Pliego Menor Cuantia Obras (Mco) : Código Del Proceso: Mco - Unach - 002 - 2014

PLIEGO
MENOR CUANTIA OBRAS (MCO)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CÓDIGO DEL PROCESO: MCO - UNACH – 002 - 2014
Objeto de la Contratación:
“CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLE CAMPUS

NORTE”
Riobamba, junio del 2014

MODELO DE PLIEGO DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS: MENOR CUANTÍA
Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)
El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de

contratación, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte
integrante del mismo:
I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA

DE OBRAS
Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de

contratación, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante señalará en
las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y
para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a
suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las
condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y
aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente
procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido
pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su
criterio le es aplicable.
II: CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE

OBRAS
Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de

contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de
ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman
parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de
contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el
SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de
Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.
III: FORMULARIOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS
Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos

mínimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que
describen los compromisos que asume el oferente.
IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE
OBRAS
Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que

deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un
procedimiento de Menor Cuantía de Obras, documento que perfeccionado será
suscrito por las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario.
V: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRAS
Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables para
los procedimientos de contratación de Obra contratados a través del procedimiento
de Menor Cuantía, determinada por la normativa del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
INDICE GENERAL
I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS
SECCION I CONVOCATORIA
SECCION II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES

MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS: MENOR CUANTÍA
ÍNDICE
SECCION I CONVOCATORIA
SECCION II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

TÉRMINOS DE REFERENCIA
2.1 Objeto
2.2 Presupuesto referencial
2.3 Términos de referencia
SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1 Cronograma del procedimiento

3.2 Vigencia de la oferta
3.3 Precio de la oferta
3.4 Plazo de ejecución
3.5 Alcance de la oferta
3.6 Forma de pago
SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
4.1. Integridad de las ofertas

4.2. Evaluación de la oferta (cumple / no cumple)
4.3 Evaluación por puntaje
4.4 Evaluación de la Oferta Económica
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

SECCIÓN V
5.1 Obligaciones del Contratista
5.2 Obligaciones de la contratante
MENOR CUANTÍA DE OBRAS
(MCO-UNACH-002-2014)
SECCIÓN I
CONVOCATORIA
Se convoca a los profesionales, micro y pequeñas empresas, o actores de la economía

popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para
ejercer esta actividad, y domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el
contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 22 del artículo 6 de la LOSNCP,
que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces de contratar y que a la
fecha de la publicación del procedimiento no mantengan vigentes contratos de ejecución de
obra, adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o
acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51
de la LOSNCP, hasta que hayan solicitado formalmente la recepción provisional de el o los
contratos vigentes, salvo que por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos
el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado, a que presenten sus ofertas
para (CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLE
CAMPUS NORTE).
Si no hubiere manifestación de interés en la circunscripción territorial en que se ejecutará

el contrato por parte de profesionales, micro o pequeñas empresas, o actores de la
economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en
el RUP, se considerará a los proveedores de la provincia a la que pertenezca la
circunscripción territorial. Si la misma circunstancia de ausencia de manifestación de
interés ocurriese respecto de la provincia, se convocará a los proveedores que cumplan
las condiciones establecidas en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, a nivel nacional.
En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociación o

consorcio, los proveedores asociados deberán obligatoriamente ser profesionales, micro o
pequeñas empresas, o actores de la economía popular y solidaria, habilitados en el RUP
para realizar ejecución de obra, y domiciliadas en la circunscripción territorial en que se
ejecutará el contrato.
El presupuesto referencial total es de (105,000.00 CIENTO CINCO MIL CON 00/100) dólares
de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, el que deberá ser aceptado
incondicionalmente por el proveedor interesado a través del procedimiento establecido en el
Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec, y el plazo estimado para la
ejecución del contrato es de (120 días calendario ), contado a partir de la fecha de entrega
del anticipo.
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, del SERCOP;
únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la
adjudicación, pagará a la (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO) el valor de (50.00
Cincuenta Dólares Americanos), de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.
2. Los interesados podrán formular preguntas en el término mínimo de 24 y máximo de
48 horas contado a partir de la fecha de publicación del proceso, de acuerdo a lo que
establezca la Universidad Nacional de Chimborazo, contado a partir de la fecha y hora de
publicación de la convocatoria. La máxima autoridad de la Universidad Nacional de
Chimborazo o su delegado absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las
aclaraciones necesarias, en un término mínimo de 48 y máximo de 72 horas contado a partir
de la fecha y hora límite para la formulación de preguntas.
3. La oferta se presentará de forma física en la Secretaria de la Dirección Financiera

Bloque Administrativo planta baja del Campus Ms. Edison Riera Rodríguez, Avenida Antonio
José de Sucre Km. 1 ½ Vía a Guano; y de forma electrónica a través del portal Institucional
del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta
las (16:00 Horas) del día (03 de julio de 2014), de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -
RGLOSNCP-. Por tratarse de un procedimiento de adhesión al presupuesto referencial, se
considerará a la oferta económica propuesta por el oferente, igual al presupuesto referencial
determinado por la (Universidad Nacional de Chimborazo). La apertura de las ofertas se
realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de
apertura de ofertas será público y se efectuará en El Departamento de Infraestructura tercer
piso del Edificio Administrativo.
4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.
5. Este proceso si contempla reajuste de precios
6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando la metodología “cumple o no cumple”

respecto de los parámetros de calificación previstos en el pliego conforme lo dispone el
artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y, siempre y cuando el oferente hubiere
aceptado a través del portal Institucional del SERCOP. compras publicas.gob.ec, el
presupuesto referencial establecido por la entidad contratante.
7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Nº 21.00.054.001.750107. La partida
presupuestaria se ha emitido por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los
pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con
lo indicado en el proyecto de contrato.
La Universidad Nacional de Chimborazo entregara el 50% del monto del contrato como
anticipo.
8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las

resoluciones del SERCOP y el presente pliego.
9. La Universidad Nacional de Chimborazo se reserva el derecho de cancelar o declarar

desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de
indemnización alguna.
(Riobamba, JUNIO del 2014)
Dr. Fabián Guerrero

JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PÚBLICAS
SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1. Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la

oferta de obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del
artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción de: CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLE CAMPUS NORTE., UBICADO EN LA PROVINCIA
DE CHIMBORAZO, CANTON RIOBAMBA, PARROQUIA VELASCO, CAMPUS MS.
EDISON RIERA RODRIGUEZ, DIRECCIÒN AV. ANTONIO JOSÈ DE SUCRE KM. 1 ½”
VIA A GUANO.
2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es (105,000.00 CIENTO

CINCO MIL 00/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA.
PRECIO PRECIO
RUBRO RUBROS - DESCRIPCION UND CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
001 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 2.200,00 0,57 1.254,00

002 EXCAVACION M3 3.550,00 2,10 7.455,00
003 CONFORMACION PARA PLATAFORMAS M2 2.100,00 1,33 2.793,00
CANCHA DE HORMIGON
CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE FĆ=210 KG/CM2 e=8cm +
004
EMPEDRADO
M2 1.824,00 14,18 25.864,32
005 MALLA ELECTROSOLDADA DE 150x150x5mm M2 804,00 6,75 5.427,00
006 JUNTAS DE 1 cm M 1.000,00 0,84 840,00
GRADAS DE HORMIGON CICLOPEO
007 HORMIGON CICLOPEO DE GRADAS M3 223,00 95,57 21.312,11

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
008 ACERO DE ESTRUCTURA + PINTURA KG 1.180,00 3,25 3.835,00

009 CUBIERTA DE GALVALUME PREPINTADO AZUL e=0.45 M2 380,00 15,37 5.840,60
ENLUCIDO DE GRADAS
010 ENLUCIDO HORIZONTAL Y VERTICAL EXTERIOR M2 514,00 7,29 3.747,06

REVESTIMIENTO DE GRADAS
011 PINTURA EXTERIOR EN GRADAS M2 514,00 2,46 1.264,44

PINTURA EN CANCHAS
012 PINTURA DE CANCHAS (BASQUET, INDOR FUTBOL, VOLEIBOL) M 1.030,00 0,90 927,00
EQUIPAMIENTO
013 ARCOS PARA INDOR FUTBOL U 6,00 271,63 1.629,78

014 TABLERO DE BASQUET DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm U 6,00 324,75 1.948,50
015 POSTES METALICOS TELESCOPICOS PARA VOLEIBOL U 6,00 90,99 545,94
016 RED DE NAYLON PARA VOLEIBOL U 3,00 78,14 234,42
MURO DE HORMIGON CICLOPEO
017 RELLENO M3 3.548,00 2,03 7.202,44

018 HORMIGON CICLOPEO DE MUROS M3 124,80 95,57 11.927,14
PROTECCION DE LAS CANCHAS
019 MALLA DE PROTECCION M2 162,50 5,86 952,25

Presupuesto General : 105.000,00
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 12 % del IVA
2.3. Especificaciones técnicas:
1.- REPLANTEO Y NIVELACION

DESCRIPCIÓN
Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos importantes, trasladando los
datos de los planos al terreno y marcarlos adecuadamente, tomando en consideración la base para
las medidas (B.M.) y (B.R.) como paso previo a la construcción del proyecto.
Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, estructura y
albañilería señaladas en los planos, así como su nivelación, los que deberán realizarse con
aparatos de precisión como teodolitos, niveles, cintas métricas. Se colocará los hitos de ejes, los
mismos que no serán removidos durante el proceso de construcción, y serán comprobados por
Fiscalización; además el control de calidad de los trabajos es responsabilidad compartida entre el
constructor y fiscalizador.
Unidad: metro cuadrados (m2).
Materiales mínimos: estacas de madera.
Equipo mínimo: Herramienta menor, Estación total.
Mano de obra mínima calificada: categoría III, categoría IV.
2.- EXCAVACION
DESCRIPCIÓN
La excavación se realizara con equipo pesado con un tractor de oruga y se realizara el corte del
terreno con el propósito de que el suelo de esta excavación se utilice como material de relleno.
Para la cubicación de esta excavación deberá coordinar el contratista con la fiscalización previa y
durante los trabajos.
Unidad: metro cúbicos (m3).
Materiales mínimos:
Equipo mínimo: Herramienta menor, excavadora de oruga, volqueta, cargadora.
Mano de obra mínima calificada: categoría V.
3.- CONFORMACION DE PLATAFORMAS

DESCRIPCIÓN
Una vez efectuada la excavación con la excavadora y la construcción de los muros de contención,
se procederá a la nivelación y compactación del terreno con una moto niveladora, rodillo y un
tanquero de agua conformando las plataformas para la construcción de las canchas, para su
cubicación se deberá coordinar con los técnicos de fiscalización de la institución.
Unidad: metro cuadrado (m2).
Materiales mínimos: agua
Equipo mínimo: Herramienta menor, moto niveladora, rodillo, tanquero de agua.
Mano de obra mínima calificada: categoría V.
4. – CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE fć= 210 kg/cm2 e=cm2 + EMPEDRADO

DESCRIPCIÓN
Para la construcción del contrapiso se deberá colocar un empedrado de por lo menos 15 cm de
espesor para luego colocar el hormigón premezclado en una sola fundición en toda la cancha, el
mismo día se deberá masillar, con el mismo hormigón y cemento en polvo, en fresco y dar las
pendientes que permitan evacuar las aguas lluvias.
Este trabajo se deberá coordinar con la fiscalización previo a la fundición.
Materiales mínimos: hormigón pre mezclado fć 210 kg/cm2, tabla triple 12mm, tiras de eucalipto
4x5cm, tabla para encofrado, piedra bola.
Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador de hormigón simple.
Mano de obra mínima calificada: categoría I, categoría III, categoría IV.
5.- MALLA ELECTROSOLDADA DE 150x150x5mm
DESCRIPCIÓN
La malla electro soldada se colocara sobre el empedrado y cama de macadán que permita una
correcta nivelación de la malla, la malla se traslapara por lo menos 15 cm en todas las uniones y se
colocara un alza de 4 cm de espesor de hormigón cada m2, que impida que la misma se fleje y
quede sin recubrimiento durante la fundición.
En el presupuesto no se ha considerado el 100% que se requiere de malla en las tres canchas ya
que la universidad entregara 68 planchas de malla electro soldadas de 150x150x5mm (6.25x2.40m),
las mismas que se encuentran en la bodega de la institución.
Materiales mínimos: Malla electro soldada de 150x150x5 mm.
Equipo mínimo: Herramienta menor, amoladora.
Mano de obra mínima calificada: Categorías I y III.
6.- JUNTAS DE 1 cm
DESCRIPCIÓN
Las juntas serán de tiras de eurolit de 8 cm de altura por 1 cm de espesor y serán colocadas previos
a la fundición de las canchas, de acuerdo a los detalles que se encuentran en los planos.
Este trabajo será coordinado con la fiscalización de la institución previo a la fundición de las
canchas.
Unidad: Metro (M).
Materiales mínimos: Tira de plancha de eurolit de 8x1 cm.
Equipo mínimo: Herramienta menor.
Mano de obra mínima calificada: categoría III.
7. – HORMIGON CICLOPEO DE GRADAS

DESCRIPCIÓN
El hormigón ciclópeo será preparado con un 60% de hormigón simple y un 40% de piedra bola, el
hormigón simple deberá tener una resistencia a la compresión fć=180kg/cm2.
Previo a su instalación deberá estar instalado el encofrado de acuerdo a las dimensiones de los
planos, los mismos que son parte de este proyecto.
Unidad: metro cubico (m3).
Materiales mínimos: cemento portland, macadán triturado, ripio triturado, piedra bola, alfajías,
tablero contrachapado, pingos, agua, clavos.
Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador de hormigón simple.
8. – ACERO ESTRUCTURAL MAS PINTURA

DESCRIPCIÓN
El acero estructural se refiere a la cantidad de perfiles estructurales que se requieren para la
construcción de la estructura metálica, los mismos que están cubicados por kilogramo.
El constructor deberá considerar el fondo Uniprimer anticorrosivo, la pintura y diluyentes, todo ello
requerido para que la estructura quede protegida de la corrosión; el color de la pintura será color
azul la misma que se encuentra en el cerramiento de la institución.
Unidad: kilogramos (kg).
Materiales mínimos: perfil estructural, electrodos, disco de corte, disco de desbaste, pintura
anticorrosiva, thiñer.
Equipo mínimo: Herramienta menor, soldadora eléctrica, amoladora, cizalla, compresor de aire.
Mano de obra mínima calificada: categoría II, categoría III.
9. – CUBIERTA DE GALVALUME PREPINTADO AZUL E=0.45

DESCRIPCIÓN
La cubierta será de Galvalumen color azul pre pintado espesor 0.45 y se colocara con pernos auto
roscarte y apoyos metálicos que permita una correcta instalación de la misma, estos trabajos se
realizaran en coordinación y autorización de la fiscalización.
Materiales mínimos: Galvalumen de 0.45 pre pintado color azul, pernos auto roscantes con
empaque, apoyos metálicos.
Equipo mínimo: Herramienta menor, amoladora, andamios.
Mano de obra mínima calificada: categoría II, categoría III, categoría IV.
10. – ENLUCIDO HORIZONTAL Y VERTICAL EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Será la conformación de una capa de mortero 1:3 cemento - arena en los muros que conforman las
gradas de la cancha con un enlucido paleteado fino y alisado con empaste para exteriores.
El objetivo será la construcción del enlucido exterior, incluido los filos franjas, remates y similares
que contenga las gradas, el que será de superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto,
según las ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la dirección
arquitectónica y la fiscalización.
Materiales mínimos: cemento portland, macadán triturado, agua y empaste exterior.
11. – PINTURA EXTERIOR EN GRADAS

DESCRIPCIÓN
Una vez que se encuentre el graderío empastado se procederá a la pintura con las indicaciones de
la fiscalización en lo que se refiere a colores y diseños.
Materiales mínimos: pintura de caucho resistente al alto tráfico, lija, agua.
12. – PINTURA DE CANCHA BASQUET, INDOR FUTBOL, VOLEIBOL.

DESCRIPCIÓN
Una vez que se encuentre fundido paleteado fino se procederá al trazado y pintura de las líneas
demarcadoras correspondientes a las canchas de básquet, indor futbol y vóley, en los colores que
indiquen los reglamentos de estos deportes y la fiscalización de la obra.
Unidad: metro (m).
Materiales mínimos: pintura esmalte de alta resistencia a la intemperie.
13. – ARCOS PARA INDOR FUTBOL.

DESCRIPCIÓN
Los arcos metálicos se construirán de acuerdo a los detalles que se adjuntan en los planos
arquitectónicos correspondientes para lo cual se deberá coordinar con la fiscalización de la obra.
Unidad: unidad (U).
Materiales mínimos: arco metálico para indor.
14. – TABLERO DE BASQUET DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm.

DESCRIPCIÓN
Los tableros de básquet se construirán de acuerdo a los detalles que se adjuntan en los planos
arquitectónicos correspondientes y en los mismos deberán ir grabados el logotipo de la UNACH,
para lo cual se deberá coordinar con la fiscalización de la obra.
Unidad: unidad (U).
Materiales mínimos: tablero para básquet de vidrio templado de 12 mm.
15. – POSTES METALICOS TELESCOPICOS PARA VOLEIBOL
DESCRIPCIÓN
Los postes metálicos telescópicos se construirán de acuerdo a los detalles que se adjuntan en los
planos arquitectónicos correspondientes para lo cual se deberá coordinar con la fiscalización de la
obra.
Unidad: unidad (U).
Materiales mínimos: Poste metálico telescópico para vóley.
16. – RED DE NYLON PARA VOLEIBOL
DESCRIPCIÓN
La red para voleibol será de nylon y se instalara en los postes metálicos construidos para este fin.
Unidad: unidad (U).
Materiales mínimos: red de nylon para vóley.
17.- RELLENO
DESCRIPCIÓN
El relleno para esta obra se lo realizara con el material resultante de la excavación de este proyecto,
pero se deberá utilizar un rodillo de compactación y se procederá a realizar capas de 20 cm de
espesor máxima, con la inclusión de agua que permita una óptima compactación.
Unidad: metro cúbicos (m3).
Materiales mínimos: Agua
Equipo mínimo: Herramienta menor, tractor de oruga, rodillo de compactación, tanquero de agua.
Mano de obra mínima calificada: categorías V.
18. – HORMIGON CICLOPEO DE MUROS

DESCRIPCIÓN
El hormigón ciclópeo será preparado con un 60% de hormigón simple y un 40% de piedra bola, el
hormigón simple deberá tener una resistencia a la compresión fć=180kg/cm2.
Previo a su instalación deberá estar instalado el encofrado de acuerdo a las dimensiones de los
planos, los mismos que son parte de este proyecto su ejecución se deberá coordinar con la
fiscalización de la obra.
Unidad: metro cubico (m3).
Materiales mínimos: cemento portland, macadán triturado, ripio triturado, piedra bola, alfajías,
tablero contrachapado, pingos, agua, clavos.
Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador de hormigón simple.
2.3.1. Planos del proyecto:
Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en el Portal Institucional del
SERCOP, como un anexo; si el tamaño del archivo supera la capacidad de
almacenamiento prevista en el portal, se publicarán en la página web de la entidad
contratante y estarán a disposición de los proveedores interesados en forma magnética.
Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia
profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a
quienes fiscalizaron los respectivos diseños.
Planta de cancha de uso múltiple, graderíos, muro de contención, malla de protección y

ubicación en el Campus Norte de la UNACH
2.3.2. Equipo mínimo:

No. orden Descripción del equipo No. de No. Matrícula
unidades
1 Excavadora de oruga 1
2 Motoniveladora 1
3 Rodillo 1
4 Volqueta de 12 m3 1
5 Tanquero de agua 1
6 Concretera de un saco 1
7 Vibrador para hormigón 1
8 Soldadora 2
9 Compresor de aire 1
10 Herramienta menor glb
11 Andamios 8 pares
12 Cizalla 1
SECCION III
CONDICIONES PARTICULARES
3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será

el siguiente: (este cronograma constará en el Portal Institucional del SERCOP)
(Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar

fechas que correspondan a fin de semana o feriados)
Concepto Día Hora

Fecha de publicación 26 de junio de 2014 19H00
Fecha límite de aceptación del proveedor 30 de junio de 2014 19H00
Fecha límite de preguntas 01 de julio de 2014 19H00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones 02 de julio de 2014 19H00
Fecha límite de entrega de propuestas 03 de julio de 2014 16H00
Fecha límite de apertura de ofertas 03 de julio de 2014 17H00
Fecha estimada de adjudicación 11 de julio de 2014 19H00
En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al
siguiente cronograma (número de días).
Concepto Día Hora

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 04 de julio de 2014 16h00
Fecha límite para convalidación errores 06 de julio de 2014 16h00
Fecha estimada de adjudicación 11 de julio de 2014 16h00
3.2 Causas de rechazo: A más de las señaladas en el numeral 1.9. De las “Condiciones
generales para la contratación de ejecución de obras”, la entidad rechazará la oferta del
proveedor en los siguientes casos:
3.2.1. Si a la fecha de la publicación del procedimiento el proveedor mantuviera vigentes

contratos de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía,
cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en
el numeral 2 del artículo 51 de la LOSNCP, sobre los que no hayan solicitado formalmente la
recepción provisional de el o los contratos vigentes, no podrá participar en procedimiento de
menor cuantía de obra alguno, salvo que por efectos de la entrega recepción de uno o varios
contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado.
3.2.2. Si el proveedor incumpliera lo establecido en el numeral 22 del artículo 6 de la

LOSNCP, referente a la participación local.
3.3. Vigencia de la oferta: La oferta tendrá una vigencia de (90 días).
3.4. Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal
Institucional del SERCOP y completando el formulario electrónico, o bien en forma física.
Para este segundo caso, se presentará en un sobre que contenga la siguiente ilustración:
MENOR CUANTÍA (No.002)

“MCO-UNACH- 002-2014”
l
SOBRE UNICO
Señora:
María Angélica Barba Maggi
RECTORA DE LA UNACH
Presente
PRESENTADA POR: ____________________________________
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora
fijados para su entrega-recepción.
La máxima autoridad o su delegado, recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de

recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la
oferta, la fecha y hora de recepción.
3.5. Manifestación de interés: Los proveedores invitados, en un término no menor a

tres (3) ni mayor a cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la publicación respectiva,
manifestarán su interés mediante la entrega de su oferta técnica en la Secretaria General de
la UNACH ubicada en el segundo piso del Edificio Administrativo del Campus Ms. Edison
Riera Rodríguez, Avenida Antonio José de Sucre Km. 1 ½ Vía a Guano hasta las 16:00
Horas del dia 03 DE JULIO DE 2014, y aceptación expresa del presupuesto referencial
determinado por la entidad contratante, a través del medio definido en el portal institucional
del SERCOP.
3.6. Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 120 días
calendario, contado a partir de la entrega del anticipo.
La recepción definitiva se realizará en el término de seis meses después, de la suscripción

del acta de recepción provisional.
3.7. Aceptación del presupuesto referencial: La manifestación de interés comprende

tanto la entrega de la oferta técnica, como la aceptación, a través del portal institucional
www.compraspublicas.gob.ec, del presupuesto referencial que la entidad ha establecido
para la ejecución de la obra.
3.8. Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la

Convocatoria y en el Contrato.
3.8.1. Anticipo:(La UNACH entregara al contratista el 50% del valor del contrato en calidad
de).
3.8.2. Valor restante de la obra: el restante 50% del valor del contrato Se lo hará
mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la
fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará
la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación
del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado
proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo
contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del
contrato.
SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
4.1 Evaluación de la oferta
Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la

metodología cumple / no cumple.
4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la

presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el
siguiente detalle:
I Formulario de la Oferta
1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas
oferentes.
1.4 Situación financiera
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
1.6 Metodología de construcción
1.7 Cronograma valorado de trabajos
1.8 Experiencia del oferente
1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
1.10 Equipo asignado al proyecto
II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida
2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto
III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)
4.1.2 Equipo mínimo:
No. orden Descripción del equipo No. de No. Matrícula

unidades
1 Excavadora de oruga 1
2 Motoniveladora 1
3 Rodillo 1
4 Volqueta de 12 m3 1
5 Tanquero de agua 1
6 Concretera de un saco 1
7 Vibrador para hormigón 1
8 Soldadora 2
9 Compresor de aire 1
10 Herramienta menor glb
11 Andamios 8 pares
12 Cizalla 1
a. El listado del equipo mínimo detallado por la Entidad contratante en el pliego, deberá
ser definido en función de su tipología (sin determinación de marcas) y utilizando
especificaciones técnicas no direccionadas; no se fijarán condiciones que carezcan de
soporte legal o que resultaren excesivas para el tipo de obra a ejecutar.
b. Se considerará exclusivamente el equipo necesario para que el oferente ejecute la

obra y en consecuencia, si fuere del caso, se deberá fundamentar debidamente la
necesidad de contar con equipamientos especiales tales como plantas de asfalto u
hormigón.
c. En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su

propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de
admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de
porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del
equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función
de esa condición.
d. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que
el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de
arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de
disponibilidad.
4.1.3. Personal técnico mínimo:
PERSONAL TÉCNICO PERSONAL REQUISITOS REQUISITOS

No MÍNIMO MÍNIMO BÁSICOS PUNTUABLES
- Título de tercer nivel
Líder de Proyecto:
- Experiencia mínima Experiencia específica
1 Ingeniero Civil o 1
de 5 años o 5 obras en obras similares
Arquitecto
similares
Residente: - Experiencia mínima Experiencia mínima de
2 Ingeniero civil o 1 de 3 años o 3 obras 3 años o 3 obras
arquitecto en estructuras similares.
metálicas
‐ Experiencia en control
y manejo de
reglamentos internos
de seguridad en obras:
2 puntos
- Experiencia mínima
Técnico Seguridad Experiencia específica
3 1 de 2 años o trabajos
Industrial en control y manejo del
en 2 obras similares
plan de impacto
ambiental en obras,
mínimo 2 estudios de
impacto ambiental: 2
puntos
4.1.4. Experiencia general y específica mínima:
a. La Entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima que

deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de proyectos (obras), o
montos contractuales; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como
experiencia general; así como el instrumento por el que se demostrará la misma.
b. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general mínima se estará

también a las reglas de participación expedidas por el SERCOP para los
procedimientos de contratación.
c. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto

de la contratación.
d. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por

la Entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.
De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será
acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de
residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los
montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el
que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.
4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:
a. De utilizarse, la Entidad contratante deberá definir cuál es la experiencia que cada uno
de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea
en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.
b. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado

emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad contratante demuestra
su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución
de la o las obras.
c. Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se comprobará

la experiencia adquirida.
4.1.6 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:
La Entidad Contratante deberá especificar los aspectos puntuales que el oferente debería
presentar y cumplir como parte de la metodología, ej.: presentación de CPM (programación
de la ejecución del proyecto por el método de la ruta crítica); definición de frentes de trabajo;
presentación de cronogramas de ejecución / uso de equipo / personal técnico.
Nota:(En el caso que la Entidad contratante considere necesario añadir un parámetro

adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el proyecto y no
contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP;
deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá
establecer su indicador y el medio de comprobación.
4.1.7 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta
PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONE

S
Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia General mínima
Experiencia Específica mínima
Experiencia mínima personal técnico
Metodología y cronograma
Mypes Nacionales
Mypes Participación Local
Participación Nacional
Otro(s) parámetro(s) resuelto por la
entidad contratante
Aquellas ofertas que no cumplan integralmente con los parámetros mínimos, serán
descalificadas.
4.1.8. Información financiera de referencia
Análisis de Índices financieros: Las entidades contratantes especificarán y determinarán

cuál(es) es (son) el (los) índice(s) financieros y, cuál es el valor mínimo/máximo aceptable
respecto de éstos.
Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice
de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados, pudiendo
la entidad contratante modificarlos a su criterio Los factores para su cálculo estarán res-
paldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal co-
rrespondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.
Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes

en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a
continuación:
Índice Indicador OBSERVACIONE

solicitado S
Índice de Solvencia >=1.3
Índice de Endeudamiento <1.5
Índice Estructural >=0.40
4.2. Sorteo: Los oferentes que hayan aceptado el presupuesto referencial, y cuya oferta
hubiere cumplido íntegramente los requerimientos establecidos por la entidad serán
habilitados por ésta a fin de que participen en un sorteo público que se realizará a través
del Portal Institucional del SERCOP, conforme establece el artículo 51 de la LOSNCP, y
mediante el cual se escogerá al adjudicatario.
SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1. Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas mensuales, las
cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 de cada mes, y serán
aprobadas por ella en el término de ocho días, luego de lo cual, en forma inmediata, se
continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y sólo con dicha
autorización se procederá al pago.
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor
acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado
por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
5.2. Obligaciones de la contratante:
a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del

contrato, en un plazo (cinco de días) contados a partir de la petición escrita formulada
por el contratista.
b. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se

necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le
corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un
plazo (cinco de días) contados a partir de la petición escrita formulada por el
contratista.
c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo,

autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de
costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.
d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar

los contratos complementarios.
e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (describir ej.: los terrenos,
materiales, equipos, etc) previstos en el contrato, en tales condiciones que el
contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo
de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de
paso y otros conceptos similares
f. Suscribir las actas de entrega recepción, provisionales y definitivas de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
5.3. Ejecución del contrato:
5.3.1. Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán
a consideración de la fiscalización en los cinco primeros días de cada mes, y serán
aprobadas por ella en el término de ocho días, luego de lo cual, en forma inmediata, se
continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha
autorización se procederá al pago.
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta

y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales,
aprobaciones y otros que correspondan.
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de
los trabajos ejecutados hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la
cantidad y el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos
se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito
indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra,

calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican
en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de
partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de
presentación de las ofertas.
El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

OBRAS
II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
ÍNDICE
SECCIÓN I DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1.1 Comisión Técnica

1.2 Participantes
1.3 Presentación y apertura de ofertas
1.4 Inhabilidades
1.5 Obligaciones de los oferentes
1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones
1.7 Modificación del pliego
1.8 Convalidación de errores de forma
1.9 Causas de rechazo
1.10 Adjudicación y notificación
1.11 Garantías
1.12 Cancelación del procedimiento
1.13 Declaratoria de procedimiento desierto
1.14 Adjudicatario fallido
1.15 Suscripción del contrato
1.16 Precios unitarios y reajuste
1.17 Moneda de cotización y pago
1.18 Reclamos
1.19 Administración del contrato
1.20 Transferencia tecnológica
1.21 Fiscalización
1.22 Control ambiental
1.23 Autoinvitación
1.24 Visitas al sitio de las obras
1.25 Subcontratación
1.26 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la
información
SECCIÓN II METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1. Metodología de evaluación de las ofertas

2.2. Parámetros de evaluación
2.3 De la evaluación
2.4 Índices financieros
2.5 Formulario para la elaboración de las ofertas
SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL
3.1 Ejecución del contrato
NOTA: Las condiciones generales no son materia de ajuste y/o modificaciones

por parte de las entidades contratantes. Las condiciones generales son
principios básicos, estipulaciones o cláusulas establecidas, con el objeto de
regular la relación con los partícipes en el presente procedimiento de
contratación pública, en el marco de la legislación aplicable. Las resoluciones y
disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el
procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se
aplicarán de manera obligatoria.
II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Las condiciones generales contenidas en el presente documento son de aplicación
general para los procedimientos de contratación de obras, por menor cuantía,
cotización y licitación, salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran
claramente especificadas.
SECCION I
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación

obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase
precontractual. Esta comisión analizará las ofertas de obras de origen ecuatoriano,
incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros
de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad
de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento
desierto.
Únicamente para los procedimientos de menor cuantía, no existe la figura de

Comisión Técnica; la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado
será la responsable del procedimiento.
1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o

jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que se
encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, que tengan su
domicilio fiscal en el Ecuador, que oferten participación ecuatoriana mínima
conforme los estudios de desagregación tecnológica para el caso del procedimiento
de licitación de obras, y tengan interés en participar en este procedimiento.
Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la

asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y
se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los
comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse
suscrito en instrumento público, de acuerdo con la Resolución del SERCOP emitida
para el efecto.
En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación

o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del
término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los
integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.
Para el caso de los procedimientos de menor cuantía, la convocatoria está dirigida

a los profesionales, micro y pequeñas empresas, asociaciones o consorcios de
éstas, o compromisos de asociación domiciliados en el cantón donde surtirá
efectos la ejecución de la obra, que tengan interés en participar en el procedimiento
y se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la
categoría correspondiente. Si no hubiere manifestación de interés en el
correspondiente cantón por parte de profesionales, micro o pequeñas empresas
habilitados en la categoría del RUP requerida por la entidad contratante, se
considerará a los proveedores de la provincia a la que pertenezca el cantón
escogido. Si la misma circunstancia de ausencia de manifestaciones de interés de
proveedores ocurriese respecto de la provincia, se convocará a los proveedores
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 52 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, a nivel nacional.
1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se presentara de forma física y

de forma electrónica. De forma física, se entregará en un sobre único en la
Secretaría de la Dirección Financiera de la UNACH; y en forma electrónica, se lo
hará a través del portal Institucional del SERCOP, y para el efecto y ser válida,
deberá contar con la respectiva firma electrónica. La oferta, deberá presentarse
hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. En los dos casos, el valor de la
propuesta deberá ser ingresado al Portal Institucional del SERCOP, hasta la fecha
límite para la presentación de la oferta.
Únicamente en el procedimiento de Menor Cuantía no existe Oferta Económica; los

participantes se adhieren al Presupuesto Referencial establecido por la entidad
contratante y deberán, en el término no menor a tres (3) ni mayor a cinco (5) días,
contados a partir de la fecha de la publicación, manifestar su interés de participar
mediante la entrega de su oferta técnica (en el lugar, día y hora previstos en el
pliego), y la aceptación expresa del presupuesto referencial a través del Portal
Institucional del SERCOP.
Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la

existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso
en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden
los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y
máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación.
Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la

propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro
Único de Proveedores. Según lo previsto en la Ley, solo en el caso de los
procedimientos de licitación, el contrato deberá ser protocolizado ante Notario
Público. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su
capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las
Condiciones Particulares del contrato, exclusivamente.
Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las
ofertas, se procederá a su apertura, presentadas de forma física y electrónica. El
acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora
fijados en la convocatoria.
De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se

levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si
fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información, la
cual obligatoriamente se subirá al Portal Institucional del SERCOP.
a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;
c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;
d) Número de hojas de cada oferta;
1.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o

por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y
especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del
RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP.
De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o

especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del
contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.
1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar

cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su
omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado
en su propuesta.
1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar

propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de
detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración
sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica a través del
Portal Institucional del SERCOP la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad
responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a
través del Portal, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
1.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la

entidad contratante o su delegado en los procedimientos de Menor Cuantía, podrá
emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los
pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no
alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que
deberán ser publicadas en el Portal Institucional del SERCOP, hasta el término
máximo para responder preguntas.
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el

cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación
respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional del SERCOP, y
podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y
realizar aclaraciones.
1.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los
oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de
notificación podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante,
conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en
las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto.
1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la

Comisión Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará
una oferta por las siguientes causas:
1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y

condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios
del pliego.
1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o

después de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la
propuesta al Portal Institucional del SERCOP.
1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no
puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por
el SERCOP.
1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del

previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las
condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se
condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.
1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término

fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en
la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado
constituya causal de rechazo.
1.9.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no

se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP.
Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del
procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere
evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada.
La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime
pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el
objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta.
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas

alternativas.
Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.
1.10. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su

delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe
elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica o el responsable de evaluar las
propuestas tratándose de menor cuantía, adjudicará el contrato a la propuesta más
conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el
numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, y con sujeción al
contenido de la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.
La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a

través del Portal Institucional del SERCOP.
1.11. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los

procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren
aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera
de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.
1.11.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al
cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas
en el artículo 73 de la LOSNCP. La que deberá ser presentada previo a la
suscripción del contrato. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía
sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado
del correspondiente ejercicio económico.
1.11.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al
determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a
recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del
mismo.
El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista,

no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor
será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o
privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al
cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato,
deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que
tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores
correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.
El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del

sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El
administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante
verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al
procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.
El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente

al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual
inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del
contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP.
1.11.3 Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra

materia del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de
equipos. Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de
las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los
bienes.
Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las
Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicación de la
vigencia tecnológica.
La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá
requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus
servicios en la ejecución de las obras, en la elaboración, transporte, entrega y
colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere
pertinentes.
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP

y 118 del RGLOSNCP.
1.12. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la

convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la
máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el
procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.
1.13. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad

contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar
desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP,
según corresponda.
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la

entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas
y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su
delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.
1.14. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el

contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido
conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP, y seguirá el procedimiento
previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. Una
vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro
de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad
con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP.
Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente,

llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que
suscriba el contrato, con excepción del caso de los procedimientos de Menor
Cuantía en los que se procederá con un nuevo sorteo electrónico a través del portal
institucional del SERCOP, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para
el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los
términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga
a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda
opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por
oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.
1.15. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de
la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la
entidad contratante haya publicado en el Portal Institucional del SERCOP la
Resolución correspondiente, la Entidad suscribirá el contrato que es parte integrante
de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y
112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional del
SERCOP. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de
adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.
1.16. Precios unitarios y reajuste: Todo contrato cuya forma de pago corresponda
al sistema de precios unitarios se sujetará al sistema de reajuste de precios, salvo
que el contratista renuncie expresamente al reajuste de precios y así se haga
constar en el contrato, tal como lo prevé el segundo inciso del artículo 131 del
RGLOSNCP.
Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar
durante la ejecución del mismo.
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva

responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios
ofertados.
Los precios unitarios podrán ser reajustados si durante la ejecución del contrato se
produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante
la aplicación de fórmula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios de la oferta
adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV, “De los contratos”, Capítulo VII, “Reajuste
de precios” de la LOSNCP y en su Reglamento General.
1.17. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares

de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
1.18. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten

reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los
artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente.
1.19. Administración del contrato: La eentidad contratante designará de manera expresa

un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que
hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo
dispone el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP.
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las
especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las
planillas aprobadas previo a su autorización para la correspondiente gestión de pago.
1.20. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen

bienes de capital se observará y aplicará las resoluciones del SERCOP respecto de la
transferencia tecnológica, que permita a la eentidad contratante asumir la operación y
utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos
técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de
posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las
condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.
1.21. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales podrán ser contratadas en
el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, propenderán a la verificación y
supervisión del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación
de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se
ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación,
especificaciones técnicas, participación ecuatoriana mínima, cronogramas de trabajo,
recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y
normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.
La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las

especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo
momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. La
fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de
materiales sin la justificación técnica correspondiente.
En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá

solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o
desavenencia que se hubiera presentado.
Únicamente en los procedimientos de Licitación, para asegurar y evidenciar el

cumplimiento de los resultados del Estudio de Desagregación Tecnológica, los funcionarios
responsables de la administración y fiscalización del contrato constatarán, validarán y
exigirán que en las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluyan los
resultados de verificación del origen de los componentes y elementos (mano de obra,
materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser
planillados, con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de
materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social - IESS de la mano de obra.
En las Actas de Entrega-Recepción de las obras contratadas mediante licitación,

sean estas Parciales, Provisional o Definitiva, se incluirá la declaración del
Contratista respecto de la aplicación e implementación de los resultados de los
Estudios de Desagregación Tecnológica y cumplimiento del porcentaje de
participación ecuatoriana mínimo a través de los componentes mano de obra,
materiales, equipos y servicios.
1.22. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades

constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
1.23. Autoinvitación: La autoinvitación, con excepción de los procedimientos de

Menor Cuantía, es una opción del Portal Institucional del SERCOP, que podrá ser
utilizada por cualquier oferente interesado en participar en el presente
procedimiento, que no se hubiere registrado en el Código del Clasificador Central de
Producto (CPC) correspondiente, para lo cual deberá proceder previamente a
recategorizarse en el SERCOP.
1.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso. de que la entidad contratante

considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se
ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha
límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las
condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.
En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la
falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para
inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación.
1.25. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la

LOSNCP, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta
el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas
registradas y habilitadas en el RUP, domiciliadas en la localidad o circunscripción
geográfica en la que se ejecutará el proyecto, debiendo consignar la información
detallada en el formulario correspondiente.
El oferente, para acceder al puntaje previsto en los parámetros de evaluación,

deberá señalar en su propuesta los rubros o grupos de rubros que subcontratará
directamente, identificando las EPS y/o MYPES locales con las cuales suscribirá
los contratos correspondientes, sin que por tal subcontratación se exima de
responsabilidad frente a la entidad contratante, de conformidad con lo previsto en
la Ley y en las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al

contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita de la entidad
contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un
subcontratista.
Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o

retraso en el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros
subcontratados, podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita para,
bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los
subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el
administrador en coordinación con la fiscalización del contrato; en todo caso habrá
que estar a lo previsto en las resoluciones que el SERCOP emita para este efecto.
1.26 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso

de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o
inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista,
la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del
procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o
contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de
terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera
lugar.
SECCIÓN II
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se

encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser
rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos
establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de
manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No
Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación
permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del
cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán,
mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre
los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para
esta calificación. Únicamente en los procedimientos de Menor Cuantía no se
cumplirá la etapa de evaluación valorada pues los participantes que cumplieran
con las capacidades mínimas serán habilitados para el sorteo electrónico.
2.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los

parámetros de evaluación previstos por el SERCOP, pudiendo escoger
adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada
procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados al momento
de la calificación de las ofertas.
La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los

parámetros de evaluación publicados en el Portal Institucional del SERCOP sean
los que realmente se utilizarán en el procedimiento.
2.3.- De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de

evaluación serán analizadas con cualquiera de estas opciones:
a) Utilizando una única etapa de evaluación a través de la metodología “Cum-

ple/No Cumple”, cuando se trate de un procedimiento de Subasta Inversa
Electrónica, Menor Cuantía de obras, bienes o servicios, y, contratación di-
recta de consultoría; y,
b) Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1, para

todos los demás procedimientos de contratación de régimen común; la pri-
mera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con
los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje” a través del Por-
tal Institucional del SERCOP.
Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la

determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del
oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos).
Los índices financieros previstos en los pliegos elaborados por la entidad

contratante, en caso de ser considerados, no constituirán un requisito mínimo de
obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrán un carácter informativo.
Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento

de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado
previamente una condición o capacidad mínima requerida.
a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos

mínimos. Metodología “Cumple/ No Cumple”-
a.1.- Integridad de las ofertas:-

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el
presente pliego, conforme el siguiente detalle:
I. Formulario de oferta
II. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de

vida
III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso)
IV. Formulario de compromiso de subcontratación (la no presentación de este

formulario no generará la descalificación del oferente)
El Formulario de Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las

Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra,
Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos

el Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso
contrario serán rechazadas.
a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica

(cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y
dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a
interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros
técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio
cumplimiento.
De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, la entidad contratante

podrá escoger y considerar parámetros de entre los establecidos en el Portal
Institucional del SERCOP o los sugeridos a manera de ejemplo: equipo, personal
técnico, experiencia general, experiencia específica, experiencia personal técnico,
etc. El cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa
o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros
establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del proceso.
En el caso que la entidad contratante considere necesario añadir un parámetro

adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la
contratación y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones
emitidas por el SERCOP; deberá estar completamente definido, no será restrictivo
ni discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación.
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán
a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán
descalificadas.
b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-
En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Menor Cuantía) se

procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las
ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la
acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En
las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la
entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán
completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el
medio de medición y comprobación. Podrá incorporarse otros siempre y cuando
no contravengan la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el
SERCOP; debiendo estar completamente definidos, no serán restrictivos ni
discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de comprobación.
Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo

previsto en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se
deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la
valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos,
financieros, legales y económicos de las ofertas.
Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de

asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes
de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través
del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en
consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita
para el efecto.
En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la

proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de
“cero” no será pertinente.
2.4. Índices financieros.- Corresponde a la entidad contratante señalar en los

pliegos los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación
y cuál es el valor mínimo/máximo para cada uno de ellos, por lo que, los señalados
en el modelo de pliegos expedidos por el SERCOP, en la “Sección IV: Evaluación
de las Ofertas”, de las “Condiciones Particulares”, son referenciales.
El incumplimiento de los índices financieros no será causal de rechazo de la oferta.
2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su

oferta la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden
utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la
que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que
contiene el presente pliego.
SECCIÓN III
FASE CONTRACTUAL
3. 1. Ejecución del contrato:
3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos

dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista
analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo
con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra
materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al
contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de
trabajos y el programa de uso de personal y equipos
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas
en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos
servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de
cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.
3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse

en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones
técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos
aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere
discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al
fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los
demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la
decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el

contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a
la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario,
instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar
satisfactoriamente el proyecto.
3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y

operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la
debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el
listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá
solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida
del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica
y experiencia igual o superior a las del reemplazado.
El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de

cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en
su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o
presente una conducta incompatible con sus obligaciones.
3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás

elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las
especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la
fiscalización.
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el

contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir,
cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un
tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies
firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que
ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.
Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán
revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las
especificaciones.
3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de

todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y
legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos
términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato.
Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de
peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la
fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía
pública o las instalaciones de servicios públicos.
Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente,

pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.
El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal,

sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad
con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a
las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los
subcontratistas a su personal.
Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las
que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad
social.
El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de

la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES)
subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y
evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para
conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del
contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a
la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el
caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que
afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente
aprobado por el fiscalizador.
El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación

que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en
los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales.
El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes,

deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la
información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de
su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en
la oferta evaluada.
El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para
realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las
autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y
aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias
pertinentes
El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que
naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
3.1.6. Obligaciones de la contratante:
a) Designar al administrador del contrato.

b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato
c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales
que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la
vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o
compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato.
3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a

él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización

determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por
causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no
aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las
instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o
modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales
obras, todo a cuenta y costo del contratista.
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos

para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la
fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o
reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.
El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de

conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la
fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y
demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no
autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos
sobrantes.
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de
defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su
cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben
al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o
negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o
implícita en el contrato.
3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas
del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá
el artículo 101 de la LOSNCP.
3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el

supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su
delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de
construcción y de las acciones del fiscalizador.
Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas

tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento
de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos
y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo
contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá
ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades
de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo
podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.
El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir

diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización
respecto de la ejecución del contrato.
El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el

período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar
retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como
también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que for-
man parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el
área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y
custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad
prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operati-
vos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento
del objeto del contrato.
3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con
quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligacio-
nes contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción
parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSN-
CP.

El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a
su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga
que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, co-
rresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren
el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la má-
xima autoridad.

El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y
compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y
establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará
al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al
Contratista. El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones generales y
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los
informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.
El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.
MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
III. FORMULARIOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS
SECCIÓN I FORMULARIO DE LA OFERTA
1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de
personas jurídicas oferentes.
1.4 Situación financiera
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
1.6 Metodología de construcción
1.7 Cronograma valorado de trabajos
1.8 Experiencia del oferente
1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
1.10 Equipo asignado al proyecto
SECCIÓN II FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL

PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA
SECCIÓN III FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

III. FORMULARIO DE OFERTA
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por La Universidad Nacional de

Chimborazo para la ejecución de Construcción de Escenarios Deportivos canchas uso
Múltiple Campus Norte, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de
ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona
natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador
común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:
1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su
Reglamento.
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en

ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no
aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u
otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de
ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente,
asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada
con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá,
concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma
oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren
o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se
obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y,
en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o
distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente,
en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se
presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento
para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de
Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas
concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que
adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado
en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial
aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos
vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán
para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del
oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su
utilización.
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción

del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los
precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta,
ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la
ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones
sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha

efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la
ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la
Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente
procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación,
selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación
de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o
declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios,
administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en
la fase precontractual o contractual.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos

establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le
descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato,
observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y
perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.
8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones
técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en
el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento por estas causas.
9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto
son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que
está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades
requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los
límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad
que aplique de acuerdo con la LOSNCP.
10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a

ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad
Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error,
falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar
ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.
11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el

contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses
nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o
indemnización a su favor.
12. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las

resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.
13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de

las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros
anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al
tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para
comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones
técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se
comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el
oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o
información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para
descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o
contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin
perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.
14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la
ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica
puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
15. En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le

adjudicare, subcontratará con MYPES y/o con los actores de la Economía Popular y
Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros
determinados en ella.
16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para
contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y
111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.
17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la

resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la
suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el
caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del

término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de
la LOSNCP.
c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos

del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.
(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del
contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el
artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o

asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación.
Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).
Ciudad:
Calle (principal)
No:
Calle (intersección):
Teléfono(s):
Correo electrónico
Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
R.U.C:
1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S)O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS
DEPERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.
A. DECLARACIÓN
En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en

pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios

que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el
RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;
2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la
palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá
agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus
acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)
3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación,

bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de
participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo,
acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.
(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si
la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)
4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada

esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada
inmediatamente.
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al

Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar
averiguaciones para comprobar tal información.
6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la

verdad, la Entidad Contratante:
a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso

del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –
LOSNCP-;
b. Descalifique a mi representada como oferente; o,
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del

artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la
relación contractual.
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.
B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:
TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima
Compañía de Responsabilidad
Limitada
Compañía Mixta
Compañía en Nombre Colectivo
Compañía en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporación
Fundación
Asociación o consorcio
Otra
Nombres completos del Número de cédula de Porcentaje de participación Domicilio

socio(s), accionista(s), identidad, ruc o identificación en la estructura de Fiscal
partícipe(s) similar emitida por país propiedad
extranjero, de ser el caso de la persona jurídica
NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de
igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s)
o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:
Nombres completos del socio(s), Número de cédula de identidad, Porcentaje de Domicilio

accionista(s), partícipe(s) RUC o identificación similar participación en la Fiscal
emitida por país extranjero, de estructura de propiedad
ser el caso de la persona jurídica
Notas:
1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas
jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las
asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de
conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)
2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será
causal de descalificación de la oferta.
3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 3.3 del
Formulario de la Oferta.
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA
La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de

declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al
Servicio de Rentas Internas SRI.
EL participante presentará la información requerida por la entidad para los índices
financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:
Índice Indicador Indicador Observaciones

solicitado declarado por el
oferente
Índice de Solvencia >=1.3
Índice de Endeudamiento <1.5
Índice Estructural >=0.40
Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel
(aquellos) que considere pertinente(s).
1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y
PRECIOS
No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio Precio

unitario global
TOTAL
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), sin IVA

1.6 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los

diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de
actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que
se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra
para describir la metodología que propone usar.
1.7 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
Rubro Cantidad Precio Precio Tiempo en (semanas, meses)

unitario total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversión mensual
Avance parcial en %
Inversión acumulada
Avance acumulado en %
1.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Objeto del Valor Plazo

Contratante Fechas de ejecución Observaciones
contrato del contractual
Contrato
Inicio Terminación
A) Experiencia en obras similares
Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva
1
2
3
B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado
1
2
3
NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la

certificación correspondientes según el caso.
1.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
Fecha Cargo a Experiencia en

Nombre Nacionalidad Título Participación Observaciones
grado ocupar obras similares
NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la

ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente:
a) Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el

Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio
legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del
trabajo que se realice.
b) Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas
nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de
ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un
personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de
ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del
undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en
un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país
profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o
consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el
campo de especialidad.
1.10 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
Detalle del
equipo (Tipo, Fecha de Ubicación Matrícula Observaciones
Propietario actual
potencia, fabricación actual No. **
capacidad, etc.)
**
La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tra-
tándose de vehículos y equipo caminero.
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,
-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
(LUGAR Y FECHA)
SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL
PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO
Hoja ____ de ___
Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar
mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la
realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente
compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.
Lugar y Fecha
__________________________
(Firma, Nombre y Número CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)
Notas:
1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado
en el proyecto, exclusivamente.
2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado
en el numeral 2.2 de este formulario.
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL
PROYECTO
Hoja ___ de ___
1. Nombres completos: __________________________________

2. Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________
3. Nacionalidad: __________________________________
4. Título profesional: __________________________________
5. Fecha de graduación: __________________________________
6. Título IV nivel: __________________________________
7. Fecha de obtención: __________________________________
6. Experiencia profesional:
Empresa / Institución:
Contratante:
Proyecto:
Monto del proyecto:
Papel desempeñado:
Tiempo de participación:
Actividades relevantes:
SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O
CONSORCIO
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ………..

………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte,
……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados en
el RUP.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y

obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio
para participar en el proceso licitatorio convocado por…………………..,
para………………….
En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación

de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente
compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se
habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto
en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.
Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando

los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones,
experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:
(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)
Atentamente,
Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2

RUC No. RUC No.
Promitente Consorciado (n)

RUC No.

OBRAS
PROYECTO DE CONTRATO
IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA
DE OBRAS
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte Universidad Nacional de
Chimborazo, representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de
(cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o
de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”),
a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente
contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: (describir objeto de la
contratación).
1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE
resolvió aprobar el pliego de MENOR CUANTÍA (No.) para (describir objeto de la contratación).
1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria

(No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante
documento (identificar certificación).
1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal Institucional del
SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.
1.5. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la

CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la
ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones

técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a la

fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP.
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolución de adjudicación.
f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia

de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.
(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es
necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del
procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional del SERCOP.
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO
3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a

entera satisfacción de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratación).
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de
Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que
se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de
protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.
Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el
de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de
conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.
4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única
compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o
tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del
contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO
5.1. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de (días), contados

desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor del 50 % del valor del contrato), en
dólares de los Estados Unidos de América.
5.2. El valor restante de la obra, esto es, el restante 50% Cincuenta por ciento, se cancelará mediante
pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y la
administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier
otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.
5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de 8 días la aprobará o

formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso
continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días)
contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de
su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser
pagada por la CONTRATANTE.
5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA
y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se
receptare respuesta, dentro de los 8 días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se
entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso
al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el
numeral 5.3 de esta cláusula.
5.5.- En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas
durante los mes anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en
la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta.
Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el
fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se
indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los
índices del INEC que sean aplicables).
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

6.1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías: (establecer las garantías que apliquen de
acuerdo con lo establecido en el numeral 1.11 del Pliego de condiciones generales para las
contrataciones de obras que son parte del presente contrato).
6.2.-Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la

LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y
exigido por la CONTRATANTE.
Cláusula Séptima.- PLAZO
7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (120
días calendario), contados a partir de la entrega del anticipo), de conformidad con lo establecido en
la oferta.
Cláusula Octava.- MULTAS
8.1.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales

conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del tres por mil del valor del contrato (valor
establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato.).
(El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y
del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones
contractuales. El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar dentro de la legalidad
y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción, y no podrá ser menor
al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso).
Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
9.1.- El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la(s)
siguientes fórmula(s):
La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta días anteriores de la fecha límite de
presentación de las ofertas.
(Incorporar la fórmula de reajuste en base a aquella establecida en los artículos 127, 128 y 129 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).
Nota: (Esta cláusula no será aplicable si las partes han convenido, según lo previsto en el pliego
correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecerá en su lugar
una disposición específica en ese sentido).
Cláusula Décima.- SUBCONTRATACIÓN
10.1.- El CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad

contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor
total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.
10.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones
de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.
Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
11.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del

contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato.
11.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto
contractual.
Cláusula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO
12.1Terminación del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales
del Contrato.
12.2Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento del

CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos
establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:
a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia,

cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio
en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en
que se produjo tal modificación;
b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la

LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier
otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o
más del capital social del CONTRATISTA;
c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de

la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el
compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se
ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,
d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1

del formulario de oferta -Presentación y compromiso;
e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o
inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento
precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación
y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin
perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
f) (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral,

conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)
12.3.- Procedimiento de terminación unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminación

unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.
Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
13.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre

las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.
(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de
Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad
Contratante”.
13.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista

declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el
CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.
Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO
15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la
ciudad de (establecer domicilio).
15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:
La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico).
El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico).
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.
Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
16.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto íntegro de las Condiciones Generales delos Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado
en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha
de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las
Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.
16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en

el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
Dado, en la ciudad de _________________________, a
___________________________ _____________________________
LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA
V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras son de cum-
plimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren con-
tratos de obra, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, como “LICITACIÓN”, “COTIZACIÓN” y “MENOR
CUANTÍA”.
Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar clara-
mente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes
normas:
a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contra-
tación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y ob-

vio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De
existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las
normas del contrato.
c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro
IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.
1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de

la manera que se indica a continuación:
a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el

contrato.
b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la

que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General,
las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones ad-
ministrativas que fueren aplicables.
c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.
d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el pro-

cedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Con-

tratación Púbica.
g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una

"oferta", en atención al llamado a licitación.
h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a

través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la eje-
cución de la obra o proyecto.
i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.
Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:
2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATIS-
TA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en
más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el si-
gilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del con-
trato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta corres-
pondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de

la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
2.2.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Dis-

posición General Sexta del RGLOSNCP.
2.3. La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evita-

rá caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.
2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efec-
tuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades rea-
les de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la
fiscalización y del administrador del contrato.
2.5.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de

forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las me-
diciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni
recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente,
siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán in-
cluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calcu-
lará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de
haber lugar a ello.
2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes
reglas:
a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla
de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con
sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los dife-
rentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que correspon-
de la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a con-
sideración de la fiscalización.
c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que

correspondan.
d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que
deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta in-
formación teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de
aportes al IESS del personal de la obra.
e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un

cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad to-
tal y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en
el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado
en dólares de los Estados Unidos de América.
f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo pre-
parado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la pla-
nilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla corres-
pondiente.
2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar
al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tie-
ne la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deri-
ven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, prove-
nientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.
2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.
2.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CON-

TRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cual-
quier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justifica-
da, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo lle-
gare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima
del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
Cláusula Tercera.- GARANTÍAS
3.1 Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la

Ley.
3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la
CONTRATANTE en los siguientes casos:
3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato

por causas imputables al CONTRATISTA.
b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
3.2.2 La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la

CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la
liquidación del contrato.
3.2.3 La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el

pliego y este contrato.
Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO

4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los funda-
mentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el
hecho que motiva la solicitud.
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Enti-
dad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al
informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa
de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecu-
ción de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del
contrato.
b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se

produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de
Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del
contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según
apliquen de acuerdo con la LOSNCP.
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronogra-

ma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y
que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.
d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractua-

les o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución
de los trabajos.
4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que sus-
crito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CON-
TRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.
Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:
5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contra-

tación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y
que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, fa-
lencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación
del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del
plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo
si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las perso-
nas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas
soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la
obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura co-
rrespondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de
las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el adminis-

trador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento
suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así
como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se com-
promete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la
Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada
y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada

por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y
eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el
contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y
cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista
como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de

obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debida-
mente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo
convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecu-
tar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de
descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su
oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada aten-
diendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación
tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
5.6.El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable.
5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el

Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad algu-
na por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos,
ni con el personal de la subcontratista.
5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto

en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1.Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las con-

diciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.
Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDA-

DES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-
7.1.Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir
en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de
trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSN-
CP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNCP.
Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS
8.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del

CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y
así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81
de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP.
La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media

entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos
en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista
respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden
a la obra contratada.
Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la fina-
lidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte
de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales
objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá
a presentar las planillas que correspondan.
8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del

acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubie-
re previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional pre-
sunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la
obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar és-
ta en el plazo de diez(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATIS-
TA.
8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la

recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satis-
facción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor
importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de
recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará
una vez solucionado el problema advertido.
8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas,
aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.
8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de re-

cepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que
tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un
Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo,
de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.
La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA

se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva,
según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde
el requerimiento formal de la CONTRATANTE.
8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada

por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a
salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente.
Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta

suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las
acciones legales de las que se crean asistidas.
8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial,

provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del RGLONSCP.
8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las
partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.
8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva

de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.
Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
9.1.El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, respon-

derá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la re-
gla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el ar-
tículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.
Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:
10.1El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la de-

finitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y
las instalaciones adecuadas.
Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las

leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al
Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.
La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Se-

guridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro
social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la
Ley de Seguridad Social.
11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certi-
ficadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA
entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocoli-
zadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de terminación por mutuo
acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CON-
TRATISTA.
Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá

por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso admi-
nistrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.
12.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de termina-

ción unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa adecuados y efica-
ces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecución de obras).
NOTA: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, no re-

quieren de firma por parte de los representantes de la Entidad Contratante ni del Con-
tratista, puesto que están incorporadas como parte integrante del Contrato de Ejecu-
ción de obras, conforme la cláusula segunda “Documentos del contrato” de las Condi-
ciones Particulares del Contrato de Licitación, Cotización o Menor cuantía, según co-
rresponda.

Pliego Menor Cuantia Obras (Mco) : Código Del Proceso: Mco - Unach - 002 - 2014

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Pliego Menor Cuantia Obras (Mco) : Código Del Proceso: Mco - Unach - 002 - 2014

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pliego Menor Cuantia Obras (Mco) : Código Del Proceso: Mco - Unach - 002 - 2014

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLIEGO

MENOR CUANTIA OBRAS (MCO)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

CÓDIGO DEL PROCESO: MCO - UNACH – 002 - 2014

“CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLE CAMPUS

Riobamba, junio del 2014

El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de

I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA

Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de

II: CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de

III: FORMULARIOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que

V: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRAS

I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS

SECCION II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES

I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS

SECCION II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. Integridad de las ofertas

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS

Se convoca a los profesionales, micro y pequeñas empresas, o actores de la economía

Si no hubiere manifestación de interés en la circunscripción territorial en que se ejecutará

En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociación o

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

3. La oferta se presentará de forma física en la Secretaria de la Dirección Financiera

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. Este proceso si contempla reajuste de precios

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando la metodología “cumple o no cumple”

8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las

9. La Universidad Nacional de Chimborazo se reserva el derecho de cancelar o declarar

(Riobamba, JUNIO del 2014)

Dr. Fabián Guerrero

2.1. Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la

2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es (105,000.00 CIENTO

001 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 2.200,00 0,57 1.254,00

007 HORMIGON CICLOPEO DE GRADAS M3 223,00 95,57 21.312,11

008 ACERO DE ESTRUCTURA + PINTURA KG 1.180,00 3,25 3.835,00

010 ENLUCIDO HORIZONTAL Y VERTICAL EXTERIOR M2 514,00 7,29 3.747,06

011 PINTURA EXTERIOR EN GRADAS M2 514,00 2,46 1.264,44

013 ARCOS PARA INDOR FUTBOL U 6,00 271,63 1.629,78

017 RELLENO M3 3.548,00 2,03 7.202,44

019 MALLA DE PROTECCION M2 162,50 5,86 952,25

2.3. Especificaciones técnicas:

1.- REPLANTEO Y NIVELACION

3.- CONFORMACION DE PLATAFORMAS

4. – CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c= 210 kg/cm2 e=cm2 + EMPEDRADO

7. – HORMIGON CICLOPEO DE GRADAS

8. – ACERO ESTRUCTURAL MAS PINTURA

9. – CUBIERTA DE GALVALUME PREPINTADO AZUL E=0.45

10. – ENLUCIDO HORIZONTAL Y VERTICAL EXTERIOR