TDR Enabel Mli341 - 2

i
REPUBLIQUE DU MALI
DOSSIER TYPE D’APPEL D’OFFRES
Passation des Marchés de

Travaux
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE
MARCHE A BETAIL COUPLE AVEC UNE AIRE
D’ABATTAGE AMELIOREE DANS LA COMMUNE
URBAINE DE KOULIKORO.
Avril 2017
ii
PREFACE
Ce dossier-type d’appel d’offres (DTAO) pour la passation des marchés de travaux en

République du Mali, est une adaptation du Dossier Standard Régional d’Acquisition (DSRA),
adopté par l’UEMOA en guise d’assistance technique aux États-membres dans le cadre de la
transposition des Directives communautaires sur les marchés publics dans leur ordre juridique
national.
Il participe à l’effort de standardisation des instruments de passation et d’exécution de la

commande publique, entrepris par les autorités maliennes en charge des marchés publics pour
assurer davantage d’efficience dans la mise en œuvre des procédures.
A l’instar des DSRA, le présent DTAO s’inspire des documents types d’appel d’offres de la
Banque mondiale en la matière pour les pays de système de droit civil et emprunte également
aux modèles de la Banque africaine de développement (BAD) et des principes de bonne
gouvernance économique dont s’inspirent les directives communautaires de la commande
publique de l’UEMOA.
Il reflète les dispositions de la réglementation malienne des marchés publics, notamment du

décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés et des délégations de
service public et ses textes d’application.
Afin de simplifier la préparation des Dossiers d'Appel d'offres pour un marché spécifique, le DTAO
regroupe les articles types à ne pas modifier et qui sont inclus dans la Section I, Instructions aux
candidats, et dans la Section V, Cahier des Clauses administratives générales. Les renseignements
et articles spécifiques à chaque marché doivent être précisés dans la Section II, Données
Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO), la Section III, Formulaires de soumission, la Section IV,
Cahier des Clauses techniques et plans et la Section V, Cahier des Clauses administratives
particulières. Des documents modèles sont présentés dans la Section III, Formulaires de soumission,
et dans la Section VII, Formulaires du marché.
Les instructions générales ci-après doivent être respectées lors de l'utilisation du présent DTAO.
Les notes de la Section VII, Formulaires de Marché, doivent être conservées dans le Dossier
d’Appel d’Offres final puisqu'elles sont utiles aux candidats.
a) Les détails spécifiques, tels que le nom du « Maître d’Ouvrage »1 ou de l’« Autorité
contractante »2 et l'adresse à laquelle doivent être envoyées les offres doivent figurer dans
1
Désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement
technique, objet du marché
2
L’Autorité contractante désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, visée à l’article 4 du décret
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ;
l’autorité contractante peut également être confondue au « maître d’ouvrage »
DTAO pour la passation de marchés de travaux

iii
l'Avis d'Appel d'Offres, les Données particulières de l'Appel d'offres, et le Cahier des
Clauses administratives particulières.
b) Les dispositions des Instructions aux candidats et du Cahier des Clauses administratives
générales ne doivent pas être modifiées. Lorsqu’elles les prévoient, ces dispositions peuvent
être complétées et précisées respectivement dans les Données particulières de l'Appel
d'offres et dans le Cahier des Clauses administratives particulières.
c) Le Cahier des Clauses administratives particulières comprend, à titre d'exemple, des

dispositions que l’Autorité contractante doit rédiger pour chaque marché spécifique.
d) Les modèles présentés dans la Section VII doivent être complétés par le Candidat ou
l’Entrepreneur ; les notes de bas de page de ces formulaires doivent être conservées dans le
dossier final car elles contiennent des instructions à l'intention du Candidat ou de
l'Entrepreneur.
e) Le dossier standard prévoit la possibilité pour le Candidat de présenter dans son offre des
variantes dans le cadre des dispositions permises dans les Instructions aux candidats et les
Cahiers des Clauses techniques. Il est toutefois recommandé que l’Autorité contractante
limite les variantes à des aspects bien spécifiques des travaux ou des ouvrages. En tout état
de cause, les modalités de mise en œuvre des variantes doivent être conformes aux
dispositions décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés
et des délégations de service public.
Le présent DTAO a été préparé pour la passation de marchés de travaux par Appel d'Offres Ouvert
(AOO) avec ou sans pré-qualification, ou par Appel d’Offres Restreint (AOR).

iv
PRINCIPALES ABREVIATIONS ET ACRONYMES
AAO : Avis d’Appel d’Offres

AO : Appel d’Offres
AOR : Appel d’Offres Restreint
CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières
CCTG : Cahier des Clauses Techniques Générales
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
DAO : Dossier d’Appel d’Offres
DPAO : Documents Particuliers de l’Appel d’Offres
CMP : Code des Marchés Publics
IC : Instructions aux Candidats
UEMOA : Union Économique Monétaire Ouest Africaine

v
DESCRIPTION SOMMAIRE
L’utilisation de ce dossier type d’appel d’offres pour la passation des marchés de travaux est
possible, que l’appel d’offres ait été précédé d’une procédure de pré-qualification ou non. En
effet, deux options sont offertes dans la Section II – DPAO IC 5.1 pour établir les critères de
qualification des candidats.
Une brève description de ce document figure ci-après :
PREMIÈRE PARTIE –PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES

Section 0. Avis d’appel d’offres
Cette Section contient un modèle d’avis d’appel d’offres. L’avis d’appel d’offres
informe les candidats de l’ouverture d’une procédure d’appel d’offres (ouvert
avec ou sans pré qualification, ou restreint). Ce document est publié dans les
organes de presse adéquats, ou transmis directement aux candidats
présélectionnés. Il ne fait pas partie de Dossier d’appel d’offres
Section I. Instructions aux candidats (IC)

Cette Section fournit aux candidats les informations utiles pour préparer leurs
soumissions. Elle comporte aussi des renseignements sur la soumission,
l’ouverture des plis et l’évaluation des offres, et sur l’attribution des marchés. Les
dispositions figurant dans cette Section I ne doivent pas être modifiées.
Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO)
Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de marché, qui
complètent les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions aux
candidats.
Section III. Formulaires de soumission
Cette Section contient les modèles des formulaires que les candidats devront
utiliser pour préparer leur offre : le formulaire d’offre et ses annexes, le bordereau
des prix et de détail quantitatif et estimatif, les formulaires de proposition
techniques, les formulaires de qualification et le modèle de garantie de
soumission.
DEUXIÈME PARTIE – SPECIFICATIONS DES TRAVAUX

Section IV. Cahier des Clauses techniques et plans
Dans cette Section figurent les Spécifications techniques, et les plans décrivant les
travaux devant être réalisés.

vi
TROISIÈME PARTIE – MARCHÉ

Section V. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)
Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les marchés.
La formulation des clauses de cette Section ne doit pas être modifiée.
Section VI. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)
Cette Section énonce les clauses propres à chaque marché, et précise ou complète
la Section V, Cahier des Clauses administratives générales.
Section VII. Formulaires du Marché

Cette Section contient le modèle de Lettre de notification d’attribution et le
modèle d’Acte d’Engagement qui, une fois rempli, incorpore toutes corrections
ou modifications à l’offre acceptée en rapport avec les modifications permises par
les Instructions aux candidats, le Cahier des Clauses administrative générales, et
le Cahier des Clauses administratives particulières.
Les formulaires de garantie de bonne exécution et de garantie de
remboursement d’avance, le cas échéant, seront remplis uniquement par le
Candidat retenu après l’attribution du Marché.

7
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

émis-le : 24/12/2019
Pour
Les travaux de
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE
DE MARCHE A BETAIL COUPLE AVEC UNE AIRE
D’ABATTAGE AMELIOREE DANS LA COMMUNE
URBAINE DE KOULIKORO
Appel d’Offres No : AREPK /2019-002
Autorité contractante :
La Direction Nationale des Productions et des
Industries Animales (DNPIA)
Financement : 100% ROYAUME DE BELGIQUE

8
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE- Procédures d’appel d’offres ........................................................... 9
Section 0. Avis d’Appel d’offres (AA0) ............................................................................... 10
Section I. Instructions aux candidats ................................................................................... 4
Section II. Données particulières de l’appel d’offres ........................................................ 29
Section III. Formulaires de soumission ............................................................................... 38
DEUXIÈME PARTIE- Spécification des Travaux .......................................................... 139
Section IV. Cahier des Clauses techniques et plans ......................................................... 140
Section V. Cahier des Clauses administratives générales .............................................. 178
Section VI. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ....................... 179
Section VII. Formulaires du Marché ................................................................................ 185

9
PREMIÈRE PARTIE- Procédures

d’appel d’offres

10
Section 0. Avis d’Appel d’offres (AA0)

1
MINISTERE DE L’ELEVAGE REPUBLIQUE DU MALI

ET DE LA PECHE **********
********** Un peuple -Un but-Une Foi
DIRECTION NATIONALE DES
PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES
***********
DIRECTION REGIONALE DES
PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES DE KOULIKORO
APPUI AU RENFORCEMENT DE L’ELEVAGE ET DE L’ECONOMIE PASTORALE
Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification
Modèle d’avis d’appel d’offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales du
Ministère de l’Elevage et de la Pêche
Appui au Renforcement de l'Elevage et de l'Economie pastorale au niveau de la
Région de Koulikoro
AAO N°AREPK/2019-002
1. La Direction Nationale des Productions des Industries Animales (DNPIA) a obtenu des
fonds du Royaume de Belgique, afin de financer l’Intervention « Appui au Renforcement
de l’Elevage et de l’Economie Pastorale dans la région de Koulikoro », et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif
aux travaux de Construction d’un complexe de marché à bétail couplé avec une Aire
d’abattage améliorée dans la commune urbaine de Koulikoro.
2. La Direction Nationale des Productions des Industries Animales (DNPIA sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : Construction d’un complexe de marché à bétail
couplé avec une Aire d’abattage améliorée dans la commune urbaine de Koulikoro.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics à l’article 50, et ouvert à tous les candidats éligibles.
2
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse suivante l’Unité de
Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668, Porte 71, Quartier Souban, Tel.
21 26 27 86, BP 11 Koulikoro/Mali, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau,
lundi : de 8h00 à 13h30 et de 14h00 à 17h 00, mardi à jeudi : 07h30 à 13h30 et 14h00 à
17h00 et vendredi : 07h30 à 12h00.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Garantie de l’offre ;
Agrément ou carte professionnelle ;
Certificat de non faillite ;
Quitus fiscal ;
- Procuration du signataire le cas échéant ;
- L’accord de groupement le cas échéant
- Au moins deux expériences dans les travaux de construction d’un marché à betail,
attestés soit par des attestations de bonne exécution, soit par des procès-verbaux de
réception provisoire ou définitive ; accompagnés des copies des pages de garde et de
signature des marchés correspondants émanant d’organismes publics ou para publics
ou internationaux ;
- Liste du Personnel, le planning et matériels requis pour l’exécution du marché
Tout document permettant de justifier ses capacités financières comprenant les informations
suivantes :
- Déclaration des banques ou organismes financiers habilités, attestant de la

disponibilité de fonds ou un engagement bancaire à financer le marché.
- La présentation des états financiers (bilans, extraits des bilans ou comptes
d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agrée ou attestés par un comptable
agrée inscrit à l’Ordre pour au maximum les trois (3) dernières années desquels on
peut tirer les chiffres d’affaires. Sur ces bilans, doit figurer les mentions suivantes
apposée par le service compétent des impôts « Bilans ou extrait de bilans conformes
aux déclarations souscrites aux services des Impôts ».
- Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de construction
de deux cent millions (200 000 000) de francs CFA, qui correspond au total des
paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des Trois
(03) dernières années (2016, 2017, 2018) ;
- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres
que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de : vingt millions (20.000.000)
FCFA .
Voir le DAO pour les informations détaillées.
L’attributaire du marché doit obligatoirement fournir dans un délai de deux (2) jours ouvrables, les
pièces ci- après :

3
 Statut ;
 carte d’identification fiscale ;
 attestation de l’Institut National de Prévoyance Social (INPS) ;
 attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH).
6. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer gratuitement le dossier d’Appel

d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après « Appui au Renforcement de l’Elevage et
de la Pêche » (AREPK) Rue 668, Porte 71, Quartier Souban, Tel. 21 26 27 86, BP 11
Koulikoro/Mali].
7. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du

Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668, Porte 71, Quartier Souban, BP 11
Koulikoro/Mali, au plus tard le 09/02/2020 à 09h00 mn. Les offres qui ne parviendront
pas aux heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et
retournées sans être ouvertes.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Quatre
Millions de Francs CFA (4 000 000) FCFA
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-
vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au
point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 09/02/2020 à 09h30 à l’adresse suivante
l’Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668, Porte 71, Quartier
Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.

4
Section I. Instructions aux candidats

Table des articles
A. Généralités .......................................................................................................................... 6
1. Objet du Marché et vocabulaire de la commande publique ...........................................................................6
2. Origine des fonds ................................................................................................................................................6
3. Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics ........................................6
4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés ....................................................................................7
5. Qualification des candidats ................................................................................................................................9
B. Contenu du Dossier d’appel d’offres ............................................................................... 9

6. Sections du Dossier d’Appel d’Offres ...............................................................................................................9
7. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire ..................9
8. Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres ................................................................................... 10
C. Préparation des offres...................................................................................................... 11
9. Frais de soumission ........................................................................................................................................... 11
10. Langue de l’offre........................................................................................................................................... 11
11. Documents constitutifs de l’offre ................................................................................................................. 11
12. Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix ............................................................................. 12
13. Variantes ....................................................................................................................................................... 12
14. Prix de l’offre et rabais ................................................................................................................................ 12
15. Monnaie de l’offre ........................................................................................................................................ 13
16. Documents attestant que le candidat est admis à concourir ..................................................................... 13
17. Documents constituant la proposition technique ....................................................................................... 13
18. Documents attestant des qualifications du candidat.................................................................................. 13
19. Période de validité des offres ....................................................................................................................... 14
20. Garantie de soumission ................................................................................................................................ 14

5
21. Forme et signature de l’offre ....................................................................................................................... 15
D. Remise des Offres et Ouverture des plis ........................................................................ 15
22. Cachetage et marquage des offres ............................................................................................................... 15
23. Date et heure limite de remise des offres .................................................................................................... 16
24. Offres hors délai ........................................................................................................................................... 16
25. Retrait, substitution et modification des offres .......................................................................................... 16
26. Ouverture des plis......................................................................................................................................... 17
E. Évaluation et comparaison des offres ............................................................................ 17
27. Confidentialité............................................................................................................................................... 18
28. Eclaircissements concernant les Offres....................................................................................................... 18
29. Conformité des offres ................................................................................................................................... 18
30. Non-conformité, erreurs et omissions ......................................................................................................... 19
31. Examen préliminaire des offres ................................................................................................................... 19
32. Évaluation des Offres ................................................................................................................................... 20
33. Marge de préférence..................................................................................................................................... 21
34. Comparaison des offres ................................................................................................................................ 21
35. Qualification du Candidat ........................................................................................................................... 21
36. Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les
offres 21
F. Attribution du Marché .................................................................................................... 21
37. Critères d’attribution ................................................................................................................................... 21
38. Notification de l’attribution du Marché ..................................................................................................... 22
39. Information des candidats ........................................................................................................................... 22
40. Signature du Marché .................................................................................................................................... 22
41. Notification du Marché approuvé ............................................................................................................... 22
42. Garantie de bonne exécution ....................................................................................................................... 22
43. Recours .......................................................................................................................................................... 23

6
A. Généralités
1. Objet du Marché et vocabulaire de la commande publique
1.1 A l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données particulières de l’appel
d’offres (DPAO), l’Autorité contractante, tel qu’indiquée dans les DPAO, publie le présent
Dossier d’appel d’offres en vue de la réalisation des travaux spécifiés à la Section IV,
Cahier des Clauses techniques et plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de
lots faisant l’objet de l’appel d’offres (AO) figurent dans les DPAO.
1.2 Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres :
a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accusé de
réception ;
b) Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; et
c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf indication contraire.
2. Origine des fonds
2.1 L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l’objet du présent
appel d’offres est indiquée dans les DPAO.
3. Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics
3.1 La République du Mali exige de la part des candidats, soumissionnaires et titulaires de ses
marchés publics, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes
durant la passation et l’exécution de ces marchés. Conformément à l’article 128 du CMP,
des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de Règlement des Différends de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
(ARMDS) » à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés en cas de
violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est
passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui :
a) octroie ou promet d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans
la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement
ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
b) participe à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à
des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages
d’une concurrence libre et ouverte ;
c) a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à
bénéficier d'un avantage indu ;
d) a fourni délibérément dans son offre fournit des informations ou des déclarations fausses
ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la
procédure d’appel d’offres ;
e) établit des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement
fournies ;

7
f) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan

technique à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ;
g) recourt à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
h) tente d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en
proposant tout paiement ou avantage indu ;
i) est reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de
l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une juridiction nationale
devenue définitive.
3.2 Les violations commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui
diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes. Sans préjudice
de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'autorité contractante
les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de
passation de marchés auxquelles il a participé ;
b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics et de délégations de
service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise.
Ces sanctions doivent être mise en œuvre conformément à l’article 128 du CMP.
3.3 En cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends, ces sanctions
peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise
contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital.
3.4 Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction
prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une
autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
3.5 Le contrevenant dispose d'un droit de recours devant la Section Administrative de la Cour
Suprême à l'encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours
n'est pas suspensif de la procédure de passation.
4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés

4.1 Si le présent appel d’offres a été précédé d’un avis de pré qualification, tel que renseigné
dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils étaient pré qualifiés sont
autorisés à soumissionner ; dans le cas contraire, les candidats doivent remplir les
conditions de qualification en application de la Clause 5 ci-après. Les candidats peuvent
être des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison entre elles avec
une volonté formelle de conclure une convention de groupement ou ayant conclu une telle
convention de groupement. Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de
groupement, sauf stipulation contraire dans les DPAO ou dans la convention de groupement,
toutes les parties membres sont solidairement responsables. Les candidats doivent fournir
tout document que l’Autorité contractante peut raisonnablement exiger, établissant à la
satisfaction de celui-ci qu’ils continuent d’être admis à concourir. En tout état cause, la
mise en œuvre des règles relatives aux groupements doit être conforme à l’article 31 du
CMP.

8
4.2 Ne sont pas admises à concourir les personnes physiques ou morales :
a) qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d’activités, de liquidation ou de

redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature ; ces dispositions
ne s’appliquent pas aux personnes morales en état de redressement judiciaire autorisées à
poursuivre leurs activités par une décision de justice ;
b) qui sont exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice
devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’Autorité
de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ;
c) toute personne morale sous le couvert de laquelle une personne physique exclue des
procédures de passation des marchés publics ou de délégation de service public en
application d’une décision visée au paragraphe b) ci-dessus agirait pour se soustraire à
cette exclusion ;
d) les entreprises dont les exploitants ou dirigeants ont été condamnés en raison de leur
participation à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite ou coalition ;
e) qui se trouve en situation de conflit d’intérêt, notamment (i) les personnes physiques avec
lesquelles ou les personnes morales dans lesquelles les membres de l'autorité contractante,
de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ou ses
services déconcentrés, la personne responsable du marché ou les membres de la
Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts
financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de
passation des marchés publics ; ou (ii) les personnes physiques ou morales affiliées aux
consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de
consultation.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de groupement et aux sous-
traitants.
4.3 Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout candidat se trouvant
dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. Un candidat (y compris tous les
membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du candidat) sera
considéré comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
a) est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette
entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des
prescriptions techniques et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au
titre du présent appel d’offres ; ou
b) se trouve dans les situations de conflit d’intérêt prévues à l’alinéa 4.2 e) ci-dessus ; ou
c) présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres
variantes autorisées selon la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas
obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. Un candidat qui présente
plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres (à l’exception des variantes présentées en
vertu de la Clause 13 des IC) provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles
il aura participé ; ou

9
d) S’il est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante a recruté, ou envisage de
recruter, pour participer au contrôle de travaux dans le cadre du marché.
5. Qualification des candidats
5.1 Les candidats doivent remplir les conditions juridiques et disposer des capacités techniques
et financières requises pour exécuter le marché public, tel que renseigné dans les DPAO.
B. Contenu du Dossier d’appel d’offres

6. Sections du Dossier d’Appel d’Offres
6.1 Le Dossier type d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-après.
Il doit être interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis conformément à la
clause 8 des IC.
PREMIÈRE PARTIE : Procédures d’appel d’offres
 Section I. Instructions aux candidats (IC)

 Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO)
 Section III. Formulaires de soumission
DEUXIÈME PARTIE : Spécification des travaux
 Section IV. Cahier des Clauses techniques et plans
TROIXIEME PARTIE : Marché
 Section V. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)

 Section VI. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)
 Section VII. Formulaires du Marché
6.2 L’Autorité contractante ne peut être tenu responsable de l’intégrité du Dossier d’appel
d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement de lui ou d’un agent
autorisé ou commis par lui, tel que mentionné dans l’Avis d’Appel d’Offres.
6.3 Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et

spécifications figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les
renseignements et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute carence à
cet égard peut entraîner le rejet de son offre.
7. Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion

préparatoire
7.1 Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents contactera l’Autorité
contractante, par écrit, à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans les DPAO ou
soumet ses requêtes durant la réunion préparatoire éventuellement prévue selon les
dispositions de l’alinéa 7.4 des IC. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute
demande d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze (14) jours calendaires avant la
date limite du dépôt des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question
posée mais sans mention de l’origine) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le

10
Dossier d’appel d’offres directement auprès de lui conformément aux dispositions de la

clause 6.2 des IC. Au cas où l’Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le
Dossier d’appel d’offres suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformément à la
procédure stipulée à la clause 8 et à l’alinéa 23.2 des IC.
7.2 Il est conseillé au Candidat de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et
d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui
peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et la signature d’un marché pour
l’exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la seule charge du
Candidat.
7.3 L’Autorité contractante autorisera le Candidat et ses employés ou agents à pénétrer dans
ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition
expresse que le Candidat, ses employés et agents dégagent l’Autorité contractante, ses
employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si
nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes
ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
7.4 Lorsque requis par les DPAO, le représentant que le Candidat aura désigné est invité à
assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et dates indiqués aux DPAO.
L’objet de la réunion est de clarifier tout point et répondre aux questions qui pourraient
être soulevées à ce stade.
7.5 Il est demandé au Candidat, autant que possible, de soumettre toute question par écrit, de
façon qu’elle parvienne à l’Autorité contractante au moins une semaine avant la réunion
préparatoire.
7.6 Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses
données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous
ceux qui ont obtenu le dossier d’appel d’offres en conformité avec les dispositions de
l’alinéa 6.3 des IC. Toute modification des documents d’appel d’offres qui pourrait
s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité contractante
en publiant un additif conformément aux dispositions de la clause 8 des IC, et non par le
biais du compte-rendu de la réunion préparatoire.
7.7 Le fait qu’un candidat n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres,
ne constituera pas un motif de disqualification.
8. Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres

8.1 L’Autorité contractante peut, au plus tard dix (10) jours ouvrables, avant la date limite de
remise des offres, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif.
8.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’appel
d’offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’appel
d’offres de l’Autorité contractante en conformité avec les dispositions de l’alinéa 6.3 des
IC.
8.3 Afin de laisser aux candidats éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte
l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité contractante peut, à sa discrétion,

11
reporter la date limite de remise des offres conformément à l’alinéa 23.2 des IC. Le report
s’impose en cas de modification de fond.
C. Préparation des offres

9. Frais de soumission
9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son
offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les
régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres.
10. Langue de l’offre
10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission,
échangés entre le Candidat et l’Autorité contractante seront rédigés dans la langue
française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat dans le
cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être
accompagnés d’une traduction dans la langue française, auquel cas, aux fins
d’interprétation de l’offre, ladite traduction fera foi.
11. Documents constitutifs de l’offre

11.1 L’offre comprendra les documents suivants :
a) La lettre de soumission de l’offre

b) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis
conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IC ;
c) la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des
IC ;
d) des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la
clause 13 des IC ;
e) la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Candidat,
conformément aux dispositions de l’alinéa 21.2 des IC ;
f) les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IC, que
le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le
Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du
groupement ;
g) des pièces attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC que le
Candidat possède les qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est
retenue ;
h) la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 17 des IC ; et
i) tout autre document stipulé dans les DPAO.
11.2 En sus des documents requis à l’alinéa 11.1 des IC, l’offre présentée par un groupement
d’entreprise devra inclure soit une copie de la convention de groupement liant tous les

12
membres du groupement, ou une lettre d’intention de constituer ledit groupement en cas

d’attribution du marché, signée par tous les membres et accompagnée du projet d’accord
de groupement. Cette convention de groupement doit être établie en conformité avec la
clause 4.1 des IC.
12. Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix

12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire fourni à la Section III,
Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun
autre format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à
fournir les renseignements demandés.
12.2 Le Candidat présentera le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif à
l’aide des formulaires figurant à la Section III, Formulaires de soumission.
13. Variantes
13.1 Les variantes seront prises en compte dans la mesure de ce qui est le cas échéant permis
par le DPAO.
13.2 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, les DPAO
préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue pour l’évaluation du délai
d’achèvement proposé par le Candidat à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres
proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.
13.3 Exceptée l’hypothèse mentionnée à l’alinéa 13.4 ci-dessous, les candidats souhaitant offrir
des variantes techniques de moindre coût doivent d’abord chiffrer la solution de base de
l’Autorité contractante telle que décrite dans le Dossier d’appel d’offres, et fournir en
outre tous les renseignements dont l’Autorité contractante a besoin pour procéder à
l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul,
spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et
tous autres détails utiles. Le cas échéant, seules les variantes techniques du Candidat ayant
offert l’offre conforme à la solution de base, évaluée la moins disante en fonction de
critères exprimés en termes monétaires, seront examinées.
13.4 Quand les candidats sont autorisés, dans les DPAO, à soumettre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites
dans les Cahiers des Clauses techniques.
14. Prix de l’offre et rabais

14.1 Les prix et rabais indiqués par le Candidat dans le formulaire de soumission, le bordereau
des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-
après.
Le Candidat remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau de prix et
du Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels le Candidat n’a pas indiqué de
prix unitaires seront calculés selon les prix unitaires les plus élevés proposés par les
concurrents.

13
14.2 Le prix à indiquer sur le formulaire d’offre, conformément aux dispositions de l’alinéa
14.1 des IC, sera le prix total de l’Offre, hors tout rabais éventuel.
14.3 Le Candidat indiquera tout rabais conditionnel ou inconditionnel et la méthode

d’application dudit rabais sur le formulaire de soumission conformément aux dispositions
de l’alinéa 14.1 des IC.
14.4 À moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix indiqués par
le Candidat seront révisés durant l’exécution du Marché, conformément aux dispositions y
relatives du CCAG. Le montant d'un marché à prix fermes, c’est-à-dire non révisables, est
actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite initiale de
validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant
d'origine de l'offre la formule d'actualisation prévue par le CCAP.
14.5 Si l’alinéa 1.1 indique que l’appel d’offres est lancé pour un groupe de marchés (lots), les
Candidats désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché
spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du
groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés conformément à
l’alinéa 14.4 des IC, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient
soumises et ouvertes en même temps.
15. Monnaie de l’offre

15.1 Les prix seront indiqués en FCFA, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO.
15.2 Le Candidat retenu pourra être requis de soumettre une décomposition des prix forfaitaires
ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires conformément aux dispositions y
relatives du CCAG.
16. Documents attestant que le candidat est admis à concourir

16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des
IC, le Candidat devra remplir la lettre de soumission de l’offre (Section III, Formulaires
types de soumission de l’offre).
17. Documents constituant la proposition technique

17.1 Le Candidat devra fournir une Proposition technique incluant un programme des travaux
et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier
d’exécution et tous autres renseignements demandés à la Section III- Proposition
technique. La Proposition technique devra inclure tous les détails nécessaires pour établir
que l’offre du Candidat est conforme aux exigences des spécifications et du calendrier des
travaux.
18. Documents attestant des qualifications du candidat

18.1 Pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le marché exigées à la
clause 5 des IC, le Candidat fournira les pièces justificatives demandées dans les
formulaires figurant à la Section III, Formulaires de soumission.

14
19. Période de validité des offres

19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO après la date
limite de soumission fixée par l’Autorité contractante. Une offre valable pour une période
plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par l’Autorité contractante.
19.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, l’Autorité

contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de validité de leur offre. La
demande et les réponses seront formulées par écrit. Si une garantie de soumission est
exigée en application de la clause 20 des IC, sa validité sera prolongée pour une durée
correspondante. Un candidat peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre
sa garantie. Un candidat qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de
modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’alinéa
14.4 des IC.
20. Garantie de soumission

20.1 Le Candidat fournira l’original d’une garantie de soumission qui fera partie intégrante de
son offre, comme spécifié dans les DPAO.
20.2 La garantie de soumission sera libellée en FCFA ou une monnaie librement convertible
pour le montant spécifié aux DPAO et devra :
a) au choix du Candidat, être sous l’une des formes ci-après : (i) une lettre de crédit irrévocable,
ou (ii) une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire agréée par le Ministre
chargé des Finances, ou (iii) une garantie émise par une institution habilitée à émettre des
garanties par le Ministre chargé des Finances, ou (iv) un chèque de banque ;
b) provenir d’une institution de bonne réputation au choix du Candidat. Si l’institution
d’émission de la garantie de soumission est étrangère, elle devra avoir un correspondant local
agréé par le Ministre chargé des Finances permettant d’appeler la garantie ;
c) être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III ;
d) être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité contractante dans le
cas où les conditions énumérées à l’alinéa 20.5 des IC sont invoquées ;
e) être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise ;
f) demeurer valide pendant trente jours 30 après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y
compris si la durée de validité de l’offre est prorogée selon les dispositions de l’alinéa 19.2
des IC.
20.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les dispositions de
l’alinéa 20.1 des IC, sera écartée par l’Autorité contractante comme étant non conforme.
20.4 Les garanties de soumission des candidats non retenus leur seront restituées
immédiatement après que l’Autorité contractante aura pris la décision d’attribution du
marché.
20.5 La garantie de soumission peut être saisie :

15
a) si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans la
lettre de soumission de son offre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 19.2 des
IC ; ou
b) s’agissant du Candidat retenu, si ce dernier :
i) n’accepte pas les corrections apportées à son offre pendant l’évaluation et la
comparaison des offres ;
ii) manque à son obligation de signer le Marché ;
iii) manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en
application de la clause 42 des IC ;
20.6 La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être au nom du groupement
qui a soumis l’offre.
20.7 La garantie de soumission du candidat retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais
après la signature du Marché, et contre remise de la garantie de bonne exécution requise.
21. Forme et signature de l’offre

21.1 Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à la
clause 11 des IC, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Une offre est
variante, lorsque permise en application de la clause 13 des IC et porte clairement la
mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le Candidat soumettra le nombre de copies de
l’offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ».
En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi.
21.2 L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ;
ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du candidat. Cette
habilitation consistera en une confirmation écrite, qui sera jointe au Formulaire de
renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section III. Le nom et le titre de
chaque personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous
la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même
marché. Toutes les pages de l’offre, seront paraphées par la personne signataire de l’offre.
21.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou
paraphé par la personne signataire.
D. Remise des Offres et Ouverture des plis

22. Cachetage et marquage des offres
22.1 Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées en personne. D’autres
modalités de transmission faisant recours à l’usage des Nouvelles Techniques de
l’Information et de la Communication (NTIC) peuvent être prévues par l’Autorité
contractante. Le cas échéant, elles doivent être spécifiées au DPAO. Le Candidat placera
l’original de son offre et toutes les copies, y compris les variantes éventuellement
autorisées en application de la clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et portant la
mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces
enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure.

16
22.2 L’enveloppe extérieure doit :
(a) être adressée à l’Autorité contractante conformément à l’alinéa 22.1 des IC ;

(b) comporter l’identification de l’appel d’offres indiquée à l’alinéa 1.1 des IC, et toute
autre identification indiquée dans les DPAO
(c) comporter la mention « À N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES
PLIS » en application de l’alinéa 26.1 des IC.
22.3 L’enveloppe intérieure doit comporter le nom et l’adresse du Candidat.
22.4 Si les enveloppes ne sont pas présentées et marquées comme stipulé, l’Autorité
contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
23. Date et heure limite de remise des offres
23.1 Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans les
DPAO et au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans lesdites DPAO.
23.2 L’Autorité contractante peut, s’il le juge bon, reporter la date limite de remise des offres
en modifiant le DAO en application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits et
obligations de l’Autorité contractante et des Candidats régis par la date limite antérieure
seront régis par la nouvelle date limite .
24. Offres hors délai

24.1 L’Autorité contractante n’acceptera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de
remise des offres, conformément à la clause 23 des IC. Toute offre reçue par l’Autorité
contractante après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai,
écartée et renvoyée au Candidat sans avoir été ouverte.
25. Retrait, substitution et modification des offres

25.1 Un candidat peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir déposée, par voie
de notification écrite conformément à la clause 22 des IC, dûment signée par un
représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation (pouvoir) en application de
l’alinéa 21.2 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait pour lesquelles des
copies ne sont pas nécessaires). La modification ou l’offre de remplacement
correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent
être :
a) reçues par l’Autorité contractante avant la date et heure limites de remise des offres
conformément à la clause 23 des IC. ; et
b) délivrées en application des articles 21 et 22 des IC (sauf pour ce qui est des notifications
de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter
clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou
« MODIFICATION »

17
25.2 Les offres dont les candidats demandent le retrait en application de l’alinéa 25.1 leur
seront renvoyées sans avoir être ouvertes.
25.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de
dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Candidat sur le
formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation.
26. Ouverture des plis

26.1 La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres de l’Autorité contractante
procédera à l’ouverture des plis en public à la date, à l’heure et à l’adresse indiquées dans
les DPAO. Il sera demandé aux représentants des candidats présents de signer un registre
attestant de leur présence.
26.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur
contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante
sera renvoyée au Candidat sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé
que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à
demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes
marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la
nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Candidat
concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le
remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION »
seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La
modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une
habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules
les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront
ensuite considérées.
26.3 Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du candidat
annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de
l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie de
soumission si elle est exigée, et tout autre détail que la Commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de
l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.
Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, à l’exception des offres faites hors
délai en application de l’alinéa 24.1. Toutes les pages du Formulaire d’offre, du Bordereau
de prix et du Détail quantitatif et estimatif seront visées par un minimum de trois
représentants de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres présents à la
cérémonie d’ouverture.
26.4 Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis,
consignant les informations lues à haute voix. Un exemplaire du procès-verbal sera remis à
tous les candidats, ayant soumis une offre dans les délais, qui en font la demande.
E. Évaluation et comparaison des offres

18
27. Confidentialité
27.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la
vérification de la qualification des candidats, et à la recommandation d’attribution du
Marché ne sera fournie aux candidats ni à toute autre personne non concernée par ladite
procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.
27.2 Toute tentative faite par un candidat pour influencer l’Autorité contractante et/ou la
commission d’évaluation des offres durant l’examen, l’évaluation, la comparaison des
offres et la vérification de la capacité des candidats ou la prise de décision d’attribution
peut entraîner le rejet de son offre.
27.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre le moment où les plis seront ouverts et
celui où le Marché sera attribué, si un candidat souhaite entrer en contact avec l’Autorité
contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire uniquement par écrit.
28. Éclaircissements concernant les Offres

28.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des
qualifications des candidats, l’Autorité contractante a toute latitude pour demander à un
candidat des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un candidat
autrement qu’en réponse à une demande de l’Autorité contractante ne sera pris en compte.
La demande d’éclaircissement de l’Autorité contractante, et la réponse apportée, seront
formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de
l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction
des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de l’évaluation des
offres en application de la clause 30 des IC.
29. Conformité des offres

29.1 L’Autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu.
29.2 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations,
spécifications et conditions du DAO, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les
divergences ou omissions substantielles sont celles :
a) si elles étaient acceptées,

i) limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des
travaux spécifiés dans le Marché ; ou
ii) limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme au DAO, les droits du
Maître d’Ouvrage ou les obligations du Candidat au titre du Marché ;
b) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Candidats ayant présenté des offres
conformes pour l’essentiel.
29.3 Le Maître d’ouvrage examinera les aspects techniques de l’offre en application de la

clause 17 des IC, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la Section IV
(Cahier des Clauses techniques et plans) ont été satisfaites sans divergence ou réserve
substantielle.

19
29.4 L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au DAO et
le Candidat ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la
divergence, réserve ou omission substantielle constatée.
30. Non-conformité, erreurs et omissions

30.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer toute non-
conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission
substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres.
30.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut demander au
Candidat de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation
nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées
dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en
aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le Candidat qui ne ferait
pas droit à cette demande peut voir son offre écartée.
30.3 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs
arithmétiques sur la base suivante :
a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le

prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total
sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des
décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total
indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;
b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les
sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et
c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en
lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique,
auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas a) et b) ci-
dessus.
30.4 Si le Candidat ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères
exprimés en termes monétaires, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera
écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie.
31. Examen préliminaire des offres

31.1 L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la
documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont tous
complets.
31.2 L’Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont
inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou renseignements
manquerait, l’offre sera rejetée :
a) le formulaire de soumission de l’offre, conformément à l’alinéa 12.1 des IC ;

b) le Bordereau des prix et le Détail quantitatif, conformément à l’alinéa 12.2 des IC ;

20
c) le pouvoir habilitant le signataire à engager le Candidat, conformément à l’alinéa

21.2 des IC ;
d) la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC ;
32. Évaluation des Offres
32.1 L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont elle aura établi, à ce stade de
l’évaluation, qu’elle était conforme pour l’essentiel.
32.2 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante n’utilisera que les critères et méthodes
définis dans la présente clause à l’exclusion de tous autres critères et méthodes.
32.3 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte les éléments ci-après :
a) le prix de l’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les
provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif,
mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon
compétitive ;
b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en
application de l’alinéa 30.3 :
c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 14.4 ;
d) les ajustements calculés de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières,
résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;
e) les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation additionnels
indiqués aux DPAO, le cas échéant
32.4 L’effet estimé des formules de révision des prix ou d’actualisation, figurant dans les
CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en
considération lors de l’évaluation des offres.
32.5 Si cela est prévu dans les DPAO, le Dossier d’Appel d’Offres peut autoriser les candidats
à indiquer séparément leurs prix pour chaque lot séparément, et permet à l’Autorité
contractante d’attribuer des marchés par lots à plus d’un candidat. La méthode
d’évaluation pour déterminer la combinaison d’offres la moins-disante en fonction de
critères exprimés en termes monétaires, compte tenu de tous rabais offerts dans le
Formulaire d’offre, sera précisée aux DPAO, le cas échéant.
32.6 Si l’offre évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires
est fortement déséquilibrée ou présumée anormalement basse comme indiqué dans les
DPAO, l’Autorité contractante ne peut la rejeter qu’après avoir demandé au Candidat de
fournir le sous détail des prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins
de prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le
calendrier proposé. Après avoir examiné le sous détail de prix, l’Autorité contractante
peut demander que le montant de la garantie de bonne exécution soit porté, aux frais du
titulaire du Marché, à un niveau suffisant pour protéger l’Autorité contractante contre

21
toute perte financière au cas où l’attributaire viendrait à manquer à ses obligations au titre
du Marché.
33. Marge de préférence

33.1 Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de préférence ne sera accordée.
Si une marge de préférence communautaire est prévue, elle doit être définie en conformité,
selon les cas, avec l’article 76 du CMP. Cet avantage doit être préalablement prévu aux
DPAO.
34. Comparaison des offres

34.1 L’Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement conformes pour
déterminer l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes
monétaires, en application de l’alinéa 32.3 des IC.
35. Qualification du Candidat

35.1 L’Autorité contractante s’assurera que le Candidat ayant soumis l’offre évaluée la moins-
disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires et substantiellement
conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications
requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.
35.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du
candidat et soumises par lui en application de l’alinéa 18.1 des IC, sur les éclaircissements
apportés en application de la clause 28 des IC, le cas échéant, et la Proposition technique
du candidat.
35.3 L’attribution du Marché au Candidat est subordonnée à la vérification que le candidat

satisfait aux critères de qualification. Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et l’Autorité
contractante procédera à l’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante en
fonction de critères exprimés en termes monétaires afin d’établir de la même manière si le
Candidat est qualifié pour exécuter le Marché.
36. Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une
ou toutes les offres
36.1 L’Autorité contractante peut après avis de l’organe chargé du contrôle a priori, décider de
ne pas donner suite à un appel d’offres. Dans ce cas, elle en informe les soumissionnaires.
36.2 L’Autorité contractante informera, par écrit, les candidats qui en font la demande écrite,
des motifs qui l'ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la
procédure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de ladite
demande.
F. Attribution du Marché
37. Critères d’attribution
37.1 L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été
évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, à

22
condition que le Candidat soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon
satisfaisante.
38. Notification de l’attribution du Marché
38.1 Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service
Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante
notifie l’attribution du marché à l’attributaire par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à cet envoi.
39. Information des candidats

39.1 Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service
Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante avise
immédiatement les autres Soumissionnaires du rejet de leurs offres, et leur restitue les
garanties de soumission.
39.2 L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs
du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l'attributaire, ainsi qu'une
copie du procès-verbal d'attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de
la réception de sa demande écrite.
40. Signature du Marché
40.1 L’Autorité contractante enverra au Soumissionnaire retenu le projet de Marché. Avant la
signature de tout marché, les services compétents de l’Autorité contractante doivent
fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.
40.2 Dans un délai d’un (1) jour à compter de la date de réception du projet de Marché, le
Soumissionnaire retenu le signera, le datera et le renverra à l’Autorité contractante.²
41. Notification du Marché approuvé
41.1 Les marchés, après accomplissement des formalités d'approbation doivent être notifiés
avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en une remise à
l'attributaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de
notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception.
41.2 Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification des marchés approuvés
constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché. Le marché ne
produit d'effet à l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification.
42. Garantie de bonne exécution

42.1 La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état
de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché. Le titulaire du
marché fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG en utilisant le
Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section VII.
42.2 Le défaut de production par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution
susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas le projet de marché, constitueront des motifs
suffisants d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission,
auquel cas l’Autorité contractante pourra attribuer le Marché au Candidat dont l’offre est
jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres et évaluée la deuxième

23
moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, et qui possède les

qualifications exigées pour exécuter le Marché.
43. Recours
43.1 Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des procédures de
passation des marchés peut saisir l’Autorité contractante d’un recours gracieux par une
demande écrite notifiée indiquant les références de la procédure de passation du marché et
exposant les motifs de sa réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou déposée contre récépissé. L’exercice du recours gracieux préalable est
obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en
contestation devant le Comité de règlement des différends. Ce recours peut porter sur la
décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, sur les conditions de publication des
avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties
exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des
documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les
critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des
marchés publics et des délégations de service public. Il doit être exercé dans un délai de
cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de
l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres.
L’Autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux dans un délai de trois
(3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera
constitutif d’un rejet implicite dudit recours.
43.2 Les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant
le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter
de la date de notification de la décision faisant grief.
43.3 En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou délégante ou l’autorité

hiérarchique le cas échéant, le requérant peut saisir le Comité de règlement des différends
dans les deux (2) jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de trois (3) jours
mentionnés au paragraphe 43.1 ci-dessus.
43.4 Le Comité de Règlement des Différends rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables
de sa saisine, faute de quoi l'attribution du marché ne peut plus être suspendue. Les
décisions du Comité de Règlement des Différends doivent être motivées ; elles ne peuvent
avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages
soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision
litigieuse ou la procédure de passation.
Les décisions du Comité de Règlement des Différends peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Section Administrative de la Cour Suprême dans un délai de trois (03) jours
ouvrables à compter de la publication de la décision, en cas de non-respect des règles de
procédures applicables au recours devant le Comité de Règlement des Différends. Ce
recours n'a cependant pas d'effet suspensif.
43.5 Les différends ou litiges nés de l’exécution et de l’interprétation des marchés qui n’ont pas
été réglés à l’amiable entre les parties peuvent également être soumis à un tribunal arbitral

24
dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, à
condition qu'une clause compromissoire conforme audit Acte soit expressément prévue par
les cahiers des charges.

29
Section II. Données particulières de l’appel

d’offres
A. Introduction
Référence de l’avis d’appel d’offres :N° AREPK/2019-002
IC 1.1
Nom de l’Autorité contractante : Direction Nationale des Productions et des
IC 1.1
Industries Animales du Ministère de l’Élevage et de la Pêche.
Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres :

IC 1.1
Travaux de construction d’un complexe de marche a bétail couple avec une
aire d’abattage dans la commune urbaine de Koulikoro, en lot unique.
Source de financement du Marché : 100% Royaume de Belgique

IC 2.1
L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification.
IC 4.1
Critères de qualification, lorsque l’appel d’offres a été précédé d’une
IC 5.1
pré-qualification. Non Applicable
Critères de qualification Si une Pré-Qualification n’a pas été effectuée

IC 5.1
préalablement (voir annexe A aux DPAO)
B. Dossier d’appel d’offres

IC 7.1 Aux fins uniquement de demande de clarifications par les candidats et
soumissionnaires, l’adresse de l’Autorité contractante est la suivante :
Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668, Porte 71,
Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali, Cell : 74 68 20 22.
Monsieur Oumar KONATE, Assistant Technique Passation des Marchés
Publics : Email : oumar.konate@enabel.be
Ces demandes doivent être expédiées 14 jours calendaires au plus tard
avant la date limite.
IC 7.4 l’Autorité contractante n’organisera pas de visite du site
C. Préparation des offres

IC 11.1 (i) Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants :
- Garantie de l’offre ;
- Agrément ou carte professionnelle ;
- Certificat de non faillite ;
30
- Quitus fiscal ;
- Personnel, le planning et matériels requis pour l’exécution du
marché
- Procuration du signataire le cas échéant ;
- L’accord de groupement le cas échéant
- Avoir au moins trois expériences des travaux de construction d’un
marché à bétail, accompagnés des copies des pages de garde et de
signature des marchés correspondants émanant d’organismes
publics ou para publics ou internationaux
- Déclaration des banques ou organismes financiers habilités,
attestant de la disponibilité de fonds ou un engagement bancaire à
financer le marché.
- La présentation des états financiers (bilans, extraits des bilans ou
comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agrée ou
attestés par un comptable agrée inscrit à l’Ordre pour au maximum
les trois (3) dernières années desquels on peut tirer les chiffres
d’affaires. Sur ces bilans, doit figurer les mentions suivantes
apposée par le service compétent des impôts « Bilans ou extrait de
bilans conformes aux déclarations souscrites aux services des
Impôts ».
A cet effet, le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours des trois
derniers exercices un chiffre d’affaires moyen au moins égal à (deux
cent millions) 200 000 000 F CFA
NB : La non fourniture en bonne et due forme des documents ci-dessus
énumérés entraîne le rejet immédiat de l’offre d’un candidat.
L’attributaire provisoire du marché doit obligatoirement fournir dans un délai

de deux (02) jours les pièces suivantes :
- Le statut de l’entreprise ;
- La carte d’identification fiscale ;
- L’attestation de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ;
- L’attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH).
IC 13.1 Les variantes « ne sont pas » autorisées.
Le délai d’exécution des travaux est fixé à 120 jours. La méthode

IC 13.2
d’évaluation figure au DPAO IC 32.3. Le délai d’exécution proposé dans la
fourchette ci-dessus par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai
d’exécution contractuel

31
Des variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiées ci-
IC 13.4
dessous sont permises dans le cadre des dispositions prévues dans les Cahier
des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : Sans objet
IC 14.4 Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes et non révisables
IC 15.1 La monnaie de l’offre est : Francs CFA
IC 19.1 La période de validité de l’offre est de : quatre-vingt-dix (90) jours à compter

de la date limite de dépôt des offres.
IC 20.1 L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission.
IC 20.2 Le montant de la garantie de soumission est de : 4.000.000 Francs CFA

Elle doit demeurer valide pendant 30 jours après l’expiration de la durée de
validité de l’offre.
IC 21.1 Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de deux (02)
D. Remise des offres et ouverture des plis

IC 22.2 (b) Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les autres
identifications suivantes :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE MARCHE A

BETAIL COUPLE AVEC UNE AIRE D’ABATTAGE AMELIOREE
DANS LA COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO. AOO n°
AREPK/2019-002
Aux fins de remise des offres uniquement, l’adresse de l’Autorité

IC 23.1
contractante est la suivante :
Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali
La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 09/02/2020 à 09h00 mn.
L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante :
IC 26.1
Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali
Date :09/02/2020 à Heure : 09 heures 30 minutes
E. Évaluation et comparaison des offres

32
Variantes de délai d’exécution : Le délai d’exécution sera évalué comme suit :

IC 32. 3 e)
une pénalité de 0,5 % du montant de l’offre par semaine de retard sera ajoutée
au prix de l’offre. Au-delà de cent vingt jours l’offre sera considérée comme non
conforme.
Variantes techniques : (Sans objet)
IC 32.5 Appel d’Offres pour Lots multiples : Sans objet
[Utiliser cette disposition si l’appel d’offres comporte plusieurs lots de
travaux pouvant faire l’objet de marchés séparés attribués à des
soumissionnaires distincts]
Les Travaux comprennent plusieurs lots pouvant faire l’objet de marchés

séparés attribués à des soumissionnaires distincts. Conformément aux
dispositions de l’Article 32.4 des IC, l’Autorité contractante évaluera et
comparera les offres sur la base de l’attribution d’un seul marché à un seul
soumissionnaire, ou d’une combinaison de marchés à plus d’un
soumissionnaire, afin l’objectif de minimiser le coût total pour l’Autorité
contractante, en tenant compte des rabais consentis dans leurs offres par les
soumissionnaires en cas d’attribution de plusieurs lots. Si un soumissionnaire a
présenté des offres conformes, évaluées les moins disantes en fonction de
critères exprimés en termes monétaires, l’évaluation tiendra également compte
de la capacité du soumissionnaire à satisfaire aux exigences spécifiés dans le
DAO concernant :
 l’expérience
 La situation financière
 Les engagements courants
 La capacité de financement
 Le matériel à mobiliser, et
 Le personnel à affecter
IC 32.6 Toute offre dont le montant est inférieur à la moyenne des offres conformes
soumises, évaluées diminuées de 20% est considérée comme anormalement
basse conformément aux dispositions de l’article 13 de l’Arrêté n° 2015-
3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du
Décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés
publics et des délégations de service public s’applique
IC 33.1 Une marge de préférence de 15 % sera accordée aux entreprises établis dans
un État membre de l’UEMOA conformément à l’article 76 du CMP et/ou.

33
Sans objet

34
Annexe A. Critères de qualification

(A insérer uniquement si une Pré-Qualification n’a
pas été effectuée préalablement)
La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l’Autorité
contractante utilisera pour s’assurer qu’un Soumissionnaire possède les qualifications
requises. Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les
formulaires joints à la Section III, Formulaires de soumission.
Critères de Qualification
Critères de Qualification Spécifications de conformité Documenta-

tion
Groupement d’entreprises
No Spécifications
Objet Critère Entité unique Toutes Chaque Une
. Parties Partie Partie au de soumission
Combinées moins
1. Critères de provenance
1.1 Eligibilité Conforme à la Sous-Clause Doit satisfaire au GE existant Doit Sans objet Formulaires ELI –
4.2 des IC. critère ou prévu doit satisfaire 1.1 et 1.2, avec
satisfaire au au critère pièces jointes
critère
1.2 Non admis à Ne pas être frappé par une Doit satisfaire au GE existant Doit satisfaire Sans objet Formulaire d’offre
participer mesure d’interdiction, tel que critère doit au critère
décrit dans l’alinea 4.2 des satisfaire au
IC. critère
1.3 Conflit Pas de conflit d’intérêts selon Doit satisfaire au GE existant Doit satisfaire Sans objet Formulaire d’offre
d’intérêts l’alinea 4.3 des IC. critère ou prévu doit au critère
satisfaire au
critère
2. Situation financière
2.1 Situation Présenter les états financiers Doit satisfaire au Sans objet Doit satisfaire Sans objet Formulaire FIN -
financière (bilans, extrait de bilan et critère au critère 2.1 avec pièces
compte d’exploitation, des jointes
années 2016, 2017 et 2018
certifiés par expert-comptable
agréé ou attestés par comptable
agréé inscrit à l’Ordre desquels
on peut tirer les chiffres
d’affaires considérés. Sur ces
bilans doit figurer la mention
suivante apposée par le service
compétant des impôts (Bilans ou
extrait de bilans conformes aux
déclarations souscrites au
service des impôts)
2.2 Chiffre Avoir un minimum de chiffres Doit satisfaire au Doivent Doit satisfaire Doit Formulaire FIN -

35

tion
No Spécifications
Combinées moins
d’affaires d’affaires annuel moyen des critère satisfaire au au moins à satisfaire 2.2
annuel activités de construction deux critère cinquante pour au moins à
cent (50%) de cent pour
moyen des cent millions (200.000.000
la spécification cent
activités de Francs CFA)
(100%) de
qui correspond au total des
construction la
paiements mandatés reçus pour spécifica-
les marchés en cours ou achevés tion en
au cours des trois dernières qualité de
années (2016-2017-et 2018). chef de file
du
groupemen
t
2.3 Capacité de Accès à des financements tels Doit satisfaire au Doivent Doit Formulaires FIN -
financement que des avoirs liquides, lignes critère satisfaire au satisfaire 2.3
de crédit, autres que l’avance de critère au moins à
cent pour
démarrage éventuelle, à hauteur
cent
de : Vingt millions 20.000.000 Doit satisfaire
(100%) de
de francs CFA. au moins à
la
cinquante pour
spécifica-
cent (50%) de
tion en
la spécification
qualité de
chef de file
du
groupemen
t
3. Expérience
3.1 Expérience Expérience de marchés de Doit satisfaire au Sans objet Doit satisfaire Sans objet Formulaire EXP-
générale de construction à titre critère au critère 3.1
d’entrepreneur, de sous-traitant
construction ou d’ensemblier au cours des
cinq dernières années (2014-
2015-2016-2017-et 2018) qui
précèdent la date limite de dépôt
des candidatures.
3.2 Expérience Participation à titre Doit satisfaire au Doivent Sans objet Doit Formulaire EXP
a) spécifique de d’entrepreneur, ou de sous- critère satisfaire au satisfaire 3.2 a)
traitant dans au moins deux (02) critère au critère
construction marchés au cours des cinq pour un
dernières années (2014-2015- marché
2016-2017-et 2018) avec une
valeur minimum de Cinquante
millions (50.000.000) chacun,
qui ont été exécutés de manière
satisfaisante et terminés, pour
l’essentiel, et qui sont similaires
aux travaux proposés. La
similitude portera sur la taille
physique, la complexité, les
méthodes/technologies ou autres
caractéristiques telles que

36

tion
No Spécifications
Combinées moins
décrites dans la Section IV,
Etendue des Travaux.
3.2 b) Pour les marchés Doit satisfaire aux Doivent Sans objet Doit Formulaire EXP-
(b) référenciés ci-dessus ou spécifications satisfaire au satisfaire 3.2 (b)
pour d’autres marchés critère au critère
exécutés pendant la
période stipulée au
paragraphe 3.2 a) ci-
dessus, deux
expériences minimales
de construction dans les
principales activités
suivantes :
Parmi les marchés similaires ci-
dessus annoncés au moins deux
marchés de construction de
marché à bétail pour le compte
de services publics, para publics
ou organismes internationaux.
NB : Les travaux référencés doivent être justifiés par (i) les pages de couverture et signature du
contrat, (ii) les Procès-verbaux de réception provisoire sans réserve ou définitive dûment signés par
les parties prenantes faute de quoi, ils ne seront pas considérés
4. Personnel
Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés
suivantes:
No. Position Expérience globale Expérience dans

en travaux des travaux
(années) similaires
(nombre)
1 Ingénieur Génie Civil, Génie Rural ou 10 03
équivalent (Directeur des Travaux)
2 Chef de brigade topographique (BTS) ou 05 03
équivalent (Technicien Topographe)
3 Technicien Supérieur Génie Civil (BTS) ou 05 03
équivalent (Chef de chantier) N°1
4 Technicien Supérieur Génie Civil (BTS) ou 05 03
équivalent (Chef de chantier) N°2
5 Ingénieur Hydraulicien 05 03
NB : Joindre le CV et diplôme du Personnel.

37
Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en
utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section III, Formulaires de soumission.
5. Matériel
Le Soumissionnaire doit établir qu’il a les matériels suivants:
No. Type et caractéristiques du matériel Nombre requis

1 Un atelier de forage complet 01
2 Un véhicule de liaison modèle Pick up 01
3 Camions bennes ≥ 7m3 02
4 Bétonnière 500l 02
5 Vibreur 02
6 Compacteur à dame sauteuse 02
7 Lot d’échafaudages 02
8 Lot de petits matériels de chantier gros 01
œuvres
N.B : Pour chaque matériel proposé, joindre une copie légalisée des cartes grises ou reçu
d’achat ou une promesse de location.
Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le

formulaire MAT de la Section III, Formulaires de soumission.

38
Section III. Formulaires de soumission
Liste des formulaires
Lettre de soumission de l’offre................................................................................................... 39
Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif .......... Erreur ! Signet non
défini.
Formulaires de Proposition technique .................................................................................... 119
Formulaires de qualification .................................................................................................... 120
Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire) ......................................................... 134
Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou

d’assurance) ............................................................................................................................... 136
Modèle d’Attestation bancaire de disponibilité de crédits .................................................... 138

39
Lettre de soumission de l’offre
[Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le
format de la lettre ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]
Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No.: [Insérer le nom de l’avis d’Appel d’Offres]
Variante No. : [Insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]
À : [Insérer le nom complet de l’Autorité contractante]

Nous, les soussignés attestons que :
a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs No. :
[Insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]; et n’avons aucune réserve
à leur égard ;
a) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d’Appel d’Offres et
aux Cahier des Clauses techniques et plans, les Travaux ci-après : [Insérer une brève
description des travaux];
b) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : [Insérer le prix
total de l’offre en lettres et en chiffres] FCFA;
c) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :
Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-après seront accordés. [Détailler tous les
rabais offerts et les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s’appliquent] ;
Modalités d’application des rabais : Les rabais seront accordés comme suit : [Spécifier
précisément les modalités] ;
d) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’alinéa 19.1 des Instructions aux
Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à l’alinéa 23.1 des
Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à
tout moment avant l’expiration de cette période ;
e) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution
du Marché conformément à la clause 42 des Instructions aux candidats et au CCAG;
f) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec
une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion des
alinéas 3.2 et 4.2 des Instructions aux Candidats.

40
g) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 4.3 des
Instructions aux Candidats.
h) Nous ne participons pas, en qualité de candidats ou de sous-traitant, à plus d’une offre dans
le cadre du présent appel d’offres conformément à l’alinéa 4.3 b) des Instructions aux
candidats, autre que des offres « variantes » présentées conformément à la clause 13 des
Instructions aux candidats;
i) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant
à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu,
pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en
général à respecter les dispositions en matière de transparence et d'éthique des marchés
publics.
j) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la
notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre
nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé.
k) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins- disante,
ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir, en conformité avec les conditions
prévues à la clause IC 36.1.
Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]
Signature [Insérer la signature]
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [Insérer le nom complet du Candidat]
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature]

41
Annexe à la soumission - Sous-traitants

[à remplir, le cas échéant, par le Candidat]

42
BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
A. BORDEREAU DES PRIX
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE MARCHE A BETAIL COUPLE AVEC UNE AIRE

D’ABATTAGE DANS LA COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO
A1 - PARC DE RASSEMBLEMENT (GROS RUMINANTS)
N° DESIGNATION U. P.U en chiffres P.U en lettres
Préliminaire, Prise de possession du

terrain et divers
0 Installation de chantier
Installation et repli de chantier y compris
deux panneaux de chantier, baraque, bureau
de chantier, aire de préfabrication, façonnage
séchage, magasin de stockage, entretien des
équipements et divers, frais de
0,01 ff
fonctionnement du bureau de chantier : frais
de téléphone d'électricité, d'eau, démontage et
repliement des installations et matériels
nettoyage des abords de chantier et toute
sujétion.
Etudes spécifique
Etudes géotechnique de sol, formulation de
0,02 béton, essais sur les agglos, essais sur le ff
béton, essais matériaux divers etc….
Plans d'exécution et plans de recollement
Fourniture de l'ensemble des plans relatifs à
0,03 l'exécution des travaux et les plans de Ens
recollement.
Sous Total 0
I Terrassements et mouvements de terre
Préparation du terrain, débroussaillage et
évacuation, décapage de la terre végétale sur
1.01 environ 15 cm, évacuation des détritus à la ff
décharge publique, implantation du bâtiment
y compris toutes sujétions
Fouilles en pleine masse pour semelles
1.02 isolées de 30 x 30 cm y compris toutes m3
sujétions

43
Remblais provenant des déblais y compris

1.03 m3
arrosage, compactage et toutes sujétions
Sous total I
II Bétons Maçonneries en fondation
2.01 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ép. 5 cm m3

sous semelles isolées et mur de fondation
BA pour poteaux d'attente et semelles isolées
2.02 m3
dosé à 350 kg/m3
Sous total II
III Bétons Maçonneries en élévation
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux
3.01 m3
et toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour
3.02 m3
mangeoire et toutes sujétions
Sous total III
IV Menuiserie Métallique
F et P de clôture en fer forgé de profilés tubes
rond de diamètre Φ 50 mm y compris
4.01 ml
peinture antirouille, peinture à huile et toutes
sujétions
F et P de portail métallique pleine des deux

4.02 faces de 400 x 200 à deux battants coulissant u
sur rail y compris peinture antirouille,
crochets avec fermeture cadenas, serrures de
sûreté, accessoires de pose et toutes sujétions
F et P IPN 100 y compris traitement
4.03 antirouille, fixation et toutes sujétions de ml
pose
Sous total IV
V Peinture
Peinture Glycéro - sphanique sur menuiseries
5.01 métalliques en trois couches y compris toutes ens
sujétions
Sous total V
Total A1
A2 - PARC DE RASSEMBLEMENT (PETIT RUMINANTS)

N° DESIGNATION U. P.U en chiffres P.U en lettres

44

1.01 environ 15 cm, évacuation des détritus à la ff
1.02 isolées de 30 x 30 cm y compris toutes m3
sujétions
1.03 m3
Sous total I

2.02 m3
dosé à 350 kg/m3
Sous total II
3.01 m3
3.02 m3
Sous total III
rond de diamètre Φ 50 mm y compris
4.01 ml
sujétions
faces de 400 x 200 à deux battants coulissant
4.02 sur rail y compris peinture antirouille, u
pose
Sous total IV
V Peinture
sujétions
Sous total V
Total A2

45
B - BOX DE TRI GROS RUMINANTS

P.U en
N° DESIGNATION U. P.U en lettres
chiffres
1.01 environ 15 cm, évacuation des détritus à la m²
décharge publique, implantation du bâtiment y
compris toutes sujétions
1.02 Fouilles en pleine masse pour semelles isolées m3

de 30 x 30 cm y compris toutes sujétions
1.03 m3
Sous total I
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ép. 5 cm
2.01 m3
2.02 m3
dosé à 350 kg/m3
Sous total II
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux et
3.01 m3
toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour mangeoire
3.02 m3
Sous total III
F et P de protection en fer forgé de profilés
tubes rond de diamètre Φ 50 mm y compris
4.01 ml
sujétions
4.03 F et P IPN 100 y compris traitement ml

antirouille, fixation et toutes sujétions de pose
Sous total IV
V Peinture

46

sujétions
Sous total V
Total B
C - BOX DE TRI PETIT RUMINANTS
P.U en
chiffres
Fouilles en rigoles sous murs de fondation et
1.02 en pleine masse pour semelles isolées de 60 x m3
60 cm y compris toutes sujétions
1.03 m3
Sous total I
2.01 m3
2.02 m3
dosé à 350 kg/m3
Sous total II
3.01 m3
toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour mangeoire
3.05 m3
Sous total III
5.01 ml
sujétions
5.02 sur rail y compris peinture antirouille, crochets u
avec fermeture cadenas, serrures de sûreté,
accessoires de pose et toutes sujétions

47
5.03 F et P IPN 100 y compris traitement antirouille, ml

fixation et toutes sujétions de pose
Sous total IV
V Peinture
sujétions
Sous total V
Total C
D - QUAI D'EMBARQUEMENT
P.U en
chiffres
Fouilles en rigoles sous murs de fondation de
1.02 50 x 50 cm et en pleine masse pour semelles m3
isolées y compris toutes sujétions
1.03 m3
Sous total I
2.01 m3
2.02 m3
dosé à 350 kg/m3
2.03 Maçonnerie d'agglos pleins de 20 x 20 x 40 m2
pour murs de fondation
2.04 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine m3
de 20 x 20 cm
Béton de forme légèrement armé de fer
2.05 diamètre 6 mm avec maillage 20x20 cm dosé m3
à 300 kg/m3 et toutes sujétions ép : 20 cm
Sous total II
3.01 m3
toutes sujétions

48

3.02 m3
couronnement ép.: 10 cm
Béton armé pour éléments décoratifs (tête de
3.03 m3
poteaux des portes)
Maçonnerie d'agglos pleins de 15 x 20 x 40
3.04 m²
en élévation y compris toutes sujétions
Maçonnerie d'agglos pleins mur de 20 cm en
3.05 m2
élévation y compris toutes sujétions
Sous total III
IV Enduits
Enduits verticaux au mortier de ciment dosé à
4.01 m2
350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions
Sous total IV
V Menuiserie Métallique
5.01 tubes rond de diamètre Φ 50 mm y compris ml
sujétions
5.03 ml
Sous total V
VI Peinture
Peinture acrylique comprenant trois couches
6.01 dont la couche d'imprégnation et la couche de m2
ton
sujétions
Sous total VI
Total D
E - COULOIR DE VACCINATION
P.U en
chiffres

49

Fouilles en pleine masse pour semelles isolées
1.02 m3
1.03 Remblais provenant des déblais y compris m3

Sous total I
2.02 BA pour poteaux d'attente dosé à 350 kg/m3 m3
Maçonnerie en moellon pour murs de
2.03 m3
fondation et toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine de
2.04 m3
50 x 10 cm et toutes sujétions
Sous total II
3.01 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux et m3
toutes sujétions
Sous total III
4.01 ml
sujétions
Sous total V
V Peinture
sujétions
Sous total VI
Total E

50
F - DEUX HANGARS
P.U en
chiffres

1.02 m3
Fouilles en rigoles sous murs de fondation y
1.03 m3

Remblais d'apport en latérite y compris
1.05 m3
Sous total I
2.01 Béton de propreté sous semelles isolées dosé à m3
150 kg/m3 y compris toutes sujétions
2.02 m3
sous mur de fondation
BA pour semelles isolées de 100 x 100 x 30
2.03 m3
cm dosé à 350 kg/m3
2.04 Béton armé pour poteaux d'attente dosé à 350 m3
kg/m3
2.05 m²
2.06 BA dosé à 350 kg/m3 pour longrine de 20 x 30 m3
cm
diamètre 6 mm avec maillage 20x20 cm dosé à
2.07 m3
300 kg/m3 + chape et toutes sujétions ép : 13
cm
Béton banché légèrement armé dosé à 350
2.08 m3
kg/m3 pour rampe d'accès et toutes sujétions
Sous total II
raidisseurs et toutes sujétions

51
Sous total III

IV Charpente - Couverture
F et P de cornière 50 y compris traitement
4.01 ml
antirouille, fixation et toutes sujétions


4.04 F et P IPN 80 y compris traitement antirouille, ml

4.05 rond de diamètre Φ 50 mm y compris peinture ml
antirouille, peinture à huile et toutes sujétions
F et P de tôle alu zinc 5/10 y compris fixation
4.06 m²
F et P de Bardage 30cm y compris fixation et
4.07 ml
toutes sujétions
Sous total IV
V Peinture
5.01 métalliques et bois comprenant 3 couches et ens
toutes sujétions comprises
Sous total V
Total F
G - DEUX BUREAUX
P.U en
chiffres
1.02 m3
1.03 m3

52

Sous total I
Béton de propreté sous semelles isolées dosé
2.01 m3
à 150 kg/m3 y compris toutes sujétions
BA pour semelles isolées de 70 x 70 x 20 cm
2.03 m3
dosé à 350 kg/m3
Béton armé pour poteaux d'attente dosé à 350
2.04 m3
kg/m3
2.05 m²
BA dosé à 350 kg/m3 pour longrine de 20 x
2.06 m3
30 cm

2.08 Béton banché dosé à 350 kg/m3 pour perron m3
d'accès et toutes sujétions
Sous total II
3.01 m3
et raidisseurs et toutes sujétions
3.02 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages m3

linteaux de 15 x 20 et toutes sujétions
Béton armé pour auvents dosé à 350 kg/m3y
3.03 m3
compris larmier et toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège de
3.04 m3
10 x 15 et toutes sujétions
Béton armé. pour chaînage haut et poutre de
3.05 m3
15x20 cm dosé à 350 Kg/m3
Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 en
3.06 m2
Sous total III
4.01 ml
F et P de tôle bac 7,200 kg y compris fixation
4.02 m2

53
F et P de faux plafond en contre-plaqué sur

4.03 travure bois y compris fixation et toutes m2
sujétions
Sous total IV
V Electricité
5.1 Mise à la terre
F et P Câble de terre en cuivre nu 29 mm² en
5.1.1 ml
fond de fouille
5.1.2 F et P Câble de terre en cuivre isolé 25 mm² ml
5.1.3 F et P Barrette de coupure u
5.1.4 F et P liaison équipotentielle ens
Total Mise à la terre
5.2 Foureautages et Filéries
5.2.1 F et P gaine orange diamètre 13 r
5.2.3 F et P Fil TH ¤ 1,5 mm² r
5.2.4 F et P Fil TH ¤ 2,5 mm² r
5.2.5 F et P Fil TH ¤ 4mm² r
F et P Câble U1000 R02V 5x10mm² pour
5.2.6 ml
liaison TGBT- coffret
Total Foureautages et Appareils
5.3 Appareillages et Appareils
5.3.1 F et P d'interrupteur simple allumage u
5.3.2 F et P d'interrupteur simple allumage étanche u
5.3.3 F et P d'interrupteur double allumage étanche u

5.3.4 F et P d'interrupteur double allumage u
5.3.5 F et P d'interrupteur va et vient u
5.3.6 F et P de prise de courant 2P + T u
5.3.7 F et P de Dismatic u
F et P coffret de répartition équipé selon
5.3.8 u
schémas
Total Appareillages et Appareils
5.4 Luminaires et Appareils
F et P d'ampoule économique avec douille à
5.4.1 u
vis et toutes sujétions comprises
F et P Hublot étanche avec ampoule
5.4.2 u
économique et toutes sujétions
5.4.3 F et P de brasseur d'air u
Total Luminaires et Appareils

54
5.5 Téléphone
5.5.1 Ensemble câblage et gainage ff
5.5.2 F et P poste téléphonique simple u
5.5.3 F et P de prise téléphonique RJ 45 u
5.5.4 F et P Répartiteur téléphonique u
Total Téléphone
Sous total V
VI Menuiseries
F et P de porte métallique persienne de
6.01 120x220 ouvrant à la française y compris u
buté et toutes sujétions
6.02 80x220 ouvrant à la française y compris buté u
F et P de fenêtre métallique persienne avec
6.03 grille moustiquaire de 120x120 ouvrant à la u
française y compris buté et toutes sujétions
F et P d'imposte métallique persienne avec
6.04 grille moustiquaire fixe de 40x80 y compris u
toutes sujétions
Fourniture et pose de cornière 30x30 pour
nez de marches des perrons d'accès, fixation
6.05 ml
et peinture antirouille, y compris toutes
sujétions.
Sous total VI
VII Enduits et Revêtement
Enduits verticaux extérieurs au mortier de
7.01 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm et toutes m2
sujétions
Enduits verticaux intérieurs au mortier de
7.02 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm y compris m2
toutes sujétions
Revêtement du sol en carreaux grès cérame y
7.03 m2
Fourniture et pose de Carreaux grès cérame
7.04 pour revêtement des perrons d’accès et m2
toutes sujétions
Fourniture et pose plinthe en carreaux grès
7.05 ml
cérame et toutes sujétions
Sous total VII
VIII Peinture
8.01 dont une couche de ton sur murs intérieurs et m2
plafonds

55

8.02 m2
dont une couche de ton sur murs extérieurs
8.03 métalliques et bois comprenant 3 couches et m2
Sous total VIII
Total G
H - MAGASIN DE STOCKAGE D'ALIMENT BETAIL ET UN BUREAU

P.U en
chiffres
1.02 m3
1.03 m3
1.04 m3
1.05 m3
Sous total I
2.01 Béton de propreté sous semelles isolées dosé m3

à 200 kg/m3 y compris toutes sujétions
Béton de propreté dosé à 200 kg/m3 ép. 5
2.02 m3
cm sous mur de fondation
2.03 m3
dosé à 350 kg/m3
Béton armé pour poteaux d'attente dosé à
2.04 m3
350 kg/m3
Maçonnerie en moellon de ep: 30 cm pour
2.05 m3
murs de fondation
BA dosé à 350 kg/m3 pour longrine de 30 x
2.06 m3
10 cm
diamètre 6 mm avec maillage 20x20 cm
2.07 m3
dosé à 300 kg/m3 et toutes sujétions ép : 12
cm

56
Béton banché dosé à 350 kg/m3 pour perron

2.08 m3
d'accès, rampe et toutes sujétions
Sous total II
3.01 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux m3
3.02 chaînages linteaux de 15 x 20 et toutes m3
sujétions
3.03 m3
Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40
3.04 m2
Sous total III
4.01 ml
pose
F et P de tôle bac 7,200 kg y compris
4.03 m2
fixation et toutes sujétions
sujétions
Sous total IV
V Electricité
5.01 F et P filerie, Gainage et câble ens

d'alimentation y compris toutes sujétions
5.02 u
5.03 F et P Hublot étanche avec ampoule u
F et P d'Interrupteurs simple allumage y
5.04 u
F et P d'Interrupteurs double allumage y
5.05 u
F et P de Prise monophasé 2P+T y compris
5.06 u
toutes sujétions
F et P de brasseur d'air y compris rhéostat et
5.07 u
toutes sujétions
F et P de Coffret de distribution 12 voies
5.08 u
équipé

57
Dispositif complet de mise à la terre y

5.09 compris câble de ceinture du bâtiment, lot
barrette et toutes sujétions
Sous total V
VI Menuiseries
F et P de porte métallique pleines 150x220
6.01 ouvrant à la française y compris buté et u
toutes sujétions
6.03 F et P de fenêtre métallique persienne avec u

grille moustiquaire de 120x120 ouvrant à la
F et P d'imposte métallique persienne fixe de
6.04 u
40x150 y compris toutes sujétions
F et P d'imposte métallique persienne fixe de
6.05 u
40x40 y compris toutes sujétions
nez de marches des perrons d'accès, fixation
6.06 ml
et peinture antirouille, y compris toutes
sujétions.
Sous total VI
sujétions
7.02 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm y m2
Revêtement du sol en carreaux grès cérame
7.03 m2
7.04 pour revêtement des perrons d’accès et m2
toutes sujétions
Fourniture et pose carreaux plinthe en grès
7.05 ml
cérame
Sous total VII
VIII Peinture
plafonds

58
8.02 Peinture acrylique comprenant trois couches m2

peinture Glycéro - sphanique sur

8.03 m2
menuiseries métalliques et bois comprenant
3 couches et toutes sujétions comprises
Sous total VIII
Total H
I - DEUX LATRINES
P.U en
chiffres
décharge publique, implantation y compris
toutes sujétions
Fouilles en pleine masse pour fosse fixe y
1.02 compris évacuation des déblais toutes m3
sujétions
Fouilles en rigoles sous murs de fondation de
1.03 m3
40 x 45 cm y compris toutes sujétions
1.04 m3
Sous total I
2.01 sous mur de fondation et semelles filantes de m3
40x20 cm
Béton non armé dosé à 350 kg/m3 ép. 15 cm
2.02 m3
pour radier
2.03 pour murs de fondation y compris parois de la m²
fosse
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine
2.04 de 15 x 20 et semelle filantes y compris m3
poteaux et poutre sur parois
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de
2.05 m3
couverture de la fosse ép: 10 cm

59

2.07 m3
Sous total II
toutes sujétions

Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège ép:
3.03 m3
10 cm
3.04 Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 en m3
Maçonnerie de claustrât y compris toutes
3.05 m²
sujétions
Sous total III
IV Couverture
4.01 F et P de cornière 50 y compris traitement ml

4.02 m²
Sous total IV
V Electricité
5.01 F et P Gainage et filerie y compris toutes ens
sujétions
5.02 u
5.03 F et P d'Interrupteurs simple allumage étanche u
Sous total V
VI Menuiseries
F et P de Porte Métallique pleine de 70 x 220

6.01 ouvrant à la française y compris poignées, u
crochets pour cadenas, buté, serrures de
sûreté, peinture antirouille et toutes sujétions
F et P tuyau PVC Ø 63 (ventilation des
6.02 ml
latrines et EP)
Sous total VI
VII Enduits
7.01 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm et toutes m²
sujétions

60

7.02 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm et toutes m²
sujétions
Enduits gras au mortier de ciment dosé à 400
7.03 kg/m3 ép 2,5 cm parois de la fosse y compris m²
adjuvants et toutes sujétions
Sous total VII
VIII Peinture
Peinture Acrylique sur murs extérieurs en 3
8.01 m²
couches y compris toutes sujétions
Peinture Acrylique sur murs intérieurs en 3
8.02 m²
couches y compris toutes sujétions
8.03 métalliques, bois et grille de protection en m²
trois couches y compris toutes sujétions
Sous total VIII
Total I
J - POSTE DE CONTRÔLE
P.U en
chiffres
Fouilles en pleine masse pour semelles isolées y
1.02 m3
1.03 m3
1.04 m3
Sous total I
2.02 m3
2.03 m3
dosé à 350 kg/m3
2.04 m3
kg/m3

61
Maçonnerie d'agglos pleins de 20 x 20 x 40 pour

2.05 m²
murs de fondation
BA dosé à 350 kg/m3 pour longrine de 20 x 30
2.06 m3
cm
Béton de forme légèrement armé de fer diamètre
2.07 6 mm avec maillage 20x20 cm dosé à 300 m3
kg/m3 et toutes sujétions ép : 10 cm
2.08 m3
Sous total II
3.03 m3
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège de 10
3.04 m3
x 15 et toutes sujétions
3.05 m2
Sous total III
4.01 ml
4.02 F et P de tôle bac 7,200 kg y compris fixation et m2
toutes sujétions
sujétions
Sous total IV
V Electricité
5.01 F et P filerie, Gainage et câble d'alimentation y u
F et P d'ampoule économique avec douille à vis
5.02 u
et toutes sujétions comprises
F et P Hublot étanche avec ampoule économique
5.03 u
F et P d'Interrupteurs double allumage y compris
5.04 u
toutes sujétions
5.05 u
toutes sujétions
F et P de brasseur d'air y compris rhéostat et
5.06 u
toutes sujétions

62
5.07 u
F et P de Coffret de distribution 12 voies équipé
Dispositif complet de mise à la terre y compris
5.08 câble de ceinture du bâtiment, barrette et toutes lot
sujétions
Sous total V
VI Menuiseries
F et P de porte métallique pleine des deux faces
6.01 de 100x220 ouvrant à la française y compris u
F et P de porte métallique persienne de 80x220
6.02 ouvrant à la française y compris buté et toutes u
sujétions
F et P de fenêtre métallique persienne avec grille
6.03 moustiquaire de 120x120 ouvrant à la française u
y compris buté et toutes sujétions
F et P d'imposte métallique persienne avec grille
6.04 moustiquaire fixe de 20x120 y compris toutes u
sujétions
Fourniture et pose de cornière 30x30 pour nez
6.05 de marches des perrons d'accès, fixation et ml
peinture antirouille, y compris toutes sujétions.
Sous total VI
sujétions
Enduits verticaux intérieurs au mortier de ciment
7.02 dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm y compris toutes m2
sujétions
Revêtement du sol en carreaux grès cérame y
7.03 m2
7.04 pour revêtement des perrons d’accès et toutes m2
sujétions
7.05 ml
Sous total VII
VIII Peinture
plafonds
8.02 m2

63

8.03 métalliques et bois comprenant 3 couches et m2
Sous total VIII
Total J
K - FORAGE + CHÂTEAU ET ABREUVOIR

P.U en
chiffres
I Forage et Château
F/P d'un château de 10m3 avec forage
alimenté par un système photo voltaîque y
1.01 ff
compris raccordement divers blocs et toutes
sujétions
Sous Total I
II Abreuvoir
BA pour abreuvoir dosé à 350 kg/m3 (6.20
2.01 m de longueur, 1.20 m de largeur et 0,70 m m3
de hauteur) y compris toutes sujétions
Sous Total II
Total K
L - AIRE D'ABATTAGE
P.U en
chiffres
Aire d'Abattage
I Terrassement
Fouilles en pleine masse pour semelles isolées de
1.02 m3
80x80x100 cm y compris toutes sujétions
Fouilles en rigoles sous murs de fondation et aire
1.03 m3
de saignée y compris toutes sujétions
1.04 m3
Remblais d'apport en latérite y compris arrosage,
1.05 m3
compactage et toutes sujétions

64
Sous Total 1
II Béton - Maçonnerie en Fondation
Béton de propreté sous semelles isolées dosé à
2.01 m3
150 kg/m3 y compris toutes surjetions
Béton de propreté sous mur de fondation, dosé à
2.02 m3
B.A pour semelles isolées de 80x80x20 cm
2.03 m3
dosé à 350 kg/m3 y compris toutes sujétions
B.A pour poteaux d’attente dosée à 350 kg/m3 y
2.04 m3
Maçonnerie d'agglos pleins de 0,20 x 0,20 x 0,40
2.05 m pour murs de fondation y compris toutes m²
sujétions
B.A pour longrines de 20x30 cm dosé à 350
2.06 m3
kg/m3 y compris toutes sujétions
2.07 Lit de sable ep: 5 cm m3
Béton de forme légèrement armé en ferφ8 avec
2.08 maillage de 20x20 cm, épaisseur : 0,15 m dosé à m3
Exécution de rigole en béton légèrement armé en
ferφ8 (voir chapitre plomberie sanitaire),
2.09 m3
épaisseur : 0,10 m dosé à 300 kg/m3 y compris
toutes sujétions
Béton banché pour perron et rampe d'accès y
2.10 m3
F et P de joint en caoutchouc y compris toutes
2.11 ml
sujétions
Sous Total II
III Béton - Maçonnerie en Elévation
3.01 m3
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour voile ep: 10
3.02 m3
cm, et toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour tablette
3.03 m3
(éviscération) ep: 15 cm
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages
3.04 m3
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège de 15 x
3.05 m3
10 et toutes sujétions
3.06 m3
20x20cm dosé à 350 Kg/m3

65
BA pour abreuvoir dosé à 350 kg/m3 (6.20 m de

3.07 longueur, 1.20 m de largeur et 0,70 m de hauteur) m3
3.08 m²
Sous Total III
F et P Cornière 50 x 50 x 5 y compris traitement
4.01 ml
F et P IPN 120 y compris traitement antirouille,
4.02 ml
F et P de tôle bac 7,200 kg y compris fixation,
4.03 m²
crochet et toutes sujétions de pose
F et P IPN 140 pour couloir d'entrée y compris
4.04 traitement antirouille, fixation et toutes sujétions ml
de pose
F et P de protection en fer forgé de profilés tubes
rond de diamètre Φ 50 mm pour couloir d'entrée y
4.05 ml
compris peinture antirouille, peinture à huile et
toutes sujétions
F et P de tôle bac 7,200 kg y compris fixation et
4.06 m²
toutes sujétions
F et P de faitière en tôle bac 7,200 kg y compris
4.07 ml
Sous Total IV
V Electricité
F et P Câble de terre en cuivre nu 29 mm² en fond
5.1.1 ml
de fouille
5.1.2 F et P Câble de terre en cuivre isolé 25 mm² ml
5.1.3 F et P Barrette de coupure u
5.1.4 F et P liaison équipotentielle ens
5.2 Fourreautage et Fileries
5.2.3 F et P Fil TH ¤ 1,5 mm² r
5.2.4 F et P Fil TH ¤ 2,5 mm² r
F et P Câble U1000 R02V 5x10mm² pour liaison
5.2.5 ml
TGBT- coffret

66

5.3.1 F et P d'interrupteur simple allumage u
5.3.2 F et P d'interrupteur simple allumage étanche u
5.3.3 F et P d'interrupteur double allumage étanche u
5.3.4 F et P d'interrupteur double allumage u
5.3.5 F et P d'interrupteur va et vient u
5.3.6 F et P de prise de courant 2P + T u
5.3.7 F et P coffret de répartition équipé selon schémas u
F et P d'ampoule économique avec douille à vis et
5.4.1 u
F et P Hublot étanche avec ampoule économique
5.4.2 u
F et P poteaux solaire y compris socle en béton,
battérie, panneau solaire, ampoule avec grande
5.4.3 u
autonomie d'allumage (12 heures) et toutes
sujétions.
Sous Total V
VI Menuiserie
coulissante de 150x220 ouvrant à la française y
6.01 u
compris peinture antirouille, serrure de sureté,
crochet, buté et toutes sujétions
coulissante de 95x220 ouvrant à la française y
6.02 u
F et P de porte métallique persienne de 80x220
sujétions
F et P de fenêtre métallique persienne avec grille
moustiquaire de 200x120 ouvrant à la française y
6.04 u
F et P d'imposte métallique persienne avec grille
6.05 moustiquaire fixe de 200x40 y compris toutes u
sujétions
F et P de crochet à viande y compris toute
6.06 ens
sujétions

67
F et P de cornière 30 pour nez de marche y

6.07 ml
compris peinture antirouille et toutes sujétions
Sous Total VI
VII Plomberie - Sanitaire
Ensemble tuyauterie alimentation en tuyauterie
cuivre et PVC (gaine de protection, Tés, coudes,
réducteurs, accessoires, etc); évacuation (EU-
7.01 EV-EP) en PVC série assainissements (Tés, Ens
coudes, réducteurs, accessoires, etc) y compris
branchement au château d'eau et toutes sujétions
de pose
7.02 F et P de robinet de puisage (point d'eau) u
7.03 F et P de siphon de sol u
Exécution de rigole de 10,20 m de longueur, de
0,30 m de large, 0,45 m de profondeur pour
drainage du sang et des eaux de nettoyage de
7.04 ff
l'aire de saignée vers le bac de récupération y
compris fouille, béton, maçonnerie, fermeture en
grille métallique, y compris toutes sujétions
Exécution de regards maçonnés y compris
7.05 ff
fouilles et toutes sujétions
Exécution d'un bac de résidus solides en
7.06 maçonnerie d'agglos de 15cm y compris toutes ff
sujétions
Sous Total VII
VIII Enduit - Revêtement
Enduit verticaux sur murs intérieurs au mortier de
m²
8.01 ciment dosé à 300 kg/m3
Enduit verticaux sur murs extérieurs au mortier
m²
8.02 de ciment dosé à 300 kg/m3
Revêtement du sol en carreau grès cérame des
m²
8.03 terrasses couvertes, y compris toutes sujétions
Revêtement du Mur des Triperies en carreaux de
faience hauteur 2,20m et toutes sujétions m²
8.04 comprises
Sous Total VIII
IX Peinture
Peinture acrylique comprenant trois couches dont
9.01 m²
une couche de ton sur murs intérieurs
Peinture acrylique comprenant trois couches dont
9.02 m²
une couche de ton sur murs extérieurs

68
Peinture glycérophtalique sur menuiseries et

9.03 ens
Sous Total IX
Total L
M - FOSSE SEPTIQUE
P.U en
chiffres
toutes sujétions
1.02 compris évacuation des déblais toutes m3
sujétions
1.03 m3
Sous total I
2.01 sous mur de fondation et semelles filantes de m3
40x20 cm
Béton armé dosé à 350 kg/m3 ép. 15 cm pour
2.02 m3
radier
2.03 pour parois de la fosse y compris toutes m²
sujétions
2.04 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3

et poutre sur parois y compris toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de
2.05 m3
couverture de la fosse ép: 15 cm
Sous total II
III Enduits
3.01 kg/m3 ép 2,5 cm parois de la fosse y compris m²
Sous total III
IV Plomberie - Sanitaire

69
4,01 Exécution de puisard diamètre 3,00 m, ff

profondeur 3,00 m, y compris toutes sujétions
Sous total IV
Total M
N - INCINERATION
P.U en
chiffres
Préparation du terrain, débroussaillage et évacuation,

1.01 décapage de la terre végétale sur environ 15 cm, m²
évacuation des détritus à la décharge publique,
implantation y compris toutes sujétions
Fouilles en pleine masse pour fosse fixe y compris
1.02 m3
évacuation des déblais toutes sujétions
Remblais provenant des déblais y compris arrosage,
1.03 m3
Sous total I
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ép. 5 cm sous
2.01 m3
mur de fondation et semelles filantes de 40x20 cm
2.02 Béton armé dosé à 350 kg/m3 ép. 15 cm pour radier m3
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour voile des parois y
2.03 m3
Sous total II
III Menuiseries
F et P de couverture métallique pleine deux battants
3.01 de 270x270 ouvrant à la française y compris buté et u
toutes sujétions
Sous total III
IV Enduits
Enduits gras au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3
4.01 ép 2,5 cm parois de la fosse y compris adjuvants et m²
toutes sujétions
Sous total IV
Total N
O - AIRE DE SECHAGE
P.U en
chiffres

70

1.02 m3
1.03 m3
1.04 m3
1.05 m3
Sous total I
2.02 m3
2.03 m3
dosé à 350 kg/m3
2.04 m3
kg/m3
2.05 m²
BA dosé à 350 kg/m3 pour longrine de 20 x 30
2.06 m3
cm
Béton de forme + chape légèrement armé de fer

2.07 m3
diamètre 6 mm avec maillage 20x20 cm dosé à
300 kg/m3 et toutes sujétions ép : 10 cm
2.08 m3
Sous total II

Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages
3.02 m3
3.03 m3
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège de 10
3.04 m3
x 15 et toutes sujétions
3.05 BA pour radier ep: 15cm et voile ep: 15cm m3

71
pour Bac de lavage 200*200*100 cm dosé à

350 kg/m3et toutes sujétions
BA pour voile ep: 15cm pour Bassin de
3.06 trempage 230*120*100 cm dosé à 350 kg/m3, m3
3.07 m3
3.08 m2
3.09 m²
sujétions
Sous total III
4.01 ml
4.02 ml
4.03 ml
4.04 m2
Sous total IV
V Electricité
F et P filerie et Gainage y compris toutes
5.01 ens
sujétions
F et P d'ampoule économique avec douille à vis
5.02 u
et toutes sujétions comprises
5.03 u
5.04 u
5.05 u
5.06 u
toutes sujétions
Dispositif complet de mise à la terre y compris
5.07 câble de ceinture du bâtiment, barrette et toutes lot
sujétions
Sous total V
VI Menuiseries

72
F et P de fenêtre métallique pleine de 120x120

sujétions
Sous total VI
sujétions
7.02 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm y compris m2
toutes sujétions
Sous total VII
VIII Peinture
plafonds
8.02 m2
peinture Glycéro - sphanique sur menuiseries
8.03 métalliques et bois comprenant 3 couches et ens
Sous total VIII
IX Plomberie - Sanitaire
9.01 Exécution de puisard diamètre 2,00 m, ff
profondeur 2,50 m, y compris toutes sujétions
Sous total IX
Total O
P - MUR DE CLOTURE D'ABATTOIR 123,81 ml

P.U en
chiffres
1.01 Implantation de la clôture y compris toutes ff
sujétions
Fouilles en rigoles sous murs de fondation de 40

1.02 x 60 cm et en pleine masse pour semelles isolées m3
80*80*20cm, y compris toutes sujétions
1.03 m3
Sous total I

73

2.01 m3
sous semelles isolées
2.02 m3
2.03 m3
dosé à 350 kg/m3
Maçonnerie d'agglos pleines de 20 x 20 x 40
2.04 m2
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine de
2.05 m3
20 x 30 cm
Sous total II
3.01 m3
toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège ép.:
3.02 m3
10 cm
Béton armé pour éléments décoratifs (tête de
3.03 m3
poteaux des portes)
Maçonnerie d'agglos pleins de 15 x 20 x 40 en
3.04 m2
Sous total III
IV Enduits
4.01 Enduits verticaux au mortier de ciment dosé à m2
350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions
Sous total IV
F et P de grille de protection en fer forgé de
profilés de tubes carrées 25 x 25 cm h = 0,70 m
5.01 m2
y compris peinture antirouille, peinture à huile
faces de 400 x 240 à deux battants coulissant sur
5.02 rail y compris peinture antirouille, crochets avec u
fermeture cadenas, serrures de sûreté,
de 100 x 240 ouvrant à la française y compris
5.03 u
crochet avec fermeture cadenas, serrures de
sûreté et toutes sujétions
Sous total V
VI Peinture
6.01 dont la couche d'imprégnation et la couche de m2
ton

74

sujétions
Sous total VI
Total P
Q - BARRIERE METALLIQUE
P.U en
chiffres

1.01 environ 15 cm, évacuation des détritus à la ens
1.02 Fouilles en pleine masse pour semelles isolées m3

1.03 m3
Sous total I
2.01 m3
2.02 m3
dosé à 350 kg/m3
Sous total II
toutes sujétions
Sous total III
4.01 ml
sujétions

75

4.03 ml
Sous total IV
V Peinture
sujétions
Sous total V
Total Q
R - PARC D'ATTENTE
P.U en
chiffres
Fouilles en pleine masse pour semelles isolées de
1.02 m3
30 x 30 cm y compris toutes sujétions
Sous total I
2.02 BA pour poteaux d'attente et semelles isolées m3
dosé à 350 kg/m3
Sous total II
toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour mangeoire et
3.02 m3
toutes sujétions
Sous total III
F et P de protection en fer forgé de profilés tubes

4.01 rond de diamètre Φ 50 mm y compris peinture ml
antirouille, peinture à huile et toutes sujétions

76
F et P de portail métallique pleine des deux faces

de 400 x 200 à deux battants coulissant sur rail y
4.02 compris peinture antirouille, crochets avec u
fermeture cadenas, serrures de sûreté, accessoires
de pose et toutes sujétions
4.03 ml
Sous total IV
V Peinture
sujétions
Sous total V
Total R
S - AMENAGEMANTS ET DIVERS
P.U en
chiffres
Préparation du terrain, débroussaillage,
abattage d'arbres et évacuation des détritus à
1.01 ff
la décharge publique, y compris toutes
sujétions
Sous total I
Aménagement Espace Vert, et Aire de
II Circulation
Bordure en agglos pleins de 10x20x40
2.03 (hauteur 40 cm dont 25 cm encré dans le sol) m2
Béton légèrement armé pour aire de
2.05 m3
circulation, parkings épaisseur = 10 cm
2.06 Plantation d'arbre y compris toutes sujétions ff
Aménagement Espaces verts : Fourniture et
2.07 mise en place terreaux, plantation fleurs et ff
gazon.
Sous total II
Total S
T- COÛT DU SUIVI-ENVIRONNEMENTAL
P.U en
chiffres
I Préservation des ressources naturelles
1.01 Arrosage du chantier
Plantation d’ombrage dans la cour et
1.02 u
autour du site

77
Reboisement compensatoire d’un hectare

1.03 ff
et demi
Sous total I
Impacts sur le milieu socioéconomique
II et humain
2.01 Santé et sécurité
Formation du personnel au premier
2.02 ff
secours
IEC sur le VIH/Sida (préservatifs, guide,
2.03 ff
animation, panneaux)
IEC sécurité des usagers et marketing des
2.04 ff
équipements
Sous total II
III Suivi et surveillance environnementale
Mission des services techniques pour le
3.01 suivi et la surveillance environnementale ff
(Perdiems et déplacement)
Sous total III
Total T
RECAPITULATIF DES TRAVAUX

MONTANT
N° DESIGNATION
(F CFA HTT)
A PARC DE RASSEMBLEMENT
B BOX DE TRI (GROS RUMINANTS)
C BOX DE TRI (PETIT RUMINANTS)
D UN QUAI D'EMBARQUEMENT
E UN COULOIR DE VACCINATION
F DEUX HANGARS
G UN BLOC DE DEUX BUREAUX
H UN MAGASIN DE STOCKAGE D'ALIMENT BETAIL
I UN BLOC DE DEUX LATRINES
J UN POSTE DE CONTRÔLE
K UN POINT D'EAU (FORAGE + CHÂTEAU ET ABREUVOIR)
AIRE D'ABATTAGE SEMI-MODERNE
L AIRE D'ABATTAGE
UN SYSTÈME D'EVACUATION ET DE TRAITEMENT DES
M
EAUX USEES
N UN DISPOSITIF D'INCINERATION (FOSSE DE REJET)
AIRE DE SECHAGE DE PEAUX

78
O AIRE DE SECHAGE + DISPOSITIF DE SECHAGE DES PEAUX

AMENAGEMENTS ET DIVERS
P MUR DE CLOTURE D'ABATTOIR
Q BARRIERE METALLIQUE
R PARC D'ATTENTE
S AMENAGEMENTS
COUT DE LA MISE EN ŒUVRE DU SUIVI
T
ENVIRONNEMENTAL
U DEUX BLOC DE DEUX LATRINES
TOTAL GENERAL :
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S)

79
B. DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE MARCHE A BETAIL COUPLE AVEC UNE

AIRE D’ABATTAGE DANS LA COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO
A1 - PARC DE RASSEMBLEMENT (GROS RUMINANTS)
MONTANT
N° DESIGNATION U. Qté. PU(FCFA)
(FCFA HTT)
Préliminaire, Prise de possession du
terrain et divers
0 Installation de chantier
Installation et repli de chantier y compris
deux panneaux de chantier, baraque,
bureau de chantier, aire de
préfabrication, façonnage séchage,
magasin de stockage, entretien des
0,01 équipements et divers, frais de ff 1,00
fonctionnement du bureau de chantier :
frais de téléphone d'électricité, d'eau,
démontage et repliement des
installations et matériels nettoyage des
abords de chantier et toute sujétion.
Etudes spécifique
Etudes géotechnique de sol, formulation
0,02 de béton, essais sur les agglos, essais sur ff 1,00
le béton, essais matériaux divers etc….
Plans d'exécution et plans de
recollement
Fourniture de l'ensemble des plans
0,03 relatifs à l'exécution des travaux et les Ens 1,00
plans de recollement.
Sous Total 0
évacuation, décapage de la terre végétale
sur environ 15 cm, évacuation des
1.01 ff 1,00
détritus à la décharge publique,
implantation du bâtiment y compris
toutes sujétions
1.02 isolées de 30 x 30 cm y compris toutes m3 4,21
sujétions

80
Remblais provenant des déblais y

1.03 compris arrosage, compactage et toutes m3 4,21
sujétions
Sous total I
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ép.
2.01 5 cm sous semelles isolées et mur de m3 0,34
fondation
BA pour poteaux d'attente et semelles
2.02 m3 3,06
isolées dosé à 350 kg/m3
Sous total II
3.01 m3 1,28
Poteaux et toutes sujétions
3.02 m3 2,77
Sous total III
F et P de clôture en fer forgé de profilés
tubes rond de diamètre Φ 50 mm y
4.01 ml 400,00
compris peinture antirouille, peinture à
huile et toutes sujétions
F et P de portail métallique pleine des
deux faces de 400 x 200 à deux battants
coulissant sur rail y compris peinture
4.02 u 2,00
antirouille, crochets avec fermeture
cadenas, serrures de sûreté, accessoires
4.03 antirouille, fixation et toutes sujétions de ml 110,40
pose
Sous total IV
V Peinture
Peinture Glycéro - sphanique sur
5.01 menuiseries métalliques en trois couches ens 1,00
Sous total V
Total A1
A2 - PARC DE RASSEMBLEMENT (PETIT RUMINANTS)

MONTANT
N° DESIGNATION U. Qté. PU (FCFA)
(FCFA HTT)

81

1.01 sur environ 15 cm, évacuation des détritus ff 1,00
à la décharge publique, implantation du
bâtiment y compris toutes sujétions
sujétions
1.03 Remblais provenant des déblais y compris m3 3,85

Sous total I
2.01 cm sous semelles isolées et mur de m3 0,31
fondation
2.02 m3 2,70
Sous total II
3.01 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour m3 1,28
Sous total III
4.01 ml 720,00
4.02 u 2,00
cadenas, serrures de sûreté, accessoires de
pose et toutes sujétions
pose
Sous total IV
V Peinture

82

5.01 menuiseries métalliques en trois couches y ens 1,00
Sous total V
Total A2
B - BOX DE TRI GROS RUMINANTS

MONTANT
N° DESIGNATION U QTE PU(F.CFA)
(FCFA HTT)
1.01 m² 384,00
toutes sujétions
sujétions
sujétions
Sous total I
fondation
2.02 BA pour poteaux d'attente et semelles m3 2,43
Sous total II
Sous total III

83
F et P de protection en fer forgé de
profilés tubes rond de diamètre Φ 50 mm
4.01 ml 320,00
y compris peinture antirouille, peinture à
4.02 u 1,00
cadenas, serrures de sûreté, accessoires
pose
Sous total IV
V Peinture
5.01 menuiseries métalliques en trois couches ens 1,00
Sous total V
Total B
C - BOX DE TRI PETIT RUMINANTS

MONTANT
(FCFA HTT)
1.01 sur environ 15 cm, évacuation des détritus m² 384,00
Fouilles en rigoles sous murs de fondation
1.02 et en pleine masse pour semelles isolées m3 3,00
Sous total I
fondation

84
2.02 BA pour poteaux d'attente et semelles m3 2,43

Sous total II
Sous total III
5.01 ml 320,00
5.02 u 1,00
pose
Sous total IV
V Peinture
Sous total V
Total C
D - QUAI D'EMBARQUEMENT
MONTANT
(FCFA HTT)

85

de 50 x 50 cm et en pleine masse pour
1.02 m3 12,09
semelles isolées y compris toutes
sujétions

Sous total I
fondation
2.02 m3 0,53
Maçonnerie d'agglos pleins de 20 x 20 x
2.03 m2 26,58
40 pour murs de fondation
2.04 m3 1,06
longrine de 20 x 20 cm
2.05 m3 0,39
dosé à 300 kg/m3 et toutes sujétions ép :
20 cm
Sous total II
3.01 m3 1,67
3.02 m3 0,50
couronnement ép.: 10 cm
Béton armé pour éléments décoratifs (tête
3.03 m3 0,28
de poteaux des portes)
3.04 m² 47,50
40 en élévation y compris toutes sujétions
Maçonnerie d'agglos pleins mur de 20 cm
3.05 m2 32,81
Sous total III
IV Enduits
Enduits verticaux au mortier de ciment
4.01 dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes m2 177,20
sujétions
Sous total IV

86

5.01 ml 211,40
5.02 u 1,00
pose
Sous total V
VI Peinture
Peinture acrylique comprenant trois
6.01 couches dont la couche d'imprégnation et m2 177,20
la couche de ton
Sous total VI
Total D
E - COULOIR DE VACCINATION
MONTANT
N° DESIGNATION U QTE PU(FCFA)
(FCFA HTT)

1.02 m3 4,22

Sous total I
2.01 Béton de propreté dosé à 200 kg/m3 ép. 5 m3 0,05
cm sous semelles isolées et mur de

87
fondation
BA pour poteaux d'attente dosé à 350

2.02 m3 3,02
kg/m3
2.03 Maçonnerie en moellon pour murs de m3 0,26
fondation et toutes sujétions
2.04 m3 0,04
longrine de 50 x 10 cm et toutes sujétions
Sous total II
3.01 m3 1,09
Sous total III
4.01 ml 427,84
4.02 u 1,00
pose
Sous total V
V Peinture
Sous total VI
Total E
F - DEUX HANGARS
MONTANT
(FCFA HTT)

88

1.02 m3 30,00
Fouilles en rigoles sous murs de
1.03 m3 7,06
fondation y compris toutes sujétions
1.05 m3 40,34
Sous total I
Béton de propreté sous semelles isolées
2.01 dosé à 150 kg/m3 y compris toutes m3 1,00
sujétions
2.02 m3 1,18
BA pour semelles isolées de 100 x 100 x
2.03 m3 6,00
30 cm dosé à 350 kg/m3
2.04 m3 2,34
350 kg/m3
2.05 m² 23,52
BA dosé à 350 kg/m3 pour longrine de 20
2.06 m3 3,53
x 30 cm
2.07 m3 27,04
dosé à 300 kg/m3 + chape et toutes
sujétions ép : 13 cm
Béton banché légèrement armé dosé à 350
2.08 kg/m3 pour rampe d'accès et toutes m3 10,41
sujétions
Sous total II
3.01 m3 9,00
Poteaux et raidisseurs et toutes sujétions
Sous total III
4.01 F et P de cornière 50 y compris traitement ml 34,50


89

pose
pose
pose
4.05 ml 87,60
F et P de tôle alu zinc 5/10 y compris
4.06 m² 240,00
F et P de Bardage 30cm y compris
4.07 ml 52,80
Sous total IV
V Peinture
menuiseries métalliques et bois
5.01 ens 1,00
comprenant 3 couches et toutes sujétions
comprises
Sous total V
Total F
G - DEUX BUREAUX
MONTANT
(FCFA HTT)
1.01 m² 70,40
toutes sujétions
1.02 Fouilles en pleine masse pour semelles m3 3,53
1.03 m3 9,29

90

sujétions
Sous total I
sujétions
2.02 m3 0,77
5 cm sous mur de fondation
2.03 BA pour semelles isolées de 70 x 70 x m3 0,88
2.04 m3 0,27
350 kg/m3
2.05 m² 23,22
2.06 BA dosé à 350 kg/m3 pour longrine de m3 2,32
20 x 30 cm
2.07 m3 3,52
10 cm
2.08 Béton banché dosé à 350 kg/m3 pour m3 1,19
perron d'accès et toutes sujétions
Sous total II
3.01 m3 0,78
3.02 chaînages linteaux de 15 x 20 et toutes m3 1,16
sujétions
Béton armé pour auvents dosé à 350
3.03 kg/m3y compris larmier et toutes m3 0,13
sujétions
3.04 m3 0,11
allège de 10 x 15 et toutes sujétions
Béton armé. pour chaînage haut et
3.05 m3 0,45
poutre de 15x20 cm dosé à 350 Kg/m3
Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x
3.06 40 en élévation y compris toutes m2 124,08
sujétions
Sous total III

91
F et P de cornière 50 y compris
4.01 traitement antirouille, fixation et toutes ml 35,25
sujétions
4.02 m2 43,21
F et P de faux plafond en contre-plaqué
4.03 sur travure bois y compris fixation et m2 35,23
toutes sujétions
Sous total IV
V Electricité
F et P Câble de terre en cuivre nu 29
5.1.1 ml 75,00
mm² en fond de fouille
F et P Câble de terre en cuivre isolé 25
5.1.2 ml 20,00
mm²
5.1.3 F et P Barrette de coupure u 1,00
5.1.4 F et P liaison équipotentielle ens 1,00
5.2 Foureautages et Filéries
5.2.1 F et P gaine orange diamètre 13 r 4,00
5.2.3 F et P Fil TH ¤ 1,5 mm² r 30,00
5.2.4 F et P Fil TH ¤ 2,5 mm² r 6,00
5.2.5 F et P Fil TH ¤ 4mm² r 6,00
F et P Câble U1000 R02V 5x10mm²
5.2.6 ml 50,00
pour liaison TGBT- coffret

5.3.1 F et P d'interrupteur simple allumage u 4,00
F et P d'interrupteur simple allumage
5.3.2 u 2,00
étanche
F et P d'interrupteur double allumage
5.3.3 u 2,00
étanche
5.3.4 F et P d'interrupteur double allumage u 2,00
5.3.5 F et P d'interrupteur va et vient u 2,00
5.3.6 F et P de prise de courant 2P + T u 10,00
5.3.7 F et P de Dismatic u 2,00
5.3.8 u 1,00
schémas

92

F et P d'ampoule économique avec
5.4.1 douille à vis et toutes sujétions u 15,00
comprises
5.4.2 u 6,00
5.4.3 F et P de brasseur d'air u 2,00
5.5 Téléphone
5.5.1 Ensemble câblage et gainage ff 1,00
5.5.2 F et P poste téléphonique simple u 5,00
5.5.3 F et P de prise téléphonique RJ 45 u 5,00
5.5.4 F et P Répartiteur téléphonique u 1,00
Total Téléphone
Sous total V
VI Menuiseries
6.01 120x220 ouvrant à la française y compris u 1,00
F et P de fenêtre métallique persienne
avec grille moustiquaire de 120x120
6.03 u 2,00
ouvrant à la française y compris buté et
toutes sujétions
F et P d'imposte métallique persienne
6.04 avec grille moustiquaire fixe de 40x80 y u 4,00
Fourniture et pose de cornière 30x30
pour nez de marches des perrons d'accès,
6.05 ml 17,60
fixation et peinture antirouille, y compris
toutes sujétions.
Sous total VI
Enduits verticaux extérieurs au mortier
7.01 de ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm et m2 78,81
toutes sujétions

93
Enduits verticaux intérieurs au mortier

7.02 de ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm y m2 145,09
7.03 Revêtement du sol en carreaux grès m2 35,23
cérame y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de Carreaux grès
7.04 cérame pour revêtement des perrons m2 9,24
d’accès et toutes sujétions
Fourniture et pose plinthe en carreaux
7.05 ml 32,50
grès cérame et toutes sujétions
Sous total VII
VIII Peinture
8.01 couches dont une couche de ton sur murs m2 180,32
intérieurs et plafonds
extérieurs
8.03 m2 17,12
comprises
Sous total VIII
Total G
H - MAGASIN DE STOCKAGE D'ALIMENT BETAIL ET UN BUREAU

MONTANT
(FCFA HTT)
1.01 m² 248,39
toutes sujétions
1.02 Fouilles en pleine masse pour semelles m3 5,98
1.03 Fouilles en rigoles sous murs de m3 9,66
sujétions

94

1.05 m3 23,57
Sous total I
sujétions
2.02 m3 1,61
5 cm sous mur de fondation
BA pour semelles isolées de 80 x 80 x
2.03 m3 2,18
2.04 m3 0,69
350 kg/m3
Maçonnerie en moellon de ep: 30 cm
2.05 m3 12,56
BA dosé à 350 kg/m3 pour longrine de
2.06 m3 1,93
30 x 10 cm
2.07 m3 16,81
12 cm
Béton banché dosé à 350 kg/m3 pour
2.08 m3 4,78
perron d'accès, rampe et toutes sujétions
Sous total II
sujétions
Béton armé. pour chaînage haut et
3.03 m3 1,14
poutre de 15x20 cm dosé à 350 Kg/m3
Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x
3.04 40 en élévation y compris toutes m2 282,94
sujétions
Sous total III
F et P de cornière 50 y compris
sujétions
pose

95

4.03 m2 161,93
F et P de faux plafond en contre-plaqué
4.04 sur travure bois y compris fixation et m2 21,20
toutes sujétions
Sous total IV
V Electricité
F et P filerie, Gainage et câble
5.01 ens 1,00
F et P d'ampoule économique avec
5.02 douille à vis et toutes sujétions u 12,00
comprises
5.03 u 10,00
5.04 F et P d'Interrupteurs simple allumage y u 1,00
5.05 F et P d'Interrupteurs double allumage y u 3,00
5.06 F et P de Prise monophasé 2P+T y u 5,00
5.07 F et P de brasseur d'air y compris u 1,00
rhéostat et toutes sujétions
5.08 u 1,00
équipé
5.09 compris câble de ceinture du bâtiment, lot 1,00
Sous total V
VI Menuiseries
F et P de porte métallique pleines
6.01 150x220 ouvrant à la française y u 2,00
compris buté et toutes sujétions
F et P de fenêtre métallique persienne
avec grille moustiquaire de 120x120
6.03 u 1,00
ouvrant à la française y compris buté et
toutes sujétions
6.04 fixe de 40x150 y compris toutes u 6,00
sujétions

96

6.05 u 1,00
fixe de 40x40 y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de cornière 30x30
pour nez de marches des perrons d'accès,
6.06 ml 20,20
toutes sujétions.
Sous total VI
Enduits verticaux extérieurs au mortier
7.01 de ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm et m2 257,57
toutes sujétions
Enduits verticaux intérieurs au mortier
7.02 de ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm y m2 268,30
Revêtement du sol en carreaux grès
7.03 m2 53,20
cérame y compris toutes sujétions
7.05 Fourniture et pose carreaux plinthe en ml 19,94
grès cérame
Sous total VII
VIII Peinture
extérieurs
8.03 m2 41,34
comprises
Sous total VIII
Total H
I - DEUX LATRINES
MONTANT
(FCFA HTT)

97

1.01 sur environ 15 cm, évacuation des m² 29,10
implantation y compris toutes sujétions
1.02 compris évacuation des déblais toutes m3 12,72
sujétions
1.03 fondation de 40 x 45 cm y compris toutes m3 0,97
sujétions
sujétions
Sous total I
2.01 cm sous mur de fondation et semelles m3 0,47
filantes de 40x20 cm
2.02 Béton non armé dosé à 350 kg/m3 ép. 15 m3 1,09
cm pour radier
2.03 40 pour murs de fondation y compris m² 21,06
parois de la fosse
2.04 longrine de 15 x 20 et semelle filantes y m3 2,38
compris poteaux et poutre sur parois
2.05 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle m3 0,73
de couverture de la fosse ép: 10 cm
2.06 m3 0,16
5 cm
2.07 Béton banché dosé à 250 kg/m3 pour m3 0,04
Sous total II
sujétions

98
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège

3.03 m3 0,09
ép: 10 cm
3.04 Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x m3 52,43
3.05 m² 4,32
sujétions
Sous total III
IV Couverture

4.02 m² 11,40
Sous total IV
V Electricité
F et P Gainage et filerie y compris toutes
5.01 ens 1,00
sujétions
5.02 u 3,00
F et P d'Interrupteurs simple allumage
5.03 u 3,00
étanche y compris toutes sujétions
Sous total V
VI Menuiseries
F et P de Porte Métallique pleine de 70 x
220 ouvrant à la française y compris
6.01 poignées, crochets pour cadenas, buté, u 2,00
serrures de sûreté, peinture antirouille et
toutes sujétions
F et P tuyau PVC Ø 63 (ventilation des
6.02 ml 6,00
latrines et EP)
Sous total VI
VII Enduits
7.01 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm et m² 58,50
toutes sujétions
7.02 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm et m² 36,42
toutes sujétions
Enduits gras au mortier de ciment dosé à
7.03 400 kg/m3 ép 2,5 cm parois de la fosse y m² 18,36
compris adjuvants et toutes sujétions
Sous total VII
VIII Peinture

99
8.01 Peinture Acrylique sur murs extérieurs en m² 58,50

3 couches y compris toutes sujétions
Peinture Acrylique sur murs intérieurs en
8.02 m² 36,42
3 couches y compris toutes sujétions
menuiseries métalliques, bois et grille de
8.03 m² 10,76
protection en trois couches y compris
toutes sujétions
Sous total VIII
Total I
J - POSTE DE CONTRÔLE
MONTANT
(FCFA HTT)

1.02 m3 3,58
1.03 m3 3,14
Sous total I
sujétions
2.02 m3 0,39
2.03 m3 0,90
2.04 m3 0,15
350 kg/m3
2.05 m² 7,84
2.06 m3 1,18
x 30 cm

100

2.07 m3 1,12
dosé à 300 kg/m3 et toutes sujétions ép : 10
cm
2.08 m3 0,30
Sous total II
3.01 m3 0,54
sujétions
3.03 Béton armé pour auvents dosé à 350 m3 1,19

kg/m3y compris larmier et toutes sujétions
3.04 m3 0,02
de 10 x 15 et toutes sujétions
3.05 m2 54,24
Sous total III
4.01 ml 14,85
4.02 m2 16,83
4.03 travure bois y compris fixation et toutes m2 11,24
sujétions
Sous total IV
V Electricité
F et P filerie, Gainage et câble
5.01 u 1,00
F et P d'ampoule économique avec douille
5.02 u 3,00
à vis et toutes sujétions comprises
5.03 u 5,00
5.04 u 2,00
5.05 u 5,00
toutes sujétions
F et P de brasseur d'air y compris rhéostat
5.06 u 1,00
5.07 u 1,00
équipé

101

Sous total V
VI Menuiseries
F et P de porte métallique pleine des deux
6.01 faces de 100x220 ouvrant à la française y u 1,00
6.03 grille moustiquaire de 120x120 ouvrant à la u 1,00
6.04 grille moustiquaire fixe de 20x120 y u 1,00
nez de marches des perrons d'accès,
6.05 ml 7,58
toutes sujétions.
Sous total VI
7.01 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm et m2 52,07
toutes sujétions
7.02 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm y m2 51,05
Revêtement du sol en carreaux grès cérame
7.03 m2 11,24
7.05 ml 15,14
Sous total VII
VIII Peinture
extérieurs

102

8.03 menuiseries métalliques et bois comprenant m2 11,28
3 couches et toutes sujétions comprises
Sous total VIII
Total J
K - FORAGE + CHÂTEAU ET ABREUVOIR

MONTANT
(FCFA HTT)
I Forage et Château
F/P d'un château de 10m3 avec forage
alimenté par un système photo voltaîque
1.01 ff 1,00
y compris raccordement divers blocs et
toutes sujétions
Sous Total I
II Abreuvoir
BA pour abreuvoir dosé à 350 kg/m3
(6.20 m de longueur, 1.20 m de largeur
2.01 m3 11,14
et 0,70 m de hauteur) y compris toutes
sujétions
Sous Total II
Total K
L - AIRE D'ABATTAGE
MONTANT
N° DESIGNATION U Qté. P.U.
(F CFA HTT)
Aire d'Abattage
I Terrassement
évacuation,
décapage de la terre végétale sur environ 15
cm,
1.01 m² 210,72
évacuation des détritus à la décharge
publique,
implantation du bâtiment y compris toutes
sujétions
1.02 isolées de m3 10,58
80x80x100 cm y compris toutes sujétions
Fouilles en rigoles sous murs de fondation et
1.03 m3 17,19
aire de saignée y compris toutes sujétions

103

1.04 arrosage, m3 27,77
1.05 arrosage, m3 5,34
Sous Total 1
II Béton - Maçonnerie en Fondation
2.01 dosé à m3 0,58
150 kg/m3 y compris toutes surjetions
Béton de propreté sous mur de fondation,
dosé à
2.02 m3 1,75
150 kg/m3
B.A pour semelles isolées de 80x80x20 cm
sujétions
B.A pour poteaux d’attente dosée à 350
2.04 m3 0,65
Maçonnerie d'agglos pleins de 0,20 x 0,20 x
2.05 0,40 m pour murs de fondation y compris m² 21,18
toutes sujétions
B.A pour longrines de 20x30 cm dosé à 350
2.06 m3 3,92
2.07 Lit de sable ep: 5 cm m3 6,00
Béton de forme légèrement armé en ferφ8
avec maillage de 20x20 cm, épaisseur : 0,15
2.08 m3 15,93
m dosé à 300 kg/m3 y compris toutes
sujétions
Exécution de rigole en béton légèrement
armé en ferφ8 (voir chapitre plomberie
2.09 m3 0,92
sanitaire), épaisseur : 0,10 m dosé à 300
Béton banché pour perron et rampe d'accès
2.10 m3 0,60
F et P de joint en caoutchouc y compris
2.11 ml 556,00
toutes sujétions
Sous Total II
III Béton - Maçonnerie en Elévation
3.01 m3 1,69

104
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour voile ep:

3.02 m3 0,18
10 cm, et toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour tablette
3.03 m3 0,29
(éviscération) ep: 15 cm
sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège de
3.05 m3 0,56
15 x 10 et toutes sujétions
Béton armé. pour chaînage haut et poutre
3.06 m3 1,60
de 20x20cm dosé à 350 Kg/m3
BA pour abreuvoir dosé à 350 kg/m3 (6.20
3.07 m de longueur, 1.20 m de largeur et 0,70 m m3 0,80
de hauteur) y compris toutes sujétions
3.08 m² 148,91
Sous Total III
F et P Cornière 50 x 50 x 5 y compris
sujétions de pose
pose
4.03 m² 104,88
fixation, crochet et toutes sujétions de pose
F et P IPN 140 pour couloir d'entrée y
4.04 compris traitement antirouille, fixation et ml 30,60
toutes sujétions de pose
tubes rond de diamètre Φ 50 mm pour
4.05 couloir d'entrée y compris peinture ml 75,57
antirouille, peinture à huile et toutes
sujétions
4.06 m² 104,88
F et P de faitière en tôle bac 7,200 kg y
4.07 ml 13,80
compris fixation et toutes sujétions de pose
Sous Total IV
V Electricité
F et P Câble de terre en cuivre nu 29 mm²
5.1.1 ml 75,00
en fond de fouille

105
5.1.2 F et P Câble de terre en cuivre isolé 25 mm² ml 20,00

5.1.3 F et P Barrette de coupure u 1,00
5.1.4 F et P liaison équipotentielle ens 1,00
5.2 Fourreautage et Fileries
5.2.3 F et P Fil TH ¤ 1,5 mm² r 45,00
5.2.4 F et P Fil TH ¤ 2,5 mm² r 3,00
F et P Câble U1000 R02V 5x10mm² pour
5.2.5 ml 50,00
liaison TGBT- coffret
5.3.1 F et P d'interrupteur simple allumage u 4,00
F et P d'interrupteur simple allumage
5.3.2 u 2,00
étanche
F et P d'interrupteur double allumage
5.3.3 u 1,00
étanche
5.3.4 F et P d'interrupteur double allumage u 4,00
5.3.5 F et P d'interrupteur va et vient u 8,00
5.3.6 F et P de prise de courant 2P + T u 2,00
5.3.7 u 1,00
schémas
5.4.1 u 30,00
5.4.2 u 13,00
F et P poteaux solaire y compris socle en
béton, battérie, panneau solaire, ampoule
5.4.3 u 10,00
avec grande autonomie d'allumage (12
heures) et toutes sujétions.
Sous Total V
VI Menuiserie
faces coulissante de 150x220 ouvrant à la
6.01 française y compris peinture antirouille, u 1,00
serrure de sureté, crochet, buté et toutes
sujétions

106

faces coulissante de 95x220 ouvrant à la
sujétions
grille moustiquaire de 200x120 ouvrant à la
sujétions
6.05 grille moustiquaire fixe de 200x40 y u 8,00
F et P de crochet à viande y compris toute
6.06 ens 1,00
sujétions
F et P de cornière 30 pour nez de marche y
6.07 compris peinture antirouille et toutes ml 9,00
sujétions
Sous Total VI
VII Plomberie - Sanitaire
Ensemble tuyauterie alimentation en
tuyauterie cuivre et PVC (gaine de
protection, Tés, coudes, réducteurs,
accessoires, etc); évacuation (EU-EV-EP)
7.01 Ens 1,00
en PVC série assainissements (Tés, coudes,
réducteurs, accessoires, etc) y compris
branchement au château d'eau et toutes
sujétions de pose
7.02 F et P de robinet de puisage (point d'eau) u 4,00
7.03 F et P de siphon de sol u 2,00
Exécution de rigole de 10,20 m de longueur,
de 0,30 m de large, 0,45 m de profondeur
pour drainage du sang et des eaux de
7.04 nettoyage de l'aire de saignée vers le bac de ff 1,00
récupération y compris fouille, béton,
maçonnerie, fermeture en grille métallique,
Exécution de regards maçonnés y compris
7.05 ff 1,00
fouilles et toutes sujétions

107
Exécution d'un bac de résidus solides en

7.06 maçonnerie d'agglos de 15cm y compris ff 2,00
toutes sujétions
Sous Total VII
VIII Enduit - Revêtement
Enduit verticaux sur murs intérieurs au
m² 125,55
8.01 mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
Enduit verticaux sur murs extérieurs au
m² 130,05
8.02 mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
Revêtement du sol en carreau grès cérame
des terrasses couvertes, y compris toutes m² 78,67
8.03 sujétions
Revêtement du Mur des Triperies en
carreaux de faience hauteur 2,20m et toutes m² 65,72
8.04 sujétions comprises
Sous Total VIII
IX Peinture
9.01 m² 125,55
dont une couche de ton sur murs intérieurs
9.02 m² 130,05
Peinture glycérophtalique sur menuiseries et
9.03 ens 1,00
Sous Total IX
Total L
M - FOSSE SEPTIQUE
MONTANT
(FCFA HTT)
à la décharge publique, implantation y
sujétions


108
Sous total I
2.01 cm sous mur de fondation et semelles m3 0,39
filantes de 40x20 cm
Béton armé dosé à 350 kg/m3 ép. 15 cm
2.02 m3 1,16
pour radier
2.03 40 pour parois de la fosse y compris m² 24,90
toutes sujétions
2.04 poteaux et poutre sur parois y compris m3 0,39
toutes sujétions
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle
2.05 m3 1,73
de couverture de la fosse ép: 15 cm
Sous total II
III Enduits
Enduits gras au mortier de ciment dosé à
3.01 400 kg/m3 ép 2,5 cm parois de la fosse y m² 24,60
compris adjuvants et toutes sujétions
Sous total III
IV Plomberie - Sanitaire
Exécution de puisard diamètre 3,00 m,
4,01 profondeur 3,00 m, y compris toutes ff 1,00
sujétions
Sous total IV
Total M
N - INCINERATION
MONTANT
N° DESIGNATION U QTE PU(FCFA) (FCFA
HTT)
1.01 environ 15 cm, évacuation des détritus à la m² 25,000
toutes sujétions
sujétions

109

Sous total I
2.01 sous mur de fondation et semelles filantes de m3 0,450
40x20 cm
2.02 Béton armé dosé à 350 kg/m3 ép. 15 cm pour m3 1,350
radier
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour voile des
2.03 m3 3,375
parois y compris toutes sujétions
Sous total II
III Menuiseries
F et P de couverture métallique pleine deux
3.01 battants de 270x270 ouvrant à la française y u 1,000
Sous total III
IV Enduits
4.01 kg/m3 ép 2,5 cm parois de la fosse y compris m² 26,24
Sous total IV
Total N
O - AIRE DE SECHAGE
MONTANT
(FCFA HTT)

1.02 m3 9,632
1.03 m3 11,430


110

1.05 m3 12,883
Sous total I
sujétions
2.02 m3 1,143
2.03 m3 1,408
2.04 m3 0,286
350 kg/m3
2.05 m² 34,290
2.06 m3 3,429
x 30 cm
Béton de forme + chape légèrement armé
de fer diamètre 6 mm avec maillage
2.07 m3 11,315
20x20 cm dosé à 300 kg/m3 et toutes
sujétions ép : 10 cm
2.08 m3 3,660
Sous total II
3.01 m3 0,89
sujétions
Béton armé pour auvents dosé à 350
3.03 kg/m3y compris larmier et toutes m3 0,19
sujétions
3.04 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège m3 0,17
de 10 x 15 et toutes sujétions
BA pour radier ep: 15cm et voile ep:
3.05 15cm pour Bac de lavage 200*200*100 m3 1,800
cm dosé à 350 kg/m3et toutes sujétions
BA pour voile ep: 15cm pour Bassin de
3.06 trempage 230*120*100 cm dosé à 350 m3 1,050
kg/m3, et toutes sujétions
Béton armé. pour chaînage haut et poutre
3.07 m3 1,71
de 15x20 cm dosé à 350 Kg/m3

111
3.08 Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x m2 113,84

3.09 m² 21,60
sujétions
Sous total III

4.02 ml 46,95
pose
4.04 m2 162,50
Sous total IV
V Electricité
F et P filerie et Gainage y compris toutes
5.01 ens 1,00
sujétions
5.02 F et P d'ampoule économique avec u 4,00

douille à vis et toutes sujétions comprises
5.03 u 8,00
5.04 u 3,00
5.05 u 1,00
F et P de Prise monophasé 2P+T y
5.06 u 4,00
Sous total V
VI Menuiseries
F et P de fenêtre métallique pleine de
Sous total VI

112

7.01 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm et m2 88,32
toutes sujétions
7.02 ciment dosé à 350 kg/m3 ép 2,5 cm y m2 183,52
Sous total VII
VIII Peinture
extérieurs
peinture Glycéro - sphanique sur
8.03 ens 1,00
comprises
Sous total VIII
IX Plomberie - Sanitaire
Exécution de puisard diamètre 2,00 m,
9.01 profondeur 2,50 m, y compris toutes ff 1,00
sujétions
Sous total IX
Total O
P - MUR DE CLOTURE D'ABATTOIR 123,81 ml

MONTANT
(FCFA HTT)
1.01 Implantation de la clôture y compris toutes ff 1,00
sujétions
de 40 x 60 cm et en pleine masse pour
1.02 m3 41,82
semelles isolées 80*80*20cm, y compris
toutes sujétions

Sous total I

113

2.01 m3 0,99
cm sous semelles isolées
2.02 m3 2,16
2.03 m3 0,74
Maçonnerie d'agglos pleines de 20 x 20 x
2.04 m2 64,86
2.05 m3 6,49
longrine de 20 x 30 cm
Sous total II
3.01 m3 2,36
3.02 m3 1,62
ép.: 10 cm
Béton armé pour éléments décoratifs (tête
3.03 m3 0,48
de poteaux des portes)
3.04 m2 167,56
Sous total III
IV Enduits
Enduits verticaux au mortier de ciment
4.01 dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes m2 335,11
sujétions
Sous total IV
F et P de grille de protection en fer forgé
5.01 de profilés de tubes carrées 25 x 25 cm h = m2 37,84
0,70 m y compris peinture antirouille,
peinture à huile et toutes sujétions
faces de 400 x 240 à deux battants
5.02 u 2,00

5.03 faces de 100 x 240 ouvrant à la française y u 1,00
compris crochet avec fermeture cadenas,
serrures de sûreté et toutes sujétions
Sous total V

114
VI Peinture
6.01 couches dont la couche d'imprégnation et m2 335,11
la couche de ton
Sous total VI
Total P
Q - BARRIERE METALLIQUE
MONTANT
(FCFA HTT)
1.01 sur environ 15 cm, évacuation des détritus ens 1,00
sujétions
1.03 m3 2,06
Sous total I
fondation
2.02 m3 1,48
Sous total II
3.01 m3 0,64
Sous total III

4.01 profilés tubes rond de diamètre Φ 50 mm ml 192,00

115

4.02 coulissant sur rail y compris peinture u 1,00
pose
Sous total IV
V Peinture
Sous total V
Total Q
R - PARC D'ATTENTE
MONTANT
N° DESIGNATION U QTE PU(F.CFA) (FCFA
HTT)
1.01 sur environ 15 cm, évacuation des détritus à m² 204,00
la décharge publique, implantation du
sujétions
1.03 m3 2,28
Sous total I
fondation

116

2.02 m3 1,71
Sous total II
3.01 m3 0,64
3.02 m3 5,19
Sous total III
4.01 ml 200,00
peinture antirouille, peinture à huile et
toutes sujétions
faces de 400 x 200 à deux battants
4.02 coulissant sur rail y compris peinture u 1,00
pose
Sous total IV
V Peinture
Sous total V
Total R
S - AMENAGEMANTS ET DIVERS
MONTANT
(FCFA HTT)
Préparation du terrain, débroussaillage,
1.01 abattage d'arbres et évacuation des ff 1,00
détritus à la décharge publique, y
Sous total I
Aménagement Espace Vert, et Aire de
II Circulation

117
Bordure en agglos pleins de 10x20x40

2.03 (hauteur 40 cm dont 25 cm encré dans le m2 16,47
sol) y compris toutes sujétions
Béton légèrement armé pour aire de
2.05 m3 35,92
circulation, parkings épaisseur = 10 cm
Plantation d'arbre y compris toutes
2.06 ff 1,00
sujétions
Aménagement Espaces verts : Fourniture
2.07 et mise en place terreaux, plantation ff 1,00
fleurs et gazon.
Sous total II
Total S
T- COÛT DU SUIVI-ENVIRONNEMENTAL
Montant (FCFA
HTT)
Préservation des ressources
I naturelles
1.01 Arrosage du chantier
1.02 Plantation d’ombrage dans la cour et u 100

autour du site
Reboisement compensatoire d’un
1.03 ff 1
hectare et demi
Sous total I
Impacts sur le milieu
II socioéconomique et humain
2.01 Santé et sécurité
Formation du personnel au premier
2.02 ff 1,00
secours
2.03 IEC sur le VIH/Sida (préservatifs, ff 1,00
guide, animation, panneaux)
2.04 IEC sécurité des usagers et marketing ff 1,00
des équipements
Sous total II
Suivi et surveillance
III environnementale
Mission des services techniques pour
le suivi et la surveillance
3.01 ff 1,00
environnementale (Perdiems et
déplacement)

118
Sous total III

Total T
CAPITULATIF DES TRAVAUX

MONTANT
N° DESIGNATION
(F CFA HTT)
A PARC DE RASSEMBLEMENT
B BOX DE TRI (GROS RUMINANTS)
C BOX DE TRI (PETIT RUMINANTS)
D UN QUAI D'EMBARQUEMENT
E UN COULOIR DE VACCINATION
F DEUX HANGARS
G UN BLOC DE DEUX BUREAUX
H UN MAGASIN DE STOCKAGE D'ALIMENT BETAIL
I UN BLOC DE DEUX LATRINES
J UN POSTE DE CONTRÔLE
K UN POINT D'EAU (FORAGE + CHÂTEAU ET ABREUVOIR)
AIRE D'ABATTAGE SEMI-MODERNE
L AIRE D'ABATTAGE
UN SYSTÈME D'EVACUATION ET DE TRAITEMENT DES
M
EAUX USEES
N UN DISPOSITIF D'INCINERATION (FOSSE DE REJET)
AIRE DE SECHAGE DE PEAUX
O AIRE DE SECHAGE + DISPOSITIF DE SECHAGE DES PEAUX
AMENAGEMENTS ET DIVERS
P MUR DE CLOTURE D'ABATTOIR
Q BARRIERE METALLIQUE
R PARC D'ATTENTE
S AMENAGEMENTS
COUT DE LA MISE EN ŒUVRE DU SUIVI
T
ENVIRONNEMENTAL
U DEUX BLOC DE DEUX LATRINES
TOTAL GENERAL :
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S)

119
Formulaires de Proposition technique
1) Personnel affecté aux Travaux
2) Matériel affecté aux Travaux
3) Organisation des travaux sur site
4) Méthode de réalisation
5) Programme/Calendrier de Mobilisation
6) Programme/Calendrier de Construction
7) Autres

120
Formulaires de qualification
[L’Autorité contractante ne doit retenir que les formulaires qui sont nommés dans les critères de
qualification (DPAO) selon qu’une pré qualification a précédé l’appel d’offres ou non]
Formulaire ELI – 1.1

Formulaire de renseignements sur le Candidat
[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets.
Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

AAO No.: [Insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres]
1. Nom du Soumissionnaire: [Insérer le nom du Soumissionnaire]
2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [Insérer le nom de chaque membre du
groupement]
3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré: [Insérer le nom du pays de

base fixe ou d’établissement stable ou d’inscription au registre du commerce]
4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire: [Insérer l’année d’enregistrement]
5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : [Insérer l’adresse

légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire:

Nom: [Insérer le nom du représentant du Soumissionnaire]
Adresse: [Insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire]
Téléphone/Fax : [Insérer le no de téléphone/fax du représentant du Soumissionnaire]
Adresse électronique: [Insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [Cocher la (les) case(s)
correspondant aux documents originaux joints]
 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée au
point 1 ci-dessus, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC
 En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou convention de
groupement, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC.

121
Formulaire ELI – 1.2
Formulaire de renseignements sur les membres de groupement
[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets.
Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

AAO No.: [Insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres]
1. Nom du Soumissionnaire: [Insérer le nom du Soumissionnaire]
2. Nom du membre du groupement : [Insérer le nom du membre du groupement]
3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré: [Insérer le nom du

pays d’enregistrement du membre du groupement]
4. Année d’enregistrement du membre du groupement: [Insérer l’année d’enregistrement du
membre du groupement]
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement: [Insérer
l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement:
Nom: [Insérer le nom du représentant du membre du groupement]
Adresse: [Insérer l’adresse du représentant du membre du groupement]
Téléphone/Fac-similé: [Insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre
du groupement]
Adresse électronique: [Insérer l’adresse électronique du représentant du membre du
groupement]
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [Cocher la (les) case(s)
correspondant aux documents originaux joints]
 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2
ci-dessus, en conformité avec l’alinea 4.1 des IC

122
Formulaire FIN – 2.1

Situation financière
Nom du Soumissionnaire: _______________________ Date : _________________
Nom de la partie au GE : ___________________ __ No. AAO: ___
A compléter par le Soumissionnaire et, dans le cas d’un Groupement d’Entreprise (GE), par
chaque partie.
Données financières en Antécédents pour les trois (3) dernières années

équivalent FCFA (équivalent en milliers de FCFA)
Année 1 Année 2 Année 3
Information du bilan
Total actif (TA)
Total passif (TP)

Patrimoine net (PN)
Disponibilités (D)
Engagements (E)
Information des comptes de résultats

Recettes totales (RT)
Bénéfices avant impôts (BAI)
 On trouvera ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y
afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux
conditions suivantes :
a) Ils doivent refléter la situation financière du Soumissionnaire ou de la Partie au GE, et
non pas celle de la maison-mère ou de filiales
b) Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable agréé
c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été
ajoutées
d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et
vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

123
Formulaire FIN – 2.2

Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction
Nom du Soumissionnaire: ________________________ Date: _________________

Nom de la partie au GE : _________________ No. AAO: ___
Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement)

Année Montant et monnaie Equivalent FCFA
_________________________________________ __________________
_________________________________________ __________________
_________________________________________ __________________
_________________________________________ __________________
_________________________________________ __________________
*Chiffre _________________________________________ __________________
d’affaires
moyen des
activités de
construction
*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total
des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié.

124
Formulaire FIN 2.3
Capacité de financement
Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres
moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x)
marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’autres
marchés comme requis.
Source de financement Montant (FCFA équivalents)
1.
2.
3.
4.

125
Formulaire EXP – 3.1

Expérience générale de construction
Nom du Soumissionnaire: ________________________ Date: __________________
Nom de la partie au GE : ______________ _________ No. AAO: ____
Mois/ Mois/ Identification du marché Rôle du

année de année Soumissionnaire
départ* final(e)
Nom du marché :
______ ______ Brève description des Travaux réalisés par le ______________
Soumissionnaire:
Nom du Maître d’Ouvrage :
Adresse :
Nom du marché :
Soumissionnaire:
Adresse :
Nom du marché :
Soumissionnaire:
Adresse :
Nom du marché :
Soumissionnaire:
Adresse :
Nom du marché :
Soumissionnaire:
Adresse :
Nom du marché :
Soumissionnaire:
Adresse :
*Inscrire l’année civile en commençant par la plus ancienne.

126
Formulaire EXP – 3.2 a)

Expérience spécifique de construction
Nom du Soumissionnaire: _________________________ Date: ________________

Nom de la partie au GE : ____________________ No. AAO : ________
Numéro de marché similaire : ___ Information

Identification du marché ________________________________________
Date d’attribution ________________________________________
Date d’achèvement ________________________________________
Rôle dans le marché

  
Sous-traitant
Entrepreneur Ensemblier
Montant total du marché _____________________ FCFA_______
Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un
sous-traitant, préciser la participation au __________% _____________ FCFA_______
montant total du marché
Nom du Maître d’Ouvrage : ________________________________________
Adresse : ________________________________________
________________________________________
Numéro de téléphone/télécopie : ________________________________________
Adresse électronique : ________________________________________

127
Formulaire EXP – 3.2 a) (suite)

Expérience spécifique de construction (suite)
Nom du Soumissionnaire: ___________________________
Nom de la partie au GE : ___________________________
No. du marché similaire : Information

Description de la similitude
conformément au Sous-critère 3.2 a):
Montant _________________________________
Taille physique _________________________________
Complexité _________________________________
Méthodes/Technologie _________________________________
Autres caractéristiques _________________________________

128
Formulaire EXP – 3.2 b)

Expérience spécifique de construction dans les principales activités
Nom du Soumissionnaire: ________________________ Date: __________________

Nom de la partie au GE : ______________ _________ No. AAO: ____
Information
Identification du marché _______________________________________
Date d’attribution ___________________________________________
Date d’achèvement ___________________________________________
Rôle dans le marché
  
Sous-traitant
Entrepreneur Ensemblier
Montant total du marché ____________________________ FCFA_________
Dans le cas d’une partie au GE ou
d’un sous-traitant, préciser la ____________% _____________ FCFA_________
participation au montant total du
marché
Nom du Maître d’Ouvrage : ___________________________________________
Adresse : ___________________________________________
___________________________________________
Numéro de téléphone/télécopie : ___________________________________________
Adresse électronique : ___________________________________________

129
Formulaire EXP – 3.2 b) (cont.)

Expérience spécifique de construction dans les activités principales
(suite)
Nom du Soumissionnaire: ___________________________
Nom de la partie au GE : ___________________________
Information
Description des principales activités
conformément au Sous-critère 3.2 (b):

130
Matériel
Formulaire MAT
Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la
possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un
formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du
matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire.
Pièce de matériel
Renseignement Nom du fabricant Modèle et puissance

sur le matériel
Capacité Année de fabrication
Position courante Localisation présente
Détails sur les engagements courants
Provenance Indiquer la provenance du matériel

 en possession en location en location vente fabriqué
spécialement
Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.
Propriétaire Nom du Propriétaire

Adresse du Propriétaire
Téléphone Nom et titre de la personne à contacter

Télécopie Télex
Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication

131
Personnel
Formulaire PER -1
Personnel proposé
Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées.
Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-
dessous à remplir pour chaque Soumissionnaire.
1. Désignation du poste
Nom
Nom
Nom
Nom

132
Formulaire PER-2
Curriculum vitae du Personnel proposé
Nom du Soumissionnaire
Poste
Renseignemen Nom Date de naissance

ts personnels
Qualifications professionnelles
Employeur Nom de l’employeur

actuel
Adresse de l’employeur
Téléphone Contact (responsable / chargé du

personnel)
Télécopie E-mail
Emploi tenu Nombre d’années avec le présent

employeur
Résumer l’expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer l’expérience

technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.
De À Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire

pertinente

133
Formulaire MTC
Marchés/Travaux en cours
Les Soumissionnaires et chaque partenaire du groupement doivent fournir les renseignements

concernant leurs engagements courants pour tous les marchés attribués, ou pour lesquels ils ont
reçu une notification d’attribution, etc.…, ou pour les marchés en voie d’achèvement, mais pour
lesquels un certificat de réception provisoire sans réserve n’a pas été émis par le Maître
d’Ouvrage.
Intitulé du Maître d’Ouvrage, Valeur des Date Montant moyen

marché contact travaux restant d’achèvement mensuel facture au
adresse/tél/télécopi à exécuter prévue cours des 6 derniers
e (FCFA mois
équivalents) (FCFA/mois)
1.
2.
3.
4.
5.
etc.

134
Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire)
[La banque remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre
crochets]
[Insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]
Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de l’Autorité contractante]
Date : [Insérer date]
Garantie de soumission no. : [Insérer N° de garantie]
Nous avons été informés que [Nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le

Soumissionnaire») a répondu à votre appel d’offres n°. [Insérer n° de l’avis d’appel d’offres]
pour la réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] et vous a soumis son offre
en date du [Insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).
En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une
garantie de soumission.
A la demande du Soumissionnaire, nous [Insérer nom de la banque] nous engageons par la
présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes
d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en FCFA ou un montant
équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. _____________ [Insérer la
somme en lettres].
Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le
Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à
savoir :
a) S’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs ; ou
b) s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission
de l’offre; ou
c) si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la période
de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité
contractante avant l’expiration de cette période, il:
1. ne signe pas le Marché ; ou
2. ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire
ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats ; ou

135
d) s’il a fait l’objet d’une sanction du Comité de règlement des Différends de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ou d’une
juridiction compétente, conduisant à la saisine des garanties qu’il a constituées dans le cadre
de la passation du marché, conformément aux articles 127 et 128 du Décret n° 2015-0604/P-
RM du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des délégations de service
public.
La présente garantie expire :

(a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché
signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du
Soumissionnaire; ou
(b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i)
lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du
Soumissionnaire retenu, ou (ii) trente (30) jours après l’expiration du délai de validité de l’Offre
[Rappeler ce délai spécifié aux DPAO. ………jours en l’occurrence] ainsi que spécifié au DPAO
et dans la lettre de soumission du candidat.
Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à cette
date.
En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie conformément à l’Acte
Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n°
22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de
formation de la lettre de garantie (encore appelée garantie à première demande) et à ses mentions
obligatoires.
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne

signataire]
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

136
Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de

garantie ou d’assurance)
[La compagnie de garantie remplit cette garantie de soumission conformément aux indications
entre crochets]
Garantie No [Insérer No de garantie]

Attendu que [Insérer le nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire») a
soumis son offre le [Insérer date] en réponse à l’AAO No [Insérer no de l’avis d’appel d’offres]
pour la réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] (ci-après dénommée
« l’Offre »).
Faisons savoir que NOUS [Insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siège se
trouve à [Insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après dénommé « le Garant »), sommes
engagés vis-à-vis de [Insérer nom de l’Autorité contractante] (ci-après dénommé « l’Autorité
contractante ») pour la somme de [Insérer le montant en FCFA ou un montant équivalent dans
une monnaie internationale librement convertible], [Insérer le montant en lettres] que, par les
présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement à
ladite Autorité contractante. Certifié par le cachet dudit Garant ce __ jour le ______ [Insérer
date]
LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes :
1. S’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs ; ou
2. 2. Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée
dans la lettre de soumission de l’offre, ou
3. Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Autorité
contractante pendant la période de validité :
a) ne signe pas ou refuse de signer le marché ; ou
b) ne fournit pas la Garantie de bonne exécution, s’il est tenu de le faire comme
prévu par les Instructions aux candidats
4. S’il a fait l’objet d’une sanction du Comité de règlement des Différends de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ou d’une
juridiction compétente, conduisant à la saisine des garanties qu’il a constituées dans le
cadre de la passation du marché, conformément aux articles 127 et 128 du Décret n°
2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des
délégations de service public.
Nous nous engageons à payer à l’Autorité contractante un montant égal ou plus au montant
stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité contractante
soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Autorité
contractante notera que le montant qu’elle réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des

137
conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a
(ou ont) motivé sa requête.
La présente garantie demeure valable jusqu’au trentième (30ième) jour inclus suivant l’expiration
du délai de validité de l’offre [Rappeler ce délai spécifié aux DPAO] ; toute demande de
l’Autorité contractante visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.
En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec
l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO
OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux
règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.
Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… du

Ministre chargé des Finances.
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne

signataire]
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]
En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer date]

138
Modèle d’Attestation bancaire de disponibilité de crédits

Nous soussigné, …………………………….. (nom de la banque) ayant notre siège à
………………… ………………………. (adresse de la banque), attestons par la présente que
l’Entreprise ……….. ………………………………… (nom de l’entreprise), domiciliée chez
nous sous le numéro de compte …………………………….. (numéro de compte de
l’Entreprise), dispose de liquidités et ou de facilités de crédits net de tous autres engagements
contractuels et à l’exclusion de tout paiement d’avance qui pourraient être faits dans le cadre du
marché relatif aux travaux de …………………………… (désignation des travaux), d’un
montant de ………………………. (montant de l’attestation au moins égal à celui indiqué à la
clause 5.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres) FCFA.
En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Date :
Signature et Cachet de la Banque

139
DEUXIÈME PARTIE- Spécification

des Travaux

140
Section IV. Cahier des Clauses techniques et

plans
1. Cahier des Clauses techniques
Travaux préliminaires
Généralités
L'Entrepreneur aura à sa charge la réalisation des travaux préparatoires au chantier ainsi que les
prestations d'intérêt commun à tous les corps d'état, nécessaires à la bonne marche du chantier.
L’Entrepreneur prévoira dans son offre les installations suffisantes pour garantir la sécurité du
personnel, des visiteurs et des matériaux et matériels stockés sur le chantier conformément aux
prescriptions des CCTG et CCTP.
Il devra en outre, en liaison avec l’Ingénieur du chantier, la mise en place et le maintien pendant
toute la durée des travaux, de tous les dispositifs de protection collective conformément à la loi
"Sécurité Santé" et ses annexes.
Il en assurera également le gardiennage de jour comme de nuit et le repli de chantier.
L’entrepreneur prévoira dans son offre les coûts des études techniques (Calculs, plans
d’exécution et détails, plans de recollement) ainsi que les essais en laboratoire (éprouvette de
béton etc.).
Le prix rémunère l’installation de chantier, est évalué au forfait.
Amenée et repli du matériel
Avant le début des travaux, l'Entrepreneur fournira un plan d'installation de chantier précisant
l'implantation des bureaux de chantier, clôtures, aires de stockage, position des engins de levage
éventuels, etc. ... Il assurera :
Tous les frais d’amenée, de mise à poste, de fonctionnement et de gardiennage de tous les
matériels ;
La mise en place des consignes de signalisations et de sécurité ;
La réalisation des aires de préfabrication, et la construction des magasins le cas échéant,
Le repli en fin de travaux des matériels de chantier fixes et mobiles de toutes natures nécessaires
à la réalisation de l’ensemble des travaux, y compris toutes autres sujétions,
Le nettoyage régulier du chantier quel que soit les conditions climatiques ainsi qu’un nettoyage
complet du site en fin de chantier,
A ses frais les travaux d’aménagement et d’accès pour le passage des véhicules de chantier.
Décapage et nivellement général
Après préparation du terrain, l'Entrepreneur aura à sa charge l'exécution des terrassements des
plateformes d'assise des ouvrages suivant les différentes côtes de niveaux indiquées sur les plans
de terrassement. Le niveau de chaque plateforme sera à la côte – 0,60 m du niveau fini de son
ouvrage.

141
Ces terrassements (déblais, remblais) seront réalisés mécaniquement quelle que soit la nature du
terrain y compris roches compactés et comprenant tous les jets, manutention, finition des parois
et des fonds, étaiements, blindage, épuisement des eaux éventuelles et toutes autres sujétions
notamment l'accès au chantier.
L'entrepreneur devra exécuter le décapage des terres sur toute l’emprise des nouvelles
plateformes et sur une épaisseur de 15 cm.
Les terres issues de ces terrassements seront mises en dépôt à proximité du site pour leur
réemploi ultérieur. Les quantités non réutilisées devront être enlevées et transportées à la
décharge publique.
Clôture de chantier
Réalisation d’une clôture provisoire en attente de la construction du mur d’enceinte et protection
des accès, pour la sécurité générale et la réduction de nuisances dues au bruit.
Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devront être mises en
place et facilement repérables. D’une manière générale, à l’exception des agents et ouvriers de
l’entreprise, l’accès du chantier sera rigoureusement interdit à toute personne étrangère aux
travaux.
Panneau de chantier
L'entrepreneur sera chargé de faire réaliser et de mettre en place au moins deux panneaux de
signalisation réglementaire de chantier selon le modèle et les instructions (dimensions,
inscriptions et emplacements) qui lui seront remis par l’Ingénieur. Ce panneau, comportera, outre
les renseignements réglementaires en matière d'affichage du permis de construire, la liste, la
qualité et les coordonnées de l'ensemble des intervenants de l'opération.
Il devra également son démontage et son évacuation, après réception des travaux.
Bureaux de chantier et blocs sanitaires de chantier
L'entrepreneur sera chargé de l'installation des bureaux de chantier. Ces bureaux seront placés
dans un endroit à convenir avec l’Ingénieur.
Seront à installer :
1 Bureau pour l'entreprise,
1 Bureau pour le Maître d’Ouvrage ou son délégué de 3 x 4 m
1 Bureau pour le Bureau de contrôle technique 3 m x 4 m,
1 Salle de réunion 4 m x 10 m,
1 Local pour échantillons de 3 m x 3 m,
1 Bloc sanitaire (WC anglais, lave mains, douche et les accessoires) pour les bureaux,
2 Blocs sanitaires au moins, adaptés à l’effectif du chantier.
Les bureaux et salle de réunion seront sécurisés, alimentés en électricité, ventilés et climatisés.
Il installera les équipements suivants : 1 frigidaire moyen, 1 ordinateur, 1 imprimante, 1
photocopieur, un téléphone / fax, et le réseau Internet.
Le mobilier suivant y sera placé :
Chaque Bureau aura : 1 table avec tiroirs ; 3 chaises ; 1 armoire fermant à clé,

142
Salle de réunion : 1 table de réunion pour 20 personnes ; 20 chaises ; 1

étagère, des panneaux pour l’affichage des plans.
Alimentations provisoires de chantier
L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements aux réseaux d’eau et
d’électricité nécessaires au chantier ainsi que le repli de ces installations à la fin des travaux. Elle
s’occupera également des différentes démarches auprès des services administratifs pour
l’obtention de ces réseaux. L'entreprise supportera tous les frais liés à l’utilisation de ces réseaux
(abonnement, consommation, etc.).
Dossier d'exécution et plans de recollement
L'entrepreneur aura à établir tous les plans d’exécutions et de détails nécessaires à la bonne
exécution du marché notamment les plans et notes de calcul de ferraillage pour les ouvrages en
béton armé ainsi que tous les autres documents et objets qui sont exigés par les documents
contractuels.
Ces plans d’exécution, de détail, de ferraillage, les notes de calcul ou tout autre document ou
objet à fournir sont soumis à l’approbation du Bureau de Contrôle et de suivi des travaux, en
six exemplaires, 15 jours avant le commencement de la construction des ouvrages auxquels ils
se rapportent ;
L'Entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, à une obligation dite "obligation de parfait
achèvement ou de bonne exécution". A ce titre il doit, à ses frais, remettre au Bureau de
Contrôle, les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans un délai de quinze (15) jours à
dater de la réception provisoire.
Essais divers
Tous les matériaux et ouvrages sont soumis à des essais et analyses tels que prévus.
Tous les matériaux doivent être de la meilleure qualité et exempts de tous les défauts capables de
compromettre la solidité, l’esthétique ou la durée des ouvrages. L’entrepreneur doit effectuer, à
ses frais les examens, épreuves ou analyses nécessaires et aux endroits agréés par l’Ingénieur
(exemple : l’essai de plasticité, affaissement à obtenir sera compris entre 3 et 6 cm, essais
d’écrasement des agglos…).
Assurances
L’Entrepreneur devra contracter les assurances suivantes :
Tout risque chantier,
L’assurance décennale,
Responsabilité civile envers les tiers,
Vols et dégâts des eaux et incendie sur chantier.
Ces assurances devront couvrir toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de
l’Entrepreneur pouvant être encourues en raison des dommages causés à autrui, y compris au
Maître d’Ouvrage Délégué aussi longtemps que ses responsabilités pouvant être recherchées,
même après avoir quitté les lieux.
Ces assurances devront couvrir toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité. Il devra,
en plus, contracté une assurance complémentaire d’assistance juridique protégeant le Maître

143
d’Ouvrage Délégué de tous recours des tiers consécutifs à des actions et faits imputables à
l’entrepreneur.
Ces assurances resteront valables jusqu’à la réception définitive.
Terrassements généraux
Implantation des Ouvrages
L’entreprise doit l’implantation de tous les ouvrages à construire et le nivellement définitif
conformément aux plans du Maître d’Œuvre. Un document indiquant toutes les côtes
d’implantation sera remis au Maître d’Œuvre pour approbation avant le début des travaux.
Tous les travaux d’implantation et de piquetage feront l’objet d’une réception par l’Ingénieur
chargé de la direction des travaux et l’Entrepreneur.
Le montant des prestations est évalué au forfait, pour l'ensemble des travaux.
Localisation : Voir plans de terrassement et d’implantation
Le prix s'applique à l’unité de mètre carré implanté
1.1.1. Fouilles pour fondations
1.1.1.1. Fouilles en pleine masse ou en puits

Seront dues, toutes les excavations en pleine masse, quelle que soit la nature du terrain, pour la
réalisation des massifs des fondations des semelles isolées et des fosses comme indiqué sur les
plans d’exécution et aux côtes du projet. Les terres extraites seront mises en dépôt
provisoirement pour une réutilisation ultérieure (si leurs caractéristiques géotechniques
permettent), suivant les indications de l’Ingénieur.
Le prix s'applique au mètre cube de fouilles réalisées.
Concerne : Les semelles isolées des bâtiments, les fosses septiques….
1.1.1.2. Fouilles en rigole ou en trous

Seront dues, toutes les fouilles en trous ou en rigoles, quelle que soit la nature du terrain, pour la
réalisation des murs de soubassement comme indiqué sur les plans d’exécution et aux cotes du
projet. Les terres extraites seront mises en dépôt provisoirement pour une réutilisation ultérieure
si leurs caractéristiques géotechniques le permettent), suivant les indications de l’Ingénieur.
Le prix s'applique au mètre cube de fouilles réalisées.
Concerne : Les murs de soubassement de tous les bâtiments.
1.1.2. Remblais (provenant des déblais et ou d’apport)

Les remblais seront exécutés soit avec un apport de terres extérieures, soit avec les terres
provenant des fouilles, sous réserve que celles-ci requièrent les conditions souhaitées et fassent
l’objet d’un accord de l’Ingénieur.
Dans le cas où les terres provenant des fouilles seraient en qualité et en quantités insuffisantes,
un apport de matériaux complémentaires sera fait avec l’agrément de l’Ingénieur. Ces terres
devront être de bonne qualité ne comprenant ni gravois, ni terres végétales glaiseuses, ni débris
végétaux.
L’Entrepreneur sera seul responsable des terres qu’il fournira.

144
La mise en place s’effectuera par couches successives de 20 cm d’épaisseur compactée. Réglage

final pour obtenir des surfaces bien dressées.
Les travaux comprennent également la forme des talus autour des bâtiments avec les pentes et
côtes définies sur les plans. Les prescriptions à observer sont les suivantes :
- densité sèche voisine de 2
- Indice Proctor modifié supérieur à 90 %
- Teneur en eau voisine de 8 à 12 %
Le tassement à l’eau est formellement interdit.
Le prix s'applique au mètre cube de remblais réalisés.
1.2. Gros œuvre

1.2.1. Généralités
L’entrepreneur aura la charge de l'exécution de tous les travaux de Gros-Œuvre des bâtiments à
construire dans le cadre du présent projet.
Il est rappelé à l’Entreprise que l’offre reste globale et forfaitaire, quels que soient les résultats
d’études complémentaires des sols ou des structures. Les éléments du dossier d’appel d’offres
résultant des seules études disponibles et présentés à seul titre indicatif.
L’entrepreneur devra fournir les plans d’exécution détaillés des fondations, soumis à
l’approbation du Maître d’Œuvre.
Les documents de référence seront les suivants :
- Cahier des Clauses techniques particulières CCTP ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales CCTG ;
- Les pièces graphiques.
1.2.2. Fondations
Les fondations seront établies en fonction des charges à transmettre et du taux de travail
admissible du sol d’assise suivant les conclusions des études géotechniques, qui seront soumises
à l’accord de l’ingénieur.
Elles comprennent :
- les maçonneries en agglos pleins de 20 cm surélevées des longrines sous murs porteurs,
- les semelles isolées sous poteaux, pour les charges ponctuelles.
A l’exception des bétons de propreté (dosé à 150 kg/m3 de ciment CEM II), toutes les fondations
seront réalisées en béton CEM I dosé à 350 kg/m³.
Les aciers torsadés utilisés seront de type Haute Adhérence de contrainte 400 MPA, et seront
conformes à leur fiche d’homologation.
Les coffrages utilisés seront de type élémentaire.
1.2.2.1. Béton de propreté

Coulage d’un béton de propreté, dosé à 150 kg/m³ dosé de ciment CEM II au-dessous de tous les
ouvrages en béton armé de fondations, maçonnerie ou autres matériaux en contact avec le sol, il
sera prévu au minimum une galette de propreté de 0,05 m d’épaisseur.
Le fond de fouille doit être propre, exempt de terres effondrées ou de détritus.
Le prix s'applique au mètre cube de béton entrant dans l'exécution de l'ouvrage.
Concerne : Tous les ouvrages

145
1.2.2.2. Béton armé dosé à 350 kg/m3 en fondation pour semelles isolées, poteaux
d’attente
Au droit des charges ponctuelles sous poteaux, il sera prévu des semelles isolées. Leurs
dimensions seront données en fonction des charges de calcul et des contraintes admissibles du
sol de fondation.
Les ouvrages particuliers tels que les escaliers reposeront sur des massifs de fondations
indépendants des autres fondations. Réalisés, en conformité avec les plans d’architecture et béton
armé.
Ce poste inclut le coffrage, le ferraillage et toutes sujétions de mise en œuvre

Concerne : les semelles et poteaux d’attente.
1.2.2.3. Murs de soubassement

L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation :
- Des soubassements en maçonnerie de moellons de 30 cm d’épaisseur .Ces soubassements
seront surélevés par des longrines en BA.
Concerne : le soubassement pour (le magasin de stockage d’aliment à bétail, le couloir
du parc de vaccination).
- Des soubassements en maçonnerie de blocs d’agglomérés pleins de 20 cm.
Ces soubassements seront surélevés par des longrines en BA.
Concerne : le soubassement du reste des bâtiments.
Les maçonneries en agglomérés pleins de 20 et de moellons de 30 cm d’épaisseur servent de
soubassement, posé sur fonds de fouilles par l'intermédiaire d'un béton de propreté. Il permet la
mise hors d’eau de l’ensemble des ouvrages.
Le prix s'applique au mètre carré de maçonnerie entrant dans l'exécution de l'ouvrage.
1.2.2.4. Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines
Réalisation de toutes les longrines en béton armé sur murs de soubassement tels qu’ils figurent
sur les plans d’exécutions, et de tous les ouvrages divers qui s’y rattachent.
Sont compris implicitement dans cet ouvrage en béton armé, les sujétions de coffrage, feuillures
et trémies, passage de canalisations, taquets, trous de scellements etc., …
Concerne : Les longrines.
1.2.2.5. Béton de forme armé

L’entrepreneur aura la charge de la réalisation du béton de forme armé sur terre-plein couvert de
film de polyéthylène sur toute la surface intérieure des bâtiments /ouvrages et les sols des
espaces couverts conformément aux indications des pièces graphiques. Ce dallage recevra en
surface, soit un revêtement scellé, soit un revêtement en chape de ciment hydrofuge.
Ce dallage sera réalisé en béton armé de 12 cm d’épaisseur dans les bâtiments et hangar.
Au niveau des bâtiments, le dallage sera désolidarisé du reste de la structure par un joint
périphérique de 1 cm. En outre, il comportera des joints de retrait pratiqués à mi- épaisseur dans
les deux directions selon les normes en vigueur.

146
Les travaux comprennent toutes les sujétions d'exécution et de réservation pour les lots
techniques, les décaissements, les dénivellations de seuils etc. Des armatures de renfort seront
prévues au droit des charges concentrées sur les dallages, dénivellations, des cloisons lourdes
non porteuses, des retours d'angles, etc.
La partie supérieure de ces dallages sera livrée brute à - 0,05 m ou - 0,10 m du sol fini, étant
entendu que les côtes portées sur les plans d’architecte sont les dimensions des ouvrages finis.
Le prix inclut les travaux de ferraillage, bétonnage.
Le prix s'applique au mètre cube de dallage réalisé.
Concerne : Tous les bâtiments.
1.3. Superstructures en béton

1.3.1. Béton armé en élévation
Sont à considérer au présent chapitre tous les ouvrages d’ossature en béton armé depuis le
plancher bas du rez-de-chaussée jusqu’au dernier chainage.
La structure porteuse en élévation sera composée de poteaux, poutres et plancher poutrelles-
entrevous en béton armé avec remplissage par mur en agglomérés non porteurs, épaisseur selon
plans.
Les murs porteurs en agglomérés seront couronnés par des chaînages en béton armé. Dans ce
cas, les poteaux et chaînages jouent le rôle de raidisseurs et de contreventement.
Sont compris implicitement dans ces ouvrages en béton armé, outre le coffrage, le ferraillage et
la mise en œuvre des bétons, toutes les sujétions de coffrage, larmiers, feuillures et trémies,
passage de canalisations, taquets, trous de scellements etc., …
Ces ouvrages bétons seront réalisés en béton dosé à 350 kg/m³ de ciment CEM I.
Les aciers torsadés utilisés seront de type Haute Adhérence et de contrainte 400 MPA, et seront
conformes à leur fiche d’homologation.
Les coffrages utilisés seront de type soignés destinés à rester apparents.
1.3.1.1. Poutres et Poteaux

Réalisation de tous les poteaux et poutres en béton armé en élévation tels qu’ils figurent sur les
plans d’exécution.
Les parois extérieures visibles recevront un enduit au mortier de ciment.
Concerne : Les blocs de bâtiments en agglos creux de 15x20x40
1.3.1.2. Chaînage et linteaux, appuis des fenêtres et raidisseurs

Réalisation de tous les chaînages verticaux et horizontaux en béton armé au-dessus des
maçonneries tels qu’ils figurent sur les plans d’exécution.
Les chainages allèges seront arasés aux niveaux des fenêtres protégées par des coursives et
saillant dans les zones exposées.
Les parois extérieures visibles recevront un enduit au mortier de ciment.

147
1.3.2. Béton divers
1.3.2.1. Perrons d’accès

Réalisation de toutes les marches en béton banché dosé à 250 kg de ciment CEM II / m3, coulé
en pleine terre. Hauteur 0,15 m largeur 0,30 m. Nez de marche tiré au fer
Ce poste inclut le coffrage et toutes sujétions de mise en œuvre
Concerne : bloc de bureaux, aire d’abattage, aire de séchage.
1.3.2.2. Rampes d’accès

Réalisation de toutes les rampes d’accès en béton armé dosé à 350 kg de ciment CEM I / m3. Les
rampes auront la même épaisseur que le dallage de l’ouvrage.
Concerne : aire d’abattage, le bloc de bureaux.
1.3.2.3. Fosses septiques

Réalisation des fosses septiques en béton armé 350 kg de ciment CEM I / m3.
Les parois seront livrées brutes pour recevoir un revêtement.
Concerne : bloc de bureaux, aire d’abattage, aire de séchage.
1.4. Maçonneries
Les agglomérés de ciment seront conformes aux normes NFP 14.101, 14.402. Ils seront de
fabrication mécanique ou industrielle et obtenue par moulage aux dimensions de coordination
conventionnelle de 15 cm, 20 cm. Ils ne comporteront aucune défectuosité telle que la
fissuration, déformation ou arrachement. Leurs faces seront planes et rectilignes. Les agglomérés
devront présentés des faces sensiblement planes dont les tolérances maximales seront de plus ou
moins 2 mm sur les petites faces et plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.
Les faces destinées à être enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence.
Les matériaux utilisés pour la préfabrication des agglomérés devront être parfaitement propres et
plus particulièrement le gravier de carrière qui devra être soigneusement lavé. L’Ingénieur
veillera à la qualité des agrégats entrant dans toutes les préfabrications.
Les maçonneries en agglomérés seront parfaitement alignées, les blocs seront posés en assises
régulières. Tous les joints verticaux seront remplis.
L’implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect absolu des côtes pour permettre
la pose, sans retouche des éléments d’ouvrage des autres corps d’état et des installations prévues.
Les cotes portées sur les plans d’architecte sont les dimensions des ouvrages finis. En aucun cas,
il ne sera toléré d’erreurs supérieures à celles admises dans les cahiers du CSTB. Aucun faux
aplomb ne sera toléré pas plus que les queues de billards.
Fourniture et pose de blocs en agglos creux, classe B 40, B 60 confirmés par des essais
d'écrasement (fournir P.V.). Les délais de séchage devront être respectés.
Le prix s'applique au mètre carré de maçonnerie réalisée.
(i) Agglos creux 15 x 20 x 40 cm

148
1.5. Enduits
Le liant utilisé est le ciment Portland conforme à la norme NFP 15.302 et prévu dans les classes
250 - 325 et 400.
Les sacs de ciment devront être intact au moment de leur utilisation, ceux éventrés ou durs seront
refusés.
Les sables utilisés doivent satisfaire aux conditions prescrites par la norme NFP 18.301. Pris en
main, ils doivent rester agglomérés après avoir été serré. Secs, ils doivent crisser, ils ne doivent
pas laisser de dépôt adhérant à la main.
Les sables fins destinés aux travaux de jointoiement ou d’enduit ne devront avoir aucune
dimension supérieure à un millimètre (1mm).
La surface des supports devra être propre exempte de traces de suie, de salpêtre, de poussière, de
produit ou huile de décoffrage, etc. Le support doit être arrosé de manière à être humide en
profondeur, mais ressuyé en surface lors de l’application de l’enduit.
La constitution des enduits sera la suivante :
- un gobetis ou couche d’accrochage (dosage 300 kg de ciment CEM II)
- une couche intermédiaire formant le corps de l’enduit (dosage 300kg de ciment CEM II)
- une couche de finition qui donne l’aspect (dosage 350 kg de ciment II).
En ce qui concerne les enduits à exécuter sur les bétons, l’entrepreneur devra tous les piquetages
et sujétions nécessaires pour permettre l’adhérence parfaite des enduits.
Tous les enduits seront descendus jusqu’au sol brut. Tous les raccords dus par l’entrepreneur
seront exécutés au fur et à mesure de leur nécessité. Il devra en outre les raccords sur les
fourreaux, scellements, revêtements, etc.
Sont compris implicitement dans le prix toutes les sujétions d’exécutions : arêtes, cueillis,
joints creux, plus-value de petites longueurs circulaires, etc.
Les enduits seront d’aspect lisse, taloché.
Le prix s'applique au mètre carré d’enduit réalisé.
1.5.1. Enduits muraux intérieurs Épaisseur : 2,5 cm
1.5.2. Enduits muraux extérieurs Épaisseur : 2,5 cm
1.5.3. Plus-value pour utilisation de grillage dans les enduits :

Pose de grillages en fil de fer galvanisé à mailles de 3 à la demande dans tous les types d’enduit
aux endroits susceptibles de fissurations tels que jonctions de deux matériaux n’ayant pas la
même résistance de 20 cm de part et d’autre de la fissuration probable.
1.5.4. Chape de ciment bouchardée :

Sur dallage en mortier dosé à 450 kg/m3 y compris réglage des pentes.
Le prix s'applique au mètre carré de chape réalisée.
Concerne : aire de séchage, blocs de latrines, les hangars.
1.6. Charpente métallique et couverture

Les règles de calcul applicables aux travaux visés sont ceux du CM66 et NV65.
Les matériaux

149
A moins d’indications contraires du marché, le constructeur est chargé, à ses frais, risques et
périls :
 des études, calculs, dessins et nomenclatures de l’exécution des constructions métalliques,
 des sous-commandes et s’il y a lieu des épreuves de matières,
 de la mise en œuvre des dites matières,
 du chargement à l’atelier, du transport à pieds d’œuvre et du déchargement,
 de la mise en place et du réglage des charpentes y compris les échafaudages.
 La mise en place de la couverture en tôle bac auto-portant et tôle translucide.
1.6.2. Charpente métallique (Fermes et pannes)

La structure entièrement en profilé métallique constituée par des aciers de nuances S235 de type
IPE, IPN, cornières soigneusement liés les uns aux autres ; les détails de la liaison seront soumis
à l’approbation du bureau de contrôle.
Les assemblages seront, soit soudés, soit boulonnés.
Les types de profilés utilisés sont :
IPN : 80 – 100 – 120 – 140 assurant les rôles de poteaux et de chainages.
Cornières : 50*50*50 – 80*80*5 assurant les rôles de poutrelles, de cale de maintien et de
solidarisation.
Tubes ronds fer forgés diamètre 50mm pour la solidarition entre les poteaux en INP.
1.6.3. Traitement des surfaces :

Les profilés métalliques recevront en leur surface des peintures à huile et antirouille pour la
protection anticorrosive.
Le prix s’applique au mètre carré de profilé traité.

Concerne : Les structures métalliques.
1.6.4. Couverture et Paroi en tôle alu zinc 5/10ème, tôle bac 7.2kg
L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de couverture tels qu’ils figurent sur
les documents graphiques et écrits.
La couverture sera composée de tôles alu zinc 5/10ème, qui seront fixées sur les charpentes avec
emboîtement des nervures latérales et recouvrement dans le sens de la pente. Les plaques
nervurées sont posées directement sur les pannes de charpente avec cales.
Epaisseur : 5/10ème
Aspect : finition : recto, primer époxy 5µ, finition polyester 20µ
Verso, primer époxy 3µ, finition polyester 5µ
Profil : trois ondes trapézoïdales de 42 mm de haut.
Trois nervures sur chaque plat entre les ondes
Largeur : 0,70 m utile (333 mm axes des nervures)
Longueur : de toute la longueur de l’ouvrage.
Fixation : tire-fond et boulons à crochets ou fixations spéciales
Accessoires : rondelles d’étanchéité, capuchon plastiques etc.
Le prix s’applique au mètre carré de tôle alu zinc 5/10ème mis en œuvre.
Concerne : Hangars et tous les bâtiments.

150
Le prix s’applique au mètre carré de tôles bacs autoportants mis en œuvre.

Concerne : bloc de bureaux, magasin de stockage, poste de contrôle, aire d’abattage, aire de
séchage.
1.7. Revêtements scelles

L’entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de revêtements des sols et murs
scellés tels qu’ils figurent sur les documents graphiques et écrits.
Les spécifications et coloris employés sont portés ci-après. L’entrepreneur pourra soumettre à
l’acceptation du Maître d’Œuvre des matériaux similaires, avant le démarrage des travaux et en
temps utile pour en assurer les commandes et la livraison sur le chantier.
Dans le cas d’un stockage de revêtements sur le chantier, ces derniers devront être mis dans les
conditions de température et hygrométrie correspondante à celles de l’utilisation.
L’entrepreneur fera la réception des supports mis en œuvre, toute pose défectueuse sera reprise
au frais de l’entreprise.
Avant la pose, l’Entrepreneur fournira un calepinage de ses ouvrages.
Toute coupe disgracieuse devra être évitée.
Toute différence de teinte ou de format entraînera la réfection de l’ensemble du local concerné.
L’étanchéité des sols des salles d’eau se fera sous le carrelage de sol et entre le mur et le
revêtement en faïence des murs.
1.7.2. Revêtements des sols
1.7.2.1. Revêtement en grès cérame

Matériaux :
Les matériaux proposés devront répondre aux spécifications communes de la norme NFP 61.311,
61.313 ainsi qu’aux prescriptions des normes dimensionnelles :
 carreaux grés cérame de 30 x 30 cm ;
 carreaux anti dérapant de 30 x 30 cm ;
 faïence de 20 x 30 cm.
Les critères de qualité retenus seront :

- la régularité d’aspect et de nuance dans les coloris choisis ;
- la caractéristique chimique donnant la résistance aux acides et aux alcalis ;
- les caractéristiques physiques donnant l’homogénéité, le coefficient d’absorption d’eau
et la résistance à la rupture par flexion et au poinçonnement.
En solution de base, la fourniture se fera dans les catalogues Cérabati ou similaire.
Mode d’exécution et de pose :
Tous les revêtements grès cérame seront exécutés sur les dalles livrées brutes. Les carreaux
seront posés sur mortier de pose d’épaisseur suffisante, avec coulis entre les joints. Le niveau fini
des carrelages correspondra à celui des chapes.
Les joints de Gros œuvre seront respectés et traités dans la forme, dans le mortier de pose et dans
le carrelage. Les revêtements seront fractionnés : pour toute surface supérieure à 60 m² dans les
circulations par tranche de 8 ml de longueur.
Ce fractionnement sera exécuté dans le mortier de pose et dans le carrelage.

151
Joints périphériques :
Pour les surfaces de revêtement supérieures à 12 m², un vide sera relevé entre la dernière rangée
de carreaux et le bord inférieur de la plinthe. Le vide de ces joints périphériques sera débarrassé
de tous dépôts, déchets, mortiers, puis rempli d’un matériau compressible, non pulvérulent.
Joints en carreaux. Les carreaux seront posés à joints réduits de 1 mm de large avec coulis de
remplissage en ciment pur, couleur à définir par le Maître d’œuvre.
Cornières d’arrêt :
Fourniture et pose d’une cornière 30x30 mm en acier à la jonction de deux revêtements de nature
différente (carrelage/chape) et en nez de marche.
Tolérances de pose :
A. planéité : 3 mm maximum sous règle de 2 m longueur promenée en tous sens
B. niveau : aucun point de carrelage ne doit se trouver à plus ou moins 2 mm de la
cote 0.00 rapportée au trait de niveau.
Carrelage de sol
Nettoyage et balayage du sol. Pose de carrelage grès cérame à la règle et à la batte au mortier
maigre. Joints droits réduits remplis au coulis de CEM I.
Caractéristiques : Classe : U 4 - P4 - E3 - C2
Séries : Standard et antidérapant
Format : 30 x 30 cm en parties courantes et 30 x 30 antidérapant dans
les pièces d’eau
Genre : Grès cérame
Teinte : Au choix du Maître d’Œuvre
Le prix s’applique, au mètre carré de carrelage posé.
.1 Carrelage antidérapant 30 x 30 cm et faïence 30 x 20 cm. Localisation : Aire d’abattage.
.2 Carrelage standard 30 x 30 cm. Localisation : bloc de bureaux. poste de contrôle
1.7.3. Plinthes
Plinthe en grès cérame 08 x 30 cm type droit, constituée par un carreau ordinaire coupé, pose à
bain de mortier. Caractéristiques identiques à celles des éléments de sol :
- angle constitué par l’arête des carreaux ;
- plinthe arrêtée sur les montants d’huisserie ;
- raccord d’enduit en partie supérieure.
Le prix s’applique, au mètre linéaire de plinthe posé.
Plinthes à gorge en grès 08x30 : bloc de bureaux et poste de contrôle
1.8. Revêtements muraux

Les carreaux de faïence proposés seront de choix commercial. L’émail sera régulier de ton
uniforme sans gerçures ou craquelures. La hauteur de pose sera de 2,40 m.
Ils seront posées à la colle ou au mortier de ciment, joints réduits, bord vif émaillé.
En cours de pose du revêtement, le carreleur devra l’exécution de toutes les découpes nécessaires
dans le revêtement faïence pour le passage des canalisations et tuyauteries diverses ainsi que

152
pour l’encastrement de tous boîtiers électriques (prises, interrupteurs) ou de distribution de

fluides divers.
Carreaux unis
Format : 20 x 30 cm
Couleur : au choix du Maître d’ouvrage
Aspect : mât
Le prix s’applique, au mètre carré de faïence posé.
1.9. Menuiseries
1.9.1. Menuiseries métallique
1.9.1.1. Généralités
L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de serrurerie et de menuiserie
métallique tels qu’ils figurent sur les documents graphiques et écrits. Les clauses techniques sont
celles définies par le DTU. N°37.1.
Les quincailleries et ferrages devront être adaptés aux différents types de menuiserie proposés.
Ils seront nécessairement de première qualité, en acier inoxydable, laiton chromé. Les modèles
seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.
Les divers matériaux utilisés pour l’exécution des travaux de serrurerie doivent répondre aux
spécifications des normes NF et à défaut aux dispositions de la documentation technique du
bâtiment (REEF). Toutes les serrureries seront exécutées soit en fers profilés, soit en tôle, soit en
tube.
Les portes sont ajustées en tenant compte d’un jeu suffisant pour la peinture.
Les béquilles, plaques de propreté et entrées de serrures ne sont posés l’exécution des peintures.
L’ajustage des parcloses dans les parties vitrées est dû par le menuisier, ainsi que leur fixation
définitive.
L’Entrepreneur devra la protection antirouille des éléments en métaux ferreux avant départ sur
chantier et les retouches après pose.
Toutes les portes seront dotées d’un butoir avec embout en caoutchouc, positionné de façon
à empêcher la poignée de heurter le mur. Les menuiseries seront dotées de cales de
maintien pour retenir les volets contre les coups de vent.
1.9.1.2. Porte métallique en grille avec battants latéraux mobiles 4,0 x 4,0
Portes métalliques auront une ossature en tubes acier rectangulaire ou en cornière. Le
remplissage sera en grilles métalliques sur une face selon les indications de l’Architecte.
Les rejets d’eau en partie basse et serrures de sécurité de type vachette.
Les pattes de scellement au nombre d’au moins quatre (4) par montant et quatre au niveau du
linteau s’enfonceront à une profondeur minimum de 10 cm.
Tôle double face en partie basse et au niveau de la serrure.
Localisation : Les deux entrées principales du bâtiment.

153
1.9.1.3. Porte métallique pleine (400x200 ; 400x240 ; 270x270 ; 150x220 ; 100x240 ;

100x220 ; 95x220 ; 70x220)
Cadre constitué de tubes ou de cornières de 60 mm à ailes égales sur les quatre sens ainsi que 2
traverses horizontales. Partie basse pleine sur une hauteur de 50 cm, faces en tôle 30/10° soudées
sur les cornières.
Partie haute Barreaudée verticalement, en tube serrurier de 40x40 (épaisseur 2 mm) soudé à
l’intérieur des cornières ou des tubes ; espacement = 15 cm.
Plaques en tôle 60/10° fixées côté intérieur à 1,10 m du sol pour recevoir le système de fermeture
par targette et cadenas.
Fermeture par targette coulissante horizontale et verticale y compris dispositif pour recevoir un
cadenas.
Y compris rail, guides, galets, fondations et scellements, toutes sujétions.
Localisation : CF. plan de menuiseries.
1.9.1.4. Porte métallique persienne 120x220 ; 80x220
Idem : 9.9.1.1
1.9.1.5. Fenêtre métallique persienne orientable et ouvrable à la française 1,20 x 1,20 ;
200x120
Les fenêtres métalliques persiennes seront à lames 10/10ème orientales et ouvrables à la
française; leurs cadres seront fixés au mur côté extérieur à l’aide de deux pattes de scellement
solidement ancrées à une profondeur minimum de 10 cm. Une targette assurera la position
fermée tandis qu’un dispositif de blocage maintiendra la fenêtre en position ouverte contre le
mur ou les poteaux. En plus un mécanisme assurera l’ouverture et la fermeture par pivotage des
lames du haut vers le bas pour chaque battant.
1.10. Peinture
L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de peinture tels qu’ils figurent sur les
documents graphiques et écrits.
Tous les apprêts nécessaires à une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite
adhérence des peintures seront dus, les énumérations d’apprêts données dans le cours de la
description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des minima.
Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations préparatoires telles que :
égrenage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, dégraissage, grattage
et nettoyage de la rouille, bouche pore etc. qui sont nécessaires à la bonne présentation de
l’ouvrage, ces opérations seront exécutées en conformité avec les prescriptions du CSTB.
L’entrepreneur devra préparer à ses frais et sur indication du maitre d’œuvre, des échantillons en
nombre suffisant, qui permettent de fixer les teintes définitives. Avant exécution du travail, des
surfaces témoins fixes seront réalisées en vérifiant que les caractéristiques imposées par le
présent descriptif en ce qui concerne la nature du travail et les quantités des matériaux sont bien
respectés.

154
En cours de travaux, l’entrepreneur devra assurer la protection des surfaces qui pourraient être
attaquées ou salies par les produits de peinturage.
La fourniture se fera sur présentation de catalogue et d’échantillons des produits.
1.10.2. Peintures sur maçonneries et ouvrages en béton

Support constitué par un enduit de ciment lissé ou en parement de béton brut résultant d’un
coffrage lisse.
Il serra effectuer à l’intérieur du bâtiment :
- égrenage,
- brossage,
- enduit repassé
- ponçage et époussetage,
- couche intermédiaire,
- révision
- couche de finition en peinture à huile mate sauf au plafond, où elle sera en fom de
couleur blanche.
Caractéristiques :
- Aspect : mâte
- Relief : lisse
- Teinte : suivant le choix du Maître d’œuvre.
1.10.2.1. Application de la chaux vive sur les maçonneries intérieures
1.10.2.2. Peinture à huile mat sur maçonneries intérieures.
1.10.2.3. Enduit peinture sur les plafonds
1.10.3. Peintures sur menuiseries et charpente
1.10.3.1. Peinture sur grille et menuiseries métalliques

Sur subjectiles contrôle et réceptionnés par l’entreprise et débarrassés de toutes traces de graisse,
d’huile, d’humidité, de ciment, de marquage à la craie et ne présentant aucun défaut de planéité,
il sera exécuter :
- un décapage, brossage, nettoyage, dépoussiérage ;
- une couche de peinture anti-corrosive ;
- un enduisage comprenant le rebouchage des trous, trous de calfeutrage, l’enduit de toutes
pièces entaillées des trous de vis etc.
- deux couches de laque brillante glycérophtalique
Aspect de finition : Soigné
Localisation : Portes et fenêtres métalliques ; grilles de protection ; et d’une façon plus générale
tous ouvrages de menuiseries métalliques.
1.10.3.2. Peinture sur charpentes métalliques

Tous les profilés sont livrés sur chantier avec deux couches de peintures antirouille.
- un brossage, nettoyage, dépoussiérage ;

155
- deux couches de laque brillante glycérophtalique.

Aspect de finition : Soigné
Localisation : Parties visibles de la charpente.
1.11. Voiries et réseaux divers

L'entrepreneur aura la charge de l'exécution de l'ensemble des travaux de Voiries, des Réseaux
Divers et des ouvrages de génie civil dans le cadre du présent projet.
Les documents de référence seront les suivants :
Le présent Cahier des Clauses techniques particulières CCTP ;
Le Cahier des Clauses Techniques Générales CCTG ;
Les pièces graphiques.
1.11.2. Implantation
L'entrepreneur procédera à l'implantation et au piquetage du tracé des voiries et parkings, des
réseaux techniques enterrés, ainsi que des ouvrages de génie civil qui les accompagnent.
Un document indiquant toutes les cotes d'implantation sera remis au Maître d'Œuvre pour
approbation avant le début des travaux. Tous les travaux d'implantation et de piquetage feront
l'objet d'une réception.
Le montant des prestations est évalué au forfait, pour l'ensemble des travaux.
Concerne: les voiries, les réseaux enterrés et les ouvrages divers de génie civil.
1.11.2.1. Espaces verts

L’entrepreneur responsable du présent lot aura à sa charge la réalisation des espaces verts tels
que décrits ci-après.
L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver les plantations des attaques
des insectes et maladies cryptogamiques. Elle assurera le traitement de plantes et arbres par la
pulvérisation de produits antiparasitaires. Ces produits devront être au préalable agréés par le
Maître d'Œuvre.
L'entreprise assurera l’arrosage et l’entretien de ces espaces et des plantations pendant 3 mois
ainsi que leur remplacement éventuel durant cette période en cas de maladie ou de mort.
Remblai en terre végétale : Mise en œuvre de terre végétale propre et saine, soit issue des
décapages de début de chantier soit provenant d’emprunt. Ces terres seront mises en place par
couches de 20 cm compactées, jusqu’à obtenir les niveaux définitifs du projet y compris
modelage et dressement, réglage des pentes et façon de talus de raccordement si nécessaire.
Nivellement de façon que l'aspect soit agréable à l'œil, suivant les instructions du maître d’œuvre
et incorporation d'engrais et d'amendements organiques nécessaires pour assurer une bonne
pousse des végétaux.
Engazonnement : L'entrepreneur devra l'engazonnement comprenant le travail du sol,
l'épierrage, la fourniture et l'incorporation d'engrais complémentaires le cas échéant, le
nivellement définitif, le semis des graines (dont la formule de mélange aura été présentée et
agrée par maître d’œuvre) le recouvrement de celle-ci, le roulage, la reprise des manques après
levée, y compris toute fourniture et première tonte.

156
Plantation des fleurs et arbustes : Fourniture et plantation de végétaux décoratifs Y compris

l'ouverture de tranchées de 0,60 m x 0,40, la reprise et l’évacuation des éléments impropres ; la
fourniture de terres végétales avec incorporation d'engrais complémentaires le cas échéant pour
assurer une bonne pousse des végétaux.
Végétaux ; essences locales au choix du maître d’œuvre ; eucalyptus ; palmier etc. y compris
réglage, arrosage et taille.
Localisation : voir plan d’aménagement.
1.11.3. Murs de clôture
1.11.3.1. Clôture maçonnée

Mur de clôture en briques pleines 15cm, hauteur 2,00 m suivant détails (fouilles, semelles,
longrines, béton en élévation y compris lisses de couronnement, enduits sur toutes les faces vues,
et peinture type FOM. Les joints de dilatation seront prévus à chaque 20 mètres.
1.12. Plomberie sanitaire

1.12.1. Description sommaire des installations à réaliser
L’alimentation en eau du présent projet se fera à partir d’un forage muni de pompe solaire type
Lorens.
Les travaux de plomberie sanitaire comprennent :
- Réalisation d’un château d’eau métallique de 5m3 équipé de pompe système solaire ;
- Fourniture et pose d’un sur-presseur de 10 m 3 /h et la HMT = 40 C.E
- La connexion des bâtiments à la source d’eau ;
- Les évacuations des eaux usées et eaux vannes des bâtiments ;
- Les fosses septiques et leur raccordement aux puisards ;
- Les réseaux d’évacuations eaux pluviales des bâtiments ;
- Le réseau d’arrosage extérieur.
1.12.1.1. Dispositions Générales :

Avant commencement des travaux, l’entreprise devra effectuer et remettre au maître d’ouvrage
une étude complète d’exécution pour approbation.
Cette étude comprendra (liste non exhaustive) :
Plans, détails, stipulant les installations du présent lot, les sections, les diamètres, débits,
référence matériels, réalises sur plate-forme informatique / format Autocad, plans au 1/100éme +
détails 1/40éme.
L’attention de l’entreprise est portée sur le fait que la liste des ouvrages à exécuter au titre du
présent lot n’est pas limitative. Les travaux à exécuter sont indiqués sur les plans et dans le cadre
quantitatif et tout ouvrage ainsi repéré, même s’il n’en est pas fait mention dans les présentes
spécifications. D’une manière générale, l’entreprise doit fournir les installations complètes avec
toutes les sujétions requises et en ordre de service, suivant les règles de l’art et les normes DTU
et arrêtés applicables aux travaux de cette nature.

157
Le poste inclus également les fouilles en tranchées (profondeur mini. 0,80 m sous le sol fini,
largeur 50 cm), la pose du lit de sable, du grillage avertisseur et le remblaiement des tranchées,
les fourreaux pour traversées des maçonneries et toutes sujétions pour l'ensemble des prestations.
1.12.1.1.1. Nature des canalisations

Tuyauterie en PVC (pour eau froide enterrée et réseau principal)
Les tuyauteries d’eau potable et les raccords seront réalisés en tube CPVC PN 16 dans les
qualités suivantes :
Non inflammable (classement feu M1)
Dimensions conformes aux normes NF EN 1452
Coloris brun
Absence de corrosion
Utilisable de 5°c à + 90 °c
Jonction par soudure à froid
Tuyauterie en CUIVRE (pour EF et ECS à l’intérieur du bâtiment)
Les tuyauteries des appareils de mesures seront réalisées en tube cuivre non recuit avec raccords
filetés suivant norme NFA 51.120. Le réseau d’eau froide sanitaire principal à l’intérieur des
bâtiments seront réalisé par des tuyauteries en cuivre.
Tuyauterie en MATIÈRE PLASTIQUE
Ces tuyauteries seront conformes à la norme NF T 54.002 quelles que soient la composition et
l’utilisation.
1.12.1.1.2. Distribution d’eau froide sanitaire

Tous les calculs de débit et de diamètres seront établis suivant le DTU.60.11 d’octobre 1988.
Pour les calculs des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des eaux
pluviales. Pour les autres équipements, il sera conforme aux DTU.
La pression en tous point de l’installation ne sera jamais supérieure à 3 bars ni inférieure à 0.8
bar sauf dans le cas d’utilisation de robinets de chasse, mitigeurs à forte perte de charge, ou la
pression ne peut être inférieure à 1.5 bars quelles que soient les variations de pression du réseau
d’alimentation.
Le réseau principal d’eau froide sanitaire sera alimenté par un point d’eau (forage +
château).
Le tracé des réseaux, colonnes montantes et alimentation à prévoir seront conformes aux
plans techniques.
Seuls les circuits de distribution à l’intérieur seront exécutés en tube cuivre rouge écroui à
partir du réseau principal.
Pose en enterré
Les canalisations PVC pression peuvent être posées enterrées à condition de respecter les
précautions d’usage suivantes :
 Le fond de la fouille devra être bien dressé et débarrassé des matériaux de grosse
granulométrie et des affleurements de points durs
 Un lit de pose soigneusement compacté de 10 cm minimum sera réalisé en sable propre 0/10
contenant moins de 10% de fines avec grillage avertisseur Bleu.
 Le remblai directement en contact avec la canalisation (composé de sable contenant moins de
12% de fines et exempt de gravier de diamètre supérieur à 30 mm recouvrira celle-ci 15 cm
minimum et sera compacté. Le remblai de couverture sera compacté par couches successives

158
composées des matériaux issus de la fouille et contenant moins de 30% d’élément supérieurs
à 20 mm. La hauteur totale minimale de remblais au-dessus de la canalisation sera de :
 cas général : 60 cm
 passage roulant 80 cm
 sous dalle béton 40 cm
1.12.1.1.3. Base de dimensionnement des installations EFS et ECS

 Pression au point le plus élevé du réseau :
0.3 Bar mini à l’heure de pointe de consommation.
 Pression maxi au robinet :
3 bars maxi (au-delà hors normes acoustique – NF D 18.201)
Pour les calculs, prendre en considération 1 bar au robinet le plus défavorisé.
1.12.1.2. Chutes, Ventilations et Collecteurs :

 Les chutes, ventilations primaires et collecteurs seront exécutés en tuyaux et raccords
P.V.C.
 Les jonctions des tuyaux et raccords se feront par emboîtement et colle appropriée ;
 Les chutes seront prolongées en ventilations primaires en terrasse avec le même
diamètre ; débouchant au-dessus de la toiture à au moins 60 cm, et protégé par un
chapeau de ventilation primaire, diamètre 100. cette ventilation est obligatoire, afin de
permettre une bonne aération des canalisations et éviter les phénomènes d’aspiration de
la garde d’eau des siphons.
 Les collecteurs enterrés sous dallage, seront exécutés en P.V.C. ;
 Les chutes seront équipées de joints de dilatations en P.V.C. à chaque point fixe.
 Le joint de dilatation est situé entre deux points fixes.
1.12.1.3. Dispositifs de Dégorgement et de Visite sur Réseaux d’Evacuation

 Tampons de dégorgement hermétiques en extrémité des collecteurs rampants
d’appareils et d’équipement sanitaire, et des antennes des collecteurs en élévation ;
 Té avec tampon de dégorgement hermétique tous les 10 mètres maximums sur les
dévoiements et collecteurs principaux en élévation ;
 Prévoir en règle, tous les tampons de dégorgement et de visite nécessaire au bon
entretien des réseaux d’évacuation EU & EV ; leur nombre et leur disposition devront
être soumis et approuvés par le Maître d’œuvre.
1.12.1.4. Pose en enterré

Ces prescriptions sont applicables à la fois aux parties des réseaux situées dans l'emprise des
ouvrages, qu'en dehors de celle-ci.
 Les canalisations sont disposées sur le lit de pose sans fourreau.
 Seuls les assemblages par collage et les assemblages par bague de joint, peuvent être
réalisés dans les parties enterrées.

159
 Le fond des tranchées est dressé ou corrigé à l'aide de sable fin, de façon à ce que les
canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur et recouvertes de grillage
avertisseur BLEU des niches sont ménagées pour la confection des joints.
 Le remblayage de la fouille doit être exécuté en éléments fins et homogènes (terre
épierrée, sable), jusqu'à 0,20 m au-dessus de la tuyauterie.
1.12.1.5. Trace – implantation :

Le tracé des réseaux, les attentes à prévoir et les implantations des équipements seront conformes
aux plans techniques.
Colonne de chute
Les calculs et abaques donnent le diamètre nominal de la colonne de chute des eaux usées = DN
100
Collecteur horizontal
Le diamètre nominal du collecteur horizontal = DN 125
LES COLLIERS
Les colliers de fixation peuvent être métalliques ou en matière plastique. Ils doivent être conçus
pour supporter la canalisation en service sans la blesser.
Les fixations (percements, scellements) doivent être compatibles avec la nature de la paroi. Elles
sont interdites dans les poutrelles précontraintes.
Les colliers sont montés sans serrage à force pour permettre un léger glissement. Ils supportent
mais ne bloquent pas les canalisations (à l’exception de points fixes).
Les crochets et les fils métalliques sont interdits.
Espacement des colliers

L’espacement maximal à respecter entre les colliers, est donné dans le tableau ci-dessous :
Diamètre extérieur (mm) Espacement des colliers (cm)
HORIZONTAL VERTICAL
Ø 32 - Ø 63 50 < 270
Ø 75 - Ø 140 80 < 270
Ø 160 - Ø 250 100 < 270
Canalisations Verticales
Le joint de dilatation est situé entre deux (2) points fixes.
Les points fixes seront constitués par un encastrement, un scellement, un collier serré sur le tube,
les branchements situés à plus de 2 m d’un point fixe doivent être réalisés de façon à constituer
eux-mêmes un point fixe.
La distance (en m) entre deux (2) points fixes, ne sera jamais supérieure à :
- 3 pour les vidanges individuelles ;
- 4 pour les canalisations verticales.
Les colliers de fixation à l’exception de points fixes seront disposés non pas sur les coudes ou sur
les tés, mais sur les parties droites à une distance des coudes ou de tés d’au moins 0,20 m.
Canalisations Horizontales :

160
Pour les collecteurs d’allure horizontale, la distance entre deux points fixes ne sera jamais
supérieure à 8 m.
Toute longueur droite de canalisation supérieure à 1 m, comprise entre deux points fixes doit
comporter un assemblage coulissant (manchon de dilatation).
Remarque : il faudra surtout éviter d’utiliser des tubes destinés aux EP pour évacuer des EU.
1.12.2. Évacuation des eaux pluviales
1.12.2.1. Principe
Les eaux pluviales des terrasses seront évacuées gravitairement à l’aide de moignons en plomb
cylindrique en équerre avec platine épaisseur = 3 mm ayant le même diamètre que la chute
correspondante.
1.12.2.2. Nature des canalisations

Les chutes eaux pluviales seront exécutés en tubes en polychlorure de vinyle non plastifié ( PVC
) pour installations d'évacuation sans pression des eaux pluviales et raccords P.V.C. épaisseur
minimale 1.9 mm, les jonctions des tuyaux et raccords se feront par emboîtement et colle
appropriée à solvant fort.
1.12.2.3. Trace
Le tracé descentes E.P sera conforme aux plans techniques.
1.12.2.4. Calculs
Conformément au D.T.U. 60.11.
Pour éviter les risques d’obstruction, le diamètre minimal des tuyaux de descente est fixé
à 11 cm. Les diamètres des tuyaux de descente seront déterminés en fonction de la
surface en plan de la toiture ou partie de toiture desservie : un centimètre carré de section
de tuyau de descente évacue environ un mètre carré de surface de couverture de plan.
Le diamètre du moignon peut être légèrement inférieur pour tenir compte de l’épaisseur
du matériau constitutif.
Protection
La protection des descentes eaux pluviales sera assurée par des crapaudines en fil de fer
galvanisé qui seront placées à l’entrée des moignons en plomb.
Les tuyaux ne devront pas être appuyés directement sur les murs de façade : les séparer
de ceux-ci d’au moins 0.02 m.
Lorsque le tuyau de descente devra traverser un balcon ou une corniche, il faut placer un
fourreau en PVC pour isoler le tuyau de la maçonnerie.
Dans le cas de tuyaux de descente exposés aux chocs en partie basse, il sera prévu des
dispositifs de protection mécanique en partie basse (fourreau métallique).
Les colliers de fixation peuvent être métalliques ou en matière plastique, ils doivent être conçus
pour supporter la canalisation en service sans la blesser.

161
Les fixations (percements, scellements) doivent être compatibles avec la nature de la paroi.
1.12.3. Jonction et Fixation

La jonction des tuyaux s’effectue par emboîtement.
Les tuyaux sont fixés à l’aide de colliers disposés en tête des éléments. Ils sont posés à raison
d’un collier au moins par élément.
La pose doit tenir compte des mouvements propres au matériau. Des assemblages coulissants
doivent être prévus, dans les descentes d'allure verticale, rectiligne, de longueur supérieure ou
égale à 4 mètres, pour absorber les variations linéaires dues à la dilatation et au retrait des tubes.
Ces assemblages peuvent être constitués d'un bout mâle dans une emboîture, sans collage, avec
une garde pour la dilatation.
La dilatation est au maximum de 0,8 mm par mètre de tuyauterie pour un écart de température
moyenne du tube de 10 °C.
Pour que ces assemblages coulissants puissent jouer leur rôle, des points fixes doivent être
prévus, immédiatement sous la naissance pour supporter l'ensemble de la canalisation, puis
immédiatement à l'aval de chaque assemblage coulissant.
Ces points fixes sont constitués par un encastrement ou un scellement, un changement de
direction, ou un collier serré sur le tube.
1.13. Evacuation des infiltrations d’eau de pluie et de lavage

1.13.1. Regards Étanches
Les parois en béton, faisant 0,30 d’épaisseur finie, y compris un enduit au mortier de ciment n°7,
lisse avec angles arrondis, radier en béton de ciment dosé à 250 Kg, fêlure à la partie supérieure
pour recevoir un tampon hermétique de 8 cm d’épaisseur en béton de ciment n°5, armé de fer
rond de 8 mm à maille de 0,10 x 0,15 cm y compris fouilles de tout le terrain, transport à la
décharge publique des terres excédent les regards dont la section ci-dessous indiquée ont une
profondeur moyenne
Les regards de visite seront du type carré avec parois et radiers en béton armé épaisseur parois =
15 cm. Les regards comprendront les travaux et fournitures suivants :
- fouilles ;
- les terrassements, blindage des fouilles et équipements;
- la fourniture et mise en œuvre de béton, aciers et coffrage;
- le remblaiement autour de l’ouvrage.
1.14. Qualité des canalisations d’alimentation

1.14.1. Tubes PVC
Les canalisations en PVC pour alimentation, qu’elles soient posées à l’intérieur ou à l’extérieur
des bâtiments seront prévues pour une pression de service de 16 bars. Les canalisations en PVC
pour évacuation seront en polyéthylène basse densité. Pose et assemblage conformes aux normes
et DTU en vigueur.

162
1.14.2. Tubes acier

Les tubes d’acier seront conformes aux normes NF A 49 115 et NF 49 145. Ils seront galvanisés
intérieurement et extérieurement. Les manchons seront galvanisés à chaud et comporteront un
marquage lisible et indélébile.
Les raccords éventuels seront en fonte malléable galvanisé à chaud intérieurement et
extérieurement. Assemblages réalisés par filetage jusqu’au diamètre 50, 60 par soudo-brasure
pour les diamètres supérieurs. Les supports seront en acier galvanisé.
1.14.3. Tubes cuivre

Du type étiré à froid, sans soudure, légèrement écroui. Les épaisseurs minima pour la série
pression seront de 1 mm jusqu’à 0.20 mm, de 1.6 mm jusqu’à 0.34 mm au-dessus. Jonction
réalisée par raccords à collets battus ou par soudure capillaire. Pour les gros diamètres,
l’Entrepreneur pourra réaliser les raccordements par des emboîtures longues soudées à l’étain.
Une attention toute particulière sera apportée aux possibilités de couple entre canalisation en fer
et celle en cuivre.
1.14.4. Canalisation réseaux EF

Canalisations en PVC ; pression 16 bars.
a) – Enterrés
Depuis la source d’eau (château d’eau) mise en œuvre :
- jusqu’aux appareils sanitaires avec by pass depuis le surpresseur
- jusqu’aux robinets de puisage ou d’arrosage installés dans la cour.
- jusqu’aux robinets d’incendie armée.
Les canalisations d’alimentation enterrées seront posées en fond de fouilles sur lit de sable.
Le calage et la couverture seront effectués au sable fin jusqu’à 0.10m au-dessus de la
génératrice supérieure des canalisations.
Le remblai sera effectué avec les déblais exempts de cailloux. Grillage avertisseur aux
couleurs conventionnelles placé 30 cm au-dessus de la canalisation.
Compris tranchée à la charge du présent lot.
b) Canalisations en acier galvanisé
- encastré : distribution horizontale vers les appareils et points de puisage
- les canalisations en tube fer galvanisé seront filetées et assemblées par manchons et
raccords en fonte malléable galvanisées ou assemblées par soudo-brasure.
Le cintrage à chaud est interdit.

La partie encastrée du réseau sera placée sous gaines permettant la libre dilatation des
conduites.
La partie en élévation du réseau sera fixée par suspentes galvanisées ou par colliers
galvanisés démontables à raison de : - 1 collier tous les 1.50 m jusqu’à 0 20
2.50 m de 0 21 à 0 40
3.00 m au-dessus de 0 40
Toutes les ferrures non galvanisées recevront une couche de peinture antirouille avant et après
pose.
La partie encastrée du réseau sera placée sous gaines permettant la libre dilatation des conduites.
Les réseaux comporteront tous les dispositifs nécessaires :
- clapets anti-retour

163
- vannes d’isolement
- robinet d’arrêt (minima : 1 par salle d’eau avec un maximum de 3 appareils par robinet)
- anti-bélier
- purges
- dégazage
- dispositifs anti-vibratiles
- jonction cuivre acier anti-électrolytique
- fourreaux aux passages des planchers et des murs
Les tuyauteries seront façonnées avec soin, elles seront placées avec un souci d’esthétique,
parallèles et d’aplomb. Les fourreaux placés aux passes des murs, cloisons, planchers seront
constitués par des tubes métalliques avec interposition entre le tube et le fourreau d’une coquille
de laine de verre assurant la dilatation et l’isolation phonique.
ROBINETTERIE
La robinetterie sera du type PN 16 à volant de manœuvre. Les assemblages seront exécutés par
bride pour les diamètres supérieurs à 50 mm et avec raccord union pour les diamètres inférieurs.
Les robinets devront être présentés au Maître d’œuvre accompagnés du procès-verbal de
classement phonique (valeur minimale comprise entre 15 et 25 db (A).
1.15. Ouvrages d’Assainissement

Fosses septiques
Les fosses septiques recevront les eaux usées collectées au niveau des bâtiments et des blocs de
sanitaire.
Elles comportent trois compartiments :

Deux volumes de réception (rétention et traitement) dimensionnés en fonction du nombre
d'usagers, et éventuellement du débit probable des eaux usées qui y sont déversées.
Un regard de prélèvement proportionnellement dimensionné, à la sortie de la seconde fosse de
traitement, les eaux sont épurées dans la cavité du filtre bactérien percolateur. Cette partie de
l'ouvrage peut être séparée de l'ensemble selon les incidences techniques et économiques
envisagées par le projet.
Le radier aura une épaisseur de 15 cm de béton non armé, et la couverture sera en béton armé de
15 cm d'épaisseur minimum, dosage 350 kg/m3. Les fosses se trouvant sur les pistes
carrossables auront une couverture d’épaisseur 20 cm.
Les parois en maçonnerie d'agglomérés de ciment pleins de 20 cm, compris chaînages verticaux
et horizontaux en B.A., enduits au mortier de ciment hydrofuge et toutes sujétions pour
l'étanchéité de l'ensemble. La ventilation des cavités sera assurée par un tube PVC terminé par un
té (h : 2,50 m). Diamètre du tube d'aération : 100 mm.
Trappes de visite et couvertures escamotables, raccordements divers etc.
Les parois en contact avec la terre recevront deux couches croisées de bitume fluidifié courant.
La prestation comprend :
L’excavation en pleine masse
L’exécution des parois en maçonnerie d’agglos pleines
La réalisation des enduits intérieurs et extérieurs

164
La fourniture et la mise en œuvre du filtre bactérien

La réalisation de la dalle de couverture avec trappe de visite
La pose de l’aération
Le prix s'applique à l’unité complète de fosse réalisée.
Puisards pour eaux usées
Les eaux usées ainsi que les eaux épurées provenant des fosses septiques seront rejetées en fin de
course, dans des puits filtrants. [à condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points
d’eau destinés à la consommation humaine. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas
remplies (terrains imperméables sur une grande profondeur, nappe d’eau à faible profondeur,
proximité immédiate de puits servant à la consommation humaine), les puits filtrants devront
être remplacés par un dispositif d’épandage des eaux adapté à la configuration du site et défini
sous le contrôle du Maître d’œuvre].
Les volumes, côtes et dimensions de ces puits seront à déterminer par l'Entreprise adjudicataire
en fonction de la nature du sol et du débit des eaux qui y arrivent.
Le diamètre du puits n'excèdera pas 250 cm, sans pour autant descendre au-dessous de 120 cm.
La profondeur aura 200 cm au minimum.
Au-dessous, la profondeur de la zone d'infiltration sera déterminée en fonction de la surface

latérale en contact avec le terrain et le nombre d'usagers. Cette zone sera remplie de blocs
latéritiques ou moellons filtrants.
La couverture sera en béton armé dosé à 350 kg/m³, épaisseur de 12 cm au moins, et la visite sera
assurée à l'aide d'une trappe de 60 x 60 cm, fermeture en dalle pleine de 12 cm d'épaisseur au
moins, comprenant une poignée de levage escamotable.
La ventilation des puits sera assurée par un tube PVC terminé par un té (h: 2,50 m). Diamètre du
tube d'aération : 80 mm.
Le prix s'applique à l’unité complète de puisard réalisé

Regards :
Exécution de regards simples de visite selon le plan d'exécution.
Leurs dimensions en plan dépendent du nombre de canalisations arrivant dans l'ouvrage ou en
partant. La profondeur de chaque regard sera fonction de sa position dans le réseau.
Composition :
Radier en béton dosé à 300 kg/m3
Cunette profilée en béton maigre
Parois verticales en agglos de ciment plein d'épaisseur 15 cm
Enduit ciment intérieur et extérieur, 2 couches croisées de Flinkote côté extérieur
Couverture en béton armé avec 2 poignées de levage.
Le prix s'applique à l’unité de regard réalisé.
a) Réception provisoire

165
Si lors des essais, les installations ont satisfait à toutes les conditions imposées par le présent
cahier des prescriptions techniques, et par le devis descriptif et si elles n'ont relevé aucun défaut
tenant à la qualité des matériaux pièces et appareils en faisant partie ou à leur mise en œuvre, la
réception provisoire sera prononcée par le Maître d'Ouvrage.
Dans le cas contraire, cette réception sera remise jusqu'au jour où il pourra être
constaté que ces conditions sont remplies.
Si tout ou une partie des essais définis à l'article précédent devraient être de nouveau fait par le
Bureau de Contrôle, ils seraient également facturés à la vacation à l'Entrepreneur du présent lot.
b) Réception définitive
La réception définitive de l'installation sera prononcée un an après la réception provisoire si,
pendant ce temps elle n'a pas cessé de répondre aux prescriptions du présent Cahier des
Prescriptions Techniques, et celles du devis descriptif.
Pendant cette période d’un an, l'entrepreneur demeurera responsable du bon état, de la bonne
marche de l'installation sauf erreur manifeste de manœuvre, mauvais usage ou détérioration dont
il ne serait pas responsable.
Dans la mesure ainsi définie de sa responsabilité, il sera tenu de procéder, à ses frais et sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, au remplacement de toutes pièces, organes ou parties de
l'installation qui ne conviendraient pas à leur objet pour quelques raisons que ce soit : vices de
matières, de montage, de construction, de conception, etc.
Pendant la période de garantie, l'entrepreneur devra assurer l'entretien du matériel. Son offre
devra donc inclure cette prestation.
Pièces à fournir par l'entreprise
L’entrepreneur devra produire pour l’exécution des travaux les documents suivants :
a) Avant le commencement des travaux
Dans un délai de deux semaines qui suit la notification de l'approbation du marché,
l'Entrepreneur retenu doit remettre au Maître d'Ouvrage son projet complet en cinq exemplaires.
Il s’agit de :
- Les plans des ouvertures et trous à réserver par l'Entrepreneur de Gros Œuvre,
- Les notes de calcul relatives au bilan de puissance, à la détermination des calibres des
disjoncteurs et section des câbles.
- Les plans des armoires et tableaux électriques et leurs diagrammes de distribution.
- Les plans d’exécution des mises à la terre.
- Le programme des essais et planning de mise au point des installations.
b) Pour approbation avant la réception
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant :
1. Nomenclature simple et claire des installations ;
2. Nomenclature des matériels avec repères ;
3. Notices descriptives et d'entretien des constructeurs des principaux matériels ;
4. Certificats de conformité et de garantie spécifique des matériels ;
5. Plans de récolement des installations ;
6. Schémas de récolement électriques.
Les schémas électriques seront disposés chacun dans leur propre armoire.

166
1.15.1. Plan d’évacuation

Des plans d’évacuation seront affichés dans les locaux du bloc des bureaux.
Clause type
Equivalence des normes et des codes
Toutes les fois que dans le marché il est fait référence à des normes et codes spécifiques que
doivent satisfaire les biens et matériels à fournir et des travaux à effectuer ou tester, les
dispositions de la dernière édition ou révision des normes et codes pertinents en vigueur
s’appliqueront à moins que le marché n’en dispose autrement. Lorsque lesdits normes et codes
sont nationaux, ou se rapportent à un pays ou région spécifique, d’autres normes qui font autorité
et qui assurent une qualité sensiblement égale ou supérieure aux normes et codes spécifiés seront
acceptés, sous réserve de l’examen préalable et du consentement écrit du maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur décrira pleinement par écrit les différences entre les normes spécifiées et les
variantes proposées et les soumettra au maître de l’ouvrage au moins 28 jours avant la date à
laquelle l’entrepreneur désire le consentement du maître de l’ouvrage. Si celui-ci détermine que
lesdites déviations n’assurent pas une qualité sensiblement égale ou supérieure, l’entrepreneur se
conformera aux normes indiquées dans les documents.

167
2. Documents graphiques et plans

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178
Section V. Cahier des Clauses administratives

générales
Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux s’applique au
présent marché»

179
Section VI. Cahier des Clauses Administratives

Particulières (CCAP)
Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui suivent
complètent les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ci-dessus.
Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après prévaudront sur
celles des Clauses administratives générales (Les dispositions du CCAP prévalent sur celles du
CCAG). Le numéro de la Clause générale à laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué
dans la colonne centrale relative aux articles du CCAG.
[Incorporer intégralement le CCAP du marché dans le DAO].
CONDITIONS ARTICLES DISPOSITIONS

Désignation des 4.1.1 Maître d’Ouvrage : Direction Nationale des
intervenants Voir définitions Productions et des Industries Animales DNPIA
dans le Code des Route de Koulouba Tél : 20 23 12 17 Bamako –
Marchés Publics
Mali
Maître d’Ouvrage délégué (le cas échéant) :
Chef de Projet : Intervention « AREPK - Koulikoro
Personne Responsable du Marché : Intervention «
AREPK – Koulikoro »
Maître d’Œuvre :
Groupement 4.2.2 [Note : selon le Code des Marchés publics (Art 31 1
d’Entreprise et 2) « Les candidats aux marchés publics peuvent
se grouper pour concourir à l'obtention des
marchés publics sous forme de groupements
d'entreprises solidaires ou de groupements
d'entreprises conjointes, sous réserve de respecter
les règles interdisant les entraves à la concurrence.
Les membres du groupement sont conjoints lorsque
chacun de ses membres s’engage à exécuter une ou
plusieurs parties du marché identifiées quant à leur
nature et à leur prix sans encourir de responsabilité
quant à l'exécution des autres parties du marché.
Les membres du groupement sont solidaires lorsque
chacun de ses membres est engagé pour la totalité
du marché »
En général, l’Autorité contractante souhaitera que
le groupement soit solidaire, et il n’y aura pas lieu
de modifier le CCAG. Dans le cas où l’Autorité
contractante souhaiterait que le groupement soit

180

conjoint, insérer ici la disposition suivante : « les
membres du groupement seront conjoints au sens
du Code des Marchés publics »].
Documents contractuels 5.2 (e) Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et

dossiers géotechniques
[Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références]
5.2 (h) Décomposition des prix forfaitaires et/ou sous détail
des prix unitaires. N/A
[Insérer, le cas échéant]
5.2 (j) Les autres documents contractuels
[Insérer, le cas échéant]
Estimation des 6.8 [Délai de remise de l’estimation]
engagements financiers
du Maître d’Ouvrage
Garanties 7.1.1 La garantie de bonne exécution sera de [5%] du
Montant du Marché.
Retenue de garantie 7.2.1 La retenue de garantie sera de [5%].
Assurances 7.3.1 Les polices d’assurances suivantes sont requises au
titre du présent Marché pour les montants minimum
indiqués ci-après : [Insérer, les montants de couverture
requis]]
7.3.2 Assurance des risques causés à des tiers:
7.3.3 Assurance des accidents de travail
7.3.4 Assurance “Tous risques chantier”:
[Indiquer ici un montant tenant compte de la valeur des biens
existants du Maître d’Ouvrage qui sont couverts par cette
assurance.]
7.3.5 Assurance couvrant la responsabilité décennale:
Contenu des prix 11.1.1 Le marché est exempté des impôts et taxes
suivants : La convention spécifique du 13/09/2017 signée
entre l’Etat Malien et le Royaume de Belgique.
11.1.2 Les prix sont exprimés en FCFA
11.1.3 e) Les prestations suivantes sont fournies par le Maître
d’ouvrage [Insérer les prestations] :NA
[Si aucune prestation n’est fournie par le Maître

181

d’ouvrage, supprimer cette clause]
Révision des prix 11.4.2 Les prix sont fermes et les dispositions de l’Article
11.4.2 du CCAG relatif à la révision des prix ne
sont pas applicables.
Actualisation des prix 11.4.3 Si les prix du Marché sont fermes, le Montant du
Marché est actualisable en application du coefficient
“ACT” calculé selon la formule suivante :
ACT = (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ...
dans laquelle :
ACT est le coefficient d’actualisation qui
s’appliquera au Montant du Marché. Le montant à
payer fera l’objet d’une actualisation par la
multiplication du coefficient ACT.
(a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de
pondération des facteurs sujets à actualisation sur la
base des valeurs des indices, T, S, F, etc.
Les valeurs respectives des paramètres a, b, c, etc.
sont fixées ci-après, étant précisé que
a + b + c + etc = 1.
T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur
des indices correspondants aux facteurs inclus dans
la formule; la définition et l’origine de ces indices
sont spécifiées ci-dessous étant précisé que les
valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur à la
date d’actualisation du prix, et les valeurs To, So,
Fo, etc. sont celles en vigueur à la date limite de
validité des offres.
[Insérer les valeurs de X, a, b, c, d, etc… et la
définition spécifique des indices T, S, F etc.. utilisés
dans la formule]
Impôts, droits, taxes, Les prix du présent Marché sont réputés ne pas
redevances, cotisations comprendre les montants dus au titre des impôts,
droits et obligations suivants :
[Insérer la liste des exemptions] (Article 11.5.2 du
CCAG)
11.5.2
Travaux en régie 12.3.1 a) Les modalités de calcul de la rémunération des

182

travaux en régie sont les suivantes :
Les salaires et indemnités versées à l’occasion de
travaux en régie passibles des charges salariales
seront majorés dans les conditions ci-après: charges
salariales : [….], frais généraux, impôts, taxes et
bénéfices […]. NA
12.3.1 b) Les autres sommes dépensées à l’occasion de
travaux en régie seront majorées dans les conditions
ci-après: frais généraux, impôts, taxes et bénéfices
[…]NA
Pourcentage maximum 12.3.2 Le pourcentage est de :Sans objet
des travaux en régie par
rapport au Montant du
Marché
Acomptes sur 12.4 Sans objet
approvisionnement
Avance forfaitaire de 12.5 Le mode de calcul de l’avance est le suivant :
démarrage a) pourcentage par rapport au Montant du
Marché: (Conformément à l’article 105 du
CMP, le montant total des avances
accordées au titre d’un marché déterminé ne
peut en aucun cas excéder vingt pour cent
(20 %) du montant du marché initial)
b) L’avance sur les paiements contractuels sera
remboursée comme suit:
[Insérer la méthode et le rythme d’imputation]
Intérêts moratoires 12.7 Taux mensuel : taux d’escompte de la BCEAO
augmenté de un point
Modalités de règlement 14.2.3 Les paiements à l’Entrepreneur seront effectués au
des acomptes compte bancaire suivant :
[Indiquer le compte bancaire]
Force majeure 19.3 Seuil des intempéries constituant un cas de force
majeure :
Délai d’exécution 20.1.1 Le délai d’exécution des travaux est de cent vingt
120 jours et court à partir de la date de réception de
l’O.S de démarrage des travaux
Prolongation des délais 20.2.2 Seuil des intempéries entraînant une prolongation
d’exécution pour cause des délais d’exécution des travaux :
d’aléas climatiques Nombre de journées d’intempéries prévisibles :

183

Prolongation des délais 20.2.4 Seuil de prolongation des délais d’exécution
d’exécution ouvrant ouvrant droit à résiliation du Marché :
droit à résiliation
Pénalités et retenues 21.1 La pénalité journalière pour retard dans l’exécution
est fixée à : 1/2500ème
21.6 Le montant maximum des pénalités est de : 10%
Prise en charge, 27.4 [indiquer, le cas échéant, les conditions particulières dans
manutention et lesquelles l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations
nécessaires de déchargement, de débarquement, de
conservation par manutention, de rechargement et de transport, jusque et y
l’Entrepreneur des compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux,
matériaux et produits produits ou composants].N/A
fournis par le Maître
d’Ouvrage dans le
cadre du Marché
Préparation des 29.1 Durée de la période de mobilisation :1/2 mois
travaux
Programme d’exécution 29.2 Délai de soumission du programme
d’exécution :1/2 mois
Plan de sécurité et 29.3 Plan de sécurité et d’hygiène : Paragraphe 32.4 du

d’hygiène CCAG
Maintien des 32.6.1 Paragraphe 32.6 du CCAG
communications et de
l’écoulement des eaux
Réception provisoire 41.1 Les modalités de réception par tranche de travaux
sont les suivantes : [Insérer si applicable]
Modification du délai du début des opérations
préalables à la réception des ouvrages [Insérer si
applicable]
Opération préparatoire 41.2 b) Épreuves comprises dans les opérations préalables à

à la réception la réception [Insérer si applicable]
Réception définitive 42.1 La date de réception définitive, conformément à

l’article 102 du CMP, est de :
[Insérer la date]
Garanties particulières 44.2 [insérer, le cas échéant, les garanties particulières
pour certains ouvrages ou certaines catégories de
travaux]

184
Règlement des 50.3.1 [Note : Tout litige sera soumis à la juridiction

différends compétente par défaut. Toutefois, l’Autorité
contractante peut insérer une clause
compromissoire d’arbitrage, notamment dans
l’hypothèse d’un Marché avec un Attributaire
étranger. Au moment de finaliser le Marché, la
clause appropriée retenue dans le Marché. La note
explicative qui suit doit donc être insérée au titre de
l’alinéa 50.3.1 du CCAG dans le document d’appel
d’offres.]
Note explicative à l’intention des Soumissionnaires
: Au moment de la finalisation du marché l’alinéa
50.3.1 du CCAG sera retenu dans le cas où le
Marché est passé avec un Attributaire de
nationalité du Malienne ; cette disposition sera
remplacée par le texte ci-après dans le cas d’un
Marché passé avec un attributaire étranger :
« L’alinéa 50.3.1 du CCAG est modifié et

remplacée par : Si les parties n’ont pas réussi à
résoudre leur différend à l’amiable, le litige sera
soumis à un tribunal arbitral dans les conditions
prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à
l'arbitrage ».
Entrée en vigueur du 52.1 La date d’accusé de réception par l’Adjudicateur de
Marché l’ordre de service de démarrage des travaux.

185
Section VII. Formulaires du Marché
Liste des formulaires

Modèle de Lettre de notification 186
Formulaire de Marché 86
Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire) 89
Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire) 91

186
Modèle de Lettre de Notification
[Papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]
Date : [date]
A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]
Messieurs,
La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour l’exécution des
Travaux de [nom du projet et travaux spécifiques tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux
candidats] pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres] FCFA, rectifié et
modifié conformément aux Instructions aux candidats [Supprimer “rectifié et” ou “et modifié” si
uniquement l’une seule de ces mesures s’applique. Supprimer “rectifié et modifié conformément aux
Instructions aux candidats” si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées] , est acceptée par
nos services.
Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution conformément au CCAG, en

utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section VII, Formulaires du
marché.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.
[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée à signer au nom du Maître
d’Ouvrage]

187
Formulaire de marché
MARCHÉ No ____________________________________________________________
PASSE PAR APPEL D'OFFRES DU [Ou autres procédures à préciser]

_____________________
PUBLIE LE [Le cas échéant, en fonction du type de procédure de passation] __________
APPROUVE LE __________________________________________________________
NOTIFIE LE _________par Ordre de Service n° _______________________________
OBJET : ________________________________________________________________
TITULAIRE : ________________________________________________________
MONTANT DU MARCHÉ : ________________________________________________
DÉLAI D'EXÉCUTION : __________________________________________________
FINANCEMENT : ________________________________________________________
Personne Responsable du Marché_________________
ENREGISTRE
Au Service des Impôts

188
FORMULAIRE DE MARCHE
MARCHÉ No _______________
ENTRE
[Nom du Maître d’Ouvrage] de la République du Mali, agissant au nom et pour le compte de

l’Etat du Mali [ou autre Autorité contractante (collectivité territoriale, société d’Etat,
établissement public, organisme de droit public etc.) Préciser le cas échéant], désigné ci-
après par le terme « le Maître d’Ouvrage », représentée aux présentes par [à préciser] d'une
part,
ET
[Nom et adresse de l’Entrepreneur] inscrit au registre de commerce sous le

N°.............faisant élection de domicile à ............., désigné ci-après par le terme
« l'Entrepreneur », représenté aux présentes par [à préciser] d'autre part.
Attendu que le Maître d’Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par
l’Entrepreneur, à savoir [insérer une brève description des travaux] _____________, qu’il a
accepté l’offre remise par l’Entrepreneur en vue de l’exécution et de l’achèvement desdits
Travaux, et de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes, pour un montant de
[insérer le montant du Marché] _______ (ci-après dénommé le « montant du Marché») et
dans le délai maximal de [Durée à préciser en lettres et en chiffres] mois à compter de la
date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux [Le cas échéant,
précisez tout autre (s) point (s) de départ de ce délai d’exécution du marché].
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

1. Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est
attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est
donnée ci-après.
2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et
interprétés à ce titre :
a. le présent Formulaire de Marché ;
b. la Lettre de notification du marché au Titulaire ;
c. la soumission et ses annexes;
d. le Cahier des Clauses administratives particulières;
e. le Cahier des Clauses techniques particulières;
189
f. les plans et dessins;

g. le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif;
h. le Cahier des Clauses administratives générales;
i. le Cahier des Clauses techniques générales;
j. Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire (s} éventuels]
________________
3. Le présent Formulaire de Marché prévaudra sur toute autre pièce constitutive du

Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces
prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
4. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur,

comme mentionné ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Travaux et à
reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les
dispositions du Marché.
5. Le Maître d’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de rétribution pour

l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les
sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être payables au
titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.
6. Le présent marché ne sera définitif qu'après son approbation par l'autorité

compétente comme prévu par la règlementation en vigueur en République du Mali.
EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document relatif
au marché (préciser l’objet de marché), conclu entre [indiquer l’Autorité Contractante] et
l’entreprise [indiquer la raison sociale et l’adresse complète de l’entreprise] passé après
[préciser le mode de passation du marché], pour un montant de (préciser le montant du
marché) FCFA (toutes taxes comprises) ou (hors taxes en application des dispositions de
l’Arrêté n°…./MEF-SG du …….. fixant le régime fiscal et douanier applicable au (insérer
l’objet), financé par [préciser la source de financement] à hauteur de ….% pour un délai
d’exécution de ….. conformément aux lois en vigueur au Mali, les jours et année
mentionnés ci-dessous.
Lu et accepté par Conclu par

L’Entrepreneur L’Autorité contractante compétente
[Ou mandataire si groupement] [Maître d’ouvrage, Autorité contractante]
[insérer le nom et le titre de la personne [insérer le nom et le titre de la personne

habilitée à signer] habilitée à signer]

190
Ville, le ________________________ Ville, le ________________
Vu par Approuvé par

Le Contrôleur Financier L’Autorité d’Approbation
[insérer le nom et le titre de la personne

habilitée à signer]
Ville, le ____________________
Ville, le ____________________

191
Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)
Date : ___________________________
Appel d’offres no: _____________
_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission]
Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]
Date : _______________
Garantie de bonne exécution no. : ________________
Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après

dénommé « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________ en date
du ______________ pour l’exécution de _____________________ [description des
travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).
De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des
conditions du Marché.
A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] nous

engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première
demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de
_____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres]3. Votre
demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Titulaire ne
se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les
raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.
4
La présente garantie expire au plus tard le __________ ___________ 2____, et toute
demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.
3
Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant
mentionné au Marché.
4
Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des travaux. Le Maître de
l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il
devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être
faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le
Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur
demande écrite du Maître d’Ouvrage, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant
prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle
extension ne sera accordée qu’une fois. »
192
La présente garantie doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du
15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011)
dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de
garantie et à ses mentions obligatoires.
___________________
[Signature]
Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en
vue de faciliter la préparation du document.
En date du _______________________________ jour de ________________________.

193
Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie

bancaire)
Date : ___________________________
Appel d’offres no : _____________
_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]
Date : _______________
Garantie de restitution d’avance no. : ________________
Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après
dénommé « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________ en date
du ______________ pour l’exécution _____________________ [nom du marché et description
des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).
De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de
___________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres] est versée
contre une garantie de restitution d’avance.
A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] nous
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première
demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de
_____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres]5. Votre
demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que l’Entrepreneur
ne se conforme pas aux conditions du Marché parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins
que l’exécution des travaux.
Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception
par l’Entrepreneur de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro
______________ à __________________ [nom et adresse de la banque].
La présente garantie expire au plus tard le _________ ___________ 2____6 et toute
demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.
5
Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant du
Marché mentionné au Marché.
6
Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le
fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la
durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration
mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître de l’Ouvrage peut considérer
ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître de l’Ouvrage
formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour
une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »
194
La présente garantie doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du
15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011)
dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de
garantie et à ses mentions obligatoires.
_____________________
Signature
Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif
en vue de faciliter la préparation.

TDR Enabel Mli341 - 2

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

TDR Enabel Mli341 - 2

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

TDR Enabel Mli341 - 2

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

i

DOSSIER TYPE D’APPEL D’OFFRES

Passation des Marchés de

Ce dossier-type d’appel d’offres (DTAO) pour la passation des marchés de travaux en

Il participe à l’effort de standardisation des instruments de passation et d’exécution de la

Il reflète les dispositions de la réglementation malienne des marchés publics, notamment du

DTAO pour la passation de marchés de travaux

c) Le Cahier des Clauses administratives particulières comprend, à titre d'exemple, des

DTAO pour la passation de marchés de travaux

PRINCIPALES ABREVIATIONS ET ACRONYMES

AAO : Avis d’Appel d’Offres

DTAO pour la passation de marchés de travaux

Une brève description de ce document figure ci-après :

PREMIÈRE PARTIE –PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES

Section I. Instructions aux candidats (IC)

DEUXIÈME PARTIE – SPECIFICATIONS DES TRAVAUX

DTAO pour la passation de marchés de travaux

TROISIÈME PARTIE – MARCHÉ

Section VII. Formulaires du Marché

DTAO pour la passation de marchés de travaux

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Appel d’Offres No : AREPK /2019-002

Financement : 100% ROYAUME DE BELGIQUE

DTAO pour la passation de marchés de travaux

Table des matières

PREMIÈRE PARTIE- Procédures d’appel d’offres ........................................................... 9

Section 0. Avis d’Appel d’offres (AA0) ............................................................................... 10

Section I. Instructions aux candidats ................................................................................... 4

Section II. Données particulières de l’appel d’offres ........................................................ 29

Section III. Formulaires de soumission ............................................................................... 38

DEUXIÈME PARTIE- Spécification des Travaux .......................................................... 139

Section IV. Cahier des Clauses techniques et plans ......................................................... 140

Section V. Cahier des Clauses administratives générales .............................................. 178

Section VII. Formulaires du Marché ................................................................................ 185

DTAO pour la passation de marchés de travaux

PREMIÈRE PARTIE- Procédures

DTAO pour la passation de marchés de travaux

Section 0. Avis d’Appel d’offres (AA0)

DTAO pour la passation de marchés de travaux

MINISTERE DE L’ELEVAGE REPUBLIQUE DU MALI

Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification

Modèle d’avis d’appel d’offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

- Déclaration des banques ou organismes financiers habilités, attestant de la

DTAO pour la passation de marchés de travaux

6. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer gratuitement le dossier d’Appel

7. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du

DTAO pour la passation de marchés de travaux

Section I. Instructions aux candidats

1. Objet du Marché et vocabulaire de la commande publique ...........................................................................6

2. Origine des fonds ................................................................................................................................................6

4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés ....................................................................................7

5. Qualification des candidats ................................................................................................................................9

B. Contenu du Dossier d’appel d’offres ............................................................................... 9

8. Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres ................................................................................... 10

C. Préparation des offres...................................................................................................... 11

9. Frais de soumission ........................................................................................................................................... 11

10. Langue de l’offre........................................................................................................................................... 11