Modelo - Contrato Por Administração

PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATO POR ADMINISTRAÇÃO
1. LOCAL E DATA
Bauru, 26 de maio de 2019.
2. DADOS DO CONTRATANTE
Aos cuidados da Professora Andréa de Oliveira Bonini, com endereço na Rua José
Santiago, Quadra 15, Bauru - SP, 17056-120.
3. REFERENTE
Proposta técnica para Administração de obra.
4. INTRODUÇÃO
Atendendo à vossa solicitação, venho apresentar a proposta técnica e comercial para a
Administração da obra que segue descrita no item 5.
5. OBJETO
Constitui objeto da presente proposta, a prestação de serviços técnicos profissionais de
Engenharia para a Administração de uma construção de uma residência unifamiliar com
área total construída de 64,70m², contendo Sala de Estar, Cozinha conjugada com sala
de Jantar, dois quartos e banheiro social, localizada na rua José Santiago, Quadra 15,
Bauru - SP, 17056-120.
6. ESCOPO
6.1. Acompanhamento Técnico;
6.2. Administração da Obra;
6.2.1. Acompanhamento direto da obra;
6.2.2. Fiscalização rigorosa de cada etapa a ser executada conforme todos os projetos
e orçamentos aprovados anteriormente pelo cliente, garantindo assim serviços
de qualidade, cumprimento de prazos/cronogramas e controle de materiais
evitando desperdícios.
2
6.2.3. Recebimento dos materiais e direcionamento para armazenagem adequada;

6.2.4. Fiscalização do posicionamento de luminárias, tomadas/interruptores, pontos
hidráulicos, assentamento de revestimentos de piso e parede, execução do forro
de gesso, pintura de forro/parede e suas tonalidades, instalação de portas e
segue até a limpeza final da obra.
6.3. Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para a direção da
Obra.
7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O valor desta proposta é calculado com base na aplicação de taxa de 10% sobre
o custo total do CUB (Custo Unitário Básico) da construção civil. Estima-se o
custo de obra com base no CUB de R$103.000,00.
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O Pagamento será efetuado em 4 parcelas fixas, sendo a primeira parcela a ser
efetuada no ato da contratação dos serviços. O Pagamento deverá ser efetuada todo 5°
dia útil de cada mês e será calculado de acordo com a taxa de 10% aplicado no valor
final de cada mês.
9. PRAZO
O Prazo para a conclusão da obra será de 4 meses (120 dias corridos), contando a
partir da assinatura do contrato de prestação de serviço.
10. CONDIÇÕES DA PROPOSTA

10.1. Os tributos incidentes sobre os serviços contratados deverão ser recolhidos pelo
contribuinte, conforme definido na legislação tributária.
10.2. Não estão inclusos o fornecimento de Mão de obra, materiais e equipamentos;
10.3. Caso haja a necessidade de complementos, será necessário firmar um contrato
de projeto complementar;
11. VALIDADE DA PROPOSTA

3
Esta proposta será válida por 30 dias após a emissão desta.
PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATO A PREÇO FECHADO
12. LOCAL E DATA

Bauru, 26 de maio de 2019.
13. DADOS DO CONTRATANTE

Aos cuidados da Professora Andréa de Oliveira Bonini, com endereço na Rua José
Santiago, Quadra 15, Bauru - SP, 17056-120.
14. REFERENTE
Proposta técnica para execução de obra a preço fechado.
15. INTRODUÇÃO
Atendendo à vossa solicitação, venho apresentar a proposta técnica e comercial para a
execução da obra que segue descrita no item 5.
16. OBJETO
Constitui objeto da presente proposta, a prestação de serviços técnicos profissionais de
Engenharia para a Administração de uma construção de uma residência unifamiliar com
área total construída de 64,70m², contendo Sala de Estar, Cozinha conjugada com sala
de Jantar, dois quartos e banheiro social, localizada na rua José Santiago, Quadra 15,
Bauru - SP, 17056-120.
17. ESCOPO
17.1. Acompanhamento Técnico;
17.2. Administração da Obra;
17.2.1. Acompanhamento direto da obra;
17.2.2. Fiscalização rigorosa de cada etapa a ser executada conforme todos os
projetos e orçamentos aprovados anteriormente pelo cliente, garantindo assim
4
serviços de qualidade, cumprimento de prazos/cronogramas e controle de

materiais evitando desperdícios.
17.2.3. Recebimento dos materiais e direcionamento para armazenagem
adequada;
17.2.4. Fiscalização do posicionamento de luminárias, tomadas/interruptores,
pontos hidráulicos, assentamento de revestimentos de piso e parede, execução
do forro de gesso, pintura de forro/parede e suas tonalidades, instalação de
portas e segue até a limpeza final da obra.
17.3. Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para a direção da
Obra.
18. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1. Honorários Técnicos para direção técnica e fiscalização: R$ 5.040
18.2. Administração de Obra: R$ 3.675,00
Investimento total: R$ 8.715,00.
19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Pagamento será efetuado em 4 parcelas fixas, sendo a primeira parcela a ser
efetuada no ato da contratação dos serviços.
20. PRAZO
O Prazo para a conclusão da obra será de 4 meses (120 dias corridos), contando a
partir da assinatura do contrato de prestação de serviço.
21. CONDIÇÕES DA PROPOSTA

21.1. Os tributos incidentes sobre os serviços contratados deverão ser recolhidos pelo
contribuinte, conforme definido na legislação tributária.
21.2. Não estão inclusos o fornecimento de Mão de obra, materiais e equipamentos;
21.3. Caso haja a necessidade de complementos, será necessário firmar um contrato
de projeto complementar;
5
22. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta será válida por 30 dias após a emissão desta.

Modelo - Contrato Por Administração

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Modelo - Contrato Por Administração

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Modelo - Contrato Por Administração

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATO POR ADMINISTRAÇÃO

6.2.3. Recebimento dos materiais e direcionamento para armazenagem adequada;

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10. CONDIÇÕES DA PROPOSTA

11. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta será válida por 30 dias após a emissão desta.

PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATO A PREÇO FECHADO

12. LOCAL E DATA

13. DADOS DO CONTRATANTE

serviços de qualidade, cumprimento de prazos/cronogramas e controle de

18. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21. CONDIÇÕES DA PROPOSTA

22. VALIDADE DA PROPOSTA

Você também pode gostar