KAS4812

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE MENTOURI DE CONSTANTINE

FACULTE DES SCIENCES DE LA TERRE, DE LA GEOGRAPHIE ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DEPARTEMENT DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
N° d’ordre :
Série
MEMOIRE DE MAGISTER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
TITRE
LA VILLE NOUVELLE ALI MENDJELI : ACTEURS ET

GOUVERNANCE DANS LE PROCESSUS D’EDIFICATION
Par : KASSAH LAOUAR INES
Sous la direction du Pr. CHERRAD Salah- Eddine

Jury :
Président : LAROUK Mohamed- Hadi Professeur Université Constantine
Rapporteur : CHERRAD Salah- Eddine Professeur Université Constantine
Examinateur : Layeb Hafid Professeur Université Constantine
Examinateur : Lekehal Abdelouahab Professeur Université Constantine
Soutenue en Mars 2007

REMERCIEMENTS
Après avoir achevé à ce travail, je tiens à remercier le Professeur Salah

Eddine CHERRAD pour l’aide, pour ses avis et informations qu’il m’a apportée
comme encadreur ;
En plus de la direction de mon mémoire il m’a initiée et fait découvrir la
notion d’acteur, de gouvernance.
A tous les membres du jury, qui m’ont honoré pour avoir accepter d’évaluer ce
mémoire.
A tous les responsables des directions et services qui m’ont aimablement

fourni de la documentation indispensable à savoir messieurs BOUSSOUF Chihab,
CHADI Kamel, BOUCHEGOUR Nacer et Ahmed pour leur accompagnement et soutien
sur terrain.
A toute ma famille.
A tous mes amis

SOMMAIRE
Introduction générale…………………………………………………………… 01
- L’intérêt du travail…………………………………………………………………………….. 03
- La problématique……………………………………………………………………………… 03
- Le plan de travail……………………………………………………………………………… 04
- Les outils méthodologiques…………………………………………………………………… 04
PREMIERE PARTIE :
DE LA VILLE ET DE LA GOUVERNANCE URBAINE
CHAPITRE I :
LA VILLE DE CONSTANTINE : ETAT DES LIEUX
-Introduction…………………………………………………………………….. 07
I/- Le groupement de Constantine……………………………………………... 10
II/- Les difficultés que connaît la ville de Constantine………………………... 11
1/- L’habitat…………………………………………………………………………………….. 12
1-1/- La dégradation de la vielle ville……………………………………………………….. 12
1-2/- L’apparition du phénomène des glissements de terrain……………………………….. 13
1-3/- L’habita précaire………………………………………………………………………. 16
1-3-1/- L’habita spontané en dur……………………………………………………….. 16
1-3-2/- Les bidonvilles…………………………………………………………………. 17
1-4/- Logement individuel illégal…………………………………………………………… 20
2/- Les espaces verts……………………………………………………………………………. 20
3/- Le transport………………………………………………………………………………….. 20
4/- Le commerce………………………………………………………………………………... 22
- Conclusion………………………………………………………………………………… 23
CHAPITRE II :
DE LA GOUVERNANCE URBAINE
- Introduction…………………………………………………………………… 24
1/- Historique et origine de la gouvernance.................................................................................. 27
2/- Définition de la gouvernance………………………………………………………………... 28
3/- La bonne gouvernance………………………………………………………………………. 29
4/- L’apparition du concept de gouvernance urbaine…………………………………………... 30
5/- La gouvernance urbaine selon plusieurs auteurs……………………………………………. 31
6/- La définition de la gouvernance urbaine……………………………………………………. 33
7/- Les enjeux de la gouvernance urbaine………………………………………………………. 34
7-1/- L’enjeu social………………………………………………………………………….. 34
7-2/- L’enjeu économique…………………………………………………………………… 34
8/- L’apparition de ce nouveau concept en Algérie…………………………………………….. 35
-Conclusion……………………………………………………………………… 37
Conclusion de la première partie…………………………………………. 38
DEUXIEME PARTIE :
LA VILLE NOUVELLE Ali Mendjeli : ETAT ACTUEL
CHAPITRE III :
PRESENTATION DE LA VILLE NOUVELLE Ali Mendjeli
1/- Historique de la ville nouvelle Ali Mendjeli………………………………………………... 40

2/- Situation et site de la ville nouvelle Ali Mendjeli…………………………………………... 45
3/- Les principes d’aménagement de la ville nouvelle Ali Mendjeli…………………………… 47
4/- La structure de la ville………………………………………………………………………. 47
5/- L’organisation spatiale de la ville nouvelle…………………………………………………. 48
6/- La répartition des POS à travers la ville nouvelle Ali Mendjeli…………………………….. 50
CHAPITRE IV:
LE LOGEMENT : ACTEURS ET PRODUCTION
- Introduction……………………………………………………………………. 53
I/- Les acteurs participants à la production du logement………………………… 54
1/- Les acteurs publics………………………………………………………………………….. 54
a)- L’agence de l’amélioration et du développement du logement AADL…………………. 54
b)- Caisse nationale d’épargne et de prévoyance CNEP……………………………………. 54
c)- L’offre de promotion et de gestion immobilière (OPGI)………………………………... 55
d)- L’entreprise de promotion du logement familiale (EPLF)………………………………. 56
2/- Les acteurs privés…………………………………………………………………………… 56
a)- Personne physique………………………………………………………………………. 56
b)- Personne morale…………………………………………………………………………. 57
- La coopérative immobilière…………………………………………………………………… 58
II/- Le financement des logements…………………………………………………….. 58
1/- Le fond Saoudien du développement FSD………………………………………………….. 58
2/- La caisse national du logement……………………………………………………………… 59
3/- Le fond national de péréquation des œuvres sociales………………………………………. 59
4/- La participation du propriétaire……………………………………………………………... 60
5/- Les crédits bancaires………………………………………………………………………… 60
III/- Les types d’habitat selon leur mode de financement………………………... 60
1/- L’offre de l’Etat……………………………………………………………………………... 61
a)- Le logement social……………………………………………………………………….. 61
b)- Le logement évolutif…………………………………………………………………….. 61
2/- L’offre de la promotion immobilière : le logement promotionnel………………………….. 62
3/- L’offre promotionnelle à caractère social…………………………………………………… 62
a)- Le logement « location vente »………………………………………………………….. 62
b)- Le logement socio participatif (LSP)……………………………………………………. 63
- Le contrat de réservation…………………………………………………………………... 64
- Le contrat vente sur plans…………………………………………………………………. 64
IV/- Bilan du parc logement de la ville nouvelle Ali Mendjeli………………….. 65
1/- Le logement social…………………...……………………………………………………… 66
2/- Le logement socio participatif………………………………………………………………. 68
3/- Le logement location vente…………………………………………………………………. 69
4/- Le logement individuel……………………………………………………………………… 71
5/- Le logement promotionnel………………………………………………………………….. 71
6/- Le logement évolutif………………………………………………………………………… 72
- Conclusion…………………………………………………………………….. 73
CHAPITRE V :
EQUIPEMENTS ET COMMERCES
- Introduction……………………………………………………………………. 74
I/- Les équipements……………………………………………………………... 74
1)- Les équipements administratifs …………………………………………………………….. 76
1-1)- Equipements achevés…………………………………………………………………. 76
1-2)- Equipement en cours de réalisation (fin 2006)……………………………………….. 76
1-3)- Equipement en voie de lancement……………………………………………………. 76
2)- Equipements scolaires………………………………………………………………………. 76
3)- Equipements universitaires…………………………………………………………………. 77
4)- Equipements sécuritaires……………………………………………………………………. 78
5)- Equipements sanitaires……………………………………………………………………… 78
6)- Equipements religieux………………………………………………………………………. 79
7)- Equipements sportifs et loisirs……………………………………………………………… 79
8)- Equipements commerciaux…………………………………………………………………. 79
II/- Le commerce………………………………………………………………... 79
1)- Le commerce linéaire. ……………………………………………………………………... 79
1-1)- La répartition spatiale des commerces………………………………………………... 80
1-2)- Classification des commerces………………………………………………………… 81
1-2-1)- Le commerce pur……………………………………………………………... 81
1-2-2)- Les services……………………………………………………………............ 82
1-2-3)- L’artisanat…………………………………………………………….............. 83
2)- L’aire commerciale…………………………………………………………………………. 84
3)- La zone commerciale (ZAM)………………………………………………………………. 86
- Conclusion…………………………………………………………………….. 87
Conclusion de la deuxième partie………………………………………… 88
TROISIEME PARTIE :
LES TRANSFORMATIONS DANS LA VILLE NOUVELLE Ali
Mendjeli ET LES ACTEURS DE SA GOUVERNANCE
CHAPITRE VI :
LES TRANSFORMATIONS DANS LA VILLE NOUVELLE
- Introduction……………………………………………………………………. 91
1)- Les transformations du plan de la ville……………………………………. 92
2)- Le découpage de la ville nouvelle…………………………………………... 94
3)- Les modifications des POS………………………………………………….. 94
4)- Le transfert du projet de cimetière………………………………………… 97
5)- Etude de cas de certaines unités de voisinage……………………………... 99
5-1/- L’unité de voisinage N° 01…………………………………………………………. 99
5-1-1/- Programme location- vente……………………………………......................... 101
- La localisation de ce programme……………………………………......................... 102
- L’état d’avancement des travaux……………………………………………………. 102
a)- Les logements AADL…………………………………………………………. 102
- Les retards accusés aux logements AADL…………………………………. 104
- Les problèmes rencontrés par les entreprises………………………………. 105
- L’inoccupation des logements livrés……………………………………….. 106
b)- Logement CNEP- IMMO : un projet non lancé……………………………….. 106
5-1-2/- Programme socio participatif…………………………………......................... 107
- Situation actuelle de ce programme……………………………………..................... 107
- Les causes du retard d’achèvement du logement LSP……………………………… 109
5-2/- L’unité de voisinage 03…………………………………………………………….. 110
- Le centre national de recherche en biotechnologie……………….............................. 112
- L’influence du pôle universitaire……………….......................................................... 113
- Les programmes implantés dans l’U.V.06………………........................................... 117
a)- Le logement social………………......................................................................... 117
b)- Le cas des 864 logements : changement d’acteurs mais situations inchangée…... 118
c)- Le changement de fonction de l’espace public…………………………………... 119
5-5-1/- La substitution des logements de type F1……………………………………... 121
5-5-2/- Etat final de la typologie des logements ……………………………………… 122
- Conclusion…………………………………………………………………….. 124
CHAPITRE VII :
LES NOUVEAUX GRANDS PROJES ET LES PRATIQUES DE
GOUVERNANCE
- Introduction……………………………………………………………………. 125
I/- Les nouveaux grands projets……………………………………………….. 126
1)- Le projet de la ville universitaire……………………………………………………………. 126
1-1)- Evolution des effectifs étudiants de l’université de Constantine……………………... 126
1-2)- Programmation du projet de la ville universitaire…………………………………… 127
1-2-1)- Les structures pédagogiques…………………………………………………. 127
1-2-2)- Les résidences universitaires…………………………………………………. 128
1-2-3)- Un pôle central……………………………………………………………….. 128
1-2-4)- Un parc scientifique………………………………………………………….. 128
1-2-5)- Un pôle sportif……………………………………………………………….. 128
1-2-6)- Une zone d’habitat…………………………………………………………… 128
1-2-7)- Zone commerçante …………………………………………………………... 129
1-2-8)- Pôle d’arrivé et de départ…………………………………………………….. 129
1-3)- Le choix du site de la ville universitaire……………………………………………… 130
1-4)- Les recommandations de la commission de présélection…………………………….. 132
2)- Le projet du nouveau boulevard……………………………………………………………. 133
II/- Les pratiques de gouvernance…………………………………………….. 135
- Conclusion…………………………………………………………………….. 144
Conclusion générale…………………………………………………………… 145
RESUME………………………………………………………………………... 149
BIBLIOGRAHIE………………………………………………………………. 152
ANNEXE………………………………………………………………………… 156
- Tableau n°01……………………………………………………………………………. 156
- Tableau n°02……………………………………………………………………………. 156
- Tableau n°03……………………………………………………………………………. 157
- Articles………………………………………………………………………………….. 158
- Liste des tableaux………………………………………………………………………... 166
- Liste des graphes………………………………………………………………………… 166
- Liste des figures………………………………………………………………………….. 167
- Liste des cartes…………………………………………………………………………… 167
- Liste des schémas………………………………………………………………………... 167
- Liste des photos………………………………………………………………………….. 168
LISTE DES TABLEAUX
Tableau N° Titre Page N°

01 Evolution de la population de la ville de Constantine et des ses 07
villes stellites (1966-1998).
02 Population de Constantine transférée aux villes satellites. 08
03 Situation des Bidonvilles à travers les villes satellites. 11
04 Etat des constructions dans la médina de Constantine. 12
05 Les listes des glissements de terrain à Constantine. 14
06 Etat des constructions situées dans les zones de glissement de 14
terrain.
07 Chronologie et consistance des opérations de relogement des 15
familles concernée par le glissement de terrain.
08 Etat des bidonvilles de la ville de Constantine. 18
09 Bidonvilles éradiqués et relogement des ménages. 19
10 Historique de la ville nouvelle Ali Mendjeli. 41
11 Répartition des quartiers et des unités de voisinage. 49
12 Répartition des POS dans la ville nouvelle Ali Mendjeli. 50
13 L’aide allouée par la CNL pour le logement LSP. 64
14 Chronologie des programmes du logement social dans la ville 67
nouvelle.
15 La répartition du LSP par acteur. 69
16 Nombre des locaux commerciaux par U.V. 80
17 Les transformations du POS n°01. 97
18 La répartition des programmes de logement de l’U.V.01. 101
19 Etat d’avancement des travaux du pôle universitaire. 112
20 Etat d’avancement de travaux dans l’U.V 06. 116
21 Evolution du nombre de logements par typologie. 122
22 Evolution des effectifs étudiants de l’université de Constantine. 126
LISTE DES GRAPHES
Graphe N° Titre Page N°

01 Evolution des taux d’accroissement de Constantine et de ses villes 09
satellites.
02 L’achèvement des logements par type de programme. 66
03 Répartition des types de commerce. 81
04 Classification des activités du commerce pur. 82
05 Classification des services. 83
06 Classification de l’artisanat. 84
07 Les activités commerciales dans le marché. 85
08 Nombre de logements par typologie avant et après substitution des 122
F1.
LISTE DES FIGURES
Figure N° Titre Page N°

01 Les avancements des travaux du programme location- vente. 104
02 Etat d’avancement des travaux du programme socio participatif à 107
l’U.V.01.
03 Répartition des types de programme de logements dans l’U.V.06. 117
04 Projet de la ville universitaire. 129
LISTE DES CARTES
Cartes N° Titre Page N°

01 Groupement de Constantine- Situation de la ville nouvelle Ali 46
Mendjeli-.
02 Ville nouvelle Ali Mendjeli – Répartition des quartiers et des 51
unités de voisinage-
03 Ville nouvelle Ali Mendjeli – Répartition des POS- 51
04 Ville nouvelle Ali Mendjeli – Répartition des équipements 75
achevés et en cours-
05 Ville nouvelle Ali Mendjeli – Modification du plan- 93
06 Structure de la ville nouvelle Ali Mendjeli. 95
07 Ville nouvelle Ali Mendjeli – Transformation de la structure- 96
08 Ville nouvelle Ali Mendjeli – Transfert du projet du cimetière- 98
09 Ville nouvelle Ali Mendjeli – Transformations dans les unités de 100
voisinage-
10 Ville nouvelle Ali Mendjeli – Unité de voisinage 01-. 103
11 Ville nouvelle Ali Mendjeli –Transformations dans les U.V.04 et 115
17-.
12 Ville nouvelle Ali Mendjeli –Transformations dans l’U.V.06-. 120
13 Ville nouvelle Ali Mendjeli – Situation des nouveaux grands 131
projets-
LISTE DES SCHEMAS
Schéma N° Titre Page N°

01 Analyse en terme de gouvernance. 26
02 Approche normative. 32
03 Approche analytique. 32
04 Scénario tendanciel. 137
05 Scénario d’anticipation. 137
06 Etapes de la transformation. 139
07 Relations entre le développement de la ville nouvelle et les 141
pratiques de gouvernance.
LISTE DES PHOTOS
Photo N° Titre Page N°

01 Cité Chaaba Rsas- Boumerzoug. 17
02 Cité Ain Askar- Bardo. 17
03 Cité Bessif- Boumerzoug. 17
04 Le logement social à l’U.V.06. 67
05 U.V.13/ Promoteur privé. 68
06 U.V.05/ Coopérative immobilière. 68
07 Logement AADL à l’U.V.01 – entreprise algérienne GECO- 70
08 Logement AADL à l’U.V.07 – entreprise étrangère CSCES- 70
09 Logement individuel à l’U.V.05. 71
10 Logement individuel à l’U.V.07. 71
11 Logement promotionnel à l’U.V.05 – Promoteur Talbi- 72
12 Logement promotionnel à l’U.V.05 – Promoteur Ziani et Chabani- 72
13 L’alignement des locaux commerciaux à l’U.V.08. 80
14 Tables commerciales des légumes et fruits dans le marché de 84
l’U.V.06.
15 Tables commerciales des vêtements dans le marché de l’U.V.06. 84
16 La zone d’activités multiples. 86
17 Chantier de l’U.V.01. 108
18 Chantier de l’U.V.13. 108
19 Le pôle universitaire Ali- Mendjeli. 111
20 Début des travaux à l’U.V.06 (Mai 1996). 116
21 Les 864 logements –en cours-. 119
22 Les 864 logements –achevés-. 119
23 L’hôpital militaire dans l’U.V.11. 123
24 Le site du projet de la ville universitaire. 132
25 Le site du projet de la ville universitaire. 132
26 La ville nouvelle Ali Mendjeli en 1993. 145
27 La ville nouvelle Ali Mendjeli en 2007. 145
Introduction générale
Toute ville naît, croît et se transforme dans le temps et dans l’espace, et cela à travers sa
taille, sa physionomie et ses fonctions. C’est comme un organisme de plus en plus complexe.
Parfois ces transformations sont étudiées, contrôlées et planifiées notamment dans les pays
développés, où toute opération d’urbanisme prend suffisamment de temps avant d’être réalisée
contrairement au pays en voie de développement, car ils connaissent des taux de croissance très
élevés. Cela a abouti à une urbanisation non maîtrisable par les autorités publiques.
Parmi les problèmes engendrés par cette expansion urbaine nous avons :
- de grands déficits en logements décents.
- L’émergence de l’habitat informel notamment dans des sites inconstructibles.
- La consommation des terrains à haute potentialité agricole.
- la saturation des sites urbanisables.
- Le manque d’équipements dans les projets d’habitat.
- La densification des tissus urbains existants.
De ce fait le développement des villes s’opère de manière désordonnée, spontanée, à partir

du noyau originel. On observe plusieurs manières et formes d’extension des villes :
1- le développement concentrique : progressif et continu, il s’opère autour de la ville- mère.
2- le développement dispersé : il est souvent la conséquence de la présence d’un relief accidenté
qui n’a pas permis à la ville de s’étendre.
3- Le développement parallèle : il s’effectue par création d’une ville nouvelle indépendante de la
ville ancienne.
1
Ces trois types de développement se trouvent dans les villes de notre pays, et
particulièrement à Constantine, métropole et capitale de l’Est Algérien.
La ville de Constantine a connu une croissance urbaine accélérée et une saturation de son tissu
urbain surtout durant la période 1977-1987. Cela s’est traduit par une densification du tissu :
opérations de construction sur les parcelles, réduction des jardins…etc.
De surcroît, le site de la ville est confronté à une topographie accidentée qui engendre
plusieurs contraintes : les pentes raides, les gorges du Rummel, les glissements de terrain…Alors
comment maîtriser cette situation ?
Ainsi l’extension de la ville s’est reportée sur les communes voisines (Khroub, Ain Smara,
Didouche Mourad et Hama Bouziane) et plus exactement sur leur chef-lieu. Ces derniers, qui
auparavant étaient de petits centres urbains, sont devenus de véritables villes satellites grâce aux
programmes urbains qui leur ont été affectés.
Cependant, une relecture du PUD de la ville de Constantine qui date de 1982 montre bien
que ces villes satellites ne pourraient résoudre les problèmes de croissance de la métropole que
durant une durée de temps bien déterminée. Et à cet effet, l’alternative était de créer un nouveau
pôle d’urbanisation qui serait une ville nouvelle.
Cette option s’est finalement concrétisée et matérialisée par la ville nouvelle Ali Mendjeli. C’est
une ville récente, en construction, et dont la création a été décidé dans le cadre d’une politique
d’aménagement et d’urbanisme. Elle a comme objectif d’organiser et de planifier la croissance
urbaine de la ville de Constantine.
Située sur le plateau de Ain El Bey et à environ 12 Km du centre de Constantine, la ville

nouvelle a été conçue dans l’objectif de décongestionner Constantine et d’absorber ses besoins et
ceux de son groupement en matière de logements, d’équipements et d’activités. En outre cette
option peut prévenir toute forme de conurbation et ainsi sauvegarder des terres agricoles à haute
potentialité.
Contrairement à la ville - mère qui a connu un long processus de développement et donc

des formes variées et des limites fluctuantes, progressives ; la ville nouvelle Ali - Mendjeli a un
périmètre et une forme qui sont tracés et limités à l’avance c'est-à-dire dès le départ. C’est donc
une ville connue, c'est-à-dire programmée pour un certain nombre de logements et d’équipements,
planifiée selon les multiples plans d’occupation du sol, à laquelle s’attendent le futur résidant et
2
chercheur universitaire. La réalité est différente. Il y a donc des problèmes. Ils relèvent des
décisions de modification et d’affectation des différents programmes d’habitat et d’équipement.
- L'intérêt du travail :
Comme la mondialisation, le développement durable et d'autres concepts apparus
récemment et à juste titre, vient s'ajouter un autre concept qui est celui de la gouvernance.
L’étude de la gouvernance consiste à examiner comment s’opère une prise de décision aux
effets majeurs. Cela renvoie à ceux qui ont pris cette décision et que l’on désignera comme
étant les acteurs. Sont-ils habilités à le faire ? Pourquoi le font – ils ? Dans quelles conditions
le font-ils? Au profit de qui le font-ils ?
Ce questionnement de la ville et de la ville nouvelle à partir de la gouvernance, examine les

conditions dans lesquelles s’opèrent sa réalisation et sa mutation. La gouvernance apparaît comme
étant un concept nouveau et d'actualité. Elle serait la bonne formule pour pouvoir cerner et
résoudre tous les problèmes d'une ville, alors que c’est uniquement un partenariat entre les acteurs
publics, les acteurs privés, les associations civiles et le citoyen autour d’une seule décision
Cette nouvelle manière de d’appréhender et résoudre les problèmes des villes a été déjà
adoptée dans les pays développés, alors qu’en Algérie ce terme n’est apparu officiellement que
récemment. C’est la loi n°06-06 du 20 février 2006, portant Orientation de la ville et notamment
ses articles : 02-11-14-17 et 26 qui en parlent clairement de ce concept.
Notre objectif c’est bien de mesurer la gouvernance dans la ville mère Constantine et dans
la ville nouvelle Ali-Mendjeli. Et qui sont deux villes tout à fait différentes des points de vue :
historique, planification, fonctions,…etc.
Cela vient de l’analyse du développement de chaque ville à travers les participants dans les
projets urbains. On essayera donc de ressortir dans chacune d’elles les aspects négatifs et ceux
positifs.
-La problématique :
Pour pouvoir traiter la thématique dans sa globalité et atteindre notre objectif évoqué
précédemment nous formulons les questions suivantes :
- Quels sont les éléments qui ont poussé à l'idée d'une ville nouvelle ?
- Que c'est que la gouvernance en général et la gouvernance urbaine en particulier ?
3
- Quelles sont les caractéristiques d'une bonne gouvernance ?
- Quels sont les acteurs de la production urbaine intervenant dans la ville nouvelle ?
- Existe –t-il une différence entre ce qui est programmé et ce qui est réalisé ?
- Existe –t-il une gouvernance dans la ville nouvelle Ali- Mendjeli ?
- Le plan de travail :
Pour répondre à ces questions, nous avons suivi un plan qui comporte trois parties :
ère
- 1 partie : De la ville et de la gouvernance urbaine
Dans cette partie, on a essayé de déterminer les aspects négatifs de l'urbanisation dans la ville de
Constantine, et cela pour pouvoir évaluer et mentionner la gouvernance, l'intitulé de notre étude.
- 2 ème partie : La ville nouvelle Ali-Mendjeli : Etat actuels
Elle comprend les éléments suivants : présentation, programmation, acteurs, production de
l'habitat et des équipements, commerces.
- 3 ème partie : Les transformations dans la ville nouvelle Ali-Mendjeli et les acteurs des sa
gouvernance.
Dans cette partie on a ciblé les formes de transformation des unités de voisinages : 01, 03, 04,
06,08 et 11, pour évaluer la gouvernance. Ainsi la programmation de nouveaux grands projets et
aussi on a présentée les pratiques de cette gouvernance.
- Les outils méthodologiques :

Pour réaliser cette recherche, trois outils de travail ont été utilisés : La recherche
bibliographique, la collecte des données auprès des différents services et le travail de terrain.
1/- La recherche bibliographique :

Elle a concerné les documents, ouvrages, thèses de magister et de doctorat, articles, revues et des
sites d’Internet.
2/- La collecte des données :

Elle a été auprès des administrations :
- La direction d'urbanisme et de construction (DUC),
- la direction du logement et des équipements publics (DLEP),
- la direction des travaux publics (DTP),
- L’agence nationale d’aménagement du territoire (ANAT),
- L’URBACO,
- APC de Constantine,
4
- APC d'El- Khroub,
- Cellule du service technique de l’APC de Constantine à la ville nouvelle Ali- Mendjeli,
- La Wilaya de Constantine,
- La Daïra de Constantine,
- L’office national des statistiques (ONS),
- La chambre de commerce de la ville nouvelle,
- La chambre de commerce de El- Khroub,
- La caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP),
- l’agence de l’amélioration et du développement du logement (AADL),
- La cellule de l’AADL dans la ville nouvelle Ali- Mendjeli,
- l’office de la promotion et de gestion immobilière (OPGI),
- L’antenne de l’OPGI dans la ville nouvelle Ali- Mendjeli,
- l’agence foncière de El Mansourah,
- La direction du contrôle technique des constructions (CTC).
3/- Le travail de terrain :

Il a pris la forme d'investigation, d’enquêtes auprès des chefs de chantiers d’entreprises de
réalisation, de promoteurs immobiliers et d’associations civiles. De même que des entretiens ont
eu lieu avec les responsables de la DLEEP, les chefs de projet de l’AA DL, …etc. A cela s’ajoute
l'actualisation des unités de voisinages 03, 04 et 06.
L’ensemble a été exploité et traité sous forme de graphiques, figures, cartes et schémas.
5
PREMIERE PARTIE
DE LA VILLE ET DE LA GOUVERNANCE URBAINE
6
CHAPITRE I
LA VILLE DE CONSTANTINE : ETAT DES LIEUX
La ville de Constantine est une ville historique qui est liée à un passé riche de plusieurs
civilisations. Elle a subi une grande concentration de la population et une centralisation des
activités et des équipements de rayonnement régional. Cela a engendré une grande croissance
urbaine due à la croissance naturelle ainsi qu’à l’afflux des populations rurales et cela à partir de
l'indépendance jusqu'en 1987. Cette croissance s’est traduite par un étalement spatial très
important. Son site déjà très contraignant est rapidement arrivé à saturation. Désormais elle s’étale
sur près de 60 km2 (avec prés de 12 km du Nord au Sud à vol d'oiseau (1)).
C’est une métropole qui abrite 478 969 habitants selon le dernier recensement réalisé en 1998.
Elle a connu comme la plupart des métropoles du pays et du tiers monde une grande croissance de
sa population qui a abouti à la saturation de son tissu urbain. Il en résulte d’énormes et graves
problèmes : ségrégation socioéconomique, circulation automobile difficile, dégradation du réseau
routier, insécurité, pollution, précarité de l’habitat et multiplication des bidonvilles.
Tableau n° (01) : Evolution de la population de la ville de Constantine et de ses villes

satellites (1966-1998)
1966 1977 1987 1998

Ville de Constantine 245 621 345 566 441 651 478 969
Villes satellites (2) 28 100 44 330 90 374 164 390
Source : ONS
(1) : Expertise sur la ville de Constantine par rapport à son groupement (PDAU), phase 1, URBACO- Janvier 2006.
(2) : Ville Satellites : El Khroub- Ain Smara- Didouche Mourad- Hamma Bouziane.
7
D’après tableau ci-dessus, la population de la ville de Constantine a connu une croissance
rapide puisqu’elle a presque doublé en 33 ans. Néanmoins on remarque que son taux
d’accroissement est en diminution progressive (3,15% à 2,48% dans la période 1977-1987). Cela
s’explique par le transfert de sa population vers les villes satellites.
El Khroub, Hamma Bouziane, Didouche Mourad, Ain Smara sont devenus des localités d’accueil
et d’implantation des grandes zones d'habitat (ZHUN) et des lotissements individuels et cela dans
les proportions suivantes : 55% à El Khroub, 23% à Ain Smara, 15% à Hamma Bouziane et 7% à
Didouche Mourad, comme le montre le tableau ci- dessous :
Tableau n° (02) : Population de Constantine transférée aux

Villes Satellites
Villes Satellites 1977- 1987 1987-1998 Après 1998

El Khroub 55 % 25% 44%
Ain Smara 23% 10% 12%
Hamma Bouziane 15% 00% 00%
Didouche Mourad 07% 20% 05%
Bekira 00% 10% 07%
04 Chemins- Ali Mendjeli- Ain 00% 35% 00%
Abid- Ouled Rahmoun- Ibn Ziad
Ali Mendjeli 00% 00% 05%
Total 100% 100% 100%
Source : URBACO- janvier 2006.
Cette politique de développement urbain orienté sur les villes satellites s’est traduite par
presque le doublement du taux de croissance, puisque comme le montre le graphique suivant il est
passé de 4,23 % durant la période 1966-1977 à 7,38% en 1977-1987. C’est une véritable politique
de report des populations de Constantine qui a été mise en œuvre.
Mais pendant la période 1987-1998 la situation s’est modifiée et la courbe s’est inversée.
Le taux d’accroissement des villes satellites a fléchi et il est descendu à 5,59 %. Celles-ci seraient-
elles aussi arrivées à saturation ? Malgré ce léger recul, ces petites et moyenne villes avec leur
territoires communaux respectifs continuent à accueillir les populations dont beaucoup d’entre
elles proviennent de Constantine. Ainsi prés de 100 000 Constantinois ont changé leur lieu de
8
résidence c'est-à-dire qu’ils l’ont quitté pour s’installer au Khroub (25%), à Didouche Mourad
(20%), à Ain Smara (10%), à Bekira (10%) alors que les 35% restantes se sont répartis à travers le
lieu dit les Quatre chemins, la ville nouvelle Ali Mendjeli, Ain Abid, Ouled Rahmoun et Ibn Ziad.
La dernière période qui commence à partir de 1998, a enregistré un départ de 74 520
habitants de Constantine dont 33% vers la ville nouvelle Ali- Mendjeli, 44% vers le Khroub et sa
ville nouvelle (Massinissa). Quant aux localités d’Ain Smara, Bekira et Didouche Mourad elles
ont accueilli respectivement 12%, 7% et 5%.
Graphe n° (01)
Evolution des taux d'accroissement de

taux
d'accroissement
Constantine et de ses villes satellites
9
0
1966-1977 1977-1987 1987-1998
Constantine Villes satellites
Source : ONS+Traitement personnel
Au total on relève des taux d’accroissement différents des villes satellites qui sont
l’illustration des stratégies et des outils mis en œuvre dans cette politique d’aménagement du
territoire particulière à Constantine. Il en résulta la création d’une vaste agglomération, d’une
métropole avec son aire qui comptera désormais une ville nouvelle entièrement autonome.
9
I/- Le Groupement de Constantine :
Le développement rapide de Constantine, aboutissant à son surpeuplement, ne s’est pas

réalisé dans de bonnes conditions : la rareté du foncier urbanisable, la multiplication des
bidonvilles, la prolifération des constructions illicites et le sous équipement des zones urbaines
périphériques existantes constituèrent des entraves sérieuses.
Pour prévenir ces différents handicaps et obstacles, les chefs lieu des communes
limitrophes du Khroub, d’ Ain Smara, de Didouche Mourad et Hamma Bouziane ont été choisis
pour répondre aux besoins de la métropole grâce à leur position géographique assez
exceptionnelle. Ils se situent à moins d’une vingtaine de kilomètres de la ville et se localisent dans
trois points cardinaux. En outre ils lui sont bien reliés par des routes nationales. Et rapidement ces
localités rurales de la décennie 1960 elles sont devenues de véritables villes sub-urbaines.
Cette croissance est exogène au départ et cela pour deux raisons : la première est du au report de la
croissance de la population de la ville de Constantine et la deuxième à l’exode rural qui s’est
manifesté surtout avec la réalisation des différentes zones industrielles. Par la suite, la création
d’emplois avec la présence des complexes industriels, des infrastructures diverses et équipements
universitaires ont permis la formation de richesses au niveau de ces communes et ont contribué à
faire augmenter les rentrées financières de ces villes et les rendre plus attractives.
Cependant le rôle de ces communes, dans cette perspective, a été de courte durée parce qu’elles
aussi elles commençaient à connaître les mêmes problèmes que Constantine :
- le risque d’urbanisation des terres agricoles à hautes potentialités dont la protection était une
des préoccupations majeures des responsables locaux.
- La dégradation des milieux naturels.
- Le sous- équipement de ces localités périphériques
- Ces villes sont confrontées à des problèmes complexes car tout en accueillant la population de
Constantine (et leurs besoins), elles doivent satisfaire les multiples besoins de leurs habitants.
Cette situation a abouti à une saturation de ces villes et a conduit à l’apparition de
bidonvilles à leur niveau et cela malgré la densité des programmes de logements qui leur ont été
destinés.
Selon le tableau ci-dessous, ces communes périphériques abritaient 15 988 habitants dans
22 sites de bidonvilles ce qui représentait 9,73% de leur population totale en 1998. Ainsi ces
communes qui sont incapables de prendre une charge aussi importante et aussi pesante
(déplacement quotidien Constantine) sont devenues des communes qui connaissent les mêmes
maux que Constantine (bidonvilles, saturation…).
10
Tableau n° (03) : Situation des bidonvilles à travers les villes satellites.
Ville Nombre de sites Nombre de ménages Population résidente %

El Khroub 04 651 4557 28,50
Ain Smara 04 275 1925 12,04
Hama Bouziane 08 768 5376 33,63
Didouche Mourad 06 590 4130 25,83
Total 22 2284 15 988 100
Source : DUC. Constantine 1996
Force est de constater que cette formule d’aménagement, en un groupement, n’a pas été
une réussite parfaite et devant son incapacité à désencombrer le centre, on a assisté à une situation
contraire. Des retours de population vers Constantine sont périodiquement et ponctuellement
enregistrés et ceci a aggravé l’état de la ville.
II/-Les difficultés que connaît la ville de Constantine :
Résultant du besoin et de l'urgence d'urbaniser les périphéries de la ville au lendemain de

l'indépendance pour faire face à l'explosion démographique, la puissance publique a été obligée de
satisfaire en priorité les besoins en logements sans prendre en considération l'organisation de
l'espace. Ceci s’est traduit à Constantine par une urbanisation discontinue et apparemment
désordonnée.
Ainsi son tissu urbain a connu plusieurs étapes d’extension. Il a débuté par l’urbanisation moderne
du rocher et il s’est poursuivi par les quartiers coloniaux (St Jean, Bellevue, Faubourg Lamy,
Mansourah, Sidi Mabrouk...) et puis :
- la décennie 1960 a vu l'achèvement du plan de Constantine qui a débuté en 1959.
- La décennie 1970 est marquée par la réalisation d’ensemble d'habitat dans la proche périphérie
de la ville (cités Fadila Saadane, Filali, 20 Août, Daksi, Ziadia, Sakiet Sidi Youcef)
- De 1980 à nos jours, c'est la période de la réalisation des zones d'habitat urbaines –ZHUN-
(Boussouf, Djebel Ouahch, …), ainsi que la mise en place désordonnée des grandes ensembles
des lotissement (Plateau de Ain Al Bey, Sarkina, El Berda, Gammas, Sissaoui,…).
En dépit de ces réalisations qui devaient à priori lui donner une image respectable et la
conforter dans son statut de métropole de l’Est Algérien, elle s’est retrouvée confrontée à plusieurs
maux urbains qui l’ont dévalorisé et ont nui à son image de cité riche d’un passé plusieurs fois
centenaire.
11
1/-L’habitat :
La question de l’habitat et celle du logement d’une manière générale ont été de tout temps
un point nodal et crucial dans la ville de Constantine. Car y habiter c’est appartenir à l’histoire de
la ville, à sa géographie, à ses traditions et coutumes et réussir.
Dans ces conditions quelles sont les offres que présente cette ville pour les populations venues de
l’Est Algérien et voulant s’urbaniser et devenir des citadins.
1-1/- La dégradation de la vielle ville :

Située sur le rocher, la médina de Constantine dispose d’une superficie de l’ordre de 86 ha.
Sa population est en diminution constante et ses activités sont en déclin en raison de la dégradation
continue du bâti.
Selon le tableau ci-dessous, sur 1438 constructions recensées, 12,87% seulement sont en bon état,
tandis que 26,56% sont en ruine et 60,57% nécessitent des opérations de réhabilitation,
restauration et rénovation. D’ailleurs jusqu’à Décembre 2005, 735 familles ont été relogées dans
la ville nouvelle Ali Mendjeli.
Tableau n° (04) : Etat des constructions dans la Médina de Constantine
Quartier Battisses En Ruine Menacent Etat Etat Total

effondrées ruine Médiocre Solide
Larbi Ben M’hidi 01 02 11 20 61 95
Sidi Djliss 52 26 25 49 19 171
Rahbat Essouf 06 25 51 110 63 255
Casbah 05 18 70 304 00 397
Souika haute 26 27 100 50 42 245
Souika basse 142 52 71 10 00 275
Total 232 150 328 543 185 1 438
% 16,13 10,43 22,81 37,76 12,87 100
Source : Cellule de réhabilitation 2004, DUC.
En 2003 et afin d’évaluer la situation, les autorités locales avec l’aide d’une équipe
d’experts italiens entreprirent un diagnostic exhaustif des constructions de la médina. Cette
opération formulée dans un Master Plan avait couvert la partie orientale de la médina (quartier
Souika) et a couvert 47 ha. Elle conclut que 72% des constructions sont dans un état moyen et qui
nécessitaient des interventions dans les plus brefs délais.
12
Finalement, ce patrimoine historique dont dispose peu de villes en Algérie est entrain de
disparaître petit a petit en raison de son état vétuste, du manque d’entretien, de l’irresponsabilité et
de l’inconscience des habitants et de sa non prise en charge par les autorités. Faute de pouvoir
apporter les soins voulus et les solutions nécessaires, en raison de la pénurie des moyens
financiers, les autorités décidèrent de tenter de limiter la dégradation de la vieille ville en
procédant à son classement.
1-2/- L’apparition du phénomène des glissements de terrain :

C’est un nouveau problème qui est apparu à Constantine et avec une grande ampleur. Il
menace un important parc immobilier de près de 15 000 logements couvrant une superficie de 120
ha et dans lequel réside près de 100 000 habitants.
En effet, ces dernières décennies ont été caractérisées par la multiplication des
constructions qui faute d’espace ont eu tendance à s’implanter dans des zones non constructibles, à
occuper des zones très sensibles aux risques naturels (pentes, lithologie). En fait tous les interstices
laissés libres ont été progressivement construits. Mais l’ampleur de ce phénomène a d’autres
causes qui sont à rechercher ailleurs :
La nature géologique des terrains, la topographie accentuée sont les principaux facteurs à l’origine
de ces mouvements de terrain. D’ailleurs ce n’est point la zone du rocher qui est touchée mais
plutôt les différentes zones de contact entre cette unité calcaire dure et les ensembles argileux ou
marneux. L’eau pluviale, en grande quantité et de manière répétée est le facteur déclenchant. Or
ces dernières années qui ont été marquées par saisons hivernales pluvieuses y sont pour beaucoup
dans l’accélération de ce phénomène. Cependant ce sont d’autres facteurs qui ont largement
contribué à l’extension spatiale de ces mouvements de sol :
-les fuites répétées dans les réseaux d’assainissement et les réseaux d’alimentation en eau potable.
-la sur- occupation des constructions.
-la surcharge (lourdeurs) des constructions sur des sites autrefois remblais.
Pour évaluer l’ampleur de ce phénomène et apporter les solutions appropriées, une étude
approfondie a été entreprise au début des années 2000. Elle consista à reconnaître et à délimiter
les zones affectées par ces désordres naturels. En 2005, un état final fut présenté qui révéla
l’importance et l’ampleur du problème qui se présentait à la ville et à ses autorités comme le
montre le tableau ci-dessous.
Ce sont ainsi 16 sites qui sont potentiellement porteurs de glissements de terrain. Ce risque était-il
prévisible ? Par son ampleur nullement, pourtant ces mouvements de terrain ne pouvaient pas
passer inaperçus car d’une part ils touchaient 5 grandes zones réparties à travers l’ensemble de la
ville et d’autre par des glissements de terrain ont déjà eu lieu durant les dernières décennies
13
affectant des constructions et des équipements. On citera à titre d’exemple le quartier Sabatier en
1971, la coulée orientale du pont de Sidi Rached en 1981.
Tableau n° (05) : Les sites des glissements de terrain
Zone Site
A -Belouizded- Kitouni- Kaidi Abdellah- Ex décharge publique.
B -Bellevue- Terrain de la mosquée El Amir- 20 Août.
C -Cilloc- Boussouf- Boudraa Salah- Bencherghi- El Menia
D -Bardo- Chemin forestier- Coulée du pont Sidi Rached Est
E -Terrain de l’université
Source : Duc 2005
Cette étude expertisa 8497 bâtisses implantées dans ces zones à risque. Elle conclut que
31,31 % des constructions étaient atteintes par ce phénomène à des degrés divers. Dans le détail,
comme le montre le tableau ci-dessous, elle recensa 10,3 % d’entre elles qui nécessitaient des
interventions de confortement et 20,9 % (soit le 1/5 du parc) qui devraient être démolis car en très
mauvais état.
Tableau n° (06) : Etat des constructions situées dans les zones
de glissement de terrain
Couleur Etat % Nombre de constructions Observation

Verte 5837 68,69 Bon A garder
Orange 880 10,36 Moyen ou Mauvais A confronter
Rouge 1780 20,95 Très mauvais A démolir
Total 8497 100
Source : DUC 2005
La population qui résidait dans ces zones à risque fut relogée progressivement dans des
logements neufs à la ville nouvelle Ali- Mendjeli comme le montre le tableau n° (07). D’ailleurs
cette opération a commencé dès l’apparition des premières manifestations de ce risque.
Quant aux espaces devenus vacants ils ne sont pour l’instant l’objet d’aucun traitement ou
aménagement.
14
Tableau n° (07) : Chronologie et consistance des opérations de relogement des familles
concernées par le glissement de terrain.
Année Site Nombre de familles relogées

Kaidi Abdallah 80
1998 Rue des Maquisards 70
Total 150
Rue des Maquisards 213
Kitimat Abdelmalek 200
2001-2002 Belouizdad 85
Bellevue 13
Total 511
Belouizdad 152
Bellevue 04
Kitouni Abdelmalek 54
2002-2003
Ancienne Poudrière 76
Moulin Lavie 14
Total 300
Chalet Sotraco 58
Kitouni Abdelmalek 08
Terrain Benchergui 08
2003-2004 Route de Chettaba 14
Ancienne poudrière 138
Belouizdad 24
Total 250
Ancienne poudrière 150
Terrain Benchergui 200
Route de Chettaba 100
2004-2005
Chalet Sotraco 100
Kaidi Abdallah 150
Total 700
Total Général 1911
Source : DUC 2005
15
1-3/- L’habitat précaire :
C’est une construction spontanée, illicite et privée dépourvu du minimum d’équipement de
base. L’habitat précaire s’était considérablement multiplié et étendu à Constantine. Il est arrivé à
former des quartiers entiers et cela surtout à la périphérie de la ville.
L’apparition de ce type d’habitat n’est pas récente car elle date d’avant l’indépendance. Cependant
il a pris une dimension très importante à partir des années 1960. Cette prolifération a pour cause
l’exode rural, la politique d’industrialisation engagée dans les années 1970 et à l’insécurité qui a
prévalue durant les années marquées par le terrorisme.
Cet habitat qui altère l’image de la ville s’est installé dans des zones à urbanisation non
autorisée c'est-à-dire interdite. Il forme des ensembles discontinus, éparpillés, qui se localisent aux
périphéries de la ville et apparaissent sous deux formes distinctes :
1-3-1/- L’habitat spontané en dur :

C’est un habitat en dur souvent inachevé qui donne un paysage laid, incohérent et
incomplet. Ces ensembles d’habitation non conformes aux normes architecturales et urbanistiques
sont localisés dans plusieurs sites dont les plus importants : Bencherghi, Sidi M’cid, cité El Emir
Abdelkader, Boudraa Salah, 4 éme Km, Boumerzoug, Sissaoui, El Menchar, Ben tellis, Rue de
Romanie, Bardo, Oued El Had, El Gammas …etc.
Il a commencé à prendre une grande ampleur a partir des années 1980 puisqu’on a enregistré 5452
(1)
constructions en 2000 ce qui représentait 6,22% du total des logements au recensés en 1998 et
qui étaient de l’ordre de 87 651 logements dans la ville de Constantine. Cette situation résulte de
l’absence d’une réglementation claire, du manque de suivi ainsi que du contrôle par les autorités
locales.
Ces habitations construites sans permis de lotir ou de construire, nécessitent une

réhabilitation, une restructuration et une régularisation notamment pour celles qui ont été bâties
avant 1985 conformément au décret n°85-212 du 13 Août 1985. Des aménagements sont
nécessaires (voies de passage, rues…) afin d'améliorer les conditions générales d'habitabilité
comme le montre les photos n° (01) et (02).
(1) APC de Constantine.
16
Photo n° (01) Photo n° (02)
Cité Chaaba Rsas - Boumerzoug- Cité Ain Askar- Bardo-
1-3-2/- Les bidonvilles :

Ce sont des constructions faites avec des matériaux de construction légers, parfois déjà
utilisés, recyclés et peu onéreux (parpaing, tôle ondulée, éternit). On relève l’absence de
fondations, de charpente. Les conditions de vie et d’hygiène sont presque absentes (AEP,
Assainissement). Cet habitat de misère ne correspond à aucune norme urbanistique et esthétique.
Selon la photo n° (03) ce sont de petites habitations d’un seul niveau que l’on retrouve implantées
à la périphérie de la ville et généralement dans des zones à risque, délaissées et défavorables à
toute forme d’urbanisation (lit majeur d’oued, versant abrupt…).
Photo n° (03)
Cité Bessif – Boumerzoug-
17
Cet habitat précaire, de misère et anarchique qui défigure la ville des ponts est réparti sur
exactement 76 sites à travers les différents secteurs urbains.
Tableau n° (08) : Etat des bidonvilles de la ville de Constantine.
Secteur Urbain Nombre de Gourbis Nombre de famille %

Mûriers 1192 1192 22,81
El-Kantara 1147 1398 21,95
Ziadia 0997 1016 19,08
Sidi Rached 0643 0780 12,30
El Gammas 0605 0662 11,58
Daksi 0478 0682 09,15
Boudraa Salah 0102 0103 01,95
05 Juillet 0032 0042 00,61
Bellevue 0030 0030 00,57
Total 5226 5905 100
Source : APC Constantine 2003
Comme l’indique le tableau ci-dessus, le secteur des Mûriers vient en tête avec 1192
constructions soit 22,81% du total, suivi par celui d’El -Kantara avec 1147 habitations soit 21,95%
du total. Le plus faible taux est enregistré dans le secteur de Bellevue avec 0,57%.
Ainsi on remarque une grande concentration des bidonvilles dans les secteurs des Mûriers, d’El
Kantara et de Ziadia qui ont à leur charge 63,84% des bidonvilles soit près des 2/3.
Mais l’éradication des bidonvilles demeure une des préoccupations majeures des autorités
locales et centrales. A cet effet plusieurs opérations de destruction de ces bidonvilles avec le
relogement de leurs habitants ont été engagées et cela depuis plusieurs années, sinon décennies.
Ainsi selon le tableau ci-dessous qui débute à partir de l’an 2000, c’est 5889 familles qui ont été
évacuées vers les villes satellites et les villes nouvelles notamment celle d’Ali- Mendjeli. Celle-ci
a accueilli presque toute la population de ces bidonvilles.
Cependant cette situation n’a pas évolué favorablement bien au contraire les services de la
daïra de Constantine nous ont précisé que le nombre de gourbis qui a été recensé par les services
de l’APC en 2003 s’est accru depuis cette date. Ils estiment que ce type d’habitat a continué à
augmenter et cela dans une proportion variant entre 30 % et 50%.
18
Tableau n° (09) : Bidonvilles éradiqués et relogement des ménages.
Année de Nombre de Lieu de la nouvelle

Bidonvilles éradiqués secteur urbain
l’éradication familles relogées résidence
Polygone 01 et 02 05 Juillet 340 Ali Mendjeli
2000
El Mansourah Sidi Mabrouk 325 Ali Mendjeli
Ali Mendjeli et
2001 New York Mûriers 581
Bekira
Kanes El Kantara 931 Ali Mendjeli
Route Est Sidi Mabrouk 113 Ali Mendjeli
2002
Rahmani Achour Sidi Rached 562 Ali Mendjeli
La décharge publique Sidi Rached 436 Ali Mendjeli
Ali Mendjeli et
Lentini El Kantara 520
2003 Massinissa
Tanouji El Kantara 963 Ali Mendjeli
Terrain Boudiaf Mûriers 30 Ali Mendjeli
Boudraa Salah/ Usine Boudraa
45 Ali Mendjeli
de ciment Salah
Mahchar de la
2004 Sidi Rached 25 Ali Mendjeli
commune
Centre Khemisti Sidi Rached 24 Ali Mendjeli
Bidonvilles de la
Sidi Rached 77 Ali Mendjeli
vieille ville
Hamza El Kantara 85 Ali Mendjeli
Centre Kiamous Ali Mendjeli
Sidi Mabrouk 06
Messoud
2005
Cité 20 Août Sidi Rached 47 Ali Mendjeli
Terrain Bourssas Sidi Rached 92 Ali Mendjeli
Ben Zouid Achour Mûriers 247 Ali Mendjeli
Terrain Kaidi
2006 Sidi Rached 440 Ali Mendjeli
Abdallah et
Total 5889
Source : La Daïra de Constantine 2006
C’est donc une situation encore loin de la normale que vit la ville de Constantine car
beaucoup d’efforts sont à fournir notamment dans l’adoption et l’application d’un contrôle
efficace et quotidien pour empêcher les reconstructions et les nouvelles constructions de gourbi.
19
1-4/- Logement individuel illégal :
C’est le logement construit dans des zones urbanisables avec un permis de lotir et de
construire mais il ne respecte pas les règles du lotissement et de la construction. Ceci l’empêche
d’obtenir le certificat de conformité. Ce type d’habitat s’est multiplié avec la politique des
lotissements qui a été lancée à la fin des années 1980 et cela pour répondre aux besoins de la
population au moment où l’Etat ne parvenait plus à satisfaire tout seul ce besoin.
En réalité on a assisté à la production de logement individuel non conforme aux normes
urbanistiques. Ce sont des logements ayant souvent la forme d’immeuble en R+3 et plus. Cet
habitat ne respecte ni le le coefficient d’occupation du sol (COS) ni le coefficient d’emprise du sol
(CES) ni les servitudes.
Ces logements devenus informels, sans certificat de conformité, sont généralement des chantiers
inachevés et interminables.
2/-Les espaces verts :

Ils sont une nécessité particulièrement physique. Indispensables à la ville en tant que
purificateur d’atmosphère, les espaces verts sont malheureusement peu nombreux dans la ville de
Constantine. Ils ne couvrent que 71, 96 ha (1) répartis entre les forets et les jardins publics.
Les jardins publics qui ont un rôle direct avec le citoyen sont gérés par l’APC. Leur nombre
s’élève à 16 et ils occupent 4,45 ha. Si théoriquement à l’échelle nationale chaque citoyen
bénéficie de 2 m2, le Constantinois ne dispose que de 0,33 m². Mais ce taux est encore à nuancer,
à relativiser car beaucoup de jardins publics sont délaissés, abandonnés.
Un meilleur urbanisme exigera le développement de la végétation en sol urbain (espace
privé et public). Elle redonnera à la ville une salubrité qu'elle a perdue depuis longtemps et elle
créera de beaux paysages qui donneront le goût de la promenade à la population.
3/-Le transport :
Le réseau routier urbain de Constantine est d’une longueur de 500 Km (2). Il s’est adapté
tant bien que mal à son site particulièrement difficile. La majorité des voies de circulation a une
(3)
caractéristique moyenne comprise entre 6 et 9 m . L’état du réseau varie entre l’assez bon et le
mauvais dans les quartiers périphériques comme celui d’El Gammas, El- Riad, Ben Chergui, cité
Frères Arafa…etc.
.204 ‫ –ﺼﻔﺤﺔ‬2004- 2003 ،(‫ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﺜﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ )ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‬/‫ ﻨﻤﻭل ﻤﺴﻌﻭﺩ‬: (1)
- 2004 ،(‫ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ )ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‬،‫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬،‫ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‬/ ‫( ﻤﺭﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺸﻴﺵ‬2)
3
( ) : Rapport d'étude de faisabilité d'une ligne de Tramway a Constantine/ diagnostique sur les conditions des
déplacements- direction des transports- Novembre 2004.
20
Ce réseau routier interne qui occupe une importante surface est en bute à plusieurs
problèmes dont nous retenons :
- la dégradation de l’état des routes suite aux accidents naturels (pentes), le manque d’entretien et
le mauvais revêtement.
- L’exiguïté des routes.
- la croissance du parc automobile qui s’est traduite par une élévation et une densification du trafic
particulièrement aux heures de pointes. En effet, la moitié de la voierie est complètement saturée
ou à la limite de saturation et plus de 33% du réseau de voirie supporte un trafic intense (1). Ainsi
plus de 50% des voies saturées se trouvent au centre ville, ou dans sa proche périphérie. A titre
d’exemple :
- Dans les voies complètements saturées, nous avons un taux de saturation égal ou supérieur à
100% (Bd de la République, Avenue Kaddour Boumedous, rue du Dr. Calmet).
- Dans les voies à la limite de la saturation le taux est compris entre 80 et 100% (Rue Aouati
Mustapha, Pont Sidi Rached, Kaddour Boumedous –niveau du Ciloc- et Route de Batna).
- Dans les voies à circulation dense le taux varie entre 60 et 80% (Rue Rahmani Achour- Rue
Beghriche Mustapha- Rue Kitouni- Pont El Kantara et RN°3).
- Dans les voies à circulation fluide le taux est inférieur à 60%.
Les taux que nous avons présentés résultent d’une enquête réalisée en 2004 par la
Direction du transport. Il est fortement probable qu’actuellement ces taux soient plus élevés et que
le niveau de saturation du reste du réseau est très important.
La connaissance des flux de transport, notamment les problèmes d’embouteillage et les
difficultés de stationnement sont un préalable évident aux actions d'urbanisme car elles font partie
de la ville et de son image. La prise en charge de l’ensemble de ces problèmes contribuera à
diminuer la densité du trafic qui engendre des conséquences négatives (retard des véhicules de
sécurité et d'urgence, perte de temps et de carburant, pollution atmosphérique, stress des
conducteurs allant parfois jusqu'à la violence…).
A cet effet des travaux d’envergure ont été lancés qui permettront de désembouteiller la circulation
urbaine comme les trois tunnels ou trémie (deux sur la route menant à Ain El Bey et une au rond
point de la mosquée Emir Abd El Kader). Mais ce sont, sans aucun doute, le Tramway et le
Téléphérique qui contribueront d’une manière décisive à résoudre les problèmes de transport
urbain de Constantine.
(1) : Rapport d'étude de faisabilité d'une ligne de Tramway a Constantine/ diagnostique sur les conditions des
déplacements- direction des transports- Novembre 2004.
21
4/- Le commerce :
Depuis des siècles, Constantine est connue pour être une grande place commerciale dans le
commerce de détail ou de gros. A cet effet on relève le commerce de presque tous les produits
(alimentaire, vestimentaire, ameublement, papeterie, quincaillerie, restauration…). En l’an 2000
la densité des commerces était de 56,4 commerce / hectare au niveau du noyau central avec 2536
locaux commerciaux (1).
Ce développement frénétique des activités commerciales n’a pas été suivi et contrôlé par
les structures en charge de ce secteur. En effet suite à son évolution et à sa transformation
accélérées, beaucoup de commerçants exercent leurs activités ou ils l’a transforment sans
déclaration ou avec une fausse déclaration. Il en résulte une situation opaque, désorganisée,
caractérisée par des commerces qui exercent dans des conditions irrégulières car démunis de
conditions de sécurité, d’hygiène. En outre innombrables marchés informels crées dans la ville
sont souvent des lieux d'insécurité, des espaces pollués et des paysages qui défigurent son image
de marque.
116 ‫ ﻭ‬57 ‫ ﺹ‬- (‫ )ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‬-‫ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‬:(2002) ‫( ﺴﺭﺍﺝ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﻟﻴﺎﺱ‬1)
22
Conclusion
Constantine, la métropole de l'Est Algérien, a connu depuis l'indépendance un

développement urbain passablement planifié car il s’est opéré d’une manière désordonnée. Il a
débuté par sa banlieue, sa proche périphérie puis il s’est étendu à ses villes satellites. Il a résolu, en
son temps des problèmes, mais il en a produit d’autres :
- la dégradation et la vétuste du cadre bâti de la vielle ville s’est accentuée.
- La multiplication des bidonvilles et de l'habitat spontané en dur dans la ville.
- Le manque de prévoyance et de vigilance a abouti à la formation de glissements de terrain qui
menacent presque 15 000 constructions.
- Un déficit chronique de logements lié à l'accroissement naturel évalué à près de 10 000 unités.
- Une rareté des espaces verts qui sont nécessaires à l’environnement.
- Un sous dimensionnement du réseau routier qui est soumis à une dégradation continue.
- Une concentration des équipements et des services et une prolifération du commerce informel.
Dans ces conditions, ce développement urbain inapproprié et inadapté, dont on mesure

aujourd'hui les multiples aspects négatifs (sous équipement, désordre, paysage discontinu,
inachevé et imparfait) ne résulte-t- il pas d’une mauvaise gestion due à une absence de
gouvernance urbaine ? Et de ce fait qu’est ce que la gouvernance urbaine ?
23
CHAPITRE II
DE LA GOUVERNANCE URBAINE
Le réseau urbain actuel est le produit de plusieurs facteurs qui sont à la fois naturels,
historiques, politiques, économiques, culturels et sociaux. Il est aussi le résultat d’un long
processus d’évolution qui a connu plusieurs épisodes. On relèvera que certains facteurs ont eu une
influence directe alors que d’autres n’ont eu que peu d’une influence sur le territoire national.
Ainsi la région littorale a été considérablement développée durant la période coloniale et elle a été
le siège d’une importante urbanisation contrairement aux régions intérieures qui ont été délaissées,
sous équipées. Ceci a abouti, à un premier niveau, à la formation de disparités spatiales. Un
deuxième niveau de disparités est apparu dans la période suivante c'est-à-dire « post coloniale » en
raison de la décision de l’Etat algérien de renforcer ces zones déjà développées. Pour résoudre
cette problématique des disparités l’Etat a promulgué des lois et a mis en place des outils de
planification économique et spatiale. Ces derniers qui se retrouvent du niveau national (SNAT)
jusqu’au niveau local (POS) ont pour objectif de réduire les disparités régionales et de maîtriser
l’urbanisation.
Devenu un pays dont la majorité des habitants réside dans des villes, l’Algérie est
désormais et plus que jamais confrontée à des problèmes de villes, de cités, qui s’accentuent et
s’amplifient avec le temps. Cela signifie que la problématique du développement et de la gestion
urbaine demeure posée. Est-ce l’application des lois et des outils d’aménagement qui est en
cause ? Est-ce la collaboration entre les différents acteurs qui interviennent à la production urbaine
qui est imparfaite sinon inexistante ? La recherche des solutions aux problèmes posées aux villes
ne nécessite-elle pas le recours à des intervenants et des acteurs multiples afin d’avoir un
diagnostic fondé sur une vue plurilatérale ?
24
C’est dans le cadre de différents travaux de cette recherche, à la fois théoriques et
pratiques, qu’est apparue une nouvelle manière d’analyser les différents actes de responsabilité.
Cette reformulation s’est accompagnée d’une nouvelle terminologie. C’est donc la forme, la
conception, du contenant de toute politique qui est examinée en priorité.
De ce fait le contenu de toute politique d’aménagement, de tout acte de gestion et de

production, dérive ou bien est le produit du contenant. C’est dans ces conditions que la notion de
« gouvernance » est apparue. Ce sont donc les acteurs qui font, modifient, transforment la
politique urbaine.
25
Schéma N° 01 :
Acteurs
Contenu – (1)-
(Les Actions)
Analyse en terme
de gouvernance
Contenu – (2)-
Acteurs
Source : Travail personnel
26
La gouvernance, ce nouveau terme, voit son utilisation généralisée. Il revêt aujourd’hui des
significations multiples comme gouvernance des entreprises, gouvernance mondiale, gouvernance
locale, gouvernance des régions, gouvernance urbaine. Nous tenterons de cerner dans ce chapitre
ce nouveau concept à travers ses définitions et ses enjeux.
1/- Historique et origine de la gouvernance :
D’une manière générale tous les concepts nouveaux ont des synonymes qui ont été utilisés
dans les décennies ou les siècles passés car les sciences ont connu des progrès depuis l’aube des
civilisations et par conséquent nous exploitons toujours cet héritage en le transformant, en le
modernisant. Dans ces conditions et partant de la définition qu’un concept est une construction
intellectuelle élaborée en vue de caractériser une situation donnée, il est tout à fait certain que le
concept de gouvernance n’est pas un concept nouveau au sens premier du terme.
En effet le mot gouvernance se retrouve déjà sous la plume d’un juriste anglais qui écrivait
au quinzième siècle un livre intitulé «The gouvernance of England ». Celui-ci avait déjà un sens
proche du sens actuel. En remontant dans l’histoire ancienne on retrouve des termes qui lui sont
proches et utilisées en filigrane par les philosophes de l’Antiquité (1) pour décrire et analyser la
conduite de la politique de la Cité.
Ce terme est réapparu il y a un peu plus d’un demi siècle chez des économistes américains.
En effet le jeune économiste Ronald Coase a publié un article intitulé « The Nature of The firm »
en 1937 dans lequel il avance l’idée que l’émergence d’une firme économique sur le marché
dépend avant tout de ses modes de coordination internes. Ils lui permettront de réduire les coûts
des transactions.
Cette conception a été redécouverte et reprise dans les années 1970 par d’autres économistes dont
Oliver Williamson. Ses travaux insistent sur les moyens et les méthodes de gouvernance mis en
(2)
oeuvre par la firme économique pour mener des coordinations fortes et efficaces . Plus proche
de nous et durant les années 1980 c’est le terme de « Corporate Gouvernance » c'est-à-dire
gouvernance d’entreprise (américaines) qui est particulièrement mis en avant.
Ce furent donc les sciences économiques qui ont joué un rôle très important dans la renaissance du
terme gouvernance. Cette-ci tire son origine du monde de l’entreprise qui fonctionne avec des
configurations de partenariat très différentes (marché économique, secteur privé, secteur public,
pouvoir public…).
(1) : G. Cavalier : Introduction à la notion de gouvernance - journée d’étude « territoire et sécurité »- . ENA.
Paris du 23.11.1999 - http/www.ena.fr.
(2) : LORRAIN Dominique : administrer, gouverner, réguler, in gouvernance : les annales de la recherche urbaine
n°80-81 décembre 1998/ p.85.
27
Par ailleurs, cette notion a été reprise par les chercheurs en sciences politiques anglaises à
la fin des années 1980 car le gouvernement anglais leur a financé un programme de recherche
portant sur la reconstitution du pouvoir local au même moment où il a décidé de renforcer la
centralisation du pouvoir central et la privatisation de certains services publics. Ces chercheurs
ont alors créer le terme de « Urban Gouvernance » pour dénommer leurs études. Depuis, cette
notion a été reprise par d’autre pays européens, pour qualifier l’étude des pouvoirs locaux. La
France a adopté cette terminologie en la traduisant dans sa langue par « Gouvernance urbaine ».
2/- Définition de la gouvernance :
Le mot gouvernance provient du verbe gouverner qui signifie : exercer l’autorité politique
– conduire – diriger – commander – maîtriser – dominer.
La gouvernance est « le modèle ou la structure qui émerge dans un système socio-politique en
tant que résultat de l’interaction commune de tous les acteurs en présence. Ce modèle ne peut être
réduit à un seul acteur ou à un groupe d’acteurs en particulier. Ainsi par gouvernance on entend
guider, orienter, une action. Il s’agit donc du processus par lequel les organisations humaines,
qu’elles soient privées, publiques ou civiques, prennent elles-mêmes la barre pour se
gouverner »(1).
La gouvernance c’est précisément « la capacité des sociétés humaines à se doter de systèmes de
représentation, d’institution de règles, de procédures, de moyens de mesure, de corps sociaux
capables de gérer les interdépendances de façon pacifique. Alors c’est le système de régulation de
l’être vivant complexe que constitue une société humaine : ce qui gère à la fois le fonctionnement
interne et les relations avec le monde extérieur, ce qui tout à la fois garantit la stabilité et permis
(2).
l’adaptation » Elle permet alors « de rendre compte de l'articulation des régulations, de
processus politiques et sociaux d'intégration, d'élaboration de projets collectifs, d'agrégation de
différents intérêts recomposés et représentés sur une scène extérieure » (3).
Cette conception est adoptée par des courants de pensée politique différents. Ce terme est
désormais largement utilisé à la suite des transformations des formes de l'action publique qui a
connue un grand dysfonctionnement et qui s'est traduite par l'émergence de nouvelles modalités de
régulation publique. Cette nouvelle pratique se caractérise par un processus de décision collectif
(1) : J. Kociman : Finding, spéculations and recommandations « Modern gouvernance » sage. London. 1993.
(2) : J. Français noubel : The Transitioner. Org « gouvernance », dernière modification, 18.08.2004.
(3) : Patrick Le Galès : Les sociétés d'économie mixte locales, in Le gouvernement des villes. Territoire et pouvoir, Ed.
Descartes & Cie, 1997, pp. 24 (CDU 35582)
28
suite à la négociation et la coopération entre tous les types d'acteurs qu’ils soient public, privé,
membre de la société civile, citoyens autour d'un projet à intérêt et à objectif commun.
De ce fait la gouvernance se définit comme étant un concept (nouveau) désignant la bonne
gestion des ressources matérielles et humaines et des relations qui les lient. Elle est présentée tout
à la fois comme modèle d’analyse, comme approche et comme méthode de gestion. Se proposant
comme étant l’art et la manière d’orienter, de gérer et de gouverner elle rassemble et coordonne
l’action des diverses organisations et acteurs (collectivités territoriales, entreprises, associations.)
qui interviennent, avec leur propres règles, pour trouver une solution aux enjeux collectifs et cela
à tous ses niveaux.
3/- La bonne gouvernance :
Ce sont les économistes de la Banque Mondiale et du Fond Monétaire international (FMI),

qui ont introduit le concept de bonne gouvernance à la fin des années 1980 pour qualifier la
gestion des Etats et les modes de gestion des marchés. C’est aussi un instrument mis en avant par
les organisations internationales pour échapper et se défaire des reproches et accusations qui leur
sont faites par des pays en voie de développement et cela à la suite des échecs répétés de leurs
programmes économiques.
Ainsi la Banque Mondiale traduit la gouvernance comme étant la manière par laquelle le pouvoir
est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays au service du
(1).
développement Pour atteindre la bonne gouvernance elle énumère quatre (4) conditions (2) :
1- l'instauration d'un Etat de droit qui garantit la sécurité des citoyens et le respect des lois.
2- La bonne administration qui exige une gestion correcte et équitable des dépenses publiques.
3- La responsabilité et l'imputabilité qui imposent que les dirigeants rendent compte de leurs
actions devant la population.
4- La transparence qui permet à chaque citoyen de disposer.
Les quatre conditions citées précédemment sont présentées comme étant également un
moyen qui permet l’amélioration de la démocratie dans les pays du Tiers Monde. Cela veut dire la
participation, la transparence, l'efficacité et la responsabilité de la population au développement de
leurs pays. Hâtivement, les détracteurs et les adversaires de cette méthode (la bonne gouvernance)
ont opposé l'Etat à la société civile et à la décentralisation.
(1) : http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/bibliographies/gouvernance/biblio3.htm
(2) : SMOUTS Marie-Claude, Du bon usage de la gouvernance en relations internationales, in La gouvernance. in
Revue internationale des sciences sociales, n° 155, mars 1998, pp. 88 (CDU 37333)
29
4/- L’apparition du concept de gouvernance urbaine :
Aujourd’hui dans notre pays et ailleurs dans le monde ce concept est à l’ordre du jour. Il
fait partie des programmes de travail. Les organisations nationales et internationales lui consacrent
d’innombrables colloques et séminaires. Cette attention renouvelée a pour origine les problèmes
qui touchent les villes. En effet le mouvement d’urbanisation qui est en train de transformer nos
sociétés est alimenté par deux grandes dynamiques qui sont la croissance démographique et la
mondialisation.
Les raisons les plus importantes qui ont permis l’apparition de la notion de gouvernance urbaines
se résument en :
1- la mondialisation des échanges s’accompagne d’une ségrégation sociale renforcée (écart
grandissant entre population riche et population pauvre). Elle rend les Etats impuissants face à ce
type d’évolution qui débouche sur un chômage accru et sur l’apparition et la généralisation de la
pauvreté.
2/- la mondialisation des marchés et de la production, la globalisation financière et la situation
particulière dans laquelle évoluent les entreprises produit des conséquences que ne parviennent
plus à gérer les pouvoirs publics. De ce fait la gouvernabilité des Etats est mise à mal par un
processus de fragmentation qui touche à la fois l’espace, les groupes sociaux et les activités
économiques et cela à toutes les échelles. Dans ces conditions les gouvernements ne parviennent
plus à réduire ces inégalités et à assurer la cohésion sociale à l’intérieur de leur territoire même.
Face a cette situation et sans que cela soit paradoxal, les populations ont pris conscience de
l’impuissance des responsables politiques et les citoyens se sentent peu écoutés et peu associés
aux décisions qui les concernent.
3/- l’imprévisibilité de l’avenir car des bouleversements politiques, économiques, ont eu lieu sans
l’apparition de signes avant coureurs.
4/-la multiplication des institutions et des organismes (agences, offices..) qui interviennent dans
un territoire donné ajoutée aux efforts de décentralisation des pouvoirs a abouti en réalité à une
superposition des acteurs. Cela a conduit à un émiettement du pouvoir puisque interviennent sur
un même territoire des autorités politiques de différents niveaux administratifs. Ce processus de
fragmentation fait entrer la ville dans une phase d’instabilité, d’incertitude, car il devient de plus
en plus difficile pour les pouvoirs publics de prendre des décisions irrévocables.
5/- la déconnexion entre les autorités politiques et les citoyens expliquerait quant à elle la
défaillance de l’action publique.
30
Il s’avère donc que les nouvelles formes d’intégration, de croissance, d’échanges et les
nouveaux facteurs qui poussent à l’éclatement et à l’inégalité des villes pose en définitif la
question de la gouvernance urbaine. Aujourd’hui l’une des voies nouvelles qui est en phase avec
la modernité et la mondialisation serait « la gouvernance urbaine ».
5/- La Gouvernance urbaine selon plusieurs auteurs :
Ce nouveau concept est défini différemment selon les points de vue et selon les auteurs.
La gouvernance urbaine renvoie ainsi aux « fonctions et actions de gouvernement mais sans
l’idée d’uniformisation, rationalité, standardisation. Elle suppose une plus grande diversité dans
la manière d’organiser les services, une plus grande flexibilité, une variété des acteurs, voire une
(1)
transformation des formes que peut prendre la démocratie locale ». . La gouvernance urbaine
signifie également « la prise en compte du déplacement des barrières entre acteur public et acteur
privé et le brouillage des repères traditionnels » (2).
Le concept de gouvernance peut être défini sur le plan sociologique d’une part en termes
de capacité à intégrer, à donner forme aux intérêts locaux, organisations et groupes sociaux, et
d’autre part en terme de capacité à les représenter à l’extérieur, à développer des stratégies plus au
moins unifiées en relation avec le marché, l’Etat, les autres villes et niveaux de gouvernement (3).
Elle peut constituer une clef efficace pour la gestion urbaine mais aussi pour le bien social (4).
La gouvernance urbaine est utilisé à la fois comme une catégorie d’acteurs et comme une
catégorie d’analyse, c’est à dire qu’elle est tantôt mobilisée pour décrire ce que la réalité devrait
être et tantôt ce qu’elle est. On peut dégager deux grandes approches très différentes de la
gouvernance : une approche normative et une approche analytique (5).
1-Approche normative : la gouvernance renvoie essentiellement à une norme ou à un instrument
de management public. Elle est présentée souvent comme « la solution miracle » à un problème
donné et elle devient un outil d’élargissement de la participation au processus de décision.
2-Approche analytique : la gouvernance est une grille de lecture des transformations de l’action
publique et en particulier celui de l’action publique territoriale. Elle devient une modalité d’action
qui tantôt remplace, tantôt complète le modèle gouvernemental traditionnel par des logiques
coopératives à partir d’un constat de pluralisation des modes de gouvernement et des acteurs des
décisions. Comme s’est montré dans le schéma suivant :
(1)-(2) : p. le Galais : « Du gouvernement des villes a la gouvernance urbaine ». Revue Française de sciences
politique n°1-1995.
(3)- (4 ) : Vue sur la ville, gouvernance urbaine et actualité n°03-juin 2002-p.01.
(5) : Vue sur la ville, la gouvernance urbaine comme enjeu et durabilité p03.
31
Schéma N° 02 : Schéma N° 03 :
Approche normative Approche analytique
Action de gouvernance
Source : Travail personnel.
La gouvernance peut ainsi « aider à saisir les nouvelles relations qui se mettent en place
entre les différents acteurs publics et non publics, en particulier au niveau urbain, dans la
(1)
« coproduction » de l’action publique » . Elle désigne « la bonne gestion des ressources
matérielles et humaines et des relations qui les lient, constitue aujourd’hui une référence pour les
différents acteurs politiques –économiques et sociaux en tant qu’exigence de recherche de
consensus large et efficace autour des programmes et des actions nécessaires dans le devenir
d’un groupe, d’un espace commun, d’une cité efficace autour des programmes et des actions
nécessaires dans le devenir d’un groupe, d’un espace commun, d’une cité » (2).
Elle « évoque l’idée d’une gestion locale souple, stratégique et négociée combinant des logiques
publiques et privées et prenant en compte les demandes des citoyens » (3).
(1) : Vue sur la ville, la gouvernance urbaine comme enjeu et durabilité p 05.
(2) : Université de printemps de l’architecture CHEFCHAOUEN « architecture, qualité urbaine et gouvernance » 2-3
et 04/05/2002.
(3) : Abdelghani Abouhani, enjeux urbains et luttés d’institutions dans les villes Marocaines.
32
La gouvernance urbaine « c’est la capacité et la co-responsabilité de projet, c’est la
possibilité d’établir un cadre collectif d’action solidaire, de réflexion stratégique reliant les
principaux acteurs autour du niveau de décision politique » (1). Dans ces conditions elle devient
le moteur de la production urbaine car elle renvoie à la notion de gouvernement (local) c'est-à-dire
au faiseur de la ville ou de la cité.
Elle permet l’identification des projets urbains (opportunités, taille, financement…) et elle
permet la reconnaissance des acteurs du projet urbain à savoir les pouvoirs politiques (les élus, les
représentants de l’Etat), les pouvoirs techniques (les administrations), les corps de métiers (les
experts), la société civile (associations). En outre elle permet l’exercice de la démocratie par
l’intégration des citoyens et finalement elle définit la forme urbaine, la forme de la ville et elle
nous éclaire sur les conditions de son développement.
6/-La définition de la gouvernance urbaine :
Toutes ces définitions émises par différents auteurs nous montrent l’intérêt et l’importance
que représente la notion de « GOUVERNANCE URBAINE ». Celle-ci est une notion par laquelle
on veut cerner tous les problèmes d’un territoire c'est-à-dire en connaître les causes et c’est
également une méthode qui permet de résoudre définitivement les problèmes qui existent dans ce
territoire et cela par la connaissance de sa genèse, de son évolution et de son état actuel.
En tant que mode de gestion urbaine c’est la coopération – coordination entre plusieurs
acteurs publics et privés (les 3P : public – privé - partenariat) ainsi que l’implication du citoyen
autour d’une seule décision. Les citoyens partagent en effet un objectif commun qui est celui
d’agir collectivement pour améliorer les conditions de vie de tous. A chaque niveau le partenariat
doit pouvoir se concrétiser autour d’une stratégie commune, d’un cadre collectif d’intervention
donnant du sens à l’action urbaine. Alors il est nécessaire de créer les conditions adéquates c'est-à-
dire de nouveaux lieux et espaces de débat public pour que les citoyens et les délégués de la
société civile puissent se rencontrer, connaître leurs intérêts communs et prendre une décision
collective.
L’utilisation de l’expression « Bonne gouvernance » est acceptée, admise, quant on
observe une intensification des partenariats public - privé, une réhabilitation réelle du rôle du
citoyen dans la gestion des villes. Toutes les villes peuvent bénéficier d’une bonne gouvernance si
elles s’assurent que les décisions sont prises dans l’intérêt général. Par contre l’absence de
partenariat, de coordination aboutit à des situations extrêmes de non gouvernance.
(1) : G. Cavalier : Gouvernance Urbaine/ Gouvernance note de synthèse. .
33
7/- Les enjeux de la gouvernance urbaine :
C’est d’une manière progressive que le consensus s’est réalisé dans le monde entier autour
de la notion de « gouvernance urbaine ». Cela impliquait aussi que les gouvernements nationaux
ne devraient pas contrôler directement l’aménagement et la gestion des zones urbaines mais qu’ils
devraient plutôt agir comme facilitateurs en créant un environnement de solidarité entre les
autorités locales, les entreprises du secteur privé et les organisations communautaires. En plus, la
décentralisation des pouvoirs de l’autorité du gouvernement national au profit des élus locaux peut
encourager la pratique démocratique. Par conséquence toute réforme dont l’objectif est une
décentralisation au profit des grandes villes constitue plusieurs enjeux essentiels.
7-1/- L’enjeu social :

En raison du processus flagrant d’éclatement et de fragmentation des pouvoirs publics
dans les villes il est nécessaire de créer un nouveau processus dont l’objectif est la recomposition
d’une part par l’intégration des groupes sociaux et des acteurs publics et privés et d’autre part par
la coordination entre les différents acteurs sans oublier l’implication effective des citoyens. Pour
les pouvoirs publics cet enjeu de la gouvernance urbaine est la réussite de la reconstruction de
l’unité sociale de la ville et le rétablissement de la cohérence sur le territoire urbain.
7-2/- L’enjeu économique :

La mondialisation et la décentralisation placent les villes au cœur de la compétition
économique. Dans ce cadre la gouvernance urbaine exige pour toute ville l’élaboration de projets
collectifs qui lui permettent de s’intégrer dans le marché économique et de s’adapter à ses
transformations. Elle remet en cause le modèle productiviste (fordiste) en proposant un
fonctionnement de la ville et dans un contexte de collaboration.
La finalité de la gouvernance doit être collective et non pas au profit de quelques individus
ou de quelques groupes. La ville est conçue aussi comme étant un système qui doit être envisagé
dans sa globalité puisque c’est une unité complexe dans laquelle le tout et les parties sont
relationnels, complémentaires et auto organisateurs. C’est dans ce contexte précis que cette notion
de gouvernance a fait son entrée dans les problématiques de l'aménagement du territoire et dans
les problématiques de la ville en particulier.
34
8/- L'apparition de ce nouveau concept en l’Algérie :
L’apparition de cette notion, d’une manière officielle dans notre pays, est très récente. Elle
figure dans la loi n°06-06 du 20 février 2006, portant loi d'orientation de la ville. Son objet est de
définir les éléments de la politique de la ville dans le cadre de la politique d’aménagement du
territoire et du développement durable. Elle prône la déconcentration, la décentralisation et la
gestion de proximité et la bonne gouvernance.
Ce concept a été mentionné dans plusieurs articles de cette loi :
- Article 02 : Les principes généraux de la politique de la ville sont :

• La coordination et la concertation : selon lesquels les différents secteurs et acteurs
concernés oeuvrent ensemble pour la réalisation d'une politique de la ville organisée de
manière cohérente et optimale, à partir des choix arrêtés par l'Etat et des arbitrages
communs.
• La déconcentration : selon laquelle des missions et attributions sectorielles sont
confiées au niveau local aux représentants de l'Etat.
• La décentralisation : selon laquelle les collectivités locales disposent de pouvoirs et
d'attributions qui leur sont dévolues par la loi.
• La gestion de proximité : selon laquelle sont recherchés et mis en place les supports et
procédés destinés à associer, directement ou par le biais du mouvement associatif, le
citoyen à la gestion des programmes et actions concernant son cadre de vie et d'en
apprécier et évaluer les effets engendrés.
• La bonne gouvernance : selon laquelle l'administration est à l'écoute du citoyen et agit
dans l'intérêt général dans un cadre transparent.
• L'information : selon laquelle les citoyens sont informés de manière permanente, sur la
situation de leur ville, sur son évolution et sur ses perspectives.
- Article 11 : Dans cet article le volet de la gestion a pour objectif de promouvoir la bonne
gouvernance à travers :
• Le développement des modes de gestion rationnelle en utilisant des moyens et procédés
modernes.
• Le renforcement et l'amélioration de la qualité des prestations de service public.
• La réaffirmation de la responsabilité des pouvoirs publics et la participation du
mouvement associatif et du citoyen dans la gestion de la ville.
35
• Le renforcement de la coopération intervilles.
- Article 14 : Les pouvoirs publics définissent la politique de la ville en :

• Réunissant les conditions de concertation et de débat entre les différents intervenants dans
la politique de la ville.
• Concevant et en mettant en œuvre des politiques de sensibilisations et d'information
destinées aux citoyens. Favorisant le partenariat entre l'Etat, les collectivités territoriales et
les opérateurs économiques et sociaux pour la mise en œuvre des programmes de la
politique de la ville, …etc.
- Article 17 : Conformément à la législation en vigueur, les citoyens sont associés aux

programmes relatifs à la gestion de leur cadre de vie, notamment leur quartier. L'Etat veille à
réunir les conditions et les mécanismes permettant d'associer effectivement le citoyen aux
programmes et actions concernant la politique de la ville.
- Articles 26 : Il est créé un observatoire national de la ville, rattaché au ministère chargé de la

ville. Parmi ses missions : " la participation à la promotion de la coopération internationale dans le
domaine de la ville; la proposition au gouvernement, d'un cadre d'actions permettant de
promouvoir la participation et la consultation des citoyens; …etc. »
Ainsi l’utilisation de cette nouvelle notion dans plusieurs articles de la loi d’orientation de
la ville nous montre sa grande importance. Elle est devenu l’un des principes essentiels de la
ville.
36
Conclusion
Les dimensions de la gouvernance urbaine
Les jeux Les savoir- faire Les représentations

institutionnels professionnels démocratiques
Qui sont : les autorités, les

élues des collectivités Ce sont : les
publiques, et les corps de métier,
représentants de l'Etat les experts
(pouvoir politique), ainsi techniques.
que les administrations
(pouvoir technique).
Ces autorités sont gérées

par des règles et des
procédures qui imposent
les acteurs, et aussi qui Les membres de cette
C'est très société s'organisent pour
déterminent le important de les
cheminement essentiel influencer les autorités,
prendre en compte, et pour être associés aux
pour obtenir les car ils jouent
autorisations nécessaires débats et à la prise de
souvent un décision.
pour la réalisation d'un immense rôle par
projet. Ce sont l'origine du
la formalisation mouvement pour
Car l'état c'est le gardien des règles et des
de la légalité, qui peut s'opposer à une action
normes. urbaine ou pour en
poursuivre les
contrevenants, et les mieux tirer parti.
administrations gèrent un
grand nombre de services
d'urbanismes.
L'étude de l'interrelation, l'interaction de ces dimensions, nous restituons

une vision globale des processus qui jalonnent et permet :
• D'éclairer les mécanismes décisionnels, et les outils par lesquels

les différents acteurs interviennent dans la gestion des villes.
• De trouver des solutions aux crises variés que connaissent la ville.
• D'identifier les projets urbains.
• De comprendre dans quelle mesure elles ont configuré et bâti une
agglomération.
Source : Synthèse des rapports de recherche COST -C-2 Suisse- Grandes infrastructures de transports,
forme urbaine et qualité de vie - Antoine Bailly- Mars 2001 + Traitement personnel.
37
Conclusion de la première partie
La croissance urbaine de Constantine s’est accentuée et s’est accélérée durant ses dernières
décennies rendant de plus en plus difficile son développement dans un cadre harmonieux. Le
processus d’urbanisation na pas obéi à une logique claire. La dynamique a pour base en partie
l’explosion démographique mais également l’absence de mécanisme régulant son développement
et sa gestion. Le rapide diagnostic réalisé est édifiant.
Il en a résulté une situation caractérisée par une extension des tissus urbains qui est
incontrôlée et inappropriée. Cela a abouti à la multiplication des problèmes urbains qui sont
devenus des défis majeurs à relever. Les bidonvilles, les disparités socio-économiques, la
pollution, la circulation, et l'insécurité sont des constantes incontournables.
La question de gestion de la métropole est devenue de plus en plus difficile. Les

instruments de planification, de gestion, sont-ils devenus inefficace ? Apparemment la
multiplication des intervenants, des responsables élus ou techniques n’a pas contribué à redonner à
la ville ses qualités.
Pour pouvoir identifier et comprendre les problèmes d’urbanisation, une nouvelle

démarche, une nouvelle orientation dans la gestion des villes est apparue. En effet « la
gouvernance urbaine » contribue à une multiplication des acteurs (l'Etat, administration,
collectivité locale, organisme, promoteur, entrepreneur,…) et également l'implication du citoyen.
Ce nouveau mode de gestion, ayant été présenté, nous étudierons la ville nouvelle Ali Mendjeli
qui se construit dans la périphérie de Constantine.
Cette ville nouvelle présentée comme une solution à la ville de Constantine s’édifie dans
des conditions particulières. Elle nous servira également d’étude de cas de gouvernance urbaine.
38
DEUXIEME PARTIE
LA VILLE NOUVELLE Ali Mendjeli :

ETAT ACTUEL
39
CHAPITRE III
PRESENTATION DE LA VILLE NOUVELLE

Ali Mendjeli
1)- Historique de la ville nouvelle Ali Mendjeli :
La ville nouvelle a été créée dans le but de résoudre les problèmes de logement qui se
posaient avec acuité et insistance à la ville de Constantine ainsi qu’à son groupement urbain. Ce
nouveau noyau de fixation des habitants contribuerait à une meilleure répartition spatiale des
populations.
La réalisation de cette ville nouvelle ne s’est point effectuée dans des conditions sereines,
d’enthousiasme et d’action à long cours. Elle a connu un processus caractérisé par des périodes
d’avancée rapide mais aussi des pauses et cela aux différents niveaux exigés pour sa réalisation.
Que ce soit au stade de la réflexion en passant par celui de la conception et se terminant par la
réalisation.
Le tableau ci-dessous retrace brièvement la chronologie :
40
Tableau n° (10) : Historique de la ville nouvelle Ali Mendjeli.
Année Action
1974 - La première réflexion de la ville nouvelle a été confiée au bureau d'études local
CADAT (URBACO actuellement) et ce fut une équipe de techniciens tchèques (en
coopération) qui prit en charge l'étude dans le cadre du Plan d’Urbanisme Directeur
(PUD). L’aménagement de la future ville nouvelle qu’ils proposèrent sera ainsi
tracé et fixé.
1982 - La proposition de construction d’une ville nouvelle a été formalisée. Les
premières études ont été achevées et le site a été retenu était conformément aux
prescriptions du P. U. D. Un schéma directeur est établi.
1983 - Le Conseil des ministres qui siégea en date du 22 Mai 1983 décida de la reprise et
de la continuation des études d'urbanisme et d'aménagement de la ville nouvelle sur
l’actuel site.
1988 - Les études furent approuvées par l'arrêté interministériel n°16 du 18 Janvier. Elles
spécifiaient que le périmètre des études englobait Constantine mais aussi toutes les
agglomérations environnantes et cela dans un rayon d'environ 20 Km.
1990 - le bureau d'études URBACO a été chargé par les autorités locales d'engager des
études de terrain, c'est-à-dire opérationnelles, afin de pouvoir affecter des terrains
aux différents promoteurs immobiliers.
1991 - le bureau d'étude URBACO fournit un dossier préliminaire dans lequel il propose
deux variantes :
. 1 ére variante : la réalisation d’une ville d’une capacité de 35 000 logements pour
220 000 habitants. Dans ce cas sa superficie serait réduite de 120 ha qui
préserveraient des terres agricoles productives et cela suivant les orientations des
plans communaux d'affectation des terres (PCAT) établis au préalable par le
B.N.E.D.E.R.
. 2 éme variante : la réalisation d’une ville d’une capacité de 52 000 logements pour
300 000 habitants et la création d’une zone d'activités multiples.
Bien que ne tranchant pas sur le fond, la Wilaya a demandé à URBACO de lui
désigner une unité de voisinage (U.V) afin de lancer un premier programme
d'habitat. Le bureau d’études opta pour l'UV 06. Par ailleurs et pour ne pas être en
reste l'A.P.C de Constantine lança le concours d'aménagement de l'U.V 08.
41
1992 Une réunion s’est tenue le 04 janvier au siége du cabinet du Wali dans laquelle il
a été décidé :
- la prise en considération de la variante BNEDER.
- d’organiser une conférence pour le choix des variantes.
- la jonction entre l'étude BNEDER et celle du PUD.
- l’organisation d'un séminaire national.
- le lancement d’un concours pour l'étude de l'urbanisme de la ville nouvelle.
- la mise en place d'un comité de coordination (DPAT, urbanisme, cadastre,
domaines, construction, l'hydraulique, l'industrie, l'agriculture, travaux publics,
Daïra, URBACO, OPGI, Sonelgaz, agence foncière…).
-le Wali de la Wilaya de Constantine a créé par arrêté n°02 du 28 Mars 1992. un
comité de suivi.
Réunion du 11 Mai : elle s'est tenue au siége de l'APW, ou il a été décidé :
- de prendre en considération les propositions du BNEDER qui demandait à
retrancher du plan la partie en forme de « bras de guitare ».
- de délimiter avec régularité le nouveau périmètre.
- de délimiter le périmètre du POS en évitant en premier lieu les terres privées.
- de préparer une fiche technique pour 5 000 logements.
- Remise au mois de Juin par l’URBACO du Rapport d’Orientation sur la ville
nouvelle. Ce sera l’un des documents de référence.
Réunion du Mois de Juillet :
- Lancement d'un concours d'aménagement de l'unité de voisinage 06.
Réunion du 13 Septembre : elle s'est tenue au siège de la direction des PTT
pour la programmation de certains équipements.
Réunion du 22 Septembre : le comité de suivi de la ville nouvelle s'est réuni à
l'APW pour sortir avec les conclusions suivantes :
-projeter un deuxième boulevard perpendiculaire au premier.
-revoir l'organisation des centres secondaires.
-nécessité de programmer des zones de loisirs et des zones pour la promotion
immobilière.
-réorientation des activités industrielles vers la commune d’Ain Abid
-nécessité de projeter une voie de contournement.
-nécessité de relier la ville nouvelle avec l'autoroute Est-ouest.
-prévoir une décharge publique.
- prévoir une station d’épuration des eaux.
42
1993 Une réunion s'est tenue le 22 Février, ou il a été décidé :
-la création d'un office de gestion de la ville nouvelle.
-de proposer un arrêté destiné à la réservation du périmètre de la ville nouvelle à
titre conservatoire qui sera d’ailleurs pris par le Wali (n°93/10910 du 05/05/93).
-de prendre les mesures nécessaires pour continuer l'opération de réalisation de
logements en même temps que les équipements.
-de réfléchir aux possibilités d’attribuer des terres agricoles au profit des
bénéficiaires des coopératives agricoles dont les terres sont situées à l'intérieur du
périmètre de la ville nouvelle.
1994 En Novembre, la direction de l'urbanisme a procédé à la diffusion du 1er POS.
1995 Une réunion s'est tenue le 04 Avril 1995, en prévision d'une sortie sur site, qui
sous la présidence du secrétaire général de la Wilaya a débattu de la question du
P.O.S de la nouvelle ville. Il a été décidé d'adapter la zoning et la trame centrale du
P.O.S selon le profil du CW 101.
1998 La création de la ville nouvelle a été approuvée par l'arrêté interministériel N°16
du 28/01/1998.
1999 Les premiers résidants s’installent dans la ville nouvelle.
2000 - La ville nouvelle est officiellement inaugurée et baptisée au nom d’Ali Mendjeli
par M. le Président de la République.
- Mise en place d’une cellule de coordination au niveau de la ville nouvelle.
2001 Organisation d’un Séminaire National le 22-23 Mai intitulé « Une ville nouvelle,
Pourquoi ? » par le Laboratoire d’Aménagement du Territoire de la Faculté des
Sciences de la Terre et de l’Aménagement du Territoire
2002 Parution de la loi relative aux villes nouvelles.
Source : Monographie de la Wilaya de Constantine 1998 + Personnel
En réalité le lancement des études, par les autorités locales, en vue de réaliser
effectivement la ville nouvelle dans une conjoncture très difficile (début de la décennie 1990) a
soulevé une série d’interrogations tout à fait légitimes par l’ensemble des intervenants : en effet
peut-on lancer une opération d’une telle importance ? Quelle serait la taille de la ville nouvelle ?
Quelle serait la population bénéficiaire des logements ? Quelle serait la méthode urbanistique
appropriée afin de répondre aux différentes conditions économiques ? Quel serait le statut de la
ville nouvelle ? Quels seraient les moyens à mettre en œuvre pour la réussite du projet ? Quel
serait l’impact de la ville nouvelle sur l’environnement ? Quels seraient les types et les formes
de relation avec la ville de Constantine ?
43
Dépassant ce questionnement et ces incertitudes, la création de la ville nouvelle de Ain El
Bey se justifiait par la croissance des effectifs des différentes communes formant le groupement
de Constantine et qu’il fallait impérativement l’organiser.
Mais en même temps on était conscient qu’une vision très étroite de la ville nouvelle c'est-à-dire
une ville répondant uniquement à un besoin en logement ne pourrait aboutir qu’à une ville
dortoir dépourvue de toutes les commodités voulues par les habitants. Il était donc indispensable
de prévoir les aménagements et les équipements nécessaires.
Il était donc difficile, à l’époque, de donner à la ville nouvelle une fonction primaire, c'est-
à-dire une ville ayant un rôle commercial, industriel, administratif, universitaire, artistique car
c’était l’incertitude la plus totale.
Ainsi la fonction primaire de la ville nouvelle n’a pas été définie au départ par les autorités
locales et aucune étude n’a été confiée à un bureau d’étude spécialisé en la matière ni aucun
séminaire n’a été organisé pour voir plus clairement les perspectives d’avenir car celle-ci devait
jouer un rôle à l’échelle régionale tout en contribuant à résoudre d’une manière efficace les
problèmes de la ville de Constantine dans beaucoup de domaines (social, économique...).
Si la création de la ville nouvelle de Ain El Bey était justifiée surtout par la croissance des
différentes communes formant le groupement de Constantine et dont il fallait l’organiser, cet
objectif n’était plus mis en avant quelques années après le lancement des travaux.
Ainsi dès la fin de la décennie 1990, d’autres missions lui furent assignées car de nouvelles
priorités virent le jour. De la ville nouvelle du groupement de Constantine, elle est devenue la
ville nouvelle suppléante de la ville de Constantine. C’est une évolution quantitative et
qualificative qui s’est opérée.
En effet, il s’est avéré après un diagnostic approfondi réalisé par les autorités locales que le parc
logement de la ville de Constantine se trouvait dans une situation alarmante puisqu’il enregistrait
un déficit dépassant les 40 000 logements : 11 000 logements nécessaires à l’éradication des
gourbis (bidonvilles), 3 500 logements en état de ruine et se situant dans la médina, 10 000
logements pour faire face à l’accroissement naturel. En plus, un phénomène naturel allait
affecter une partie de la ville de Constantine puisque des glissements de terrain d’une grande
ampleur touchaient 15 000 logements.
Le rôle et les fonctions de la ville nouvelle ont considérablement évolué depuis les deux
dernières années (2005 et 2006). Elle projette de supplanter la ville de Constantine dans certains
domaines. Cette évolution sera abordée ultérieurement
44
2)-Situation et site de la Ville Nouvelle Ali Mendjeli :
La Ville Nouvelle Ali Mendjeli (carte n° 01) est située sur le plateau de Ain Bey. Elle se
localise à une quinzaine de kilomètres au sud de la ville de Constantine, à une douzaine de
kilomètres à l’ouest de la ville du Khroub, et à une dizaine de kilomètres à l’est d’Ain Smara.
Son une altitude moyenne est de 800 m. Elle est implantée sur site vierge et vaste. Son assiette
foncière est à cheval entre la commune du Khroub (1002 ha) et celle d’Ain Smara (498 ha).
Le site de cette ville a été retenu suivant les recommandations du PUD dont les études qui ont
été achevées en 1982 et approuvées par arrêté interministériel n°16 du 18 Janvier 1988.
Cette ville est d’un seul tenant de 1 500 ha. Elle ne présente pas de grandes déclivités car
les pentes sont réduites et ce n’est que dans certaines zones où elles s’élèvent jusqu’à 10%. Les
terrains sont de bonne consistance (argiles et formations calcaires en position subhorizontale).
Les études géotechniques ont conclu à une bonne portance et à l’absence de glissements de
terrain. Quant aux conditions climatiques, la ville nouvelle, en raison de son site, bâtie sur
plateau dénudé, sans protection naturelle, elle connaît des hivers froids et pluvieux et des étés
chauds et secs. Elle est exposée à tous les vents puisqu’elle est balayée en hiver par les courants
septentrionaux qui sont chargés de pluie et en été par les vents chauds (sirocco). C’est une
exposition qui réduit considérablement les problèmes d’humidité.
Sur le plan foncier, les autorités disposaient déjà de près de 1 200 ha (terres domaniales) et elles
rachetèrent les 300 autres hectares à des privés. Celles-ci n’avaient pas de hautes potentialités
agricoles.
Ainsi la ville nouvelle Ali Mendjeli occupe un site assez exceptionnel par rapport à la ville
de Constantine puisqu’elle jouit d’une position remarquable :
-Au Nord - Est, se situe l’aéroport international « Mohamed Boudiaf » qui d’ailleurs est une
zone non - édifficandie et donc interdite à toute construction.
-Le chemin de wilaya N° 101 qui relie la ville de Ain Smara à celle du Khroub est une
transversale qui traverse et divise la ville nouvelle en deux grandes parties nord et sud.
-La route nationale N° 79 qui passe à proximité relie la ville nouvelle à celle de Constantine.
-L’autoroute nationale Est - Ouest (en réalisation) passe au nord de la ville.
En définitive ce site dispose de plusieurs atouts favorables tant au niveau local, régional
que national.
45
Carte n° 01
Situation de la ville nouvelle
46
3)-Les principes d’aménagement de la Ville Nouvelle Ali Mendjeli :
L’organisation de la ville nouvelle répond à un ensemble d’objectifs d’aménagement qui

tiennent compte de certains impératifs économiques, sociaux et culturels. Son organisation
spatiale telle qu’elle a été élaborée par l’URBACO (Rapport d’Orientation 1992) obéissait aux
principes suivants :
- La sécurité : il est primordial de prendre en considération l’aspect sismique de la région an
appliquant les règles parasismiques A ces normes liées à la construction il est prévu plusieurs
accès à la ville avec un système de voies de communication adéquat. Ce système est renforcé par
un ensemble de zones libres permettant le regroupement de la population (parc, jardin, place et
placette).
- L’accessibilité : cet aspect est une donnée importante pour le bon fonctionnement de tout le
système de la ville. Il est nécessaire de garantir un temps de déplacement satisfaisant d’une part
pour les trajets domicile – travail et d’autre part pour l’accès aux différents équipements et
institutions de la ville. La liaison entre la ville nouvelle et Constantine est assurée par un système
de transport en commun relevant des secteurs public et privé.
- L’attractivité : la création d’un environnement favorable est une des conditions nécessaire
pour avoir une meilleure attractivité. A cet effet la ville sera dotée d’un ensemble d’équipements
dont certains sont à rayonnement régional.
- Le phasage : la construction de la ville nouvelle se réalisera progressivement, quartier après
quartier. Elle a débuté par le quartier n°02. Les équipements dont il dispose et les commerces
qui seront créés lui permettront d’être autonome en attendant que le reste de la ville se construit.
4)- La structure de la ville :
Pour le projet de cette ville nouvelle deux considérations particulièrement importantes

l’ont guidé : la première est l’incertitude relative à son profil économique et à sa vocation quant
à la deuxième elle tient au fait que notre société, en pleine mutation, est difficile à connaître, à
cerner. Par ailleurs, les études relatives aux villes nouvelles en Algérie, sont inexistantes. Mis à
part les normes d’occupation des sols relatives aux différents équipements et infrastructures des
ZHUN, presque rien n’a été établi par les services techniques.
47
Par conséquent, Les principaux objectifs de la structure et de la fonction de la ville
nouvelle ont été influencés par la nécessité de souplesse, de flexibilité dans le fonctionnement de
la structure urbaine. Ceci est rendu possible grâce à son réseau de voirie et à la stratégie
d’utilisation des sols qui permettent une modification des lieux et des espaces réservées aux
activités et aux équipements structurants. Considérée comme étant une structure présentant un
ensemble d’alternatives quant aux possibilités d’emplacement des futurs équipements et
ensembles résidentiels, elle permettra et autorisera ainsi les futures modifications.
Concrètement la structure proposée pour la ville a une forme ramassée assez compacte. Elle
est le résultat d’un réseau de voirie qui est influencé par le relief plat du site. La forme circulaire
de la voirie permet de desservir rapidement les différents quartiers de la ville.
Cette structure urbaine repose sur un système routier hiérarchise qui dessert convenablement
aussi bien les zones d’habitat que les zones d’équipements et d’activités diverses et surtout il
ordonnance la ville.
Ainsi le centre principal de la ville a une forme très allongée, très étalée. C’est en fait le
boulevard principal qui est de direction est - ouest. Il est d’une longueur de près de 5000 m et
d’une largeur de 80 m. Sur un tronçon de 1500 m, la circulation dans les deux sens est séparée
par une esplanade. Ce boulevard principal est destiné à recevoir des équipements urbains à
l’échelle de la ville.
Quant au boulevard secondaire, il est d’une longueur de 2345 m et d’une largeur de 50 ml. Il
coupe le boulevard principal au centre de la ville et relie la partie nord à la partie sud de la ville.
Les centres secondaires se localisent tout autour du centre principal. Ils disposent d’une relation
fonctionnelle et spatiale directe grâce à leur réseau de voirie. Ils seront pourvus d’équipements à
l’échelle du quartier y compris un ensemble de jardins publics. Un parc urbain de 22 ha servira
à la détente, aux promenades, alors qu’un parc d’attraction et de loisirs de 80 ha créera
l’animation. Une zone d’activités multiples (Z.A.M) de 122 ha est implantée à l’entrée orientale
de la ville.
5)-L’organisation spatiale de la ville nouvelle :
Comme, il a été retenu dans le plan d’orientation et dans le schéma directeur, la ville a été
décomposée en 5 quartiers regroupant 20 unités de voisinage.
48
Tableau n° (11) : Répartition des quartiers et des unités de voisinage
Unités de Superficie Superficie

Quartier % %
voisinage des U.V (ha) des quartiers
01 75,04 06,48
01 02 45,43 03,92 227,18 19,61
03 34,04 02,94
04 72,67 06,27
05 86,32 07,45
02 06 40,38 03,49 219,75 18,96
07 73,09 06,31
08 19,96 01,72
09 69,54 06,00
03 10 39,10 03,37 227 ,22 19,61
11 85,56 07,38
12 33,02 02,85
13 58,45 05,04
04 14 48,51 04,19 183,31 15,82
15 60,31 05,20
16 16,04 01,38
17 82,03 07,08
05 18 87,08 07,52 301,28 26,00
19 63,98 05,52
20 68,19 05,89
Total 1158,74 100 1158,74 100
Source : –URBACO- 1994
Du tableau précédant on retient que la ville est découpée en cinq grands quartiers d’une
superficie de 1158,74 ha alors que la ville s’étend sur 1500 ha. Les 341,26 ha restants
représentent les emprises de terrain devant recevoir le parc d’attraction, le cimetière et la zone
d’activités multiples (ZAM).
Chaque quartier a été scindé à son tour en 5 unités de voisinage. Celle-ci peut être
considérée comme étant L’élément fondamental dans l’organisation spatiale de la ville. L’unité
de voisinage est un ensemble d’habitat programmé, planifié et structuré pour un nombre
déterminé d’habitants. Elle dispose des équipements et commerces nécessaires. A son tour,
l’unité de voisinage est divisée en 3 îlots ou bien unités de base. Il y a ainsi 60 îlots. Cette
organisation est caractérisée par une grande simplicité. Elle est de forme pyramidale et répond
avant tout aux exigences de la programmation qui est dans ce cas très autonome.
49
Ville : 300 000 habitants
Groupement de quartier : 150 000 habitants
Quartier : 30 000 à 48 000 habitants
Unité de voisinage : 7 500 à 8 400 habitants
Unité de base (îlot) : 2 500 à 2 800 habitants
Le tableau n° (11) et la carte n° (02) ci-dessous montrent que chaque quartier regroupe
quatre unités de voisinage. Ainsi la ville est divisée en vingt (20) unités de voisinage. Elles ont
des superficies qui varient de 19, 96 ha (U.V 08) à 120 ha (U.V 01) et des formes géométriques
différentes. Cette hétérogénéité dans les tailles et les formes résulte à la fois des caractéristiques
topographiques du site, du nombre des habitants, des logements et des équipements.
L’une des conséquences de cette répartition est une distribution inégale des densités de
l’habitat : celle – ci est élevée au centre (plus de 100 logements/ha) qu’à l’entrée de la ville ou
bien sur ses bordures.
6)- La répartition des POS à travers la Ville Nouvelle Ali Mendjeli :
L’établissement du plan d’occupation du sol (POS) est entré en exécution au début des
années 1990. Il est la plus petite échelle de planification spatiale. Il détaille toutes les opérations
de construction et d’aménagement et il prévoit également l’emplacement des différentes
typologies et densités d’habitat ainsi que la forme urbaine. Il définit aussi l’emplacement des
espaces verts, les équipements, routes de même qu’il délimite les zones de servitudes. Dans ce
cadre, la ville nouvelle est concernée par neuf (09) POS comme le montre la carte ci-dessous
n° (03). Ils occupent une superficie de 1 232 ha. Ces POS ont été élaborés en plusieurs phases.
Tableau n° (12) : Répartition des POS dans la ville nouvelle Ali Mendjeli
POS U.V Superficie des POS % Observation

01 01-02-03-05-06-07-08-13 540 43,83 Achevé non approuvé
02 19-12-10 136 11,04 Approuvé
03 09-11 140 11,36 Approuvé
04 17 70 05,68 Approuvé
05 18 92 07,47 Achevé non approuvé
08 14 45 03,65 En étude
09 15-16 114 09,25 En étude
Total 1232 100
Source : DUC/ 2005
50
Carte n° 02 : les unités de voisinage et quartiers
Carte n° 03 : les POS de la ville nouvelle
51
Le tableau ci-dessus révèle l’existence de grandes différences dans les superficies des POS
puisqu’elles varient entre 540 ha et 40 ha. Ainsi le POS N°01 qui regroupe 8 unités de voisinage
occupe 43,83 % de leur superficie totale, alors que le POS N°6 qui concerne uniquement une
unité de voisinage n’en occupe 3,25%.
-POS 01 : il occupe la partie du centre principale et la partie nord - est de la ville et il regroupe
les huit unités de voisinages suivantes numéro 1-2-3-5-6-7-8-13. Il dispose d’une superficie de
540 ha. Incontestablement c’est le plus grand d’entre eux. Ce POS a été le premier à être exécuté
et cela avant son approbation définitive, ni même le lancement de l’étude du P.D.A.U. Ce POS
est central et il était indispensable pour la naissance même de la ville car il a permis :
- la réalisation de l’armature de la ville (différents réseaux de voirie) qui est la base du projet.
- d’accorder à la ville un ensemble d’équipements de base nécessaires à la vie quotidienne. Les
risques de répulsion étaient présents au début de la construction de la ville.
- de loger le plus grand nombre d’habitants et essentiellement ceux de Constantine car dans
celle-ci les problèmes de logement commençaient à se multiplier (bidonvilles, zones affectées
par les glissements de terrain, vieille ville….) et les situations d’urgence devenaient fréquentes.
-POS 02 : il se situe au sud du POS N°01 et regroupe trois unités de voisinages (N°10-12-19). Il
occupe une superficie de 136 ha qui représente 11,04% de la surface totale.
-POS 03 : il se localise dans la partie sud – est de la ville et il regroupe les unités de voisinage
N° 09 et 11. Il dispose d’une superficie de 140 ha ce qui représente 11,36 % du total.
-POS 04-05-06-07-08 : tous ces POS se situent dans la partie occidentale de la ville. Ils
regroupent les unités de voisinage N° 17-18-04-14-20.
-POS 09 : Il intéresse les deux unités de voisinage N° 15 et 16 et il s’étale sur 114 ha.
Cette répartition inégale des superficies des POS a pour but la satisfaction de plusieurs
objectifs. Au total seulement 03 POS ont été approuvés alors que 04 POS ont été achevés mais
non encore approuvés et cela pour des raisons très diverses (problèmes de fond et de forme).
Seuls 02 POS demeurent encore au stade de l’étude. C’est donc toujours une ville incomplète,
inachevée et connaissant des transformations en tout genre.
52
CHAPITRE IV
LE LOGEMENT : ACTEURS ET PRODUCTION
Les caractéristiques de la production urbaine actuelle sont le résultat du degré de

participation des différents acteurs dans la ville, le quartier ou le territoire en général, d’une part et
du statut de chaque acteur dans les périodes concernées. La ville est donc un lieu de convergence de
plusieurs intervenants qu’ils soient étatiques ou bien relevant du secteur privé.
De ce fait la qualité de la production urbaine dépend de la capacité intrinsèque de chaque acteur
participant à la construction de la ville c'est-à-dire son degré et son mode d’intervention. Autrement
dit la ville est une production ou un produit dont la qualité est dépendant d’abord de ses
producteurs. Alors quels sont les acteurs de la production urbaine, et leur statut juridique ?
Il y a deux types d’acteurs producteurs directs :
- Acteurs publics : AADL – CNEP – OPGI – EPLF.
- Acteurs privés : personne morale et personne physique.
Et sans oublier d’autres intervenants en particulier :
- Le Wali qui représente l’Etat au niveau de la Wilaya c'est-à-dire le gouvernement et chaque
ministre en son nom.
- Les services techniques spécialisés tels que ceux de l’urbanisme et de la construction (DUC), des
travaux publics (DTP), du logement et des équipements publics (DLEP)….
- Les collectivités locales (APC, APW).
53
I. Les acteurs participants à la production du logement :
1/- les acteurs publics :
a)- l’Agence de l’amélioration et du développement du logement AADL :

Cette agence qui a été créée par décret (n° 148-91 du 12 mai 1991) est un établissement
public à caractère industriel et commercial. Cette agence a pour mission d’être le promoteur des
programmes de logement financés sur fonds publics qui sont : la location – vente, le participatif,
l’évolutif et l’aidé.
En plus, elle a à l’échelle du territoire national pour mission :
- La promotion et le développement du marché foncier et immobilier.
- L’encadrement et la dynamisation des actions :
1)- de résorption de l’habitat insalubre.
2)- de rénovation et de restauration des tissus anciens.
3)- de restructuration urbaine.
4)- de création de villes nouvelles.
5)- l’évaluation et la vulgarisation en vue de leur développement des méthodes de
construction novatrices à travers ses programmes d’action.
- La conception et la diffusion la plus large de l’information , en direction des acteurs des marchés
foncier et immobilier (promoteurs , citoyens, institutions financières, pouvoirs publics locaux,
producteurs de matériaux , bureaux d’études , entreprise de réalisation, gestionnaires d’immeubles,
associations…).
Dans la ville nouvelle Ali Mendjeli, sa présence est loin d’être symbolique. Elle intervient avec
force :
-- Elle dispose d’un programme de 3 500 logements et cela au titre du programme location – vente.
-- Elle intervient également dans le programme logement évolutif avec 150 unités.
-- Elle a acquis des parcelles de terrain qu’elle a aménagées en 1482 lots et qu’elle a vendues aux
particuliers (dans le cadre de l’auto construction).
b)- Caisse nationale d’épargne et de prévoyance CNEP :

C’est l’une des plus anciennes institutions bancaires du pays puisque sa création remonte au
10 Août 1966. La caisse nationale d’épargne et de prévoyance est un établissement public à
caractère commercial. Son champ d’intervention consiste en :
54
- Consentir des prêts dont ceux destinés au financement de l’habitat.
- Effectuer des opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières.
La CNEP a crée en Avril 1992 la SPIE (Société de promotion immobilière des épargnants)
qui a changé de dénomination en 1998 par décision de l’assemblée générale pour devenir CNEP-
IMMO. Les statuts lui permettent d’exercer l’ensemble des missions d’une société de promotion
immobilière (étude technique, économique, de faisabilité d’exécution, de réalisation…) allant
jusqu'à l’administration des biens immobiliers. Elle peut donc intervenir dans la promotion et
l’administration de divers ouvrages immobiliers (immeubles d’habitation, logement individuels,
bâtiments à usage de bureaux, locaux commerciaux, ouvrages socio-éducatifs, etc.…).
Le 12 décembre 2002, une convention a été signé entre l’Etat et CNEP-IMMO pour la
réalisation d’un programme de 65 000 logements en location vente. Dans ce cadre elle devait :
- Traiter le problème du financement.
- Préparer les conditions et modalités pour l’engagement des consultations en vue de procéder à la
sélection préliminaire des bureaux d’études et des entreprises de réalisation.
- Procéder à la répartition géographique du programme à travers les wilayas et leur localisation au
niveau des sites proposés.
- Elaborer une convention avec l’AADL pour fixer les conditions et modalités de traitement des
demandes.
La CNEP-IMMO, après avoir été un simple comptable de l’Etat, est devenu un des acteurs majeurs
dans le domaine de l’habitat. Elle va se spécialiser dans le domaine de l’immobilier.
Dans la ville nouvelle Ali Mendjeli elle est intervenue d’une manière significative à deux
moments distincts et sur deux programmes différents :
-- Le premier programme d’une consistance de 864 logements est un programme socio- participatif
au profit des épargnants de la CNEP. Il a fait partie des programmes initiateurs de la ville nouvelle.
Par la suite et en raison de multiples problèmes apparus ce programme fut rétrocédé à l’EPLF.
-- Le second programme, d’une capacité de 3 800 logements, est programme location – vente.
c)- L’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) :

L’office est une entreprise à caractère industriel et commercial, crée par le décret exécutif
n°149-91 du 12 mai 1991. C’est une personnalité morale indépendante financièrement.
Dans le cadre de réalisation de la politique sociale de l’Etat, cet office a pour mission la
promotion de l’habitat notamment en faveur des catégories sociales, les catégories démunies. Il est
chargé de la réalisation des constructions et de remplacer n’importe quel acteur dans le suivi des
projets et la gestion des biens fonciers qui lui sont transmis. De ce fait il est impliqué dans :
55
- La construction des logements et locaux à caractère professionnel, commercial et artisanal.
- La collecte des frais de location et les charges.
- L’inventaire, la surveillance et l’entretien des bâtiments constituant son parc immobilier.
- En outre il est devenu le maître d’ouvrage délégué du programme logement socio participatif initié
par le Fond National de Péréquation des Oeuvres Sociales (FNPOS).
Dans la ville nouvelle Ali Mendjeli, il est l’acteur omniprésent car il dispose du plus
important programme : Ce sont 16 618 logements qui lui ont été confiés c'est-à-dire le 1/3 du parc
total de logements. Il s’est cantonné dans la réalisation du logement social.
d)- L’entreprise de promotion du logement familiale (EPLF) :

Cet établissement public a pour objectif la réalisation de logements disposants de critères
différents de ceux du logement social et notamment dans le domaine de la qualité. Il construit des
logements dits de « standing » ou de haut de gamme. Elle opère avec les postulants au logement
selon les contrats et des accords de vente ou de construction.
Au niveau de la ville nouvelle Ali Mendjeli, cet établissement dispose de 1304 logements au
titre du programme socio participatif. Ainsi l’EPLF/ Oum El Bouaghi a repris à son compte les
864 logements anciennement programme de la CNEP et dont la réalisation était à l’arrêt en raison
de multiples problèmes alors que les EPLF de Boumerdes et de Bordj Bou Arreridj ont initié des
programmes respectivement de 120 et 320 logements.
2/- Les acteurs privés :
a)- Personne physique :

C’est une personne physique qui se transforme en un promoteur immobilier. Après avoir
constitué un dossier et acquis une parcelle de terrain urbanisable, il démarche les postulants au
logement (en individuel ou en collectif). Il diffuse l’information par divers moyens (encarts
publicitaires, affichettes…) et il procède à leur sélection des futurs acquéreurs.
Les souscriptions sont enregistrées à son niveau sur un registre spécial coté et paraphé par la DLEP.
Il leur est préconisé de constituer une commission issue des acquéreurs qui procédera à la
validation de la liste des acquéreurs.
Le promoteur est tenu d’être transparent dans son offre immobilière envers les candidats à
l’acquisition de logement que se soit en matière de prix de cession, de localisation et de qualité du
logement, de délai de réalisation, de modalités de paiement, de garanties offertes, de modalité et
conditions d’obtention de l’aide de l’Etat.
56
La liste définitive des acquéreurs doit comporter le visa du wali avant transmission à la Caisse
Nationale du Logement.
Dans la Ville Nouvelle Ali Mendjeli, les promoteurs privés sont nombreux à intervenir et ils
ont entrepris la construction d’un parc de 5 633 logements soit près de 13 % du total des logements
inscrits. Ils sont répartis en trois grands programmes :
-- 4 941 logements au titre du programme socio - participatif.
-- 596 logements au titre du programme promotionnel.
-- 96 logements en individuel.
Le nombre des promoteurs privés qui interviennent avoisine la cinquantaine. Grossièrement
on peut les classer en trois catégories :
-- dans la première nous avons deux très grands promoteurs. Ils construisent respectivement 1 213
logements (Dembri) et 700 logements (Naceri). Ils sont connus sur la place de Constantine et
même à l’échelle nationale. Ils disposent des moyens à la mesure de leur projet.
-- La seconde catégorie est celle des promoteurs moyens car leur projet tourne autour de la centaine
de logements. Ce sont KECHKAR avec 154 logements, ZIANI avec 132 logements, BENOUALI et
MAGHRAOUI avec 120 logements chacun, TALBI avec 112 logements.
-- La troisième catégorie est celle des petits promoteurs c'est-à-dire ceux qui disposent d’un
programme égal ou inférieur à 50 logements : BOUKERZAZA avec 50 logements, AMAIRI avec
40 logements, BOURAIOU et AHIL avec 30 logements chacun, DRISSI avec 25 logements,
BELAGHRABLI et BEHLOUL avec 15 logements chacun.
b)- Personne morale :

Dans ce cas – ci c’est un promoteur qui a été choisi et retenu par une institution, une
coopérative, une association ou un organisme pour le compte de leurs administrés, agents, employés
ou adhérents.
Le promoteur présélectionne les acquéreurs intéressés par son projet et signe avec chacun
d’eux un engagement mutuel. Par la suite, il dresse la liste des candidats sélectionnés définitivement
et la communique au Wali pour visa avant de la transmettre à la CNL. Le promoteur engage les
travaux et l’état d’avancement est certifié par la DLEP
La CNL libère l’aide de l’Etat par tranches successives, en fonction de l’avancement des travaux,
ou en tranche unique dans le cas de la vente d’un logement fini.
57
- La coopérative immobilière :
La coopérative immobilière est selon l’ordonnance N°76-92 du 23/10/1976 une société
civile à capital variable et ayant pour mission la promotion à l’accession à la propriété du logement
familial, elle a pour objet :
- La construction.
- L’acquisition auprès d’un Office de Promotion et de Gestion Immobilière d’ensembles
immobiliers composés d’immeubles collectifs ou de maisons individuelles.
- La gestion et l’entretien des parties communes des immeubles ou d’ensembles immobiliers.
La constitution de la coopérative immobilière se fait par acte authentique dressé par un notaire. Son
agrément est délivré par l’APC qui procède à son contrôle sur les plans techniques, comptable et
juridique. La gestion des crédits accordés aux coopératives immobilières est très délicate et pour
n’encourir aucun risque un ensemble d’études est effectuée minutieusement
Dans la ville nouvelle Ali Mendjeli, les promoteurs ayant le statut de personne morale sont
des organismes et des coopératives immobilières. Leur programme total de construction s’élève à
6 760 logement qui se répartissent ainsi :
-- Les organismes disposent d’un programme de 5 001 logements au titre du programme socio-
participatif. Certains d’entre eux sont de grands promoteurs comme le FNPOS avec 520 logements,
la SONELGAZ avec 312 logements, la DGSN avec 300 logements. Alors que d’autres sont des
promoteurs d’envergure moyenne comme les P.T.T avec 100 logements. Quant aux petits
promoteurs, ils sont également présents comme l’U.G.T.A avec 65 logements, la WILAYA de
Constantine avec 55 logements, la DLEP et le TRESOR avec 12 logements chacun.
-- Les coopératives immobilières interviennent également et dans deux programmes différents :
• Le premier comprend 1348 logements qui font partie du programme socio participatif.
Ce sont les coopératives El- Saha, Badissia et Nour.
• Le deuxième est d’une consistance de 411 logements individuels.
II. Le financement des logements :
1)- Le fond Saoudien du développement (FSD):

C’est un fond étranger, saoudien, destiné à aider les pays arabes en voie de développement.
Les crédits alloués par ce fond sont affectés à des opérations à caractère social. Dans ce cadre, il
finance dans la ville nouvelle des programmes de logement de type social.
58
2)- La Caisse national du logement :
La caisse nationale du logement est un établissement public à caractère industriel et
commercial sous tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Elle a été créée par décret
exécutif n°91-145 du 12 mai 1991 modifié et complété par le décret exécutif n°94-111 du 18 mai
1994. La CNL a pour mission :
- De gérer les contributions et aides de l’Etat en faveur de l’habitat, notamment en matière de
loyers, de résorption de l’habitat précaire, de restructuration urbaine, de réhabilitation et de
maintenance du cadre bâti et de promotion du logement à caractère social.
- De promouvoir toute forme de financement de l’habitat notamment le logement à caractère social
par la recherche et la mobilisation de sources de financement autres que budgétaires.
- D’assurer pour le compte de l’Etat et en relation avec les collectivités locales, les maîtres
d’ouvrages, les promoteurs immobiliers, les bénéficiaires des aides personnalisées, ou la gestion des
financements publics mobilisés annuellement au profit des :
§ programmes de logements sociaux locatifs.
§ programmes de logements en accession aide à la propriété (LSP).
§ programmes logements promotionnels aidés, en mettant en place un partenariat avec les
banques qui interviennent dans le crédit immobilier.
§ programmes de logements destinés à la location vente.
§ programmes de résorption de l’habitat précaire et de réhabilitation.
§ programmes d’aides à l’habitat rural.
Au niveau de la ville nouvelle, elle est le plus gros bailleur de fonds puisqu’elle détient et
gère la plus grande partie du portefeuille financier nécessaire à la réalisation des différents
programmes d’habitat.
3)- Le fond national de péréquation des œuvres sociales :

Ce fond doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière a été créé par décret
exécutif n°75-96 du 03 Février 1996. Il est placé sous la responsabilité du ministère chargé de la
protection sociale. C’est une autre source de financement des logements socio participatifs. Il est
réservé aux travailleurs salariés et a pour objet :
- D’œuvrer à la promotion du logement à caractère social en faveur des travailleurs salariés, suivant
les principes de répartition correcte et de solidarité entre ces derniers pour l’ensemble des secteurs
d’activités.
59
- De participer au financement des projets des entreprises par les organismes et institutions chargés
des œuvres sociales, dans l’usage du programme LSP au profits des travailleurs salariés, et
s’assurer de la réalisation concrète des projets dont il participe au financement.
- De mobiliser toutes sources de financement en faveur de la promotion du logement à caractère
sociale, notamment d’assembler la quote-part du fond des œuvres sociales des organismes
employeurs.
-D’entreprendre toutes actions tendant à améliorer les conditions d’habitat des travailleurs salariés.
-D’entreprendre toutes études tendant à améliorer les actions menées en direction du développement
de l’habitat à caractère social au profit des travailleurs salariés.
Au niveau de la ville nouvelle, il intervient pour financer en partie un programme de 520
logements.
4)- La participation du propriétaire :

Celle – ci est absolument obligatoire dans certains programmes en raison de leur nature
même et de leur formule. Ainsi les acquéreurs du logement socio participatif doivent s’acquitter des
2/3 du prix du logement et il est en de même pour les logements location-vente.
Les propriétaires de logement dans la ville nouvelle sont très nombreux et selon nos estimations ils
seraient 10 000.
5)- Les crédits bancaires :

Les acquéreurs des logements participatifs (essentiellement) peuvent compléter le prix de
leur futur logement en s’adressant aux différentes banques. Ainsi, après étude de leur dossier, la
CNEP, le CPA, la BDL et la BNA peuvent octroyer des crédits qui peuvent atteindre 80% du prix
total du logement. Ces banques sont donc présentes dans le cadre de la réalisation des programmes
d’habitat socio – participatif.
III. Les types d’habitat selon leur mode de financement :
La particularité de l’habitat en Algérie avant 1990 est l’omniprésence de l’Etat dans tous ses
secteurs : réalisation, financement et gestion. Après cette date il est devenu incapable d’assumer
tout seul les différentes charges concernant le financement de l’habitat, l’aide aux populations à
faible et moyen revenu à avoir un logement. Il s’est retiré et il a donc permis à d’autres acteurs
d’accomplir cette tâche en essayant de garder un rôle d’organisateur.
Cette diversité d’acteurs a produit plusieurs types d’habitats selon leur mode de financement :
60
1/- L’offre de l’Etat :
a)- Le logement social :
Le logement social locatif a constitué pendant très longtemps le seul référentiel de la
politique des pouvoirs publics. Il est destiné aux catégories démunies, aux couches défavorisées
ayant un salaire minime et n'ont pas bénéficié d'un logement, d'un lot de terrain ou d'autres formes
d'aide de l'Etat auparavant. Il est également destiné à l'éradication de l'habitat précaire, des centres
de transit et des sinistrés. Le décret exécutif n°42-98 du 1er février 1998 délimitant les conditions et
procédures de bénéficier d'un logement social est explicite à ce sujet.
Le logement social est géré par l’Office de Promotion et Gestion Immobilière (OPGI) et il est
financé à 100% par la Caisse Nationale du Logement (CNL). Son bénéficiaire est en principe
perpétuellement locataire.
En général les appartements, de ce type juridique de logement, sont de taille F1-F2 et F3 et
leur surface moyenne est de 60 m2. Le coût de réalisation du m2 habitable varie actuellement entre
13.800 DA et 14.200 DA.
b)-Le logement évolutif :

Il est apparu dans des circonstances particulières. En effet durant les années 1993-1994-1995
le pays a vécu une crise économique sans précédent qui l’obligea à recourir à la Banque Mondiale
et au FMI. Ces derniers acceptèrent et encadrèrent le rééchelonnement de sa dette extérieure mais
imposèrent leurs conditions. Parmi celles-ci figurait une réduction drastique des programmes
sociaux. Ne pouvant ignorer les demandes de logement des citoyens vivant dans les zones
insalubres, dans les bidonvilles en matière de logement il fallait mettre en place une nouvelle
formule. La réponse à leur attente se concrétisa par l’instruction ministérielle n° 08 du 01 Août
1995.
Il fut décidé de construire pour ces catégories sociales à bas et moyen revenu un logement
social appelé « évolutif ». L’Etat se charge de construire sur un lot de terrain compris entre 100 et
150 m2, un logement d’une surface de 40 m² qui comprend une chambre, une cuisine et un
ensemble sanitaire. Le bénéficiaire est autorise à réaliser des extensions verticale et horizontale
selon ses propres moyens.
Le bénéficiaire du logement évolutif doit contribuer en partie au financement de la construction et
de son aménagement pour en devenir propriétaire sinon le logement sera versé au profit de l’OPGI
en tant que logement social. C’est donc une formule à la fois participative du citoyen et extensible
pour le logement.
61
Dans la ville nouvelle, cette formule s’est concrétisée par la construction de 150 logements
évolutifs qui se situent à la lisière et plus exactement en face de l’U.V 16.
2/- L’offre de la promotion immobilière : Le logement promotionnel

L’activité de la promotion immobilière regroupe l’ensemble des actions concernant la
réalisation ou la rénovation de biens immobiliers destinés à la vente, location ou la satisfaction de
besoins propres. Ces biens immobiliers peuvent être des locaux à usage d’habitation ou des locaux
destinés à abriter une activité professionnelle, commerciale ou industrielle (1).
Dans ce type de logement, le promoteur ne met les logements sur le marché qu’après
l’achèvement du projet. De ce fait il finance tout seul la construction du logement. Ce programme
est destiné aux catégories sociales à haut revenu ou bien aux clients riches qui peuvent payer au
comptant leur logement. Ses appartements de haut standing sont de taille F3 – F4 – F5 – F6 et
même des duplex.
Dans la ville nouvelle le nombre de logements construit dans le cadre de cette formule est
596 logements.
3/- L’offre promotionnelle à caractère social :

a)-Le logement « location vente » :
La location vente est un mode d’accès au logement selon le décret exécutif N°105-01 du 23
Avril 2001. Elle est consentie à toute personne ne possédant pas ou n’ayant pas possédé en toute
propriété un bien à usage d’habitation et n’ayant bénéficié d’une aide financière de l’Etat pour la
construction ou l’acquisition d’un logement, et dont le niveau de revenus n’excède pas cinq (05)
fois le SNMG.
La demande d’acquisition du logement est adressée à l’Agence pour l’Amélioration et le
Développement du Logement (AADL). Le prix du logement destiné à la location vente est fixé sur
la base du coût final de la construction qui intègre les dépenses d’acquisition du terrain ainsi que les
frais de gestion technique et administrative, calculés sur la période précédent le transfert de
propriété.
L’acquéreur d’un logement doit s’acquitter d’un apport initial de 25% minimum du prix du
logement. Le montant restant du prix du logement doit être réglé par le bénéficiaire sur une période
n’excédant pas vingt (20) ans. En outre, le paiement du montant de la dernière mensualité du prix
de vente (ou d’achat) doit être effectué par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante
cinq (65) ans. Cette contrainte a été quelque peu allégée par le Gouvernement qui décida le 23
(1) : Revue CNEP NEWS ; Salon méditerranéen de l’immobilier 2003.
62
octobre 2004 de prolonger la période de paiement du prix de vente de cinq années et de reculer la
limite d’age du locataire acquéreur de 65 à 70 ans (1) a cause des retards de livraison.
Les bénéficiaires retenus par la commission sont invités à procéder au paiement de 10% du
prix du logement, les 15% restant sur les 25% exigibles au titre de l’apport initial sont versés
comme suit :
• 5% à la remise des clefs.
• 5% durant l’année qui suit la date de remise des clefs.
• 5% durant l’année qui suit la date de versement de la dernière tranche du montant de
l’apport initial.
Quant aux 75% restantes ils sont remboursés à la CNL par le biais de l’AADL qui est le maître
d’ouvrage chargé du suivi et de la gestion des programmes de la location vente.
Cette formule a connu un très grand succès auprès des citoyens car ils trouvent auprès de ce
promoteur des conditions très favorables : délais de réalisation courts, produit convenable, gestion
et administration des immeubles améliorée et bien assurée.
Au niveau de la ville nouvelle et dans le cadre de cette formule 3 500 logements ont été construits.
b)-Le logement socio- participatif (LSP) :

Le logement participatif est considéré comme étant mi promotionnel et mi social. En
peuvent bénéficier les demandeurs de logement appartenant à la catégorie des moyens revenus c'est-
à-dire un revenu mensuel inférieur à cinq (5) fois le SNMG (2) et n’ayant pas déjà bénéficié d’un
logement relevant du patrimoine immobilier public ou d’une aide de l’Etat destiné au logement, ni
possédant pas en toute propriété une construction à usage d’habitation.
L’accès au logement social participatif peut se réaliser auprès des promoteurs immobiliers
publics ou privés agrées à cet effet. Le financement de ce type de logement se fait par trois moyens :
- l’apport immédiat de l’acquéreur qui est en général de 20% du coût du logement.
- Le crédit bancaire.
- L’aide octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété qui est non remboursable. Elle est définie
par le décret exécutif n°308-94 du 04 octobre 1994 et octroyée par la CNL. Son niveau est fixé en
fonction du revenu du bénéficiaire augmenté de celui son conjoint, comme suit :
(1) : www.horizons-dz.com.
(2) SNMG : Salaire National Moyen garantie est fixé de 10 000 DA par mois
63
Tableau n° (13) : L’aide allouée par la CNL pour le logement LSP
Catégories Revenus Montant de l’aide

1 R < 25.000 DA 500.000 DA
2 25.000 DA <R<=40.000 DA 450.000 DA
3 40.000 DA <R<=50.000 DA 400.000 DA
Source : Direction du logement et des équipements publics.
En plus de la CNL, le Fond National de Péréquation des Oeuvres Sociales (FNPOS)

contribue à ce programme en octroyant des aides et des prêts :
1-une aide non remboursable de 150 000 à 250 000 DA.
2-un prêt sans intérêt qui peut atteindre 500 000 DA, remboursable sur une période de 10 ans.
Les objectifs de cette formule de logement sont l’amélioration des conditions de logement et
de vie des catégories sociales à moyen revenu. C’est une manière de conforter la classe moyenne.
La majorité de ses logements est en collectif et semi -collectif. Quant aux formes d’acquisition,
elles sont de deux types :
- Le contrat de réservation :
C’est une promesse de vente notariée ou bien un acte de vente établi par devant le notaire.
Le contrat de réservation est uniquement une « réservation » et la vente effective elle n’aura lieu
qu’après l’achèvement de l’ouvrage. C’est à ce moment que le notaire établira l’acte de vente.
- Le contrat vente sur plans :

La vente sur plan (VSP) est un mode de vente en usage dans l’activité immobilière qui
consiste pour le promoteur à recourir aux fonds des acquéreurs pour la réalisation du projet.
Il est tenu de passer un contrat de vente sur plan avec les acquéreurs par devant un notaire.
Ce type de vente permet au promoteur de vendre le bien concerné avant que celui-ci ne soit achevé
c’est à dire durant sa réalisation.
Le contrat de vente sur plan est considéré comme l’acte de vente lui-même. A ce titre la vente
donne lieu à un paiement et les montants versés par l’acquéreur au promoteur sont considérés
comme des paiements et non de simples avances.
Cette formule confère au promoteur immobilier plusieurs avantages dont :
1- l’assurance que le bien qu’il va réaliser va trouver preneur.
2- La possibilité d’utiliser l’argent de l’acquéreur pour la réalisation du bien en question.
64
Elle donne à l’acquéreur la possibilité de :
1- personnaliser le bien qu’il veut acquérir et le réceptionner à une date fixée à l’avance.
2- rassembler progressivement les montants nécessaires à l’achat.
3- avoir l’assurance que les paiements effectués sont garantis.
Le contrat de vente sur plan doit être établi par devant un notaire. Ce contrat repose sur
quatre (04) critères principaux auxquels l’acquéreur doit apporter un attention particulière : le prix,
la qualité, les délais et les garanties.
IV- Bilan du parc logement de la ville nouvelle Ali Mendjeli :
Un premier bilan réalisé au début de l’année 2006 fait apparaître les éléments suivants :
-- On retrouve la ville nouvelle Ali Mendjeli tous les types de programmes engagés à travers le
territoire national. En d’autres termes celle – ci a utilisé toutes les formules existantes. Ce point est
à souligner car en utilisant toute la gamme de programmes disponibles elle accélère sa réalisation en
tant que ville, mais en même temps elle la soumet à des contraintes multiples. La gestion des
programmes n’est ni identique, ni commune. Des dysfonctionnements sont apparus prenant forme
de retards, de réduction voire même d’abandon de programmes.
-- 43 208 logements sont inscrits sur un total prévisionnel de 50 000 soit un taux de 86 %. Ce
niveau d’inscription des programmes est très satisfaisant car il fournit l’assurance que le projet de la
ville nouvelle ira à son terme. Le nombre de logements achevés s’élève à 14 154 soit 32,76% du
nombre de logements inscrits. Le nombre de logements en cours de réalisations est de 11 093 soit
25,67% du nombre de logements inscrits. Quant aux logements qui n’ont pas encore connu de
début de réalisation, ils s’élèvent à 17 961 unités soit 41,57 % du nombre de logements inscrits.
Dans le graphe ci-dessous n° (02) on constate que c’est le logement social qui arrive en
première position puisque c’est l’une des vocations premières de la ville nouvelle. En effet celle-ci a
été chargée de résoudre les problèmes de l’habitat précaire (bidonvilles), celui des zones affectées
par les glissements de terrain et ceux de la médina de Constantine.
- En seconde position et presque au même niveau que le logement social nous avons le logement
socio participatif qui a pris de l’ampleur en raison du soutien massif et décisif de l’Etat.
- Le logement location - vente qui est une formule tout à fait récente a fait une percée remarquable.
- Quant au logement individuel et surtout le logement promotionnel leur présence relève de la
symbolique.
65
Graphe n° (02)
L'achévement des logements par type de programme

Nbr de logement
20000
15000
10000
5000
0
Logement social
promotionnel
Logement
Logement socio-
location-vente
individuel
Logement evolutif
Logement
Logement
participatif
Logts achevés Logts en cours logts non lancés
Source : DUC 2005+ traitement personnel.
1)- Le logement social :

Ce type de logement totalise 16 618 unités. Une très grande partie c'est-à-dire 15 808
logements sont financés par la CNL et gérés par l’Office de la Promotion et de la Gestion
Immobilière (OPGI) et le reste à savoir 810 logements sont financés par le Fond Saoudien du
Développement.
Une grande partie du programme a été rapidement achevée puisqu’il fallait répondre aux différentes
sollicitations et urgences (logements soumises aux glissements de terrain, vieilles bâtisses de la
médina de Constantine, bidonvilles à éradiquer…). Dans ce programme 70,42% des logements ont
été achevés, 14,71% des logements sont en cours de réalisation et il reste à lancer 14,87%.
Sur le terrain, la photo N° 04 nous montre des habitations de niveau R+4 et R+5. Tous les
rez-de-chaussée sont occupés par des locaux commerciaux. Nous avons une même structure ou
composition urbaine. Comme cette U.V a été la première à bénéficier d’un programme de logement,
il était nécessaire de pourvoir aux multiples besoins immédiats de la population.
66
Photo n° (04)
Le logement social à l’U.V. 06
La ville nouvelle depuis les premières années de sa création a reçu les différents
programmes sociaux initiés par l’Etat comme le présente le tableau ci-dessous qui suit.
Tableau n° (14) : Chronologie des programmes du logement social

dans ville nouvelle
LE NOMBRE DE
LE PROGRAMME
LOGEMENT
-PEC/Avant 1997 1890
-P. Neuf 97 530
-P. Neuf 98 1770
-P. Neuf 99 1300
-P. Complémentaire 99 3000
-P. d’Urgence 2000
-P. Neuf 2000 900
-P. Neuf 2002 600
Total 13490
Source : l’OPGI 2005
67
La réalisation de ces différents programmes a été confiée à environ 241 entreprises relevant
du secteur étatique et privé et à 119 bureaux d’études qui ont été chargés de la conception jusqu’à
l’exécution des travaux. Ces entreprises sont toutes nationales.
En Mars 2005, une entreprise étrangère de nationalité Turque a été retenue pour la construction de
990 logements. Elle a rompu le monopole national de la production du logement social.
2)- Le logement socio participatif :

C’est le logement qui gagne de plus en plus d’ampleur et pourrait à l’avenir concurrencer le
logement social. Contrairement aux autres programmes, la construction et la réalisation du LSP sont
assurées par une multitude d’acteurs publics et privés.
Ce programme englobe au total 15 620 logements dont 983 logements soit 6,30% sont
achevés, 4483 logements soit 28,70% sont en cours alors que 10154 logements qui représente 65%
des logements inscrits dans ce programme ne sont pas encore lancés, selon le graphe n° (02).
Cette situation peut s’expliquer par les contraintes et les contingences qu’affronte cette formule
mais aussi par le fait qu’elle serait appelée à remplacer celle du logement social.
U.V .13/ Promoteur privé U.V .05/ Coopérative immobilière
Les photos n° 05 et n° 06 nous montrent un ensemble de logements de tenue assez haute,

nettement meilleure que celle des ensembles dédié aux logement social. Cela donne un beau
paysage du aux façades, et à la structure et aux apparences qui sont différents selon le promoteur.
En général ce sont des immeubles de niveau R+5 avec des logements de taille F2-F3 et F4.
68
Le tableau ci-dessous, nous montre trois acteurs participants a la production du logement
socio participatif de 72,28% est qui sont : les organismes, les coopératives immobilières et les
promoteurs privés. Les 27,72% restants ne sont pas encore désignés ou répartis entre promoteurs,
ils ont été lancés en 2005. La DLEP est toujours dans l’opération du traitement des dossiers posés
par plusieurs promoteurs que ce soit une personne physique ou morale. Cela prouve une autre fois
que ce type de programme est adopté de plus en plus par la politique d’état.
Tableau n° (15) : La répartition du LSP par acteur
Acteurs Nombre de %
Logement
-Organisme 5001 32,02
-Promoteurs Privés 4941 31,63 72,28
-Coopératives immobilières 1348 08,63
-Non Destinés 4330 27,72
Total 15620 100
Source : Duc 2005 + Traitement personnel
Les organismes détiennent la plus grande partie avec un pourcentage de 32,02%, puis en
seconde position nous avons les promoteurs privés avec 31,63% et finalement les coopératives
immobilières avec 08,63%.
Les organismes sont les PTT, la DGSN, la DLEP, la SONELGAZ, la Wilaya de Constantine
et surtout le Fond National de Péréquation des Oeuvres Sociales (FNPOS) avec 520 logements. Par
contre le nombre des logements confiés aux promoteurs privés est très variable. Quant aux
coopératives immobilières, elles disposent tout de même de 1348 logements soit 8,63 % du total.
Ce sont les coopératives SAHA (434 logements), BADISSIA (50 logements), NOUR (30
logements).
Un lot de 834 logements est encore disponible au titre des coopératives immobilières.
3)- Le logement location-vente :

Ce type de programme a été géré uniquement par l’Agence pour l’Amélioration et le
Développement du Logement (AADL) et cela jusqu’à l’arrivé de CNEP-IMMO en 2002.
Deux programmes ont été lancés par l’AADL, le premier en 2001 d’une consistance de 2500
logements et le second en 2002 de 1000 logements.
69
Le nombre de logements inscrits dans ce type de programme est de 7300 logements dont
1156 ont été achevés soit 15,84%, 2344 en cours de réalisation soit 32,11% et 3800 soit 52,06%
attendent leur lancement.
Cette formule a privilégié des immeubles collectifs souvent des tours allant de 08 à 17
niveaux, dans lesquels le RDC est un garage, le 1 erétage est réservé aux différents commerces, le
2ème étage est destiné aux services, au-delà c'est-à-dire à partir du 3ème étage nous avons les
logements à usage résidentiel. Ce sont des logements F3 et F4.
Les photos n° 07 et n° 08 illustrent ce type de programme qui est presque totalement
nouveau avec des tours bien alignées sur les axes routiers principaux. Ils sont peints avec des
couleurs vivantes ou bien recherchées. Imposants et monumentaux ils ont été construits le long du
boulevard principal et de ce fait ils contribuent à produire « l’effet de ville ».
Six entreprises ont été chargées de la réalisation de ces deux programmes. Ce sont CSCES (une
entreprise chinoise chargé de 1288 logements), GECO (728 logements), COSIDER (400
logements), SOREST (384 logements), BATOS (400 logements), SOREM (300 logements).
Logement AADL à l’U.V .01 Logement AADL à l’U.V. 07

-entreprise Algérienne GECO- -entreprise étrangère CSCES-
Une cellule de pilotage est installée dans chaque chantier. Elle comprend outre le chef de
projet, les représentants du bureau d’étude et du CTC (contrôle technique de la construction).
Actuellement, il reste 3800 logements qui sont prises en charge par CNEP- IMMO et dont les
travaux n’ont pas encore débuté.
70
4)- Le logement individuel :
C’est l’agence foncière qui est chargée de l’aménagement des lotissements pour par la suite
les mettre en vente sur le marché.
Dans la ville nouvelle nous avons 2924 lots de terrain (ou logements) individuels inscrits.
Parmi eux 1 389 lots soit 47,50% sont en cours de construction. Et il reste 1535 lots soit 52,50% qui
sont encore en terrain nu.
Jusqu'à présent le nombre de villas entièrement achevées et habitées est peu important. Cela
revient à la lenteur de la délivrance du permis de construire. A titre d’exemple les bénéficiaires des
lots de terrain de l’U.V N° 07 ont acquis leur lot en 1988, mais depuis cette date ils attendent le
permis de construire surtout qu’ils possèdent les actes de propriété, les PV de piquetage.
Actuellement ce mode de logement comprend 2215 lots de terrain destinés à l’auto
construction dont 1482 lots ont été acquis par l’AADL et 733 lots par l’Agence Foncière. En l’état
actuel, seulement 955 lots sont en cours de construction.
Logement individuel à l’U.V.05 Logement individuel à l’U.V. 07
5)- Le logement promotionnel :

Ce type de logement comprend seulement 596 unités dont 163 soit 27,35% sont achevés. Il
est peu demandé en raison des prix pratiqués qui sont trop élevés. 3 promoteurs ont investi ce
créneau de haut de gamme : DEMBRI avec 352 logements, ZIANI et CHABANI avec 132
logements et TALBI avec 122 logements.
71
Ces logements de grand standing sont des appartements qui vont du F3 au F7 (duplex). Les
promoteurs les ont parfois équipé d’un garage au sous sol. Les RDC sont destinés aux commerces,
le 1er étage aux fonctions libérales et c’est à partir du 2ème étage que commence l’habitat.
Logement promotionnel à l’U.V. 05 Logement promotionnel à l’U.V. 05

-Promoteur Talbi- -Promoteur Ziani et Chabani-
6)- Le logement évolutif :

C’est l’AADL qui s’est occupée de la réalisation de 150 logements évolutifs dans le cadre
d’un programme destiné à la ville nouvelle.
Ce programme qui est totalement achevé est le plus faible ou le plus petit des programmes
d’habitat de la ville nouvelle Ali Mendjeli puisqu’il ne représente que 0,34% du total. Il fait partie
des programmes pionniers.
72
Conclusion
Les différents types de logements, suivant les acteurs qui y

participent à sa production, ainsi que son mode de financement
Les acteurs Type de logement Le financement
OPGI Logt Social CNEP ( caisse de l’état)

-Avant 1990 :
Logt individuel Les individus

Auto construction
Logt social
FSD
OPGI
Logt évolutif
FNPOS
CNEP- IMMO
Logt location-
-Après 1990 : vente CNL
AADL
Logt socio-
participatif Les bénéficiaires
EPLF
Logt promotionnel
Promoteurs privés Les crédits bancaires
(personne morale-
(CNEP- CPA- BDL-
organisme-
BNA…
coopérative…) Logt individuel
Source : Travail personnel
73
CHAPITRE V
EQUIPEMENTS ET COMMERCES
Les équipements et les activités commerciales sont indispensables pour chaque ville. Ils
doivent satisfaire les besoins de leur population. L'existence d’équipements contribue à donner
naissance à la vie urbaine et à son développement, tandis que l'activité commerciale garantit et
pérennise la vie des citoyens par des achats quotidiens, mensuels et annuels.
L'implantation des équipements et des commerces vise deux objectifs :
- rapprocher les services aux habitants pour leur bien être et leur épanouissement.
- rendre la ville plus attractive, plus dynamique.
I/- Les équipements :
La ville nouvelle Ali Mendjeli dispose déjà d’un très grand nombre d’équipements de
différentes tailles. Outre, ceux qui sont achevés et devenus opérationnels d’autres sont en voie de
réalisation. Il demeure encore des équipements, prévus dans le programme, qui n’ont pas connu un
début d’exécution.
D’après la carte des équipements n° (04) on constate leur grande concentration et leur variété dans
les unités de voisinage N° 01-06-07-08 et 09 qui constituent le 1er POS étudié.
74
Carte n° 04
Les équipements
75
1)- Les équipements administratifs :
Les équipements administratifs ont pour objectif la satisfaction des besoins de la
population
1-1)- Équipements achevés :
Les équipements administratifs achevés et fonctionnels abritent des administrations qui
fournissent des services élémentaires au citoyen. Sans aucun doute celui qui peut être considéré
comme le fleuron est la cité administrative. Elle est située dans l’U.V. 07 et elle s’étend sur une
surface de 15 990 m2 Ouverte au public à partir du 1er Septembre 2002, elle abrite les services de
l’APC, de la DLEP, de l’ADE de l’ANDI (1), des impôts, du CTC, de la CNAS, de la Protection
civile et de l’hydraulique. En plus les services des PTT ont installé un central téléphonique et une
agence PTT.
D’autres équipements en relation directe avec le public se présentent et se situent dans les
U.V. 06, 07 et 01. Ce sont des petites agences appartenant à la Sonelgaz, à l’ADE, les assurances
sociales, l’OPGI, PTT.
Tous ces équipements contribuent à donner à cette ville les apparences d’une vraie ville.
1-2)- Equipements en cours de réalisation (fin 2006) :

Ils sont au nombre de trois. Il s’agit des sièges des administrations de la Cacobat, du
cadastre et de la Protection civile. Le premier se localise dans l’U.V. 01 alors que les deux autres
sont implantés dans l’U.V. 09.
1-3)- Equipements en voie de lancement :

Les travaux de réalisation de plusieurs équipements seront lancés durant l’année 2007.
Nous avons le Centre des archives de Wilaya, le Centre des archives judiciaires, trois centres
communaux, deux agences bancaires, une agence d’assurance et l’agence nationale des barrages.
Ils seront édifiés dans les unités de voisinage 01, 06, 07 et 09.
2)-Equipements scolaires :
Ce sont les équipements qui se mettent en place en même temps que la construction des
logements. Ils peuvent recevoir les élèves dés l’installation de leur famille. Leur implantation obéit
à deux critères principalement :
- la distance entre l’école et les habitations doit être raisonnable et donc pas trop longue.
- s’assurer du calme dans les environs ainsi que la sécurité.
(1) ANDI : Agence Nationale pour le Développement des Investissements.
76
2-1)-Equipements achevés :
A l’état actuel, ces équipements sont les suivants : 12 groupes scolaires, 06 EFE, 02 lycées.
Comme la montre la carte n° (04), ces équipements se retrouvent dans toutes les unités de
voisinage qui sont achevés ou en voie de l’être. En outre, un centre de formation professionnel
(CFPA) a été construit au niveau de l’U.V. 05 d’une superficie totale de 9206 m2.
2-2)-Equipements en cours de réalisation (fin 2006) :

Une EFE et centre psycho – pédagogique sont en cours de réalisation. Ils se situent dans
les unités de voisinage 01et 09.
2-3)-Equipements en voie de lancement :

Une crèche est programmée dans l’U.V. 07.
3)- Equipements universitaires :

C’est un véritable pôle universitaire qui se met progressivement. Il se compose à la fois
d’infrastructures pédagogiques et d’équipements de résidence. A terme il comptera 18 000 places
pédagogiques et accueillera près de 27 000 étudiants. En outre les 5 résidences universitaires
hébergeront 10 000 étudiants et étudiantes.
Actuellement deux grandes unités sont achevées et fonctionnelles. Il s’agit de la Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion et de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales.
Toutes les deux sont dotées de 4000 places pédagogiques. Une troisième unité de 4 000 places
pédagogiques destinée également à la Faculté des Sciences économiques est prête à être livrée en
début 2007. Ce pôle universitaire dispose des moyens de restauration et d’hébergement des
étudiants (trois cités universitaires achevés de 2000 lits chacune). En plus un Centre national de
recherche en biotechnologie, pour 300 chercheurs, vient d’être achevé.
3-2)-Equipements en cours de réalisation (fin 2006)

Une structure pédagogique de 2000 places est en cours de réalisation. Elle est destinée à
accueillir le Département des Sports. Son achèvement est prévu pour la fin du troisième trimestre
de l’année 2007.
77
Dans le programme de ce pôle universitaire, il reste à entamer la construction d’une
quatrième unité (Faculté des Technologies de l’Information et de la Communication) qui sera
dotée de 4 000 places pédagogiques ainsi que 2 cités universitaires de 2000 lits chacune. Le
lancement des travaux est prévu pour 2007.
4)- Equipements sécuritaires :

Cet équipement est nécessaire au maintien de l’ordre et de la sécurité. Une brigade de la
gendarmerie est fonctionnelle depuis la fin des années 1990. Actuellement la ville nouvelle est
dotée d’une sûreté urbaine bâtie sur une superficie de 1822 m2 au niveau de l’U.V.07 et d’une
garde communale au niveau de l’U.V. 09. Une seconde sûreté urbaine est en cours de réalisation
dans l’U.V. 01 et qui doit être achevée au début de l’année 2007.
5)-Equipements sanitaires :
La réalisation d’équipements sanitaires assurant plusieurs missions était nécessaire afin de
sécuriser la santé des habitants de la ville nouvelle. Leur absence aurait eu pour effet le
déplacement des malades à Constantine avec toutes les conséquences inhérentes à cela.
Il existe déjà un hôpital fonctionnel de 70 lits dans l’U.V.07. Il occupe une surface de 1500
m2 et il assure trois services : médecine générale, maternité, ainsi qu’un service des premiers soins.
A cette structure s’ajoute un centre de soins qui se situe dans l’U.V. 06.
5-2)-Equipements en cours de réalisation (fin 2006) :

Actuellement deux cliniques privées (spécialisées) sont en cours de réalisation l’une dans
l’U.V.05 et l’autre dans l’U.V.07. A cela se rajoute un hôpital que construit l’ANP dans
l’U.V.N° 11 et qui sera géré par cette institution. Il est doté d’une capacité de 500 lits et assurera
des services hautement spécialisés et de pointe.

Le début de la construction d’un hôpital de grande capacité d’accueil (600 lits) est prévu
pour l’année 2007. Il se situe dans l’U.V. 04 et s’étale sur une superficie de 196985 m2
78
6)-Equipements religieux :
Actuellement une seule mosquée existe au niveau de l’U.V. 08 d’une superficie de 2127
m2. Le lancement de la construction de 2 mosquées est programmé pour l’année 2007.
7)-Equipements sportifs et loisirs :

L’implantation de ces équipements est nécessaire dans cette ville car elle accueille une
forte proportion de jeunes. Une salle omnisports a été déjà construite et une maison de jeunes est
en cours de réalisation.
8)-Equipements commerciaux :
Pour ce type d’équipement, deux centres commerciaux sont programmés dans l’U.V.07 et
un marché couvert dans l’U.V.08. En complément les travaux d’un hôtel urbain de haut standing
ont été lancés dans l’U.V07 en 2006.
La réalisation et l’achèvement de tous ces équipements rendront la ville nouvelle Ali

Mendjeli plus attractive et plus dynamique et peut être qu’elle concurrencera la ville mère.
II/ -Le commerce :
C’est un élément nécessaire et primordial pour la vie des citadins et à cet effet la ville
nouvelle ville Ali Mendjeli dispose de différents types de commerces tel que le commerce linéaire,
l’aire commerciale et la zone commerciale.
1)- Le commerce linéaire :
Il se présente sous la forme de locaux commerciaux au niveau rez de chaussée des

bâtiments. Ils sont nombreux, denses et continus au niveau des habitations qui donnent sur les
axes routiers à flux très important comme le montre la photo n° (13).
79
Photo n° (13)
L’alignement des locaux commerciaux à l’U.V. 08
1-1)- La répartition spatiale des commerces :

Les différents commerces existants dans la nouvelle ville se situent dans les unités de
voisinages 05, 06 et 08. Le nombre total des locaux commerciaux actifs est de 409 locaux et
regroupent 25 activités commerciales. Ce bilan a été effectué par nos soins avec comme base une
enquête sur terrain effectué en 2006 :
Tableau N° (16) : Nombre des locaux commerciaux par U.V
N° U.V Nombre des locaux commerciaux %

06 366 89,49
08 30 07,33
05 13 03,18
Total 409 100
Source : Enquête personnelle Mars 2006
• 89,49% des locaux commerciaux se localisent dans l’U.V. 06.

• 07,33% des locaux commerciaux se situent dans l’U.V. 08.
• 03,18% des locaux commerciaux se trouvent dans l’U.V.05.
Ainsi près de 9 locaux commerciaux sur 10 se situent au nord-est de la ville et plus

particulièrement dans l’unité de voisinage 06 qui a été la première à être construite. De plus Cette
U.V est un lieu de passage des transports publics contrairement aux autres unités de voisinage.
Celle-ci est devenue une place commerciale centrale qui draine les habitants de la ville. L’un des
80
signes évidents de cette attraction est la mise en place d’une desserte locale puisque quatre
véhicules collectifs de type J-9 la relient aux autres unités de voisinage et quartiers.
1-2)-Classification des commerces :

Les commerces existants aujourd’hui dans la nouvelle ville, sont des commerces de base.
Ils sont répartis en trois types comme le montre le graphe ci-dessous :
Le plus grand nombre de commerce relève du commerce pur dont les effectifs atteignent
245 locaux commerciaux soit 59,9 % du total. Le commerce des services dont le nombre s’élève à
135 commerces représente 33,01% du total. En dernier lieu nous avons l’artisanat avec 29
commerces soit 07,09% du total.
Graphe n° (03).
Répartition des types de commerce

Nombre
300
200
100
0
commerce pur services artisanat
Source : Enquête personnelle Mars 2006.
1-2-1)- Le commerce pur :

Il regroupe 11 activités différentes dans 245 locaux (graphe N°4) avec l’alimentation
générale qui vient au premier rang avec 134 locaux soit 54,69 % du total. En seconde position
81
nous avons les commerces spécialisés dans la quincaillerie avec 28 commerces soit 11,43 % du
total. Arrive ensuite les commerces d’ameublement avec 19 soit 7,76 %, du total.
Nous déduisons que la fonction commerciale se résume actuellement aux commerces de

première nécessité. Parmi les explications de cette structuration des commerces c’est l’état actuel
de la ville avec ses des chantiers ouverts, ses logements en construction ou amélioration, sa
population en augmentation etc.…
Graphe n° (04)
Classification des activités du commerce pur

Nombre
160
120
80
40
0
Viande congelé
Meubles
Alimentation
Quincaillerie
Librairie
traditionnel
Boucherie
Boulangerie
Vêtements et
Eléctro-ménager
Patisserie
Patisserie
chossures
générale
1-2-2/- Les services :

Ce sont au total 10 activités dans 135 locaux (graphe N° 05). Le plus grand nombre est
celui des cafétérias avec 40 locaux soit 29,63% du total. , suivi de celui des taxiphones avec 26
locaux soit 19,02% du total. Les fast-food et les restaurants avec respectivement 24 et 16 locaux.
Ils représentent ainsi 17,77% et 11,85% du total.
82
Ainsi la restauration sous ses différentes formes arrive largement en tête des services. Cela
se justifie par la présence de centaines d’ouvriers qui travaillent dans les différents chantiers dans
cette ville et dont beaucoup d’entre eux résident très loin.
Graphe n° (05).
Nombre Classification des services

50
40
30
20
10
0
Pharmacie
immobilière
Taxi-phone
Fonction
Douche
Restaurant
Cafêtéria
Fast-food
Salle des
Auto école
libérale
Agence
jeux
1-2-3/- L’artisanat :
L’artisanat est présent dans quatre activités seulement avec 29 locaux (graphe N°6). Nous
avons la coiffure homme avec 13 .salons soit 44,83% du total qui est suivie de la coiffure femmes
avec 10 salons soit 34,48% du total. Les studios de photographe sont au nombre de 4 avec
13,79% du total. En dernier lieu nous avons 2 commerces de serrurerie soit 6,90% du total.
La ville nouvelle se caractérise encore par une relative indigence de l’artisanat.
83
Graphe n° (06).
Nombre
Classification de L'artisanat
15
10
0
Coiffeur homme Coiffeur femme Photographe sérurier
2-)-L’Aire commerciale :
Elle se limite à un seul marché qui se localise au centre géométrique de l’U.V.06. Sa

superficie est de 2,72 ha. Cette aire est occupée par 156 tables commerciales (graphe N° 7). Les
installations sont très rudimentaires, très sommaires (photos N°14 et 15). C’est le marché des
fruits et légumes qui est le plus important puisque il contient 70 tables soit 44,87%. Quant au
marché des vêtements et chaussures il dispose de 43 tables soit avec 27,56% du total.
Tables commerciales des légumes et fruits Tables commerciales des vêtements

dans le marché de l’U.V. 06 dans le marché de l’U.V. 06
84
Ces deux espaces de commerce ont été réglementés par les autorités locales, précisément
par le Wali de la Wilaya de Constantine (arrêté n°1079 du 24 Juillet 2005, qui modifie celui du
28/07/2004 N°912).
Par ailleurs d’autres tables commerciales sont présentes dans cette aire (graphe N°7) et
elles proposent des produits très variés comme la tapisserie, la broderie, les cosmétiques, les
articles de ménage, la volaille et les poissons. Ce sont des commerces informels c'est-à-dire que
les commerçants ne disposent pas d’un registre de commerce du fait qu’ils ne soient pas portés
dans cet arrêté.
Graphe n°(07).
Nombre
Les activités commerciales dans le marché
80
60
40
20
0
Cosmetique
Fruits et
Tapisserie et
Poisson
légumes
Vêtements et
Article de
Vollaile et
ménage
chaussures
broderie
œufs
Source : Enquête personnel Mars 2006.
Ce marché est voulu à la manière des marchés dits « Parisien » c'est-à-dire que les
commerçants s’installent uniquement durant la journée. Ce mode de marché est adéquat avec la
nature des commerces qu’il propose. En fin d’après midi, ils doivent quitter les lieux pour laisser
place aux services de nettoyage de l’APC comme le prescrit l’arrêté communal.
Mais dans la réalité cet espace est très peu nettoyé et les problèmes d’hygiène et d’insalubrité
caractérisent ces lieux.
85
3)-La zone commerciale : (ZAM)
Elle se situe à l’entrée orientale de la ville. Elle dispose d’une superficie totale de 122 ha.
Elle a été divisée en une quarantaine de lots pour 30 à 40 usines environ. Programmée dans le
schéma directeur de la ville nouvelle, elle a été aménagée en même temps que la ville.
Photo n° (16)
La Zone d’activités multiples
Cette zone est destinée à accueillir des activités économiques très variées et des industries dont :
- La pharmaceutique.
- La mécanique.
- Le textile.
- Les bâtiments et les travaux publics.
- L’agro - alimentaire.
Jusqu'à présent, il n’y a que huit usines construites ou en cours de construction :
- Six dans les matériaux de construction.
- Une unité fabricant du médicament vétérinaire (Veto - pharm.).
- Une unité d’oxydation de bitume.
Toutes ces activités sont nécessaires pour une ville qui est en cours de construction d’une
part pour répondre aux besoins des entreprises en matériaux de construction (BTP) et d’une autre
part pour créer localement des emplois et créer une dynamique économique dans cette ville.
86
Résultat d’une option de politique d’aménagement du territoire, la ville nouvelle a été crée
pour résoudre à la fois les problèmes de logement de Constantine et les communes de son
groupement. Mais une ville a ses exigences particulières. Au-delà de l’habitat, il s’agissait de lui
assurer son autonomie tout en pourvoyant à sa croissance et en organisant l’indispensable liaison
entre les logements, les services et l’emploi.
C’est d’une manière progressive que les équipements ont été mis en place. Et c’est vrai que la
priorité a été donnée aux équipements éducatifs, aux commerces. Mais beaucoup d’autres
équipements n’ont pas encore réalisés.
Nous notons tout de même qu’elle dispose déjà de trois grandes infrastructures dont le
rayonnement dépasse largement ses capacités. Ils sont à influence régionale, nationale et même
internationale. Le premier est le pôle universitaire dont deux de ses Facultés sont déjà
fonctionnelles. Le second dont l’inauguration est imminente est le Centre National de Recherche
en Biotechnologie. Quant au troisième il s’agit de l’hôpital militaire.
87
Conclusion de la deuxième partie
Ainsi à partir des années 1990, de nouveaux producteurs de logement sont apparus
(AADL- CNEP IMMO- EPLF- Promoteurs privés) et ont investi en force la ville nouvelle. Cette
densification des acteurs a contribué à donner un élan sérieux et décisif à son processus
d’édification.
Au début de Janvier 2006 la ville nouvelle Ali Mendjeli disposait de 43 208 logements
inscrits qui se décomposait ainsi :
-- 14 154 logements achevés et livrés soit 33 % du nombre de logements inscrits et 28 % du
nombre total des logements initialement prévus. Ainsi, cette entité semble avoir largement dépassé
le stade du lancement, du démarrage. Son existence ne peut plus être remise en cause. Pour preuve
sur le plan démographique et en prenant en référence la taille moyenne de la famille algérienne qui
est de 6 personnes on pourrait estimer sa population à 84 924 habitants. Même si ce chiffre n’est
pas encore atteint la ville nouvelle d’Ali Mendjeli est à considérer déjà comme une ville moyenne.
-- 11 093 logements sont en cours de réalisation, avec des taux différenciés, soit 26 % du nombre
de logements inscrits et 22 % du nombre total des logements initialement prévus. A leur
achèvement le nombre de logements achevé s’élèvera à 25 247 unités. Il est certain qu’à ce
moment la ville nouvelle abritera près de 150 000 habitants. Elle sera classée comme étant une
grande ville.
Quant au nombre de logements inscrits mais n’ayant pas connu un début de réalisation, leur
nombre s’élève à 17 961 unités soit 41 % du nombre de logements inscrits et 50 % du nombre
total des logements initialement prévus.
Sur le plan du rythme des constructions il est à remarquer qu’il n’existe pas réellement de
lenteur dans la réalisation des programmes relevant du logement social puisque l’intérêt des
autorités est de reloger le plus rapidement possible la population issue des quartiers défavorisés,
des zones affectées par les glissements de terrain….
Par contre, ce sont les logements relevant des programmes dits location - vente et surtout socio-
participatif qui accusent d’important avec respectivement un taux d’achèvement de 15,84% et
6,30%.
88
Par ailleurs et mis à part les équipements éducatifs et quelques équipements administratifs on
relève une lenteur dans la réalisation des autres équipements prévus.
Cette ville qui apparaît comme un gigantesque chantier avec sa série d’immeubles aux
formes et façades totalement différentes les unes des autres s’est construite unité de voisinage
après unité de voisinage ou bien morceau après morceau.
Du schéma directeur et du programme initial beaucoup de transformations ont eu lieu. La
ville nouvelle s’est faite au prix de modifications multiples liées essentiellement à des raisons qui
ne lui sont pas propres c'est-à-dire qu’elles lui sont exogènes. Dans son aménagement urbain on
retrouve et on lit clairement l’histoire récente du pays d’une manière générale et toute la période
récente qu’a connue la ville de Constantine d’une façon particulière.
C’est donc une ville qui s’est érigée au gré des pulsions, des événements et de la situation
économique du pays. Tout en la transformant ces initiateurs ont veillé à lui apporter la cohérence
et l’harmonie nécessaires.
89
TROISIEME PARTIE
LES TRANSFORMATIONS DANS LA VILLE

NOUVELLE Ali Mendjeli ET LES ACTEURS
DE SA GOUVERNANCE
90
CHAPITRE VI
LES TRANSFORMATIONS DANS LA

VILLE NOUVELLE
La ville est un fait extrêmement ancien qui est à l’origine même d’un grand nombre de
mutations décisives. Auparavant son influence se cantonnait à ses limites physiques (enceinte,
muraille…) mais depuis la situation a totalement évolué (1).
Les changements intervenus ont touché sa taille, sa physionomie, sa forme et ses fonctions. Il s’en
est suivi une apparition et ensuite une multiplication des problèmes qui sont devenus de plus en
plus redoutables et difficiles à résoudre. La ville a bien des égards n’est plus une « cité idéale ».
En qui concerne la ville nouvelle Ali Mendjeli et bien qu’il soit encore tôt pour lui porter
un jugement, il nous est apparu nécessaire d’effectuer une évaluation une décennie après le
lancement de ses travaux et quelques années après l’installation de ses résidants.
Pour une ville qui a été dès le départ planifiée c'est-à-dire qu’elle a disposé d’un schéma directeur,
d’un programme, d’une forme, d’un plan aux limites fixées, force est de reconnaître qu’elle a
connu et qu’elle continue à subir des transformations dont certaines sont radicales.
Ces modifications, à la fois dans la forme et dans le fond, ont eu lieu progressivement. Ils ont
intéressé sa forme, sa taille, ses fonctions. Ainsi l’habitat et les d’équipements connurent des
transformations notables.
(1) : Villes et urbanisme dans le monde- collection dirigée par Jean PELLETIER.
91
1/- Les transformations du plan de la ville nouvelle :
Au départ la ville nouvelle avait une forme particulière qui est celle d’une guitare,
instrument de musique, comme le montre la carte n° (05). Cette figure recouvre l’ensemble des
terres acquises dans le cadre du plan directeur d’urbanisme (PUD). Et l’étude exécutée par des
techniciens tchèques (en coopération) s’est appuyée sur cette configuration spatiale.
C’est cette étude et ce plan qui ont été examinés par le Conseil des Ministres le 22 Mai 1983. Il
décida la poursuite des études d’urbanisme et d’aménagement sur le site de la ville nouvelle.
Cette forme a changé en 1992 (voir le chapitre N°3) puisque la nouvelle variante proposée
par l’URBACO et retenue par les autorités locales dessinait une nouvelle configuration. Ainsi
l’extension orientale sous forme de « bras de guitare » a été éliminée. L’équivalent de sa superficie
a été retenu dans la partie nord-ouest et il prendra la dénomination d’U.V. N°5 Extension. Dans le
sud-est de la ville une grande parcelle a été rajoutée. De ce fait, on constate que la ville a été
réduite dans sa longueur (horizontalement) et allongée (verticalement) dans sa largeur.
Cette modification est due à deux raisons : la première est que cette extension se situe dans
une zone agricole à hautes potentialités et de ce fait le ministère de l’agriculture s’est prononcé
pour une interdiction de toute construction, de tout empiètement, surtout que la loi n° 90-25 du 18
Novembre 1990 portant orientation foncière (dont il est l’instigateur) venait juste d’être adoptée et
publiée. La seconde raison étant que cette extension se situe, d’après l’Entreprise Nationale de la
Navigation Aérienne (ENNA), dans un couloir de protection aérienne (couloir dit des 6 Km) qui
par définition ne doit pas être urbanisé.
Un peu plus d’une décennie après c'est-à-dire au milieu des années 2000, et à la faveur de
nouveaux projets la question des terres agricoles à hautes potentialités et celle du couloir de
protection aérienne réapparaîtront. Ils seront traités différemment et ne seront plus des considérés
comme des «entraves ».
92
Carte n° 05
Plan de la ville nouvelle
93
2/-Le découpage de la ville nouvelle :
Dans le schéma directeur de 1982 la ville a été conçue comme un ensemble de ZHUN
(zone d’habitat urbaine nouvelle) avec quelques équipements de base et deux zones industrielles,
l’une située dans un couloir de protection aérienne (couloir dit des 6 Km) et l’autre au sud de la
ville (voir carte n°06). Ce type d’organisation était en conformité avait la politique et la pratique
qui prévalait à l’époque. Son découpage en deux centres principaux et quatre centres secondaires,
c'est-à-dire une ZHUN à grande échelle, ainsi que la présence de deux zones industrielles la
projette, la considère comme étant à la fois une ville résidentielle et une ville industrielle. Il est à
rappeler que durant ces années l’idée de rapprocher les travailleurs de leur lieu de travail était de
mise.
Au début de la décennie 1990, la loi 90-29 sur l’aménagement et l’urbanisme a introduit de
nouveaux instruments d’aménagement et d’urbanisme que sont le POS et le PDAU. C’est une
rupture totale. Il fallait donc adapter le plan initial aux nouvelles conditions. Cependant, comme il
fallait engager au plus tôt les travaux, l’URBACO a été chargée de nouvelles études. Celles - ci
aboutirent à la réalisation d’un Plan d’Orientation en 1992.
Il consista en la répartition de la ville nouvelle en vingt unités de voisinage regroupées en

cinq quartiers dont l’un est le centre principal et les quatre autres secondaires. Une zone d’activités
multiples (Z.A.M) est annexée à la ville comme le montre la carte n° (07).
Cette nouvelle organisation spatiale, en réalité, ne répondait que partiellement aux nouveaux textes
en vigueur car les travaux sur terrain ont été déjà engagés. Il fallait que la ville nouvelle s’organise
et se structure en POS (Plan d’occupation du sol) et par la suite en PDAU.
3/-La modification des POS :
C’est à partir du début des années 1990 que la ville nouvelle a commencé à se doter en
POS qui sont les instruments d’urbanisme de base. Ils regroupent parfois plusieurs U.V. et
empiètent sur les quartiers. Ce fut le POS N°1 doté d’une surface de 418 ha qui sera le premier
à être étudié. Il comprend les UV N° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 13. Or comme le montre le tableau ci-
dessous sa surface totale s’est accrue de 14,71 ha et celle de toutes les UV a évolué puisque dans
un sens comme dans l’autre.
94
Carte n°06
Plan d’affectation 1982
95
Carte n°07
Le découpage de la ville
96
Tableau N° (17) : Les transformations du POS N°1
N° de l’U.V Surface en 1992 Surface depuis 1994 Ecart

(ha) (ha) (ha)
01 101 75,04 -- 24,96
02 40 45,43 + 5,43
03 34 34,04 + 0,04
05 53 86,32 + 33,32
06 40 40,38 + 0,38
07 78 73,09 -- 4,91
08 19 19,96 + 0,96
13 53 58,45 + 5,45
Total 418 432,71 + 14,71
Depuis le lancement des travaux certains POS ont été approuvés après leur exécution (N°
2, 3, 4) alors que d’autres ne l’ont pas été (N° 1, 5, 6, 7) ou bien ils sont encore au stade de
l’étude (N° 8 et 9).
4/-Le transfert du projet de cimetière :
Initialement, c'est-à-dire dans le schéma de 2003 l’emplacement du cimetière (carte n° 08)

est situé à l’entrée de la ville nouvelle et dans sa partie orientale. Or dans le schéma actuel c'est-à-
dire de 2005, il a été transféré à la sortie de la ville et dans sa partie occidentale. Ce transfert est
motivé par les raisons suivantes :
- Le sol est constitué de terres rocheuses dures (affleurements calcaires) et donc très difficile à
briser pour ouvrir des tombes.
- En plus, le même site est devenu un remblai, une zone de dépôt, des terrassements provenant
des constructions de logement des premières unités de voisinage.
Ce changement du site du cimetière est un des exemples de cette modification, parfois de

grande ampleur, du plan et de l’image de la ville nouvelle Ali Mendjeli. Cette situation résulte du
manque de coopération entre les différents décideurs, les différents acteurs. Manifestement dans ce
cas précis il y a eu insuffisance et carence dans l’étude initiale portant choix du terrain.
97
Carte n° (08)
transfert du projet de cimetière
98
Après avoir évoqué analysé les transformations et les transferts à grande échelle, c'est-à-dire
au niveau de la ville, nous nous intéresserons à ceux qui ont eu lieu au niveau du quartier et surtout
au niveau de l’unité de voisinage. Ce niveau nous permettra de mieux saisir d’autres
modifications très sensibles et nos études de cas porteront sur certaines unités de voisinage.
5/- Etude de cas de certaines unités de voisinage :
Durant leur réalisation les unités de voisinage ont subi des modifications parfois radicales,
(carte n°09). La nature et la consistance de leurs programmes de logements et d’équipements ont
connu des changements notables.
5-1/-L’unité de voisinage N° 01 :
Cette unité de voisinage d’une surface de 75,04 ha fait partie du quartier N°1. Elle se situe
donc dans la zone centrale de la ville nouvelle. Elle a été dotée initialement d’un nombre
prévisionnel de 4070 logements comme l’indique le tableau ci-dessous (N° 18). Les travaux de
construction des logements ont débuté à partir de l’an 2000 et 2001. Son parc de logements a
évolué considérablement puisque le nombre de logements inscrits s’élève désormais à 6 785
logements soit un rajout de 2 715 logements. Il s’est accru de 67 %. Cette véritable densification
s’explique par la :
- le lancement simultané de quatre programmes de logements sociaux (programme neuf 1999 -
programme complémentaire 1999 - programme d’urgence et programme neuf 2001).
- Le lancement du programme intitulé location-vente en 2001.
- Le lancement du programme Logement socio participatif (LSP) relevant d’organismes publics et
de promoteurs privés.
L’attrait pour cette U.V s’explique par le fait qu’elle se situe à l’entrée de la ville nouvelle et
elle est longée par son boulevard central. Comme la ville nouvelle, au début de ce nouveau
millénaire, devait répondre à une seule grande problématique, à une seule grande préoccupation
qui est celle de loger la population de Constantine qui vit dans les bidonvilles et les quartiers
affectés par les glissements de terrain, cette UV fut ainsi choisie. Elle a aussi pour avantage de
présenter la ville nouvelle comme étant une ville de mixité réelle, d’unité sociale et de lui donner
un effet de ville par la présence des grandes tours.
99
Carte n° 09
Les transformations des U.V
100
Tableau n° (18) : la répartition des programmes de logement de l’U.V .01
LOGTS EN NON
LOGTS INSCRITS ACHEVES NATURE
PREVISIONNEL COURS LANCES
OPGI 3357 2317 890 150 SOCIAL
AADL 1008 164 844 0 LOCATION-
CNEP-IMMO 900 0 0 900 VENTE
DGSN 300 100 200 0
TRESOR 12 0 12 0
DTP 16 16 0 0
PTT 100 0 100 0
ORGANISME
CADASTRE 20 0 20 0
WILAYA 55 0 55 0
DLEP 12 0 12 0
4070
UGTA 65 0 0 65
LSP
DAS 65 0 0 65
FNPOS 70 0 0 70
SNAPAP 80 0 0 80
BENOUALI 120 0 120 0
PROMOTEURS
NACERI 400 0 0 400
PRIVES
BEHLOUL 15 0 15 0
EL-NASSIHA 80 0 0 80
DJAIEH 90 0 0 90
RAFA 20 0 20 0
TOTAL 6785 2597 2288 1900
Source : D.U.C.
5-1-1-Programme location-vente :
L’AADL a démarré son premier programme de la formule location-vente en 2001 avec
1008 logements. A cela s’ajoute le programme de la CNEP - IMMO qui a été retenu en 2005 avec
900 logements. Etant obligé de garder la même surface (respect du CES) c’est au niveau des
(COS) que les modifications eurent lieu. Cet habitat sous forme des tours y convenait parfaitement
mais il est généralisé à l’ensemble du pays.
101
Ce sont donc les programmes de la formule location-vente, ainsi que ceux du logement
social qui sont à l’origine de cette densification des logements dans cette unité de voisinage. Il y a
eu une distorsion entre ce qui était initialement programmé et ce qui a été réalisé.
- La localisation de ce programme :
Selon la carte n°(10), l’habitat location-vente, géré par l’AADL, est localisé sur les axes de
la voirie principale notamment le grand boulevard et qui divise la ville en deux parties Nord et
Sud.
Auparavant, ces terrains appartenaient à l’Etat jusqu’à l’établissement de deux actes
effectués le 19/02/ 2002 et le 02/04/ 2002 qui prescrivent un changement d’assiettes foncières
entre l’Etat et l’AADL. Celle-ci échangea un terrain lui appartenant et situé dans l’U.V N°7
contre des parcelles propriété de l’Etat situées dans les U.V N° 01, 09 et 19, d’une contenance de
42 ha.
Cette procédure d’échange avait pour objectif, une fois les constructions achevées, de présenter de
belles façades urbaines le long des grands axes routiers et à l’entrée de la ville. L’image de la ville
serait revalorisée grâce à cette coopération entre cet organisme et l’Etat.
-L’état d’avancement des travaux :

L’état d’avancement des travaux, comme il a été présenté précédemment (4ème chapitre),
n’est guère satisfaisant car seulement 08,60 % des logements sont achevés et 44,23 % des
logements sont en construction. Le reste c'est-à-dire un peu moins de la moitié (47,17 %) n’ont pas
démarré. il existe un grand retard dans ce programme et son achèvement ne s’effectuera que dans
cinq années selon les estimations des responsables.
a/- Les logements AADL :

La figure n°01 est très expressive. Ainsi sur les 1008 logements location - vente entamés
en 2001, L’AADL n’a pu achevé en fin 2005 que 164 logements qui représentent 16,27% de son
programme. Quelles sont les causes à l’origine de l’incapacité de ce maître d’ouvrage ?
102
Carte n°10
UV. 01
103
Figure n° (01)
Les avancements des travaux du programme

location-vente
AADL achevés AADL en cours CNEP-IMMO non lancés
Source : Duc + traitement personnel
- Les retards accusés aux logements AADL :

Les logements que devrait réaliser l’AADL dans un délai ne dépassant pas les 18 mois
accusent actuellement 05 années de retard. Certains chantiers avancent lentement alors que
d’autres sont pratiquement à l’arrêt. Ce retard est mal vécu par les bénéficiaires de ces logements.
Pour en connaître les raisons nous nous sommes rendus chez cette agence. Nos interlocuteurs
reconnaissent parfaitement ces retards et endossent la responsabilité des entreprises qui ont signé
des contrats avec elle. C'est-à-dire qu’elle ne les désavoue pas.
Les investigations sur terrain ont montré que ce retard est beaucoup plus dû aux entreprises
de réalisation qu’au maître d’ouvrage. En effet les entreprises nationales ainsi que l’entreprise
chinoise (CSCES) n’ont pas respectés les délais. Les raisons sont multiples : d’une part les
capacités de réalisation de ces entreprises sont limitées car leur niveau de technicité est encore
assez faible (manque de formation) d’autre part ces entreprises sont confrontées à des problèmes
financiers. De plus l’AADL qui a mal évalué le montant des réalisations n’effectue pas un bon
contrôle et suivi de ses chantiers. Les questions qui se posent dans ce cas sont très nombreuses :
- Pourquoi avoir appel à ces entreprises qui n’arrivent pas à accomplir leurs taches ?
- Pourquoi les responsables ne demandent pas de bilan sur les activités de ces entreprises ?
- Qu’elle est la nature des problèmes et des obstacles auxquelles sont confrontées ces sociétés ?
104
- Les problèmes rencontrés par les entreprises :
Les causes essentielles de ces retards résident principalement dans les facteurs suivants :
- l'injonction de l’administration lors de la détermination et de la fixation du coût de réalisation.
Celui-ci a été évalué à 22.000 DA le m2 et cela en l’absence d’étude du sol. Les difficultés
apparurent rapidement (zones rocheuses) et se sont traduites par une élévation du coût et un
allongement dans les délais de réalisation.
- Le dysfonctionnement entre les différentes entreprises résultat d’une mauvaise coordination.
- Les approvisionnements aléatoires en matériaux de construction en raison des pénuries cycliques
des matériaux
- La lourdeur des méthodes et des technologies utilisées par ces entreprises.
- L’insuffisance des trésoreries des entreprises qui les poussent à réclamer toujours plus alors que
pour l’AADL ce problème n’existe pas car il nous a été affirmé que toutes les entreprises ont reçu
des avances forfaitaires (10%) et des avances minimum d’approvisionnement (15%). L’ensemble
représentant s’élevant à 10 milliards de centimes. Ces avances peuvent atteindre jusqu’à 45%.
D’après les responsables locaux de l’AADL ce sont surtout les entreprises nationales qui
accusent les plus longs retards comparativement à l’entreprise chinoise. Les causes sont dues
essentiellement à :
- L’incapacité d’étoffer les entreprises par des gestionnaires compétents dans ce domaine et de ce
fait la gestion des chantiers est défaillante.
- Les ouvriers algériens n’ont pas la culture de la construction. Sensés travailler pendant huit
heures par jour on ne les voit qu’aux heures de pointe. A titre d’exemple l’entreprise GECO
dispose de 600 à 700 ouvriers, mais on les trouve pas sur les chantiers durant la journée).
- l’insuffisance de moyens, en tout genre, qui entrave le déroulement normal des travaux : manque
de coffrage, de grues…
- Retard dans la livraison des études d’exécution des projets qui ont été confiés à des bureaux
d’études tierces et cela par décision gouvernementale. Ces bureaux d’étude n’ont pas achevé et
finalisé les plans de détail. En conséquence certains logements ont été livrés à leurs propriétaires
avec des défauts, des malfaçons.
C’est donc une situation peu reluisante dans laquelle se trouve l’AADL de Constantine
d’autant plus que dans certaines wilayas (Alger - Oran- Annaba et Ouargla) des logements de ce
programme ont été achevés et livrés à leurs propriétaires.
Une reprise de la situation était devenue urgente et concrètement l’AADL a résilié les contrats des
deux entreprises suivantes :
105
• L’entreprise BATOS qui n’a construit que les infrastructures de son programme de 400
logements. Ils furent accordés à l’entreprise chinoise.
• L’entreprise SOREM qui était chargée de construire 11 tours de logements. Pour 8
tours les travaux n’ont pas dépassé le stade des terrassements, alors que pour 3 tours
les travaux étaient au niveau du RDC. Actuellement ils sont confiés à l’entreprise
chinoise.
A la décharge de ces entreprises de réalisation il y a le fait que :
-- l’entreprise GECO a été obligée de transférer son personnel technique à Boumerdes pendant
6 mois pour lancer le programme d’urgence en faveur des victimes du séisme de 2003.
-- L’entreprise chinoise, bien que ses ouvriers travaillaient selon le rythme de 3 x 8, a rencontré
d’autres types de difficultés et de problèmes. Ainsi on peut citer :
- Les mauvaises conditions climatiques (intempéries).
- Manque de matériaux de construction surtout une pénurie de sable.
- Problème de visa de séjour pour les travailleurs chinois qui ne peuvent pas rester en Algérie
plus de trois (03) mois d’où des ruptures de travail à chaque déplacement. La main d’œuvre
algérienne qu’elle emploie est moins de 10 % du total.
- Apparition de la maladie de SRAS dans les pays d’Orient.
-L’inoccupation des logements livrés :

Les 164 logements achevés (16,27 % du total) et acquis par leurs propriétaires sont
demeurés vides et inoccupés pendant plusieurs mois donnant la sensation de tours terriblement
vides. Alors pourquoi les bénéficiaires n’occupent pas leurs appartements ?
Il semble qu’ils n’ont pas un besoin urgent pour le moment et pour cause on trouve déjà
des logements de ce type de programme qui sont proposés à la location par des agences
immobilières. Des investigations approfondies sont nécessaires pour connaître réellement la
situation car en principe l’arrêté du 23 Juillet 2001 prévoit la résiliation du contrat en cas
d’inoccupation des logements location vente trois mois après la remise des clefs.
b/-Logement CNEP- IMMO : un projet non lancé

Les logements pris en charge par la CNEP- IMMO qui sont au nombre de 900 font partie
d’un programme de 65 000 unités à l’échelle nationale. Leur situation est toujours au point de
départ.
En effet, après un long retard, un avis d’appel d’offres national et international est paru
dans la presse durant le mois d’octobre 2005. Après ouverture des soumissions, il a été
106
déclaré infructueux car les prix proposés par les soumissionnaires dépassaient largement la
fourchette admise et ils étaient même exorbitants.
Par conséquent aucune entreprise de réalisation n’a été retenue et le taux de réalisation est
demeuré à 00 %. Une nouvelle tentative est en cours d’élaboration.
5-1-2-Programme socio participatif :
-Situation actuelle de ce programme :

L’UV N° 01 compte 1520 logements socio participatifs (Tableau N° 18). Il s’avère que
seulement 116 logements ont été achevés (7,63%) alors que 554 logements sont en cours de
réalisation (36,45%). Et un peu plus de la moitié du nombre total de logements, soit 850 unités
(55,92%), n’est pas encore lancée.
Le taux d’avancement n’est pas satisfaisant alors que beaucoup d’espoirs sont fondés sur
cette formule qui rappelons – le contribue à la résolution de la crise du logement tout en confortant
les assises de la classe sociale moyenne.
Figure n° (02)
Elat d'avancement des travaux du programme socio-

participatif à l'U.V. 01
Logement Achevés Logement en cours Logement non lancés
Dans cette U.V qu’on a voulu qu’elle soit une vitrine de la ville nouvelle pour sa mixité
sociale, pour son caractère sociable, pour sa diversité dans sa composition urbaine a accueilli ce
programme LSP de 1520 logements.
107
Ce sont 17 intervenants qui sont présents avec des programmes compris entre 15 et 300
logements dont 11 intervenants sont des organismes appartenant au secteur public d’une manière
générale. Quant aux 6 autres, ce sont des promoteurs privés. S’il est vrai qu’un seul organisme a
achevé entièrement son programme (DTP : 16 sur 16 logements) alors qu’un autre ne l’a réalisé
partiellement (DGSN : 100 sur 300 logements), les autres connaissent des situations diverses.
En effet, 8 intervenants ont entamé leur programme de réalisation, alors que 7 autres n’ont rien
fait, c'est-à-dire que leur taux de réalisation est 00%.
Ces intervenants, acteurs de la production du logement, ont des statuts juridiques différents
et des programmes à consistance variable, mais ils sont apparemment dans la même situation.
Dans ce cas pourquoi ont-ils fait ces réservations de parcelles de terrain ? Comment ont-ils
constitués des dossiers de réalisation de logements et obtenu les accords nécessaires ? Acteurs et
moments propices de l’action seront examinés ultérieurement.
Etant donné les retards enregistrés, certaine chantiers sont ouverts depuis cinq années pour
certains (voir photo ci-dessous), les autorités locales et à leur tête le wali ont pris des mesures pour
inciter et contraindre les promoteurs à achever les travaux dans les délais prescrits.
Chantier de l’U.V 01 Chantier de l’U.V 13
Concrètement des commissions, chargées de suivi, ont été crées devant effectuer des
visites de chantier chaque mercredi. Cette cadence pouvait même devenir quotidienne en raison de
l’abandon de certains chantiers. Des sanctions ultimes contre les promoteurs défaillants seront
envisagées. (1)
(1) : Article du Journal El-Acil, du 15 Mars 2006
108
Effectivement et au mois de juin 2006 les autorités de la Wilaya ont retiré les projets LSP à
deux promoteurs qui devaient réaliser 50 logements chacun. Cette décision a été motivée par le
constat d’incapacité des deux promoteurs immobiliers à réaliser leur projet respectif et cela à la
suite du contrôle continu des chantiers.
-Les causes du retard d’achèvement du logement LSP :

Après avoir consulté et interrogé quelques promoteurs sur les retards qu’ils enregistrent
dans leurs travaux, il s’avère que pour certains d’entre eux les problèmes résident en l'obtention du
permis de construire, aux relations avec la DLEP. Les problèmes financiers sont également
évoqués en raison la défaillance de certains souscripteurs.
Quant à la direction du logement et des équipements publics (DLEP) d’une part elle justifie ses
décisions en évoquant la réglementation en vigueur qu’elle est chargée d’appliquer. D’ailleurs elle
a retiré dernièrement cinq dossiers de promoteurs en raison de retards prolongés dans le démarrage
des chantiers. D’autre part elle accuse également la CNL de ces retards.
On remarque que chaque acteur accuse et rejette la responsabilité sur l’autre. Ainsi les
promoteurs accusent l’administration (la DLEP) cette dernière reproche la CNL (celle qui finance)
et ainsi de suite. Alors qui est à l’origine de cette situation ?
Une enquête accomplie personnellement auprès des différents acteurs nous amène à
conclure que ces retards sont dus :
- aux multiples lenteurs administratives pour l'attribution des actes de propriété, pour
l'établissement des actes au niveau de la conservation foncière. Il en est de même dans le
traitement des dossiers des enquêtes sociales qui peut durer plus de 06 mois.
- Parfois à l'octroi de terrain non viabilisé.
- La lenteur de l’acheminement de l’aide de la CNL qui est fractionnée en 4 versements :
1- 30 % du montant au début des travaux.
2- 40 % du montant quant les travaux sont avancés à 60 %.
3- 20 % du montant après la viabilisation.
4- Les 10 % restantes leur sont versés après avoir obtenu le certificat de conformité.
Les promoteurs signalent et précisent que la durée entre les tranches de versement est trop
longue, notamment entre la première et la deuxième phase. Ce problème touche surtout les petits
promoteurs qui ne disposent pas de surface financière importante.
- L’octroi des crédits bancaires est une contrainte qui touche surtout les nouveaux promoteurs car
les banques (CPA-CNEP…) ils paraissent moins crédibles que les promoteurs connus et réputés.
- La pénurie des matériaux de construction et la fluctuation constante de leurs prix.
109
Quant à la DLEP elle reconnaît qu’effectivement le nombre d’étapes que doit passer le
dossier du promoteur est élevé. En outre ce programme nouveau, de grande ampleur dans la ville
nouvelle, a intéressé et a mobilisé un grand nombre des promoteurs. Cependant, elle rassure que
désormais les retards dus à la lenteur du traitement des dossiers sont considérablement réduite.
En tout état de cause les administrations locales (les domaines, la CNL, la DLEP…) estiment
qu'un contrôle sévère est nécessaire afin de discerner entre le promoteur sérieux et les personnes
non qualifiées et incapables de tenir leurs engagements.
Afin de se faire connaître et reconnaître les promoteurs immobiliers pensent qu’il est temps
de créer un syndicat pour la défense de leurs intérêts et dialoguer, en un front uni, avec les
administrations publiques locale et centrale. Ceci est devenu urgent car ils reprochent au Ministère
des Finances et à celui de l’Habitat et de la Construction de ne pas les avoir associés ou consultés
lors de l’élaboration de l'arrêté interministériel du 08 mars 2006 qui impose de nouvelles limites
dans le cahier de charge et notamment en matière de délai d’autant plus que leur action dépend
de la vérification des enquêtes sociales, l'établissement des actes, …etc.
Dans ce programme LSP tous ces retards enregistrés à différents niveaux résultent de
plusieurs problèmes qui ont pour origine les diverses administrations, les bénéficiaires, la CNL et
surtout les promoteurs. L’absence de coordination et de coopération entre tous les acteurs, tous les
intervenants c'est-à-dire ceux qui dirigent, ceux qui financent et ceux qui construisent est
manifeste. On mesure, à travers ce bilan, les multiples retombés négatives.
Enfin, on relèvera que cette unité de voisinage qui comprend du logement social, de la
location-vente et du socio participatif présente une image mitigée. En réalité, elle n’est pas encore
à la hauteur des espoirs et des investissements de tout ordre qui lui ont été consentis.
5-2/ -L’unité de voisinage 03 :
Cette unité de voisinage d’une superficie de 34 ha fait partie du quartier central de la ville
(quartier N°1). Située dans la partie centre ouest de la ville nouvelle, elle était destinée
initialement à la réalisation d’un programme de 2108 logements. En 2001 il fut complètement
abandonné au profit d’un programme tout autre. Il fut décidé la construction d’un grand pôle
universitaire doté d’une capacité totale de 18 000 places pédagogiques avec leurs
accompagnements (photo n° 19).
110
Photo n° (19) : Le pôle universitaire Ali Mendjeli
Faculté Chantier en cours 1èreCité Universitaire 2ème Cité Universitaire

Sc. Economiques
Ce pôle universitaire n’était pas prévu dans l’étude réalisée par l’URBACO, ni dans la
première grille d’équipements. En fait rien ne prévoyait sa construction.
En fait à partir de l’année 2000 les responsables du Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique ont lancé à travers le pays un important programme de
construction afin de diminuer les retards enregistrés en la matière. L’université de Constantine fut
dotée de ce programme et sa réalisation s’effectuera par tranches et donc en plusieurs années.
Constatant que ni son campus central, ni ses campus annexes ne pouvaient accueillir de telles
infrastructures, il fut décidé de son implantation au niveau de la ville nouvelle et sa localisation
dans cette U.V. Ainsi on peut disposer d’une unité de grande superficie (34 ha) et d’un seul tenant
qui peut accueillir les locaux pédagogiques, les équipements annexes et même sociaux (résidences
universitaires).
Ce pôle qui occupe une surface de 35,11 ha est le second grand campus universitaire de la
ville de Constantine. Destiné à diminuer la pression estudiantine sur l’université centrale, il est
doté du programme suivant :
- 04 ensembles de 4000 places pédagogiques chacun et une entité de 2 000 places pédagogiques
ce qui totalisera 18 000 places.
- 04 nouvelles cités universitaires de 2000 lits chacune ce qui totalisera 8000 lits. Deux ont été
implantées dans l’UV 03 et deux dans l’UV 04.
- Un immeuble destiné au Rectorat et situé au centre de l’UV.
- Une bibliothèque centrale de 5000 m2.
- Un Restaurant central.
111
- Un Auditorium.
- Un Pôle sportif comprenant des installations sportives et des espaces pour diverses activités
sportives.
- A ces équipements a été ajouté un Centre National de la Recherche en Biotechnologie (CNRB)
A la fin de l’année 2006, 2 Facultés ont été achevées et livrées à leur destinataire respectif
qui sont la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (qui a été déjà achevée et inaugurée
en 2005) et la Faculté des Sciences Humaines et Sociales. Elles disposent de 4 000 places
pédagogiques chacune. Durant le premier trimestre de l’année 2007 une autre unité de 4 000
places pédagogiques sera réceptionnée. En outre 2 cités universitaires ont été achevées en plus
d’une précédente déjà fonctionnelle depuis l’an 2000. Comme l’indique le tableau ci-dessous la
réalisation du pôle universitaire s’effectue à une allure cadence rapide.
Tableau n° (19) : Etat d’avancement des travaux du pôle universitaire
ACHEVE PROGRAMME EN COURS PROGRAMME NON LANCE

Cité de 2000 LITS
Cité de 2000 LITS 2000 LITS 2000 LITS
Cité de 2000 LITS
4000 PLACES PEDAGOGIQUES 4000 PLACES PEDAGOGIQUES 4000 PLACES PEDAGOGIQUES

4000 PLACES PEDAGOGIQUES 2000 PLACES PEDAGOGIQUES
RECTORAT
CNRB
BIBLIOTHEQUE CENTRALE
RESTAURANT CENTRAL
AUDITORIUM
PÖLE SPORTIF
Source : direction de l’urbanisme et de la construction+ Enquête personnelle
-Le centre national de recherche en biotechnologie :

La ville de Constantine en général et la ville nouvelle Ali Mendjeli en particulier, ont eu le
privilégie d’accueillir le premier centre de recherche en biotechnologie. Il fait partie d’un
programme national visant à créer un réseau de centres de recherche de grande envergure et de
112
haute qualité scientifique. Les études de ce centre ont étaient lancées en Février 2002 et elles
furent approuvées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique le 14
Avril 2003.
Ce centre est conçu pour recevoir plus de 300 chercheurs nationaux et étrangers spécialisés
dans les domaines suivants : L’agriculture, la santé, l’environnement, l’industrie alimentaire et la
biotechnologie principale (la chimie...etc.). Son objectif essentiel est l’application des résultats des
recherches dans différents secteurs et notamment celui de l’industrie. Ce centre, unique dans le
pays, est en voie d’achèvement et sera réceptionné durant le premier trimestre de l’année 2007.
-L’influence du pôle universitaire :

Ce pôle universitaire peut jouer un rôle très important au niveau de la ville nouvelle. C’est un
lieu de production du savoir et de l’expertise. Il contribuera à :
-- créer de nouvelles infrastructures et équipements dans le domaine du transport, du commerce de
la restauration, de l’hôtellerie sans oublier ceux qui sont liés à l’activité universitaire.
-- accroître et à sédentariser la population de la ville nouvelle avec l’apport des personnels de
l’université et des étudiants.
- Offrir des postes de travail supplémentaires.
- donner à la ville nouvelle une nouvelle fonction, une nouvelle vocation et une nouvelle image.
- rendre la ville nouvelle plus attractive, plus dynamique, plus sociale et plus sociable.
Cette U.V a été complètement modifiée par rapport a son projet initial en lui substituant un
pôle universitaire d’envergure régional voire national. En rayonnant sur une grande partie de l’Est
Algérien elle supplante dans cette fonction la ville de Constantine.
5-3/-L’Unité de voisinage 04 :
L’unité de voisinage n°04 est dotée d’une superficie de 72,67 ha. Elle se situe dans le
quartier central (quartier N°1) et à l’ouest de l’U.V N° 3. Elle a subi plusieurs modifications ou
plutôt elle a connu des changements successifs d’affectation. Initialement elle était programmée
pour recevoir un programme de 2612 logements.
Avant le lancement de ce programme d’habitat, il a été décidé de construire une cité
universitaire (cité Lella N’Soumer s’étalant sur 4,21 ha et d’une capacité de 2 000 lits) et créer un
parc urbain de 22 ha. En s’engageant dans cette orientation, c'est-à-dire lui donner une fonction
universitaire ou para universitaire, 2 autres cités universitaires y furent programmées dont l’une est
en cours de réalisation.
113
A ces équipements a été rajouté un hôpital civil de 600 lits qui initialement devait être implanté
dans l’U.V N° 17. Quant au parc urbain sa superficie a été réduite.
Ces changements de programme sont dus à :

- l’implantation des deux dernières cités universitaires qui constituent désormais un
prolongement du pôle universitaire. Ceci répond à une logique de proximité, d’homogénéité.
- La programmation de l’hôpital civil qui a été délocalisé de l’U.V N° 17 vers cette U.V. Et la
raison de ce transfert résiderait en la construction en son lieu de châteaux d’eau. Ces derniers ont
été implantés à la place de l’hôpital pour utiliser l’écoulement gravitaire
On constate qu’il y a une absence de coordination les entre principaux intervenants

concernés (services de l’hydraulique et de l’urbanisme).
Ainsi la carte n° 11 nous montre les nombreux changements intervenus et destinée au départ à être
une unité résidentielle elle est devenue unité à double activité (universitaire et sanitaire).
5-4/-L’unité de voisinage 06 :
Cette unité de voisinage, pourvue d’une superficie de 40,38 ha, se situe dans le quartier
N°2 c'est-à-dire dans la zone nord – est de la ville nouvelle. Avant même l’inauguration officielle
de la ville nouvelle Ali Mendjeli (c'est-à-dire en l’an 2000) certains de ses programmes ont été
achevés et livrés (voir photo n° 20). Ce sont les programmes initiateurs de la ville nouvelle car,
rappelons- le, les études concernant cette U.V remontent au début de la décennie 1990 (voir
chapitre 3). Cette U.V a donc joué un rôle décisif dans la création de la ville nouvelle. Elle est
fondatrice. Et les transformations, les problèmes, qu’elle a connu proviennent en grande partie de
ce processus.
114
Carte n°11
UV 04 et 17
115
Photo n° (20)
Début des travaux dans l’U.V 06 (Mai 1996)
Elle a été dotée initialement d’un nombre prévisionnel de 3101 logements. Celui - ci a
diminué pour n’atteindre que 2777 logements soit une réduction de 324 logements (10,45 %). Elle
accueille trois types de programme comme le montre le tableau ci-dessous :
Tableau n° (20) : Etat d’avancement de travaux dans l’U.V.06
LOGTS EN NON
LOGTS INSCRITS ACHEVES NATURE
PREVISIONNEL COURS LANCES
OPGI 1701 1647 54 00 SOCIAL
EPLF/OEB 864 162 702 00 ORGANISME
3101 PROMOTEUR LSP
DEMBRI 100 100 00
PRIVEE
DEMBRI 112 24 88 00 PROMOTIONNEL
TOTAL 2777 1933 844 00
Source : D.U.C
Cette diminution du nombre de logements a été rendue nécessaire car étant la première à
être réalisée et livrée aux habitants il fallait (dans l’urgence) transformer des logements en bureaux
pour les différents services publics de proximité (antenne des PTT, de l’OPGI, de l’ADE, de la
Sonelgaz …). Et, c’est une fois presque achevée c'est-à-dire que le point de non retour a été
franchi que la nécessité de la programmation d’un grand jardin public, au centre de l’U.V, a été
116
retenue. De ce fait, cette réduction du nombre de logements est la résultante de plusieurs
considérations.
-Les programmes implantés dans l’U.V. 06 :
Comme l’indique à la fois le tableau ci dessus et la figure ci dessous, le programme

logement social comprend 1701 logements soit 61,25% du total, le programme logement socio
participatif comprend 964 logements soit 34,72% du total. Quant au programme promotionnel il
n’est que de 112 logements soit 4,03% du total.
Figure n° (03)
Répartition des type s de programme de

logeme nts dans l'U.V. 06
Logts Social Logts Socio-participatif Logts Promotionnel
a)- Le logement social :

Il occupe une grande proportion dans cette U.V. qui a été la première à être construite.
Elle était destinée surtout à reloger les populations des bidonvilles et des quartiers de la vielle
ville. Or durant la période de sa construction c'est-à-dire durant la décennie 1990 le pays traversait
une grande crise qui était à la fois économique (pénurie des matériaux de construction), technique
(absence de référents extérieurs) et sécuritaire. L’absence de suivi sur terrain s’est traduite par des
imperfections dans les travaux réalisées.
117
Cette situation a conduit à accepter des logements sociaux de type collectif produisant un
paysage monotone et ennuyeux (procédé du chemin de grue) et des logements avec de multiples
défauts (absence de finition et de confort). Cela a poussé les bénéficiaires, véritables pionniers de
la ville, à entamer des transformations onéreuses pour rendre les logements plus adaptés et plus
confortables.
b)- Le cas des 864 logements : changement d’acteurs mais situation

inchangée.
Les 864 logements sont un programme de logements promotionnels financé par la CNEP,
géré par l’APC et dont la réalisation a été confiée à l’entreprise COSIDER. Il fait partie des
programmes initiateurs de la nouvelle ville. Après le démarrage des travaux et suite aux différents
problèmes rencontrés (réévaluation des coûts, insécurité…) l’entreprise de réalisation a arrêté les
travaux après avoir consommé la totalité du budget prévu qui est de l’ordre de 89 milliards de
centimes (1).
Pour achever les travaux, l’APC a demandé un crédit supplémentaire à la Caisse Nationale
d’Epargne et de Prévoyance (CNEP). Celle-ci a conditionné son accord par celui des épargnants
réservataires qui refusèrent toute augmentation.
En Janvier 2005, l’entreprise de la promotion du logement familial (EPLF) d’Oum El
Bouaghi a repris à son compte ce programme en rachetant les logements ou plus exactement des
immeubles à l’état de carcasse. Leur typologie varie du F2 au F5 : 114 en F2, 306 en F3, 369 en
F4 et 75 en F5. L’EPLF les a intégré dans les nouvelles formules à savoir en LSP pour les
logements F2, F3 et F4 et en logement promotionnel pour les F5.
Bien qu’un certain nombre de logements soit achevé leurs propriétaires n’ont pas encore
reçu les clés et ne les occupent pas encore comme le montre la photo N° 22. Un autre problème est
posé car le transfert de la propriété de la CNEP à l’EPLF n’a concerné que les logements et non
pas le terrain lui-même. Il appartient toujours à la CNEP qui réclame un dédommagement.
Ainsi l’unité de voisinage n° 06 est un chantier qui a le même âge que celui de la ville
nouvelle. Ceci est particulièrement vrai pour le programme des 864 logements qui ont été les
premiers à être construits et les derniers à être achevés. La durée de sa réalisation s’est étalée sur
une période de douze années. En 2006, on constate que sur un total de 2777 logements, 1933
logements ont été achevés soit 70 % alors que les logements en cours de construction se chiffrent
à 844 soit 30 %.
(1) Article du Journal El-Nasr, du juillet 2000
118
Les 864 logements - en cours – Les 864 logements – achevés -
c)-Le changement de fonction de l’espace public :

L’espace public de cette U.V a subi également des transformations. En réalité, dans le plan
initial la présence d’un grand jardin central était omise. C’est au moment de la livraison des
premiers logements sociaux qu’elle s’est faite sentir. Un terrain situé en position centrale d’une
superficie de 2,72 ha fut choisi et retenu pour devenir un grand jardin public comme le montre la
carte N° 12.
N’ayant point été aménagé c'est-à-dire demeuré à l’état de terrain vague, il fut occupé et
squatté pour devenir un marché informel comportant beaucoup de types de commerce (vêtements,
chaussures, cosmétiques, viandes, poisson et surtout légumes et fruits). Par la suite sa situation fut
régularisée en 2004 et 2005 (voir chapitre 5).
Cette U.V a connu à peu près toutes les péripéties qu’a subi la ville nouvelle : manque de
coordination entre les acteurs, relative absence du contrôle des travaux et gestion approximative
des programmes.
Les changements dans cette unité ont concerné le nombre et le type de logements, la propriété des
logements ou le promoteur chargé de la réalisation du projet, ainsi que la fonction d’un espace
public.
119
Carte n°12
UV 06
120
5-5/-L’unité de voisinage 08 :
Cette unité de voisinage comme la précédente se situe dans le quartier N° 2 c'est-à-dire au

Nord – Est de la ville nouvelle. C’est la plus petite des U.V puisque sa superficie est de 19,96 ha.
Les études de cette U.V ont été entamées au début de la décennie 1990 par décision de l’APC de
Constantine (voir chapitre 3). Avec l’U.V N°06 elle a été une U.V pilote, fondatrice, de la ville
nouvelle.
Elle a eu pour fonction essentielle l’accueil des habitants de Constantine vivant dans les
quartiers d’habitat précaire (bidonvilles, cités informelles, médina). De ce fait le type de logement
qui lui a été réservé est le logement social et sa construction a été confiée à l’OPGI.
Les logements initialement prévus dans cette unité s’élevaient à 1500. Mais en 2003, le bilan des
réalisations fait apparaître un nombre de 2689 logements tous achevés. C’est une augmentation de
1189 logements qui est enregistrée. Comment est on arrivé à ce surplus de près de 80 % ?
Au début de l’actuelle décennie, pour parer à l’accumulation des problèmes que connaît
Constantine (bidonvilles, zones touchées par les glissements de terrain, habitat informel…) des
programmes d’urgence ont été initiés mais également la relative aisance financière qu’a
commencé à connaître le pays a permis de lancer des programmes dits complémentaires.
Contre toute attente, lors d’une de ses visites à la ville nouvelle en 2003, M. le Président de la
République a ordonné que les logements F1 soient définitivement éliminés. Or les travaux étaient
déjà achevés.
5-5-1-La substitution des logements de type F1 :

Appliquant cette instruction, L’OPGI a réduit le nombre de ces logements comme le
montre le tableau N°21 : de 520 logements de taille F1 il n’en reste que 220 logements soit moins
de 300 logements. Cela a permis de faire augmenter le parc des logements F2 de 1067 à 1309 soit
+ 242 unités. Quant aux logements de type F3, leur nombre a diminué de 1102 à 1068 logements
soit une réduction de 34 unités.
121
Tableau n° (21) : Evolution du nombre de logements par typologie
ANCIENNE NOUVELLE
TYPE DIFFERENCE
TYPOLOGIE TYPOLOGIE
F1 520 220 -300
F2 1067 1309 +242
F3 1102 1068 -34
TOTAL 2689 2597 -92
Source : OPGI + Traitement Personnel
5-5-2-Etat final de la typologie des logements:

Cette opération de restructuration de la taille des logements s’est traduite ainsi : le nombre
de logements de type F1 a diminué de 57,67 % et celui des F3 de 3,09 %. Ceci a permis
d’augmenter le nombre de logements F2 de 23 %. Ainsi les transformations ont concerné à la fois
le nombre et à la typologie des logements comme le montre le graphe ci-dessous (N° 08).
Graphe n° (08)
Nombre de logements par typologie

Nbr logements avant et apres substitution des F1
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Typologie
F1 F2 F3
ANCIENNE TYPOLOGIE NOUVELLE TYPOLOGIE
Source : l’OPGI + Traitement Personnel.
122
En définitive dans cette U.V qui a été l’une des premières à être réalisée le programme initial
était de 1500 logements. Celui-ci sous la contrainte et la pression d’une forte demande il s’est
accru fortement pour atteindre 2 689 unités. Mais avant leur livraison leur nombre a diminué par
effet de restructuration pour baisser à 2597.
Nombre de logements Nombre de logements Nombre de logements

prévisionnels achevés actuels
1500 2689 2597
5-6/- L’unité de voisinage 11 :
Cette unité de voisinage se situe dans le quartier N° 3 soit dans la partie sud –est de la
ville nouvelle. Occupant une superficie de 85,86 ha, elle était programmée pour accueillir 2 715
logements.
Cependant, au début de l’actuelle décennie, elle changea de fonction puisqu’il fut décidé
d’implanter un grand hôpital militaire d’une capacité de 500 lits. Le choix de ce site est dicté par
sa position excentrée et par sa hauteur.
Photo n° (23)
L’hôpital militaire dans l’U.V.11
Ainsi par décision émanant d’instances supérieures, la fonction de cette unité de voisinage
a changé d’une fonction résidentielle à une fonction sanitaire (militaire).
123
Conclusion
Au terme de la présentation et de l’analyse des diverses transformations qu’a connues la

ville nouvelle, certaines questions se posent avec insistance. Ces modifications sont elles
nécessaires ? Se justifient –elles ? Sont-elles liées à son processus de création, à sa jeunesse, ou
bien sont elles inéluctables en raison d’une maîtrise partielle du projet urbain lui-même?
En effet ces changements ont été imposés sous la pression à la fois d’éléments endogènes
et exogènes. Ainsi à titre d’exemple dans le premier cas c’est le facteur technique qui a prévalu
(transfert du projet du cimetière) dans le seconde cas c’est le facteur social qui en est l’instrument
(augmentation du nombre de logement).
Ces transformations sont sous tendues par des logiques variées.
-- logique de proximité afin de donner une homogénéité à une fonction donnée. Le pôle
universitaire en est l’exemple.
-- Logique de bonne présentation de l’image de la ville par « l’effet de ville ». L’implantation
d’immeubles très élevés en forme de tours aux deux entrées de la ville répond à cette
préoccupation.
-- Logique de consensus en autorisant la substitution d’une place publique par un marché.
Au-delà de ces changements qui en définitive demeurent intra muros à la ville nouvelle, de
nouveaux grands projets sont en phase d’étude avancée. Ils procèdent à l’extension de la ville
nouvelle. Celle-ci ne sera plus une ville circonscrite, délimitée et bornée.
124
CHAPITRE VII
LES NOUVEAUX GRANDS PROJETS ET

LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE
Une décennie après le démarrage effectif des travaux la vile nouvelle amorce une étape
décisive. Avec plus de 50 000 personnes y demeurant et disposant des équipements nécessaires
elle continue à être toujours un vaste chantier de construction, d’aménagement. Les nouveaux
programmes (habitat, équipement…) continuent à être lancés.
Son assise étant désormais assurée, mais elle n’a pas eu encore les éléments et les moyens
qui contribueront à affirmer sa fonction, son identité. C’est en rapport surtout avec Constantine la
ville mère que son avenir se tracera car elle fait partie intégrante de son aire métropolitaine.
Sur un autre plan, le pays a lancé un gigantesque programme d’équipement couvrant la période
quinquennale 2005 – 2009 car il dispose désormais d’importantes ressources financières. Celui –
ci recouvre l’ensemble des secteurs économiques.
La ville nouvelle ne sera pas en reste car elle sera incluse dans ce programme. En effet,
deux grands projets vont contribuer à l’affirmer et lui donner une nouvelle image.
Il s’agit de :
1/- La réalisation d’une ville universitaire qui se localisera juste à sa limite Nord- Est.
2/- La réalisation d’un grand boulevard qui se situe dans sa partie Sud- Ouest.
125
I/- Les nouveaux grands projets :
1/- Le projet de la ville universitaire :
1-1)- Evolution des effectifs étudiants de l’université de Constantine :

En réalité c’est une poussée des effectifs étudiants qui est attendue pour les prochaines
années et cela à l’échelle du pays. Il est attendu que les effectifs étudiants passeraient de 700 000
en 2005 à 1 200 000 en 2009 voire même 1 500 000. L’université de Constantine au même titre
que les autres établissements du pays a continué à voir ses effectifs s’accroître et cela malgré la
création de nouveaux établissements dans sa région. Ses effectifs atteindraient les 100 000
étudiants à la fin de l’actuelle décennie. Le tableau ci-dessous (N°22) montre cette évolution
rapide depuis le début de cette décennie.
Tableau n° (22) : Evolution des effectifs étudiants de l’université de Constantine
Nombre d’étudiants Nombre d’étudiants inscrits

Année universitaire Total
inscrits en graduation en post graduation
1999-2000 37 989 1 698 39 687
2000-2001 39 983 1791 41 774
2001-2002 42 328 1 926 44 254
2002-2003 46 515 2 016 48 531
2003-2004 49 227 2 335 51 562
2004-2005 53 147 3 228 56 375
2005-2006 54 987 3 824 58 811
Source : université de Constantine
Dans ces conditions il était urgent d’envisager la construction de nouvelles infrastructures

pédagogiques et de vie universitaire pour faire face à l’afflux des étudiants. Ainsi en plus du
programme en cours c'est-à-dire celui du pôle universitaire et dont une partie a été achevée et
livrée, les services du ministère de l’enseignement supérieur décidèrent à la suite d’une étude
prospective de renforcer les capacités de l’université de Constantine au titre du quinquennal
(2005-2009). A ce titre elle fut dotée d’un programme de 52 500 places pédagogiques et de
20 000 lits qui ont inscrits au titre des lois de finances de 2005 et de 2006.
126
Ce programme devrait largement suffire aux différents besoins de l’université mais aussi
mettre à la disposition du corps universitaire des locaux fonctionnels étant donné que beaucoup
d’entre eux sont inadéquats (Institut des travaux publics, Ecole des cadres) car ayant appartenu à
d’autres institutions ou ils doivent être restituer à leur propriétaire originel (campus ex ENA).
Pour ses initiateurs c'est-à-dire les services centraux du ministère de l’enseignement
supérieur il est tout juste question de construire des modules standardisés (entités pédagogiques de
4000 places et cités universitaires de 2 000 lits avec leur accompagnement respectif) et ce campus
devant constituer une nouvelle université totalement autonome. Pour cela un terrain d’une
consistance de 170 ha leur a été réservé au niveau de la ville nouvelle.
1-2)- Programmation du projet de la ville universitaire :

La nomination d’un nouveau responsable à la tête de la wilaya de Constantine (le Wali) a
changé totalement et radicalement les données. Sur son initiative personnelle un autre projet fut
mis au point. A la formule classique du pôle universitaire, qui serait identique au précédant, une
nouvelle idée, un nouveau concept a été retenu : il consiste en la création d’une ville universitaire.
C'est-à-dire que dans une assiette foncière aux limites connues seront bâtis, selon un choix
préalable, les équipements pédagogiques, les équipements relatifs à la vie sociale estudiantine et
les logements pour les enseignants. Pour assurer la vie quotidienne, des équipements commerciaux
(de base), culturels et sportifs seront implantés. C’est créer une ville vivante fournissant tous les
moyens et toutes les commodités à ses utilisateurs et à ses habitants.
Ce type de ville qui existe dans certains pays (en Europe, aux Etats-Unis…) est nouveau
dans le notre. Il est innovant car il est en rupture avec tout ce qui a été réalisé précédemment (mis
à part le cas de Boumerdes). Il est également pionnier dans ce domaine et cela au même titre que
la ville nouvelle Ali Mendjeli. Le programme consiste en la construction de :
1-2-1)- Les structures pédagogiques :

De la dotation initiale qui est de l’ordre de 52 500 places pédagogiques, la ville
universitaire n’aura que 44 000 places pédagogiques. Les 8500 places pédagogiques restantes
seront implantées en partie sur les autres campus de l’université et en partie dans le pôle
universitaire Ali Mendjeli.
Le programme est conçu en 11 unités individualisées de 4000 places pédagogiques
chacune. C’est une université pluridisciplinaire puisque les enseignements qui y seront dispensées
couvrent une très large panoplie de disciplines : sciences médicales, sciences fondamentales,
technologie, sciences humaines… Administrativement ces structures ou entités seront érigées en
127
Faculté, en Ecole, ou en Institut. Cette université, une fois achevée, accueillera près de 60 000
étudiants (fourchette comprise entre 53 000 et 66 000 étudiants).
1-2-2)- Les résidences universitaires :

Les résidences universitaires programmées sont une vingtaine d’une capacité de 2000 lits
chacune. Nous aurons un total de 40 000 lits. Cet effort d’hébergement dénote le souci de la part
des autorités d’offrir de bonnes conditions sociales aux étudiants et aux étudiantes. Ainsi les 2/3
des étudiants en bénéficiera.
1-2-3)- Un pôle central :

C’est le pôle qui regroupe le rectorat de l’université, l’auditorium (capacité de 1000
places), une bibliothèque centrale (capacité de 3000 places), une mosquée et un restaurant central.
C’est un ensemble de commandement administratif et de rayonnement cultuel et culturel. De par
ses fonctions, quelque soit l’étude retenue pour ce projet, il doit se situer dans une position de
hauteur par rapport au reste.
1-2-4)- Un parc scientifique :

C’est un parc de près de 5 ha qui sera composé de plusieurs laboratoires de recherche et
d’expérimentation. Il sera le lieu où s’effectuera concrètement la recherche scientifique
(fondamentale et appliquée). Il est l’aboutissement du processus de développement universitaire.
Ce parc sera équipé en structures d’hébergement (studio) qui seront mis à la disposition des
chercheurs de passage.
1-2-5)- Un pôle sportif :

C’est un complexe sportif à la taille de la ville universitaire et de ses 60 000 habitants. Il
comprendra diverses installations : piscine, stade, salle de sport couverte, terrains de sport …
1-2-6)- Une zone d’habitat :

C’est un espace résidentiel réservé aux enseignants qui sera composé de 1500 à 1700
logements. L’habitat sera en individuel et en semi collectif. La résidence des enseignants sur leur
lieu même de travail donne une fonction complémentaire à la ville universitaire.
128
1-2-7)- Zone commerçante :
L’installation des commerces dans une ville donne une naissance à une vie urbaine et elle
participe à son développement. La création d’une zone commerçante poursuit deux objectifs :
- d’abord rapprocher les commerces des habitants (enseignants avec leurs familles) pour leur bien
être et leur confort.
- ensuite diminuer pour les étudiants le temps consacré aux achats et de ce fait ils pourront passer
la majorité de leur temps dans cette ville.
1-2-8)- Pôle d’arrivé et de départ :

C’est une aire de chargement et de déchargement des transports collectifs et individuels.
C’est aussi un espace de stationnement (parking) pour les véhicules des étrangers et visiteurs. Elle
devrait se situer à l’entrée principale de la ville et facilement accessible au boulevard principal car
quelque soit l’étude retenue la circulation à l’intérieur de la ville sera essentiellement piétonne.
Et cette ville universitaire se présentera suivant la figure ci- dessous :
Figure n° (04) : Projet de la ville universitaire
POLE CENTRAL
RESIDENCES
POLE SCIENTIFIQUE
POLE PEDAGOGIQUE
POLE
SPORTIF
HABITAT
Source : Rapport descriptif DUC. Constantine 2006
129
Ce grand projet unique dans son genre dans tout le pays n’était ni existant, ni envisagé,
dans un quelconque programme planifié ou un schéma d’aménagement. Il représente à lui seul
l’équivalent de la totalité actuelle des effectifs étudiants et enseignants de l’université de
Constantine.
Les propositions d’étude d’aménagement de la première ville universitaire algérienne sont lancées
par voie de presse en Octobre 2005.
1-3)-Le choix du site de la ville universitaire :

La ville universitaire est située à la limite nord –est de ville nouvelle Ali Mendjeli comme
le montre la carte N° (13). D’une superficie de 170,20 ha son assiette foncière est limitée :
- Au nord, à l’est et à l’ouest par des terres agricoles.
- Au sud par la ville nouvelle : ce sont l’U.V N° 05 (et plus exactement son extension) et l’U.V
N°16 qui lui sont mitoyennes.
Son site est un terrain qui s’étend sur 170,20 ha en légère déclivité. Il représente un peu
plus du 1/10 de la superficie de la nouvelle ville Ali Mendjeli. Son implantation sur le rebord
d’une petite falaise lui offre une vue panoramique qui s’étend à l’horizon en englobant la ville de
Constantine, du Khroub et d’Ain Smara.
Le choix de ce site est motivé principalement par :

- Sa visibilité, sans aucune entrave, à partir du tronçon de l’autoroute nationale Est – Ouest, de
l’aéroport (pour les visiteurs) et de la route qui relie Constantine à Batna. Elle marque l’entrée des
deux villes que sont Constantine et Ali Mendjeli.
- Sa position par rapport aux grandes agglomérations à savoir Constantine et ses deux villes
satellites. Elle est presque à égale distance entre eux.
- Sa proximité avec les grandes infrastructures de communication à savoir la route reliant
Constantine à Batna, un tronçon de l’autoroute nationale Est - Ouest et l’aéroport international.
- Sa position limitrophe avec la ville nouvelle Ali Mendjeli facilitera la liaison et le raccordement
avec tous les types de réseaux.
- La disponibilité foncière et une assiette d’un seul tenant.
- La valeur agronomique des sols peu élevée.
- La très bonne portance du sol qui autorise tous les types de construction.
130
Carte n° (13)
Situation de la ville universitaire et du nouveau boulevard
131
-Le site du projet de la ville universitaire-
1-4)-Les recommandations de la commission de présélection :

Pour réaliser cet ambitieux programme, unique en son genre dans le pays, une commission
d’étude a été constituée. Elle regroupe plusieurs intervenants et acteurs issus des différentes
directions et organismes : DUC, DHW, ENNA, DSA, DLEP, DTP, DDMI, DPAT, CLOA,
Université, Protection civile, les Transports. Celle-ci a fait les recommandations suivantes pour
assurer la réussite de ce projet :
1/- La question de l’emplacement et de la taille actuelle de l’assiette foncière est à prendre en
considération car il sera nécessaire de déplacer, de décaler, le projet afin :
A/- d’éviter la zone rocheuse très accidentée située à la limite de la ville Ali Mendjeli.
B/- De s’éloigner autant que possible de la cote 732 mètres qui correspond à l’altitude
limite autorisée par la navigation aérienne.
C/- De prévoir une zone verte entre la ville nouvelle et la ville universitaire.
D/- D’augmenter la surface totale de l’assiette du projet qui pourrait s’avérer insuffisante
par rapport au programme proposé.
En réalité les deux premiers points évoqués dans cette recommandation n’ont été
découverts que lors de la sortie sur terrain, alors que le choix a été déjà effectué !
Ainsi en ce qui concerne le premier point c'est-à-dire éviter la zone extrêmement rocheuse
le décalage du projet vers l’ouest et l’empiétement sur de nouvelles terres agricoles seront
nécessaires car c’est ce même substrat rocheux qui a été la cause du transfert du projet de
cimetière de la ville nouvelle.
132
Quant au second point et qui concerne la cote 732 mètres c'est-à-dire l’altitude que ne
doivent pas dépasser les constructions pour des raisons de sécurité de navigation aérienne. Il
s’avère que les premières esquisses et projections spatiales ont prévu à cet endroit la réalisation du
pôle central qui comprendra d’imposantes constructions (Rectorat, bibliothèque, mosquée…) en
raison des recommandations initiales. De facto cette côte sera largement dépassée. En outre une
partie de l’assiette foncière retenue se situe dans le couloir de servitude de la navigation aérienne
(couloir des 6 Kms). Et pour rappel, ce sont ces mêmes problèmes qui se sont posés au début de la
décennie 1990 aboutissant au changement de la forme de la ville (amputation « bras de la
guitare »).
2/- L’accessibilité au site doit être étudiée d’une manière plus approfondie afin d’assurer une
bonne desserte des différents points de la ville universitaire.
3/- De créer un environnement favorable, attrayant, pour rendre cette ville universitaire attractive
en la dotant d’équipements d’accompagnement qui doivent rayonner sur les différentes zones de
cette ville c'est-à-dire en qualité et en nombre pour ceux qui sont appelés à y vivre, à y travailler et
à y étudier.
La ville nouvelle Ali Mendjeli a été crée pour recevoir les populations de Constantine ainsi
que celles de son groupement (villes satellites). L’objectif premier étant la satisfaction des
besoins en matière de logement. Des transformations, des corrections et des modifications sont
intervenues d’une manière progressive. En programmant une ville universitaire c’est un report
d’étudiants et d’enseignants qui est attendu. Cette ville spécialisée dans le secteur tertiaire
supérieur va donner une autre image, une autre fonction, à la ville Ali Mendjeli. Ce grand projet
qui contribuera à la tirer vers le haut n’est pas le seul. Un second grand projet, cette fois-ci intra
muros, est au stade d’études avancées.
2/- Le projet du nouveau boulevard :
Un observateur attentif de la ville Ali Mendjeli remarquerait que c’est plutôt la partie
septentrionale de la ville qui est la plus sollicitée par les autorités, par les entreprises, par les
commerçants. C’est vrai qu’elle est plus dynamique, plus animée, que la partie méridionale en
raison de la densité de sa population et de celle de ses équipements.
Paradoxalement c’est le grand boulevard central qui fait actuellement office de frontière,
de limite, entre ces deux parties. Pour rappel, selon les concepteurs de la ville nouvelle il devrait
133
être l’espace central sur lequel s’articuleraient les deux parties. C’est un axe de rayonnement et de
diffusion. Par conséquent il devrait être doté en équipements de haut niveau c'est-à-dire au profit
du secteur tertiaire supérieur. En bénéficierait les banques et assurances, les sièges d’entreprises,
l’hôtellerie pour tourisme d’affaires…. Mais comme c’est le cas pour cette ville nouvelle, il n’y a
pas eu d’études et de propositions concrètes. Actuellement, les bordures de ce long boulevard sont
vides, inoccupées, mis à part les grands immeubles de l’AADL qui se situent presque à ses deux
extrémités.
L’équipement des bordures de cet axe central est devenu une question centrale. Faut-il
encore attendre longtemps pour lancer des projets hypothétiques ? Si par « bonheur » des projets
se présentent combien de temps durera leur réalisation ? En tout état de cause ils prendront plus
de 3 années c'est-à-dire qu’au moment où la ville nouvelle sera presque achevée, son espace
central sera à l’état de chantier !
Ecartant cette hypothèse et donc ne s’aventurant point dans ce scénario hypothétique et
hasardeux, le premier responsable de la wilaya (le Wali) transféra le concept du boulevard central
ailleurs et plus exactement dans le quartier N° 5 qui se situe dans la partie sud – ouest de la ville.
C’est le boulevard séparant l’U.V N° 20 des U.V N° 18-19 qui a été retenu à cet effet
(carte N°13). Celui-ci présente, à priori, plusieurs avantages :
- Sur le plan de la réglementation urbanistique, les U.V en question bien qu’elles aient fait l’objet
de POS (celui de l’U.V. N° 19 a été approuvé, alors que celui des U.V. N° 18 et N° 20 n’est l’est
pas encore), n’ont pas fait l’objet de programmes d’habitat et d’équipements. Ce sont encore des
terrains à l’état de friche.
- Au niveau de l’accès à ce futur grand boulevard, en plus de la desserte interne qui est assurée par
le boulevard secondaire, un contournement de la ville Ali Mendjeli par une voie rapide devant
relier Ain Smara au Khroub est lancé. Il permettra aux visiteurs d’y accéder très rapidement et cela
sans être obligé de traverser la ville.
Ce grand boulevard fera l’objet d’une grande opération de construction et d’aménagement :

les assiettes foncières seront destinées à recevoir des programmes de logement promotionnel c'est-
à-dire des logements de haut standing, des équipements de haut niveau, des lieux de sociabilité
ainsi que des espaces extérieurs aménagés.
Ces projets seront répartis et confiés selon une nouvelle formule et un nouveau procédé : Le
promoteur retenu devra exécuter dans les délais requis le lancement des travaux, leur réalisation,
leur prolongation…etc. Il devra aussi protéger les plantations existantes et réaliser les espaces
verts et des aires de jeu.
134
Les principes d’aménagement du boulevard et par conséquent conditionnent tout
programme sont les suivants :
1- la silhouette du projet devra respecter les normes architecturales locales sur le plan des
hauteurs, façades, matériaux utilisés…etc.
2- La hauteur des constructions doit s’effectuer en harmonie avec l’environnement direct, et à cet
effet les duplex et les hautes constructions sont souhaitables.
3- La projection des façades doit être sur la base d’une façade urbaine homogène, en intégrant les
jardins, terrasses et toiture inclinée.
4- L’aménagement des chemins piétonniers doit se faire en harmonie avec le RDC (terrasse,
banquettes, traitement du sol, plantation…etc.).
Pour rendre ce boulevard attractif, à dense fréquentation, les équipements et les commerces
doivent être en relation avec l’environnement immédiat c'est-à-dire le pôle universitaire, l’hôpital
militaire (cybercafés, librairies, restaurant…).
Ainsi le mouvement d’installation des promoteurs est déclenché : les deux premiers qui ont
anticipé le développement de cette partie de la ville nouvelle ont projeté la construction d’hôtels
de luxe. La clientèle sera fournie par les visiteurs du pôle universitaire et de l’hôpital.
II/- Les pratiques de gouvernance :
De la période où elle a été initiée jusqu’à nos jours, la ville nouvelle a connu de
nombreuses péripéties : en effet dés les premières réflexions, les premières études et esquisses, les
différents acteurs sont intervenus pour lui imprimer leur vision, leur conception.
Qu’en est –il réellement ? Que s’est il passé ? Un retour sur l’idée de gouvernance nous
paraît nécessaire car il nous permettra d’analyser comment s’est faite la ville, qui sont ses faiseurs
et dans quelles conditions elle s’est faite ?
Sur le plan théorique, la ville étant le résultat de l’imagination de ses concepteurs, elle est
donc une projection dans le futur. Ses derniers ont produit une image c'est-à-dire une ville qui se
réalisera dans un futur très proche. Mais les présupposés relatifs à la ville même n’existaient pas
car par définition c’est une ville nouvelle, c'est-à-dire une ville bâtie ex nihilo, sans aucun élément
originel ou repère sur terrain. De ce fait cette opération de construction de la ville nouvelle peut
être assimilée sur le plan méthodologique à un scénario à accomplir.
135
Comme nous le savons, l’accomplissement des scénarios a fait l’objet de nombreuses
études à l’échelle mondiale, surtout depuis la décennie 1970, et dans ce cas précis nous nous
referons aux travaux de la DATAR (organisme français) et plus particulièrement à son ouvrage
« la méthode des scénarios » (1).
Ceux-ci considèrent que dans ce domaine de la prospective, deux grands types de scénarios
peuvent être réalisés pour aboutir à une situation souhaitable et possible à réaliser. Le premier
étant le scénario tendanciel qui vise à un futur souhaité à partir d’une situation donnée, de base.
Quant au second qui est le scénario d’anticipation, il construit une situation souhaitable et
réalisable sans tenir compte de l’existant. Il est entendu que ces deux grands types de scénario se
déclinent et se décomposent eux-mêmes en une série de scénarios plus approfondis et plus
spécialisés.
D’une manière simple, ils se décomposent de la manière suivante :
- Une Image Initiale qui décrit la situation de départ.
- Une Image Terminale qui caractérise la situation finale.
- Un Cheminement qui est le processus à mettre en œuvre pour l’accomplissement du scénario
(savoir faire, capitaux, techniques…)
Ils sont représentés selon les schémas ci-dessous :
(1) : La méthode des scénarios. Datar. Paris. 1974
136
Schéma N° 04 :
Scénario tendanciel
Capitaux Technique Savoir faire Durée
Cheminement
Image initiale Image terminale
Schéma N° 05 :
Scénario d’anticipation
Capitaux Technique Savoir faire Durée
Cheminement
Image initiale Image terminale
Source : Traitement personnel.
Ainsi le projet de réalisation de la ville nouvelle correspond dans une certaine mesure à un
scénario d’anticipation puisqu’il compte se réaliser sur un terrain dénudé dépourvu de construction
et sans référent socio culturel (schéma N°05).
En d’autres termes il s’agissait, en 1982, de réaliser le Schéma Directeur d’une ville
nouvelle s’inscrivant dans le cadre du PUD de Constantine et configuré en ZHUN (voir carte N°06
p 95).
137
Ce schéma directeur et le programme d’équipement qui l’accompagne constituent la
projection que nous considérons comme étant une Image Terminale. Bien qu’ayant acquis sa
légitimité dans le cadre du PUD de Constantine en 1982 ce n’est qu’après 6 années, puisqu’il a
fallu attendre 1988, qu’elle a franchi une seconde étape avec l’approbation des études mais avec
des contraintes supplémentaires.
Ce n’est réellement qu’au début de la décennie 1990 que le projet a commencé à se

concrétiser et par là même permettre aux différents acteurs de se manifester. Cependant la même
année où les autorités locales décidèrent de lancer les travaux préparatoires, de nouveaux textes
ayant trait à l’urbanisme sont publiés (Loi 90-29, relative à l’aménagement et à l’urbanisme).
Concrètement il fallait remplacer la ville produit du PUD et structurée en ZHUN par une ville
inscrite dans un PDAU et organisée en POS. Cette substitution est une exigence obligatoire.
Les exigences sociales devenant plus pressantes et les conditions politiques plus
exacerbées, elles ont conduit les autorités locales à commander une étude à l’URBACO devant se
réaliser dans les plus brefs délais.
Un document intitulé Rapport d’Orientation fut élaboré et achevé en Juin 1992. C’est une
nouvelle image terminale qui est produite. Celle-ci s’appuie sur le schéma directeur initial tout en
introduisant des modifications radicales au niveau de la conception, de structure, de l’organisation,
de la fonction et même du vocabulaire utilisé. C’est une nouvelle Image Initiale qui est produite et
certains de ses composantes demeureront fonctionnels jusqu’à nos jours.
Ce document devenant le document de référence, d’une part il permettra la concrétisation
des différents programmes de logement et d’équipement prévus et d’autre part il autorisera par la
suite l’implantation de tout programme et équipement valorisant la ville nouvelle (voir schéma ci-
dessous).
138
Schéma n 06
139
Ce mouvement presque quasi permanent de construction d’une Image Terminale à partir
d’une Image Initiale (6 en 25 années soit une moyenne d’une construction toutes les 4 années) est
sans aucun doute tributaire de la conjonction de plusieurs facteurs : politique, économique et
social. La ville nouvelle Ali Mendjeli est le produit de l’histoire récente du pays et de la ville de
Constantine.
Mais en prenant du recul, de la distance, il nous apparaît nécessaire l’examen d’un
paramètre. Pour essayer de comprendre la création et surtout le développement de cette ville
nouvelle à la fois décriée, rejetée, boycottée, par certains et source de satisfaction, lieu de
promotion sociale et niche de plus value pour d’autres ; le recours à l’acte de gestion, à la prise de
décision, c'est-à-dire à la notion de gouvernance s’impose. C’est un retour sur le chapitre 2 que
nous effectuons :
- Pourquoi dans certaines études et en particulier celles de la phase de démarrage du projet, tous
les intervenants concernés par la réalisation de cette ville ne se sont ils pas manifestés ?
- Pourquoi les zones de servitude (couloir aérien), les zones difficilement affectables (cimetière)
ne sont apparues que plus tard ?
- A quel niveau se situe la coopération et la coordination entre les différents acteurs ?
- Comment s’opère le processus de transformation partielle ou totale des U.V. ?
- En d’autres termes comment s’est effectuée la gouvernance de ce projet ?
Dans notre analyse nous nous limiterons volontairement à l’action des acteurs locaux car
celle des acteurs situés au niveau national a été étudiée précédemment (1).
Dès le départ le projet de création de la ville nouvelle a acquis l’adhésion des différents
acteurs que sont les autorités locales, les élus locaux, les services techniques, les experts et la
société « locale ».
En ce qui concerne les grandes caractéristiques de la ville (superficie, forme et taille…) il y
a eu plutôt un consensus après les réserves et les objections qui ont été émises par les services
techniques.
Durant la phase de réalisation les pratiques de la gouvernance (formes et modalités) ont
subi des modifications très importantes comme le montre le schéma N° 07.
(1) : CHERRAD S.E / SAHRAOUI B (2004) : gouvernance urbaine et réalisation de la ville Ali Mendjeli près de
Constantine. P.175-184, n°68-69. Cahiers du CREAD. Alger.
140
Schéma n 07
141
Ainsi on relève qu’en une dizaine d’années on est passé au minimum par trois stades qui
correspondent à des étapes totalement différentes :
-- Au départ, nous avons une présence assez large d’acteurs qui participent aux prises de décision.
Ils ont opté pour le consensus, pour le compromis et l’alternative. Les modifications dans la forme,
la taille et la fonction de la ville en sont là pour l’attester. Il s’agissait en premier lieu de créer les
conditions nécessaires pour l’implantation de la ville nouvelle. Il s’agissait de rendre concret le
projet de la ville nouvelle en la « faisant sortir de terre » et donc de réaliser la première U.V. Cette
tache s’est réalisée sous l’autorité du Wali qui est le premier responsable à l’échelon local.
-- Par la suite c'est-à-dire dans la seconde étape, on observe que le nombre d’acteurs s’est réduit
puisque l’on passe à une situation caractérisée par l’omniprésence de deux acteurs : l’autorité
locale et les services techniques. Tantôt ce sont les services techniques qui sont les leviers de la
gouvernance et tantôt c’est l’autorité locale et cela dès que le processus de transformation des
U.V. est entamé. Cette étape qui est celle de la consolidation du projet de la ville nouvelle
correspond globalement à la création du quartier. La gouvernance à ce stade est dirigée et
sélective.
-- Dans la troisième étape, on relève une nouvelle pratique de gouvernance car la ville est
désormais une réalité concrète. Cela correspond à la phase d’équipement et de réalisation de
presque toutes les U.V qui sont situées dans les autres quartiers. En fait l’achèvement de la ville
telle qu’elle a été projetée, il y a un peu moins de deux décennies, étant proche la gouvernance qui
s’exerce devient restreinte et volontariste. Un des derniers stades à atteindre est celui de
l’affirmation de sa vocation. Le projet de création de la Ville Universitaire rentre dans cette
perspective et il est l’exemple même de ce volontarisme.
La réalisation de la ville nouvelle est donc passée par différentes phases dont chacune
d’elle a été empreinte d’une forme particulière de gouvernance. Celles-ci ont pour élément
commun le rôle décisif de l’autorité locale qui est devenu de plus en plus prééminent au fur et à
mesure que la ville se construit. L’omniprésence du premier responsable c'est-à-dire le wali est
indiscutable. C’est sous sa responsabilité que la ville s’édifie. D’une manière schématique la ville
nouvelle a connu :
142
Un Wali qui a eu en charge de réunir les conditions de réalisation de la ville nouvelle.
Un Wali qui a eu en charge la réalisation de la première U.V. de la ville nouvelle.
Un Wali qui a eu en charge la réalisation du premier Quartier de la ville nouvelle.
Un Wali qui a en charge d’achever l’édification de la Ville Nouvelle qui deviendra une
Grande Ville.
De cette chronologie assez schématique on retiendra l’action prépondérante du premier

responsable à l’échelon local. Néanmoins il y a lieu de signaler l’absence totale d’une structure
qui est prévue par la loi N° 02-08 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur
aménagement.
En effet l’article N°7 institue un organisme dénommé Organisme de Ville Nouvelle qui est
chargé :
« - d’initier et de diriger les actions d’étude et de réalisation de cette ville nouvelle, en relation
avec les collectivités territoriales concernées.
- de réaliser, pour le compte de l’Etat, les opérations d’infrastructures et d’équipements
nécessaires à la ville nouvelle, en tant que maître d’ouvrage délégué. »
L’absence de cet organe confirme bien que la gouvernance est restreinte et directe.
En outre, cette même loi et dans son article N° 8, « institue pour chaque ville nouvelle un
plan dénommé « Plan d’aménagement de la ville nouvelle ». Ce plan couvre le périmètre
d’aménagement fixé pour cette ville nouvelle ainsi que son périmètre de protection… ».
Dans la réalité, si le Plan d’Aménagement de la ville nouvelle est l’actuel plan
d’aménagement ou l’actuel schéma directeur, le périmètre de protection quant à lui n’est pas
encore institué.
Sa délimitation est assez problématique car devant entourer la ville nouvelle et lui servir de
ceinture protectrice. Durant sa réalisation il est fort probable qu’il se heurtera à la présence des
nouveaux grands équipements structurants tels que la ville universitaire.
Ainsi au sens strict du terme gouvernance urbaine notre analyse nous pousse à conclure
qu’elle s’est exercée différemment selon les périodes en raison des conditions nationales
(programmes et allocations financières octroyées selon la conjoncture économique) et des
exigences locales (relogement des sinistrés et des habitants des bidonvilles, promotion sociale par
la promotion immobilière et foncière ...). Il en a résulté une forme urbaine différente de la forme
initiale, des taux d’occupation différents et de nouvelles vocations pour les U.V.
143
Conclusion
Avec ces nouveaux grands projets (et d’autres à venir) ce n’est plus un avenir incertain qui
se dresse devant la ville nouvelle car le cap du non retour est déjà franchi, mais c’est plutôt un
réajustement, une adaptation, aux nouvelles exigences qui se présenteront à l’avenir. De
nouvelles formes et pratiques différentes de gouvernance apparaîtront – elles ?
Toute cette dynamique résultant du principe, du leitmotiv, qu’il fallait aller de l’avant c’est à
dire construire et équiper la ville nouvelle celle-ci doit désormais prendre en compte d’autres
paramètres. Située à égale distance entre Constantine et ses deux villes satellites que sont Ain
Smara et Le Khroub quel rôle jouera-t-elle ? En d’autres termes quelle sera sa place dans
l’agglomération urbaine constantinoise ?
144
CONCLUSIO N GENERALE
Photo N° 26 : ville nouvelle Ali Mendjeli en 1993
Aéroport
RN 79
Début des travaux dans la

Ville nouvelle Ali Mendjeli
U.V.06
Les quatree chemins
Source : Photo aérienne I.N.C. 1/63 000
Photo N° 27 : ville nouvelle Ali Mendjeli en 2007
Source: Google earth
145
Toute ville nouvelle dans le monde a une histoire de sa conception avant d’avoir une
histoire de sa réalisation. Celle d’Ali Mendjeli obéit à cette règle. L’idée de la réalisation de la
ville nouvelle Ali Mendjeli –notre thème d’étude- nous parait à la fois ancienne et récente car cela
dépend de la période temporelle, de la dimension historique qu’on lui octroie.
L’idée de sa création qui remonte à 1974 dans le cadre du PUD de Constantine est donc
assez ancienne. Elle correspond d’ailleurs à la même période où il était question de créer une ville
nouvelle (Bourghzoul) dans la zone centrale des Hauts Plateaux. C’est donc une durée assez
longue (un peu plus de 3 décennies) qui nous est offerte pour l’analyse. Elle nous permet de
comprendre et de saisir tout le processus qui a abouti à la situation actuelle. Cela revient à nous
poser une question de base : les initiateurs de ce projet avaient –ils saisi l’importance de ce projet
en créant, en concevant, cette opportunité pour Constantine ?
Mais c’est également une période assez courte qui se présente à nous car la ville nouvelle
est devenue une réalité (depuis une décennie) et en plus elle est n’est pas achevée c'est-à-dire
qu’elle est en devenir.
Paradoxalement c’est une métropole intérieure qui a engendré une ville nouvelle et non pas
une métropole littorale (Alger ou Oran). C’est donc une opération pionnière qui s’est opérée dans
ce domaine. Et partant c’est aussi une autre question de base qui nous est posée ?
La création de cette ville avait plusieurs objectifs qui devaient résoudre les différents
problèmes que connaît la ville mère Constantine. Nous les avons présentée et analysée. Mais ses
objectifs ont-ils été atteints ? Sa mission a-t-elle été accomplie ? Si dans le domaine de l’offre du
logement, des équipements de base, la question paraît largement réglée c’est par contre dans celui
de la structuration de la ville, c'est-à-dire la combinaison et la répartition des différents éléments,
que des « ratés » apparaissent.
Les multiples transformations (plan, structure, organisation, forme et fonctions) qu’elle a

connues tout au long de sa construction en sont la cause principale. Elles ont pour origine des
éléments exogènes c'est-à-dire situés à l’échelle du pays (dispositif et cadre juridique, niveau
économique du pays…) et endogènes c'est-à-dire situés au niveau de Constantine (dégradation du
cadre bâti de la vielle ville, éradication des bidonvilles, quartiers affectés par les glissements de
terrain, rareté des terrains urbanisables...).
Si au final la ville telle qu’elle a été conçue n’est que partiellement celle qui se présente à
nous d’autres paramètres sont intervenus. C’est dans le domaine de l’action publique et plus
exactement dans son champ d’application que nous avons trouvé quelques éléments de réponse.
146
Ceci a été pour nous la ligne de démarcation avec les travaux universitaires déjà réalisés
(mémoires de Magister et thèses de Doctorat). De ce fait nous avons examiné le processus de
réalisation de la ville nouvelle par le biais de l’acte de gestion du projet urbain ce qui revient à dire
que nous avons eu à recourir à la notion (et concept) de gouvernance urbaine.
En privilégiant cet axe de recherche nous avons tenté de saisir de nouvelles dimensions qui
peuvent nous expliquer dans quelles conditions se prend une décision et par qui elle se prend.
Dans une telle approche, c’est la place, le poids, des différents acteurs qui est fondamental et
déterminant.
L’analyse des modifications qu’elle a subie s’est réalisée d’une manière chronologique
mais en rapport avec le jeu des acteurs en présence. Ainsi l’augmentation du nombre de logements
dans certaines unités de voisinage, le changement de la typologie de logements, celui des types de
programmes et les nouvelles fonctions affectées aux unités de voisinage résultent de l’action des
acteurs intervenants qui relèvent ou appartiennent aux différents pouvoirs : politique, technique…
Sur ce plan, cette ville nouvelle est un champ d’expression et d’application de plusieurs
types d’acteurs : politique, administration, élu, collectivités locales, expert technique et société
civile qui concourent à sa réalisation. Cette production urbaine est marquée et gravée par leurs
idées et leur conception de la ville. Sur le terrain les signes et les marques sont présents.
De ce fait la qualité du produit urbain dépend toujours du degré de participation de chaque

acteur et de sa prise de décision par rapport au projet urbain, en d’autre terme de sa gouvernance.
Et comme le souligne Gérard March « en présence du développement des grandes agglomérations
et des inquiétudes auxquelles elles ont donné lieu, la notion de gouvernance est apparue à point
nommé pour exprimer la complexité des processus politiques dans les villes où étaient en présence
des institutions politiques locales, mais aussi centrales, des acteurs économiques et privés » (1).
Cette nouvelle notion programme est présentée comme une nouvelle méthode de gestion
qui peut rassembler et coordonner les multiples et différents acteurs autour d’une seule décision.
La ville nouvelle Ali Mendjeli a connu plusieurs formes et pratiques de gouvernance depuis
le début de sa réalisation jusqu’à l’heure actuelle. Celles qui ont été présentées et analysées
répondent à partie à notre questionnement. Le champ de la recherche demeure encore largement
ouvert pour qui s’interroge sur la gestion des villes.
(1) : www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/hab2/taksim/renforc.htm
147
Cette ville nouvelle est devenue une réalité tangible en moins d’une décennie et cela en
raison de l’accumulation des problèmes de logement qu’a connu Constantine qui a en quelque
sorte constitué un réservoir, une motrice ininterrompu d’une part et une constante politique
volontariste de l’Etat qui s’est exercée et exprimée sous différentes formes d’autre part.
Inexistante, non répertoriée, dans les statistiques de l’ONS lors du RGPH de 1998, elle
compterait à la fin de 2006 plus de 60 000 habitants avec un parc de 14 154 logements achevés et
11 093 logements en cours de réalisation. Disposant des équipements qui sont nécessaires à ses
habitants, elle possède déjà d’autres équipements à rayonnement régional. D’une utopie pour ses
initiateurs elle est désormais bien réelle et ayant sa place dans l’aire urbaine de Constantine.
Pour conclure certaines questions demeurent présentes quant au devenir de la ville

nouvelle Ali Mendjeli :
- Connaîtra-t-elle encore d’autres transformations et modifications avant son achèvement ?
- Dans quelles conditions s’exercera sa gouvernance ?
- Est-ce que la ville nouvelle trouvera sa fonction et sa vocation ?
- Est-ce que l’expérience de la ville nouvelle Ali Mendjeli sera prise en considération dans la
perspective de la création des autres villes nouvelles ?
La ville nouvelle Ali Mendjeli nous paraît plus un exemple à faire et non un exemple à suivre.
148
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages:
- Abdelghani Abouhani (2003) : Enjeux urbains et luttes d’institutions dans les villes marocaines.
URBAMA. Tours. France.
- Antoine Bailly (2001) : Grandes infrastructures de transports, forme urbaine et qualité de vie -
Synthèse des rapports de recherche COST-C-2, Suisse-
- LAROUK. M-H (1986): La ville de Constantine, étude de géographie urbaine. Alger, E.N.A.L.
Thèses et mémoires :
- ACHRARD Sabrina (2004) : Métropolisation et territoires préférentiels de la mondialisation en
Algérie. Le cas de Constantine. Mémoire de magister, D.A.U. Université de Constantine.
- KARA Hassina (1997): Croissance urbaine et mode de développement de Constantine. Mémoire

de magister, D.A.U. Université de Constantine.
- MAKHLOUFI Lilia (2003) : Emergence, évolution et identité d’une ville nouvelle. Cas de Ali
Mendjeli. Mémoire de magister, D.A.U. Université de Constantine.
- MEGHRAOUI CHOUGUIAT Nacira (2004): Quel habitat pour l’Algérie : production-

conception- réalisation. Thèse de doctorat d’Etat. D.A.U. Université de Constantine.
- Nadra NAIT- AMAR (2005) : Une solution à la question de la congestion de Constantine : Ville
nouvelle Ali Mendjeli. Mémoire de magister, D.A.U. Université de Constantine.
‫ ﻤﺫﻜﺭﺓ‬.‫ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬،‫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬:‫ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‬:(2004 ) ‫ ﻤﺭﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺸﻴﺵ‬-
.‫ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‬.‫ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬.‫ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‬
‫‪ -‬ﺒﻥ ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻓﺅﺍﺩ ) ‪ :(2001‬ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺘﺤﻭﻻﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ‪ . .‬ﻤﺫﻜﺭﺓ‬
‫ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻤﻨﺎل ﺍﺴﻁﻤﺒﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻨﻬﺎﺩ ﻟﻬﺸﺒﻠﻲ ) ‪ :(2003‬ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ -‬ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺠﻠﻲ‪ :-‬ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ‪،‬‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ‪ .‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺨﻤﻴﺱ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ )‪ :(2001‬ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺠﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ -‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل‬
‫ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺭﻴﺒﻭﺡ ﺒﺸﻴﺭ )‪ :(2005‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ‪.‬‬
‫ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻤﺭﻴﺠﺔ ﺼﺒﺭﻴﻨﺔ ) ‪ :(2003‬ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ – ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺠﻠﻲ‪ -‬ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪ /‬ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ ‪ -‬ﻤﺫﻜﺭﺓ‬
‫ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺴﺭﺍﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻴﺎﺱ )‪ :(2002‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪ -‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻨﻭﺍل ﺯﻴﺘﻭﻨﻲ )‪ :(2003‬ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪ ،‬ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ -‬ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻨﻭﺏ‬
‫ﻏﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪ -‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪Publications :‬‬
‫‪- BOUCHENEB Said (19-21 Mai 1999) : « Le logement en Algérie : entre produit social et‬‬
‫‪produit marchand ». Colloque international : Les services publics et leurs dynamiques au Machreq‬‬
‫‪et au Maghreb – L’Harmattan. Paris. 2001 -.‬‬
‫‪- CHERRAD. S.E/ SAHRAOUI. B : Constantine : une métropole à la recherche de sa‬‬

‫‪gouvernance. Revue du LAT N°4-2005/2. Université de Constantine.‬‬
- CHERRAD. S.E/ SAHRAOUI.B (2004): gouvernance urbaine et réalisation de la ville Ali
Mendjeli prés de Constantine. P.175-184, n°68-69. Cahiers du CREAD. Alger.
- Une ville nouvelle, pourquoi ? Séminaire national (22 et 23 Mai 2001): Revue du LAT n°2-
2004/2. Université de Constantine.
Articles Internet :
- G. CAVALIER (23 Novembre 1999): Introduction à la notion de gouvernance- Journée d’étude
« Territoire et sécurité »- ENA, Paris. http: www.ena.fr/ena.php? Id =004029010003.
- G. CAVALIER : Gouvernance, note de synthèse.
File://A:/Gouvernanca Urbaine/Gouvernance note de synthese.htm.
- CHEFCHAOUEN (2,3 & 4 Mai 2002) : Architecture, qualité urbaine et gouvernance : université
de printemps de l’architecture.
http : www.google.fr/search?q=cache:pjfpOhu0tp0J: www.seh.gov.ma/Manifestations...
- J. François Noubel (18 août 2004): The transitor. Org : gouvernance.
http: www. Thetransitioner.org/wiki.fr/tiki-index.php ?page=Gouvernance&PHPSESSID…
- J. KOOIMAN (1993) : Findings, Speculation and recommendations, dans Modern governance.
London, Sage. http : //agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/ Gouvernance.
- Logo du centre d’étude en gouvernance (06/04/2005) : Université d’Ottawa – Encyclopédie de
l’Agora - http : //agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/ Gouvernance.
- LORIN Dominique (Décembre 1998): Administre, gouverner, réguler in gouvernance ; Les
anales de la recherche urbaine n°80-81, p.85.
- Patrick le Galès (12/06/1996): Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine : « vers des
villes acteurs en Europe ». http : www. Cnrs.fr/Cnrspresse/n24a6.html.
- Patrick le Galès (1997): Les sociétés d’économie mixte locales in le gouvernement des villes,
territoire et pouvoirs. Descartes et cie, p.24 (CDU 35582).
http : www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/acceuil /bibliographies/gouvernance/biblio 3.htm.
- Vue sur la ville (Juin 2002) : Gouvernance urbaine et actualité n°3 P.01. La gouvernance urbaine
comme enjeux et durabilité, p3 et p5.
Rapports :
- ONS : RGPH (1966- 1977- 1987- 1998).
- Wilaya (1998) : Monographie de la Wilaya de Constantine.
- Direction du transport de la Wilaya de Constantine (2004): Rapport d’étude de faisabilité
d’une ligne de tramway à Constantine- Diagnostic sur les conditions des déplacements.
- URBACO (1991) : Pourquoi une ville nouvelle : rapport préliminaire.
- URBACO (1992) : Rapport d’orientation.
- URBACO (1994) : POS n°1, première tranche de la ville nouvelle.
- URBACO (1998) : PDAU du groupement de Constantine.
- URBACO (2006) : Expertise sur la ville de Constantine par rapport à son groupement (PDAU),
phase 1.
- DUC : Fiche technique 2003.
- DUC (2006): Rapport descriptif «ville universitaire ».
Arrêtés, circulaires et lois :

- Arrêté ministériel n°10 du 21 Juillet 2001, fixant les conditions et modalités de traitement des
demandes d’acquisition de logements dans le cadre de la location vente.
- Circulaire ministérielle n°200 du 08 Août 2001, définissant les modalités de réception et
d’enregistrement des demandes d’acquisition de logements dans le cadre de la location vente.
- loi n°02-08 du 08 Mai 2002, qui fixe les conditions de création et d’aménagement des villes
nouvelles.
- loi n°06-06 du 20 février 2006, portant loi d'orientation de la ville.
Revues :
- Revue trimestrielle de la CNEP- Banque (Mai 2003) : journée d’étude de CNEP- Banque/ IEDF
sur l’investissement.
- Revue trimestrielle de la CNEP- Banque (2003) : salon méditerranéen de l’immobilier.
Documentaires cartographiques :
- URBACO (1982) : PUD.
- URBACO (1983) : Plan d’affectation de la ville nouvelle Ali Mendjeli. Echelle 1/2000.
- DUC : Schéma 2003 .
- DUC : Schéma 2005 .
- I.N.C (1993) : Photo aérienne ; 1/63 000.
- Google earth (2007): Photo satellite.
ANNEXE
Tableau n° 01 : La répartition des logements par type de programme
logement
Type de Logements Logements Logements
% % % non %
programme inscrits achevés en cours
lancés
Logement
16618 38.46 11702 70.42 2444 14.7 2472 14.87
social
Logement
socio- 15620 36.15 983 6.3 4483 28.7 10154 65
participatif
Logement
7300 16.9 1156 15.84 2344 32.1 3800 52.05
location-vente
Logement
2924 6.77 00 00 1389 47.5 1535 52.5
individuel
Logement
596 1.38 163 27.35 433 72.7 00 00
promotionnel
Logement
150 0.34 150 100 00 00 00 00
evolutif
Total 43208 100 14154 100 11093 100 17961 100
Source: Duc+Traitement personnel
Tableau n° 02 : Les activités commerciales

dans le marché de l’U.V.06
Activité commerciale Nombre %

Fruits et légumes 70 44.87
Vêtements et chaussures 43 27.56
Tapisserie et broderie 13 8.33
Cosmetique 13 8.33
Article de ménage 07 4.49
Poulet et œufs 05 3.21
Poisson 05 3.21
Total 156 100
Source: Enquête personnelle Mars 2006
156
Carte N:06
STRUCTURE DE LA VILE NOUVELLE ALI MENDJELI
Zone Industrielle
Cs
CP
Cs
CP Cs
Cs
Zone Industrielle
Cp Centre principal
Zone Industrielle Cs Centre secondaire
Limite de la ZHUN
Les deux pistes de l’Aéroport 0 304m
Les deux servitudes de l’Aéroport
Source : PUD 1982

Carte N :13
VILLE NOUVELLE ALI MENDJELI

SITUATION DES NOUVEAUX GRANDS PROJETS
UV16
UV11
Projet de la ville universitaire
Projet du grand boulevard
0 120 240 360m
Source : DUC 2006 + Traitement personnel

Tableau N°03 : Classification des activités commerciales selon
leurs type de commerce
Type de commerce Activité commerciale Nombre %

Alimentation générale 134 54.69%
Quincaillerie 28 11.43%
Meubles 19 7.76%
Librairie 17 6.94%
Patisserie 14 5.71%
Viande congelé 12 4.90%
Commerce pur Eléctro-ménager 9 3.67%
Vêtements et chossures 5 2.04%
Patisserie traditionnel 3 1.22%
Boucherie 3 1.22%
Boulangerie 1 0.41%
total 245 100%
Le % par rapport au total 59.90%
Cafête 40 29.63%
Taxi-phone 26 19.26%
Fast-food 24 17.78%
Restaurant 16 11.85%
Pharmacie 11 8.15%
Salle des jeux 8 5.93%
Services
Fonction libérale 4 2.96%
Agence immobilière 2 1.48%
Auto école 2 1.48%
Douche 2 1.48%
total 135 100%
Coiffeur d'homme 13 44.83%
Coiffeur femme 10 34.48%
Photographe 4 13.79%
Artisanats
sérurier 2 6.90%
total 29 100%
Total 409 100%
Source: Enquête personnelle Mars 2006
157
RESUME
La ville nouvelle Ali Mendjeli peut être considérée jusqu’à présent comme étant le premier
et l’unique exemple d’une ville nouvelle. Elle est située sur le plateau de Ain El Bey à une
quinzaine de kilomètres au sud de la ville de Constantine. Elle a connu plusieurs phases durant sa
concrétisation (de la conception jusqu’à la réalisation).
L’étude de l’historique de la ville a permis d’identifier tous les acteurs intervenant dans son
étude, sa création et sa construction, notamment dans la production de l’habitat, ainsi que le degré
de leur participation dans le projet urbain. La coopération et la collaboration ou bien leur absence
entre les différents acteurs concourant à la réalisation de cette ville a abouti à des transformations
et des modifications de l’image initiale de la ville : la taille, la forme, le programme, la fonction…
s’en ressentirent. C’est en terme de gouvernance qu’elles ont été analysées.
La gouvernance qui est la coordination entre plusieurs acteurs, institutionnels, publics et
privés, citoyens est un mode défini et à définir de la prise de décision. Cette nouvelle notion est
présentée également comme une nouvelle méthode et une formule de gestion des métropoles et
des grandes villes afin de résoudre leurs problèmes.
Cette ville nouvelle a pu en une décennie sortir de terre pour devenir une réalité tangible
au prix de différentes modalités et pratiques de gouvernance urbaine dont l’autorité locale est
l’acteur pièce maîtresse.
Inexistante et donc non répertoriée dans les statistiques de l’ONS lors du RGPH de 1998,
elle compterait à la fin de 2006 plus de 60 000 habitants avec un parc de 14 154 logements
achevés et 11 093 logements en cours de réalisation. En outre elle dispose des équipements qui
sont nécessaires à son fonctionnement interne.
MOTS CLES
Gouvernance urbaine- ville nouvelle- unité de voisinage- quartier - acteurs- transformation-

métropole - projet urbain- équipements- services- logement – urbanisation- aire urbaine.
149
SUMMARY
The new city Ali Mendjeli can be considered until now as being the first and the single
example of a new city. It is located on the plate of Ain El Bey at about fifteen kilometers at
the south of the town of Constantine. It knew several phases during its concretization (of the
design until the realization).
The study of the history of the city made it possible to identify all the actors
intervening in his study, its creation and its construction, in particular in the production of the
habitat, as well as the degree of their participation in the urban project. The co-operation and
collaboration or their absences enter the various actors contributing to the realization of this
city led to transformations and modifications of the initial image of the city: the size, the
form, the program, the function… felt some. It is in term of governorship that they were
analyzed.
The governorship which is coordination between several actors, institutional, public

and private, citizens are a definite mode and to define decision-making. This new concept is
also presented like a new method and a formula of management of the metropolises and large
cities in order to solve their problems.
This new city could in one decade leave ground to become a tangible reality at the
price of various methods and practical of urban governorship whose local authority is the
actor centre piece.
Non-existent and thus not indexed in the statistics of the ONS at the time of the RGPH
of 1998, it would count at the end of 2006 more than 60.000 inhabitants with a park of 14.154
completed residences and 11.093 residences under development. Moreover it has the
equipment which is necessary to its working procedure.
KEY WORD
Urban governorship- city new - unit of vicinity- district – actors- transformation- metropolis
- urban project- equipment- services- housing – urbanization- urban surface.
150
‫اﻟﻤﻠﺨــــــــﺺ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺠﻠﻲ ﺃﻭل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻫﻀﺒﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻱ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ‪ 15‬ﻜﻠﻡ ﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ‪.‬ﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل‬
‫ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ‪ .‬ﻭﻜﺫﻟﻙ‬
‫ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ .‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺤﻴﺙ‪ :‬ﺍﻟﺤﺠﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻜل‪ ،‬ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‪ ،‬ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ‪...‬ﺍﻟﺦ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ‬
‫ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ‪،‬‬
‫ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺸﺭﺡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪ .‬ﻫﺩﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻓﻲ ﻋﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﺘﻨﺠﺯ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﺎﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺴﺠﻼﺕ ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺨﻼل ﺁﺨﺭ ﺇﺤﺼﺎﺀ )‪ ،(1998‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺤﺘﻭﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺔ ‪ 2006‬ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ‪ 60 000‬ﺴﺎﻜﻥ ﻭ ‪ 14 154‬ﺴﻜﻥ ﻤﻨﺠﺯ ﻭ ‪ 11 093‬ﺴﻜﻥ‬
‫ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻜﻠﻤـــــﺎت اﻟﻜﺎﺷﻔــــــــﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ -‬ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ -‬ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ‪ -‬ﺍﻟﺤﻲ‪ -‬ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ‪-‬‬
‫ﻤﺘﺭﻭﺒﻭل‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪ -‬ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ‪ -‬ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ -‬ﺍﻟﺴﻜﻥ‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﺎل‬
‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ‪.‬‬
‫‪151‬‬

KAS4812

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

KAS4812

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

KAS4812

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE MENTOURI DE CONSTANTINE

LA VILLE NOUVELLE ALI MENDJELI : ACTEURS ET

Par : KASSAH LAOUAR INES

Sous la direction du Pr. CHERRAD Salah- Eddine

Soutenue en Mars 2007

Après avoir achevé à ce travail, je tiens à remercier le Professeur Salah

A tous les responsables des directions et services qui m’ont aimablement

A tous mes amis

Conclusion de la première partie…………………………………………. 38

1/- Historique de la ville nouvelle Ali Mendjeli………………………………………………... 40

Conclusion générale…………………………………………………………… 145

Tableau N° Titre Page N°

LISTE DES GRAPHES

Graphe N° Titre Page N°

Figure N° Titre Page N°

LISTE DES CARTES

Cartes N° Titre Page N°

LISTE DES SCHEMAS

Schéma N° Titre Page N°

Photo N° Titre Page N°

De ce fait le développement des villes s’opère de manière désordonnée, spontanée, à partir

Située sur le plateau de Ain El Bey et à environ 12 Km du centre de Constantine, la ville

Contrairement à la ville - mère qui a connu un long processus de développement et donc

Ce questionnement de la ville et de la ville nouvelle à partir de la gouvernance, examine les

- Les outils méthodologiques :

1/- La recherche bibliographique :

2/- La collecte des données :

3/- Le travail de terrain :

DE LA VILLE ET DE LA GOUVERNANCE URBAINE

LA VILLE DE CONSTANTINE : ETAT DES LIEUX

Tableau n° (01) : Evolution de la population de la ville de Constantine et de ses villes

1966 1977 1987 1998

Tableau n° (02) : Population de Constantine transférée aux

Villes Satellites 1977- 1987 1987-1998 Après 1998

Evolution des taux d'accroissement de

Constantine Villes satellites

Source : ONS+Traitement personnel

Le développement rapide de Constantine, aboutissant à son surpeuplement, ne s’est pas

Ville Nombre de sites Nombre de ménages Population résidente %

II/-Les difficultés que connaît la ville de Constantine :

Résultant du besoin et de l'urgence d'urbaniser les périphéries de la ville au lendemain de

1-1/- La dégradation de la vielle ville :

Tableau n° (04) : Etat des constructions dans la Médina de Constantine

Quartier Battisses En Ruine Menacent Etat Etat Total

1-2/- L’apparition du phénomène des glissements de terrain :

Tableau n° (05) : Les sites des glissements de terrain

Couleur Etat % Nombre de constructions Observation

Année Site Nombre de familles relogées

1-3-1/- L’habitat spontané en dur :

Ces habitations construites sans permis de lotir ou de construire, nécessitent une

(1) APC de Constantine.

Cité Chaaba Rsas - Boumerzoug- Cité Ain Askar- Bardo-

1-3-2/- Les bidonvilles :

Cité Bessif – Boumerzoug-

Tableau n° (08) : Etat des bidonvilles de la ville de Constantine.

Secteur Urbain Nombre de Gourbis Nombre de famille %

Année de Nombre de Lieu de la nouvelle

2/-Les espaces verts :