Annexe Hse

ANNEXE : HYGIENE SECURITE ET ENVIRONNEMENT
OCP-SA
CONTRAT n°
Vente et enlèvement du lot de ferraille « PONT BLONDIN MOHAMMEDIA »

Standards HSE pour les entreprises extérieures

intervenantes sur les sites de OCP
PREAMBULE
Le présent Cahier des Charges est une pièce contractuelle, dont les termes ne
sont pas négociables, il est opposable à une entreprise extérieure dans les cas de
litige sur les prestations réalisées et dans le cadre de l’instruction d’un dossier,
notamment suite à la survenance d’un événement accidentel.
Toutes les entreprises extérieures, travaillant sur notre site, sont réputées
connaître, appliquer et faire appliquer la législation marocaine en matière de droit
du travail et de protection de l’environnement. Ce Cahier des Charges n’est pas un
inventaire exhaustif de ces législations, mais il en définit certaines règles
d’application propre à notre site.
Version 1 du 1er Janvier 2012
1 | 34
Sommaire
1. Rappel ................................................................................................................................... 3
2. Généralités ............................................................................................................................ 3
3. Accueil.................................................................................................................................... 4
4. Encadrement du personnel : ................................................................................................. 4
5. Baraquements de chantier et Locaux sanitaires.................................................................... 5
6. Organisation du chantier……………………………………………………………………………..6
7. Circulation sur le site ............................................................................................................. 8
8. Accidents de la circulation : .................................................................................................. 10
9. Balisage et signalisation ....................................................................................................... 10
10. Plan de Prévention ............................................................................................................ 10
11. Stockage.............................................................................................................................. 12
12. Les interdictions ..................................................................................................................12
13. Infirmerie/Accident/Incident/Anomalie ................................................................................ 13
14. Alarme.................................................................................................................................. 13
15. Equipement incendie et de sécurité..................................................................................... 15
16. Consignation d’un équipement ou d’une installation............................................................ 16
17. Démolition............................................................................................................................ 17
18. Travaux en hauteur ............................................................................................................. 17
19. Échafaudages ..................................................................................................................... 18
20. Travaux à proximité d’un convoyeur………………………………………………………………22
21. Travaux sur voies ferrées…………………………………………………………………………..23
22. Mesures de protection individuelle ...................................................................................... 23
23. Engins de levage.................................................................................................................. 25
24. Manutention ......................................................................................................................... 26
25. Protocole de chargement et déchargement………………………………………………………30
26. Danger d’origine chimique.................................................................................................... 31
27. Environnement .....................................................................................................................32
2 | 34
1. Rappel
Le représentant de l’entreprise extérieure a la responsabilité :
- de porter à la connaissance de son personnel, le contenu du plan de Prévention (analyse des risques importés, exportés
et d’interférence avec les chantiers voisins et définition des moyens de Prévention à mettre en place) et de le faire
appliquer par son personnel.
- d’informer le responsable de l’entreprise utilisatrice de toute sous-traitance partielle ou totale de travaux qu’il réalise sur
notre site, afin que cette nouvelle entité soit associée au plan de prévention.
L’entreprise extérieure doit avoir un responsable, représentant de l’employeur, présent en permanence sur le site au
moment de son intervention. Cette personne doit participer à l’élaboration du Plan de Prévention ou de sa révision et en
être signataire, en tant que représentant de l’employeur. Cette personne est notamment garante de l’application du présent
Cahier des Charges et du Plan de Prévention, de même qu’elle est garante des contacts avec les représentants et les
services de l’entreprise utilisatrice.
2. Généralités
L’existence du présent règlement ne saurait en aucun cas décharger l’entreprise extérieure de ses responsabilités,
notamment en ce qui concerne ses obligations contractuelles, les exigences réglementaires et la législation Marocaine du
Travail.
Les représentants des entreprises devront veiller tout particulièrement a l’application des règles de sécurité et de
protection de l’environnement en vigueur dans le ROYAUME du MAROC, et se soumettre aux instructions et consignes du
client en la matière, et aux instructions spéciales.
Le présent fascicule définit les clauses de sécurité et de protection de l’environnement applicables au personnel des
entreprises extérieures et leurs sous traitants intervenants à l’intérieur des différentes entités du GROUPE OCP sur les
sites de Khouribga et du Port de Casa.
L’entreprise extérieure est responsable de la discipline, du bon ordre et de la propreté sur les lieux d’exécution des
travaux.
Le personnel des entreprises doit s’abstenir de tout acte contraire à la discipline et au bon ordre.
Toute infraction aux dispositions du présent CDC, notamment en ce qui concerne la discipline, la sécurité et la
préservation de l’environnement peut entrainer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’accès du contrevenant
et/ou du responsable de l’entreprise sur le site, sans préjudice de poursuites pénales en cas d’infractions à la
réglementation en vigueur, et sans diminuer les obligations à la charge de l’entreprise extérieure, ou sanctions qu’elle peut
encourir, au titre de son contrat.
Le client peut interdire l’accès au site à tout moment et à toute personne qui risque de nuire au bon déroulement des
travaux, à la discipline, à la sécurité intérieure du site ou au cadre environnemental de la zone.
Il est à préciser que la détérioration volontaire et le vol de tous matériels ou matériaux entrainent une exclusion
immédiate du site.
Toute visite du site, dans un but d’informations générales, par des personnes appartenant à une entreprise mais ne
participant d’aucune façon à la conduite des travaux du chantier, nécessitera une autorisation spéciale du client.
Le badge, mis à la disposition du personnel par l’employeur de l’entreprise extérieure, doit être porté de façon
apparente pendant le temps de présence sur le site et doit être restitué en sortant. L’horaire de travail est arrêté d’un
commun accord, dans le respect de la législation.
L’intervention aux installations du client est réglementée. L’entreprise extérieure devant effectuer des travaux à
l’intérieur de celles ci doit en avoir reçu l’autorisation de travail.
3 | 34
Le service de gardiennage du client est habilité à contrôler l’entrée et la sortie de tous les paquets et colis et de tout
véhicule ou engin.
L’entreprise extérieure est tenue d’assurer la protection de son matériel, de ses installations et de ses biens contre le vol
ou la malveillance. En aucun cas la responsabilité du client ne peut être mise en cause.
Tous vols et/ou dégradations constatés devront être immédiatement signalés et déclarés au client (entités de
gardiennage du site de Khouribga ou Port de Casa).
Nous rappelons que les chefs d’entreprises intervenantes doivent fournir toutes les protections individuelles nécessaires
pour permettre à leurs employés d’exécuter leur travail en toute sécurité. (Casque de couleur jaune, tenue de travail
identifiant l’entreprise, chaussures de sécurité, lunettes de protection, gants, harnais de sécurité, masque à gaz…).
Le chef d’entreprise intervenant doit désigner un agent de sécurité qualifié et compétent pour assurer le déroulement
des travaux.
les responsables OCP suivants : Le chef de projet, les agents de sécurité et d’environnement, les chargés de sécurité,
et le coordonnateur de sécurité se réservent le droit d’arrêter toute intervention en cas d’insuffisance de protections
individuelles ou collectives.
L’entreprise doit assurer le transport de leur personnel et ce transport doit obéir à la réglementation du Ministère des
transports.
3. Accueil
Le personnel des entreprises extérieures doit se faire enregistrer au poste de garde situe à l’entrée du site.
Avant le début des travaux de chaque entreprise extérieur, le CP (chef de projet OCP) organise et pilote
une réunion d’ouverture de chantier.
Prendront part à cette réunion des représentants de l’entreprise et ses sous-traitants éventuels ainsi que le
service sécurité et environnement de l’entité concernée, les chargés de la sécurité & environnement du secteur concerné
et le DHS peuvent y participer.
La remise par l’entreprise extérieure (EE) des documents administratifs.
La vérification de la conformité et de l’exhaustivité de ces documents par le CP et le service sécurité.
L’approbation de l’analyse environnementale, des risques et réglementaire ainsi que la plan de prévention SE (sécurité
&environnement et) élaboré par l’entreprise extérieure en collaboration avec le chef de projet.
L’approbation (ou éventuellement le refus) des demandes d’autorisation d’accès par le service sécurité pour permettre
à l’entreprise extérieure de lancer la préparation des badges correspondants.
Sensibilisation à l’environnement et à la sécurité de l’ensemble du personnel intervenant.
4. Encadrement du personnel :
L’entreprise doit veiller à l’encadrement et à la sensibilisation permanente de son personnel et doit mettre en
permanence un (des) chargé(s) de sécurité qualifié(s) sur le lieu d’intervention.
Un responsable de l'entreprise intervenante doit être présent lors de toute prestation, il assurera la direction, le contrôle
et la surveillance du personnel, il est responsable vis a vis du Pôle Industriel Khouribga des actes et du comportement de
son personnel.
Une feuille de présence nominative journalière doit être livrée au CP à chaque fin du poste. Celle ci permettra d’identifier
le personnel nouveau ou partant,
Les horaires d’entrées du personnel de l’EE doivent être contrôlés et maitrisés.
4 | 34
Formation du personnel
♦ Le personnel de l’entreprise extérieure doit avoir reçu la ou les formations adaptée(s), nécessaires à son activité et être
habilité par son responsable pour les tâches à réaliser dans le cadre de l’opération.
♦ Le responsable de l’entreprise extérieure devra fournir au donneur d’ordres d'opération, les copies des différents
documents réglementaires officiels (exemples : titres d’habilitation électrique et autres autorisations de conduite ou de
pilotage des engins (chariots de manutention, plates-formes élévatrices mobiles de personnes, grues, ..) Conformément à-
la réglementation.
♦ Le responsable de l’entreprise extérieure doit porter, avant l’intervention, à la connaissance de son personnel
susceptible d’intervenir au cours de l’opération, le contenu du Plan de Prévention de l’opération qu’il réalise.
♦ Le personnel des entreprises extérieures travaillant en zone ATEX doit être formé aux risques et méthodes de Prévention
spécifiques définies dans le plan de Prévention pour des interventions dans les zones a risque d’explosion (identifiés EX).
5. Baraquements de chantier et locaux sanitaires
Lorsque l’entreprise est tenue de mettre un abri clos à la disposition du personnel, elle doit le réaliser conformément aux
prescriptions de la législation en vigueur, aux seuls emplacements prévus par le Pôle Industriel Khouribga.
L’entreprise doit mettre à la disposition de son personnel des locaux sanitaires (toilettes, vestiaires et douches ainsi que
réfectoires, bureaux,...) conformément à la réglementation en vigueur.
Une aire clôturée au parc entreprise peut être mise à la disposition de l’entreprise extérieure pour l’installation de ses
blocs sanitaires, réfectoires et stockage de ses matériels ou dans le chantier
Pour cela, il est demandé à l’entreprise extérieure de faire parvenir au service sécurité :
 un plan d’installation des baraquements, (pas plus de 400 m2 au parc des entreprises extérieures). Cette installation
doit être identifiée (Nom EE) et ne doit en aucun cas être considérée comme des ateliers de fabrication et doit être dotée
des moyens de bien être pour le personnel. Cette installation doit être mobile et démontable (blocs modulaires)
Les besoins en énergie électrique seront mis à disposition : du courant électrique de 220 V pour les besoins
domestiques
Les commandes actuellement en cours avec les effectifs présent sur place.
Les baraques de chantier et aires de stockage pourront être soumises à un contrôle par le CP, le service d'Hygiène
Sécurité et Environnement.
L'entreprise est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger, notamment ses biens, elle doit
mettre en place adéquate les extincteurs appropriés et afficher une consigne particulière d'incendie bien en évidence.
5 | 34
Les divers branchements électriques dans les baraques de chantier doivent être aux normes électriques en vigueur et
équipés de disjoncteurs différentiels.
Des points d'eau potable sont disponibles sur les lieux.
Tous les locaux sanitaires doivent être isolés des zones de travaux.
L’entreprise doit mettre à la disposition de son personnel des locaux sanitaires mobiles (toilettes) en nombre suffisante
prés des lieux d’intervention et conformément à la réglementation en vigueur.
L’entreprise doit mettre à la disposition de son personnel, le nombre suffisant de bennes pour la collecte des déchets
solides. Les déchets non admis à la décharge du site doivent être triés et gérés séparément par l’entreprise (cas par
exemple des chiffons souillés, des seaux de peintures ou de résines, etc.)
L’entreprise doit veiller à l’identification de son personnel sur le site et sur le respect du périmètre de travail.
Attention :
Aucun conteneur ne sera accepté sur le chantier. Par contre, par sécurité, seront autorisés les bureaux ou les
locaux sanitaires modulaires
6. Organisation des travaux

 Implantation du chantier
Il appartient au Chef de Projet de délimiter le secteur d'intervention et de matérialiser ou faire matérialiser les
zones à risques. Il sera précisé dans le Plan de Prévention ce qui doit être fait et qui le fait.
Dans ce secteur, l'Entreprise Extérieure signale son chantier. Elle place les moyens de signalisation et de
protection concernant la prévention de ses risques propres (par exemple : travaux en hauteur par pancartes,
travaux de fosses et fouilles entourées de protections de résistance suffisante, chantier visible de nuit :..)
Pendant toute la durée des travaux, chaque Entreprise Extérieure doit prendre toutes les dispositions pour
assurer la sécurité des espaces de circulation. En particulier par la mise en place de garde-corps résistants
autour des ouvertures qu'elle a pratiquées
 Utilisation des locaux d’hygiène
Le personnel des Entreprises Extérieures doit disposer de sanitaires, vestiaires et locaux de restauration
mobiles. En cas d’omission par le Chef de Projet dans le Cahier des Charges, ces locaux doivent être mis à
disposition par le Chef de Projet.
S'ils sont mis à disposition par le Chef de Projet, le représentant du site précisera leur emplacement et les
conditions d'utilisation dans le Plan de Prévention.
S'ils sont fournis par l'Entreprise Extérieure, cela sera précisé dans le contrat, ils seront implantés à l'endroit
indiqué par le représentant du site du Maître d’Ouvrage.
Ces locaux devront répondre aux exigences spécifiques éventuelles du site du Maître d’Ouvrage. Le Plan de
Prévention portera mention de cette mise en place de locaux par l'Entreprise Extérieure.
 Mise en sécurité des chantiers-consignation-condamnation-autorisation du travail
Les procédures mises en place dans les sites définissent les conditions de mise en sécurité des chantiers et de
délivrance d'autorisation de travail. Cette mise en oeuvre est généralement effectuée par le personnel de la
Société. Dans le cas où cette mise en œuvre est confiée à une Entreprise Extérieure cela doit être précisé
contractuellement. Cette opération se fera dans les règles de l'art par du personnel qualifié sous la maîtrise et la
responsabilité de l'Entreprise Extérieure.
6 | 34
Il est rappelé que la mise en sécurité d'un chantier comprend l'ensemble des mesures de sécurité nécessaires
pour qu'un travail envisagé puisse être exécuté sans risque, c'est-àdire :
 Séparer, isoler de façon visible :
- des sources d'énergie possibles pouvant entraîner un risque (électriques, mécaniques, hydrauliques,
pneumatiques, etc...)
- des rayonnements (ionisants, laser,...)
- des produits toxiques, asphyxiants, explosifs, corrosifs, etc...
 Purger, si nécessaire, les parties ainsi isolées.
 Condamner les organes d'isolement, de coupure, de sectionnement, etc..., à savoir :
- interdire la manœuvre ou l'accès
- maintenir dans une position déterminée
- signaler l'état d'un appareil, d'une machine, d'un équipement ou d'une installation.
 Condamner les organes et équipements qui peuvent se mettre en mouvement.
 Signaler cette condamnation en précisant, par exemple, la date et l'heure de mise en place, le
nom du responsable.
 Vérifier les manœuvres effectuées et leurs conséquences (pointage des opérations, absence des
sources d'énergie, purge, contrôle d'atmosphère, etc...)
 Délimiter la zone consignée à l'intérieur de laquelle les mesures de sécurité prises permettent la
création d'une ou plusieurs zones de travail. Dans le cas d'interventions simultanées une
matérialisation définira les zones d'actions de chaque intervenant.
 Etablir une attestation de consignation pour permettre la délivrance d'une autorisation de travail
au chargé de travaux de l'Entreprise Extérieure, désigné pour l'opération prévue.
Dans tous les cas, le chef de travaux s'assure de l'absence de danger pour le personnel avant le début
des travaux.
Remise en service des installations
La remise en service consiste à rétablir la ou les sources d'énergie en prenant toutes les mesures de sécurité
correspondantes.
Elle sera effectuée quand les travaux dans la zone de travail mise en sécurité seront terminés ou interrompus et
que toutes les autorisations de travail auront été rendues au chargé de travaux.
LE RESPONSABLE DE LA REMISE EN SERVICE S'ASSURERA QUE TOUS LES INTERVENANTS ONT QUITTE LA ZONE DE
TRAVAIL MISE EN SECURITE AVANT LA REMISE EN SERVICE EFFECTIVE .
Raccordement sur le réseau

Tout branchement sur le réseau électrique d'un site du Maître d’Ouvrage est soumis à l'autorisation
préalable du Chef de Projet
Travaux effectués de nuit, dans un lieu isolé
Le chef de l'Entreprise Extérieure doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille
isolément en un point où il ne pourrait pas être secouru à bref délai en cas d'accident.
Surveillance des biens de l’entreprise extérieure
7 | 34
L'Entreprise Extérieure prend les dispositions de nature à assurer la surveillance de son matériel, de ses
installations, lotissements, zones de travail et de stockage. Elle informe le Chef de Projet des mesures
adoptées
Rangement et évacuation
 Pendant les travaux
Les outils et les matériaux restant sur les chantiers sont rangés à chaque interruption journalière de travaux, à
l'initiative de l'Entreprise Extérieure, pour qu'ils n'encombrent pas les passages ou ne risquent pas de tomber
en contrebas.
a) Stockage :
Le stockage s'effectuera sur les lieux désignés par le représentant du site du Maître d’Ouvrage.
L'Entreprise veillera à respecter les gabarits suivants :
-voies ferrées : à 2,00 m du rail extérieur d'une voie de chemin de fer.
- voies routières : à 1,00 m du bord de la route au minimum.
Les pièces stockées seront calées, stabilisées et signalées.
b) Rangement :
Ranger en lieu sûr les bouteilles de gaz convenablement amarrées et tous les outillages ou matériels
dangereux.
Prendre toutes dispositions pour éviter l'envol de matériaux légers, en cas de vent violent (tôles légères
par exemple).
c) Evacuation :
L’Entreprise Extérieure évacue chaque jour à ses frais les décombres et débris de matériaux
dans des décharges agréées et veille à ce que son chantier soit propre et en ordre.
 En fin des travaux
L'Entreprise Extérieure évacue tous les matériaux et débris, nettoie et remet le chantier en état.
Elle enlève ses bouteilles de gaz et tous les outillages ou matériels dangereux. Elle est
responsable des dommages corporels et/ou matériels entraînés par l'abandon sur un chantier d'une
bouteille de gaz ou d'un matériel dangereux.
Elle rebouche soigneusement toutes les ouvertures pratiquées.
Dans le cas où l'Entreprise Extérieure n'a pas procédé au nettoyage de ses chantiers, le site du Maître
d’Ouvrage se réserve le droit de l'exécuter ou de le faire exécuter aux frais de l'Entreprise Extérieure.
7. Circulation sur le site
Accès des véhicules sur le site :
♦ L’accès des véhicules utilitaires et de tourisme sur le site est subordonné à la présentation d’un permis d’accès délivré
par le client
Accès temporaire d’un véhicule :
♦ Des permis provisoires peuvent être délivrés pour les véhicules conduits par des personnes disposant d’autorisations
valables pour une journée ; à cet effet, le permis de conduire et l’attestation d’assurance seront déposés au poste de garde
et seront récupérés à la sortie.
8 | 34
ENGINS
♦ Les engins (les chariots élévateurs, les grues, les pelles….) doivent être conformes et entretenus en application de la
législation.
♦ Le dernier certificat de contrôle délivré par un organisme agrée doit être présenté au Chef de projet et remis au Service
Sécurité.
♦ Ces engins doivent être conduits par des personnes habilitées, possédant un C.A.C.E.S. (Certificat d’Aptitude à la
Conduite En Sécurité) adapté au type de l’équipement délivré par un organisme agrée ou par un centre de formation et
titulaires d'une autorisation de conduite délivrée par leur employeur.
Circulation sur le site

♦ Les véhicules et engins autorisés à pénétrer sur le site doivent circuler avec prudence, en suivant des voies prévues
dans le plan de prévention ou de circulation.
♦ La vitesse est limitée à 60 km/h à l’intérieur des chantiers d’exploitation et à 30 km/h dans les usines de
séchage et de lavage.
♦ Le moteur des véhicules doit être arrêté, lorsque ceux-ci sont inoccupés.
♦ Respecter les signaux de circulation du site.
♦ Les piétons ont la priorité.
♦ L’arrêt ou le stationnement à l’endroit d’une borne d’incendie est formellement interdit.
♦ Les véhicules de l’entreprise extérieure ou de son personnel rentrant sur le site doivent être assurés de manière à couvrir
les dommages potentiels qui pourraient être subis par les personnes travaillant sur le site.
♦ Les véhicules doivent être équipés d’un nombre de siège équivalent au nombre de personnes transportées et les
chargements convenablement amarrés.
♦ Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire tant sur les véhicules motorisés que sur les engins de manutention.
♦ Les zones de parking spécifiées dans le plan de Prévention ou de circulation doivent être respectées. Les rampes
d’accès, les quais, les portes de garages ne doivent pas être bloquées. Le stationnement est interdit dans les endroits où
se trouvent des portes de secours, des accès pompiers, des bornes d’incendie, sur les passages piétons et les places
réservées.
Circulation sur le site et délivrance d’autorisation d’accès :
♦ Les demandes, en un exemplaire sont adressées au client.
♦ Les permis d’accès valables pour la durée de validité portée sur le permis d’accès et dans tous les cas pour une durée
maximum de 03 mois et renouvelables à la demande de l’entreprise, sont remis par le client sur présentation des
photocopies de la carte grise, de l’assurance, du permis de conduire du conducteur et des certificats de visites
réglementaires auxquels le véhicule est normalement soumis.
Entrée – Contrôle et circulation des véhicules sur le site :
9 | 34
♦ Tous les véhicules doivent s’arrêter à la hauteur du poste de contrôle et les occupants doivent se plier aux vérifications
effectuées par les agents du client.
♦ Le conducteur doit déclarer tous les objets (matière, matériau, matériel) se trouvant à bord du véhicule, et ce pour éviter
que ceux-ci soient confisqués à la sortie.
♦ Toutes les dispositions du code de la route y sont applicables dans les usines.
♦ En aucun cas, la responsabilité du client ne saurait être engagée pour un accident de la circulation non de son fait,
survenu sur le site.
♦ Tous les véhicules sortant du matériel du chantier devront présenter au poste de contrôle un bon de sortie de matériel
signé par le chef de projet ou un représentant du client et se plier aux vérifications effectuées par les agents du client.
Stationnement :
♦ Les véhicules seront obligatoirement garés sur les parkings aménagés à cet effet. Le stationnement sur les accotements,
trottoirs, emplacements réservés est interdit.
Circulation des engins de Travaux Public et Spéciaux :
♦ La circulation des engins de Travaux Public ou de même nature, non munis de roues à bandage caoutchouc, est
strictement interdite sur l’ensemble des routes et de trottoirs des installations, sauf autorisation spéciale du client.
8. Accidents de la circulation :
Le client devra être immédiatement informé de tout accident de la circulation survenant sur le site.
9. Balisage et signalisation
Balisage de la zone d’intervention et des obstacles :
Ce balisage est réalisé de façon à délimiter la zone de prestations et à signaler le ou les risques.
Les panneaux réglementaires (norme NF X08003) doivent être mis en place dans tous les cas et doivent être visibles de
jour comme de nuit.
Le personnel doit connaitre la signification des différents panneaux de signalisation réglementaires et légaux utilisés.
Le chantier doit être clôturé en totalité par des barrières en dur.
Attention :
Clôture en tôles, propres.
10. Plan de prévention

 Principe
Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit sont exécutés pour le compte d'un Maître d’Ouvrage ou
chef de projet par une Entreprise Extérieure et ses sous-traitants, les règles à respecter en matière de
sécurité par les différentes parties prenantes sont définies par la réglementation du pays en vigueur.
Le but du Plan de Prévention est de fixer les règles à respecter lorsqu’une ou plusieurs Entreprises
Extérieures ou corps de métier interviennent sur le même chantier.
Il s’agit de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités et l’équipement de travail des différentes
entreprises présentes. Le Plan de Prévention précise les règles spécifiques applicables au chantier concerné, il
prend également en considération les activités d’exploitation ayant lieu sur le site du Maître d’Ouvrage.
Celui-ci est obligatoire pour tous les grands projets faisant appel à plusieurs entreprises extérieures ou pour les
travaux dangereux dont liste ci jointe
Pour les grands projets faisant appel à plusieurs entreprises extérieures, l’adjudicataire du projet doit désigner
un coordinateur de sécurité et d’environnement. Ce dernier doit élaborer le plan de Prévention des risques
10 | 34
d’interférence entre les activités et l’équipement de travail des différentes entreprises présentes sur le même
chantier.
Convocation des personnes concernées à la réunion d’ouverture du cha ntier
C'est le chef de Projet, voire le responsable de Sécurité et Santé de l’entité concernée qui anime la réunion
d'élaboration du Plan de Prévention.
C'est lui qui convoque les Entreprises concernées et les représentants du site concernés. A la charge de
chacune de ces entreprises de convoquer ses sous-traitants et d'inviter leur agent en Prévention,
La présence d'un représentant de chaque Entreprise Extérieure est obligatoire; il est impératif que ce
représentant soit le responsable chargé de l'exécution effective des travaux (prestataire et/ou sous-traitant).
Cas des sous traitants

Lorsqu'une Entreprise Extérieure fait exécuter tout ou partie des travaux par des sous-traitants à l'intérieur du
site, elle doit impérativement en informer le Chef de Projet avant la réunion d'élaboration du plan de
prévention.
Le Chef de Projet se réserve le droit de refuser un sous-traitant non agréé ou une cascade de sous-traitants
jugée trop importante.
Il en est de même si l'Entreprise Extérieure change de sous traitants postérieurement à la réunion
d'élaboration du Plan de Prévention. Une réunion de coordination du Plan de Prévention sera organisée au reçu
de cette information et un procès-verbal de coordination sera rédigé.
Inspection commune des lieux
Il est procédé, avant le début des travaux, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui
s'y trouvent et du matériel éventuellement mis à la disposition des Entreprises Extérieures. A cette inspection,
toutes les Entreprises Extérieures et leurs sous-traitants doivent être présents.
Au cours de cette inspection, le Chef de Projet définit le secteur d'intervention, précise les zones dangereuses
ainsi que les voies de circulation autorisées par le personnel, les véhicules et engins de l'Entreprise
Extérieure.
Cette inspection est effectuée avant la réunion d’ouverture du chantier
Analyse commune des risques et modes opératoires
Suite à l'inspection commune des lieux :
- Toutes les Entreprises Extérieures travaillant à la réalisation d'une même opération, qualifiée de
dangereuse, sont tenus de fournir leur mode opératoire au Chef de Projet.
Tous les participants définissent en commun les mesures à prendre pour l'exécution des travaux afin d'éviter les
risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané, en un même lieu, des activités des diverses
entreprises.
Ces mesures sont consignées dans un Plan de Prévention
- Au cours de la réunion, chacune des Entreprises informe les autres des risques particuliers d'accident du
travail résultant des installations ou des activités de son Entreprise et auxquels peuvent être exposés des
salariés des autres entreprises
11 | 34
- Des mesures de protection et de salubrité (consignes) qu'elle a mises ou compte mettre en œuvre pour
prévenir ces risques
- pour les projets habituels, le chef de Projet assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il
prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises dans son établissement
- Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les
installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail
- Chaque chef d'Entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la
protection de son personnel et de l'application des mesures consignées au Plan de Prévention
Analyse commune des risques et modes opératoires
Le Plan de Prévention détaillé définit les mesures prises ou à prendre par chaque partie concernée, définies au
cours de la réunion d'élaboration du Plan de Prévention.
Les travaux ne pourront commencer qu'après la signature de ce Plan de Prévention par les parties intéressées.
Cela définit l’Ouverture de Chantier
Les chefs de travaux doivent être en possession du Plan de Prévention sur le lieu de l'exécution des travaux,
pour contrôle éventuel par les représentants du chef de Projet ou par les agents de sécurité.
Suivi sécurité du chantier
Chaque intervenant doit préciser l'organisation sécurité qu'il a mise en place sur le chantier qui lui a été confié.
S’il ne dispose pas d’un agent de Prévention, ll doit désigner un de ses agents ayant autorité pour suivre plus
particulièrement les questions de sécurité.
Réunion de coordination
Une réunion de coordination du Plan de Prévention est obligatoire dans les cas suivants :
- lorsqu'en cours de travaux, les risques changent ou lorsque de nouveaux risques apparaissent
- lorsque de nouveaux intervenants sont concernés
- lorsqu'il y a modification du travail demandé
Cette réunion est convoquée par le Chef de Projet ou par le responsable de la sécurité de l’entité concernée.
11. Stockage
Tout stockage sur site est formellement proscrit ; seuls les matériels et matériaux parvenus dans le cadre du projet
seront admis sous réserve qu'ils soient convenablement rangés, ne présentant aucun risque pour les personnes et les
biens du site ni à l’environnement et ne nuisent pas à l'esthétique générale.
Chaque semaine, l'entreprise doit évacuer les emballages, matériaux combustibles et déchets divers en dehors du site.
Attention :
FDS (Fiche de donnée de sécurité) pour les produits chimiques utilisés, Cuvette de rétention pour les produits
liquides, stock Zéro sur site pour les produits dangereux.
12. Les interdictions

Il est interdit :
- De commencer les travaux, sans autorisations écrite du client (Plan de Prévention ; Autorisation
d’accès ; Permis de feu, permis des fouille…) ;
- De faire muter des personnes d’une zone de travail à une autre zone sans autorisation et sans
sensibilisation ;
12 | 34
- De faire usage et même d’introduire, sans autorisation spéciale délivrée par le client, des appareils
photographiques ou cinématographiques ;
- De circuler sans motif valable sur le site,
- De distribuer des tracts, brochures, imprimés, etc. ...,
- D’introduire des boissons alcoolisées, de procéder à la vente de boissons et d’alimentation de
toute nature,
- De faire du feu en dehors des emplacements autorisés par le client.
- De fumer dans les installations où il y a interdiction de fumer ;
- De faire pénétrer des animaux sur le site ;
- De déverser des ingrédients ou des produits susceptibles de nuire à l’environnement ;
- D’utiliser du matériel appartenant au client sans autorisation ;
- De pénétrer dans des endroits au-delà du secteur d’intervention défini ;
- D’utiliser des walkmans, baladeurs, etc. (autres moyens de distraction) sur le poste de travail ;
- D évacuer ou faire évacuer un accidenté ou une malade par les moyens de l’entreprise extérieure,
le service sécurité et la médecine de travail du client se charge de toute évacuation ou soins ;
- D’utiliser des moyens de transport non autorisé ;
- De prendre les repas sur le lieu de travail.
Interdiction formelle de fumer
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des installations qualifiées de Zone ATEX (unités de broyage du coke,
stations essences). Tout manquement à cette obligation entrainera immédiatement l'exclusion de la (ou des) personne(s)
surprise(s) entrain de fumer dans les installations.
13. Infirmerie/Accident/Incident/Anomalie
Toute personne ayant été blessée, même de façon bénigne, doit être évacuée vers l’Infirmerie
du site par l’ambulance du service de sécurité du site pour y recevoir les soins adéquats, et être
enregistrée sur le registre d’infirmerie et de service sécurité du site. Ce registre n’est pas un registre
officiel de déclaration d’accident du travail, en conséquence les entreprises extérieures sont tenues
de réalise r les ≪ Déclarations d’Accident du Travail ≫ des personnes concernées.
Tout accident corporel (blessure, brulure, …), incident technique (chute d’objet, défaillance d’un
équipement, …) ou anomalie doit immédiatement être signalé au service sécurité qui prendra les mesures conservatoires
nécessaires ou, dans le cas d’un accident, réalisera ou participera, avec le chef projet et le responsable de l’entreprise
concernée, à une enquête détaillée.
Attention :
Seule l’ambulance du service de sécurité a le droit d’évacuer les malades.

14. Alarme
Les consignes d’alarme incendie doivent être connues, les numéros d’urgence connus et le
téléphone le plus proche repère par le personnel de l’entreprise extérieure.
Le point de rassemblement est celui désigne dans le plan d’évacuation en cas de fuite de gaz.
Numéros de téléphone utiles
13 | 34
Appel De l’intérieur GSM FLOTTE
Sécurité
Infirmerie
Poste de garde
entée principale
Poste de garde
bureau d’accueil
Attention :
Ces numéros doivent être affichés sur le chantier
Secours en cas d’accident, d’incident ou d’incendie
Consignes générales en cas d’accident
Tout témoin d'un accident de travail doit accomplir deux actions essentielles :
a) Protéger :
- se protéger soi-même, s'il y a danger, pour pouvoir intervenir.
- supprimer la cause du danger et s'assurer de sa neutralisation, soustraire la victime si un danger la menace.
- s'il n'y a pas de danger, ne rien toucher.
b) Alerter (Ou se faire alerter)
Qui (voir Article ALARME Numéros de téléphone utiles)
 Le poste de garde
 Le service de sécurité
 La hiérarchie
 Les urgences
Comment ?
 Par téléphone
 Par interphone
 Par radio
 Par l’intermédiaire d’une personne
Préciser
 Le lieu de l’accident
 La nature de l’accident
 Le nombre de victimes
 L’état apparent des victimes
14 | 34
NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER

ENVOYER UNE PERSONNE AU DEVANT DES SECOURS
Consignes générales en cas d’incendie
Toute personne apercevant un début d’incendie doit procéder à l’extinction par l’extincteur le plus proche, puis alerté le
service sécurité en composant : voir (voir Article ALARME Numéros de téléphone utiles)
Toute personne affectée à une installation doit connaitre exactement l’emplacement des moyens de secours protégeant
l’installation, leurs caractéristiques et la manière de s’en servir.
Attention :
Le chargé de sécurité doit sensibiliser systématiquement son personnel sur ces consignes de sécurité et sur
d’autres (voir notre manuel de sécurité).
15. Equipement incendie et de sécurité

♦ Les équipements incendie et de sécurité doivent être accessibles à tout moment, l’entreprise extérieure ne doit
pas limiter l’accès à ces équipements.
♦ L’utilisation des équipements de sécurité est strictement limitée aux cas d’urgence.
♦ Tous les dommages causés aux équipements incendie et de sécurité doivent être signalés au Chef projet et au
Service Sécurité.
♦ En cas de travaux générant des poussières, s’il est nécessaire de mettre hors service des détecteurs de fumée afin de
les protéger, l’autorisation du Chef projet et du Service Sécurité est obligatoire.
Bouteilles de gaz
♦ Les bouteilles doivent avoir un embout d’ogive protégeant le robinet lorsqu’elles sont transportées.
♦ Les bouteilles doivent être identifiées conformément à la réglementation en vigueur (code, couleur et marquage).
♦ Les bouteilles doivent toujours être stockées droites et attachées.
♦ La zone de stockage de gaz combustibles doit être réalisée a l’extérieur, à l’abri des rayons du soleil et éloignée d’au
moins 10 m des bâtiments et autres installations.
Manutention et transport
 Les risques :
Les bouteilles doivent être manutentionnées avec précaution, le capuchon de protection en place. La rupture d’un robinet,
suite à un choc, peut avoir des conséquences graves. Il peut se produire :
La projection du robinet ;
Une charge extrêmement brutale de gaz ;
La projection de la bouteille par réaction ;
L’inflammation du gaz ou l’explosion de la bouteille ;
La sous-oxygénation du local pouvant entrainer l’asphyxie ;
15 | 34
La suroxygénation du local pouvant entrainer l’inflammation de la plupart des corps et surtout des matériaux organiques
tels que : huile, graisse, tissus… sous l’effet de la moindre étincelle. Les corps gras peuvent même s’enflammer
spontanément au contact de l’oxygène.
 La prévention
Lors des manutentions, il y a lieu de respecter les mesures suivantes :
Décharger les bouteilles en les recevant sur un épais tapis de caoutchouc ou
d’une autre matière amortissant la chute ;
Utiliser des engins de manutention appropries chariot spéciaux (photo1) et/ou
cadre pour grue (photo2) ;
Éviter de les faire rouler. On peut les pencher et les faire rouler sur leur base sur
de courtes distances.
Ne pas utiliser la fenêtre du chapeau de protection pour engager un crochet ou
tout système d’accrochage pour manutention.
 Stockage et utilisation
Les bouteilles à gaz, en position verticale, pleines ou vides, sont toujours
amarrées et sont transportées dans des chariots destinés à cet effet (voir
photos ci-dessus).
Mettre des capuchons sur les robinets des bouteilles stockées ou déplacées
Installer des moyens d’arrimage des bouteilles (voir photo ci-contre) ;
Les bouteilles contenant des gaz de nature différente, dont notamment de
l'acétylène, sont nettement séparées.
L'état des flexibles doit être fréquemment vérifié, de même que l'étanchéité
des joints aux endroits des colliers de serrage.
Les bouteilles d'acétylène doivent être équipées de clapets anti-retour placés au maximum à 10 m des becs de flamme.
Les bouteilles d'oxygène sont stockées et utilisées à l’ écart de tout corps gras (graisse, huile, etc.).
Aucune bouteille de gaz liquéfié, comprimé ou dissout n'est placée prés d'une source de chaleur.
En cas d'incendie d'un gaz combustible en bouteille, la fermeture du robinet est assurée grâce à la clé qui reste à
demeure sur la bouteille.
L'ouverture / coupure de gaz doit se faire à partir des bouteilles et non auprès du découpeur.
L’entreprise extérieure et ses sous-traitants doivent s'assurer de la mise en place d'extincteurs adaptés à proximité des
bouteilles à gaz
16. Consignation d’un équipement ou d’une installation
C’est l’isolement, à partir des organes de coupure (disjoncteurs, sectionneurs, vannes, brides…), des sources
de risque (fluide, gaz, énergies) et la condamnation par verrouillage (cadenas…) et la pose d’une étiquette
indiquant les coordonnées de la personne ayant verrouillée l’équipement.
Les mots :
- ≪ installation ≫ comprend tout où partie d’une installation de distribution de fluide, de gaz ou d’énergie,
- ≪ équipement ≫ comprend : les machines, armoires électrique s, cuves …
16 | 34
♦ Le donneur d’ordres d'opération doit initier la déconsignation : ne jamais enlever les étiquettes ou les
organes de verrouillage installés par un tiers pour manœuvrer un organe de coupure.
♦ Le sous-traitant doit suivre une procédure de consignation/ déconsignation
♦ Chaque personne qui intervient sur une installation doit pouvoir être identifiée et contactée à tout moment, en cas de
problème.
♦ Tous les sous-traitants doivent apposer leurs propres cadenas et/ou étiquettes.
♦ Aucune consignation ou déconsignation ne peut se faire sans l’accord du donneur d’ordres d'opération
17. Démolition
♦ L’entreprise extérieure doit en amont de l’opération, communiquer au ≪ Donneur d’ordres ≫, le phasage des travaux.
Celui-ci sera réalisé en prenant en compte la résistance de l’ouvrage au cours de son démantèlement.
♦ L’entreprise extérieure, en concertation avec le ≪ Donneur d’ordres ≫, planifiera son intervention et le mode de gestion
des déchets générés (voir, DECHETS).
♦ Avant le début des travaux, vous devez avoir obtenu toutes les autorisations de coupure d’énergie et permis de démolir
nécessaires.
18. Travaux en hauteur
Principe
Il faut intégrer la sécurité dans la préparation du travail pour que les risques de chutes soient supprimés, en
priorité par des protections collectives (garde-corps, échafaudage, filet…) complétées par des équipements de
protection individuelle.
Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes de personnes :
Les mesures de protections collectives destinées à empêcher les chutes de personnes sont obligatoires dès
que le personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de 2 mètres en se trouvant exposé à un risque de
chute.
L'exécution des travaux en hauteur doit s'effectuer en priorité à partir d'un plan de travail conçu, construit et équipé de
manière à garantir la sante et la sécurité des travailleurs, et dans des conditions de travail ergonomiques
Lorsque du personnel travaille ou circule en hauteur, ceci pour une durée supérieure à une journée, il doit être installé une
protection collective pour éviter les chutes, ligne de vie pour les racks, moyens d’accès, du type garde-corps placés à une
hauteur de 90 centimètres et des plinthes de 15 centimètres de hauteur.
La Prévention des chutes de hauteur est assurée en premier lieu par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre,
rigides et résistants. En cas d'impossibilité, des dispositifs de recueils souples seront installés pour éviter une chute de plus
de 3 mètres.
Les travaux en hauteur ne peuvent avoir lieu, lorsque les conditions météorologiques ou liées à l’environnement de travail
sont dangereuses (grands vents
17 | 34
Protection individuelle
Lorsque la durée des travaux n’excède pas une journée, l’observation des dispositions ci-dessus n’est pas
obligatoire sous réserve que des harnais de sécurité soient mis à la disposition des travailleurs par l’Entreprise
Extérieure. Ils doivent être en bon état et adaptés à leur utilisation et ne doivent pas permettre une chute libre
de plus d’un mètre, à moins qu’un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande
hauteur (absorbeur d’énergie).
L’Entreprise Extérieure s’assurera que le personnel est formé à l’utilisation du matériel qui lui est fourni et
dispose de points d’ancrage ou de ligne de vie adaptés au travail à effectuer.
Lorsque la protection d’un travailleur est assurée au moyen d’un harnais de sécurité, ce travailleur ne doit
jamais demeurer seul sur le chantier. L’Entreprise Extérieure prendra toutes dispositions nécessaires
Chute d’objets
Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les personnes d’être atteintes et blessées par des objets
ou matériaux qui pourraient tomber ou être projetés des échafaudages ou d’autres postes de travail.
La chute intempestive d’un objet étant toujours possible malgré les précautions prises, le port du
casque de sécurité avec jugulaire est obligatoire
Signalisation
Tout travail en hauteur est signalé par des panneaux visiblement placés à la limite des zones dangereuses. Ces
panneaux sont mis en place par l’Entreprise Extérieure, sauf spécification contraire lors de la réunion
d’élaboration du Plan de Prévention
Travaux sur toitures
Les travaux sur toiture doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et en particulier pour
ce qui concerne les moyens de prévention mis en place (garde-corps des échafaudages utilisés, rambardes,
mains courantes de la toiture, échelles de couvreurs, dispositifs permettant de ne pas prendre directement
appui sur des matériaux de résistance insuffisante, interdiction de travailler sur des toits glissants).
L’accès aux toitures des sites du Maître d’Ouvrage est interdit. Lorsque l’accès est nécessaire, une
autorisation préalable doit être délivrée par le chargé de travaux du site du Maître d’Ouvrage. Cette
autorisation sera donnée quand les précautions particulières définies lors de la réunion d’élaboration du Plan de
Prévention auront été mises en œuvre.
19. Échafaudages
L’entreprise extérieure doit uniquement approvisionner et utiliser du matériel conforme aux normes et
périodiquement contrôlé.
♦ Les échafaudages doivent être montés, réceptionnés, utilisés et démontés par un personnel formé et compétent de
l’entreprise extérieure.
18 | 34
♦ Les échafaudages doivent indiquer clairement la charge admissible et leur usage ne doit pas être détourné pour réaliser
le support de charge.
♦ Les échafaudages roulants doivent être utilisés sur des terrains stables, calés ou freinés pendant le travail. La présence
d’une personne sur la plate-forme pendant le déplacement de l’échafaudage est strictement interdiet. Les
contreventements et stabilisateurs doivent être utilisés conformément aux directives du fabricant de l’échafaudage.
♦ Les échafaudages fixes doivent pouvoir résister au vent et être correctement amarrés ou ancrés et ceux d’une hauteur
supérieure à 15 m doivent faire l’objet d’une note de calcul.
♦ Toujours utiliser une échelle pour accéder à l’échafaudage. Ne jamais l’escalader.
Travaux sur échafaudage
♦ Les échafaudages doivent être en bon état et conformes à la réglementation. Leur montage, démontage et modification
doivent être effectués par du personnel compétent et ayant reçu une formation à la sécurité adéquate et spécifique.
♦ Un échafaudage ne peut être utilisé qu’âprès la délivrance de fiche de conformité remise par le service sécurité ou par
des personnes désignées par le service sécurité.
♦ Il faut vérifier que l’échafaudage est correctement monté et qu’il est muni de son garde-corps.
♦ Le personnel chargé du montage, du démontage ou de la transformation d’un échafaudage doit disposer de la notice ou
du plan de montage et de démontage du fabricant et s’appuyer sur la note de calcul prévue par la notice, lorsque le
montage envisagé correspond à celui prévu par le fabricant. Tous ces documents sont conservés sur le lieu de travail.
Pendant ces opérations, une protection contre les risques de chute de hauteur et de chute d’objet doit être assurée avant
l’accès à un des niveaux d’un échafaudage.
♦ Pendant leur utilisation, les échafaudages doivent être immobilisés. Les roues doivent être verrouillées et les
stabilisateurs mis en place.
♦ Les échafaudages roulants doivent être déplacés lentement, vidés de tout personnel.
Avant tout déplacement s’assurer qu’aucun objet ne puisse en tomber.
19 | 34
♦ L’installation des échafaudages doit respecter certaines règles visant à leur stabilité, la visibilité de la charge admissible,
les garde-corps, les planchers, les moyens d’accès, les zones d’accès limites
ÉCHELLES
20 | 34
♦ Les échelles ne constituent pas un poste de travail mais un moyen d’accès.

♦ Les échelles ne doivent pas avoir d’autre usage que le changement de niveau.
♦ Elles doivent être vérifiées avant chaque utilisation par la personne l’empruntant.
♦ Elles doivent être accrochées ou positionnées pour éviter tout déplacement.
♦ Ne pas utiliser d’échelle métallique pour des travaux réalisé s à proximité d’une ligne électrique, d’un local électrique ou
pour de la soudure électrique.
♦ Ne pas utiliser d’échelle repeinte.
♦ Une seule personne à la fois peut monter à l’échelle.
♦ La longueur de recouvrement des plans d’une échelle doit être d’au moins 90 cm.
Travail sur échelle
21 | 34
Les échelles, escabeaux, marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail, sauf en cas d’impossibilité
technique de recourir à un équipement de protection collective ou si le risque résultant de l’évaluation est faible et les
travaux de courte durée et non répétitifs.
Les échelles doivent être d’une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont
utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.
Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer.
Toutes les échelles usagées et abimées ne doivent pas être utilisées. Il est interdit de les réparer au moyen d’éclisses
ou de ligatures.
Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant 30 kg.
Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d’éviter tout
écartement accidentel. Pour accéder au côté opposé de ce type d’échelle, prenez le temps de descendre et de remonter
de l’autre cote. Il est interdit de changer de côte en position haute.
Les échelles à coulisses doivent être d’un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de
recouvrement des plans d’au moins 1 mètre.
Attention :
Une échelle ne peut pas dépasser 5m
L’échafaudage doit être en bon état, avec des moyens d’accès internes et des gardes corps (madriers non
autorisés), lignes de vies, harnais de sécurité, certificat médical
Ancrage mobile sur câbles provisoires (ligne de vie)

L'entreprise devant implanter une ligne de vie provisoire devra demander au chargé de travaux du site, une
autorisation préalable concernant l'utilisation de la structure d'accueil et/ou des points d'ancrage définis par le
site.
La demande sera faite par l'entreprise au chargé de travaux du site avant la visite préalable à l'élaboration du
plan de prévention. Cette autorisation sera délivrée et inscrite au plan de prévention.
Le mode opératoire de mise en place et de démontage de la ligne de vie sera défini par l'entreprise et joint au
plan de prévention relatif à l'intervention.
Longe avec absorbeur d’énergie :
Les longes avec absorbeurs d’énergie ne doivent être utilisées que par du personnel formé, maîtrisant
parfaitement les notions de FACTEURS DE CHUTE, du TIRANT D’AIR et du mouvement pendulaire.
20 Travaux à proximité des convoyeurs

22 | 34
♦ Tous les travaux à proximité des convoyeurs doivent être encadrés par l’agent de sécurité de l’entreprise extérieure.
 Les travaux ne doivent démarrer qu’après validation du plan de prévention par le responsable de la sécurité et le chef de
projet de l’entité concernée
 Le personnel doit être sensibilisé au préalable avant le début des travaux
 L’agent de sécurité doit vérifier avant le démarrage des travaux journaliers, l’état de l’outillage de travail et de
l’habillement
 Il est strictement interdit d’effectuer les travaux de nettoyage sous convoyeurs, en état de marche, sauf lorsque tous les
zones dangereuses du convoyeur en mouvement sont protégés par une protection complète (tambour et rouleaux de
tension, ….)
 Seuls les travaux de nettoyage effectués à une distance suffisante du convoyeur en marche, sont autorisés
21. Travaux sur voies ferrées
Aucun travail sur voies ferrées en exploitation ou dans leur voisinage ne peut être entrepris sans accord
préalable du responsable du service gestionnaire des voies ferrées du site du Maître d’Ouvrage ; ce
responsable doit être aussi avisé de la fin des travaux.
Les dispositions légales et réglementaires en vigueur seront respectées lors des travaux effectués sur les voies
ferrées ou dans leur voisinage immédiat. La sécurité du personnel affecté à ces tâches doit être assurée soit
par la consignation de la ou des voies concernées, soit par la mise en place d'une séparation matérielle entre
les zones de travail et de circulation.
En cas de brouillard épais, le démarrage des travaux devra être différé le cas échéant.
Tout stock ou dépôt de matériel ou de matériaux est à mettre à une distance supérieure à 2,50 mètres du rail le
plus proche et ne doit ni masquer la signalisation du réseau ni entraver le passage de circulation des
accrocheurs.
En cas d'impossibilité, des dispositions destinées à alerter le personnel de l'approche de véhicules doivent être
prises, telles que la désignation d'une vigie (annonceur) ou la mise en place d'un dispositif d'annonce
automatique sûr. Cette disposition sera définie lors de la réunion d'élaboration du Plan de Prévention.
L'Entreprise Extérieure désignera nommément un chef de manœuvre lorsqu'elle sera chargée d'opération
d'exploitation de réseaux ferroviaires. Ses missions sont, notamment, de surveiller la position des agents
pendant leur intervention sur les véhicules et de mettre en place les sabots et les damiers.
22. Mesures de protection individuelle
♦ Dans le cas ou la protection collective du personnel ne peut être assurée d’une manière satisfaisante, des équipements
de sécurité doivent être mis à la disposition des travailleurs, tels que des harnais de sécurité attachés à des dispositifs
antichute évitant une chute libre.
Équipements de protection individuelle (EPI)

♦ Tous les équipements de protection individuelle nécessaires aux opérations à réalise r doivent être, délivrés par le chef
de l’entreprise extérieure et être conformes à la législation en vigueur (Marquage CE). Les exceptions doivent être définies
dans le plan de prévention et approuvées par le service sécurité.
23 | 34
♦ Les conditions de port de ces équipements sont fixées dans le plan de prévention.
♦ De manière générale, les lunettes de sécurité et chaussures de sécurité sont obligatoires dans tous les bâtiments
(exceptées les zones administratives)
♦ La protection collective ou individuelle pour éviter la chute des personnes, des objets ou matériaux est
obligatoire pour des travaux réalisés à une hauteur supérieure à deux mètres.
Équipement de l’entreprise extérieure
♦ L’entreprise extérieure doit fournir le matériel nécessaire à son travail, y compris au balisage de la zone.
♦ Les équipements doivent être en bon état de marche, régulièrement vérifiés et inspectés, conformes à la législation et
utilisés uniquement pour l'usage pour lequel ils ont été conçus.
♦ Tout équipement défectueux doit être retiré et réparé avant réutilisation.
♦ Les équipements ne doivent être utilisés que par les personnes qualifiées et formées.
♦ Le prêt d'équipement du client est soumis à conditions.
Fouilles
♦ Avant tous travaux de terrassement, l’entreprise extérieure doit obtenir, auprès du donneur d’ordres d'opération, un
permis de fouille (travaux d’excavation nécessitant de creuser le sous-sol à une profondeur > à 0,50 m).
♦ Les fouilles doivent être balisées.
♦ Le travail n’est autorisé qu’après la mise en place de protections collectives efficaces.
♦ Prévoir des passages pour les piétons et les véhicules pour traverser les fouilles (s’assurer de la charge des véhicules).
♦ L’entreprise extérieure doit en concertation avec le donneur d’ordres identifier sur plan et physiquement sur site les
ouvrages enterrés (conduites, fondations, lignes…). En cas d’incertitude sur la position ou l’existence d’un ouvrage enterré,
des fouilles de reconnaissance doivent être réalisées.
♦ L’entreprise extérieure doit fournir les barrières pour protéger les personnes contre tout risque de chute. Des bornes
lumineuses doivent être installées pour délimiter les fouilles de nuit et celà sur les principaux axes de circulation donnant
accès aux quais de Chargement / déchargement.
♦ Toute passerelle doit avoir des gardes corps normalisés.
♦ Les fouilles d’une profondeur > à 1,20 m doivent être blindées ou talutées à 60° minimum et les travaux ne doivent pas
être réalisés sans la présence d’une personne à l’extérieur de la fouille, réalisant la surveillance de la ou des personnes qui
travaillent dedans.
24 | 34
♦ Les équipements de secours adaptés aux risques spécifiques liés à l’opération doivent être fournis par l’entreprise
extérieure.
 Les fouilles et tranchées, quelle que soit leur profondeur, doivent être signalées par des pancartes « Attention
travaux » balisées de nuit par des repères lumineux et entourées de barrières ou garde-corps de résistance
suffisante pour éviter les chutes de personnel.
De plus lorsque ces fouilles et tranchées se situent à proximité d’ateliers ou de voies de circulation, un
éclairage adéquat devra être mis en place.
Attention :
Une autorisation de permis de fouille à exiger avant d’entamer les travaux,
23. Engins de levage

Les appareils de levage mus mécaniquement et à mains, utilisés sur les chantiers par l’Entreprise
Extérieure, doivent être en bon état et être régulièrement vérifiés.
L’Entreprise sera en possession des certificats de vérification initiale et de contrôle périodique établis par un
organisme agréé en ce qui concerne le matériel utilisé, qu’il soit ou non sa propriété.
Si au cours des travaux, des risques d’interférence entre différents engins existent, la présence de vigies est
rendue obligatoire et la priorité entre les engins sera définie lors de la réunion d’élaboration du Plan de
Prévention.
Les ponts roulants ont priorité sur les véhicules en mouvement à l’intérieur des ateliers. Une
vigie peut être exigée si nécessaire.
Les câbles, chaînes, cordages et crochets seront en bon état et devront être régulièrement vérifiés.
Notamment tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du
service.
Il est interdit de stationner ou de passer sous les charges. Le levage au-dessus des personnes est
interdit. Les zones de manutention à électro-aimant sont à accès réglementé.
Toute grue ou tout engin dépassant 3 mètres de haut devra être équipé d’un gyrophare fonctionnant toute la
durée de sa présence à l’intérieur des halles.
Toute manœuvre est interdite à une distance inférieure à 3 mètres des organes électriques sous tension pour
les tensions inférieures à 50 000V, 5 mètres pour les tensions supérieures ou égales à 50 000V, sauf protection
contre les contacts
Grues
♦ L’entreprise extérieure doit faire réaliser les opérations d’élingage par un personnel formé et habilité par ses soins.
♦ Les grues doivent être conduites par des opérateurs habilités, possédant un C.A.C.E.S. (Certificat d’Aptitude a la
Conduite En Sécurité) adapté pour ce type d’engin, délivré par un organisme agrée ou par un centre de formation et
titulaire d'une autorisation de conduite délivrée par leur employeur.
25 | 34
♦ Le dernier certificat de contrôle et de conformité délivré par un organisme agrée doit être présente au donneur d’ordres
d'opération et service sécurité
♦ L’élingueur doit prévoir un chef de manœuvre, pour aider le conducteur de la grue à maintenir les bonnes distances avec
les différents obstacles rencontrés dans l’évolution de son engin et accompagner la charge au moyen d’une longe.
♦ Dans le cas de levage sans visibilité, l’élingueur devra mettre à disposition des moyens radios entre le grutier et le ou les
chefs de manœuvre.
24. Manutention
Appareils de levage
L’utilisation des appareils de levage à la charge de l’entreprise extérieure est strictement interdite sauf sous autorisation
du service de sécurité du client.
L’entreprise extérieure doit s’assurer au moment de la prise en charge, du bon état d’entretien et de fonctionnement du
matériel. L’utilisation s’effectuera sous la responsabilité de l’entreprise extérieure, en respectant strictement les consignes
de sécurité.
Toutes les élingues doivent être munies d’une bague ou plaquette d’identification portant visiblement la charge
maximale d’utilisation.
 Tous les autres accessoires de manutention doivent être en bon état, notamment les chaînes et cordages et leur
diamètre doit être compatible avec la charge à manutentionner.
Chariots automoteurs de manutention
26 | 34
Si l’entreprise extérieure utilise son propre chariot élévateur ou tout autre matériel de manutention, elle devra être en
possession, pour chaque intervention, des examens et épreuves réglementaires ainsi que de la description de tous les
accessoires utilisés.
L e service sécurité, les chargés de sécurité et le CP se réservent le droit d’interdire toutes les interventions en cas
d’impossibilité de présentation des documents décrits précédemment.
Inspection des travaux

♦ Tous les lieux où les entreprises effectuent des opérations seront inspectés régulièrement par le donneur d’ordres
d'opération.
♦ Les remarques émises lors de ces inspections sont contractuelles et doivent être prises en considération.
Les rapports d’inspections, les enregistrements d’accidents, incidents et anomalies seront conservés en annexe du plan
de prévention. Ces rapports serviront au donneur d’ordres d'opération, lors de l’évaluation de l’entreprise extérieure.
INTERVENTION SUR CONDUITES

L’entreprise extérieure ne doit pas réaliser d’intervention sur une conduite sans l’élaboration au préalable d’une
demande de consignation/déconsignation en concertation avec le donneur d’ordres
Toutes les vérifications et purges de produits doivent être scrupuleusement réalisées.
Les tuyauteries devront être rincées à grande eau, ventilées, purgées, isolées et consignées.
Les pompes devront être consignées.
Les vannes seront fermées et verrouillées en amont et doivent être consignées en aval.
Pour les produits inflammables, asphyxiants, toxiques et corrosifs, il y aura une double isolation et consignation.
Des obturateurs devront être installés (queue de poêle, tampon plein…).
Des équipements de protection individuelle devront être utilisés par les intervenants (écran facial, gants, bottes,
vêtements antiacide, tablier, masque a air,…).
La zone devra être correctement balisée et un contrôle d’atmosphère devra être mis en place dans le cas de milieu
confiné.
MONTAGE DES CHARPENTES METALLIQUES/TRAVAIL SUR TOITURE

♦ Les opérations de montage doivent être réalisées, notamment en application du plan de prévention.
♦ Une autorisation des travaux en toiture devra être établie, ainsi que la mise en place de systèmes antichute adapté au
travail à réaliser (harnais, lignes de vie, stop-chute, …).
NON-RESPECT DES CONSIGNES
27 | 34
♦ Le responsable de l’entreprise extérieure s’engage à retirer du chantier toute personne dont le donneur d’ordres aurait à
se plaindre pour FAUTE GRAVE ou répétitive.
♦ Le donneur d’ordres d'opération, le service de sécurité et le chargé de sécurité peuvent arrêter les travaux si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées, sans que l’entreprise extérieure ne puisse faire prévaloir ces arrêts de
travaux sur des retards dans la réalisation de l’opération ou encore dans le fait de l’apparition de couts supplémentaires du
fait de ces arrêts.
♦ En cas de récurrence du non-respect des consignes de sécurité et d’environnement l’entreprise extérieure responsable
sera exclue de manière temporaire ou définitive des consultations pour travaux du site.
NACELLES ELEVATRICES/P.E.M.P. (PLATE-FORMES MOBILES DE PERSONNES)

♦ Les P.E.M.P. doivent être conformes à la réglementation.
♦ Le dernier certificat de contrôle délivré par un organisme agrée doit être présenté au donneur d’ordres d'opération et le
service de sécurité.
♦ Les P.E.M.P. doivent être conduites par des personnes possédant un C.A.C.E.S. (Certificat d’Aptitude à la Conduite En
Sécurité) adapté au type de l’équipement et titulaire d'une autorisation de conduite délivrée par leur employeur.
PALISSADES DE CHANTIER
♦ Les barrières et palissades de chantiers sont fournies par l’entreprise extérieure.
♦ Les tranchées doivent être balisées, ainsi que les ouvertures dans le sol, les plafonds, les toits et plates-formes
surélevées, afin de protéger les personnes des chutes.
♦ Les palissades doivent être placées autour de toute construction ou démolition. Elles doivent être adaptées au risque de
chute et au risque spécifique du chantier, selon la situation.
PERMIS DE FEU ET TRAVAUX A POINT CHAUD

♦ Aucun travail à point chaud : découpe, soudure,… ne peut être réalisé sans l’élaboration préalable d’un permis de feu.
♦ Les consignes précisées sur le permis doivent être respectées.
♦ Un extincteur poudre doit être affecté par l’entreprise extérieure à proximité du poste de soudure et être prêt à
l’emploi (si les travaux sont réalisés en toiture, deux extincteurs sont obligatoires).
♦ L’entreprise extérieure doit prévoir un surveillant supplémentaire si les étincelles ou les projections ne peuvent pas être
contenues sur un seul niveau.
♦ L’entreprise extérieure doit fournir du personnel qualifié, entraîné aux risques d’incendie et sachant manipuler les
extincteurs.
28 | 34
♦ Une inspection par l’entreprise extérieure doit être faite au moins 30 minutes après l’arrêt des travaux.
♦ En zone ATEX, le démarrage des travaux est soumis à l’approbation préalable du donneur d’ordre ainsi que du référent
ATEX du secteur concerné.
♦ En présence de poussières explosives, l’entreprise extérieure doit humidifier la zone avant d’opérer.
♦ Tout départ de feu est immédiatement signalé au donneur d’Ordre et par la composition du numéro d’urgence ≪XXX≫
service sécurité.
POUSSIERES – FUMEES ET VAPEURS
♦ Avant la génération de poussières, de fumées ou de vapeurs de peinture, l’entreprise extérieure doit avertir le
donneur d’ordres d'opération pour qu’il coordonne l’évacuation , et suivre les consignes spécifiques définies dans le plan
de prévention.
TRAVAIL DANS UN GRENIER / SOUS LES COMBLES

♦ Une autorisation doit être obtenue auprès du donneur d’ordres d'opération avant d’accéder aux greniers ou aux combles.
♦ Un éclairage portable doit être mis à disposition du personnel.
♦ Deux personnes au minimum doivent travailler ensemble.
♦ Aucun travail par point chaud ne peut être réalisé sans un accord préalable du service sécurité.
♦ L’installation d’un plancher de solidité approprié au travail est à la charge de l’entreprise extérieure. A la fin du travail, le
sol doit être remis en état.
♦ Au moins deux accès doivent être utilisables en permanence : ils doivent être dégagés et déverrouillés.
♦ L’entreprise extérieure est responsable de l’ouverture des accès et doit rendre la clé à la fin de la journée et à la fin des
travaux.
TRAVAIL EN ESPACE CONFINE

♦ Un permis doit être obtenu auprès du donneur d’ordres d'opération.
♦ Deux personnes au minimum doivent travailler ensemble. Une personne travaillant dans l’espace confiné et une autre à
l’extérieur (surveillant) qui pourra avertir le secours en cas de malaise ou autre.
♦ Le personnel de l’entreprise extérieure doit être formé à l’utilisation des appareils respiratoires isolants
d’urgence.
♦ L’entreprise extérieure doit fournir tous les équipements nécessaires pour entrer dans un espace confiné, pour en
contrôler l’atmosphère et pour effectuer un sauvetage en urgence (tripode, cordes etc.…).
TRAVAUX ÉLECTRIQUES
♦ Toute personne réalisant des travaux électriques ou intervenants à proximité d’installations sous tension, doit posséder
les habilitations correspondantes.
29 | 34
♦ Les titres d’habilitation doivent être présenté au donneur d’ordres d'opération.
♦ Tous les tableaux et installations électriques temporaires de chantiers doivent être fermés et aucune partie
sous tension ne doit être accessible. Ils doivent être conformes à la législation.
♦ Tout branchement sur le réseau doit être autorisé par le donneur d’ordres d'opération.
♦ Les éclairages temporaires ne doivent pas être suspendus par leur fil et doivent être équipés de caches pour éviter tout
contact avec l’ampoule.
♦ Toute condamnation électrique doit être demandée au service maintenance par le donneur d’ordres d'opération.
♦ Tout cordon d’extension doit être équipé d’un câble vert jaune raccordé au réseau de terre.
♦ Tout appareil électrique doit être en double isolation ou proprement relié a la terre.
♦ Dans les lieux très conducteurs (enceinte métallique, humides…) il sera utilisé la très basse tension de sécurité
♦ Il est interdit de déclencher ou de réenclencher des installations électriques. L'accès aux locaux et installations
électriques est réservé aux électriciens et sera strictement soumis à l'autorisation du Service électrique du client. Avant
toute intervention, une consignation est à établir selon les consignes spécifiques du site
25 Protocole de chargement et déchargement
 Le chef de projet doit mettre à la disposition du transporteur le plan d’accès et de stationnement ainsi que le plan de
circulation à l’intérieur du site ;
 Le plan de circulation doit préciser les itinéraires de chargement et de déchargement.
 Les formalités administratives doivent être vérifiées par le chef de projet, avant le démarrage des travaux.
 Les documents à vérifier sont : plaque signalétique portant le matricule du camion ou véhicule de transport du personnel,
carte grise, vignette, visite technique, assurance, responsabilités civile et A.T, photocopie des permis de conduire, les
autorisations de conduire délivrés par le transporteur.
 Le transporteur doit préparer ces documents avant la signature de l’O.S.
 Le transporteur doit déclarer au chef de projet toute modification de l’état de ses conducteurs (nouvelle entrée ou départ
d’un conducteur). Tout nouveau conducteur, arrêté sur le chantier par les équipes de sécurité ou par les auditeurs, est
considéré comme une infraction. Un procès verbal doit être adressé au représentant du transporteur.
Liste des EPI obligatoires
 Les véhicules de transport du personnel doivent accéder obligatoirement par les accès gardiennés
 Le personnel transporté doit porter un badge d’identification du personnel, portant le nom & prénom, CIN, logo du
transporteur, date de validation, qu’il doit décliner au gardien au niveau de la barrière d’accès. L’accès par un accès non
gardienné est considéré comme une infraction.
 L’usage d’une motocyclette ou bicyclette par un chauffeur, à l’intérieur du chantier est strictement interdit
 Sur le chantier et au niveau des carrefours, la priorité du roulage est donnée aux gros engins sur pneus.
30 | 34
 La vitesse des camions ne doit pas dépasser 60km à l’heure

 Dans l’attente d’une opération de chargement ou déchargement, éviter d’encombrer l’accès à la tranchée et de gêner la
circulation ou la visibilité aux autres conducteurs en cours de chargement ou de déchargement
 Le respect du circuit réservé pour le roulage des camions de transport est obligatoire
 Vérifier le dégagement de la zone de travail avant l’opération de chargement/:déchargement (obstacle, engins, vide, ….)
 Interdiction de circuler, benne levée
 Les lieux de cultes doivent être dégagés de toute file d’attente ou de stationnement et indiqués par le responsable OCP
 Pour décharger, ouvrir le premier volet de la benne en reculant puis contourner le camion par l’avant pour ouvrir le
second volet
 Accrocher systématiquement les portes des bennes avant déchargement
 Tous les accessoires de sécurité des camions doivent être en bon état (freinage, éclairage, pneumatique, extincteur,
échelle d’accès,….)
 Le transporteur doit mettre à la disposition de son personnel un local de restauration et installations sanitaires mobiles
26. Danger d’origine chimique
Conformément à la législation Marocaine, tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances dangereuses
introduites sur le site doit porter une étiquette ou une inscription normalisée contenant obligatoirement :
- L’identification du produit
- Les pictogrammes de danger du produit
- La nature des risques
- Les conseils d’utilisation
- De plus, pour son utilisation sur le site du client, il est demande que figure sur l’emballage du produit :
♦ Le nom du propriétaire (nom de l’entreprise et son utilisateur)
- Les coordonnées de l’entreprise (adresse et N° de Tel)
De plus, pour chacun de ces produits ou préparations, une fiche de données de sécurité FDS doit être mise à disposition
sur les lieux de travail où sont utilisés ces produits.
En cas d’utilisation particulière de produits dangereux, un recensement des risques et des consignes à suivre sera effectué
lors de la Visite Préalable de Sécurité
MANIPULATION DE MATIERES DANGEREUSES

♦ Les entreprises extérieures doivent fournir les ≪ Fiche de Données de Sécurité ≫. Ces fiches seront annexées au Plan
de Prévention.
♦ Sont considèrés comme matières dangereuses les produits : très toxiques, toxiques, nocifs, irritants,
inflammables, comburants, dangereux pour l’environnement
♦ Aucune matière dangereuse ne peut être utilisée si elle n’a pas été indiquée dans le plan de prévention.
31 | 34
♦ En cas de manipulation de matières dangereuses, les travaux doivent être réalisés en prenant toutes les
précautions nécessaires pour limiter le risque d’épandage, conformément à la ≪ Fiche de données de sécurité ≫ et au
plan de prévention.
♦ Ne jamais rejeter les produits chimiques dans les égouts ou dans la nature. Suivre les dispositions définies dans le plan
de prévention, en matière d’élimination des déchets. .
♦ Notamment, une attention toute particulière doit être apportée, en cas de travaux à proximité d’une bouche d’eaux
pluviales
Zones fumeurs
♦ Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site sauf à l’extérieur des bâtiments et aux endroits indiqués par des panneaux.
27. Environnement
Attention :
Certaines entités sont certifiées ISO 14001. Les entreprises extérieures intervenantes doivent respecter les
exigences de cette norme, liées à ses activités, produits et services.
♦ La protection de l’environnement est l’une de nos principales préoccupations.

♦ Au cours de l’opération que votre entreprise va réaliser sur notre site, vous devez respecter les consignes en matière
d’élimination de déchets conformément à ce qui aura été précisé dans le Plan de Prévention, selon la procédure en
vigueur.
♦ Si l’entreprise extérieure a une question concernant son activité et les risques pour l’environnement, elle doit interroger
son donneur d’ordres en charge de l’opération.
♦ Tout rejet à l’égout de produit chimique est interdit.
♦ Le représentant de l'Entreprise Extérieure s'engage à informer son personnel de la réglementation en vigueur en matière
d'environnement ainsi que de l'exigence du site du client et à la faire respecter.
♦ Conformément à la réglementation sur la lutte contre la pollution, aucune émission polluante (gaz ou particules solides ou
liquides, corrosifs, toxiques ou odorants) dans l'atmosphère et aucun déversement d'eaux polluées et de tous produits
polluants (chimiques, bactériens, mécaniques et radioactifs) dans les canalisations, égouts, rivières et sur le sol du site, ne
pourront être effectués.
♦ Il est strictement interdit, à cause des risques d'explosion, de déposer des corps creux (bouteilles de gaz, réservoirs,
bidons vides, ...) dans les bennes à déchets métalliques ou sur le parc à ferrailles.
♦ L'Entreprise Extérieure doit évacuer, à sa charge, ses déchets à l'extérieur du site, dans des centres de traitement
agrées.
♦ Les règles environnementales ci-dessous sont à appliquer en tant que complément ou à défaut d'un plan de Prévention
Environnement & Sécurité par le client.
32 | 34
- Atténuer l'impact des déchets sur l'environnement en séparant et en réduisant les quantités de déchets solides et
dangereux. Lorsque des lieux de stockage se situent dans l'usine, les déchets doivent être déposés dans les
récipients approuvés et identifiés.
- Contrôler la consommation énergétique en arrêtant les machines et coupant l'éclairage en fin de travail.
- Se montrer responsable de la propreté sur leur chantier : le soin apporté au travail contribue à la sécurité de chacun.
- Effectuer tous les travaux de manière à éviter tout écoulement, débordement ou fuite de produits pouvant polluer
l'eau ou le sol tels que les solvants, l'essence, les huiles minérales,…
- Si malgré tout, un écoulement mineur devait survenir, il faut limiter cet écoulement (surtout éviter un écoulement vers
les évacuations d'eau (égouts)) au moyen de produits absorbants, éliminer la cause.
- En cas d'écoulement plus important, il faut prévenir le service sécurité et prendre entretemps les mêmes mesures
qu'en cas d'écoulement mineur.
- Se conformer aux règles environnementales applicables.
- Assurer la propreté de son lieu de travail. Avant de le quitter, le personnel devra le mettre en ordre et le nettoyer.
PRODUITS CHIMIQUES
L'entreprise qui intervient sur des équipements contenant des produits chimiques. Elle doit se conformer aux règles
établies par l'utilisateur. Le chef de projet conforté par le Responsable sécurité et environnement vérifiera la compatibilité
des produits employés avec ceux existants sur place.
Extrait de la liste de produits chimiques interdits au site :
Amiante, PCB, brai, trichloréthylène, polyuréthanne, chlorofluorocarbures (CFC, HCFC), benzène, toluène, les peintures à
base de plomb et de chrome, ainsi que tout autre produit interdit par la réglementation nationale ou par des conventions
internationales ratifiées par le Maroc.
Rangement et nettoyage
♦ Le chantier doit être maintenu en ordre et les matériaux de construction stockés correctement.
♦ Ne pas encombrer les accès et les sorties et la périphérie des équipements de sécurité (extincteurs, bornes d’incendie,
kit d’épandage, brancard….).
♦ Tous les détritus et gravats doivent être enlèves régulièrement.

♦ Laisser libre l’accès aux issues de secours.
Rejets liquides
♦ Tout rejet dans les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales est interdit.
♦ Le donneur d’ordres d'opération précisera dans le Plan de Prévention, les modalités d’élimination de tous les déchets
génèrés par l’opération.
♦ Tout épandage sera immédiatement signalé par le numéro d’urgence ≪XXX ≫ au service de sécurité, et en parallèle au
donneur d’ordres d'opération
33 | 34
Déchets
♦ L’entreprise extérieure doit régulièrement enlever ses déchets de la zone de travail.
♦ En particulier, les consignes de tri, de stockage et d’élimination doivent être scrupuleusement respectées.
En cas de doute sur l’un des points précités, consulter impérativement le donneur d’ordres d'opération. Il se renseignera, si
besoin, auprès des Services Généraux, responsables de la gestion des déchets sur le site.
Qualité de l’air
♦ Les aires de travaux, les lieux de passage des véhicules ainsi que les lieux de nivellement et d’excavation seront arrosés
à intervalles réguliers afin de réduire la levée de poussières;
♦ Les camions transportant des matériaux granulaires seront recouverts d’une bâche;
♦ Tous les véhicules de transport et la machinerie seront équipés de dispositifs anti-pollution ;
♦ Les entrepreneurs fourniront aux travailleurs des équipements de protection personnelle (masques) lorsqu’ils sont
susceptibles d’être exposés à de fortes concentrations de poussières.
Ambiance sonore
♦ Les journées de travail incluront des ≪ périodes de repos ≫ au cours desquelles les opérations sont temporairement
arrêtées ;
♦ Tous les véhicules et les équipements mécaniques servant à la réalisation des travaux seront munis de silencieux
lesquels seront maintenus en bon état de fonctionnement ;
♦ Les équipements intrinsèquement silencieux seront sélectionnés en priorité. Tous les compresseurs majeurs seront des
modèles à bruit réduit munis de capots acoustiques scellés et bien ajustés qui seront maintenus fermés lorsque les
machines sont en marche.
Tous les outils pneumatiques à percussions secondaires devraient être munis de silencieux de type recommandé par les
fabricants ;
♦ Les machines à usage intermittent seront mise à l’arrêt entre les périodes de travail ou ralenties à leur régime minimal;
♦ Tous les équipements secondaires tels les compresseurs, les génératrices et les pompes devraient être positionnés de
façon à minimiser le bruit. Si nécessaire, des enceintes et/ou des écrans acoustiques devraient être utilisés ;
♦ S’assurer que les conducteurs des véhicules lourds respectent les limites de vitesse, notamment dans les zones
habitées;
♦ Ajuster l’horaire des véhicules lourds circulant hors chantier (pas de camionnage la nuit).
Sol / Eaux souterraines
♦ Contrôler la machinerie pour éviter les fuites et les déversements de matières dangereuses (hydrocarbures, etc.);
♦ Effectuer les travaux de maintenance des véhicules dans des garages dédiés, aptes à gérer les fluides liquides et les
pièces souillées ;
♦ Effectuer le ravitaillement des véhicules de transport et de la machinerie sur le site aux postes spécialement conçus pour
ce type d’activités ;
♦ Prendre les précautions nécessaires lors du transport, de la manipulation et de la mise en place des équipements
contenant de l’huile tels les transformateurs ;
34 | 34
♦ Éviter l’accumulation de tout type de déchets hors et sur le site des travaux; les évacuer vers les lieux d’élimination
prévus à cet effet selon les procédures internes du client ;
♦ Installer des toilettes temporaires pour les travailleurs.
35 | 34

Annexe Hse

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Annexe Hse

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Annexe Hse

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

ANNEXE : HYGIENE SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Vente et enlèvement du lot de ferraille « PONT BLONDIN MOHAMMEDIA »

Standards HSE pour les entreprises extérieures

Version 1 du 1er Janvier 2012

6. Organisation des travaux

TRAVAIL MISE EN SECURITE AVANT LA REMISE EN SERVICE EFFECTIVE .

Raccordement sur le réseau

Circulation sur le site

10. Plan de prévention

Cas des sous traitants

12. Les interdictions

Seule l’ambulance du service de sécurité a le droit d’évacuer les malades.

Appel De l’intérieur GSM FLOTTE

NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER

15. Equipement incendie et de sécurité

♦ Les échelles ne constituent pas un poste de travail mais un moyen d’accès.

Ancrage mobile sur câbles provisoires (ligne de vie)

20 Travaux à proximité des convoyeurs

Équipements de protection individuelle (EPI)

23. Engins de levage

Chariots automoteurs de manutention

Inspection des travaux

INTERVENTION SUR CONDUITES

MONTAGE DES CHARPENTES METALLIQUES/TRAVAIL SUR TOITURE

NON-RESPECT DES CONSIGNES

NACELLES ELEVATRICES/P.E.M.P. (PLATE-FORMES MOBILES DE PERSONNES)

PERMIS DE FEU ET TRAVAUX A POINT CHAUD

♦ Les consignes précisées sur le permis doivent être respectées.

POUSSIERES – FUMEES ET VAPEURS

TRAVAIL DANS UN GRENIER / SOUS LES COMBLES

TRAVAIL EN ESPACE CONFINE

♦ Les titres d’habilitation doivent être présenté au donneur d’ordres d'opération.

 La vitesse des camions ne doit pas dépasser 60km à l’heure

MANIPULATION DE MATIERES DANGEREUSES

♦ La protection de l’environnement est l’une de nos principales préoccupations.

♦ Tous les détritus et gravats doivent être enlèves régulièrement.

Vous aimerez peut-être aussi