MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MENOR CUANTÍA DE

OBRAS
Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

ÍNDICE

I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS

SECCIÓN I CONVOCATORIA

SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO

REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. Objeto de contratación

2.2. Presupuesto referencial
2.3. Especificaciones técnicas
2.3.1. Planos del proyecto
2.3.2. Equipo mínimo

SECCIÓN III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1. Cronograma del procedimiento

3.2. Causas de rechazo
3.3. Vigencia de la oferta
3.4. Forma de presentar la oferta
3.5. Manifestación de interés (Adhesión)
3.6. Plazo de ejecución
3.7. Aceptación del presupuesto referencial
3.8. Forma de pago
3.8.1. Anticipo
3.8.2. Valor restante de la obra

SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

 4.1. Verificación de la oferta
4.1.1. Integridad de las ofertas
4.1.2. Equipo mínimo
4.1.3. Personal técnico mínimo
4.1.4. Experiencia general y específica mínima
4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico
4.1.6. Patrimonio
4.1.7. Metodología de construcción y cronograma de ejecución del
proyecto
4.1.7. (…) Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante
4.1.8. Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos
mínimos de la oferta
4.1.9. Información financiera de referencia
4.2. Sorteo

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

SECCIÓN V
5.1. Obligaciones del adjudicatario en la aplicación de transferencia de
tecnología.
5.2. Obligaciones del contratista
5.3. Obligaciones de la contratante
5.3.1. Obligaciones del contratante en la aplicación de transferencia de
tecnología.
5.4. Ejecución del contrato
5.4.1. Inicio, planificación y control de la obra
5.4.2. Facturación y reajuste
Nota: Edición del modelo de pliego.- El presente modelo de pliego es de uso obligatorio para
las entidades contratantes, éstas señalarán las condiciones particulares del procedimiento de
Menor Cuantía, así como las especificidades del procedimiento al que convocan. Para el
efecto detallarán e individualizarán las condiciones del mismo, considerando la normativa
vigente aplicable. En consecuencia, las entidades contratantes asumen la responsabilidad por
los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, así
como también por la determinación y aplicabilidad de los formularios previstos para el
presente procedimiento, y finalmente, reemplazarán todo texto que conste en paréntesis por el
contenido pertinente.

Aquellas disposiciones del presente pliego que obedezcan a una nueva implementación en la
funcionalidad de la herramienta, serán aplicables una vez que el Servicio Nacional de
Contratación Pública comunique a través de su Portal Institucional dichas adecuaciones a la
herramienta informática, en tal razón, es responsabilidad de la entidad contratante y del
proveedor descargar y mantener actualizado el Módulo Facilitador Pliegos y Oferta, a fin de
contar con las versiones actualizadas en el marco de la normativa vigente y de conformidad a
la funcionalidad de la herramienta informática, según el procedimiento de contratación
pública.
 MENOR CUANTÍA OBRAS
(CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO)

I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS

SECCIÓN I
CONVOCATORIA

Se invita a los profesionales, micro y pequeñas empresas, o actores de la economía

popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el Registro
Único de Proveedores para ejercer esta actividad, y domiciliados en la circunscripción
territorial en que se ejecutará el contrato de conformidad con lo establecido en el numeral
22 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
legalmente capaces de contratar y que a la fecha de la publicación del procedimiento no
mantengan vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento
de Menor Cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el
coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, hasta que hayan solicitado formalmente la recepción
provisional de el o los contratos vigentes, salvo que por efectos de la entrega recepción de
uno o varios contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado, a
que presenten sus ofertas para (describir la obra y/o proyecto/objeto contractual).

Si no hubiere manifestación de interés en la circunscripción territorial en que se ejecutará

el contrato por parte de profesionales, micro o pequeñas empresas, o actores de la
economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el
Registro Único de Proveedores, se considerará a los proveedores de la provincia a la que
pertenezca la circunscripción territorial. Si la misma circunstancia de ausencia de
manifestación de interés ocurriese respecto de la provincia, se convocará a los proveedores
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, a nivel nacional.

En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociación o

consorcio, los proveedores asociados deberán obligatoriamente ser profesionales, micro o
pequeñas empresas, o actores de la economía popular y solidaria, habilitados en el
Registro Único de Proveedores para ejecutar la obra, y domiciliadas en la circunscripción
territorial en que se ejecutará el contrato.
El presupuesto referencial total es de (valor en números y letras) dólares de los Estados
Unidos de América, sin incluir el IVA, el que deberá ser aceptado incondicionalmente por el
proveedor interesado a través del procedimiento establecido en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública, y el plazo estimado para la ejecución del contrato
es de (días), contado a partir de (establecer si desde la fecha de la suscripción del contrato,
desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier
otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato).

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, del Servicio
Nacional de Contratación Pública; únicamente el oferente que resulte adjudicado, una
vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad contratante el valor
de (valor en números y letras), de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del
artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2. Los interesados podrán formular preguntas, para lo cual deberán observar los
términos establecidos para cada procedimiento de contratación conforme a la
normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. La
(entidad contratante) absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las
aclaraciones necesarias, en el término (máximo de 3 días) subsiguientes a la
conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta se presentará de forma física en (nombre de la entidad contratante), ubicada

en (dirección de la entidad contratante); y, a través del Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública caso en el que para ser válida deberá estar
firmada electrónicamente; hasta las (hora a definir por la entidad) del día (fecha). Por
tratarse de un procedimiento de adhesión al presupuesto referencial, se considerará a
la oferta económica propuesta por el oferente, igual al presupuesto referencial
determinado por (nombre de la entidad contratante).

Los oferentes deberán tener en cuenta que, de ser el caso, la oferta económica
registrada en el mencionado Portal deberá coincidir con la oferta económica
entregada en forma física. De existir diferencia en el monto que consta en la oferta
física y el registrado electrónicamente, la entidad contratante remitirá al Servicio
Nacional de Contratación Pública la petición de ajuste debidamente sustentada.

En caso de que la oferta se presente a través del Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública, y contenga firma electrónica, no será necesaria la
presentación de la oferta en forma física. La entidad contratante será responsable de la
validación de dicha firma electrónica, de conformidad a la normativa aplicable.
4. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de
la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro
Único de Proveedores.

5. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

6. (Indicar si este procedimiento contempla o no reajuste de precios siempre que el

pago sea bajo el sistema de precios unitarios).

7. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando la metodología “cumple o no

cumple” respecto de los parámetros de calificación previstos en el pliego conforme lo
dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
Reglamento General y la normativa que el Servicio Nacional de Contratación Pública
expida para el efecto; siempre que el oferente hubiere aceptado a través del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, el presupuesto referencial
y las condiciones del procedimiento establecidas por la entidad contratante.

8. La fecha estimada de adjudicación se encuentra publicada en el Portal Institucional

del Servicio Nacional de Contratación Pública, y en el cronograma del presente
pliego.

9. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la entidad contratante relacionados con la (s) partida (s) presupuestaria
(s) (nombre, número y valor). La partida presupuestaria deberá certificarse por la
totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se realizarán contra
presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el
proyecto de contrato. Se otorgará un anticipo del (Si la entidad contratante considera
necesario el pago de un anticipo, no podrá ser mayor al cincuenta (50%) por ciento
del valor total del contrato, y se establecerá el particular en este espacio); o en su
defecto, los pagos se realizarán (contra entrega total o parcial de la obra contratada).

10. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa expedida por
el Servicio Nacional de Contratación Pública y el presente pliego.

11. La (entidad contratante) se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el

procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de
indemnización alguna.
(Ciudad y fecha)

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (o su delegado)

 SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. Objeto de la contratación: Este procedimiento precontractual tiene como propósito

seleccionar a la oferta de obra de mejor costo, en los términos del numeral 18 del
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la
construcción de (Descripción del objeto del contrato, ubicación, características,
extensión, etc.).

2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es (monto en números, con

sujeción al Plan Anual de Contratación respectivo.), NO INCLUYE IVA, de conformidad
con el siguiente detalle:

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio Precio

Unitario Total

Presupuesto Referencial (SIN IVA) US$

(Las entidades contratantes obligatoriamente deberán publicar junto con el pliego

respectivo el estudio realizado para la determinación del presupuesto referencial con los
sustentos del caso, de conformidad con la normativa expedida por el Servicio Nacional de
Contratación Pública).

2.3. Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto,

considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos,
definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de prevención/mitigación de
impactos ambientales, para lo cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental
aplicable respecto de la contratación.

La descripción abarcará los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplearse,

requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución de cada rubro, ensayos,
tolerancias de aceptación, forma pago, en la medida de que sean necesarios.

(Establecer las especificaciones técnicas)

2.3.1. Planos del proyecto: Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, como un anexo; si el
tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el Portal
Institucional, se publicarán en la página web de la entidad contratante y estarán a
disposición de los proveedores interesados en forma magnética.

Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia
profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a
quienes supervisaron los respectivos diseños.

(Detallar los planos que se anexarán)

2.3.2. Equipo mínimo: Para la ejecución de la obra objeto del presente procedimiento, el
contratista deberá contar mínimo con el siguiente equipo: (La lista del equipo debe ser
elaborada por la entidad contratante de manera general, sin indicación de tipo comercial,
marca o modelo detallando las especificaciones técnicas y características del mismo. No se
incluirán equipos no indispensables para la ejecución del contrato o que se requieran para
fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente.)

Se utilizará el siguiente cuadro, como ejemplo:

No. orden Descripción del equipo No. de No.

unidades Matrícula

SECCIÓN III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1. Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será

el siguiente:

(Este cronograma constará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación

Pública).

(Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar

fechas que correspondan a fin de semana o feriados; y, los horarios para el
 desenvolvimiento del procedimiento serán de 08:00 a 20:00 a excepción del último día
hábil de la semana en cuyo caso será de 08:00 a 13:00.)

No. Concepto Tiempo Tiempo Se calcula Día Hora

mínimo máximo desde la
columna
denominada
concepto
1 Fecha de … …
publicación del
procedimiento en el
Portal
2 Fecha límite de 1 días 3 días 1
adhesión del
proveedor
3 Fecha límite para 1 días 3 días 2
efectuar preguntas
4 Fecha límite para 1 días 3 días 3
emitir respuestas y
aclaraciones
5 Fecha límite de … … 4
entrega de ofertas
6 Fecha límite de … … 5
apertura de ofertas
7 Fecha estimada de … … 6
adjudicación

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al

siguiente cronograma (número de días):

Concepto Día Hora

Fecha límite para solicitar convalidación de errores
Fecha límite para convalidación de errores
Fecha estimada de adjudicación

3.2. Causas de rechazo: A más de las señaladas en las “Condiciones Generales para la
ejecución de obras” pliego para la contratación de ejecución de obras, la entidad rechazará la
oferta del proveedor en los siguientes casos:
3.2.1. Si a la fecha de la publicación del procedimiento el proveedor mantuviera vigentes
contratos de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento de Menor Cuantía,
cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en
el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, sobre los que no hayan solicitado formalmente la recepción provisional de el o los
contratos vigentes, no podrá participar en procedimiento de Menor Cuantía de obra alguno,
salvo que por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar
fuere inferior al coeficiente antes indicado.

3.2.2. Si el proveedor incumpliera lo establecido en el numeral 22 del artículo 6 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, referente a la participación local.

3.3. Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta (determinar vigencia
en días calendario). En caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración
del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

3.4. Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar a través del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; y, en forma física. Para este
segundo caso, se presentará un sobre único el cual contendrá la siguiente ilustración:

MENOR CUANTÍA
“CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO…….”
SOBRE ÚNICO
Señor:
Máxima Autoridad o Delegado
(Nombre de la entidad contratante)
Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados
para su entrega-recepción.

La máxima autoridad o su delegado, recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de

recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la
oferta, la fecha y hora de recepción.
3.5. Manifestación de interés (Adhesión): Los proveedores invitados, en un término
(establecer término no menor a tres (3) ni may0r a cinco (5) días), contado a partir de la
fecha de la publicación respectiva, manifestarán su interés y aceptación expresa del
presupuesto referencial y condiciones del procedimiento determinadas por la entidad
contratante a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

3.6. Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de (días),
contado a partir de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la fecha de
notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de
acuerdo a la naturaleza del contrato).

La recepción definitiva se realizará en el término de (establecer en este espacio un término,

en función de lo previsto en los incisos primero y segundo del artículo 123 del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública), a contarse
desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción
provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.

3.7. Aceptación del presupuesto referencial: La manifestación de interés comprende la

aceptación, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública,
del presupuesto referencial y las condiciones del procedimiento que la entidad ha establecido
para la ejecución de la obra.

3.8. Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el pliego y en el

contrato.

3.8.1. Anticipo: (Establecer porcentaje no mayor a cincuenta por ciento (50%); en caso de
pactarse anticipo).

3.8.2. Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas
(establecer periodo: mensual, bimensual, etc.), debidamente aprobadas por la fiscalización y
autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización
del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El
monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento
del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y
constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

SECCIÓN IV
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. Verificación de la oferta

4.1.1. Integridad de las ofertas: La integridad de la oferta consiste en la verificación de la
presentación de los formularios previstos en el pliego.

Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de

convalidación de errores.

I Formulario Único de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas
jurídicas, y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes.
1.4 Situación financiera
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
1.6 Análisis de precios unitarios
1.7 Metodología de construcción
1.8 Cronograma valorado de trabajos
1.9 Experiencia del oferente
1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto
1.11 Equipo asignado al proyecto

II Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual

2.1 Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo

mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del
personal técnico; y, metodología.

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente).

4.1.2. Equipo mínimo:

El listado del equipo mínimo detallado por la entidad contratante en el pliego, deberá ser
definido en función de su tipología (sin determinación de marcas) y utilizando
especificaciones técnicas no direccionadas; no se fijarán condiciones que carezcan de soporte
legal o que resultaren excesivas para el tipo de obra a ejecutar.

a. Se considerará exclusivamente el equipo necesario para que el oferente ejecute la

obra y en consecuencia, si fuere del caso, se deberá fundamentar debidamente la
necesidad de contar con equipamientos especiales tales como plantas de asfalto u
hormigón.
 b. Este requisito será exigido en el pliego pero no será considerado como un parámetro de
verificación de la oferta ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la
entidad contratante requerirá y verificará que el oferente presente el compromiso de
cumplimiento de este parámetro en la ejecución contractual de la obra, el cual consta
en el “Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa
contractual”, y se actuará conforme lo previsto en los artículos 298, numeral 9, 305.1,
y 326 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP,
según el procedimiento que corresponda. Por lo que, con la sola presentación de este
formulario se considerará cumplido este parámetro.

4.1.3. Personal técnico mínimo:

La entidad contratante deberá definir el listado del personal técnico necesario para el
proyecto, la posición que ocupará, la formación profesional que deberá acreditar. De ser el
caso podrá establecer condiciones de experiencia mínima a ser acreditadas por cada uno de
los miembros del equipo, en concordancia con la naturaleza y dimensión del proyecto a
contratar. Este requisito será exigido en pliego pero no será considerado como un parámetro
de verificación de la oferta ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la entidad
contratante requerirá y verificará que el oferente presente el compromiso de cumplimiento
de este parámetro en la ejecución contractual de la obra, el cual consta en el “Formulario de
compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual”, y se actuará conforme
lo previsto en los artículos 298, numeral 9, 305.1, y 326 de la Codificación y Actualización
de Resoluciones emitidas por el SERCOP, según el procedimiento que corresponda. Por lo
que, con la sola presentación de este formulario se considerará cumplido este parámetro.

4.1.4. Experiencia general y específica mínima:

a. La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia general y específica

mínima que deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de proyectos
(obras), o montos contractuales; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán
como experiencia general y específica mínima; así como el instrumento por el que se
demostrará la misma.

b. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general y específica mínima

se estará a lo establecido, respecto de las reglas de participación, expedidas por el
Servicio Nacional de Contratación Pública para los procedimientos de contratación.

c. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto

de la contratación.
 d. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la
entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.

De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la
experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o
superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales,
se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales
participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

e. La entidad contratante obligatoriamente deberá dimensionar los parámetros de

calificación de experiencia general y específica mínima requerida de conformidad con
el contenido de la siguiente tabla y en función del presupuesto referencial del
procedimiento de contratación:

Experiencia general y especifica mínima requerida para procedimientos de contratación de

Régimen Común
Monto mínimo
Monto de requerido por cada
experiencia Monto de experiencia contrato en
Coeficiente respecto al general mínima específica mínima relación al monto
presupuesto inicial del requerida en requerida en relación determinado en la
Estado relación al al presupuesto experiencia mínima
presupuesto referencial general o
referencial específica, según
corresponda.
Mayor a Hasta
0 0,000002 No mayor a 10 % No mayor a 5 % No mayor a 5%
0,000002 0,000007 No mayor a 20 % No mayor a 10 % No mayor a 10 %
0,000007 0,000015 No mayor a 30 % No mayor a 15 % No mayor a 15 %
0,000015 0,00003 No mayor a 40 % No mayor a 20 % No mayor a 20 %
0,00003 0,0002 No mayor a 50 % No mayor a 25 % No mayor a 25 %
0,0002 0,0004 No mayor a 60 % No mayor a 30 % No mayor a 30 %

0,0004 0,0007 No mayor a 70 % No mayor a 40 % No mayor a 30 %

mayor a 0,0007 No mayor a 75 % No mayor a 60 % No mayor a 50 %

Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos

presentados por el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica
requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos
mínimos requeridos para cada tipo de experiencia.
 Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia
mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la
experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como
válido para acreditar los dos tipos de experiencias.

La entidad contratante deberá solicitar como temporalidad de experiencia general y

específica desde el año 2000. Por lo tanto, el contratista podrá acreditar la
experiencia general y específica dentro de dicho período.

f. La experiencia presentada por el oferente será acreditable y aceptada, siempre que

se haya ejecutado legalmente dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana.
Únicamente, cuando la entidad contratante con la debida motivación técnica y legal
así lo justifique, en la que compruebe que no existe experiencia previa suficiente
obtenida por ningún oferente ecuatoriano dentro del límite de cualquier jurisdicción
ecuatoriana, de conformidad a los requisitos del procedimiento de contratación, y,
previa autorización de la máxima autoridad o su delegado, se podrá aceptar y
acreditar experiencia legalmente obtenida en el extranjero. Sin perjuicio de lo
anterior, cuando un consorcio o asociación o compromiso de asociación o consorcio
conformado por una persona natural o jurídica ecuatoriana y una persona natural o
jurídica extranjera que provea el financiamiento para la ejecución de una obra en un
porcentaje superior al 60% del valor del objeto contractual, la experiencia que
acredite el integrante extranjero del consorcio en el exterior, será acreditada.

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:

a. De utilizarse, la entidad contratante deberá definir cuál es la experiencia que cada uno
de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea
en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

b. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado

emitido por el empleador demuestra su participación efectiva, en la ejecución de la o
las obras.

c. Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se comprobará la

experiencia adquirida.

d. Este requisito será exigido en el pliego pero no será considerado como un parámetro de
verificación de la oferta ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la
entidad contratante requerirá y verificará que el oferente presente el compromiso de
cumplimiento de este parámetro en la ejecución contractual de la obra, el cual consta
en el “Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa
 contractual”, y se actuará conforme lo previsto en los artículos 298, numeral 9, 305.1,
y 326 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP,
según el procedimiento que corresponda. Por lo que, con la sola presentación de este
formulario se considerará cumplido este parámetro.

4.1.6. Patrimonio: (Aplicable a personas jurídicas)

En el caso de personas jurídicas, la (entidad contratante) verificará que el patrimonio cumpla

con la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.

Para este procedimiento el monto mínimo de patrimonio que el oferente debe justificar es de:
(Establecer monto de Patrimonio con relación a Presupuesto Referencial).

4.1.7. Metodología de construcción y Cronograma de ejecución del proyecto:

La entidad contratante deberá especificar los aspectos puntuales que el oferente deberá
cumplir como parte de la metodología de construcción, ej.: presentación de CPM
(programación de la ejecución del proyecto por el método de la ruta crítica); definición de
frentes de trabajo; uso de equipo o personal técnico, etc. Este requisito será exigido en pliego
pero no será considerado como un parámetro de verificación de la oferta ni será objeto de
evaluación por puntaje; no obstante, la entidad contratante requerirá y verificará que el
oferente presente el compromiso de cumplimiento de este parámetro en la ejecución
contractual de la obra, el cual consta en el “Formulario de compromiso de cumplimiento de
parámetros en etapa contractual”, y se actuará conforme lo previsto en los artículos 298,
numeral 9, 305.1, y 326 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el
SERCOP, según el procedimiento que corresponda. Por lo que, con la sola presentación de
este formulario se considerará cumplido este parámetro.

El cronograma de ejecución de la obra será presentado por el oferente y calificado por la

entidad contratante conforme lo establecido en este pliego.

4.1.7. (…) Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante: (En el caso que la entidad
contratante considere necesario añadir un parámetro adicional éste deberá ser debidamente
sustentado, relacionado con el proyecto y no contravenir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Reglamento General y la normativa expedida por el Servicio Nacional de
Contratación Pública; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y
deberá establecer su indicador y el medio de comprobación).

4.1.8. Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

PARÁMETRO CUMPLE NO OBSERVACIONES

 CUMPLE
Integridad de la oferta
Equipo mínimo Este parámetro se considerará
cumplido con la sola presentación
del Formulario de compromiso de
cumplimiento de parámetros en
etapa contractual.
Personal técnico Este parámetro se considerará
mínimo cumplido con la sola presentación
del Formulario de compromiso de
cumplimiento de parámetros en
etapa contractual.
Experiencia General
mínima
Experiencia Específica
mínima
Experiencia mínima del Este parámetro se considerará
personal técnico cumplido con la sola presentación
del Formulario de compromiso de
cumplimiento de parámetros en
etapa contractual.
Patrimonio (Personas
Jurídicas)
Metodología de Este parámetro se considerará
ejecución de la obra cumplido con la sola presentación
del Formulario de compromiso de
cumplimiento de parámetros en
etapa contractual.
Cronograma de
ejecución de la obra
Mypes
Mypes Participación
Local
Otro(s) parámetro(s)
resuelto por la entidad
contratante

Aquellas ofertas que no cumplan integralmente con los parámetros mínimos, serán
descalificadas.
4.1.9. Información financiera de referencia:

Análisis de Índices financieros: Las entidades contratantes especificarán y determinarán

cuál (es) es (son) el (los) índice (s) financiero (s) y, cuál es el valor mínimo/máximo
aceptable respecto de éstos.

Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice
de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados, pudiendo la
entidad contratante modificarlos a su criterio Los factores para su cálculo estarán
respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal
correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en

el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice Indicador OBSERVACIONES

solicitado
Solvencia*
Endeudamiento*
Otro índice resuelto por la
entidad contratante *

* Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel
(aquellos) que considere pertinente(s).

4.2. Sorteo: Los oferentes que se hayan adherido el presupuesto referencial y

condiciones del procedimiento, y cuya oferta hubiere cumplido íntegramente los
requerimientos establecidos por la entidad serán habilitados por ésta a fin de que participen
en un sorteo público que se realizará a través del Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública, conforme establece el artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y la normativa expedida por el Servicio Nacional de
Contratación Pública, y mediante el cual se escogerá al adjudicado.

En los casos en que un proveedor resultare favorecido del sorteo de Menor Cuantía de Obras y
la entidad contratante identifique que éste no cumple con lo establecido en el artículo 51 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa expedida por el
Servicio Nacional de Contratación Pública, dicha entidad deberá solicitar al Servicio Nacional
de Contratación Pública se realice el resorteo correspondiente.

SECCIÓN V
 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. Obligaciones del adjudicatario en la aplicación de transferencia de tecnología:

Es obligación del proveedor adjudicado, previo a la suscripción del respectivo contrato,

entregar a la entidad contratante, en calidad de documento habilitante, y dentro del término
que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para el efecto, los
requerimientos que relacionados a la transferencia de tecnología, que hayan sido previstos en
los pliegos, conforme lo contemplado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, y lo previsto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del
SERCOP (Sección VI, Capítulo III, Título II), según el nivel de transferencia de tecnología.

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo contrato
no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología, será causal
para que la entidad contratante lo declare adjudicatario fallido, siempre y cuando la
Transferencia de Tecnología haya sido incorporada de forma clara y conforme a la normativa
que la regula.

Así mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el

incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia de
Tecnología, aplicará el procedimiento establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda.

5.2. Obligaciones del contratista:

La contratista entregará, en un plazo máximo de cinco (5) día de finalizado el (mes o el

plazo establecido), la(s) planilla(s), las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización
en los (número de días) de cada (período), y serán aprobadas por ella en el término de
(número de días), luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de
autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al
pago.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el
valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado
por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

5.3. Obligaciones de la contratante:

a. Designar al administrador del contrato.

 b. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del
contrato, en un plazo (número de días) contados a partir de la petición escrita
formulada por el contratista.

c. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se

necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le
corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un
plazo (número de días) contados a partir de la petición escrita formulada por el
contratista.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo,

autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de
costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

e. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar

los contratos complementarios.

f. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (describir ej.: los terrenos,
materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el
contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo
de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de
paso y otros conceptos similares

g. Suscribir las actas de entrega recepción parciales, provisionales y definitivas de las

obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la
entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

5.3.1. Obligaciones del contratante en la aplicación de transferencia de tecnología:

La entidad contratante, para los bienes que apliquen la transferencia de tecnología, mismos
que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública y que constan en el Anexo 20 de la Codificación de Resoluciones del
Servicio Nacional de Contratación Pública, exigirá previo a la firma del contrato, de
manera obligatoria, la entrega de los requerimientos determinados para cada nivel de
transferencia tecnológica, según corresponda.

Para los bienes correspondientes a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia
de tecnología de niveles 1 y 2, la entidad contratante exigirá, de manera obligatoria al
proveedor, en calidad de documentación habilitante para la suscripción del respectivo
contrato y dentro del término que dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, los requerimientos que se indican a continuación:

Nivel de transferencia de tecnología TT 1:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 1 “bienes

primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad
tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones
emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la
metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará
su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública.

Requerimientos:

• Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el repositorio

del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato digital);
• CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto,
procedencia de materias primas, fechas y registros de producción;
• Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el
producto (en caso que existiesen);
• Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso; o,
• Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y control
de calidad.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la entrega
de transferencia de tecnología de nivel 1:

- Deberá, previo a la suscripción del contrato, exigir y verificar que el adjudicatario

haya publicado en el Repositorio de Transferencia de Tecnología del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los requerimientos
correspondientes.

- En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpla con

estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 1 para la
suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario
fallido.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de estos requerimientos por

parte de la entidad contratante a la suscripción del contrato, el Servicio Nacional de
Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión, dispondrá la
terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General
del Estado para que ejerza las respectivas acciones de control en el ámbito de sus
competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades a los funcionarios de la
entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnología TT 2:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 2 “bienes

de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica”, que consta
como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP,
los mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el
Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

• Cronograma del taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o manejo
del producto; o,
• CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal
ecuatoriano.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la entrega
de transferencia de tecnología de nivel 2:

- Deberá, previo a la firma de contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya

publicado en su totalidad los requerimientos correspondientes, en el Repositorio de
Transferencia de Tecnología del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública.

- En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpliere

con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 2 para la
suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario
fallido.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos

requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato, el Servicio
Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión
dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la
Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus
competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los
funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos
requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnología TT 3:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 3 “bienes

de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica”, que consta
como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP,
mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el
Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos

• Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea a través de:

alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a
empresas locales, o capacitación a la entidad requirente;
• Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea a través de:
alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a
empresas locales, o capacitación a la entidad requirente; o,
• Cronograma para proveer de capacitación y entrenamiento especializado, en los
talleres o centros autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el personal
universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia como
a los técnicos institucionales con la tecnología adquirida, y así, difundir dicho
conocimiento sin perjuicio de cumplir con los ítems anteriores.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1 y

TT2.

Para cumplir con estos compromisos, la entidad contratante exigirá la presentación obligatoria
del documento que permita verificar la formalización del acuerdo o alianza estratégica al que
el proveedor ha llegado con una universidad, centro de transferencia y desarrollo tecnológico,
instituto tecnológico, empresa pública o privada u otra organización ecuatoriana, que permitan
garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo, correctivo; y, capacitación y
entrenamiento especializados, que se realicen dentro del territorio ecuatoriano.

La ejecución de estos compromisos, capacitación y entrenamiento especializados, deberán

cumplirse en un plazo no mayor a seis meses contados desde la suscripción del contrato con la
entidad contratante.
Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos
requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato o su ejecución, el
Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y
supervisión dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará
a la Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de
sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los
funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia, presentación y
cumplimiento de dichos requerimientos.

5.4. Ejecución del contrato:

5.4.1. Inicio, planificación y control de la obra:

Al inicio de la ejecución contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el

fiscalizador, deberán verificar que el contratista cumpla con los compromisos generados en
el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual; esto es,
la presentación de la documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la
entidad contratante en los pliegos, y los cronogramas de incorporación de estos; la
presentación de la documentación relacionada con el personal técnico mínimo y su
experiencia mínima; y, la presentación de la metodología de ejecución de la obra.
Parámetros que serán utilizados a lo largo de la ejecución de la obra, y que en caso de
existir algún cambio o modificación, serán revisados y valorados por el fiscalizador y
administrador del contrato, respectivamente.

El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de

subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el
cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que
acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional.

En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de

verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos
y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la
Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de
materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.

5.4.2. Facturación y reajuste:

El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización

en los (número de días) de cada (período), y serán aprobadas por ella en el término de
(número de días), luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de
autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al
pago.
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el cronograma valorado
que se adjunta al Formulario Único de la Oferta en el formulario único de la oferta y a cada
planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y
otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de
los trabajos ejecutados hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la
cantidad y el valor acumulado de los trabajos hasta la fecha. Estos documentos se
elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable
para tramitar la planilla correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra,

calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican
en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de
partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de
presentación de las ofertas.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.