Appel D'offre - Apn

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail – Patrie Peace – Work –Fatherland

------------- --------------
AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE NATIONAL PORTS AUTHORITY
------------ .--------------
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES/APN
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN

PROCEDURE D’URGENCE
N° 04/AONO /APN/CIPM/2021 du 10 Août 2021
*****************
POUR LA MISE EN RESEAU DES ANTENNES DE L’AUTORITE PORTUAIRE
NATIONALE (APN) : FOURNITURE, INSTALLATION ET PARAMETRAGE
DES EQUIPEMENTS PASSIFS ET ACTIFS
MAÎTRE D’OUVRAGE : AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN)
FINANCEMENT : BUDGET APN, EXERCICE 2021
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

***************
1
SOMMAIRE
Pièce n°1 Avis d’Appel d’Offres 3

Pièce n°2 Règlement Général de l’Appel d’Offres 14
(RGAO)
Pièce n°3 Règlement Particulier de l’Appel d’Offres 32

(RPAO).
Pièce n°4 Cahier des Clauses Administratives 39

Particulières
Pièce n°5 Descriptif des Fournitures 52

Pièce n°6 Bordereau des prix unitaires 57
Pièce n°7 Détail Estimatif et Quantitatif 59
Pièce n°8 Sous-Détail des Prix 61
Pièce n°9 Formulaires et Modèles à utiliser 63
Pièce n° 10 Modèle de Marché 69
Pièce n°11 Etudes Préalables 85
Pièce n°12 Liste des établissements bancaires et organismes 87

financiers installés au Cameroun, autorisés à
émettre des cautions dans le cadre des marches
publics
Pièce n°13 Grille d’Evaluation 89
2
------------- --------------
------------ .--------------

*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce N°1 :
AVIS D’APPEL D’OFFRES

***************
3
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°04/AONO/APN/CIPM/2021 DU 10 Août 2021 POUR LA MISE EN RESEAU DES ANTENNES DE
L’AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN) : FOURNITURE, INSTALLATION ET PARAMETRAGE
DES EQUIPEMENTS ACTIFS ET PASSIFS

Article1er : Objet
Le Directeur Général de l’Autorité Portuaire Nationale (APN) lance un Appel d’Offres National Ouvert
pour la mise en réseau des antennes de l’APN de Douala, Kribi et Limbé, par la fourniture,
l’installation et le paramétrage des équipements actifs et passifs.
Article 2 : Consistance des prestations
Les prestations du présent Appel d’Offres National Ouvert consistent en la fourniture des
équipements passifs et actifs, leur installation et leur paramétrage (INTRANET) pour la mise en
réseau des antennes de l’Autorité Portuaire Nationale à Douala, Kribi et Limbé.
Les caractéristiques desdits équipements informatiques et les modalités de leur mise en réseau sont
définies au Dossier d’Appel d’Offres, pièce n°5 intitulée « Descriptif des Fournitures ».
Article 3 : Délai de livraison
Le délai maximum de livraison des prestations est fixé à deux (02) mois maximum à compter de la
date de notification de l’ordre de service de démarrage des prestations.
Article 4 : Allotissement
Les prestations du présent Appel d’Offres National Ouvert consistent en la fourniture, l’installation et
au paramétrage, pour le compte de l’Autorité Portuaire Nationale, des équipements informatiques
en vue de la mise en réseau des antennes de Douala, Kribi et Limbé, en un (01) lot unique.
Article 5 : Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 15 000 000 (quinze
millions) FCFA Toutes Taxes Comprises.
Article 6 : Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises
exerçant au Cameroun, spécialisées dans la fourniture des équipements informatiques et
prestations connexes.
Article 7 : Financement
Les prestations sont financées par l’Autorité Portuaire Nationale, budget de l’exercice 2021,
Imputation n° 2021-603-34-340101-221 100.
Article 8 : Consultation du Dossier d’Appel d’Offres
Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, dès publication du présent avis,
auprès du Chef de la Cellule Juridique et des Marchés, Autorité Portuaire Nationale, 1er étage porte
n°115 Immeuble CAA, Boulevard du 20 mai B.P.11538 Yaoundé Tél. (237) 222.23.73.16 /
222.23.73.17, Fax. (237) 222.23.73.14.
Article 9 : Acquisition du dossier d’Appel d’Offres
Le dossier d’Appel d’Offres peut être retiré à la Direction Générale de l’Autorité Portuaire Nationale
(Cellule Juridique et des Marchés 1er étage porte 115), Immeuble CAA, Boulevard du 20 mai
B.P.11538 Yaoundé Tél. (237) 222.23.73.16 / 222.23.73.17, Fax. (237) 222.23.73.14,E-
4
mail :apn@camnet.cm,dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de
versement d’une somme non remboursable de 25 000 (vingt-cinq mille) FCFA, dans le Compte
spécial CAS-ARMP n° 335988 ouvert à la BICEC.
Article 10 : Remise des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais doivent être remises en sept (07) exemplaires dont un
(01) original et six (06) copies marqués comme tels, suivant les indications de l’article 12 du
RGAO(pièce n°2) et du RPAO(pièce n°3). Les offres ainsi confectionnées doivent parvenir à
l’Autorité Portuaire Nationale, Direction Générale (Cellule Juridique et des Marchés ,1er étage porte
115), Immeuble CAA, Boulevard du 20 mai, B.P 11538 Yaoundé Tél. (237)
222.23.73.16/222.23.73.17 Fax. 222.23.73.14, E-mail : apn@camnet.cm, au plus tard le
02/09/2021 à 13 heures, heure locale, sous pli/enveloppe fermé(e) portant la mention :
« DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°04 /AONO/APN/CIPM/2021 DU 10 Août 2021
POUR LA MISE EN RESEAU DES ANTENNES DE L’AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN) :
FOURNITURE, INSTALLATION ET PARAMETRAGE DES EQUIPEMENTS PASSIFS ET ACTIFS.
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Article 11 : Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministre en charge
des Finances , acquittée à la main et conforme au modèle joint en annexe d’un montant égale
à 300.000 ( trois cent mille) FCFA.
Cette caution de soumission aura une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la
date de dépôt des offres.
Article 12 : Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs. Elles devront
obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois.
Dès l’ouverture des plis, l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier
ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministre en charge des Finances entraînera le
rejet pur et simple des offres sans aucun recours.
Article 13: Ouverture des offres
L’ouverture des plis se fera en un(01) temps et aura lieu le même jour le 02/09/2021 à 14 heures,
heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de l’APN, dans la salle
de conférence de l’immeuble siège de l’Autorité Portuaire Nationale sise au 1er étage de l’immeuble
CAA, Boulevard du 20 mai à Yaoundé.
Chaque soumissionnaire est tenu d’assister à cette séance d’ouverture ou de s’y faire représenter
par une personne de son choix dûment mandatée et ayant une parfaite maitrise du dossier.
Article 14 : critères d’évaluations

14.1 Critères éliminatoires
Les offres ne satisfaisant pas aux critères ci-après seront automatiquement éliminées :
1- Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif quarante-huit (48)

heures après l’ouverture des plis ;
2- Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
3- Fausse (s) déclaration ou pièce (s) falsifiée (s) ou non authentique (s);
5
4- Absence de l’autorisation du fabricant ou de l’agrément du distributeur délivré par le
fabricant pour les matériels proposés ;
5- Absence du prospectus original en couleur émanant du fabricant, accompagné de la
fiche technique détaillée y afférente des matériels proposés;
6- Absence d’un prix unitaire quantifié ;
7- Non-respect de l'une des caractéristiques techniques majeures, ci-après:
Serveur: Processeur Intel Xeon 3,3 GHZ ram size 8Go,computer Memory type
1To, Computer Memory type,DDR, DRAM Hard Drive Interface Serial ATA
hardware plateforme, Windows Serveur 2016 activé,.
Moniteur : Ecran LCD a rétroéclairage LED, Interface HDMI, VGA, Résolution
Full HD 1080p (1920*1080 à 60hz)
Onduleur: Puissance configurable max 900 watts/1,5 KVA fréquence de sortie
47-53 Hz Synchronisation vers réseau 57-63 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions en entrée 220-240
Postes téléphoniques fixes :
- Big Display
- 68 Caller ID log
- 2 Direct Memory
- 10 tow-touch Memory
Autocommutateur : Poste opérateur 12 touches CO, discours main libre,
lampe d’appel, message entrant,
12 touches Co, discours mains libre message entrant, Redial KEY Auto Answer
1 line 16 touches LCD, PBX compatible.
Acessoires :
- câble RJ45
- Câble RJ11
- Prises RJ45
- Prises RJ11
8- Non satisfaction d’au moins six (06) sur les huit (08) critères essentiels.
14.2 : Critères essentiels
La notation des critères essentiels ci-après se fera suivant le mode binaire en attribuant à chaque
critère la valeur positive (oui) ou la valeur négative (non) :
1- Présentation générale de l’offre : respect de l’ordre des agencements des pièces et chaque
offre séparée par des intercalaires de couleur ;
2- Expérience du soumissionnaire : Réalisation d’au moins un (01) marché de fourniture,
d’installation et de paramétrage des équipements informatiques au cours des trois dernières
années (2018-2020), avec pour éléments justificatifs suivants : copies première et dernière
pages du Marché et/ou Lettre-Commande enregistrée, assorti du Procès-verbal de réception
signé sans réserve;
3- Garantie : Délai de garantie du matériel supérieur ou égale à six (06) mois;
4- Service après-vente (assurer la disponibilité des pièces de rechange et disposer du personnel
technique nécessaire pour l’installation et la maintenance des équipements livrés);
5- Planning et délai de livraison soixante (60) jours maximum ;
6- Absence des équipements requis et non présentation des modalités pratiques d’installation
et de paramétrage des équipements ;
7- Capacité financière d’un montant au moins égal à 7 500 000 (sept millions cinq cent milles)
FCFA ;
8- Condition d’acceptation des clauses du marché : Cahier des Clauses Administratives
6
Particulières (CCAP) et Descriptif des Fournitures (DF) remplis, paraphés sur chaque page
et signés à la dernière avec la mention « lu et approuvé ».
NB: Seuls les soumissionnaires qui auront satisfait à 100% des critères éliminatoires et à six
(06) des huit (08) critères essentiels seront jugés techniquement qualifiés et admis à
l’analyse financière.
Article 15: Attribution
La lettre-commande sera attribuée au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour
l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières
requises pour exécuter la lettre-commande de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la
moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
Article 16 : Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix
(90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
Article 17 : Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’adresse ci-
après:
Chef de la Cellule Juridique et des Marchés, Autorité Portuaire Nationale,

1er étage Porte n°115 Immeuble CAA, Boulevard du 20 mai 1972
BP 11 538 Yaoundé
Téléphone fixe : 222 23 73 16 / 222 23 73 17
Fax : 222 23 73 14.
Yaoundé, le 06 aout 2021
Le Directeur Général
Ampliations:
- MINMAP (PI) ;
- ARMP (pour publication et archivage)
- Président / CIPM / APN (pour information)
- CIPM/APN (pour archives
7
------------- --------------
------------ .--------------
INTERNAL TENDERS BOARD /APN
OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

No. 04/AONO /APN/CIPM/2021 OF10 August 2021
*****************
FOR THE NETWORKING OF BRANCHES OF THE NATIONAL PORTS
AUTHORITY (APN): SUPPLY, INSTALLATION AND PARAMETERIZATION
OF PASSIVE AND ACTIVE EQUIPMENT
CONTRACTING AUTHORITY: NATIONAL PORTS AUTHORITY (APN)
FINANCING : APN BUDGET, 2021 FINANCIAL YEAR
BUDGET CHARGE : 2021-603-34-340101-221 100
Document No. 1 :
TENDER NOTICE
***************
8
OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS
No. 04/AONO/APN/CIPM/2021 OF 10 August 2021 FOR THE NETWORKING OF BRANCHES

OF THE NATIONAL PORTS AUTHORITY (APN): SUPPLY, INSTALLATION AND PARAME-
TERIZATION OF PASSIVE AND ACTIVE EQUIPMENT
FINANCING: APN BUDGET, 2021 FINANCIAL YEAR
Article 1: Purpose
The Director General of the national ports authority (APN) hereby launches an open national call for
tenders for the networking of branches of the National Ports Authority (APN): supply, installation and
parameterization of passive and active equipment.
Article 2: Nature of Services
The services under this Open National Call for Tenders shall include the supply of passive and active
equipment, their installation and parameterization (INTRANET) for the networking of branches of the
National Ports Authority in Douala, Kribi and Limbe.
The characteristics of the said computer equipment and the modalities of their networking are de-
fined in the Tender File, in the Document No. 5 titled “Description of Supplies”.
Article 3: Delivery Deadline
The maximum delivery deadline shall be two (02) months maximum as from the date of notification
of the service order to start work.
Article 4: Allotment
The services under this Open National Call for Tenders shall include the supply, installation and
parameterization, on behalf of the National Ports Authority, of computer equipment for the networking
of the Douala, Kribi and Limbe branches, in a single lot,
Article 5: Estimated Cost
The estimated cost of services after preliminary studies is 15,000,000 (fifteen million) CFAF, All
Taxes Included.
Article 6: Participation and Origin
Participation in this Call for Tenders shall be open, on equal conditions, to interested companies
operating in Cameroon, specialized in the supply of computer equipment and related services.
Article 7: Financing
The services shall be financed by the National Ports Authority, 2021 financial year budget, Budget
Charge No. 2021-603-34-340101-221 100.
Article 8: Consultation of Tender File

The Tender File may be consulted during working hours, upon publication of this tender notice, from
the Legal and Contract Unit Head, National Ports Authority, CAA Building, Room No. 115, 20th May
Boulevard, P.O Box: 11538 Yaoundé, Tel.: (237) 222.23.73.16 / 222.23.73.17; Fax: (237)
222.23.73.14
9
Article 9: Acquisition of Tender file
The Tender File may be withdrawn from the Head Office of the National Ports Authority (Legal and
Contract Unit, 1st floor, Room 115), CAA Building, 20th May Boulevard, P.O. Box: 11538 Yaounde,
Tel.: (237) 222.23.73.16 / 222.23.73.17; Fax: (237) 222.23.73.14, E-mail: apn@camnet.cmm, upon
publication of this notice, on presentation of a slip attesting to the payment of a non-refundable
amount of 25,000 (Twenty five thousand) CFAF, in the “CAS-ARMP” special account No. 335988
opened in BICEC.
Article 10: Submission of Bids

Each bid drafted in English or in French shall be submitted in seven (07) copies, including one (01)
original and six (06) copies labelled as such, as stipulated in Article 12 of the RGAO (Document No.
2) and RPAO (Document No. 3). The bids so prepared shall be forwarded to the National Ports
Authority, Head Office (Legal and Contract Unit, 1st floor, Room 115), CAA Building, 20th May Boule-
vard, P.O Box: 11538 Yaounde, Tel.: (237) 222.23.73.16 / 222.23.73.17; Fax: (237) 222.23.73.14,
E-mail: apn@camnet.cmm, no later than 02/09/2021 at 01PM., local time, in a sealed envelope, and
shall be labelled as follows :
"OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS No. 04/AONO/APN/CIPM/2021 of 10 August 2021

FOR THE NETWORKING OF BRANCHES OF THE NATIONAL PORTS AUTHORITY (APN):
SUPPLY, INSTALLATION AND PARAMETERIZATION OF PASSIVE AND ACTIVE EQUIP-
MENT
To be opened only during the bid-opening session".
Article 11: Provisional Guarantee (Bid Bond)
Each bidder shall attach to his administrative documents, a bid bond established by a first rate bank
or an insurance company approved by the Minister in charge of Finance, manually paid out, and
complying with the model appended hereto, of an amount equal to 300,000 (three hundred thousand)
CFAF.
The bid bond shall be valid for one hundred and twenty (120) days from the date of submission of
bids.
Article 12: Admissibility of bids
Under pain of rejection, the other required administrative documents must be produced in originals
or copies certified true by the issuing services. The documents shall be less than three (03) months
10
old, prior to the original date of submission of bids or must have been established after the signing
of the Tender Notice.
At the opening of bids, the absence of the bid bond issued by a first rate bank of first category or
insurance company approved by the Minister in charge of Finance shall lead to the outright rejection
of the bids without any appeal.
Article 13: Opening of Bids
The opening of bids shall take place in (01) phase, and the same day 02/09/2021 at 2 PM, local time,
by the Internal Tenders Board of APN, in the Conference Hall of the Head Office of the National
Ports Authority, situated at the 1st floor, CAA Building, 20th May Boulevard, Yaounde.
Each bidder must attend this bid opening session, or he may be represented by a duly authorized
person of his choice, with perfect mastery of the file.
Article 14: Evaluation Criteria
14.1 Eliminatory Criteria
The bids that do not meet the criteria below shall be automatically eliminated:
1. Absence or non-compliance of a document of the administrative file, forty-eight (48) hours after
opening of bids;
2. Absence of the bid bond at the opening of bids;
3. False statements or falsified or unauthentic document (s);
4. Absence of manufacturer’s authorization or dealer’s approval issued by the manufacturer for

equipment proposed;
5. Absence of original colour leaflets (from the manufacturer) together with the related detailed tech-
nical sheet of the equipment proposed;
6. Absence of a quantified unit price;
7. Non-compliance of one of the following major technical characteristics:
Server: Intel Xeon Processor 3,3 GHZ ram size 8Go,computer Memory type 1To, Computer
Memory type, DDR, DRAM Hard Drive Interface Serial ATA hardware platform, Windows
Server 2016 activated,.
Monitor : LCD Screen with LED backlight, HDM Interface I, VGA, Full HD 1080p Resolution
(1920*1080 to 60hz)
Inverter: Configurable power max 900 watts/1.5 KVA Output frequency 47-53 Hz
Synchronization to grid 57-63 Hz Grid synchronization
Other input voltages 220-240
Fixed telephone sets ::
- Big Display
- 68 Caller ID log
11
- 2 Direct Memory
Auto-switch: 12-key CO operator station, hands-free speech, call lamp, incoming message,
Accessories :
- RJ45 cable
- RJ11 cable
- RJ45 plugs
- RJ11 plugs
8.Non-compliance of at least six (06) out of eight (08) essential criteria.
14.2. Essential criteria

The marking of the following essential criteria shall be done according to the binary mode, by attrib-
uting to each criteria the positive value (Yes) or the negative value (No).
1. General presentation of the bids : respect of order of arrangements of documents of each bid
separated by colour spacers;
2.Bidder’s experience: Realization of at least one (01) contract of the supply, installation and param-
eterization of computer equipment for the past three years (2018-2020), with the following supporting
documents : copies of first and last pages of the registered Contract or Order Letter, accompanied
with acceptance reports signed without reservation;
3. Guarantee : Guarantee period of the equipment higher than or equal to six (06) months;
4. After-sales service (ensure availability of spare parts and have the necessary technical staff for
the installation and maintenance of equipment delivered
5. Schedule and term for supply less than sixty (60) days maximum;
6. Absence of required equipment and non-presentation of practical modalities of installation and

parameterization of equipment;
7. Financial capacity of an amount at least equal to 7,500,000 (seven million five hundred thousand)
CFAF ;
8. Condition for acceptance of contract conditions: Special Administrative Clauses (SAC) and De-
scription of Supplies (DS) filled, initialled on each page and signed at the last page with the words
“Read and Approved”.
Note: Only Bidders who have met 100% of eliminatory criteria and six (06) out of the eight
(08) essential criteria shall be deemed technically qualified and admitted to financial analysis.
Article 15: Contract Award
The order-letter shall be awarded to the bidder whose bid is found to essentially comply with the
Tender File, and who has the required technical and financial capacities to satisfactorily perform the
Contract and whose bid has been evaluated as the lowest bid, including, if necessary, the proposed
discounts.
12
Article 16: Bid Validity Duration
Bidders shall remain bound by their bids for a period of ninety (90) days after the deadline set for
the submission of bids.
Article 17: Further Information
Further information may be obtained during working hours from the address below:
Legal and Contract Unit Head, National Ports Authority, 1st Floor, CAA Building, 20th May
1972 Boulevard, P.O. Box: 11 538 Yaounde. Fixed Phone: 222 23 73 16 / 222 23 73 17
Fax: 222 23 73 14
Yaoundé, 06 august 2021
THE GENERAL MANAGER,
Copies:
- MINMAP (PI)
- ARMP (for publication and archive)
- CIPM Chairman / APN (for information)
- CIPM/APN (for archiving)
13
------------- --------------
----------- .--------------

N°04 /AONO /APN/CIPM/2021 du10 Août 2021
*****************

IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce n°2:
REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL
D’OFFRES
14
A. Généralités
Article 1 : Portée de la soumission
Article 3 : Fraude et corruption
Article 4 : Candidats admis à concourir
Article 5 : Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
B. Dossier d’Appel d’Offres
Article 7 : Contenu du Dossier d’appel d’offres

Article 8 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
Article 9 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
C. Préparation des offres
Article 10 : Frais de soumission

Article 11 : Langue de l’offre
Article 12 : Documents constituants l’offre
Article 13 : Prix de l’offre
Article 14 : Monnaies de l’offre
Article 15 : Documents attestant l’admissibilité du Soumissionnaire
Article 16 : Documents attestant l’admissibilité des fournitures
Article 17 : Documents attestant de la conformité des fournitures
Article 18 : Documents attestant la qualification du Soumissionnaire
Article 19 : Caution de soumission
Article 20 : Délai de validité des offres
Article 21 : Forme et signature de l’offre
D. Dépôt des offres
Article 22 : Cachetage et marquage des offres

Article 23 : Date et heure limite de dépôt des offres
Article 24 : Offres hors délai
Article 25 : Modification, substitution et retrait des offres
E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 26 : Ouverture des plis et recours

Article 27 : Caractère confidentiel de la procédure
15
Article 28 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage
Article 29 : Conformité des offres
Article 30 : Evaluation de l’offre technique
Article 31 : Qualification du soumissionnaire
Article 32 : Correction des erreurs
Article 33 : Evaluation des offres au plan financier
Article 34 : Comparaison des offres
F. Attribution du Marché
Article 35 : Attribution
Article 36 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux
ou d’annuler une procédure
Article 37 : Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché
Article 38 : Notification de l’attribution du marché
Article 39 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours
Article 40 : Signature du marché
Article 41 : Cautionnement définitif
16
REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES
A. GENERALITES
Article 1 : Portée de la soumission
1.1. Le Maître d’Ouvrage tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’offres (RPAO),
ci-après dénommé le “Maître d’Ouvrage”, lance un appel d’offres en vue de l’obtention des
Fournitures et Services connexes brièvement définis dans le RPAO et spécifiés dans le Descriptif
de la Fourniture ainsi que le Bordereau des Quantités.
Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans
le RPAO.
Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Fournitures”.
1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit livrer les Fournitures dans le délai indiqué dans
le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de
l’ordre de service de commencer la livraison des fournitures ou dans celle fixée dans ledit ordre de
service.
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage
Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.
La source de financement des fournitures objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.
Article 3 : Fraude et corruption
3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les
règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés.
En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :
a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:
i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage
en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché
;
ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;
iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires
(que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des
offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et
iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de
menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un
marché.
b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement
ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres
frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.
3.2. Le Ministre des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre
conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant
pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de
conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non
authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être
engagées contre lui.
17
Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue
de la procédure de pré-qualification.
4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les fournisseurs, sous réserve des
dispositions ci-après :
a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de
financement.
b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.
Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise)
qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres
documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou
ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes
autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation
de sous-traitants dans plus d’une offre.
c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer
qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit
commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.
Article 5 : Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine
5.1. Toutes les fournitures et tous les services connexes faisant l’objet du présent marché devront
provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO.
5.2. Aux fins de la présente clause, le terme « fournitures » désigne produits, matières premières,
machines, équipements et installations industrielles; et le terme « services connexes » désigne
notamment des services tels que l’assurance, l’installation, la formation et la maintenance initiale.
5.3. Le terme « provenir » qualifie le pays où les fournitures sont extraites, cultivées, produites,
fabriquées ou transformées; ou bien le pays où un processus de fabrication, de transformation ou
d’assemblage de composants, aboutit à l’obtention d’un article commercialisable dont les
caractéristiques de base sont substantiellement différentes de celles de ses composants.
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; et
b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande
de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification)
demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le
marché. Fournir toutes les informations (ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de
pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification
demandée aux soumissionnaires afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché).
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;
ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;
iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;
iv. Les litiges en cours ;
18
v. La disponibilité du matériel indispensable.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs fournisseurs groupés (cotraitance) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
a. L’offre devra inclure tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus : Le RPAO devra
préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du
groupement ;
b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être
précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme
d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises
vis à vis du Maître d’ouvrage pour l’exécution du marché ;
e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par
le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître
d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées
pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais de livraison visés
dans le RPAO.
B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 7 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
7.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les fournitures faisant l’objet du marché, fixe les procédures
de consultation des fournisseurs et précise les conditions du marché. Outre l’(s) additif(s) publié(s)
conformément à l’article 9 du RGAO, il comprend les documents énumérés ci-après :
a. La lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints)

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO)
c. Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)
d. Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)
e. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
f. Le Descriptif des Fournitures qui comprend :
- La liste des fournitures et services connexes,

- Les spécifications techniques.
g. Le cadre du Bordereau des prix unitaires

h. Le détail estimatif
i. Le sous-détail des prix unitaires
j. Le modèle de lettre de soumission
k. Le cadre de Bordereau des Prix et Quantités
l. Le modèle de caution de soumission
m. Le modèle de cautionnement définitif
n. Le modèle de caution de retenue de garantie
o. Modèle de marché
p. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des
finances autorisés à émettre des cautions
7.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et

spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés
et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet
19
de son offre.
Article 8 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
8.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’appel d’offres peut
en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou email)
à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans les RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à
toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) et Vingt et un
(21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas
son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’offres.
8.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des
candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de
passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.
8.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies
à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission;
Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours
avant la date d’ouverture des offres ;
8.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La
copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Article 9 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
9.1. Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout
motif, que ce soit à son initiative ou en réponse
à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel
d’Offres en publiant un additif.
9.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres, conformément à
l’article 7.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui
ont acheté le Dossier d’Appel d’offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au
Maître d’Ouvrage par écrit.
9.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenu de l’additif, pour la
préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite
de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 23.2 du RGAO.
C. PREPARATION DES OFFRES
Article 10 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et
le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que
soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
Article 11 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission, échangés entre
le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents
complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre
langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel
cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.
Article 12 : Documents constituants l’offre
12.1. L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO,
dûment remplis et regroupés en trois volumes :
20
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire:

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements
de quelque nature que ce soit ;
- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en
vigueur.
ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 19 du RGAO ;
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire,
conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.
b. Volume 2 : Offre technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères
de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.
b.2. Méthodologie propositions techniques
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires,
notamment :
- une description détaillée des caractéristiques techniques, les performances, les marques,
les modèles et les références des matériels proposés accompagnés de prospectus
techniques conformément à l’article 17 du RGAO ;
- le calendrier, le planning et le délai de livraison des prestations.
b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées et signées des documents à caractères
administratif et technique régissant le marché, à savoir :
1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Les spécifications techniques
c. Volume 3 : Offre financière
Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :
1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur,
signée et datée
2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;
3. Le Détail estimatif dûment rempli ;
4. Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d’appel
d’offres, sous réserve des dispositions de l’Article 19.2 du RGAO concernant les autres formes
possibles de Caution de Soumission.
12.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour
plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de
plus d’un marché.
21
Article 13 : Prix de l’offre
13.1. Les prix seront indiqués comme requis dans les modèles de bordereaux des prix et de sous-
détail des prix fournis en annexe.
Le fournisseur est libre, en indiquant le prix, de recourir à un transporteur et d’obtenir des prestations
d’assurance en provenance de tout pays, sous réserve des conditions d’éligibilité liées à la
convention de financement.
Les prix proposés dans les formulaires de sous détail des prix pour les Fournitures et Services
connexes, seront présentés de la manière suivante :
i. Le prix des fournitures EXW (sortie usine, fabrique, magasin d’exposition, entrepôt ou magasin
de ventes, suivant le cas), y compris tous les droits de douanes, taxes sur les ventes ou autres déjà
payés ou à payer sur les composants ou matières premières utilisés dans la fabrication ou
l’assemblage des fournitures ;
ii. Les taxes sur les ventes et autres taxes perçues sur les fournitures qui seront dues si le Marché
est attribué ;
iii. Le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des
fournitures jusqu’à leur destination finale (site du Projet) spécifiée dans le RPAO.
13.2. Les prix offerts par le Soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution du
Marché et ne pourront varier en aucune manière, sauf disposition contraire du RPAO. Sauf
disposition contraire du CCAP, Une offre assortie d’une clause de révision des prix sera considérée
comme non conforme et sera écartée, en application de l’article 29.3 du RGAO.
13.3. Au cas où l’appel d’offres comprend plusieurs lots, les prix indiqués pour un lot donné devront
correspondre à la totalité des articles de ce lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque
article. Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un
marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du
groupe de lots, à la condition que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même
temps.
Article 14 : Monnaies de l’offre
Les prix seront libellés en francs CFA.
Article 15 : Documents attestant l’admissibilité du Soumissionnaire
Le Soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, des documents attestant qu’il
satisfait aux dispositions de l’article 4 du RGAO.
Article 16 : Documents attestant l’admissibilité des fournitures
16.1. En application des dispositions de l'article 5 du RGAO, le Soumissionnaire fournira, en tant

que partie intégrante de son offre, les documents attestant que l’ensemble des fournitures et services
qu’il se propose de fournir en exécution du Marché satisfont aux critères de provenance.
16.2. Ces documents consisteront en une déclaration sur le pays d’origine des fournitures et services
proposés dans le Bordereau des prix, déclaration à confirmer par un certificat d’origine délivré au
moment de l’embarquement.
Article 17 : Documents attestant de la conformité des fournitures
17.1. Pour établir la conformité des fournitures et Services connexes au Dossier d’Appel d’Offre, le
22
Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures se
conforment aux spécifications techniques et normes spécifiées dans le Descriptif de la Fourniture.
17.2. Ces preuves peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une
description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des fournitures
et services connexes, démontrant qu’ils correspondent pour l’essentiel aux spécifications et, le cas
échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions du Descriptif de la
Fourniture.
17.3. Le Soumissionnaire fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources
d’approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, etc.,
nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation
par le Maître d’Ouvrage et pendant la période précisée au RPAO.
17.4. Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés de fabrication, équipements et
matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés
par le Maître d’Ouvrage sur le Bordereau des quantités, calendrier de livraison, et spécifications
techniques ne sont mentionnés qu’a titre indicatif et n’ont nullement un caractère restrictif.
Le Soumissionnaire peut leur substituer d’autres normes de qualité, noms de marque et/ou d’autres
numéros de catalogue, pourvu qu’il établisse à la satisfaction du Maître d’Ouvrage que les normes,
marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux
spécifications du Bordereau des prix et les spécifications techniques.
Article 18 : Documents attestant la qualification du Soumissionnaire

Les documents attestant que le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché si son offre est
acceptée établiront, à la satisfaction du Maître d'Ouvrage :
a. Si le RPAO le stipule, que, dans le cas d’un Soumissionnaire offrant de livrer en exécution du
Marché des fournitures qu’il ne fabrique ni ne produit par ailleurs, ledit soumissionnaire est dûment
autorisé par le fabricant de ces fournitures à les livrer au Cameroun ;
b. Que le Soumissionnaire à la capacité financière, technique et de production nécessaire pour

exécuter le Marché ;
c. Que, dans le cas où le Soumissionnaire correspondant n’exerce pas d’activité au Cameroun, il y

est ou sera (si le Marché lui est attribué) représenté par un Agent doté des moyens et des capacités
voulus pour assurer les tâches de maintenance, de réparation et de stockage de pièces de rechange
aux obligations spécifiées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et/ou les
Spécifications techniques ;
d. Que le soumissionnaire jouit d’une expérience pertinente pour des prestations similaires à celles
prévues au DAO.
Article 19 : Caution de soumission
19.1. En application de l'article 12 du RGAO, le Soumissionnaire fournira une caution de soumission

du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante
de son offre.
19.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’offres;
d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître de
l’Ouvrage. La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date
23
limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le
Maître d’Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article
20.2 du RGAO.
19.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par le
Maître d’Ouvrage comme non conforme. La Caution de Soumission d’un groupement d’entreprises
doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du
groupement.
19.4. Les Cautions de Soumission des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai
de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution.
19.5. La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura
signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.
19.6. La caution de soumission peut être saisie :
a. Si le Soumissionnaire :
i. Retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre ; ou
ii. N’accepte pas la correction des erreurs en application de l'article 32 du RGAO ; ou
b. Si le Soumissionnaire retenu :
i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 39 du RGAO ; ou
ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 40 du
RGAO.
Article 20 : Délai de validité des offres
20.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement
Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage,
en application de l'article 23 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée
par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.
20.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement
du Soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui
seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à
l'article 19 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire
peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un
Soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni
ne sera autorisé à le faire.
20.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité
des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours,[ les montants payables au soumissionnaire
retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation
que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).La demande du Maître d’Ouvrage
devra inclure une forme de révision des prix. La période d’actualisation ira de la date de
dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de
démarrage des prestations au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de
l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.
Article 21 : Forme et signature de l’offre
21.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article
24
12 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire
soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de
divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.
21.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre
indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés
par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à
l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des
surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.
21.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles
corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de l’offre.
33d. Dépôt des offres
Article 22 : Cachetage et marquage des offres
22.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans
deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas.
Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être
scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.
22.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées au Maître d'Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de

l'Appel d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans
le RPAO, et la mention “A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”.
22.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de

façon à permettre au Maître d'Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle n’a pas été ouverte.
22.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué à l'article 22.2 susvisé,
le Maître d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
Article 23 : Date et heure limite de dépôt des offres
23.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 22.2
(a) du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel
d'Offres.
23.2. Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en
publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 9 du RGAO. Dans ce cas, tous les
droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date
limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
Article 24 : Offres hors délai
Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après la date et heure limites fixées pour le dépôt des
offres conformément à l’Article 23 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.
Article 25 : Modification, substitution et retrait des offres
25.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à
25
condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage
avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par
un représentant habilité en application de l’article 21.2 du RGAO. La modification ou l’offre de
remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter
clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou «
MODIFICATION ».
25.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire

sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 22 du
RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par
une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas
postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
25.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 25.1 leur
seront envoyées sans avoir été ouvertes.
25.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des
offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le
retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la
caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 19.6 du RGAO.
E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 26 : Ouverture des plis et recours
26.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un
ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à
la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui
sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
26.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu
annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette
notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement »
seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la
précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte.
Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une

habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les
enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre
correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix.
Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront
ensuite évaluées.
26.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire
annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris
tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence
d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile
de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des
plis seront soumis à évaluation.
26
26.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO)
qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en
soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
26.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité
des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la
composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée
la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.
26.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission met
immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres
des soumissionnaires.
26.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à
l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous
la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment
signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des
marchés.
L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des
commentaires ou des observations y afférents.
Article 27 : Caractère confidentiel de la procédure
27.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la

vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché
ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure
tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.
27.2. Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des
Marchés ou la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans
la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
27.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché,
si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant
trait à son offre, il devra le faire par écrit.
Article 28 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage
28.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation
des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements
sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par
écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou
autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la
sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de
l’Article 32 du RGAO.
28.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas
les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant
trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.
27
Article 29 : Conformité des offres
29.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si
elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement
signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.
29.2. La sous-commission d’analyse déterminera, si l’offre est conforme pour l’essentiel aux
dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des
éléments de preuve extrinsèques.
29.3. Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations,
spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission
substantielles. Les divergences ou omission substantielles sont celles :
a. Qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et
Services connexes spécifiés dans le Marché ; ou
b. Qui limitent, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits
du Maître d’Ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou
c. Dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres
conformes pour l’essentiel.
29.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des
Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.
29.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence
ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences
du dossier d’appel d’offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.
Article 30 : Evaluation de l’offre technique
30.1. La Sous-commission d’Analyse examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions
spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou
réserve substantielle.
30.2. La Sous-commission d’Analyse évaluera les aspects techniques de l’offre présentée

conformément à la clause 17 du RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau
des prix, du calendrier de livraison et du Descriptif de la Fourniture (Spécifications techniques, Plans,
Inspections et Essais), sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.
30.3. Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, la
sous-commission d’analyse établit que l’offre n’est pas conforme pour l’essentiel en application de
la clause 29 du RGAO, elle proposera à la commission de Passation des marchés d’écarter l’offre
en question.
Article 31 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-Commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre

substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de
qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination
de la qualification.
28
Article 32 : Correction des erreurs
32.1. La Sous-commission d’Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au
Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission
d’Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :
a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par
les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-
commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée,
auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux
feront foi et le total sera corrigé ;
c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à
moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel
cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.
32.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse,
conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du
Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.
32.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les
corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
Article 33 : Evaluation des offres au plan financier
33.1. La Sous-commission d’Analyse procédera à l’évaluation et à la comparaison des offres dont il

aura déterminé au préalable qu’elles répondent pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel
d’Offres, au sens des articles 29, 30 et 31 du RGAO, comme indiqué ci-après.
33.2. Pour cette évaluation, la Sous-commission d’Analyse prendra en compte les éléments ci-après
:
a. Le prix de l’offre, indiqué suivant les dispositions de la clause 13 du RGAO ;
b. Les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de l’article
32 du RGAO ;
c. Les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 13.4 du RGAO;
33.3. Pour évaluer le montant de l’offre, la Sous-Commission d’Analyse peut devoir prendre
également en considération des facteurs autres que le prix de l’offre, dont les caractéristiques, la
performance des fournitures et services connexes et leurs conditions d’achat.
Les facteurs retenus et précisés dans le RPAO, le cas échéant, seront exprimés en termes
monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres.
Article 34 : Comparaison des offres

La Sous-commission d’Analyse comparera toutes les offres substantiellement conformes pour
déterminer l’offre évaluée la moins-disante, en application de la clause 3 34 du RGAO.
29
F. ATTRIBUTION DU MARCHE
Article 35 : Attribution
35.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue
conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et
financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la
moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
35.2. Si l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant
ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais
offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges
au moment de l’attribution.
Article 36 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler

une procédure
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres (après autorisation
du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer un appel d’offres infructueux
après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.
Article 37 : Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché
Le Maître d'Ouvrage, lors de l’attribution du Marché, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer,

d’un pourcentage ne dépassant pas 15%, la quantité des fournitures et des services initialement
spécifiée dans le Bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et
conditions.
Article 38 : Notification de l’attribution du marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à
l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été
retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera au fournisseur au titre de
l’exécution du marché et le délai d’exécution.
Article 39 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours
39.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur

requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication
des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la
séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
39.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des
soumissionnaires concernés qui en font la demande.
39.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal
de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire
destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
39.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué et au Président de la Commission.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des
résultats.
30
Article 40 : Signature du marché
40.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la
Commission de Passation des Marchés des Approvisionnements Généraux et des Etudes (et à la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, le cas échéant) pour adoption.
40.2. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à
compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés
compétente et souscrit par l’attributaire.
40.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa
signature.
Article 41 : Cautionnement définitif
41.1. Dans les vingt-(20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le
cocontractant fournira au Maître de l’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans
le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
41.2. Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire
agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une
caution personnelle et solidaire.
41.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire
à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement
bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.
41.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de
donner lieu à la résiliation pure et simple du marché.
31
------------- --------------
------------ .--------------

N°04 /AONO /APN/CIPM/2021 du 10 Août 2021
*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-22 100
Pièce n°3:
REGLEMENT PARTICULIER DE LA
CONSULTATION (RPAO)
32
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres
Les renseignements et les données qui suivent pour la fourniture, l’installation et le paramétrage des
équipements devront compléter ou préciser les clauses du Règlement Général de l’Appel d’Offres
(RGAO). En cas de divergence, les dispositions ci-après prévaudront sur les clauses du RGAO.
Généralités
Objet du Dossier d’Appel d’Offres :
1. Mise en réseau des antennes de l’APN : Fourniture, installation et paramétrage des
équipements passifs et actifs
Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : Monsieur le Directeur Général de l’Autorité
Portuaire Nationale (APN)
1.1.
Référence du Dossier d’Appel d’Offres: N°04/AONO/APN/CIPM/2021 du 10 Août
2021 pour la mise en réseau des antennes de l’APN : fourniture, installation et
paramétrage des équipements passifs et actifs.
1.2. Délai de livraison : Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage
est de : soixante (60) jours,
Lieu de livraison : Les fournitures seront livrées au siège de l’APN, sis à l’Immeuble
CAA, boulevard du 20 mai à Yaoundé.
1.3 Participation :
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte, à égalité de conditions, aux
entreprises exerçant au Cameroun, spécialisées dans la fourniture des équipements
informatiques et prestations connexes
.1.4 financement : Budget APN, Exercice 2021
1..5. Critères de provenance des fournitures : équipements d’origine
1.6 Pièces Constitutives du Dossier d’Appel d’Offres
Les documents faisant partie du présent appel d’offres se composent comme suit :
Pièce N° 1 - Avis d’Appel d’Offres ;

Pièce N° 2 - Règlement Général de l’appel d’offres;
Pièce N° 3 - Règlement Particulier de l’Appel d’Offres;
Pièce N° 4 - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
Pièce N° 5 - Descriptif des Fournitures (DF) ;
Pièce N° 6 - Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
Pièce N° 7 - Cadre du Détail Estimatif et Quantitatif (DQE) ;
Pièce N° 8 - Cadre du Sous Détail des Prix ;
Pièce N° 9 - Modèle de Marché ;
Pièce N° 10 - Formulaires et Modèles à utiliser ;
Pièce N° 11 – Justificatifs des Etudes Préalables
Pièce N° 12 - Liste des établissements bancaires et organismes financiers.
ANNEXES : Grille d’Evaluation.
1.7 Date et heure limites de dépôt des offres : 02/09/2021 à 13 Heures
1.8 Ouverture des offres : L’ouverture des offres se fera en un temps, le 02/09/2021
à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de l’APN
sise au 1er étage immeuble CAA, boulevard du 20 mai à Yaoundé
33
Principaux critères éliminatoires :
2. Critères éliminatoires :
Les offres ne satisfaisant pas aux critères ci-après seront automatiquement

éliminées :
1- Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif
quarante-huit (48) heures après l’ouverture des plis ;
2- Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
3- Fausse (s) déclaration ou pièce (s) falsifiée (s) ou non authentique (s);
4- Absence de l’autorisation du fabricant ou de l’agrément du
distributeur délivré par le fabricant ;
5- Absence du prospectus original en couleur émanant du fabricant,
accompagné de la fiche technique détaillée y afférente des matériels
proposés ;
6- Absence d’un prix unitaire quantifié ;
7- Non-respect de l'une des caractéristiques techniques majeures, ci-
après :
hardware plateforme, Windows Serveur 2016 activé,.
Moniteur : Ecran LCD a rétroéclairage LED, Interface HDMI, VGA, Résolution
Full HD 1080p (1920*1080 à 60hz)
Onduleurr : Puissance configurable max 900 watts/1,5 KVA fréquence de
sortie 47-53 Hz Synchronisation vers réseau 57-63 Hz Synchronisation vers
réseau
- Big Display
- 68 Caller ID log
- 2 Direct Memory
Autocommutateur : Poste opérateur 12 touches CO,discours main libre,
1 line 16 touches LCD,PBX compatible.
Acessoires :
- câble RJ45
- Câble RJ11
- Prises RJ45
- Prises RJ11
8- Non satisfaction d’au moins six (06) des huit (08) critères essentiels.
Critères essentiels :
La notation des critères essentiels ci-après se fera suivant le mode binaire en
attribuant à chaque critère la valeur positive (oui) ou la valeur négative (non) :
34
CRITERES D’EVALUATION DES POSITIF NEGATIF
N°
FOURNITURES (OUI) (NON)
1 Présentation de l’offre : respect de l’ordre des
agencements des pièces et chaque offre séparée
par des intercalaires de couleur
2 Expérience du soumissionnaire :
Réalisation d’au moins un (01) marché de
fourniture, d’installation et de paramétrage des
équipements informatiques au cours de ces trois
dernières années (2018-2020), avec pour
éléments justificatifs suivants : copies première et
dernière pages du Marché et/ou Lettre-
commande enregistré, assorti du PV de réception
signé sans réserves
3 Garantie : Délai de garantie du matériel
supérieur ou égal à six (06) mois;
4 Service après-vente
Le soumissionnaire devra s’assurer de la
disponibilité des pièces de rechange et disposer
du personnel technique nécessaire pour
l’installation, le paramétrage et la maintenance
des équipements livrés
5 Planning et délai de livraison inférieur ou égale
à 60 jours
6 Absence des équipements requis et non
présentation des modalités pratiques
d’installation et de paramétrage desdits
équipements
Capacité financière au moins égale à 7 500
7 000 (sept- millions cinq cent milles) FCFA
Condition d’acceptation des clauses du
marché : Cahier des Clauses Administratives
8 Particulières (CCAP) et Descriptif des
Fournitures remplis, paraphés sur chaque page
et signés à la dernière (avec la mention « lu et
approuvé).
NB: Seuls les soumissionnaires qui auront satisfait à 100% des critères
éliminatoires et à six (06) des huit (08) critères essentiels seront jugés
techniquement qualifiés et admis à l’analyse financière.
2.1 Evaluation des offres financières :
La sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et
complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des
erreurs éventuelles y afférentes.
La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour
l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul
éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon
suivante :
35
a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le
prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à
moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du
prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué
prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les
sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en
lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée
par le sous- détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous
réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.
Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-Commission
d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et,
avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.
Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins disante, n’accepte pas
les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
2.2. Langue de l’offre : français et/ou anglais
Présentation des offres
Les offres seront présentées en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six
(06) copies marqués comme tels, dans une (01) enveloppe fermée et scellée ne
comportant ni cachet, ni indication sur l’identité du soumissionnaire et portant la
mention :
« DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 04/AONO/APN/CIPM/2021 du 10 aout 2021
NATIONALE (APN) : FOURNITURE, INSTALLATION ET PARAMETRAGE DES
EQUIPEMENTS DES PASSIFS ET ACTIFS
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Chaque offre comportera trois (03) enveloppes :
- enveloppe 1 (pièces administratives) ;
- enveloppe 2 (offre technique) ;
3.
- enveloppe 3 (offre financière).
Enveloppe A – Volume 1. : Dossier Administratif
Le dossier administratif qui sera produit en original ou copies certifiées par les
administrations compétentes contiendra les pièces suivantes :
i. La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint) ;
ii. L’accord de groupement le cas échéant ;
iii. Le pouvoir de signature le cas échéant ;
iv. Une attestation de non faillite établie par le Tribunal de 1ère Instance du lieu de
résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (03) mois précédant la
date de remise des offres ;
v. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un
établissement bancaire de premier ordre agréée par le Ministère en charge des
Finances ;
vi. Une caution de soumission d’un montant de 300 000 FCFA, acquittée à la main
et établie par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère des finances ;
vii. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur
Général de l’ARMP ;
viii.Une attestation de non redevance fiscale;
ix. Une attestation pour soumission CNPS ;
36
x. Un plan de localisation de l’entreprise ainsi que la certification sur l’honneur de
l’exactitude des informations fournies ;
xi. Une quittance d’achat du DAO d’un montant égal à 25 000FCFA ;
En cas de groupement seul le mandataire du groupement devra présenter les pièces
v, vi et xii du dossier administratif.
Enveloppe B – Volume 2 : Offre Technique
b.1. Renseignements sur les qualifications du soumissionnaire
 Expérience du Fournisseur (la preuve d’avoir déjà au moins un (01) marché
de fourniture, d’installation et de paramétrage des équipements informatiques
au cours de ces trois dernières années (2018-2020) première et dernière
page du Marché enregistré (copie du marché et/ou lettre-commande première
et dernière page, PV de réception certifiant la bonne exécution de ce
marché) ;
 Délai et planning de livraison : inférieur ou égal à soixante (60) jours.
b.2 Proposition technique avec prospectus
La description détaillée et la plus exhaustive possible de l’équipement à fournir objet
de l’Appel d’Offres, qui devait être accompagnée des prospectus originaux en
couleur et fiches techniques du fabricant.
N.B : L’authentification des caractéristiques portera sur les éléments des
fiches techniques du fabricant et non sur le tableau de conformité.
b.3 Garanties des fournitures à livrer
Le soumissionnaire devra justifier :
1. d'une garantie de six (06) mois au moins de l’équipement proposé ;
2. de l'autorisation du fabricant ou agrément du distributeur délivré par le
fabricant.
b.4. Service après-vente;
Le soumissionnaire devra s’assurer de la disponibilité des pièces de rechange et
disposer du personnel technique nécessaire pour l’installation et la maintenance des
équipements livrés
b.5 Les preuves d’acceptations des conditions du marché;
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et
signées sur la dernière page (avec la mention « lu et approuvé ») des documents à
caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :
ii Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
iii. Le Descriptif des Fournitures (DF).
b.6 le soumissionnaire devra produire une capacité financière au moins égal à
7.500.000 FCFA
Enveloppe C. Volume 3 : Offre Financière
Elle regroupe tous les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à
savoir :
c1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré
au tarif en vigueur, signée et datée ;
c2. Le cadre du Bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
c3. Le cadre du Détail Quantitatif et Estimatif dûment rempli ;
c4. Le Sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
37
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le
dossier d’appel d’offres.
NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être
séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans
les copies, de manière à faciliter son examen.
Prix de l’offre
4.1 Les variantes ne sont pas acceptables
42. Les prix du marché ne sont pas révisables.
Préparation et dépôt des offres
5.1. Période de validité des offres :

La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt
des offres.
5.2. Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : un (01) original
et six (06) copies marquées comme tels.
5.3. Adresse du Maître d’ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres : AUTORITE
PORTUAIRE NATIONALE, DIRECTION GENERALE, Boulevard du 20 mai
Immeuble CAA (1er étage, Porte 115)
Attribution de la lettre-commande
6 La lettre-commande sera attribuée au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue
conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités
techniques et financières requises pour exécuter la lettre-commande de façon
satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas
échéant les rabais proposés.
6.1 ETABLISSEMENT DU MONTANT DE L’OFFRE
L’établissement des prix par le soumissionnaire est réputé avoir été fait sur la base
de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République
du Cameroun et applicables aux Marchés Publics.
Le montant de l’offre fera apparaître le montant hors taxes, le montant de la taxe
sur la valeur ajoutée, et le montant Toutes Taxes Comprises en francs CFA.
Le soumissionnaire devra remplir en lettres et en chiffres, les prix du bordereau
des prix unitaires, les porter dans le cadre du détail estimatif et les multiplier par
les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre. En cas
de discordance entre les prix en lettres et ceux en chiffres, les premiers seront
ceux à considérer et serviront de base au calcul du montant de l’offre, à moins que
ce montant soit lié à une erreur arithmétique dans le sous-détail du prix, auquel
cas le montant en chiffres prévaudra.
Sous peine de rejet, le bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement
complet. Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-
commission d’analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que
cela ne donne lieu à quelque réclamation que ce soit par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables
à l’adresse ci-après:
Chef de la Cellule Juridique et des Marchés, Autorité Portuaire Nationale,
1er étage Porte n°115 Immeuble CAA, Boulevard du 20 mai 1972
BP 11 538 Yaoundé
Téléphone fixe : 222 23 73 16 / 222 23 73 17
Fax : 222 23 73 14.
38
------------- --------------
------------ .--------------

N°04 /AONO /APN/CIPM/2021 du10 Août 2021
*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 000
Pièce n°4:
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES (CCAP)
39
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
SOMMAIRE
Chapitre I : Généralités
Article 1 : Objet et consistance de la lettre-commande

Article 2 : Procédure de passation de la lettre-commande
Article 3 : Définitions, attributions et nantissement
Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables
Article 5 : Normes
Article 6 : Pièces constitutives de la lettre-commande
Article 7 : Textes généraux applicables
Article 8 : Communication
Article 9 : Ordres de service
Article 10 : Matériel et personnel du Prestataire
Chapitre II : Clauses Financières
Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant du marché
Article 13 : Lieu et mode de paiement
Article 14 : Variation des prix
Article 15 : formule de révision des prix
Article 16 : Formules d’actualisation des prix
Article17 : Avance de démarrage
Article 18: Modalités de paiement
Article 19 : Intérêts moratoires
Article 20 : Pénalités de retard
Article 21 : Régime fiscal et douanier
Article 22 : Timbre et enregistrement de la lettre-commande
Chapitre III : Exécution des Prestations
Article 23 : Brevet
Article 24 : Lieu et délais de livraison
Article 25 : Rôles et responsabilités du Prestataire
Article 26 : Transport et assurances
Article 27 : Essais et services connexes
Article 28 : Service après-vente
Chapitre IV : De la réception
Article 29: Réception provisoire

Article 30: Délai de garantie
Article 31 : Réception définitive
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 32 : Résiliation de la lettre-commande

Article 33 : Cas de force majeure
Article 34 : Différends et litiges
Article 35 : Edition et diffusion de la présente lettre-commande
Article 36 : Entrée en vigueur de la lettre-commande
40
CHAPITRE I : GENERALITES
ARTICLE 1 : OBJET ET CONSISTANCE DE LA LETTRE COMMANDE
La présente lettre-commande a pour objet la mise en réseau des antennes de l’Autorité

Portuaire Nationale (APN).
Les prestations, objet du présent appel d’offres consistent en la fourniture, l’installation et le

paramétrage des équipements actifs et passifs, un lot unique.
Les caractéristiques de ces équipements et les modalités d’installation et de paramétrage sont

définies dans le descriptif des fournitures.
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE COMMANDE
La présente lettre-commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert N° 04

/AONO/APN/CIPM/2021 du 10 août 2021
ARTICLE 3 : DEFINITIONS, ATTRIBUTIONS ET NANTISSEMENT
3.1. Définitions générales
Pour l’application des dispositions de la présente lettre-commande et des textes généraux

auxquels elle se réfère, il est précisé que :
 Le Maître d’Ouvrage est le Directeur Général de l’APN ;

 Le Chef service du marché est le Chef de la Division des Etudes, de la Planification et du
Développement Portuaire de l’APN; il veille au respect des Clauses Administratives,
Techniques et Financières et des délais contractuels.
 L’Ingénieur du marché est le responsable de l’informatique à la Division des Etudes, de
la Planification et du Développement Portuaire de l’APN, ci-après désigné l’Ingénieur.
 Le Soumissionnaire est :
3.2. Nantissement
- L’autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses est le Directeur

Général de l’Autorité Portuaire Nationale ;
- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est l’Agent Comptable auprès de l’APN;
- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent
marché est le l’Ingénieur du marché ;
ARTICLE 4: LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES
4.1. La langue utilisée est le français et/ou l’anglais.

4.2. Le Prestataire s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République
du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date
de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts
éventuels qui en découleraient directement, seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque
partie.
41
ARTICLE 5 : NORMES
Le matériel proposé sera conforme aux normes fixées dans les Spécifications Techniques. Quand
aucune norme n’est mentionnée, la norme faisant autorité en la matière est applicable au
Cameroun. Cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.
ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE COMMANDE
Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre-commande sont par ordre de priorité :
1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

2. La soumission du fournisseur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au
Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques
Particulières ci-dessous visés ;
4. Les Spécifications Techniques (ST);
5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité
les bordereaux des prix unitaires, l’état des prix forfaitaires, le détail ou le devis estimatif, la
décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;
6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de fourniture mis en vigueur par arrêté n°033 du 13 février 2007.
ARTICLE 7 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES
La présente lettre-commande est soumise aux textes généraux ci-après :
- la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouver-

nance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
- la loi n°2018/012 portant régime financier de l’Etat et des autres établissements pu-
blics ;
- la loi n° 2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l’exercice 2021 modifiée et complétée par la loi 2021/010 du 21 juin
2021 portant ratification de l’ordonnance n°2021/002 du 26 mai 2021 ;
- le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés
Publics ;
- le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant le Décret n°2001/048 du 23 février
2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des
Marchés Publics ;
- le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés au Cameroun;
- l’Arrêté n°093/CAB/PM du 05 novembre2002 fixant les montants de la caution de sou-
mission et frais du dossier d’appel d’offres ;
- l’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les cahiers des clauses
administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;
- l’Arrête n°038/CAB/PM du 15 mai 2014 mettant en vigueur les dossiers types d’Appels
d’offre pour les marchés publics ;
- La Circulaire n°00000242/C/MINFI du 30 décembre 2020 portant Instructions relatives
à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du budget de
l’Etat et Autres Entités Publiques pour l’exercice 2021 ;
- Les normes en vigueur.
42
ARTICLE 8: COMMUNICATION
Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront
être faites aux adresses suivantes :
a. Dans le cas où le Prestataire est le destinataire : "

M_____________ BP __________________ Tél : ________________
". Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef
de service son domicile, et dès achèvement des prestations, les correspondances
seront valablement adressées à la Mairie de------------.
b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :
Monsieur le Directeur Général de l’Autorité Portuaire Nationale avec copie adressée dans les
mêmes délais, au Chef de Service, et à l’Ingénieur le cas échéant.
ARTICLE 9 : ORDRES DE SERVICE
9.1. L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au
Prestataire par le chef de Service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché.
9.2. Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le
montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par
le Chef service du marché au Prestataire avec copie à l’Ingénieur du marché.
9.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront
directement signés par le chef de service et notifiés celui-ci avec copie à l’Ingénieur du marché.
9.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés
au Prestataire par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur du marché.
9.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause d’intempéries ou
autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage sur proposition du Chef de
Service après avis de l’Ingénieur et notifiés au Prestataire par l’Ingénieur.
9.6. S’agissant des ordres de service signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de
service, la notification doit être faite dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date
de transmission par le Maitre d’Ouvrage au Prestataire.
9.7. Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Chef de service
du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché.
9.8. Le Prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre
de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres
de service reçus.
ARTICLE 10 : MATERIEL ET PERSONNEL DU PRESTATAIRE
10.1Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra
qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le Prestataire fera
remplacer par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.
10.2 En tout état de cause, les listes du matériel et personnel d’encadrement à mettre en place
seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la
notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de huit (8)
jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes
seront considérées comme approuvées.
10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions de l’offre technique, constitue un motif
de résiliation du marché ou d’application de pénalités.
43
CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES
ARTICLE 11: GARANTIES ET CAUTIONS
11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC de la lettre-commande. Le cautionnement

sera restitué ou la garantie libérée, dans un délai d’un (01) mois suivant la date de réception provisoire
des fournitures, à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du
Prestataire.
11.2. Cautionnement d’avance du démarrage
Il n’est pas prévu d'avance de démarrage pour ces fournitures.
11.3. Cautionnement de garantie
Une retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sera opérée sur le montant TTC de la lettre-
commande. Cette garantie peut être remplacée par une caution bancaire délivrée par une banque
agréée par le Ministère en charge des Finances de la République du Cameroun, et dont le montant
est équivalent à la retenue de garantie.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois
après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du
Prestataire.
ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHE
Le montant de la présente lettre-commande s’élève à ______________ FCFA TTC

(_______________) francs CFA toutes taxes comprises tel qu’il ressort du devis estimatif Soit :
- Montant HTVA : _____________ francs CFA

- Montant de la TVA : __________________ francs CFA
Le montant de la lettre-commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG,

résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du
rabais éventuellement consenti par le Prestataire.
ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT
13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au Prestataire, dans les
conditions indiquées dans la lettre-commande, le Prestataire s’engage par les présentes à exécuter
le marché conformément aux dispositions de la lettre-commande.
13.2. Avant le paiement, la facture du Prestataire doit être revêtue du visa préalable du MINMAP à
la diligence du Maître d’Ouvrage.
13.3. Les paiements en FCFA s’effectueront par virement au compte suivant ouvert au nom de
____________________ B.P. ____________ à la banque _______________ suivant les
coordonnées ci-après :
44
Code Banque Code Guichet N° de compte Clé
ARTICLE 14 : VARIATION DES PRIX
Les prix sont fermes et non révisables.
En cas de transfert à l’étranger, les frais et les commissions générés par l’opération seront à la
charge du Prestataire.
ARTICLE 15 : FORMULES DE REVISION DES PRIX
Les prix du Bordereau ne sont pas révisables.
ARTICLE 16 : FORMULES D’ACTUALISATION DES PRIX
Il n’est pas prévu d’actualisation des prix.
ARTICLE 17: AVANCE DE DEMARRAGE
Le Maître d’Ouvrage n’accordera pas d’avance de démarrage dans le cadre de la présente lettre-
commande :
ARTICLE 18 : MODALITES DE PAIEMENT
Les sommes dues au Fournisseur sont payées sur décompte, après présentation de la facture
unique en cinq (05) exemplaires dont un original timbré selon la réglementation en vigueur. La
facture unique accompagnée l’attachement correspondant et d’un dossier fiscal complet en cours
de validité. Le délai de paiement est de soixante (60) jours maximum court à compter de la date
d’approbation du décompte par le Maître d’Ouvrage.
Le paiement des prestations se fera à 100% (cent pour cent) du montant du marché à la réception
des véhicules.
La dernière facture dressée à cet effet et signée par chaque intervenant est ensuite soumise au visa
du MIMMAP, avant sa soumission au comptable chargé du paiement.
ARTICLE 19 : INTERETS MORATOIRES
Les intérêts moratoires éventuels sont payés sur état des sommes dues conformément à l’article
167 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.
ARTICLE 20 : PENALITES DE RETARD
20.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC de la lettre-commande de base par jour calendaire
de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un millième (1/1000è) du montant TTC de la lettre-commande de base par jour calendaire de
retard au-delà du trentième jour.
20. 2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC
de la lettre-commande de base.
45
ARTICLE 21: REGIME FISCAL ET DOUANIER
La présente lettre-commande est soumise à tous les droits et taxes en vigueur dans la République
du Cameroun.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est à la charge du Maître d’Ouvrage.
ARTICLE 22: TIMBRE ET ENREGISTREMENT DE LA LETTRE COMMANDE
Huit (08) exemplaires originaux de la présente lettre-commande seront timbrés et enregistrés par
les soins et aux frais du Prestataire, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III : EXECUTION DES PRESTATIONS
ARTICLE 23: BREVET
Le Prestataire garantira le Maître d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers touchant à la
contrefaçon ou à l’exploitation non autorisée d’un brevet, d’une marque ou de droits de création
industrielle résultant de l’emploi des fournitures ou de leurs composantes.
ARTICLE 24 : LIEU ET DELAI DE LIVRAISON
Les équipements faisant l’objet de la présente lettre-commande seront livrés au siège de l’APN sis à
l’immeuble CAA, boulevard du 20 mai à Yaoundé dans un délai de soixante (60) jours. Ce délai
court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer l’exécution des
prestations.
ARTICLE 25 : ROLES ET RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE
Le Prestataire a pour mission d’assurer la fourniture du matériel tel que décrit dans les spécifications
techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément à la présente lettre-commande et
aux règles et normes en vigueur.
ARTICLE 26 : TRANSPORT ET ASSURANCES
26.1 Emballage pour le transport
Le Prestataire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées
soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport routier. Le Prestataire doit faire
toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport
jusqu’au lieu de livraison.
26.2 Assurance
Les risques de toutes natures pendant le transport jusqu’au lieu de livraison doivent être
couverts par une assurance prise par le Prestataire. Le Maître d’Ouvrage devra être dégagé de
toutes responsabilités.
L’assurance doit représenter 100 % de la valeur CAF des fournitures « magasin » sur une
base tous risques, en monnaie locale. Le Maître d’ouvrage doit être nommé comme bénéficiaire
46
ARTICLE 27 : Essais et services connexes
- l’opération de mise en œuvre ;
D’une manière générale, les fournitures seront approvisionnées, et mise en ordre de marche au lieu
de livraison. Cet approvisionnement est entièrement à la charge et sous l'entière responsabilité du
Prestataire. Seront donc prévus dans l'exécution des prestations, outre la livraison sur site:
a) les essais et la mise en service des fournitures; ils seront constatés par un procès-verbal
dressé contradictoirement entre les parties;
b) la remise en l'état de tous biens éventuellement détérioré par les opérations de mise en place
du matériel, objet de la fourniture;
c) la mise à disposition sur place d'un technicien capable de donner aux utilisateurs et aux
personnes de maintenance, au moment de la prise de possession de la fourniture, les explications
nécessaires à son bon fonctionnement et à son entretien;
d) la fourniture des pièces détachées après approbation de la liste par le Maître d’Ouvrage;
e) la fourniture de la nomenclature complète des pièces détachées et le tarif correspondant;
f) la fourniture d'une trousse à outils nécessaires pour l'entretien courant;
g) les accessoires prévus en diversité et en nombre suffisant pour que les équipements puissent
remplir leur fonction dans les diverses configurations rencontrées au cours de leur usage.
- la documentation technique ;
La documentation technique devra être fournie en même temps que les équipements et comprendra
impérativement:
 le manuel d'utilisation;
 le manuel de maintenance comprenant la description des opérations de vérification (de
routine ou exceptionnelle), de calibrage, d'étalonnage et de maintenance de première
intervention;
 le manuel du constructeur comprenant les éclatés des parties mécaniques et les schémas de
câblages électriques et électroniques avec la liste des pièces constructives et leurs références;
 le document technique comprenant la nomenclature des pièces détachées permettant de se
réapprovisionner chez les fabricants, la liste des fabricants et/ou fournisseurs éventuels des
pièces de rechange, les procès-verbaux d'essais ou d'épreuves;
 le certificat de garantie du fabricant ou du fournisseur le cas échéant.
Tous ces documents seront remis en deux (02) exemplaires en français ou en anglais.
ARTICLE 28 : SERVICE APRES VENTE
Le Prestataire aura à maintenir en République du Cameroun pendant une période de cinq (05) ans
à compter de la date de réception définitive :
- un représentant permanent dument mandaté ;
- des ateliers de réparation ;
- un personnel qualifié capable d’assurer toutes les réparations nécessaires au bon
fonctionnement de l’équipement et ou accessoires qu’il a fournis ;
- un stock suffisant de pièces de rechange, ensemble et sous ensemble pour satisfaire aux
demande de réparation faites par le Maître d'Ouvrage.
47
Le délai d'intervention sera de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la commande
par le Prestataire.
Les fournitures des pièces et les réparations après le délai de la garantie sont à la charge du Maître
d'Ouvrage.
Consommables
- le Prestataire s'engage à constituer un stock de pièces de rechange;

- le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'acquérir ou non tout ou partie de ces pièces;
- ces consommables seront chiffrés d'abord individuellement, puis listés, quantifiés et chiffrés
sur un an par équipement.
CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION
ARTICLE 29: RECEPTION PROVISOIRE
29.1- Préparation de la réception provisoire
Le Prestataire devra avertir le Maître d’Ouvrage dans les meilleurs délais de la date de livraison des
équipements.
Dans les quinze (15) jours qui suivent, le Maître d’Ouvrage fixera la date de la réception provisoire
et la communiquera à tous les intervenants.
29.2- Documents à fournir avant la réception provisoire
Le Prestataire devra, dans un délai de trois (03) jours au moins avant la réception provisoire
transmettre au Maître d’Ouvrage :
 le bordereau de livraison, indiquant leurs quantités, leur prix, leurs caractéristiques et

le montant total ;
 certificat de garantie du fabriquant ou du fournisseur ;
 - certificat d’origine.
29.3- Composition de la Commission de réception provisoire
Avant la réception provisoire, le Prestataire demande par écrit au Chef de service avec copie à
l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.
Cette visite comporte entre autres opérations :
- la vérification qualitative et quantitative des fournitures livrées;
- les épreuves éventuellement prévues par les spécifications techniques;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au contrat;
- la vérification de tous les documents exigés lors de la réception provisoire;
- la présentation des certificats de garantie des fabricants ou des fournisseurs et des certificats
d'origine.
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, le fournisseur peut proposer une date pour la
réception provisoire.
La réception technique fait l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ et portant proposition
d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour
48
décision; ce procès-verbal est signé par l'Ingénieur, contresigné par le Fournisseur et visé par le
Chef service.
Le Maitre d’Ouvrage fixera la date de réception qui sera effectuée en présence du fournisseur par
une Commission composée comme suit :
- Président : le Maître d’Ouvrage ou son représentant

- Rapporteur : l’Ingénieur du marché
- Membres :
o Un représentant du Ministère des Marchés Publics ;
o Le Chef de Service du marché;
o Tout autre membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage en raison de son exper-
tise, éventuellement;
o L’Agent responsable de la Comptable-Matières ;
o Le Fournisseur ou Prestataire de service ;
La Commission vérifiera la conformité de la fourniture avec les prescriptions de la lettre-commande

et décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la réception.
La livraison se fait à l’Autorité Portuaire Nationale, Immeuble CAA, Boulevard du 20 mai, à Yaoundé.
La réception définitive est prononcée six (06) mois après la réception provisoire. Ce délai constitue
le délai de garantie.
En cas de non-conformité de la fourniture, le Fournisseur sera invité à remplacer à ses frais la

fourniture incriminée.
En cas de fourniture conforme, la Commission prononcera la réception. Il sera alors dressé un

procès-verbal de réception signé par tous les membres de la Commission et par le Fournisseur. Ce
Procès-verbal se prononce sur la quantité du matériel, la qualité des emballages et le respect des
clauses contractuelles.
29-4 Attributions de la Commission de réception provisoire
La Commission de réception provisoire vérifiera la qualité de la conformité de la fourniture livrée,

par rapport aux caractéristiques techniques et aux quantités définies dans le Cahier des
Prescriptions Techniques Particulières et décidera après examen des procès-verbaux des
opérations préalables à la réception s'il y a lieu ou non de prononcer la réception provisoire.
En cas de non-conformité, le Prestataire sera invité à remplacer le matériel incriminé.

En cas de conformité, la Commission prononcera la réception provisoire. Il sera alors dressé un
procès-verbal de réception provisoire signé sur-le-champ par tous les membres de la Commission.
Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date de la réception définitive.
Le Fournisseur doit remettre dans un délai de 30 jours suivant la réception provisoire les documents
ci-après :
 Dossier complet des véhicules et équipements ;

 Manuel d'entretien et d'utilisation.
49
ARTICLE 30: DELAI DE GARANTIE DE PRESTATIONS
Le délai de garantie des fournitures est de six (06) mois à compter de la date de la réception
provisoire.
Le Prestataire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont neuves, n'ont
jamais été utilisées, sont en modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières
améliorations en matière de conception et de matériaux.
Le Prestataire garantit en outre que les fournitures livrées en exécution du marché n'auront aucune
défectuosité due à la conception, aux matériaux utilisés ou à leur mise en œuvre (sauf dans la
mesure où la conception ou les matériaux utilisés sont requis par les spécifications du Maître
d'Ouvrage) ou à tout acte ou omission du Prestataire, survenant pendant l'utilisation normale des
fournitures livrées dans les conditions prévalant dans le pays de destination finale.
Le Maître d'Ouvrage notifiera rapidement au Prestataire par écrit toute réclamation faisant jouer
cette garantie et pouvant notamment être une panne consécutive, à des vices de construction ou à
des défauts de fabrications.
A la réception d'une telle notification, le Prestataire réparera ou remplacera les fournitures ou leurs
pièces défectueuses, dans un délai de quarante-cinq (45) jours sans frais du Maître d'Ouvrage.
Si le Prestataire, après notification, manque à rectifier la ou les défectuosités, durant la période

susmentionnée, le Maître d'Ouvrage peut commencer à prendre des mesures correctives
nécessaires, aux risques et frais du Prestataire et sans préjudice d'aucun recours du Maître
d'Ouvrage contre le Prestataire en application des clauses du marché. La durée de garantie pourra
alors être :
- prolongée de la même durée que la durée d'immobilisation du matériel si celle-ci excède les trente
(30) jours de la notification de la panne ;
- renouvelée intégralement dans le cas du remplacement du matériel.
ARTICLE 31 : RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive sera effectuée au lieu de livraison, et convoquée par le Maître d’Ouvrage
dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.
La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception
provisoire, et siégera en présence du Prestataire.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 32 : RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE
La présente lettre-commande peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 33: CAS DE FORCE MAJEURE
Le Prestataire informe le Maître d’Ouvrage dans un délai de 05 (cinq) jours calendaires de toutes
circonstances indépendantes de sa volonté qui pourraient l’empêcher de remplir ses obligations
contractuelles.
50
Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier les cas de force majeure et les preuves fournies par le
Prestataire, sur avis motivé du Chef de Service.
Dès agrément de la requête par le Maître d’Ouvrage, le Prestataire est dégagé de ses obligations.
ARTICLE 34 : DIFFERENDS ET LITIGES
Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation
par entente directe.
A défaut de règlement amiable, tout différend découlant de la présente lettre-commande sera
définitivement tranché par les juridictions camerounaises compétentes.
ARTICLE 35 : EDITION ET DIFFUSION DE LA PRESENTE LETTRE COMMANDE
Vingt (20) exemplaires de la présente lettre-commande seront édités et diffusés par le Maître
d’ouvrage.
ARTICLE 36: ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE COMMANDE
La présente lettre-commande ne deviendra définitive qu’après sa signature et sa notification au

Prestataire par le Maître d’Ouvrage. Elle entrera en vigueur dès sa notification au Prestataire.
51
------------- --------------
------------ .--------------

*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce N° 5 :
DESCRIPTIF DES FOURNITURES
52
Mise en réseau des antennes de l’Autorité Portuaire Nationale (APN) :
Fourniture, installation et paramétrage des équipements actifs et passifs
SOMMAIRE
I. Contexte
II. Objectif
III. Résultats attendus
IV. Proposition technique et contrainte
V. Composition de l’équipe du Prestataire
VI. Délai de livraison
53
1- Contexte
La stratégie de gouvernance du Système d’information de l’APN impose d’avoir une
architecture réseau qui utilise plusieurs serveurs via le protocole IP pour mettre des
collaborateurs en réseau.
La mise en réseau des antennes de Douala, Kribi et Limbe avec la Direction Générale
de l’APN permettra d’optimiser les échanges de données informatisées au sein de
l’APN, le partage des ressources et des gains en termes de productivité et d’efficacité,
grâce à une infrastructure rationalisée.
Ainsi, dans le cadre de la mise en réseau des antennes de Douala, Kribi et Limbe,
l’APN se propose de lancer un appel d’offre au titre de l’exercice 2021.
2- Objectif
L’objectif Global
L’objectif de ce projet est la mise en réseau des antennes de Douala, Kribi et Limbe.
Il s’agira de :
- Réaliser une analyse diagnostic ;

- Fournir les équipements actifs et passifs;
- Procéder aux paramétrages desdits équipements ;
- Procéder à l’installation de ses équipements.
Spécifications Techniques des Equipements
Les spécifications techniques des équipements pour la mise en réseau des antennes
de Douala, Limbé et de Kribi sont libellées sur le tableau ci-dessous :
Description technique des
Désignation Quantité
équipements
Processeur Intel Xeon 3,3 Ghz, Ram size 8 Go,
Computer memory type 1 To, Computer Memory
type, DDR, DRAM Hard drive interface serial
Serveur 02
ATA, hardware plateforme, Windows Server
2016 activé, carte réseau wifi, clavier azerty,
souris USB
Ecran Lcd à rétroéclairage LED / Matrice active
TFT, interface HDMI, VGA, Résolution Full HD
Moniteur 02
1080p (1920*1080 à 60hz), Panneau IPS,
luminosité 250 cd/m2
Puissance configurable max 900 watts/1,5 KVA
fréquence de sortie 47-53 Hz, Synchronisation
Onduleur vers réseau 57-63 Hz nominal vers réseau. 02
Autres tensions en entrée 220-240. Plage de
tension pour secteur 170-300 réglage 180-247
54
- Big display
- Big button
- Fsk/DTMF caller id
- 68 caller ID log
Postes - 2 Direct memory
20
téléphoniques fixes - Speaker phone
- 10 ow-touch memory
- Flash time
- 100, 300, 600 ms
- Work without battery
Construit en Disa/message sur occupé,
extension intégrée CLI bulit dans le modem, Port
USB intégré pour la programmation PC, poste
Autocommutateur 02
opérateur, 12 touches Co, Discours main libres
message entrant, Redial Key auto answer 1 line
16 touches LCD, PBX compatible.
- 5 carton de câble RJ45
- 5 carton de câble RJ11
- 15 boîtes de connecteur RJ 45
- 10 Boîtes de connecteur RJ 11
- 4 testeurs de câble
Accessoires - Goulottes
- 10 paquets de vis
- 02 trousses à outils
- 04 pinces à sertir
- 30 prises RJ45
- 20 prises Rj11
3- Résultats Attendus
Au terme de ce projet, les résultats suivants sont attendus :
- Fournir des équipements actifs et passifs ;

- Paramétrages et installation des équipements actifs et passifs.
- Mettre en réseau ses équipements
Le réseau déployé devra intégrer les aspects suivants :
- Qualité : ergonomie et convivialité;

- Sécurité : disponibilité, intégrité et confidentialité ;
- Monté en charge prise en compte, appropriation ;
- Interopérabilité avec les applications métiers de l’APN ;
- Performance et fiabilité.
4- Proposition Technique et Contrainte

Vue la sensibilité de ce projet et suivant les orientations le Consultant devra dans
son offre faire sa proposition technique à plusieurs niveaux (fonctionnalité, de la mise
en exploitation, des exigences de sécurité, de traçabilité, d’ouverture et d’interfaçage,
du paramétrage, des requêtes…)
55
5- Composition de l’équipe du Prestataire
L’équipe du Prestataire devra comprendre un personnel qualifié pour mener à bien

l’ensemble des prestations relevant de ce projet.
Le groupe pluridisciplinaire devra disposer une expertise avérée dans les domaines
suivants :
- Mise en place des systèmes d’information et des architectures informatisées

;
- L’installation et l’administration des réseaux informatiques avec les nouvelles
plateformes et leur environnement hétérogène ;
- Aptitude à la conception pour la mise en œuvre des serveurs ;
- Dataware, Administration système et réseaux développement des applications ;
- Avoir des aptitudes en sécurisation des applications ;
- Chaque membre de l’équipe du consultant devra disposer d’un diplôme d’ingé-
nieur de conception en Génie informatique/télécommunications ou un Master of
Science in I et avoir au moins 8 ans d’expériences ;
Le Prestataire doit mettre en place une équipe des experts expérimentés et

polyvalents sur les profils ci-après :
- Chef de projet ;
- Expert en sécurité des SI ;
- Expert en sécurité des SI
- Expert en réseaux et systèmes;
- Expert en systèmes d’information.
Toutes les qualifications et expériences devront être justifiées par des

diplômes, certificats et attestations de bonne fin d’exécution ou tout autre
document en tenant lieu.
6- délai de réalisation
Le délai maximum pour la mise en réseau des antennes de Douala, Limbé et Kribi
sont de 60 jours maximum.
56
------------- --------------
------------ .--------------

N°04/AONO /APN/CIPM/2021 du 10 Août 2021
*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce n°6:
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX
UNITAIRES
57
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Fourniture, installation et paramétrage des équipements actifs et passifs.
Prix Prix
unitaires unitaires en
N° Désignation Unité
Quantité en chiffres lettres
HTVA HTVA
01 serveur U 02
02 moniteur U 02
03 onduleur U 02
04 Postes téléphoniques fixes U 20
05 Autocommutateur U 02
Accessoires
-câble RJ45 5 cartons
- câble RJ11 5 cartons
-connecteur RJ45 15 boîtes
-connecteur RJ11 10 boîtes
-Testeur de câble 04
06 U
-Goulottes /
-vis 10 paquets
-trousse à outils 02
-pinces à sertir 04
-prises RJ45 30
-prises RJ11 20
07 Installation et Paramétrage des équipements U Forfait
58
------------- --------------
------------ .--------------

*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce n°7:
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET
ESTIMATIF
59
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PU PT
N° Désignation Unité
Quantité HTVA HTVA
01 serveur U 02
02 moniteur U 02
03 onduleur U 02
06 Postes téléphoniques numériques U 20
07 autocommutateur U 02
Autres accessoires :
- connecteurs RJ45 15 boîtes
- connecteur RJ11 10 boîtes
08 - testeurs de câble U 04
- Goulottes /
- vis et tournevis 10 paquets
04
- pinces à sertir
30
- Prises RJ45
20
- Prises RJ11
09 Installation et Paramétrage des équipements Forfait
TOTAL HTVA
TVA (19,25%)
IR (…..%)
TOTAL TTC
NAP
Arrêté le présent détail quantitatif et estimatif à la somme de ………….( chiffres et lettres)

Toutes Taxes Comprises
Nom du soumissionnaire
Signature
Date
60
------------- --------------
----------- .--------------

*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce n°8:
CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX
61
CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX
Option N° 1
Cout Coût Transport Frais de marge PU

N° Prix Désignation d’achat et douane livraison HTVA
commande
1
62
------------- --------------
------------ .--------------

N° 04 /AONO /APN/CIPM/2021 du 10 Août 2021
*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce n°9:
FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER
63
MODELE DE SOUMISSION
Je soussigné ______________________________________________________
Représentant la société ____________________ dont le siège social est à _____________ inscrite
au registre de commerce ____________ sous n°_________
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres
National Ouvert N°_________________ pour la mise en réseau des antennes de l’Autorité Portuaire
Nationale (APN) : fourniture, installation et paramétrage des équipements passifs et actifs.
- Me soumets et m’engage à livrer les fournitures conformément au Dossier D’Appel d’Offres,

moyennant les prix que j’ai établi moi-même sur la base des Bordereaux des Prix et des Quantités,
lesquels prix font ressortir le montant de cette offre à___________________ [en chiffres et en
lettres] francs CFA HTVA et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA TTC.
- M’engage à livrer les fournitures dans un délai de _____ jours

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de validité de celle-ci, soit quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de la date limite de remise des offres.
L’Administration se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner
crédit au compte n°______________ ouvert au nom de ______________ auprès de la banque
__________________ Agence de ______________
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre
nous.
Fait à _______________ le _______________
Signature de _____________
En qualité de _____________
dûment autorisé à signer les soumissions
pour et au nom de ___________
64
MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION
Monsieur le Directeur Général de l’Autorité Portuaire Nationale (APN) « Maître d’Ouvrage »
Attendu que le Fournisseur__________________________ ci-dessous désigné « le

soumissionnaire » a soumis son offre en date du [date de dépôt de l’offre] pour la mise en réseau
des antennes de l’Autorité Portuaire Nationale (APN) : fourniture, installation et paramétrage des
équipements passifs et actifs [ci-dessous désignée « l’offre »] et pour laquelle il doit joindre un
cautionnement provisoire équivalent à ………………………. Francs CFA.
Nous [nom et adresse de la banque], représentée par [noms des signataires], ci-dessous
désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au « Maître d’Ouvrage » la somme maximale
de ………………… Francs CFA que la banque s’engage à régler intégralement au « Maître
d’Ouvrage » s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.
Les conditions de cette obligation sont suivantes :
 Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de
soumission ;
 Si le soumissionnaire s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant
la période de validité :
1. Manque à signer ou refuse de signer le marché alors qu’il est requis de le faire ;
2. Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché, comme prévu dans
celui-ci.
Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, un montant allant jusqu’au maximum de
la somme stipulée ci-dessus dès la réception de sa demande écrite, sans que le « Maître
d’Ouvrage » soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le
Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une et l’autre des
conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a
(ont) joué.
La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître
d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième (30ème) jour inclus
suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire
jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de
cette période de validité.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit
camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui
concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque

à _____________ , le ___________
[Signature de la banque]
65
MODELE DE CAUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE
66
MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Banque :
Référence de la caution : N°_____________________
Adressée au Directeur Général de l’Autorité Portuaire Nationale ci-dessous désigné « le Maître
d’Ouvrage »
Attendu que [nom et adresse du fournisseur], ci-dessous désigné « le fournisseur » s’est engagé en
exécution du marché N° ________ désigné « le marché », pour la fourniture et le paramétrage des
équipements informatiques en vue de la la mise en réseau des antennes de l’Autorité Portuaire
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage un
cautionnement définitif de l’ordre de cinq pour cent (5%) du montant du marché comme garantie de
l’exécution de ses obligations de bonne fin, conformément aux conditions du marché ;
Attendu que nous avons convenu de donner au fournisseur ce cautionnement,

Nous [nom et adresse de la banque],
Représentés par [noms des signataires],
Ci-dessous désignés « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai
maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le fournisseur
n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement
ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la
somme de ______________________________ [en chiffres et en lettres].
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libèrera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et
nous dérogeons par la présente notification de toute modification, additif ou changement.
Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa date de signature et dès sa notification au
fournisseur, par le Maître d’Ouvrage, de l’appropriation du marché. Il sera libéré dans le mois qui suit
la réception des fournitures.
Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande
expresse de notre part.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra
être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période
de validité du présent engagement.
Le présent cautionnement définitif est soumis, pour son interprétation et son exécution, au droit
camerounais. Les Tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui
concerne le présent engagement et ses suites.

À_____________, le __________
67
MODELE DE RETENUE DE GARANTIE
Banque :
Référence de la caution : N°_____________________
Adressée au Directeur Général de l’Autorité Portuaire Nationale (APN) ci-dessous désigné « le
Maître d’Ouvrage »
Attendu que [nom et adresse du fournisseur], ci-dessous désigné « le fournisseur » s’est engagé en
exécution du marché N° ________ désigné « le marché », pour la fourniture et le paramétrage des
équipements informatiques en vue de la mise en réseau des antennes de l’Autorité Portuaire
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à dix pour cent (10%) du
montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire ;
Attendu que nous avons convenu de donner au fournisseur cette caution,

Nous [nom et adresse de la banque],
Représentés par [noms des signataires],
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard
du Maître d’Ouvrage au nom du fournisseur, pour un montant maximum de ________________ [en
chiffres et en lettres], correspondant à dix pour cent (10%) du montant du marché ;
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,
sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements
contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant
par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif
que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant
cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver
ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libèrera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et
nous dérogeons par la présente notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dès sa date de signature. Elle sera libérée dans un délai de
trente (30) jours après la réception des fournitures, sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra
être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période
de validité du présent engagement.
La présente caution est soumise, pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
Tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

À _____________, le __________
68
------------- --------------
------------ .--------------

*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce n°10:
MODELE DE MARCHE
69
------------- --------------
------------ --------------
MODELE DE MARCHE
LETTRE COMMANDE N°______________/LC/APN/CIPM/2021 DU___________

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° /AONO/APN/CIPM/2021 RELATIF LA MISE EN
RESEAU DES ANTENNES DE L’AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN) : FOURNITURE, INSTALLATION ET
PARAMETRAGE DES EQUIPEMENTS PASSIFS ET ACTIFS
MAITRE D'OUVRAGE : AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE
OBJET DU MARCHE : MISE EN RESEAU DES ANTENNNES DE L’AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN) :
FOURNITURE, INSTALLATION ET PARAMETRAGE DES EQUIPEMENTS PASSIFS ET
ACTIFS
TITULAIRE DE LA
LETTRE COMMANDE : __________________________________
BP : __à____, Tel____ Fax :______
N°R.C : ___________
N°Contribuable : _________
Compte bancaire n°
LIEU DE LIVRAISON : AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE - YAOUNDE
MONTANT EN FCFA :
TTC
HTVA
T.V.A (19,25%)
IR (…….%)
NAP
DELAI DE LIVRAISON : 60 jours maximum.
FINANCEMENT : BUDGET APN – EXERCICE - 2021,
IMPUTATION :
SOUSCRITE LE_________________________
SIGNEE, LE____________________________
NOTIFIEE LE___________________________
ENREGISTREE LE_______________________
70
ENTRE
L’AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN) représenté par son Directeur Général,
Ci-après désignée « LE MAITRE D’OUVRAGE »
D’une part,
ET
La société _________________________________
B.P : _______________________à ____ Tel _ Fax : ____________________

N°R.C : ______________à_________________
N° Contribuable :________________________________________
Représentée par : ______________________________
Ci-après dénommée, le « Le Prestataire»
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
71
SOMMAIRE
TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

TITRE II : TERMES DE REFERENCE
TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
TITRE IV : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
SOMMAIRE
Chapitre I : Généralités
Article 1 : Objet et consistance de la lettre-commande

Article 2 : Procédure de passation de la lettre-commande
Article 3 : Définitions, attributions et nantissement
Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables
Article 5 : Normes
Article 6 : Pièces constitutives de la lettre-commande
Article 7 : Textes généraux applicables
Article 8 : Communication
Article 9 : Ordres de service
Article 10 : Matériel et personnel du Prestataire
Chapitre II : Clauses Financières
Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant du marché
Article 13 : Lieu et mode de paiement
Article 14 : Variation des prix
Article 15 : formule de révision des prix
Article 16 : Formules d’actualisation des prix
Article17 : Avance de démarrage
Article 18 : Modalités de paiement
Article 19 : Intérêts moratoires
Article 20 : Pénalités de retard
Article 21 : Régime fiscal et douanier
Article 22 : Timbre et enregistrement de la lettre-commande
Chapitre III : Exécution des Prestations
Article 23 : Brevet
Article 24 : Lieu et délais de livraison
Article 25 : Rôles et responsabilités du Prestataire
Article 26 : Transport et assurances
Article 27 : Essais et services connexes
Article 28 : Service après-vente
Chapitre IV : De la réception
Article 29: Réception provisoire

Article 30: Délai de garantie
72
Article 31 : Réception définitive
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 32 : Résiliation de la lettre-commande

Article 33 : Cas de force majeure
Article 34 : Différends et litiges
Article 35 : Edition et diffusion de la présente lettre-commande
Article 36 : Entrée en vigueur de la lettre-commande
CHAPITRE I : GENERALITES
ARTICLE 1 : OBJET ET CONSISTANCE DE LA LETTRE COMMANDE
La présente lettre-commande a pour objet la mise en réseau des antennes de l’Autorité

Portuaire Nationale (APN).
Les prestations, objet du présent appel d’offres consistent en la fourniture, l’installation et le

paramétrage des équipements actifs et passifs, un lot unique.
Les caractéristiques de ces équipements et les modalités d’installation et de paramétrage sont

définies dans le descriptif des fournitures.
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE COMMANDE
La présente lettre-commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert N° ……………
/AONO/APN/CIPM/2020 du ……………………………………
ARTICLE 3 : DEFINITIONS, ATTRIBUTIONS ET NANTISSEMENT
3.1. Définitions générales
Pour l’application des dispositions de la présente lettre-commande et des textes généraux

auxquels elle se réfère, il est précisé que :
 Le Maître d’Ouvrage est le Directeur Général de l’APN ;

 Le Chef service du marché est le Chef de la Division des Etudes, de la Planification et du
Développement Portuaire de l’APN; il veille au respect des Clauses Administratives,
Techniques et Financières et des délais contractuels.
 L’Ingénieur du marché est le responsable de l’informatique à la Division des Etudes, de
la Planification et du Développement Portuaire de l’APN, ci-après désigné l’Ingénieur.
 Le Soumissionnaire est :
3.2. Nantissement
- L’autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses est le Directeur

Général de l’Autorité Portuaire Nationale ;
- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est l’Agent Comptable auprès de l’APN;
- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent
marché est le l’Ingénieur du marché ;
73
ARTICLE 4: LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES
4.1. La langue utilisée est le français et/ou l’anglais.

4.2. Le Prestataire s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République
du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date
de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts
éventuels qui en découleraient directement, seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque
partie.
ARTICLE 5 : NORMES
Le matériel proposé sera conforme aux normes fixées dans les Spécifications Techniques. Quand
aucune norme n’est mentionnée, la norme faisant autorité en la matière est applicable au
Cameroun. Cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.
ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE COMMANDE
Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre-commande sont par ordre de priorité :
1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

2. La soumission du fournisseur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au
Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques
Particulières ci-dessous visés ;
4. Les Spécifications Techniques (ST);
5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité
les bordereaux des prix unitaires, l’état des prix forfaitaires, le détail ou le devis estimatif, la
décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;
6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de fourniture mis en vigueur par arrêté n°033 du 13 février 2007.
ARTICLE 7 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES
La présente lettre-commande est soumise aux textes généraux ci-après :
- la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouver-

nance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
- la loi n°2018/012 portant régime financier de l’Etat et des autres établissements pu-
blics ;
- la loi n° 2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l’exercice 2021 modifiée et complétée par la loi 2021/010 du 21 juin
2021 portant ratification de l’ordonnance n°2021/002 du 26 mai 2021 ;
- le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés
Publics ;
- le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant le Décret n°2001/048 du 23 février
2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des
Marchés Publics ;
- le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés au Cameroun;
74
- l’Arrêté n°093/CAB/PM du 05 novembre2002 fixant les montants de la caution de sou-
mission et frais du dossier d’appel d’offres ;
- l’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les cahiers des clauses
administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;
- l’Arrête n°038/CAB/PM du 15 mai 2014 mettant en vigueur les dossiers types d’Appels
d’offre pour les marchés publics ;
- La Circulaire n°00000242/C/MINFI du 30 décembre 2020 portant Instructions relatives
à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du budget de
l’Etat et Autres Entités Publiques pour l’exercice 2021 ;
- Les normes en vigueur.
ARTICLE 8: COMMUNICATION
Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront
être faites aux adresses suivantes :
c. Dans le cas où le Prestataire est le destinataire : "

M_____________ BP __________________ Tél : ________________
". Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef
de service son domicile, et dès achèvement des prestations, les correspondances
seront valablement adressées à la Mairie de------------.
d. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :
Monsieur le Directeur Général de l’Autorité Portuaire Nationale avec copie adressée dans les
mêmes délais, au Chef de Service, et à l’Ingénieur le cas échéant.
ARTICLE 9 : ORDRES DE SERVICE
9.1. L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au
Prestataire par le chef de Service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché.
9.2. Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le
montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par
le Chef service du marché au Prestataire avec copie à l’Ingénieur du marché.
9.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront
directement signés par le chef de service et notifiés celui-ci avec copie à l’Ingénieur du marché.
9.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés
au Prestataire par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur du marché.
9.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause d’intempéries ou
autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage sur proposition du Chef de
Service après avis de l’Ingénieur et notifiés au Prestataire par l’Ingénieur.
9.6. S’agissant des ordres de service signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de
service, la notification doit être faite dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date
de transmission par le Maitre d’Ouvrage au Prestataire.
9.7. Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Chef de service
du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché.
9.8. Le Prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre
de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres
de service reçus.
75
ARTICLE 10 : MATERIEL ET PERSONNEL DU PRESTATAIRE
10.1Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra
qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le Prestataire fera
remplacer par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.
10.2 En tout état de cause, les listes du matériel et personnel d’encadrement à mettre en place
seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la
notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de huit (8)
jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes
seront considérées comme approuvées.
10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions de l’offre technique, constitue un motif
de résiliation du marché ou d’application de pénalités.
CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES
ARTICLE 11: GARANTIES ET CAUTIONS
11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC de la lettre-commande. Le cautionnement

sera restitué ou la garantie libérée, dans un délai d’un (01) mois suivant la date de réception provisoire
des fournitures, à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du
Prestataire.
11.2. Cautionnement d’avance du démarrage
Il n’est pas prévu d'avance de démarrage pour ces fournitures.
11.3. Cautionnement de garantie
Une retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sera opérée sur le montant TTC de la lettre-
commande. Cette garantie peut être remplacée par une caution bancaire délivrée par une banque
agréée par le Ministère en charge des Finances de la République du Cameroun, et dont le montant
est équivalent à la retenue de garantie.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois
après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du
Prestataire.
ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHE
Le montant de la présente lettre-commande s’élève à ______________ FCFA TTC

(_______________) francs CFA toutes taxes comprises tel qu’il ressort du devis estimatif Soit :
- Montant HTVA : _____________ francs CFA

- Montant de la TVA : __________________ francs CFA
Le montant de la lettre-commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG,

résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du
rabais éventuellement consenti par le Prestataire.
76
ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT
13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au Prestataire, dans les
conditions indiquées dans la lettre-commande, le Prestataire s’engage par les présentes à exécuter
le marché conformément aux dispositions de la lettre-commande.
13.2. Avant le paiement, la facture du Prestataire doit être revêtue du visa préalable du MINMAP à
la diligence du Maître d’Ouvrage.
13.3. Les paiements en FCFA s’effectueront par virement au compte suivant ouvert au nom de
____________________ B.P. ____________ à la banque _______________ suivant les
coordonnées ci-après :
Code Banque Code Guichet N° de compte Clé
ARTICLE 14 : VARIATION DES PRIX
Les prix sont fermes et non révisables.
En cas de transfert à l’étranger, les frais et les commissions générés par l’opération seront à la
charge du Prestataire.
ARTICLE 15 : FORMULES DE REVISION DES PRIX
Les prix du Bordereau ne sont pas révisables.
ARTICLE 16 : FORMULES D’ACTUALISATION DES PRIX
Il n’est pas prévu d’actualisation des prix.
ARTICLE 17: AVANCE DE DEMARRAGE
Le Maître d’Ouvrage n’accordera pas d’avance de démarrage dans le cadre de la présente lettre-
commande :
ARTICLE 18 : MODALITES DE PAIEMENT
Les sommes dues au Fournisseur sont payées sur décompte, après présentation de la facture
unique en cinq (05) exemplaires dont un original timbré selon la réglementation en vigueur. La
facture unique accompagnée l’attachement correspondant et d’un dossier fiscal complet en cours
de validité. Le délai de paiement est de soixante (60) jours maximum court à compter de la date
d’approbation du décompte par le Maître d’Ouvrage.
Le paiement des prestations se fera à 100% (cent pour cent) du montant du marché à la réception
des véhicules.
La dernière facture dressée à cet effet et signée par chaque intervenant est ensuite soumise au visa
du MIMMAP, avant sa soumission au comptable chargé du paiement.
ARTICLE 19 : INTERETS MORATOIRES
Les intérêts moratoires éventuels sont payés sur état des sommes dues conformément à l’article
167 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.
77
ARTICLE 20 : PENALITES DE RETARD
20.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC de la lettre-commande de base par jour calendaire
de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un millième (1/1000è) du montant TTC de la lettre-commande de base par jour calendaire de
retard au-delà du trentième jour.
20. 2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC
de la lettre-commande de base.
ARTICLE 21: REGIME FISCAL ET DOUANIER
La présente lettre-commande est soumise à tous les droits et taxes en vigueur dans la République
du Cameroun.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est à la charge du Maître d’Ouvrage.
ARTICLE 22: TIMBRE ET ENREGISTREMENT DE LA LETTRE COMMANDE
Huit (08) exemplaires originaux de la présente lettre-commande seront timbrés et enregistrés par
les soins et aux frais du Prestataire, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III : EXECUTION DES PRESTATIONS
ARTICLE 23: BREVET
Le Prestataire garantira le Maître d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers touchant à la
contrefaçon ou à l’exploitation non autorisée d’un brevet, d’une marque ou de droits de création
industrielle résultant de l’emploi des fournitures ou de leurs composantes.
ARTICLE 24 : LIEU ET DELAI DE LIVRAISON
Les équipements faisant l’objet de la présente lettre-commande seront livrés au siège de l’APN sis à
l’immeuble CAA, boulevard du 20 mai à Yaoundé dans un délai de soixante (60) jours. Ce délai
court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer l’exécution des
prestations.
ARTICLE 25 : ROLES ET RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE
Le Prestataire a pour mission d’assurer la fourniture du matériel tel que décrit dans les spécifications
techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément à la présente lettre-commande et
aux règles et normes en vigueur.
ARTICLE 26 : TRANSPORT ET ASSURANCES
26.1 Emballage pour le transport
Le Prestataire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées
soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport routier. Le Prestataire doit faire
toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport
jusqu’au lieu de livraison.
78
26.2 Assurance
Les risques de toutes natures pendant le transport jusqu’au lieu de livraison doivent être
couverts par une assurance prise par le Prestataire. Le Maître d’Ouvrage devra être dégagé de
toutes responsabilités.
L’assurance doit représenter 100 % de la valeur CAF des fournitures « magasin » sur une
base tous risques, en monnaie locale. Le Maître d’ouvrage doit être nommé comme bénéficiaire
ARTICLE 27 : Essais et services connexes
- l’opération de mise en œuvre ;
D’une manière générale, les fournitures seront approvisionnées, et mise en ordre de marche au lieu
de livraison. Cet approvisionnement est entièrement à la charge et sous l'entière responsabilité du
Prestataire. Seront donc prévus dans l'exécution des prestations, outre la livraison sur site:
h) les essais et la mise en service des fournitures; ils seront constatés par un procès-verbal
dressé contradictoirement entre les parties;
i) la remise en l'état de tous biens éventuellement détérioré par les opérations de mise en place
du matériel, objet de la fourniture;
j) la mise à disposition sur place d'un technicien capable de donner aux utilisateurs et aux
personnes de maintenance, au moment de la prise de possession de la fourniture, les explications
nécessaires à son bon fonctionnement et à son entretien;
k) la fourniture des pièces détachées après approbation de la liste par le Maître d’Ouvrage;
l) la fourniture de la nomenclature complète des pièces détachées et le tarif correspondant;
m) la fourniture d'une trousse à outils nécessaires pour l'entretien courant;
n) les accessoires prévus en diversité et en nombre suffisant pour que les équipements puissent
remplir leur fonction dans les diverses configurations rencontrées au cours de leur usage.
- la documentation technique ;
La documentation technique devra être fournie en même temps que les équipements et comprendra
impérativement:
 le manuel d'utilisation;
 le manuel de maintenance comprenant la description des opérations de vérification (de
routine ou exceptionnelle), de calibrage, d'étalonnage et de maintenance de première
intervention;
 le manuel du constructeur comprenant les éclatés des parties mécaniques et les schémas de
câblages électriques et électroniques avec la liste des pièces constructives et leurs références;
 le document technique comprenant la nomenclature des pièces détachées permettant de se
réapprovisionner chez les fabricants, la liste des fabricants et/ou fournisseurs éventuels des
pièces de rechange, les procès-verbaux d'essais ou d'épreuves;
 le certificat de garantie du fabricant ou du fournisseur le cas échéant.
Tous ces documents seront remis en deux (02) exemplaires en français ou en anglais.
79
ARTICLE 28 : SERVICE APRES VENTE
Le Prestataire aura à maintenir en République du Cameroun pendant une période de cinq (05) ans
à compter de la date de réception définitive :
- un représentant permanent dument mandaté ;

- des ateliers de réparation ;
- un personnel qualifié capable d’assurer toutes les réparations nécessaires au bon
fonctionnement de l’équipement et ou accessoires qu’il a fournis ;
- un stock suffisant de pièces de rechange, ensemble et sous ensemble pour satisfaire aux
demande de réparation faites par le Maître d'Ouvrage.
Le délai d'intervention sera de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la commande
par le Prestataire.
Les fournitures des pièces et les réparations après le délai de la garantie sont à la charge du Maître
d'Ouvrage.
Consommables
- le Prestataire s'engage à constituer un stock de pièces de rechange;

- le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'acquérir ou non tout ou partie de ces pièces;
- ces consommables seront chiffrés d'abord individuellement, puis listés, quantifiés et chiffrés
sur un an par équipement.
CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION
ARTICLE 29: RECEPTION PROVISOIRE
29.1- Préparation de la réception provisoire
Le Prestataire devra avertir le Maître d’Ouvrage dans les meilleurs délais de la date de livraison des
équipements.
Dans les quinze (15) jours qui suivent, le Maître d’Ouvrage fixera la date de la réception provisoire
et la communiquera à tous les intervenants.
29.2- Documents à fournir avant la réception provisoire
Le Prestataire devra, dans un délai de trois (03) jours au moins avant la réception provisoire
transmettre au Maître d’Ouvrage :
 le bordereau de livraison, indiquant leurs quantités, leur prix, leurs caractéristiques et

le montant total ;
 certificat de garantie du fabriquant ou du fournisseur ;
 - certificat d’origine.
29.3- Composition de la Commission de réception provisoire
Avant la réception provisoire, le Prestataire demande par écrit au Chef de service avec copie à
l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.
Cette visite comporte entre autres opérations :
80
- la vérification qualitative et quantitative des fournitures livrées;
- les épreuves éventuellement prévues par les spécifications techniques;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au contrat;
- la vérification de tous les documents exigés lors de la réception provisoire;
- la présentation des certificats de garantie des fabricants ou des fournisseurs et des certificats
d'origine.
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, le fournisseur peut proposer une date pour la
réception provisoire.
La réception technique fait l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ et portant proposition
d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour
décision; ce procès-verbal est signé par l'Ingénieur, contresigné par le Fournisseur et visé par le
Chef service.
Le Maitre d’Ouvrage fixera la date de réception qui sera effectuée en présence du fournisseur par
une Commission composée comme suit :
- Président : le Maître d’Ouvrage ou son représentant

- Rapporteur : l’Ingénieur du marché
- Membres :
o Un représentant du Ministère des Marchés Publics ;
o Le Chef de Service du marché;
o Tout autre membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage en raison de son exper-
tise, éventuellement;
o L’Agent responsable de la Comptable-Matières ;
o Le Fournisseur ou Prestataire de service ;
La Commission vérifiera la conformité de la fourniture avec les prescriptions de la lettre-commande

et décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la réception.
La livraison se fait à l’Autorité Portuaire Nationale, Immeuble CAA, Boulevard du 20 mai, à Yaoundé.
La réception définitive est prononcée six (06) mois après la réception provisoire. Ce délai constitue
le délai de garantie.
En cas de non-conformité de la fourniture, le Fournisseur sera invité à remplacer à ses frais la

fourniture incriminée.
En cas de fourniture conforme, la Commission prononcera la réception. Il sera alors dressé un

procès-verbal de réception signé par tous les membres de la Commission et par le Fournisseur. Ce
Procès-verbal se prononce sur la quantité du matériel, la qualité des emballages et le respect des
clauses contractuelles.
29-4 Attributions de la Commission de réception provisoire
La Commission de réception provisoire vérifiera la qualité de la conformité de la fourniture livrée,

par rapport aux caractéristiques techniques et aux quantités définies dans le Cahier des
Prescriptions Techniques Particulières et décidera après examen des procès-verbaux des
opérations préalables à la réception s'il y a lieu ou non de prononcer la réception provisoire.
81
En cas de non-conformité, le Prestataire sera invité à remplacer le matériel incriminé.
En cas de conformité, la Commission prononcera la réception provisoire. Il sera alors dressé un
procès-verbal de réception provisoire signé sur-le-champ par tous les membres de la Commission.
Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date de la réception définitive.
Le Fournisseur doit remettre dans un délai de 30 jours suivant la réception provisoire les documents
ci-après :
 Dossier complet des véhicules et équipements ;

 Manuel d'entretien et d'utilisation.
ARTICLE 30: DELAI DE GARANTIE DE PRESTATIONS
Le délai de garantie des fournitures est de six (06) mois à compter de la date de la réception
provisoire.
Le Prestataire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont neuves, n'ont
jamais été utilisées, sont en modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières
améliorations en matière de conception et de matériaux.
Le Prestataire garantit en outre que les fournitures livrées en exécution du marché n'auront aucune
défectuosité due à la conception, aux matériaux utilisés ou à leur mise en œuvre (sauf dans la
mesure où la conception ou les matériaux utilisés sont requis par les spécifications du Maître
d'Ouvrage) ou à tout acte ou omission du Prestataire, survenant pendant l'utilisation normale des
fournitures livrées dans les conditions prévalant dans le pays de destination finale.
Le Maître d'Ouvrage notifiera rapidement au Prestataire par écrit toute réclamation faisant jouer
cette garantie et pouvant notamment être une panne consécutive, à des vices de construction ou à
des défauts de fabrications.
A la réception d'une telle notification, le Prestataire réparera ou remplacera les fournitures ou leurs
pièces défectueuses, dans un délai de quarante-cinq (45) jours sans frais du Maître d'Ouvrage.
Si le Prestataire, après notification, manque à rectifier la ou les défectuosités, durant la période

susmentionnée, le Maître d'Ouvrage peut commencer à prendre des mesures correctives
nécessaires, aux risques et frais du Prestataire et sans préjudice d'aucun recours du Maître
d'Ouvrage contre le Prestataire en application des clauses du marché. La durée de garantie pourra
alors être :
- prolongée de la même durée que la durée d'immobilisation du matériel si celle-ci excède les trente
(30) jours de la notification de la panne ;
- renouvelée intégralement dans le cas du remplacement du matériel.
ARTICLE 31 : RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive sera effectuée au lieu de livraison, et convoquée par le Maître d’Ouvrage
dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.
La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception
provisoire, et siégera en présence du Prestataire.
82
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 32 : RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE
La présente lettre-commande peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 33: CAS DE FORCE MAJEURE
Le Prestataire informe le Maître d’Ouvrage dans un délai de 05 (cinq) jours calendaires de toutes
circonstances indépendantes de sa volonté qui pourraient l’empêcher de remplir ses obligations
contractuelles.
Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier les cas de force majeure et les preuves fournies par le
Prestataire, sur avis motivé du Chef de Service.
Dès agrément de la requête par le Maître d’Ouvrage, le Prestataire est dégagé de ses obligations.
ARTICLE 34 : DIFFERENDS ET LITIGES
Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation
par entente directe.
A défaut de règlement amiable, tout différend découlant de la présente lettre-commande sera
définitivement tranché par les juridictions camerounaises compétentes.
ARTICLE 35 : EDITION ET DIFFUSION DE LA PRESENTE LETTRE COMMANDE
Vingt (20) exemplaires de la présente lettre-commande seront édités et diffusés par le Maître
d’ouvrage.
ARTICLE 36: ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE COMMANDE
La présente lettre-commande ne deviendra définitive qu’après sa signature et sa notification au

Prestataire par le Maître d’Ouvrage. Elle entrera en vigueur dès sa notification au Prestataire.
83
Page…….et dernière de la LETTRE-COMMANDE N°______________/LC/APN/CIPM/2021 DU___________
PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°……………..AONO/APN/CIPM/2021 DU 2021 POUR
LA MISE EN RESEAU DES ANTENNES DE L’AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN) : FOURNITURE,
INSTALLATION ET PARAMETRAGE DES EQUIPEMENTS PASSIFS ET ACTIFS
MAITRE D'OUVRAGE : AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN)
TITULAIRE DE LA
LETTRE COMMANDE :
MONTANT TOTAL:
HTVA
T.V.A (19,25%)
IR (…….%)
TTC
Net à mandater
DELAI DE LIVRAISON : 60 jours maximum
Yaoundé, le_____________
Lu et accepté par le Prestataire
Yaoundé, le_____________
Signé par le Maître d’Ouvrage
Enregistrement
84
------------- --------------
------------ .--------------

*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce n°11:
JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES
85
La stratégie de gouvernance du système d’information de l’APN impose d’avoir une architecture
réseau qui utilise plusieurs serveurs via le protocole internet (IP) pour mettre des collaborateurs en
réseau.
Cet outil permettra d’optimiser l’échange de données informatisé au sein de l’APN et des gains en
termes de productivité et d’efficacité, grâce à une infrastructure rationnalisée.
Ainsi, dans cette optique l’APN se propose de mettre en réseau ses antennes dans un souci
d’harmonisation et d’efficience et ce, au titre de l’exercice 2021.
Des Termes de Références ont été élaborés en vue de la fourniture des équipements passifs et
actifs, aux fins d’installation et de paramétrage.
Une étude sur le terrain a permis à l’APN d’arrêter le budget prévisionnel de 15.000.000 (quinze
millions) FCFA TTC qui couvrira toutes les étapes du projet à savoir la fourniture des équipements
informatiques, l’installation desdits équipements et enfin le paramétrage de ceux-ci.
86
------------- --------------
------------ .--------------

*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce n°12:
LISTES DES ETABLISSEMENT BANCAIRES ET ORGANISMES
FINANCIERS INSTALLES AU CAMEROUN, AUTORISEES
A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES
PUBLICS
87
I.BANQUES
1 AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK) BP11 834 Yaoundé

2 BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN(BACM), BP 2 933 Douala
3 BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
(BC-PME);
4 BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIO-
NAL(BGFIBANK);
5 BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE
CREDIT(BICEC) ;
6 BANK OF AFRICA CAMEROUN (BOA CAMEROUN) ;
7 CITIBANK CAMEROUN(CITIGROUP);
8 COMMERCIAL BANK CAMEROUN( CBC);
9 CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE-BANK(CCA-BANK)
10 ECOBANK CAMEROUN( ECOBANK);
11 NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK( NFC-BANK);
12 SOCIETE COMMERCIALE DES BANQUES- CAMEROUN ( SCB-CAME-
ROUN);
13 SOCIETE GENERALE CAMEROUN ( SGC);
14 STANDARD CHATERED BANK CAMEROUN(SCBC);
15 UNION BANK OF CAMEROON ( UBC);
16 UNITED BANK FOR AFRICA ( UBA);
II.COMPAGNIES D’ASSURANCES
17 ACTIVA ASSURANCES,BP 12 970 Douala

18 AREA ASSURANCES, BP 1531 Douala
19 ATLANTIQUE ASSURANCES S.A BP 2933 Douala
20 BENEFICIAL GENERAL INSURANCE; BP 2933 Douala
21 CHANAS ASSURANCES S.A.; BP 109 Douala
22 CPA S.A.; BP 54 Douala
23 NSIA ASSURANCES; BP 2759 Douala
24 PRO ASSUR S.A.; BP 5963 Douala
25 SAAR S.A.; BP 1 011 Douala
26 SAHAM ASSURANCES S.A.; BP 11 315 Douala
27 ZENITHE INSURANCE S.A., BP 1540 Douala”
(Source ARMP)
88
------------- --------------
------------ .--------------

N° 04 /AONO /APN/CIPM/2021 DU 10 Août 2021
*****************
IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100
Pièce n°13:
GRILLES D'EVALUATION
89
GRILLES D'EVALUATION
Critères éliminatoires
EVALUATION
N0 CRITERES
OUI NON
Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif
1 quarante-huit (48) heures après l’ouverture des plis
2 Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis
3 Fausse (s) déclaration ou pièce(s) falsifiée(s) ou non authentique(s)

Absence de l’Autorisation du fabricant ou de l’agrément du distributeur
4
délivré par le fabricant
Absence du prospectus original en couleur émanant du fabricant,
5 accompagné de la fiche technique détaillée du fabricant y afférente des
matériels proposés
6 Absence d’un prix unitaire quantifié
Non-respect de l'une des caractéristiques techniques majeures ci-

après :
hardware plateforme, Windows Serveur 2016 activé.
Moniteur : Ecran LCD a rétroéclairage LED/Interface HDMI, VGA, Résolution
Full HD 1080p (1920*1080 à 60hz)
Onduleur: Puissance configurable max 900 watts/1,5 KVA fréquence de sortie
47-53 Hz Synchronisation vers réseau 57-63 Hz Synchronisation vers réseau
7 - Big Display
- 68 Caller ID log
- 2 Direct Memory
Autocommutateur : Poste opérateur 12 touches CO, discours main libre,

1 line 16 touches LCD,PBX compatible.
Acessoires :
- câble RJ45
- CâBLE RJ11
- Prises RJ45
- Prises RJ11
8
Non satisfaction d’au moins six (06) des huit (08) critères essentiels.
90
12.2 : Critères essentiels :
La notation des critères essentiels ci-après se fera suivant le mode binaire en attribuant à chaque critère la
valeur positive (oui) ou la valeur négative (non) :
Critères essentiels
N° Désignations Oui Non
1 Présentation de l’offre : respect ordre agencement des pièces dans le RPAO
et chaque offre séparée par des intercalaires de couleur
Expérience du soumissionnaire :
avoir réalisé au moins un marché de fourniture, installation et paramétrage des
2 équipements informatiques similaires ces dernières années, avec les
justificatifs : première et dernière page du Marché et/ou lettre-commande
enregistrée, assorti du PV de réception
3 Garantie : Délai de garantie du matériel supérieur ou égal à six (06) mois;
4 Service après-vente
Le soumissionnaire devra s’assurer de la disponibilité des pièces de rechange
et disposer du personnel technique nécessaire pour l’installation, le paramétrage
et la maintenance des équipements livrés.
5 Planning et délai de livraison inférieur ou égale à 60 jours maximum
Non satisfaction des propositions techniques : Modalités d’installation, de
6
configuration et de paramétrage des équipements
7 Capacité financière d’un montant au moins égale à 7 500 000 FCFA ;
Condition d’acceptation des clauses du marché : Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP) et Descriptif des fournitures remplis,
8
paraphés et signés
NB: Seuls les soumissionnaires qui auront satisfaits à 100% de critères éliminatoires et à six (06)
des huit (08) critères essentiels seront jugés techniquement qualifiés et admis à l’analyse financière.
91

Appel D'offre - Apn

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Appel D'offre - Apn

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Appel D'offre - Apn

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix – Travail – Patrie Peace – Work –Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES/APN

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN

MAÎTRE D’OUVRAGE : AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN)

FINANCEMENT : BUDGET APN, EXERCICE 2021

IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Pièce n°1 Avis d’Appel d’Offres 3

Pièce n°3 Règlement Particulier de l’Appel d’Offres 32

Pièce n°4 Cahier des Clauses Administratives 39

Pièce n°5 Descriptif des Fournitures 52

Pièce n° 10 Modèle de Marché 69

Pièce n°11 Etudes Préalables 85

Pièce n°12 Liste des établissements bancaires et organismes 87

Pièce n°13 Grille d’Evaluation 89

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES/APN

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN

MAÎTRE D’OUVRAGE : AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN)

FINANCEMENT : BUDGET APN, EXERCICE 2021

IMPUTATION : 2021-603-34-340101-221 100

AVIS D’APPEL D’OFFRES

FINANCEMENT : BUDGET APN, EXERCICE 2021

Article 2 : Consistance des prestations

Article 6 : Participation et origine

Article 10 : Remise des offres

« DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

Article 14 : critères d’évaluations

1- Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif quarante-huit (48)

14.2 : Critères essentiels

Article 16 : Durée de validité des offres

Article 17 : Renseignements complémentaires

Chef de la Cellule Juridique et des Marchés, Autorité Portuaire Nationale,

Yaoundé, le 06 aout 2021

INTERNAL TENDERS BOARD /APN

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

CONTRACTING AUTHORITY: NATIONAL PORTS AUTHORITY (APN)

FINANCING : APN BUDGET, 2021 FINANCIAL YEAR

BUDGET CHARGE : 2021-603-34-340101-221 100

No. 04/AONO/APN/CIPM/2021 OF 10 August 2021 FOR THE NETWORKING OF BRANCHES

Article 2: Nature of Services

Article 6: Participation and Origin

Article 8: Consultation of Tender File

Article 10: Submission of Bids

"OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS No. 04/AONO/APN/CIPM/2021 of 10 August 2021

Article 11: Provisional Guarantee (Bid Bond)

Article 12: Admissibility of bids

Article 13: Opening of Bids

Article 14: Evaluation Criteria

14.1 Eliminatory Criteria

3. False statements or falsified or unauthentic document (s);

4. Absence of manufacturer’s authorization or dealer’s approval issued by the manufacturer for

6. Absence of a quantified unit price;

7. Non-compliance of one of the following major technical characteristics:

8.Non-compliance of at least six (06) out of eight (08) essential criteria.

14.2. Essential criteria

6. Absence of required equipment and non-presentation of practical modalities of installation and

Yaoundé, 06 august 2021

THE GENERAL MANAGER,