Devis N° DE03735

Camilla.cuccuru@hotelelysee.com

Bailly-Romainvilliers, le : 19/04/2024
Date de validité : 19/05/2024

Adresse du chantier : Hôtel L'Elysée Val d'Europe

7 cours du Danube 7 cours du Danube
77700 SERRIS 77700 SERRIS
N° TVA Intracom :

Votre contact : Benoît Roussel tél: 06 66 00 70 71

Description des travaux :

Remplacement de réglettes pour hottes

N° Description Qté Unité P.U. HT Montant HT TVA

0,00 0,00 0,00 0,00

1 Remplacement de réglettes pour hotte 1,00 2 112,69 2 112,69 0,00

1.1 Luminaire tufo haute température - diam 100 - 4000K - 41w 3,00 U 632,23 1 896,69 20,00
2x2000lm
1.2 3,00 F 72,00 216,00 20,00
Remplacement d'une réglette pour hotte
1 Total Remplacement de réglettes pour hotte 1,00 2 112,69 2 112,69 0,00

S.E.E. TARTENSON 01 64 44 43 43 SAS au capital de 13069,25 €

25, boulevard des Artisans contact@tartenson.fr N° de TVA intracommunautaire FR34353585151
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS RCS MEAUX 353585151 - Code NAF : 4321A
1 sur 3
 N° Description Qté Unité P.U. HT Montant HT TVA

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur
les prix.

Assurance décennale obligatoire N°0000006660005404 souscrite auprès de la compagnie d’assurance AXA, située à Nanterre, valable en France
métropolitaine.

Un acompte vous sera demandé à la commande.

Taux Base HT Montant TVA Total HT 2 112,69

20,00 2 112,69 422,54 Total TVA 422,54
Total TTC 2 535,23
Demande d'acompte 1 014,09

Coordonnées bancaires société :

Banque : BRED
RIB : 10107001180025241166886
IBAN : FR7610107001180025241166886
BIC : BREDFRPPXXX

Conditions de règlement :

En signant ce devis, j'atteste avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente annexées.

Pour l'entreprise (signature et cachet) Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé,
bon pour accord)

S.E.E. TARTENSON 01 64 44 43 43 SAS au capital de 13069,25 €

25, boulevard des Artisans contact@tartenson.fr N° de TVA intracommunautaire FR34353585151
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS RCS MEAUX 353585151 - Code NAF : 4321A
2 sur 3
 CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTION
1 - Objet et domaine d’application 9 - Réception des travaux
1.1 Les présentes conditions ont pour objet de préciser les clauses générales 9.1 La réception des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à
d’exécution et de règlement applicables aux travaux de l’entreprise. la demande de l’entrepreneur, par le maître de l’ouvrage, avec ou sans
1.2 Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres réserves.
conditions générales qui pourraient leur être opposées. 9.2 A défaut elle résulterait automatiquement de la prise de possession des
1.3 L’entreprise peut sous-traiter tout ou partie de son marché. lieux par le maître de l’ouvrage.
2 - Conclusion du marché 9.3 La réception libère l’entrepreneur de toutes les obligations contractuelles
autres que les garanties légales.
2.1 L’offre de l’entreprise a une validité de 60 jours à compter de sa date 9.4 Les motifs de refus de réception doivent être précisés par lettre
d’établissement ; pendant cette période le marché est conclu par son recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivant la
acceptation par le maître de l‘ouvrage ou son mandataire. Au-delà de cette demande de l’entreprise. Si la visite a eu lieu, les motifs doivent être indiqués
période, sur le procès-verbal de refus.
l’entreprise n’est plus tenue. 9.5 Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais correspondants
2.2 Un exemplaire de l’offre non modifiée retourné signé par le maître de seront à la charge du maître de l’ouvrage.
l’ouvrage a valeur contractuelle et constitue l’acceptation du client. 10 - Paiements
2.3 Le maître de l’ouvrage indique, avant conclusion du marché, à
l’entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception s’il entend 10.1 Il est demandé un acompte de 40% du montant du devis à la commande et avant tout
demander un prêt pour payer en totalité ou en partie les travaux, faute de début d’exécution des travaux. En cours de travaux, l’entreprise pourra demander le paiement
quoi, il est réputé ne pas emprunter et perdre le bénéfice des dispositions du de situations au prorata de l’avancement. En fin de travaux, l’entreprise facturera le solde des
code de la consommation sur le crédit immobilier et le crédit à la travaux dans les conditions prévues à l’article 4.2.
consommation. 10.2 Aucune retenue de garantie ne s’applique aux marchés de l’entreprise.
3 - Conditions d’exécution des travaux 10.3 Les demandes de paiements et factures seront réglées à l’entreprise par
chèque à réception de facture. Aucun escompte ne sera accordé pour
3.1 Les travaux seront conformes aux spécifications des normes et DTU en paiement anticipé. En cas de non-paiement à la date portée sur la facture, des
vigueur au jour de l’offre. pénalités de retard de 3 fois le taux de l’intérêt légal seront dues à
3.2 L’entreprise est assurée pour la couverture de risques mettant en jeu sa l’entreprise.
responsabilité. L’attestation d’assurance sera fournie sur demande. 10.4 Pour les clients professionnels ressortissant aux dispositions de l’article L. 441-6 du code
3.3 Le délai d’exécution prévu commencera à courir à compter de la de commerce, tout retard de paiement ouvre droit à l’égard du créancier à une indemnité
réception par l’entreprise de l’acompte à la commande. forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés
3.4 Le délai d’exécution sera prolongé de plein droit dans les cas suivants : sont supérieurs à ce montant, l’entreprise peut demander une indemnisation
intempéries telles que définies par le code du travail et rendant impossible complémentaire, sur justification.
toute exécution des travaux convenus, cas de force majeure, travaux 10.5 En cas de non-paiement à échéance, l’entrepreneur pourra suspendre les
supplémentaires ou imprévus, retard ou non-exécution par le maître de travaux dans un délai de 15 jours, après mise en demeure préalable au maître
l’ouvrage de ses obligations. de l’ouvrage restée infructueuse.
3.5 L’eau, l’électricité, les accès, les aires de stockage et d’installation 11 - Garanties de l’entreprise
nécessaires à la réalisation des travaux seront mis à la disposition de
l’entreprise en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux. Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l’acompte versé à la
commande, est supérieur à 12.000 Euros, le maître de l’ouvrage doit en
4 - Rémunération de l’entrepreneur garantir le paiement de la façon suivante :
4.1 Sauf stipulations contraires, les travaux prévus à la présente offre sont 1) Lorsqu’il recourt à un crédit destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux
toujours estimatifs et ne sauraient être considérés comme définitifs, sauf objet du marché, le maître de l’ouvrage fera le nécessaire pour que les versements, effectués
condition particulière contraire. par l’établissement prêteur, parviennent à l’entrepreneur aux échéances convenues dans le
4.2 La facturation définitive correspondra au montant du décompte définitif marché (2ème alinéa de l’article 1799-1 du Code civil). Le maître de l’ouvrage adresse à
établi par l’entreprise prenant en compte les travaux réellement exécutés, y l’entrepreneur copie du contrat attestant de la délivrance du prêt.
compris les éventuels travaux supplémentaires. 2) Lorsqu’il ne recourt pas à un crédit spécifique travaux, le maître de l’ouvrage
5 - Travaux supplémentaires, urgents ou imprévisibles fournit, au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la conclusion
du marché, le cautionnement visé au 3ème alinéa de l’article 1799-1 du Code
5.1 Tous travaux non prévus explicitement dans l’offre seront considérés civil).
comme travaux supplémentaires ; ils donneront lieu à la signature d’un Tant que le cautionnement ou l’attestation du crédit n’est pas fourni ;
avenant avant leur exécution. l’entrepreneur ne commencera pas les travaux. Le délai d’exécution est
5.2 L’entrepreneur est habilité à prendre en cas d’urgence, toutes prolongé en conséquence, si la date prévue pour le début des travaux est
dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve d’en informer le maître antérieure à celle de la fourniture du cautionnement ou de l’attestation du
de l’ouvrage. prêt.
6 - Réparation 12 - Clause de réserve de propriété
Toutes les réparations hors SAV sont facturées au tarif en vigueur. Aux termes de la loi du 3 juillet 1985, l’entreprise reste propriétaire des
7 - Hygiène et sécurité matériels jusqu’au complet paiement du prix de vente par le client. A défaut de
paiement total ou partiel, l’entreprise est en droit, sans formalités préalables
7.1 Des locaux décents à usage de vestiaires, réfectoire et WC devront être mis à la et indépendamment de toute action judiciaire, d’exiger du client, sans que
disposition du personnel de l’entreprise par les soins du maître de l’ouvrage en quantités celui-ci puisse s’y opposer et à ses frais, la restitution du matériel. Les
suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux. Le chantier devra être équipé d’un présentes conditions de reprise s’appliquent également pour tout produit qui
branchement d’eau potable et d’une arrivée de courant. En cas d’impossibilité ou n’aurait pas été vendu et que l’entreprise souhaiterait légitimement
d’insuffisance, les installations nécessaires seront facturées au maître de l’ouvrage. reprendre (prêt, location, dépôt…). Une fois la reprise effectuée, l’entreprise
7.2 L’entrepreneur ne peut être tenu d’effectuer des travaux dont l’exécution choisit discrétionnairement de poursuivre ou no n le contrat.
présenterait un caractère dangereux, sans que soient mis en place les 13 - Propriété intellectuelle
systèmes de prévention réglementaires.
13.1 Les études, devis, plans et documents de toute nature remis ou envoyés
8 - Délais par l’entreprise restent toujours son entière propriété ; ils doivent être rendus
Les délais de livraison indiqués ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sur sa demande.
confèrent aucune garantie de fourniture à la date mentionnée. Si le délai de 13.2 Ils ne peuvent être communiqués, ni reproduits, ni exécutés par un tiers,
livraison venait à échoir, cela ne donnerait pas au client le droit d’annuler sa sans autorisation écrite de l’entreprise.
commande. Par conséquent, aucune livraison ne pourrait être refusée, et ce, 14 - Contestations
sous aucun prétexte. Aucune pénalité ou aucuns dommages et intérêts pour
retard ne pourraient nous être infligés.Tout retard de livraison provoqué par le 14.1 Lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché,
client nous autorise, soit à annuler le contrat à concurrence des quantités l’autre partie la met en demeure d’y satisfaire par lettre recommandée avec
restant à fournir, soit à le facturer et tenir le matériel à disposition du client, accusé de réception.
aux frais, risques et périls de ce dernier, soit à repousser d’autant le terme 14.2 Sauf dispositions contraires du marché, tout litige sera de la compétence
final du contrat avec le client. du tribunal de commerce de Meaux.
3 sur 3