Contrato de Consorcio

MODELO DE CONTRATO DE CONSORCIO EMPRESARIAL
En la Ciudad de Villa Florida, República del Paraguay, a los 20 días del mes de enero del año 2017,
entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA, domiciliada en la Avda. Jovenes por la
Democracia N`402 Dr. Luid Rart, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal Dr.
Michel P. Flores F. , y el Secretario General Sr. Milder R. Castinerira, denominada en adelante el
CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma …………………, domiciliada en calle
………………………………., de la Ciudad de ……………….., República del Paraguay,
representada para este acto por ……………………., con Cédula de Identidad N° ………………,
denominada en adelante el CONTRATISTA, asi como, la firma......................, domiciliada en la
calle …............., , representada en este acto por el señor................. , con C.I.N° denominada en
adelante como PROVEEDORA y la firma,..............., domiciliada en la calle..................representada
en este acto por el señor................. con C.I. N°............ denominada en adelante FISCALIZADORA
denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", . acuerdan celebrar el
presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA”, el cual estará sujeto a las
siguientes cláusulas y condiciones:
1. OBJETO El contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA y EL CONTRATISTA referentes a la obra
denominada: “Construcción de aula nueva en el Colegio Técnico San Francisco de Asis”,
conforme se detalla en las especificaciones técnicas, planilla de computo métrico y planos
de construcción.
EL PROVEEDOR se obliga a la entrega de los productos conforme a las especificaciones
técnicas y a la oferta presentada por la empresa en la CONTRATACION DIRECTA N° 14/2017
“PARA LA PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA MUNICIPALIDAD
DE ENCARNACION¨, adjudicado por Resolución Nº ___/2017 de fecha __ de _____ de 2017
dictada por el Ejecutivo Municipal. -----
2. 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Los documentos contractuales

firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: (a)
Contrato; (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; (c) Las
Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas
en el portal de Contrataciones Públicas; (d) La oferta del Proveedor; (e) La resolución de
adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación; (f)
[Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] Los documentos que forman parte del
Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o
discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente,
siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo
caso prevalecerá lo dispuesto en éste.
3. 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03) El
crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°332.490.
4. 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
Documentos de la Oferta 2 El presente contrato es el resultado del procedimiento de
Contratación N° ___________, convocado por ____________________, según resolución
N°062. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_______
5. 5. VIGENCIA DEL CONTRATO 5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la
firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones que incluye la
recepción provisoria y definitiva de la obra. 5.2. La recepción provisoria se efectuara 5
(cinco) días posteriores a la culminación de la obra, previa aprobación del Inspector
Municipal y/o Fiscal de Obras. 5.3 La recepción definitiva tendrá lugar a los 10 (diez) días
posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del Inspector Municipal y/o Fiscal
de Obras.
6. 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37
inc. c) de la Ley N° 2051/03) Los precios cotizados en la oferta incluyen todo gravamen y
cualquier otro gasto de CONTRATISTA, en la ejecución de este Contrato y los mismos
serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos los gastos generales del
CONTRATISTA, las utilidades del mismo y cualquier otro costo necesario conforme a lo
previsto en este Contrato. A los efectos de este Contrato se conviene en establecer que el
valor de las Obras, determinado sobre la base de las cantidades de trabajos estimados por la
CONTRATANTE y a los precios unitarios y/o globales fijados por el CONTRATISTA en la
Planilla adjunta a su oferta, asciende a G ……………………..
(Guaraníes…………………………) IVA Incluido, cuyos rubros se detallan a continuación:
(SE INSERTARA LA PLANILLA DE PRECIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA).
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos
de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. La Contratante se compromete a
pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la
subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de
conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
7. 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N°

2051/03) El CONTRATISTA comenzará los trabajos dentro de los 5 (Cinco) días calendario
siguiente a la fecha de Orden de inicio de la obra, previa firma del presente Contrato y
deberá culminarse dentro del periodo de 120 (ciento veinte) días calendarios, conforme a lo
establecido en la Carta de Invitación del presente llamado.
8. 8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N°
2051/03) El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme
con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
9. 9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) El pago por los trabajos será
efectuado por la MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA en Guaraníes, en cheque a c/
Banco de Fomento de la siguiente forma: Contra certificado, el primer desembolso se
realizara cuando la obra haya alcanzado un 30% (treinta por ciento) de avance, destinándose
un 10 % (diez por ciento) en la liquidación final, una vez concluida el plazo de la recepción
definitiva, previa aprobación de LA MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
10. 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL Documentos
de la Oferta 3 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) EL
PROVEEDOR dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato o cuando
presente la factura, deberá entregar a LA CONTRATANTE una garantía de fiel
cumplimiento, cuyo valor será del 10 % (diez por ciento) del monto adjudicado (Art 39 de la
ley 2051/03), por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será de 120 (ciento
veinte) días calendarios y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo
de entrega.-
11. 11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03) Las multas por atraso serán aplicadas
conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
12. 12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03) (Describir las obras
del contrato conforme a la Resolución de Adjudicación).
13. 14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc.
k) Ley N° 2051/03) Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por
terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N°
2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.
14. 15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP Si la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación
debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el
Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin
efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP,
debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte
ejecutada del contrato. 16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N°
2051/03) Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá
conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y
Especiales del Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no
sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de
Paraguarí, República del Paraguay. En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de ________________,
República del Paraguay, a los _________ días del mes de ___________ de ___. Firmado por
________________________________________ (en nombre de la Contratante) Firmado
por _________________________________________ (en nombre de la Contratista)
Documentos de la Oferta
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Los siguientes
documentos deberán ser presentados para la firma del contrato cuando no hayan sido presentados
junto con la oferta, y no consten como “activos” en el SIPE. 1. Personas Físicas / Jurídicas a)
Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección
General de Registros Públicos; b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la
Dirección General de Registros Públicos; c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal
expedida por el Instituto de Previsión Social. d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en
su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminación. 2. Documentos. Consorcios a) Cada integrante del
Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los incisos a), b), c) y d) del apartado 1 precedente. b)
Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en el Artículo
48 numeral 4 del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar formalizado por
Escritura Pública. c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al Consorcio. d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su
representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las oblig gaciones
emergentes del contrato hasta su terminación. 3. Documentos de origen extranjero. Personas Físicas
/ Jurídicas y/o Consorcios a) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos
por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente
apostillados para los países partes del “Convenio para la supresión de la exigencia de legalización
de documentos públicos extranjeros o de La Haya del 5 de Octubre de 1961”, caso contrario, los
documentos deberán legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. b) Los documentos de origen
privado emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de
emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay

Contrato de Consorcio

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Contrato de Consorcio

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Contrato de Consorcio

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MODELO DE CONTRATO DE CONSORCIO EMPRESARIAL

2. 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Los documentos contractuales

7. 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N°

También podría gustarte