Este documento contiene:

 DOCUMENTO EN FORMATO WORD

 DOCUMENTO OFICIAL FIRMADO

DOCUMENTO EN
FORMATO WORD
 CONTRATO DE OBRAS PARA KFW ACCIONES EXTERNAS

COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE ALEMANIA Y EL SALVADOR

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MARN - EL SALVADOR)

BANCO ALEMÁN DE DESARROLLO (KFW - ALEMANIA)

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE EL SALVADOR,

Dirección: Kilómetro 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio
MARN No. 2, San Salvador, El Salvador, en lo sucesivo, el “Contratante”,

Por una parte, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,

representado por LINA DOLORES POHL ALFARO, salvadoreña, mayor de edad, Licenciada
en Sociología, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número cero dos nueve
cero seis uno cero dos guión tres, expedido en el municipio y departamento de San Salvador, y
con Numero de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce guion cero setenta y un mil
doscientos sesenta y tres guion ciento uno guion tres; actuando en mi calidad de Ministra de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República de El Salvador, el cual posee Numero de
Identificación Tributaria cero seiscientos catorce guion ciento sesenta mil quinientos noventa y
siete- ciento cuatro guion cinco; personería que acredito por medio de los siguientes
documentos: a) Decreto Ejecutivo número veintisiete, publicado en el Diario Oficial número
ochenta y ocho, Tomo trescientos treinta y cinco, de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos
noventa y siete, en cuyo artículo consta la creación del Ministerio demedio Ambiente y Recursos
Naturales el cual estará a cargo de un Ministro y un Viceministro nombrados por el Presidente
de la República; y b) Certificación extendida por el licenciado Francisco Rubén Alvarado
Fuentes, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, el
día uno de junio de dos mil catorce, del Acuerdo Número Doce, de fecha uno de junio del año
dos mil catorce, por medio del cual el señor Salvador Sánchez Cerén, en su carácter de
Presidente de la República de El Salvador, nombra a la compareciente como Ministra de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a partir del día uno de junio de dos mil catorce; publicado dicho
acuerdo en el Diario Oficial número Noventa y Nueve, Tomo Cuatrocientos Tres, de fecha uno
de junio del año dos mil catorce y que en adelante se denominara el “MARN” o “Ministerio”.

y por la otra,

CONSTRUCTORA DISA, S.A. de S.V., Representada por el señor ANGEL ANTONIO DIAZ
GUEVARA, de cincuenta y seis años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de San Salvador,
con Documento Único de Identidad número cero dos dos siete dos cero cero cinco-ocho; y con
Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero cuatro cero tres seis cero-
cero cero cuatro-cuatro, actuando en calidad de Director Presidente y Representante Legal de
la sociedad “CONSTRUCTORA DIAZ SANCHEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE”, que puede abreviarse “CONSTRUCTORA DISA, S.A. de C.V.”, del domicilio de
Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria cero
seiscientos catorce-uno nueve uno cero ocho cuatro-cero cero tres-cero; calidad que se
comprueba por medio de los siguientes documentos: a) Testimonio de Escritura Pública de
Modificación al Pacto Social de la sociedad CONSTRUCTORA DIAZ SANCHEZ, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSTRUCTORA DISA S.A. de
C.V., en la cual reúne e incorpora íntegramente en una sola escritura todas las disposiciones y

Construcción de la ampliación del relleno sanitario de AMUSNOR FASE II 1

clausulas del nuevo texto del pacto social de la sociedad, siendo el Único Instrumento Jurídico
que contiene los pactos validos de la sociedad y que rige por completo la vida jurídica de la
misma, dicha escritura fue otorgada en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las quince horas del
día treinta de octubre de dos mil trece, ante los oficios del Notario Roberto Antonio Ramírez
Carballo, e inscrita en el Registro de Comercio al número SESENTA Y DOS del libro TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y CUATRO del Registro de Sociedades, el día once de diciembre de dos
mil trece, de la cual consta que la sociedad fue constituida por medio de escritura pública
otorgada en la ciudad de San Salvador a las once horas del día diecinueve de octubre de mil
novecientos ochenta y cuatro, ante los oficios notariales de Carlos Alberto Piche Benavides,
inscrita en el Registro de Comercio bajo el número VEINTINUEVE del Libro CUATROCIENTOS
VEINTISIETE del Registro de Sociedades el día seis de noviembre de mil novecientos ochenta
y cuatro; de la cual consta que su naturaleza es Anónima, sujeta al Régimen de Capital
Variable, su domicilio es el de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad,
que su denominación y domicilio son los antes expresados, que su plazo es por tiempo
indeterminado; que dentro de su finalidad social está el otorgamiento de actos como el
presente, que la administración de la sociedad esta confiada a una Junta Directiva integrada
por un Director Presidente, un Primer Director, y un Segundo Director y sus respectivos
suplentes, que la Representación Judicial y Extrajudicial de la Sociedad y el uso de la firma
social corresponden al Director Presidente de la Junta Directiva, quien durará en sus funciones
un período de CINCO años, pudiendo ser reelecto; b) Certificación de la Credencial de
elección de la Junta Directiva de la sociedad, extendida el día siete de marzo del año dos mil
dieciséis, por medio de la cual consta que en Libro de Actas de Junta General de Accionistas
que lleva la sociedad se encuentra asentada el acta número sesenta y cuatro, de sesión de
Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día siete de marzo de dos mil dieciséis, y
en su punto Único, se eligió por unanimidad la nueva Junta Directiva de la sociedad resultando
electo como Director Presidente el Ingeniero Ángel Antonio Díaz Guevara y sus respectivos
suplentes, para un período de Cinco AÑOS, inscrita en el Registro de Comercio al número
SETENTA Y CINCO del Libro TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES del Registro de
Sociedades, el día trece de abril de dos mil dieciséis, personería la cual se encuentra vigente;
con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce guión ciento noventa y un mil
ochenta y cuatro guión cero cero tres guión cero , con Dirección Oficial en Residencial Lomas
de San Francisco, entre Calle 5 y Calle 6, Casa No.5, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, con
Número de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a
la Prestación de Servicios ocho mil novecientos noventa y dos guión tres, en lo sucesivo, el
“Contratista”,

han acordado lo siguiente:

PROYECTO:

“APOYO AL PLAN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE LOS

DESECHOS SÓLIDOS”

Considerando que el Contratante desea que ciertas obras sean ejecutadas por el
Contratista, a saber:

Construcción de la ampliación del relleno sanitario de AMUSNOR FASE II 2

 “CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE AMUSNOR

FASE II”

y ha aceptado una oferta por el Contratista para la ejecución (incluyendo diseño de

ciertas partes específicas) y terminación de dichas obras y la reparación de cualquier
defecto en ellas.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Acuerdo, las palabras y expresiones tendrán los mismos significados que se les han
asignado respectivamente a ellas en las Condiciones del Contrato a que se hace referencia
en este documento.

2. Los siguientes documentos se considerarán que forman parte y deberán leerse e

interpretarse como parte de este Contrato, en el siguiente orden de precedencia:

a)Acuerdo de Contrato
b)Adenda*
c) Carta de Oferta completada y el Apéndice a la Oferta
d)Condiciones Generales
e)Condiciones Contractuales Particulares, Parte A: Datos del Contrato
f) Condiciones Contractuales Particulares – Parte B: Disposiciones Especiales
g)Documentación de Diseño (planos)
h)Especificaciones Técnicas del Contratista
i) Propuesta/Oferta del Contratista
j) Documento de Licitación
k) Cualquier otro documento que se acuerde ser incorporado.

*Las adendas tendrán el orden de precedencia del documento que modifican.

3. Teniendo en cuenta los pagos a ser hechos por el Contratante al Contratista según
mencionado más adelante, el Contratista por este medio conviene con el Contratante,
ejecutar las Obras y reparar cualquier defecto que tuviesen, adecuadas para su
objetivo de conformidad con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante por este medio conviene pagar al Contratista en consideración por la

ejecución, incluyendo el diseño de algunas partes específicas y la terminación de las
Obras y reparar cualquier defecto en ellas, el monto de:

Monto total del Contrato aceptado $1,377,340.99 USD, incluyendo IVA/otros impuestos, UN
MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 99/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, o aquella otra suma que podría
volverse pagable bajo las disposiciones del Contrato en aquel momento y en la forma prescrita
por el Contrato.

El IVA será pagado en cumplimiento con las regulaciones, leyes nacionales y acuerdos
internacionales vinculantes con relación a la ejecución del programa.

En fe de lo cual, las partes han firmado el Contrato. Este contrato entrará en vigencia en la
fecha en que sea firmado por la última de las partes, a saber, el Contratista.

Construcción de la ampliación del relleno sanitario de AMUSNOR FASE II 3

Ejecutado en español en tres originales, dos para el Contratante (uno de ellos a ser remitido a
KFW Alemania) y un original para el Contratista.

CONTRATANTE: CONTRATISTA:

LINA DOLORES POHL ALFARO ÁNGEL ANTONIO DÍAZ GUEVARA

MINISTRA REPRESENTANTE LEGAL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCTORA DISA, S.A. de S.V.
RECURSOS NATURALES

San Salvador, 22 de diciembre de 2016

Endosado para cofinanciamiento parcial y limitado en nombre de KfW de acuerdo con las
disposiciones del Memorándum de Financiamiento No. 25815 “Apoyo al Plan Nacional para el
mejoramiento del manejo de los desechos sólidos en El Salvador”.

Firmado por: ………………………………….. …………………………………………………………

Fecha: ……………………………………………

Construcción de la ampliación del relleno sanitario de AMUSNOR FASE II 4

 PARTE A.DATOS DEL CONTRATO

Referencia de publicación: MARN/KFW/02-2016

Título del contrato: “CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE

AMUSNOR – FASE II”

Las siguientes condiciones contractuales particulares (PCC, por sus siglas en inglés)
complementarán las Condiciones Generales del Contrato (GCC, por sus siglas en inglés). En
caso de existir conflicto, las disposiciones contenidas en el presente documento prevalecerán
sobre las GCC.

Sub-Clausula de
condiciones
generales del
contrato o
condiciones
particulares
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Nombre y dirección del
1.1.2.2 y 1.3 Calle Conchagua Oriente, Edificio No. 1-2-3-
Contratante
4,Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
Nombre y dirección del Ingeniero 1.1.2.4 y 1.3 A ser nombrado
Nombre del banco 1.1.2.11 Banco Alemán de Desarrollo(KfW)
Nombre del prestatario 1.1.2.12 AMUSNOR
Tiempo para terminar las obras 1.1.3.3 8 meses
Período de notificación de
1.1.3.7 365 días
defectos
Sistemas de transmisión
1.3 Facsímile, Email
electrónica
Ley aplicable 1.4 Leyes de El Salvador
dioma que hace fe 1.4 Español
Idioma a usar para la
1.4 Español
comunicación
Dentro de los 14 días posteriores a la Fecha de
Tiempo de acceso al sitio 2.1
Inicio.
Las variantes que dan como resultado un aumento
Responsabilidad y autoridad del
3.1 (B) (ii) del monto de contratación que supera el 5%,
Ingeniero
requerirá la aprobación del Contratante.
Monto de la garantía de
4.2 10% del monto de contratación aceptado
cumplimiento
Período para notificar errores,
fallas y defectos no previstos en
4.7 y 4.12 28 días después de la Fecha de Inicio.
los requerimientos del
Contratante

Construcción de la ampliación del relleno sanitario de AMUSNOR FASE II 5

 Sub-Clausula de
condiciones
generales del
contrato o
condiciones
particulares
Horas laborales normales 6.5 Lunes a Viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Dentro de los 28 días posteriores a la firma del
Inicio de la obra 8.1
acuerdo contractual
Fecha límite para presentar un Dentro de los 28 días posteriores a la firma del
8.3
programa acuerdo contractual
Daños por demora para las obras 8.7 0.1% del monto de contratación aceptado por día
Monto máximo de daños por
8.7 10% del monto de contratación aceptado
mora
Porcentaje de ajustes de sumas
13.5(b)(ii) 5%
provisionales
Ajustes por cambios en el costo 13.8 No es aplicable
Pago adelantado total 14.2 Hasta el 20%
Devolución amortizada del pago
14.2 (b) 20%
adelantado
Porcentaje de retención 14.3 Después de la recepción provisional un 5%
Límite de pagos retenidos 14.3 5% del monto de contratación aceptado
Planta y materiales al ser despachados y en ruta al
14.5 (b) (i) (ii)
sitio: no es aplicable
Planta y materiales al ser entregados en el sitio:
Planta y Materiales  Geomembrana: 80% del precio unitario.
 Geotextil: 80% del precio unitario.
14.5 (c) (i)
 Geocompuesto: 80% del precio unitario.
 Tubería de drenaje de lixiviados: 80% del
precio unitario.
Monto mínimo de Certificados
14.E 5% del monto de contratación aceptado
provisionales de pago
Moneda 14.15 Dólares de los Estados Unidos o US Dolar
Obligación total máxima del
17.6 Monto de contratación aceptado
Contratista hacia el Contratante
Certificado de Seguro en el día de inicio y las
pólizas respectivas dentro de los 28 días
Períodos de presentación de posteriores al día de inicio. Vigencia desde el día de
18.1
seguro inicio hasta la emisión del Certificado de
Desempeño al final del período de notificación de
defectos.
2,000,000 de Dólares de los Estados Unidos de
América por accidente con cantidad ilimitada de
Monto mínimo de seguro de
18.3 sucesos y con un período de vigencia hasta la
terceros
emisión del Certificado de Desempeño (Seguro
contra todo tipo de riesgo)

Construcción de la ampliación del relleno sanitario de AMUSNOR FASE II 6

 Sub-Clausula de
condiciones
generales del
contrato o
condiciones
particulares
Fecha en la cual se nombrará la
Comisión para la Resolución 20.2 28días posteriores a la Fecha de Inicio
de Controversias
La Comisión para la Resolución
20.2 Tres miembros
de Controversias constará de
Cita (a falta de acuerdo) a ser El presidente de FIDIC o una persona nombrada
20.3
hecha por por el presidente
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional (ICC) para proveedores no registrados
en El Salvador.
Reglamento de arbitraje 20.6
Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de El Salvador para
proveedores registrados en El Salvador.
Idioma de arbitraje 20.6 Español
Lugar de arbitraje 20.6 El Salvador

Lina Dolores Pohl Alfaro Ángel Antonio Díaz Guevara

Ministra Representante Legal
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Constructora Disa, S.A. de S.V.
Naturales

San Salvador, 22 de diciembre de 2016

Construcción de la ampliación del relleno sanitario de AMUSNOR FASE II 7

DOCUMENTO OFICIAL
FIRMADO