Travaux de Bâtiment: NF DTU 25.41 P2

Reef4 - CSTB Page 1 sur 12
Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013

Document : NF DTU 25.41 P2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de plâtre - Plaques à face
cartonnées - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-203-2)
NF DTU 25.41 P2
Décembre 2012
P 72-203-2
Travaux de bâtiment
Ouvrages en plaques de plâtre — Plaques à
face cartonnées
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales
types
Building works — Gypsum plasterboards works — Gypsum

wallboards — Part 2 : Contract bill of special administrative
clauses
Bauarbeiten — Strukturen aus Wandgipsplatten – Platten mit
kartonierten Seiten — Teil 2 : Lastenheft der besonderen
Verwaltungsvorschriften
Statut
Norme française homologuée par décision du Directeur Général
d'AFNOR le 21 novembre 2012 pour prendre effet le 21 décembre
2012.
Remplace la norme homologuée NF DTU 25.41 P2, de février 2008.
Correspondance
À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux
de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.
Analyse
Le présent document a pour objet de donner les clauses
administratives spéciales aux marchés de travaux d'exécution
d'ouvrages en plaques de plâtre dans le champ d'application défini à
l'Article 1 de la norme NF DTU 25.41 P1-1 (CCT).
Descripteurs
Thésaurus International Technique : bâtiment, marché de travaux,
contrat, bâtiment résidentiel, aménagement intérieur, cloison, plaque de
plâtre, parement, mise en oeuvre, joint, raccord, fixation, élément de
fixation, ossature, dimension, positionnement, implantation, planéité,
protection contre la corrosion, isolation thermique, finition,
encastrement.
Modifications
Par rapport au document remplacé, mise à jour rédactionnelle et
quelques ajouts.
http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code... 24/12/2013
Sommaire
Membres de la commission de normalisation
Avant-propos
1 Domaine d'application
2 Références normatives
3 Consistance des travaux objet du marché
3.1 Travaux faisant partie du marché
3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché
3.3 Travaux supplémentaires
4 Dispositions de coordination avec les autres entreprises et intervenants
5 Règlement des contestations
6 Mode de règlement
7 Dispositions pour le règlement des litiges créés par l'insuffisance des précisions techniques du dossier de
consultation
Membres de la commission de normalisation

Président : M FAUGERAS
Secrétariat : M PLANEIX – UMPI/BNTEC
M ALLGEYER ARMSTRONG
M BARBEYRON BARBEYRON ENTREPRISE
M BELVALETTE BELVALETTE SARL
MME BROGAT HABITAT ET TERRITOIRES CONSEIL
M BUGAUD CSTB
M BUTET UNCP-FFB
M CAILLOL UMPI-FFB
M CANNATA CANNATA SA
M CARETTE UNECB-FFB
MME CHARBONNIER FILMM
M COCHET FCBA
MME CONTIVAL AFNOR
M CORLOSQUET FCBA
M CORNET CICF
M COUSTENOBLE ISOMO
M DARGOEUVES SOCOTEC
MME DUCAMP BUREAU VERITAS
M PLAGNOL CETEN / APAVE INTERNATIONAL
M DURAND UMGO-FFB
M FAUGERAS UMPI-FFB
M FLADENMULLER FLADENMULLER PLATRERIE
M GAGNEUX MEIGNAN SARL
M GARANDEL USG France
M GUICHOT GUICHOT SEE
M GUIHAUME LES INDUSTRIES DU PLATRE
M HENRY BNBA
M LABBE UPPF-FFB
M LAM UMPI-FFB
M LEGRAS XELLA THERMOPIERRE
MME LEROUX PLACOPLATRE
MME LESTOURNELLE FILMM
MME LIZARAZU FILMM
M MARCINEK KNAUF
M MERCIER PSI GROUPE
M MEURISSE FCBA-BNBA
M MEYER-LAVIGNE NOVOVIS SAS
M MORALES CAPEB
M PELISSIER SNAP
M PEYLA 2 AIP
M PILLARD UMGO-FFB
M PINÇON BNTEC
M PREVOST PSI
MME QUINTIN CAPEB
M ROUGIER FILMM
M SALEMBIER FASSA BORTOLO

M SANCHEZ ETP SA
M SANDERS UNSFA
MME SARRE CSTB
M SAUVAGE CERIB
M SENIOR UNSFA
M SUZOR GIOFS
MME TALIANA NOVOVIS SAS
MME TANFI SFJF-FFB
M TIZIANEL LAFARGE PLATRES
M VON SAINT GEORGE PROTEKTOR SA
Avant-propos
L'acceptation par le maître d'ouvrage de produits ou procédés ne pouvant justifier d'un Avis Technique ou
d'un Document Technique d'Application, ou d'une certification de produit, tel que précisés dans le NF
DTU suppose que tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode
de preuve de conformité lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début
d'approvisionnement.
Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du
produit ou procédé proposé.
Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le
maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.
1 Domaine d'application
Le présent document propose des clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux
d'exécution d'ouvrages en plaques de plâtre dans le champs d'application défini à l'Article 1 de la de la
norme NF DTU 25.41 P1-1 (CCT).
2 Références normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
NF P 03-001 ,
Marchés privés — Cahiers types — Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux
de bâtiment faisant l'objet de marchés privés .
NF DTU 25.41 P1-1 ,
Travaux de bâtiment — Ouvrages en plaques de plâtre – Plaques à faces cartonnées — Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P 72-203-1-1).
3 Consistance des travaux objet du marché

3.1 Travaux faisant partie du marché
Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objet du présent
marché comprennent :
l'implantation et/ou le traçage du développé des ouvrages en plaques : ou la vérification du traçage
du développé de la cloison si ces opérations ont été attribuées à un tiers et de ce fait déjà exécutés ;
la fourniture et la pose des plaques de plâtre y compris fournitures diverses : matériaux d'ossature
(bois, fourrures, montants, etc.), dispositifs de suspension (pour les plafonds), dispositifs d'appui
intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixations (vis, adhésifs), matériaux de traitement
des joints (enduits et bandes associées) dispositifs de protection des angles saillants verticaux
(bandes spéciales, baguettes d'angles), dispositifs de protection en pied pour les cloisons,
nécessaires à cette pose ;
le dépoussiérage de la surface du gros oeuvre au raccord avec les ouvrages en plaques ;
la fourniture, la pose, la dépose et l'enlèvement du matériel d'exécution ;
le nettoyage et l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.
3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché

Sauf dispositions contraires des DPM, les travaux ne comprennent pas :
l'exécution des ouvrages de structures recevant les suspentes des ouvrages horizontaux et inclinés ;
l'étude pour fixation directe des plaques de plâtre sur la charpente ;
la fourniture et la pose, sous la structure support, des ossatures primaires éventuellement
nécessaires ;
la fourniture et pose des huisseries, des trappes de visite et autres bâtis dormants associés ;
la fourniture et pose des isolants et pare-vapeur éventuellement nécessaires, des renforts éventuels
pour la fixation des autres corps d'état, des couvres-joints ou corniches éventuellement nécessaires
en raccord avec les ouvrages de nature différente n'étant pas compatibles pour un traitement normal
des joints par enduit et bandes associées (bois,métal, etc.) ;
d'une façon générale tous travaux non définis comme condition standard dans la norme NF DTU
25.41 P1-1 (CCT) ;
les travaux d'incorporations diverses (gaines électriques y compris découpes pour appareillage,
gaines fluides, etc.) et raccords et calfeutrements à la suite ;
les traversées des ouvrages (découpes, rebouchages, étanchéité, calfeutrements divers) ;
la mise en oeuvre des systèmes de protection à l'eau sous carrelage ;
les rebouchages et les joints hydrofugés en parement vertical dans les locaux humides EB+
privatifs ;
l'exécution des joints étanches au droit des appareils sanitaires, ménagers et autres ;
l'exécution des joints complémentaires éventuels au pourtour des menuiseries ;
la préparation des supports avant mise en oeuvre des finitions (peinture, papiers peints, etc.) ;
la fourniture et la mise en oeuvre de systèmes d'étanchéité à l'air éventuellement nécessaire ;
toutes les mesures relatives à l'étanchéité à l'air.
3.3 Travaux supplémentaires

Si le maître de l'ouvrage demande des travaux qui ne figurent pas au paragraphe 3.1 et qui n'ont pas été
demandés dans les DPM, l'entreprise est libre de les accepter ou non. Ces travaux doivent, avant toute
exécution, faire l'objet d'un accord préalable avec l'entreprise, d'un devis et d'un avenant au marché.
4 Dispositions de coordination avec les autres entreprises et intervenants

L'ordre de service de commencer l'exécution des travaux est envoyé à l'entrepreneur au moins 15 jours
ouvrables avant la date fixée au marché comme début du délai contractuel.
L'entrepreneur doit alors s'assurer, avant de commencer les travaux que :
le gros oeuvre dans lequel doit être monté l'ouvrage est terminé ;
les constructions dans lesquelles doivent être montés ces ouvrages répondent aux conditions
définies à l'Article 5 de la norme NF DTU 25.41 P1-1 (CCT) ;
les ouvrages adjacents sont compatibles avec l'exécution des ouvrages en plaques eux-mêmes,
notamment en ce qui concerne : les dimensions, le tracé et l'implantation, la position et le
dimensionnement des réservations, la position et les caractéristiques des huisseries et bâtis
destinés à être incorporés, les réseaux parallèles aux ouvrages verticaux, une distance minimale de
50 cm est nécessaire pour permettre une réalisation conforme des cloisons ou contre-cloisons (mise
en place de l'ossature, vissage des plaques et jointoiement), l'isolation thermique, etc.
S'il n'en est pas ainsi, l'entrepreneur en avise par écrit le maître d'oeuvre avant la date fixée comme
début de délai contractuel.
Il appartient au maître de l'ouvrage de prendre toutes dispositions pour maintenir hors d'eau hors d'air les
locaux à aménager à partir du début des travaux d'aménagement, et d'être en mesure de corriger
l'influence des conditions atmosphériques à l'intérieur de ces locaux, de façon à limiter les variations des
états hygrométriques.
5 Règlement des contestations

Au cas où l'application des documents du marché montrerait des lacunes dans ceux-ci, ces lacunes
seront comblées par recours aux dispositions de la normeNF P 03-001 .
6 Mode de règlement
Le mode de règlement des travaux est fixé selon l'usage et doit être précisé dans le contrat.
7 Dispositions pour le règlement des litiges créés par l'insuffisance des

précisions techniques du dossier de consultation
Dans le cas où ces données essentielles ne sont communiquées aux entreprises qu'après l'appel d'offre,
s'il y en a un, mais avant la signature du marché, l'entreprise peut :
soit confirmer son offre ;
soit la modifier en fonction des données nouvellement connues ;
soit la retirer.
Dans le cas où ces données essentielles ne sont communiquées par le maître d'ouvrage qu'après la
signature du marché, signature qui a dû être accompagnée de la présentation par l'entreprise titulaire des
données sur lesquelles son offre est basée, l'entreprise titulaire peut :
soit confirmer son offre ;
soit demander qu'un avenant intervienne, fixant les prix sur la base de données nouvellement
connues. En cas d'impossibilité d'un accord sur cet avenant, le marché sera nul de plein droit ;
soit retirer son offre et le marché sera nul de plein droit.
Il est entendu que la communication des données ayant servi de base à l'offre ne constitue qu'une
référence pour les calculs des coûts et pas une proposition de solution technique sur laquelle l'entreprise
se serait engagée.
Dans le cas où les données essentielles ne sont pas communiquées avant la date de début des travaux,
l'entreprise doit les réclamer au Maître d'ouvrage 15 jours avant cette date en le prévenant que, à défaut,
il devra procéder ou faire procéder aux études nécessaires, et que ces études lui seront facturées.
Le cas échéant, référence peut être faite à un bordereau de prix.
Lorsque les études ont abouti à la connaissance des données essentielles, l'entreprise agit comme dans
le deuxième cas ci-dessus.
© AFNOR 2012 - Imprimé par VINCI CONSTRUCTION FRANCE le

24/12/2013

Travaux de Bâtiment: NF DTU 25.41 P2

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Travaux de Bâtiment: NF DTU 25.41 P2

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Travaux de Bâtiment: NF DTU 25.41 P2

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Reef4 - CSTB Page 1 sur 12

Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013

Building works — Gypsum plasterboards works — Gypsum

Membres de la commission de normalisation

M SALEMBIER FASSA BORTOLO

3 Consistance des travaux objet du marché

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché

3.3 Travaux supplémentaires

4 Dispositions de coordination avec les autres entreprises et intervenants

5 Règlement des contestations

7 Dispositions pour le règlement des litiges créés par l'insuffisance des

© AFNOR 2012 - Imprimé par VINCI CONSTRUCTION FRANCE le

Vous aimerez peut-être aussi