Contract de Antrepriza

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Art. 1. PĂRŢILE
Prezentul contract se încheie între: S.C. Genius S.A., cu sediul în Galați, Bd. Galați, nr.3A,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J05/513/2001, reprezentată prin Paul Anton , în
calitate de antreprenor;
Tarja Turunen cu domiciliul în Finlanda, str. Vesakkotic nr. 1399, în calitate de BENEFICIAR
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ANTREPRENORUL va construi BENEFICIARULUI un imobil ce se va realiza pe terenul situat în
Brașov , str. 1 Mai nr. 15 , conform proiectului anexat prezentului contract, proiect aprobat
de beneficiar.
Art. 3. PREŢUL ANTREPRIZEI

Preţul antreprizei plă tit de beneficiar este de 45.000 EUR şi va fi achitat în rate, după cum
urmează :
- 30% din sumă la data semnă rii contractului;
- 10% din sumă la data finaliză rii construcţiei;
- 20% din sumă la data încheierii finisă rii construcţiei;
- 20% din sumă la data semnă rii procesului-verbal de predare-primire;
- 20% din sumă în 5 zile de la semnarea procesului-verbal de predate-primire;
Preţul include TVA şi se va efectua prin ordin de plată în termen de 5 zile de la emiterea facturii
de că tre antreprenor.
Art. 4. TERMENUL
Termenul de realizare a construcţiei este de 5 luni de la data semnă rii prezentului contract.
Neexecutarea în termen atrage pentru antreprenor plata de penalită ţi de 0,15% pe zi de
întâ rziere, pâ nă la predarea finală a lucră rii.
Art. 5. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI

Antreprenorul va procura materialele necesare realiză rii construcţiei şi va executa lucrarea
conform proiectului aprobat de beneficiar, cuprins în Anexa I a prezentului contract.
Antreprenorul va preda beneficiarului la cheie construcţia la împlinirea termenului prevă zut la
art. 4 din prezentul contract.
Antreprenorul este obligat să obţină toate autorizaţiile necesare pentru executarea contractului.
Art. 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul va recepţiona şi va lua în primire lucrarea după terminarea ei la cheie, pe baza
procesului-verbal de recepţie.
Beneficiarul poate transmite unui terţ drepturile şi obligaţiile provenite din prezentul contract.
Art. 7. GARANŢII
Antreprenorul ră spunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el şi pentru viciile
ascunse ale construcţiei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii.
Antreprenorul nu garantează pentru viciile aparente în momentul recepţiei fă ră rezerve de că tre
beneficiar. Pă rţile înţeleg prin vicii aparente, viciile pe care un beneficiar vigilent le-ar fi
remarcat sau ar fi trebuit să le observe, în cadrul procedurii de recepţie.
Antreprenorul ră spunde şi garantează calitatea lucră rilor şi construcţiilor timp de 18 luni de la
data recepţiei finale a lucră rii, obligâ ndu-se să remedieze în acest interval toate defectele de
calitate apă rute, cu excepţia celor datorate culpei beneficiarului în cazul viciilor ascunse,
antreprenorul ră spunde şi garantează dacă s-au ivit într-un interval de zece ani de la recepţia
finală a lucră rii, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata existenţei
construcţiei, pentru vicii ale structurii de rezistenţă .
Art. 8. PROIECTELE
Proiectele de construcţie, împreună cu planul de situaţie şi tabelul de finisaje, precum şi fişa
procesului-verbal de recepţie vor fi vizate de beneficiar şi se vor afla în Anexa la prezentul
contract, fă câ nd parte integrantă din acesta.
Orice detaliere a daunelor prezentului contract, cuprinsă în aceste anexe, obligă întocmai pă rţile.
În caz de divergenţă între prevederile unei clauze din contract şi o dispoziţie din anexă ,
prevalează dispoziţia din anexele indicate în alineatul precedent.
Art. 9. MODIFICĂRI ALE PROIECTULUI

În cazul în care din dorinţa beneficiarului rezultă necesitatea unor lucră ri suplimentare, acestea
se vor menţiona într-un act adiţional semnat de pă rţi prin care se va stipula şi valoarea lucră rilor
ce se vor efectua suplimentar, ca şi timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi
corespunză tor termenul de executare şi predare.
Sumele suplimentare vor fi achitate de beneficiar prin ordin de plată în termen de 15 zile de la
semnarea actului adiţional, în cazul în care este vorba de modifică ri ale proiectului iniţial şi în
condiţiile de plată stipulate la art. 3 în cazul unor construcţii auxiliare tot pe terenul aferent
clă dirii.
Art. 10. PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE

În caz de întâ rziere în execuţie din culpa sa, antreprenorul va plă ti penaliză ri de ......% pe zi de
întâ rziere din valoarea aferentă pă rţii de construcţie nerealizate din culpa sa.
Art. 11. TEMPERATURA

Lucră rile de construcţii se sistează la temperaturi de -1_ grad C.
Temperaturile se constată la locul şantierului şi se comunică beneficiarului de îndată de că tre
antreprenor.
Perioada în care lucră rile se sistează în condiţiile enunţate la alin. 1. va prelungi termenul
prevă zut în art. 4 din prezentul contract.
Art. 12. DIRIGINTELE

Beneficiarul îşi va putea numi un diriginte de şantier care va supraveghea derularea antreprizei
conform contractului şi anexelor sale.
Neexercitarea de că tre beneficiar a dreptului de mai sus nu poate opri derularea antreprizei.
Art. 13. RECEPŢIA LUCRĂRII

La finalizarea lucră rilor de execuţie, recepţia se va face de că tre beneficiar pe baza unui proces-
verbal de recepţie semnat de beneficiar sau împuternicitul acestuia şi de reprezentantul
antreprenorului, în ziua stabilită de comun acord de pă rţi. Termenul maxim acordat pentru
recepţie este de 3 zile de la comunicare.
Din momentul semnă rii procesului-verbal de recepţie finală , riscurile lucrului şi ale contractului
(calamitate, distrugeri, accidente) trec asupra beneficiarului.
Art. 14. FORŢA MAJORĂ

Riscul contractului este suportat de că tre antreprenor pâ nă la data recepţiei finale a lucră rii de
că tre beneficiar.
Antreprenorul va fi exonerat de ră spundere pentru distrugerea lucrului sau pentru
neexecutarea obligaţiilor contractuale în caz de forţă majoră , aşa cum este ea reglementată .
Pă rţile convin ca fiind forţă majoră şi intervenţia normativă contrarie.
Forţă majoră în care se află antreprenorul va fi notificată beneficiarului în termen de şapte zile
de la apariţia sa.
Art. 15. LITIGII

În cazul apariţiei unor litigii în legă tură cu executarea prezentului contract, se va încerca
soluţionarea amiabilă a acestora.
Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei pă rţi de a concilia, se va supune
litigiul spre soluţionare Curţii de Arbitraj de pe lâ ngă Camera de Comerţ şi Industrie a Româ niei
din Bucureşti.
Se consideră refuz de conciliere inclusiv sesizarea directă a Curţii de Arbitraj de că tre una din
pă rţile contractului.
Art. 16. DREPTUL APLICABIL

Pă rţile aleg ca lex causae pentru încheierea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului
contract, inclusiv pentru litigiile ce ar interveni între ele, dreptul româ n.
Art. 17. TERENUL

Cota indiviză de teren aferentă construcţiei care face obiectul prezentului contract va trece în
proprietatea beneficiarului în momentul semnă rii de că tre acesta a procesului-verbal de
predare-primire al construcţiei respective.
Art. 18. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul contract include şi anexele care fac parte integrantă din acesta.
Prezentul contract s-a încheiat la Galați, astă zi, 17.04.2013 în trei exemplare originale.
ANTREPRENOR BENEFICIAR
_______________________________________________________________________________________________________________

Contract de Antrepriza

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Contract de Antrepriza

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Contract de Antrepriza

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. PREŢUL ANTREPRIZEI

Art. 5. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI

Art. 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Art. 9. MODIFICĂRI ALE PROIECTULUI

Art. 10. PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE

Art. 11. TEMPERATURA

Art. 12. DIRIGINTELE

Art. 13. RECEPŢIA LUCRĂRII

Art. 14. FORŢA MAJORĂ

Art. 15. LITIGII

Art. 16. DREPTUL APLICABIL

Art. 17. TERENUL

S-ar putea să vă placă și