Royaume du Maroc ‫المملكة المغربية‬

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche ،‫وزارة الفـــالحة والصـــيد البـــحري‬

Maritime, du Développement Rural et des ‫التنمية القروية والمياه والغابات‬
Eaux et Forêts
Direction Régionale de l’Agriculture ‫المديـرية الجهـوية للفالحة لسـوس‬
Du Souss-Massa ‫ماسة‬
Direction Provinciale de l’Agriculture de ‫المديرية االقليمية للفالحة‬
Agadir ‫أكادير‬

Aménagement hydro-agricole relatif à l’alimentation

photovoltaïques des électropompes par un (01) champ

photovoltaïque pour l’irrigation du périmètre de plantation de

Tizgzaouine, C.T Sidi Mzal, cercle de Ighrem, province de

Taroudant dans le cadre du plan Maroc vert.

Marché n °09 /2021/DPA/1/SAHA du 25/11/2021 à 11 h

Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime, du Développement Rural et des
‫المملكة المغربية‬
Eaux et Forêts ،‫وزارة الفـــالحة والصـــيد البـــحري‬
 ‫التنمية القروية والمياه والغابات‬
Direction Régionale de l’Agriculture ‫المديـرية الجهـوية للفالحة لسـوس‬
du Souss-Massa
Direction Provinciale de l’Agriculture de ‫ماسة‬
Agadir ‫المديرية االقليمية للفالحة‬
‫أكادير‬

MARCHÉ N°: ….. /2021/DPA/1/SAHA

OBJET : Aménagement hydro-agricole relatif à l’alimentation photovoltaïques des

électropompes par un (01) champ pour l’irrigation du périmètre de plantation de
Tizgzaouine, C.T Sidi Mzal, cercle de Ighrem, province de Taroudant , dans le cadre du
plan Maroc vert.

Marché passé après appel d’offres ouvert , sur offres de prix en application des dispositions de l’alinéa 2,
paragraphe 1 , de l'article 16 et l’alinéa 3 paragraphe 3 , de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

Entre :
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, et de la Pêche Maritime représenté par Mr. le Directeur Provincial
de l’Agriculture de Agadir qui assure le rôle de « Maître d’Ouvrage » et désigné ci-après par le vocale
« Administration ».

D’une part,
Et :
Monsieur:

Agissant : au nom et pour le compte de :

Au capital de :

Adresse du siège social de la société :

Faisant élection de domicile à:

Inscrit au registre de commerce …. sous le n° :

Affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale n° :

Patente n° :

Titulaire du compte Bancaire n° :

D’autre Part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
 CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché passé entre l’administration et l’Entrepreneur a pour objet : Aménagement hydro-
agricole relatif à l’alimentation photovoltaïques des électropompes par un (01) champ
pour l’irrigation du périmètre de plantation de Tizgzaouine, C.T Sidi Mzal, cercle de
Ighrem, province de Taroudant dans le cadre du plan Maroc vert.

ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé après appel d’offres ouvert , sur offres de prix en application des dispositions de l’alinéa 2,
paragraphe 1 , de l'article 16 et l’alinéa 3 paragraphe 3 , de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle .

ARTICLE 3 : CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent marché consisteront on :

- L’alimentation d’une pompe de surface d’une puissance de 15 Kw, et d’une (01) pompe
immergée de 9.5 Kw par un seul champ photovoltaïque qui sera dimensionné selon la plus
grande puissance (15Kw) ;
- L’alimentation photovoltaïque d’une station de tête;

A travers le périmètre de plantation de Tizgzaouine, C.T Sidi Mzal, Cercle de Tafraout, Province de
Agadir, dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Les données du site à équiper sont comme suit :

- Périmètre : Tizgzaouine
- Commune Territoriale  : Sidi Mzal
- Cercle  : Ighrem
- Province  : Taroudant

- CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les travaux à réalisés serons conçus selon les dispositions constructives suivantes :
- Alimentation photovoltaïques des pompes de surface;
- Alimentation photovoltaïques d’une pompe immergée;
- Alimentation photovoltaïques d’une station de tête ;
- Système d’alarme antivol pour chaque système;
- Construction d’une clôture en grillage galvanisé pour assurer la protection de chaque système solaire.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les obligations du Fournisseur pour l'exécution des fournitures du marché résultant de l'ensemble des
documents selon l’Article 5 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 5 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET DOCUMENTS

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et
notamment :
- Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013)relatif aux marchés publics.
- le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 ( 13 mai 2016). Approuvant le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de
l’Etat (CCAGT).
- Le décret Royal n°330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant règlement
général de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété.
- La Circulaire n° 3/4/4126/DNRT du 6/2/89 relative aux usages des Ciments Portland
composés.
- La circulaire n° 459/SGG/CAB en date du 12 Février 1959 et l’instruction
n°23/59/SGG/CAB du 6 Octobre 1959 relatives aux travaux de l’état des établissements publics des
collectivités locales.
- Les textes officiels réglementant les salaires et la main d’œuvre
 - Le Dahir n° 89-30 du 21/11/89 relatif à l’extraction du sable et des matériaux de
construction.
- Le Dahir du 27 Décembre 1994 sur la législation des accidents de travail.
- Décret n° 2-07-1235 du 04/11/2008 relatif au contrôle de dépenses de l’Etat.
- Dahir n° 1/15/05 du 19 Février 2015 pour application de la loi n° 13/112 relatifs au
nantissement tel qu’il a été modifié ou complété.
- L’arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015fixant les règles
et les conditions de révision des prix des marchés publics
-Le décret n° 2-14-272 relatif aux avances en matière de marchés publics. Projet de décret
n° 2-14-272 relatif aux avances en matière de marchés publics.
-Décret n° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiements et
les intérêts moratoires relatif aux commandes publiques. (BO n° 6488 du 04/08/2016).
-Décret N° 2.19.184 modifiant et complétant le Décret N° 2-16-344 du 22 juillet 2016 fixant les
délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques a consacré le
dispositif de dépôt électronique des factures.

Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché

ARTICLE 6 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maître d’ouvrage est le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, représenté par le Directeur
Provincial de l’agriculture d’Agadir.

ARTICLE 7  : VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’autorité
compétente.

En application de l’article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013).la notification
de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai de 75 jours à compter de la date fixée pour
l’ouverture des plis.
ARTICLE 8 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
En application de l’article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013).la notification
de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai de 75 jours à compter de la date fixée pour
l’ouverture des plis.
L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers
jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.
Toutefois le maître d’ouvrage peut dans un délai de Dix (10) jours avant l’expiration du délai visé au
paragraphe premier ci-dessus, proposer à l’attributaire par lettre recommandée de maintenir son offre
pour une période supplémentaire déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours à compter
de la date de réception de la lettre du maître d’ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus
de l’attributaire main levée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

ARTICLE 9 : CARACTERE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y
compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge
pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail.
ARTICLE 10  : REVISION DES PRIX
Les prix du présent marché sont révisables selon l’Article 12 du décret N°2-12-349 et l’Article N°54 du
CCAG-T.

Les prix du présent marché sont révisables suivant la formule ci après :

P= P0 (0,15 + 0,25 x S1 ( 1+ChTp)/S10( 1+ChTp0)+ 0,20* Sc/Sc0 + 0,20 xAt/At0 + 0,10 Mc1/Mc10 +
0,10 Mtn/Mtn0

dans laquelle :
P : Prix révisé de la prestation considéré ;
P0 : Prix initial de cette même prestation ;

At, Cs, Mc1, S1, ChTp, MTn : Index simple du mois de la date de l’exigibilité de la révision ;
At0, Cs0, Mc10, S10, ChTp0, MTn0 : Index simple relatif à la prestation au mois de la date limite de
remise des offres. (At = Acier tor, Cs = Ciment en Sac, Mc1 = Index globale pour terrassement
ordinaire, S1,ChTp= Salaire et charge sociale, Mtn= Transport privé par route)

ARTICLE 11  : DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément à l'article 8 du CCAG-T, Le délai global d'exécution des travaux est fixé à Quatre (04)
mois à compter du lendemain de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maître d’ouvrage qui doit être donné dans
un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de l’approbation du marché.
L’entrepreneur doit commencer les travaux à la date fixée par l’ordre de service du maitre d’ouvrage qui ne
peut, sauf cas d’urgence, être inférieure à dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de
service prescrivant le commencement des travaux.

Il appartiendra à l'Entrepreneur, dans le cadre de son programme de travaux, de se prémunir à sa

convenance contre des retards éventuels de ses sous-traitants. De convention expresse, il ne pourra arguer
du retard d'un de ceux-ci pour éluder une quelconque de ces obligations.

ARTICLE 12  : PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une
pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (Un pour mille) du montant du marché (DH / jour
calendaire) modifié ou complété éventuellement par les avenants.
Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à
l’entrepreneur.
L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.
Toutefois, en application de l’article 65 du CCAGT), le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à
huit pour cent (8%) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après
mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par
l'article 70 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 13  : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixé à Quinze Mille Dirhams (15.000,00 dhs).

Le cautionnement définitif est fixé à 3% (trois pour cent) du montant initial du marché arrondi en dirham
supérieur conformément à l’Article 15 du CCAG-T, et doit être constitué dans les (20 jours) qui suivent la
notification de l’approbation du marché.

La retenue de garantie à prélever sur les décomptes est de 10 %. Elle cessera de croître lorsqu’elle
atteindra 7 % (sept pour cent) du montant initial du marché augmenté le cas échéant des montants des
avenants, elle sera remboursée après approbation du procès-verbal, de la réception définitive par
l’autorité compétente.

ARTICLE 14  : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à une (01) année à partir de la date de la réception provisoire selon l’Article
75 du CCAG-T.

Pendant la durée du délai de garantie, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu
de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les
tiers pour dommages résultant de l’exécution des travaux.

ARTICLE 15  : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
l’article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 16  : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

Pendant toute la durée du chantier, l'Entrepreneur sera tenu de prendre, sous sa responsabilité et à ses
frais, toutes les mesures particulières de sécurité et d'hygiène qui seront nécessaires en égard à la
nature de ses propres travaux, des matières qu'il emploie et aux dangers que celles-ci comportent, ainsi
que toutes les mesures communes de sécurité (logements du personnel, hygiène, prévention, des
accidents, médecine du travail, premiers secours ou soins aux accidents et maladies, protection contre
l'incendie, protection de l'environnement, dangers d'origine électrique, etc. ). En tous cas, l'entrepreneur
doit se conformer à l'article 33 du CCAGT.

ARTICLE 17  : ASSURANCE
Avant tout commencement des travaux, l’Entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les attestations
des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du
marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 25 du CCAG-T tel qu’il a été complété ou
modifié.

ARTICLE 18  : DROITS D'ENREGISTREMENT

L’Entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement du marché, tels que ces
droits résultent des lois et règlements en vigueur, conformément à l’Article 7 du CCAG-T.

ARTICLE 19 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut par l’Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l’article 20 du C.C.A.G.T, toutes les
notifications qui se rapportent au marché lui seront valablement faites à l’adresse indiquée dans le
présent CPS.

ARTICLE 20 : SOUS-TRAITANCE
Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de l’article 158 du Décret n° 2-12-
349 précité.

La sous traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché, ni porter sur le
lot ou le corps d’état principal du marché.
Pour l’application de cette disposition le cahier des prescriptions spéciales doit indiquer, parmi les
composantes de la prestation, celles qui constituent le corps d’état principal, ainsi que les prestations qui
ne peuvent faire l’objet de sous traitance.

ARTICLE 21  : RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G – T.

ARTICLE 22  : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée après expiration du délai de garantie et conformément aux
dispositions de l'article 76 du C.C.A.G – T.

ARTICLE 23  : MODALITES DE PAIEMENT

Des acomptes mensuels sont réglés à l’entrepreneur sur la base de décomptes établis par le maître
d’ouvrage ou selon l’avancement des travaux.
Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de
tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.
Seules sont réglées les prestations prescrites par le CPS ou par ordre de service notifié par le maître
d’ouvrage.

Les prestations sont réglées par application des prix aux quantités réellement exécutées après déduction
de la retenue de garantie, (ou selon la méthode du métré). Les situations seront cumulatives et seront
réglées par application des prix aux quantités réellement exécutées).

ARTICLE  24 : REGLEMENT DES SOMMES DUES

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte courant
postal, bancaire ou à la Trésorerie Générale du Royaume ouvert au nom du Titulaire tel qu’il ressort de
son acte d’engagement.
ARTICLE 25 : RESILIATION
En cas du non-respect des clauses imposées par le présent marché et par les textes en vigueur, la
résiliation du marché sera prononcée après une mise en demeure, et ce conformément au décret n°2-12-
349 du Joumada I 1434 (02 Mars 2013) et au C.C.A.G-T.

ARTICLE 26  : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :
 La liquidation des sommes dues par le maître d'ouvrage sera opérée par les soins du Directeur
Provincial de l’Agriculture d’ Agadir.
 Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des
nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus à l'article 7 Le Dahir n°1-15-
05 du 29 Rabii II 1436 (19/02/2015) portant promulgation de la loi 1-12-13 relative au
nantissement des marchés publics, est le Directeur Provincial de l’Agriculture d’Agadir
 Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Préfectoral d’ Agadir, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

ARTICLE 27 : CONTESTATIONS – LITIGES

En cas de difficultés survenues entre le titulaire et le maître d’ouvrage au cours de l’exécution du marché,
il sera fait application des dispositions des articles 81-82-83 et 84 du CCAG-T précité.

En cas de désaccord, le litige entre le maître d’ouvrage et l’Entrepreneur est soumis aux tribunaux
compétents.
ARTICLE 28 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 précité, le
dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par
les concurrents.
Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie
étrangère convertible. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les prix des offres exprimées
en monnaie étrangère doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s’effectuer sur la
base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant
celle du jour d’ouverture des plis donné par Bank Al-Maghreb.

ARTICLE 29 : OCTROI D’AVANCES  

Le maître d’ouvrage versera au titulaire du marché le paiement d’une avance dont le montant et
les conditions sont définis par le décret n° 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de
marchés publics. Le paiement de cette avance sera dû après notification de l’ordre de service de
commencer les travaux du marché
Le titulaire est tenu de constituer avant l’octroi de l’avance une caution personnelle et solidaire
s’engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître
d’ouvrage.
Le taux de remboursement de l’avance est fixé à 10% du montant des acomptes. Le remboursement du
montant total de l’avance doit, en tout état de cause, être effectué lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire du marché atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au
titre dudit marché
En cas de résiliation du marché quel que soit la cause ; la liquidation du remboursement est
immédiatement effectuée sur les sommes dues à l’entreprise ou à défaut sur la caution personnelle et
solidaire
-En cas de sous-traitance survenue après versement de l’avance , la part de l’avance correspondante au
montant des travaux sous traités, doit prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au
titulaire
-En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du
montant de l’avance versée au titulaire du marché
 CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 30: LOCALISATION DES SITES CONCERNEES ET DONNEES DES BESOINS EN

EAU
Le site de l’alimentation par le champ photovoltaïque du système de pompage solaire ainsi que les données
techniques relatives au projet sont les suivantes :

- Périmètre : Tizgzaouine.
- Commune Territoriale  : Sidi Mzal.
- Cercle  : Ighrem.
- Province  : Taroudant.
- La puissance de la pompe de surface est de 15 Kw
- La puissance de la pompe immergée est de 9.5 Kw
- Le système solaire de production de l’électricité pour l’alimentation de la station de tête d’une
puissance de 3KW.

N.B : Il est à signaler que la distance entre l’emplacement du champ photovoltaïque (Près des pompes
de surface) et la pompe immergée est d’environ 210 mètre.
Cette information est nécessaire pour une meilleure estimation de la section et la longueur du câble
électrique qu’il doit être enfoui en terrain normal, au moins à 0,50 m de la surface du sol avec le
grillage avertisseur tout en respectant les normes techniques de pose des câbles électriques.

ARTICLE 31: DESCRIPTION TECHNIQUE ET COMPOSITION DU SYSTEME

 On entend par un système de pompage solaire l’ensemble des équipements suivants :

 Un contrôleur/ onduleur compatible à la pompe (pour le contrôleur de la pompe immergée, le

contrôleur/ onduleur doit être abriter dans un coffret en génie civil de dimension (1,00x1,00 x1.50)
selon le plan fourni par l’administration),
 Un générateur solaire PV d’une puissance suffisante pour le fonctionnement de la pompe,
 Une structure support pour la fixation des modules du générateur posée sur un chainage en béton
armé bien fondu dans le sol, et de 30 cm minimum au dessus du terrain naturel tout on respectant
la configuration du terrain,
 Le câblage de connexion électrique,
 Les accessoires et les pièces de rechange,
 Système d’alarme antivol pour chaque système;
 Une clôture en grillage galvanisé M50 pour assurer la protection physique du système.

ARTICLE 32  : DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME

Le soumissionnaire est appelé à proposer une étude technique pour le dimensionnement du système et
le choix des composants.

 Cette étude devra ressortir les caractéristiques électriques et physiques suivantes :

Caractéristiques du contrôleur /onduleur:
 Les tensions d’alimentation entrée et sortie
 Les courants nominaux entrée et sortie
 La puissance, Le rendement.
Caractéristiques du générateur:
 La puissance crête unitaire des modules, la marque.
 La puissance totale du générateur,
 Le nombre de modules,
 La tension nominale,
 Le courant nominal.
Caractéristiques du câblage
 Les types de câblage,
 longueurs nécessaires, les sections.

La protection physique du système

La protection physique du système solaire sera en clôture en grillage M 50 en fil galvanisé n°17 de la
jauge de Paris d'un diamètre de 3mm, hauteur 2,00m y compris poteaux en fer à tés de dim 50x50x5 et
de hauteur de 2,50m dont 0,50m sera encastré dans un massif en gros béton, l'espace entre les poteaux
est de 5,00m et recevront deux (02) couches de peinture anti-corrosive y compris fil de tension et
tendeurs tous les 25,00ml et toutes sujétions de pose.
 Qualité d’eau
Le soumissionnaire devra également s’enquérir de la qualité (dureté) d’eau (densité du sable, densité du
sel, PH, etc.), notamment pour pouvoir déterminer les fréquences de renouvellement des pièces de
rechange.

ARTICLE 33  : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MATÉRIEL

Les caractéristiques techniques par type d’équipement des unités demandées, doivent répondre aux
spécifications techniques indiquées ci-après :

1- GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE   :
Caractéristiques électriques :
 25 ans de garantie de puissance en décroissance linéaire , assurant un rendement garanti
supérieur à 90% pendant les 10 ans (améliorant de 7,5% la garantie de puissance standard) et un
rendement supérieur 80% après 20 ans.
 La puissance crête garantie du générateur (sous une irradiation solaire de 1000W/m2 et à une
température de 25°C).
 Les modules solaires doivent être à base de cellules en silicium cristallin (Mono ou poly),
 Le nombre de cellules par module doit être de 36,
 Chaque module doit être muni d’une plaque signalétique sortie usine à impression résistante
comprenant un numéro de série infalsifiable et un listing des caractéristiques correspondant au
module portant le numéro de série en question.

Caractéristiques mécaniques :
 Le cadre des modules doit être de préférence en aluminium anodisé,
 Chaque module doit être livré avec accessoires de fixation en acier inoxydable (boulons, écrous,
serre -boulon, et rondelles)

Documents à fournir :
 Un certificat de test conforme à la norme internationale IEC – 61215 ou équivalent. Ce certificat
doit mentionner entre autres la référence du module, la date de test et les résultats des tests subis.
 Une fiche technique en langue française indiquant les caractéristiques de puissances, de courant,
de température et de tension.
 Un certificat de garantie par lequel le fournisseur s’engage à garantir la qualité et les performances
du module au moins pendant la durée de garantie proposée.

2- SUPPORT POUR MODULES   :

 Une structure support pour le système de pompage solaire
 Le support des modules doit être conçu pour assurer un montage par ancrage en béton sur des
toits de différentes résistances mécaniques (terre, béton, préfabriqué...),
 Le support doit être confectionné d’une manière à assurer une bonne stabilité du générateur
solaire face à des vents de vitesses importantes (120km/h),
 L’angle d’inclinaison du support doit être réglable de 0°, 30, 35, 40, 45, 50° avec des pas de
10°max., Le montage du support doit être conçu d’une manière à laisser un espace vide suffisant
entre la base des modules et la surface d’installation (30 cm).

Caractéristiques mécaniques
 Le matériau de construction du support doit être en acier inoxydable ou en aluminium ou le cas
échéant en acier galvanisé à chaud avec une couche protectrice de 30 µm environ après perçage
et soudage,
 Le support doit être muni de tous les accessoires nécessaires pour son ancrage : Boulons,
rondelles, écrous, tiges. Les accessoires du support doivent être de même nature de matériel.

Document à fournir :
Schéma détaillé du support de fixation proposé

3- CONTROLEUR/ ONDULEUR
Les caractéristiques électriques suivantes seront vérifiées :
 La puissance disponible minimale
 La tension d’entrée et de sortie, Le type de courant (monophasé, triphasé),
 Le montage en surface, le Rendement supérieur ou égal à 90%,
 L’indice de protection supérieur ou égal à IP 54, Le Poids et les dimensions
Documents à fournir :
 Note technique indiquant le mode de fonctionnement, le mode d’installation et les données
techniques spécifiques (en langue française ci- possible),
 Un certificat de conformité aux standards internationaux et attestant le respect des spécifications
techniques proposées;

4- CABLAGE:
 L’âme du câble doit être en cuivre multibrins souple,
 Le câble utilisé doit être du type à usage en immersion, présentant une bonne résistance à l’eau,
aux U.V et à l’humidité (conformité au Standard International).

5- ONDULEUR DE CHARGE (CONVERTISSEUR )

Caractéristiques principales :
- Plage de tension d'entrée (V CC) 9,5 – 17V 19 – 33V 38 – 66V 1
- Sortie Tension de sortie: 230 VAC ±2%
- Fréquence: 50 Hz ± 0,1% (1)
- Puissance de sortie du convertisseur à 25 ºC (VA) (2) : 6000
- Puissance de pointe (W) : 6000
- Efficacité maxi 12/ 24 /48 V (%) : 93 /94 /95
- Puissance de charge zéro 12 / 24 / 48 V
Livré avec relais d'autre source d'énergie et accessoires électrique pour raccordement. Avec Système de
surveillance et control de l’installation. Fourniture, pose et mise en service y compris toutes sujétions de
raccordement, câblage, branchement électrique et essais

6- BATTERIES SOLAIRES AGM

- Batteries Solaires (batterie à décharge lente) ;
- L'acceptation de la charge très bonne ;
- Minimum d'entretien ;
- Durée de vie longue avec un minimum de cycles charge/décharges de 600 ;
- Supporte la décharge profonde, autodécharge de la batterie faible ;
- Tension nominale 12 V;
- Accessoires: Jeu de cosses pour bornes batteries, Câble avec cosses serties pour
interconnexions batteries.

7- RÉGULATEUR
- Régulateur solaire de charge d’une tension 12/24/48 V pour la régulation du système solaire.

8- TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION

La tuyauterie principale est en PVC (PN6) selon la variation de pression ,ces tuyauteries devront être
à coller ou à joint pour les grandes diamètres
La fourniture concerne toutes les tuyauteries PVC et leurs accessoires de raccordement (coudes, tés,
bouchons etc.) .Les opérations de montage ainsi que les produits nécessaires tels que colle, lubrifiant
ect. Sont également sous la responsabilité du concurrent. Le maître s’ouvrage ne prendra en charge
aucune fourniture ou prestation.

ARTICLE 34 : ESSAIS, CONTROLE ET FONCTIONNEMENT

Dans cet article sont décrits les essais et/ou contrôles qui se feront sur le système dans son
ensemble ou sur leurs composants après l’attribution provisoire. L’objectif principal des essais est de
vérifier la fiabilité et le fonctionnement correct de chaque partie du système. Si le résultat des essais
permet de constater que les équipements ne satisfont pas aux spécifications techniques de la
proposition, l’administration pourra revoir la décision d’attribution de l’offre. Si les carences ne sont pas
graves, il sera donné une opportunité au soumissionnaire de les corriger dans un bref délai. Si dans ce
délai, les problèmes techniques ne sont pas résolus, l’attribution provisoire sera annulée.
Les essais à réaliser sont : la fiabilité, le fonctionnement, la capacité de pompage et l’adaptation aux
conditions rurales et désertiques.
 CHAPITRE III: MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX.

ARTICLE 35  : MODE D'ETABLISSEMENT DES DECOMPTES.

Conformément à l'article 57 du CCAGT (Décret n° 2-12-349), le Maître d'ouvrage dressera mensuellement ou
à chaque fois qu'il est nécessaire, à partir des attachements ou des situations admis par le maître d'ouvrage
un décompte provisoire des travaux exécutés valant procès-verbal de service fait et servant de base de
versements d'acomptes à l'Entrepreneur.

Le Maître d'ouvrage disposera d'un délai de trente (30) jours après la réception du décompte et de tous les
métrés, attachement et pièces justificatives nécessaires, pour contrôler ce décompte et éventuellement le
rectifier.

En cas de contestation de la part de l'Entrepreneur sur les rectifications faites par le Maître d'ouvrage seul
sera effectué le versement de la somme accepté par le Maître d'ouvrage tant qu'un accord ne sera pas
intervenu ou à défaut une conciliation entre le Maître d'ouvrage et l'Entrepreneur dans les conditions prévues
au CCAGT.

ARTICLE 36 : DESCRIPTION ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

Généralités :
L’exécution des travaux doit répondre aux prescriptions du présent C.P.S, règlements techniques et règles de
l’art.

Les prix unitaires indiqués au bordereau des prix comprennent Fourniture , installation et mise en service
de pompe solaire immergée ou de surface y compris panneaux solaires, supports, tuyauterie, accessoires,
sécurité, câblages et toutes sujétions pour le bon fonctionnement, et concernent des ouvrages en parfait état
d'exécution et d’achèvement.

On entend par un système de pompage solaire l’ensemble des installations suivantes :

Prix n° 1 : Système Solaire pour l’alimentation des pompes de surface et de la pompe immergée   :
Système solaire de production de l’électricité pour l’alimentation d’une pompes de surface d’une puissance
de 15 Kw, et d’une (01) pompe immergée de 9.5 Kw par un seul champ photovoltaïque, il s’agit de
l’installation d’un système fonctionnel, clé en main y compris toutes sujétions conformément au CPS et aux
normes d’installation.

Prix n° 2 : Système Solaire pour l’alimentation de la station de tête   :

Système solaire de production de l’électricité pour l’alimentation de la station de tête d’une puissance de 3KW
y compris régulateur de charge, support de fixation des panneaux, batteries solaires AGM, onduleur chargeur
y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement du système.

Prix n° 3 : Fourniture de conduite en PVC :

Fourniture de conduite en PVC y compris toute accessoires de raccordement (coude, Té …).

 ARTICLE 37 : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

OBJET : Aménagement hydro-agricole relatif à l’alimentation des électropompes par un (01)

champ pour l’irrigation du périmètre de plantation de Tizgzaouine, C.T Sidi Mzal, cercle de
Ighrem, province de Taroudant , dans le cadre du plan Maroc vert.

Prix unitaire
en dirhams Prix total
Unité de (hors TVA) en  
N° Prix Désignation des prestations mesure Qts chiffres
1 2 3 4 5 6        = 4x5
Système solaire de production de l’électricité pour
l’alimentation d’une pompe de surface avec une
puissance de 15 Kw, et d’une (01) pompe immergée
de 9.5 Kw par un seul champ photovoltaïque, il
1 Ens 1    
s’agit de l’installation d’un système fonctionnel, clé
en main y compris toutes sujétions conformément
au CPS et aux normes d’installation.

Système solaire de production de l’électricité pour

l’alimentation de la station de tête d’une puissance
de 3KW y compris régulateur de charge, support de
2 fixation des panneaux, batteries solaires AGM, Ens 1    
onduleur chargeur y compris toutes sujétions pour
le bon fonctionnement du système.

Fourniture de conduite en PVC y compris toute

accessoires de raccordement (coude, Té …).
a/ PVC 6 Bars DN 160 mm
Ml 522

b/ PVC 6 Bars DN 140 mm

Ml 360

c/ PVC 6 Bars DN 125 mm

Ml 120
3 d/ PVC 6 Bars DN 110 mm
Ml 300

e/ PVC 6 Bars DN 90 mm
Ml 360

f/ PVC 6 Bars DN 75 mm
Ml 258

g/ PVC 6 Bars DN 63 mm
Ml 504

h/ PVC 6 Bars DN 50 mm Ml 252

Total Hors TVA  
Taux TVA 20 %  
 
Total TTC

Fait à ……………….. le ………………….

(Signature et cachet du concurrent)

 Page dernière

MARCHE N° : …. /2021/DPA//1/SAHA

Objet : Aménagement hydro-agricole relatif à l’alimentation des électropompes par un (01)

champ pour l’irrigation du périmètre de plantation de Tizgzaouine, C.T Sidi Mzal, cercle de
Ighrem, province de Taroudant , dans le cadre du plan Maroc vert.

Marché passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix en application des dispositions de l’alinéa 2,
paragraphe 1 , de l'article 16 et l’alinéa 3 paragraphe 3 , de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I
1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi que
certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

MONTANT : ......................………................................................................................................................

Dressé par Lu et accepté

Par l’Entrepreneur

Agadir, le .............................. A ……………………..Le ………………….

Vérifié par Vu et présenté 

Agadir, le .............................. Agadir, le ..............................

Visé par  Approuvé par