Eneois Direction Technique

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Cahier des Charges

Identification : [Identification]
Version : [l]
Nb.de pages : [00]

Version Date d'application Nature de la modification Annule et remplace

[l] [XX 2019] [Création] []

Document(s) associé(s) et annexe(s) :

Contrat de Mandat dans le cadre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie

Résumé / Avertissement
Le présent document présente la structure des cahiers des charges qui sont annexés au contrat de mandat prévue par l'article
L. 342-2 du code de l'énergie

Page : 1/11

fa
Enedls-Tour Enedis SA à directoire et à conseil de surveillance
34 place des Corolles Capital de 270 037 000 euros
92079 Paris La Défense Cedex R.C.S. de Nanterre 444 608 442
enedis.fr ® Copyright Enedis 2019
Eneois
L'ELECTRICITE EN RESEAU
Cahier des Charges

Le mécanisme mis en place par l'artide L. 342-2 du code de l'énergie et de son décret d'application n° 2019-97 du 13 février
2019 (codifié aux articles D. 342-2-1 et suivants du Code de l'énergie) s'applique aux ouvrages dédiés du Mandataire, c'est-à-
dire les branchements, les canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux
qui, à leur création, ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.
La mise en place de l'article L. 342-2 du code de l'énergie est soumise au régime juridique du mandat tel que défini aux articles
1984 et suivants du Code civil. Enedis (le « maître d'ouvrage » mentionné à l'artide L. 342-2 du code de l'énergie).
A ce Contrat sont attachées des Cahiers des Charges Techniques Particuliers (CCTP modèle L. 342-2) annexes techniques et
contractuelles au projet précisant les exigences d'Enedis devant être respectées par le Mandataire ou dont le Mandataire doit
assurer le respect dans le cadre de la conduite et de la réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés.
Les Cahiers des Charges Techniques Particuliers (CCTP modèle L. 342-2) s'appuient sur les CCTP utilisés actuellement par les
Entreprises Agréées d'Enedis dans le cadre des marchés études et travaux.

La structure du Cahiers des Charges Technique Particulier (CCTP modèle L. 342-2) est la suivante :

Page : 2/11

(Identification)
d]
î3
13/05/2013
EnSDiS Cahier des Charges
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Pour les études de réalisation, ce CCTP modèle L. 342-2 précise les exigences à respecter selon le plan ci-après :

Avant-propos
Cet article présente le cadre juridique relatif au L342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le compte d'Enedis pour
que les exigences techniques, environnementales et de sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Enedis, pour
to construction des Ouvrages de distribution publique d'électricité, soient respectées.

l. Définitions
Cet article détaille les différentes définitions utilisées.

2. Cadre générale
Cet article définit les limites d'application de ce CCTP et l'exigence de la dématérialisation des échanges.
2.1. Contexte
2.2. Domaine d'application
2.3. Abréviations, documents applicables et charte de présentation Enedis
2.4. Dématérialisation des échanges

3. Dispositions générales et obligations des parties

Cet article rappelle les obligations des parties en matière de respect de protection des données personnelles.
3.1. Généralités
3.2. Respect du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
3.3. Obligations des parties

4. Hygiène et sécurité
Cet article traite notamment des obligations des parties en matière de respect des réglementations anti-endommagement et de
coordination de sécurité et de respect des prescriptions de sécurité de l'exploitant Enedis.
4.1. Réglementation anti-endommagement (DT-DICT)
4.2. Réglementation en matière de coordination de sécurité
4.3. Réglementation et prescriptions en matière d'outillage
4.4. Réglementation liée aux ouvrages électriques Enedis
4.5. Réglementation en matière de Sécurité des tiers
4.6. Réglementation et prescriptions sur les produits chimiques dangereux
4.7. Point critique, Point d'arrêt, Arrêt des travaux
5. Prestations communes à toutes les études
Cet article précise les réglementations, les normes et les exigences de Enedis à respecter pour élaborer les études et la consistance
des dossiers d'études à remettre.
5.1. Cahier Descriptif d'Affaire Etude (CDAE) et commande d'exécution de l'Entreprise
5.2. Specifications réglementaires et techniques
5.3. Optimisation technico-économique du projet

6. Prestations particulières pour les études aériennes

Cet article précise les attendus supplémentaires à remettre à Enedis dans le cas d'une étude aérienne
7. Prestations particulières pour les études souterraines
Cet article précise les attendus supplémentaires à remettre à Enedis dans le cas d'une étude souterraine
8. Prestations particulières pour les études d'un branchement sans adaptation du réseau
Cet article précise les attendus supplémentaires à remettre à Enedis dans le cas d'une étude branchement

9. Prestations particulières pour les études d'une colonne électrique

Page : 3/11

[Identification]
w
13/05/2019
f3
ERGDiS
L'ELECTRICITEEN RESEAU
Cahier des Charges

Cet article précise les réglementations spécifiques qui s'appliquent et les attendus supplémentaires à remettre à Enedis dans le cas
d'une étude de branchement collectif
9.1. Prescriptions techniques
9.2. Prestation d'étude de création ou d'intervention sur une dérivation individuelle
9.3. Prestation d'étude de création ou d'intervention sur une colonne électrique
10. Livrables des études fournis par le Titulaire
Cet article précise les conditions de mises à dispositions des livrables au Mandataire
10.1. Eléments de travail
10.2. Cahier de Fin d'Affaire Etude (CFAE) du Titulaire
11. Autocontrôlé et contrôle de l'exécution du marché
Cet article précise les autocontrôlés et contrôles à réaliser par l'Entreprise Agréée et/ou le Mandataire
12. Réception
Cet article précise les conditions de la réception des études par le Mandataire
12,1. Verification des prestations
12.2. Réception de la prestation
13. Annexes
13.1. Annexe n°l - « Spécificités particulières à adapter par la DR »
13.2. Annexe n°2 - « Grille d'identification des enjeux du projet »
13.3. Annexe n°3 - « PROTYS - Prestataire d'aide pour declaration sur le Guichet Unique »
13.4. Annexe n°4 - « Catégorisation des études de réseau et branchement associé »
13.5. Annexe n°5 - « Tableau de synthèse et Plan de synthèse »
13.6. Annexe n°6-« Plan Travaux »
13.7. Annexe n°7 - « Conventions de servitude amiable, autorisation de passage et DUP »
13.8. Annexe n°8 - « Mesures et prises de terre »
13.9. Annexe n°9 - « Definition et constitution des dossiers administratifs »
13.10. Annexe n°10 - « Cahier Descriptif d'Affaire Etude - CDAE »
13.11. Annexe n°ll - « Cahier de Fin d'Affaire Etude - CFAE »
13.12. Annexe n°12 - « La norme NF P 94-500 - Classification des missions geotechniques »
13.13. Annexe n°13 - « Liste des abréviations »

Page: 4/11

[Identification]
[l]
f3
13/05/2019
Eneois Cahier des Charges
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Pour la réalisation des travaux, le cahier des charges précise les exigences à respecter selon le plan ci-après :

Avant-propos
Cet article présente le cadre juridique relatif au t.342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le compte d'Enedis pour
que les exigences techniques, environnementales et de sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Enedis, pour
la construction des Ouvrages de distribution publique d'électricité, soient respectées.

l. Définitions
Cet article détaille les différentes définitions utilisées

2. Cadre générale
Cet article définit les limites d'application de ce CCTP et l'exigence de la dématérialisation des échanges.
2.1. Contexte
2.2. Domaine d'application
2.3. Abréviations et documents applicables
2.4. Dématérialisation des échanges

3. Dispositions générales et obligations des parties

Cet article précise les obligations des parties qui encadre ta réalisation des travaux
3.1. Généralités
3.2. Respect du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
3.3. Cahier Descriptif d'Affaire Travaux (CDAT)
3.4. Autorisations administratives (arrêté de voirie, etc.)
3.5. Planification des prestations
3.6. Matériels
3.7. Dispositions relatives au management de la qualité
3.8. Indemnités et pénalités

4. Hygiène et sécurité
Cet article précise les obligations des parties en matière de respect des réglementations anti-endommagement et de coordination de
sécurité et de respect des prescriptions de sécurité de l'exploitant Enedis.
4.1. Réglementation anti-endommagement (DT-DICT)
4.2. Réglementation en matière de coordination de sécurité
4.3. Réglementation et prescriptions en matière d'outillage
4.4. Réglementation liée aux ouvrages électriques Enedis
4.5. Réglementation en matière de Sécurité des tiers
4.6. Réglementation et prescriptions sur les produits chimiques dangereux
4.7. Point critique. Point d'arrêt, Arrêt des travaux

5. Aspects environnementaux
Cet article précise les obligations des parties en matière de respect des réglementations environnementales, de traitement des
déchets et de traitement des situations d'urgences.
5.1. Impacts environnementaux de I'activite
5.2. Situation d'Urgence Environnementale (SUE)
5.3. Réglementation nationale et locale
5.4. Transport, livraison et entreposage
5.5. Organisation du chantier
5.6. Gestion des déchets
5.7. Gestion des déchets produits
5.8. Gestion des matériaux extraits

Page : 5/11

[Identification]
[l]
a
13/05/2019
EDCDiS
L-ELECTRICITE EN RESEAU
Cahier des Charges

5.9. Elimination des supports bois et béton déposés

5.10. Transport des Matières Dangereuses (TMD)
6. Prestations de branchements individuels < 36 kVA sans adaptation du réseau
Cet article précise les obligations des parties dans la mise à disposition des pièces administratives relatives à la réalisation de ces
travaux
6.1. Dossier d'exécution des travaux
6.2. Dossier de chantier
6.3. Dossier de réception

7. Prestations de travaux de génie civil

Cet article précise les réglementations, les normes et les exigences à respecter par l'Entreprise Agréée pour réaliser les travaux de
Génie-Civil et pour dérouler le câble électrique.
7.1. Description technique des prestations
7.2. Réglementation anti-endommagement (DT-DICT)
7.3. Demolition des revêtements et réalisation des fouilles
7.4. Coupes types - Dimension des fouilles de raccordement
7.5. Matériaux
7.6. Régalage du fond de tranchée, lit de pose, couche d'enrobage des câbles et accessoires
7.7. Pose de fourreaux et protections
7.8. Déroulage de câble et de conducteur de mise à la terre
7.9. Capotage et repérage des ouvrages
7.10. Forages et fonçages
7.11. Remblayage et compactage
7.12. Prestations hors tranchées et fouilles
7.13. Réfection de surface
8. Prestations de travaux en sous-section 4 sur des matériaux amiantes
Cet article précise les obligations des parties pour la réalisation de travaux nécessitant une intervention sur des matériaux contenant
des fibres d'amiante.
8.1. Dispositions générales pour l'exécution des prestations
8.2. Specifications techniques relatives à la realisation des travaux
8.3. Gestion des déchets

9. Prestations de travaux électriques

Cet article précise les normes, guides, notices et les exigences Enedis que lîntreprise Agréée doit respecter pour réaliser des
ouvrages électriques exploitables.
9.1. Description technique des prestations
9.2. Déroulage de lignes aériennes
9.3. Accessoires électriques et mise à la terre
9.4. Definition d'un ouvrage exploitable
9.5. Capotage et repérage des ouvrages

10. Prestations de travaux de colonne électrique

Cet article précise les obligations des parties pour engager, réaliser et réceptionner des travaux de création de colonne électrique.
10.1. Prescriptions techniques
10.2. Typologie des prestations concernées
10.3. Réception des travaux de colonne électrique
11. Prestations de relevé géoréférencé des ouvrages

Page : 6/11

[Identification]
[l]
f3
13/05/2019
Eneois Cahier des Charges
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Cet article précise les différentes techniques utilisables par {'Entreprise Agréée pour fournir un relevé des réseaux construits en classe
de précision A et la nature des éléments à remettre au Mandataire.
11.1. Plan Géoréférencé des Ouvrages Construits (PGOC)
11.2. Relevés géoréférencés des branchements sans adaptation du réseau
11.3. Cas exceptionnels soumis à l'accord du Mandataire

12. Prestations de contrôles et de réception des ouvrages

Cet article précise les modalités de réception des travaux ainsi que les contrôles et autocontrôlés et essais électriques auxquels ils
doivent satisfaire pour que la réception soit prononcée.
12.1. Contrôles et Autocontrôlés par l'Entreprise Agréée
12.2. Cahier Descriptif de Fin d'Affaire Travaux (CFAT) de l'Entreprise Agréée
12.3. Contrôles et Réception par le Mandataire

13. Annexes
13.1. Annexe n°l « Spécificités Particulières » à adapter par le Mandataire
13.2. Annexe n°2 « Exemple de CDAT et de CFAT »
13.3. Annexe n°3 « Exemple d'attestation de Marquage-Piquetage »
13.4. Annexe n°4 « Specifications applicables pour la constitution du PGOC »
13.5. Annexe n°5 « PV de réception »
13.6. Annexe n°7 « Liste des abréviations »

Page : 7/11

[identification]
[l] a
13/05/2019
eneois
L'ELECTRICITE EN RESEAU
Cahier des Charges

Pour la réalisation des IC/OL, le cahier des charges précise les exigences à respecter selon le plan ci-après :
Avant-propos
Cet artfcte présente le cadre juridique relatif au 1342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le compte d'Enedis pour
que les exigences techniques, envlronnementales et de sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Enedis, pour
la construction des Ouvrages de distribution publique d'électricité, soient respectées.
l. Chapitre l : Généralités
Cet article définit le périmètre de la prestation attendue et les normes et textes réglementaires applicables.
1.1. Definitions
1.2. Contexte normatif et réglementaire
1.3. Objet de la prestation

2. Hygiène et Sécurité
Cet article précise les obligations des parties en matière de respect des réglementations anti-endommagement et de coordination de
sécurité et de respect des prescriptions de sécurité de l'exploitant Enedis qui encadre la réalisation des prestations
2.1. Règles applicables à certaines catégories de travaux
2.2. Obligations du Titulaire
2.3. Obligations du Mandataire
3. Definition de la prestation
Cet articte précise les obligations des parties pour organiser et démarrer la prestation.
3.1. Eléments de la prestation
3.2. Déroulement de la prestation
3.3. Fond de plan
3.4. Quantité de mesures

4. Règles à respecter pour le levé topographique d'ouvrages souterrains

Cet article précise les règles à respecter pour réaliser le levé topographique.
5. Livrables de la prestation
Cet article précise les exigences de qualité et le contenu du dossier que doit remettre le prestataire au Mandataire.
5.1. Règles à respecter pour la constitution d'un PGOD
5.2. Contenu du rapport des prestations
5.3. Respect du délai de livraison
6. Validation du rapport par le Responsable de Projet
Cet article précise les critères et les modalités de contrôle de la prestation par le Mandataire.
6.1. Envoi du rapport provisoire par le Titulaire
6.2. Validation du rapport provisoire par le Responsable de Projet
6.3. Contrôle de la classe A

7. Annexes
7.1. Attestation de localisation d'ouvrage en Classe A le Mandataire

Page : 8/11

[Identification]
[l]
a
13/05/2019
1

Eneois
L'ELECTRICITE EN RESEAU
Cahier des Charges

Pour la réalisation des Repérages Avant travaux (Amiante et MAP), le cahier des charges précise les exigences à
respecter selon le plan ci-après :

Avant-propos
Cet article présente le cadre juridique relatif au i.342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le compte d'Enedis pour
qfue tes exigences techniques, environnementales et de sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Enedis, pour
to construction des Ouvrages de distribution publique d'électricité, soient respectées.
l. Définitions
Cet article détaille les différentes définitions utilisées
2. Cadre générale
Cet orf/c/e présente les exigences applicables à la prestation de RAT Amiante et/ou HAP qui doit permettre à Enedis de retenir le
tracé optimal pour ses ouvrages projetés (réseaux et/ou branchements).
3. Dispositions générales et obligations des parties
Cet arti'cte précise les prestations confiées au prestataire et les obligations des parties qui encadrent leurs réalisations
3.1. Généralités
3.2. Respect du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
3.3. Obligation de l'Entreprise Agréée
3.4. Obligation du Mandataire
4. Prestations de prélèvements et d'analyses
Cet article précise les modalités d'échantlllonnage des prélèvements sur chaussée, d'analyse de ces échantillons et de rapport à
remettre,
4.1. Conditions d'intervention et signalisation de chantier
4.2. Prélèvement des échantillons pour l'amiante
4.3. Prélèvement des échantillons pour les MAP
4.4. Analyse des prélèvements
4.5. Rapport de prélèvement et d'analyse
4.6. Déchets

5. Annexes
5.1. Spécificités Particulières à adapter par le Mandataire
5.2. G-4 - Mode opératoire - Intervention de carottage à l'extérieur sur enrobés bitumineux susceptibles de libérer
des fibres d'amiante
5.3. G-6 - Mode opératoire - Analyse META d'amiante sur les enrobés
5.4. Mode opératoire « Park-Marker » - Détermination des MAP
5.5. G-8 - Mode opératoire - Analyse des MAP sur les enrobés - Prélèvement par carottage
5.6. G-9 - Mode opératoire - Analyse des HAP sur les enrobés - Prélèvement sur stock »
5.7. Format "DIAMATYS" - Dématérialisation des rapports de diagnostic "RAT" Amiante et HAP

Page : 9/11

[Identification]
[l]
Î3
13/05/2013
EFfâDiS Cahier des Charges
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Pour la réalisation des prestations de forage dirigé, le cahier des charges précise les exigences à respecter selon
le plan ci-après :

Avant-propos
Cet article présente le cadre Juridique relatif au L342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le compte d'Enedis pour
que les exigences techniques, environnementales et de sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Enedis, pour
la construction des Ouvrages de distribution publique d'électricité, soient respectées.

l. Définitions
Cet article détaille les différentes définitions utilisées

2. Dispositions générales
Cet article précise les réglementations applicables et les limites d'application de ce CCTP
2.1. Contexte
2.2. Documents applicables
2.3. Périmètre de la prestation

3. Qualification, certification, aptitude

Cet article précise les conditions administratives et techniques à respecter pour réaliser la prestation
3.1. Passage sous voies ferrées
3.2. Prestations de relevé géo référencé (PGOC)
3.3. Aspects environnementaux
3.4. Outillage, Métrologie

4. Obligation du Mandataire
Cet article précise les obligations du Mandataire pour optimiser l'intervention de l'entreprise agréée au stade étude et au stade
travaux.
4.1. Preparation du chantier, étude préalable.
4.2. Spécificité des chantiers sous voies ferrées.
4.3. Autres chantiers.

5. Obligation de l'Entreprise Agréée

Cet article précise les obligations de l'Entreprise Agréée en terme de résultat attendu.
5.1. Dossier d'exécution avant travaux.
5.2. Prescriptions relatives à la réalisation des travaux.

6. Approvisionnement nécessaire à la réalisation

Cet article précise les spécifications auxquelles doit répondre la totalité du matériel approvisionné et installé par l'Entreprise Agréée

7. Annexes
7.1. Les différentes solutions pour les travaux sans tranchée.
7.2. Classification des missions géotechniques.

Page : 10/11

[Identification]
[l]
s
13/05/2019
Eneois
L'ELECTRICITE EN RESEAU
Cahier des Charges

Pour la réalisation des prestations d'études de sol, le cahier des charges précise les exigences à respecter selon le
plan ci-après :

Avant-propos
Cet article présente le cadre juridique relatif au L342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le compte d'Enedis pour
que les exigences techniques, environnementales et de sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Enedis, pour
to construction des Ouvrages de distribution publique d'électricité, soient respectées.

l. Définitions
Cet article détaille les différentes définitions utilisées

2. Dispositions générales
Cet article précise les obligations réglementaires et administratives à respecter par les parties pour la réalisation des prestations
2.1. Généralités
2.2. Respect du Règlement Général sur la Protection des Données
2.3. Obligations de l'Entreprise Agréée
2.4. Obligations du Mandataire

3. Specifications techniques
Cet article spécifie les livrables techniques attendus par le Mandataire en fonction de la prestation à réaliser par l'Entreprise Agréée
3.1. Prestations relatives aux études de sol dites préalables
3.2. Prestations relatives aux études de sol dites complémentaires
3.3. Prestations relatives aux contrôles de compactage

4. Point d'arrêt
Cet article défini et précise les critères de recours au point d'arrêt

5. Hygiène et sécurité
Cet article précise les obligations des parties en matière de respect des réglementations anti-endommagement et de coordination de
sécurité et de respect des prescriptions de sécurité de l'exploitant Enedis qui encadre la réalisation des prestations

6. Contrôle - Autocontrôlé
Cet article défini et précise les exigences du Mandataire en terme contrôle de conformité de la prestation réalisée par l'Entreprise
Agréée

7. Réception
Cet article précise les modalités de réception des travaux
7.1. Verifications des prestations.
7.2. Réception de la prestation.

8. Annexes
8.1 Spécificités Particulières à adapter par le Mandataire
8.2 Cahier Descriptif de l'Affaire Etude de Sol - CDAES
8.3 Cahier de Fin d'Affaire Etude de Sol - CFAES
8.4 La norme NF P 94-500 - Classification des missions géotechniques
8.5 Charte de présentation Enedis
8.6 Liste des abréviations

Page : 11/11

[Identification]
[11 Î3
13/05/2019