C2020 - CdC-Alimentation HT CIM CMM

Cahier de charges simplifié- Pose de la ligne 30KV partant du CMM au CIM
COMILOG 2020
C2020 – ligne 30 kV – Distribution électrique
Rev 01 – 13 janvier 2022
CONFIDENTIEL 1|P a g e
COMILOG 2020 | Projet
C2020 – ligne 30 kV – Distribution électrique rev 01 | Reference
13 January 2022 | Date
Cahier de charges simplifié – Pose de la

Titre
ligne 30KV partant du CMM au CIM
Projet COMILOG 2020
Client Comilog
Reference C2020 – ligne 30 kV – Distribution électrique
Révision 01
Statut Confidentiel
Date 13 janvier 2022
Origine AKEBAYERI ODOUMA ANDRIX

Désignation Superviseur électricité et automatisme P7MT
Signature
Date
Autorisé par NGOME ETOUGHE Arsene Eric Claude

Désignation Chef projet ingénierie
Signature
Date
Modifications Date Remarques

Révision 01 -19 sept 2018 -édition initiale
Révision 02 -22 janv 2019 -séparation des lots + ajout baie réseau
Révision 03 - -
Sommaire
INTRODUCTION. ........................................................................................................................................ 6
CONTEXTE. ................................................................................................................................................ 6
LIVRABLE(S) ATTENDU(S) AVEC L’OFFRE ............................................................................................. 6
MODALITES D’EXECUTION ...................................................................................................................... 7
4.1 NORMES APPLICABLE .......................................................................................................................... 7
4.2 CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT DU SITE ....................................................................................... 7
4.2.1 Conditions environnementales ......................................................................................................... 7
4.2.2 Précipitations (mm) ........................................................................................................................... 8
4.2.3 Températures ................................................................................................................................... 8
4.2.5 Vents ................................................................................................................................................. 9
4.2.6 Valeurs moyennes et maximales...................................................................................................... 9
4.2.7 Niveau Keraunique et densité de foudroiement ............................................................................... 9
DESCRIPTION SOMMAIRE DES ZONES D’INTERVENTION ET ALIMENTATIONS A METTRE EN

PLACE ..............................................................................................................................................................10
5.1 DESCRIPTION DE LA ZONE ................................................................................................................10
5.2 DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION DU CIM ....................................................................................11
DESCRIPTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES DANS LA ZONE CIM ..........................................12
6.1 CARACTERISTIQUE DE LA LIGNE 30 kV EXISTANTE (ligneCIM/CMM)...........................................12
6.2 PRESTATION ........................................................................................................................................14
6.3 CARACTERISTIQUE DU MATERIEL ...................................................................................................14
6.3.1 LIGNE 30 kV ...................................................................................................................................14
6.3.2 LIGNE 30 kV – modification des poteaux existant .........................................................................15
6.3.3 Câbles 30 kV ..................................................................................................................................15
6.3.4 Liaison optique ...............................................................................................................................16
6.3.5 MINI-STATION ...............................................................................................................................16
EXIGENCES TECHNIQUES .....................................................................................................................17
7.1 EXIGENCES DE REALISATION DE LA LIGNE HT ..............................................................................17
7.1.1 Distances de sécurité avec les éléments extérieurs ......................................................................17
7.1.2 Exigences techniques relatives à la réalisation des massifs de pylône .........................................17
7.2 EXIGENCES DE DIMENSIONNEMENT DES PRISES DE TERRES ...................................................18
7.2.1 Critères de dimensionnement.........................................................................................................18
7.2.2 Dimensionnement vis-à-vis de la contrainte d’échauffement .........................................................18
7.2.3 Prise de terre ..................................................................................................................................18
7.2.4 Supports métalliques et bétons ......................................................................................................18
7.3 EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES AU TIRAGE DES CABLES HT ..........................................18
7.3.1 Utilisation des tourets .....................................................................................................................18
7.3.2 Déroulage des câbles .....................................................................................................................18
7.4 EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES A LA POSE DU SHELTER ................................................19
7.4.1 Conditions de pose .........................................................................................................................19
7.4.2 MALT ..............................................................................................................................................19
7.4.3 Protection contre les intempéries ...................................................................................................19
7.4.4 Prestation à la charge de l’Entreprise ............................................................................................19
MODALITES D’EXECUTION ....................................................................................................................19
8.1 CONTRAINTES D’EXPLOITATION ......................................................................................................19
8.2 MOYEN HUMAIN...................................................................................................................................20
8.3 AUTRES EXIGENCES DE REALISATION ...........................................................................................20
8.3.1 Montage manutention .....................................................................................................................20
8.3.2 Propreté du chantier .......................................................................................................................21
ETENDUE DES ETUDES .........................................................................................................................21
PERFORMANCES ATTENDUES ET GARANTIES ..................................................................................21
10.1 CONFORMITE .......................................................................................................................................21
10.2 RESPECT DES REGLES DE L ART.....................................................................................................21
10.3 BONNE EXECUTION – RESPECT DES DELAIS .................................................................................21
10.4 GARANTIE .............................................................................................................................................21
LIMITES DES FOURNITURES ET DE TRAVAUX ...................................................................................21
11.1 A la charge de l’Entreprise .....................................................................................................................21
11.2 A la charge de COMILOG-SA ................................................................................................................22
ANNEXES .................................................................................................................................................22
INTRODUCTION.
Objectif Ce document est le cahier de charges décrivant les travaux et fourniture de la ligne
30KV de distribution entre le CMM et le CIM. Le but de ce projet est de permettre le
soulagement de la ligne 30KV alimentant le PC gare et les installations futures (Unité
de criblage et de concassage OKOUMA et les laveries modulaires)
Destinataires Toutes entreprises capables de réaliser dans les règles de l’art ces travaux.
CONTEXTE.
Le projet 7MT consiste en la mise en exploitation d’une nouvelle mine avec la construction de nouvelles
infrastructures en plus de la modification et/ou modernisation, de certaines installations existantes.
Il est divisé deux lots :
➢ Un lot green Field qui couvre les nouvelles installations (concassage OKOUMA, parc de pré
homogénéisation, descente de minerais, nouvelle laverie vallée),
➢ Un lot Brown Field qui couvre les modifications des installations existantes, les utilités, les
alimentations de chantiers etc.
Le présent marché de travaux couvre la mise en place de l’alimentation de la future base vie.
Il est inhérent au lot Brown Field.
LIVRABLE(S) ATTENDU(S) AVEC L’OFFRE

L’entreprise adjudicataire retenue proposera après visite de chantier, une offre présentée comme suit :
➢ Alimentation CIM
➢ Fourniture de la ligne 30KV
➢ Plan définitif du tracé ligne 30KV CIM/CMM
➢ Délais de livraison
➢ Note de calculs
➢ Planning de réalisation
MODALITES D’EXECUTION
4.1 NORMES APPLICABLE

Les travaux seront exécutés suivant les normes, règles, décrets et circulaires en vigueur, en particulier :
NF EN 50341 Lignes aériennes de tension supérieure à 45 kV en courant alternatif
CEI 60815 : Guide pour choix des isolateurs sous pollution
CEI 60060-1 : Technique des essais à haute tension
C 12 101 : Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en œuvre des courants électriques.
NFC 13 200 : Installations électriques à haute tension – Règles,
NFC 15-100 Installations électriques à basse tension (Complétée avec la mise à jour de
Juin 2005),
C 18 510 : Instructions générales de sécurité d'ordre électrique,
C 18 530 : Prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité.
4.2 CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT DU SITE
4.2.1 Conditions environnementales
4.2.1.1 Généralités
Climat Equatorial, chaud et humide

Niveau de pollution (selon norme EN 60071-2) Zone classée niveau IV très fort
4.2.1.2 Présence de faune
Oiseaux oui
Petits rongeurs oui
4.2.1.3 Présence de flore
Type de flore savane arbusive

Moisissure oui
4.2.1.4 Présence d’eau
Condensation oui
Ruissellement oui
Brouillard oui
4.2.1.5 Ensoleillement
Flux énergétique 1150 W/m2

Durée journalière d’insolation 8h
4.2.1.6 Pollutions industrielles
Fumée oui
Poussière oui
Gaz corrosifs inflammables non

Vapeur chimique non
Explosions non
Rayonnements ionisants Sans objet
4.2.1.7 Pollutions atmosphériques
Brouillard oui
Embruns salins sans objet
Vents de sable non
4.2.2 Précipitations (mm)
Voir document 2522 D-A-S-00004 data site spécification
4.2.3 Températures
4.2.3.1 Température maximale de l’air ambiant (°C)
4.2.3.2 Température de dimensionnement
Température mini 15°C

Température maxi 35°C
Température moyenne 30°C
Amplitude thermique maximale journalière 15 °C
Ecart saisonniers 15°C
4.2.4 Hygrométrie
4.2.4.1 Hygrométrie maximale de l’air ambiant (%)
4.2.4.2 Hygrométrie maximale de dimensionnement
Hygrométrie maximale à considérer 100 %
4.2.5 Vents
4.2.5.1 Vitesses des vents (m/sec)
4.2.6 Valeurs moyennes et maximales
Vitesse moyenne mensuelle 4 à 9 m/s

Vitesse moyenne annuelle 4 à 11 m/s
Vitesse maximale 21 m/s
Vitesse minimale à considérer 0 m/s
4.2.7 Niveau Keraunique et densité de foudroiement
4.2.7.1 Niveau keraunique moyens mensuels (j/an)
4.2.7.2 Niveau keraunique annuel moyen
Niveau keraunique moyen mini 96 j/an

Niveau keraunique moyen maxi 135 j/an
4.2.7.3 Densité de foudroiement annuelle moyenne
Densité de foudroiement moyenne mini 34 cp/km2/an

Densité de foudroiement moyenne maxi 47 cp/km2/an
Densité de foudroiement à prendre en compte pour le 40 cp/km2/an
dimensionnement
DESCRIPTION SOMMAIRE DES ZONES D’INTERVENTION ET ALIMENTATIONS A METTRE EN

PLACE
5.1 DESCRIPTION DE LA ZONE (poste CMM)

Constitué d’un jeu de barre 63KV, la sous station CMM est le point de départs des unités de
productions tels que :
➢ Fours (A et B) 524, de puissance 60MVA ;

➢ La sous station 302, 63KV/10KV de puissance 32MVA ;
➢ Les unités des redresseurs 513, de puissance 38MVA (en arrêt) ;
Le poste 63KV/30KV sera situé non loin du 301 et sera constitué d’un transformateur de puissance 15MVA et
d’un ensemble de cellules (voir ci-dessous le plan unifilaire) 30KV composées entre autres de :
➢ Une cellule d’arrivée

➢ Une cellule de comptage (mesure TP et TC)
➢ Une cellule départ CIM
➢ Une cellule départ Shelter 30KV CMM
➢ Cellule réserve
Sous station 301 63KV CMM
CONFIDENTIEL 10 | P a g e
Plan unifilaire du nouveau poste
5.2 DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION DU CIM

Le Complexe Industriel de Moanda (CIM) est une usine de production constituée de deux unités :
➢ L’usine d’Aggloméré
➢ L’usine d’enrichissement
D’une puissance maximale de 5MVA, le CIM est alimenté à partir du poste SEEG 63KV/30KV du point A
suivant le même tronçon de ligne 30KV alimentant le PC gare, SETRAG, SGPP etc...
Vue aérienne du Complexe

Industriel de Moanda
Plan d’alimentation des usines de la COMILOG
NB : le but de ce projet est de permettre le soulagement de ladite ligne tout en alimentant le CIM via le CMM vu que celui-ci
a vu une partie de ses installations se fermer (partie EMM) et cela fait une réserve de puissance considérable.
DESCRIPTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES
6.1 CARACTERISTIQUE DE LA LIGNE 30 kV EXISTANTE (ligne 30KV alimentant le Shelter CMM)
La ligne existante est issue de la ligne 30KV d’alimentation du Shelter CMM. Elle est utilisée comme ligne
secoure des équipements de sécurité et de production tels que les pompes de refroidissement de l’EMM
(en arrêt), les pompes de refroidissement des Fours et d’autres auxiliaires en cas de perte du réseau
grand POUBARA (voir plan de protection du CMM)
Longue de 0.42 KM cette ligne est constituée de 10 supports béton armé (ancrage, angle, arrêts et
alignement) et d’un ensemble d’armements (herses d’ancrage, d’alignement et d’angles). Composée d’un
câble ASTER 148mm². Cette ligne sera utilisée principalement pour l’alimentation du CIM (voir proposition du
tracé ci-dessous).
Plan du tracé ligne
6.1.1 Récapitulatif des composants de la ligne 30KV actuelle
Désignation Quantité Commentaires
Support béton Armé 10 Cette ligne est composée de 10 supports faisant un

ensemble de 9 portées
Cable Aster nu de section 148mm² 860 m Cable constituant l’ensemble de la ligne
IACM 1 Un IACM situé du côté du CIM sur le long de la ligne
Cable de la remontée Aero-souterraine 30 m Ces câbles constituent les RAS de bout en bout de la
de section 150 mm² blindé ligne 30KV
6.2 PRESTATION
La prestation comprend l’ensemble des opérations nécessaires à l’alimentation du poste du Complexe
Industriel de Moanda et du Shelter. Elle prendra en compte :
➢ Décâblage et le démantèlement des câbles 63KV des redresseurs (ligne A et ligne B) ;

➢ L’ensemble des travaux de distribution entre le CIM et le C2M
A savoir :
➢ Fourniture et pose du câbles 30KV de type Aster 148mm² ;

➢ Cablage, fixation et tirage câble blindé 30KV le long du Rack ;
➢ Fourniture et pose du câble 150mm² de la RAS (support d’arrêt alimentant le Shelter)
➢ Fourniture et pose d’un rack permettant la fixation des câbles sur support béton armé ;
➢ Fourniture et pose des supports PBA et l’ensemble des armements (voir tracé) ;
➢ Décâblage de la RAS existante de l’alimentation du Shelter
➢ Fourniture d’une fouille de 0.8 m de la RAS du Shelter 30KV
➢ Fourniture et pose de la gaine TPC ;
6.3 CARACTERISTIQUE DU MATERIEL
6.3.1 LIGNE 30 kV
La section des câbles nu sur les supports composant la ligne sera identique à la section de ligne amont (câble
ASTER 148mm2). Et les câbles des RAS seront identiques à l’existant.
Les poteaux seront identiques à ceux existants.
Le cheminement sera le suivant :
➢ Passage le long du rack, celui-ci est le cheminement des câbles de puissances des unités de
production CMM (tracé ci-dessus) ;
➢ Traversée de la route entre l’unité 240 et 103 ;
➢ Descente sur le rack se fera entre l’unité 240 et le 302 et longera les supports faisant la
continuité de la ligne 30KV existante
➢ L’alimentation du Shelter suivra le long du rack comme l’indique le tracé ci-dessus
Un cheminement est joint à titre indicatif
6.3.2 LIGNE 30 kV – utilisation des supports existant
Pour permettre le raccordement sur la ligne existante ; l’Entreprise aura en charge l’utilisation du support
d’arrêt numéro 10 se trouvant entre le 511 et 103 (voir photo ci-dessous)
Support à partir duquel raccorder la ligne alimentant le CIM
6.3.3 Câbles 30 kV
La section des câbles assurant la descente de poteau est calculée pour une capacité en courant identique à
celle de la ligne existante. Le câble Aero-souterrain du support fin de ligne principal sera conservé et le câble
alimentant la ligne CMM servira de point de jonction.
Support fin avec RAS (ligne actuelle)
6.3.4 Liaison optique
La liaison optique sera la même passant par la ligne actuelle, elle ne sera pas impactée par le changement
d’alimentation 30KV.
NB : Les liaisons entre la fibre optique inclue dans le câble de garde de la ligne 30KV
6.3.5 MINI-STATION
La mini-station existante COMILOG, est situé entre le 302 et le 103 est de type « high cube premier voyage ».
Dimensions extérieures :
➢ Longueur : 10.300 mètres

➢ Largeur : 2,700 mètres
➢ Hauteur : 3,260 mètres
➢ Poids : 5 tonnes
Shelter COMILOG SA
EXIGENCES TECHNIQUES
7.1 EXIGENCES DE REALISATION DE LA LIGNE HT
7.1.1 Distances de sécurité avec les éléments extérieurs
Passage en zone agricole :
Hauteur au-dessus du sol

Terrain ordinaire 6.50 mètres
Terrain agricole 7 mètres
Aire d’évolution ou de passage d’engin de grande H+ 2.0 mètres
hauteur
Passage au-dessus de voies de circulations publiques :
Hauteur au-dessus du sol

Voies de circulation 8.50 mètres
Itinéraire pour véhicule de grande hauteur H+ 2.0 mètres
7.1.2 Exigences techniques relatives à la réalisation des massifs des poteaux PBA
7.1.2.1 Travaux préparatoires
L'Entreprise doit :
• Le marquage au sol de ses ouvrages,

• L’exécution des sondages complémentaires qu'elle juge nécessaire,
7.1.2.2 Terrassement
Les fouilles sont ouvertes en tenant compte des étaiements et/ou blindages nécessaires.
L'Entreprise doit assurer la stabilité des fouilles ainsi que des ouvrages existants et des routes. Elle doit
exécuter tous les blindages et étaiements nécessaires et ce conformément aux réglementations en vigueur.
7.1.2.3 Pompage
Pendant toute la durée des travaux d'ouverture et fermeture de fouilles, l'Entreprise doit assurer en
permanence, et sur toute la longueur de l'ouvrage, le pompage des eaux d'infiltration et de ruissellement.
Les eaux pompées sont rejetées dans les installations existantes de récupération des eaux pluviales sans
entraver la circulation des véhicules et des personnes.
7.2 EXIGENCES DE DIMENSIONNEMENT DES PRISES DE TERRES
7.2.1 Critères de dimensionnement
La conception des installations de mise à la terre doit répondre à cinq exigences :
• Résister aux contraintes mécaniques et à la corrosion,

• Supporter d’un point de vue thermique, le courant de défaut le plus élevé,
• Limiter les perturbations apportées aux ouvrages tiers et aux installations électriques,
• Assurer la sécurité des personnes vis-à-vis des tensions apparaissant sur l’installation de
mise à la terre lors d’un défaut,
• Assurer la fiabilité vis-à-vis de la foudre.
7.2.2 Dimensionnement vis-à-vis de la contrainte d’échauffement
Les prises de terre seront dimensionnées pour éviter la diminution de leur résistance mécanique et la
détérioration des matériaux environnants.
7.2.3 Prise de terre
Afin de limiter le nombre de défauts dus aux amorçages en retour, on adoptera des dispositions constructives
pour les prises de terre qui permettront d’obtenir une valeur de résistance inférieure à 10 ohms
Afin de limiter la composante inductive de la prise de terre, la longueur maximale des éventuelles antennes
ou piquet n’excèdera pas 15 mètres.
7.2.4 Supports métalliques et bétons
Conformément à l’article relatif à la « Mise à la terre des supports » de l’Arrêté Technique » les supports
métalliques doivent être mis à la terre »
Les supports en béton sont considérés comme des supports métalliques et seront mis à la terre.
7.3 EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES AU TIRAGE DES CABLES HT
7.3.1 Utilisation des tourets
L’Entreprise a, à sa charge, tous les moyens de levage et de manutention des tourets dès leur arrivée sur le
site
L’Entreprise a l’entière responsabilité des tourets et des câbles lors de leurs manutentions. Les tourets ne
restent sur le lieu de tirage que le temps nécessaire à la pose des câbles et ne doivent en aucun cas entraver
la circulation des véhicules et les accès aux installations.
7.3.2 Déroulage des câbles
L’Entreprise doit respecter les températures minimales de pose définies par le câblier ainsi que toutes les
autres contraintes telles qu’effort de traction, rayon de courbure, etc.
7.4 EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES A LA POSE DES CABLES DU SHELTER
7.4.1 Conditions de pose
Le Shelter est posé sur des longrines en béton. L’entrée de câbles dans le Shelter sera effectuée par le bas
via des fourreaux qui chemineront depuis le dernier poteau PBA de la ligne.
7.4.2 MALT
La mise à la terre du Shelter est faite via une boucle de cuivre nu ceinturant la dalle béton.
Ce réseau de terre sera raccordé au conducteur de terre inhérent à la ligne 30 kV.
7.4.3 Protection contre les intempéries
Le Shelter possède un toit, le protégeant contre les intempéries
7.4.4 Prestation à la charge de l’Entreprise
L’Entreprise a, à sa charge :
➢ La mise à la terre de l’ensemble des supports,

➢ La fourniture du fourreau entre le poteau et le massif en béton.
➢ Etude d’implantation
➢ Test de conformité de la qualité du béton
➢ Tirage du câble blindé 30KV sur le rack existant ;
MODALITES D’EXECUTION
Le Prestataire a une obligation de résultat par la qualité de ses prestations et délais d’interventions, ceci dans
le but de garder disponible les équipements qui lui ont été confié dans les conditions de sécurité et de respect
de l’environnement lors de ses interventions.
Le Prestataire organise et réalise, sous sa responsabilité, les travaux nécessaires à l'exécution de la prestation
demandée, et ce, en respectant les conditions mentionnées dans le présent document. Cependant, toute
étude ou réalisation non mentionnée dans cette spécification mais qui serait nécessaire à une bonne
conception, au montage, à la bonne marche, à la sécurité ou à l’entretien correct de l’installation est considérée
comme à inclure dans la prestation et ne pourra en conséquence, faire l’objet d’un supplément de facturation
de la part du prestataire. Le prestataire est donc tenu de demander toutes les informations complémentaires
dont il pourrait avoir besoin et de faire les observations qu’il jugerait utiles. Sa responsabilité ne pourrait se
trouver dégagée en cas d’informations insuffisantes reçues.
8.1 CONTRAINTES D’EXPLOITATION

La prestation objet du présent cahier de charge sera réalisée sur les installations de la Mine dont Les services
administratifs sont ouverts régulièrement du lundi au vendredi, de 07h à 15h. Les unités de productions
travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l’année durant à l’exception des arrêts annuels dont les dates
sont programmées et communiquées suffisamment avant exécution des travaux. Cependant, en accord avec
les équipes de la Direction de Comilog 2020 dont les heures ouvrées sont de 08h à 16h, le prestataire pourra
organiser son chantier sur ce créneau horaire en s’alignant toujours sur les jours d’arrêts programmés pour
entretien des installations organisés par la Direction Mine.
Le Prestataire s’engage à vêtir son personnel d’une tenue vestimentaire propre, clairement identifiable et
adaptée à la tâche faisant clairement apparaître le nom de son entreprise. Le Prestataire fournit à l’ensemble
son personnel en plus des outils de travail, les équipements de protection individuel (gants, blouses, matériels
et équipements de toute nature) indispensable à l’exécution de la prestation dans les conditions définies par
le présent cahier des charges. Aucun agent ne sera admis sur le site s’il n’est pas revêtu de sa tenue de travail
professionnelle.
Pour le démarrage de ces travaux et afin d’accéder au site, le Prestataire devra au préalable établir et/ou se
faire établir conjointement avec les agents Comilog :
• Un plan de prévention (PDP) ;

• Une analyse de risques ;
• Une autorisation de travail contresigné par les 2 parties (Prestataire / Comilog) ;
NB : le prestataire gardera sur lui (sur site), et aussi longtemps que durera le chantier, tous les documents
précédemment énumérés.
L’organisation du travail incombe au Prestataire qui en dirige et contrôle l’exécution par son personnel, afin
que la prestation soit assurée conformément aux dispositions du présent cahier des charges et aux différentes
législations et réglementations en vigueur. Il reconnaît avoir une parfaite maitrise des techniques à mettre en
œuvre pour la bonne exécution de la prestation demandée et renonce de ce fait, à faire état de difficultés de
toute nature concernant la prestation à réaliser.
Le Prestataire organise et réalise la prestation demandée sous sa responsabilité pleine et entière. Il met en
place l'organisation nécessaire afin d'assurer que la prestation demandée par COMILOG/C2020 soit exécutée
aux heures ouvrables mentionnées dans les autorisations (PDP, Permis de travail, etc.).
8.2 MOYEN HUMAIN

Le Prestataire définit dans son offre les moyens humains et matériels qu’il compte affecter afin d’exécuter les
prestations objet du présent Marché. Le personnel devra disposer de toutes les qualifications, habilitations et
compétences nécessaires à la bonne exécution de prestation selon les règles de l’art et normes en vigueur.
La définition de ces moyens dans l’offre du Prestataire sera considérée comme étant des moyens minimaux
mis en place pour la réalisation des opérations objet du présent cahier des charges.
8.3 AUTRES EXIGENCES DE REALISATION
8.3.1 Montage manutention
La manutention des charges lourdes est à réaliser.
L’Entreprise mettra, à disposition de son personnel les facilités qui sont nécessaires aux travaux de ce type.
8.3.2 Propreté du chantier
L'Entreprise doit enlever quotidiennement les déchets qu'elle crée, de quelque nature que ce soit.
La non mise à disposition par COMILOG-SA de bennes sur le lieu de travail ne peut justifier le non-enlèvement
des déchets.
ETENDUE DES ETUDES

Les études intègrent au minium :
➢ Les plans de cheminement détaillé des lignes,

➢ Les plans de piquage,
➢ Le dimensionnement des lignes et câbles (aspect électrique),
➢ Le dimensionnement de supports et poteaux,
➢ Les calculs des flèches,
➢ La détermination du nombre de poteaux,
PERFORMANCES ATTENDUES ET GARANTIES
10.1 CONFORMITE
Le Prestataire garantit que la prestation qu’il fournit est conforme aux termes et prescriptions de la présente
spécification et des plans annexes.
10.2 RESPECT DES REGLES DE L’ART

Le Prestataire garantit que l'ensemble des prestations qui lui est confié dans le cadre de cette spécification
technique sera réalisé dans le respect de tous les codes, règlements, standards et normes constituant les
règles de l'art.
10.3 BONNE EXECUTION – RESPECT DES DELAIS

Le Prestataire garantit la bonne exécution de la prestation de cette spécification dans les délais contractuels
impartis sous peine de pénalités. Il devra désigner une chef de chantier ainsi qu’un responsable chargé de la
sécurité du chantier.
10.4 GARANTIE
Dès que la réception provisoire est prononcée, le client est réputé avoir pris l'ouvrage en charge à l'égard du
Prestataire et la période de garantie commence à courir. Pendant une période de 12 mois, à compter de la
réception provisoire, sauf chocs visibles, le Prestataire s'engage à réparer à ses frais, tous les défauts
constatés suivant une punch list établie et dûment validée d’un commun accord entre les deux parties.
LIMITES DES FOURNITURES ET DE TRAVAUX
11.1 A la charge de l’Entreprise

La liste ci-après n'est ni limitative, ni exhaustive. L'Entreprise doit la fourniture de tous les matériels et
l'exécution de tous les travaux nécessaires à la réalisation de l'installation telle que définie dans la présente
spécification et les documents qui sont cités dans la réquisition.
L'Entreprise doit la fourniture :
➢ Des poteaux PBA,

➢ Des accessoires de raccordement et de fixation,
➢ Des câbles Aster 148 mm²,
➢ Des fouilles passage de câbles
➢ Fouilles implantation supports
➢ Des câbles et équipements de mise à la terre,
L'Entreprise doit également :
Les sondages de la zone ou seront implantés les pylônes,
➢ La pose des poteaux PBA,

➢ La pose des câbles,
➢ Le raccordement de l’ensemble,
➢ La mise sous tension de l’ensemble,
➢ Les essais,
11.2 A la charge de COMILOG-SA

➢ La mise à disposition des lieux
➢ Fourniture du câble blindé 30KV de la ligne du CIM et ligne du Shelter
➢ La vérification de l’installation par un organisme agréé
➢ Vérification des réseaux enterrés avant les travaux
ANNEXES
12.1.1 Documents à fournir pour l’évaluation sécurité de l’appel d’offre
Le prestataire qui aura la charge du projet fournira dans son offre, tous les documents suivants :
➢ LA LISTE DE TOUT LE PERSONNEL TRAVAILLANT SUR LE SITE
➢ LA LISTE DU MATERIEL CERTIFIEE QUI SERA UTILISEE POUR LE PROJET
➢ LE MODE OPERATOIRE
➢ L’ANALYSE DES RISQUES
➢ LES CERTIFICATS MEDICAUX DES AGENTS
➢ LES HABILITATIONS ELECTRIQUES DES ELECTRICIENS
En plus de l’offre technique et financière, le soumissionnaire inclura dans son offre un dossier sécurité
composé des documents ci-après pour l’évaluation de son système de management de la sécurité :
• La Politique Santé et Sécurité au travail signée par le Gestionnaire du Prestataire

• Le mode opératoire défini pour l’exécution des travaux donnant en détail les phases des
travaux partant de la mobilisation à la démobilisation du chantier
• Une analyse des risques détaillées en se référant au mode opératoire établi, en indiquant
pour chaque étape des travaux les risques identifiés et les mesures de maîtrise des risques
• La liste du personnel avec le registre de formation et habilitation de tout le personnel
impliqué dans les activités critiques de sécurité
• Le CV du responsable sécurité ainsi que ses preuves de formation et l’organigramme
prévu pour la couverture des aspects sécurité sur le chantier
• La liste des équipements et outils portatifs, les véhicules etc. avec leurs documents et
certificats de conformité émis par un organisme agréé
• Les certificats d’aptitude physique délivrés par un médecin du travail et réalisés moins
d’un an à la date prévue pour les travaux
• Les preuves d’affiliation du personnel à la CNAMGS et la CNSS et toute autre assurance
médicale si applicable.
• Pour le travail en hauteur :
o Les preuves de formation des personnes appelées à travailler
en hauteur ; les formations doivent avoir été faites moins de
deux ans
o Le registre des EPI de protection contre les chutes de pas plus
de 5 ans de mise en service, avec les contrôles règlementaires
faits par un organisme agréé
o Pour le cas de l’utilisation des échafaudages, les preuves de
formation des monteurs et vérificateurs, ainsi que les
certificats de conformité des éléments d’échafaudages
o Pour le cas d’utilisation d’une nacelle, toute la documentation
de certification des deux opératoires, les contrôles
règlementaires et le plan de maintenance
• Pour les travaux électriques :
o Le registre de formation des électriciens avec leurs domaine
de tension respectifs
o Les EPI spécifiques pour le travail en milieu électriques ; ceux-
ci comprendront, sans s’y limiter, les casques avec visières,
les gants isolants, les outils isolants etc.
o VAT (vérificateur d’absence de tension)
o Le mode opératoire de consignation prévue pour le travail hors
tension
• Au cas où des travaux à points chauds sont prévus :
o Les habilitations de toutes les personnes impliquées en cours
de validité
o Le registre des EPI spécifiques aux travaux à points chauds

o Le registre des outils et équipements, avec leurs contrôles
règlementaires en cours de validité ; Comilog n’autorise pas
l’utilisation des meuleuses d’angle de 9’’ sur ses chantiers, le
diamètre maximal des disques des meuleuses d’angle
autorisées est de 7’’
• Le registre des EPI prévus pour la réalisation des travaux
• Les permis de conduire des chauffeurs prévus pour le chantier ainsi que leurs certificats
de formation en conduite défensive
En phase travaux, la performance sécurité du PRESTATAIRE sera évaluée sur les KPI tels que :
▪ Le nombre d’interactions sécurité réalisées par le responsable sécurité et le chef d’entreprise
▪ Le nombre d’inspections sécurité réalisées par le responsable sécurité et le chef d’entreprise
▪ La remontée des situations dangereuses par le responsable sécurité et le chef d’entreprise ;
▪ La clôture des actions provenant des incidents ou situations dangereuses ;
▪ TF1 et TF2 ; l’objectif visé est d’avoir zéro accident sur le chantier
▪ Absence de non-conformités majeures ;
▪ La participation aux réunions et aux routines sécurité par le responsable sécurité et le chef d’entreprise ;
▪ La participation du Responsable PRESTATAIRE et ses Représentants sécurité aux routines sécurité

(visites, interaction, inspection etc.)
12.2 État et connaissance des lieux

Une « visite de site » est obligatoire afin de prendre connaissance du lieu dans lequel les prestations seront
réalisées et d’appréhender les différentes contraintes opérationnelles.
Les déplacements, l’hébergement et la restauration sont à la charge du Soumissionnaire.
Le Contractant est réputé avoir vu les lieux et s’être rendu compte de leur situation, de l'importance et de la
nature des travaux d’ouverture d’emprise à effectuer, et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter
de leur exécution avant de remettre son offre.
12.3 Accès aux sites

L'accès aux sites se fera par les cheminements existants. L’aménagement et l’entretien des accès sont à la
charge du Contractant.
Le Contractant est responsable envers les propriétaires et les locataires du respect et de la remise en ordre
éventuelle des accès, etc.
Le Contractant est également tenu de connaître l'existence des réseaux aériens ou souterrains (eau,
électricité, télécoms...) et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à leur préservation.
Maîtrise de la Sécurité,
13.1 Contraintes et sujétions

Les dispositions de cet article s’appliquent sans restriction au Contractant, ses cotraitants, sous-traitants et
fournisseurs.
Le Contractant n’effectuera aucun rejet dans le milieu naturel. Si, toutefois, pour l'organisation de son chantier
le Contractant doit effectuer des rejets dans le milieu naturel, il soumettra, avant toute exécution, à
l'approbation du service responsable, une note technique dans laquelle il précisera notamment la nature, la
concentration et le volume des rejets. Il en transmettra une copie au maître d'ouvrage et prendra les mesures
d’atténuation adéquates.
Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives à l’entretien des équipements et à la
distribution de carburant, devront être protégées contre tous risques de pollution par des dispositifs qui seront
soumis à l’approbation.
De manière générale, les procédures et consignes HSE indiquées dans le référentiel du Client devront être
respectées. Ce référentiel sera transmis au Contractant avant la signature du marché.
13.2 Sécurité
La législation du travail devra être strictement respectée. Les règles de sécurité définies par le client devront
être strictement suivies.
On veillera au respect des consignes de sécurité relatives à chaque opération, en particulier au niveau :
• Des protections individuelles : casques, chaussures, gants, baudriers, combinaisons, vestes

et pantalon, lunettes de sécurité… ;
• Du matériel mécanique en état de marche, organes de sécurité opérationnels agréés par les
organismes ;
• On ne procédera à aucune manipulation de carburant ou d'huile (vidange, plein, ...) sur les
berges ou dans le lit des cours d’eau.
• Tout manque aux règles de sécurité pourra entraîner une exclusion ou une résiliation du
marché aux torts de l'entreprise.
Les risques ci-dessous, seront pris en compte par le Contractant, pour l’élaboration de son chiffrage, de son
Analyse de risque et de son mode Opératoire :
Prise en compte Exigences Essentielles Sécurité

COMILOG induits par les travaux
OUI NON Commentaires
Le prestataire doit respecter
les DMA autours des
X
équipements électriques et
Consignation énergie doivent être Habilité.
Balisage de la zone de
X
Protection des machines travaille
Circulation et co-actitivté piéton / Véhicule X
Les véhicules doivent avoir
X toute la documentations
Véhicules lourds nécessaire
Véhicules légers X
Le prestataire prendra
X en charge de
Travail en hauteur l’échafaudage
Permis de levage avec
X
Manutention mécanique les cordes de guidages
Espace confinés X
Connaitre les domaines
X de tension et les moyens
Risques électriques de préventions
Zones à risque Gaz X
Métal liquide X
Mouvements des trains : refoulement X
À l'usage prévu et maintenu en bon état des équipements électriques et autres équipements de sécurité. Il
s’engage également à sécuriser et à baliser la zone d’intervention.
Le Contractant doit maintenir en permanence sur site la présence d’une personne habilitée pour la conduite
des matériels nécessaires pour la réalisation des travaux.
Le Contractant prévoira la présence sur le chantier d’un coordinateur sécurité.
Le Contractant doit fournir une évaluation des risques spécifiques générés par son activité contractée. Il doit
en outre fournir une assurance couvrant les dommages possibles aux biens et les préjudices à d'autres
personnels ou à lui-même.
Chaque opération devra être précédée d’un Plan de Prévention qui reprend une description détaillée de la
méthode de travail garantissant la sécurité qui sera mise en œuvre pour les travaux auxquels elle s'applique.
A son arrivée sur le site, le personnel du Contractant reçoit une formation obligatoire et des consignes écrites
sur les règles de sécurité, d’hygiène et de comportement à respecter.
Le Client et/ou son consultant procèdent pendant la phase de préparation à un audit sécurité de tout le matériel
introduit sur site par le Contractant. Le Client se réserve le droit de refuser du matériel dont il juge qu’il n’offre
pas des garanties de sécurité satisfaisantes.
Le Contractant fournit à ses opérateurs tous les équipements de sécurité nécessaires pour assurer leur
protection individuelle. Il doit s'assurer que chaque EPI fourni correspond à la norme applicable et est adapté
À l'usage prévu et maintenu en bon état. Il s’engage également à sécuriser et à baliser la zone d’intervention.
Le Contractant doit maintenir en permanence sur site la présence d’une personne habilitée pour la conduite
des matériels nécessaires pour la réalisation des travaux.
Les accidents du travail avec ou sans arrêt ou tout autre incident pouvant avoir un impact sur la santé, la
sécurité ou l’environnement doit être immédiatement notifiés au Client.
Le rejet de substances toxiques dans l’environnement est interdit.
Le Contractant collecte, conditionne et évacue les déchets qu’il a produits pendant les travaux. Ni le brûlage
ni l’enfouissement de déchets sur le site ne sont autorisés, sauf sur dérogation écrite accordée par le Client
Le Contractant est censé gérer la propreté et l’ordre de sa zone d’intervention pendant toute la durée du
chantier. Il doit laisser le site dans un état de propreté satisfaisant aux yeux du Client.
Le Contractant doit s'assurer que son personnel respecte l’ensemble de ces conditions et qu'un contrôle
approprié est effectué en permanence.
Dans les 14 jours suivant la notification des travaux, le Contractant prépare un document présentant les
dispositions mises en place pour assurer la sécurité des opérateurs et le respect de l’environnement.
13.3 Mesures concernant la maîtrise de l’Environnement :

Le contractant s’engage à faire suivre une induction Environnement de l’ensemble de son personnel.
Dans son analyse de risque, le Contractant devra prendre en compte les risque Environnementaux suivant
Prise en compte Exigences Environnementales COMILOG induits par les travaux

OUI NON
Génération déchets ménagers X Faire le tri des déchets
Faire également le tri et mettre
X
Génération des déchets industriels dans les bacs dédiés
Génération des gravats pollués X
Tri des déchets X
Pollution hydrocarbure X
Pollution par génération de poussières X
Bruit X
Locaux sociaux (vestiaires, toilettes) X
Eaux usées X
Faune et flore (biodiversité) X
Proximité avec des populations,
X
riverains
Proximité activité agricole, ou autre X
Il est demandé au Contractant de développer sur le chantier une démarche générale de qualité. Celle-ci se
traduit essentiellement par le respect des directives des documents techniques contractuels C.C.T.P.
Avant le démarrage des travaux
Une réunion de lancement/démarrage des travaux sera faite avant le démarrage effectif du contrat. Cette
réunion permettra entre le chef de chantier du Contractant et le ou les représentant(s) du Client de statuer sur
l’état et qualité du matériel fourni par le Contractant, de rappeler les objectifs du contrat, de fournir au
Contractant les documents nécessaires pour réaliser le travail demandé (carte de localisation des travaux,
liste des travaux à faire, rappel des procédures qualités, sécurité, environnement à suivre. Un compte-rendu
devra être élaboré entre les parties (Client, Contractant) et signé à la fin de la réunion.
13.4 Mesure concernant la Maîtrise de la Performance Energétique

Le contractant intégrera dans son analyse de risque, la prise en compte de la performance énergétique. Les
risque ci-dessous doivent être pris en compte tant pour le chiffrage que pour la phase de réalisation des
travaux.
Prise en compte Performance énergétique induite par les

travaux
OUI NON
Consommation eau X
Consommation Air X
Consommation électriques X
Consommation carburant X
Eclairage X
Moteurs de dernière génération X
Climatisation X
Energie solaire X
13.4.1 Le Plan de Contrôle Général
Le Plan de Contrôle, déterminé par les contrôles demandés dans ce document, a pour objet de vérifier, en
cours d’opération et avant la réception, le respect de l’exécution des travaux et de constater qu’un certain
nombre de points clairement identifiés respectent la qualité requise contractuelle du marché.
Le Plan de Contrôle Qualité doit être présenté par le Contractant au Client ou son Consultant. Il devra être
revu et approuvé par le Client avant le démarrage des travaux.
13.4.2 Le Plan de Contrôle Intérieur quotidien et hebdomadaire
Il est exécuté directement par le Contractant et comprend l’ensemble des vérifications et contrôles que le
Contractant effectue pour s'assurer que les matériaux approvisionnés correspondent effectivement aux
prescriptions du marché et que les procédures d'exécution contractuelles sont bien respectées.
Le Consultant a la responsabilité de fournir au Client les rapports journaliers et hebdomadaires suivants :
Un rapport d’activité journalier :
Ce rapport factuel consigne les travaux effectués par chaque atelier pendant le poste et comporte au moins
les éléments suivants :
• Temps ;
• Personnel présent sur le chantier ;
• Visiteurs ;
• Matériel présent sur le chantier ;
• Matériaux approvisionnés ;
• Tâches réalisées ;
• Incidents.
Il comporte les informations relatives à la sécurité sur le chantier.
Il précise si les travaux effectués sont conformes aux exigences techniques du cahier des charges.
Il est établi sur un formulaire préétabli à fournir au Client avant le début des travaux pour approbation.
Il est remis au Client ou au Consultant pour validation chaque jour avant midi pour les travaux de la veille. Ce
rapport est remis en 2 exemplaires papiers et un exemplaire numérique au format dans lequel il a été préparé.
13.5 Recollement
Le Contractant sera tenu de remettre au Client en format numérique les rapports requis conformément au Plan
de Contrôle Intérieur quotidien et hebdomadaire.
Un PV de réception des travaux sera établi en présence d’un représentant de la COMILOG et une vérification
mutuelle sera effectuée au droit des levés réalisés afin de vérifier leur conformité aux attentes.
Modalités particulières d'exécution des travaux
14.1 Généralités
Conformément à son acte d'engagement, le Contractant donnera la composition de l'équipe permanente
chargée de la réalisation des travaux en précisant le nombre de personnes, leur qualification et leur
expérience. Le Contractant devra désigner le chef d'équipe compétent présent en permanence pendant toute
la durée des travaux. Celui-ci sera son représentant et c'est à lui que seront donnés, à tout moment, par le
maître d'ouvrage, les consignes et ordres de service relatifs à la conduite des opérations.
14.2 Conditions générales d'exécution des travaux
14.2.1 Maintien de la circulation et des accès
Le minimum de gêne sera apporté, de jour comme de nuit, aussi bien à la circulation sur les voies publiques
qu’à l’intérieur des zones de chantier.
14.2.2 Accès au chantier
Le Contractant sera tenu d'utiliser les accès existant pour se rendre sur les lieux d'exécution et de supporter
toutes les charges relatives à l'entretien et à la remise en état de ces accès et des sols fréquentés durant les
travaux.
14.2.3 Délimitation du chantier
Le Contractant délimitera son aire de chantier de manière visible et claire et rappellera la liste des EPI à porter
pour travailler dans cette aire.
14.2.4 Désordres et nuisances
Le Contractant veillera par toutes les mesures appropriées à ne pas entraîner de désordres ou de nuisances
préjudiciables aux infrastructures publiques et industrielles, aux propriétés riveraines, aux écosystèmes
naturels ainsi qu’au fonctionnement écologique et hydraulique des cours d’eau environnants. Il s'agit
principalement :
• De s'interdire tout déversement de polluant au sol comme dans les cours d’eaux
(hydrocarbures, huiles, etc.) en respectant les mesures de prévention adéquates ;
• De procéder au nettoiement et à la remise en état des chantiers et des accès avant réception ;
• De préserver les couvertures végétales présentes en bord du site et des accès ;
• D’empêcher toute propagation de feu.
Le Contractant détaillera dans son offre les mesures proposées pour maitriser, collecter, les hydrocarbures
ou toute autre nuisance.
14.3 Management de la qualité

Il sera remis avant le lancement des travaux sur le chantier au représentant COMILOG la liste des documents
ci-dessous :
• Planning ;
• Organigramme projet ;
• ARO ;
• Plan HSE ;
• Plan qualité ;
• Modes opératoires de l’installation et des raccordements ;
• Des fiches de tâches (en-tête desquelles seront indiquées les préconisations sécurités selon
les tâches) ;
• Fiche precommissioning ;
• Fiche commissioning ;
• PV d'essais ;
Tous ces documents seront compilés dans un classeur ou liés par une reliure et diffusés pour agrément
préalable à COMILOG, en respectant les délais prévus au calendrier d'exécution.
Notons qu’aucune exécution ne pourra débuter sans visa.
14.4 Réseau général de terre et Equipotentialité des masses

Une attention particulière sera accordée à la mise à la terre de chaque équipement concerné.
Toutes les liaisons mise à terre seront équipotentielles et interconnectées à la prise de terre.
14.5 Voisinage de chantier étranger au Contractant

Le Contractant ne pourra se prévaloir de l'exécution simultanée des travaux connexes ou non aux siens pour
éluder les obligations de son marché ou pour demander une indemnité pour gêne ou retard apportés à ses
travaux.
14.6 Remise en état des lieux

Après achèvement des travaux, le Contractant rétablira dans leur état initial les terrains occupés pour les
travaux, procédera au nettoyage du chantier et des abords et - en bref - fera partout place nette.
PBA 1 ligne CMM Cellule d’arrivée 2 CIM
Cellule d’arrivée 1 CIM Rack 302
Le 305
Documents ;
Note de calculs pour choix du câble
2522 D-A-S-00004 data site specification
Base camp – ligne électrique
Plan de protection CMM

C2020 - CdC-Alimentation HT CIM CMM

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

C2020 - CdC-Alimentation HT CIM CMM

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

C2020 - CdC-Alimentation HT CIM CMM

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Cahier de charges simplifié- Pose de la ligne 30KV partant du CMM au CIM

Rev 01 – 13 janvier 2022

Cahier de charges simplifié – Pose de la

Projet COMILOG 2020

Origine AKEBAYERI ODOUMA ANDRIX

Autorisé par NGOME ETOUGHE Arsene Eric Claude

Modifications Date Remarques

LIVRABLE(S) ATTENDU(S) AVEC L’OFFRE ............................................................................................. 6

MODALITES D’EXECUTION ...................................................................................................................... 7

4.1 NORMES APPLICABLE .......................................................................................................................... 7

4.2 CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT DU SITE ....................................................................................... 7

4.2.1 Conditions environnementales ......................................................................................................... 7

4.2.2 Précipitations (mm) ........................................................................................................................... 8

4.2.3 Températures ................................................................................................................................... 8

4.2.5 Vents ................................................................................................................................................. 9

4.2.6 Valeurs moyennes et maximales...................................................................................................... 9

4.2.7 Niveau Keraunique et densité de foudroiement ............................................................................... 9

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ZONES D’INTERVENTION ET ALIMENTATIONS A METTRE EN

5.1 DESCRIPTION DE LA ZONE ................................................................................................................10

5.2 DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION DU CIM ....................................................................................11

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES DANS LA ZONE CIM ..........................................12

6.1 CARACTERISTIQUE DE LA LIGNE 30 kV EXISTANTE (ligneCIM/CMM)...........................................12

6.2 PRESTATION ........................................................................................................................................14

6.3 CARACTERISTIQUE DU MATERIEL ...................................................................................................14

6.3.1 LIGNE 30 kV ...................................................................................................................................14

6.3.2 LIGNE 30 kV – modification des poteaux existant .........................................................................15

6.3.3 Câbles 30 kV ..................................................................................................................................15

6.3.4 Liaison optique ...............................................................................................................................16

6.3.5 MINI-STATION ...............................................................................................................................16

EXIGENCES TECHNIQUES .....................................................................................................................17

7.1 EXIGENCES DE REALISATION DE LA LIGNE HT ..............................................................................17

7.1.1 Distances de sécurité avec les éléments extérieurs ......................................................................17

7.1.2 Exigences techniques relatives à la réalisation des massifs de pylône .........................................17

7.2 EXIGENCES DE DIMENSIONNEMENT DES PRISES DE TERRES ...................................................18

7.2.1 Critères de dimensionnement.........................................................................................................18

7.2.2 Dimensionnement vis-à-vis de la contrainte d’échauffement .........................................................18

7.2.3 Prise de terre ..................................................................................................................................18

7.2.4 Supports métalliques et bétons ......................................................................................................18

7.3 EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES AU TIRAGE DES CABLES HT ..........................................18

7.3.1 Utilisation des tourets .....................................................................................................................18

7.3.2 Déroulage des câbles .....................................................................................................................18

7.4 EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES A LA POSE DU SHELTER ................................................19

7.4.1 Conditions de pose .........................................................................................................................19

7.4.2 MALT ..............................................................................................................................................19

7.4.3 Protection contre les intempéries ...................................................................................................19

7.4.4 Prestation à la charge de l’Entreprise ............................................................................................19

MODALITES D’EXECUTION ....................................................................................................................19

8.1 CONTRAINTES D’EXPLOITATION ......................................................................................................19

8.2 MOYEN HUMAIN...................................................................................................................................20

8.3 AUTRES EXIGENCES DE REALISATION ...........................................................................................20

8.3.1 Montage manutention .....................................................................................................................20

8.3.2 Propreté du chantier .......................................................................................................................21

ETENDUE DES ETUDES .........................................................................................................................21

PERFORMANCES ATTENDUES ET GARANTIES ..................................................................................21

10.1 CONFORMITE .......................................................................................................................................21

10.2 RESPECT DES REGLES DE L ART.....................................................................................................21

10.3 BONNE EXECUTION – RESPECT DES DELAIS .................................................................................21

10.4 GARANTIE .............................................................................................................................................21

LIMITES DES FOURNITURES ET DE TRAVAUX ...................................................................................21

11.1 A la charge de l’Entreprise .....................................................................................................................21