TÍTULO I

DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 1.- Alcances
La presente norma nos hace ver hacia dónde y cómo quiere llegar esta ley.
Artículo 2 .- Objeto
El objeto del presente decreto es usar de la mejor manera el dinero, haciendo que se
realicen en forma oportuna, es decir, dentro de los plazos y en las mejores condiciones
de calidad y precio.
Artículo 3 .- Ámbito de aplicación
3.1 Se encuentran comprendidas las siguientes entidades:
a)Gobierno Nacional
b)Gobierno regional
c)Gobierno Local
d)Universidades Públicas
e)Fuerzas Armadas y PNP
3.2 La presente norma se aplica a las entidades para contratar servicios u obras
asumiendo el pago con fondos públicos.
3.3 La presente norma no es aplicable para:
a) La contratación de trabajadores.
b) Asesoría legal y financiera.
c) Las contrataciones cuyos montos sean inferiores a 3 UIT.
d) La concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura.
e) Las contrataciones de servicios de abogados y asesores legales
Artículo 4 .- Principios que rigen las contrataciones
Los procesos de contratación regulados por esta norma se rigen por los siguientes
principios:
-Principio de Promoción del Desarrollo Humano
-Principio de Moralidad
-Principio de Libre Concurrencia y Competencia
-Principio de Razonabilidad
-Principio de Eficiencia
-Principio de Publicidad
Artículo 5 .- Especialidad de la norma y delegación
El titular de la entidad puede delegar la autoridad que la presente norma le otorga.
Pero no puede delegar aprobaciones de exoneraciones, la declaración de nulidad
de oficio y las autorizaciones de adicionales de obra.
Artículo 6.- Órganos que participan en las contrataciones
Cada Entidad se encarga de nombrar a cada responsable (programar, preparar,
ejecutar y supervisar hasta la culminación) con la finalidad de estableces las
responsabilidades a cada uno.
Los funcionarios y servidores que formen parte del órgano encargado de las
contrataciones de la entidad, deberán estar capacitados en temas vinculados con
las contrataciones públicas
Artículo 7.- Expediente de Contratación
La Entidad contratada, llevará un Expediente de Contratación que contendrá todas
las actuaciones del proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuaria,
hasta ala culminación del contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras. El
referido expediente quedará bajo custodia del órgano encargado de las
contrataciones, conforme se establezca el Reglamento.
Artículo 8.- Plan anual de contrataciones
Toda Entidad debe elaborar un plan de contrataciones durante su año fiscal. El plan
anual de contrataciones será aprobado por el titular de la entidad y deberá ser
publicado en el sistema electrónico de contrataciones del estado.
 TÍTULO IV
DERECHOS,
OBLIGACIONES Y
SANCIONES
 CAPÍTULO I
De las Entidades y funcionarios
Artículo 46.-De las responsabilidades y sanciones
Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial que
participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son
responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento.
En caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para la actuación
del servidor o funcionario, éste deberá ejercerla de acuerdo a los principios
establecidos en el artículo 4º del presente Decreto Legislativo.
En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto
Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes sanciones:
a) Amonestación escrita;
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días;
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y,
d) Destitución o despido.
Artículo 47.- Supervisión
La Entidad supervisará, directamente o a través de terceros, todo el proceso de
ejecución, para lo cual el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias.
En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la potestad de aplicar los
términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto
del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.
El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de
cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder
 CAPÍTULO II
De los contratistas
Artículo 48.- Intereses y penalidades
En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, ésta reconocerá al contratista los intereses legales correspondientes. Igual derecho
corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora.
Artículo 49.- Cumplimiento de lo pactado
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso
del proceso de selección o en la formalización del contrato.
Artículo 50.- Responsabilidad del contratista
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad.
El contrato podrá establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la
naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.
En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años, contado a
partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.
Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas
51.1 Infracciones
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:
a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro o, de resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no
suscriban injustificadamente el contrato, o no reciban injustificadamente la orden de compra o de servicio emitida a su favor;
b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte;
c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial firme
o laudo arbitral;
d) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a la presente norma;
e) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP);
f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de obras, por montos mayores a su capacidad libre de contratación,
o en especialidades distintas, según sea el caso;
g) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento;
h) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, previa declaración del organismo nacional competente; así como
cuando incurran en los supuestos de socios comunes no permitidos según lo que establece el Reglamento;
i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE;
j) Interpongan recursos impugnativos contra los actos inimpugnables establecidos en el Reglamento;
k) Se constate después de otorgada la conformidad que incumplieron injustificadamente las obligaciones del contrato hasta los
plazos de responsabilidad establecidos en las Bases; y,
l) Otras infracciones que se establezcan en el Reglamento.
51.2 Sanciones
En los casos que la presente norma o su Reglamento lo señalen, el Tribunal de
Contrataciones del Estado impondrá a los proveedores, participantes, postores y contratistas
las sanciones siguientes:
a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un período determinado, de los
derechos a participar en procesos de selección y a contratar con el Estado. Esta
inhabilitación en ningún caso podrá ser menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años.
b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio de los
derechos de los proveedores, participantes, postores y contratistas a participar en procesos
de selección y a contratar con el Estado. Cuando en un período de cuatro (4) años a una
persona natural o jurídica se le impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen
treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal, el Tribunal de Contrataciones del
Estado resolverá la inhabilitación definitiva del proveedor, participante, postor o contratista.
c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución de las garantías otorgadas a la
presentación de recursos de apelación que son declarados infundados o improcedentes
por la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado. Si el recurso de apelación es
declarado fundado en todo o en parte, se devolverá la garantía por el Tribunal o la Entidad.
En caso de desistimiento, se ejecutará el cien por ciento (100%) de la garantía.
 TÍTULO V
SOLUCION DE CONTROVERSIAS E
IMPUGNACIONES
 Articulo52.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Durante el proceso de selección las Entidades están en la obligación
de resolver las solicitudes y reclamaciones que formulen los postores
con arreglo a las normas de esta Ley y del Reglamento. El Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado constituye la última
instancia administrativa y sus resoluciones son de cumplimiento y
precedente administrativo obligatorio.

Las controversias que surjan sobre la ejecución o interpretación del

contrato se resolverán obligatoriamente mediante los procedimientos
de conciliación o arbitraje. Si la conciliación concluyera con un
acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deberán someterse a
arbitraje para que se pronuncie sobre las diferencias no resueltas o
resuelva la controversia definitivamente.
El laudo arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para las
partes. Asimismo, se comunicará de inmediato al Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones, quien impondrá las sanciones
correspondientes.
Los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarán
supletoriamente a lo dispuesto por las leyes de la materia.
ARTÍCULO 53.- RECURSOS IMPUGNATIVOS.
Las discrepancias relacionadas con actos administrativos producidos desde la convocatoria
hasta la suscripción del contrato, inclusive, solamente podrán dar lugar a la interposición de
los recursos de apelación y revisión. El Reglamento establecerá los plazos, requisitos, tasas
y garantías.
Por esta vía no se podrán impugnar las Bases.
La apelación será conocida por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de
la Entidad que convocó al proceso. Lo resuelto por esta instancia puede ser materia de
recurso de revisión presentado ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado. La Entidad está obligada a remitir el expediente correspondiente, bajo
responsabilidad.
La interposición de la acción contencioso-administrativa cabe únicamente contra lo resuelto
por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; dicha interposición no
suspende la ejecución de lo resuelto por el referido Tribunal.
Artículo 54.- SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE
SELECCIÓN.

La presentación de los recursos interpuestos de

conformidad con lo establecido en el artículo
precedente dejará en suspenso el proceso de
Selección hasta que el recurso sea resuelto por la
instancia competente, conforme a lo establecido en el
Reglamento.
ARTÍCULO 55.- DENEGATORIA FICTA.

En el caso que las Entidades no resolvieran y notificaran sus resoluciones o

acuerdos dentro del plazo que fija el Reglamento, los interesados
considerarán denegadas sus peticiones o recursos, debiendo impugnar la
denegatoria ficta dentro del plazo que fija el Reglamento.

Artículo 56.- NULIDAD DE LOS ACTOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

El Tribunal, en los casos que conozca, declarará nulos los actos administrativos
expedidos por las Entidades, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente,
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de
las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad
aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se
retrotraerá el proceso de selección.