;
13- Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant
que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant
de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ;
14- Une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale

certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en
matière d'impôts pour l'exercice en cours, datant de moins de trois mois.
En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier

administratif complet, les pièces 1 et 2 étant uniquement présentées par le mandataire
du groupement.
- Offre Technique :
1- Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans

le cadre de missions similaires. Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit
Page 21 sur 76
notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la
mission, le montant du contrat et la part prise par le Candidat ;
2- Les preuves d’expérience dans les travaux similaires (Procès-Verbal de réception

définitive des prestations, copie de l'extrait du contrat (1ère et dernière page),
etc.) ;
3- Toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les

données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage ;
4- Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la

mission ;
5- La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont
confiées à chacun de ses membres et leur calendrier ;
6- Des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le

représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition ;
7- Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps

nécessaire à l’accomplissement de la mission) justifiées par des diagrammes à
barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe ;
8- L’agrément de l’éditeur du Logiciel de GMAO ;
9- Un certificat de garantie du logiciel de GMAO.
N.B. : L’offre technique ne doit comporter aucune information financière.
- Offre financière :
1- la soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint dans le

présent DAO, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
2- Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli, paraphé, signé et cacheté par le
soumissionnaire sur chaque page ;
3- Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli, paraphé, signé et cacheté par le

soumissionnaire sur chaque page.
Chaque offre doit être rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont
un (01) original et six (06) copies. Chaque Proposition administrative, technique et
financière doit porter la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. En cas de
différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fait foi.
10. Présentation des offres

Les candidats doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives
dans une enveloppe portant la mention « DOSSIER ADMINISTRATIF », l’original et toutes
les copies de l’offre technique dans une enveloppe portant clairement la mention
« OFFRE TECHNIQUE », et l’original et toutes les copies de l’offre financière, dans une
enveloppe scellée portant clairement la mention « OFFRE FINANCIÈRE » et l’avertissement
« NE PAS OUVRIR EN MÊME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE ».
Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes dans une même enveloppe
cachetée portant la mention :
Page 22 sur 76
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°________/AONO/CCAA/CIPM/DG/DT/CEP/2017 du _____
POUR L’ÉTUDE ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DE LA MAINTENANCE A LA CCAA »
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être obtenu à la Direction Générale de la Cameroun Civil Aviation

Authority (CCAA) Direction technique (Sous-Direction des Marchés) sise à la Base
Aérienne 101 de Yaoundé, (Téléphone 22 30 30 90) dès publication du présent avis,
contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de Cent
mille (100 000) FCFA au compte n° 33598860001 94 intitulé CAS-ARMP domicilié dans
toutes les agences BICEC.
12. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original
et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Direction Générale de la
Cameroun Civil Aviation Authority (CCAA), Direction technique (Sous-Direction des
Marchés), sise à la Base Aérienne 101 de Yaoundé au plus tard le __________à 14 heures
et devra porter la mention :Critères d’évaluation
11. Critères d’Evaluation
Les critères d’évaluation sont constitués de deux types : les critères éliminatoires et les
critères essentiels.
11.1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires sont les suivants :
1- Absence d’une pièce du dossier administratif ;
2- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
3- Absence d’agrément de l’éditeur du Logiciel de GMAO ;
4- Garantie du logiciel de GMAO inférieur à 1 an.
5- Note technique inférieure à 80 points.
11.2. Critères essentiels

Ce sont :
1. Les références du soumissionnaire :
- avoir déjà réalisé au moins un (01) Diagnostic de Maintenance dans une

entreprise de taille comparable à la CCAA dans les 5 dernières années ;
Page 23 sur 76
- avoir installé avec succès au moins une (01) solution de GMAO dans une
entreprise de taille comparable à la CCAA au Cameroun dans les 5 dernières
années ;

2. Le personnel :

- Un (01) expert GMAO, Ingénieur BAC+5 dans un domaine pertinent, avec au

moins dix (10) ans d’expérience dans le déploiement de solutions GMAO ;
- Un (01) Ingénieur en développement informatique, BAC+5 avec au moins sept

(07) d’expérience dans la conception de solution GMAO.
3. La méthodologie, Planning et délai :
Le soumissionnaire fournira dans son offre technique une note méthodologique et

proposera un planning prévisionnel des travaux et un délai de livraison.
4. La solution GMAO :
- la solution GMAO devra respecter les exigences données par les Termes de
Références du présent DAO.
La période de garantie du logiciel devra être supérieure ou égale à un (01) an.
12. Évaluation des offres

12.1. Évaluation de du dossier administratif
L’examen préliminaire consistera à faire un inventaire et une vérification des pièces
administratives.
Celles-ci devront être produites en original ou en copie certifiées conformes et devront

dater de moins de trois (03) mois.
Pour franchir cette étape, le dossier administratif devra être conforme aux dispositions
du présent RPAO. Les plis dont les dossiers administratifs sont conformes seront alors
déclarés recevables.
12.2. Évaluation de l’offre technique

Les plis déclarés recevables seront confiés à une sous-commission pour analyse.
La sous-commission fera une évaluation en deux étapes :
- Étape 1 : évaluation des critères éliminatoires
Une offre sera rejetée à ce stade si elle l’un de ces critères n’est pas rempli.
- Étape 2 : évaluation des critères essentiels
L’évaluation des critères essentiels se fera suivant la grille donnée par le tableau suivant :
Page 24 sur 76
N° CRITERE POINTS
Références du soumissionnaire
Avoir déjà réalisé au moins un (01) Diagnostic de Maintenance dans une
1 5
entreprise de taille comparable à la CCAA dans les 5 dernières années.
Avoir déjà réalisé au moins un (01) Manuel de Maintenance dans une
2 5
entreprise de taille comparable à la CCAA dans les 5 dernières années.
Avoir installé avec succès au moins une (01) solution de GMAO dans une
3 entreprise de taille comparable à la CCAA au Cameroun dans les 5 10
dernières années.
Produire au moins trois (03) références du logiciel de GMAO proposé dans
4 10
le domaine de l’aéronautique en Afrique
Personnel
Un (01) Chef de projet, Ingénieur BAC+5 dans le domaine de la
5 maintenance industrielle, expert en conception de systèmes de 10
maintenance industrielle, avec au moins quinze (15) ans d’expérience.
Un (01) expert GMAO, Ingénieur BAC+5 dans un domaine pertinent, avec
6 au moins dix (10) ans d’expérience dans le déploiement de solutions 10
GMAO.
Un (01) Ingénieur en développement informatique, BAC+5 avec au moins
7 8
sept (07) d’expérience dans la conception de solution GMAO.
Méthodologie, Planning et Délai
8 Note méthodologique, planning et délai 10
Solution GMAO
9 Gestion des équipements et structures 5
10 Gestion de la documentation technique 2
11 Gestion des travaux 2
12 Gestion du préventif 2
13 Diagnostics techniques et analyses 2
14 Gestion des intervenants 2
15 Gestion des sous-traitants 2
16 Gestion du budget 2
17 Gestion des stocks 5
18 Gestion des achats 2
19 Comptabilité 2
20 Contraintes 2
21 Spécifications techniques 2
TOTAL 100
Cette évaluation déterminera la Note technique (Nt) qui est la somme des points
obtenus au niveau de chaque critère.
Pour être éligible à l’évaluation financière, le soumissionnaire doit satisfaire à tous les
critères dits éliminatoires et avoir une Note technique au moins égale à 80.
12.3. Évaluation financière
À la suite de l’évaluation technique, les soumissionnaires retenus seront évalués

financièrement.
La sous-commission d’évaluation établira si les offres financières sont conformes.

Page 25 sur 76
S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par
les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé. S’il y a contradiction entre
le montant en lettres et le montant en chiffre, le montant en toute lettre prévaudra. Si le
soumissionnaire n’accepte pas la correction, son offre sera purement et simplement
écartée.
L'offre la mieux disante Om parmi les offres techniques retenues aura la note Nfm = 100
points.
L’offre Oi d’un soumissionnaire i aura la note Nfi = (Om/Oi)x100.
(Om et Oi étant les montants des différentes offres).
13. Sélection
À l’issue de l’évaluation financière, chaque offre i se verra attribuer la note globale
Ni = 0,6xNti + 0,4xNfi
Le soumissionnaire mieux-disant, c’est-à-dire dont la note globale Ni est la meilleure, sera

contacté pour les négociations.
14. Négociations
Les négociations auront lieu à la Direction Générale de la Cameroon Civil Aviation
Authority (CCAA), entre Mme le Directeur Général de la Cameroon Civil Aviation
Authority (CCAA) et le candidat dont la proposition est retenue, l’objectif étant de
parvenir à un accord sur tous les points et de signer un contrat.
15. Attribution du contrat

Une fois les négociations menées à bien, le Directeur Général de la Cameroon Civil
Aviation Authority (CCAA) attribue le contrat et publie les résultats.
Le candidat est censé commencer sa mission dès la signature de l’ordre de service de

commencer les prestations.
16. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif du présent marché s’élève à 2% du montant TTC du marché.
17. Groupement
Deux entreprises complémentaires peuvent s’associer dans le cadre d’un groupement
pour la réalisation des prestations faisant l’objet du présent marché.
Elles devront alors au préalable signer une convention ou accord de groupement dans
laquelle figurent les obligations de chacune des parties.
18. Éclaircissements et renseignements complémentaires
Page 26 sur 76
------------- -------------
------------- -------------

(CIPM)


PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
Page 27 sur 76
Chapitre I : Généralités
Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet l’Étude et la mise en œuvre de la Gestion de la
Maintenance à la CCAA.
Article 2 : Procédure de passation du marché
19. ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent Marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert
N°______/CCAA/CIPM/2017 du ______________ l’Étude et la mise en œuvre de la Gestion
de la Maintenance à la CCAA dont les spécifications sont ci-dessous précisées.
Article 3 : Définitions et attributions

Chapitre II : Le Maître d'Ouvrage est le Directeur Général de la Cameroon Civil Aviation
Authority.
Chapitre III : Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la
transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.
Chapitre IV : - Le Chef de Service du Marché est le Directeur Technique, ci-après désigné

« le Chef de Service » ;
Chapitre V : Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et

des délais contractuels.
Chapitre VI : - L’ingénieur du Marché est le Sous-Directeur des Equipements et

Maintenance des Installations Aéroportuaires ci-après désigné « Ingénieur » ; Il est
représenté dans les sites de Bamenda, Bertoua, Maroua et Kribi par les Commandants
desdits aéroports.
Chapitre VII : Le prestataire est :________________
Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.
4.2. Le prestataire s’engage à observer les lois et règlements en vigueur en République

du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du
marché.
Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient

à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient
directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :
1. La soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non

contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et aux termes de
références finalisés ou description des services ;
Page 28 sur 76
2. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
3. Les Termes de Références ou description des services ;
4. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par

ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le
détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-
détail des prix unitaires ;
5. Le projet/programme d’exécution des deux phases du projet ;
6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux

marchés publics de services et de prestations intellectuelles mis en vigueur par
arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;
7. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux

prestations intellectuelles et aux fournitures de logiciels ;
Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après :
1. Loi N°2015/019/ du 21 décembre 2015 portant loi de finances de la république du
Cameroun pour l’exercice 2017 ;
2. Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime
fiscal et douanier des Marchés Publics ;
3. Le décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;
4. Le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et
fonctionnement des commissions de Passation des Marchés Publics ;
5. Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés
publics ;
6. Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions
du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et
fonctionnement de l’ARMP ;
7. le décret n° 2013/271 du 05Août 2013modifiant et complétant certaines dispositions
du décret N°2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et
fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;
8. la circulaire N° 004/CAB/PM du 30 Novembre 2005 relative à l’application du Code
des Marchés Publics;
9. La circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant
la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés publics ;
10. La circulaire n°002 /CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la
performance du système des Marchés publics ;
11. La circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion
des changements des conditions économiques des Marchés publics ;
12. La circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au Contrôle de
l’exécution des Marchés Publics ;
13. La Circulaire n°001/C/MINFI du 28 Décembre 2016 portant Instructions relatives à
l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de
l’État, des Établissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales
Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2017 ;
14. Les textes régissant les corps de métiers ;
15. Les normes en vigueur ;
Page 29 sur 76
16. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.
17.
Article 7 : Communication
Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications
faites à la Direction Générale de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA), Direction
technique (Sous-Direction des Marchés) sise à la Base Aérienne 101 de Yaoundé,
(Téléphone 222 30 30 90).
Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1. L’ordre de service de commencer les prestations est signé par l’Autorité
Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie, au Chef
de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître
d’œuvre le cas échéant.
8.2. Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur
l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité
Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant avec copie à, au
Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à
l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis
avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des
prestations seront directement signés par le Chef de Service et notifiés au Cocontractant
par l’ingénieur du Marché ou le Maître d'œuvre, le cas échéant.
8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage
et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité
Contractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.
8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause de force
majeure seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par ses services au
Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service et à l’Ingénieur.
8.6. Le prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur
tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le prestataire
d’exécuter les ordres de service reçus.
8.7. S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le
Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à
compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage.
Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se
substitue à lui et procède à ladite notification.
Article 9 : Logiciel, Matériel et personnel du prestataire

9.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique
n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service. En
cas de modification, le prestataire fera remplacer le personnel, le matériel ou le logiciel
par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par
un matériel ou logiciel de performance similaire et en bon état de marche.
Page 30 sur 76
9.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en logiciel, matériel et en
personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant l’exécution des
prestations constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 35 ci-
dessous.
9.3. Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité Contractante.
Chapitre VIII : Clauses financières

Article 10 : Garanties et cautions
10.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché.
Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt
(20) jours à compter de la date de notification du marché.
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la
date de réception provisoire des prestations, à la suite d’une mainlevée délivrée par le
Maître d’Ouvrage après demande du prestataire.
10.2. Cautionnement de garantie
La retenue de garantie prélevée lors du paiement est de 10% du montant TTC du

marché. Elle pourra être remplacée par une caution de 100% délivrée par une banque
de premier ordre agréée par le Ministre en Charge des Finances.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée à

l’expiration du délai de garantie et un mois après la réception définitive sur main levée
délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.
10.3. Cautionnement d’avance de démarrage est fixé à 20% du montant TTC du

marché.
Article 11 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :
a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres), par crédit au
compte N°_________ouvert au nom du prestataire à la banque______________ ;
b. Pour les règlements en devises, (le cas échéant), soit (montant en chiffres et en lettres),
par crédit au compte N°_________ouvert au nom du prestataire à la
banque______________.
Article 12 : Variation des prix

Le prestataire est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions
imposées pour l’exécution de la prestation et de toutes les conditions locales
susceptibles d’influencer sur cette exécution. Les prix du présent marché sont fermes et
ne sont ni révisables, ni actualisables. Ils prennent en compte toutes les sujétions.
Page 31 sur 76
Article 13 : Avances
13.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du
montant du marché.
13.2. Le délai de paiement de l’avance de démarrage est fixé à 30 jours à compter de

sa demande par le prestataire.
13.3. Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement
bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang
conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à
verser au Prestataire pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans
le CCAP.
13.4. La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la
valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du
montant du marché.
13.5. Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera

la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du
Prestataire.
Article 14 : Règlement des prestations

14.1. Le montant des acomptes à payer s’échelonne comme suit :
Approbation du rapport provisoire :
- Dans les 15 jours suivants son approbation 60%
- Approbation du rapport final 40%
Les décomptes en six (06) exemplaires, seront présentés par le prestataire en francs CFA
(ou en francs CFA et en devises le cas échéant) à l’ingénieur accompagné d’une
demande de paiement.
La demande de paiement doit faire apparaître le montant total du marché, le montant

des sommes déjà perçues, le montant de la facture concernée, ainsi que celui des
remboursements effectués au titre de l’avance de démarrage.
Les versements d’acomptes interviennent dans les trente (30) jours à compter de la date
de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit à paiement.
14.2. Décompte général - État du solde après approbation du rapport final, le prestataire
adresse au Maître d'Ouvrage une demande de solde sous forme de décompte général
faisant apparaître la récapitulation des sommes déjà perçues ainsi que du solde à verser
; cette récapitulation constitue le décompte général.
Le paiement du dernier décompte est conditionné par la remise du rapport final par le
prestataire au Maître d’ouvrage, et l’acceptation par ce dernier, dudit rapport dans un
délai de quinze (15) jours francs.
Article 15 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels dus conformément à l’article 88 du décret n° 2004/275
du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
Page 32 sur 76
Article 16 : Pénalités
A. Pénalités de retard
16.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour

calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par
le marché ;
b. Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de

retard au- delà du trentième jour.
16.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du
montant TTC du marché de base avec ses avenants.
16.3. Toutefois en cas de retard prévisible ne provenant pas du fait du prestataire, ce

dernier ne verra sa responsabilité dégagée que s’il introduit auprès du Maître d’Ouvrage
une demande écrite de prolongation de délais appuyée de justificatifs nécessaires.
16.4. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le

cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des
dispositions du contrat, notamment :
- Remise tardive du cautionnement définitif ;
- Remise tardive des assurances ;
- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du
Prestataire ;
Article 17 : Décompte final

Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de quinze (15) jours après
la date de réception provisoire, le prestataire établira à partir des constats
contradictoires, le projet de décompte final des prestations effectivement réalisés qui
récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
l’exécution du marché dans son ensemble.
Article 18 : Décompte général et définitif

Le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer
contradictoirement par le prestataire et l’Autorité Contractante. Ce décompte
comprend :
- Le décompte final ;
- L’acompte pour solde ;
- La récapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le prestataire, lie
définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts
moratoires.
Article 19 : Régime fiscal et douanier

Le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du
régime fiscal des Marchés Publics.
Page 33 sur 76
Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts
d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Article 20 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et
aux frais du prestataire, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IX : Exécution des prestations

Article 21 : Consistance des prestations
Les prestations sont subdivisées en deux (02) phases ci-après définies :
Phase 1 : Travaux préalables
Comprenant :
- la réalisation d’un diagnostic complet de la fonction maintenance de la

CCAA et les recommandations d’amélioration de la fonction ;
- l’élaboration et les propositions d’une politique de maintenance (Plan de

maintenance préventive et curative) ;
- l’élaboration et la proposition d’une stratégie de maintenance ;
- la proposition d’une organisation des stocks de pièces de rechange

(Mutualisation, relation avec les fournisseurs…) ;
- l’élaboration d’un plan d’action triennal détaillé de mise œuvre des

recommandations d’amélioration de la fonction maintenance ;
- l’élaboration d’un manuel des procédures de maintenance ;
- l’élaboration du cahier de charges de la solution GMAO.
Phase 2 : mise en œuvre de la solution GMAO
Comprenant :
- la réalisation du travail préparatoire et constitution la base de données de la

maintenance ;
- le développement, installation et mise en service d’une solution GMAO

adaptée ;
- la formation du personnel concerné.
Article 22 : Délais d’exécution du marché

22.1. Le délai d’exécution des prestations objet du présent marché est de neuf (09) mois,
soit :
- six (06) mois pour la phase I ;
- trois (03) mois pour la phase II.

Page 34 sur 76
Article 23 : Obligations du Maître d’Ouvrage
23.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires
à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites
des projets.
23.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces,

outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en
raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.
Article 24 : Obligations du prestataire

24.1. Le prestataire exécute les prestations et remplit ses obligations de façon diligente,
efficace et économique, conformément au CCTP (Termes de Référence), aux normes,
techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d’activité.
24.2. Pendant la durée du marché, le prestataire ne s'engage pas directement ou

indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de
compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.
24.3. En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le

prestataire doit le signaler par écrit à l’Autorité Contractante et doit remplacer l’expert
en question, impliqué dans le projet ou le marché.
Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le prestataire pourrait tirer
des profits directs ou indirects d’un marché passé par l’Autorité Contractante auprès de
laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou
financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses
fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.
24.4. Le prestataire est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations,
renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de
l'exécution du marché.
À ce titre, les documents établis par le prestataire au cours de l’exécution du marché ne

peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit de l’Autorité
Contractante.
24.5. Le prestataire est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents
empruntés à l’Autorité Contractante.
24.6. Le prestataire ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la
durée du marché, et à son issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou
services destinés à l’Autorité Contractante découlant des prestations ou ayant un
rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur
continuation).
24.7. Le prestataire doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture

de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.
24.8. Le prestataire ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son
offre technique sans l’accord écrit de l’Autorité Contractante.
Article 25 : Assurances
Page 35 sur 76
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les
montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) à compter de la
notification du marché :
- Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;
Article 26 : Programme d’exécution

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de
service de commencer les prestations, le prestataire soumettra, en six (06) exemplaires,
à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d’Œuvre (ou de l’Ingénieur) le
programme d'exécution des prestations, son calendrier d’exécution, son projet de Plan
d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.
Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) à
quinze (15) jours à partir de leur réception avec :
- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXÉCUTION ” ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.
Le Prestataire disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef
de Service disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou
faire d’éventuelles remarques
Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.
L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du

Prestataire. Cependant les prestations exécutés avant l'approbation du programme ne
seront ni constatés ni rémunérés.
Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.
Le Prestataire tiendra constamment à jour, un planning des prestations qui tiendra

compte de l'avancement réel des prestations. Des modifications importantes ne
pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du
Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef
service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité
Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois s’il est constaté des
modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des
prestations, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution
accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa
date de réception.
Article 27 : Agrément du personnel

Si l’Autorité Contractante demande le remplacement d'un membre de l'équipe pour
faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais
du prestataire dans un délai maximum de quinze (15) jours.
L’Autorité Contractante se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne

proposée par le prestataire dont la qualification serait insuffisante.
Page 36 sur 76
Article 28 : Sous-traitance
La part des prestations à sous-traiter est de 30 % du montant du marché de base et de
ses avenants.
Article 29 : Brevet (logiciel de GMAO)

Le prestataire garantira le Maître d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers touchant
à la contrefaçon ou à l’exploitation non autorisée d’un brevet, d’une marque ou de
droits de création industrielle résultant de l’emploi du logiciel ou de ses composants.
Article 30 : Essais et services connexes

Le logiciel de GMAO devra être livré avec une documentation complète en français et
en anglais, en versions physiques (papier,…) et électroniques (format PDF, Word, Excel
ou autres, sur CD-Rom ou clé USB). Tous les logiciels et pilotes de périphériques seront
livrés avec leur médium d’origine pour permettre une réinstallation complète en cas de
panne. Le logiciel fera l’objet d’un essai fonctionnel en présence de l’Ingénieur du
marché et des représentants de l’Autorité Cocontractante lors de la visite technique
précédent la réception provisoire.
Chapitre X : De la recette
Article 31 : Réception provisoire
31.1. Avant la réception provisoire des prestations, le prestataire demande par écrit au
Maître d’Ouvrage, l’organisation d’une réception technique (préalable à la réception
provisoire) par l’Ingénieur pour effectuer les tests.
31.2. Préparation de la réception provisoire
Le Cocontractant devra avertir le Maître d’Ouvrage dans les meilleurs délais de la date
de la réception provisoire.
Dans les quinze (15) jours qui suivent, le Maître d’Ouvrage fixera la date de la réception
provisoire. Il convoquera et communiquera cette date à tous les membres dix (10) jours
avant.
31.3. Composition de la commission de réception provisoire
La commission de réception sera composée des membres ci-après :
- Le Maître d’ouvrage ou son Représentant : Président
- Deux représentants du Ministère des Marchés Publics : Membre
- Le Chef Service du Marché : Membre
- L’Ingénieur du marché : Membre
- Le Cocontractant ou son représentant : Membre
- Le chef département de la division des systèmes informatiques :Membre
- Le Chef de la Cellule des Études et des Projets : Rapporteur
Page 37 sur 76
Après la vérification de l’effectivité de la prestation, la Commission examine les procès-
verbaux des opérations préalables à la réception et dresse un procès-verbal de
réception provisoire signé sur-le-champ par tous les membres de la Commission.
31.4. Attributions de la Commission de réception provisoire
Cette commission vérifiera que les prestations effectuées sont conformes aux
prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la
réception provisoire.
En cas de non-conformité, le Cocontractant sera invité à corriger les éléments

défectueux. Un procès-verbal sanctionnant la non-conformité sera dressé et signé par
tous les membres de la commission. En cas de conformité des prestations, la commission
prononcera la réception provisoire. Il sera alors dressé un procès-verbal de réception
provisoire signé par les membres de la commission, qui sera adressé au Maître
d’Ouvrage.
Article 32 : Réception définitive

La réception définitive sera effectuée au siège de la CCAA à Yaoundé dans un délai
maximal de quinze (15) jours à compter de l’exploitation du délai de garantie.
La commission de réception définitive sera constituée de la même manière que celle

ayant prononcé la réception provisoire.
Avant de prononcer la réception définitive, la commission vérifiera, par tous les moyens
à sa disposition (P.V. de réception technique provisoire, etc.) que les clauses
contractuelles ont été entièrement respectées et que le Cocontractant s’est
honorablement acquitté des taches prescrites pendant la période de garantie.
A l’issue de la séance de la commission, il sera dressé un procès-verbal de réception

définitive signé par les membres et le Cocontractant.
La réception définitive marque la fin du Marché et libère le Maître d’Ouvrage de toutes

ses obligations. La signature contradictoire du décompte général et définitif par le Maître
d’Ouvrage et le Cocontractant clôt définitivement le Marché.
Chapitre XI : Dispositions diverses

Article 33 : Résiliation du marché
Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du
24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 42, 43, 44, 45,
46 et 47 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :
 Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de
service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires ;
 Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant

des prestations ;
 Refus de la reprise des prestations mal exécutés ;
 Défaillance du prestataire ;
 Non-paiement persistant des prestations.

Page 38 sur 76
Article 34 : Édition et diffusion du présent marché
Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du prestataire et
fournis au Chef de service.
Article 35 : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité
Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au prestataire par ce dernier.
Page 39 sur 76
------------- -------------
------------- -------------

(CIPM)



.
PIECE N° 5 : TERMES DE REFERENCE (TDR)
Page 40 sur 76
I. CONTEXTE
L’Autorité Aéronautique est l’exploitant de la sûreté aéroportuaire, fournisseur des
services de la navigation aérienne et gestionnaire d’aéroports localisés sur l’ensemble
du territoire de la République du Cameroun.
Elle assure à ce titre la maintenance de tous les équipements et infrastructures de sûreté,

de sécurité, et d’exploitation commerciale sur les plateformes aéroportuaires dont elle a
entièrement la charge. Il s’agit principalement des aéroports/aérodromes de Bafoussam
Bamougoum, Koutaba, Batouri, Kribi, Tiko, et Mamfe.
Elle exploite les équipements et les infrastructures de sûreté et de navigation aérienne sur
les aéroports concédés de N’Gaoundéré, Bertoua, Maroua Salak, et Bamenda.
Sur les aéroports internationaux de Douala, Yaoundé-Nsimalen et Garoua, elle assure

uniquement la maintenance des équipements et infrastructures de sûreté.
Le parc d’installations et d’équipements est constitué de :
- Systèmes d’aides radio et visuelles à la navigation aérienne ;

- Centrales électriques et groupes électrogènes ;
- Systèmes et appareils de radiocommunication sol/sol et air/sol ;
- Systèmes et appareils de téléphonie ;
- Stations météo classiques et automatiques ;
- Systèmes électroniques d’inspection filtrage des bagages, du fret et des passagers
;
- Dispositifs de contrôle d’accès biométrique et de vidéosurveillance ;
- Véhicules de lutte contre les incendies ;
- Matériels roulant administratifs ;
- Appareils et dispositifs du système d’information ;
- Dispositifs de climatisation ;
- Etc.
Les infrastructures sont constituées de :
- Clôtures de sûreté des aéroports ;
- Les routes de patrouille et de contournement des aéroports ;
- Bâtiments relevant de ses responsabilités dans les aéroports ;
- Les bâtiments du siège ;
- Les chaussées aéronautiques dans les aéroports ;
- Etc.
Certains de ces équipements et infrastructures sont critiques pour la sécurité et la sûreté
de l’aviation civile, et leur exploitation est encadrée par des normes et pratiques
recommandées de l’Organisation Internationale de l’aviation civile (OACI).
Plus spécifiquement, Il existe un lien étroit entre l’observance des normes de

maintenance des systèmes dédiés à l’assistance à la navigation aérienne, et la sécurité
des vols. Le moindre dysfonctionnement d’un de ces systèmes peut engendrer des
conséquences catastrophiques. Le niveau de sécurité exigé ne peut être atteint sans la
mise en œuvre d’une maintenance appropriée de l’ensemble des composantes d’un
aérodrome.
La maintenance a pour objet de garantir l’intégrité opérationnelle des équipements et
installations, et d’assurer en tout temps un niveau de performance conforme aux
exigences spécifiées par le fabricant et aux normes d’exploitation. Elle consiste à mettre
en œuvre un ensemble de mesures qui permettent de maintenir ou de rétablir l’état
fonctionnel de l’ensemble des composantes d’un aéroport par exemple.
Elle est à la fois préventive et curative. Elle est efficace si le personnel affecté aux taches
de maintenance est bien formé, et si une bonne gestion des stocks de pièces de
rechange est mise en œuvre. Elle repose sur l’application rigoureuse d’un programme
de gestion de la maintenance.
Le parc des équipements de la CCAA s’est significativement renforcé ces dernières

années à la faveur de la mise aux normes de sécurité et de sûreté des activités du
portefeuille, et de l’amélioration des conditions de travail des employés.
Au total, le parc d’équipements de filtrage de sûreté dans les aéroports au Cameroun

est actuellement composé de cinquante-et-une (51) machines. Le coût global
d’acquisition de ce parc d’équipements est supérieur à quatre milliards et demi de franc
CFA.
Les aéroports internationaux de Douala et de Yaoundé disposent de systèmes de

vidéosurveillance, et de contrôle d’accès biométrique. Le parc des caméras initialement
installés s’élève à 126 dans les deux aéroports.
Une vingtaine de véhicules incendie de nouvelles génération ont été acquis et sont en
exploitation sur les plateformes.
Une centrale électrique moderne a été aménagée à l’aéroport international de Maroua

Salak, qui a également été doté d’un balisage lumineux fixe, d’un CVOR/DME, et d’un
ILS/DME. La centrale électrique de N’Gaoundéré a été réhabilitée et dotée de
nouveaux groupes électrogènes.
Des stations automatiques de météorologies aéronautiques ont été installées à

Bafoussam, Bamenda et Maroua.
Le parc automobile administratif est en cours de renouvellement et de renforcement.
D’autres projets d’équipements sont planifiés ou en cours d’exécution :
- L’acquisition d’équipements critiques de télécommunications aéronautiques pour

les services de la circulation aérienne ;
- L’acquisition d’équipements critiques de météorologie classique ;
- L’acquisition d’équipements critiques de filtrage de sûreté incluant des PARIFs

avec scanners de véhicules ;
- Le renforcement des capacités de surveillance électronique des aérogares et des

clôtures dans les aéroports internationaux ;
- La construction et l’équipement de Centres Directeurs des Opérations d’Urgence

à Yaoundé, Garoua et Maroua ;
- Etc.
Page 42 sur 76
La fonction maintenance est dévolue à la Direction Technique de la CCAA. Elle ne
dispose pas encore des outils nécessaires à une bonne gestion de la maintenance. Les
méthodes de maintenance de base (Préventive, curative) ne sont pas clairement
établies et formalisées. Le suivi des opérations de maintenance proprement dites
(inspection, contrôle, dépannage, réparations, etc.) se fait encore avec des moyens
rudimentaires, pour l’essentiel non numérisés ou automatisés. Il n’est pas actuellement
aisé de présenter la situation globale ou spécifique de l’état de fonctionnement des
équipements ou des infrastructures du patrimoine matériel de la CCAA.
La dispersion géographique des activités de la CCAA rend ces opérations de suivi

encore plus difficile à mettre en œuvre. La Direction en charge de la maintenance
intervient dans une relation de type client/fournisseur interne avec les structures
interfacées. Elle éprouve des difficultés à exercer ses responsabilités et à établir une
coordination satisfaisante des interventions sur les plateformes.
Cette situation engendre de nombreuses insuffisances :
- Mauvaise remontée en temps réel des informations techniques sur l’état des
équipements et des installations ;
- Mauvaise qualité des informations remontées (Pas de codification, pas de

structuration, pas de formulaires spécifiques …) ;
- Méthodes de travail peu harmonisées ;
- Gestion inadaptée de la documentation technique ;
- Incertitude sur la sureté de fonctionnement des systèmes exploités (Fiabilité,

maintenabilité, disponibilité) ;
- Mauvaise visibilité sur les stocks des pièces de rechange (logistique) ;
- Incertitude de fait sur les risques et la sécurité de certaines opérations ;
- Incertitude sur la qualité de la dépense et des coûts de maintenance ;
- Incapacité de garder en mémoire :
o Les pannes et incidents techniques survenus ;
o Les temps de disponibilité des équipements ;
o La nature des interventions et les modifications techniques réalisées ;
o Les coûts de réparations / coûts de la maintenance ;
o Etc.
- Incapacité d’anticiper sur les besoins en renouvellement d’équipement à court,

moyen ou long terme.
Sur le plan de l’organisation, il n’existe pas encore une stratégie de la maintenance. Le

portefeuille des activités n’est pas formalisé. Les politiques de maintenance ne sont pas
encore élaborées. Les objectifs techniques ne sont pas définis.
L’organisation des ressources humaines nécessite d’être affinée pour parvenir à réaliser
de façon satisfaisante les missions qui ont été définies. Les responsabilités relatives aux
Page 43 sur 76
différents niveaux de maintenance, entre les fournisseurs et les agents de la CCAA ne
sont pas clairement établies et formalisées. Il n’existe pas de stratégie pour la gestion de
l’externalisation de certaines activités de maintenance.
Globalement, les méthodes, les processus de décisions et d’ordonnancements des

travaux, les réalisations, et la gestion actuellement mis en œuvre ne permettent pas
d’être pleinement efficace.
Le renforcement du parc d’équipements opérationnels et administratifs de la CCAA, et

les projets en cours vont accroître ses contraintes en matière de gestion de la
maintenance. Ce dans un contexte d’accroissement des risques d’intervention illicite
contre l’aviation civile, et de reprise des dessertes aériennes domestiques.
La CCAA souhaite mettre en œuvre une gestion adaptée et réfléchie de sa fonction

maintenance. Elle souhaite concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour ses activités
de maintenance sur les plateformes et au siège, et acquérir une solution technique
adaptée de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Mais la mise en
œuvre d’une GMAO sans une fonction maintenance bien organisée et efficace ne
permettra pas de tirer tous les bénéfices attendus, qui sont :
- Une gestion améliorée de la planification des interventions d’entretien et de

maintenance ;
- Une optimisation de la gestion des stocks d’équipements et de pièces de

rechange (meilleur contrôle des entrées et des sorties) ;
- Un suivi complet de l’historique des travaux de maintenance réalisés ;
- Une meilleure aide à la décision grâce à l’analyse de l’historique, les bilans

machines, les tableaux de bord ;
- Une meilleure gestion et réduction des coûts de maintenance ;
- Une amélioration des rendements de production et des performances de l’équipe

maintenance ;
- Une amélioration de la fiabilité et de la disponibilité des équipements ;
- Une optimisation des achats ;
- Amélioration de la traçabilité des équipements ;
- Etc.
L’objet des présents termes de référence est de définir les attentes de la CCAA pour la
conception et la mise en œuvre d’une stratégie de maintenance, et d’établir les
spécifications fonctionnelles et techniques de la solution informatique de GMAO à fournir
et déployer par un consultant spécialisé.
II. OBJECTIFS DE LA PRESTATION

L’objectif global visé par l’achat de la prestation et d’améliorer la gestion de la
maintenance à la CCAA. Les objectifs spécifiques sont :
- Disposer politique et d’une stratégie de maintenance ;
Page 44 sur 76
- Disposer d’une organisation performante des activités de maintenance ;
- Harmoniser les méthodes de travail des équipes de maintenance ;
- Disposer des outils permettant un meilleur suivi et contrôle des activités de

maintenance ;
- Contribuer à la réduction des multiples insuffisances opérationnelles en matière de

maintenance, et améliorer la disponibilité des équipements ;
- Contribuer à la maîtrise des coûts de la maintenance.
III. CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Le prestataire retenu devra :
Phase 1 :
- Réaliser un diagnostic complet de la fonction maintenance de la CCAA et faire
des recommandations d’amélioration de la fonction ;
- Elaborer et proposer une politique de maintenance (Plan de maintenance

préventive et curative) ;
- Elaborer et proposer une stratégie de maintenance ;
- Proposer une organisation des stocks de pièces de rechange (Mutualisation,

relation avec les fournisseurs…) ;
- Elaborer un plan d’action triennal détaillé de mise œuvre des recommandations

d’amélioration de la fonction maintenance ;
- Elaborer un manuel des procédures de maintenance ;
- Elaborer le cahier de charges de la solution GMAO.
Phase 2 :
- Réaliser le travail préparatoire et constituer la base de données de la
maintenance ;
- Développer, installer et mettre en service une solution GMAO adaptée ;
- Former le personnel concerné.
IV. METHODOLOGIE
PHASE 1 : TRAVAUX PREALABLES
1. Diagnostic de la fonction maintenance
Le prestataire retenu adoptera une approche progressive et choisira un site pilote pour
lequel il mettra en œuvre la démarche de bout en bout, avant de la répliquer sur les
autres sites. Le site pilote sera déterminé conjointement avec le maître d’ouvrage, en
fonction de critères objectifs, parmi lesquels la représentativité par rapport aux activités
de maintenance menées.
Page 45 sur 76
Le prestataire utilisera un outil de diagnostic structuré facilitant le recueil exhaustif des
informations de toute nature auprès des responsables identifiés.
Il réalisera un diagnostic stratégique et un diagnostic opérationnel portant sur les cinq

dernières années. Il évaluera les processus de décision en matière de maintenance, et
examinera les pratiques mises en œuvre, qu’elles soient formalisées ou non. Il évaluera
la cohérence entre la volonté ou les orientations globales1 de la Direction Générale et
celles de la fonction maintenance.
Il examinera si l’organisation et le fonctionnement de la fonction maintenance permet

de mettre en œuvre les objectifs déclarés. Il examinera en particulier :
- L’organisation générale de la fonction ;
- Les méthodes de travail mises en œuvre ;
- Le contenu réel des postes de travail existants ;
- Le respect des attributions et des missions ;
- L’importance du parc d’équipements de la CCAA ;
- La gestion des interventions et du portefeuille des travaux ;
- La gestion des stocks de pièces de rechange (stocks évalués en quantité) ;
- Les questions d’approvisionnement en pièces et consommables ;
- Les pratiques d’entretien régulier ;
- Le suivi technique effectif et individuel de chaque équipement critique ;
- La documentation technique ;
- Le matériel et l’outillage de maintenance ;
- Le personnel ;
- L’utilisation du budget de la maintenance ;
- La relation avec les structures interfacées et leur niveau de satisfaction ;
- Le contrôle de l’activité.
2. Elaboration de la politique de maintenance
Après le diagnostic, le prestataire définira les activités opérationnelles de maintenance

préventive et curative en tenant compte de la criticité des équipements ou des
installations, et de leur exposition aux risques de défaillance. Il identifiera les équipements
critiques et à risque à partir d’une grille de criticité à élaborer. La liste des équipements
critiques sera établie conjointement avec le maître d’ouvrage.
Le prestataire fera un état des lieux de l’état physique des équipements, et de leurs
capacités fonctionnelles. Il organisera en tant que de besoin des séances de travail avec
les techniciens du siège et des plateformes pour reconstituer l’historique des interventions
1 Orientations concernant toute la CCAA

Page 46 sur 76
et des pannes (nature, fréquence, modalités, ressources utilisées, compétences
requises).
Il concevra un plan de maintenance préventif de chaque équipement critique. Le plan

de maintenance inclura la maintenance systématique, conditionnelle et prévisionnelle.
Il prendra prioritairement en compte les causes principales des pannes pour identifier et
formaliser les actions préventives nécessaires.
Ce plan inclura également les gammes de maintenance et les modes opératoires, et

définira les ressources nécessaires, les pièces de rechange, l’outillage nécessaire, et les
conditions de sécurité à observer.
La CCAA mettra pour ce faire à la disposition du prestataire les éléments ci-après :
- L’existant qui inclue l’historique des interventions sur les équipements ;
- Les exigences réglementaires nationales ;
- Les recommandations des fournisseurs ;
- Toute la documentation disponible sur les équipements en exploitation ;
- Tout autre document disponible sollicité par le prestataire.
3. Elaboration de la stratégie de maintenance
La stratégie de maintenance vise à définir les modalités et les responsabilités dans la mise
en œuvre du plan de maintenance.
Il proposera des objectifs de maintenance en tenant compte de la politique définie. Ces

objectifs incluront, sans s’y limiter :
- Le développement l’adaptation et la mise en place des méthodes de

maintenance ;
- La mise en œuvre d’un plan de maintenance préventive efficace ;
- L’amélioration de la relation entre la fonction maintenance, et les fonctions

interfacées ;
- La mise en œuvre d’une solution GMAO ;
- La réduction du taux de panne ;
- L’organisation et la gestion des équipes de maintenance ;
- L’externalisation et/ou l’internalisation, la sous-traitance des activités de

maintenance ;
- L’optimisation de la gestion des stocks ;
- Etc.
Il proposera une stratégie pour chaque objectif énoncé, et identifiera les responsabilités.
Il précisera après analyse les activités de maintenance qui peuvent être réalisées en
interne, et celles qui nécessitent d’être externalisées du fait de facteurs à examiner et à
documenter.
Page 47 sur 76
Cette stratégie devra conduire le prestataire à évaluer l’organisation actuelle de la
fonction maintenance, et à proposer des changements nécessaires pour s’adapter à la
stratégie proposée.
Il établira un plan d’actions triennal détaillé chiffré de mise en œuvre de la stratégie. Ce

plan inclura la formation du personnel concerné.
L’entreprise retenue travaillera en étroite collaboration avec les structures techniques et

opérationnelles concernées par l’étude (Structures en charge de la maintenance, des
Etudes et projets, du système d’information, de la qualité, du contrôle de gestion). Elle
tiendra au moins six (06) réunions d’information et de coordination sur l’étude.
L’entreprise prendra en compte toutes observations issues de ces réunions.
L’entreprise fera valider tous les rapports intermédiaires par l’équipe du projet. La CCAA
devra apporter toute son assistance à l’entreprise, en mettant à sa disposition toute la
documentation disponible sur l’ensemble des équipements, pièces de rechange
existante sur les plateformes, exploitation des machines (historique des pannes) et
technique de réapprovisionnement actuel.
PHASE 2 : MISE EN OEUVRE DE LA SOLUTION GMAO
Le prestataire retenu proposera une solution GMAO présentant les fonctionnalités ci-
après. Il la mettra en œuvre conformément au cahier des charges élaboré lors de la
phase I et. La Priorité sera donnée aux équipements électriques, électroniques,
électromécaniques et automatiques.
Lors de la spécification définitive de la solution et pendant le déploiement, il travaillera

en étroite collaboration avec l’équipe en charge du système d’information.
La solution GMAO devra comporter les fonctions suivantes :
1. GESTION DES EQUIPEMENTS ET STRUCTURES

1.1. Gestion des équipements
● Recenser les équipements et pièces de rechange sous une forme arborescente
fonctionnelle,
● Gérer les équipements de manière simple avec classification par zone, groupe,
machine, organe, fonction, et par famille ; avec possibilité de mettre une description
pour chaque composante de la dite classification, et de la modifier si c’est nécessaire,
● Gérer des structures par zone et/ ou par fonction,
● Visualiser tous les équipements et sous équipements d’une zone ou d’une
fonction,
● Localiser géographiquement l’équipement,
● Gérer des utilités (électricité, eau et air, produits d’entretien)
● Créer une codification alphanumérique,
1.2. Codification des équipements
● Accepter le transfert des codifications actuelles,
● Faire une identification des équipements par un code système et par un second
code permettant de gérer une double codification par exemple le code barre des
équipements
1.3. Gestion des numéros de série
● Garantir un suivi rigoureux et logique de la maintenance des équipements. Les
équipements sur la ligne de production, en stock, et en réparation sont mis en
évidence grâce à l’historique des numéros de série
Page 48 sur 76
1.4. Groupes d’équipements
● Constituer des groupes d’équipements pour permettre d’appliquer, des
interventions simultanément à plusieurs équipements.
● Générer des Ordre de Travaux portant sur plusieurs équipements
1.5. Liste des pièces de rechange
● Dresser la liste des pièces de rechange consultable à tout moment,
● Connaître les composants d’un équipement
● Vérifier la disponibilité des pièces de rechange et leur emplacement au
magasin.
● Dupliquer en partie ou intégralement la nomenclature d’un équipement sur un
autre équipement
2. GESTION DE LA DUCUMENTATION TECHNIQUE
2.1. Gérer les fiches techniques des équipements, des machines, d’organes et des
pièces
● Possibilité de création de fiches techniques personnalisées, associées aux
équipements
● Plans et documents doivent êtres référencés par code alphanumérique et
peuvent être gérés tant au niveau type que de leur emplacement
● Le logiciel doit pouvoir recenser les consignes de sécurité de l’ensemble des
interventions et les imprimés sur les ordres de travaux
● Gérer l’appel de documents électriques disponibles sur le réseau et liés aux
équipements enregistrés dans le système
3. GESTION DES TRAVAUX
● Gérer les demandes d’interventions (DI), le numéro de la DI doit être attribué
automatiquement à sa création, et comporter : la description de la demande,
l’équipement concerné à priori, le demandeur, la priorité,….
● Gérer les Ordres de Travaux (OT) ; le numéro d’OT doit être attribué
automatiquement à sa création.
● Donner la possibilité de rattacher automatiquement un ordre de Travail à une
demande de travail.
● Rattacher un ou plusieurs OT ‘fils’ (partiel) à un OT ‘père’ (original),
● Affecter des dépenses automatiquement sur l’OT par le modèle de gestion des
stocks.
● Gérer simplement l’échéancier ou le portefeuille des travaux ; avoir la possibilité
de visualiser les OT en instance, planifiés, en cours, ou les OT réalisés (clos). Avec un
compte rendu détaillé sur les actions effectuées ainsi que tout commentaire jugé
nécessaire ;
● Classifier les travaux par type de maintenance (Corrective, Dépannage,
Réparation, Préventive, Travaux neufs ou gros travaux exceptionnels (occasionnels),
Divers
● Gérer les fiches d’intervention. Les fiches d’intervention doivent constituer une
bibliothèque de gamme standard. Toute fiche d’intervention créée pour un
équipement ou un ensemble d’équipements est réutilisable sur un autre équipement,
et peut être transformée directement en Ordre de Travail.
● Confronter les ressources disponibles et les ressources nécessaires.
● Etablir un calendrier pour chaque équipement, afin d’ajuster les dates des
travaux avec les périodes de production de chaque machine. La gestion des
calendriers peut être faite par zone, fonction, structure et équipement.
● Gérer les plannings des travaux.
Page 49 sur 76
● Gérer les travaux réalisés en sous-traitance sur un équipement ou un ensemble
d’équipements, pour lesquelles doivent être associés des fiches d’intervention, des OT,
les montants engagés….
● Gérer l’historique des équipements, l’historique doit être renseigné
automatiquement lors de l’enregistrement des interventions, qu’il s’agisse des travaux
de maintenance corrective ou préventive.
● Rechercher l’historique durant cinq ans minimum.
● Enregistrer les actions antérieures à la date de démarrage du nouveau logiciel
4. GESTION DU PREVENTIF
● Se déclencher automatiquement à partir des fréquences calendaires définies
dans les gammes de maintenance ou à partir de relevé de compteurs
● Gérer la description des travaux à réaliser
● Gérer les intervalles d’interventions
● Gérer le type de maintenance
● Gérer le mode de ré-planification par rapport à la dernière intervention
● Gérer les pièces et outils nécessaires
● Gérer les recommandations spécifiques à l’équipement
● Gérer les moyens nécessaires
● Générer un calendrier prévisionnel d’interventions préventives
● Les dates réelles de réalisation des interventions précédentes doivent
conditionner le déclenchement des suivantes
● Avant d’être transformé en un Ordre de travail, les plans doivent subir un test
permettant d’évaluer l’acceptation des travaux suivant les disponibilités du personnel
et de pièces disponibles
5. DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ANALYSES
● Gestion des interventions par type de maintenance (préventive, corrective,
autres),
● Gestion des interventions par centre de coûts, par zone, par équipements…,
● L’établissement d’un tableau de bord de l’activité maintenance, achats,
stock…),
● L’analyse des pannes par Durée, Nombre, Symptôme, Effets, Cause, Remède,
Famille d'équipement.
● L’analyse de priorité stratégique de maintenance permettant d’insister sur les
équipements ou les causes « critiques », qui engendrent les plus grosses pertes au point
de vue temps et coût de maintenance.
● Le suivi des coûts sous forme de graphiques, ainsi que l’évolution des indicateurs
maintenance (Temps de maintenance programmée, nombre de pannes par mois,
heures réalisées …)
● La ventilation des informations sur une période choisie par équipement ou par
regroupement.
6. GESTION DES INTERVENANTS

● La gestion des fiches d’intervenants,
● La gestion des qualifications des intervenants,
● La gestion du plan de charge des intervenants,
● L’analyse prévision / réalisation pour chaque intervenant
7. GESTION DES SOUS-TRAITANTS
● La gestion des fiches d’intervenants,
Page 50 sur 76
● La gestion des interventions réalisées par les sous-traitants,
● La gestion des contrats et leur suivi,
● L’affectation de contrats sur les ordres de Travaux
8. GESTION DU BUDGET
● L’affectation de centres de coûts, leur suivi,
● La ventilation des coûts, par nature de charge,
● Le regroupement et le cumul des coûts,
● L’analyse des coûts selon des choix multicritères (Paramètres : coût total, coût
main d’œuvre, coût pièces, coût externe; Périodicité : Jour, semaine, mois année …;
Nature et Zone d’intervention)
9. GESTION DES STOCKS DE PIECES DE RECHANGE
9.1. Gestion des articles
● Création et mise à jour des codes d’articles avec texte descriptif et information
du stock sur les quantités disponibles, seuils Min/Max, références fournisseurs et
constructeurs, emplacements magasins ainsi que les statistiques de consommation sur
une période donnée.
● Spécification de consommation : possibilité d’établir un lien ou rapport entre les
pièces et les installations sur lesquelles elles peuvent être utilisées. La mise à jour des
nomenclatures de pièces, doit être automatique au fur et à mesure des sorties de
pièces.
● Valorisation des articles à chaque nouvelle réception en prix moyen.
● Consultation et possibilité de recherche selon divers critères par code,
désignation, emplacement, groupes/ familles articles, fournisseur.
● Les numéros de série des articles étant des réparables liés aux équipements,
doivent être gérés au même titre que les emplacements.
9.2. Tenue de stock
● Interrogation à tout moment des mouvements des stocks avec fourniture du
nécessaire pour la lecture.
● Connaissance par article des quantités en Stock et en commande.
● Utilisation du lecteur magnétique des codes à barre lors des inventaires et
comptages des stocks.
9.3. Gestion des Réapprovisionnements
● Mise à disposition de rapports d’aide à la gestion : analyse pareto en valeur,
taux de rotation, consommation moyenne, délai fournisseur.
● Gestion des imputations analytiques en sorties de stock.
● Lancement des demandes d’achat (D.A) en automatique et manuelle,
élaborées au vu du niveau de commande ou seuil Mini) et des quantités disponibles
en Stock.
9.4. Rapports de Stocks
● Mise à disposition des techniques d’exploitation des générateurs de rapports
permettant de concevoir ses propres états de sortie aussi bien dans une optique
d’affichage à l’écran que dans une optique d’impression.
● Possibilité d’utiliser d’autres générateurs totalement indépendants.
9.5. Analyses des données
● Rapports de stock, catégories ABC, stock inactif, surplus en stock, rupture de
stock … Edition des états d’inventaires
10. GESTION DES ACHATS
● Les commandes doivent être liées ou prendre en charge le traitement de la liste
des articles à approvisionner, les demandes d’achat, les bon de réception, les factures,
les retours fournisseurs.
Page 51 sur 76
● Les éléments complémentaires suivants doivent être gérés :
- Les commandes de marchés
- Les remises par fournisseur
- Les taxes.
● Possibilité d’ajouter des commentaires et des descriptions détaillées d’articles sur
la commande.
● Gestion des fournisseurs :
● Enregistrement de tous les renseignements se rapportant à un fournisseur (Code,
Description, Adresse, Contact, Catalogue, etc.)
● Demande de prix
- Reprise de la liste des articles depuis les demandes d’Achats.
- Affectation sur un ou plusieurs fournisseurs.
- Analyse et comparaison des offres.
- Tarifs fournisseurs automatiquement mis à jour.
- Evaluation et sélection des fournisseurs.
● Budget (programme d’approvisionnement)
- Le budget mensuel et annuel est constitué d’un ou plusieurs centres de coût.
- Il fait état du cumul des montants commandés, du cumul des montants
engagés, des montants facturés.
11. COMPTABILITE
● Un module d’interfaçage avec le logiciel de Comptabilité de CCAA devra être
intégré au logiciel proposé.
12. CONTRAINTES
● Import des données au format Excel et txt
● Export des données au format txt, MS Word, MS Excel, PDF ;
● Intégration web : envoi de mail avec impression au format PDF des pièces jointes
13. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
13.1. Architecture Client/serveur
● Conçu sur une architecture client/serveur avec utilisation du protocole TCP/IP
● Multi utilisateurs
● La base de données doit s’intégrer sur les serveurs non dédiés de type Windows
ou Mac OSX.
● La possibilité doit être donnée aux postes de travail connectés au système
d’accéder à d’autres applications ;
● Les postes clients peuvent être utilisés en mode Atelier (interface réduite par la
configuration d’une gestion d’accès ;
● La possibilité d’un suivi en temps réel.
● Ce système devra être compatible avec la configuration technique suivante :
- Serveur : Windows server 2008 ou Windows server 2012
- Postes clients: Windows 7, Windows 8.
13.2. Sécurité
● Trois niveaux de sécurité : l’accès au système d’exploitation, l’accès au logiciel
et à ses fonctionnalités, l’accès aux données.
● L’installation du logiciel doit être suivie de la définition d’une bonne stratégie de
sécurité : recenser les utilisateurs autorisés et définir les profils d’accès aux différentes
fonctions du logiciel.
13.3. Licences
● Le logiciel devra être livré en version réseau avec un total de 6 licences.
GARANTIE
Page 52 sur 76
La garantie du service est assurée par le prestataire sur une période de deux (02) ans à
compter de la date de réception provisoire complète de la GMAO. Elle doit pouvoir
couvrir la correction des bugs, la correction des défauts de conformité du progiciel aux
spécifications définies dans le cahier de charges, et les livraisons gratuites des nouvelles
versions.
Le prestataire s’engage à fournir des prestations de maintenance de l’outil : assistance

en ligne, réponse personnalisée, interventions directes, mises à jour et correctifs
(fonctionnel et de sécurité)
Le soumissionnaire doit décrire dans son offre les conditions de la garantie et les
domaines couverts. Il précisera également dans son offre les coordonnées de son
représentant le plus proche qui assurera le bon déroulement de cette garantie. Ce
représentant devra être agréé et disposer des capacités pour assurer le service après-
vente.
V. LIVRABLES
L’entreprise retenue devra produire :
Phase I :
- Le rapport diagnostic de la fonction maintenance de la CCAA ;
- Le document de politique de maintenance assorti du plan de maintenance ;
- Le document de stratégie de maintenance assorti d’un plan d’actions détaillé et

chiffré ;
- Le manuel des procédures de maintenance de la Direction Technique ;
- Le cahier des charges de la GMAO.
Chaque livrable sera produit en sept (07) exemplaires papier. Une version numérique de
chaque document aux formats PDF et MSWORD seront également produits dans une clé
USB 3.0.
Phase II :
Plan de gestion du projet de mise en œuvre de la solution GMAO assorti d’un échéancier
détaillé des activités et tâches, et des différentes responsabilités ;
- Rapport de présentation de la Solution GMAO choisie ;
- Rapport sur les activités préparatoires à l’installation de la GMAO ;
- Rapport technique d’installation de la solution ;
- Documents de formation ;
- Rapport de formation ;
- Rapport final.
VI. DUREE DE L’ETUDE
La durée totale de l’étude est estimée à neuf (09) mois.
Page 53 sur 76
La durée de la phase I du projet est estimée à six (06) mois en 2017 et celle de la phase
II à trois (03) mois en 2018. Ces délais n’incluent pas les périodes de validation des
travaux.
VII. PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire retenu pour chaque phase du projet devra :
- avoir déjà réalisé au moins un (01) Diagnostic de Maintenance dans une entreprise
- avoir installé avec succès au moins une (01) solution de GMAO dans une entreprise
de taille comparable à la CCAA au Cameroun dans les 5 dernières années ;

- disposer de toute l’expertise technique et l’organisation nécessaire à l’exécution

de bout en bout des deux phases du projet ;
- disposer de tous les équipements nécessaires à l’exécution des phases du projet ;
- être en règle avec la réglementation camerounaise en matière de marchés

publics.
VIII. PERSONNEL CLE
Le personnel clé du prestataire comprendra, sans nécessairement s’y limiter :

- Un (01) expert GMAO, Ingénieur BAC+5 dans un domaine pertinent, avec au moins
dix (10) ans d’expérience dans le déploiement de solutions GMAO ;
- Un (01) Ingénieur en développement informatique, BAC+5 avec au moins sept (07)

d’expérience dans la conception de solution GMAO.
IX. BUDGET ET FINANCEMENT
La phase I et la phase II seront respectivement financées par le budget 2017 de la CCAA.

Tâche 30602002 imputations 612050 et 201001.
Page 54 sur 76
------------- -------------
------------- -------------

(CIPM)



.
PIECE 6 : TABLEAUX TYPES.
Page 55 sur 76
4A. Références du Candidat
Services rendus qui illustrent le mieux vos qualifications.
À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque

mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que
seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.
Nom de la Mission : Pays :
Personnel spécialisé fourni par votre

Lieu :
société/organisme (profils) :
Nombre d’employés ayant participé

Nom du Client:
à la Mission :
Adresse :
Nombre de mois de travail ;
durée de la Mission :
Délai :
Date de Date
Valeur approximative des services
démarrage : d’achèvement :
(en francs CFA HT) :
(mois/année) (mois/année)
Nom des prestataires Nombre de mois de travail de spécialistes

associés/partenaires éventuels : fournis par les prestataires associés :
Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés :
Descriptif du projet :
Description des services effectivement rendus par votre personnel
Nom du candidat : ______________________________________________________
Produire justificatifs
4B. Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres
1. Personnel technique/de gestion
Nom Poste Attributions
2. Personnel d’appui (siège et local)
Nom Poste Attributions
Page 57 sur 76
4C. Calendrier du personnel spécialisé
Rapports à
Nom Poste Mois (sous forme de diagramme à barres)
fournir/activités
Nombre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
de mois
Sous-total
(1)
Sous-total
(2)
Sous-total
(3)
Sous-total
(4)
Temps plein : _________________Temps partiel : _________________
Rapports à fournir : _________________
Durée des activités : _________________
Signature : ___________________________
(Représentant habilité)
Nom : _______________________________
Titre : _______________________________
Adresse : ____________________________
Page 58 sur 76
4D. Calendrier des activités (programme de travail)
A. Préciser la nature de l’activité

[Mois à compter du début de la mission]
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e

Activité (tâche)
________________
________________
________________
________________
B. Achèvement et soumission des rapports
Rapports Date
1. Rapport initial
2. Rapports d’avancement
a. Premier rapport d’avancement
b. Deuxième rapport d’avancement
3. Projet de rapport final
4. Rapport final
État récapitulatif des coûts
Coûts Monnaie(s)(7) Montant(s)
Sous-total
Impôts, droits, taxes, et autres charges fiscales
Page 59 sur 76
5.A. Ventilation des coûts par activité
Activité n° : Activité n° : Description :

________ ________ ________
Composantes du prix Monnaie(s) Montant(s)
Rémunération
Frais remboursables
Frais divers
5.B. Coûts unitaires du personnel clé

Noms et Qualification/
Coût horaire Coût journalier Coût mensuel
prénoms fonction
5.C. Coûts unitaires du personnel d’exécution

Noms et Qualification/
Coût horaire Coût journalier Coût mensuel
prénoms fonction
Page 60 sur 76
5.D. Ventilation de la rémunération par activité
Activité no : _____________________ Nom : __________________________________________
Rémunération
Nom Poste Apport Montant
taux de change
Personnel permanent
Personnel local
Consultants extérieurs
5.E. Frais remboursables par activité

Activité no : _____________________ Nom : __________________________________________
Prix Montant
N° Description Unité Quantité
unitaire total
1. Voyages aériens internationaux Par voyage
2. Frais de voyage divers Par voyage
3. Indemnité de subsistance Par jour
4. Frais de transport locaux
Loyers de bureaux/logement/
5.
services de bureau
5.F. Frais divers

Activité no : _____________________ Nom : __________________________________________
Prix Montant
N° Description Unité Quantité
unitaire total
Frais de communications entre
1. __________ et _______________
(téléphone, fax, e-mail)
2. Rédaction, reproduction de rapports
3. Matériel : véhicules, ordinateurs, etc.
4. Logiciels
5.G. Cadre du bordereau des prix unitaires

Page 61 sur 76
Prix et prix unitaires
en chiffres
N° Désignation des tâches et prix unitaires
En devises,
Prix en toutes lettres (F CFA
le cas
HTVA)
échéant
5.H. Cadre du détail estimatif
Prix unitaires Prix total

N° En En
Désignation Unité Quantité (F CFA devises, (F CFA devises,
Prix
HTVA) le cas HTVA) le cas
échéant échéant
Page 62 sur 76
------------- -------------
------------- -------------

(CIPM)



.
PIECE 7 : MODELE DU MARCHE.
Page 63 sur 76
MARCHÉ ou LETTRE COMMANDE N° ____
Passé après Appel d’Offres National Ouvert

N°_____/AONO/CCAA/CIPM/DG/DT/CEP/2017 du ______ POUR L’ÉTUDE ET LA MISE EN
ŒUVRE DE LA GESTION DE LA MAINTENANCE A LA CCAA
Maître d’Ouvrage: Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA)
TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse complète]
B.P. : .........................., Tel ............................................... Fax :.....................................................
N° R.C : ………….N° Contribuable : ……………………………RIB :……………………………….
OBJET : ………………………Exécution des travaux .................................................................. ;
Lot n° ………………………………… ; Réseau : ………………………………………………………
OBJET DU MARCHÉ : ÉTUDE ET MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DE LA MAINTENANCE A

LA CCAA.
MONTANT DU MARCHÉ :
Phase I Phase II MARCHÉ

TTC
HTVA
TVA
AIR
Net à mandater
DÉLAI D’EXÉCUTION : neuf (9) mois {Phase I : six (06) mois ;Phase II : trois (03) mois }
FINANCEMENT : - Budget 2017 de la CCAA, tranche ferme (Phase I)
 Budget 2018 de la CCAA, tranche conditionnelle (Phase II)
IMPUTATION : Tâche 30602002 imputation 612050 et 201001
SOUSCRIT, LE _______________________________
SIGNE, LE _______________________________
NOTIFIE, LE _______________________________
ENREGISTRE, LE ______________________
Page 64 sur 76
ENTRE :
LA CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY, représentée par son Directeur Général,

dénommé ci-après « Le Maître d’ouvrage »
D’UNE PART,
ET :
TITULAIRE: __________________
Représentée par ____________________, son Directeur Général
Ci-après dénommée,
« Le Prestataire»
D’AUTRE PART,
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Page 65 sur 76
Sommaire
Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Titre II : Termes de Références (TDR)
Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
Titre IV : Détail ou Devis Estimatif (DE)
Page 66 sur 76
Page___ et Dernière du Marché ou Lettre commande N°__
passé après Appel d’Offres National Ouvert

N°…..../AONO/CCAA/CIPM/DG/DT/CEP/2017 du xx/xx/2017 POUR L’ÉTUDE ET LA MISE EN
ŒUVRE DE LA GESTION DE LA MAINTENANCE A LA CCAA
Pour
TITULAIRE : ____________________ MONTANT : _____________________ DÉLAI : _____________
Lu et accepté par le prestataire
Yaoundé, le ______________________
Signé par l’Autorité Contractante,
Yaoundé, le ______________________
Enregistrement
Page 67 sur 76
------------- -------------
------------- -------------

(CIPM)


PIECE N° 8 : MODELE DES PIECE A UTILISER PAR LE PRESTATAIRE
Page 68 sur 76
Annexe n°1 : Lettre de soumission de la proposition technique
[Lieu, date]
À : [Nom et adresse du Maître d’Ouvrage]
Madame/Monsieur,
Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO

N°…..du…..relatif à…... de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la
prestation objet dudit DAO.
Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement

disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure
conduite du projet.
Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de

ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient
des négociations du contrat.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur…... l’expression de notre parfaite considération./-
Signature du représentant habilité :
Nom et titre du signataire :
Nom du Candidat :
Adresse :
Annexe n°2 : Lettre de soumission de la proposition financière
[Lieu, date]
À : [Nom et adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]
Madame/Monsieur,
Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire,
pour [titre des services] conformément à votre Avis d’Appel d’Offres n° [à indiquer] en
date du [date] et à notre Proposition (nos Propositions technique et financière).
Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui s’élève à [montant en lettres et en
chiffres ainsi que le(s) lot(s) et la clef de répartition francs CFA/devise, le cas échéant].
Ce montant net d’impôts, de droits et de taxes, que nous avons estimé par ailleurs à
[montant(s) en lettres et en chiffres].
Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications
résultant de la négociation du Contrat, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la
Proposition, c’est-à-dire jusqu’au [date].
Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions reçues.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
Signature du représentant habilité :
Nom et titre du signataire :
Nom du Candidat :
Adresse :
Page 70 sur 76
Annexe n°3 : Déclaration d’intention de soumissionner
Je soussigné, Nationalité : Domicile : Fonction :
En vertu de mes pouvoirs (préciser la qualité), après avoir pris connaissance du Dossier
d’Appel d’Offres National n° [indiquer la nature de la prestation].
Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.
Fait à ________________ le _____________________________
Signature, nom et cachet du Prestataire
Page 71 sur 76
Annexe n°4 : Modèle de caution de soumission
À [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante »
Attendu que [nom du soumissionnaire], ci-dessous désigné « le Soumissionnaire » a soumis

son offre en date du [date de dépôt de l’offre] de [nom et /ou description des
prestations] (ci-dessous désigné : « l’offre »)
Nous [nom de la banque] de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse de la banque]
(ci-dessous désigné comme « la banque »), sommes tenus à l’égard de [l’Autorité
Contractante] pour la somme de francs CFA que la banque s’engage à régler
intégralement à [indiquer l’Autorité Contractante], s’obligeant elle-même, ses
successeurs et assignataires. Signé et authenticité par ladite Banque le ____________ jour
de ______ (année).
Les conditions de cette obligation sont les suivantes :
1. Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité stipulée dans le

Dossier d’Appel d’Offres ;
2. Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par [indiquer

l’Autorité Contractante] pendant la période de validité :
a. omet de ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ou,
b. omet ou refuse de fournir la garantie bancaire tenant lieu de cautionnement

définitif, comme prévu dans les instructions aux soumissionnaires.
Nous nous engageons à payer à [indiquer l’Autorité Contractante] un montant allant

jusqu’au maximum de la somme ci-dessus dès réception de sa demande écrite, sans
que [indiquer l’Autorité Contractante] soit tenu de justifier sa demande, étant entendu
toutefois que, dans sa demande, [indiquer l’Autorité Contractante] notera que le
montant qu’il déclare lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou
toutes les deux sont remplies et qu’il spécifiera quelle ou quelle (s) conditions (s) a joué
ou ont joué.
La présente garantie demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus au-delà de la fin
du délai de validité des offres ; toute demande de [indiquer l’Autorité Contractante]
tendant à la faire jouer devra parvenir à la Banque dans ce délai.
Page 72 sur 76
Annexe n°5 : Modèle de cautionnement définitif
Banque :
Référence de la Caution : N° ________________
Adressée à [indiquer le Maître d’ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné

« Maître d’ouvrage »
Attendu que __________ [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « le

Prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser
[indiquer la nature des prestations]
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Prestataire remettra au Maître d’Ouvrage
un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre
2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de
l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,
Attendu que nous avons convenu de donner au le Prestataire ce cautionnement,
Nous, _____ [nom et adresse de banque], représentée par _____ [noms des signataires],
ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans
un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant
que le Prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché,
sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce
soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de_______[en chiffres et en lettres].
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au

marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du
présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de
toute modification, additif ou changement.
Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès

notification du marché au prestataire. La caution est libérée dans un délai de [indiquer
le délai] à compter de la date de réception provisoire des prestations.
Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement
retournée de sans aucune autre forme de procédure.
Toute demande de paiement formulée par Maître d’Ouvrage au titre de la présente

garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue
à la banque pendant la période de validité du présent engagement.
Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au
droit camerounais. Les tribunaux camerounais sont seuls compétents pour statuer sur tout
ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque
à ____________ le _____________
[Signature de la banque]
Page 73 sur 76
Annexe n°6 : Modèle de caution d'avance de démarrage
Banque : référence, adresse ______________________________________________________
Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte
de : ___________ [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître
d’Ouvrage] (« le bénéficiaire »).
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du

bénéficiaire, déclarant que__________[le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses
obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions
du marché ___________ du ____________ relatif aux prestations [indiquer l’objet des
travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale
maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes
Comprises du marché n° _________ , payable dès la notification de l’ordre de service
correspondant, soit : _________ francs CFA
La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts
respectives de cette avance sur les comptes de _______ [le titulaire] ouverts auprès de la
banque __________ sous le n° ___________.
Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la

procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit
proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son
remboursement.
La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du

Cameroun.
Signé et authentifié par la banque
à ___________________ le _______________________
[Signature de la banque]
Page 74 sur 76
------------- -------------
------------- -------------

(CIPM)


Pièce 9 : Liste des Etablissements Bancaires et organismes financiers à

émettre des cautions dans le cadre des marchés publics.
Page 75 sur 76
BANQUES
1. Afriland First Bank
2. Banque Atlantique
3. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)
4. Banque International du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit
5. CITI Bank
6. Commercial Bank of Cameroon
7. Ecobank
8. National Financial Crédit Bank
9. Société Camerounaise de Banque au Cameroun
10. Société Générale de Banque au Cameroun
11. Standard Chartered Bank Cameroon
12. Union Bank of Cameroon
13. United Bank for Africa.
COMPAGNIES D’ASSURANCES
14. Chantas assurances ;
15. Activa Assurances.
Page 76 sur 76

Dao Gmao

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Dao Gmao

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Dao Gmao

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland

Commission Interne de Passation des Marchés

- Exercice 2017 de la CCAA, tranche ferme (Phase I)

Tâche 30602002 imputation 612050 et 201001

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRE ........................................................................................... 3

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO). ......................................... 8

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) .................................... 19

PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) .................... 27

PIECE N° 5 : TERMES DE REFERENCE (TDR) ............................................................................... 40

PIECE 6 : TABLEAUX TYPES. ....................................................................................................... 55

PIECE 7 : MODELE DU MARCHE. .............................................................................................. 63

PIECE N° 8 : MODELE DES PIECE A UTILISER PAR LE PRESTATAIRE........................................... 68

Annexe n°1 : Lettre de soumission de la proposition technique ........................................ 69

Pièce 9 : Liste des Etablissements Bancaires et organismes financiers à émettre des

Commission Interne de Passation des Marchés

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

- Exercice 2017 de la CCAA, tranche ferme (Phase I)

Tâche 30602002 imputation 612050 et 201001

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRE

- Phase I : travaux préalables (le diagnostic, la politique, la stratégie, la gestion des

- Phase II : mise en œuvre de la solution GMAO.

- Budget 2018 de la CCAA, tranche conditionnelle (Phase II)

7. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

9. Remise des offres

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

11. Ouverture des plis

12. Critères d’évaluation

1- Absence d’une pièce du dossier administratif ;

2- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

3- Absence d’agrément de l’éditeur du Logiciel de GMAO ;

5- Note technique inférieure à 80 points.

12.2. Critères essentiels

- avoir déjà réalisé au moins un (01) Diagnostic de Maintenance dans une

- produire au moins trois (03) références du logiciel de GMAO proposé dans le

- Un (01) Chef de projet, Ingénieur BAC+5 dans le domaine de la maintenance

- Un (01) expert GMAO, Ingénieur BAC+5 dans un domaine pertinent, avec au

- Un (01) Ingénieur en développement informatique, BAC+5 avec au moins sept

3. Méthodologie, Planning et délai :

Le soumissionnaire fournira dans son offre technique une note méthodologique et

La période de garantie du logiciel devra être supérieure ou égale à un (01) an.

14. Durée de validité des offres

15. Renseignements complémentaires

Ampliations : Le Directeur Général

Commission Interne de Passation des Marchés

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

- Exercice 2017 de la CCAA, tranche ferme (Phase I)

Tâche 30602002 imputation 612050 et 201001

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO).

Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

1.6. Veuillez noter que :

i. Les coûts de l’établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y

1.7. Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux. En

1.7.2. Comme indiqué à l’alinéa (a) de la clause

1.8. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature