Carrusel de la contratacin

La construccin de TransMilenio por la calle 26 fue adjudicada en 2007 y fue prevista para que fuera
concluida en 2009. El retraso de la obra de casi dos aos se convirti en el smbolo del desfalco a los
ciudadanos bogotanos por el Carrusel de la contratacin.

El escndalo del Carrusel de la contratacin, es un caso de corrupcin poltica desarrollado

en la ciudad de Bogot y que se da durante la administracin del ex alcalde Samuel Moreno
Rojas del Polo Democrtico Alternativo en 2010. La polmica estall el 25 de junio de dicho
ao cuando salieron a la luz pruebas que evidenciaban la negociacin de multimillonarias
comisiones por parte de Germn Olano, ex congresista de la Repblica, al empresario Miguel
Nule Velilla, que cuya empresa que llevaba su apellido manejaba gran parte de los contratos
de distintas obras pblicas que se desarrollaban en la capital colombiana. 1 La principal obra
que se vio directamente afectada por dichas negociaciones irregulares fue la construccin de
la tercera fase del sistema de transporte pblicoTransMilenio, la cual ha presentado ms de
dos aos de retraso.2
En el tiempo inmediatamente posterior, distintas instituciones jurisdiccionales iniciaron
investigaciones que se acrecentaron a tal punto que varios polticos, empresarios, dirigentes
del Instituto de Desarrollo Urbano2 y hasta el mismo Alcalde de la ciudad se vieron
involucrados. El Estado lleg a presentar un detrimento patrimonial cercano a 2,2 billones
de pesos colombianos (unos 1.100 millones de dlares aproximadamente, a la tasa de
2011).3 4
El escndalo es considerado como uno de los ms grandes en la historia reciente del pas
suramericano.5

Antecedentes
El setenta por ciento de la construccin de la tercera fase del sistema TransMilenio se
adjudic al Grupo Nule, un conglomerado de empresas encabezado por Guido Nule Marino y
sus primos Manuel y Miguel Nule Velilla. Sin embargo, a finales de 2009 dicho grupo present
graves problemas financieros, algunos de ellos originados por malos manejos administrativos.
Como resultado, la primera evidencia de dichas dificultades se vio reflejada en el retraso de
las obras que estaban a cargo del ya nombrado grupo. 6

Desvo de fondos y "mafia" de los contratos

Samuel Moreno, ex-alcalde de Bogot por el partido del Polo, y figura poltica de mayor rango
condenada hasta el momento por el Carrusel de la Contratacin.

En enero de 2010 se descubri que ms de ochenta mil millones de pesos provenientes de

anticipos de obras haban sido desviados a otros intereses de dicho conglomerado, 7 algo que
caus gran indignacin dentro de la opinin pblica. Como respuesta, el alcalde de la ciudad
Samuel Moreno Rojas orden la cesin del contrato a las empresas Transvial y Conalvas:
La cesin depende del grupo, pero la decisin sobre a quin se adjudique, depende de la aseguradora.
Lo importante es que quien reciba la adjudicacin tenga el conocimiento y el msculo financiero para
ejecutar la obra [...] Este incidente en la etapa tres de Transmilenio no tiene nada que ver, ni va a
retrasar el desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Pblico, ni del Metro, porque mientras se
ejecutan las obras de unos se est dando pasos significativos para la construccin de los otros, antes de
finalizar mi mandato
Samuel Moreno, alcalde de Bogot8

Efectivamente, el 2 de febrero se llev a cabo la cesin del contrato que estaba valorizado en
315 mil millones de pesos colombianos y que abarcaba obras de mantenimiento vial por toda
la ciudad.9

El 20 de marzo del mismo ao, el

contratistaAlejandro Botero denunci ante
la Contralora y laFiscala un serie de
adjudicaciones de contratos irregulares
encabezados por el empresario Julio Gmez,
y el abogado Emilio Tapia.10 Segn Botero,
Gmez y Tapia lideraban una mafa que se
estaba apoderando de los contratos de

Usted cree que el Alcalde saba lo que

estaba pasando?
A. Botero: Claro, l tena conocimiento. Es
decir, Leonardo Echeverri es su asesor. l supo
de esto. Yo siempre le cont. No habl de
cartel, pero le dije: Mire que hay unas personas
que tienen todos los contratos. Lo que siempre
nos asegur l fue que, por orden del Alcalde,
no sacramos nada a los medios. As nos
tuvieron un buen rato.
Declaraciones de Alejandro Botero para El
Espectador.10

construccin en Bogot valorizados en 289 mil millones de pesos.10 Asimismo, revel los
nexos de stos con funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano -organismo encargado de
la administracin de obras pblicas- y de Leonardo Echeverri, asesor de Samuel Moreno
Rojas.10
Para abril de 2010, era incierto el destino de las multimillonarias comisiones que haba
recibido el Grupo Nule para completar las obras que estaban a su cargo, cosa que indigno a la
opinin pblica.11 Adicionalmente y debido a los graves retrasos presentados en muchas de
las obras del distrito, Liliana Pardo, directora del Instituto de Desarrollo Urbano renunci a su
cargo.12
El 26 de mayo, el contralor de la ciudad Miguel ngel

Usted ha manifestado su
preocupacin por los sobrecostos en
la Fase III de Transmilenio, cunto
dinero es?
M.A. Moralesrussi: Los datos se
estn revisando, pero lo que es
claro es que se requieren $520.000
millones para terminar esas obras.
Se trata de un hueco fiscal gigante
que se le abre a las finanzas
distritales.
Declaraciones de Miguel ngel
Moralesrussi para El Espectador.13

Moralesrussi -que ms tarde se vera seriamente

implicado- advirti al Estado del hueco fiscal que se
estaba generando en el distrito debido los sobre-costos
acaecidos sobre las obras de TransMilenio.14 Segn
Moralesrussi, el sobre-costo superaba los 500 mil
millones de pesos13 y revel supuestas intenciones del
senador Ivan Moreno Rojas -hermano de Samuel
Moreno- de verse beneficiado con la construccin de la

13

autopista Va Bogot - Girardot, la cual tambin presentaba demora y que estaba a cargo
del conglomerado Nule.15 Por tales declaraciones, Ivn Moreno perdi el apoyo de su partido
poltico, el Polo Democrtico - incluyendo el de Clara Lpez, futura presidenta del Polo
Democrtico y quin fuera Secretaria de Gobierno de la administracin Moreno - y fue
retenido por una orden de la Corte Suprema, que lo acus de concusin, cohecho y
celebracin indebida de contratos.
A penas unos das antes de que estallara el escndalo, Alejandro Botero declar que el excontralor Moralesrussi tambin perteneca al Cartel de la contratacin. 16 Segn Botero, el
contralor haba negociado el beneficio del 2% de una comisin a cambio de acciones legales a
favor de los contratistas del supuesto cartel; dicha comisin sera pagada a travs de German

Olano, congresista de la repblica.17 Tambin argument que el contralor se reuni con Emilio
Tapia y Julio Gmez en enero del mismo ao para discutir dicha comisin, y para buscar la
manera de ceder el contrato de la calle 26.17 Esta ltima declaracin puso en serias dudas si la
cesin de la obra a Transvial y Conalvias haba sido transparente. 18 19 Para el 16 de junio
solo se hablaban de acusaciones vacis y no fundamentadas, Moralesrussi neg haber
negociado y aclar no conocer a Tapia, ni a Gmez, e inici un proceso penal contra Alejandro
Botero.17 Sin embargo, el 25 de junio, el contralor se qued sin argumentos al resultar
directamente implicado en la que hasta esa fecha, era la prueba ms importante de la
investigacin.

Las obras afectadas

Mientras se abra el escndalo de la contratacin en Bogot, el descomunal efecto negativo
para el desarrollo de las obras pblicas y la competitividad del pas se haca patente.

La Calle 26 que estaba siendo intervenida para adecuacin al

sistema TransMilenio presentaba un atraso del 80% a finales del 2012.

Los planes de ejecucin del Metro de Bogot, bandera electoral del ex-alcalde Moreno
y quien haba anunciado el inicio de construccin para el ao 2010, 20 se retrasaron casi
indefinidamente. A septiembre de 2014, todava las obras del Metro no se haban iniciado.

La doble calzada Bogot-Girardot, adjudicada al Grupo Nule y obra de importancia

crucial para el pas, cay en una "parlisis absoluta."21 Su construccin inicio en 2004 y,
producto de la parlisis, la obra fue finalmente terminada y entregada en abril de 2014,
con 5 aos de retraso frente a la fecha de entrega original proyectada para 2009.21

Incumplimiento de unos 50 contratos de obras pblicas por todos los rincones de

Colombia, incluido el de la calle 26 de Bogot, y 400 millones de dlares desaparecidos.
El empresario Guido Alberto Nule, co-responsable del escndalo de estos
incumplimientos, sali del pas para establecerse en Italia, ya que no tena requerimiento
judicial en ese momento, el 14 de octubre de 2010.

Investigacin y pliegos de cargos iniciales

En noviembre de 2010, Miguel Nule declar desde los Estados Unidos ante una comisin de
la Procuradura, La Fiscala y la Contralora que investigan el carrusel en Bogot. Entre tanto
la Procuradura abra pliego de cargos contra 18 funcionarios y ex funcionarios del Instituto de
Desarrollo Urbano IDU por estos hechos, entre ellos Liliana Pardo, quien fue directora de la
entidad cuando se adjudicaron los contratos alGrupo Nule.

A finales de abril de 2011, el senador Ivn Moreno, hermano del alcalde mayor de Bogot fue
detenido y acusado por la presunta comisin de los delitos de cohecho impropio, concusin y
celebracin indebida de contratos.
Una semana despus, el 3 de mayo, el alcalde Samuel Moreno fue suspendido de su cargo
por el procurador general, Alejandro Ordez, quien consider que el burgomaestre haba
incumplido su deber de vigilar los recursos pblicos y el cumplimiento de los contratos. El 22
de junio la Fiscala General de la Nacin formul un pliego de cargos contra el alcalde
suspendido por cuatro delitos: prevaricato por omisin, concusin, contrato sin cumplimiento
de requisitos legales esenciales y peculado por apropiacin. El 25 y 29 de agosto el alcalde
suspendido fue citado a audiencia, pero no asisti alegando no poseer abogado. Esta
situacin fue tomada por la Fiscala como una estratega de dilatar el proceso y de evadir a la
justicia.
Ya el da 23 de septiembre el fiscal delegado ante la Corte Ricardo Gonzlez pidi su
detencin por considerar que Moreno es un peligroso para la sociedad. El juez le dio la razn
y orden su reclusin. La reclusin de Moreno lo convierte en el segundo alcalde de Bogot
en ir a prisin (el primero fue Juan Martn Caicedo Ferrer en 1992).

Primeras condenas por el carrusel

En diciembre de 2011 Miguel, Manuel y su primo Guido Nule fueron condenados a siete aos
y medio de prisin por el delito de peculado por apropiacin. El juez Ignacio Martnez conden
a los hermanos Manuel y Miguel Nule y al primo de stos Guido Nule a 89 meses
de crcel por peculado por apropiacin, mientras que sobre Mauricio Galofre recay una
condena de 72 meses por el mismo delito.Para el juez Martnez, no hubo duda de que los
miembros del llamado Grupo Nule incurrieron en actos de corrupcin por sobornos y otras
anomalas dentro de una serie de contratos con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y otras
entidades. Otros delitos por los que estn acusados los Nule son fraude procesal, falsedad en
documento privado, concierto para delinquir y cohecho.
El segundo condenado por el carrusel de la contratacin fue el ex-funcionario del IDU
Inocencio Melndez, en agosto de 2011.22 Melndez fue condenado a siete aos y seis meses
de prisin por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por
omisin en calidad de coautor, prevaricato por accin en calidad de autor e inters indebido de
contratos. Adems de la condena en prisin, el exdirector tcnico del Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU) deber pagar 63 millones de pesos.

Sucesos recientes
En noviembre de 2013, Manuel Nul afirmo durante interrogatorio de la Fiscala que, para
obtener el contrato de la calle 26, deban pagar $7,500 millones de pesos que seran
repartidos entre Liliana Pardo, Inocencio Melndez, Julio Gmez y Germn Olano. 23
En agosto de 2015, el ex alcalde Samuel Moreno fue destituido e inhabilitado por 18 aos por
la Procuradora.24 El mismo mes, la Procuradora archivo las investigaciones contra 12
concejales de Bogot. Esto gener revuelo en el pas ante posibles irregularidades que
llevaron al archivo, y la consecuente impunidad en la que quedaran individuos sospechosos
de participar en el escndalo.25 26 Incluso, el jueves 20 de agosto fue radicada una peticin
ante la Procuradura, solicitando la reversin de la decisin tomada por los procuradores
delegados del caso. Esta peticin fue radicada por Mara Mercedes Maldonado, candidata en
las elecciones de 2015 a la Alcalda de Bogot.27
As mismo, lvaro Cruz Vargas, gobernador de Cundinamarca, present su carta de renuncia
como gobernador el 11 de agosto de 2015, al recibir citacin a imputacin de cargos por parte
de la Fiscala General de la Nacin, con relacin a su presunta participacin en este caso de
corrupcin. 28

Implicados
Esta es una lista en desarrollo de los implicados en el Carrusel de Contratacin. La lista se
sigue expandiendo, a medida que las investigaciones y testimonios han implicado a ms
involucrados en este caso de corrupcin.29
Alcalde

Samuel Moreno (Polo democrtico alternativo), exalcalde de Bogot, suspendido por

la Procuradura. Adems un juez orden su detencin en un centro militar. En agosto de
2015, Moreno fue destituido e inhabilitado por 18 aos por la Procuradora. 24

Senadores

Ivn Moreno, exsenador de la Repblica, hermano de Samuel Moreno. Detenido por

orden de la Corte Suprema, investigado por la Procuradura y por el Consejo de Estado.

Gobernadores

lvaro Cruz Vargas (Coalicin Cundinamarca), exgobernador de Cundinamarca, quien

renunci a su cargo en agosto de 2015 al recibir citacin a imputacin de cargos por parte
de la Fiscala General de la Nacin.28

Contratistas

Miguel Nule, excontratista de Bogot, detenido porque la Fiscala le imput cinco

delitos dentro del escndalo del carrusel de la contratacin.

Manuel Nule, excontratista de Bogot, detenido porque la Fiscala le imput cinco

delitos dentro del escndalo del carrusel de la contratacin.

Guido Nule, excontratista de Bogot, detenido porque la Fiscala le imput cinco

delitos dentro del escndalo del carrusel de la contratacin.

Mauricio Galofre, socio de los primos Nule, detenido por orden de la Fiscala General
por la comisin de cinco posibles delitos.

Julio Gmez, excontratista capturado y quien acept cargos ante la Fiscala en 2013.
Gmez fue condenado a 10 aos de prisin, el 14 de julio de 2014, por delitos de
peculado por apropiacin, cohecho propio e inters indebido en la celebracin de
contratos.30 Debe tambin pagar una multa de 4.000 salarios mnimos legales mensuales
vigentes.

Manuel Snchez Castro, abogado y exconsul, en noviembre de 2013 negoci con la

Fiscala convertirse en testigo 'estrella' del proceso.31

Emilio Tapia Aldana, ex-contratista y ex-funcionaro del IDU de Bogot, condenado

inicialmente a 13 aos de presin domiciliaria, y detenido por incumplir los pactos que
tena con la Fiscalia General de la Nacin. Actualmente tratando de pedir solicitud por
'pena cumplida'.32 La Fiscala le ha detectado ms de $41.000 millones de pesos en
bienes ocultos. En agosto de 2015, Tapia Aldana fue condenado a 3 aos adicionales de
prisin por el delito de concierto para delinquir, el cual acept.33

Concejales y Representantes a la Cmara

Germn Olano (Partido de la U), ex representante a la Cmara, suspendido e

inhabilitado por 12 aos por la Procuradura y detenido por orden de la Fiscala.

Hiplito Moreno (Partido de la U), ex presidente del Concejo de Bogot. 34 35

Andrs Camacho Casado (Partido de la U), exconcejal del Concejo de Bogot.36 37

Severo Correa (Partido del a U), miembro del Concejo de Bogot. 38 39 40 41 42

Orlando Parada Daz (Partido de la U), exconcejal investigado por la Fiscala y

acusado por Manuel Snchez Castro, testigo 'estrella' de la Fiscala43 44 45

Jos Juan Rodrguez (Partido Verde), exconcejal investigado por la Fiscalia, y

denominado el 'cerebro del descalabro de la 26'. 46 Rodrguez es acusado del presunto
manejo de 500 cuotas burocrticas en el IDU, la mayora a travs de una nmina
paralela.40 El 23 de enero de 2014, el juez 33 municipal Carlos Eduardo Velsquez
concedi la libertad inmediata al exconcejal Rodrguez por vencimiento de terminos. 47

Carlos Romero (Polo democrtico), exconcejal, llamado a imputacin por la Fiscala en

noviembre de 2013.48 Romero fue exonerado en abril de 2015 en una 'polmica decisin'
de la Fiscala.49

Funcionarios Pblicos

Miguel ngel Moralerussi, excontralor de Bogot, suspendido e inhabilitado por 20

aos por la Procuradura y detenido por orden de la Fiscala.50

Liliana Pardo, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), detenida en marzo
de 2011 por la Fiscala, por irregularidades en la contratacin.51 Pardo recuper la libertad
el 5 de agosto de 2011, cuando la Juez 29 de Garantas se la concedi por vencimiento de
trminos.52 La Fiscala cit a Pardo a una nueva audiencia de imputacin y, tras cinco
aplazamientos, orden su captura en julio de 2014. Sin embargo, Pardo fue dejada en
libertad el 6 de septiembre de 2014 por decisin de la juez dcima de Bogot,
argumentando irregularidades durante su detencin. 53

Hctor Zambrano, exsecretario de Salud de Bogot. Condenado en agosto de 2014 a

13 aos de prisin por apropiarse del 9% del contrato de ambulancias de $67.000
millones de pesos.54 55

Inocencio Melndez, ex-funcionario del IDU, condenado en agosto de 2011 a 7 aos y

6 meses de prisin.22 56

Luis Eduardo Montenegro, ex-subdirector de Infraestructura del IDU. Condenado en

marzo de 2014 a seis aos de detencin domiciliaria, por irregularidades que facilitaron
contratos de Emilio Tapia. 57

Apodos
Los miembros de este carrusel, tenan apodos o alias para identificarse entre si. El ex Alcalde
Samuel Moreno lo llamaban "La Doctora", El ex Senador Ivn Moreno era llamado "El Jefe", el
contratista Emilio Tapia tena el alias de "El Gordo", el tambin contratista Julio Gmez, alias
"Peluche", el abogado lvaro Dvila, lo apodaban "El Enano", a Liliana Pardo le decan "La
Mam", a Inocencio Melndez, quien era funcionario del IDU, lo conocan por el alias de
"Kunta Kinte", y cuando se referan a los Moreno, eran llamados como "La Casa". 58

'Existe alto riesgo de que Samuel Moreno quede libre': Fiscala

El rgano acusador asegura que, por dilaciones, los

trminos en su caso estn vencidos.
Por:

JUSTICIA

3:48 p.m. | 14 de octubre de 2015

Foto: Rodrigo Seplveda / EL TIEMPO

Samuel Moreno en los juzgados de Paloquemao durante una audiencia
por el caso del 'carrusel' de la contratacin.
El fiscal Jaime Alonso Cetien advirti que por cuenta de la entrada en
vigencia de la ley que reglamenta las penas, esta podra favorecer al
exalcalde de Bogot Samuel Moreno Rojas, investigado por el 'carrusel'
de contratos.
Sostuvo que, ante una eventual peticin de libertad, la Fiscala pedir
tener en cuenta las dilaciones que se han dado en el proceso por parte
de Moreno para frenar que salga de prisin.
Ayer, por cuarta vez, no se pudo desarrollar la audiencia en la que se iba
a iniciar el juicio en su contra por las irregularidades en un millonario
contrato de ambulancias en el 2009. El abogado de Moreno recus al
juez, y ese recurso tendr que ser resuelto por el Tribunal Superior de
Bogot, lo que demorara el proceso, por lo menos, tres meses ms.
La Fiscala reconoci que los trminos en el caso de Moreno estn
vencidos y que hay riesgo de que un juez no tenga en cuenta las
dilaciones y lo deje libre.

Fiscala pidi crcel para Exgobernador

de Cundinamarca y procurador judicial
5 de octubre de 2015 | 12:51 PM | Bogot
Ante una juez penal de Bogot con funcin de control de garantas, el Fiscal 3 delegado ante la Corte
Suprema de Justicia pidi medida de aseguramiento de detencin intramuros en contra del Exgobernador de
Cundinamarca lvaro Cruz Vargas y el Procurador 84 Judicial Administrativo, Ulpiano Hernn Jovel Muoz,
investigados por participar en el llamado carrusel de la contratacin en la capital del pas.
El fiscal del caso indic en audiencia pblica que por representar un peligro para la comunidad, por obstruir la
justicia por intento de soborno a funcionarios judiciales, por su posible no comparecencia y abandono del pas,
la medida de aseguramiento en centro carcelario se hace necesaria, en contra de los dos procesados.
Igualmente expres que su despacho demostr claramente que la medida es procedente, ya que hay
inferencia razonable para considerar que los imputados son responsables de los hechos que se les endilg.
Por su parte, el delegado de la Procuradura apoy la peticin del fiscal del caso, manifestando que por la
actuacin de los procesados, la nica medida que se debe imponer, es la intramuros.
El Exgobernador de Cundinamarca, lvaro Cruz Vargas, acept los cargos que la Fiscala le imput por los
delitos de inters indebido en la celebracin de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado.
Entre tanto, contra del Procurador 84 Judicial Administrativo, el fiscal endilg cargos por enriquecimiento ilcito
de particulares y cohecho por dar y ofrecer, los cuales no acept.
Segn la investigacin adelantada por la Fiscala, el exgobernador, para el ao 2009, pag un soborno de 800
millones de pesos con el propsito de lograr un contrato de la Unidad de Mantenimiento Vial, a travs del
contrato 192, que tena un valor aproximado a los 24 mil millones de pesos.
El dinero entregado sera orientado al pago de coimas para los concejales Hiplito Moreno, Andrs Camacho
Casado y Orlando Parada.
En otra investigacin que adelant la Fiscala se estableci que Cruz Vargas, su esposa Soraida Rozo y el
procurador Jovel Muoz realizaron un acuerdo ilcito, en el cual tanto el exgobernador como su esposa
fueron engaados por el procurador.
Se conoci que lvaro Cruz hizo entrega de 2 mil millones de pesos al procurador Muoz, quien se haba
comprometido a realizar una gestin ante la Fiscala, para evitar que un proceso en contra del mandatario
seccional continuara su curso.

Jovel Muoz y el exgobernador de Cundinamarca fueron denunciados por el abogado Augusto Ramrez
Cuellar, quien era el intermediario para llegar hasta un alto funcionario de la Fiscala General de la Nacin, el
cual se encargara de cesar la persecucin penal.
Ante la mala reparticin del dinero, donde el procurador solo entrego 750 millones de pesos al abogado, de
los 2 mil millones que entreg el exgobernador, el abogado se present ante la Fiscala y denunci la accin
ilegal de los dos imputados, inicindose de inmediato la investigacin.
En la audiencia de medida de aseguramiento, la juez escuch a cada una de las partes, citando de nuevo
para este martes, 6 de octubre, cuando dar a conocer su posicin sobre la peticin de la Fiscalia General de
la Nacin.

Una nueva condena para Emilio Tapia

por Carrusel de la Contratacin
5 de agosto de 2015 | 2:23 PM | Bogot
Un juez penal del circuito de Bogot conden a 17 aos de prisin al abogado Emilio Jos Tapia Aldana,
dentro del proceso que se adelanta por el llamado Carrusel de la Contratacin.
En desarrollo de una audiencia de lectura de fallo, el juez orden al sentenciado que pague 374 salarios
mnimos legales mensuales vigentes, unos 244 millones de pesos. Asimismo lo inhabilito para desempear
cualquier cargo pblico, durante el tiempo que dure la condena.
Emilio Jos Tapia Aldana Acept los cargos por los delitos de cohecho propio en concurso homogneo y
sucesivo con inters indebido en la celebracin de contrato durante la audiencia de acusacin, razn por la
cual el juzgado le otorg una rebaja de la tercera parte de la pena.
En la sentencia, el juez comparti la peticin del fiscal, que pidi la mxima pena imponible. En la decisin
dice que Tapia Aldana vulner los intereses de la Administracin Distrital de la capital del pas y al aceptar los
cargos imputados reconoci su actuar doloso.
Esta es la segunda sentencia que recibe Tapia Aldana por hechos relacionados con el llamado Carrusel de la
Contratacin. El pasado 5 de mayo acept cargos por concierto para delinquir y fue condenado.
Entre los aos 2008, 2009 y 2010, Tapia Aldana realiz por lo menos 26 desplazamientos a la ciudad de
Miami, (Estados Unidos), donde se reuni con el entonces senador Ivn Moreno Rojas, el exalcalde Samuel
Moreno Rojas y Julio Gmez, entre otros implicados en este escndalo de corrupcin.
Tapia particip activamente en la realizacin de los contratos 071 y 072 de malla vial de Bogot, as como en
11 contratos de valorizacin de obras que deban adelantarse en la fase 3 del Transmilenio y cuyo costo
ascenda a la suma de 253 mil millones de pesos.