Aoo 185 14

Travaux d'alimentation électrique des passerelles télescopiques à l’Aéroport de Rabat Salé
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

N° 185/14
TRAVAUX D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES

PASSERELLES TELESCOPIQUES A L’AEROPORT DE
RABAT SALE
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Page 1 sur 48
TABLE DES MATIERES
PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX" 7

7
PARTIE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 9
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 9
ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 9
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE 9
ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES 9
ARTICLE 4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS 9
ARTICLE 5 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT 10
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES 10
ARTICLE 7 : LANGUE DE L’OFFRE 11
ARTICLE 8 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D'OFFRES 11
ARTICLE 9 : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES QUALITÉS DES CONCURRENTS. 12
ARTICLE 10 : PRESENTATION D'UNE OFFRE TECHNIQUE 14
ARTICLE 11 : DEPOT ET RETRAIT DES ECHANTILLONS, PROTOTYPES, PROSPECTUS,
NOTICES OU AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES 14
ARTICLE 12 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS 14
ARTICLE 13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS 15
ARTICLE 14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS 16
ARTICLE 15 : RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS 16
ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 17
ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE
L’APPROBATION 17
ARTICLE 18 : EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES 18
ARTICLE 19 : MONNAIE DE L’OFFRE 18
ARTICLE 20 : RESULTATS DEFINITIFS ET JUSTIFICATION DES ELIMINATIONS DE
L'APPEL D'OFFRES 18
ARTICLE 21 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES 19
ARTICLE 22 : NOTIFICATION 19
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 20
PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S) 27
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 27
ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE 27
ARTICLE 3 : CONNAISSANCE DU DOSSIER 27
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 27
ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX 27
ARTICLE 6 : NANTISSEMENT 28
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION 28
ARTICLE 8 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT 28
Page 2 sur 48
ARTICLE 9 : DOMICILE DU PRESTATAIRE 28

ARTICLE 10 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 28
ARTICLE 11 : RESILIATION 29
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 29
ARTICLE 13 : DOMMAGES 29
ARTICLE 14 : CAS DE FORCE MAJEURE 29
ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE 29
CHAPITRE 2. CLAUSES TECHNIQUES 30
ARTICLE 16 : REVISION DES PRIX 30
ARTICLE 17 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE 30
ARTICLE 18 : PENALITES POUR RETARD 30
ARTICLE 19 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE 31
ARTICLE 20: PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX 31
ARTICLE 21: ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER 31
L’ARTICLE 27 DU C.C.A.G.T 31
ARTICLE 22: MODE DE PAIEMENT 31
ARTICLE 23 : SOUS - TRAITANCE 31
ARTICLE 24 : CONTROLE ET VERIFICATION 31
ARTICLE 25 : BREVETS 32
ARTICLE 26 : NORMES 32
ARTICLE 27: RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 32
ARTICLE 28 : DELAI DE GARANTIE 32
ARTICLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX 32
ARTICLE 30 : GARANTIE PARTICULIERE 32
ARTICLE 31 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX 33
ARTICLE 32 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT 33
Partie IV : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF 46
Page 3 sur 48
PREAMBULE
Au sens du présent règlement de consultation, on entend par :
1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation
du marché ;
2- Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour approuver le
marché ou toute autre personne habilitée à cet effet par un texte législatif ou réglementaire ;
3- Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations
à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;
4- Bordereau des prix des approvisionnements : document qui indique la liste des
matériaux à approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondant ;
5- Bordereau du prix global : document qui, pour un marché à prix global, indique la
prestation à réaliser et le prix forfaitaire correspondant ;
6- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la
conclusion d'un marché ;
7- Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui ont
pour objet soit la réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions de leur
fourniture et de leur prix et que le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à
modifier soit la réalisation de prestations qui en raison de leur nature particulière peuvent être
passées selon les règles de droit commun.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit
commun est prévue à l’annexe 1 du règlement des marchés publics de l’ONDA. Cette liste
peut être modifiée ou complétée sur proposition de l’autorité compétente soumise, après
adoption du Conseil d’Administration, à l’approbation du Ministre chargé des Finances.
8- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global,
contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature
de ces prestations ; ce document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents
postes ;
9- Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une
décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité
présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le
bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit « bordereau des prix-détail
estimatif » ;
10- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans
les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés publics de l’ONDA ;
11- Maître d’ouvrage : l’Office qui, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le
prestataire de services ;
12- Maître d'ouvrage délégué : toute administration publique ou tout organisme public
auxquels sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à
l'article 144 du règlement des marchés publics de l’ONDA ;
13- Marché : contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre
part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation
de prestations de services tels que définis ci-après :
Page 4 sur 48
a) Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment à
la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à
l’aménagement et à l’entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les
travaux de reboisements.
Les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux travaux tels
que les sondages, les forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film,
les études sismiques ou les études géotechniques et les services similaires fournis dans le
cadre du marché ;
b) Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec option
d’achat de produits ou de matériels. Ces marchés englobent également à titre accessoire des
travaux de pose et d'installation nécessaires à la réalisation de la prestation. La notion de
marchés de fournitures recouvre notamment :
- les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le maître
d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur
spécifications techniques particulières exigées par le maître d’ouvrage ;
- les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de
produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur
spécifications techniques propres au maître d'ouvrage ;
- les marchés de location avec option d’achat qui ont pour objet la location de biens
d’équipement, de matériel ou d’outillage qui, donne au locataire la possibilité d’acquérir, à
une date préalablement fixée, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu
tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
La notion de marchés de fournitures ne recouvre pas l’acquisition et la location avec option
d’achat relatives à des biens immobiliers.
c) Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de services qui
ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. La notion de marché de services
recouvre notamment :
- les marchés de prestations d'études et de maîtrise d'œuvre qui comportent le cas échéant,
des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ;
- les marchés de services courants qui ont pour objet la réalisation de services pouvant être
fournis sans spécifications techniques particulières exigées par le maître d'ouvrage ;
- les marchés de location, sans option d’achat, notamment, la location d’équipements, de
matériels, de logiciels, de mobiliers, de véhicules et d’engins. La notion de marchés de
location ne recouvre pas la location de biens immobiliers ;
- les marchés portant sur les prestations d'entretien et de maintenance des équipements, des
installations et de matériel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs et des
prestations de jardinage ;
- les marchés portant sur les prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
- les marchés portant sur des prestations de formation ;
- les marchés de prestations de laboratoires de bâtiment et travaux publics relatives aux
essais, contrôles de qualité des matériaux et essais géotechniques ;
- les contrats portant sur les prestations architecturales.
Page 5 sur 48
14- Prestations : travaux, fournitures ou services ;

15- Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ;
16- Signataire au nom du maître d'ouvrage : l'ordonnateur ou son délégué désigné
conformément à la réglementation en vigueur ;
17- Sous détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau,
ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les
quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d’œuvre, des frais de
fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de
valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le cahier de prescriptions
spéciales;
18- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.
Page 6 sur 48
PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

SUR "OFFRES DE PRIX"
N° 185/14
(Séance publique)
Le 30/09/2014 à 10h00, il sera procédé, dans la salle de réunion du module de liaison du Terminal
1 de l’aéroport Mohammed V à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix
concernant : Les travaux d'alimentation électrique des passerelles télescopiques à l’Aéroport
de Rabat Salé
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement auprès de la cellule retrait des cahiers des
charges au Département Achats et Moyens Généraux situé au bâtiment annexe de la Direction
Administration et Finances (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur). Il peut également être
téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma et à partir de
l'adresse électronique www.onda.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 36 000 ,00 DHS
L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée à la somme de :
1 999 720,00 DHS HT.
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes
aux dispositions des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du règlement des marchés publics de
l’ONDA.
Les concurrents peuvent :

 soit déposer contre récépissé leurs plis au Bureau d’ordre de la Direction Générale de l’ONDA
sis au Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V-Nouasseur ;
 soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
 soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 9, 10 et 12 du règlement de la
consultation.
IMPORTANT :
1. Il est expressément stipulé qu’en cas de divergence entre les dispositions de l’avis d’appel
d’offres paru dans la presse et celles du présent dossier d’appel d‘offres, ces dernières seront
tenues pour exactes.
2. Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le site de l’ONDA à titre
indicatif. Les concurrents intéressés doivent impérativement :
- soit retirer gratuitement le dossier d’appel d’offres au bureau de la cellule retrait des
cahiers des charges précitée et le paiement le cas échéant des prix d’acquisition des
plans et documents techniques ;
- soit télécharger le dossier d’appel d’offres du portail des marchés publics et le
paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques au
niveau de la cellule retrait des cahiers des charges précitée.
Page 7 sur 48
ROYAUME DU MAROC

N° 185/14
Partie II : Règlement de la consultation

RABAT SALE
Page 8 sur 48
PARTIE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
Le présent marché a pour objet : Les travaux d'alimentation électrique des passerelles
télescopiques à l’Aéroport de Rabat Salé.
La consistance des prestations demandées figure dans la partie III « cahier des prescriptions
spéciales ».
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage est l’Office National des Aéroports (ONDA).
ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Le dossier d’appel d’offres comprend :

- L'avis d’appel d’offres,
- Le règlement de la consultation,
- Le modèle d'acte d'engagement,
- Le modèle de la déclaration sur l'honneur,
- Le cahier des prescriptions spéciales,
- Le bordereau des prix détails estimatifs,
- le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements le cas échéant,
- Le sous détail des prix le cas échéant,
- Les plans et documents techniques le cas échéant.
Les textes règlementaires suivants font également partie du dossier de la consultation :

- le règlement relatif aux marches publics de l’Office National des Aéroports, approuvé
le 9 juillet 2014 ;
- les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la publication du présent
dossier d’appel d’offres.
Tout concurrent est tenu de prendre connaissance et d’examiner toutes les instructions,
modèles et spécifications contenues dans les documents de la consultation. Le concurrent
assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés par les documents de
la consultation ou de la présentation d'une offre non conforme, au regard, des exigences des
documents de la consultation. Ces carences peuvent entraîner le rejet de son offre.
Bien que non jointes au dossier de la consultation, le candidat est réputé connaître tous textes
ou documents techniques applicables au contrat objet de la présente consultation.
Le concurrent ne peut se prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance
de ces textes et, d'une manière générale, de toute la réglementation intéressant les prestations
en question.
ARTICLE 4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS
Conformément à l’article 24 du règlement des marchés de l’ONDA, peuvent valablement

participer et être attributaires des marchés publics, dans le cadre des procédures prévues par le
présent règlement, les personnes physiques ou morales, qui :
Page 9 sur 48
- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;

- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les
sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des
garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce
conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;
- sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de
prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires
et sont en situation régulière auprès de ces organismes
Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par
l'autorité judiciaire compétente ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée
dans les conditions fixées par l'article 142 du règlement des marchés publics de
l’ONDA.
- Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure de
passation des marchés.
ARTICLE 5 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT
Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie
électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres
ou les documents y afférents aux coordonnées suivantes :
Office National des Aéroports

Département Achats et Moyens Généraux
Aéroport Mohammed V – Nouaceur
Fax : 05 22 53 99 13
Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7)
jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la
demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux
autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est
également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et
communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier

d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous
les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers
Page 10 sur 48
mis à la disposition des autres concurrents conformément à l’article 19 du règlement des

marchés de l’ONDA.
Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.
ARTICLE 7 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tout document
concernant l’offre échangés entre le candidat et l’ONDA doivent être rédigés en LANGUE
FRANÇAISE.
Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors
qu’il est accompagné d’une traduction en langue française par une personne/autorité
compétente, des passages intéressants l’offre. Dans ce cas et aux fins de l’interprétation de
l’offre, la traduction française fait foi.
ARTICLE 8 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D'OFFRES
Le dossier de l’Appel d’Offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau indiqué
sur l’avis d’appel d’offres dès la parution de ce dernier au premier journal ou sur le portail des
marchés publics et jusqu’à la date limite de remise des offres.
Les dossiers de l'appel d'offres sont remis gratuitement aux concurrents à l'exception des
plans et documents techniques qui sont remis contre paiement de la rémunération indiquée
sur l’avis d’appel d’offres (fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances).
Les dossiers d'appel d'offres, à l’exception des plans et des documents techniques, sont
téléchargeables à partir du portail des marchés publics.
Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé également sur le site de l’ONDA
www.onda.ma.
IMPORTANT :
Les dossiers d’appels d’offres sont consultables et téléchargeables sur le site de l’ONDA
à titre indicatif. Les concurrents intéressés doivent impérativement :
- soit retirer gratuitement les dossiers d’appels d’offres au bureau de la cellule

retrait des cahiers des charges de l’ONDA et le paiement le cas échéant des prix
d’acquisition des plans et documents techniques ;
- soit télécharger les dossiers d’appels du portail des marchés publics et le

paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques
au niveau du bureau de la cellule retrait des cahiers des charges de l’ONDA
indiqué sur l’avis d’appel d’offres.
Page 11 sur 48
ARTICLE 9 : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES QUALITÉS DES

CONCURRENTS.
I- Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et

éventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d’un état des pièces
qui le constituent.
A- Le dossier administratif comprend :
1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :
a) une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions
prévues au modèle ci-joint ;
b) l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution

personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant (cf. articles 25 et 140 du règlement des
marchés publics de l’ONDA) ;
c) pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement

prévue à l’article 140 du règlement des marchés publics de l’ONDA ;
2 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions
fixées à l’article 40 du règlement des marchés publics de l’ONDA :
a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du

concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est
exigée ;
- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
 Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une
personne physique ;
 Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent
lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom
d'une personne morale (original ou copie certifiée conforme) ;
 L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce
personne, le cas échéant (original ou copie certifiée conforme).
b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an
par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en
situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à
l'article 24 du règlement des marchés publics de l’ONDA. Cette attestation doit mentionner
l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an
par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 du
règlement des marchés publics de l’ONDA ou de la décision du ministre chargé de l’emploi
ou sa copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15
Page 12 sur 48
joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l’attestation
de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en
situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour
l’appréciation de leur validité.
d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à

l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur (original ou copie
certifiée conforme) ;
L'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les
administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour
les concurrents non installés au Maroc.
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes

compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
Pour les établissements publics, voir paragraphe II ci-après.
B- Le dossier technique :
Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier technique composé des pièces détaillées
dans les dispositions particulières (chapitre 2. du règlement de la consultation).
C- Le dossier additif :
Il comprend toutes les pièces complémentaires exigées par le règlement de consultation tel
que détaillé dans les dispositions particulières (chapitre 2 du règlement de la consultation).
II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :
1- Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant

et en plus des pièces prévues à l’alinéa 1) du I-A de l’article 9 ci-dessus, une copie du texte
l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;
2- S’il est retenu pour être attributaire du marché :
a)- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d'un an
par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale
régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 du
règlement des marchés publics de l’ONDA. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les
organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le
concurrent est imposé ;
b)- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d'un an
par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière
Page 13 sur 48
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 du
règlement des marchés publics de l’ONDA ou de la décision du ministre chargé de l’emploi
ou sa copie certifiée conforme à l’original, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15
joumada II 1392 (27 juillet 25 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de
l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant
qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour
l’appréciation de leur validité.
ARTICLE 10 : PRESENTATION D'UNE OFFRE TECHNIQUE
Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée conformément à l’article 28 du

règlement des marchés publics de l’ONDA, les concurrents doivent fournir les pièces
détaillées dans les dispositions particulières (cf. chapitre 2. du règlement de la
consultation).
ARTICLE 11 : DEPOT ET RETRAIT DES ECHANTILLONS, PROTOTYPES,

PROSPECTUS, NOTICES OU AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES
Lorsque le dépôt d'échantillons ou prototypes et/ou la présentation de prospectus, notices ou

autres documents techniques est exigé, il doit être présenté conformément à l’article 34 du
règlement des marchés publics de l’ONDA (cf. chapitre 2. du règlement de la
consultation).
ARTICLE 12 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions
spéciales paraphé et signé, les pièces des dossiers administratif, technique et additif le cas
échéant, prévus à l'article 25 du règlement des marchés publics de l’ONDA, une offre
financière conformément à l’article 27 du règlement des marchés publics de l’ONDA, et, si le
règlement de consultation l'exige, une offre technique, telle que prévue à l'article 28 du
règlement des marchés publics de l’ONDA, qu'elle soit au titre de la solution de base et/ou au
titre de la solution variante.
L'offre financière comprend :
a- l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du
marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix
qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire.
Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est
signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse
représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.
Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140
du règlement des marchés publics de l’ONDA, il doit être signé soit par chacun des membres
du groupement; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous
forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la
procédure de passation du marché.
Page 14 sur 48
Si le groupement est conjoint il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique
le montant total du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des
membres du groupement conjoint s'engage à réaliser.
Si le groupement est solidaire il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique
le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du
groupement s'engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d'engagement
peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s'engage à réaliser
dans le cadre dudit marché.
b- le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou le
bordereau de prix global et la décomposition du montant global pour les marchés à prix
global, établis par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.
Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.
Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des prix-
détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la décomposition du
montant global doivent être libellés en chiffres.
En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif,
les prix du bordereau des prix prévalent.
En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de la
décomposition du montant global, le montant total la décomposition du montant global
prévaut.
Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de
la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.
En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du détail
estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas,
le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour établir le montant réel de l'acte
d'engagement.
c- le sous détail des prix, le cas échéant.

d- Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le cahier de
prescriptions spéciales.
ARTICLE 13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
1- Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions
suivantes :
- le nom et l'adresse du concurrent ;

- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de marché
alloti ;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission
d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis".
Page 15 sur 48
2- Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exigée ou trois
enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique, incluant ou non une offre
variante, est exigée :
a) la première enveloppe contient :

- les pièces des dossiers administratif et technique ;
- le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne
habilitée par lui à cet effet ;
- ainsi que le dossier additif, le cas échéant.
Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention "dossiers
administratif et technique» ;
b) la deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et porter de façon
apparente la mention "offre financière".
c) la troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être fermée et portée de façon
apparente la mention "offre technique".
3- Les trois (3) enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :

- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.
ARTICLE 14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS
Conformément à l’article 31 du règlement des marchés publics de l’ONDA, les plis sont, au
choix des concurrents :
1- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans
l'avis d'appel d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début
de la séance, et avant l'ouverture des plis ;
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixée par l'avis d'appel d'offres
pour la séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.
Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le
marché, suite à la demande de la commission, est déposé dans les conditions prévues au
présent article.
ARTICLE 15 : RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance
d'ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son
représentant dûment habilité et adressée au maître d’ouvrage.
Page 16 sur 48
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions
prévues à l'article 14 ci-dessus
ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
Chaque concurrent est tenu de produire un cautionnement provisoire tel que indiqué sur l’avis
d’appel d’offres et ce conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement des marchés
publics de l’ONDA.
En cas de groupement, le cautionnement provisoire peut être souscrit sous l'une des formes
suivantes :
a- Au nom collectif du groupement ;
b- Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
c- En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du
cautionnement soit souscrit en totalité.
Dans les cas prévus aux b) et c), le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation
de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés
dans le cadre d'un groupement et, en cas de défaillance, le montant dudit cautionnement
reste acquis au maître d’ouvrage abstraction faite du membre défaillant.
ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION

DE L’APPROBATION
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75)
jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant
le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce
délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre
moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un
nouveau délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine adressés au maître d'ouvrage , avant la date limite fixée
par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
L’approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-
quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Néanmoins, ce délai peut être
dépassé pour les grands projets stratégiques dont l’examen et l’étude nécessitent des délais
suffisants et ce, dans la limite de 120 jours.
Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de
l’article 33 du règlement des marchés publics de l’ONDA, le délai d’approbation de 75 jours
est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de
son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son
cautionnement provisoire.
Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son

offre, il doit, avant l'expiration du délai de 75 jours, lui proposer par lettre recommandée avec
Page 17 sur 48
accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant
date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente
(30) jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître
d'ouvrage. Toutefois, la signature du marché par l’attributaire vaut le maintien de son offre.
ARTICLE 18 : EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES
Les offres des concurrents sont examinées et évaluées conformément aux dispositions des
articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du règlement des marchés publics de l’ONDA approuvé le
9 juillet 2014.
ARTICLE 19 : MONNAIE DE L’OFFRE
Les offres exprimées en monnaies étrangères seront, pour les besoins d’évaluation et de
comparaison, converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur
du dirham en vigueur, du premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour
d’ouverture des plis, donné par Bank Al-Maghrib.
ARTICLE 20 : RESULTATS DEFINITIFS ET JUSTIFICATION DES

ELIMINATIONS DE L'APPEL D'OFFRES
1- Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de son

offre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre
moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un
délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours ouvrables à compter du lendemain de la date
d'achèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en
leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette
lettre peut être accompagnée des pièces de leurs dossiers.
Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par le maître
d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum, à l’exception de l’original du récépissé
du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant
lieu qui sont restitués dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain de la
date d'achèvement des travaux de la commission.
S’agissant des échantillons ou prototypes, le cas échéant, ils sont restitués, après achèvement
du délai de réclamation auprès du maître d’ouvrage, aux concurrents éliminés contre
décharge.
2- Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.
3- Le choix arrêté par la commission d’appel d’offres ne peut être modifié par l'autorité
compétente.
Page 18 sur 48
ARTICLE 21 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES
1- L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des
concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler
l'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants :
a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres
ont été fondamentalement modifiées ;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution
normale du marché ;
c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
2- l’autorité compétente annule l’appel d’offre, selon les mêmes conditions, dans les cas
suivants :
a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de l’article
152 du règlement des marchés publics de l’ONDA ;
3- En cas d’annulation d’un appel d’offres dans les conditions prévues ci-dessus, les
concurrents ou l’attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité.
ARTICLE 22 : NOTIFICATION
Les correspondances relatives au présent appel d’offres seront transmises à l'adresse suivante :
Office National des Aéroports

Département Achats et Moyens Généraux
Aéroport Mohammed V – Nouaceur
Fax : 05 22 53 99 13
Page 19 sur 48
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Description
Art.1 Objet :
L Travaux d'alimentation électrique des passerelles télescopiques à l’Aéroport

de Rabat Salé
Art.9. Pièces exigées pour le dossier technique :

Section B
1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et
mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des
prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de
sa participation.
2. Fournir au moins deux attestations ou leurs copies certifiées conformes à

l’originale délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels, des
prestations d’importance et de complexité similaires (réalisées pendant les
Cinq dernières années) ont été exécutées et ou les attestations délivrées par
les maîtres d’ouvrages bénéficiaires desdites prestations. Les attestations
doivent indiquer notamment la nature des prestations, le montant, les délais et
les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire ce
conformément à l’article 9. Section B du Règlement de Consultation.
Art.9. Pièces exigées pour le dossier additif:

Section C Néant
Art.10 Pièces exigées pour l'Offre Technique :
Descriptif technique détaillé et fiches des équipements et composants

suivants :
a) Transformateur
b) Cellule de protection Transfo
c) Les Câbles électriques MT et BT
d) Armoire
e) Equipements des TGBT
f) Batterie de compensation 40 Kvar
g) Extracteur
Art.18 Critères d'évaluation des offres :
- Moins disant conforme –
Page 20 sur 48
ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR
******
Déclaration sur l’honneur
- Mode de passation : Appel d’offres Ouvert

- Objet du marché : Travaux d'alimentation électrique des passerelles télescopiques à
l’Aéroport de Rabat Salé
A - Pour les personnes physiques
Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité)

Numéro de tél……………….numéro du fax……………adresse électronique……………..…
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
adresse du domicile élu :.........................................................................................
affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)
inscrit au registre du commerce de............................................(localité) sous le n°
...................................... (1) n° de patente.......................... (1)
n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)
B - Pour les personnes morales
Je, soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Numéro de tél……………….numéro du fax……………adresse électronique……………..…
agissant au nom et pour le compte de.................................... (raison sociale et forme juridique
de la société) au capital de :.....................................................................................................
adresse du siège social de la société.....................................................................
adresse du domicile élu..........................................................................................
affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)
inscrite au registre du commerce...........................localité) sous le n°....................................(1)
n° de patente........................(1)
n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)
- Déclare sur l'honneur :
1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance,
les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés de l’ONDA
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ONDA ainsi que certaines
règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;
- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire
compétente à poursuivre l’exercice de mon activité (2) ;
3 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du règlement des marchés de l’ONDA;
Page 21 sur 48
- que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps
d’état principal du marché ;
4 – m’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de
fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché.
5 – m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des
dons ou des présents en vue de l’influer sur les différentes procédures de conclusion du
présent marché.
- certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur
et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.
- reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du règlement des
marchés de l’ONDA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.
Fait à.....................le...........................
Signature et cachet du concurrent (2)
(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents
équivalents lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de
provenance.
(2) à supprimer le cas échéant.
NB : en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur
l'honneur.
Page 22 sur 48
ANNEXE II : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT
A - Partie réservée à l'organisme
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........ du ………………..(date d’ouverture des plis)
Objet du marché : Travaux d'alimentation électrique des passerelles télescopiques à

l’Aéroport de Rabat Salé, passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1
de l’article 16 et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement des marchés,
approuvé le 09 Juillet 2014 et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
l’Office National Des Aéroports ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à
leur gestion.
B - Partie réservée au concurrent
a) Pour les personnes physiques
Je (1), soussigné :......... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon
propre compte, numéro de tél…………., numéro de fax…………, adresse
électronique……………….adresse du domicile élu .................................. affilié à la CNSS
sous le ........... (5) inscrit au registre du commerce de ...... (localité) sous le n°......(2) n° de
patente ....... (2)
b) Pour les personnes morales
Je (1), soussigné .... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise), numéro de tél………….,
numéro de fax……………, adresse électronique……………………….
agissant au nom et pour le compte de ........(raison sociale et forme juridique de la société) au

capital de :......................adresse du siège social de la société ..............adresse du domicile élu
...................affiliée à la CNSS sous le n°.......(2) et (3) inscrite au registre du commerce........
(localité) sous le n°........ (2) et (3) n° de patente ..... (2) et (3)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées
en objet de la partie A ci-dessus ;
après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés
que comportent ces prestations :
1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la

décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier
d'appel d'offres;
2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions
spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :
Page 23 sur 48
Travaux d'alimentation électrique des passerelles télescopiques à l’Aéroport de rabat sale
- montant hors T.V.A ............. (en lettres et en chiffres) ;

- taux de la T.V.A ............... (en pourcentage) ;
- montant de la T.V.A. ............. (en lettres et en chiffres) ;
- montant T.V.A. comprise ... (en lettres et en chiffres)
L'ONDA se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ...... à la
trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom(ou au nom de la société) à
......(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro .........
Fait à........................le....................
(Signature et cachet du concurrent)
(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement
(choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications
grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. ( prénoms, noms et qualité) en tant que
mandataire du groupement ».
(2) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents
équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence
à la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou
organisme professionnel qualifié.
(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.
Page 24 sur 48
ROYAUME DU MAROC

N° 185/14
Partie III : Cahier des Prescriptions Spéciales

RABAT SALE
Page 25 sur 48
ENTRE :
L’OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-après, par le sigle « O.N.D.A »,

représenté par son Directeur Général M. Zouhair Mohammed EL AOUFIR, faisant élection
de domicile à l’Aéroport Mohammed V - Nouasseur.
d’une part
ET :
Le titulaire
Faisant élection de domicile à
Inscrite au Registre de Commerce de sous le n°
Affiliée à la CNSS sous le numéro
Représentée par Mr en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Page 26 sur 48
PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

(C.P.S)
CHAPITRE 1. CLAUSES ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet : Travaux d'alimentation électrique des passerelles

télescopiques à l’Aéroport de Rabat Salé, tel que décrits dans le Chapitre 2 (clauses
techniques) du présent Cahier des Prescriptions Spéciales.
ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE
Le présent marché est passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 de

l’article 16 et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement des marchés,
approuvé le le 09 Juillet 2014 et fixant les conditions et les formes de passation des marchés
de l’Office National Des Aéroports ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et
à leur gestion.
ARTICLE 3 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
Les spécifications techniques relatives aux travaux à réaliser sont contenues dans le présent
marché, l’Entrepreneur déclare :
 Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des travaux

 Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations
 Avoir fait tous calculs et sous détails
 N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage
présenté par elle et pouvant donner lieu à discussion.
 Avoir apprécié toutes les difficultés résultant du terrain de l’emplacement des
constructions, des accès, des alimentations en eau et électricité et toutes difficultés qui
pourraient se présenter pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en
considération.
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du présent marché sont :
1) L’acte d’engagement
2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) (clauses
administratives et clauses techniques)
3) Les pièces constitutives de l’offre technique
4) Le Bordereau Des Prix – Détail Estimatif : (B.D.P.-D.E)
Toutes les pièces doivent être signées par le prestataire.
ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX
Pour l’exécution du présent marché, le prestataire reste soumis aux prescriptions définies par :
Page 27 sur 48
- Le règlement des marchés, approuvé le 09 Juillet 2014, et fixant les conditions et les
formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, fournitures ou services au
compte de l’Office National Des Aéroports, ainsi que certaines dispositions relatives à
leur contrôle et à leur gestion;
- Le décret N° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (04 Mai 2000) approuvant le cahier des
clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de l’Etat;
- Tous les textes législatifs et règlementaires concernant l’emploi et les salaires de la
main d’œuvre ;
- Les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la signature du présent contrat.
ARTICLE 6 : NANTISSEMENT
En cas de nantissement, le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au

bénéficiaire des nantissements ou subrogations, les renseignements et les états prévus à
l’article 7 du Dahir 28 Août 1948, modifié par les Dahir n° 1.60.371 du 31 Janvier 1961 et n°
1.62.202 du 29 Octobre 1962, est le Directeur Général de l'ONDA.
Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Directeur Général de l'ONDA
et le trésorier payeur de l'ONDA, seuls qualifiés pour recevoir signification des créanciers de
titulaire du marché.
En application de l'article 11 du CCAGT, le Directeur Général de l'ONDA peut délivrer au

Fournisseur traitant, sur demande et sans frais, un exemplaire spécial ou un extrait du marché
portant la mention "EXEMPLAIRE UNIQUE".
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION
L’entrée en vigueur, du présent marché interviendra après son approbation par l’autorité
compétente et le visa du contrôleur d’Etat si le visa est requis, et notification au titulaire.
ARTICLE 8 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT
Les frais d’enregistrement et de timbres de l’original du marché qui sera conservé par l’Office
National Des Aéroports, sont à la charge de l’Entrepreneur. Cette formalité devra se faire dans
un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de l’approbation du marché.
ARTICLE 9 : DOMICILE DU PRESTATAIRE
Le prestataire doit élire son domicile dans les conditions fixées par l’article 17 du C.C.A.G.T.
ARTICLE 10 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES
Avant tout commencement des travaux, le prestataire doit adresser à l’Office National Des
Aéroports une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à
cet effet justifiant la souscription d’une ou de plusieurs polices d’assurances pour couvrir les
risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de validité, et ce
conformément aux dispositions de l’Article 24 du CCAGT.
Page 28 sur 48
ARTICLE 11 : RESILIATION
Dans le cas où le prestataire aurait une activité insuffisante ou en cas de la non exécution des
clauses du présent marché, l’Office National Des Aéroports le mettrait en demeure de
satisfaire à ses obligations, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché
pourra être résilié sans aucune indemnité sous peine d’appliquer les mesures coercitives
prévues par l’article 70 du CCAGT.
L’ONDA se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications importantes ne
pouvant être prises en charge dans le cadre du présent marché conformément à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS
Tout litige entre l’Office National Des Aéroports et le prestataire sera soumis aux tribunaux
de Casablanca statuant en matière administrative.
ARTICLE 13 : DOMMAGES
Le prestataire n’aura aucun recours contre le Maître d’ouvrage pour dommages qui pourraient
survenir du fait des tiers, au personnel et au matériel de son entreprise sauf ses droits de
recours contre l’auteur du dommage.
Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toute personne à l’occasion de
l’exécution du marché, l’Entrepreneur s’engage à garantir le Maître d’ouvrage de toutes les
condamnations prononcées contre ce dernier en réparation des dits dommages, et s’interdit
tout recours contre lui.
ARTICLE 14 : CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268
et 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats,
les dispositions applicables sont celles définies par l’article 43 du C.C.A.G.T.
ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE
Le marché sera interprété conformément au droit Marocain.
Page 29 sur 48
CHAPITRE 2. CLAUSES TECHNIQUES
N.B : Les éventuelles marques mentionnées dans les clauses techniques sont données à
titre indicatif, le soumissionnaire peut les substituer par toute autre marque de nature
équivalente ou supérieure.
ARTICLE 16 : REVISION DES PRIX
Les prix applicables en exécution du présent marché sont révisables selon la formule
suivante :
P =P0[0.15+0.85 (I/I0)] (100+T/100+T0)
Où : P : est le prix de la prestation considérée

P0 : Le prix initial de cette prestation
T0 : Le taux sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au type de marché considéré au mois de
la date limite de remise des offres ou de la signature du marché par l’attributaire.
T : Le taux sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au même type de marché au mois de la
date de l’exigibilité de la révision.
P /P0 : étant le coefficient de révision des prix.
I0 : est la valeur de l’index global relatif à la prestation considéré au mois de la date limite de
remise des offres ou de la signature du marché par l’attributaire. I0 correspond dans ce
marché à l’index de symbole BET30 relatif aux ouvrages d’électricité applicable aux marchés
de l’état au mois de la date limite de remise des offres ou de la signature du marché.
I : est la valeur de l’index global du mois de la date de l’exigibilité de la révision. I
correspond à l’index de symbole BET3 relatif aux ouvrages d’électricité applicable aux
marchés de l’état du mois de la date de l’exigibilité de la révision.
Lorsque la TVA n’est pas incluse dans le prix du marché, en raison d’exonération, la formule
de révision des prix ne comporte pas le facteur multiplicatif (100+T/100+T0)
ARTICLE 17 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE
Le délai d’exécution du présent marché est fixé à Cinq (05 mois) à compter de la date de
l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
ARTICLE 18 : PENALITES POUR RETARD
A défaut par l’Entrepreneur d’avoir exécuté à temps le marché ou d’avoir respecté tout
planning ou délai prévu par le présent marché, il lui sera appliqué sans préjudice de
l’application des mesures prévues à l’article 70 du CCAGT, une pénalité de cinq pour mille
(5 ‰) du montant initial du marché par jour de retard. Par application de l’article 60 du
CCAGT, la pénalité est plafonnée à dix pour Cent (10 %) du montant du marché ; au-delà de
ce plafond, l’O.N.D.A. se réserve le droit de procéder à la résiliation du marché sans préjudice
des mesures coercitives prévues par l’article 70 du CCAGT.
Les sommes concernant les pénalités seront déduites des décomptes de l’entrepreneur sans
qu’il ne soit nécessaire d’une mise en demeure préalable.
Page 30 sur 48
ARTICLE 19 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE
a) Cautionnement : Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du

montant initial du marché conformément aux dispositions de l’article 12 du C.C.A.G.T
b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives à la retenue de garantie telles que

définies à l’article 59 du C.C.A.G.T sont seules applicables.
Toutes les cautions présentées sous forme de garanties bancaires doivent être émises par
une banque marocaine agréée.
ARTICLE 20: PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES

TRAVAUX
En ce qui concerne la présence de l’Entrepreneur sur les lieux des travaux, celui-ci doit se
conformer aux conditions fixées par l’article 18 du C.C.A.G.T
ARTICLE 21: ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER
L’entrepreneur est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le maître
d’ouvrage pour la police de chantier ; il assure à ses frais l’exécution des mesures prescrites
par les autorités compétentes et demeure responsable de tous les dommages résultant du mode
d’organisation du chantier et ce conformément à l’article 27 du C.C.A.G.T
ARTICLE 22: MODE DE PAIEMENT
L’Office National Des Aéroports se libérera des sommes dues en exécution du présent
marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom de l’entrepreneur, indiqué sur l’acte
d’engagement, sur présentation de factures en cinq exemplaires.
ARTICLE 23 : SOUS - TRAITANCE
Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l’article
141 du règlement des marchés ONDA.
ARTICLE 24 : CONTROLE ET VERIFICATION
L’ONDA aura le droit de contrôler et/ou d'essayer les fournitures pour s'assurer qu'elles sont
bien conformes au marché. L’ONDA notifiera par écrit au fournisseur l'identité de ses
représentants à ces fins.
Si l'une quelconque des fournitures contrôlées ou essayées se révèle non conforme aux
spécifications, l’ONDA la refuse; le fournisseur devra alors remplacer les fournitures
refusées sans aucun frais supplémentaire pour l’ONDA.
Le droit de l’ONDA de vérifier, d'essayer et, lorsque cela est nécessaire, de refuser les
fournitures ne sera en aucun cas limité, et l’ONDA n'y renoncera aucunement du fait que lui
même ou son représentant les aura antérieurement inspectées, essayées et acceptées.
Page 31 sur 48
Rien de ce qui est stipulé dans cet article ne libère le prestataire de toute obligation de garantie
ou autre, à laquelle il est tenu au titre du présent marché.
ARTICLE 25 : BREVETS
Le Fournisseur garantira le Maître d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers relative à la
contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'une marque commerciale ou de droit de
création industrielle résultant de l'emploi des fournitures ou d'un de leurs éléments.
ARTICLE 26 : NORMES
Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées
aux prescriptions et spécifications techniques du présent marché
ARTICLE 27: RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
La réception provisoire des travaux sera effectuée conformément aux dispositions définies par
l’article 65 du C.C.A.G.T.
ARTICLE 28 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois. Durant la période de garantie, l’Entrepreneur
est soumis aux dispositions arrêtées par l’article 67 du C.C.A.G.T.
ARTICLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX
La réception définitive des travaux sera prononcée douze (12) mois après la date du procès
verbal de la réception provisoire conformément aux dispositions définies par l’article 68 du
C.C.A.G.T.
ARTICLE 30 : GARANTIE PARTICULIERE
Le Fournisseur garantit que tous les équipements livrés en exécution du marché sont neufs,
n'ont jamais été utilisés, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les
dernières améliorations en matière de conception et de matériaux, sauf si le marché en a
disposé autrement. Le Fournisseur garantit en outre que les équipements livrés en exécution
du marché n'auront aucune défectuosité due à leur conception, aux matériaux utilisés ou à leur
mise en œuvre (sauf dans la mesure où la conception ou le matériau est requis par les
spécifications du Maître d’ouvrage) ou à tout acte ou omission du Fournisseur, survenant
pendant l'utilisation normale des équipements livrés dans les conditions prévalant dans le pays
de destination finale.
Le Maître d’ouvrage notifiera au Fournisseur par écrit toute réclamation faisant jouer cette
garantie. A la réception d'une telle notification, le Fournisseur, avec une promptitude
raisonnable, remplacera les équipements défectueux ou leurs pièces, sans frais pour le Maître
d’ouvrage. Si le Fournisseur, après notification, manque à se conformer à la notification du
Maître d’Ouvrage, dans des délais raisonnables, ce dernier applique les mesures coercitives
nécessaires, aux risques et frais du Fournisseur et sans préjudice de tout autre recours du
Maître d’ouvrage contre le Fournisseur en application des clauses du marché.
Page 32 sur 48
ARTICLE 31 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE

TRAVAUX INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES
VOISINES
L’entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de l’exécution simultanée de

travaux par d’autres corps d’Etat ou de gênes éventuelles qui pourraient en résulter pour ses
propres travaux.
Il devra au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tâche aux autres entreprises
et faire tous ses efforts dans le sens d’une bonne coordination de l’ensemble des corps d’état.
L’entrepreneur ne pourra pas non plus présenter de réclamation pour les sujétions qui
pourraient lui être imposées par l’exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage.
ARTICLE 32 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT
L’Entrepreneur sera tenu de respecter les règles de protection du secret, d’exécuter les avis et
de soumettre tout son personnel au contrôle du service de sécurité de l’Aéroport.
Dix jours (10 j) calendaires à dater du lendemain de la notification de l’ordre de service

prescrivant de commencer les travaux et avant tout commencement, il devra remettre au
service de sécurité de l’Aéroport, par l’intermédiaire du Maître d’ouvrage, les demandes
d’enquêtes réglementaires pour son personnel de direction et la liste du personnel pour
contrôle. En outre, l’Entrepreneur est personnellement responsable de la conservation des
plans, croquis d’exécution et documents divers qui lui seront remis par l’Office National Des
Aéroports, en vue de l’exécution des travaux ou pour toutes autres causes.
L’Entrepreneur devra conserver le secret absolu non seulement sur l’ensemble des documents
qui lui seront communiqués, mais aussi sur les faits ou renseignements, qui seraient
occasionnellement portés à sa connaissance en raison de l’exécution des travaux.
ARTICLE 33: NORMES ET REGLEMENTS
Toutes les installations seront exécutées selon les règles de l'art, en respectant notamment :
-Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications
concernant les règles techniques des installations de branchements de première catégorie
comprises entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures.
-Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications
concernant l'exécution et l'entretien des installations de première catégorie.
-Le cahier des charges applicables aux installations électriques des bâtiments édités par le C S
T B du D T U cahier N° 70-1.
-Les prescriptions de la norme française NF C 15-100 traitant de l'exécution et de l'entretien
des installations électriques de premières catégories et de ses additifs en vigueur au jour de
l'adjudication.
-La réglementation : la Norme NF C 17 200 et ses implications – le fascicule 36 du CCTG
-Les prescriptions de la norme U.T.E. C 14-100 du 11 avril 1962 et ses additifs, traitant de
l'exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie
électrique et l'installation intérieure de première catégorie-règles.
-Les prescriptions de la norme C 13-100 relative à l'établissement des postes d'abonnés établis
dans un bâtiment et raccordés à un réseau de distribution de 2ème catégorie.
-Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique UTE C 11-100 (décret du 30 avril 1958 et ses
Page 33 sur 48
additifs).
-Les prescriptions des textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (J.O.) UTE C 12-200 (décret du 13 août
1954 et ses additifs).
-Les prescriptions du décret du 14 novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques pour tous
les cas où ledit décret est applicable (C.12.100).
-Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'UTE dernières éditions
en vigueur concernant notamment l'appareillage en général, les conducteurs, les moulures et
conduites, les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses
métallique, etc... les normes et publications auxquelles il est fait référence dans l'annexe de la
norme UTE C 15-100.
-Les normalisations, spécifications, règles techniques concernant les installations
téléphoniques et télégraphiques.
-Les décrets, circulaires ministérielles et règlements divers en vigueur au Maroc, en
particulier à l'arrêté du Ministère des Travaux Publics N° 350-67 du 15 juillet 1967 et à
l'arrêté viziriel du 28 juin 1938.
-Les arrêtes du 11 février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des
conducteurs et câbles électriques isolés pour éclairage de sécurité.
-Arrêtes du 9 février 1968 fixant les méthodes de la conductibilité du sol des salles
d'opérations et des salles d'anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés.
-Arrête du 28 février 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les
blocs autonomes d'éclairage de sécurité à lampes à incandescence utilisées dans les
établissements recevant du public.
-Les prescriptions des présents cahiers des Spécifications Techniques Générales (S.T.G.) et
Détaillées (S.T.D).
-Les prescriptions imposées par le distributeur local de l’énergie électrique.
L'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de
satisfaire, ne dispense pas de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets
administratifs, tant généraux, que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels
complétant ou modifiant les pièces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement à
l'élaboration du présent cahier des clauses techniques.
En cas de contradiction entre les divers règlements et normes françaises et les règlements et
les normes marocaines éditées ou en cours d'édition, ce sont les indications préconisées par
ces derniers qui seront applicables.
ARTICLE 34 : CONSISTANCE DES FOURNITURES ET TRAVAUX
Les prestations consistent en la:
 Fourniture, installation et mise en service d’une cellule de protection du

transformateur de 400 kVa.
 Fourniture, installation et mise en service d’un transformateur de puissance de 400
KVA.
 Fourniture, installation et mise en service d’un AGBT et deux armoires de protection.
 Fourniture et pose de câbles MT et BT.
 Fourniture, installation et mise en service d’un extracteur VMC au poste transfo.
Page 34 sur 48
ARTICLE 35: INSTALLATION
L’Entrepreneur assurera en totalité et sous sa responsabilité l’installation et la mise en

service des équipements qu’il aura fournis sur le site qui lui sera indiqué par l’O.N.D.A.
ARTICLE 36: DOSSIERS DE FABRICATION ET D’INSTALLATION ET

DOCUMENTATION TECHNIQUE
1°/ Dossier de Fabrication
Pour chaque matériel fabriqué par ses soins, l’Entrepreneur fournira un dossier en
deux (2) exemplaires comportant tous les renseignements relatifs à la fabrication et au
câblage, la nomenclature détaillée des pièces manufacturées et les différents plans de
présentation et d’exécution correspondants.
Ce dossier deviendra la propriété de l’ONDA qui se réserve le droit de l’utiliser pour

tous besoins jugés utiles, sans attenter cependant à la propriété industrielle.
2°/ Dossier de récolement
Après exécution des travaux, l’Entrepreneur fournira à l’ONDA, deux supports

informatiques et cinq (5) tirages des plans de recollement.
3°/ Documentation Technique
Pour chacun des matériels composant l’installation, l’Entrepreneur remettra lors de la

réception desdits matériels, la documentation technique correspondante complète en double
exemplaire.
ARTICLE 37: ESSAIS
Lors de la réception provisoire des installations, il sera procédé à tous les essais de bon
fonctionnement.
Les essais porteront sur la vérification de la bonne présentation des matériels et de la

conformité de leurs caractéristiques aux spécifications techniques du présent marché.
L’ONDA se réserve le droit de demander tout essai ou contrôle supplémentaire jugé

nécessaire.
ARTICLE 38: PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
L’Entrepreneur devra soumettre à l’ONDA, dans un délai de huit (8) jours calendaires à dater
du jour de la notification de l’ordre de service notifiant l’approbation du marché, le projet de
ses installations de chantier.
L’entrepreneur disposera pour ses installations de chantier de zones de superficie suffisante à

proximité des travaux à réaliser.
Page 35 sur 48
Le projet des installations de chantier devra comprendre les propositions de l’entrepreneur

concernant les dispositions relatives aux plates-formes de stockage des matériels et matériaux
et l’alimentation en eau et en énergie électrique.
ARTICLE 39: FOURNITURE D’EAU ET D’ELECTRICITE
L’Entrepreneur pourvoira par ses propres moyens à la fourniture d’électricité et d’eau .Il ne
pourra en aucun cas se brancher sur les installations existantes.
Dans la limite du possible et sur autorisation du maitre d’ouvrage, il pourra réaliser des
branchements sur le réseau aéroportuaire suivant les tarifs de cession en vigueur. Dans ce cas,
Il devra fournir et installer à ses frais :
- Un compteur d’électricité
- Un compteur d’eau
Respectant les normes en vigueur.
ARTICLE 40: PLANS D’EXECUTION
Avant le commencement des travaux, L’Entrepreneur est tenu de :

- vérifier et signaler toute erreur qui aurait pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui
lui seront notifiées.
- remettre les notes de calcul et les plans d’exécution qui seront établis à ses frais visés par
un bureau de contrôle.
ARTICLE 41: PROGRAMME DES TRAVAUX
L’Entrepreneur soumettra à l’agrément de l’ONDA, dans un délai de huit (8) jours calendaires
à dater du jour de démarrage des travaux, un programme détaillé de l’exécution des travaux et
un planning des travaux tenant compte des contraintes liées au maintien de la circulation
aérienne. A cet effet, l’ONDA remettra à l’Entrepreneur le programme hebdomadaire des
mouvements aériens.
Si à un moment quelconque du déroulement du chantier, l’ONDA constate que les délais

prévus au programme des travaux ne sont pas respectés, l’Entrepreneur devra, dans un délai
de six (6) jours calendaires à dater du lendemain du jour de l’invitation qui lui sera faite par
ordre de service, proposer un nouveau programme qui devra prévoir l’achèvement des travaux
dans les délais contractuels. Une fois ce nouveau programme accepté, l’Entrepreneur devra
remanier l’organisation de son chantier.
Les conséquences de ce remaniement seront à la charge de l’Entrepreneur qui ne pourra en

aucun cas demander une prolongation de délais ou présenter une réclamation.
ARTICLE 42: DELEGATION ET RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
L’Entrepreneur devra, dans un délai de huit (8) jours à dater du lendemain du jour de la
notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux, faire connaître par
écrit la personne qui, en son absence, sera habilitée à le remplacer lors des rendez-vous de
chantier et à signer les attachements.
Page 36 sur 48
Ces rendez-vous se tiendront sur les lieux, aux jours et heures indiqués par ordre de service.
La périodicité de ces rendez-vous est laissée à la diligence du maitre d’ouvrage.
L’Entrepreneur ou son représentant sera tenu d’assister à chacune de ces réunions.
ARTICLE 43: CAHIER DE CHANTIER
L’Entrepreneur est tenu de fournir un cahier de chantier de type trifold ou similaire. Ce cahier
est destiné à recevoir les instructions ou observations de l’ONDA ou de son suppléant
concernant la bonne marche du chantier.
Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite de l’ONDA ou de
son suppléant.
ARTICLE 44: POLICE DE L’AEROPORT
L’Entrepreneur, ses agents et ses ouvriers devront user des accès les plus directs, se confiner
dans les emplacements désignés pour l’exécution des travaux et ne pénétrer ni circuler sous
quelque prétexte que ce soit dans les autres parties de l’Aéroport.
A l’intérieur de l’Aéroport, les véhicules de l’Entrepreneur devront suivre obligatoirement les

itinéraires prescrits par le maitre d’ouvrage. Les emplacements des traversées éventuelles des
voies de circulation en service, qui pourront être temporairement nécessaires, seront définis
par l’ONDA.
ARTICLE 45: SIGNALISATION TEMPORAIRE
Le plan de signalisation temporaire et de balisage du chantier est établi par l’Entrepreneur et

sera soumis à l’approbation de l’Ingénieur dix (10) jours après la notification de l’ordre de
service prescrivant de commencer les travaux.
ARTICLE 46 : ECHANTILLONS
Tous les échantillons nécessaires seront fournis préalablement à l’exécution pour approbation
par le Maître d’ouvrage.
ARTICLE 47: RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour en obtenir
tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux. Il se soumettra à toutes les
vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces
justificatives demandés. En particulier, l'Entrepreneur devra respecter les règles particulières
imposées par les services locaux du distributeur avec lesquels l'Entrepreneur devra se mettre
en rapport avant l'approvisionnement pour le matériel et avant l'exécution pour les travaux.
Il devra faire connaître au Maître de l’œuvre les dispositions du devis descriptif qui ne
seraient pas admises par le distributeur, faute de quoi, il devra prendre à sa charge tous les
frais résultants des modifications imposées par elle. Il devra établir les demandes
d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires nécessaires et les soumettre au Maître
de l’ouvrage ou à son représentant pour accord et signature
Page 37 sur 48
ARTICLE 48: MATERIEL ET MISE EN ŒUVRE
Les appareils seront neufs et de bonne qualité. Ils devront être conformes et la présentation
d'un procès-verbal de conformité, délivré par un organisme habilité à cet effet, pourra être
exigée.
Dans le cas où le matériel ne ferait pas l'objet d'une norme UTE, celui-ci devra présenter
toutes les qualités de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirable.
La présentation d'un procès-verbal d'essais, de référence, pourra être exigée. Dans tous les
cas, l'entrepreneur devra, avant tout commencent d'approvisionnement, présenter un
échantillonnage et un descriptif complet du matériel à mettre en œuvre et obtenir l'accord du
maître de l’œuvre, notamment en ce qui concerne les appareils présentés comme similaires à
ceux spécifiés dans le devis descriptif technique.
L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour le refus d'un approvisionnement
de matériel non agréé.
Le matériel portera la marque NF USE ou la marque USE dans tous les cas où les normes
UTE en prévoient l'attribution.
Les listes de matériels admis à la marque de conformité aux normes NF USE et USE sont
données par les publications périodiques de l'U.T.E.
ARTICLE 49: DEFINITION DES PRIX
Les prix comprennent tous les frais définis à l’article 49 du CCAGT ; ils sont définis comme
suit :
Prix °1 :
Fourniture, Pose, installation, raccordements et mise en service d’un transformateur de
puissance, de type intérieur, à huile diélectrique, de puissance 400 KVA, à tension primaire
20KV, à tension secondaire B2, avec cinq prises de tension isolé à 24KV sur isolé à 36KV y
compris bornes embrochables MT, capot d’isolement BT, câbles de liaison MT et BT,
traitement et revêtement anticorrosion, thermomètre avec indicateur de maximum,
verrouillage MT/BT, DGPT2 raccordé au disjoncteur débrochable et cadenassable et à la
cellule MT et toutes sujétions.
Ouvrage à régler à l’unité au prix n° 1 du bordereau des prix.
Prix °2 :
Fourniture, pose, raccordement et mise en service de cellule protection transformateur (400
KVA, 20KV/B2) par interrupteurs fusibles combinés, selon les exigences de la REDAL et
similaire à l’existant, de type préfabriqué, à coupure dans le SF6, d’intensité nominale 200A
isolement 24KV sur isolé y compris jeux de barres, interrupteurs, sectionneurs de mise à la
terre, commandes des interrupteurs et des sectionneurs, fusibles à percuteur, résistances de
chauffage, systèmes d’asservissement et de verrouillage, boîtes d’extrémités, indicateurs de
présence tension, travaux d’adaptation, de génie civil et toutes sujétions.
Ouvrage à régler à l’unité au prix n° 2 du bordereau des prix
Prix °3 :
Fourniture, pose, raccordement et mise en service de disjoncteur débrochable et cadenassable
de 4x630A de marque Schneider ou similaire y compris armoire, câbles de section approprié
vers AGBT, chemin de câble, fixations, verrouillage, accessoires de raccordement et toutes
sujétions.
Page 38 sur 48
Prix ° 4 :
Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’une AGBT en tôle électro-zinguée de
20/10 d’épaisseur, de dimensions appropriées pour contenir l’ensemble de l’appareillage, avec
une réserve de 30%, y compris repérage, bornes, goulottes et toutes sujétions. Cette armoire
est équipée de :
1. Interrupteur de 4 x 630 A
2. Disjoncteurs compacts réglables
 04 disjoncteurs de 4x250A de pouvoirs de coupure approprié.
 01 disjoncteur de 4x160A de pouvoirs de coupure approprié.
 02 disjoncteurs de 4x100A
 02 disjoncteurs de 4x80A
3. Disjoncteurs modulaires de pouvoirs de coupure appropriés

 Deux disjoncteurs de 2x32A
 Quatre disjoncteurs de 2x16A
 Deux disjoncteurs de 2x10A
Les protections doivent êtres de marque Schneider ou similaires.
Cette armoire est équipée également de centrale de mesure PM 710 ou similaire, et des
lampes à LED de présence tensions, y compris jeu de barre en cuivre, repérage, bornes,
goulottes et toutes sujétions.
Prix ° 5 :
Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’armoires électrique de protection et
distribution en tôle électro-zinguée de 20/10 d’épaisseur, de dimensions appropriée pour
contenir l’ensemble de l’appareillage, avec une réserve de 30%, y compris repérage, bornes,
goulottes et toutes sujétions. Cette armoire est équipée de :
Disjoncteur compact réglable de :
1. 01 Disjoncteur de 4x250A de pouvoirs de coupure appropriés.
2. Deux disjoncteurs de 4x160A.
Disjoncteurs modulaires de pouvoirs de coupure appropriés :
1- Deux disjoncteurs de 4x63A
4- Quatre disjoncteurs de 2x16A
Les protections doivent êtres de marque Schneider ou similaire.
Cette armoire doit être équipée des lampes à LED de présence tensions, y compris repérage,
bornes, goulottes et toutes sujétions.
Prix °6 :
Fourniture, installation et mise en service d’un coffret de batteries de condensateurs de
40 KVAR de marque Schneider ou similaire y compris protection électrique, chemin de câble
et toutes sujétions, les batteries doivent être placées à l’extérieur de l’AGBT dans un coffret
distinct.
Les protections doivent êtres de marque Schneider ou équivalent.
Page 39 sur 48
Prix °7 :
Fourniture, pose et installation d'un extracteur pour la ventilation du local transformateur
Dimensionné en fonction des dimensions du local et de la puissance des équipements abrités
dedans, commandé par un thermostat d'ambiance y compris câblage, pose et raccordement.
Prix °8 :
L’entrepreneur aura à sa charge le règlement de l’augmentation de la puissance installée, qui
est de 400 KVA auprès du distributeur local. Cela comprend également les frais de
participation, les frais de branchement, les frais des peines et soins, les frais d’étude et tous les
frais supplémentaires exigés par le distributeur local pour l’augmentation de la puissance
installée y compris toutes sujétions.
Ouvrage régler à l’ensemble au prix n° 8 du bordereau des prix
Prix ° 9 :
Fourniture, pose et raccordement de câble en cuivre type U 1000 RO2V de section 3 x 120 +
70 mm ²+ terre y compris accessoire de fixation de raccordement, travaux de génie civil et
toutes sujétions.
Ouvrage à régler au mètre linéaire au prix n°9 du bordereau des prix.
Prix ° 10 :
La fourniture, pose et mise en service d’onduleurs (ASI) triphasés 380V 50Hz de puissance
20KVA, autonomie 30 min en pleine charge, type Liebert Nx Emerson ou similaire seront
installer à l’aéroport Rabat-Salé, aux locaux prépasserelles.
Les travaux de l’entrepreneur comprennent la fourniture d’onduleur pour alimenter sans

coupure la totalité des équipements névralgiques ainsi que la réalisation de tous corps d’état
relatif aux travaux selon les normes en vigueur. L’entrepreneur est invité à visiter pour
apprécier la nature, l’importance et la qualité des prestations demandées.
Les prestations de l’entrepreneur comprennent principalement, sans que la liste ne puisse être
considérée comme limitative :
I- MODE DE FONCTIONNEMENT DES ASI:
I – 1. PRINCIPES GENERAUX
L’interface d’alimentation de l’onduleur sera effectuée pour se prémunir contre tout type de
perturbations sur le réseau électrique :
 Microcoupures
 Parasites
 Phénomènes atmosphériques
 Rupture des câbles
 Coupures
 Variations de tension
 Variation de fréquence
I - 2. PERFORMANCES DEMANDEES :
L’onduleur doit répondre à ses spécifications :
Page 40 sur 48
a) Onduleur On Line double conversion de haute performance, de technologie numérique

à contrôle vectoriel des flux, sortie sinusoïdale
b) Système de contrôle numérique (DSP)
c) Fonctionnement compatible avec les groupes électrogènes
d) Compatibilité avec les architectures en « double bus » et en système redondant (N+1)
e) Définition des paramètres par l’utilisateur pour un large éventail d’application
f) Taux de distorsion en courant d’entrée réduit au minimum (THDI < 3 %) sans aucun
filtre
g) Facteur de puissance d’entrée le plus élevé possible (> 0,99)
h) Compensation de la charge batterie en fonction de la température pour optimiser la
durée de vie des éléments batterie
i) Protection batteries par disjoncteur
j) Protection batteries contre les décharges profondes
k) Démarrage sur batterie (hors secteur)
l) Démarrage progressif
m) Fonctionnement en surcharges non linéaires
n) Accès en façade avant des composants critiques, fonctions d’autocontrôles et
d’autodiagnostics intégrées
o) Écran à menus déroulants, rapports d’activité détaillés
p) Arrêt programmé par logiciel
q) Surveillance à distance par carte SNMP
r) Fermeture des fichiers avant la fin d’Autonomie batterie
I – 3. SPECIFICATIONS DU MATERIEL :
L’onduleur est de technologie On-line à double conversion constitué essentiellement des

organes suivants :
A. Redresseur chargeur régulé, à IGBT avec correction du facteur de puissance par
contrôle vectoriel PFC
B. Onduleur à IGBT avec control vectoriel
C. By-pass Statique Automatique
D. By-pass manuel pour effectuer les opérations de maintenance sans arrêt de
l’exploitation.
E. Interface Utilisateur :
Permet l’exploitation courante de l’alimentation sans interruption : elle est constituée de
différents voyants et touches pour :
 Signalisation des principaux états de l’installation

 Auto diagnostic et identification des anomalies
 Commande de Marche / Arrêt
 Commandes complémentaires (Cycle de batteries ….)
 Prise de raccordement pour diagnostic assisté par ordinateur
 L’assistance à l’exploitation (Français / Anglais / ……)
 L’affichage des mesures électriques aux différents points de l’installation : tension,
courant, fréquence, puissance (KVA. kW). taux de charge (%), facteur de crête et cos
phi de l’utilisation.
 Réglage de la montée en puissance
F. Éléments Batteries permettant une autonomie de 30 minutes au minimum, avec une

gestion intelligente permettant :
 Test périodique de la durée de vie de la batterie en ligne sans perte d’autonomie
Page 41 sur 48
 Les mesures de courant de charge et de décharge

 La protection contre les décharges profondes
 La mesure du taux de vieillissement de la batterie
 La mesure de la durée d’Autonomie réelle
 La compensation de la charge batterie en fonction de la température
 Durée de vie au minimum 10 ans à 25 °C
G. Filtre CEM renforcé :

Ce filtre permet en amont et / ou en aval de l’alimentation, statique sans interruption, de
limiter les réinjections en conduit.
I. Carte de communication SNMP
II- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SPECIALES DE L’ASI :
Unité Caractéristiques
Puissance nominale de sortie à FP=0.8 KVA 20

Autonomie mn 30
PARAMÈTRES D’ENTRÉE
Technologie du redresseur IGBT- Correction du facteur de puissance
par contrôle vectoriel (PFC)
Tension d’entrée redresseur Vca 380/400/415 (400V nominale) 3 phases, 3
fils
Tension d’entrée by-pass Vca 380/400/415 (400V nominale) 3 phases, 4
fils (Ph+N)
Tolérance de tension d’entrée Vca 305 à 477 à pleine charge (admissible de
205 à 477 avec 72% de charge
Fréquence d’entrée Hz 50 ou 60
Tolérance de fréquence d’entrée Hz 40 à 70
Distorsion Harmonique Totale (THD) % < 3 sans filtre, avec THD de la tension en
du courant en entrée à tension entrée ≤ 2
nominale
Facteur de puissance d’entrée à ≥ 0.99 sans aucun filtre, avec THD de la
tension nominale tension en entrée ≤ 2
Montée en puissance s 5 à 30 (sélectionnable)
PARAMÈTRES BATTERIES
Type de Batterie Plomb étanche
Courant résiduel CC en mode floating % <5 (de C10 capacité en Ah) valeur RMS
Tension résiduelle CC en mode % <1 (valeur RMS)
floating et charge constante
Compensation de la charge batterie en En standard
fonction de la température
Désignation Unité Caractéristiques
PARAMÈTRES DE SORTIE
Technologie de l’onduleur IGBT- Contrôle vectoriel
Tension de sortie Vca 380/400/415 (400V nominale) 3 phases, 4
Page 42 sur 48
fils (Ph+N)
Régulation de la tension de sortie % +/- 0. 5 (3 phases RMS moyenne)
Fréquence de sortie Hz 50 ou 60
Régulation de la fréquence de sortie % +/- 0.05
Distorsion Harmonique Totale de % 1 % (max)
tension en sortie à tension nominale
Facteur de crête admissible 3 :1 (norme IEC 62040-3)
Temps de rétablissement ms < 0.5 (recouvrement à 95% de la tension)
10 (recouvrement à 99% de la tension)
Capacité à supporter les charges avec Jusqu’à 0.9
facteur de puissance capacitif
Décalage de tension °el 120° +/- 1°el (avec charge 100%
déséquilibrée)
Conformité CEM Classe A Applicable pour les radiations et
conductions
Surcharges admissibles à tension % 110 pendant 60 minutes, charge linéaire
nominale 400V 125 pendant 10 minutes
150 pendant 1 minute
Paramètres Physiques et Conformités
Paramètres environnementaux
Plage de température de stockage °C -20 à 70 (ASI) et –20 à +30 (Batteries)
Plage de température de °C 0 à 40 (ASI) et 20 +/-5°C (Batteries)
fonctionnement
Humidité relative % 0 à 95 (sans condensation)
Niveau de bruit à 1mètre dBA 55 / 59 / 59
Altitude maximale au dessus du m 1000 ( IEC 62040/3)
niveau moyen de la mer
Interface de Communication De L’ASI :

L’ASI devra être doté d’un système d’interface de communication, de commande et
d’affichage évoluées qui facilitera l’exploitation de l’ASI. Ce panneau est le point d'accès à
l’opérateur pour le contrôle et la surveillance de tous les paramètres mesurés, le statut de l'ASI
et de la batterie, des registres d'événements et d'alarme. Il devra être équipé de :
 Un écran graphique 320x240 à cristaux liquides, convivial et piloté par menu afin
d’afficher les données en temps réel et stocker en même temps 512 enregistrements
historiques, possibles de retrouver pour effectuer référence et diagnostique.
 Touches de navigation
 Arrêt d’urgence
 Leds de signalisation
NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
a) Le matériel et l’assemblage devront être conformes aux normes et recommandations

de l’IEC et CEI ; on appliquera aussi les spécifications suivantes :
 SPC/E 1901 matériel électrique pour climat sec généralement un microclimat
pour un lieu situé au niveau du sol du salon royal.
Page 43 sur 48
 AFNOR – UTE les prescriptions des normes traitant la réalisation e l’entretien

des installations électriques de première catégorie et de leurs additifs en
vigueur à la date de soumission (NFC.15.100) (C.15.100)
b) Tout changement devra être clairement indiqué et justifié techniquement et
économiquement le prestataire peut utiliser des normes équivalents, mais il doit
indiquer les différences, de toute façon l’acceptation dépendra de l’approbation du
propriétaire de justifier que la marque proposée devra être commercialisée au Maroc et
largement représentée avec toutes les garanties qui assurent la disponibilité des pièces
de rechange sur le marché local et la garantie du service après vente.
DOCUMENTATION TECHNIQUE
Après la commande
 Fiche de propriétaire intégralement remplie et officiellement acceptée

 Croquis de montage avec dimensions totales poids encombrements nécessaires et
présentations.
 Dessins, schémas et données pour la signalisation, le contrôle, les accessoires de
protection et le système de manutention.
 Dessins et données pour la connexion des câbles de puissance et auxiliaires.
 Instructions pour l’installation, la mise en service de l’entretien avec dessins détaillés
pour l’identification des pièces de rechange et liste de tous les éléments.
Prix N°11:
Fourniture, pose et raccordement de liaisons électriques par câble basse tension de dimensions
appropriées entre l’onduleur, le coffret de protection et le Tableau de distribution.
Ces liaisons seront exécutées par des câbles U1000 RO2V de dimensions appropriées aux
puissances en charge y compris protections par disjoncteurs compact de calibre approprié et
toutes sujétions.
Ouvrage à régler à l’ensemble au prix n° 11 du bordereau des prix.
Page 44 sur 48
ROYAUME DU MAROC

N° 185/14
Partie IV : Bordereau des Prix – Détail Estimatif

RABAT SALE
Page 45 sur 48
Partie IV : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

P.T HT en
N° Désignation Unité Quantité P.U HT en chiffres
chiffres
Fourniture, Pose, installation, raccordements et mise en service
d’un transformateur de puissance, de type intérieur, à huile
1
diélectrique, de puissance 400 KVA, à tension primaire 20KV, à U 1
tension secondaire B2, tel que décrit au CPS y compris toutes
sujétions.
Fourniture, pose, raccordement et mise en service de cellule
protection transformateur (400 KVA, 20KV/B2) par
2
interrupteurs fusibles combinés, selon les exigences de la U 1
REDAL et similaire à l’existant tel que décrit au CPS y compris
toutes sujétions.
Fourniture, pose, raccordement et mise en service de disjoncteur
3 débrochable et cadenassable de 4x630A de marque Schneider ou U 1
similaire tel que décrit au CPS y compris toutes sujétions.
Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’une AGBT
4 en tôle électro-zinguée de 20/10 d’épaisseur, de dimensions
U 1
appropriées pour contenir l’ensemble de l’appareillage, avec une
réserve de 30% tel que décrit au CPS y compris toutes sujétions.
Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’armoires
électrique de protection et distribution équipé en tôle électro-
5
zinguée de 20/10 d’épaisseur, de dimensions appropriée pour U 2
contenir l’ensemble de l’appareillage, avec une réserve de 30%,
tel que décrit au CPS y compris toutes sujétions.
Fourniture, installation et mise en service d’un coffret de
batteries de condensateurs de 40 KVAR de marque Schneider
6 ou similaire y compris protection électrique, chemin de câble et
U 1
toutes sujétions, les batteries doivent être placées à l’extérieur de
l’AGBT dans un coffret distinct, tel que décrit au CPS y compris
toutes sujétions.
Page 46 sur 48
Fourniture, pose et installation d'un extracteur pour la ventilation

du local transformateur dimensionné en fonction des dimensions
7
du local et de la puissance des équipements abrités dedans, U 2
commandé par un thermostat d'ambiance tel que décrit au CPS y
compris toutes sujétions.
L’entrepreneur aura à sa charge le règlement de l’augmentation
de la puissance installée, qui est de 400 KVA auprès du
8 distributeur local. Cela comprend également les frais de
E 1
participation, les frais de branchement, les frais des peines et
soins, les frais d’étude tel que décrit au CPS y compris toutes
sujétions.
Fourniture, pose et raccordement de câble en cuivre type U 1000
9 RO2V de section 3 x 120 + 70 mm²+ terre y compris accessoire
de fixation de raccordement, travaux de génie civil et toutes Ml 320
sujétions.
La fourniture, pose et mise en service d’Onduleurs (ASI)

triphasés 380V 50Hz de puissance 20KVA, autonomie 30 min en
10 pleine charge, type Liebert Nx Emerson ou similaire seront U 2
installer à l’aéroport Rabat-Salé, aux locales prépasserelles, tel
que décrit au CPS y compris toutes sujétions.
Fourniture, pose et raccordement de liaisons électriques par câble
basse tension de dimensions appropriées entre l’onduleur, le
11 E 2
coffret de protection et le Tableau de distribution, tel que décrit
au CPS y compris toutes sujétions.
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme TTC de :
……………………………………………………………………nt être renseigné en chiffres et en lettres.
Page 47 sur 48
ROYAUME DU MAROC

RABAT SALE
Soumissionnaire
« Lu et accepté sans réserve »
Page 48 sur 48

Aoo 185 14

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Aoo 185 14

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Aoo 185 14

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Travaux d'alimentation électrique des passerelles télescopiques à l’Aéroport de Rabat Salé

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

TRAVAUX D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

TABLE DES MATIERES

PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX" 7

ARTICLE 9 : DOMICILE DU PRESTATAIRE 28

14- Prestations : travaux, fournitures ou services ;

PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 36 000 ,00 DHS

Les concurrents peuvent :

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

Partie II : Règlement de la consultation

TRAVAUX D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PARTIE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES

Le dossier d’appel d’offres comprend :

Les textes règlementaires suivants font également partie du dossier de la consultation :

ARTICLE 4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément à l’article 24 du règlement des marchés de l’ONDA, peuvent valablement

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

ARTICLE 5 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT

Office National des Aéroports

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES

Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier

mis à la disposition des autres concurrents conformément à l’article 19 du règlement des

ARTICLE 7 : LANGUE DE L’OFFRE

ARTICLE 8 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D'OFFRES

- soit retirer gratuitement les dossiers d’appels d’offres au bureau de la cellule

- soit télécharger les dossiers d’appels du portail des marchés publics et le

ARTICLE 9 : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES QUALITÉS DES

I- Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et

A- Le dossier administratif comprend :

1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

b) l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution

c) pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du

d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes

Pour les établissements publics, voir paragraphe II ci-après.

II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1- Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant

2- S’il est retenu pour être attributaire du marché :

ARTICLE 10 : PRESENTATION D'UNE OFFRE TECHNIQUE

Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée conformément à l’article 28 du

ARTICLE 11 : DEPOT ET RETRAIT DES ECHANTILLONS, PROTOTYPES,

Lorsque le dépôt d'échantillons ou prototypes et/ou la présentation de prospectus, notices ou

ARTICLE 12 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

L'offre financière comprend :

c- le sous détail des prix, le cas échéant.

ARTICLE 13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

- le nom et l'adresse du concurrent ;

a) la première enveloppe contient :

3- Les trois (3) enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :