ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Berkane
Commune de Berkane
Division des Affaires Techniques
Service des Travaux et des Affaires Techniques

Marché N° : /2021/C.B/D.A.T/S.T.A.T

Relatif à  : L´ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU

LOT UNIQUE
*********

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

1
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÉRES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2: CONSISTANCE DES FOURNITURES

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

ARTICLE 4 : RÉ FÉ RENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHÉ

ARTICLE 5 : VALIDITÉ ET DATE DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHÉ

ARTICLE 6 : PIÈ CES MISES À LA DISPOSITION DU FOURNISSEUR

ARTICLE 7: ELECTION DU DOMICILE DU FOURNISSEUR

ARTICLE 8: NANTISSEMENT

ARTICLE 9: SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 10 : DÉ LAI DE LIVRAISON ET LIEU DE LIVRAISON DES FOURNITURES

ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX

ARTICLE 12: CARACTERE DES PRIX

ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DÉ FINITIF

ARTICLE 14: RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 15 : ASSURANCES - RESPONSABILITE 

ARTICLE 16 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE

ARTICLE 17: DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 18 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON

ARTICLE 19 : MODALITÉ S DE RÈ GLEMENT 

ARTICLE 20 : CONDITIONS DE LA RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

ARTICLE 21 : PÉ NALITÉ S POUR RETARD

ARTICLE 22: DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

ARTICLE 23 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

ARTICLE 24: RÉ SILIATION DU MARCHE

ARTICLE 25: RÈ GLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 26 :AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES FOURNITURES

CHAPITRE II : PRESCRIPTION TECHNIQUES

ARTICLE 1 :DESCRIPTIF DES FOURNITURES

CHAPITRE III : BORDEREAU DES PRIX–DÉTAIL ESTIMATIF

2
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE BERKANE
COMMUNE DE BERKANE
DIVISION DES AFFAIRES TECHNIQUES
SERVICE DES TRAVAUX ET DES A.T

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix,

En séance publique.

En application de l'alinéa 2 § 1 de l'article 16 et § 1 de l'article 17 et de l'alinéa 3 § 3 de l'article 17

du décret n° 2- 12- 349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE :

Monsieur le Président de la Commune de Berkane , ordonnateur, désigné par l'Administration.

D'UNE PART

ET :

1. Cas d’une personne morale

Mr ………………………………………qualité…………….………………………………
Numéro de téléphone :………………….. ……….Numéro de Fax :………………………….
Adresse électronique :……………………………….
Agissant au nom et pour le compte de………………………….…
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ………………………………. Patente n° ……………..………………….…..
Registre de commerce de …………………Sous le n°….......…………………………………..
Identifiant fiscal n°………………………………………………………………………………
Affilié à la CNSS sous n° …………………….………………………..…………………………
Faisant élection de domicile au …………………………………………………...........................
Compte bancaire (RIB 24 positions)……………………………………………………………….
Ouvert auprès de……………………………………………………………………………..
Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR »
D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÉRES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
Pour le compte de la Commune de Berkane.

ARTICLE 2: CONSISTANCE DES FOURNITURES

Les fournitures à livrer au titre du présent marché constituent ; (Voir bordereau des prix détail
estimatif)

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :
1. L'acte d'engagement ;
2. Le présent cahier des prescriptions spéciales 
3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;
4. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux.
En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent
dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : RÉFÉRENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHÉ

A- TEXTES GENERAUX :

 La loi N112-13 du 29 rabii 2 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics.

 Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des

soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;

 Le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la

loi n°65-99 relative au code du travail ;

 Textes généraux

_ Décret n 2-16-344 du 22 juillet 2016 fixant les délais de paiement et les intérêts
moratoires relatifs aux commandes publiques.

_ Dahir N1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07juillet 2015) portant promulgation et exécution

de la loi organique N-113-14 relative aux communes.

_ Décret n° 2-17-451 du 23 Novembre 2017 portant règlement de la comptabilité publique

des communes

_ Décret royal N 330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de la comptabilité

publique.

_ Décret N 2-14-394 du 13 mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives

général applicables aux marché de travaux pour le compte de l’état.

_ Décret N2-14-272 du 14 rajab 1435 (14 mai 2014) relatifs aux avances en matière des
marchés publics

4
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
- Arrêté du ministre de l’intérieur N 3573-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2015) fixant le
cahier des classes Administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures,
des provinces et des communes.

-Arrêté de Ministre de l Interieur No 3574 -13 du 6 Safar 1435 (10Decembre 2013 ) fixant
Le cahier de Prescription Communes Applicable aux Marchés des régions, préfectures des provinces
et communes

- Arrêté du ministre de l’intérieur N 3574-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2015) fixant le
cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des
provinces et des communes.

_ Les textes officiels réglementent la main d’œuvre et les salaries et celle relatives à la
réglementation et la législation du travail au Maroc

_ arrête du ministre de l’économie de finances N 1593-15 du 19 rajeb 1436 (8mai 2015)

fixant ls modèles de documents pour le nantissement des marchés publics.

 Décret n° 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics,

 Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11

décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de
marchés publics,

 Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main
d’œuvre particulièrement le décret 2-11-247 du 01 juillet 2011 portant revalorisation du
salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture.

 Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date
de signature du marché.

B- Textes spéciaux :
_ les règlements en vigueur contre les risques d’incendie de panique dans les établissements
et recevant du publics (locaux d’habitation)
_ les règlements de police et du voirie en vigueur au moment de l’exécution des travaux.
_ le Dahir N 1-70-157 du 30/7/1970 relatif à la normalisation modifiée par le dahir partant
la loi 1-93-221 rendant applicable l’ensemble des normes marocains ou à défaut les normes
françaises ( D.T.V) et les prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier des
charges.
_ la note circulaire N 16 du 1-2-52 relative à la nouvelle procédure d’acquittement par décret
royal N406-67 du juillet 1967

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas
exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues

ARTICLE 5 : VALIDITÉ ET DATE DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHÉ

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de livraison des fournitures. Cette
approbation sera notifiée dans un délai maximum de soixante quinze(75) jours à compter de la
date d’ouverture des plis.
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son
engagement vis-à -vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donnée, à sa demande, de
son cautionnement provisoire.
5
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
Toutefois, le maître d’ouvrage peut demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre pour
une période supplémentaire ne dépassant pas 30 jours dans les conditions prévues l’article 153 du
décret n° 2- 12- 349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 6 : PIÈCES MISES À LA DISPOSITION DU FOURNISSEUR

Aussitô t après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement
au fournisseur, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l’occurrence les pièces
expressément désignées à l’article 3 du présent CPS à l’exception du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-T)
Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement
définitif, le cas échéant.

ARTICLE 7 : ELECTION DU DOMICILE DU FOURNISSEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances
relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par fournisseur,
sis…………………………………………………………………….. Maroc.
En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un
délai de quinze (15) jours suivant ce changement.

ARTICLE 8 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est précisé que:
1) - La liquidation des sommes dues par la Commune de Berkane en exécution du présent
marché sera opérée par les soins de Mr. le Président du Conseil communal de Berkane.
2) - Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires du
nantissement ou subrogations, les renseignements en états prévus à l’article 8 de la loi n°112.13 du 29
rabii II 1436 (19 février 2015) est Monsieur le Président de la commune de Berkane.
3) - Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le trésorier provincial de
Berkane, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.
Le maître d'ouvrage délivre sans frais, au fournisseur, sur sa demande et contre récépissé, un
exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique" et destiné à former titre
conformément à la législation en vigueur
Les frais de timbre et d’enregistrement de l’original du présent CPS ainsi que de « l’exemplaire
unique » remis au fournisseur sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE

Si le fournisseur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l’accord préalable
du maître d’ouvrage auquel il est notifié la nature des fournitures à sous traiter, la raison ou la
dénomination sociale, l’adresse et l’identité des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la
sous-traitance.
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l’article 24 du décret n°
2- 12- 349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics et ce conformément aux
prescriptions de l’article 158 du même décret.

Les prestations énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :

………………..
Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à
des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises
conformément à l’article 158 de décret précité n° 2-12-349.

6
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du
marché tant envers le maître d’ouvrage que vis-à -vis des ouvriers  et des tiers. Le maître d’ouvrage ne
se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.
ARTICLE 10 :DELAI DE LIVRAISON ET LIEU DE LIVRAISON DES FOURNITURES
Délai de livraison :
Les prestations objet du marché doivent être livrées en totalité dans un délai de trente (30) jours. Ce
délai court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de la
livraison des fournitures.
Ce délai s’applique à l’achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.
Lieu de livraison :
La livraison des prestations objet du marché sera effectuée en présence de la commission compétente,
dans le siège de la COMMUNE DE BERKANE.
ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX
Le présent marché est à prix unitaires.
Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif joint au présent cahier des prescriptions
spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des
fournitures y compris tous les droits, impô ts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fournisseur
une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.
ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX
Le présent marché est passé à prix fermes. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est
modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette
modification sur le prix du règlement. 
ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DÉFINITIF
En application de l’article N°14 paragraphe 1 du C.C.A.G.T
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à (neuf mille dirhams)9.000,00 DHS
Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marche arrondi au dirham supérieur.
ARTICLE 14: RETENUE DE GARANTIE
Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés au fournisseur.

ARTICLE 15: ASSURANCES - RESPONSABILITE 

Le fournisseur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de réalisation des
fournitures, les copies des attestations d’assurances qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les
risques inhérents à la réalisation du marché.
Le titulaire est tenu d'informer l'administration de toute modification et de produire un exemplaire de
l’attestation d'assurance modifiée.
Le maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à
payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés du fournisseur ou de ses sous-traitants. A
ce titre, les dommages intérêts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais,
charge et dépense de toute nature, relative à ces accidents sont à la charge du fournisseur.
Dans tous les cas, les dispositions de l’article 25 du CCAGT sont applicables au présent marché.
ARTICLE 16: PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE
Le fournisseur garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers
concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de
commerce et de service.
7
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou
autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.

ARTICLE 17 : DÉLAI DE GARANTIE

A- Délai de garantie :

Conformément à l’article 75 du CCAG-T, le délai de garantie est fixé à Douze (12) mois
pour les articles du présent marché à compter de la date de la signature du procès verbal de la
réception provisoire des prestations.
Pendant le délai de garantie, le fournisseur sera tenu, de procéder aux rectifications qui
lui seraient demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou défectuosités constatées.

B- Maintenance :

Apres l’expiration du délai de la garantie, la maintenance en bon état de fonctionnement

du matériel informatique objet du présent marché, est assurée par le service compétent de
l’administration.
ARTICLE 18 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON
1- MODALITES DE LIVRAISON

La livraison des fournitures objet du présent marché devra être réalisée par les moyens propres
du titulaire du marché au siège de la COMMUNE DE BERKANE ou autre.
Les fournitures livrées par le fournisseur doivent être accompagnées d’un bulletin de livraison établi
en trois (3) exemplaires. Ce bulletin doit indiquer :
1-La date de livraison ;
2- La référence au marché ;
3-L’identification du fournisseur ;
4-L’identification des fournitures livrées (N° du marché, N° de l’article,
désignations et caractéristiques des fournitures, quantités livrées…..etc.).
Toute livraison de fournitures doit s’effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours
fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par le maître
d’ouvrage.
Avant toute livraison de fournitures, le titulaire du marché doit faire parvenir un préavis d’au moins
24 heures au maître d’ouvrage.

2- CONDITIONS DE LIVRAISON
La livraison des fournitures se déroulera sur les lieux à la Commune de Berkane.
Elle est effectuée en présence des représentants dû ment habilités du maître d’ouvrage et du
fournisseur.

Les fournitures seront livrées sur la base des commandes établies par l’Administration au lieu désigné
par celle-ci (le siège de la COMMUNE DE BERKANE ou autre). Elle ne prendra livraison des
fournitures qu’au fur et à mesure de ses besoins constatés vu que les quantités indiquées au
bordereau des prix sont approximatives. Ces quantités pourront varier en plus ou en moins sans
limitation de pourcentage. Le montant du détail estimatif est provisoire et pourra être modifié suivant
les besoins.

La Commune se réserve le droit de ne pas commander certaines fournitures prévues initialement au

détail estimatif et le fournisseur ne pourra élever aucune réclamation.
Lorsque les vérifications et contrô les ne donnent pas entière satisfaction, la livraison sera refusée
sans que les obligations du Titulaire, notamment le délai de livraison, en soient modifiées pour

8
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
autant. Le Titulaire devra alors enlever immédiatement après notification, à ses frais et sous sa
responsabilité, les fournitures refusées et procéder à leur remplacement.
Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures refusées, le
maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrô le.

ARTICLE 19 : MODALITES DE REGLEMENT 

Pour l’établissement des décomptes le fournisseur est tenu de fournir au maître d’ouvrage des bons
de livraisons établie en quatre (4) exemplaires décrivant les fournitures livrées et indiquant les
quantités livrées, le montant total à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination
de ce montant.
Le règlement sera effectué sur la base des dits décomptes en application des prix du bordereau des
prix – détail estimatif aux quantités réellement livrées, déduction faite des pénalités de retard, le cas
échéant.
Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées au Compte bancaire
désigné ci dessus.

ARTICLE 20 : CONDITIONS DE LA RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

Réception provisoire :

Les représentants désignés par le maître d’ouvrage s’assurent, en présence du

fournisseur, de la conformité des prestations livrées avec l’ensemble des obligations du marché et, en
particulier, avec les prospectus présentés et le descriptif technique.

A l’issue de ces opérations, et après vérifications de la conformité des prestations

livrées, les personnes désignées à cet effet prononcent la réception provisoire.

S’il apparaît que certaines prestations comportent des anomalies, les dispositions de
l’article 73 du CCAG-T s’appliquent.

B- Réception définitive :

Conformément à l’article 76 du CCAGT, la réception définitive ne sera prononcée

qu’après l’expiration du délai de la garantie.

Les opérations susmentionnées sont sanctionnées, selon le cas par un procès verbal de
réception provisoire ou définitive signé par les membres de la commission de réception désignée à cet
effet par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 21 : PÉNALITÉS POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé la livraison des fournitures dans les délais prescrits, il sera appliqué au
fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant initial du
marché modifié ou complété éventuellement par les avenants et les augmentations dans la masse des
travaux.
Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au
fournisseur.
L’application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit (08) % du montant initial du marché
modifié ou complété éventuellement par des avenants et les augmentations dans la masse des travaux.

9
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché
après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives
conformément aux dispositions de l’article 79 du CCAGT applicable aux marchés de travaux.

ARTICLE 22 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Conformément à l’article 7 du CCAGT applicable aux marchés de travaux, le fournisseur doit acquitter
les droits auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement et timbre du marché, tels que ces droits
résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 23: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 25 et 168 du décret du 20mars 2013 relatif aux marchés publics.
Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de
corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit,
dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.
Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons
ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des
étapes de son exécution.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans la réalisation du
présent marché

ARTICLE 24: RÉSILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par le
CCAGT applicable aux marchés de travaux ainsi que celles prévues par le décret n° 2- 12- 349 du 8
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics .La résiliation du marché ne fera pas
obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du
marché en raison de ses fautes ou infractions. Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux
conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du
fournisseur, Le Président de la commune de Berkane, sans préjudice des poursuites judiciaires et des
sanctions dont le fournisseur est passible, peut par décision, prise après avis du comité de suivi de la
commande publique locale, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux
marchés de son administration dans les conditions prévues par l’article 138 du décret précité.
Dans le cas de résiliation la liquidation des sommes dues au fournisseur sera faite en tenant compte
du stade d’accomplissement des quantités des fournitures livrées.

ARTICLE 25 : RÈGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si au cours de l’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent, le maître
d’ouvrage et le fournisseur s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81, 82,
83 et 84 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 26 : AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES FOURNITURES.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’augmenter ou de diminuer les quantités d’une partie ou
de l’ensemble des fournitures prévues dans le détail estimatif , dont l’évaluation initiale des quantités
des fournitures indiquées , est considérée provisoire et à titre indicatif dans la mesure que la
réalisation s’effectuera selon les besoins à constater et le règlement sera effectué en fonction des
quantités qui seront réellement exécutées sous réserve de l’application des dispositions stipulées par
les articles 57 et 58 du CCAG-T.

10
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU

CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 1 : Fauteuil tournant roulant haut dossier

Dimension
-H assise = 460/520 mm
-P assise = 500 mm
-L assise = 510 mm
-H dossier = 780 mm
- Fauteuil dossier haut caracasse en bois têtière intégrée dossier avec décoration dorsale à l’aide d’une
couture interne avec 3 bandes horizontalement placées sous la têtière.
Assise et dossier avec forme têtière intégré en finition cuire,
- Dossier légèrement courbé vers l’avant.
Accoudoirs en tube rond chromé avec manchette tapissée en simili cuir,
L’ensemble fixé sur un mécanisme synchrone avec réglage de tension, et un réglage de la hauteur d’assise
par vérin à gaz
-Piétement 5 branches en aluminium chromé sur roulettes jumelées noir.
Couleur : aux choix de l’administration.
UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

Article 2 : Fauteuil tournant roulant bas dossier

-Dimension
-H assise = 460/520 mm
-P assise = 500 mm
-L assise = 510 mm
-H dossier = 550 mm
-Assise et dossier en finition cuir avec décoration dorsale à l’aide d’une couture interne avec 3 bandes
horizontalement placées sous la têtière.
- Accoudoirs en en tube rond chromé avec manchette tapissée en simili cuir,
- Dossier légèrement courbé vers l’avant.
L’ensemble fixé sur un mécanisme synchrone avec réglage de tension, et un réglage de la hauteur d’assise
par vérin à gaz.
-Piétement 5 branches en aluminium chromé sur roulettes jumelées noir.
Couleur : aux choix de l’administration.
UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

Article 3 : fauteuil visiteur

- Structure et piétement tube métal chromé ;
- Assise et dossier en finition cuir avec une décoration ;
- Accoudoirs en en tube rond chromé avec manchette tapissée en simili cuir,
- Dossier légèrement courbé vers l’avant ;
- Piétement luge équipé de patins anti-dérapants.
UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

Article 4 : Chaise visiteur

- Piétement métallique peint ;
- Assise et dossier tapissé tissu ;
- Sans accoudoirs ;
- Dossier : L 48* H35 cm ;
11
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
- Assise : L.47 * P.43 cm ;
- Hauteur total : 81 cm.
UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

Article 5 : Banc d’accueil 3 places.

Banc d’accueil en cuir synthétique, structure en métal chromé 163*48*90.5 cm
Couleur : aux choix de l’administration.
UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

Article 6 : Bureau 160*80 cm

Dimension :
- Longueur : 1.60 m
- Profondeur : 0.80 m
- Hauteur : 0.74 m
Plateau en mélamine épaisseur 19 mm
-4 pieds tubes carrés métallique 30 mm avec cadre porteur avec voile de fond métallique
-1 caisson suspendus à 3 tiroirs
-Finition en mélamine
-Couleur : aux choix de l’administration.
UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

Article 7 : Table de réunion Prestige.

Table de réunion Prestige,

Dimension : L2400*1200*740 mm ;
Panneau, plateau et piètement en bois mélaminé ;
Finition en mélamine ;
Couleur : aux choix de l’administration.
UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

12
 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
Page N° …… et dernière
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application du paragraphe1de l'article 16 du
chapitre III, et du paragraphe 1 de l’article 17 du chapitre IV du décret N 2-12-349 du 8 Joumada I 1434
(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics., fixant les conditions et les formes de passation des marches de
l’état ainsi que certaines règles relatives a leur gestion et leur contrôle.

Arrêté le montant du présent marché à la somme :

En lettre  :…………………………………………………………………….. T.T.C

En chiffre :…………………………………………………………………….. T.T.C

DRESSE PAR :  LU ET ACCÉPTÉ PAR : LE FOURNISSEUR

VU PAR : M.LE PRESIDENT DE LA COMMUNE  VISE PAR : M LE TRESORIER PROVINCIAL :

APPROUVE PAR : M.LE PRESIDENT DE LA COMMUNE :

13