Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Ord. 481 MDA

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 104

Firmado Digitalmente por:

EDITORA PERU
Fecha: 09/12/2018 04:27:05

AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Domingo 9 de diciembre de 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ATE

ORDENANZA N° 481-MDA

ORDENANZA QUE APRUEBA EL NUEVO


REGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS (RAS) Y EL CUADRO
ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
(CUIS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ATE

SEPARATA ESPECIAL
2 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

ORDENANZA Nº 481-MDA

Ate, 6 de setiembre del 2018

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Ate, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 06 de Setiembre del 2018, Presidida
por el Teniente Alcalde Dr. Erasmo Lázaro Bendezu Ore; visto el Dictamen Conjunto N° 001-2018-MDA/CFC-CDUIP de
la Comisión de Fiscalización y Control y Desarrollo Urbano e Infraestructura Pública, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N°
30305, establece que las Municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones,
dentro de los límites establecidos por ley. Siendo atribución del Concejo Municipal, de conformidad con el inciso 8), del artículo 9º de
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, “Aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”;

Que el Artículo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Concejos Municipales
ejercen sus funciones de Gobierno, mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; concordante con el artículo 40º
del mismo cuerpo de leyes, que señala que las ordenanzas: “son los normas de carácter general de mayor jerarquía en la
estructura normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración
y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa”;
Que, el Artículo 46º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, regula la capacidad sancionadora de
los gobiernos locales, señalando que “Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea
las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y
penales a que hubiere lugar”; añadiendo la acotada norma que “Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones
administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de
la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias”;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 007-2018-MTC, que modifica el Reglamento Nacional de Administración de Transporte,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y suspende obligaciones establecidas en el Reglamento Nacional del Sistema
de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, señala en el artículo primero la
Modificación del Reglamento Nacional de Administración de Transporte respecto al Internamiento preventivo del vehículo;

Que, mediante Ordenanza N° 416-MDA, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha 09 de octubre del 2016,
se aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la
Municipalidad de Ate;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, publicada con fecha 20 de marzo de 2017, en el Diario Oficial
“El Peruano”, se emite el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece
las normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos
administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales;

Que, mediante Informe N° 259-2017-MDA-GDU/SGTTV, emitida por la Subgerencia de Transito, Transporte y


Vialidad, presenta la modificación de la Ordenanza N° 416-MDA, a fin de actualizar y adecuar la Aplicación de Sanciones
Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad de Ate, de conformidad con lo
establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos General N° 27444;

Que, mediante Informe N° 376-2018-MDA/GFC-SGCOS, emitida por la Subgerencia de Control, Operaciones


y Sanciones, presenta la modificación de la Ordenanza N° 416-MDA, a fin de actualizar y adecuar la Aplicación de
Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad de Ate, de conformidad con
lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

Que, mediante Informe N° 009-2018/MDA-GFC, la Gerencia de Fiscalización y Control indica que con la finalidad
de no vulnerar el principio de legalidad y del debido procedimiento, se debe establecer en la ordenanza municipal que
regula el procedimiento sancionador de multas administrativas no tributarias, la priorización de la motivación del acto
administrativo dentro del procedimiento sancionador, por lo que se tiene que actualizar el Cuadro Único de Sanciones
Administrativas (CUIS), toda vez que al existir infracciones cometidas por los administrados y no estar regulados, genera
impunidad de dichos actos; por lo que considera que es necesario la derogación de la Ordenanza;

Que, mediante Informe N° 051-2018-MDA/GPE-SGPMI, la Sub Gerencia Planeamiento y Modernización Institucional


señala que resulta de necesidad institucional la adecuación del instrumento sancionador a lo dispuesto en el TUO de la
Ley N° 27444, tanto del Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas, como el Cuadro de Infracciones
y Sanciones; por lo que es necesario, que se cuente con un instrumento sancionador actualizado, emitiendo su opinión
técnica favorable; asimismo, mediante Memorándum N° 311-2018-MDA/GPE, la Gerencia de Planificación Estratégica
considera pertinente contar con dicho instrumento normativo;
Que, mediante Informe N° 1243-2018-MDA/GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica indica que habiendo surgido la normatividad
que regula la actividad fiscalizadora de las entidades, recientes modificaciones y habiéndose efectuado modificaciones en la
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 3
estructura orgánica de esta entidad y el ROF desde la emisión de la Ordenanza N° 416-MDA coincide con lo opinado con la
Gerencia de Fiscalización y Control, en que es necesario adecuar la normatividad vigente con el fin de agilizar y viabilizar el
procedimiento administrativo sancionador desde la detección de la infracción hasta la ejecución; de la evaluación efectuada
al proyecto de ordenanza, se puede apreciar que el mismo ha sido elaborado dentro de los alcances de la normatividad,
encontrándola viable en términos generales; por lo que es de la opinión que es procedente la aprobación de la Ordenanza
que Aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la
Municipalidad Distrital de Ate; Que, el numeral 8) del Artículo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala
que es atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos;

Que, mediante Dictamen Conjunto N° 001-2018-MDA/CFC-CDUIP, la Comisión de Fiscalización y Control y Desarrollo


Urbano e Infraestructura Pública, recomienda al Pleno del Concejo Municipal aprobar el proyecto de Ordenanza que Aprueba
el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad
Distrital de Ate, indicando elevar los actuados al Pleno del Concejo Municipal para su conocimiento, debate y pronunciamiento
correspondiente;

Que, la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha estuvo presidida por el Teniente Alcalde, de conformidad con lo
señalado en el primer párrafo del artículo 13° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Estando a los fundamentos antes expuestos, y en uso de las facultades conferidas por el inciso 8) del artículo 9° de la
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, contando con el voto por unanimidad de los señores Regidores asistentes a
la sesión de Concejo de la fecha, y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, se ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL NUEVO RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RAS)


Y EL CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- AMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de Fiscalización y Control Administrativo se circunscribe a la jurisdicción del Distrito de Ate,
en todo aspecto concerniente a las competencias, atribuciones y funciones de la Municipalidad de Ate, como órgano
de Gobierno Local; sus alcances comprenden a las personas naturales, personas jurídicas o entes colectivos, sean
nacionales o extranjeros, de derecho privado y/o público, incluyendo las empresas del Estado, organismos regionales
o municipales, y en general todos aquellos sujetos que se encuentren obligados a cumplir determinadas conductas o
abstenerse de realizarlas dentro del ámbito del Distrito de Ate en el marco de la Constitución Política del Perú y demás
normas legales vigentes, a fin de velar por la paz social y el orden público.
Artículo 2º.- OBJETIVO Y FINALIDAD
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) en la
Jurisdicción del Distrito de Ate, para las acciones de fiscalización y control imponiendo sanciones y medidas provisionales
y/o complementarias ante el incumplimiento de obligaciones administrativas que se encuentren establecidas en normas
de carácter nacional u otro dispositivo legal y siempre que la facultad sancionadora sea de competencia municipal.
Esta Ordenanza contiene las disposiciones y condiciones generales que sustentan el procedimiento administrativo
sancionador en concordancia con la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades y el Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444.
Artículo 3º.- ÓRGANO COMPETENTE
La Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones y la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad, de
conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Ate, son las encargadas de llevar a
cabo los procedimientos regulados en la presente Ordenanza.
Artículo 4º.- APOYO DE OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AUXILIO DE LA POLICIA NACIONAL DEL
PERÚ Y FISCALIZACION CONJUNTA CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Todas las dependencias orgánicas que integran la Municipalidad de Ate, están obligadas a prestar apoyo técnico, logístico
y con personal al Órgano de Fiscalización para el cumplimiento de su rol fiscalizador y las disposiciones contenidas en el
presente Régimen.
De ser necesario el Órgano de Fiscalización solicitará el auxilio de la Policía Nacional del Perú, de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica se Municipalidades y normas correspondientes.
Asimismo, si el caso así lo amerita, la fiscalización deberá realizarse de manera conjunta con otras dependencias
de la Administración Pública como el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, INDECOPI, entre otros, para lo cual el
Órgano de Fiscalización realizará las coordinaciones correspondientes.
Artículo 5º.- OBLIGACIÓN DE COMUNICAR A OTRAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Si el Órgano de Fiscalización considera que existen indicios de la comisión de alguna infracción administrativa que
no fuera de su competencia deberá de comunicar su existencia al órgano administrativo correspondiente. Así también,
si tomase conocimiento de conductas que pudiesen tipificarse como ilícitos penales, deberá de comunicar ello a la
Procuraduría de la Municipalidad, adjuntando la documentación correspondiente, de ser el caso, a fin de que esta última
ponga en conocimiento de ello al Ministerio Público para que actúe según sus competencias.
Artículo 6º.- DE LA DIFUSION DE NORMAS
El Órgano de Fiscalización, en coordinación con las demás dependencias de la Municipalidad, es el encargado de
realizar programas de difusión de normas sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas complementarias, para lo
cual utilizará distintos medios de difusión tales como charlas, inspecciones, entrega de volantes, banderolas y uso de los
canales de información con los que cuenta la Municipalidad.
TÍTULO II
NORMAS PROCEDIMENTALES
CAPÍTULO I
DEFINICIONES GENERALES, PRINCIPIOS, ORGANOS COMPETENTES
Artículo 7º.- DEFINICIONES:
7.1. Acta de Constatación: El Inspector Municipal y/o personal, que participe en las diligencias de fiscalización
levantará el acta correspondiente, debiendo consignar cualquier otra indicación que sea necesaria con el objeto de
4 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

precisar los sucesos ocurridos al momento de efectuar la diligencia respecto a la comisión de la infracción administrativa,
a fin de no caer en aspectos subjetivos que puedan perjudicar la naturaleza de la fiscalización. El inspector deberá incluir
un resumen sobre lo que éste manifieste.

7.2. Infracción: Es toda conducta activa u omisiva que implique el incumplimiento total o parcial de las disposiciones
y obligaciones administrativas de competencia municipal y/o alcance nacional vigentes al momento de su imposición,
debidamente tipificadas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Ate.

7.3. Inspección: Es la evaluación objetiva mediante la constatación de los hechos que constituyen un posible
incumplimiento o infracción a las disposiciones generales y a las normas municipales y/o nacionales, la cual se encuentra
a cargo del fiscalizador municipal y será llevada a cabo conforme a los lineamientos estipulados en el Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, otros órganos técnicos de la municipalidad,
en el ejercicio de sus funciones, podrán advertir la existencia de conductas infractoras ante lo cual deberán comunicarlo
al responsable de la etapa instructiva para que evalúe el inicio de un procedimiento sancionador y, de ser el caso, se
solicitará informes técnicos complementarios en todas las etapas del procedimiento sancionador.

7.4. Inspector Municipal: Es el personal encargado de verificar y fiscalizar la determinación de los hechos infractores,
el presunto infractor o infractores, la ubicación del lugar a intervenir e imponer las sanciones correspondientes; y otras
funciones que le asigne el funcionario responsable.

7.5. Medidas de Carácter Provisional: Constituye una decisión administrativa adoptado de manera unilateral y
discrecional por el Órgano Fiscalizador con el objeto de asegurar la eficacia de la acción administrativa a su cargo.
No constituye una sanción administrativa, sino una medida provisional que trata de impedir que continúe una actividad
ilícita detectada. La medida provisional del procedimiento administrativo constituye una potestad administrativa que se
establece en favor del interés general que le corresponde tutelar a la Administración.

7.6. Medidas Complementarias: Las medidas complementarias son aquellas medidas de naturaleza no pecuniaria
que tienen una finalidad correctiva o restitutoria, a efectos de restaurar la legalidad, reponiendo la situación alterada por
la infracción y que ésta no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo.

7.7. Multa administrativa: Sanción pecuniaria, que consiste en la obligación del pago de una suma de dinero, la
imposición y pago de la multa no libera, ni sustituye la responsabilidad del administrado infractor de la ejecución de
una prestación de hacer o de no hacer, para subsanar el hecho que la generó; su valor se establece en el Cuadro de
Infracciones y Sanciones de la municipalidad, tomando como referencia a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y teniendo
en cuenta la gravedad de la falta. El cálculo del monto de la misma se realiza en función al valor de la (UIT) al momento
de la comisión y/o detección de la infracción administrativa.

7.8. Órgano Fiscalizador: Son los órganos competentes de la municipalidad de Ate encargados de conducir la fase
instructora y la de decidir la aplicación de la sanción, por lo que está facultado para imputar cargos, aplicar medidas
de carácter provisional, solicitar el dictado de medidas cautelares, desarrollar las labores de instrucción y actuación de
pruebas durante la investigación en primera instancia, y formular la correspondiente resolución para imponer sanción y
ejecutarla, así como para resolver el recurso de reconsideración. Los órganos de fiscalización son: la Subgerencia de
Control Operaciones y Sanciones y la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad.

7.9. Procedimiento sancionador: Es el conjunto de actos relacionados entre sí, conducentes a la verificación de una
infracción administrativa y consecuentemente la imposición de una sanción administrativa. Se inicia de oficio, por propia
iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades, por denuncia vecinal,
o por denuncia de los medios de comunicación.

Artículo 8º.- PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR


La potestad sancionadora de la Municipalidad de Ate se rige, entre otros, por los principios de legalidad, debido
procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, continuación de Infracciones, concurso de infracciones,
causalidad, presunción de licitud y non bis in ídem, consagrados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Artículo 9º.- RESPONSABILIDAD DE LA INFRACCIÓN


El propietario del bien, el conductor del vehículo, el conductor del establecimiento, el poseedor del bien, el responsable
de la obra, el titular de la licencia de edificación, sea persona natural o jurídica o cualquier otro tipo de agrupación, son
responsables administrativos de las infracciones contempladas en la presente ordenanza municipal.

En los casos en que el incumplimiento de las obligaciones previstas en un dispositivo legal corresponda a varias
personas, estas responderán, solidariamente, por las consecuencias de las infracciones que cometan.

Artículo 10º.- INTRANSMISIBILIDAD DE LAS SANCIONES


Las sanciones administrativas que regula esta norma son de carácter personalísimo y no son susceptibles de ser
transmitidas a los herederos o legatarios del infractor, ni por acto o negocio jurídico o convenio celebrado por este último
con terceras personas.

Artículo 11º.- ORGANOS COMPETENTES


Para la aplicación de la presente Ordenanza, los órganos competentes a quienes también se les denominará Órgano
de Fiscalización de la Municipalidad de Ate son los siguientes:

a) Primera instancia: Es la responsable de la etapa instructora y resolutora del Procedimiento Sancionador, siendo
la Subgerencia de Control Operaciones y Sanciones y la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad, los encargados
de dar inicio del procedimiento sancionador y decidir la aplicación de la sanción en la etapa resolutiva del procedimiento
sancionador.

- Responsable de la Etapa Instructiva del Procedimiento Sancionador.- Es el área encargada de la conducción de la


fase instructora, que dará inicio al procedimiento administrativo sancionador y dependientes de la autoridad resolutiva. Se
encargará de detectar las posibles infracciones tipificadas en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas,
así como de recabar las pruebas necesarias que acrediten la comisión de la infracción, y determinar si existe o no la
responsabilidad para la imposición de la sanción, debiendo remitir el expediente con el informe final correspondiente en el
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 5
que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas, constitutivas de infracción, la norma
que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción. Asimismo, se
encargará de ejecutar las medidas provisionales.
- Responsable de la Etapa Resolutiva del Procedimiento Sancionador.- Es la encargada de conducir la etapa
resolutiva del procedimiento sancionador ante infracciones tipificadas en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
Administrativas, debiendo evaluar las circunstancias en las que se producen los hechos de la posible infracción, el
descargo y los medios probatorios recabados por la unidad instructora, debiendo emitir el informe técnico-legal,
previa a la emisión de la resolución de la Sanción, si así fuera el caso, debiendo ser notificado al administrado. Se
encargarán de emitir las resoluciones de sanción, determina la conclusión del procedimiento sancionador y dicta las
medidas complementarias que sean pertinentes. Asimismo, resuelve los recursos de reconsideración presentadas por
los administrados contra las resoluciones de sanción.

b) Segunda Instancia.- Los órganos encargados de resolver en segunda y última instancia de los recursos de
apelación y/o nulidad interpuestos contra la resolución de sanción emitida por la Sub Gerencia de Control, Operaciones
y Sanciones y la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad, son:

- Gerencia de Fiscalización y Control


- Gerencia de Desarrollo Urbano

Asimismo, la Subgerencia de Cobranza y Coactiva Administrativa: Es el órgano encargado de ejecutar las resoluciones
de sanción pecuniaria y no pecuniaria emitidas a través del procedimiento sancionador y que se encuentran en estado de
consentidas y/o agotadas la vía administrativa, procediendo a realizar la cobranza respectiva.

Artículo 12º.- HABILITACIÓN PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN


MUNICIPAL
No existe ningún tipo de limitación de horario y/o de condición de día (hábil o inhábil) para que los Órganos de Fiscalización,
así como sus unidades, puedan realizar de manera conjunta o separada, en ejercicio de sus facultades las siguientes
actuaciones:

1. Actos previos de investigación, averiguación e inspección orientados a determinar con carácter preliminar la
concurrencia de circunstancias que justifiquen la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador.
2. Inicio de procedimiento administrativo sancionador y notificación respectiva.
3. Adopción y ejecución inmediata de medidas de carácter provisional y medidas complementarias.
4. Otros que sean necesarios para la realización de alguna actuación o intervención.

CAPÍTULO II
NORMAS PROCEDIMENTALES

Artículo 13º.- CRITERIO DE GRADUACION PARA LA APLICACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS


Para efectos de la imposición del monto de la multa, el órgano que emite la Resolución de Sanción deberá tener en
consideración los criterios que en orden de prelación se señalan en el artículo 246º numeral 3) del Texto Único Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, los cuales son:

- El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;


- La probabilidad de detección de la infracción;
- La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- EI perjuicio económico causado;
- La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la
resolución que sancionó la primera infracción.
- Las circunstancias de la comisión de la infracción; y,
- La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Para la graduación de las infracciones se aplicará la siguiente calificación:

- MG = Muy Grave
- G = Grave
- L = Leve

Sin perjuicio de lo expuesto, en los casos en que la conducta infractora o el hecho materia de sanción, por su
propia naturaleza, haya ocasionado algún daño o constituya peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la
propiedad privada o la seguridad pública, o infrinja las normas reglamentarias o del sistema de defensa civil, o signifiquen
inobservancia de la orden de paralización o clausura, o impidan u obstaculicen la labor de fiscalización, o atenten contra
la salud física y mental de los menores de edad o los induzcan o faciliten al consumo de bebidas alcohólicas o productos
derivados del tabaco, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del
vecindario, serán calificadas como Muy Grave.

Artículo 14º.- APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE LA MULTA Y LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA COMPLEMENTARIA


La aplicación de la sanción administrativa, no es obstáculo para que se aplique las medidas complementarias
especificadas en la presente Ordenanza, el cual tiene por finalidad, impedir que la conducta infractora se siga desarrollando
y/o de lograr la reposición de las cosas al estado anterior a su comisión.

Artículo 15º.- PROHIBICIÓN DE APLICAR MULTAS SUCESIVAS


La autoridad municipal no podrá aplicar multas sucesivas por la misma conducta infractora; para tal efecto, se entiende que
no procede sancionar una misma infracción más de una vez, caso contrario se considerará valida la primera sanción aplicada.

Lo establecido en el párrafo precedente no es aplicable para los casos de reincidencia, reiterancia o continuación de
infracciones.

Artículo 16º.- REINCIDENCIA


La reincidencia consiste en la comisión de una infracción en un momento en el cual el administrado ha sido
sancionado por la comisión de una anterior. Para tal efecto, la declaración de reincidencia sólo procederá para
6 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

aquellos procedimientos sancionadores iniciados luego de que la primera Resolución de Sanción Administrativa
haya sido notificada al infractor.
La condición de reincidente durará por espacio de un (01) año, computado desde la notificación de la primera
Resolución de Sanción Administrativa, pasado los 30 días hábiles desde la última sanción firme.

La reincidencia supone la aplicación de una multa equivalente al doble de la sanción anteriormente impuesta.

Artículo 17º.- CONTINUACIÓN DE INFRACCIONES


Se considerará infracción continuada a aquella que consiste en dos o más acciones homogéneas, realizadas en
distinto tiempo, que infringe la misma norma jurídica o norma de igual o semejante naturaleza; la continuación de
infracciones se regulará de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley
del Procedimiento Administrativo General.

La continuidad supone la aplicación de una sanción equivalente al doble de la sanción anteriormente impuesta.

Artículo 18º.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.


En los casos en que el incumplimiento de las obligaciones previstas en un dispositivo legal, corresponda a varias
personas, éstas responderán solidariamente por las consecuencias de las infracciones que cometen.

Son responsables solidarios el infractor directo y el titular del predio y/o conductor del negocio en donde se produzca
la infracción administrativa. Tratándose de personas jurídicas, son responsables solidarios por las infracciones que
cometen los representantes legales, los mandatarios y/o gestores de negocios y albaceas respecto a personas naturales.

Son también deudores solidarios:

a) En la ejecución de obras privadas: el propietario, el constructor y/o empresa constructora y el arquitecto o ingeniero
responsable de la obra.
a) En la ejecución de obras públicas: la persona natural o jurídica que encarga la obra y la persona natural o jurídica
que ejecuta directamente la obra.
b) En la instalación de antenas, elemento publicitario y/o cualquier otra instalación que requiera autorización municipal
previa: el propietario o propietarios del inmueble, el propietario de la instalación y/o del elemento publicitario.
c) En control de tránsito: El propietario del vehículo que presta servicio de transporte de carga es responsable por las
infracciones que cometa el personal a su cargo, con ocasión de la prestación de los servicios respectivos o a través del
uso de unidades de transporte de propiedad de la empresa.

La resolución que impone la sanción deberá señalar motivadamente y en forma expresa la calidad de responsable
solidario; ya que las multas y las medidas complementarias a imponer serán de forma personal cuando sea uno sólo el
infractor, de ser varias personas responderá de forma solidaria.

Artículo 19º.- DEL PAGO, FRACCIONAMIENTO Y BENEFICIO DE DESCUENTO DE LA MULTA


El sancionado está obligado a subsanar la infracción detectada y a cancelar o fraccionar la multa en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles de notificada. El infractor que realice el pago de la multa impuesta dentro del plazo establecido
contado a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución de Sanción sólo cancelará el 50% de su monto.
Si ha presentado recurso impugnativo tiene que presentar una carta de desistimiento para que tenga derecho a dicho
beneficio.

Se excluye este beneficio de pago del 50% de la multa impuesta a las infracciones de línea de acción de habilitaciones
urbanas y edificaciones señaladas en el Cuadro de Infracciones y Escala de Multas (CUIS).

De optar por realizar el fraccionamiento de la deuda, este se regirá según lo establecido en la directiva de
fraccionamiento correspondiente, no aplicándose ningún descuento gradual.

Artículo 20º.- CAUSALES EXTINCIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS

a) Las sanciones administrativas que se impongan en base al presente Reglamento, se extinguen por los siguientes
motivos:

a.1 Pago de la multa.


a.2 Condonación.
a.3 Muerte del Infractor.
a.4 Por compensación.
a.5 Prescripción declarada.
a.6 Por caducidad
a.7 Liquidación dentro de procesos ante INDECOPI, cuando no se alcance cobrar por orden prelatoria.

El pago voluntario de una sanción prescrita se considerará como un pago debido, sin derecho a la devolución
o compensación de lo pagado; a su vez, la extinción de la multa no exime la obligación del infractor de subsanar o
regularizar la infracción administrativa.

b) Las sanciones administrativas no pecuniarias se extinguen por:

b.1 Cumplimiento voluntario de la sanción


b.2 Prescripción declarada
b.3 Ejecución coactiva
b.4 Muerte del Infractor.
b.5 Por subsanación y/o regularización
b.6 Por liquidación dentro de procesos ante INDECOPI, cuando no se alcance cobrar por orden prelatoria.

Artículo 21º.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES


La facultad de la administración para determinar la existencia de una infracción administrativa, prescribe a los cuatro
(04) años, plazo que se computa desde que el administrado ha cometido la infracción.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 7
Artículo 22º.- ERRORES MATERIALES Y ARIMÉTICOS DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
Se generan errores materiales y aritméticos cuando:
1. De los actuados previos a la emisión de la notificación de imputación de cargos, resolución u actos administrativos
se determina que en esta se consignó en forma errada o incompleta, la identificación del administrado infractor.
2. De los actuados previos a la emisión de la notificación de imputación de cargos, resolución u actos administrativos
se determina que en esta se consignó en forma errada o incompleta, la identificación y/o condiciones de áreas físicas.
3. De los actuados se determina que se consignó en forma incompleta la descripción de la infracción en la notificación
de imputación de cargos, resolución u actos administrativos, siempre y cuando de los hechos se determine el sentido de
la calificación de la infracción.
4. De los actuados previos a la emisión de la notificación de imputación de cargos, resolución u actos administrativos
se determina que en esta se consignó en forma errada o incompleta, los montos de las sanciones pecuniarias.
5. Se hubiera consignado en la notificación de imputación de cargos, resolución u actos administrativos, de forma
errada el texto, número (monto) o enunciación a un dispositivo legal; pero se evidencia de los actuados su aplicación.

Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido
ni el sentido de la decisión. La rectificación se efectuará mediante una resolución la cual se notificará conforme a Ley.

Artículo 23º.- RECURSOS IMPUGNATIVOS


Los recursos impugnativos presentados contra las Resoluciones de Sanción, son:

a) Reconsideración, que será resuelto en primera instancia por la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad, y
la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones; según corresponda.
b) Apelación en segunda instancia, será resuelta por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia de Fiscalización
y Control; según corresponda.

Los mismos que deben interponerse dentro del plazo de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.

No son impugnables las resoluciones que inicien el procedimiento administrativo sancionador, por carecer de la
condición de acto definitivo que pone fin a la instancia, por lo que, cualquier acto de impugnación presentado por
un administrado contra una resolución que inicia un procedimiento administrativo sancionador, será calificado como
descargos y/o alegatos o como dichos del administrado, dependiendo de la oportunidad en que fuera presentado.

Artículo 24°.- RESOLUCIÓN DE ARCHIVAMIENTO


En los casos que no amerite la imposición de una sanción se procederá a emitir la resolución que dispone el
archivamiento del procedimiento sancionador, la misma que será expedida por el órgano respectivo.

Artículo 25°.- DE LA ACEPTACIÓN VOLUNTARIA DE LA SANCIÓN


Se dará cuando el administrado a quien le fuera impuesto la Notificación de Imputación de Cargo y/o Acta
de Control, acepta la comisión de la infracción, debiendo generarle la Resolución de Sanción, a fin que realice
el pago total de la sanción pecuniaria impuesta, dando finalizado el procedimiento sancionador y dispondrá el
archivamiento definitivo del expediente. El pago y conclusión del procedimiento no enerva el cumplimiento de las
medidas complementarias.

Artículo 26º.- CADUCIDAD


El plazo para resolver los procedimientos sancionadores es de nueve (09) meses contados desde la fecha en que
se entrega el Acta de Control o la Notificación de Imputación de Cargo. Este plazo puede ser ampliado de manera
excepcional, como máximo por tres (03) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente
sustentada, justificando la ampliación antes de su vencimiento. La caducidad no aplica al procedimiento recursivo. Serán
aplicables en caso de la caducidad de un procedimiento sancionador las demás disposiciones establecidas en el Texto
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

CAPÍTULO III
INSTRUCCIÓN PREVENTIVA Y ACTUACIONES PREVIAS

Artículo 27º.- INSTRUCCIÓN PREVENTIVA


La municipalidad, como entidad provista de facultades para realizar labores de fiscalización, podrá realizar actos
de fiscalización preliminar, a efectos de determinar si concurren circunstancias justificantes para el inicio formal del
procedimiento sancionador, podrá realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección de las
conductas que presuntamente constituyan infracción administrativa.

La instrucción preventiva se inicia, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada
de otros órganos o entidades o por denuncia.

Artículo 28º.- DEBERES DEL ÓRGANO DE INSTRUCCION DURANTE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN


Son deberes de los fiscalizadores municipales que ejercen la actividad de fiscalización las siguientes:

a) Identificarse ante los administrados fiscalizados, presentando su credencial otorgada por la Municipalidad, así
como su documento nacional de identidad.
b) Poner en conocimiento del administrado, la base legal que sustenta su competencia de fiscalización, sus facultades
y atribuciones.
c) Entregar copia del Acta elaborada durante la actividad de fiscalización al finalizar la diligencia, la misma que estará
redactada de manera clara, legible, y sin enmendaduras, comunicándole al administrado que tiene derecho a consignar
las observaciones que considere pertinentes.
d) Guardar reserva sobre la información obtenida en la fiscalización.
e) Mostrar una conducta imparcial durante la diligencia, encontrándose prohibido de mantener intereses de conflicto
o realizar juicios de valor

Artículo 29º.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS

29.1 Son derechos de los administrados fiscalizados los siguientes:


8 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

a) Ser informados del objeto y de la base legal de la acción de fiscalización, así como de los plazos establecidos para
presentar los descargos o las actuaciones que deberá de realizar conforme al procedimiento regulado en la presente
Ordenanza.
b) Solicitar la identificación del fiscalizador municipal
c) Incluir sus observaciones dentro de las Actas
d) Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del Acta de Constatación.
e) Contar con asesoría profesional en las diligencias, si así lo considera.

29.2 Son deberes de los administrados fiscalizados lo siguiente:

a) Brindar las facilidades a los fiscalizadores municipales durante la actividad de fiscalización, caso contrario será
pasible de la sanción administrativa correspondiente, conforme al Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas.
b) Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y fiscalizadores municipales, a sus dependencias, instalaciones,
bienes y/o equipos, sin perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda.
c) Suscribir el Acta de Constatación.
d) No agredir física ni verbalmente a los funcionarios, servidores ni fiscalizadores municipales que realicen la
diligencia, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran iniciarse.

Artículo 30º.- ACTUACIONES PREVIAS


Estas actuaciones previas no forman parte del procedimiento administrativo sancionador, poseyendo la calidad de
antecedente que no interrumpe el plazo prescriptorio.

A efectos de determinar si concurren circunstancias justificables para el inicio del procedimiento sancionador, podrá
realizar actuaciones previas que presuntamente constituyen infracción, de conformidad con lo establecido en el artículo 238º
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que tendrán la función de identificar:
a) Los hechos que constituyen infracción,
b) El presunto infractor o infractores, y
c) La ubicación del lugar a intervenir.
Asimismo, los Inspectores Municipales constatado el(los) hecho(s) infractor(es) redactarán el Acta del resultado de
la investigación, adjuntando todo lo actuado y realizarán las diligencias que sean requeridas por dicha área durante el
procedimiento sancionador.

Artículo 31º.- DENUNCIA VECINAL


Todo administrado está facultado para comunicar al Órgano de Fiscalización aquellos hechos que conociera contrarios
al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta
actuación sea considerado sujeto del procedimiento.
Ésta puede ser formulada por cualquier administrado. La denuncia debe expresar la identidad de quien la presenta;
el resumen de los hechos que pudieran constituir infracción administrativa; la fecha y lugar en donde ocurrieron; y, de ser
posible la identificación de los presuntos infractores.

- La denuncia vecinal puede formularse de forma oral, por escrito, por correo electrónico, así como por cualquier otro
medio, no siendo requisito la identificación del denunciante.
- Recibida la denuncia, el órgano competente realizará las indagaciones, investigaciones e inspecciones preliminares
pertinentes, con la finalidad de detectar, constatar y recabar los medios probatorios que determinen la procedencia del
inicio del procedimiento sancionador.
- El denunciante no podrá ser considerado como parte del procedimiento, no obstante le será comunicado el inicio de
la acción sancionatoria con reserva de la información que pueda comprometer a la parte imputada mientras no haya sido
determinada su condición de infractora.

Artículo 32º.- ELABORACIÓN DEL ACTA DE CONSTATACIÓN


El personal o inspector municipal que participe en las diligencias de fiscalización levantará el acta de constatación
correspondiente, la cual deberá de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 242º Texto Único Ordenado de
la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Adicionalmente, se deberá consignar cualquier otra indicación que sea necesaria con el objeto de precisar los
sucesos ocurridos al momento de efectuar la diligencia, a fin de no caer en aspectos subjetivos que puedan perjudicar la
naturaleza de la fiscalización. Antes de finalizar la redacción del acta, se deberá indicar al intervenido que tiene derecho
a incluir en ella sus apreciaciones sobre la diligencia. El inspector deberá incluir un resumen sobre lo que éste manifieste,
ello en concordancia del artículo 243º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Las
reglas precedentes son de aplicación a cualquier acta que se levante en el marco de la presente Ordenanza.
En el caso de que se constate la flagrancia de una infracción administrativa no será necesario el inicio de la instrucción
preventiva, por lo que se procederá a levantar un Acta de Constatación, el cual deberá contener mínimo los siguientes datos:
1. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada.
2. Lugar, fecha y hora de inicio y de cierre de la diligencia.
3. Nombre e identificación del (los) fiscalizador (es).
4. Nombre e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su representante designado
para dicho fin.
5. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la fiscalización.
Posteriormente se impondrá al presunto infractor la Notificación de Imputación de Cargos y/o Acta de Control.
Asimismo, en el mismo acto el Responsable de la Etapa instructiva del procedimiento sancionador podrá disponer la
adopción de las medidas de carácter provisional que resulten pertinentes para impedir la continuación de la actividad
ilícita detectada en salvaguarda del interés público.

CAPÍTULO IV
ETAPA INSTRUCTIVA
Artículo 33º.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
El procedimiento sancionador se inicia con la emisión de la Notificación de Imputación de Cargos y/o Acta de Control,
impuesta por el fiscalizador municipal.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 9
El Acta de Constatación emitido por los Inspectores Municipales contendrá como hechos puestos a consideración,
que:

a) Son de competencia de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones o si fuera el caso de la Subgerencia
de Transito, Transporte y Vialidad.
b) No ha prescrito el ejercicio de la competencia para sancionar dichos hechos; y,
c) Constituyen indicios razonables de la comisión de una infracción administrativa.

Artículo 34º.- CONTENIDO DE LA NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGO


La Notificación de Imputación de Cargos y/o Acta de Control es un documento físico, emitido por el fiscalizador
municipal, al constatar y/o determinar la conducta infractora realizada, con la finalidad de que el ciudadano cese en la
comisión de la misma.

La notificación de imputación de cargos deberá contener:


1. Fecha y hora en que se impone la Notificación de Imputación de Cargos.
2. Órgano que impone la Notificación de Imputación de Cargos.
3. Nombres y apellidos del presunto infractor si es persona natural o razón social si se trata de persona jurídica.
4. Documento de Identidad del presunto infractor o RUC de la persona jurídica.
5. Domicilio del infractor (que podrá ser donde se detecte la infracción, el que señale el presunto infractor, el que figure
en su DNI o en el registro de la SUNAT).
6. Dirección o ubicación donde se detecta o se hubiere cometido la infracción.
7. Una descripción clara de los actos u omisiones que pudieran constituir infracción administrativa.
8. Las normas que tipifican dichos actos u omisiones como infracciones administrativas.
9. Las sanciones que, en su caso, correspondería imponer, identificando la norma que tipifica dichas sanciones y la
autoridad competente para imponerla.
10. Medida Provisional
11. Número del Acta de Constatación
12. Nombres y apellidos y firma del inspector que impone la notificación.
13. Nombres y apellidos y firma del infractor que recibe la notificación.
14. El plazo dentro del cual el administrado podrá presentar sus descargos por escrito.
15. Certificado de negativa a la notificación

Emitida la Notificación de Imputación de Cargos, esta será notificada conforme a lo estipulado en el Capítulo III del
Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 35º.- VARIACIÓN DE LA NOTIFICACION DE IMPUTACIÓN DE CARGOS Y EL ACTA DE CONTROL


La tipificación errada y/o inexacta de infracciones administrativas en los alcances del Acta de Constatación podrá
ser variada, ampliada y/o aclarada al momento de emitirse la Notificación de Imputación de Cargos o el Acta de Control.

Si el responsable de la etapa instructiva, considera que corresponde variar la imputación de cargos o el Acta de
Control, deberá otorgar al administrado investigado la oportunidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa
aplicando el plazo para presentar descargo señalado en el siguiente artículo.

En los casos de variación podrá continuarse la tramitación del procedimiento administrativo sancionador con el mismo
número de expediente, si es que hubiera.

Asimismo, para la variación de la Notificación de Imputación de cargo o el Acta de Control, debidamente fundamentada,
deberá emitirse la Resolución Subgerencial correspondiente, que disponga el archivo de la Notificación de Imputación de
Cargos y/o Acta de Control, el cual contenga la tipificación errada y/o inexacta de la infracción administrativa.

Artículo 36º.- DESCARGO DEL PRESUNTO INFRACTOR


El infractor, en ejercicio de su derecho de defensa, procederá a presentar su descargo por escrito, adjuntado todos
los medios probatorios que considere pertinentes, dentro de los cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente
de la fecha en que se le notificó la Notificación de Imputación de Cargos o el Acta de Control, siendo evaluado por el
responsable de la etapa instructiva, órgano instructor del procedimiento sancionador.

Artículo 37º.- PRORROGA DEL DESCARGO DEL PRESUNTO INFRACTOR


El presunto infractor podrá solicitar una prórroga del plazo para fundamentar su descargo, dicha prorroga operará
automáticamente y por única vez, por un plazo adicional de cinco (5) días naturales consecutivos y sin necesitar
confirmación expresa.

Artículo 38º.- ACTUACIÓN DE PRUEBAS


Durante el plazo para la presentación de descargos el presunto infractor podrá presentar todo medio de prueba que crea
conveniente y sea necesario. Los medios de pruebas que sean presentados por el presunto infractor que no guarden relación
con el fondo del asunto o sean innecesarios o que fueran presentados fuera del plazo serán declarados inadmisibles.

Efectuada la presentación de descargos o vencido el plazo para hacerlo, lo que ocurra primero, el Órgano de
Fiscalización podrá disponer, de ser el caso, la actuación de pruebas que pueden consistir en:

1. Recabar antecedentes y documentos.


2. Solicitar informes y dictámenes, ya sea a órganos propios de la municipalidad como de otra entidad.
3. Practicar inspecciones oculares.
4. Otras actuaciones necesarias para determinar la comisión de las infracciones impuestas.
El costo de la actuación probatoria a pedido de parte corresponderá a la parte que ha solicitado se actúe la respectiva
prueba.

Artículo 39º.- DOCUMENTOS PÚBLICOS


La información contenida en los informes técnicos, actas de supervisión u otros documentos similares constituyen
medios probatorios y se presume cierta, salvo prueba en contrario.

Artículo 40º.- EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS Y EMISIÓN DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN
Luego que el presunto infractor presente el correspondiente descargo o sin este, el responsable de la etapa
10 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

instructiva evaluará los actuados del procedimiento sancionador iniciado y determinará la existencia o no de una
infracción sancionable. A mérito de ello se emitirá el informe final de instrucción, el cual será remitido a la Subgerencia de
Control, Operaciones y Sanciones y la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad de corresponder, con el fin que el
procedimiento sancionador continúe conforme a ley.

Artículo 41º.- OMISIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL DESCARGO


Si el presunto infractor no presentase su descargo dentro del plazo señalado en el artículo precedente, el responsable
de la etapa instructiva se pronunciará en base a las pruebas e informaciones disponibles, sin que el silencio del
administrado implique un reconocimiento tácito del cargo imputado.

Artículo 42º.- TRASLADO DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN


El informe final de instrucción es el documento por el cual el responsable de la etapa instructiva pone en conocimiento,
de la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones y la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad de
corresponder, la existencia de una infracción pasible de sanción o la declaración de no existencia de tal infracción. Dicho
documento será derivado a la autoridad resolutora, culminándose con ello la etapa instructiva.

Artículo 43º.- IMPOSICION DE MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL


La autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la adopción de medidas de carácter provisional que
aseguren la eficacia de la resolución final cuando exista verosimilitud de la existencia de infracción administrativa y
peligro de daño por la demora en la expedición de la resolución final.

Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos
que se pretende garantizar en cada supuesto concreto, dichas medidas podrán ser ejecutadas directamente por el
fiscalizador municipal y supervisadas por el responsable de la etapa instructiva, siendo adoptadas una vez iniciado el
procedimiento administrativo sancionador.

Las medidas provisionales ejecutadas directamente por el fiscalizador municipal deberán constar en el “Acta de
Ejecución de Medida Provisional”, las mismas que podrán ser: Clausura inmediata, suspensión inmediata de autorización
o licencia, decomiso, retiro inmediato, decomiso inmediato, retención inmediato, paralización inmediata, internamiento o
retiro de vehículo, clausura, paralización y cancelación.

Artículo 44º.- TIPOS DE MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL


Las medidas de carácter provisional a aplicar son las siguientes:

1. Clausura inmediata: Consiste en la prohibición de funcionamiento de un edificio o establecimiento comercial, industrial,


de espectáculo, de esparcimiento, servicio, profesional y/o de cualquier índole. Su aplicación, contiene inmersas las medidas
de seguridad como el tapiado, soldado, colocación bloques, colocación de precintos de seguridad u otras de naturaleza
análoga que impidan el uso de las vías de acceso al predio o local, siempre y cuando, no sea utilizado como vivienda familiar.

2. Decomiso inmediato: Consiste en la confiscación inmediata de especies de animales, artículos de consumo


humano adulterado, falsificado o en estado de descomposición, de productos que constituyan peligro para la vida o
la salud de las personas y de los artículos cuya circulación o consumo están prohibidos por la Ley. Su ejecución vía
medida de carácter provisional es previo acto de inspección que conste en acta coordinada con el Ministerio Público,
Ministerio de la Salud, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual
(INDECOPI) u otros órganos especializados, según corresponda.

3. Declaración de inhabitabilidad inmediata de inmueble: Consiste en la limitación total al uso de un predio para
el desarrollo de actividades humanas; se aplica cuando un predio no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad,
vulnera las normas técnicas de seguridad y protección del Sistema Nacional de Defensa Civil y/o vulnera las normas
técnicas sobre edificaciones contenidas en el Título III del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta medida contiene
inmersa en su aplicación vía ejecución coactiva la medida accesoria de desocupación del predio en el caso de encontrarse
habitado; así como las medidas complementarias de tapiado, soldado, colocación de precintos de seguridad u otras de
naturaleza análoga que impidan el uso de las vías de acceso al predio, durante la vigencia de la Medida Provisional.

4. Erradicación inmediata: Consiste en la suspensión inmediata de la actividad comercial, industrial, de espectáculo


público no deportivo, de esparcimiento, servicio, profesional y/o de cualquier otra índole que se desarrolle en la vía pública.

5. Inmovilización inmediata de bienes, animales, productos y/o maquinarias: Consiste en el impedimento de


movimiento, traslado o uso de bienes, animales, productos y/o maquinarias que por sus dimensiones, cantidad, volumen
y/o imposibilidad material de traslado de su lugar de origen, no sea posible aplicar la sanción de retención, a fin de evitar su
utilización.

La conclusión de la situación de inmovilización durante la vigencia de la medida de carácter provisional, se encuentra


condicionada al cese por el infractor de la conducta objeto de la infracción municipal.

6. Internamiento inmediato de vehículos: Consiste en el traslado inmediato de vehículos a los depósitos que la
Municipalidad disponga.

7.Inutilización inmediata: Consiste en la destrucción y/o alteración parcial o total, en el lugar físico y/o área geográfica
donde hubieren sido instalados y/o ubicados, avisos y/o elementos publicitarios o propaganda de cualquier índole, a ser
ejecutada en el lugar físico y/o área geográfica donde hubiere sido instalado y/o ubicado por el administrado infractor; ello
ante la imposibilidad material de aplicarse la sanción de retiro.

Su aplicación generará la imposición y/o pegado de afiches, carteles y/o pintados, en los avisos publicitarios
o propaganda de cualquier índole, que fuera materia de la medida, de ser el caso; los mismos que informarán a la
colectividad que el acto realizado por los entes municipales corresponde a la aplicación de la medida de inutilización.

Los afiches, carteles y/o pintados en mención consignarán en forma mínima el texto siguiente: “Publicidad No
Autorizada o que no cumple con las disposiciones vigentes”.

8. Paralización inmediata de obra: Consiste en el cese temporal de labores de construcción (edificaciones


nuevas, ampliaciones, modificaciones, remodelaciones, cercados, demolición u obras de habilitación que se ejecuten
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 11
contraviniendo las normas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, normas municipales y/o demás
normas relacionadas con el tema, o que se ejecuten sin la respectiva licencia de obra, o incumpliendo las condiciones por
las cuales se obtuvo la autorización municipal (modificaciones no contempladas en la licencia) o que surjan de la propia
naturaleza de esta si hubiera sido obtenida a través de las disposiciones legales que rigen el silencio administrativo (Ley
Nº 29060) y/o los alcances de la Ley 29090, o cuando se ponga en peligro la salud o la seguridad pública.

Su aplicación, se materializa a través del impedimento del acceso humano al área física donde se hubiera venido desarrollando
la obra, por lo que contiene inmersas las medidas de tapiado, soldado, colocación de precintos de seguridad u otras de naturaleza
análoga que impidan el uso de las vías de acceso al predio, los mismos que permanecerán durante la vigencia de la medida.

9. Pintado inmediato: Consiste en cubrir con pintura de manera inmediata alguna publicidad, propaganda, figura u
otro, permitiendo así eliminar el objeto o causa de la infracción.

10. Retención inmediata de productos, equipos y mobiliarios: Consiste en la desposesión temporal de animales,
bienes muebles, mercaderías no contempladas dentro del decomiso así como materiales de construcción y/o animales,
a fin de ser trasladados a instalaciones o depósitos municipales.

Su devolución durante la vigencia de la medida de carácter temporal, se encuentra condicionada a la acreditación


de la propiedad por el solicitante, cese de la conducta que motivó el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

De no ocurrir ello durante la vigencia de la medida de carácter provisional, en el caso de bienes perecibles, o
antes de la Resolución de Sanción, en el caso de bienes no perecibles, los bienes serán declarados en “abandono” y
consecuentemente sacrificados y/o donados a entidades o instituciones que brinden ayuda social, de ser el caso, previo
control que determine su buen estado. El acto de disposición constara en acta suscrita por el funcionario, responsable o
representante de la entidad o institución beneficiada.

Esta medida podrá ser dictada como complementaria y/o subsecuente a otras medidas como la de clausura inmediata,
paralización de obra inmediata, demolición inmediata y/o erradicación inmediata, etc. cuando a criterio de la autoridad
municipal sea necesaria su adopción para asegurar el cumplimiento de la medida principal.

11. Retiro inmediato: Consiste en la remoción de elementos tales como avisos publicitarios, propaganda de cualquier
índole, materiales de construcción, escombros, desmonte, maleza y despojos de jardines, o cualquier otro objeto o elemento,
que:

a) Se hubiera colocado de manera antirreglamentaria en área de dominio, de uso público y/o en propiedad privada.
b) Se encuentre obstaculizando el libre tránsito de las personas y/o de vehículos.
c) Afecte el ornato, urbanismo, la moral y/o las buenas costumbres.
d) Se hubiera colocado sin contar con autorización correspondiente.

Durante la vigencia de la medida de carácter provisional sólo procederá la devolución de los bienes que tengan la
condición de materiales de construcción y de aquellos avisos publicitarios o de propaganda que tengan la condición de
reglamentarios; la misma que deberá ser solicitada por el administrado, acreditando su derecho de propiedad. De no ocurrir
ello antes de la emisión de la Resolución de Sanción, los bienes serán declarados en “abandono” y consecuentemente
donados a entidades o instituciones que brinden ayuda social previo control que determine su buen estado.

El acto de disposición constara en acta suscrita por el funcionario, responsable o representante de la entidad o
institución beneficiada. Los bienes que hubieran sido objeto de la sanción, que no tengan las condiciones señaladas en
el párrafo anterior, serán objeto de destrucción correspondiente.

12. Sacrificio inmediato: Consiste en la eliminación de animales que por su origen, cantidad, naturaleza y/o crianza
en sector urbano pongan en peligro la salud, higiene o seguridad pública. Su ejecución vía medida de carácter provisional
es previo acto de inspección que conste en acta coordinada con el Ministerio Público, Ministerio de la Salud, Ministerio
de Agricultura, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) u otros órganos
especializados, según corresponda.

13. Suspensión inmediata de autorización o licencia: Consiste en la privación temporal de los efectos legales de
algún tipo de autorización o licencia municipal válidamente extendida u obtenida a través de las disposiciones legales
que rigen el silencio administrativo (Ley Nº 29060) y/o los alcances de la Ley 29090 “Ley de regulación de habilitaciones
urbanas y de edificaciones. Esta medida tiene como efecto directo durante el período de suspensión de la autorización
o licencia:

a) La prohibición de realización de alguna actividad, evento y/o espectáculo público no deportivo en el establecimiento
respectivo; o,
b) La prohibición del funcionamiento de establecimiento comercial, industrial, de esparcimiento, de espectáculo,
servicio, profesional y/o de cualquier índole,
c) La prohibición de la realización de actos de demolición, construcción y/o edificación.
d) La prohibición de la realización de actividad humana, que hubiera sido autorizada conforme a las reglas contenidas
en el TUPA municipal.

14. Suspensión inmediata de actividad, evento y/o espectáculo público: Consiste en el impedimento legal y
material de la realización de una actividad, evento y/o espectáculo público, ello por la ausencia de autorización municipal
respectiva, incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y/o restricciones asumidas al momento de haberse otorgado
la misma, o que surjan de la propia naturaleza de esta si hubiera sido obtenida a través de las disposiciones legales que
rigen el silencio administrativo (Ley Nº 29060) y/o vulneración a las normas del Sistema Nacional de Defensa Civil. Su
aplicación vía ejecución coactiva contiene inmersas de ser el caso las medidas complementarias temporales de tapiado,
soldado, colocación de precintos de seguridad u otras de naturaleza análoga.

15. Retiro de características físicas de vehículo: Consiste en la remoción de los elementos característicos que
contiene el vehículo menor no inscrito en una persona jurídica autorizada por la autoridad municipal, tales como letreros
que contenga la unidad, indicando el logotipo y/o razón social y/o elementos característicos adheridos al vehículo que
identifiquen a la persona jurídica no autorizada. La medida provisional también contempla realizar cualquier acto que permita
cubrir los colores característicos que contenga el vehículo, tales como el pintado en un solo color o despintado de colores.
12 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

Artículo 45º.- VIGENCIA DE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL


Las medidas de carácter provisional tienen una vigencia máxima de treinta (30) días hábiles improrrogables que se
computa desde el día que es impuesta la medida.
Artículo 46º.- PLAZO PARA LA ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN INMEDIATA DE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER
PROVISIONAL
No existe impedimento administrativo de naturaleza procedimental alguna, para la adopción y ejecución conjunta,
sucesiva e inmediata (en el término de un solo día o período de tiempo distinto) de las medidas de carácter provisional
de parte de los Órganos de Fiscalización; pudiendo solicitar para ello el apoyo de personal municipal y de la Policía
Nacional del Perú.

Artículo 47º.- CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL


Las medidas de carácter provisional caducan de pleno derecho:

1. Cuando se emita la resolución que pone fin al procedimiento administrativo sancionador.


2. Cuando haya transcurrido el plazo de vigencia de la medida de carácter provisional, de ser el caso. Es de
responsabilidad del titular del Órgano de Fiscalización resolver el procedimiento Sancionador dentro del plazo de vigencia
de la medida de carácter provisional.
3. Cuando se haya acogido a la aplicación del Principio de Oportunidad y cumplido con lo comprometido.

Artículo 48º.- VARIACIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL


Las medidas de carácter provisional podrán ser modificadas o levantadas en el curso del procedimiento
administrativo sancionador, de oficio o a instancia de parte; en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no
pudieron ser consideradas en el momento de su adopción, y que determinen que el administrado no ha cometido
la presunta infracción o que subsane el hecho motivo de la imposición de la infracción que dio origen al inicio
de procedimiento administrativo sancionador y a la aplicación de la medida de carácter provisional, salvo que
la motivación de la aplicación de la medida de carácter provisional sea por solicitud del Ministerio Público, la
Defensoría del Pueblo u otra entidad del estado.

Mediante la emisión de una resolución por parte del Órgano de Fiscalización, se puede variar la medida de carácter
provisional tanto en el plazo como el tipo de medida, la misma que debe encontrarse debidamente fundamentada.

Artículo 49º.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CARACTER PROVISIONAL


El procedimiento para la aplicación de las medidas de carácter provisional será el siguiente:

1. El responsable de la etapa instructiva, órgano instructor del procedimiento sancionador, podrá disponer la aplicación
y ejecución de la medida de carácter provisional una vez iniciado el procedimiento sancionador.
2. La ejecución de la medida de carácter provisional es inmediata desde el mismo día de su notificación. En caso no
sea posible la notificación al administrado en el lugar en que se haga efectivo la medida de carácter provisional, ello no
impide su realización, debiéndose dejar constancia de dicha diligencia en la instalación o en el lugar, sin perjuicio de su
notificación posterior una vez identificado el administrado, de ser el caso.
3. A fin de realizar todas las acciones para el cumplimiento de las medidas de carácter provisional, el personal
designado por el Órgano de Fiscalización portará la debida acreditación para acceder a las instalaciones sobre las
que recaen las medidas adoptadas. El personal designado, en función a cada caso particular, determinará el orden de
prioridad en el que se dará cumplimiento a lo ordenado en la medida administrativa.
4. Para hacer efectiva las medidas de carácter provisional el Órgano de Fiscalización podrá solicitar, en el marco de
la legislación vigente, la participación de la Policía Nacional del Perú.
5. Culminada la diligencia de ejecución o de verificación del cumplimiento de la medida de carácter provisional, el
personal designado para ejecutarla levantará un Acta de Ejecución de Medida Provisional, deberá contener lo siguiente:

- El nombre completo del infractor, razón social y/o sujeto intervenido.


- La tipificación de los códigos de infracción materia de sanción.
- El detalle de los hechos constatados.
- El nombre del fiscalizador municipal y/o autoridad de apoyo.
- Lugar, día, fecha y hora de la diligencia.
- La firma del infractor, y de ser el caso del sujeto intervenido.
- La firma del fiscalizador municipal.
- En caso de negativa a suscribir el Acta o recibir copia de la misma se consignará dicha circunstancia, según
corresponda.

6. La persona(s) designada(s) para ejecutar la medida de carácter provisional deberá entregar copia del Acta de
Ejecución de la Medida de Carácter Provisional a la persona con quien se entendió la diligencia.
7. De no haberse podido ejecutar la medida cautelar, la persona(s) designada levantará el acta indicando, entre otros
puntos, los motivos que impidieron la ejecución de la mencionada medida.
8. Para garantizar la ejecución de las medidas de carácter provisional, la persona designada podrá volver a realizar
la diligencia sin necesidad de que se emita otra disposición ordenando la adopción de la medida, de manera tal que
se asegure su cumplimiento. Para tal efecto deberá levantar el acta correspondiente de acuerdo con los requisitos
establecidos en el inciso 5) del presente artículo.
9. Los gastos para el cumplimiento de la medida de carácter provisional serán de cargo del administrado cuando se
disponga que la medida administrativa sea ejecutada por éste.

Articulo 50º.- REGULARIZACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA


Impuesta la notificación de imputación de cargos ésta no generará sanción administrativa, siempre y cuando el infractor
regularice o adecue la conducta infractora dentro de los 5 días hábiles otorgados para la formulación del descargo correspondiente.

Sin perjuicio de lo expuesto, no se aplicará dicho régimen de subsanación en los casos de infracciones cometidas
en un momento único en el tiempo que no sean materia de regularización o adecuación posterior, como en los casos
relacionados a infracciones por: Ruidos molestos, construcciones fuera del horario, medidas de seguridad en el proceso
constructivo, incumplimiento a la orden de paralización de obra, gestión de residuos sólidos y comercio ambulatorio no
autorizado, y otros.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 13
CAPÍTULO V
ETAPA RESOLUTIVA

Artículo 51º.- EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN Y PLAZO PARA PRESENTAR DESCARGOS
La Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones y la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad de
corresponder, recibe el informe final de instrucción del responsable de la etapa instructiva y remite al presunto infractor
copia del mismo, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles a fin que realice sus respectivos descargos.
Luego de la evaluación de dicho informe y después del plazo señalado en el párrafo anterior, conjuntamente con el
descargo presentado en esta etapa o sin él, se determinará la procedencia o no de la sanción administrativa.

De determinarse la procedencia de la sanción se emitirá la correspondiente resolución, la misma que será notificada
al ciudadano conjuntamente con el Informe que determinó la procedencia de la multa y/o medida correctiva.

La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al ciudadano
como al órgano o entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción, de ser el caso.

Artículo 52º.- EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA


Una vez determinada la procedencia de la sanción, la Subgerencia encargada proyectará la resolución de sanción
administrativa, la misma que será evaluada, aprobada y firmada por el Subgerente correspondiente, respetando los
plazos de caducidad establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 53º.- REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA


La resolución de sanción administrativa que se emita, además de ceñirse estrictamente a los requisitos de validez que
para todo acto administrativo establece el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, deberá contener los siguientes datos:

1. Número de resolución y fecha de emisión.


2. Nombre, domicilio del infractor y lugar de la infracción.
3. Número y fecha de la Notificación de Imputación de Cargo o el Acta de Control que la originó.
4. Código de la infracción y descripción de la infracción.
5. La multa, señalando el importe y gradualidad.
6. Medida complementaria que corresponda.
7. Señalar si existe reincidencia y continuidad de infracciones
8. Nombres, Apellidos y firma del Inspector Municipal y de la Autoridad Municipal.
9. Certificado de negativa a la notificación de la resolución de sanción.

Artículo 54º.- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA


La resolución de sanción administrativa deberá ser notificada al infractor en el plazo máximo de cinco (05) días
hábiles posteriores a su emisión, conforme a lo establecido en el artículo 20, 21 y el inciso 6) del artículo 253° del Texto
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Articulo 55º.- DE LA RESOLUCIÓN FINAL


El órgano instructor emitirá un pronunciamiento final en el que determinará la existencia o no de responsabilidad
administrativa respecto de cada uno de los hechos imputados al presunto infractor proyectando la respectiva resolución.
La resolución final deberá contener lo siguiente:

1. Fundamentos de hecho y de derecho sobre la existencia o inexistencia de infracción administrativa, respecto de


cada hecho imputado;
2. Graduación de la sanción respecto de cada hecho constitutivo de infracción administrativa; y,
3. Determinación de las medidas complementarias que permitan proteger adecuadamente los bienes jurídicos
tutelados.
La resolución final se tendrá que emitir dentro del plazo de 30 días hábiles computado a partir del día siguiente de
iniciado el procedimiento administrativo sancionador, bajo responsabilidad.

Artículo 56º.- DE LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS


El Órgano de Fiscalización, en la resolución de sanción, dispondrá la aplicación de las medidas de manera
complementaria a la multa impuesta. Este Órgano podrá disponer con la sola aplicación de la multa las medidas
complementarias que conlleven a la misma de acuerdo al RAS y CUIS, mediante decisión motivada y con elementos de
juicio suficientes; en este supuesto, la interposición de recursos administrativos no suspenderá la ejecución de la medida
ordenada; siendo que éstas podrán ser levantadas o modificadas durante el curso del procedimiento sancionador, de
oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento
de su adopción.

Las medidas complementarias son aquellas acciones que tienen por finalidad restablecer la situación al estado
anterior de la situación ilegal o dañosa que generó la conducta infractora.

Las medidas complementarias son las siguientes:

1. CLAUSURA:
La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de inmuebles, establecimientos o servicios
cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la
propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de Defensa
Civil o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario.

Como medida excepcional, y sólo si las circunstancias así lo requieren, se dispondrá el tapiado de puertas y/o
soldadura de ventanas y puertas como medio para ejecutar la clausura en establecimientos que se atente contra:

Salud pública.
Seguridad pública.
Moral y orden público.
Contaminación del medio ambiente.
14 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

Se aplicará la clausura definitiva en el caso de continuidad de infracciones, entendiéndose por continuidad lo


establecido en el numeral 7) del artículo 246° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General.

1.1. CLAUSURA TRANSITORIA: Consiste en la prohibición por un determinado plazo, en razón que la actividad
materia de infracción deviene en regularizable, del uso de edificaciones, establecimiento o servicios para el desarrollo
de una actividad sujeta a autorización municipal o constituya peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la
propiedad privada o la seguridad pública, o infrinja las normas reglamentarias o del sistema de defensa civil, o produzcan
olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario.
La Clausura Transitoria tiene una duración de 30 días hábiles.

En la ejecución de esta clausura se podrá emplear cualquier medio de coacción o ejecución forzosa, tales como la
adhesión de carteles, el uso de instrumentos y herramientas de cerrajería, bloques de concreto, la ubicación de personal
entre otros. Se aplicará la clausura definitiva cuando al infractor se le haya ejecutado en dos oportunidades consecutivas
la clausura transitoria.

1.2. CLAUSURA DEFINITIVA: Consiste en la prohibición definitiva en razón que la actividad materia de infracción NO
ES REGULARIZABLE, del uso de edificaciones, establecimientos o servicios para el desarrollo de una actividad sujeta a
autorización municipal cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente o cuando constituya peligro o riesgo para la
seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinja las normas reglamentarias o del sistema
de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario.

Como consecuencia de haberse verificado que el infractor no cumple con las medidas mínimas necesarias para
realizar la actividad que le fue autorizada y, puesta la clausura definitiva, el órgano fiscalizador podrá solicitar ante los
órganos municipales competentes, la revocación de autorizaciones o licencias. Para tal fin, se deberá emitir un informe
ante el órgano competente en el cual se deberá sustentar la solicitud de revocación de la autorización o licencia basada
en la comisión de una infracción. Por la revocación se deja sin efecto las autorizaciones y licencias municipales otorgadas,
al haber desaparecido las condiciones mínimas indispensables, exigidas legalmente, para la existencia del acto.

La Clausura Definitiva tiene una duración de 90 días hábiles, posterior a dicho periodo, el propietario podrá solicitar
el levantamiento de la medida complementaria, previamente firmando el acta de compromiso de cambio de giro y
cumpliendo obligatoriamente con el pago de la obligación pecuniaria de la multa.

En la ejecución de la Clausura Definitiva se podrá emplear si así las circunstancias lo requieran, cualquier medio de
coacción o ejecución forzosa tales como la adhesión de carteles, el uso de instrumentos y herramientas de cerrajería,
bloques de concreto, la ubicación de personal táctico, el tapiado de puertas y/o soldaduras de ventanas y puertas como
medio para ejecutar la clausura definitiva en establecimientos que atenten contra la salud pública, la seguridad pública,
la moral y el orden público, y la contaminación del medio ambiente.

2. DECLARACIÓN DE INHABITABILIDAD DE INMUEBLE

Consiste en la limitación total del uso de un inmueble y/o área geográfica menor, para el desarrollo de actividades
humanas de cualquier índole. Se puede aplicar cuando un predio:

a) No reúne las condiciones mínimas de habitabilidad (de acuerdo al Informe de Obras y/o Defensa Civil de esta
municipalidad).
b) Vulnera las normas técnicas de seguridad y protección del Sistema Nacional de Defensa Civil.
c) Vulnera los diseños funcionales.
d) Vulnera las normas técnicas en construcción (sistemas estructurales, cimentación, muros, techos, etc. condición
de suelos, protección y salubridad o instalaciones sanitarias o eléctricas y/o complementarias).
e) Vulnera las normas técnicas sobre edificaciones contenidas en el Título III del Reglamento Nacional de Edificaciones.
f) Otros.

Esta sanción contiene inmersa en su aplicación vía ejecución coactiva la medida accesoria de desocupación del
predio en el caso de encontrarse habitado; así como las medidas complementarias de tapiado, soldado, colocación de
bloques de concreto, colocación de precintos de seguridad u otras de naturaleza análoga que impidan el acceso y el uso
del predio para el desarrollo de actividades humanas de cualquier índole.

3. DECOMISO

Se entiende como la acción de desposesión y disposición final de artículos de consumo humano adulterados,
falsificados o en estado de descomposición; así como de los productos que constituyen peligro inminente contra la vida
o la salud; y de aquellos artículos cuya circulación o consumo están prohibidos por ley o son de procedencia dudosa.

Los actos de decomiso se realizarán con la participación del Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de
Salud, el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI), u otra
entidad que resulte pertinente de acuerdo a su competencia.

Los artículos de consumo humano adulterados o en estado de descomposición y los productos cuya comercialización
y consumo se encuentren prohibidos se destruyen o eliminan inmediatamente, bajo responsabilidad de la Subgerencia
de Control, Operaciones y Sanciones, previa elaboración del acta de destrucción, la misma que se levantará con el
número de copias necesarias, en la que se dejará constancia detallada de los artículos destruidos, su cantidad, peso
y su estado, dejándose constancia del desconocimiento de la identidad del propietario en el acta, con la firma de un
fiscalizador o dos fiscalizadores.

Copia del acta que se levanten serán entregadas a los representantes del Ministerio Público, de las instituciones u
organismos que participen en la diligencia de acuerdo a su competencia quedando el original de la misma en custodia del
responsable de la etapa instructiva y además se adjuntará una (01) copia de dicha acta a la Notificación de Imputación
de Cargo que se haya generado.

4. RETENCIÓN
Acción de retirar productos y bienes materia de comercio, que no cuenten con autorización municipal para su
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 15
comercialización, aquellos que se encuentren en la vía pública, áreas comunes y/o áreas destinadas a la circulación
peatonal en centros comerciales, galerías, mercados y afines, debiendo ser internados en el depósito municipal, el mismo
que se realizará de manera inmediata, sin perjuicio, de que los propietarios de productos o bienes perecibles retenidos
puedan recuperar los mismos.

En el caso de descomposición de los bienes perecibles retenidos, el responsable de la etapa instructiva procederá a
la destrucción de los mismos, elaborándose el acta correspondiente, la misma que se levantará con el número de copias
necesarias, en la que se dejará constancia detallada de los artículos destruidos, su cantidad y su estado, consignando el
nombre o razón social y firma del presunto propietario de dichos bienes.
Por su naturaleza los bienes no perecibles permanecerán a cargo de la municipalidad por un plazo máximo de
treinta (30) días calendario o hasta la cancelación de las multas o los derechos que correspondan, luego de lo cual
podrán ser devueltos a sus propietarios. Siendo que, en caso de no ser reclamados y transcurrido el plazo señalado, la
subgerencia podrá ejercer los actos de disposición sobre dichos bienes que fueron retenidos, ordenando su disposición
final entregándolos a entidades religiosas o instituciones sin fines de lucro calificadas.

- Acta del Decomiso y de la Retención. Los productos decomisados y/o retenidos serán llevados en el acto al
depósito municipal, lugar donde el personal que ejecutó el decomiso o retención elaborará el acta respectiva, resultando
innecesario, en este caso, cursar notificación. Se levantará un acta por triplicado, al momento de su ejecución; para
su validez requiere la firma de las personas que participaron en el acto: Autoridades e inspectores y fiscalizadores
municipales; bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina de Fiscalización y Control. En el acta se hará constar la relación
detallada de los bienes decomisados o retenidos, la cantidad, estado, peso, demás condiciones y características que
permitan su identificación y las circunstancias del acto de incautación. Un ejemplar del acta conteniendo la firma o sin
ella se entregará al propietario de los bienes o a su representante, otro al encargado del depósito municipal y el tercero
quedará en custodia de la Oficina de Fiscalización y Control.
- Devolución de bienes retenidos. Se encuentra condicionada al pago de la multa, salvo que los bienes sean
perecibles su devolución se realizará al primer día hábil subsecuente a la retención realizada. De no ocurrir ello en el
plazo de 10 días hábiles subsecuentes a la notificación de la resolución de sanción los bienes serán declarados en
“abandono” y consecuentemente sacrificados y/o donados a entidades o instituciones que brinden ayuda social previo
control que determine su buen estado. El acto de disposición constará en acta suscrita por el funcionario, responsable o
representante de la entidad o institución beneficiada.

5. INCINERACIÓN O DESTRUCCIÓN.

Las especies en estado de descomposición y los productos cuya comercialización y consumo se encuentren
prohibidos, se destruyen o eliminan inmediatamente, bajo responsabilidad de la Sub Gerencia de Control, Operaciones
y Sanciones, previa elaboración del Acta de Incineración o Destrucción, la misma que se levantará con el número de
copias necesarias, en la que se dejará constancia detallada de los artículos destruidos, su cantidad, peso y su estado,
consignando el nombre y firma del presunto propietario de dichos bienes, o del desconocimiento de la identidad del
mismo, ante lo cual se dejará constancia de tal hecho en el acta con la firma de los fiscalizadores municipales que
participaron en el acto.

Las copias del acta, tanto de Decomiso como de Destrucción, que se levanten serán entregadas a los representantes
del Ministerio Público, de las instituciones u organismos que participen en la diligencia de acuerdo a su competencia,
quedando el original de la misma en custodia de la Oficina de Fiscalización y Control.
Serán decomisados y destruidos, todos aquellos enseres que sean utilizados para el ejercicio de la prostitución
clandestina, en cualquiera de sus formas y modos.

6. DEMOLICIÓN

La demolición consiste en la destrucción parcial o total de una obra ejecutada en contravención de las disposiciones
y normas vigentes. La Sub Gerencia de Control Operaciones y Sanciones está facultada para ordenar y ejecutar la
demolición de las construcciones indebidas realizadas en la vía pública.

El Ejecutor Coactivo podrá demandar, mediante procedimiento sumarísimo, la autorización judicial para la demolición
de obras inmobiliarias que hayan sido ejecutadas en propiedad privada y contravengan las normas emitidas por el
Gobierno Local o Nacional.

7. ERRADICACIÓN

Consiste en la supresión o eliminación total o parcial de actividad comercial, industrial, de espectáculo público no
deportivo, de esparcimiento, servicio, profesional y/o de cualquier otra índole que se desarrolle en la vía pública.

8. INMOVILIZACIÓN DE BIENES, ANIMALES, PRODUCTOS Y/O MAQUINARIAS

Consiste en la suspensión del tráfico de bienes y productos, en el lugar donde son hallados, de los cuales no se
tenga certeza de su autenticidad, legalidad, seguridad y/o aptitud para la utilización o consumo humano, a fin de que los
órganos especializados puedan efectuar las pericias o análisis que corresponda, para luego, previa suscripción del acta
correspondiente, sean liberados o derivados a la autoridad competente o se disponga su destrucción por la autoridad
municipal.

Cuando no se tenga certeza que los bienes comercializados son aptos para el consumo humano, el Órgano de
Fiscalización procederá a ordenar su inmovilización, hasta que se lleva a cabo el análisis bromatológico o el que
corresponda, dejándose contra muestra debidamente lacrada para el supuesto infractor en caso éste lo requiera;
debiendo elaborar el Acta de Inmovilización, la misma que se levantará con el número de copias necesarias, en la que
se dejará constancia detallada de los artículos destruidos, su cantidad, peso y su estado, consignando el nombre y firma
del presunto propietario de dichos bienes. En caso de negarse a firmar se dejará constancia de tal hecho en el acta con
la firma de la Policía Nacional del Perú o de dos testigos.

Copia del acta que se levante serán entregadas a los representantes del Ministerio Público, de las instituciones u
organismos que participen en la diligencia de acuerdo a su competencia, quedando el original de la misma en custodia
del Órgano de Fiscalización.
16 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

9. INUTILIZACIÓN

Consiste en la destrucción y/o alteración parcial o total, en el lugar físico y/o área geográfica donde hubieren sido
instalados y/o ubicados, los avisos y/o elementos de publicidad exterior visual o propaganda de cualquier índole,
permanente o temporal, fijo o móvil; ello ante la imposibilidad material de aplicarse la sanción de retiro.

Su aplicación generará asimismo la imposición y/o pegado de afiches, carteles y/o pintados en los avisos
publicitarios o propaganda de cualquier índole, que fuera materia de la sanción, de ser el caso; los mismos que
informarán a la colectividad que el acto realizado por los entes municipales corresponde a la aplicación de la
sanción de inutilización.
Los afiches, carteles y/o pintados en mención consignarán en forma mínima el texto siguiente: “sancionado por
incumplir con las disposiciones municipales vigentes”.

10. PARALIZACIÓN TEMPORAL Y/O DEFINITIVA DE OBRA

Consiste en la suspensión de las labores por 30 días hábiles, 60 días hábiles o definitiva de labores en una
construcción por no contar con licencia de obra, por no ejecutarse conforme al proyecto aprobado, por incumplimiento
de las observaciones de la supervisión, por contravenir las normas contenidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones o normas sobre la materia o cuando se pongan en peligro la salud, higiene o seguridad pública.

Para tal efecto se procederá a elaborar el Acta correspondiente, cuyo original será entregado al propietario del predio
o su representante o en su defecto con la persona con quien se entienda la diligencia, debiéndose señalar la relación que
guarda con el titular, quedando una copia en custodia del Órgano de Fiscalización.

En caso de desacato a la orden de paralización de obra, el Órgano de Fiscalización realizará las acciones necesarias
a efectos que la Procuraduría Pública Municipal formule la denuncia penal por Desobediencia o Resistencia a la Autoridad
Municipal.

En la ejecución de la medida se empleará cualquier medio de coacción o ejecución forzosa tales como adhesión de
carteles, el uso de instrumentos o herramientas de cerrajería, la ubicación de personal, entre otros.

11. PINTADO

Consiste en cubrir con pintura alguna publicidad, propaganda, figura u otro, permitiendo así eliminar el objeto o causa
de la infracción.

12. RETIRO

Consiste en la remoción y/o desmontaje de elementos materiales tales como avisos de publicidad exterior visual,
propaganda de cualquier índole (permanente o temporal, fijo o móvil), materiales de construcción, escombros, desmonte,
maleza y despojos de jardines, o cualquier otro objeto o elemento.

Esta medida podrá ser aplicada sobre áreas comunes o sujetas al régimen de copropiedad o propiedad horizontal,
cuando así lo requiera la junta de propietarios u otra persona legitimada, siempre y cuando se pruebe que su ubicación
comprometa la libre circulación horizontal o vertical, o represente una vulneración a la tranquilidad o seguridad de los
habitantes y/o concurrentes a la unidad inmobiliaria.

Sólo procederá la devolución de los bienes que tengan la condición de materiales de construcción y de aquellos avisos
publicitarios o de propaganda, que tengan la condición de reglamentarios; la misma que se encuentra condicionada a la
acreditación de la propiedad por el solicitante y el pago de la sanción de multa impuesta en el procedimiento administrativo
sancionador de ser el caso, como el cese de la conducta sancionada. De no ocurrir ello en el plazo de 30 días hábiles
subsecuentes a la notificación de la resolución de sanción los objetos serán donados a entidades o instituciones que
brinden ayuda social previo control que determine su buen estado. El acto de disposición constará en acta suscrita por el
funcionario, responsable o representante de la entidad o institución beneficiada.

13. REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN O LICENCIA

Consiste en disponer acciones administrativas tendientes a evitar que la conducta infractora se mantenga a nivel
de las licencias o autorizaciones o permisos, por lo que atendiendo a la gravedad de la infracción o la continuidad de la
misma, se solicitará al órgano autoritativo la revocación o cancelación.

La clausura definitiva de un establecimiento conlleva a la revocatoria de la licencia de funcionamiento o la cancelación


de la autorización respectiva.

La revocación lo declara el Alcalde mediante resolución de alcaldía, previo informe técnico de la Sub Gerencia
de Formalización Empresarial y debe seguir un procedimiento previo contradictorio, en el cual el administrado pueda
presentar sus alegatos, así como generar y controlar la prueba necesaria.

Para tal fin la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones deberá emitir un informe ante el órgano autoritativo
en el cual se sustentará la revocatoria o cancelación de la licencia, autorización o permiso basado en la comisión de la
infracción.

14. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD, EVENTO Y/O ESPECTÁCULO PÚBLICO

Consiste en el impedimento legal y material para la realización de una actividad, evento y/o espectáculo público, ello
por la ausencia de autorización municipal respectiva, incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y/o restricciones
asumidas al momento de haberse otorgado la misma, o que surjan de la propia naturaleza de esta si hubiera sido
obtenida a través de las disposiciones legales que rigen el silencio administrativo (Ley Nº 29060) y/o se vulneren las
normas del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Su aplicación vía ejecución coactiva contiene inmersas de ser el caso las medidas complementarias temporales de
tapiado, soldado, colocación de precintos de seguridad u otras de naturaleza análoga que impidan el uso de las vías de
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 17
acceso al predio para el desarrollo de la actividad, evento y/o espectáculo público programado; los mismos que deberán
ser retirados en un plazo máximo de 48 horas luego de haberse suspendido el mismo, siempre que se hubiera ejecutado
únicamente esta sanción. No es de aplicación el retiro planteado, en el caso de haberse cumplido con ejecutar en forma
complementaria también la sanción de clausura.

15 TAPIADO

Consiste en la construcción de una pared con ladrillo y cemento, adobe, esteras, eternit u otro material que permita
el objetivo de la sanción en mención.
Dicha sanción puede estar acompañada con soldadura de puertas y ventanas, colocación precintos de seguridad u
otras de naturaleza análoga que impidan el acceso a inmuebles y/o terrenos con o sin construcción.

16. RECUPERACIÓN DE POSESIÓN DE ÁREAS DE USO PÚBLICO

Es la medida especial que consiste en la desocupación, desinstalación, desmontaje, retiro y/o demolición de lo
ilegalmente instalado y/o construido en áreas de uso público, de conformidad a las facultades y obligaciones establecidas
en la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidad y en el Código Civil.

En el caso de construcciones ejecutadas en áreas de uso público como extensión de una construcción en área
privada, la desocupación, desinstalación, desmonte, retiro y/o demolición comprenderán rejas, el cerco perimétrico y/o
cualquier elemento que pueda ser separado de la edificación y que posibilite la recuperación del área de uso público.

En la ejecución de la medida se podrá emplear cualquier medio legal de coacción o ejecución forzosa tales como
el uso de instrumentos y maquinaria pesada, el desplazamiento de personal de Seguridad Ciudadana o Fiscalizadores,
entre otros.

17. CANCELACIÓN

Constituye la prohibición de la realización de espectáculos públicos no deportivos y actividades sociales cuando no


cuenten con la autorización municipal respectiva.

Para tal efecto se procederá a elaborar el Acta correspondiente, cuyo original será entregado al organizador del
evento o a su representante o en su defecto a la persona con quien se entienda la diligencia, debiéndose señalar la
relación que guarda con aquel, quedando una copia en custodia del Órgano de Fiscalización.

18. RETIRO DEL ANIMAL

Consiste en el traslado definitivo o temporal del animal por parte del infractor, del predio intervenido a efectos que se
cumpla con la normatividad referida a la tenencia de canes y/o no cause perjuicio o malestar al vecindario.

19. EJECUCIÓN Y RESTITUCIÓN

La ejecución consiste en la realización de trabajos de reparación, mantenimiento o construcción a fin de dar


cumplimiento a las disposiciones municipales.

Por la restitución el infractor deberá reparar o restituir las cosas a su estado anterior.

20. DESMONTAJE

Constituye la acción de desarmar la infraestructura metálica que sirve para acoplar los transmisores radioeléctricos.
Para tal efecto se procederá a elaborar el Acta correspondiente, cuyo original será entregado al operador de la
Estación Base Radioeléctrica o a su representante o en su defecto con la persona con quien se entienda la diligencia,
debiéndose señalar la relación que guarda con el titular, quedando una copia en custodia del Órgano de Fiscalización.

21. Retiro de características físicas de vehículo: Consiste en la remoción de los elementos característicos que
contiene el vehículo menor no inscrito en una persona jurídica autorizada por la autoridad municipal, tales como letreros
que contenga la unidad, indicando el logotipo y/o razón social y/o elementos característicos adheridos al vehículo que
identifiquen a la persona jurídica no autorizada. La medida complementaria también contempla realizar cualquier acto que
permita cubrir los colores característicos que contenga el vehículo, tales como el pintado en un solo color o despintado de
colores.

22. OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS


Sanciones que importan obligaciones de dar, hacer o no hacer y/o que supongan una afectación a la posesión de
bienes o derechos del administrado infractor, atendiendo a la naturaleza particular de la infracción cometida, prevista
en el Anexo I denominado Cuadro Único de Infracciones, Sanciones y Medidas de Carácter Provisional Administrativas,
adjunto a la presente ordenanza, o en otras normas municipales que impongan sanciones a los administrados.

Articulo 57º.- DEL CONTENIDO DEL ACTA DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA COMPLEMENTARIA


El Acta de la Medida complementaria, deberá contener los siguientes datos:

a) Número del Acta


b) Día y hora en que se ejecuta la medida
c) Nombre del Infractor
d) Órgano que ejecuta la medida.
e) Dirección o ubicación donde se detecta la infracción.
f) Hecho que configura la infracción.
g) Firma, nombres y apellidos e identificación del Inspector, así como de las personas pertenecientes a otras
dependencias de la Municipalidad que presten apoyo en la diligencia de ejecución
h) Firma del infractor o de la persona que recibe el acta o sello de recepción si fuera el caso.

Artículo 58º.- EJECUCION DE LA MEDIDA COMPLEMENTARIA


El procedimiento para la aplicación de las medidas complementarias será el siguiente:
18 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

1. Puesta la Resolución de Sanción, el Órgano Fiscalizador procederá a disponer inmediatamente la aplicación de


la medida complementaria, según lo dispuesto en la presente Ordenanza, Reglamento de Aplicación de sanciones y
Cuadro Único de Infracciones y sanciones Administrativas de la Municipalidad Distrital de Ate.
2. La ejecución de la medida complementaria es inmediata desde el mismo día de su notificación. En caso no sea
posible la notificación al administrado en el lugar en que se haga efectivo la medida complementaria, ello no impide su
realización, debiéndose dejar constancia de dicha diligencia en la instalación o en el lugar, sin perjuicio de su notificación
posterior una vez identificado el administrado, de ser el caso.
3. A fin de realizar las acciones para el cumplimiento de las medidas complementarias, el personal designado por el
Órgano de Fiscalización portará la debida acreditación para acceder a las instalaciones sobre las que recaen las medidas
adoptadas. El personal designado, en función a cada caso particular, determinará el orden de prioridad en el que se dará
cumplimiento a lo ordenado en la medida administrativa.
4. Para hacer efectiva las medidas de carácter complementaria el Órgano de Fiscalización podrá solicitar, en el marco
de la legislación vigente, la participación de la Policía Nacional del Perú.
5. La persona(s) designada(s) para ejecutar la medida complementaria deberá entregar copia del Acta de Ejecución
de la Medida complementaria a la persona con quien se entendió la diligencia.
6. De no haberse podido ejecutar la medida cautelar, la persona(s) designada levantará el acta indicando, entre otros
puntos, los motivos que impidieron la ejecución de la mencionada medida.
7. Para garantizar la ejecución de la medida complementaria, la persona designada podrá volver a realizar la diligencia
sin necesidad de que se emita otra disposición ordenando la adopción de la medida, de manera tal que se asegure su
cumplimiento.
8. Los gastos para el cumplimiento de la(s) medida(s) complementaria(s) serán de cargo del administrado.
9. La ejecución de la aplicación de la medida será realizada en día y horas hábiles o inhábiles.

Artículo 59º.- DE LA SOLICITUD PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE


CLAUSURA
Se procederá al levantamiento de las medidas complementarias de clausura, siempre y cuando se hayan cumplido
las condiciones establecidas para cada una de ellas en la presente Ordenanza, teniendo como criterio que la conducta
infractora haya sido adecuada o haya cesado el hecho materia de infracción, para lo cual se efectuará la verificación que
corresponda.

El levantamiento de las medidas complementarias de clausura, se realizará a solicitud del propietario, quien
presentará una solicitud simple ante la unidad de trámite documentario de la Municipalidad con atención a la Sub
Gerencia de Control Operaciones y Sanciones.

La solicitud de parte para el levantamiento de las medidas complementarias transitorias y definitivas de clausura se
podrá presentar de la siguiente manera:

1. Conjuntamente con el medio impugnatorio (recurso de reconsideración o recurso de apelación) a la Resolución


de Sanción. En este caso, el plazo para resolver se supeditará al plazo para resolver el medio impugnatorio interpuesto
contra la Resolución de Sanción.
2. En el caso que el procedimiento sancionador se haya culminado habiendo quedado la Resolución de Sanción
consentida o ejecutoriada y no exista medio impugnatorio pendiente para resolver en sede administrativa o judicial, el
propietario podrá presentar su petición de levantamiento de medida complementaria, debidamente sustentada, ante la
mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Ate.

Articulo 60º.- CONDICIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS


Para el levantamiento de la medida complementaria además de tener como criterio, que la conducta infractora haya
sido adecuada o haya cesado el hecho materia de infracción, se tiene que haber cumplido con el PLAZO ordenado por
la resolución correspondiente y obligatoriamente haber cumplido con la OBLIGACIÓN PECUNIARIA, así mismo haber
cumplido con el pago de la totalidad de las multas que tenga el administrado con esta comuna; para lo cual se efectuará
la verificación que corresponda.

En el levantamiento de medidas complementarias de clausura, el propietario del local deberá demostrar y suscribir
el ACTA DE COMPROMISO, señalando que no realizara la actividad comercial ilegal sobre la cual existe sanción; y se
procederá al retiro de bloque, cerraje u otra forma impuesta. Así mismo se comprometerá a gestionar el retiro del bloque
el cual va por cuenta propia del administrado quien será el responsable de trasladarlo al depósito municipal.

En lo que concierne al levantamiento de medidas complementarias definitivas de clausura, tomando en cuenta que
la clausura definitiva de un establecimiento conlleva a la revocatoria de la licencia de funcionamiento o la cancelación
de la autorización respectiva; el propietario deberá comprometerse en el acta de compromiso AL CAMBIO DE GIRO
CORRESPONDIENTE.

Articulo 61º.- DEL PLAZO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE PARTE PARA EL LEVANTAMIENTO DE
LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
Cumplido el plazo ordenado en la Resolución de Sanción y habiendo sido Ingresada la solicitud de parte para el
levantamiento de las medidas complementarias transitorias o definitivas la Sub Gerencia de Control, Operaciones y
Sanciones tendrá un plazo máximo de 30 días para pronunciarse respecto a la petición y estará sujeto a la aplicación del
silencio administrativo negativo.

De considerar el Sub Gerente de Control, Operaciones y Sanciones (luego de la verificación respectiva debidamente
sustentado con las tomas fotográficas necesarias), que la conducta infractora ha sido adecuada o ha cesado el hecho
materia de infracción y se ha cumplido con la obligación pecuniaria, citará al conductor y propietario, firmando este
ultimo la suscripción de un acta, en el cual se ordena EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA COMPLEMENTARIA; caso
contrario mediante Resolución de Sub Gerencia, debidamente motivada, informará al administrado la improcedencia
de lo solicitado. De declararse improcedente lo solicitado, el administrado podrá interponer los medios impugnatorios
respectivos.

De forma semanal la Sub gerencia de Control, Operaciones y Sanciones deberá elevar un informe a la Gerencia de
Fiscalización y Control de las medidas complementarias levantadas, bajo responsabilidad.

La Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones deberá mantener actualizada en el sistema RECATRIB el
estado de las medidas complementarias ordenadas, bajo responsabilidad.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 19
Articulo 62º.- DEL CONTENIDO DEL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA COMPLEMENTARIA
El acta de levantamiento de la medida complementaria contendrá los siguientes datos:

a) Número de acta en la cual se dispone la aplicación de la medida complementaria.


b) Número de expediente.
c) Número de informe de verificación e identificación del fiscalizador que la efectuó.
d) Día y hora en que se ejecuta el levantamiento de la medida complementaria.
e) Órgano que ejecuta el levantamiento.
f) Lugar donde se ejecuta el levantamiento de la medida complementaria.
g) Compromiso del administrado.
h) Firma, nombres y apellidos del Sub Gerente de Control, Operaciones y Sanciones.
i) Firma, nombres y apellidos del inspector municipal.

Artículo 63º.- DEVOLUCION DE BIENES


Los bienes retenidos y retirados; así como los vehículos menores y animales internados, permanecerán en el depósito
municipal y serán devueltos, cuando:

a) Se reconoce la infracción cometida con el pago de la multa y la suscripción de una carta de compromiso de no
incurrir en la misma infracción en la jurisdicción del distrito.
b) Se resuelva de forma favorable los recursos administrativos contra la resolución de sanción y/o medida
complementaria.

En caso que el infractor no pueda ser identificado, o no se presente recurso administrativo contra la resolución de
sanción y/o medida complementaria, los bienes permanecerán en el depósito municipal por un plazo máximo de treinta
(30) días hábiles. Vencido dicho plazo, la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones declarará el abandono de los
mismos y ordenará la destrucción o disposición final de los bienes. Procederá la disposición cuando los bienes puedan
resultar útiles a entidades religiosas o instituciones sin fines de lucro.

En el caso de vehículos menores internados producto de una medida provisional o complementaria por parte de la
Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad, cuyos propietarios y/o conductores no hayan cumplido con su liberación dentro
del plazo de sesenta (60) días hábiles, se declarará el abandono de los mismos, siguiendo el procedimientos correspondiente.

Solo en caso de internamiento de animales, cuya tenencia no se encuentre autorizada por INRENA, se deberá poner
los mismos a disposición de las autoridades correspondientes, previa suscripción del acta correspondiente.

Artículo 64º.- NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA


La nulidad puede ser declarada de oficio o a instancia de parte cuando se advierta que existen vicios en el acto
administrativo que contiene la Resolución de Sanción Administrativa, incurriendo en una de las causales de nulidad
previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444.
Asimismo, en las infracciones cuyo monto de multa esté señalado en base al valor de obra o proyecto se calculará
según el valor declarado de la misma en la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas. De no estar declarada,
se aplicará el porcentaje establecido en el Cuadro de Infracciones y Sanciones para el cálculo de la misma.

Articulo 65º.- DE LA DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD MUNICIPAL


En caso de que el Órgano fiscalizador compruebe que el infractor, pese a la aplicación de medida provisional o
complementaria, incumple con acatar la misma, previa evaluación, realizará las acciones necesarias a efectos de
formular la denuncia penal ante el Ministerio Publico por desobediencia o Resistencia a la autoridad Municipal. Así
mismo no podrá acogerse al beneficio del pago del 50% de la multa si pagara dentro de los 15 días contemplado en la
presente ordenanza.

Artículo 66º.- DENUNCIA PENAL


La imposición de sanciones administrativas no impide el derecho a la Municipalidad Distrital de Ate a la interposición
o formulación de denuncia penal correspondiente, en caso exista presunción de la comisión de ilícitos penales durante
el desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador o durante los actos de ejecución forzosa, el mismo que se
dará de conocimiento al Procurador Público Municipal.

CAPÍTULO VI
ETAPA RECURSIVA

Artículo 67º.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS


Si el infractor considera que la resolución administrativa de sanción vulnera, desconoce o lesiona un derecho o interés
legítimo, puede ejercer su derecho de defensa en la vía administrativa mediante los recursos administrativos establecidos
por el artículo 216° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 68º.- PLANTEAMIENTO DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS


Para la procedencia del recurso de reconsideración, se requiere que se presente dentro del plazo de quince (15)
días hábiles contados desde el día siguiente de notificada la Resolución de Sanción Administrativa y debe encontrase
sustentada en nueva prueba, ello en concordancia con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
General - Ley N° 27444. El recurso de reconsideración se interpondrá ante el órgano que emitió la resolución de sanción
correspondiente; asimismo, este recurso es opcional y su no interposición no impide la posterior interposición de un
recurso de apelación.

Los cuestionamientos sobre la validez de las resoluciones sólo podrán ser planteadas a través del Recurso
Administrativo de Apelación y resuelto por la Autoridad Superior.

Si el administrado planteara la nulidad de la resolución emitida por la Unidad de Fiscalización Municipal, a través de
un Recurso de Reconsideración o sin especificar la denominación del medio impugnatorio que le sirva de sustento, se
tramitará de oficio como un Recurso de Apelación y será resuelto como tal por la Autoridad Superior.

Artículo 69º.- INIMPUGNABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE INICIO DE PROCEDIMIENTO


ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
No son impugnables la Notificación de Imputación de Cargo y el Acta de Control que inicien el procedimiento administrativo
20 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

sancionador, por carecer de la condición de acto definitivo que pone fin a la instancia, o que determine la imposibilidad de continuar
con el procedimiento sancionador o que produzcan indefensión en el administrado. Por lo que, cualquier acto de impugnación
presentado por un administrado contra las actas que inicia un procedimiento administrativo sancionador, será calificado como
descargos y/o alegatos o como dichos del administrado, dependiendo de la oportunidad en que fuera presentado.

Artículo 70º.- RECURSOS IMPUGNATIVOS CONTRA LAS MEDIDAS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIA.


Las medidas de carácter complementario únicamente son impugnables mediante la interposición de recurso de apelación, el
mismo que deberá ser planteado dentro de los tres (03) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución que dictó
la medida.
La apelación de las medidas de carácter complementaria no suspende la ejecución forzosa de las mismas, salvo
disposición del órgano de resolución correspondiente; quien podrá disponer la suspensión al momento de la recepción de
los actuados respectivos y previo a la emisión de pronunciamiento del recurso administrativo atendiendo a la naturaleza
de los alcances de la apelación planteada por el administrado.

Artículo 71º.- AGOTAMIENTO DE VÍA ADMINISTRATIVA


La resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Apelación da por agotada la vía administrativa quedando
expedito el derecho del infractor a impugnarla en la vía judicial, a través del proceso contencioso administrativo, regulado
por la normatividad vigente.

Artículo 72º.- APLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS NORMAS


Para declarar la inadmisibilidad o improcedencia de los recursos impugnatorios, así como, para dictar la nulidad
o revocación de los actos administrativos, se aplicará además del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General - Ley N° 27444, las disposiciones del Código Procesal Civil y demás disposiciones sobre la
materia cuando corresponda.

Artículo 73º.- EFECTO SUSPENSIVO DEL RECURSO


La interposición de los recursos no suspenderá los efectos de las resoluciones impugnadas, hasta que sea agotada
la vía administrativa o haya desistimiento de la impugnación.

Cabe señalar que el pago voluntario de la multa por parte del infractor constituye reconocimiento expreso de la comisión de
la infracción, consecuentemente no cabe interponer recurso administrativo alguno contra la resolución de sanción.

CAPÍTULO VII
EJECUCIÓN EN LA VIA COACTIVA

Artículo 74º.- EJECUCIÓN EN LA VIA COACTIVA


Cuando la resolución de sanción haya adquirido carácter ejecutorio y al no haberse cancelado el monto de la multa
y/o el infractor no haya cumplido con adoptar voluntariamente las medidas complementarias establecidas, el Órgano de
Fiscalización remitirá a la Subgerencia de Cobranza y Coactiva Administrativa los actuados correspondientes en un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles, para que esta última proceda conforme a sus atribuciones.

La Subgerencia de Cobranza y Coactiva Administrativa por intermedio del Ejecutor Coactivo, queda facultado a
efectuar la cobranza coactiva de las sanciones pecuniarias impuestas a los responsables administrativos, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 018-2008- JUS, norma que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y modificatorias.

La Resolución de Sanción que haya quedado consentida o firme, deberá ser remitido a la Subgerencia de Cobranza y
Coactiva Administrativa con la correspondiente constancia de exigibilidad, a fin que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

TITULO III
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA SUBGERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 75°.- DE LA FISCALIZACIÓN

75.1. La fiscalización del servicio de transporte público especial en vehículos menores motorizados y no motorizados
de pasajeros y carga, comprende la supervisión y detección de incumplimientos e infracciones, la determinación de
medidas provisionales, complementarias o correctivas, la imposición de sanciones y la ejecución de las mismas, conforme
a lo previsto en la presente Ordenanza; comprende, de igual forma, la fiscalización del servicio de transporte público
regular de personas en marco del convenio con el ente regulador, la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana.
75.2. La detección de la infracción e incumplimiento, es el resultado de cualquiera de las modalidades de fiscalización de
campo y/o gabinete, las cuales se formaliza con el levantamiento del acta de control o la expedición de la resolución de inicio
del procedimiento sancionador, según corresponda, sustentada en la potestad sancionadora administrativa establecida en
el artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444.

Artículo 76°.- SUJETOS RESPONSABLES


Los sujetos responsables de la comisión de infracciones contemplados en la presente norma, de acuerdo a lo
establecido en el CUIS, son los siguientes:

1. Conductor del vehículo.


2. Propietario del vehículo.
3. Persona Jurídica autorizada.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

Articulo 77°.- DEFINICIONES


1. ABANDONO DE VEHICULO: Se considera abandono de un vehículo, el hecho de dejarlo en la vía pública o
espacios públicos por más de cinco (05) días consecutivos, con signos evidentes de no tener condiciones para ser
movilizado.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 21
2. ACCIÓN DE CONTROL: Es la intervención que realiza los órganos de fiscalización de la autoridad competente,
a través de los Inspectores Municipales de Transporte. La acción de control tiene por objeto verificar el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza, así como aquellas normas que regulan el servicio especial en
vehículos menores y las condiciones de acceso y permanencia, normas complementarias, y resoluciones de autorización.

3. ACTA DE CONTROL: Es el documento suscrito por el Inspector Municipal de Transporte o funcionario competente,
en el que se hace constar los resultados de la acción de control de campo, gabinete, o mediante medios electrónicos,
computarizados o digitales, conforme lo establecido en la presente Ordenanza.
4. ACTO FIRME: Conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General, es el acto administrativo sobre el cual
una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articular los mismos.

5. ACTA DE INTERNAMIENTO VEHICULAR: Documento que consigna el estado, partes y accesorios que cuenta
el vehículo al momento de su ingreso al Depósito Oficial Municipal de Vehículos - DOMV, formulado y suscrito por el
Administrador o Encargado del DOMV, y suscrito por el Inspector Municipal de Transporte y el infractor, en caso se
encuentre identificado.

6. ADMINISTRADOR O ENCARGADO DEL DOMV: Es la persona designada por la Subgerencia de Tránsito,


Transporte y Vialidad para administrar el DOMV, siendo responsable de formular y suscribir el Acta de Internamiento
Vehicular así como de expedir la Orden de Liberación y/o Salida de las unidades vehiculares, supervisando en todo
momento el internamiento y la liberación del vehículo.

7. DEPÓSITO OFICIAL MUNICIPAL DE VEHÍCULOS (DOMV): Local Municipal, en el cual se internan los vehículos
intervenidos o bienes decomisados en mérito de la ejecución de una medida provisional, complementaria o correctiva
regulado en la presente Ordenanza y de acuerdo a lo establecido en el CUIS.

8. FISCALIZACIÓN DE CAMPO: Es la acción de supervisión y control realizada por el Inspector Municipal


de Transporte adscrito a la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad, al vehículo, a la persona jurídica y/o al
conductor, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones, deberes y disposiciones establecidas en la
presente Ordenanza y normativa vigente, detectando infracciones, imponiendo actas de control, y adoptando las medidas
provisionales o correctivas que corresponda. Los informes, partes, actas y otros documentos elaborados o suscritos por
el Inspector Municipal de Transporte o por otro órgano de la Administración Pública, Policía Nacional del Perú (PNP),
Ministerio Público, Poder Judicial u otra Entidad Privada, que detallen hechos que configuran infracciones administrativas
en la fiscalización de campo efectuada, será sustento para la imposición del acta de control y la aplicación de la medida
provisional que corresponda.

9. FISCALIZACIÓN DE GABINETE: Es la evaluación, revisión o verificación realizada por la Subgerencia de


Tránsito, Transporte y Vialidad, respecto del cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y operacionales,
detectando infracciones, imponiendo sanciones administrativas y adoptando las medidas provisionales, complementarias
o correctivas establecidas en la presente Ordenanza. Los informes, partes, actas y otros documentos o denuncias
que detallen sobre la comisión de infracciones administrativas tipificadas en la presente Ordenanza, elaborado por el
Inspector Municipal de Transporte u órgano de la Municipalidad Distrital de Ate o entidad de la Administración Pública,
Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial u otra Institución Privada o medios de comunicación o
persona natural, será sustento para declarar el inicio del procedimiento administrativo sancionador y la aplicación de la
medida provisional, complementaria o correctiva que corresponda.

10. INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE: Es la persona designada por el funcionario responsable, y se


encuentra facultado para realizar la fiscalización de campo y gabinete, supervisa y controla el cumplimiento de los
términos, deberes, obligaciones y condiciones de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y carga en
vehículos menores, así como el mal uso de las vías por parte de personas naturales o jurídicas y otros dentro del ámbito
de su competencia; asimismo, supervisa y detecta la comisión de infracciones, encontrándose facultado para intervenir,
solicitar documentación, levantar actas de control, elaborar actas de constatación, informes y/o partes, y aplicar las
medidas provisionales, complementarias o correctivas, según corresponda.

11. INTERNAMIENTO DEL VEHÍCULO EN EL DOMV: Ingreso del vehículo al Depósito Oficial Municipal de Vehículos
como consecuencia de la ejecución de la medida provisional, complementaria o correctiva establecida en el CUIS.

12. ORDEN DE LIBERACIÓN Y/O SALIDA: Documento formulado y suscrito por el Administrador o Encargado del
DOMV, que ordena la salida del vehículo internado previa verificación de los requisitos y documentos que establece el
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA para la liberación de los vehículos, y el pago por los servicios de
guardianía y remolque, según corresponda.

13. ORNATO: Conjunto de elementos arquitectónicos y artísticos que guardan armonía y estética entre sí, dentro del
espacio urbano, dándose realce, belleza e identidad.
14. REMOLQUE DE VEHÍCULO: Consiste en remolcar, enganchar o acoplar un vehículo para su traslado al DOMV,
toda vez que no se encuentra operativo para trasladarse por sí mismo, o que haya sido abandonado o por resistencia a
la autoridad como consecuencia de la fiscalización de campo, el mismo que será internado hasta la liberación del mismo.

15. VIAS RESTRINGIDAS PARA LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA: Son


aquellas vías que están prohibidas para la circulación de los vehículos de transporte de carga con el peso bruto y horario
establecido por la autoridad competente.

16. ZONAS RIGIDAS: Área de la vía publica delimitada por la autoridad municipal, en la que se prohíbe el estacionamiento de
vehículos durante las 24 horas. Se distingue por el pintado de los sardineles de color amarillo y por el pintado de una línea de 10
cm de ancho del mismo color paralela al borde de la calzada y en caso que se requiera se puede implementar una señal vertical.

CAPÍTULO III
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULO MENOR

Artículo 78°.- ACTUACIONES PREVIAS


1. Las actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se podrá realizar de oficio,
22 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

por actuación de la propia corporación edil a través de sus inspectores municipales de transporte, en el marco de
fiscalizaciones de campo, o mediante fiscalizaciones de gabinete.
2. Las actuaciones previas podrán originarse en denuncias de parte debidamente fundamentadas y/o reportes
periodísticos que informen la comisión de la(s) infracción(es) administrativa(s) establecida en el CUIS sobre transporte
en el distrito de Ate.
3. Las actuaciones previas tienen como objetivo reunir información suficiente e identificar indicios razonables de la
existencia de una falta administrativa debidamente tipificada, pudiéndose realizar de oficio.
4. De detectarse la presunta comisión de una o más infracciones, tratándose de fiscalizaciones de gabinete se
dará inicio al procedimiento administrativo sancionador en aquellos casos regulados en la presente Ordenanza, el cual
se procederá a la sanción administrativa que corresponda, aplicándose las medidas provisionales o complementarias,
respectivamente.
5. De detectarse la comisión de una o más infracciones, tratándose de fiscalizaciones de campo realizadas por los
Inspectores Municipales de Transporte, se procederá con la emisión de la(s) Acta (s) de Control y aplicación de la medida
provisional. En caso el inspector no haya impuesto la sanción administrativa, ella se efectuará mediante el área de
instrucción, aplicando la medida complementaria que corresponda.

Artículo 79°.- INTERVENCIÓN Y DETECCIÓN DE INFRACCIONES


En caso el Inspector Municipal de Transporte detecte la comisión de una infracción administrativa debidamente
tipificada, deberá ceñirse al siguiente procedimiento de intervención:

1. El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la fiscalización de campo ordenará al conductor del vehículo
que se detenga.
2. Luego, el Inspector Municipal de Transporte se acercará al conductor y se identificará debidamente con el fotocheck
y/o el documento nacional de identificación.
3. El Inspector Municipal de Transporte le requerirá los siguientes documentos: licencia de conducir, tarjeta de
identificación vehicular, seguro contra accidentes de tránsito SOAT y/o AFOCAT vigente, Certificado de Inspección
Técnica Vehicular (CITV), certificado de operaciones y/o calcomanía oficial de habilitación vehicular (sticker), carnet de
educación vial y credencial de conductor.
4. Una vez recibidos los documentos, el Inspector Municipal de Transportes informará al conductor del vehículo el
motivo de la intervención y de detectarse la infracción, levantará el acta de control, la cual será notificada en el mismo
acto, firmando el conductor en señal de conformidad, de manera conjunta con la devolución de los documentos del
conductor y si el caso lo amerita aplicar la medida provisional procediendo a trasladar el vehículo al Depósito Oficial
Municipal de Vehículos (DOMV), mediante el uso de la grúa, de corresponder, suscribiendo el Acta de Internamiento
Vehicular que formulará y suscribirá el administrador y/o encargado del DOMV.
5. Cuando se aplique la medida provisional o complementaria de internamiento del vehículo, el Inspector Municipal
de Transportes coordinará el remolque del vehículo al Depósito Oficial Municipal de Vehículos (DOMV), disponiendo
que el conductor conduzca el vehículo hacia el depósito municipal, bajo su vigilancia y supervisión dentro del mismo
vehículo. En caso de negativa del conductor, el inspector municipal de transporte conducirá el vehículo al depósito
directamente o dispondrá la aplicación de las medidas que sean necesarias para remolcar o trasladar el vehículo hasta
su destino. Una vez en el depósito municipal, se levantará el Acta de Internamiento, donde constará la entrega del
vehículo, consignando el estado y datos del mismo, datos de la intervención, identificación del depositario, el lugar donde
el vehículo permanecerá en custodia, se emitirá el Acta de Internamiento Vehicular, la cual será formulada y suscrita
por el encargado y/o administrador del depósito, suscrita por el Inspector Municipal de Transporte y por el conductor
del vehículo; si el infractor se negara a firmar o se negara a recibir, el encargado y/o administrador de depósito dejará
constancia del hecho, sin que dicha situación invalide la medida provisional o complementaria.
6. De no detectarse infracción devolverá los documentos al conductor y pedirá continúe la prestación del Servicio.
7. En los casos de infracciones detectadas mediante la utilización de medios electrónicos, computarizados o fotografías
y/o videos, se deberá adjuntar el material probatorio respectivo al Acta de Control, así como el Acta de Constatación y/o
el Informe del Supervisor o encargado del grupo, los cuales será refrendados por el Inspector Municipal de Transporte.

Artículo 80°.- PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN ESPECIAL

1. En caso que el conductor, presente documentos que se encuentran deteriorados, enmendados, falsificados o se
encuentren en cualquier situación de irregularidad, se levantará el Acta de Decomiso correspondiente, la cual deberá ser
firmada por el conductor, efectivo policial, de ser el caso, e Inspector Municipal de Transporte, debiendo entregarse una
copia a cada parte firmante, y elaborará el informe correspondiente de la Intervención.

2. En caso de la negativa por parte del conductor de entregar los documentos solicitados, el Inspector Municipal de
Transporte procederá a levantar el Acta de Control en el que dejará constancia de la intervención, así como de la negativa de
entregar la documentación solicitada, debiendo consignarse la hora y fecha de la intervención, como la identificación y firma
del inspector municipal y de la persona encargada del operativo, adjuntando los medios probatorios que correspondan al caso
en concreto.

3. En el caso que el conductor, no cumpla con realizar las indicaciones dadas por el Inspector Municipal de
Transporte de detenerse, o deteniéndose se niegue a proporcionar la documentación exigida, o habiéndose
entregado la documentación, haga abandono del vehículo o se niegue a dirigirse al depósito municipal, o para
evitar la fiscalización abandona su vehículo menor, el Inspector Municipal de Transporte, dejara constancia del
hecho en el Acta de Control, a fin de que la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad inicie el procedimiento
administrativo sancionador correspondiente. Para el supuesto descrito en el párrafo anterior, deberá tenerse en
cuenta lo siguiente:

3.1. Cuando se encuentre identificado al conductor intervenido.

3.1.1. El conductor abandona la intervención dejando su vehículo menor y documentación que lo identifica con el
Inspector Municipal de Transporte:

a. En aquellos casos donde el conductor abandone el lugar de la intervención dejando su vehículo menor y sus
documentos que permiten identificarlo, el Inspector Municipal de Transporte emitirá el Acta de Control que corresponda
a la infracción advertida y procederá a aplicar la medida provisional.
b. Se presume la negativa de firmar y recibir el Acta de Control cuando el infractor hace abandono de la intervención
dejando su vehículo y documentación que lo identifique con el Inspector Municipal de Transporte, debiéndose dejar
constancia en el Acta de Control, que se dio a la fuga.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 23
c. En caso el conductor del vehículo se apersone posteriormente a las instalaciones de la Subgerencia de Transito,
Transporte y Vialidad, a fin de requerir la entrega del vehículo menor y/o recoger los documentos que abandonó en el
lugar de la intervención, se procederá de la siguiente manera:

c.1. Se le entregará la documentación en situación de abandono.


c.2. Se le entregará el Acta de Control emitida por la comisión de la infracción que fue advertida por el Inspector
Municipal de Transporte en el momento de la intervención.
c.3. Se le notificará el Acta de Control emitida por la conducta infractora de abandonar la intervención, que haya sido
impuesta por el Inspector Municipal de Transporte que intervino al infractor.
c.4. En caso el Inspector Municipal de Transporte que intervino al conductor no imponga el Acta de Control por la
conducta infractora de abandonar la intervención, el acta será impuesta por el Inspector Municipal de Transporte que
conozca del informe, parte o acta de abandono de documentos emitido en dicho procedimiento, la misma que será
sustento suficiente para la imposición del acta de control, notificándose al administrado.
c.5. En el supuesto anterior, en caso el infractor se niegue a firmar el Acta de Control, el Inspector Municipal de
Transporte dejará constancia del hecho en la misma, sin que dicha situación invalide dicha acta.

d. El Inspector Municipal de Transporte elaborará un informe y/o parte que detalle dicha circunstancia que ha
permitido que se quede con los documentos del conductor infractor a consecuencia de haber abandonado el lugar de la
intervención.

3.1.2. El conductor abandona la intervención con su vehículo menor y deja documentación que lo identifica con el
Inspector Municipal de Transporte:

a. En aquellos casos donde el conductor abandone el lugar de la intervención con su vehículo menor, pero deja
documentos que permiten identificarlo, el Inspector Municipal de Transporte emitirá el Acta de Control que corresponda
a la infracción advertida en el momento de la intervención.
b. Se presume la negativa de firmar y recibir el Acta de Control cuando el infractor hace abandono de la intervención
con su vehículo, dejando la documentación que lo identifique, debiéndose dejar constancia en el Acta de Control, que
se dio a la fuga.
c. En caso el conductor del vehículo se apersone posteriormente a las instalaciones de la Subgerencia de Transito,
Transporte y Vialidad, a fin de recoger los documentos que abandonó en el lugar de la intervención, se procederá de la
siguiente manera:

c.1. Se le entregará la documentación en situación de abandono.


c.2. Se le entregará el Acta de Control emitida por la comisión de la infracción que fue advertida por el Inspector
Municipal de Transporte en el momento de la intervención.
c.3. Se le notificará el Acta de Control emitida por la conducta infractora de abandonar la intervención, que haya sido
impuesta por el Inspector Municipal de Transporte que intervino al infractor.
c.4. En caso el Inspector Municipal de Transporte que intervino al conductor no imponga el Acta de Control por la
conducta infractora de abandonar la intervención, el acta será impuesta por el Inspector Municipal de Transporte que
conozca del informe, parte o acta de abandono de documentos emitido en dicho procedimiento, la misma que será
sustento suficiente para la imposición del acta de control, notificándose al administrado.
c.5. En el supuesto anterior, en caso el infractor se niegue a firmar el Acta de Control, el Inspector Municipal de
Transporte dejará constancia del hecho en la misma, sin que dicha situación invalide el Acta de Control.
d. El Inspector Municipal de Transporte elaborará un informe y/o parte que detalle dicha circunstancia que ha
permitido que se quede con los documentos del conductor infractor a consecuencia de haber abandonado el lugar de la
intervención.

4. En el caso de las Actas de Control suscritas por el Inspector Municipal de Transporte, cuando el conductor y/o
propietario del vehículo que habría incurrido en una infracción, hizo abandono de su vehículo y/o documentos; la autoridad
instructora del procedimiento deberá notificar al domicilio del infractor dentro de los cinco (05) días hábiles de emitida el
Acta de Control.
5. Para efectos de identificar al conductor intervenido, el Inspector Municipal de Transporte le solicitará su Documento
Nacional de Identidad y/o la Licencia de Conducir. En ningún caso colocará nombres y apellidos y/o identificación alguna
dictada verbalmente por el intervenido, sin que ello se corrobore de los documentos que lo identifiquen.
6. Cuando no se encuentre identificado el conductor intervenido:

6.1. En aquellos casos donde el conductor del vehículo intervenido se niegue a identificarse, o no proporcione la
documentación que lo identifique, o hace abandono de la intervención sin identificarse dejando el vehículo menor con el
Inspector Municipal de Transporte, se procederá a remover el vehículo con ayuda de la grúa, de corresponder, y procederá
con su internamiento en el Depósito Oficial Municipal de Vehículos (DOMV), donde el administrador o encargado del
depósito formulará y suscribirá el Acta de Internamiento Vehicular sin identificación del conductor, consignando el motivo
por el que no se identifica al conductor del vehículo, así como el estado, partes y accesorios que cuenta el vehículo al
momento de su ingreso al Depósito Municipal, la misma que deberá suscribir el Inspector Municipal de Transporte.
6.2. El Inspector Municipal de Transporte elaborará un informe y/o parte que detalle dicha circunstancia, de manera
que se consigne el motivo por el que no se emitió el Acta de Control, así también, deberá señalar la(s) conducta(s)
infractora(s) que advirtió al momento de la intervención, de manera que quede constancia de ello y se imponga el Acta
de Control correspondiente cuando se logre identificar al conductor y/o propietario del vehículo.
6.3. En el Acta de Internamiento Vehicular se deberá colocar la circunstancia ocurrida que no permite la identificación
del conductor intervenido, y las conductas infractoras observadas al momento de la intervención, con presencia del
Inspector Municipal de Transporte que intervino el vehículo.
6.4. En el supuesto descrito en el punto a), el Inspector Municipal de Transporte podrá, de ser posible, tomar registro
gráfico (fotos, videos) donde se advierta la negativa del conductor del vehículo intervenido a identificarse, o el hecho de
no proporcionar documentación que lo identifique, o si abandonó el lugar de la intervención sin identificarse dejando el
vehículo menor con el Inspector Municipal de Transporte, de manera que sirva de apoyo a su informe y/o parte.
6.5. Si el conductor y/o propietario se apersona posteriormente a las instalaciones de la Subgerencia de Tránsito,
Transporte y Vialidad y se identifica ante el Inspector Municipal de Transporte que conoce del informe, parte, acta de
internamiento vehicular u otro documento emitido en dicho procedimiento, será notificado con el Acta de Control por la
infracción advertida en la fiscalización de campo, y por la conducta infractora de abandonar la intervención.
6.6. En el supuesto caso que el conductor y/o propietario del vehículo no se apersone a las instalaciones de la
Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de ocurrida la intervención,
a fin de ser identificado, la autoridad instructora emitirá el Acta de Control a través del Inspector Municipal de Transporte
24 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

o mediante resolución de Subgerencia al propietario del vehículo, debiendo para ello hacer la consulta en el Registro
Vehicular SUNARP y/o utilizar otro mecanismo que posibilite identificar al propietario del bien, así como su domicilio
dentro de los distritos que comprende Lima Metropolitana.
6.7. En caso no se pueda identificar al propietario del vehículo menor mediante la consulta del Registro Vehicular
SUNARP u otro mecanismo que posibilite identificar al propietario del bien o no se haya determinado su domicilio dentro
de los distritos que comprende Lima Metropolitana, a efectos de determinar la responsabilidad administrativa se presume
la responsabilidad de la persona jurídica prestadora del servicio, como responsable solidario ante la Autoridad Municipal,
salvo que la infracción cometida corresponda a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y/o carga en
vehículo menor sin pertenecer a una persona jurídica autorizada.
6.8. Cuando se solicite por escrito la liberación de un vehículo internado en el Depósito Oficial Municipal de Vehículos
(DOMV), que no tenga la identificación del infractor, se procederá a imponer el Acta de Control si el solicitante se
identifica como conductor o propietario del bien.
7. Cuando existe agresión contra el Inspector Municipal de Transporte:
7.1. Si durante la intervención se presentan situaciones de agresión física y/o verbal en contra de los Inspectores
Municipales de Transporte, o éstos resulten agredidos por el conductor y/o personas alentadas por él, en salvaguarda de
su integridad física, podrán retirarse del lugar de intervención debiendo informar a la Subgerencia de Tránsito, Transporte
y Vialidad la circunstancia de dicha ocurrencia, y de ser posible, tomar registro gráfico (fotos, videos) de los presuntos
agresores a fin de poder identificarlos y emitir con la documentación que adjunta el Acta de Control correspondiente.
7.2. Si el conductor agrede al Inspector Municipal de Transporte o alienta a otras personas a que lo agredan, y
hace abandono de la intervención, deberá seguirse el procedimiento establecido en los numerales 3, 5 y 7 del presente
artículo, en lo que fuera aplicable.
7.3. El Inspector Municipal de Transporte deberá presentar su denuncia policial contra el(los) agresor(es), de forma
inmediata a la ocurrencia del hecho.
7.4. Cuando el conductor del vehículo falte y/o agreda verbalmente al Inspector Municipal de Trasporte, a efectos de
acreditar dicha circunstancia, además del Informe y/o parte que elabore deberá necesariamente adjuntar registro gráfico
(fotos, videos) y/o grabar en audio dicha agresión, a fin de imponer el Acta de Control correspondiente.
7.5. En caso el Inspector Municipal de Transporte no pueda imponer el Acta de Control correspondiente a la agresión
e infracciones advertidas al momento de la intervención, por la situación de la agresión sufrida, deberá ser impuesta por
el Inspector Municipal de Transporte que advirtió tales hechos, debiendo realizar el informe y/o parte correspondiente, o
en su caso, se emitirá una Resolución de Subgerencia.
8. En todas aquellas circunstancias donde el conductor haga abandono de la intervención dejando sus documentos
habilitantes para la prestación del servicio con el Inspector Municipal de Transporte, se levantará el Acta de Abandono de
documentos sin que su omisión invalide el procedimiento administrativo sancionador.
9. El Inspector Municipal de Transporte que conozca de la comisión de una infracción administrativa a través de un informe,
parte, acta de internamiento vehicular, acta de abandono de documentos u otro documento emitido en el procedimiento, está
facultado para imponer el Acta de Control en mérito a lo actuado, o en su caso, la Subgerencia de Transito, Transporte y
Vialidad emitirá la resolución administrativa de sanción aplicando la medida complementaria y/o correctiva que corresponda.
10. Para efectos de notificar el Acta de Control al conductor, propietario o persona jurídica prestadora del servicio,
se deberá considerar como domicilio aquel que se encuentra dentro de los distritos que comprende Lima Metropolitana.
Cuando el conductor o propietario tenga su domicilio en lugar distinto, se impondrá el Acta de Control a la persona jurídica
prestadora del servicio como responsable solidario.

Artículo 81°.- INFRACCIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS


Los Inspectores Municipales de Transporte, podrán imponer las resoluciones de gabinete al detectar la infracción a
través de medios electrónicos que determine la fecha y hora, y otros dispositivos tecnológicos que permitan detectar o
especificar y demostrar la infracción cometida, de acuerdo al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones, debiendo emitir
el Informe de actuaciones previas correspondiente y adjuntando los medios probatorios del caso en concreto.

Artículo 82°.- VALOR PROBATORIO DE LAS ACTAS E INFORMES

82.1. Los informes, actas y/o partes emitidos por el Inspector Municipal de Transporte que contenga el resultado de
la fiscalización de gabinete o campo, las actas, constataciones e informes que levanten y/o realicen otros órganos de
la comuna edil u otros organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos, sin
perjuicio que, complementariamente los Inspectores Municipales de Transporte mediante disposición de la Subgerencia
de Tránsito, Transporte y Vialidad, puedan aportar los elementos probatorios complementarios que sean necesarios
sobre el hecho denunciado o advertido y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador.
82.2. Corresponde a los presuntos infractores aportar los elementos probatorios que enerven el valor probatorio de
los indicados documentos.

Artículo 83°.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y PRESUNTA


El conductor y/o propietario del vehículo y/o la persona jurídica prestadora del servicio son solidariamente responsables
ante la autoridad municipal, respecto de las infracciones administrativas cometidas sobre el servicio especial de transporte
público de pasajeros y/o carga en vehículos menores.
La persona jurídica autorizada para prestar el servicio, es responsable en materia de fiscalización y control de la
normativa vigente ante la autoridad municipal, en consecuencia, asume la responsabilidad solidaria por los actos y
obligaciones de los conductores de los vehículos.
El propietario del vehículo y/o la persona jurídica prestadora del servicio, son solidariamente responsables ante
la autoridad municipal respecto del pago de las sanciones administrativas de carácter pecuniario que se imponga al
conductor del vehículo.

Cuando no se llegue a identificar al conductor del vehículo infractor, para efectos de determinar la responsabilidad administrativa
se presume la responsabilidad del propietario del vehículo o en su caso del titular de la autorización del servicio.

CAPÍTULO IV
INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Artículo 84°.- REQUISITOS MÍNIMOS DE VALIDEZ DEL ACTA DE CONTROL


De verificarse la comisión de una infracción, se emitirá el Acta de Control, el cual deberá contener como mínimo la
información siguiente:
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 25
a. Los datos del intervenido, como son: apellidos y nombres o razón social, tipo de documento, número de documento
de identidad, domicilio, tarjeta de propiedad, número de licencia de conducir, clase y categoría de la licencia.
b. Lugar de intervención
c. Fecha y hora de la infracción
d. Código de la infracción detectada.
e. Datos de identificación del vehículo intervenido.
f. Número del Acta de Constatación.
g. Datos del Inspector Municipal de Transporte.
h. Internamiento del vehículo
i. Firma y código del IMT, y del encargado del operativo, según corresponda.
j. Firma del intervenido, la negativa de firma y/o si se dio a la fuga.
k. Observaciones de parte del IMT y/o del intervenido, de corresponder.

Corresponde a la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad, archivar por defecto o información insuficiente
todas las Actas de Control en el estado en el que se encuentren siempre que se hayan impuesto, ante la ausencia,
omisión o defecto de cualquiera de los datos señalados en los literales a) al h) y que no pudieran ser subsanados, así
como por datos ilegibles, borrones y/o enmendaduras que pudieran contener dichas Actas de Control.

La Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad dispondrá la anotación de “ANULADO” o “ANULADA” en cada acta
de control. Esta disposición no será aplicable en aquellos casos, en los que durante la intervención se advierta la negativa
a entregar la documentación, fuga o caso omiso a la orden de detenerse.

Artículo 85°.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR


El procedimiento se inicia en cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando la autoridad instructora del procedimiento encargado de la revisión del Acta de Control y sus descargos,
concluye determinando la existencia de una infracción.
b. Por resolución de inicio del procedimiento, por fiscalización de Gabinete emitido por la Subgerencia de Tránsito,
Transporte y Vialidad, cuando tome conocimiento de una infracción por cualquier medio o forma, elaborado por el Inspector
Municipal de Transporte u otro órgano de la Municipalidad Distrital de Ate o entidad de la Administración Pública, Policía
Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público, Poder Judicial, Medios de Comunicación y/o cualquier persona natural que
denuncie la comisión de las infracciones, adjuntando, de ser el caso, los instrumentos que le sirven de sustento.

La Resolución emitida por la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad que inicia procedimiento administrativo
sancionador, se entenderá válidamente notificado a la Persona Jurídica que presta el servicio de transporte público de
pasajeros y carga en vehículos menores cuando la notificación se efectúe conforme a lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General de la Ley N° 27444.

Artículo 86°.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE DESCARGOS

86.1 El presunto infractor podrá presentar sus descargos por escrito en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación, en contra el Acta de Control debidamente notificada,
debiendo presentarlo ante la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad, además podrá ofrecer los medios probatorios
que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor.
86.2. El órgano instructor de la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad es el encargado de evaluar el descargo
ofrecido por el administrado.

Artículo 87°.- INFORME FINAL


La autoridad instructora del procedimiento concluida el plazo otorgado al administrado, de ser el caso, podrá recolectar
pruebas y podrá concluir determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no
existencia de infracción.

Deberá la autoridad instructora formular un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada,
las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la
sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.

Solo en caso se determine la existencia de una o más infracciones, el Informe Final de Instrucción se notifica al
administrado, otorgándose un plazo improrrogable de cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos,
computándose desde la notificación.

Artículo 88°.- CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO


El procedimiento sancionador concluye por:

a. Resolución de sanción.
b. Resolución de archivamiento.
c. Pago voluntario del total de la sanción pecuniaria.

Artículo 89°.- DE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE SANCIÓN

89.1 Una vez vencido el plazo otorgado al administrado para presentar sus descargos respecto al informe final
emitido por la autoridad instructora en el que se determina de manera motivada las conductas que se hayan considerado
como infracción de acuerdo al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la presente ordenanza o la
declaración de no existencia de la infracción según corresponda, se remitirá a la autoridad resolutora los actuados.
89.2 La autoridad resolutora, una vez evaluado el Informe Final y el descargo presentado por el administrado, si
hubiera el caso, emitirá la Resolución de Sanción dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a partir de
la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas que se consideran
probadas constitutivas de infracción o contravención, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta,
la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución;
debiendo consignar las sanciones que debieran advertirse y/o las que estuvieran pendiente de pago, así como las
medidas complementarias.
89.3 Constituye obligación de la autoridad competente el cumplimiento de los plazos establecidos; sin embargo, su
vencimiento no exime de la responsabilidad de emitir la resolución correspondiente.
26 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

89.4 La Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad, evaluará las causas eximentes y atenuantes de responsabilidad
por infracciones contempladas en artículo 255° del Texto Único de Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley N° 27444.
89.5 La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al
administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.
Artículo 90°.- MEDIDAS ADICIONALES A LAS SANCIONES
Cuando la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad resuelva iniciar procedimiento administrativo sancionador a
una persona jurídica que preste el servicio de transporte público de pasajeros y carga en vehículos menores en el Distrito
de Ate, será facultativo la potestad de aplicar las medidas provisionales y/o complementarias regulada en el Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones regulados por la presente Ordenanza, siendo las siguientes medidas:

a) Medidas Provisionales:

a.1. Internamiento de vehículo


a.2. Paralización provisional de obra por Impacto Vial

b) Medidas Complementarias o Correctivas:

b.1. Internamiento de vehículo


b.2. Suspensión del conductor y/o del vehículo
b.3. Cierre temporal de paradero
b.4. Cancelación definitiva del permiso de operación
b.5.Clausura Definitiva de la Obra por Impacto Vial

Artículo 91º.- RECURSOS IMPUGNATIVOS


Los recursos impugnativos presentados contra las Resoluciones de Sanción, son:

a) Recurso de Reconsideración, será resuelto en primera instancia por la Subgerencia de Tránsito, Transporte y
Vialidad, y;
b) Recurso de Apelación y Nulidad, será resulta en segunda instancia, por la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Los mismos que deben interponerse dentro del plazo de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.

No son impugnables las actas que inicien el procedimiento administrativo sancionador, por carecer de la condición
de acto definitivo que pone fin a la instancia, por lo que, cualquier acto de impugnación presentado por un administrado
contra una resolución que inicia un procedimiento administrativo sancionador, será calificado como descargos y/o
alegatos o como dichos del administrado, dependiendo de la oportunidad en que fuera presentado.

Artículo 92°.- PRONTO PAGO DE LA MULTA


Para beneficiarse con la reducción del cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa, se deberá realizar el pago
ante el órgano correspondiente, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de
notificada la sanción administrativa. La reducción del 50% también aplica al valor de la multa por reincidencia dentro
del mismo plazo.

Se exceptúa del beneficio del pronto pago a la persona jurídica, propietario y/o conductor de vehículo menor
sancionado, por no estar autorizado para prestar el servicio de transporte público de pasajeros y carga en vehículos
menores en el Distrito de Ate.

Artículo 93°.- EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y MEDIDA COMPLEMENTARIA

93.1. En los casos de suspensión para brindar el servicio de transporte publico especial del conductor y/o propietario,
se procederá a registrar la sanción en los registros del Sistema de Fiscalización de Transporte de la Subgerencia de
Tránsito, Transporte y Vialidad (SISFISTRA).
93.2. En la fiscalización de gabinete la medida complementaria y/o correctiva se ejecuta de manera inmediata a la
imposición de la sanción administrativa, desde el mismo día de su notificación o cuando la autoridad administrativa lo
determine.
93.3. En la fiscalización de campo a cargo del Inspector Municipal de Transporte, se ejecutará la medida provisional
ante la comisión de una infracción administrativa debidamente tipificada en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
(CUIS) aprobado por la presente Ordenanza, cuando así lo establezca.
93.4. Cuando no haya sido posible ejecutar la medida provisional de internamiento de vehículo en el Depósito Oficial
Municipal Vehicular (DOMV), la autoridad administrativa dispondrá su ejecución.
93.5. En el caso de aplicar el plazo de suspensión para la prestación del servicio de la persona jurídica, la Subgerencia
de Tránsito, Transporte y Vialidad, tendrá en cuenta si es sancionado por primera vez, aplicándose la suspensión de
hasta quince (15) días para prestar el servicio, de acuerdo a los criterios de gradualidad establecidos en el Principio de
Razonabilidad del Texto Único de Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR LA ALTERACION DEL ESPACIO PUBLICO POR MEDIO DE VEHICULOS

Artículo 94°.- ACTUACIONES PREVIAS


Será aplicable al presente capítulo lo establecido en el Capítulo III, artículo 80° sobre actuaciones previas del
procedimiento.

Artículo 95°.- INTERVENCIÓN Y DETECCION DE INFRACCIONES


En caso el Inspector Municipal de Transporte detecte la comisión de una infracción administrativa debidamente
tipificado, deberá ceñirse al siguiente procedimiento:

1. En caso el Inspector Municipal de Transporte verifique, constate y/o detecte la alteración y/o afectación del espacio
público por medio de una persona natural o jurídica, utilizando un vehículo automotor o maquinaria que comprometa
la seguridad ciudadana, la tranquilidad, limpieza y ornato en perjuicio de los vecinos, se procederá a intervenir al
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 27
conductor del vehículo y se requerirá los siguientes documentos: licencia de conducir y tarjeta de identificación vehicular,
comunicando al conductor la infracción detectada imponiendo el Acta de Control al propietario o conductor del vehículo y
lo conducirá al depósito municipal, donde el inspector de transporte a cargo de la intervención y/o encargado del depósito
formularán y suscribirán el Acta de Internamiento Vehicular.
Para efectos del párrafo anterior, se considera como alteración y/o afectación al espacio público, los siguientes
supuestos:
a) Por ubicar vehículos atentando contra el bienestar de los vecinos.
b) Por afectar la estructura del pavimento y demás componentes de la infraestructura vial.
c) Por la carga y descarga de mercancías.
d) Por efectuar reparaciones mecánicas y/o de mantenimiento a vehículos motorizados y maquinarias.

2. En caso el Inspector Municipal de Transporte detecte un vehículo y/o maquinaria en estado de abandono en la vía
pública, atentando contra el ornato, limpieza y/o seguridad del distrito, el inspector municipal procederá a suscribir el Acta de
Constatación, el cual contendrá las características del vehículo, el estado en que se encuentra y la ubicación del vehículo,
debiendo colocarse dicha acta en el parabrisas del vehículo en estado de abandono, otorgándole al conductor y/o propietario
para que en el plazo de 24 horas retire el vehículo; caso contrario, se suscribirá el Acta de Control, ejecutando el Inspector
Municipal de Transporte la medida provisional establecida en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), debiendo
dejar en el lugar donde se encontraba el vehículo en estado de abandono el sticker de vehículo internado.

Artículo 96°.- Será aplicable al presente capítulo aquellos supuestos regulados en el Capítulo III del presente Título
de esta Ordenanza, sobre Decomiso de Documentos y procedimiento de intervención especial, en lo que fuera aplicable.

CAPÍTULO VI

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y


PIENSOS

Artículo 97°.- En caso el Inspector Municipal de Transporte detecte un vehículo que transporte alimentos agropecuarios
primarios y piensos que requieran refrigeración o congelación, se procederá a intervenir al conductor del vehículo y
se requerirá los siguientes documentos: licencia de conducir, tarjeta de identificación vehicular y los documentos que
establezca la normativa del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, comunicando al conductor la infracción
detectada imponiendo el Acta de Control al propietario o conductor del vehículo y ejecutará la medida provisional.

CAPÍTULO VII

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A PERSONAS JURÍDICAS POR IMPACTO VIAL NEGATIVO DE ACTIVIDADES


COMERCIALES, INDUSTRIALES O URBANÍSTICAS EN VÍAS LOCALES

Artículo 98°.- ACTUACIONES PREVIAS


La Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad dará inicio al procedimiento administrativo sancionador, de ubicarse
exclusivamente frente a vías locales, previa verificación de cualquiera de los siguientes casos:

1. Ejecutar proyectos sin contar con el Estudio de Impacto Vial aprobado que ocasionan impactos viales negativos.
2. Incumplimiento en la implementación de un Plan de mitigación de Impactos Viales. Entiéndase por incumplimiento
la no implementación de las medidas de mitigación, así como su implementación parcial, tardía o defectuosa.
3. No presentar los resultados del Estudio de Monitoreo en los plazos indicados en la Resolución que aprueba el
Estudio de Impacto Vial, después del inicio de la operación del proyecto o dentro de los plazos legales establecidos.
También se iniciará procedimiento administrativo sancionador cuando se haga entrega parcial o defectuosa del Estudio
de Monitoreo.

El órgano que conducirá y resolverá el procedimiento en primera instancia es la Subgerencia de Tránsito, Transporte
y Vialidad. En segunda instancia la Gerencia de Desarrollo Urbano conocerá del recurso de apelación que se interponga
contra la resolución administrativa de sanción.

Artículo 99°.- LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PROVISIONALES


El levantamiento de la medida provisional impuesta se realizará cuando la causa de su interposición haya sido
levantada o superada. Esta acción deberá formalizarse con una solicitud simple.

Para los casos de ejecución de obras que no cuenten con el Estudio de Impacto Vial, o establecimientos cuyas
edificaciones no contaron con Estudio de Impacto Vial, las medidas podrán levantarse cuando cuente con dicho Estudio
y/o cuando se implemente las medidas de mitigación de impactos negativos detectados, según corresponda y de acuerdo
a lo requerido por la autoridad administrativa.

Para los casos de incumplimiento total o parcial en la implementación de las medidas de mitigación, la medida
provisional se levantará cuando se acredite el cumplimiento de dichas medidas. Para dichos efectos deberá elaborarse
una solicitud de levantamiento en la cual deberá requerirse la programación de una visita inspectiva, la cual se realizará
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud.

Corresponde a la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad evaluar la solicitud de levantamiento de medidas


provisionales, debiendo pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles desde la presentación de la
solicitud.

CAPÍTULO VIII

PROCEDIMENTO DE INTERNAMIENTO Y LIBERACION DE VEHICULOS

Artículo 100°.- LIBERACIÓN DE VEHÍCULO


1. El Inspector Municipal de Transporte verificará que en caso los conductores y/o personas jurídicas, que realicen el
servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores y/o mayores, según corresponda, y cometan infracciones
contenidas en las normas municipales que conlleven la aplicación de las medidas provisionales y complementarias se
dispone el internamiento del vehículo, y sean internadas en el DOMV.
28 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

2. Cuando exista un depósito oficial accesible y disponible en el lugar de la intervención o en sus proximidades,
el inspector municipal de transporte dispondrá que el conductor conduzca el vehículo hacia el depósito oficial, bajo
su vigilancia y supervisión dentro del mismo vehículo. En caso de negativa del conductor, el ejecutante de la medida
conducirá el vehículo al depósito directamente o dispondrá la aplicación de las medidas que sean necesarias para
remolcar o trasladar el vehículo hasta su destino.
3. Una vez en el depósito oficial, se levantará el Acta de Internamiento, donde constará la entrega del vehículo,
consignando el estado y datos del mismo, datos de la intervención, identificación del depositario, el lugar donde el
vehículo permanecerá en custodia. El administrador y/o encargado del Depósito Municipal formulará y suscribirá el Acta
de internamiento, de igual forma será suscrita por Inspector Municipal de Transporte (además del efectivo policial en caso
haya intervenido y de ser el caso) y el infractor.
4. La suscripción de dicha Acta de Internamiento conllevará a la distribución de tres (03) ejemplares siendo su
distribución de la siguiente manera: el original para la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad, la primera copia
será entregada al infractor (usuario), la segunda copia quedará en poder del administrador del Depósito Oficial Municipal
para control del mismo.
5. Los inspectores de transporte no serán responsables por los daños materiales que se produzcan como consecuencia
de esta acción.
6. El trámite de levantamiento de la medida complementaria de internamiento de vehículos menores podrá ser
realizado por el propietario, poseedor o infractor no propietario, debiendo presentar en el depósito municipal, la solicitud
simple de orden de liberación vehicular dirigida al alcalde, exhibir el original del documento de identidad del Propietario
o conductor, copia simple del certificado de Asociaciones de Fondos Provinciales o Regionales Contra Accidentes de
Tránsito (AFOCAT) o (CAT) vigente, Licencia de Conducir de la persona que retira el vehículo, pago de la multa por la
infracción cometida, del depósito y remolque, en su caso, conforme al tarifario no exclusivo de la Municipalidad de Ate.
7. Para el caso del levantamiento de la medida complementaria de internamiento de vehículos mayores podrá ser
realizado por el propietario, poseedor o infractor no propietario, debiendo presentar en el depósito municipal, la solicitud
simple de orden de liberación vehicular dirigida al alcalde, exhibir el original del documento de identidad del Propietario
o conductor, copia simple del certificado de Seguro Contra Accidentes de Tránsito (SOAT), Licencia de Conducir de
la persona que retira el vehículo, pago de la multa por la infracción cometida, del depósito y remolque, en su caso,
conforme al tarifario no exclusivo de la Municipalidad de Ate. Asimismo, el vehículo también podrá ser liberado cuando
se ha obtenido resolución favorable de la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad (SGTTV) y/o de la Gerencia
de Transporte Urbano que declara fundado o fundado en parte las peticiones o impugnaciones presentadas por los
administrados contra las resoluciones de sanción.
8. En el caso de las Actas de Control y/o Resolución(es) de Sanción(es) impuestas por reincidir en la comisión de
la infracción de código C-2 tipificado en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la presente Ordenanza, el
levantamiento de la medida complementaria de internamiento vehicular además de requerir el pago total de la multa o el
fraccionamiento de deuda, será declarado por Resolución de Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad, a petición
de parte, previa presentación de la solicitud de levantamiento de la medida provisional y/o complementaria.
9. El administrador o encargado del DOMV, antes de la entrega del vehículo menor, podrá verificar en la página web
institucional de Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) la consulta vehicular, en el caso que el
vehículo aparezca con anotación de robo, dicho vehículo será puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú, para
su posterior tramite pertinente.
10. En casos de internamiento por orden del Ejecutor Coactivo, Autoridad Judicial, del Ministerio Público o de la Policía
Nacional del Perú, se deberá recepcionar el documento que ordena el internamiento. Para estos casos, para retirar o
entregar los vehículos, solo se hará por orden expresa y escrita de la misma autoridad que ordenó su internamiento
y sólo a las personas que indica el documento, debiendo emitirse la Orden de Salida y oficiarse a las autoridades
correspondientes salvo que dentro de sus facultades legales disponga la entrega el Poder Judicial.
11. El Administrador del Depósito Municipal de Vehículos, velará para que la realización de su cometido se desarrolle
en forma correcta y oportuna, informando a la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad de cualquier anomalía,
problema u observación que detecte en el desempeño de sus funciones.
12. La Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad mantendrá el archivo de las actas de internamiento y de las
órdenes de liberación de los Vehículos bajo responsabilidad.
13. El administrador del DOMV deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza, con los
lineamientos o directivas que apruebe la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad, la Gerencia de Desarrollo Urbano
u órgano de mayor jerarquía, siempre que no se oponga a lo señalado por la presente norma, bajo responsabilidad.
14. El registro de ingreso y salida de vehículos internados que debe realizar el administrador y/o encargado del
DOMV, se efectúa mediante el uso del Sistema Informático de Transporte que contenga los datos detallados por día.
Sin perjuicio de ello, deberá tener un Libro de Registro y Control autorizado y visado por la Subgerencia de Tránsito,
Transporte y Vialidad. El encargado de la seguridad de los Vehículos perteneciente a la Subgerencia de Patrimonio
y Servicios Generales, tendrá un Libro de Control de ingreso y salida de Vehículos. El administrador y/o encargado
del Depósito Oficial Municipal Vehicular, bajo responsabilidad, informará semanalmente a la Subgerencia de Tránsito,
Transporte y Vialidad sobre la cantidad de Actas de Internamiento, Órdenes de Liberación y/o salida, recibidas y/o
emitidas de los Vehículos.
15. El horario de entrega de los vehículos menores en los depósitos vehiculares Municipales, es de Lunes a Viernes
de 8:00 am. a 01:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, y los días sábados de 08:00 am a 01:00 pm.

CAPITULO IX

DEL CUADRO UNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS (CUIS) Y FORMATOS DE LA


MUNICIPALIDAD DE ATE
Artículo 101°.- CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
Mediante la presente Ordenanza se aprueba el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS) de
la Municipalidad Distrital de Ate, el mismo que como Anexo 1 forma parte integrante de la misma.

Artículo 102°- FORMATOS


Los Formatos a utilizarse y aprobados con la presente Ordenanza son los siguientes:
Formato 1: Formulario para la presentación de denuncia vecinal - SGCOS
Formato 2: Acta de Constatación - SGCOS
Formato 3: Acta de Medida Provisional - SGCOS.
Formato 4: Resolución de aplicación de medida de carácter provisional - SGCOS.
Formato 5: Acta de levantamiento de medida de carácter provisional - SGCOS.
Formato 6: Notificación de imputación de cargos - SGCOS.
Formato 7: Resolución de Sanción - SGCOS.
Formato 8: Acta de Ejecución de medida complementaria - SGCOS.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 29
Formato 9: Acta de levantamiento de medida complementaria - SGCOS.
Formato 10: Acta de compromiso - SGCOS.
Formato 11: Informe técnico de evaluación de bienes perecibles retenidos - SGCOS.
Formato 12: Acta de retención - SGCOS.
Formato 13: Acta de decomiso - SGCOS.
Formato 14: Acta de Incineración o destrucción - SGCOS.
Formato 15: Acta de Retiro de Bloque
Formato 16: Acta de Control - SGTTV.
Formato 17: Acta de Constatación - SGTTV.
Formato 18: Acta de Decomiso de Documentos - SGTTV.
Formato 19: Acta de Abandono de Documentos - SGTTV.
Formato 20: Resolución de Sanción - SGTTV.
Formato 21: Orden de Liberación y/o Salida del vehículo - SGTTV.
Formato 22: Acta de Internamiento Vehicular - SGTTV.
Formato 23: Acta de Internamiento Vehicular por Convenio MML - SGTTV.
Formato 24: Notificación Preventiva por Vehículo Abandonado - SGTTV.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.
Segunda.- Lo que no se encuentre previsto en la presente Ordenanza, se aplicará supletoriamente las disposiciones
contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva, su Reglamento y demás normas vigentes.
Tercera.- APROBAR, los Formatos establecidos en la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

Primera.- Derogar la Ordenanza N° 416-MDA, que Aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas
y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad de Ate.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Las disposiciones reglamentarias y complementarias que se requieran para la aplicación de la presente
Ordenanza serán aprobadas por Decretos de Alcaldía, a propuesta de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia
Fiscalización y Control, quienes harán las coordinaciones con las oficinas técnicas y/o gerencias relacionadas, de ser el caso.
Segunda.- PROCEDIMIENTOS EN TRÁMITE, los procedimientos administrativos sancionadores que se encuentren en
trámite a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza Municipal se regirán por la normativa anterior hasta su culminación.
Tercera.- DISPONER, que la Gerencia de Fiscalización y Control y la Gerencia de Desarrollo Urbano, determinen las
áreas internas que serán parte integrantes de la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones y la Subgerencia de
Tránsito, Transporte y Vialidad.
Cuarta.- DISPONER que la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones y la Subgerencia de Tránsito,
Transporte y Vialidad, designarán la unidad instructora y resolutora que llevará a cabo el procedimiento administrativo
sancionador.
POR TANTO:
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ERASMO LÁZARO BENDEZÚ ORÉ


Teniente Alcalde Encargado del despacho de Alcaldia

ANEXO 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE


CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS)

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (01)

MULTA % UIT Medida complementaria


Código Gradualidad Descripción de la Infracción Comercio y/o Comercio y/o Reincidencia
Fábrica e Medida Provisional
servicios hasta servicios de Primera Vez (doble de la
industria
100m2 100 a 500m2 multa)
Por carecer de Licencia
Clausura transitoria
o Autorización de
Tapiado, en caso
Funcionamiento (No incluye Clausura
de no iniciar el
01.1001 Grave grifos, discotecas, video pub, 100 150 200 ---------------- definitiva–
procedimiento
boites, disco bar, grills, club Tapiado
de Licencia de
nocturno, cantinas y similares,
Funcionamiento.
prostíbulos).
Clausura
Por carecer de licencia de Clausura transitoria
01.1002 Grave 50 100 150 ---------------- definitiva–
cesionario Tapiado
Tapiado
Por no acatar la orden de
Clausura inmediata, Clausura
clausura transitoria o definitiva Clausura definitiva
suspensión definitiva
y seguir atendiendo al público Revocación de
01.1003 Muy grave 200 300 400 inmediata de Revocación de
(Resistencia a la Autoridad) autorización o
autorización o autorización o
No incluye Locales con licencia– Tapiado
licencia licencia– Tapiado
Tratamiento Especial
30 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA % UIT Medida complementaria


Código Gradualidad Descripción de la Infracción Comercio y/o Comercio y/o Reincidencia
Fábrica e Medida Provisional
servicios hasta servicios de Primera Vez (doble de la
industria
100m2 100 a 500m2 multa)
Clausura inmediata, Clausura
Clausura transitoria
suspensión definitiva,
Por ampliar y/o modificar el Tapiado Revocación
01.1004 Grave 30 50 70 inmediata de Revocación de
giro sin autorización municipal. de autorización o
autorización o autorización o
licencia
licencia licencia– Tapiado
Clausura transitoria
Por desarrollar actividades
Tapiado Revocación Clausura
01.1005 Grave fuera del horario establecido en 50 100 150 ----------------
de autorización o definitiva
la Licencia de Funcionamiento.
licencia
Clausura
Clausura definitiva definitiva,
Por utilizar la Licencia de
Tapiado Revocación Tapiado y/o
01.1006 Grave Funcionamiento otorgada a 50 100 150 ----------------
de autorización o Revocación de
persona distinta.
licencia autorización o
licencia
Clausura
Clausura inmediata
Clausura definitiva definitiva,
Por alterar o modificar el Suspensión
Revocación de Tapiado y/o
01.1007 Muy grave texto de la Licencia de 100 150 200 inmediata de
autorización o Revocación de
Funcionamiento. autorización o
licencia autorización o
licencia
licencia
Por permitir el ingreso
de menores de edad Clausura
Clausura inmediata Clausura transitoria
escolar, con o sin uniforme, definitiva,
Suspensión Tapiado Revocación
durante el horario escolar, Tapiado y/o
01.1008 Muy grave 50 100 150 inmediata de de
a establecimientos que Revocación de
autorización o autorización o
desarrollen giros de alquiler autorización o
licencia licencia
y uso de juegos electrónicos licencia
y afines.
Erradicacion Erradicacion
Por utilizar áreas comunes con Erradicacion
01.1009 Grave 25 50 100 Inmediata y/o Inmediata y/o
fines comerciales. Inmediata
Retención Retención
Erradicacion
Inmediata,
Por utilizar áreas del
Clausura inmediata, Erradicacion Erradicacion
retiro municipal con fines
01.1010 Grave 25 50 100 suspensión Inmediata y/o Inmediata y/o
comerciales sin contar con la
inmediata de Retención Retención
licencia municipal.
autorización o
licencia
Por permitir el conductor
del establecimiento la carga
y/o descarga de mercadería
01.1011 Grave 50 100 150 Retiro inmediato Retiro Retención Retiro Retención
mediante el uso de cualquier
vehículo de transporte fuera
del horario establecido.
Por permitir el propietario
y/o conductor que en el Clausura
Clausura inmediata Clausura definitiva,
establecimiento se ejerza la definitiva,
Suspensión Tapiado y/o
prostitución clandestinamente Tapiado y/o
01.1012 Muy grave 200 300 400 inmediata de Revocación de
o actividades que atenten Revocación de
autorización o autorización o
contra la moral, las buenas autorización o
licencia licencia
costumbres o alteren la licencia
tranquilidad del vecindario.
Retiro inmediato
Por instalar toldo/s sin contar Retención inmediata
01.1013 Grave con la autorización municipal 20 40 60 de productos, Retiro Retención Retiro Retención
correspondiente. equipos y
mobiliarios
Clausura inmediata
Retención
Retención inmediata Retención y/o
Por usar la vía pública con y/o clausura
Grave 20 40 60 de productos, clausura transitoria
01.1014 fines comerciales. transitoria por 30
equipos y por 30 días hábiles
días hábiles
mobiliarios
Consignar datos falsos en
Clausura inmediata Clausura
los formularios, formatos, Clausura definitiva
Suspensión definitiva Tapiado
declaraciones juradas u otros Tapiado Revocación
01.1015 Muy grave 50 100 200 inmediata de Revocación de
documentos presentados y/o de autorización o
autorización o autorización o
exhibidos ante la autoridad licencia
licencia licencia
municipal.
Clausura inmediata Clausura
Clausura definitiva
Por cambiar de nombre o Suspensión definitiva
Revocación de
01.1016 Grave razón social sin la respectiva 20 40 60 inmediata de Revocación de
autorización o
autorización municipal. autorización o autorización o
licencia
licencia licencia
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 31
MULTA % UIT Medida complementaria
Código Gradualidad Descripción de la Infracción Comercio y/o Comercio y/o Reincidencia
Fábrica e Medida Provisional
servicios hasta servicios de Primera Vez (doble de la
industria
100m2 100 a 500m2 multa)
No comunicar el cese de
01.1017 Leve 20 40 60 ------------------ ------------------
actividades.
No exhibir en lugar visible del
Clausura
establecimiento el original del Clausura transitoria
01.1018 Leve 15 30 50 Clausura inmediata transitoria
Certificado de Autorización Tapiado
Tapiado
Municipal de Funcionamiento.
No contar y/o exhibir en lugar
visible del establecimiento Clausura
Clausura transitoria
01.1019 Grave la autorización del sector 40 80 100 Clausura Inmediata transitoria
Tapiado
y/o declaración de impacto Tapiado
ambiental cuando corresponda.
Clausura inmediata Clausura
Ampliar o modificar el área del Clausura transitoria
Suspensión transitoria
establecimiento y/o de otras Revocación de
01.1020 Grave 40 80 100 inmediata de Revocación de
condiciones señaladas en el autorización o
autorización o autorización o
Certificado de Autorización. licencia Tapiado
licencia licencia Tapiado
No guardar el mobiliario
utilizado en la vía pública Retiro inmediato
cumpliendo el horario de Retención inmediata
Retiro o
01.1021 Grave atención, los establecimientos 30 60 80 de productos, Retiro o Retención
Retención
que cuentan con autorización equipos y
municipal para el uso temporal mobiliarios
de la vía pública.
Permitir la realización
de actividades en un
establecimiento que cuenta Clausura inmediata
con autorización municipal Suspensión
Clausura
01.1022 Grave de funcionamiento, por 40 80 100 inmediata de Clausura transitoria
transitoria
sujeto distinto que no cuenta autorización o
con autorización municipal licencia
de funcionamiento para
cesionarios.
Por ejercer actividad
económica en inmuebles Clausura
01.1023 Grave 40 80 100 Clausura inmediata Clausura transitoria
no acondicionados para la transitoria
actividad comercial.

Retiro inmediato
Exhibir cualquier tipo de
Retención inmediata
mercadería y/o mobiliario Retiro o
01.1024 Grave 10 20 30 de productos, Retiro o Retención
en áreas de circulación y/o Retención
equipos y
accesos a los establecimientos.
mobiliarios

Por permitir el propietario y/o


Retiro inmediato
conductor del establecimiento
Retención inmediata
comercial que se altere el Retiro o
01.1025 Grave 20 40 60 de productos, Retiro o Retención
orden público mediante el Retención
equipos y
ofrecimiento de un bien o
mobiliarios
servicios en la vía pública.
Retiro inmediato
Permitir el comercio no
Retención inmediata
autorizado en áreas de acceso
01.1026 Grave 30 60 80 de productos, Retiro Retención Retiro Retención
y/o de circulación de los
equipos y
establecimientos.
mobiliarios
Cuando se desarrolle un giro
distinto al autorizado que
afecte y tenga incidencia sobre Clausura inmediata Clausura
Clausura definitiva
el interés público cautelado Suspensión definitiva
Revocación de
01.1027 Grave (seguridad ciudadana, orden 70 140 170 inmediata de Revocación de
autorización o
público, salud, tranquilidad autorización o autorización o
licencia Tapiado
vecinal, medio ambiente, licencia licencia Tapiado
recursos naturales, patrimonio
cultural, defensa nacional).
Por realizar actividades
Clausura inmediata Clausura
legalmente prohibidas de Clausura definitiva
Suspensión definitiva
acuerdo a la Legislación Penal Revocación de
01.1028 Muy grave 70 140 170 inmediata de Revocación de
vigente o que constituyan autorización o
autorización o autorización o
peligro o riesgo para la vida y licencia -Tapiado
licencia licencia - Tapiado
seguridad de las personas.
32 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA % UIT Medida complementaria


Código Gradualidad Descripción de la Infracción Comercio y/o Comercio y/o Reincidencia
Fábrica e Medida Provisional
servicios hasta servicios de Primera Vez (doble de la
industria
100m2 100 a 500m2 multa)
Por efectuar variaciones
en el sistema constructivo
Clausura inmediata Clausura
o instalaciones del Clausura definitiva
Suspensión definitiva
local sobrevinientes al Revocación de
01.1029 Muy grave 100 200 300 inmediata de Revocación de
otorgamiento de la licencia de autorización o
autorización o autorización o
funcionamiento, que pongan licencia -Tapiado
licencia licencia - Tapiado
en riesgo la seguridad de las
personas.
Por ampliación de horario Clausura inmediata Clausura
Clausura transitoria
consignado en la licencia de Suspensión deninitiva,
Revocación de
01.1030 Grave funcionamiento sin contar 50 100 150 inmediata de Revocación de
autorización o
con la aprobación municipal autorización o autorización o
licencia -Tapiado
respectiva. licencia licencia -Tapiado
Cuando se constate el
expendio no autorizado de
bebidas alcohólicas, tabaco,
así como la exhibición, alquiler
Clausura inmediata Clausura
o venta de revistas o videos Clausura definitiva
Suspensión definitiva
de contenido pornográfico, Revocación de
inmediata de Revocación de
01.1031 Muy grave el ejercicio de trabajos no 100 200 300 autorización o
autorización o autorización o
autorizados, así como el licencia Tapiado
licencia, Decomiso licencia Tapiado
incumplimiento a las normas Decomiso
inmediato Decomiso
que prohíben el ingreso de
niños y adolescentes a locales
o establecimientos prohibidos
para menores de edad.

LOCALES CON TRATAMIENTO ESPECIAL: grifos, discotecas, video pub, boites, disco bar, grills, club nocturno,
cantinas y similares, prostíbulos.

MULTA % UIT Medida complementaria


Comercio Comercio
y/o y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fábrica e Reincidencia
servicios servicios Provisional Primera Vez
industria (doble de la multa)
hasta de 100 a
100m2 500m2
Clausura inmediata
Por abrir el establecimiento sin Clausura definitiva Clausura definitiva
Suspensión
contar con la respectiva licencia Revocación de Revocación de
01.1041 Muy grave 360 360 360 inmediata de
de funcionamiento o autorización autorización o autorización o
autorización o
municipal. licencia Tapiado licencia Tapiado
licencia
Clausura inmediata
Clausura definitiva Clausura definitiva
Suspensión
Por abrir el establecimiento estando Revocación de Revocación de
01.1042 Muy grave 360 360 360 inmediata de
con orden de clausura. autorización o autorización o
autorización o
licencia Tapiado licencia Tapiado
licencia
Clausura inmediata
Clausura transitoria Clausura definitiva,
Suspensión
Por el expendio de bebidas Revocación de Revocación de
01.1043 Muy grave 100 200 300 inmediata de
alcohólicas sin licencia municipal. autorización o autorización o
autorización o
licencia Tapiado licencia Tapiado
licencia
Clausura inmediata
Clausura transitoria Clausura definitiva,
Suspensión
Por el expendio de bebidas Revocación de Revocación de
01.1044 Muy grave 100 200 300 inmediata de
alcohólicas adulteradas. autorización o autorización o
autorización o
licencia Tapiado licencia Tapiado
licencia
Clausura inmediata
Por el consumo de bebidas Clausura transitoria Clausura definitiva,
Suspensión
alcohólicas dentro del Revocación de Revocación de
01.1045 Muy grave 100 200 300 inmediata de
establecimiento comercial sin la autorización o autorización o
autorización o
licencia respectiva. licencia Tapiado licencia Tapiado
licencia
Cuando se desarrolle un giro distinto
al autorizado que afecte y tenga
Clausura inmediata
incidencia sobre el interés público Clausura definitiva Clausura definitiva
Suspensión
cautelado (seguridad ciudadana, Revocación de Revocación de
01.1046 Muy grave 100 200 300 inmediata de
orden público, salud, tranquilidad autorización o autorización o
autorización o
vecinal, medio ambiente, recursos licencia Tapiado licencia Tapiado
licencia
naturales, patrimonio cultural,
defensa nacional).
Por realizar actividades legalmente Clausura inmediata
Clausura definitiva Clausura definitiva
prohibidas de acuerdo a la Suspensión
Revocación de Revocación de
01.1047 Muy grave Legislación Penal vigente o que 100 200 300 inmediata de
autorización o autorización o
constituyan peligro o riesgo para la autorización o
licencia Tapiado licencia Tapiado
vida y seguridad de las personas. licencia
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 33
MULTA % UIT Medida complementaria
Comercio Comercio
y/o y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fábrica e Reincidencia
servicios servicios Provisional Primera Vez
industria (doble de la multa)
hasta de 100 a
100m2 500m2
Por efectuar variaciones en el
Clausura inmediata
sistema constructiva o instalaciones Clausura definitiva Clausura definitiva
Suspensión
del local sobrevinientes al Revocación de Revocación de
01.1048 Muy grave 100 200 300 inmediata de
otorgamiento de la licencia de autorización o autorización o
autorización o
funcionamiento, que pongan en licencia Tapiado licencia Tapiado
licencia
riesgo la seguridad de las personas.
Clausura inmediata
Por ampliación de horario Clausura transitoria Clausura transitoria
Suspensión
consignado en la licencia de Revocación de Revocación de
01.1049 Grave 100 200 300 inmediata de
funcionamiento sin contar con la autorización o autorización o
autorización o
aprobación municipal respectiva. licencia Tapiado licencia Tapiado
licencia
Cuando se constate el expendio no
autorizado de bebidas alcohólicas,
tabaco, así como la exhibición,
Clausura inmediata
alquiler o venta de revistas o videos
Suspensión Clausura definitiva Clausura definitiva
de contenido pornográfico, el
inmediata de Revocación de Revocación de
01.1050 Muy grave ejercicio de trabajos no autorizados, 100 200 300
autorización o autorización o autorización o
así como el incumplimiento a las
licencia licencia Tapiado licencia Tapiado
normas que prohíben el ingreso de
Decomiso inmediato
niños y adolescentes a locales o
establecimientos prohibidos para
menores de edad.
Clausura inmediata
Suspensión Clausura definitiva Clausura definitiva
Por permitir el ingreso a menores inmediata de Revocación de Revocación de
01.1051 Muy grave 100 200 300
de edad autorización o autorización o autorización o
licencia licencia Tapiado licencia Tapiado
Decomiso inmediato

JUEGOS, BINGOS, MECANICOS Y OTROS

MULTA % UIT Medida complementaria


Capacidad Capacidad Capacidad Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de La Infracción
de 200 de 200 a 400 más de 400 provisional Primera Vez (doble de la
trabajadores trabajadores trabajadores multa)
Por la falsificación o el empleo
de cartones utilizados en juegos
01.1061 Grave anteriores o pertenecientes a 35% 45% 55% ---------- ---------- ----------
series que sean las anunciadas
y/o puestas en circulación.
Por la venta de cartones por
01.1062 Grave precio superior al valor de los 35% 45% 55% ---------- ---------- ----------
mismos.
Por no exhibir en un lugar visible
una copia del certificado de
Autorización de funcionamiento
Retiro
01.1063 Grave de los juegos mecánicos 20% 25% 50% Retiro Retiro
inmediato
instalados en parques de
diversión y/o áreas de uso
público.
Por instalar o funcionar locales
donde funcionan aparatos
mecánicos y/o eléctricos de Clausura Clausura
01.1064 Grave 15% 20% 25% Clausura definitiva
esparcimiento a menos de inmediata definitiva
150 mts lineales de Centros
educativos.

PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

MULTA % UIT Medida complementaria


Playas Playas Playas Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de La Infracción
hasta 50 hasta 100 hasta 200 provisional Primera Vez (doble de la
vehículos vehículos vehículos multa)
Clausura
inmediata
Por el funcionamiento de una playa Retención
Clausura
01.1071 Grave de estacionamiento sin contar con la 20% 25% 30% inmediata de Clausura transitoria
transitoria
autorización municipal. productos,
equipos y
mobiliarios
34 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA % UIT Medida complementaria


Playas Playas Playas Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de La Infracción
hasta 50 hasta 100 hasta 200 provisional Primera Vez (doble de la
vehículos vehículos vehículos multa)
Por carecer de servicios de baños Clausura Clausura
01.1072 Grave 10% 15% 20% Clausura transitoria
públicos. inmediata transitoria
Clausura
inmediata
Suspensión
inmediata de Clausura
Clausura transitoria
Por usar la playa de Estacionamiento autorización transitoria
Revocación de
01.1073 Grave adicionalmente como local de 25% 35% 45% o licencia, Revocación de
autorización o
espectáculo público no deportivo. suspensión autorización o
licencia
inmediata de licencia
actividad, evento
y/o espectáculo
público
Por no revisar todo vehículo que
ingrese a su establecimiento así Clausura
01.1074 Grave 5% 10% 15% ---------- ----------
como los documentos de identidad inmediata
del conductor sin excepción alguna.
Por no verificar que los datos
especificados en la tarjeta de
01.1075 Grave 5% 10% 15% ---------- ---------- ----------
propiedad coincidan con las
características del vehículo.
Por carecer del registro de ingreso y Clausura
01.1076 Leve 5% 10% 15% ---------- ----------
salida del vehículo. inmediata
Por no cumplir con las disposiciones
relativas al mantenimiento y
Clausura Clausura
01.1077 Grave conservación de los locales como 3% 5% 10% Clausura transitoria
inmediata transitoria
ventilación, pintado, higiene y luz
adecuada.
Por cualquier otra infracción al
01.1078 Grave reglamento vigente de playas de 10% 15% 20% ---------- ---------- ----------
estacionamiento.
Por uso indebido de la vía pública Clausura
01.1079 Grave 25% 35% 45% ---------- Clausura transitoria
como playa de estacionamiento transitoria
Por realizar la guardería de
Clausura
01.1080 Grave vehículos o carretas de vendedores 25% 35% 45% ---------- Clausura transitoria
transitoria
ambulantes

INFRACCIONES POR EL USO INDEBIDO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS

MULTA Medida complementaria


Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción
% UIT Otros provisional Primera Vez (doble de la
multa)
Cometidas por personas naturales
Clausura
01.1081 Grave La destrucción de las instalaciones y equipamiento. 70% Multa ----------- ----------
inmediata
Clausura
01.1082 Grave El arrojo de basura y de residuos sólidos 10% Multa ----------- -----------
inmediata
Clausura
01.1083 Grave El uso de áreas libres como letrinas. 10% Multa ----------- -----------
inmediata
Fomentar o protagonizar peleas, gresca o injurias
Clausura
01.1084 Grave verbales dentro de las instalaciones deportivas y/o 30% Multa ----------- ----------
inmediata
recreacionales.
La emisión de ruidos y vibraciones que provoquen
molestias al resto de usuarios y vecindario, a Paralización Paralización Clausura
01.1085 Grave 50% Multa
excepción de los servicios de mantenimiento y inmediata inmediata inmediata
emergencias.
La colocación de propaganda cualquiera que sea
Clausura
01.1086 Grave su modalidad y materiales que se empleen sin la 100% Multa ----------- Retiro inmediato
inmediata
debida autorización municipal.
La realización de espectáculos deportivos y
Paralización Paralización Clausura
01.1087 Grave no deportivos sin la autorización previa de la 100% Multa
inmediata inmediata inmediata
Municipalidad.
Vender, consumir y/o permitir la venta y consumo de Retención inmediata Clausura
01.1088 Grave 100% Multa
licor dentro de la losa deportiva. Retiro inmediato inmediata
La instalación de puestos fijos, provisionales Retención de
Retención inmediata Clausura
01.1089 Grave o ambulantes para el ejercicio de comercio sin 100% Multa productos,
Retiro inmediato Provisional
autorización expresa de la Municipalidad. Retiro de puesto
El uso de la infraestructura de la instalación Clausura
01.1090 Grave 50% Multa ----------- -----------
deportiva y/o recreativa fuera del horario permitido. inmediata
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 35
MULTA Medida complementaria
Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción
% UIT Otros provisional Primera Vez (doble de la
multa)
Cometidas por comités deportivos vecinales
Por no mantener adecuadamente las instalaciones
deportivas a su cargo salvo que el deterioro sea Clausura
01.1091 Grave 30% Multa ----------- -----------
ocasionado por terceros ajenos a la administración inmediata
hecho que deberá estar debidamente comprobado.
Por permitir uso de las instalaciones fuera del Clausura
01.1092 Grave 25% Multa ----------- -----------
horario establecido. inmediata
Por utilizar las instalaciones deportivas para la
ingesta de bebidas alcohólicas, productos de Retención
Clausura
01.1093 Grave consumo ilegal y actos reñidos contra las buenas 200% Multa inmediata Retiro
inmediata
costumbres u otra actividad no autorizada por el Retiro inmediato
convenio.
La realización de actividades gastronómicas sin Paralización Clausura
01.1094 Grave 100% Multa Paralización
autorización previa municipal. inmediata inmediata
Permitir el ingreso de personas en estado etílico o Clausura
01.1095 Grave 100% Multa ----------- -----------
bajo la influencia de estupefacientes y otros inmediata

OTRAS INFRACCIONES

MULTA % UIT Medida complementaria


Comercio Comercio
y/o y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de La Infracción Fabrica e Reincidencia (doble
servicios servicios provisional Primera Vez
industria de la multa)
hasta de 100 a
100m2 500m2
Por adulteración de los productos de Decomiso Clausura Clausura
01.1101 Grave 5% 10% 15%
comercialización. inmediato transitoriaDecomiso transitoriaDecomiso
Por comercializar productos Decomiso
01.1102 Grave 5% 10% 10% Decomiso Decomiso
declarados en tiempo de veda. inmediato
Clausura
Por utilizar pesas y medidas inmediata Clausura transitoria. Clausura transitoria.
01.1103 Muy grave 5% 10% 10%
fraudulentas. Decomiso Decomiso Decomiso
inmediato
Por carecer de instrumento de Decomiso
01.1104 Grave 5% 10% 10% Decomiso Decomiso
medición. inmediato
Por adulteración de combustibles y Decomiso Clausura
01.1105 Muy grave 15% 20% 25% Decomiso
lubricantes. inmediato transitoriaDecomiso
Por incumplimiento de las
disposiciones reglamentarias Clausura
01.1106 Muy grave 30% 40% 50% Clausura transitoria Clausura transitoria
vigentes sobre comercialización de inmediata
combustibles y derivados del petróleo.
Retención
inmediata de
Por promover juegos de pinball, azar productos,
01.1107 Grave 5% 10% 15% Retención, Retiro Retención, Retiro
y otros en la vía pública. equipos y
mobiliariosRetiro
inmediato
Por no contar con el medidor
volumétrico patrón (Tipo Serafín)
01.1108 Leve 20% 30% 50% ---------- ---------- ----------
debidamente ubicado por la autoridad
que la ley señale.
Por carecer de suministros de aire y
01.1109 Leve agua para los vehículos que ingresen 5% 10% 15% ---------- ---------- ----------
al establecimiento para dicho fin.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

MULTA Medida complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Clausura
inmediata Clausura definitiva Clausura definitiva
Por comercializar o facilitar el consumo de bebidas Suspensión / Revocación de / Revocación de
01.1111 Muy grave 100% Multa
alcohólicas a menores de edad. inmediata de autorización o autorización o
autorización o licencia licencia
licencia
Clausura
inmediata
Clausura definitiva Clausura definitiva
Por comercializar bebidas alcohólicas adulteradas, Suspensión
/ Revocación de / Revocación de
01.1112 Muy grave falsificadas o contaminadas que contravengan las 100% Multa inmediata de
autorización o autorización o
disposiciones legales vigentes. autorización o
licenciaDecomiso licenciaDecomiso
licenciaDecomiso
inmediato
36 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA Medida complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Clausura definitiva. Clausura definitiva.
Permitir y/o dar facilidades para el consumo de
Clausura Revocación de Revocación de
01.1113 Muy grave bebidas alcohólicas en la vía pública o en cualquier 100% Multa
inmediata autorización o autorización o
medio de transporte.
licencia licencia
Clausura
inmediata
Clausura definitiva Clausura definitiva
Suspensión
/ Revocación de / Revocación de
01.1114 Muy grave Incurrir en el comercio ilícito de bebidas alcohólicas. 100% Multa inmediata de
autorización o autorización o
autorización o
licencia licencia
licenciaDecomiso
inmediato
Comercialización o venta de bebidas alcohólicas Clausura definitiva/ Clausura definitiva/
del interior de Centros Educativos, Instituciones sin Clausura Revocación de Revocación de
01.1115 Muy grave 100% Multa
contar con la debida Autorización Municipal de forma inmediata autorización o autorización o
eventual o transitoria. licencia. licencia.
Clausura Clausura definitiva/ Clausura definitiva/
Vender, distribuir, suministrar y/o consumir
inmediata Revocación de Revocación de
01.1116 Muy grave bebidas alcohólicas a título oneroso o gratuito en 100% Multa
Decomiso autorización o autorización o
Espectáculos destinados a menores de edad.
inmediato licencia/ Decomiso licencia/ Decomiso
Utilizar en la publicidad elementos que induzcan al
01.1117 Muy grave 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad.
Clausura definitiva/
Comercializar bebidas alcohólicas de cualquier Decomiso Revocación de
01.1118 Muy grave 50% Multa Decomiso
graduación sin registro sanitario vigente. inmediato autorización o
licencia, Decomiso
Clausura definitiva/
Comercializar bebidas alcohólicas fuera del horario Clausura Revocación de
01.1119 Grave 50% Multa Clausura definitiva
establecido por la autoridad Municipal respectiva. inmediata autorización o
licencia
Clausura
Permitir el ingreso a menores de edad en lugares de inmediata Clausura definitiva Clausura definitiva
ingreso exclusivo de mayores de 18 años que tengan Suspensión / Revocación de / Revocación de
01.1120 Muy grave 100% Multa
como giro principal y/o accesorio la venta de bebidas inmediata de autorización o autorización o
alcohólicas. autorización o licencia licencia
licencia
Clausura
Funcionar o instalar locales en los que se inmediata Clausura definitiva/ Clausura definitiva/
comercialice o venden exclusivamente bebidas Suspensión Revocación de Revocación de
01.1121 Grave 50% Multa
alcohólicas a 100mts de Centros o instituciones inmediata de autorización o autorización o
Educativas de cualquier nivel de Enseñanzas. autorización o licencia licencia
licencia

Comercializar bebidas alcohólicas que en sus


Clausura
01.1122 Grave envases y empaques no cuenten con la frase “tomar 50% Multa Clausura transitoria. Clausura transitoria.
inmediata
en exceso es dañino para la salud”

No colocar en lugares visible de locales y


establecimientos comerciales autorizados con
giro que permita la venta de Bebidas Alcohólicas
Clausura
01.1123 Grave en cualquiera de sus modalidades carteles con la 25% Multa Clausura transitoria. Clausura transitoria.
inmediata
frase “Prohibida la venta de Bebidas Alcohólicas
a menores de 18 años” “Si has ingerido bebidas
alcohólicas no manejes”

DERIVADOS DEL TABACO

MULTA Medida complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Fumar en lugares prohibidos por la ley 28705, su
01.1131 Grave 100% Multa ---------- ---------- Clausura inmediata
reglamento (aplicable solo a personas naturales)
Permitir fumar en lugares prohibidos por la ley N°
28705, su reglamento, incluida la detección de Clausura
01.1132 Grave 100% Multa Clausura transitoria. Clausura transitoria.
presencia de humo de tabaco. (persona natural o inmediata
jurídica)
Habilitar área para fumadores mayor a la permitida
o que no cumpla con los requisitos, así como, por Clausura
01.1133 Grave 100% Multa Clausura transitoria. Clausura transitoria.
establecer áreas para fumadores en lugares no inmediata
permitidos (persona natural o jurídica)
Retención
Infringir las disposiciones establecidas en la ley
inmediata de
N° 28705, su Reglamento referidas al empleo
01.1134 Grave 150% Multa productos, Retención Retención
de máquinas emprendedores. (persona natural o
equipos y
jurídica)
mobiliarios
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 37
MULTA Medida complementaria
Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Por comercializar y/o distribuir gratuitamente
Decomiso
01.1135 Muy grave productos de tabaco, contraviniendo la ley N° 28705, 100% Multa Decomiso Decomiso
inmediato
su reglamento (persona natural o jurídica)
No exhibir o exhibir inadecuadamente los carteles
Clausura
01.1136 Grave exigidos por la ley 28705, su reglamento, (por cada 100% Multa Clausura transitoria. Clausura transitoria.
inmediata
cartel-persona natural o jurídica)
Instalar publicidad de productos de tabaco en lugares
01.1137 Grave prohibidos por ley N° 28705, su reglamento (por cada 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
publicidad- persona natural o jurídica)
Clausura
Por permitir el ingreso de menores de edad a las inmediata Clausura definitiva/ Clausura definitiva/
áreas habilitadas para fumadores conforme a las Suspensión Revocación de Revocación de
01.1138 Muy grave 250% Multa
disposiciones establecidas por ley N° 28705, su inmediata de autorización o autorización o
reglamento (por persona natural o jurídica) autorización o licencia licencia
licencia
Por ocultar la advertencia sanitaria contenida en
los empaques, etiquetas o envoltorios de productos
de tabaco por dibujos, colores o fases impresas o Decomiso
01.1139 Grave 100% Multa Decomiso Decomiso
cualquier otro elemento que distorsione el mensaje inmediato
de salud impreso por el fabricante. (persona natural
o jurídica)
Por instalar máquinas expendedores de productos
01.1140 Grave de tabaco en lugares donde se permita el ingreso 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
de menores.
Clausura
inmediata Clausura definitiva/ Clausura definitiva/
Por la venta y/o suministro de Tabaco a menores
Suspensión Revocación de Revocación de
01.1141 Muy grave de 18 años, sea para consumo propio o de terceros 100% Multa
inmediata de autorización o autorización o
(persona natural o jurídica)
autorización o licencia licencia
licencia
Clausura
inmediata Clausura definitiva/ Clausura definitiva/
Por permitir a menores de edad vendan productos de Suspensión Revocación de Revocación de
01.1142 Muy grave 100% Multa
tabaco (persona natural o jurídica) inmediata de autorización o autorización o
autorización o licencia licencia
licencia

PRODUCTOS PIROTÉCNICOS

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros Provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Por realizar actividades de fabricación, taller, Clausura Clausura definitiva/ Clausura definitiva/
depósito, comercialización (venta) de productos inmediata Revocación de Revocación de
01.1151 Muy grave 150% Multa
pirotécnicos, sin contar con autorización de la Decomiso autorización o autorización o
SUCAMEC y Licencia municipal e funcionamiento. inmediato licencia/ decomiso licencia/ decomiso
Por realizar espectáculos pirotécnicos con artefactos
Decomiso Decomiso del Decomiso del
01.1152 Muy grave DETONANTES o de Clase III, legalmente prohibidos 150% Multa
inmediato material pirotécnico material pirotécnico
en la Jurisdicción Distrital.
Por realizar Espectáculos pirotécnicos con artefactos Decomiso
01.1153 Muy grave deflagrantes en espacios públicos o privados 150% Multa inmediato Retiro Decomiso Retiro Decomiso Retiro
cerrados o dentro de un área techada. inmediato
Por realizar Espectáculos pirotécnicos deflagantes o Decomiso
01.1154 Muy grave detonantes en vías metropolitanas o de abundante 150% Multa inmediato Retiro Decomiso Retiro Decomiso Retiro
flujo vehicular. inmediato

Por no cumplir las medidas de Seguridad señaladas


Decomiso
en el plan de Seguridad o por la Autoridad de
01.1155 Muy grave 150% Multa inmediato Retiro Decomiso Retiro Decomiso Retiro
Defensa Civil durante la realización de Espectáculos
inmediato
Pirotécnicos Deflagantes de Clase I y II.
Por realizar Espectáculo Pirotécnico sin contar con el Decomiso
01.1156 Muy grave Dictamen favorable de Defensa Civil a nivel Distrital 150% Multa inmediato Retiro Decomiso Retiro Decomiso Retiro
o INDECI. inmediato
Por realizar Espectáculos pirotécnico sin contar con Decomiso
01.1157 Muy grave la aprobación de la SUCAMEC, o la Municipalidad 100% Multa inmediato Retiro Decomiso Retiro Decomiso Retiro
distrital. inmediato
Decomiso
Por manipular artefactos o artículos pirotécnicos sin
01.1158 Muy grave 100% Multa inmediato Retiro Decomiso Retiro Decomiso Retiro
contar con la Autorización de la SUCAMEC.
inmediato
Por transportar productos pirotécnicos en transportes
no autorizados por la SUCAMEC y sin observar las Decomiso
01.1159 Muy grave 100% Multa Decomiso Decomiso
medidas de Seguridad establecidas en la Ley, el inmediato
Reglamento y demás Normas complementarias.
38 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros Provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Ofertar la realización de servicios de espectáculos
01.1160 Grave pirotécnicos sin contar con Autorización de la 80% Multa ---------- ---------- ----------
SUCAMEC.
Omitir recoger restos de artículos pirotécnicos
01.1161 Grave 50% Multa ---------- ---------- ----------
después de finalizado el Espectáculo pirotécnico.
Vender, mostrar o almacenar productos pirotécnicos Decomiso
en oficinas autorizadas para la comercialización de inmediato Decomiso Clausura Decomiso Clausura
01.1162 Muy grave 100% Multa
servicios de Espectáculos pirotécnicos y ventas por Clausura transitoria transitoria
catálogos. inmediata
Quemar muñecos, aceites, llantas, artículos
Decomiso
01.1163 grave pirotécnicos y otros elementos contaminantes en las 30% Multa Decomiso Decomiso
inmediato
festividades de navidad y año nuevo.
Almacenar artículos pirotécnicos en zonas no Decomiso
01.1164 Grave 50% Multa Decomiso Decomiso
autorizadas. inmediato
Destruir productos pirotécnicos sin la autorización Decomiso
01.1165 Grave 50% Multa Decomiso Decomiso
correspondiente. inmediato

COMERCIO EN VIA PUBLICA

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros Provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Retención
inmediata de
Por realizar actividades comerciales en la vía pública productos, equipos Retención/ Retención/
01.1171 Grave 25% Multa
sin autorización. y mobiliarios, Decomiso Decomiso
Decomiso
inmediato
Retiro inmediato
Retención
Por ejercer el comercio en la vía pública en un lugar inmediata
01.1172 Grave 15% Multa Retiro Retención Retiro Retención
distinto al autorizado. deproductos,
equipos y
mobiliarios
Cuando el conductor del módulo autorizado no
01.1173 Grave respeta el horario establecido para ejercer el 10% Multa ---------- ---------- Retiro Retención
comercio en la vía pública.
Retención
Por realizar el comercio en vía pública de giros no inmediata de
01.1174 Grave 15% Multa Retención Retención
autorizados. productos, equipos
y mobiliarios
Utilizar megáfonos, altoparlantes, cometas, equipos Retención
de audio o similares que produzcan ruidos molestos inmediata de
01.1175 Grave 5% Multa Retención Retención
o nocivos que puedan perturbar la tranquilidad del productos, equipos
vecindario. y mobiliarios
Distribuir y almacenar los productos a través de
Decomiso
01.1176 Muy grave envases oxidados y/o en malas condiciones de 10% Multa Decomiso Decomiso
inmediato
conservación e higiene.
Almacenar o comercializar alimentos sin registro
Decomiso
01.1177 Muy grave sanitario vigente, empaques inadecuados, dañados, 10% Multa Decomiso Decomiso
inmediato
adulterados o con fecha de expiración vencida.
Por venta de bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas Decomiso
01.1178 Muy grave 20% Multa Decomiso Decomiso
en la vía pública. inmediato
Ser empleador, dirigir o controlar a otros
01.1179 Grave comerciantes autorizados y no autorizados en la vía 50% Multa ---------- ---------- ----------
pública
Por no brindar las facilidades del caso a la Autoridad Decomiso
01.1180 Grave 50% Multa Decomiso Clausura inmediata
Municipal a efectos de poder fiscalizar. inmediato

KIOSCOS

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia(doble
% UIT Otros Provisional Primera Vez
de la multa)
Por exhibir publicidad en el kiosco sin autorización
01.1181 Grave 5% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
municipal.
Retiro inmediato
Retención
Por instalar en vía pública un kiosco, modulo o inmediata de
01.1182 Grave 30% Multa Retiro Retención Retiro Retención
puesto sin autorización municipal. productos,
equipos y
mobiliarios
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 39
MULTA Medida Complementaria
Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia(doble
% UIT Otros Provisional Primera Vez
de la multa)
Retiro inmediato
Por exhibir el conductor del kiosco publicaciones
01.1183 Muy grave 1 UIT Multa Decomiso Retiro Decomiso Retiro Decomiso
pornográficas y/o venderlas a menores de edad.
inmediato
Por utilizar el conductor del kiosco como exhibidores
01.1184 Grave 10% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
los postes o árboles.
Clausura
Por atender el conductor del kiosco con signos de Clausura temporal Clausura temporal
01.1185 Muy grave 30% Multa inmediata Retiro
ebriedad o drogadicción. Retiro Retiro
inmediato
01.1186 Grave Por no conducir la persona autorizada el kiosco. 20% Multa Retiro Retiro
Abarrotar el kiosco o módulo de venta con excesiva
01.1187 Grave 5% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
mercadería que distorsione su volumetría.
Retiro inmediato
Por comercializar bebidas alcohólicas y/o
01.1188 Muy grave 1UIT Multa Decomiso Retiro o Decomiso Retiro o Decomiso
estupefacientes.
inmediato
Por modificar y/o pintar el kiosco, puesto o modulo en Ejecución y Ejecución y
01.1189 Leve 5% Multa ----------
forma distinta a la autorizada. restitución restitución
Permitir que un tercero no autorizado conduzca su
01.1190 Leve 4% Multa Retiro inmediato Retiro inmediato
módulo de venta
Por no exhibir la lista de precios, (los vendedores de
01.1191 Leve 5% Multa ---------- ---------- ----------
helados, emolientes y los lustrabotas).
Por no conservar permanentemente limpio el kiosco,
modulo o puesto y zona circundante en radio de 4
01.1192 Leve 5% Multa ---------- ---------- ----------
metros a la redonda y/o no contar con recipiente para
desechos.
Retención
inmediata de
Almacenar, comercializar y/o tener fuera del módulo
01.1193 Leve 5% Multa productos, Retención Retención
de venta cualquier objeto.
equipos y
mobiliarios
No utilizar la vestimenta aprobada por la
01.1194 Leve 5% Multa ---------- ---------- ----------
Municipalidad de Ate.
Lavar utensilios en el módulo de venta, arrojar
residuos sólidos o líquidos en la vía pública y/o
01.1195 Grave 10% Multa ---------- ---------- ----------
destapar desagües públicos para tirar el agua
utilizada.
Tener dentro del módulo de ventas velas, lámparas
a combustible u otros similares como medio de
01.1196 Grave 4% Multa ------------ ------------ ------------
iluminación pudiendo solo emplear sistemas de
iluminación recargables.
No exhibir la autorización municipal en el módulo
01.1197 Leve 3% Multa ------------ ------------ ------------
de venta.
No utilizar solo productos descartables para el
01.1198 Leve 2% Multa ------------ ------------ ------------
expendio de los alimentos.
01.1199 Leve Tener animales en el módulo de venta. 3% Multa ------------ ------------ ------------
01.1200 Leve Cambiar la ubicación del módulo de venta. 3% Multa ------------ ------------ ------------
Asignar al módulo un uso distinto al declarado y
01.1201 Leve 3% Multa ------------ ------------ ------------
autorizado
Cambiar las características del módulo de venta sin
01.1202 Leve 3% Multa ------------ ------------ ------------
autorización.
Contar con más de un módulo de venta en la vía Retención
01.1203 Leve 3% Multa Retención Retención
pública inmediata
01.1204 Grave Por carecer de carnet de sanidad. 10% Multa ---------- ---------- ----------
Retención
Por instalación de vendedores de diarios, revistas y inmediata de
01.1205 Grave loterías que tengan licencia y autorización de otros 5% Multa productos, Retención Retención
Distritos. equipos y
mobiliarios
Retención
Por invadir vendedores autorizados de diarios, inmediata de
01.1206 Grave revistas y loterías de las zonas de trabajo que 10% Multa productos, Retención Retención
correspondan a otro vendedor autorizado. equipos y
mobiliarios
Por no brindar las facilidades del caso a la Autoridad Decomiso
01.1207 Grave 50% Multa Decomiso Clausura inmediata
Municipal a efectos de poder fiscalizar. inmediato
40 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

VENTA DE HELADOS

MULTA Medida complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Por no mantener el triciclo de venta de helados en
01.1211 Grave condiciones óptimas de higiene y/o no contar con 5% Multa ---------- ---------- --------
papelera.
Por no respetar el horario establecido de venta de
01.1212 Grave 10% Multa ---------- ---------- --------------
helados en la vía pública.
Retención
inmediata de
Por no mantener el triciclo de venta de helados
01.1213 Grave 5% Multa productos, Retención Retención
permanentemente en circulación.
equipos y
mobiliarios

MERCADOS

MULTA Medida complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida provisional Reincidencia (doble
% UIT Otros Primera Vez
de la multa)
Clausura inmediata
Por vender productos adulterados Decomiso
en el peso a través de medidas inmediatoRetención Clausura transitoria Clausura transitoria
01.1221 Grave 30% Multa
no operativas o balanza y/o pesas inmediata de Decomiso Retención Decomiso Retención
fraudulentas. productos, equipos y
mobiliarios
Por no exhibir los precios de los
01.1222 Leve productos que se venden en el 5% Multa ---------- ---------- ----------
puesto de mercado.
Por realizar actos que atenten
contra la moral o las buenas
01.1223 Grave 30% Multa Clausura inmediata Clausura transitoria. Clausura transitoria.
costumbres o fomenten
escándalos en el mercado.
Por beber licor o ingerir sustancias
01.1224 Grave 50% Multa Clausura inmediata Clausura transitoria. Clausura transitoria.
toxicas en el mercado.
Por pernoctar en stands o
módulos de centros comerciales
01.1225 Grave galerías, mercados y afines 15% Multa ---------- ---------- ----------
o darle a los mismos uso de
vivienda.
Por ocupar mayor extensión que
01.1226 Grave la correspondiente al área del 25% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
establecimiento autorizado.
Por vender licores en los puestos
01.1227 Muy grave 5% Multa Clausura inmediata Clausura transitoria. Clausura transitoria.
de los mercados.
Por no usar mandil, gorro, guantes
01.1228 Leve 3% Multa ---------- ---------- ----------
en el expendio de alimentos.
01.1229 Leve Por no pintar el número de puesto 3% Multa ---------- ---------- ----------
Por ocupar mayor área o
introducir modificaciones de
01.1230 Leve 3% Multa ---------- ---------- Clausura transitoria.
los puestos, sin autorización
municipal.
Por no registrar en la
Administración del Mercado, el
01.1231 Grave 3% Multa ---------- ---------- ----------
ingreso de mercadería (artículos
controlados y carnes).
Por arrojar o acumular basura en
01.1232 Grave el interior el mercado y/o dentro 6% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
del puesto.
Por utilizar autoparlantes o
01.1233 Grave megáfonos dentro del mercado 3% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
ocasionando ruidos molestos.
Por obstruir los pasadizos
01.1234 Grave 3% Multa ---------- ---------- ----------
atentando contra el libre tránsito.
Por vender mercadería robada
01.1235 Muy grave 10% Multa Decomiso inmediato Decomiso Decomiso
adulterada y/o falsificada.
Por sustracción de fluido eléctrico
de la red de energía eléctrica
01.1236 Muy grave 20% Multa Clausura inmediata Clausura transitoria. Clausura transitoria.
(postes de alumbrado y otros)
público.
Por tener los puestos de venta
01.1237 Muy grave en mal estado de higiene y 20% Multa Clausura inmediata Clausura transitoria. Clausura transitoria.
conservación.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 41

LINEA DE ACCION DE SALUD Y SALUBRIDAD (02) LOCALES DE HOSPEDAJE

MULTA % UIT Medida Complementaria


Local de 1 Local Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Local de 4y Reincidencia
estrella o no de 2y 3 Provisional Primera Vez
5 estrellas (doble de la multa)
categorizados estrellas
Por alquiler de habitaciones en
establecimiento de hospedaje, sin
Clausura
02.2001 Grave registrar la identificación y procedencia 15% 30% 40% Clausura transitoria. Clausura transitoria.
inmediata
de los huéspedes en los registros
respectivos.
Por no exhibir en los locales de
02.2002 Leve hospedaje, la tarifa de precios de las 5% 10% 20% ---------- ---------- ----------
habitaciones que alquila.
Por encontrarse en los locales de
02.2003 Grave hospedaje las sábanas sucias y los 20% 25% 35% Decomiso Decomiso Decomiso
colchones deteriorados y/o sucios.
Por fijar categoría diferente a la
que le corresponde a los locales
02.2004 Grave de hospedajes, establecidas por el 15% 30% 50% ---------- ---------- ----------
Reglamento de Establecimiento de
hospedaje.
Por no mantener permanentemente los
02.2005 Grave servicios higiénicos en buen estado de 10% 15% 25% ---------- ---------- ----------
funcionamiento y de limpieza.
Por tener baños incompletos según lo
Clausura
02.2006 Grave dispuesto en el Reglamento Nacional 20% 25% 50% Clausura transitoria. Clausura transitoria.
transitoria.
de Construcciones y/o edificaciones.
Por infringir el Reglamento de
02.2007 Grave 20% 25% 50% ---------- ---------- ----------
Establecimiento de Hospedaje.
Clausura
Por permitir el ingreso de menores Clausura definitiva Clausura definitiva
definitiva
02.2008 Muy Grave sin la compañía de sus padres o 20% 25% 50% Revocatoria de Revocatoria de
Revocatoria de
responsables a locales de hospedaje. licencia licencia
licencia
Por no cumplir el periodo de 24 horas
dentro del cual el huésped podrá
permanecer en uso de la habitación,
02.2009 Grave 20% 25% 50% ---------- ---------- ----------
sin recargo de la tarifa respectiva,
establecido en el Reglamento de
Establecimiento de Hospedaje.
Por funcionar el local de hospedaje
Clausura
02.2010 Muy Grave sin contar con el Certificado de 20% 25% 50% Clausura transitoria. Clausura transitoria.
transitoria.
Categorización o estando éste vencido.

INFRACCIONES CONTRA LA SALUBRIDAD

MULTA % UIT Medida complementaria


Comercio Comercio y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fábrica e Reincidencia
y/o servicios servicios de provisional Primera Vez
industria (doble de la multa)
hasta 100m2 100 a 500m2
Por no proteger o conservar de
acuerdo a las normas sanitarias, Clausura Clausura
02.2021 Grave 10% 30% 50% Clausura transitoria.
los alimentos que se hallen en inmediata transitoria.
exhibición para la venta al público.
Por carecer de campanas
extractoras, ductos y/o
chimeneas con las características
02.2022 Grave reglamentarias y/o no darles 4% 6% 10% ---------- ---------- ----------
mantenimiento, en la elaboración
y fabricación de productos
alimenticios.
Por filtraciones de agua y/o
Ejecución o Ejecución o
02.2023 Grave formación de hongos en los techos 15% 15% 25% ----------
Restitución Restitución
y paredes.
Por expeler gases contaminantes
o carecer de altura suficiente las
Clausura Clausura
02.2024 Grave emisores estacionados (altura 15% 25% 30% Clausura transitoria.
inmediata transitoria.
y ubicación apropiada para no
perjudicar a terceros)
Por elaborar, fabricar y expender
productos alimenticios o bebidas
en locales con deficiencias en
02.2025 Grave 15% 20% 50% ---------- ---------- ----------
su capacidad, construcción,
acondicionamiento y/o
reacondicionamiento.
42 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA % UIT Medida complementaria


Comercio Comercio y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fábrica e Reincidencia
y/o servicios servicios de provisional Primera Vez
industria (doble de la multa)
hasta 100m2 100 a 500m2
Por elaborar y/o comercializar Clausura definitiva Clausura definitiva
productos alimenticios que carecen Clausura Revocación de Revocación de
02.2026 Muy Grave 30% 40% 50%
de Registro Sanitario, otorgado por inmediata autorización o autorización o
el Ministerio de Salud. licencia licencia
Por criar animales que constituyen
peligro para la salud pública o
circulen libremente en los puestos,
02.2027 Grave locales y/o establecimientos de 4% 6% 10% ---------- ---------- ----------
elaboración o fabricación de
productos alimenticios o en la
atención directa al público.
Por carecer de tapa los recipientes
02.2028 Leve 4% 6% 10% ---------- ---------- ----------
de basura.
Por negarse a la toma de muestras
02.2029 Grave del producto para el control 5% 10% 20% ---------- ---------- ----------
municipal.
Por negarse a los decomisos de Clausura Clausura
02.2030 Grave 5% 10% 20% Clausura transitoria.
alimentos y bebidas en mal estado. inmediata transitoria.
Por no efectuar desinfecciones
02.2031 Grave necesarias a los implementos de 7% 8% 10% ---------- ---------- ----------
cocina.
Por adquirir y comercializar, a
sabiendas de su procedencia,
Decomiso
02.2032 Grave productos alimenticios adulterados 15% 25% 35% Decomiso Decomiso
inmediato
o falsificados o que atenten contra
la salud.
Por tener los servicios higiénicos
Clausura Clausura
02.2033 Muy Grave malogrados y en estado 15% 25% 40% Clausura transitoria.
inmediata transitoria.
antihigiénico.
Por utilizar los servicios higiénicos
02.2034 Leve 4% 5% 8% ---------- ---------- ----------
como depósito.
Por no usar mandil, gorra y
02.2035 Grave cucharón o pinza para expender 4% 6% 8% ---------- ---------- ----------
el pan.
Por carecer de mandil y gorra,
mantenerlo en estado antihigiénico
02.2036 Grave 4% 6% 8% ---------- ---------- ----------
y/o trabajar en condiciones
antihigiénicas.
Por no dotar con indumentaria
y accesorios de protección
adecuado al personal que labora
02.2037 Grave 4% 6% 8% ---------- ---------- ----------
en industrias(mandiles, gorros,
máscaras, protectores oculares y
auditivos, guantes)

Por usar o agregar en la fabricación


Decomiso
de alimentos y/o bebidas insumos Clausura Decomiso y/o
02.2038 Muy Grave 30% 40% 50% y/o Clausura
perjudiciales para la salud o inmediata Clausura transitoria.
transitoria.
impropias para el consumo humano
Por usar en la comercialización y
Decomiso
expendio de alimentos, sobras de Clausura Decomiso y/o
02.2039 Muy Grave 30% 40% 50% y/o Clausura
menú o alimentos preparados del inmediata Clausura transitoria.
transitoria.
día anterior.
Por comercializar productos
alimenticios que contengan
Decomiso
parásitos internos o externos y/o Clausura Decomiso y/o
02.2040 Muy Grave 30% 40% 50% y/o Clausura
presenten sustancias residuales inmediata Clausura transitoria.
transitoria.
provenientes de pesticidas o
insecticidas.
Por negarse a prestar y/o cobrar
02.2041 Grave por los servicios higiénicos en los 8% 10% ---------- ---------- ----------
locales abiertos al público.
Por vender mezcla de bebidas Decomiso y/o Decomiso y/o
alcohólicas o tragos preparados, Clausura Clausura definitiva Clausura definitiva
02.2042 Muy Grave 30% 40% 50%
con sustancias tóxicas, atentando inmediata Revocatoria de Revocatoria de
contra la salud. licencia licencia
Por carecer de botiquín de primeros
02.2043 Grave 8% 10% 18% ---------- ---------- ----------
auxilios.
Laborar con herida, uñas infectadas
02.2044 Muy Grave o afectado de una enfermedad 8% 10% 20% ---------- ---------- ----------
infectocontagiosa.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 43
MULTA % UIT Medida complementaria
Comercio Comercio y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fábrica e Reincidencia
y/o servicios servicios de provisional Primera Vez
industria (doble de la multa)
hasta 100m2 100 a 500m2
Almacenar productos de consumo
humano junto a insecticidas,
02.2045 Muy Grave 15% 20% 30% ---------- ---------- ----------
detergentes, herbicidas u otro
producto contaminante.
Por transportar hielo en mal
estado de conservación e higiene,
Decomiso
02.2046 Grave destinados al consumo humano 10% 15% 20% Decomiso Decomiso
inmediato
o conservación de productos
alimenticios.
Por inyectar agua u otra sustancia a Decomiso
02.2047 Muy Grave 20% 25% 30% Decomiso Decomiso
las aves con fines especulativos. inmediato
Por no contar la avícola con la
Clausura Clausura
02.2048 Muy Grave autorización sanitaria emitida por 35% 40% 50% Clausura transitoria.
inmediata transitoria.
SENASA- D.S N° 029-2007-AG.
Por construir instalación avícola sin
Clausura definitiva Clausura definitiva
contar con la autorización sanitaria Clausura
02.2049 Muy Grave 35% 40% 50% Revocatoria de Revocatoria de
de proyecto de construcción emitida inmediata
licencia licencia
por SENASA-D.S N° 029-2007-AG.
Por expender huevos sucios con
Decomiso
02.2050 Grave excrementos o abolladuras con 10% 15% 20% Decomiso Decomiso
inmediato
riesgos de contaminación.
Por comercializar todo tipo
de alimento susceptible a
02.2051 Grave 8% 10% 15% ---------- ---------- ----------
contaminación en papel de segundo
uso.
Distribuir y almacenar productos
que presenten envases Decomiso
02.2052 Grave 10% 15% 20% Decomiso Decomiso
deformados, oxidados y fechas inmediato
vencidas.
Por vender y/o comercializar
Clausura Clausura
02.2053 Grave alimentos preparados en locales 25% 35% 50% Clausura transitoria.
inmediata transitoria.
que carecen de agua y desagüe.
Por proporcionar y suministrar todo
tipo de alimentación a las palomas
urbanas o cualquier tipo de ave
02.2054 Grave 20% UIT ---------- ---------- ----------
(ornamental o asilvestrada) en
zonas públicas de la jurisdicción del
distrito de Ate.

Por no contar o tener en mal


estado los equipos y/o artefactos
02.2055 Grave para la elaboración, preservación 20% UIT ---------- ---------- Clausura inmediata
o conservación de alimentos y/o
bebidas.
Permitir, promover o favorecer
la prostitución de otra persona Clausura Clausura
02.2056 Grave 50% UIT Clausura definitiva
y/o la trata de personas en un inmediata transitoria.
establecimiento o inmueble.
Impedir, evitar, imposibilitar,
reprimir u obstaculizar las labores
02.2057 Grave de erradicación de los focos 20% UIT ______ _______ Clausura inmediata
infecciosos que atenten contra la
salud de la población.

MANIPULACION DE ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO

MULTA % UIT Medida complementaria


Comercio
Comercio y/o y/o Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fabrica e
servicios hasta servicios provisional Primera Vez (doble de la
industria
100m2 de 100 a multa)
500m2
Por la utilización, manipulación
y/o conservación de alimentos y/o
productos de consumo humano, con Decomiso
02.2061 Grave 10% 15% 30 % Decomiso Decomiso
equipos, utensilios y/o vestuarios inmediato
incompletos, en estado antihigiénico o
deteriorados
Por usar vehículos de recepción,
transportes y entrega sin
02.2062 Grave acondicionamiento interno, lo cual 8% 10% 15% ---------- ---------- ----------
expone a los alimentos y los productos
a riesgo de contaminación.
44 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA % UIT Medida complementaria


Comercio
Comercio y/o y/o Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fabrica e
servicios hasta servicios provisional Primera Vez (doble de la
industria
100m2 de 100 a multa)
500m2
Por volver a usar envases desechables Decomiso
02.2063 Grave 8% 10% 15% Decomiso Decomiso
en el expendio de alimentos inmediato
Por realizar una actividad diferente
a la manipulación de alimentos, que
02.2064 Grave 8% 10% 15% ---------- ---------- ----------
pueden influir en su calidad y/o estado
sanitario.
Por comercializar alimentos envasados
o en conservas sin rótulo o con
etiquetas que no indiquen el centro de Decomiso
02.2065 Grave 15% 20% 35% Decomiso Decomiso
producción, autorizaciones, fecha de inmediato
vencimiento, registro del fabricante y
registro sanitario y otros.
Por comercializar carne de
Decomiso
02.2066 Grave pescado y/o mariscos en estado de 15% 35% 50% Decomiso Decomiso
inmediato
descomposición.
Por comercializar carnes no Decomiso
02.2067 Grave 10% 15% 20% Decomiso Decomiso
provenientes de camales autorizados. inmediato
Por encontrase comercializando Decomiso
02.2068 Grave 10% 16% 25% Decomiso Decomiso
autorización sanitaria. inmediato
Por tener en uso ganchos de colgar
Decomiso
02.2069 Grave carne u otras herramientas en uso 10% 15% 20% Decomiso Decomiso
inmediato
oxidados.
Por tener en uso troncos para picar la Decomiso
02.2070 Grave 10% 15% 20% Decomiso Decomiso
carne en estado antihigiénico. inmediato
Por venta ambulatoria de carnes,
Decomiso
02.2071 Grave menudencias y/o productos 15% 20% 25% Decomiso Decomiso
inmediato
hidrobiológicos.
Por vender productos en mal estado o Decomiso
02.2072 Grave 8% 10% 20% Decomiso Decomiso
en estado de descomposición. inmediato
Por vender productos fuera de la fecha Decomiso
02.2073 Grave 15% 20% 35% Decomiso Decomiso
de vencimiento. inmediato
Por almacenar o depositar alimentos
para su comercialización en contacto
Decomiso
02.2074 Muy Grave con el piso sin protector(a menos de 6% 8% 10% Decomiso Decomiso
inmediato
50cm, del suelo para los comerciantes
minoristas)
Por fabricar el pan con Bromato de Decomiso
02.2075 Grave 10% 15% 25% Decomiso Decomiso
Potasio. inmediato

SANEAMIENTO AMBIENTAL DE VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE


SERVICIOS

MULTA % UIT Medida Complementaria


Comercio Comercio
y/o y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fabrica e Reincidencia
servicios servicios provisional Primera Vez
industria (doble de la multa)
hasta de 100 a
100m2 500m2
Por carecer de certificado de
02.2081 Grave 15% 20% 25% ---------- ---------- ----------
fumigación.
Por no efectuar la limpieza de
reservorios de agua, de los
establecimientos comerciales,
02.2082 Grave 15% 20% 25% ---------- ---------- ----------
industriales y de servicios, así como
los de las viviendas multifamiliares
cada seis meses.
Tener en el local roedores e insectos
o cualquier otro agente que pudiera Clausura
02.2083 Grave 15% 25% 30% Clausura inmediata Clausura transitoria
ocasionar enfermedades para el ser inmediata
humano.
Realizar labores de extracción de Internamiento Internamiento
materiales que acarrean y depositan del vehículo y/o del vehículo y/o
02.2084 Grave 100 ----------
las aguas en los alveos o cauce del rio maquinaria en el maquinaria en el
Rímac sin autorización municipal. depósito municipal depósito municipal
Inhabilitación por 6 Inhabilitación por 6
No cumplir con el plan de extracción
meses, reincidencia meses, reincidencia
02.2085 Grave de materiales presentado al momento 50% ----------
inhabilitación inhabilitación
de solicitar autorización municipal
permanente permanente
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 45
MULTA % UIT Medida Complementaria
Comercio Comercio
y/o y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fabrica e Reincidencia
servicios servicios provisional Primera Vez
industria (doble de la multa)
hasta de 100 a
100m2 500m2
Inhabilitación por 6 Inhabilitación por 6
No respetar el volumen(m3) de meses, reincidencia meses, reincidencia
02.2086 Grave 30% ----------
extracción de materiales autorizado inhabilitación por inhabilitación por
1 año. 1 año.

REGIMEN JURÍDICO DE CANES EN EL DISTRITO

MULTA Medida complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros provisional Primera Vez
(doble de la multa)
02.2091 Leve Por no inscribir al can en el registro municipal 5% Multa ---------- ---------- ----------
Al propietario del can que no recoja las deposiciones
(excrementos) en una bolsa plástica y los deposite en los
02.2092 Grave 30% Multa ---------- ---------- ----------
tachos de basura y otros recipientes que al respecto la
municipalidad acondicione.
Por conducir un Can por la vía pública sin identificación,
02.2093 Grave 5% Multa ---------- ---------- ----------
sin bozal o sin correa.
Por no tener licencia municipal para la tenencia de canes
02.2094 Grave 20% Multa ---------- ---------- ----------
potencialmente peligrosos.
Por transportar animales en forma inadecuada, sin
jaula, canastas o cajas apropiadas (sanción aplicable
02.2095 Grave 3% Multa ---------- ---------- ----------
independientemente para el propietario o poseedor del
can, asi como para el transportista)
Por no presentar anualmente el certificado de sanidad
02.2096 Grave 3% Multa ---------- ---------- ----------
del can.
Por ingreso a locales de espectáculos públicos,
02.2097 Grave deportivos, culturales o de naturaleza incumpliendo las 3% Multa ---------- ---------- ----------
disposiciones de las normas vigentes sobre la materia.
02.2098 Muy Grave Por organizar y/o participar en peleas de canes. 100% Multa ---------- ---------- ----------
02.2199 Grave Por promover y/o difundir peleas de canes. 30% Multa ---------- ---------- ----------
02.2100 Grave Por adiestrar o entrenar canes para peleas. 50% Multa ---------- ---------- ----------
Por abandonar canes potencialmente peligrosos en la
02.2101 Grave 30% Multa ---------- ---------- ----------
vía pública.
Por abrir o conducir Centros de Adiestramiento o
02.2102 Muy Grave comercialización de canes, sin cumplir con los requisitos 100% Multa ---------- ---------- ----------
exigidos en la ley y demás normas pertinentes.
02.2103 Grave Al propietario del can que muerda o lesione a persona(s) 30% Multa ---------- ---------- ----------
Tenencia del can con rabia u otro tipo de enfermedad
02.2104 Grave contagiosa sin tomar las medidas de seguridad 100% Multa ---------- ---------- ----------
necesarias para evitar que lesione a persona(s)
02.2105 Grave No vacunar al can según las disposiciones pertinentes 20% Multa ---------- ----------

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Multa Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros Provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Por comercializar en la vía pública productos farmacéuticos,
productos galénicos, recursos terapéuticos naturales sujetos a Decomiso y
Decomiso y Decomiso y
02.2111 Grave registros sanitarios, productos cosméticos, productos sanitarios 80% Multa erradicación
erradicación. erradicación.
estériles y edulcorantes, insumos, instrumental y/o equipos de inmediata
uso médico- quirúrgico u odontológico.
Por comercializar, fabricar y/o almacenar en el interior de
establecimientos clandestinos y/o viviendas productos
Decomiso
farmacéuticos, productos galénicos, recursos terapéuticos Decomiso
inmediato Decomiso y/o
02.2112 Grave naturales sujetos a registro sanitario, productos cosméticos y 80% Multa y/o Clausura
y/o Clausura Clausura transitoria
de higiene personal, productos sanitarios estériles y de limpieza transitoria
inmediata
doméstica, productos dietéticos y edulcorantes, insumos,
instrumental y/o equipos médicos quirúrgicos u odontológicos.
Por comercializar sin prescripción médica productos
Clausura Clausura
02.2113 Grave farmacéuticos y afines que requieren de prescripción médica en 80% Multa Clausura transitoria.
inmediata transitoria.
establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos.
46 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

Multa Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros Provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Fabricar, comercializar y/o almacenar en el interior de mercados
de abastos, campos feriales, centros comerciales de habilitación
progresiva por comerciantes informales y otros similares que no Decomiso
Decomiso
garantícenla conservación de las propiedades de los productos inmediato Decomiso y/o
02.2114 Grave 80% Multa y/o Clausura
farmacéuticos, productos galénicos, productos terapéuticos y/o Clausura Clausura transitoria
transitoria
naturales sujetos a registro sanitario, productos cosméticos, inmediata
productos dietéticos y edulcorantes e insumos instrumental, y
equipos de uso médico quirúrgico u odontológico.
Fabricar, comercializar productos farmacéuticos y afines no
autorizados por la autoridad competente, productos falsificados Decomiso
Decomiso
y/o adulterados con fecha de expiración vencida, en mal estado inmediato Decomiso y/o
02.2115 Grave 80% Multa y/o Clausura
de conservación de comercialización prohibida, de procedencia y/o Clausura Clausura transitoria
transitoria
dudosa y otros que representen un riesgo para la salud de la inmediata
población.
Fabricar, comercializar y/o almacenar productos farmacéuticos
y afines en establecimientos que no cumplan con lo dispuesto
Clausura Clausura
02.2116 Grave en las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas 80% Multa Clausura transitoria.
inmediata transitoria.
de almacenamiento, disposiciones que regulen dichos
establecimientos en materia de productos farmacéuticos.
Por funcionar los establecimientos farmacéuticos que no cumplan
Clausura Clausura
02.2117 Grave con los requisitos y condiciones sanitarias para su funcionamiento 80% Multa Clausura transitoria.
inmediata transitoria.
de conformidad con la normatividad vigente.

AGUA POTABLE - INFRACCIONES APLICADAS A SURTIDORES

MULTA Medida complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Primera Reincidencia
% UIT Otros Provisional
Vez (doble de la multa)
No contar con losa alrededor de la boca del pozo o tener menos de
2m de diámetro desde el eje del pozo, presentar grietas o rajaduras;
02.2121 Grave 10% Multa ---------- ---------- ----------
o no contar con caja de captación sellada, sin grietas, rajaduras ni
filtraciones.
No contar con brocal, tener menos de 0.30 de altura o presentar grietas
02.2122 Grave 5% Multa ---------- ---------- ----------
y/o rajaduras.
No contar la boca del pozo con tapa sanitaria, encontrarse deteriorada o
02.2123 Grave 10% Multa ---------- ---------- ----------
no cerrarla herméticamente.
Presentar el equipo de bombeo en mal estado de conservación y/o
02.2124 Grave 20% Multa ---------- ---------- ----------
funcionamiento, estar instalado cerca del pozo o la caja de captación.
No contar con sistema de desinfección, o en mal estado de
02.2125 Grave 50% Multa ---------- ---------- ----------
conservación y funcionamiento.
02.2126 Grave No contar con losa en el área de carga de los camiones o cisternas. 20% Multa ---------- ---------- ----------
02.2127 Grave No contar con cerco perimétrico. 40% Multa ---------- ---------- -----------
02.2128 Grave No contar con kit de medición de cloro residual. 10% Multa ---------- ---------- ------------
Clausura Clausura
02.2129 Muy Grave Expender agua con niveles de cloro residual menor a 1.0 mg/l. 50% Multa Clausura transitoria.
inmediata transitoria.
Expender agua con caracteres organolépticos, físicos, químicos o
microbiológicos diferentes a los estándares establecidos en las normas Clausura Clausura
02.2130 Muy Grave 50% Multa Clausura transitoria.
sanitarias vigentes y/o a los valores guías recomendados por la OPS/ inmediata transitoria.
OMS, para aguas de consumo humano.
Expender agua a camiones cisternas que no reúnen los requisitos
02.2131 Grave administrativos y condiciones sanitarias para transportar agua de 20% Multa ---------- ---------- ----------
consumo humano, exigidos por las normas correspondientes.
02.2132 Grave No llevar libros de registro de camiones cisternas atendidos 10% Multa ---------- ---------- ----------

AGUA POTABLE - INFRACCIONES APLICADAS A LOS DISTRIBUIDORES

MULTA Medida complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros provisional Primera Vez
(doble de la multa)
No contar con la Resolución Directoral
de certificado de inscripción de camiones
Clausura
02.2141 Grave cisternas abastecedores de agua expedida 40% Multa Clausura transitoria Clausura transitoria
inmediata
por el Ministerio de Salud o encontrarse
vencida.
No contar con la autorización de distribución
02.2142 Grave y comercialización expedido por la 50% Multa ---------- ---------- ----------
Municipalidad de Ate.
Presentar fugas de agua en el tanque
02.2143 Grave 20% Multa ---------- ---------- ----------
cisterna, mangueras o válvulas.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 47
MULTA Medida complementaria
Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros provisional Primera Vez
(doble de la multa)
No contar con tapa sanitaria, ser de diámetro
02.2144 Grave 10% Multa ---------- ---------- ----------
menor a 0.6m o no cerrar herméticamente.
Presentar oxido o corrosión interna, estar
pintado con pintura que puede alterar la
02.2145 Grave 50% Multa ---------- ---------- ----------
calidad del agua o ser de color diferente al
establecido en la norma pertinente.
02.2146 Grave Presentar óxido en la parte externa. 20% Multa ---------- ---------- ----------
No estar pintado de color celeste o no
02.2147 Grave llevar la frase “AGUA POTABLE” o “USO 20% Multa ---------- ---------- ----------
EXCLUSIVO PARA AGUA POTABLE”
Las mangueras son de material no apto,
02.2148 Grave presentan grietas, rajaduras o parches, no 10% Multa ---------- ---------- ----------
cuentan con protección en la boca.
No cuentan con drenaje para limpieza del
02.2149 Grave 25% Multa ---------- ---------- ----------
tanque o válvula no cierra herméticamente.
No cuentan con tubería de ventilación o esta
02.2150 Grave permite el ingreso de materiales extraños al 25% Multa ---------- ---------- ----------
interior del tanque.
Presentan partículas en el interior del tanque
02.2151 Grave 50% Multa ---------- ---------- ----------
y falta de limpieza.
La bomba para distribución de agua presenta
02.2152 Grave 50% Multa ---------- ---------- ----------
fugas de combustible o lubricante.
El chofer y/o ayudante, presenta mal estado
02.2153 Grave de aseo, cortes, ulceraciones u otras 25% Multa ---------- ---------- ----------
afecciones a la piel.
No contar el chofer y ayudante con uniforme
02.2154 Grave de trabajo o no ser exclusivo para la labor 15% Multa ---------- ---------- _______
que realizan.
Distribuir agua con niveles de cloro residual
02.2155 Grave 50% Multa ---------- ---------- ----------
menor a 0.5mg/l.
Distribuir agua con caracteres organolépticos,
físicos, químicos o microbiológicos diferentes
a los estándares establecidos en las normas
02.2156 Grave 100% Multa ---------- ---------- _______
sanitarias vigentes y/o a los valores guía
recomendados por la OPS/OMS, para aguas
de consumo humano.
Abastecerse de agua en surtidores
02.2157 Grave 50% Multa ---------- ---------- _______
clandestinos o informales.
Transportar en la cisterna registrada para
02.2158 Grave agua para consumo humano sustancia 100% Multa ---------- ---------- _______
distinta a ella.
No contar con el certificado de desinfección
02.2159 Grave 20% Multa ---------- ---------- _______
del tanque cisterna.

INFRACCIONES CONTRA LA CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA EL DENGUE

MULTA Medida complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida provisional Reincidencia (doble de
% UIT Otros Primera Vez
la multa)
Depositar en espacios públicos todo tipo de
residuos o desperdicios, tales como latas,
botellas, recipientes en general, plásticos, Retiro inmediato Retiro Clausura Retiro Clausura
02.2161 Grave 100% Multa
neumáticos, chatarra o cualquier otro tipo de Clausura inmediata transitoria transitoria
objeto o desperdicios que puedan convertirse en
criaderos del zancudo Aedes Aegypti.
Usar recipientes que contengan depósitos de
agua sin desagüe en los cementerios que sean
02.2162 Grave 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
susceptibles de convertirse en criaderos de
zancudo Aedes Aegypti.
Almacenar neumáticos al aire libre en los
establecimientos donde se ejecute el servicio
Retiro inmediato Retiro Clausura Retiro Clausura
02.2163 Grave de venta y reparación de las mismas, a fin de 50% Multa
Clausura inmediata transitoria transitoria
evitar que puedan convertirse en criaderos del
zancudo Aedes Aegypti.
Mantener depositados repuestos o autopartes
de vehículos susceptibles de acumular agua Retiro inmediato Retiro Clausura Retiro Clausura
02.2164 Grave 50% Multa
y que permitan convertirse en criaderos del Clausura inmediata transitoria transitoria
zancudo.
Almacenar botellas vacías, que directa o
Retiro inmediato Retiro Clausura Retiro Clausura
02.2165 Grave indirectamente acumulen agua y permitan 50% Multa
Clausura inmediata transitoria transitoria
convertirse en criaderos del zancudo.
48 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA Medida complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida provisional Reincidencia (doble de
% UIT Otros Primera Vez
la multa)
Impedir evitar, imposibilitar, reprimir u
obstaculizar las labores de erradicación de
02.2166 Grave 50% Multa Clausura inmediata Clausura transitoria Clausura transitoria
focos infecciosos que atenten contra la salud de
la población.
Impedir, evitar, imposibilitar, reprimir u
obstaculizar las labores de vigilancia y control
02.2167 Grave 100% Multa Clausura inmediata Clausura transitoria Clausura transitoria
del vector transmisor del dengue y otras
enfermedades metaxénicas.
Por crear condiciones que favorezcan la
02.2168 Grave proliferación del vector del dengue en piscinas u 100% Multa Clausura inmediata Clausura transitoria Clausura transitoria
otras instalaciones.
Por no mantener herméticamente o
adecuadamente tapados y limpios los
02.2169 Grave recipientes o reservorios con agua, cuando ya 100% Multa Clausura inmediata Clausura transitoria Clausura transitoria
se efectuó un control vectorial con tratamiento
sanitario anterior.

ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS (03)

MULTA Medida Complementaria


Casa Habit.
Comercio Comercio Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
y/o y/o servicios Fabrica e Provisional Primera Vez (doble de la
servicios de 100 a industria
multa)
hasta 500m2
100m2
Por instalar anuncio o aviso publicitario tipo
Retiro
03.3001 Grave panel simple sin autorización municipal en 25% 50% 100% Retiro Retiro
inmediato
bienes municipales.
Por colocar afiches afuera de las carteleras Retiro
03.3002 Grave 8% 10% 12% Retiro Retiro
municipales sin la autorización. inmediato
Por realizar pintas en los parámetros de
Retiro
03.3003 Grave los inmuebles sin la respectiva autorización 8% 10% 12% Retiro Retiro
inmediato
municipal de funcionamiento.
Por ocupación de áreas públicas y/o retiros
Retiro
03.3004 Grave fronterizos con fines comerciales y otros 15% 25% 360% Retiro Retiro
inmediato
fines sin autorización municipal
Por exhibir anuncios en banderolas en la
vía pública o adosadas a los parámetros
Retiro
03.3005 Grave de los inmuebles u otros elementos de 15% 25% 35% Retiro Retiro
inmediato
la fachada sin autorización, infringiendo
normas municipales.
Por instalación de todo tipo de anuncios y/o
Retiro
03.3006 Grave publicidad exterior que atenten contra la 15% 20% 30% Retiro Retiro
inmediato
moral y las buenas costumbres.
Por instalar estructura o elemento físico
Retiro
03.3007 Grave portador del anuncio o aviso publicitario sin 300% 300% 300% Retiro Retiro
inmediato
autorización en bienes municipales.
Por instalar estructura o elemento físico
Retiro
03.3008 Grave portador del anuncio o aviso publicitario tipo 100% 100% 100% Retiro Retiro
inmediato
Panel Monumental, sin autorización.
Por instalar anuncio publicitario o mensaje
Retiro
03.3009 Grave publicitario, tipo panel monumental, sin 100% 150% 200% Retiro Retiro
inmediato
autorización municipal.
Por exhibir anuncios y avisos publicitarios
que estén pintados, dibujados o escritos Pintado
03.3010 Grave 70% 70% 70% Restitución Restitución
directamente sobre las paredes, muros o inmediato
cercos.
Por instalar anuncios y avisos publicitarios
Retiro
03.3011 Grave con características antirreglamentarias, en 300% 300% 300% Retiro Retiro
inmediato
relación a sus dimensiones o ubicación.
Por instalar anuncios o avisos publicitarios
exonerados de la autorización municipal, Retiro
03.3012 Leve 10% 10% 10% Retiro Retiro
sin previamente comunicar a la inmediato
municipalidad.
Por no prestar mantenimiento al anuncio
y aviso publicitario atentando contra las
03.3013 Grave 25%100% 25%100% 25%100% ---------- ---------- ----------
normas de ornato o seguridad.Tipo panel
simple; b) Tipo panel monumental
Por no comunicar el cese de la autorización
03.3014 Leve 5% 5% 5% ---------- ---------- ----------
municipal del anuncio y aviso publicitario.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 49
MULTA Medida Complementaria
Casa Habit.
Comercio Comercio Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
y/o y/o servicios Fabrica e Provisional Primera Vez (doble de la
servicios de 100 a industria
multa)
hasta 500m2
100m2
Por realizar campañas de difusión o
Retención
promoción comercial en áreas comunes o
inmediata de
áreas destinadas a circulación peatonal,
03.3015 Grave 25% 25% 25% productos, Retención Retención
tales como vía pública centros comerciales,
equipos y
galerías, mercados y afines sin contar con
mobiliarios
la autorización municipal correspondiente.

ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS EN PREDIOS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO

MULTA Medida complementaria


Código Gradualidad descripción de la infracción Medida provisional Reincidencia
% UIT Otros Primera Vez
(doble de la multa)
Cuando algún componente del anuncio y/o
aviso publicitario esté a una distancia menor
03.3021 Grave 35% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
a la reglamentaria a las redes de energía y
telecomunicaciones.
Cuando el anuncio y/o aviso publicitario ubicado
en un bien de dominio privado invada más de
03.3022 Grave 35% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
20 cm. la vía pública y se encuentre a una altura
menor a 2.10m.
Cuando el aviso y/o anuncio publicitario
se ubique en puertas, ventanas, ductos de
03.3023 Grave iluminación. Asimismo invada aires u obstaculice 70% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
la iluminación o ventilación de propiedad de
terceros.
Cuando el anuncio y/o aviso publicitario emita
03.3024 Leve 30% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
sonidos como parte del sistema de publicidad.
Por ubicar Paneles Monumentales Unipolares
03.3025 Grave en los retiros de los bienes de dominio privado 75% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
ubicados en zonificación residencial.

ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

MULTA Medida Complementaria


Código Gradualidad descripción de la infracción Medida Provisional Reincidencia
% UIT Otros Primera Vez
(doble de la multa)
Ubicar anuncios y/o avisos publicitarios en las
03.3031 Grave 45% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
islas de refugio o peatonales.
Cuando el anuncio y/o aviso publicitario en
bienes de uso público este dotado de elementos
03.3032 Grave 45% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
externos de iluminación y su saliente máximo
sobre su área de exhibición exceda los 2.00m

Ubicar anuncios y/o avisos publicitarios


ocupando total o parcialmente la superficie de
03.3033 Grave 45% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
pistas y veredas, con excepción de los anuncios
que se ubican en mobiliario urbano.
Ubicar anuncios y/o avisos publicitarios en
árboles, elementos de señalización, postes de
03.3034 Grave alumbrado público, cables de transmisión de 45% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
energía o teléfonos o en obras de arte de la vía
pública.
Ubicar anuncios y/o avisos publicitarios en los
intercambios viales y pasos a desnivel; y a una
03.3035 Grave 45% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
distancia de ellos menor de 100ml desde el inicio
del intercambio vial o paso a desnivel.
Ubicar anuncios y/o avisos publicitarios que
03.3036 Grave interfieran y obstaculicen la visión de los 45% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
conductores de vehículos o de peatones.
Ubicar anuncios y/o avisos publicitarios que
03.3037 Grave reflejen o irradien luz al interior de los inmuebles 45% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
cercanos
Pintar o pegar mensajes publicitarios en las
Retiro inmediato Retiro y/o Retiro y/o
03.3038 Grave veredas, sardineles y otro componente de la vía 45% Multa
Pintado inmediato Restitución Restitución
pública.
Ubicar anuncios y/o avisos publicitarios en los
03.3039 Grave bienes de uso público que contengan elementos 45% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
de proyección, así como iluminación intermitente.
50 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA Medida Complementaria


Código Gradualidad descripción de la infracción Medida Provisional Reincidencia
% UIT Otros Primera Vez
(doble de la multa)
No mantener en lugar visible del anuncio y/o
03.3040 Leve aviso publicitario el número de la autorización, el 5% Multa ---------- ---------- ----------
número de registro y el nombre del propietario.
Por colocar propaganda que impida obstaculice
03.3041 Grave 50% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
la visión de otra previamente colocada.
Por realizar propaganda sonora sin autorización
03.3042 Grave 50% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
municipal
03.3043 Grave Por lanzar folletos o afiches a la vía pública. 50% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
Por colocar anuncios tipo caballete, pizarras u
03.3044 Leve 10% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
otros similares en la vía pública, sin autorización.
Por distribuir o arrojar publicidad impresa
03.3045 Leve 10% Multa Decomiso inmediato Decomiso Decomiso
(volantes o similares) en la vía pública.
Por la colocación de afiches promocionales de
actividades educativas sin autorización municipal
03.3046 Grave en lugares diferente al autorizado. La multa será 40% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
cobrada a los Promotores del espectáculo y/o
conductor del local.
Por exhibir anuncios en banderolas en la vía
pública o adosadas a los parámetros de los
03.3047 Grave 35% Multa Decomiso inmediato Decomiso Decomiso
inmuebles u otros elementos de la fachada sin
autorización, infringiendo normas municipales.

SOBRE AUTORIZACIONES TEMPORALES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES


SOCIALES

MULTA % UIT Medida complementaria


Comercio
Comercio y/o Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fabrica e
y/o servicios servicios provisional Primera Vez (doble de la
industria
hasta 100m2 de100 a multa)
500m2
Clausura
Clausura Clausura
inmediata
transitoria transitoria
Por realizar espectáculos públicos no Suspensión
Suspensión de Suspensión de
deportivos y/o Ferias y Exposiciones inmediata de
03.3051 Grave 50% 100% 200% actividad, evento actividad, evento
sin contar con autorización de actividad, evento
y/o espectáculo y/o espectáculo
funcionamiento. y/o espectáculo
público público
público
Cancelación Cancelación
Erradicación
Suspensión
Por realizar actividades que atenten Suspensión de Suspensión de
inmediata de
contra la moral y las buenas actividad, evento actividad, evento
actividad, evento
03.3052 Grave costumbres, inciten a la violencia o 50% 100% 300% y/o espectáculo y/o espectáculo
y/o espectáculo
pongan en riesgo la vida humana o la público público
público
animal. Cancelación Cancelación
Erradicación
Por no comunicar cuando un Suspensión
Suspensión de Suspensión de
espectáculo es apto o no para menores inmediata de
actividad, evento actividad, evento
de 18 años, y/o por permitir el ingreso actividad, evento
03.3053 Grave 50% 100% 200% y/o espectáculo y/o espectáculo
de menores de edad cuando el y/o espectáculo
público público
espectáculo es apto para mayores de público
Cancelación Cancelación
edad. Erradicación

Por permitir el trabajo de menores Suspensión


Suspensión de Suspensión de
de edad en ferias o exposiciones, inmediata de
actividad, evento actividad, evento
Espectáculos públicos No Deportivos actividad, evento
03.3054 Grave 50% 100% 200% y/o espectáculo y/o espectáculo
o Actividades Sociales, sin contar con y/o espectáculo
público público
autorización expresa de sus padres o público
Cancelación Cancelación
tutores. Erradicación
Por permitir en las Ferias o
Exposiciones, y Espectáculos Públicos
Suspensión
no deportivos , el ingreso de todo tipo Suspensión de Suspensión de
inmediata de
de bebidas alcohólicas y personas en actividad, evento actividad, evento
actividad, evento
03.3055 Muy grave estado de ebriedad o con alteración de 50% 100% 200% y/o espectáculo y/o espectáculo
y/o espectáculo
la conciencia por efecto de cualquier público público
público
droga, así como personas que porten Cancelación Cancelación
Erradicación
cualquier tipo de objetos contundente,
arma blanca o de fuego.
Por permitir en las Ferias o
Exposiciones, Espectáculos Públicos
03.3056 Grave 30% 40% 50% ---------- ---------- ----------
no deportivos o actividades sociales la
presencia de animales salvajes.
Por suspender la función del
03.3057 Leve espectáculo sin autorización o por 20% 40% 100% ---------- ---------- ----------
razones injustificadas
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 51
MULTA % UIT Medida complementaria
Comercio
Comercio y/o Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fabrica e
y/o servicios servicios provisional Primera Vez (doble de la
industria
hasta 100m2 de100 a multa)
500m2
Por negarse a devolver el valor de las
03.3058 Grave entradas en caso de no efectuarse el 30% 50% 100% ---------- ---------- ----------
espectáculo anunciado.
Por sorprender a la autoridad Clausura Clausura Clausura
03.3059 Muy Grave 10% 15% 25%
declarando falsamente. inmediata transitoria transitoria
Por alteración en el valor de las
Clausura Clausura Clausura
03.3060 Grave entradas de los cartones, tickets y/o 15% 25% 30%
inmediata transitoria transitoria
similares en base a lo declarado.
Por vender entradas que no
Clausura Clausura Clausura
03.3061 Grave están autorizadas por el Área de 15% 25% 30%
inmediata transitoria transitoria
Autorizaciones.

DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

MULTA Medida Complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida Provisional Reincidencia
% UIT Otros Primera Vez (doble de la
multa)
Exhibir propaganda electoral en predios de
dominio privado, sin el permiso escrito del
03.3071 Grave 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
propietario y/o no haberlo registrado ante la
autoridad policial.
Exhibir propaganda electoral en carteleras y
03.3072 Grave paraderos del servicio público, contraviniendo 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
lo establecido por la autoridad municipal.
Pegar propaganda electoral en bienes de
03.3073 Grave 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
uso público
Lanzar folletos o papeles sueltos de carácter
03.3074 Grave político en las vías y espacios públicos de 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
la ciudad.
Emplear pintura en las calzadas, paramentos,
muros, cercos y fachadas de los bienes
03.3075 Grave 100% Multa Ejecución inmediata Ejecución Ejecución
de uso público, los de servicio público, los
predios públicos de dominio privado.
No retirar y/o borrar la propaganda electoral
luego de concluido el proceso electoral, Retiro inmediato
03.3076 Grave 200% Multa Retiro y ejecución Retiro y ejecución
dentro de los plazos establecidos o no Ejecución inmediata
reponer el área afectada a su estado original.
Exhibir propaganda electoral en cerros y Retiro inmediato
03.3077 Grave 100% Multa Retiro y ejecución Retiro y ejecución
laderas. Ejecución inmediata
Exhibir propaganda electoral en los inmuebles
03.3078 Grave declarado como patrimonio cultural de la 200% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
nación.
Exhibir propaganda electoral en las
03.3079 Grave estructuras arqueológicas o monumentos 200% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
históricos prehispánicos.
Exhibir propaganda electoral que atente
03.3080 Grave contra la dignidad y la buena reputación de 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
las personas
Promueva la incitación y exaltación del
03.3081 Grave odio, la discriminación y la violencia contra 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
cualquier persona o grupo de personas.
Instalar propaganda electoral que vulnere la
03.3082 Grave constitución y los derechos fundamentales 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
que ella prevee.
Exhibir propaganda electoral que vulnere
03.3083 Grave la moral, el orden público y las buenas 100% Multa Retiro inmediato Retiro
costumbres.
Instalar propaganda electoral que promueva
03.3084 Grave 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
el ausentismo electoral
Realizar propaganda electoral sonora en
forma distinta a lo permitido ocasionando
03.3085 Grave 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
ruidos nocivos o molestos en exceso de los
límites máximos establecidos.
Fijar o pegar propaganda electoral en predios
03.3086 Grave de entidades públicas, sin la autorización del 100% Multa Decomiso inmediato Decomiso Decomiso
órgano representativo titular de dicho predio.
52 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA Medida Complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida Provisional Reincidencia
% UIT Otros Primera Vez (doble de la
multa)
Fijar o pegar propaganda electoral en predios
03.3087 Grave de entidades públicas, sin la autorización del 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
órgano representativo titular de dicho predio.
Instalar propaganda electoral en postes
03.3088 Grave de alumbrado público, teléfono y demás 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
elementos del mobiliario urbano.
Emplear pintura en las calzadas, parámetros,
03.3089 Grave muros cercos y fachadas de los predios de 100% Multa Ejecución inmediato Ejecución Ejecución
dominio privado.
Instalar propaganda electoral causando
03.3090 Grave destrucción en parques y áreas verdes o 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
mobiliario urbano de uso público.

LINEA DE ACCION DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES (04)

MULTA Medida Complementaria


Código Gradualidad descripción de la infracción Medida Provisional Reincidencia
% UIT Otros Primera Vez (doble de la
multa)
Por efectuar obras de Habilitación Urbana
Paralización Paralización de
04.4001 Grave sin contar con la Resolución de Aprobación 2 UIT Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
correspondiente.
10% valor de la
Por realizar obras de edificación e
obra (el monto
instalaciones fijas y permanentes sin contar Paralización Paralización de obra Paralización de
04.4002 Grave mín. de la Multa
con la Resolución de Licencia respectiva u inmediata de obra Demolición obra Demolición
infracción es 10%
omitir la regularización del predio adquirido.
UIT)
10% del valor de
Por abandono al procedimiento de Paralización
obra (monto mín. Paralización de obra Paralización de
04.4003 Grave regularización de habilitación urbana y/o Multa inmediata de obra
de la Infracción es Demolición obra Demolición
licencia de construcción y obra. demolición
de 10% UIT)
Por ocupar con materiales de construcción
sobre la vía pública, y no tener medidas de
04.4004 Grave 15% UIT Multa Retiro inmediato Retiro de material Retiro de material
seguridad, no contando con autorización
municipal.
Demolición
04.4005 Muy grave Por no acatar la orden de paralización de obra. 2 UIT Multa Demolición Demolición
inmediata
Paralización de Paralización de
Por efectuar construcciones
Paralización obra, Demolición, obra, Demolición,
05.4006 Muy grave antirreglamentarias, también incumpliendo 3 UIT Multa
inmediata de obra Restitución y/o Restitución y/o
parámetros urbanísticos.
ejecución ejecución
Paralización
Por construir efectuando variaciones en el inmediata de Paralización de Paralización de
5% del valor
proyecto aprobado y/o cambios, alteraciones, obra Suspensión obra Revocación obra Revocación
04.4007 Grave total de la obra Multa
mayor área de construcción, que afecte la obra inmediata de de autorización o de autorización o
modificada
sin autorización Municipal. autorización o licenciaDemolición licenciaDemolición
licencia
Por no mantener en obra la licencia, los planos
Paralización Paralización de
04.4008 Leve aprobados y/o el cuaderno de obra, y/o por 2.5 UIT Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
negarse a exhibirlos.
Por causar daños de propiedades vecinas
Paralización Paralización de
04.4009 Grave colindantes a la obra a ejecutarse y/o 10 UIT Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
afectada, daños materiales y humanos.
Por incumplimiento del acabado exterior de Ejecución y
04.4010 Grave 10% UIT Multa _________ -------------
fachadas frontales, laterales y posteriores. restitución
Por abandonar o desatender el pintado del
Ejecución y
04.4011 Grave predio así como exponer enseres u otros 10% UIT Multa ---------- ----------
restitución
elementos que atenten contra el ornato.

Por obstaculizar el control de obra, y la labor


Paralización de
04.4012 Grave de supervisión y/o de acatar notificaciones 10% UIT Multa ----------- ----------
obra
según el caso.
Por no respetar las Normas de Seguridad e
Higiene durante la construcción. (Seguridad Paralización Paralización de
04.4013 Muy grave 2 UIT Multa Paralización de obra
y Salud del personal que labora así como su inmediata de obra obra
protección personal).
Por efectuar excavaciones sin autorización Paralización Paralización de
04.4014 Muy grave 30% UIT Multa Paralización de obra
municipal. inmediata de obra obra
Por efectuar demoliciones sin contar con
Paralización Paralización de
04.4015 Muy grave las medidas de protección de las zonas 1 UIT Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
adyacentes a la demolición.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 53
MULTA Medida Complementaria
Código Gradualidad descripción de la infracción Medida Provisional Reincidencia
% UIT Otros Primera Vez (doble de la
multa)
10% del valor del
Por efectuar demoliciones sin contar con Paralización Paralización de
04.4016 Muy grave área demolida y/o Multa Paralización de obra
licencia municipal inmediata de obra obra
a demoler
Por no cercar terrenos sin construir o cercarlo
con material no autorizado sin cumplir con
04.4017 Grave 1 UIT Multa Ejecución inmediata Ejecución Ejecución
lo estipulado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Por instalar puertas en terrenos sin construir,
Ejecución y Ejecución y
04.4018 Grave cercados o en construcciones en estado de 0.5 UIT Multa ----------
restitución restitución
abandono.
Por construcción que no cuente con el
respectivo cuaderno de obra en edificaciones Ejecución y
04.4019 Leve 0.2 UIT Multa ---------- ----------
multifamiliares, centros comerciales, restitución
mercados, grifos y otros similares.
Por no encontrarse el profesional responsable
durante el control de obra en edificaciones Paralización
04.4020 Grave 5 UIT Multa Paralización Paralización
multifamiliares, centros comerciales, inmediata
mercados, grifos y otros similares.
Por infringir el horario permitido en la ejecución
de las obras edificatorias correspondiente a
inmueble de propiedad privada de personas Paralización Paralización de
04.4021 Grave 2 UIT Multa Paralización de obra
jurídicas o naturales o de propiedad estatal, inmediata de obra obra
siendo el horario permitido: De lunes a viernes:
7.00am-6.00pm y Sábado de 8.00am- 1.00pm.
Por construir edificaciones de inmueble de
propiedad privada de personas jurídicas
Paralización
o naturales o de propiedad estatal que 5% del valor de Paralización Paralización de obra
04.4022 Grave Multa de obra y/o
superen la altura normativa o la altura la obra inmediata de obra y/o demolición
demolición
del lote consolidado máxima permitida o
autorizada(Ordenanza 379-MDA)
Por no implementar las medidas de seguridad
Paralización Paralización de
04.4023 Grave en obra que garanticen la seguridad de 10 UIT Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
trabajadores y visitantes.
Por incumplimiento del acuerdo mutuo
reparatorio realizado entre la empresa
Paralización Paralización de
04.4024 Grave constructora y/o responsable de la obra 5 UIT Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
y el perjudicado previsto en el art.8 de la
Ordenanza 379-MDA.
Por ejecutar obras e instalaciones en áreas
Paralización de Paralización de
de propiedad exclusiva que afecten áreas Paralización
04.4025 Grave 1 UIT Multa obra Demolición obra Demolición
comunes o la apariencia del predio, sin la inmediata de obra
Restitución Restitución
autorización de la junta de propietarios.
Paralización de Paralización de
Por construir y/o cercar áreas de uso público Paralización
04.4026 Grave 5 UIT Multa obra Demolición obra Demolición
(jardín público o de aislamiento). inmediata de obra
Restitución Restitución
Por no contar en la edificación con acceso
para discapacitados y/o no haber adecuado el
Paralización Paralización de obra Paralización de
04.4027 Grave acceso respectivo donde se presten servicios 0.5 UIT Multa
inmediata de obra Demolición obra Demolición
de atención al público, de propiedad pública
o privada.
Por no acatar las disposiciones derivadas de la
04.4028 Grave fiscalización posterior en el procedimiento de 4 UIT Multa -------------- -------------- --------------
aprobación automática.
Por no implementar las medidas de seguridad
en obra que garanticen la protección de
propiedades vecinas contra daños materiales, Paralización Paralización de
04.4029 Grave 5 UIT Multa Paralización de obra
humanos y de los peatones que pasan inmediata obra
por la vía pública que colinda con la obra
(Ordenanza 379-MDA).
Por ocupación antirreglamentaria de retiro Retiro y/o Retiro y/o
04.4030 Grave 2 UIT Multa Retiro inmediato
municipal. demolición demolición
Por no solucionar fallas en instalaciones
de servicio de agua o desagüe en predios
04.4031 Grave 0.5 UIT Multa -------------- ----------
privados o públicos provocando filtraciones
que afecten a terceros o a la vía pública.
Por construcción de bases e instalación de
Retiro y/o Retiro y/o
04.4032 Grave elementos para antenas de comunicación y 2 UIT Multa Retiro inmediato
Demolición Demolición
telefonía sin autorización municipal.
Por no permitir el tránsito peatonal o vehicular,
no mantener los espacios libres, exponer
04.4033 Grave a los transeúntes o peligros derivados de 2.5 UIT Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
acciones propias de la obra, en el frente de la
construcción.
54 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA Medida Complementaria


Código Gradualidad descripción de la infracción Medida Provisional Reincidencia
% UIT Otros Primera Vez (doble de la
multa)
Por no exhibir en lugares visibles de la obra
04.4034 Leve la licencia de la construcción y/o planes 2.5 UIT Multa --------------- ------------ ------------
aprobados.
Por no comunicar la fecha de inicio de las
obras para facilitar el programa de supervisión
04.4035 Leve 5% UIT Multa --------------- ------------ ------------
de obras y control urbano. Al profesional
responsable de la obra.
Por no comunicar las fechas para las visitas
de supervisión, correspondiente a las etapas
04. 4036 Leve 5% UIT Multa ------------ --------------- ------------
de construcción (cimientos, muros y columnas,
techos, acabados).
Por ejecutar la obra en forma distinta a los
planos aprobados en forma reglamentaria por
04.4037 Grave debajo de los límites establecidos, reducción 50% UIT Multa --------------- Demolición Demolición
de anchos en los pasadizos, escaleras, áreas
de circulación, pozo de luz, altura de piso, etc
10% del valor de
04.4038 Grave Por no dejar el ochavo reglamentario. la obra que afecte Multa --------------- Demolición Demolición
al ochavo
Por construir obras provisionales no
04.4039 Grave 150% UIT por día Multa ------------------ Demolición Demolición
autorizadas

HABILITACION Y SUBDIVISION DE TIERRAS

MULTA Medida complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia
% UIT Otros provisional Primera Vez
(doble de la multa)
Por habilitar tierras sin contar con la resolución de 1 UIT por cada área Paralización Paralización
Paralización
04.4041 Grave aprobación de la habilitación urbana o autorización de menor o igual a una Multa de obra, inmediata de
inmediata de obra
ejecución de obra. hectárea Demolición obra
Por habilitar tierras antirreglamentariamente en áreas de 1 UIT por cada área
04.4042 Grave uso público, zonas agrícolas intangibles, denuncios y/o menor o igual a una Multa Demolición ---------------- ----------------
intercambios viales, vías metropolitanas. hectárea
Por efectuar la subdivisión de parcelas sin autorización 1 UIT por área
04.4043 Grave Multa ---------- ---------- ----------
Municipal. subdividida
Por hacer propaganda de venta de lotes, parcelas y/o
construcciones sin contar con autorización de ventas
04.4044 Grave 10 UIT Multa ---------- ---------- ----------
o dicha propaganda se haga alterando la ubicación,
categoría o uso autorizado.
Por la venta de lotes, parcelas, y/o construcciones sin la
04.4045 Grave correspondiente autorización de venta garantizada, y/o 10 UIT Multa ---------- ---------- ----------
construcción simultánea.
Por la alteración de los planos de habilitación urbana
04.4046 Grave 10% UIT Multa ---------- ---------- ----------
aprobados
Por permitir la ocupación de la vivienda antes de la 0-5 ha 5UIT
04.4047 Grave terminación de las obras de habilitación urbana (al 10 ha 10 UIT Multa ---------- ---------- ----------
vendedor). mas 15 UIT
Por cada mes de atraso en el plazo señalado para la 5% Del valor
04.4048 Grave Multa ---------- ---------- ----------
terminación de la obra de habilitación. estimado de la obra
Paralización
Por efectuar movimientos de tierras sin autorización Paralización
04.4049 Grave 4 UIT Multa inmediata de Paralización de obra
municipal. de obra
obra
Por permitir edificación de vivienda antes de la 5% Del valor
04.4050 Grave Multa ---------- ---------- ----------
terminación de la obra de habilitación urbana. estimado de la obra
5% del valor
Por construir en predios de terrenos rústicos sin contar
04.4051 Grave estimado de la obra Multa Demolicion Demolicion Demolicion
con la autorización de construcción respectiva.
ejecutada
Por cometer acciones u omisiones que impida el 5% valor obra
libre acceso y uso a cualquier edificación y obras de 5% valor obra Retiro Retiro y/o Retiro y/o
04.4052 Grave Multa
urbanización a las personas con discapacidad. Para 5% valor obra inmediato demolición demolición
edificaciones públicas o privadas de uso público. 5% valor obra

URBANISMO

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia (doble
% UIT Otros provisional Primera Vez
de la multa)
Por tener cuartos de madera y/o similares en Retiro y/o
04.4061 Grave 20% Multa Retiro inmediato Retiro y/o demolición
la azotea sin autorización municipal. demolición
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 55
Por utilizar y señalar zonas rígidas en vía
Retiro y/o
04.4062 Grave pública sin autorización, sin perjuicio de volver 20% Multa Retiro inmediato Retiro y/o demolición
demolición
a su estado original.
Por construir rompemuelles, gibas y otros
Retiro y/o
obstáculos en las pistas, sin autorización Retiro y/o demolición
04.4063 Grave 20% Multa Retiro inmediato demolición
municipal, sin perjuicio de volverlas a su Restitución
Restitución
estado original.
Por construcción de rampas de ingreso a
Retiro y/o
estacionamiento de los predios sobre la pista Retiro y/o demolición
04.4064 Grave 30% Multa Retiro inmediato demolición
sin perjuicio de su restitución a su estado Restitución
Restitución
original
Por construcción de cisternas, reservorios,
04.4065 Grave cercos frontales y tanques elevados sin la 20% Multa ---------- ---------- ----------
respectiva autorización.
Por no contar con el cerco perimétrico
04.4066 Grave 35% Multa ---------- ---------- ----------
correspondiente(para terrenos sin construir)
Por construcción de ductos, chimeneas, etc sin
04.4067 Grave 20% Multa ---------- ---------- ----------
autorización municipal.
Por efectuar cambios de uso en los inmuebles
04.4068 Grave 30% Multa ---------- ---------- ----------
sin la respectiva autorización.
Retiro y/o
Por la utilización de muros fronterizos de Retiro y/o demolición
04.4069 Grave 30% Multa Retiro inmediato demolición
terceros y/o la vía pública sin autorización. Restitución
Restitución
Por no colocar el(los) número(s) municipales
04.4071 Grave autorizados con constancia de numeración. 3%6%12% Multa ---------- ---------- ----------
Uso residencialUso comercial Uso industrial
Por abrir o instalar puertas o ventanas
antirreglamentarias hacia propiedad de
04.4072 Grave 50% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
terceros, infringiendo la reglamentación
nacional de edificaciones y el código civil.
Por negarse a regularizar la asignación
04.4073 Grave del número de predio. Uso residencialUso 4%7%16% Multa ---------- ---------- ----------
comercial Uso industrial
Por no respetar y/o dejar junta la separación
04.4075 Grave 50% Multa ---------- Demolición Demolición
sísmica entre predios.
Por techar y/o construir en retiros con
04.4076 Grave 50% Multa ---------- Demolición Demolición
estructura permanente.

SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN


EL DISTRITO DE ATE

MULTA Medida complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida provisional Reincidencia
% UIT Otros Primera Vez (doble de la
multa)
Por no comunicar oportunamente la relación
Paralización de
04.4081 Grave de la totalidad de personas que laboran en la 100% UIT Multa Paralización inmediata Paralización de obra
obra
obra de edificación.
04.4082 Grave Por contar con trabajadores no acreditados. 50% UIT Multa ---------- ------------- -------------
Por no instalar el sistema de video vigilancia Paralización de
04.4083 Grave 100% UIT Multa Paralización inmediata Paralización de obra
en la obra de edificación. obra
Por no mantener operativo el sistema de
04.4084 Grave video vigilancia de acuerdo a las exigencias 50% UIT Multa ---------- ---------- ----------
municipales.
Por no mantener copias de las imágenes
04.4085 Grave 50% UIT Multa ---------- ---------- ----------
captadas por el lapso de 30 días.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (05)

MULTA Medida complementaria


Comercio Comercio y/o Fabrica Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción
y/o servicios servicios de e provisional Primera Vez (doble de la
hasta 100m2 100 a 500m2 industria multa)
Por obstaculizar u obstruir las vías de
circulación peatonal internas y externas de los
Clausura Clausura Clausura
05.5001 Grave establecimientos, rutas de escape, salidas de 30% 40% 50%
inmediata Transitoria Transitoria
emergencias, equipos de extinción, tableros
eléctricos, etc.
Clausura Clausura
Por no cumplir con las condiciones técnicas
definitiva definitiva
y/o medidas de seguridad establecidas por la Clausura
05.5002 Muy grave 100% 200% 300% Revocación de Revocación de
autoridad competente para el funcionamiento inmediata
autorización o autorización o
de locales abiertos al público.
licencia licencia
56 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA Medida complementaria


Comercio Comercio y/o Fabrica Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción
y/o servicios servicios de e provisional Primera Vez (doble de la
hasta 100m2 100 a 500m2 industria multa)
Por edificar sin licencia de construcción, que
no cumpla con las distancias de seguridad a Paralizacion Paralizacion Paralizacion
05.5003 Muy grave las redes eléctricas, bajo tensión, distancia 100% 200% 300% de obra, de obra, de obra,
minima horinzontal y media tensión distancia demolicion demolicion demolicion
minima horizontal.
Por carecer de extintor y/o tener la carga Clausura Clausura Clausura
05.5004 Grave 8% 10% 16%
vencida. inmediata Transitoria Transitoria
Por mantener abierto al público los locales
en reparación o mantenimiento cuando su Clausura Clausura Clausura
05.5005 Grave 10% 20% 30%
funcionamiento en estas condiciones atente inmediata Transitoria Transitoria
contra la seguridad de las personas.
Clausura Clausura Clausura
05.5006 Grave Por tener los cables eléctricos sin entubar. 8% 10% 16%
inmediata Transitoria Transitoria
Clausura Clausura Clausura
05.5007 Grave No contar con el sistema de pozo a tierra. 20% 30% 40%
inmediata Transitoria Transitoria
No cumplir con las especificaciones técnicas
establecidas de acuerdo al tipo de edificación,
05.5008 Grave 100% 100% 100% ---------- Demolición Demolición
según los reglamentos y normas vigentes
sobre la materia.
Suspensión Suspensión
Suspensión
de actividad, de actividad,
inmediata
evento y/o evento y/o
de actividad,
Por no contar con el informe de opinión espectáculo espectáculo
evento y/o
05.5009 Grave favorable para espectáculos expedido por 40% 50% 80% público público
espectáculo
Defensa Civil. Clausura Clausura
público
Transitoria por Transitoria por
Clausura
treinta (30) días treinta (30) días
inmediata
hábiles hábiles
Por no utilizar o no contar con señales de
seguridad normadas, ni señalizar las áreas de
seguridad interna y externa, no contar con los Clausura Clausura Clausura
05.5010 Grave 40% 50% 80%
equipos de extinción o por no instalar luces inmediata Transitoria Transitoria
de emergencia, en establecimientos y recintos
públicos.
Por no contar con las señales de seguridad,
rutas de evacuación, escaleras de Clausura Clausura Clausura
05.5011 Grave 40% 50% 80%
emergencias, áreas de seguridad interna y inmediata Transitoria Transitoria
externa, en establecimientos o recintos público.
Por no contar con un plan de seguridad
Clausura Clausura Clausura
05.5012 Grave o contingencia en defensa civil del 40% 50% 80%
inmediata Transitoria Transitoria
establecimiento o inmueble.
Declaración de Declaración de
Declaración de
inhabitabilidad inhabitabilidad
Por mantener construcciones ruinosas o en inhabitabilidad
05.5013 Muy grave 40% 50% 80% de inmueble de inmueble
peligro de colapso. inmediata de
Demolición y/o Demolición y/o
inmueble
Ejecución Ejecución
Declaración de Declaración de
Declaración de
inhabitabilidad inhabitabilidad
Por mantener construcciones ruinosas o en inhabitabilidad
05.5014 Muy grave 40% 50% 80% de inmueble de inmueble
peligro de colapso. inmediata de
Demolición y/o Demolición y/o
inmueble
Ejecución Ejecución
Por mantener instalaciones que contengan o
usen contaminantes, materiales inflamables,
explosivos, sin las medidas de seguridad en Clausura Clausura Clausura
05.5015 Muy grave 10% 15% 30%
Defensa Civil, así como manipular sustancias inmediata Transitoria Transitoria
peligrosas y contaminantes sin las medidas de
seguridad adecuadas.

Por crear situaciones de peligro que puedan Paralización Paralización


Paralización
05.5016 Muy grave derivar en un desastre que afecte a la 40% 60% 100% o Ejecución o o Ejecución o
inmediata
población. Restitución Restitución

Por no exhibir en un lugar visible el cartel


05.5017 Leve especificando el aforo o la capacidad máxima 15% 25% 35% ---------- ---------- ----------
del local autorizada.

Por superar el aforo o la capacidad máxima Clausura Clausura Clausura


05.5018 Grave 15% 20% 30%
autorizada. inmediata Transitoria Transitoria
Por infringir las disposiciones determinadas en
Clausura Clausura Clausura
05.5019 Grave el Código Nacional de Electricidad- Utilización 15% 20% 30%
inmediata Transitoria Transitoria
tomo V sección 080 ( protección y control)
Por carecer de certificado de inspección
Clausura Clausura Clausura
05.5020 Grave técnica de seguridad en edificaciones Básica 30% 35% 5 UIT
inmediata Transitoria Transitoria
y/o a detalle.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 57
MULTA Medida complementaria
Comercio Comercio y/o Fabrica Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción
y/o servicios servicios de e provisional Primera Vez (doble de la
hasta 100m2 100 a 500m2 industria multa)
Por efectuar en los inmuebles,
establecimientos comerciales y recintos de
propiedad privada de dominio privado del
estado y/o dominio público en los cuales
reside, labora o concurre público, a excepción
de las unidades de vivienda unifamiliar, Clausura Clausura Clausura
05.5021 Grave 15% 20% 30%
cambio de uso, modificaciones, remodelación inmediata Transitoria Transitoria
o ampliación, cambiando las condiciones
de seguridad, en materia de seguridad de
edificaciones, sin obtener un nuevo Certificado
favorable de la Sub Gerencia de Gestión de
Riesgo de Desastres (ITSE).
Por descargar Gas licuado del petróleo
fuera del horario establecido por la Ley de Clausura Clausura Clausura
05.5022 Grave 10% 20% 30%
Hidrocarburos en establecimientos comerciales inmediata Transitoria Transitoria
e inmuebles.

LOCALES CON TRATAMIENTO ESPECIAL GRIFOS, ESTACIONES DE SERVICIO Y EXPENDIO DE


COMBUSTIBLE

MULTA Medida complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia (doble
% UIT Otros provisional Primera Vez
de la multa)
Por instalación, acondicionamiento, realización Paralización Paralización de obra y/o Paralización de obra
05.5031 Grave 360% UIT Multa
de trabajos u obras sin autorización municipal. inmediata de obra demolición y/o demolición
Por continuar con los trabajos de instalación,
Paralización Paralización de obra y/o Paralización de obra
05.5032 Grave realización de obras, estando con orden de 360% UIT Multa
inmediata de obra demolición y/o demolición
paralización de obras.

INSTALACION Y USO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD VECINAL EN VIAS LOCALES DEL DISTRITO (REJAS Y
OTROS)

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Calificación Descripción de la infracción Reincidencia (doble de
% UIT Provisional Primera Vez
la multa)
Por instalar elementos de seguridad sin contar con
05.5041 Muy Grave 1 UIT ------------ Retiro Retiro
la autorización municipal respectiva.
Por usar o instalar el elemento de seguridad de
05.5042 Muy Grave 1 UIT ------------ Retiro Retiro
manera distinta a la autorizada
Por no instalar en lugar visible carteles o
05.5043 Leve 15% ------------ ------------ ------------
señalización que indiquen el libre tránsito
Por no mantener los elementos de seguridad
05.5044 Leve en condiciones de operatividad y conservación 5% ------------ ----------- ------------
concordante con el ornato de la zona
Por no retirar los elementos de seguridad dentro
Retiro, demolición y/o Retiro, demolición y/o
de los 30 días calendario posteriores a la fecha
incautación de los incautación de los
05.5045 Grave de vencimiento de la autorización, sin haber sido 1 UIT -----------
dispositivos instalados, dispositivos instalados,
solicitado la renovación o cuando ha sido denegada
según sea el caso según sea el caso
ésta.

I UIT + retiro del I UIT + retiro del elemento


05.5046 Grave Por negar o restringir el paso vehicular o peatonal. 50% ------------
elemento de seguridad de seguridad
Por negar o restringir el paso vehicular o peatonal,
de los bomberos, PNP, Ambulancias, Serenazgo,
2UIT+ retiro del 2UIT+ retiro del elemento
05.5047 Grave Policía Municipal Defensa Civil, o a cualquier 1UIT ------------
elemento de seguridad de seguridad
inspector municipal o funcionario debidamente
acreditado y en cumplimiento de sus funciones.
05.5048 Grave Por modificar la señalización. 50% ------------ Retiro Retiro
Por carencia de registro e identificación del
05.5049 Leve 20% ------------ ------------ ------------
personal de seguridad.
05.5050 Muy Grave Por incorporar áreas públicas al uso privado 5UIT ----------- Retiro Retiro
Por retención de documentos en el control de los
05.5051 Leve 20% ---------- 40 % ----------
accesos con sistemas de seguridad.
05.5052 Grave Por mantener la reja cerrada y sin vigilante. 50% Apertura de la vía 1UIT ----------
Por omitir o comprobarse deficiencias en la
señalización o dispositivos de seguridad en la obra 10% del valor 25% del valor de la
05.5053 Grave ---------- ----------
sobre la vía pública o por no retirarlos una vez de la obra obra
concluida la obra.
Por instalar cabinas y/o casetas en la vía pública 1 UIT por cada
05.5054 Grave Retiro inmediato ------------ Retiro
sin autorización municipal. una
58 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Calificación Descripción de la infracción Reincidencia (doble de
% UIT Provisional Primera Vez
la multa)
Por no mantener en buen estado los letreros de
señalización vehicular o peatonal y/o nomenclatura
50% por cada
05.5055 Grave de calles o por no reponer las señales de tránsito Restitución Restitución Restitución
señal
existentes en la pista después de la ejecución de
trabajos en áreas de uso público.
Por hacer uso de la vía pública para preparar
05.5056 Leve 15% Retiro inmediato Retiro Retiro
mezcla de concreto
Por cerrar la vía pública sin autorización a)2 UIT
05.5057 Grave municipal:Empresas Prestadoras de b) 1 UIT Apertura de la vía --------------- ----------
ServicioPersona Jurídica distinto al punto a)Otros c) 50%
Por cerrar y/o apropiarse de la vía pública con
05.5058 Grave construcciones afectando el acceso peatonal y/o 5 UIT Retiro inmediato --------------- Retiro
vehicular
Por no permitir el tránsito peatonal y/o vehicular, sin
05.5059 Grave 50% Apertura de la vía --------------- Retiro
mantener los espacios libres.
Internamiento de
Por abandonar vehículos en desuso en la vía Internamiento de Internamiento de vehículo
05.5060 Grave 1 UIT vehículo en el
pública y/o zona de retiro. vehículo en el DOMV en el DOMV
DOMV
Por producir ruidos molestos o nocivos por el uso Internamiento de Internamiento de vehículo
05.5061 Leve 5% ---------------
de megáfonos, bocinas de los triciclos (formales). vehículo en el DOMV en el DOMV
Por promover el estacionamiento de vehículos en
Internamiento de Internamiento de vehículo
05.5062 Grave área de uso público (guardianía) sin autorización 2 UIT ---------------
vehículo en el DOMV en el DOMV
municipal.

OBRAS EN VIA PÚBLICA (06)

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia (doble
% UIT Otros Provisional Primera Vez
de la multa)
Por Ejecutar obras en la vía pública sin contar Paralización Paralización de
06.6001 Grave 200% Multa Paralización de obra
con la autorización Municipal. inmediata de obra obra
Por incumplir con las especificaciones
Paralización Paralización de
06.6002 Grave técnicas y el proyecto aprobado para trabajos 100% Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
en áreas de uso público.
Por omitir o comprobarse deficiencias en la 30% del valor de la
señalización o dispositivos de seguridad en la obra mínimo 1UIT
06.6003 Grave Multa ---------- ---------- ----------
obra sobre la vía pública o por retirarlos una por cada tramo
vez concluida la obra. menor o igual a 50m
Por ocupar o dejar desmontes y/o materiales
06.6004 Grave 50% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
excedentes en la vía pública sin autorización.
Por ruptura de separadores centrales, bermas 50% UIT por cada
06.6005 Grave laterales, etc e infraestructura y mobiliario tramo menor o igual Multa -------------- -------------- Ejecución y restitución
urbano en general. a 50mts
Por reparar deficientemente las pistas,
veredas y/o sardineles que hayan sido rotos, 300% de la UIT por
06.6006 Grave Multa ------------- ------------- Ejecución y restitución
con autorización municipal por empresas de metro lineal
servicios u otros
Por colocar postes en forma deficiente que
06.6007 Grave ocasione riesgos para el peatón, por cada 100% Multa --------------- --------------- Ejecución y restitución
uno.
Por ejecutar las empresas de servicios, obras 100% de la UIT por
06.6008 Grave Multa ---------- ---------- ----------
en la vía pública sin autorización municipal. metro lineal
Por ejecutar las empresas de servicios, obras 100% de la UIT por
06.6008 Grave Multa ---------- ---------- ----------
en la vía pública sin autorización municipal. metro lineal
Por carecer las empresas de servicios del
06.6009 Leve cuaderno de control de obra al momento del 100% Multa ---------- ---------- ----------
control urbano.
Por ejecutar la persona natural o las
empresas de servicios, trabajos que
Paralización Paralización de
06.6010 Grave modifiquen la vía pública sin autorización 3 UIT Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
municipal:En canalizacionesEn veredas,
bermas u otros
Por reparar con autorización municipal sin
adecuarse a las normas, especificaciones
06.6011 Grave técnicas y procedimiento constructivos 2 UIT Multa ---------- ---------- Ejecución y restitución
vigentes:En canalizacionesEn veredas,
bermas u otros
Por demorar el trabajo de reparación de la
30% de la UIT
06.6012 Grave vía pública o prolongar el plazo de ejecución Multa ---------- ---------- ----------
por día
incumpliendo con el cronograma aprobado.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 59
MULTA Medida Complementaria
Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia (doble
% UIT Otros Provisional Primera Vez
de la multa)
Por no presentar en la obra ejecutada en
06.6013 Leve la vía pública, la autorización municipal 10% UIT Multa ---------- ---------- ----------
respectiva.
Por almacenar maquinarias en la vía pública
50% de la UIT
06.6014 Grave o áreas libres sin contar con autorización Retiro inmediato Retiro Retiro
por día
municipal.
Por ocasionar la persona natural o las
50% de la UIT
06.6015 Grave empresas de servicios aniegos en la vía Multa ----------- ----------- Ejecución y restitución
por día
pública que puedan provocar su deterioro.
Por acumular o verter materiales, fluidos y/o
06.6016 Grave desechos orgánicos e inorgánicos no tóxicos 20% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
en área pública.
Por instalación de torres de control
06.6017 Grave de telecomunicaciones y telefonía sin 360% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
autorización respectiva.
Por construir las empresas de servicios
cámaras subterráneas, registros,
066018 Grave subestaciones, áreas o subterráneas, 360% Multa ------------- Demolición Demolición
aterramientos y similares sin autorización
municipal.
Por realizar mantenimiento de redes
06.6019 Grave aéreas y/o instalación de redes aéreas sin 2 UIT Multa --------------- ----------------- _______
autorización respectiva.
Por instalar cabinas y/o casetas en la vía 100% de la UIT por Retiro y/o
06.6020 Grave Multa Retiro inmediato Retiro y/o demolición
pública sin autorización municipal. cada una demolición
Por colocar postes para instalación de redes
150% de la UIT por Paralización Paralización de
06.6021 Grave de empresas de servicios sin autorización Multa Paralización de obra
poste inmediata de obra obra
respectiva.
Por traslado de postes de las empresas de 150% UIT de la UIT
06.6022 Grave Multa --------------- ----------------- -----------------
servicios, sin autorización respectiva. por cada una
Por no contar con conformidad de obra % de la UIT por
en las instalaciones, traslado de postes y cada una
06.6023 Grave otros trabajos que realizan las empresas de a.150% Multa --------------- ----------------- -----------------
serviciosPor poste.Por buzón.Por cámaras, b.150%
subestaciones y otros. c.200%
Por carecer de pruebas de compactación
de terreno o de resistencia de los materiales Paralización Paralización de
06.6024 Grave 100% Multa Paralización de obra
empleados para obras en áreas de uso inmediata de obra obra
público.
Por deterioro de letreros de señalización
vehicular o peatonal y/o nomenclatura de 100% de UIT por Ejecución y
06.6025 Grave Multa --------------- Ejecución y restitución
calles causados por empresas que ejecutan cada señal restitución
obras y/o terceros.
Por no reponer las señales de tránsito 100% de la UIT
Ejecución y
06.6026 Grave existentes en la pista después de la ejecución por cada señal o Multa --------------- Ejecución y restitución
restitución
de trabajos en áreas de uso público. elemento
Por hacer uso de la vía pública para preparar
06.6027 Grave 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
mezcla de concreto.
Por no comunicar a la Municipalidad con 5
06.6028 Grave días de anticipación el inicio de los trabajos 100% Multa --------------- ----------------- -----------------
de acondicionamiento o refacción.

Por cerrar la vía pública sin autorización


06.6029 Grave municipal a)Empresas prestadoras de 200%100% Multa --------------- ----------------- -----------------
serviciob)Otros
Por cerrar y/o apropiarse de la vía pública
06.6030 Grave con construcción convencional afectando el 360% Multa ----------------- Demolición Demolición
acceso peatonal y vehicular.
Por instalar redes aéreas en forma caótica y
06.6031 Grave 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
desordenada sin adecuarse a las normas.
Por no permitir el tránsito peatonal y vehicular,
no manteniendo los espacios libres, exponer
06.6032 Grave a los transeúntes a peligros derivados de las 50% Multa --------------- ----------------- -----------------
acciones propias de la obra en el frente de la
construcción.
Por modificación del proyecto aprobado
y/o cambios, alteraciones, mayor al área
06.6033 Grave 150% Multa ----------------- Demolición Demolición
de construcción que afecten la obra sin
autorización municipal.
Por permitir el uso de postes a terceros
100%de la UIT por Ejecución y
06.6034 Grave sin tener estos autorización o darle un uso Multa --------------- Ejecución y restitución
poste restitución
diferente a lo autorizado.
60 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia (doble
% UIT Otros Provisional Primera Vez
de la multa)
Por no regularizar autorizaciones de obra y/o
conformidad y/o finalización de obra en la vía a. 150%
pública. b. 200%
Por poste c. 100%
Por todo tipo de cámaras o subestaciones d. 150%
06.6035 Grave Por todo tipo de canalizaciones Multa --------------- --------------- ---------------
e. 200%
Por buzón, de todo tipo
f. 100%
Por cada cabina y/o caseta telefónicas
Por reparaciones deficientes en la vía pública g.100%
Por cada conexión domiciliaria h.100%
Obras de envergadura
Por interrumpir las acciones de control de la
06.6036 Grave 100% Multa --------------- --------------- ---------------
Gerencia de Desarrollo Urbano.
Por uso de área de dominio pública sin
Hasta 500m2
06.6037 Grave autorización municipal a)Empresas restadoras Multa Retiro inmediato Demolición Retiro Demolición Retiro
1UIT>500M2 4UIT
de serviciob) Otros
Por ejecutar las empresas de servicios
sustitución de redes de distribución
06.6038 Grave 2 UIT Multa --------------- --------------- ---------------
subterránea por redes de distribución aérea
sin autorización municipal.
Por ejecutar instalación de energía eléctrica,
de comunicaciones o sanitarias, adosada a la
06.6039 Grave 2 UIT Multa --------------- --------------- ---------------
fachada de inmueble o cruzando vías aéreas
no permitidos.
Por construir en áreas de dominio público. a)
06.6040 Grave Empresas prestadoras de servicio público 360%100% Multa --------------- Demolición Demolición
b) Otros
Por omitir o comprobarse deficiencias en
Ejecución y
06.6041 Grave la señalización o dispositivos de seguridad 50% Multa --------------- Ejecución y restitución
restitución
de obra.
Por no solicitar en el plazo establecido (3
Paralización
06.6042 Grave días hábiles) la ampliación de autorización de 100% Multa Paralización Paralización
inmediata de obra
obras en área de dominio público.
Por no contar con ampliación de la
Paralización
06.6043 Grave autorización de obra en área de dominio 100% Multa Paralización Paralización
inmediata de obra
público.
Por alterar el trazado de la vía pública (pistas Ejecución y
06.6044 Grave 30% UITpor m2 Multa --------------- Ejecución y restitución
o veredas). restitución
Por rociar agua en las pistas, al momento
06.6045 Grave de su traslado por camiones cisternas, 30% Multa --------------- --------------- ---------------
ocasionando el deterioro de las pistas.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AREAS DE USO PÚBLICO PARA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

MULTA Medida Complementaria


Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción
% UIT Otros Provisional Primera Vez (doble de la
multa)
Por dejar desmonte o material excedente al
06.6051 Grave culminar la ejecución de la obra de infraestructura 200% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
para la prestación de servicios públicos.
Por ejecutar obras de infraestructura para la 1% del valor
Paralización Paralización de
06.6052 Grave prestación de servicios públicos, sin contar con de obra o Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
autorización. proyecto
Por incumplir con las disposiciones de orden y
06.6053 Grave limpieza en la obra de infraestructura para la 100% Multa --------------- --------------- ---------------
prestación de servicios públicos.
Por realizar trabajos de infraestructura para la
Paralización Paralización de
06.6054 Grave prestación de servicios públicos distintos a los 100% Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
autorizados.
Por realizar trabajos fuera del horario permitido
Paralización Paralización de
06.6055 Grave en la obra de infraestructura para prestación de 100% Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
servicios públicos.
Por no cumplir con las normas de señalización en
Paralización Paralización de
06.6056 Grave la obra de infraestructura para la prestación de 300% Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
servicios públicos.
Por no cumplir con el cronograma de retiro de
06.6057 Grave 100% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
instalaciones en desuso.
Por efectuar conexiones clandestinas de cableado
06.6058 Muy Grave 300% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
eléctrico, agua y/o desagüe sin autorización.
Por no colocar el nombre de la empresa ejecutora
de los trabajos en los uniformes de los operarios Paralización Paralización de
06.6059 Grave 20% Multa Paralización de obra
de la obra de infraestructura para la prestación de inmediata de obra obra
servicios públicos.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 61
MULTA Medida Complementaria
Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción
% UIT Otros Provisional Primera Vez (doble de la
multa)
Por no exhibir en lugar visible la autorización Paralización Paralización de
06.6060 Grave 5% Multa Paralización de obra
otorgada. inmediata de obra obra

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AREAS DE USO PÚBLICO PARA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

MULTA Medida Complementaria


Medida Reincidencia
Código Gradualidad Descripción de la infracción
% UIT Otros Provisional Primera Vez (doble de la
multa)
Por no acatar la orden de paralización en las obras
Paralización Paralización de
06.6071 Grave de infraestructura para la prestación de servicios 300% Multa Paralización de obra
inmediata de obra obra
públicos.
Por no brindar las facilidades a las acciones de Paralización
06.6072 Grave 100% Multa --------------- ---------------
control y fiscalización. inmediata de obra

CASETA DE VIGILANCIA

MULTA Medida Complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida Provisional Reincidencia
% UIT Otros Primera Vez (doble de la
multa)
Por instalar casetas de vigilancia sin autorización, o
06.6081 Grave 30% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
continuar con autorización vencida.
Por dar a la caseta de Vigilancia un uso distinto al
06.6082 Grave 15% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
autorizado.
Por no respetar las especificaciones técnicas y/o
06.6083 Grave 5% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
modificar la ubicación autorizada.
Por no mantener el buen estado de conservación y
06.6084 Grave 5% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
aseo la Caseta de Vigilancia.
Por colocar sillas, muebles u otros objetos fuera o
06.6085 Grave 5% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
en los alrededores de la caseta de Vigilancia.
Por colocar en la caseta de Vigilancia inscripciones
06.6086 Leve 5% Multa ---------- ---------- ----------
no autorizadas.
06.6087 Leve Por no exhibir la autorización respectiva. 5% Multa ---------- ---------- ----------
Por mantener la Caseta de Vigilancia en estado de
06.6088 Grave 10% Multa Retiro inmediato Retiro Retiro
abandono.

USO DE ÁREAS PÚBLICAS, ORNATO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (07)

MULTA Medida Complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida provisional Reincidencia(doble
% UIT Otros Primera Vez
de la multa)
Por depositar en la vía pública los residuos
sólidos desprovistos de bolsas plásticas y/u otros
a) 10%b)
07.7001 Grave recipientes debidamente cerrados.Vivienda (casa- multa --------------- --------------- ---------------
20%
habitación y multifamiliar).Locales comerciales,
industriales y/o de servicios.
Por sacar los residuos sólidos en vía pública fuera
del horario de recojo establecido.Vivienda (casa- a) 10%b)
07.7002 Leve multa --------------- --------------- ---------------
habitación y multifamiliar).Locales comerciales, 20%
industriales y/o de servicios.
Por entregar y/o comercializar los residuos sólidos
y/o segregados a operadores que no cuentan con
a) 20%b)
07.7003 Grave las autorizaciones correspondientes.Vivienda (casa- multa --------------- --------------- ---------------
40%
habitación y multi-familiar).Locales comerciales,
industriales y/o de servicios.
Por arrojar aguas servidas en la vía pública y/o
07.7004 Grave 15% multa --------------- --------------- ---------------
canales de regadío y causar aniegos
Por destruir privatizar o construir sobre canales de
07.7005 Grave 8% multa --------------- Demolición Demolición
regadío.
Por incinerar en el interior de los edificios o
07.7006 Grave 8% multa --------------- --------------- ---------------
viviendas, la basura producido por los mismos.
Por no limpiar el techo, fachada y veredas o locales
07.7007 Leve 8% multa --------------- --------------- ---------------
comerciales, industriales y/o servicios.
Por no realizar la limpieza de secciones comunes,
pasajes y pasillos, de los servicios higiénicos y sus
07.7008 Grave 40% multa --------------- --------------- ---------------
colectores de desperdicios sólidos en mercados,
centros comerciales y galerías.
62 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA Medida Complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida provisional Reincidencia(doble
% UIT Otros Primera Vez
de la multa)
Por utilizar en forma eventual o permanente
las áreas de uso público (vía pública, plazas,
parques, ríos, puentes, entre otros) para satisfacer
07.7009 Grave 15% multa --------------- --------------- ---------------
sus necesidades fisiológicas y/o para perpetrar
actos que atenten contra la moral y las buenas
costumbres.
Inmovilización
Inmovilización
Por criar animales: aves de corral, ovinos, porcinos, de bienes, Inmovilización de
inmediata de bienes,
vacunos y otros animales de granja, silvestres animales, bienes, animales,
07.7010 Grave 15% multa animales, productos
o especies protegidas, en zonas urbanas y/o productos y/o productos y/o
y/o maquinarias
atentando contra la salud pública. maquinarias maquinarias Sacrificio
Sacrificio inmediato
Sacrificio
Por quemar residuos y malezas en la vía pública o
07.7011 Grave 15% multa --------------- --------------- ---------------
terrenos sin construir.
Por transportar en triciclos desperdicios de
Internamiento
alimentos y otros residuos sólidos sin perjuicio de Internamiento Internamiento
07.7012 Grave 15% multa temporal de
la captura y en caso de reincidencia la captura del inmediato de vehículo temporal de vehículo
vehículo
triciclo u otro vehículo.
Por dañar o destruir papeleras del municipio sin Ejecución y
07.7013 Leve 5% multa --------------- Ejecución y restitución
perjuicio de pagar el costo del daño. restitución
Por preparar materiales de construcción en vía
07.7014 Leve 6% multa --------------- --------------- ---------------
pública.
07.7015 Grave Por causar aniego en la vía pública y/o privada. 12% multa --------------- --------------- ---------------
Por arrojar papeles, desperdicios, excretas,
07.7016 Grave desmonte y/o maleza en áreas de uso público, 15% multa --------------- --------------- ---------------
terrenos sin construir, canales o causes de regadío.
Por dejar restos de aceite o grasas en la vía pública
07.7017 Leve 10% multa --------------- --------------- ---------------
(mecánica y lubricentros).
07.7018 Grave Usar la vía pública para el lavado de vehículos. 20% multa --------------- --------------- ---------------
Por abandonar vehículos en desuso en la vía
07.7019 Grave 10% multa --------------- --------------- ---------------
pública y/o zona de retiro.
Por no realizar la limpieza de las cisternas que
07.7020 Grave 10% multa --------------- --------------- ---------------
comercializan agua para consumo humano.
Por construir letrinas y silos en la vía pública y/o
07.7021 Grave acequias y/o canales de regadío atentando contra 10% multa --------------- --------------- ---------------
la salud pública.

Por crianza de mascotas en azotea o áreas


comunes, causando molestias a terceros (ruidos
07.7022 Grave 12% multa --------------- --------------- ---------------
molestos, malos olores, infestación de plaga,
insectos o roedores y otros).
Clausura
Clausura inmediata
transitoria Clausura transitoria
Utilizar gases tóxicos y/o nocivos a la salud, como Suspensión inmediata
Suspensión de Suspensión de
07.7023 Grave parte de espectáculos o de ambientación al interior 20% multa de actividad, evento
actividad, evento actividad, evento y/o
de salones de bailes o similares. y/o espectáculo
y/o espectáculo espectáculo público
público
público
Por depositar residuos sólidos industriales,
peligrosos, radioactivos o cualquier otro de
responsabilidad no municipal en la vía pública o
07.7024 Grave 40% multa --------------- --------------- ---------------
juntarlos con residuos sólidos urbanos (domiciliario
y/o comerciales) para que sean retirados por
personal municipal.
Por arrojar y/o depositar residuos sólidos de
07.7025 Grave cualquier origen o naturaleza en áreas de uso 20% multa --------------- --------------- ---------------
público.
Por incinerar residuos sólidos de cualquier origen o
07.7026 Grave 20% multa --------------- --------------- ---------------
naturaleza en áreas de uso público y privado.
Por abandonar por más de un día los materiales
07.7027 Grave o residuos provenientes de la limpieza de redes 100% multa --------------- --------------- ---------------
públicas de desagüe.
La reiteración
Por no mantener adecuadamente las instalaciones conlleva dejar sin
deportivas a su cargo salvo que el deterioro sea efecto el convenio de
07.7028 Grave 30% multa --------------- ---------------
ocasionado por terceros ajenos a la administración administración suscrito
hecho que deberá estar debidamente comprobado. con la Municipalidad
de Ate
La reiteración
conlleva dejar sin
Por hacer uso de las instalaciones fuera del horario efecto el convenio de
07.7029 Grave 25% multa --------------- ---------------
establecido (hasta las 9.00pm). administración suscrito
con la Municipalidad
de Ate
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 63
MULTA Medida Complementaria
Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida provisional Reincidencia(doble
% UIT Otros Primera Vez
de la multa)
La reiteración
Por utilizar las instalaciones deportivas para la
conlleva dejar sin
ingesta de bebidas alcohólicas, productos de
efecto el convenio de
07.7030 Grave consumo ilegal y actos reñidos contra las buenas 2 UIT multa ---------------
administración suscrito
costumbres u otra actividad no autorizada por el
con la Municipalidad
convenio.
de Ate
Por quemar residuos sólidos y malezas en la vía
07.7031 Grave 15% Multa --------------- --------------- ---------------
pública o terrenos sin construir.
07.7032 Leve Por segregar basura en la vía pública. 15% Multa --------------- --------------- ---------------
Por no izar la bandera Nacional en Fiestas Patrias
07.7033 Leve y/o Aniversario del Distrito de Ate, y/o cuando sea 10% Multa --------------- --------------- ---------------
dispuesto por la autoridad competente.
Por no pintar o limpiar vencido el plazo municipal Ejecución y
07.7034 Leve 13% Multa --------------- Ejecución y restitución
las fachadas de inmuebles. restitución

MANIPULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, ESCOMBROS

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción
% UIT Otros Provisional Primera Reincidencia
Vez (doble de la multa)
Por realizar sin licencia actividades de recolección y/o transporte en
----------
07.7041 Grave triciclo, de residuos provenientes de actividades de obras menores de 30% Multa --------------- ---------------
-----
acondicionamiento, refacción y/o ampliación de edificaciones.
Por disponer de residuos de transporte en triciclos, de actividades de
----------
07.7042 Grave obras menores de acondicionamiento, refacción y/o ampliación de 30% Multa --------------- ---------------
-----
edificaciones en lugares no autorizados.
Por transportar en triciclo, a personas o residuos distintos a actividades
----------
07.7043 Grave de obras menores de acondicionamiento, refacción y/o ampliación de 20% Multa --------------- ---------------
-----
edificaciones.
Por ensuciar la vía pública durante el transporte en triciclo de residuos
----------
07.7044 Grave de las actividades de obras menores de acondicionamiento, refacción 30% Multa --------------- ---------------
-----
y/o ampliación de edificaciones.
----------
07.7045 Grave Por modificar la estructura original del triciclo. 30% Multa --------------- ---------------
-----
Por hacer uso del triciclo en condiciones inadecuadas, poniendo en ----------
07.7046 Grave 30% Multa --------------- ---------------
riesgo la seguridad de la carga o del operador. -----
Por realizar el recojo de transporte de residuos de las actividades de
----------
07.7047 Grave obras menores de acondicionamiento, refacción y/o ampliación de 30% Multa --------------- ---------------
-----
edificaciones en estado ebriedad.
Por prestar a operadores no autorizadas, la licencia de transportistas de
----------
07.7048 Grave residuos de las actividades de obras menores de acondicionamiento, 10% Multa --------------- ---------------
-----
refacción y/o ampliación de edificaciones.
Por acopiar residuos de actividades de obras menores de
----------
07.7049 Grave acondicionamiento, refacción y/o ampliación de edificaciones, sin 50% Multa --------------- ---------------
-----
contar con licencia.
Por realizar sin licencia actividades de recolección y/o transporte de
----------
07.7050 Grave triciclo, de residuos provenientes de actividades de obras menores de 30% Multa --------------- ---------------
-----
acondicionamiento, refacción y/o ampliación de edificaciones.
Por disponer de residuos de transporte en triciclos, de actividades de
----------
07.7051 Grave obras menores de acondicionamiento, refacción y/o ampliación de 30% Multa --------------- ---------------
-----
edificaciones en lugares no autorizados.
Por hacer uso del triciclo en condiciones inadecuadas, poniendo en ----------
07.7052 Grave 30% Multa --------------- ---------------
riesgo la seguridad de la carga o del operador. -----

SEGREGACION Y MANIPULACION DE RESIDUOS APROVECHABLES

Multa Medida Complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida Provisional Reincidencia(doble de
% UIT Otros Primera Vez
la multa)
Revocación del
Suspensión inmediata
carnet de reciclador Revocación del carnet de
de autorización o
Por segregar, recolectar, re aprovechar, / Revocación de reciclador / Revocación
licencia Clausura
acondicionar, reciclar o comercializar la Autorización de la Autorización
inmediata Decomiso
residuos sólidos, semisólidos, líquidos municipal / Clausura municipal / Clausura
07.7061 Grave 50% Multa inmediato Retención
y/o residuos sólidos peligrosos, sin la transitoria o definitiva transitoria o definitiva /
inmediata de productos,
autorización Municipal respectiva y otros / Decomiso/ Decomiso/ Retención/
equipos y mobiliarios
permisos que correspondan. Retención/ internamiento del
Internamiento
internamiento del vehículo
inmediato de vehículo
vehículo
64 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

Multa Medida Complementaria


Código Gradualidad Descripción de la infracción Medida Provisional Reincidencia(doble de
% UIT Otros Primera Vez
la multa)
Por recolectar o transportar residuos Decomiso inmediato
sólidos reciclables en vehículos sin Retención inmediata
Decomiso/Retención/ Decomiso/Retención/
autorización municipal o no contar con el de productos,
07.7062 Grave 20% Multa internamiento del internamiento del
equipamiento adecuado o las mínimas equipos y mobiliarios
vehículo vehículo
condiciones de seguridad: luces, cintas Internamiento
refractivas, entre otros. inmediato de vehículo
Revocación del
Revocación del carnet de
Suspensión inmediata carnet de reciclador
reciclador / Revocación
07.7063 Grave Por conducta inmoral durante las labores. 25% Multa de autorización o / Revocación de
de la Autorización
licencia la Autorización
municipal
municipal
Revocación del
Revocación del carnet de
Suspensión inmediata carnet de reciclador
Por trabajar en estado de ebriedad o reciclador / Revocación
07.7064 Grave 25% Multa de autorización o / Revocación de
consumo de drogas. de la Autorización
licencia la Autorización
municipal
municipal
Por trabajar con menores de edad,
Revocación del
mujeres gestantes, personas con Revocación del carnet de
Suspensión inmediata carnet de reciclador
discapacidad y/o personas de la tercera reciclador / Revocación
07.065 Muy grave 35% Multa de autorización o / Revocación de
edad durante la segregación, recolección de la Autorización
licencia la Autorización
selectiva, acondicionamiento, reciclaje y municipal
municipal
comercialización de residuos sólidos.
Por romper bolsas de basura y dejar
07.7066 Grave 20% Multa --------------- --------------- ---------------
disperso, por falta de respeto al vecino
Realizar la actividad de segregación sin
07.7067 Leve 10% Multa Decomiso inmediato Decomiso Decomiso
contar con el respectivo fotocheck.
Decomiso inmediato
Ensuciar la vía pública como producto
Suspensión inmediata Decomiso/ retiro del
07.7068 Grave de las actividades de segregación o 20% Multa Decomiso
de autorización o registro de recicladores
recolección selectiva de residuos sólidos.
licencia
Por dañar las bolsas, contenedores o Decomiso inmediato
Decomiso/ retiro del
similares donde se almacenan residuos, Suspensión inmediata
07.7069 Grave 20% Multa Decomiso registro de recicladores/
como producto de las actividades de de autorización o
clausura
recolección selectiva de residuos sólidos. licencia
Decomiso inmediato
Por comercializar y almacenar los
Suspensión inmediata Decomiso/ retiro de
07.7070 Grave residuos sólidos reciclables en locales no 20% Multa Decomiso
de autorización o registro de recicladores
autorizados por la municipalidad.
licencia
Por ejercer las labores de recolección Decomiso inmediato
selectiva de residuos sólidos, fuera de Suspensión inmediata Decomiso/retiro de
07.7071 Grave 30% Multa Decomiso
los horarios establecidos en la presente de autorización o registro de recicladores
ordenanza. licencia
Por circular en vías no autorizadas o ruta
07.7072 20% Multa --------------- Decomiso Decomiso
asignada para realizar su labor.
Por no contar con uniforme e instrumentos
07.7073 Leve 10% Multa --------------- --------------- Decomiso
de protección personal.
Por arrojar residuos sólidos de cualquier
Decomiso inmediato
origen y naturaleza, maleza o desmonte
Retención inmediata
en la vía pública y/o en otros lugares no
deproductos, Decomiso, Retención, Decomiso, Retención,
07.7074 Grave autorizados por la Municipalidad (parques, 50% Multa
equipos y mobiliarios Internamiento Internamiento
jardines, zonas intangibles y arqueológicas,
Internamiento
riberas de los ríos, canales de riego, calles/
inmediato de vehículo
avenidas, entre otros).
Por realizar la compra de residuos sólidos Clausura definitiva Clausura definitiva
07.7075 Grave reciclables a Recicladores informales no 30% Multa Clausura inmediata Revocación de Revocación de
autorizados por la Municipalidad. autorización o licencia autorización o licencia

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y AREAS VERDES (08)

MULTA % UIT Medida Complementaria


Comercio Comercio y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fabrica e Reincidencia(doble
y/o servicios servicios de Provisional Primera Vez
industria de la multa)
hasta 100m2 100 a 500m2
Por arrojar la basura, desmonte o poda
08.8001 Grave 10% 15 20 Retiro inmediato Retiro Retiro
de jardines a la vía pública y/o parque.
Por sacar desechos sólidos antes
o después del horario establecido
08.8002 Leve acondicionándose al horario 10% 15 20 Retiro inmediato Retiro Retiro
acostumbrado de paso de camión
recolector por su domicilio.
Por arrojar basura y/o desmonte en los
08.8003 Grave puntos de acopio de maleza o en la 10% 15 20 Retiro inmediato Retiro Retiro
vía pública.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 65
MULTA % UIT Medida Complementaria
Comercio Comercio y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fabrica e Reincidencia(doble
y/o servicios servicios de Provisional Primera Vez
industria de la multa)
hasta 100m2 100 a 500m2
Por colocar en la vía pública
08.8004 Leve desperdicios o basura después del 10% 15 20 Retiro inmediato Retiro Retiro
recorrido del camión recolector.
Por abandonar en la vía pública
por más de (5) días desmonte,
08.8005 Grave 15% 20 50 Retiro inmediato Retiro Retiro
provenientes de obras, aperturas de
zanjas y materiales de construcción.
Por dejar vehículos, carrocerías,
chasis, chatarras en estado de
abandono de la vía pública, por más
Retiro inmediato Retiro
de 30 días calendario consecutivos, Retiro Internamiento
Internamiento Internamiento
08.8006 Grave con signos evidentes de no estar en 20% 30 40 temporal de
inmediato de temporal de
condiciones de movilizarse o sin que vehículo
vehículo vehículo
el propietario demuestre interés en
utilizarlo (desaseo externo) sin perjuicio
del internamiento.
Por abandonar en la vía pública el
material proveniente de la limpieza de
08.8007 Grave 15% 20 25 Retiro inmediato Retiro Retiro
los lodos públicos de desagüe(Sedapal
o Contratistas)
Por almacenar basura o desechos
sólidos urbanos en áreas ubicadas
08.8008 Leve 4% 6 8 Retiro inmediato Retiro Retiro
dentro del perímetro urbano, así como
su transporte para su comercialización.
Por no limpiar el techo, fachada
Ejecución y Ejecución y
08.8009 Leve y vereda de vivienda o locales 4% 6 8 -----------
restitución restitución
comerciales, industriales y/o servicios.
Por no contar con los recipientes para
08.8010 Leve 4% 6 8 ----------- ----------- -----------
los desperdicios.
Por arrojar o dejar basura, desmonte
Retiro
o poda de jardines contaminando Retiro Ejecución y
08.8011 Muy grave 20% 30 40 Retiro inmediato Ejecución y
los recursos naturales del agua (Rio restitución
restitución
Rímac) y canales de irrigación.
Por arrojar animales muertos en vía
08.8012 Grave 4% --- ---- Retiro inmediato Retiro Retiro
pública o terrenos sin construir.
Internamiento Retiro
Retiro Internamiento
Por arrojar desmontes en propiedad inmediato de Internamiento
08.8013 Leve 4% 5 6 temporal de
privada y/o pública con vehículos. vehículo Retiro temporal de
vehículo
inmediato vehículo
Retiro inmediato
Retención
Usar la vía pública para el lavado de inmediata de Retiro
08.8014 Grave 10% 15 20 Retiro Retención
vehículos. productos, Retención
equipos y
mobiliarios
Por transportar residuos sólidos,
desperdicios de alimentos u otros
08.8015 Grave 20% 30 40 ----------- ----------- -----------
materiales orgánicos contaminantes en
vehículos sin la debida autorización.
Por segregar la basura en cualquiera
08.8016 Leve de las fases del proceso de Aseo 8% 10 15 ----------- ----------- -----------
Urbano (Vehículos Basureros).
Ensuciar la vía pública como resultado
08.8017 Leve 5% --- --- ----------- ----------- -----------
de necesidades fisiológicas
Por realizar obras de infraestructura
en áreas verdes, áreas de recreación
pública, áreas de equipamiento, Retiro y/o Retiro y/o
08.8018 Grave 50% 70 90 Retiro inmediato
zonas monumentales o arqueológicas demolición demolición
que sean ajenas a las finalidades de
recreación o de reserva ambiental.
Por el uso de áreas verdes, zonas
Retiro y/o Retiro y/o
08.8019 Grave de recreación pública que linden con 30% 40 50 Retiro inmediato
demolición demolición
cursos de aguas naturales.
Por la venta y/o consumo de licor en
Retiro y/o Retiro y/o
08.8020 Grave áreas verdes o zonas de recreación 50% 70 90 Retiro inmediato
demolición demolición
pública.
Por adherir elementos extraños a los
08.8021 Grave arboles o plantas ubicados en las áreas 15% 20 25 Retiro inmediato Retiro Retiro
verdes de uso público.
Por instalar avisos publicitarios en las
08.8022 Grave 15% 20 25 Retiro inmediato Retiro Retiro
áreas verdes de uso público.
Por ejercer el comercio ambulatorio en Retención
08.8023 Grave 5% 10 15 Retención Retención
áreas verdes de uso público. inmediata
66 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA % UIT Medida Complementaria


Comercio Comercio y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fabrica e Reincidencia(doble
y/o servicios servicios de Provisional Primera Vez
industria de la multa)
hasta 100m2 100 a 500m2
Por vender o alquilar las áreas de
08.8024 Grave terreno destinados a áreas verdes de 50% 70 90 Retiro inmediato Retiro Retiro
uso público.
Por obstaculizar la labor del personal
08.8025 Leve encargado del mantenimiento y riego 1 1 1 ---- ---- ----
de las áreas verdes.
Por sustraer flores, plantas o árboles
08.8026 Leve 5 5 5 ---- ---- ----
de jardines públicos
Por extraer pasto en champas,
08.8027 Leve afectando los parques y áreas verdes 5 5 5 ---- ---- ----
del distrito.
Por tener cercos de arbustos y/o
08.8028 Leve plantas en veredas o bermas con más 5 5 5 ---- ---- ----
de 40cm de altura
Por talar y/o podar arbustos y árboles
08.8029 Grave 10 15 30 ---- ----
sin autorización municipal
Por cercar parques y jardines con rejas
08.8030 Grave de fierro, alambres de púas y otros 25 30 35 Retiro inmediato Retiro Retiro
materiales sin autorización municipal.
Por eliminar jardines públicos que
se hallan frente a los inmuebles
08.8031 Grave reemplazándoles con losas de concreto 20 30 50 --- Demolición Demolición
u otros materiales sin perjuicio de la
restitución del jardín.
Por convertir los jardines públicos en
08.8032 Grave 10 10 10 ---- ---- ----
campos deportivos
Por causar destrucción en parques
y áreas verdes o mobiliario urbano
08.8033 Grave 10 15 20 ---- ---- ----
de uso público, sin perjuicio de su
reposición.

TRATAMIENTO PAISAJISTA

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción 0a5 5a Mayor a Reincidencia(doble
Provisional Primera Vez
Ha 10Ha 10Ha de la multa)
Por USAR, DESTRUIR, VENDER,
DISPONER, áreas de dominio público
Demolición,
como riberas de rio, zonas declaradas Reparación y Demolición, reparación
08.8041 Muy Grave 5 UIT 10UIT 15 UIT reparación y/o
intangibles, zonas de laderas de cerros, retiro inmediato y/o retiro
retiro
zonas destinadas para arborización, zonas
con fines ecológicos y otros.

CRIANZA DE ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO

MULTA Medida Complementaria


Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Reincidencia (doble
% UIT Otros Provisional Primera Vez
de la multa)
Por criar y/o vender animales destinados al
consumo humano en lugares, instalaciones,
Decomiso
08.8051 Grave con equipos y materiales que atenten contra 50% Multa Decomiso Decomiso
inmediato
la salud humana y animal, o sin contar con la
autorización respectiva.
Por alimentar a los cerdos con basura, Decomiso
08.8052 Grave 2 UIT Multa Decomiso Decomiso
alimentos insalubres y/o en basurales inmediato
Por movilizar a los cerdos de los parques
Decomiso
08.8053 Grave porcinos sin la autorización correspondiente 1 UIT Multa Decomiso Decomiso
inmediato
de la autoridad municipal.

Por transportar y/o comercializar carnes sin


Decomiso
08.8054 Grave contar con la guía respectiva de otorgada 1 UIT Multa Decomiso Decomiso
inmediato
por el camal.
Por criar y/o comercializar animales
08.8055 Grave destinados al consumo humano sin contar 1 UIT Multa ----------- ----------- -----------
con la infraestructura técnica adecuada.
Por no contar con bebederos, ni comederos
08.8056 Grave 1 UIT Multa ----------- ----------- -----------
en los criaderos.
Por no contar con el equipo para el
08.8057 Grave tratamiento de los restos de comidas(pallas, 1 UIT Multa ----------- ----------- -----------
quemadores)
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 67
RUIDOS MOLESTOS

MULTA Medida Complementaria


Comercio Comercio
y/o y/o Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Fabrica e Primera Reincidencia
servicios servicios Provisional
industria Vez (doble de la multa)
hasta de 100 a
100m2 500m2
Por producir ruidos nocivos o molestos, sea cual
fuere el origen y lugar(uso de bocinas, escapes
08.8061 Grave libres, automóviles, parlantes, megáfonos, equipos 20% 50% 100% ----------- ----------- -----------
de sonido, sirenas, silbatos, cohetes, petardos) y
otros que molesten a la comunidad
Funcionamiento de locales industriales en horas
de vivienda urbanos/ marginales, que producen
ruidos que excedan en 50 decibeles en horario de
7:00 a 22:00 hrs. y de 40 decibeles en horarios Clausura Clausura
08.8062 Grave --- 50% 100% Clausura transitoria
de 22:00 a 7:00 hrs, en zonas circundantes hasta inmediata transitoria
100 mts. de ubicación de Centros Hospitalarios y/o
establecimientos de salud, instituciones educativas,
asilos, orfanatos y casa de retiro.
Por producir ruidos molestos en Centros
Hospitalarios, establecimientos de salud, Clausura Clausura
08.8063 Grave 20% 50% 100% Clausura transitoria
instituciones educativas, asilos, orfanatos, caso inmediata transitoria
de retiro.
Retención
inmediata de
Por producir ruidos molestos o nocivos por el uso
08.8064 Leve 5% 10% 20% productos, Retención Retención
de megáfonos, bocinas de los triciclos (formales).
equipos y
mobiliarios
Por producir ruidos molestos o nocivos por el uso
08.8065 Leve 5% 10% 20% ----------- ----------- -----------
de bocinas.
Clausura
Por no contar con un sistema de acondicionamiento
definitiva Clausura definitiva
acústico o barreras acústicas aislantes que atenúe
Clausura Revocación Revocación de
08.8066 Grave o impida la salida del ruido o sonido de cualquier 40% -- --
inmediata de autorización o
origen que supere el límite máximo permitido para
autorización licencia
la zona que se produzca el ruido.
o licencia
Carecer de aislamiento acústico en la crianza o Retención
Retención
tenencia de animales domésticos que ocasionen o inmediata de Retención bajo
bajo costo
08.8067 Grave produzcan ruidos molestos, que por su intensidad 40% -- -- productos, costo de su
de su
y/o persistencia sean nocivos a la salud y equipos y propietario
propietario
tranquilidad de las personas. mobiliarios

PROHIBICION DEL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PUBLICOS ( ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,


OBRAS EN EDIFICACIONES, TRANSPORTE PUBLICOS Y OTROS) (09)

Medida Complementaria
Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Multa Primera Reincidencia (doble
Provisional
Vez de la multa)
Por realizar actos y gestos de naturaleza o connotación sexual en espacios
09-9001 Muy Grave públicos, como establecimientos comerciales, obras en edificación, transporte 50% ----------- ----------- -----------
público y otros.
Por realizar actos de naturaleza o connotación sexual en espacios públicos
como establecimientos comerciales, obras en edificaciones, tránsporte
09-9002 Muy Grave público y otros, consistentes contra el cuerpo, roces corporales, masturbación 100% ----------- ----------- -----------
pública, exhibicionismo obsceno, seguimiento a pie o vehículo entre otros
actos afines.
Por no colocar carteles o anuncios que prohíban la realización de
Clausura
09-9003 Muy Grave comportamientos inapropiados de índole sexual en los establecimientos 50% Clausura Clausura
inmediata
comerciales y obras en edificación
Por permitir en los establecimientos comerciales y/u obras en edificación
Clausura
09-9004 Muy Grave axtos de acoso sexual de sus dependientes realizados en agravio de terceras 25% Clausura Clausura
inmediata
personas

COMERCIO DE ALIMENTOS, AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS (10)

Medida Complementaria
Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Multa Reincidencia (doble
Provisional Primera Vez
de la multa)
INFRAESTRUCTURA
El puesto de Venta no cuenta con piso limpio,
10-1001 Leve 5% Restitucion Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
impermeable y sin grietas
No mantiene las paredes limpias,impermeables y sin
10-1002 Leve 5% Restitucion Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
grietas
68 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

Medida Complementaria
Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Multa Reincidencia (doble
Provisional Primera Vez
de la multa)
Permite el ingreso de plagas y animales domesticos y Clausura
10-1003 Grave 10% Clausura Clausura
silvestres Transitoria
No cuenta con servicio de agua potable, desague y
10-1004 Grave 30% Restitucion Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
electricidad
ILUMINACION
No contar con alumbrado natural o artificial, permite el
10-1005 Leve 5% Restitucion Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
exceso de brillo o sombras
No contar con alumbrado natural o artificial, permite el
10-1006 Leve 5% ----------- Ejecución Ejecución
exceso de brillo o sombras
10-1007 Grave Por permitir el use de focos o fluorescentes sin proteccion 10% ----------- Ejecución Ejecución
VENTILACION
Por permitir la concentración de olores indeseables,
10-1008 Grave 10% Restitucion Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
humedad e incremento de la temperatura.
BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE
10-1009 Leve Por reposar los alimentos en envases inadecuados 5% Decomiso Decomiso Decomiso
10-1010 Grave Por no desinfectar el puesto de venta 10% Restitucion Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
Por permitir la contaminación de losalimentos de limpieza
10-1011 Grave 30% Decomiso Decomiso Decomiso
y desinfección
BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION

IDENTIFICACION DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS


Por no contar con manipuladores registrados ante la Capacitación en BPM Capacitación en BPM
10-1012 Leve 5% -----------
administración del mercado de abasto y POES y POES
HIGIENE DE LOS MANIPULADORES
Capacitación en BPM Capacitación en BPM
10-1013 Grave Por no contar con Cabello corto o recogido 10% -----------
y POES y POES
Por no mantener las manos limpias y sin joyas, con urias Capacitación en BPM Capacitación en BPM
10-1014 Grave 10% -----------
cortas, limpias y sin esmalte y POES y POES
Capacitación en BPM Capacitación en BPM
10-1015 Grave Por usar maquillaje facial 10% -----------
y POES y POES
Por comer o fumar, o realizar practicasantihigiénicas, Capacitación en BPM Capacitación en BPM
10-1016 Grave 10% -----------
cuando manipulan alimentos y POES y POES
Por realizar labores de limpieza ensimultaneo con la Capacitación en BPM Capacitación en BPM
10-1017 Grave 10% -----------
venta de alimentos y POES y POES

VESTIMENTA DE LOS MANIPULADORES

Por no contar con el uniforme completo limpio y de color Capacitación en BPM Capacitación en BPM
10-1018 Leve 5% -----------
claro y POES y POES
Por usar calzado y delantal inapropiado cuando manipula Capacitación en BPM Capacitación en BPM
10-1019 Leve 5% -----------
carnes y menudencias de animales de abasto y POES y POES
Capacitación en BPM Capacitación en BPM
10-1020 Grave Por no usar guantes limpios y en buen estado 10% -----------
y POES y POES
EXPENDIO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS
Por comercializar alimentos agropecuarios primarios
10-1021 Grave y piensos sin autoreización sanitaria otorgada por el 30% Decomiso Decomiso Decomiso
SENASA

CARNES Y MENUDENCIAS

Decomiso y/o Clausura Decomiso y/o Clausura


10-1022 Grave Por realizar el benficio y eviscerado en el puesto de venta 50% -----------
Transitoria Transitoria
Por no aplicar cadena de frio para las carnes de animales
10-1023 Grave 50% ----------- Ejecución Ejecución
de abasto que se exhiben
Por no comercializar carne de animales de abasto sin
10-1024 Grave 50% Decomiso Decomiso Decomiso
identificar y de procedencia NO autorizada
10-1025 Grave Por usar equipos y utensilios en mal estado 50% Decomiso Decomiso Decomiso
Por utilizar tablas de picar en mal estado y utilizar troncos
10-1026 Grave 20% Decomiso Decomiso Decomiso
de árbol
10-1027 Grave Por utiizar equipos de cortes y cuchillos inadecuados 20% Decomiso Decomiso Decomiso
FRUTAS Y HORTALIZAS
Por comercializar frutas que no han alcanzado una
10-1028 Grave 10% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
madurez commercial
10-1029 Leve Por comercializar frutas y verduras con mal aspecto 5% Decomiso Decomiso Decomiso
Por comerializar frutas y verduras que están en contacto
10-1030 Grave 20% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
con el piso
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 69
Medida Complementaria
Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Multa Reincidencia (doble
Provisional Primera Vez
de la multa)
Por no tener ordenamiento y por separado las frutas
Ejecución, Restitución y Ejecución, Restitución
10-1031 Grave y hortalizas, además de contar con recipientes 10% Restitución
Decomiso y Decomiso
inadecuados
ALIMENTOS A GRANEL
Por no mantener los alimentos a granel en recipientes,
10-1032 Grave 10% Decomiso Decomiso Decomiso
limpios y tapados
Por comercializar alimentos a granel que están en
10-1033 Grave 20% Decomiso Decomiso Decomiso
contacto con el piso
Por exhibir alimentos a granel en envases sucios y en
10-1034 Grave 10% Decomiso Decomiso Decomiso
mal estado
Por encontrar en los alimentos a granel materiales
10-1035 Grave 20% Decomiso Decomiso Decomiso
extraños y con inadecuado almacenado
Por exhibir productos secos en ambientes expuestos a
10-1036 Grave 20% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
contaminación
PIENSOS
Por exhibir los piensos de manera desordenada y sin
10-1037 Grave 10% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
separarlos y en recipientes inadecuados
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y PIENSOS

ALMACEN DE PRODUCTOS SECOS


Por no contar con estructuras físicas en buen estado y
10-1038 Leve 5% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
limpias
Por no rotular los alimentos que se encuentran
10-1039 Grave 10% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
almacenados
Por no almacenar alimentos adecuadamente,
10-1040 Leve 5% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
incumpliendo con las distancias establecidas
Por desempolvar en un lugar cercano de la exhibición de
10-1041 Grave 10% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
los alimentos
Por almacenar los alimentos secos en envases distintos
10-1042 Leve 5% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
a los originales
ALMACEN EN FRIO
Por no almacenar en cámaras diferentes de acuerdo a la
10-1043 Grave 10% Decomiso Decomiso y Ejecución Decomiso y Ejecución
naturaleza de los alimentos
Por registrar temperaturas superiores de 5ºC en caso de
10-1044 Grave cámaras de refrigeración y -18ºC en el caso de cámaras 10% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
de congelación , en el centro de las piezas
Por almacenar los alimentos inadecuadamente de
10-1045 Grave 10% Decomiso Decomiso y Ejecución Decomiso y Ejecución
acuerdo a su origen
Por extender las 72hrs de guardado de las carcasas
10-1046 Grave de res y de las 48 hrs de otro tipo de carne, aves y 30% Decomiso Decomiso Decomiso
menudencias
Por no almacenar en anaqueles o tarimos incumpliendo
10-1047 Grave 5% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
las distancias establecidas
Por no colocar las carcasas en ganchos y en rielera a
10-1048 Leve 10% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
0,3m del piso y 0,3m entre piezas
Por no evitar la contaminación e las piezas cárnicas
10-1049 Grave 30% Restitución Decomiso y Ejecución Decomiso y Ejecución
congeladas
Por almacenar carne de animales de abasto sin
10-1050 Grave 20% Restitución Decomiso y Ejecución Decomiso y Ejecución
identificación
MATERIALES Y EQUIPOS AUXILIARES
Por transportar matriales y equipos auxiliares de carga y
10-1051 Grave 20% Decomiso Decomiso Decomiso
descarga dentro del contenedor
ILUMINACION (DE CORRESPONDER)
Por carecer de una adecuada iluminación dentro del
10-1052 Grave 20% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
contenedor con luminarias protegidas
EQUIPOS DE REFRIGERACION (DE CORRESPONDER)
Por carecer de registros de temperatura y mantenimiento
10-1053 Grave 20% ----------- Ejecución Ejecución
, calibración
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS
Debido a la falta de limpieza y registro del procedimiento
10-1054 Grave 20% Restitución Ejecución y Restitución Ejecución y Restitución
de lavado y desinfección de los vehículos
10-1055 Leve Por no utilizar desinfectantes autorizados 15% Decomiso Ejecución y Decomiso Ejecución y Decomiso
MANIPULADOR

VESTIMENTA DEL PERSONAL


70 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

Medida Complementaria
Medida
Código Gradualidad Descripción de la infracción Multa Reincidencia (doble
Provisional Primera Vez
de la multa)
Debido a que el personal involucrado en la carga y Capacitación de BPM Capacitación de BPM
10-1056 Leve 15% -----------
descarga no utiliza vestimenta adecuada y limpia y POES y POES
ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL
El personal presente síntomas de enfermedad ( tos, Capacitación de BPM Capacitación de BPM
10-1057 Grave 15% -----------
estornudos, vomitos, fiebre, etc) y POES y POES
HABITOS Y COSTUMBRE
El personal de transporte, carece de buenos hábitos de Capacitación de BPM Capacitación de BPM
10-1058 Leve 15% -----------
higiene y POES y POES
CARGA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS
Por transportar alimentos en forma inadecuada
10-1059 Leve 15% Decomiso Decomiso y Ejecución Decomiso y Ejecución
propiciando su deterioro
CONTAMINACION CRUZADA
10-1060 Grave Por transportar carcasas con carnes congeladas 20% Decomiso Decomiso Decomiso
10-1061 Grave Por transportar carcasas con carnes refrigeradas 20% Decomiso Decomiso Decomiso
Por transportar productos congelados sin envasar con
10-1062 Grave 20% Decomiso Decomiso Decomiso
productos refrigerados
Por transportar alimentos de origen animal con alimentos
10-1063 Grave 20% Decomiso Decomiso Decomiso
de origen vegetal
Por transportar alimentos agropecuarios primarios y
10-1064 Grave 20% Decomiso Decomiso Decomiso
piensos con productos hidrobiologicos
Por transporter alimentos agropecuarios y piensos con
10-1065 Grave productos quimicos, combustibles, plaguicidas u otros 20% Decomiso Decomiso Decomiso
que pongan en riesgo la inocuidad
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
Por permitir el transporte de subproductos de origen
animal en envases inadecuados, poniendo en riesgo las
10-1066 Grave 30% Decomiso Decomiso Decomiso
condiciones físicas y organolépticas de los subproductos
cárnicos
Por transportar productos cárnicos en contacto con el
10-1067 Grave 30% Decomiso Decomiso Decomiso
piso
Por transportar alimentos de origen vegetal en contacto
10-1068 Grave 30% Decomiso Decomiso Decomiso
con el piso
ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL
Por Transportar alimentos de origine vegetal en vehículos
10-1069 Grave 30% Decomiso Decomiso Decomiso
NO autorizados
Por transportar frutas y ortalizas frescas en envases de
10-1070 Grave 30% Decomiso Decomiso Decomiso
difícil higienización, vitando su deterioro y contaminación
Por transportar tuberculos y granos en contacto con el
10-1071 Grave 30% Decomiso Decomiso Decomiso
piso y las parededes del contenedor
PIENSOS
Por transportar piensos en contacto con el piso del
10-1072 Grave 20% Decomiso Decomiso Decomiso
contenedor
Por transportar en envases que NO protegen a los
10-1073 Leve 15% Decomiso Decomiso Decomiso
piensos de contaminación , NO, son de fácil higienización

INFRACCIONES AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS


MENORES
INFRACCIONES A LA PERSONA JURÍDICA AUTORIZADA

MULTA
Medida Medida
Código Calificación Descripción de la Infracción Infractor % UIT Reincidencia
Provisional Complementaria
Vigente
Por incurrir en las causales
establecidas en el artículo 15.1° de la
Ordenanza que regula la prestación Cancelación definitiva
Persona
A-1 Muy grave del servicio de transporte público 5% ------------- del permiso de -------------
jurídica
especial de pasajeros y carga en operación
vehículos menores motorizados y no
motorizados.
Prestar el servicio de transporte
público especial de pasajeros y carga
en vehículos menores motorizados
Persona
A-2 Muy grave y no motorizados con el Permiso 50% ------------- ------------- 100%
jurídica
de Operación suspendida, vencida
o cancelada, siempre que tenga
conocimiento de la dicha condición.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 71
MULTA
Medida Medida
Código Calificación Descripción de la Infracción Infractor % UIT Reincidencia
Provisional Complementaria
Vigente
Permitir la prestación del servicio Suspensión hasta de
Suspensión hasta de
excediéndose de la cantidad de Persona 30 días para prestar
A-3 Muy Grave 5% ------------- 15 días para prestar el
unidades señaladas en el Permiso de jurídica el servicio + 20% o
servicio
Operación. cancelación
Suspensión hasta de
Por transferir, compartir y/o ceder la Suspensión hasta de
Persona 30 días para prestar
A-4 Muy grave autorización de servicio y/o paradero 5% ------------- 15 días para prestar el
jurídica el servicio + 20%
autorizado a otra persona jurídica. servicio
oCancelación
Suspensión hasta de
Por transferir, compartir y/o ceder el Suspensión hasta de 30 días del paradero
Persona
A-5 Muy grave paradero autorizado a otra persona 5% ------------- 15 días del paradero autorizado + 20% o
jurídica
jurídica. autorizado. Cancelación del paradero
autorizado.
Por prestar el servicio con el 30%
de conductores sancionados que
Suspensión hasta de
no cuenten y/o porten su licencia de Suspensión hasta de
Persona 30 días para prestar
A-6 Muy grave conducir, con la clase o categoría 5% ------------- 15 días para prestar el
jurídica el servicio + 20% o
exigida, SOAT o AFOCAT (CAT), CITV servicio
cancelación
o tarjeta de identificación vehicular,
vigentes.
Por permitir que vehículos
pertenecientes a su flota vehicular Suspensión de hasta
Suspensión de hasta
se estacionen en paradero Persona 30 días para prestar
A-7 Muy grave 5% ------------- 15 días para prestar el
autorizado a otra persona jurídica jurídica el servicio + 20% o
servicioCancelación
y/o por estacionarse en paradero no cancelación
autorizado o prohibido.
Por prestar el servicio en zonas
Suspensión de hasta
no autorizadas en su Permiso de Suspensión hasta de
Persona 30 días para prestar
A-8 Muy grave Operación y/o en zonas establecidas 5% ------------- 15 días para prestar el
jurídica el servicio + 20% o
como prohibidas por la autoridad servicio
cancelación
municipal.
Cuando uno o más conductores
Suspensión de hasta
afiliados a la persona jurídica hayan Suspensión hasta de
Persona 30 días para prestar
A-9 Muy grave agredido de forma física y/o verbal al 5% ------------- 15 días para prestar el
jurídica el servicio + 20% o
usuario, peatón, autoridad municipal servicio
cancelación
y/o policial.
Permitir que un conductor siga
prestando el servicio en vehículo Suspensión hasta de
Suspensión hasta de
menor, luego de haber ocasionado Persona 30 días para prestar
A-10 Muy grave 5% ------------- 15 días para prestar el
un accidente de tránsito con jurídica el servicio + 20% o
servicio
consecuencias de lesiones graves cancelación
o fatales.
Por permitir que el 30% de unidades
Vehiculares se encuentren en Suspensión hasta de 20% + Suspensión hasta
Persona
A-11 Muy Grave mal estado o por no mantener 5% ------------- 15 días para prestar el de 30 días para prestar
jurídica
las condiciones exigidas por la servicio el servicio
normatividad vigente.
Por no ocupar y/o prestar el servicio
Persona Suspensión hasta de 20% + cancelación del
A-12 Muy Grave en el paradero(s) autorizado(s) en su 5% -------------
Jurídica 15 días del paradero. paradero autorizado.
Permiso de Operación.

Por permitir que el 30% de los


vehículos tengan, en cualquier
Suspensión hasta de 20%+ Suspensión hasta
parte del mismo, lemas, dibujos, Persona
A-13 Muy Grave 5% ------------- 15 días para prestar el de 30 días para prestar
adornos, lunas y/o micas polarizadas Jurídica
servicio el servicio
u oscurecidas y/o figuras que no
guarden relación con lo autorizado.

Por incumplir lo dispuesto en el


Suspensión hasta de 20%+ Suspensión hasta
Reglamento de Paraderos y/o no Persona
A-14 Muy Grave 5% ------------- 15 días para prestar el de 30 días para prestar
designar a un coordinador que jurídica
servicio el servicio
supervise el cumplimiento del mismos.

No permitir la ejecución de las


Suspensión hasta de 20%+ Suspensión hasta
acciones de fiscalización y control por Persona
A-15 Muy Grave 5% ------------- 15 días para prestar el de 30 días para prestar
parte de los Inspectores Municipales jurídica
servicio el servicio
de Transporte.
Por permitir prestar servicio en vías
Suspensión hasta de 20%+ Suspensión hasta
no autorizadas (Metropolitanas, Persona
A-16 Muy Grave 5% ------------- 15 días para prestar el de 30 días para prestar
expresas, arteriales y/o colectoras) y/o jurídica
servicio el servicio
vías peatonales.
Por realizar y/o promover actos
Suspensión hasta de
contrarios a la paz, tranquilidad o Suspensión hasta de
Persona 30 días para prestar
A-17 Muy Grave buenas costumbres, que atenten 5% ------------- 15 días para prestar el
jurídica el servicio + 20% o
contra la autoridad competente o servicio
cancelación
propiedad privada o comunidad.
72 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA
Medida Medida
Código Calificación Descripción de la Infracción Infractor % UIT Reincidencia
Provisional Complementaria
Vigente
Por permitir que el 30% de vehículos Suspensión hasta de 20% + Suspensión hasta
Persona
A-18 Muy Grave menores que prestan el servicio, no 5% ------------- 15 días para prestar el de 30 días para prestar
jurídica
se encuentren habilitados. servicio el servicio
Por prestar el servicio con el 30%
de conductores sancionados que Suspensión hasta de 15% + Suspensión hasta
Persona
A-19 Grave no cuenten y/o porten con Carnet 4% ------------- 10 días para prestar el de 20 días para prestar
jurídica
de educación vial o credencial de servicio el servicio
conductor.
Por permitir que el 30% de
conductores afiliados a una
persona jurídica, no cuenten con
la capacitación establecida (curso Suspensión hasta de 15% + Suspensión hasta
Persona
A-20 Grave de educación y seguridad vial), o 4% ------------- 10 días para prestar el de 20 días para prestar
jurídica
con los programas de capacitación servicio el servicio
de conductores que disponga la
municipalidad, previa comunicación
de la autoridad competente.
Por no mantener y controlar
adecuadamente los paraderos Suspensión hasta de
autorizados así como el aseo del área Persona Suspensión hasta de 20 días del paradero +
A-21 Grave 4% -------------
aledaña según las disposiciones de jurídica 10 días del paradero. 15% o cancelación del
la municipalidad, afectando el ornato, paradero
seguridad y buenas costumbres.
Por no informar dentro del plazo de
05 días hábiles, toda modificación que
altere la información contenida en el
Permiso de Operación o certificado
Persona
A-22 Grave de operación o la ocurrencia 4% ------------- -------------- 15%
jurídica
de un accidente de tránsito con
consecuencias de lesiones graves o
fatales, incurrida por los conductores
afiliados a la empresa.
Por permitir que sus conductores
inhabilitados presten servicio de Suspensión hasta de 15% + Suspensión hasta
Persona
A-23 Grave transporte en vehículo menor en 4% ------------- 10 días para prestar el de 20 días para prestar
jurídica
el distrito, siempre que tengan servicio el servicio
conocimiento de dicha condición.
Por permitir el estacionamiento
en paraderos autorizados en una
cantidad excedente al 50% de Suspensión hasta de
unidades autorizadas en el Permiso Persona Suspensión hasta de 20 días del paradero +
A-24 Grave 4% -------------
de Operación, afectando las jurídica 10 días del paradero 15% o cancelación del
características geométricas de la vía, paradero
la seguridad y las condiciones del
tránsito.

Por permitir recoger pasajeros en vías Suspensión hasta de 15% + Suspensión hasta
Persona
A-25 Grave o zonas no autorizadas en el Permiso 4% -------------- 10 días para prestar el de 20 días para prestar
jurídica
de Operación. servicio el servicio

No entregar información cuando la Persona


A-26 Grave 4% -------------- -------------- 15%
autoridad municipal se lo requiera. jurídica

INFRACCIONES AL PROPIETARIO Y EL CONDUCTOR AUTORIZADO

MULTA
Medida Medida
Código Calificación Descripción de la Infracción Infractor % UIT Reincidencia
Provisional Complementaria
Vigente
Internamiento del 15% + internamiento
Prestar el servicio cuando se
vehículo en el DOMV del vehículo en el
encuentre vencido, suspendido Internamiento del
Conductor y/o y/o suspensión del DOMV+ suspensión
B-1 Muy Grave y/o cancelado el permiso de 5% vehículo en el
propietario conductor por 05 del conductor por 15
operación de la persona jurídica a DOMV
días para prestar el días para prestar el
la que se encuentre afiliado.
servicio servicio
Presentar documentación
falsa, fraudulenta, enmendado
y/o adulterado al inspector 15% + Internamiento
Internamiento del
municipal de Transporte (licencia del vehículo en el
vehículo en el DOMV
de conducir, credencial de Internamiento del DOMV por 15 días
Conductor y/o y/o suspensión del
B-2 Muy grave conductor, AFOCAT (CAT), 5% vehículo en el + suspensión del
propietario conductor por 05
permiso de operación, tarjeta DOMV conductor por 15
días para prestar el
de identificación vehicular, días para prestar el
servicio
certificado de operación y otros servicio, cancelación.
documentos habilitantes para
prestar el servicio).
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 73
MULTA
Medida Medida
Código Calificación Descripción de la Infracción Infractor % UIT Reincidencia
Provisional Complementaria
Vigente
Cuando el conductor no cumpla
con realizar las indicaciones
dadas por el Inspector Municipal
Internamiento del 15% + Internamiento
de Transporte de detenerse, Conductor y/o Internamiento del
B-3 Muy grave 5% vehículo en el del vehículo en el
o deteniéndose se niegue a propietario vehículo en el DOMV
DOMV DOMV
proporcionar la documentación
exigida o se niegue a
identificarse.
Por detenerse o estacionarse
a esperar pasajero y/o carga Internamiento del 15% + Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-4 Muy Grave en paradero autorizado de otra 5% vehículo en el del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
persona jurídica o en un lugar no DOMV DOMV
autorizado como paradero.
Dejar o recoger a los pasajeros
al lado izquierdo o centro de la
Internamiento del 15% + internamiento
calzada; o cuando el vehículo Conductor y/o Internamiento del
B-5 Muy Grave 5% vehículo en el del vehículo en el
se encuentre en movimiento; propietario vehículo en el DOMV
DOMV DOMV
o en lugares donde afecte la
Seguridad.
Prestar el servicio y/o circular
en vías no autorizadas Internamiento del 15% + internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-6 Muy Grave (Metropolitanas, expresas, 5% vehículo en el del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
Arteriales y/o Colectoras) y/o vías DOMV DOMV
peatonales.
Prestar el servicio especial
Internamiento del 15% + Internamiento
llevando personas en la parte Conductor y/o Internamiento del
B-7 Muy grave 5% vehículo en el del vehículo en el
exterior de la carrocería del propietario vehículo en el DOMV
DOMV DOMV
vehículo menor.
Prestar el servicio sin portar
y/o contar con cualquiera de
los siguientes documentos 15% + internamiento
Internamiento del
vigentes: licencia de conducir de Conductor y/o Internamiento del del vehículo en el
B-8 Muy Grave 5% vehículo en el
la categoría que corresponda, propietario vehículo en el DOMV DOMV por un periodo
DOMV
SOAT o AFOCAT (CAT), de 05 días
Tarjeta de Control, tarjeta de
identificación vehicular y CITV.
Prestar el servicio sin portar y/o
contar con cualquiera de los
siguientes documentos vigentes: 15% + internamiento
certificado de operación, carnet Conductor y/o Internamiento del del vehículo en el
B-9 Muy Grave 5% --------------
de educación vial, credencial de propietario vehículo en el DOMV DOMV por un periodo
conductor y otros documentos de 05 días
habilitantes para prestar el
servicio.
Prestar el servicio en vehículo
menor con el logotipo y colores
15% + internamiento
identificatorios de una persona Conductor y/o Internamiento del
B-10 Muy grave 5% -------------- del vehículo en el
jurídica que ha sido dado de baja, propietario vehículo en el DOMV
DOMV
o distinta a la cual se encuentra
registrado dicho vehículo.
Por ofrecer dinero, objetos,
Internamiento del 15% + Internamiento
dádivas, prendas, regalos u otros
vehículo en el DOMV del vehículo en el
beneficios al Inspector Municipal Internamiento del
Conductor y/o + Suspensión del DOMV + Suspensión
B-11 Muy grave de Transporte, antes, durante o 5% vehículo en el
propietario conductor hasta por del conductor por 15
después de la intervención, con DOMV
15 días para prestar el días para prestar el
el objeto de evitar la imposición
servicio servicio
de una sanción.

Recoger pasajeros a menos de


40 metros de los paraderos y/o
anexos autorizado(s) a otras Internamiento del 15% + Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-12 Muy Grave personas jurídicas, la distancia 5% vehículo en el del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
será considerada del recorrido DOMV DOMV
que realiza un vehículo menor en
la vía pública.
Realizar servicio de transporte
Internamiento del 15% + Internamiento
público de personas en un Conductor y/o Internamiento del
B-13 Muy Grave 5% vehículo en el del vehículo en el
vehículo menor destinado a propietario vehículo en el DOMV
DOMV DOMV
transporte de carga.
Abandonar el lugar de la
intervención dejando su vehículo
15% + internamiento
menor, evadiendo la imposición Internamiento del
Conductor y/o Internamiento del del vehículo en el
B-14 Muy Grave del Acta de Control o Sanción 5% vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV DOMV por un periodo
administrativa y la aplicación DOMV
de 15 días
de la medida provisional o
complementaria.
74 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA
Medida Medida
Código Calificación Descripción de la Infracción Infractor % UIT Reincidencia
Provisional Complementaria
Vigente
Abandonar el lugar de la
intervención con su vehículo
menor dejando los documentos
que lo identifican con el Inspector 15% + Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-15 Muy Grave Municipal de Transporte, 5% -------------- del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
evadiendo la imposición del DOMV
Acta de Control y/o aplicación
de la medida provisional que
corresponda.
Por agredir verbalmente y/o 15% + Internamiento
Internamiento del
físicamente al pasajero, peatones del vehículo en el
vehículo en el DOMV
y/o a personas que prestan el Internamiento del DOMV hasta por 30
Conductor y/o + suspensión del
B-16 Muy grave servicio de transporte público 5% vehículo en el días + suspensión del
propietario conductor hasta por
especial de pasajeros y carga DOMV conductor por 15 días
15 días para prestar el
en vehículo menor debidamente para prestar el servicio
servicio
autorizado. o cancelación.
Por atentar o alterar el orden
público, y/o interrumpir las
acciones de fiscalización 15% + Internamiento
Internamiento del
y control fomentando el del vehículo en el
vehículo en el DOMV
desorden, caos y desacato a Internamiento del DOMV hasta por 30
Conductor y/o + suspensión del
B-17 Muy grave las normas municipales y/o 5% vehículo en el días + suspensión del
propietario conductor hasta por
agredir verbalmente al Inspector DOMV conductor por 15 días
15 días para prestar el
Municipal de Transporte, para prestar el servicio
servicio o cancelación.
autoridad policial y/o funcionario o cancelación.
municipal, de forma organizada
y/o de manera individual.
Internamiento del
Por causar agresión física
vehículo en el DOMV
al Inspector Municipal de
Internamiento del + cancelación de
Transporte y/o autoridad policial Conductor y/o
B-18 Muy grave 50% vehículo en el la habilitación del --------------
y/o funcionario municipal, de propietario
DOMV conductor hasta por
forma organizada y/o de manera
15 días para prestar el
individual.
servicio
Prestar el servicio bajo los Internamiento del
efectos del alcohol, drogas y/o Internamiento del vehículo en el DOMV
Conductor y/o
B-19 Muy grave sustancias tóxicas o alucinógenas 50% vehículo en el + Cancelación de la --------------
propietario
y que haya o no participado en un DOMV habilitación para el
accidente de tránsito. conductor
Internamiento del
15% + Internamiento
Conducir y ocasionar un vehículo en el DOMV
Internamiento del del vehículo en el
accidente de tránsito con daños Conductor y/o + suspensión del
B-20 Muy grave 5% vehículo en el DOMV + cancelación
personales inobservando las propietario conductor hasta por
DOMV del conductor para
normas municipales. 15 días para prestar el
prestar el servicio.
servicio.
Que un menor de edad maneje Internamiento del 15% + Internamiento
un vehículo menor sin tener Internamiento del vehículo en el DOMV del vehículo en el
B-21 Muy grave autorización especial emitida por propietario 10% vehículo en el + suspensión hasta DOMV + suspensión
la municipalidad y/o autoridad DOMV por 15 días para del vehículo menor
competente. prestar el servicio. por 30 días.
Prestar el servicio portando
los siguientes documentos
Internamiento del 15% + internamiento
vencidos: licencia de conducir de Conductor y/o Internamiento del
B-22 Muy Grave 5% vehículo en el del vehículo en el
la categoría que corresponda, propietario vehículo en el DOMV
DOMV DOMV
SOAT o AFOCAT (CAT), tarjeta
de identificación vehicular y CITV.
Prestar el servicio en el vehículo Internamiento del 15%+ Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-23 Muy Grave menor sin placa de rodaje y/o 5% vehículo en el del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
placa distinta a la original DOMV DOMV
Que el conductor de un vehículo
menor destinado al transporte Internamiento del 15% + Internamiento
público especial de pasajeros vehículo en el DOMV del vehículo en el
Internamiento del
y carga preste el servicio sin Conductor y/o + suspensión del DOMV + suspensión
B-24 Muy Grave 5% vehículo en el
estar habilitado por la autoridad propietario conductor hasta por del conductor por 15
DOMV
competente (registro y credencial) 15 días para prestar el días para prestar el
o inhabilitado (por suspensión o servicio o cancelación. servicio o cancelación.
cancelación).
Por prestar servicio en un Internamiento del 15% + Internamiento
vehículo menor que se encuentre vehículo en el DOMV del vehículo en el
Internamiento del
registrado, pero no habilitado Conductor y/o + suspensión del DOMV + suspensión
B-25 Muy Grave 5% vehículo en el
por la autoridad competente o propietario conductor hasta pordel conductor por 15
DOMV
se encuentre suspendido para 15 días para prestar el
días para prestar el
brindar el servicio. servicio o cancelación.
servicio o cancelación.
10% + Internamiento
Transferir la credencial de
Internamiento del del vehículo en el
conductor autorizado y/o sticker Conductor y/o Internamiento del
B-26 Grave 4% vehículo en el DOMV + suspensión
vehicular y/o certificado de propietario vehículo en el DOMV
DOMV del conductor prestar
operación a otro conductor.
el servicio.
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 75
MULTA
Medida Medida
Código Calificación Descripción de la Infracción Infractor % UIT Reincidencia
Provisional Complementaria
Vigente
Prestar el servicio portando los
siguientes documentos vencidos:
certificado de operación, carnet 10% + internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-27 Grave de educación vial, credencial de 4% -------------- del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
conductor y otros documentos DOMV
habilitantes para prestar el
servicio.
10% + internamiento
No asistir a la verificación física Conductor y/o Internamiento del
B-28 Grave 4% -------------- del vehículo en el
vehicular. propietario vehículo en el DOMV
DOMV
Por conducir vehículo menor
que porte equipos de sonido,
10% + internamiento
auto-radio, parlantes o similares, Conductor y/o Internamiento del
B-29 Grave 4% -------------- del vehículo en el
sea de cualquier tamaño, se propietario vehículo en el DOMV
DOMV
encuentren éstos encendidos o
apagados.
Por no mantener vigente los
colores característicos de la
flota autorizada, no mantener en
10% + internamiento
buen estado de conservación Conductor y/o Internamiento del
B-30 Grave 4% --------------- del vehículo en el
el vehículo (deteriorado, propietario vehículo en el DOMV
DOMV
antihigiénico entre otros) y/o
no mantener las características
autorizadas.
Prestar el servicio sin las luces
reglamentarias establecidas 10% + Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-31 Grave en el RNV, o teniéndolas, no 4% --------------- del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
se encuentren en correcto DOMV
funcionamiento.
Prestar el servicio de transporte
10% + Internamiento
sin haber realizado la Conductor y/o Internamiento del
B-32 Grave 4% --------------- del vehículo en el
capacitación establecida (Curso propietario vehículo en el DOMV
DOMV
de Educación y Seguridad Vial).
Prestar el servicio en vehículo
menor sin que éste cuente
con el parabrisas delantero de
10% + Internamiento
acuerdo al reglamento nacional Conductor y/o Internamiento del
B-33 Grave 4% --------------- del vehículo en el
de vehículos, o éste se encuentre propietario vehículo en el DOMV
DOMV
trizado en forma de telaraña,
de tal manera que impida la
visibilidad del conductor.
Prestar el servicio en vehículo
menor, negándose a recoger y/o
10% + Internamiento
transportar escolares, ancianos, Conductor y/o
B-34 Grave 4% --------------- --------------- del vehículo en el
mujeres en estado de gestación, propietario
DOMV
personas con bebés en brazos o
con discapacidad.
Prestar el servicio en
vehículo menor, deteniendo
o estacionando su vehículo Internamiento del 10% + internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-35 Grave para embarcar o desembarcar 4% vehículo en el del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
pasajeros y/o carga en vías o DOMV DOMV
sectores declaradas como zonas
rígidas y/o no autorizadas.

Prestar el servicio en vehículo


menor, transportando mercancías
sin las señales o dispositivos
10% + Internamiento
de seguridad requeridos por el Conductor y/o Internamiento del
B-36 Grave 4% --------------- del vehículo en el
reglamento nacional de tránsito propietario vehículo en el DOMV
DOMV
y/o sin asegurar de forma
adecuada evitando que se caiga
o desplace del Vehículo menor.

Prestar el servicio excediendo la


capacidad del vehículo, personas 10% + Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-37 Grave y carga, consignadas en la tarjeta 4% --------------- del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
de identificación de la unidad DOMV
vehicular.
Prestar el servicio en vehículo 10% + Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-38 Grave menor excediendo la velocidad 4% --------------- del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
permitida DOMV
Prestar el servicio en vehículo
menor sin el pintado de placas Internamiento del 10% + Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-39 Grave de la unidad y/o el nombre de la 4% vehículo en el del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
persona jurídica autorizada y/o la DOMV DOMV
codificación única.
76 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MULTA
Medida Medida
Código Calificación Descripción de la Infracción Infractor % UIT Reincidencia
Provisional Complementaria
Vigente
Prestar el servicio en vehículo
menor sin colocar en el interior
del vehículo autorizado y en lugar Internamiento del 10% + Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-40 Grave visible para el usuario, la placa 4% vehículo en el del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
de rodaje, codificación única DOMV DOMV
y la denominación social de la
persona jurídica.
Prestar el servicio en vehículo
menor, sin que éste cuente en
la parte lateral y/o posterior las 10% +Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-41 Grave cintas retroreflectivas, conforme a 4% --------------- del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
las especificaciones establecidas DOMV
en el reglamento nacional de
vehículos y ordenanza municipal
Por recoger pasajeros en 10% + Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-42 Grave lugares o zonas de trabajo no 4% --------------- del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
autorizadas. DOMV
Por prestar el servicio alterando 10% + Internamiento
Conductor y/o
B-43 Grave el orden público y/o tranquilidad 4% -------------- -------------- del vehículo en el
propietario
pública con ruidos molestos. DOMV
Prestar el servicio sin contar
con alguno o cualquiera de
los elementos de seguridad
y emergencia, tales como, 10% + Internamiento
Conductor y/o Internamiento del
B-44 Grave extintores de fuego de 4% -------------- del vehículo en el
propietario vehículo en el DOMV
conformidad a lo establecido en DOMV
el reglamento, cono o triángulos
de seguridad, botiquín equipado
para brindar primeros auxilios.
Por llevar carga en exceso 5% + internamiento
Conductor y/o
B-45 Leve e impedir la visión del chofer 3% -------------- --------------- del vehículo en el
propietario
(Cajones, plásticos, etc.). DOMV
Prestar el servicio sin el uniforme
5% + Internamiento
de la persona jurídica autorizada Conductor y/o
B-46 Leve 3% --------------- --------------- del vehículo en el
y/o descuidando el aseo propietario
DOMV
personal.
Prestar el servicio en vehículo
5% + Internamiento
menor, sin las dimensiones Conductor y/o
B-47 Leve 3% -------------- -------------- del vehículo en el
reglamentarias de los tapabarros propietario
DOMV
de los neumáticos.

INFRACCIONES DE LA PERSONA JURÍDICA Y DEL CONDUCTOR NO AUTORIZADO

MULTA Medida Medida


Código Calificación Descripción de la Infracción Infractor Reincidencia
% UITVigente Provisional Complementaria
Prestar el servicio de transporte
público especial de pasajeros y carga
C-1 Muy Grave Persona jurídica 5% -------------- -------------- 20%
con vehículos menores motorizados y
no motorizados sin estar autorizado.

Prestar el servicio de transporte Retiro de


público especial de pasajeros y carga características Retiro de 20% + Internamiento
Propietario del
en un vehículo menor motorizado y físicas e características físicas del vehículo en el
C-2 Muy Grave vehículo y/o 5%
no motorizado sin estar inscrito en internamiento del e internamiento del DOMV hasta por
conductor
una persona jurídica debidamente vehículo en el vehículo en el DOMV 30 días
autorizada por la autoridad municipal. DOMV

Persona Jurídica y/o conductor que


de forma organizada atenta o altera
el orden público, o interrumpa las 50 % a la persona
funciones de control y fiscalización Persona 50% persona jurídica +20% al
Internamiento del Internamiento del
fomentando el desorden, caos y Jurídica, jurídica5% conductor o propietario
C-3 Muy Grave vehículo en el vehículo en el DOMV
desacato a las normas municipales y/o conductor y/o conductor o + Internamiento del
DOMV hasta por 30 días
amedrentar y/o intimidar verbalmente propietario propietario vehículo en el DOMV
a la autoridad policial y/o Inspectores hasta por 30 días
Municipales y/o funcionarios y/o
servidores públicos y/o terceros.

50% + Internamiento
Cuando la Persona Jurídica y/o el
Persona del vehículo en el
conductor agrede físicamente a la
Jurídica, Internamiento del Internamiento del DOMV hasta por 30
autoridad policial y/o Inspectores
C-4 Muy Grave conductor y/o 50% vehículo en el vehículo en el DOMV días + inhabilitación
Municipales y/o servidores públicos
propietario del DOMV hasta por 30 días del vehículo menor por
y/o funcionarios municipales y/o
vehículo 30 días para operar en
terceros.
el distrito de Ate
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 77
INFRACCIONES DE LA PERSONA JURÍDICA Y DEL CONDUCTOR NO AUTORIZADO

MULTA Medida Medida


Código Calificación Descripción de la Infracción Infractor Reincidencia
% UITVigente Provisional Complementaria
Por ubicar vehículos ocupando Propietario y/o 15% Categoría M1/ N1 Internamiento del Internamiento del
D-1 Muy Grave el espacio público, atentando el conductor del 20% Categoría M2/N2 vehículo en el vehículo en el 50%
bienestar de los vecinos. vehículo 25% Categoría M3/N3 DOMV DOMV
Por afectar la estructura del
Propietario y/o 20% Categoría N1 Internamiento del Internamiento del 35%+ Internamiento
pavimento y demás componentes
D-2 Grave conductor del 40% Categoría N2 vehículo en el vehículo en el del vehículo en el
de la infraestructura vial mediante
vehículo 70% Categoría N3 DOMV DOMV DOMV
vehículos de carga y/o maquinarias.
Por afectar la tranquilidad y Propietario y/o 20% Categoría N1 Internamiento del Internamiento del 35%+ Internamiento
D-3 Grave seguridad de los vecinos, utilizando conductor del 30% Categoría N2 vehículo en el vehículo en el del vehículo en el
vehículos para la carga y descarga. vehículo 50% Categoría N3 DOMV DOMV DOMV
Por efectuar reparaciones 15% Categoría M1
mecánicas y/o de mantenimiento 25% Categoría M2
a vehículos motorizados y Propietario y/o 40% Categoría M3 Internamiento del Internamiento del 35%+ Internamiento
D-4 Grave maquinarias en la vía pública, conductor del vehículo en el vehículo en el del vehículo en el
que comprometan su estructura vehículo 20% Categoría N1 DOMV DOMV DOMV
vial y alteren la tranquilidad de los 30% Categoría N2
vecinos. 50% Categoría N3

INFRACCIONES POR IMPACTO VIAL NEGATIVO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O


URBANISTICAS

Multa% Valor de Medida Medida


Código Calificación Descripción de la infracción Infractor Reincidencia
Obra / % UIT Provisional complementaria
Clausura
Provisional de
Por ejecutar un proyecto en vías Clausura Definitiva
Propietario Hasta el 2% del Paralización la Obra, de no
locales sin contar con el Estudio de de la Obra, de no
E-1 Muy Grave y/o Promotor valor de la obra o provisional de la regularizarse la
Impacto Vial aprobado y/o Plan de regularizarse la
del Proyecto proyecto Obra Edificatoria conducta infractora,
Mitigación de Impactos Viales. conducta infractora
demolición de la
obra edificatoria
Clausura
Provisional de
Clausura Definitiva
Operar un establecimiento que no Propietario Paralización la Obra, de no
3% del valor de de la Obra, de no
E-2 Muy Grave cuente con estudio de impacto vial y/o Promotor provisional de la regularizarse la
la obra regularizarse la
aprobado, cuando corresponda. del Proyecto Obra Edificatoria conducta infractora,
conducta infractora
demolición de la
obra edificatoria

Clausura
Clausura Definitiva
Incumplir las medidas de mitigación Propietario Paralización Provisional de
de la Obra, de no
E-3 Muy Grave aprobadas en el estudio de impacto y/o Promotor 2% UIT provisional de la la Obra, de no
regularizarse la
vial o monitoreo. del Proyecto Obra Edificatoria regularizarse la
conducta infractora
conducta infractora

Implementar parcialmente las medidas Propietario


E-4 Grave de mitigación aprobadas en el estudio y/o Promotor 2% UIT -------------- -------------- --------------
de impacto vial o monitoreo. del Proyecto
No presentar el estudio de impacto vial Propietario
E-5 Grave o Monitoreo cuando sea requerido por y/o 1% UIT -------------- -------------- --------------
la entidad responsable
Propietario
No contar con el estudio de monitoreo
E-6 Grave y/o Promotor 1% UIT -------------- -------------- --------------
aprobado
del Proyecto
No presentar el estudio de impacto vial Propietario
E-7 Grave o Monitoreo cuando sea requerido por y/o 1% UIT -------------- -------------- -------------
la entidad. responsable

Incumplir con las medidas de Propietario


1% del valor de
E-8 Grave mitigación complementarias y/o -------------- -------------- -------------
la obra
determinadas por la entidad. responsable

No proporcionar la información
o documentos requeridos por
la Administración acerca de lo
relacionado a la obtención de la
Habilitación Urbana, o Licencia Propietario
E-9 Grave de Edificación, o Licencia de y/o 1% UIT -------------- -------------- -------------
Funcionamiento, o al inicio de responsable
actividades de proyectos de
construcción que requieran previa
aprobación de Estudio de Impacto Vial
y demás documentación relacionada.
78 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

INFRACCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

Medida
Código Calificación Descripción de la infracción Infractor Multa% UIT MedidaProvisional Reincidencia
complementaria

Por no identificar el vehículo


adecuadamente ( tarjeta de propiedad, Internamiento del
Propietario y/o Internamiento del
F-1 Leve DNI del conductor, Licencia de conducir, 15% vehículo en el 25%
Conductor vehículo en el DOMV
Guía de remisión, o comprobante de DOMV
pago)

Internamiento del
Por no corresponder la documentación Propietario y/o Internamiento del
F-2 Leve 15% vehículo en el 25%
presentada del vehículo Conductor vehículo en el DOMV
DOMV

Por presentar vehículos sucios, con


Internamiento
materiales ajenos a la carga ( hongos, Propietario y/o Internamiento del
F-3 Grave 20% del vehículo y 30%
óxidos, materiales putrefactos, Conductor vehículo en el DOMV
Decomiso
presencia de plagas)

Por presentar vehículos con olores


Internamiento
característicos de putrefacción, Propietario y/o Internamiento del
F-4 Grave 20% del Vehículo y 30%
combustibles, pinturas, productos Conductor vehículo en el DOMV
Decomiso
químicos

La presencia de material puntiagudo y


Internamiento
oxidado poniendo en riesgo la inocuidad Propietario y/o Internamiento del
F-5 Leve 20% del vehículo y 30%
de los alimentos agropecuarios y la conductor vehículo en el DOMV
decomiso
salud de los operarios

Internamiento
Por no evitar fugas de residuos líquidos Propietario y/o Internamiento del
F-6 Leve 15% del vehículo y 20%
del contenedor de corresponder conductor vehículo en el DOMV
decomiso

Por transportar materiales y equipos


Propietario y/o
F-7 Grave auxiliares de carga y descarga dentro 20% Decomiso Decomiso 30%
conductor
del contenedor

Por transportar alimentos agropecuarios Internamiento


Propietario y/o Internamiento del
F-8 Grave primarios y piensos de establecimientos 25% del vehículo y 30%
conductor vehículo
sin autorización sanitaria decomiso

Por transportar alimentos agropecuarios Internamiento


Propietario y/o Internamiento del
F-9 Grave primarios y piensos en recipientes 25% del vehículo y 30%
conductor vehículo
contaminados , propiciando su deterioro decomiso

Por transportar al personal en Internamiento


Propietario y/o Internamiento del
F-10 Grave el contenedor de los alimentos 20% del vehículo y 30%
conductor vehículo
agropecuarios primarios y piensos decomiso

Por transportar productos y Internamiento


Propietario y/o Internamiento del
F-11 Grave subproductos cárnicos en vehículos no 30% del vehículo y 35%
conductor vehículo
autorizados decomiso

Internamiento
Por transportar huevos en vehículos no Propietario y/o Internamiento del
F-12 Grave 30% del vehículo y 35%
autorizados conductor vehículo
decomiso

Por transportar carne de aves en Internamiento


Propietario y/o Internamiento del
F-13 Grave envases inadecuados que aseguran la 30% del vehículo y 35%
conductor vehículo
inocuidad del alimento decomiso

Por transportar productos cárnicos Internamiento


Propietario y/o Internamiento del
F-14 Grave sin mantener la cadena de frio 25% del vehículo y 30%
conductor vehículo
correspondiente decomiso

Internamiento
Por transportar alimentos de origen Propietario y/o Internamiento del
F-15 Grave 30% del vehículo y 35%
vegetal en vehículos no autorizados conductor vehículo
decomiso

Por transportar en vehículos sin


condiciones que minimicen los Internamiento
Propietario y/o Internamiento del
F-16 Grave efectos ocasionados por la exposición 30% del vehículo y 35%
conductor vehículo
al ambiente(calor, humedad, decomiso
deshidratación u otro)

Internamiento
Por transportar piensos en vehículos Propietario y/o Internamiento del
F-17 Grave 20% del vehículo y 25%
NO autorizados conductor vehículo
decomiso
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 79
FORMATO N° 001
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-1
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE DENUNCIA VECINAL N° ………

Referencia N° Exp/Doc:

I. DATOS DEL DENUNCIANTE


Nombres y apellidos/ Documento de
Razón social: Identidad:
Domicilio:
Correo Electrónico: Teléfono:

DATOS DEL REPRESENTANTE (EN CASO DE PERSONA JURÍDICA O ACTUAR CON PODER)
Nombres y apellidos/ Documento de
Razón social: Identidad:
Domicilio:
Correo Electrónico: Teléfono:

MOTIVO DE LA DENUNCIA

II. DATOS DEL DENUNCIADO

III. DETALLE DE LOS HECHOS (consignar fecha, lugar y circunstancias en las que ocurrieron)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

IV. MEDIOS DE PRUEBA Indicar relación de documentos que se adjuntan (señalar si son originales
o copias)
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________
Firma del Denunciante
80 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

FORMATO N° 002
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-2
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

ACTA DE CONSTATACIÓN N° ……..-20..… - MDA/GFC-SGCOS


En el distrito de Ate, siendo las…………….. horas del día……….. de……… del
20…, el representante de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones
que suscribe, se hizo presente en……………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………..
CONSTATANDO:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
RESUMEN DE LO SUCEDIDO:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
OTRAS INDICACIONES (Resumen de lo alegado por el administrado)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
I. DATOS DEL ADMINISTRADO
Nombres y apellidos/ Documento de
Razón social: Identidad:
Domicilio:

Para dar fe al presente, firman:


Firma del conductor, Firma
o propietario Inspector
Nombre Nombre

DNI/RUC/otros DNI
Vínculo Código

Testigos:
Nº Nombres y Apellidos DNI Firma
1
2
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 81

FORMATO N° 003
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-3
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

ACTA DE MEDIDA PROVISIONAL N° ….. 20.… - MDA/GFC-SGCOS


En el distrito de Ate, siendo las…………….. Horas del día……….. de……… de 20…, con
presencia del Sub Gerente de Control, Operaciones y Sanciones………...………………....
…………………………………………….. de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza del
Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas me constituí
a………………....……………………………………………………………………………………
…… ……………………………………………………………………………....... ……………....
……..…………………………………… a fin de disponer la adopción de medidas de carácter
provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer,

DETECTANDO:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Por lo que dando cumplimiento a la Ordenanza N° 481-MDA, la cual dispone la medida
provisional aplicable en el presente caso:………………………………..………………………
Así mismo se instruye al responsable del establecimiento sobre las obligaciones y
responsabilidades que acarrea las medidas de carácter provisional puestas.
Siendo las…………….. horas del día……………….. del 20.…., se procede a imponer la
medida de carácter provisional, con la firma de los intervinientes en señal de conformidad.
Representante de la Sub Gerencia De Control,
Operaciones y Sanciones Infractor
Nombre Nombre
DNI DNI
Firma Firma

Inspector Municipal (Informe Nº ……..-20…… -MDA/GFC-SGCOS-…….):

Nº Nombres y Apellidos DNI Firma


1
82 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

FORMATO N° 004
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-4
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

RESOLUCION DE APLICACIÓN DE MEDIDA DE CARÁCTER PROVISIONAL Nº 01M XXX

ORDENANZA Nº 481 -MDA


Expediente N°:…………………
DATOS DEL INFRACTOR
APELLIDOS PATERNO/MATERNO/NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL/RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: RUC:


DOMICILIO:

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de iniciación de la medida de carácter provisional:


Lugar y fecha :
Resumen de los hechos:

Considerando
Que con fecha……………., se dá la adopción de la medida de carácter Provisional de…………………………………….
………………………………………………. En base a los siguientes fundamentos jurídicos:
Que el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, concordante con el Título II del Título Preliminar de la Ley Nª 27972-
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico.
Que, de conformidad con el artículo 46º y siguientes de la ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las normas
municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de
promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.
Que el Texto Único Ordenado de la ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece el marco
jurídico de los actos administrativos, que tiene concordancia con las disposiciones establecidas en el Régimen Municipal
de Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la función fiscalizadora.
Así también la el Texto Único Ordenado de ley 27444, en su artículo 254.1 establece que la autoridad que instruye el
procedimiento podrá disponer la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución
final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el artículo 155 de esta ley.
Que, mediante la Ordenanza Nº481-MDA el Concejo Distrital de Ate aprobó el nuevo régimen municipal de aplicación de
sanciones administrativas derivadas de la función fiscalizadora. Asimismo, define que las medidas provisionales constituye
una decisión administrativa adoptado de manera unilateral y discrecional por el Órgano Fiscalizador con el objeto de
asegurar la eficacia de la acción administrativa a su cargo. No constituye una sanción administrativa, sino una medida
provisional que trata de impedir que continúe una actividad ilícita detectada. La medida provisional del procedimiento
administrativo constituye una potestad administrativa que se establece en favor del interés general que le corresponde
tutelar a la Administración.

Que en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 254º del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del procedimiento Administrativo General.

MDA, se declara PROCEDENTE LA IMPOSICION DE LAS MEDIDA DE CARACTER PROVISIONAL ADOPTADAS:


Primera:
Segunda:
Otras:

Las mismas que estarán vigentes hasta la resolución del procedimiento.


.

AUTORIDAD MUNICIPAL INSPECTOR MUNICIPAL


El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 83

FORMATO N° 005
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-5
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

N°_____

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE CARÁCTER PROVISIONAL


En el distrito de Ate, siendo las…….. Horas del………de…………………….. del año
…………….. el representante de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones
que suscribe, Sr…………………………………………………………………………………….
procedió a realizar el levantamiento de la medida provisional:
…………………………………………………………………………….., en el establecimiento
ubicado en……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………….. con giro
………………………………………………………………………….Conducido por
…………………………………………………………………………………………………y Nº
de EXP:……………………………..identificado con DNI/RUC N°
……………………………………..

De acuerdo al Texto Único Ordenado de la ley del Procedimiento Administrativo General Nº


27444 y la Ordenanza Municipal del Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones
administrativas (RAS) N° 481/MDA y en merito a:
.………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Asimismo, el responsable se compromete a no reincidir en la conducta infractora, caso
contrario se aplicará las sanciones correspondientes.

Representante de la Sub Gerencia De Control,


Operaciones y Sanciones Infractor
Nombre Nombre
DNI DNI
Firma Firma

Inspector Municipal (Informe Nº ……..-20…… -MDA/GFC-SGCOS-…….):

Nº Nombres y Apellidos DNI Firma


1
84 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

FORMATO N° 006
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGOS Nº


ORDENANZA Nº 481-MDA
DATOS DEL INFRACTO
Tipo Documento de identidad Nº de Autorización Municipal
Número

Apellidos Paterno/Materno/Nombre o Denominación Social/Razón Social

Domicilio:
Distrito
Giro/Uso
DESCRIPCION DE LA INFRACCIÓN DETECTADA
Código de la Día Mes Año Hora de
infracción
- Fecha de detección
detección
Denominación
de la
Infracción:
Lugar de la
infracción Distrito de Ate.
Medida Provisional:

Base Legal específica:


Observaciones:………………………………………………………………… Monto Pasible de
Base de cálculo Factor
………………………………………………………………………………….… Multa
…………………………………………………………………………………….
MONTO PASIBLE EN LETRAS con /100 Soles.
Que el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, concordante con el Título II del Título Preliminar de la Ley Nª 2772 - Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que el Texto Único Ordenado de la ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece el marco jurídico de los actos
administrativos, que tiene concordancia con las disposiciones establecidas en el Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas
derivadas de la función fiscalizadora.
Que, de conformidad con el artículo 46º y siguientes de la ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las ordenanzas municipales pueden
establecer las sanciones de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de
elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otros.
Que, mediante la Ordenanza Nº 481-MDA el Concejo Distrital de Ate aprobó el nuevo régimen municipal de aplicación de sanciones administrativas
derivadas de la función fiscalizadora y el cuadro que establece la tipificación y escala de multas administrativas de la Municipalidad de Ate. El
artículo 56° del citado régimen define a las medidas complementarias como aquellas de naturaleza no pecuniaria, que tienen una finalidad
correctiva o restitutoria, a efectos de restaurar la legalidad, reponiendo la situación alterada por la infracción y que ésta no se continúe
desarrollando en perjuicio del interés colectivo.
Que de acuerdo a los fundamentos antes expuestos, se declara PROCEDENTE LA IMPOSICION DE LA NOTIFICACION DE IMPUTACION DE
CARGOS en uso de las facultades conferidas en el numeral 7.4 del Artículo 7º de la Ordenanza 481-MDA.
Datos del Inspector Municipal Datos de la persona que recepciona el Documento
Nombre Nombre
Código/DNI DNI

Firma Firma Vínculo


Fecha de Notificación Hora Not.

CERTIFICADO DE NEGATIVA A LA RECEPCION EFECTUADA POR EL ENCARGADO DE LA DILIGENCIA


Siendo las………… del día……. Del mes…………….. del año ……….., me constituí en el domicilio del obligado señalando en la parte superior del documento, con el
propósito de notificar el(los) documento(s) que se indica(n) en el cargo de notificación. Al respecto, se deja constancia que en el referido domicilio:

Se Negó a recibir el documento ( ) Recibió el documento y se negó a firmar ( ) Se negó a mostrar DNI ( )
Recibió el documento y se negó a identificarse ( ) Se negó a brindar Nº de documento de identidad ( ) Se negó a indicar vinculo ( )

Levanto la presente Certificación de Negativa ya la recepción para los fines de ley, de conformidad con lo establecido en el Art.21 del Texto Único Ordenado de
la Ley 27444, ley del Procedimiento Administrativo General, firmando al final de este documento para dichos efectos. TENIÉNDOSE POR BIEN NOTIFICADO.

Datos del Notificador Datos del Notificador


Nombre y Apellidos : Nombre y Apellidos :
Nº Doc. Identidad : Nº Doc. Identidad :
Firma : Firma :
Características del Inmueble
Casa Edificio Oficina/Comercio Otros ……………..... Observaciones:
Tipo Inmueble
N° Pisos
Color de pared
Color de puerta

Material de Puerta Madera Fierro Vidrio


N° Suministro Elect.
Otros
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 85

El Peruano / NORMAS LEGALES


Usted dispondrá de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de
la Notificación, para formular sus descargos o subsanación correspondiente que desvirtúe y
acredite que en el momento de la inspección no se encontraba inmerso en falta; respecto
de la infracción acreditada. Vencido dicho plazo, la autoridad que evalúa los alegatos
resolverá la imposición de la sanción o la no existencia de la infracción, procediendo a su
archivo. Cabe indicar que este acto no agota la vía administrativa.

La presentación del descargo o subsanación se realiza ante la Unidad de Gestión


Documentaria y Atención al Ciudadano de la Municipalidad de Ate, ubicado en el Km. 7.5
de la Carretera Central.

Para realizar consultas sobre la notificación de imputación de carga, acérquese a la


plataforma de atención de la Gerencia de Fiscalización y Control o comuníquese a los
teléfonos 204-4700 Anexo 1841.

El Procedimiento Sancionador, se rige por los principios establecidos en el Art. 246º del
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO DESCRIPCION
1 REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
2 DNI
3 CARNET DE IDENTIDAD
4 CARNET DE EXTRANJERIA
5 PASAPORTE
6 OTROS
86 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE


GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES
FORMATO Nº 007
RESOLUCION DE SANCION Nº 01M ……………
ORDENANZA Nº 481-MDA
DATOS DEL INFRACTOR
Documento de identidad
Tipo Nº de Autorización Municipal
Número

Apellidos Paterno/Materno/Nombre o Denominación Social/Razón Social

Domicilio:
Distrito
Giro/Uso
DESCRIPCION DE LA INFRACCIÓN DETECTADA
Código de la Día Mes Año Hora de
infracción
- Fecha de Sanción
Sanción
Denominación
de la
Infracción
:
Lugar de la
infracción Distrito de Ate.
Fecha Not.
Nº de Acta NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGOS Nº
Imp. de Cargos
Continuidad o
Número de Placa Antecedente directo de Resol. de Sanción: Reincidencia
Medida Complementaria
Base Legal específica
………………………………………………………………………………………………….…
Observaciones …………………………………………………………………………………………………….

BASE DE CÁLCULO FACTOR MONTO DE MULTA (S/)

MONTO EN LETRAS con/100 Soles.


Que el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, concordante con el Título II del Título Preliminar de la Ley Nª 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que el Texto Único Ordenado de la ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece el marco jurídico de los actos administrativos, que tiene concordancia
con las disposiciones establecidas en el Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la función fiscalizadora.
Que, de conformidad con el artículo 46º y siguientes de la ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las ordenanzas municipales pueden establecer las sanciones de multa,
suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición,
internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otros.
Que, mediante la Ordenanza Nº481- MDA el Concejo Distrital de Ate aprobó el nuevo régimen municipal de aplicación de sanciones administrativas derivadas de la función
fiscalizadora y el cuadro que establece la tipificación y escala de multas administrativas de la Municipalidad de Ate. El artículo 56 del citado régimen define a las medidas
complementarias como aquellas acciones que tienen por finalidad restablecer la situación al estado anterior de la situación ilegal o dañosa que generó la conducta infractora. La
reincidencia o continuidad supone la aplicación de una multa equivalente al doble de la sanción anteriormente impuesta, de conformidad con el artículo 16° y 17° de la presente
Ordenanza y lo señalado en el inciso 7° del artículo 246 del Texto Único Ordenado la Ley 27444.
Que de acuerdo a los fundamentos antes expuestos, se declara PROCEDENTE LA IMPOSICION DE LA SANCIÓN en uso de las facultades conferidas en el numeral 7.4 del
Artículo 7º de la Ordenanza 481-MDA.
Datos de la persona que recepciona el Documento
Datos del Inspector Municipal Autoridad Municipal
Nombre Nombre

Código/DNI DNI

Firma Vínculo
Firma
Fecha de Hora
Notificación Not.
CERTIFICADO DE NEGATIVA A LA RECEPCION EFECTUADA POR EL ENCARGADO DE LA DILIGENCIA
Siendo las………… del día……. Del mes…………….. del año ……….., me constituí en el domicilio del obligado señalando en la parte superior del documento, con el
propósito de notificar el(los) documento(s) que se indica(n) en el cargo de notificación. Al respecto, se deja constancia que en el referido domicilio:

Se Negó a recibir el documento ( ) Recibió el documento y se negó a firmar ( ) Se negó a mostrar DNI ( )
Recibió el documento y se negó a identificarse ( ) Se negó a brindar Nº de documento de identidad ( ) Se negó a indicar vinculo ( )

Levanto la presente Certificación de Negativa ya la recepción para los fines de ley, de conformidad con lo establecido en el Art.21 del Texto Único Ordenado de
la Ley 27444, ley del Procedimiento Administrativo General, firmando al final de este documento para dichos efectos. TENIÉNDOSE POR BIEN NOTIFICADO.

Datos del Notificador Datos del Notificador


Nombre y Apellidos : Nombre y Apellidos :
Nº Doc. Identidad : Nº Doc. Identidad :
Firma : Firma :
Características del Inmueble
Casa Edificio Oficina/Comercio Otros ……………..... Observaciones:
Tipo Inmueble

N° Pisos
Color de pared
Color de puerta

Material de Puerta Madera Fierro Vidrio


N° Suministro Elect.
Otros
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 87

El Peruano / NORMAS LEGALES


Usted puede acceder al beneficio de pago con descuento del 50% de su valor, si la cancela dentro de los quince (15) días
hábiles de notificada la Resolución de Sanción. Vencido dicho plazo, bajo el apercibimiento de cobranza coactiva, la multa
se deberá cancelar en su totalidad y actualizado de acuerdo a la variación del índice de Precios al Consumidor que
publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática, experimentada entre el último día del mes en que se cometió la
infracción, o en su defecto, el último día del mes en que ésta fue detectada, y el último día del mes anterior a aquel en que
se haga efectivo el pago.

Para aquellas personas a las que se les haya impuesto como medida complementaria la retención de productos y
mobiliario podrán solicitar la devolución, previa cancelación de la multa correspondiente.

A partir del día siguiente de notificada la resolución de sanción, usted dispondrá de:
Quince (15) días hábiles para presentar impugnación por la imposición de la multa: En primera instancia, recurso de
reconsideración según lo dispuesto en el artículo 68° de la Ordenanza N° 481-MDA y el Art. 217 del Texto Único
Ordenado de ley 27444. En segunda instancia, recurso de apelación contra las resoluciones de sanción impuestas y
contra las resoluciones emitidas en primera instancia en mérito al Art. 68 de la Ordenanza 481-MDA y art.218 del Texto
Único Ordenado de la ley 27444.

Lugar de presentación de los recursos: Se realizará en la Unidad de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano de
la Municipalidad de Ate, sitio en Carretera Central kilómetro 7.5- Ate.
Para realizar consultas vinculadas a la imposición de la multa o a la ejecución de la medida complementaria impuesta
acérquese a la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones- Segundo piso del Palacio Municipal ubicado en la
Carretera Central Km 7.5- Ate o comuníquese a los teléfonos 204-4700 Anexo 1841.

Vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos descritos anteriormente, se perderá el derecho
articulado, quedando firme el acto administrativo.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO DESCRIPCION
1 REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
2 DNI
3 CARNET DE IDENTIDAD
4 CARNET DE EXTRANJERIA
5 PASAPORTE
6 OTROS
88 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

FORMATO N° 008
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-8
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

ACTA DE EJECUCIÓN DE MEDIDA COMPLEMENTARIA


En el distrito de Ate, siendo las…….. Horas del ………de …………………….. del
año…………….. suscribe el Representante de la Control, Operaciones y
Sanciones.
Sr……………………………………………… ………………….………………………………
en conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y la ordenanza
Nº XX416-MDA, personal de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones
contando con el apoyo de personal de …………………………………………………,
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………….. se constituyó a
………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. constatando que:
………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
PROCEDIENDO A:
………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
Representante de la Sub Gerencia De Control,
Operaciones y Sanciones Infractor
Nombre Nombre
DNI DNI
Firma Firma

Inspector Municipal (Informe Nº ……..-20…… -MDA/GFC-SGCOS-…….):

Nº Nombres y Apellidos DNI Firma


1
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 89

FORMATO N° 009
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-9
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

N°_____
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA COMPLEMENTARIA

En el distrito de Ate, siendo las…….. Horas del………de…………………….. del año……… el


representante de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones que suscribe,
Sr……………………………………………………………………………………..……………………,
procedió a realizar el levantamiento dela medida
complementaria:…………………………………………………………………… del
……………………………………………………………….…………………………………….ubicado
en………………………………………………….………….……………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………........................………………………..Conducido por
…………………………………………… …………………………………………………….…y Nº de
EXP:…………………………………………………………………………………………..identificado
con DNI/RUC N°……………………………………..
De acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, el texto Único Ordenado de
la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, y la Ordenanza Municipal del
Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones administrativas (RAS) N° 481/MDA y en
merito a:……………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………..……………………………………………………………………

Asimismo, el responsable se compromete a no reincidir en la conducta infractora, caso


contrario se aplicará las sanciones correspondientes.
Representante de la Sub Gerencia De Control,
Operaciones y Sanciones Infractor
Nombre Nombre
DNI DNI
Firma Firma

Inspector Municipal (Informe Nº ……..-20…… -MDA/GFC-SGCOS-…….):

Nº Nombres y Apellidos DNI Firma


1
90 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

FORMATO N° 010
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-10
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

N°_____
ACTA DE COMPROMISO 01
En el distrito de Ate, siendo las…….. horas del ……de …………….. del año …………….. en
presencia del Señor……………………………………………………………………………., en calidad
de Sub Gerente de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital
de Ate, y el(la) señor(a)……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………….., domiciliado (a) en……..…………….
……….……………………………………………………………………………………., con DNI
………………………… a quien se le denominará EL(LA) ADMINISTRADO(A); se llegó a redactar
la presente acta con los siguientes compromisos:

• PRIMERO: El(la) ADMINISTRADO(A), que suscribe la presente acta, se compromete a no


seguir laborando por ningún motivo en la vía pública dentro de la jurisdicción del Distrito de
Ate.
• SEGUNDO: El(la) ADMINISTRADO(A), que suscribe la presente acta de compromiso se
compromete ha formalizarse y laborar dentro de un establecimiento comercial a su elección
dentro del Distrito de Ate.
• TERCERO: El(la) ADMINISTRADO(A), se compromete a no perjudicar la tranquilidad y el
ornato público de los vecinos y transeúntes. Además EL(LA) ADMINISTRADO(A) tiene
pleno conocimiento que al no acatar esta acta de compromiso, se le volverá a
decomisar sus objetos, las cuales no serán devueltas por ningún motivo.

• CUARTO: El(la) ADMINISTRADO(A) da fé que se le está devolviendo la totalidad de sus


cosas retenidas, la cual fueron retenidas el día (………………….) en la vía pública,
manifestando mediante su firma la total conformidad de la devolución de sus cosas.
• QUINTO: La Función Administrativa de la Municipalidad es velar por el cumplimiento de sus
funciones específicas y también prevenir el logro del Desarrollo de la Comuna para el
bienestar general de los ciudadanos; en tal virtud esta Sub Gerencia según sea su
competencia hará uso de las sanciones económicas correspondiente de acuerdo a Ley y las
normas reglamentarias, ante el incumplimiento de los acuerdos adoptados.

En compromiso de respeto y cumplimiento firmo el presente documento a los………. Días del mes
de …………………. del 20…….

Firma: Huella:
Apellidos y Nombres DNI
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 91

FORMATO N° 011
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-11
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE BIENES PERECIBLES RETENIDOS


N°………..-20….. -MDA-GFC-SGCOS

En el distrito de Ate, siendo las…….. horas del ………de …………………….. del año
…………….. se informa sobre los bienes perecibles retenidos y que se encuentran en
el Depósito Municipal, para su disposición final:
1. Reporte de bienes perecibles
OPINION
TECNICA
ACTA FECHA CANTIDAD BIEN SANITARIA OBSERVACIÓN
No
Cumple
cumple

2. OPINION TÉCNICA SANITARIA


Los bienes perecibles evaluados que NO CUMPLEN con los parámetros mínimos de
calidad sanitaria e infringen las normas de salubridad constituyen un riesgo a la salud
pública al no garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos, sugiriendo su
eliminación.
Los bienes perecibles que CUMPLEN con los parámetros mínimos de calidad sanitaria
y se encuentran en condiciones aceptables para el consumo humano, se sugiere la
entrega a entidades religiosas o instituciones sin fines de lucro calificadas para la
Gerencia de Desarrollo Humana y Proyección Social.

3. DISPOSICIONES
De acuerdo a la opinión técnica vertida sobre los bienes perecibles retenidos, se
dispone lo siguiente:
[ Los bienes que NO CUMPLEN con los parámetros mínimos de calidad sanitaria e
infringen las normas de salubridad serán eliminados por constituir un riesgo a la
salud pública al no garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos.
[ Los bienes retenidos perecibles que CUMPLEN con los parámetros mínimos de
calidad, serán dispuestos de conformidad con lo
establecido………………………………de la Ordenanza N° 481-MDA.
Inspector Municipal
Nombres y Apellidos DNI Código Firma
92 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

FORMATO N° 012
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-12
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

N°_____
ACTA DE RETENCIÓN

En el distrito de Ate, siendo las…….. horas del ………de …………………….. del año …………….. en
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y la Ordenanza Nº 481-
MDA, personal de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones contando con el apoyo de
personal……………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………………………………………………………………………………………………………….
Constató que el Sr(a):………………………………………………………………………….con DNI…………….. se
encontraba……………………………………………….en la dirección……………............................…………........
…………………………………………………………………………………………………., por el cual se procedió a
retener los bienes que a continuación se detallan relacionado con la infracción:
BIENES RETENIDOS
N° DESCRIPCION DE LOS BIENES ESTADO DE CANTIDAD
CONSERVACIÓN (Unidades)

OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………

Para dar fe al presente firman:


Supervisor Infractor
Nombre Nombre
DNI DNI
Firma Firma

Inspector Municipal
Nº Nombres y Apellidos DNI Firma
1
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 93

FORMATO N° 013
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-13
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

N°_____
ACTA DE DECOMISO

En el Distrito de Ate, siendo las …….. horas del ………de …………………….. del año
…………….. en conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades
N° 27972 y la Ordenanza Nº 481-MDA, el personal de la Sub Gerencia de Control,
Operaciones y Sanciones, procede al decomiso de los artículos y/o productos
encontrados en …………………………………………………………………………….……..
………………….……………………………………………………………………………………
………………………los mismos que a continuación se detallan:
BIENES DECOMISADOS
N° DESCRIPCION DE LOS BIENES ESTADO DE CANTIDAD
CONSERVACIÓN (Unidades)

El(los) indicado(s) artículos(s) y/o producto(s), fue(ron) decomisados de acuerdo a lo


establecido en el artículo 48 de la ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y de los
artículos 11° literal a) y 30°.
Para dar fe al presente firman:
Supervisor Infractor
Nombre Nombre
DNI DNI
Firma Firma

Inspector Municipal
Nº Nombres y Apellidos DNI Firma
1
94 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

FORMATO N° 014
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-14
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

ACTA DE INCINERACIÓN O DESTRUCCION Nº ______

En la Ciudad de ………………siendo las.……..del día……..de……………………del…


El (los) Inspector (es)……………………………………………………identificado (s) con
Código Nº…………………………conjuntamente con……………………………………………….
se constituyeron al ……………………………………………………………….. ubicado
en…………………………………………………………………………… para efectuar la
………………….......................................................... de los siguientes productos y/o
bienes………….…………………………………………................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Se levanta la presente acta por duplicado y para mayor constancia la firmaron los
presentes.

Ate,……… de ………………… de 20….


Inspector Municipal Testigo (No Obligatorio)

Nombre Nombre

DNI DNI

Firma Firma
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 95

FORMATO N° 015
ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL F-15
SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

N°_____
ACTA DE RETIRO DE BLOQUE
En el distrito de Ate, siendo las…….. horas del ………de …………………….. del
año…………….. el representante de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y
Sanciones
Que suscribe, Sr……………………………………….………………..…………………….,
procedió a realizar el retiro de bloque ubicado
en…………………………….………………….......................……………………………………
………………..., de propiedad del Sr……………………………………………………….……y
Nº de EXP:……………………………..identificado con DNI/RUC N°……………………

De acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, el texto Único Ordenado


de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, y la Ordenanza Municipal
del Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones administrativas (RAS) N° 481-MDA y
en merito a:

……………………………………………………….……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………………

Que, en razón de lo expuesto, se ordena el retiro del bloque de concreto, colocado en


la……………………………………………………………………………………………………..;
precisando que el traslado del bloque al depósito municipal ubicado en la Av. 28 de Julio
S/N Santa Clara – Ate, es por cuenta del administrado.

Representante de la Sub Gerencia De Control,


Operaciones y Sanciones Infractor
Nombre Nombre
DNI DNI
Firma Firma

Inspector Municipal (Informe Nº ……..-20…… -MDA/GFC-SGCOS-…….):

Nº Nombres y Apellidos DNI Firma


1
96 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

ORDENANZA N° 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad
F-16
ACTA DE CONTROL N°
DATOS DEL CONDUCTOR
APELLIDOS
NOMBRES
TIPO DE DOC. N° DOC. IDENT
DOMICILIO

PROPIETARIO CONDUCTOR V°B°


SGTTV
FECHA DE INFRACCIÓN
N° DE LICENCIA DE CONDUCIR DIA MES AÑO
NO PORTA LICENCIA / /
A K U 0 A K U 0 A K U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CLASE/CATEGORÍA 0 0 0 0 2018
B L V 1 B L V 1 B L V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AI AII 1 1 1 1 2019
ESTA MULTA ESTA
C M W 2 C M W 2 C M W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 AIIa AIIb 2 2 2 2020 SUJETA A UN M
AIIIa AIIIa DESCUENTO DEL
D N X 3 D N X 3 D N X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2021 U
50% SI ES
E O Y 4 E O Y 4 E O Y 4 4 4 4 4 4 4 4 4 AIII AIIIC 4 4 2022 CANCELADA
DENTRO DE LOS N
F P Z 5 F P Z 5 F P Z 5 5 5 5 5 5 5 5 5 AIIIb BI 5 5 PLAZOS
HORAS
ESTABLECIDOS
I
G Q 6 G Q 6 G Q 6 6 6 6 6 6 6 6 6 AIV BIIa 6 6 GGGGG
/
(NO INCLUYE C2) C
H R 7 H R 7 H R 7 7 7 7 7 7 7 7 7 BIIb BIIc 7 7
MILITAR
I
I S 8 I S 8 I S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 MINUTOS
INTERNACIONAL/ P
J T 9 J T 9 J T 9 9 9 9 9 9 9 9 9 EXTRANJERIA
9 9 /
A
N° DE PLACA DE RODAJE DATOS DEL VEHÍCULO L
N° DE T. PROP. I
A K U 0 A K U 0 A K U 0 0 A K U 0 A K U 0 0 0 MARCA AÑO FAB.
D
B L V 1 B L V 1 B L V 1 1 B L V 1 B L V 1 1 1 COLOR
SIN PLACA A
C M W 2 C M W 2 C M W 2 2 C M W 2 C M W 2 2 2
D
D N X 3 D N X 3 D N X 3 3 D N X 3 D N X 3 3 3 DATOS DE LA EMPRESA AUTORIZADA
E O Y 4 E O Y 4 E O Y 4 4 E O Y 4 E O Y 4 4 4 R.U.C.
F P Z 5 F P Z 5 F P Z 5 5 F P Z 5 F P Z 5 5 5 D
RAZÓN SOCIAL
G Q 6 G Q 6 G Q 6 6 G Q 6 G Q 6 6 6 I
H R 7 H R 7 H R 7 7 H R 7 H R 7 7 7 S
I S 8 I S 8 I S 8 8 I S 8 I S 8 8 8 T
J T 9 J T 9 J T 9 9 J T 9 J T 9 9 9 N° DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN R
INFRACCIÓN LUGAR DE LA INFRACIÓN DATOS DEL INSPECTOR I
TIPO CÓDIGO T
AV. JR. CALLE
APELLIDOS Y A
PERSONA JURÍDICA 0 0 CUADRA NOMBRE L
AUTORIZADA
1 1 REFERENCIA
CÓDIGO DE
A 2 2 ZONA DE TRABAJO DISTRITO
CÓDIGO D
CONDUCTOR 3 3 OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR O PROPIETARIO OBSERVACIONES DEL INSPECTOR E
B 4 4
TRANSPORTADOR Y 5
EL CONDUCTOR NO A
AUTORIZADO (S) 6
T
C 7 FIRMA DEL CONDUCTOR O PROPIETARIO FIRMA DEL INSPECTOR
MUY GRAVE 1 8
E
GRAVE 2 9
LEVE 3
MAL USO
DE LA VIA ACTA DE CONSTATACIÓN N° DE FUGA NEGATIVA DE FIRMA
D INTERNAMIENTO DE VEHÍCULO SI VEH. HABILITADO CONDUC. HABILITADO
M1 M2 M3 NO VEH. NO HABILITADO CONDUC. NO HABILITADO
N1 N2 N3
IMPACTO
VIAL E NEGATIVA ENTREGA DE DOCUMENTO LIC. COND. CERT. OPERAC. TARJETA DE PROP. SOAT/AFOCAT
GASES
TOXICOS F CREDENCIAL DNI PÓLIZA DE SEGURO OTROS
Usted dispondrá de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de la Notificación, para formular sus descargos o subsanación correspondiente que desvirtúe y acredite
que en el momento de la inspección no se encontraba inmerso en falta; respecto de la infracción acreditada. Vencido dicho plazo, la autoridad que evalúa los descargos resolverá con imposición
de la sanción o la no existencia de la infracción, procediendo a su archivo. Cabe indicar que este acto no agota la vía administrativa.

SGTTV
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 97

ORDENANZA Nº 481 - MDA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE F-17
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD

ACTA DE CONSTATACIÓN N° ……..-20.… - MDA/GDU-SGTTV


En el Distrito de Ate, siendo las …………….. horas del día……….. de……… de
20…, el representante de la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad que
suscribe, se hizo presente en ……………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………..
CONSTATANDO:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
RESUMEN DE LO SUCEDIDO:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
OTRAS INDICACIONES (Resumen de lo alegado por el administrado)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
I. DATOS DEL ADMINISTRADO
Nombres y apellidos/ Documento de
Razón social: Identidad:
Domicilio:

Para dar fe al presente, firman:


Firma del conductor, Firma
o propietario Inspector
Nombre Nombre

DNI/RUC/otros DNI
Vínculo Código

Testigos:
Nº Nombres y Apellidos DNI Firma
1
2
98 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
F-18
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD

N°_____
ACTA DE DECOMISO DE DOCUMENTOS
En el Distrito de Ate, siendo las ………. horas del ………de …………………….. del año …………….. en mi
calidad de Inspector Municipal de Transporte intervine al señor
conductor_____________________________________________________DNI N°_____________
conduciendo el vehículo de Placa de Rodaje N° ___________, afiliado a la empresa
_________________________________________, requiriéndole la exhibición de los documentos
habilitantes para prestar el servicio de transporte público de pasajeros en vehículo menor en el
distrito de Ate, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa.
El conductor presenta ante el Inspector Municipal de Transporte el/los siguiente(s) documento(s):
DOCUMENTOS DECOMISADOS
N° DESCRIPCION DE DOCUMENTOS ESTADO OBSERVACIONES

Resolución(es) de Sanción(es) N° _____________________________________________________


Base legal: art. 80 inciso 1 de la Ordenanza N° 481-MDA., establece: “En caso que el conductor, presente documentos
que se encuentran deteriorados, enmendados, falsificados o se encuentren en cualquier situación de irregularidad, se
levantará el Acta de Decomiso correspondiente, la cual deberá ser firmada por el conductor, efectivo policial, de ser el
caso, e Inspector Municipal de Transporte, debiendo entregarse una copia a cada parte firmante, y elaborará el informe
correspondiente de la Intervención”.
Efectivo Policial Conductor
Nombre Nombre
DNI DNI
Firma Firma

Inspector Municipal de Transporte


Nombres y Apellidos Código Firma
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 99

ORDENANZA Nº 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
F-19
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD

N°_____
ACTA DE ABANDONO DE DOCUMENTOS
En el Distrito de Ate, siendo las …….. horas del ………de …………………….. del año …………….. en mi
calidad de Inspector Municipal de Transporte intervine al señor
conductor_____________________________________________________DNI N°_____________
conduciendo el vehículo de Placa de Rodaje N° ___________, afiliado a la empresa
_________________________________________, quien al momento de la intervención se retira
haciendo abandono de los siguientes documentos:

DOCUMENTOS ABANDONADOS
N° DESCRIPCION DE DOCUMENTOS OBSERVACIONES

Resolución(es) de Sanción(es) N° _____________________________________________________


Base Legal: Art. 80 inciso 80.8 de la Ordenanza N° 481-MDA., establece: “En todas aquellas circunstancias donde
el conductor haga abandono de la intervención dejando sus documentos habilitantes para la prestación del
servicio con el Inspector Municipal de Transporte, se levantará el Acta de abandono de documentos sin que
su omisión invalide el procedimiento administrativo sancionador”.

Efectivo Policial Conductor


Nombre Nombre
DNI DNI
Firma Firma

Inspector Municipal de Transporte


Nombres y Apellidos Código Firma
100 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

ORDENANZA N° 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Desarrollo Urbano F-20
Sub Gerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad
RESOLUCIÓN DE SANCIÓN N°
DATOS DEL CONDUCTOR
APELLIDOS
NOMBRES
TIPO DE DOC. N° DOC. IDENT
DOMICILIO
M
PROPIETARIO CONDUCTOR U
ACTA DE CONTROL N° INFORME N° N
FECHA DE INFRACCIÓN I
N° DE LICENCIA DE CONDUCIR DIA MES AÑO
C
NO PORTA LICENCIA / /
I
0 0 0 0 2018
1 1 1 1
P
2019
N° DE PLACA DE RODAJE A
2 2 2 2020
SIN PLACA 3 3 3 2021 L
4 4 2022 I
DATOS DEL VEHÍCULO DATOS DE LA EMPRESA AUTORIZADA 5 5 HORAS D
N° DE T. PROP. R.U.C. 6 6 GGGGG A
/
MARCA AÑO FAB. RAZÓN SOCIAL
7 7 D
8 8 MINUTOS
COLOR RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN 9 9 / D
INFRACCIÓN LUGAR DE LA INFRACIÓN FIRMA DEL SGTTV I
TIPO CÓDIGO S
AV. JR. CALLE
T
PERSONA JURÍDICA 0 0 CUADRA R
AUTORIZADA
1 1 REFERENCIA
CÓDIGO DE
I
A 2 2 ZONA DE TRABAJO DISTRITO
T
CONDUCTOR 3 3 DE FUGA NEGATIVA DE FIRMA
A
B 4 4 INTERNAMIENTO DE VEHÍCULO SI VEH. HABILITADO CONDUC. HABILITADO
L
TRANSPORTADOR Y 5 NO VEH. NO HABILITADO CONDUC. NO HABILITADO
EL CONDUCTOR NO
AUTORIZADO (S) 6
C 7 NEGATIVA ENTREGA DE DOCUMENTO LIC. COND. CERT. OPERAC. TARJETA DE PROP. SOAT/AFOCAT
D
MUY GRAVE 1 8 CREDENCIAL DNI PÓLIZA DE SEGURO OTROS
E
GRAVE 2 9
LEVE 3 DATOS DEL NOTIFICADOR DATOS DE LA PERSONA QUE RECEPCIONA EL DOCUMENTO A
MAL USO
DE LA VIA NOMBRES NOMBRES T
D APELLIDOS APELLIDOS E
M1 M2 M3 DNI DNI
N1 N2 N3
IMPACTO
VIAL E FIRMA FIRMA VINCULO
GASES
TOXICOS F
CERTIFICADO DE NEGATIVA A LA RECEPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN

Siendo las …….…… del día…..…. Del mes….......………….. del año …….....….., me constituí en el domicilio del obligado señalando en la parte superior del documento, con el
propósito de notificar el(los) documento(s) que se indica(n) en el cargo de notificación. Al respecto, se deja constancia que en el referido domicilio:

Se negó a recibir el documento ( ) Recibió el documento y se negó a firmar ( ) Se negó a mostrar DNI ( )
Recibió el documento y se negó a identificarse ( ) Se negó a brindar Nº de documento de identidad ( ) Se negó a indicar vinculo ( )

Levanto la presente Certificación de Negativa y a la recepción para los fines de ley, de conformidad con lo establecido en el Art.21 del TUO, Ley del Procedimiento
Administrativo General, firmando al final de este documento para dichos efectos. TENIÉNDOSE POR BIEN NOTIFICADO.

SGTTV
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 101

ORDENANZA Nº 481 - MDA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
F-21
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD

ORDEN DE LIBERACION Y/O SALIDA Nº.................


DEL VEHICULO
Placa
Fecha Hora

Propietario: Nombres y Apellidos:

Persona Autorizada: Nombres y Apellidos:


DNI de Propietario: DNI de Persona Autorizada:
Teléfono Fijo: Teléfono Celular:

DATOS DEL VEHICULO CARACTERISTICAS DE INTERNAMIENTO

N° Motor: Resolución Sanción:

N° Tarjeta: - Modalidad de Internamiento:

Tiempo de Internamiento (días Calendario:


Marca: Año
Pago x Serv. de Guardianía:
Modelo:
Pago x Serv. de Remolque:

Convenio con P. Jurídica:

Observaciones:

Firma de Inspector Firma de Adm. DOMV Firma de Cond. / Prop.


Nombre Nombre Nombre
Código Código DNI N°
102 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

ORDENANZA Nº 481 - MDA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE F-22
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD

ACTA DE INTERNAMIENTO VEHICULAR Nº ...............


Placa Fecha Hora Remolque: SI NO
Propietario Nombres y Apellidos:
Conductor Nombres y Apellidos:
DNI Propietario: DNI Conductor: Lic. :
N° Motor: Resolución S.
N° Serie: T. Provincia:
Marca: Año T. Sunarp:
P. Jurídica a la que pertenece:
Infracciones detectadas:

BMN BMN BMN


Techo Parabrisas Faro.
Cobertor Puerta Derecha 1 Luz Ambar Del. D
N° Padrón Puerta Izqui. 1 Luz Ambar Del. I
Esp. Retrov. Der. Puerta Derecha 2 Luz Ambar Post. D
Esp. Retrov. Izq. Puerta Izqui. 2. Luz Ambar Post. I
Esp. de Cabina Asiento Conduc. Direcc. Del. D
Freno. de Mano Asiento Pasaj. Direcc. Del. I
Tablero Cinturon Segurid. Direcc. Post. D
Equipo Sonido Placa Original. Direcc. Post. I
Antena Cinta Reflectiva Luz Freno D
Tapa Tanque Botiquin Luz Freno I
Llantas Linterna Luz Cabina.
Amortiguadores Herramientas Luz de Retroc.
Parlantes Bateria Otro
B = En buen estado M= En mal estado N= No tiene
Motivo de Internamiento:

Observaciones:

Firma de Inspector Firma de Adm. DOMVM Firma de Cond. / Prop.


Nombre Nombre Nombre
Código Código DNI N°
El Peruano / Domingo 9 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 103

ORDENANZA Nº 481 - MDA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE F-23
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD
ACTA DE INTERNAMIENTO VEHICULAR
Convenio MML- MDA A.C. 033-2017-MDA y 368-2017-MML Nº ................

Depósito Vehicular: Horas: Fecha:

Placa Vehicular: Motor: Serie:

Conductor: N° Licencia: DNI:

Propietario: DNI N°: Act. Cont./ R. San.


Faro. Tablero
Luz Ambar Del. D E. Sonido/Parlan.
Luz Ambar Del. I Antena
Luz Ambar Post. D Mascara Radio
Luz Ambar Post. I Tapa Tanque
Direcc. Del. D Llantas Rep.
Direcc. Del. I Amortiguadores
Direcc. Post. D Parabrisas
Direcc. Post. I Puerta Derecha
Luz Freno D Puerta Izquierda
Luz Freno I Asientos.
Luz Cabina. Extintor.
Otro Cinturón Segurid.
Reflectores Placa.
Accesorios Cinta Reflectiva
Luz Cabina. Botiquín
Esp. Retrov. Der. Linterna
Esp. Retrov. Izq. Herramientas
Esp. de Cabina Triángulo
Freno. de Mano Bateria

Observaciones:

___________________________________________________________________________

Firma de Inspector Firma de Adm. DOMV Firma de Cond. / Prop.


Nombre Nombre Nombre
DNI N° DNI N° DNI N°
104 NORMAS LEGALES Domingo 9 de diciembre de 2018 / El Peruano

ORDENANZA N° 481-MDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad F-24
VEHÍCULO ABANDONADO N°
NOTIFICACIÓN PREVENTIVA
DATOS DEL CONDUCTOR
NOMBRE O
RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

DATOS DEL VEHÍCULO INTERVENIDO INFRACCIÓN FECHA DE INFRACCIÓN


N° DE PLACA DE RODAJE SIN PLACA TIPO CÓDIGO DIA MES AÑO
/ /
A 0 0 0 0 0 0 2018
MARCA MODELO COLOR
B 1 1 1 1 1 1 2019
M
LUGAR DE LA INFRACIÓN C 2 2 2 2 2 2020
U
AV. JR. D 3 3 3 3 3 2021
CALLE N
MUY GRAVE 1 4 4 4 4 2022
GRAVE 2 5 5 5
I
CUADRA HORAS
LEVE 3 6 6 6 GGGGG C
M1 M2 M3 7 7 7
/ I
REFERENCIA
N1 N2 N3 8 8 8 MINUTOS P
ZONA DE
IMPACTO
VIAL E 9 9 9 A
TRABAJO
CÓDIGO DE DISTRITO
GASES /
TOXICOS F L
Conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 416-MDA, el presunto infractor cuenta con un plazo perentorio de cinco (5) días calendarios para proceder al retiro del vehículo
I
declarado en estado de abandono sobre áreas de dominio público del distrito de Ate, plazo en el cual a sus vez podrá formular el descargo que estime pertinente a través de la D
mesa de partes de la municipalidad de Ate ubicada en la Carretera Central kilómetro 7.5- Ate, con forme a lo establecido en la ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, de persistir la infracción luego del vencimiento del referido plazo, corresponderá la emisión de la respectiva Papeleta de Infracción Administrativa; que
A
implicara la aplicación de la sanción, así como una medida de traslado e internamiento del vehículo en el Depósito Oficial Municipal Vehicular. D
TABLA DE DESCARGOS
CONCEPTO VEHÍCULO MENOR VEHÍCULO MEDIANO VEHÍCULO PESADO
D
Recargo por traslado del vehículo al Depósito Oficial I
1) 0.602 % UIT 0.602 % UIT 0.602 % UIT
Municipal (Grúa). S
2)
Recargo por Internamiento del vehículo en el Depósito
0.289 % UIT 0.361 % UIT 0.434 % UIT T
Oficial Municipal (por Días o fracción).
R
DATOS DEL INSPECTOR FIRMA DEL INSPECTOR OBSERVACIONES DEL INSPECTOR
I
T
APELLIDOS Y
NOMBRE A
L
CÓDIGO
DATOS DEL NOTIFICADOR DATOS DE LA PERSONA QUE RECEPCIONA EL DOCUMENTO D
NOMBRES NOMBRES E
APELLIDOS APELLIDOS
DNI DNI A
T
FIRMA FIRMA VINCULO
E

CERTIFICADO DE NEGATIVA A LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PREVENTIVA

Siendo las …….…… del día…..…. Del mes….......………….. del año …….....….., me constituí en el domicilio del obligado señalando en la parte superior del documento, con el
propósito de notificar el(los) documento(s) que se indica(n) en el cargo de notificación. Al respecto, se deja constancia que en el referido domicilio:

Se negó a recibir el documento ( ) Recibió el documento y se negó a firmar ( ) Se negó a mostrar DNI ( )
Recibió el documento y se negó a identificarse ( ) Se negó a brindar Nº de documento de identidad ( ) Se negó a indicar vinculo ( )

Levanto la presente Certificación de Negativa y a la recepción para los fines de ley, de conformidad con lo establecido en el Art.21 del TUO, Ley del Procedimiento
Administrativo General, firmando al final de este documento para dichos efectos. TENIÉNDOSE POR BIEN NOTIFICADO.

SGTTV

1721416-1

También podría gustarte