CONTRATO – 03588/19

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA ELETRICA NO GALPÃO PARQUE

NOVO MUNDO, ALMOXARIFADO E TENDA DE BARUERI - ÁREAS
PERTENCENTES AO SUPRIMENTOS E LOGISTICA-MIS117

JM COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

páginas 1 de 47
 TERMO DE CONTRATO Nº 03588/19

RC SAP 10445553

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO

DE SÃO PAULO - SABESP, com sede nesta Capital, na Rua Costa Carvalho, 300, CNPJ/MF
43.776.517/0001-80, doravante designada SABESP, representada na forma de seus Estatutos,
por seus Procuradores, nos termos do Instrumento Particular anexo e a JM COMERCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede na Rua dos Morgados,92 – Vila
Portuguesa – São Paulo/SP, CEP 02832-050 - CNPJ/MF 30.380.962/0001-84, doravante
designada CONTRATADO, representada por sua Sócia; Sheila Guimarães de Almeida RG:
44.812.049-5 e CPF: 368.470.568-35, obedecidas as disposições da Lei nº 8666, de 21/06/93,
com alterações introduzidas pela Lei nº 8883, de 08/06/94, Lei nº 9648, de 27/05/98 e Lei n°
9854, de 27/10/99;e a Lei nº 6544, de 21/11/89, no que não conflitar com as disposições da Lei
Federal, de acordo com o ato homologatório do Departamento de Serviços Administrativo
Integrados, exarado na CI 1215, datada de 04/11/19, têm, entre si, justo e contratado o que
segue:

CLÁUSULA 1ª - OBJETO

1.1 - Constitui o objeto do presente termo de contrato a PREGÃO SABESP ON-LINE 03588/19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA ELETRICA NO GALPÃO PARQUE NOVO
MUNDO, ALMOXARIFADO E TENDA DE BARUERI - ÁREAS PERTENCENTES AO
SUPRIMENTOS E LOGISTICA-MIS117, de acordo com a especificação técnica,
regulamentação de preços e critérios de medição, E o Procedimento SABESP PE RH 0003
- Procedimento Empresarial SABESP de Segurança e Saúde do Trabalho em Obras e
Serviços edital do Pregão SABESP 03588/19, proposta do CONTRATADO e demais
documentos constantes do Dossiê SABESP 19/010.516 - Volume I, Tomo(s) I.

1.2 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e
qualidade requerida.

1.3 - O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global,

distribuídos conforme planilha SPO, arquivos LIC/ORC disponível na internet.

1.4 - O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em
sua habilitação e qualificação na fase da licitação.

1.5 - Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pela Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016,
pelo Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP e pelos preceitos do
direito privado.

1.6 - As demais cláusulas que constituem o presente instrumento são: 2ª Preços e Valor, 3ª
Reajustamento de Preços, 4ª Prazo, 5ª Faturamento e Pagamento, 6ª Sustação de
Pagamentos, 7ª Gestão e Fiscalização, 8ª Garantia Contratual, 9ª Obrigações e
Responsabilidade do Contratado, 10ª Obrigações da SABESP, 11ª Responsabilidade
Civil, 12ª Sinistros, 13ª Recebimento dos Serviços, 14ª Subcontratação e Transferência,
15ª Responsabilidades na Subcontratação e/ou Transferência 16ª Sanções
Administrativas, 17ª Condições para Alteração Contratual, 18ª Inexecução e Rescisão,
19ª, Transferência de Controle Acionário,20ª Força Maior, 21ª Anexos, 22º Disposições
Complementares, 23ª Foro.

páginas 2 de 47
 CLÁUSULA 2ª – PREÇOS E VALOR

2.1 - O valor do presente contrato é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) na "data
de referência dos preços" 01/11/19, RC nº 10445553 - Fonte de recursos: Recursos
Próprios.

2.2 - O valor deste contrato poderá sofrer alterações, consideradas as quantidades

efetivamente executadas.

2.3 - O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pelos preços à
vista, constantes da Planilha de Orçamento, nos quais estão incluídos todos os custos
diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais
despesas de qualquer natureza.

2.4 - A "data de referência dos preços" é 01/11/19

CLÁUSULA 3ª - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

3.1 - Observadas as prescrições da Lei nº 8880, de 27/05/94; da Lei nº 9069, de 29/06/95; e da

Lei nº 10.192, de 14/02/01; Lei 10.406, de 10/01/2002; no que for pertinente; do Decreto
Estadual n° 48.326, de 12/12/03 e da Resolução CC 79, de 12/12/03, aplicar-se-á a este
contrato, em periodicidade anual, reajuste de preços contada da "data de referência dos
preços". A periodicidade anual poderá ser reduzida por ato do Poder Executivo. Aplicam-
se, ainda, as disposições da Lei nº 12.846, de 01/08/2013, de responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública, com vigência a partir de 01/02/2014.

a) A presente Cláusula somente será aplicada quando o contrato estiver vigente em período
superior a um ano contado da “data de referência dos preços” por motivos alheios à
vontade do CONTRATADO.

Ocorrendo o disposto no parágrafo anterior, os preços indicados na Planilha de Orçamento

que, são à vista, serão reajustados de acordo com a fórmula a seguir:

onde :

Pr = valor do preço reajustado;

P0 = preço original no mês da "data de referência dos preços";

IPC = Índice de Preços ao Consumidor divulgado mensalmente pela FIPE - Fundação

Instituto de Pesquisas Econômicas;

Índice0 = correspondente ao mês da "data de referência dos preços";

Índice1 = correspondente ao mês da data de reajuste de preços;

3.2 - Os valores contratuais serão reajustados para mais ou para menos em conseqüência de
suas variações.

a) Havendo atraso ou antecipação na execução dos serviços em relação ao desenvolvimento

previsto no cronograma fixado, para efeito de reajuste de preços, como decorrência de

páginas 3 de 47
 responsabilidade ou iniciativa do CONTRATADO, a concessão de reajuste de preços
obedecerá às condições seguintes:

(i) quando houver atraso, se os preços aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nos
períodos previstos no cronograma para execução dos serviços; se diminuírem,
prevalecerão os correspondentes nos períodos em que os serviços forem realmente
executados;

(ii) quando houver antecipação, prevalecerão os preços vigentes nos períodos em que os
serviços forem realmente executados.

b) O reajuste de preços será efetuado somente, com base em índices definitivos.

3.3 O cálculo do reajuste de preços será processado automaticamente pela SABESP,

independentemente de solicitação.

3.4 - Da aplicação da fórmula constante do item 3.1a anterior serão obtidos preços reajustados
e nova "data de referência", sendo esta data a base para o próximo período de um ano,
quando poderá ocorrer novo reajuste, observada a legislação específica vigente.

CLÁUSULA 4ª – PRAZO

4.1 - O prazo de vigência contratual é de 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados

da data da celebração deste Termo, podendo ser renovado por igual e sucessivo período
até o limite de 05 (cinco) anos, desde que as partes se manifestem com antecedência de
90 (noventa) dias do prazo final contratual.

a) Para a renovação a que alude o caput deverá ser motivadamente comprovada pelas partes
e demonstrada a vantajosidade para a SABESP.

a) O acordo entre as partes deverá ser acompanhado de novo cronograma, relação dos
dias da impossibilidade de execução dos serviços e comprovação dos motivos que o
fundamenta.
b) No prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura deste contrato, o
CONTRATADO deverá apresentar o cronograma de desenvolvimento das obras e/ou
serviços, com definição das datas-marco, adaptado ao modelo fornecido pela
SABESP, não implicando essa adaptação em quaisquer alterações nos prazos
anteriormente estabelecidosem.

4.2 - Considera-se prazo de execução contratual o período disponibilizado ao CONTRATADO

para que execute a prestação de serviços contratado

a) - O período para execução das obras e/ou serviços contado em dias consecutivos e
ininterruptos, poderá se iniciar a partir da data fixada na Autorização de Serviços.

CLÁUSULA 5ª - FATURAMENTO E PAGAMENTO

5.1 - O valor das medições será obtido mediante a aplicação dos preços unitários constantes
da Planilha de Orçamento - Anexo III às correspondentes quantidades de serviços
realizadas no período, ou seja:
- primeira medição: dentro do primeiro mês da prestação dos serviços desde a data de
início dos serviços até o último dia desse mês;
- demais medições: o período do primeiro ao último dia do mês em questão;
- última medição: desde o primeiro dia do mês até o último dia de execução.

a) A SABESP emitirá um Pedido de Compra com orientações para medição e faturamento.

b) Os documentos fiscais emitidos pelo CONTRATADO deverão conter as seguintes

informações: número do pedido de compra e o número do contrato, Centro (local onde a

páginas 4 de 47
 NF deverá ser faturada) e Local de Entrega (CNPJ, Local de Entrega e Horário) A emissão
da fatura ocorrerá contra a entrega do pedido de compra.

5.2 - Para efeito de pagamento, o CONTRATADO encaminhará à Unidade da SABESP que

administra o contrato: Suprimentos e logística – MIS 117 - a/c: Luis Carlos Pereira,
após cada período mensal de prestação, um relatório descritivo dos serviços executados,
o qual deverá ser aprovado pela referida Unidade.

5.3 - Observada a condição de restrição estabelecida: a) pela Cláusula 10 em seu item 10.1.d)
(v) e b) pela existência de registro de negativação no Cadastro Informativo dos Créditos
não quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN ESTADUAL, que constitui
impedimento ao repasse de valores referentes a contratos, nos termos do Decreto
Estadual n° 53.455, de 19/09/2008;os pagamentos das faturas referentes às medições
de obras e/ou serviços serão efetuados em moeda corrente nacional, no prazo de
30 (trinta) dias, sempre contados a partir da data final do período de sua execução.

(i) Em casos de suspensão de pagamentos pelo motivo enunciado no item b) acima, os

mesmos somente serão liberados após a constatação da inexistência de registros de
negativação, mediante nova consulta motivada por comunicação formal do contratado, ao
aludido órgão pela Sabesp.

a) O CONTRATADO é a única responsável pela correta emissão de seus documentos de

cobrança, em todos os seus aspectos, observada a legislação tributária vigente.

a) O faturamento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, por município no caso do objeto

ser de abrangência intermunicipal (local de execução).

B -1 O CONTRATADO estabelecida no Município de São Paulo, obrigada à emissão de

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NF-e, nos termos do Decreto Municipal 47.350, de
06/06/2006, deverá entregá-la no endereço citado no item 5.4 em 02 (duas) vias não sendo
permitido o envio por meio eletrônico, sob pena de desconsideração total deste documento
para os efeitos de pagamento.

Ou:

B – 2 O CONTRATADO estabelecida em outros Municípios, obrigada à emissão de Nota

Fiscal Eletrônica de Serviços – NF-e, deverá entregá-la no endereço citado no item 5.4 em
02 (duas) vias não sendo permitido o envio por meio eletrônico, sob pena de
desconsideração total deste documento para os efeitos de pagamento.]

[quando se tratar de serviço com fornecimento de material ou equipamento sujeito à

emissão de DANFE]

Para os itens de fornecimento o CONTRATADO obrigada à emissão de Nota Fiscal

Eletrônica – NF-e deverá enviar arquivo digital XML gerado, para o e-mail
nfesapdes@sabesp.com.br, em atendimento ao Comunicado DEAT/EFD nº 5, de
08.10.2010

d) Não serão aceitos ainda Recibos Provisórios de Serviços – RPS sob qualquer hipótese.

5.4 - O CONTRATADO apresentara a nota fiscal/fatura no Financeiro e Contábil – MIS 119 -

à Av. do Estado, 561- Unidade III – Prédio Verde – Bom Retiro - São Paulo - SP – Cep:
011-07-900 - a/c Cristiane, com cópia para a Unidade da SABESP que administra o
contrato: Suprimentos e logística – MIS 117 - a/c: Luis Carlos Pereira, no ato
contínuo de sua emissão.

5.5 - As notas fiscais/ faturas/ recibos/documentos de cobrança equivalentes deverão ser

entregues no endereço citado no item 6.4 anterior, com anterioridade de 10 (dez) dias
consecutivos do respectivo vencimento.

páginas 5 de 47
a) Caso o CONTRATADO não cumpra o prazo limite para apresentação da fatura, de acordo
com o item 6.5 anterior, o prazo para pagamento será postergado automaticamente na
mesma quantidade de dias consecutivos verificados na entrega da fatura em atraso.

b) Por ocasião da apresentação à SABESP da nota fiscal/fatura, o CONTRATADO deverá

fazer prova do recolhimento mensal do FGTS por meio da guia GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, respectivamente.

Nota: no caso de execução do objeto pela filial, caberá a mesma esses recolhimentos.

(i) As comprovações deverão ser encaminhadas por carta conforme os modelos constantes
do edital.

(ii) As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao

período de execução e à mão-de-obra alocada para esse fim. Tal comprovação poderá
ser apresentada por um dos seguintes meios:

(a) meio magnético, gerado pelo SEFIP (programa validador Sistema Empresa de
Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social).

(b) cópia autenticada da GFIP pré emitida, fornecida pela Caixa Econômica Federal.

(c) cópia autenticada da 2ª via do formulário impresso de GFIP. Deverá ser apresentada
ainda, cópia autenticada do comprovante de entrega de GFIP contendo o carimbo CIEF -
Cadastro de Inscrição de Entidades Financeiras, com os dados do receptor (nome,
agência e data de entrega) e autenticação mecânica.

(iii) Caso por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, não haja decorrido o prazo legal
para recolhimento do FGTS, poderão ser apresentadas cópias autenticadas das guias de
recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo o CONTRATADO
apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

(iv) A não apresentação dessas comprovações assegura à SABESP o direito de sustar o

pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

c) Em obediência ao artigo 31 da Lei nº 8212, de 24/07/91, alterado pela Lei nº 9711, de

20/11/98 e a Instrução Normativa SRP n° 3, de 14/07/2005, a SABESP reterá 11% (onze
por cento) do valor dos serviços constantes da nota fiscal/fatura, incidindo sobre o valor
bruto do documento de cobrança; obrigando-se a recolher em nome do CONTRATADO,
a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão do respectivo
documento de cobrança ou o próximo dia útil, caso esse não o seja.

(i) quando da emissão da nota fiscal/fatura, o CONTRATADO deverá destacar o valor da

retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”.

(ii) Quando o CONTRATADO se obrigar a fornecer material ou dispor de equipamentos

(exclusive manuais), a esta fica facultada a discriminação, na nota fiscal/fatura do valor
correspondente ao material ou equipamentos, que será excluído da base de cálculo da
retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente comprovado.

(iii) É de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a indicação dos valores destacados

por ela no documento de cobrança, que resultem em redução do valor a ser retido, sob
as penas da lei.

(a) Constitui-se em obrigação fiscal do CONTRATADO listar em rol ou em Nota Fiscal de

Simples Remessa o material utilizado no decorrer da execução da obra ou serviço, para
fins de comprovação de redução da base de cálculo.

páginas 6 de 47
(b) Deverá obrigatoriamente acompanhar o documento de cobrança, declaração do
CONTRATADO firmada por representante legal, declarando a veracidade de todos os
dados constantes do documento de cobrança, sob as penas da lei. Deverá compor a
declaração o rol de materiais fornecidos e dos equipamentos e meios mecânicos
utilizados para a realização dos serviços e respectivos valores.

(iv) A Unidade da SABESP que administra o contrato, a qualquer tempo, poderá exigir
comprovação do fornecimento de material, da utilização de equipamento, do fornecimento
de vale transporte e de vale refeição e outros insumos, bem como de seus respectivos
quantitativos e valores.

(v) É admitida a dedução do valor da retenção devida dos valores comprovadamente

recolhidos em nome da(s), a título de retenção sobre o valor dos serviços subcontratados
executados:

(a) A dedução tem de ser da mesma competência do documento de cobrança.

(b) No documento de cobrança deverá estar consignado:

- RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL: 11 % (por cento) do valor do serviço;

- DEDUÇÕES: valores retidos e recolhidos relativos aos serviços subcontratados; e

- VALOR RETIDO para a seguridade social: diferença entre a retenção apurada na forma
da alínea (a) e as deduções efetuadas, que indicará o valor a ser efetivamente retido
pela SABESP.

(c) A dedução ficará condicionada à apresentação dos comprovantes de recolhimento

devendo o CONTRATADO anexar cópias autenticadas dos mesmos ao documento de
cobrança.

(vi) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança, impossibilitará o

CONTRATADO de efetuar sua compensação ou requer a restituição junto ao INSS,
ficando a critério da SABESP proceder a retenção/recolhimento devidos sobre o valor
bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo ao CONTRATADO.

(vii) A SABESP emitirá uma GPS - Guia da Previdência Social específica para cada
CONTRATADO. (por estabelecimento)

(a) Na hipótese de emissão no mesmo mês, de mais de um documento de cobrança pelo

CONTRATADO, a SABESP se reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores
retidos em uma Única Guia, por estabelecimento.

d) Quando da apresentação do documento de cobrança, o CONTRATADO deverá elaborar

e entregar à SABESP cópia da folha de pagamento específica para os serviços realizados
sob o contrato, identificando o número do termo de contrato, a Unidade que o administra,
relacionando respectivamente todos os segurados colocados à disposição desta e
informando nome dos segurados; cargo ou função; remuneração discriminando
separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das contribuições
previdenciárias; descontos legais; quantidade de quotas e valor pago à título de salário-
família; totalização por rubrica e geral; resumo Geral consolidado da folha de pagamento.

(i) O documento solicitado em d) anterior deverá ser entregue à SABESP na mesma

oportunidade da nota fiscal/fatura.

e) A SABESP, na qualidade de responsável tributária, deverá promover a retenção,

calculada sobre o valor dos serviços constantes da nota-fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobrança equivalente apresentada pelo CONTRATADO, promovendo o
recolhimento de tais importâncias aos cofres municipais até o dia dez ou no próximo dia

páginas 7 de 47
 útil seguinte, caso este não o seja, do mês subseqüente à execução/prestação (Regime
de Competência) (São Paulo/Capital) ou data limite de recolhimento do município
correspondente.

(i) Quando da emissão da nota fiscal/fatura, o CONTRATADO deverá destacar o valor da

retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço do serviço a receita
bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.

(ii) São de responsabilidade da CONTRATADO as informações constantes do documento de

cobrança.

(iii) Na hipótese de haver necessidade de requerer a restituição do indébito, por retenção

indevida ou a maior, a responsabilidade será da SABESP.

(iv) O faturamento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, por município no caso do objeto ser
de abrangência intermunicipal.

f) O CONTRATADO deverá fazer prova do recolhimento do ISS a ser apresentado

correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à emissão da nota
fiscal/fatura. Será considerada como data base de recolhimento a mesma da Prefeitura
correspondente. Para tanto deverá ser apresentada declaração da Prefeitura ou
documento que comprove a data limite de recolhimento ou de eventual condição de
isenção.

REGRA:
QUANDO DA NÃO RETENÇÃO DE ISS, APLICAR PARA CONTRATADO COM SEDE FORA
DA CIDADE DE SÃO PAULO PRESTANDO SERVIÇO NA CAPITAL

g) Considerando que o CONTRATADO, quando executa os serviços que compõem o escopo

licitado no Município de São Paulo, enquadra-se na previsão do Decreto nº 46.598, de
04/11/2005, publicado no DOM-SP de 05/11/2005, por ocasião do pagamento a SABESP
verificará a inscrição do CONTRATADO junto ao Cadastro da Secretaria Municipal de
Finanças.

(i) Constatada a ausência da inscrição, a SABESP, na qualidade de responsável tributária,

deverá promover a retenção sobre o valor dos serviços constantes da nota-fiscal/fatura
apresentada pelo CONTRATADO, promovendo o recolhimento de tais importâncias aos
cofres municipais até o dia dez ou no próximo dia útil seguinte, caso este não o seja, do
mês subseqüente à execução/prestação (Regime de Competência) (São Paulo/Capital).

(ii) Quando da emissão da nota fiscal/fatura, o CONTRATADO deverá destacar o valor da

retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço do serviço a receita
bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.

(iii) São de responsabilidade do CONTRATADO as informações constantes do documento de

cobrança.

(iv) Na hipótese de haver necessidade de requerer a restituição do indébito, por retenção

indevida ou a maior, a responsabilidade será da SABESP.

h) Em obediência ao artigo 30 da Lei nº 10.833, de 29/12/2003 a SABESP reterá a título da

CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, valor resultante da aplicação,
sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65%, correspondente à soma das
alíquotas de um por cento, três por cento e sessenta e cinco centésimos por cento,
respectivamente.

(i) Os valores retidos na forma dos art. 30 serão recolhidos ao Tesouro Nacional pela
SABESP até o terceiro dia útil da semana subseqüente àquela em que tiver ocorrido o
pagamento.

páginas 8 de 47
(ii) Os valores retidos na forma do art. 30 serão considerados como antecipação do que for
devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao imposto de renda e às
respectivas contribuições.

i) Os pagamentos serão efetuados pelo Financeiro e Contábil – MIS 119 - à Av. do

Estado, 561- Unidade III – Prédio Verde – Bom Retiro - São Paulo - SP – Cep: 011-
07-900 - a/c Cristiane.

j) A SABESP poderá glosar, de faturas emitidas pelo CONTRATADO, valores apontados

como indevidos pela Unidade da SABESP que administra este contrato.”

5.6 - Havendo extrapolação no prazo de pagamento, desde que por responsabilidade da

SABESP, esta responderá pelo pagamento da devida correção monetária, que será
realizado no dia 20 do mês seguinte ao do pagamento da obrigação em atraso.

a) Esse valor será apurado de acordo com a seguinte fórmula:

VCM - Valor da correção monetária para pagamento no dia 20 do mês seguinte ao do

pagamento da obrigação em atraso;

VA - Valor do pagamento em atraso;

IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado publicado pela revista Conjuntura

Econômica da Fundação Getúlio Vargas - FGV;

x - Índice referente ao mês imediatamente anterior ao mês do efetivo pagamento

do valor em atraso;

(y*)y1 - Índice referente ao segundo mês imediatamente anterior ao mês do vencimento

da obrigação VA, quando a data do vencimento coincidir com o mesmo mês do
pagamento,

(y*)y2 - Índice referente ao mês imediatamente anterior ao mês do vencimento, quando

o mês do vencimento for diferente do mês do pagamento
2 - Índice referente ao mês imediatamente anterior ao mês do efetivo pagamento
da correção monetária;

1 - Índice referente ao mês imediatamente anterior ao de pagamento do valor em

atraso;

n - Quantidade de dias contados a partir do vencimento da obrigação V.A.,

exclusive, até a data do efetivo pagamento;

m - Quantidade de dias correspondente ao período a que se refere a variação

existente entre os índices x e y, ou seja, a partir do primeiro dia, inclusive,
do mês seguinte ao do índice “y” até o último dia do mês do índice “x”;

a - Quantidade de dias contados a partir da data do efetivo pagamento da obrigação

VA até o dia 20 do mês seguinte;

b - Quantidade de dias correspondente ao período a que se refere a variação

existente entre os índices “2” e “1”, ou seja, a partir do primeiro dia, inclusive,
do mês seguinte ao do índice “1” até o último dia do mês do índice “2”.

páginas 9 de 47
b) Quando do reajuste de preços a que se refere a Cláusula 4ª, em especial o item 4.2 b, o
pagamento correspondente ao primeiro período de aferição após o reajuste de preços,
poderá, provisoriamente, ser efetuado com base nos preços originais do contrato, caso
não haja tempo hábil para operacionalização do reajuste.

(i) As diferenças decorrentes do reajuste serão compensadas com faturamento

complementar no caso de acréscimo ou glosa no próximo pagamento devido no caso de
reduções.

(ii) Em se tratando do pagamento final, este somente será realizado após o reajuste de
preços.

(iii) O pagamento devido, de acordo com (i) e (ii) anteriores, será processado em até 30 (trinta)
dias da publicação dos índices definitivos, respeitadas as condições do item 6.5 e sua
alínea a.

5.7 - A SABESP poderá sem prejuízo do disposto no item 9.3 da Cláusula 9ª, descontar dos
pagamentos das faturas, importâncias que, a qualquer título, lhe sejam devidas pelo
CONTRATADO em razão deste termo ou de outros contratos celebrados entre a SABESP
e o CONTRATADO.

5.8 - Quaisquer títulos de cobrança emitidos pelo CONTRATADO contra a SABESP, não
poderão ser negociados e deverão ser mantidos em carteira. A SABESP não será
obrigada a efetuar pagamentos de títulos colocados em cobrança por meio de Bancos ou
empresa de factoring.

5.9 - O Decreto Estadual nº. 60.244, de 14/03/2014, determina que todos os pagamentos
processar-se-ão mediante crédito em conta corrente em nome do CONTRATADO, no
Banco do Brasil S/A. Para tanto, o CONTRATADO deverá manter a conta corrente neste
Banco, informando à Área Financeira da SABESP o respectivo número e agência.

CLÁUSULA 6ª - SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS

6.1 - Poderá a SABESP sustar o pagamento de qualquer fatura, no caso de inadimplência do

CONTRATADO para com a SABESP, na execução deste termo e/ou de outro(s)
contrato(s).
CLÁUSULA 7ª – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

7.1 - A fiscalização dos serviços pela SABESP não exonera nem diminui a completa
responsabilidade do CONTRATADO, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas
contratuais.

7.2 - A SABESP se reserva o direito de fazer outras exigências ao CONTRATADO, sempre que
julgar necessário, para a proteção da integridade física dos trabalhadores durante o
exercício das atividades e de terceiros, assim como dos seus bens, das suas propriedades
e do meio ambiente.

7.3 - Observada a devida motivação o contrato poderá ser suspenso por acordo entre as partes
e com prazo não superior a 04 (quatro) meses, salvo em casos de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo.

7.4 - A fiscalização se utilizará do FE-EM0001 - Formulário Auxiliar de Avaliação de Contratada

- Contratações de Obras e Serviços de Engenharia, de pleno conhecimento das partes,
para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição de níveis de
qualidade e correção de rumos.]

7.5 - Aplicam-se, subsidiariamente à esta Cláusula as disposições constantes do Título V do

Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP

páginas 10 de 47
 CLÁUSULA 8ª - GARANTIA CONTRATUAL
8.1 - Não se aplica.

CLÁUSULA 9º - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO

9.1- Sem prejuízo das disposições das cláusulas e anexos deste termo de contrato e em
cumprimento às suas obrigações contratuais, além das decorrentes de lei e de normas
regulamentares, constituem encargos específicos do CONTRATADO:

a) responsabilizar-se integral e diretamente pelos serviços contratados e mencionados em

quaisquer dos documentos que integram o presente termo de contrato, nos termos da
legislação vigente e das normas e procedimentos internos da SABESP.

b) designar preposto, devidamente aprovado pela SABESP, ato contínuo do recebimento da

Autorização de Serviços, mantendo-o à disposição da SABESP, para representar o
CONTRATADO na execução do contrato;

(i) comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela SABESP, por meio de
pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para
exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços
contratados;

(ii) manter a SABESP informada de todos os detalhes dos serviços, de acordo com as
conveniências desta, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a consulta;

c) obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações da Lei n°

6.514, de 22/12/77, regulamentada pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, do Ministério do
Trabalho e Emprego e suas alterações, além de outra legislação técnica vigente e as
normas e procedimentos internos da SABESP, de engenharia de segurança, medicina e
meio ambiente do trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da atividade;

d) fornecer à SABESP relação nominal dos empregados designados para a execução dos
serviços onde conste o número de registro de empregado, número e série da CTPS -
Carteira de Trabalho e Previdência Social, atualizando as informações quando da
substituição, admissão e demissão do empregado;

(i) A partir da relação nominal apresentada, a SABESP fiscalizará a execução dos trabalhos
e o cumprimento das obrigações legais relativas à encargos e outras obrigações
acessórias estabelecidas pela legislação regente.

(ii) O CONTRATADO se obriga a apresentar, independentemente da solicitação da SABESP,

nas periodicidades indicadas a seguir, desde que já exigíveis por lei, os seguintes
documentos em cópia simples ou mídia eletrônica acompanhada de Declaração conforme
modelo constante do Capítulo V do Edital, cuja autenticidade das informações é de
responsabilidade do CONTRATADO; ficando reservado à SABESP, a qualquer tempo,
solicitar os originais para cotejo.

Sempre que
Início da
houver
Prestação Solicitação Solicitação
DOCUMENTOS alteração no
dos Anual Mensal
quadro de
Serviços
funcionários
Contrato de Trabalho (para os
empregados com vínculo X X
empregatício regido pela CLT)

páginas 11 de 47
 Contrato de Prestação de Serviços
registrado no cartório de títulos e
documentos (atividade exercida
X X
por prestador de
serviço/fornecedor sem vínculo
empregatício regido pela CLT)
Convenção/Acordos/Sentenças
X X
Normativas
Registro de Empregados (Livro ou
Fichas com número do registro e
X X
número e série da CTPS Carteira
de Trabalho e Previdência Social
RAIS (Relação Anual de
X X
Informações Sociais)
Folha de Pagamento (férias, 13º
salário, recolhimento previdenciário,
X X
salário família, vale transporte, vale
refeição, contribuição sindical)

(iii) Em havendo a rescisão de Contrato de Trabalho de um profissional sob este contrato, e

substituição por outro, o CONTRATADO se obriga a apresentar, em relação ao empregado
cujo contrato se extinguir, os seguintes documentos:
- Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho devidamente homologado quando o
trabalhador tiver mais de um ano prestando serviço no CONTRATADO;
- Documento de concessão de Aviso Prévio trabalhado ou indenizado;
- Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa e do Requerimento de Seguro
Desemprego;
- Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social em que conste o
recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa causa
ou em caso de extinção do contrato por prazo indeterminado;
- Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) comprovando a realização de exame
médico demissional;
- Em se tratando de Contrato de Prestação de Serviços de Autônomos, os documentos
anteriores ficam substituídos por um Termo de Rescisão Contratual ou documento
equivalente, bem como, uma declaração de quitação do profissional relativamente aos
encargos e honorários sob este contrato.

(iv) É de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a guarda dos documentos durante os

prazos legais.
(v) A não apresentação dos documentos elencados nesta alínea d), condicionará a emissão
da Autorização de Serviços, a critério exclusivo da SABESP, ficando certo que o(s)
pagamento(s) subseqüente(s) aos eventos de obrigação não serão realizados enquanto
não forem apresentados os documentos exigidos.
(vi) Tais obrigações serão extensivas às eventuais a TERCEIRIZADAS, cabendo o
CONTRATADO a responsabilidade de verificar a real situação destas quanto ao
cumprimento dos encargos trabalhistas, nos termos da Cláusula de Responsabilidades na
Terceirização, deste contrato, devendo a mesma apresentar periodicamente,
independente de solicitação da SABESP, Declaração, firmada por seu representante legal,
de que foram efetivados todos os pagamentos devidos aos terceiros, fiscalizados todos os
pagamentos de empregados destes contratos e recolhidos todos os impostos pertinentes,
conforme modelos constante do Capítulo V do Edital.

e) afastar, após notificação, todo empregado que, a critério da SABESP, proceder de maneira
desrespeitosa para com os empregados e clientes desta, além do público em geral,
garantindo que o mesmo não seja remanejado para um outro serviço do CONTRATADO
na SABESP.

páginas 12 de 47
f) comunicar à SABESP, toda vez que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão de
qualquer elemento da equipe que esteja prestando serviços à SABESP; no caso de
substituição ou inclusão, o CONTRATADO anexará os respectivos currículos, ficando a
cargo da SABESP aceitá-los ou não;

(i) em caso de necessidade de substituição de um membro de sua equipe, esta somente

poderá ocorrer por profissional de currículo equivalente ou superior ao substituído;

g) fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho,

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato;

h) reforçar, adequar ou substituir os seus recursos de equipamentos, máquinas, veículos,

equipamentos de proteção individual e coletivos, instalações ou pessoal, se for constatada
a sua inadequação para realizar os serviços;

i) cumprir as posturas do Município e as disposições legais Estaduais e Federais que

interfiram na execução dos serviços, destacando-se a legislação ambiental. Observar o
disposto nas legislações específicas e nas que vierem a lhe suceder ou modificar, em
especial:

- , na conformidade dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente;

- providenciar em caso de embargo, interdição ou paralisação dos serviços, por meios

adequados, a devida proteção e resguardo do local da ação, de maneira a não oferecer
riscos a terceiros e ao meio ambiente;

j) enviar à SABESP, imediatamente após sua lavratura, quaisquer autos de infração, bem
como as notificações emitidas pelo Poder Judiciário, em que a SABESP conste como
infratora ou ré, juntamente com um relato dos motivos que determinaram a autuação ou
notificação;

k) retirar, ao término dos serviços, todo seu pessoal de trabalho;

(i) manter a guarda dos serviços até o seu recebimento definitivo pela SABESP, mantendo
trancados, sob guarda e outros meios, ferramentas e, sobretudo, equipamentos para uso
na operação da instalação;

l) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase
da licitação;

m) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados;

n) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à SABESP ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, mesmo em se tratando de
responsabilidade objetiva, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização da SABESP em seu acompanhamento;

o) cumprir as disposições constantes do Código de Ética e Conduta da Sabesp vigente,

disponível no site www.sabesp.com.br, sob pena das sanções previstas pelo seu
descumprimento.

9.2- O CONTRATADO, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder as

anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nas obras/serviços
nos moldes estabelecidos no item 10.1 supra, assumindo exclusivamente todas as
obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que

páginas 13 de 47
 versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou
terceiros que alegarem vínculo com o CONTRATADO.

9.3- O CONTRATADO, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder as

anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nas obras/serviços
nos moldes estabelecidos no item 10.1 supra, assumindo exclusivamente todas as
obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que
versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou
terceiros que alegarem vínculo com o CONTRATADO.

9.3.1- No caso da SABESP ser demandada em caráter solidário ou subsidiário, ato contínuo à
sua citação, comunicará o fato o CONTRATADO que deverá, em até 60 (sessenta) dias
contados do recebimento da notificação, adotar as medidas pertinentes para garantir a
integralidade dos valores pleiteados judicialmente.

9.3.2 - Na hipótese de não atendimento no prazo fixado a SABESP efetivará a retenção dos
valores em qualquer contrato que esteja em curso, retendo o montante pleiteado
judicialmente, retenção esta que não poderá ultrapassar em 25 % (vinte e cinco por cento)
do valor relativo à fatura mensal considerando a totalidade dos contratos em andamento
do CONTRATADO.

9..3.3 – Na hipótese de procedência total ou parcial da ação o CONTRATADO deverá apresentar

à SABESP a memória de cálculo estimada da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias
a contar da publicação da sentença. Em ato contínuo a SABESP efetuará a retenção do
valor remanescente entre o que até então foi retido e o cálculo apresentado pelo
CONTRATADO.

9.3.4 – Caso o valor homologado pelo Juízo da causa, em fase de execução do julgado, seja
diferente da estimativa de cálculo apresentado pelo CONTRATADO, a SABESP
procederá, de imediato, a retenção da integralidade do valor restante, ou a devolução do
valor retido a maior.

9.3.5 – A falta de apresentação pelo CONTRATADO da referida memória de cálculo no prazo

estipulado implicará na retenção da integralidade do valor indicado pelo Reclamante na
petição inicial da Ação Trabalhista.

9.3.6 – No caso de improcedência da ação, enquanto a SABESP não for excluída da lide, esta
prosseguirá efetuando a retenção que não poderá ultrapassar 10% (dez por cento) do
valor relativo à fatura mensal, considerando a totalidade dos contratos em andamento do
CONTRATADO até o trânsito em julgado.

9.3.7 – Em qualquer hipótese as retenções serão efetuadas até que se atinja a importância total
indicada na Ação Trabalhista ou o valor do cálculo da condenação na forma do item 10.2.3
e 10.2.4, exceto se houver a insuficiência de saldo contratual, quando então a retenção
ocorrerá em uma única parcela.

9.3.8 – As retenções poderão ser substituídas por fiança bancária, as quais também serão
liberadas após a exclusão da SABESP da lide.

9.3.9 – Os valores retidos serão liberados quando a SABESP for excluída da lide, por meio de
decisão exarada nos autos judiciais.

9.3.10 – O CONTRATADO obriga-se a reembolsar a SABESP todas as despesas advindas de

eventual reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade da SABESP, no
cumprimento das obrigações trabalhistas e/ou previdenciária do CONTRATADO.

9.4 - Enviar à Sabesp (Superintendência Jurídica) na Rua Costa Carvalho, 300 – São
Paulo/Capital – CEP 05429-900, imediatamente após o recebimento de quaisquer
documentos provenientes do Poder Judiciário, o documento comprobatório de tal ato

páginas 14 de 47
 judicial, sob pena, de não o fazendo, suportar a integralidade dos valores decorrentes dos
prejuízos causados em face da ausência do envio do referido documento.

9.5 - Estão ratificadas por esta cláusula outras obrigações do CONTRATADO, que
comparecem em outros assuntos específicos que compõem as demais cláusulas deste
instrumento e do Termo de Referência.

CLÁUSULA 10 - OBRIGAÇÕES DA SABESP

10.1 - Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a SABESP obriga-se a:

a) fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução das obras e/ou
serviços contratados;

b) efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;

c) exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;

d) a fiscalização acompanhará o desenvolvimento dos trabalhos, medição de níveis de

qualidade e correção de rumos.

e) divulgar a Visão, a Missão e as Políticas de Qualidade, de Segurança e Saúde do

Trabalho, de Qualidade em Laboratórios e Meio Ambiente, que compõem o Sistema
Integrado SABESP, dando ciência de seus objetivos às partes interessadas.

10.2 - Estão ratificadas por esta cláusula outras obrigações da SABESP, que comparecem em
outros assuntos específicos que compõem as demais cláusulas deste instrumento e do
Termo de Referência.

CLÁUSULA 11 - RESPONSABILIDADE CIVIL

11.1 - O CONTRATADO reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável
por danos ou prejuízos que vier a causar a SABESP, coisa, propriedade ou pessoa de
terceiros, em decorrência de execução dos serviços, ou danos advindos de qualquer
comportamento de seus empregados em serviço, objeto deste contrato, correndo às suas
expensas, sem quaisquer ônus para a SABESP, ressarcimento ou indenizações que tais
danos ou prejuízos possam causar.

CLÁUSULA 12 - SINISTROS

12.1 - Na ocorrência de danos a terceiros, o CONTRATADO deverá comunicar a Unidade da

SABESP que fiscaliza a prestação dos serviços e vice-versa e, em conjunto, efetuarão
uma inspeção no bem sinistrado.

12.2 - Realizada a inspeção do sinistro, a SABESP elaborará um relatório com subsídios técnicos
a respeito, apresentando-o o CONTRATADO que, por intermédio de seu responsável,
aporá o seu "de acordo" ou "ciente".
12.3 - O CONTRATADO deverá apresentar à SABESP, num prazo máximo de 10 (dez) dias a
contar da data da assinatura em documento específico, um orçamento para o reparo dos
danos verificados.

12.4 - A não apresentação desse orçamento no prazo indicado implicará na total concordância
do CONTRATADO quanto aos valores indenizados a terceiros pela SABESP.

12.5 - Todas as despesas com sinistros correrão por conta do CONTRATADO.

12.6 - A SABESP suspenderá o(s) pagamento(s) deste contrato ou de qualquer outro em vigor
com o CONTRATADO, caso a mesma deixe de cumprir satisfatoriamente as
determinações constantes deste contrato ou deixe de executar satisfatoriamente os
reparos em bens sinistrados, quando escolhida para efetuar esses serviços.

páginas 15 de 47
 CLÁUSULA 13 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1 - Os serviços somente serão recebidos pela SABESP após o atendimento de todas as
condições estabelecidas neste termo de contrato e demais documentos dele integrantes,
desde que atingido o fim a que se destinam, com eficácia e qualidade requerida.

a) Ao concluir os serviços, o CONTRATADO deverá comunicar, imediatamente ou na data

término do contrato, o fato a SABESP, por escrito, para efeito de seu recebimento.

b) Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na execução dos
serviços, o CONTRATADO será comunicado, também por escrito, quanto ao prazo para
proceder ao saneamento das falhas apontadas pela fiscalização da SABESP.

c) Após sanadas as falhas e/ou irregularidades apontadas pela fiscalização da SABESP, o

CONTRATADO efetuará novamente a comunicação de que trata a alínea a deste item.

13.2 - A SABESP poderá aceitar, a seu critério, o recebimento de parte dos serviços, desde que
obedecidas as condições contratuais vigentes.

CLÁUSULA 14 – SUBCONTRATAÇÃO/TRANSFERÊNCIA

14.1 - O CONTRATADO não poderá subcontratar as obras e/ou serviços que compõem o
escopo deste instrumento.

CLÁUSULA 15 - RESPONSABILIDADES NA SUBCONTRATAÇÃO e/ou

TRANSFERÊNCIA

15.1 - O CONTRATADO compromete-se, na Execução dos Serviços, a contratar somente

empresas em situação regular previdenciária e trabalhista, bem como tributária em sede
municipal, estadual ou federal, ficando exclusivamente este CONTRATADO
responsável por eventuais atos ou fatos irregulares praticados pelo SUBCONTRATADO
e/ou TERCEIRIZADO em nome próprio, de seus empregados e prepostos.

CLÁUSULA 16 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 - O CONTRATADO estará sujeita à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
atualizado do contrato, se for constatada a má qualidade dos trabalhos.

a) O registro de má qualidade dos serviços será feito na presença de encarregado ou

representante do CONTRATADO que deverá em seguida solicitar a correção da falha.

16.2 - O CONTRATADO estará sujeita a multa por dia de atraso verificado com relação à data
de início dos trabalhos definida na Autorização de Serviço, nos termos a seguir, até o prazo
de seu início efetivo, sem prejuízo da utilização pela SABESP da faculdade prevista na
Cláusula 17 deste termo de contrato:

16.3 - O CONTRATADO estará sujeita à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
atualizado do contrato, pelo não cumprimento do disposto em quaisquer de suas
Cláusulas.

páginas 16 de 47
16.4 - Sem prejuízo da utilização pela SABESP da faculdade prevista na Cláusula 17 deste termo
de contrato, a não observância do cronograma contratual sujeitará o CONTRATADO à
seguinte multa por dia de atraso verificado com relação a(s) data(s) de entrega dos
trabalhos, até o prazo de adimplemento do item em atraso:

16.5 - Em caso de rescisão, por qualquer hipótese prevista nas alíneas a a j do item 17.2 da
Cláusula 17, sujeitar-se-á o CONTRATADO à seguinte multa, independentemente das
sanções determinadas pela legislação pertinente:

16.6 - Nas expressões constantes dos itens 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5 define-se como:

M1, M2, M3, M4 e M5 = valores das multas em moeda corrente nacional. No caso de
incidência de mais de um item, as multas serão cumulativas;

Pd = prazo contratual em dias consecutivos e ininterruptos, contados da data fixada na

Autorização de Serviços;

Vc = valor atualizado do contrato no mês de aplicação da multa;

n = número de dias corridos de atraso.

16.7 - Para os casos de rescisão contratual, deverão ser observados os seguintes comandos:

a) no caso de rescisão contratual por inadimplência parcial, o somatório das multas

moratórias (M2 e M4) e compensatórias (M1, M3 e M5) está limitado a 20% do valor do
saldo remanescente do contrato, limitado a 25% do valor contratual.

b) no caso de rescisão contratual por inadimplência total, o somatório das multas moratórias
(M2 e M4) e compensatórias (M1, M3 e M5) está limitado a 30% do valor da parcela não
executada ou do saldo remanescente do contrato, limitado a 25% do valor contratual (Vc).

16.8 - Em não havendo rescisão contratual, deverão ser observados os seguintes comandos:

a) o somatório das multas moratórias (M2 e M4) não poderá ultrapassar 10% do valor
atualizado do contrato (Vc);

b) o somatório das multas compensatórias (M1, M3 e M5) está limitado a 10% do valor
atualizado do contrato (Vc);

c) o somatório das multas estabelecidas em a) e b) acima não poderá ultrapassar o limite

legal de 10% do valor atualizado do contrato.

16.9 - Os valores apurados das sanções serão descontados dos pagamentos devidos e/ou da
garantia contratual ou pagos em dinheiro e, quando for o caso, cobrados judicialmente.

16.10- Pela inexecução total e parcial do contrato ou violação das normas e procedimentos
internos da SABESP citados no Edital e neste instrumento e legislação vigente, o
CONTRATADO sujeitar-se-á às seguintes sanções:

páginas 17 de 47
a) advertência;

b) multa, na forma prevista nos itens 15.1 a 15.5 anteriores;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração Pública Estadual por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

(i) em caso de rescisão contratual com fundamento no item 9.2. e seus subitens, o prazo de
suspensão cadastral será no mínimo de 12 (doze) meses;

16.11- As sanções previstas no item 15.10, alíneas a e c poderão incidir juntamente com a do
subitem 15.10 alínea b.

16.12- A sanção prevista no subitem 15.10 alínea c poderá também ser aplicada quando:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual
em virtude de atos ilícitos praticados.

16.13 Quando eventual multa aplicada ao CONTRATADO não cobrir os prejuízos causados à
SABESP, poderá ser exigida indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de
indenização, na forma do parágrafo único do art. 416 do Código Civil Brasileiro.

16.14- A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia
defesa, nos termos da legislação vigente.

16.15- Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta Cláusula, as condições previstas no

Capítulo XXII do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP.

CLÁUSULA 17 - CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

17.1 - Este contrato poderá ser alterado em razão de fatos supervenientes ou oportunidades que
imponham a revisão de suas cláusulas, ou ainda, em razão de necessidade de correção
de erros materiais, por acordo entre as partes nos casos a seguir exemplificados:

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação

técnica aos seus objetivos;
b) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
c) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;
d) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
e) Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou, ainda, em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual que implique em desequilíbrio econômico-financeiro
necessário para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do CONTRATADO e a retribuição da administração para a justa remuneração
da obra, serviço ou fornecimento.

páginas 18 de 47
17.2 - Quaisquer alterações do contrato serão formalizadas por meio de Termo de Alteração
Contratual, respeitadas as condições prescritas no Regulamento Interno de Licitação e
Contratação da SABESP.:

Condições Específicas para eventual Prorrogação de Prazo

17.3 - O prazo total poderá ser prorrogado, por acordo entre as partes, desde que por motivo
justo e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do prazo final contratual, ou antes
do último terço do prazo total do contrato, dos dois o menor.

17.4 - O acordo entre as partes deverá ser acompanhado de novo cronograma, relação dos dias
da impossibilidade de execução dos serviços e comprovação dos motivos que o
fundamentem.

Condições Específicas para eventual inclusão de Preços Extracontratuais

17.5 - Respeitados os limites estabelecidos no artigo 176 do Regulamento Interno de Licitação e
Contratação da SABESP, os serviços eventualmente necessários e não previstos na
Planilha de Orçamento, poderão ter a sua execução previamente autorizada por Termo de
Alteração Contratual e seus preços estabelecidos com base no Banco de Preços da
SABESP, obedecendo a data de referência do Contrato, por acordo entre a SABESP e o
CONTRATADO, retroagidos à "data de referência dos preços", observadas as condições
da Cláusula 3ª.

17.6 - Em se tratando de Preços Extracontratuais não contemplados no Banco de Preços da

SABESP em vigência, que compreendam o fornecimento de materiais e/ou equipamentos,
o CONTRATADO deverá apresentar 03 (três) orçamentos de mercado e suas
correspondentes composições dos serviços, já incluídos os materiais e/ou equipamentos
cotados. Esses documentos serão apresentados em nível de detalhamento suficiente para
o perfeito entendimento da formação dos novos preços e serão submetidos a análise da
SABESP, com posterior aprovação do menor preço assim obtido.

Condições Específicas para eventual Alteração de Valor

17.7 - Eventual necessidade de acréscimo ou supressão do objeto do presente contrato deverá
ser formalizada através de alteração contratual, observada as disposições do artigo 176
do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP nos limites fixados em
seus §§ 1º ao 3º.

17.8 - A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação
da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso.
17.9 - No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o CONTRATADO já houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos
pela SABESP pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da
supressão, desde que regularmente comprovados;

CLÁUSULA 18 – INEXECUÇÃO E RESCISÃO

18.1 - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as sanções
previstas pelo Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP e neste Termo
de Contrato.

18.2 - Constituem motivos para a rescisão do contrato;

Mediante denúncia da SABESP:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou

projetos;

páginas 19 de 47
 b) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento ou no cumprimento de datas
intermediárias ou datas marco que ensejem a impossibilidade da conclusão da obra, do
serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados e acarretem prejuízos à SABESP e em
outros contratos;
c) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à SABESP;
d) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato ou sem prévia autorização da SABESP;
e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
f) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
i) o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas por ato do diretor presidente.

Mediante denúncia do CONTRATADO:

k) a suspensão total de sua execução, por ordem escrita da SABESP, por prazo superior a 4
(quatro) meses , salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SABESP decorrentes
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;
m) a não liberação, sem justo motivo, por parte da SABESP, de área, local ou objeto para
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais.

Com ou sem denúncia de quaisquer das partes:

n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução do contrato.

18.3 - Em qualquer das hipóteses de rescisão, uma vez apurada a culpa ou dolo de uma das
partes, ensejará o ressarcimento, pela outra parte, dos prejuízos regularmente
comprovados.

(i) Havendo concorrência de culpa, os prejuízos experimentados poderão ser compensados.

18.4 - Inexistindo culpa ou dolo do CONTRATADO, além do ressarcimento de eventuais

prejuízos regularmente comprovados, terá ele o direito a:

a) devolução de garantia;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo da desmobilização.

páginas 20 de 47
18.5 - Ocorrendo dolo ou culpa do CONTRATADO, de forma individual ou concorrente, a
SABESP terá o direito de:
a) executar a garantia contratual, para ressarcimento dos valores das multas e indenizações
a ela devidos;

b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos sofridos por ela.

18.6 - Incluem-se, nas indenizações devidas à SABESP, aquelas caracterizadas como perdas e
danos e lucros cessantes, nos termos do Código Civil, incluindo os valores pagos a
terceiros em razão de inadimplementos diretamente relacionados ao descumprimento do
contratado.

18.7 - As seguintes hipóteses também poderão ser motivo para a extinção do contrato;

a) frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, mediante ajuste,

combinação ou qualquer outro expediente;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório;
c) afastar ou procurar afastar Licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d) criar, mediante fraude ou de forma irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou
celebrar Contrato com a administração pública;
e) obter, mediante fraude ou de forma irregular, vantagem ou benefício indevido, em razão
de modificações ou prorrogações de Contratos celebrados com a administração pública,
sem autorização em lei, no ato convocatório ou nos respectivos instrumentos contratuais;
f) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos celebrados com a
administração pública;
g) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização.

CLÁUSULA 19 – TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE ACIONÁRIO

19.1 - Durante a execução do contrato, desde que haja justificativa, observado o status do
momento, poderá ser admitida a transferência do controle acionário do CONTRATADO,
observada a devida anuência da SABESP e o cumprimento das condições estabelecidas
pelo artigo 162 do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP.

CLÁUSULA 20 - FORÇA MAIOR

20.1 - Qualquer falta cometida pelo CONTRATADO somente poderá ser justificada, desde que
comunicada por escrito, e não considerada como inadimplência contratual, se provocada
por fato fora de seu controle, de conformidade com o parágrafo único do artigo 393 do
Código Civil Brasileiro.

20.2 - Ocorrendo motivo de força maior, o CONTRATADO notificará, de imediato e por escrito, a
Unidade da SABESP que administra o contrato, sobre a situação e suas causas. Salvo se
a SABESP fornecer outras instruções por escrito, o CONTRATADO continuará cumprindo
suas obrigações decorrentes do contrato, na medida do razoavelmente possível e
procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não impedidas pelo
evento de força maior.

CLÁUSULA 21 – ANEXOS

21.1 - Passam a fazer parte integrante do presente termo de contrato os documentos a seguir
relacionados, devidamente rubricados pelo CONTRATADO e pelo: Departamento de
Serviços Administrativos Integrados MIS
ANEXO I - Termo de ciência e de notificação contratos ou atos jurídicos análogos
ANEXO II – Termo de Referência
ANEXO III – Planilha de Preços e Regulamentação de Preços e Critérios de Medição

páginas 21 de 47
 ANEXO IV -Cronograma de Desembolso
ANEXO V -Procurações

Todas as Normas e Especificações podem ser obtidas na página da SABESP na Internet

– www.sabesp.com.br.

CLÁUSULA 22 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

22.1 - A este contrato aplicar-se-ão as disposições da Lei nº 8880, de 27/05/94, da Lei nº 9069,
de 29/06/95 e da Lei nº 10.192, de 14/02/01 no que for pertinente.

22.2 - Aplicam-se, ainda, as disposições da Lei nº 12.846, de 01/08/2013, de responsabilização

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública, com vigência a partir de 28/01/2014 e o Decreto Estadual nº 60.106, de 29 de
janeiro de 2014, que disciplina a aplicação, no âmbito da Administração Pública Estadual,
de dispositivos da Lei Federal nº 12.846/13.

CLÁUSULA 23 - FORO

23.1 - O Foro do presente contrato é o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo, Subdistrito da Sé, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo,

JM COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

E CONSTRUÇÃO EIRELI

SABESP

________________________________ ___________________________
Sheila Guimarães de Almeida Rodolfo Lopes Protti
Sócia: : E-mail: rprotti@sabesp.com.br
E-mail: sheilajmeletrica@gmail.com

_______________________________
Valéria M. Monte Alegre Angeli
Departamento de Serviços
Administrativos Integrados - MIS
E-mail: vangeli@sabesp.com.br

TESTEMUNHAS

______________________________ _______________________________

páginas 22 de 47
 ANEXO - 01

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS

ANÁLOGOS

CONTRATANTE: CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADO: JM COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 03588/19
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA ELETRICA NO GALPÃO PARQUE
NOVO MUNDO, ALMOXARIFADO E TENDA DE BARUERI - ÁREAS PERTENCENTES AO
SUPRIMENTOS E LOGISTICA-MIS117,

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)_____________________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução
nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo,

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: __________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: ____________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: _______________________________________
E-mail institucional _________________________________________________
E-mail pessoal:____________________________________________________
Telefone(s): _____________________________________________________

páginas 23 de 47
Assinatura:______________________________________________________

PELO CONTRATANTE: SABESP

Nome: Rodolfo Lopes Protti
Cargo: Assistente Executivo
CPF: 165.163.108-58 / RG: 25.574.305-1
Data de Nascimento: 25/07/1976
Endereço residencial completo: Rua Filipe Camarão, 292 –apto 136
Tatuapé – SP – CEP. 03065-000
E-mail institucional: rprotti@sabesp.com.br
E-mail pessoal: Não possui
Telefone(s): (11) 3388-8136
Assinatura: ______________________________________________________

PELO CONTRATANTE: SABESP

Nome: Valéria Moia Monte Alegre Angeli
Cargo: Gerente de Departamento
CPF: 121.232.368-88 / RG: 17.259.691
Data de Nascimento: 14/10/1966
Endereço residencial completo: Rua Isaac Krasilchik, 88 apto 61A – Agua Branca – São Paulo/SP –
Cep. 05036-165
E-mail institucional: vangeli@sabesp.com.br
E-mail pessoal: Não possui
Telefone(s): (11) 3388-6169
Assinatura: ______________________________________________________

CONTRATADA:
Nome: Sheila Guimarães de Almeida
Cargo: Sócia
CPF: 368.470.568-35
Data de Nascimento: 29/07/1989
Endereço residencial completo: Rua Manaus, prédio 54 – apto 42 – Cohab – Carapicuiba/SP.
E-mail institucional: Sheilajmeletrica@gmail
E-mail pessoal: Não possui
Telefone(s): 011 – 4384-5442
Assinatura: ______________________________________________________

páginas 24 de 47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO GALPÃO - PARQUE NOVO MUNDO,
(INSERVIVEIS) , ALMOXARIFADO 026, TENDA E LONA - BARUERI – RMSP

Departamento de Serviços Administrativos Integrados - MIS

Diretoria Metropolitana - M

Setembro/2019

páginas 25 de 47
1 – Objeto:

Constitui objeto da presente licitação a contratação de serviços de reforma no

galpão - Parque novo mundo, (inservíveis), almoxarifado 026, tenda e lona – Barueri.
RMSP.

2 – Introdução

Os serviços deste Contrato serão realizados pela área de Suprimentos e Logística -

MIS 117, visando sempre garantir a integridade e funcionalidade de suas

instalações.

3 – Escopo dos Serviços

GALPÕES SETOR INSERVÍVEIS PARQUE NOVO MUNDO

Lote 01 – Elétrica

Reforma nas instalações elétricas de acordo com a norma NBR 5410 – baixa tensão
e norma regulamentadora do ministério do trabalho – nr10 – Segurança em
Eletricidade.

Remoção de cabo aparente – acima de 16mm2 – 100 metros (aproximados)

Remoção de quadro de distribuição ou caixa de passagem = 2,00 un

Remoção de luminária interna para lâmpada fluorescente = 12 um

Luminária industrial – 02 lâmpadas tuboled 18w = 05 un

Refletor led 30w = 20 un

Refletor led 50w = 10 un

Refletror led 100w = 08 un

Ponto com tomada simples 110/220v – em condulete ¾ = 09 un

páginas 26 de 47
Cabo 2,50mm2 – isolamento para 0,7kv – classe 4 flexivel = 2600 metros (aproximados)

Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico, tipo leve i – ¾ = 260 m

Quadro de distribuição em chapa metálica – para até 24 disjuntores = 01un

Mini disjuntor – tipo europeu (iec) unipolar 6/25ª = 03un

Mini disjuntor – tipo europeu (iec) – bipolar 6/25ª = 08un

Mini disjuntor – tipo europeu (iec) – tripolar 63ª = 01un

ALMOXARIFADO 026 e TENDA DE LONA – BARUERI/SP

Lote 02 – Elétrica Galpão Barueri

Reforma nas instalações elétricas de acordo com a norma NBR 5410 – baixa tensão
e norma regulamentadora do ministério do trabalho – nr10 – Segurança em
Eletricidade.
Os serviços serão constituídos por:

- Remoção de cabo aparente – acima de 16mm2 – 100 metros (aproximados)

- Remoção de quadro de distribuição ou caixa de passagem = 2,00 um

- Remoção de reator para lâmpada fluorescente = 20 un

- Remoção de luminária interna para lâmpada fluorescente = 24 um

- Ventilador de teto industrial compatível com o galpão no que se fere a ventilação = 07 un

- Luminária industrial – 02 lâmpadas tuboled 18w = 20 un

- Refletor led 100w = 03 un

- Lampada de led Tubular t8 – 18/20w = 20 un

- Ponto com tomada simples 110/220v – em condulete ¾ = 12 um

- Tomada 3p+t32a – 600/690v – tipo industrial = 03 um

páginas 27 de 47
– Cabo 2,50 mm2 – isolamento para 0,7kv – classe 4 – flexível = 1.000 m ( aproximados)

- Cabo 4,00mm2 – isolamento para 0,7kv – classe 4 – flexivel – 125 m

– Cabo 6,00mm2 – isolamento para 0,7KV classe 4 – flexível = 40 m (aproximados)

– Cabo 25,00mm2 – isolamento para 0,7 kv – classe 4 – flexível = 225 m (aproximados)

– Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico, tipo leve i – ¾ - 147 m (aproximados)

– Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo semi pesado/medio-2 POL = 60 UN

- Quadro de distribuição em chapa metálica – para ATÉ disjuntores = 02 un

- Mini disjuntor – tipo europeu (iec) unipolar 6/25ª = 06 un

– Mini disjuntor – tipo europeu (iec) Bipolar 6/25a = 10 um

- Mini disjuntor – tipo europeu (iec) tripolar 32/50a = 02 um

– Mini disjuntor – tipo europeu (iec) tripolar 63a = 01 um

– Mini disjuntor – tipo europeu (iec) tripolar 80a = 01 um

– Interruptor diferencial residual bipolar 25ª – sensibilidade 30ma- 220v = 02 un

páginas 28 de 47
Lote 02 – Elétrica Tenda de Lona

- Remoção de cabo aparente – acima de 16mm2 – 24 metros (aproximados)

- Ventilador de teto industrial compatível com a tenda no que se fere a ventilação = 12 un

- Luminária industrial – 02 lâmpadas tuboled 18w = 30 un

- Refletor led 100w = 03 un

- Ponto com tomada simples 110/220v – em condulete ¾ = 02 um

– Cabo 2,50 mm2 – isolamento para 0,7kv – classe 4 – flexível = 2.500 m (aproximados)

– Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico, tipo leve i – ¾ - 500 m (aproximados)

– Eletroduto de aço galvanizado A tipo fogo, tipo semi-pesado/médio 2” = 60 UN

- DPS – dispositivo proteção contra surtos 275v – 40 kva – 03 Un

- Da Contratante:

A Sabesp não se responsabilizará pela guarda dos maquinários e ferramentas na sua

dependência.

A Sabesp não se responsabilizara por terceiros, bem como a equipe de pessoal

(funcionários) dentro da Sabesp.

A Sabesp em momento algum emprestará material para conclusão dos serviços.

A Sabesp indicará um Coordenador Responsável pelo acompanhamento da execução dos

trabalhos previstos neste Termo de Referência:
- Convocar a contratante em casos excepcionais.
- Fornecer informações aos empregados quanto ao código de ética.
- Fornecer avaliação de desempenho contratada no encerramento do contrato.
- Providenciar pagamento à contratada, conforme estipulado em contrato.

- Propor alterações que julgar necessárias, de comum acordo com a contratada.

- Obrigações da Contratada:

páginas 29 de 47
Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação
vigente pertinente.

Obrigatoriedade de engenheiro eletricista ou arquiteto com registro no CREA

A empresa deverá estar em dia com seus recolhimentos fiscais: CNPJ, CNDT, CADIN,
SANCOES, FGTS E OUTROS

O código do CNPJ da empresa, bem como a nota fiscal deverá ter vínculo com O OBJETO
CONTRATADO, documentos estes fiscais regulamentados e registrados nos órgãos
municipais, federais etc.

A empresa poderá sofre sansões em caso do não cumprimentos do contrato.

Estar habilitada para a execução destes trabalhos conforme exigência legal cumprindo
com a legislação municipal, estadual, federal e etc.

Observar a Norma Regulamentadora NR-18, que se refere a Segurança do trabalho,

conforme portaria n. º 4 de 04.07.95, e o procedimento PE – RH 0003 da Sabesp.

Conferir obrigatoriamente as medidas no local. Qualquer diferença será de

responsabilidade da contratada.

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra, ferramentas e equipamentos

necessários à execução dos serviços e/ou obras.

A contratada não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa de defesa de

causa, à execução de serviços em desacordo com o contrato, o desconhecimento,
incompreensão, dúvidas ou simples esquecimentos das cláusulas e condições descritas
neste contrato, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, projetos ou detalhes, bem
como de todas as informações constantes nas normas, especificações e métodos editados
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); assim como das orientações
técnicas repassadas pela fiscalização, sob pena de ser obrigada a executá-los novamente
sem qualquer ônus à Sabesp e sem prejuízo do prazo contratual previsto.

páginas 30 de 47
- Normas de Segurança

Na execução dos serviços deverá haver plena proteção contra riscos de acidente com todo
o pessoal envolvido, independente da transferência desse risco às companhias ou
institutos seguradores.

Para isso a contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional

concernente à segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as normas
próprias e específicas para a segurança de cada serviço. A contratada deverá manter no
local de obras uma caixa de primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos
para pequenas ocorrências.

A equipe responsável pela execução dos serviços deverá utilizar os E.P.I.s (Equipamentos
de Proteção Individual) e E.P.C.s (Equipamentos de Proteção Coletiva), exigidos pela
Segurança do Trabalho e pela NR-18, conforme portaria número 4 de 04.07.95.

Deverá também ser observado o procedimento PE – RH 0003 da Sabesp e apresentar os

seguintes documentos, sem os quais, não será fornecida a autorização de serviço:
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (segundo a NR-9) caso a obra
contemple menos de 20 funcionários ou o Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT (segundo a NR-18) caso a obra apresente
mais de 20 funcionários;
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO elaborado por profissional
qualificado com registro no Ministério do Trabalho e os Atestados de Saúde Ocupacional –
ASO dos funcionários que trabalharão na obra;

6 - Medição dos serviços

As medições devem atender à Regulamentação de Preços e Critérios de Medição

constantes no processo. A medição será única, efetuada após o término dos serviços.

páginas 31 de 47
- Prazo

O prazo para execução dos serviços será de até 30 dias consecutivos a partir da emissão
da Autorização de Serviço.

A empresa deverá obter conta corrente no Banco do Brasil

Obs: Pagamento 30 dias após a entrega da nota fiscal

– Visita Obrigatória

SERÁ NECESSÁRIO VISÍTA PARA CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM

EXECULTADOS, NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS POR RECLAMAÇÕES
FUTURAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – CONSTATAR: GALPÃO PARQUE NOVO
MUNDO, (INSERVIVEIS) O SR. MARCELO VIEIRA – FONE 011 – 2955-1281 OU 011 -
94021-7365 - ALMOXARIFADO 026 BARUERI, SR OLIVEIROS FONE 011-3838-6221

- Considerações Finais

Caso haja algum dano às construções existentes, a contratada deverá executar os reparos
necessários, sem prejuízo à Sabesp ou a terceiros.

Os Trabalhos a serem executados deverão respeitar o horário do expediente local das

07:00 as 15:00hs.

A EMPRESA DEVERÁ ESTAR LICENCIADA E APTA A EXECUTAR ESTE TRABALHO,

COM TODO EPIS, E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.

páginas 32 de 47
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Licitação: 03.588/19-00 I0 da Proposta: 08/2019 Página: 1 / 1

Objeto: SERVIÇOS DE ELETRICA PARQUE NOVO MUNDO E ALMOX E TENDA BARUERI

Licitante: JM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

Impressão : 04/11/2019 - 15:28
Item Descrição N. Preço Unid. Quant. P. Unit. Total
01000000 SERV ELETRICA P.NOVO MUNDO,ALMOX BARUERI

01010000 ELETRICA PARQUE NOVO MUNDO

01010100 ELETRICA P. NOVO MUNDO

01010101 LOTE 01 - ELETRICA PARQUE NOVO MUNDO 328155 GB 1,00 57.500,00 57.500,00

Total do Grupo 57.500,00

Total da Frente 57.500,00

02000000 ELETRICA NO ALMOX E TENDA BARUERI

02010000 ELETRICA ALMOX E TENDA BARUERI

02010100 LOTE 02 - ELETRICA TENDA E ALMOX.BARUERI

02010101 LOTE 02 - ELET ALMOX. E TENDA BARUERI 328156 GB 1,00 57.500,00 57.500,00

Total do Grupo 57.500,00

Total da Frente 57.500,00

Total da Planilha 115.000,00

páginas 33 de 47
 REGULAMENTAÇÃO DE PREÇO E
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

GRUPO
----------------- SERVIÇOS ESPECIAIS / SERVIÇOS ESPECÍFICOS
320000

No. PREÇO ESPECIFICAÇÃO UNID.

SERVIÇOS DE ELETRICA: GB

32.81.55 LOTE 01 – PARQUE NOVO MUNDO

32.81.56 LOTE 02 – ALMOXARIFADO E TENDA BARUERI

REGULAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A INTRODUÇÃO

COMPREENDE: COMPREENDE OS SERVIÇOS ACIMA CITADOS, ESTANDO INCLUSO MÃO-DE-

OBRA, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E TODOS OS DEMAIS CUSTOS QUE
FOREM NECESSÁRIOS PARA ATENDER O OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

MEDIÇÃO: ÚNICA

páginas 34 de 47
163876

DADOS BÁSICOS
Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO - PG 03588/19
Nº DO DOSSIÊ / VOLUME
DIRETORIA/SUP/DEPTO - M/MIS

ESPECIALIDADE
___ OBRAS
___ PROJETOS
___ SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
___ SERVIÇOS DE ENGENHARIA
_X_ OUTROS SERVIÇOS
___ CONTÍNUOS (Nº DO CONTRATO ANTERIOR e PREVISÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS)

OBJETO E LOCAL
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO E LOCAL (Local de Execução da Obra / Serviço)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO GALPÃO - PARQUE NOVO MUNDO, (INSERVIVEIS),
ALMOXARIFADO 026, TENDA E LONA - BARUERI – RMSP.

_X_ UNIDADES DA SABESP

___ LOCAL DA CONTRATADA
___ EXTERNO

2 - PRAZO (dias) considerando: 01 mês com 30 dias (Considerar Prazo de Vigência e de Execução – arts.
167 a 169 do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP): 30 (Trinta) dias

3 - QUANTIDADE DE EMPREGADOS PREVISTA: 03 (Três) empregados

ATIVIDADES DE RISCO
_X_ ELETRICIDADE ___ ESCAVAÇÕES ___ ESPAÇO CONFINADO
___ EXPLOSIVOS ___ FONTES DE RADIAÇÃO ___ INFLAMÁVEIS
___ MERGULHO ___ SOLDAGEM E CORTE _X_ TRABALHOS EM ALTURA
___ TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

OUTROS:

REGIME DE EXECUÇÃO
EXECUÇÃO INDIRETA – EMPREITADA:
___ PREÇO UNITÁRIO
___ INTEGRAL
_X_ PREÇO GLOBAL
___ TAREFA
___ CONTRATAÇÃO SEMI INTEGRADA
___ CONTRATAÇÃO INTEGRADA

NECESSIDADES RELATIVAS AO PE RH0003 – Segurança e Saúde do Trabalho em Obras e Serviços

Contratados
Planejamento Prévio
_X_ Relação dos profissionais do SESMT e designados de segurança e medicina do trabalho (Anexo 3 do PE-
RH0003) – NR-04 / Portaria 3214/78;
_X_ Relação de membros da CIPA ou designados (Anexo 4 do PE-RH0003) – NR-05 e NR-18 item 18.33/Portaria
3214/78;
_X_ Relação de empregados que executarão as atividades do contrato (Anexo 5 do PE-RH0003);
_X_ Relação de cargo/função X EPI respectivo CA (Anexo 6 do PE-RH0003) NR-06 / Portaria 3214/78;
___ Programa de condição do meio ambiente do trabalho - PCMAT - NR-18/ Portaria 3214/78;

páginas 35 de 47
___ Comunicação Prévia com protocolo da SRTE/SP antes da emissão da AS (caso de obras) - NR-18/ Portaria
3214/78;
_X_ Programa dos treinamentos e palestras de segurança, higiene e saúde do trabalho (Anexo 7 do PE-RH0003);
_X_ Plano de emergência – NR 23/ Portaria 3214/78 e Decreto Estadual nº 56.819 de 10/03/2011.
_X_ Designar profissional (is) legalmente habilitado (s) em segurança ou medicina do trabalho,
independentemente da necessidade legal, no local da obra / serviço.
Profissional: Técnico em Segurança do Trabalho
Quantos? 01 ___ Integral _X_ Período parcial/consultoria

Treinamentos mínimos necessários:

_X_ Admissional e Integração (NR 01 e NR 18) _X_ Utilização e higienização de EPI
_X_ Formação Básica de Membros de CIPA _X_ Análise Preliminar de Riscos – APR
_X_ Atuação em emergência _X_ Primeiros socorros
_X_ Treinamento específico para execução da atividade de risco (CONFORME PE-RH0003 – Anexo 7):

• Formação Básica de Membros de CIPA;

• Operação de máquinas: Para todos os trabalhadores que operem máquinas e equipamentos. O
treinamento deverá contemplar as máquinas e os equipamentos a serem utilizados na execução dos
serviços (NR-12);
• Segurança em instalações e Serviços com Eletricidade: Para trabalhadores que executam serviços
em instalações elétricas de baixa tensão;
• Trabalho em Altura: Para trabalhadores que executem trabalhos a mais de 2,0 metros de altura em
relação ao piso inferior;
☐ Outros
Normativas técnicas e legais (externas ou internas Sabesp), além do Procedimento PE RH0003:
• Norma Regulamentadora Nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
• Norma Regulamentadora Nº 06 - Equipamento de Proteção Individual – EPI;
• Norma Regulamentadora Nº 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
• Norma Regulamentadora Nº 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;
• Norma Regulamentadora Nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
• Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
civil;
• Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de Segurança;
• Norma Regulamentadora Nº 35 - Trabalho em altura;
• FE-RH0001 - Análise Preliminar de Riscos - APR;
• FE-RH0002 - Levantamento de perigo em eletricidade
• FE-RH0055 - Permissão de trabalho em altura
• PE-MU0008 - Geral para instalações e serviços em eletricidade
• FE-MU0002 - Autorização para intervenção em instalações elétricas - NR10 v.4

OBSERVAÇÕES:

A observação das prescrições deste documento não desobriga a contratada do cumprimento integral
da Legislação Brasileira relativa à Segurança e Saúde do Trabalho, em especial ao atendimento à Portaria
3.214/78 e suas Normas Regulamentadoras, legislações federais, estaduais, municipais e suas instruções técnicas
em vigor, bem como aquelas que versarem sobre o assunto e passarem a vigorar após a contratação do serviço.
Durante a execução das atividades, a Empresa Contratada deverá adotar todas as medidas preventivas
relacionadas nas Normas Regulamentadoras, além das demais necessidades relacionadas neste Anexo de
Solicitação de Licitação.
Caso a Empresa Contratada não se enquadre nas exigências especificadas neste Anexo, ela deverá
justificar e fundamentar por escrito, com base na Lei 6.514/77 e nas NRs da Portaria 3.214/ 78.
Devem ser apresentados o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da empresa, além dos Atestados de Saúde
Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores relacionados para a execução do serviço.
A documentação obrigatória deve ser entregue ao Administrador do Contrato antes da Assinatura da AS.

páginas 36 de 47
 O Administrador do Contrato deverá integrar os trabalhadores da Empresa Contratada ao Plano de
Emergência do estabelecimento da Sabesp onde serão prestados os serviços.
Antes do início dos serviços, deverá ser apresentado aos empregados da Contratada o Esquema
Unifilar atualizado das instalações elétricas do estabelecimento da Sabesp onde serão realizadas as atividades;
Em relação aos andaimes, deverá ser atendida integralmente a NR-18, em especial os seguintes itens:
- 18.15.1 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, deve ser realizado
por profissional legalmente habilitado.
- 18.15.1.1 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balanço devem ser
acompanhados pela respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
- 18.15.2 Os andaimes devem ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as
cargas de trabalho a que estarão sujeitos.
- 18.15.2.4 As montagens de andaimes dos tipos fachadeiros, suspensos e em balanço devem ser
precedidas de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.
A Contratada deverá constituir SESMT e mantê-lo em funcionamento, conforme NR-04 do Ministério do
Trabalho, durante todo o prazo de vigência do contrato, mantendo permanentemente, no mínimo, os profissionais
indicados em campo específico acima, independentemente do dimensionamento previsto no Quadro II da NR-04.
Emitir Permissão de Trabalho – PT para as atividades com eletricidade, além da elaboração das
respectivas APRs;
Emitir Permissão de Trabalho – PT para as atividades com trabalho em altura, além da
elaboração das respectivas APRs;

páginas 37 de 47
 Nº DA LICITAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PREVISTO 03588/19

(Lei 8666/93 e Lei 10.520/02)
FESU - 0009 DATA

25/09/19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA ELETRICA NO GALPÃO PARQUE NOVO MUNDO,
ALMOXARIFADO E TENDA DE BARUERI - ÁREAS PERTENCENTES AO SUPRIMENTOS E
LOGISTICA-MIS117

PRAZO (dias) FONTE DE RECURSO

30

PRAZO DESEMBOLSO (%) PRAZO DESEMBOLSO (%)

PERÍODO ACUMULADO PERÍODO

ACUMULADO

30 100 100

SIGLA DA UNIDADE EMITENTE MIS 117 - JOEL

____________________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA

páginas 38 de 47
páginas 39 de 47
páginas 40 de 47
páginas 41 de 47
páginas 42 de 47
páginas 43 de 47
páginas 44 de 47
páginas 45 de 47
páginas 46 de 47
páginas 47 de 47