Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

15.01 Informe de Residente Marzo 2022

Descargar como docx, pdf o txt
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 6

CONSORCIO VIAL TACNA

SOIL& GEOTECNIA INGENIEROS E.I.R.L. – MAFER CONSTRUCCIONES Y


ACABADOS E.I.R.L.

VALORIZACIÓN N° 07: 15.01 INFORME DE RESIDENTE DE OBRA


INFORME N° 32-2022-OHHC-S&GI/CVT

A: ING. DANNY JOEL AYALA CASTILLO


REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAL TACNA

DE: ING. OMAR HAMILTON HUILLCA COSCO


INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA VALORIZACIÓN N° 07


DEL MES DE MARZO

REFERENCIA: : OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA- 556 TRAMO SUSAPAYA-


SITAJARA-EMP.TA-103, EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA-
PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA".

FECHA: SUSAPAYA, 30 DE MARZO DEL 2022

Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la


vez hacerle de su conocimiento la situación actual del desarrollo de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA
VECINAL TA- 556 TRAMO SUSAPAYA-SITAJARA-EMP.TA-103, EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y
SUSAPAYA-PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA" respectiva para el mes de enero

I. GENERALIDADES
1.1 DATOS GENERALES
Aprobación Buena Pro : LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2020-GOB.REG.TACNA
Obra : “MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-556 TRAMO
SUSAPAYA – SITAJARA-EMP TA-103 EN LOS
DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA DE LA
PROVINCIA DE TARATA – DEPARTAMENTO DE TACNA”
Ubicación / Localización:
Departamento: : Tacna.
Provincia: : Tarata.
Distritos: : Sitajara - Susapaya.

1.2 DATOS, ENTIDAD:


Entidad Encargada : Gobierno Regional de Tacna

1.3 DATOS SUPERVISIÓN OBRA


Supervisión de Obra : Consorcio SIDDHARTHA
Supervisor de Obra : Ing. Benjamín Javier Alarcón Aragón

1.4 DATOS DEL CONTRATISTA


Contratista : Consorcio Vial Tacna
Representante Legal : Danny Joel Ayala Castillo
Residente de Obra : Ing. Omar Hamilton Huillca Cosco

Página
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-556 TRAMO SUSAPAYA -SITAJARA-EMP TA-
1 de 6
103 EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO
DE TACNA”
CONSORCIO VIAL TACNA
SOIL& GEOTECNIA INGENIEROS E.I.R.L. – MAFER CONSTRUCCIONES Y
ACABADOS E.I.R.L.

VALORIZACIÓN N° 07: 15.01 INFORME DE RESIDENTE DE OBRA


1.5 DATOS DE LA OBRA
Contrato : Nº 26-2020- GOB.REG.TACNA
Licitación Pública : Nº 005-2020-GOB.REG.TACNA
Monto de Obra Contratado : S/. 23’317,371.33 (Inc. IGV).
Fecha de Contrato : 23 de agosto del 2021.
Monto Referencial : S/. 27’283,113.52 (Inc. IGV).
Fecha de Valor Referencial : Setiembre del 2020.
Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
Entrega de terreno : 06 de setiembre del 2021
Inicio de Obra : 09 de Setiembre del 2021
Suspensión de Obra : 19 de enero del 2022
Reinicio de Obra : 14 de marzo del 2022
Fin de obra : 28 de mayo del 2022.
Plazo Contractual de obra : 210 días calendario
Adelanto Directo : Si
Adelanto para Materiales : No
Adicionales : Adicional N°01 Solicitado (en trámite)

1.6 CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO VS EJECUTADO


1.6.1 CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS
MONTO
VALORIZ     MONTO PROGRAMADO   CONDI
VALORIZ ADO CIÓN
PERÍODO
ACIÓN % % DE LA
ACUMULA ACUMULA
PARCIAL ACUMU PARCIAL ACUMU OBRA
DO DO
LADO LADO
                 
VALORIZA : DEL 09/09/2021 S/ S/ S/ S/ ATRAS
2.48% 2.82%
CIÓN Nº 01 AL 30/09/2021 578,447.39 578,447.39 657,511.91 657,511.91 ADO
S/ S/ S/ ADEL
VALORIZA : DEL 01/10/2021 S/
1,445,421.5 2,023,868.9 8.68% 1,854,649.0 7.95% ANTA
CIÓN Nº 02 AL 31/10/2021 1,197,137.17
9 8 8 DO
S/ S/ S/ ADEL
VALORIZA : DEL 01/11/2021 S/
2,560,716.2 4,584,585.2 19.66% 4,508,064.5 19.33% ANTA
CIÓN Nº 03 AL 30/11/2021 2,653,415.47
6 5 5 DO
S/ S/ S/ ADEL
VALORIZA : DEL 01/12/2021 S/
1,745,193.2 6,329,778.4 27.15% 5,667,835.3 24.31% ANTA
CIÓN Nº 04 AL 18/12/2021 1,159,770.75
0 4 0 DO
S/ S/ S/ ADEL
VALORIZA : DEL 19/12/2021 S/
1,358,154.2 7,687,932.6 32.97% 6,505,447.5 27.90% ANTA
CIÓN Nº 05 AL 31/12/2021 837,612.20
0 4 0 DO
S/ S/ S/
VALORIZA : DEL 01/01/2022 S/ ATRAS
1,238,440.8 8,926,373.5 38.28% 9,527,369.3 40.86%
CIÓN Nº 06 AL 19/01/2022 3,021,921.85 ADO
7 1 5
S/ S/
VALORIZA : DEL 14/03/2022 S/ S/ ATRAS
9,592,638.9 41.14% 13,327,667. 57.16%
CIÓN Nº 07 AL 31/03/2022 666,265.43 3,800,298.13 ADO
4 48
S/ S/
TOTAL   9,592,638.94
   
13,327,667.48
     

1.6.2 CONDICIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA


Para el desarrollo de las actividades correspondientes al periodo de ejecución de la obra se puede
concluir que:
AVANCE EJECUTADO < AVANCE PROGRAMADO

Página
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-556 TRAMO SUSAPAYA -SITAJARA-EMP TA-
2 de 6
103 EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO
DE TACNA”
CONSORCIO VIAL TACNA
SOIL& GEOTECNIA INGENIEROS E.I.R.L. – MAFER CONSTRUCCIONES Y
ACABADOS E.I.R.L.

VALORIZACIÓN N° 07: 15.01 INFORME DE RESIDENTE DE OBRA


Para esta etapa según los datos expuestos en el cuadro comparativo en relación entre lo programado y
lo ejecutado, podemos concluir que la obra se encuentra con un RETRASO. Este atraso de obra
obedece principalmente a que este mes no se pudieron dar inicio a las actividades de afirmado
estabilizado ni slurry seal, ello debido a que, con el replanteo del movimiento de tierras propuesto por el
proyectista, todavía no se da la aprobación del adicional de obra N°01 presentado en el mes de febrero;
dicha situación imposibilita dar ejecución a dichas partidas a nivel documentario.

II. META FÍSICA VALORIZADA:


2.1 MONTO VALORIZADO
Habiéndose verificado los metrado de obra, los cálculos efectuados dan por consiguiente como
resultado a la valorización N°07, correspondiente al mes de MARZO del 2022, es del 2.86%
equivalente a S/ 666,265.43.
III. SITUACIÓN
A. AVANCE FÍSICO ACUMULADO
El avance físico de la obra correspondiente al mes de MARZO del 14/03/22 al 31/03/22, es:

AVANCE FÍSICO 2.86%


AVANCE ACUMULADO 41.14%

IV. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA


5.1 LINEAMIENTOS GENERALES
La supervisión contempla, los distintos aspectos que deberá tener en cuenta el contratista para
realizar el control de calidad de la obra, entendiéndose el concepto como una manera directa de
garantizar la calidad de la obra construida.
La supervisión está en un permanente control y verificación de los resultados obtenidos y mediante
la potestad que le atribuye su condición, en el caso de dudas, está facultado para solicitar al
contratista la ejecución de ensayos especializados en un laboratorio que brinde las garantías del
caso.
5.2 CONTROL DE CAMPO
 Controla las medidas de seguridad en obra.
 Control topográfico.
 Control de protocolos de calidad.
 Control en la correcta ejecución de los procesos constructivos

Página
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-556 TRAMO SUSAPAYA -SITAJARA-EMP TA-
3 de 6
103 EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO
DE TACNA”
CONSORCIO VIAL TACNA
SOIL& GEOTECNIA INGENIEROS E.I.R.L. – MAFER CONSTRUCCIONES Y
ACABADOS E.I.R.L.

VALORIZACIÓN N° 07: 15.01 INFORME DE RESIDENTE DE OBRA


 Control de ensayos de campo sobre densidad in situ referente a los rellenos ejecutados
5.3 CONTROL DE LOS MATERIALES
En el presente mes se ejecutaron trabajos de obras de arte (pases de agua y alcantarillas), en los
trabajos ejecutados se utilizó Tuberías PEAD (HDPE) de diámetros de 250mm y de 300mm, así
como también se realizó el uso de Tuberías Metálicas Corrugadas TMC de diámetros de 48” y de
25”. Se verifico de dichos materiales cumplan con todos los requerimientos planteados en las
especificaciones técnicas respectivas, y como evidencia de ellos se presentan el en apartado
respectivo (13.06 CERTIFICADOS DE CALIDAD) los correspondientes certificados de calidad que
avalan dichos materiales
5.4 CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA
Como contratistas contamos con el siguiente equipo en obra:
 02 estación total
 01 nivel electrónico
 06 volquetes
 01 excavadora cadena
 01 excavadora neumáticas
 01 motoniveladora
 01 Tractor
 02 cisterna de agua
 01 minivan de 20 pasajeros
 01 camiones de 5 tn
 02 camionetas 4X4

5.5 CONTROL DE PERSONAL EN OBRA:


 02 maestro de obra
 06 operarios
 18 peones
 04 vigías

V. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LA OBRA


5.1 CUADERNO DE OBRA
En fiel cumplimiento de lo que emana de la norma se insertó el acta de entrega de terreno en el
cuaderno de obra, que, conformado por una hoja original y tres copias, identificada por números
correlacionales en la parte superior.
En dicho cuaderno tanto el Ingeniero supervisor como el Ingeniero Residente inscriben sus asientos
acerca del desarrollo de la obra, otorgándole ambos por cada asiento un número correlativo
indistintamente.

Página
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-556 TRAMO SUSAPAYA -SITAJARA-EMP TA-
4 de 6
103 EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO
DE TACNA”
CONSORCIO VIAL TACNA
SOIL& GEOTECNIA INGENIEROS E.I.R.L. – MAFER CONSTRUCCIONES Y
ACABADOS E.I.R.L.

VALORIZACIÓN N° 07: 15.01 INFORME DE RESIDENTE DE OBRA


Las anotaciones son acerca de las ocurrencias, avances de obra, indicaciones, órdenes,
autorizaciones, solicitudes, consultas, ampliaciones, valorizaciones, y todo aquello relacionado con la
ejecución de la obra, dicho cuaderno deberá permanecer todo el tiempo en obra.
Gracias a este instrumento la Supervisión conjuntamente con la Residencia de obra, llevan un
control del proceso de la ejecución de obra, verificando el fiel cumplimiento de las especificaciones
técnicas, rectificaciones y documentación técnica del Proyecto; así también absolución de consultas
y autorizaciones solicitadas por el Residente de obra.
Dentro de las anotaciones más relevantes para el presente mes se desprenden los siguientes
asientos de obra:
Asiento N° 105 del residente de obra: En dicho asiento se expresa el reinicio de obra después
de la suspensión de plazo por motivos de las precipitaciones pluviales. Así también, se realiza
anotaciones referentes a los calendarios actualizados y se advierte la necesidad de la
ejecución de mayores metrados referentes a movimiento de tierras producto del replanteo
entregado por el proyectista.
Asiento N° 110 del residente de obra: Se anota la ejecución de pases de agua y alcantarillado
como obras de arte en ejecución. Así también se anota la necesidad de partidas adicionales
para relleno y encofrado de gaviones y la reconstrucción de muros secos, donde se anota los
metrados respectivos referentes a cada partida adicional.
Asiento N° 112 del Supervisor de obra: La supervisión de obra solicita el informe técnico por
parte de la residencia referente a las partidas adicionales necesarias para la ejecución de la
obra.

5.2 PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN.


El problema detectado al momento de dar inicio con los trabajos de obras de arte (gaviones) es
básicamente a falta de detalles respecto a el muro de gaviones ubicado en la progresiva de 13+305
@ 13+377.38, donde señala una longitud de muro de gaviones de 62.87, sin embargo, las longitudes
de muros de gaviones solo se pueden dar en longitudes múltiplos de 5. Adicionalmente, también se
presentan problemas al no disponer de los detalles de muros de gaviones donde atraviesan pases de
agua, los cuales fueron detectados en las progresivas 10+565 y 10+850.
Así también, otro problema detectado obedece al ingresar a la temporada de caída de fuertes
precipitaciones pluviales las cuales generaron significativos retrasos de obra a tal punto de tener que
paralizar las actividades del día por más de 4 horas, y ello fue recurrente por varios días seguidos;
generando significativas perdidas en cuanto a avances de las actividades ejecutadas en dichos días.

Página
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-556 TRAMO SUSAPAYA -SITAJARA-EMP TA-
5 de 6
103 EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO
DE TACNA”
CONSORCIO VIAL TACNA
SOIL& GEOTECNIA INGENIEROS E.I.R.L. – MAFER CONSTRUCCIONES Y
ACABADOS E.I.R.L.

VALORIZACIÓN N° 07: 15.01 INFORME DE RESIDENTE DE OBRA


5.3 DIRECCIÓN TÉCNICA
 Ingeniero Supervisor
 Ingeniero Residente

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


 El proceso de construcción de la obra está desarrollando de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas del Expediente Técnico y en coordinación con él Supervisor.
 Se presenta un retraso de obra de un 16.02% respecto a la programación de obra, ello se
genera debido a la imposibilidad en la ejecución de partidas de afirmado estabilizado debido
a que aún no se cuenta con la aprobación de la ejecución de mayores metrados referentes
a movimiento de tierras.
 Mediante anotación de cuaderno de obra se advierte la necesidad de nuevas partidas
referente a los rellenos en gaviones y la reconstrucción de muros secos y se avizora que si
dichas partidas no son aprobadas generara problemas posteriores en dichos tramos donde
se plantean dichas estructuras con la imposibilidad en la ejecución de partidas como
afirmado estabilizado
 Se solicita que se realicen los trámites para el pago correspondientes de la obra por un
monto de S/. 2’006,797.72 (DOS MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 72/100 SOLES).
 Todas las Partidas valorizadas son justificadas con documentos y evidencias que son el
panel fotográfico.

Página
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-556 TRAMO SUSAPAYA -SITAJARA-EMP TA-
6 de 6
103 EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO
DE TACNA”

También podría gustarte