INFORME PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO 2okkkk

JHON CARLOS DÍAZ APELO
INGENIERO CIVIL
JR. SANTA ROSA MZ – C LOTE 7 URB. APROVIG – PILLCO MARCA - HUÁNUCO
CELULAR: 954858882 E-MAIL: jdiazapelo@gmail.com
_______________________________________________________________________________________________
INFORME DE CUATIFICACIÓN Y SUSTENTO DE LA

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01
JUNIO 2022
OBRA : “CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL LOS ÁNGELES, DISTRITO DE RUPA-RUPA -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN : PRECIOS UNITARIOS
3. FUENTE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON Y REGALIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
FONDOS DE COMPENSACION MUNICIPAL
4. ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
5. CONTRATISTA : CONSORCIO LOS ÁNGELES
6. PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2021-MPLP/T-M
7. CONTRATO : CONTRATO N° 010 – 2022 – MPLP – TM
8. FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 19 de Abril del 2022
9. MONTO REFERENCIAL : S/. 740,512.01
10. PRESUPUESTO BASE : JUNIO DEL 2021
11. MONTO CONTRATADO : S/. 666,461.03
12. FACTOR DE RELACIÓN : 0.900000298
13. RESIDENTE DE OBRA : Ing. Jhon Carlos DÍAZ APELO
14. SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Elmer BENANCIO CÁRDENAS
15. UBICACIÓN :
REGIÓN : HUÁNUCO
PROVINCIA : LEONCIO PRADO
DISTRITO : RUPA RUPA
LOCALIDAD : AA.HH 9 DE OCTUBRE (AV. LOS ÁNGELES)
16. PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DÍAS CALENDARIOS
17. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 05 DE MAYO DEL 2022
18. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN : 06 DE MAYO DEL 2022
19. TERMINO DE PLAZO DE EJECUCIÓN : 04 DE JULIO DEL 2022
ÍNDICE
1
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
I. INFORME DE CUANTIFICACIÓN Y SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 13 DÍAS

CALENDARIOS...............................................................................................................................................................3
1.1 INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................................3
1.2 MARCO LEGAL.................................................................................................................................................3
1.3 OBJETIVO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO....................................................................................................3
1.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA..........................................................................................................4
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:...................................................................................................................................7
1.6 FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA.......................................................................................................8
1.7 PRESUPUESTO:...............................................................................................................................................8
1.8 ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:.........................................................................................................9
1.9 JUSTIFICACIÓN TÉCNICO LEGAL..................................................................................................................9
1.10 CUANTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO..........................................................................................15
1.11 PANEL FOTOGRÁFICO..................................................................................................................................17
1.12 ANÁLISIS.........................................................................................................................................................18
1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................................................18
1.14 DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS.............................................................................................................18
2
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
I. INFORME DE CUANTIFICACIÓN Y SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 13

DÍAS CALENDARIOS
OBRA: “CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL LOS ÁNGELES, DISTRITO DE RUPA-RUPA -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
I.1 INTRODUCCIÓN
La presente solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 se formula en estricto cumplimiento de lo establecido
en la Guía Técnica para la Administración y Ejecución de Obras, según el Art. 158º Ampliación del plazo
contractual y Por causas concordantes con el Art. 197° ambos artículos del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N°30225 modificado por el D. Leg. N°1444 y Reglamento D.S. N° 377-
2019-EF y sus modificaciones.
Como también el trámite es concordante con el Art. 198 y la Guía Técnica para la Administración y
Ejecución de Obras para el reconocimiento de Ampliaciones de plazo.
I.2 MARCO LEGAL
 Contrato de Ejecución de Obra N° 019-2021-MPLM-TM, así como el contenido de sus documentos

 Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado
 Decreto Legislativo N° 1341 – Modifica la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado
 Decreto Supremo N° 350-2015-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
 Decreto Supremo N° 056-2017-EF – Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
 Decreto Supremo N° 344-2018-EF – Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
 Directivas del OSCE.
 Y Normas Conexas
 Artículo 197. Causales de ampliación de plazo Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
 Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo, Del Reglamento de Contrataciones del Estado.
I.3 OBJETIVO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO

El objetivo del presente Informe de Sustento de la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA Nº 01,
busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda la ejecución de la obra para su culminación
oportuna ante la afectación de la Programación de Actividades del Cronograma Vigente de Obra (Ruta
crítica) por los atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al Residente y Entidad, como fue la
saturación e inestabilidad del terreno debido a las constantes lluvias intensas a ello sumándole el tipo de
terreno con el que se cuenta en obra, lo cual no es compatible con lo indicado en el Expediente Técnico,
baja asistencia de los participantes en relación a la cantidad indicada en el expediente técnico, afloramiento
de aguas subterráneas en el Jr. Los Robles, demolición de estructuras de concreto simple y armado,
existentes dentro del cauce del Canal Rectangular Artesanal existente lo cual no permitió realizar de
manera adecuada los trabajos para la construcción del canal rectangular, los trabajos planificados a
realizarse en el Jr. Los Robles se desarrollan de manera lenta debido al afloramiento de aguas
subterráneas en dicha zona, lo cual no permite realizar los trabajos correspondientes a movimiento de
tierras como son; conformación y compactación subrasante c/ motoniv 125 hp y por consiguiente no
pudiéndose ejecutar la partida de conformación y compactación base granular e:0.20m (afirmado batido)
c/equipo, así mismo debido al protocolo de prevención y control producto de la crisis sanitaria que se vive
en el Perú a causa del Covid-19 los rendimientos de los trabajadores se vio afectado, esto trayendo consigo
un retraso considerable al normal desarrollo de los trabajos de ejecución de la obra.
02.02.05 PERF.Y COMPAC. A NIVEL DE SUB RASANTE m2
3
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
02.02.06 EXTENDIDO, RIEGO Y COMPAC. DE BASE GRANULAR E=0.30 m2: Producto de las
constantes lluvias el terreno se saturó, esto impidiendo que se puedan ejecutar las partidas en mención, por
consiguiente no pudiéndose ejecutar las partidas de ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO
RÍGIDO, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO F’C 210 KG/CM2 E=0.20M, NIVELACIÓN DE BUZONES DE
DESAGUE, CONEXIÓN ENTRE LOSAS RÍGIDAS (PAVIMENTOS), ACERO DE REFUERZO FY:4200
KG/CM2, Y DEMÁS PARTIDAS QUE DEPENDEN DE LAS MISMAS, ocasionando retraso en los trabajos
programados, , así mismo se tiene baja asistencia de participantes, esto también trayendo consigo retraso
en el normal desarrollo de trabajos planificados.
Por lo tanto, el plazo vigente de ejecución de la obra se ve afectada, por causas ajenas a la voluntad del
Residente, a la vez se ven afectadas las partidas que están dentro de la ruta crítica y sus vinculadas a
estas como son las partidas sucesoras, las mismas que vienen a ser esenciales para seguir con el
cronograma de ejecución de la obra.
I.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA
1.3.1 OBRA: “CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL LOS ÁNGELES, DISTRITO DE RUPA-
RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. CUI
N°2389830
1.3.2 ANTECEDENTES:
− Mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 744 – 2021 – MPLP con fecha 10 de agosto
del 2021, se aprueba el expediente técnico del proyecto: “CREACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL LOS ÁNGELES, DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA
DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.
− Mediante CONTRATO N° 010 – 2022 – MPLP – TM con fecha 19 de Abril del 2022, la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO celebra el contrato de ejecución de
obra con el CONSORCIO LOS ÁNGELES; así mismo se realizó la entrega de terreno el
día 05 de Mayo del 2022 mediante ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, posterior a ello
con fecha 06 de Mayo del 2022 se da por iniciado la obra por el cual se suscribe el ACTA
DE INICIO DE OBRA , con un plazo contractual de 60 días calendarios, cuyo plazo finaliza
el día 04 de Julio del 2022.
1.3.3 OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Lograr una eficiente transitabilidad en la vía pavimentada y a través de ella coadyuvar al
desarrollo socioeconómico de la población mejorando así sus condiciones de vida
OBJETIVO PRINCIPALES:
4
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
− Realizar el tratamiento adecuado de la calzada de rodadura, de las veredas, retiros y

drenaje adecuado en LA Av. LOS ÁNGELES-ASENTAMIENTO HUMANO 9 DE
OCTUBRE.
− Facilitar el acceso de la población hacia los servicios básicos.
− Reducir las condiciones de pobreza de los pobladores mejorando la calidad de vida.
− Disminuir considerablemente los efectos nocivos generados por el polvo en los peatones y
moradores de dicha vía.
− Contribuir al desarrollo económico de la zona mediante la creación de trabajo temporal
para personal calificado y no calificado.
1.3.4 METAS FÍSICAS:

− Construcción de 300 metros lineales de Concreto fć=210 kg/cm2 para pavimento rígido
con 7.20 metros de ancho de calzada y 0.20 metros de espesor de losa.
− Construcción de 501.60 m2 de Concreto fć=175 Acabado y Bruñado en veredas
peatonales.
− Construcción de rampas de acceso para discapacitados.
− Construcción de 29.82 m3 de concreto ciclópeo Fć= 175 kg/cm2 + 30% PM. en muros de
contención.
− Construcción de 75.04 m3 de Concreto Fć = 210 kg/cm2 en cunetas más acabado.
− Señalización vial vertical y horizontal correspondiente.
− Impacto ambiental, se realizara trabajos de programa de prevención y/o mitigación para
reducir el impacto ambiental que genera la ejecución de la obra.
− Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizara capacitación y entrega de
implementos de seguridad al personal obrero para garantizar la integridad física de los
mismos.
− Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo, se realiza las pruebas
covid-19 entre otros trabajos con la finalidad de prevenir la propagación del covid-19.
1.3.5 UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Ubicación Política
Departamento : Huánuco
Provincia : Leoncio Prado
Distrito : Rupa – Rupa
Localidad : AA.HH 9 de octubre (Av. Los Ángeles)
5
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
Ubicación Geográfica
El proyecto se localiza dentro del distrito de Rupa - Rupa, Provincia Leoncio Prado y
Departamento de Huánuco que está sitúa en la Selva alta del Perú, ubicado de manera
continua en la vertiente oriental de la cordillera de los andes, con una geografía de Rupa -
Rupa o Selva Alta a una altura de 648 M.S.N.M.
• Coordenadas UTM:
Este : 390797.61 m
Norte : 8973034.82 m
Altura : 652.65 m.s.n.m.
Extensión Territorial
Cuenta con una extensión de 369.00 KM2

Vías de Acceso
 Recorrido por ómnibus
Lima – Tingo Maria: 510 Km. (12 horas)
Huánuco – Tingo María: 121 Km. (2h 46 min)
 Limites
Por el Norte : Con el Distrito de Castillo Grande

Por el Oeste : Con el Distrito de Castillo Grande
Por el Sur : Con el distrito de Mariano Dámaso Beraun
Por el Este : Con el distrito de Luyando
6
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
I.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El Plazo de Ejecución de la Obra está Programado en 60 días calendarios que son
contabilizados a partir del 06 de Mayo del 20212 y como fecha de término el día 04 de
Julio del año 2022.
I.6 FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA

Fecha de inicio 06 de mayo del 2022
Fecha de termino 04 de julio del 2022
I.7 PRESUPUESTO:
PRESUPUESTO BASE:
PRESUPUESTO OFERTADO:
ITEM DESCRIPCIÓN MONTO

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/. 10,980.60
02 PAVIMENTACIÓN RÍGIDA S/. 424,591.86
03 VEREDAS PEATONALES S/. 54,485.67
04 IMPACTO AMBIENTAL S/. 20,431.75
05 SEGURIDAD Y SALUD S/. 24,048.42
06 PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 S/. 10,817.94
CD COSTO DIRECTO S/. 545,356.24
GG GASTOS GENERALES S/. 14,000.00
UTI UTILIDADES S/. 5,441.24
7
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
ST SUB TOTAL S/. 564,797.48

IGV IMPUESTOS (IVG) S/. 101,663.55
PT PRESUPUESTO TOTAL CONTRACTUAL S/. 666,461.03
I.8 ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

Avance Físico Mensual y Acumulado Real:
El avance alcanzado en el periodo del 06 al 31 de mayo del 2022, es de 19.79%, es decir la

obra se encuentra ligeramente atrasada (14.06%) con respecto al avance programado que es
de 33.85% correspondiente al presente mes. Ejecutándose según lo indicado en el
cronograma de Ejecución de obra.
% Avance Físico del mes = Monto Valorizado = 131,915.01 x 100 = 19.79 %

Monto Total 666,462.02
Avance Físico Mensual Acumulado Programado:
El avance ejecutado acumulado desde el 06 al 31 de Mayo del 2022, fue de 19.79%, y el

Avance programado Acumulado es de 33.85%. El cual muestra que la obra se encuentra
atrasada debido a las precipitaciones pluviales acontecidas en el presente mes que limitaron
los trabajos programados en obra.
Control de Avance de Obra:
El periodo que se informa corresponde al mes de Mayo del 2022, para lo cual según el
Cronograma de Avance Programado acumulado se tiene 33.85% y el avance ejecutado
acumulado se tiene el 19.79%, como se puede observar la obra se encuentra atrasada en
relación a las metas planteadas en expediente técnico.
I.9 JUSTIFICACIÓN TÉCNICO LEGAL

Con fecha 19 de abril de 2022 se realizó la firma del Contrato N° 010-2022-MPLP-TM para la ejecución de
la obra: “CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL LOS ÁNGELES, DISTRITO DE RUPA-RUPA -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, entre el CONSORCIO LOS
ANGELES y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.
Con fecha 05 de mayo del 2022, se hicieron presente en el terreno para suscribir el acta, por parte de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado el Ing. Antonio Cueva Trujillo (Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Local), Ing. Joseph Lister Torre Torres (Sub Gerente de Formulación y ejecución de Proyectos);
por parte de la Supervisión el Ing. Elmer Benancio Cárdenas (Supervisor de Obra), por parte del Consorcio
Los Ángeles la Sra. Yosselyn Patricia Vásquez Calderón (Representante Legal Común), Ing. Jhon Carlos
Díaz Apelo (Residente de Obra), luego de recorrer el área de ejecución de la obra, se realizó la entrega del
terreno.
8
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
Con fecha 06 de mayo del 2022, se hicieron presente en el terreno para suscribir el acta, por parte de la
Supervisión el Ing. Elmer Benancio Cárdenas (Supervisor de Obra), por parte del Consorcio Los Ángeles el
Ing. Jhon Carlos Díaz Apelo (Residente de Obra), luego de realizar las coordinaciones correspondientes de
inicio de la obra, se procedió a dar por iniciada la Obra.
Se tiene la nueva fecha de término, siendo esta el 09 de agosto del 2021.
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.
DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01.
1. Con fecha 13/05/2022 el Residente de obra anotó en el cuaderno de obra digital ASIENTO
N°17 DEL RESIDENTE DE OBRA: Se indica que en las horas de la mañana se hizo la
eliminación del lodo que fue ocasionado por las precipitaciones pluviales del día de ayer, el
cual limitaba los trabajos de la maquinaria pesada para realizar el corte de la sub rasante, lo
cual genera retrasos en la ejecución de la obra, siendo este causal de ampliación de plazo.
En tal sentido se requiere de 1 día calendario de Ampliación de Plazo N° 01.
N°18 DEL RESIDENTE DE OBRA: Se indica que en las horas de la mañana se presencia
precipitaciones en gran proporción en la zona de influencia de la obra, el cual satura la sub
rasante intervenida, por lo que se muestra un suelo saturado a efectos de la lluvia, asimismo
se hizo la eliminación del lodo que fue ocasionado por las precipitaciones pluviales, el cual
limitaba los trabajos de la maquinaria pesada para realizar el corte de la sub rasante lo cual
genera retrasos en la ejecución de la obra, siendo este causal de ampliación de plazo.
3. Con fecha 16/05/2022 el Residente de obra anotó en el cuaderno de obra ASIENTO N°19
DEL RESIDENTE DE OBRA: Se indica que en las horas de la tarde 01:15 pm se presencia
rasante intervenida, por lo que se muestra un suelo saturado a efectos de la lluvia,
ocasionando esto atraso en la ejecución de la obra, siendo este causal de ampliación de
plazo.
4. Con fecha 16/05/2022 el Supervisor de obra anotó en el cuaderno de obra digital ASIENTO
N°20 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Confirma en las horas de la tarde 4:30 pm, se presenta
rasante intervenida, por lo que se muestra un suelo saturado a efectos de la lluvia; asimismo
se fuerza la suspensión de los trabajos programados las partidas afectadas corresponde al
perfilado de la sub rasante y el compactado de la sub rasante del terreno.
N°21 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Constatando la presencia de lluvia en forma continua
desde la madruga hasta 01:30 pm, se suspendió los trabajos de la partida perfilado de sub
rasante y compactación de la sub base; lo cual se encuentra saturado la zona de trabajo en
previa coordinación con el contratista se suspende los trabajos hasta que se sature el
terreno de la sub base, para poner iniciar el perfilado del terreno con maquinaria.
N°22 DEL RESIDENTE DE OBRA: Se indica previa coordinación con la supervisión de obra se
suspendieron los trabajos programados, debido a la presencia de precipitaciones pluviales
en gran proporción en la zona de influencia de la obra durante el día, el cual limitaba los
trabajos de la maquinaria pesada para realizar el corte de la sub rasante ya que se muestra
un suelo saturado a efectos de la lluvia; ocasionando esto atraso en la ejecución de la obra,
siendo este causal de ampliación de plazo.
9
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________

N°24 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Indica previa coordinación con la residencia de obra se
un suelo saturado a efectos de la lluvia, para el reinicio de los trabajos se debe tener en
cuenta, que el terreno sea favorable para realizar los trabajos de corte de sub rasante y el
perfilado y compactación.
suspendieron los trabajos programados, debido a que continúa la presencia de
precipitaciones pluviales en gran proporción en la zona de influencia de la obra durante el
día, el cual limitaba los trabajos de la maquinaria pesada para realizar el corte de la sub
rasante ya que se muestra un suelo saturado a efectos de la lluvia; ocasionando esto atraso
en la ejecución de la obra, siendo este causal de ampliación de plazo.
N°26 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Indica previa coordinación con la residente de obra se
suspendieron los trabajos programados para el día hoy 19.05.2022, debido a que continúa la
presencia de precipitaciones pluviales en gran proporción en la zona de influencia de la obra
durante el día, así mismo la capa de sub rasante se encuentra saturado a efectos de la lluvia
del día anterior y hoy primeras horas, asimismo este acontecimiento es causal de ampliación
plazo la partida afectada corresponde por saturación del terreno; es del corte de terreno de
sub rasante, perfilado y compactado de sub rasante.
precipitaciones pluviales en gran proporción en la zona de influencia de la obra durante el
día, el cual limitaba los trabajos de la maquinaria pesada para realizar el corte de la sub
rasante ya que se muestra un suelo saturado a efectos de la lluvia; ocasionando esto atraso
en la ejecución de la obra, siendo este causal de ampliación de plazo.
N°33 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Indica que se presentó una lluvia torrencial a partir de la
07:15 a.m. hasta las 09:00 a.m., quedando saturado el terreno de la base y sub base, donde
el sol salió a partir de las 9:00 a.m., quedando suspendido los trabajos hasta medio día.
N°34 DEL RESIDENTE DE OBRA: Se indica que en horas 7:45 a.m. hasta horas del mediodía se
suspendieron los trabajos debido a la presencia de precipitaciones en gran proporción en la
zona de influencia de la obra, el cual satura la sub rasante intervenida, por lo que se muestra
10
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________

N°35 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Indica que se tuvo la presencia de lluvia a partir de media
noche, hasta la madrugada de 6 a.m. que fue afectado el tendido del material de afirmado
para la base, que se encuentra saturado por la presencia de lluvia, por lo cual de acuerdo a
la coordinación del residente se suspende los trabajos del día de hoy, por motivo del terreno
se encuentra saturado, no se puede realizarlos trabajos de compactación y perfilado.
N°36 DEL RESIDENTE DE OBRA: Se indica que previa coordinación con la supervisión de obra
se suspendieron los trabajos programados, debido a que continúa la presencia de
precipitaciones pluviales en gran proporción en la zona de influencia de la obra, el cual
limitaba los trabajos de la maquinaria pesada para realizar el corte de la sub rasante ya que
se muestra un suelo saturado a efectos de la lluvia; ocasionando esto atraso en la ejecución
de la obra, siendo este causal de ampliación de plazo.
suspendieron los trabajos programados, debido a que la sub rasante muestra un suelo
saturado a efectos de las precipitaciones pluviales en gran proporción en la zona de
influencia de la obra durante los días anteriores, el cual limitaba los trabajos de la
maquinaria pesada para realizar el corte de la sub rasante y el perfilado, asimismo este
acontecimiento afecta la ruta crítica del proyecto; ocasionando esto atraso en la ejecución
N°39 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Indica que durante la madrugada desde 01.30 am hasta
06:00 am, se tuvo la presencia de lluvia en la zona de trabajo, lo cual el terreno continúa
saturado.
N°40 DEL RESIDENTE DE OBRA: Se suspendieron los trabajos programados de corte de la sub
rasante y el perfilado, debido a que la sub rasante muestra un suelo saturado a efectos de
las precipitaciones pluviales en gran proporción en la zona de influencia de la obra durante
los días anteriores, el cual limitaba los trabajos de la maquinaria pesada; ocasionando esto
atraso en la ejecución de la obra, siendo este causal de ampliación de plazo.
se muestra un suelo saturado a efectos de la lluvia; asimismo este acontecimiento afecta la
ruta crítica del proyecto; ocasionando esto atraso en la ejecución de la obra, siendo este
causal de ampliación de plazo.
N°45 DEL SUPERVISOR DE OBRA: indica que en la presente fecha el clima favorable en la
zona de trabajo; pero teniendo un poco de humedad en el material de la base, por el
11
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
producto de una llovisna en la madrugada, esperando que el afirmado se encuentre en su

optimo condición para ser extendido y perfilado con maquinaria pesada (motoniveladora).
N°48 DEL RESIDENTE DE OBRA: : Se indica previa coordinación con la supervisión de obra se
se muestra un suelo saturado a efectos de la lluvia; asimismo este acontecimiento afecta la
ruta crítica del proyecto ocasionando esto atraso en la ejecución de la obra, siendo este
N°49 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Confirma la suspensión de los trabajos programados,
debido a que continúa la presencia de precipitaciones pluviales en gran proporción en la
zona de influencia de la obra, la lluvia se presentó desde las 05:00 am hasta las 08:00 am el
cual afecto el material de afirmado colocado sobre la sub base, que se encuentra saturado el
material de afirmado no se puede realizar los trabajos de compactación, asimismo este
acontecimiento afecta la ruta crítica del proyecto y es causal de ampliación de plazo, por
consecuencia de saturación de terreno de material de afirmado (base). además, se tiene la
presencia de lluvia en forma torrencial en la noche desde 09:30 pm hasta 10:20 pm., pero la
lluvia continua en esta zona lo cual no se puede realizar los trabajos programados de
pavimento rígido. se continua con el terreno saturado por efectos de lluvia en la zona.
N°50 DEL RESIDENTE DE OBRA: Se suspendieron los trabajos en horas de la mañana ya que
el área a intervenir no se encontraba adecuado para realizar trabajos programados, debido
a las precipitaciones pluviales acontecidos durante toda la noche. Se inician los trabajos en
coordinación con la supervisión en horas de la tarde (1 p.m.), en primera instancia se realiza
la eliminación del lodo que fue ocasionado por las precipitaciones pluviales; ocasionando
esto atraso en la ejecución de la obra, siendo este causal de ampliación de plazo.
N°52 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Indica que en la madrugada se tiene la presencia de lluvia
en la zona de trabajo, que el terreno de la base se encuentra saturado no se puede realizar
la compactación de la base con rodillo liso de 20 ton; verificando el terreno de la zona de
trabajo se suspende la partida 02.02.06 extendido riego y compac. de base granular e= 0.30
m., esta partida queda suspendida hasta que el terreno se encuentra en óptimas
condiciones para continuar con los trabajos.
N°53 DEL RESIDENTE DE OBRA: Se Indica que en horas de la mañana se pudo apreciar que el
área a intervenir no se encontraba adecuado para realizar trabajos programados, ya que se
presencia puntos saturados en el tramo consolidado (superficie de la capa de base granular),
que fueron ocasionados por las precipitaciones pluviales acontecidos durante toda la noche,
lo cual limita realizar trabajos de compactación para obtener el grado óptimo, ante ello se
suspende los trabajos programados; asimismo, en horas de la tarde se nota la presencia de
precipitaciones pluviales por lo que en coordinación con la supervisión se concluye en
suspender la jornada laboral correspondiente al presente día, este acontecimiento afecta la
12
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
ruta crítica del proyecto ocasionando esto atraso en la ejecución de la obra, siendo este
suspendieron la jornada laboral, debido a que se pudo apreciar que el área a intervenir no
se encontraba adecuado para realizar trabajos programados, ya que se presencia puntos
saturados en el tramo consolidado (superficie de la capa de base granular), que fueron
ocasionados por las precipitaciones pluviales acontecidos durante toda la noche, lo cual
limita realizar trabajos de compactación para obtener el grado óptimo; asimismo este
acontecimiento afecta la ruta crítica del proyecto ocasionando esto atraso en la ejecución
N°55 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Indica que el día sábado 04/06/2022 en horas de la
madrugada se tuvo la presencia de lluvia en la zona, debido a que se pudo apreciar que el
área a intervenir no se encontraba adecuado para realizar trabajos programados de
compactación de base de pavimento; ya que se tiene presencia de puntos saturados en el
tramo consolidado (superficie de la capa de base granular); en la zona continua la lluvia en la
noche y madrugada, lo cual limita realizar trabajos de compactación para obtener el grado
óptimo; asimismo este acontecimiento afecta la ruta crítica del proyecto y es causal de
ampliación de plazo, lo cual debe sustentar y justificar el residente para el trámite
correspondiente de ampliación de plazo para justificar el atraso en la ejecución de la obra.
DEL RESIDENTE DE OBRA: Se indica que las primeras horas de la jornada laboral previa
coordinación con la supervisión se suspendieron los trabajos correspondientes al
componente de pavimentación rígida, debido a la presencia de precipitaciones pluviales en
gran proporción en la zona de influencia de la obra; ya que se saturo la superficie de la capa
de base granular, limitando realizar trabajos de compactación para obtener el grado óptimo;
plazo.
N°57 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Indica que durante la madrugada del día lunes se tuvo la
presencia de lluvia, afectando el tramo de (superficie de base de pavimento) en todo el
tramo de av. los Ángeles previa reunión con el residente de obra se suspende los trabajos de
la partida (02.02.06 extendido riego y compac. de base granular e= 0.30 m). hasta que el
terreno se encuentra en óptimas condiciones de humedad.
DEL RESIDENTE DE OBRA: Se indica que se inició los trabajos con la eliminación del lodo que
fue ocasionado por las precipitaciones pluviales en gran proporción acontecidos durante la
mañana, en la zona de influencia de la obra; ya que se saturo la superficie de la capa de base
granular, limitando realizar trabajos de compactación para obtener el grado óptimo.;
plazo.
N°60 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Se verifica los trabajos de la eliminación del lodo que fue
ocasionado por las precipitaciones pluviales en gran proporción acontecidos durante la
13
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
mañana en la zona de influencia de la obra. Ya que se saturo la superficie de la capa de base

granular, limitando realizar trabajos de compactación para obtener el grado óptimo.
DEL RESIDENTE DE OBRA: Se indica Las primeras horas de la jornada laboral previa
coordinación con la supervisión de obra se suspendieron los trabajos correspondientes al
componente de pavimentación rígida, debido a la presencia de precipitaciones pluviales en
gran proporción en la zona de influencia de la obra; ya que se saturo la superficie de la capa
de base granular, limitando realizar trabajos de compactación para obtener el grado óptimo,
N°62 DEL SUPERVISOR DE OBRA: Se verifico en la zona de trabajo la presencia de lluvia en
horas de la madrugada, a partir de medio se realizó los trabajos de compactación de rodillo
liso de 20 ton, todo el terreno de la base desde la progresiva 0+000 km hasta 0+120 km
encontrándose óptimo. El resto del tramo se encuentra húmeda y presencia de charcos de
agua y barro y se esperó que se elimina dicho material para reemplazar con material de
afirmado.
COMENTARIOS ADICIONALES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.

Debido a la saturación e inestabilidad del terreno debido a las constantes lluvias intensas a ello
sumándole el tipo de terreno con el que se cuenta en obra, lo cual no es compatible con lo indicado en
el Expediente Técnico, baja asistencia de los participantes en relación a la cantidad indicada en el
expediente técnico, afloramiento de aguas subterráneas en el Jr. Los Robles, demolición de
estructuras de concreto simple y armado, existentes dentro del cauce del Canal Rectangular Artesanal
existente lo cual no permitió realizar de manera adecuada los trabajos para la construcción del canal
rectangular, los trabajos planificados a realizarse en el Jr. Los Robles se desarrollan de manera lenta
debido al afloramiento de aguas subterráneas en dicha zona, lo cual no permite realizar los trabajos
correspondientes a movimiento de tierras como son; conformación y compactación subrasante c/
motoniv 125 hp y por consiguiente no pudiéndose ejecutar la partida de conformación y compactación
base granular e:0.20m (afirmado batido) c/equipo, así mismo debido al protocolo de prevención y
control producto de la crisis sanitaria que se vive en el Perú a causa del Covid-19 los rendimientos de
los trabajadores se vio afectado, esto trayendo consigo un retraso considerable al normal desarrollo de
los trabajos de ejecución de la obra, como son; 01.04.02.03 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN
SUBRASANTE C/MOTONIV. 125 HP, 01.04.02.04 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE
GRANULAR E:0.20M (AFIRMADO BATIDO) C/EQUIPO: Producto de las constantes lluvias el terreno
se saturó, esto impidiendo que se puedan ejecutar las partidas en mención, por consiguiente no
pudiéndose ejecutar las partidas de ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RÍGIDO,
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO F’C 210 KG/CM2 E=0.20M, NIVELACIÓN DE BUZONES DE
DESAGUE, CONEXIÓN ENTRE LOSAS RÍGIDAS (PAVIMENTOS), ACERO DE REFUERZO FY:4200
KG/CM2, Y DEMÁS PARTIDAS QUE DEPENDEN DE LAS MISMAS, ocasionando retraso en los
trabajos programados, , así mismo se tiene baja asistencia de participantes, esto también trayendo
consigo retraso en el normal desarrollo de trabajos planificados.
Por lo tanto, el plazo vigente de ejecución de la obra se ve afectada, por causas ajenas a la voluntad del
Residente y/o contratista, a la vez se ven afectadas las partidas que están dentro de la ruta crítica y sus
vinculadas a estas como son las partidas sucesoras, las mismas que vienen a ser esenciales para seguir
con el cronograma de ejecución de la obra.
I.10 CUANTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
Para la Cuantificación de la Ampliación de Plazo N°01 podemos señalar el procedimiento señalado en el
Artículo 198 (Procedimiento de ampliación de plazo) donde señala que; en su apartado 198.1 detalla: Para
14
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
que proceda la ampliación de plazo es necesario las respectivas anotaciones en el cuaderno de obra sobre
el inicio y el final de las circunstancias que están determinando la ampliación habiendo cumplido el
contratista a través de su residente de obra con las siguientes Anotaciones:
ANOTACIONES DURANTE DE LA CAUSAL: Se encuentra indicado enumerado cada uno de ellos en el
ítem 1.9.
CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE DÍAS AFECTADOS EN OBRA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN
DE LA CAUSAL
REGISTRO DEL EVENTO

CANTIDAD DE
ÍTEM FECHAS
DÍAS
1 13/05/2022 1
2 14/05/2022 1
3 16/05/2022 1
4 17/05/2022 1
5 18/05/2022 1
6 19/05/2022 1
7 20/05/2022 1
8 24/05/2022 1
9 25/05/2022 1
10 26/05/2022 1
11 27/05/2022 1
12 28/05/2022 1
13 31/05/2022 1
14 01/06/2022 1
15 02/06/2022 1
16 03/06/2022 1
17 04/06/2022 1
18 06/06/2022 1
19 07/06/2022 1
20 08/06/2022 1
TOTAL 20
15
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
I.11 PANEL FOTOGRÁFICO
16
INGENIERO CIVIL
_______________________________________________________________________________________________
I.12 ANÁLISIS
1. Visto los asientos del cuaderno de obra mencionados en el ítem 1.9 anotadas por mi persona en
calidad de residente de obra, se evidencia los motivos de suspensiones de labores en obra, los cuales
generan atrasos de obra debido a las malas condiciones climáticas, trabajos que necesariamente se
tienen que realizar para poder cumplir con el objetivo de la obra, por lo tanto, se cumple con causal de
ampliación de plazo de ejecución.
I.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. La ampliación de plazo de Ejecución de Obra N° 01 solicitada tiene una cuantificación de 13 días
calendarios la misma que se sumara al plazo de termino de obra.
2. Se recomienda a la supervisión emitir su opinión a la entidad para aprobar la ampliación de plazo N°01
mediante el procedimiento administrativo por 13 días calendarios.
3. De ser aprobada la ampliación de plazo N° 01 por 13 días hábiles se sumarán al plazo de ejecución de
la siguiente manera:
Fecha de entrega de terreno : 05 de mayo del 2022
Fecha de inicio de obra : 06 de mayo del 2022
Fecha de término programada : 04 de julio del 2022
Fecha de término de obra re programada : 17 de Julio del 2022
I.14 DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
REPORTES SENAMHI PAGIAN WEB
CONSTANCIAS DE LLUVIAS
ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA – CONTRATISTA
ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA – SUPERVISION
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA N° 01 – GANTT (VIGENTE)
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
17

INFORME PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO 2okkkk

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INFORME PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO 2okkkk

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

INFORME PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO 2okkkk

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

JHON CARLOS DÍAZ APELO

INFORME DE CUATIFICACIÓN Y SUSTENTO DE LA

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA

I. INFORME DE CUANTIFICACIÓN Y SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 13 DÍAS

I. INFORME DE CUANTIFICACIÓN Y SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 13

 Contrato de Ejecución de Obra N° 019-2021-MPLM-TM, así como el contenido de sus documentos

I.3 OBJETIVO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO

02.02.05 PERF.Y COMPAC. A NIVEL DE SUB RASANTE m2

− Realizar el tratamiento adecuado de la calzada de rodadura, de las veredas, retiros y

1.3.4 METAS FÍSICAS:

1.3.5 UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Cuenta con una extensión de 369.00 KM2

Por el Norte : Con el Distrito de Castillo Grande

I.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:

I.6 FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO

ST SUB TOTAL S/. 564,797.48

I.8 ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

El avance alcanzado en el periodo del 06 al 31 de mayo del 2022, es de 19.79%, es decir la

% Avance Físico del mes = Monto Valorizado = 131,915.01 x 100 = 19.79 %

Avance Físico Mensual Acumulado Programado:

El avance ejecutado acumulado desde el 06 al 31 de Mayo del 2022, fue de 19.79%, y el

Control de Avance de Obra:

I.9 JUSTIFICACIÓN TÉCNICO LEGAL

En tal sentido se requiere de 1 día calendario de Ampliación de Plazo N° 01.

un suelo saturado a efectos de la lluvia; ocasionando esto atraso en la ejecución de la obra,

producto de una llovisna en la madrugada, esperando que el afirmado se encuentre en su

mañana en la zona de influencia de la obra. Ya que se saturo la superficie de la capa de base

COMENTARIOS ADICIONALES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.

REGISTRO DEL EVENTO

I.11 PANEL FOTOGRÁFICO

También podría gustarte