Ccag T

858 BULLETIN OFFICIEL N 6470 - 26 chaabane 1437 (2-6-2016)
Decret n 2-16-34 du 6chaabane1437 (13 mai 2016) reconduisant dernier a concurrence du montant de cinq millions de DTS,
la garantie de l'Etat au Centre national de l'energie, des prevu a l'article 22 de la loin 12-02 susvisee,
sciences et des techniques nuelealres (CNESTEN).
La reconduction de la garantie accordee par l'Etat prend
effet a partir du ]er janvier 2016 et expire le 31 decembre 2016.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, ART. 2. - Le ministre de l'econornie et des finances et le
Vu la loi n 12-02 relative a la responsabilite civile en ministre de l'energie, des mines, de l'eau et de l'environnement
matiere de dommages nucleaires, promulguee par le dahir sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du
n 1-04-278du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses present decret qui sera public au Bulletin officiel.
articles 22 et 24 ;
Fait a Rabat, le 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).
Vu le decret n 2-05-1560 du 22 rabii I 1427 (21 avril
2006), pris pour l'application de la loi n 12-02 relative a la ABDEL-ILAHBENKIRAN.
responsabilite civile en rnatiere des dommages nucleaires,
notamment son article 4;
Pour contreseing :
Vu le decret n 2-14-933 du 28 rabii I 1436 (20 janvier Le ministre de/' economie
2015) reconduisant, la garantie de l'Etat au centre national de
l'energie, des sciences et des techniques nucleaires CN ESTEN; et des finances,
Sur proposition du ministre de l'energie, des mines, de MOHAMMEDBOUSSAID.
l'eau et de l'environnement et du ministre de I'economie et Le ministre de I' energie,
des finances, des mines, de l'eau et de
DECRETE: l'environnement,
ARTICLE PREMIER.- L'Etat reconduit en faveur du ABDELKADER AMARA.
Centre national de l'energie, des sciences et des techniques
nucleaires, la garantie consentie en vertu du decret n 2-05-1560 Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generate du
susvise pour la couverture de la responsabilite civile de ce Bulletin officiel n 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).
Decret n 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives
generales applicables aux marches de travaux
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu le decret n 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics, notamment son article 13;
Apres avis de la commission nationale de la commande publique en date du 6 avril 2016;
Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni le 27 rejeb 1437 (5 mai 2016),
DECRETE:
ARTICLE PREMIER. - Est approuve, tel qu'il est annexe au present decret, le cahier des clauses administratives generales
applicables aux marches publics relatif aux travaux.
ART.2. - Le cahier des clauses administratives generales mentionne a l'article premier du present decret est applicable aux
marches de travaux passes conformernent aux dispositions du decret n 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marches publics.
ART.3. - Un arrete conjoint du ministre de l'economie et des finances et du ministre de l'equipement, du transport et de la
logistique, apres avis de la Commission nationale de la commande publique, fixe notamment les rnodeles des pieces suivantes :
N 6470 - 26 chaabane 1437 (2-6-2016) BULLETIN OFFICIEL 859
a) l'ordre de service ;
b) le proces-verbal de reception provisoire;
c) le proces-verbal de reception definitive;
d) le decompte provisoire ;
e) le decornpte definitif ;
/) le decompte partiel definitif ;
g) le decornpte general definitif ;
h) la decision d'augmentation dans la masse des travaux;
i) la lettre de mise en demeure ;
j) la decision de resiliation,
ART.4. - Le present decret est publie au Bulletin officiel et entre en vigueur a compter du ler octobre 2016.
ART.5. - Est abroge le decret n 2-99-1087du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des clauses administratives
generates applicables aux marches de travaux executes pour le compte de l'Etat, a compter de la date d'entree en vigueur du
present decret,
Toutefois, les marches de travaux conclus OU dont l'avis de publicite a ete anterieurernent a la date d'entree en vigueur prevue
a l'article 4 du present decret resteront soumis aux stipulations du cahier des clauses administratives generates approuve par le
decret n 2-99-1087.rnentionne au paragraphe ci-dessus.
Fait a Rabat, le 6chaabane1437 (13 mai 2016).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing :
Le ministre
de I' equipement, du transport
et de la /ogistique,
AZIZ RABBAH.
Le ministre de I' economie

et desfinances,
MOHAMMED BOUSSAID.

ANNEXE
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES
AUX MARCHESDE TRAVAUX (CCAG-T)
Articles Contenu des articles
Chapitre premier : Dispositions Generates
Article premier Champ d'application

Article 2 Derogations
Article 3 Definitions
Article 4 Devolution des attributions
Article 5 Documents constitutifs du marche
Article 6 Pieces contractuelles posterieures a la conclusion du marche
Article 7 Droits de timbre
Article 8 Delais d'execution
Article 9 Communications
Article 10 Documents a fournir par l'entrepreneur en cas d'audits et de controles
Article 11 Ordres de service
Article 12 Avenants
Article 13 Pieces a delivrer a )'entrepreneur - Nantissement
Chapitre II : Garanties du marche
Article 14 Garanties pecuniaires

Article 15 Cautionnement definitif
Article 16 Retenue de garantie
Article 17 Cautions personnelles et solidaires
Article 18 Droits du rnaitre d'ouvrage sur les cautionnements
Article 19 Restitution des garanties pecuniaires ou liberation des cautions
Chapitre III : Obligations generates de l'entrepreoeur
Article 20 Domicile de l'entrepreneur

Article 21 Presence de l'entrepreneur sur les lieux des travaux
Article 22 Choix des collaborateurs de l'entrepreneur
Article 23 Protection des employes de )'entrepreneur
Article 24 Materiel de )'entrepreneur
Article 25 Assurances et responsabilites
Article 26 Propriete industrielle ou commerciale
Article 27 Cession du marche

Article 28 Organisation de police des chantiers
Article 29 Protection du secret
Article 30 Protection de l'environnement
Article 31 Gestion des dechets du chantier
Article 32 Relations entre divers entrepreneurs sur le merne chantier

Article 33 Mesures de securite et d'hygiene
Article 34 Soins, secours aux ouvriers et employes
Article 35 Action de formation et d'alphabetisation dans les chantiers
Article 36 Transports
Article 37 Demontage des equipernents et demolition de constructions
Article 38 Decouvertes en cours de travaux
Chapitre IV : Preparation et execution des travaux
Article 39 Preparation des travaux

Article 40 Commencement de l'execution des travaux
Article 41 Documents a etablir par l'entrepreneur
Article 42 Origine, qualite et mise en oeuvre des materiaux et produits
Article 43 Dimensions et dispositions des ouvrages
Article 44 Enlevement du materiel et des materiaux sans emploi
Article 45 Vices de construction
Article 46 Sujetions d'execution - Pertes -Avaries
Article47 Cas de force majeure
Chapitre V: Interruption des travaux
Article 48 Ajournements de l'execution des travaux

Article 49 Cessation des travaux
Article 50 Deces de !'entrepreneur
Article 51 Incapacite civile ou d'exercice et incapacite physique ou mentale de
l'entrepreneur
Article 52 Liquidation ou redressement judiciaire
Chapitre VI : Prix et reglemeat des comptes

Article 53 Prix du marche
Article 54 Revision des prix du rnarche
Article 55 Ouvrages ou travaux supplementaires
Article 56 Changement de la provenance des materiaux
Article 57 Augmentation dans la masse des travaux
Article 58 Diminution dans la masse des travaux

Article 59 Changement dans Jes quantites du detail estimatif
Article 60 Bases de reglernent des travaux
Article 61 Attachements
Article 62 Decomptes provisoires
Article 63 Avances
Article 64 Acomptes - retenue de garantie
Article 65 Penalites et retenues en cas de retard dans l'execution des travaux
Article 66 Penalites particulieres
Article 67 Retard dans le reglement des sommes dues
Article 68 Decompte definitif - Decomptes partiels definitifs -Decompte general
definitif
Article 69 Resiliation du marche
Article 70 Constatation des ouvrages executes et reprise du materiel et des materiaux
en cas de resiliation du marche
Article 71 Calcul des indemnites
Article 72 Depenses mises a la charge de l'entrepreneur
ChapitreVII: Receptions et garanties
Article 73 Reception provisoire

Article 74 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Article 75 Garanties contractuelles
Article 76 Reception definitive
Article 77 Receptions partielles
Article 78 Responsabilite de l'entrepreneur apres la reception definitive
ChapitreVIII: Mesures coercitives
Article 79 Constatation du defaut d'execution imputable a l'entrepreneur

Article 80 Cas d'un marche passe avec un groupement d'entrepreneurs
ChapitreIX: Reglement des differends et litiges
Article 81 Reclamations
Article 82 Recours a la mediation OU a l'arbitrage
Article 83 Recours juridictionnel
Article 84 Reglement des differends et litiges en cas de groupement d'entrepreneurs
* * *
Cahier des clauses administratives generales applicables - Maitre d'ouvrage : le maitre d'ouvrage ou le maitre
aux marches de travaux CCAG-T d'ouvrage delegue au sens de la definition prevue par
l'article 4 du decret n 2-12-349 precite ;
Chapitre premier
- Memoire technique d'execution : document etabli par
Dispositions genera/es
l'entrepreneur presentant une description detaillee des
Article premier dispositions organisationnelles, des travaux objet du
Champ d'application marche ainsi que des modes de leur execution. II definit,
entre autres, dans le detail, !'organisation du chantier,
Le present cahier des clauses administratives generates, les moyens humains et materiels qui seront affectes au
dit CCAG-T, fixe les conditions d'execution des marches de chantier, le planning d'execution des travaux, ainsi que
travaux et arrete les droits et les obligations du maitre d'ouvrage la provenance, la preparation, le transport et les modes
et de !'entrepreneur. de mise en ceuvre des materiaux ;
II s'applique a tousles marches de travaux qui se referent - Ouvrage : toute construction, installation, edifice,
expressement audit CCAG-T dans les cahiers de prescriptions assemblage et, d'une facon generate, tout bien cree OU
speciales qui leur soot afferents. transforme par l'execution des travaux objet du marche ;
Article 2 - Plan d'assurance qualite : document etabli par
Derogations !'entrepreneur qui definit !es dispositions qu'il propose
de mettre en oeuvre pour assurer le maitre d'ouvrage de la
II ne peut etre deroge aux stipulations du present cahier conformite des prestations aux stipulations contractuelles;
que dans les cas qui y soot prevus. Toute derogation qui n'est
pas prevue par le present CCAG-T est reputee nulle. - Plan d' implantation de /'ouvrage : plan oriente qui precise
la position des ouvrages en planimetrie et en altimetrie,
Le cahier des prescriptions speciales afferent au marche par rapport a des reperes fixes; ce plan est inclus dans le
concerne doit indiquer les articles du present cahier auxquets rnarche ; a defaut ii est notifie a l'entrepreneur avec l'ordre
ii est eventuellementderoge, de service prescrivant le commencement d'executiondes
Article 3 travaux;
Definitions - Registre du marche : registre tenu par le maitre d'ouvrage
OU soot repertories tousles documents emis OU recus par
Au sens du present cahier, on entend par : le maitre d'ouvrage concernant l'execution du marche.
- Agent charge du suivi de l'execution du marche : toute Article 4
personne designee par le maitre d'ouvrage pour assurer
le suivi de l'execution du rnarche ; Devolution des attributions
- Cahier du chantier : registre mis a la disposition du rnaitre Le maitre d'ouvrage notifie, par ordre de service, a
d'ouvrage par !'entrepreneur ou soot consignes, au fur et l'entrepreneur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de
a mesure, notamment : notification de l'ordre de service prescrivant le commencement
de l'execution des travaux, le nom, la qualite et les missions :
les operations relatives a l'execution du rnarche ;
- de )'agent charge du suivi de l'execution du marche ;
<Ies incidents survenus au cours de l'execution du marche ;
- du maitre d'oeuvre, le cas echeant ;
les ajournements et leurs causes ;
II Jui notifie egalernent le cas echeant, par ordre de service,
les controles effectues ;
les noms des organismes charges du controle technique, du
la tracabilite de rejet des dechets du chantier. controle de qualite et d'assistance technique des qu'ils soient
connus.
Ce registre peut etre accornpagne de photos, de croquis,
des resultats des essais effectues, des copies des attachements, Toute modification ulterieure relative a la designation
des proces-verbaux des reunions de chantier et de tout document des intervenants precites est comrnuniqueea )'entrepreneur par
relatif a l'execution du marche, ordre de service du maitre d'ouvrage.
Les informations consignees dans ce registre doivent Article 5
etre datees et signees par l'entrepreneur ou son representant Documents constitutifs du marche
et, eventuellement,par l'agent charge du suivi de l'execution du
I) Les documents constitutifs du marche comprennent:
rnarche et par le maitre d'oeuvre le cas echeant ;
a) l'acte d'engagernent, sous reserve du cas prevu par Jes
- Entrepreneur: titulaire du marche au sens de Ia definition
dispositions du paragraphe b) de l'article 87 du decret
prevue par l'article 4 du decret n 2-12-349du 8 joumada I
n 2-12-349 precite ;
1434(20 mars 2013) relatif aux marches publics ;
b) le cahier des prescriptions speciales, sous reserve du cas
- Maitre d'auvre : personne physique ou morale designee
prevu par les dispositions du paragraphe b) de l'article 87
par le maitre d'ouvrage pour assurer la conception et le
du decret precite n 2-12-349;
suivi de l'execution des travaux et, le cas echeant, leur
controle ; c) le bordereau des prix pour Jes marches a prix unitaires;
a prix unitaires ;
d) le detail estimatif pour Jes marches 3- Le cahier des prescriptions speciales fixe, pour
le bordereau des prix et le detail estimatif peuvent chaque marche, le delai d'execution ou la date limite pour
constituer un seul document ; l'achevement des travaux.
e) le bordereau des prix des approvisionnements lorsqu'il Le cahier des prescriptions speciales peut fixer,
est exige ; eventuellernent, dans le cadre du delai vise a l'alinea precedent,
des delais partiels d'execution de certains ouvrages ou parties
/) la decomposition du montant global pour Jes marches d'ouvrages.
a prix global et/ou le sous-detail des prix, lorsque ces
documents sont mentionnes comme pieces contractuelles 4- Le delai d'execution des travaux fixe par le cahier des
dans le cahier des prescriptions speciales ; prescriptions speciales s'applique a l'achevement de tous les
travaux prevus incombant a l'entrepreneur, y compris, sauf
g) l'offre technique lorsqu'elle est exigee ; stipulation differente du cahier des prescriptions speciales,
h) Jes plans, notes de calcul, dossier de sondage, dossier le repliement des installations de chantier et la remise en etat
geotechnique, mernoire technique d'execution, le plan des terrains et des lieux.
assurance qualite et tout autre document mentionne 5- Le delai d'execution court a partir de la date prevue
comme pieces contractuelles dans le cahier des par l'ordre de service prescrivant le commencement de
prescriptions speciales, le cas echeant ; l'execution des travaux.
i) le cahier des prescriptions communes auquel ii est fait 6- Si le cahier des prescriptions speciales fixe une date
reference dans le cahier des prescriptions speciales ; limite pour l'achevement des travaux, cette date n'a de valeur
j) le present cahier des clauses administratives generates. contractuelle que si )edit cahier des prescriptions speciales
fixe en merne temps une date limite pour le commencement
2 - En cas de discordance ou de contradiction entre des travaux.
les documents constitutifs du marche, autres que celles se
rapportant a l'offre financiere telle que decrite par )'article 27 7- Tout delai imparti par le marche au maitre d'ouvrage
du decret precite n 2-12-349 et en tenant compte des stipulations OU a l'entrepreneur commence a courir le lendemain du jour
de l'article 2 du present cahier, ceux-ci prevalent dans l'ordre OU s'est produit l'acte OU le fait generateur dudit delai a zero
OU its sont enurneres ci-dessus. (0) heure.
Article 6 8- Le delai est exprime en jours ou en mois.
Pieces contractuelles posterieures Lorsque le delai est fixe en jours, ii s'entend en jours de
a la conclusion du marche calendrier et ii expire a la fin du dernier jour de la duree prevue,
Les pieces contractuelles posterieures a la conclusion Lorsque le delai est fixe en mois, ii est cornpte de
du marche comprennent : quantieme du mois de debut au quantieme du dernier mois.
S'il n'existe pas de quantieme correspondant dans le mois ou se
- Les ordres de service ; termine ce delai, celui-ci expire a la fin du dernier jour du mois.
- Les avenants eventuels ; Le delai est prolonge jusqu'a la fin du premier jour
- La decision prevue a l'article 57 du present cahier, le ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour d'un delai est un
jour declare ferie ou chome,
cas echeant.
Article 7 8- Detais d'execution supplementaires
Droits de timbre Des delais supplernentaires peuvent etre pris en

consideration dans les cas suivants :
L'entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre
du marche conformement a la legislation en vigueur. - Force majeure ;
Article 8 - Ajournements partiels des travaux ;
Delais d'execution - Augmentation dans la masse des travaux ;
A - Stipulations generates - Travaux supplementaires,
1- Le delai d'execution global contractuel est le delai Les delais supplementaires doivent se limiter strictement
prevu pour l'execution de toutes Jes prestations objet du aux besoins necessaires pour faire face aux cas precites.
marche. II correspond a la periode comprise entre la date de C - Diminution du delai d'execution
commencement de l'execution fixee par ordre de service et la
date d'expiration du delai prevu contractuellement. Le delai d'execution peut etre reduit en cas de passation
d'un avenant pour diminution dans la masse des travaux dans
Le delai d'execution partiel contractuel est le delai prevu les conditions prevues par le paragraphe 2 de !'article 58 du
pour l'execution d'une partie ou d'une phase des ouvrages objet present cahier.
du marche. II correspond a la periode comprise entre la date
Article 9
de commencement de l'execution, fixee par ordre de service,
de ladite partie ou phase de l'ouvrage et la date d'expiration Communications
du delai prevu contractuellement prevu pour son execution.
I- Les communications relatives a l'execution du marche
2- Le delai d'execution est immuable. entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur se font par ecrit.
Elles sont notifiees OU deposees a l'adresse indiquee dans le Toutefois, l'entrepreneur doit refuser d'executer le
marche, deuxierne ordre de service, en retournant au rnaitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention signe avec les
2- Les ecrits prevus ci-dessus entre les deux parties
sont soit deposes contre recepisse, soit adresses par lettre memes reserves si son execution :
recomrnandee avec accuse de reception et ce dans le delai - presente un danger evident d'effondrement de l'ouvrage
imparti, s'il en est prevu un. La date du recepisse OU de l'accuse ou constitue une menace pour la securite, L'entrepreneur
de reception fait foi pour la determination du calcul du delai. doit presenter a cet effet Jes justifications necessaires,
Ces ecrits peuvent egalement etre expedies, titre a fournies par un expert, organe de controle technique ou
tout autre organisme competent en la matiere ;
cornplementaire, par fax confirrne, ou par courrier electronique.
3- Les ecrits echanges entre le maitre d'ouvrage et - n'a aucun lien avec l'objet du marche, modifie ledit objet
l'entrepreneur doivent etre consignes a leur envoi OU a leur ou change le lieu d'execution du marche tel que prevu
reception sur le registre du rnarche. par le cahier des prescriptions speciales ;
Article 10 - entraine une augmentation dans la masse des travaux
ou des travaux supplernentaires au-dela des taux prevus
Documents a fournir par l'entrepreneur en par les articles 55 et 57 du present cahier.
cas d'audits et de controles
Si le desaccord entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 165 au sujet de l'ordre de service en question persiste, ii est fait
du decret n 2-12-349 precite, le marche et ses avenants sont
application des dispositions de l'article 81 du present cahier.
soumis a des controles ou audits, l'entrepreneur doit mettre
a la disposition des personnes chargees desdits controles OU 6- En cas de difficultes de notification de l'ordre de
audits tout document OU renseignement necessaire a l'exercice service ou si !'entrepreneur refuse de le recevoir, le maitre
de leurs missions. d'ouvrage peut recourir aux services d'un huissier de justice
Les documents ou renseignements dont ii s'agit doivent pour lui notifier ledit ordre de service.
se rapporter exclusivement au marche et ses avenants objet du 7- En cas de difficulte de notification de l'ordre de service
controle ou audit. par l'huissier de justice a !'entrepreneur OU Si Ce dernier refuse
Article 11 de le recevoir, le maitre d'ouvrage dresse un proces-verbal de
carence qui tient lieu de notification de l'ordre de service
Ordres de service
8- En cas de groupement d'entreprises, les notifications
1- L'ordre de service est un document emis par le maitre des ordres de service sont faites au mandataire qui a, seul,
d'ouvrage qui a pour objet de notifier a l'entrepreneur des qualite pour presenter des reserves au nom du groupement.
decisions ou des informations concernant le marche.
Article 12
2- Les ordres de service sont ecrits et signes par le maitre Avenants
d'ouvrage. Ils sont dates, numerotes et enregistres dans le
registre du marche. 1- L'avenant est un contrat additif au marche initial
constatant un accord de volonte des parties et ayant pour
3- Les ordres de service sont etablis en deux exemplaires objet de modifier ou de completer une ou plusieurs stipulations
et notifies par courrier porte contre recepisse OU par Jettre
dudit marche, sans toutefois en modifier l'objet ni son lieu
recomrnandee avec accuse de reception l'entrepreneur.a d'execution et dans le respect des stipulations du present
Celui-ci renvoie dans les trois (3) jours suivants, au maitre
cahier.
d'ouvrage l'un des deux exemplaires apres l'avoir signe et y
avoir porte la date a laquelle ii l'a recu ; a defaut, l'ordre de 2- le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur peuvent conclure
service est repute etre recu a la date de sa notification. des avenants dans les cas suivants :
4- L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions a) pour constater des modifications dans la personne
des ordres de service qui Jui sont notifies. du maitre d'ouvrage, la raison sociale ou la denomination de
5- Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions l'entrepreneur et la domiciliation bancaire de l'entrepreneur ;
d'un ordre de service depassent les obligations decoulant de son b) pour redresser des erreurs manifestes relevees dans
marche ou soulevent de sa part des reserves, ii doit retourner les documents du marche en cours d'execution ;
au maitre d'ouvrage un exemplaire de l'ordre de service signe
sur lequel ii indique la date et la mention manuscrite signe c) en cas de cession du marche dans les conditions
avec reserve . II doit, ensuite, expliciter ses reserves ou ses prevues par l'article 27 du present cahier ;
observations par ecrit au maitre d'ouvrage, sous peine de d) en cas de modifications des dimensions et dispositions
forclusion, dans un delai de dix (10) jours a compter de la des ouvrages prevues au dernier alinea de !'article 43 du present
date de notification de cet ordre de service. cahier;
L'entrepreneur suspend, sous sa responsabilite, e) en cas de force de majeure pour prevoir un delai
l'execution des prescriptions de l'ordre de service a moins que le
supplernentaire d'execution dans !es conditions prevues par
maitre d'ouvrage lui ordonne de Jes executer par un autre ordre
l'article 47 du present cahier ;
de service qu'il doit lui adresser dans un delai maximum de
sept (7) jours a compter de la date de reception des explications f) en cas d'ajournement partiel de l'execution prevu au
sur les dites reserves ou observations de l'entrepreneur. 10 de l'article 48 du present cahier;
g) pour continuer l'execution du marche par les heritiers servi de base a la passation du marche et qui soot conserves
ou les ayants droit en cas de deces de l'entrepreneur lorsque par le rnaitre d'ouvrage pour servir a la reception des travaux.
le marche est confie a une OU a plusieurs personnes physiques
Le rnaitre d'ouvrage precise, eventuellernent, dans le
tel que prevu a l'article 50 du present cahier.
cahier des prescriptions speciales la periode et les conditions
h) pour I'execution des ouvrages ou travaux de restitution de ces documents au maitre d'ouvrage.
supplernentaires tel que prevu a l'article 55 du present cahier;
4 - Lorsque l'entrepreneur etablit, en presentant les
i) en cas de changement de la provenance des materiaux justifications necessaires dans le delai prevu au paragraphe 3 du
tel que prevu a l'article 56 du present cahier ; present article, que les stipulations techniques des documents
qui lui soot notifies, notamment les plans bon pour execution,
j) pour tenir compte des delais correspondant a peuvent mettre les ouvrages ou Jes personnes en danger ou
l'augrnentation dans la masse des travaux tel que prevu a sont en contradiction avec les specifications du marche, ii doit
l'article 57 du present cahier ;
surseoir a leur execution et en informer le maitre d'ouvrage
k) en cas de diminution dans la masse des travaux de dans les conditions prevues par !'article 11 du present cahier.
plus de vingt-cinq pour cent (25 %) dans les conditions prevues
Lemaitre d'ouvrage dispose d'un delai de sept (7) jours
par l'article 58 du present cahier;
pour:
I) pour reviser les conditions des marches-cadre OU des
- soit, etablir le bien-fonde de la reaction de !'entrepreneur
marches reconductibles, conformernent aux articles 6 et 7 du
et ii est alors precede aux corrections necessaires ; le
decret n 2-12-349 precite ;
delai est alors regularise en consequence ;
m) pour la designation d'un nouveau mandataire du
- soit, confirmer par un deuxierne ordre de service la
groupement en cas de defaillance du mandataire initial
regularite des stipulations techniques prevues par lesdits
conformement a l'article 80 du present cahier;
documents ou celledes plans notifies bon pour execution,
n) pour constater des modifications affectant le comp table dans ce cas l'entrepreneur devra s'y conformer et
assignataire ou les conditions de reglement du marche en le delai d'interruption des travaux n'est pas pris en
application des dispositions de l'article 7 de la loin 112-13 consideration.
relative au nantissement des marches publics promulguee par
Dans le cas ou l'entrepreneur rnaintient sa position, ii
le dahir n 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 fevrier 2015).
est fait application des dispositions de l'article 81 du present
3- Les avenants ne soot valables et definitifs qu'apres cahier.
leur approbation par l'autorite competente,
5 - En application de l'article 4 de la loi precitee
4- Le rnaitre d'ouvrage notifie copies des avenants a n 112-13 relative au nantissement des marches publics, le
l'entrepreneur par ordre de service. maitre d'ouvrage delivre a !'entrepreneur, sur sa demande et
contre recepisse, un exemplaire special du marche portant la
Article 13
mention exemplaire unique destine a former titre et, lorsque
Pieces a delivrer a l'entrepreneur - Nantissernent Jes necessites de la defense nationale ou de la securite publique
exigent que les travaux objet du marche soient tenus secrets,
1- Le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
l'exemplaire unique destine a former titre est constitue par
l'entrepreneur par ordre de service, contre decharge, un
un extrait officiel dudit marche revetu de la mention prevue
exemplaire verifie et certifie conforme de l'acte d'engagement,
du cahier des prescriptions speciales et des pieces mentionnees
a l'alinea precedent.
comme pieces constitutives du marche, et ce dans un delai Chapitre II
maximum de cinq (5) jours ouvrables a compter de Ia date de
Garanties du marche
notification de l'approbation du marche.
Article 14
2- Le maitre d'ouvrage rnentionne, dans le cahier des
Garanties pecuniaires
prescriptions speciales, Jes documents qui peuvent, en outre
etre, mis a la disposition de !'entrepreneur, a sa demande. Ces Conforrnement a l'article premier du dahir n 1-56-211
documents soot rem is a !'entrepreneur par ordre de service et du 8 joumada I 1376 (l l decembre 1956) relatif aux garanties
contre decharge. pecuniaires exigees des soumissionnaires et adjudicataires des
marches publics, les garanties pecuniaires a produire au titre du
3- L'entrepreneur est tenu de faire connaitre au maitre
marche soot Jes cautionnements provisoire et definitif ainsi que la
d'ouvrage ses observations eventuelles sur les documents qui
retenue de garantie. Le cahier des prescriptions specialesdetermine
ont ete mis a sa disposition et ce dans un delai maximum
!'importance des garanties pecuniaires a produire a cet effet. II
de quinze (15) jours a compter de la date de remise de ces
peut, le cas echeant, dispenser !'entrepreneur de la constitution
documents.
desdites garanties pecuniaires en totalite ou en partie.
Toutefois, le cahier des prescriptions speciales peut,
Article 15
en raison du volume et de la cornplexite desdits documents,
prevoir a cet effet un autre delai qui ne peut depasser trente Cautionnement definitif
(30)jours.
l-Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions
Passe ce delai, l'entrepreneur est repute avoir verifie la speciales, le montant du cautionnement definitif est fixe a trois pour
conforrnite desdits documents par rapport a ceux qui ont cent (3%)du montant initial du marche arrondi au dirham superieur,
2- Lorsque le marche est alloti, le maitre d'ouvrage fixe - si l'entrepreneur ne constitue pas le cautionnement
un cautionnement definitif correspondant a
chaque lot. definitif dans le delai prevu au paragraphe 4 de l'article
15 du present cahier.
3-En cas de groupement, le cautionnement definitif doit
etre constitue dans les conditions prevues au paragraphe C de 2- Le cautionnement def'in itif peut etre saisi
l'article 157 du decret n 2-12-349 precite. eventuellement dans les cas prevus par le present cahier.
4-Le cautionnement definitif doit etre constitue dans les 3- Lorsque le cahier des prescriptions speciales ne prevoit
vingts (20) jours qui suivent la notification de l'approbation pas un cautionnement provisoire, alors que le cautionnement
du marche. II reste affecte a la garantie des engagements definitif est exige, et que l'entrepreneur ne realise pas ce
cautionnement dans le delai prevu au paragraphe 4 de l'article
contractuels de l'entrepreneur jusqu'a la reception definitive
15 du present cahier, ii est applique a l'entrepreneur une
des travaux.
penalite d'un pour cent (1%) du montant initial du marche,
Article 16 4- Toute saisie du cautionnement fait l'objet d'une
Retenue de garantie decision prise dans Jes conditions prevues par !'article 11 du
dahir n 1-56-211 du 8 joumada I 1376 (11 decernbre 1956)
A defaut de stipulations differentes du cahier des precite, Lemaitre d'ouvrage notifie a l'entrepreneur, par ordre
prescriptions speciales, une retenue de garantie est prelevee sur de service, co pie de cette decision. IIla consigne dans le registre
les acomptes delivres a l'entrepreneur et ce dans les conditions du marche.
prevues par l'article 64 du present cahier.
Article 19
Article 17
Restitution des garanties pecuniaires ou
Cautions personnelles et solidaires liberation des cautions
1-Les cautionnements et la retenue de garantie peuvent l- Le cautionnement provisoire est restitue a
etre rernplaces par des cautions personnelles et solidaires l'entrepreneur ou la caution qui en tient lieu est liberee
s'engageant avec l'entrepreneur a verser selon le cas, a l'Etat, apres que ce dernier ait realise le cautionnement definitif. Le
aux collectivites territoriales et aux etablissements publics maitre d'ouvrage precede a )'inscription de la restitution du
concernes, jusqu'a concurrence des garanties stipulees au cautionnement provisoire ou de la liberation de ladite caution
cahier des prescriptions speciales, les sommes dont ii viendrait dans le registre du marche.
a etre reconnu debiteur a !'occasion du marche conclu. 2- Le cautionnement definitif est restitue, sauf les cas
d'application de l'article 79 du present cahier, et le paiement
2 - Les cautions personnelles et solidaires doivent
de la retenue de garantie est effectue, ou bien Jes cautions qui
etre choisies parmi Jes etablissements agrees a cet effet
Jes remplacent sont liberees a la suite d'une mainlevee delivree
conforrnement a la legislation en vigueur. par le maitre d'ouvrage, des la signature du proces-verbal de
3 - Dans le cas ou l'agrement donne auxdits la reception definitive des travaux.
etablissernents habilites a se porter caution viendrait a etre 3- Si le cahier des prescriptions speciales prevoit
retire, l'entrepreneur, sans pouvoir pretendre de ce chef a des delais partiels dormant lieu A des receptions definitives
aucune indemnite, est tenu, dans les vingts (20) jours qui partielles, le cautionnement definitif et la retenue de garantie
suivent la notification qui lui est faite du retrait de l'agrement sont restitues a !'entrepreneur au prorata des travaux
et de la mise en demeure qui l'accompagne, soit de realiser le receptionnes par le maitre d'ouvrage.
cautionnement definitif, soit de constituer une autre caution
Chapitre III
choisie parmi Jes autres etablissements agrees.
Obligations generales de l'entrepreneur
Faute par Jui de ce faire, ii est fait d'office, sur les
decomptes des sommes dues a l'entrepreneur, une retenue Article 20
egale au montant du cautionnement definitif, sans prejudice Domicile de l'entrepreneur
a
des droits exercer contre lui en cas d'insuffisance.
I - L'entrepreneur est tenu d'elire domicile au Maroc qu'il
Article 18 doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre
Droits du maitre d'ouvrage sur les cautionnements au maitre d'ouvrage dans le delai de quinze (15)jours a partir
de la notification, qui Jui est faite, de l'approbation de son
I- Le cautionnement provisoire reste acquis selon le cas, marche en application des dispositions de l'article 153 du decret
a l'Etat, aux collectivites
territoriales OU aux etablissernents n 2-12-349 precite .
publics concernes, dans les cas suivants : Faute par lui d'avoir satisfait a cette obligation, toutes
- si le concurrent retire son offre pendant le delai de les notifications qui se rapportent au marche sont valables
validite des offres prevu par le decret n 2-12-349precite ; lorsqu'elles ont etc faites au siege de l'entreprise dont l'adresse
est indiquee dans le cahier des prescriptions speciales.
- si l'attributaire refuse de signer le marche ;
2- En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est
- si le titulaire refuse de recevoir l'approbation du marche tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recomrnandee
qui Jui est notifiee dans le delai fixe par !'article 153 du avec accuse de reception, dans les quinze (15)jours suivant la
decret n 2-12-349 precite ; date d'intervention de ce changement.
.. . ,,_. " ' "" .. ~ "

Article 21 - l'immigration au Maroc;

Presence de !'entrepreneur sur les lieux des travaux - la protection des mineurs et des femmes.
1- Pendant la duree des travaux, l'entrepreneur doit etre Article 24
present en permanence sur le lieu d'execution des travaux ou
se faire representer par un de ses collaborateurs designe par Materiel de l'enrrepreneur
lui et accepte par le maitre d'ouvrage. L'entrepreneur doit utiliser le materiel approprie pour
Ce representant doit disposer des pouvoirs necessaires la bonne execution des prestations objet du rnarche selon les
pour assurer l'execution des travaux obj et du marche et prendre regles de l'art, ii doit affecter au chantier le materiel qu'il a
les decisions necessaires de maniere qu'aucune operation ne prevu dans son offre ou, eventuellement, le materiel presentant
puisse etre retardee ou suspendue en raison de )'absence de des performances au moins similaires .
l'entrepreneur, L'entrepreneur ne peut retirer du chantier le materiel
A cet effet, )'entrepreneur adresse au maitre d'ouvrage, affecte a l'execution des travaux conforrnement a ses
avant le commencement de l'execution des travaux, une engagements. Toutefois, lorsqu'il envisage de retirer une partie
demande ecrite en vue de l'acceptation de son representant, du materiel avant l'achevement des travaux auxquels ii est
destine, ii doit au prealable en informer par ecrit le maitre
Cette demande doit contenir toutes les references d'ouvrage en precisant la nature et la consistance du materiel
concernant ce representant et faire connaitre exactement
l'etendue des pouvoirs qui lui sont conferes par !'entrepreneur
a retirer et les raisons du retrait dernande, et en s'engageant A
ce que !edit retrait n'ait aucune consequence sur la realisation
au point de vue tant de la conduite des travaux que du
des travaux.
reglernent des comptes. Cette demande doit etre consignee
au registre du rnarche ainsi que la reponse du maitre d'ouvrage Lemaitre d'ouvrage dispose d'un delai de dix (10) jours
qui lui a ete reservee. a compter de la date de reception de la demande susvisee pour
Le silence du maitre d'ouvrage au-dela de l'expiration exprimer son accord ou son refus concernant ledit retrait par
de dix (IO) jours apres la reception de la demande equivaut a ordre de service motive. Passe ce delai, )'entrepreneur peut
)'acceptation du representant propose. proceder au retrait du materiel concerne,
2 - L'entrepreneur ou son representant est tenu de La demande de )'entrepreneur et la reponse du maitre

repondre aux convocations qui lui sont adressees pour se d'ouvrage doivent etre consignees dans le registre du rnarche
rendre soit dans les bureaux du maitre d'ouvrage soit sur Jes et dans le cahier du chantier.
lieux des travaux, toutes les fois qu'il en est requis. Des proces- L'accord du maitre d'ouvrage ne degage pas )'entrepreneur
verbaux ecrits doivent etre etablis a )'issue de chaque reunion de ses engagements et des consequences decoulant de ce retrait.
ou de visite de chantier, effectues en presence de l'entrepreneur
ou son representant, Article 25
Ces proces-verbaux doivent enregistrer toutes les Assurances et responsabilites
observations formulees par les participants aux reunions et 1 -Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur
visites et etre signes par chacun d'eux. Ils sont consignes dans
doit adresser au Maitre d'ouvrage, une ou plusieurs attestations
le cahier du chantier.
delivrees par un OU plusieurs etablissernents agrees a cet
Article 22 effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices
d'assurances pour couvrir les risques inherents a l'execution
Chaix des collaborateurs de )'entrepreneur
du rnarche et precisant leurs dates de validite, a savoir ceux
I- L'entrepreneur doit prendre des collaborateurs se rapportant :
qualifies pour l'execution des travaux.
a) aux vehicules automobiles et engins utilises sur le
2- Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de chantier qui doivent etre assures conforrnement a la legislation
l'entrepreneur le changement de ses collaborateurs pour et a la reglementation en vigueur ;
incapacite professionnelle ou defaut de probite,
b) aux accidents de travail pouvant survenir au personnel
3- L'entrepreneur demeure responsable des fraudes ou de l'entrepreneur qui doit etre couvert par une assurance
malfacons qui seraient commises parses collaborateurs dans conforrnement a la legislation et a la reglementation en vigueur.
l'execution des travaux,
Lemaitre d'ouvrage ne peut etre tenu pour responsable
Article 23 des dommages OU indernnites legales a payer en cas d'accidentS
Protection des employes de !'entrepreneur survenus aux ouvriers ou ernployes de )'entrepreneur ou de ses
sous-traitants. Ace titre, les dommages interets ou indernnites
L'entrepreneur ainsi que ses sous-traitants sont soumis contre toute reclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
aux obligations prevues par !es lois et reglements en vigueur depense de toute nature, relatifs aces accidents sont a la charge
regissant notamment : de l'entrepreneur.
- le recrutement et le paiement des ouvriers ;
L'entrepreneur est tenu d'informer par ecrit le maitre
- les droits sociaux, l'hygiene, la secunte des ouvriers et d'ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le
la couverture des accidents de travail ; consigner sur le cahier de chantier.
- la couverture medicate de son personnel ; c) a la responsabilite civile incombant :
-a )'entrepreneur, en raison des dommages causes 6- Si le cahier des prescriptions speciales le prevoit,
aux tiers par Jes ouvrages objet du marche, jusqu'a la )'entrepreneur est tenu de presenter, a ses frais et au plus tard
reception definitive notamment, par Jes materiaux, le A la reception definitive du marche, la police d'assurance
materiel, Jes installations, le personnel de l'entrepreneur, couvrant Jes risques lies a la responsabilite decennale de
quand ii est demontre que ces dommages resultent d'un )'entrepreneur telle que celle-ci est definie a l'article 769 du
fait de )'entrepreneur, de ses agents ou d'un defaut de dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des
ses installations ou de ses materiels ; obligations et contrats. A cet effet et avant le commencement
des travaux, l'entrepreneur est tenu de presenter au maitre
- a l'entrepreneur, en raison des dommages causes sur
d'ouvrage !'engagement aupres d'une compagnie d'assurance
le chantier et ses dependances aux agents du maitre
et de reassurance de lui delivrer ladite assurance.
d'ouvrage ou de ses representants ainsi qu'aux tiers
autorises par le maitre d'ouvrage a acceder aux Le maitre d'ouvrage ne doit exiger cette garantie que
chantiers, jusqu'a la reception provisoire des travaux ; pour les ouvrages neufs pour lesquels ladite assurance peut
etre delivree.
- au maitre d'ouvrage, en raison des dommages causes
au tiers sur le chantier et ses dependances notamment La periode de validite de cette assurance court depuis la
par ses ouvrages, son materiel, ses marchandises, date de reception definitive jusqu'a la fin de la dixieme annee
ses installations, ses agents. Le contrat d'assurance qui suit la date de cette reception.
correspondant a cette responsabilite doit contenir
Le prononce de la reception definitive du marche est
une clause de renonciation de recours contre le maitre
conditionne par l'accord du maitre d'ouvrage sur les termes
d'ouvrage;
et l'etendue de cette police d'assurance.
- au maitre d'ouvrage, en raison des dommages causes
7- Les stipulations des alineas a) et b) du paragraphe 1
au personnel de l'entrepreneur et provenant, soit du
du present article s'appliquent egalernent aux sous-traitants
fait de ses agents, soit du materiel ou des tiers dont ii
de l'entrepreneur,
serait responsable, et qui entraineraient un recours de
la victime ou de )'assurance Accidents du travail ; Article 26
d) si le cahier des prescriptions speciales le prevoit, Propriete industrielle ou commerciale
aux dommages a l'ouvrage ; a ce titre doivent etre garantis
1- Du seul fait de la signature du marche, l'entrepreneur
par )'entrepreneur, pendant la duree des travaux et jusqu'a la
garantit le maitre d'ouvrage contre toutes les revendications
reception provisoire, Jes ouvrages provisoires objet du marche,
concernant les fournitures ou materiaux, precedes et moyens
les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les
utilises pour l'execution des travaux et ernanant des titulaires
materiels, materiaux et approvisionnements divers contre les
de brevets d'invention, licences d'exploitation, dessins et
risques d'incendie, vol, deterioration pour quelque cause que
modeles industriels, marques de fabrique de commerce ou
ce soit, sauf cataclysmes naturels.
de service ou les schemas de configuration (topographie) de
2 - Lorsque l'ordre de service notifiant l'approbation du circuit integre. II appartient a l'entrepreneur le cas echeant,
marche a l'entrepreneur prescrit egalernent le commencement d'obtenir les cessions, licences d'exploitation ou autorisations
des travaux, le demarrage ne doit avoir lieu que si l'entrepreneur necessaires et de supporter la charge des frais et des redevances
a produit les attestations d'assurances prevues au paragraphe 1 y afferentes.
du present article.
2- En cas d'actions dirigees contre le maitre d'ouvrage
3- L'entrepreneur est tenu de renouveler les assurances par des tiers titulaires de brevets, licences, modeles, dessins,
prevues au paragraphe I du present article de maniere ace que marques de fabrique de commerce ou de service, ou des
la periode d'execution des travaux soit constamment couverte schemas de configuration utilises par !'entrepreneur pour
par Jes assurances prevues par le marche. l'execution des travaux, ce dernier doit intervenir a )'instance et
est tenu d'indemniser le maitre d'ouvrage de tous dommages -
L'entrepreneur est tenu de presenter au maitre d'ouvrage,
interets prononces a son encontre ainsi que des frais supportes
la justification du renouvellement des assurances prevues ci-
par lui.
dessus.
3- Sous reserve des droits des tiers, le maitre d'ouvrage
Les copies des attestations de souscription des polices
a la possibilite de reparer lui-meme OU de faire reparer les
d'assurances doivent etre conservees par le maitre d'ouvrage.
appareils brevetes utilises ou incorpores dans les travaux, au
4-Si l'entrepreneur n'a pas respecte Jes stipulations des mieux de ses interets,
paragraphes 1, 2 et 3 du present article, ii est fait application
4- Sauf autorisation expresse du maitre d'ouvrage,
des mesures coercitives prevues par l'article 79 du present
)'entrepreneur s'interdit de faire usage a d'autres fins que
cahier.
celles du marche des renseignements et documents qui Jui soot
5- Sous peine de l'application des mesures coercitives fournis par le rnaitre d'ouvrage.
prevues a l'article 79 du present cahier, aucune modification
Article 27
concernant Jes polices d'assurance ne peut etre introduite sans
l'accord prealable ecrit du maitre d'ouvrage. Cession du marche
Aucune resiliation des polices d'assurances ne peut La cession du marche est interdite sauf dans Ies cas
etre effectuee sans la souscription prealable d'une police de cession de la totalite ou d'une partie du patrimoine de
d'assurance de portee equivalente acceptee par le maitre l'entrepreneur a l'occasion d'une fusion OU d'une scission. Dans
d'ouvrage. ces cas le marche ne peut etre cede que sur autorisation expresse
de l'autorite competente, Sur la base de cette autorisation, un Article 29

avenant doit etre conclu. Protection du secret
Les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions 1 - Lorsque le marche presente en tout ou partie un
requises des concurrents prevues a
)'article 24 du decret caractere secret, OU lorsque les travaux doivent etre executes
n 2-12-349 precite. en des lieux ou des precautions par ticulieres sont prises
en permanence en vue de la protection du secret ou de la
Article 28 protection des points sensibles, le maitre d'ouvrage invite
Organisation de police des chantiers l'entrepreneur a prendre connaissance, dans ses bureaux, des
instructions relatives a la protection du secret.
I - L'entrepreneur doit reconnaitre les emplacements
reserves aux chantiers ainsi que les moyens d'acces et En tout etat de cause, )'entrepreneur ainsi avise est repute
s'informer de tousles reglements auxquels ii doit se conformer avoir pris connaissance de ces instructions.
pour l'execution des travaux. 2- Le maitre d'ouvrage notifie a !'entrepreneur les
2 - L'entrepreneur est tenu de respecter tous les elements du marche consideres com me secrets et Jes mesures
reglernents et consignes des autorites concernees du lieu ou de precaution particulieres a adopter.
sont effectues Jes travaux et ce, conforrnernent a la legislation 3- L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent prendre
et a la reglementation en vigueur. toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection
3 - L'entrepreneur se conforme aux ordres qui soot des documents secrets qui leur sont confies et aviser sans delai
le maitre d'ouvrage de toute disparition et de tout incident. Us
donnes par le maitre d'ouvrage pour la police des chantiers.
doivent maintenir secrets tous renseignements dont ils peuvent
4 - II assure, a ses frais, l'execution des mesures de avoir connaissance a l'occasion du marche.
police ou autres qui sont ou seront prescrites par Jes autorites
4- L'entrepreneur est soumis a toutes Jes obligations
concernees,
relatives au controle du personnel et a la protection du secret
5 - L'entrepreneur est responsable de tout dommage et du point sensible ou resultant des mesures de precaution
resultant, pour les proprietes publiques OU particulieres, du prescrites. II est tenu de faire respecter-par ses sous-traitants
mode d'organisation et de fonctionnement de ses chantiers. ces instructions et prescriptions. II ne peut s'en prevaloir pour
Dans le cas d'accident, comme dans celui de dommages, la reclamer une indernnite a un titre quelconque.
surveillance des agents du maitre d'ouvrage ne decharge en 5- Au cas ou !'entrepreneur et ses sous-traitants
rien l'entrepreneur de cette responsabilite, II n'aura pas de viendraient a meconnaitre les obligations prevues par les
recours contre le rnaitre d'ouvrage ou ses agents. quatre alineas qui precedent, ii est fait application des mesures
6-Si !'entrepreneur a ete inforrne, soit par une stipulation coercitives prevues par l'article 79 du present cahier.
du cahier des prescriptions speciales, soit par l'avis d'appel a Article 30
Ia concurrence que Jes travaux interessent la defense, ii doit Protection de l'environnement
se conformer, en plus des prescriptions des paragraphes I a
5 du present article, des clauses suivantes : L'entrepreneur prend les mesures permettant de maitriser
les elements susceptibles de porter atteinte a l'environnement,
a - Lorsqu'il l'estime necessaire, le maitre d'ouvrage notamment les dechets produits en cours d'execution des
peut exiger le renvoi du chantier d'ouvriers ou de preposes de travaux, Jes emissions de poussieres, les fumees, Jes emanations
l'entrepreneur, sans que selon le cas, l'Etat, les collectivites de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur
territoriales et Jes etablissements publics concernes puissent la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines, et
etre rendus responsables des consequences de ces renvois ; de garantir la securite et la sante des personnes ainsi que la
preservation du voisinage.
b-Lorsque !'entrepreneur et ses sous-traitants ont
decouvert un acte de malveillance caracterise, its soot tenus Sur demande expresse du maitre d'ouvrage, !'entrepreneur
d'aviser immediatement le maitre d'ouvrage sous peine de doit etre en mesure, en cours d'execution des travaux,
poursuites eventuelles, sans prejudice, soit d'une mise en d'apporter la preuve que Jes prestations effectuees dans le
regie sans mise en demeure prealable, soit de la resiliation du cadre du marche satisfont aux exigences environnementales
rnarche, avec le cas echeant, la passation, suivant la procedure fixees dans le cahier des prescriptions speciales le cas echeant,
que jugera utile le maitre d'ouvrage, d'un nouveau rnarche a Lorsque Jes prestations sont a executer dans un lieu
leurs frais et risques. Dans tous les cas, l'application de ces ou des mesures environnementales specifiques s'appliquent,
sanctions est decidee par l'autorite competente, notamment dans des lieux qualifies de site sensible ou zone
c- Si, a la suite d'un acte de malveillance caracterise, le protegee d'un point de vue environnemental, en application
maitre d'ouvrage estime que des mesures de securite doivent des dispositions legislatives et reglementaires, l'entrepreneur
etre prises visant notamment le personnel, !'entrepreneur et doit se soumettre aces exigences particulieres,
ses sous-traitants s'engagent ales appliquer sans delai, Ils ne Article 31
peuvent s'en prevaloir pour reclarner une indernnite. Gestion des dechets du chantier
d-L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants, sous Lelimination des dechets generes par les travaux objet
sa propre responsabilite, des obligations qui resultent des du marche est de la responsabilite de l'entrepreneur pendant
stipulations des alineas qui precedent. l'execution des travaux.
L'entrepreneur se charge des operations de collecte, Lacces au chantier est reserve a toute personne identifiee.
transport, stockage, eventuels tris et traitements necessaires L'entrepreneur est tenu d'etablir une liste exhaustive de toutes
et de l'evacuatiou des dechets generes par les travaux objet du !es personnes qu'il emploie sur le chantier. Cette liste est tenue
rnarche vers les lieux susceptibles de les recevoir, conforrnement a jour et mise a la disposition du maitre d'ouvrage et de toute
a la legislation et a la reglernentation en vigueur. autre autorite concernee,
Le maitre d'ouvrage remet a l'entrepreneur toute Ces mesures doivent etre prevues en rapport avec la
information qu'il juge utile pour permettre a celui-ci nature du chantier et des dangers que comportent les produits
d'eliminer lesdits dechets conforrnement a la legislation et a et materiel employes, en matiere de prevention des accidents,
la reglementation en vigueur. d'etablissement de voies de circulation, d'entretien des pistes
d'acces provisoires sures pour les chantiers telles que les
Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la echelles et Jes passerelles de circulation et d'equipements de
tracabilite des dechets et materiaux issus du chantier, le securite tels que casques, gants, bottes, lunettes, dispositifs
titulaire Jui fournit les elements de cette tracabilite, notamment de secourisme, de signalisation des abords des chantiers, des
grace a l'usage de bordereaux de suivi des dechets de chantier. tranchees, des sorties d'engins, des depots de rnateriaux, etc.
Pour les dechets dangereux, l'usage d'un bordereau de Pour les ouvrages provisoires, !es echafaudages et les
suivi est obligatoire conformement a la legislation et a la coffrages, outre les references aux cahiers des prescriptions
reglementation en vigueur. communes, des clauses doivent etre inserees explicitement dans
Article 32 le cahier des prescriptions speciales prevoyant l'etablissemenr
Relations entre divers entrepreneurs de plans, de dessins et notes de calcul detailles ainsi que
sur le meme chantier l'obligation de leur approbation et si necessaire leur controle
par des organismes competents aux frais de !'entrepreneur.
Lorsque plusieurs entrepreneurs interviennent sur le
meme chantier, le cahier des prescriptions speciales designe Le cahier des prescriptions speciales doit en particulier
l'un des entrepreneurs, qui prendra les mesures necessaires contenir des dispositions specifiques que !'entrepreneur doit
a la coordination des travaux, au hon ordre du chantier, a la prendre lorsque les travaux sont executes a l'interieur OU a
securite sur le chantier des travailleurs ainsi que toute mesure proximite d'une agglomeration pour reduire la gene et les
de caractere com mun precisee le cas echeant par ledit cahier. nuisances causees aux usagers et aux riverains.
A cet effet, un planning general portant sur l'ensemble Le maitre d'ouvrage ou le maitre d'oeuvre doit veiller
des travaux est etabli par le rnaitre d'ouvrage et l'ensernble au respect, par l'entrepreneur, des textes legislatifs et
des entrepreneurs. reglernentaires relatifs a
la securite et des stipulations
complementaires prevues dans le cahier des prescriptions
En vertu des clauses prevues par ledit cahier des speciales,
prescriptions speciales, les depenses correspondantes font
II doit inscrire toute remarque en la matiere sur le cahier
l'objet d'un prix specifique au niveau du bordereau des prix.
de chantier et en aviser irnmediatement l'entrepreneur ou
Article 33 eventuellement son representant sur le chantier, chaque fois
Mesures de securite et d'hygiene que necessaire.
Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des II doit ordonner l'arret du chantier s'il considere que
prescriptions speciales definit les mesures que l'entrepreneur les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la securite
doit prendre pour assurer la securite et l'hygiene dans le en general et une bonne protection du personnel du chantier
chantier. ou des tiers en particulier. La periode d'interruption qui en
decoule est comprise dans le delai contractuel et donnera lieu,
Ces mesures se r~pportent notamment : le cas echeant, a l'application des penalites de retard, prevues
- aux conditions de logement du personnel de chantier ; a l'article 65 du present cahier.
- au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers; II doit appliquer les mesures coercitives prevues a
!'article 79 du present cahier, si !'entrepreneur ne se conforme
- a l'hygiene : services de nettoyage quotidien, d'entretien pas aux clauses du marche et aux ordres de service en la
du reseau d'egouts et d'alimentation, d'evacuation des matiere.
ordures menageres ;
Article 34
- au service medical : soins medicaux, fournitures Soins, secours aux ouvriers et ernployes
pharmaceutiques, etc. ;
I- L'entrepreneur est tenu d'organiser le service medical
- au gardiennage et a la police du chantier : proprete, de ses chantiers conforrnement aux textes en vigueur et
discipline, reglement de chantier ; a
d'assurer, ses frais, les soins medicaux et les fournitures
- aux conditions de securite et de protection du personnel pharmaceutiques aux ouvriers et employes victim es d'accidents
du chantier et des tiers ; ou de maladies survenues du fait des travaux,
- a la protection de l'environnement. 2- L'entrepreneur doit prendre a ses frais toutes les

mesures indiquees par les services competents, pour assurer
L'entrepreneur est tenu de faire porter par son personnel, la salubrite de ses chantiers, y prevenir les epidemics et,
dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif notamment, faire pratiquer des vaccinations, apporter a ses
d'identification de chaque personne et de son employeur. II installations et campements Jes modifications ordonnees a
est tenu de faire appliquer cette obligation a ses sous-traitants. des fins d'hygiene.
3- Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux charge de l'entrepreneur pour toute distance fixee par le cahier
prescriptions des ordres de service qui lui sont notifies pour des prescriptions speciales,
l'application des mesures prevues par le present article, le
Lorsque le marche comporte des travaux de demolition
maitre d'ouvrage doit ordonner l'arret du chantier s'il considere
de construction ou de demontage d'equipements, les materiaux,
que les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la securite
produits OU equipements qui en proviennent sont la propriete
en general et une bonne protection du personnel du chantier
du maitre d'ouvrage. Le cahier des prescriptions speciales peut
ou des tiers en particulier. La periode d'interruption qui en
prevoir Je reemploi desdits rnateriaux, produits OU equipernents
decoule sera comprise dans le delai contractuel et donnera
provenant de demolition ou de demontage.
lieu, le cas echeant, a l'application des penalites pour retard,
prevues a l'article 65 du present cahier. Sauf derogation precisee dans le cahier des prescriptions
Article 35
a
speciales, l'entrepreneur enleve au fur et mesure Jes produits
de demolition, gravats et debris en se conformant aux
Action de formation et d'alphabetisation
instructions du maitre d'ouvrage.
dans les chantiers
Article 38
Lorsque le delai d'execution du marche est inferieur a
Decouvertes en cours de travaux
dix-huit (18) mois, l'entrepreneur peut, a titre benevole et a
sa charge, assurer, au profit de ses ouvriers, des seances de En cas de decouverte d'objets d'art, d'antiquite, d'histoire
formation et d'alphabetisation dans des locaux a l'interieur du naturelle, de numismatique ou tous autres objets offrant un
chantier, arnenages et equipes a cet effet. interet scientifique, artistique, archeologique ou historique
de merne que les objets rares ou en matiere precieuse, trouves
Lorsque le delai d'execution du marche est egal ou
dans Jes fouilles ou tors des demolitions effectuees dans les
superieur a dix-huit (18) mois, l'entrepreneur doit proceder a
terrains appartenant au maitre d'ouvrage, l'entrepreneur doit
l'organisation de cours de formation et d'alphabetisation sur
le signaler sur le champ au rnaitre d'ouvrage et en faire la
le chantier. A cet effet, ii doit :
declaration aux autorites concernees de la localite ou cette
- organiser des seances d'alphabetisation totalisant au decouverte a ete faite.
moins quatre (4) heures par semaine ;
Ces decouvertes sont la propriete de l'Etat.
- affecter des locaux arnenages et equipes a cet effet sur
Sans prejudice des dispositions legislatives ou
le site du chantier OU a proximite immediate;
reglementaires en vigueur, l'entrepreneur ne doit pas deplacer
- veiller a ce que les agents charges des COUTS ces decouvertes sans autorisation prealable du maitre
d'alphabetisation utilisent des manuels concus et d'ouvrage. II doit mettre en lieu sur celles qui auraient etc
elabores a cet effet ; detachees fortuitement du sol ou des fouilles.
- veiller a la delivrance a la fin du cycle d'alphabetisation Si le maitre d'ouvrage demande a l'entrepreneur
d'un certificat signe parses soins. d'extraire lesdites decouvertes ou de Jes conserver avec des
soins particuliers ou si elles entrainent pour l'entrepreneur
Si l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions
des sujetions d'execution, ii a droit a etre indemnise pour le
du present article, ii s'exposera a l'application des mesures
prejudice subi dument justifie.
coercitives prevues a l'article 79 du present cahier.
En cas de decouverte de restes humains, l'entrepreneur
Article 36
informe imrnediaternent le rnaitre d'ouvrage et les autorites
Transports
concernees de la localite OU cette decouverte a ete faite.
L'entrepreneur doit se conformer a la legislation et a
L'entrepreneur ne doit extraire aucun objet ou rnateriau
la regiernentation en vigueur en matiere de transport de
provenant des ruines ou tombes, sans avoir recu au prealable
materiaux et materiel et pour l'utilisation du materiel roulant
l'autorisation ecrite du maitre d'ouvrage.
durant toute la periode d'execution du marche.
Chapitre IV
Le transport de materiaux, materiel, deblais ou autres
produits, necessaires a l'execution des travaux objet du Preparation et execution des travaux
marche, est a la charge de )'entrepreneur. Toutefois, le cahier
des prescriptions speciales peut prevoir que ce transport sera Article 39
Preparation des travaux
effectue par les moyens dont dispose le maitre d'ouvrage.
I- Avant le commencement des travaux, le rnaitre
Article 37
d'ouvrage delivre a l'entrepreneur, suite a sa demande, Jes
Demontage des equipements et demolition des
autorisations administratives necessaires a la realisation des
constructions
ouvrages faisant l'objet du rnarche : permis de construire,
L'entrepreneur ne peut demonter des equipernents permission de voirie, autorisation d'occupation temporaire
ou demolir des constructions, situes dans Jes emprises ou du domaine public ou prive,
l'enceinte des chantiers, qu'apres en avoir fait la demande au
Pour Jes besoins exclusifs du chantier, le maitre d'ouvrage
rnaitre d'ouvrage huit (8) jours a l'avance; le defaut de reponse
dans ce delai vaut accord du rnaitre d'ouvrage. peut egalement Jui apporter son concours pour l'obtention des
autres autorisations administratives dont ii aurait besoin pour
Tous Jes frais relatifs a leur transport et a leur mise en disposer:
depot et les frais de stockage, a l'endroit indique par le maitre
d'ouvrage, sont, durant la periode d'execution du rnarche, a Ia
- des emplacements necessaires a ses installations de
chantiers;
- des lieux pour les depots des deblais provenant du L'ordre de service notifiant !'approbation du marche
chantier; peut egalement prescrire le commencement de l'execution des
- des carrieres, travaux dans le respect du delai de dix (10) jours precite,
2- Les lieux des travaux sont mis gratuitement a la Lorsque l'ordre de service de commencement des
disposition de l'entrepreneur avant tout commencement des travaux n'est pas notifie a !'entrepreneur dans le delai prevu
travaux. L'entrepreneur se procure a ses frais et risques les au 2"""' paragraphe du present article, l'entrepreneur adroit a la
terrains dont ii peut avoir besoin pour l'installation de ses resiliation du marche s'il la dernande sous peine de forclusion
chantiers dans la mesure ou les lieux de travaux que le maitre dans Jes trente (30) jours qui suivent l'expiration du delai de
d'ouvrage a mis a sa disposition ne sont pas suffisants. notification de l'ordre de service de commencement des travaux
3- Sauf stipulation differente du cahier des prescriptions Article 41
speciales, lorsque les travaux sont realises au droit ou
au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterres tels que
Documents a etablirpar l'entrepreneur
canalisations et cables dependant du maitre d'ouvrage ou Le cahier des prescriptions speciales definit, le cas
d'une autre administration, ii appartient au maitre d'ouvrage echeant, )es delais dans lesquels l'entrepreneur doit, a compter
de recueillir toute information sur la nature et la position de la date de notification de )'approbation du rnarche ou du
a
de ces ouvrages et de Jes fournir l'entrepreneur, avant tout a
commencement des travaux, soumettre l'agrement du maitre
commencement des travaux, en vue de leur materialisation d'ouvrage, d'une part le planning d'execution des travaux et
sur le terrain par un piquetage special. L'entrepreneur doit,
dix (10) jours avant tout commencement des fouilles, prevenir
a
les mesures generales qu'il entend prendre cet effet, d'autre
part, les dessins ou tout autre document dont l'etabllssement
l'administration responsable des ouvrages souterrains ou
lui incombe, tel que memoire technique d'execution, assortis de
enterres concernes.
toutes justifications utiles. II Jui soumet egalement un modele
4- L'entrepreneur recoit gratuitement du maitre de cahier de chantier.
d'ouvrage, au cours de l'execution des travaux et suivant le
calendrier de remise des documents prevu par le cahier des Sauf stipulation differente du cahier des prescriptions
prescriptions speciales, une copie certifiee et visee Bon speciales, le maitre d'ouvrage dispose d'un delai de quinze (15)
pour execution de chacun des plans relatifs aux dispositions jours pour dormer cet agrement ou formuler ses remarques
imposees par le projet et des autres documents necessaires a sur Jes documents fournis. Passe ce delai, le silence du maitre
l'execution des travaux. d'ouvrage vaut agrement desdits documents.
5- Si le cahier des prescriptions speciales exige de Dans les memes conditions, le maitre d'ouvrage peut
l'entrepreneur de presenter un mernoire technique d'execution, aussi subordonner le commencement de certaines natures
le maitre d'ouvrage est tenu de mettre a sa disposition les d'ouvrages a la presentation OU a l'agrement de tout OU partie
documents necessaires a cet effet.
de ces documents sans que, pour autant, le delai d'execution
6- En cas d'inobservation par le maitre d'ouvrage des puisse etre rnodifie.
dispositions des paragraphes l a 5 du present article, celui-ci
est tenu d'ajourner les travaux par ordre de service pour la Article 42
duree pendant laquelle leur execution a ete entravee. Origine, qualite et mise en ceuvre
des rnateriaux et produits
7- L'entrepreneur est tenu de donner recepisse de tous
les dessins et documents qui Jui sont notifies. I- Conforrnement aux dispositions de l'article 5 du
decret n 2-12-349 precite, les materiaux et produits doivent
8- L'entrepreneur est tenu d'installer a l'entree du le
chantier un panneau de signalisation indiquant le maitre etre conforrnes a des specifications techniques OU a des
d'ouvrage, les noms, qualite et adresse de l'ensernble des normes marocaines homologuees, ou a defaut, aux normes
intervenants dans la conception, l'execution et le controle des internationales.
travaux ainsi que Jes renseignements concernant le marche 2- Dans chaque espece, categoric ou choix, Jes rnateriaux
notamment le delai, le montant, les mesures de securite et
et produits doivent etre de bonne qualite, travailles et mis en
autres indications necessaires.
ceuvre conforrnement aux regles de l'art et aux specifications du
Article 40 cahier des prescriptions speciales. Ils ne peuvent etre ernployes
Commencement de l'execution des travaux qu'apres avoir ete verifies et provisoirement acceptes par le
Le commencement des travaux intervient sur ordre de maitre d'ouvrage OU la OU les personnes designees par lui a
service du maitre d'ouvrage qui doit etre donne dans un delai cet effet.
maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification
3- Nonobstant cette acceptationet jusqu'a la reception
de l'approbation du marche, sauf application des stipulations
definitive des travaux, ils peuvent, en cas de mauvaise qualite
des 3 et 4 de l'article 13 du present cahier et a pres constitution
du cautionnement definitif lorsqu'il est exige. ou de malfacon, etre refuses par le maitre d'ouvrage et ils soot
alors remplaces par l'entrepreneur et a ses frais.
L'entrepreneur doit commencer les travaux a la date
fixee par l'ordre de service du maitre d'ouvrage qui ne peut, 4- L'entrepreneur doit, a toute requisition, justifier de
sauf cas d'urgence, etre inferieure a dix (IO) jours a compter la provenance des materiaux et produits par tous documents
de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le probants dont notamment les factures, les bons de livraison
commencement des travaux. et Jes certificats d'origine.
Article 43 Si un vice de construction est constate, les depenses

Dimensions et dispositions des ouvrages correspondant au retablissement de l'integralite de l'ouvrage OU
L'entrepreneur ne peut, de lui-merne, apporter aucun
a sa mise en conforrnite avec les regles de l'art et Jes stipulations
changement aux stipulations techniques prevues par le marche. du marche, ainsi que les depenses resultant des operations
eventuelles ayant permis de mettre le vice en evidence, soot A
Sur injonction du maitre d'ouvrage par ordre de service la charge de l'entrepreneur,
et dans le delai fixe par cet ordre, ii est tenu de reconstruire
les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations Si aucun vice de construction n'est constate, l'entrepreneur
contractuel les. est rembourse des depenses definies au paragraphe precedent
s'il les a supportees, sans pretendre a aucune indernnite.
Toutefois, si le maitre d'ouvrage reconnait que les
changements techniques faits par l'entrepreneur ne sont Article 46
pas contraires aux regles de l'art, ii peut les accepter et les Sujetions d'execution - Pertes - Avaries
dispositions suivantes soot alors appliquees pour le reglement I- Sous reserve des prescriptions du paragraphe 6
des prestations : de l'article 39 du present cahier, )'entrepreneur ne peut se
- si les dimensions ou les caracteristiques des ouvrages prevaloir, ni pour eluder les obligations de son rnarche ni
soot superieures a celles que prevoit le marche, les metres pour elever toute reclamation, des sujetions qui peuvent etre
restent fondes sur les dimensions et caracteristiques occasionnees par :
prescrites par le marche et l'entrepreneur n'a droit a a) !'exploitation normale du domaine public et des
aucune augmentation de prix ; services publics et notamment par la presence et le maintien de
- si elles soot inferieures, les metres sont fondes sur canalisations, conduites, cables de toute nature ainsi que par
les dimensions constatees des ouvrages et a defaut de Jes chantiers necessaires au deplacement OU a la transformation
prix prevus au marche, ces derniers font l'objet d'une de ces installations ;
nouvelle determination par avenant. b) l'execution simultanee d'autres travaux expressernent
Article 44 designes dans le cahier des prescriptions speciales et dans le
Enlevernent du materiel et des rnateriaux respect du planning d'execution des travaux.
sans emploi 2- II n'est alloue a l'entrepreneur aucune indemnite au
1- Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, titre des pertes, avaries OU dommages causes par Sa negligence,
l'entrepreneur doit proceder a ses frais au degagernent, au son imprevoyance, son defaut de moyens ou ses fausses
nettoiement et a la remise en etat des emplacements mis a maneeuvres.
sa disposition par le maitre d'ouvrage pour l'execution des
travaux. L'entrepreneur se conforme pour ce degagement, ce 3- L'entrepreneur doit prendre, a ses frais et risques, les
nettoiement et cette remise en etat a l'echelonnement et aux dispositions necessaires pour que les approvisionnements, le
stipulations du cahier des prescriptions speciales. materiel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages
en construction ne puissent etre enleves ou endommages par les
2- A defaut d'execution de tout ou partie de ces tempetes, les crues, la houle et les autres phenomenes naturels
operations dans les conditions prescrites par le cahier des qui sont normalement previsibles dans les circonstances oil
prescriptions speciales, le maitre d'ouvrage met en demeure sont executes les travaux,
l'entrepreneur de realiser ces operations. Si l'entrepreneur ne
les realise pas dans un delai maximum de trente (30) jours a Article 47
compter de la date de la reception de la mise en demeure, ii Cas de force majeure
est applique une penalite journaliere, dont le montant est fixe En cas de survenance d'un evenement de force majeure,
par le cahier des prescriptions speciales, sans prejudice de l'entrepreneur a droit A une augmentation raisonnable des
l'application des mesures coercitives prevues a l'article 79 du delais d'execution qui doit faire l'objet d'un avenant. Aucune
present cahier. indemnite ne peut etre accordee a l'entrepreneur pour perte
Le cahier des prescriptions speciales peut prevoir un totale ou partielle de son materiel, Jes frais d'assurance de ce
delai inferieur au delai de trente (30) jours prevu ci-dessus. materiel etant reputes compris dans Jes prix du marche.
Article 45 Le cahier des prescriptions speciales definit, en tant
Vices de construction que de besoin, le seuil des intemperies et autres phenomenes
naturels qui sont reputes constituer un evenement de force
Lorsque le maitre d'ouvrage presume qu'il existe un vice majeur au titre du rnarche.
de construction dans un ouvrage, ii peut, jusqu'a l'expiration
du delai de garantie, prescrire par ordre de service motive les L'entrepreneur qui invoque le cas de force majeure
mesures de nature a permettre de deceler ce vice. Ces mesures devra aussitot apres l'apparition d'un tel cas, et dans un delai
peuvent comprendre, le cas echeant, la demolition partielle ou maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une
totale de l'ouvrage presume vicieux. notification par Jettre recommandee etablissant les elements
constitutifs de la force majeure et ses consequences probables
Le maitre d'ouvrage peut egalement executer ces mesures sur la realisation du marche.
lui-meme ou les faire executer par un tiers, mais ces mesures ne
doivent etreexecutees qu'apres avoir convoque l'entrepreneur. Dans tous Jes cas, ('entrepreneur doit prendre toutes
Toutefois si ce dernier ne defere pas a la convocation qui lui dispositions utiles pour assurer, dans Jes plus brefs delais, Ia
a ete adressee, lesdites mesures peuvent etre executees rneme reprise normale de l'execution des obligations affectees par le
en son absence. cas de force majeure.
Si, par la suite de cas de force majeure, l'entrepreneur ne 8 - Lorsque la duree de l'ajournement ou des
peut plus executer les prestations telles que prevues au marche ajournements successifs cumules depasse douze (12) mois,
pendant une periode de trente (30) jours, ii doit examiner dans l'entrepreneur peut presenter la demande d'indernnite autant
Jes plus brefs delais avec le maitre d'ouvrage Jes incidences de fois qu'il le juge necessaire, et ce, a tout moment entre la
contractuelles desdits evenements sur l'execution du marche, date d'ecoulement de douze (12) mois d'ajournement(s) et au
les delais et Jes obligations respectives de chacune des parties. terme du delai de quarante (40) jours a compter de Ia date
Quand une situation de force majeure persiste pendant de la reception de l'ordre de service invitant !'entrepreneur a
une periode de soixante (60) jours au mains, le marche peut prendre connaissance du decompte definitif tel que prevu au
erre resilie a )'initiative du maitre d'ouvrage OU a )a demande 3 de l'article 68 du present cahier.
de l'entrepreneur.
9- Lorsque la duree de l'ajournement ou des ajournements
Chapitre V successifs curnules depasse douze (12) mois, l'entrepreneur a
Interruption des travaux le droit d'obtenir la resiliation du marche s'il la demande par
Article 48 ecrit, sous peine de forclusion, dans un delai de quarante (40)
Ajournements de l'execution des travaux jours a compter :
I - L'ajournement de l'execution des travaux est une - de la date de notification de l'ordre de service prescrivant
suspension totale ou partielle de l'execution des travaux l'ajournement des travaux pour toute periode de plus
decidee par le maitre d'ouvrage pour une periode deterrninee. de douze (12) mois;
L'ajournement de l'execution des travaux est prescrit par - du lendemain ou l'ajournernent atteint une periode de
ordres de service motives d'arret et de reprise de l'execution. douze (12) mois si l'ordre de service ne prevoit que la
L'ordre prescrivant l'ajournement doit fixer la date d'arret et, le date d'arret des travaux.
cas echeant, la duree de l'ajournement. Toutefois, la reprise de
l'execution doit etre prescrite par ordre de service fixant la date 10 - Le maitre d'ouvrage prescrit l'ajournement partiel
exacte pour la reprise. Ces ordres de services sont consignes lorsque, pour une raison qui n'est pas du fait de l'entrepreneur,
au registre du marche et au cahier du chantier. le planning general des travaux se trouve perturbe, notamment
en cas de:
La duree de l'ajournement total des travaux n'est pas
prise en compte pour le calcul du delai d'execution contractuel. - non remise a l'entrepreneur, dans Jes delais impartis,
des plans ou documents techniques ou administratifs
2 - Lemaitre d'ouvrage peut prescrire l'ajournement de
necessaires a l'execution de la partie des travaux
l'execution de )'ensemble des travaux ou seulement d'une partie
soit avant soit apres le commencement d'execution des travaux. concernee ;
3 -Si l'ajournement intervient apres le commencement - contraintes ernpechant l'execution de la partie

des travaux, ii peut etre precede, si necessaire, a la constatation concernee,
des ouvrages et parties d'ouvrage executes et des materiaux L'ajournement partiel de l'execution des travaux donne
approvisionnes, ainsi que l'inventaire descriptif des materiels lieu a un delai supplementaire d'execution sur demande de
et des installations de chantier de !'entrepreneur. II est dresse )'entrepreneur justifiee par un mernoire technique. Le delai
un etat a cet effet signe contradictoirement par I'agent charge supplernentaire fait l'objet d'un avenant.
du suivi de l'execution du marche et le maitre d'eeuvre le cas
echeant et l'entrepreneur. Article 49
Cessation des travaux
4 - L'entrepreneur peut requerir qu'il soit precede
imrnediatement a la reception provisoire des ouvrages executes 1- La cessation est un arret definitif de l'execution
s'ils peuvent etre utilises par le rnaitre d'ouvrage. des travaux, elle est decidee par ordre de service du maitre
5 - Pendant toute la duree de l'ajournement, d'ouvrage soit avant soit apres le commencement de l'execution
)'entrepreneur conserve la garde du chantier. des travaux.
6 - L'entrepreneur adroit a etre indernnise des frais que 2- Lorsque le maitre d'ouvrage prescrit la cessation des
Jui impose la garde du chantier et du prejudice qu'il aurait travaux, le marche est immediatement resilie ; )'entrepreneur a
subi du fait de cet ajournement s'il en fait la demande au droit a une indemnite, a sa demande, s'il a subi un prejudice
maitre d'ouvrage en presentant, a J'appui de sa demande, Jes dument constate de ce fait. La demande de l'entrepreneur n'est
documents justifiant ce prejudice et Jes frais engendres par recevable que si elle est presentee par ecrit, dans un delai de
la garde du chantier. quarante (40) jours a dater de la notification de l'ordre de
7- Lorsque la duree de l'ajournement ou des ajournements service prescrivant la cessation des travaux.
successifs cumules est inferieure ou egale a douze (12) mois, 3- Si Jes travaux ont recu un commencement d'execution,
)'entrepreneur doit presenter sa demande d'indernnite au ii est precede immediatement a la reception provisoire des
maitre d'ouvrage, par ecrit, sous peine de forclusion dans
Jes quarante (40) jours au maximum qui suivent la date de
a
ouvrages OU parties d'ouvrages executes puis )eur reception
definitive apres l'expiration du delai de garantie.
la notification de l'ordre de service invitant l'entrepreneur a
prendre connaissance du decompte definitif tel que prevu au L'ordre de service prescrivant la cessation des travaux
3 de )'article 68 du present cahier. doit etre consigne dans le registre du rnarche.
Article 50 Article 52
Liquidation ou redressement judiciaire
Deces de l'entrepreneur
I- Lorsque le marche est confie a une personne physique, I- En cas de liquidation judiciaire des biens de
ii est resilie de plein droit et sans indernnite si celle-ci vient a l'entrepreneur, le marche est resilie de plein droit sans indernnite,
deceder. sauf si l'autorite cornpetente accepte, dans l'eventualite ou le
syndic aurait ete autorise par l'autorite judiciaire comperente
Toutefois, le maitre d'ouvrage examine la proposition a continuer )'exploitation de l'entreprise, les offres qui peuvent
des heritiers ou des ayants droit si ceux-ci Jui ont fait part de etre faites par )edit syndic dans les conditions prevues par le
leur intention de continuer le marche, code de commerce pour la continuation du marche sans qu'il
La decision de l'autorite competente est notifiee aux soit necessaire de conclure un avenant.
interesses dans le delai de trente (30) jours a compter de Ia 2- En cas de redressement judiciaire, le marche est
reception de cette proposition.
egalement resilie de plein droit sans indemnite, si !'entrepreneur
a
2- Lorsque le rnarche est confie plusieurs personnes n'est pas autorise par l'autorite judiciaire cornpetente a
physiques et que J'une OU pJusieurs d'entre elles viennent a continuer l'exploitation de son entreprise.
deceder, ii est dresse un etat contradictoire de l'avancement des
travaux et l'autorite competente decide s'il y a lieu de resilier 3- En tout etat de cause, Jes mesures conservatoires
sans indernnite ou de continuer le marche suivant !'engagement et de securite dont l'urgence apparait, en attendant une
des survivants et eventuellernent des heritiers OU des ayants decision definitive du tribunal, sont prises d'office par le maitre
droit. d'ouvrage et mises a la charge de !'entrepreneur.
3- Dans les cas prevus aux paragraphes I et 2 du present 4- La resiliation prend effet a compter de la date de la
article, les personnes qui s'offrent a continuer l'execution liquidation ou du redressement judiciaire.
du marche en informent le maitre d'ouvrage par lettre Cbapitre VI
recommandee avec accuse de reception, dans Jes quinze (15) Prix et reglement des comptes
jours qui suivent le jour du deces.
Article 53
Lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes qui s'offrent
Prix du marche
a continuer d'executer le rnarche, l'engagernent qu'elles
souscrivent dans le cadre d'un groupement, tel qu'il est defini I- Les prix du marche comprennent toutes les depenses
aux articles 4 et 157 du decret precite n 2-12-349,doit etre signe resultant de l'execution des travaux y compris tous Jes
par chacun des membres du groupement. droits, impots, taxes, frais generaux, faux frais et assurent a
La continuation du marche qui doit etre precedee par la ]'entrepreneur une marge pour benefice et risques.
a
conclusion d'un avenant est soumise notamment )'obligation 2- Ces prix comprennent egalernent Jes depenses et
de la constitution du cautionnement ou de l'engagement de la marges relatives :
caution personnelle et solidaire prevus respectivement par les
articles 15 et 17 du present cahier. - a la construction et a l'entretien des moyens d'acces et
des chem ins de service necessaires pour les parties communes
4- Si la resiliation est prononcee en application des du chantier ;
paragraphes I et 2 du present article, elle prend effet a compter
de la date du deces de !'entrepreneur. - a l'etablissemenr, au fonctionnement et a l'entretien des
clotures, des dispositifs de securite et installations d'hygiene
Article 51
interessant les parties communes du chantier ;
Incapacite civile ou d'exercice et incapacite physique
-au gardiennage, a l'eclairage et au nettoyage des parties
ou mentale de )'entrepreneur
communes du chantier ainsi qu'a leur signalisation exterieure ;
I- Si l'entrepreneur est frappe d'une incapacite civile
OU d'une interdiction d'exercer la profession, ii doit arreter
- a l'installation et a l'entretien du bureau mis a la
disposition du maitre d'ouvrage si le cahier des prescriptions
l'execution des travaux et en informer imrnediatement le
maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la resiliation du marche est speciales le prevoit.
prononcee de plein droit par l'autorite competente et n'ouvre 3- Dans le cas de marche passe avec un groupement, les
droit a aucune indemnite. prix afferents sont reputes comprendre outre les prix prevus
La resiliation prend effet a compter de la date de aux paragraphes I et 2 du present article, les depenses et marges
l'incapacite civile ou de !'interdiction d'exercer la profession. de chaque membre du groupement y compris eventuellement
les charges qu'il peut etre appele a rembourser au mandataire
2- En cas d'incapacite physique ou mentale manifeste ainsi que Jes depenses relatives :
et durable de )'entrepreneur, l'empechant d'assumer ses
engagements contractuels, l'autorite competente peut resilier le - aux mesures propres a pallier d'evenruelles defaillances
marche sans que !'entrepreneur puisse pretendre a indernnite. des autres membres du groupement et les consequences
de ces defaillances ;
La resiliation prend effet a compter de la date de la
declaration de Jadite incapacite, -et a toute autre sujetion induite par le fait du groupement.
N 6470 - 26 chaabane 1437 (2-6-20!6) BULLETIN OFFICIEL 877
Article 54 3- Les prix des ouvrages ou travaux supplernentaires

Revision des prix du marche peuvent etre soit des prix unitaires soit des prix globaux soit
des prix mixtes, its sont fixes :
I- Le cahier des prescriptions speciales precise que
le rnarche est passe a prix revisables conforrnement aux a) soit sur la base des prix du marche initial, dans ce cas,
dispositions de l'article 12 du decret n 2-12-349 precite et les valeurs de reference des index a prendre en consideration
prevoit la OU Jes formu]es de revision des prix.
pour la revision des prix de ces ouvrages ou travaux
supplementaires sont les valeurs de reference du mois de :
La date d'exigibilite de la revision des prix est :
- la date limite de remise des offres pour l'attribution du
- la date limite de remise des offres en cas d'appel a la marche initial;
concurrence ; - la date de la signature du marche par l'entrepreneur
- la date de la signature du marche par l'entrepreneur lorsque ce dernier est negocie,
lorsqu'il s'agit de la procedure negociee. b) soit sur la base des prix negocies avec l'entrepreneur
par reference aux prix courants au moment de la conclusion
2- Si pendant le delai contractuel du marche, les prix des
de l'avenant, lorsqu'il s'agit de prix non prevus dans le marche,
travaux subissent, suite a l'application de la OU des formules
de revision des prix definies dans le cahier des prescriptions Les valeurs des references des index a prendre en
speciales, une variation telle que le montant total des travaux consideration pour la revision des prix de ces ouvrages ou
restant a executer se trouve, a un instant donne, augmente travaux supplementaires sont celles du mois de la date de
ou diminue de plus de cinquante pour cent (50%) par rapport signature de l'avenant par ]'entrepreneur ;
au montant de ces memes travaux etabli sur la base des prix c) Soit sur la base de prix comprenant, a la fois, des prix
initiaux du marche, l'autorite competente peut resilier le du marche initial et des prix nouveaux negocies. Dans ce cas,
marche d'office. la revision des prix correspondante se fait proportionnellement
en fonction de la nature des prix tel que stipule aux alineas a)
3- De son cote l'entrepreneur peut demander par ecrit, et b) de ce paragraphe
la resiliation du rnarche, sauf dans le cas ou le montant non
4- A defaut d'accord entre le rnaitre d'ouvrage et
revise des travaux restant a executer n'excede pas dix pour
l'entrepreneur sur la fixation des prix prevus a l'alinea b) du 3
cent (10%) du montant initial du rnarche.
du present article, ii est fait application des prescriptions
4- En tout etat de cause, l'entrepreneur doit continuer de !'article 81 du present cahier. Toutefois, les prestations
l'execution des travaux jusqu'a la decision de l'autorite concernees soot reglees provisoirement sur la base des prix
competente qui doit lui etre notifiee dans un delai maximum fixes par le maitre d'ouvrage.
de soixante (60) jours a compter de la date de reception de la Article 56
demande de resiliation. Changement de la provenance des materiaux
Article 55 I- Le maitre d'ouvrage peut en cours d'execution du
Ouvrages ou travaux supplementaires marche prescrire a l'entrepreneur la modification de la
provenance des rnateriaux si le lieu de la provenance a ete
1-. On entend par ouvrages ou travaux supplementaires fixe par le cahier des prescriptions speciales notamment dans
des ouvrages ou travaux qui ne figurent pas au marche initial les cas suivants :
que le maitre d'ouvrage prescrit a l'entrepreneur par ordre
- ii s'est avere que les materiaux concernes ne sont pas
de service immediaternent executable, lorsque sans changer
conformes aux regles de l'art ;
l'objet du marche :
- !es carrieres sont ferrnees OU epuisees ;
- ces travaux ou ouvrages, imprevus au moment de sa
passation, sont consideres comme l'accessoire dudit - les quantiles a extraire s'averent insuffisantes eu egard
marche ; aux besoins du marche.
2- Le changement de la provenance des materiaux
- ii y a interet au point de vue delai d'execution ou de
fait l'objet d'un avenant qui fait ressortir le nouveau lieu de
la bonne marche de l'execution du marche a ne pas
provenance ainsi que la moins-value OU la plus-value resultant
introduire un nouvel entrepreneur ; de ce changement.
- l'execution de ces ouvrages ou travaux supplernentaires 3- A defaut d'accord entre le maitre d'ouvrage et
implique un materiel deja occupe ou utilise sur place !'entrepreneur sur la fixation de la plus-value ou de la moins-
par !'entrepreneur. value, ii est fait application des prescriptions de l'article 81 du
present cahier.
- le montant desdits ouvrages ou travaux supplementaires
ne depasse pas dix pour cent (10%) du montant du Article 57
marche initial auquel ils se rattachent. Augmentation dans la masse des travaux
2- Ces ouvrages ou travaux supplernentaires sont I-Au sens du present cahier, on entend par:
constates par avenant qui the leur nature, leurs prix et, le cas - la masse initiate des travaux : le montant contractuel
echeant, le delai de leur execution. des travaux tel que prevu au marche initial.
- la masse des travaux: le montant des travaux executes En ce qui concerne les marches reconductibles prevu a
et evalues a a
un moment donne partir des prix initiaux l'article 7 paragraphe 4 du decret n 2-12-349 precite, la limite
du marche, La masse des travaux ne tient pas compte de vingt-cinq pour cent (25%) prevue ci-dessus est appreciee
des travaux supplernentaires vises a !'article 55 du pour la duree totale du marche.
present cahier, du montant resultant de la revision des
Article 59
prix et des indernnites accordees a l'entrepreneur ainsi
que le montant des interets moratoires pour retard de Changement dans !es quantites
paiement ou des penalites encourues. du detail estimatif
2- L'entrepreneur est tenu de realiser toutes les En cas de modification des quantites relatives a un
prestations prevues par le marche, II est tenu, en outre, d'aviser ou plusieurs prix unitaires du detail estimatif, en raison
le maitre d'ouvrage, vingt (20) jours au moins a J'avance, de de sujetions techniques, surestimation ou sous-estimation
la date probable a laquelle la masse des travaux atteindra la desdites quantites, l'entrepreneur doit poursuivre l'execution
masse initiale. des travaux. Toutefois, l'entrepreneur est tenu d'aviser, par
3- Lorsque la masse des travaux atteint la masse initiale, ecrit, le maitre d'ouvrage lorsque les deux conditions suivantes
!'entrepreneur doit arreter les travaux s'il n'a pas recu un ordre sont reunies :
de service lui notifiant la decision du maitre d'ouvrage de les a) la variation de cette quantile depasse, en plus ou en
poursuivre. moins, cinquante pour cent (50%) celle prevue initialement
La decision de poursuivre les travaux doit preciser le dans le detail estimatif;
montant Ii mite jusqu'ou les travaux pourront etre poursuivis. b) le montant correspondant a la nouvelle quantite
Cette decision doit intervenir dans un delai de vingt (20)jours des travaux reellernent executes, du fait de cette variation,
a compter de la date de reception de la lettre de !'entrepreneur represente plus de dix pour cent (10%) du montant initial du
prevue au paragraphe 2 du present article, une copie de ladite marche.
decision est notifiee a l'entrepreneur par ordre de service et
doit etre inscrite au registre du rnarche, En cas de variation des quantites en plus, le maitre
d'ouvrage notifie a !'entrepreneur un ordre de service pour
Lorsque le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de poursuivre l'execution des travaux au-dela des quantites sus
notifier ladite decision dans le delai precite, ii doit soit prescrire mentionnees.
a !'entrepreneur un ordre d'arret de l'execution des travaux des
que la masse initiale des travaux a etc atteinte, soit proceder a
L'entrepreneur a droit une indemnisation dont le
a la reception des travaux realises. montant est fixe par decision de l'Autorite cornpetente, s'il la
demande en fin de compte, du prejudice, dfiment constate et
Les augmentations cumulees dans la masse des travaux justifie, que lui ont cause ces variations si lesdites variations
ne doivent en aucun cas depasser dix pour cent (10%) de la depassent de cinquante pour cent (50%) les quantites initiales
masse initiate du marche. et representent plus de dix pour cent (10%) du montant initial
En ce qui concerne les marches reconductibles prevus du marche,
a l'article 7 du decret n 2-12-349 precite, la limite
de dix pour Cette indemnisation ne doit en aucun cas depasser
cent (IOO(o) prevue ci-dessus est appreciee pour la duree totale quinze pour cent (15%) du prix unitaire concerne rapporte
du marche. A la quantite executee au-dela de cinquante pour cent (50%).
4- Un delai supplernentaire peut etre prevu, par avenant,
Les stipulations du present article s'appliquent en tenant
pour tenir compte des travaux correspondant a l'augmentation
compte des augmentations dans la masse des travaux.
dans la masse des travaux prevue par la decision du maitre
d'ouvrage. Article 60
Article 58 Bases de reglernent des travaux
Diminution dans la masse des travaux
Les decornptes sont etablis comme indique ci-apres :
I- Si la diminution dans la masse des travaux est
superieure a vingt-cinq pour cent (25%) de la masse initiale,
A- Marche a prix unitaires
a
l'entrepreneur a droit etre indemnise en fin de compte Le decompte est etabli en appliquant aux quantites
du prejudice, diiment constate, qu'il a subi du fait de cette d'ouvrages reellement executees et regulierement constatees,
diminution au-dela de la diminution Ii mite de vingt-cinq pour les prix unitaires du bordereau des prix-detail estimatif,
cent (25%). en tenant compte , s'il y a lieu, du montant resultant de la
revision des prix.
2- Si le fait generateur ayant entraine une diminution
dans la masse initiale des travaux de plus de vingt-cinq pour B- Marche a prix global
cent (25%) est connu avant le commencement des travaux,
I- La decomposition du montant global sert a etablir Jes
le marche peut etre resilie a la demande de l'entrepreneur,
decomptes provisoires et a calculer, s'il y a lieu, les revisions
Dans le cas OU !'entrepreneur ne demande pas la resiliation du
des prix.
marche, ii doit, s'il en est requis par le maitre d'ouvrage, signer
un avenant fixant le nouveau montant du marche et modifiant 2- Le prix global est du des lors que !'ensemble des
eventuellernent le delai d'execution. prestations objet du marche a ete execute.
Chaque prix forfaitaire figurant dans la decomposition Si !'entrepreneur n'accepte pas Jes rectifications ou !es
du montant global est du des que la prestation a
laquelle ii se accepte avec reserves, ii est dresse proces-verbal de carence par
rapporte a ete executee. !'agent charge du suivi de l'execution du marche. Ce proces-
Toutefois, le cahier des prescriptions speciales, peut verbal qui relate Jes circonstances du refus ou des reserves
prevoir des stipulations cornplementaires pour le mode du relevees par l'entrepreneur est annexe aux attachements. Le
reglement de chacun de ces prix forfaitaires figurant dans cette decompte provisoire correspondant est alors etabli sur la base
decomposition. des attachements tels que valides par le maitre d'ouvrage.
Les divergences eventuellement constatees entre les Toutefois, pour la partie des attachements contestee,
quantiles reellement executees et les quantiles indiquees !'entrepreneur peut faire application de l'article 81 du present
dans la decomposition de ce prix global, rneme dans le cas ou cahier.
celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire a aucune
modification dudit prix global ; ii en est de merne pour les 3- Le maitre d'ouvrage doit faire connaitre par ecrit
erreurs que pourrait comporter cette decomposition. son accord a !'entrepreneur dans un delai maximum de trente
(30) jours A compter de la date de la remise des attachements
En cas de resiliation du marche, la decomposition du
OU presenter, le cas echeant, contre accuse de reception, les
montant global sert de base pour le reglernent du montant des
prestations executees. attachements rectifies. Les rectifications demandees par le
maitre d'ouvrage doivent faire l'objet d'un seul envoi.
C- Marche a tranches conditionnelles
Passe ce delai, ces attachements soot reputes etre
Dans le cas des marches a tranches conditionnelles, acceptes par le maitre d'ouvrage et la constatation du service
le reglernent des comptes s'effectue conforrnement aux fait prend effet a compter du lendemain de Iexpiration du delai
dispositions de l'article 8 du decret precite n 2-12-349.
de trente (30) jours precite.
D- Dispositions communes
4- La date de signature des attachements par l'agent
L'entrepreneur ne peut en aucun cas, invoquer en sa charge du suivi de l'execution du marche et par le rnaitre
faveur Jes us et coutumes pour les comptages, mesurages et d'oeuvre le cas echeant, vaut date de constatation du service
pesages. fait, sous reserve des stipulations du paragraphe 3 du present
Article 61 article.
Attachements 5- Une copie des attachements dfiment signes est
transmise a l'entrepreneur par le maitre d'ouvrage.
I- L'attachement est le releve des travaux effectues par
!'entrepreneur. C'est un document qui con state l'execution des Article 62
travaux. II sert de base a Fetablissement des decomptes.
Decomptes provisoires
Les attachements comprennent, s'il ya lieu, pour chaque
ouvrage et partie d'ouvrage Jes numeros de poste du bordereau 1-L'agent charge du suivi de l'execution du marche dresse
des prix-detail estimatif. Ils sont decomposes en trois parties : chaque fois qu'il est necessaire et au moins une fois par mois, a
travaux termines, travaux non termines et approvisionnements. partir des attachements, un decompte provisoire, qu'il soumet
Ils mentionnent sommairement a titre de recapitulation Jes a la verification du maitre d'eeuvre ' le cas echeant, et a la
travaux termines des attachements precedents. signature du rnaitre d'ouvrage indiquant la date d'acceptation
Lorsque les ouvrages seront ulterieurement caches ou des attachements telle que prevue a l'article 61 ci-dessus et
inaccessibles et que Jes quantiles executees y afferentes ne servant de base aux versements d'acomptes a !'entrepreneur.
seront plus susceptibles de verifications, !'entrepreneur doit 2- Une copie de ce decompte est cornmuniquee a
en assurer le releve contradictoirement avec !'agent charge !'entrepreneur dans un delai n'excedant pas dix (10) jours a
du suivi de l'execution du marche et le maitre d'eeuvre le cas
partir de la date de sa signature par le rnaitre d'ouvrage.
echeant.
2- Les attachements sont etablis par l'entrepreneur au 3- En attendant l'approbation du decornpte definitif,
fur et a mesure de l'avancement des travaux et au moins a la le dernier decornpte provisoire etabli sur la base des
fin de chaque mois au plus tard, a partir des constatations faites attachements et Jes elements acceptes par le maitre d'ouvrage
sur le chantier, des elements qualitatifs et quantitatifs relatifs et l'entrepreneur, doit lui etre regle.
aux travaux executes et des approvisionnements realises. 4- En cas d'omission OU d'erreurs sur Jes elements
Les attachements sont rem is contre accuse de reception, constituant le dernier decompte provisoire, un decompte
au maitre d'ouvrage 'qui les fait verifier et signer par l'agent provisoire rectificatif est etabli pour tenir compte des omissions
charge du suivi de l'execution du marche et par le maitre ou des erreurs precitees,
d'oeuvre le cas echeant, et y apporte les rectifications qu'il
juge necessaires et ce, dans un delai de quinze (15) jours. Article 63
L'entrepreneur doit alors, dans un delai de quinze (15) Avances
jours renvoyer les attachements rectifies revetus de son
acceptation ou formuler par ecrit ses observations. Passe ce Une avance est accordee a l'entrepreneur conforrnement
delai, ces attachements rectifies sont censes etre acceptes par aux dispositions du decret n 2-14-272 du 14 rejeb 1435
l'entrepreneur. (14mai 2014)relatif aux avances en rnatiere de marches publics.
Article 64 Sauf stipulations differentes du cahier de prescriptions

speciales, le montant de cette penalite est fixee a un pour mille
Acomptes - retenue de garantie
(l /1000) du montant du marche,
l- Le paiement des acomptes s'effectue au merne rythme
que celui fixe pour l'etablissement des decornptes provisoires 2- Ledit montant est celui du marche initial,
sauf retenue d'un dixieme (I/IO) pour garantie, Toutefois, eventuellement majore par les montants correspondants aux
le paiement des acomptes pourra etre effectue sans retenue travaux supplementaires et a l'augmentation dans la masse
de garantie si le cahier des prescriptions speciales le prevoit des travaux.
expressement, 3- En cas de retard dans l'execution des travaux d'une
2- A defaut de stipulation particuliere du cahier des tranche ou d'une partie d'ouvrage pour laquelle un delai
prescriptions speciales, la retenue de garantie cesse de croitre d'execution partiel ou une date limite a ete fixe, le cahier des
lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du prescriptions speciales fixe le montant des penalites journalieres
marche augmente, le cas echeant, des montants des avenants. pour chaque tranche ou partie d'ouvrage consideree si le retard
3- Si Ia retenue de garantie est remplacee par une caution affecte un delai d'execution partiel.
personnelle et solidaire, celle-ci peut etre constituee soit par 4- Les penalites sont encourues du simple fait de la
tranches successives d'un montant egal a la valeur de la retenue constatation du retard par le maitre d'ouvrage qui, sans
de garantie de chaque decornpte, soit en totalite, prejudice de toute autre methode de recouvrement, deduit
4- Lorsq ue le cahier des prescriptions special es prevoit la d'office le montant de ces penalites de toutes Jes sommes dont
presentation d'un bordereau des prix des approvisionnements, )'entrepreneur est redevable. L'application de ces penalites ne
ii est delivre des acomptes sur les prix des materiaux libere en rien l'entrepreneur de I'ensemble des autres obligations
approvisionnes sur les chantiers jusqu'a concurrence des et responsabilites qu'il a souscrites au titre du marche,
quatre cinquierne (4/5) de leur valeur. 5- Dans le cas de resiliation suite a la defaillance de
Les approvisionnements ne peuvent etre portes l'entrepreneur, Jes penalites soot appliquees jusqu'au jour de la
aux decomptes que s'ils ont ete acquis en toute propriete signature de la decision de resiliation par l'autorite cornpetente.
et effectivement payes par l'entrepreneur. Les montants Dans le cas de resiliation de plein droit, Jes penalites sont
des approvisionnements sont regles au fur et a mesure de appliquees jusqu'au jour de la date d'effet de la resiliation.
l'avancement des travaux en fonction des besoins y afferents
et suivant le planning d'execution prevu a l'article 41 du present 6- Les journees de repos hebdomadaire ainsi que les
cahier. jours feries ou chomes ne sont pas deduits pour le calcul des
montants des penalites,
En tout etat de cause, les approvisionnements :
7- Le montant des penalites est plafonne a huit pour cent
- doivent faire partie integrante des travaux a executer ; (8%) du montant initial du rnarche eventuellement rnajore par
-doivent avoir un prix inferieur au montant correspondant les montants correspondants aux travaux supplementaires et
apres leur mise en eeuvre ; a )'augmentation dans la masse des travaux.
- ne doivent pas depasser Jes quantiles necessaires a 8- Lorsque le plafond des penalites est atteint, l'autorite
la realisation des ouvrages prevus au marche initial, competente est en droit de resilier le marche dans les conditions
modifie ou complete eventuellement par Jes avenants prevues par ]'article 79 du present cahier.
intervenus et ou par les augmentations dans la masse
des travaux. B- Retenues :
Le montant correspondant aux approvisionnements Pour les marches comportant des delais partiels
a
s'obtient en appliquant aux quantites prendre en compte, d'execution, relatifs a des tranches OU parties d'ouvrage,
les prix relatifs aux materiaux ou produits a mettre en ceuvre assortis de penalites pour retard dans l'execution, ii est
dans les travaux qui figurent au bordereau des prix des applique une retenue provisoire a titre de penalite, fixee a un
approvisionnements insere dans le marche. pour mille (l /1000) du montant du marche pour chaque jour
de retard.
5- Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions
speciales, les approvisionnements ayant donne lieu a paiement Cette retenue peut etre restituee a l'entrepreneur, si d'une
d'acomptes demeurent la propriete de !'entrepreneur, mais part le cahier des prescriptions speciales le prevoit et d'autre
celui-ci ne peut les enlever du ch an tier sans avoir, au prealable, part si l'entrepreneur a respecte le delai global d'execution du
obtenu l'autorisation du maitre d'ouvrage et rembourse les marche, Dans le cas contraire, cette retenue est transforrnee
acomptes percus a leur sujet. en penalite en sus de celle prevue au paragraphe A du present
Article 65 article.
Penalites et retenues en cas de retard Article 66
dans l'execution des travaux Penalites particulieres
A-Penalites: Le cahier des prescriptions speciales peut prevoir des
l- En cas de retard dans l'execution des travaux, ii est penalites particulieres en cas de retard de l'entrepreneur dans
applique une penalite par jour calendaire de retard a l'encontre la remise de certains documents ou rapports ou pour defaut
de I'entrepreneur si le retard affecte le delai global du marche. de realisation de certaines de ses obligations.
L'ensemble des montants de ces penalites est plafonne Le decornpte partiel definitif est un decornpte definitif
a deux pour cent (2%) du montant initial du marche qui concerne les travaux d'une partie d'ouvrage receptionnee
eventuellernent complete par les montants correspondant aux partiellement. II est etabli lorsque le maitre d'ouvrage use du
travaux supplernentaires et a !'augmentation dans la masse droit de prendre possession de certaines parties d'ouvrages
des travaux. avant l'achevement complet des travaux, cette prise de
possession est precedee d'une reception provisoire partielle.
Elles sont prelevees dans les memes conditions que celles
prevues pour les penalites pour retard dans l'execution des Le decompte general definitif est un recapitulatif des
decomptes partiels definitifs,
travaux.
2- Le decompte definitif, les decornptes partiels
Article 67
definitifs ainsi que le decompte general definitif soot etablis
Retard dans le reglement des sommes dues par l'agent charge du suivi de l'execution du rnarche et signes
par le maitre d'ouvrage. Ils doivent comporter la signature de
Le retard dans le reglement des sommes dues ouvre droit l'architecte et/ou de l'ingenieur specialise lorsque le recours a
a l'entrepreneur a des interets moratoires, a l'ajournement des ces derniers est requis.
travaux et a la resiliation du marche dans les conditions ci-apres.
3-L'entrepreneur est invite par le maitre d'ouvrage,
A- Droit aux interets moratoires par un ordre de service, a venir dans ses bureaux pour
En cas de retard dans le reglement des sommes dues prendre connaissance, selon le cas, du decornpte definitif, des
a l'entrepreneur, des interets moratoires lui soot payes decomptes partiels definitifs ou du decornpte general definitif,
et a signer ceux-ci pour acceptation. Cet ordre de service lui
a
conforrnement la reglementation en vigueur.
est notifie dans un delai maximum d'un (I) mois a partir de
8 - Droit a l'ajournement des travaux la date de reception provisoire OU de la reception provisoire
partielle OU de la derniere reception provisoire partielle.
Lorsque le retard dans le reglernent des sommes dues
au titre du marche depasse quatre (4) mois a compter de la 4- L'acceptation desdits decornptes par !'entrepreneur
date de signature des attachements par l'agent charge du suivi et leur approbation par I'autorite cornpetente lient le maitre
de l'execution du marche et/ou par le maitre d'oeuvre le cas d'ouvrage et !'entrepreneur definitivernent pour l'ensemble des
echeant, l'entrepreneur adroit, en plus des interets moratoires, elements pris en compte pour le reglernent definitif du marche.
a l'ajournement s'il le demande. 5- Si !'entrepreneur ne defere pas a l'ordre de service
Dans ce cas, le maitre d'ouvrage precede a la notification prevu au paragraphe 3 du present article ou refuse de signer
a l'entrepreneur de l'ordre de service prescrivant l'ajournement lesdits decomptes, le rnaitre d'ouvrage dresse un proces-verbal
relatant les conditions de presentation de ces decomptes et les
de l'execution des travaux sollicite, Le paiement de l'acompte
circonstances ayant accornpagne cette presentation et dans
en retard donne lieu a l'etablissement d'un ordre de service de
ce cas, aucune reclamation n'est recevable.
reprise de l'execution des travaux.
6- Si l'entrepreneur signe lesdits decornptes en faisant
C - Droit a la resiliation du marche des reserves, ii doit, par ecrit, adresser au maitre d'ouvrage un
Lorsque le retard dans le reglernent des sommes dues rnemoire de reclamation exposant en detail les motifs de ses
au titre 'du marche depasse huit (08) mois, l'entrepreneur reserves et precisant le montant correspondant et ce dans un
peut, en plus du droit aux interets moratoires, demander delai de trente (30) jours a compter de la date de la signature
au rnaitre d'ouvrage de proceder a la resiliation du rnarche. du decornpte definitif avec reserve. II est alors fait application
de l'article 81 du present cahier.
Dans ce cas, l'autorite cornpetente precede immediatement a
la resiliation du marche. sans accorder a l'entrepreneur aucune Passe ce delai, le decompte est cerise etre accepte par
autre indemnite. l'entrepreneur et un proces-verbal est etabli par le maitre
d'ouvrage a cet effet.
Article 68
7- Si le bienfonde des reserves de !'entrepreneur est
Decornpte definitif- Decomptes partiels definitifs - avere par le maitre d'ouvrage OU par l'autorite competente tel
Decornpte general definitif que prevu par l'article 81 ci-dessous, un decompte definitif
I- Le decornpte definitif est un document contractuel rectificatif est etabli sur la base des montants acceptes,
etablissant le montant total resultant de l'execution du marche, 8- Une copie desdits decomptes est cornmuniquee a
II recapitule en detail !'ensemble des elements pris en compte l'entrepreneur dans un delai n'excedant pas dix (10) jours a
a
pour le reglernent definitif du marche, savoir la nature et partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage.
les quantites d'ouvrages executees dont le metre est arrete
Article 69
definitivement et les prix qui leur sont appliques ainsi que,
le cas echeant, les autres elements pris en compte pour le Resiliation du marche
reglement definitif du marche tels que les montants resultant La resiliation est une fin anticipee du marche avant
de la revision des prix, les indemnites accordees, les penalites l'achevement total des travaux. Elle est prise par une decision
encourues, les interets moratoires, les refactions, et toute autre de l'autorite competente dument motivee, dont une copie
retenue. II est etabli lorsque le marche ayant fait l'objet d'une est notifiee a l'entrepreneur. La decision de resiliation est
seule reception provisoire des travaux. consignee dans le registre du marche,
Le marche peut etre resilie soit en ouvrant droit a du materiel et des installations de chantier de !'entrepreneur, en
indemnite soit sans indernnite dans Jes cas suivants : presence du maitre d'oeuvre le cas echeant. II est dresse proces-
verbal de ces operations. Ce proces-verbal comporte l'avis
A- Cas de resiliation ouvrant droit a indemnite
du maitre d'oeuvre sur la conforrnite des ouvrages ou parties
L'entrepreneur adroit a une indernnite s'il la demande d'ouvrages executes par rapport aux stipulations du marche,
par ecrit.justificatifs a l'appui, suite a une resiliation du marche
decidee par l'autorite competente dans les cas suivants : Le maitre d'ouvrage fixe a !'entrepreneur, par ordre de
service, les mesures qui doivent etre prises avant la fermeture
- lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement du chantier pour assurer la conservation et la securite des
des travaux n'a pas ete notifie a !'entrepreneur dans les ouvrages ou parties d'ouvrages executes. Ces mesures peuvent
delais prevus par l'article 40 du present cahier; comporter la demolition de certaines parties d'ouvrages.
- dans le cas d'ajournement dans les conditions prevues L'entrepreneur dispose d'un delai de dix (10) jours pour
a l'article 48 du present cahier ; executer lesdites mesures.
- dans le cas de cessation des travaux prevus a l'article En tout etat de cause, !'entrepreneur est tenu d'evacuer
49 du present cahier. les chantiers, magasins et emplacements utiles a l'execution
des travaux et d'en retirer son materiel et equipements, dans
B - Cas de resiliatien n'ouvrant pas droit a indemnite un delai fixe par le maltre d'ouvrage.
L'entrepreneur n'a droit a aucune indernnite dans les Apres realisation des operations precitees, la OU Jes
cas suivants : personnes designees par le maitre d'ouvrage precedent a la
- en cas de force majeure rendant l'execution des travaux reception provisoire des ouvrages executes.
impossible en application de )'article 47 du present 2- A defaut d'execution par !'entrepreneur des mesures
cahier; prevues par le paragraphe I alinea 2 du present article, dans
- en cas de deces de l'entrepreneur en application de le delai imparti, le maitre d'ouvrage les fait executer d'officea
!'article 50 du present cahier ; la charge de )'entrepreneur.
- en cas d'incapacite civile ou d'interdiction d'exercice 3- Si !'entrepreneur n'evacue pas les chantiers, magasins
de la profession ou d'incapacite physique ou mentale de et emplacements utiles a l'execution des travaux OU n'y retire
!'entrepreneur en application de l'article 51 du present pas son materiel et equipernents, une penalite de cinq pour
cahier; dix mille (5/10000) du montant initial du rnarche, augrnente,
le cas echeant du montant correspondant aux travaux
- en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
supplementaires et a l'augmentation dans la masse des
judiciaire des biens de )'entrepreneur en application de
travaux, lui est applicable par jour de retard jusq u'au jour de
)'article 52 du present cahier ;
l'evacuation totale des lieux precites,
- en cas de revision des prix des travaux restant a
executer depassant de plus OU de moins de cinquante Le montant de cette penalite est preleve dans les rnernes
pour cent (50 %) par rapport au montant de ces mernes conditions que celles prevues pour les penalites pour retard
travaux etabli sur la base des prix initiaux du marche dans l'execution des travaux.
en application de l'article 54 du present cahier ; L'application de cette penalite a l'encontre de
-en cas de diminution dans la masse des travaux de plus de !'entrepreneur ne fait pas obstacle au droit du maitre
vingt-cinq pour cent (25%) en application de l'article 58 d'ouvrage de faire executer l'evacuation aux frais et risques
ci-dessus; de !'entrepreneur. Les attachements, suivant le cas, sont etablis
dans les conditions prevues par l'article 61 du present cahier.
- en cas de retard dans l'execution dans les conditions
prevues a l'article 65 du present cahier ; 4- Dans le cas OU l'entrepreneur ne differe pas a la
convocation prevue au paragraphe I, alinea 1 du present
- en cas de retard dans le paiement des sommes dues de article la ou les personnes, precitees, designees par le maitre
plus de huit (08) mois en application de l'article 67 du d'ouvrage, dressent un proces-verbal de carence et precedent
present cahier; aux operations prevues ci-dessus a la charge de !'entrepreneur.
- en cas d'application des mesures coercitives prevues a B-Reprise du materiel et des materjaux en cas de
!'article 79 du present cahier. resiliation du marche
Article 70 I- En cas de resiliation du marche, le rnaitre d'ouvrage
Constatation des ouvrages executes et reprise a la faculte de racheter, en totalite ou en partie :
du materiel et des materiaux en cas de resiliation
du marche a) les ouvrages provisoires dont Jes dispositions ont etc
agreees par le maitre d'ouvrage ;
A- Constatation des ouvrages executes en cas de resiliatioo
b) les rnateriaux de construction, equipements et
I- En cas de resiliation du marche, le maitre d'ouvrage
outillages approvisionnes, acquis OU realises pour les besoins
convoque l'entrepreneur ou ses ayants droit presents dans un
du marche, dans la limite ou ii en a besoin pour le chantier ;
a
delai ne depassant pas quinze (15) jours compter de la date
de notification de la decision de la resiliation pour proceder c) le materiel specialernent construit pour l'execution des
a la constatation des ouvrages executes, a
l'inventaire des travaux objet du marche et non susceptible d'etre reemploye
materiaux approvisionnes, ainsi qu'a l'inventaire descriptif d'une maniere courante sur les chantiers de travaux publics.
---------.----~------
N 6470- 26 chaabane 1437 (2-6-2016) BULLETIN OFFICIEL 883
2- Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du 2- Les operations prealables a la reception soot effectuees
materiel susvises est egal a la partie non amortie des depenses par la ou les personnes designees par le maitre d'ouvrage en
exposees par !'entrepreneur, ces depenses etant limitees, s'il en presence de !'entrepreneur. En cas d'absence de ce dernier, ii
est besoin, a celles correspondant a une execution normale. en est fait mention au proces-verbal qui lui est notifie.
3- Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions Ces operations doivent etre realisees et porter sur :
speciales, les rnateriaux approvisionnes remplissant les
conditions fixees par le cahier des prescriptions speciales, les a) la reconnaissance des ouvrages executes;
equipernents et outillages acquis OU realises pour les besoins du b) les epreuves eventuellement prevues par le cahier
marche sont rachetes par le maitre d'ouvrage aux prix figurant des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions
au bordereau des approvisionnements OU a defaut SUr la base
speciales ;
des prix negocies.
c) la constatation eventuelle de l'inexecution des
4- Les rachats prevus par le present article sont presentes
dans un memoire et recapitules dans une situation a integrer prestations prevues au rnarche ;
au dernier decompte provisoire et au decompte definitif Ces d) la constatation eventuelle d'imperfections OU
decomptes sont etablis conformement aux prescriptions des malfacons ;
articles 62 et 68 du present cahier.
e) la constatation du repliement des installations de
Article 71 chantier et de la remise en etat des terrains et des lieux, sauf
Calcul des indemnites stipulation differente du cahier des prescriptions speciales ;
Lorsque l'octroi d'une indernnite est decide par l'autorite f) les constatations relatives a l'achevement des
competente au benefice de l'entrepreneur, cette indemnite est travaux et a l'etat du bon fonctionnement des ouvrages et des
deterrninee soit sur les bases definies au cahier des prescriptions installations, le cas echeant ;
speciales soit, en l'absence d'indication de ce dernier, fixee a
l'amiable. A defaut d'entente a son sujet, ii est fait application g) le cas echeant, la remise au maitre d'ouvrage des plans
de la procedure prevue par les articles 81 a 83 du present cahier. des ouvrages conformes a l'execution des travaux dans les
conditions precisees au cahier des prescriptions communes
Article 72 ou au cahier des prescriptions speciales.
Depenses mises a la charge de l'entrepreneur 3-A l'issue de ces operations prealables, trois situations
Lorsqu'il est decide, en vertu des stipulations du present peuvent se presenter :
cahier, de faire executer des prestations aux frais et risques de
a) les travaux sont conformes aux prescriptions des
l'entrepreneur, les depenses correspondantes soot prelevees
cahiers des charges, dans Ce cas, la OU les personnes designees
sur les sommes qui peuvent lui etre dues et soot precomptees
sur le decompte du mois de leur realisation. En cas de leur a cet effet par le rnaitre d'ouvrage, declarent la reception
insuffisance, elles soot prelevees sur son cautionnement et sur provisoire des travaux qui prend effet a compter de la date
la retenue de garantie et, le cas echeant, elles soot recuperees de l'avis de l'entrepreneur pour l'achevernent des travaux.
par tout moyen de recouvrement suite a des ordres de recette Cette reception provisoire donne lieu a l'etablissement d'un
conforrnement a la legislation en vigueur. proces-verbal, signe par la ou les personnes designees et par
l'entrepreneur dont copie est remise a ce dernier.
Chapitre VI
Receptions et garanties b) s'il apparalt que certaines prestations prevues au
marche comporteot des imperfections ou malfacons, ou
Article 73
necessitent des interventions pour Jeur parachevernent, la OU les
Reception provisoire personnes designees a cet effet etablissent un rapport relatant
1- Les ouvrages ne sont receptionnes qu'apres avoir subi Jes anomalies constatees, qu'elles signent et transmettent au
les controles de conformite des travaux avec l'ensemble des maitre d'ouvrage. Ce dernier notifie a l'entrepreneur par ordre
obligations du marche et, en particulier, avec les specifications de service les anomalies constatees, II lui fixe a cet effet un
techniques. delai, en fonction de l'importance des anomalies relevees, pour
y remedier.
La reception provisoire entraine le transfert de la
propriete et des risques au profit du maitre d'ouvrage et Apres avoir remedie aux anomalies constatees dans le
constitue le point de depart de !'obligation de garantie delai fixe, )'entrepreneur avise, par ecrit, le maitre d'ouvrage
contractuelle conformernent aux stipulations de l'article 75 a
pour proceder Ia reception provisoire des travaux. Ce dernier
du present cahier. dispose d'un delai de quinze (15) jours pour effectuer, par la ou
L'entrepreneur avise, par ecrit, le maitre d'ouvrage de les personnes designees, les verifications uecessaires constatant
l'achevernent des travaux. la levee des anomalies indiquees dans le rapport precite. En cas
de levee des anomalies, la ou Jes personnes designees, declarent
Le maitre d'ouvrage designe la ou les personnes pour la reception provisoire des travaux qui prend effet a compter
a
proceder aux operations prealables la reception provisoire, de Ia date du dernier a vis de )'entrepreneur.
en precisant la date prevue pour ces operations, qui doit se
situer dans un delai maximum de dix (10) jours a compter de Dans le cas contraire, le maitre d'ouvrage fait application
la reception de l'avis mentionne ci-dessus, II convoque a cet a
des mesures coercitives prevues l'article 79 du present cahier
effet l'entrepreneur, a l'eocontre de !'entrepreneur.
c) s'il apparait que certaines prestations prevues au Article 75

rnarche comportent des anomalies mineures qui ne mettent
Garanties contractuelles
pas en cause la fonctionnalite des ouvrages, la ou les personnes
designees prononcent la reception provisoire des travaux et A - Delai de garantie
etablissent un rapport, relatant les anomalies constatees,
1- Le delai de garantie est egal a la duree comprise
qu'elles signent et transmettent au maitre d'ouvrage qui notifie a
entre la reception provisoire et la reception definitive des
!'entrepreneur par ordre de service lesdites anomalies. 11 lui fixe
travaux. Pendant le delai de garantie, !'entrepreneur est tenu
un delai n'excedant pas un mois pour remedier aces anomalies,
sous peine de faire application des mesures coercitives prevues
a l'obligation de parfait achevement independarnrnent des
obligations qui peuvent resulter de l'application de l'article 78
a l'article 79 du present cahier a son encontre.
du present cahier
4 - Le delai se rapportant aux operations prealables
Le delai de garantie est de douze (12) mois a compter de
a la reception provisoire prevue par le paragraphe 2 du
la date du proces-verbal de la reception provisoire des travaux,
present article n'est pas pris en compte pour le calcul du delai
sauf stipulation differente du cahier des prescriptions speciales
d'execution contractuel.
ou prorogation en application des prescriptions de l'alinea 2
5 - A l'issue de la reception provisoire des travaux, du paragraphe A du present article.
l'entrepreneur peut etre autorise par le maitre d'ouvrage
Au titre de cette obligation de parfait achevernent,
a conserver sur le site du chantier jusqu'a la fin du delai
l'entrepreneur doit, a ses frais :
de garantie, tous les equipements, fournitures, materiels,
rnateriaux et ouvrages provisoires dont ii a besoin pour remplir a) rernedier a toutes Jes imperfections OU malfacons
ses obligations au cours de la periode de garantie. signalees par le maitre d'ouvrage ;
6- Toute prise de possession des ouvrages par le maitre b) proceder, le cas echeant, aux travaux confortatifs
d'ouvrage doit etre precedee de leur reception. Toutefois, s'il ou modificatifs juges necessaires par le maitre d'ouvrage et
y a urgence, la prise de possession peut intervenir sans la presentes par lui au cours de la periode de garantie.
reception, sous reserve de l'etablissement prealable d'un etat
2- Lemaitre d'ouvrage peut adresser a l'entrepreneur, a
contradictoire des lieux. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage doit
tout moment au cours du delai de garantie, les listes detaillees
aussitot que possible prononcer leur reception provisoire dans
des imperfections OU malfacons relevees, a l'exception de
les conditions prevues par le present article.
cetles resultant de l'usure normale, d'un abus d'usage OU de
Article 74 dommages causes par des tiers.
Mise a dispositionde certains ouvrages Les depenses correspondant aux travaux prescrits par le
ou parties d'ouvrages maitre d'ouvrage ayant pour objet de rernedier aux deficiences
enoncees aux a) et b) de l'alinea I du present article ne sont a
I- Lemaitre d'ouvrage peut prescrire a l'entrepreneur,
la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces deficiences
a
par ordre de service, de mettre sa disposition, et sans en
lui est imputable.
prendre possession, certains ouvrages ou parties d'ouvrages
non encore acheves pour une periode deterrninee, afin Les imperfections ou les malfacons constatees par le
notamment de lui permettre d'executer OU de faire executer, maitre d'ouvrage durant le dernier mois du delai de garantie
par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui doivent etre reparees par l'entrepreneur dans un delai fixe par
font l'objet du marche, ordre de service. Toutefois, le delai fixe a cet effet ne doit pas
depasser deux mois apres l'expiration du delai de garantie.
Le maitre d'ouvrage prescrit a l'entrepreneur, le cas
echeant, par le merne ordre de service, l'ajournement de 3-Si l'entrepreneur repare les imperfections et malfacons
l'execution des travaux pour la periode correspondant a la relevees conforrnement aux clauses du marche, la ou Jes
duree de la mise a Sa disposition des ouvrages OU parties personnes designees par le maitre d'ouvrage, a pres verification,
d'ouvrages en cause. prononcent la reception definitive des travaux.
2-Avant la mise de ces ouvrages OU parties d'ouvrages a Si A la fin dudit delai de garantie et sous reserve de
la disposition du maitre d'ouvrage, un etat des lieux est dresse I'application de l'alinea 2 du paragraphe 2 du present article,
contradictoirement entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur. J'entrepreneur n'a pas remedie aux imperfections OU malfacons,
ii est fait application des mesures prevues par !'article 79 du
L'entrepreneur a le droit de suivre les travaux non
present cahier.
compris dans son marche qui interessent les ouvrages ou parties
d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre d'ouvrage. II 4- L'obligation pour l'entrepreneur de realiser les
peut faire des reserves s'il estime que les caracteristiques des travaux de parfait achevernent a ses frais ne s'etend pas aux
ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux travaux necessaires pour rernedier aux effets de l'usage OU de
risquent de les deteriorer. Ces reserves doivent etre motivees l'usure normale, Ia proprete et l'entretien courant de l'ouvrage
par ecrit et adressees au maitre d'ouvrage. incombent au maitre d'ouvrage.
Lorsque la periode de mise a disposition est terrninee, B- Garanties particulieres
un nouvel etat des lieux contradictoire est dresse,
En plus des garanties prevues ci-dessus, le cahier des
3- Sous reserve des consequences des malfacons qui prescriptions speciales peut, pour certains ouvrages ou
lui sont imputables, !'entrepreneur n'est pas responsable de certaines categories de travaux, exiger de l'entrepreneur des
la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute garanties particulieres s'etendant au-dela du delai de garantie
la duree oil its soot mis a la disposition du maitre d'ouvrage. fixe au paragraphe A du present article.
N 6470- 26 chaabane 1437 (2-6-2016) BULLETIN OFFICIEL 885
L'existence de ces garanties particulieres n'a pas pour Les stipulations des articles 73, 74 et 75 du present cahier
effet de retarder l'application des dispositions de !'article 78 s'appliquent aux receptions provisoires partielles.
du present cahier, au-dela de la reception definitive.
Article 78
Article 76
Reception definitive Responsabilite de !'entrepreneur
apres la reception definitive
1- La reception definitive des travaux marque la fin
de l'execution du marche et libere !'entrepreneur de tous ses A pres la reception definitive des travaux, !'entrepreneur
engagements vis-a-vis du maitre d'ouvrage. est degage de ses obligations contractuelles vis-a-vis du
maitre d'ouvrage, a l'exception des garanties particulieres
2- L'entrepreneur demande, par ecrit, vingt (20) jours mentionnees au paragraphe B de l'article 75 du present cahier.
au plus tard avant J'expiration du delai de garantie prevu a
l'article 75 du present cahier, au maitre d'ouvrage de proceder La date de la reception definitive de l'ouvrage OU partie
a la reception definitive des travaux. d'ouvrage marque, le cas echeant, le debut de la periode de
garantie pour responsabilite decennale de l'entrepreneur,
Le maitre d'ouvrage designe la ou les personnes pour definie par l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913)
proceder a la reception definitive au plus tard dans les dix (10) formant code des obligations et contrats.
jours qui suivent l'expiration du delai de garantie. II convoque
a cet effet l'entrepreneur. Chapitre VIII
Mesures coercitives
3- La reception definitive des travaux est prononcee si
l'entrepreneur : Article 79
- a rempli a la date de la reception definitive toutes ses Constatation du defaut d'execution imputable
obligations vis-a-vis du maitre d'ouvrage ; a )'entrepreneur
- a justifie du paiement des indernnites dont ii serait 1- L'entrepreneur est constitue en defaut d'execution
redevable en application de la loi n 7-81 relative a lorsqu'il ne se conforme pas :
l'expropriation pour cause d'utilite publique et a
l'occupation temporaire promulguee par le dahir - soit aux stipulations du marche ;
n 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) a raison des - soit aux ordres de service qui lui sont ordonnes par le
dommages causes a la propriete privee par l'execution maitre d'ouvrage, sauf application des stipulations du
des travaux ; paragraphe 5 de l'article 11 du present cahier.
- a effectivement remis les plans de recolement des a
Lemaitre d'ouvrage adresse )'entrepreneur une lettre
ouvrages executes. demise en demeure qui Jui est notifiee par un ordre de service
4- La reception definitive des travaux donne lieu a en lui precisant exactement Jes manquements releves et le delai
l'elaboration d'un proces-verbal signe par la ou les personnes dans lequel ii doit rernedier a ces manquements.
designees par le maitre d'ouvrage, par l'entrepreneur et le cas Ce delai, sauf si le rnaitre d'ouvrage juge qu'il ya urgence,
echeant par le maitre d'eeuvre. Une copie dudit proces-verbal n'est pas inferieur a quinze (15) jours a dater de la notification
est remise a l'entrepreneur, de la mise en demeure.
Dans ce cas, le montant de la retenue de garantie et Passe le delai prevu ci-dessus, si l'entrepreneur n'a pas
le cautionnement definitif, eventuellement constitues, sont
execute les dispositions prescrites dans la mise en derneure,
restitues a l'entrepreneurdans les conditions prevues a l'article 19
l'autorite competente doit, au plus tard dans les trente (30)
du present cahier.
jours qui suivent la fin du delai fixe dans la mise en demeure
Si l'entrepreneur n'a pas rempli a la date de la reception prononcer l'une des mesures suivantes selon la gravite des
definitive des travaux les obligations prevues par le present manquements :
article, ii est fait application des mesures prevues par !'article 79
du present cahier. a) la resiliation du marche qui peut etre :
Article 77 - soit une resiliation pure et simple ;
Receptions partielles - soit une resiliation assortie de la confiscation du

cautionnement definitif et le montant correspondant a
Si le cahier des prescriptions speciales le prevoit, la reparation des imperfections OU malfacons constatees
une reception provisoire partielle, assortie d'une prise de est preleve, au prorata, sur le montant de la retenue de
possession, peut etre prononcee pour des ouvrages OU parties garantie et le cas echeant, sur les sommes qui peuvent
d'ouvrages pour lesquels des delais partiels d'achevernent ont etre encore dues a !'entrepreneur sans prejudice des
ete fixes. Dans ce cas, c'est la derniere reception partielle qui droits a exercer contre lui par tout autre moyen de
tient lieu de reception provisoire du marche. recouvrement ;
Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donne - soit une resiliation suivie de la passation d'un nouveau
lieu a une reception provisoire partielle, le delai de garantie marche avec un autre entrepreneur ou un groupement
court a compter de la date d'effet de cette reception provisoire
d'entrepreneurs aux risques et frais de )'entrepreneur
partielle.
initial pour l'achevement des travaux conforrnernent
La derniere reception partielle definitive des ouvrages aux dispositions de l'article 86 du decret n" 2-12-349
ou parties d'ouvrages marque la reception definitive du rnarche, precite.
La resiliation du marche peut etre suivie par )'exclusion Si le nouveau rnarche ou la regie entraine une diminution
temporaire ou definitive de l'entrepreneur defaillant de la dans les depenses, )'entrepreneur ne peut reclamer aucune part
participation des marches publics dans Jes conditions prevues de cette diminution qui reste acquise au maitre d'ouvrage.
par )'article 159 du decret precite n 2-12-349. Article 80
b) l'etablissement d'une regie aux frais et risques de Cas d'un marche passe avec un groupement
)'entrepreneur ; dans ce cas l'autorite cornpetente substitue d 'entrepreneurs
provisoirement, a entrepreneur defaillant, un regisseur, soit le
1- Dans le cas d'un marche passe avec un groupement
maitre d'ouvrage lui-rneme soit un autre entrepreneur, pour
conjoint ou solidaire, si le rnandataire ne se conforme pas aux
superviser aux frais et risques du premier entrepreneur,
obligations qui Jui incombent, le maitre d'ouvrage Jui adresse
l'achevement Ies travaux objet du marche en utilisant Jes
une lettre demise en demeure qui Jui est notifiee par un ordre
moyens materiels et humains de ce dernier. Les fournitures
de service en lui precisant exactement Jes manquements releves
et materiaux necessaires a l'execution de la regie sont achetes et le delai dans Iequel ii doit remedier a ces manquements.
par le maitre d'ouvrage et mis a la charge de )'entrepreneur
defaillant, La regie ne peut etre que partielle. Ce delai, sauf si le rnaitre d'ouvrage juge qu'il y a urgence,
n'est pas inferieur a quinze (15)jours a dater de la notification
Pendant la duree de la regie, l'entrepreneur est autorise de la mise en demeure.
a en suivre Jes operations sans qu'il puisse toutefois entraver
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre
l'execution des ordres du maitre d'ouvrages.
d'ouvrage invite Jes autres membres du groupement a designer
Avant de commencer l'execution en regie, ii est precede, un autre mandataire dans le delai de dix {10) jours; le nouveau
contradictoirement dans un delai fixe par le maitre d'ouvrage, mandataire, une fois designe se substitue a l'ancien dans tous
a l'etablissement de l'inventaire descriptif du materiel de ses droits et obligations. Cette designation doit faire l'objet
!'entrepreneur et a la remise entre les mains de celui-ci de d'un additif a la convention du groupement et d'un avenant
la partie de ce materiel qui n'est pas utilisee par le maitre signe par le nouveau mandataire et approuve par l'autorite
d'ouvrage pour l'achevement des travaux. competente,
L'entrepreneur peut etre releve de la regie s'il justifie des Faute de cette designation, l'autorite cornpetente
moyens necessaires pour reprendre l'execution des travaux et applique, a l'encontre de !'ensemble des membres du
les mener a bonne fin. groupement, Jes mesures prevues par !'article 79 du present
cahier.
LI! mise en regie peut etre suivie par la resiliation
du marche et par )'exclusion temporaire ou definitive de 2- En cas de groupement conjoint, si l'un des membres,
l'entrepreneur defaillant de la participation des marches autre que le rnandataire, est defaillant, le maitre d'ouvrage
publics dans les conditions prevues par l'article 159 du decret met en demeure ce dernier dans les conditions prevues au
precite n 2-12-349. paragraphe I du present article pour pallier la defaillance
constatee en invitant le membre defaillant a honorer ses
2 - Dans les cas d'une resiliation suivie de Ia passation
engagements ou le cas echeant, soit se substituer au rnembre
d'un nouveau marche ou de mise en regie, ii est precede
defaillant dans ses engagements, soit proposer au rnaitre
imrnediatement, en presence de l'entrepreneur, a la constatation d'ouvrage un autre membre ou un sous-traitant dans le respect
des ouvrages executes et des materiaux approvisionnes.
des conditions prevues a l'article 158 du decret n2-12-349
3- L'ordonnancement des sommes dues a l'entrepreneur precite,
est suspendu jusqu'a la realisation des travaux d'achevement. Le substitut du membre defaillant ou le sous-traitant doit
Les excedents de depenses qui resultent de Ia passation repondre aux conditions requises pour realiser Jes prestations
du nouveau marche ou de la regie sont preleves sur les sommes concernees.
qui peuvent etre dues a )'entrepreneur et, a defaut, sur son Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorite
cautionnement et sur la retenue de garantie le cas echeant, sans competente applique, a l'encontre de l'ensemble des membres
prejudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance du groupement, les mesures prevues par )'article 79 du present
par tout autre moyen de recouvrement. cahier.
3- En cas de groupement solidaire, si l'un des membres, Dans ce cas, le recours de !'entrepreneur doit se limiter
autre que le mandataire, est defaillant, le maitre d'ouvrage aux seuls motifs enonces dans son mernoire de reclamation
met en demeure le mandataire et l'ensemble des membres du
adresse a l'autorite cornpetente.
groupement, dans les conditions prevues au paragraphe 1 du
present article, pour pallier la defaillance constatee. Article 82
Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorite
cornpetente applique, a l'encontre des membres du groupement,
Recours a la mediation OU a l'arbitrage
les mesures prevues par l'article 79 du present cahier. Dans un delai de trente (30)jours a compter soit de la date
Cbapitre IX de reponse de l'autorite competente, soit de la date d'expiration
Reglement des differends et litiges du delai de 45 jours prevu a l'article 81 du present cahier, le
Article 81 maitre d'ouvrage et l'entrepreneur peuvent, d'un commun
Reclamations accord, recourir soit a la mediation, soit a l'arbitrage et ce
1- Lorsqu'un differend, de quelque nature que ce soit, conforrnement aux dispositions du chapitre VIII du titre V
survient tors de l'execution du marche, l'entrepreneur doit du code de procedure civile approuve par le dahir portant
etablir une reclamation decrivant le differend, les incidences
loi n 1-74-447 du II ramadan 1394 (28 septembre 1974), tel
sur l'execution du marche et le cas echeant les consequences
sur le delai d'execution et sur les prix a laquelle ii joint un qu'abroge et rernplace par la Joi n 08-05 promulguee par le
memoire de ses revendications. dahir n 1-07-169du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007).
La reclamation est adressee au maitre d'ouvrage par Article 83

lettre recommandee avec accuse de reception.
Recours juridictionnel
Le maitre d'ouvrage fait connaitre sa reponse dans le
delai de trente (30) jours a partir de la date de reception de la Dans le delai de soixante (60) jours a compter soit de la
reclamation de l'entrepreneur.
date de la reception de la reponse de l'autorite competente, soit
2- Si la reponse du maitre d'ouvrage satisfait
de la date d'expiration du delai de quarante (45) jours prevu a
l'entrepreneur, le differend est regle,
!'article 81 du present cahier, l'entrepreneur peut porter le litige
3-. Si le maitre d'ouvrage ne repond pas dans le delai
prevu au paragraphe I du present article ou si !'entrepreneur devant la juridiction administrative cornpetente.
n'est pas satisfait de la reponse qui Jui faite, celui-ci dispose
Passe ce delai, !'entrepreneur est repute avoir accepte
d'un delai de trente (30) jours a compter soit de la date de
la reponse du rnaitre d'ouvrage, soit le cas echeant de la la decision de l'autorite competente et toute reclamation se
date d'expiration du delai prevu au paragraphe I du present trouve eteinte,
article, pour faire parvenir a l'autorite competente, par lettre
Article 84
recomrnandee avec accuse de reception, une reclamation et
un memoire indiquant !es motifs et le cas echeant, le montant
Reglernent des differends et litiges en cas de groupement
de sa reclamation.
d'entrepreneurs
L'autorite competente dispose d'un un delai de
quarante-cinq (45) jours a partir de l'accuse de reception de Lorsque le marche est passe avec un groupement
la reclamation de l'entrepreneur, pour repondre a ce dernier. d'entrepreneurs conjoint ou solidaire, le mandataire represente
Si la reponse de l'autorite competente satisfait chacun des membres pour !'application des stipulations des
!'entrepreneur, le differend est regle, Dans le cas contraire ou
articles 81 a 83 du present cahier jusqu'a la date de la reception
en cas de silence de l'autorite cornpetente, le reglernent du
differend releve alors des procedures prevues par les articles definitive des travaux. Au-dela de cette date, chaque rnernbre
82 et 83 du present cahier. du groupement poursuit les litiges qui le concernent.

Ccag T

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Ccag T

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Ccag T

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

858 BULLETIN OFFICIEL N 6470 - 26 chaabane 1437 (2-6-2016)

generales applicables aux marches de travaux

Apres avis de la commission nationale de la commande publique en date du 6 avril 2016;

Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni le 27 rejeb 1437 (5 mai 2016),

applicables aux marches publics relatif aux travaux.

b) le proces-verbal de reception provisoire;

c) le proces-verbal de reception definitive;

/) le decompte partiel definitif ;

g) le decornpte general definitif ;

h) la decision d'augmentation dans la masse des travaux;

i) la lettre de mise en demeure ;

Fait a Rabat, le 6chaabane1437 (13 mai 2016).

Le ministre de I' economie

Articles Contenu des articles

Chapitre premier : Dispositions Generates

Article premier Champ d'application

Chapitre II : Garanties du marche

Article 14 Garanties pecuniaires

Chapitre III : Obligations generates de l'entrepreoeur

Article 20 Domicile de l'entrepreneur

Article 27 Cession du marche

Article 32 Relations entre divers entrepreneurs sur le merne chantier

Chapitre IV : Preparation et execution des travaux

Article 39 Preparation des travaux

Chapitre V: Interruption des travaux

Article 48 Ajournements de l'execution des travaux

Chapitre VI : Prix et reglemeat des comptes

Article 58 Diminution dans la masse des travaux

Article 73 Reception provisoire

ChapitreVIII: Mesures coercitives

Article 79 Constatation du defaut d'execution imputable a l'entrepreneur

ChapitreIX: Reglement des differends et litiges

Droits de timbre Des delais supplernentaires peuvent etre pris en

Article 8 - Ajournements partiels des travaux ;

Delais d'execution - Augmentation dans la masse des travaux ;

A - Stipulations generates - Travaux supplementaires,

.. . ,,_. " ' "" .. ~ "

Article 21 - l'immigration au Maroc;

2 - L'entrepreneur ou son representant est tenu de La demande de )'entrepreneur et la reponse du maitre

de l'autorite competente, Sur la base de cette autorisation, un Article 29

- a la protection de l'environnement. 2- L'entrepreneur doit prendre a ses frais toutes les

Article 43 Si un vice de construction est constate, les depenses

3 -Si l'ajournement intervient apres le commencement - contraintes ernpechant l'execution de la partie

Article 54 3- Les prix des ouvrages ou travaux supplernentaires

Article 64 Sauf stipulations differentes du cahier de prescriptions

N 6470- 26 chaabane 1437 (2-6-2016) BULLETIN OFFICIEL 883

c) s'il apparait que certaines prestations prevues au Article 75

Article 77 - soit une resiliation pure et simple ;

Receptions partielles - soit une resiliation assortie de la confiscation du

Reclamations accord, recourir soit a la mediation, soit a l'arbitrage et ce

La reclamation est adressee au maitre d'ouvrage par Article 83

Vous aimerez peut-être aussi