Administradora Boliviana de Carreteras: Conser. Tramo Or05 Hito 18 - Tambo Quemado - Patacamaya
Administradora Boliviana de Carreteras: Conser. Tramo Or05 Hito 18 - Tambo Quemado - Patacamaya
Administradora Boliviana de Carreteras: Conser. Tramo Or05 Hito 18 - Tambo Quemado - Patacamaya
CARRETERAS
GERENCIA REGIONAL ORURO
LICITACIÓN PÚBLICA
SEGUNDA CONVOCATORIA
CUCE: 23-0291-02-1381898-2-1
DICIEMBRE - 2023
CONTENIDO
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN..........................................................................................1
2. PROPONENTES ELEGIBLES........................................................................................................................................................1
3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS........................................1
4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC).............................................1
5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS........................................................................2
6. GARANTÍAS...................................................................................................................................................................................... 2
7. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.....................................................................................................................................3
8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES...........................................................................3
9. DECLARATORIA DESIERTA.........................................................................................................................................................4
10. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN..............................................4
11. RESOLUCIONES RECURRIBLES................................................................................................................................................4
12. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS..............................................................................................................................................5
13. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.....................................................................................................................5
14. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.........................................................................5
15. IDIOMA............................................................................................................................................................................................... 5
16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA......................................................................................................................................................5
17. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA..........................................................................................................................................5
18. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA
RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO......................................................................................................................................................................7
19. PROPUESTA ECONÓMICA............................................................................................................................................................8
20. PROPUESTA TÉCNICA...................................................................................................................................................................9
21. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES............................................................................9
22. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.........................................................................................................................................10
23. APERTURA DE PROPUESTAS....................................................................................................................................................11
24. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS..............................................................................................................................................12
25. EVALUACIÓN PRELIMINAR.......................................................................................................................................................12
26. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO (APLICA ESTE
METODO)....................................................................................................................................................................................................... 12
27. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO “No aplica este Método”)....15
28. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN.........................................................................15
29. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA..............................................................................15
30. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS...........................................................................................16
31. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.................................................................................................................................................16
32. MODIFICACIONES AL CONTRATO.........................................................................................................................................17
33. SUBCONTRATACIÓN...................................................................................................................................................................18
34. ENTREGA DE OBRA.....................................................................................................................................................................19
35. CIERRE DEL CONTRATO............................................................................................................................................................19
36. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.............................................................................................22
ii
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
iii
PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
SECCIÓN I
GENERALIDADES
2. PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:
En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo
acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.
Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo
electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la
fecha límite establecida en el presente DBC.
Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC,
en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de
contratación. La reunión de aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones
virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la
Reunión de Aclaración.
4.1 La entidad convocante podrá ajustar el DBC, con enmiendas, por iniciativa propia o como
resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la
Resolución de Aprobación del DBC.
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas
y condiciones técnicas relacionadas con éstas.
4.2 El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los
potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.
5.1 El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días
hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente
justificadas:
a) Enmiendas al DBC;
b) Causas de Fuerza mayor;
c) Caso fortuito.
La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la
presentación de propuestas.
5.2 Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad
convocante.
5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de
propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.
6. GARANTÍAS
El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía
establecidos en el presente sub numeral u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de
titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de
la Garantía de Seriedad de Propuesta.
La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto
se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:
En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de
Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos a la cuenta que señale el proponente para el
efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.
7. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas
precedentemente.
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y
legalidad de la propuesta presentada;
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente
señalados en el presente DBC;
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones
Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o
se consideren beneficiosas para la Entidad.
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción
del contrato.
a) Ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC, salvo los siguientes casos:
i. El Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección
y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo y/o
ii. El Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente
no solicite el margen de preferencia por generación de empleo;
b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-
1);
c) Falta de firma del personal propuesto en el Formulario A-5 y/o en el Formulario A-6;
d) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;
e) Falta de la propuesta económica o parte de ella;
f) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta;
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el
Depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el Depósito por este concepto sea
realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de
error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);
i) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en
el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días
calendario;
j) Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta;
k) Ausencia del Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) cuando el
proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.
9. DECLARATORIA DESIERTA
El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las
NB-SABS.
4
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente
DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática
habilitada en el RUPE.
Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.
Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda
extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda
extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de emisión de la factura.
Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la
participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos
exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.
15. IDIOMA
La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre
proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano.
En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura
de propuestas.
16.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de
Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la
extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la
renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:
a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de
ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de depósito el monto no se
consolidará a favor de la entidad o del TGN;
b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para
mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá presentar necesariamente una
garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando hubiese
realizado el Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el
proponente deberá registrar la ampliación del plazo del depósito.
17.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su
forma de participación son:
5
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
17.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los
que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.
6
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
18.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra
ejecutados durante los últimos quince (15) años.
18.2 Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u otro
La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de
Experiencia para obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.
El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno
o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados
simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo
el correspondiente a uno de los mismos.
Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el
proponente para movilizar la obra.
En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere
pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas.
18.4.1 El Formulario A-7 (Equipo Mínimo Comprometido para la Obra) constituye una declaración
jurada del proponente, que garantiza el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria
comprometido para la obra y su disponibilidad durante el cronograma comprometido.
18.4.3 El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible
hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para
labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al
cronograma de ejecución de obra.
19.1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a
ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos.
19.2 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente
con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes
sociales y tributarias vigentes.
8
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los
materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.
El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben
ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (Cuando el objeto y la naturaleza de la
contratación así lo requiera la entidad convocante podrá requerir este documento)
Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma informática del RUPE y el precio
total del Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra) escaneado, prevalecerá este
último.
Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola
vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.
La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se
presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de
Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente.
9
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
SECCIÓN III
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
22.1.2 Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos
generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 17, 18, 19 y
20 del presente DBC, así como el registro de los márgenes de preferencia si corresponden.
22.1.3 Todos los documentos enviados y la información del precio de la obra son encriptados por
el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en
la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.
22.1.4 El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de
propuestas electrónicas y enviar su propuesta.
22.2.1 Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado
en el presente DBC.
a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de
propuestas y;
b) La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra
la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de
propuestas.
22.2.2 Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En
ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el
plazo establecido.
22.3.1 Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite
establecido para el cierre de presentación de propuestas.
10
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
22.3.3 El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva
propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el
cronograma de plazos del DBC.
22.3.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de
manera alguna.
23.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de
Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar
señalados en el presente DBC.
El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la participación de los
proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran
participar, de manera presencial o virtual según las direcciones (links) establecidos en la
convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.
El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas,
la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC, que la
convocatoria sea declarada desierta.
b) Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro
en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre
que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el Depósito
por este concepto.
El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora
de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.
11
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
e) Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, que deberá ser
suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de
los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia
o fotocopia del Acta.
Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.
23.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta
una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.
23.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de
Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.
SECCIÓN IV
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de
Selección y Adjudicación:
Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma
escaneada en los Formularios A-1, A-5 y A-6 a efectos de verificar que dichos documentos han sido
firmados digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que
disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo
12
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión
Aritmética (MAPRA ) deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-2.
26.1.2.1 De los dos (2) márgenes de preferencia: por Empresa Nacional o por Generación de
Empleo detallado en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará
solamente uno (1).
13
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
2
Generación
empleos adicionales a los
establecidos en el numeral 38 ∑ S i∗t i f a=1−
mp
de Empleo
(TRABAJADORES NECESARIOS m p=¿
i=1 ¿ 100 100
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA)
mpe
Cuando el proponente no
En otros
3 solicite ningún margen de 0% 1.00
casos
preferencia
PA=MAPRA∗f a
Dónde:
El resultado del PA de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-2.
Para las propuestas electrónicas, la Comisión de Calificación podrá considerar los datos del
Reporte Electrónico como un apoyo para la elaboración del Formulario V-2, siempre y cuando
estos datos sean consistentes con la información de los Formularios B-1, B-2 y B-3.
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y aplicado el margen de preferencia
cuando corresponda, de la última columna del Formulario V-2 Precio Ajustado, se seleccionará la
propuesta con el menor valor.
A la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les
asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:
PAMV∗20
PEi=
PA i
Dónde:
14
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se
determinará el puntaje total ( PTP i) de cada una de ellas, sumando sus puntajes utilizando el
Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente fórmula:
PTP i=PEi + PT i
Dónde:
PTP i: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
PEi: Puntaje de la Propuesta Económica
PT i : Puntaje de la Propuesta Técnica
En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será
responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y
Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
27. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO “No aplica este
Método”).
28. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN
29.2 En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del
informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida
para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de
plazos deberá ser publicado en el SICOES.
La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto
adjudicado.
En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad,
se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.
SECCIÓN V
SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
31.1. La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser
menor a diez (10) días hábiles computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición
de Recurso Administrativo de Impugnación.
Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso
deberá continuar.
16
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
31.2. El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o
fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas
(Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el
Certificado del RUPE.
Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el
proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.
Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben
ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.
31.3. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su
propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada.
En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad,
además, se consolidará el depósito o se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta se
informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.
Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados
por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por
lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la
descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta o la
consolidación del depósito en favor de la entidad.
31.4. En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del
cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.
La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra,
que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los
resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA,
SUPERVISOR y CONTRATISTA.
Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:
17
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
a) Orden de Trabajo
Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes
aperturado a este efecto.
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.
b) Orden de Cambio
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del
precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificaciones de volúmenes
de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios
unitarios.
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias
sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.
El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la
misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.
c) Contrato Modificatorio
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación
en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio
del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la
Licitación).
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias
sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original de
Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido
por aplicación de Órdenes de Cambio.
Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser consensuados entre las partes, no se
podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios
considerados en otros ítems de la propuesta.
El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los
sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma
autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes
33. SUBCONTRATACIÓN
33.1. Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente nacional lo haya
previsto en su propuesta, el Contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el
veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la
ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de
junio de 2009.
18
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
SECCIÓN VI
ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito
y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad
contratante.
Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de
Recepción definitiva la unidad solicitante, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de
las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.
19
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
SECCIÓN VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar
una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en
un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado para suscribir el contrato.
Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el
contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.
Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor
de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.
Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica
contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en
representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce
control sobre la Supervisión Técnica.
Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el
Contratista para ser incorporados a la obra.
Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra,
incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.
Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta
obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y
que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.
20
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las
Especificaciones Técnicas.
Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya
finalidad es el bien público.
Plazo de ejecución de obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción
provisional.
Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos
notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de Obra.
Personal Adicional Requerido: Corresponde al personal adicional ofertado por el proponente con respecto
al personal mínimo establecido por la Entidad para la ejecución de obra, a efectos de que el proponente
solicite el margen de preferencia por generación de empleo.
Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas
y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia
correspondiente.
Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción de las
piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.
Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que
puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.
Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem
de obra.
Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Proponente a
la Entidad Convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.
Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la licitación pública. En una segunda
instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la licitación pública.
Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de
personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.
Proponente Extranjero: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente
nacional.
Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse,
tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia
oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.
Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza una empresa contratista para el
Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución
de una obra sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las Especificaciones Técnicas.
21
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Actividad Perecedera:Es toda actividad realizada dentro del Servicio de Conservación Vial que no puede ser
cuantificada una vez ejecutada, ya que no perdura en el tiempo, debido principalmente al desgaste natural o
al desgaste generado por el tráfico vehicular.
Actividad PermanenteEs toda actividad realizada dentro del Servicio de Conservación Vial que puede ser
medida y/o cuantificada independientemente del tiempo transcurrido.
PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
Plazo de Entrega
de la Obra (en días 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) Días calendarios a partir de la Orden de Proceder
calendario)
3. PERSONAL DE LA ENTIDAD
Paterno Materno Nombre(s) Cargo
4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA
CRONOGRAMA DE PLAZOS
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR
23
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
24
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
CONSER. TRAMO OR05 HITO 18-TAMBO QUEMADO-PATACAMAYA
38.1.1.Antecedentes
Mediante Ley 3507 del 27 de octubre de 2006, se dispuso la creación de la Administradora Boliviana de
Carreteras, cuya misión institucional es la integración nacional, mediante la planificación y la gestión de la
Red Vial Fundamental, las cuales comprenden actividades de: planificación, administración, estudios y
diseños, construcción, mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial Fundamental y sus
accesos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la gestión pública nacional, con el fin de
contribuir al logro de servicios de transporte terrestre eficientes, seguros y económicos
El reglamento parcial a la Ley 3507 publicada el 30 de noviembre de 2006, estableció también la creación
de la Cuenta Nacional de Carreteras donde se centralizarán de forma directa todos los recursos
destinados a atender con prioridad la gestión vial, en lo que corresponde prioritariamente al
mantenimiento y conservación de la RVF. La financiación del fondo provendrá primordialmente de la
recaudación del peaje, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, mediante la asignación de
recursos del Tesoro General de la Nación, así como recursos que provengan de contribuciones o
préstamos de Organismos Nacionales, Internacionales u otros.
Debido a que se han convocado obras similares para otros tramos de la Red Vial Fundamental, además
del específico que contempla el presente documento, como parte de la contratación de las obras para la
Conservación Vial, una empresa asociada o independiente, o consorcio de empresas, dentro de todas las
convocatorias de Conservación Vial en la Red Fundamental, y durante todo el período de vigencia de los
contratos, podrá presentar propuestas para los tramos que considere conveniente.
Una empresa asociada o independiente, o consorcio de empresas, dentro de todas las convocatorias para
licitación de las obras para la Conservación Vial y durante todo el período de vigencia de los contratos,
podrá adjudicarse hasta dos tramos, los primeros considerando el orden cronológico de adjudicación de
las propuestas, siempre que cumpla con los requisitos exigidos de disponibilidad de recursos (maquinaria,
equipo y personal) y que esta disponibilidad no sea incompatible entre ambas propuestas o con cualquier
otra obligación contractual preexistente y vigente que tuviera el proponente con la ABC. En el caso de
que alguna empresa asociada o independiente, o consorcio de empresas hubiese presentado propuestas
para varios tramos y se adjudicase dos tramos (los primeros tomando en cuenta el orden cronológico de
adjudicación), todas sus demás propuestas quedarán inhabilitadas.
El Formulario B-2 debe ser llenado por el proponente para los ítems que corresponde, de manera
coherente con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
El Contratista deberá aceptar que los precios de su propuesta constituyen la compensación total por el
suministro de todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas, accesorios y todo imprevisto
necesario para llevar a cabo las obras para la Conservación Vial contempladas y amparadas por el
Contrato, por lo cual el proponente no podrá establecer reclamo alguno en este sentido cuando se
instruya su ejecución.
25
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
La propuesta económica debe incluir todos los aspectos directa e indirectamente necesarios para
desarrollar las actividades que en cada caso hacen referencia. Sin que la relación sea limitativa, se
entenderán incluidos:
Mismos que serán destinados para la logística durante la ejecución del contrato, mediante el
abastecimiento de combustible (gasolina) a los vehículos oficiales destinados a las comisiones de
inspección que realicen el seguimiento y/o monitoreo de los trabajos en el tramo objeto de
Conservación Vial.
En caso de presentarse divergencias entre las Especificaciones Técnicas y el análisis de precios unitarios
26
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El oferente deberá estimar en promedio el número de personal asignado a las Obras de Conservación Vial,
durante el plazo de duración del contrato, de acuerdo a los frentes de intervención que propone.
El oferente deberá tener en cuenta en la elaboración de su propuesta que, para cada actividad referida a
las Obras para la Conservación Vial, la Norma de Conservación establece como referencia el número de
personal que debe emplearse en su ejecución. Durante la ejecución del contrato, por las características
propias de la Conservación Vial, el Cronograma de Ejecución de Obra y las programaciones quincenales
precisarán el alcance específico de las actividades a desarrollar y consiguientemente definirán la cantidad
de personal a incorporar para ejecutar las obras para la Conservación Vial.
La empresa contratista será responsable de tener los medios, materiales y recursos humanos necesarios
para asegurar la correcta realización de las tareas encomendadas a través del presente contrato.
b) Métodos constructivos
Los métodos constructivos propuestos deben considerar procedimientos para afrontar la atención a
emergencias e imprevistos, la disponibilidad y logística de equipos y personal, transmisión de la
información, medidas de seguridad a los usuarios, conformación de brigadas de emergencia (periodo de
lluvias o casos fortuitos) y otros que el oferente considere necesarios.
El oferente debe incluir en este acápite un plan de autocontrol de calidad, donde se indiquen las
metodologías a utilizar (adquisición y/o elaboración de materiales, certificaciones de calidad y ensayos,
supervisión de trabajos).
Además, indicará como realizará la gestión de los trabajos, el personal necesario para llevar a cabo la
programación y seguimiento de los trabajos, así como los medios para realizar el resto de tareas
relacionadas en el numeral “38.26 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROGRAMACIÓN,
SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL”.
c) Número de frentes de trabajo a utilizar
Tomando en cuenta la longitud del tramo y la variabilidad de los trabajos a ejecutar, el oferente deberá
detallar cómo realizará las actividades de las obras de Conservación Vial, especificando el número y
ubicación de los campamentos, sean estos de su propiedad o alquilados y si estos tendrán carácter
temporal o permanente, deberá también hacer una descripción del equipo pesado a utilizar para cada
actividad.
27
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
d) Equipo
El Formulario A-7, es una declaración jurada de la empresa proponente, mediante la cual garantiza la
disponibilidad y buen funcionamiento del equipo y maquinaria indicado como mínimo, y que le permite
optar al contrato de obras de Conservación Vial.
Sin embargo, el oferente deberá tener en cuenta para la elaboración de su propuesta que, para cada
actividad referida a las obras de Conservación Vial y atención de emergencias, la Norma de Ejecución
establece el tipo de equipo que debe emplearse en su ejecución. Durante la ejecución del contrato por las
características propias de las obras, la programación anual y las quincenales precisarán el alcance
específico de las actividades a desarrollar y consiguientemente definirán el tipo y cantidad de equipo a
incorporar para ejecutar las obras de Conservación Vial.
El objeto del contrato es la ejecución de obras para la: CONSER. TRAMO OR05 HITO 18-TAMBO
QUEMADO-PATACAMAYA.
El objetivo fundamental de la contratación es conseguir que las carreteras permitan una circulación
28
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
vehicular segura, confortable y fluida, impidiendo o retrasando el deterioro de los diferentes elementos
que las componen.
Son también objetivos del contrato, el atender las emergencias de forma inmediata y oportuna, de
manera que se asegure o restituya el tráfico en el menor tiempo posible en el tramo que será adjudicado,
y la ejecución de las actividades de mejoramiento que permitirán reponer los elementos degradados,
prevenir emergencias mejorando las condiciones de circulación, estabilidad de taludes, drenaje y
seguridad.
En el caso de una declaración de Emergencia emitida por una autoridad ya sea Municipal y/o Nacional el
Supervisor Vial por instrucción del Contratante, podrá ampliar el rango de intervención siempre y cuando
estos tramos sean aledaños y pertenecientes a la RVF.
Los trabajos correspondientes a las tareas descritas en el formulario de volúmenes de las obras pueden
clasificarse de las siguientes maneras:
Conservación Vial:
Consistirá en la realización de una serie de actividades que se programarán atendiendo las necesidades
de conservación de los diferentes elementos que constituyen los tramos de carretera a conservar. Serán
cuantificadas por unidades de actividad y su ejecución se llevará a cabo conforme a las Normas de
Conservación proporcionadas en las Especificaciones Técnicas.
Atención de Emergencias
Las actividades para atender las emergencias, consistirán en aquellos trabajos necesarios para restablecer
la circulación normal y segura del tránsito en la carretera interrumpida o alterada por degradación de sus
elementos, producida por la emergencia. Las actividades que se realicen, tendrán como objetivo,
restablecer en sus condiciones normales la circulación por el tramo afectado, definitivamente o de forma
provisional según la magnitud del evento. Su ejecución tiene carácter prioritario, por lo que el
Contratista deberá disponer en el plazo y cantidad que instruya el Supervisor Vial el equipo,
personal e insumos necesarios para su atención cualquiera sea su tipo. El incumplimiento a este punto
dará lugar a una llamada de atención por escrito.
Se considerarán como actividades de emergencia aquellas detalladas como tales en el Listado General de
Actividades de Conservación Vial y todas aquellas otras actividades, tipificadas o no, que sean instruidas
por el Supervisor Vial, de acuerdo a lo establecido en el numeral Error: Reference source not found
Error: Reference source not foundOBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL. Su ejecución tiene carácter
prioritario, por lo que el Contratista deberá disponer en el tiempo que instruya el Supervisor Vial el
equipo, personal e insumos necesarios para su atención.
Mejoramiento:
Son aquellas actividades, que se incluyen en los alcances de los contratos de Conservación Vial, referidas
principalmente a la construcción de nuevos elementos del camino, para sustituir aquellos que por distintas
razones se han deteriorado hasta perder su funcionalidad, o para reemplazar algún otro elemento
mejorando el nivel de servicio que este presta. Las actividades de mejoramiento pueden ser incluidas
como parte de aquellas que se programan para prevenir o intervenir en emergencias.
29
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Se refiere a toda actividad o acción de Conservación Vial que se ejecuta permanentemente sobre un
camino, pavimentado o no pavimentado, y se constituye en acciones que se realizan mensual, quincenal o
diariamente. Este grupo de actividades es ejecutado generalmente con equipo pesado y personal
especializado.
Tienen carácter de actividades preventivas y se incluyen entre otras, las actividades de bacheos
superficiales, profundos, sellos localizados, reparaciones recurrentes de elementos tales como
alcantarillas, muros de contención, elementos de drenaje, nivelación de calzadas no pavimentadas,
reposiciones de ripio localizados.
Se refiere a toda actividad o acción de Conservación Vial sobre un camino pavimentado o no, que
resultado de un análisis y estudio, su ejecución se planifica a mediano plazo, en general de un año. El
nivel de intervención de este grupo está enfocado exclusivamente a mejorar las características
superficiales de un camino, evitar la aparición o el agravamiento de defectos, de preservar las
características superficiales y de corregir algunos defectos puntuales mayores. Este grupo de actividades
es ejecutado con maquinaria, equipo y mano de obra especializados. Se incluyen en ellas las actividades
de colocación de sellos asfálticos tales como el mortero asfáltico, micro pavimentos, sellos negros,
además de actividades complementarias como bacheos, reparación o reconstrucción de elementos de
drenaje, señalización; en vías no pavimentadas, considera actividades tales como la reconformación de
carpetas de grava, imprimación de carpetas granulares y estabilización de carpetas granulares, además
de las reparaciones de los diferentes elementos físicos del camino (muros de contención, elementos de
drenaje, señalización vertical, etc.), también incluye actividades socio-ambientales.
38.2.3.Por su tipicidad
Actividades Tipificadas:
Son aquellas que al estudiar las necesidades de Conservación Vial de los tramos objeto del contrato, se
ha previsto que serán las más frecuentes y sistemáticas o bien exigirán una mayor cantidad de recursos
en su ejecución. Todas las actividades incluidas en este grupo cuentan con definición, condiciones de
ejecución, precio unitario, condiciones de medición y pago, las cuales están descritas en el presente
contrato.
Actividades No Tipificadas:
Estarán constituidas por las actividades que durante el transcurso del contrato se ponga de manifiesto la
necesidad de llevarlas a cabo. Serán ejecutadas previa elaboración y aprobación del Contrato
Modificatorio correspondiente. El Contrato Modificatorio deberá contemplar todas las regulaciones y
previsiones establecidas en el presente documento. El Contrato Modificatorio, debe incluir además la
Norma de Conservación de la actividad, donde constarán obligatoriamente los medios necesarios para
realizarla, el rendimiento aplicable y el precio unitario, calculado a partir de los precios elementales de
personal, materiales y equipo ratificados por el Contratista en su propuesta; el método y procedimiento
para su ejecución, controles técnicos, forma de medición, de pago y de informe de la actividad. Se
deberán incluir, las especificaciones técnicas especiales, de los materiales, planos y/o croquis cuando
correspondiese.
30
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Actividades básicas:
Representan la complementación a las actividades básicas, según la cual se cotizan y pagan los
materiales que fueran a utilizarse. Su cuantificación debe realizarse de acuerdo con el requerimiento de la
reparación o mejoramiento durante la ejecución del contrato. Las Unidades de Obra Asociadas se
programarán necesariamente relacionadas a una actividad básica, de manera que con la ejecución de la
actividad básica y sus Unidades de Obra Asociadas la reparación o mejoramiento, se ejecuten en su
totalidad. Una unidad básica puede programarse con una o más Unidades de Obra Asociadas.
La cotización de las unidades de obra asociada deberá realizarse con desglose de precio unitario.
Para la elaboración de propuestas de los oferentes, respecto de la ejecución de estas actividades, deberán
destinar un monto de acuerdo con una evaluación previa.
Para la programación, seguimiento e información de las obras, las actividades contempladas en este
grupo están sujetas a las condiciones específicas establecidas en este documento.
El Contrato tendrá una duración de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario a partir de la fecha
de la Orden de Proceder, emitida por el Supervisor Vial.
Las Normas de Ejecución de Conservación incluyen, a título orientativo, los medios necesarios para llevarla
a cabo (personal, materiales y equipos) para una determinada actividad, así como rendimientos
referenciales que podrían servir de guía para que los oferentes realicen sus previsiones. Esta información
(medios necesarios y rendimientos), como se tiene dicho, es simplemente orientativa, no podrán las
eventuales discrepancias que puedan existir durante la prestación de las obras, ser objeto de ninguna
reclamación económica en el caso que los rendimientos alcanzados por el Contratista una vez ejecutados
los trabajos sean distintos a los indicados.
Las actividades de Conservación Vial se ejecutan en elementos ya construidos de las carreteras y caminos.
Sin embargo, durante la ejecución del contrato, por la naturaleza de la actividad y según sea instruido por
el Supervisor Vial o esté descrito en la Norma de Conservación correspondiente, el Contratista deberá
elaborar los estudios de suelos, croquis, planos y planillas, según corresponda, donde se especifiquen el
tipo y metodología de la intervención, cómputos métricos, cantidades y tipo de materiales, unidades de
obra asociadas, etc, para su ejecución dentro el contrato.
31
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El proyecto de conservación vial corresponde al tramo: OR05, localizado en la región occidental de Bolivia,
pertenece geográficamente a los Departamentos de Oruro y La Paz, constituye parte de la ruta F0004: Hito
18 – Tambo Quemado – Patacamaya, (Ruta F0004 secciones: 0360, 0350, 0340, 0330, 0320, 0310 y
0300)
44
21
96
4
93
9
Topografía: Ondulada.
Longitud: 188,225 Km (Según maestro de secciones)
Ancho de calzada: 9 m
Ancho de bermas: 1 m
32
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
La ABC no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o certificado, realizado
antes o después de la terminación y aceptación de las obras de Conservación Vial y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las
condiciones de las obras ejecutadas y el verdadero monto reembolsable al Contratista , ni de demostrar
que tales mediciones, cálculos o certificados estuvieran incorrectos o que los materiales y las obras no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.
La ABC no podrá ser privada o impedida, no obstante la existencia de dichas mediciones, cálculos,
certificados y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, a través de sus garantías o por
cualquier otro medio judicial o extra judicial, el importe de los daños o perjuicios que considere ocasionados
por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en el Contrato, independientemente del criterio y
posición emitidos por el Supervisor Vial en su oportunidad, derecho que corresponde en el marco de las
determinaciones contenidas en la Ley 1178.
La Administradora Boliviana de Carreteras mediante el Fiscal del Servicio (IRT), decidirá sobre las
discrepancias que se susciten entre el Supervisor Vial y el Contratista en relación con el Contrato.
El Contratista deberá permitir al personal de la Administradora Boliviana de Carreteras, del Supervisor Vial
y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
La Administradora Boliviana de Carreteras a través del Supervisor Vial, por instrucciones del Fiscal del
Servicio (IRT), ejecutivos y profesionales que lo soliciten y justifiquen, está facultada a requerir al
Contratista la sustitución de su personal, sea este del staff de las obras o de su fuerza laboral.
38.11. COMUNICACIONES
Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en el presente documento, sólo
tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito, por lo tanto, cualquier comunicación verbal deberá
necesariamente ser formalizada por escrito con carta expresa o en el Libro de Órdenes.
El Contratista en su propuesta podrá prever la subcontratación de obras hasta un máximo del veinticinco
por ciento (25%) del monto total del contrato vigente. La ABC previo informe de recomendación
documentado del Supervisor Vial y refrendado por el Fiscal del Servicio (IRT), autorizará la subcontratación
de las obras.
En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido
expresamente previstos en su propuesta.
Será responsabilidad del Supervisor Vial y del Fiscal del Servicio (IRT) implementar la subcontratación.
33
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El Contratista deberá cooperar y compartir la zona de las obras de Conservación Vial con otros contratistas,
autoridades públicas, empresas de servicios públicos y la propia Administradora Boliviana de Carreteras, lo
que significa que pueden existir obras o servicios en ejecución ya contratados. El Contratista podrá
intervenir con la ejecución de las actividades estipuladas en su contrato una vez finalizados los contratos
indicados o cuando se le instruya expresamente.
La ABC, a través del Supervisor Vial comunicará oficialmente esta situación al Contratista.
Reuniones de administración:
a. Tanto el Supervisor Vial como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones de
administración. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de aviso anticipado.
Aviso anticipado:
a. El Contratista deberá dar aviso al Supervisor Vial lo antes posible de futuros eventos probables
específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del
Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Supervisor Vial podrá solicitar que el Contratista
entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el precio del
Contrato. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente
posible, no mayor a 5 (cinco) días calendario.
38.14. PERSONAL
El Contratista será responsable de tener los medios, materiales y recursos humanos necesarios para
asegurar la correcta realización de las tareas encomendadas a través del presente contrato. En su
estructura organizativa donde se refleje el personal, equipos previstos y se definan los modos de
funcionamiento, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
Programación de los trabajos de las actividades relativas a las obras de Conservación Vial y otras
menores, donde se tengan previstos los equipos para cada tarea o grupos de tareas y su
distribución a lo largo del desarrollo del contrato.
34
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Gestión de los trabajos, con el personal necesario para llevar a cabo la programación y seguimiento
de los trabajos, así como los medios para realizar el resto de las tareas relacionadas en el numeral
Error: Reference source not found. Error: Reference source not foundCONSERVACIÓN VIAL
del presente documento.
El oferente deberá estimar en promedio la cantidad de personas asignadas a las Obras de Conservación
Vial, durante el plazo de duración del contrato de acuerdo con los frentes detallados en el punto anterior.
El Superintendente de las obras de Conservación Vial tendrá dedicación exclusiva a los trabajos del
contrato. Esta persona tendrá la responsabilidad sobre la gestión de los trabajos (programación, ejecución
y seguimiento) y sobre la calidad con la que sean llevados a cabo.
Durante el desarrollo de los trabajos todas las relaciones entre la empresa Contratista y la ABC, se
canalizarán entre el Superintendente vía la Supervisión del contrato a la Fiscalización del contrato y
viceversa.
Si la sustitución de los profesionales correspondiera a casos de fuerza mayor o caso fortuito (incapacidad
física del profesional, caso de muerte o rendimiento bajo por causas de salud) , el Contratista designará,
con conocimiento y autorización del Fiscal de Servicio (IRT) a través de la SUPERVISIÓN, un profesional de
su organización (Ingeniero Civil), con total autoridad para actuar en su representación legal.
Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días calendario, durante los cuales deberá
presentar el Currículum Vitae de un profesional para el remplazo, cuya formación académica y experiencia
general y específica, debidamente comprobada, sea igual o superior que la del profesional a ser
remplazado.
Si el Supervisor Vial, de acuerdo con el Fiscal de Servicio (IRT), solicita al Contratista el cambio de un
miembro del personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona se retire de la zona de las Obras dentro
de siete (7) días calendario y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el
Contrato.
38.15. EQUIPO
Para la presente convocatoria se ha adoptado como criterio de calificación la propiedad del equipo ofertado,
en este entendido el oferente podrá acogerse a la “OPCIÓN DE ALQUILER” de todo el equipo ofertado,
tomando en cuenta que a mayor porcentaje de equipo alquilado menor será su calificación.
Para que el equipo identificado con la opción de alquiler pueda tomarse en cuenta en la evaluación, el
mismo no podrá figurar en propuestas de otros oferentes de esta licitación o contratos vigentes y/o
contratos adjudicados de Conservación Vial; el equipo ofertado tampoco deberá estar comprometido en
contratos en actual ejecución u obras de la ABC.
En caso de presentarse este hecho, el equipo comprometido en obras con la ADMINISTRADORA BOLIVIANA
DE CARRETERAS que no pueda ser utilizado para la ejecución del presente contrato de obras de
Conservación Vial, será excluido en la evaluación de la propuesta. La empresa será descalificada si el
35
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
equipo restante NO CUMPLE lo exigido por la ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS para cada
tramo de la presente convocatoria.
El proponente deberá identificar claramente el equipo de su propiedad o alquilado a este, que se encuentra
comprometido en contratos de obras en ejecución y/o convocatoria simultánea con la ADMINISTRADORA
BOLIVIANA DE CARRETERAS. Para el caso del equipo alquilado se deberá adjuntar un documento de
compromiso de alquiler donde se detallen los datos de identificación, el equipo comprometido en una
obra en actual ejecución y que será liberado de acuerdo con un plazo que permita su utilización en esta
propuesta, deberá ser justificado mediante la presentación de un cronograma de utilización, con el aval del
Supervisor Vial de la obra en ejecución, asimismo para la etapa de ejecución la empresa presentara el
contrato de alquiler del equipo comprometido.
Para el caso del equipo propio, el proponente adjudicado deberá presentar documentación que acredite la
propiedad del equipo ofertado.
38.16. DESCUBRIMIENTOS
Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Estado. El Contratista deberá notificar al
Supervisor Vial acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.
38.17. INSTRUCCIONES
a) El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor Vial que se ajusten a las normas
aplicables en la zona de las Obras.
b) Todas las instrucciones emitidas por el Supervisor Vial deberán realizarse por escrito y con registro en
Libro de Órdenes. El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de trabajo impartidas por el
Supervisor Vial, que podrán ser impartidas a través del libro de órdenes o nota escrita que luego
deberá ser confirmada en el libro de ordenes
Las Órdenes de Trabajo deberán formar parte de los certificados de pago mensuales que presentará el
Contratista y deberán llevar la firma del Supervisor Vial y del Superintendente. Las órdenes de trabajo,
dependiendo de la fecha en que sean instruidas modificarán la programación quincenal en ejecución,
programación sobre la cual se evaluará el cumplimiento del Contratista y sobre la cual se aplicarán las
multas y penalidades correspondientes si no se cumpliesen con la programación, esto de acuerdo con lo
establecido en el acápite de Penalidades. Aclarando que una Orden de Trabajo no modificará el plazo de
ejecución.
Las instrucciones y órdenes de trabajo deben ser cumplidas en el plazo fijado por el Supervisor Vial,
dependiendo de la urgencia en la ejecución de la actividad. Las actividades de emergencia que deben ser
ejecutadas cuando el tráfico está interrumpido, son las de mayor prioridad y los tiempos de ejecución
mínimos. El incumplimiento por parte del Contratista, a las instrucciones y órdenes de trabajo, dará lugar
a la aplicación de la cláusula “Terminación del Contrato”.
Para evaluar el cumplimiento del contrato por parte del Contratista, se analizará la información generada
en apartados anteriores de manera que se tomen en cuenta todos los factores que inciden en el
cumplimiento del alcance de las obras y aquellos otros que también son susceptibles de evaluación y
consideran la aplicación de multas y penalidades.
36
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Cada mes el Supervisor Vial evaluará el cumplimiento, por parte del Contratista, al avance previsto en la
Programación Anual y/o a las Programaciones Quincenales.
La evaluación considerará los montos y cantidades programados y ejecutados en todo el periodo evaluado.
La evaluación de cumplimiento de la programación, para la aplicación de las multas y penalidades, deberá
incluir todas las modificaciones introducidas mediante Orden de Trabajo en el periodo indicado.
El Supervisor Vial y el Fiscal del Servicio (IRT), evaluarán mensualmente el desempeño del Contratista de
acuerdo al siguiente procedimiento:
Si de esta evaluación resulta que el Contratista mantiene un puntaje superior a 70 puntos la ABC
considerará que el desempeño de la empresa es satisfactorio.
Si de esta evaluación resulta que el Contratista ha obtenido un puntaje igual o inferior a 70 puntos, la ABC
considerará que el desempeño del Contratista no es satisfactorio. Sin embargo, el Contratista deberá
continuar ejecutando las obras de Conservación Vial hasta la conclusión del plazo establecido en el contrato
vigente.
Al finalizar el contrato, la supervisión remitirá al Fiscal del Servicio (IRT) y este a su vez a la Subgerencia
de Conservación Vial de la ABC, el reporte final del desempeño de la empresa con el puntaje obtenido.
c. Períodos de evaluación:
Los periodos de evaluación son mensuales hasta la conclusión del plazo contractual.
Se aplicarán las siguientes, como multas las sanciones pecuniarias o monetarias descritas y como
penalidades el valor de peso indicado en la columna correspondiente.
39
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
40
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
41
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Las multas y penalidades serán directamente aplicadas al Contratista por el Supervisor Vial con el
conocimiento del Fiscal del Servicio (IRT). Las penalidades a que tuviera lugar el Contratista, como
producto de inspecciones programadas o imprevistas al tramo, por parte del Fiscal de Servicio (IRT) u otro
personal de la ABC, serán aplicadas a través del Supervisor Vial, quien una vez informado y habiendo
tomado conocimiento, registrará las penalidades establecidas por las inspecciones, en el Libro de Órdenes.
Todas las multas a las que el Contratista tuviera lugar durante el mes de evaluación le serán descontadas
en el Certificado del mes correspondiente.
En el caso de que en el mes de evaluación se evidencie la aplicación de más de una sanción por la misma
causa, las penalidades serán acumuladas.
a) Tanto el Supervisor Vial como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones
de administración. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de aviso anticipado.
b) El Supervisor Vial deberá llevar un cuaderno de registro de lo tratado en las reuniones de
administración y suministrar copias del mismo a los asistentes. Ya sea en la propia reunión o con
posterioridad a ella, la Supervisión deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes las
obligaciones de cada uno en relación con las medidas que deban adoptarse.
a) El Contratista deberá dar aviso al Supervisor Vial lo antes posible de futuros eventos probables
específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del
Contrato o demorar la ejecución de las obras. El Supervisor Vial podrá solicitar que el Contratista
entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el precio del
Contrato. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente
posible, no mayor a 5 (cinco) días calendario.
b) El Contratista deberá colaborar con el Supervisor Vial en la preparación y consideración de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones
correspondientes que ordenare el Supervisor Vial.
El Supervisor Vial controlará técnicamente el trabajo del Contratista y le notificará los defectos que
encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor
Vial, localizado un defecto ordenará se lo corrija.
El Contratista será responsable y correrá con los gastos, del control de calidad de los trabajos que ejecute,
empleando laboratorios Certificados por IBMETRO (presentando certificados de calibración de todos los
equipos empleados en laboratorio).
Aquellas actividades y unidades de obra asociada, cuya especificación esté referida o comprendida dentro
de las Especificaciones Técnicas Generales, serán llevadas a cabo conforme a las prescripciones de las
mismas. Las actividades de Conservación Vial recurrente, y en la parte que le corresponda al resto de
actividades, el cumplimiento de condiciones se refiere a la ejecución de las mismas conforme a la
metodología definida en la correspondiente Norma de Ejecución y a las reglas de la buena práctica
42
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
constructiva.
Será responsabilidad directa del Supervisor Vial, verificar y aprobar el control de calidad, en relación al
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, propuesto por el CONTRATISTA, mismo que será presentado al fiscal del
servicio (IRT) hasta 5 días calendario después de la Orden de Proceder.
Las inobservancias, por parte del Contratista, con respecto de la calidad de los trabajos ejecutados y
calidad de los materiales serán pasibles a penalidades económicas previstas en los documentos de
contrato.
En caso de que las obras de Conservación Vial presenten fallas a pesar de las instrucciones técnicas del
Supervisor Vial y el cumplimiento de estas por parte del Contratista, en cualquier momento, el Supervisor
Vial podrá instruir al Contratista la búsqueda de las causas de fallas o defectos, no detectados durante la
ejecución de los trabajos. Una vez determinada la causa pondrá en conocimiento de la ABC, para que
independientemente de la reparación que deba efectuarse, instruya la modificación de la especificación
técnica correspondiente, mediante la elaboración de un Contrato Modificatorio.
El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas, daños y perjuicios que sufran las actividades
relativas a las obras de Conservación Vial o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha
de iniciación de las obras y la conclusión de las mismas, cuando dichas pérdidas, daños y perjuicios sean
ocasionados por sus propios actos u omisiones.
La inspección y ensayos de materiales y artículos manufacturados fuera del país, deberán efectuarse en el
país de producción o fabricación, por un laboratorio de ensayos o inspector especializado independiente,
contratado por el fabricante, quien emitirá el certificado de calidad pertinente. El Contratista de las obras
de Conservación Vial deberá exigir a su vendedor copias legalizadas (por este último), de los certificados de
calidad de los materiales importados y presentarlas para aprobación al Supervisor Vial.
Los materiales de origen nacional serán inspeccionados y ensayados por el Contratista, de acuerdo a las
instrucciones del Supervisor Vial, tanto en el lugar de producción como en el Tramo de Conservación Vial,
debiendo el Contratista proporcionar por su cuenta las muestras de materiales y las facilidades razonables
que fueran requeridas para este objeto.
El Contratista estará obligado a retirar del lugar de las obras todos los materiales rechazados y sustituirlos
por otros que sean aprobados por el Supervisor Vial.
El Contratista proporcionará al Supervisor Vial para su aprobación el nombre del fabricante de cualquier
material que espera incorporar al trabajo juntamente con los registros de ejecución y otra información
relativa.
El Contratista deberá presentar muestras de los materiales para aprobación cuando así lo solicite el
Supervisor Vial.
Suministro de Materiales:
43
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
En todos los casos, el Contratista deberá obtener los derechos para retirar dichos materiales de sus
yacimientos y deberá extraer, preparar, acarrear y utilizar los mismos, quedando obligado a ejecutar
cualquier construcción y reparación de caminos de accesos necesarios y cualquier trabajo de desbosque,
excavación y limpieza final de los yacimientos de materiales.
El costo de los trabajos mencionados deberá estar inmerso en el precio unitario del ítem correspondiente.
El proponente podrá utilizar los yacimientos de materiales granulares que considere necesarios para la
ejecución de las obras previstas para cada tramo. Estos materiales deberán cumplir con las
especificaciones técnicas generales y normas de ejecución, siendo responsabilidad del proponente
identificar y verificar la calidad de estos a los efectos de su aprobación por la Supervisión.
Donde no esté especificado, los ensayos de los materiales deberán efectuarse de acuerdo con las ediciones
de la publicación AASHTO -American Association of State Highway and Transportation Officials, referente a
“Especificaciones normales para métodos de extracción de muestras de materiales para la construcción de
caminos” vigentes a la fecha de ejecución de las obras. Donde se empleen las siglas AASHTO, seguidas por
el número de serie correspondiente, se entenderá que se trata del método de ensayo especificado según el
caso y sus modificaciones aplicables al ítem particular o ensayo considerado en la oportunidad, que hayan
sido adoptados y estuviesen en vigencia en el momento de la ejecución de las obras de Conservación Vial.
Donde se empleen las siglas ASTM, seguidas por el correspondiente número de serie, se entenderá que se
trata de un método de ensayo o una especificación de la ASTM - American Society for Testing Materials,
según el caso, ya sea norma provisoria o un suplemento y sus modificaciones adoptadas y en vigencia a la
fecha de la firma del CONTRATO.
Cuando le fuese exigido, el Contratista deberá presentar una declaración escrita y completa del origen,
composición y/o elaboración de cada caso de los materiales a utilizar en las obras de Conservación Vial.
En la medida de lo posible se deberán obtener muestras del material en la forma descrita por las
Especificaciones AASHTO 1-2. En lugar de hacer ensayos, el Supervisor Vial podrá aceptar a su criterio los
certificados de los análisis presentados por los fabricantes para los productos comerciales, sin que esto lo
libere de su responsabilidad específica en esta verificación.
Los materiales no deberán acopiarse en las zonas laterales de la calzada, correspondientes al derecho de
vía, excepto en los casos en que el Supervisor Vial lo autorice.
El almacenamiento de materiales destinados a las obras de Conservación Vial dentro las zonas del derecho
de vía, deberá limitarse a zonas limpias, despejadas, aprobadas por el Supervisor Vial. El acopio de
materiales no debe poner en peligro al tráfico vehicular. Cualquier problema ocasionado por este motivo
será de entera responsabilidad del Contratista.
Cuando el acopio de los materiales se haga fuera de la zona del camino, el sitio respectivo deberá ser
abandonado inmediatamente después de que se haya completado la utilización del material acumulado y la
superficie del terreno natural deberá reacondicionarse en la mejor forma posible para que pueda recuperar
su condición original, corriendo los gastos respectivos por cuenta del Contratista. Los materiales se
almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad y sea aceptable para el uso en las
obras de Conservación Vial.
Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por el Supervisor Vial antes de su
utilización, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.
44
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Definición
Para establecer criterios de calidad y comportamiento de los pavimentos que indicarán las condiciones
actuales y futuras del estado superficial de una carretera, surge la necesidad de establecer un índice que
permita evaluar las deformaciones verticales de una carretera, que afectan la dinámica de los vehículos que
transitan sobre él.
La gran variedad de equipos utilizados para medir la regularidad superficial y los numerosos índices y
escalas existentes para establecer los criterios de aceptación de la funcionalidad de una carretera, llevan a
considerar la conveniencia de adoptar un índice único.
Para realizar la medición y evaluación del IRI, el contratista deberá, aplicar uno de los siguientes métodos:
Programación de trabajos.
El contratista será el directo responsable de ejecutar y presentar la medición del IRI (Índice de Rugosidad
Internacional) para los tramos con pavimento Flexible y Rígido, treinta (30) días calendario antes
de la conclusión del plazo de ejecución del contrato de conservación vial. El Supervisor Vial será
responsable del control de calidad y el Fiscal del Servicio (IRT) de validar los resultados.
Forma de pago.
Para efectuar la medición del IRI el contratista, en el momento de realizar su propuesta, debe tomar en
cuenta el costo del personal equipos y materiales a emplear para realizar la medición del IRI en el Tramo,
dentro de sus gastos generales. Por lo cual esta actividad no se considera en cantidades de obra.
Una vez realizada la evaluación, el Contratista deberá presentar un informe especial para aprobación del
Supervisor Vial, adjuntando los datos relevados (en dos (2) ejemplares impresos y dos (2) ejemplares
digitales editables), los cuales tienen que ser presentados en una planilla de acuerdo al Sistema de Gestión
Vial (SGV), que será proporcionada por la respectiva Gerencia Regional.
El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de
las obras.
El Contratista deberá señalizar adecuadamente todos los trabajos que realiza. Todas las señales deben
corresponder con las previstas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito de la ABC. El Contratista
no está eximido de utilizar otros dispositivos que mejoren lo especificado de manera que se garantice la
seguridad de los usuarios en la proximidad a la zona de las obras.
45
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El Contratista al inicio del contrato, presentará para aprobación del Supervisor Vial, un plan de señalización
y seguridad de las obras de Conservación Vial, en el que indique el tipo de dispositivos que dispone, la
cantidad y su disposición tanto de día como de noche. El Supervisor Vial, cuando corresponda, instruirá al
Contratista incrementar la cantidad de algún dispositivo o la inclusión de algún otro que mejore la
señalización propuesta.
Todos los obreros y equipos de la empresa que realicen trabajos en el tramo y atiendan a los usuarios,
deberán estar adecuadamente identificados y uniformados; además deben estar equipados con todos los
dispositivos de seguridad industrial. El incumplimiento a esta disposición será penalizado de acuerdo a lo
previsto en el acápite correspondiente a Penalidades.
El Contratista deberá tomar previsiones, proveer dispositivos y elementos de seguridad y adoptar toda otra
acción necesaria para la protección contra accidentes de todo su personal, en el marco de las disposiciones
establecidas en su PGSST.
Deberá mantener un minucioso registro de todos los accidentes ocurridos en la ejecución de las obras,
especificando los casos de muerte, incapacidad profesional, enfermedad y lesiones que requieran atención
médica. El Contratista deberá informar de cualquier accidente al Supervisor Vial y a las autoridades
competentes del Ministerio de Trabajo.
El Contratista, en coordinación con el supervisor vial, deberá efectuar las acciones conducentes necesarias
en caso de advertirse o identificarse afectaciones al Derecho de Vía.
El Contratista deberá tomar previsiones para proveer dispositivos e insumos de bioseguridad al personal
bajo su dependencia y adoptar toda otra acción necesaria para la protección contra infecciones de todo su
personal.
El Contratista deberá, por su cuenta y durante el tiempo de ejecución hasta la conclusión de las obras,
asumir el costo de la reparación de cualquier defecto en las mismas:
- Tener cuidado total sobre la seguridad de todas las personas autorizadas para estar en el emplazamiento de
las obras en condiciones apropiadas para evitar el peligro de accidentes.
- Proveer y mantener a su costo todas las luces, guardias, cercas, señales de advertencia y vigilancia, cuando y
donde sea necesario o requerido por el Supervisor Vial o por una autoridad debidamente constituida, para
la protección de las actividades ejecutadas dentro las obras de Conservación Vial y/o para la seguridad del
público.
Las normas para la señalización durante la ejecución de las actividades de las obras de Conservación Vial
están establecidas en el manual de Dispositivos de Control de Tránsito de la ABC; sin embargo, el
Contratista no estará eximido de utilizar adicionalmente otros dispositivos que mejoren la seguridad de los
usuarios en la zona de las obras. El incumplimiento a las normas de señalización determinará multas y
46
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El Contratista será responsable por la preservación de toda propiedad pública y privada, monumentos,
oleoductos, líneas eléctricas, telefónicas y otros servicios existentes a lo largo, a través y/o adyacentes al
lugar donde se ejecutan las obras de Conservación Vial, que puedan ser dañados por la ejecución de sus
trabajos y deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar el daño a cañerías, conductos y
otras instalaciones subterráneas, debiendo asimismo proteger de daños y perjuicios a todos los mojones y
demarcación de propiedades, a menos que el Supervisor Vial hubiese registrado de otra manera la
ubicación de los mismos, no pudiendo remover tales elementos hasta recibir autorización para ello por
parte del Supervisor Vial.
Cualquier instalación de servicio público dañada por el Contratista deberá ser inmediatamente reparada por
cuenta exclusiva de éste.
Todos los caminos adyacentes a la zona de ejecución de las obras o que la crucen, deberán ser protegidos
contra daños.
El Contratista deberá evitar que sus trabajadores invadan o perjudiquen zonas que revistan características
naturales, geológicas o históricas, así como edificaciones o monumentos históricos.
Cuando o donde se produzca cualquier daño directo o indirecto, o perjuicios a propiedades privadas o
públicas por causa de cualquier acto, omisión, negligencia o mala conducción de las obras, o también
debido a la falta de ejecución de éstas por parte del Contratista, éste deberá reparar o hacer reparar por su
cuenta, dichas propiedades, restableciéndolas a sus condiciones originales, o compensando tales daños o
perjuicios en cualquier otra forma aceptada por el damnificado.
Todo cruce de caminos que sea afectado por las operaciones del Contratista deberá ser reparado (incluye la
señalización específica) en condiciones satisfactorias garantizando el tránsito normal y seguro de los
usuarios.
Donde el tránsito tenga que ser desviado a caminos provisionales, la localización y características de estos
tendrán que ser previamente aprobados por el Supervisor Vial.
El Contratista será responsable del adecuado mantenimiento de los desvíos, accesos e intersecciones
emergentes de la ejecución de las obras. Tal mantenimiento incluirá, pero no se limitará, a la limpieza y
restauración del estado y forma de las cunetas y zanjas de coronamiento, restauración de la plataforma y
taludes de corte, limpieza y restablecimiento de alcantarillas, incluyendo entradas y salidas, reparación de
la superficie de la carretera y bermas, y cualquier otro trabajo necesario para el buen estado de la
carretera.
Donde sea necesario el ripiado de la superficie de la carretera, caminos existentes o desvíos para mantener
el tránsito, el Contratista deberá hacerlo dando cumplimiento a lo dispuesto por el Supervisor Vial.
47
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
podrá disponer que los trabajos involucrados sean ejecutados por otro Contratista o Sub Contratista,
descontando su costo de los Certificados de pago del Contratista.
Mantenimiento de tráfico:
Durante la ejecución de las obras de Conservación Vial, el Contratista debe mantener la carretera abierta al
tráfico, pudiendo el Supervisor Vial, en caso necesario, aprobar desvíos provisionales del mismo o cortes
temporales. El Contratista deberá también mantener el tráfico en los vados que cruzan los ríos durante la
ejecución de los trabajos.
Control de Tráfico:
A fin de garantizar el tráfico a través y alrededor de las obras de Conservación Vial, el Contratista deberá
erigir y mantener señales de tráfico, luces, antorchas, barreras y otros que sean requeridos por el
Supervisor Vial para la dirección, el control y la seguridad del tráfico.
Donde sea indicado por el Supervisor Vial, el Contratista deberá proveer personal competente, provisto de
banderas rojas y verdes, cuya función consista en dirigir el tráfico a través o alrededor de las obras de
Conservación Vial.
El Contratista deberá también proveer y erigir en toda el área del proyecto señales de precaución y guía,
como le sean ordenadas por el Supervisor Vial.
En los casos en que se haga necesario el control del tráfico en un solo carril, el Contratista deberá
mantener habilitado un carril de, por lo menos, tres metros y medio de ancho.
El Contratista deberá desarrollar sus operaciones de manera tal que se minimicen los obstáculos o demoras
para el tráfico, ocasionados por la ejecución de las obras y por la eventual reducción del camino a un solo
carril.
En aquellos sectores donde el tráfico deba utilizar un solo carril, el movimiento del equipo del Contratista,
deberá estar sujeto al mismo control de tráfico indicado.
En casos excepcionales, el Contratista podrá solicitar por escrito la interrupción del tránsito para la
ejecución de algunos trabajos, indicando los días y horas de interrupción para consideración y aprobación
por el Supervisor Vial y el Contratante (ABC), con la suficiente anticipación para notificar oportunamente
mediante la prensa, a los usuarios, notificación que correrá por cuenta del Contratista.
Con objeto de evitar que los caminos existentes, desvíos y puentes sufran daños o desperfectos
ocasionados por el tránsito del equipo de Conservación Vial, el Contratista deberá adoptar todas las
medidas de previsión necesarias como ser la elección de las vías y de vehículos más adecuados dando
cumplimiento a las restricciones de cargas (Ley de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la RVF –
Ley 441 y Normativa vigente).
Si el Contratista se viera en la necesidad de desplazar equipo pesado cuya circulación pudiera causar daños
a los caminos y/o puentes existentes, deberá solicitar la autorización escrita de la ABC, realizando en su
caso trabajos previos de protección o refuerzo.
Cualquier daño en los caminos y estructuras existentes, ocasionados por el equipo del Contratista, será
reparado por éste a satisfacción del Supervisor Vial y sin costo alguno para la ABC. En caso de
incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista, la ABC estará facultada a ejecutar los trabajos
de reparación con otros Contratistas cargando el costo al Contratista.
48
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
La metodología para seguir en la gestión de las obras objeto del contrato estará basada en el sistema que
la ABC dispone. En las presentes instrucciones se resumen los trabajos que deberá llevar a cabo el
Contratista. Los formatos para los formularios a los que se hace referencia deberán ser solicitados por el
Contratista al Fiscal del Servicio (IRT).
El proponente deberá contar con el servicio de rastreo vehicular en línea a costo propio, mínimamente para
un sesenta por ciento (60%) de los vehículos pesados permanentes requeridos. Este servicio podrá ser
utilizado por la Administradora Boliviana de Carreteras, por lo que el proponente deberá proporcionar las
credenciales correspondientes para acceder al mismo.
Adicionalmente el proponente deberá contemplar un monto para el fortalecimiento institucional, que podrá
ser la dotación de equipos de protección personal y bioseguridad y/o transferencia de tecnología y/o la
ejecución del componente de comunicación para la difusión del Programa de Conservación Vial 23-24 de la
Administradora Boliviana de Carreteras, a favor de la Gerencia Regional a cargo y/o Gerencia Nacional
Técnica, las mismas tienen que estar de acuerdo y en cumplimiento a los Procedimientos “PI/SAB-015” y
“PI/SCV-032” según corresponda, este monto será de Veinte Mil 00/100 bolivianos (Bs. 20.000,00), monto
que debe estar contemplado en sus gastos generales del proponente y deberá realizarse el descargo
correspondiente en el Certificado de Liquidación Final, de acuerdo a procedimiento establecido.
Se indican a continuación, agrupadas en los apartados correspondientes, las actividades necesarias para
gestionar de esta manera los trabajos de Conservación Vial, con indicación expresa de los que se
encomiendan al Contratista en este contrato:
a. Programación anual:
Al inicio de la vigencia del contrato inicial (o la de sus ampliaciones), inmediatamente haya sido emitida la
Orden de Proceder y durante el plazo concedido para la movilización, el Supervisor Vial y el Contratista de
las obras de Conservación Vial, de forma conjunta, realizarán una inspección detallada previa, en base de
la cual, de lo establecido en los pliegos de la licitación y de la propuesta del Contratista realizarán la
Programación Anual de las obras. Para este efecto utilizarán el Formulario del Programa Anual Aprobado
por la Subgerencia de Conservación Vial.
Como se ha indicado, esta Programación se efectuará en función del presupuesto del tramo, empero
cuando de la inspección detallada inicial conjunta y de sus resultados se desprenda la necesidad de
introducir cambios al presupuesto; esos cambios podrán ser realizados sin afectar el monto total
contratado, únicamente se acepta la redistribución mensual de los presupuestos considerados lo cual
generará la Orden de Trabajo correspondiente.
49
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El Programa Anual Aprobado se mantendrá constante y sin cambios por un trimestre; las modificaciones
justificadas y previamente aprobados por el Supervisor Vial, podrán ser introducidas a su término y
permanecerán fijos por otro período similar, el SUPERVISOR VIAL con conocimiento de la ENTIDAD, puede
ordenar las modificaciones mediante Orden de Trabajo, Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio.
Cada vez que se introduzcan modificaciones al alcance del trabajo del contrato, mediante Orden de
Trabajo, Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, se actualizará el Programa Anual Aprobado.
Los objetivos o cantidades mensuales de trabajo previstos en el Programa Anual Aprobado serán
redistribuidos, para fines de control y mejor seguimiento, en quincenas.
Esta cuantificación de los recursos asignados a trabajos determinados será plasmada en una Programación
Quincenal, que el Contratista deberá realizar juntamente con la Supervisión del Contrato, al menos con tres
días hábiles de antelación al inicio de su periodo de validez, esta Programación deberá ser aprobada por el
supervisor vial y presentada mediante informe al Fiscal del Servicio (IRT) (en dos (2) ejemplares impresos
y dos (2) ejemplares digitales editables), a más tardar un día antes del inicio de la quincena, para su
conocimiento, control y seguimiento.
Con base en las consideraciones del Programa Anual Aprobado, de la lista de necesidades, puesta de
manifiesto durante el transcurso de los trabajos y las actividades programadas anteriormente y no
finalizadas, se irán fijando por prioridades los trabajos a realizar y se asignarán los recursos necesarios.
Todos estos trabajos estarán localizados por ruta, secciones de control y progresivas. La ocurrencia de
emergencias, considerando su atención prioritaria, establecerá modificaciones a la Programación Quincenal
y la elaboración de la Orden de Trabajo correspondiente.
Por causas que atingen a las obras de Conservación Vial, plenamente justificadas ante la ABC, mediante
documento técnico (Orden de Trabajo, formulario SAM-4), el Supervisor Vial podrá ordenar al Contratista el
aplazamiento en la iniciación o el avance de cualquier actividad relativa a la obra incluida en la
Programación Quincenal, en cuyo caso esta(s) actividad(es) deberá(n) ser reprogramada(s). La orden de
Trabajo deberá ser presentada al Fiscal de Servicio (IRT) para su conocimiento, control y seguimiento.
50
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Se procederá por lo menos en dos instancias: Semanalmente a efectos de verificar el avance de las obras
asentado en el formulario SAM-1 y a la conclusión del plazo de ejecución de los trabajos programados
quincenalmente.
Cada dos quincenas (mensualmente), el Contratista solicitará al Supervisor Vial una inspección conjunta
para verificar que los trabajos programados, fueron ejecutados en concordancia con las cláusulas del
Contrato y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, los trabajos ejecutados se encuentran en
condiciones adecuadas para su aceptación y pago.
En caso de que los trabajos ejecutados tuviesen observaciones, el Supervisor Vial instruirá al Contratista
las correcciones y/o reparaciones y asignará las penalidades que correspondan. Solamente aquellas
actividades ejecutadas en el mes que no tienen observaciones serán incluidas en el Formulario SAM-1 y en
la correspondiente planilla de pago mensual.
El Supervisor Vial, con las consideraciones anteriores, instruirá al Superintendente la elaboración y entrega
del certificado de pago correspondiente y elevará un informe al Fiscal del Servicio (IRT), haciéndole conocer
su aceptación, aprobación y solicitud de pago.
La ejecución de las diferentes actividades y unidades de obra asociadas al objeto del contrato, que serán
realizadas conforme a las normas de ejecución correspondientes, será en todo momento documentada. En
el formulario SAM-1 (“Informe Semanal de Actividades”) se anotarán diariamente los trabajos realizados
por cada cuadrilla de trabajo: actividades y unidades de obra asociadas realizadas, y de cada una de ellas,
cantidad o medición realizada, localización geográfica (ruta, sección, progresiva inicial y final) y recursos
empleados. El Contratista podrá diagramar, sistematizar y automatizar este Formulario en hojas de cálculo
de “MS Excel” o similar y compatible.
A su vez, se evaluará el control y monitoreo, de: sitios críticos, cauces, estructuras, o posibles zonas
inestables o de inundación, según la propuesta realizada por el Contratista.
Se relacionan a continuación a título informativo los análisis que usualmente se realizan para evaluar los
trabajos de Conservación Vial. Debido igualmente a la duración de este contrato, se estipula la
obligatoriedad de que el Contratista realice la evaluación de los trabajos ejecutados y esta se incluya en el
Informe Final del contrato.
- En primer lugar, se realiza la comparación entre los trabajos ejecutados respecto a los trabajos
programados. Este análisis permitirá ajustar posteriores programaciones, especialmente en lo
referente a estadísticas tanto de incidencias producidas en la carretera (actividades necesarias,
medios disponibles) como de otros aspectos que también condicionan la ejecución de los trabajos
(averías de equipos, climatología, bajas de personal, etc.)
- Análisis de las actividades realizadas: El seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades
aporta información sobre utilización de recursos, rendimientos obtenidos, diferencias entre tramos
de carreteras con características diferenciadas, etc. que permitirá ir actualizando las Normas de
Conservación y por tanto la asignación de recursos a cada actividad.
- Evaluación de resultados: En base a los datos de Inventario Vial realizados por el Supervisor Vial,
51
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
debe verificarse el estado de los diversos elementos de la carretera para evaluar los efectos de los
trabajos de Conservación Vial realizados. Es decir, debe ser cuantificada la eficiencia de las tareas
realizadas en la consecución de los objetivos del contrato, mantener o mejorar el estado en el que
se encuentran los elementos de la carretera al inicio y al final de cada periodo de contrato de
Conservación Vial.
38.27.1. Medición
Todas las cantidades de trabajo ejecutado de acuerdo al Contrato serán medidas netas en las unidades y
condiciones establecidas en las Normas de Conservación, que se proveen en el Volumen de
Especificaciones Técnicas para cada actividad y unidad de obra asociada.
La cuantificación de los trabajos realizados mensualmente, y por consiguiente la valoración de los pagos a
realizar, se establecerá a partir de la información de seguimiento de los trabajos: Se pagarán por
unidades realmente ejecutadas en el mes considerado conforme a las condiciones prescritas, las
actividades y unidades de obra asociada correspondientes a los grupos de trabajos definidos en el
contrato: actividades de Conservación Vial, atención de emergencias y de mejoramiento. En el caso de
ciertas actividades definidas por la ABC se ha estimado montos anuales fijos mismos que se aclaran en
los acápites 38.31 Provisión de materiales para las microempresas y 38.32 Obras de Arte Mayor.
La Supervisión del contrato realizará las inspecciones y verificaciones que considere oportunas, tanto del
cumplimiento de condiciones de los trabajos ejecutados como de la veracidad de la documentación de
seguimiento de los trabajos realizada por el Contratista.
Mensualmente, a la conclusión del mes en que fueron ejecutadas las actividades relativas a las obras de
Conservación Vial, el Contratista presentará al Supervisor Vial su planilla de ejecución de obras en los
plazos previstos en el Contrato Cláusula VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO) y en los Procedimientos
correspondientes de la ABC (El Contratista podrá solicitar una fotocopia de estos procedimientos en la
Subgerencia de Conservación Vial y/o en la Gerencia Regional correspondiente).
Los certificados de pago deberán ser elaborados desde la programación quincenal en el sistema
informático que proporcionará la Gerencia Regional, se debe considerar que este sistema sólo admite dos
decimales en los precios unitarios, por lo que el proponente deberá tomar en cuenta este punto al
momento de elaborar los precios unitarios que se presentarán en la propuesta.
Los certificados de pago presentados por el Contratista deberán necesariamente llevar las siguientes
firmas representativas:
52
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
1. Contratista (Superintendente).
2. Aprobación Planilla: Supervisor Vial.
3. Fiscal del Servicio - Ingeniero Responsable del Tramo (IRT).
4. Gerente Regional.
a) Precios y presupuestos:
Serán considerados para el pago de las obras de Conservación Vial, los precios consignados por el
adjudicatario en su oferta, en los cuadros de precios correspondientes:
Todas las actividades tipificadas tienen precio unitario, definición y condiciones de ejecución.
b) Pagos:
La Administradora Boliviana de Carreteras no pagará las actividades no tipificadas para las cuales no se
hayan cumplido los procedimientos, especificados en las Normas de Conservación, tarifas o precios antes
de la ejecución de estas. Cualquier otro trabajo no comprendido en estas actividades y las
correspondientes a las tipificadas, se entenderá que está cubierto por otras tarifas y precios del Contrato.
Todos los pagos y deducciones se efectuarán en la moneda especificada en el numeral 13. MONEDA
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN del presente Documento Base de Contratación.
Los pagos mensuales realizados se considerarán a buena cuenta y a reserva de lo que pudiera resultar de
las comprobaciones que lleve a cabo la el Fiscal de Servicio (IRT).
El presupuesto del contrato resulta de aplicar los precios unitarios de actividades y unidades de obra
asociadas a las cantidades estimadas por la ABC para cada una de las partidas de trabajos a realizar.
Esta estimación previa, será progresivamente ajustada en las diferentes fases de la programación de los
trabajos en las que, además de tener un mayor conocimiento del estado y evolución de los elementos de la
carretera, se incorporarán las incidencias que se van produciendo.
De esta manera, las actividades y unidades de obra asociada consideradas individualmente tendrán una
cierta modificación de las estimaciones realizadas en el presupuesto del contrato. Los montos totales
estimados en el presupuesto del contrato para todas las partidas de trabajo no podrán ser modificados sin
previa justificación expresa del Supervisor Vial y aprobación por el Fiscal de Servicio (IRT). En el caso de
que las modificaciones planteadas sobrepasen el monto total del contrato, con anterioridad a la ejecución,
bajo la responsabilidad del Supervisor Vial, se deberá tramitar la asignación presupuestaria y la aprobación
de la Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio correspondientes.
La partida de actividades de atención de emergencias podrá variar de acuerdo a las necesidades reales de
los eventos. Siendo un objetivo principal de la Conservación Vial, que las emergencias sean atendidas
prioritariamente, el Contratista no podrá rehusarse al cumplimiento de las órdenes impartidas por el
Supervisor Vial para ejecutar los volúmenes de obra solicitados y que sean necesarios. Si esto originase
diferencias sustanciales en los montos totales de contrato, excepcionalmente, cuando este sobrepase los
montos originales de contrato, se podrá incrementar el monto de contrato, considerando además la
aprobación del documento correspondiente, (Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio), que pueden
53
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El monto para las actividades “PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LAS MICROEMPRESAS” y actividades del
grupo de “OBRAS DE ARTE MAYOR”, podrán ser disminuidas solo con autorización expresa de la
SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN VIAL.
Actividades No tipificadas:
Las Actividades no Tipificadas no están contempladas en el presupuesto, por lo cual deberán ser
instrumentadas mediante contratos modificatorios y no podrán ser ejecutadas sin la verificación del
presupuesto y la autorización del Fiscal del Servicio (IRT). Estarán constituidas por las actividades que
durante el transcurso del contrato se ponga de manifiesto la necesidad de llevarlas a cabo.
Modificaciones de la Obra:
Debido a la cantidad de factores que influyen en el estado de los elementos de una carretera, las
actividades de Conservación Vial que deben ejecutarse en una determinada red vial, durante un período
determinado de tiempo, pueden ser definidos de una manera conveniente (en su mayor parte); sin
embargo resulta extremadamente difícil cuantificarlas con mucha aproximación “a priori”, por lo que
durante la ejecución del contrato de Conservación Vial, se espera que puedan existir modificaciones a las
cantidades inicialmente estimadas y al tipo de actividad prevista, estas modificaciones deberán
instrumentarse de acuerdo a Contrato cláusula TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS), numeral
30.4.
38.29. GARANTÍAS
Es deber del Contratista mantener la vigencia de las garantías exigidas en el presente DBC por los
siguientes plazos:
Garantía de Correcta ejecución de Anticipo: Hasta la aprobación del Certificado de Pago en el cual
54
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Es deber del Contratista mantener vigentes las garantías exigidas durante el plazo fijado en el contrato
inicial y sus ampliaciones. La Administradora Boliviana de Carreteras penalizará al Contratista en caso de
incumplimiento y podrá ejecutar dichas garantías si no son renovadas antes de su vencimiento.
38.30. LIMPIEZA
Una vez finalizada cualquier actividad de la obra, el Contratista en cumplimiento de las Normas de
Preservación del Medio Ambiente, deberá limpiar, transportar y/o eliminar todos los materiales sobrantes,
escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza. Esta Limpieza estará sujeta a la
aprobación del Supervisor Vial. El costo resultante de esta limpieza deberá necesariamente estar
contemplado en el precio unitario de la actividad tipificada.
El Contratista deberá mantener la calzada limpia de todo obstáculo al tráfico, considerando esta limpieza
indispensable. A no ser que se especifique lo contrario, no será objeto de pago directo.
Se entiende por obstáculos aquellos materiales procedentes de deshechos, piedras, escombros y otros
materiales ajenos, derrames de materiales indeseables en la calzada y bermas causados por el
Contratista. Estos materiales deberán ser retirados, limpiados o levantados dentro los plazos que
determine el Supervisor Vial, retirándolos a otro sitio donde esté permitido y no ocasionen problemas.
Este plazo no deslinda responsabilidad al CONTRATISTA, si por este motivo se hubiera ocasionado algún
problema a la Seguridad vial o contaminación del medio ambiente.
A requerimiento del Fiscal del Servicio (IRT), mediante el Supervisor Vial, el Contratista realizará la
adquisición y/o provisión de materiales para microempresas. Estos requerimientos deberán realizarse con
la debida anticipación para que puedan ser incluidos en las programaciones quincenales respectivas.
Durante la ejecución de las obras a solicitud del Fiscal del Servicio (IRT), el adjudicatario presentará al
mismo, su propuesta económica (cotización) para la provisión y/o prestación de los materiales, equipos y/o
servicios elementales requeridos.
El Fiscal del Servicio (IRT), previa evaluación de la cotización presentada aprobará o rechazará el precio
ofertado. Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Fiscal del Servicio (IRT) podrá requerir
cotizaciones adicionales o modificar la cotización basado en su propia cotización e instruirá al Contratista la
provisión y/o prestación de los materiales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la cotización del
Fiscal del Servicio (IRT).
Forma de Entrega: Los materiales adquiridos según esta modalidad, deben ser entregados por el
Contratista, en los lugares que determine el Supervisor Vial, en las cantidades y unidades de medida en las
que hayan sido solicitadas. La Gerencia Regional solicitante a través del Supervisor Vial y el Fiscal del
Servicio (IRT), emitirá la constancia escrita de su recepción.
Forma de Pago: Esta actividad será pagada mensualmente en el certificado de pago correspondiente al
mes en que se haya realizado la provisión de los materiales.
A los efectos de proceder con la liquidación de la cantidad real a pagar, el Contratista incluirá en su planilla
mensual de avance de obras las respectivas órdenes de provisión, las copias de facturas de los materiales,
equipos y/o servicios adquiridos, los comprobantes de la entrega y toda otra documentación que respalde
la efectiva realización de la actividad.
55
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
COSTO
Los
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DIRECTO
(Bs)
En la actualidad, los puentes por su longitud representan un porcentaje muy pequeño en la Red Vial
Fundamental, sin embargo, constituyen eslabones vitales que garantizan la continuidad del funcionamiento
de toda la red, ya que un colapso de estas estructuras ocasiona frecuentemente, pérdidas de vidas y
cuantiosas pérdidas económicas para el Estado.
Adicionalmente, existen puentes que cumplieron el tiempo de vida útil y en muchos casos la sobrepasaron,
por lo que es necesario mantenerlos en operación ayudando principalmente a optimizar los recursos del
estado destinados a infraestructura vial. Por otro lado, existen puentes que sin estar cerca de alcanzar su
vida útil presentan deterioros que incluso pueden llegar a amenazar su estabilidad.
En ese sentido se prohíbe la reasignación a ninguna otra actividad del monto contratado para la ejecución
de los ítems del Grupo: OBRAS DE ARTE MAYOR, podrán ser disminuidas solo con autorización expresa
de la SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN VIAL
El marco normativo y legal de la Gestión Ambiental para la ejecución de proyectos, incluidos dentro del
Programa de Conservación Vial, considera como el principal Instrumento legal de la Gestión Ambiental en
Bolivia la Ley 1333 del 27 de abril de 1992 (Ley del Medio Ambiente) y su normativa conexa; cuyo objetivo
establece la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones
del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible.
La ABC, en julio de 2010, ha publicado el Manual Ambiental para Carreteras Tomo 2 y el Glosario de
Términos Ambientales para Carreteras, que pueden ser utilizados por el Supervisor Vial y el Contratista de
las obras de Conservación Vial, para verificar el cumplimiento de la normativa que protege el medio
ambiente.
FECHA DE
REGIÓN Nº DE LICENCIA
RENOVACIÓN
Andino y Altiplano CD-3/Nº 4837/2022 27 de julio de 2022
Subandino, Valles y Yungas CD-3/Nº 4838/2022 26 de julio de 2022
Llanura Chaco Beniana y
CD-3/ Nº 4836/2022 26 de julio de 2022
Escudo Brasilero
El Programa de Conservación Vial considera actividades que se han incluido en el alcance de las licencias
ambientales renovadas citadas, tal como se establece en los Programas de Prevención y Mitigación y Planes
56
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM- PASA) actualizados que fueron aprobados por la Autoridad
Ambiental Competente Nacional (AAC). Al respecto, se aclara que las medidas ambientales planteadas por
la ABC en los documentos señalados son de cumplimiento obligatorio para la Empresas o Asociaciones
Accidentales que se adjudiquen los trabajos de conservación vial, por lo que cualquier amonestación o
sanción impuesta por la Autoridad Ambiental Competente a la ABC por algún incumplimiento será replicada
al Contratista responsable.
La ABC proporcionará al Contratista adjudicado el PPM-PASA que corresponda (en formato digital) según la
ecorregión donde este desarrollará sus actividades, de manera que esta cumpla con las medidas de
prevención y mitigación establecidas para este fin. El Contratista, el Supervisor Vial y el Fiscal del Servicio
(IRT) conjuntamente, seleccionarán del PPM entregado aquellas actividades que pueden aplicarse al tramo
y aquellas que no corresponden con el alcance de trabajo original del contrato ni al cumplimiento de la ley
propio o exclusivo del Contratista.
Una vez identificadas y definidas todas las áreas de intervención para las obras y actividades de
conservación vial, el Contratista, a través de su especialista ambiental, elaborará un informe inicial en dos
(2) ejemplares impresos y dos (2) ejemplares digitales editables, en el que describa la situación ambiental
y social de todos los sectores mencionados, debiendo puntualizar y definir los siguientes aspectos:
- Las actividades a ejecutar en el marco de la licencia ambiental de conservación vial vigente, así como
las medidas aplicables en el marco del PPM-PASA aplicable al proyecto.
- Las actividades a ejecutar no consignadas que no se encuentran dentro del alcance de la licencia
ambiental y las actividades a realizar para dar viabilidad técnica, legal y administrativa a las mismas.
- Las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para el proyecto, y las actuaciones necesarias y
responsables para la obtención de las mismas.
- La situación ambiental y social previa al inicio de actividades.
- El análisis de riesgos asociados a accidentes o deterioro del medio ambiental y social, así como las
medidas a adoptar para i) la minimización de su ocurrencia y ii) actuar en caso de ocurrencia.
El informe deberá ser firmado por el ingeniero ambiental, quien deberá presentar el mismo a supervisión
(y ésta a la ABC) en un plazo no mayor a 30 días a partir de la orden de proceder emitida al contratista. El
supervisor vial, una vez revisado el informe, deberá remitir el mismo a la ABC, quien a través del
especialista ambiental de la gerencia regional dará la aprobación definitiva al documento. En caso de no
aprobarse el informe, las actividades de conservación podrán ser paralizadas.
- Breve descripción de actividades realizadas en el periodo (tomando como base las actividades
establecidas en el PPM-PASA)
- Breve descripción del medio natural y antrópico de la zona de trabajo, estableciendo los sitios
sensibles desde el punto de vista ambiental, social y cultural, así como las medidas precautorias
adoptadas durante el periodo.
- Análisis de permisos, licencias y/o autorizaciones para efectuar los trabajos de conservación vial
- Informe de monitoreo ambiental de los factores aire, agua y ruido. elaborado a partir del reporte de
un laboratorio debidamente acreditado (anexar reporte de laboratorio).
- Planilla de seguimiento ambiental que exprese mínimamente la siguiente información (expresada en
columnas): Actividad, impacto, límites permisibles, medida de prevención y/o mitigación, parámetros
de verificación, frecuencia de seguimiento, equipos y materiales utilizados para la verificación. Se
aclara que todas las medidas reportadas deben contar con el debido respaldo (informes de
laboratorio, actas, fotografías, recibos de compra, etc.).
- Conclusiones y recomendaciones.
- Anexos (autorizaciones, permisos, listas de capacitación y/o distribución de EPP’s, resultados de
laboratorio, PGSST completo, mapas y/o planos, planillas, entre otros)
57
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El documento deberá consignar la firma del ingeniero ambiental del contratista, como responsable de la
información que vaya a ser reportada a la ABC, debiendo este profesional velar por que el documento
mantenga congruencia entre las actividades ejecutadas y los lineamientos planteados en el PPM-PASA del
programa nacional de conservación vial.
El informe final del contrato, deberá ser presentado en dos (2) ejemplares impresos y tres (3) ejemplares
digitales editables, deberá incluir un acápite especial denominado Informe Final Ambiental, mismo que
deberá incluir la descripción detallada de todas las actividades ejecutadas en el marco del PPM-PASA y
licencia ambiental, mostrando el cumplimiento de las medidas propuestas por la ABC aplicables al tramo
sujeto a conservación vial. Dicho informe deberá incluir los respaldos respectivos de correcta gestión
ambiental, entre ellos las autorizaciones locales, permisos utilizados, reportes de monitoreo ambiental
emitidos por laboratorios acreditados, fotografías, etc. En caso de que la ABC observe el Informe Ambiental
Final, se devolverá al contratista el mismo para la correspondiente complementación o subsanación, no
procediendo a efectuar el pago de la planilla final hasta obtener conformidad en el informe indicado.
Capacitaciones
Todas estas acciones deberán contar con los respectivos registros de cumplimiento, entre ellos: actas
firmadas, fotografías, materiales, entre otros que considere necesario el Supervisor Vial para demostrar la
correcta ejecución de cada actividad.
El Contratista será responsable por la preservación de toda propiedad pública y privada, monumentos,
oleoductos, líneas eléctricas, telefónicas y otros servicios existentes a lo largo, a través y/o adyacentes al
lugar donde se ejecutan las obras de conservación, que puedan ser dañados por la ejecución de sus
trabajos y deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar el daño a cañerías, conductos y
otras instalaciones subterráneas, debiendo asimismo proteger de daños y perjuicios a todos los mojones y
demarcación de propiedades, a menos que el Supervisor Vial hubiese registrado de otra manera la
ubicación de los mismos, no pudiendo remover tales elementos hasta recibir autorización para ello.
Cualquier instalación de servicio público dañada por el Contratista deberá ser inmediatamente reparada por
cuenta exclusiva de éste.
Todos los caminos adyacentes a la zona de ejecución de las obras o que la crucen, deberán ser protegidos
contra daños.
El Contratista deberá evitar que sus trabajadores invadan o perjudiquen zonas que revistan características
naturales, geológicas o históricas, así como edificaciones o monumentos históricos.
Cuando o donde se produzca un daño directo o indirecto, o perjuicios a propiedades privadas o públicas por
causa de cualquier acto, omisión, negligencia o mala conducción de las obras, o también debido a la falta
de ejecución de éstas por parte del Contratista, éste deberá reparar o hacer reparar por su cuenta, dichas
propiedades, restableciéndolas a sus condiciones originales, o compensando tales daños o perjuicios en
cualquier otra forma aceptable.
58
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El Contratista liberará a la ABC, al Supervisor Vial y a todo su personal de cualquier juicio, acciones o
demandas promovidas a causa de daños y perjuicios, por parte de cualquier persona o propietarios, como
consecuencia de negligencia en la adopción de medidas de seguridad en la ejecución de las obras, de
cualquier acto u omisión del Contratista o de sus dependientes, así como contra toda reclamación o pedidos
de indemnización que surjan y estén amparados por las leyes, decretos, estatutos, reglamentaciones y
ordenanzas.
Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Estado. El Contratista deberá notificar al
Supervisor Vial acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.
El Superintendente en los primeros días del plazo, deberá solicitar una copia del PPM-PASA para la eco-
región en la que se encuentra el tramo objeto de su contrato. El Contratista, el Supervisor Vial y el Fiscal
del Servicio (IRT) conjuntamente, seleccionarán del PPM entregado aquellas actividades que pueden
aplicarse al tramo y que no corresponden con el alcance de trabajo original del contrato ni al cumplimiento
de la ley propio o exclusivo del Contratista.
Para aquellos ítems seleccionados, con la aplicación de los precios elementales vigentes aprobados, el
Contratista calculará los precios unitarios y se definirán conjuntamente las cantidades, de manera que el
costo total no exceda el presupuesto para esta partida presupuestaria; además se debe elaborar, para cada
actividad que se incorporará al contrato, la especificación técnica y/o norma de ejecución. El Fiscal del
Servicio (IRT), no autorizará la incorporación de ninguna actividad para la cual no se han establecido el
precio unitario, la cantidad y las especificaciones técnicas y/o normas de ejecución.
Para efectos de la conclusión del contrato, se entenderá como “Actividad Perecedera” toda actividad
realizada dentro de las obras de Conservación Vial que puede ser cuantificada durante su ejecución o
inmediatamente después de su ejecución, ya que no perduran en el tiempo, debido principalmente al
desgaste natural o al desgaste generado por el tráfico vehicular. Y “Actividad Permanente” es toda
actividad realizada dentro de las obras de Conservación Vial que pueden ser medidas y/o cuantificadas
independientemente del tiempo transcurrido.
38.34.1.Recepción Provisional
Con una anterioridad no menor a cinco días hábiles antes del plazo previsto para la conclusión de las obras
en el contrato vigente, el Contratista solicitará a la Supervisión la Entrega Provisional de las Actividades
Permanentes de las obras, ejecutadas durante el plazo previsto en el contrato que concluye. El Supervisor
Vial comunicará a la Fiscalización (IRT), la intención del Contratista de realizar la recepción provisional y
solicitará la conformación de la Comisión de Recepción. La Comisión de Recepción, conformada
necesariamente por la Supervisión y Fiscalización (IRT), realizará la recepción correspondiente y suscribirá
el Acta de Recepción Provisional, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e
imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el
Contratista dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha
Recepción Provisional hasta antes de la realización de la Recepción Definitiva o el plazo que instruya la
Comisión de Recepción.
59
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
38.34.2.Recepción Definitiva
Por la naturaleza de las obras de Conservación Vial, la Recepción Definitiva considerará lo siguiente:
Debe tenerse en cuenta que las actividades Perecederas, serán recibidas definitivamente con la
aprobación y pago de la planilla mensual.
El Contratista entregará, dentro los plazos contractuales, para aprobación del Supervisor Vial y del Fiscal
del Servicio (IRT), la Planilla de Cierre, correspondiente al contrato que concluye. La planilla de cierre debe
contener como mínimo, las cantidades finales, con base a las obras efectivas y realmente ejecutadas,
saldos, sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de la Obra, reposición de
daños, multas y penalidades, resúmenes de Órdenes de Trabajo, de Cambio, de Garantías, liquidación
financiera, detalle de pagos efectuados en los ítems Provisión de materiales para las microempresas y
otros de relevancia del contrato.
La Planilla de Cierre deberá ser entregada al Supervisor Vial en versión definitiva con fecha y firma del
Superintendente. Dicha planilla una vez aprobada por la Supervisión será enviada al Fiscal de Servicio (IRT)
para su aprobación en esta instancia. Por su parte el Fiscal de Servicio (IRT) solicitará a la instancia que
corresponde el cierre financiero del contrato.
Una vez que han transcurrido los plazos del contrato y de las ampliaciones previstas en el contrato.
Cuando el Tramo objeto del contrato, entra parcial o totalmente en construcción, rehabilitación u otra
actividad que no sea Conservación Vial.
Por causales de terminación o resolución, especificadas en el presente documento o en el contrato de
las obras.
Para la conclusión de las obras de Conservación Vial, el Contratista deberá entregar al Supervisor Vial, el
(los) campamento(s), de existir alguno bajo su tutela, de acuerdo con el inventario y en perfecto estado de
uso y con todos los gastos por servicios pagados al día. Así mismo el Fiscal de Servicio (IRT) instruirá a la
dependencia pertinente proceda a la liquidación técnica, financiera y legal del contrato.
La conclusión de las obras de Conservación Vial será acreditada por la ABC con un CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, luego de la recepción definitiva y verificado el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales. El Certificado de Cumplimiento de Contrato, deberá contener el resumen técnico
de los trabajos ejecutados, ampliaciones, plazos, montos y resultados de la evaluación de desempeño de la
empresa.
En caso de que la Empresa Individual o alguna Empresa Asociada proponente, haya suscrito contratos de
conservación vial con la ABC durante las gestiones 2021 y/o 2022 y/o anteriores, deberá adjuntar el
último Certificado de Desempeño correspondiente emitido por la entidad contratante (Oficina
Regional a cargo), para que el proponente quede habilitado, esta evaluación de desempeño deberá ser
60
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
igual o superior a 70/100 puntos, caso contrario el proponente será descalificado, EN CUALQUIER ETAPA
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
En caso de que la empresa individual o alguna empresa asociada proponente haya suscrito contratos de
conservación vial con la ABC durante las gestiones 2023, deberá adjuntar el correspondiente Certificado de
Desempeño emitido por la entidad contratante (Oficina Regional a cargo), en caso justificable se aceptará
un Certificado de Desempeño Parcial, esta evaluación de desempeño deberá ser igual o superior a 80/100
puntos, caso contrario el proponente será descalificado, EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN.
CONDICIONES ADICIONALES: Para una correcta evaluación del Formulario C-2 Condiciones
Adicionales, se deberá adjuntar al mismo en fotocopia simple, documentos de respaldo para acreditar cada
uno de los puntos, para asignar la calificación establecida.
38.40. CONSIDERACIONES
- El plazo de movilización del contratista es de 5 (cinco) días calendario, que serán computados a partir
de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR VIAL por orden de la
ENTIDAD, misma que constará en el Libro de Órdenes.
- El importe del Anticipo será descontado en el mismo porcentaje que se solicitó, de cada planilla o
Certificado de Avance de Obra, hasta cubrir el monto total del anticipo.
- El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya
iniciado la obra dentro de los 15 (quince) días calendario o en caso de que no cuente con el personal y
equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.
- El Fiscal de servicio (IRT) será nombrado por la entidad y será de profesión (Especialidad) Ingeniero
Civil.
- La Supervisión de la Obra será realizada por un Supervisor Vial.
HITOS VERIFICABLES
Experiencia Especifica
mayor a 2 años
(*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para desarrollar en la obra que se
licita. Se debe considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la
responsabilidad de los cargos que se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar
la experiencia específica.
Respecto al personal:
El Personal Técnico Clave REQUERIDO propuesto, no puede estar trabajando en el momento de la
presentación de la propuesta en otro Proyecto en ejecución, ni tener el compromiso de ser incorporado a otro
Proyecto a iniciarse en los siguientes 60 días de la presentación de propuesta como; Jefe de Fiscalización,
Fiscal de Obra, Funcionario de Planta de la ABC o personal de alguna Empresa Constructora o Consultora. Se
entiende por Proyecto “a cualquier Proyecto de Construcción de la ABC”. La incorporación de este personal en
otro Proyecto en ejecución, será motivo de descalificación de la propuesta.
Para la calificación de la Experiencia General y Experiencia Especifica del Personal Técnico Clave Requerido se
considerará a partir de la fecha de obtención del Título Académico.
Para la Experiencia General y Específica en el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá
computarse solo el correspondiente a uno de los mismos.
Con respecto al personal clave puntuable, de acuerdo a la normativa vigente Ley 1449 del ejercicio Profesional
del Ingeniero, deberán estar debidamente inscritos ante la SIB para la presentación de propuestas, debiendo
adjuntar el certificado correspondiente emitido por la SIB para el proyecto específico.
Personal a requerimiento:
Adicionalmente, de acuerdo a la necesidad y para un correcto desarrollo de los trabajos del Proyecto, a
requerimiento del Fiscal de Servicio (IRT), el contratista deberá presentar el siguiente Personal:
62
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
(*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para desarrollar en la obra que se licita. Se debe
considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la responsabilidad de los cargos que
se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica.
(**) El Ingeniero Ambiental, al inicio de las obras de Conservación Vial, deberá tener vigentes sus registros RENCA y SYSO, no
siendo este un aspecto excluyente en la etapa de presentación y evaluación de propuestas.
El Personal Técnico Clave A REQUERIMIENTO, estará en función a las necesidades, tareas y frentes de
intervención durante el periodo constructivo y será solicitado por el Fiscal de Servicio (IRT), la incorporación
de este personal debe ser en el plazo de diez (10) días calendario, a partir de recibida la notificación de
aprobación del personal por parte del Fiscal de Servicio (IRT) por el contratista. El incumplimiento será
sancionado de acuerdo al numeral 38.20 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS Y
PENALIDADES del presente DBC.
Este personal No es calificable y no será necesario presentar en la propuesta el formulario correspondiente.
63
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los
precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:
64
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
ANEXO 2
TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR A TRES
AÑOS
65
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
ANEXO 3
OBRAS SIMILARES
• Hospitales
• Centros de salud
• Centros educativos
• Centros sociales y comerciales
• Instalaciones deportivas y recreativas
• Terminales
• Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares
• Galpones y hangares
• Remodelaciones y restauraciones
f. Instalación de redes de gas.
g. Obras especiales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:
• Montaje de Sub-estaciones
• Tendido de líneas eléctricas
• Tendido de ductos y poliductos
• Tendido de líneas telefónicas
• Puentes y Viaductos.
• Túneles Independiente del tipo de revestimiento
• Perforación de pozos.
Nota: Cada entidad pública podrá complementar o mejorar el presente Anexo de acuerdo a su
criterio técnico.
67
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
ANEXO 4
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
68
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)
CUCE: - - - - -
A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:
69
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas
Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo.
f) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de
reciente creación.
g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema
Integral de Pensiones.
i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el
caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que
conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de
ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.
j) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el
inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.
k) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa.
l) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave.
m) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
n) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente,
excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (OCHO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).
o) (La entidad contratante deberá especificar la documentación requerida en las especificaciones
técnicas y/o condiciones técnicas, o caso contrario suprimir el inciso).
70
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas)
Proponente (Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera o Asociación Civil Sin Fines De Lucro)
Fecha de Registro
Número de Matricula Día Mes Año
Matrícula de Comercio
2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante
Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).
Fecha de Registro
Número de Testimonio Lugar de Emisión
Día Mes Año
Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas
y suscribir Contratos.
Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la
naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el
proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).
3. MARGEN DE PREFERENCIA
En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza
institucional.
71
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)
Denominación de la
Asociación Accidental
% de
Nombre del Asociado Participación
Asociados
Fecha de Inscripción
Número de Testimonio Lugar Día Mes Año
Testimonio de contrato
Nombre de la Empresa
Líder
País Ciudad
Dirección Principal
Teléfonos Fax
Correo Electrónico
Dirección del
Representante Legal
Correo Electrónico
Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades
para presentar propuestas y suscribir Contratos.
4. MARGEN DE PREFERENCIA
Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el Por empresa nacional
proceso de contratación, conforme lo previsto en el parágrafo II
del Artículo 30 de las NB-SABS Por Generación de Empleo. (En el caso de adjudicación por
(El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de
la casilla se entenderá como la no solicitud de ningún margen de
tramos o paquetes deberá establecer en el Formulario A-10 para que
preferencia) tramos o paquetes se solicita el margen de preferencia)
72
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a
un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).
73
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
[NOMBRE DE LA EMPRESA]
* Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.
** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de
***
un profesional, si así correspondiese.
**** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de
Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.
74
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
[NOMBRE DE LA EMPRESA]
** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.
*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más
****
de un profesional, si así correspondiese.
***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de
Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.
75
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE
OBRA (lo que corresponda)
DATOS GENERALES
Paterno Materno Nombre(s)
Nombre Completo:
Número Lugar de Expedición
Cédula de Identidad:
Edad:
Nacionalidad:
Profesión:
Número de Registro Profesional:
EXPERIENCIA GENERAL
MONTO DE LA FECHA (Día/Mes/Año)
N° EMPRESA / ENTIDAD OBJETO DE LA OBRA CARGO
OBRA (Bs.) DESDE HASTA
1
2
3
4
…
N
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
OBJETO DE LA OBRA MONTO DE LA FECHA (Día/Mes/Año)
N° EMPRESA / ENTIDAD CARGO
(Criterio de Obra Similar) OBRA (Bs.) DESDE HASTA
1
2
3
4
…
N
DECLARACIÓN JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad
[Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra],
únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de
[Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y
escrito del idioma español.
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta
propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y
rechazo de la presente propuesta.
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada
emitida por la entidad contratante.
76
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO A-6
HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)
(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)
DATOS GENERALES
Paterno Materno Nombre(s)
Nombre Completo :
Número Lugar de Expedición
Cédula de Identidad :
Edad :
Nacionalidad :
Profesión :
Número de Registro Profesional :
FORMACIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN GRADO ACADÉMICO
EXPERIENCIA GENERAL
EMPRESA / MONTO DE LA FECHA (Día/Mes/Año)
N° OBJETO DE LA OBRA CARGO
ENTIDAD OBRA (Bs.) DESDE HASTA
1
2
3
…
N
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
EMPRESA / OBJETO DE LA OBRA MONTO DE LA FECHA (Día/Mes/Año)
N° CARGO
ENTIDAD (Obra Similar) OBRA (Bs.) DESDE HASTA
1
2
3
…
N
DECLARACIÓN JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad
[Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra],
únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de
[Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y
escrito del idioma español.
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta
propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y
rechazo de la presente propuesta.
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada
emitida por la entidad contratante.
FORMULARIO A-7
EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA
77
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
PERMANENTE
AÑO DE
CAPACIDA PROPIEDA
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA FABRICACIO
D D
N
1
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
AÑO DE
CAPACIDA PROPIEDA
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA FABRICACIO
D D
N
1
N
(La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de características técnicas.)
En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento
del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.
FORMULARIO A-8
78
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
..
El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la
obra
(**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más
conveniente.
FORMULARIO A-9
79
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente
con el cronograma de ejecución de la obra
..
FORMULARIO A-10
80
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
El proponente que solicite el margen de preferencia por generación de empleo deberá presentar el
presente formulario, estableciendo los empleos adicionales generados (adicionales a los establecidos
por la entidad convocante en el cuadro (Trabajadores Necesarios para la Ejecución de Obra) del
numeral 38 del presente DBC), los salarios y/o sueldos a pagar, el tiempo de trabajo; asimismo,
deberá establecer en el Cronograma de Ejecución de Obra, en qué actividades se incluirá al personal
adicional propuesto.
Donde:
i =k
MTGE=∑ S i∗t i=S1∗t 1 +S 2∗t 2 +S 3∗t 3 +…+ S k∗t k
i=1
i=k
∑ S i∗t i
m p=¿
i=1 ¿ 100
mpe =
El contratista que incumpla con la generación de empleo establecido en el presente formulario, será
pasible a las multas de acuerdo con lo establecido en la cláusula trigésima segunda del modelo de
contrato.
81
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En bolivianos)
82
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES
Proyecto :
Actividad :
Cantidad :
Unidad :
Moneda :
1. MATERIALES
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO TOTAL
1
2
…
N
TOTAL MATERIALES
2. MANO DE OBRA
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO TOTAL
1
2
…
N
SUBTOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS
SOCIALES)
TOTAL MANO DE OBRA
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO TOTAL
1
2
…
N
* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
COSTO
TOTAL
* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
5. UTILIDAD
COSTO
TOTAL
* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
TOTAL UTILIDAD
6. IMPUESTOS
COSTO
TOTAL
* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las
leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.
83
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO B-3
PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES
1. MATERIALES
2. MANO DE OBRA
N
(*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario
B-4.
El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este
afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2.
(Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario
B-4)
84
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO B-4
COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS
(Cuando corresponda)
Reparación Combustible
Básico Otros
N° Descripción Potencia Repuestos Lubricantes TOTAL (*)
$/Unidad $/Unidad
$/Unidad $/Unidad
1
(*) El valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo.
El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de
trabajo.
85
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO B-5
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
1 Anticipo
2 Primer Desembolso
3 Segundo Desembolso
N Último Desembolso
86
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO C-1
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Deberá contener:
a) Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no
solamente incluirá al personal clave.
b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de
la obra, según el tipo de obra.
c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la
obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.
d) Otros que la Entidad convocante considere necesario.
87
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES
Para ser llenado por la Entidad convocante Condiciones
(Llenar de manera previa a la publicación del DBC) Adicionales
Propuestas
(***)
Puntaje asignado
# Condiciones Adicionales Solicitadas (*)
(definir puntaje)
1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 10 puntos
1.1 EXPERIENCIA GENERAL
Mayor o igual a 3 veces el precio referencial de la convocatoria a la
5 puntos
que postula
Mayor o igual a 2 veces el precio referencial de la convocatoria a la
3 puntos
que postula
Mayor a 1 vez el precio referencial de la convocatoria a la que postula 1 puntos
1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA
Mayor o igual a 2 veces del precio referencial de la convocatoria a la
5 puntos
que postula
Mayor o igual a 1 vez el precio referencial de la convocatoria a la que
3 puntos
postula
Mayor a 0.5 veces del precio referencial de la convocatoria a la que
1 puntos
postula
2 PERSONAL OFERTADO 5 puntos
2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERINTENDENTE
Si el superintendente de obra cuenta con maestría o diplomado
(duración mínima 200 horas) en temas de ingeniería vial,
2 puntos
construcción, conservación, diseño de carreteras o puentes: un punto
por cada curso hasta un máximo de 2 puntos.
2.2. EXPERIENCIA EN CARRETERAS SUPERINTENDENTE
Experiencia Especifica de obras o en servicios de Supervisión Técnica
en proyectos de Construcción y/o Conservación Vial de carreteras,
3 puntos
adicional a la experiencia minina requerida del personal clave,
considerar un (1) punto por cada año hasta un máximo de 3 puntos.
3 EQUIPO OFERTADO 25 puntos
3.1 PROPIEDAD DEL EQUIPO PERMANENTE
En este criterio se tomarán en cuenta los equipos ofertados en el
formulario A-7 con potencia superior a 80 HP (se excluyen los
camiones volquete) se calificará con la presentaciones de los
documentos de propiedad y/o compromiso de alquiler:
· Si el equipo propuesto es de propiedad en más del 80% 10 puntos
· Si entre el 50% y 80% del equipo propuesto es propio 5 puntos
3.2 ANTIGUEDAD DEL EQUIPO OFERTADO
De acuerdo a la información del equipo ofertado en el formulario A-7
determinar la antigüedad promedio de los equipos con potencia
superior a 80 HP (solo se consideran los siguientes equipos:
Motoniveladora, Excavadora, Retroexcavadora, Cargadora Frontal,
Topadora y Volqueta)
· Promedio de antigüedad menor o igual a 10 años. 10 puntos
· Promedio de antigüedad mayor a 10 años y menor igual a 20 años. 5 puntos
· Promedio de antigüedad mayor a 20 años. 1 punto
3.3. EQUIPO ADICIONAL OFERTADO PERMANENTE, SOLO SE
CONSIDERAN EQUIPOS CON POTENCIA SUPERIOR A 80 HP
· Mayor al 30% del equipo mínimo permanente solicitado en el DBC. 5 puntos
· Mayor al 20% del equipo mínimo permanente solicitado en el DBC. 3 puntos
· Mayor al 10% del equipo mínimo permanente solicitado en el DBC. 1 puntos
89
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
ANEXO 5
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
90
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas)
DATOS GENERALES DEL PROCESO
CUCE: - - - - -
Objeto de la contratación:
Propuesta Económica:
Verificación
(Acto de Apertura) Evaluación Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS (Sesión Reservada)
PRESENTÓ
Página N°
SI NO CONTINUA DESCALIFICA
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
PROPUESTA TÉCNICA
4. Formulario C-1 (Metodología de Trabajo)
Debe incluir:
Organigrama
Métodos constructivos
Número de frentes a utilizar
Otros (señalar)
5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa
PROPUESTA ECONÓMICA
14. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra,
debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem)
solicitados
15. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de
acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las
leyes sociales y tributarias
16. Formulario B-3. Precios unitarios elementales
FORMULARIO V-1b
91
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)
DATOS GENERALES DEL PROCESO
CUCE: - - - - -
Objeto de la contratación:
Propuesta Económica:
Verificación
(Acto de Apertura) Evaluación Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS (Sesión Reservada)
PRESENTÓ
Página N°
SI NO CONTINUA DESCALIFICA
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.
2. Formulario A-2b Identificación del proponente
3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito.
PROPUESTA TÉCNICA
4. Formulario C-1 Metodología de Trabajo:
Debe incluir:
Organigrama
Métodos constructivos
Número de frentes a utilizar
Otros (señalar)
5. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente,
Director de Obra o Residente de la Obra.
6. Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s)
Asignado(s),
7. Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra
8. Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra
9. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo
10. Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales
Generados (Cuando el proponente solicite el margen de
preferencia por generación de empleo)
11. Formulario C-2. Condiciones Adicionales
PROPUESTA ECONÓMICA
12. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra,
debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem)
solicitados
13. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de
acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las
leyes sociales y tributarias
14. Formulario B-3. Precios unitarios elementales
92
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
FORMULARIO V-2
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CUCE - - - - -
Objeto de la Contratación
FACTOR DE AJUSTE
VALOR LEÍDO DE MONTO AJUSTADO POR
POR MARGEN DE PRECIO AJUSTADO
LA PROPUESTA REVISIÓN ARITMÉTICA
N° NOMBRE DEL PROPONENTE PREFERENCIA
pp MAPRA (*) fa PA=MAPRA∗f a
(a) (b) (c) (b)x(c)
1
(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta ( pp) debe trasladarse a la
casilla Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA)
93
Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública
94
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
PROPONENTES
PROPUESTA TÉCNICA EN BASE
A LAS ESPECIFICACIONES PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n
TÉCNICAS NO NO NO NO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Organigrama
Formulario C-1
Métodos constructivos
Número de frentes a utilizar
(Otros señalar)
(El siguiente cuadro será aplicado cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación de: Calidad,
Propuesta Técnica y Costo. Cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación de Precio Evaluado Más
Bajo este cuadro deberá ser suprimido).
CONDICIONES ADICIONALES Puntaje PROPONENTES
Formulario C-2 Asignad PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n
(Llenado por la entidad) o Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
(sumar los
(sumar los puntajes (sumar los (sumar los
PUNTAJE TOTAL DE LAS puntajes
50 obtenidos de cada puntajes obtenidos puntajes obtenidos
CONDICIONES ADICIONALES obtenidos de cada
criterio) de cada criterio) de cada criterio)
criterio)
PUNTAJE
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN PROPONENTE
ASIGNAD PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n
TÉCNICA A
O
Puntaje de la evaluación
30
CUMPLE/NO CUMPLE
Puntaje de las Condiciones
50
Adicionales
PUNTAJE TOTAL DE LA 80
95
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
TÉCNICA(PT )
FORMULARIO V-4
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
PROPONENTES
RESUMEN DE EVALUACIÓN
PROPONENTE A PROPONENTE B …… PROPONENTE n
Puntaje de la Evaluación de la
Propuesta Económica (de acuerdo
con lo establecido en el sub
numeral 26.1.4.)
Puntaje de la Evaluación de la
Propuesta Técnica, del Formulario
V-3.
PUNTAJE TOTAL
96
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
ANEXO 6
MODELO DE CONTRATO
ÍNDICE DEL CONTRATO DE OBRA
97
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
MODELO DE CONTRATO
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente
Contrato de Obras, para ________________ (Registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el
lugar), sujeto a los siguientes términos y condiciones:
98
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los
siguientes casos:
El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la
propuesta adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario
de Propuesta Económica.
Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la
provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y
todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y
cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en
las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a
salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos
defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de
transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener
incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega
definitiva.
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del
precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que
hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito
mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.
99
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
SEXTA.- (ANTICIPO)
Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá
otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser
desembolsado. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número
de planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes)
planillas, hasta cubrir el monto total del anticipo.
El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA
no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días calendario o en caso
de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada
en el contrato, una vez iniciado éste.
Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la
diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado, dicha sustitución procederá con las
planillas de avance de obra aprobadas por el SUPERVISOR y FISCAL que establezcan el uso
del anticipo, sin necesidad de que las planillas hayan sido pagadas. Las garantías substitutivas
deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.
SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)
El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus
partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________
emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el
_______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la
orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la
que fue girada la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma
numeral y literal) equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.
(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%)
del Precio Referencial, deberá adicionarse además un texto que haga referencia a la
Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a
la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor
de su propuesta económica).
A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente
será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA,
sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.
100
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista
(s) en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas,
quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El
SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y
plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su
ejecución.
c) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas
sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de
Obra.
(Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones
señaladas, el Contratista podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al
1,4% del monto total del contrato)
Al CONTRATISTA:
_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA
especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)
_____________________ (registrar la ciudad)
A la ENTIDAD:
_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando
calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)
_____________________ (registrar la ciudad)
10.1. Documento Base de Contratación, sus aclaraciones y/o sus enmiendas si estas
existiesen.
10.2. Especificaciones Técnicas.
101
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por
cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro
aspecto consignado en el presente Contrato.
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, por el
SUPERVISOR de OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al
suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar
reclamo alguno. El SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.
El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el
reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo
de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de
manera escrita al CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las
aclaraciones respectivas.
102
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días
hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias
técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.
Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles,
computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR.
(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos
en relación al plazo del contrato).
Los siguientes eventos, serán eventos compensables de plazo en días calendario cuando:
Si un evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará
dicha fecha, según la evaluación y determinación del SUPERVISOR.
Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento
Compensable en el plazo previsto de la presente clausula, el SUPERVISOR evaluará el
requerimiento y, si corresponde, solicitará la ampliación de plazo de ejecución de obra
correspondiente.
103
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
- Contrato (Original).
- Instrumento legal de designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en
representación de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del CONTRATISTA
(fotocopias legalizadas).
- Garantía (s) (fotocopia simple).
104
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública,
procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.
Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad
de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles,
huelgas, bloqueos y/o revoluciones.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal
tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por
cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado,
en el período de movilización.
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la
entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por
dichas contingencias.
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en
el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y
justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de
constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá
presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en
relación al impedimento de la ejecución de la obra.
El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o
rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. En caso de aceptación expresa o
tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la
ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.
105
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.
21.2 Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato
que procederá únicamente por las siguientes causales:
h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista
en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del
SUPERVISOR.
106
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
21.2.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por
cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.
En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el
CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho
efectiva.
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de
Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, si ésta hubiese sido
solicitada, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si
aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar
y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste
tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el
levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de
documentos probatorios y certificados.
21.3 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la
ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del
CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las partes
que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del
Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al
CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o
107
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras
de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la
SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad
para actuar en representación del CONTRATISTA.
Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de
gravedad debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir
al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de
profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.
108
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará
en ejercicio de la función.
109
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está
facultado para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades
al SUPERVISOR.
26.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del
FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en
que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de
conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o
SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.
110
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
26.4 Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en
todos los casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los
casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.
Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución
del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los
precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el
CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la
ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el
SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.
26.6 Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la
Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán
sujetos a inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier
momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su
incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del
CONTRATISTA.
111
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los
gastos por cuenta del CONTRATISTA.
26.12 Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique
un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación
de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las
especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo
defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que
sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por
descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para
la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que
tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean
reparados.
112
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el
SUPERVISOR.
De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de
demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los
mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada
planilla.
El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión
definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el
certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este
último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva
fecha.
El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista
de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos
las deducciones que correspondiesen.
Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los
cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la
dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a
reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga
efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.
113
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, computables a partir de
la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA
tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual
del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa
entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD,
como compensación económica, independiente del plazo.
En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de
demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.
30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional,
por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la
autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrá
efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el
plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.
114
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
115
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
30.5 La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y
suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en
ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de
ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de
emplazamiento de la obra.
30.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del
mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.
30.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los
instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y
CONTRATISTA.
(Considerar esta cláusula en el caso de que se trate de una Obra distinta a Proyectos
Viales).
Una vez, aprobado o validado, el Cronograma de ejecución de obra por el SUPERVISOR, según
sea el caso y aceptado por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del
presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA para la aplicación
de las retenciones parciales (o multa) correspondiente, así como de control del plazo total.
El monto de cada retención se aplica a la planilla de cada periodo de atraso y será acumulativa
en caso de persistir el atraso en función a los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución
de obra. Esta retención podrá ser recuperada por el CONTRATISTA, cuando este recupere el
porcentaje de atraso acumulado.
116
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
Para la ampliación del porcentaje de subcontratación, queda establecido entre partes, que a
cargo del contrato el CONTRATISTA autoriza expresamente sin necesidad de ningún previo
requerimiento al CONTRATANTE la subcontratación de una o varias Empresas para recuperar el
retraso, para esto el SUPERVISOR en un plazo no mayor a 10 días calendario propondrá una
terna de Empresas Constructoras al CONTRATANTE para su evaluación, aprobación y
autorización, en caso de incumplimiento en el plazo determinado el CONTRATANTE definirá la o
las Empresas Constructoras para la subcontratación, el SUPERVISOR es el directo responsable
del cumplimiento del objetivo de la subcontratación.
En caso de Resolución del Contrato cuando el porcentaje de atraso es mayor o igual al 10% el
SUPERVISOR comunicará oficialmente esta situación al CONTRATANTE y las retenciones
parciales se convierten en multa irreversible.
Si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma
satisfactoria con un porcentaje de atraso menor o igual al 10% el SUPERVISOR comunicara
oficialmente esta situación al CONTRATANTE y la retención parcial se convertirá en multa
irreversible y adicionalmente se aplicaran multas por incumplimiento al contrato hasta la Entrega
Provisional, para lo cual se aplicará una multa equivalente a:
a) Equivalente al cero punto siete por mil del monto total del Contrato por cada día
(calendario) de atraso hasta la Entrega Provisional.
Las retenciones parciales y/o multas serán cobradas mediante descuentos establecidos
expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o
Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el
CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de
daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme
lo establecido en el Art. 47 de la Ley Nº 1178.
117
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
monto total del contrato), toda vez que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera
llamada de Atención mediante la SUPERVISIÓN o la unidad que administra el Contrato.
M ¿ =( MTGE−ME )∗2
Donde:
M ¿ =Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo
MTGE=Monto total por generación adicional de empleo
ME=Monto efectivamente ejecutado
b) Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia
entre el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la
i= p
resolución ( MTGE p= ∑ S i∗t i) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido
i=1
en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la
cláusula VIGÉSIMO SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:
118
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
33.4 Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe
de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por
trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones
del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al
pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya
empleado parte o el total de dichos fondos.
Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación
de plazo, ni intereses.
119
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
33.9 EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda).
En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD (registrar el
nombre de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra), tendrá
las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD
a través del SUPERVISOR.
33.10 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado,
hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.
120
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para
ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del
monto total del Contrato.
El CONTRATISTA deberá cumplir con la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro
Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción –
SOATC y su reglamentación.
En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste
incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea
mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR
llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores
administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que
en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo.
121
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
La Comisión de Recepción designada por la MAE (o la autoridad delegada para el efecto), estará
conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito estará integrada por:
a) El fiscal asignado a la obra.
b) Un representante del Unidad Administrativa
c) Un representante técnico de la Unidad Solicitante.
d) Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.
El CONTRATISTA en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de
ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale
día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.
Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD
su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de
tres (3) días hábiles.
La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:
122
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
123
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
La recepción definitiva de las obras se realizará dentro los noventa (90) días posteriores a la
recepción provisional, de acuerdo al siguiente procedimiento:
Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción
definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa
o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para
la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y
subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción
Provisional (si estas existieron).
El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá
en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles
computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el
CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que la
Comisión de Recepción realice la Recepción Definitiva de la obra.
La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y
si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción
Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra
podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha
sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido
completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la
OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la
ENTIDAD, y entregada a esta institución.
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias
observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida
a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la
entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente,
aplicándose lo previsto en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente Contrato.
Dicha multa deberá considerar el monto de las deficiencias y el plazo demorado desde la
fecha prevista para la recepción definitiva hasta la fecha que se efectivice la entrega, que
deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.
En el caso que la Comisión de Recepción no realizará el acto de Recepción de la Obra en
los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se
aplicará el silencio administrativo positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido
realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción
Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el
mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el
instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.
Devolución de la garantía: Una vez que se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, la
ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) garantía(s)
si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del CONTRATISTA.
124
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y
seguridad.
___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)
(Registrar el nombre y cargo del Funcionario (Registrar la razón social del CONTRATISTA)
habilitado para la firma del contrato)
125