2contrato Modificado

Contrato Nº 21-2021-CNIC
CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA A SUMA ALZADA
CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO

EJECUCIÓN DE OBRA A SUMA ALZADA QUE CELEBRAN DE UNA
PARTE LA CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION
SAC, CON RUC N° 20607874027, CON DOMICILIO FISCAL EN JIRÓN
LA COSTANERA – LAS PRADERAS NRO 265, PROVINCIA DE LIMA,
DISTRITO DE SANTA ANITA,CON DOMICILIO PROCESAL EN JR.
CARABAYA 1128, OF. 216, INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL
DE PROVEEDORES DEL CAPITULO EJECUTOR DE OBRAS CON EL
N° “12716”, A QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINARÁ LA
CONSTRUCTORA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL; CALIN GUEVARA GARCIA, IDENTIFICADO
CON DNI N° 46562941, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:
Y DE LA OTRA PARTE EL SINDICATO CENTRAL UNICO DE
TRANSPORTES MANUALES “SICUTRAM” CON REGISTRO GREMIAL
N°159-64 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO CON DOMICILIO FISCAL PASAJE CARLOS BONDY N°2030
– LA VICTORIA SE LE DENOMINARA COMITENTE.
ANTECEDENTES
CLÁUSULA PRIMERA
1.1.- LA CONSTRUCTORA CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA: FACILIDADES GREMIALES DEPOSITO Y OFICINAS
SICUTRAM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LIMA, DISTRITO DE
SANTA ANITA, CON INICIO DE OBRA EN FECHA “12 JUNIO DE
2021”, CON UN VALOR REFERENCIAL TOTAL DE S/ 2,000,000.00
(DOS MILLONES DE NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO Y
PLAZO DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS LABORALES.
1.2.- QUE, SI OTORGÓ LA BUENA PRO EN FECHA “12 DE JUNIO
DEL 2021”, AL POSTOR NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: FACILIDADES GREMIALES
DEPOSITO Y OFICINAS SICUTRAM, POR EL MONTO OFERTADO DE
S/ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE NUEVOS SOLES) INCLUIDO

IGV.
1.3.- CUANDO EN EL PRESENTE CONTRATO SE MENCIONE LA
PALABRA LEY SE ENTENDERÁ QUE SE ESTÁ HACIENDO
REFERENCIA AL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO APROBADO
POR DECRETO SUPREMO Nº 083-2004-PCM; LA MENCIÓN AL
REGLAMENTO, SE ENTENDERÁ REFERIDA AL REGLAMENTO DE
LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 084-2004-PCM. LA
MENCIÓN CONTRATO SE ENTENDERÁ REFERIDA AL CONTRATO
DE LA OBRA: FACILIDADES GREMIALES DEPOSITO Y OFICINAS
SICUTRAM.
OBJETO DEL CONTRATO
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1.- LA CONSTRUCTORA, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA

FACILIDADES GREMIALES DEPOSITO Y OFICINAS SICUTRAM ,
EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS BASES Y EXPEDIENTE
TÉCNICO, POR EL SISTEMA A SUMA ALZADA MEDIANTE LA
CUAL LA PROPUESTA ES UN MONTO FIJO INTEGRAL,
CONSIDERANDO LOS TRABAJOS QUE RESULTEN NECESARIOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN
MENCIÓN, SEGÚN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA Y PRESUPUESTO DE OBRA
QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN ESE
ORDEN DE PRELACIÓN.
2.2.- FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, LOS
SIGUIENTES ANEXOS:
2.2.1.- OFERTA DEL POSTOR GANADOR.
2.2.2.- OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEFINITIVA.

2.2.3.- BASES Y EXPEDIENTE TÉCNICO FIRMADO POR EL

POSTOR FAVORECIDO CON LA BUENA PRO O SU
REPRESENTANTE LEGAL, ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
PROCESO DE SELECCIÓN.
2.2.4.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
213°, 214º Y 215º DEL REGLAMENTO, LAS BASES Y EL
CONTRATO.
2.2.5.- CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y

CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO DE ACUERDO AL
PLAZO ESTABLECIDO Y EN CONCORDANCIA CON EL
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO, LOS
PRECIOS UNITARIOS DE LA CONSTRUCTORA;
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES,
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR SU REPRESENTANTE
LEGAL.
2.2.6.- CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E

INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA Y ARMONIZADO CON EL CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR SU
REPRESENTANTE LEGAL.
2.2.7.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA CON ASIGNACIÓN

DE RECURSOS Y DIAGRAMA DEBIDAMENTE
DETALLADOS, EN CONCORDANCIA CON EL CALENDARIO
DE AVANCE DE OBRA, DEBIDAMENTE FIRMADO POR SU
2.2.8.- DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DEL

2.2.9.- R.U.C.
2.2.10.- NOMBRE DEL RESIDENTE, CURRICULUM VITAE

DETALLADO, COPIAS DEL TÍTULO PROFESIONAL Y
CERTIFICADO DE HABILIDAD PARA EL EJERCICIO
PROFESIONAL, ASÍ COMO EL COMPROMISO SUSCRITO
PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO RESIDENTE Y
QUE TENDRÁ A SU CARGO LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
LA OBRA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR SU
REPRESENTANTE LEGAL Y EL RESIDENTE.
2.2.11.- ESCRITURA PÚBLICA Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DE
PODER DE FECHA ACTUALIZADA EXPEDIDO POR LOS
REGISTROS PÚBLICOS O COPIA LITERAL DE
INSCRIPCIÓN DONDE CONSTEN EXPRESAMENTE SUS
FACULTADES.
CLÁUSULA TERCERA
3.1.- LA CONSTRUCTORA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA, EN

ESTRICTO CUMPLIMIENTO CON LAS BASES Y EXPEDIENTE
TÉCNICO, BAJO EL SISTEMA A SUMA ALZADA.
MONTO DEL VALOR DE LA OBRA
CLÁUSULA CUARTA
4.1.- EL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA

ASCIENDE A S/ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE NUEVOS
SOLES) INCLUIDO IGV.
4.2.- LA CONSTRUCTORA DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE
DENTRO DEL MONTO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR
ESTÁN INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS POR CONCEPTO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA, UTILIDAD,
TRANSPORTE, EMPLEO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,
OBLIGACIONES LABORALES, LEYES SOCIALES, SEGUROS,
IMPUESTOS Y CUALQUIER OTRO GASTO NECESARIO PARA LA
EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA Y LAS PRUEBAS QUE SEAN
NECESARIAS EFECTUAR PARA VERIFICAR LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.3.- LA CONSTRUCTORA DECLARA DE IGUAL FORMA HABER
REVISADO EL PROYECTO E INSPECCIONADO EL LUGAR DE LA
OBRA, POR LO QUE RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
RECLAMACIÓN POSTERIOR POR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y
CLIMATOLÓGICAS ENCONTRADAS EN EL SITIO DE LA OBRA,
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.4.- EN EL CASO DE TRABAJOS ADICIONALES, PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SERÁN PREVIAMENTE
ORDENADOS POR SINDICATO SICUTRAM DE ACUERDO A LA
LEY.
PLAZO DE EJECUCIÓN
CLÁUSULA QUINTA
5.1.- LA CONSTRUCTORA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA,

OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE CIENTO OCHENTA
DÍAS NATURALES (180), CONTADOS A PARTIR DE QUE SE
CUMPLAN LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO
240° DEL REGLAMENTO.
5.2.- QUEDA ESTABLECIDO QUE LA CONSTRUCTORA DEBE
ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE
GARANTICEN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL
PLAZO SEÑALADO.
5.3.- LA CONSTRUCTORA DECLARA CONOCER
PERFECTAMENTE LA UBICACIÓN DEL TERRENO DONDE SE
EJECUTARÁ LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.
FORMA DE PAGO
CLÁUSULA SEXTA
6.1.- DE ACUERDO AL ACTA N°151515, PACTADA LA FECHA

CINCO DE ABRIL DEL 2021, DONDE SE ACLARA QUE EL PAGO
DE INICIAL DE LA OBRA CORRERA DE PARTE DE NEKIN
INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC SERÁ DEL 1% (UNO
PORCIENTO) ANTES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, SIENDO
REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL COMIENZO DE LA MISMA
Y EL 4% (CUATRO PORCIENTO) A LOS 5 DIAS DE INICIARSE LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA.
6.2.- EL RESTANTE SERÁ CANCELADO BAJO LAS

VALORIZACIONES QUE SERÁN DE ACUERDO AL AVANCE Y
TENDRÁN EL CARÁCTER DE PAGOS QUINCENALES; SERÁN
ELABORADAS POR EL SUPERVISOR Y LA CONSTRUCTORA.
6.3.- LA CONSTRUCTORA TENDRÁ DERECHO AL PAGO DE

INTERESES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 1244°, 1245° Y 1246° DEL CÓDIGO CIVIL
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 255º DEL
REGLAMENTO.
6.4. - LA VALORIZACIÓN ELABORADA SERÁ EN ESTRICTA
SUJECIÓN AL EXPEDIENTE TÉCNICO.
6.5.- EL PAGO SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL.
6.6.- LA CONSTRUCTORA EMITIRÁ SU FACTURA A NOMBRE

DEL SINDICATO SICUTRAM, CON REGISTRO GREMIAL N°159-
64 DEL MISNISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO.
6.7.- LA CONSTRUCTORA, CON SUS RESPECTIVOS

RESPRESENTANTES LEGALES ADJUNTANDO SU DNI CON EL
HOLOGRAMA DE HABER SUFRAGADO EN EL ÚLTIMO PROCESO
ELECTORAL Y VIGENCIA DE PODER, SERÁ LA PERSONA PARA
RECEPCIONAR EL CHEQUE; EN SU DEFECTO, LA
CONSTRUCTORA MEDIANTE CARTA NOTARIAL (CON FIRMA

LEGALIZADA POR NOTARIO PÚBLICO) SUSCRITA POR ÉL
DESIGNARÁ A LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR DICHA
GESTIÓN.
MODIFICACIONES Y SUBSANACIONES EN EL EXPEDIENTE

TÉCNICO
CLÁUSULA SÉPTIMA
7.1.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES Y LA
SUBSANACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES EN EL EXPEDIENTE
TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBEN
CONTAR CON LA OPINIÓN DEL PROYECTISTA, EL MISMO QUE
INTERVENDRÁ PARA ACLARAR Y OPINAR SOBRE LA
SITUACIÓN PRESENTADA, A FIN QUE CON EL SINDICATO
SICUTRAM, PUEDAN CONCILIAR LAS MEDIDAS QUE EL CASO
REQUIERA Y DILUCIDAR, DE SER EL CASO, LAS
RESPONSABILIDADES EMERGENTES.
VALORIZACIÓN
CLÁUSULA OCTAVA
8.1.- DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEXTA LA
VALORIZACIÓN SERÁ QUINCENALMENTE DE CADA MES.
8.2.- EL PLAZO MÁXIMO PARA LA APROBACIÓN POR EL

SUPERVISOR DE LA VALORIZACIÓN Y SU REMISIÓN SINDICATO
SICUTRAM ES DE CINCO (05) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL
PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA VALORIZACIÓN.
8.3.- LAS VALORIZACIONES, Y DE SER EL CASO, LOS

PRESUPUESTOS DE LOS ADICIONALES DE OBRAS SE
SUJETAN A LAS BASES, EL CONTRATO, LA LEY Y EL
REGLAMENTO.
8.4.- LAS VALORIZACIONES POR CONCEPTO DE CONTRATO
PRINCIPAL, REAJUSTES POR ALZAS, ADICIONALES, MAYORES
GASTOS GENERALES Y OTROS QUE SEAN MAS DEL 10% (DIEZ

POR CIENTO), SERÁN CANCELADAS EN LA FECHA NO
POSTERIOR AL ÚLTIMO DÍA DEL QUINCENAL SIGUIENTE AL
QUE CORRESPONDE LA VALORIZACIÓN.
8.5.- A EFECTOS DE REALIZAR UN ADECUADO CONTROL DE

LAS VALORIZACIONES, SE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA
SEPARADA LA VALORIZACIÓN, EL REAJUSTE, EL REINTEGRO,
LOS ADELANTOS Y/O DEDUCCIONES.
8.6.- SI SURGIERAN DISCREPANCIAS RESPECTO DE LA
FORMULACIÓN, APROBACIÓN O VALORIZACIÓN DE LOS
METRADOS ENTRE LA CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR
DEL SINDICATO SICUTRAM, SEGÚN SEA EL CASO, SE
RESOLVERÁN EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SIN
PERJUICIO DEL COBRO DE LA PARTE NO CONTROVERTIDA.
8.7.- SÓLO SERÁ POSIBLE INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE

CONCILIACIÓN O ARBITRAJE DENTRO DE LOS QUINCE (15)
DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE OCURRIDA LA CONTROVERSIA SI
LA VALORIZACIÓN DE LA PARTE EN DISCUSIÓN REPRESENTA
UN MONTO SUPERIOR AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL
CONTRATO ACTUALIZADO. LA INICIACIÓN DE ESTE
PROCEDIMIENTO NO IMPLICA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
NI EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS
PARTES.
GARANTÍAS
CLÁUSULA NOVENA
9.1.- LAS GARANTÍAS QUE LA CONSTRUCTORA OTORGUE AL

SINDICATO SICUTRAM, SERÁN LAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO Y EN SU CASO, LA GARANTÍA POR LOS
ADELANTOS, QUE SERVIRÁN PARA ASEGURAR LA BUENA
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
9.2.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

9.3.- GARANTÍA POR LOS ADELANTOS
9.3.1.- A SOLICITUD DE LA CONSTRUCTORA, EL SINDICATO

SICUTRAM, PODRÁ ENTREGAR LOS ADELANTOS
DIRECTOS A LA CONSTRUCTORA PARA
MATERIALES. PARA SU OTORGAMIENTO SE
GARANTIZARÁ POR EL MONTO TOTAL DE ESTOS Y
DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
a) DIRECTOS A LA CONSTRUCTORA, LOS

QUE EN NINGÚN CASO EXCEDERÁN EN CONJUNTO
DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO DE LA
OBRA.
b) PARA MATERIALES O INSUMOS A
UTILIZARSE EN EL OBJETO DEL CONTRATO, LOS QUE
EN CONJUNTO NO DEBERÁN SUPERAR EL
CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL MONTO DE LA
OBRA.
9.3.2.- EL SINDICATO SICUTRAM, ENTREGARÁ LOS

ADELANTOS SOLICITADOS POR LA
CONSTRUCTORA, PREVIA ENTREGA DE UDE
CONFORMIDAD.
9.3.3.- LAS SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE

ADELANTOS PARA MATERIALES O INSUMOS,
DEBERÁN SER REALIZADOS CON LA ANTICIPACIÓN
DEBIDA, Y SIEMPRE QUE SE HAYA DADO INICIO AL
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN
CONCORDANCIA CON EL CALENDARIO DE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
PRESENTADO POR LA CONSTRUCTORA.
9.3.4. - TRATÁNDOSE DEL ADELANTO PARA MATERIALES, LA

GARANTÍA SE MANTENDRÁ VIGENTE HASTA LA
UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES O INSUMOS, A

SATISFACCIÓN DEL SINDICATO SICUTRAM.
9.3.5.- LA SOLICITUD DEL ADELANTO DIRECTO DEBERÁ

REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO; LA ENTREGA DEL
ADELANTO DIRECTO DEBERÁ EFECTUARSE
DENTRO DEL PLAZO DE SIETE (07) DÍAS, CONTADOS
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA
SOLICITUD Y GARANTÍA CORRESPONDIENTE.
CUANDO SE TRATE DEL ADELANTO PARA
MATERIALES.
9.3.6.- NO PROCEDERÁ EL OTORGAMIENTO DEL ADELANTO
DE MATERIALES O INSUMOS EN LOS CASOS EN QUE
LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES SEAN
REALIZADAS CON POSTERIORIDAD A LAS FECHAS
SEÑALADAS EN EL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN
DE MATERIALES.
9.3.7.- LA AMORTIZACIÓN DE LOS ADELANTOS SE HARÁ

MEDIANTE DESCUENTOS PROPORCIONALES DE LAS
VALORIZACIONES QUE SE EFECTÚEN AL
CONTRUCTORA.
9.3.8.- EN CASO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRE

ATRASADA, LA CONSTRUCTORA INFORMARÁ POR
ESCRITO AL SUPERVISOR SOBRE LAS MEDIDAS
QUE IMPLEMENTARÁ PARA SOLUCIONAR LOS
RETRASOS PRODUCIDOS.
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
CLÁUSULA DECIMA
10.1.- OBLIGACIONES DE LA CONSTRUCTORA
10.1.1.- LA CONSTRUCTORA BAJO NINGÚN CONCEPTO

PODRÁ CEDER, TRANSFERIR O SUBROGAR TOTAL O
PARCIALMENTE EL CONTRATO.
10.1.2.- LA CONSTRUCTORA Y SUS REPRESENTANTES

ESTÁN OBLIGADOS A CONOCER MINUCIOSAMENTE
LOS PLANOS, INSTRUCCIONES, COSTOS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. TODA DUDA SERÁ
INMEDIATAMENTE CONSULTADA AL SUPERVISOR
QUIEN ABSOLVERÁ LAS INTERROGANTES EN EL
PLAZO DE TRES (03) DÍAS NATURALES SIGUIENTES
A LA RECEPCIÓN DE LA CONSULTA.
10.1.3.- EN CASO DE NO ACTUAR EN LA FORMA INDICADA

ANTERIORMENTE TODOS LOS PAGOS NECESARIOS
PARA SUBSANAR LOS INCONVENIENTES
CORRERÁN POR CUENTA EXCLUSIVA DE LA
CONSTRUCTORA
10.1.4.- PARA LOS EFECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

MATERIA DEL CONTRATO, LA CONSTRUCTORA SE
COMPROMETE A EMPLEAR PERSONAL DE
RECONOCIDA CAPACIDAD TÉCNICA Y DE
EXPERIENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL
SINDICATO SICUTRAM. COMO TAMBIEN EMPLEAR
PERSONAL AFILIADOS A SICUTRAN PARA REALIZAR
TRABAJOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUANDO SE REQUIERA.
10.1.5.- LA CONSTRUCTORA CUSTODIARÁ TODOS LOS

MATERIALES, EQUIPOS Y TODO TRABAJO
CONCLUIDO HASTA LA RECEPCIÓN FINAL DE LA
OBRA.
10.1.6.- LA CONSTRUCTORA CUMPLIRÁ ESTRICTAMENTE

CON LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA, LABORAL,
MUNICIPAL Y SOCIAL VIGENTE EN LA REPÚBLICA
DEL PERÚ Y SERÁ TAMBIÉN RESPONSABLE DE
DICHO CUMPLIMIENTO POR LAS DEMÁS
OBLIGACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDAN.
MEDIANTE EL PRESENTE SE DEJA EXPRESA
CONSTANCIA LA PROHIBICIÓN QUE LA
CONSTRUCTORA ACUERDE CON TERCEROS LA
SUBCONTRATACIÓN DE PARTE O LA TOTALIDAD DE
LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO.
10.1.7.- LA CONSTRUCTORA NO PODRÁ ENTREGAR LA OBRA

DEFECTUOSA O MAL EJECUTADA, ADUCIENDO
DEFECTOS, ERRORES U OMISIONES EN LOS
PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
DEBIENDO EL TRABAJO ERRÓNEO O DEFECTUOSO
SER SUBSANADO Y ENMENDADO POR SU
EXCLUSIVA CUENTA, RESPONSABILIZÁNDOSE POR
LAS IMPERFECCIONES, VICIOS DE LA OBRA Y POR
LA DESTRUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA MISMA,
DE ACUERDO CON LO QUE PRESCRIBEN LOS
ARTÍCULOS 1782°, 1783°, 1784° Y DEMÁS QUE
CONCUERDEN DEL CÓDIGO CIVIL.
10.1.8 - EL PERÍODO DE RESPONSABILIDAD PARA LA

PRESENTE OBRA ES DE UN (01) AÑO, CONTADOS A
PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LA OBRA
OTORGADA POR EL CLIENTE, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 51° DE LA LEY.
10.1.9.- LA CONSTRUCTORA MANTENDRÁ BARRERAS,

LETREROS, LUCES Y SEÑALIZACIÓN ADECUADAS Y
EN GENERAL TODO MEDIO DE SEGURIDAD PARA EL
ACCESO DE PEATONES Y VEHÍCULOS A LOS
LUGARES DE LA OBRA, PARA PREVENIR A
TERCEROS DEL RIESGO DE ACCIDENTES. DICHOS
ELEMENTOS SERÁN RETIRADOS POR LA
CONSTRUCTORA A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.
10.1.10.- LA CONSTRUCTORA PRECAUTELARÁ DE DAÑOS A

CAÑERÍAS, ÁRBOLES, CONDUCTORES, CABLES DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS INSTALACIONES
DE SERVICIO, DEBIENDO REPARAR CUALQUIER
DAÑO O DEFECTO OCASIONADOS POR SU PROPIA
CUENTA.
10.1.11.- LA CONSTRUCTORA DEBE PRESENTAR LA

LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, DEBIDAMENTE
SUSTENTADA, CON LA DOCUMENTACIÓN DE
CÁLCULOS DETALLADOS, CONJUNTAMENTE CON LA
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA Y/O
DECLARATORIA DE FÁBRICA, DE ACUERDO CON LO
PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 269°, 270º Y 271º
DEL REGLAMENTO.
10.1.12.- SI LA CONSTRUCTORA NO PRESENTA LA

LIQUIDACIÓN EN EL PLAZO PREVISTO, LA
LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE SEGUIRÁ EL
TRATAMIENTO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 269°
DEL REGLAMENTO. EL SINDICATO SICUTAM,
DETERMINARÁ EL MONTO QUE POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN SERÁN DE CARGO DE LA
CONSTRUCTORA.
10.1.13.- EL INGENIERO CIVIL LOZANO ZORRILLA CARLOS

FRANK CON C. I. P. N° 53732, RESIDENTE
DESIGNADO POR LA CONSTRUCTORA DEBERÁ
PERMANECER EN LA SEDE FÍSICA DE LA OBRA,

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
10.1.14.- LAS DECISIONES ACEPTADAS POR EL REFERIDO

PROFESIONAL ESTARÁN PREMUNIDAS DE TODA
VALIDEZ TÉCNICO – LEGAL, NO PUDIENDO SER
ENERVADAS POR OTRA PERSONA NI POR LA
AUTORIDAD PROPIA DE LA CONSTRUCTORA.
10.1.15.- POR SU SOLA DESIGNACIÓN, EL INGENIERO

RESIDENTE REPRESENTA A LA CONSTRUCTORA
PARA LOS EFECTOS ORDINARIOS DE LA OBRA, NO
ESTANDO FACULTADO A PACTAR MODIFICACIONES
AL CONTRATO, DICHO PROFESIONAL DEBE TENER
LA PREVIA CONFORMIDAD DEL SINDICATO
SICUTRAM, LA QUE SE ENTIENDE OTORGADA A LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DE
SER REVOCADA EN CUALQUIER MOMENTO.
10.1.16.- QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER REEMPLAZO

DEL PERSONAL QUE EFECTÚE LA CONSTRUCTORA
DEBERÁ PREVIAMENTE CONTAR CON LA
APROBACIÓN DEL SUPERVISOR SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DEL SINDICATO SICUTRAM DE SOLICITAR
LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL QUE A SU JUICIO
RESULTE INCOMPETENTE.
10.2.- OBLIGACIONES DEL SINDICATO SICUTRAM
10.2.1.- ENTREGAR EL TERRENO DENTRO DE LOS QUINCE

(15) DÍAS SIGUIENTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO.
10.2.2.- DESIGNAR AL SUPERVISOR DE LA OBRA, QUIEN

OSTENTARÁ LOS REQUISITOS Y FUNCIONES
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 250° DEL
REGLAMENTO.
10.2.3.- ABONAR LA INCIAL DE LA OBRA PRESENTADA POR

LA CONSTRUCTORA Y APROBADAS POR EL
SINDICATO SICUTRAM O SUPERVISOR, DE
ACUERDO AL PROCEDIMIENTO EXPRESADO EN EL
CONTRATO.
10.2.4.- ELABORAR LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN

DEL CONTRATO, MEMORIA DESCRIPTIVA
VALORIZADA Y/O DECLARATORIA DE FÁBRICA
CARGANDO SU COSTO A LA CONSTRUCTORA EN EL
CASO EN QUE ÉSTE NO LA ELABORE CONFORME SE
ESTIPULA EN ESTE MISMO DOCUMENTO Y A LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 269° DEL
REGLAMENTO.
10.2.5.- RECEPCIONAR LA OBRA TOTALMENTE CONCLUIDA

Y SIN NINGUNA CLASE DE OBSERVACIONES,
LEVANTANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE
OBRA, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 268° DEL REGLAMENTO.
CUADERNO DE OBRA
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA
11.1.- LA CONSTRUCTORA ADQUIRIRÁ POR SU CUENTA EL

CUADERNO DE OBRA. EN LA FECHA DE ENTREGA DE
TERRENO SE ABRIRÁ EL CUADERNO DE OBRA, EL MISMO QUE
SERÁ FIRMADO EN TODAS SUS PÁGINAS POR EL
SUPERVISOR Y POR EL RESIDENTE. SÓLO ESTOS
PROFESIONALES SON LOS ÚNICOS AUTORIZADOS PARA
HACER ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.
11.2.- EL CUADERNO DE OBRA DEBE CONSTAR DE UNA HOJA

ORIGINAL CON TRES (03) COPIAS DESGLOSABLES,
CORRESPONDIENDO UNA DE ÉSTAS AL SINDICATO SICUTRAM,
LA OTRA A LA CONSTRUCTORA Y LA TERCERA AL
SUPERVISOR. EL ORIGINAL DE DICHO CUADERNO DEBE
PERMANECER EN OBRA, BAJO CUSTODIA DEL RESIDENTE, NO
PUDIENDO SER RETENIDO POR NINGUNA DE LAS PARTES.
11.3.- CONCLUIDA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUADERNO

QUEDARÁ EN PODER DEL SINDICATO SICUTRAM,
CONJUNTAMENTE CON EL ORIGINAL DEL ACTA DE
RECEPCIÓN FINAL DE OBRA; EL CUADERNO ORIGINAL SERÁ
ENTREGADO AL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, EN LA
FECHA DE RECEPCIÓN O, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE
CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA
OBRA, AL SINDICATO SICUTRAM. EN CASO, CONTRARIO, SE
APLICARÁ UNA PENALIDAD DE ACUERDO A LO DETERMINADO
POR EL SINDICATO SICUTRAM.
11.4.- LA PÉRDIDA, DETERIORO O SUSTRACCIÓN DEL

CUADERNO DE OBRA ES DE RESPONSABILIDAD DEL
RESIDENTE Y LA CONSTRUCTORA, QUIENES RESPONDERÁN
POR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES
CORRESPONDIENTES SIN PREJUICIO DE LOS DAÑOS
OCASIONADOS AL SINDICATO SICUTRAM.
11.5.- EN EL CUADERNO DE OBRA SE ANOTARÁN EN FORMA

LEGIBLE LOS HECHOS RELEVANTES QUE OCURRAN DURANTE
LA EJECUCIÓN DE ELLA, FIRMANDO AL PIE DE CADA
ANOTACIÓN EL SUPERVISOR O EL RESIDENTE, SEGÚN SEA EL
QUE EFECTÚE LA ANOTACIÓN. LAS SOLICITUDES AL
SINDICATO SICUTRAM QUE SE REALICEN COMO
CONSECUENCIA DE LAS OCURRENCIAS ANOTADAS EN EL
CUADERNO DE OBRA, SE HARÁN DIRECTAMENTE POR LA
CONSTRUCTORA O SU REPRESENTANTE AL SINDICATO
SICUTRAM, POR MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA.
11.6.- CADA ANOTACIÓN LLEVARÁ FECHA, NOMBRE, FIRMA Y

EL NÚMERO DE REGISTRO DEL COLEGIO DE INGENIEROS O
ARQUITECTOS DEL PERÚ, SEGÚN CORRESPONDA, DEL
SUPERVISOR Y DEL RESIDENTE.
11.7.- LAS CONSULTAS SE FORMULAN EN EL CUADERNO DE

OBRA, SE DIRIGEN AL SUPERVISOR SEGÚN CORRESPONDA Y
SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 251º DEL
REGLAMENTO.
DE LA SUPERVISIÓN
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA
12.1.- EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESTARÁ A

CARGO DE UN SUPERVISOR DESIGNADO POR EL SINDICATO
SICUTRAM, SIN PERJUICIO DEL CONTROL E INSPECCIÓN
TÉCNICA QUE PUEDE EJERCER DIRECTAMENTE EL SINDICATO
SICUTRAM.
12.2.- LA CONTRUCTORA SE OBLIGA A DAR TODAS LAS
FACILIDADES NECESARIAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
OBRA, PERMITIENDO QUE, EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN
REALIZARSE LAS VISITAS, CONSTATACIONES Y CONTROLES
QUE FUEREN NECESARIAS.
12.3.- LA CONSTRUCTORA EFECTUARÁ TODAS LAS PRUEBAS

NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS QUE REQUIERA EL SINDICATO SICUTRAM A FIN DE
VERIFICAR EL MATERIAL EMPLEADO Y DE SU FUNCIONALIDAD,
LAS MISMAS QUE CONSTARÁN EN LOS RESPECTIVOS
CERTIFICADOS Y/O PROTOCOLOS DE PRUEBAS. EL SINDICATO
SICUTRAM SOLICITAR LA REALIZACIÓN DE NUEVAS PRUEBAS
LAS MISMAS QUE ESTARÁN A CARGO DEL LA
CONSTRUCTORA.
12.4.- EL CONSTRUCTORA DEBERÁ SOMETERSE AL CONTROL

DEL SINDICATO SICUTRAM EN TODO LO CONCERNIENTE AL
ASPECTO TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.
12.5.- EL SINDICATO SICUTRAM TENDRÁ LAS SIGUIENTES

ATRIBUCIONES SIN CARÁCTER LIMITATIVO:
12.5.1.- VERIFICAR Y EXIGIR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS Y ASEGURAR EL FIEL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTIPULADAS Y OBLIGACIONES DE LA
CONSTRUCTORA, ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO
Y SUS ANEXOS.
12.5.2.- SOLICITAR INFORMACIÓN AL LA CONSTRUCTORA

SOBRE LA OBRA.
12.5.3.- EXIGIR A LA CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DE

LOS CRONOGRAMAS DE OBRA.
12.5.4.- EXIGIR LA CONSTRUCTORA QUE LOS MATERIALES

EMPLEADOS EN LA OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. CUANDO SEA
PERTINENTE DEBERÁ EXIGIR QUE SE RETIRE POR
CUENTA DE LA CONSTRUCTORA LOS MATERIALES
O EQUIPOS QUE HAYAN SIDO RECHAZADOS POR
MALA CALIDAD O INCUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO EL
DESMONTE Y OTROS DESHECHOS.
12.5.5.- EXIGIR A LA CONSTRUCTORA BUEN

COMPORTAMIENTO DE SU PERSONAL.
12.5.6.- SU ACTUACIÓN SE SUJETARÁ AL CONTRATO, NO

TENIENDO AUTORIDAD PARA MODIFICARLO.
12.5.7.- ABSOLVER CONSULTAS, INTERPRETAR PLANOS,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MANUALES Y
CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA
RELACIONADA CON LA OBRA.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CLÁUSULA DECIMOTERCERA
13.1.- EL LA CONSTRUCTORA SE OBLIGA A ENTREGAR LA

OBRA, OBJETO DEL CONTRATO, TOTALMENTE TERMINADA A
SATISFACCIÓN DEL SINDICATO SICUTRAM, EN EL PLAZO DE
CIENTO OCHENTA (180), DÍAS LABORALES, CONTADOS A
PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
DISPUESTAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
13.2.- QUEDA ESTABLECIDO QUE LA CONSTRUCTORA DEBE

ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE
GARANTICEN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
13.3.- EL LA CONSTRUCTORA DECLARA BAJO JURAMENTO

QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO.
PENALIDAD POR MORA
CLÁUSULA DECIMOCUARTA
14.1.- EN EL CASO QUE LA CONSTRUCTORA INCURRA EN

MORA POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE LA
OBRA, SE LE APLICARÁ UNA PENALIDAD POR CADA DÍA DE
RETRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL
DIEZ POR CIEN (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL. ESTA
PENALIDAD SERÁ DEDUCIDA DE LOS PAGOS A CUENTA, DEL
PAGO FINAL O EN LA LIQUIDACIÓN FINAL.
14.2.- LA PENALIDAD SE APLICARÁ Y SE CALCULARÁ DE

ACUERDO A LA FÓRMULA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 222°
DEL REGLAMENTO.
14.3.- EN CASO QUE LLEGASE ACUMULAR EL MONTO MÁXIMO

DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA
PRESTACIÓN A SU CARGO EL SINDICATO SICUTRAM, PODRÁ
RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.
CAUSAS DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

CLÁUSULA DECIMOQUINTA
5.1.- SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

A LA CAUSA NO IMPUTABLE A LAS PARTES CONSISTENTE EN
UN EVENTO EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE
QUE IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O DETERMINE
SU CUMPLIMIENTO PARCIAL, TARDÍO O DEFECTUOSO.
15.2.- EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, SE

CONSIDERARÁ COMO CAUSA DE FUERZA MAYOR EL MAL
TIEMPO QUE SEA COMÚN EN EL ÁREA DONDE SE REALIZA LA
OBRA, TAMPOCO SE CONSIDERARÁN COMO CAUSAS DE
FUERZA MAYOR LAS DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS SUMINISTRADOS POR EL LA
CONSTRUCTORA; POR LO QUE ÉSTE DEBERÁ TOMAR Y
ADOPTAR TODAS LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA
EVITAR DICHAS DEMORAS NO CONSIDERADAS DENTRO DEL
PLAZO DE SU OFERTA, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS
ARTÍCULOS SUJETOS DE IMPORTACIÓN A SER UTILIZADOS EN
LA OBRA OBJETO CONTRATO.
15.3.- ENTIENDASE TAMBIÉN, QUE LA CALIFICACIÓN DE CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR LE CORRESPONDE AL
SINDICATO SICUTRAM, A PROPUESTA DEL SINDICATO
SICUTRAM.
ADICIONALES
CLÁUSULA DECIMOSEXTA
16.1.- EL SINDICATO SICUTRAM, PODRÁ ORDENAR Y PAGAR

DIRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES
HASTA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO ORIGINAL, SIEMPRE QUE RESULTEN
INDISPENSABLES PARA ALCANZAR LA FINALIDAD DEL
CONTRATO. ASÍ MISMO PODRÁ REDUCIR OBRAS HASTA POR
EL LÍMITE PERMITIDO SEGÚN LAS BASES LA LEY Y EL
REGLAMENTO.
16.2.- ASIMISMO, LOS ADICIONALES GENERADOS POR ALZA DE

COSTOS MATERIALES DE OBRA, SERÁ ASUMIDO
INTEGRAMENTE POR EL SINDICATO SICUTRAM, SIEMPRE Y
CUANDO SE HAYA COORDINADO CON EL SINDICATO
SICUTRAM Y LA CONSTRUCTORA. YA MENCIONADA EN LA
CLAUSULA 8.4.
16.3.- LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS ADICIONALES ES DE

COMPETENCIA DEL SINDICATO SICUTRAM, EL CUAL SE HARÁ
MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EXPRESO, CONSISTENTE
EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORIAL DEL COMITÉ
EJECUTIVO DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA Y MOTIVADA.
16.4.- LAS OBRAS ADICIONALES DEBEN EJECUTARSE SÓLO

CUANDO SE CUENTE PREVIAMENTE CON EL ACTA DE COMITÉ
EJECUTIVO.
16.5.- LAS OBRAS EJECUTADAS SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS

SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES NO GENERAN
DERECHO ALGUNO A FAVOR DE LA CONSTRUCTORA.
GARANTÍA DE LA OBRA Y RESPONSABILIDAD DEL LA

CONSTRUCTORA
CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA
17.1.- A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

DE LA OBRA, COMIENZA EL PERÍODO DE GARANTÍA QUE
TENDRÁ VIGENCIA DE UN AÑO (01) DURANTE LOS CUALES EL
LA CONSTRUCTORA GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO
ADECUADO DE LA OBRA, LOS MATERIALES, INSTALACIONES Y
TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA OBRA, CON
ARREGLO A LAS ESPECIFICACIONES Y DEMÁS INDICACIONES
TÉCNICAS.
17.2.-LA CONSTRUCTORA ES EL RESPONSABLE POR LA

CALIDAD OFRECIDA Y POR LOS VICIOS OCULTOS QUE LA
OBRA PRESENTE, POR UN PLAZO DE 01 AÑO (UN), CONTADOS
A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LA OBRA.
RECEPCIÓN DE LA OBRA
CLÁUSULA DECIMOOCTAVA
18.1.- EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICUTRAM COMO ÚNICO

ORGANO ENCARGADO DE LA OBRA EN TODAS SUS ETAPAS
VERIFICARÁ EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN
LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EFECTUARÁ
LAS PRUEBAS QUE SEAN NECESARIAS PARA COMPROBAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS.
CULMINADA LA VERIFICACIÓN, Y DE NO EXISTIR
OBSERVACIONES, SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN DE LA
OBRA, TENIÉNDOSE POR CONCLUIDA LA MISMA, EN LA FECHA
INDICADA POR LA CONSTRUCTORA.
18.2.- PREVIA A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, LA

CONSTRUCTORA DEBERÁ PRESENTAR EN UN NÚMERO DE 02
JUEGOS, LOS PLANOS DE REPLANTEO VISADOS POR EL

SUPERVISOR + 1 CD CONTENIENDO LOS PLANOS DE OBRA,
PARA SU VERIFICACIÓN POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN
DURANTE SU INSPECCIÓN.
18.3.- NINGÚN OTRO DOCUMENTO QUE NO SEA EL ACTA DE

RECEPCIÓN DE LA OBRA, SERVIRÁ PARA ACREDITAR QUE EL
CONTRATO, O ALGUNA PARTE DEL MISMO, HA SIDO
DEBIDAMENTE EJECUTADO. NO SE PODRÁ CONSIDERAR QUE
EL CONTRATO HA SIDO COMPLETAMENTE EJECUTADO
MIENTRAS NO SEA SUSCRITA LA INDICADA ACTA POR LOS
MIEMBROS DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA Y LA
CONSTRUCTORA, EN LA QUE CONSTE QUE LA OBRA HA SIDO
CONCLUIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SINDICATO
SICUTRAM.
18.4.- SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA RESOLUCIÓN DE

CONTRALORÍA N° 072-98-CG “NORMAS TÉCNICAS DE
CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO” NORMA 600-14
SOBRE LOS METRADOS POST CONSTRUCCIÓN.
LIQUIDACIÓN FINAL
CLÁUSULA DECIMONOVENA
19.1.- LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SE PRESENTARÁ

SINDICATO SICUTRAM, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR
EL ARTÍCULO 269° DEL REGLAMENTO.
19.2.- LA LIQUIDACIÓN FINAL, CONTARÁ CON EL ACTA DE

RECEPCIÓN FINAL DE LA OBRA.
19.3.- EL SINDICATO SICUTRAM, DESCONTARÁ DEL IMPORTE

DEL MISMO, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
a) MONTOS POR LA REPARACIÓN DE DAÑOS ATRIBUIDOS

SINDICATO SICUTRAM, O CORRESPONDAN A LAS
REPARACIONES EFECTUADAS POR EL SINDICATO

SICUTRAM Y SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERÍODO DE
GARANTÍA Y QUE NO HUBIESEN SIDO REPARADOS POR EL
LA CONSTRUCTORA LUEGO DEL PRIMER REQUERIMIENTO
REALIZADO POR EL SINDICATO SICUTRAM.
B) LAS MULTAS O PENALIDADES Y DEMÁS MONTOS A FAVOR

DEL SINDICATO SICUTRAM, SI HUBIERE.
19.4.- LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO SE APROBARÁ

CON LA CORRESPONDIENTE ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO,
DEBIDAMENTE MOTIVADA Y FUNDAMENTADA.
INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

CLÁUSULA VIGÉSIMO
20.1.- EL SINDICATO SICUTRAM, PODRÁ DE OFICIO O A

SOLICITUD DE PARTE, INTERVENIR ECONÓMICAMENTE LA
OBRA EN CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR
INCUMPLIMIENTO DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES
QUE, SEGÚN SU JUICIO, NO PERMITAN LA TERMINACIÓN DE
LOS TRABAJOS. LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA ES UNA
MEDIDA QUE SE ADOPTA POR CONSIDERACIONES DE ORDEN
TÉCNICO Y ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE CULMINAR LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE
RESOLVER EL CONTRATO.
20.2.- EL SINDICATO SICUTRAM, PODRÁ INTERVENIR

ECONÓMICAMENTE LA OBRA CUANDO SE PRESENTEN
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS
A) SI LA CONSTRUCTORA INCUMPLE CON LA PRESENTACIÓN

DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACELERADO DENTRO
DE LOS SIETE (7) DÍAS SIGUIENTES DE RECIBIDA LA ORDEN
DEL SINDICATO SICUTRAM DE LA OBRA, LA QUE SE EMITIRÁ
CUANDO EL MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA A UNA
FECHA DETERMINADA RESULTE MENOR QUE EL OCHENTA

POR CIENTO (80%) DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN
ACUMULADA PROGRAMADA A ESA MISMA FECHA.
B) SI EL MONTO DE LA VALORIZACIÓN ACUMULADA RESULTA

MENOR QUE EL OCHENTA POR CIENTO (80%) DEL MONTO DE
LA VALORIZACIÓN ACUMULADA PROGRAMADA DEL
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACELERADO Y QUE EL
SINDICATO SICUTRAM, PREFIERA POR RAZONES DE ORDEN
TÉCNICO Y ECONÓMICO, LA INTERVENCIÓN EN VEZ QUE LA
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
DEBE ENTENDERSE POR CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

ACELERADO AL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN QUINCENAL VALORIZADA DE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA CONTRATADA EN EL CUAL SE CONTEMPLA LA
ACELERACIÓN DE LOS TRABAJOS EMITIDO COMO
CONSECUENCIA DE LAS DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
C) DE OFICIO O A SOLICITUD DE LA CONSTRUCTORA EN CASO

FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES QUE A SU JUICIO NO
PERMITAN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO CON
EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EN FORMA OPORTUNA.
20.3.- EN EL SUPUESTO QUE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA

SE CONFIGURE DEBIDO A QUE LA CONSTRUCTORA HA
INCUMPLIDO SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EL
SINDICATO SICUTRAM, DEBERÁ REQUERIR LA
CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
MEDIANTE CARTA NOTARIAL OTORGÁNDOLE UN PLAZO NO
MENOR DE DOS DÍAS NI MAYOR DE QUINCE DÍAS, VENCIDO EL
CUAL PODRÁ DECIDIR INTERVENIR ECONÓMICAMENTE LA
OBRA. TRATÁNDOSE DE OBLIGACIONES NO ESENCIALES,
PROCEDERÁ INTERVENIR ECONÓMICAMENTE LA OBRA SÓLO
SI HABIÉNDOLE REQUERIDO DOS VECES, LA CONSTRUCTORA

NO HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO.
20.4.- DE COMPROBARSE QUE LA CONSTRUCCION HA

REINCIDIDO, AUN HABIENDO IMPLEMENTADO EL PRIMER O
SEGUNDO REQUERIMIENTO PARA EL CASO DE OBLIGACIONES
ESENCIALES O NO ESENCIALES, RESPECTIVAMENTE, NO
SERÁ NECESARIO REQUERIRLO NUEVAMENTE PUDIENDO EL
SINDICATO SICUTRAM, INTERVENIR ECONÓMICAMENTE LA
OBRA DE MANERA DIRECTA.
20.5.- LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA NO DEJA A

LA CONSTRUCTORA AL MARGEN DE SU PARTICIPACIÓN
CONTRACTUAL. EN CONSECUENCIA, LA CONSTRUCTORA
MANTENDRÁ LA RESPONSABILIDAD SOBRE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS HASTA LA FINALIZACIÓN TOTAL DE LA OBRA.
20.6.- UNA VEZ ORDENADA LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE

LA OBRA EL SINDICATO SICUTRAM, DISPONDRÁ LA APERTURA
DE UNA CUENTA CORRIENTE MANCOMUNADA CON LA
CONSTRUCTORA DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE DE HABERSE
VENCIDO EL PLAZO CON EL QUE ÉSTE CUENTA PARA
MANIFESTAR SU DISCONFORMIDAD. LOS FONDOS DE LA
MENCIONADA CUENTA ESTARÁN CONSTITUIDOS POR:
A) LOS PAGOS ADEUDADOS POR EL SINDICATO SICUTRAM A

FAVOR DE LA CONSTRUCTORA.
B) AQUELLOS QUE PROVENGAN DE LAS VALORIZACIONES DE
AVANCE DE OBRA Y DE CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE
GENERE POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA.
C) LOS APORTES EN EFECTIVO POR PARTE DE LA
CONSTRUCTORA QUE PERMITAN HACER VIABLE LA
INTERVENCIÓN ECONÓMICA; DEBIÉNDOSE SUSCRIBIRSE LA
CLÁUSULA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO
PRINCIPAL. EN DICHA CLÁUSULA ADICIONAL, SE
ESTABLECERÁ UN CRONOGRAMA Y SE INCLUIRÁ
EXPRESAMENTE QUE EN EL CASO LA CONSTRUCTORA NO
APORTE CUALQUIER MONTO A LA CUENTA CORRIENTE

MANCOMUNADA, CUANDO ÉSTE HAYA SIDO SOLICITADA POR
EL SINDICATO SICUTRAM, A TRAVÉS DE SIMPLE
REQUERIMIENTO ESCRITO EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES (3)
DÍAS CALENDARIO DE RECIBIDO EL MISMO, SERÁ CAUSAL
PARA LA CANCELACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y LA
RESOLUCIÓN DE PLENO DERECHO DEL CONTRATO.
20.6.1.- DEL FONDO DE INTERVENCIÓN CONSTITUIDO EN LA

CUENTA CORRIENTE MANCOMUNADA EL SINDICATO
SICUTRAM, PAGARÁ LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: MANO DE
OBRA, PROVEEDORES DE MATERIALES, SUBCONTRATISTAS,
LOCADORES DE SERVICIOS, TRANSPORTISTAS,
ARRENDADORES DE EQUIPOS, SUMINISTRADORES E
IMPUESTOS, GASTOS GENERALES VARIABLES, SIEMPRE QUE
ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA, ASÍ MISMO LA AMORTIZACIÓN DE LOS
ADELANTOS QUE HUBIERA PERCIBIDO LA CONSTRUCTORA,
QUEDANDO A FAVOR DE ÉSTE EL SALDO RESULTANTE LUEGO
DE LA LIQUIDACIÓN, EL QUE INCLUIRÁ LA UTILIDAD QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE
20.6.2.- LA DEMORA EN LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE

INTERVENCIÓN O DEL PAGO DE LAS VALORIZACIONES POR
PARTE DEL SINDICATO SICUTRAM, Y CUALQUIER OTRA CAUSA
NO ATRIBUIBLE A LA CONSTRUCTORA, DEBERÁN SER
CONSIDERADAS CAUSALES DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
20.7.- LA DECISIÓN DEL SINDICATO SICUTRAM, DE INTERVENIR

ECONÓMICAMENTE LA OBRA SE FORMALIZA MEDIANTE
RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL SINDICATO SICUTRAM,
DEBIENDO INDICARSE EL NOMBRE DEL INTERVENTOR, CUYA
DESIGNACIÓN RECAERÁ EN UN FUNCIONARIO DEL SINDICATO
SICUTRAM, QUIEN SERÁ EL QUE SUSCRIBA EN FORMA
MANCOMUNADA CON LA CONSTRUCTORA O EL RESIDENTE DE
OBRA, LOS CHEQUES DE PAGO DE LA CUENTA CORRIENTE

ABIERTA PARA TAL EFECTO.
DICHA RESOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA DEBERÁ

CONTENER LO SIGUIENTE:
A) SALDO DE OBRA A EJECUTAR.

B) MONTO DE LAS VALORIZACIONES APROBADAS
PENDIENTES DE PAGO.
C) CONSIDERANDO QUE LA CONSTRUCTORA MANTIENE EL
MANEJO TÉCNICO DE LA OBRA, EN EL CASO QUE ÉSTA NO SE
CONCLUYERA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL POR
RAZONES DE CARÁCTER TÉCNICO IMPUTABLE A LA
CONSTRUCTORA, SE APLICARÁN LAS PENALIDADES
RESPECTIVAS, INCLUIDA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, DE
CORRESPONDER.
20.8.- SI LA CONSTRUCTORA RECHAZA LA INTERVENCIÓN

ECONÓMICA, EL CONTRATO SERÁ RESUELTO.
ASÍ MISMO FINALIZARÁ LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA CON

LA CONSIGUIENTE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:
A) SI LA CONSTRUCTORA INCUMPLE CON SUS OBLIGACIONES

TÉCNICAS;
B) SI LA CONSTRUCTORA DEJA DE APORTAR EL DINERO EN
EFECTIVO QUE LE CORRESPONDE SEGÚN CRONOGRAMA
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ADICIONAL DEL CONTRATO
PRINCIPAL;
C) SI LA CONSTRUCTORA RETIRA DE LA OBRA: PERSONAL,
EQUIPO O MATERIALES SIN AUTORIZACIÓN DEL INSPECTOR O
SUPERVISOR DE OBRA.
20.9.- ES OBLIGACIÓN LA CONSTRUCTORA MANTENER

VIGENTES LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y POR LOS
ADELANTOS, POR EL PLAZO QUE DURE LA INTERVENCIÓN
HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA
21.1.- CLÁUSULA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR

INCUMPLIMIENTO.
21.1.1.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE LA

CONSTRUCTORA DE ALGUNA DE SUS OBLIGACIONES, QUE
HAYA SIDO PREVIAMENTE OBSERVADA; ES DECIR,
REQUERIDA POR SINDICATO SICUTRAM, ÉSTA ÚLTIMA PODRÁ
RESOLVER EL CONTRATO, EN FORMA TOTAL O PARCIAL,
MEDIANTE LA REMISIÓN POR LA VÍA NOTARIAL DE LA
RESOLUCIÓN DIRECTORAL, APROBADA POR EL SINDICATO
SICUTRAM, EN EL QUE SE MANIFIESTE ESTA DECISIÓN Y EL
MOTIVO QUE LA JUSTIFICA. EL CONTRATO QUEDA RESUELTO
DE PLENO DERECHO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DICHA
COMUNICACIÓN POR LA CONSTRUCTORA. IGUAL DERECHO
ASISTE A LA CONSTRUCTORA ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DEL SINDICATO SICUTRAM, DE SUS OBLIGACIONES
ESENCIALES, SIEMPRE QUE ÉSTE LA HAYA EMPLAZADO
MEDIANTE CARTA NOTARIAL Y ÉSTA NO HAYA SUBSANADO SU
INCUMPLIMIENTO.
21.2.- EL SINDICATO SICUTRAM, PODRÁ RESOLVER EL

CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 225° DEL
REGLAMENTO.
21.3.- SI LA CONSTRUCTORA RECHAZA LA INTERVENCIÓN

ECONÓMICA, INDICADA EN EL NUMERAL 21.1 DEL PRESENTE,
EL CONTRATO SERÁ RESUELTO.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA
22.1.- CLÁUSULA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
22.1.1.- LAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN SOBRE LA

EJECUCIÓN O INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO SE
RESOLVERÁN OBLIGATORIAMENTE MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.
22.1.2.- EL SINDICATO SICUTRAM Y LA CONSTRUCTORA

TIENEN EL DERECHO DE SOMETER LA CONTROVERSIA A UN
CENTRO DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS
PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 272° DEL REGLAMENTO.
22.1.3.- SI LA CONCILIACIÓN CONCLUYE CON UN ACUERDO

PARCIAL O SIN ACUERDO LAS PARTES DEBERÁN SOMETERSE
A ARBITRAJE LAS DIFERENCIAS NO RESUELTAS. EL
ARBITRAJE SERÁ RESUELTO POR UN TRIBUNAL ARBITRAL
COLEGIADO (COMPUESTO POR 3 ÁRBITROS) DE ACUERDO A
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53º DE LA LEY, 272º Y 273º
DEL REGLAMENTO.
22.3.- DE ACUERDO A LA PRESENTE CLÁUSULA TODOS LOS

CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN E
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INCLUIDOS LOS QUE SE
REFIERAN A SU NULIDAD E INVALIDEZ, SERÁN RESUELTOS
MEDIANTE ARBITRAJE, BAJO LA ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL CONSUCODE Y DE
ACUERDO CON SU REGLAMENTO.
22.4.- LAS PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE SOMETERSE

AL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DE CONSUCODE VIGENTE A LA FECHA DEL

CONVENIO ARBITRAL.
DISPOSICIONES FINALES
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA
23.1.- LOS CASOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO SE

REGIRÁN POR LO DISPUESTO EN LA LEY, SU REGLAMENTO Y
DEMÁS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. SIENDO DE
APLICACIÓN SUPLETORIA, EN LO PERTINENTE, EL CÓDIGO
CIVIL.
23.2.- LA CONSTRUCTORA DECLARA CONOCER LOS
DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA
NUMERAL 2.2 DEL CONTRATO, ADEMÁS DE LAS CONTENIDAS
EN LA LEY, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS SOBRE LA MATERIA.
23.3.- EL CONTRATO PODRÁ SER ELEVADO A ESCRITURA

PÚBLICA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, DEBIENDO
CORRER LOS GASTOS POR CUENTA DE LA PARTE
SOLICITANTE.
DE LA CONFORMIDAD
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA
24.1.- LAS PARTES HAN APROBADO EL CONTRATO, QUE

CONSTA DE TREINTA Y DOS FOLIOS Y VEINTICINCO
CLÁUSULAS, LO SUSCRIBEN LOS REPRESENTANTES QUE SE
MENCIONAN EN LAS GENERALES INTRODUCTORIAS DE ESTE
MISMO DOCUMENTO, EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS 03 DÍAS
DEL MES DE JULIO DEL 2021.
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA

25.1.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS

PARTES SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN
LA PARTE INTRODUCTORIA DE ESTE DOCUMENTO, Y, EN
CASO DE PRODUCIRSE CONTROVERSIA CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE LOCACIÓN DE
OBRA, LOS CONTRATANTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA
DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE LIMA.
25.2.- EL CAMBIO DE DOMICILIO DE CUALQUIERA DE LAS

PARTES CONTRATANTES NO SURTIRÁ EFECTO SI DICHO
CAMBIO NO HA SIDO COMUNICADO A LA OTRA PARTE
MEDIANTE CARTA NOTARIAL.
25.3.- EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN ESTE

CONTRATO, AMBAS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y DEMAS NORMAS
PERTINENTES.
ESTAMOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL

PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES LO SUSCRIBEN.
LIMA, 12 DE JUNIO DEL 2021
_______________________ ____________________
SECRETARIO GENERAL
DE SICUTRAM GERENTE GENERAL
DE NEKIN

2contrato Modificado

Cargado por

Información del documentohacer clic para expandir la información del documento

Copyright:

Formatos disponibles

2contrato Modificado

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

2contrato Modificado

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Contrato Nº 21-2021-CNIC

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA A SUMA ALZADA

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO

1.1.- LA CONSTRUCTORA CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

S/ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE NUEVOS SOLES) INCLUIDO

2.1.- LA CONSTRUCTORA, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA

2.2.1.- OFERTA DEL POSTOR GANADOR.

2.2.2.- OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEFINITIVA.

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

2.2.3.- BASES Y EXPEDIENTE TÉCNICO FIRMADO POR EL

2.2.5.- CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y

2.2.6.- CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E

2.2.7.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA CON ASIGNACIÓN

2.2.8.- DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DEL

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

2.2.10.- NOMBRE DEL RESIDENTE, CURRICULUM VITAE

3.1.- LA CONSTRUCTORA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA, EN

MONTO DEL VALOR DE LA OBRA

4.1.- EL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

NECESARIAS EFECTUAR PARA VERIFICAR LA CORRECTA

4.4.- EN EL CASO DE TRABAJOS ADICIONALES, PARA LA

5.1.- LA CONSTRUCTORA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA,

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

6.1.- DE ACUERDO AL ACTA N°151515, PACTADA LA FECHA

6.2.- EL RESTANTE SERÁ CANCELADO BAJO LAS

6.3.- LA CONSTRUCTORA TENDRÁ DERECHO AL PAGO DE

6.6.- LA CONSTRUCTORA EMITIRÁ SU FACTURA A NOMBRE

6.7.- LA CONSTRUCTORA, CON SUS RESPECTIVOS

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

CONSTRUCTORA MEDIANTE CARTA NOTARIAL (CON FIRMA

MODIFICACIONES Y SUBSANACIONES EN EL EXPEDIENTE

8.2.- EL PLAZO MÁXIMO PARA LA APROBACIÓN POR EL

8.3.- LAS VALORIZACIONES, Y DE SER EL CASO, LOS

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

GASTOS GENERALES Y OTROS QUE SEAN MAS DEL 10% (DIEZ

8.5.- A EFECTOS DE REALIZAR UN ADECUADO CONTROL DE

8.7.- SÓLO SERÁ POSIBLE INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE

9.1.- LAS GARANTÍAS QUE LA CONSTRUCTORA OTORGUE AL

9.2.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

9.3.- GARANTÍA POR LOS ADELANTOS

9.3.1.- A SOLICITUD DE LA CONSTRUCTORA, EL SINDICATO

a) DIRECTOS A LA CONSTRUCTORA, LOS

9.3.2.- EL SINDICATO SICUTRAM, ENTREGARÁ LOS

9.3.3.- LAS SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE

9.3.4. - TRATÁNDOSE DEL ADELANTO PARA MATERIALES, LA

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES O INSUMOS, A

9.3.5.- LA SOLICITUD DEL ADELANTO DIRECTO DEBERÁ

9.3.7.- LA AMORTIZACIÓN DE LOS ADELANTOS SE HARÁ

9.3.8.- EN CASO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRE

CONSTRUCTORA NEKIN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

10.1.- OBLIGACIONES DE LA CONSTRUCTORA

10.1.1.- LA CONSTRUCTORA BAJO NINGÚN CONCEPTO

10.1.2.- LA CONSTRUCTORA Y SUS REPRESENTANTES