Universidad de Chile Facultad de Derecho Programa de Doctorado en Derecho

LA COLABORACIN DEL ACREEDOR EN LOS CONTRATOS CIVILES, DE ACUERDO AL ORDENAMIENTO JURDICO CHILENO. Tesis para optar al Grado de Doctor en Derecho.

Tesista Pamela Prado Lpez Directores Antonio Manuel Morales Moreno Daniel Peailillo Arvalo

Santiago, marzo 2013.

INTRODUCCIN.

Aunque el derecho de las obligaciones es de constante preocupacin para los juristas, existe una faceta que, a nuestro juicio, la doctrina nacional ha descuidado, como es el hecho de que en muchas ocasiones se requiere de la colaboracin del acreedor para que el deudor pueda cumplir con la prestacin que ha comprometido. Desde hace tiempo se ha reconocido que, aunque primariamente el contenido primordial de la relacin obligatoria est constituido por el deber de prestacin, ella no se agota con ese deber. En esa comprensin, es concebible que el acreedor tenga que desplegar algn comportamiento a fin de facilitar o permitir que el deudor ejecute el plan prestacional que las partes haban previsto al contraerse la obligacin. Ello se visualiza especialmente en el mbito contractual, sobre todo en los contratos bilaterales, a los que circunscribiremos nuestro anlisis, pues es a travs de estos contratos que las partes usualmente regulan sus relaciones jurdicas, con vistas a conseguir determinados objetivos, y proyectar sus resultados. Nuestro estudio, entonces, tiene por finalidad determinar si el derecho civil chileno permite argumentar dogmticamente, que la colaboracin del acreedor se configura como un deber dentro de la relacin jurdico- contractual, en determinados grupos de casos, de manera tal, que su inobservancia produce consecuencias jurdicas tanto para el acreedor como para el deudor.

I.

Ideas fundamentales.

La investigacin se sustenta en ciertas ideas fundamentales que, por consiguiente, se manifiestan a lo largo de ella: i. Nos situamos en la concepcin de contrato que proporciona el nuevo derecho de la contratacin, que implica concebir al contrato de manera pragmtica, como un medio para que las partes obtengan la satisfaccin de sus intereses. Esta concepcin es perfectamente aplicable en el derecho chileno; concepcin que, por lo dems, es mucho ms consistente con la forma en que los operadores jurdicos comprenden y utilizan el contrato y el derecho contractual.

ii. Coherente con la concepcin de contrato que proporciona el nuevo derecho de la contratacin, la relacin jurdica contractual se concibe de manera compleja, siendo integrada por obligaciones primordiales o principales, que son aquellas que las partes directamente pretenden que se cumplan, pues a travs de ellas obtendrn la satisfaccin de sus intereses; y deberes secundarios o instrumentales de conducta, que tienen una naturaleza funcional, en tanto permiten que las obligaciones primordiales se ejecuten. Entre estos deberes secundarios de conducta se sita a la colaboracin del acreedor, en los grupos de casos que sern objeto de nuestro anlisis.

iii. En el nuevo derecho de la contratacin, se ha dado especial nfasis a la proteccin del inters del acreedor, lo que se explica en un cambio de paradigma de la responsabilidad, que anteriormente se centraba en el incumplimiento del deudor, pasando ahora a tener como eje central la satisfaccin de los intereses del acreedor. Empero, a juicio nuestro, este nfasis ha descuidado los intereses del deudor. El contrato, particularmente el sinalagmtico, constituye una trama de intereses de las partes contratantes, intereses que deben ser ponderados, especialmente en un eventual conflicto. Aceptar que en determinados grupos de casos el acreedor debe colaborar para que el deudor pueda, a su turno, ejecutar el contrato, constituye una clara manifestacin de que los intereses de las partes deben ser sopesados al interior del contrato.

iv. Sustentar que la colaboracin del acreedor constituye tcnicamente un deber secundario o funcional de comportamiento al interior del contrato, implica descartar que tiene el carcter de carga contractual, lo que quedar de manifiesto en los efectos que derivan de su inobservancia, todo lo cual ser analizado teniendo como antecedente las normas del derecho nacional, pero interpretadas conforme a la doctrina contempornea, en especial, la que adscribe al nuevo derecho de la contratacin.

II.

Hiptesis y metodologa de investigacin empleada.

En esta tesis se probar que el ordenamiento jurdico civil chileno permite configurar dogmticamente a la colaboracin del acreedor contractual en la ejecucin de la o las obligaciones del deudor, como un deber secundario, funcional o instrumental de conducta, que se encuentra al interior del contrato, en determinados grupos de casos. Conforme a su naturaleza de deber secundario de conducta, se probar, adems, que la inobservancia de la colaboracin del acreedor, genera consecuencias jurdicamente relevantes tanto para el deudor, como para el mismo acreedor: 1. La inobservancia de la colaboracin del acreedor, produce la inexigibilidad de la obligacin del deudor, constituyndose el acreedor en mora; y 2. La inobservancia de la colaboracin del acreedor sita al acreedor en una hiptesis de cumplimiento contractual imperfecto, que permite al deudor ejercer las acciones o remedios contractuales que sean pertinentes, de conformidad al derecho vigente.

Este estudio adopta el mtodo dogmtico, por consiguiente, el punto de partida sern los textos que contienen enunciados normativos. Como toda investigacin de tal naturaleza, se pretende explicar el orden jurdico como es, al tiempo que complementarlo para hacerlo ms inteligible. Es decir, concebiremos el problema que hemos planteado, centrndonos en el derecho vigente. Se trata de una investigacin eminentemente documental, por lo que analizaremos tanto normas jurdicas del ordenamiento civil chileno, como la normativa contenida en la legislacin extranjera y en el derecho uniforme; a la vez que consultaremos la opinin de los especialistas, sobre los diversos tpicos vinculados a nuestro mbito investigativo. Para comprobar la hiptesis, se analizar con especial nfasis los grupos de casos a los que les ser aplicable la figura de la colaboracin del acreedor, en tanto deber secundario o funcional de conducta. Para llevar a cabo una sistematizacin de los grupos de casos relevantes, hemos recurrido tanto a jurisprudencia nacional como a alguna extranjera; a casos citados por autores extranjeros; y an hemos elaborado casos ficticios, con la finalidad de abarcar la mayor cantidad de situaciones en que la colaboracin del acreedor pueda requerirse. El tratamiento de estos grupos de casos nos permite reconocer

a aquellos contratos en que esta nocin tendr especial justificacin y relevancia prctica; y luego, nos posibilita identificar los efectos jurdicos que ocasiona la infraccin a la debida colaboracin, vinculndola con las dems instituciones del derecho de los contratos. Sobre el tratamiento de la jurisprudencia, conviene advertir que esta no es una investigacin jurisprudencial, sino que la invocamos por tres razones: la primera, como hemos indicado, para identificar casos en que se est en presencia del deber de colaboracin en sentido tcnico, aunque no sea declarado explcitamente por los tribunales de justicia; en seguida, para efectos de verificar que en nuestro derecho interno no hay un desarrollo jurisprudencial sobre la figura en estudio; y, finalmente, porque hay causas conocidas por el derecho forneo, en que se ha reconocido por sentencia definitiva, al deber de colaboracin del acreedor. Toda vez que nos situamos en una investigacin jurdica de naturaleza dogmtica, y considerando los diversos tipos de investigacin que ella admite, la nuestra ser eminentemente interpretativa, pues la hiptesis es posible de ser comprobada mediante la interpretacin de reglas y principios que se encuentran contenidos en el ordenamiento jurdico civil chileno. Para tal efecto, utilizaremos diversas tcnicas propias de la investigacin dogmtica jurdica, especialmente: induccin, deduccin, sistematizacin y el mtodo comparativo. Sobre el mtodo comparativo, debemos hacer la siguiente prevencin: aunque la nuestra no es una investigacin de derecho comparado, es inevitable recurrir al derecho forneo, representado especialmente por el derecho continental europeo y por el derecho uniforme. En efecto, el arduo proceso de armonizacin del derecho contractual a que se ha visto enfrentada la Unin Europea -que an no termina, ni se sabe a ciencia cierta su resultado-, ha llevado, paralelamente, a la necesidad de modernizar el derecho interno de las obligaciones, tarea a la que se han avocado los juristas. Pues bien, nos interesa este proceso, porque el nuevo derecho de la contratacin ha tenido una profunda influencia en l; y luego, porque los juristas latinoamericanos tambin se han visto emplazados a emprender una revisin de las instituciones del derecho contractual, acorde a la doctrina contempornea, representada por el nuevo derecho de los contratos. El derecho nacional no est ajeno a esta influencia, como se demuestra con recientes estudios que se han publicado por alguna de nuestra doctrina, lo que es coherente con el hecho de que tradicionalmente nos hemos nutrido de la experiencia europea en sede obligacional, a mas,

que la concepcin de contrato que se infiere del nuevo derecho de la contratacin es consistente con las necesidades del trfico.

III.

Justificacin, utilidad e importancia de la investigacin.

Si nos situamos en la jurisprudencia nacional, se advierte que no hay mayor referencia a la colaboracin del acreedor, lo que ha provocado los siguientes resultados: por una parte, ha implicado que los tribunales no lleven a cabo una correcta calificacin jurdica de este deber de conducta, no obstante formar parte del contrato objeto del litigio, ya sea porque se ha establecido expresamente por las partes, o porque trasunta de la naturaleza del mismo, con las consiguientes consecuencias prcticas que ello implica, y que conlleva, asimismo, a interpretaciones forzadas que no contribuyen a un desarrollo ms depurado de la teora jurdico-contractual. El segundo efecto de la no consideracin de la colaboracin del acreedor por la prctica jurisprudencial, es que en algunas sentencias se aprecia que la defensa esgrimida por el deudor, para exonerarse de responsabilidad, total o parcialmente, fundada en que el acreedor no llev a cabo determinadas conductas necesarias para ejecutar el contrato, es obviada por los tribunales de justicia, sin mayores argumentaciones de fondo; o bien, se rechaza en base a argumentos de tipo procesal, como la falta de prueba requerida para acreditar las alegaciones del deudor demandado. De otra parte, como se ha sealado, aunque algunos de nuestros autores han reconocido este aspecto de la relacin jurdica obligatoria, no se ha efectuado una reflexin profunda ni sistemtica sobre las consecuencias concretas de esta colaboracin que ha de prestar el acreedor, ni tampoco la han situado en el marco del derecho contemporneo de los contratos. Por ello, es que este trabajo contribuir a perfilar este especial deber secundario de conducta al interior del contrato civil, con la finalidad de identificar y explicar las consecuencias jurdicas que, de conformidad al derecho chileno, de l emana, en especial, ante su inobservancia. Por consiguiente: 1 Permitir identificar de forma ms precisa aquellos comportamientos que han de desplegar las partes del contrato, y que no sean susceptibles de ser calificados como obligaciones primordiales o principales del contrato, sino que tienen una naturaleza funcional o instrumental, como lo es la colaboracin del acreedor, los que se presentan en la prctica

en forma recurrente, especialmente en aquellos convenios que se caracterizan por su naturaleza compleja, por lo que con este estudio ser posible definir sus alcances, y las consecuencias ante su inobservancia. Entre tales efectos, precisaremos los alcances de la institucin de la mora del acreedor, que si bien ha sido admitida por nuestra doctrina y por alguna jurisprudencia, su estudio ha sido incompleto e impreciso. En relacin a dicha mora creditoris, ser posible deslindar la responsabilidad en que efectivamente pudiere incurrir el deudor por incumplimiento, excluyendo aquellas hiptesis en que la inejecucin del contrato se deba, total o parcialmente, temporal o definitivamente, a la inobservancia por parte del acreedor a su debida colaboracin. 2 Entre las posibles consecuencias que se generarn ante dicha inobservancia colaborativa, tanto para el deudor como para el acreedor, ser posible sustentar dogmticamente que el deudor podr ejercer accin de indemnizacin de perjuicios en contra del acreedor contractual, lo que contribuir a una distribucin equitativa y acorde a los principios de justicia conmutativa, de los riesgos que entraa la contratacin civil. 3 Constituir un aporte a la teora general del contrato desde la perspectiva del derecho chileno, coherente a la necesidad de replanteamiento de la misma que hoy sugiere la doctrina contempornea, siguiendo los postulados del nuevo derecho de la contratacin. 4 En esa direccin, nos permitir contrastar el derecho civil de los contratos de nuestro pas, con instituciones que son ya familiares para el derecho extranjero y uniforme, a fin de verificar si son posibles de ser incorporadas en l. 5 Permitir precisar las diversas relaciones que se pueden presentar entre la colaboracin del acreedor, con algunas de las instituciones propias del derecho de la contratacin civil chileno, a fin de determinar si su ausencia da lugar, o no, a que ellas se apliquen. 6 Posibilitar proporcionar un enfoque dinmico al contrato, propio de la prctica contractual cotidiana.

IV.

Estructura del trabajo

El trabajo consta de tres captulos. El primer captulo, est destinado a explicar brevemente en qu consiste la concepcin de contrato que proporciona el nuevo derecho de la contratacin, argumentando las razones por las cuales nos situamos en dicha concepcin. Para ello, describimos brevemente en qu ha consistido el proceso de armonizacin del derecho de los contratos en la Unin Europea, como las dificultades y desafos a que se ha visto enfrentada. De igual forma, hacemos una breve resea de los instrumentos del derecho uniforme, los que han desempeado un rol fundamental en el proceso de armonizacin del derecho de las obligaciones y los contratos. Luego de ello, nos referimos a los procesos de modernizacin del derecho de las obligaciones y contratos en las legislaciones internas de mayor inters para nuestro trabajo, tanto europeas, como algunas latinoamericanas. La concepcin de contrato que se infiere del nuevo derecho de la contratacin, supone reconocer que el contrato es concebido pragmticamente, como un instrumento que permite a las partes satisfacer sus intereses, concepcin que es plenamente aplicable en el ordenamiento jurdico civil chileno, segn demostramos en este acpite. En esta comprensin del contrato, su estructura permite diferenciar entre obligaciones primordiales o principales, que son las que efectivamente posibilitan que los contratantes vean satisfechos sus intereses; y luego, deberes funcionales, secundarios o instrumentales de conducta, que permiten el cumplimiento de las obligaciones principales o primordiales. Entre estos deberes secundarios, enunciaremos que la colaboracin del acreedor presenta precisamente tal carcter. El segundo captulo, tiene por finalidad delimitar la colaboracin del acreedor. Para tal efecto, presentamos la forma que ha adoptado el tratamiento de la colaboracin del acreedor, tanto en el derecho chileno, como en el derecho extranjero y en el derecho uniforme. Sobre ello, se advierte la precariedad en que la doctrina nacional ha abordado esta temtica, a diferencia de lo que ocurre en la legislacin y la doctrina extranjera. Las legislaciones forneas del siglo veinte, suelen relacionar los comportamientos de colaboracin del acreedor, con la institucin de la mora creditoris, que se la regula de forma general, y ms o menos exhaustiva, dependiendo del derecho que se trate. En esa lnea, la doctrina extranjera tiende a analizar la colaboracin del acreedor tambin vinculada con

dicha institucin, sin perjuicio de que existen algunos estudios que la tratan en forma especial. En general, es posible percatarse que la doctrina fornea le asigna a la colaboracin del acreedor la naturaleza, bien carga contractual, bien de deber, con diversos argumentos en uno u otro sentido. Distinto es lo que ocurre con algunos instrumentos del derecho uniforme, pues se le reconoce en forma expresa al acreedor, el deber de cooperar o colaborar en la ejecucin del contrato. Luego de ello, procedemos a definir como mbito de estudio la etapa de ejecucin del contrato, descartando que el deber de colaboracin en sentido tcnico, est presente en otras fases del ter contractual. A continuacin, precedemos a explicar las razones por las cuales optamos por circunscribir este estudio al mbito de los contratos bilaterales. En seguida, planteamos una sistematizacin de manifestaciones de la colaboracin del acreedor, a travs de la ordenacin de grupos de casos, distinguiendo segn ella se requiera en la fase final de la ejecucin del contrato, en que el acreedor debe recibir el pago; o bien, la cooperacin se necesite durante el desarrollo de la relacin contractual de manera compleja, a travs de diversidad de comportamientos que deba desplegar el acreedor, para lo cual, nuevamente distinguimos entre aquellas situaciones en que las partes han previsto el comportamiento de colaboracin en forma expresa a travs de clusulas convencionales; o no lo han hecho, de modo tal que ellos se infieren de la naturaleza del contrato y de las obligaciones que l engendra. Esta ordenacin permite ilustrar en qu puede consistir la colaboracin del acreedor, facilitando una mejor comprensin de la figura, identificando en cada caso los particulares problemas que su inobservancia produce. Finalmente, exponemos los argumentos por los cuales la colaboracin del acreedor constituye un deber secundario o funcional de conducta al interior del contrato, en tanto permite al deudor cumplir con sus prestaciones primordiales o principales, descartando, con ello, la naturaleza de carga contractual, como algunos autores han planteado. En nuestra postura, juega un rol fundamental la consideracin a los intereses del deudor que se ven vulnerados en la inobservancia a dicha colaboracin, y a la concepcin que se sigue en este trabajo sobre el incumplimiento contractual, todo ello acorde al nuevo derecho de los contratos. En el captulo tercero, nos avocamos a analizar los efectos que trae aparejada la infraccin al deber de colaboracin. Para tal efecto, identificamos los mbitos en que se producen tales efectos jurdicos, distinguiendo segn ellos se generan en la propia obligacin que el deudor tena para con el acreedor, la que no puede ser ejecutada debido

a la falta de colaboracin de la contraparte y, luego, estudiamos las consecuencias que se producen debido al incumplimiento del deber de colaboracin. En el primer grupo de efectos, nos situamos en la institucin de la mora del acreedor, que aunque no se encuentra tratada en forma sistemtica en nuestro cdigo civil, tanto doctrina como jurisprudencia le reconocen una aplicacin general. Planteamos que el efecto primario que produce la mora del acreedor, es la readecuacin de la relacin jurdico contractual. Si relacionamos este efecto primario, con las acciones o remedios con que cuenta dicho acreedor contractual, esa readecuacin presenta consecuencias jurdicas concretas, entre ellas: la obligacin del acreedor se torna inexigible, inexigibilidad que ser temporal o definitiva, segn exponemos. A su turno, constituye una causal de exoneracin de responsabilidad para el deudor, por lo que una eventual demanda de indemnizacin de perjuicios del acreedor, fundada en incumplimiento contractual del deudor, debiese ser desechada. Estudiamos, luego, la mora del acreedor en relacin con la excepcin de incumplimiento contractual y con la demanda de resolucin por incumplimiento contractual, que pudiere intentar el acreedor contractual. En el segundo grupo de efectos, nos ubicamos en una hiptesis de incumplimiento contractual del acreedor, en tanto infringe su deber de colaboracin, y concluimos que normalmente este adoptar el carcter de cumplimiento imperfecto. A partir de tal calificacin, analizamos las acciones o remedios contractuales que puede ejercer el deudor contractual en contra de su acreedor, con nfasis en la accin de indemnizacin de perjuicios, debido a que sus intereses se han visto menoscabados, Para ello, nuevamente recurrimos a los grupos de casos que presentamos en el captulo precedente, ilustrando las diversas manifestaciones de daos que el deudor puede padecer, valindonos fundamentalmente de jurisprudencia nacional, y de alguna extranjera.

10

CAPTULO I Captulo introductorio: El contrato en el nuevo derecho de la contratacin.

1. Introduccin al captulo I.

Para demostrar la hiptesis de este trabajo, nos situaremos en la concepcin de contrato que proporciona el nuevo derecho de la contratacin, que, a juicio nuestro, es plenamente aplicable en el ordenamiento jurdico civil chileno. En esta concepcin, el contrato se concibe pragmticamente, esto es, como un medio de satisfaccin de intereses de las partes, cuya consecucin el ordenamiento jurdico debe privilegiar. Por lo mismo, es que en su estructura es posible incorporar tanto obligaciones primordiales o principales, que son las que permiten a los contratantes satisfacer esos determinados intereses como, asimismo, deberes funcionales o secundarios que posibilitan el cumplimiento de las obligaciones principales o primordiales. En la aludida concepcin, el incumplimiento constituye una nocin amplia, abstracta y objetiva, que es distinta de aquella que predomina en la teora tradicional del contrato. En virtud de lo anterior, enunciaremos que es posible sustentar que la colaboracin constituye un deber secundario, funcional o instrumental dentro de la estructura contractual, que tiene por finalidad que la contraparte efectivamente pueda cumplir con su o sus prestaciones primordiales o finales, de manera tal que el contrato surta la totalidad de los efectos previstos por los contratantes.

11

2. El nuevo derecho de la contratacin.

2.1 Generalidades.

El contrato constituye uno de aquellos conceptos jurdicos relativos, en tanto cobran sentido dentro de un sistema y hasta en un momento histrico determinado.1 Parece, as, indispensable distinguir entre el concepto de contrato y la concepcin que sobre l se tenga; parafraseando a Dworkin, la diferencia entre el concepto y la concepcin es una cuestin de niveles de abstraccin, en el primer nivel est el concepto, es decir, el acuerdo se concentra alrededor de ideas discretas utilizadas indiscutiblemente en todas las interpretaciones; en el segundo, se identifica y asume la controversia latente en esta abstraccin.2 El derecho civil ha adoptado diversas concepciones del contrato,3 pero no cabe duda que en la tradicin jurdica continental, la ms influyente ha sido aquella que lo sustenta en el dogma de la autonoma de la voluntad.4 De dicho principio fundamental emanan los dems principios de la contratacin, y se inspira el sistema subjetivo de interpretacin contractual.5 En esa lnea de pensamiento es que se ha enmarcado tradicionalmente el

DE LOS MOZOS, Jos Luis, Estudios sobre derecho de contratos, integracin europea y codificacin. Madrid, Centro de Estudios. Fundacin Benefitentia et peritia iuris, 2005. p.19. 2 DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia. Barcelona, Gedisa Editorial, 2008. p. 61. DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio. Barcelona, Ariel, 2010, p. 214 s. 3 Hay que precisar que nos hemos situado en las concepciones del contrato que ha tenido y tiene el derecho civil, pues aunque la teora del derecho tambin se ha ocupado del contrato, no es sta el rea del conocimiento jurdico en que nuestra hiptesis se enmarca. 4 PLANIOL, Marcel, RIPERT, Georges, Tratado prctico de derecho civil francs . T. sexto. La Habana, Cultural S.A., 1946. p. 25 s. Si bien utilizaremos indistintamente los trminos autonoma de la voluntad y autonoma privada, en rigor, no tendran estrictamente el mismo sentido. Con la denominacin de autonoma de la voluntad, se dice, se refiere a la voluntad como creadora del acuerdo; en cambio, cuando se alude a la autonoma privada, no slo se mira al acuerdo ab initio, sino que en nfasis es a la regulacin de los efectos, en tanto negocio jurdico. BARCIA, Rodrigo, La autonoma privada como principio sustentador de la teora del contrato y su aplicacin en Chile . En Temas de contratos. Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2006. p. 164. 5 LPEZ, Jorge, Sistemas de interpretacin de los contratos . Valparaso, Ediciones Universitarias de Valparaso, 1971. p. 25 ss.

12

derecho civil chileno.6 Sin embargo, como lo ha puesto de manifiesto abundante literatura,7 situar la comprensin del contrato sobre este nico dogma no responde a las necesidades del trfico. Se seala que fenmenos tales como la generalizacin de las relaciones contractuales informales que no estn configuradas por las partes sino por contactos sociales tpicos, como ocurre por ejemplo, con el transporte pblico o las compras en un supermercado, la expansin correlativa de relaciones de mero intercambio, que no envuelven propiamente promesas,8 la expansin de la responsabilidad estricta por productos defectuosos; el hecho de que el contrato se materializa en intercambios de ejecucin inmediata; el desarrollo de los rdenes pblicos de proteccin de consumidores; las relaciones del derecho del trabajo, entre otros,9 han trado como consecuencia un verdadero cuestionamiento sobre la vigencia de la teora del contrato fundada nicamente en la autonoma de la voluntad.10

Como se recuerda en una obra escrita con ocasin de la conmemoracin del sesquicentenario del cdigo civil chileno, Bello sigui el modelo del cdigo civil francs, propio de la filosofa individualista de la poca, fundada en los principios ideolgicos de libertad, igualdad y voluntad, por lo que el contrato se sustenta en el principio de autonoma de la voluntad o autonoma privada, que se encuentra implcito en lo dispuesto en el artculo 1545. TAPIA, Mauricio, Cdigo civil 1855-2005. Evolucin y perspectivas. Santiago, Editorial jurdica de Chile, 2005. p. 210 s. Agrega que En el cdigo civil la determinacin del contenido del contrato se entrega a la voluntad de las partes, presumiendo que el acuerdo libre es la mejor cautela de la justicia del intercambio. 7 En Chile, entre muchos, CORRAL, Hernn, Contratos y daos por incumplimiento. Santiago, Legal Publishing, 2011. 8 BARROS, Enrique, El contrato y el hecho que causa dao como antecedentes de la responsabilidad. En Estudios de derecho civil IV, Santiago, Legal Publishing, 2009. p. 299. 9 BARROS, Enrique, El contrato y el hecho que causa dao como antecedentes de la responsabilidad, op. cit., p. 299. 10 Lorenzetti destaca entre los fenmenos que han puesto a prueba la teora general a: las condiciones generales predispuestas, los vnculos forzosos con el sector pblico, el surgimiento de contratos de colaboracin y de larga duracin, la contratacin electrnica, la interaccin entre la contratacin civil y comercial, etc. LORENZETTI, Ricardo, Tratado de los contratos, Parte general. Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2004. p. 55 ss. BARROS, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2006. El cuestionamiento al dogma de la autonoma de la voluntad llev a proclamar una crisis del contrato, aunque probablemente ello constituye una exageracin. De ah que concordamos con aquella opinin que considera que, ms bien, se puede denunciar una crisis de la concepcin del contrato; crisis, pues, recayente en el modo de entenderle y configurarle que preponder durante largo tiempo . HERNNDEZ, Antonio, Derecho de obligaciones. Madrid, Maribel Artes Grficas, 1960. p. 277. Una breve exposicin de la idea de la muerte del contrato, en MOSSET, Jorge, Contratos. Aspectos generales, Buenos Aires, Rubinzal- Culzoni Editores, 2005. p. 398 ss. Ms recientemente, cfr. CANO MARTNEZ DE VELASCO, Jos, La decadencia del contrato. Barcelona, Bosch, 2011. No obstante, hay que precisar que el dogma de la voluntad ha estado en franco cuestionamiento desde antes de los fenmenos contractuales del derecho contemporneo, como ya lo manifiesta Duguit en aquellas famosas conferencias que pronunci en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el ao 1911. En efecto, Duguit seala que la teora de la voluntad en el sistema civilista se resume en cuatro proposiciones siguientes: 1 Todo sujeto de derecho debe ser un sujeto de voluntad. 2 Todo acto de voluntad de un sujeto de derecho est socialmente protegido como tal. 3 Est protegido a condicin, sin embargo, de que tenga un objeto lcito. 4 Toda situacin jurdica es una

13

De otra parte, resulta evidente que no es posible prescindir de una teora general del contrato, ordenadora de principios e instituciones susceptibles de ser aplicadas en las relaciones jurdicas entre privados; asimismo, hay que reconocer la necesidad de arribar a ciertos consensos sobre la o las concepciones que se aplicarn en materia contractual en los distintos ordenamientos jurdicos, o familias de ordenamientos jurdicos; y es que el contrato constituye an el centro del derecho civil patrimonial, instrumento fundamental a travs del cual los particulares se vinculan econmicamente. De ah, que ante las insuficiencias de la concepcin clsica de contrato, hemos optado por acudir a la concepcin de contrato que nos proporciona el nuevo derecho de la contratacin, la que nos permitir sustentar una visin renovadora de la doctrina del contrato. El nuevo derecho de la contratacin, en palabras del profesor Morales Moreno, alude a una nueva construccin del derecho contractual, surgida del derecho uniforme por necesidades del comercio internacional, que ha ejercido y contina ejerciendo influencia en la modernizacin del derecho de las obligaciones continental;11 en el caso del contrato, el influjo que ha desplegado la Convencin de Viena sobre compraventa internacional de mercaderas en adelante, CISG-, es innegable, pues ha servido de basamento dogmtico a una comprensin mucho ms pragmtica del mismo, concibindosele, antes que todo, como garanta del resultado de satisfaccin del inters del acreedor.12

relacin entre dos sujetos de derecho, de los cuales uno es el sujeto activo y el otro el sujeto pasivo. Como consecuencia lgica, es perfecta. Es la deduccin rigurosa del sistema individualista. Pero desgraciadamente esta construccin no concuerda con los hechos. Agrega que este esquema poda adaptarse a una sociedad individualista, como la romana y las sociedades europeas de comienzos del siglo XIX, pero que est en oposicin absoluta con las tendencias socialistas y asociacionistas de nuestra poca. DUGUIT, Len, Las transformaciones generales del derecho privado desde el cdigo de Napolen. Valparaso, EDEVAL, 1987. 11 MORALES, Antonio, La modernizacin del derecho de obligaciones. Madrid, Civitas, 2006. p. 25. 12 MORALES, Antonio, Claves de modernizacin del derecho de contratos. p. 42. Agradecemos al profesor Morales Moreno, proporcionarnos uno de sus ltimos trabajos, an en prensa.

14

2.2. Justificacin de situar la investigacin en el nuevo derecho de la contratacin.

La hiptesis de esta investigacin ser comprobada principalmente a travs de reglas y principios contenidos en el ordenamiento jurdico chileno,13 sin embargo, la lnea de interpretacin que adoptaremos en muchos casos, se puede calificar como adscrita a la concepcin del contrato que se infiere del nuevo derecho de la contratacin. Esta nueva construccin ha significado un verdadero cambio de paradigma, que si bien surge al alero de la necesidad formal de armonizar, uniformar o unificar el derecho contractual,14 especialmente en Europa acorde con su proceso de integracin,15
16

ha desplegado su

especial comprensin del fenmeno obligacional no slo en el viejo continente, como se evidencia en los actuales procesos de reforma a que se encuentran avocadas muchas legislaciones, segn resaltaremos ms adelante. Por ello, es que no obstante esta investigacin no es de derecho comparado,17en la introduccin de este trabajo hicimos mencin a las diversas metodologas que

13

Hablamos de reglas y principios, sin entrar en el debate generado en la teora del derecho entre la tesis de la separacin fuerte, que considera que entre reglas y principios hay una diferencia estructural entre unas y otros, v/s la tesis de la separacin dbil, que postula que la diferencia proviene de la forma como operan, pues este mbito excede con creces los mrgenes de esta investigacin. Sobre el particular, cfr. COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teora analtica del derecho. Ensayos escogidos. Madrid, Centro de Estudios Polticos y Constitucionales, 2010; ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, Las piezas del derecho. Barcelona, Ariel, 1996. PRIETO, Luis, Ley, principios, derecho. Madrid, Dykinson, 1998. 14 OVIEDO, Jorge, Aplicaciones de los principios de UNIDROIT a los contratos comerciales internacionales. Criterio jurdico, Santiago de Cali, n3, 2003. p. 7. 15 Se ha sealado que, no en balde, la Unin Europea presenta el espacio fsico de integracin ms avanzado en la actualidad. MEREMNSKAYA, Elina, Impactos de la integracin econmica en la aplicacin del derecho privado. Revista de derecho de Valdivia, Valdivia, vol. XV, diciembre 2003. p. 59. 16 Sobre los procesos de integracin, Gamboa y Fernndez sealan que es un proceso de cambio social en el cual participan, en forma consensual y voluntaria, un conjunto de unidades de determinado nivel (grupos sociales, comunidades menores, etc.) o de agregados sociales mayores (por ejemplo pases), y por el cual separadas tienden a fusionarse o asimilarse en una unidad mayor. Agregan que Cabe destacar por sobre todos los procesos de integracin conocidos, el caso de la Unin Europea, el cual ha llegado mucho ms all de un aspecto slo econmico. Se ha creado toda una institucionalidad supranacional, con atribuciones en materias polticas, jurdicas, de defensa, sociales y econmicas. Es un modelo que todos los dems han tratado de seguir, pero con muy poco xito. GAMBOA, Fernando y FERNNDEZ, Macarena, Tratados de derecho internacional pblico y de integracin. Santiago, Lexis Nexis, 2006. p. 693 s. 17 Teniendo presente que, adems, hay un amplio debate sobre la naturaleza y fines del derecho comparado, tema sobre el cual an no existe consenso. Sobre ese punto cfr. CONSTANTINESCO,

15

emplearemos, entre ellas, el mtodo comparativo, en tanto recurriremos a este nuevo derecho contractual; as, contrastaremos alguna normativa que se encuentra en los instrumentos regulatorios que lo constituyen y los comentarios vertidos por los autores sobre los mismos, con las normas del derecho nacional, sumada a la opinin de los especialistas. Destacaremos una suerte de quiebre que se ha producido a nivel interpretativo, entre aquella doctrina que puede ser calificada de clsica, y los razonamientos que estn presentes en autores contemporneos. El propsito de recurrir al nuevo derecho de los contratos va ms all que efectuar una mera labor de contraste, pues nos parece perfectamente posible interpretar y aplicar normas del derecho nacional en forma similar a algunas de las soluciones contenidas en el derecho uniforme,18 lo que en ciertos casos implicar romper con interpretaciones tradicionales; y en otros, concordar con determinadas argumentaciones de juristas del derecho contemporneo. Con todo, la idea central no es traslapar a nuestro derecho el nuevo derecho de la contratacin, sino que adecuarlo a las actuales necesidades del trfico jurdico y comercial, coherente con el ordenamiento civil chileno, ya sea mediante la adopcin de soluciones similares a aquellas contenidas en los instrumentos internacionales o en el derecho extranjero, o bien, superando en forma eficiente los inconvenientes a que ya se ha visto enfrentada esta concepcin.19 Aunque usualmente se previene que recurrir a concepciones jurdicas que se han gestado al margen del derecho nacional, reviste el peligro de insertar ideas que pueden ser ajenas a nuestro desarrollo jurdico,20 y an a nuestra idiosincrasia,

Lontin-Jean, Tratado de derecho comparado. Madrid, Tecnos, 1981. p. 258 ss. Recientemente, BANFI, Cristian, Reflexiones generales sobre el derecho privado comparado. En Actas del Congreso Internacional de derecho en homenaje al centenario de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaso, T. III. Valparaso, EDEVAL, 2012. pp. 207- 227. 18 Como seala el profesor Barros, el creciente inters por el derecho comparado y uniforme facilita esta tarea hermenutica, favoreciendo una dogmtica ms reflexiva de la experiencia prctica acumulada. BARROS, Enrique, Criterios de atribucin de riesgos en materia contractual un contrapunto con la responsabilidad extracontractual. En Derecho de daos, Madrid, Fundacin coloquio jurdico europeo, 2009. p. 137. 19 Aunque nuestra tesis no es de derecho comparado, recordemos que al recurrir a este mtodo se hace necesario intentar dar respuesta a tres interrogantes, si se recurre al derecho forneo: cul es el propsito de la comparacin?, qu se va a comparar? y cmo se realizar la comparacin? MERRYMAN, John Henry, Fines, objeto y mtodo del derecho comparado, p. 65. [en lnea] <www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/.../art5.pdf> [consulta: abril 2011]. 20 Como dice el profesor Domnguez guila, a propsito de la posibilidad de ampliar los daos indemnizables en materia de responsabilidad civil: Lo que es bueno para Europa no tiene porqu serlo para Chile, DOMNGUEZ, Ramn, Por la mantencin del Cdigo Civil modificado. En El cdigo civil de Chile (1855-2005). Trabajos expuestos en el Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgacin (Santiago 3-6 de octubre de 2005). Santiago, Lexis Nexis, 2007, p.664.

16

consideramos que las ventajas que proporciona el nuevo derecho de los contratos contrarrestan, y an superan con creces, posibles crticas como la anterior. En primer trmino, porque segn quedar en evidencia a lo largo de esta tesis, ser posible constatar que las soluciones que se encuentran en los instrumentos normativos que conforman el nuevo derecho de la contratacin, aportan, sin duda, una de las comprensiones ms preponderantes del derecho contemporneo de los contratos en la rbita internacional. Ante esa preponderancia no podemos permanecer indiferentes, pues ya no es sustentable la suficiencia de los derechos internos,21 especialmente si se toma en consideracin que el ordenamiento jurdico chileno se encuentra adscrito al sistema del civil law, que es una de las dos familias que convergen en el nuevo derecho de la contratacin. En segundo lugar, porque la recepcin de las interpretaciones del nuevo derecho de los contratos, es del todo consistente con la forma en que hoy se presentan los fenmenos de permeabilidad jurdica, que ms que producirse desde un pas dominador a un pas dominado, se generan en procesos de integracin y globalizacin,22 por lo que se puede afirmar que el derecho civil chileno de los contratos forma parte de este proceso modernizador y, an ms, es consciente de las necesidades de una mnima armonizacin jurdica en el derecho contractual. En esta lnea, es indudable que la globalizacin ha llegado a las relaciones jurdicas contractuales para quedarse,23 a tal punto que a diario nuestros connacionales celebran contratos con sujetos de otros Estados, en los que los instrumentos regulatorios que conforman el nuevo derecho de la contratacin son aplicados cotidianamente, de modo que se hace indispensable conocerlos. Una manifestacin concreta de ello es la ascendencia desplegada por la CISG, que constituye uno de los instrumentos normativos ms influyentes del nuevo derecho de los contratos y que integra el derecho chileno, toda vez que fue ratificada con fecha 7 de febrero
Es necesario tomar conocimiento y conciencia del hecho de que en el mundo dinmico en que vivimos el Derecho ya no puede quedarse aferrado a su perspectiva ptolemaica. Negarse a dejarse encerrar en esta perspectiva e intentar ver en cada uno de los derechos y de las ciencias nacionales una partcula integrante de un mundo global, es ya pasar a una perspectiva copernicana, realizar, por tanto, una verdadera revolucin espiritual. CONSTANTINESCO, Lontin-Jean, Tratado de derecho comparado, op. cit., p. 64. Agrega que el problema esencial es tirar tabiques del mundo jurdico contemporneo para que est a la hora de la unidad dinmica a la que viven ya el mundo poltico y econmico. 22 CIURO, Miguel, La nocin de permeabilidad y su importancia en la teora jurdica de nuestro tiempo. [en lnea] <http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/iyd/article/view/832/645 > [consulta marzo 2011] 23 Segn Lorenzetti, la globalizacin del sistema jurdico se refiere al surgimiento de reglas e institucionales homogneas que respondan al funcionamiento de una economa global que se vive en la actualidad. LORENZETTI, Ricardo, Tratado de los contratos. Parte general, op. cit., p. 28.
21

17

de 1990, comenzando a regir el 1 de marzo de 1991. En tal sentido, las normas de la Convencin son susceptibles de ser aplicadas a diario por los operadores jurdicos nacionales,24 de manera que no les debe ser desconocida la interpretacin y aplicacin que de ellas se hace en el resto del mundo, particularmente en Europa, siendo esencial comprender las soluciones jurdicas que contiene, acordes a la concepcin que revisamos. Como se destac por los especialistas al conmemorarse el Aniversario nmero veinticinco de la Convencin, ella ha sido fundamental en la armonizacin del derecho en materia de contratos, sin que esto implique que se pretenda una total uniformidad -sobre lo cual la CISG nunca dio falsas esperanzas-, por lo que la evaluacin general aos despus de su elaboracin, es sumamente positiva.25 En ese sentido, se afirma que ha influido indirectamente en los anticuados derechos internos, de forma tal que puede aportar - y ha aportado - con nuevas interpretaciones a las legislaciones sustantivas de cada Estado, como ha ocurrido en Francia, Alemania, Rusia y China;26 a la vez que ha sido objeto de mltiples anlisis acadmicos, de aplicacin en casos concretos, confirmando que es un sistema que madura de forma confiable e incluso autnoma, de los patrones de interpretacin y aplicacin que tuvieron a la vista sus redactores.27 En tercer trmino, nos situamos en la concepcin que proporciona el nuevo derecho de la contratacin, porque respecto a nuestra hiptesis de trabajo, como hemos sealado, aunque es posible argumentar dogmticamente la existencia de la colaboracin del acreedor a la luz del ordenamiento jurdico nacional, resulta que para llevar a cabo un anlisis pormenorizado sobre sus manifestaciones en la prctica contractual, y determinar las consecuencias jurdicas precisas, ser fundamental aprender de la experiencia

24

El profesor lvaro Vidal postula, sin embargo, una negativa evaluacin sobre la aplicacin prctica que se hace en nuestro pas de la CISG, que califica de escasa, como tambin del alto nivel de desconocimiento que se tiene respecto de ella por la doctrina nacional. VIDAL, lvaro, El incumplimiento contractual y los remedios de que dispone el acreedor en la compraventa internacional. Revista chilena de derecho, Santiago, vol. 33 n3, 2006. p. 439. De igual forma, la escasez de relevancia que se le da a la CISG por los operadores jurdicos nacionales se ve de manifiesto en la mezquina doctrina y jurisprudencia que existe en materias fundamentales, como la referida a la forma en que el contrato se ha de probar, particularmente tomando en consideracin la reserva formulada por el Estado de Chile. Sobre el punto, cfr. GROB. Francisco, La reserva de Chile a la Convencin de Viena de 1980. Revista de derecho P. Universidad Catlica de Valparaso, Valparaso, n XXXVI, 1 semestre 2011. pp. 37-67. 25 DE LY, Filip, Sources of international sales law: an eclectic model. p.11. [en lnea] <http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG625/De%20Ly.pdf > [consulta marzo 2011] 26 DE LY, Filip, Sources of international sales law: an eclectic model , op. cit.p.12. 27 Ibdem, p. 12.

18

comparada,28 en la que con textos normativos similares a nuestro cdigo civil, se ha admitido y estructurado dicha colaboracin del acreedor, especialmente a partir del derecho uniforme de los contratos. Esto supone, entonces, que el derecho europeo de los contratos se ha visto ya enfrentado a los mismos cuestionamientos que nos planteamos en esta investigacin, por lo que constituir un elemento de juicio fundamental conocer cmo han sido solucionados, y determinar si a la luz de nuestro derecho es posible aplicar conclusiones similares. El estudio que haremos del nuevo derecho de la contratacin ser muy general; as, revisaremos brevemente algunos de los obstculos a que esta concepcin se ha enfrentado, mencionaremos los principales instrumentos normativos que lo configuran, y las consecuencias que esta concepcin ha trado aparejada para el contrato como categora conceptual.29 El objetivo de este acpite no es estudiar en profundidad la evolucin que ha experimentado la armonizacin del derecho de las obligaciones y, ms especficamente de los contratos en el continente europeo; antes bien, nuestro propsito es demostrar cmo este fenmeno, cuyo xito es relativo y que se mide en gran medida dependiendo del autor que se examine,30 ha trado como efecto la revisin de la comprensin del contrato y del derecho contractual; comprensin plenamente coherente con la hiptesis de este trabajo, y que es susceptible de tener injerencia en el derecho interno, segn explicaremos en la parte final de este captulo. Una ltima prevencin: hasta el momento nos hemos referido al nuevo derecho de la contratacin, en circunstancias que la tendencia armonizadora del derecho europeo es de mayor amplitud. En lo que nos interesa, alude al derecho privado, lo que abarca no slo a las obligaciones contractuales, sino tambin a aquellas que no surgen al amparo de la convencin. De ah que se haga referencia a un derecho privado uniforme europeo o a un

28

Ya Puig Brutau, en su comentario a la traduccin del clsico libro sobre indemnizacin de los daos referidos a la proteccin de la confianza en sede contractual de Fuller y Perdue, comenta A nuestro juicio, la comparacin o contraste tiene un valor autnticamente corrector de las posibles deficiencias del Derecho de cada pas. En FULLER, Lon y PERDUE, William, Indemnizacin de los daos contractuales y proteccin de la confianza. Barcelona, Bosch, Casa Editorial, 1957. p. 144. 29 En ese orden, segn ya lo mencionamos en el apartado anterior, hablamos de concepto de contrato, en los trminos de instituto jurdico, diverso de las distintas concepciones que existen sobre l. Cfr. LARENZ, Karl, Metodologa de la ciencia del derecho. Barcelona, Ariel Derecho, 2010. p. 40 ss. 30 A va ejemplar, se manifiesta escptico a la idea de codificacin europea del derecho de los contratos DE MIGUEL, Pedro, Algunas tendencias jurdicas de la globalizacin, Los nuevos escenarios internacionales y europeos del derecho y la seguridad. Coleccin Escuela Diplomtica, Madrid, n7, 2003. p. 24.

19

derecho uniforme de las obligaciones,31 sin perjuicio de que para los objetivos de este trabajo, el foco de atencin se encuentra en el derecho de los contratos, y por ello destacamos la denominacin de nuevo derecho de la contratacin.

2.3 Una aproximacin a la necesidad de armonizar el derecho de las obligaciones. La experiencia europea.

El nuevo derecho de la contratacin ha surgido de la necesidad de armonizacin jurdica a que se han visto enfrentadas las legislaciones europeas. Es comn que se afirme que la globalizacin exige de armonizacin jurdica, por lo que la experiencia europea nos brinda un mbito esencial de anlisis, ya que se manifiesta de forma ms intensa, constituyendo un desafo que ha sido afrontado de diversas formas, segn revisaremos a continuacin. Aunque no es materia de este estudio analizar en profundidad, ni tampoco evaluar, los distintos mecanismos que se han planteado para propender a la integracin de Europa en el mbito jurdico, si parece importante aclarar que en esta materia hay diversidad de trminos que se utilizan, para explicar la necesidad de llegar a ciertas convergencias en el derecho, especficamente, entre las diversas legislaciones del viejo continente. As, se habla de uniformizacin, de armonizacin, entre otros; conceptos que algunas veces se aplican de forma indistinta,32 y otras, para aludir a las distintas herramientas de integracin jurdica, todo ello con la dificultad adicional de que tampoco existe total consenso respecto del significado de cada uno de esos trminos.33 En nuestro caso, hablaremos tanto de
En ese orden, Jos Luis De los Mozos aclara que no hay que confundir lo que es derecho comn y derecho uniforme. Lo que requiere la integracin europea es un derecho comn en materia de derecho privado, de ah que al tratar de construir el Derecho de la integracin europea no se pueden olvidar las reglas de toda construccin jurdica, ms an cuando se trata de recomponer una unidad partiendo de una diversidad, exigencias que satisface plenamente la idea de Derecho comn. DE LOS MOZOS, Jos Luis, Estudios sobre derecho de contratos, integracin europea y codificacin, op. cit., p. 149 s. 32 A va ejemplar, ESTRELLA, Jos, Legal harmonization through model laws: the experience of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) [en lnea] <http://justice.gov.za/alraesa/conference> [consulta: febrero 2011]. 33 El concepto de armonizacin alude a una suerte de acercamiento entre las legislaciones nacionales, distinto a la uniformizacin, que supone el establecimiento de una legislacin comunitaria. O dicho de otra forma, es una cuestin de etapas: la armonizacin constituye un proceso
31

20

armonizacin, unificacin, y an de convergencia, aunque le daremos preferencia al primero de dichos trminos. Se trata, entonces, de un nuevo orden jurdico que se ha configurado a partir de reglas homogneas que respondan al funcionamiento de una economa global que se vive en la actualidad. Esta tendencia representa una nueva concepcin del contrato, en el sentido de que trata de armonizar concepciones nacionales diferentes mediante un proceso de abstraccin de las reglas y de conciliacin de las diferencias.34 Parte de la doctrina, ha llegado a la conclusin de que es indispensable la integracin a travs de la armonizacin de las distintas variedades jurdicas nacionales, basadas en rasgos y tradiciones histricas comunes, apelando, por ejemplo, a la lex mercatoria35
36

como consustancial a la creacin de un derecho privado europeo que reclama de

institucionalizacin.37 Es as, que en los ltimos aos se ha desatado una autntica pasin por construir una historia del ius commune europeo, vinculada con la polmica en torno a

en que de forma paulatina se van minimizando las diferencias entre los sistemas jurdicos - aunque tambin es dable considerar diversos grados de armonizacin: de mnima a plena. MOMBERG, Rodrigo, Anlisis crtico del proceso de armonizacin del derecho contractual en la Unin Europea. Revista de derecho, Santiago, vol. XXII- N1, julio 2009. p. 18. En tanto que la unificacin ya supone la adopcin de normas nicas. Es por ello que se considera que una legislacin unificada puede privar a los Estados miembros y a sus tribunales de la libertad para modificar y desarrollar su propio derecho e introducir barreras contra el cambio que den al traste con la adopcin de ajustes necesarsimos en el nivel nacional. ZWEIGERT, Konrad, y KTZ, Hein, Introduccin al derecho comparado. Mxico, Oxford University Press, 2002. p. 30. Sobre el particular, se desarrollan los diversos alcances de estos trminos en RODRGUEZ, Mnica, Armonizacin legislativa en materia de salvataje de empresas en el MERCOSUR , Tesis doctoral, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2007, indita. p. 118 s. En lo que refiere al significado del concepto unificacin en el orden del derecho privado, en similares trminos lo utiliza MEREMNSKAYA, Elina, Impactos de la integracin econmica en la aplicacin del derecho privado, op. cit., p. 59 ss. 34 LORENZETTI, Ricardo, Tratado de los contratos. Parte general, op. cit., p. 391 ss. 35 El origen de la denominacin lex mercatoria se atribuye a B. Goldman, de su libro Frontires du droit et lex mercatoria - en Archivos de Filosofa del Derecho, 1964 -, nocin que se ha ido construyendo sobre cuatro elementos bsicos: los usos y costumbres mercantiles, los contratos-tipo y condiciones generales y regulaciones profesionales, y la jurisprudencia arbitral. GUARDIOLA, Enrique, La compraventa internacional. Barcelona, Bosh, 2001. p. 36 Zimmermann seala que en su origen, la lex mercatoria est constituida por los usos y costumbres del comercio establecidos en el trfico comercial, fue reconocida en Inglaterra por los tribunales de mercado medievales, del mismo modo que en el Continente. ZIMMERMANN, Rei nhard, Europa y el derecho romano. Madrid, Marcial Pons, 2009. p. 77. Adicionalmente cfr. ZIMMERMANN, Reinhard, Derecho romano y cultura europea. Revista de derecho privado Universidad del Externado, Bogot, n18, 2010. p. 28 s. 37 Interest has been rekindled in the old European ius commune and legal historians are busy recognizing, once again, the European perspective of their subject, rediscovering the common historical foundations of the modern law and restoring intellectual contact comparative and modern private lawyers. ZIMMERMANN, Reinhard and WHITTAKER, Simon, Good faith in European contract law: surveying the legal landscape. Cambridge, University Press, 2000. p. 10 s.

21

la conveniencia de la codificacin y la construccin de un derecho privado europeo,38 arribndose, paulatinamente, al convencimiento de la necesidad de uniformar el derecho de los contratos en Europa, pues la armonizacin jurdica constituye el presupuesto necesario del buen funcionamiento del mercado y del progreso econmico que representa la Unin Europea.39 Esta tendencia unificadora, como ha dicho Zimmermann,40 se ha producido en los ms diversos mbitos del derecho; en el caso de las obligaciones, se ha manifestado en materia de proteccin a los consumidores, especialmente en contratos celebrados fuera de establecimientos comerciales, sobre clusulas abusivas, crditos de consumo y responsabilidad por productos. Se suele decir que en el proceso de armonizacin del derecho privado europeo, ha sido determinante la labor de la Unin Europea a travs de sus diversas Directivas. Sin embargo, como recuerda Dez Picazo, el asunto se remonta a un tiempo anterior, pues lo que supuso una muy fuerte modificacin de nuestros esquemas mentales en el antes plcido Derecho de obligaciones y contratos y que removi muy profundamente sus aguas, fue la Convencin de Viena sobre compraventa internacional de mercaderas, donde por primera vez se encuentra una feliz fusin de esquemas que procedan del common law y otros que procedan del Derecho europeo continental, especialmente en lo que concierne a la idea de incumplimiento del contrato y a los remedios utilizables frente al incumplimiento.41 Empero, la armonizacin ha enfrentado una serie de dificultades. De una parte, no existe total consenso sobre si ella es indispensable; y de otra, es que si se concluye que es necesaria, surge la urgencia de encontrar puntos de encuentro que vayan ms all de los requerimientos de la economa y de las relaciones transfronterizas, de ah, que se ha argumentado que la unificacin tiene fundamentos slidos en una tradicin jurdica

38

FERNNDEZ, Jos Carlos, El derecho de los contratos en el marco de la unificacin jurdica del derecho privado de la Unin Europea, En Homenaje al profesor Didier Opperti Badn. Montevideo, Fundacin de Cultura Universitaria, 2005. p. 158. LEIBLE, Stefan, Vas para la unificacin del derecho privado europeo. ADC, Madrid, n. LIX, fasc. III, 2006. p. 1589- 1608. 39 OSSORIO, Juan Miguel (ed.), Europa y los nuevos lmites de la autonoma privada. Granada, Universidad de Granada, 2005. p. 7. 40 ZIMMERMANN, Reinhard, Estudios de derecho privado europeo. Madrid, Civitas, 2000. p. 28. 41 DEZ-PICAZO, Luis, Reforma de los Cdigos y Derecho Europeo. ADC, Madrid, n. LVI, fasc. IV, octubre-diciembre 2003. p.1565.

22

comn,42 y esa tradicin sera el derecho romano.43

44

Zimmermann le asigna al derecho

romano un rol que traspasa lo puramente histrico como nexo de comunin. En efecto, luego de constatar que debido a distintos fenmenos, como las Directivas de Bruselas, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, el trabajo desarrollado por diversos grupos cientficos, el derecho privado europeo est experimentando cambios profundos, de modo que se est en presencia de un Derecho europeo y un europea ciencia del Derecho privado,45 concluye que adems de lo meramente histrico, es necesario hacer del Derecho romano un vnculo vivo en la formacin de todos los juristas, el fundamento por tanto de una formacin dirigida a un Derecho privado europeo y ya no slo alemn, ingls o italiano.46 Aclara que cuando se habla del derecho romano, se alude a una gran variedad de fuentes; desde luego, a una abigarrada mezcla, decisiones casusticas, dictmenes, reglas jurdicas, fragmentos de comentarios, cuestiones disputadas, extractos de manuales y monografas, fragmentos, en total, de unos dos mil libros,47 pero, adems, al hecho de que producto de la Recepcin, el derecho romano pas a ser ius commune gracias a la aplicacin prctica de l, mediante su interpretacin y perfeccionamiento por medio del mtodo cientfico: se llega, as, a un common law europeo.48
49

Sin embargo, este mismo

42

Sobre esta tradicin jurdica comn, tampoco hay consenso, puesto que hay opiniones que postulan que se trata de una supuesta tradicin jurdica comn, muchas veces muy forzada y carente de apoyatura. FERNNDEZ, Jos Carlos, El derecho de los contratos en el marco de la unificacin jurdica del derecho privado de la Unin Europea, op. cit., p. 158. 43 ESPINOZA, Leonardo, Hacia un sistema contractual uniforme: modelos comparados . Civilizar, Bogot, 2004. p. 5. 44 Ciertamente que no toda la doctrina tiene la plena conformidad sobre la necesidad de unificar el derecho. Una postura disonante sobre este punto la encontramos en los comentarios del profesor Larroumet, quien se muestra reacio a la total unificacin del derecho privado. Primero, porque, al parecer, el mbito en que se podra justificar la unificacin es en materia de contratos, no existiendo mayor sustento para ello en el derecho de familia, y ni siquiera en sede extracontractual. En seguida, porque le parece incompleto el anlisis que usualmente se realiza, que hace primar la necesidad econmica de la unificacin, haciendo caso omiso de la tradicin histrica y cultural de los diversos sistemas jurdicos de Europa. Adems, porque la respuesta ante la necesidad de la armonizacin y de su intensidad, requiere de una decisin previa sobre la organizacin poltica que finalmente se adopta entre los Estados a que pertenece el derecho que se unifica; y finalmente, si se arriba a la conclusin que lo que se busca con tal unificacin es favorecer el mercado transfronterizo -como usualmente se justifica- es necesario verificar si ella es necesaria, ya que hay varias experiencias que demuestran que incluso en Estados federados, no hay problema de que cada uno mantenga su propio derecho, sin perjudicar el intercambio comercial. LARROUMET, Christian, La unificacin del derecho de las obligaciones en Europa. Revista de derecho privado, Santiago, ao V, n 13-14, 2006. p.71 ss. 45 ZIMMERMANN, Reinhard, Europa y el derecho romano, op. cit., p. 47. 46 Ibdem, p. 49. 47 Ibdem, p.53. 48 Ibdem, p.53. 49 En trminos similares, DE LOS MOZOS, Jos Luis, Estudios sobre derecho de contratos, integracin europea y codificacin, op. cit., p. 169.

23

autor previene que la unificacin jurdica en Europa dista de ser satisfactoria, puesto que se trata slo de pedazos de un derecho ms o menos uniforme, insertados inorgnicamente en el ordenamiento jurdico nacional. Con ello, no se ha ganado en coherencia, racionalidad y previsibilidad, sino que ms bien esta unificacin jurdica made in Bruselas se ha tornado en mayor oscuridad, complejidad y desarmona.50

2.4. Las dificultades de la armonizacin del derecho de las obligaciones en Europa. La contraposicin entre el common law y el civil law.

Como todo proceso de reflexin que implique proponer una modificacin a las bases de un sistema jurdico, el proceso de armonizacin del derecho privado en la Unin Europea no ha estado exento de dificultades.51 De la multiplicidad de inconvenientes que han puesto de manifiesto los autores, interesa destacar uno de carcter sustantivo, cual es la coexistencia de dos sistemas jurdicos que, al parecer, seran contrapuestos e irreconciliables: el civil law y el common law.52 Destacamos este aspecto, porque la

comprensin del contrato sera distinta en una y otra tradicin jurdica.

50 51

ZIMMERMANN, Reinhard, Estudios de derecho privado europeo, op.cit., p. 29. Un completo anlisis del proceso de armonizacin impulsado por la Comisin de las Comunidades Europeas en materia de derecho contractual en MOMBERG, Rodrigo, Anlisis crtico del proceso de armonizacin del derecho contractual en la Unin Europea, op. cit. Y en FERNNDEZ, Jos Carlos, El derecho de los contratos en el marco de la unificacin jurdica del derecho privado de la Unin Europea, op. cit. GOODE, Roy, Contract and commercial law: The logic and limits of harmonisation. Electronic Journal of comparative law, vol. 7.4, november 2003. [en lnea] <http://www.ejcl.org/ejcl/74/art74-1.html > [consulta febrero 2011]. LARROUMET, Christian, La unificacin del derecho de las obligaciones en Europa, op. cit., p. 73. Las objeciones al desarrollo de la armonizacin europea del derecho, han ido desde cuestiones formales, en tanto la Comunidad europea carecera de atribuciones para regular el mercado interno, hasta la inexistencia de fundamento jurdico que justifique la unificacin. Se han adicionado argumentos de ventajas y desventajas econmicas para los particulares. SMITS, Jan M., Introduction to special issue: Harmonisation of contract law: an economic and behavioural perspective. European journal of law and economic, Hamburgo, 2012. p. 473-480. OHARA, Erin, The limits of contract law harmonisation. European journal of law and economic, Hamburgo, 2012. p. 505-519. 52 DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos. Madrid, Civitas, 2002. p. 126.

24

Segn Zimmermann,53 sin embargo, este es un problema ms aparente que real, por tres razones: la primera, es que es indudable que existe una gran cantidad de juristas que no slo han aprendido a comprender ambos mundos jurdicos, sino que se encuentran en ellos como en su casa.54 Es decir, la supuesta incomprensin entre los juristas de una y otra tradicin, no sera tal. En segundo lugar, porque no obstante para sustentar la imposibilidad de la armonizacin entre ambos sistemas, se suele destacar la insularidad del common law y, por ende, su desarrollo aislado, se olvida que en su desarrollo histrico el sistema anglosajn forma parte de la tradicin europea, en el que est claramente presente el derecho romano y, en general, el ius commune, El Derecho ingls se muestra de este modo, en todo caso en este terreno, como un sistema jurdico mixto as mismo acorde del todo con el modelo tpico de la Europa continental.55 Y una tercera cuestin, es que generalmente se ha presentado la dicotoma entre el civil law y el common law, como la nica existente entre los sistemas jurdicos europeos, en circunstancias que dentro del derecho europeo continental existen notables diferencias entre los ordenamientos que lo componen, algunos de los cuales se acercan en determinados aspectos al sistema del common law, alejndose de los del civil law.56 57 En lo que constituye nuestro foco de atencin, ha sido tradicional por parte de la doctrina, tanto nacional como extranjera, concebir al contrato del common law como una entidad jurdica totalmente diversa al de civil law. En esa lnea, incluso ya hace varios aos un jurista nacional destacaba las diferencias entre el contrato de la tradicin del derecho continental, y el del derecho anglosajn.58 Diferencias profundas que se produciran por la configuracin del common law a partir del siglo XII, y que se manifiestan tanto en la estructura misma del contrato - pues atendido el marcado carcter formalista del derecho ingls, el contrato tiene una forma peculiar: la consideration-,59 como en los principios que lo sustentan.

53

Y que trata en profundidad en su artculo El carcter europeo del derecho ingls. Relaciones histricas entre el civil law y el common law. ZIMMERMANN, Reinhard, Estudios de derecho privado europeo, op. cit., p. 162 ss. 54ZIMMERMANN, Reinhard, Europa y el derecho romano, op. cit., p. 57. 55 Ibdem, p. 58. 56 Ibdem. p. 58 s. 57 ZIMMERMANN, Reinhard, Estudios de derecho privado europeo, op.cit., p. 61. En lnea similar, ms recientemente, DE EIZAGUIRRE, Jos Mara, Civil law: la vigencia de una categora convencional. ADC, n XV, fasc. II, 2012. p. 537. 58 LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Primera Ed. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1988. p. 54. 59 LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Primera Ed., op. cit., p. 58. Como se sabe, la consideration, est constituida por algo que se da o promete dar a cambio de una promesa, esto

25

En esa lnea, el profesor Lando ha puesto de relieve algunas discrepancias derivadas de la nocin de contrato que tiene cada sistema jurdico,60 entre ellas, hay dos aspectos sustanciales que interesa destacar. El primero, dice relacin con la relevancia que tiene el principio de buena fe. En el civil law la buena fe negocial tiene aplicacin general;61 a

es, manifiesta la idea de sinalagma, intercambio o bilateralidad de los efectos del contrato y, por tanto, permite determinar si una promesa es vinculante o no. FRIED, Charles, La obligacin contractual. El contrato como promesa. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1996. p. 45. En ese orden, aunque la consideration es objeto de mltiples crticas, Atiyah recuerda que los intercambios contractuales siguen exigiendo consideration, tratndose de un concepto que an mantiene su validez en el derecho ingls, aunque ello sea ms dudoso en el moderno derecho americano. ATIYAH, P. S., Contract and fair exchange, Law Journal University of Toronto, Toronto, vol. XXXV, 1985. p. 95. Sin embargo, como Charles Fried seala, la consideration, en cuanto elemento que determina cuando una promesa es vinculante o no, es totalmente abstracta, no logra explicar por qu algunas decisiones de los tribunales es justa; y tampoco ofrece un grupo de principios que puedan fluir de tales decisiones, por lo que su carcter anmalo ha sido ampliamente reconocido: El movimiento en el derecho ms bien nos sugiere que podemos tener en un futuro no muy lejano un grupo de principios ms sinceros para determinar qu promesas deben ser ejecutables forzosamente en trminos de la justicia de cada tipo. Nos estamos moviendo en esa direccin como resultado de decisiones y leyes que dan valor a tipos de promesas cuya legitimidad ha estado en duda bajo la doctrina de la consideration. p. 63. Ello se evidencia, por ejemplo, en el hecho que en el Cdigo de Mc Gregor la consideration desaparece, de igual forma que tampoco est presente en los PECL. Cfr. MAC GREGOR, Harvey, Contract Code. Proyecto redactado por encargo de la Law Commission inglesa. Barcelona, Bosh, 1996. p. 28. Agrega el profesor Dez-Picazo, que ello evidenciara una poltica que favorece a la contratacin, en oposicin a una poltica restrictiva, con la cual concuerda, y que se manifiesta en el hecho de que los Principios slo exigen para el perfeccionamiento del contrato el acuerdo suficiente de los contratantes, sin mayores exigencias, por lo que se prescinde de la causa, propia de la tradicin del civil law, y de la consideration de la tradicin anglosajona. DEZ-PICAZO, Luis, Reforma de los Cdigos y Derecho Europeo, op. cit., p. 1573 s. 60 Entre ellas, lo que dice relacin con la admisibilidad de las clusulas penales; en el sistema continental se permiten sin inconvenientes, a diferencia del sistema del common law; de igual forma, en cuanto a la admisin y lmites del cumplimiento especfico, en el sistema continental el cumplimiento especfico se tiende a privilegiar con pocas limitaciones, en tanto, que en el sistema anglosajn se ha permitido de forma muy limitada. Sobre este ltimo aspecto, recordemos que en nuestro derecho, la tesis tradicional de la doctrina ha postulado que en lo que toca a las obligaciones de dar, no es posible optar por el remedio indemnizatorio si la ejecucin forzada es posible. As, ABELIUK, Ren, Las obligaciones, T. II. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2003. p. 125 s. Cfr. DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos, op. cit., p. 125. BARROS, Enrique, Finalidad y alcance de las acciones y los remedios contractuales. En Estudios de derecho civil III. Jornadas nacionales de derecho civil Valparaso, 2007. Santiago, Legal Publishing, 2008. p. 410 s. Sobre las razones por las cuales debera admitirse el cumplimiento, cfr. WEBB, Charlie, Performance and compensation: an analysis of contract damages and contractual obligation. Oxford Journal of legal studies, Oxford, vol. 26, n1, 2006. p. 70 s. 61 En Chile, ltimamente sobre la aplicacin del principio de buena fe en los contratos, CORRAL, Hernn, Contratos y daos por incumplimiento, op. cit., p. 67 ss. En tal sentido, en el derecho nacional al ser comentada la norma contenida en el art. 1546 del CCCH., se expresa que el efecto de la buena fe es expandir el crculo de las obligaciones contractuales a ms de lo expresado por las partes, idea que ya proviene del Digesto. GUZMN, Alejandro, La buena fe en el Cdigo Civil de Chile. En Estudios dogmticos de derecho civil. Valparaso, Ediciones Universitarias de Valparaso, 2005, p. 98 s

26

diferencia del common law, que propende a un estricto cumplimiento de los contratos,62 por lo que la aplicacin de la buena fe se ve como una verdadera invitacin a que los jueces abandonen su deber de emitir decisiones jurdicamente fundadas, para introducir valores personales.63 Sin embargo, la dicotoma en la nocin del contrato emanada del rol de la buena fe, tambin ha sido puesta en tela de juicio.64 Se puede argumentar que existen estrechas relaciones entre dicho principio y la interpretacin contractual; incluso, que dentro de un mismo sistema jurdico a menudo se aplican indistintamente, o como medios alternativos en el anlisis de un caso,65 lo que aparece recogido en los llamados trminos implcitos a que se recurre frecuentemente en Inglaterra y en los Estados Unidos de Norteamrica,66 y que permiten incorporar al contrato aquellos aspectos de las obligaciones bsicas o primarias de las partes, que no pueden ser directamente explicadas por los trminos expresos del acuerdo.67 Este efecto es similar al que resulta de la aplicacin del principio de buena fe contractual. En esa lnea, no es difcil concluir que en lo que refiere al contenido del contrato, los resultados que se obtienen ya sea por la va de la aplicacin de la buena

62

El desarrollo histrico avala la escasa relevancia del principio; en ese sentido, se ha sealado que aun cuando es cierto que, ya en 1766, Lord Mansfield se haba referido a la buena fe como <un principio rector aplicable a todos los contratos>, dicho principio nunca a rraig en Gran Bretaa. No obstante, agrega, el principio fue retomado en EEUU a propsito de la preparacin del Uniform Commercial Code (UCC); de igual forma, y por influencia del UCC, los redactores del Restatement (Second) of Contracts agregaron una previsin segn la cual se impone a las partes del contrato un deber de buena fe. SAN JUAN CRUCELAEGUI, Javier, Contrato de compraventa internacional de mercaderas. Convencin de Viena de 1980, y otros textos complementarios . Madrid, Thomson Civitas, 2005. p. 65. ZIMMERMANN, Reinhard and WHITTAKER, Simon, Good faith in European contract law: surveying the legal landscape, op. cit., p. 15. 63 ZIMMERMANN, Reinhard, Roman law, European law. The civilian tradition today . Oxford, Clarendon Law Lectures, Oxford University, 2001. p. 169. 64ZIMMERMANN, Reinhard, Roman law, European law. The civilian tradition today , op. cit., p. 170. 65 Ibdem, op. cit., p. 173. 66 Ibdem, op. cit., p. 173. 67 ATIYAH, P.S. y SMITH, Stephen, Atiyahs Introduction to the law of contract. Oxford, Clarendon Press, 2005. p. 155 s. Agregan que, en algunas oportunidades, se utilizan los trminos implcitos para explicar un nmero relevante de normas legales, en particular, se argumenta que las reglas sobre error, frustracin y cumplimiento, son parte del derecho de los trminos implcitos. Sobre los trminos implcitos del acuerdo, tambin TREITEL, T.H., The law of contract. Gloucester, Thomson, Eleventh Edition, Reimpresin 2005. p. 206 ss.

27

fe en el derecho continental, o de los trminos implcitos en el common law, son muy similares.68
69

El segundo aspecto, refiere al fundamento ltimo del contrato. En el sistema continental el contrato encuentra su pilar en el dogma de la voluntad, proveniente del derecho natural racionalista,70 por lo que el contrato nacera producto del consentimiento como un vinculo iuris que genera deberes y la lex contractus como una norma de conducta.71 Por su parte, en el derecho del common law el contrato se centra en la idea de promesa y de intercambio de las mismas, con el compromiso de actuar en el futuro como haba sido previsto de antemano, garantizndose que ser as.72 No obstante, la regulacin contenida en la CISG marca un hito fundamental, de ah su trascendencia para el derecho uniforme y el proceso de modernizacin del derecho contractual, pues constituye la mejor expresin concreta de unificacin jurdica en el mbito de los contratos, lo que se debe, precisamente, al hecho de que fusiona los sistemas del civil law y del common law .73 Es de esa simbiosis que se nutre la concepcin del contrato del nuevo derecho, que no desconoce el rol de la voluntad como piedra angular, pero que la entiende como un elemento que promueve la consecucin de los intereses de los contratantes.

68

Y es que incluso las divergencias entre ambos sistemas jurdicos susceptibles de ser calificadas de sustantivas y, por consiguiente, insalvables, aunque son profundas- ello no puede desconocerse, ante determinados conflictos contractuales que surgen al amparo de una y otra tradicin, el resultado final suele ser similar, mediante la aplicacin de sus propias reglas, principios y doctrina. Otro ejemplo de aquello se visualiza en materia de resolucin por incumplimiento, pues de manera similar al derecho continental, en el derecho ingls tampoco cualquier incumplimiento permite resolver el contrato, conclusin a que se arriba por la va de la distincin entre condiction y warranties, siendo posible ese remedio slo para el incumplimiento del primer tipo de pactos. CLEMENTE, Mario, La facultad de resolver los contratos por incumplimiento. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1998. p. 258 ss. 69 As, por ejemplo, se evidencia de un estudio de treinta casos tanto del civil law, como del common law, en que queda de manifiesto que la diferencia en resultados es marginal, citado en ZIMMERMANN, Reinhard, Roman law, European law. The civilian tradition today. op. cit., p. 170 ss. 70 Tambin nuestro cdigo civil, como hemos sealado anteriormente. DOUGNAC, Antonio, La codificacin en Chile y la formacin de su Cdigo Civil, En El cdigo civil de Chile (1855-2005), Trabajos expuestos en el Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgacin (Santiago 3-6 de octubre de 2005), op. cit., p. 136. 71 Ibdem, p. 128. El derecho chileno sigue esta lnea, lo que queda ampliamente corroborado por lo establecido en los artculos 1438, 1445 y 1545 del cdigo civil. 72 DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos, op. cit., p. 128 s. 73 Sin perjuicio de otras experiencias en que tambin queda de manifiesto este dilogo entre civil law y common law, como ocurre en el cdigo civil de Quebec. ZIMMERMANN, Reinhard, Estudios de derecho privado europeo, op.cit., p. 114. DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos, op. cit., p. 84.

28

2.5. Referencia a los instrumentos internacionales de armonizacin del derecho de las obligaciones.

La finalidad de este acpite es proporcionar una visin sumaria de los instrumentos normativos ms relevantes que configuran el nuevo derecho de la contratacin. Haremos mencin a estos instrumentos porque ya han influido y, posiblemente, seguirn influyendo en el derecho nacional, razn por la cual a lo largo de nuestro trabajo recurriremos a varias normas contenidas en los mismos. Cuando hablamos de instrumentos normativos de armonizacin del derecho de obligaciones,74 especialmente de los contratos, aludimos a aquellos cuerpos de normas que tienen por objeto propender a la uniformidad jurdica, configurando el denominado nuevo derecho de la contratacin. En efecto, el proceso de armonizacin se ha plasmado a travs de tales instrumentos, algunos de los cuales han sido de iniciativa acadmica privada, en tanto que otros han surgido al alero de organismos oficiales de la Unin Europea. Entre todos ellos, sin embargo, se produce una constante retroalimentacin, influencindose recprocamente. Una cuestin intensamente debatida, ha sido la determinacin de la forma ms apropiada que debe adoptar la regulacin para lograr la tan anhelada armonizacin. Una posibilidad es hacerlo a travs del establecimiento de normas comunes de conflictos de leyes, como la Convencin de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales,75 mecanismo que no altera el derecho sustantivo interno de cada Estado; la otra, ms compleja, es unificar el derecho sustantivo o material. A su turno, en lo que toca al derecho sustantivo, tampoco hay consenso sobre si lo ms recomendable es el establecimiento de un conjunto de principios uniformes, susceptibles de ser aplicados por parte de los Estados; o si, por el contrario, es ms coherente con los propsitos de la

Utilizamos el trmino instrumento, por la amplitud de su significado, que nos permite incorporar de forma cmoda una gran variedad de cuerpos normativos de diverso origen, extensin, y configuracin. As, instrumento para el Diccionario de la real Academia Espaola es un conjunto de piezas combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios. 75 BOUCARD, Hlne, La unificacin internacional del derecho del contrato de compraventa y su irradiacin europea. Revista electrnica de la Facultad de derecho de la Universidad de Granada. [en lnea] <www.refdugr.com> [consulta: noviembre 2010]. p. 1 s.
74

29

uniformidad la adopcin de un cdigo comn.76 Debates que, en definitiva, se sitan en un problema fundamental: el grado de intensidad que ha de tener la uniformidad que se busca.77 As, por un lado existe toda una corriente que propugna la ineludible necesidad de adoptar un cdigo comn en los Estados que conforman la Unin Europea, lo que materializara la efectiva realizacin del mercado comn a travs de la dictacin de una ley sustantiva nica, cuestin que no se obtiene con otro tipo de instrumentos que, por ejemplo, slo tengan por fin solucionar conflictos de leyes.78 Por otra parte, est aquella posicin que postula que basta con la elaboracin y posterior aplicacin de principios generales, con lo cual no se atentara con la autonoma interna de los distintos pases. Si se pasa revista a los distintos cuerpos normativos que conforman el derecho uniforme de los contratos, vemos que transitan por una y otra vereda, prevaleciendo esta ltima. Forman, adems, parte del derecho uniforme contractual, aquellos cuerpos normativos de aplicacin general, esto es, que rigen o pretenden ser aplicados por todos los Estados y sus nacionales-, incluso los que no forman parte de la Comunidad Europea, y que tambin han sido fuente de inspiracin para las diversas propuestas de unificacin. En este ltimo grupo es necesario mencionar a la CISG, cuya relevancia, decamos, se explica por varias razones. Primero, porque en ella se materializa el dilogo entre civil law y el common law. En seguida, porque desde que se encuentra en vigor ha sido aplicada por los operadores jurdicos de todas partes del mundo; asimismo, ha servido de arquetipo para la elaboracin de otros cuerpos normativos -por ejemplo, de los Principios de UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales-, y de diversas modificaciones a legislaciones internas, como la reforma al cdigo civil holands de 1992.80 La razn de esto ltimo se debe a que, aunque la Convencin reglamenta un contrato en particular, contiene normas
79

76

Sobre estas alternativas, DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos, op. cit., p. 131 s. 77 LARROUMET, Christian, La unificacin del derecho de las obligaciones en Europa , op. cit., pp. 69-80. 78 GARCA, Gabriel, Estudios sobre el Proyecto de Cdigo Europeo de contratos de la Academia de Pava. Estudios, Madrid, Editorial Reus S.A., 2010. p. 15. 79 MORALES, Antonio, Problemas que plantea la unificacin del concepto de incumplimiento del contrato. Respuesta a Enrique Barros. En Derecho de daos, op. cit., p. 194. 80 BOUCARD, Hlne, La unificacin internacional del derecho del contrato de compraventa y su irradiacin europea, op. cit, p. 2.

30

a su vez formadas por criterios que arrojan luz decisiva sobre muchas cuestiones generales del Derecho de contratos.81 Tambin de aplicacin general son los Principios de UNIDROIT,82 tanto en su versin original de 1994, como luego de su revisin del ao 2004, siendo de la mxima relevancia para el derecho uniforme. La universalidad que pretenden los Principios de UNIDROIT,83 se manifiesta con la sola lectura del Prembulo.84 Los Principios de UNIDROIT se caracterizan por comprender todo el derecho contractual,85 y por servir de modelo para las legislaciones nacionales, como asimismo, de referencia para la elaboracin de convenciones internacionales.86 Para este propsito, sus redactores optaron por recoger de manera neutral los conceptos del derecho de la contratacin, de manera que las instituciones que se regulan son familiares a cualquier sistema jurdico, independientemente del hecho que internamente su alcance sea diverso.87 Probablemente debido a que en su origen se trata de una iniciativa acadmica privada, hoy se discute sobre la naturaleza jurdica que han adquirido con el paso del tiempo. En tal sentido, se resalta su semejanza

81

DIEZ-PICAZO, Luis (Director), La compraventa internacional de mercaderas. Comentario de la Convencin de Viena. Navarra, Thomson, Civitas, 2006. Prembulo, s/p. 82 Iniciativa del International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). 83 Sobre su universalidad, se observa que se puede advertir su coincidencia con muchas de l as soluciones de los derechos nacionales pertenecientes tanto al sistema continental como al del common law-, y su adecuacin a las exigencias jurdicas del mundo moderno de los negocios, aunque no tengan carcter de internacional. ALTERINI, Atilio, Estudios de derecho civil. Conceptoscontratos-consumidor-derecho de daos. Buenos Aires, La Ley, 2007. p. 243. 84 Estos Principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Estos Principios deben aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por ellos (*). Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no hayan escogido el derecho aplicable al contrato. Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme. Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional. Estos Principios pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales. Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. Roma, Instituto para la unificacin del derecho privado (UNIDROIT), 2007. 85 Ello, a diferencia de los Principios de derecho europeo de contratos. ZIMMERMANN, Reinhard, Estudios de derecho privado europeo, op.cit., p.121 s. 86 DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos, op. cit., p. 83. 87 DE LA SIERRA, Mara, Los Principios UNIDROIT como Derecho universal de la contratacin internacional. Ponencia Congreso Rioja 2009, p. 3. [en lnea] <http://eprints.ucm.es/9556/1/pc_congreso_rioja2009_eprint.pdf > [consulta marzo 2011]

31

con los Restatement,88 en tanto constituyen una recopilacin de reglas y principios del derecho de los contratos de aplicacin voluntaria por los operadores del derecho, con la diferencia de que tienen una naturaleza universal pues contendran la lex mercatoria,89 formando parte del soft law.90 En el mbito estrictamente europeo, es evidente la semejanza entre los Principios de UNIDROIT y los Principios de derecho contractual europeo, en adelante PECL, especialmente porque ambos tienen por finalidad regular las transacciones comerciales transfronterizas. No obstante la similitud entre ambos, se destaca que los ltimos no constituyen una mera repeticin de los Principios de UNIDROIT, ya que sus reglas son ms completas y precisas.91 Los PECL son fruto de la Comisin de derecho contractual europeo que comenz a reunirse oficialmente desde 1980 bajo la direccin del profesor Ole Lando,92 y cuyos objetivos se pueden agrupar en: 1.- Facilitar el comercio transfronterizo dentro de Europa. 2.- Ofrecer fundamentos generales conceptuales y sistemticos como medida para avanzar en la armonizacin del derecho contractual.93 3.- Llevar a cabo una funcin de mediacin entre el civil law y el common law.94 4.- Concretar la moderna lex mercatoria europea.95

88

Como se sabe, no hay traduccin para esta denominacin aunque se considera que son una suerte de recopilaciones jurdicas publicadas por asociaciones privadas, que contienen los criterios jurdicos vigentes sobre determinadas materias. En lo que nos interesa, se destaca el Restatement (Second) of the law of contracts GONZLEZ, Nuria, Common Law: especial referencia a los Restatement of the law en Estados Unidos. p.25 s. [en lnea] <http://www.bibliojuridica,org/libros/4/1968/19.pdf > [consulta noviembre 2010] 89 DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos, op. cit., p. 83. 90 DE LA SIERRA, Mara, Los Principios UNIDROIT como Derecho universal de la contratacin internacional, op. cit., p. 12. 91 LARROUMET, Christian, La unificacin del derecho de las obligaciones en Europa, op. cit., p. 76 s. JANSEN, NEILS Y ZIMMERMANN, REINHARD, Contract formation and mistake in european contract law: a genetic comparison of transnational model rules. Oxford Journal of legal studies, Oxford, vol. 31, n4, 2011. p. 626. 92 CMARA, Sergio (coordinador), Derecho privado europeo. Madrid, Colex, 2003. p. 193 s. 93 Que sera su principal finalidad. CMARA, Sergio (coordinador), Derecho privado europeo, op. cit., p. 196. 94 Sin perjuicio de los obstculos que esta labor supone, segn revisamos. DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos, op. cit., p. 126 ss. 95 Ibdem, p. 83.

32

5.- Servir de fuente de inspiracin para los tribunales y legisladores nacionales en el desarrollo de su derecho contractual interno. 6.- Constituirse como un paso hacia la codificacin del derecho contractual europeo.96 Las fuentes de inspiracin de los PECL son, en primer lugar, los Restatements norteamericanos. Sin embargo, estos ltimos pretenden nicamente consignar el derecho vigente, en tanto que los PECL son ms ambiciosos, segn se constata en sus objetivos. En esa lnea, los PECL persiguen erigirse como el ncleo comn (common core) del Derecho europeo de contratos considerndolo como algo efectivamente existente. Pretenden, adems, contribuir a la unificacin de esta materia en el Derecho europeo, con independencia de que lleguen a formar un conjunto de reglas que puedan ser inmediatamente aplicables.97 En seguida, son tambin fuente de los PECL, los Principios UNIDROIT y la CISG.98 Tambin ha sido relevante en el proceso modernizador, aunque no con la misma influencia que los PECL, el Anteproyecto de la Academia de Pava de Cdigo europeo de contratos. Tal como los PECL, el Anteproyecto constituye una iniciativa acadmica privada.99 Empero, hay notables diferencias entre ambas propuestas, como seala Garca Cantero, tanto en la forma de trabajo adoptada por los juristas que participan en uno y otro proyecto; como por las fuentes utilizadas en cada caso; y evidentemente, en la manera en que se estructura uno y otro cuerpo normativo.100 As, mientras Lando se ha orientado especialmente y se ha guiado preferentemente por la experiencia inglesa, y se ha propuesto alumbrar unos principios comunes a los sistemas del civil law y del common law. La Academia de Pava aspira, por su parte, a elaborar un conjunto de reglas o preceptos que sean inmediatamente aplicables por el Juez o el operador del derecho, y sin olvidarse de las concepciones del derecho ingls tenidos en cuenta a travs del Code McGregor,-101
96

ZIMMERMANN, Reinhard, Estudios de derecho privado europeo, op.cit., p. 115 s. DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos , op. cit., p. 76 ss. 97 Ibdem., p. 78. 98 Ibdem, p. 84. 99 Sin perjuicio que, como seala Garca Cantero, al igual que los PECL, han sido de alguna manera oficializados por los organismos de la Unin Europea, aunque carecen de fuerza obligatoria, poseyendo solo autoridad cientfica. GARCA, Gabriel, La traduccin espaola de la parte general del cdigo europeo de contratos. Bogot, Ediciones Academia colombiana de jurisprudencia, 2004. 100 GARCA, Gabriel, La traduccin espaola de la parte general del cdigo europeo de contratos , op. cit. 101 Que se origina en el trabajo del profesor Harvey McGregor, iniciado a instancias de la Law Comission, a fines de la dcada del sesenta del pasado siglo, pero que recin fue conocida de manera ms amplia el ao 1990, en el Encuentro de Pava de 1990. Como seala Giuseppe Gandolfi,

33

pero tomando tambin en consideracin la extensa experiencia bicentenaria codificadora europea, en la que destaca la funcin mediadora realizada por el Codice civile de 1942.102 Es decir, el propsito perseguido por el Proyecto de Pava no slo es facilitar el comercio transfronterizo, sino lograr un mercado interior unificado en todos sus aspectos, incluso jurdicos.103 Adems de las influencias antes indicadas, el Anteproyecto ha tenido como fuentes de inspiracin a la CISG, al cdigo civil alemn de 1900 o BGB, al Cdigo suizo de obligaciones, e incluso a algunos cdigos americanos, como el de Qubec de 1991 y el argentino.104 La doctrina ha reconocido la contribucin del Proyecto Gandolfi al proceso modernizador, no slo por el texto en s mismo, sino por la creacin de la Academia de Privatistas de Pava cuya existencia va a estar ntimamente vinculada a la elaboracin del Proyecto de Cdigo Europeo de Contratos.105 Y aunque ya no se postula la factibilidad de un cdigo europeo,106 el aporte de este trabajo sigue presente.107 En seguida, ha sido fundamental en el proceso de armonizacin el acquis communautaire o acervo comunitario, conformado por el cmulo de regulacin europea integrada por los Tratados, reglamentos, las directivas emanadas de la Unin Europea, y las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia TJCE-.108 Esta legislacin comunitaria fue recogida por el Acquis Group, en los Principios del derecho contractual comunitario o

la particularidad de este proyecto, es que claramente constituye una apertura al derecho continental de los contratos, lo que se manifiesta no slo por la propia idea de codificar el derecho anglosajn de los contratos, sino porque se acogen concepciones tpicas del civil law, como la no incorporacin de la consideration; o la admisibilidad de la specific performance. McGREGOR, Harvey, Contract Code. Proyecto redactado por encargo de la Law Comission inglesa, op. cit., p. 28. 102 GARCA, Gabriel, La traduccin espaola de la parte general del cdigo europeo de contratos , op. cit. 103 LARROUMET, Christian, La unificacin del derecho de las obligaciones en Europa , op. cit., p. 77. 104 ROGEL, Carlos (coordinador), Cdigo europeo de contratos. Libro I: De los contratos. Libro II, Ttulo I: De la compraventa (Traduccin Jos Luis de los Mozos y Carlos Rogel). Madrid, Editorial Reus S.A., 2009. p.9. 105 GARCA, Gabriel, Estudios sobre el proyecto de Cdigo Europeo de contratos de la Academia de Pava. Estudios, Coleccin Jurdica General. Madrid, Editorial Reus S.A., 2010, p.22. 106 PIZARRO, Carlos, Los remedios al incumplimiento contractual en los proyectos franceses de reforma del derecho de contratos. Revista de derecho de la P. Universidad Catlica de Valparaso, Valparaso, 1 semestre 2011. p. 120. EIDENMULLER, Horst, FAUST, Florian, GRIGOLEIT, Hans, JANSEN, Nils, WAGNER, Gerhard, ZIMMERMANN, Reinhard, El marco comn de referencia para el derecho privado europeo. ADC, Madrid, n. LXII, fsc. IV, 2009. p. 1464. 107 VATTIER, Carlos, El derecho europeo de contratos y el anteproyecto de Pava. ADC, Madrid, n LXI, fasc. IV, 2008. p. 1865. 108 SCHULZE, Reiner, El acquis communautaire y el marco comn de referencia para el derecho contractual europeo. En Principios de derecho contractual europeo y principios de UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales. Actas del congreso internacional celebrado en Palmas de Mallorca, 26 y 27 de abril de 2007. Madrid, Dykinson, 2009. p.53.

34

Acquis principles,109 que constituiran la contrapartida de los PECL, pues estos ltimos no toman en cuenta el derecho comunitario, ya que a la sazn, el derecho comunitario era escaso.110 El acervo comunitario pone el nfasis en el derecho contractual, especialmente en el mbito de relaciones de consumo, aportando una serie de elementos de gran inters, como el reconocimiento a los deberes de informacin, normas sobre formacin de los contratos, eficacia de las condiciones generales de la contratacin, entre otros. Por el contrario, el Marco Comn de Referencia, MCR (Common Frame of Reference) o Instrumento Optativo de Derecho Contractual,111 se erige como sucesor de los PECL,112 aunque de cobertura ms amplia como seala su misma introduccin.113 El MCR pretende constituirse en un conjunto de normas a que los operadores jurdicos y las legislaciones puedan recurrir para encontrar soluciones comnmente aceptadas para un problema determinado, siendo adems posible que las partes las incorporen libremente en los contratos, tanto domsticos como transfronterizos.114 Y es que ms all de los cambios de opinin que ha tenido la Comisin Europea respecto del MCR, este instrumento arranca su importancia en la potencial influencia que puede tener en la doctrina y jurisprudencia

109

JANSEN, Nils y ZIMMERMANN, Reinhard, Restating the Acquis Communautaire? A critical examination of the Principles of the existing EC contract law. The modern law review, Oxford, vol. 71, n 4, 2008. p. 508. El artculo 1:101 de los Acquis principles, establece: mbito de aplicacin y propsito de estos principios (1) Los siguientes principios y normas se formulan sobre la base del derecho de la comunidad europea ya existente en el mbito del derecho de contratos. (2) Estos principios y normas sirven como fuente para la redaccin de normas, la transposicin y la interpretacin del derecho comunitario europeo. (3) No son formulados para ser aplicados en el mbito del derecho laboral, el derecho de sociedades, el derecho de familia o el derecho de sucesiones. Se ha recurrido a la traduccin de los Acquis principles elaborada por la profesora Esther Arroyo. En Principios de derecho contractual europeo y principios de unidroit sobre contratos comerciales internacionales. Actas del congreso internacional celebrado en Palmas de Mallorca, 26 y 27 de abril de 2007, op. cit. p. 66. 110 JANSEN, Nils y ZIMMERMANN, Reinhard, Restating the Acquis Communautaire? A critical examination of the Principles of the existing EC contract law, op. cit., p. 509. 111 Una exposicin resumida de la gnesis del Marco Comn de Referencia en MOMBERG, Rodrigo, Anlisis crtico del proceso de armonizacin del derecho contractual en la Unin Europea, op. cit. EIDENMULLER, Horst, FAUST, Florian, GRIGOLEIT, Hans, JANSEN, Nils, WAGNER, Gerhard, ZIMMERMANN, Reinhard, El marco comn de referencia para el derecho privado europeo, op. cit., p. 1141- 1522. 112 ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de obligaciones. Un anlisis desde la Historia y el Derecho comparado. Barcelona, Bosch, 2008, p. 38. REDONDO, Francisco, De los Principios Lando al marco comn de referencia del Derecho Privado Europeo. Hacia un nuevo ius commune. ADC, Madrid, n LXIII, fasc. IV, 2010. pp. 1644 -1682. 113 No obstante, en la elaboracin del MCR, igualmente hay influencia del acquis communautaire. Cfr. SCHULTE-NOLKE, Hans, From the acquis communautaire to the common frame of reference. The contribution of the Acquis Group to the DCFR. Revista jurdica internacional, nXIV, 2008. pp. 27-31. 114 VON BAR, Christian, Marco comn de referencia: Conferencia. El Notario del siglo XXI, Madrid, n 32, julio-agosto 2010. p. 1.

35

europea, hecho que ya es posible constatar, adems de constituirse en la base para la elaboracin de un Instrumento Optativo que, segn los propsitos de la Comisin Europea, se establecer como Reglamento comunitario.115 Un ltimo instrumento a destacar en el proceso de armonizacin, es la Propuesta de reglamento relativo a una normativa comn de compraventa opcional europea CESL-, publicada el 11 de octubre de 2011 por la Comisin Europea, que incorpora elementos y doctrinas del acervo comunitario, como las obligaciones de informacin y el derecho de retracto.116

2.6. La modernizacin del derecho de las obligaciones en las legislaciones internas.

De la mano del proceso anterior, los propios Estados de la Unin Europea han emprendido la tarea de modernizar el derecho interno de obligaciones, y ciertas experiencias tambin se vislumbran en nuestro continente. Nos interesa hacer alguna referencia a estos procesos, pues las normas que se contienen en los cdigos - luego de las reformas experimentadas-, o en los proyectos en actual debate, servirn de parangn con las normas e interpretaciones contenidas en el derecho nacional; e incluso se podran ensayar soluciones interpretativas similares, en la medida que sean coherentes con nuestro sistema, ejercicio que llevaremos a cabo en los prximos captulos.

115

VON BAR, Christian, Marco comn de referencia: Conferencia, op. cit., p. 2. Es decir, ello supone que ya no estara en la idea de la Comisin su incorporacin como derecho interno de los Estados. Cfr. EIDENMLLER, Horst, FAUST, Florian, GRIGOLEIT, Hans, JANSEN, Neils, WAGNER, Gerhard, ZIMMERMANN, Reinhard, The Common Frame of reference for european private lawpolicy choices and codification problems. Oxford Journal of Legal Studies, Oxford, vol. 28, n4, 2008. pp. 659-708. No obstante, como se ha puesto de relieve, no hay total claridad sobre el rol que finalmente desempear el MCR. SERRANO, Mara, Las reglas de interpretacin de los contratos en el proceso de construccin del derecho privado. Valencia, Tirant lo Blanch, 2012. p. 27 s. 116 European Commission, Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on a common european sales law. Bruselas, 11 de octubre de 2010.

36

En Europa,117 se destaca el proceso llevado a cabo por el derecho alemn que culmin con la reforma al BGB sobre derecho de las obligaciones, y que aunque comenz recin a regir el 1 de enero de 2002,118 ya se empez a gestar el ao 1978, mediante la propuesta hecha al Parlamento Federal por quien era a la sazn Ministro de Justicia. Las finalidades de la reforma eran: la integracin en el BGB de materias contenidas en leyes especiales; la incorporacin de nuevos tipos contractuales; la reforma de muchos tipos de obligaciones especficas que aunque ya estaban reglamentados, necesitaban de revisin; y la necesidad de reformular el derecho de obligaciones para adaptarlo a los cambios que estaba experimentando el derecho internacional.119 Comenta Zimmermann que la entrada en vigor de las modificaciones enfrent a los profesores de derecho privado, provocando una gran divisin que califica de sin precedentes, por lo que recomienda que los autores alemanes debern abstenerse de contemplar el Derecho alemn como algo aislado. Debern tener en cuenta, y a la vez contribuir a, lo que puede ser considerado uno de los mayores acontecimientos de nuestra poca: la creciente europeizacin del Derecho privado.120 El proceso de modernizacin alemn no slo ha sido relevante para la propia Alemania, sino para el resto de Europa y, en general, para el derecho civil continental, pues ha implicado la incorporacin al BGB de muchas Directivas europeas; y adems, porque se han tomado en consideracin los instrumentos jurdicos internacionales a que ya hemos aludido.121 Es decir, por una parte efectivamente constituye una experiencia de recodificacin y, por otra, en el BGB se materializ el fenmeno de europeizacin del derecho.122 Tambin se debe resaltar el proceso de revisin que se est llevando a cabo tanto en Francia, como en Espaa, ambos de gran inters para nuestro derecho. Es indudable la importancia que reviste la revisin a que est siendo sometido el Code para el derecho nacional, pues ste sirvi de modelo fundamental, aunque no exclusivo, para el cdigo civil, especialmente en la elaboracin del Libro IV referido a las obligaciones en general y a los

117

Hay otros procesos de modernizacin muy relevantes, como el llevado a cabo en Holanda, que culmin con el nuevo cdigo civil holands de 1992; en el caso americano, aquel que se materializ con el cdigo civil de Qubec en 1994. 118 Un anlisis en extenso del proceso de reforma, en ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de obligaciones. Un anlisis desde la Historia y el Derecho comparado, op. cit. 119 Ibdem, p. 31. 120 Ibdem, p. 36. 121 EBERS, Martin, La nueva regulacin del incumplimiento contractual en el BGB, tras la Ley de modernizacin del Derecho de obligaciones de 2002. ADC, Madrid, n. LVI, fasc. IV, 2003. 1188, p. 1579. ALBIEZ, Klaus, Un nuevo derecho de obligaciones. La reforma 2002 del BGB. ADC, Madrid, n LV, fasc. III, 2002. p. 1133- 1227. 122 EBERS, Martin, La nueva regulacin del incumplimiento contractual en el BGB, tras la Ley de modernizacin del Derecho de obligaciones de 2002, op. cit., p. 1579.

37

contratos,123 por lo que es posible aventurar que las modificaciones que se introduzcan a ese Cdigo no slo sern objeto de estudio por nuestros juristas, sino que posiblemente orientarn nuevas interpretaciones a las disposiciones contenidas en el cdigo nacional. El proceso modernizador en Francia se est llevando a cabo a travs de tres proyectos distintos, el primero se origina en la conformacin de un grupo de trabajo el ao 2003, encabezado por la Asociacin Capitant, dirigido por el profesor Pierre Catala, razn por la cual se le conoce con la denominacin de proyecto Catala, y que fuere presentado al Ministerio de Justicia el ao 2005. Este proyecto contempla en general al derecho de obligaciones, pero no a los contratos en particular. Segn la doctrina, el proyecto Catala no tiene por fuentes de inspiracin a los PECL, ni a los Principios UNIDROIT, como tampoco al Anteproyecto de Cdigo de la Academia de ius privatistas europeos, y ni siquiera a la CISG, sino que mira a la propia tradicin francesa lograda a travs de los aos por la doctrina y la jurisprudencia, por lo que el proyecto adems busca llenar una serie de lagunas legales.124 El segundo proyecto fue elaborado al interior del Ministerio de Justicia y difundido el ao 2008, pero que slo toca al derecho contractual. Y el tercer proyecto, tambin referido nicamente al derecho de los contratos, elaborado en el seno de la Acadmie des Sciences Morales et Politiques dirigido por el profesor Franois Terr, conocido como proyecto Terr. 125 El proceso de modernizacin que se encuentra realizando el derecho espaol es igualmente relevante, pues adems de los lazos histricos que nos vinculan, nuestro inters se justifica porque se trata de un sistema jurdico que ha sido adoptado como modelo en algunas de las ms importantes modificaciones legales experimentadas por nuestro pas

123

Ello, como se sabe, es fcilmente apreciable desde la lectura del Mensaje del Ejecutivo al Congreso proponiendo la aprobacin del cdigo civil, prrafo 36. Sobre la influencia del Code en materia de obligaciones. PIZARRO, Carlos, La influencia del Code en el derecho de obligaciones. Existe la responsabilidad contractual? En El cdigo civil francs de 1804 y el cdigo civil chileno de 1855. Influencias, confluencias y divergencias. Escritos en conmemoracin del bicentenario del cdigo civil francs. Santiago, Cuadernos de extensin jurdica 9, Facultad de Derecho Universidad de Los Andes, 2004. 124 CABANILLAS, Antonio, El anteproyecto francs de reforma del Derecho de obligaciones y del Derecho de la prescripcin. (Estudio preliminar y traduccin). ADC, Madrid, n LX, fasc. II, 2007. pp. 622 - 848. 125 POILLOT, Elise, Breve presentacin del anteproyecto de reforma francs del derecho de obligaciones. ADC, Madrid, n LIX, fasc. III, 2006. pp. 1309- 1320. PIZARRO, Carlos, Los remedios al incumplimiento contractual en los proyectos franceses de reforma del derecho de contratos, op. cit., pp. 117- 138. Algunos de estos antecedentes han sido extrados del material de discusin Los proyectos franceses de reforma del derecho de los contratos elaborado por el profesor Rmy Cabrillac (indito).

38

ltimamente.126 La modernizacin se materializa en la reciente Propuesta de Modernizacin del cdigo civil sobre obligaciones y contratos publicada por el Ministerio de Justicia y elaborada por la Comisin general de codificacin.127 En la exposicin de motivos de la propuesta se hace ver la urgente necesidad de examinar, reexaminar y an sustituir, cuando sea necesario, las normas sobre derecho de las obligaciones, acorde a los fenmenos de masificacin y estandarizacin contractual, de la globalizacin y a la existencia de estructuras supranacionales.128 En esa lnea, se destaca la existencia de un ncleo de derecho europeo de contratos conformado por los instrumentos regulatorios de derecho uniforme, lo que trae como consecuencia la necesidad de coordinarlo con los ordenamientos civiles internos. En Latinoamrica la necesidad de modernizar el derecho de las obligaciones no es ajena. En Argentina, ha habido un largo proceso de revisin que data de ms de ochenta aos, en el que se han elaborado diversos proyectos de cdigo civil, entre ellos, el Proyecto de unificacin de la legislacin civil y comercial, proveniente de la Cmara de Diputados de la Nacin o Proyecto de 1987; y el denominado Proyecto de cdigo civil de 1998, de la Comisin Honoraria creada por el Poder Ejecutivo Nacional en 1995. Este ltimo proyecto de cdigo recoge muchas de las normas y principios de los instrumentos regulatorios que hemos indicado,129y contina siendo objeto de anlisis por los juristas trasandinos. Pero,

126

Ello se denota en materias tan diversas como en la reforma procedimiento laboral incorporado por la ley 20.087, que para efectos de la elaboracin del procedimiento de tutela laboral tuvo a la vista un procedimiento espaol anlogo. Pero en el derecho civil, la influencia espaola es an ms clara, como queda de manifiesto en la historia fidedigna del establecimiento de las ley N19.585, sobre filiacin, lo que ya se evidencia desde el Mensaje con que el Ejecutivo da comienzo a la tramitacin del proyecto de ley, N198-326, de 22 de julio de 1993; y de la ley N19.947, Ley de matrimonio civil. 127 MINISTERIO DE JUSTICIA, Boletn de informacin ao LXIII, enero de 2009. Gobierno de Espaa. 128 MINISTERIO DE JUSTICIA, Boletn de informacin ao LXIII, op. cit., p. 10. JEREZ, Carmen y PREZ, Mximo, La Comisin General de Codificacin y su labor en la modernizacin del derecho de obligaciones. Revista Jurdica de la Universidad Autnoma de Madrid, Madrid, n19, 2009. p. 168. En nuestro pas, este proyecto ya ha encontrado algn eco, como se visualiza en VIDAL, lvaro, El incumplimiento y los remedios del acreedor en la propuesta de modernizacin del derecho de las obligaciones y contratos espaol. Revista chilena de derecho privado, Santiago, n16, 2011. pp.243302. PEAILILLO, Daniel, La reforma del Cdigo espaol en obligaciones y contratos y la Reforma del Cdigo chileno, Revista de derecho Universidad de Concepcin, Concepcin, n225-226, 2009. pp. 7- 44. 129 ALTERINI, Atilio, Estudios de derecho civil. Conceptos- contratos-consumidor-derecho de daos, op.cit., p. 437 ss.

39

adems, recientemente se ha publicado el Proyecto de cdico civil y comercial de la Nacin de 2012, redactado por la Comisin de reformas, designada por decreto 191/2011.130 El caso colombiano es semejante, y aunque no hay una proposicin oficial de modernizacin del derecho de las obligaciones, la inquietud est presente en la doctrina, como lo demuestra la labor de difusin de la discusin por la Red de profesores de derecho privado, y la gran cantidad de foros y seminarios en que es objeto de debate. En situacin anloga se encuentra nuestro pas, pues ya desde los aos noventa se evidencia la necesidad de rever nuestro cdigo civil,131 especialmente el libro IV.132 Lo anterior, sin perjuicio de Per que va un paso ms adelante, con su moderno cdigo civil de 1984.

2.7. La concepcin de contrato en el nuevo derecho de la contratacin, y su aplicacin en Chile.

El advenimiento del nuevo derecho de la contratacin, supone necesariamente el advenimiento de una nueva concepcin de contrato, pues aquellas elaboradas al amparo

130

Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional N884/2012. La Comisin para la elaboracin del Proyecto se encuentra presidida por Ricardo Lorenzetti, y la integran Elena Highton de Nolasco y Ada Kemelmajer de Carlucci. 131 Este tema se encuentra tratado en varios textos de la doctrina nacional, pero se destaca como uno de los ms recientes GUZMN, Alejandro (Editor cientfico), El cdigo civil de Chile (1855-2005). Trabajos expuestos en el Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgacin (Santiago 3-6 de octubre de 2005), op. cit., especialmente en los trabajos presentados por los profesores Hernn Corral La descodificacin del derecho civil en Chile; Jorge Baraona En contra de una recodificacin del derecho civil en Chile; Ramn Domnguez Por la mantencin del Cdigo Civil modificado; y Gonzalo Figueroa Hacia una recodificacin sustitutiva del cdigo civil, 639 ss. 132 Entre otros, VIDAL, lvaro, El incumplimiento de obligaciones con objeto fungible y los remedios del acreedor afectado, En El cdigo civil de Chile (1855-2005). Trabajos expuestos en el Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgacin (Santiago 3-6 de octubre de 2005), op. cit., p. 495 ss.; BARROS, Enrique, Finalidad y alcance de las acciones y los remedios contractuales . En Estudios de derecho civil III. Jornadas nacionales de derecho civil, Valparaso, 2007, op. cit., p.427 s; sobre el desajuste entre las normas del cdigo civil chileno y la actualidad, PIZARRO, Carlos, Hacia un sistema de remedios al incumplimiento contractual. En Estudios de derecho civil III. Jornadas nacionales de derecho civil, Valparaso, 2007, op. cit., p. 398.

40

exclusivo del dogma de la autonoma privada, se han mostrado insuficientes para explicar y fundamentar lo que hoy se espera del contrato. En el campo de la especulacin, lo ms probable es que el rol del contrato siempre ha estado muy claro para los operadores jurdicos; el problema ha sido la desvinculacin entre los juristas y el mundo real en que esos operadores interactan. Despus de todo, como destaca Dez Picazo, ya en el siglo XIX el contrato se muestra como la fuente de la razn y del beneficio a travs del cual las clases emprendedoras pueden introducirse en los ms variados negocios.133 Y es que desde que se consolid la idea de contrato en el siglo XVII, se puede identificar, por una parte, a aquella concepcin de contrato que tienen los especialistas, especialmente en el derecho continental y que se sustenta en los postulados del voluntarismo jurdico, y aquella otra que se tiene en la prctica contractual.134 Por esa razn es que existe la necesidad de adoptar una concepcin del contrato que acerque esos dos planos de la realidad, y que es la que se recoge en el nuevo derecho de la contratacin: una concepcin realista, pragmtica, que complementa a la concepcin que tiene como pilar fundamental al dogma de la voluntad. No es nuestra intencin sustentar una posicin filosfica particular de la contratacin civil,
135

segn prevenimos al comienzo de estas lneas; como tampoco se pretende que

esta visin implique introducir una nueva interpretacin de los requisitos de los contratos o de las obligaciones, lo que alguna doctrina ya ha intentado,136pues ello escapa de los mrgenes de la investigacin, aunque evidentemente en algunos de los tpicos que analizaremos habr alguna alusin a estos requisitos; el propsito que perseguimos es ms modesto, slo se intenta demostrar que es posible comprender el contrato haciendo primar

133

DEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. T.I Introduccin Teora del contrato. Sexta Ed. Madrid, Civitas, Thomson Reuters, 2009. p. 155. La misma idea en MITCHELL, Catherine, Contracts and contrac law: challenging the distintion between the real and paper deal. Oxford Journal of legal studies, Oxford, vol. 29, n14, 2009. pp. 655-704. 134 De ah que Dez-Picazo dice que existen dos planos, uno que es aquel que arranca de la tozuda realidad de los hechos; y el otro, en que se ubica toda aquella teorizacin que sobre el contrato hacen los juristas. DEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. I Introduccin. Teora del contrato, op. cit., p. 158 s. 135 Sin perjuicio de lo cual, hay variadas perspectivas tericas que pueden sustentar desde la teora del derecho esta concepcin del contrato, y que pertenece estrictamente al derecho civil que revisamos. Una de ellas que nos parece plenamente coherente, es la sustentada por Jules Coleman, que concibe al contrato como un esquema de cooperacin local para beneficio mutuo. COLEMAN, Jules, Riesgos y daos. Madrid, Marcial Pons, 2010. p. 120 ss. 136 ALCALDE, Jaime, La causa de la relacin obligatoria . En Estudios de derecho civil III. Jornadas nacionales de derecho civil, Valparaso, 2007, op. cit., p. 351 ss. En efecto, postula Alcalde, entre una gran diversidad de ideas que deja planteadas, que el inters del acreedor sera la causa final de la obligacin.

41

los intereses de los contratantes, lo que es coherente con las necesidades del trfico contemporneo, y que ello es acorde con la hiptesis que planteamos.137 Esta concepcin de la relacin obligatoria, y particularmente del contrato, era posible ya inferirla a partir de mucha doctrina comparada no tan reciente, que fue influenciada por diversas lneas de pensamiento, y que posteriormente se consolida con el nuevo derecho de la contratacin, mediante la concrecin en las normas que se contienen en los instrumentos regulatorios que lo integran, como asimismo, en los comentarios de los especialistas a esos mismos cuerpos normativos. La concepcin a que aludimos supone concebir al contrato, antes que todo, como un instrumento a travs del cual los sujetos regulan sus relaciones jurdico-econmicas, con la finalidad de conseguir sus particulares propsitos. Debe, entonces, tomarse en consideracin que al vincularse una parte contractualmente, busca obtener la satisfaccin de determinados intereses,138 por lo que el derecho debera privilegiar dichos intereses y su plena satisfaccin. En esta visin pragmtica del contrato, 139 no se postula cuestionar la relevancia que siempre ha tenido la voluntad; por el contrario, una visin prctica del fenmeno de la contratacin reconoce que la voluntad sigue siendo esencial en la formacin y las consecuencias del contrato, pero se trata de una voluntad que ya no es concebida como doctrina exclusiva y excluyente que sustenta a la contratacin, sino que es reconocida como el elemento que pone en movimiento al contrato. Voluntad que se puede configurar en forma muy incipiente -140 como ocurre en la contratacin en masa-, o de manera ms sofisticada en aquellos contratos que son de gran complejidad - y que, por tanto, presentan una mayor discusin entre las partes, por lo que la formacin de la voluntad es muy cercana a la manera en que se la ha concebido clsicamente-.

137

No obstante, prevenimos que en el prximo captulo volveremos sobre los intereses de las partes contratantes, pero centrado en la colaboracin del acreedor. 138 Evidentemente que la idea del inters del acreedor es bastante antigua, y siempre ha estado en el debate sobre las diversas concepciones de la obligacin. As, entre otros, GORLA, Gino, El contrato. Problemas fundamentales tratados segn el mtodo comparativo y casustico . Barcelona, Bosh, 1959. p. 269 ss. Sin embargo, a lo que se apunta es a la esencialidad de la satisfaccin de inters, como ncleo definitorio del contrato. CAPILLA, Francisco, La responsabilidad patrimonial universal y el fortalecimiento de la proteccin del crdito. Cdiz, Fundacin universitaria de Jerez, 1989. p. 35 s. 139 Visin que el profesor lvaro Vidal denomina realista del contrato, VIDAL, lvaro, La nocin de incumplimiento esencial en el cdigo civil. Revista de derecho de la P. Universidad Catlica de Valparaso. Valparaso, n32, junio 2009. p. 222. 140 BARROS, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 21.

42

Consecuencialmente, el contrato reconoce en su interior tanto la existencia de obligaciones primordiales, que son aquellas que efectivamente permiten la satisfaccin de los intereses de las partes; como deberes secundarios de conducta, que se constituyen como obligaciones funcionales que posibilitan el cumplimiento de las obligaciones primordiales. Como es posible la identificacin de obligaciones de una y otra naturaleza para cada parte del contrato, es que la calificacin de acreedor y/o deudor contractual se torna, las ms de las veces, muy dificultosa, puesto que durante la vigencia del contrato ste se muestra como un proceso en que las calidades de deudor y/o acreedor se van adquiriendo dependiendo de la obligacin de que se trate, en una suerte de espiral de intercambio continuo de roles, por eso es ms adecuado hablar de contratantes, que de deudor y/o acreedor. Y por ello, es que cuando la doctrina alude al inters del acreedor como punto central de esta perspectiva del contrato, slo supone reconocer que estando ante un contrato bilateral - que es el modelo que adoptaremos para el anlisis-,141 la calidad de acreedor es del todo intercambiable durante el ter de la contratacin; y adems relativa, pues depende de la obligacin primordial o secundaria que se analice. Volveremos sobre ello. Como efecto directo de dar preeminencia al contrato como una herramienta que tiene como propsito primordial la satisfaccin de las necesidades de los contratantes, es que la nocin de incumplimiento que se privilegia es de carcter amplia, objetiva y abstracta, que permite ser utilizada por la parte contratante para efectos de justificar el ejercicio de cualquiera de las acciones que le franquea la ley para la realizacin de su inters,142 las que se organizan como un elenco de remedios ante la infraccin contractual, cuya eleccin debera quedar al libre arbitrio del contratante insatisfecho. 143 Sin perjuicio de que analizaremos estas ideas con mayor detencin, hay que resaltar nuevamente que esta concepcin por la cual optamos, con las consecuencias antes anotadas, son las que contribuirn a comprobar nuestra hiptesis y que, en un primer acercamiento, implica afirmar que si para el cumplimiento de una obligacin primordial que

141

Y que es el que se tiene permanentemente en vista tanto por las doctrinas ms tradicionales, como por los autores contemporneos, lo que adems queda en evidencia al ser analizadas muchas de las normas de los cdigos decimonnicos, como asimismo, de los instrumentos regulatorios del derecho uniforme. 142 Entre muchos LLAMAS, Eugenio, Cumplimiento por equivalente y resarcimiento del dao al acreedor. Madrid. Editorial Tridium S.A., 1999. p. 179 ss. 143 PANTALEN, Fernando, El sistema de responsabilidad contractual (Materiales para un debate). ADC, Madrid, n XLIV, fasc.III, oct-dic, 1991.p. 1043. PANTALEN, Fernando, Las nuevas bases de la responsabilidad contractual. ADC, Madrid, n XLVI, fasc. IV, oct-dic, 1993. p. 1720 s.

43

pesa sobre uno de los contratantes, se necesita de la colaboracin del otro contratante colaboracin del acreedor-, hay dos grupos de intereses en juego. El primer inters es el del deudor, que espera legtimamente que el acreedor contractual le colabore para efectos de cumplir ntegra y oportunamente, pues sin su concurso lo ms probable es que no se pueda obtener la o las obligaciones primordiales que asumi; y en segundo lugar, el inters del acreedor, quien tambin espera la satisfaccin de sus intereses mediante la realizacin de las obligaciones primordiales que contrajo el deudor, para lo cual deber, por su parte, cumplir con el deber de colaborar con el deudor, en tanto deber secundario de conducta. En esta concepcin del contrato que surge del nuevo derecho de la contratacin, la mirada pragmtica implica reconocer que lo prioritario de la relacin obligacional es la satisfaccin del inters de las partes, como Betti observa al analizar a la prestacin como los tipos de cooperacin debida por parte del deudor. Betti explica cmo debe entenderse dicho inters- y consecuencialmente, que una vez satisfecho corresponde la liberacin del deudor-,144 por lo que en la faz activa de la obligacin, lo determinante es la expectativa del acreedor en orden a ella sea obtenida.145 La doctrina alemana desde hace aos ha destacado esta visin prctica del contrato.146 En efecto, a pesar que en un primer momento se privilegi el dogma de la voluntad individual, propio de la pandectstica alemana,147 que sustenta la teora del negocio jurdico; con la entrada en vigencia del BGB se va advirtiendo el vuelco a un planteamiento ms prctico, en que tambin queda de manifiesto la necesidad de proteger otros intereses,

144

BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones. T. I, Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1969. p. 65. 145 BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones , op. cit., p. 285. 146 Nuestra doctrina civil ms tradicional ha hecho, en general, caso omiso de la alemana, por ser considerada ajena a nuestra tradicin jurdica, y an a las fuentes que tericamente Bello tuvo a la vista en la elaboracin del Libro IV del cdigo civil. Sin embargo, los especialistas chilenos ms contemporneos han volcado su mirada al derecho alemn, incluido al antiguo derecho de los pandectas, y se ha llegado a la conclusin que esa lnea de pensamiento no le fue extraa a Bello, muy por el contrario, la acogi en el mismo Libro IV. As, por ejemplo, en lo que respecta a la nocin de contrato seguida por el cdigo civil, el profesor Corral considera que Bello habra intentado una frmula conciliadora entre la doctrina francesa de Pothier y la alemana del negocio jurdico de Savigny. CORRAL, Hernn, La definicin de contrato en el cdigo civil chileno y su recepcin doctrinal. Comparacin con el sistema francs. En Derecho de los contratos. Cuadernos de extensin jurdica, n 6. Santiago, Universidad de Los Andes, 2002. p. 71 s. Luego reiterada en CORRAL, Hernn, Contratos y daos por incumplimiento, op. cit., p.10 ss. 147 Hay que advertir, sin embargo, que a pesar que en la doctrina de la presuposicin de Windscheid se denota esta relevancia de la voluntad, se comenta que con el tiempo se pas de la esfera de la investigacin emprico-psicolgica de la voluntad a la de una comprensin objetiva del sentido y sustituy el concepto psicolgico de voluntad por uno normativo. LARENZ, Karl, Metodologa de la ciencia del derecho, op. cit., p.50.

44

como la seguridad del trfico.148 Esta mirada ms prctica se denota del anlisis de Ennecerus, que define el derecho de crdito como el derecho de una persona, el acreedor, contra otra persona el deudor, dirigido a una prestacin, ms exactamente, a la satisfaccin de un inters digno de proteccin,149 y luego al explicar el por qu el acreedor tiene derecho a exigir la prestacin del deudor, recurre a la idea del fin del derecho de crdito, resaltando que el crdito tiende a la satisfaccin de un inters privado.150
151

De la clsica obra de

Larenz sobre la base del negocio jurdico,152 se puede tambin colegir una perspectiva prctica del contrato, que podra quedar en evidencia, por ejemplo, en aquel distingo entre base subjetiva y base objetiva del negocio: la primera sera aquella representacin mental que hacen las partes al concluir un negocio; y la segunda, el conjunto de circunstancias cuya existencia o persistencia presupone debidamente el contrato -spanlo o no los contratantes-, ya que, de no ser as, no se lograra el fin del contrato, el propsito de las partes contratantes y la subsistencia del contrato no tendra sentido, fin u objeto .153 De manera tal, que se enfatiza que el contrato es un instrumento de distribucin y circulacin de bienes y servicios que emanan de la iniciativa privada, es un medio de satisfaccin de necesidades de las partes, que busca, precisamente, que dichos intereses se vean satisfechos. En el derecho espaol, ello tambin se infiere de las ideas de De Castro sobre el negocio jurdico, que lo define como la declaracin o acuerdo de voluntades, con que los
148

GADIVIA, Julio, Presuposicin y riesgo contractual, ADC, Madrid, n XL, fasc.II, abril-junio, 1987. p. 554. Gadivia analiza este cambio de visin desde una concepcin tpicamente voluntarista a una ms pragmtica, a propsito de la doctrina de la presuposicin de Windscheid. 149 ENNECERUS, Ludwig. Derecho civil I. Parte general, vol 1. Barcelona, Bosh, Casa Editorial Barcelona, 1953. p. 308. En esa lnea, ya el ao 1964, Dez-Picazo observaba que el crdito es algo ms que el simple poder de exigir una prestacin. Es todo un amplio poder econmico y social entregado a una persona para la proteccin y defensa de un inters que el ordenamiento jurdico considera merecedor de una tutela especial. DEZ -PICAZO, Luis, El contenido de la relacin obligatoria. Separata. Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurdicos. ADC, Madrid, fasc. II, 1964. p. 357. 150 ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil , Doctrina general. Derecho de obligaciones. T. II, vol. 1 Barcelona, Bosh, Casa Editorial Barcelona, 1954. p. 5. 151 Ciertamente que no entraremos en el complejo tema del inters apreciable para que la obligacin contractual tenga sancin jurdica. Sobre este tpico, entre muchos, GORLA, Gino, El contrato. Problemas fundamentales tratados segn el mtodo comparativo y casustico, op.cit., p. 269 ss. 152 Que aunque ha sido sustento fundamental para sostener la revisin del contrato por cambio de las circunstancias, no cabe duda que recoge una determinada visin del contrato. 153 LARENZ, Karl, Base del negocio jurdico y cumplimiento de los contratos . Granada, Comares, 2002. p. 34. Ms adelante agrega que La finalidad objetiva del contrato es la finalidad de una parte si la otra la hizo suya. Esto ha de admitirse especialmente cuando tal finalidad se deduzca de la naturaleza del contrato y cuando ha determinado el contenido de la prestacin o la cuanta de la contraprestacin, p. 159.

45

particulares se proponen conseguir un resultado, que el Derecho estima digno de su especial tutela, sea en base a slo dicha declaracin o acuerdo, sea completado con otros hechos o actos.154 Esta definicin se enmarca en su especial concepcin del propsito prctico del negocio jurdico, que distingue, citando a Savigny, del fin jurdico, en orden a que se ha de privilegiar este propsito prctico por sobre la teora tradicional de los efectos jurdicos del acto, cuestin que, agrega, se aplica por los Tribunales de Justicia, ya que consideran esencial a dicho propsito, valorando la conducta de las partes.155 Por eso es que es posible sustentar que el negocio jurdico debe ser entendido, siguiendo la idea de de Castro, no simplemente como un mecanismo de creacin, modificacin o extincin de relaciones jurdicas, aunque tambin le cabe ese cometido, sino como algo ms complejo y de ms amplio alcance: como un medio para organizar los particulares sus propios intereses.156 Es decir, el negocio jurdico reflejara todo el inters de las partes, de modo que lo decisivo es que ellas vean satisfecho tal inters, que es la finalidad u objetivo que persiguen obtener del mismo: lo relevante es el resultado.157 As, se agrega que el contrato no slo fundamenta un inters que se trata de satisfacer, sino que justifica y regula, dentro de ciertos lmites, la puesta en riesgo de determinados bienes de los contratantes.158 159 Es esta nocin, segn Morales Moreno, la que permite distinguir al interior del contrato dos tipos de elementos: los deberes de conducta del deudor, esto es, las obligaciones; y los estados de realidad que se toman en cuenta en el contrato, y que permiten la correcta realizacin del mismo;160 agrega que la mirada en el inters negocial permite en caso de insatisfaccin plantear unitariamente, desde el propio negocio, el problema de los remedios jurdicos para esa insatisfaccin.161 Esta concepcin del contrato, que hace predominar su carcter de medio de satisfaccin de intereses, es la que se infiere del derecho privado uniforme, cuestin que queda demostrada no slo por la influencia de la tradicin anglosajona en la armonizacin, sino
154 155

DE CASTRO, Federico, El negocio jurdico. Madrid, Civitas, 1985. p. 34. DE CASTRO, Federico, El negocio jurdico, op. cit., p. 30 s. 156 MORALES, Antonio, La modernizacin del derecho de obligaciones , op. cit., p. 325. Ntese que el autor, por lo dems, habla de partes, ms que de acreedor. 157 Ibdem, p. 329 ss. 158 MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, Madrid, Civitas, 2010. p.20. 159 Seala que el contrato, tambin, justifica la puesta en riesgo de determinados bienes (personales y patrimoniales) de los contratantes; y ofrece, adecuadamente integrado y con las limitaciones oportunas segn el tipo de bienes (bienes no disponibles), los criterios aplicables para distribuir ese riesgo. MORALES, Antonio, Problemas que plantea la unificacin del concepto de incumplimiento del contrato. Respuesta a Enrique Barros. En Derecho de daos, op. cit., p. 202. 160 MORALES, Antonio, Incumplimiento y culpa del deudor , Ponencia (indito), p. 6. 161 MORALES, Antonio, La modernizacin del derecho de obligaciones , op. cit., p. 336.

46

que adems se refleja en normas e instituciones contractuales concretas que aparecen recogidas en los instrumentos regulatorios del derecho uniforme. Una primera corroboracin de la presencia de esta visin pragmtica del contrato en el nuevo derecho de la contratacin, se advierte en la tendencia a simplificar la celebracin del contrato, lo que se ve demostrado tanto en las definiciones de contrato o bien en la ausencia de ellas- que acoge el derecho uniforme,162 como asimismo, en la mnima exigencia de requisitos, en tanto se omiten algunos de aquellos que tradicionalmente se consideraban indispensables,163 y en una mayor amplitud probatoria del contrato.164 En los Principios de UNIDROIT, por ejemplo, no se contempla una definicin de contrato, pero el punto de partida es el artculo 1.1 que reconoce la libertad de contratacin.165 Luego, en forma coherente con el favorecimiento al contrato, el artculo 1.2 dispone: Nada de lo expresado en estos Principios requiere que un contrato, declaracin o acto alguno deba ser celebrado o probado conforme a una forma en particular. El contrato puede ser probado por cualquier medio, incluidos los testigos. Sobre esta disposicin, el Comentario de los Principios expresa que si bien la norma segn la cual no se requiere de mayores formalidades para el perfeccionamiento del contrato se encuentra presente en muchos ordenamientos jurdicos, adquiere mayor importancia en el mbito de las relaciones comerciales internacionales, en que debido a los avances de la tecnologa, los contratos

162

De hecho, ya en el Contract Code se denota esta tendencia, as en la definicin de contrato contenida en el artculo 1, que seala Contrato es el acuerdo entre dos o ms personas al que el Derecho reconoce de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En seguida, el artculo 2 agrega que Todo acuerdo es un contrato, excepto cuando: a) Los trminos son demasiado vagos. b) Las personas que lo celebran no pretenden obligarse jurdicamente mediante l, y c) el acuerdo carece de los requisitos formales esenciales. Cabe, entonces, destacar, que la regla general es el contrato, a menos que estemos ante una de las tres situaciones antes indicadas. En forma consecuencial, segn ya resaltamos, se omite la referencia a la necesidad de consideration. McGREGOR, Harvey, Contract Code. Proyecto redactado por encargo de la Law Comission inglesa, op.cit., p. 33 s. Sobre el concepto de contrato, formacin y requisitos del contrato en los diversos instrumentos del derecho uniforme cfr. JANSEN, NEILS Y ZIMMERMANN, REINHARD, Contract formation and mistake in european contract law: a genetic comparison of transnational model rules, op. cit., p. 632 s. 163 Una visin panormica sobre el tratamiento de los requisitos de la contratacin en los distintos instrumentos regulatorios del derecho uniforme, apelando a la urgencia de simplificacin de los mismos, en CAMARA, Sergio (coordinador). Derecho privado europeo, op. cit., p. 400. 164 Ello, sin perjuicio de la problemtica de si en los ordenamientos jurdicos de tradicin latina, se admite o no la regla de la parol evidence rule, segn la cual se privilegia el tenor literal del contrato cuando ste consta por escrito. Cfr. SERRANO, Mara, Las reglas de interpretacin de los contratos en el proceso de construccin del derecho privado, op. cit., p. 48 s. 165 Artculo 1.1. Libertad de contratacin. Las partes son libres para celebrar un contrato y para determinar su contenido

47

suelen celebrarse con gran rapidez.166 Por su parte, el artculo 3.2 reconoce que el contrato queda perfecto con el solo acuerdo de las partes, sin necesidad de ningn requisito adicional. En ese orden, el Comentario destaca que para la validez del contrato la consideration es innecesaria en el trfico mercantil internacional, lo mismo que la causa, que funciona de forma similar a la consideration en los pases de tradicin jurdico romanista.167 Los PECL tampoco contemplan una definicin de contrato; pero igualmente reconocen la libertad de contratacin en el artculo 1:102. Y luego, en el artculo 2:101 que refiere a las condiciones para la conclusin de un contrato, se establece que (1) El contrato se

perfecciona, sin necesidad de ninguna otra condicin, cuando (a) las partes tienen la intencin de obligarse legalmente y (b) alcanzan un acuerdo suficiente. (2) El contrato no necesariamente se debe concluir ni hacer constar por escrito y no queda sujeto a ninguna otra exigencia de forma. Se puede probar su existencia por todos los medios posibles, incluida la prueba testifical. Los comentarios de los PECL resaltan que en la regulacin de los requisitos del contrato no se exige causa, como tampoco contraprestacin haciendo referencia a la innecesidad de consideration-. Incluso ms, se agrega que el contrato puede existir, aunque al momento de su perfeccionamiento la prestacin sea imposible. 168 169 En lo que respecta al Anteproyecto de Cdigo de los contratos, la doctrina reconoce que hay diferencias en el tratamiento del contrato que este proporciona, y el contenido en los PECL y los Principios de UNIDROIT, en tanto el primero estara ms cercano a la regulacin de los cdigos continentales.170 As, en el Anteproyecto el artculo 1.1 define al contrato como el acuerdo de dos o ms partes destinado a crear, regular, modificar o extinguir una relacin jurdica que puede comportar obligaciones y otros efectos incluso a cargo de una sola de ellas. A la vez, el artculo 2 reconoce la autonoma contractual; y luego, en el artculo 5, se regulan los requisitos esenciales del contrato el acuerdo de las

166

Principios UNIDROT sobre los contratos comerciales internacionales 2004 . Roma, Instituto para la unificacin del derecho privado (UNIDROIT), op. cit., p. 9. 167 Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales 2004 . Roma, Instituto para la unificacin del derecho privado (UNIDROIT), op. cit., p. 98. 168 LANDO, Ole y BEALE, Hugh, Principios de derecho contractual europeo. Partes I y II. Trabajos de la Comisin de derecho contractual europeo. Madrid, Colegios notariales de Espaa, 2003. p. 39. 169 Solucin totalmente opuesta a la de nuestra tradicin civil, pues de conformidad a lo dispuesto en los artculos 1460 y 1461 la imposibilidad inicial impide el perfeccionamiento del contrato, o en el mejor de los casos, la anulabilidad absoluta. Una exposicin sinttica de las diversas opiniones en la doctrina clsica nacional, en ALESSANDRI, Arturo, La nulidad y la rescisin en el derecho chileno. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2008. p. 192 ss. 170 CAMARA, Sergio (coordinador). Derecho privado europeo, op.cit, p. 40.

48

partes y el contenido-, lo que aparta al Anteproyecto de la poltica adoptada por los PECL y los Principios de UNIDROIT. Sin embargo, como ya mencionamos, en Anteproyecto tampoco exige ni causa ni consideration171 172 173. Pero probablemente la manifestacin ms rotunda de esta perspectiva prctica del contrato, es la nocin de incumplimiento que es posible inferir de la casi totalidad de los instrumentos normativos del derecho uniforme: una nocin amplia, abstracta y objetiva, susceptible de ser el fundamento de cualquiera de los remedios contractuales que ejerza el acreedor para obtener la satisfaccin de su inters.174 175

171

Sobre los alcances de la discusin sobre la supresin de la causa en el seno de la Academia de jurisconsultos europeos de Pava, en GARCA, Gabriel, Estudios sobre el proyecto de Cdigo Europeo de contratos de la Academia de Pava. Estudios, op. cit., p. 75 ss. 172 Comenta esta tendencia a la eliminacin de la causa y la consideration en los instrumentos normativos de derecho uniforme, el profesor Guzmn, al analizar comparativamente la institucin de la causa en el ius commune y la consideration en la doctrina de Blackstone, trabajo que, debido a esta tendencia de eliminacin califica de rquiem. GUZMN, Alejandro, La doctrina de la consideration en Blackstone y sus relaciones con la causa del ius commune. Revista de estudios histrico-jurdicos, Valparaso, n25, 2003. p.375. 173 Con todo, hay que advertir que la eliminacin de la causa en los instrumentos de derecho uniforme, no est exenta de crticas, ni de dificultades. As, se considera que negar la esencialidad de la causa trae como consecuencia su sustitucin por nociones mucho ms ambiguas, como la de contenido del contrato, como hace el artculo 5, N3, b del C digo europeo de contratos; de otra parte, no se condice con el respeto a la libertad contractual que permite a las partes celebrar contratos fundados en la causa, por lo que se hace necesario que se proporcione a las partes un remedio si el contrato no funciona; o bien, complejiza el esquema contractual al darla como supuesto en ciertos casos, como en el beneficio excesivo o ventaja injusta del artculo 4:109 de los PECL o en la excesiva desproporcin del artculo 3:10 de los Principios UNIDROIT, no per miten atacar el problema de forma radical, como cuando se arguye ausencia de causa. En esa lnea, NAVARRETA, Emanuela, Las razones de la causa y el problema de los remedios. Evolucin histrica y perspectivas en el derecho europeo. Revista de derecho privado Universidad Externado, Bogot, n11, 2006. p. 70 s. y 75 ss. 174 Como ha afirmado el profesor Morales Moreno, en el momento actual, bajo la influencia de la CISG, hemos de considerar al incumplimiento como un concepto neutro o asptico desde el punto de vista de su imputacin al deudor; un concepto que slo expresa el problema de la insatisfaccin del acreedor. Y luego agrega: se debe afirmar que en el nuevo derecho de contratos la nocin de incumplimiento es una nocin neutra, que implica que no ha quedado satisfecho el inters de un contratante (acreedor) fundado en el contrato. El que se produzca el incumplimiento es, sin duda, un riesgo del contrato, pero la nocin de incumplimiento no contiene una regla de distribucin de ese riesgo de insatisfaccin del acreedor.MORALES, Antonio, Problemas que plantea la unificacin del concepto de incumplimiento del contrato. Respuesta a Enrique Barros . En Derecho de daos, op. cit., p. 207. Adiciona que: se debe afirmar que en el nuevo derecho de cont ratos la nocin de incumplimiento es una nocin neutra, que implica que no ha quedado satisfecho el inters de un contratante (acreedor) fundado en el contrato. El que se produzca el incumplimiento es, sin duda, un riesgo del contrato, pero la nocin de incumplimiento no contiene una regla de distribucin de ese riesgo de insatisfaccin del acreedor. p. 212. 175 VIDAL, lvaro, El incumplimiento contractual y los remedios de que dispone el acreedor en la compraventa internacional, op. cit., p.439 ss.

49

Sobre esta concepcin de incumplimiento, como asimismo, sobre la posibilidad de ser aplicada en Chile, volveremos ms adelante al analizar la infraccin de la colaboracin por parte del acreedor. En este momento nos parece pertinente estudiar si, en trminos generales, nuestro ordenamiento jurdico permite adoptar la concepcin de contrato que venimos describiendo. Esta reflexin es indispensable, pues se trata de una cuestin previa a adoptar en nuestro pas cualquier interpretacin de normas e instituciones especficas pertenecientes a la teora general del contrato, que sean acordes a la concepcin que representa el nuevo derecho de la contratacin. De lo contrario, se arriesga que se incorporen soluciones que emanan de esa concepcin, en circunstancias que sta no sea susceptible de ser acogida en la dogmtica chilena, con lo que tales interpretaciones careceran de sustento terico. Este aspecto, por lo dems, no ha sido de preocupacin por parte de la doctrina chilena contempornea, pues igualmente ha ido aceptando teoras e interpretaciones del nuevo derecho de la contratacin, sin prestar atencin a la necesidad de situarnos en un estadio terico previo, cual es, precisamente, verificar si la concepcin contractual que subyace en el nuevo derecho de la contratacin es tericamente aceptable a la luz de la normativa civil chilena. Aunque no cabe duda que histricamente nuestro cdigo civil se enmarca en una concepcin clsica del contrato que pone nfasis en el dogma de la autonoma de la voluntad, las normas en l contenidas tienen la suficiente plasticidad para ser adaptadas a las necesidades del derecho contemporneo,176 lo que, por lo dems, ya se ha hecho en otra serie de instituciones.177 Para efectos de revisar algunas de las disposiciones del cdigo civil, que permitan argumentar que la concepcin prctica del contrato es susceptible de ser aceptada en el derecho civil nacional, distinguiremos entre normas de aplicacin general; y normas

176

Sin entrar en la antigua disputa entre las concepciones subjetiva y objetiva de la interpretacin de la ley, recordemos que Betti aceptaba a la interpretacin adaptadora, puesto que la ley, no es, sino se hace. BETTI, Emilio, Interpretacin de la ley y de los actos jurdicos. Madrid, Revista de derecho privado, 1975. p. 125. En igual sentido sobre Betti, Betti puede concluir formulando la importante aseveracin de que es vlida la interpretacin evolutiva (o adaptadora). QUINTANA, Fernando, Interpretacin, ratio iuris y objetividad. Valparaso, EDEVAL, 1994. p. 98. 177 Un ejemplo claro de ello es la evolucin que ha experimentado toda la temtica referida a la responsabilidad civil extracontractual, en que la interpretacin de las mismas disposiciones contenidas en el Ttulo XXXV del Libro IV del cdigo civil -.que prcticamente se han mantenido sin modificaciones desde su entrada en vigencia-, ha permitido el desarrollo de esta institucin, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. DOMNGUEZ, Carmen, Algunas consideraciones en torno a la funcin de la responsabilidad civil. En Estudios de derecho civil. Jornadas nacionales de derecho civil, Valdivia, 2005. Santiago, Lexis Nexis, 2005, p. 602.

50

contenidas en contratos particulares.178 En conjunto, unas y otras nos permiten sustentar que el cdigo civil chileno admite incorporar la concepcin de contrato que emana del nuevo derecho de la contratacin, con las consecuencias interpretativas y de aplicacin que ello implica. Entre las primeras, la definicin de contrato que proporciona el artculo 1438 del cdigo civil, y que ha sido comnmente cuestionada por la doctrina ms tradicional, 179no supone ningn obstculo a la concepcin referida. Antes bien, se produce la paradoja de que si bien usualmente una de las crticas que se han vertido sobre esta definicin, es que la norma no seala en qu consiste el contrato,180 resulta que la frmula escueta de Bello permite incluir nuevas concepciones sobre el mismo, necesarias para una adecuada adaptacin a los requerimientos del derecho contemporneo. Incluso ms, se puede observar que la disposicin refiere al trmino cosa, voz que el legislador utiliz en varias normas sobre contratos - como en el artculo 1444 y 1546-, con la que, al parecer, se estara refiriendo a aquello a que obliga el contrato, aunque con diversos alcances.181 En ese orden, la terminologa utilizada por el cdigo en el artculo 1438, en tanto supone que una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, tiene un alcance que posibilita incorporar en el plexo contractual, no slo las obligaciones primordiales, sino tambin los deberes de prestacin u obligaciones secundarias de conducta-. En otro sentido, respecto de la mayor o menor facilidad que proporciona el sistema jurdico chileno para la celebracin del contrato, la poltica del favor negotii se puede vislumbrar en lo establecido en el artculo 1445 del cdigo civil, que enumera los requisitos de los actos y declaraciones de voluntad.182 Si bien la norma, a no dudarlo, adscribe a un
178

Citando a Larenz, el alcance de las normas jurdicas particulares, se entiende nicamente en su conexin con la regulacin total a que pertenecen. LARENZ, Karl, Metodologa de la ciencia del derecho, op. cit., p. 259. 179 Por todos, LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general, Primera Ed., op. cit., p. 4 s. Crticas que hoy van siendo superadas gracias a las modernas investigaciones. As, CORRAL, Hernn, La definicin de contrato en el cdigo civil chileno y su recepcin doctrinal. Comparacin con el sistema francs, op.cit., p.80 ss.; y CORRAL, Hernn, Contratos y daos por incumplimiento, op. cit., p. 10 ss. CARVAJAL, Patricio, Arts. 1437 y 1438 del cdigo civil. Contrato y convencin como sinnimos en materia de fuentes de las obligaciones. Revista chilena de derecho, Santiago, vol. 34, n2. p. 292 ss. 180 Pues en verdad la norma hara una elipsis al referirse ms bien a la prestacin como objeto del contrato, que a la obligacin que engendra el contrato, y que es su objeto directo. Por todos, LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Quinta Ed., Santiago, Abeledo Perrot- Legal Publishing, 2010. p. 5. 181 GUZMN, Alejandro, Para la historia de la formacin de la teora general del acto o negocio jurdico y del contrato (II). Revista de estudios histrico-jurdicos, Valparaso, n19, 1997. p. 90 ss. 182 Aunque la disposicin establece los requisitos del acto o declaracin de voluntad, lo que ha llevado a la doctrina nacional a estudiar esta norma como referida a los requisitos de todo acto

51

sistema de requisitos de actos y contratos propio de un cdigo de la poca - as, exige causa lcita-, se infiere su militancia con el principio del consensualismo, en tanto no exige para su perfeccionamiento ni entrega de la cosa sobre la cual versa, ni el cumplimiento de solemnidades. Por su parte, el artculo 1546 que contempla la buena fe objetiva o negocial, tambin constituye una disposicin til para sustentar esta postura. Aludimos a esta norma, no para hacer referencia de manera directa a las consecuencias que emanan del principio de buena fe, sino para destacar su tenor, al declarar que el contrato obliga no slo a lo que en l se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacin. En tal sentido, nuevamente aparece la voz cosas, respecto de la cual, se aclara que Bello no se refiere a las cosas de la naturaleza del artculo 1444 del cdigo civil, nocin de carcter tcnico, sino que refiere a que de cada obligacin puede derivarse algo no declarado, pero que resulta necesario para la total satisfaccin de la prestacin obligacional de que se trata.183 De otra parte, hay dos disposiciones que nos parece fundamental comentar, especialmente porque se ubican en el Ttulo XII del Libro IV del cdigo, que aunque lleva por epgrafe De los efectos de las obligaciones, no cabe duda que su mbito natural de aplicacin, es el contrato. La primera de ellas es el artculo 1553, N 3, que permite al acreedor de una obligacin de hacer pedir indemnizacin de perjuicios resultantes de la infraccin del contrato. Nos parece que las palabras utilizadas por el legislador permiten aceptar la concepcin que venimos comentando, por las siguientes razones: primero, porque posibilita sustentar la nocin de incumplimiento objetiva y amplia que se contiene en el nuevo derecho de la contratacin; y segundo, como efecto de lo anterior, porque en la expresin infraccin del contrato, es posible concebir e incorporar incumplimientos contractuales de todo tipo de obligaciones o deberes contractuales, tanto de las obligaciones primordiales, como de los deberes secundarios de conducta. En la misma lnea con lo sealado, el artculo 1555 en su inciso segundo establece Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destruccin necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, ser el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. Pensamos que es posible inferir de esta norma

jurdico, el profesor Guzmn advierte que, pese a la terminologa, en verdad el cdigo slo aludira a los contratos. GUZMN, Alejandro, Para la historia de la formacin de la teora general del acto o negocio jurdico y del contrato (II). op. cit., p. 50. 183 GUZMN, Alejandro, Estudios dogmticos de derecho civil , op. cit, p. 91.

52

que la alusin el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, apunta no slo al objeto del contrato como requisito tcnico del mismo, entendiendo como tal a los derechos y obligaciones que en virtud del contrato se crean,184 sino que permite argumentar que dicho objeto tiene directa relacin con los intereses que pretendan satisfacer las partes con la celebracin del contrato, acorde a esta mirada pragmtica. El objeto que se tuvo en mira por las partes, sera, as, una directa alusin a lo que verdaderamente perseguan las partes con la celebracin del contrato. Por su parte, la definicin de pago contenida en el artculo 1568 del cdigo civil tambin es til para sustentar esta concepcin contractual, puesto que, al sealar que pago es la prestacin de lo que se debe especialmente poniendo el nfasis en la expresin de lo que se debe-, implica que pagar supone la realizacin ntegra del plan contractual previsto por las partes al acordar el contrato, y por ende, ello involucra todas las obligaciones, tanto primordiales como funcionales, que surgen de l, como asimismo, los estados de realidad garantizados por las partes.185
186

La otra cara de la moneda del artculo 1568, esto es, el

incumplimiento contractual contenido en el artculo 1556 del cdigo civil, es del todo coherente, ya que, debido a la amplitud de sus trminos admite sin mayores inconvenientes la incorporacin de la nocin de incumplimiento contractual a que aludimos; las palabras de que se vale la norma hacen posible sostener que incumplimiento es cualquier desviacin de ese plan contractual que pretendan conseguir las partes contratantes, como veremos ms adelante. Un segundo grupo de normas, son aquellas diseminadas en el cdigo a propsito de contratos en particular, que corroboran la tesis que venimos sosteniendo, todas las cuales al ser interpretadas en relacin con las normas generales antes citadas, permiten argumentar en pro de dicha concepcin. A va ejemplar, en el contrato de arrendamiento es posible identificar varias disposiciones que permiten ser interpretadas acorde a la concepcin prctica del contrato, como los artculos 1926, 1928 inciso tercero, 1999 y 2002.
184

Sin perjuicio de que el cdigo civil chileno regula, en trminos generales, el denominado objeto de la prestacin. VIAL, Vctor, Teora general del acto jurdico. Santiago, Editorial jurdica de Chile, 2003. p. 156. En efecto, slo en algunos casos, especialmente en los contratos tpicos, el legislador se detiene a regular el objeto del acto jurdico o del contrato, si es el caso, pero en la regulacin general, Bello fue ms bien prctico y opt por normar el objeto de la obligacin, u objeto mediato del acto. 185 MORALES, Antonio, Modernizacin del derecho de las obligaciones , op. cit., p. 19. 186 En cuanto al pago, tambin es posible inferir la finalidad de satisfaccin de los intereses del acreedor que con dicho pago se busca, en el hecho que el cdigo es bastante liberal en lo que respecta a la persona que puede vlidamente pagar o solvens-, a menos que se trate de una obligacin de hacer no fungible.

53

El artculo 1926, inciso segundo, sobre arrendamiento de cosas, establece Si por el retardo se disminuyere notablemente para el arrendatario la utilidad del contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado las circunstancias que lo motivaron, podr el arrendatario desistir del contrato, quedndole a salvo la indemnizacin de perjuicios, siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito. La referencia a la utilidad del contrato, ciertamente que puede ser identificada con la utilidad que reciben ambos contratantes por tratarse de un contrato oneroso; sin, embargo, esta remisin al artculo 1440 del cdigo no obsta a dar una mirada a ese trmino acorde con una concepcin prctica del contrato, entendiendo por utilidad del contrato, como aquel o aquellos intereses que el arrendatario pretenda satisfacer con la celebracin del contrato de arrendamiento. Otro tanto puede predicarse del inciso tercero del artculo 1928, a propsito de la obligacin que pesa sobre el arrendador de librar al arrendatario de toda turbacin o embarazo, al disponer: Y si estas reparaciones recaen sobre tan gran parte de la cosa, que el resto no aparezca suficiente para el objeto con que se tom en arriendo, podr el arrendatario dar por terminado el arrendamiento. En esta norma nuevamente aparece la mencin al objeto con que se tom el arriendo, que puede ser interpretado en trminos anlogos al artculo 1555, esto es, como los intereses que el arrendatario pretenda satisfacer. El artculo 1999 sobre confeccin de obra material, establece en su inciso primero que Habr lugar a reclamacin de perjuicios, segn las reglas generales de los contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo convenido, o se haya retardado su ejecucin; mientras que el artculo 2002, tambin sobre contrato de confeccin de obra material, dispone en el inciso primero Si el que encarg la obra alegare no haberse ejecutado debidamente, se nombrarn por las dos partes peritos que decidan. En ambas normas se destacan las expresiones no se haya ejecutado el contrato o no haberse ejecutado el contrato debidamente, acorde a la posicin que en esta investigacin se suscribe sobre una nocin amplia y abstracta de incumplimiento. Finalmente, y en trminos similares, en el contrato de mandato el artculo 2134 precepta que La recta ejecucin del mandato comprende no slo la substancia del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo. Se podrn, sin embargo, emplear medios equivalentes, si la necesidad obligare a

54

ello y se obtuviere completamente de ese modo el objeto del mandato. 187 Ciertamente que el objeto del mandato supone considerar los intereses que pretenda ver satisfechos el mandante con el encargo encomendado al mandatario, como hemos venido sosteniendo.

3. La estructura del contrato en el derecho contemporneo.

Como se sabe, en la concepcin moderna del contrato,188 la estructura que se ha tenido como la adecuada para buena parte del derecho continental,189 y que sigue el esquema francs como nuestro pas, 190 es aquella que reconoce en l a una convencin generadora de obligaciones, o un acuerdo de voluntades por medio del cual los interesados se obligan.191 En tal sentido, el contrato tiene bilateralidad de gnesis, en tanto supone dicho acuerdo entre las partes para que surja a la vida del derecho.192 En el esquema tradicional de estudio del contrato que adoptan los especialistas, se suele analizar las diversas clasificaciones del mismo, partiendo por aquella que permite calificarlo atendido el nmero de partes que resultan obligadas, as el contrato ser unilateral o bilateral; en el segundo

187

Sobre esta disposicin, el clsico texto sobre contrato de mandato del profesor Stitchkin, aunque en l no se analiza en particular el sentido y alcance de las expresiones el objeto del mandato. STITCHKIN, David, El mandato civil, Quinta Ed. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2008. p. 275 s. 188 DEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Introduccin a la teora del contrato, op. cit., p. 143. 189 DEZ PICAZO, Luis, ROCA, Encarna, MORALES, Antonio, Los principios del derecho europeo de contratos, op.cit., p.127 s. Se seala que para los sistemas continentales, tanto latinos como germnicos, el contrato se concibe como un vinculum iuris que genera deberes, a diferencia del derecho ingls, que pone el acento en la idea de mutuas promesas. 190 CORRAL, Hernn, Contratos y daos por incumplimiento, op. cit., p. 10. Ello, pues como pone de manifiesto el mismo Corral, hay otra serie de sistemas continentales, que acogen el sistema de Savigny, cuyo alcance del contrato es ms amplio, pues considera que es el acuerdo de muchas personas sobre una manifestacin comn de voluntad destinada a regir sus relaciones jurdicas. SAVIGNY, Federico, Sistema de derecho romano actual. Madrid, Centro de Editorial de Gngora, 1878. p. 33. 191 DEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Introduccin a la teora del contrato, op. cit., p. 143. 192 As, se ha sealado que los contratos son actos o negocios bilaterales, pues su nacimiento se compone de las recprocas declaraciones de las partes. ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 163.

55

caso, la bilateralidad ser funcional, ya que nacern obligaciones para ambas partes contratantes. Como hemos aclarado al inicio de esta investigacin, nuestra atencin estar centrada en el contrato bilateral, que es el que mayoritariamente se utiliza en el trfico jurdico.193 Entonces, en lo que toca al contrato bilateral, la tendencia en la doctrina nacional es, en primer trmino, analizarlo a propsito de la teora general,194 y luego, al estudiar los contratos en particular, especialmente los tpicos; en este ltimo caso, se identifican la o las obligaciones que asumen cada uno de los contratantes. Sin embargo, esta modalidad de anlisis del contrato bilateral implica una mirada que se aleja de su funcionamiento prctico en la vida jurdica, entre otras razones, porque se pasa por alto la ntima vinculacin que usualmente se produce entre todas las obligaciones que nacen del acuerdo,195 obviando una mirada sistmica y, por ende, realista del contrato bilateral. A mayor abundamiento, supone observar al contrato poniendo el nfasis en el momento de su nacimiento; tal esquema ha generado, entre otras consecuencias, que se considere al contrato sinalagmtico imperfecto como un contrato unilateral,196 pues las obligaciones que surgen para la parte que primitivamente no tenan la calidad de deudora, nacen con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, de manera tal que no seran contractuales, sino legales197.

193

COLIN, Ambrosio, CAPITANT, Henri, Curso elemental de derecho civil. Teora general de las obligaciones, T. III, Madrid, Reus S.A., 1987, p. 725. 194 En la doctrina chilena, LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Primera Ed., op. cit., p. 80, y ALESSANDRI, Arturo, De los contratos. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2010. p. 18. 195 Salvo cuando se reconoce que las obligaciones de una parte estn interrelacionadas con las de la otra, para efectos de justificar lo que se ha venido en denominar efectos particulares de los contratos bilaterales As, LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general, Primera Ed., op. cit., p. 411 s. 196 PLANIOL, Marcel, RIPERT, Georges, Tratado prctico de derecho civil francs, op. cit., p. 46 s. 197 LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Primera Ed., op. cit., p. 81. En ese orden, incluso se ha preferido denominar a estos contratos no rigurosamente unilaterales, utilizndose esta nomenclatura por sobre la de sinalagmtico imperfecto, precisamente porque seran unilaterales. ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 163 s. Se justifica la calificacin de estos contratos como unilaterales, a pesar de que durante la ejecucin del mismo nazcan obligaciones para la parte que en su inicio no estaba obligada, porque como las obligaciones que surgen para las dos partes surgen en forma sucesiva, y no coetnea, no sirven entre de s de contrapartida, de contrapeso. JOSSERAND, Louis, Teora general de las obligaciones. Santiago, Editorial Parlamento Ltda., 2008, p. 26. Von Thur, por ejemplo, subdivide los contratos bilaterales entre contratos esencialmente bilaterales, sinalagmticos o recprocos, que tienen por funcin el intercambio de dos prestaciones, como el arrendamiento o la compraventa; y contratos que aunque engendran obligaciones para ambas partes, no persiguen un intercambio de prestaciones, y menciona, entre estos, al reembolso de los gastos hechos por el comodante o depositante. Precisa que muchas de las normas que la ley

56

Esta rgida estructura contractual, supone que se encuentra perfectamente determinada la calidad de deudora y/o acreedora de cada parte desde el inicio de la relacin jurdica, sin tomarse en consideracin lo que ocurra durante la vigencia del contrato. Pero resulta que la contratacin contempornea no siempre obedece de manera tan prstina a este esquema, pues en el contrato se difuminan las calidades de deudor y acreedor que ostentara cada parte, desvanecimiento que se produce, fundamentalmente, debido al contenido del mismo. Reconociendo que el alcance de las expresiones contenido del contrato constituye,198 sin duda, uno de los temas ms debatidos en doctrina, para efectos de nuestro estudio seguiremos la lnea de pensamiento del profesor Dez Picazo. Segn l, habra que distinguir el contenido del contrato de aquella diferenciacin arbitraria que se refiere a los denominados elementos del contrato; tambin de sus requisitos o presupuestos; y, asimismo, de los efectos del contrato, pues estos ltimos constituyen sus consecuencias, siendo una cuestin posterior ya que es lo que el contrato produce.199 Por el contrario, el contenido es la composicin misma del contrato, su sustancia ms ntima y entraable.200 Por ello, es que el verdadero contenido contractual est constituido por las reglas de conducta. Los contratantes ms que declarar una voluntad se comprometen. Los poderes y deberes son los efectos del contrato, el contenido del contrato es la formulacin, la regla que establece o estatuye estos deberes y estos poderes.201 As, es posible identificar al contenido del contrato con la reglamentacin contractual, esto es, con las reglas de

da para los contratos bilaterales, slo son aplicables a los sinalagmticos. VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones. Granada, Editorial Comares S.L., 2007. p. 85 s. 198 Terminologa muy utilizada, como se corrobora de lo que establece el art. 2 en el Cdigo Europeo de contratos de la Academia de Pava, que dispone: Autonoma contractual. 1. Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, dentro de los lmites de impuestos por las reglas imperativas, las buenas costumbres y el orden pblico, tal y como vienen definidos en el presente Cdigo, en el Derecho comunitario o en las leyes nacionales de los Estados miembros de la Unin europea, siempre que no persigan nicamente el fin de perjudicar a otros. ROGEL, Carlos (coordinador), Cdigo europeo de contratos. Libro I: De los contratos. Libro II, Ttulo I: De la compraventa (Traduccin Jos Luis de los Mozos y Carlos Rogel), op.cit., p. 33 s. 199 DEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Introduccin a la teora del contrato, op. cit., p. 447 s. 200 Ibdem, p. 448. Agrega que la doctrina tiende a pensar que el contenido son las obligaciones contractuales, pero la denominacin de obligaciones contractuales es equvoca, pues se entiende por ello al menos tres cosas: deberes contractuales; la correlacin entre los deberes contractuales y el poder contractual de la otra; y la totalidad de la relacin jurdica, con todos los deberes y poderes del contrato. p. 449 s. 201 Ibdem, p. 450.

57

conducta y cualesquiera otras determinaciones jurdicamente relevantes contenidas en las clusulas contractuales.202 El contenido contractual que hoy se impone, supone reconocer que aunque la determinacin de las calidades de deudora y/o acreedora de cada parte del contrato, se lleva a cabo considerando a las obligaciones principales o primordiales de la convencin, en el caso particular del contrato bilateral se genera tal entrecruzamiento de las diversas prestaciones,203 que una determinacin a priori no es sencilla y en algunos casos, como decamos, tiende incluso a desvirtuarse, lo que se produce porque en el seno del contrato no slo se sitan esas obligaciones primordiales de cada contratante, sino que adems existen otras que tienen un carcter funcional, en tanto permiten que las primeras se obtengan. Ciertamente que esta diferenciacin de los roles que cumplen las diversas prestaciones al interior del contrato, o entre los distintos deberes a que se encuentra sometido el deudor, no es nueva, como se evidencia de los postulados de la doctrina. En efecto, ya sea a propsito del estudio del alcance de la relacin obligatoria, de los efectos de la buena fe, u otros tpicos, los autores han intentado, en primer trmino, resolver el problema de la extensin de los deberes del deudor y, luego, de llevar a cabo una sistematizacin de stos, aunque, en general, este tipo de sistematizaciones no han tenido mayor acogida en la doctrina nacional ms clsica, salvo algunas excepciones.204 En la doctrina extranjera, por el contrario, es reiterada la alusin a esta estructura contractual, y as se ha distinguido de acuerdo al criterio de la exigibilidad en juicio, entre: obligaciones integrativas instrumentales, y obligaciones integrativas primarias que tienen una finalidad auxiliar, pero con existencia propia, y, por ende, que son exigibles por s mismas.205 Las primeras se caracterizaran porque estn estrechamente vinculadas a la prestacin debida y, como tales, no pueden separarse de ella bajo ningn respecto, como

202

MARTNEZ DE AGUIRRE, Carlos, Derecho privado europeo, coordinador Sergio Cmara Lapuente, op. cit., p. 439. 203 En el contrato bilateral, como consecuencia de la reciprocidad, cada uno de los contratantes es, al mismo tiempo, acreedor y deudor. Hay, por lo tanto, un entrecruzamiento de prestaciones. HEDEMANN, J.W, Derecho de obligaciones. Madrid, Editorial revista de derecho privado, 1958. p. 49. 204 Entre dichas excepciones, citando a Betti, DUCCI, Carlos, La culpa del acreedor en la responsabilidad contractual. En Doctrinas esenciales de derecho civil. Obligaciones. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2009, p. 495 s. 205 BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones. Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1969. p. 106 ss.

58

la obligacin de custodia que tiene el deudor de obligacin de entrega de una cosa debida.206 Las segundas, seran las que son obligaciones primarias con el carcter de auxiliar por s, y que, por consiguiente, son exigibles por s mismas, como el caso de la obligacin de denuncia de defectos en los materiales suministrados en el contrato de arrendamiento de obras.207 Hay autores que hablan de deberes agregados, como la variable del deber de informacin que, como dice Hedemann, acompaa a muchas relaciones de crdito y que viene exigida por la buena fe; como la rendicin de cuentas, que sera un caso especial de deber de informacin, tal es as en el contrato de mandato; abono y gastos, que sera un fenmeno concomitante con la liquidacin de la relacin obligatoria.208 Entre los casos que se reconocen como manifestacin de estos deberes particulares de conducta, se ha identificado a aquel segn el cual el acreedor est obligado, al menos en tanto el deudor tenga en ello un inters digno de proteccin, a no impedir la prestacin del mismo, y a hacerla posible en tanto esta dependa de l,209coherente con el planteamiento de esta investigacin. La doctrina espaola es especialmente prolfica en esta clase de anlisis, especialmente cuando se estudia el contenido de la relacin obligatoria, a la que se adicionan no solo deberes sino tambin cargas, as en la situacin jurdica del deudor es posible identificar tanto al deber o deberes primarios, como a deberes accesorios. 210

206 207

BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones, op. cit., p. 107 s. Ibdem, p. 108. Con todo, hay que advertir que Betti no le confiere mayor relevancia a este tipo de distinciones, que califica de extrnsecas. p. 105 s. 208 HEDEMANN, J.W, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 51.ss. En lnea similar, Von Thur comenta que la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado el principio de la buena fe en varias direcciones, y a va ejemplar menciona la creacin de particulares deberes de conducta que se despliegan tanto en la preparacin de la prestacin propiamente dicha, a la forma de su ejecucin, a la cooperacin eventualmente necesaria de ambas partes y a la consideracin que segn la equidad puede cada parte esperar de la otra en semejante relacin. VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 154. 209 VON THUR, Andreas, Ibdem, p. 155. A su turno, en lo que respecta a la posicin de la parte deudora, ella efectivamente aparece primeramente como un deber de realizar una prestacin a otra persona, que sera el deber central y primario del deudor, sobre esto no cabe duda de ningn gnero, es el deber de realizar la prestacin, es decir, el deber de desplegar aquella conducta o aquel comportamiento en que la prestacin consiste. 210 DEZ-PICAZO, Luis, El contenido de la relacin obligatoria, op.cit., p.353 y 258. En lo que respecta a la posicin de la parte deudora, Dez-Picazo agrega que efectivamente aparece primeramente como un deber de realizar una prestacin a otra persona, que sera el deber central y primario del deudor, sobre esto no cabe duda de ningn gnero, es el deber de realizar la prestacin, es decir, el deber de desplegar aquella conducta o aquel comportamiento en que la prestacin consiste. Pero adems, hay una serie de deberes accesorios o secundarios encaminados a proporcionar al acreedor un bien econmicamente valioso para que se vea satisfecho su inters, que pueden ser de la ms variada naturaleza, a veces son de origen legal; otros de carcter convencional; pueden emanar de los usos de los negocios; o bien, derivados de la buena fe. Adiciona que algunos de ellos

59

Entonces, un criterio ordenador y orientador sobre el contenido del contrato, que tiene directa incidencia sobre la determinacin de los deberes de conducta de las partes, es postular que la estructura contractual supone, en primer trmino, aceptar que atendida la complejidad de muchos contratos se ha desvanecido la marcada diferenciacin de las categoras de acreedor y deudor contractual, siendo incluso preferible hablar de partes contractuales - como hacen los PECL-; y, en seguida, que en lo que refiere al contenido del contrato, este est constituido por las prestaciones principales a que las partes se comprometen y de otros deberes de carcter funcional, en tanto permiten que las prestaciones principales se obtengan. Las prestaciones principales o primordiales del contrato son aquellas que efectivamente los contratantes persiguen obtener, razn por la cual han concluido la relacin contractual,211 y los deberes secundarios de conducta son de naturaleza funcional, pues tienen por objeto que las principales prestaciones se cumplan, a fin de que se obtenga el fin ltimo perseguido por el contrato. La diferenciacin entre obligaciones primordiales y deberes secundarios queda, incluso, avalada por una cuestin terminolgica, como se visualiza en los Principios de UNIDROIT, en que en relacin al contenido de los contratos, los autores los han traducido como deberes ms que obligaciones.212 En el derecho alemn, esta dicotoma es indiscutible, especialmente desde la modificacin introducida el ao 2001 al 241. II del BGB,213 en tanto dispone que la relacin obligatoria no slo contiene el deber de cumplimiento de las prestaciones, sino que obliga

pueden formar parte de la misma prestacin primaria, si no alcanzan a adquirir entidad suficiente; y otros adquieren independencia de la prestacin principal, erigindose como una nueva prestacin de naturaleza accesoria que, de infringirse, dar lugar a una situacin de cumplimiento imperfecto. p. 361-362. Similar a este anlisis, GARCA, Manuel, Lecciones de derecho civil II. Teora general de las obligaciones y contratos. Madrid, Mc Graw Hills, 1995. p. 439 ss.; ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil II. Derecho de obligaciones. Madrid, Edisofer S.L., 2004. p. 33; MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, op. cit., p.88. Este ltimo refiere a la existencia de diversos tipos de deberes que integran la relacin obligatoria, distinguiendo entre deberes de prestacin y deberes de proteccin o de cuidado; los primeros son los que tienen por finalidad la satisfaccin del inters en la realizacin o cumplimiento del contrato. 211 Ello, sin perjuicio de lo que comentaremos a propsito de la amplitud con que ha de analizarse la conducta de las partes, a efectos de evaluar el cumplimiento o incumplimiento del contrato.
212

COMENTARIOS a los Principios de Unidroit para los contratos del comercio internacional . David Morn Bovio (Coordinador). Navarra, Thomson Aranzadi, 2 edicin, 2003. p. 255 s.

241 Deberes de la relacin obligatoria. (1) En virtud de la relacin obligatoria el acreedor est legitimado para reclamar una prestacin del deudor. La prestacin puede consistir tambin en una omisin. (2) La relacin obligatoria, de acuerdo con su contenido, puede obligar a cada parte a respetar los derechos, bienes jurdicos e intereses de la otra parte,
213

60

a cada parte a respetar los derechos e intereses legtimos de la contraparte, al amparo de este principio general se encuentra una gran variedad de deberes accesorios, entre los cuales se menciona los de seguridad e informacin.214 En esta categora de deberes funcionales o secundarios de conducta quedan comprendidos, por ejemplo, el deber de conservacin que tiene el deudor de una obligacin de entrega, 215ya sea que se trate de una obligacin de dar o de una obligacin de simple entrega, como ocurre en una obligacin de restitucin-; y, desde luego, el deber de colaboracin del acreedor. El caso del deber de conservacin ilustra claramente esta estructura del contrato, pues permite que el deudor de la obligacin de entrega de una cosa pueda cumplir con ella. En efecto, si la parte deudora no cumple con el deber de conservacin, no ser posible que ejecute ntegra y oportunamente la obligacin de entrega, que constituye su prestacin primordial dentro del contrato atendido su naturaleza -ya sea que se trate de un ttulo translaticio de dominio, como la compraventa, o de mera tenencia, como el contrato de arrendamiento-. En Chile ello es posible visualizarlo en lo que establecen los artculos 1548 y 1549 del cdigo civil, ya que ambas disposiciones refieren al deber secundario de conservacin de la cosa debida que tiene el deudor de una obligacin de dar, que, por lo dems, se califica de obligacin de conservacin. En caso que no se ejecute debidamente la obligacin de conservacin, mal podr cumplir con la obligacin de dar que surge con ocasin del contrato, y que es lo que verdaderamente persigue la contraparte. Este deber de conservacin queda corroborado a travs de otras disposiciones referidas a ttulos de mera tenencia, normas que permiten sustentar su existencia autnoma y su aplicacin general toda obligacin de entrega, as se denota de lo establecido en los artculos 1939

214

ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de obligaciones. Un anlisis desde la Historia y el Derecho comparado, op. cit., p. 59. 215 Cabe hacer presente, que para estos efectos utilizamos la nomenclatura obligacin de entregar de conformidad al derecho chileno, en los trminos que utiliza el profesor Peailillo, es decir, ya sea como asimilable a obligacin de dar, cuando es consecuencia o queda comprendida en una obligacin de tal naturaleza; o como obligacin de hacer cuando la entrega surge autnomamente, como en el caso del contrato de arrendamiento. PEAILILLO, Daniel, Las obligaciones y clasificaciones. La resolucin por incumplimiento. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2003. p. 199.

61

en materia de contrato de arrendamiento;216 2178 en el contrato de comodato;217 y 2394 en la prenda con desplazamiento.218 En ese orden, es posible asimilar la fisonoma que presenta la obligacin de conservacin, con la colaboracin del acreedor, como deberes secundarios o funcionales, puesto que ambos permiten a las partes el cumplimiento de las principales prestaciones del contrato. Sin embargo, la diferencia entre uno y otro radica en que el deber de conservacin pesa sobre la misma parte que tiene que ejecutar la obligacin primordial de entrega, por lo que se trata de un deber secundario o funcional que tiene por finalidad que la parte obligada a una prestacin principal o primordial pueda cumplir con ella; en cambio, la colaboracin del acreedor mira a la prestacin de la contraparte, es decir, posibilita que el otro contratante pueda, a su turno, ejecutar sus prestaciones principales o primordiales. Estos denominados deberes secundarios de conducta, pueden alcanzar un grado de autonoma respecto de las obligaciones primordiales, lo que estar supeditado al particular deber de que se trate. Es decir, es posible que al interior de una misma obligacin coexistan diferentes deberes, de manera que cuando las prestaciones conexas no sean objeto de una particular y distinta consideracin por las partes o por la ley se entendern como elementos de una obligacin unitaria. Si yo debo entregar, debo tambin custodiar, pero la custodia es elemento implcito en funcin de la obligacin principal y no constituye por s obligacin independiente. Lo mismo sucede con el cumplimiento del modo respecto de la obligacin principal.219 O, por el contrario, es posible que estos deberes secundarios o funcionales sean independientes o autnomos de las obligaciones principales o primordiales. La autonoma de un determinado deber secundario es relevante, pues posibilita de forma menos discutible que sean exigidos por s mismos, como ocurre con el
Dispone el artculo 1939, inciso primero: El arrendatario emplear en la conservacin de la cosa el cuidado de un buen padre de familia. As se reconoce, por lo dems en un contrato innominado de arrendamiento, sentencia de la Corte Suprema, 5 de abril de 2004, Ndescriptor MJJ 7686. 217 La norma establece, en lo pertinente: El comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservacin de la cosa, y responde hasta de la culpa levsima. 218 El acreedor es obligado a guardar y conservar la prenda como buen padre de familia, y responde de los deterioros que la prenda haya sufrido por su hecho o culpa. 219 TRABUCCHI, Alberto, Instituciones de derecho civil II. Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1967. p. 20 s. En sentido similar se ha observado que es deber del deudor no slo realizar sta estrictamente, sin ms, sino realizarla a tenor de la buena fe y adornada y precedida y seguida de aquellos comportamientos y circunstancias que, sobre la base de dicha buena fe, exige su naturaleza y el fin que persigue o precepta la ley. Es decir, sobre el deudor pesa adems del deber de ejecutar la prestacin, todo el conjunto de los que podran llamarse deberes secundarios, encaminados a, cabra decir, proporcionar una prestacin no nicamente completa ella misma, sino con su entorno completo. ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil II. Derecho de obligaciones, op. cit., 33.
216

62

deber de colaboracin del acreedor; adems, que tal autonoma permite configurar de mejor forma una hiptesis especfica de incumplimiento contractual ante su inobservancia - sin perjuicio de que generalmente su infraccin acarrear en forma consecuencial el incumplimiento de la o las prestaciones primordiales del contrato-. 220 A mayor abundamiento, la determinacin de si estos deberes alcanzan o no autonoma de la o las prestaciones principales o primordiales a que se obligan las partes, constituye una cuestin que, en nuestro caso, tiene directa incidencia en el objetivo central de esta investigacin, en orden a comprobar que es posible configurar dogmticamente al deber secundario de conducta de colaboracin del acreedor, como un deber de prestacin funcional pero independiente, por lo que su infraccin constituira una hiptesis de incumplimiento contractual, distinta de un incumplimiento de las obligaciones primordiales del contrato. Con todo, nos parece que a diferencia de otros deberes funcionales o secundarios de conducta, el caso de la colaboracin del acreedor es mucho ms claro, pues no se incardina en la obligacin principal de la parte, segn decamos, sino que se configura en funcin del cumplimiento de una obligacin que ha de llevar a cabo el co-contratante. Es decir, no se trata de una colaboracin para que la parte que ha de prestarla pueda, a su turno, cumplir, sino que la colaboracin ha de llevarse a cabo para que la contraria pueda cumplir.

220

En nuestro derecho, la autonoma del deber de conservacin a que aludamos podra ser dudosa, particularmente atendido el tenor literal del art. 1548 del cdigo civil, pues la norma establece que la obligacin de dar contiene la de entregar la cosa y si es un cuerpo cierto, contiene adems la de conservarlo. Sin embargo, si se pretende hacer un anlisis en general del deber de conservacin, es necesario tomar en consideracin tambin otras disposiciones de nuestro cdigo que no refieren a la obligacin de dar, sino en que se trata de una simple entrega, en las que se reconoce el deber de conservacin, y de las cuales se puede inferir que el deber de conservacin se erige como un deber independiente, pero funcional de las prestaciones primordiales. As, en el contrato de arrendamiento ello es tan claro, que el arrendador puede poner trmino al contrato por inobservancia de dicho deber, como seala el artculo 1939, inciso segundo del cdigo civil. Aunque por razones distintas, sustenta tambin su autonoma el profesor Jorge Baraona, BARAONA, Jorge, Responsabilidad contractual y factores de imputacin de daos: apuntes para una relectura en clave objetiva. Revista chilena de derecho, Santiago, vol. 24, n1, 1997. p. 168.

63

CAPTULO II Delimitacin de la colaboracin del acreedor.

1. Introduccin al captulo II.

En el captulo anterior, llegamos a la conclusin de que es posible adoptar en el derecho chileno la concepcin de contrato que se infiere del nuevo derecho de la contratacin, y que se erige como marco terico de nuestra investigacin. Acorde a tal concepcin, en este acpite mostraremos la forma que ha adoptado el tratamiento de la colaboracin del acreedor en la doctrina nacional, y en el derecho y la doctrina extranjera, pasando por el derecho uniforme, constatando que la doctrina nacional ha sido muy precaria en su reconociemiento y anlisis. A rengln seguido, explicaremos el mbito al que circunscribiremos nuestro estudio, el que se situar en aquellas situaciones que se presenten en la fase de ejecucin del contrato. En seguida, argumentaremos sobre la opcin de limitar nuestro estudio preferentemente a los contratos bilaterales, en tanto son stos los que constituyen el medio general de intercambio contractual en el trfico jurdico. Teniendo ese mbito definido, a continuacin identificaremos las concretas manifestaciones de la colaboracin del acreedor, con nfasis en los problemas que ella genera. En este captulo intentaremos una sistematizacin de tales manifestaciones, con la sola finalidad de ilustrar en qu puede consistir la colaboracin del acreedor y as facilitar su mejor comprensin, pues en el acpite siguiente profundizaremos estos casos para efectos de estudiar las consecuencias que de dicha colaboracin del acreedor, se siguen entre las partes contratantes, en especial, si ella se infringe. Haremos tambin referencia a las distintas posturas que la doctrina extranjera ha planteado sobre la naturaleza jurdica de la colaboracin del acreedor, para probar en la parte final que, a juicio nuestro, dicha colaboracin es un deber de prestacin al interior del

64

contrato, de aquellos que se califican como deberes secundarios o funcionales de conducta, pues permite al deudor cumplir con sus prestaciones primordiales o principales. Una advertencia previa, tal como dejamos asentado en el captulo anterior, el fenmeno prestacional en el contrato bilateral, en la estructura que hemos adoptado para efectos de esta tesis, supone reconocer que habida consideracin de la existencia de tanto de obligaciones principales o primordiales, como de deberes secundarios de conducta, las calidades de deudor y acreedor contractual se difuminan. Por tanto, utilizaremos las denominaciones de acreedor y deudor, teniendo presente que se trata de posiciones contractuales relativas, que se determinan en atencin a la particular obligacin que se examine.

2. La colaboracin del acreedor en la dogmtica jurdica.

2.1 La colaboracin del acreedor en el derecho chileno.

A diferencia del derecho extranjero, la literatura chilena no se ha preocupado mayormente de la colaboracin del acreedor. Desde la entrada en vigencia del cdigo civil, se advierte que los autores nacionales han abordado la temtica de la colaboracin de las partes principalmente desde dos perspectivas: o a propsito de la mora del acreedor, que se suele ubicar luego de la mora del deudor- y ambas con ocasin del estudio de la accin de indemnizacin de perjuicios por incumplimiento contractual-; en este caso, se citan como

65

normas fundamentales los artculos 1548,221 1680222 y 1827 del cdigo civil; 223 224 tambin se la ha tratado como una consecuencia que emana de la buena fe contractual; o bien se la menciona en forma tangencial a propsito de otros tpicos. En estos esquemas se echa de menos un anlisis terico y prctico de mayor profundidad, pues las ms de las veces slo hay meras menciones a la colaboracin del acreedor. Para corroborar estas afirmaciones, demos un breve vistazo a algunas de las opiniones vertidas, teniendo presente que con ello intentamos demostrar, adems, que esta investigacin se justifica, debido a las falencias de la doctrina chilena en este aspecto.

i. Un primer grupo de opiniones, decamos, son aquellas que tienden a situar la colaboracin del acreedor a propsito de la mora del acreedor y que, en general, le dan un tratamiento extremadamente restrictivo, como aquella que refiere a una de sus ms tpicas manifestaciones, cual es el caso en que el acreedor no recibe el pago ofrecido por el deudor, como ocurre si el acreedor no concurre al lugar acordado en que el pago se llevara a cabo;225 o en el contrato de promesa, cuyo pago est constituido por la celebracin del contrato definitivo, para lo cual se necesita la cooperacin de ambos contratantes. Algn autor lo ilustra refirindose a una promesa bilateral, para luego concluir que en esta situacin lo que finalmente sucede es que ambas partes son deudoras y acreedoras a la

El art. 1548 establece La obligacin de dar contiene la de entregar la cosa; y si sta es una especie o cuerpo cierto, contiene adems la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. 222 El art. 1680, dispone La destruccin de la cosa en poder del deudor, despus que ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de ste en recibirla, no hace responsable al deudor sino de culpa grave o dolo. 223 Art. 1827, ubicada en el contrato de compraventa establece: Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonar al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedar descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa, y slo ser ya responsable de dolo o culpa grave. 224 Sin perjuicio de las normas indicadas, tambin debe agregarse lo dispuesto en el artculo 1996 inciso segundo, ubicado en el contrato de confeccin de obra material, y que en lnea con lo establecido en el artculo 1827, dispone que si es el artfice el que proporciona la materia para la confeccin de la obra material, el contrato es de compraventa, de manera tal que el peligro de la cosa no pertenece al que encarg la obra sino desde su aprobacin, salvo que se constituya en mora de declarar si la aprueba o no. 225 ABELIUK, Ren, Las obligaciones. Santiago, Editorial Jurdica de Chiel, 2003. p. 153.
221

66

vez, por lo que aquella parte que no concurre a la celebracin, se constituye en mora, pero en tanto deudora de la promesa. 226 227 Igual lnea, aunque en forma un poco ms minuciosa, se advierte en el anlisis de Rodrguez Grez, que sita a la colaboracin del acreedor en las que denomina causales de eliminacin del factor de imputacin,228 entre las que menciona a la fuerza mayor, el hecho del tercero y el hecho y la culpa del acreedor.229 Liga la culpa del acreedor con la mora del acreedor, tornndolas prcticamente sinnimas, destacando que ella se configura cuando el acreedor pone obstculos al deudor para que cumpla, por lo que se debera admitir que hay un deber de no enervar u obstruir la ejecucin de la conducta debida por el deudor.230 De manera tal que si el acreedor ha creado algn obstculo que dificulte al deudor en el cumplimiento, se configura mora del acreedor, para lo que necesariamente debera obrar con culpa. Como se ve, nuevamente el anlisis es estrecho, pues ni siquiera explicita la necesidad de cooperacin o colaboracin del acreedor, circunscribindola slo a no poner obstculos en el cumplimiento del deudor. No obstante, el autor da ejemplos de los que se puede inferir que le conferira un alcance ms amplio al rol del acreedor en el cumplimiento, aunque sin explicitarlo; as, seala que para cumplir una obligacin es necesaria, generalmente, una serie de gestiones de muy diverso carcter (administrativo, bancario, transporte, desplazamiento, actos, material, etc.), muchas de las cuales puede facilitar o entorpecer el acreedor (a quien no se encontr oportunamente, o no proporcion la correcta ubicacin de su domicilio, o no suscribi los documentos y guas necesarios, etc.).231 En lnea similar, Fernando Fueyo se refiere explcitamente a la cooperacin del acreedor, tambin situndola en la mora del acreedor, la que define como:el retraso del

226

El caso sera ms interesante si se refiriera a una promesa unilateral, pues ah efectivamente para que el deudor de la misma pudiere cumplir, se requerira de la cooperacin del acreedor, en tanto tendra que prestar su consentimiento para la celebracin del contrato prometido. No obstante lo cual, igualmente se situara en aquellas situaciones en que el deudor ofrece el pago y el acreedor no lo acepta, pago que tendra que haberse materializado en la celebracin del contrato definitivo. 227 Anlisis similar se encuentra en la obra de Ren Ramos, quien tambin alude a la no concurrencia del acreedor a recibir el pago a propsito de la mora accipiendi, pero sin mencionar otros casos fuera de aquel, ni tampoco utiliza expresiones tales como colaboracin o cooperacin del acreedor. RAMOS, Ren, De las obligaciones. Santiago, Lexis Nexis, 2004. p. 287. 228 Para efectos de esta tesis, preferimos utilizar la nomenclatura de causales de exoneracin de responsabilidad, como veremos en el prximo captulo. 229 RODRGUEZ, Pablo, Responsabilidad contractual. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2003. p. 199. 230 RODRGUEZ, Pablo, Responsabilidad contractual, op. cit., p. 203. 231 Ibdem, p. 206.

67

cumplimiento motivado por la falta de cooperacin indispensable del acreedor, o bien su negativa a la aceptacin de la prestacin que le ofrece el deudor.232 Como se ve, de la definicin se colige que para el autor una cosa es que el acreedor deba aceptar la prestacin ofrecida, y otra diversa es la necesidad de que ste coopere, planteamiento distinto al que se sostiene en este trabajo, en lo que respecta a la nomenclatura utilizada, pues en nuestra opinin la colaboracin del acreedor tambin abarca la aceptacin de la prestacin ofrecida por el deudor, aunque reconocemos que los casos ms interesantes de anlisis son aquellos que se manifiestan de manera ms compleja que la sola admisin del pago, como veremos en este mismo captulo. Ms adelante, Fueyo corrobora este distingo, pues al referir al primer caso en que el acreedor puede caer en mora, debido a la ausencia de la cooperacin indispensable, seala que en muchas oportunidades el acreedor no es un elemento pasivo que slo se limita a recibir el pago pues debe llevar a cabo actos materiales para posibilitar el cumplimiento, como abrir sus bodega aun a horas no laborales o en das feriados, proporcionando una cuadrilla de hombres para descargar, disponiendo de una gra-horquilla, o herramientas o iluminacin, etc.233 Agrega que a veces los actos pueden traducirse en actos jurdicos o administrativos, todos los cuales son conducente a la misma idea de colaboracin indispensable.234 Desde otra perspectiva, Carlos Ducci parece referirse a la falta de colaboracin del acreedor, en su estudio sobre la culpa del acreedor en la responsabilidad contractual.235 Propone elaborar esta causal de exoneracin a partir de lo que se establece en el artculo 2330, ubicada en sede de ilcitos civiles, pero que es de aplicacin general, ms otras normas diseminadas en el Libro IV, como los artculos 1590, 1600, 1827, 1859, 1860, 1861, 1925, 1926, 1927, 1928, 1933, 1938, 1959, 1961, 1975, etc.236 De todas ellas, infiere Ducci que el criterio del cdigo civil es exonerar al deudor si su cumplimiento se debe total o parcialmente a causa extraa, lo que incluye la culpa del acreedor, pues en la

232

FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2004. p. 453. 233 Ibdem, p. 454. 234 Ibdem, p. 454. 235 DUCCI, Carlos, La culpa del acreedor en la responsabilidad contractual, op. cit., p. 485 ss. 236 Veamos un par de las normas citadas por Ducci. Por ejemplo, el artculo 1928 sobre contrato de arrendamiento establece que se autoriza al arrendatario para que se le abonen los perjuicios que le ocasionen las reparaciones de la cosa arrendada y que tenan una causa anterior al contrato, esto es, que eran culpa del arrendador; argumentacin similar, en lo que dispone el artculo 2188 en el comodato, que precepta que si el verdadero dueo de la cosa la reclama antes de terminar el contrato, el comodatario slo tiene accin de indemnizacin de perjuicios en contra del comodante si saba que la cosa era ajena, es decir, se configurara culpa del acreedor.

68

responsabilidad contractual debe tomarse en cuenta la culpa de ambas partes, lo que sera aplicacin de la ejecucin de buena fe que se impone a los contratantes de acuerdo al artculo 1546. Esta postura, sin embargo se aparta bastante de nuestra exposicin, no slo por contener, igual que en los casos anteriores, una concepcin reduccionista sobre el comportamiento que debe desplegar el acreedor durante el contrato, sino, adems, porque exige la configuracin de culpa en ste para que se generen consecuencias jurdicas para el deudor; y luego, porque en nuestra opinin esas consecuencias no slo dicen relacin con la configuracin de una causal de exoneracin total o parcial de responsabilidad del deudor. Hay que hacer presente, por lo dems, que en los autores que hemos citado an se percibe este esquema que supone que en una relacin contractual, las calidades de deudor y acreedor son fcilmente identificables, pues slo se miran las prestaciones primordiales, haciendo caso omiso de que en sede contractual lo habitual es la existencia de deberes u obligaciones secundarios de conducta.

ii. En algunos estudios nacionales ms recientes, tambin se ha aludido a la colaboracin del acreedor a propsito de una multiplicidad de materias, la mayora de las cuales estn referidas a la necesidad de modernizar nuestro derecho de las obligaciones y de los contratos. As, por ejemplo, sobre incumplimiento contractual y remedios contractuales en el mbito de la CISG,237 y con ocasin de la carga de mitigar las prdidas.238 Desde otra perspectiva, pero tambin considerndola una carga, se ha tratado a la colaboracin del acreedor en algn estudio sobre las cargas que pesan sobre el acreedor en el marco del contrato de seguro de responsabilidad civil. En l se cita como ejemplo el caso de las obligaciones de dar, para cuyo cumplimiento es necesario que el acreedor reciba la cosa; se agrega que, en ese sentido, se tratara de una carga pues su cumplimiento slo interesa al acreedor, pues no se concuerda con el hecho de que el

237

VIDAL, lvaro, El incumplimiento contractual y los remedios de que dispone el acreedor en la compraventa internacional, op. cit., p. 454 s. La Convencin, seala Vidal, contempla cargas para el acreedor, tales como la de comunicacin y de conducta material que debe ejecutar, lo que constituye una manifestacin de que en el marco de la CISG, ambas partes deben someter su conducta a las exigencias del estndar de lo razonable; agrega que el acreedor debe contribuir con su conducta a que los efectos del incumplimiento sean lo menos gravosos para el deudor incumplidor 238 VIDAL, lvaro, La carga de mitigar las prdidas del acreedor y su incidencia en el sistema de remedios por incumplimiento. En Estudios de derecho civil III. Jornadas nacionales de derecho civil, Valparaso, op. cit., p. 436 s.

69

cumplimiento pueda interesar tambin al deudor, de manera que si no puede cumplir por causa ajena, quedara liberado de la misma.239

iii. Finalmente, hay un par de anlisis ms especficos sobre la colaboracin del acreedor recientemente publicados; en uno de ellos, ms que estudiarlo desde la perspectiva del derecho nacional que slo toca tangencialmente, se exponen las diversas teoras que sobre la naturaleza jurdica ha elaborado la doctrina extranjera, para concluir que de acuerdo a las circunstancias la cooperacin del acreedor a veces es carga, y a veces deber, posicin que expondremos ms adelante. Este estudio aade interesantes referencias a los posibles orgenes de la figura en el derecho romano.240 El segundo trabajo, se trata de una reflexin inicial referida a la colaboracin del acreedor con nfasis en la constitucin en mora del acreedor, y an cuando acepta que en algunos casos la inobservancia de la misma puede dar lugar a responsabilidad contractual por parte del acreedor cercano a nuestra opinin-, slo sustenta sus conclusiones en la buena fe, sin agregar una argumentacin ms robusta,241 como tampoco identifica con claridad los grupos de casos en que dicha colaboracin es necesaria.

239

LAGOS, Osvaldo, Las cargas del acreedor en el seguro de responsabilidad civil. Madrid, Editorial MAPFRE S.A., 2006. p. 34. 240 SAN MARTN, Lilian, Sobre la naturaleza jurdica de la cooperacin del acreedor al cumplimiento de la obligacin: la posicin dinmica del acreedor en la relacin obligatoria, como sujeto no slo de derechos sino tambin de cargas y deberes. Revista de derecho Universidad de Concepcin, Concepcin, ns 225-226, ao LXXVII, enero-junio, julio-diciembre 2009, pp. 135-196. El mismo trabajo se encuentra publicado en Revista de derecho privado, Universidad de Externado, Bogot, n21, 2011. La tesis que defiende la autora respecto de la naturaleza jurdica de la colaboracin del acreedor ser expuesta algunas lneas ms adelante, a propsito de la naturaleza que le ha asignado a la misma. 241 AEDO, Cristin, Cargas o deberes en la posicin contractual del acreedor, con especial referencia a su mora de recibir. En Coleccin Estudios de derecho civil en homenaje a la profesora Ins Pardo de Carvallo. Valparaso, Ediciones Universitarias de Valparaso, 2008. pp. 281- 303.

70

2.2 La colaboracin del acreedor en la dogmtica extranjera.

2.2.1 El derecho positivo.

En los cdigos decimonnicos no hay mayor referencia a la colaboracin del acreedor, a diferencia de los cdigos ms recientes. En el marco de la legislacin europea, la colaboracin del acreedor no est directamente establecida en el cdigo suizo de derecho de las obligaciones, sin perjuicio de la referencia a la necesidad de que el acreedor realice actos preparatorios necesarios para que el deudor pague, segn dispone el artculo 91.242 S se aprecia la importancia de la colaboracin del acreedor en el cdigo civil italiano de 1942, la que se encuentra tratada a propsito de la mora del acreedor en el artculo 1206, en tanto que en la norma siguiente se regulan los efectos de la mora.243 El cdigo civil portugus de 1966, sigue esta misma tendencia de positivar a la colaboracin dentro de la regulacin de la mora creditoris. 244 En lo que respecta al BGB, no hay norma expresa referida a la colaboracin del acreedor; de hecho, con la reforma al derecho de obligaciones de 2001 las normas sobre

Artculo 91. Mora del acreedor. el acreedor est en mora cuando sin una buena razn se niega aceptar la entrega que se le ofrece regularmente, o en realizar los actos preparatorios sin los cuales el deudor no puede cumplir con sus obligaciones.
242 243

Artculo 1206. Il creditore in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto necessario affinch il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. 160). Artculo 1207. Quando il creditore in mora, a suo carico l'impossibilit della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono pi dovuti gli interessi n i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se accettata dal creditore. Artculo 813, O credor incorre em mora quando, sem motivo justificado, no aceita a prestao que lhe oferecida nos termos legais ou no pratica os actos necessrios ao cumprimento da obrigao. Artculo 816. O credor em mora indemnizar o devedor das maiores despesas que este seja obrigado a fazer com o oferecimento infrutfero da prestao e a guarda e conservao do respectivo objecto.
244

71

mora del acreedor, fueron mnimamente alteradas,245 lo que ha llevado a afirmar que ella slo da lugar a que el deudor se libere de la obligacin.246 En ese orden, se aprecia que al regular la mora del acreedor, el BGB slo hace expresa referencia a uno de los casos en que ella se manifiesta, cual es la no aceptacin de la prestacin ofrecida por el deudor, pero no incluira a las dems situaciones en que se requiere de la cooperacin del acreedor. Sobre la negativa del acreedor a aceptar la prestacin, se ha expresado que no se la considerara una verdadera infraccin contractual de parte del acreedor, de modo que no dara derecho a resolver el contrato, como tampoco permitira reclamar daos.247 Sin embargo, como destacaremos ms adelante, hay que recordar que la reforma tambin modific el 241, incorporando un prrafo (2), que agrega a la relacin obligatoria el respeto de los derechos, bienes jurdicos e intereses de la otra parte, de manera que la nocin amplia de colaboracin del acreedor, que se manifiesta en una gran variedad de comportamientos que ste debe desplegar, se erige como un deber dentro de la relacin contractual,248 lo que queda corroborado por la tambin amplsima norma contenida en el 280, sobre resarcimiento de daos por incumplimiento de un deber.249 En el mbito latinoamericano, el cdigo civil de Bolivia de 1975 regula la colaboracin a propsito de la mora del acreedor, estableciendo adems el derecho del deudor a obtener el resarcimiento de los perjuicios derivados de ella.250

245 246

ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de obligaciones, op. cit., p. 83. Ibdem, p. 84. El 293 establece: Mora del acreedor. El acreedor incurre en mora si no acepta la prestacin que se le ofrece. Luego, en el 300 se regulan los efect os de la mora del acreedor: (1) Durante la mora del acreedor el deudor slo debe responder por dolo y negligencia grave. (2) Si se debe una cosa slo determinada mediante el gnero, el riesgo pasa al acreedor en el momento en que incurre en mora, esto es, cuando l no acepta loa cosa ofrecida. 247 ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de obligaciones, op. cit., p. 83. El 304, contempla, sin embargo, el resarcimiento de gastos adicionales, en los siguientes trminos: Con ocasin de la mora del acreedor, el deudor puede solicitar el resarcimiento de los gastos adicionales en que debe incurrir por el ofrecimiento infructuoso y la custodia y conservacin del bien debido. 248 MARKESINIS, Basil, UNBERATH, Hannes, JONHSTON, Angus, The german law of contract. A comparative traitase. Oxford, Portland, Oregon, Hart Publishing, 2006. p. 128. 249 Aunque algunos autores, al analizar la incorporacin del 241 (2), hablan de deberes de proteccin, en oposicin a los deberes de prestacin, incluyen tanto deberes de accin como de omisin, todos los cuales permiten el cumplimiento de los deberes principales, as, quedaran incorporados deberes tales como los de informacin, de denuncia, de orientacin, de asesoramiento, de advertencia, de revisin, etc. EHMANN, Horst y SUTSCHET, Holger, Modernizacin del derecho alemn de obligaciones. Bogot, Universidad Externado, 2006. p. 107. 250 Artculo 327 El acreedor se constituye en mora cuando sin que haya motivo legtimo rehsa recibir el pago que se le ha ofrecido o se abstiene de prestar la colaboracin que es necesaria para que el deudor pueda cumplir la obligacin. El artculo siguiente, regula los efectos de la mora del acreedor, en los siguientes trminos: Cuando el acreedor est en mora, se producen los ef ectos siguientes: 1) Pasan a su cargo los riesgos de la cosa debida. 2) No tiene derecho a los intereses ni

72

El cdigo civil peruano de 1984 trata en forma expresa a la colaboracin, segn se establece en el artculo 1155 referido a las obligaciones de hacer, en que se regula la imposibilidad de la prestacin por culpa del acreedor;251 aunque tambin se le aprecia respecto de las obligaciones de dar a propsito de la teora del riesgo en las obligaciones de dar especie o cuerpo cierto, en el artculo 1138, regla tercera, pues de esa norma se infiere la necesidad de que el acreedor concurra a la entrega de la cosa que le ofrece su deudor;252 a la vez, que el artculo 1338 regula la mora del acreedor.253 Hay que destacar que la norma que sigue, artculo 1339, establece la indemnizacin que debe el acreedor a su deudor, debido a los daos que ocasione a ste el retraso del acreedor. El cdigo civil de Paraguay de 1985, en cambio, no reglamenta en forma explcita a la colaboracin del acreedor, salvo lo referido a la necesidad de recibir el pago con ocasin del tratamiento de la mora del acreedor en el artculo 428. Sin perjuicio de ello, el artculo siguiente reconoce el derecho del deudor a obtener la indemnizacin derivada de los gastos de conservacin y guarda de la cosa, como asimismo, los originados por los requerimientos al acreedor.

2.2.2 La doctrina extranjera: las opciones.

Desde una perspectiva sistemtica, la doctrina extranjera, especialmente la europea, ha abordado la cooperacin o colaboracin del acreedor de dos formas: a propsito de temticas generales, como al analizar la mora del acreedor; o bien, en estudios

a los frutos que no hayan sido percibidos por el deudor. 3) Debe resarcir los daos provenientes de la mora. 4) Soporta los gastos de conservacin y custodia de la cosa debida. 251 Artculo 1155 que establece: Si la prestacin resulta imposible por culpa del acreedor, la obligacin del deudor queda resuelta, pero ste conserva el derecho a la contraprestacin, si la hubiere. Igual regla se aplica cuando el cumplimiento de la obligacin depende de una prestacin previa del acreedor y, al presentarse la imposibilidad, ste hubiera sido constituido en mora. Si el deudor obtiene algn beneficio con la resolucin de la obligacin, su valor reduce la contraprestacin a cargo del acreedor. 252 Artculo 1138 Teora del riesgo en las obligaciones de dar bien cierto. N3 Si el bien se pierde por culpa del acreedor, la obligacin del deudor queda resuelta, pero ste conserva el derecho a la contraprestacin, si la hubiere. Si el deudor obtiene algn beneficio con la resolucin de la obligacin, su valor reduce la contraprestacin a cargo del acreedor. 253 Artculo 1338 El acreedor incurre en mora cuando sin motivo legtimo se niega a aceptar la prestacin ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar la obligacin.

73

de carcter especficos. A la vez, en lo que toca a su naturaleza, se le ha asignado el carcter de carga contractual, de deber, o como una manifestacin de la buena fe.

i. Un primer grupo de doctrinas son aquellas en que la colaboracin del acreedor se estudia con ocasin de temticas de ndole general, como la mora del acreedor. La doctrina alemana es fiel exponente de esta tendencia, lo que es concordante con la regulacin de la mora creditoris contenida en el BGB254. As se advierte en Von Thur, quien a propsito del cumplimiento de la obligacin, expresa que algunas veces la prestacin requiere de la cooperacin del acreedor, lo que estar supeditado a su naturaleza, por ejemplo, si la prestacin del deudor consiste en el traspaso de un derecho, pues all se necesita de un contrato real, igual cosa ocurre con el cumplimiento de contratos de servicios y algunos de obra. En caso que el acreedor no coopere, agrega, incurre en mora creditoria,255 ya sea porque se niega a recibir la prestacin, o porque no lleva a cabo los actos preparatorios que corran a cargo suyo y sin los cuales el deudor no puede cumplir la prestacin.256 En lnea similar Medicus, que a propsito de los presupuestos de la mora del acreedor, refiere a la necesidad de colaboracin del acreedor, tanto en el cumplimiento de obligaciones de dar una cosa, como para cumplir con ciertas prestaciones de servicios, aunque no lleva a cabo la calificacin jurdica en torno a la naturaleza que se asigna a dicha colaboracin.257 Larenz, por su parte, reconoce que desde la buena fe el acreedor est obligado a no impedir la prestacin del deudor y, an, a hacerla posible,258 y ms adelante trata en forma precisa a la colaboracin del acreedor, tambin en la mora accipiendi.259 Tambin coherente con la legislacin positiva, los juristas italianos tratan con diversos grados de profundidad la cooperacin del acreedor. Betti es especialmente

254 255

Ttulo 2, entre los 293 y 304. VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 265. 256 Ibdem, p. 310 s. 257 MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales. Barcelona, Bosch, 1995. p.198 ss. 258 LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1958. p. 155. 259 LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 383. El tratamiento que le brindan Ennecerus, Kipp y Wolff, es tambin similar, pero con una precisin que conviene destacar: que aunque por regla general, observan que para la constitucin del acreedor en mora no se requiere de su culpa, toda vez que no habra un deber de aceptar, en algunos casos s que puede llegar a adquirir tal carcter, en cuyo caso el acreedor tendra que indemnizar la totalidad de los daos que se le produzcan a la otra parte por no recibir la prestacin. ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones , op. cit., p. 294 s. Anlogo, HEDEMANN, J.W, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 187 s.

74

ilustrativo, al estudiar el problema de si es posible sustentar la existencia de un derecho del deudor a ser liberado, concluyendo que ms que una posicin de sujecin del acreedor, en verdad lo que se reconoce es que sobre tal acreedor pesa una carga de aceptar la prestacin ofrecida por el deudor, y sin perjuicio de la obligacin recproca de las partes de actuar de buena fe, que permite reconocer un deber de colaborar al cumplimiento de la prestacin.260 Parecido se aprecia en Trabucchi y Barbero.261 Tratamiento similar se evidencia en mucha de la doctrina espaola, a pesar de que el cdigo civil no tiene positivada la mora creditoris,262aunque con algunos matices. As se aprecia en el anlisis de Dez Picazo y Gulln, que derechamente tratan a la colaboracin del acreedor en tanto carga de este ltimo, siguiendo los postulados de Cabanillas Snchez, distinguiendo entre la carga de facilitacin de la liberacin del deudor y la carga de colaboracin para que el deudor pueda ejecutar la prestacin, respecto de ambas situaciones consideran que no tienen el carcter de deber, sino efectivamente de cargas contractuales.263

260 261

BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones, op. cit., p. 66 y 118. Trabucchi seala que el acreedor est en mora cuando se niega a recibir el pago o bien, no realiza lo necesario para que el deudor pueda cumplir su obligacin. Sin embargo, tiene un matiz similar a Ennecerus, y es que reconoce que en algunos casos el inters del deudor al cumplimiento hace surgir un derecho contra el acreedor. Un ejemplo de las fuentes romanas, despus de la venta de un material resultante de la destruccin de un edificio, el deudor puede tener inters en que el acreedor lo retire, dejando as libre el solar para una futura utilizacin del mismo. El otro ejemplo, es el de un artista de teatro que tiene inters en que el empresario acreedor no se limite a pagarle el sueldo, sino tambin a hacerle representar el papel en la obra por la publicidad en el mundo del teatro. Agrega que tanto en uno como en otro caso, las relaciones son complejas; se encuentran conexos en ellas derechos y obligaciones y, por tanto, a los efectos del descombro de los materiales o de la representacin del papel, el acreedor de la prestacin principal es al tiempo deudor, por lo que si bien el acreedor no se encuentra obligado a recibir el cumplimiento de la prestacin es justo que el deudor no sufra los daos derivados de los obstculos puestos por la otra parte cuando dependa de sta la posibilidad de la prestacin. TRABUCCHI, Alberto, Instituciones de derecho civil II, op. cit., p. 67. BARBERO, Domenico, Sistema de derecho privado III. Obligaciones. Buenos Aires, Ediciones Jurdicas Europa- Amrica, 1967. 262 As, Lacruz Berdejo, no refiere en forma expresa a la colaboracin del acreedor, sino nicamente a la necesidad del concurso del acreedor en muchas ocasiones, a falta de l reconoce la configuracin de la mora del acreedor, con los efectos que tradicionalmente se le reconoce. LACRUZ, Jos Luis, Derecho de obligaciones. Parte general. Teora general del contrato, Madrid, Dykinson, 2007. p. 182 s. Similar tratamiento el de Albaladejo y Puig Pea, aunque este ltimo aclara que si el acreedor se niega a cooperar con su actividad al cumplimiento, el deudor tiene a su favor la pretensin a la indemnizacin de daos y perjuicios. ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil II. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 159 ss. PUIG PEA, Federico, Compendio de derecho civil espaol. Obligaciones y contratos, Pamplona, Aranzadi, 1972. p. 185. 263 DEZ PICAZO, Luis y GULLN, Antonio, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Las relaciones obligatorias. Pamplona, Thomson Civitas, 2008. p. 136 s.

75

Desde otra ptica, la colaboracin del acreedor ha sido abordada a partir de proposiciones de derecho ms contemporneo, en que, como dejamos presentado en el captulo anterior, una nocin amplia de incumplimiento contractual, acorde a la concepcin de contrato que adopta el nuevo derecho, permite tambin sustentar que debido a que la colaboracin forma parte del contenido del contrato, su infraccin constituye un incumplimiento contractual, con todas las consecuencias que de esa calificacin se siguen.264 ii. En segundo lugar, hay aquellos autores que proporcionan un anlisis de mayor profundidad; entre ellos no existe consenso sobre la naturaleza que tiene la colaboracin del acreedor. De una parte, algunos sustentan que la cooperacin del acreedor constituye una verdadera obligacin, es el caso de Falzea, para quien, en tal carcter, adems de los efectos propios de la mora del acreedor, se permite al deudor incluso exigir el acreedor su cumplimiento, y si el acreedor no cumple, se genera una caso de incumplimiento contractual.265 Para otros, en cambio, constituye siempre una carga contractual, como es la opinin de Cattaneo, que aunque reconoce que es un fenmeno muy frecuente, su inobservancia slo generara mora del acreedor.266 Tambin de carga la califica Cabanillas Snchez.267

264

MORALES, Antonio, Incumplimiento y culpa del deudor, op. cit., p. 8; FENOY, Nieves, La modernizacin del rgimen del incumplimiento del contrato: Propuestas de la Comisin General de Codificacin. Parte primera: Aspectos generales. El incumplimiento. ADC, Madrid, n LXIII, fasc. I, 2010. p. 93. En este caso, la autora destaca que, la regla que introduce la Propuesta civil de modificacin al cdigo civil espaol, en su artculo 1188, inciso segundo, que establece que Nadie podr invocar el incumplimiento que haya sido causado por la accin u omisin del que lo invoque, adquirir especial relevancia en los contratos en que efectivamente se necesite de la colaboracin del acreedor. 265 FALZEA, Angelo. Lofferta reales e la liberazione coattiva del debitore. Miln, Giuffr, 1947. p. 77 ss. 266 CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore all adempimento. Miln, Dott. A. GiuffreEditore, 1964. p. 27 s y 47. 267 Para Cabanillas, la colaboracin del acreedor constituye una carga contractual de aquellas que denomina heternomas, distinguiendo a propsito de los casos que hemos identificado en esta tesis- entre la carga de facilitacin de la liberacin del deudor, y la de colaborar para que el deudor pueda ejecutar la prestacin. CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1988. p. 72 ss. y 204 ss.

76

En un tercer grupo, se sitan aquellos autores que tienen una opinin matizada, esto es, que atendida las circunstancias, a veces tiene la naturaleza de carga y otras de deber al interior de la relacin obligatoria, como Caballero Lozano268 y Lamarca.269

2.2.3 El reconocimiento al deber de cooperacin entre las partes en el derecho uniforme.

La colaboracin que debe prestarse entre las partes del contrato, se encuentra expresamente reconocida en algunos instrumentos normativos del derecho uniforme de contratos. Destacaremos algunas de esas manifestaciones explcitas. El artculo 5.1.3 de los Principios de UNIDROIT, establece: cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha cooperacin pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones de esta ltima.270 Los comentarios a los Principios expresan que hay dos manifestaciones de la cooperacin: la primera se refiere al deber de no obstaculizar el cumplimiento de la otra parte; y la segunda, una cooperacin activa entre las partes.271 Sobre el alcance de esta disposicin, algunos han planteado que la norma

lo que no nos parece tan seguro que, a tenor de lo expuesto, es que la cooperacin del acreedor al cumplimiento sea una autntica carga que acompae al derecho al crdito. A nuestro entender, calificar de carga la conducta del acreedor antes citada supone un olvido del inters del deudor en la obligacin, que no por ser de menos rango queda desprotegido. La cooperacin del acreedor al cumplimiento es una conducta tambin en inters del deudor, ya que a ste no le es indiferente cumplir o no su obligacin. En este sentido, la falta de cooperacin no queda sin sancin como sucedera de ser una carga en sentido tcnico; antes bien, el ordenamiento prev la mora creditoris y la consignacin judicial- figura de la que no est del todo ausente la idea de ejecucin coactivacomo medidas tendientes a neutralizar los efectos negativos de la inobservancia de dicha carga. Si el acreedor no coopera, no slo no deja ocioso su crdito sino que tambin perjudica los justos derechos y expectativas del deudor. La libertad que tiene el acreedor de verificar la carga slo se entiende en el caso que nos ocupa si consideramos que el deudor es tambin libre de cumplir su obligaci CABALLERO, Jos, La mora del acreedor. Barcelona, Bosh Editor S.A., 1992. p. 127 269 LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de Espaa, 2001. p. 64. 270 Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales 2004. Roma, Instituto para la unificacin del derecho privado (UNIDROIT), op. cit., p. 136. 271 Ibdem, p. 136. Los comentarios ilustran con los siguientes ejemplos: 1. A, despus de haber celebrado con B un contrato para la entrega inmediata de cierta cantidad de petrleo, compra de otra fuente todo el petrleo disponible en el mercado. De esta forma, A obstaculiza el cumplimiento de la obligacin de B, lo que es contrario al deber de cooperar entre las partes. El segundo ejemplo es que A, galera de arte del pas X, compra una pintura del siglo XVI a B, que es un coleccionista privado del pas Y. El cuadro no puede ser exportado del pas Y, sino a travs de una autorizacin especial y el contrato establece que es obligacin de B obtenerla. Sin embargo, B carece de experiencia en la realizacin de estos trmites, por lo que se ve en serias dificultades para obtener
268

77

consagra la carga de cooperar de la forma que razonablemente se pueda esperar en el contrato,272 que es precisamente una de las naturalezas jurdicas que se ha predicado sobre la colaboracin del acreedor, segn ya hemos visto. Es decir, si la falta de colaboracin del acreedor slo engendra consecuencias perjudiciales para ste, no habra inconveniente de calificar a la cooperacin como carga; aunque en nuestra opinin, no constituye tcnicamente la figura de deber de colaboracin del acreedor, pues cuando ella falta es posible configurar un verdadero incumplimiento contractual, por lo que, a pesar de que tambin se producirn consecuencias referidas a la propia obligacin del acreedor - que termina siendo inejecutada debido a su propio comportamiento al no colaborar-, se permitir al deudor ejercer los remedios o acciones contractuales derivados del incumplimiento del acreedor, segn veremos ms adelante. Es este alcance que venimos predicando sobre la colaboracin del acreedor, es el que se recoge en los PECL,273 segn se lee en los Comentarios a los mismos. En efecto, el artculo 1:202 consagra el deber de colaboracin, en los siguientes trminos: Cada parte tiene el deber de colaborar con la otra para que el contrato surta plenos efectos. A diferencia de los Principios de UNIDROIT, aqu derechamente se califica a la colaboracin como un deber que emana del contrato.274 En los Comentarios se destaca que este deber incluye el de permitir que la otra parte cumpla con sus obligaciones para as obtener los frutos de la prestacin pactada en el contrato, lo que explica especialmente a travs del siguiente ejemplo: Ejemplo 1: S, que se encuentra en Hamburgo, acuerda vender mercancas a B, que se encuentra en Londres, a un precio pactado en Hamburgo. B no designa qu buque deber transportar las mercancas. Ello constituye un incumplimiento de las obligaciones de B derivadas del contrato de compraventa y tambin infringe este artculo, porque impide que S cumpla su obligacin de embarcar las mercancas y que obtenga el precio pactado en el contrato. S queda liberado de su cumplimiento conforme al

la autorizacin, mientras que A tiene amplia experiencia es este tipo de solicitudes; en este caso, y a pesar de lo que establece el contrato, es razonable esperar que A brinde alguna cooperacin a B. 272 PULIDO, Juan Luis, COMENTARIOS a los Principios de Unidroit para los contratos del comercio internacional. David Morn Bovio (Coordinador), op. cit., p. 260. 273 FAJARDO, Javier, Cumplimiento u extincin del contrato. En CMARA, Sergio, Derecho privado europeo, op. cit., p. 504. 274 Aunque hay an doctrina que tambin la califica de carga. DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos, op. cit., p. 159.

78

artculo 8:101 (3) y puede poner fin al contrato y obtener una indemnizacin por daos y perjuicios. 275 Es decir, debido a las circunstancias del caso que se exponen, es posible visualizar dos grupos de efectos derivados de su infraccin: el primero, que no se cumplir la obligacin por S, pues no ha podido hacerlo debido a la inobservancia de la colaboracin debida por parte de B, por lo que S queda liberado del cumplimiento de su propia obligacin para con B; pero adems, como se ha incumplido el deber de colaboracin, S podr poner fin al contrato y demandar la indemnizacin de los perjuicios derivados del incumplimiento de B. En suma, la inobservancia del deber de colaboracin constituye un incumplimiento contractual que debe permitir a la contraparte valerse de los remedios que el ordenamiento jurdico le proporciona, lo que estar supeditado a que se renan los requisitos que establece la ley en cada caso. En el ejemplo, debido a que se cumplen las condiciones, es posible que S resuelva el contrato, pero que, adems, atendido los daos que le fueron provocados, obtenga el resarcimiento de los mismos. Un tratamiento anlogo, pero referido a los contratos de servicios, en los Principles of european law on services contracts PELSC-, artculo 1:104, sobre deber de cooperacin.276 Es interesante destacar que en esta norma encontramos una mayor

275

LANDO, Ole y BEALE, Hugh, Principios de derecho contractual europeo. Partes I y II. Trabajos de la Comisin de derecho contractual europeo, op. cit., p. 158. 276 (1) The duty under Article 1:202 PECL (Duty to Co-operate) requires in particular: (a) (a) the client to answer reasonable requests by the service provider for information in so far as this is reasonably necessary to enable the service provider to perform the contract; (b) (b) the client to give directions regarding the performance of the service in so far as this is reasonably necessary to enable the service provider to perform the contract; (c) (c) the client, in so far as the client is to obtain permits or licenses, to obtain these at such time as is reasonably necessary to enable the service provider to perform the contract; (d) (d) the service provider to give the client a reasonable opportunity to determine whether the service provider is performing the obligations under the contract; and (e) (e) the parties to co-ordinate their respective efforts in so far as this is reasonably necessary to perform the contract. (2) (2) If the client fails to perform the duties under subparagraph (1)(a) or (b), the service provider may either withhold performance under Article 9:201 PECL (Right to Withhold Performance), or base performance upon the expectations, preferences and priorities a person in the same situation as the client may reasonably be considered to have, given the information and directions that have been gathered, provided that the client is warned in accordance with Article 1:110. (3) (3) If the client fails to perform the duties under paragraph (1) causing the service to become more expensive or to take more time than agreed upon in the contract, the service provider is entitled to: (a) damages for the loss the service provider sustained as a consequence of the nonperformance; and (b) an adjustment of the time of performance that is required for the service. Este mismo deber se desarrolla luego, en los artculos 2:102, 3:102 y 5:103, aunque en verdad el deber de colaboracin se encuentra nsito en prcticamente la totalidad de las disposiciones de los PELSC.

79

variedad de manifestaciones del deber de cooperacin, acorde con la naturaleza de los contratos que se regulan, como por ejemplo, que el cliente debe proporcionar la informacin que ha sido solicitada por el proveedor para que ste pueda cumplir; dar las instrucciones que el proveedor requiera para proporcionar el servicio; obtener los permisos y licencias necesarias para que el proveedor pueda ejecutar el contrato. Se resalta, adems, que en caso de que el cliente no cumpla con este deber de cooperacin, y ello provoca daos al proveedor, ste puede obtener el resarcimiento de los perjuicios. En forma consecuencial, el artculo 1:104 del Libro III del MCR, sobre obligaciones y derechos contractuales, igualmente recoge el deber de cooperacin, en trminos anlogos a los PECL.277 Hay, sin embargo, alguna crtica al establecimiento de esta norma en el MCR,278 pues se afirma que la amplitud de este deber general de cooperacin oscurecera la primaca que indudablemente an se le reconoce a la autonoma privada, agregado al hecho de que a lo largo del mismo MCR hay otras manifestaciones de dicho deber de cooperacin, como lo dispuesto en el artculo III 1:103 sobre deberes derivados de la buena fe, o los que emanan de un cambio de circunstancias, artculo III 1:110. Efectivamente, hay que admitir que la amplitud de las normas anotadas, especialmente la primera de ellas, conlleva el peligro de conferirle al deber de cooperacin un alcance extenssimo, tal como a la buena fe, oscureciendo con ello su sentido y alcance, de ah la necesidad de perfilar al deber de colaboracin en trminos ms concretos, como es el planteamiento en esta investigacin. Por su parte, tambin los Acquis principles establecen en el Captulo 7 sobre Cumplimiento, el deber de cooperacin.279

III.- 1:104: Co-operation. The debtor and creditor are obliged to co-operate with each other when and to the extent that this can reasonably be expected for the performance of the debtors obligation. 278 As, EIDENMULLER, Horst, FAUST, Florian, GRIGOLEIT, Hans, JANSEN, Nils, WAGNER, Gerhard, ZIMMERMANN, Reinhard, El marco comn de referencia para el derecho privado europeo, op. cit., p. 1488 s. 279 Artculo 7:104 Deber de cooperacin. Deudor y acreedor deben cooperar entre s con el alcance que quepa razonablemente esperar en el cumplimiento de una obligacin. Se agrega, adems, en la definicin del incumplimiento del artculo 8:101, que hay incumplimiento en la infraccin del deber de cooperar con el fin de procurar la plena eficacia de una obligacin.
277

80

3. mbito de anlisis de la colaboracin del acreedor.

Justificaremos el mbito al que circunscribiremos la colaboracin del acreedor, que est constituido por los contratos bilaterales durante su etapa de cumplimiento.

3.1 La colaboracin del acreedor en el ter contractual.

Una dificultad a la que nos enfrentamos en el anlisis de la colaboracin del acreedor, dice relacin con el contexto en que ella se sita al interior del contrato. Y es que la nocin que se adopte de colaboracin del acreedor, tendr directa incidencia en la o las fases del ter contractual en que se puedan identificar sus diversas manifestaciones, y, por tanto, en su mayor o menor amplitud. Quienes optan por una nocin amplia de colaboracin del acreedor, la conciben prcticamente como sinnima de la buena fe con que las partes deben ejecutar el contrato, lo que implicar, entonces, que se hable de colaboracin del acreedor tanto en la fase de tratativas preliminares, como durante la celebracin y ejecucin del contrato, e incluso, en los posibles efectos que se generen despus de extinguido el acuerdo, quedando incorporados bajo dicha nocin todos los deberes secundarios de conducta. Esta es, por ejemplo, la postura de Esteban de la Rosa, que hace emanar del principio de buena fe un principio de cooperacin entre las partes. Principio de cooperacin que trasuntara en un deber de cooperar, que deviene en un principio general de cooperacin.280 Este principio

280

Es tal la amplitud de este deber, que, segn seala, incluso encontrara su fundamento el deber de cooperacin internacional entre los pueblos de acuerdo a la normativa recogida en la Carta de las Naciones Unidas, que se proyecta en todos los mbitos. ESTEBAN DE LA ROSA, Gloria, El principio de cooperacin en la contratacin. En Derecho contractual comparado. Nueva perspectiva europea y transnacional. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2009. p. 413. Tambin la concibe en trminos amplios Flix Chami, quien seala que la vinculacin entre la buena fe y la cooperacin entre las partes proviene del hecho que la relacin obligatoria es en s una relacin de colaboracin de las partes, que debe estar presidida por la buena fe. FLIX, Jos, Equilibrio contractual y

81

de cooperacin, tendra diversas funciones: interpretativa, integradora por ejemplo, para acoger la necesidad de revisar el contrato ante un cambio de circunstancias sobreviniente, y normativa. De esta ltima funcin, naceran deberes concretos como el de mitigacin del dao, y el de renegociar el contrato para volver a un equilibrio prestacional ante el cambio de circunstancias. La otra alternativa es asignarle un contenido ms preciso y tcnico, lo que implica, adems, reconocer que junto a este deber secundario de conducta, confluyen otros, cada uno con sus propia fisonoma, y que se manifiestan a lo largo del camino que recorre el contrato; deberes de la ms variada ndole, como el de informacin, de mitigacin de prdidas, de conservacin, entre otros. Para efectos de nuestro anlisis, optamos por un alcance restrictivo de la colaboracin del acreedor, circunscribindola slo a la etapa de efectos del contrato, que va desde la celebracin hasta su extincin. Nuestra intencin es, entonces, probar que un anlisis tcnico adecuado de dicha colaboracin, es aquel en que debido a la naturaleza jurdica que postulamos, se manifiesta slo bajo el paraguas de lo contractual. Como la colaboracin del acreedor se limita a la etapa de ejecucin del contrato, ello supone que las consecuencias del mismo son todas de ndole contractual, tanto en caso que se cumpla con este deber de comportamiento, como las que se puedan generar si se infringe la colaboracin debida. La opcin de limitar la colaboracin del acreedor a la etapa de ejecucin del contrato, no slo tiene como fundamento la naturaleza jurdica que sustentamos, y que supone reconocerle el carcter de deber secundario de conducta; sino que se justifica por los grupos de casos relevantes que constituyen clara manifestacin de colaboracin del acreedor, todos los cuales se producen durante la etapa de efectos del contrato. Por tanto, la sistematizacin de casos que exponemos a continuacin, tiene como ambiente la etapa o fase de ejecucin del negocio.

cooperacin entre las partes: El deber de revisin del contrato. Revista de derecho privado, Universidad del Externado. Bogot, n14, 2008. p. 114.

82

3.2 La colaboracin del acreedor en los contratos unilaterales, bilaterales y de colaboracin.

El fenmeno contractual requiere, la mayora de las veces, que las partes colaboren o cooperen en el cumplimiento. En algunos casos, esa colaboracin se manifiesta durante la ejecucin del contrato a travs de una conducta aislada, como la del acreedor de obligacin de dar que ha de recibir la cosa debida; y en otras ocasiones, se necesita de una suma de comportamientos que los contratantes deben desplegar, atendida la naturaleza y necesidades del negocio celebrado, como el caso de un contrato de construccin de una obra por etapas, en que la comitente o mandante debe proporcionar el terreno para que se lleve a cabo, las especificaciones tcnicas de la obra encargada, supervigilar el avance de las mismas, manifestando su conformidad con cada una de las etapas que se concluyan, hasta manifestar su conformidad con la recepcin definitiva de las obras realizadas. Tal colaboracin del acreedor puede presentarse en toda clase de contratos, unilaterales y bilaterales, no obstante lo cual, nuestra opcin es situarnos en el plano de los contratos bilaterales. i. Es posible identificar manifestaciones de colaboracin del acreedor en los contratos unilaterales. As, de un somero recorrido a los contratos unilaterales tpicos, como el depsito, el comodato, el mutuo, la prenda, la donacin sin cargas, la hipoteca y la fianza,281 resulta factible reconocer una serie de casos en que esa colaboracin puede llegar a ser necesaria. Un primer grupo de situaciones son aquellas en que el acreedor no coopera con el deudor para que ste restituya la cosa debida; como, el comodante, depositante o mutuante que no recibe del comodatario, depositario o mutuario, el bien que ha sido objeto del contrato; o el caso de la prenda con desplazamiento si el constituyente no permite que el acreedor le restituya el bien dado en prenda, una vez que la obligacin principal ha sido cumplida.282Un segundo grupo, son aquellas en que el acreedor no permite

281 282

LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Quinta Ed., op. cit., p. 79 s. Como previene Von Thur, el crdito o derecho personal consiste, en algunos casos, en la restitucin de un objeto que ha sido confiado al deudor, como en el contrato de arrendamiento, de comodato, de depsito, y a veces en ciertos mandatos; agrega que en el campo de los derechos reales ello tambin se presenta en la prenda pignoraticia y en el usufructo. No obstante la variedad de casos, seala, en general de trata de un deber de contenido anlogo en todas las situaciones mencionadas. VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 75 s. En nuestro

83

que se cumpla con la obligacin de dar, por ejemplo, en la donacin entre vivos si el donatario no recibe el bien donado, infringe su obligacin de colaborar con ste en el cumplimiento de dicha obligacin primordial. Algo similar se puede predicar de aquel mutuante que no permite que el mutuario restituya la suma debida, obligacin que tambin se traduce en un dar. En un tercer grupo estaran todas las situaciones en que el acreedor no proporciona al deudor lo necesario para que cumpla; por ejemplo, pensemos en un contrato de depsito de un animal, en que el depositante no le comunica cules son los cuidados que dicho animal requiere.

ii. El mbito de los contratos bilaterales es,283 sin duda, el ms prolfico para que se requiera de la colaboracin del acreedor, no slo porque son los ms numerosos del trfico jurdico, sino tambin por la forma en que se configuran las relaciones entre las partes. Para efectos de este estudio, adoptaremos una concepcin amplia de contrato bilateral, pues incluiremos a los que se suelen denominar contratos plurilaterales o asociativos, es decir, aquellos en que los intereses de las partes no son contrapuestos, sino concordantes, como queda en evidencia en el contrato de sociedad.284 Respecto de estos contratos, la doctrina ha debatido si efectivamente tienen la naturaleza de contrato; y de tener tal carcter, si es posible que se califiquen de bilaterales.285 En nuestro derecho, la discusin sobre la naturaleza jurdica de los contratos en que las partes tienen intereses coincidentes, no ha sido especialmente intensa, sin perjuicio de lo cual, se ha transitado por determinar si estos son o no contratos, encontrndose opiniones que efectivamente le reconocen tal naturaleza, y otras que prefieren asignarle un carcter de negocio jurdico colectivo.286 Toda
derecho, Ren Abeliuk observa que la obligacin de restituir corresponde a una especial obligacin de entrega, que surge para aquel que ha recibido una cosa a ttulo de mera tenencia, que por el agotamiento del contrato debe restituirla al legtimo dueo, al poseedor, e incluso al mero tenedor, dependiendo de quin le haya traspasado la mera tenencia. ABELIUK, Ren, Las obligaciones, op. cit., p. 285. 283 PLANIOL, Mercel, y RIPERT, Georges, Tratado prctico de derecho civil francs . La Habana, Cultural S.A., 1946. p. 45; ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 163; LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 266. Segn Larenz entre los contratos obligacionales ocupan un lugar especial aquellos en los que cada una de las partes asume un deber de prestacin precisamente para recibir mediante l la contraprestacin de la otra parte. 284 Jorge Lpez seala que estos contratos son aquellos que provienen de la manifestacin de voluntad de ms de dos partes, todas las cuales resultan obligadas en vist as de un objetivo comn. LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Quinta Ed., op. cit., p. 82. 285 DEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial I. Introduccin. Teora del contrato, op. cit., p. 96 s. 286 CORRAL, Hernn, Contratos y daos por incumplimiento, op. cit., p. 21 Esa es tambin la opinin de lvaro Puelma, al referirse a la relevancia de este tpico a propsito de la sociedad, no obstante

84

vez que nos interesa perfilar de la forma ms precisa posible los casos de colaboracin del acreedor, preferimos obviar la discusin, e incorporar en nuestro estudio tanto a contratos en que las partes tienen intereses contrapuestos, como aquellos en que los intereses son concordantes, lo que supone asignar a los contratos plurilaterales el carcter de contratos bilaterales o, al menos, de asimilarlos a stos,287 con la finalidad instrumental de abarcar el mayor nmero de manifestaciones de colaboracin del acreedor.

iii. No obstante lo sealado respecto de los contratos plurilaterales o asociativos, debemos aclarar que hay autores que identifican un especial grupo de contratos, a los que se les califica de colaboracin; y que refiere a aquellos en que las partes se vinculan para desarrollar una actividad que les permita obtener lucro,288de manera tal que no slo incluye a las diversas modalidades de sociedad, sino tambin a otras formas de organizacin de la actividad contractual empresarial, como la franquicia comercial, la licencia, el joint venture, entre otras.289 As como las sociedades, estas otras modalidades de contratacin comercial son, en su mayora, contratos bilaterales, y ciertamente que la colaboracin del acreedor puede llegar a ser necesaria. Sin embargo, tal como ocurre con cualquier otro contrato bilateral, no debemos confundir las distintas expresiones que puede asumir en estos contratos el deber de colaboracin del acreedor, con las obligaciones primordiales que cada una de las partes de un contrato de colaboracin deben cumplir. Un ejemplo ayudar a distinguir ambas situaciones: en un contrato de franquicia comercial, tanto franquiciante como franquiciado deben ejecutar una serie de obligaciones durante la vigencia del contrato: el franquiciante se obliga a permitir al franquiciado que use su nombre comercial,

lo cual, le asigna a las sociedades el carcter de contrato. PUELMA, lvaro, Sociedades. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2011. p. 59 s. 287 LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Quinta Ed., op. cit., p. 82 s. 288 MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, op. cit., p. 76. Nuestra jurisprudencia reciente tambin reconoce esta categora de contratos, como se evidencia en causa caratulada Indistrias Lifelon S.A. con Sara Lee Corporation y otro, N de descriptor vlex 3333060510, en que la Corte Suprema, en fallo de fecha 11 de mayo de 2011, califica expresamente a la asociacin como un contrato de colaboracin, en el considerando octavo de la sentencia de casacin. 289 Puelma destaca que tanto en el derecho nacional como extranjero, no slo el joint venture ha sido utilizado por las empresas, sino que han acudido a uniones permanentes o transitorias de grupos econmicos en forma de acuerdos de colaboracin empresarial, materia que en Chile no est expresamente legislada, pero que la Ley 18.045 reconoce en el artculo 98, como acuerdos de actuacin conjunta, para efectos de la informacin de los inversionistas. PUELMA. lvaro, Sociedades, op. cit., p. 133 s. Esta misma colaboracin se reconoce en el contrato de licencia o de franchising. Cfr. SANDOVAL, Ricardo, Derecho comercial. T. III. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2010. p. 333 s.

85

su marca, sus signos distintivos; a proporcionarle el conocimiento y la asistencia tcnica en la comercializacin del producto o servicio; en general, a prestar durante todo el contrato, su cooperacin para que el franquiciado pueda obtener el beneficio que espera del negocio.290 Estas obligaciones no constituyen deber de colaboracin del acreedor, pues no tienen por finalidad que el franquiciado cumpla con sus obligaciones con el franquiciante. Por el contrario, el franquiciante s debe cumplir con su deber de colaborar al recibir el pago del derecho de entrada y las rentas peridicas pactadas. Asimismo, el franquiciado, en tanto acreedor de las anteriores obligaciones del franquiciante, debe colaborar para que este pueda cumplir, de manera tal, que debe poner los medios humanos y materiales necesarios para que el franquiciante le porporcione la asistencia tcnica durante la vigencia del contrato; debe efectivamente utilizar las marcas y signos que el franquiciante le ha permitido utilizar, entre otras.

3.3 La opcin por los contratos bilaterales.

Los contratos unilaterales no sern de especial estudio en este trabajo, pues para el anlisis de la colaboracin del acreedor tomaremos como modelo al contrato bilateral, sin perjuicio de que algunas de nuestras conclusiones pueden alcanzar a los primeros. Hay varias razones para obviarlos; la primera de ellas, dice relacin con el tratamiento que tradicionalmente se ha dado al contrato unilateral, al menos en nuestro derecho, el que se ha caracterizado por carecer de una teora general, nutrindose de la teora general del contrato, que ha tenido como modelo al contrato bilateral. De ello se sigue, que para efectos de analizar en profundidad las manifestaciones y consecuencias de la colaboracin del acreedor en estos contratos, sera necesario realizar un estudio contrato por contrato, que es, por lo dems, la frmula que utilizan los autores al referirse a los contratos

290

SANDOVAL, Ricardo, Derecho comercial, op. cit., p. 88 s. CIEZA, Carmen y REDONDO, Isaac, Aproximacin al rgimen jurdico y prctico del contrato de franquicia (primera parte). Revista de derecho vlex [en lnea] <http: vlex.com/vid/aproximacin-practico-franquicia-primera-163363> [consulta: enero 2013].

86

unilaterales.291 Agregado a lo anterior, ya hemos visto que los casos de infraccin a la colaboracin del acreedor en los contratos unilaterales estn constiuidos, en gran medida, por aquellos en que el acreedor se niega a recibir el pago de la o las obligaciones del nico obligado, situacin que tambin sern objeto de nuestro estudio. Optamos por los contratos bilaterales, porque como ya mencionamos en el captulo anterior, es este tipo de convencin la que se ha utilizado como instrumento regulatorio primordial entre los privados. En seguida, por cuanto el contrato bilateral es el que ha servido como arquetipo para la construccin de la teora general del contrato;292 y porque en lo que respecta a la colaboracin del acreedor, es en estos contratos en que ella se presenta en gran medida; en que la colaboracin del acreedor asume una amplia variedad de manifestaciones y, por ende, genera los mayores problemas, de modo tal que uno de los propsitos primordiales de esta tesis es identificar y estudiar los efectos que trae aparejado para el contrato el incumplimiento por parte del acreedor de la colaboracin que deba brindar al deudor, y no cabe duda que estas consecuencias son, por mucho, ms interesantes y complejas si estamos en presencia de un contrato bilateral. En consonancia con lo anterior, al sustentar que el acreedor que infinge el deber de colaboracin se sita en una hiptesis de incumplimiento contractual, cuenta con un mayor nmero de acciones o remedios contractuales ante tal incumplimiento, que si estuviramos ante un contrato unilateral.

4 Los casos y los problemas.

En las siguientes lneas procuraremos ensayar una sistematizacin de casos de colaboracin del acreedor durante la vigencia del contrato. Hay que aclarar que no se trata,

291

As, MEZA, Ramn, Manual de derecho civil. De las fuentes de las obligaciones . T. II. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2006; SOMARRIVA, Tratado de las cauciones. Santiago, Editorial EdiarConosur Ltda., s/f. En este texto el autor estudia en forma particular las cauciones, algunas de las cuales se contienen en contratos unilaterales; VODANOVIC, La fianza. Santiago, Editorial Jurdica Conosur Ltda., 1999; LECAROS, Jos, La prenda civil y las prendas especiales. Santiago, Sociedad Editora Metropolitana, 1995; entre otros. 292 LORENZETTI, Ricardo, Tratado de los contratos. Parte general, op. cit., p. 69.

87

ni con mucho, de una enumeracin exhaustiva de las situaciones susceptibles de ser identificadas como tales, pues en sede contractual es imposible pretender enumerar la totalidad de situaciones de relevancia jurdica que se pueden presentar. Desde esa perspectiva, la calificacin de si se est o no en presencia de un caso en que se configura para el acreedor un deber de colaboracin, es eminentemente casustica. Sin embargo, hay varias razones que justifican enunciar un esquema bsico de casos: primero, porque permite ilustrar en forma concreta la figura en anlisis; en seguida, porque posibilita una mayor comprensin de lo que la doctrina y la jurisprudencia han planteado sobre esta colaboracin, especialmente para efectos de determinar su naturaleza, lo que tambin facilitar explicar y argumentar sobre nuestra posicin; pero muy especialmente, porque a partir de estos grupos de casos, identificaremos la gran variedad de problemas que se produce si el acreedor no colabora con el deudor en la ejecucin del contrato bilateral y, finalmente, por cuanto utilizaremos esta ordenacin bsica en el acpite siguiente, en que estudiaremos las consecuencias que se siguen de la colaboracin del acreedor, especialmente de su incumplimiento. Para esta ordenacin de grupos de casos y de los problemas, tendremos presente los siguientes aspectos:

i. Coherente con la naturaleza jurdica que sustentamos, tiene la colaboracin del acreedor, esto es, un deber secundario o funcional de conducta de las partes contratantes, los casos que se identificarn supone reconocer que efectivamente hemos configurado el deber de colaboracin del acreedor a partir del estudio de la situacin que se genera si el acreedor no colabora. Es decir, si ante la infraccin del acreedor a la colaboracin, se producen secuelas jurdicamente relevantes para el deudor, y tal relevancia se manifiesta en el hecho de que padecer consecuencias nocivas en sus intereses, efectivamente se puede afirmar que estamos en presencia del deber de colaboracin del acreedor, como comentaremos ms adelante; por el contrario, si la colaboracin del acreedor no tiene incidencia en el cumplimiento del deudor, ese caso no tendr relevancia para efectos de esta tesis.

ii. La doctrina tiende a diferenciar los casos, segn se trate de la colaboracin que se requiere para que el deudor cumpla obligaciones de dar, por un lado, y de hacer y no hacer, por otra. Ello es as, segn veremos, porque usualmente se distingue entre las situaciones en que el deudor debe cumplir con una obligacin de dar y el acreedor no recibe

88

el pago; y aquellas en que el acreedor no colabora en el cumplimiento de obligaciones que consisten en la ejecucin de un hecho, lo que tendra manifestaciones de la ms variada ndole, desde no concurrir a la cita con el mdico que ya estaba agendada; a otras ms sofisticadas, como, por ejemplo, no entregar las especificaciones tcnicas para que el deudor ejecute una compleja obra de construccin.

iii. Hay, ciertamente, otras formas de organizar las manifestaciones de colaboracin del acreedor, como aquella que distingue segn el momento jurdico en que se requiera de ella. En esa lnea, Cabellero Lozano, por ejemplo, distingue entre cooperacin inicial, concurso preventivo o actos preparatorios; concurso coetneo; y las situaciones ms tpicas, en que la cooperacin se manifiesta en los momentos finales. En la cooperacin inicial, se sitan casos tales como la eleccin en las obligaciones alternativas; en las obligaciones genricas, si el acreedor debe aportar documentos para la determinacin del nmero de individuos; o si el dueo de un terreno debe permitir la entrada al contratista para la ejecucin de una determinada construccin que le ha sido encargada. Respecto de actos coetneos, cita a modo de ejemplo la presentacin del documento al deudor para que este pague, como ocurre con los crditos documentarios; o el caso de contratos de tracto sucesivo en que se debe entregar los materiales para una construccin por partes. En ltimo trmino, los casos ms numerosos son aquellos que cubren los momentos finales del cumplimiento, referidos a la simple recepcin o toma de posesin de un bien por parte del acreedor. Se agrega, adems, que la colaboracin puede ser expresa o tcita; y tambin distingue de acuerdo a si con ella se puede liberar o no al deudor del vnculo obligacional.293 Cabanillas Snchez, en su conocida obra sobre las cargas del acreedor, distingue entre cargas heternomas y cargas negociales, en las primeras ubica a la carga de facilitacin de la liberacin del deudor y de colaboracin para que el deudor pueda ejecutar la prestacin.294

iv. En este estudio hemos optado por un parmetro diferenciador distinto a la sola naturaleza de la obligacin, pues tiene como punto de partida la mayor o menor complejidad en que se desenvuelven las relaciones entre las partes, durante la fase de ejecucin del

293 294

CABALLERO, La mora del acreedor, op. cit., p. 107 s. CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 72.

89

contrato, por lo que se trata de un criterio que mira a la convencin como un todo unitario, ms que a las obligaciones que de ella surgen en forma aislada.295 As, por un lado se distinguir entre aquellos contratos de menor complejidad, en que la colaboracin slo consiste en que el acreedor reciba el pago a travs de una nica intervencin, independiente de si la obligacin del deudor es de dar o hacer, de modo que usualmente dicha colaboracin se presentar en la fase final de la ejecucin de la convencin. Y de otra parte, aquellos contratos en que las relaciones son de mayor complejidad, por lo que la colaboracin no slo supone la recepcin del pago ofrecido por el deudor, sino que est constituida por los ms diversos comportamientos que debe adoptar el acreedor durante el desarrollo del negocio, para que el deudor cumpla a la vez, y que aunque tambin se sitan en la etapa de ejecucin, sern anteriores cronolgicamente al pago que realice el deudor; colaboracin que, por lo dems, puede ser necesaria una sola vez, o en varias oportunidades, dependiendo del contrato de que se trate. Como se ve, hablamos de contratos de menor complejidad y de mayor complejidad, atendiendo especialmente en qu ha de consistir la colaboracin que debe prestar el acreedor contractual. Por lo mismo es que, insistimos, este distingo slo tiene como propsito ilustrar la colaboracin, por lo que su finalidad es meramente instrumental, y no se trata, en modo alguno, de una clasificacin cerrada.

v. Hacemos la prevencin de que, aunque no hemos elegido centrar este estudio en torno a la naturaleza de cada obligacin, se aprecia en los casos en que se exponen que, en gran medida, son referidos a obligaciones de dar y de hacer que ha de ejecutar el deudor
295

Por ello, es que tampoco este criterio es necesariamente coincidente con aquel que clasifica a los contratos de acuerdo a la forma en que se cumplen las obligaciones, y que distingue entre contratos de ejecucin instantnea, de ejecucin diferida y de tracto sucesivo. Como se sabe, en esta clasificacin hay tambin distintas opiniones. As, la del profesor Jorge Lpez, para quien un contrato de ejecucin instantnea es aquel que se cumple pasando y pasando, de modo que las obligaciones se cumplen inmediatamente una vez que el contrato se ha perfeccionado; los de ejecucin diferida o a plazo, son aquellos en que alguna o todas las obligaciones se cumplen dentro de un plazo, independiente de si ellas se cumplen en forma total despus de dicho plazo, o si la obligacin se cumple en forma parcializada; y los de tracto sucesivo, son en los que los cumplimientos se van escalonando en el tiempo, durante un lapso prolongado. LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Quinta Ed., op. cit., p. 112 s. Distinto el criterio de Alessandri, en que la diferencia es justamente en el alcance que asigna al contrato de ejecucin diferida, que slo sera aquel en que la obligacin se parcializa, como el pago de un precio en cuotas peridicas. En ese sentido, para este autor, el contrato es de ejecucin instantnea si las obligaciones se cumplen en un mismo momento, coincida o no con la poca de celebracin del contrato. ALESSANDRI, Arturo, De los contratos, op. cit., p. 41. Este criterio, en opinin nuestra, ms que mirar al contrato, apunta a una clasificacin de las obligaciones que surgen del contrato, criterio de carcter jurdico.

90

contractual, aunque alguna doctrina extranjera admite que tambin hay casos en que la cooperacin el acreedor se pueda requerir para el cumplimiento de obligaciones de no hacer.296

4.1 La no recepcin del pago por el acreedor: la necesidad de colaboracin del acreedor en el pago de la obligacin.

Comenzaremos revisando los casos constituidos por aquellos contratos en que la relacin contractual es de menor complejidad, razn por la cual la colaboracin del acreedor se limita a recibir el pago que el deudor ofrece, de modo tal, que de no aceptar dicho pago se configura una infraccin a la colaboracin debida, toda vez que no posibilita que el primero cumpla con su prestacin y, por ende, se libere de ese vnculo obligacional concreto.297 Para perfilar adecuadamente esta primera manifestacin de la colaboracin del acreedor, es necesario explicitar la concepcin de pago que se sigue en esta investigacin, lo que haremos atendiendo al derecho chileno. Nuestra intencin es precisar que la determinacin de los casos en que se requiere que el acreedor colabore para que el deudor

296

CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore alladempimento, op. cit., p. 17; FALZEA, Angelo, La oferta reale e la liberazione coattiva del debitore, op. cit., p. 76. Afirman que no es concebible la cooperacin del acreedor en el caso de obligaciones negativas, en contra, Lamarca. LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 49. 297 As, en una primera aproximacin, se refiere a ello Dez Picazo al analizar la relacin jurdica obligatoria, dentro de la cual incluye una carga o un deber de colaboracin del acreedor en la prestacin, e incluso de facilitacin del ter que conduce a la prestacin. DEZ-PICAZO, Luis, El contenido de la relacin obligatoria, op.cit., p. 358. Luego, en forma ms precisa, agrega que toda vez que el deudor tiene la facultad de liberarse de la deuda, el acreedor no slo no puede lcitamente impedir esta liberacin, sino que pesa sobre l, como ya hemos visto, la carga de colaborar para esta liberacin, p. 365. Por su parte, recordemos que Cabanillas Sn chez analiza en, primer lugar, la carga de facilitacin de la liberacin del deudor y, luego, la de colaboracin para que el deudor pueda ejecutar la prestacin. Sobre la carga de facilitacin de la liberacin del deudor, seala que el acreedor debe realizar todo lo que est en sus manos para que el deudor pueda cumplir y, consecuencialmente, liberarse de la deuda, lo que tiene un aspecto positivo, que es justamente facilitar el cumplimiento; y uno negativo, no agravar el esfuerzo que debe hacer el deudor en la realizacin de la prestacin. CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 72.

91

pague, depende especialmente de dos elementos: del alcance que se asigna al pago en tanto modo de extinguir de las obligaciones; y de la especial naturaleza de las prestaciones que surgen con ocasin del contrato en cada caso.

4.1.1 El pago como cumplimiento de las obligaciones.

En el derecho chileno el pago est definido en el artculo 1568, en relacin al artculo 1567 N1; segn la primera norma citada, el pago es la prestacin de lo que se debe,298 en tanto que la segunda le reconoce la naturaleza de modo de extinguir. A su turno, el artculo 1569 dispone, en su primera parte, que el pago se har bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligacin. Fueyo, recuerda que la voz pago tiene diversas acepciones: primero, como sinnimo de cualquier medio por el cual las obligaciones se extinguen; segundo, como medio de cumplir la prestacin atendida su naturaleza; tercero, como pago de obligacin de dar una cosa; y finalmente, como pago de una cantidad de dinero; nuestro cdigo se enmarcara en la segunda acepcin, es decir, como sinnima de cumplimiento de la obligacin, aunque propone una definicin ms completa: es el total cumplimiento de la prestacin debida, llevado a cabo por un agente legtimo con nimo de extinguir el vnculo obligatorio y con la aquiescencia del acreedor.299 300 Claro Solar, por su

En el derecho romano, el pago es un hecho y consiste en la efectiva, ntegra y oportuna realizacin de la prestacin o debitum que es objeto del aquella. GUZMN, Alejandro, Derecho privado romano. Santiago, Editorial jurdica de Chile, 2010. p. 291. En sus Instituciones de derecho romano, Bello seala que la solucin es la prestacin de aquello a que somos obligados. BELLO, Andrs, Instituciones de derecho romano. En Obras completas, T. XIV. Caracas, Ediciones del Ministerio de Educacin, 1959. p. 165. 299 FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 54 s. 300 Evidentemente que el sentido que se le asigne a lo dispuesto en el art. 1568 depender en gran medida de la concepcin que se adopte respecto de la estructura de la obligacin. As, no obstante es posible concluir que la mayora de la doctrina nacional se ha inclinado por una concepcin que involucra con igual relevancia tanto al dbito como a la responsabilidad, como se visualiza en las recientes opiniones de los profesores Daniel Peailillo y Enrique Barros, an quedan posturas muy minoritarias que identifican a la obligacin con el dbito, como es el caso del profesor Pablo Rodrguez Grez, para quien la obligacin constituye un deber de conducta, de manera tal que para l, el artculo en comento aludira a la realizacin del deber de conducta asumido por el deudor y no necesariamente a la ejecucin de la prestacin o proyecto elaborado por las partes. RODRGUEZ, Pablo, Extincin convencional de las obligaciones. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2006. p. 123. Sobre los alcances de la obligacin en la postura nacional, PEAILILLO, Daniel, Obligaciones. Teora general y clasificaciones. La resolucin por incumplimiento, op. cit., p. 82 s. BARROS, Enrique, La diferencia entre estar obligado y ser responsable en el derecho de los contratos. En Estudios de derecho civil II. Jornadas nacionales de derecho civil, Olmu, 2006. Santiago, Lexis Nexis, 2007. p. 721.
298

92

parte, seala que en la acepcin en que el cdigo define el pago efectivo o real, cuando la obligacin es de dar el dominio de alguna cosa, el pago es la dacin y traslacin de la propiedad de esta cosa; cuando la obligacin es de hacer algo, el pago de esta obligacin consiste en hacer aquello que el deudor se obliga a ejecutar; y cuando la obligacin es de no hacer, el pago de la obligacin consiste en la abstencin de hacer aquello que el deudor se oblig a no hacer.301 De conformidad a ello, nuestra jurisprudencia tambin le reconoce al pago este alcance de cumplimiento de la prestacin debida, que en sede contractual refiere a aquellas prestaciones que efectivamente emanan del contrato,302 coherente con lo dispuesto en el artculo 1569, ya mencionado.

i. Por consiguiente una primera cuestin a resaltar, es que aqu nuevamente se puede predicar la actualidad del cdigo civil, pues identifica al pago con el cumplimiento de la o las prestaciones debidas, las que pueden ser de la ms diversa naturaleza, acorde a la concepcin de contrato que se acoge en este trabajo. A pesar de ello, hay que reconocer que debido a la poca de elaboracin del cdigo, las normas a continuacin contenidas en el Ttulo XIV del Libro IV, ponen especial nfasis en el pago de obligaciones de dar, sobre todo de especie o cuerpo cierto, como se visualiza en las disposiciones acerca de cmo debe hacerse el pago del prrafo 5, aunque con algunas excepciones, ciertamente, como aquella del artculo 1572 inciso segundo que alude a la obligacin de hacer.303 Con todo, la identificacin del pago con el hecho del cumplimiento que propone el legislador, es un aspecto sumamente positivo, en tanto permite adecuar el sistema del
301

CLARO, Luis, Explicaciones de derecho civil y comparado. De las obligaciones., Santiago, Imprenta Nascimento, 1939. p. 45. 302 As se evidencia, por ejemplo, en sentencia pronunciada por la Corte Suprema en fallo de casacin de fecha 20 de abril de 2011, causa rol N 8229-2009, N descriptor Westlaw Chile CL//JUR/3418/2011. En el considerando undcimo, la Corte seala que Sin desconocer que el primitivo se refiere a una promesa de hacer, el contrato definitivo debe concretar en los hechos ese quehacer dando as cumplimiento ntegro y oportuno al pago, pues la obligacin existe desde su nacimiento en la promesa, de manera que su anlisis y estudio debe hacerse en forma complementaria para resolver si se ha dado en pago, precisamente, lo prometido vender; en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, causa rol N6134-2010, N descriptor Westlaw Chile CL//JUR/10106/2010, respecto de la obligacin del demandado de entregar un nmero determinado de pasajes en avin a la actora, la Corte Suprema declara que al resolver como lo hicieron, los jueces del grado infringieron, adems, los artculos 1568 y 1569 del cdigo civil, normas legales que disponen que el pago efectivo es la prestacin de lo que se debe y que ste debe hacerse de conformidad al tenor de la obligacin. En efecto, se conden a la demandada a pagar algo distinto de lo que en su oportunidad se haba obligado. 303 La norma en cuestin establece: Pero si la obligacin es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideracin la aptitud o talento del deudor, no podr ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor.

93

cdigo a las nuevas concepciones sobre el derecho de obligaciones, especialmente en materia de cumplimiento e incumplimiento, como anteriormente planteamos. Slo para demostrar que la norma contenida en el artculo 1568, que venimos comentando, no se encuentra tan alejada de la forma como el derecho uniforme concibe al pago, esto es, como el cumplimiento de las obligaciones, basta dar una mirada a algunos de sus instrumentos regulatorios. As, aunque la CISG ciertamente no contempla normas generales sobre pago, lo que es obvio atendido la materia que regula, no cabe duda la influencia por ella desplegada en la reconfiguracin de las nociones de cumplimiento e incumplimiento obligacional. Los Principios UNIDROIT, no aluden al pago, sino al cumplimiento e incumplimiento en general, como se observa en los Captulos 6 y 7; el Contract Code, por su parte, trata primero la ejecucin o cumplimiento de las promesas, y luego el incumplimiento;304 los PECL, derechamente hacen sinnimos los trminos pago y cumplimiento, en el Captulo 7; el Anteproyecto de Cdigo de Pava, trata en el Ttulo VII el Cumplimiento del contrato; en tanto que el MCR refiere al cumplimiento y no al pago;305 similar ocurre en los Acquis principles, artculo 7:101.306

ii. Un segundo aspecto a tomar en cuenta, y que tiene directa incidencia con los problemas a que da lugar la inobservancia de la colaboracin debida, tiene que ver con la naturaleza que en el derecho nacional clsicamente se ha asignado al pago. En efecto, recordemos que si hay una cuestin intensamente debatida en el derecho extranjero, en sede obligacional, es acerca de la naturaleza jurdica que se debe asignar al pago, debate que tiene como uno de sus elementos centrales, precisar la relevancia del rol que juega la voluntad del que recibe el pago o accipiens. Algunos distinguen entre aquellas teoras que lo conciben como un simple hecho, pues su realizacin supone la extincin de la obligacin, y las teoras que lo conciben como un negocio jurdico.307 Estudios ms completos diferencian cuatro posturas, aquellas que sustentan que es un mero hecho jurdico; otras que lo califican como un negocio jurdico;
304MAC

GREGOR, HARVEY, Contract Code. Proyecto redactado por encargo de la Law Commission inglesa, op. cit., p, 67 ss. 305 El MCR, Libro III, 1:102 (2) define cumplimiento como: Is the doing by the debtor of what is to be done under the obligation or the not doing by the debtor of what is n ot to be done. 306 En cdigos ms modernos, se ha seguido esta amplitud de la voz pago, como queda en evidencia en el artculo 1220 del cdigo civil peruano, que dispone: Se entiende efectuado el pago slo cuando se ha ejecutado ntegramente la oligacin . 307 En Chile, TOPASIO, Aldo, La tradicin. Su funcin de pago en el cdigo civil. Valparaso, EDEVAL, 2007. p. 155 ss.

94

las que le asignan una naturaleza de acto jurdico; y finalmente las que consideran que el pago es un acto debido.308 En doctrina alemana, por ejemplo, la determinacin de la naturaleza del pago ha enfrentado a diversos juristas, como grafica Larenz. El conflicto se centra en definir si basta la sola ejecucin de la prestacin por parte del deudor para dar lugar al cumplimiento, quedando con ello liberado; o si, por el contrario, se requiere de un acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor. As, una posicin considera que se requiere acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor denominada tambin teora del contrato- debido a que sera necesaria la aceptacin del acreedor, lo que, adems, supone que hay implcito un acto de disposicin del crdito por el acreedor, razn por la cual requiere de capacidad negocial.309 La otra posicin, que se la ha calificado como teora de la ejecucin real de la prestacin, implica que el cumplimiento encaminada a obtenerlo exige siempre la produccin del resultado de la prestacin mediante una actuacin encaminada a obtenerlo y que en forma recognoscible corresponde al obrar debido,310 as, no habra un negocio jurdico en el cumplimiento del deudor, sino que no sera ms que una actuacin que hace realidad la prestacin debida, y en aquellos casos en que efectivamente se requiere un negocio jurdico para cumplir, como es el caso en que el deudor debe trasferir una cosa, ese negocio es slo parte de la actuacin del deudor, y no constituye un especial contrato de cumplimiento tendente a ella.311
312

Otros autores, en cambio, consideran que la

naturaleza del pago depende de la naturaleza de la obligacin que se cumple.313 La doctrina espaola tambin se ha ocupado profusamente de este tpico; Hernndez Gil, por ejemplo arguye que no es posible sustentar la postura que concibe al cumplimiento siempre como un negocio jurdico, pues incluso hay prestaciones que pugnan con esa tesis: Raya en lo absurdo pensar que est realizando un negocio jurdico el albail que construye la pared, el obrero que labra la tierra, etc., y sin embargo, es lo cierto que

308

LACRUZ, Jos Luis, Derecho de obligaciones. Parte general. Teora general del contrato, op. cit., p. 128 s. 309 LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 409 s. Agrega tambin una teora limitada del contrato, que requerira una acuerdo entre acreedor y deudor, slo en aquellos casos en que la prestacin consista en una obligacin que importe una transferencia del dominio, ms no en caso que se trate de obligaciones de hacer, como en las prestaciones de servicios o de obra; y mucho menos en las obligaciones de no hacer. 310 LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 410 s. 311 Ibdem, p. 411. 312 VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 265. 313 ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 304 s.

95

cumplen una obligacin.314 Otros, por el contrario, no adoptan una posicin nica, sino que distinguen en atencin a la naturaleza de la obligacin; as, en ciertos casos el pago es un simple hecho, como en una prestacin de servicios; y a veces ser un negocio jurdico, como en el de transferencia de un derecho real.315 316 En Chile, se ha analizado el problema teniendo presente que, aunque no hay norma de carcter general que exija la concurrencia de la voluntad del acreedor o del accipiens, habra dos fuertes argumentos de texto que conduciran a postular la necesidad de que se requiere el consentimiento del acreedor, no slo en las obligaciones de dar - en que atendido lo establecido en el artculo 670 del cdigo ste sera indispensable-. El primer argumento es el artculo 1599, en que a propsito del pago por consignacin, se exige como requisito previo que el acreedor o no haya comparecido, o que haya rechazado el pago, de manera que, a contrario sensu, el pago necesitara normalmente de la aceptacin voluntaria del acreedor, o la comparecencia a recibir la prestacin, para aprobar, objetar o rechazar el pago.317 El segundo argumento es el artculo 1578, toda vez que exige capacidad en el acreedor que recibe, so pena de nulidad del pago.318. A ello se agrega lo dispuesto por el artculo 1575.319 No obstante, es necesario recordar que esta regulacin es coherente con el sistema de nuestro cdigo que apunta fundamentalmente a las obligaciones de dar especie o cuerpo cierto que implican, por lo dems, una tradicin, en que atendido a lo dispuesto en el artculo

314

HERNNDEZ GIL, Antonio, Derecho de obligaciones. Madrid, Suc. de Rivadeneyra, S.A., 1976 op. cit., p. 282. MONTS, Cristbal, El pago: el papel de la voluntad del acreedor y del deudor.ADC, Madrid, n XXXIX, fasc. II, 1986, p.537- 570. El autor no concuerda con la calificacin del pago como negocio jurdico, ni siquiera cuando el pago deba materializarse a travs de un negocio jurdico, pues una cosa es el cumplimiento en s (nocin abstracta) y otra es la forma como este debe realizarse (aspectos concretos). De ah que concluye que no se requiere de la voluntad del acreedor de aceptar, ni siquiera de una especial voluntad de cumplir por parte del deudor, inclinndose ms bien por calificarlo de acto jurdico, en tanto se trata de un acto voluntario que genera consecuencias jurdicas, de lo que se trata es de que el programa de prestacin previsto en la relacin obligatoria tenga realizacin cabal y esta consideracin se superpone y prevalece sobre cualquier otra. p. 568. 315 PUIG PEA, Federico, Tratado de derecho civil espaol. Obligaciones y contratos. Teora general de la obligacin. Madrid, Revista de Derecho Privado, 1951. p. 161. 316 ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 304 s. 317 FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 125. 318 Ibdem, p. 125. De la misma opinin es el profesor Abeliuk. ABELIUK, Ren, Las obligaciones. Santiago, op. cit., p. 356 319 Para exposicin resumida de las distintas posturas sobre la naturaleza del pago en el derecho extranjero, Cfr. SERRANO, Claudia, El pago: funcin de la voluntad del acreedor y su naturaleza jurdica. En Estudios de derecho civil VI, Jornadas nacionales de derecho civil Olmu, 2010, Santiago, Abeledo Perrot Legal Publishing Chile, 2011. p. 425 ss.

96

670, se infiere que ella constituye una convencin translaticia.320

321

Siendo as, es natural

que gran parte de nuestra doctrina no haya debatido mayormente sobre la naturaleza que tiene el pago en Chile.322 323 En forma consecuencial, no ha sido objeto de mayor discusin la naturaleza que tiene el pago de obligaciones de hacer y no hacer, en muchas de las cuales puede parecer forzado asignarle un carcter negocial,324
325

teniendo adems

320

PEAILILLO, Daniel, Los bienes. La propiedad y otros derechos reales . Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2006. p.214 s. VIAL, Vctor, La tradicin y la prescripcin extintiva como modo de adquirir el dominio. Santiago, Editorial P. Universidad Catlica de Chile, 2003. p. 13. 321 Con todo, algunos debaten sobre el sistema del cdigo, en orden a la exigencia de acuerdo de transferir y adquirir a que refiere el artculo 670, atendido que en nuestro derecho se requiere adems de un ttulo translaticio de dominio, de modo que no se divisara la funcin de aquel otro acuerdo exigido para la tradicin, como dice el profesor Guzmn, a menos, como l seala, que se entienda que intencin de transferir y adquirir no sea sino intencin de entregar y recibir la cosa, pues evidentemente que se trata de actos voluntarios. GUZMN, Alejandro, Contribucin a la crtica del dogma de la voluntad como fuente de efectos jurdicos, En Estudios dogmticos de derecho civil, op. cit., p. 203 s. 322 El profesor Guzmn, en otro de sus trabajos, apunta a que si bien es posible hablar de pago respecto de todas las obligaciones, como hace el cdigo, es necesario reconocer la radical diferencia del pago de una obligacin de dar, y del pago en obligaciones de hacer y no hacer. As, sera posible diferenciar dos especies de pago: el pago de las obligaciones de dar, por un lado; y de otro, el pago de obligaciones de hacer y no hacer, entre las cuales estaran las obligaciones de simple entrega. GUZMN, Alejandro, El justo ttulo translaticio del dominio de la tradicin en el pago y en las operaciones crediticias. En Estudios de derecho civil II, Jornadas nacionales de derecho civil Olmu, 2006, op. cit., p. 699. 323 Habra que destacar, empero, que aunque generalmente se califica a la tradicin de convencin, razn por la cual se le ha asignado un rol a la voluntad del adquirente en la recepcin del pago, se puede colegir que en determinadas circunstancias concretas dicha voluntad del acreedor juega un rol ms preponderante que en otros. As queda demostrado, si se analiza los diversos alcances que se le ha asignado por parte de la doctrina nacional, a las formas de realizar la entrega de cosa corporal mueble, contenidas en el artculo 684 del cdigo civil. Por ejemplo, el numeral 4 que establece encargndose el uno de poner la cosa a disposicin del otro en el lugar convenido. Sobre esta forma de tradicin, algunos consideran que se trata de un verdadero mandato, en que el adquirente encarga al tradente que ejecute el encargo de poner la cosa a su disposicin en el lugar acordado, de modo tal que la tradicin se entendera realizada desde el momento del encargo, independientemente de si dicho encargo efectivamente le llev a cabo o no. PEAILILLO, Daniel, Los bienes. La propiedad y otros derechos reales, op. cit., p. p. 234. En contra, Vial del Ro, que considera que para que la tradicin se entienda realizada es indispensable que la cosa haya sido efectivamente puesta a disposicin del adquirente. VIAL, Vctor, La tradicin y la prescripcin extintiva como modo de adquirir el dominio, op. cit., p. 27. 324 Estamos dejando de lado, ciertamente, aquella clsica discusin sobre si la simple entrega es obligacin de dar o de hacer, aunque para efectos de estos comentarios la calificaremos de hacer. 325 Una opinin anloga es la del profesor Vial del Ro, quien considera que en el caso de las obligaciones de hacer y no hacer no habra una convencin, pues no estaramos en presencia de una transferencia del dominio. VIAL, Vctor, Manual del derecho de obligaciones en el cdigo civil chileno. Santiago, Universidad Andrs Bello, 2003. p. 377. Rodrguez Grez, en cambio, citando igualmente a Vial, lo contradice, pues considera que en estos casos habra una verdadera presuncin simplemente legal de cumplimiento, pues si se hace o no hace el hecho prometido, la calificacin corresponde al acreedor, quien de considerar que hay incumplimiento, podr reclamar de ello. RODRGUEZ, Pablo, Extincin convencional de las obligaciones, op. cit., p. 127 y 177.

97

presente que de la interpretacin de otras disposiciones del cdigo civil, puede ser dudoso aseverar que el pago siempre tiene naturaleza convencional.326

4.1.2

La necesidad efectiva de que el acreedor colabore recibiendo el pago

ofrecido por el deudor.

Los casos en que se requiere que el acreedor colabore para que el deudor pueda cumplir, ya sea recibiendo efectivamente el pago, o no obstaculizndolo, es un mbito que debe ser analizado con una mirada eminentemente prctica, toda vez que hay situaciones en que naturalmente se requiere de la concurrencia del acreedor para que el deudor pague, y en otras no. Empero, este tpico ha sido tratado por nuestra doctrina en forma sinttica, aunque con algn grado de consenso pues, por lo general, se lo sita en el pago por consignacin, lo que es de toda lgica atendido que el artculo 1599 del cdigo, que regula los casos en que procede, se refiere precisamente a la repugnancia del acreedor a recibir la cosa, o a su no comparecencia al efecto.327 Este tratamiento, entonces, es consistente con esa normativa. Pero, adems, es congruente que el caso de no recepcin de pago se tienda a identificar con el pago de las obligaciones de dar, pues este es el nfasis de la regulacin del cdigo en materia obligacional, coincidiendo en ello con los dems cdigos decimonnicos.328 Es el caso de Claro Solar, por ejemplo, que a diferencia de otros autores

326

As, el artculo 1598, que si bien se sita en el pago por consignacin, puede servir como una argumento dogmtico para afirmar que la determinacin de si el pago es o no convencin se encuentra supeditada al caso de que se trate. 327 Artculo 1599 La consignacin es el depsito de la cosa que se debe, hecho a virtud de de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, o de la incertidumbre acerca de la persona de ste, y con las formalidades necesarias, en manos de una tercera persona. 328 As, el artculo 1257 del cdigo civil francs, ubicado en el prrafo cuarto De los ofrecimientos de pago y la consignacin, dispone: Cuando el acreedor rehse recibir su pago, el deudor podr hacerle ofertas reales y, si el acreedor rehusara aceptarlas, podr consignar la suma o cosa ofertada. Las ofertas reales seguidas de una consignacin, liberarn al deudor; tendrn lugar con relacin al pago, cuando sena vlidamente constituidas, y la cosa as quedar bajo el riesgo del acreedor. Por su parte, el artculo 1176, inciso primero del cdigo civil espaol establece: Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago, se negare sin razn a admitirlo, el deudor quedar libre de responsabilidad mediante la consignacin debida. A su turno, el artculo 1177 se refiere a la consignacin de la cosa debida, en trminos anlogos a nuestro cdigo . Ms cerca, el cdigo civil argentino, establece en el art. 756: Pgase por consignacin, hacindose depsito judicial de a suma que se debe; y luego, el art. 757 La consignacin puede tener lugar: 1 Cuando el acreedor no quisiera recibir el pago ofrecido por el deudor.

98

nacionales, ni siquiera se refiere a la colaboracin o cooperacin del acreedor para el cumplimiento, sino que slo indica que el deudor tiene un inters en cumplir argumento, en todo caso, muy relevante para sustentar nuestra tesis, como veremos- pues tiene inters en pagar para libertar sus bienes y aumentar su crdito. Se dice, por esto, que quien paga sus deudas se enriquece.329 obligaciones de dar.330 Similar cuestin ocurre en el derecho extranjero en tanto la tendencia en su tratamiento tambin ha sido a propsito de la mora del acreedor y del pago por consignacin,331 aunque con algunas excepciones. As, una opinin que se destaca es aquella que sustenta que ms all de la naturaleza que se le asigne al hecho de que al deudor le sea posible pagar y, por ende, a la recepcin de pago por el acreedor, el punto es que al deudor le interesa liberarse de la obligacin a travs del pago, porque nadie puede lesionar la esfera jurdica ajena-332 y
Agrega que Puede tener, adems, motivos particulares para pagar, detener el curso de los intereses de deudas onerosas; recuperar los bienes dados en prenda; liberar un inmueble que desea vender, de las hipotecas que lo gravan; libertar a un fiador que garantiza una de sus deudas; evitar incurrir en una clusula penal; substraerse a los riesgos que estn a su cargo por haberse constituido en mora; evitar la resolucin de un contrato de compraventa de bien raz en que est pactada la resolucin por falta de pago de la parte de precio que adeuda, etc. En todos estos casos y otros anlogos, es indispensable que el pago sea para l un derecho y que lo pueda ejecutar an contra la voluntad del acreedor que rechaza el pago que el deudor le ofrece, o que no se presenta a recibir el pago por negligencia, por ausencia del lugar, por prolongar el mayor tiempo posible una posicin ventajosa de su capital por hacer incurrir al deudor en la causal de resolucin de su contrato o en la pena estipulada. Hay as un conflicto entre el deudor que quiere pagar y ofrece el pago, y el acreedor, que lo resiste sea abiertamente, sea por medios indirectos. Si el deudor ofrece lo que debe, el rechazo del acreedor no tiene fundamento. CLARO, Luis, Explicaciones de derecho civil y comparado. De las obligaciones, op. cit., p. 177. 330 FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 456 s. 331 BORREL, Antonio, Derecho civil espaol. Obligaciones y contratos. Barcelona, Bosch, 1955. p. 78, en que a propsito de la mora del acreedor, seala que si la oferta es correcta y adecuada al contrato, el acreedor por su causa hace imposible que el deudor cumpla. PUIG PEA, Federico, Compendio de derecho civil espaol. Obligaciones y contratos. Pamplona, Aranzadi, 1972. p. 185. LACRUZ, Jos Luis, Derecho de obligaciones. Parte general. Teora general del contrato, op. cit., p. 183. ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil II. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 158. ESPN, Diego, Manual de derecho civil espaol. Obligaciones y contratos. Madrid, Revista de derecho privado, 1983. p. 211. En lnea similar, LETE DEL RO, Jos M., Derecho de obligaciones. Madrid, Tecnos, 2000. p. 159. TRABUCCHI, Alberto, Instituciones de derecho civil II, op. cit., p. 67. ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 293. Con ocasin de los requisitos para que la mora accipiendi se configure, sealan que es necesario que el acreedor no haya aceptado la prestacin o bien, que se haya omitido la cooperacin de otra ndole indispensable por su parte. En la misma lnea, LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 375. 332 BELTRN DE HEREDIA Y CASTAO, Jos, El cumplimiento de las obligaciones. Madrid, Revista de Derecho Privado, 1956, p. 473.
329

Algn otro autor nacional tambin reconoce la

necesidad de que el acreedor reciba el pago, circunscribindolo fundamentalmente a las

99

ciertamente, no el acreedor-. De modo que la proteccin jurdica se dirige a ambos intereses en juego, el del acreedor y el del deudor.333 En trminos similares, se ha afirmado que los intereses del deudor estn en juego porque el acreedor que en forma dolosa o negligente impida el pago, podra provocar la destruccin o prdida de la cosa que deba ser objeto de la entrega o su deterioro, o se hace imposible la prestacin de hacer del deudor.334 335 De otra parte, segn decamos, hay autores que analizando de forma especfica la figura de la cooperacin del acreedor, y no con ocasin de otros tpicos, igualmente reconocen que la actividad de recepcin del pago es el caso ms paradigmtico de cooperacin, especialmente en el caso de obligaciones de dar; como Cattaneo,336y Lamarca.337 Este ltimo, a propsito no slo de este caso, sino que de una variedad de situaciones en que se requiere de la cooperacin del acreedor, agrega que en verdad, son muy pocas las obligaciones en las cuales no ser necesaria ninguna actividad del acreedor para que puedan cumplirse.338 En trminos anlogos, Caballero Lozano al analizar la jurisprudencia espaola, advierte que la mayora de los casos que se conocen son aquellos en que el acreedor no recibe el pago de obligaciones de dar, especialmente de sumas de dinero, lo que, por lo dems, es coincidente con los casos que la doctrina cita.339 En cdigos ms modernos hay normas que expresamente se pronuncian sobre la necesidad que el acreedor reciba el pago, como en el artculo 91 del Cdigo suizo de las obligaciones;340 en cdigo civil italiano de 1942, artculo 1206;341 en el BGB, con ocasin de

333

Agrega que la proteccin para el acreedor se identifica con la institucin de la mora del deudor; en tanto que la del deudor con la mora accipiendi, por lo que el ofrecimiento de pago y consignacin es el medio supletorio de realizacin del inters del deudor. BELTRN DE HEREDIA Y CASTAO, Jos, El cumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 474. A juicio nuestro, la mora del acreedor no es la nica forma en que se protege al deudor del acreedor que no coopera, segn trataremos en el captulo siguiente. 334 CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 72 s. 335 DEZ-PICAZO, Luis, El contenido de la relacin obligatoria , op.cit., p. 358. DEZ PICAZO, Luis y GULLN, Antonio, Sistema de derecho civil. El contrato en general. Madrid, Tecnos, 2003. p. 221. 336 CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore alladempimento, op. cit., p. 1. 337 LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 48. 338 Ibdem, p. 49. 339 CABALLERO, Jos, La mora del acreedor, op. cit., p. 54, 86, 95, 103, 104. 340 Artculo 91. Mora del acreedor. el acreedor est en mora cuando sin una buena razn se niega aceptar la entrega que se le ofrece regularmente, o en realizar los actos preparatorios sin los cuales el deudor no puede cumplir con sus obligaciones. 341 Artculo 1206 establece El acreedor est en mora, cuando sin una buena razn, no recibe el pago ofrecido en la forma indicada en los artculos siguientes, o deja de hacer lo necesario para que el deudor pague la obligacin.

100

la regulacin de la mora del acreedor, 293 y 295;342 similar situacin se visualiza en el artculo 1251 del cdigo civil peruano de 1984,343 y en el cdigo civil de Brasil de 2002, artculo 335, ubicado a propsito del pago por consignacin.344 En los instrumentos de derecho uniforme, sin considerar a la CISG - que evidentemente establece la obligacin del comprador de recibir la mercadera atendida la naturaleza del contrato que regula-, 345 la tendencia es a reconocer la cooperacin del acreedor en trminos mucho ms amplios que para la sola recepcin de pago, segn ya hemos visto. Ahora bien, en este anlisis debemos tener presente las siguientes consideraciones:

i. La necesaria colaboracin del acreedor en la recepcin de lo que se paga por el deudor, est supeditada a que se le ofrezca lo debido. En nuestro derecho, ello emana de lo dispuesto en el artculo 1569 inciso segundo,346 en tanto establece que el acreedor no podr ser obligado a recibir otra cosa de lo que se le deba, ni an a pretexto de que la ofrecida sea de igual o mayor valor; norma que si bien refiere a las obligaciones de dar, es

293 Mora en la aceptacin. El acreedor incurre en mora si no acepta la prestacin que se le ofrece; 295 Ofrecimiento verbal. Basta un ofrecimiento verbal del deudor si el acreedor le ha declarado que no aceptar la prestacin o si para la ejecucin de la prestacin es necesaria una actuacin del acreedor, especialmente si el acreedor debe recoger la cosa debida. El ofrecimiento de la prestacin se equipara al requerimiento al acreedor para que lleve a cabo la actuacin necesaria. 343 Artculo 1251 Requisitos para el p ago por consignacin. El deudor queda libre de su obligacin si consigna la prestacin debida y concurren los siguientes requisitos: 1.- Que el deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestacin debida, o lo hubiere puesto a su disposicin de la manera pactada en el titulo de la obligacin. 2.- Que, respecto del acreedor, concurran los supuestos del Artculo 1338 o injustificadamente se haya negado a recibir el pago. Se entiende que hay negativa tcita en los casos de respuestas evasivas, de inconcurrencia al lugar pactado en el da y hora sealados para el cumplimiento, cuando se rehse a entregar recibo o conductas anlogas. 344 Artculo 335 La consignacin tiene lugar: I. Si el acreedor sin causa justificada se niega a recibir el pago en la forma debida. II. Si el acreedor no est, o no manda recibir la cosa en el lugar, tiempo o condiciones debidos. III. Si el acreedor es incapaz de recibir por ser desconocido, ha sido declarado ausente, o reside en lugar incierto o de acceso peligroso o difcil. IV. Si existe duda sobre quien deba legtimamente recibir el objeto del pago. V. Si existe litigio pendiente sobre el objeto del pago. 345 Segn dispone el artculo 53 de la CISG. 346 Norma concordante con lo que establece, por ejemplo, el artculo 1591, sobre el principio de indivisibilidad del pago; o el artculo 1497 en materia de renuncia al plazo. En efecto, en este segundo caso si el plazo se encuentra establecido tambin en beneficio del acreedor, el deudor no puede renunciar al mismo pues no se estara cumpliendo con la prestacin en la oportunidad debida, lo que atenta contra los intereses del acreedor. Semejante tratamiento se aprecia en el derecho uniforme, como en los artculos 6.1.3 y 6.1.5 de los Principios UNIDROIT y en los artculos 7:103 y 8:104 de los PECL.
342

101

posible conferirle un alcance ms amplio. Esto es, que un acreedor no puede negarse al cumplimiento del deudor, si se le ofrece lo que se debe, y si lo hace, podra configurarse un caso de incumplimiento contractual, segn tratamos de demostrar en este trabajo, con las consecuencias que de ello derivan.

ii. Como nuestro inters se centra especialmente en los casos en que efectivamente se requiere colaboracin del acreedor en la recepcin de pago, ms all de un enfoque estrictamente jurdico, como hemos sealado el anlisis ha de ser esencialmente casustico. As, por ejemplo, es perfectamente posible que dicha recepcin del pago no se requiera si se encuentran previamente establecidas en el contrato, las condiciones necesarias para que el deudor cumpla, sin requerirse de la intervencin de la contraparte al momento del pago. Un ejemplo de ello se ve a diario en aquellas obligaciones dinerarias en que se ha acordado que el pago se realice a travs del depsito en una cuenta corriente, cuyos datos han sido proporcionados anticipadamente. Ciertamente que en este caso se necesita de la colaboracin previa del acreedor para que proporcione los datos de la cuenta corriente en la cual realizar el o los depsitos respectivos, pero no es precisamente un caso de recepcin de pago, sino que es una colaboracin que se presta a travs de otro tipo de comportamientos, segn analizaremos a continuacin. No obstante, tambin hay que admitir que en caso que el acreedor obstaculice el pago, por ejemplo, cerrando la cuenta corriente, se producira una infraccin al deber de colaboracin por no permitir la recepcin del pago. De ah que los casos relevantes para efectos de este estudio, son aquellos en que, en los hechos, no hay forma en que el deudor pueda cumplir sin la aceptacin de pago concreta del acreedor, generndose consecuencias perjudiciales para el primero, como ocurre con aquellas situaciones en que el acreedor debe necesariamente concurrir presencialmente y con su voluntad a recibir el pago, como generalmente ocurre con la entrega de una especie o cuerpo cierto.347

347

En este punto, es interesante recordar nuevamente lo establecido en el art. 684 del cdigo civil. En l, se advierte que, coherente con lo dispuesto en el artculo 670, se requiere de la voluntad y, por ende, colaboracin del acreedor-tradente. As, por ejemplo, se visualiza en el numeral 1, en que se establece que el tradente debe permitir la aprehensin material de la cosa presente. Sobre este caso, aunque se puede producir el debate en orden a si es efectivamente necesario que el adquirente aprehenda la cosa o no, para que la tradicin se entienda realizada, la doctrina nacional ha entendido que, al menos, se requiere la presencia de ambas partes para que la tradicin se produzca; por lo dems, en lo que toca a los efectos prcticos que persiguen las partes, es natural que para que

102

iii. Aunque se trata de un anlisis casustico, no podemos obviar la revisin de algunos casos tpicos en que el cdigo civil refiere a la recepcin de pago, con la finalidad de evaluar en cada uno de ellos si estamos ante una situacin en que se pueda configurar colaboracin del acreedor. El primero est constituido por las obligaciones alternativas en que la eleccin corresponda al acreedor, y que en nuestro cdigo aparece tratado en el artculo 1500, inciso segundo; aqu, si el acreedor no elige la cosa con la que el deudor deba pagar, mal podra este ltimo cumplir. Esta situacin ha sido aludida por alguna doctrina fornea aunque, a rengln seguido, se seala que en verdad no sera un caso de falta de actividad de cooperacin del acreedor, por dos razones: primero, porque no se tratara de contribuir a la ejecucin material de la prestacin y, segundo, porque la falta de eleccin por parte del acreedor puede ser suplida por el deudor, mediante la figura de la prdida de la facultad de eleccin.348 En nuestro derecho, nada se seala si el acreedor no lleva a cabo la eleccin en forma oportuna, aunque el profesor Peailillo citando a Jorge Giorgi, expone que se ha propuesto que si se incurre en mora de elegir, el juez puede conferir la eleccin a la otra parte o elegir l.349 A juicio nuestro, la eleccin que debe realizar el acreedor en las obligaciones alternativas, si a ste se le hubiere conferido dicha eleccin, es un caso de colaboracin del acreedor en el cumplimiento expresamente tipificado por la normativa civil, cuyas consecuencias ante su inobservancia sern todas aquellas que son propias de la infraccin a tal deber de colaboracin.350 No obstante lo cual, no sera precisamente una hiptesis de no recepcin del pago de la obligacin, puesto que se presenta en un momento anterior al mismo.

efectivamente el adquirente pueda ejercer las atribuciones que le confiere sobre la cosa dicha tradicin, se requerir que ste adquirente acreedor- la aprehenda. Algo similar se puede observar con respecto a la tradicin contenida en el numeral 2 3, de la disposicin. En el caso de la tradicin que se efecta por el tradente mostrando la cosa al adquirente, sin duda que se necesita de la presencia de ambas partes, por lo que el adquirente debe cooperar apersonndose al efecto; similar situacin en el caso que la tradicin se lleve a cabo a travs de la entrega de las llaves del granero, almacn, cofre, u otro lugar en que est guardada la cosa. Sobre el particular, PEAILILLO, Daniel, Los bienes. La propiedad y otros derechos reales, op. cit., p. 233 s. 348 LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 51. 349 PEAILILLO, Daniel, Obligaciones. Teora general y clasificaciones. La resolucin por incumplimiento, op. cit., p. 217. 350 Cabanillas Snchez, al comentar el caso de las obligaciones alternativas, seala que no constituye un caso de facilitacin a la liberacin del deudor, pues corresponde ms bien a la nocin de derecho potestativo o facultades de configuracin jurdica. Sin embargo, se comprende la opinin de Cabanillas, pues para l, la facilitacin en la liberacin del deudor constituye una carga contractual, y no un deber secundario de conducta, como es nuestra opinin. CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 62.

103

El segundo caso est ubicado en el contrato de compraventa, artculo 1827 ya citado, norma de la cual se infiere la obligacin del comprador de recibir la cosa. Respecto de la misma, la doctrina nacional la ha tratado tradicionalmente como una de las obligaciones contractuales del comprador.351 En nuestra opinin, efectivamente se trata de otro caso de colaboracin del acreedor tipificado por la ley. Su infraccin, entonces, generar los efectos que trae aparejado el incumplimiento de este deber de colaboracin, entre estos, la posibilidad de demandar indemnizacin de perjuicios en contra del comprador, como ha sido desde hace tiempo acogido por la jurisprudencia.352

351

En ese orden, tambin Dez Duarte que la seala como obligacin del comprador y agrega que consiste en tomar posesin de ella y la manera prctica de efectuarla, ser distinta segn la naturaleza mueble o inmueble de la cosa. Adiciona una cuestin fundamental, y es que aunque el legislador ha sido muy escueto en la regulacin de esta obligacin, lo que se manifiesta en el hecho que slo reconoce como efecto de su infraccin la constitucin del comprador en mora de recibir la cosa, no excluye los derechos del vendedor para exigir el cumplimiento o la resolucin del contrato, con indemnizacin de perjuicios, conforme a la normativa general. DEZ, Ral, La compraventa en el cdigo civil chileno, Santiago, Editorial Jurdica Conosur, 1988. p. 149 y 172. Barcia lo trata a propsito del pago por consignacin que vincula a la mora del acreedor, y afirma que en nuestro derecho los efectos de la mora del acreedor es la posibilidad de demandar perjuicios, de conformidad a los artculos 1548, 1680 y 1827. BARCIA, Rodrigo, Lecciones de derecho civil chileno. De la teora de las obligaciones. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2008. p. 1827. En el derecho extranjero, tambin se le considera como una de las obligaciones que emanan del contrato de compraventa, as, PUIG PEA, Federico, Tratado de derecho civil espaol. Obligaciones y contratos. De los contratos en particular y dems fuentes de las obligaciones, op. cit., p. 133. Refiere, en todo caso, no a una obligacin del comprador de recibir la cosa, sino al caso de resistencia de ste a recibirla, en cuyo caso el comprador incurrir en mora, con la subsecuente exoneracin de responsabilidad del vendedor; en trminos anlogos, ESPN, Diego, Manual de derecho civil espaol. Obligaciones y contratos, op. cit., p. 403, aunque derechamente la califica como obligacin del comprador de recibir la cosa; Lacruz Berdejo, advierte que si bien la principal obligacin del vendedor es de pagar el precio, tambin tiene que cumplir con otras prestaciones, entre ellas, la de recibir la cosa vendida, como una manifestacin del deber de colaboracin al cumplimiento de la correlativa obligacin del vendedor, aunque luego precisa que ms que una verdadera obligacin, sera una carga. LACRUZ, Jos Luis, Elementos de derecho civil. Derecho de obligaciones. Madrid, Dyikinson, 2002. p. 53. 352 Un fallo fundamental es el pronunciado por la Corte Suprema en causa Petterson con Romero, del ao 1912. RDJ, T. X, secc. 1. El caso refiere a un contrato de compraventa de madera, en que demanda el comprador cumplimiento de contrato con indemnizacin de perjuicios, arguyendo que se ha vencido el plazo para que se le entregue la cantidad de madera objeto del contrato, en circunstancias que l por su parte ha procedido a llevar a cabo el pago acordado. La demandada vendedora solicita el rechazo de la demanda y entre las argumentaciones que hace valer es el hecho de que la compradora habra rechazado el ofrecimiento de pago de la madera, fundada en que ella no era de la calidad acordada; a la vez, demanda reconvencionalmente solicitando indemnizacin de perjuicios en los que incluye la diferencia de valor de la madera que tiene hoy, con la que tena a la fecha del contrato, y otros daos derivados de la mora de recibir por parte del comprador. La sentencia de primera instancia rechaza la demanda, entre otras razones porque la compradora no debi negarse a recibir la madera, toda vez que no se acredit que la que se pretenda entregar por la vendedora no era de la calidad acordada. La sentencia de segunda instancia confirma el fallo de primera, pero interesa destacar el considerando 6 que expresa que el vendedor practic las diligencias necesarias para dar cumplimiento al contrato, y el comprador, por su parte, no practic aquellas que manifestaran que se hallaba dispuesto a llevarlo a debido efecto. La sentencia de la Corte Suprema rechaza la casacin interpuesta por la compradora, que la fundaba en que habra un

104

A mayor abundamiento, cabe recordar otras disposiciones diseminadas por el cdigo, todas las cuales permiten reconocer a la no recepcin de pago por parte del acreedor como un caso de infraccin al deber de colaboracin, entre ellos: el artculo 1569, inciso segundo ya sealado, pues si el acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, en una interpretacin a contrario sensu se entiende que si lo que se le ofrece es precisamente la cosa que se debe, tiene que aceptarla; el artculo 1590, inciso primero, que dispone que si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle; el artculo 1591 - tambin mencionado-, en cuyo inciso primero se establece que El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convencin contraria, de modo que si se ha acordado que el pago se har en forma fraccionada, debe el acreedor recibir cada parte que le sea pagada por el deudor; el artculo 1599, pues establece entre los casos de procedencia del pago por consignacin la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla; y finalmente, el artculo 1680, que transcribimos a inicios de este acpite.

iv. Para efectos de esta sistematizacin, y coherente con la nocin de pago que adopta nuestro derecho, incluimos en este grupo de casos a aquellos en que el deudor de obligacin de hacer no puede cumplir, debido a que atendida la naturaleza de la prestacin, se requiere de la comparecencia del acreedor, y ella no se produce. Aqu se halla una gran variedad de situaciones, as por ejemplo, si un cliente reserva una habitacin en un hotel y no se presenta el da y hora de la reserva;353 o se contrata a un escultor o pintor para que esculpa o pinte la figura del acreedor, este deber posar para l y luego no concurre a las citas fijadas al efecto;354 o se solicita una entrevista para ser atendido por un mdico, abogado, arquitecto o, en general, de profesionales que presten servicios de la ms diversa naturaleza, y luego el cliente no concurre a la reunin. Debemos advertir que, aunque en el

error de derecho, al asignarle a la necesidad de recibir la cosa contemplada en el artculo 1827, la calidad de obligacin. Conviene transcribir el considerando 6 de la Corte: Que el artculo 1827 del CCCH. regula una situacin particular en que puede hallarse voluntariamente el vendedor que recurre al medio indicado en ese precepto legal cuando el comprador se constituye en mora de recibir la cosa vendida; pero de ah no se deduce que el nico derecho que corresponde ejercitar a aquel en caso de rehusar el comprador a recibir lo vendido sea el de exigir el abono de alquiler a que se refiere el mencionado precepto legal, desde que la compraventa est sujeta a las reglas generales de las convenciones, las que deben aplicarse en lo que no fuere contrario a las reglas especiales de ese contrato. 353 LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 376. 354 CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 206.

105

punto inmediatamente posterior tambin se abordarn casos en que el deudor requerir de la colaboracin del acreedor para ejecutar obligaciones de hacer aunque tambin de dar, la diferencia radica en que las hiptesis a que referimos en este momento, suponen que dicha colaboracin se presenta a travs de un comportamiento especfico: recibir el pago que ofrece el deudor, recepcin que puede requerirse una sola vez; o bien en varias oportunidades, como ocurrir en contratos de tracto sucesivo y en algunos de ejecucin diferida. Completamente distinto a las variadsimas formas en que puede manifestarse la colaboracin del acreedor en los contratos de mayor complejidad, en que el o los comportamientos que el acreedor deba llevar a cabo, se configuran a partir de la, tambin, variada naturaleza que tenga la o las prestaciones del deudor. A pesar de ello, si se observan los casos antes expuestos, se advierte que en prcticamente todos ellos la colaboracin es necesaria para que el deudor cumpla obligaciones de dar, y en algunos para obligaciones de hacer; no han sido expuestos aquellos en que se requiera de la colaboracin del acreedor para que el deudor pueda cumplir con una obligacin de no hacer. Y es que en los hechos, por lo general, no es indispensable para que el deudor cumpla una obligacin de este tipo que el acreedor le colabore. Sin embargo, no postulamos que no sera posible que se requiera de dicha colaboracin en el cumplimiento de una obligacin de no hacer. Por el contrario, ya hemos sealado que la calificacin debe ser eminentemente casustica. Siendo as, no es descartable que para el cumplimiento de un contrato del cual surjan obligaciones de no hacer, pueda necesitarse de la colaboracin del acreedor.

v. Este grupo de casos incluye a aquellos en que el acreedor no slo no recibe el pago, sino que lo obstaculiza, lo que se manifestar especialmente a travs de actos positivos. En este tipo coyunturas, se aplicarn todos los efectos que trae aparejada la infraccin de este deber secundario de conducta de colaboracin, aunque dependiendo de las circunstancias, dichas consecuencias pueden ser ms gravosas para el acreedor si se acredita que obr dolosamente, de acuerdo a las reglas generales.

106

vi. Una precisin: no postulamos en esta tesis que es posible configurar para el acreedor una obligacin de recibir el pago en sentido restringido,355 entendida como si el acreedor asumiera el rol de deudor de la obligacin de recibirlo. Lo que ocurre es que en las situaciones en que es necesaria la colaboracin del acreedor, atendida la naturaleza de la obligacin, asumimos que ella se erige como un deber secundario de conducta al interior de la relacin jurdica obligatoria, por lo que si tal cooperacin no es observada, se atenta contra otros intereses del deudor. Ello quedar ms claro al explicar nuestra posicin en torno a la naturaleza que la cooperacin asume, en los casos que nos ocupan.

4.1.3 Los concretos problemas que genera la no recepcin de pago por el acreedor.

El supuesto comn a todos los grupos de casos en que se requiere de la colaboracin del acreedor y que, sin duda, es el primer escollo a que nos enfrentamos, es calificar la situacin en que efectivamente se requiere de la misma, a lo que nos referiremos posteriormente; teniendo dicha calificacin definida, hay que realzar que si el acreedor no recibe el pago, el contrato quedar en un statu quo que genera una serie de problemas a las partes, particularmente para el deudor contractual.

i. Una primera cuestin, en especial si lo que se debe es una especie o cuerpo cierto, dice relacin con la determinacin de cul de las partes se har cargo los riesgos de prdida o deterioro de la cosa, una vez que ella ha sido ofrecida al acreedor y este no la ha aceptado; es decir, surge el cuestionamiento sobre el alcance que ha de tener el deber de conservacin de la cosa, frente al hecho de que el deudor no se ha liberado de la obligacin.

ii. Una segunda cuestin, refiere a dilucidar si el acreedor que no ha recibido el pago ofrecido -de la obligacin que se trate, dar, hacer o no hacer-, puede exigir posteriormente

355

Como explicitaremos ms adelante, de acuerdo a aquella clsica distincin entre la obligacin en sentido restringido y en sentido amplio, la concepcin de obligacin que se sigue en esta tesis es la de obligacin en sentido amplio, es decir, que la concibe como una relacin jurdica ms o menos compleja constituida no slo por el deber de prestacin, sino tambin por otros deberes secundarios de conducta. En ese sentido, no se concibe en este trabajo que en los casos en que se requiere que el acreedor reciba el pago, se configure una obligacin en sentido estricto, sino lo que ocurre es que en esas situaciones hay un deber secundario o funcional de conducta para ste.

107

el cumplimiento de la misma; o, por el contrario, ella se extingue. Pensemos en un pintor al que se le encarg una pintura, y luego el acreedor no recibe el pago de la misma en la oportunidad acordada: a pesar de transcurrido el tiempo menor al de la prescripcin extintiva de la accin de cumplimiento- puede, luego, exigir al pintor que se la entregue?

iii. En seguida, atendida la concepcin de contrato que se sigue en esta tesis, cabe preguntarse por las consecuencias que pudiere generar para las partes contratantes, el caso de un acreedor que no recibe el pago debido fundado en que ha perdido el inters en la prestacin; as, resulta pertinente que nos cuestionemos si dicha prdida de inters le permite, por ejemplo, intentar una demanda de resolucin contractual.

iv. Es factible que debido a que el acreedor no recibe el pago de la obligacin, se generen mayores costes en el contrato. Por ejemplo, atendido que no se ha entregado la especie debida, se deben seguir pagando las rentas de galpones o bodegas en que la cosa se guarda; si se deba recepcionar una obra material, se debern mantener los guardias que la custodian, entre otras mltiples situaciones. El problema, entonces, es determinar quin asumir estos mayores costes.

v. Si el acreedor no recibe el pago ofrecido por el deudor, hay que tener presente que esa deuda se ver reflejada en la situacin contable del deudor como un rubro del pasivo, lo que puede perjudicar su situacin patrimonial, especialmente para la realizacin de futuros negocios. Debemos, entonces, cuestionarnos, si es posible brindar alguna solucin a dicho deudor que ve incrementado el pasivo debido a la inobservancia de la colaboracin debida por parte del acreedor.

vi. Postular que la colaboracin del acreedor constituye un deber secundario de conducta al interior del contrato, nos permite, a la vez, sustentar que si dicho acreedor no recibe el pago, podra situarse en un estado de incumplimiento contractual, abrindosele al deudor el abanico de acciones o remedios contractuales; siendo as, debemos analizar qu ocurre, por ejemplo, si debido a esa situacin se generan otros daos al deudor contractual.

108

Las respuestas a estas interrogantes, a nuestro parecer, estn ntimamente vinculadas con la naturaleza que se asigne a la colaboracin del acreedor, segn analizaremos al final de este acpite y en el captulo siguiente.

4.2. Colaboracin del acreedor durante la ejecucin del contrato, en contratos de mayor complejidad.

Hemos designado como contratos de mayor complejidad, a aquellos en que la colaboracin del acreedor se presenta de forma diversa a la sola recepcin del pago que se le ofrece, pues supone una variedad de comportamientos que el acreedor deber desplegar durante el desarrollo del contrato, que permitan que la contraparte lo ejecute. Para graficar estas situaciones, distinguiremos segn si dichos comportamientos se encuentran o no expresamente establecidos en el contrato. Hacemos esta divisin slo por una cuestin didctica pues, en los hechos, hay casos en que la necesaria colaboracin del acreedor est plasmada en la convencin, pero ello no significa que la naturaleza del deber de colaboracin sea distinta; es decir, en ambos grupos de casos la colaboracin del acreedor se erige como un deber secundario, instrumental o funcional de conducta del acreedor, de cuya inobservancia derivan iguales consecuencias jurdicas para las partes contratantes.

4.2.1 Casos en que la colaboracin est expresamente establecida en las clusulas del contrato.

Hay que aclarar que las situaciones a que aludimos no son todas aquellas en que el contrato contempla obligaciones explcitamente para ambas partes contratantes, pues ese factor no es el determinante en la calificacin de un deber de colaboracin. Por el contrario, los casos a que hacemos referencia son aquellos en que las partes han establecido en forma expresa la forma que tendr que adoptar la colaboracin del acreedor, por lo que ser ms sencillo determinar en qu consiste o consistir aquella y, a la vez, calificar si sta

109

se observ o no, por la parte que deba desplegar la conducta colaborativa. Esta incorporacin de forma expresa al contrato, no implica que la colaboracin del acreedor pierda su funcionalidad como tal, segn hemos sealado, pues la colaboracin tiene necesariamente una finalidad instrumental, en tanto permite que la contraparte pueda, a su vez, cumplir con su o sus prestaciones. As, en contratos que contemplan obligaciones primordiales de hacer, como el mandato, o el contrato de construccin, entre otros, es usual que atendida la duracin de la convencin, la naturaleza de las obligaciones involucradas o la entidad econmica del contrato, las partes hayan incluido deberes de colaboracin, tales como la necesidad de que el acreedor de una obligacin de hacer deba proporcionar ciertas instrucciones al deudor para que la ejecute; o se indique que el acreedor proveer al deudor del plan de trabajo que deba seguir; o que pondr a disposicin del deudor ciertos bienes, como maquinarias, espacios fsicos, e incluso personal de su dependencia; o que el acreedor ser quien provea de determinadas especificaciones tcnicas; o que ser el acreedor quien llevar a cabo ciertos trmites administrativos, etc. Tambin se aprecia en contratos en que la o las obligaciones del deudor son de dar, como ocurre en el caso de algunos contratos de suministro de bienes.356 Ilustra lo que venimos diciendo, lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 21 de septiembre de 2009, causa Cencosud con Proyectos y desarrollos mdicos SA.357 El caso versa sobre un contrato de arrendamiento de inmueble que se ubica en un centro comercial de propiedad del arrendador. El inmueble se arrienda para ser destinado a la instalacin de una clnica, contrato que se suscribe durante la construccin del centro comercial. Demanda la arrendadora Cencosud por incumplimiento de contrato; a su turno, la arrendataria opone excepcin de contrato no cumplido y demanda reconvencionalmente resolucin de contrato ms indemnizacin de perjuicios. La arrendataria justifica la excepcin de contrato no cumplido, alegando que nunca pudo

356

Hay infinidad de ejemplos que se pueden sealar, como el mismo contrato de know how, si las partes han establecido que el transmisor deber entregar el conocimiento tcnico a travs de la capacitacin del personal del receptor, para lo cual, este ltimo debe poner a disposicin del transmisor un espacio fsico, medios tecnolgicos, y ciertamente al personal que recibir las capacitaciones. En todo caso, hay que precisar que la obligacin de comunicar el conocimiento tcnico por parte del transmisor al receptor es de difcil calificacin jurdica, as, algunos se han inclinado por asignarle el carcter de obligacin de dar. BENAVENTE, Hesvert, El contrato de know how o de provisin de conocimientos tcnicos: aspectos a ser considerados para su regulacin normativa. Revista Ius et Praxis, Talca, ao 14, n2, 2008, p. 418. 357 N de descriptor MJJ 21690.

110

instalar la clnica pues la arrendadora no cumpli a su vez, al no entregarle un local apto para que el servicio mdico pudiere funcionar, ya que en el contrato aqulla se comprometi a construir el local comercial de modo tal, que estructuralmente guardara conformidad con las exigencias prescritas en la normativa relativa a la salud pblica, sanidad y seguridad; como se trataba de una obra en desarrollo, en ese mismo captulo la arrendadora se oblig a ejecutar las modificaciones que fueren necesarias. La arrendadora se defiende arguyendo que no pudo llevar a cabo las refacciones necesarias, pues la clnica no le entreg un proyecto para la instalacin de equipos, maquinarias y mobiliario, cuestin que se estableci expresamente en el contrato. La sentencia de segunda instancia, rechaza la demanda de la arrendadora, pues no consta en el proceso su propio cumplimiento, y acoge la excepcin de contrato no cumplido.358 Este caso es interesante, pues es perfectamente posible identificar una clusula del contrato de arrendamiento, que constituye una manifestacin de colaboracin del acreedor, toda vez que para que la parte arrendadora pudiere cumplir con su obligacin de entregar un local apto para el funcionamiento de una clnica, era necesario que la arrendataria proporcionara un proyecto de instalacin para ello, cuestin que no se hizo. En la especie, aunque la arrendadora demanda primeramente porque la arrendataria no cumpli con su obligacin primordial de pagar la renta, tambin fundamenta el libelo, en que la no presentacin oportuna del proyecto por parte de la arrendataria no le permiti a sta entregar el local en forma adecuada, Es decir, la arrendataria en su calidad de acreedora de la obligacin de entrega de un local apto para el funcionamiento de un establecimiento de salud, no cumpli con su deber contractual de colaborar para que la arrendadora cumpliera a la vez. Este caso es tambin til para ser utilizado como matriz, sobre las

358

El fallo de segunda instancia tiene voto disidente del Ministro Carlos Cerda, quien considera que adems de acogerse la excepcin de contrato no cumplido, debi revocarse el fallo de primera instancia en la parte que rechaz la demanda reconvencional de la arrendataria, pues la demandante reconvencional acredit sobradamente que la demandada reconvencional no cumpli a su vez, en orden a que no proporcion un lugar adecuado para que la clnica funcionara; seala que como el contrato se celebr estando el inmueble en obra gruesa, ni siquiera puso en conocimiento de la constructora que funcionara una clnica en el piso del centro comercial que se construa. Agrega que no es excusa suficiente lo que seala la arrendadora Cencosud, en cuanto a que la arrendataria nunca le proporcion el plano necesario para la adecuacin del lugar, ya que para ello corresponda a Cencosud primero, poner a disposicin de la demandada un edificio adecuado para el funcionamiento de una clnica, y sobre ello, se poda presentar los planos por parte de la arrendataria.

111

diversas posibilidades que pueden presentarse ante una inobservancia de la colaboracin del acreedor, como veremos ms adelante.359 Similar situacin se extrae del fallo pronunciado en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 12 de noviembre de 2007, en causa Inversiones y negocios S.A., Empresa administradora de crditos S.A. con Madison Inmobiliaria S.A., y conocido por la Corte Suprema en recurso de casacin rechazado por adolecer de falta de fundamento, de fecha 3 de abril de 2008.360 En este caso, demanda la compradora de un edificio de departamentos, por incumplimiento de contrato a la empresa constructora de los mismos - vendedora del inmueble-, fundado en que la demandada habra ejecutado las obras con materiales e instalaciones, especialmente las interiores de suministro de gas, en condiciones deficientes, por lo que solicita se declare que la constructora reemplace las instalaciones existentes por otras de ptima calidad; y adems se la condene al pago de los perjuicios que habra ocasionado dicho incumplimiento. La sentencia de primera instancia rechaza la demanda, fallo confirmado por Corte de Apelaciones, que hace suyas las argumentaciones de la sentencia recurrida, pues se habra acreditado en juicio, que el contrato estableca que la comitente compradora se reservaba la inspeccin tcnica de la obra a travs de los profesionales que ella designara, y que seran los encargados de la supervigilancia de la misma, quedando la constructora obligada a dar todas las facilidades necesarias para su desempeo y a dar satisfaccin a los reparos formulados. En el juicio se logra acreditar que efectivamente la comitente compradora estuvo en posicin de llevar a cabo la labor de supervigilancia, y no obstante nunca reclam de los desperfectos que alega en la demanda, como lo seala el fallo de segunda instancia en su considerando octavo: 8) Que es un hecho no discutido que la demandada, Inmobiliaria Madison S.A., encarg la construccin del edificio a Construcciones y Estructuras del Sol S.A., de acuerdo a las estipulaciones contenidas en el contrato agregado a fojas 23 y siguientes, entre las cuales destacan las clusulas 12, 16 y 22, en que la comitente se reserva la inspeccin tcnica de la obra a travs de los profesionales que ella designe, encargados de la
359

Desde luego que el caso sera ms atractivo si la arrendataria hubiera igualmente pagado la renta, pero atendido el retraso en la entrega del proyecto, la arrendadora hubiese demandado directamente por incumplimiento derivado de la falta de colaboracin, solicitando adems la indemnizacin de perjuicios derivados de la ella, los que implicaran, por ejemplo, la paralizacin de las obras de construccin del centro comercial. O bien, que ante el incumplimiento de la entrega del inmueble, hubiere interpuesto la demanda la arrendataria, y la arrendadora se defendiera mediante la excepcin de incumplimiento de contrato por inobservancia de colaboracin del arrendatario, ms una demanda reconvencional. Todas posibilidades que, atendidas las circunstancias, ofrece la inobservancia al deber de colaboracin. 360 N de descriptor Legal Publishing 38750.

112

supervigilancia de la misma, quedando la constructora obligada a dar todas las facilidades necesarias para su desempeo y a dar satisfaccin a los reparos formulados. Una atenta lectura del contrato deja de manifiesto que las obligaciones asumidas por la constructora quedaron firmemente subordinadas a la satisfaccin de los intereses y necesidades de su comitente, que se reserv amplias facultades para vigilar la correcta ejecucin de la obra, calificar los materiales y exigir su reemplazo, o poner trmino al contrato, entre otros casos, segn indica la clusula 20 por deficiencia en la calidad de la construccin o incumplimiento de lo indicado en los planos y especificaciones. Siendo as, resulta inaceptable la alegacin de la demandada en cuanto pretende excusarse de responsabilidad frente a sus compradoras y actuales demandantes, a pretexto que los defectos seran nicamente imputables a la constructora, en circunstancias que estaba en situacin de adoptar todas las medidas necesarias para cumplir debidamente su obligacin de hacer entrega de los inmuebles en perfectas condiciones a sus compradores. En el fallo en comento, la inobservancia del deber de colaboracin se utiliza como medio de defensa de la empresa constructora, por lo que hay dos cuestiones que destacar: la primera, que como consta de lo expuesto en los fallos de primera y segunda instancia, efectivamente se habran producido algunos problemas de construccin, referidos especialmente a las instalaciones de gas realizadas, defectos que fueron corregidos por la constructora. Respecto de los otros defectos denunciados en la demanda, queda establecido en la causa que, de existir, ellos se debieron a que la comitente y compradora no supervigil como se haba acordado en el contrato, de manera tal que si la constructora no concluy la obra de la forma esperada, fue debido a la inobservancia a la colaboracin debida, segn se pact en el mismo contrato; la segunda cuestin es que en este caso, a pesar del incumplimiento a la colaboracin debida por parte de la comitente compradora, es posible conjeturar que ello no le signific otras consecuencias daosas a la constructora, puesto que si las circunstancias hubieren sido diversas, y la inobservancia del deber de colaboracin le hubiera generado daos, habra sido demandada la correspondiente indemnizacin por la va reconvencional. Como se ve, lo relevante de incluir en forma expresa la forma que ha de adoptar la colaboracin del acreedor, es que facilita la calificacin en orden a determinar en qu consiste y si se cumpli con ella o no. Pero fuera de eso, en tanto mantiene su estructura funcional, se aplican todas las consecuencias que derivan de la infraccin al deber de colaboracin del acreedor.

113

4.2.2 Casos en que la colaboracin no est expresamente establecida en las clusulas del contrato.

Probablemente este es el grupo ms difcil de analizar, puesto que nada se seala en el contrato sobre si ha de ser necesaria la colaboracin del acreedor, y en caso de que se requiera, tampoco se indica la forma que debe adoptar. Esto implica, entonces, incorporar todos aquellos contratos en que se hace indispensable la colaboracin del acreedor para que el deudor pueda, a la vez, cumplir ntegramente con sus prestaciones primordiales durante el desarrollo del contrato, destacndose, as, el carcter de funcionalidad o instrumentalidad que presenta este deber secundario de conducta. Como en el prximo apartado intentaremos proporcionar algunos parmetros que permitan identificar cada vez que se requiera de colaboracin del acreedor, en este momento slo nos limitaremos a ilustrar con algunos ejemplos, de los cuales, sin embargo, ya es posible advertir que la necesidad de colaboracin se ve determinada, en gran medida, por la naturaleza del contrato y de las obligaciones primordiales que ste engendra.361 La doctrina extranjera ha sido frtil a la hora de proporcionar estas manifestaciones de colaboracin del acreedor: por ejemplo, un contratista que no puede realizar la edificacin porque el dominus no realiz los trabajos preliminares; o aquel que encarga la confeccin de un traje debe luego presentarse para que se lo prueben; el porteador slo debe trasladar las mercancas que le pongan a disposicin; el autor debe corregir las pruebas que le ponga a disposicin el editor; el anunciante -o publicista- solo puede realizar la campaa con los datos que le proporcione el cliente;362 el dueo de un terreno que debe permitir al contratista la entrada al mismo, para la ejecucin de una determinada construccin; un contrato de tracto sucesivo en que se debe entregar los materiales para una construccin que se llevar a cabo por parte.363 O bien, un artista de teatro que tiene inters en que el empresario acreedor no se limite slo a pagarle el sueldo, sino tambin a hacerle representar el papel en la obra por la publicidad que ello le proporcionar en el

361

As tambin distingue, a propsito de la obligacin del acreedor de colaborar, Ren Demogue, quien seala que la idea de colaboracin entre los contratantes constituye un aspecto general de la ejecucin del contrato, especialmente al momento de la redaccin de la convencin, y que puede resultar ya sea de la naturaleza del contrato, o de las clusulas que lo integran. DEMOGUE, Ren, Trait des obligations en gnral. Effets des obligations. T. IV, Pars, Librairie Arthur Rousseau. p.18. 362 CABALLERO, Jos, La mora del acreedor, op. cit., p. 95. 363 Ibdem, p. 107.

114

mundo del teatro.364 Sobre este caso, hay que agregar que algn autor estima que el deudor obtiene un beneficio adicional a la sola liberacin de la deuda o la contraprestacin prevista, y en estos trminos debe ser tutelado.365 En los ejemplos anteriores, a pesar que las partes nada han establecido en forma explcita, la necesidad de colaboracin del acreedor es medianamente fcil de configurar. El problema se presenta cuando dicha colaboracin se requiere no slo una sola vez, sino que a lo largo de la ejecucin del contrato, y con distintas manifestaciones, lo que es bastante usual en contratos de mayor duracin; en todos ellos, la forma en que ha de prestarse dicha colaboracin es mucho ms difcil de determinar. Un ejemplo nos ayudar en la explicacin: una empresa, digamos la empresa A, encarga a otra, la empresa B, el montaje mecnico de una planta industrial, que comprenda una serie de obras de alta complejidad. En el contrato en cuestin los contratantes dejaron claramente establecido que el diseo de ingeniera del proyecto quedaba excluido de las obligaciones que deba cumplir la parte que ejecutara las obras, pues de acuerdo a conversaciones, era posible concluir que ste sera aportado por la mandante. Por su lado, de conformidad al contrato, la empresa A se obligaba nicamente a pagar el precio. Para que la empresa B pudiera cumplir a cabalidad, se elabor un cronograma de trabajo que deba seguirse rigurosamente, a efectos de que las obras culminaran en la fecha acordada. No obstante ello, producto de diversos retrasos de la empresa A, entre ellas, que no proporcion oportunamente la ingeniera del proyecto, ni el terreno en que las obras deban realizarse, se produjo tambin un retraso en el montaje por parte de la empresa B. Como

364 365

TRABUCCHI, Alberto, Instituciones de derecho civil, op. cit., p. 67. LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 72. Segn Lamarca, este tipo de casos que agrupan a las obligaciones artsticas, en general, la cooperacin del acreedor es una verdadera obligacin. As al pintor que deb e realizar un mural pblico no le es indiferente que se pueda alcanzar el resultado perseguido con su deber de prestacin, al margen de la remuneracin que pueda recibir obtiene tambin un beneficio por la realizacin de la obra, por lo que la tutela de su inters no se acaba con la liberacin de la deuda y, en su caso, la obtencin de la contraprestacin prevista. Habra que precisar, adems, que ese inters no slo est presente en los casos de contratos artsticos, sino que tambin de otra naturaleza, por ejemplo, una empresa constructora recin formada gana una licitacin para la realizacin de una obra de gran importancia y connotacin en la ciudad, y no puede cumplir por no contar con los terrenos para ello, o porque no le entregaron las especificaciones tcnicas del proyecto en forma oportuna, etc.; es evidente que en este caso tambin le interesa a la empresa deudora cumplir, debido al reconocimiento que ello le puede proporcionar en el rubro. Y es que efectivamente hay un grupo de casos en que el cumplimiento le puede generar al deudor beneficios adicionales adems de la sola liberacin de la deuda, como veremos ms adelante. Inters que, de verse menoscabado, se apreciar a la hora de demandar los perjuicios que le acarree la inobservancia de la colaboracin por parte del acreedor, pudiendo, por ejemplo, demandar indemnizacin de lucro cesante, conforme a las reglas generales de esa partida.

115

se trataba de una obra de largo aliento, mediante conversaciones de naturaleza informal ambas partes readecuaron el plan de trabajo, de lo cual, sin embargo, no qued constancia. Posteriormente, debido a que la empresa B no pudo cumplir con la fecha fijada inicialmente en el contrato, la empresa A notific el trmino del negocio por el incumplimiento, y cobr las multas que se haban acordado ante posibles infracciones en que incurriera la empresa B. A su turno, la empresa B alegaba que la empresa A tambin haba incurrido en incumplimientos, toda vez que el retraso en la ejecucin de las obras se debi a no contar oportunamente con la ingeniera, ni con los terrenos en que se ejecutara, lo que no slo trajo como consecuencia un retardo, sino que adems fue necesario incurrir en gastos extraordinarios, como la contratacin de nueva mano de obra, la extensin de los contratos de trabajo que haban sido celebrados a plazo fijo, la extensin de contratos de arrendamiento de diversas maquinarias, etc., gastos adicionales que la empresa A se negaba a reembolsar, por lo que la empresa B pretenda tambin la resolucin del contrato, con indemnizacin de perjuicios.366 Como se ve, estamos en presencia de un contrato de larga duracin, en l, para que la empresa pudiere cumplir con las instalaciones encargadas era indispensable que colaborara a lo largo del desarrollo de la obra, colaboracin que en la especie implicaba entregar la ingeniera acorde al proyecto y el terreno en trminos idneos para la instalacin, cuestin que no se hizo. Algo similar se aprecia en un caso resuelto por nuestros tribunales, referido a un incumplimiento de contrato de ejecucin de obras celebrado entre una empresa y el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la dcima regin. En este caso demand la empresa constructora por incumplimiento de contrato, solicitando la indemnizacin de los daos que le produjo la no entrega de los terrenos en que se deban ejecutar las obras en condiciones idneas, toda vez que los terrenos fueron entregados con escombros y sin contar con la factibilidad de los servicios bsicos, todo lo cual le trajo aparejado un retraso en la ejecucin de las obras y mayores costos que los que se haban previsto. No obstante, en este caso la demanda fue rechazada en primera instancia, fallo confirmado por la Corte de

Apelaciones de Puerto Montt, debido a la falta de pruebas suficientes que acreditaren que efectivamente el retraso en el cumplimiento se debi a la no entrega de los terrenos en

366

Los hechos descritos corresponden a un caso que nos toc conocer por razones profesionales, citado adems en PRADO, Pamela, Sobre la posibilidad de admitir en Chile las nociones de contrato colaborativo y contrato adversarial: una mirada desde el regulating law. En Estudios de derecho civil VI, Jornadas nacionales de derecho civil Olmu, 2010, op. cit., p. 239 s.

116

condiciones idneas por parte del servicio. La Corte Suprema rechaz la casacin en el fondo en fallo de fecha 29 de noviembre de 2004.367

4.2.3 Los concretos problemas que genera la inobservancia de la colaboracin del acreedor en contratos de mayor complejidad.

Ya hemos sealado que el supuesto comn a los grupos de casos, es la dificultad en la calificacin del deber de colaboracin del acreedor, tarea que se torna ms ardua an en aquellos contratos en que no se encuentra expresamente establecida. Teniendo aquello presente, resaltaremos algunos de los problemas que la inobservancia a la colaboracin debida por parte del acreedor puede generar. Debemos advertir que, salvas las particularidades que se generan por la no recepcin de pago ofrecido, en general, los problemas ante la inobservancia del acreedor en contratos de mayor complejidad, son los mismos que ya hemos enunciado, de ah los resolveremos en forma conjunta en al acpite que sigue. A juicio nuestro, las siguientes cuestiones constituirn los ejes de los conflictos entre los contratantes en esta clase de relaciones contractuales:

i. Un primer dilema a dilucidar, es determinar el destino de la o las obligaciones contractuales que el deudor no pudo ejecutar por no contar con la debida colaboracin de la contraparte, esto es, si estas obligaciones se extinguen o permanecen vigentes. Como se ve, similar a lo que nos preguntamos en el anterior grupo de casos.

ii. Se generarn mayores costes para que el deudor pueda ejecutar ntegramente el contrato al no contar con la debida colaboracin del acreedor, por lo que nuevamente surgir la cuestin de determinar cul de las partes contratantes se har cargo de ellos.

iii. Ya hemos sealado que la calificacin de colaboracin del acreedor como deber secundario de conducta inserto al contrato, supone que en caso de infraccin, pueda dejar

367

Causa rol 2773-04.

117

al acreedor en estado de incumplimiento contractual, por lo que cabe preguntarse sobre la procedencia del ejercicio de las acciones contractuales por parte del deudor.

5 La colaboracin del acreedor y su naturaleza de deber secundario, funcional o instrumental en el contrato.

Como se evidencia de las opciones que ha adoptado la doctrina extranjera sobre la naturaleza de la colaboracin del acreedor, se ha transitando fundamentalmente ya sea por considerarla carga contractual para el acreedor, o por situarla en el plano de los deberes, con diversas variantes. A juicio nuestro, la mejor forma de comprender la naturaleza de la colaboracin del acreedor, como sus consecuencias y, asimismo, de justificar la existencia de esta nocin, supone necesariamente reconocerle autonoma o independencia respecto de los dems efectos que emanan de una relacin jurdico contractual, y esa autonoma encuentra su justificacin en asignarle el carcter de deber secundario o funcional para el acreedor, particularmente a partir de los efectos que trae aparejado para el deudor que el acreedor no colabore. En ese orden, parece esencial resolver la siguiente interrogante: Por qu se debera descartar la naturaleza de carga contractual, pasando a tener un alcance ms gravitante en el contrato, mediante el reconocimiento de deber secundario? Resolver la problemtica de la naturaleza jurdica de la colaboracin del acreedor constituye un tema que no slo reviste inters acadmico, sino que es una cuestin esencial para efectos de estudiar las consecuencias que de ella derivan.

118

5.1 La colaboracin del acreedor no tiene el carcter de carga contractual.

Tal como veremos a propsito de la nocin de deber jurdico, la expresin carga es de naturaleza compleja, como reconoce Carri.368 En efecto, se trata de una de aquellas palabras usualmente utilizadas por los juristas de las ms diversas disciplinas, que sirven para identificar situaciones de tipo general. El problema es que no hay consenso respecto de su alcance, como tampoco de la relacin entre esta clase de expresiones con otras asociadas, por lo que no queda claro si son sustituibles unas con otras, o no.369 Ello es precisamente lo que acontecera con la palabra carga, que se la asocia con aquella familia de palabras emparentadas con la expresin derecho, a la que se la relaciona con inmunidad, libertad, privilegio, prerrogativa, facultad, potestad, poder, garanta, capacidad, y carga, evidentemente, entre otras.370 Desde la perspectiva de los juristas, sin embargo, la palabra carga tiene su origen en el derecho procesal; con ella se alude a ciertas actuaciones concretas de las partes en un proceso, cuya omisin provoca consecuencias negativas para aquel sujeto de la relacin jurdica procesal que deba realizarla; se trata de situaciones de necesidad de realizar determinado acto para evitar que sobrevenga un perjuicio procesal: as, seran imperativos del propio inters.371 El derecho de los contratos ha tomado prestada esta nocin del derecho procesal y la ha adaptado para aludir especficamente al acreedor, sealando que estamos en presencia de una carga si ste debe observar alguna conducta en virtud de la ley o de una convencin, y cuya inobservancia le genera ciertas desventajas slo a l. Es decir, la omisin en el comportamiento impuesto por la carga le produce consecuencias desfavorables. Esta es, como antes sealamos, la opinin de Cattaneo,372 Cabanillas Snchez,373 Lamarca374, y en Chile es sostenida por Osvaldo Lagos y, con matices, por

368

Carri, en la nota preliminar al trabajo de Hohfeld, en HOHFELD, W.N., Conceptos jurdicos fundamentales. Buenos Aires, Centro Editor de Amrica Latina S.A., 1991.p. 8. 369 Carri, en la nota preliminar al trabajo de Hohfeld, en HOHFELD, W.N., Conceptos jurdicos fundamentales, op. cit., p. 10. 370 Ibdem, p. 10. 371 CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 22. 372 CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore all adempimento, op. cit., p. 47. 373 CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 72 ss. y 204 ss. 374 LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 68 s.

119

Lilian San Martn, recurriendo a idnticos argumentos que la doctrina extranjera que la sustenta. Lagos sostiene que la colaboracin del acreedor no constituye una verdadera obligacin, sino que slo tiene el carcter de carga contractual, que califica de estructural. Su posicin se basa en dos argumentos fundamentales: primero, que a diferencia de las obligaciones que es posible que sean exigidas por otro, la carga de colaborar no lo permitira: el deudor no tendra la posibilidad de obtener la ejecucin forzada;375 en segundo lugar, porque si el acreedor no colabora, el deudor no podra obtener resarcimiento de los perjuicios que padece, sino nicamente podra cobrar los reembolsos de los gastos, lo que se fundara en el hecho de que en este caso se configura mora del acreedor, la que no requiere de culpa de ste, de modo que la responsabilidad del acreedor por no colaborar es distinta de la responsabilidad en que incurre el deudor por incumplimiento de sus propias obligaciones. Es decir, el reembolso de gastos se funda en la necesidad de evitar un enriquecimiento injustificado, pero no da lugar a indemnizacin de perjuicios, toda vez que no existe un deber de colaborar.376 Los efectos que se generaran debido a la no colaboracin del acreedor estaran, entonces, supeditados a la determinacin de si debido a ella se produce la imposibilidad definitiva de la obligacin del deudor, o si tal imposibilidad definitiva no se produce. En el primer caso, la consecuencia es la ineficacia del crdito que tiene el acreedor contra el deudor; en el segundo caso, no se produce tal ineficacia, sino slo suspende temporalmente la exigibilidad del crdito por un hecho imputable al acreedor.377 San Martn, por el contrario, en un trabajo que sustenta especialmente en el derecho romano, formula una distincin, pues considera que la colaboracin del acreedor no tiene una naturaleza unitaria, sino que depender de cada caso. As, si la colaboracin mira exclusivamente al beneficio del acreedor, de manera tal que en caso de que el acreedor no colabore no se generen daos al deudor, ella ser carga contractual, tambin sera carga si no se encuentra expresamente establecida en el contrato. Por el contrario, pasara a ser

375 376

LAGOS, Osvaldo, Las cargas del acreedor en el seguro de responsabilidad civil, op. cit., p. 45. Ibdem, p. 46 s. 377 Ibdem, p. 48 s.

120

un deber si su ejecucin est establecida en inters del deudor, y tambin en caso que su inejecucin genere perjuicios al deudor.378 Para desvirtuar estas posiciones, es necesario recordar, nuevamente, que nuestro anlisis tiene dos ejes centrales: el primero, que nos hemos situado en la concepcin, estructura y efectos del contrato, a la luz del nuevo derecho de la contratacin, que proporciona una mirada pragmtica del contrato; el segundo, que el foco de atencin de esta investigacin es el grupo de casos que hemos descrito pginas atrs. Teniendo esto presente, precisemos que no hay inconveniente en admitir que es posible asignar el carcter de carga contractual a la colaboracin del acreedor, en aquellos casos en que su inobservancia slo genere efectos perniciosos para l, casos que, a nuestro entender, no constituyen tcnicamente deber de colaboracin. En tal sentido, la denominacin que se le d, como asimismo, los efectos que traiga aparejado para el acreedor y deudor, no son objeto de nuestra atencin. Sin perjuicio de lo cual, adelantemos que en lo que refiere a las consecuencias que se producen en el destino de la obligacin del deudor, pueden ser prcticamente iguales a los que se generan en esa rbita de efectos, si no se cumple con el deber de colaborar en sentido tcnico, en aquellos casos que son objeto de este estudio. En seguida, y antes de explicar las razones por las cuales no nos parece acertada la calificacin de carga contractual, debemos contradecir dos afirmaciones que se hacen en el trabajo de San Martn. Se afirma que el hecho de que la colaboracin no se encuentre expresamente establecida en el contrato, conlleva a calificarla de carga contractual. Como hemos demostrado latamente al exponer los grupos de casos que son de nuestro inters, el hecho de que la colaboracin se encuentre o no establecida expresamente en el contrato, no constituye un elemento determinante en la calificacin jurdica a dicha colaboracin. Por el contrario, ha quedado claro que el que la conducta que debe desplegar el acreedor para que el deudor pueda ejecutar sus prestaciones primordiales, est o no explcitamente incorporada en clusulas contractuales, en nada altera su naturaleza y los efectos que derivan de su inobservancia - que sern analizados en el acpite que sigue-. Ciertamente, ello no significa que el hecho de su insercin en el contrato en clusulas expresas no facilite la configuracin y el contenido de la conducta que se requiere del acreedor, como dejamos

SAN MARTN, Lilian, Sobre la naturaleza jurdica de la cooperacin del acreedor al cumplimiento de la obligacin: la posicin dinmica del acreedor en la relacin obligatoria, como sujeto no slo de derechos sino tambin de cargas y deberes, op. cit., p. 194 s.
378

121

antes asentado, por el contrario, evidentemente que simplificar la determinacin de su contenido y, por ende, la evaluacin de si ella se ejecut en la forma debida o no, pero no hay una cuestin de esencialidad en su inclusin o no en el negocio. En segundo lugar, exigir que la colaboracin deba ser incorporada al contrato por medio de clusulas expresas para que se la califique de deber contractual, es una visin alejada de la realidad pues las ms de las veces las partes no son lo suficientemente cuidadosas en la redaccin del contrato supuesto que conste por escrito-, una exigencia de esa naturaleza traera aparejado que slo en caso de que la colaboracin conste por escrito, ella generara los efectos que postulamos, mas no en caso contrario, lo que no tiene ninguna justificacin dogmtica, especialmente atendido que el sistema del cdigo adopta como regla general el consensualismo para efectos del perfeccionamiento de los negocios. Luego, debemos tambin contradecir el distingo que hace la autora antes citada, segn la colaboracin interese slo al acreedor o tambin est en juego el inters del deudor. En rigor, toda vez que la colaboracin debida es un deber secundario, funcional o instrumental, siempre est en juego el inters del deudor, como veremos un poco ms adelante, en tanto tiene por finalidad permitir que este cumpla con su o sus obligaciones primordiales de conducta. Otra cosa es la necesidad de determinar los efectos derivados de su inobservancia - que pueden variar dependiendo del caso-, y que no estarn supeditados solamente al hecho de que el acreedor no podr obtener el cumplimiento, como tampoco el deudor podr desligarse del vnculo obligacional, sino que ser determinante la constatacin de que se vern afectados otros intereses del deudor contractual, afectacin que no puede quedar sin solucin. Ahora bien, nos parece que hay fuertes argumentos para tambin desvirtuar la mentada naturaleza de carga que algunos han asignado a la colaboracin debida. En ese orden, nos centraremos en los dos aspectos que son los que mayormente se repiten en doctrina extranjera y que tambin cita el profesor Lagos, antes referido. El primero de ellos tiene que ver con exigibilidad o inexigibilidad de la colaboracin al acreedor. Como se sabe, aquellos que postulan la naturaleza de carga, afirman que no es posible que el deudor exija la realizacin de la conducta,379 pues no hay un deber de

379

CABALLERO, Jos, La mora del acreedor, op. cit., p. 129. CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p.43 s.; CABANILLAS, Antonio, La imposibilidad sobrevenida de la prestacin por falta de cooperacin del acreedor. En Libro homenaje al profesor Juan Roca Juan. Murcia, Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones, 1989. p. 118; SAN MARTN, Lilian, Sobre la naturaleza jurdica de la cooperacin del acreedor al cumplimiento de la

122

colaborar. Sobre esta inexigibilidad al deudor de la conducta que configura la colaboracin debida, nos parece que hay que distinguir dos mbitos. En primer lugar, en lo que respecta a la calificacin que asignamos a la colaboracin del acreedor en los casos que constituyen nuestro objeto de estudio, es evidente que desde la dogmtica jurdica, nada obsta a que el deber pueda ser objeto de exigibilidad por parte del deudor, lo que se traducir en el ejercicio de la accin de cumplimiento especfico o en naturaleza. Ciertamente, el deber de colaboracin es de carcter contractual y, por consiguiente, integra la relacin jurdica que surge del negocio. Las normas contenidas en el cdigo civil, que admiten la posibilidad de obtener el cumplimiento forzado pueden, en principio, parecer un tanto estrechas, al referirse especialmente a las obligaciones de dar especie o cuerpo, como las contenidas en los artculos 1548 y 1549, pero sin duda que disposiciones tales como el artculo 1545 que contempla el efecto vinculante del contrato, o el artculo 1553 que refiere en su numeral 1 al hecho convenido, son de la suficiente amplitud para permitir que, en la medida que sea posible que efectivamente esa colaboracin se despliegue, ella sea exigible. De otra parte, an podra controvertirse la naturaleza de deber en el especfico caso en que el acreedor debe recepcionar el pago de una cosa, en cumplimiento de una obligacin de dar, pues para los casos en que el acreedor no colabore con la concreta recepcin, se puede acudir al procedimiento contemplado en el pago por consignacin. Sin embargo, hay que precisar que el pago por consignacin lo que contempla son normas fundamentalmente procedimentales, que no constituyen impedimento para que, en caso de que la falta de dicha recepcin atente contra otros intereses del deudor, no se pueda calificar a la colaboracin de deber secundario de conducta desde un aspecto sustancial; en seguida, aunque existe la va del pago por consignacin, no se trata de un procedimiento que solucione los otros problemas que se generan para el deudor Cuestin distinta es la de carcter prctico, en cuanto a si efectivamente ser de gran ocurrencia que el deudor demande al acreedor que no lleve a cabo la conducta que constituye la colaboracin debida. Ello, pues atendido que dicha colaboracin es necesaria para que el deudor a su vez pueda cumplir, muy probablemente la inobservancia de la colaboracin ser conocida cuando el propio acreedor pretenda demandar por incumplimiento al deudor, y este se defienda fundado en que ni fue posible ejecutar el

obligacin: la posicin dinmica del acreedor en la relacin obligatoria, como sujeto no slo de derechos sino tambin de cargas y deberes, op. cit., p.156 ss.; DIEZ PICAZO, Luis, La relacin jurdica obligatoria, op. cit., p. 358; CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore all adempimento, op. cit., p. 47.

123

contrato debido a la infraccin del acreedor. Sin perjuicio de ello, recordemos que en algunos casos que hemos reseado, el deudor ha demandado directamente al acreedor. Una segunda cuestin, se relaciona con la posibilidad de demandar al acreedor de indemnizacin de perjuicios. Tal como analizaremos a continuacin, y en el captulo que sigue, en que nos centraremos en los criterios que han de tomarse en consideracin para identificar cundo la colaboracin del acreedor adquiere el carcter de deber secundario o funcional de conducta, el hecho de que la inobservancia de dicha colaboracin no slo le genere efectos perjudiciales al acreedor, sino que tambin invada la esfera de los intereses del deudor, dista mucho de la calificacin de la colaboracin como de carga contractual, pues no satisface a la totalidad de consecuencias jurdicas que trae aparejado a las partes su inobservancia, particularmente en lo que respecta a los daos que padezca el deudor. En aquellos casos que son objeto de nuestro estudio, ciertamente que no hay argumento alguno que impida el resarcimiento de los daos que la inobservancia de la colaboracin debida produzca en el deudor. Como veremos ms adelante, el hecho de que en el cdigo civil se establezca que el acreedor deber reembolsar los gastos en que incurra el deudor,380 no constituye obstculo para obtener el resarcimiento de la totalidad de los daos que ste padezca, conforme a las reglas generales.

5.2 La colaboracin del acreedor en tanto deber secundario, funcional o instrumental en el contrato.

5.2.1 Sobre el deber jurdico y la relacin jurdica obligatoria.

Como hemos propuesto, no estamos en presencia de una carga contractual en los casos que se requiere efectivamente de la colaboracin del acreedor, sino que ms bien transitamos por la va de los deberes jurdicos. Para probar esta afirmacin, y, por ende, con una finalidad meramente instrumental, abordaremos los siguentes aspectos: alcance con que utilizamos la expresin deber jurdico en este trabajo; y luego, justificaremos que

380

Nos referimos al artculo 1827 del cdigo civil, ya transcrito.

124

la colaboracin del acreedor forma parte de la relacin jurdica contractual, coherente con la concepcin de relacin jurdica obligatoria que se sigue en este trabajo.

5.2.1.1 Alcance de la expresin deber jurdico.

Como hemos aclarado en el captulo anterior, aunque la nuestra es una investigacin dogmtica, especficamente perteneciente al derecho civil, optamos aqu por recurrir a algunas ideas fundamentales de la teora, con el nico propsito de mostrar el alcance primigenio de la expresin deber jurdico.381 Kelsen, observa que el hecho de que una norma decrete cierta conducta equivale a que una norma obliga a cierta conducta, por lo que el hecho que una persona est obligado a comportarse de cierta manera, equivale al hecho de la vigencia de una norma que decreta tal conducta.382 Y luego agrega, que el derecho decreta cierta conducta de tal manera (y la convierte en obligacin jurdica) que dispone para la condicin de una conducta contraria una sancin debida.383 Carri hace una primera aclaracin:384 seala que es necesario distinguir entre la nocin de deber jurdico -en italiano obbligo- que es la que se utiliza en la teora general, y el concepto tcnico de obligacin que es el que se aplica en la dogmtica jurdica obbligazione-; la primera expresin fue creada por los tericos y no es correspondiente a la de los juristas, pues estos ltimos no han visto la necesidad de aislar un elemento tal general.385 Identifica, luego, diversos conceptos de deber jurdico. Es decir, habra ms de un concepto de deber jurdico, conceptos que se elaboran por diversos propsitos, de ah que Carri enjuicia que se justifique seguir hablando de deber jurdico con tanta
381

En efecto, la temtica de los deberes jurdicos ha sido abordada desde la teora del derecho, entre otras razones, porque se la inserta en la discusin de la validez del derecho, la que, a su turno, entronca con el extenssimo debate sobre la conexin entre derecho y moral. Sobre este punto, ROCA, Victoria, De qu hablamos cuando hablamos de deberes jurdicos? (Algunas consideraciones sobre las fuentes del Derecho a partir de la tesis de Nino del caso especial). DOXA 25, 2002. p. 471 [en lnea] <http://bib.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/ > [consulta agosto 2011]. HOCEVAR, Mayda, Deber jurdico y deber moral en el pensamiento de John Finnis. En Frnesis, diciembre 2005, vol. 5, n3. p. 38-63. REDONDO, Mara Cristina, El carcter prctico de los deberes jurdicos. DOXA 21, 1998. [en lnea] <http://bib.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/ > [consulta agosto 2011] 382 KELSEN, Hans, Teora general de las normas. Mxico D.F., Trillas, 1994. p. 140. 383 KELSEN, Hans, Teora general de las normas, op. cit., p. 140. 384 CARRI, Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires, Abeledo- Perrot, 1986. 385 CARRI, Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje, op. cit., p. 177.

125

generalidad, razn por la cual propone examinar los objetivos que se tuvieron en vista al definir deber jurdico, de acuerdo al modelo de Kelsen.386 Segn Kelsen, como decamos, existe un deber jurdico en tanto exista una norma de derecho que impute una sancin frente a un determinado comportamiento humano.387 Sin embargo, previene Carri, el anlisis se complejiza cuando se trata de distinguir entre deber y responsabilidad, y con la dificultad adicional de identificar qu tipo de actos de fuerza tienen el carcter de sancin.388 Aade que el concepto de deber jurdico pertenece al ncleo del aparato conceptual que elabora y analiza Kelsen, recordando que este autor relaciona estrechamente las nociones de deber jurdico con acto ilcito, y el de responsabilidad con sancin.389 Agrega que, segn Kelsen, conceptos tales como sancin e imputacin son centrales, y ms los de acto ilcito, responsabilidad y deber jurdico, constituyen el ncleo del aparato conceptual kelseniano. Sin embargo, Carri considera que aunque las diversas nociones de deber jurdico tienen importantes notas comunes, lo que permite que se siga hablando de la nocin de deber jurdico, concluye que igualmente la teora general del derecho debiese revisar todo su aparato conceptual.390 Hohfeld, por su parte, en un anlisis que se califica como perteneciente a la jurisprudencia analtica, intenta poner algn orden a la confusin terminolgica que existe en la utilizacin de determinadas palabras, y recoge el ncleo central de las expresiones vigentes. Para tal efecto asla ocho conceptos jurdicos fundamentales y los agrupa en tablas de correlativos y opuestos. As, el concepto deber lo ordena como correlativo a la situacin activa de derecho en sentido estricto; y a su turno, lo sita como opuesto al privilegio.391 Hohfeld, al intentar discernir qu indicio o pista se halla en el lenguaje jurdico ordinario para efectos de limitar el significado de la palabra derecho atendido la utilizacin amplsima e indiscriminada que de ella se hace-, identifica que esa pista es precisamente la existencia correlativa de un deber, es decir, si se invade un derecho, se est violando un deber.392

386 387

Ibdem, p. 181. Los deberes jurdicos generan razones para la accin apoyndose en la coaccin y en la aceptacin prioritariamente institucional. REDONDO, Mara Cristina, El carcter prctico de los deberes jurdicos, op.cit., p. 366. 388 CARRI, Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje, op. cit., p. 181. 389 Ibdem, p. 192 390 Ibdem, p. 192. 391 As, en las explicaciones de Carri en su nota preliminar a la traduccin de la obra de Hohfeld Conceptos jurdicos fundamentales. HOHFELD, Welsley, Conceptos jurdicos fundamentales, op. cit., p. 13 s. 392 HOHFELD, Welsley, Conceptos jurdicos fundamentales, op. cit., p. 49 s.

126

Dos aspectos son los que nos interesa destacar de lo expuesto: primero, que a diferencia de la teora del derecho que ha hecho denodados esfuerzos por elaborar una nocin nica de deber jurdico, ese fenmeno no ha estado presente en la dogmtica jurdica, particularmente en el derecho civil. En el derecho civil se advierte la profusa utilizacin de la expresin deber jurdico, pero no hay mayor inters en la construccin de una nocin de deber jurdico unvoca para esta rea del derecho,393 incluso ms, es bastante usual que se tienda a identificar la nocin de deber jurdico con la de obligacin en sentido tcnico, lo que puede deberse a que se trata de aquellos conceptos que el derecho civil considera como supuestos, posiblemente porque han sido aportados por la misma teora del derecho;394 una segunda cuestin, y sin perjuicio de lo anterior, es que sea cual fuere el alcance que la civilstica asigne a la nocin de deber jurdico, hay algn consenso en torno a una idea bsica: que se trata de una norma jurdica que impone un determinado comportamiento a un sujeto de derecho, cuya inobservancia acarrea una sancin.395 Sin embargo, debido precisamente a que la doctrina civil no se ocupa mayormente de los alcances de la nocin general de deber jurdico, es que es posible identificar dos lneas: la primera es la de aquellos tratadistas que postulan una relacin de gnero a especie, siendo el deber el gnero y la obligacin la especie, de modo que el deber jurdico se encuentra constituido por la necesidad de realizar un determinado comportamiento impuesto por el ordenamiento jurdico, cuya inobservancia acarrea

393

Salvo escuetas referencias a la existencia de deberes jurdicos especficos, y algunos muy discutibles, como el deber de no causar dao a otro o alterum non laedere. 394 Como comenta el mismo Carri, la nocin de deber, como otras, ha sido creada estipulativamente por los tericos del derecho y aceptada tcitamente por los juristas; y previene, por lo dems, que cuando los juristas intentan incursionar en este tipo de expresiones, con la finalidad de definirlas o describirlas, estas excursiones por el campo de la Teora General del Derecho no suelen ser muy afortunadas. Carri en HOHFELD, Welsley, Conceptos jurdicos fundamentales, op. cit., p. 8 s. 395 As, HERNNDEZ GIL, Antonio, En torno al concepto de la obligacin, En Discurso de Don Antonio Hernndez Gil, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y legislacin, 1981. p.23, agrega que Mientras en la dogmtica civilista la configuracin de la obligacin como deber ha servido para centrar el concepto de la misma en torno a lo que acontece cuando todo discurre normalmente y termina en el cumplimiento llamado voluntario, sin llegar a la coaccin, no sucede lo mismo conforme a la doctrina normativista procedente de la teora pura. En ella no se aprecia una anttesis entre deber y coaccin. Esta es considerada indispensable para la existencia del deber, que consiste en conducirse de manera que se evite la sancin. Luego la sancin no est exclusivamente en el resultado final, sino tambin en el ter, y an antes de ste porque a expensas de ella, la coaccin, hay un deber jurdico. El deber, en tanto que expresin del deber ser normativo, no requiere indispensablemente la coaccin, como lo prueban las normas morales. Otra cosa es, en cambio, cuando segn el positivismo normativista pasamos a los dominios del derecho. Ms an, la coaccin no es un requisito inseparable de todas las expresiones de la normatividad, como de demuestra la existencia de normas sin sancin; pero s lo es para que haya un deber jurdico.

127

sanciones de diversa naturaleza.396 La otra lnea es aquella de la que se infiere que se utilizan las nociones deber jurdico y obligacin, indistintamente.397 En este trabajo, utilizamos la expresin deber jurdico con alcance ms amplio que el de obligacin en sentido estricto, en la lnea que le confiere Hernndez Gil.398 Esto es, nos situamos en la idea de cooperacin en el campo de los deberes y, ms especficamente,

396

En esa lnea, ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Parte general. op. cit., p. 297. Agrega que no es certera la afirmacin de que todo deber jurdico corresponda necesariamente a un derecho subjetivo. VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 3 s. y 5. Aade que el concepto de deber jurdico es comn tanto al derecho, como a la moral, pues en ambos mbitos esta idea supone que el hombre pueda y deba ajustar su conducta a determinados preceptos. Ms precisamente, el deber jurdico es una orden, un imperativo que el ordenamiento jurdico le impone a un sujeto y que ste debe acatar; la diferencia con el deber moral es que, por lo general, el primero puede imponerse eficazmente a travs de medios coactivos del Estado, como la ejecucin forzosa, resarcimiento de daos, penas, etc. Agrega que hay muchos deberes jurdicos que no entraan obligacin alguna, como aquellos que se imponen al ciudadano en el inters colectivo, como el de abstenerse de la realizacin de actos punibles, o los que se imponen al tenedor de un animal, o el del dueo de una empresa peligrosa de adoptar ciertas precauciones, sin perjuicio de lo cual, en caso de que no se cumplan esos deberes se produce un dao, surge la obligacin de indemnizar, lo que implica la existencia de un crdito a favor del lesionado. O bien, el deber de abstenerse de toda intromisin en la propiedad y dems derechos reales de otras personas, respecto de lo cual tampoco podra predicarse la existencia de una verdadera obligacin, pues no hay un acreedor determinado; de igual forma, considera que tampoco hay verdadera obligacin, en el caso de algunos deberes entre los cnyuges, o entre padres e hijos, debido al fundamento moral en que ellos descansan, como asimismo, atendido su contenido y las consecuencias que derivan de tales deberes. Cabe precisar, que lo referido a la naturaleza de los deberes entre cnyuges, y entre padres e hijos, ha estado en continua discusin, especialmente debido a que los ltimos aos se ha abierto la posibilidad de demandar indemnizaciones de perjuicios por el dao que trae aparejado el incumplimiento de estos deberes, especialmente el dao moral. En lo que respecta a la infraccin de deberes entre los cnyuges, a veces se ha postulado que el estatuto aplicable es el de la responsabilidad extracontractual, atendido que no se tratara de verdaderas obligaciones contractuales; y otras se ha sostenido que el estatuto aplicable es el de la responsabilidad contractual, atendido que se ha incumplido el contrato matrimonial. No entraremos en esta discusin, pues escapa de los lmites de esta investigacin. 397 As, lo advierte De Los Mozos, que expresa que en un alcance amplio del concepto obligacin se confunde con el de deber jurdico, y que en variadas oportunidades se denomina obligacin a comportamientos debidos que tiene diverso origen, pero que no constituyen verdaderas y propias obligaciones en sentido estricto: entre unas y otras podemos citas las denominadas obligaciones del usufructuario, las del propietario del predio sirviente, las que se desenvuelven entre padres e hijos, las obligaciones testamentarias, etc. DE LOS MOZOS, Jos, Derecho civil. Mtodo, sistemas y categoras jurdicas. Madrid, Editorial Civitas S.A., 1988. p. 306. El profesor Peailillo, con ocasin de los diversos sentidos que se le confiere a la expresin obligacin, identifica los siguientes: las obligaciones que tiene cada individuo que vive en sociedad, y que son de la ms diversa naturaleza religiosas, morales, jurdicas, etc.-; la obligacin en el mbito jurdico general, que consiste en el acatamiento a las normas, con las consecuencias que se siguen en caso de desacato, y que coincidira con el alcance de los tericos del derecho; la obligacin u obligaciones particulares que se producen cuando debido a una determinada posicin o relacin de derecho preestablecida, el ordenamiento jurdico impone ciertos comportamientos que hay que observar para con otras personas, como el caso de los funcionarios pblicos, entre cnyuges, o entre padres e hijos; y la obligacin en sentido tcnico, destacando las particularidades de esta ltima. PEAILILLO, Daniel, Obligaciones. Teora general y clasificaciones. La resolucin por incumplimiento , op. cit., p. 75. 398 HERNNDEZ GIL, Antonio, En torno al concepto de la obligacin, op. cit., p. 29.

128

en sede contractual, para estudiar la naturaleza de la colaboracin requerida por parte del acreedor. Para la determinacin de la naturaleza de la colaboracin del acreedor, en aquel grupo de casos que a juicio nuestro presenta tal carcter, el elemento inicial de anlisis es que estamos en presencia de un deber jurdico, con aquel alcance originario que le asigna la teora del derecho y que constituye supuesto para la civilstica, esto es, se trata de un comportamiento impuesto por el ordenamiento jurdico, cuya inobservancia genera, la mayor parte de las veces, la aplicacin de sancin.

5.2.1.2 La colaboracin del acreedor en la relacin jurdica obligacional.

Queda por despejar si la colaboracin del acreedor es slo una manifestacin de los deberes generales de cuidado que rigen las relaciones interpersonales, o si, por el contrario, se erige en forma ms precisa como un especfico deber contractual. Esta cuestin es relevante, atendida las consecuencias que su infraccin pudieren generar para las partes.

i. La primera opcin supone asignar a la colaboracin del acreedor el carcter de deber jurdico con un contenido cercano a la situacin que se genera con los deberes de cuidado de la responsabilidad extracontractual, no formando parte estrictamente de una relacin obligatoria contractual. Es decir, el caso en que se encontrara el acreedor contractual que tiene que colaborar, sera anlogo al de una persona que debido a determinadas circunstancias en un momento dado, debe cumplir con cierto deber general de prudencia.399 De ser as, si hay infraccin del deber de colaboracin por parte del acreedor y ello causa dao, reunindose los dems requisitos de los ilcitos civiles, surgira la obligacin de indemnizar al deudor, en tanto vctima del ilcito civil cometido por el acreedor. En tal caso, brota de inmediato la pregunta por la naturaleza de esa responsabilidad, esto es, si debido a que acreedor y deudor se encuentran vinculados contractualmente, la responsabilidad es contractual, o si por tratarse de la inobservancia de un deber general de cuidado, la responsabilidad es extracontractual. Tpicamente en un anlisis como este nos enfrentaramos, por aadidura, ante el problema de concurrencia de responsabilidades.

399

TAMAYO, Javier, Tratado de responsabilidad civil. Bogot, Legis, 2007. p. 6.

129

En efecto, haciendo caso omiso de aquella antigua discusin en torno a si existe o no una prohibicin general de no causar dao,400
401

lo que excede con creces los mrgenes

de este trabajo, hay un grado de acuerdo en orden a que la responsabilidad extracontractual nos sita en la esfera de los deberes generales de cuidado.402 Siguiendo esa lgica, pudiere pensarse que atendida la especial relacin entre deudor y acreedor contractual, pesa sobre el acreedor un deber de cuidado de naturaleza acotada pues slo se tiene respecto de su deudor- y que estara constituido precisamente por la necesidad de colaboracin. Recordemos que adoptar esta solucin y, por ende, esta naturaleza jurdica, nos genera un problema adicional, cual es la determinacin del estatuto de responsabilidad civil, pues vctima y causante del dao se encuentran unidos por un vnculo contractual.

400

BUERES, Alberto, Derecho de daos. Buenos Aires, Hammurabi, Jos Luis Depalma Editor, 2001. p. 476 ss. 401 ROSENKRANTZ, Carlos, En defensa de la responsabilidad estricta. Una revisin crtica del Tratado de responsabilidad extracontractual de Enrique Barros Bourie. Revista Estudios Pblicos, Santiago, n 112, primavera 2008. p. 288. En este mismo artculo Rosenkrantz expone en trminos generales la importancia de definir si en el campo de la responsabilidad extracontractual hay un deber de no daar a otros, que podra configurarse como una obligacin de resultado; en tanto que reconocer la sola existencia de deberes de cuidado, nos situaramos en el orden de las obligaciones de medio. Sobre este punto, los comentarios del profesor Peailillo en nota a pi de pgina, PEAILILLO, Daniel, Obligaciones. Teora general y clasificaciones. La resolucin por incumplimiento, op. cit., p. 223. 402 BARROS, Enrique, La responsabilidad civil como derecho privado. Notas sugeridas por la resea de C. Rosenkrantz al Tratado de responsabilidad extracontractual. Revista Estudios Pblicos, Santiago, n 112, primavera 2008. p. 326. En ese sentido, como ilustra el profesor Barros, la diferencia entre el contrato y los deberes generales de cuidado, radican en que en el primero existe un vnculo previo, lo que determina la existencia de obligaciones de primer grado, que si se incumplen genera la obligacin de segundo grado propia de la responsabilidad civil en sentido estricto; por el contrario, no habra tal obligacin de primer grado en el mbito de los ilcitos civiles, sino que en materia extracontractual la obligacin reparatoria tiene por antecedente el incumplimiento de un deber general de cuidado que ha causado dao al acreedor (de conformidad con el estatuto general de responsabilidad por negligencia) o excepcionalmente, la mera causalidad entre el hecho del deudor y el dao (en la responsabilidad estricta). BARROS, Enrique, Diferencia entre estar obligado y ser responsable en el derecho de los contratos. En Estudios de derecho civil II, op. cit., p. 729; por esas diferencias es que, agrega el profesor Barros, que puede decirse metafricamente que en el mbito extracontractual al principio est el dao, mientras en la responsabilidad contractual el punto focal reside en el beneficio que una parte se obliga a proporcionar a la otra. BARROS, Enrique, El contrato y el hecho que causa dao como antecedentes de la responsabilidad, En Estudios de derecho civil IV, op. cit., p. 304. Lo anterior, agrega el autor, no es sino el reconocimiento de que hay algunos requerimientos que conllevan nuestra actuacin en sociedad, y que suponen algunos estndares que se deben observar en las diversas situaciones en que se interacta. Sin perjuicio de lo cual, aclara, es perfectamente posible que el universo de personas en relacin a quienes se tienen estos deberes de cuidado sea ms o menos acotado, citando a modo de ejemplo, el caso de los deberes de vecindad entre quienes son vecinos. BARROS, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 78 y 95.

130

Y es que, como se sabe, la temtica de la concurrencia de responsabilidades tiene ab initio una dificultad, cual es la determinacin del problema.403 Sin perjuicio de ello, aunque nuestro propsito no es defender alguna de las doctrinas que sobre la problemtica existen, en relacin a los daos que pudieren surgir de no colaborar el acreedor - en caso que a esa necesidad de cooperar se le asigne la naturaleza de constituir una expresin de los deberes de cuidado-, tendramos, en principio, dos posibles respuestas ante esta interrogante: una, concluir que dicha colaboracin no tiene un carcter contractual, de modo que a la posterior causacin de daos por parte del acreedor que no colabora, se le debiese aplicar el estatuto de la responsabilidad aquiliana; la otra, reconocer que la colaboracin constituye un deber, pero que como entre aquellas partes que inciden en l hay un vnculo contractual, si en caso de inobservancia se produjeren daos al deudor, el estatuto aplicable es el de la responsabilidad contractual.

ii. La otra posibilidad, es calificar tcnicamente a la colaboracin del acreedor como un deber que se encuentra inserto en la relacin contractual obligatoria y, ms especficamente, que tiene la naturaleza de un deber secundario de conducta, como intentamos probar. En nuestra opinin, calificar al deber de colaboracin del acreedor como una expresin de los denominados deberes de cuidado, es estrecha y tcnicamente errnea.

403

Con la sola finalidad de ilustrar la cuestin, y de acuerdo a la lcida presentacin que hace de l Mara Teresa Alonso, es posible distinguir diversos alcances del mismo. As, una posibilidad es adoptar una concepcin amplia en cualquiera de sus dos variantes: la primera, determinar si ante la infraccin del contrato slo es posible invocar la responsabilidad contractual, o si tambin puede influir la extracontractual, lo que se traduce en resolver si la responsabilidad extracontractual es aplicable slo entre personas que no se encuentran vinculadas contractualmente; la otra variante, supone reconocer que una violacin al contrato configura a la vez un ilcito civil. Otra posibilidad es adoptar una concepcin restrictiva del problema, que tambin admite dos direcciones: una, que considera que se genera el problema de la concurrencia si haciendo abstraccin hipottica del contrato, la violacin del mismo configurara igualmente un ilcito civil; y la otra, que lo configura atendida la naturaleza del bien jurdico que se menoscaba, como en aquellos contratos en que el incumplimiento contractual agrede un derecho de la personalidad o los bienes de la contraparte. ALONSO, Mara, El problema de la concurrencia de responsabilidades. Santiago, Lexis Nexis, 2006. p.26 ss. Concluye la autora, que el denominado problema de concurrencia de responsabilidades no es ms que una cuestin de calificacin jurdica, toda vez que este se presenta cuando estamos en presencia de lo que se conoce como zonas fronterizas o grises, que es donde se dara una posible superposicin de regmenes de responsabilidad, lo que se soluciona calificando correctamente la naturaleza del deber que se ha infringido, de manera tal que si lo que se infringe forma parte del contenido del contrato, el estatuto aplicable de responsabilidad civil es el contractual. En la misma lnea, Cfr. BARROS, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 1058.

131

Dos son los ejes de reflexin, para negar que la colaboracin del acreedor es una especfica expresin de los deberes de cuidado: el primero, la determinacin de si dicho deber subsiste en caso de que se realice un ejercicio de abstraccin mental del contrato; y el segundo, refiere a la amplitud de la relacin jurdico contractual. En lo que toca al primer eje de reflexin, resulta fundamental llevar a cabo el ejercicio mental de suprimir el contrato a fin de comprobar si, a pesar de la supresin, subsiste un deber de colaboracin al cumplimiento de una obligacin emanada de un contrato, entre acreedor y deudor. Para que la figura tenga mayor claridad, podemos hacer un nuevo ejercicio mental: y es que esta supresin hipottica del contrato llevara a una situacin similar a aquel caso en que quien tuviera que cooperar no fuera el acreedor contractual, sino un tercero ajeno a la convencin, sobre quien pesa el deber de colaboracin con una persona que se encuentra vinculada contractualmente con otra, a fin de que ste ltimo cumpla alguna obligacin para con el primero excluimos los casos en que el tercero debiera cooperar en el cumplimiento obligacional de otro, debido a que, a su turno, ha celebrado un contrato que lo obligue a ello.-404 Si, a mayor abundamiento, resaltamos que nos referimos a los concretos casos de colaboracin que hemos explicado en este captulo, la situacin resulta francamente absurda. As, de no haber hipotticamente un contrato, se justifica jurdicamente que subsista el deber de cooperacin en el cumplimiento que ha de realizar el deudor? Si no hubiere un contrato, una persona cualquiera tiene que necesariamente recibir un pago que le realiza otra persona, en circunstancias que no hay obligacin contractual que cumplir?405, Sin un contrato, es necesario que un sujeto de derecho deba proporcionar a otro los medios necesarios para que este ltimo cumpla una prestacin de hacer, como la ejecucin de una obra? De estos ejemplos se puede advertir que la colaboracin al cumplimiento de una obligacin concreta, slo se subentiende al interior de un contrato, y

404

As, excluimos del anlisis un caso en que un acreedor contractual celebra un contrato de mandato con un tercero, para que el mandatario reciba el pago que el deudor contractual le debe realizar. En este caso, estamos ante un tercero respecto del contrato celebrado entre deudor y acreedor, pero en su calidad de mandatario del acreedor, que est obligado a recibir el pago, como lo reconoce expresamente el artculo 1576 del cdigo. O bien, si se ha celebrado un contrato de ejecucin de obra material, en que el mandante debe permitir que el artfice ingrese al lugar en que la obra se deba llevar a cabo, y ese ingreso tenga que ser permitido a travs de un trabajador del mandante; similar situacin si en el mismo contrato, el mandante debe proporcionar las especificaciones tcnicas y para ello se recurre a un trabajador del mandante. 405 Dejamos de lado el vasto campo del pago de lo no debido, pues en estos casos precisamente ste se configura porque el que recibe el pago no deba hacerlo, de ah la calificacin del cuasicontrato que da lugar a la obligacin cuasicontractual de restituir dicho pago.

132

es por eso, tambin, que si fuera un tercero quien debiera cooperar con un deudor contractual para que cumpla, ello se podra justificar en la medida que, a la vez, exista un contrato entre el deudor y este tercero, como el mandato - sin perjuicio de la posible configuracin de una agencia oficiosa-. Entonces, resulta innecesario preguntarse por el estatuto de responsabilidad aplicable en caso de perjuicios al deudor ante la inobservancia de la necesidad de colaborar, pues no se presentara un problema de concurrencia de responsabilidades, ya que la no configuracin de un ilcito civil ante la supresin mental del contrato, no nos sita en el problema de la posible aplicacin del estatuto de la responsabilidad extracontractual. Siendo as, queda claro que la colaboracin que tiene que prestar el acreedor al deudor para que este cumpla con sus prestaciones, se ubica necesariamente al interior del contrato, con lo cual, por mucho que pudiere aventurarse algn grado de similitud con los deberes de cuidado propios de la responsabilidad extracontractual con lo que no concordamos, segn dejaremos asentado a continuacin- pierde fuerza cualquier teora que intente sustentar que, a pesar que el deber de colaborar forma parte del contenido contractual, le pudiere ser aplicable la reglamentacin de la responsabilidad civil extracontractual. Si nos situamos, sobre todo, en aquellas teoras que exponen el problema de la concurrencia en trminos restrictivos, resulta que ninguna de ellas permitira la aplicacin del estatuto extracontractual, ni an en el caso que dentro de estas posturas se abogue por la posibilidad de libre eleccin del rgimen de responsabilidad civil aplicable por parte de la vctima de los perjuicios. As, en caso de aquella posicin que pretende explicar la concurrencia como un caso en que, mediante la supresin mental del contrato, igualmente la infraccin contractual sea a la vez configurativa de un ilcito civil,406 lo que podra dar pie para la aplicacin de la normativa sobre ilcitos civiles, sta resulta inaplicable en la especie, ya que si se lleva a cabo esta supresin hipottica del contrato, como decamos, no se configurara un ilcito civil, pues la colaboracin que debe prestar el acreedor al cumplimiento del deudor no se entiende sino al interior del contrato, por lo que la ausencia

406

BARROS, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 1057. Ya que habra concurso de responsabilidades cuando un hecho constitutivo de un incumplimiento de contrato es tambin un ilcito extracontractual, porque prescindiendo del contrato el hecho constituye una infraccin a los deberes de generales de cuidado.

133

de colaboracin no configura un delito o cuasidelito civil, pues no corresponde a una manifestacin de los tpicos deberes de cuidado de la responsabilidad extracontractual.407 Sin embargo, an podra ser discutible una posible aplicacin del estatuto de la responsabilidad extracontractual, especialmente para los casos de colaboracin del acreedor que no se encuentren establecidos por clusulas expresas en el contrato, y ms especficamente, en el grupo que hemos denominado complejos, en los que la colaboracin se puede manifestar de las ms diversas formas durante el desarrollo de la convencin, atendida la naturaleza de la o las prestaciones principales o primordiales que debe cumplir el deudor. Sobre ello, recuerda el profesor Barros que es usual que la convencin entre las partes se concentre en lo esencial, dejando que el derecho dispositivo complete con los elementos de la naturaleza que emanan de la ley o de la naturaleza de la convencin (artculos 1444, 1546 y 1563 I). Es lo que generalmente ocurre en un contrato mdico o de transporte. Entonces, surge la pregunta de si en tales circunstancias debe tambin entenderse que las partes han querido someter su relacin a un estatuto contractual excluyente de la opcin por la responsabilidad extracontractual. En la lectura de esta voluntad implcita difiere sustantivamente la doctrina jurdica comparada.408 En tal caso, agrega, se han dado dos opiniones, la primera que la voluntad implcita de las partes es que sea aplicable el estatuto de la responsabilidad contractual; y la segunda, que si las partes no han incorporado expresamente aquellas clusulas ha sido justamente porque lo que pretenden es extraer esos deberes de los mrgenes del contrato, razn por la cual se les debera permitir elegir por el estatuto aplicable.409 No obstante, esta lnea de anlisis tampoco parece adecuada para el caso de las manifestaciones de colaboracin del acreedor que no aparecen en el contrato, derivadas de la naturaleza de las prestaciones primordiales o principales que debe ejecutar el deudor; y ello, atendida justamente la naturaleza que tiene esa colaboracin, la que no es susceptible de ser calificada como una especial expresin de los deberes de cuidado. En ese sentido, a pesar de que la doctrina ha destacado que es comn que se superpongan situaciones en que la misma conducta pueda ser tipificada como obligacin contractual y,
407

Evidentemente que como circunscribimos el anlisis a los casos en que, en opinin nuestra, efectivamente se requiere de la colaboracin del acreedor, no consideramos aquel amplsimo conjunto de situaciones que se pudieren dar entre personas vinculadas contractualmente, en que durante el desenvolvimiento de la relacin contractual, se causen daos a los bienes o a la persona del cocontratante, como si un acreedor contractual destruye dolosamente las obras iniciadas por el deudor en cumplimiento de un contrato de confeccin de obra material. 408 BARROS, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 1059. 409 Ibdem, p. 1059.

134

a la vez, como deber general de cuidado, lo que implica que no habra mayores diferencias entre algunas obligaciones contractuales y los deberes generales de cuidado, salvo que cuando se trata de una obligacin contractual, la conducta se encuentra mejor precisada,410 no se predicara en estos casos de colaboracin del acreedor. Ello, pues los comportamientos que constituyen colaboracin del acreedor tienen un alcance mucho ms preciso que la sola cautela de ciertos bienes jurdicos de las partes, como la integridad personal o patrimonial como podra considerarse un deber de seguridad, por ejemplo-. Aqu, por el contrario, se trata de determinados comportamientos de accin u omisin que tiene que desplegar el acreedor, y que cumplen un rol especfico y concreto: permitir que, a su vez, este deudor pueda cumplir. Dicho de otra forma, es claro que la razn de ser de la colaboracin del acreedor ,es la de posibilitar la obtencin de la o las prestaciones primordiales o principales que debe llevar a cabo el deudor, razn por la cual esta colaboracin se configura como uno o ms comportamientos precisos poner a disposicin los terrenos en que se llevar a cabo la obra; entregar las especificaciones tcnicas necesarias para la ejecucin de las obras; poner a disposicin de la deudora las maquinarias que deban ser reparados por sta, etc.que bien pudieren ser definidos a priori si se seal explcitamente en el negocio, o bien, y como ocurre usualmente en la prctica, que tal definicin no se lleve a cabo a travs de clusulas contractuales expresas. Esto es lo que justifica que forme parte como deber funcional o secundario de conducta dentro de la relacin jurdica contractual y, por ende, que atienda a los intereses contractuales de los contratantes, como veremos ms adelante.411 Ello es muy distinto de lo que ocurre si no se despliega el cuidado debido, y como consecuencia se vulnera algn bien jurdico de la contraparte, como su integridad fsica o sus bienes, pues estos casos son de naturaleza ms amplia y, adems, eventuales.

iii. Por similares razones a las sealadas en los prrafos anteriores, es que en nuestro segundo eje de reflexin dice relacin con el alcance que se adopta de la relacin jurdicocontractual.

410

BARROS, Enrique, Criterios de atribucin de riesgos en materia contractual un contrapunto con la responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 145. 411 MORALES, Antonio, Problemas que plantea la unificacin del concepto de incumplimiento del contrato. Respuesta a Enrique Barros, En derecho de daos, op. cit., p. 201.

135

Como se sabe, se suele distinguir entre obligacin en sentido estricto y obligacin en sentido amplio. Se habla de obligacin en sentido estricto, para referirse a la relacin que media entre dos personas en virtud de la cual una de ellas, el acreedor, puede exigir de la otra, el deudor, determinada prestacin garantizada por todo el patrimonio de esta persona obligada.412 De otra parte, la referencia a la obligacin en sentido amplio, o ms propiamente, a la relacin obligatoria, supone una relacin de naturaleza ms compleja, que no se agota slo con el deber de ejecutar la prestacin, sino que es un cauce o un instrumento para que las personas puedan realizar actividades de cooperacin social y, ms concretamente, para que puedan intercambiar bienes y servicios. Por ello, puede definirse diciendo que es: la relacin jurdica establecida entre dos personas y dirigida a que una de ellas obtenga determinados bienes y servicios a travs de la cooperacin de otra, o bien al intercambio recproco de bienes y servicios mediante una recproca cooperacin.413 Es en esta lnea que nos situamos, toda vez que, como ya hemos

sealado, ubicamos a la colaboracin del acreedor en los deberes jurdicos, pero no como una obligacin en sentido restringido. A pesar de que el tratamiento de los efectos que puede traer aparejado para las partes del contrato la inobservancia de la colaboracin del acreedor, sern analizados en el captulo que sigue, anticiparemos algunas ideas generales para argumentar que la colaboracin del acreedor es un deber jurdico que se sita al interior de la relacin jurdica obligacional a que da lugar el contrato, que tiene un carcter autnomo y, por ende, diferenciado de las dems obligaciones que emanan de la relacin convencional, pero que

412

PUIG BRUTAU, Jos, Fundamentos de derecho civil. Derecho general de las obligaciones. Barcelona, Bosch, Casa Editorial, 1959, p. 24. Bonnecase la define en este sentido como una relacin de derecho en virtud de la cual la actividad econmica o meramente social de una persona, es puesta a disposicin de otra, en la forma positiva de una prestacin por proporcionarse, o en la forma negativa de una abstencin por observarse. BONNECASE, Julien, Elementos de derecho civil. Derecho de obligaciones, de los contratos y del crdito. Puebla, Editorial Jos M. Cajica, 1945. p. 7. Colin y Capitant, definen obligacin como una necesidad jurdica por efecto de la cual una persona est sujeta respecto de la otra a una prestacin, ya positiva, ya negativa, es decir, a un hecho o una abstencin. COLIN, Ambrosio, CAPITANT, Henri, Curso elemental de derecho civil. Teora general de las obligaciones, op. cit., p. 5. Como dice Von Thur, se entiende, finalmente, por obligacin en sentido estricto, un solo crdito. VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 2. LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit. p. 19 s. 413 DEZ PICAZO, Luis y GULLN, Antonio, Sistema de derecho civil. El contrato en general. La relacin obligatoria. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual. Madrid, Tecnos, 2005, p. 119. LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 20 s. MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales, op. cit, p. 7 s.

136

cumple un rol o papel instrumental, en funcin de esas mismas obligaciones primordiales del contrato. Una observacin preliminar: si se sustenta que la colaboracin del acreedor aunque es un deber situado al interior del contrato, no forma parte de la relacin jurdica obligacional a que da lugar el contrato, ello implicara de inmediato negarle los efectos propios de todo deber que forma parte de ella, y que son, en primer trmino, la legtima expectativa que se cumpla; y en segundo lugar, que ante su inobservancia la contraparte pueda contar con el elenco completo de acciones o remedios contractuales. Es decir, de una parte habra obligaciones que permitiran al contratante valerse de la totalidad de los efectos que trae aparejada una relacin obligacional; y de otra parte, habra deberes - o un deber, al menos, que ante su inobservancia se podra, a lo ms, demandar indemnizacin de perjuicios, pero sin contar con la totalidad de acciones que se le reconocen al acreedor en caso de incumplimiento contractual,414 lo que no tiene justificacin alguna. En seguida, tal como se expuso en el primer acpite de este trabajo, la doctrina extranjera ha adoptado ya desde hace tiempo, la estructura contractual que permite distinguir entre obligaciones principales y deberes secundarios o accesorios de conducta, atendida la amplitud con que hoy se configura la relacin obligatoria, particularmente la de naturaleza contractual. En esa lnea, que es en que se ubica nuestro estudio, se hace necesario reconocer que la relacin obligacional es de naturaleza compleja.415

414

Agregado a lo cual, habiendo ya probado que la colaboracin del acreedor slo se sita al interior del contrato, y no es comparable con los deberes de cuidado de carcter extracontractual, tampoco sera comprensible que se aplicara a su infraccin el estatuto de la responsabilidad contractual, que es el mismo que se aplicara para reparar los daos derivados de cualquier otra obligacin derivada del contrato, y no le sean aplicables los dems efectos de las obligaciones que derivan del mismo contrato. 415 Como comenta Medicus, es posible hablar de relacin obligacional en sentido amplio y en sentido estricto; en sentido amplio, la relacin obligatoria se integra con todo un paquete de pretensiones o de obligaciones, y adiciona se manifiesta la relacin obligacional en sent ido amplio como un conjunto, producto compuesto por una multiplicidad de pretensiones u obligaciones (relaciones obligacionales en sentido estricto). Se ha designado por eso como ensambladura, como organismo o tambin como proceso. Con ello los dos n ombres ltimamente referidos al margen de la complejidad, deben significar todava otra peculiaridad de la relacin obligacional en sentido amplio: no persiste continuadamente esttica en el mismo estado, sino que puede cambiar variadamente en el curso del tiempo: la imagen del expresado organismus nace, puede crecer, envejecer y finalmente morir MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales, op. cit., p. 8. Recordemos, adems, la postura de Dez Picazo expuesta en el acpite anterior, sobre la conformacin de la relacin jurdica obligatoria que segn l es la total relacin jurdica que liga a los sujetos para la realizacin de una determinada funcin econmica o social en torno a un inters protegido por el ordenamiento jurdico, que debido a su naturaleza orgnica, la explica como un pedazo de o corte de vida social, que aparece perfectamente organizado dentro del ordenamiento jurdico por un especial principio jurdico y por una especial funcin econmica o social, que est

137

De ah, que el contrato se ha ensanchado en su contenido, a travs de la incardinacin de deberes secundarios de conducta, de obligaciones accesorias que se manifiestan durante todo el ter contractual, de garantas, y de cargas; que deben analizarse desde una perspectiva sistmica del contrato, influenciada por el anlisis econmico del derecho y la teora de los juegos.416 As, se distingue entre las que denomina obligaciones nucleares, esto es aquellas vinculadas directamente al cumplimiento del objeto, de los deberes secundarios de conducta del deudor, de informacin, custodia, colaboracin, que nacen con finalidad de ensanchar el plexo obligacional; de las garantas de eviccin, vicios de seguridad y funcionalidad, que ha significado una prolongacin de la expectativa de cumplimiento, y cargas.417 La amplitud que alcanza la relacin obligatoria,418 acorde a las necesidades del trfico, supone, en forma consecuencial, el reconocimiento de que en ella no slo se identifican la o las prestaciones principales, propio de la concepcin ms clsica de la nocin de obligacin, sino que en su seno hay una serie de deberes accesorios, por ello es que especialmente en el caso de la relacin obligacional contractual, resulta muy adecuada la diferenciacin entre obligaciones primordiales y deberes funcionales de conducta. El derecho extranjero ha ido adoptando esta mayor amplitud con que se configuran las relaciones obligacionales, aunque evidentemente ello se ve mayormente reflejado en los cdigos ms modernos, fenmeno que tambin se aprecia en el derecho uniforme. El BGB, especialmente despus de la reforma al derecho de obligaciones introducida el ao 2001, permite de forma clara adoptar esta nocin amplia de la relacin obligacional, como se denota del 241 II, transcrito en el acpite anterior. Antes de la reforma, slo se

llamado a realizar. Por eso es que la concibe como dos posiciones jurdicas, la de la parte acreedora y la de la deudora; en que en la acreedora no slo confluyen facultades, sino tambin deberes y cargas; en tanto que en la posicin de la deudora se sitan no slo el o los deberes principales, sino tambin una serie de deberes accesorios, adems de ciertas facultades, como la de liberarse de la deuda, como la de enervar toda pretensin extralimitada de la contraparte. DEZ-PICAZO, Luis, El contenido de la relacin obligatoria, op.cit., p.350 y 361 s. En la misma lnea, ms recientemente Morales Moreno: La relacin obligatoria es, primariamente, un vnculo jurdico que impone deberes de conducta (deuda): el deber de prestacin (dar, hacer o no hacer alguna cosa, art. 1088 CC) y, junto a l, otros deberes accesorios. MORALES, Antonio, La modernizacin del derecho de obligaciones, op. cit. 19. 416 LORENZETTI, Ricardo, Esquema de una teora sistmica del contrato, Contratacin contempornea. Teora general y principios, Lima- Bogot, Palestra/Editorial Temis, 2000. p. 15 ss. 417 LORENZETTI, Ricardo, Tratado de los contratos. Parte general, op. cit., p. 391 ss. 418 Ser la obligacin en la que se deban diferentes prestaciones en virtud de un crculo obligatorio nico, existiendo un nexo o ligamen entre todas ellas, ligamen de carcter funcional. TRABUCCHI, Alberto, Instituciones de derecho civil II, op. cit., p. 21.

138

aluda a que el acreedor poda solicitar a su deudor lo que estaba contenido en la prestacin, aunque en todo caso, ya involucraba deberes principales y accesorios; con la reforma se produjo un verdadero cambio de paradigma, en tanto el segundo prrafo incorpora a la relacin obligatoria, considerada en sentido amplio, que cada parte debe tener en cuenta los derechos, bienes jurdicos e intereses de la otra, con lo que entraron deberes que no forman parte de la prestacin.419 Por ello es que se dice que el BGB incorpora por primera vez, y en forma expresa, una obligacin general abstracta, en que las partes deben mutuamente respetar los derechos e intereses de la otra parte, lo que depender en cada caso del contenido de la relacin de obligacin. Esta nueva seccin valida la previa y bien establecida prctica de los tribunales de considerar que al interior del contrato existe una obligacin que implica proteccin. As, antes la buena fe fundaba esta prctica de los tribunales, ahora se le ha dado mejor forma, pero, se agrega, que probablemente la aplicacin prctica ser la misma.420 Por lo dems, se reconoce la existencia de numerosas obligaciones secundarias, todas las cuales tienen como comn denominador que se relacionan con el desempeo de las principales obligaciones adeudadas por las partes. Las partes tienen bajo una obligacin, la de ayudar a los dems con respecto a la ejecucin del contrato. Cada una de las obligaciones pueden surgir donde es necesario asegurar la efectividad de la ejecucin. Nuevamente, el alcance exacto de esta obligacin slo puede determinarse observando cada caso en forma individual.421 De forma meramente referencial, es adems posible advertir que en otros cdigos ms recientes se visualiza esta concepcin ms amplia del contenido de la relacin

419

EBERS, Martin, La nueva regulacin del incumplimiento contractual en el BGB, tras la Ley de modernizacin del Derecho de obligaciones de 2002, op. cit., p. 1589 s. 420 MARKESINIS, Basil, UNBERATH, Hannes, JONHSTON, Angus, The german law of contract. A comparative traitase, op. cit., p. 128. 421 Ibdem, p. 128.

139

obligatoria, a partir de una serie de normas, como en el cdigo portugus de 1967;422 de Bolivia de 1975;423 de Per de 1984;424 de Paraguay de 1985;425 y Qubec de 1994.426 Algo similar se percibe en las propuestas de modificaciones de derecho de obligaciones que estn en actual discusin en el derecho continental europeo, como la Propuesta de reforma al cdigo civil espaol, cuestin que se constata muy especialmente en el artculo 1188 de la Propuesta.427 Sobre esta norma, Fenoy apunta que segn la norma en estudio, hay incumplimiento no slo si lo que no se ejecuta son obligaciones contractuales o deberes de prestacin, cuanto si no se logra el resultado fctico de la existencia o inexistencia de ciertos estados de realidad incorporados al contrato y/o garantizados por el deudor al acreedor,428 por lo que hay incumplimiento cuando el deudor no realiza exactamente.429 A su turno, no cabe duda que esta nocin amplia de la relacin obligacional es la que aparece mayormente recogida en los instrumentos regulatorios del derecho uniforme. Como antecedente, el Contract Code, permite incorporar al contrato una amplia gama de estipulaciones.430 La CISG, por su parte, si bien regula un contrato en particular, la inclusin
422

Que en su artculo 398, referido al contenido de la prestacin, dispone que la prestacin no necesariamente debe tener un contenido patrimonial, sino que basta que corresponda a un inters del acreedor digno de proteccin jurdica; y en forma mucho ms concreta, el artculo 573 que regula la obligacin de proporcionar informacin, y presentar documentos u otros objetos 423 Que, en general, contempla la patrimonialidad de la prestacin, sin perjuicio que ha de corresponder a un inters del acreedor, aunque no sea de carcter patrimonial, artculo 292. 424 As, el artculo 1354 establece que las partes determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carcter imperativo. A su turno, el artculo 1362 dispone que los contratos deben celebrarse y ejecutarse segn las reglas de la buena fe y comn intencin de las partes. 425 El artculo 418 establece que la prestacin que constituye el objeto de la obligacin debe ser susceptible de valoracin econmica y corresponder a un inters personal, aun cuando no sea patrimonial del acreedor. 426 As, artculos 1375, referido al deber de las partes de comportarse de buena fe, tanto al momento en que nace la obligacin, durante su ejecucin o extincin; y 1434 que dispone que el contrato vlidamente celebrado, obliga a las partes no slo a lo que en ellos se expresa, sino a lo que le pertenece de acuerdo a su naturaleza, a los usos, a la equidad o a la ley. 427 En el artculo 1088, inciso segundo propuesto, se establece que la prestacin aunque no tenga contenido econmico, ha de satisfacer un inters legtimo del acreedor. Pero muy especialmente se advierte en el artculo 1188: Hay incumplimiento cuando el deudor no realiza exactamente la prestacin principal o cualquier otro de los deberes que de la relacin obligatoria resulten. MINISTERIO DE JUSTICIA, Boletn de informacin ao LXIII, op. cit., p. 32. 428 FENOY, Nieves, La modernizacin del rgimen del incumplimiento del contrato: Propuestas de la Comisin General de Codificacin. Parte primera: Aspectos generales. El incumplimiento, op. cit., p. 70. 429 Ibdem, p. 72 430 101 Tipos de previsiones.1) El contrato puede contener una o ms de las siguientes obligaciones: a) promesas de la conducta futura de las partes contratantes, b) pactos sobre eventos futuros fuera del control de las partes contratantes, c) declaraciones de eventos presentes o salados, de hecho o de Derecho, d) obligaciones impuestas por la ley o pro la costumbre, e) y puede contener previsiones que suspendan, resuelvan o afecten otra manera a la ejecucin del contrato. 2) Cada una de las

140

de la no conformidad de la mercanca como presupuesto bsico del surgimiento de la garanta legal del vendedor; y la obligacin del comprador de examinarla tras la entrega, constituye un argumento relevante para sustentar esta tendencia al reconocimiento del amplio alcance de la relacin obligatoria,431 como asimismo, la doctrina a que ha dado lugar toda la temtica del incumplimiento y los remedios en la Convencin,432 segn se aprecia, por ejemplo, en el desarrollo del incumplimiento esencial en este contrato, pues se sustenta que cualquier incumplimiento puede dar lugar a un incumplimiento de este tipo, en la medida que la parte tenga inters en su ejecucin.433 En el caso de los Principios UNIDROIT, esta mayor amplitud que se reconoce de la relacin obligatoria es ms patente an, no slo por la notable jerarqua que adquiere la buena fe, como se manifiesta en el artculo 1.7 que lo califica, adems de deber;434 y a lo dispuesto a propsito de los usos y prcticas en el artculo 1.9; o en materia de interpretacin del contrato, sino que tambin se percibe en el reconocimiento de deberes precisos que forman parte de la relacin obligatoria, como el deber de confidencialidad contenido en el artculo 2.1.16;435 o el de cooperacin, que ya mencionamos; sino porque ms rotundamente se percibe esta nocin en lo dispuesto en el artculo 5.1.1 sobre obligaciones expresas e implcitas, y 5.1.2 que desarrolla las ltimas.436 No obstante, sobre

partes de un contrato est obligada a cumplir las previsiones impuestas por el contrato. McGREGOR, Harvey, Contract Code. Proyecto redactado por encargo de la Law Comission inglesa , op.cit., p. 57. 431 DE LA IGLESIA, Mara Isabel, El principio de conformidad del contrato en la compraventa internacional de mercaderas. Conexiones con la obligacin de saneamiento, y, con el deber legal de garanta tanto en nuestro ordenamiento como en los sistemas de nuestro entorno (Especial referencia al incumplimiento, a sus consecuencias, y, a sus remedios. Madrid, Centro de estudios registrales, 2001. p. 54 ss y 244. GUARDIOLA, Enrique, La compraventa internacional. Barcelona, Bosch, 2001. p. 74 ss. MORALES, Antonio, Conformidad de las mercaderas y pretensiones de terceros. En DIEZ PICAZO, Luis, La compraventa internacional de mercaderas. Navarra, Thomson Civitas, 2006, p. 290 ss. 432 VIDAL, lvaro, El incumplimiento contractual y los remedios de que dispone el acreedor en la compraventa internacional, op. cit., p. 450 s. 433 GOI, Natividad, El incumplimiento resolutorio del contrato de compraventa internacional de mercaderas. En cuestiones actuales de derecho mercantil internacional. Madrid, Editorial Colex, 2005. p. 634 ss. 434 Artculo 1.7 Buena fe y lealtad negocial. (1) Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. (2) Las partes no pueden excluir ni limitar este deber. 435 artculo 2.1.16 Deber de confidencialidad. Si una de las partes proporciona informacin como confidencial durante el curso de las negociaciones, la otra tiene el deber de no revelarla ni utilizarla injustificadamente en provecho propio, independientemente de que con posterioridad se perfeccione o no el contrato. Cuando fuere apropiado, la responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligacin podr incluir una compensacin basada en el beneficio recibido por la otra parte. 436 Artculo 5.1.1 Obligaciones expresas e implcitas. Las obligaciones contractuales de las partes pueden ser expresas e implcitas. Artculo 5.1.2 Obligaciones implcitas. Las obligaciones implcitas pueden derivarse de (a) la naturaleza y finalidad del contrato; (b) las prcticas establecidas entre las

141

la terminologa que utilizan las dos disposiciones, que en la traduccin al espaol refieren a la expresin obligacin, hay doctrina que precisamente por la mayor amplitud que tiene la relacin obligatoria, en tanto la obligacin constituye un fenmeno mucho ms amplio pues de ella pueden derivar varios deberes jurdicos, es que, como sealbamos en el captulo anterior, se ha propuesto por algunos traducir el trmino en ingls obligation, por deber (duty), sugirindose una enmienda formal en este sentido.437 En los PECL, ello tambin queda de manifiesto tanto en el artculo 1:106, sobre interpretacin e integracin del contrato; en el artculo 1:201 sobre buena fe contractual; artculo 1: 202 referido al deber de colaboracin, que veremos en el punto siguiente; y 6:101, sobre declaraciones de las que nacen obligaciones contractuales; 6: 102, sobre trminos implcitos.438 Algo similar en los Acquis principles, como se aprecia en el Captulo 7, Seccin 1, sobre Deberes generales, artculos 7:101, 7:102 y 7:103, entre otros.

partes y los usos; (c) la buena fe y la lealtad negocial; (d) el sentido comn. En los comentarios, a propsito de esta ltima norma, se seala como ejemplo, el caso de un contrato de arriendo de una red de computadores, en que el arrendador procede a instalarla, aunque el contrato nada exprese, se entiende que el arrendador, proveedor de bienes sofisticados, debe adems proporcionar al arrendatario la informacin adecuada para que se cumpla la finalidad del contrato. Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales 2004. Roma, Instituto para la unificacin del derecho privado (UNIDROIT), op. cit., p. 135. CAMARA, Sergio (coordinador). Derecho privado europeo, op.cit, p. 440; DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos, op. cit., p. 271 ss. 437 COMENTARIOS a los Principios de Unidroit para los contratos del comercio internacional . David Morn Bovio (Coordinador), op. cit., p. 255 s. 438 Artculo 6:101: Declaraciones de las que nacen obligacione s contractuales. (1) Una declaracin hecha por alguna de las partes antes o durante la conclusin del contrato, se debe considerar fuente de obligacin contractual si la otra parte, lgicamente y de acuerdo con las circunstancias, as la entendi, teniendo en cuenta: (a) La importancia aparente de la declaracin para la otra parte. (b) Si la parte formul la declaracin en el marco de una operacin de negocios. (c) Y la experiencia profesional de cada una de las partes. (2) Si una de las partes es un proveedor profesional e informa sobre la calidad o el uso de servicios, mercancas u otros bienes, ya sea al introducirlos en el mercado, ya sea al hacer publicidad de los mismos o de cualquier otro modo con carcter previo a la conclusin del contrato, lo que declare al respecto ser considerado fuente de una obligacin contractual, a menos que se demuestre que la otra parte saba o no poda desconocer que lo manifestado era incorrecto. (3) Informaciones como las mencionadas u otros compromisos formulados por un representante, por una persona que hace publicidad de los servicios, mercancas u otros bienes del proveedor profesional o por una persona que se ocupa de los primeros contactos para llevar a cabo el negocio, sern consideradas fuente de obligaciones contractuales a cargo del proveedor profesional, a no ser que ste ignorara o no tuviera motivos para conocer la informacin o el compromiso adquirido. Artculo 6:102: Trminos implcitos. Junto a clusulas expresas, un contrato puede contener clusulas implcitas que derivan de: a) La intencin de las partes. b) La naturaleza y el objeto del contrato.c) Y la buena fe. LANDO, Ole y BEALE, Hugh, Principios de derecho contractual europeo. Partes I y II. Trabajos de la Comisin de derecho contractual europeo, op. cit., p. 433 ss.

142

El Anteproyecto de cdigo de Pava o Cdigo europeo de contratos sigue esa lnea, por ejemplo, estableciendo expresamente deberes accesorios en la etapa de formacin del contrato, como el de correccin, del artculo 6; el de informacin, consagrado en el artculo 7; el de reserva del artculo 8; a ms del artculo 75, referido al cumplimiento del contrato, especialmente en el numeral 1;439 y artculo 89 sobre incumplimiento, que analizaremos ms adelante.440 441 En nuestro pas, si bien no tenemos disposiciones semejantes, ya hemos dado cuenta en el captulo precedente, que atendida la amplitud de las disposiciones contenidas en el cdigo de Bello, es perfectamente posible admitir la estructura de contrato que distingue entre obligaciones primordiales y funcionales, entre las cuales se encuentra el deber de colaboracin del acreedor, lo que se logra apelando a diversas normas, segn daremos cuenta a continuacin. Por consiguiente, atendido este ensanchamiento de la relacin obligacional, especialmente la de naturaleza contractual, es que la colaboracin del acreedor tiene un carcter obligacional, en tanto deber accesorio o funcional, por lo que su inobservancia genera los efectos propios de todo incumplimiento contractual, como seala la doctrina contempornea,442 y sobre todo, en atencin a la nocin de incumplimiento contractual que se adopta en esta investigacin, segn se pasar a desarrollar. Es decir, aunque estamos

Artculo 75 Modalidades de cumplimiento. 1. Cada una de las partes est obligada a cumplir, exacta e ntegramente, todas las obligaciones nacidas del contrato que le incumban, sin que sea necesario, a tal efecto, un requerimiento por parte de quien tenga derecho a ellas. En la ejecucin de las prestaciones debidas, el deudor debe actuar conforme a lo convenido por las partes, a la buena fe y a la diligencia exigida en cada caso especfico de acuerdo con lo pactado, con las circunstancias y con las prcticas habituales. ROGEL, Carlos (coordinador), Cdigo europeo de contratos. Libro I: De los contratos. Libro II, Ttulo I: De la compraventa, op. cit., p. 60. 440 DE LOS MOZOS, Jos Luis, Estudios sobre derecho de contratos, integracin europea y codificacin, op. cit., p. 199, 441Coherente con ello, el MCR establece en el Libro III, artculo 1:102: Definitions:(1) An obligation is a duty to perform which one party to a legal relationship, the debtor, owes to another party, the creditor. (2) Performance of an obligation is the doing by the debtor of what is to be done under the obligation or the not doing by the debtor of what is not to be done. (3) Non-performance of an obligation is any failure to perform the obligation, whether or not excused, and includes delayed performance and any other performance which is not in accordance whit the terms regulating the obligation. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. Munich, Sellier European Law Publishers, 2009. p. 229. 442 MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante , op. cit., p. 85; MORALES, Antonio, La modernizacin del derecho de obligaciones , op. cit., p. 30; FENOY, Nieves, La modernizacin del rgimen del incumplimiento del contrato: Propuestas de la Comisin General de Codificacin. Parte primera: Aspectos generales. El incumplimiento, op. cit., p. 69. Con matices, DEZ-PICAZO, Luis, El contenido de la relacin obligatoria, op.cit., p. 364.
439

143

situados en el amplio campo de los deberes jurdicos, no es de aquellos homologables a los deberes de cuidado, sino que, ubicndose dentro de la relacin obligacional contractual, tiene un contorno preciso, que se explica por la finalidad que persigue, cual es coadyuvar o permitir que el deudor cumpla con su o sus prestaciones primordiales o principales, De ah que, dependiendo de cada contrato y, por ende, de la naturaleza de las prestaciones principales que surgen para las partes contratantes, la colaboracin del acreedor se estructura como un comportamiento especfico que debe llevar a cabo el acreedor, ya sea por accin o por omisin. Ahora bien, es obvio que en el aquel grupo de casos en que la colaboracin se ha incluido explcitamente por las partes en la convencin, es mucho ms sencillo delimitar el contenido de la colaboracin del acreedor y, por tanto, evaluar la configuracin de un posible incumplimiento de ella, a fin de poner en movimiento el sistema de acciones o remedios; en primer trmino, porque, en principio, el comportamiento en que ha de consistir la colaboracin del acreedor est definido a priori; y adems, porque debido a la inclusin en una o ms clusulas del contrato, facilita otorgarle un grado de autonoma respecto de las dems prestaciones y deberes entre las partes, lo que simplifica a los operadores jurdicos interpretar la voluntad de stas, a fin de conferirle efectos obligacionales. Pero, lo anterior no significa que en los casos en que la colaboracin del acreedor no conste en forma expresa en el contrato, pierda su carcter de deber que forma parte de la compleja relacin obligatoria del contrato, de manera tal que, atendida la naturaleza del mismo, ser perfectamente posible mediante la construccin de la regla contractual, determinar el contenido y alcance que adopte la colaboracin en cada caso, a fin de evaluar posibles incumplimientos, y sin perjuicio de los casos en que la colaboracin se manifieste en la recepcin de pago que ofrezca el deudor, cuando ella sea necesaria.

5.2.1.3 Los intereses de acreedor y deudor, en los casos de colaboracin del acreedor.

Un aspecto relevante para efectos de sustentar nuestra postura - la que se enmarca, como veamos, en postular que el deber de colaboracin est comprendido en la relacin obligatoria compleja a que da lugar el contrato-, dice relacin con los intereses de los

144

contratantes involucrados en el deber funcional o accesorio de colaboracin del acreedor, atendida la concepcin de contrato que se aplica en este trabajo. Sobre la temtica de los intereses de las partes en el desenvolvimiento de la relacin jurdico contractual, hay dos cuestiones previas que conviene precisar. La primera, es que con la relevancia que ha adquirido en doctrina, incluida la nuestra,443 el nuevo derecho de la contratacin, ha tomado nuevo realce la alusin a los intereses en el contrato, y en particular, al inters del acreedor.444 El problema es que, especialmente en nuestro pas, no se precisa en qu consiste ese inters, por lo que se podra deducir que, en principio, no es necesario analizar lo que tericamente supone esta nocin, pues se presupone en todo contrato; y es segundo lugar, tampoco se explicita que, no obstante se destaque al inters del acreedor como el centro de atencin del actual derecho contractual, en verdad se est haciendo referencia a los intereses de las partes, atendido que las ms de las veces estamos en presencia de contratos bilaterales, como se precis en el captulo precedente, de modo tal, que en el contrato bilateral debe existir una adecuada ponderacin de los intereses de ambas partes contratantes. La explicacin de la puesta en boga de la expresin inters del acreedor, se encuentra en la alteracin del eje definitorio en materia de derecho contractual, en especial en caso de incumplimiento y responsabilidad, desde la antigua idea de infraccin del deber del deudor, a la satisfaccin e insatisfaccin del derecho de crdito,445 pero luego no se explicita por la doctrina contempornea qu ha de entenderse por inters, y en especial del

Ello se aprecia, por ejemplo, en VIDAL, lvaro, La nocin de incumplimiento esencial en el cdigo civil, op. cit., p. 226, ss.; VIDAL, lvaro, El incumplimiento contractual y los remedios de que dispone el acreedor en la compraventa internacional, op. cit., p. 449; VIDAL, lvaro, Cumplimiento e incumplimiento contractual en el cdigo civil. Una perspectiva ms realista. Revista chilena de derecho. Santiago, vol. 34, n1, abril 2007. p. 41-59. 444 En todo caso, hay que observar que la idea de inters del acreedor no es nueva en lo absoluto. Tal como se seal anteriormente, los alemanes desde hace tiempo han puesto el nfasis en la expectativa del acreedor, que ha sido concebida de diversas formas, por ejemplo, como expone Betti en un anlisis resumido de las posturas de algunos autores alemanes, la expectativa del acreedor en una relacin de obligacin, puede consistir en la expectativa de un hecho determinado en que tiene inters tal acreedor, ya sea que se trate de la conducta de otro, de un resultado til del obrar ajeno o de un estado de cosas objetivo. Incluso ms, agrega Betti que a pesar que ante la no realizacin del hecho por parte del deudor, el acreedor tenga la posibilidad de obtener el resarcimiento del dao, no responde a la realidad de las cosas que sean objeto de la expectativa crediticia, como siempre, una prestacin, es decir, el resarcimiento del dao por no haberse verificado el suceso esperado y garantizado; porque en la realidad, lo que el acreedor espera y para lo que ha sido constituida la garanta es aqul mismo suceso y no el resarcimiento del dao . BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones, op. cit., p. 260 s. 445 LLAMAS, Eugenio, cumplimiento por equivalente y resarcimiento del dao al acreedor. Entre la aestimatio rei y el id quod interest. Madrid, Editorial Trivium S.A., 1999. p. 190.
443

145

acreedor,446 por lo que es necesario dotar de algn contenido a esta nocin, a lo que nos avocaremos en las lneas siguientes, delimitando, empero, este enfoque a los fines de esta tesis, por lo que intentaremos identificar en qu consiste el inters de las partes contratantes en los casos de colaboracin del acreedor, teniendo como centro los problemas o dificultades que se producen si la colaboracin es infringida. Preliminarmente se puede constatar que hay una estrecha vinculacin de los intereses contractuales con una serie de tpicos propios del derecho civil, lo que torna este anlisis en una cuestin an ms compleja. As, al menos, es factible relacionarla con la teora de la causa y con el contenido de la prestacin, y por ende, con la temtica del objeto.447

i. En lo que respecta a la teora de la causa, como es bien sabido, ha habido innumerables debates sobre sus aspectos fundamentales, a va ejemplar, aquel que dice relacin con si lo que requiere de causa es la convencin o la obligacin-448 en el caso chileno, a la luz de las normas contenidas en los artculos 1445 y 1467-; o bien, en la determinacin de a qu causa aluden los cdigos, si a la causa final, o a la causa ocasional.449 Si bien, no es tema de este estudio detenernos en la amplsima temtica de la causa, hay que observar que se trata de una cuestin que an remueve los nimos en el derecho civil, y es que no existe claridad sobre el rol que sta ha de tener en la contratacin del siglo

446

La excepcin, se encuentra en ALCALDE, Jaime, La causa de la relacin obligatoria, op. cit., p. 363 s., quien pone de relieve la estrecha relacin entre el inters del acreedor y la prestacin que espera, de manera tal que el inters del acreedor en el cumplimiento supone simplemente conseguir la realizacin especfica o concreta de la prestacin en los trminos que se estableci al momento de contraerse la relacin obligatoria. 447 Tambin vincula la temtica de los intereses contractuales con el objeto y la causa, Jorge Baraona Gonzlez. BARAONA, Jorge, El retraso en el cumplimiento de las obligaciones. Madrid, Dykinson, 1998. p. 191-198. 448 Como recuerda el profesor Guzmn, o se exige indistintamente causa en la obligacin y en la convencin, porque ella es la misma para ambos casos, lo que la torna en uno de ellos superflua; o bien, se entiende que la nocin de causa es distinta en la obligacin y en la convencin. GUZMN, Alejandro, acto, negocio, contrato y causa en la tradicin del derecho europeo e iberoamericano. Navarra, Thomson Aranzadi, 2005. p. 216. DE LOS MOZOS, Jos Luis, El negocio jurdico. Estudios de derecho civil. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1987. p. 184 ss. 449 Sobre estas temticas, probablemente el desarrollo ms lcido sobre la evolucin que la experimentado la nocin de causa desde el derecho romano hasta la codificacin, en que se destaca muy especialmente la herencia dejada a nuestro derecho por Domat y Pothier, en GUZMN, Alejandro, acto, negocio, contrato y causa en la tradicin del derecho europeo e iberoamericano , op. cit., p. 197-406.

146

XXI, lo que se refleja en la ausencia de consenso sobre esta materia, como se observa en los proyectos de modificaciones de cdigos civiles europeos.450 No obstante lo anterior, la causa an es til para efectos de proveer de contenido normativo a la nocin de intereses contractuales, ligamen que no slo ha permitido inyectar nuevos bros a la causa, sino que adems permitira porporcionarle sustento terico a la hora de precisarlos en cada caso particular. La estrecha conexin entre la causa y los intereses contractuales, ha llevado a decir que la investigacin de la causa se desplaza desde la estructura del acto, al plano de los intereses perseguidos por las partes.451 En Chile, esa es la postura de algn autor, a partir de la definicin del artculo 1467 de causa,452 lo que sera plenamente compatible con la historia fidedigna de las fuentes que tuvo a la vista en codificador nacional.453

450

As se visualiza, por ejemplo, en los distintos proyectos de modificacin al cdigo civil francs. De una parte, el proyecto Catala opta por mantener la causa como requisito del contrato en el artculo 1124, Avant- projet de reforme du droit des obligations (articles 1101 1386 du Code civil) et driot de la prescription (articles 2234 2281 du Code civil). Rapport Monseiur Pascal Clment Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 22 de septiembre, 2005. p. 26 ss.; El Proyecto Chancellerie, la sustituye por la de inters en el contrato. As se lee en el 3 Lintrt au contrat. Article 85 Chaque partie doit avoir un intrt au contrat qui justifie son engagement. Projet de rforme du droit des obligations. Texte du projet de la Chancellerie. p. 11. Por su parte, la propuesta espaola de modernizacin del cdigo civil en materia de obligaciones y contratos, tambin mantiene la causa como requisito del contrato, en el artculo 1238, en los siguientes trminos: 1. Son nulos los contratos sin causa o cuya causa sea contraria a la ley o a la moral. Ninguna de las partes a quien se impute el mismo grado la torpeza de la causa podr reclamar lo dado en virtud del contrato nulo. 2. Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lcita mientras no se pruebe lo contrario. La expresin de una causa falsa en los contratos dar lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lcita. 3. El rgimen jurdico aplicable a cada contrato es el que corresponde al conjunto de propsitos prcticos acordados por las partes, cualquiera que sea el nombre asignado o el tipo utilizado. 4. Cuando un contrato contenga elementos de diversos contratos tpicos, se aplicarn conjuntamente las disposiciones relativas a estos contratos en aquello que se adecue con la causa del contrato celebrado. De otra parte, como se dijo en el acpite anterior, la tendencia en los instrumentos del derecho uniforme de los contratos es a eliminar la causa, como se aprecia en los Principios de UNIDROIT, en los PECL, y en el Anteproyecto de Cdigo europeo de contratos, lo cual, sin embargo, no ha estado exento de crticas. Cfr. NAVARRETA, Emanuela, Las razones de la causa y el problema de los remedios. Evolucin histrica y perspectivas en el derecho europeo, op. cit., p. 70 s. y 75 ss. 451 Ibdem, p. 62. 452 En Chile, sustentan una postura dual de la causa, los profesores Avelino Len Hurtado y Vial del Ro. En el caso de este ltimo, considera que para efectos de determinar la causa del acto contrato se debe acudir a la denominada causa ocasional o sicolgica; por el contrario, la causa de la obligacin estara constituida por la causa final, por lo que se trata de un criterio objetivo que lleva a una concepcin abstracta de causa. VIAL, Vctor, Teora general del acto jurdico. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2006. p. 204. LEN, Avelino. La causa. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1961. Ms recientemente, RIVERA, Jos, Una mirada a la doctrina de la causa y sus distintas versiones en el cdigo civil chileno. Revista de derecho Universidad Catlica del Norte, Coquimbo, n2, 2011. p. 311. 453 ALCALDE, Jaime, La causa de la relacin obligatoria, op. cit., p.368 s.

147

Y es que en verdad, parece perfectamente posible brindar de una mayor objetividad a la nocin de causa, a travs del catlogo de los intereses de los contratantes, no entendiendo por tales a los particulares y especiales propsitos sicolgicos que cada uno de ellos de forma individual persigue al momento de contratar, sino lo que han previsto en la consecucin de ciertos fines, que son precisamente los intereses que pretenden que sean satisfechos, que se hallan en concordancia con la naturaleza del contrato, y que son objetivables por la va de recurrir al catlogo de la economa del contrato.454 Esta postura reviste inters por varias razones: en primer lugar, permite acudir a un argumento de carcter normativo para efectos de poner el nfasis en los intereses contractuales, superando la sola referencia vaca a la expresin inters del acreedor; en seguida, sera coherente con las fuentes que habra tenido Bello en la redaccin del artculo 1467 del cdigo civil;455 y finalmente, posibilita reafirmar una nocin prctica del contrato, al modo que lo conciben los operadores jurdicos.

ii. La temtica de los intereses tambin se encuentra vinculada al objeto.456 La regulacin sobre el objeto permite, al igual que la causa, sustentar normativamente a los intereses contractuales de las partes. A va ejemplar, Fiori en el derecho italiano, relaciona el objeto del contrato con la idea de programa contractual,457 y resalta que la nocin de
454 455

Ibdem, p, 370. Ibdem, p, 371; GUZMN, Alejandro, acto, negocio, contrato y causa en la tradicin del derecho europeo e iberoamericano, op. cit., p. 401. GUZMN, La doctrina de la consideration en Blackstone y sus relaciones con la causa en el ius commune. En Valparaso, Revista de estudios histrico jurdicos, N25, 2003, p. 375-403. 456 De hecho, basta recordar la clsica discusin referida al contenido patrimonial o no patrimonial de la prestacin, en que est presente la idea del inters, a partir de la diferenciacin entre ste y la prestacin misma. Ihering, desde esta discusin, enseaba: qu es el inters? Sin comprometerme, por el momento a dar una explicacin detenida de esta nocin, cosa que reservo para otro lugar, me limitar a reproducir el resultado de mis investigaciones anteriores. El inters, en el sentido subjetivo, designa el sentimiento que se tiene de las condicion es de la vida. VON IHERING, Rudolf, Del inters en los contratos. Buenos Aires, Editorial Atalaya, 1947. p. 76. Barassi, por su parte, distingui entre inters tpico e inters subjetivo, al tratar la prestacin, segn ello, interesse tpico quello cui oggettivamente destinata la prestazione secondo la sua natura idonea a soddisfarlo. per ci quello che sogliono avere tutti coloro che se ne procurano contrattualmente lattuazione mediante la relativa obbligazione accollata allaltra parte. Interesse soggettivo lo scopo che realmente il singolo creditore cerca di soddisfare con la stipulazione del contratto. BARASSI, Lodovico, La teora generale delle obbligazioni. Vol. I La struttura. Milano, Dott. A. Giuffr Editore, 1948. p. 56 s. 457 FIORI, Roberto, El problema del objeto del contrato en la tradicin civil. Revista de derecho privado Universidad de Externado, Bogot, n 12-13, 2007. p. 257. Interesa destacarlo, puesto que a pesar de que la regulacin del objeto en el cdigo civil italiano no es idntica a la nuestra, se han presentado los mismos conflictos sobre su sentido y alcance, por ejemplo, si lo que se regula es el objeto de la obligacin o el objeto del contrato.

148

objeto del contrato tiene un origen histrico, pero que hoy se puede asumir que tiene tres componentes fundamentales: el originario valor cosal, que an persiste, la centralidad de la prestacin propio de la tradicin romana; y la aproximacin subjetivista propia de la cultura moderna. El objeto sera lo propio del negocio distinto del sujeto, por lo que la nocin de objeto sera coincidente con la de programa contractual.458 En el derecho nacional, tradicionalmente se ha afirmado que el objeto del acto, contrato est constituido por el conjunto de derechos y obligaciones que en virtud de ste se crean, modifican o extinguen.459 Empero, coherente con la concepcin de contrato que se adopta en este trabajo, es factible interpretar las disposiciones sobre el objeto bajo dicha concepcin, tal como hemos hecho en el captulo que antecede, lo que, adems, no se opone a la historia fidedigna de las misma460.

iii. De lo anterior, es posible concluir que a pesar de la dificultad de afinar un significado unvoco de la expresin inters o intereses contractuales, parece adecuado adoptar un significado amplio de ella, como hace alguna doctrina reciente, lo que permite incorporar la gran variedad de intereses que aparecen involucrados en la relacin contractual.461 Con todo, consideramos pertinente identificar a los intereses contractuales con los objetivos ventajosos que se persiguen por las partes al contratar, y por consiguiente, con el conjunto de recursos o activos de cualquier naturaleza que se pretenden obtener con la convencin.462

458 459

FIORI, Roberto, El problema del objeto del contrato en la tradicin civil, op. cit., p. 257. LEN, Avelino, El objeto en los actos jurdicos. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1983. p. 1; VIAL, Vctor, Teora general del acto jurdico, op. cit., p. 155; DUCCI, Carlos, Derecho civil. Parte general. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1995. p. 287. 460 Cabe sealar que el artculo 1445 en el proyecto de 1853, tena el siguiente tenor: Todo contrato supone el consentimiento de las partes; y para que este consentimiento sea vlido, es necesario: 3 Que recaiga sobre un objeto. Repertorio del cdigo civil, artculo 1445. 461 DE LA MAZA, igo, La buena fe como dispositivo de ponderacin, En Principios jurdicos. Anlisis y crtica. Santiago, Abeledo Perrot, Thomson Reuters, 2011. p. 248. El autor utiliza la expresin intereses en forma muy amplia, como l mismo precisa, para referirse a las consideraciones, ya sea de carcter individual es decir, que atienden predominantemente a la posicin de las partes en la relacin contractual-, o social es decir, que predominantemente, atienden a objetivos sociales del derecho de contratos-, que procuran ser realizadas a travs de las normas de derecho de contratos. 462 CANE, Peter, Anatoma del derecho de daos. Santiago, Flandes indiano, 2011. p. 105. Aunque hay que precisar que el autor refiere este alcance al trmino intereses protegidos en el derecho de daos, lo extiende a los intereses contractuales que son objeto de lesin, por ejemplo, en el incumplimiento, ya que considera que a pesar de que la proteccin a los intereses contractuales es asumida por el derecho de los contratos, hay algunas reglas del derecho de daos que igualmente les proporcionan tal proteccin. p. 129. Precisa, adems, que la expresin intereses puede ser entendida en dos sentidos: primero, desde las perspectiva de los demandantes, que efectivamente

149

iv. En lo que toca a los intereses contractuales, nuevamente aparece la utilidad de la distincin entre las obligaciones primordiales derivadas del contrato, pues las ventajas o beneficios que las partes pretenden obtener se materializarn a travs de la ejecucin de esas obligaciones primordiales, en tanto que los intereses que aparecen involucrados en las obligaciones secundarias o instrumentales, como la colaboracin del acreedor, tienen una naturaleza funcional a los primeros. Es decir, en el caso de los intereses involucrados en el deber de colaboracin del acreedor, evidentemente que los intereses de primer orden son aquellos que las partes buscan satisfacer con la celebracin y ejecucin del negocio, ya sea que se miren desde una perspectiva objetiva, en tanto sea posible tipificarlos en las relaciones contractuales de naturaleza anloga o, al menos, similar; o bien, se analicen desde una perspectiva subjetiva atendiendo la especial situacin en que se encuentra tal o cual contratante en una relacin contractual determinada. Lo relevante es que, siendo posible reconocer que los intereses contractuales pueden ser construidos a propsito del programa contractual que las partes se hayan dado, el deber de colaboracin forma parte de este programa contractual. A su turno, an cuando la relacin contractual est teida por los particulares y personales intereses que persiga cada parte, en el caso de la colaboracin del acreedor, atendido su rol, su funcin, de constituirse como un instrumento que permite el cumplimiento de las prestaciones principales o primordiales, es posible arribar a algn grado de tipificacin u objetivizacin de los intereses que tienen las partes en relacin a dicha colaboracin. En esa lnea de razonamiento, es posible concebir objetivamente que el primer inters identificable es el del deudor que debe realizar la o las prestaciones primordiales, y que para ello, espera legtimamente que el acreedor contractual le colabore para efectos de cumplir ntegra y oportunamente; y en segundo lugar, est en juego el inters del propio acreedor que ha de colaborar, en tanto l tambin espera la satisfaccin de sus intereses mediante la realizacin de las obligaciones primordiales que contrajo el

se erige como un recurso o un activo; por ejemplo, un derecho derivado de un contrato, o una demanda sobre cierta cosa corporal como el propio cuerpo o una parcela de terreno, o sobre alguna cosa incorporal como una marca. Y en un segundo sentido, desde la perspectiva de los demandados y de la sociedad en general; este segundo sentido est ntimamente relacionado con el primero, pues los intereses protegidos en el primer sentido son objeto de proteccin positiva, la que se brinda mediante la imposicin de responsabilidad por daos, mientras que los intereses en el segundo sentido son el objeto de proteccin negativa, mediante la imposicin de lmites a la responsabilidad por daos. p. 105 s.

150

deudor, para lo cual deber, a su vez, cumplir con este o estos deberes secundarios de conducta. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que los inters de las partes contratantes estn configurados por el programa contractual que ellas mismas se han fijado, en que el nfasis est, ms que en la obtencin de las prestaciones, lo que constituye una visin estrictamente jurdica, en el propsito que dichas partes pretenden obtener, y ciertamente que el deber de colaboracin del acreedor tiene esta naturaleza instrumental, en tanto coadyuva a la obtencin del programa contractual.

5.2.2 Criterio determinante para que se configure el deber de colaboracin del acreedor: la afectacin de los intereses del deudor.

Parece redundante referirse a los intereses del deudor, y su subsecuente afectacin debido a la inobservancia de la colaboracin por parte del acreedor, en circunstancias que en punto inmediatamente anterior hicimos algunos alcances en relacin a los intereses contractuales de las partes. Sin embargo, esta supuesta reiteracin tiene explicacin: la anterior alusin a los intereses de los contratantes tuvo por finalidad, primero, poner en evidencia que en el derecho actual la temtica de los intereses contractuales viene a perfilar la interpretacin y aplicacin de las diversas instituciones contractuales, por lo que debido a que se trata de una nocin bastante ambigua,463 era necesario acercarse a ella para efectos de esta investigacin, que se sita precisamente en la concepcin del nuevo derecho de la contratacin; y en segundo lugar, pero directamente conectado con lo sealado, la calificacin de la colaboracin del acreedor como un deber secundario, funcional o instrumental, deriva justamente de los intereses que se conjugan en torno a dicha colaboracin, tanto por parte del deudor le permite cumplir con sus obligaciones primordiales y as desligarse de la relacin obligatoria-, como del acreedor le permite obtener el ntegro cumplimiento de parte de su deudor-. Ahora, y sin que ello implique una modificacin del alcance de la nocin de intereses contractuales, haremos referencia a aquellos otros intereses de los contratantes que pueden verse comprometidos con la relacin contractual, y que no son aquellos que las

463

COLEMAN, Jules, Riesgos y daos, op. cit., p. 283.

151

partes pretenden obtener con la misma que, citando a Cane, identificamos con las nociones de objetivos ventajosos-464. Aludimos, as, a la amplia gama de intereses de las partes, patrimoniales o extrapatrimoniales, que pueden resultar lesionados por la inobservancia de las obligaciones a que da lugar la convencin. Evidentemente que atendido nuestro objeto de estudio, el nfasis estar en los intereses del deudor, los que, producto de la inobservancia de la colaboracin debida por la contraparte, pueden verse menoscabados. En una primera aproximacin, reconozcamos nuevamente la gran variedad de acepciones que tiene el trmino en cuestin,465 como asimismo su amplitud. Con todo, para efectos de identificar los intereses del deudor que pueden verse afectados por la inejecucin del deber de colaboracin, utilizaremos el significado que se le confiere al analizar el tpico del dao en sede de responsabilidad civil y que suele sitursela en la vieja disputa sobre el alcance de esa nocin, que discurre entre la vulneracin a un derecho subjetivo o de un inters jurdicamente protegido; en este segundo sentido, el inters estara constituido por un bien jurdico digno de cautela.466 Es, entonces, en este ltimo alcance que utilizamos

464

CANE, Peter, Anatoma del derecho de daos, op. cit., p. 105. Sobre la variedad de intereses cfr. WEBB, Charlie, Performance and compensation: an analysis of contract damages and contractual obligation, Oxford Journal of Legal studies, Oxford, vol. 26, n 1, 2006, p. 42 s. 465 En esa lnea, tal como ya lo citamos en el acpite anterior, cabe recordar que ya Von Ihering identificaba a los derechos con los intereses jurdicamente pr otegidos. Agrega que el derecho no aplica a esas ideas una medida exclusivamente econmica, tal como el dinero o el valor pecuniario. Existen otros intereses adems de la fortuna que deben garantirse al hombre. VON IHERING, Rudolph, El espritu del derecho romano. Madrid, Casa editorial Bailly-Bailliere, s/f. p. 365. Cualquiera que sea la diversidad del inters que presenten los diversos derechos, todo derecho establecido es la expresin de un inters reconocido por el legislador que merece y reclama su proteccin. Los intereses se transforman a medida que cambian los intereses de la vida; as, intereses y derechos son en cierto modo histricamente paralelos. La correlacin, sin embargo, no es absoluta., p. 368. VON IHERING, Rudolph, La lucha por el derecho. Buenos Aires, Editorial Araujo, s/f. p. 89. Con relacin a la jurisprudencia de intereses La meta final de la jurisprudencia de los tribunales y de la resolucin judicial del caso es la satisfaccin de las necesidades de la vida, de las apetencias y tendencias apetitivas, tanto materiales como ideales, existentes en la comunidad jurdica. Estas apetencias y tendencias apetitivas las denominamos, explica Heck, intereses; y la peculiaridad de la Jurisprudencia de intereses consiste en intentar no perder de vista esta meta final, incluso en cada operacin particular, en cada formacin del concepto. LARENZ, Karl, Metodologa de la ciencia del derecho, op. cit., p. 71. GORLA, Gino, El contrato. Problemas fundamentales tratados segn el mtodo comparativo y casustico, op. cit., p. 270 s. 466 BARROS, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 220. Sea dicho inters sustrato de un derecho subjetivo, bien provenga de situaciones objetivas que no proporcionan un derecho de tal ndole. BUERES, Alberto, Derecho de daos. Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2001. p. 483. BARROS, Enrique, La responsabilidad civil como derecho privado. Notas sugeridas por la resea de C. Rosenkrantz al Tratado de responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 314. ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 85. BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones, op. cit., p. 171. Los Principios de derecho europeo de la responsabilidad civil PETL- definen en el artculo

152

el trmino inters o intereses del deudor, los que se ven perjudicados a consecuencia de la inobservancia de la colaboracin debida por la contraparte. Por ello, como ha de tratarse de bienes jurdicos dignos de proteccin, es que los intereses deben ser legtimos.467 Este contenido que se confiere a la expresin intereses del deudor, se encuentra en la lnea de lo establecido en el 241 (2) del BGB que ya hemos transcrito, y que en lo pertinente establece que dentro de la relacin obligatoria, las partes se encuentran tambin obligadas a respetar los derechos, bienes jurdicos e intereses de la otra parte. Esta norma, recordemos, la citamos para efectos de argumentar que la relacin contractual contiene, adems de las principales prestaciones, una serie de deberes secundarios de conducta, entre los cuales se sita la colaboracin del acreedor. Ahora, y consecuencial con lo anterior, el nfasis lo ubicamos en que cada contratante debe necesariamente respetar los intereses de la otra parte.468 De manera tal, que si el acreedor no observa la colaboracin que de l se espera, y con ello resultan vulnerados intereses del deudor, estamos en presencia de un incumplimiento contractual por parte de dicho acreedor, con todas las consecuencias que ello conlleva. Antes bien, hay que hacer las siguientes precisiones:

i. Si bien son los intereses que hay en juego los que determinan la naturaleza que tiene la colaboracin del acreedor al interior del contrato, es necesario tener presente que,

2:101, al dao resarcible, como el perjuicio material o inmaterial a un inters jurdicamente protegido. 467 Si haber causado un dao ha de brindar razones moralmente r elevantes para imponer responsabilidad y conceder una indemnizacin, el inters daado debe crear un fundamento moralmente relevante para respetarlo. En sntesis, si el hecho de sufrir un dao constituye el ingrediente que falta en la frmula de la responsabilidad, entonces daar debe ser ms que perjudicar cualquier inters de un individuo; debe ser calificado de un modo moralmente relevante. El modo normal de calificar intereses es distinguiendo los legtimos de los ilegtimos. Daar es perjudicar intereses legtimos. COLEMAN, Jules, Riesgos y daos, op. cit., p. 283. 468 ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de obligaciones. Un anlisis desde la historia y el derecho comparado, op. cit., p. 59. MARKESINIS, Basil, UNBERATH, Hannes, JONHSTON, Angus, The german law of contract. A comparative traitase, op. cit., p. 127. Por ello es que se observa que con la reforma del ao 2001 al BGB, por primera vez se consagra expresamente una obligacin general abstracta en los trminos que ya indicamos -respetar los derechos e intereses de la otra parte-, lo que depender del contenido de la relacin de obligacin. As, se valida la previa y bien establecida prctica de los tribunales de considerar que el interior del contrato existe, por ejemplo, una obligacin que implica proteccin, aunque no se hace desaparecer el establecimiento del amplio principio del neminem laedere del derecho de daos, que est gobernado por la clusula general ms especfica del 823 (1) BGB, que limita el deber de proteccin a ciertos derechos. Ibdem, p. 126. EHMANN, Horst y SUTSCHET, Holger, Modernizacin del derecho alemn de obligaciones, op. cit., p. 104.

153

como es obvio, siempre la conducta que ha de desplegar el acreedor contractual vela por la satisfaccin de sus propios intereses, los que se materializan en la obtencin de las prestaciones principales o primordiales. Pero tambin en la colaboracin que ha de prestar el acreedor, estar involucrado un inters del deudor, constituido por la posibilidad de cumplir, permitiendo desligarse de la obligacin a travs del pago.469 De ah, que cuando aseveramos que la calificacin jurdica de la colaboracin del acreedor se encuentra supeditada a si, debido a su inobservancia, se ven o no afectados los intereses del deudor, nos referimos a aquellos bienes jurdicos del deudor, avaluables econmicamente y que estn conectados al desarrollo de la relacin obligatoria, adems de aquel inters primario como es la desvinculacin obligacional que emana de su cumplimiento.470 Si las consecuencias de la inobservancia de la colaboracin por parte del acreedor se proyectan a esta esfera de intereses del deudor, efectivamente estamos en presencia de un deber secundario o funcional de conducta que integra la relacin contractual, y que si se infringe origina incumplimiento. Por el contrario, si debido a la inobservancia a la colaboracin slo se ven afectados los intereses del acreedor, en tanto no obtendr la satisfaccin del crdito, no estamos tcnicamente ante un deber secundario o funcional de colaboracin, de manera tal que su calificacin jurdica puede ser cualquier otra por ejemplo, de carga-471 pues no es relevante para este estudio.

ii. Una segunda precisin, es que a pesar de que en nuestro derecho no hay una norma anloga al 241 (2) del BGB, la consideracin a los intereses del deudor que se ven afectados por la inobservancia de la colaboracin debida, no es ms que aplicacin en sede contractual, del principio segn el cual no se puede lesionar la esfera de intereses ajenos,
469 470

BELTRN DE HEREDIA Y CASTAO, Jos, El cumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 471. Es por ello que nos apartamos, por ejemplo, de la postura de Beltrn de Heredia y Castao, quien luego de exponer las diversas doctrina sobre el inters que tiene todo deudor en liberarse de la obligacin, y especialmente aquella que sustenta que hay un derecho subjetivo a tal liberacin, en tanto con esa calificacin slo entiende que habra un inters jurdicamente protegido con lo cual concordamos, toda vez que hemos sustentado que siempre est presente en el cumplimiento del deudor un inters a la desvinculacin obligacional-, agrega luego que ese inters es objeto de una proteccin genrica y de una especfica. La genrica estara constituida por el hecho de que existe tal inters, y como tal, debe ser respetado por todos, pues nadie puede lesionar la esfera jurdica ajena; y una proteccin especfica, que apunta a la pluralidad de intereses que hay entre deudor y acreedor, por lo que el inters del acreedor est protegido por medio de la ejecucin forzosa y el del deudor por el pago y consignacin. p. 473 s. 471 Como lo plantea Lilian San Martn, teniendo presente las objeciones que expresamos sobre su postura. SAN MARTN, Lilian, Sobre la naturaleza jurdica de la cooperacin del acreedor al cumplimiento de la obligacin: la posicin dinmica del acreedor en la relacin obligatoria, como sujeto no slo de derechos sino tambin de cargas y deberes, op. cit.

154

ya que, de ser vulnerados, surge como consecuencia jurdica la de indemnizar el dao ocasionado. En ese sentido, no cabe duda que tales daos no pueden quedar sin reparacin, toda vez que derivan de un incumplimiento contractual, por lo que procedera el remedio o accin indemnizatoria, conforme a las reglas generales. Es decir, desde el binomio constituido por: incumplimiento contractual por inobservancia del deber de colaboracin / dao que ese cumplimiento acarrea al deudor, procede la aplicacin de los remedios contractuales de conformidad a la normativa general, entre ellos, el indemnizatorio, segn veremos ms adelante.

iii. En lo que refiere a los intereses del deudor conectados a la relacin contractual, y que pudieren verse afectados por el incumplimiento del deber de colaboracin, ellos pueden ser de la ms variada naturaleza, aunque por lo general de carcter patrimonial,472 como quedar en evidencia al analizar en concreto los efectos que de dicho incumplimiento se siguen.

iv. Afirmar que el criterio determinante en la calificacin de que determinadas conductas que ha de desplegar el acreedor durante la ejecucin del contrato, tiene el carcter de deber secundario o funcional de conducta, atendido a si su inobservancia afecta o no la esfera de intereses del deudor, puede ser objeto de alguna crtica, en tanto ese efecto slo se visualizara con seguridad despus de producido tal incumplimiento por parte del acreedor, y no antes. En efecto, desde esa perspectiva aparecera el acreedor desprotegido, debido a la incertidumbre en orden a si efectivamente pesa sobre l un deber de colaboracin o si, por el contrario, la inobservancia de la colaboracin debida slo tendra injerencia en sus

472

Si bien pudieren verse afectados intereses extrapatrimoniales del deudor, ello ser probablemente excepcional, en la medida que el contrato en que la colaboracin incida tenga contenido extrapatrimonial. En ese orden, se asume que hay lugar a la ocurrencia de dao moral por incumplimiento de contrato, especialmente en aquellos que presentan un contenido de naturaleza extrapatrimonial, a pesar de los extremos a que ha llegado jurisprudencia nacional ms reciente. CORRAL, Hernn, Causalidad y previsibilidad en la responsabilidad contractual. En cuadernos de extensin jurdica. Santiago, Universidad de Los Andes, n 15, 2008. p. 173. Algunos de los extremos anotados, en sentencia de la Corte Suprema de fecha 26 de enero de 2009, N descriptor MJJ19519; Corte Suprema, sentencia de fecha 25 de octubre de 2010, N descriptor MJJ24029; sentencia de la Corte Suprema de fecha 20 de octubre de 2011, N descriptor MJJ29725; Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 13 de enero de 2012, N descriptor MJJ23026, entre otros.

155

propios intereses. Sin embargo, esta crtica puede ser fcilmente desechada, como veremos a continuacin: En primer lugar, recordemos que nuestro objeto de estudio est constituido por los grupos de casos que expusimos en el acpite anterior, esto es: aquellas manifestaciones de colaboracin del acreedor de naturaleza menos compleja, en que la misma est constituida por la recepcin de pago en los casos que ella sea necesaria y que suele presentarse en la fase final del contrato; y aquellos contratos ms complejos, en que la colaboracin se materializa en comportamientos del acreedor de la ms diversa naturaleza durante su desarrollo. Respecto de estos ltimos, distinguimos segn esos

comportamientos aparecen expresamente descritos en el contrato, y aquellos que no se encuentran explicitados en l. En ese sentido, es probable que no se presenten mayores inconvenientes en la evaluacin que el acreedor deba llevar a cabo con antelacin, respecto de la necesidad de llevar efectivamente a cabo las conductas, cuando ellas estn expresamente establecidas en el contrato, pues ello constituye un indicio de que se trata de un deber que debe cumplir. Por el contrario, es posible que esta evaluacin sea ms dificultosa de hacer en los otros grupos de casos. Sin embargo, es posible contar con algunos parmetros que permiten calificar a priori la existencia del deber de colaborar; entre ellos: la naturaleza o especie del contrato, el canon de la previsibilidad de los daos, y el la buena fe.

5.2.2.1. La naturaleza o especie del contrato y la importancia de la interpretacin efectuada por las partes.

La naturaleza o especie del contrato ser determinante para que el acreedor pueda, con la debida antelacin, concluir que no slo tiene que colaborar para obtener las prestaciones esperadas, sino que atendido el tipo de comportamiento que ha de desplegar de acuerdo a la convencin de que forma parte, se erige como un deber que se encuentra contenido en la relacin contractual. En la determinacin de la naturaleza del negocio, es sumamente relevante la labor de interpretacin del contrato que las propias partes realicen; citando a Betti, es evidente que de la interpretacin que las partes lleven a cabo, depender la forma cmo ejecutan el

156

contrato.473 Aunque no es objeto de este estudio analizar pormenorizadamente la amplsima temtica sobre interpretacin contractual, nicamente destacaremos que, para que las partes - sobre todo el acreedor- puedan predeterminar las posibles consecuencias que pudiere traer consigo no colaborar en la ejecucin del contrato, un factor determinante es la naturaleza o especie de contrato, especialmente en aquellos en que la conducta de colaboracin del acreedor no se encuentra establecida en forma explcita: la interpretacin e integracin del contrato es fundamental, pues constituye una gua esencial en la forma que los contratantes abordarn la ejecucin de las diversas prestaciones. Hacemos presente que acogemos el distingo entre interpretacin e integracin contractual como dos operaciones intelectuales diversas, pero ntimamente vinculadas, especialmente en los casos que analizamos.474

473

Si bien se afirma que el intrprete por antonomasia del contrato es el juez, no cabe duda que no es el nico, pues tambin interpretan el contrato las partes y an los terceros a quienes afectar de algn modo el contrato. DEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Introduccin a la teora del contrato, op. cit., p. 533. (De la interpretacin) destinatarios lo son, en realidad, primeramente las partes, que tienen la precisin y el deber de hacerse cargo exactamente de los vnculos que contrae, para saber cmo arreglrselas, por ejemplo, en la ejecucin del contrato (el criterio de la buena fe es tambin, ante todo, norma interpretativa: arts. 1366 y 1375). Estn llamadas a hacer de la relacin constituida por el negocio aquella apreciacin (aplicacin, dira Carnelutti) que mejor responde al inters propio, lo que es especialmente evidente en las relaciones contractuales. BETTI, Emilio, Teora general del negocio jurdico. Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1959. p. 249. 474 Como se sabe, hay una serie de discusiones anejas a la interpretacin contractual. Desde luego, el distingo que se acostumbra llevar a cabo entre interpretacin objetiva y subjetiva. Sobre ello en Chile, especialmente Jorge Lpez Santa Mara, LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Quinta Ed., op. cit., pp.263- 486 LPEZ, Jorge, Sistemas de interpretacin de los contratos, op. cit. Se ha asignado por algunos, especial relevancia a la interpretacin objetiva que deberan realizar nuestros tribunales de justicia a fin de reconocer la existencia de obligaciones accesorias, aunque se limita a hacer tal afirmacin a propsito de la obligacin de seguridad. PIZARRO, Carlos, La interpretacin de los contratos en el cdigo civil chileno. Dos problemas particulares: las obligaciones accesorias y las condiciones generales. [en lnea] <http://www.fundaciofueyo.udp.cl/articulos/carlos_pizarro/interpretacion > [consulta enero 2012]. Pero adems, est la cuestin de si la interpretacin contractual abarca tambin a la integracin del contrato, o si se trata de operaciones que se aplican en casos distintos, a ms del reconocimiento de la denominada interpretacin integradora. As, la interpretacin implicara la reconstruccin de la voluntad subjetiva de las partes contratantes, por lo que sera una cuestin de hecho situada entre la prueba y la subsuncin, se opone entonces a la modificacin de lo acordado por los contratantes a travs de la aplicacin de normas dispositivas; la interpretacin integradora tendra por campo de aplicacin una declaracin clara pero con lagunas, por lo que se requiere la reconstruccin conjetural de la declaracin de acuerdo a lo que habra sido la voluntad de un hombre razonable; y finalmente la integracin, que supone la aplicacin al contrato de normas supletivas del derecho dispositivo. VATTIER, Carlos, La interpretacin integradora del contrato en el cdigo civil. ADC, Madrid, n. LXIII, fasc. I, 2010. p. 498 s. Vidal, a propsito del proceso que requiere elaborar la regla contractual, refiere a las labores de interpretacin e integracin; as, primeramente hay que conocer lo querido por las partes a travs de la elaboracin de la declaracin negocial, esta es una labor de interpretacin contractual; y en caso de laguna en el negocio jurdico es necesario integrarla mediante la aplicacin de normas dispositivas. La construccin de la regla contractual en el derecho civil de los contratos.

157

Desde esta perspectiva, la interpretacin de las partes adquiere relevancia, al menos, en dos aspectos que interesa destacar: el primero de ellos, es que las operaciones de interpretacin e integracin del contrato que las propias partes llevarn a cabo para dar lugar a la ejecucin del contrato, les posibilitar reconocer a priori que el acreedor debe cumplir con el deber de colaboracin contractual, en los casos que ste se configure como tal, de acuerdo a la naturaleza del contrato. El segundo, porque ya en caso de conflicto sobre los alcances de la colaboracin debida, el juez - intrprete por antonomasia- se valdr en buena medida de la aplicacin prctica del contrato que han llevado a cabo las partes, para determinar cul es la naturaleza del contrato y de las obligaciones que de l emanan, y as calificar los casos en que la colaboracin tiene el carcter de deber de conducta. Y es que la trascendencia que adquiere la aplicacin prctica que las partes hacen de la convencin,475 como destacamos con anterioridad, y que tambin se le ha denominado comportamiento interpretativo,476 se torna trascendental para ese propsito.477 Es esa la lnea que se aprecia en algunos instrumentos de derecho uniforme, como se denota en los Principios de UNIDROIT, artculo 4.3 que, por lo dems, atiende en forma explcita a la

Revista de derecho de la Universidad Catlica de Valparaso, vol. XXI, Valparaso, 2000. p. 217 ss. Resalta tambin la relevancia de la integracin, DOMNGUEZ, Carmen, Aspectos de la integracin del contrato. En Estudios de derecho civil VI, op. cit., p. 251 ss. SNCHEZ, Sixto A., La interpretacin del contrato internacional: una aproximacin en el derecho comparado. [en lnea] <http://www.juridicas.unam.mx > [consulta enero 2012]. Un anlisis integral de la interpretacin contractual en el derecho uniforme europeo en DE LOS MOZOS, Jos Luis, Estudios sobre derecho de contratos, integracin europea y codificacin, op. cit., p. 225 ss. JORDANO, Juan La interpretacin de los contratos, Madrid, Academia Sevillana del Notariado, Editorial revista de derecho privado, 1988. p. 172 s. En seguida, hacemos igual presente que para efectos de este trabajo no se acoge la denominada interpretacin integrativa o integradora del contrato, que se considera una suerte de operacin intermedia entre la interpretacin y la integracin, desarrollada especialmente en los trabajos preparatorios del BGB. Cfr. SERRANO, Mara, Las reglas de interpretacin de los contratos en el proceso de construccin del derecho privado, op. cit., p. 69 s. 475 CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, tomo XII, op. cit., p. 20. 476 DEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial I. Introduccin. Teora del contrato, op. cit., p. 540 s. No slo supone la consideracin del comportamiento comn que los contratantes han desplegado, sino tambin la conducta realizada en forma unilateral. 477 VIOLA, Francesco y ZACCARIA, Giuseppe, Qu es lo que se interpreta?, [en lnea] <http://www.vlex.com/vid/41118565 > [consulta enero 2012]. Con respecto a la interpretacin del texto contractual se destacan dos cuestiones: primero, que aunque efectivamente hay un aspecto de tipicidad abstracta en el contrato, representado por el tipo de contrato adoptado por las partes y los efectos tpicamente conectados a l por la ley, el contrato se refiere a sujetos particulares que acuerdan dicho contrato, por lo que es a su especfica voluntad y a sus especficos comportamientos a lo que hay que referirse para verificar si ha habido o no acuerdo y qu contenidos posee, lo segundo, es el estrecho vnculo que se instituye entre el texto escrito y lo s comportamientos, anteriores y posteriores que, estando fuera del contrato, sin embargo sirven para caracterizarlo y por ello se convierten tambin en objeto de interpretacin. p. 34 s.

158

naturaleza del contrato, como asimismo a la aplicacin que las partes hacen del mismo;478 norma muy similar al artculo 5:102 de los PECL; y al artculo 39 del Anteproyecto de cdigo europeo de contratos.479

5.2.2.2. El canon de la previsibilidad, como parmetro a considerar en la calificacin a priori del deber de colaboracin.

Como es sabido, el cdigo civil establece en el artculo 1558 el canon de la previsibilidad, para efectos de limitar el resarcimiento de los daos derivados del incumplimiento de contrato, a menos que se trate de un incumplidor doloso.480 Esta norma contiene un criterio que es tambin aplicable para determinar, a priori, si se configura o no
Artculo 4.3 (Circunstancias relevantes). Para la aplicacin de los artculos 4.1 y 4.2, debern tomarse en consideracin todas las circunstancias, incluyendo: (a) las negociaciones previas entre las partes; (b) las prcticas que ellas hayan establecido entre s; (c) los actos realizados por las partes con posterioridad a la celebracin del contrato; (d) la naturaleza y finalidad del contrato; (e) el significado comnmente dado a los trminos y expresiones en el respectivo ramo comercial; y (f) los usos. 479 Sobre esa disposicin se observa que cuand o el texto contractual plantee dudas de interpretacin, deben intentar solucionarse mediante una evaluacin global del mismo, en relacin con declaraciones y comportamientos de las partes, incluso posteriores a la celebracin del contrato luego tambin deben tenerse en cuenta los actos anteriores-, pero que de alguna manera sean compatibles con el texto mismo. Cuando las dudas no puedan superarse de esta forma, el texto debe interpretarse conforme a la intencin comn de los contratantes, que igualmente se obtendr recurriendo a elementos extrnsecos que hayan sido tratados por las partes. Para averiguar la voluntad verdadera, el artculo 39.3 manda tener en cuenta toda la conducta expresiva o significativa de las partes, desde los tratos preliminares, hasta los actos ejecutivos, pasando por el entorno del contrato, formado por la singular conducta de las partes. PARRA, Mara de los ngeles, Interpretacin del contrato. En CMARA, Sergio, Derecho privado europeo, op. cit., p. 476 s. A propsito del artculo 1282 del cdigo civil espaol, que establece que para juzgar la intencin de los contratantes debe atenderse principalmente a los actos de stos, coetneos y posteriores a la celebracin del contrato. GUTIRREZ, Pilar, Interpretacin e integracin del contrato. En Bercovitz, Rodrigo, Tratado de contratos, Madrid, Tirant Lo Blanch, 2009. p. 869 ss. 480 GAUDEMET, Eugene, Teora general de las obligaciones. Mxico, Editorial Porra, 1984. p. 405; PANTALEN, Fernando, El sistema de responsabilidad contractual. Materiales para un debate, op. cit., p. 1027 ss.; PANTALEN, Fernando, Las nuevas bases de la responsabilidad contractual, op. cit., p. 1742; LEN, Jos Mara, De nuevo sobre el artculo 1107 del cdigo civil: los daos previstos o previsibles. En Estudios de derecho de obligaciones. Homenaje al profesor Mariano Alonso Prez. Madrid, La ley, 2006. p. 133-148; MONTS, Vicente, Sobre la responsabilidad del deudor de buena fe. En Estudios de derecho mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995. 2423-2462; con una explicacin desde el anlisis econmico de la regla, Crf. GMEZ, Fernando, Previsin de daos, incumplimiento e indemnizacin. Madrid, Civitas Thomson Company, 2002. p. 104-134. CORRAL, Hernn, Contratos y daos por incumplimiento, op. cit., p. 178 s. En relacin al caso Hadley v. Baxendale, FULLER, Lon y PERDUE, William, Indemnizacin de los daos contractuales y proteccin de la confianza, op. cit., p. 55 s. FERRARI, Franco, Hadley v. Baxendale v. Foreseeability under Article 74 CISG, en Contract damages. Domestic and international perspective. Oregon, Hart Publishing, 2008. p. 316 y 319.
478

159

como un deber contractual la colaboracin que ha de prestar el acreedor, especialmente cuando tal colaboracin o los comportamientos que se esperan del acreedor, no han sido explicitados en el contrato.481 Si hemos afirmado que la colaboracin del acreedor adquiere el carcter de deber secundario de conducta, en caso que debido a la inobservancia del mismo se vean afectados no slo los intereses del mismo acreedor, sino que tambin hay repercusiones para los intereses del deudor contractual, ciertamente que la calificacin de la previsibilidad o imprevisibilidad de esas consecuencias, especialmente las referidas a la afectacin de los intereses del deudor, tendr relevancia para que las partes puedan llevar a cabo la labor de previa determinacin, en orden a si se est o no en presencia de un deber. Y es que a pesar de que existe algn debate en torno a la necesidad de mantener o no la regla, sobre lo cual no nos detenemos,482 es claro que en nuestro derecho ella est presente, y este sera, as, otro mbito en que cobra sentido.

5.2.2.3 El rol de la buena fe contractual.483

481

Sobre el significado econmico de la regla que limita el monto indemnizatorio a los daos previsibles, el verdadero significado funcional de esta clase de reglas es el de inducir la transmisin de informacin relevante para el comportamiento de la prestacin y asimtricamente distribuida entre las partes contratante, y hacerlo, adems, incurriendo en los menores coste de transaccin posible. GMEZ, Fernando, Previsin de daos, incumplimiento e indemnizacin, op. cit., p. 108. 482 CORRAL, Hernn, Contratos y daos por incumplimiento, op. cit., p. 178 s.; Pero, cules (daos) son los que hubiese debido prever como hombre razonable? Aquellos que el Tribunal considera que debera pagar. De esta manera el test de la previsibilidad se presta a cualquier manipulacin con el simple recurso de definir las caractersticas del hombre hipottico a quien incumbe la previsin FULLER, Lon y PERDUE, William, Indemnizacin de los daos contractuales y proteccin de la confianza, op. cit., p. 57. A pesar de las crticas, en general, la regla se mantiene en el derecho uniforme, como se visualiza en el artculo 7.4.4 de los Principios UNIDROIT; artculo 74 de la CISG; y artculo 9:503 de los PELC. 483 Se hace presente, que dentro de la argumentacin para sustentar que la colaboracin del acreedor constituye un deber secundario de conducta, no acudimos a la doctrina del solidarismo contractual, por tratarse de una tendencia terica francesa que es innecesaria en nuestro derecho. De una parte, ya el contenido del solidarismo contractual es de suyo discutible; de otra, las mismas difusas consecuencias que la doctrina francesa hace emanar del solidarismo contractual, son susceptibles de ser extradas del principio de buena fe; y si, a mayor abundamiento, ya es complejo delinear los contornos de la buena fe, no parece aconsejable incorporar una concepcin que slo contribuira a tornar ms vago o impreciso el anlisis del contenido del contrato. Sobre el solidarismo contractual, Cfr. MAZEAUD, Denis, Le nouvel ordre contractuel. Revue des Contrats, Pars, n 1, 2003. p. 295; JAMIN, Christophe, Le solidarisme contractuel: un regard Franco-Qubcois. Montreal, Le ditions Thmis, 2005. BERNAL- FANDIO, Mariana, Solidarismo contractual -especial referencia al derecho francs-. Revista Universitas, Bogot, n114, junio-diciembre 2007; MANTILLA, Fabricio, El solidarismo contractual en Francia y la constitucionalizacin de los contratos en Colombia. Revista chilena de derecho privado, Santiago, n 16, julio 2011.

160

La referencia a la buena fe contractual u objetiva, constituye un argumento inevitable a la hora de sustentar que es posible admitir en Chile el deber de colaboracin del acreedor. Sin embargo, se trata de un argumento al que es necesario acudir con cautela, dejando asentado desde ya, que la sola invocacin a la buena fe para efectos de sostener la existencia del deber de colaboracin del acreedor, nos parece insuficiente.484 No porque la buena fe no tenga relevancia terico y prctica para el derecho de los contratos,485 es evidente que es todo lo contrario, sino debido a la tendencia cada vez ms mayoritaria, de utilizar a la buena fe en forma indiscriminada, en algunas ocasiones para justificar interpretaciones de normas e instituciones muchas veces alejadas al texto o ajenas a nuestra tradicin jurdica; y en otras, con la finalidad de incorporar instituciones que derechamente no se encuentran consagradas expresamente, con los peligros que ello reviste.486 Sin embargo, acudimos al principio de la buena fe en dos sentidos: el primero, desde una consideracin abstracta, pues tanto doctrina como jurisprudencia han apelado a ella para efectos de desarrollar el contenido del contrato; y el segundo, en un sentido concreto, ya que la buena fe desempear un papel fundamental a la hora de calificar al deber de colaboracin del acreedor en los casos en que se ste se requiera.

484

Ese es, tambin, el otro aspecto con que no concordamos con el reciente estudio de la profesora Lilian San Martn, quien para efectos de determinar si la cooperacin del acreedor es deber o es carga, luego de explicar que el anlisis es de carcter casustico, se ampara casi en forma exclusiva en la buena fe contractual. La buena fe, entonces sera la determinante para definir en cada caso la naturaleza que adquiere dicha cooperacin. SAN MARTN, Lilian, Sobre la naturaleza jurdica de la cooperacin del acreedor al cumplimiento de la obligacin: la posicin dinmica del acreedor en la relacin obligatoria, como sujeto no slo de derechos sino tambin de cargas y deberes, op. cit., p. 186 s. 485 La buena fe adquiere funcin de norma dispositiva, de ah su naturaleza objetiva que no se halla basada en la voluntad de las partes, sino en la adecuacin de esa voluntad al principio que inspira y fundamenta el vnculo negocial. DE LOS MOZOS, Jos, El principio de la buena fe: sus aplicaciones prcticas en el derecho civil, Barcelona, Bosch, 1965. p. 45. As en Alemania, mediante la solucin al problema de devaluacin monetaria luego de la Primera Guerra Mundial; o como reaccin al rgimen nazi, mediante la interpretacin del derecho privado de acuerdo a los derechos fundamentales; ms recientemente a travs del control judicial a los trminos estandarizados del contrato; o con la extensin de una serie de deberes entre las partes durante la etapa precontractual. ZIMMERMANN, Reinhard and WHITTAKER, Simon, Good faith in European contract law: surveying the legal landscape, op. cit., p. 21, 22, 25, 27 s. 486 As lo expresa el profesor Barros, quien pone en el tapete los inconvenientes del principio de buena fe cuyo contenido semntico es doblemente pobre porque es un concepto indeterminado respecto de sus condiciones de aplicacin y, adems, tiene un contenido normativo que slo es indiciario de sus fines. BARROS, Enrique, Conceptualismo y vulgarismo en el derecho civil patrimonial. En Estudios de derecho civil VI, op. cit., p. 30.

161

i. En lo que refiere a sustentar que al interior del contrato se sita un deber de colaboracin del acreedor, la buena fe negocial permitira expandir el crculo de las obligaciones contractuales ms all de lo expresado por las partes, idea que ya proviene del Digesto.487 Es decir, la buene fe tiene la potencia para configurar deberes accesorios, como el que es objeto de nuestro estudio. En ese orden, recordemos que la mayora de la doctrina extranjera, al momento de sustentar que la relacin jurdica obligatoria se ve complejizada con deberes de la ms diversa naturaleza, que recaen tanto en el acreedor como en el deudor, han acudido a la buena fe a efectos de justificar la existencia de tales deberes, lo que, en forma consecuencial, se manifiesta en la distincin entre obligaciones primordiales o principales y deberes secundarios de conducta, segn se expuso en la parte final del captulo precedente, y que permite tener una comprensin del contrato como un proceso que persigue, en ltimo trmino, que las partes vean satisfechos sus intereses.488 En el derecho uniforme, ya veamos, el recurso de la buena fe, como argumento a la incorporacin al plexo contractual de deberes accesorios o secundarios, como aquel objeto de nuestro estudio, tambin se encuentra presente. As, el artculo 7 de la CISG contiene una referencia a la buena fe,489 agregado a lo cual, hay un grado de consenso en
487 488

GUZMN, Alejandro, La buena fe en el Cdigo Civil de Chile, op cit., p. 88. Betti, a propsito de la colaboracin al cumplimiento del acreedor, expresa que ste tiene, ante todo, un deber de colaboracin al cumplimiento de la prestacin. Una negativa suya de recibirla debe ser justificada por un motivo legtimo. Es una negativa controlable por el juez en su funcin jurisdiccional; siendo, por parte del acreedor, un deber de buena fe. BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones, op. cit., p. 66. Medicus, que segn veamos reconoce la amplitud de la relacin obligatoria por la incardinacin de deberes de proteccin, por ejemplo, lo hace a partir del principio de la buena fe y equidad. MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales , op. cit. p. 6. Larenz trata la creacin de particulares deberes de conducta, entre los cuale s menciona que el acreedor est obligado, al menos en tanto el deudor tenga en ello un inters digno de proteccin, a no impedir la prestacin del mismo, y a hacerla posible, en tanto dependa de l. LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 155. Hedemann tambin ancla los que denomina deberes agregados a la buena fe. HEDEMANN, J.W, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 51. Asimismo, Dez Picazo sita en la buena fe la totalidad del contenido de la relacin obligatoria. DIEZ PICAZO, Luis, El contenido de la relacin obligatoria, op. cit., p. 353. Garca Amigo, en una lnea similar, asume que la buena fe supone un modelo de conducta que tiene un componente de lealtad hacia la concrecin del fin propuesto por las partes al contratar, lo que implica que esa conducta modlica, elevada por el ordenamiento a parmetro jurdico, es una regla o norma, que se aplica a las situaciones concretas, originando deberes jurdicos especficos en las relaciones contractuales singulares, dependiendo de la naturaleza del contrato en cada caso particular. GARCA, Manuel, Consideraciones a la buena fe contractual. Actualidad civil, Madrid, n1, 2000, p. 9 489 El artculo 7 de la CISG establece: 1) En la interpretacin de la presente Convencin se tendrn en cuenta su carcter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicacin y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. 2) Las cuestiones a las materias que se rigen por la presente Convencin que no estn expresamente resueltas en ella se dirimirn de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Convencin o, a falta de

162

orden a que otras disposiciones de la misma Convencin permiten inferir una suerte de deber general de cooperacin, que se deduce de las obligaciones adicionales que ella establece para cada parte, junto con las obligaciones principales. Po ejemplo, los artculos 85 y 86 que regulan el deber de conservacin de mercaderas, y su eventual devolucin; los artculos 34, 37 y 48, sobre el deber de informar que se manifiesta en numerosas obligaciones; el deber de facilitacin al cumplimiento de la contraparte, como en los artculos 32 y 60.490 normas.492 En los Principios UNIDROIT se consagra la buena fe en el artculo 1.7.493 Sobre esta norma, se ha dicho que el deber de cooperar para llegar a la perfeccin del contrato, emanara precisamente del deber de actuar de buena fe.494 Se trata de una norma, en todo
491

De manera tal que la consagracin en el artculo 7, slo lo

proclamara como un principio general, pues l se encuentra presente en diversas

tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado. La inclusin de la buena fe en la CISG dio lugar a profundas disputas, especialmente porque los pases anglosajones fueron reacios a otorgarle un alcance de mayor entidad Frente a la consagracin de la buena fe en esos trminos, es que se abri un debate en torno a si la Convencin contempla un concepto dbil o fuerte de la buena fe. El concepto dbil, implica nicamente la interpretacin de la Convencin conforme a la buena fe, pero no supone la creacin de nuevas obligaciones que no estn contenidas expresamente en ella o en el contrato en particular; el concepto fuerte, por el contrario, considera que a pesar de la forma en que se encuentra reglamentada la buena fe en la CISG, igualmente posibilita que ella oriente no slo su interpretacin, sino la celebracin y ejecucin del contrato. MARTNEZ, Anselmo, La interpretacin y la integracin de la Convencin de Viena sobre compraventa internacional de mercaderas de 11 de abril de 1980. Granada, Comares, 2004. p. 142 y 145 490 SAN JUAN, Javier, Contrato de compraventa internacional de mercaderas. Convencin de Viena de 1980 y otros textos complementarios. Navarra, Thomson Civitas, 2005. p. 77. 491 En efecto, el artculo 60 de la CISG contempla expresamente el deber de recibir las mercaderas con bastante amplitud: La obligacin del comprador de proceder a la recepcin consiste: a) en realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de l para que el vendedor pueda efectuar la entrega; y b) en hacerse cargo de las mercaderas. 492 CALVO, Alfonso Luis, Disposiciones generales. En La compraventa internacional e mercaderas. Comentario de la Convencin de Viena, Luis Dez Picazo, editor, op. cit., p. 110 . ESPLUGUS, Carlos, Contratacin internacional. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1994. p. 243. 493 Artculo 1.7. (Buena fe y lealtad negocial) (1) Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional (2) Las partes no pueden excluir ni limitar este deber. 494 Se da como ejemplo el caso Presicion Pine & Timber, Inc. v. U.S. en que se demand a la Agencia Forestal de los Estados Unidos por el incumplimiento de una clusula expresa del acuerdo que la obligaba a cooperar y no obstaculizar la materializacin de la compra de maderas, que luego fue suspendida por el Gobierno Federal. VIGURI, Agustn, Los contratos comerciales internacionales: anlisis de la compraventa desde la perspectiva del derecho comparado (derecho espaol, derecho norteamericano, Principios UNIDROIT y Convencin de Viena). Madrid, Centro de estudios del Colegio de registradores de la propiedad y mercantiles de Espaa, 2007. p. 62.

163

caso, que debe ser relacionada con la disposicin siguiente 1.9 - de los Principios, en tanto se refiere a los usos y prcticas establecidos por las partes.495 La buena fe tambin aparece consagrada en el artculo 1:201 de los PECL,496 que entre otros efectos, impone a las partes el deber de observar el debido respeto a la otra parte, lo que permite resolver, por ejemplo, situaciones imprevistas que no estn contempladas en el contrato.497 En el caso del MCR, ella se encuentra en el Libro I, artculo I:103 y Libro III, artculo I:103. En el Anteproyecto de cdigo de los contratos, hay ciertamente referencia a la buena fe en el artculo 1, N2; que luego se desarrolla en el artculo 24,498 sin embargo, este efecto expansivo de la buena fe a que hemos hecho referencia, queda claro, aunque indirectamente tratado, en el artculo 32 sobre clusulas implcitas.499 En este caso, la referencia a los trminos implcitos del contrato, propia del derecho anglosajn, segn veamos en el captulo anterior, permite lograr soluciones muy similares al de la aplicacin de la buena fe contractual, en tanto posibilita adicionar al contrato deberes complementarios an cuando no se encuentren establecidos expresamente por las partes. Como dice Zimmermann, por la va de los trminos implcitos se reconoce en el derecho anglosajn

495

PENDN, ngel, Disposiciones generales, en Comentario a los Principios de UNIDROIT para los contratos del comercio internacional. Navarra, Thomson Aranzadi, 2003. p. 85. 496 Buena fe contractual. (1) Cada parte tiene la obligacin de actuar conforme a las exigencias de la buena fe. (2) Las partes no pueden excluir este deber ni limitarlo. LANDO, Ole y BEALE, Hugh, Principios de derecho contractual europeo. Partes I y II. Trabajos de la Comisin de derecho contractual europeo, op. cit., p. 147. 497 LANDO, Ole y BEALE, Hugh, Principios de derecho contractual europeo. Partes I y II. Trabajos de la Comisin de derecho contractual europeo, op. cit., p. 150. DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos, op. cit., p. 156 s. 498 Artculo 1, N2 Dejando a salvo lo previsto en las disposiciones siguientes, el acuerdo se forma tambin a travs de comportamientos concluyentes, activos u omisivos, siempre que ello sea conforme con una voluntad precedentemente expresada, con los usos o con la buena fe. ROGEL, Carlos (coordinador), Cdigo europeo de contratos. Libro I: De los contratos. Libro II, Ttulo I: De la compraventa, op. cit., p. 33. 499 Clusulas implcitas. 1. Adems de las clusulas expresas, forman parte del contenido del contrato las que: a) vienen impuestas por el presente Cdigo o por las disposiciones comunitarias o nacionales, reemplazando, incluso, a las clusulas defectuosas establecidas por las partes; b) derivan de las exigencias de la buena f; c) deben considerarse como tcitamente queridas por las partes, en base a precedentes relaciones negociales entre ellas, a los tratos preliminares, a las circunstancias y a los usos generales y locales; d) deben considerarse imprescindibles para que el contrato pueda producir los efectos queridos por las partes. Ibdem, p. 44. Como observa De los Mozos, es en esta norma en que la buena fe despliega en el Cdigo de Pava, su verdadera funcin normativa, de modo que en los efectos del contrato se comprenden todos sus efectos colaterales, simultneos y posteriores al contrato. DE LOS MOZOS, Jos Luis, Estudios sobre derecho de contratos, integracin europea y codificacin, op. cit., p. 270.

164

una variada gama de deberes: de cooperacin, de informacin, de proteccin, de mutua confianza y confidencialidad - similar solucin a la que se arriba por la va de la buena fe en el derecho alemn, por ejemplo-.500 501 En nuestro pas, segn el profesor Guzmn ya citado en el captulo I, el artculo 1546 del cdigo civil chileno seala que las partes se obligan a las cosas que de acuerdo a su naturaleza se entiende pertenecerles, no se refiere a las cosas de la naturaleza del artculo 1444 de dicho cuerpo legal; es decir, no es una expresin tcnica, sino que constituye un giro en el lenguaje de Bello para expresar la idea de que a partir del ser, estructura u organizacin de cada obligacin puede derivarse algo no declarado, pero que resulta necesario para la total satisfaccin de la prestacin obligacional de que se trata.502 Al decir del profesor Corral, en la jurisprudencia nacional una de las aplicaciones que se ha dado a la buena fe, es la creacin de deberes contractuales que no estn expresamente sealados en el contrato, aunque no refiere a casos sobre colaboracin de las partes.503 La jurisprudencia, por su parte, tambin se encuentra cada vez ms permeable al reconocimiento y en algunos casos, derechamente a la creacin- de deberes contractuales que no se encuentran establecidos en el contrato, por la va de la aplicacin de la buena fe negocial.504

500

ZIMMERMANN, Reinhard, Roman law, European law. The civilian tradition today . op. cit., p. 173. Sobre los trminos implcitos: ATIYAH, P. S., An Introduction to the law of contract, Oxford, Clarendon Law Series, 1975,m p. 145 ss.; ATIYAH, P.S. y SMITH, Stephen, Atiyahs Introduction to the law of contract, op. cit., p. 155 ss.; TREITEL, G.H., The law of contract, op. cit., p. 206 ss. 501 En el derecho alemn, esta virtud de la buena fe que permite radicar en el contrato deberes colaterales, como el de colaboracin del acreedor, se palpa con mayor facilidad, ya que se ha desarrollado una extensa y profusa teora sobre este efecto, lo que ha quedado an mejor configurado desde la reforma del ao 2002 al derecho de obligaciones, pero que anteriormente ya vena haciendo la jurisprudencia, aunque hay que advertir que este efecto de incorporacin de deberes colaterales no slo se justific a travs de la buena fe, sino tambin por medio de la aplicacin del principio del neminem laedere. MARKESINIS, Basil, UNBERATH, Hannes, JONHSTON, Angus, The german law of contract. A comparative traitase, op. cit., p. 124 s. 502 GUZMN, Alejandro, La buena fe en el Cdigo Civil de Chile, op. cit., p. 91. 503 CORRAL, Contratos y daos por incumplimiento, op. cit., p. 79. En forma mucho ms breve, BOETSCH, Cristin, La buena fe contractual. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2011. p. 115 s. 504 As, en fallo pronunciado por la Corte Suprema de fecha 7 de junio de 2011, en un caso referido a contratos de compraventa de inmuebles ubicados en una parcelacin en una zona cercana a la ciudad de Puerto Montt, en que varios compradores demandaron a la vendedora de los lotes de terreno, fundado en el incumplimiento del contrato de compraventa, debido a la inexistencia de caminos de acceso a cada lote, a pesar de que en reiteradas oportunidades, incluso en la etapa previa a la conclusin del contrato, la vendedora ofreca la construccin de tales caminos de acceso. La demandada argument que en caso alguno asumi la obligacin contractual de efectuar esa prestacin, alegacin que fue desestimada por la Corte Suprema, acogiendo, finalmente, la demanda de las compradoras. En fallo de casacin, la Corte declar en el considerando tercero de la sentencia de reemplazo, que Se trata de una extensin del deber de prestacin, conforme a los dictados de la buena fe contractual, conjugando a los contratantes en una actitud de colaboracin mutua en el

165

ii. En el anlisis del caso concreto, la buena fe desempear un papel relevante a la hora de determinar si efectivamente al interior del contrato existe un deber de colaborar del acreedor, especialmente si ello no ha sido incorporado expresamente por las partes. Sin embargo, hay que adoptar las siguientes precauciones: en primer lugar, valerse de la buena fe, supone en nuestro pas aplicar precisamente la norma contenida en el artculo 1546 del cdigo civil, es decir, para el reconocimiento de deberes complementarios, como la colaboracin del acreedor, se debe necesariamente estar a la naturaleza del contrato, no siendo posible hacer caso omiso de esa misma naturaleza, con la excusa de incorporar al contrato cosas como dice la norma en cuestin- que no le pertenezcan. De ah, que la aplicacin de la buena fe en otro de sus roles, cual es el de su vinculacin con la interpretacin contractual es esencial,505 siendo posible recurrir a las normas y principios de interpretacin de los contratos a fin de determinar la naturaleza del contrato en cada caso.506 En segundo lugar, y en forma consecuencial, adems de la necesidad de recurrir a otros argumentos normativos, como hemos venido afirmando, nos parece que desde la labor de los tribunales de justicia es fundamental que, adems de ilustrar la buena fe a travs de la cita a las opiniones formuladas por la doctrina nacional y/o extranjera, como se visualiza en muchas sentencias, se requiere un anlisis razonado que d cuenta de la concreta naturaleza del contrato, de acuerdo a las circunstancias y a las probanzas que aporten las partes, en cada caso que se pretenda reconocer a travs de la buena fe la existencia de deberes complementarios.

cumplimiento de sus obligaciones, orientado a todo aquello que deriva de la naturaleza de la obligacin que cada quien debe acatar. N descriptor MJJ 27788. 505 En palabras de Betti. La buena fe, como ya hemos dicho, gobierna la interpretacin del contrato, tanto en su interpretacin psicolgica, encaminada a reconstruir en concreto el comn intento prctico de los contratantes. BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones, op. cit., p. 112. 506 As, en el caso de Chile debiera adquirir especial preponderancia la disposicin contenida en el artculo 1564 inciso 3 del cdigo civil, en virtud del cual las clusulas de un contrato se interpretarn por la aplicacin prctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobacin de la otra. Norma que el profesor Luis Claro Solar denominaba regla de la interpretacin autntica, pues constituira la reina de todas las interpretaciones. CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, tomo XII, op. cit., p. 20.

166

5.2.3

La infraccin al deber de colaboracin, constituye un incumplimiento

contractual en el derecho nacional.

Como hemos sealado en el acpite anterior, el advenimiento del nuevo derecho de la contratacin tiene como una de sus manifestaciones ms rotundas un verdadero cambio de eje en materia de incumplimiento contractual, coherente con la concepcin pragmtica del contrato. Este aspecto es especialmente relevante para nuestros propsitos, como es demostrar que la colaboracin constituye un deber funcional o secundario de conducta que se encuentra nsito en el contrato, de modo que su inobservancia configurar incumplimiento del mismo. Esta calificacin de incumplimiento contractual a la ausencia de colaboracin del acreedor, se ve as reforzada por la concepcin del incumplimiento que adopta el nuevo derecho de los contratos. Sobre la nocin de incumplimiento del nuevo derecho de la contratacin, los siguientes aspectos son los que interesa abordar brevemente, con la finalidad de articular el argumento dogmtico que permita sustentar nuestras conclusiones, en tanto es aplicable en el derecho positivo nacional: primero una sinttica explicacin sobre la nocin de incumplimiento a que referimos; segundo, como ha sido sostenido por alguna doctrina nacional, se ver la posibilidad de admitir esta concepcin de incumplimiento en nuestro derecho; y, finalmente, concluiremos que la inobservancia de la debida colaboracin por parte del acreedor, constituye incumplimiento contractual en el derecho civil chileno.

i. En primer trmino, en el nuevo derecho la nocin de incumplimiento que se adopta es consecuencia de la corroboracin de que el contrato tiene por finalidad que las partes vean satisfechos sus intereses contractuales, por lo que para tal efecto, debe seguirse el plan contractual que ellas mismas se han proporcionado.507 Siendo as, el incumplimiento

507

Como sealan los profesores Dez Picazo y Gulln, la idea del incumplimiento tiene distinto sentido, segn se lo mire desde la perspectiva del deudor, en tanto habr de determinarse si ha infringido o no su deber, o si se lo mira desde la ptica del acreedor, en tanto se deber verificar si ha visto satisfecho o no su inters. DEZ PICAZO, Luis y GULLN, Antonio, Sistema de derecho civil. El contrato en general. La relacin obligatoria. Contratos en especial. Cuasicontratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual. Madrid, Tecnos, 2005. p. 187. Cabe precisar, que tambin se ha marcado la diferencia entre las nociones de satisfaccin de los intereses o del inters del acreedor con la de cumplimiento, pues se ha sostenido que la primera es ms amplia que la segunda, toda vez que es perfectamente posible que exista satisfaccin del inters del acreedor y que ello no provenga necesariamente del cumplimiento que lleva a cabo el deudor: Si a travs de un medio distinto de la actuacin comprometida del deudor, el acreedor logra la satisfaccin

167

supone la desviacin del programa contractual. As lo sustenta el profesor Morales Moreno, quien afirma que el incumplimiento es cualquier desviacin de las exigencias del contrato en el desenvolvimiento o ejecucin del mismo, pues supone la insatisfaccin del inters del acreedor, nocin unitaria que permite en torno a ella articular todo el sistema de remedios.508 Esta nocin, explica, emana de los PECL509 y de la CISG, aunque esta ltima no lo seale explcitamente.510 En el caso de los PECL, los comentarios aluden a esta amplitud de la nocin de incumplimiento, en tanto incluye todo defecto en el cumplimiento,511 por lo que incorpora toda modalidad que ste pueda adoptar. Se destaca que los PECL utilizan la expresin non- performance, para distinguirla de la frmula breach of contract que solo da lugar a la indemnizacin de perjuicios, por el contrario, la primera da lugar a cualquiera de los remedios, adems de poner de relieve la amplitud a que hacemos alusin.512 En la CISG, se denota, por ejemplo, en que el incumplimiento esencial a que refiere el artculo 25,513 exige la lesin a un inters contractual que tenga esa entidad, es decir, que suponga la privacin sustancial de lo que tena derecho a esperar en virtud del contrato,514 lo que implica que el incumplimiento puede configurarse respecto de cualquier tipo de obligacin del contrato, sea principal, sea accesoria, pues el incumplimiento contractual no

de su inters se habr dado consecucin al objetivo ltimo del vnculo obligatorio y desaparecer la ratio que justificaba su permanencia (en tal sentido si cabe hablar atcnicamente de cumplimiento de la obligacin), pero de lo que no puede haber duda es de que ha dejado de cumplirse estrictamente el programa de prestacin contemplado, en cuanto uno de los factores, integrador y caracterizador del mismo, el comportamiento debido del deudor, no ha llegado a tener realizacin. MONTS, Cristbal, El pago: el papel de la voluntad del acreedor y del deudor, op. cit., p. 543 s.
508 509

MORALES, Antonio, Modernizacin del derecho de las obligaciones, op. cit., p. 29 ss. En efecto, el artculo 1:301: Definiciones (4) establece: El trmino incumplimiento denota cualquier incumplimiento de una obligacin derivada del contrato, est o no justificada, e incluye el cumplimiento tardo o defectuoso, as como la inobservancia del deber de colaborar para que el contrato surta plenos efectos. Ntese que los PECL reconocen expresamente que el incu mplimiento del deber de colaboracin es configurativo de incumplimiento contractual. Algo similar se aprecia en los Acquis principles. 510 MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, op. cit., p. 29. 511 LANDO, Ole y BEALE, Hugh, Principios de derecho contractual europeo. Partes I y II. Trabajos de la Comisin de derecho contractual europeo, op. cit., p. 163. 512 FAJARDO, Javier, Cumplimiento o extincin del contrato. En CMARA, Sergio, Derecho privado europeo, op. cit., p. 527. 513 El incumplimiento del contrato por una de las partes ser esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tena derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condicin no lo hubiera previsto en igual situacin. 514 CABANILLAS, Antonio, Captulo primero, Disposiciones generales. En La compraventa internacional de mercaderas. Comentario de la Convencin de Viena, op. cit., p. 214.

168

depende de la naturaleza de la obligacin incumplida sino de las consecuencias que ello trae aparejado.515 Entre los rasgos que presenta esta concepcin de incumplimiento, hay dos que interesa resaltar. El primero de ellos, es que se trata de una nocin de carcter amplio, es decir, es incumplimiento cualquier desviacin del contrato, independientemente de su extensin incumplimiento total, imperfecto y cumplimiento tardo o retrasado-, hay incumplimiento en cualquiera de las modalidades que adopte.516 De igual forma, hay incumplimiento ya sea que l refiera a los deberes de conducta como a estados de realidad garantizados por el contrato.517 Tal amplitud es la que permite afirmar que es calificable de incumplimiento la inobservancia de la colaboracin del acreedor al incumplimiento, como hemos venido sosteniendo a lo largo de esta investigacin.518 La mencionada amplitud del incumplimiento contractual, ha sido acogida en varios instrumentos de derecho uniforme, adems de la CISG y los PECL antes reseados, como se visualiza en los artculos 301 y 302 del Contract Code;519 en cierta medida en los Principios UNIDROIT, artculo 7.1.1;520 y en el artculo 68 del Cdigo europeo de contratos.521

515 516

CABANILLAS, Antonio, Captulo primero, Disposiciones generales, op. cit., p. 219. MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, op. cit., p. 29. 517 MORALES, Antonio, Incumplimiento y culpa del deudor, op. cit., p. 6. 518 Ibdem, p. 8. 519 El artculo 301 establece: Falta de prestacin. La parte de un contrato que deja de cumplir por completo cualquier obligacin que le incumbe o la cumple tardamente o slo en parte, o de cualquier otro modo que no se ajuste a sus obligaciones, incurre en incumplimiento de contrato. A su turno, el artculo 302 agrega: La parte del contrato cuya declaracin consista en un suceso o en un estado de hecho o de derecho que no se cumpla debidamente incurre en incumplimiento de cont rato. Sobre ambas normas, los Comentarios del Contract Code, ponen de relieve esta amplitud del concepto. McGREGOR, Harvey, Contract Code. Proyecto redactado por encargo de la Law Comission inglesa, op. cit., p. 81 s. 520 Definicin de incumplimiento. El incumplimiento consiste en la falta de ejecucin por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso y el cumplimiento tardo. Sobre esta norma, los Comentarios destacan que adems de incorporar las diversas formas que el incumplimiento puede adoptar, la amplitud viene dada tambin por el hecho que lo hay, ya sea que se produzca por causa excusable como inexcusable. Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales 2004. Roma, Instituto para la unificacin del derecho privado (UNIDROIT), op. cit., p.200. MORN, David, Comentario a los Principios de UNIDROIT para los contratos del comercio internacional, op. cit., p. 323; VIGURI, Agustn, Los contratos comerciales internacionales: anlisis de la compraventa desde la perspectiva del derecho comparado (derecho espaol, derecho norteamericano, Principios UNIDROIT y Convencin de Viena, op. cit., p. 179. 521 Art. 89 Nocin de incumplimiento. Dejando a salvo lo previsto en las disposiciones siguientes, una obligacin contractual se considera incumplida cuando uno de los contratantes o sus colaboradores o encargados adoptan un comportamiento diferente al debido en base al contrato, o cuando se produce una situacin de derecho o de hecho dif erente de la prometida. ROGEL, Carlos

169

Para efectos deeste estudio, es especialmente relevante, la nocin de incumplimiento adoptada en los Acquis principles, que en su artculo 8: 101, incorpora en forma expresa a la infraccin del deber de cooperacin para procurar la plena eficacia de una obligacin. De igual forma, ha sido adoptada en recientes modificaciones de derecho interno de las obligaciones, como en la reforma al BGB del ao 2001, que acorde a la evolucin jurisprudencial, el incumplimiento incluye no slo a la inobservancia de las prestaciones pactadas, sino tambin a la infraccin de otros deberes, como los de proteccin. En tal sentido, hoy se acoge un supuesto de hecho unitario para el incumplimiento, que incorpora no slo a los deberes principales y accesorios de la prestacin, sino debido a la inclusin del prrafo segundo del 241, tambin hay incumplimiento cuando no se tienen en cuenta los derechos, bienes jurdicos e intereses de la otra parte.522 Coherente con ello, el 280 al utilizar la expresin violacin de un deber,523 incluye todo tipo de incumplimiento no depende de si el deudor ha infringido un deber principal o accesorio, un deber de prestacin o un deber de proteccin, y tampoco de si no ha cumplido a tiempo, en el lugar indicado o si ha cumplido con una cosa distinta de la debida, o con una prestacin que tiene defectos o que no corresponde a la clase o calidad pactada.524 Similar postura se ha adoptado sobre la nocin de incumplimiento en algunos proyectos de modificacin al derecho de obligaciones,525 y en nuestro pas es postulada especialmente por los autores ms contemporneos.526 La consecuencia, como hemos indicado anteriormente, de adoptar una nocin amplia de incumplimiento es que en torno a
(coordinador), Cdigo europeo de contratos. Libro I: De los contratos. Libro II, Ttulo I: De la compraventa, op. cit., p. 68. 522 EBERS, Martn, La nueva regulacin del incumplimiento contractual en el BGB, tras la Ley de modernizacin del derecho de obligaciones de 2002, op. cit., p. 1590. Sobre la evolucin de la reforma en materia de incumplimiento, ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de obligaciones. Un anlisis desde la historia y el derecho comparado, op. cit., p. 41 ss. 523 280 Resarcimiento del dao por violacin de un deber. (1) Si el deudor viola un deber de la relacin obligatoria, el acreedor puede exigir resarcimiento del dao que de ello resulta. Esto no rige si el deudor no debe responder de la violacin de un deber. 524 EBERS, Martn, La nueva regulacin del incumplimiento contractual en el BGB, tras la Ley de modernizacin del derecho de obligaciones de 2002, op. cit., p. 1590. 525 Sobre el particular, FENOY, Nieves, La modernizacin del rgimen del incumplimiento del contrato: Propuestas de la Comisin General de Codificacin. Parte primera: Aspectos generales. El incumplimiento, op. cit., p. 70 s. Vidal, lvaro, El incumplimiento y los remedios del acreedor en la Propuesta de modernizacin del derecho de las obligaciones y contratos espaol, op. cit. p. 263 ss. 526 VIDAL, lvaro, Cumplimiento e incumplimiento contractual en el cdigo civil. Una perspectiva ms realista, op. cit., p. 47; VIDAL, lvaro, La nocin de incumplimiento esencial en el cdigo civil, op. cit., p. 225; BARROS, Enrique, Finalidad y alcance de las acciones y los remedios contractuales, op. cit., p. 407; PIZARRO, Carlos, Hacia un sistema de remedios al incumplimiento contractual, op. cit., p. 399; MEJAS, Claudia, El incumplimiento contractual y sus modalidades, En Estudios de derecho civil III, op.cit., p. 465;

170

ella se articulan los remedios contractuales, como un verdadero elenco al que puede acudir la parte a quien se incumpli.527 528 Derivado de lo anterior se afirma que debido a esta nocin amplia de incumplimiento, ella es neutra, asptica u objetiva.529 Es decir, que la conducta del deudor y, por tanto, su diligencia o ausencia de ella, no es determinante en la calificacin de un incumplimiento contractual, en tanto concepto aglutinador de los remedios contractuales, sin perjuicio de que para el ejercicio de cada remedio se deban reunir, a su turno, ciertos y determinados requisitos. Sin embargo, hay que precisar que sobre este carcter neutro, no hay opinin unnime. Efectivamente, en trminos generales hay consenso en orden a la necesidad de aceptar una nocin de naturaleza amplia, que acoja las ms variadas modalidades que puede adoptar el incumplimiento, y que sea la puerta de entrada a la utilizacin de los remedios contractuales por la parte insatisfecha, pero cuestin distinta sera aceptar que esta nocin unitaria es exactamente idntica, independientemente de la naturaleza de la obligacin incumplida. En esa lnea, por ejemplo, el profesor Barros apunta a que existen obligaciones respecto de cuyo incumplimiento no sera posible predicar tal neutralidad u objetividad, pues el cumplimiento sera inseparable de la conducta del deudor como ocurre con las obligaciones de medios. En ellas, el cumplimiento se refiere a la observancia de un estndar de conducta del deudor, por lo que se debera adoptar una regla unitaria en cuanto funcin articuladora del incumplimiento, pero suficientemente diferenciada acerca de las condiciones para darlo por establecido, sus efectos tienden a ser igualmente generales y comunes, tanto respecto de las obligaciones de medios como de resultado. 530 Contradice esta opinin el profesor Morales Moreno, quien afirma que de no admitirse una nocin unitaria de incumplimiento, la diferenciacin entre obligaciones de medios y de resultado,

527

PANTALEN, Fernando, El sistema de responsabilidad contractual (Materiales para un debate, op. cit., p. 1043; PANTALEN, Fernando, Las nuevas bases de la responsabilidad contractual, op. cit., p. 1720 s. 528 Si bien, se ha sealado que en los proyectos de reforma al cdigo civil francs, no hay tanta influencia en el derecho uniforme, igualmente se aprecia esta concepcin del incumplimiento contractual como articulador de los remedios contractuales, como en el artculo 159 del Projet du rforme du droit des obligations. Texte du projet de la Chancellerie 529 MORALES, Antonio, Modernizacin del derecho de las obligaciones , op. cit., p. 32; MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante , op. cit., p. 30; MORALES, Antonio, Problemas que plantea la unificacin del concepto de incumplimiento del contrato. Respuesta a Enrique Barros, En Derecho de daos, op. cit., p. 212; MORALES, Antonio, Incumplimiento y culpa del deudor, op. cit., p. 9. 530 BARROS, Enrique, Criterios de atribucin de riesgos en materia contractual un contrapunto con la responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 159 y 183 s.

171

adems de expresar dos diversos sistemas probatorios del incumplimiento, redundara en dos sistemas diversos de responsabilidad contractual. Por ello, es que la solucin es aceptar que la nocin de incumplimiento es nica y neutra, pues en las obligaciones de medios la constatacin de que no se ha prestado el servicio con la diligencia debida, no es sino la constatacin del hecho del incumplimiento y, por tanto, de que no se ha obtenido el resultado previsto por el acreedor, cual es la prestacin correcta del servicio aquel. 531

ii. Para efectos de esta tesis, interesa determinar si nuestro cdigo civil admite esta amplitud en la concepcin del incumplimiento, por lo que cualquier desviacin del programa contractual como lo sera la inobservancia de la colaboracin debida por parte del acreedor- constituya incumplimiento. En primer trmino, es necesario admitir que el cdigo civil, como asimismo, la legislacin continental, ha adoptado desde la codificacin una concepcin de incumplimiento que permite aceptar que hay diversas formas que ste puede adoptar, como se lee en el artculo 1556.532 Es decir, el incumplimiento puede ser completo o absoluto, cumplimiento imperfecto, o puede configurarse debido al retardo en el cumplimiento, como estuvo en la mente del legislador desde los primeros proyectos.533 A partir de esta disposicin, Fueyo, quien en la doctrina clsica fue el autor que trat con mayor pormenoridad las diversas

531

MORALES, Antonio, Problemas que plantea la unificacin del concepto de incumplimiento del contrato. Respuesta a Enrique Barros, En Derecho de daos, op. cit., p. 215 y 218 s. 532 El artculo 1147 del cdigo civil francs establece El deudor ser condenado, si hubiera lugar, al pago de daos y perjuicios, bien en razn del incumplimiento de la obligacin, o bien en razn del retraso en el cumplimiento, siempre que no justifique que el incumplimiento proviniera de una causa extraa a l, y que no le pueda ser imputada, sin que hubiera mala f e de su parte. Por su parte, el cdigo italiano de 1942, dispone en su artculo 1218 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. El artculo 1101 del cdigo espaol: quedan sujetos a la indemnizacin de los daos y perjuicios los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que a cualquier modo contravinieren el tenor de aqulla. 533 As, en el proyecto publicado en El Araucano en 1842, artculo 8, se lee: La indemnizacin de perjuicios comprende el dao emerjente i el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligacin, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. El proyecto publicado el ao 1847, artculo 99, tiene el mismo tenor. BELLO, Andrs, Obras completas, vol. XI. Santiago, Impreso por G. Ramrez, 1887. p. 163 y 438. El proyecto de 1853 establece en su artculo 1735. La indemnizacin de perjuicios comprende el dao emerjente i el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligacin, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptanse los casos en que la lei la limita expresamente al dao emergente. BELLO, Andrs, Obras completas, vol. XII. Santiago, Impreso por G. Ramrez, 1888. p. 411. Del mismo tenor del artculo 1753, en el proyecto indito. BELLO, Andrs, Obras completas, vol. XII. Santiago, Impreso por G. Ramrez, 1890.

172

clases de incumplimientos, distingue entre la inejecucin de la obligacin, dentro de la cual incluye: los casos en que la prestacin toda no llega a producirse; los casos en que el deudor deja de cumplir con una prestacin de responsabilidad como el cuidado debido en una obligacin de dar especie o cuerpo cierto; y los casos en que no se cumplen clusulas accidentales elevadas a la categora de esenciales por la voluntad clara de las partes contratantes; luego, refiere a la gran variedad que puede adoptar el cumplimiento imperfecto que se caracteriza porque slo hay apariencia de cumplimiento, pues no se cumple en el tiempo debido, o en el lugar debido, o no se cumple de buena fe; y finalmente, los casos de cumplimiento retardado.534 Sin embargo, a diferencia del nuevo derecho de los contratos, se aprecia una tendencia en la doctrina nacional ms tradicional, de no reconocer la suficiente importancia a las diversas modalidades que el incumplimiento puede adoptar, limitndose a analizarlos a partir de la indemnizacin de perjuicios, como hace el legislador en ese mismo artculo 1556 - a excepcin de algunos especialistas, como el mismo Fernando Fueyo en la obra indicaday muchas veces slo reiterando lo dispuesto en la norma en cuestin para, rengln seguido, tratar los efectos del incumplimiento en forma unitaria,535 y an a identificarlo con la inejecucin de obligacin de dar especie o cuerpo cierto, nfasis que ha ido cambiando en autores ms recientes.536 Ahora bien, en lo que respecta a la otra consecuencia de la adopcin de un alcance amplio de incumplimiento, al modo del nuevo derecho de los contratos y que supone que se tendr por incumplimiento contractual no slo la inejecucin de las obligaciones

534 535

FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, op. cit., pp. 252-254. Slo a va ejemplar: Fabres, Jos Clemente, Instituciones de derecho civil chileno. Santiago, Imprenta y librera Ercilla, T. II, 1902. p. 106 s.; ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, VODANOVIC, Antonio, Teora de las obligaciones. Del cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. De la proteccin de los derechos del acreedor. De la insolvencia y las formas de pago de los deudores insolventes. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2004. p. 264. En este caso, se identifica al cumplimiento imperfecto nicamente con el parcial, haciendo nfasis slo en una cuestin de extensin cuantitativa del incumplimiento. ABELIUK, Ren, Las obligaciones, op. cit., p. 710. Gatica Pacheco, observa en todo caso, que el concepto de incumplimiento comprende, en general, todo caso de inejecucin, cualquiera sea su causa, naturaleza o gravedad, no ob stante, esta amplitud que predica no es anloga a la que postula el nuevo derecho, atendido que luego exige que ella debe provenir de una manifestacin de voluntad voluntaria del deudor. GATICA, Sergio, Aspectos de la indemnizacin de perjuicios por incumplimiento de contrato. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1959. p. 62 s. 536 VIDAL, lvaro, Cumplimiento e incumplimiento contractual en el cdigo civil. Una perspectiva ms realista, op. cit., pp. 41-59; en lo que respecta a un estudio pormenorizado del cumplimiento retrasado, BARAONA, Jorge, El retraso en el cumplimiento de las obligaciones, op. cit.; BARAONA, Jorge, Algunas consideraciones sobre el retraso en el cumplimiento de las obligaciones: su configuracin y eficacia. En Estudios de derecho civil IV, op. cit., p. 369-384.

173

primordiales, sino tambin de los deberes accesorios, lo cierto es que el ordenamiento jurdico nacional permite adoptar este significado del incumplimiento. Se arriba a esta conclusin, no slo debido a que el propio tenor del artculo 1556 antes mencionado as lo permite, sino adems por las normas contenidas a propsito del pago, segn hemos comentado en este acpite y el anterior.537 En ese sentido, y en concordancia con el hecho de que las disposiciones de nuestro cdigo posibilitan sustentar una concepcin pragmtica del contrato, es que en el ttulo XIV, prrafo 1, sobre el pago efectivo en general, hay una serie de disposiciones que llevan a aceptar que no slo hay incumplimiento contractual si el deudor no cumple con las obligaciones principales o primordiales, sino tambin en el caso de inobservancia a los deberes complementarios o secundarios, como el de colaboracin. Como ya hemos aludido, la expresin utilizada por el artculo 1568 de lo que se debe, al definir el pago, admite incorporar en la nocin de cumplimiento todo aquello que las partes deban en virtud del contrato, lo que incluye a estos deberes complementarios de la relacin contractual; con igual significado, el artculo 1569 seala a rengln seguido que el pago se har bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligacin, y en el segundo inciso agrega que el acreedor no podr ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba. La palabra deba, es de amplio alcance, se debe todo lo que queda incorporado en la relacin contractual, sin distinciones, se deben obligaciones principales o primordiales y deberes complementarios, como la colaboracin que debe prestar el acreedor contractual. Si no se paga lo que se debe, hay incumplimiento contractual. Agregado a lo cual, es perfectamente posible articular esta interpretacin de las normas, vinculndolas otras disposiciones fundamentales en sede contractual. En efecto, en la definicin de clsula penal del artculo 1535, se infiere que la obligacin se asegura ante incumplimientos de cualquier naturaleza, ya se trate de no ser ejecutada, o de ser retardada, lo que es concordante con la historia de su establecimiento.538 De otra parte, no cabe duda que la vastedad del artculo 1545 permite a las partes obligarse tanto a prestaciones

537

Lo comenta tambin Claudia Mejas, pero no para sustentar una nocin de incumplimiento que permita incorporar la inobservancia de deberes complementarios, sino para argumentar que el incumplimiento no exige una valoracin de la conducta del deudor. MEJAS, Claudia, El incumplimiento contractual y sus modalidades, op. cit., p. 473 s. 538 En efecto, en los Proyectos de 1842 y 1847, la norma no contemplaba la expresin o de retardar, la que aparece en el Proyecto de 1853. Repertorio. Sobre la funcin de la clsula penal ante el incumplimiento, cfr. CORRAL, Hernn, La clusula penal. Funcin y eficacia del contrato penal en en derecho chileno. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2012.

174

primordiales como funcionales, lo que luego se ve reforzada por la norma contenida en el artculo 1560 del cdigo civil.

iii. En consecuencia, toda vez que la colaboracin del acreedor constituye un deber funcional, su inobservancia constituye un incumplimiento contractual a la luz de nuestro derecho, incumplimiento que generalmente ser imperfecto, segn revisaremos en el acpite siguiente. Advertimos que la calificacin que hacemos del incumplimiento del deber de colaboracin, no necesariamente se traspasa al incumplimiento del deudor, pues como quedar de manifiesto en el prximo captulo, de ser necesaria la colaboracin del acreedor, su inobservancia acarrea la inexigibilidad de la o las obligaciones del deudor que dependen de ella, no configurando, entonces, un incumplimiento para dicho deudor. Ahora bien, la determinacin de si hay o no incumplimiento del deber de colaboracin, depender de si se califica de medios o de resultado. No divisamos inconveniente alguno en efectuar esta calificacin al deber de colaboracin, as como es posible aplicarla a propsito de los deberes de cuidado que generalmente son de medios. En el caso del deber de colaboracin, ser posible recurrir a los diversos criterios que ha sugerido la doctrina para efectos de determinar, en cada caso, si la colaboracin es de medios o de resultados,539 sin perjuicio de que, por ejemplo, sera posible intuir que, por lo general, la recepcin de pago de una obligacin de dar, en que el acreedor debe recibir dicho pago, puede ser calificado como un deber anlogo a las obligaciones de resultado; de igual forma, si la colaboracin se configura en forma ms compleja durante la ejecucin del contrato, la calificacin estar supeditada a la manera como las partes establecieron la colaboracin: si fue en forma expresa, depender de la mayor o menor precisin de la descripcin de la conducta que debe desplegar el acreedor; si no se explicit la necesidad de colaboracin en el contrato, su calificacin estar subordinada a la naturaleza de la obligacin primordial que requiere de la colaboracin, a la mayor o menos extensin en que ella ha de consistir, etc.

539

Una clara y sinttica exposicin de dichos criterios, en PEAILILLO, Daniel, Obligaciones. Teora general y clasificaciones. La resolucin por incumplimiento , op. cit., p. 226. BARAONA, Jorge, Responsabilidad contractual y factores de imputacin de daos: apuntes para una relectura en clave objetiva, op. cit., p. 167.

175

5.2.4 Argumentos complementarios.

En la normativa chilena, adems de las disposiciones que citamos en materia de pago, tanto para configurar el grupo de casos que quedan insertos en lo que hemos denominado no recepcin de pago, como tambin para efectos de argumentar que es posible acoger en nuestro derecho una nocin amplia de incumplimiento contractual, hay otras normas en el cdigo civil, que permiten inferir la procedencia del deber de colaboracin en sede contractual. Entre ellas, podra citarse, como hace algn autor, que el acreedor deba aportar documentos para la determinacin del nmero de individuos que tiene luego que entregar el deudor en el caso de las obligaciones de gnero.540 En el cdigo civil, atendido lo dispuesto en el artculo 1460, y especialmente en el inciso segundo del artculo 1461, que establece que en caso que la cantidad sea incierta, el acto o contrato debe fijar las reglas o contener los datos necesario a fin de determinarla, se ha tendido a interpretar que es precisamente el acto o contrato el que debe contener tales antecedentes con el fin de determinar la cantidad de cosas genricas con que debe cumplir el deudor, en caso contrario, no habra objeto del acto jurdico, por falta de determinacin de la cosa objeto de la prestacin, lo que puede traer como consecuencia, o la inexistencia o la nulidad absoluta del negocio, segn sea la opinin que sobre el particular se siga. Sin embargo, siendo discutible, parece perfectamente posible que atendida la amplitud de la frmula utilizada en este inciso segundo del artculo 1461 - que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla- y en atencin a la libertad que tienen las partes para reglamentar el contenido de lo contractual, sera factible que el contrato en cuestin estableciera que el acreedor deba aportar determinada informacin, a fin que luego a travs de operaciones aritmticas se arribe a la cantidad de cosa genrica que deba el deudor. En este caso, sin embargo, ser necesario que esta manifestacin de cooperacin se establezca expresamente en el contrato pues, de lo contrario, y de conformidad al mismo precepto que revisamos, no habra objeto. Despejado aquello, calificamos de argumentos complementarios que permiten sustentar que en los casos en estudio la colaboracin del acreedor es un deber secundario o funcional de conducta en el contrato, porque, a diferencia de los anteriores, nos referimos a

540

CABALLERO, Jos, La mora del acreedor, op. cit., p. 107.

176

disposiciones situadas en materias particulares, pero que dan cuenta de que del sistema del cdigo se puede inferir un deber de colaboracin del acreedor. Destacaremos de tales argumentos complementarios, los siguientes: el primero de ellos se sita en la regulacin del contrato de mandato, artculo 2158 N1; luego la reglamentacin de las obligaciones alternativas, y finalmente del contrato de arrendamiento de servicios. El artculo 2158 N1 del cdigo, se ubica a propsito de las obligaciones del mandante y establece que ste se encuentra obligado a proporcionar al mandatario lo necesario para la ejecucin del mandato. Respecto de ella, Stitchkin observa que se trata de de una norma de contenido amplio, por lo que comprende la totalidad de las cosas necesarias para el desempeo del encargo por parte del mandatario. As, la entrega de los ttulos que se requieren para la celebracin de la compraventa de un inmueble, los recibos de contribuciones, los dineros para los gastos de la escritura; en general, adems, el mandante debe proporcionar al mandatario los ttulos a travs de los cuales este ltimo acreditar su calidad de tal frente a terceros, etc.541 La obligacin contenida en esta norma ha sido relevante, como se sabe, para calificar al contrato de bilateral, independientemente de si se ha pactado una remuneracin al mandatario, destacndose que el hecho de que ella apareci en el Proyecto definitivo de cdigo civil, en el que adems se suprimi la categora de contratos bilaterales imperfectos, dara cuenta de la relevancia que le confiri Bello.542
543

541 542

STITCHKIN, David, El mandato civil. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2008. p. 418. STITCHKIN, David, El mandato civil, op. cit., p. 150. 543 A pesar que estamos analizando una norma de derecho interno, evoca lo dispuesto no slo en el artculo 1:202 de los PECL, sino muy especialmente al artculo 1:104 Duty to co-operate, de los Principios de derecho europeo de los contratos de servicios, o PEL SC, que establece: (1) The duty under Article 1:202 PECL (Duty to Co-operate) requires in particular: (a) the client to answer reasonable requests by the service provider for information in so far as this is reasonably necessary to enable the service provider to perform the contract; (b) the client to give directions regarding the performance of the service in so far as this is reasonably necessary to enable the service provider to perform the contract; (c) the client, in so far as the client is to obtain permits or licenses, to obtain these at such time as is reasonably necessary to enable the service provider to perform the contract; (d) the service provider to give the client a reasonable opportunity to determine whether the service provider is performing the obligations under the contract; and (e) the parties to co-ordinate their respective efforts in so far as this is reasonably necessary to perform the contract. (2) If the client fails to perform the duties under subparagraph (1)(a) or (b), the service provider may either withhold performance under Article 9:201 PECL (Right to Withhold Performance), or base performance upon the expectations, preferences and priorities a person in the same situation as the

177

En verdad, la obligacin del mandante de proporcionar al mandatario lo necesario para que ste ejecute el negocio encomendado, se encuentra presente desde el derecho romano,544 si bien, con mayor referencia a las instrucciones que debe proporcionar al apoderado, o a la entrega de los dineros indispensables para que cumpla.545 No obstante, es posible observar que, en general, se la trata efectivamente como una obligacin del mandante de contenido bastante amplio, pues va a estar supeditado a la naturaleza del encargo, como comenta el profesor Guzmn, al sealar que el mandante est obligado para con el mandatario a proporcionar todos los medios y recursos necesarios para cumplir el negocio.546 En ese sentido, es evidente la estrecha relacin que existe entre la obligacin de proporcionar al mandatario lo necesario para la ejecucin del mandato,547 con el reembolso de los gastos en que incurri eventualmente ste ltimo, en caso que el mandante no se lo haya proporcionado con anticipacin, obligacin contenida en el numeral siguiente del artculo 2158. Interesa destacar, atendida la naturaleza del contrato de mandato, y especialmente, aquel elemento esencial que supone que el mandatario acta por cuenta y riesgo del mandante, que el mandante debe cumplir con esta obligacin de carcter contractual para que, a su vez, el mandatario o procurador pueda cumplir. Desde esta perspectiva, obedece estructuralmente a la nocin de deber funcional, toda vez que si el mandante pretende que

client may reasonably be considered to have, given the information and directions that have been gathered, provided that the client is warned in accordance with Article 1:110. (3) If the client fails to perform the duties under paragraph (1) causing the service to become more expensive or to take more time than agreed upon in the contract, the service provider is entitled to: (a) damages for the loss the service provider sustained as a consequence of the nonperformance; and (b) an adjustment of the time of performance that is required for the service. 544 As se advierte en los comentarios del profesor Juan Iglesias, que seala que es obligacin del mandatario llevar a cabo cumplido trmino el mandato, segn las instrucciones recibidas o bien, con arreglo a la naturaleza del negocio. IGLESIAS, Juan, Derecho romano. Instituciones de derecho privado. Barcelona, Ediciones Ariel, 1958. p. 436; 545 De un texto de Paulo se extrae el siguiente pasaje citado por Manuel Goycoolea: Os he dado el mandato de comprar el fundo Corneliano, pero no os he enviado los fondos necesarios para pagar al vendedor. No tendris contra m la accin mandati contraria? ser necesario que vos vendis vuestro patrimonio para cumplir la misin que os he dado? De ninguna manera. La accin mandati os pertenecer para obligarme a enviaros los fondos necesarios. GOYCOOLEA, Manuel, Del mandato. Santiago, Memoria de prueba para optar al Grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Polticas de la Universidad de Chile, Imprenta Arturo Prat, 1928. p. 92. 546 GUZMN, Alejandro, Derecho privado romano. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2010. p. 196. GOYCOOLEA, Manuel, Del mandato, op. cit., p. 93. 547 MESSINEO, Francesco, Manual de derecho civil y comercial. Relaciones obligatorias singulares. Buenos Aires, Ediciones jurdicas Europa-Amrica, 1955. p. 49.

178

el mandatario cumpla a cabalidad a fin de beneficiarse con lo ejecutado por el mandatario,548 debe necesariamente cumplir con este deber funcional, cual es proporcionarle los medios necesarios para que cumpla.549 Esta norma contenida en el artculo 2158 N1 es, en nuestra opinin, una disposicin que contempla en forma expresa la colaboracin debida que debe prestar el acreedor mandante- de la gestin o negocio que debe llevar a cabo el mandatario en tanto deudor. Bajo este prisma, este contrato, adems, permite visualizar la estructura contractual que diferencia entre obligaciones principales o primordiales, segn comentamos en el captulo anterior, y obligaciones funcionales, instrumentales o secundarias de conducta, pues la obligacin que contrae el mandatario de cumplir la gestin encomendada por el mandante es de naturaleza primordial, en tanto que la que ahora analizamos cumple un rol instrumental, toda vez que permite al procurador cumplir con este encargo. La norma es, as, de la mxima relevancia para nuestra tesis, en tanto permite probar que efectivamente hay disposiciones positivas que posibilitan sustentar que la colaboracin del acreedor tiene un sustrato dogmtico, con el contenido y la naturaleza que venimos postulando en este trabajo, muy especialmente por la potencialidad que tienen las normas del contrato de mandato, de ser aplicadas a los dems contratos en que surjan obligaciones de hacer, como en general, las prestaciones de servicios.550

548

Sin perjuicio de que, como se sabe, es perfectamente posible que el negocio encomendado interese a la vez a mandante y mandatario, o slo al mandatario, o a un tercero, como dispone el artculo 2120 del cdigo civil. 549 La relevancia de esta obligacin contenida en el artculo 2158 N1 es, por lo dems, corroborada por la jurisprudencia nacional, como se aprecia, por ejemplo, en causa caratulada Levy Benveniste, Samuel con Bankers Trust corredores de bolsa Ltda., En ella, demanda Levy en calidad de mandante fundado en incumplimiento del contrato de mandato otorgado a la corredora, toda vez que no se habra cumplido con el encargo de vender sus acciones en ENERSIS al grupo espaol Elesur S.A., por tal razn solicita cumplimiento forzado e indemnizacin de perjuicios por dao emergente, lucro cesante y dao moral, proveniente de la infraccin a las obligaciones emanadas del mandato. La demandada mandataria, se defiende argumentando que la mandante no le provey de lo necesario para cumplir el encargo, pues no puso a disposicin de la corredora los ttulos de las acciones, requisito indispensable para su venta. Agrega que tampoco es procedente que sea la corredora la que adquiera para s las mentadas acciones, como lo pretende la actora, pues su rol es de intermediaria en la compra y venta de acciones. La sentencia de primera instancia dictada con fecha 26 de marzo de 2003, acogiendo la alegacin de que la mandataria no pudo cumplir con el encargo, debido a que la actora no proporcion lo necesario, atendido lo dispuesto en el artculo 2158 N del cdigo civil, rechaza la demanda en todas sus partes. La Corte de Apelaciones de Santiago confirma el fallo el 22 de enero de 2008, mientras que la Corte Suprema en sentencia de casacin de 13 de diciembre de 2009, rechaza los recursos de casacin en forma y fondo interpuestos por la demandante. N descriptor MJJ 22256. 550 BARROS, Enrique, Los contratos de servicios ante la doctrina general del contrato. En Estudios de derecho civil VII. Santiago, Abeledo Perrot Thomson Reuters, 2012. p. 331. Un problema similar al nuestro, sobre la escasez de normas aplicables al contrato de servicios, cfr. JIMNEZ, Margarita,

179

En segundo trmino, aunque no con la importancia que hemos asignado a nuestro anterior argumento y, adems, porque ya hemos aludido a este caso, hay que mencionar la regulacin que contempla el cdigo civil sobre obligaciones alternativas. En efecto, en las obligaciones alternativas la eleccin de la cosa con que el deudor ha de cumplir, puede ser de ste o del acreedor, segn dispone el artculo 1500 inciso segundo. Si la eleccin es del acreedor, cabe preguntarse qu ocurre en caso de que ste no lleve a cabo la eleccin en forma oportuna. Si bien, segn comentamos anteriormente, ante esta situacin se ha dicho que sera posible que el juez elija o que elija el deudor, lo cierto es que el cdigo civil chileno nada dispone, por lo que, sin perjuicio de la posibilidad de pagar por consignacin, antes de que ella se lleve a cabo el deudor se halla en una situacin extremadamente compleja, toda vez que atendido lo dispuesto en el artculo 1502, inciso segundo, en relacin al artculo 1548, debe desplegar el deber de custodia respecto de todas las cosas in obligationem, por lo que ante un retraso en la eleccin o, derechamente, la falta definitiva de ella, el deudor no slo no podr disponer de las cosas debidas, sino que la inmovilidad de las mismas le puede acarrear gastos imprevistos y otros daos de diversa naturaleza, como lucro cesante. En esta lnea, es posible argumentar que en caso que en la obligacin alternativa recaiga la eleccin en el acreedor, si ella no se lleva a cabo, y con eso se generan consecuencias perjudiciales al deudor, se configurara un incumplimiento contractual del acreedor a su deber de colaboracin. Una ltima norma a considerar, es la contenida en el artculo 2007 en el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales, puesto que este contrato se caracteriza porque los servicios consisten en una larga serie de actos, como los de los escritores, asalariados de la prensa, entre otros. En este contrato el deber de colaboracin se encuentra establecido tcitamente, pues en forma similar a lo que hemos comentado a propsito del contrato de mandato, es indispensable que el arrendador de los servicios inmateriales debe proporcionar durante toda la vigencia del contrato, las instrucciones y especificaciones tcnicas, para que el arrendatario pueda cumplir. Finalmente, advertimos que no haremos referencia a las normas contenidas en el cdigo civil sobre pago por consignacin como un argumento adicional, puesto que, si bien algunos autores lo vinculan con la temtica de la cooperacin del acreedor, se concluye que el pago por consignacin slo tiene como efecto impedir la mora del deudor debido a que no se

La distincin entre los contratos de obras y servicios en el derecho espaol (estudio comparado con el Derecho alemn. ADC, Madrid, n. XV, fasc. 2, 2012. pp. 552-584.

180

prolonga la obligacin en el tiempo, pero bajo ningn respecto soluciona los efectos perjudiciales que padece el deudor derivado de la inobservancia a la colaboracin debida,551 que es precisamente el nfasis que hemos dado a este estudio. A lo anterior, hay que aadir que el tratamiento del pago por consignacin es de carcter restrictivo, toda vez que slo refiere al pago de obligaciones de dar, y no de otra naturaleza, como se infiere no slo de lo dispuesto en el artculo 1599 al definir consignacin, sino que de toda la normativa referida al procedimiento a ser aplicado. De igual forma, tampoco hemos mencionado a las normas indicadas al inicio de este acpite como aquellas que nuestra doctrina tradicional invoca para fundamentar la mora del acreedor artculos 1548, 1680, 1827, y hemos adicionado al artculo 1996, inciso segundo-, pues si bien, segn veremos a continuacin, entre los efectos de la inobservancia al deber de colaborar existen aquellos que se refieren a las consecuencias que se producen en la propia obligacin del deudor que no pudo cumplir, que precisamente se relaciona con la mora del acreedor, se trata de disposiciones que como las del pago por consignacin, tampoco aluden a los efectos que se generan en la rbita de intereses del deudor.

551

Como dice Cattaneo, el pago por consignacin no cumple el rol de traspasar al acreedor los daos que el deudor ha padecido debido al primero. CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore all adempimento, op. cit., p. 35. Por ello, tampoco nos parece un anlisis completo el justificar nicamente en el artculo 1827 la posibilidad de que el deudor reclame los perjuicios padecidos por la falta de colaboracin al acreedor, como hace el profesor Rodrguez Grez al tratar la mora del acreedor. RODRGUEZ, Pablo, Responsabilidad contractual, op. cit., p. 203. Segn el autor, la norma citada recalcara que el deudor tiene el derecho a dicha reclamacin, sin embargo, hay que recordar que el artculo en cuestin no refiere expresamente a la indemnizacin de perjuicios, sino ms bien al reembolso de gastos en que ha incurrido el vendedor. De ah que es necesario determinar qu naturaleza tiene el reembolso aludido, y si es lo nico que puede demandar el deudor al acreedor. En nuestra opinin, cuando la colaboracin debida por el acreedor atente contra otros intereses del deudor, ste puede demandar su reparacin.

181

CAPTULO III Efectos de la inobservancia al deber de colaboracin del acreedor.

1. Introduccin al captulo III.

En el captulo precedente hemos delimitado la colaboracin del acreedor en los grupos de casos que constituyen nuestro centro de atencin, esto es: aquellas situaciones menos complejas que estn constituidos por la no recepcin de pago por parte del acreedor ante el ofrecimiento de su deudor; y los grupos de contratos ms complejos en que la colaboracin adopta diversas manifestaciones durante el desarrollo de la convencin para que el deudor pueda, a su vez, cumplir; en este segundo grupo hemos distinguido segn la colaboracin ha sido incorporada a travs de clusulas expresas al contrato, o no. En seguida, para efectos de determinar la naturaleza jurdica de dicha colaboracin en aquellos casos, hemos analizado el tratamiento de la misma tanto en la doctrina como en el derecho extranjero, concluyendo que estamos en presencia de un deber secundario o funcional de conducta, cuya inobservancia puede acarrear que el acreedor se site en una hiptesis de incumplimiento contractual, descartando esas situaciones en que la falta de la colaboracin del acreedor no produce consecuencias nocivas para el deudor, sino slo para el primero, en las cuales no vemos inconvenientes en que ella sea calificada de carga contractual. Para arribar a esas conclusiones, hemos expuesto los argumentos que sustentan nuestra postura. Corresponde ahora que nos ocupemos de los efectos que trae aparejada la infraccin al deber de colaboracin, los que sern analizados en este acpite. Para tal propsito, identificaremos los mbitos en que se producen tales efectos jurdicos, distinguiendo segn ellos se generan en la propia obligacin que el deudor tena para con el acreedor, la que no puede ser ejecutada debido a la falta de colaboracin de la contraparte y, luego, estudiaremos las consecuencias que se producen debido al incumplimiento del deber de colaboracin, el que normalmente ser susceptible de ser calificado como un caso de cumplimiento imperfecto.

182

Corresponde hacer una advertencia: como nuestro anlisis se sita en los grupos de casos en que la colaboracin del acreedor se erige como un deber secundario o funcional de conducta en la relacin contractual debido a la afectacin de intereses del deudor, los efectos que estudiaremos se refieren precisamente a aquellos. Por tanto, no haremos un anlisis de los avatares que se pueden producir si la colaboracin del acreedor slo adquiere el carcter de carga contractual, atendido que no se produce una vulneracin a los intereses del deudor si ella no se materializa.

2. Efectos derivados de la inobservancia a la colaboracin debida.

Los efectos que produce la inobservancia de la colaboracin debida en tanto deber secundario o funcional de conducta, pueden ser analizados en dos mbitos: efectos que se producen en la propia obligacin del deudor; y efectos referidos al incumplimiento contractual del acreedor. Sobre estas calificaciones, hay que precisar que aunque ambas partes tienen la calidad de deudor y acreedor a la vez, pues nuestro centro de atencin son los contratos bilaterales - como dejamos asentado al inicio de este trabajo-, mantenemos el distingo para referir al deudor como aquella parte que no puede cumplir debido a la inobservancia de la colaboracin debida, y por acreedor, para aludir a aquel que no ha prestado la cooperacin esperada. A pesar de que hemos identificado esos dos rdenes de efectos, el nfasis de este estudio se sita en el segundo mbito debido a que prestamos especial atencin a los grupos de casos en que la colaboracin del acreedor se constituye como un deber para ste, de manera tal que se configura un incumplimiento contractual, como venimos sustentando.

183

2.1 Efectos derivados de la inobservancia de la colaboracin del acreedor en la obligacin del deudor. La mora del acreedor.

2.1.1 Ideas preliminares.

El primer orden de efectos que analizaremos, se sita en aquellas consecuencias jurdicas que se siguen de la infraccin a la colaboracin del acreedor, en la propia obligacin del deudor. En una aproximacin preliminar, el deudor no podr cumplir ntegra y oportunamente para con su acreedor; por ello, es que un supuesto de este anlisis est constituido por el hecho de que el deudor requiera necesariamente de la cooperacin del acreedor para cumplir, lo que estar supeditado a lo que reza el contrato, y a la naturaleza de la obligacin u obligaciones que de l emanan, segn hemos visto en el acpite que precede. Por consiguiente, en caso que estemos ante obligaciones que no necesiten de la colaboracin del acreedor para que el deudor cumpla, obviamente no habr consecuencia alguna si l no coopera, pues el deudor igualmente cumplir ntegra y oportunamente, dependiendo, entonces, slo de l la ejecucin de la o las prestaciones debidas.

i. Este primer grupo de efectos lo analizaremos desde la figura de la mora del acreedor. Si bien es cierto que esta es una institucin discutidsima por la doctrina extranjera,552 haremos referencia a ella con la finalidad de situar en su interior, a todas las consecuencias jurdicas que se produzcan en la rbita de la o las obligaciones del deudor, en caso de que siendo la colaboracin del acreedor indispensable para su cumplimiento, ella no se materializa. Y parece pertinente ubicar este cmulo de efectos en la mora del acreedor, pese a que, como es la tendencia de los cdigos decimonnicos,553 el nuestro no tiene una

552

Discusiones que van desde si se le reconoce o no autonoma en relacin a la mora del deudor, o si la mora constituye una nocin unitaria, que se bifurca en mora debitoris y mora creditoris, pasando por los requisitos para que se configure, y hasta los efectos que de ella se desprenden, segn apreciaremos a lo largo de esta parte de la investigacin. 553 Habra dos modelos sobre el tratamiento normativo que se le brinda a la mora del acreedor por los ordenamientos jurdicos: primero, aquel que sigue el modelo recogido del Code, que tiene como base el escueto pensamiento de Pothier sobre la materia, y que corresponde con los cdigos decimonnicos; y un modelo que arranca de las fuentes romanas, transitando por la pandectstica alemana que fue tomado por el BGB y otros cdigos ms recientes, que regulan de manera general

184

reglamentacin sistemtica de esta institucin, pues igualmente la doctrina y jurisprudencia la reconocen. Por tanto, a la vez que estudiaremos este primer tipo de efectos que acarrea la inobservancia de la colaboracin debida, iremos identificando qu consecuencias jurdicas produce la mora del acreedor en nuestro ordenamiento jurdico, materia que, en trminos generales, no ha sido tratada en profundidad en nuestro derecho.

ii. Una segunda cuestin, es que para la determinacin del primer grupo de efectos, nuestra mirada est puesta en los grupos de casos que identificamos anteriormente, en todos los cuales hemos sostenido que la colaboracin del acreedor tiene la naturaleza de deber secundario o instrumental que integra la relacin jurdico obligatoria, en la medida que su inobservancia repercute tambin en los intereses del deudor - repercusiones que analizaremos en el segundo orden o grupo de efectos-. Ello, sin embargo, no implica que muchas de estas reflexiones, mutatis mutandis, no puedan ser aplicables a las situaciones en que, a pesar de ser necesaria la colaboracin del acreedor, su inobservancia slo afecte a los intereses de ste, y que alguna doctrina califica de carga contractual, calificacin que, como hemos afirmado algunas pginas atrs, no nos incomoda, a pesar de que a nuestro juicio no estamos en presencia de la colaboracin del acreedor tcnicamente.

2.1.2

Relacin entre la colaboracin del acreedor y la mora del acreedor. Justificacin de su ligamen.

Como se aprecia en la breve exposicin del acpite anterior, la colaboracin del acreedor se encuentra ntimamente vinculada con la mora del acreedor, no slo por el tratamiento que le ha brindado la doctrina,554 sino que ello tambin se constata en las legislaciones forneas.555 Y es que la falta de colaboracin del acreedor constituye el

a la mora del acreedor, con precisin de sus requisitos y efectos. MOREU, Jos Luis, El artculo 1452, prrafo 3 del cdigo civil y la mora del acreedor. En Estudios de derecho de obligaciones. Homenaje al profesor Mariano Alonso Prez. Madrid, la ley, 2006. p. 515. 554 LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 45. 555 As, en el captulo precedente mencionamos al BGB, 293 a 394; artculo 1206 del cdigo civil italiano de 1942; artculo 813 del cdigo civil portugus, artculo 1338 del cdigo peruano; artculo 327 del cdigo boliviano. Podemos agregar al cdigo de Brasil, artculos 394 y 400; as el artculo 394 dispone Considerase em mora o devedor que no efetuar o pagamento e o credor que no quiser receblo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convno estabelecer. Hay que destacar que la Propuesta espaola de modernizacin del cdigo civil en materia de obligaciones y contratos,

185

supuesto fctico de la mora del acreedor, por lo que el nexo es indiscutible. Hay que tener presente, sin embargo, que la mora del acreedor refiere a uno solo de los mbitos en que se proyecta la infraccin a la colaboracin debida, pues se ha entendido que se erigira como la respuesta ms idnea para contestar la interrogante que surge sobre cul es el destino de la o las obligaciones que el deudor no pudo cumplir ntegra y oportunamente, causado por el hecho de que el acreedor no cooper a ello. Si bien nuestro cdigo civil no contiene una regulacin especial de la mora del acreedor,556 ello no constituye un obstculo para admitir que esta institucin tiene perfecta cabida en el derecho nacional, como por lo dems ha sido sostenido por varios autores y alguna jurisprudencia.557 La falta de una regulacin sistemtica de la mora del acreedor, sin
no contiene una regulacin de la mora del acreedor, lo que tambin se aprecia en los proyectos de modificacin propuestos al cdigo civil francs. 556 Similar situacin a la nuestra se denota en otras legislaciones de nuestro continente, como Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. PIZARRO, Carlos (coordinador), El derecho de los contratos en Latinoamrica. Santiago, Fundacin Fernando Fueyo Laneri, 2012. p. 84 s., 273, 536 y 62. 557 Sin duda, uno de los fallos ms notables en lo que a la mora del acreedor refiere, es el pronunciado por la Corte Suprema con fecha 14 de agosto de 1961, causa caratulada Fisco con Pelegrino Cariola. En TAVOLARI, Ral, Jurisprudencias esenciales. Derecho de obligaciones . Santiago, Editorial jurdica de Chile, 2010. pp. 1087-1099. El caso refiere al pago de impuestos a las compraventas, adeudado por la empresa demandada, realizado a travs del procedimiento del pago por consignacin. Debido a que este pago por consignacin no fue aceptado por la demandante, ni tampoco fue declarado suficiente por sentencia judicial, es que el Fisco demanda a la empresa con la finalidad de obtener, adems, el pago de de intereses y multas que se habran devengado. Tanto la sentencia de primera, como de segunda instancia, acogen la demanda y se ordena a la sociedad demandada pagar estos rubros. La sociedad recurre de casacin, el que es acogido. En la sentencia, la Corte Suprema, razona en orden a si el pago realizado por la empresa tuvo la aptitud de constituir en mora a la parte acreedora Fisco-, a fin de determinar si procede o no que pague los intereses y las multas. La Corte declara en su considerando tercero, que a pesar de que el cdigo civil no ha regulado en forma exhaustiva a la mora del acreedor, a diferencia de la mora del deudor, no la ha ignorado como institucin jurdica, segn se desprende claramente de una serie de disposiciones del mismo cuerpo de leyes. Agrega en el considerando siguiente que no obstante la ausencia de preceptos reglamentarios y metdicos relativos a los efectos de la mora del acreedor, algunos de ellos pueden deducirse de las disposiciones citadas, como ser los que siguen: a) en las obligaciones que contienen la entrega o promesa de una especie o cuerpo cierto, el acreedor moroso sufre los riesgos provenientes de la falta de entrega (artculo 1548) ; b) en los contratos bilaterales el deudor no est obligado a las indemnizaciones de perjuicios ni otros efectos de su retardo si el acreedor tambin se encuentra en mora de cumplir por su parte lo pactado (artculo 1552) ; c) el deudor no responde sino por culpa grave o dolo en los casos de destruccin de la cosa que se encuentra en su poder, si el acreedor est en retardo de recibirla, no obstante habrsela ofrecido (artculo 1680); d) el comprador moroso en recibir debe pagar al vendedor las expensas de conservacin de la cosa ( artculo 1827); e) en el mismo caso anterior el deudor slo responde de culpa grave o dolo y queda descargado del cuidado ordinario de conservacin de la cosa (artculo 1827). Que, adems, de otros preceptos del mismo Cdigo se desprenden los efectos que siguen: f) el acreedor debe pagar las expensas de toda oferta y consignacin vlidas (artculo 1604); g) en los contratos bilaterales el deudor no est obligado al pago de la pena, aunque se encuentre en mora por su parte (artculo 1538 en relacin con el artculo 1552); 5. Que, de lo dispuesto en el artculo 1680 del Cdigo Civil, debe entenderse que la mora del acreedor se produce como consecuencia del ofrecimiento de la

186

embargo, puede ser tanto positiva como negativa. Positiva, pues debido a la plasticidad de que gozan muchas de las disposiciones del cdigo civil, es posible incorporar los efectos que de ella se predican en el derecho forneo por la va interpretativa; negativa, pues se dificulta situar a la mora del acreedor dentro del sistema de acciones o remedios contractuales, muy especialmente en el indemnizatorio que es el que mayormente nos interesa, lo que se debe a varias razones: en primer trmino, porque tradicionalmente se la ha vinculado con el pago por consignacin; en seguida, porque tan pronto se habla de mora del acreedor, de hecho del acreedor, o de culpa del acreedor, haciendo necesario precisar en qu consiste cada una de estas expresiones, o bien, determinar si se est hablando de la misma figura; y luego de ello, porque puede hacer ms compleja la determinacin de la influencia que ha de tener la mora del acreedor en los distintos remedios contractuales, en particular, en la influencia de la mora del acreedor respecto de la responsabilidad civil del deudor que no cumple debido a que el acreedor ha incurrido en mora, siendo necesario precisar si tal responsabilidad surge o no, para lo cual se hace indispensable elaborar una cadena argumentativa que permita erigir a la mora del acreedor como causal de exoneracin de la responsabilidad del deudor. Por ello, es que primeramente intentaremos delimitar esta figura, especialmente en su relacin con el pago por consignacin, con el hecho del acreedor y con la culpa del acreedor. Precisemos que, en todo caso, el nfasis se centra en el supuesto de hecho de la mora del acreedor, que es la falta de colaboracin debida. Tal como se aprecia en la doctrina nacional y en nuestra jurisprudencia, la mora del acreedor es casi automticamente vinculada con el pago por consignacin,558 especialmente debido a que el artculo 1599 del cdigo civil establece los supuestos de hecho en que procede pagar a travs de la consignacin. As, al definir la norma a la consignacin, se seala que es el depsito de la cosa que se debe, si hay repugnancia de parte del acreedor a recibirla, o si no comparece a ello. Tal como se ha venido sealando y se ha puesto de manifiesto por la doctrina contempornea, es indudable que tambin en

cosa por el deudor y, aunque podra ser punto no pacfico en doctrina si ese ofrecimiento debe o no realizarse conforme a los preceptos del prrafo 7. del ttulo XIV del libro IV del Cdigo Civil, de todas maneras es materia sin posible discusin que si se da cumplimiento a dichas formalidades y el acreedor se niega a recibir la cosa debida, queda, por de solo hecho, constituido en mora . 558 BARBERO, Domenico, Sistema de derecho privado. Obligaciones. Buenos Aires, Ediciones Jurdicas Europa- Amrica, 1967. Sobre la consignacin, sin embargo, tambin existen variadas posturas sobre su naturaleza jurdica. Una exposicin sinttica de ellas en CANO, Mara Dolores, La consignacin como mecanismo de liberacin del deudor. Madrid, Dykinson, 2005. [en lnea] <http://vlex.com > [consulta mayo 2012].

187

materia de pago por consignacin el legislador razona sobre la base de una obligacin de dar,559 por lo que el grueso de la regulacin del pago por consignacin apunta a un procedimiento que busca finalmente liberar al deudor de la misma,560 lo que tambin se aprecia en el artculo 1605, que expresamente establece que el efecto de la consignacin es extinguir la obligacin; y luego, para mayor precisin, agrega hacer cesar, en consecuencia, los intereses y eximir del peligro de la cosa al deudor, todo ello desde el da de la consignacin. Como ha afirmado algn autor, es evidente que las normas referidas al pago por consignacin tienen un marcado contenido procedimental,561 lo que tambin queda de manifiesto en muchas de las cuestiones que se ventilan en los tribunales nacionales a propsito de la misma, por ejemplo, referidas a si se cumplen o no las formalidades de este procedimiento; si la cosa que se consigna es o no la debida, si lo que se consigna extingue ntegramente la deuda o slo da lugar a un pago parcial, entre otras.562
Cuando el acreedor se niega a recibir el precio, el deudor puede obtener su liberacin mediante oferta real y subsiguiente consignacin de la cosa debida. GIORGI, Jorge, Teora de las obligaciones en el derecho moderno. Madrid, Reus, vol. VII, 1912. p. 289. ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, VODANOVIC, Antonio, Teora de las obligaciones. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2004. p. 85. 560 Lo propio se concluye del artculo 1601 que dispone: Si el acreedor o su representante se niega a recibir la cosa ofrecida, el deudor podr consignarla en la cuenta bancaria del tribunal competente, o en la tesorera comunal, o en un banco u oficina de la Caja Nacional de Ahorros, de la Caja de Crdito Agrario, feria, martillo o almacn general de depsito del lugar en que deba hacerse el pago, segn sea la naturaleza de la cosa ofrecida. 561 RODRGUEZ, Pablo, Responsabilidad contractual, op. cit., p. 205. RODRGUEZ, Pablo, Extincin convencional de las obligaciones, op. cit., p. 178. 562 A va ejemplar, Corte Suprema, sentencia de fecha 28 de mayo de 1935, N descriptor Westlaw Chile J4138/1935, en que se discute si para efectos de la validez del procedimiento de pago por consignacin, se requiere o no del consentimiento del acreedor, en caso que se consigne el objeto debido, disputa que se produce especialmente debido a que el artculo 1602 seala que la consignacin se har con citacin del acreedor o de su legtimo representante. La Corte Suprema resuelve en casacin en el fondo, que no es necesaria la comparecencia de ste, pues la norma citada no tiene otro efecto que, dentro el plazo de citacin, el acreedor pueda efectuar observaciones a la consignacin. Con voto disidente, que considera que atendido lo dispuesto en el artculo 1602, citado, el procedimiento de pago por consignacin es contencioso; Corte Suprema, sentencia de fecha 10 de septiembre de 1937, N descriptor Westlaw Chile J4103/1937, en que se declara por la Corte Suprema que el pago por consignacin no extingue la obligacin si lo que se consigna no es el objeto debido. En este caso, se adeudaba una suma de dinero fijada en moneda extranjera -libras esterlinas- y se consign en moneda nacional, los dineros adeudados en virtud de un contrato de mutuo en el cual el mutuario suscribi varios pagars para dar lugar al pago del mutuo; Corte Suprema, sentencia de fecha 4 de abril de 1978, N descriptor Westlaw Chile J4802/1978, en que se discute la nulidad de un procedimiento de pago por consignacin, debido a que en el contrato se pact como domicilio de la convencin a la comuna de Santiago, por lo que no proceda llevar a cabo la oferta de la consignacin ante un notario de la comuna de San Carlos; Corte de Apelaciones de Punta Arenas, sentencia de fecha 28 de octubre de 1991, N descriptor Westlaw Chile J4108/1991, en que la Corte resuelve que para que sea procedente la prrroga del plazo a que refiere el artculo 1603 inciso 4, es necesario que se acredite la existencia de un juicio en el que deba calificarse la consignacin, y no se trata de un plazo para que se notifique la demanda a que alude la norma; sentencia de 10 de noviembre de 2010, N de descriptor vlex 333055254, causa que se origina en
559

188

Por eso es que identificar a la mora del acreedor, y an a la ausencia de colaboracin debida, con el pago por consignacin, genera dos consecuencias indeseadas: la primera, que constituye una visin reduccionista, pues slo toma en consideracin un procedimiento a seguir, que en el caso de los sistemas adoptados por los cdigos decimonnicos, slo proporciona una solucin a los casos en que el acreedor se niegue a recibir el pago de una obligacin de dar, o no comparece a ello;563 y en segundo lugar, porque la mora del acreedor y la reglamentacin del pago por consignacin tienen diversas consecuencias jurdicas, no obstante vincularse en algunos casos. En efecto, en lo primero, se constata de las normas que se contienen en el cdigo civil sobre pago por consignacin que el procedimiento a seguir slo alude a obligaciones de dar especie o cuerpo cierto y de gnero;564 se omite una reglamentacin que abarque a las obligaciones de hacer y, desde luego, de no hacer. Esta situacin emana, por lo dems, del origen del instituto de la mora del acreedor en el derecho romano, cuya evolucin - que abarca desde la posibilidad de que el deudor abandonara la cosa debida con efectos liberatorios, hasta la aparicin del depsito con efecto liberatorio tiene como antecedente la obligacin de dar una cosa,565 y no la ejecucin de un hecho. Los cdigos del siglo diecinueve como el nuestro, entonces, no slo no recogen a la mora del acreedor en trminos sistemticos, sino que tampoco regulan un procedimiento que solucione la situacin en que se halla un deudor de obligacin de hacer, al que el acreedor no quiera recibir el pago - ni mucho menos colaborar con l en la ejecucin del contrato, en el grupo de casos ms complejos que hemos identificado-.

el pago por consignacin realizado por la parte vendedora, con la finalidad de hacer efectivo un pacto de retroventa incorporado en un contrato de compraventa de inmueble. En este caso se discuti si efectivamente lo que las partes haban acordado tena el carcter de pacto de retroventa, derivado de la ambigedad de los trminos del contrato, lo que la vendedora entendi que tena efectivamente esa naturaleza, razn por la cual lo hizo efectivo, pagando por consignacin, pago que la compradora califica de inoportuno e ineficaz. 563 Que son los dos nicos casos que resalta la doctrina ms tradicional, de nuestro pas. ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, VODANOVIC, Antonio, Teora de las obligaciones, op. cit., p. 85. 564 El artculo 1601, ya transcrito. En Argentina, por ejemplo, el alcance del procedimiento del pago por consignacin puede ser interpretado an en forma ms restrictiva que en el caso nuestro, pues el artculo 756 del cdigo civil argentino establece que Pgase por consignaci n, hacindose depsito judicial de la suma que se debe, no obstante, la doctrina y la jurisprudencia de ese pas ha interpretado la norma en forma extensiva, entendiendo que el pago por consignacin abarca el amplio espectro de las obligaciones de dar cosas, sean ciertas o inciertas, sentencia de 23 de septiembre de 2005, Quinta Cmara en lo civil, N descriptor vlex 262304498. 565 CANO, Mara Dolores, La consignacin como mecanismo de liberacin del deudor, op. cit., C. I, p. 3- 7; CABALLERO, Jos Mara, La mora del acreedor, op. cit., p. 43.; MOREU, Jos Luis, El artculo 1452, prrafo 3 del cdigo civil y la mora del acreedor, op. cit., pp. 491-493.

189

No obstante, es necesario tener presente que, en aquellas legislaciones que se regula en forma ms o menos exhaustiva a la mora del acreedor, slo a veces se establece un procedimiento de intimacin al acreedor para recibir el pago de una obligacin de hacer, como en el artculo 1217 del cdigo civil italiano;566 artculo 95 del cdigo suizo de las obligaciones;567 artculo 337 del cdigo civil boliviano.568 En el caso del BGB, aunque no se establece un procedimiento especfico para las obligaciones de hacer, la normativa contenida en el Ttulo 2, Libro segundo, razona en trminos generales sobre una prestacin que se ofrece al acreedor, por lo que puede entenderse que las normas de la mora del acreedor no son aplicables nicamente a las prestaciones de dar.569 En el derecho uniforme, algo similar se aprecia en el Anteproyecto de cdigo europeo de contratos, artculo 105,570 a diferencia del MCR, que slo contempla un procedimiento de intimacin al acreedor respecto del pago de obligaciones de dar una cosa que no sea dinero, y de obligaciones de dar una cantidad de dinero. Es reduccionista, adems, porque incluso para estos especficos casos de no recepcin de pago de obligacin de dar, la reglamentacin del pago por consignacin no resuelve la totalidad de conflictos que se pudieren producir, por ejemplo si la negativa a recibir el pago ha generado gastos adicionales a los que conlleva la sola consignacin para el deudor y que en nuestro derecho son de cargo del acreedor- e incluso otros daos que el deudor puede haber padecido.

566

A pesar de que en el cdigo civil italiano se ha criticado el hecho de que no se contempla un procedimiento que tenga por finalidad la liberacin del deudor y no slo la constitucin en mora del acreedor. CANO, Mara Dolores, La consignacin como mecanismo de liberacin del deudor, op. cit., C. III. p. 26. 567 La norma establece que cuando la obligacin no tenga por objeto la prestacin de una cosa, el deudor puede en caso de mora del acreedor, rescindir el contrato en conformidad a las normas que rigen la mora del deudor. 568 En el cdigo civil peruano de 1984, la cuestin es ligeramente distinta, puesto que si bien se encuentra expresamente regulada la institucin de la mora del acreedor, tambin se contempla el procedimiento de pago por consignacin, nicamente para las obligaciones de dar, artculos 1251 a 1255. 569 LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 374 s. Agrega Larenz, a propsito de los requisitos de procedencia que En el supuesto de obligaciones consistentes en la prestacin de servicios, el deudor ha de hallarse en situacin de efectuar los servicios all donde stos hayan de ser realizados, de forma que al acreedor nicamente le quede hacer uso de los servicios ofrecidos. p. 377. 570 En cuya Seccin 2 del Ttulo VIII, se contiene la reglamentacin de la mora del acreedor, y el artculo 105, prrafo 4. dispone: Tratndose de una obligacin de hacer, el deudor debe cumplirla como haya dicho el juez, que ser quien establezca seguidamente la correccin del comportamiento del deudor y su liberacin.

190

En lo segundo, la identificacin de la mora del acreedor con el pago por consignacin genera otro problema, y es que el procedimiento que adopta nuestro cdigo tiene por finalidad la liberacin el deudor, efecto que no siempre se produce cuando se configura mora del acreedor. Tanto de la normativa del cdigo civil, como de la doctrina, se infiere que el pago por consignacin tiene el carcter de pago, o bien de modalidad de pago,571 extinguindose mediante l la obligacin de dar. Por el contrario, si bien debido a la mora del acreedor pudiere producirse como consecuencia la extincin de la obligacin del deudor en caso de que la falta de colaboracin del acreedor torne imposible el cumplimiento de la obligacin del deudor,572 ello se produce por la imposibilidad y no por el pago de la misma, que es a lo que tiende el pago por consignacin, por lo dems, segn veremos ms adelante, no es el nico efecto posible de la mora del acreedor, ya que ellos tambin se despliegan en otros mbitos, como en sede de responsabilidad civil entindase en sentido estricto- puesto que se configura una causal de exoneracin de dicha responsabilidad de parte del deudor, a ms otros efectos complementarios que analizaremos sintticamente, como advertimos al comienzo de esta lneas.573 En seguida, decamos que la mora del acreedor tambin suele vinculrsela con el hecho, y con la culpa del acreedor.574 La denominacin que refiere a la culpa del acreedor,

571

FABRES, Jos Clemente, Instituciones de derecho civil chileno. Santiago, Imprenta y libreras Ercilla, 1902. p. 114 s.; BARCIA, Rodrigo, Lecciones de derecho civil chileno. De la teora de las obligaciones, op. cit., p. 162.; CANO, Mara Dolores, La consignacin como mecanismo de liberacin del deudor, op. cit., C. III. La autora propone la siguiente definicin de consignacin: mecanismo de liberacin del deudor al que est facultado recurrir legalmente cuando, por una causa que recae exclusivamente en le esfera del acreedor, no haya podido proceder al pago y que se realiza, previo anuncio a las personas interesadas y con las formalidades y requisitos exigidos por la ley, en contra o prescindiendo de la voluntad del acreedor, mediante el depsito de la cosa debida bajo el poder de la autoridad judicial y a disposicin del acreedor, generando su liberacin de forma retroactiva al momento de su prctica, cuando el acreedor acepte lo consignado, o en su defecto, cuando judicialmente se declare bien hecha, no pudindose imponer coactivamente al acreedor la recepcin de la prestacin as realizada, conservando el acreedor hasta esos acontecimientos el derecho a retirar lo consignado. p. 22. 572 CABANILLAS, Antonio, La imposibilidad sobrevenida por la falta de cooperacin del acreedor. En Homenaje al profesor Juan Roca Juan. Murcia, Secretariado de publicaciones de la Universidad de Murcia, 1989. p. 119. 573 BARAONA, Jorge, El retraso en el cumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 44; CABANILLAS, Antonio, La imposibilidad sobrevenida de la prestacin por la falta de cooperacin del acreedor, op. cit., p. 119 ss. 574 RODRGUEZ, Pablo, Responsabilidad contractual op. cit., p. 199 ss. Incluso el autor, luego de tratar al hecho del tercero como una causa extraa que excluira la imputabilidad del deudor contractual p. 196-, analiza el hecho y culpa del acreedor como otro factor que eliminara tal imputabilidad y, rengln seguido, refiere a la mora del acreedor diciendo:Lo anterior - es decir, la culpa del acreedor- est estrechamente ligado a la llamada mora del acreedor, llamada tambin mora accipiendi. p. 201. Ducci, sigue una lnea similar en lo que respecta a la denominacin de culpa del

191

supone contestar la pregunta en orden a si dentro de los requisitos de la mora del acreedor, es necesario que el acreedor incurra en culpa, cuestin que ha sido tratada in extenso. Por ello, es que preferimos utilizar una denominacin ms tcnica y genrica, como es la mora del acreedor, que por lo dems no es ajena a las normas del cdigo civil, segn se lee de los artculos 1548 y 1827, ya citados, adems de otras disposiciones diseminadas a lo largo del cdigo civil, como el artculo 1996 en materia de contrato de confeccin de obra material.575

2.1.3 La mora del acreedor: una precisin a nivel de definiciones y efectos.

Tal como se expuso en el captulo anterior, al tratar sobre la forma en que la doctrina y legislaciones forneas regulan la colaboracin del acreedor, hay un sinnmero de definiciones de mora del acreedor, legales y doctrinarias, algunas de las cuales ya fueron reproducidas en esa oportunidad.576 Autores nacionales tambin han construido definiciones, por ejemplo, el acreedor incurre en mora en todos aquellos casos en que sin motivo legtimo alguno se niega a recibir el precio ofrecido o bien no realiza lo necesario para que el deudor pueda cumplir su obligacin;577 o aquella que entiende que la mora del acreedor es el retraso del cumplimiento motivado por la falta de cooperacin indispensable del acreedor; o bien por su negativa a la aceptacin de la prestacin que le ofrece su

acreedor, si bien, no la vincula con la mora del acreedor. DUCCI, Carlos, La culpa del acreedor en la responsabilidad contractual, op. cit., p.485. 575 Esta norma es especialmente interesante, aunque no es mayormente citada por nuestra doctrina, como un argumento dogmtico para aceptar que en el derecho chileno hay fundamentos de la mora del acreedor. Ello, pues est inserta en un contrato en que, si quien encarg la obra aporta los materiales, el artfice se obliga a un hacer, lo que permite sustentar que a pesar de que la mayor parte de las normas que aluden a la mora del acreedor refieren a obligaciones de dar, tambin se configura mora del acreedor cuando el deudor se obliga a un hacer y el acreedor no colabora. 576 En efecto, en el captulo anterior reproducimos varias de dichas definiciones, aunque para recordar alguna idea sobre ellas, recordemos a Cabanillas que expresa que m ora del acreedor es aquella situacin en la cual se produce un objetivo retraso en la produccin del resultado de la prestacin como consecuencia de un comportamiento que es debido a una causa imputable al acreedor. Este comportamiento no determina una definitiva insatisfaccin del derecho del acreedor, ni una imposibilidad sobrevenida, sino simplemente un retraso. Por lo tanto, se produce la mora del acreedor cuando la obligacin ha vencido y el deudor ofrece la prestacin debida al acreedor, negndose este sin razn a admitirla. CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y mercantil, op. cit., p. 122. CABANILLAS, Antonio, La mora del acreedor. ADC, Madrid, n XL, fasc. IV, 1987. p. 1141.
577

ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, VODANOVIC, Antonio, Teora de las obligaciones, op. cit., p.305.

192

deudor que ya fue citada en pginas anteriores-, o como una institucin creada por la ley para permitir la subsistencia de la obligacin, a pesar de la reticencia del acreedor a recibir cuando la obligacin an puede cumplirse.578 Si se da una mirada general a las definiciones, se aprecia que en algunas de ellas se pone el nfasis en los supuestos fcticos de la mora del acreedor, en tanto que en otras se adiciona el efecto o efectos ms peculiares que esa institucin genera. Adems, se advierte que no todas expresan con meridiana claridad a lo que se alude con la figura de la mora del acreedor, por dos razones: primera, porque algunos autores tienen una visin ms bien restrictiva en lo que refiere a sus supuestos fcticos;579 y en seguida, debido a que ya en este nivel de anlisis se constata la enorme dispersin que existe en torno a los efectos que dicha mora del acreedor produce, lo que se encuentra asociado con cierta estrechez en la determinacin de los requisitos que debiesen reunirse para que se configure. Nuestro propsito no es proponer una definicin diversa, sino identificar los elementos que la constituyen de acuerdo a las normas del derecho chileno,580 y muy especialmente a las contenidas en el cdigo civil; estos elementos son: el supuesto fctico y las consecuencias jurdicas.

i. En lo que respecta al supuesto fctico, se configura mora del acreedor cada vez que se requiera de su colaboracin para que el deudor pueda cumplir con su o sus obligaciones - ya sea que dicha colaboracin se materialice en la necesidad de que reciba el pago que se le ofrece atendida la naturaleza de la obligacin, o bien, cuando la colaboracin se manifieste de otras formas-,581 y no la presta. Esta amplitud del supuesto fctico de la mora

578

FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 453. LAGOS, Osvaldo, Las cargas del acreedor en el seguro de responsabilidad civil, op. cit., p. 44. El profesor Abeliuk seala que se hace referencia a las situaciones en que la actuacin del acreedor sea o la causa nica del incumplimiento, haya contribuido a l, o a hacer ms gravosos los prejuicios. ABELIUK, Ren, Las obligaciones, op. cit., p. 863. 579 REZZNICO, Luis, Estudio de las obligaciones en nuestro derecho civil. Buenos Aires, Depalma, 1966. p. 140; 580 De ah, que tampoco haremos referencia a los antecedentes de la mora creditoris en el derecho romano, sobre lo cual se puede consultar SAN MARTN, Lilian, Sobre la naturaleza jurdica de la cooperacin del acreedor al cumplimiento de la obligacin: la posicin dinmica del acreedor en la relacin obligatoria, como sujeto no slo de derechos sino tambin de cargas y deberes , op. cit., p. 166 ss. CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y el mercantil, op. cit., p. 140 s. 581 ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, VODANOVIC, Antonio, Teora de las obligaciones, op. cit., p.305; FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 453; ABELIUK, Ren, Las obligaciones, op. cit., p. 864 s.; HEDEMANN, J.W., Tratado de derecho

193

creditoris, es la que nos lleva a sustentar que en aquellos grupos de casos que sistematizamos en el captulo anterior, si falta la debida colaboracin del acreedor se configura su propia mora. Cabe recordar que en esos casos estamos ante lo que constituye la colaboracin del acreedor en sentido tcnico, por lo que se erige como un deber secundario de conducta. No obstante, si en algunos contratos la colaboracin no alcanza a tener la naturaleza de deber secundario de conducta, debido a que su inobservancia no produce la totalidad de los efectos que ella genera -en tanto deber de conducta-, igualmente se puede configurar mora creditoris si se requiere de un comportamiento del acreedor para que la prestacin se produzca.582

ii. El segundo elemento que perfila la mora del acreedor est constituido por las consecuencias jurdicas que trae aparejada para la obligacin u obligaciones del deudor. Para efectos de esta investigacin, entendemos que el efecto primario es la readecuacin en la distribucin de riesgos que contena el contrato,583 lo que implica la modificacin de la relacin obligatoria producto de la falta de la debida colaboracin del acreedor, y que tiene como principal finalidad evitar al deudor las consecuencias daosas que ella le acarrea.584 Este efecto constituye una manifestacin de que un elemento central en el contrato son los intereses de ambas partes, y no slo el inters del acreedor. De modo tal, que la mora del acreedor constituye una clara demostracin de que el inters del acreedor se encuentra limitado o, al menos, morigerado por el inters del deudor, como ya hemos sealado. La readecuacin de la relacin contractual ha sido explicada de las ms diversas formas por la doctrina, por ejemplo, se ha entendido que la mora del acreedor es un simple

civil. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 187 s.; VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 311 s.; TRABUCCHI, Instituciones de derecho civil, op. cit., p. 67. 582 DEZ PICAZO, Luis y GULLN, Antonio, Sistema de derecho civil. vol II. El contrato en general. La relacin obligatoria. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 204. 583 De ah que en la mora del acreedor los riesgos se reparten de tal modo entre el deudor y el acreedor, que cada cual responde de aquellos obstculos para la prestacin que se desenvuelven en la esfera de su alcance (teora de las esferas de riesgos). ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 291. DEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Introduccin. Teora general del contrato, op. cit., p. 150. La funcin de traslado del riesgo o aseguramiento de los contratos se relaciona con el hecho de que un contrato (distinto del intercambio efectivamente simultneo, que no es problemtico) compromete a las partes, por su propia naturaleza, a un curso de accin futuro, y el futuro es incierto. POSTNER, Richard, El anlisis econmico del derecho. Mxico, Fondo de cultura econmica, 2007. p. 179. LAMARCA Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op.cit., p. 82. 584CABALLERO, Jos, op. cit., p. 243.

194

retraso,585 por lo que no implica que la obligacin del deudor se extingue; para otros, la mora creditoris acarrea una imposibilidad de cumplimiento que puede ser transitoria o permanente, dependiendo de las circunstancias; o bien que opera como una causal de exoneracin de responsabilidad civil en sentido estricto para el deudor,586 todas las cuales, empero, estn ntimamente relacionadas, dependiendo del prisma con que se la analice. Considerando nuestra normativa jurdica, nos parece que el efecto primario que la mora del acreedor genera en la o las obligaciones del deudor es su inexigibilidad, concordando con la opinin sustentada por Jorge Baraona a propsito de la legislacin espaola:587 la mora del acreedor constituye una causal de inexigibilidad de la obligacin del deudor, inexigibilidad que ser total o parcial, de acuerdo a la incidencia que tenga dicha colaboracin en el cumplimiento de la misma. En efecto, si relacionamos las consecuencias que se producen a nivel de la obligacin del deudor, originadas en la inobservancia de la colaboracin de la contraparte, resulta que se suspende la exigibilidad de la obligacin debido a un comportamiento del acreedor que se encontraba previsto en el contrato, ya sea en forma expresa, o bien, porque emanaba de la naturaleza de la o las prestaciones contractuales, y la razn es que el propio acreedor ha obstaculizado que el deudor cumpla.588 En este punto, hay que anticipar que es debido a que existe este obstculo que, adems, se configura una causal de exoneracin de responsabilidad del deudor, por la va de interrumpir el nexo causal entre la no ejecucin de su obligacin y las eventuales consecuencias daosas para el acreedor.

585

DEZ PICAZO, Luis y GULLN, Antonio, Sistema de derecho civil. vol II, op. cit., p. 204; LAMARCA Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op.cit., p. 80. ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 290. 586 As lo explica Rodrguez, al postular que la mora del acreedor elimina el factor de atribucin de responsabilidad imputabilidad del deudor. RODRGUEZ, Pablo, Responsabilidad contractual, op. cit., p. 199 y 204. 587 Mientras el deudor no consigne subsiste la obligacin (cfr. Artculo 1.176.1 CC), lo que es demostrativo de los efectos de liberacin de responsabilidad y no extintivos que la mora creditoris genera, por otra parte, la mora del acreedor impide considerar al deudor en incumplimiento, lo que indica que hay una obligacin vigente pero no existe deber actual de cumplir. Ambas constataciones nos llevan a concluir que el fundamento de ambas circunstancias est en la inexigibilidad temporal que la mora del acreedor produce en el deber de prestacin. Por ello, aparte de excluir la mora debitoris, la mora del acreedor, al hacer inexigible temporalmente la obligacin, excluye el re traso. BARAONA, Jorge, El retraso en el cumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 44. 588 TRABUCCHI, Alberto, Instituciones de derecho civil, op. cit., p. 67. HEDEMANN, J.W, Derecho de obligaciones, op. cit., p.187 s.

195

Por consiguiente, y coherente con lo que hemos venido sustentando a lo largo de esta investigacin, se debe partir del supuesto que el deudor despliega el comportamiento debido, o est dispuesto a ello, pero no puede cumplir pues requiere de la cooperacin de la contraparte. Este comportamiento ha de ser necesario para que el deudor pueda cumplir, ya sea que la obligacin del deudor tenga el carcter de medios o de resultado. Si la obligacin es de resultado como pagar una cantidad de dinero, y en la generalidad de las obligaciones de dar -, es ms evidente que habr casos en que la colaboracin del acreedor se precisa, como en varios de aquellos descritos en el captulo anterior. Pero an tratndose de una obligacin del deudor de medios, es perfectamente posible que para que se lleve a efecto el comportamiento debido por el deudor, requiera de la colaboracin del acreedor, por lo que su inobservancia igualmente impedir el cumplimiento.

iii. Ahora bien, este comportamiento del acreedor que impide que el deudor cumpla, puede deberse a cualquier razn: as, puede provenir de un hecho que no le es imputable al acreedor es perfectamente posible, por ejemplo, que no haya puesto a disposicin del deudor las especificaciones tcnicas necesarias para que ste ejecute una obra cualquiera porque, a su vez, los especialistas a quienes encarg la elaboracin de las mismas, no las elaboraron en tiempo oportuno-; o puede derivar de un hecho que efectivamente es imputable al acreedor como sera el caso si el acreedor debe poner a disposicin del deudor un inmueble de su propiedad para que se lleve a cabo una serie de capacitaciones para los trabajadores de su empresa, y esas dependencias estaban ocupadas, pues el mismo acreedor les dio otro destino-; o, incluso, es factible que el acreedor no colabore con el deudor porque perdi inters en el contrato. De ah que, a juicio nuestro, para que se configure la mora del acreedor y produzca los efectos previstos, no parece que sea necesaria la culpa del acreedor,589 sin perjuicio que la naturaleza del comportamiento del

589

Como se sabe, una cuestin bastante debatida en doctrina, es si la mora creditoris requiere o no culpa del acreedor, debate que surge de la tesis unitaria de mora; de modo que la mora del acreedor debiese reunir los mismos requisitos que la mora debitoris. Una completa relacin de las diversas opiniones en la doctrina europea en CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y el mercantil, op. cit., p. 86 ss. Planiol y Ripert se inclinan por la culpa del acreedor, de hecho, no la califican de mora, sino de culpa del acreedor. PLANIOL, Marcel y RIPERT, George, Tratado prctico de derecho civil francs. T. Sexto, La Habana, Cultural S.A., 1946. p. 550; Cattaneo considera que este es uno de los aspectos esenciales de la institucin, y que la doctrina no ha resuelto en forma definitiva. CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore all adempimento, op. cit., p. 10 s.; Ennecerus, Kipp y Wolff, afirman que no requiere de culpa, salvo cuando exista un deber para el acreedor. ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p.294. En Chile, hay opiniones que

196

acreedor puede tener relevancia para los efectos que genera la falta de la colaboracin, en el segundo estadio que identificamos. Mientras subsista la actitud no colaborativa del acreedor, se suspende la exigibilidad de la prestacin, por ello es que cuando se califica a la mora del acreedor como un retraso, se requiere una explicacin adicional: y es que efectivamente hay materialmente un atraso en el cumplimiento del deudor, toda vez que no se llevar a efecto la prestacin o prestaciones en la oportunidad prevista en el contrato; sin embargo, jurdicamente no hay un retraso de aquellos que constituyen incumplimiento del deudor y que el cdigo denomina cumplimiento retardado pues si el retraso constituyera incumplimiento del deudor, el acreedor tendra, entre otras, la posibilidad de solicitar el cumplimiento, de hacer valer las garantas que pudieren existir, a mas de cobrar perjuicios si el deudor est constituido en mora-.590 En efecto, siguiendo nuevamente a Baraona, el retraso es efectivamente un estadio de incumplimiento del deudor, en la medida que se cumplan determinados requisitos: que la obligacin sea exigible, que no obstante haya llegado el tiempo para ello el deudor no la haya cumplido, y que la obligacin pueda cumplirse an especficamente.591 En el caso de inobservancia de la colaboracin debida, no hay un retraso susceptible de ser calificado de incumplimiento, que genere los efectos antes sealados, al no reunirse tales requisitos, ya que la obligacin es inexigible debido al obstculo que el propio acreedor ha puesto en su camino.592 Si falta la colaboracin del acreedor, tampoco el deudor se sita en los otros dos estadios de incumplimiento contractual contenidos en el artculo 1556 del cdigo civil, susceptibles de producir los efectos que ya mencionamos. Por ejemplo, es posible que materialmente el deudor haya podido ejecutar el contrato en forma imperfecta, debido a que se requera de la colaboracin del acreedor para obtener un cumplimiento ntegro como el caso en que la colaboracin del acreedor haya debido manifestarse durante la vigencia de un contrato de prestacin de servicios, mediante la entrega peridica de informacin

contestan en sentido afirmativo. RODRGUEZ, Pablo, Responsabilidad contractual, op. cit., p.200 ss.; DUCCI, Carlos, La culpa del acreedor en la responsabilidad contractual, op. cit., p. 485 ss. 590 BARAONA, Jorge, Algunas condiciones sobre el retraso en el cumplimiento de las obligaciones: su configuracin y eficacia, op. cit., p. 378 s. 591 Ibdem, p. 370. 592 As lo ha sostenido alguna sentencia, como la de fecha 28 de octubre de 2004, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, considerando 6 del fallo de alzada. N descriptor vlex 32031519. En sentido similar, sentencia de 14 de abril de 2011, de la Corte de Apelaciones de Buenos Aires, considerando quinto, N descriptor vlex 339596102. CABANILLAS, Antonio, La mora del acreedor, op. cit., p. 1395.

197

veraz y fidedigna por parte del acreedor, necesaria para el cumplimiento por el deudor de su obligacin de auditar los estados financieros de la primera, y no se entrega en forma completa dicha informacin, razn por la cual, las auditoras no reflejan la situacin financiera real del comitente-;593 pero es la inobservancia de la colaboracin del acreedor la que impide que el deudor ejecute ntegramente el contrato, por tanto, no se configura incumplimiento para ste, pues el cumplimiento imperfecto a que alude el cdigo civil, se debe al obstculo creado por el propio acreedor que torna a la obligacin del deudor inexigible en la forma perfecta. Finalmente, an si hay una inejecucin completa y definitiva del contrato por el deudor debido a la misma circunstancia, tampoco se configura jurdicamente un incumplimiento contractual del que deba responder, por el contrario, y segn indicaremos a continuacin, en este caso probablemente habr imposibilidad sobrevenida de la obligacin. Este efecto de no situar al deudor en un estadio de incumplimiento es, por lo dems, generalmente aceptado por la doctrina,594 lo que evidentemente repercute en los remedios contractuales con que habra contado el acreedor, vindose privado de algunos o de todos,

593

En efecto, el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de 28 de octubre de 2004, refleja la situacin descrita. En el caso, demanda el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux a la empresa consultora Price Waterhouse, por incumplimiento de contrato, y solicita indemnizacin de perjuicios. Funda su demanda en el hecho de que fue objeto de una cuantiosa defraudacin por uno de sus dependientes, que prestaba servicios como contador jefe, fraude que habra sido posible debido al incumplimiento por parte de la demandada de su obligacin de auditar los estados financieros de la actora. La demandada, por su parte, arguye que no le cabe responsabilidad contractual alguna, toda vez que la demandante no adopt las medidas correctivas por ella propuestas, las que, en todo caso, resultaban ineficaces para evitar el fraude; agrega que cumpli a cabalidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. La sentencia de segunda instancia rechaza la demanda, teniendo en consideracin que la labor del auditor no tiene por objeto evitar la ocurrencia de fraudes, y que adems a la auditora demandada se le entregaron datos falsos, como as tambin, que al interior del Instituto se ejecutaron sofisticadas maniobras de encubrimiento destinadas a que la defraudacin no se descubriera con la sola aplicacin de las normas de contabilidad generalmente aceptadas considerando 12-. Por consiguiente, toda vez que el Instituto demandante incurri en actos que facilitaron el fraude, Ello, en razn de que el artculo 1547 del cdigo civil obliga al acreedor a no crear obstculos o escollos que impidan al deudor cumplir su obligacin considerando 6-, se rechaza la demanda por no reunirse los requisitos para hacer efectiva la responsabilidad contractual. Esta sentencia refleja que aunque la demandada ejecut en forma imperfecta el contrato, tcnicamente no hay incumplimiento, pues ello se debe a la falta de colaboracin del Instituto demandante, que en este caso se manifiesta en un obstculo que pone a la empresa demandada para cumplir jurdicamente en forma ntegra. 594 PADILLA, Ren, Responsabilidad civil por mora. Buenos Aires, Astrea, 1996. p. 564. LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 96 s. Se encuentra tambin contenido en la Propuesta espaola de modernizacin de las obligaciones, artculo 1188. II que dispone: Nadie podr invocar el incumplimiento que haya sido causado por la accin u omisin de quien lo invoque. FENOY, Nieves, La modernizacin del rgimen de incumplimiento del contrato: Propuestas de la Comisin General de Codificacin. Aspectos generales. El incumplimiento, op. cit., p. 93.

198

segn veremos, y que es como se manifiestan en forma ms precisa las consecuencias jurdicas de la mora creditoris.595 En el derecho uniforme tambin se vislumbra esta consecuencia, aunque no siempre se encuentre tratada explcitamente la mora del acreedor. As, el artculo 80 de la CISG dispone que una parte no puede invocar el incumplimiento de la otra, si tal incumplimiento fue causado por accin u omisin de la primera. Sobre esta disposicin, se ha dicho que invoca la teora de los actos propios, de modo que no puede hablarse en estos casos que ha habido incumplimiento del deudor.596 Los Principios UNIDROIT, contemplan en el artculo 7.1.2 el caso de la interferencia de la otra parte597. Los Comentarios de los principios aclaran que en la norma hay dos situaciones distintas: que el incumplimiento se haya originado por accin u omisin de la parte que alega el incumplimiento; y la segunda, que el incumplimiento se haya originado por un riesgo que asumi la parte que alega el incumplimiento. Respecto de la primera, que es la que interesa a efectos de esta tesis, los Comentarios explican que cuando este artculo es aplicable, la conducta pertinente no se convierte en un incumplimiento

595 596

LAMARCA Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op.cit., p. 96. Esencial para la aplicacin del artculo 80 es que el acreedor mismo haya causado el incumplimiento (as, su negativa a pedir la correspondiente licencia de importacin de la mercanca, el envo de especificaciones incorrectas o de planos equivocados al vendedor): por eso mismo no se puede hablar de incumplimiento del deudor. SALVADOR CORDECH, Pablo, Exoneracin, En DIEZ PICAZO, Luis, La compraventa internacional de mercaderas, op. cit., p. 657. 597 Artculo 7.1.2. Una parte no podr ampararse en el incumplimiento de la otra parte en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado por accin o por omisin de la primera o por cualquier otro acontecimiento por el que sta haya asumido el riesgo.

199

excusable, sino que pierde la condicin de incumplimiento.598 599 Aunque no hay referencia a la mora creditoris, la aplicacin del mismo principio se advierte en el artculo 9:504 de los PELC, prdidas imputables a la parte perjudicada.600 El MCR tambin contempla el caso de que el deudor no cumpla por hecho del acreedor, estableciendo que el deudor no responde de los perjuicios que dicho acreedor alega, de conformidad al artculo III. 3: 704, y antes ya haba regulado los efectos de la no recepcin del pago ofrecido al acreedor, en III 2:111 y 2:112. En el Anteproyecto de Cdigo europeo de contratos se contempla la mora del acreedor entre los artculos 103 a 105; en el artculo 104 se establece que ante ella el deudor est facultado a requerir por escrito al acreedor para que desista de su actitud, fijndole un plazo para que cesen esos comportamientos que impiden el cumplimiento, si transcurrido tal plazo el comportamiento no ha cesado se considerar que ha habido incumplimiento por parte del acreedor;601 coherente con esta solucin, el artculo 114 veda al acreedor la resolucin del contrato, si el incumplimiento depende exclusivamente de una accin o de

El ejemplo que se contiene en los Comentarios es A conviene realizar trabajos de construccin en el terreno de B a partir del 1 de febrero. Si B cierra con llave el acceso al terreno y no permite entrar a A, B no puede quejarse de que A no ha comenzado los trabajos. La conducta de A suele equipararse a un incumplimiento no excusable, ya sea porque existe una disposicin expresa facultando a A a acceder al terreno o porque la conducta de B contraviene los deberes de buena fe y cooperacin. Este resultado, sin embargo, no depende de que el incumplimiento de B sea excusable. El resultado ser el mismo, independiente de la excusabilidad del incumplimiento de B, por ejemplo, en el supuesto de que el acceso al terreno fuera obstaculizado por huelguistas. Principios UNIDROT sobre los contratos comerciales internacionales 2004 . Roma, Instituto para la unificacin del derecho privado (UNIDROIT), op. cit., p. 201 s. Estos comentarios van directamente en la lnea planteada en esta investigacin, pues incluso se distingue segn si la conducta colaborativa del acreedor est expresamente establecida en el contrato, o si ella se infiere de su contenido y naturaleza; pero adems, no slo apunta al efecto primordial de la falta de colaboracin de B y que supone que el deudor no se sita en un incumplimiento contractual debido a la ausencia de colaboracin de la contraparte, sino que tampoco exige que esta falta de colaboracin requiera de un comportamiento imputable del acreedor, para producir este efecto, sin perjuicio de lo que sealaremos unos acpites ms adelante en la otra rbita de efectos que genera la inobservancia de la colaboracin del acreedor. 599 COMENTARIOS a los Principios de Unidroit para los contratos del comercio internacional . David Morn Bovio (Coordinador), op. cit., p. 327 s. 600 Cuando el perjudicado hubiera contribuido al incumplimiento o a sus efectos, la parte que incumple no responde de las prdidas sufridas por la parte perjudicada en lo que es consecuencia de dicho comportamiento. Los Comentarios de los Principios explicitan que la norma se refiere a las siguientes situaciones: conductas que dan lugar o favorecen el incumplimiento; y conductas que contribuyen a las prdidas derivadas del incumplimiento. LANDO, Ole y BEALE, Hugh, Principios de derecho contractual europeo. Partes I y II. Trabajos de la Comisin de derecho contractual europeo, op cit., p. 655 s. 601 ROGEL, Carlos (coordinador), Cdigo europeo de contratos. Libro I: De los contratos. Libro II, Ttulo I: De la compraventa, op. cit., p.74.
598

200

una omisin que le sea imputable, dejando a salvo la aplicacin de los artculos 103 y 104602

que regulan la mora del acreedor-.

2.1.4. Consecuencias jurdicas precisas de la mora del acreedor: las acciones o remedios contractuales del acreedor.

Si se observa la doctrina que trata la mora del acreedor, se constata que antes de entrar al estudio de sus efectos, se analizan con mayor o menor profundidad los requisitos que deben reunirse para que se configure. No obstante, para esta investigacin hemos optado por penetrar directamente en las consecuencias que emanan de la mora creditoris, que refieren especialmente a dos tpicos que se interrelacionan: el destino de la obligacin del deudor, y el destino de los remedios contractuales con que contaba el acreedor. Procederemos de esta forma, porque en cada acpite se irn identificando los supuestos para que se genere cada una de estas consecuencias jurdicas.

2.1.4.1 La mora del acreedor y la demanda de cumplimiento especfico del acreedor. El destino de la obligacin del deudor.

Hemos indicado que el efecto primordial de la mora del acreedor es que la obligacin del deudor no es exigible, en tanto el acreedor no preste la colaboracin debida, por consiguiente, al acreedor le est vedado demandar el cumplimiento especfico,603 y si de hecho as lo pretendiere, la demanda debera ser rechazada teniendo como argumento precisamente esa inexigibilidad fundada en el propio hecho del acreedor, pero adems en

602 603

Ibdem, p.80. En STS espaol de 17 de diciembre de 2008, aunque no se hace expresa referencia a la mora del acreedor, rechaza la demanda de cumplimiento especfico interpuesta por el acreedor, fundado en que no habra incumplimiento del deudor, entre otras razones, porque ste se debi al hecho del propio acreedor. La causa se origina en un contrato de compraventa de un conjunto de viviendas, en que la parte compradora alega incumplimiento oportuno de la constructora, por lo que solicita cumplimiento de contrato e indemnizacin de perjuicios derivados del retraso y del deterioro de los materiales. Sin embargo, se prueba por la demandada que el retraso se debi fundamentalmente a que no se habra entregado en forma oportuna la autorizacin para llevar adelante la construccin, por el Ayuntamiento de Len, lo que debi ser advertido por la compradora.

201

aplicacin de principios generales como la buena fe contractual, y la teora de los actos propios.604 Hay que aclarar que la mora creditoris no extingue la obligacin del deudor, slo suspende su exigibilidad,605 de modo tal que una vez que el acreedor despliegue la colaboracin debida el deudor podr cumplir, y si se niega, el acreedor podr proceder coactivamente a fin de obtener el cumplimiento especfico de la obligacin. Si nos situamos en los grupos de casos que hemos venido analizando, este efecto es claro; en primer lugar, si estamos en presencia de un acreedor que inicialmente no recibe el pago de una obligacin de dar que se le ofrece, en circunstancias que lo ofrecido corresponde a la prestacin acordada,606 pero luego dicho acreedor la acepta, no habr, en principio, inconvenientes para que el deudor cumpla en esa oportunidad, sin perjuicio de que en el intertanto se le abre a este deudor la posibilidad de pagar por consignacin, de conformidad a lo dispuesto en el artculo 1606 del cdigo civil,607 teniendo presente que pago por consignacin y mora del acreedor son, como decamos, instituciones distintas.

El fundamento del principio est muy estrechamente relacionado con la doctrina que exige dar proteccin jurdica a la buena fe manifestada en la confianza depositada en la apariencia. PUIG, Jos, Estudios de derecho comparado: la doctrina de los actos propios. Barcelona, Ariel, 1951. p. 102. EKDAHL, La doctrina de los actos propios: el deber jurdico de no contrariar conductas pasadas. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1989. p. 75-102. BORDA, Alejandro, La teora de los actos propios. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1993. p. 67-104. CORRAL, Hernn, La raz histrica del adagio venire contra factum proprium non valet. En Venire contra factum propium. Escritos sobre la fundamentacin, alcance y lmites de la doctrina de los actos propios. Santiago, Cuadernos de extensin jurdica, 2010. p. 19-33. 605 CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore all adempimento, op. cit., p. 27 s. VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 313. DEZ PICAZO, Luis y GULLN, Antonio, Sistema de derecho civil. vol II, op. cit., p. 204. Esta misma diferencia resalta el fallo de la Corte Suprema con fecha 14 de agosto de 1961, en causa Fisco con Pelegrino Cariola, considerado sexto, ya individualizado. 606 A diferencia de las legislaciones que regulan la mora del acreedor de forma sistemtica, en las que se contempla el requisito de la oferta real para que efectivamente se configure mora creditoris ( 294 del BGB; artculo 1208 N3 del cdigo civil italiano de 1942; artculo 41 del cdigo civil suizo de obligaciones), nuestro derecho no lo establece directamente, lo que no es bice para sustentar que necesariamente para que haya mora del acreedor, en caso de rechazo al pago que se le ofrece, el deudor debe ofrecer la prestacin a que se obliga, segn dispone el artculo 1569, inciso segundo, en que se consagra el denominado principio de identidad del pago. BARCIA, Rodrigo, Lecciones de derecho civil chileno. De la teora de las obligaciones. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2008. p. 158. Esa misma lnea sigue la jurisprudencia nacional desde hace tiempo, como se evidencia en sentencia de la Corte Suprema de fecha 10 de septiembre de 1937, N descriptor Westlaw Chile J4103/1937, ya reseada, causa caratulada Banco Germnico de la Amrica del Sur con Barbagelata. 607 LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 387; ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 298; ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 161; LACRUZ, Jos Luis, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 183 s.; LETE, Jos M, Derecho de obligaciones. Madrid, Tecnos, 2000. p. 160.
604

202

Ahora bien, en este primer caso surge la duda en cuanto a si, de ser posible recurrir al pago por consignacin, es necesario que el deudor lo utilice. Nuestra doctrina no se ha ocupado mayormente de este extremo, aunque alguna jurisprudencia ha tenido oportunidad de pronunciarse en sentido positivo.608 Nos parece, sin embargo, que no se puede afirmar que dentro de la prestacin de dar que debe ejecutar el deudor, se encuentre contenida la necesidad jurdica de proceder a travs del mecanismo del pago por consignacin, en caso de reticencia del acreedor. En efecto, no debemos confundir la disposicin del deudor a pagar lo que debe, condicin necesaria para que se configure la mora creditoris en todos los casos en que se requiere de la colaboracin del acreedor - y que implica que el deudor no ha podido cumplir debido al obstculo que ha puesto el acreedor-, con el hecho de que se precise utilizar el mecanismo del pago por consignacin. El pago por consignacin constituye nicamente una facultad que puede ejercer el deudor que se halla en el caso del artculo 1599, con la finalidad de liberarse de la relacin obligacional; as ha sido tambin entendido por la doctrina extranjera.609 Distinto es que, en aquellas situaciones en que la no recepcin de pago de una obligacin de dar atente contra otros intereses del deudor, por lo que esta especie de colaboracin del acreedor se erige como un deber contractual, y el deudor pretenda demandar los perjuicios resultantes de esa reticencia a recibir el pago, el acreedor pueda enervar total o parcialmente la demanda indemnizatoria del deudor, fundado en que no mitig los daos a travs de la utilizacin del mecanismo del pago por consignacin. Ello, de conformidad a los principios generales que presiden el remedio indemnizatorio es perfectamente posible, pero no torna al pago por consignacin en un deber que tenga que cumplir el deudor de un acreedor reticente. A mayor abundamiento, esta posibilidad de excepcionarse de la demanda indemnizatoria del deudor, segn indicaremos en el apartado siguiente, mediante la alegacin de que el deudor no mitig los daos, es aplicable no slo al deudor de obligacin de dar que no paga

608

As, un antiguo fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena, el 22 de octubre de 1907, en que se demanda la resolucin de un contrato de arrendamiento por no pago de renta, en que la defensa del demandado se centra en que la demandante no recibi las rentas por l ofrecidas. El fallo de primera instancia expresa que la alegacin hecha por el arrendatario para excusar la falta de cumplimiento de lo pactado no es atendible, porque si haba repugnancia o no comparecencia de la parte acreedora a recibir el pago, tena expedita la va de la consignacin, cosa que no hizo en tiempo y forma -considerando quinto-. Sentencia confirmada en alzada. N descriptor Westlaw J4763-1907. 609 LAMARCA Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op.cit., p. 60 s.; ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 161; LACRUZ, Jos Luis, Derecho de obligaciones. Parte general. Teora general del contrato, op. cit., p. 184.MEDICUS, Dieter, Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 199; ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 292 s.

203

por consignacin, sino a cualquier otro deudor que requiere la colaboracin del acreedor para cumplir, el acreedor efectivamente no colabore, y ello le genera daos que, sin embargo, no mitiga pudiendo hacerlo. En los otros grupos de casos que describimos en el captulo anterior - obligacin de hacer que requiere de la colaboracin del acreedor para que se recepcione su pago; o los casos en que la colaboracin del acreedor se manifiesta de forma ms compleja-, si el acreedor no despliega la conducta debida, razn por la cual el deudor no puede cumplir, la obligacin del deudor es inexigible en tanto el acreedor no colabore, por lo que no se puede calificar al comportamiento omisivo del deudor como un incumplimiento contractual. Por consiguiente, si el acreedor pretende el cumplimiento debe, a su vez, colaborar. No obstante la mora del acreedor no genera por s misma la extincin de la obligacin del deudor, bajo ciertas condiciones su inobservancia puede acarrear imposibilidad sobreviniente definitiva. Por ello es que hay algunos autores que califican a la falta de cooperacin necesaria del acreedor como un caso de imposibilidad sobrevenida, que puede ser transitoria o definitiva,610 por causa no imputable al deudor; transitoria en los casos en que una vez despejado el obstculo, segn decamos, el deudor pueda igualmente cumplir, por lo que nicamente se ha producido una suspensin temporal de su exigibilidad;611 y definitiva, en tanto acarree la extincin de la obligacin generando un efecto liberatorio de la misma.612 Como ha puesto de relieve la doctrina, este efecto slo se producir en algunos casos, entre los cuales se citan especialmente aquellos en que el acreedor no coopera atendido que ha perdido el inters en la prestacin.613

610

CABANILLAS, Antonio, La imposibilidad sobrevenida de la prestacin por la falta de cooperacin del acreedor, op. cit., p. 119. LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op.cit., p.75. 611 CABANILLAS, Antonio, La imposibilidad sobrevenida de la prestacin por la falta de cooperacin del acreedor, op. cit., p. 122; 612 Para efectos de nuestro derecho, cabe recordar que la imposibilidad de cumplimiento se encuentra tratada a propsito de la prdida de cosa que se debe, concordante con la preocupacin por las obligaciones de dar una especie, pero ello no significa que no sea aplicable como causal liberatoria de la relacin obligacional para todas las dems obligaciones. BARROS, Enrique, La diferencia entre estar obligado y ser responsable en el derecho de los contratos, op. cit., p. 737; BRANTT, Mara, Exoneracin de responsabilidad y extincin de la obligacin: delimitacin entre el caso fortuito y la imposibilidad sobrevenida de la prestacin. En Estudios de derecho civil II, op. cit., p. 481. BRANTT, Mara, El caso fortuito y su incidencia en el derecho de la responsabilidad civil contractual. Santiago, Abeledo Perrot, 2010.p. 173 ss. 613 Puede acontecer, sin embargo, que en el momento en que el obstculo temporal al cumplimiento desaparece, la prestacin del deudor ya no ofrezca inters para el acreedor por razones atinentes a la propia relacin obligatoria (los lmites implcitos de su utilidad, tal como fueron considerados en ella por las partes) o la naturaleza de la prestacin (prestaciones continuadas, con trmino esencial

204

En sntesis, la falta de colaboracin del acreedor tornar, como regla general, a la obligacin del deudor en imposible de ser cumplida temporalmente, de manera tal que de mantenerse por el acreedor su inters en la prestacin, bastar que despliegue la colaboracin requerida para que el deudor cumpla a su vez. Interesa, entonces, detenernos en aquellas situaciones en que la falta de cooperacin del acreedor puede producir la extincin de la obligacin. Aqu hay que distinguir dos situaciones diversas, a saber: aquellas en que debido a que el acreedor no colabora el deudor no puede cumplir, y en el intertanto la obligacin objetivamente ya no puede ser cumplida decimos objetivamente, en el sentido de que razones externas a la conducta de acreedor o deudor son las que impiden con posterioridad el cumplimiento, aunque el acreedor decida luego cooperar-; y en segundo lugar, aquellas en que el acreedor ha perdido su inters en el contrato, por lo que no pretende cooperar al cumplimiento, lo que equivale a dicho efecto extintivo o liberatorio de la obligacin. Los casos en que la obligacin se hace imposible por circunstancias externas al acreedor y deudor, no son ms que la aplicacin de las normas generales en materia de extincin de la obligacin por imposibilidad sobreviniente y definitiva de la obligacin; as, si el acreedor no ha recibido el pago de una obligacin de dar una especie o cuerpo cierto, y en el nterin dicha cosa se pierde por un hecho externo; o bien, si el acreedor no recibe el pago de una obligacin de dar un gnero, y en el tiempo intermedio el gnero sale del comercio, o se trataba de un gnero muy limitado que finalmente desaparece.614 O pudiere ocurrir que el acreedor no colabor al cumplimiento de una obligacin de hacer no fungible, y debido a un hecho exterior el deudor ya no podr ejecutarlo.615 En todas estas situaciones se aplican los efectos generales que derivan de dicha imposibilidad, extinguindose la obligacin del deudor.616

o a fecha fija). En estos casos la imposibilidad temporal se hace definitiva y, consiguientemente, extingue la obligacin. CABANILLAS, Antonio, La imposibilidad sobrevenida de la prestacin por la falta de cooperacin del acreedor, op. cit., p. 122. 614 BARROS, Enrique, La diferencia entre estar obligado y ser responsable en el derecho de los contratos, op. cit., p. 738- 740. 615 DE LARA, Julio, La ejecucin forzosa de la obligacin de hacer infungible. ADC, Madrid, 2001, nXIV, fasc. III. p. 1176 s. 616 Omitimos intencionalmente la mencin a otros tipos de imposibilidad, como la imposibilidad prctica, debido a que no hay norma expresa en nuestro derecho; no obstante lo cual, doctrina nacional considera que de conformidad a nuestro ordenamiento jurdico sera posible de ser configurada. Sobre ella, BARROS, Enrique, La diferencia entre estar obligado y ser responsable en el derecho de los contratos, op. cit., p. 746. Distinto el caso del derecho alemn, en que luego de la reforma del ao 2002 al derecho de obligaciones la incorpor expresamente en el 275 (2) el

205

El segundo grupo de situaciones, decamos, son aquellas en las que no hay una imposibilidad para el deudor derivada de circunstancias externas y objetivas, por lo que si luego se materializara la colaboracin del acreedor, el primero estara facultado a cumplir; empero, el acreedor no coopera debido a que perdi el inters en el contrato. Aqu la obligacin se vuelve para el deudor en imposible en forma definitiva,617 debido a que sin la cooperacin de la contraparte no habr posibilidad alguna de ejecutar el contrato, o de ejecutarlo se forma ntegra, y el acreedor decide en forma concluyente no cooperar. El problema que surge, sin embargo, es cmo el deudor podr tener la certeza de que efectivamente su obligacin se ha extinguido en forma definitiva, en circunstancias que ello depende nicamente de la mera voluntad del acreedor. Esto evoca a una obligacin condicional en que la condicin es suspensiva y, o simplemente potestativa que depende de un hecho voluntario del acreedor, o bien, meramente potestativa que depende de la sola

deudor puede denegar la prestacin en la medida en que sta requiere un esfuerzo que, teniendo en cuenta el contenido de la relacin obligatoria y las exigencias de la buena fe, supone un grave desequilibrio con el inters del acreedor a la prestacin. En la determinacin del esfuerzo exigible al deudor debe tambin tenerse en cuenta si el deudor debe responder del impedimento de la prestacin, norma inspirada por el artculo 801: 8 de los PECL. ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de las obligaciones, op. cit., p. 48 s. ALBIEZ, Klaus, Un nuevo derecho de obligaciones.La reforma 2002 del BGB, op. cit., p. 1166. Es importante resaltar que la Propuesta espaola de modernizacin al derecho de las obligaciones va en lnea similar por medio de lo dispuesto en el artculo 1192 de la misma. FENOY, Nieves, La modernizacin del rgimen del cumplimiento del contrato: propuestas de la Comisin General de Codificacin. Parte segunda: los remedios del incumplimiento. ADC, Madrid, n. LXIV, 2011, fasc. IV. p. 1513. VIDAL, lvaro, El incumplimiento y los remedios del acreedor en la propuesta de modernizacin del derecho de las obligaciones y contratos espaol, op. cit., p. 279. En los proyectos de franceses de reforma, el que mayormente innova recogiendo un lmite a la pretensin de cumplimiento especfico asociada al inters del acreedor, es el proyecto Terr. PIZARRO, Carlos, Los remedios al incumplimiento contractual en los proyectos franceses de reforma del derecho de contratos, op. cit., p. 15. 617 DEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Las relaciones obligatorias, op. cit., p. 736. CABANILLAS, Antonio, La imposibilidad sobrevenida de la prestacin por la falta de cooperacin del acreedor, op. cit., p. 122. Cita Cabanillas, al inciso segundo del artculo 1256 del cdigo civil italiano, que establece: Se l'impossibilit solo temporanea, il debitore, finch essa perdura, non responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilit perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non pu pi essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha pi interesse a conseguirla. En trminos similares, artculo 119 del cdigo suizo de derecho de obligaciones: 1 An obligation is deemed extinguished where its performance is made impossible by circumstances not attributable to the obligor. 2 In a bilateral contract, the obligor thus released is liable for the consideration already received pursuant to the provisions on unjust enrichment and loses his counter-claim to the extent it has not yet been satisfied. 3 This does not apply to cases in which, by law or contractual agreement, the risk passes to the oblige prior to performance.

206

voluntad del acreedor, ambas posibilidades consagradas en el artculo 1478, norma de la que se infiere que dichas condiciones son perfectamente vlidas. Sin embargo, por mucho que se asemeje, no nos parece que sea posible calificar a la obligacin del deudor como condicional, en ninguna de las dos modalidades indicadas. Ello, por cuanto, una obligacin sujeta a una condicin suspensiva adquiere tal carcter desde el momento en que se contrae, lo que supone que las partes la han perfilado como tal ab initio; distinto en los contratos objeto de nuestro estudio, especialmente en los casos en que la colaboracin se erige como un deber secundario de conducta, pues la colaboracin no ha sido concebida como una simple posibilidad que se produzca, sino que el deudor espera de la misma para poder ejecutar el contrato; la colaboracin del acreedor surge con una finalidad instrumental: que lo que ambas partes esperan del contrato se materialice, acorde a los intereses en juego de los contratantes. Diferente es que durante el curso del contrato, una de las partes - en este caso, acreedor- pierda inters en el contrato, caso que nos ocupa. El problema, como mencionamos ms atrs, es que a menos que el acreedor lo declare formalmente, el deudor no tendr la total certeza de que el acreedor definitivamente no cooperar, lo que genera una incertidumbre indeseada. Sobre ello, una alternativa es sustentar que se encuentra incorporada en forma implcita al deber de colaboracin, la necesidad jurdica del acreedor de informar al deudor su decisin de no colaborar, fundado en que ha perdido inters en permanecer vinculado contractualmente, lo que parece difcil de sostener para todos los casos; una segunda alternativa, es recomendar que en aquellos contratos en que se necesite de la colaboracin del acreedor se inserte una clusula que prevea esta prdida de inters del acreedor, estableciendo que esa decisin debe ser informada oportunamente; y una tercera, la ms probable, es que ante una demanda del acreedor fundada en el incumplimiento del deudor, ste se excepcione alegando la extincin de la obligacin por imposibilidad definitiva de la obligacin, atendida la decisin del acreedor de no colaborar, lo que deber ser acreditado a travs de todos los medios probatorios. Si aquello es probado, el acreedor no podra pretender dejar sin efecto su decisin definitiva de no cooperar, con la finalidad de alegar el incumplimiento del deudor, pues atentara contra el principio venire contra factum propium. Una interrogante ntimamente relacionada con este segundo grupo de situaciones descritas, en las cuales la falta de colaboracin del acreedor torna a la obligacin imposible de cumplir en forma definitiva, dice relacin con el destino de las otras obligaciones que

207

pesan sobre el acreedor, en tanto deudor contractual, atendido que nuestro ambiente de anlisis, como indicamos en el acpite primero, es el contrato bilateral. El BGB da una solucin expresa a estos casos, distinta de lo que ocurre en la generalidad de las legislaciones europeas,618 en que la doctrina ha venido a suplir este silencio del legislador.619 Nuestro cdigo no contiene una solucin expresa, por lo que deberamos tener como punto de partida para elaborar una respuesta, lo dispuesto en el artculo 1550 del cdigo civil, que intenta resolver el problema de la distribucin de riesgos en el contrato, para el caso de prdida de la cosa debida tratndose de contratos bilaterales en que la obligacin de dar especie o cuerpo cierto se hace imposible, haciendo recaer tal riesgo en el acreedor. Esta norma, como se sabe, ha sido duramente criticada por ser del todo inarmnica con nuestro sistema de transferencia y adquisicin de derechos reales por acto entre vivos, adems de hacer recaer los riesgos en quien no los controla, por lo que se sostiene que no debiera ser aplicada a otro tipo de obligaciones.620 Ahora bien, en el caso que nos ocupa hay slo dos posibles soluciones: una, aplicar lo dispuesto en el artculo citado, de manera tal que ante la extincin de la obligacin del deudor porque el acreedor no colabor, el acreedor igualmente debera quedar vinculado contractualmente, teniendo que cumplir con sus otras prestaciones; o bien, hacer recaer el riego en el deudor, de modo que no pueda exigir al acreedor el cumplimiento del contrato, pues las otras obligaciones de ste se vern tambin extinguidas. Por cierto que en la generalidad de los casos es comprensible que la solucin contenida en el artculo 1550 del cdigo civil sea cuestionada, pero en las situaciones que estamos analizando es posible hacer un anlisis diverso. En efecto, coherente con la concepcin

618

CABANILLAS, Antonio, La imposibilidad sobrevenida de la prestacin por la falta de cooperacin del acreedor, op. cit., p. 127 s. Cita el autor los anteriores 323 y 324 del BGB, normativa hoy contenida en el 326 Liberacin de la contraprestacin y resolucin en caso de exclusin del deber de prestacin. (2) Si el acreedor es exclusiva o principalmente responsable de la circunstancia por la cual el deudor no debe cumplir la prestacin, de acuerdo con el 275, apartados 1 a 3, o bien si esta circunstancia de la que no debe responder el deudor se produce en un momento en el que el acreedor se encontraba en mora en cuanto a la aceptacin, el deudor conserva la pretensin a la contraprestacin. Sin embargo, l debe dejarse deducir lo que, como consecuencia de la liberacin de la prestacin, ha ahorrado o ha ganado con el empleo de su trabajo en otras actividades o maliciosamente ha dejado de obtener. 619 As, por ejemplo, Dez Picazo es de opinin que en estos casos el acreedor igualmente conserva su derecho a la contraprestacin o remuneracin que en virtud del contrato deba recibir. DEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Las relaciones obligatorias, op. cit., p. 736 s. 620 BARROS, Enrique, Finalidad y alcance de las acciones y los remedios contractuales, op. cit., 421.

208

pragmtica del contrato que adopta el nuevo derecho de la contratacin, que es en que situamos este estudio, es necesario recordar que el contrato constituye un instrumento de distribucin de riesgos, en que las partes, como dice el profesor Morales Moreno, se comprometen no slo a deberes de conducta, sino tambin a situaciones o estados de la realidad (presente o futura), que constituyan presuposiciones del contrato, cuando el riesgo que para el acreedor implica su existencia o no existencia, corre a cargo del deudor.621 Mutatis mutandis, cabe preguntarse si esta funcin del contrato se ve satisfecha de aplicarse en forma rigurosa una interpretacin a contrario sensu de la solucin que se contiene en el mentado artculo 1550, extinguiendo tambin las otras obligaciones del acreedor. Recordemos que, a diferencia de los grupos de casos en que se sita corrientemente el estudio crtico de esta norma - y que son aquellas situaciones en que la obligacin del deudor se hace imposible por causa que no le imputable a l, pero que tampoco lo es al acreedor-, aqu hay una imposibilidad de cumplir en forma definitiva para el deudor, que proviene directamente de la inobservancia a la colaboracin debida. Ello es clarsimo si el acreedor decide definitivamente no cooperar porque perdi el inters en el contrato, pero tambin lo es para el caso en que mientras el acreedor no colabora, la obligacin del deudor se vuelve imposible de ejecutar debido a causas externas y objetivas, como las que antes describimos. Parece que en estos casos toman fuerza las observaciones de Larenz, a pesar de que en nuestro derecho no hay norma anloga a los 323 y 324 del BGB hoy 275-, en tanto para el deudor esto sera manifiestamente injusto si hubiese de responder de la

imposibilidad de la prestacin del acreedor. Por ello, el 324, p. I, determina que el deudor en este caso conserva su pretensin a la contraprestacin.622 A mayor abundamiento, recordemos que el nfasis de este estudio se centra en los casos en que la colaboracin del acreedor se erige como un deber secundario de conducta, de modo que su inobservancia constituye un incumplimiento contractual del acreedor para con el deudor contractual, por lo que, como diremos ms adelante, de verse afectados otros intereses del deudor derivado de tal incumplimiento, este ltimo podr valerse del remedio

621 622

MORALES, Manuel, Modernizacin del derecho de las obligaciones, op. cit., p. 19 s. LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 388. HEDEMANN, J.W, Derecho de obligaciones, op. cit., p.189. MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales, op. cit., p. 227. De igual opinin, aunque sin contar con norma expresa, CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore all adempimento, op. cit., p. 28 s.

209

indemnizatorio, y uno de los rubros susceptibles de ser demandados ser precisamente el dao que le ha generado el que el acreedor no haya cumplido con sus otras prestaciones. Ese rubro indemnizatorio no sera posible de ser demandado, si se entiende que las prestaciones del acreedor se han extinguido en forma consecuencial con las del deudor, derivado de la imposibilidad definitiva generada por la falta de cooperacin, lo que es totalmente contradictorio con la calificacin de incumplimiento contractual a la inobservancia de dicha colaboracin del acreedor, y a los principios generales que emanan del remedio indemnizatorio. Por lo dems, mantener vigentes las prestaciones del acreedor, a pesar de que las del deudor se han extinguido, constituye manifestacin clara de que las partes han distribuido riesgos a travs del contrato: estaba previsto en el contrato que el acreedor colaborara para posibilitar su cumplimiento, a la vez que estaba previsto el cumplimiento de las otras prestaciones -principales o primordiales- del acreedor, en tanto deudor de contrato bilateral. Este delicado equilibrio contractual se rompera en forma abrupta si el deudor, adems, no puede obtener que se hagan efectivos sus crditos en el contrato.

2.1.4.2 La mora del acreedor como causal de exoneracin de responsabilidad civil.

El efecto propio de la mora creditoris es su configuracin como causal de exoneracin de responsabilidad civil,623 que deriva del principio de que no se puede considerar al deudor en mora mientras el acreedor no colabore, por lo que su obligacin es inexigible: no hay una hiptesis de incumplimiento contractual. Por consiguiente, aunque por regla general la obligacin del deudor no se extingue, por lo que una vez que acreedor coopere el deudor tendr que cumplir, no corresponde que se le haga responsable de los eventuales perjuicios que haya padecido el acreedor debido a su propia mora. Este efecto se encuentra acogido por prcticamente la totalidad de la doctrina nacional y extranjera,624 como asimismo, por la jurisprudencia, segn veremos a continuacin.

623 624

PLANIOL, Marcel y RIPERT, George, Tratado prctico de derecho civil francs, op. cit., p. 550. A propsito de la culpa del acreedor, se observa que el efecto es la disminucin de la indemnizacin de perjuicios que podra recibir el acreedor. DEMOGUE, Ren, Trait des obligations en gnral. Effets des obligations, op. cit., p. 367.

210

Al ser analizada esta consecuencia de la mora creditoris, no toda la doctrina le brinda el mismo tratamiento, lo que tambin se visualiza en los escasos estudios de los autores nacionales. De una parte, algunos sectores sealan que la mora del acreedor implica la descarga del deudor de los gastos y riesgos de la cosa, los que pasan a ser de cargo del acreedor,625 ya que sera injusto que el primero siguiera respondiendo civilmente en los mismos trminos que sin mora creditoris, ello justifica que estando el acreedor en mora el deudor slo responda por la prdida de la cosa causada por dolo o culpa grave; consecuentemente, que la mora del acreedor supone una atenuacin de la responsabilidad del deudor;626 que se produce una exclusin de la mora del deudor;627 o bien, que habra una compensacin de moras.628 Estos enfoques dismiles tienen una explicacin: la mora del acreedor constituye una causal de exoneracin de responsabilidad civil, por lo que el deudor no podr ser condenado a una indemnizacin por eventuales daos que pudiere reclamar el primero, padecidos durante su estado moratorio; los dems efectos que se enuncian son consecuencia de dicha exoneracin del deudor contractual, teniendo adems presente la naturaleza de la obligacin de que se trate. En efecto, y como se ha venido sealando, los cdigos civiles decimonnicos se han centrado especialmente en la regulacin de las obligaciones de dar y, ms especficamente, una especie o cuerpo cierto, de manera que si esa cosa se pierde durante la mora del
625

La mora del acreedor impedira la prestacin del deudor por causa no imputable. CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore all adempimento, op. cit., p. 28. WINDSCHEID, Bernardo, Diritto delle pandette. Vol secondo. Torino, Unione Tipografico-editrice Torinese, 1930. p. 338 s. CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 119. LACRUZ, Jos Luis, Manual de derecho civil, op. cit., p. 502. 626 HEDEMANN, J.W., Tratado de derecho civil, vol. III, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 189.VON THUR, A., Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 313. LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 83. ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, VODANOVIC, Antonio, Teora de las obligaciones, op. cit., p. 311. FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 458. 627 PUIG, Federico, Compendio de derecho civil espaol, T. III. Obligaciones y contratos, op. cit., p. 185. LACRUZ, Jos Luis, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 183. ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 297. 628 La mora del acreedor tiene tambin la virtualidad de hacer cesar la mora del deudor. Difcilmente se puede pensar que los dos sujetos de la relacin incurran en retraso al mismo tiempo con relacin al cumplimiento de la misma obligacin. As, se afirma que los dos supuestos de mora son incompatibles entre ello, se compensan. LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 97. DEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Las relaciones obligatorias, op. cit., p. 737 s. ESPN, Diego, Manual de derecho civil espaol, vol. III. Obligaciones y contratos, op. cit., p. 201 s. CABANILLAS, Antonio, La mora del acreedor, op. cit., p. 1393 s.

211

acreedor, se produce un doble efecto: se extingue la obligacin -habra una exoneracin de la obligacin-,629 y adems, el deudor se exonera de la responsabilidad civil,630 a menos
BARROS, Enrique, La diferencia entre estar obligado y ser responsable en el derecho de los contratos, op. cit., p. 735 s. 630 La jurisprudencia chilena y extranjera ha tambin reconocido este efecto. A va ejemplar, sentencia dictada por nuestra Corte Suprema en causa Fisco con Pelegrino, antes citada, en cuyo considerando 5 de la sentencia de reemplazo se lee: Que aun cuando se considerara que los llamados intereses penales constituyen una indemnizacin de los perjuicios derivados del no pago oportuno del impuesto, de todas maneras ellos no podran recaer sobre el deudor diligente que, para evitar su propia mora, realiz la oferta destinada a colocar en mora al acre edor- el destacado es nuestro-. En TAVOLARI, Ral, Jurisprudencias esenciales. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 1098. Sentencia de la Corte Suprema de 6 de abril de 2011, N descriptor vlex 333047470, causa caratulada Agreda Pohl, Ignacio con Sande S.A., en ella demanda la compradora resolucin de contrato de compraventa e indemnizacin de perjuicios, debido a que la vendedora no habra entregado la cosa comprada, consistente en un elevador industrial de dos columnas. La demandada solicita se rechace la demanda, adems que se acepte el pago por consignacin de la cosa, y se condene a la actora a pagar una suma de dinero que indica, por los gastos de conservacin y custodia de la misma, en los que incurri. Agrega la demandada, que si no se llev a cabo la entrega de la cosa, fue porque la compradora se neg a recibirla, argumentando que no tena espacio suficiente para ubicar el elevador. Transcurrido aproximadamente un mes de ello, la vendedora nuevamente intent hacer la entrega del elevador, y nuevamente la compradora se neg a recibirla, por las mismas tazones expuestas. Tanto el fallo de primera, como de segunda instancia, rechazaron la demanda, acogiendo adems la consignacin de la cosa ofrecida por la demandada. La Corte Suprema, conociendo del recurso de casacin en el fondo, declar que atendido que no hay claridad con respecto a quien atribuir el incumplimiento, si al vendedor por no entregar la cosa o al comprador por no recibirla esta Corte se vera impedida de resolver de acuerdo a lo sol icitado por el demandante, toda vez que no se ha establecido en autos a quien atribuir el supuesto incumplimiento, ni los perjuicios que ello pudo eventualmente ocasionarle considerando dcimo cuarto-. La jurisprudencia espaola, por ejemplo, ha destacado este efecto, como observa Cabanillas Snchez, haciendo referencia a sentencias del Tribunal Supremo espaol, especialmente aquellas de 31 de octubre de 1968 y de 15 de junio de 1987. CABANILLAS, Antonio, La mora del acreedor, op. cit., p. 1395. Ms recientemente, por ejemplo, STS espaol de fecha 17 de diciembre de 2008, en que de los hechos del acreedor se vislumbra su calificacin de mora creditoris. El caso es el siguiente: demanda un grupo de compradores, el cumplimiento de contrato de compraventa e indemnizacin de perjuicios, de conformidad a lo dispuesto en el artculo 1124 del cdigo civil espaol, fundado en el retraso por parte de la demandada, de la entrega de los inmuebles adquiridos a esta. De los hechos de la causa se desprende que el retraso en la construccin y posterior entrega de los inmuebles se debi a dos hechos: la denegacin de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Len, y la paralizacin temporal de las obras debido a la necesidad de modificar el proyecto original de construccin. La demanda se rechaza, declarando el Tribunal Supremo que b) No existe una voluntad incumplidora de los deudores que han ido superando los obstculos presentados, algunos de los cuales pueden ser imputados al propio acreedor cuando era dueo de los terrenos y, luego, sobre la pretendida indemnizacin de perjuicios agrega Estos mismos argumentos dan respuesta a lo planteado en los motivos sexto y sptimo. El sexto porque al no haber incumplimiento esencial no es posible la indemnizacin pretendida y ms teniendo en cuenta el ofrecimiento de pago efectuado por los deudores y rechazado por el acreedor. Discurre en forma similar, STS espaol de 18 de octubre de 2007, referida a una demanda de incumplimiento de contrato de compraventa de termos. Razona el Tribunal, sealando que de acuerdo al contrato, pesa sobre la compradora un deber de colaboracin en la determinacin del momento y lugar en que deba efectuarse la entrega por la empresa demandante ese deber de colaboracin tiene enorme trasce ndencia a la hora de configurar mora creditoris o mora en que incurre el acreedor por oponerse o retardar maliciosamente la prestacin del deudor. As, pues, la cuestin planteada pasa necesariamente por resolver en qu momento preciso, o bien, dentro de qu plazo deba la demandada Caja Espaa dirigir a Bacab Marketing SL, la obligada comunicacin, manifestndole el lugar y el momento de la
629

212

que la prdida se deba a culpa grave o dolo, que sera el lmite de tal exoneracin, lo que es coherente con el repudio general del derecho positivo civil, a la mala fe. Las normas contenidas en el cdigo civil chileno permiten arribar a la misma conclusin. En primer lugar, si se analizan sistemticamente las disposiciones que aluden a la mora del acreedor,631 y que ya hemos citado en otros apartados, es posible concluir que se constituye como causal de exoneracin de responsabilidad civil para el deudor. Una norma central para sustentar este efecto es, precisamente, el artculo 1548 del cdigo civil, pues aunque se refiere a obligaciones de dar especie o cuerpo cierto, segn ella si no se cumple con el deber de conservacin de la cosa que hemos calificado anteriormente, como funcional a la de transferir el dominio-, el deudor responde civilmente, pudiendo entonces el acreedor demandar de indemnizacin por los daos que del incumplimiento de tal deber se le produzcan, pero con una excepcin: no puede el acreedor obtener tal indemnizacin si se ha constituido en mora de recibir. La disposicin es clara: la mora creditoris constituye una excepcin a la indemnizacin de perjuicios que pudiere intentar dicho acreedor, esto es, el deudor se exonera de responder civilmente por los daos que hubiere padecido el acreedor durante su propia mora. Esta regla es confirmada en el artculo 1680, aunque en la misma se contempla una contra excepcin: si la cosa se ha destruido por culpa grave o dolo del deudor. En efecto, si la regulacin se preocupa especialmente de las obligaciones de dar especie o cuerpo cierto, como sealamos en el punto inmediatamente anterior, el hecho constitutivo de mora del acreedor puede a veces generar una imposibilidad sobrevenida definitiva de la obligacin de dar, si la cosa se ha perdido. En ese caso, la obligacin se extingue, y como ello se ha producido estando el acreedor en mora, el deudor no responde civilmente, a menos que la prdida se deba a su culpa grave o dolo. A su turno, el artculo 1827, establece un principio de resarcimiento al deudor, por los mayores gastos en que ha incurrido debido a la mora del acreedor a recibir la cosa. Esta ltima disposicin la analizaremos con mayor detencin en el prximo apartado. En segundo trmino, hay que prevenir que esta conclusin pudiera ser objetada para otro tipo de obligaciones en que se requiera de la colaboracin del acreedor, como en gran
entrega de los 31.600 termos restantes, pues en tal momento incurri Caja Espaa en la situacin de mora creditoris, con la doble consecuencia de excluir, por un lado, la mora debitoris o mora del deudor y, por otra parte, responder de los daos que el retraso en el ordenado desenvolvimiento del contrato, haya ocasionado a la contraparte. 631 GUZMN, Alejandro, Las reglas del cdigo civil de Chile sobre interpretacin de las leyes. Santiago, Abeledo Perrot, Legal Publishing, 2011. p. 148 s. QUINTANA, Fernando, Interpretacin, ratio iuris y objetividad, op. cit., p. 84.

213

cantidad de obligaciones de hacer, segn hemos ejemplificado a la lo largo de este trabajo, puesto que no hay normas que regulen en forma expresa la mora del acreedor. Pero como se ha argumentado, la mora creditoris es aplicable en todos los grupos de casos en que se requiera de la colaboracin del acreedor, y ste no la preste. En nuestra opinin, siendo coherente con las concepciones de contrato, incumplimiento contractual, y sistema de acciones o remedios contractuales que se adopta en esta tesis, nos parece que la calificacin de la mora del acreedor como causal de exoneracin de responsabilidad civil es de aplicacin general. Por lo dems, hay un argumento adicional importantsimo: el principal fundamento de la mora creditoris como causal de exoneracin de responsabilidad para el deudor, es justamente el carcter instrumental que tiene el deber de colaboracin, es en este carcter instrumental o funcional que hemos destacado, que se comprende que durante el desenvolvimiento del contrato el deudor requiere de dicha colaboracin para ejecutar el contrato, sin ella, no es posible un cumplimiento ntegro y oportuno. Es por este carcter instrumental del deber de colaboracin, que su inobservancia genera que el deudor se exonere de responsabilidad civil al constituirse una mora creditoris, y es tambin este carcter, el que permite diferenciar claramente la mora del acreedor en tanto causal de exoneracin, del caso fortuito.632 Son causales de exoneracin distintas, por lo que la mora del acreedor es tcnicamente una causal de exoneracin autnoma del caso fortuito, lo que se sustenta en una construccin conceptual diversa.633

632

Si bien no lo trata directamente, se infiere del tratamiento que se observa en toda la obra, la independencia del caso fortuito, de la mora del acreedor que denomina hecho del acreedor-, como causales diferenciadas de exoneracin de responsabilidad civil. BRANTT, Mara, El caso fortuito y su incidencia en el derecho de la responsabilidad civil contractual, op. cit., p. 185 y 187. 633 Sin entrar en la discusin sobre el nfasis y alcance que se ha de dar a cada uno de los requisitos del caso fortuito, es constatable que hoy existe una concepcin diversa de las causales de exoneracin de responsabilidad civil, especialmente en lo que refiere a la fuerza mayor o caso fortuito. Ello deriva de una tendencia a la objetivizacin de dicha responsabilidad, por lo que el caso fortuito se ha ido desplazando a la relacin de causalidad. Esta ubicacin tiene una serie de consecuencias jurdicas, entre ellas, la forma en que se comprenden sus requisitos, entre ellos, el de extraneidad del hecho que lo constituye. As se visualiza en BARAONA, Jorge, Responsabilidad contractual y factores de imputacin de daos: apuntes para una relectura en clave objetiva, op. cit., p. 175. Y BRANTT, Mara Graciela, La exigencia de exterioridad en el caso fortuito: su construccin a partir de la distribucin de los riesgos del contrato. En Valparaso, Revista de derecho de la Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, XXXIII, 2009. p. 58 s. y 94. Interesa destacar, as, que el caso fortuito tiende a ser construido a partir de la nocin de las esferas de control de las partes, la que est supeditada a los riesgos que cada una de ellas asumi en el contrato. Lnea coherente con el derecho uniforme de contratos, como se resalta en los artculos 7.1.7 de los Principios UNIDROIT; artculo 8:108 de los PECL; y fundamentalmente el artculo 79 de la CISG. En relacin a esta ltima disposicin, Pablo Salvador Coderch seala que El impedimento es ajeno a la voluntad del deudor en el sentido de que ha de haberse originado fuera de su esfera de influencia, ms all de aquella que le es posible controlar segn el contrato. En La compraventa internacional e mercaderas.

214

En efecto, la mora del acreedor supone que una de las previsiones que han hecho las partes al momento de contratar, es que el acreedor prestar la colaboracin debida, ya sea que se haya especificado explcitamente en el contrato, o que emane de la naturaleza del mismo, como ya tuvimos oportunidad de revisar. Por ello, es que el deudor razonablemente espera dicha colaboracin para ejecutar el contrato, de manera tal que de no observarse la debida colaboracin por parte del acreedor, las consecuencias que de ello emanen quedan dentro de la esfera de control del acreedor, y no en el mbito del deudor.634 Distinto es el caso fortuito, pues aunque la mora del acreedor tiene en comn con el caso fortuito, el hecho de que tambin sus consecuencias quedan fuera de la esfera de influencia del deudor, en esta ltima, por lo general, ser necesario determinar quin asume el riesgo del incumplimiento ocasionado por dicho caso fortuito. Esa determinacin, en el caso de la mora creditoris, ha quedado desde ya asentada en la celebracin del contrato y, por ende, ubicada en la rbita de control del acreedor.635

2.1.4.3 La mora del acreedor y la excepcin de contrato no cumplido o excepcin por incumplimiento contractual.

Ante una demanda intentada por el acreedor contractual fundado en el incumplimiento de la contraparte, es muy habitual que la demandada oponga la denominada exceptio non

SALVADOR CODERCH, Pablo, Exoneracin. En Comentario de la Convencin de Viena, Luis Dez Picazo, editor, op. cit., p. 645. 634 Eso explica que en el artculo 9:504 de los PECL, se establezca: Prdidas imputables a la parte perjudicada. Cuando el perjudicado hubiera contribuido al incumplimiento o a sus efectos, la parte que incumple no responde de las prdidas sufridas por la parte perjudicada en lo que es consecuencia de dicho comportamiento. Mismo principio se asienta en el artculo 7.4.7 de los Principios UNIDROIT, Cuando el dao se deba en parte a un acto u omisin de la parte perjudicada o a otro acontecimiento por el que esa parte asume el riesgo, la cuanta del resarcimiento se reducir en la medida en que tales factores hayan contribuido al dao, tomando en consideracin la conducta de cada una de las partes. 635 Una cuestin a destacar, es que siguiendo la tendencia objetivizadora de la responsabilidad civil contractual, nos parece que es acertado situar la mora creditoris en el vnculo causal, de manera tal que la mora del acreedor opera interrumpiendo dicha relacin causal. En Chile, entre otros BARAONA, Jorge, Responsabilidad contractual y factores de imputacin de daos: apuntes para una relectura en clave objetiva, op. cit., p. 151-177; PIZARRO, Carlos y DE LA MAZA, igo, Responsabilidad civil. Casos prcticos. Santiago, Lexis Nexis, 2006. p. 103 s.; PEAILILLO, Daniel, Responsabilidad contractual objetiva. En Estudios de derecho civil IV Olmu, 2008, op. cit., p. 343 s.

215

adimpleti contractus,636 que se asienta en la doctrina del cumplimiento simultneo de las obligaciones que emanan del contrato bilateral,637 y que, en principio, constituye un medio para suspender el cumplimiento de la parte demandada, en tanto la otra parte no cumpla, o no est dispuesta a cumplir a la vez.638 No es objeto de este estudio un anlisis pormenorizado de la excepcin por incumplimiento del contrato, salvo en lo que es estrictamente necesario para determinar las diversas consecuencias que se generan en relacin con la mora del acreedor, teniendo presente que hay enormes discrepancias en la doctrina, tanto en lo que refiere a la consagracin legal de la institucin, a las condiciones de procedencia, y muy especialmente en cuanto a los efectos que ella produce. En lo que toca a la mora del acreedor y su relacin con la excepcin por incumplimiento contractual, hay dos situaciones que interesa estudiar: una, en la que demanda el acreedor reclamando un incumplimiento contractual de su deudor, y este ltimo opone la excepcin argumentando que el acreedor no ha cumplido su deber de colaboracin. La segunda situacin, es aquella en que el deudor demanda al acreedor ejerciendo alguna accin contractual, fundada en que el acreedor no cumpli con el contrato, pues no le prest la debida colaboracin para que, a la vez, pudiera cumplir, y el acreedor opone la excepcin teniendo como antecedente que el deudor no cumpli.

i. En el primer caso, el deudor contractual pretende neutralizar la demanda intentada por el acreedor,639 puesto que ste ha incumplido con su deber de colaboracin, lo que ha
636

Se le denomina non adimpleti contractus cuando se opone la excepcin respecto de un acreedor que no ha cumplido nada de su obligacin, y non rite adimpleti contractus, si el acreedor slo ha cumplido una parte de su obligacin. A. COLIN y H. CAPITANT, Curso elemental de derecho civil, op. cit., p. 727. En Chile, recientemente PIZARRO, Carlos, La excepcin por incumplimiento contractual en el derecho chileno. En Estudios de derecho civil, op. cit., p. 319. 637 ESPN, Diego, La excepcin de incumplimiento contractual. ADC, Madrid, n XVII, fasc. III, 1964. p.543. 638 ESPN, Diego, La excepcin de incumplimiento contractual, op. cit., p. 556. MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, op. cit., p. 191. . PLANIOL, Marcel y RIPERT, George, Tratado prctico de derecho civil francs, p. 634. 639 Hacemos referencia en trminos generales a una demanda interpuesta por el acreedor en contra del deudor, sin entrar a calificar la naturaleza de la demanda que se intenta, pues se discute si la excepcin slo es oponible para el caso en que se demande cumplimiento contractual, o si tambin lo es para el caso en que se intente una accin resolutoria por incumplimiento. En nuestro pas, ALCALDE, Enrique, Accin resolutoria y excepcin de contrato no cumplido. Algunas precisiones fundamentales respecto de su mbito de aplicacin. Revista Actualidad jurdica, Santiago, Universidad del Desarrollo, n8, 2003. p. 84 ss. ALCALDE, Enrique, Incumplimiento recproco,

216

impedido que el deudor pueda ejecutar el programa contractual. En esta hiptesis, es necesario cuestionarse sobre la pertinencia de la oposicin de la excepcin de contrato no cumplido por parte del deudor, especialmente teniendo presente dos cuestiones: en primer lugar, que el deudor justifica un incumplimiento fundado en que el acreedor no le permiti cumplir, y, en seguida, que el incumplimiento denunciado por el deudor refiere a un deber secundario o funcional de conducta, segn la naturaleza que le hemos asignado. En lo que toca a la primera cuestin, es decir, la justificacin del deudor que opone la excepcin y que est constituida por el incumplimiento del acreedor que no colabor para efectos de llevar a cabo sus prestaciones y, a su vez, en la calificacin jurdica de su propia obligacin por esa circunstancia, es necesario recordar las conclusiones a que arribamos en el punto inmediatamente anterior, esto es, que la obligacin del deudor se torna inexigible y que es lo que explica que la demanda que pudiera intentar el acreedor para obtener indemnizacin de perjuicios debido a que el deudor no ha cumplido, deba ser rechazada-. ntimamente vinculado con ello, hay que tener presente los requisitos que se enuncian para que se pueda oponer exitosamente la excepcin.640 Entre dichos requisitos, interesa detenernos en el que se refiere a la exigibilidad de las obligaciones de las partes;
resolucin y cumplimiento de contrato bilateral. Revista chilena de derecho, Santiago, vol. 31, n3, 2004. p. 567. Alcalde postula que slo es aplicable para el caso en que se demande indemnizacin de perjuicios, y no ante una demanda de cumplimiento o de resolucin por incumplimiento, deducida por el acreedor. Empero, hay que tener presente que la opinin del autor tiene slo a la vista lo dispuesto en el artculo 1552 del cdigo civil, que efectivamente consagra el principio conocido como la mora purga la mora, en circunstancias que respecto a la excepcin general de incumplimiento contractual, es discutible si la norma efectivamente la consagra o si es necesario inferirla a partir de otras disposiciones. MEJAS, Claudia, Una aproximacin al incumplimiento que hace procedente la excepcin de contrato no cumplido, Estudios de derecho civil VII, op. cit., p. 482. PIZARRO, Carlos (coordinador), El derecho de los contratos en Latinoamrica, op. cit., p. 385. Nos parece que la posicin que en nuestro derecho se adopte, con relacin a su consagracin legislativa, influir en cuanto a su mbito de aplicacin. La excepcin est consagrada explcitamente en el artculo 1460 del cdigo civil italiano, antes reproducido; en el 320 del BGB; en el artculo 151 del cdigo civil de Quebec; en el artculo 82 del cdigo suizo de derecho de obligaciones, entre otros. En el derecho uniforme, est consagrada en el artculo 9:201 de los PECL, y 108 del Anteproyecto de cdigo europeo de contratos. Curiosamente, el cdigo civil peruano no la consagra expresamente, a pesar de tratarse de un cdigo reciente, segn se constata del artculo 1335, en que se establece una disposicin muy similar a nuestro artculo 1552. 640 En nuestra doctrina, Baraona, por ejemplo, enumera: 1) que se trate de obligaciones recprocas; 2) que las prestaciones deban ejecutarse simultneamente, o que, por lo menos, la obligacin de la parte que exige el cumplimiento, no est sujeta en su cumplimiento a alguna modalidad; 3) que ninguna de las partes haya cumplido su prestacin o se manifieste dispuesta a cumplirla; 4) que una de las partes exija a la otra el cumplimiento de la obligacin; 5) que el requerido de cumplimiento se oponga o haga valer la excepcin; 6) que el ejercicio de la excepcin se haga conforme a la buena fe. BARAONA, Jorge, El retraso en el cumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 316 s. PIZARRO cita: que las obligaciones recprocas sean exigibles, y la buena fe en quien la opone. PIZARRO, Carlos, La excepcin por incumplimiento contractual en el derecho chileno, op. cit., p. 336 s. FELI, Sergio, Las obligaciones. Tomo III, Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2009. p. 943-945.

217

segn algunos, es requisito esencial para la aplicacin de la excepcin, que las obligaciones recprocas sean exigibles,641 lo que sera compatible con el principio segn el cual, la regla general es que en esos casos el cumplimiento ha de ser simultneo.642 Sin embargo, coherente con lo sealado en un apartado anterior, la falta de la debida colaboracin del acreedor vuelve a la obligacin del deudor en inexigible, al menos transitoriamente, por lo que en estos casos el requisito hay que matizarlo, concordando con aquellos que centran su atencin, ms bien, en la exigibilidad de la o las obligaciones de aquel que pretende el cumplimiento, en este caso, en el acreedor que no colabora.643 Si consideramos los grupos de situaciones en estudio, partimos del supuesto que el acreedor no ha desplegado la colaboracin debida,644 en circunstancias que es un deber actualmente exigible, segn las partes lo dispusieron en el contrato o ello emana de la naturaleza del mismo. Por consiguiente, estamos en presencia de aquellas obligaciones que no son simultneas en su cumplimiento, pues para que el deudor cumpla, se requiere previamente que el acreedor colabore para ello; en tanto el acreedor no coopere, la obligacin del deudor no es exigible, de manera tal, que es perfectamente posible que oponga la excepcin de contrato no cumplido en contra de la demanda intentada por dicho acreedor, que, por ejemplo, le exige cumplimiento.645 Por cierto que esta conclusin alude nicamente al deber
641

PIZARRO, Carlos, La excepcin por incumplimiento contractual en el derecho chileno, op. cit., p. 336. Seala que La excepcin supone que el demandado es deudor de una obligacin actualmente exigible, siendo el motivo que excusa su incumplimiento, la inejecucin por parte del acreedor requirente. 642 ESPN, Diego, La excepcin de incumplimiento contractual, op. cit., p. 561. Principio acogido en el 271 del BGB: (1) Si no est determinado un tiempo para la prestacin ni resulta de las circunstancias, el acreedor puede exigir la prestacin de inmediato y el deudor cumplirla de inmediato; y en el artculo 75 del cdigo suizo de obligaciones Where no time of performance is stated in the contract or evident from the nature of the legal relationship, the obligation may be discharged or called inmediately. En el derecho uniforme, se establece en el artculo 7:104 de los PECL y en el artculo 6.1.4 (1) de los Principios UNIDROIT. 643 BARAONA, Jorge, El retraso en el cumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. Al enunciar este requisito, como ya indicamos, aclara que, por lo menos debe ser exigible la obligacin de aquel que exige el cumplimiento. Aunque no lo dice explcitamente, al parecer esta es tambin la opinin tambin de Jorge Lpez. LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Quinta Ed., op. cit., p. 497. 644 Por cierto, que es perfectamente posible que el deber de colaboracin se sujete a un plazo o condicin suspensiva as, por ejemplo, si el acreedor se compromete a entregar las especificaciones tcnicas para la confeccin de una obra material, las que, a la vez, estn siendo elaboradas por un grupo de tcnico-, por lo que partimos de la base que en tales casos el deber ya es actualmente exigible. 645 Por ello, cuando falte la simultaneidad de cumplimiento, no puede pretenderse la e xigibilidad de una de las obligaciones por la otra parte. Si faltando la simultaneidad, se pretende por una parte exigir a la otra parte su prestacin, es cuando sta puede oponer la excepcin de incumplimiento. As el no cumplimiento de la parte demandante es el requisito bsico para alegar con xito la excepcin. Agrega que No es una sancin para una conducta culposa de una de las partes, sino el mantenimiento del equilibrio temporal de las obligaciones bilaterales. Por ello su fundamento, la

218

de colaboracin del acreedor, en relacin a aquella o aquellas obligaciones del deudor para cuyo cumplimiento se necesita de tal cooperacin; no nos referimos a otras obligaciones que pudieren surgir entre las partes, y que no tengan relacin alguna con la colaboracin debida, pues en ese caso se vuelve a los principios generales, es decir, si las partes nada han acordado, se entiende que las obligaciones son recprocamente exigibles.646 Una segunda cuestin, dice relacin con la naturaleza del incumplimiento del acreedor, que es denunciado por el deudor al oponer la excepcin de contrato no cumplido. Y es que sera posible sustentar que como lo que no se ha cumplido por el acreedor es la cooperacin necesaria, le estara vedado al deudor oponer la excepcin por dos rdenes de razones: la primera, porque, segn hemos visto, para algunos la colaboracin del acreedor no constituye un deber contractual, sino que una carga,647 postura con la que no concordamos, como hemos analizado en el captulo anterior; y la segunda, porque hay una lnea de pensamiento en la doctrina, segn la cual no se podra oponer la excepcin en caso de un incumplimiento de una obligacin secundaria o accesoria, lo que se relaciona con otro requisito de procedencia de la excepcin: la buena fe por quien la opone.648

simultaneidad de cumplimiento de ambas obligaciones cae cuando el tiempo de cumplimiento por pacto o disposicin legal, sea distinto, teniendo que cumplirse previamente una de las obligaciones. La parte as obligada no podra invocar a su favor la excepcin. Slo la parte que puede cumplir despus podra alegar la excepcin si el obligado al cumplimiento previo, no slo no realiza dicho anticipado cumplimiento, sino que, adems, pretende exigir a la otra parte su obligacin previamente. ESPN, Diego, La excepcin de incumplimiento contractual, op. cit., p. 563. El artculo 82 del cdigo suizo de obligaciones dispone: A party to a bilateral contract may not demand performance until he has discharged or offered discharged his own obligation, unless the terms or nature of the contract allow him to do so at a later date. 646 Ello se puede constatar, por ejemplo, en STS espaol de fecha 13 de marzo de 2008, en que se demanda indemnizacin de perjuicios derivados del incumplimiento contractual de la empresa constructora, primer vendedor de un inmueble, y la demandada opone excepcin de incumplimiento contractual, arguyendo que la compradora no colabor oportunamente, pues no denunci los vicios de ruina de la construccin que ahora demanda hay que agregar, que primeramente se opone excepcin de prescripcin extintiva de la accin-. La demanda se acoge, siendo rechazada la excepcin de incumplimiento contractual opuesta por la constructora, fundada en el supuesto incumplimiento del deber de colaboracin. En este caso queda de manifiesto que, a pesar de que se puede oponer la excepcin por el deudor, fundada en la inobservancia del deber de colaboracin, ella slo podra ser acogida en la medida que el incumplimiento del deudor denunciado por el acreedor, efectivamente se deba a dicha inobservancia de la colaboracin debida, no pudiendo oponerse ante los incumplimientos de la deudora generados por otras razones que slo a ella competen. 647 LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 114. De opinin distinta, CABALLERO, Jos, La mora del acreedor, op. cit., p. 286. 648 ESPN, Diego, La excepcin de incumplimiento contractual, op. cit., p. 566. PIZARRO, Carlos, La excepcin por incumplimiento contractual en el derecho chileno, op. cit., p. 338; MEJAS, Claudia, Una aproximacin al incumplimiento que hace procedente la excepcin de contrato no cumplido. En Estudios de derecho civil VII, op. cit., p. 486 s. Esta ltima sostiene que este requisito no debe ser

219

En este segundo orden de razones, la apelacin al estndar de la buena fe supone que el deudor no podra oponer la excepcin de incumplimiento contractual, ante incumplimientos del acreedor que son de escasa envergadura. Empero, en caso de inobservancia de la colaboracin debida por parte del demandante no se atenta contra la buena fe, por cuanto la calificacin de la colaboracin como un deber accesorio o secundario, ha tenido en vista su rol de funcionalidad respecto de la prestacin o prestaciones primordiales que debe ejecutar el deudor: sin la colaboracin de su acreedor, este ltimo no puede cumplir; y en seguida, porque indudablemente el incumplimiento del acreedor es atribuible a l mismo, y no al deudor, de modo que no cabe duda que no ha sido el deudor el que ha motivado el incumplimiento del deber de cooperacin del acreedor. En sntesis, se concluye que la excepcin de incumplimiento opuesta por el deudor en caso que el acreedor demandante ejerza una demanda cuyo fundamento sea el incumplimiento del primero, es perfectamente idnea.

ii. La segunda situacin, es aquella en que el deudor ejerce una accin contractual en contra del acreedor, arguyendo que ste no ha cumplido con su deber de colaboracin. Sobre este caso nos detendremos en el prximo apartado, por lo que slo determinaremos si es posible que el acreedor oponga la excepcin de contrato no cumplido en contra de la demanda del deudor. Se trata de un caso ms sencillo que el anterior, pues el acreedor no podra pretender oponerse a la accin del deudor, atribuyendo un incumplimiento del deudor, en tanto ste no se encuentra en una hiptesis de incumplimiento contractual, como hemos sealado: su obligacin es inexigible en tanto el acreedor no colabore. A mayor abundamiento, el deudor se encuentra en esta situacin a causa de que el acreedor no ha colaborado; falta, as, un requisito fundamental para que sea susceptible de ser opuesta la exceptio non adimpleti contractus, que la obligacin contra quien se opone no se haya

analizado en trminos de envergadura del incumplimiento del demandante, en forma anloga al requisito del incumplimiento relevante o esencial, en que se funda la resolucin por incumplimiento; sino ms bien debe atender precisamente a la buena fe, con la finalidad de excluir los casos en que le sea imputable la falta de cumplimiento de la otra parte al que la opone, o bien, si se interpone la excepcin de mala fe como un mecanismo de dilacin para cumplir con la propia obligacin. p. 492. El artculo 1460 del cdigo civil italiano lo consagra en los siguientes trminos: Tuttavia non pu rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto contrario alla buona fede Tuttavia non pu rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto contrario alla buona fede. El 320 (2) BGB, dispone: Si una parte ha cumplido parcialmente la prestacin , no puede por ello denegarse la contraprestacin, si la denegacin, de acuerdo con las circunstancias, especialmente por la relativamente poca entidad de la parte restante, fuera contraria a la buena fe.

220

cumplido, o no est dispuesto a cumplirla. Ciertamente que ello no se cumple en el caso del deudor.

2.1.4.4 Resolucin solicitada por el acreedor. Prdida de inters del acreedor en la prestacin.

Hemos dicho previamente, que para la configuracin de la mora creditoris no es relevante la calificacin de las razones que llevaron al acreedor a infringir la debida colaboracin, pues cual sea el fundamento de la misma, igualmente se producen las consecuencias que emanan de este instituto. As, el acreedor pudo abstenerse de cumplir con su deber de colaboracin, debido a que perdi inters en el contrato- por ejemplo, se haba celebrado un contrato de ejecucin de un obra de ingeniera consistente en un galpn metlico que contemplara algunas oficinas, completamente habilitado, incluyendo redes de incendio; para tal efecto, el mandante adems de obligarse a pagar el precio de la obra, deba entregar las especificaciones tcnicas para su realizacin. Al tiempo, decide no cumplir con la entrega de tales especificaciones, pues procedi a celebrar un nuevo contrato con otra empresa, cuyo precio es muy inferior al que se haba pactado con la primera-. En esta coyuntura, cabe preguntarse si un acreedor que no ha cooperado debidamente, est legitimado para ejercer la accin de resolucin por incumplimiento,649 fundado en el incumplimiento del deudor por ejemplo el deudor en cuestin no dio por iniciada y culminada la primera etapa de proyecto, de acuerdo a la carta Gantt que se haba incorporado al contrato-, pero que, en ltimo trmino, no es sino porque perdi inters en la convencin.

649

Cfr. ALESSANDRI, Arturo, De la compraventa y de la promesa de venta. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2008. p. 395 s. Hablamos de accin resolutoria por incumplimiento, atendido que de acuerdo a la legislacin nacional, a menos que se pacte un pacto comisorio calificado, la resolucin por incumplimiento contractual requiere de declaracin por sentencia judicial, a diferencia de lo que ocurre en el derecho ms contemporneo, tanto en legislaciones internas, como en derecho uniforme de contratos. As, el modelo adoptado por la CISG, en que a pesar de que no se opt por la una resolucin ipso iure, la resolucin se supedita a que sea comunicada a la otra parte de conformidad a lo dispuesto en el artculo 26, es decir, requiere de una declaracin recepticia del contratante que se encuentra facultado para resolver el contrato. DEZ PICAZO, Luis, Artculo 64. CABANILLAS, Antonio, Artculo 27, LPEZ, ngel, Artculo 49, En Comentario de la Convencin de Viena, Luis Dez Picazo, editor, op. cit., p. 225 s., 436 y 503.

221

Esta hiptesis fctica, entonces, conlleva revisar los efectos de la mora creditoris, en relacin con el ejercicio de la accin resolutoria por parte del acreedor. Un primer asunto a tener en consideracin es que, a diferencia de las lneas doctrinales ms tradicionales, que exigan un incumplimiento del deudor con culpa para efectos de poder ejercer la accin de resolucin por incumplimiento,650 la tendencia es hoy a que baste constatar un incumplimiento del deudor, siendo indiferente la determinacin de las razones que lo motivaron, por ejemplo, fuerza mayor o caso fortuito, lo que es plenamente armnico con la concepcin de incumplimiento del nuevo derecho de la contratacin al que ya hemos tenido ocasin de referimos, y que lo concibe como un incumplimiento objetivo, asptico, abstractamente considerado.651 Si es as, entonces el supuesto incumplimiento en que podra sustentarse la demanda resolutoria interpuesta por el acreedor, podra ser la apropiada para que la demanda sea acogida constituyendo un incumplimiento de aquellos que la doctrina califica de resolutorio. Agregado a lo anterior, si se considera que efectivamente el acreedor ha decidido no colaborar en forma definitiva, una demanda resolutoria podra ser til para poner trmino a un contrato que no ser, en los hechos, ejecutado por las partes.652 Con la resolucin, se evita mantener una situacin de incertidumbre contractual. Agregado a lo cual, se podra argumentar que no habra razn

650

Cfr. DEZ-PICAZO, Luis, Los incumplimientos resolutorios. Madrid, Thomson Civitas, 2005. p. 38 s. Misma interpretacin se mantiene en la jurisprudencia nacional reciente, as: causa Rol 180-11, caratulada Administradora de recursos humanos y Marketing Adepex Ltda. con Distribucin y servicio D y S S.A., sentencia de la Corte Suprema de fecha 31 de enero de 2012, N descriptor MJJ 30767, considerando sexto: En referencia a la imputabilidad del incumplimiento, debe ser voluntario e imputable, es decir, con dolo o culpa del deudor, no siendo procedente la resolucin si ha mediado fuerza mayor o caso fortuito, por cuanto, en tal caso, se habr extinguido la obligacin por otro modo de poner trmino a la misma, como es la imposibilidad en el cumplimiento. Sentencia de fecha 4 de noviembre de 2011, Rol 8918-10, caratulada Contreras Soto, Eliana con Aguirre Fernndez, Patricio, N descriptor MJJ 30057, considerando dcimo. 651 PANTALEN, Fernando, Las nuevas bases de la responsabilidad contractual, op. cit., p. 1731. SAN MIGUEL, Lis Paula, La resolucin por incumplimiento en la Propuesta para la Modernizacin del Derecho de obligaciones y contratos: lo mejor es enemigo de lo bueno? ADC, Madrid, n LXIV, fasc. IV, 2011. p. 1701 s. VIDAL, lvaro, El incumplimiento resolutorio en el cdigo civil, En Estudios de derecho civil IV, op. cit., p. 365 s. Cfr. MEJAS, Claudia, El incumplimiento resolutorio en el cdigo civil, Santiago, Abeledo Perrot, 2011. 652 Lo que ha sido reconocido por alguna sentencia, como la dictada con fecha 4 de diciembre de 2003, caratulada Centro Mdico Dental Santa Marta con Verdugo Barrios, Manuel; N descriptor MJJ 9382, considerando quinto: En efecto, no parece ni justo ni equitativo dejar a las partes ligadas por un contrato que ambas no quieren cumplir y que de hecho aparece as ineficaz por voluntad de las mismas. Luego no pugna, por lo tanto, con la ndole y la naturaleza de los principios jurdicos que informan la accin resolutoria que ella, se acoja en ese caso, porque la resolucin, precisamente es el medio que la ley otorga para romper un contrato que naci a la vida del derecho, pero que no est llamado a producir sus naturales consecuencias en razn de que las partes se niegan a respetarlo.

222

alguna para mantener vinculadas a las partes contractualmente, no permitiendo que salgan al mercado con la finalidad de celebrar un negocio de reemplazo con terceros.653 Sin embargo, lo que en una primera aproximacin parece sencillo de contestar en trminos positivos, permitiendo al acreedor desligarse del contrato a travs de la resolucin, merece un estudio con mayor detenimiento, pues para resolver esta dificultad hay que recordar dos elementos de juicio fundamentales: primero que, como sealamos previamente, es posible calificar este caso como de imposibilidad sobrevenida definitiva de la prestacin del deudor, por lo que no hay incumplimiento del deudor contractual, de manera tal que mal podra resolverse un contrato fundado en un incumplimiento inexistente. En seguida, por cuanto es perfectamente posible, decamos, que la resolucin demandada por el acreedor sea totalmente contradictoria con los intereses del deudor contractual, pues este ltimo puede pretender que el acreedor le cumpla con las obligaciones que ha asumido en cuanto deudor de contrato bilateral, que es nuestro sustrato de anlisis, toda vez que hemos concluido que las otras obligaciones del acreedor, no pueden considerarse extinguidas debido a la inobservancia de su propio deber de colaboracin. De resolverse el contrato, si tales obligaciones no se han cumplido, se extinguirn, como regla general; y si ya se cumplieron, ser necesario proceder a las restituciones mutuas a que da lugar la resolucin contractual. De ah, que debemos fijar nuestra atencin en el requisito del incumplimiento contractual, que sustenta toda accin de resolucin por incumplimiento, en este preciso caso. La pregunta es, si el acreedor que no ha colaborado se encuentra legitimado para ejercer la accin de resolucin por un supuesto incumplimiento del deudor, el que fue originado porque l mismo no ha colaborado para permitir dicho cumplimiento? El derecho chileno nada seala para estos casos, lo que es comprensible atendido que no se encuentra regulada sistemticamente la mora del acreedor, como tampoco la resolucin por incumplimiento contractual. En el derecho extranjero hay normativa que expresamente resuelve el caso, en orden a determinar si procede o no que el acreedor solicite la resolucin del contrato o lo de por resuelto, segn el sistema que rija - ya sea por

653

El profesor Morales Moreno, a propsito de la indemnizacin por lucro cesante, afirma que la resolucin permite al contratante insatisfecho liberar los recursos econmicos destinado s al cumplimiento de la obligacin, mientras que al contratante que ha incumplido el contrato no le libera del todo: le libera del deber de prestacin pero no del deber de indemnizar. MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, op. cit., p. 189.

223

sentencia judicial, o por declaracin unilateral de voluntad del acreedor-.654 As, en el 323 (6) del BGB se excluye la resolucin si el acreedor es exclusiva o principalmente responsable de la circunstancia que legitimara para resolver, y agrega o bien, si la circunstancia de la que no debe responder el deudor se produce en un momento en el que el acreedor se encontraba en mora en cuanto a la aceptacin.655 Similar solucin en el cdigo civil argentino y paraguayo,656 Una solucin diversa es la que se contempla por el cdigo civil peruano.657 En el derecho uniforme, la regla general ha ido por la lnea de vedar al acreedor de la resolucin, en caso que el incumplimiento fuere provocado por l. En la CISG, se ha tendido a pensar que dada la amplitud de la norma contenida en el artculo 80, que establece una parte no puede invocar el incumplimiento de la otra, si ha sido provocado por ella, uno de sus efectos es que no se podra mantener la facultad de resolver el contrato.658 Los PECL adoptan igual solucin, pues el artculo 8:101 (3) establece que la parte que ha provocado el incumplimiento de la otra, no puede recurrir a los medios contenidos en el captulo 9, entre ellos, la resolucin seccin 3-. Regla muy similar est en el artculo 3:101 (3) del MCR.659 El anteproyecto del cdigo europeo de contratos tambin establece en el artculo 114 (6) que el acreedor no tiene derecho a proceder a la resolucin del contrato si el incumplimiento depende exclusivamente de una accin o de una omisin que le sea

654

SAN MIGUEL, Lis Paula, La resolucin por incumplimiento en la Propuesta para la Modernizacin del Derecho de obligaciones y contratos: lo mejor es enemigo de lo bueno?, op. cit., p. 1715. 655 ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de obligaciones, op. cit., p. 76. Recordemos que en estos casos tambin el deudor mantiene su derecho a la contraprestacin debida por el acreedor. ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 202. 656 En el cdigo argentino, el artculo 1203 prescribe: Si en el contrato se hubiere hecho un pacto comisorio, por el cual cada una de las partes se reservare la facultad de no cumplir el contrato por su parte, si la otra no lo cumpliere, el contrato slo podr resolverse por la parte no culpada y no por la otra que dej de cumplirlo. Este pacto es prohibido en el contrato de prenda. A su turno, se puede desprender la misma solucin del inciso primero del artculo 725 del cdigo ci vil de Paraguay: En los contratos bilaterales, el incumplimiento por una de las partes autoriza a la que no sea responsable de l, a pedir la ejecucin del contrato, o su resolucin con los daos e intereses, o ambas cosas. 657 Artculo 1432.- Resolucin por culpa de las partes. Si la prestacin resulta imposible por culpa del deudor, el contrato queda resuelto de pleno derecho y ste no puede exigir la contraprestacin y est sujeto a la indemnizacin de daos y perjuicios. Cuando la imposibilidad sea imputable al acreedor, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Sin embargo, dicho acreedor deber satisfacer la contraprestacin, correspondindole los derechos y acciones que hubieren quedado relativos a la prestacin. 658 SALVADOR CODERCH, Pablo, Exoneracin. En Comentario de la Convencin de Viena, Luis Dez Picazo, editor, op. cit., p. 659. 659 3:101 (3) The creditor may not resort to any of those remedies to the extent that the creditor caused the debtor`s non-performance.

224

imputable, incluso agrega que no tiene derecho a tal resolucin, si ha generado en la otra parte la conviccin de que no proceder a la dicha resolucin ni tan siquiera en el caso de un incumplimiento de singular importancia.660 No obstante en nuestro derecho no hay solucin expresa, la respuesta ha de buscarse en el propio artculo 1489 del cdigo civil, pues a pesar de la gran cantidad de debates que ha provocado la norma en cuestin,661 lo indudable es que el fundamento de la resolucin es el incumplimiento de la otra parte, y en caso que el acreedor no coopere al cumplimiento, mal podra demandar la resolucin toda vez que el deudor no se encuentra en situacin de incumplimiento contractual, como ya hemos expuesto.662 Por consiguiente, el contrato se mantendr vigente, pudiendo el deudor contractual exigir al acreedor el cumplimiento de sus prestaciones en cuanto deudor de contrato bilateral, y sin perjuicio de la posibilidad de ejercer las dems acciones o remedios contractuales en contra de este ltimo, fundado en la inobservancia del deber de colaboracin, segn veremos a continuacin.

660

ROGEL, Carlos (coordinador), Cdigo europeo de contratos. Libro I: De los contratos. Libro II, Ttulo I: De la compraventa, op. cit., p. 80. 661 Cfr. CLEMENTE MEORO, Mario, La facultad de resolver los contratos por incumplimiento, p. cit., p. 241 ss. 662 A la misma conclusin arriban los Comentarios de los Principios de UNIDROIT, en que expresamente a propsito del artculo 7.1.2, ya citado. Principios UNIDROT sobre los contratos comerciales internacionales 2004, op. cit., p. 201. A diferencia de lo que ocurre en la mayora del derecho uniforme, la Propuesta espaola de Modernizacin del cdigo civil en materia de obligaciones y contratos, no contempla norma expresa sobre este extremo, a pesar que hay jurisprudencia que ha desechado la demanda resolutoria en caso de mora creditoris. DEZ PICAZO, Luis, El retardo, la mora y la resolucin de los contratos sinalagmticos. ADC, Madrid, nXXII, fasc. II, 1969. p. 392. ATIYAH, P.S., An introduction to the law of contract. Oxford, Clarendon Express, 1995. p. 402.

225

2.2

Efectos derivados de la inobservancia de la colaboracin del acreedor: Incumplimiento del deber de colaboracin.

2.2.1. El delicado equilibrio de los intereses entre las partes contratantes.

Como ya es posible advertir a lo largo de este trabajo, el enfoque que hemos dado al anlisis del deber de colaboracin del acreedor, se enmarca en una nocin realista o pragmtica del contrato, en que lo primordial es la satisfaccin de intereses de las partes contratantes, tanto deudor como acreedor. De ah, que este es el primer eje a resaltar, al momento de estudiar la configuracin de un incumplimiento contractual de aquel acreedor que no colabora. Naturalmente, el deber de colaboracin del acreedor, especialmente en los grupos que hemos analizado, demuestra que, a pesar de que el centro de atencin del derecho contemporneo de contratos se ubica en la satisfaccin del inters del acreedor, hay un lmite claro, cual es el inters del deudor. Inters que tiene dos vertientes, segn hemos evidenciado: la primera, que el deudor requiere que el acreedor coopere para ejecutar el contrato, de modo que atendida la naturaleza del contrato, y/o las clusulas que se incorporaron al mismo, el deudor espera legtimamente que dicha colaboracin se materialice; la segunda vertiente, est dada por aquellos otros intereses anexos del deudor, que pueden verse vulnerados debido a la inobservancia de la colaboracin por parte de acreedor. En sntesis, el contrato supone un delicado equilibrio de intereses contractuales que puede ser alterado en caso de incumplimiento de cualquiera de las dos partes, pero sin que ello implique una negacin absoluta a los mismos. En ese sentido, no sera posible argir en estos casos, que el inters o intereses del acreedor son absolutos, pues su lmite es el inters del deudor.

226

2.2.2 El incumplimiento contractual de la colaboracin del acreedor. Un cumplimiento imperfecto.

El supuesto en que nos situamos, es aquel en que la inobservancia de la colaboracin del acreedor vulnera intereses del deudor, configurando un incumplimiento contractual.663 Como el sustrato de anlisis es el contrato bilateral, el acreedor que debe colaborar, tambin ha contrado obligaciones primordiales y funcionales, acordes al contenido contractual de que se trate. Por cierto que es posible que el acreedor no slo no cumpla con el deber de cooperar al cumplimiento del deudor, sino que tampoco lo haga respecto de sus dems obligaciones, en cuyo caso estaremos en presencia de la total no realizacin de las prestaciones a que se obliga, o como lo denomina la doctrina, de un incumplimiento completo o absoluto. Sin embargo, el ncleo de este estudio es el incumplimiento del deber de colaboracin, y no los eventuales incumplimientos de sus otras obligaciones, en tanto parte de un contrato sinalagmtico. Este nfasis, adems, tiene consonancia con el hecho de que en la realidad, la calificacin del incumplimiento es mucho ms compleja de como ha sido usualmente tratada por la doctrina tradicional chilena, como se ha puesto en evidencia recientemente,664 pues lo ms probable es que ante un conflicto judicial, los incumplimientos que se reprochen las partes no sean aquellos en que una o ambas no ejecuten en lo absoluto el contrato - estos casos son los menos-, sino que el incumplimiento objeto de debate, sea de aquellos en que el contrato se ha ejecutado defectuosamente, obedeciendo a la nocin de cumplimiento imperfecto. La temtica del cumplimiento imperfecto es una de las reas en que se aprecia la marcada disociacin entre la doctrina y el trfico jurdico,665 puesto que a pesar de que se

663

As tambin lo considera el Contract Code, a propsito de la obstruccin del cumplimiento de la otra parte, en que expresamente se dispone: La parte contratante que injustificadamente impida u obstaculice el cumplimiento de la otra parte incurre en incumplimiento de contrato. Mc GREGOR, Harvey, Contract Code, op. cit., p. 86 s 664 VIDAL, lvaro, Cumplimiento e incumplimiento contractual en el cdigo civil. Una perspectiva ms realista, op. cit., p. 47. A va ejemplar, GATICA, Sergio, Aspectos de la indemnizacin de perjuicios por incumplimiento del contrato, op. cit., p. 80. Se hace referencia slo cumplimiento parcial, omitindose un anlisis de la gran variedad de situaciones a que puede dar lugar el cumplimiento imperfecto. 665 En efecto, basta una somera revisin a la jurisprudencia nacional, para constatar que las materias ms debatidas son precisamente los casos de cumplimientos imperfectos. As, sentencia de la Corte Suprema dictada con fecha 28 de enero de 2010, N descriptor MJJ 23037, causa caratulada Corante Maizares, Clara con Banco del Estado. Se alega el incumplimiento imperfecto de un abogado del Banco, quien fue el encargado de realizar el estudio de ttulos del inmueble que fue

227

trata del incumplimiento que mayormente se presenta, es, a la vez, al que menos dedicacin le han brindado los autores.666 De ah, que el anlisis de la inobservancia del deber de colaboracin del acreedor, permite aislar un caso de cumplimiento imperfecto o defectuoso y estudiarlo dogmticamente. La razn por la que calificamos de cumplimiento imperfecto a la inobservancia del deber de colaboracin, se debe a que en el contrato bilateral, el acreedor sobre el cual pesa el deber de colaborar tambin ha asumido aquellas obligaciones que le corresponden en tanto deudor contractual, las que puede haber cumplido, por lo que slo fijaremos nuestra atencin en el incumplimiento de dicho deber

comprado por la actora. El informe elaborado por el abogado omiti considerar un conjunto de antecedentes, asegurando que la propiedad raz no tena impedimento alguno para ser adquirida, en circunstancias que de acuerdo a las inscripciones registrales, el vendedor slo era titular de un porcentaje de los derechos sobre el mismo, lo que impidi a la demandante inscribir el inmueble, luego de celebrada la compraventa. Sentencia pronunciada por la Corte Suprema en recurso de casacin en el fondo de fecha 27 de mayo de 2010, N de descriptor MJJ 24023, causa caratulada Empresa constructora de viviendas econmicas Diez, Luengo Weil con Supermercado de materiales para la construccin Ltda.. El objeto de la controversia es el cumplimiento imperfecto de un contrato de suministro de adoquines a la empresa demandante, los que presentaron una serie de defectos, ordenando la sentencia indemnizar la totalidad de los perjuicios padecidos por sta. Sentencia de la Corte Suprema de fecha 11 de julio de 2011, N de descriptor MJJ 289455, causa caratulada Toro Briones, Juan con Leonelli Guidoti, Alfonso. Alega el demandante cumplimiento imperfecto de contrato de compraventa de un bosque de veintids aos de edad, toda vez que el bosque que le fuera entregado cubra una superficie menor de hectreas que las que se supone se haba adquirido, y los rboles no tenan la edad que corresponda. En este caso, la demanda de la compradora se rechaza, decisin refrendada por la Corte Suprema, conociendo recurso de casacin en el fondo de la actora. 666 En el caso de la doctrina nacional, esta despreocupacin es ntida, con algunas excepciones; as, se habla en un solo prrafo de la infraccin de la obligacin, la que puede consistir en el incumplimiento total, parcial o tardo. ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, VODANOVIC, Antonio. Teora de las obligaciones. Quinta Ed., Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2010. p. 264. O bien, con ocasin del estudio de la indemnizacin de perjuicios por incumplimiento contractual, se clasifica el incumplimiento definitivo de la obligacin, en incumplimiento total y parcial, indicndose que el incumplimiento parcial slo tiene cabida en aquellas obligaciones en que el pago por partes no altera el contenido de la prestacin, y trae consigo naturalmente una ejecucin incompleta de la misma. Esta ejecucin parcial puede ser cuantitativamente parcial o cualitativamente parcial; respecto de la segunda, se agrega que segn que las obligaciones se cumplan en todo o en parte, pero en condiciones defectuosas, como cuando las cosas entregadas son ineficaces para el uso a que estaban destinadas por su naturaleza o por la voluntad de las partes. GATICA, Sergio, Aspectos de la indemnizacin de perjuicios por incumplimiento de contrato, op. cit., p. 77. ABELIUK, Ren, Las obligaciones. T. II, op. cit., p. 710, aunque se analiza el incumplimiento como antecedente general para el ejercicio de las acciones derivadas de la inobservancia del contrato en este caso, el cumplimiento forzado, la indemnizacin de perjuicios y las consecuencias del incumplimiento recproco-, slo se expresa que el incumplimiento puede ser total o parcial, y el parcial se configura a) si se cumple imperfectamente una deuda de 10.000, el acreedor acepta un abono de 5.000, o un edificio que tena defectos de construccin, y b) cuando existe retardo en el cumplimiento. Algo similar, en LARRAN, Hernn, Teora general de las obligaciones. Santiago, Lexis Nexis, 2003. p. 213.

228

de colaboracin, sin considerar si se han cumplido o no sus dems obligaciones contractuales. En seguida, como se ha anticipado, analizar el incumplimiento del deber de colaboracin por parte del acreedor del contrato, permite estudiar una clase de cumplimiento imperfecto con sus correspondientes consecuencias concretas. En esa lnea, cabe advertir que esta hiptesis de incumplimiento a que da lugar la inobservancia del deber de colaboracin del acreedor, lo analizamos en tanto supuesto de cualquier accin o remedio contractual que pueda ser ejercitado por el deudor,667 pues aunque en la norma sobre el cumplimiento imperfecto en nuestro pas, se encuentre tratada a propsito de la accin de indemnizacin de perjuicios, no cabe duda que es de aplicacin general;668 teniendo siempre presente que para el ejercicio de alguna o algunas acciones o remedios contractuales, existen exigencias adicionales al incumplimiento -como en el caso de la resolucin contractual por incumplimiento-. Las variantes que puede adoptar el cumplimiento imperfecto es amplsima, cubriendo las ms diversas clases de desajustes al programa contractual, por lo que, en principio, se tratara de una cuestin eminentemente casustica. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a deberes que tienen una configuracin o perfil preciso, como el de colaboracin, es posible hacer un anlisis ms sistemtico de las consecuencias que de dicho incumplimiento surgen. Por tal razn es que es posible afirmar que algunos cumplimientos imperfectos tienen cierta tipicidad, entendiendo por tal, al hecho de que han sido identificados en base a caractersticas y efectos comunes, ya sea por la ley, la doctrina y/o por la jurisprudencia.669

667

PANTALEN, Fernando, Las nuevas bases de la responsabilidad contractual, op. cit., p. 1720. MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, op. cit., p. 29. MORALES, Antonio, Problemas que plantea la unificacin del concepto de incumplimiento del contrato. Respuesta a Enrique Barros. Derecho de daos, op. cit., p. 212. 668 As se reconoce, por ejemplo, por Fueyo, quien antes de tratar las acciones contractuales derivadas del incumplimiento en su esquema: la ejecucin forzada, la resolucin por incumplimiento, y la reparacin de daos-, y a partir de lo dispuesto en el artculo 1556, plantea un esquema de las diversas formas que puede adoptar cada una las modalidades que puede adoptar el incumplimiento. FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 253 ss. 669 A va ejemplar, es posible calificar de cumplimiento imperfecto a la falta de conformidad. Cfr. DE LA IGLESIA, Mara Isabel, El principio de conformidad del contrato en la compraventa internacional de mercadera, op. cit., p. 54 ss. VAQUER, Antoni, El principio de conformidad: supraconcepto en el Derecho de obligaciones? ADC, Madrid, n.LXIV, fasc. 1, 2011. p. 11. Aunque en la generalidad de los casos se entiende que hay defecto en el cumplimiento, destaca el autor que en algunos cdigos civiles la entrega de una cosa distinta tambin constituye falta de conformidad. p. 19.

229

La inobservancia al deber de colaboracin por parte del acreedor, constituye un cumplimiento imperfecto atendido lo dispuesto en el artculo 1556, ya citado, pero naturalmente que las diversas legislaciones internas abordan en forma diversa la regulacin de esta clase de incumplimiento. Es as, como en algunas de ellas slo se habla de incumplimiento, en trminos generales, sin distincin alguna;670 en otras efectivamente se hace un distingo, pero slo entre el incumplimiento y el retardo en el cumplimiento;671 en tanto que hay aquellas en que se reconocen de forma explcita otras varias formas de incumplimiento,672 como el imperfecto, tambin denominado defectuoso, pues el contrato no se cumple adecuadamente.673 Sin embargo, ya sea que se establezca expresamente la modalidad del cumplimiento imperfecto, o no, dada la amplitud de la concepcin que

contemporneamente se sigue de incumplimiento contractual, especialmente por el derecho uniforme, y que se ha visto refrendada en algunos proyectos de modernizacin del

670

En el cdigo suizo de obligaciones, se habla de incumplimiento en trminos generales, en los artculos 97 y 98. El artculo 1101 del cdigo espaol establece que Quedan sujetos a la indemnizacin de los daos y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aqulla. El cdigo civil de Paraguay es bastante peculiar, pues si bien a propsito de la normativa general refiere nicamente al incumplimiento, cuando regula la clusula penal, distingue entre incumplimiento total y parcial, y retardo en el cumplimiento, segn se lee en el artculo 454. 671 El artculo 1147 del cdigo civil francs alude a la indemnizacin de perjuicios que procede para el caso de incumplimiento de la obligacin o de un retraso en el cumplimiento. En el cdigo civil italiano de 1942, los artculos 1218 y 1223 hablan de incumplimiento o retraso en el incumplimiento, lo que luego queda refrendado en el artculo 1382, a propsito de los efectos de la clusula penal. Art. 1218. Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160). Art. 1223 Risarcimento del danno Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cos la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti). 672 El cdigo peruano, que regula en forma diferenciada segn se trate de obligaciones de dar, hacer y no hacer, establece que el incumplimiento de una obligacin de hacer puede ser parcial, tardo o defectuoso, artculo 1151; y luego, al regular en general el incumplimiento de las obligaciones, diferencia entre la inejecucin de la obligacin, el cumplimiento parcial, tardo o defectuoso - artculo 1314-. El artculo 1590 del cdigo de Quebec de 1991, tambin distingue entre la ejecucin completa de la obligacin, correcta y sin retardo. El 281 (1) del BGB, dispone: En la medida en que el deudor no ha cumplido la prestacin vencida o no la ha cumplido segn lo debido, el acreedor puede exigir resarcimiento del dao en lugar de la prestacin, de acuerdo a los requisitos del 280, apartado 1, si ha fijado sin xito un plazo razonable al deudor para la prestacin o para la correccin del cumplimiento. Si el deudor ha ejecutado una prestacin parcial, el acreedor slo puede exigir resarcimiento del dao en lugar de la entera prestacin si no tiene ningn inters en la prestacin parcial. Si el deudor no ha cumplido la prestacin segn lo debido, el acreedor puede exigir resarcimiento del dao en lugar de la entera prestacin si la violacin del deber es irrelevante. 673 ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de obligaciones, op. cit., p. 57.

230

derecho de obligaciones674- y que es la que se sigue en este trabajo-, ciertamente que al cumplimiento imperfecto no slo se le reconoce como una clase de incumplimiento contractual, sino que, adems, se trata de la variable ms prolfica de inobservancia del contrato que se presenta en los hechos. El cumplimiento imperfecto o defectuoso supone una inexactitud en el cumplimiento del contrato,675 al decir de un tratadista nacional, hay slo una apariencia de cumplimiento con todo, este es insatisfactorio, imperfecto, insuficiente para entender cumplida la obligacin y liberado el deudor. En esta hiptesis se realiza el pago con violacin de alguno de los requisitos de exactitud, de tiempo, de lugar, de ejecucin de buena fe, etc. De cualquier modo, el pago es irregular,676 supone, entonces, una contravencin de cualquier modo al cumplimiento de la obligacin.677 Desde la ptica de las partes contratantes, el cumplimiento imperfecto supone una frustracin a sus expectativas,678 lo que ciertamente est presente en el caso de la inobservancia de la cooperacin debida del acreedor, como hemos dejado asentado, pues

674

Como se visualiza en el artculo 45 y 61 de la CISG; en el artculo 7.1.1 de los Principios UNIDROIT; en los artculos 1:301, 8:101 de los PECL, en los que, por lo dems, en el artculo 8:104 hay expresa referencia a una prestacin defectuosa, para efectos de su cor reccin; tambin se infiere de varias normas de los PEL SC; como de los artculos 2:101, 2:102, 2:103 y 3:101 del MCR; y del artculo 89 del Anteproyecto de cdigo europeo de contratos. Un antecedente adicional es lo que se establece en el artculo 301 del Contract Code: La parte de un contrato que deja de cumplir por completo cualquier obligacin que le incumbe o la cumple tardamente o slo en parte, o de cualquier otro modo que no se ajuste a sus obligaciones, incurre en incumplimiento de contrato. En la Propuesta espaola de modernizacin del cdigo civil en materia de obligaciones y contratos, el artculo 1188, inciso 1, dispone: Hay incumplimiento cuando el deudor no realiza exactamente la prestacin principal o cualquier otro de los deberes que de la relacin obligatoria resulten. El caso del proceso de reforma francs al cdigo del ramo, es un tanto distinto, pues se requiere distinguir el proyecto sobre el cual nos refiramos. As, el artculo 159 del Proyecto de la Cancillera o Proyecto de la Chancellerie, distingue entre diversas clases de incumplimiento, y entre ellos, el cumplimiento imperfecto; por su parte, el artculo 1363 del Proyecto Catala, alude a la inejecucin, en trminos generales. No obstante, siguiendo a Pizarro, en los distintos proyectos, se aborda al incumplimiento total y al cumplimiento perfecto. PIZARRO, Carlos, Los remedios al incumplimiento contractual en los proyectos franceses de reforma del derecho de contratos, op. cit., p. 126. 675 Por ejemplo, la inexactitud obedece a que no se ha obrado conforme a las reglas del arte o de la profesin, en las obligaciones de dar en que la cosa no posee los requisitos pactados o anunciados en la propaganda; y se agrega que el cumplimiento defectuoso implica que no se satisface el in ters del acreedor en forma plena. DEZ-PICAZO, Luis y GULLN, Antonio, Sistema de derecho civil, op. cit., p. 195. De inexacto tambin lo califica Messineo. MESSINEO, Francesco, Manual de derecho civil y comercial. Derecho de las obligaciones. Parte general. T. IV, Buenos Aires, Ediciones jurdicas Europa-Amrica, 1955. p. 221 y 334. REZZNICO, Luis, Estudio de las obligaciones en nuestro derecho, op. cit., p. 126. 676 FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 254. 677 COLIN, Ambrosio y CAPITANT, Henri, Curso elemental de derecho civil. Teora general de las obligaciones, op. cit., p. 177. 678 BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones, op. cit., p. 123.

231

al momento de contratar, ya sea debido a la naturaleza del contrato, o a las clusulas que los propios contratantes incorporaron, el deudor espera legtimamente que el acreedor colabore para cumplir ntegramente, posibilitando su liberacin obligacional. Por cierto que esta caracterizacin a la colaboracin del acreedor, queda limitada a los grupos de casos que hemos identificado.679 Y es que el carcter de cumplimiento imperfecto se advierte de los mismos casos que han sido conocidos, tanto por tribunales nacionales como extranjeros. As, es posible inferir un cumplimiento imperfecto o defectuoso en la falta de colaboracin del acreedor, si se ha celebrado un contrato de prestacin de servicios entre un abogado y su cliente, y este ltimo demanda al letrado alegando que no ha cumplido el contrato, por no haber desplegado la diligencia debida, en circunstancias que le fueron pagados los honorarios. Sin embargo, al abogado no le fue posible ejecutar ntegramente el contrato, atendido que no cont con la colaboracin del cliente durante la vigencia de los servicios.680 De igual forma, se puede calificar de cumplimiento imperfecto por inobservancia a la colaboracin del acreedor, el caso en que se celebra un contrato entre dos empresas: la comitente o mandante encarga a la artfice la ejecucin de una obra material consistente en el suministro y extendido de obras asflticas aportando los materiales para ello, fijando una fecha aproximada de inicio de las obras, previo aviso de la empresa mandante; sin embargo, transcurrido varios meses, la comitente nunca le dio el aviso necesario a la artfice para el inicio de tales obras, por lo que esta ltima demanda resolucin de contrato e indemnizacin de perjuicios, pues no se cumpli por la mandante la obligacin de dar el aviso para iniciar las obras contratadas681. Claro cumplimiento imperfecto se visualiza, tambin, en un
679

Pues se atenta contra intereses del deudor. A propsito de la no regulacin expresa del deber de colaboracin en la Propuesta espaola de modernizacin del cdigo civil en materia de obligaciones y contratos. FENOY, Nieves, La modernizacin del rgimen del incumplimiento del contrato: Propuestas de la Comisin General de Codificacin. Parte primera: Aspectos generales. El incumplimiento, op. cit., p. 75. GARCA, Rosa, Construccin del incumplimiento en la Propuesta de Modernizacin: la influencia del derecho privado europeo. En Derecho privado europeo y modernizacin del Derecho contractual en Espaa. Barcelona, Atelier Libros Jurdicos, 2011. p. 352 s. 680 STS espaol de 18 de diciembre de 2007, en este caso, se demand de indemnizacin de perjuicios al abogado, fundado en el supuesto incumplimiento del contrato. Demanda que finalmente fue rechazada, toda vez que a pesar de que se pag los honorarios por parte del actor, ste no despleg la colaboracin debida al letrado, para permitir la ejecucin del contrato de servicios. Si bien la falta de la debida colaboracin constituy la defensa del abogado demandado, y efectivamente se configur como causal de exoneracin de responsabilidad civil, es indudable que aunque fueron pagados por el demandante los honorarios pactados, no se cumpli el contrato en forma perfecta, al no haberse cumplido con el deber de cooperacin que sobre l pesaba. 681 STS espaol de 16 de marzo de 2009. En la causa en cuestin, interpone demanda de resolucin de contrato e indemnizacin de perjuicios la comitente o mandante, y en contra de esa demanda la

232

contrato de cierre de negocios y contrato de promesa de compraventa de acciones y cesin de crditos, en que la prometiente vendedora demanda a la prometiente compradora, el pago de la pena contenida en la clusula penal acordada para el caso en que dicho contrato se incumpliera; sin embargo, la razn por la que la prometiente compradora no pudo celebrar el contrato definitivo, se debi a que la prometiente vendedora nunca entreg la documentacin necesaria para realizar el due diligence, cuya finalidad era determinar el precio definitivo del negocio, y que era desconocido hasta la fecha.682 Igual calificacin, en el caso de un contrato de construccin, en que la empresa constructora demanda a la mandante de resolucin de contrato e indemnizacin de los perjuicios, causados por los mayores costos que le implic la realizacin de las obras, pues la mandante no le entreg el terreno libre de escombros - y de hecho tuvo gran demora en retirarlos-, como asimismo, no hizo los estudios de factibilidad de servicios de luz y alcantarillado, aunque pag parte de las obras encargadas.683 Este supuesto de cumplimiento imperfecto a que da lugar la inobservancia del deber de colaboracin por parte del acreedor contractual, le permite a la contraparte ejercer determinadas acciones o remedios contractuales, de acuerdo a las reglas generales.

2.2.3 De las acciones o remedios contractuales del deudor contra el acreedor por inobservancia del deber de colaboracin.

En el captulo precedente, concluimos que la naturaleza jurdica de la colaboracin del acreedor es la de un deber secundario, funcional o instrumental dentro del contrato, razn por la cual es perfectamente posible que el deudor intente obtener su cumplimiento
artfice deduce demanda reconvencional de resolucin e indemnizacin de perjuicios, argumentando que el retardo en el cumplimiento se debi exclusivamente a que la mandante no dio el aviso para el inicio de las obras, siendo rechazada la demanda de la comitente, y acogida la demanda reconvencional de la artfice. 682 Sentencia arbitral CCAM de Santiago, Rol N 711 de fecha 19 de mayo de 2007. En este caso, la prometiente compradora demanda reconvencionalmente la resolucin del contrato e indemnizacin de perjuicios, fundada precisamente en la falta de entrega de los antecedentes mnimos para realizar el due diligence. La causa termin por avenimiento. 683 Sentencia de la Corte Suprema de fecha 29 de noviembre de 2004, Rol 2773-04. En esta causa, tanto la sentencia de primera como de segunda instancia, rechazan la demanda de la empresa constructora, por no haber sido acreditada la relacin causal entre los perjuicios demandados y el incumplimiento que se atribuye a la demandada. La Corte Suprema desech el recurso, por considerar que la prueba del vnculo causal constituye un elemento fctico.

233

especfico, como tambin el resarcimiento de los daos ocasionados debido a su inobservancia, oponindonos a aquellas opiniones que sustentan que atendido el carcter de carga contractual que supuestamente tendra en todos los casos, se impedira el ejercicio de ambos derechos. En tal sentido, ya hemos sealado que ni la accin de cumplimiento, ni la de indemnizacin de perjuicios, le estn vedadas al deudor contractual, quien podr ejercitarlas en la medida que se cumpla con los requisitos de procedencia de cada una de ellas. Y es que la calificacin de deber secundario de conducta, que se sita al interior del contrato, le permiten al deudor hacer valer todos y cada uno de los remedios o acciones contractuales, tendientes a satisfacer su inters. En este punto conviene hacer una aclaracin: para efectos de esta tesis, hemos utilizado indistintamente las expresiones acciones y remedios contractuales; si bien se advierte que la segunda tiene un origen anglosajn,684 lo cierto es que se trata de una expresin que paulatinamente se ha ido incorporando al lenguaje jurdico continental, incluyendo a nuestro pas.685 En seguida, es necesario tener presente que hay diversas acepciones de la expresin responsabilidad contractual. Como es sabido, a veces se habla de responsabilidad civil en sentido amplio, y otras en sentido estricto; la primera, para aludir a la potestad del acreedor de actuar contra el patrimonio del deudor; y en sentido estricto, para referir a la accin de indemnizacin de perjuicios derivada del incumplimiento contractual,686 y en algunas ocasiones incluyendo a la pretensin de cumplimiento; y otras,

684

BIRKS, Peter, Rights, wrongs and remedies. Oxford Journal of legal studies, Oxford, vol. 20, n1, 2000. p. 6 s. Incluso es posible constatar que en el derecho anglosajn tan pronto se habla de acciones, como de remedios, as, en Sale of goods Act de 1979, Part IV, Actions for breach of the contract, Blackstones Statutes on Contract, tort & Restitution 2011-2012. Oxford, University Press, 2011. p. 96 s. 685 PANTALEN, Fernando, Las nuevas bases de la responsabilidad contractual, op. cit., p. 1727; VIDAL, lvaro, La pretensin de cumplimiento especfico y su insercin en el sistema de remedios por incumplimiento en el cdigo civil, op. cit., p. 518, el autor agrega A estas medidas llamar remedios y al conjunto, sistema de remedios por incumplimiento, que se articula a partir del incumplimiento. 686 BARROS, Enrique, Diferencia entre estar obligado y ser responsable en el de recho de los contratos, op. cit., p. 722 y 724. Segn Garca Amigo, consiste en reparar los daos ocasionados al acreedor por el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de la prestacin que le es debida- del crdito por el deudor GARCA AMIGO, Manuel, Lecciones de derecho civil. Teora general de las obligaciones y contratos. Madrid, Mc Graw-Hall, 1995. p. 596. Para Tapia: es responsabilidad contractual la que proviene del hecho de no haberse cumplido una obligacin, o de haberse retardado su cumplimiento por causas imputables al deudor. TAPIA, Orlando , De la responsabilidad civil en general y de la responsabilidad delictual entre los contratantes. Santiago, Legal Publishing, 2007. p. 35.

234

para aludir a la totalidad de las acciones o remedios con que cuenta el acreedor ante el incumplimiento de contrato.687 En este trabajo, hemos usado anteriormente la expresin responsabilidad civil contractual en un sentido estricto, esto es, identificndola con la accin o remedio indemnizatorio derivado del incumplimiento de contrato, sin desconocer que tiene los dos alcances ya indicados. Una ltima aclaracin: reconocemos que hay varias acciones o remedios contractuales con que las partes cuentan frente al incumplimiento, cuya finalidad es obtener la satisfaccin de sus intereses. En ese sentido, concordamos con asignarle la mayor extensin posible a tales acciones o remedios, incluyendo, como lo hace la doctrina contempornea a: la pretensin de cumplimiento, la indemnizacin de perjuicios, la resolucin por incumplimiento, la reduccin del precio, y la excepcin de incumplimiento de contrato.688 Sin embargo, como hemos indicado en otra parte, el nfasis en el anlisis de los efectos que genera la inobservancia del deber de colaboracin del acreedor, lo pondremos en la accin de indemnizacin de perjuicios, o remedio indemnizatorio. Las razones que motivan la opcin de privilegiar el estudio de la indemnizacin de perjuicios en este trabajo, son las siguientes: en primer lugar, ya hemos afirmado que no hay ningn obstculo jurdico para que el deudor pretenda obtener el cumplimiento del deber de colaboracin del acreedor; empero, tambin destacamos que desde el punto de vista prctico, atendida la naturaleza de funcional o instrumental que postulamos tiene el deber de colaboracin, lo ms probable es que su inobservancia se conocer cuando el propio acreedor pretenda demandar por incumplimiento al deudor, y este se defienda fundado en que no le fue posible ejecutar el contrato, debido a la infraccin del acreedor; a la vez, hay una segunda cuestin que puede incidir en que no se opte por la accin de cumplimiento, y es que debido a la extensa duracin de las causas en nuestro actual procedimiento civil,689 no siempre satisfaga al deudor intentar obtener el cumplimiento de la colaboracin debida, para que le permita, a su turno, ejecutar el contrato en los trminos acordados. Hay que advertir, sin embargo, que es posible encontrar casos en que se ha demandado judicialmente el cumplimiento, especialmente aquellos en que la falta de

687 688

MORALES, Antonio, Modernizacin del derecho de obligaciones, op. cit., p. 21. Ibdem, p. 31. 689 Como lo reconoce el propio Mensaje del Ejecutivo con el que se inicia el Proyecto de ley de nuevo cdigo procesal civil, de fecha 12 de marzo de 2012, Mensaje 004-360, p. 13.

235

colaboracin refiere a la no recepcin de pago, ms que en aquellos otros en que la colaboracin del acreedor se materializa en forma ms compleja.690 Tambin es perfectamente posible, y as se constata de algunos casos conocidos por la jurisprudencia, que se ejerza la accin de resolucin por incumplimiento, si se renen los requisitos de procedencia de la misma. Sobre esta accin no nos detendremos, pues escapa de los mrgenes de este trabajo, aunque hacemos presente que no hay inconveniente alguno en que este sea el camino elegido por el deudor.691

690

Como en STS espaol de 1 de septiembre de 2009, en que se demanda el pago de la parte de precio adeudada por la compradora, en virtud de un contrato preparatorio de compraventa, contrato de compraventa definitivo que no se ha podido celebrar, a pesar de que el prometiente vendedor ha estado dispuesto a ello, a tal punto que el notario designado por ella tena la escritura preparada para que los compradores la firmaran, y estos no prestaron la debida colaboracin para documentar pblicamente el contrato. Hay que hacer presente, que el fallo de casacin dej sin efecto parcialmente el fallo, en lo que respecta a los montos que se ordena pagar a las demandadas. Un caso especialmente demostrativo del hecho que atendido el inters del deudor contractual, le resulta conveniente solicitar el cumplimiento de la colaboracin debida, se denota en aquellas situaciones en que tal colaboracin consiste en recibir el pago que la deudora est dispuesta a efectuar; as, se visualiza en STS espaol de fecha 18 de octubre de 2007. En la causa se demanda por la empresa fabricante de unos termos, para que la compradora de los mismos reciba la cantidad completa sobre la cual se haba celebrado el contrato, pues slo fueron recibidos 28.400 de un total de 60.000. La defensa de la compradora se centr en que la adquisicin de los restantes termos estara supeditada al xito de la campaa publicitaria que se llevara a efecto, por lo que se trataba de una obligacin sujeta a esa condicin suspensiva, la que fall. La sentencia de primera instancia que acoge la demanda de la vendedora, expresa que las partes han atribuido al acreedor un deber de colaboracin en la ejecucin del pago o cumplimiento. Este deber de colaboracin tiene una enorme trascendencia a la hora de configurar la mora creditoris o mora en que incurre el acreedor por oponerse o retardar maliciosamente la prestacin del deudor. As, pues, la cuestin planteada pasa necesariamente por resolver en qu momento preciso o bien dentro de qu plazo deba la demandada Caja Espaa dirigir a Bacab Marketing S.L. la obligada comunicacin, manifestndole el lugar y momento de la entrega de los 31.600 termos restantes; pues en tal momento incurri Caja Espaa en la situacin de mora creditoris, con la doble consecuencia de excluir, por un lado, la mora debitoris o mora del deudor, y por otra parte, de responder de los daos que el retraso en el ordenado desenvolvimiento del contrato, haya ocasionado a la contraparte. Se acoge as la demanda, ordenando al a compradora a hacerse cargo de los 31.600 termos restantes y a indemnizar de perjuicios a la demandante vendedora, sentencia confirmada en apelacin, y el recurso de casacin interpuesto por la demandada, rechazado en todas sus partes. 691 As, STS espaol, de fecha 16 de marzo de 2009, antes referida. STS espaol de fecha 19 de noviembre de 2009, en ella se demanda reconvencionalmente por la parte vendedora, la resolucin del contrato e indemnizacin de perjuicios, fundado en que la compradora no habra estado dispuesta a concurrir a firmar el contrato de compraventa de inmueble, demanda reconvencional que, en todo caso, fue rechazada. En nuestro pas tambin encontramos algunos casos en que se ha demandado de conformidad al artculo 1489 del cdigo civil, la resolucin del contrato e indemnizacin de perjuicios, fundndola en el incumplimiento de deberes de colaboracin del acreedor contractual, como en causa conocida por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 5 de abril de 2010, conocida en primera instancia en juicio arbitral, N de descriptor MJJ 23522. En este caso, demanda Pesqueira Puluqui a la empresa Fjord Seafood Chile S.A. la resolucin del contrato de maquila, a travs del cual la actora se obligaba a transformar por medio de un proceso industrial, el salmn fresco suministrado por la demandada, en salmn ahumado, obligacin que no poda cumplir si el producto que la demandada le entreg no estaba en ptimas condiciones, pues se encontraba

236

En tercer lugar, nos centraremos en el anlisis de la accin de indemnizacin de perjuicios, pues como hemos dejado asentado, a travs de ella es posible solucionar de forma ms adecuada aquellos efectos que trae aparejada la inobservancia del deber de colaboracin, y que implican una lesin a los otros intereses del deudor contractual, supuesto que nos lleva a calificar a la colaboracin de deber contractual en los grupos de casos que se han identificado. Finalmente, cabe recordar que en el apartado anterior hemos concluido que es perfectamente procedente que el deudor oponga excepcin de incumplimiento contractual, en contra de una demanda intentada por el acreedor que se funde en un supuesto incumplimiento suyo.

2.2.4. De la accin o remedio de indemnizacin de perjuicios interpuesto por el deudor, fundado en la inobservancia del deber de colaboracin del acreedor.

Abordaremos esta temtica, poniendo el acento en las manifestaciones que puede adoptar el dao padecido por el deudor, debido a la infraccin del deber de colaboracin por parte del acreedor contractual. En esa lnea, partimos del supuesto que para obtener la indemnizacin que se pretende, es necesario que se renan todos los requisitos de la responsabilidad contractual, aunque nos detendremos especialmente en el dao, debido a que este elemento es el que viene a determinar que la colaboracin del acreedor sea calificada de deber secundario o instrumental de conducta para el acreedor, puesto que de no colaborar con el deudor, se vern menoscabados otros intereses de este ltimo, los que no pueden quedar sin resarcimiento, como ya hemos resaltado.

contaminado con listeria. La demanda fue acogida por laudo y ordenata, ante lo cual la demandada interpuso recurso de queja, el que fue desechado. Similar, en sentencia de la Corte Suprema de fecha 13 de octubre de 2009, N de descriptor MJJ 21802, en que demanda Copat Ltda. a Sociedad Pesquera Galeb Ltda. la resolucin de contrato de construccin de suma alzada, con indemnizacin de perjuicios, debido a que la demandada se neg sistemticamente a recibir la obra, alegando que tena defectos, impidiendo a los trabajadores de la actora a ingresar a dicha obra, con la finalidad de verificar y, eventualmente, reparar los supuestos defectos de la obra, negndose adems a restituir la boleta bancaria en garanta entregada por la demandante, y reteniendo los estados de pago. La demanda es acogida tanto en primera como en segunda instancia, y el recurso de casacin en el fondo deducido por la demandada, desechado.

237

De ah, que un supuesto indispensable para que pueda ser intentado con xito el remedio o accin indemnizatoria, es que se cumplan todos los requisitos del dao indemnizable, esto es, que el dao sea cierto o efectivo, que se trate de una lesin a un inters legtimo del deudor, que el dao sea una perturbacin anormal o significativa, y que no est ya reparado.692 Hay que destacar, que la determinacin de si se renen o no tales requisitos en las diversas manifestaciones que puede adoptar el dao, en los grupos de caso de este estudio, debemos llevarla a cabo teniendo presente los intereses del deudor contractual que confluyen: primero, el inters de que el acreedor le preste la colaboracin debida para ejecutar el contrato; y segundo, que por la infraccin a dicha colaboracin, se ven afectados otros intereses del deudor, lo que fue observado previamente.

2.2.5 Manifestaciones de los daos padecidos por el deudor, debido a la inobservancia del deber de colaboracin del acreedor.

2.2.5.1. El reembolso de gastos.

Como se ha puesto en evidencia al revisar la forma en que se trata a la colaboracin, y muy especialmente en sede de mora creditoris, hay prcticamente unanimidad, tanto en la doctrina como en los ordenamientos jurdicos que la regulan, en cuanto a que el acreedor debe reembolsar los gastos ocasionados al deudor, derivados de su propia mora.693

692

Evidentemente que la enunciacin de los requisitos que se deben reunir para que el dao sea reparado, depender del autor que se revise, puesto que ellos han sido identificados a partir de una labor de inferencia de las distintas normas jurdicas que regulan la accin de indemnizacin de perjuicios, teniendo presente que, en este aspecto no hay mayor diferencia con el dao reparable en sede extracontractual, salvo en lo que refiere a la extensin del dao indemnizable. Cfr. TAPIA, Orlando, De la responsabilidad civil en general y de la responsabilidad delictual entre los contratantes, op. cit., p. 94- 203. TAPIA, Mauricio, Cdigo civil 1855-2005. Evolucin y perspectivas. Op. cit., p. 330 s. DEZ, Jos Luis, El dao extracontractual. Jurisprudencia y doctrina. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1996. p. 27. 693 As, el 304 del BGB; el artculo 1207 del cdigo civil italiano; artculo 92 del cdigo suizo de obligaciones; artculo 816 del cdigo civil portugus; MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales, op.cit., p. 202; ENNECERUS Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 299; LACRUZ, Jos Luis, Derecho de obligaciones. Parte general. Teora general del contrato, op. cit., p. 183.

238

No obstante, hay varios aspectos en que nos interesa ahondar. Una primera cuestin, es que el reembolso de estos mayores gastos se estima procedente, independientemente de la naturaleza que se postule de la colaboracin del acreedor, ya sea que ella se la analice con particularidad o a propsito de la mora del acreedor. Es decir, tanto para aquellos autores que consideran que la colaboracin del acreedor no tendra el carcter de deber, como para los que sostienen lo contrario, se reconoce que el reembolso de los gastos es un tem que no debe ser soportado por el deudor. Para la doctrina que sustenta que la colaboracin del acreedor constituira una carga contractual, el acreedor tendra que reembolsar o restituir los gastos que realiz el deudor debido a que ha incurrido en mora, es decir, se tratara de un efecto que generara la mora creditoris.694 Como no se le asigna la naturaleza de deber, se afirma que no se est en presencia de una verdadera indemnizacin de perjuicios derivada del incumplimiento del acreedor, sino que su fundamento sera el repudio al enriquecimiento injustificado, o razones de equidad.695 De otra parte, hay algunos autores que, sea cual fuere la naturaleza que asignen a la colaboracin del acreedor, consideran que la mora creditoris permite al deudor no slo recuperar los gastos en que incurri, sino tambin obtener la indemnizacin de los dems perjuicios derivados de la mora,696 aunque hay que advertir que el fundamento
694

CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 182; LAGOS, Osvaldo, Las cargas del acreedor en el seguro de responsabilidad civil, op. cit., p. 47. Sobre este aspecto de la mora accipiendi, Lamarca, a propsito del artculo 1179 del cdigo civil espaol que en el pago por consignacin hace recaer los gastos de ella en el acreedor- seala que la norma se refiere a gastos y no a una indemnizacin de un inters al cumplimiento que no tiene tutela; aunque luego admite que en algunos casos puede ser difcil distinguir entre gastos y daos. LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 108 s. 695 CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 187. Ennecerus, por ejemplo, afirma que de la mora accipiendi no surge una pretensin de indemnizacin (como por los daos que la cosa debida haya causado al deudor despus de la mora accipiendi) pues la mora del acreedor no presupone culpa en el mismo. ENNECERUS Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil. Doctrina general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 299. 696As, WINDSCHEID, Bernardo, Diritto delle pandette. vol. segundo, Torino Unione TipograficoEditrice Torinese, 1930. p. 339; El acreedor estar obligado a resarcir los perjuicios que se derivaran para el deudor, debiendo reembolsar las expensas hechas pa ra custodiar y conservar la cosa, TRABUCCHI, Alberto, Instituciones de derecho civil, op. cit., p. 70. BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones, op. cit., p. 66 s. Produce, como es lgico, a favor del deudor la pretensin a la indemnizacin de daos y perjuicios por la negativa del acreedor a cooperar a su actividad de cumplimiento, PUIG, Federico, Compendio de derecho civil espaol. Obligaciones y contratos, op. cit., p. 185. Alguna doctrina nacional, sin mayores argumentaciones, aceptan que uno de los efectos de la mora del acreedor es que el deudor puede solicitar indemnizacin de perjuicios, aunque se advierte que se la vincula precisamente con el reembolso de mayores gastos derivados de la conservacin y custodia. . VODANOVIC, Antonio, ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, Teora de las obligaciones, op. cit., p. 311; FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 459.

239

de estas opiniones se suele encontrar en la forma como se consagra este efecto de la mora creditoris, en normas positivas de algunas legislaciones, como la alemana o la italiana, y ms recientemente, en la legislacin portuguesa y peruana.697 Para comprender la procedencia de este tem como, asimismo, su fundamento, nos parece que un primer elemento a tomar en consideracin, es el origen romano de esta regla,698 lo que indudablemente ha influenciado a los diversos ordenamientos jurdicos, de ah que prcticamente no se duda acerca de la total procedencia de la solicitud del deudor, en orden a que el acreedor le restituya los mayores gastos en que incurri, independiente de la naturaleza jurdica que se predique de la colaboracin del acreedor. Sin embargo, debemos acentuar que desde la gnesis de este efecto de la mora del acreedor, queda en

Artculo 1207 del cdigocivil italiano: Effetti. Quando il creditore in mora, a suo carico l'impossibilit della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono pi dovuti gli interessi n i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se accettata dal creditore. A la vez, el 304 del BGB dispone: Resarcimiento de gastos adicionales. Con ocasin de la mora del acreedor, el deudor puede solicitar el resarcimiento de los gastos adicionales en que debe incurrir por el ofrecimiento infructuoso y la custodia y conservacin del bien debido. El artculo 816 del cdigo civil de Portugal, establece:(Indemnizao) O credor em mora indemnizar o devedor das maiores despesas que este seja obrigado a fazer com o oferecimento infrutfero da prestao e a guarda e conservao do respectivo objecto. Y mucho ms claramente el artculo 1339 del cdigo civil peruano: Indemnizacin por mora del acreedor. El acreedor en mora queda obligado a indemnizar los daos y perjuicios derivados de su retraso. 698 En D. 19.1.38.1, D. 18.6.1.3 y D. 33.6.8. CABALLERO, Jos, La mora del acreedor, op. cit., p. 300 y MOREU, Jos, El artculo 1452, prrafo 3 del cdigo civil y la mora del acreedor, op. cit., p. 491 s. En efecto, especialmente en las ltimas dos referencias al Digesto, se denota el principio del reembolso por mayores gastos ante la demora al recibir la cosa. As, en D.18.6.1.3,a propsito del riesgo y beneficio de la cosa vendida, se lee Mas es lcito al vendedor verter el vino si se seal da para que se midiese, y no se rindi dentro del trmino; pero no podr verterlo desde luego, antes que avise ante testigos al comprador, para que o se lleve el vino o sepa que se haba de verter el vino; pero si pudiendo verterlo no lo verti, es ms bien digno de gracias; y puede tambin exigir retribucin de las tinajas, pero solamente si le import y estuviesen vacas las vasijas en que estuvo el vino, por ejemplo, si las hubiese de dar en arrendamiento, o si tuvo necesidad de tomar alquiladas otras tinajas. Pero es ms conveniente que se tomen vasijas arrendadas, y que no se vierta el vino, a no ser que se pague por el comprador la cantidad en que las hubiere tomado alquiladas, o vender de buena fe el vino, esto es, procurar, en cuanto puede hacerse sin perjuicio del mismo que al comprador le resulte la cosa con el menor detrimento posible. Cuerpo de derecho civil romano. Traduccin de Ildefonso Garca del Corral. vol 1. Barcelona, Jaime Molinas Editor, 1889. p.922. Y en D. 33.6.8 en materia del legado de trigo, vino o aceite Si el heredero hubiera sido condenado a dar el vino que hubiese en las tinajas, y consisti en el legatario no recibirlo, el heredero obrar con riesgo si vaciara el vino; pero se determin que al pedirle el legatario el vino al heredero fuese repelido con la excepcin de dolo malo, si no pagase el dao que por la tardanza sufri el heredero. Cuerpo de derecho civil romano. Traduccin de Ildefonso Garca del Corral. Vol. 2, op.cit, p. 624.
697

240

evidencia que los casos a que se alude, son aquellos en que el acreedor no recibe el pago de una obligacin de dar. As queda de manifiesto en legislaciones decimonnicas como la nuestra, en que el artculo 1604 del cdigo civil hace recaer las expensas del procedimiento de pago por consignacin en el acreedor, como ocurre en otras legislaciones forneas.699 El nfasis que ha tenido tradicionalmente la reglamentacin civil en las obligaciones de dar, es coherente con la concepcin de las relaciones obligatorias, y especialmente contractuales, propias del siglo diecinueve, como ya hemos comentado. De ah, que es del todo comprensible que los ordenamientos jurdicos que no regulan sistemticamente la mora del acreedor, slo contengan disposiciones que, a propsito del pago por consignacin o de otras materias, como en el contrato de compraventa as, en el cdigo civil chileno-, slo se refieran a los mayores gastos que ocasiona la conservacin y custodia de la cosa debida. En nuestra opinin, en estos casos en que el acreedor no recibe la cosa debida, y producto de ello el deudor slo incurre en gastos de conservacin y custodia, pero no se ven afectados otros intereses del deudor, no habra, en principio, inconveniente en aceptar que no se est ante un deber de colaboracin incumplido por parte del acreedor, como hemos afirmado en el acpite anterior. No obstante, hay ciertas cuestiones que hacer presente: primero, nos parece del todo discutible que se fundamente la restitucin de estas sumas al deudor, en principios tales como el repudio al enriquecimiento sin causa o la equidad, en circunstancias que tales gastos se materializan es una disminucin patrimonial efectiva, que puede mejor encuadrarse en la categora de dao emergente, atendido lo dispuesto en el artculo 1556 de nuestro cdigo civil, con lo que se evita recurrir a otros principios, o bien, pudiendo recurrir a ellos, pero en forma complementaria de las normas y principios de la responsabilidad contractual.700

699

En nuestro cdigo civil, un principio anlogo se encuentra en el artculo 1827 ubicado en el contrato de compraventa, en el que nuevamente se denota su raigambre romana, aunque como hemos comentado anteriormente, esta norma ha sido a veces interpretada de forma ms amplia. Similar regulacin se encuentra en el artculo 1179 del cdigo civil espaol, ya citado, y en el artculo 1260 del cdigo civil francs. 700 Aunque igualmente evoca la idea de evitar el enriquecimiento injusto, tcnicamente parece ms acertado acercarse a la idea de restitution interest, en los trminos de Fuller y Perdue, que en su clsico artculo sobre indemnizacin de los daos contractuales y proteccin de la confianza distinguen tres finalidades principales que puede perseguir la indemnizacin, el primero de ellos, el inters dirigido a una restitucin, en que se trata de evitar que el contratante incumplidor retenga una ganancia a costa de la contraparte. En su estructura, el reembolso de gastos es anlogo a esta

241

En segundo trmino, la clsica objecin de la doctrina que considera que el reembolso de mayores gastos no puede constituir indemnizacin de perjuicios, toda vez que para obtener dicho reembolso no se requiere culpa del acreedor,701 es perfectamente salvable, si consideramos la evolucin que ha experimentado la responsabilidad civil contractual, la que ha tendido a una mayor objetivizacin,702 por lo que el elemento de la culpa de las partes del contrato ya no tiene aquel marcado tinte subjetivista, propio de concepciones ms tradicionales. Agregado a lo anterior, incluso en este grupo de casos en que el deudor ha incurrido en mayores gastos derivados de la conservacin y custodia de la cosa, puede resultar no slo complejo, sino ficticio, trazar una lnea divisoria entre este tem pecuniario y otros perjuicios que el deudor pudiere padecer;703 para graficarlo comparemos dos situaciones: una en la que el deudor debe contratar guardias de seguridad para custodiar la cosa, porque el acreedor se niega a recibirla; y la otra, en que el deudor tiene una empresa de seguridad cuyo giro es proporcionar a otras empresas guardias de seguridad; en este ltimo caso, debido a que el acreedor se niega a recibir la cosa debida, el deudor tiene que destinar de los guardias que trabajan para l para que custodien la cosa, impidiendo que ellos se desempeen en la empresa o empresas, clientes del deudor, incluso ms, para cumplir con

finalidad. Cfr. FULLER, Lon y PERDUE, William, Indemnizacin de los daos contractuales y proteccin de la confianza, op. cit., p. 9 s. 701 CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, op. cit., p. 185. CABALLERO, Jos, La mora del acreedor, op. cit., p. 313. 702 Esta tendencia a una mayor objetivizacin, no slo est presente en el derecho extranjero, sino tambin en el nuestro, como se denota en investigaciones recientes, especialmente a travs del reconocimiento que se ha hecho tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia, del distingo entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado. En las primeras, la diligencia tiene un rol promotor e integrador de la misma, y en las de resultado, slo un rol promotor. De ah, que la calificacin de incumplimiento de una obligacin de medios implica que no se ha desplegado la debida diligencia, y en el caso de las obligaciones de resultado, cuando no se ha obtenido el resultado. Sobre ello, cfr. PEAILILLO, Daniel, Responsabilidad contractual objetiva, op. cit., p. BARAONA, Jorge, Responsabilidad contractual y factores de imputacin de daos: apuntes para una relectura en clave objetiva, op. cit., p. 152, 171. Ms recientemente, URREJOLA, Sergio, El hecho generador del incumplimiento contractual y el artculo 1547 del cdigo civil. Revista de derecho privado, Santiago, n17, diciembre 2011. pp. 27-69. VIDAL, lvaro y BRANTT, Mara Graciela, Cumplimiento e incumplimiento y responsabilidad del deudor en el cdigo civil. A propsito de la sentencia de la Corte Suprema de 7 de septiembre de 2010.Revista de derecho Universidad Catlica del Norte, Coquimbo, ao 19, n1, 2012. p. 282. Como destaca el profesor Morales Moreno, La utilizacin de la nocin de culpa, entendida de modo objetivado y normativizado (conforme a las reglas de conducta exigible), no nos impide afirmar que en este caso el incumplimiento es tambin la falta de realizacin de las exigencias del contrato. MORALES, Antonio, Problemas que plantea la unificacin del concepto de incumplimiento del contrato, respuesta a Enrique Barros. En Derecho de daos, op. cit., p. 219. 703 LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin, op. cit., p. 111.

242

sus propios compromisos contractuales, el deudor tal vez deber contratar a otras personas para que laboren en las dependencias de la empresa o empresas con quienes contrat. Otro caso: pinsese, por ejemplo, en una situacin en que el deudor deba guardar la cosa debida en bodegas que le son de su propiedad, pero que, a la vez, haban sido comprometidas para ser objeto de un posterior contrato de arrendamiento con un tercero interesado, bodegas que finalmente no podrn ser arrendadas, debido a que estn siendo ocupadas por las cosas que el acreedor no recibe. Aqu, podra sostenerse que el deudor no ha llevado a cabo ningn desembolso de gastos, pues las bodegas le pertenecen, sin embargo, hay una ganancia esperada que se deja de obtener, como es la renta por tales bodegas. Ante este tipo de situaciones, es posible preguntarse qu justificara que slo los gastos efectivamente realizados para la conservacin y custodia de la cosa, sean los susceptibles de ser recuperados, y no as otras prdidas, en circunstancias que ambos rubros provienen directa e inmediatamente del hecho que el acreedor se niega a recibir el pago de la cosa debida? Nos parece una interpretacin dogmticamente forzada, sustentar que el reembolso de gastos se funda en el enriquecimiento sin causa o en la equidad si, de otra parte, es perfectamente posible calificar a dicho reembolso como dao emergente.704 Consecuencialmente, si se le califica de dao emergente, no hay fundamento alguno para restringir al deudor a obtener la indemnizacin slo de esta clase de dao, y no de otras manifestaciones de dao emergente que pudiere producirse, como tampoco del lucro cesante, pues unos y otros emanan del mismo hecho: la no recepcin del pago de la cosa debida por parte del acreedor. A mayor abundamiento, aunque puede haber casos en que el deudor slo haya incurrido en gastos de conservacin y custodia, estos sern los menos;705 en los hechos, lo

Esto es, la prdida efectiva experimentada a consecuencia del incumplimiento, TAPIA, Orlando, De la responsabilidad civil general y de la responsabilidad delictual entre los contratantes, op. cit., p. 115. 705 As, en sentencia de la Corte Suprema de 6 de abril de 2011, en causa caratulada Agreda Pohl, Ignacio con Sande S.A., a que ya hicimos referencia. En ella, ante la demanda de la compradora de resolucin de contrato e indemnizacin de perjuicios, la demandada solicita se rechace la demanda, que se acepte el pago por consignacin de la cosa, y se condene a la actora a pagar la suma de un milln de pesos, por los gastos de conservacin y custodia de la misma. O en STS espaol de fecha 9 de mayo de 2008, en que se demanda por la arrendataria de un local comercial, que se condene a la arrendadora a recibir la cantidad que se indica por concepto de pago de las mensualidades de renta devengadas desde abril de 1995 hasta octubre de 1997; a recibir, el pago de las mensualidades de renta por dicho alquiler que se devengaren durante el juicio; a admitir el pago por consignacin de las mensualidades de alquiler que se devenguen en lo sucesivo, ordenando abrir una cuenta
704

243

ms probable es que tambin se hayan visto menoscabados otros intereses del deudor, en cuyo caso la colaboracin del acreedor tiene la naturaleza de deber secundario de conducta, cuya inobservancia constituye incumplimiento contractual del acreedor, posibilitando al deudor ejercer las acciones y remedios contractuales que sean procedentes, entre ellas, la de indemnizacin de perjuicios. Esta ha sido, por lo dems, la interpretacin que alguna jurisprudencia ha hecho del artculo 1827 del cdigo civil, ya citada.706 Por esta ltima razn, es que tambin en los dems grupos de casos que han sido objeto de este estudio, - esto es, no recepcin de pago de una obligacin de hacer, y aquellos en que la colaboracin del acreedor se manifiesta de forma compleja a lo largo del ter contractual-, si se ven lesionados otros intereses del deudor derivados de la inobservancia de la colaboracin debida, es plenamente procedente obtener indemnizacin de perjuicios, consecuencia a que se arriba a partir de las normas y principios generales contenidos, principalmente, en el Ttulo XII del Libro IV del cdigo civil. En estos casos, segn hemos sostenido a lo largo de este trabajo, la colaboracin tiene el carcter de deber secundario o instrumental. Por consiguiente, acorde al origen y a la regulacin que tiene en nuestro derecho y por razones de sistematizacin, en el tem reembolso de los mayores gastos en que el deudor ha incurrido, slo incluiremos a los gastos ocasionados en la conservacin y custodia de la cosa. Si, adems, hay otros intereses del deudor que se ven menoscabados, este reembolso constituir la base mnima de la indemnizacin de perjuicios que el deudor est facultado a demandar, teniendo el carcter de dao emergente,707 pues constituye una
corriente a favor del demandado; y reembolsar los gastos ocasionado por la negativa del deudor a admitir el pago. Demanda que se acoge. 706 Nos referimos a la sentencia pronunciada por la Corte Suprema de 1912, RDJ IX, Secc. 1, p. 416. 707 Precisamente esa base de la indemnizacin de perjuicios es lo que se demand en causa caratulada Empresa constructora e inmobiliaria Confe Ltada. con Comsa de Chile S.A., sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 14 de septiembre de 2010, N descriptor MJJ24837, en que la demandante solicita el pago de los mayores costos que le habra ocasionado la realizacin de obras extraordinarias en la construccin de dos plantas de tratamiento de aguas servidas, montos ocasionados, entre otras razones que aduce, porque la empresa mandante no habra entregado las especificaciones tcnicas correctas al momento de iniciarse la relacin contractual. Para fundar la demanda, se ampara en la aplicacin prctica que habran hecho las partes durante la ejecucin del contrato de acuerdo a lo establecido en el artculo 1564, especialmente por rdenes de compras sucesivas que habran sido de conocimiento de la demandada. Cabe sealar que en la causa, la actora demanda la restitucin de los valores en que incurri por obras extraordinarias, sin embargo, de acuerdo a la sistematizacin que adoptamos en este trabajo, estas sumas seran la base de la indemnizacin de perjuicios, derivada de la falta de colaboracin de la contraparte durante la vigencia

244

prdida o disminucin patrimonial efectiva, a la vez que, atendida la naturaleza del contrato en que est incorporado el deber de colaboracin, constituye un dao calificable de perjuicio previsto, de conformidad a lo que dispone el artculo 1558 del cdigo civil.

2.2.5.2 El dao ocasionado por la no liberacin del vnculo obligacional.

Situndonos nuevamente en los grupos de casos que hemos analizado, cabe preguntarse si entre los posibles rubros indemnizatorios susceptibles de ser demandados por el deudor, es factible obtener el resarcimiento del dao que le produce el hecho de no ejecutar el contrato celebrado con el acreedor. Esto es, si es calificable como dao indemnizable la especial situacin patrimonial en que se encuentra un deudor que no se ha liberado del vnculo obligacional, debido a la inobservancia del deber de colaboracin del acreedor. Grafiquemos cada una estas situaciones: por ejemplo, si el acreedor no recibe el pago de la suma de dinero adeudada, el patrimonio del deudor reflejar la existencia de un pasivo, lo que podra afectar su capacidad crediticia; o bien, si el acreedor no colabora durante la vigencia del contrato, al deudor no le es posible desligarse del contrato, a menos que se configure una imposibilidad de cumplimiento, extinguiendo la obligacin. As, la inobservancia de la colaboracin debida trae como consecuencia que el deudor no se ha desligado del contrato, pues no constituye una causal de extincin de la obligacin que el deudor no ha podido ejecutar. Por consiguiente, surge el cuestionamiento en torno a si la

del contrato. La demanda se rechaza por falta de prueba. Tambin como base de la indemnizacin de perjuicios, se demanda reconvencionalmente en sentencia arbitral CCAM de fecha 29 de julio de 2010, causa Rol 1087-2009; en ella la demandante reconvencional solicita se declare el incumplimiento de contrato de arquitectura, suministro y construccin, debido a que la demandada reconvencional habra introducido durante la vigencia del contrato una serie de modificaciones al proyecto original, lo que le impidi ejecutar el contrato de la forma prevista, solicita que se declare que ella ha cumplido con sus obligaciones surgidas del contrato; que la demandada reconvencional pague una serie de cantidades de dinero, correspondientes a: estados de pago pendientes; restitucin de las cantidades retenidas de los estados de pago correspondientes a las obras ordinarias o extraordinarias; obras adicionales no pagadas; gastos generales por permanencia extendida y por la ejecucin de las obras adicionales y extraordinarias pagadas y no pagadas; utilidad correspondiente a las mismas obras sealadas; restitucin de los mayores recursos invertidos como consecuencia de las modificaciones introducidas por la demandada; costos financieros por no haber sido pagada oportunamente en sus crditos en contra de la mandante. La sentencia declara el trmino del contrato, y acoge parcialmente la demanda y la demanda reconvencional.

245

mantencin de la relacin contractual puede erigirse, por s misma, como un dao resarcible. La respuesta, nos parece, se encuentra en lo que hemos venido evidenciando a lo largo de este estudio, es decir, habr derecho a obtener el resarcimiento del dao, en tanto la no desvinculacin contractual afecte otros intereses del deudor. Esto es, la sola permanencia de la relacin contractual con el acreedor, no constituye un dao resarcible, debido a que no necesariamente se reunirn los requisitos del dao indemnizable; slo en la medida que efectivamente se renan tales requisitos, podra dar lugar a ser resarcido aquel deudor que no ha podido apartarse del contrato.

2.2.5.3 Otros daos padecidos por el deudor.

Para el anlisis de los diversos daos padecidos por el deudor, debido a la inobservancia del deber de colaboracin, nuevamente recurriremos a la sistematizacin que propusimos en el captulo anterior, teniendo presente que se trata de una mera ordenacin, cuya nica finalidad ha sido ilustrar las diversas manifestaciones que puede adoptar el deber en comento. Para tal efecto, en este apartado haremos especial referencia a algunas causas conocidas por los tribunales de justicia, en que se evidencia que la inobservancia a la colaboracin del acreedor, ha formado parte de los hechos de las mismas. Con todo, debemos advertir que no en todas las causas que mencionaremos, este incumplimiento del acreedor ha servido como fundamento para que el deudor demande indemnizacin de perjuicios, a pesar de que han visto afectados intereses susceptibles de ser resarcidos. En efecto, en algunas de ellas, las ms, slo se ha planteado la inobservancia de la colaboracin debida como defensa ante la demanda del acreedor; en otras, el deudor ha demandado directamente slo la indemnizacin de perjuicios, o dicha pretensin ha complementado la demanda de resolucin o de cumplimiento.

246

a. Casos en que el acreedor no recibe el pago de una obligacin de dar o de simple entrega.

Si bien el primer grupo de casos est constituido por aquellas situaciones en que el acreedor no recibe el pago que se le ofrece, ya sea de una obligacin de dar como de hacer, para ilustrar adecuadamente los intereses vulnerados del deudor, abordaremos en primer lugar aquellas situaciones en que no se recibe el pago de una obligacin de dar, pero tambin incluiremos algunas en que no se recibe una cosa en cumplimiento de una obligacin de simple entrega.708 El contrato de compraventa constituye, sin duda, un mbito propicio para que el acreedor se niegue a recibir la cosa, ya sea que se trate de la cosa vendida, o del precio que se deba pagar por ella. Un caso paradigmtico, es aquel que antes comentamos y que versa sobre una cantidad de madera que la compradora se niega a recibir,709 alegando que, segn ella, la madera que el vendedor ofrece no es de la calidad convenida, por lo que demanda cumplimiento del contrato, con indemnizacin de perjuicios por la mora. El vendedor, a la vez, demanda reconvencionalmente, a fin de que se le indemnicen los siguientes rubros derivados del rechazo de la compradora a recibir la madera: el precio de la madera que ya le fue entregada al comprador; la diferencia de valor entre el precio de la madera en la poca de la ejecucin, con el precio que tena la madera a la fecha de la celebracin del contrato; otros daos padecidos debido a la mora del comprador a recibir la madera. Si bien, tanto la demanda principal como la demanda reconvencional fueron desechadas por falta de prueba, cabe hacer las siguientes observaciones con respecto a los daos cuya indemnizacin pretende el vendedor. En primer lugar, al ser demandado el precio de la madera que ya fue entregada, en rigor, lo que se solicita es el cumplimiento del contrato por parte del comprador, en lo que al pago del precio estipulado refiere; en seguida, en lo que dice relacin con la diferencia de valor experimentado por la madera, se debe tener presente que a la fecha de celebracin del contrato, rega en nuestro pas el sistema del nominalismo monetario, por lo que una posibilidad es concluir que lo que se solicita es la revalorizacin de las cantidades que le son adeudadas por el comprador, suma que, para

708

Que para efectos nuestros, se la considera como obligacin de hacer, siguiendo la postura mayoritaria de la doctrina nacional contempornea. Cfr. PEAILILLO, Daniel, Obligaciones. Teora general y clasificaciones. La resolucin por incumplimiento, op, cit., p. 199 s. 709 RDJ T. X, Secc. 1, p. 416, recurso de casacin en el fondo de 1912.

247

estos efectos, tendra el carcter de lucro cesante; o bien, se demanda la diferencia de valor econmico que por razones extrnsecas puede haber experimentado la madera, entre la fecha de celebracin del contrato y del pago efectivo del precio. Si es lo ltimo, nos parece discutible que el vendedor est facultado para solicitar indemnizacin de perjuicios por tal concepto, teniendo presente que el precio que rige en el contrato es el que ha sido acordado por las partes, a menos que ella hayan indicado expresamente que el precio se calcular de acuerdo al valor de mercado que tiene la madera al tiempo de la entrega. Distinto es el tercer rubro demandado, consistente en los dems daos que padeci el vendedor por la mora de recibir del comprador, en que caben los ms diversos tems, por ejemplo: los gastos de conservacin y custodia de la madera como hemos indicado en el apartado que antecede-, los daos que otros bienes del vendedor podran experimentar, debido a que la mantencin en su poder de la cosa vendida aunque podra ponerse en entredicho la existencia del nexo causal-.710 Diferente habra sido si el vendedor hubiere demandado reconvencionalmente la resolucin el contrato por el incumplimiento del acreedor a recibir la cosa,711 pues entre los rubros indemnizatorios sera posible demandar, por ejemplo, la diferencia de valor experimentada entre el valor de la madera al tiempo del contrato, y el que efectivamente tiene al tiempo de la restitucin, supuesto que el valor de mercado hubiere disminuido.712 En otro caso, la compraventa recay sobre algodn en rama, contrato celebrado el 14 de noviembre de 1989 entre Las Palmeras Sociedad Cooperativa Andaluza, como vendedora, y entidad mercantil Textil Cano y Segura S.A., como compradora; dicho contrato se celebr de conformidad al denominado Reglamento Contrato Barcelona/Reglas Centro Algodonero Nacional, y vers sobre la cantidad de 1.500 a 1.600 balas de una determinada calidad, fijndose un determinado precio por kilo. El vendedor entreg doscientas balas de algodn - las que fueron pagadas por el comprador- quedando pendiente el resto, cuya entrega y recepcin deba llevarse a cabo entre los meses de enero a abril de 1990, a razn de 440 balas por mes. La demandante vendedora, atribuye a la demandada incumplimiento, pues se neg a la recepcin de la mercanca; y la compradora, por su parte, alega que la

710 711

MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, op. cit., p. 49. Que el propio fallo de casacin de 1912 reconoce en su considerando 6, RDJ, T. X, Secc. 1, p. 416. 712 No entraremos, empero, en los tipos de daos susceptibles de ser demandados ante la resolucin contractual, sobre ello, Cfr. CONTARDO, Juan Ignacio, Los criterios de inters contractual positivo y negativo en la indemnizacin de perjuicios derivada de resolucin contractual. Revista de derecho Universidad Catlica del Norte, Coquimbo, ao 18, n1, 2011. pp. 85-118.

248

demandante pretenda la modificacin sustancial del contrato, en el sentido de que fuese Textil Cano la que asumiera los gastos de transporte y el riesgo, al retirar las balas de algodn. En la causa, demanda la vendedora nicamente indemnizacin de perjuicios, derivada del incumplimiento de recibir las mercancas por Textil Cano y Segura S.A. En la especie, se acogi la demanda de la vendedora y se orden a la compradora pagar la indemnizacin de perjuicios solicitada, que en este caso se rige por normas especiales.713 En el contrato de arrendamiento de cosas, la negativa a recibir el pago de la renta, puede generar daos al arrendatario,714 aunque si estos son muy menores, como probablemente ocurra, no procedera su resarcimiento al no reunirse los requisitos del dao indemnizable, por ejemplo, que el dao debe ser significativo. En otros casos, es posible que el arrendador no est dispuesto a recibir la cosa que el arrendatario le restituye, debido a la terminacin del contrato, en que ser perfectamente posible que se generen daos para el deudor arrendatario, quien deber hacerse cargo de la conservacin y custodia de la cosa, a la vez que la cosa arrendada puede generar lesin a otros bienes del deudor, perjuicios que deberan ser resarcidos al arrendatario, conforme a las reglas generales. Tambin se configura inobservancia al deber de colaboracin del acreedor, si ste no recibe el pago de las cosas encargadas en un contrato de suministro; as ocurre en un contrato celebrado entre ALIMAR y Alimentos Marinos S.A., en que la demandada se oblig a entregar la totalidad de la pesca extrada a la empresa pesquera de propiedad de la actora, lo que habra sido vulnerado por el demandado, segn se alega en la demanda, pues dicha entrega se hizo a otra pesquera. La demandada arguye que es efectivo que llev a cabo la entrega a otra empresa pesquera Landes S.A.-, pero ello se debi a que la actora rechaz recibir la pesca oportunamente, a pesar de tener capacidad para ello, por lo que la pesca estaba en peligro de descomposicin. Supuesto que la demandada probare

713

STS espaol de fecha 13 de junio de 2002. En este caso, la indemnizacin estuvo constituida por la refacturacin, regulada por el antedicho Reglamento condiciones Barcelona para venta y/o compra de algodn en rama, artculos 176 y 183 y siguientes. 714 Como en sentencia dictada en recurso de apelacin de la Audiencia Provincial de Mlaga, de 14 de julio de 1999, N de descriptor Westlaw 11-15, en que se demanda el desahucio del contrato de arrendamiento debido a que la arrendataria no habra pagado la renta. La demanda se rechaza, pues se prueba que fue la actora, arrendadora, quien rechaz el pago de las rentas, rehusando los giros remitidos por la demandada. Si bien en este caso la negativa a recibir el pago de la renta fue opuesta como excepcin a la demanda de desahucio, no cabe duda que de haberse producido perjuicios a la arrendataria por dicha negativa, habra procedido su resarcimiento.

249

sus alegaciones y demande los perjuicios derivados de la falta de recepcin de la pesca,715 cabe preguntarse qu daos son susceptibles de ser resarcidos al deudor. Ciertamente, que los rubros a ser indemnizados estarn supeditados a las otras acciones susceptibles de ser ejercidas por el deudor; as, en caso que se haya demandado la resolucin del contrato, los daos dependern de si se adopta aquella postura segn la cual procede el resarcimiento del inters negativo, o la otra que propugna que debe repararse el inters positivo.716 Por tanto, si lo que se pretende es el resarcimiento del inters positivo, atendida la naturaleza del objeto del contrato, podra demandarse el valor de la pesca obtenida al precio de mercado, estando ella en estado ptimo, adems de los costos que le signific mantener la pesca en bodega por el retraso en su entrega; si lo que se pretende es obtener el resarcimiento del inters negativo, podra demandarse los costos de la celebracin del contrato, el beneficio que se dej de obtener al vender la pesca a otra empresa, y en subsidio, los costos de obtencin de la misma gastos de puesta en funcionamiento del buque mercante, por ejemplo-. Hay que precisar que el deudor mitig los daos, pues vendi la pesca a otra empresa pesquera antes de su descomposicin, por lo que, toda vez que obtuvo un valor menor que la ganancia esperada pues aunque la pesca no se descompuso, no se encontraba en igual estado que al momento en que pretendi entregarla a la actora-, tendra derecho a obtener resarcimiento por el menor valor obtenido, sumado a los gastos ocasionados por la celebracin de este nuevo contrato, supuesto que esos costos son razonables.717 Partiendo del supuesto que las normas de nuestro ordenamiento jurdico permiten sustentar la plena procedencia de la mitigacin de daos,718 en este caso el deber de mitigar

715

N descriptor MJJ 20226, sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepcin de 27 de mayo de 2009. La demanda, empero, se acoge, declarando que la demandada no cumpli con su obligacin de entrega de la pesca a la actora, ordenando la aplicacin de la multa por incumplimiento acordada en el contrato, pues la demandada no acredit sus alegaciones. 716 CONTARDO, Juan Ignacio, Los criterios de inters contractual positivo y negativo en la indemnizacin de perjuicios derivada de resolucin contractual, op. cit. 717 En el derecho uniforme, la mitigacin de daos tiene lmites en lo que respecta a los gastos llevados a cabo en la mitigacin, as en el artculo 9:505 (2)de los PECL: El perjudicado tiene derecho a recuperar el importe de de los gast os razonables que tuvo que hacer al mitigar el dao; artculo 7.4.8 (2) de los Principios UNIDROIT: La parte perjudicada tiene derecho a recuperar cualquier gasto razonablemente efectuado en un intento por reducir el dao; en trminos similares en el MCR, III.3:705 (2). 718 Sobre ello, Cfr. DOMNGUEZ, Ramn, Notas sobre el deber de minimizar el dao. Revista chilena de derecho privado, Santiago, n5, 2005. pp. 73-95; FUENTES, Rodrigo, El deber de mitigar el dao. Revista de derecho Universidad de Concepcin, Concepcin, n 217-218, 2005. pp. 223-248; LPEZ, Jorge, Sobre la obligacin de minimizar los daos en el derecho chileno y comparado. En Los contratos en el derecho privado. Bogot, Legis, 2007. pp.325-337; SAN MARTN, Lilian, El

250

recaera en el deudor,719 quien pretende que le sean reparados los perjuicios padecidos por el incumplimiento del deber de colaboracin, de parte del acreedor. Toda vez que en este apartado hemos hecho alusin a que el acreedor no recibe el pago de una obligacin de dar o de simple entrega de una cosa, podra sostenerse que de ser posible que el deudor recurra al pago por consignacin, dicho procedimiento constituira una modalidad que puede adoptar la mitigacin de daos.

b. Casos en que el acreedor no permite el cumplimiento de una obligacin de hacer, distinta a la simple entrega.

El incumplimiento del deber de colaboracin por parte del acreedor, se puede manifiestar en que no permita que el deudor cumpla con una obligacin de hacer, impidiendo el pago ntegro y oportuno de la misma. Eso ocurre en causa caratulada Pesquera Puluqui con Fjord Chile Seafood S.A.; en ella, las partes celebraron un contrato de maquila, en virtud del cual la empresa Puluqui se obliga a transformar la materia prima suministrada -salmn fresco-, en un producto terminado salmn ahumado-, a travs de un complejo proceso industrial. En el juicio en cuestin, demanda Puluqui la resolucin del contrato de maquila con indemnizacin de perjuicios, debido a que Fjord Chile le entreg materias primas deficientes, pues el salmn entregado tena listeria, lo que le impide cumplir rigurosamente con su obligacin de hacer. Agregado a lo anterior, seala que la demandada le suministr salmn en cantidades muy inferiores a las pactadas, y que no le proporcion el programa de produccin; por lo que solicita se le resarzan los siguientes perjuicios: indemnizaciones por aos de servicio que debi pagar a los trabajadores por cierre de su planta, pues no tena contratos con otros clientes seala que si el contrato se hubiera desenvuelto con normalidad, en el intertanto habra negociado nuevos contratos de maquila-; el costo de materiales no utilizados; el saldo insoluto que le adeuda la contraparte;

criterio de lo razonable. Una herramienta para delimitar la carga del perjudicado de evitar o mitigar el dao. Derecho y justicia, Santiago, n1, 2011. pp. 43-66; VIDAL, lvaro, La carga de mitigar las prdidas del acreedor y su incidencia en el sistema de remedios por incumplimiento. En Estudios de derecho civil III., op. cit., pp. 428-457. 719 Hacemos referencia al deber de mitigar, aunque no hay consenso entre los autores en torno a si se trata de un deber o de una carga. Con todo, no entraremos en este aspecto, pues excede los lmites de este trabajo.

251

el lucro cesante por lo que dej de obtener de haberse cumplido ntegramente el contrato hasta su fecha de vencimiento; y las prdidas ocasionadas por el cierre de la fbrica, pues si se hubiera cumplido ntegramente el contrato, la planta habra seguido operando.720 Si bien se declara la resolucin el contrato de maquila, slo se ordena que se indemnicen a Puluqui los montos insolutos por la contraparte respecto de las obligaciones ya cumplidas, y por concepto de lucro cesante se reconoce a Puluqui el derecho a obtener el pago de la ganancia ntegra que habra obtenido de haberse cumplido el contrato por la totalidad del trmino pactado, rechazando los dems rubros demandados. En lo que toca a los daos que se ordena resarcir, la decisin de la sentencia de primera instancia es del todo coherente, primero, con el hecho de que se habra acogido el resarcimiento del inters contractual positivo, a pesar de que se declara la resolucin del contrato; y segundo, por cuanto algunos de los daos solicitados pueden ser calificados de indirectos como los aparejados por el pago de las indemnizaciones por aos de servicio de los trabajadores despedidos- y an, por cuanto el demandante Puluqui no mitig el dao que le caus la inobservancia del deber de colaboracin de la demandada como los derivados del cierre de la planta-. En otro caso, sobre contrato de construccin de obra material con suministros de materiales, consistente en la fabricacin de una nave industrial, la empresa constructora demanda indemnizacin de perjuicios, debido a que la demandada, duea de la obra, se neg a firmar tanto el acta de recepcin provisoria, como la de recepcin definitiva de la obra,721 por lo que se solicita el pago de las sumas consistentes en el valor pactado por la totalidad de las obras. En causa caratulada Copat con Sociedad Pesquera Galeb Ltda., Copat interpone demanda de resolucin de contrato, ms indemnizacin de perjuicios, debido a que la demandada se niega a recibir el pago. Las partes haban celebrado un contrato de construccin a suma alzada de la ampliacin de la pesquera Galeb, en que sta ltima se oblig a pagar el precio a travs de estados de pago mensuales, que se verificaran con el

720

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 5 de abril de 2010, N de descriptor MJJ 23522. En esta causa tambin promueve demanda reconvencional por la demandada Fjord Chile. La sentencia de primera instancia fue pronunciada por un rbitro mixto, quien acoge parcialmente la demanda y rechaza la demanda reconvencional. En contra del fallo, la demandada interpone recurso de queja, el que es rechazado por la Corte de Apelaciones. 721 STS espaol de fecha 14 de enero de 2010. En la causa, la demandada alega que no recibe la obra, por tener una serie se desperfectos de construccin, por lo que reconviene. Se resuelve acoger la demanda de la constructora y rechazar la demanda reconvencional.

252

visto bueno de la inspeccin tcnica de la obra. La demandada, sin embargo, se neg a efectuar la recepcin definitiva de las obras, habiendo efectuado ya la recepcin provisoria, y tampoco restituye a Copat la boleta bancaria en garanta entregada a la mandante para caucionar sus obligaciones. Las razones que habran motivado a la demandada, segn expone, para negarse a la recepcin definitiva de las obras, es por ciertas observaciones que hizo a la construccin. Seala Copat que, no obstante no estaba obligada a solucionar los supuestos desperfectos que le fueron observados por la demandada, y habiendo dado previo aviso, concurri a la obra a solucionarlas, y que se le habra negado la entrada al recinto, por lo que deduce demanda de resolucin del contrato, con indemnizacin de los siguientes perjuicios: saldo adeudado del precio total de las obras; intereses corrientes sobre la cantidad demandada en el rubro anterior, desde la fecha en que concluy la garanta y hasta su pago efectivo, por concepto de lucro cesante; y el cinco por ciento del precio total de la obra por concepto de dao moral, este ltimo rubro no se acoge.722 En Filippi Gajardo, Sergio con Maturana Donoso, Gabriela, se demanda resolucin de contrato de promesa de compraventa por incumplimiento, y el pago de la pena acordada. Sin embargo, la propia demandante reconoce que ella no concurri a la Notara el da y hora acordados para suscribir el contrato definitivo, amparndose en que si se celebraba la compraventa, igualmente la demandada - prometiente vendedora-, no podra cumplir las obligaciones del contrato de compraventa, pues los terrenos objeto del contrato tendran vicios que no podra subsanar. La demanda se rechaza, pues los vicios que se denuncian no formaban parte integrante de las obligaciones del contrato de promesa, agregado a lo cual, el tribunal de alzada considera injustificado que se demande por la actora un incumplimiento contractual, en circunstancias que fue ella la que no permiti el cumplimiento.723 Si nos situamos en la posicin de la demandada, prometiente vendedora,
722

N de descriptor MJJ 21802, sentencia de la Corte Suprema de 13 de octubre de 2009. La demandada niega el incumplimiento, sealando que la actora tampoco habra cumplido, y demanda reconvencionalmente indemnizacin de perjuicios. La sentencia de primera instancia acoge la demanda ntegramente, rechazando la demanda reconvencional. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acoge recurso de casacin en la forma, y en fallo de reemplazo acoge la demanda, excepto en lo que refiere a la indemnizacin de dao moral solicitado por la actora, peticin que se rechaza. La Corte Suprema rechaza los recursos de casacin de forma y fondo interpuestos por la demandada. 723 Corte de Apelaciones de Rancagua, sentencia de 31 de agosto de 2007, N de descriptor MJJ15498. La sentencia de primera instancia acoge la demanda, declara la resolucin del contrato y ordena el pago de la pena por incumplimiento. El fallo de segunda instancia la revoca y rechaza la demanda ntegramente. Similar caso el de STS espaol de 1 de septiembre de 2004; y STS espaol de 19 de noviembre de 2009, en que la compradora tampoco concurre a la notara a suscribir el contrato respectivo.

253

y supuesto que en el contrato de promesa slo ella se obligare a la celebracin de la compraventa definitiva, es factible que ante el supuesto incumplimiento que le atribuye la demandante, la demandada se defienda mediante la alegacin de la inobservancia de la colaboracin del acreedor prometiente comprador-, pues esta ltima no concurri a la celebracin del contrato definitivo, impidiendo que la prometiente vendedora cumpla su obligacin de hacer; ante lo que el prometiente vendedor estara facultado para demandar los perjuicios por ella padecidos. As, en caso que, adems, se solicite el cumplimiento del contrato de promesa, podra demandarse los mayores costos ocasionados producto de la celebracin del contrato de compraventa en fecha posterior, y los daos generados debido a la demora en la celebracin del contrato de compraventa, que pueden estar constituidos por la diferencia de valor del inmueble contenido en el precio sealado en la promesa - y que ser el que se reitere en la compraventa prometida-, y el aumento de valor de mercado experimentado por el bien, en el intertanto; si se demanda, adems del resarcimiento de los daos, la resolucin del contrato, nuevamente estaremos a la decisin que se adopte, en orden a si procede la indemnizacin del inters negativo o positivo,724 en el primer caso, procedera el resarcimiento de los gastos ocasionados por la celebracin del contrato de promesa, y el lucro cesante que pudiere derivar del hecho que el prometiente vendedor desech la oferta de otra persona interesada en el inmueble.

c. Casos en que el deber de colaboracin del acreedor se encuentra establecido en forma expresa en el contrato, y que se manifiesta durante la ejecucin del contrato en forma compleja.

Como hemos dejado asentado en el captulo anterior, es perfectamente posible que las propias partes hayan incorporado de manera expresa en el contrato, el deber de colaboracin del acreedor durante la ejecucin del contrato. Dicha explicitacin puede establecerse genricamente, o bien, a travs de la descripcin precisa de la conducta que debe llevarse a cabo. Nos interesa el segundo caso, pues lo que pretendemos es ilustrar las situaciones en que el incumplimiento del deber de colaboracin, permite al deudor

724

CONTARDO, Juan Ignacio, Los criterios de inters contractual positivo y negativo en la indemnizacin de perjuicios derivada de resolucin contractual, op. cit.

254

demandar indemnizacin de perjuicios.725 Ese es el caso en que demanda la vendedora que se declare ajustada a derecho la resolucin de contrato de compraventa sobre un inmueble, que se destinara por la compradora a la construccin de varios chalets, y se ordene a la compradora la restitucin del mismo. La compradora solicita el rechazo de la demanda, fundado en que su obligacin de pagar el precio se pact como alternativa, por lo que la vendedora deba elegir entre el pago de una suma de dinero, o la entrega de seis de los chalets que se construiran - los que tambin quedaron a eleccin que la actora-, opcin que no ha hecho efectiva. El retraso de la vendedora en hacer efectivo el derecho a elegir, que le reconoce la obligacin alternativa, pudo generar daos para empresa compradora, especialmente debido al impedimento de enajenar los restantes inmuebles veinticuatro, en total-, lo que acarrear lucro cesante, que podr configurarse no slo por la prdida de potenciales compradores de los chalets, sino tambin en caso que debido a circunstancias extrnsecas, se produjere la disminucin de valor comercial de los chalets, pues dicho valor comercial fue el que se tuvo en vista por las partes al momento de contratar.726 En otro caso, ya citado en este trabajo,727 se celebr un contrato de arrendamiento de inmueble ubicado en un centro comercial de propiedad del arrendador. El inmueble se arrienda para ser destinado a la instalacin de una clnica, contrato que se suscribe durante la construccin del centro comercial. La arrendadora alega que no le ha sido posible cumplir para con la arrendataria, duea de una clnica, entregando un local apto para la instalacin de sus servicios mdicos, ya que sta no le entreg el proyecto para la instalacin de equipos, maquinarias y mobiliario, segn lo previsto expresamente en el contrato. Ac, ciertamente que el incumplimiento del deber de colaboracin por la arrendataria produce daos a la arrendadora que deben ser resarcidos. As, teniendo nuevamente presente si tales perjuicios se solicitan complementando una demanda de cumplimiento, los daos a resarcir estarn constituidos por aquellos generados por la mora como el valor de los materiales de construccin utilizados en obras que ser necesario destruir o modificar, el pago de remuneraciones a los trabajadores, el pago de las rentas que deberan haberse

725

El establecimiento en forma expresa de un deber genrico de colaboracin entre las partes puede ser relevante, por ejemplo, para interpretar el contrato, especialmente en la calificacin de posibles incumplimientos contractuales. 726 STS espaol de 3 de noviembre de 2009. En la causa, empero, no se acogi la alegacin de la demandada, siendo finalmente acogida la demanda. 727 En sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 21 de septiembre de 2009, N de descriptor MJJ 21690.

255

comenzado a devengar, si las obras hubieran culminado en forma oportuna, entre otros-. Por el contrario, si con la indemnizacin se hubiere solicitado la terminacin del contrato, los daos padecidos seran aquellos derivados de los gastos ocasionados por las obras iniciadas; los gastos de las obras que se deben llevar a cabo para dejar el local en condiciones de ser ofrecida a otro potencial arrendatario; el monto correpondiente a las rentas que se hubieren recibido, de haber sido arrendado el local a otro arrendatario, atendido el inters comercial de posibles arrendatarios, en instalarse en el centro comercial.

d. Casos en que el deber de colaboracin del acreedor no se encuentra establecido en forma expresa en el contrato, requirindose durante la ejecucin del contrato en forma compleja.

El grupo ms fecundo de casos, es aquel en que la colaboracin del acreedor se requiere durante la vigencia del contrato, atendida la naturaleza de las prestaciones a que se obliga el deudor. Nos encontramos, pues, ante un conjunto de hiptesis en que el incumplimiento del deber de colaboracin del deudor puede producir daos de la ms variada ndole a los intereses del deudor. Un mbito propicio para ello, son los contratos de ejecucin de obra material, como aquel en que la empresa mandante, Obrascn Luarte S.A., solicita resolucin de contrato por incumplimiento de la artfice, Europa de Asfaltos S.A. La demanda se funda en que la artfice no habra dado comienzo a la obra encargada, consistente en la ampliacin en una tercera pista de una carretera; esta ltima demanda reconvencionalmente indemnizacin de perjuicios, atendido que no se le dio aviso con la debida anticipacin para el inicio de las obras, notificacin a que se obligaba la mandante, adems, de no permitir la modificacin del proyecto original, especialmente debido a que atendida la demora del aviso que se le dio a la artfice, se produjo un mayor costo de los materiales. En este caso, se condena a la mandante al lucro cesante, consistente en la suma correspondiente al seis por ciento del precio total del contrato que, adems, se declar resuelto.728

728

STS espaol de fecha 16 de marzo de 2009. Tanto el fallo de primera, como de segunda instancia, rechazan la demanda y acogen la demanda reconvencional, condenando a Obrascn Luarte S.A., al pago del lucro cesante. El Tribunal Supremo tiene el siguiente razonamiento: El tiempo en que

256

As, tambin, en la celebracin de un contrato de construccin de obra pblica, para cimentar un bandejn central de una avenida, pues la mandante - una Municipalidad de la ciudad de Santiago-, modific en varias oportunidades las condiciones del contrato a la artfice, adems de no proporcionarle la informacin necesaria para la elaboracin de un plano topogrfico. En la causa, la artfice interpone directamente demanda de indemnizacin de perjuicios consistentes en: los mayores gastos que se realizaron en la obra; los porcentajes netos de las ganancias que no se obtuvieron, a ttulo de lucro cesante; la compra de maquinarias; el valor de la boleta bancaria en garanta que el artfice tom a favor de la Municipalidad; las utilidades brutas que no se percibieron; y la indemnizacin por el dao al honor y crdito padecido.729

ha de producirse la prestacin puede tener una notoria influencia en la esencia y objeto del contrato, como sucede normalmente con las prestaciones de carcter duradero como es la presente. La fijacin del momento en que tales prestaciones han de producirse forma parte del mismo objeto contractual y en tal sentido la doctrina ha configurado, junto a la mora del deudor, la del propio acreedor cuando omite el comportamiento necesario para que se produzca la prestacin de la parte contraria. Ser en atencin a la propia naturaleza del contrato y de las obligaciones asumidas en virtud del mismo como habrn de establecerse los efectos que se hayan de derivar del cumplimiento o incumplimiento dado por las partes en relacin con el tiempo de la prestacin. Es cierto que en el caso presente se fij como fecha "estimada" de iniciacin de las obras la del da 13 de octubre de 1999 y su finalizacin para el 3 de julio de 2000, lo que comportaba un plazo de ejecucin previsto de aproximadamente nueve meses. Aun cuando la fijacin slo como "estimada" de la fecha de inicio comportaba una cierta flexibilidad aceptada por las partes, no cabe duda de que la demora en casi tres meses imputable a la parte subcontratante vena a alterar sustancialmente los trminos de la convencin, pues lgicamente la demandada Europea de Asfaltos S.A. haba de realizar sus previsiones para aportar maquinaria, mano de obra, herramientas y suministro de materiales dentro del perodo de ejecucin inicialmente sealado. En este sentido aparece justificada la resolucin por parte de Europea de Asfaltos S.A. ante la negativa de Obrascn Huarte Lain S.A. (OHL) y Sociedad Annima de Trabajos y Obras (SATO) a modificar determinados aspectos del contrato que no slo habran de referirse al plazo de ejecucin sino tambin al precio en base a las variaciones que hubieran sufrido las materias primas a utilizar en la obra. Pero, desde luego, entre ellas no puede erigirse como obligacin de la parte demandada Europea de Asfaltos S.A. ejecutar los trabajos pactados soportando los efectos desfavorables para sus intereses ocasionados por el retraso en la iniciacin de las obras, que exclusivamente resultaba imputable a Obrascn Huarte Lain S.A. (OHL) y Sociedad Annima de Trabajos y Obras (SATO). Por el contrario, fueron estas ltimas las que con su actuacin faltaron a sus obligaciones contractuales . 729 Sentencia de la Corte Suprema de 5 de agosto de 2008, N descriptor MJJ 17902, causa caratulada Probinco con I. Municipalidad de Providencia. La sentencia de primera instancia acoge la demanda y ordena el pago de las siguientes sumas: $16.323.313 por dao emergente, ms $300.000 por costo directo de la contratacin de la boleta de garanta; $14.160.300 por materiales empleados y mano de obra; $23.909.146 por gastos generales netos; $400.000.000 por lucro cesante; $500.000.000 por perjuicio por dao a la imagen comercial. El fallo de segunda instancia revoca la sentencia, y rechaza el resarcimiento de los costos de contratacin de empleados, de mano de obra y el lucro cesante, rebajando a $150.000.000.- el perjuicio a la imagen comercial de la empresa. La Corte Suprema, por su parte, en sentencia de reemplazo rechaza la indemnizacin de todos los rubros demandados, con excepcin del lucro cesante que avala en $150.000.000.-, declarando que: el hecho de haber sido incursa ilegtimamente en una sancin objetiva de eliminacin de los registros de empresas contratistas que ejecutan trabajos en el rea de la

257

Tambin se incumple el deber de colaboracin durante la vigencia del contrato, en un contrato de compraventa de inmueble celebrado entre una empresa constructora y el dueo de la finca, en que la empresa adquiere el inmueble con la finalidad de construir un edificio destinado a casa- habitacin. El precio se pacta parte en dinero, y parte en especie, la que est constituida por cuatro departamentos, estacionamientos y bodegas. Si bien en este caso, la inobservancia de la colaboracin debida por parte de la demandante slo se plantea como argumento de defensa de la demandada, de haberse producido la afectacin a otros intereses de la demandada compradora, habra sido factible solicitar la correspondiente reparacin.730 Por ejemplo, en la causa qued acreditado que la demandada compradora no pudo culminar las obras de construccin del edificio, porque la vendedora no cooper con los trmites necesarios para obtener los permisos de construccin;731 si, por ejemplo, la empresa constructora haba celebrado con terceros contratos de promesa de compraventa respecto de los otros departamentos, ellos no podrn cumplirse oportunamente, debido a que la vendedora no realiz las gestiones necesarias para dar inicio a las obras de construccin, lo que podra conllevar a que la constructora debiera pagar las penas establecidas en los contratos preparatorios, por incumplimiento de los mismos, producindose un dao emergente que deriva de la inobservancia de la colaboracin del vendedor.

construccin para instituciones del sector pblico, la cual a lo menos durante el trmino de dos aos le signific la privacin de la posibilidad de postular a la ejecucin de nuevas obras de la misma ndole. Anlogo caso en sentencia pronunciada por la Corte de Apelac iones de Antofagasta de fecha 24 de marzo de 2010, N descriptor MJJ 23428; asimismo, en De la Torre con Chomal, sentencia de la Corte Suprema de 20 de octubre de 2011, N descriptor MJJ 29725. 730 STS espaol de 17 de diciembre de 2008. En la causa demanda la vendedora, solicitando el cumplimiento del contrato, esto es, se condene a la compradora a pagar la parte de precio adeudado, consistente en la entrega de los departamentos, estacionamientos y bodegas, adems de una indemnizacin de perjuicios. Tanto el fallo de primera como el de segunda instancia, rechazan la demanda, e interpuesto recurso de casacin tambin es desechado, teniendo como fundamento que no hay incumplimiento de la demandada - compradora, pues no se ha podido cumplir con la entrega de los inmuebles, debido a la conducta obstativa de la propia vendedora, por lo que en este caso, adems, la falta de la colaboracin debida opera como causal de exoneracin de responsabilidad de la demandada. 731 Tampoco colabora el acreedor con la realizacin de los trmites administrativos necesarios para permitir al deudor cumplir el contrato, en sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepcin de fecha 20 de noviembre de 2009, N descriptor MJJ 22483. El conflicto se produce debido a la celebracin de un contrato de arrendamiento de inmueble, con la finalidad de que el arrendatario ubicara un ttem publicitario. Demanda la arrendadora por no pago de la renta, en circunstancias que el arrendatario nunca pudo instalar la publicidad, pues para conseguir el permiso municipal para ello, se requera de la cooperacin del arrendador, a lo que se neg injustificadamente. Aunque en este caso la arrendataria no dedujo demanda reconvencional, es perfectamente posible sustentar la viabilidad de una demanda indemnizatoria por todos los daos aparejados, no slo por los costos del contrato, sino tambin por las prdidas generadas al no llevar a cabo la publicidad.

258

En el contrato celebrado entre Aceros Chile Construcciones y Antoln Cisternas y Ca Ltada., se requiere de la colaboracin del acreedor durante la ejecucin del contrato, pero no se cumple con ese deber. En este caso, se celebra un contrato de confeccin de obra material, a travs del cual se encarga la excavacin de obras subterrneas que formara parte del sistema de ventilacin de una mina subterrnea; el contrato da lugar a un subcontrato, pues la mandante, Aceros Chile, es contratista de la empresa principal, Codelco Chile, Divisin Andina. La subcontratista, Antoln Cisternas, se oblig, as, a cumplir con la excavacin encargada en el plazo de ciento treinta das, a contar de la entrega del terreno, debiendo, a la vez, tener un estado de avance de ciento ochenta metros, a los sesenta das de comenzadas las obras, acordndose el pago de una multa en caso de retraso de la subcontratista. Debido a dicho retraso, la demandante pone trmino al contrato, solicitando la indemnizacin de una serie de perjuicios que especifica. La demandada contesta la demanda, y demanda reconvencionalmente la resolucin por incumplimiento, con indemnizacin de perjuicios, pues Aceros Chile deba realizar la topografa de los trabajos; entregar lmparas para el personal de la subcontratista; velar por el suministro de electricida; proporcionar las locomotoras para el desplazamiento de su personal; proporcionar un suministro de ventilacin para asegurar el correcto suministro de aire, entre otras, nada de lo cual se cumpli por la contratista. Tanto la sentencia de primera, como de segunda instancia, acogen la demanda reconvencional, pero se deja la determinacin de los perjuicios para la etapa de cumplimiento del fallo definitivo.732 En Navarrete Surez Patricio con Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias S.A., se celebra un contrato en que se encarga a la empresa demandante la construccin de dos estanques de veinte mil metros cbicos, tres alimentadores y dos cmaras con vlvulas reguladoras de presin, para el sistema de agua potable de una comuna de la ciudad de Santiago.733 La demandante incurri en un retraso en la construccin de las
732

Sentencia de la Corte Suprema de fecha 2 de diciembre de 2002, que tiene a las partes por desistidas de los recursos de casacin interpuestos. N descriptor Legal Publishing 31196. Situacin semejante, en causa caratulada Castillo con Servicio de Vivienda y Urbanismo de la dcima regin, Rol N2773-04, sentencia de la Corte Suprema de 29 de noviembre de 2004, en que la demandante se obliga a construir una poblacin social, por haberse adjudicado el proyecto licitado por la demandada, obra que debi llevarse a cabo en el plazo de noventa das contados desde la entrega el terreno. Sin embargo, debido a que el terreno no se entreg en las condiciones adecuadas, la obra slo se pudo ejecutar en cuatrocientos setenta y cinco das. Se rechaza la demanda en primera y segunda instancia, por falta de prueba, y el fallo de casacin se desecha. 733 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 6 de mayo de 2008, N descriptor MJJ 17058, en que la empresa constructora interpone demanda de cumplimiento de contrato, solicitando el pago de la totalidad de las obras contratadas; a su turno, la demandada reconviene solicitando resolucin de contrato con indemnizacin de perjuicios. La sentencia de primera instancia acoge la

259

obras, pero atribuibles a los defectos del proyecto elaborado por la mandante, de manera que no puede ahora negarse al pago del precio, cuyo cumplimiento solicita, lo que es finalmente acogido por sentencia definitiva.734

En los contratos en que se encarga la ejecucin de una obra o la prestacin de un servicio, una manifestacin caracterstica del incumplimiento del deber de colaboracin durante la vigencia del contrato, es aquel en que el contratante que encarga la obra o contrata el servicio, no permite que el deudor ingrese a las dependencias de la primera, para que ste pueda cumplir con sus obligaciones. En un contrato de confeccin de obra material en que se encarga la habilitacin de un local para el funcionamiento de un restaurante pizzera, la mandante interpone demanda de resolucin con indemnizacin de perjuicios, pero la empresa demandada alega que fue la propia actora quien le impidi ingresar en la obra para cumplir el contrato, ante lo cual la demandada reconviene, solicitando se declare la resolucin por incumplimiento de la actora, con indemnizacin de perjuicios.735 Sobre los perjuicios posibles de ser resarcidos, ciertamente que los mayores desembolsos realizados por el retraso de las obras pago de materiales, remuneraciones de los trabajadores- es un tem que debera resarcirse; como asimismo, el lucro cesante derivado de la imposibilidad de cumplir con otros compromisos que ya se haban adquirido por la empresa. Similar en Beltrn Pantoja Ltada. con Forus SA.,736 en las partes suscribieron un contrato de tracto sucesivo de prestacin de servicios, en l la actora se comprometa a

demanda principal, y ordena el pago de la suma de $180.000.000.-, y se rechaza la demanda reconvencional. El fallo de segunda instancia confirma la sentencia recurrida. El fallo de casacin se rechaza, coincidiendo en los fundamentos de los tribunales del fondo, en tanto la empresa actora cumpli ntegramente el contrato, pues se oblig a entregar las obras de acuerdo a las especificaciones tcnicas elaboradas por la mandante, de modo que si tales obras presentan fallas, ello se debe a que dichas especificaciones no se entregaron adecuadamente, de ah, que es procedente el pago del precio acordado en el contrato. 734 Un caso similar en Echeverra con Fisco de Chile, sentencia de la Corte Suprema de 28 de agosto de 2008, N de descriptor MJJ 18039. 735 Pepes Pizza con Lazcano Zamora, sentencia de la Corte Suprema de 13 de agosto de 2009, N descriptor MJJ 21110. En esta causa la demandada opone excepcin de incumplimiento de contrato y demanda reconvencionalmente resolucin con indemnizacin de perjuicios. La sentencia de primera instancia acoge la demanda principal y rechaza la reconvencional. La de segunda instancia revoca el fallo recurrido, y rechaza tambin la demanda principal. El recurso de casacin en el fondo se rechaza, fundado en que no se habra acreditado el incumplimiento de la demandada, estando acreditado el incumplimiento de la demandante, por lo que corresponda acoger la excepcin de incumplimiento contractual, no obstante ello, no se declara la resolucin del contrato. 736 Beltrn Pantoja Ltada. con Forus S.A. sentencia de la Corte Suprema de fecha 8 de agosto de 2008, N descriptor MJJ 18184. En este caso, tanto la sentencia de primera como de segunda

260

efectuar las labores de carga y descarga de mercaderas, segn los requerimientos de bodegas de la demandada. Durante la vigencia del contrato, entra a la sociedad demandada un nuevo socio, quien habra sido determinante en la decisin de impedir el ingreso de la actora a las bodegas para llevar a cabo las labores contratadas. En este caso, se demanda por concepto de indemnizacin de perjuicios, las sumas adeudadas por los periodos que no se han podido cumplir, y el pago del precio acordado por la totalidad del tiempo que el contrato debi prolongarse.737

instancia desestimaron la demanda, y el recurso de casacin interpuesto por la actora fue desechado. 737 En Mejas Leyton con Inmobiliaria Monte Aconcagua S.A , sentencia de la Corte Suprema de 9 de septiembre de 2010, N descriptor MJJ 24925, se demanda resolucin de contrato con indemnizacin de perjuicios a la primera vendedora de un inmueble, por defectos de construccin. La demandada seala que no corresponde la resolucin, porque son pequeos defectos que deben ser reparados por la vendedora, pero que la demandante compradora se lo ha impedido. Sin embargo esta alegacin de la demandada no se toma en consideracin.

261

CONCLUSIONES.

De nuestra investigacin, es posible extraer las siguientes conclusiones: 1. Ante las deficiencias que presenta la concepcin de contrato que se sustenta nicamente en el principio de la autonoma de la voluntad, la concepcin que ofrece el nuevo derecho de la contratacin permite complementar a la primera. Dicha concepcin se puede calificar de pragmtica, en tanto pone nfasis en reconocer que el contrato constituye un instrumento de satisfaccin de intereses para las partes contratantes. Esta comprensin surge del derecho uniforme, y ha desplegado un gran influjo tanto en el proceso de armonizacin del derecho europeo, como en la modernizacin a que se han visto avocadas distintas legislaciones internas. La concepcin de contrato que se infiere del nuevo derecho de la contratacin es plenamente aplicable a nuestro derecho, atendida las normas contenidas en el cdigo civil chileno. 2. En la estructura de contrato que se adopta en este trabajo, y que es coherente con una concepcin pragmtica del contrato, es posible diferenciar entre obligaciones primarias, primordiales o principales, que son aquellas que efectivamente permitirn a las partes ver satisfechos los intereses que persiguen con la celebracin del contrato, y deberes secundarios o instrumentales de conducta, que tienen una finalidad funcional, en tanto posibilitan que las obligaciones primordiales se cumplan. Esta estructura mira al contrato en forma integral, y durante todas las fases por las cuales ste atraviesa, por lo que proporciona una visin ms realista de la forma como se desarrollan las relaciones contractuales. La estructura de contrato que distingue entre obligaciones primordiales y deberes secundarios, es factible de ser aplicada en el derecho chileno, lo que queda corroborado con la regulacin de determinados deberes que obedecen a esta naturaleza, como el deber de conservacin de la cosa, que permite cumplir con una obligacin de dar o de simple entrega; lo mismo se puede predicar del deber de colaboracin del acreedor en

determinados grupos de contratos.

262

3. La colaboracin del acreedor ha sido tratada escasamente por la doctrina nacional, a diferencia de la doctrina extranjera. Las razones son de la ms variada ndole, entre ellas, que en nuestro cdigo civil - como es lo propio de los cdigos del siglo diecinueve- la colaboracin del acreedor no tiene reconocimiento expreso, limitndose a un tratamiento disperso a propsito de la mora del acreedor. 4. En algunos cuerpos legales del derecho extranjero, la colaboracin del acreedor tiene reconocimiento explcito, especialmente a partir de la regulacin que en muchos casos se contiene de la mora del acreedor. Por su parte, la doctrina extranjera, especialmente la europea, coherente con dicha regulacin, ha abordado la colaboracin del acreedor de dos formas: a propsito de temticas generales, como al analizar precisamente la mora creditoris; o bien, en estudios de carcter especficos. A la vez, en lo que toca a su naturaleza, se le ha asignado el carcter de carga contractual, de deber, o como una manifestacin de la buena fe. 5. El derecho uniforme ha sido especialmente prolfico en la regulacin de la colaboracin del acreedor, como se manifiesta en los Principios UNIDROIT, en los PECL, en el MCR y en los Acquis principles. En estos instrumentos regulatorios se reconoce un deber de colaboracin al interior del contrato. 6. El mbito al que circunscribimos el estudio de la colaboracin del acreedor est constituido por los contratos bilaterales, durante la etapa de ejecucin del contrato. En efecto, asignamos un alcance restrictivo de la colaboracin del acreedor, circunscribindola slo a la etapa de efectos del contrato. As, se postula que un anlisis tcnico adecuado de dicha colaboracin, es aquel en que, debido a la naturaleza jurdica que se sustenta y a los grupos de casos relevantes que son objeto de estudio, se manifiesta slo bajo el paraguas de lo contractual. Como la colaboracin del acreedor se limita a la etapa de ejecucin del contrato, ello supone que las consecuencias del mismo son todas de ndole contractual, tanto en caso que se cumpla con este deber de comportamiento, como las que se puedan generar si se infringe la colaboracin debida. A su turno, si bien la necesidad de que el acreedor colabore para que el contrato pueda ser cumplido puede presentarse en toda clase de contratos, unilaterales y bilaterales, nuestra opcin es situarnos en el plano de los contratos bilaterales, pues es este tipo de convencin el que se ha utilizado como instrumento regulatorio primordial entre privados, adems de constituir el modelo para la construccin de la teora general del contrato. En lo

263

que respecta a la colaboracin del acreedor, es adems en estos contratos en que ella se presenta con una gran variedad de manifestaciones, generando, en consecuencia, la mayor cantidad de problemas. 7. En lo que respecta a los grupos de casos relevantes que son materia de nuestro estudio, optamos por distinguir entre aquellos contratos de menor complejidad, en que la colaboracin slo consiste en que el acreedor reciba el pago a travs de una nica intervencin, independiente de si la obligacin del deudor es de dar o hacer, por lo que dicha colaboracin se presentar en la fase final de la convencin; y contratos en que las relaciones son de mayor complejidad, por lo que la colaboracin no slo supone la recepcin del pago ofrecido por el deudor, sino que est constituida por los ms diversos comportamientos que debe adoptar el acreedor durante el desarrollo del negocio, para que el deudor cumpla a la vez. Esta sistematizacin permite mirar al contrato como una realidad integral, coherente con la concepcin que se adopta en este trabajo. 8. Para estar ante la debida colaboracin del acreedor, en el grupo de casos consituido por contratos de menor complejidad, se requiere que efectivamente dicha cooperacin sea necesaria para que el deudor pueda cumplir con su o sus obligaciones. Ello, pues no se necesita de la colaboracin del acreedor en la totalidad de las situaciones en que un deudor debe pagar, siendo necesario un anlisis casustico, por lo que ser fundamental considerar la naturaleza del contrato y el acuerdo de las partes. 9. En el grupo de casos constituido por contratos de mayor complejidad, distinguimos segn si el o los comportamientos de colaboracin del acreedor, se encuentran o no expresamente establecidos. Esta divisin no implica que en una y otra situacin se altere la naturaleza del deber de colaboracin; en ambos grupos de casos se erige como un deber secundario, instrumental o funcional de conducta del acreedor, de cuya inobservancia derivan iguales consecuencias jurdicas para las partes contratantes; pero, sin duda, que ser ms sencillo determinar en qu consiste o consistir la cooperacin del acreedor y, a la vez, calificar si sta se observ o no por la parte que deba desplegar la conducta colaborativa, si ella se ha incorporado en forma explcita en la convencin. 10. Tal como se ha sealado, la doctrina extranjera ha asignado a la colaboracin del acreedor la naturaleza, ora de carga contractual, ora de deber. Atendida la normativa civil chilena, y el anlisis de las diversas manifestaciones de la colaboracin del acreedor en los grupos de casos relevantes analizados en nuestra

264

investigacin, la colaboracin del acreedor no tiene el carcter de carga contractual, sino de deber secundario, funcional o instrumental de conducta al interior del contrato. Aquel sector doctrinal que postula que la colaboracin del acreedor constituye carga contractual, se basa en que el deudor no estara facultado para solicitar la ejecucin forzada del acreedor, como tampoco indemnizacin de perjuicios en caso de infraccin de la misma. No obstante, no hay justificacin en la asignacin de carga a la colaboracin del acreedor, pues no existe obstculo jurdico alguno que impida al deudor demandar el cumplimiento de las conductas de colaboracin debida al acreedor, como tampoco hay bice en que el deudor demande la debida indemnizacin por los daos que le ocasiona la inobservancia de la cooperacin debida. 11. La colaboracin debida tiene la naturaleza de deber secundario, instrumental o funcional de conducta al interior del contrato. En esa lnea, no es asimilable a los deberes generales de cuidado propios del mbito de la responsabilidad civil extracontractual, sino que se trata de determinados comportamientos de accin u omisin que tiene que desplegar el acreedor, y que cumplen un rol especfico y concreto: permitir que, a su vez, este deudor pueda cumplir. Es un deber de carcter autnomo y, por ende, diferenciado de las dems obligaciones que emanan de la relacin convencional, pero que cumple un rol o papel instrumental, en funcin de las obligaciones primordiales del contrato. Esta naturaleza que se predica de la colaboracin del acreedor, es coherente con el hecho de que el contrato se ha ensanchado en lo que respecta a su contenido, pues no slo lo integran obligaciones primordiales, sino que se han incardinado deberes secundarios de conducta, obligaciones accesorias, garantas y cargas; esquema que ha sido adoptado por el derecho uniforme y, en general, por el derecho contemporneo de contratos. 12. Los intereses de las partes en juego en el deber colaboracin del acreedor, estn constituidos, en primer trmino, por el inters del deudor que debe realizar la o las prestaciones primordiales, y que para ello espera legtimamente que el acreedor contractual le coopere para efectos de cumplir ntegra y oportunamente; y, en segundo lugar, el inters del propio acreedor que ha de colaborar, en tanto l tambin espera la satisfaccin de sus intereses mediante la realizacin de las obligaciones primordiales que contrajo el deudor, para lo cual deber, a su vez, cumplir con este deber secundario de conducta. Este juego de intereses de ambas partes contratantes que se visualiza en la estructura del deber de colaboracin, permite corroborar que en el contrato no slo se ha de considerar el inters

265

del acreedor, sino tambin el inters del deudor: en el contrato hay un delicado equilibrio de intereses contractuales que debe ser reconocido. 13. La calificacin jurdica de la colaboracin del acreedor como deber secundario o funcional de conducta, est supeditada a si debido a su inobservancia, se ven o no afectados los intereses del deudor, esto es, aquellos bienes jurdicos del deudor avaluables econmicamente y que estn conectados al desarrollo de la relacin obligatoria. De manera tal, que si la inobservancia de la colaboracin por parte del acreedor se proyecta a esta esfera de intereses del deudor, efectivamente estamos en presencia de un deber secundario o funcional de conducta que integra la relacin contractual. Para tal efecto, cobra relevancia la naturaleza del contrato y la interpretacin que las propias partes han hecho del mismo, el canon de previsibilidad y la buena fe. 14. La inobservancia del deber de colaboracin del acreedor, constituye una hiptesis de incumplimiento contractual. Para tal efecto, adoptamos una nocin de incumplimiento amplia, abstracta y neutra, propia del nuevo derecho de la contratacin, que la entiende como cualquier desviacin del programa contractual, y que es perfectamente admisible en el derecho civil chileno, especialmente atendida la plasticidad de las normas contenidas en el cdigo civil. 15. Por consiguiente, los efectos que produce la inobservancia de la colaboracin debida en tanto deber secundario o funcional de conducta, pueden ser analizados en dos mbitos: efectos que se producen en la propia obligacin del deudor; y efectos referidos al incumplimiento contractual del acreedor. 16. El primer mbito de efectos derivados de la inobservancia de la colaboracin debida, dice relacin con las consecuencias jurdicas que se producen en la propia obligacin del deudor. Este grupo de efectos configuran la denominada mora del acreedor, que tiene dos elementos: el supuesto fctico y las consecuencias jurdicas. El supuesto fctico de la mora creditoris est constituido por todos aquellos casos en que se requiere de la colaboracin del acreedor para que el deudor pueda cumplir con su o sus obligaciones - ya sea que dicha colaboracin se materialice en la necesidad de que reciba el pago que se le ofrece, o bien, cuando la colaboracin se manifiesta de otras formas- y no la presta. Por su parte, el efecto jurdico primario de la mora del acreedor es la readecuacin en la distribucin de riesgos que contena el contrato, y que implica la modificacin de la

266

relacin obligatoria producto de la falta de la debida colaboracin del acreedor, que tiene como principal finalidad evitar al deudor las consecuencias daosas que ella le acarrea. Por ello, es que la mora del acreedor constituye una causal de inexigibilidad de la obligacin del deudor, inexigibilidad que ser total o parcial, de acuerdo a la incidencia que tenga dicha colaboracin en el cumplimiento de la misma. Este efecto implica que si el deudor no ejecuta el contrato debido a la inobservancia de la colaboracin por el acreedor, dicho deudor no se sita en una hiptesis de incumplimiento contractual. 17. Toda vez que el efecto primordial de la mora del acreedor es, precisamente, la inexigibilidad de la obligacin del deudor, el acreedor no est facultado para demandar el cumplimiento de dicha obligacin, y de ser planteada dicha demanda, debiese ser desechada. 18. La inexigibilidad de la obligacin del deudor a que da lugar la mora del acreedor, no extingue la obligacin del deudor, de modo tal que una vez que el acreedor despliegue la colaboracin debida el deudor debe cumplir, y si se niega, el acreedor podr proceder coactivamente a fin de obtener el cumplimiento especfico de la obligacin. No obstante la mora del acreedor no genera por s misma la extincin de la obligacin del deudor, bajo ciertas condiciones su inobservancia puede acarrear imposibilidad sobreviniente definitiva, pudiendo distinguirse dos situaciones: aquellas en que debido a que el acreedor no colabora el deudor no puede cumplir, y en el intertanto la obligacin se torna imposible de ser ejecutada por razones externas a la conducta de acreedor o deudor, aunque el acreedor decida luego cooperar; y aquellas en que el acreedor ha perdido su inters en el contrato, por lo que no pretende cooperar al cumplimiento, lo que equivale a dicho efecto extintivo o liberatorio de la obligacin. En estos casos, es posible argumentar que, atendido a que estamos en presencia de un contrato bilateral, la imposibilidad sobrevenida de la obligacin del deudor producida por la inobservancia de la colaboracin debida, no acarrea en forma consecuencial la extincin de las obligaciones que pesan sobre el acreedor, en tanto deudor contractual, las que pueden ser exigidas por la contraparte. 19. Aunque, por regla general, la mora del acreedor no acarrea la extincin de la obligacin del deudor, no procede hacer responsable al deudor de los eventuales perjuicios que haya padecido el acreedor debido a su propia mora, configurndose como una causal de exoneracin de responsabilidad civil, distinta y autnoma del caso fortuito. 20. La mora del acreedor permite jurdicamente que el deudor oponga en forma exitosa la excepcin de incumplimiento de contrato, fundada en que el contrato no ha sido ejecutado

267

debido a la inobservancia de la colaboracin debida del acreedor demandante. Por el contrario, ante la demanda intentada por el deudor en contra del acreedor, ste ltimo no puede valerse de la mencionada excepcin, atribuyendo un incumplimiento del deudor, en tanto ste no se encuentra en una hiptesis de incumplimiento contractual; como hemos sealado: su obligacin es inexigible en tanto el acreedor no colabore. 21. En las hiptesis de mora creditoris, le est vedado al acreedor ejercer la accin de resolucin de contrato fundada en el incumplimiento del deudor, aunque haya perdido inters en el contrato, puesto que dicho deudor no se encuentra en una hiptesis de incumplimiento contractual. 22. El segundo orden de efectos de la inobservancia de la colaboracin del acreedor, refiere a la configuracin de una hiptesis de cumplimiento contractual imperfecto, atendido lo dispuesto en el artculo 1556 del cdigo civil chileno. 23. Toda vez que la inobservancia de la debida colaboracin por parte del acreedor constituye un incumplimiento contractual, el deudor estar facultado para ejercer cualquiera de las acciones o remedios contractuales que le franquea la ley, en la medida que se cumpla con los requisitos de procedencia de cada una de ellas. 24. En esta investigacin se ha abordado especialmente la accin o remedio indemnizatorio, poniendo el acento en el estudio de las manifestaciones que puede adoptar el dao padecido por el deudor, debido a la infraccin del deber de colaboracin por parte del acreedor contractual, puesto que este elemento es el que viene a determinar que la colaboracin sea calificada de deber secundario o instrumental de conducta para el acreedor, ya que se vern menoscabados otros intereses del deudor, los que no pueden quedar sin resarcimiento, como ya hemos resaltado. 25. Una de las manifestaciones que puede adoptar el dao que padece el deudor producto de la inobservancia de la colaboracin del acreedor, es el tem de los mayores gastos de conservacin y custodia de la cosa. Si, adems, hay otros intereses del deudor que se vean menoscabados, este reembolso constituir la base mnima de la indemnizacin de perjuicios que el deudor est facultado a demandar, teniendo el carcter de dao emergente pues constituye una prdida o disminucin patrimonial efectiva, a la vez que, atendida la naturaleza del contrato en que est incorporado el deber de colaboracin, constituye un dao calificable de perjuicio previsto, de conformidad a lo que dispone el artculo 1558 del cdigo civil.

268

26. El solo hecho de que el deudor no se haya liberado del vnculo obligacional, debido a la inobservancia del deber de colaboracin del acreedor, no es susceptible de ser calificado en s mismo como un dao resarcible, a menos que efectivamente se renan los requisitos de todo perjuicio indemnizable, lo que deber ser acreditado por el deudor, de acuerdo a las reglas generales. 27. Para el anlisis de las otras manifestaciones de daos padecidos por el deudor, debido a la inobservancia del deber de colaboracin, recurrimos a la sistematizacin de grupos de casos que se propuso en la investigacin. Para tal efecto, se hizo referencia a algunas causas conocidas por los tribunales de justicia, en que se evidenci que la inobservancia a la colaboracin del acreedor ha formado parte de los hechos de las mismas. Con todo, se advirti que no en todas las causas este incumplimiento del acreedor ha servido como fundamento para que el deudor demande indemnizacin de perjuicios, a pesar de que se han visto afectados intereses susceptibles de ser resarcidos. 28. En sntesis, esta tesis prob la hiptesis planteada, pues efectivamente el ordenamiento jurdico civil chileno permite configurar dogmticamente a la colaboracin del acreedor contractual en la ejecucin de la o las obligaciones del deudor, como un deber secundario, funcional o instrumental de conducta, que se encuentra al interior del contrato, en determinados grupos de casos. Conforme a su naturaleza de deber secundario de conducta, se prob que la inobservancia de la colaboracin del acreedor, genera consecuencias jurdicamente relevantes tanto para el deudor, como para el mismo acreedor: 1. La inobservancia de la colaboracin del acreedor, produce la inexigibilidad de la obligacin del deudor, constituyndose el acreedor en mora; y 2. La inobservancia de la colaboracin del acreedor sita al acreedor en una hiptesis de cumplimiento contractual imperfecto, que permite al deudor ejercer las acciones o remedios contractuales que sean pertinentes, de conformidad al derecho vigente.

269

Bibliografa738*

ABELIUK, Ren, Las obligaciones, T.I- II, 4 Ed. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2003.

ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil II. Derecho de obligaciones. Madrid, Edisofer S.L., 2004.

ALBIEZ, Klaus, Un nuevo derecho de obligaciones. La reforma 2002 del BGB. Anuario de derecho civil. Madrid, n LV, fasc. III, 2002.

ALCALDE, Enrique, Accin resolutoria y excepcin de contrato no cumplido. Algunas precisiones fundamentales respecto de su mbito de aplicacin. Revista Actualidad jurdica, Santiago, n N8, 2003.

ALCALDE, Enrique, Incumplimiento recproco, resolucin y cumplimiento de contrato bilateral. Revista chilena de derecho, Santiago, vol. 31, n3, 2004.

ALCALDE, Jaime, La causa de la relacin obligatoria. En Estudios de derecho civil III. Jornadas nacionales de derecho civil, Valparaso, 2007. Santiago, Legal Publishing, 2008.

AEDO, Cristin, Cargas o deberes en la posicin contractual del acreedor, con especial referencia a su mora de recibir. En Coleccin Estudios de derecho civil en homenaje a la profesora Ins Pardo de Carvallo. Valparaso, Ediciones Universitarias de Valparaso, 2008.

ALESSANDRI, Arturo, La nulidad y la rescisin en el derecho chileno. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2008.

ALESSANDRI, Arturo, De la compraventa y de la promesa de venta. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2008.

* La bibliografa que se individualiza es aquella que ha sido citada en la Tesis, por lo que no contiene la totalidad de la bibliografa consultada.

270

ALESSANDRI, Arturo, De los contratos. Santiago, Editorial Jurdica de Chile. 2010.

ALONSO, Mara, El problema de la concurrencia de responsabilidades. Santiago, Lexis Nexis, 2006.

ALTERINI, Atilio, Estudios de derecho civil. Conceptos- contratos-consumidor-derecho de daos. Buenos Aires, La Ley, 2007.

ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, Las piezas del derecho. Barcelona, Ariel, 1996.

ATIYAH, P. S., Contract and fair exchange, University of Toronto Journal, 1985.

ATIYAH, P.S. y SMITH, Stephen, Atiyahs Introduction to the law of contract. Oxford, Clarendon Press, 2005.

BANFI, Cristian, Reflexiones generales sobre el derecho privado comparado. En Actas del Congreso Internacional de derecho en homenaje al centenario de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaso, T. III. Valparaso, EDEVAL, 2012.

BARAONA, Jorge, Responsabilidad contractual y factores de imputacin de daos: apuntes para una relectura en clave objetiva. Revista chilena de derecho. Santiago, vol. 24, n1, 1997.

BARAONA, Jorge, El retraso en el cumplimiento de las obligaciones. Madrid, Dykinson, 1998. BARAONA, Jorge, En contra de una recodificacin del derecho civil en Chile. En El cdigo civil de Chile (1855-2005). Trabajos expuestos en el Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgacin (Santiago 3-6 de octubre de 2005). Santiago, Lexis Nexis, 2007. BARAONA, Jorge, Algunas consideraciones sobre el retraso en el cumplimiento de las obligaciones: su configuracin y eficacia. En Estudios de derecho civil IV. Jornadas nacionales de derecho civil, Santiago, Legal Publishing, 2009.

271

BARASSI, Lodovico, La teora generale delle obbligazioni. Vol. I La struttura. Milano, Dott. A. Giuffr Editore, 1948.

BARBERO, Domenico, Sistema de derecho privado. Obligaciones. Buenos Aires, Ediciones Jurdicas Europa- Amrica, 1967.

BARCIA, Rodrigo, La autonoma privada como principio sustentador de la teora del contrato y su aplicacin en Chile. En Temas de contratos. Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2006.

BARCIA, Rodrigo, Lecciones de derecho civil chileno. De la teora de las obligaciones. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2008.

BARROS, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2006. BARROS, Enrique, La diferencia entre estar obligado y ser responsable en el derecho de los contratos. En Estudios de derecho civil II. Jornadas nacionales de derecho civil, Olmu, 2006. Santiago, Lexis Nexis, 2007.

BARROS, Enrique, Finalidad y alcance de las acciones y los remedios contractuales. En Estudios de derecho civil III. Jornadas nacionales de derecho civil Valparaso, 2007. Santiago, Legal Publishing, 2008.

BARROS, Enrique, La responsabilidad civil como derecho privado. Notas sugeridas por la resea de C. Rosenkrantz al Tratado de responsabilidad extracontractual. Revista Estudios Pblicos, Santiago, n 112, primavera 2008.

BARROS, Enrique, Criterios de atribucin de riesgos en materia contractual un contrapunto con la responsabilidad extracontractual. En Derecho de daos, Madrid, Fundacin coloquio jurdico europeo, 2009.

272

BARROS, Enrique, El contrato y el hecho que causa dao como antecedentes de la responsabilidad. En Estudios de derecho civil IV, Jornadas nacionales de derecho civil, Santiago, Legal Publishing, 2009.

BARROS, Enrique, Conceptualismo y vulgarismo en el derecho civil patrimonial. En Estudios de derecho civil VI Jornadas nacionales de derecho civil Olmu, Santiago, Abeledo Perrot Legal Publishing Chile, 2011.

BARROS, Enrique, Los contratos de servicios ante la doctrina general del contrato. En Estudios de derecho civil VII Jornadas nacionales de derecho civil Via del Mar. Santiago, Abeledo Perrot Thomson Reuters, 2012.

BELLO, Andrs, Obras completas, vol. XI. Santiago, Impreso por G. Ramrez, 1887.

BELLO, Andrs, Obras completas, vol. XII. Santiago, Impreso por G. Ramrez, 1888.

BELLO, Andrs, Obras completas, vol. XII. Santiago, Impreso por G. Ramrez, 1890.

BELLO, Andrs, Instituciones de derecho romano. En Obras completas, T. XIV. Caracas, Ediciones del Ministerio de Educacin, 1959.

BELTRN DE HEREDIA Y CASTAO, Jos, El cumplimiento de las obligaciones. Madrid, Revista de Derecho Privado, 1956.

BENAVENTE, Hesvert, El contrato de know how o de provisin de conocimientos tcnicos: aspectos a ser considerados para su regulacin normativa. Revista Ius et Praxis. Talca, ao 14, n2, 2008.

BERNAL- FANDIO, Mariana, Solidarismo contractual -especial referencia al derecho francs-. Revista Universitas, Bogot, n114, 2007. BETTI, Emilio, Teora general del negocio jurdico. Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1959.

273

BETTI, Emilio, Teora general de las obligaciones. T. I, Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1969.

BETTI, Emilio, Interpretacin de la ley y de los actos jurdicos. Madrid, Revista de derecho privado, 1975.

BIRKS, Peter, Rights, wrongs and remedies. Oxford Journal of legal studies, Oxford, vol. 20, n1, 2000.

Blackstones Statutes on Contract, tort & Restitution 2011-2012. Oxford, University Press, 2011.

BOETSCH, Cristin, La buena fe contractual. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2011.

BONNECASE, Julien, Elementos de derecho civil. Derecho de obligaciones, de los contratos y del crdito. Puebla, Editorial Jos M. Cajica, 1945.

BORDA, Alejandro, La teora de los actos propios. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1993.

BORREL, Antonio, Derecho civil espaol. Obligaciones y contratos. Barcelona, Bosch, 1955.

BOUCARD, Hlne, La unificacin internacional del derecho del contrato de compraventa y su irradiacin europea. Revista electrnica de la Facultad de derecho de la Universidad de Granada [en lnea] <www.refdugr.com>.

BRANTT, Mara, Exoneracin de responsabilidad y extincin de la obligacin: delimitacin entre el caso fortuito y la imposibilidad sobrevenida de la prestacin. En Estudios de derecho civil III, Jornadas nacionales de derecho civil, Valparaso 2007. Santiago, Legal Publishing, 2008. BRANTT, Mara Graciela, La exigencia de exterioridad en el caso fortuito: su construccin a partir de la distribucin de los riesgos del contrato. Revista de derecho de la P. Universidad Catlica de Valparaso, Valparaso, n XXXIII, 2009.

274

BRANTT, Mara, El caso fortuito y su incidencia en el derecho de la responsabilidad civil contractual. Santiago, Abeledo Perrot, 2010.

BUERES, Alberto, Derecho de daos. Buenos Aires, Hammurabi, Jos Luis Depalma Editor, 2001.

CABALLERO LOZANO, La mora del acreedor. Barcelona, Bosh Editor S.A., 1992.

CABANILLAS, Antonio, La mora del acreedor. Anuario de derecho civil, Madrid, n XL, fasc. IV, 1987.

CABANILLAS, Antonio, Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1988.

CABANILLAS, Antonio, La imposibilidad sobrevenida de la prestacin por falta de cooperacin del acreedor. En Libro homenaje al profesor Juan Roca Juan. Murcia, Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones, 1989.

CABANILLAS, Antonio, Captulo primero, Disposiciones generales. En La compraventa internacional de mercaderas. Comentario de la Convencin de Viena, Luis Dez Picazo, editor Navarra, Thomson Civitas, 2006.

CABANILLAS, Antonio, El anteproyecto francs de reforma del Derecho de obligaciones y del Derecho de la prescripcin. (Estudio preliminar y traduccin). Anuario de derecho civil. Madrid, n LX, fasc. II, 2007.

CALVO, Alfonso Luis, Disposiciones generales. En La compraventa internacional e mercaderas. Comentario de la Convencin de Viena, Luis Dez Picazo, editor. Navarra, Thomson Civitas, 1997.

CMARA, Sergio (coordinador), Derecho privado europeo. Madrid, Colex, 2003.

CANE, Peter, Anatoma del derecho de daos. Santiago, Flandes indiano, 2011.

275

CANO MARTNEZ DE VELASCO, Jos, La decadencia del contrato. Barcelona, Bosch, 2011.

CANO, Mara Dolores, La consignacin como mecanismo de liberacin del deudor. Madrid, Dykinson, 2005.

CAPILLA, Francisco, La responsabilidad patrimonial universal y el fortalecimiento de la proteccin del crdito. Cdiz, Fundacin Universitaria de Jerez, 1989.

CARRI, Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires, Abeledo- Perrot, 1986. CARVAJAL, Patricio, Arts. 1437 y 1438 del cdigo civil. Contrato y convencin como sinnimos en materia de fuentes de las obligaciones. Revista chilena de derecho, Santiago, vol. 34, n2, 2007.

CATTANEO, Giovanni, La cooperazione del creditore alladempimento. Miln, Dott. A. Giuffre-Editore, 1964.

CIEZA, Carmen y REDONDO, Isaac, Aproximacin al rgimen jurdico y prctico del contrato de franquicia (primera parte). Revista de derecho vlex [en lnea] <http:

vlex.com/vid/aproximacin-practico-franquicia-primera-163363> [consulta: enero 2013].

CIURO, Miguel, La nocin de permeabilidad y su importancia en la teora jurdica de nuestro tiempo. [en lnea] <http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/iyd/article/view/832/645 >

CLARO, Luis, Explicaciones de derecho civil y comparado. De las obligaciones. Santiago, Imprenta Nascimento, 1939.

CLEMENTE MEORO, Mario, La facultad de resolver los contratos por incumplimiento. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1998.

COLEMAN, Jules, Riesgos y daos. Madrid, Marcial Pons, 2010.

276

COLIN, Ambrosio, CAPITANT, Henri, Curso elemental de derecho civil. Tomo tercero. Teora general de las obligaciones. Madrid, Reus S.A., 1987.

COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teora analtica del derecho. Ensayos escogidos. Madrid, Centro de Estudios Polticos y Constitucionales, 2010.

CONSTANTINESCO, Lontin-Jean, Tratado de derecho comparado. Madrid, Tecnos, 1981.

CONTARDO, Juan Ignacio, Los criterios de inters contractual positivo y negativo en la indemnizacin de perjuicios derivada de resolucin contractual. Revista de derecho Universidad Catlica del Norte, Coquimbo, ao 18, n1, 2011.

CORDECH, Pablo Salvador, Exoneracin, En DIEZ PICAZO, Luis, La compraventa internacional de mercaderas, Navarra, Thomson, Civitas, 2006.

CORRAL, Hernn, La definicin de contrato en el cdigo civil chileno y su recepcin doctrinal. Comparacin con el sistema francs. En Derecho de los contratos. Cuadernos de extensin jurdica Universidad de Los Andes, N6, Santiago, 2002. CORRAL, Hernn, La descodificacin del derecho civil en Chile. En El cdigo civil de Chile (1855-2005). Trabajos expuestos en el Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgacin (Santiago 3-6 de octubre de 2005). Santiago, Lexis Nexis, 2007.

CORRAL, Hernn, Causalidad y previsibilidad en la responsabilidad contractual. En Cuadernos de extensin jurdica Universidad de Los Andes, Santiago n 15, Santiago, 2008. CORRAL, Hernn, La raz histrica del adagio venire contra factum proprium non valet. En Venire contra factum propium. Escritos sobre la fundamentacin, alcance y lmites de la doctrina de los actos propios. Cuadernos de extensin jurdica Universidad de Los Andes, Santiago, 2010.

CORRAL, Hernn, Contratos y daos por incumplimiento. Santiago, Legal Publishing, 2011.

277

CORRAL, Hernn, La clusula penal. Funcin y eficacia del contrato penal en en derecho chileno. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2012.

DE CASTRO, Federico, El negocio jurdico. Madrid, Civitas, 1985.

DE EIZAGUIRRE, Jos Mara, Civil law: la vigencia de una categora convencional. Anuario de derecho civil, Madrid, n XV, fasc. II, 2012.

DE LA IGLESIA, Mara Isabel, El principio de conformidad del contrato en la compraventa internacional de mercaderas. Conexiones con la obligacin de saneamiento, y, con el deber legal de garanta tanto en nuestro ordenamiento como en los sistemas de nuestro entorno (Especial referencia al incumplimiento, a sus consecuencias, y, a sus remedios. Madrid, Centro de estudios registrales, 2001.

DE LARA, Julio, La ejecucin forzosa de la obligacin de hacer infungible. Anuario de derecho civil, Madrid, n LIV, fasc. III, 2001.

DE LA MAZA, igo, La buena fe como dispositivo de ponderacin, En Principios jurdicos. Anlisis y crtica. Santiago, Abeledo Perrot, Thomson Reuters, 2011.

GARCA, Rosa, Construccin del incumplimiento en la Propuesta de Modernizacin: la influencia del derecho privado europeo. En Derecho privado europeo y modernizacin del Derecho contractual en Espaa. Barcelona, Atelier Libros Jurdicos, 2011.

DE LA SIERRA, Mara, Los Principios UNIDROIT como Derecho universal de la contratacin internacional. Ponencia Congreso Rioja 2009, p. 3. [en lnea]

<http://eprints.ucm.es/9556/1/pc_congreso_rioja2009_eprint.pdf >

DE LOS MOZOS, Jos, El principio de la buena fe: sus aplicaciones prcticas en el derecho civil, Barcelona, Bosch, 1965.

DE LOS MOZOS, Jos Luis, El negocio jurdico. Estudios de derecho civil. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1987.

278

DE LOS MOZOS, Jos, Derecho civil. Mtodo, sistemas y categoras jurdicas. Madrid, Editorial Civitas S.A., 1988.

DE LOS MOZOS, Jos Luis, Estudios sobre derecho de contratos, integracin europea y codificacin. Madrid, Centro de Estudios. Fundacin Benefitentia et peritia iuris, 2005.

DE LY, Filip, Sources of international sales law: an eclectic model. p.11. [en lnea] <http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG625/De%20Ly.pdf >

DE MIGUEL, Pedro, Algunas tendencias jurdicas de la globalizacin, Los nuevos escenarios internacionales y europeos del derecho y la seguridad.Coleccin Escuela Diplomtica, Madrid, n7, 2003.

DEMOGUE, Ren, Trait des obligations en gnral. Effets des obligations. T. IV, Pars, Librairie Arthur Rousseau, 1933.

DEZ, Jos Luis, El dao extracontractual. Jurisprudencia y doctrina. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1996.

DEZ, Ral, La compraventa en el cdigo civil chileno, Santiago, Editorial Jurdica Conosur, 1988.

DEZ-PICAZO, Luis, El contenido de la relacin obligatoria. Separata. Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurdicos. Anuario de derecho civil, Madrid, fasc. II 1964. DEZ PICAZO, Luis, El retardo, la mora y la resolucin de los contratos sinalagmticos. Anuario de derecho civil, Madrid, n XXII, fasc. II, 1969.

DEZ-PICAZO, Luis; ROCA, Encarna, y MORALES, Antonio. Los principios del derecho europeo de contratos. Madrid, Civitas, 2002.

DEZ-PICAZO, Luis, Reforma de los Cdigos y Derecho Europeo. Anuario de derecho civil. Madrid, n LVI, fasc. IV, 2003.

279

DEZ PICAZO, Luis y GULLN, Antonio, Sistema de derecho civil. El contrato en general. La relacin obligatoria. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual. Madrid, Tecnos, 2005.

DEZ-PICAZO, Luis, Los incumplimientos resolutorios. Madrid, Thomson Civitas, 2005.

DIEZ-PICAZO, Luis (Director), La compraventa internacional de mercaderas. Comentario de la Convencin de Viena. Navarra, Thomson, Civitas, 2006. Prembulo.

DEZ PICAZO, Luis y GULLN, Antonio, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Las relaciones obligatorias. Pamplona, Thomson Civitas, 2008.

DEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. I Introduccin Teora del contrato. Sexta edicin. Madrid, Civitas, Thomson Reuters, 2009.

DOMNGUEZ, Carmen, Algunas consideraciones en torno a la funcin de la responsabilidad civil. En Estudios de derecho civil. Jornadas nacionales de derecho civil, Valdivia, 2005. Santiago, Lexis Nexis, 2005.

DOMNGUEZ, Carmen, Aspectos de la integracin del contrato. En Estudios de derecho civil VI. Jornadas nacionales de derecho civil, Santiago, Legal Publishing, 2009.

DOMNGUEZ, Ramn, Notas sobre el deber de minimizar el dao. Revista chilena de derecho privado, Santiago, n5, 2005. DOMNGUEZ, Ramn, Por la mantencin del Cdigo Civil modificado. En El cdigo civil de Chile (1855-2005). Trabajos expuestos en el Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgacin (Santiago 3-6 de octubre de 2005). Santiago, Lexis Nexis, 2007.

DOUGNAC, Antonio, La codificacin en Chile y la formacin de su Cdigo Civil, En El cdigo civil de Chile (1855-2005). Trabajos expuestos en el Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgacin (Santiago 3-6 de octubre de 2005). Santiago, Lexis Nexis, 2007.

280

DUCCI, Carlos, Derecho civil. Parte general. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1995.

DUCCI, Carlos, La culpa del acreedor en la responsabilidad contractual. En Doctrinas esenciales de derecho civil. Obligaciones. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2009.

DUGUIT, Len, Las transformaciones generales del derecho privado desde el cdigo de Napolen. Valparaso, EDEVAL, 1987.

DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia. Barcelona, Gedisa Editorial, 2008.

DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio. Barcelona, Ariel, 2010.

EBERS, Martin, La nueva regulacin del incumplimiento contractual en el BGB, tras la Ley de modernizacin del Derecho de obligaciones de 2002. Anuario de derecho civil. Madrid, n. LVI, fasc. IV, 2003.

EHMANN, Horst y SUTSCHET, Holger, Modernizacin del derecho alemn de obligaciones. Bogot, Universidad Externado de Colombia, 2006.

EIDENMLLER, Horst, FAUST, Florian, GRIGOLEIT, Hans, JANSEN, Neils, WAGNER, Gerhard, ZIMMERMANN, Reinhard, The Common Frame of reference for european private law- policy choices and codification problems. Oxford Journal of Legal Studies, Oxford, vol. 28, n4, 2008.

EIDENMULLER, Horst, FAUST, Florian, GRIGOLEIT, Hans, JANSEN, Nils, WAGNER, Gerhard, ZIMMERMANN, Reinhard, El marco comn de referencia para el derecho privado europeo. Anuario de derecho civil, Madrid, n LXII, fasc. IV, 2009.

EKDAHL, La doctrina de los actos propios: el deber jurdico de no contrariar conductas pasadas. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1989.

ENNECERUS, Ludwig. Derecho civil I. Parte general, vol 1. Barcelona, Bosh, Casa Editorial Barcelona, 1953.

281

ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Tratado de derecho civil, tomo II, vol. 1 Doctrina general. Derecho de obligaciones. Barcelona, Bosh, Casa Editorial Barcelona, 1954.

ESPN, Diego, La excepcin de incumplimiento contractual. Anuario de derecho civil, Madrid, n XVII, fasc. III, 1964.

ESPN, Diego, Manual de derecho civil espaol. Obligaciones y contratos. Madrid, Revista de derecho privado, 1983.

ESPINOZA, Leonardo, Hacia un sistema contractual uniforme: modelos comparados. Civilizar, Bogot, enero 2004.

ESPLUGUS, Carlos, Contratacin internacional. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1994.

ESTEBAN DE LA ROSA, Gloria, El principio de cooperacin en la contratacin. Madrid, Anuario de derecho civil. En Derecho contractual comparado. Nueva perspectiva europea y transnacional. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2009.

ESTRELLA, Jos, Legal harmonization through model laws: the experience of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) [en lnea]

<http://justice.gov.za/alraesa/conference>

FABRES, Jos Clemente, Instituciones de derecho civil chileno. Santiago, Imprenta y libreras Ercilla, 1902.

FAJARDO, Javier, Cumplimiento u extincin del contrato. En CMARA, Sergio, Derecho privado europeo, Colex, Madrid, 2003.

FALZEA, Angelo, La oferta reale e la liberazione coattiva del debitore. Miln, Giuffr, 1947.

FELI, Sergio, Las obligaciones. Tomo III, Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2009.

282

FLIX, Jos, Equilibrio contractual y cooperacin entre las partes: El deber de revisin del contrato. Revista de derecho privado Universidad de Externado. Bogot, n14, 2008.

FENOY, Nieves, La modernizacin del rgimen del incumplimiento del contrato: Propuestas de la Comisin General de Codificacin. Parte primera: Aspectos generales. El incumplimiento. Anuario de derecho civil. Madrid, n LXIII, fasc. I, 2010.

FENOY, Nieves, La modernizacin del rgimen del cumplimiento del contrato: propuestas de la Comisin General de Codificacin. Parte segunda: los remedios del incumplimiento. Anuario de derecho civil. Madrid, nLXIV, fasc. IV, 2011

FERNNDEZ, Jos Carlos, El derecho de los contratos en el marco de la unificacin jurdica del derecho privado de la Unin Europea, En Homenaje al profesor Didier Opperti Badn, Montevideo, Fundacin de Cultura Universitaria, 2005.

FERRARI, Franco, Hadley v. Baxendale v. Foreseeability under Article 74 CISG, En Contract damages. Domestic and international perspective. Oregon, Hart Publishing, 2008.

FIGUEROA, Gonzalo, Hacia una recodificacin sustitutiva del cdigo civil. En El cdigo civil de Chile (1855-2005). Trabajos expuestos en el Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgacin (Santiago 3-6 de octubre de 2005). Santiago, Lexis Nexis, 2007. FIORI, Roberto, El problema del objeto del contrato en la tradicin civil. Revista de derecho privado Universidad de Externado, Bogot, n 12-13, 2007.

FRIED, Charles, La obligacin contractual. El contrato como promesa. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1996.

FUENTES, Rodrigo, El deber de mitigar el dao. Revista de derecho Universidad de Concepcin, Concepcin, n 217-218, 2005.

FUEYO, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2004.

283

FULLER, Lon y PERDUE, William, Indemnizacin de los daos contractuales y proteccin de la confianza. Barcelona, Bosch, Casa Editorial, 1957.

GADIVIA, Julio, Presuposicin y riesgo contractual, Anuario de derecho civil. Madrid, n XL, fasc. II, 1987.

GAMBOA, Fernando, y otra, Tratados de derecho internacional pblico y de integracin. Santiago, Lexis Nexis, 2006.

GARCA, Gabriel, La traduccin espaola de la parte general del cdigo europeo de contratos. Bogot, Ediciones Academia colombiana de jurisprudencia, 2004.

GARCA, Gabriel, Estudios sobre el Proyecto de Cdigo Europeo de contratos de la Academia de Pava. Estudios, Coleccin jurdica general. Madrid, Editorial Reus, S.A., 2010.

GARCA DEL CORRAL, Ildefonso (traductor). Cuerpo de derecho civil romano. Vol 1, Vol. 2, Barcelona, Jaime Molinas Editor, 1889.

GARCA, Manuel, Lecciones de derecho civil II. Teora general de las obligaciones y contratos. Madrid, Mc Graw Hills, 1995.

GARCA, Manuel, Consideraciones a la buena fe contractual. En Actualidad civil. Madrid, N1, 3 al 9 de enero de 2000.

GATICA, Sergio, Aspectos de la indemnizacin de perjuicios por incumplimiento de contrato. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1959.

GAUDEMET, Eugene, Teora general de las obligaciones. Mxico, Editorial Porra, 1984.

GIORGI, Jorge, Teora de las obligaciones en el derecho moderno. Madrid, Reus, vol. VII, 1912.

284

GMEZ, Fernando, Previsin de daos, incumplimiento e indemnizacin. Madrid, Civitas Thomson Company, 2002.

GONZLEZ, Nuria, Common Law: especial referencia a los Restatement of the law en Estados Unidos. p.25 s. [en lnea] <http://www.bibliojuridica,org/libros/4/1968/19.pdf >

GOI, Natividad, El incumplimiento resolutorio del contrato de compraventa internacional de mercaderas. En Cuestiones actuales de derecho mercantil internacional. Madrid, Editorial Colex, 2005.

GOODE, Roy, Contract and commercial law: The logic and limits of harmonisation. Electronic Journal of comparative law, vol. 7.4, november 2003. [en lnea]

<http://www.ejcl.org/ejcl/74/art74-1.html >

GORLA, Gino, El contrato. Problemas fundamentales tratados segn el mtodo comparativo y casustico. Barcelona, Bosh, 1959.

GOYCOOLEA, Manuel, Del mandato. Santiago, Memoria de prueba para optar al Grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Polticas de la Universidad de Chile, Imprenta Arturo Prat, 1928. GROB. Francisco, La reserva de Chile a la Convencin de Viena de 1980. Revista de derecho P. Universidad Catlica de Valparaso, Valparaso, n XXXVI, 1 semestre 2011.

GUARDIOLA, Enrique, La compraventa internacional. Barcelona, Bosh, 2001.

GUTIRREZ, Pilar, Interpretacin e integracin del contrato. En Bercovitz, Rodrigo, Tratado de contratos, Madrid, Tirant Lo Blanch, 2009.

GUZMN, Alejandro, Para la historia de la formacin de la teora general del acto o negocio jurdico y del contrato (II). Revista de estudios histrico-jurdicos. Valparaso, n19, 1997.

285

GUZMN, Alejandro, La doctrina de la consideration en Blackstone y sus relaciones con la causa del ius commune. Revista de estudios histrico-jurdicos. Valparaso, n25, 2003.

GUZMN, Alejandro. Estudios dogmticos de derecho civil. Valparaso, Ediciones Universitarias de Valparaso, 2005.

GUZMN, Alejandro, acto, negocio, contrato y causa en la tradicin del derecho europeo e iberoamericano. Navarra, Thomson Aranzadi, 2005.

GUZMN, Alejandro, El justo ttulo translaticio del dominio de la tradicin en el pago y en las operaciones crediticias. En Estudios de derecho civil II, Jornadas nacionales de derecho civil Olmu, 2006. Santiago, Lexis Nexis, 2007.

GUZMN, Alejandro, Derecho privado romano. Santiago, Editorial jurdica de Chile, 2010. GUZMN, Alejandro, Las reglas del cdigo civil de Chile sobre interpretacin de las leyes. Santiago, Abeledo Perrot, Legal Publishing, 2011.

HEDEMANN, J.W, Derecho de obligaciones. Madrid, Editorial revista de derecho privado, 1958.

HERNNDEZ, Antonio, Derecho de obligaciones. Madrid, Maribel Artes Grficas, 1960.

HERNNDEZ GIL, Antonio, En torno al concepto de la obligacin, Discurso de Don Antonio Hernndez Gil, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y legislacin, 1981.

HOCEVAR, Mayda, Deber jurdico y deber moral en el pensamiento de John Finnis. En Frnesis, diciembre 2005, vol. 5, n3.

HOHFELD, W.N., Conceptos jurdicos fundamentales. Buenos Aires, Centro Editor de Amrica Latina S.A., 1991.

286

JAMIN, Christophe, Le solidarisme contractuel: un regard Franco-Qubcois. Montreal, Le ditions Thmis, 2005.

JANSEN, Nils y ZIMMERMANN, Reinhard, Restating the Acquis Communautaire? A critical examination of the Principles of the existing EC contract law. The modern law review, Oxford, vol. 71, n 4, 2008.

JANSEN, NEILS Y ZIMMERMANN, REINHARD, Contract formation and mistake in european contract law: a genetic comparison of transnational model rules. Oxford Journal of legal studies, Oxford, vol. 31, n4, 2011.

JEREZ, Carmen y PREZ, Mximo, La Comisin General de Codificacin y su labor en la modernizacin del derecho de obligaciones. Revista Jurdica de la Universidad Autnoma de Madrid. Madrid, n19, 2009.

JIMNEZ, Margarita, La distincin entre los contratos de obras y servicios en el derecho espaol (estudio comparado con el Derecho alemn. Anuario de derecho civil, Madrid, n. XV, fasc. II, 2012.

JORDANO BAREA, Juan B., La interpretacin de los contratos, Madrid, Academia Sevillana del Notariado, Editorial revista de derecho privado, 1988.

JOSSERAND, Louis, Teora general de las obligaciones. Santiago, Editorial Parlamento Ltda., 2008.

KELSEN, Hans, Teora general de las normas. Mxico D.F., Trillas, 1994.

LACRUZ, Jos Luis, Elementos de derecho civil. Derecho de obligaciones. Madrid, Dyikinson, 2002.

LACRUZ, Jos Luis, Derecho de obligaciones. Parte general. Teora general del contrato. Madrid, Dykinson, 2007.

287

LAGOS, Osvaldo, Las cargas del acreedor en el seguro de responsabilidad civil. Madrid, Editorial MAPFRE S.A., 2006.

LAMARCA, Albert, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestacin. Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de Espaa, 2001.

LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones. Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1958.

LARENZ, Karl, Base del negocio jurdico y cumplimiento de los contratos. Granada, Comares, 2002.

LARENZ, Karl, Metodologa de la ciencia del derecho. Barcelona, Ariel Derecho, 2010.

LARRAN, Hernn, Teora general de las obligaciones. Santiago, Lexis Nexis, 2003.

LARROUMET, Christian, La unificacin del derecho de las obligaciones en Europa. Revista de derecho privado, Santiago, n 13-14, 2006.

LECAROS, Jos, La prenda civil y las prendas especiales. Santiago, Sociedad Editora Metropolitana, 1995.

LEIBLE, Stefan, Vas para la unificacin del derecho privado europeo. Anuario de derecho civil, Madrid, n LIX, fasc. III, 2006.

LEN, Avelino. La causa. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1961.

LEN, Avelino. El objeto en los actos jurdicos. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1983.

LEN, Jos Mara, De nuevo sobre el artculo 1107 del cdigo civil: los daos previstos o previsibles. En Estudios de derecho de obligaciones. Homenaje al profesor Mariano Alonso Prez. Madrid, La ley, 2006.

LETE DEL RO, Jos M., Derecho de obligaciones. Madrid, Tecnos, 2000.

288

LPEZ, Jorge, Sistemas de interpretacin de los contratos. Valparaso, Ediciones Universitarias de Valparaso, 1971.

LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Primera Edicin. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1988.

LPEZ, Jorge, Sobre la obligacin de minimizar los daos en el derecho chileno y comparado. En Los contratos en el derecho privado. Bogot, Legis, 2007.

LPEZ, Jorge, Los contratos. Parte general. Quinta Edicin. Santiago, Abeledo PerrotLegal Publishing, 2010.

LORENZETTI, Ricardo, Esquema de una teora sistmica del contrato, Contratacin contempornea. Teora general y principios, Lima- Bogot, Palestra/Editorial Temis, 2000.

LORENZETTI, Ricardo, Tratado de los contratos, Parte general. Buenos Aires, RubinzalCulzoni Editores, 2004.

LLAMAS, Eugenio, Cumplimiento por equivalente y resarcimiento del dao al acreedor. Madrid. Editorial Tridium S.A., 1999.

MAC GREGOR, HARVEY, Contract Code. Proyecto redactado por encargo de la Law Commission inglesa. Barcelona, Bosh, 1996.

MANTILLA, Fabricio, El solidarismo contractual en Francia y la constitucionalizacin de los contratos en Colombia. Revista chilena de derecho privado, Santiago, n 16, julio 2011.

MARKESINIS, Basil, UNBERATH, Hannes, JONHSTON, Angus, The german law of contract. A comparative traitase. Oxford, Portland, Oregon, Hart Publishing, 2006.

MARTNEZ, Anselmo, La interpretacin y la integracin de la Convencin de Viena sobre compraventa internacional de mercaderas de 11 de abril de 1980. Granada, Comares, 2004.

289

MARTNEZ DE AGUIRRE, Carlos, En Derecho privado europeo, coordinador Sergio Cmara Lapuente. Madrid, Colex, 2003.

MAZEAUD, Denis, Le nouvel ordre contractuel. En Pars, Edit. Revue des Contrats, 2003, N 1.

MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales. Barcelona, Bosch, 1995.

MEJAS, Claudia, El incumplimiento contractual y sus modalidades, En Estudios de derecho civil III. Jornadas nacionales de derecho civil, Valparaso, 2007. Santiago, Legal Publishing, 2008.

MEJAS, Claudia, El incumplimiento resolutorio en el cdigo civil, Santiago, Abeledo Perrot, 2011.

MEJAS, Claudia, Una aproximacin al incumplimiento que hace procedente la excepcin de contrato no cumplido. En Estudios de derecho civil VII, Santiago, Abeledo Perrot Thomson Reuters, 2012.

MEREMNSKAYA, Elina, Impactos de la integracin econmica en la aplicacin del derecho privado. Revista de derecho de Valdivia, Valdivia, n XV, 2003.

MERRYMAN, John Henry, Fines, objeto y mtodo del derecho comparado, p. 65. [en lnea] <www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/.../art5.pdf> [consulta: abril 2011].

MESSINEO, Francesco, Manual de derecho civil y comercial. Relaciones obligatorias singulares. Buenos Aires, Ediciones jurdicas Europa-Amrica, 1955.

MEZA, Ramn, Manual de derecho civil. De las fuentes de las obligaciones. T. II. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2006.

MITCHELL, Catherine, Contracts and contract law: challenging the distinction between the real and paper deal. Oxford Journal of legal studies, Oxford, vol 29, n4, 2009.

290

MOMBERG, Rodrigo, Anlisis crtico del proceso de armonizacin del derecho contractual en la Unin Europea. Revista de derecho, Santiago, vol. XXII, n1, 2009.

MONTS, Cristbal, El pago: el papel de la voluntad del acreedor y del deudor. Anuario de derecho civil. Madrid, n XXXIX, fasc. II, 1986.

MONTS, Vicente, Sobre la responsabilidad del deudor de buena fe. En Estudios de derecho mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995.

MORALES, Antonio, La modernizacin del derecho de obligaciones. Madrid, Civitas, 2006.

MORALES, Antonio, Conformidad de las mercaderas y pretensiones de terceros. En DIEZ PICAZO, Luis, La compraventa internacional de mercaderas. Navarra, Thomson Civitas, 2006.

MORALES, Antonio, Problemas que plantea la unificacin del concepto de incumplimiento del contrato. Respuesta a Enrique Barros. En Derecho de daos. Madrid, Fundacin coloquio jurdico europeo, 2009.

MORALES, Antonio, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, Madrid, Civitas, 2010.

MORALES, Antonio, Claves de modernizacin del derecho de obligaciones, en prensa, 2012.

MORAN, David (coordinador), COMENTARIOS a los Principios de Unidroit para los contratos del comercio internacional. Navarra, Thomson Aranzadi, 2 edicin, 2003.

MOREU, Jos Luis, El artculo 1452, prrafo 3, del cdigo civil y la mora del acreedor. En Estudios de derecho de obligaciones. Homenaje al profesor Mariano Alonso Prez. Madrid, La ley, 2006.

291

MOSSET, Jorge, Contratos. Aspectos generales, Buenos Aires, Rubinzal- Culzoni Editores, 2005.

NAVARRETA, Emanuela, Las razones de la causa y el problema de los remedios. Evolucin histrica y perspectivas en el derecho europeo. Revista de derecho privado Universidad Externado, Bogot, n11, 2006.

OHARA, Erin, The limits of contract law harmonization. Europe journal law economic, Hamburgo, 2012.

OSSORIO, Juan Miguel (ed.), Europa y los nuevos lmites de la autonoma privada. Granada, Universidad de Granada, 2005.

OVIEDO, Jorge, Aplicaciones de los principios de UNIDROIT a los contratos comerciales internacionales. Criterio jurdico, Santiago de Cali, n3, 2003.

PADILLA, Ren, Responsabilidad civil por mora. Buenos Aires, Astrea, 1996. PANTALEN, Fernando, El sistema de responsabilidad contractual (Materiales para un debate). Anuario de derecho civil. Madrid, n XLIV, fasc. III, 1991.

PANTALEN, Fernando, Las nuevas bases de la responsabilidad contractual. Anuario de derecho civil. Madrid, n XLVI, fasc. IV, 1993.

PENDN, ngel, Disposiciones generales, En Comentario a los Principios de UNIDROIT para los contratos del comercio internacional. Navarra, Thomson Aranzadi, 2003.

PEAILILLO, Daniel, Las obligaciones y clasificaciones. La resolucin por incumplimiento. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2003.

PEAILILLO, Daniel, Los bienes. La propiedad y otros derechos reales. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2006.

PEAILILLO, Daniel, Responsabilidad contractual objetiva. En Estudios de derecho civil IV Olmu 2008. Santiago, Legal Publishing, 2009.

292

PEAILILLO, Daniel, La Reforma del Cdigo espaol en obligaciones y contratos y la Reforma del Cdigo chileno. Revista de derecho Universidad de Concepcin, Concepcin, n 225-226, 2009.

PIZARRO, Carlos, La influencia del Code en el derecho de obligaciones. Existe la responsabilidad contractual? En El cdigo civil francs de 1804 y el cdigo civil chileno de 1855. Influencias, confluencias y divergencias. Escritos en conmemoracin del bicentenario del cdigo civil francs. Cuadernos de extensin jurdica Universidad de Los Andes, Santiago, n 9, 2004.

PIZARRO, Carlos, La excepcin por incumplimiento contractual en el derecho chileno. En Estudios de derecho civil. En Estudios de derecho civil Jornadas nacionales de derecho civil, Valdivia, 2005. Santiago, Lexis Nexis, 2005.

PIZARRO, Carlos y DE LA MAZA, igo, Responsabilidad civil. Casos prcticos. Santiago, Lexis Nexis, 2006. PIZARRO, Carlos, Hacia un sistema de remedios al incumplimiento contractual. En Estudios de derecho civil III. En Jornadas nacionales de derecho civil, Valparaso, 2007. Santiago, Legal Publishing, 2008.

PIZARRO, Carlos, Los remedios al incumplimiento contractual en los proyectos franceses de reforma del derecho de contratos. Revista de Derecho de la P. Universidad Catlica de Valparaso, Valparaso, 1 semestre 2011.

PIZARRO, Carlos (coordinador), El derecho de los contratos en Latinoamrica. Santiago, Fundacin Fernando Fueyo Laneri, 2012.

PIZARRO, Carlos, La interpretacin de los contratos en el cdigo civil chileno. Dos problemas particulares: las obligaciones accesorias y las condiciones generales [en lnea] <http://www.fundaciofueyo.udp.cl/articulos/carlos_pizarro/interpretacion >

PLANIOL, Marcel, RIPERT, Georges, Tratado prctico de derecho civil francs. T. 6, La Habana, Cultural S.A., 1946.

293

POILLOT, Elise, Breve presentacin del anteproyecto de reforma francs del derecho de obligaciones. Anuario de derecho civil. Madrid, n LIX, fasc. III, 2006.

POSTNER, Richard, El anlisis econmico del derecho. Mxico, Fondo de cultura econmica, 2007.

PRADO, Pamela, Sobre la posibilidad de admitir en Chile las nociones de contrato colaborativo y contrato adversarial: una mirada desde el regulating law. En Estudios de derecho civil VI, Jornadas nacionales de derecho civil Olmu, 2010. Santiago, Abeledo Perrot Legal Publishing Chile, 2011.

PRIETO, Luis, Ley, principios, derecho. Madrid, Dykinson, 1998.

PUELMA, lvaro, Sociedades. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1998.

PUIG BRUTAU, Jos, Fundamentos de derecho civil. Derecho general de las obligaciones. Barcelona, Bosch, Casa Editorial, 1959.

PUIG BRUTAU, Jos, Estudios de derecho comparado: la doctrina de los actos propios. Barcelona, Ariel, 1951.

PUIG PEA, Federico, Tratado de derecho civil espaol. Obligaciones y contratos. Teora general de la obligacin. Madrid, Revista de Derecho Privado, 1951.

PUIG PEA, Federico, Compendio de derecho civil espaol. Obligaciones y contratos. Pamplona, Aranzadi, 1972.

QUINTANA, Fernando, Interpretacin, ratio iuris y objetividad. Valparaso, EDEVAL, 1994. p. 98.

QUIONES, Ana Mara, Buena fe y lealtad contractual, En Derecho contractual comparado. Una perspectiva europea y transnacional. Navarra, Aranzadi, 2009.

294

RAMOS, Ren, De las obligaciones. Santiago, Lexis Nexis, 2004.

REDONDO, Francisco, De los Principios Lando al marco comn de referencia del Derecho Privado Europeo. Hacia un nuevo ius commune. Anuario de derecho civil. Madrid, n LXIII, fasc. IV, 2010.

REDONDO, Mara Cristina, El carcter prctico de los deberes jurdicos. DOXA 21, 1998. [en lnea] <http://bib.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/ >

REZZNICO, Luis, Estudio de las obligaciones en nuestro derecho civil. Buenos Aires, Depalma, 1966.

RIVERA, Jos, Una mirada a la doctrina de la causa y sus distintas versiones en el cdigo civil chileno. Revista de derecho Universidad Catlica del Norte, Coquimbo, n2, 2011.

ROCA, Victoria, De qu hablamos cuando hablamos de deberes jurdicos? (Algunas consideraciones sobre las fuentes del Derecho a partir de la tesis de Nino del caso especial). DOXA 25, 2002. p. 471 [en lnea] <http://bib.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/ > RODRGUEZ, Mnica Sofa, Armonizacin legislativa en materia de salvataje de empresas en el MERCOSUR, Tesis doctoral, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2007, indita.

RODRGUEZ, Pablo, Responsabilidad contractual. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2003.

RODRGUEZ, Pablo, Extincin convencional de las obligaciones. Volumen 1. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2006.

ROGEL, Carlos (coordinador), Cdigo europeo de contratos. Libro I: De los contratos. Libro II, Ttulo I: De la compraventa (Traduccin Jos Luis de los Mozos y Carlos Rogel). Madrid, Editorial Reus S.A., 2009. p.9.

295

ROSENKRANTZ, Carlos, En defensa de la responsabilidad estricta. Una revisin crtica del Tratado de responsabilidad extracontractual de Enrique Barros Bourie. Revista Estudios Pblicos, Santiago, n 112, primavera 2008.

SNCHEZ, Sixto A., La interpretacin del contrato internacional: una aproximacin en el derecho comparado. [en lnea] <http://www.juridicas.unam.mx>

SANDOVAL, Ricardo, Derecho comercial. T. III. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2010.

SAN JUAN CRUCELAEGUI, Javier, Contrato de compraventa internacional de mercaderas. Convencin de Viena de 1980, y otros textos complementarios. Madrid, Thomson Civitas, 2005. SAN MARTN, Lilian, Sobre la naturaleza jurdica de la cooperacin del acreedor al cumplimiento de la obligacin: la posicin dinmica del acreedor en la relacin obligatoria, como sujeto no slo de derechos sino tambin de cargas y deberes. Revista de derecho Universidad de Concepcin, Concepcin, ns 225-226, ao LXXVII, 2009.

SAN MARTN, Lilian, El criterio de lo razonable. Una herramienta para delimitar la carga del perjudicado de evitar o mitigar el dao. Derecho y justicia, Santiago, n1, 2011.

SAN MIGUEL, Lis Paula, La resolucin por incumplimiento en la Propuesta para la Modernizacin del Derecho de obligaciones y contratos: lo mejor es enemigo de lo bueno? Anuario de derecho civil, Madrid, n LXIV, fasc. IV, 2011.

SAVIGNY, Federico, Sistema de derecho romano actual. Madrid, Centro de Editorial de Gngora, 1878.

SCHULTE-NOLKE, Hans, From the acquis communautaire to the common frame of reference. The contribution of the Acquis Group to the DCFR. Revista jurdica internacional, nXIV, 2008.

SCHULZE, Reiner, El acquis communautaire y el Marco Comn de Referencia para el derecho contractual europeo, En Principios de derecho contractual europeo y Principios

296

UNIDROIT (Mara Pilar Ferrer y Anselmo Martnez, Directores). Madrid, Dikinson S.L., 2009.

SERRANO, Claudia, El pago: funcin de la voluntad del acreedor y su naturaleza jurdica. En Estudios de derecho civil VI, Jornadas nacionales de derecho civil Olmu, 2010, Santiago, Abeledo Perrot Legal Publishing Chile, 2011.

SERRANO, Mara, Las reglas de interpretacin de los contratos en el proceso de construccin del derecho privado. Valencia, Tirant lo Blanch, 2012.

SICCHIERO, Gianluca, La clusula contractual, Anuario de derecho civil, Madrid, n LIX, fasc. IV, 2006.

SMITS, Jan M., Introduction to special issue: Harmonization of contract law: an economic and behavioural perspective. Europe journal law economic, Hamburgo, 2012. SOMARRIVA, Tratado de las cauciones. Santiago, Editorial Ediar-Conosur Ltda., s/a.

STITCHKIN, David, El mandato civil, quinta edicin actualizada por Gonzalo Figueroa. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2008.

TAMAYO, Javier, Tratado de responsabilidad civil. Legis, Bogot, 2007.

TAPIA, Mauricio, Cdigo civil 1855-2005. Evolucin y perspectivas. Santiago, Editorial jurdica de Chile, 2005.

TAPIA, Orlando, De la responsabilidad civil en general y de la responsabilidad delictual entre los contratantes. Santiago, Legal Publishing, 2007.

TAVOLARI, Ral, Jurisprudencias esenciales. Derecho de obligaciones. Santiago, Editorial jurdica de Chile, 2010.

TOPASIO, Aldo, La tradicin. Su funcin de pago en el cdigo civil. Valparaso, EDEVAL, 2007.

297

TRABUCCHI, Alberto, Instituciones de derecho civil II. Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1967.

TREITEL, T.H., The law of contract. Gloucester, Thomson, Eleventh Edition, Reimpresin 2005.

URREJOLA, Sergio, El hecho generador del incumplimiento contractual y el artculo 1547 del cdigo civil. Revista de derecho privado, Santiago, n17, 2011.

VAQUER, Antoni, El principio de conformidad: supraconcepto en el Derecho de obligaciones? Anuario de derecho civil, Madrid, n LXIV, fasc. I, 2011.

VATTIER, Carlos, El derecho europeo de contratos y el anteproyecto de Pava. Anuario de derecho civil, Madrid, n. LXI, fasc. IV, 2008. VATTIER, Carlos, La interpretacin integradora del contrato en el cdigo civil. Anuario de derecho civil. Madrid, n LXIII, fasc. I, 2010.

VIAL, Vctor, Teora general del acto jurdico. Santiago, Editorial jurdica de Chile, 2006.

VIAL, Vctor, La tradicin y la prescripcin extintiva como modo de adquirir el dominio. Santiago, Editorial P. Universidad Catlica de Chile, 2003.

VIAL, Vctor, Manual del derecho de obligaciones en el cdigo civil chileno. Santiago, Universidad Andrs Bello, 2003.

VIDAL, lvaro, La construccin de la regla contractual en el derecho civil de los contratos. Revista de derecho de la P. Universidad Catlica de Valparaso, Valparaso, n XXI, 2000.

VIDAL, lvaro, El incumplimiento contractual y los remedios de que dispone el acreedor en la compraventa internacional. Revista chilena de derecho, Santiago, vol. 33, n3, 2006.

VIDAL, lvaro, El incumplimiento de obligaciones con objeto fungible y los remedios del acreedor afectado, En El cdigo civil de Chile (1855-2005). Trabajos expuestos en el

298

Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgacin (Santiago 3-6 de octubre de 2005. Lexis Nexis, 2007.

VIDAL, lvaro, Cumplimiento e incumplimiento contractual en el cdigo civil. Una perspectiva ms realista. Revista chilena de derecho, Santiago, vol. 34, n 1, abril de 2007.

VIDAL, lvaro, La carga de mitigar las prdidas del acreedor y su incidencia en el sistema de remedios por incumplimiento. En Estudios de derecho civil III. Jornadas nacionales de derecho civil, Valparaso, 2007. Santiago, Legal Publishing, 2008.

VIDAL, lvaro, El incumplimiento resolutorio en el cdigo civil, En Estudios de derecho civil IV. Jornadas nacionales de derecho civil, Santiago, Legal Publishing, 2009. VIDAL, lvaro, La nocin de incumplimiento esencial en el cdigo civil. Revista de derecho de la P. Universidad Catlica de Valparaso, Valparaso, n32, 2009.

VIDAL, lvaro, El incumplimiento y los remedios del acreedor en la propuesta de modernizacin del derecho de las obligaciones y contratos espaol. Revista chilena de derecho privado, Santiago, n16, 2011.

VIDAL,

lvaro

y BRANTT, Mara Graciela,

Cumplimiento e incumplimiento y

responsabilidad del deudor en el cdigo civil. A propsito de la sentencia de la Corte Suprema de 7 de septiembre de 2010. Revista de derecho Universidad Catlica del Norte, Coquimbo, n1, 2012.

VIGURI, Agustn, Los contratos comerciales internacionales: anlisis de la compraventa desde la perspectiva del derecho comparado (derecho espaol, derecho norteamericano, Principios UNIDROIT y Convencin de Viena). Madrid, Centro de estudios del Colegio de registradores de la propiedad y mercantiles de Espaa, 2007.

VIOLA, Francesco y ZACCARIA, Giuseppe, Qu es lo que se interpreta?, [en lnea] <http://www.vlex.com/vid/41118565 >

VODANOVIC, La fianza. Santiago, Editorial Jurdica Conosur Ltda., 1999.

299

VODANOVIC, Antonio, ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, Teora de las obligaciones. Del cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. De la proteccin de los derechos del acreedor. De la insolvencia y las formas de pago de los deudores insolventes. Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2010.

VON BAR, Christian, Marco comn de referencia: Conferencia. Notario del siglo XXI, Madrid, n 32, julio-agosto 2010.

VON IHERING, Rudolph, El espritu del derecho romano. Madrid, Casa editorial BaillyBailliere, s/f.

VON IHERING, Rudolph, La lucha por el derecho. Buenos Aires, Editorial Araujo, s/f. VON IHERING, Rudolf, Del inters en los contratos. Buenos Aires, Editorial Atalaya, 1947.

VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones. Granada, Editorial Comares S.L., 2007.

WEBB, Charlie, Performance and compensation: an analysis of contract damages and contractual obligation. Oxford Journal of legal studies, Oxford, vol. 26, n1, 2006.

WINDSCHEID, Bernardo, Diritto delle pandette. Vol secondo. Torino, Unione Tipograficoeditrice Torinese, 1930.

ZIMMERMANN, Reinhard, Estudios de derecho privado europeo. Madrid, Civitas, 2000.

ZIMMERMANN, Reinhard and WHITTAKER, Simon, Good faith in European contract law: surveying the legal landscape. Cambridge, University Press, 2000.

ZIMMERMANN, Reinhard, Roman law, European law. The civilian tradition today. Oxford, Clarendon Law Lectures, Oxford University, 2001.

ZIMMERMANN, Reinhard, El nuevo derecho alemn de obligaciones. Un anlisis desde la Historia y el Derecho comparado. Barcelona, Bosch, 2008.

ZIMMERMANN, Reinhard, Europa y el derecho romano. Madrid, Marcial Pons, 2009.

300

ZIMMERMANN, Reinhard, Derecho romano y cultura europea. Revista de derecho privado Universidad del Externado, Bogot, n18, 2010.

ZWEIGERT, Konrad, y KTZ, Hein, Introduccin al derecho comparado. Mxico, Oxford University Press, 2002.

301

NDICE

Introduccin 2

CAPTULO I Captulo introductorio: El contrato en el nuevo derecho de la contratacin.

1. INTRODUCCIN AL CAPTULO I. 11 2. EL NUEVO DERECHO DE LA CONTRATACIN 12 2.1 Generalidades 12 2.2 Justificacin de situar la investigacin en el nuevo derecho de la contratacin 15 2.3 Una aproximacin a la necesidad de armonizar el derecho de las obligaciones. La experiencia europea. 20 2.4 Las dificultades de la armonizacin del derecho de las obligaciones en Europa. La contraposicin entre el common law y el civil law 24 2.5 Referencia a los instrumentos internacionales de armonizacin del derecho de las obligaciones29 2.6 La modernizacin del derecho de las obligaciones en las legislaciones internas. 36 2.7 La concepcin de contrato en el nuevo derecho de la contratacin, y su aplicacin en Chile40 3. LA ESTRUCTURA DEL CONTRATO EN EL DERECHO CONTEMPORNEO55

302

CAPTULO II Delimitacin de la colaboracin del acreedor.

1. INTRODUCCIN AL CAPTULO II 64 2. LA COLABORACIN DEL ACREEDOR EN LA DOGMTICA JURDICA.65 2.1 La colaboracin del acreedor en el derecho chileno. 65 2.2 La colaboracin del acreedor en la dogmtica extranjera.71 2.2.1 El derecho positivo.. 71 2.2.2 La doctrina extranjera: las opciones. 73 2.2.3 El reconocimiento al deber de cooperacin entre las partes en el derecho

uniforme. 77 3. MBITO DE ANLISIS DE LA COLABORACIN DEL ACREEDOR 81 3.1 La colaboracin del acreedor en el ter contractual... 81 3.2 La colaboracin del acreedor en los contratos unilaterales, bilaterales y de colaboracin 83 3.3 La opcin por los contratos bilaterales 86 4. LOS CASOS Y LOS PROBLEMAS 87 4.1 La no recepcin del pago por el acreedor: La necesidad de colaboracin del acreedor en el pago de la obligacin. 91 4.1.1 El pago como cumplimiento de las obligaciones 92 4.1.2 La necesidad efectiva de que el acreedor colabore recibiendo el pago ofrecido por el deudor. 98 4.1.3 Los concretos problemas que genera la no recepcin de pago por el acreedor.107 4.2. Colaboracin del acreedor durante la ejecucin del contrato, en contratos de mayor complejidad 109 4.2.1. Casos en que la colaboracin est expresamente establecida en las clusulas del contrato 109

303

4.2.2 Casos en que la colaboracin no est expresamente establecida en las clusulas del contrato. 114 4.2.3 Los concretos problemas que genera la inobservancia de la colaboracin del acreedor en contratos de mayor complejidad 117 5. LA COLABORACIN DEL ACREEDOR Y SU NATURALEZA DE DEBER SECUNDARIO, FUNCIONAL O
INSTRUMENTAL EN EL CONTRATO 118

5.1 La colaboracin del acreedor no tiene el carcter de carga contractual. 119 5.2. La colaboracin del acreedor en tanto deber secundario, funcional o instrumental en el contrato124

5.2.2 Sobre el deber jurdico y la relacin jurdica obligatoria124

5.2.3 Criterio determinante para que se configure el deber de colaboracin del acreedor:
la afectacin de los intereses del deudor.. 151 5.2.2.1. La naturaleza o especie del contrato y la importancia de la interpretacin efectuada por las partes.. 156 5.2.2.2. El canon de la previsibilidad, como parmetro a considerar en la calificacin a priori del deber de colaboracin..159 5.2.2.3 El rol de la buena fe contractual.. 160 5.2.3 La infraccin al deber de colaboracin, constituye un incumplimiento contractual en el derecho nacional..167 5.2.4 Argumentos complementarios 176

304

CAPTULO III Efectos de la inobservancia al deber de colaboracin del acreedor.

1. INTRODUCCIN AL CAPTULO III. 182 2. EFECTOS DERIVADOS DE LA INOBSERVANCIA A LA COLABORACIN DEBIDA.. 183 2.1 Efectos derivados de la inobservancia de la colaboracin del acreedor en la obligacin del deudor. La mora del acreedor 184 2.1.1 2.1.2 Ideas preliminares.. 184 Relacin entre la colaboracin del acreedor y la mora del acreedor. Justificacin de su ligamen.. 185 2.1.3 2.1.4 La mora del acreedor: una precisin a nivel de definiciones y efectos 192 Consecuencias jurdicas precisas de la mora del acreedor: las acciones o remedios contractuales del acreedor 201 2.1.4.1 La mora del acreedor y la demanda de cumplimiento especfico del acreedor. El destino de la obligacin del deudor.. 201 2.1.4.2 La mora del acreedor como causal de exoneracin de responsabilidad civil210 2.1.4.3 La mora del acreedor y la excepcin de contrato no cumplido o excepcin por incumplimiento contractual215 2.1.4.4 Resolucin solicitada por el acreedor. Prdida de inters del acreedor en la prestacin.221 2.2 Efectos derivados de la inobservancia de la colaboracin del acreedor: incumplimiento del deber de colaboracin. 226 2.2.1. El delicado equilibrio de los intereses entre las partes contratantes 226 2.2.2 El incumplimiento contractual de la colaboracin del acreedor. Un cumplimiento imperfecto.. 227 2.2.3 De las acciones o remedios contractuales del deudor contra el acreedor por inobservancia del deber de colaboracin233

305

2.2.4 De la accin o remedio de indemnizacin de perjuicios interpuesto por el deudor, fundado en la inobservancia del deber de colaboracin del acreedor237 2.2.5 Manifestaciones de los daos padecidos por el deudor, debido a la inobservancia del deber de colaboracin del acreedor. 238 2.2.5.1. 2.2.5.2 2.2.5.3 El reembolso de gastos238 El dao ocasionado por la no liberacin del vnculo obligacional.245 Otros daos padecidos por el deudor.. 246

a. Casos en que el acreedor no recibe el pago de una obligacin de dar o de simple entrega247 b. Casos en que el acreedor no permite el cumplimiento de una obligacin de hacer, distinta a la simple entrega..251 c. Casos en que el deber de colaboracin del acreedor se encuentra establecido en forma expresa en el contrato, y que se manifiesta durante la ejecucin del contrato en forma compleja.254 d. Casos en que el deber de colaboracin del acreedor no se encuentra establecido en forma expresa en el contrato, requirindose durante la ejecucin del contrato en forma compleja.256

Conclusiones.262 Bibliografa..270

306